You are extracting information from the Polish court judgments.
Extract specified values strictly from the provided judgement. If information is not provided in the judgement, leave the field with null value.
Please return the response in the identical YAML format:
```yaml
court_name: "<nazwa s\u0105du, string containing the full name of the court>"
date: <data, date in format YYYY-MM-DD>
department_name: "<nazwa wydzia\u0142u, string containing the full name of the court's\
  \ department>"
judges: "<s\u0119dziowie, list of judge full names>"
legal_bases: <podstawy prawne, list of strings containing legal bases (legal regulations)>
recorder: <protokolant, string containing the name of the recorder>
signature: <sygnatura, string contraining the signature of the judgment>
```
=====
{context}
======

Sygn. akt II Ca 363/14

POSTANOWIENIE
Dnia 7 lipca 2014 roku
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Jarosław Gołębiowski

Sędziowie:

SSO Arkadiusz Lisiecki
SSR del. Mirosława Makowska (spr.)

Protokolant:

stażysta Agnieszka Misterkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2014 roku
sprawy z wniosku GminyW.
z udziałem(...) Spółki z o.o.z siedzibą wW.,(...)Spółki z o.o. z siedzibąŻ.
o złożenie do depozytu
na skutek apelacji uczestnika(...)Spółki z o.o. z siedzibąŻ.
od postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 27 marca 2014 roku, sygn. akt I Ns 51/14
postanawia: oddalić apelację i ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania odwoławczego związane ze swoim udziałem w sprawie.
Sygn. akt II Ca 363/14

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 27 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. po rozpoznaniu sprawy z wniosku GminyW.z udziałem(...) Spółki z o.o.z siedzibą wW.i(...)Spółki z o.o. z siedzibąŻ.o złożenie do depozytu postanowił:
1. zezwolić wnioskodawcy GminieW.na złożenie do depozytu sądowego kwoty 172.692,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem części wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na podstawieumowy numer (...)zawartej w dniu 12.06.2012 roku pomiędzy GminąW.a(...)Spółką z o.o. z siedzibąŻ.w ramach ,, Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno - sportowego w miejscowościB.", którą to kwotę wypłacić na żądanie tego uczestnika, który wylegitymuje się tytułem wykonawczym do spornej części wynagrodzenia;
2. ustalić, iż każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.
Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły przytoczone poniżej ustalenia i zarazem rozważania Sądu Rejonowego:
W dniu 10 stycznia 2014 r. wnioskodawca GminaW.wniosła o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 172.692 zł z tytułu części wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na podstawieumowy (...)zawartej 12 czerwca 2012 r. pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikiem(...)Spółką z o.o. z siedzibąŻ.w ramach zadania „Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w miejscowościB." oraz o ustalenie, że kwota ta ma być wypłacona po rozstrzygnięciu przez Sąd, który z wierzycieli powinien otrzymać świadczenie, przy czym podstawę do wydania depozytu będzie stanowił tytuł wykonawczy wydany przez Sąd. W uzasadnieniu wnioskodawca podał, że stosownie do treści§ 5 ust. 8 umowy nr (...)wynagrodzenie należne wykonawcy powinno zostać wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem robót. Zgodnie z § 5 ust. 10 umowy w przypadku zatrudnienia przez wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców, oświadczenia podwykonawców, że wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców. W § 10 ust. 9 umowy strony ustaliły, iż ostateczne rozliczenie wykonawcy z podwykonawcami nastąpi przed ostatecznym rozliczeniem wykonawcy z zamawiającym. Ponadto strony ustaliły, że jeżeli wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia przez zamawiającego na podstawieart. 647 § 5 kodeksu cywilnegoi udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem tego żądania. W dniu 6 grudnia 2012 r. za zgodą wnioskodawcy(...) Sp. z o.o.i (...) Spółka z o.o.zawarły umowę o podwykonawstwo. W dniu 09 maja 2013 r. miedzy(...) Sp. z o.o.a(...) Spółką z o.o.zostało zawarte porozumienie dotyczące naliczenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy. W konsekwencji między(...) Sp. z o.o.a(...) Sp. z o.o.powstał spór co do wysokości należnego mu wynagrodzenia.(...) Sp. z o.o.żąda od wnioskodawcy wypłaty na jej rzecz nierozliczonej kwoty w wysokości 175.152,00 zł obejmującej kwotę 152.692,00 zł -faktura (...)z dnia 30.04.2013 r. jako kwota objęta porozumieniem z dnia 15.2013 r.; oraz kwotę 2.460,00 zł -faktura (...)z dnia 04.07.2013 r. jako kwota nie wynikająca z umowy pod wykonawstwa.(...) Sp. z o.o.podnosi, iż z uwagi na treść porozumienia z dnia 9.12.2013 r. oraz na fakt naliczenia mu przez inwestora kary za zwłokę w wykonaniuumowy nr (...)kwota 172.692,00 zł (kwota objęta porozumieniem z 09.05.2013 r.) powinna być wypłacona na jej rzecz, natomiast kwota 2.460,00 zł -faktura (...)z dnia 04.07.2013 r. nie dotyczy zawartego kontraktu i nie jestspółce (...)należna. Wnioskodawca wskazał, iż nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy(...) Spółką z o.o.a(...)Spółką z o.o. z siedzibąŻ.w zakresie kwoty 172.692,00 zł, i nie wie który z wierzycieli powinien otrzymać świadczenie.
Do wniosku wnioskodawca dołączyłumowę nr (...), pismo(...) Sp. z o.o., L.dz.(...), pismo GminyW.z dnia 18.12.2012 r., umowę o podwykonawstwo z dnia 06.12.2012 r., porozumienie z dnia 9 maja 2013 r., protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dnia 22.10.2013 r., pismo(...) Sp. z o.o.z dnia 28 listopada 2013 r. z załącznikami tj. oświadczeniem oraz umową przelewu wierzytelności, pismo(...) Sp. z o.o.z dnia 06.12.2013 r., pismo(...) Sp. z o.o.z dnia 19.12.2013 r., pismo(...) Sp. z o.o.z dnia 07.01.2014 r., pismo(...) Sp. z o.o.z dnia 09.01.2014 r.
W odpowiedzi na wniosek o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu z 26 lutego 2014 r. pełnomocnik uczestnika(...)Spółka z o.o. z siedzibąŻ.wniósł o oddalenie wniosku w całości. W uzasadnieniu wskazał, iż wierzycielem kwoty 172.692,00 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na podstawieumowy nr (...)jest(...)Spółka z o.o. z siedzibąŻ.. Wskazał on bowiem, zgodnie z §1 ust. 6 porozumienia z dnia 09.05.2013 r. uczestnicy postępowania, celem realizacji postanowień tegoż porozumienia, zgodnie postanowili o zatrzymaniu z wynagrodzenia należnego(...) Sp. z o.o.określonego w 55 umowy z dnia 06.12.2012 r. kwoty określonej w § 1 ust. 3 tj. 140.400.00 zł + VAT należnej tytułem kary umownej za opóźnienie, do czasu zakończenia zadania publicznego dotyczącego realizacji zadania pn. Budowa Nowoczesnego Centrum Edukacyjno Sportowego w miejscowościB." w taki sposób, że inwestor nie obciąży(...)Sp. z o.o. karami związanymi tylko i wyłącznie nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy". Uczestnicy postępowania zastrzegli przy tym, że jedynie po spełnieniu warunku w postaci nie obciążenia uczestnika(...)przez inwestora karami umownymi, o których mowa powyżej - uczestnik(...)zwróci uczestnikowi(...) Spółka z o.o.zatrzymaną kwotę 140.400,00 zł + VAT. Tymczasem wnioskodawca GminaW.obciążył uczestnika(...)karami umownymi z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotuumowy nr (...)z dnia 12.06.2012 r., przez co nie ziścił się warunek, na podstawie którego uczestnik(...)zobowiązany byłby do zwrotu(...) Spółka z o.o.powołanej kwoty 140.400,00 zł + VAT. Ponadto porozumieniem z dnia 09.05.2013 r. uczestnik(...) Spółka z o.o.wyłączył z postanowień § 7 ust. 2 umowy o współpracy z dnia 06.12.2012 r. możliwość potrącenia kwoty 140.400,00 zł + VAT z kwoty należnego mu wynagrodzenia. Dodatkowo w treści§10 ust. 10 i 11 umowy nr (...)zawartej pomiędzy inwestorem a uczestnikiem(...)w dniu 12.06.2012 r. zastrzeżono, że z wynagrodzenia wykonawcy (uczestnika postępowania(...)) dopuszczalne jest pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy (uczestnika(...) Spółka z o.o.) bezpośrednio przez inwestora, jeżeli w terminie określonym z podwykonawcą, wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawczy - aczkolwiek w takim przypadku koniecznym jest zwrócenie się podwykonawcy z żądaniem zapłaty należnego mu wynagrodzenia (lub jego części) bezpośrednio przez inwestora i udokumentowanie zasadności takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę. Jak wynika zaś z okoliczności sprawy,faktura VAT nr (...)z dnia 30.04.2013r. (objęta porozumieniem z dnia 09.05.2013 r.) nie została zaakceptowana przez Wykonawcę tj. uczestnika(...)w zakresie spornej kwoty 172.692,00 zł, w związku z czym nie może być mowy o dopuszczalności uiszczenia tejże kwoty przez Wnioskodawcę z wynagrodzenia uczestnika(...)bezpośrednio na rzecz(...) Spółka z o.o.
Na posiedzeniu jawnym w dniu 20 marca 2014 r. pełnomocnik uczestnika podniósł, że opóźnienie wyniosło 72 dni z winy podwykonawcy w wyniku postawienia konstrukcji stalowej niezgodnie z projektem i konieczności jej rozbiórki i postawienia z właściwych elementów. Wskazał również, iż Gmina ponosi odpowiedzialność solidarną z wykonawcą, kiedy zaakceptowana jest faktura podwykonawcy przez wykonawcę, a taka faktura na tę sporną kwotę nie została zaakceptowana. Z kolei pełnomocnik wnioskodawcy oświadczył, iż Gmina nie może wypłacić wynagrodzenia wykonawcy, ponieważ zgodnie z zawartą umową Gmina może wypłacić wynagrodzenie wykonawcy, jeżeli wykonawca przedstawi Gminie dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca oświadczy, że wynagrodzenie otrzymał, wobec czego w tej chwili Gmina nie może wypłacić wynagrodzenia ani wykonawcy ani podwykonawcy.
Sąd zważył, iż zgodnie z treścią 467pkt 3 kcdłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego m.in., jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem.
W myślart. 6931kpcw postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
Zgodnie zart. 6471§ 1 kcw umowie o roboty budowlane, o której mowa wart. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Natomiast w myśl § 5 powyższego przepisu zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
W odniesieniu do odpowiedzialności solidarnej ciążącej na inwestorze ma zastosowanie konstrukcja odpowiedzialności solidarnejex legeza cudzy dług. Inwestor nie staje się przy tym, poprzez wyrażenie zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą, stroną tej umowy, lecz funkcjonuje w tej sytuacji jak ustawowy poręczyciel generalnego wykonawcy.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego podnosi się, że zapłata wynagrodzenia przez inwestora podwykonawcom na podstawieart. 6471§ 5 kcstanowi zaspokojenie cudzego długu, podczas gdy w okolicznościach subrogacji ustawowej ukształtowany wcześniej stosunek obligacyjny między wierzycielem a dłużnikiem trwa nadal po zaspokojeniu roszczenia tego wierzyciela przez osobę trzecią (por. np. uzasadnienie wyroku SN z 17 lutego 2011 r., IV CSK 293/10, Lex nr 1111016). Z drugiej natomiast strony Sąd Najwyższy wskazuje, iż odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy nie wyłącza okoliczność zapłaty na rzecz wykonawcy jego wynagrodzenia, ponieważ istota tej regulacji polega właśnie na tym, aby inwestor był zainteresowany dokonaniem zapłaty na rzecz podwykonawców, dlatego też nie może się on zwolnić od wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy (por. np. uchwała SN z 28 czerwca 2006 r., III CZP 36/06, Biul. SN 2006, nr 6, s. 6, wyrok SN z 11 stycznia 2008 r., V CSK 179/07, Lex 383029).
Z akt sprawy wynika, iż istnieją wątpliwości co do uprawnionego do zapłaty z tytułu części wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na podstawieumowy (...)z dnia 12 czerwca 2012 r. Wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu służy zatem uniknięciu przez wnioskodawcę dwukrotnego spełnienia świadczenia zapłaty za tę samą pracę. Ponieważ w świetle okoliczności przytoczonych we wniosku żądanie dłużnika jest prawnie uzasadnione, Sąd orzekł jak w sentencji orzeczenia na podstawieart. 467 pkt 3 kc,art. 692 kpciart. 6931 kpc.
Zaznaczyć należy, że obecnie zgodnie zart. 143c ustęp 5 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) , który toart. 143cdodany został ustawą z dnia 8.11.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473), która weszła w życie 24.12.2013 r. w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa wust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.
Z tej nowelizacjiUstawy Prawo zamówień publicznychwynika, że jak najbardziej uzasadnione jest złożenie przez Gminę pieniędzy do depozytu sądowego w analizowanej sprawie. Do niniejszej sprawy nie ma zastosowaniaart. 143c ustęp 5 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który toart. 143cdodany został ustawą z dnia 8.11.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473), bowiem weszła w życie 24.12.2013 r., już po zawarciu przez strony spornych umów, ale wskazuje na ogromny i częsty problem z jakim spotykały się Gminy, aż zostało to uregulowane ustawowo i ustawodawca dodał przepis wprost zezwalający na złożenie do depozytu przez inwestora wynagrodzenia w przypadku sporu pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. W analizowanej sprawie wnioskodawca - Gmina nie może wypłacić wynagrodzenia wykonawcy, ponieważ zgodnie z zawartą umową Gmina może wypłacić wynagrodzenie wykonawcy, jeżeli wykonawca przedstawi Gminie dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca oświadczy, że wynagrodzenie otrzymał, Gmina nie może też wypłacić wynagrodzenia podwykonawcy ponieważ podwykonawca nie przedstawił faktury zaakceptowanej przez wykonawcę.
O kosztach orzeczono na podstawieart. 520 § 1 kpc.
Apelację od powyższego postanowienia wniósł uczestnik(...)Sp. z o.o. z siedzibąŻ., zaskarżając postanowienie w części w punkcie pierwszym zarzucając mu:
1. naruszenieart. 233 §1 k.p.c.poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów polegającej na:
- dowolnym, nieuzasadnionym i sprzecznym ze stanem faktycznym przyjęciu przez Sąd I instancji, że w sprawie powstał spór co do osoby będącej wierzycielem kwoty 172.692 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote);
- nieuzasadnionym nieuwzględnieniu przez Sąd I instancji faktów wynikających z zawartego pomiędzy Uczestnikami postępowania porozumienia z dnia 09.05.2013 r. na mocy którego Uczestnik postępowania ad 2) zatrzymał z wynagrodzenia Uczestnika postępowania ad 1) kwotę 172.692 zł;
- nieuwzględnieniu przez Sąd I instancji okoliczności, że w ramach łączącego Wnioskodawcę i Uczestnika postępowania ad 2) stosunku prawnego wynikającego zumowy nr (...)wierzycielem kwoty 172.692 zł w stanie faktycznym sprawy mógł być jedynie Uczestnik postępowania ad 2) -(...)Sp. z o.o., a to chociażby dlatego, że po stronie Uczestnika postępowania ad 1) nie została spełniona przesłanka z §10 ust. 11 umowy z dnia 12.06.2012 r. (brak przedłożenia faktury zaakceptowanej przez Uczestnika postępowania ad 2), a co za tym idzie, że w takich okolicznościach wynagrodzenie mogło być wypłacone jedynie na rzecz Uczestnika postępowania ad 2);
- błędnym, niczym niepopartym przyjęciu przez Sąd I instancji, że wynagrodzenie w kwocie 172.692 zł przysługiwało Uczestnikowi postępowania ad 1) od Uczestnika postępowania ad 2) i było wymagalne;
2. nierozpoznanie istoty sprawy, polegające na całkowitym zignorowaniu przez Sąd instancji tych zapisówumowy nr (...)z dnia 12.06.2012 r. które odnosiły się do konkretnych sytuacji, w których (dopiero po spełnieniu określonych przesłanek) możliwym było uiszczenie należności przez zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy (Uczestnika postępowania ad 2) na rzecz podwykonawcy (Uczestnika postępowania ad 2) - a które to przesłanki w sprawie nie zostały spełnione, albowiem jak sam Sąd I instancji wskazuje w treści uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia -podwykonawca nie przedstawił faktury zaakceptowanej przez wykonawcę, a dopiero to warunkowało możliwość zapłaty należności przez Wnioskodawcę - Uczestnikowi postępowania ad 1)- (...) Sp. z o.o.Skoro zaś niemożliwym było dokonanie zapłaty przez Wnioskodawcę na rzecz(...) Sp. z o.o.to w sprawie niniejszej brak było podstaw do udzielenia przez Sąd I instancji zezwolenia na złożenie przez Wnioskodawcę kwoty 172.692 zł do depozytu sądowego.
W konkluzji skarżący wniósł o zmianę postanowienia w zaskarżonej części w ten sposób, że Sąd odmówi wyrażenia zgody Wnioskodawcy GminieW.na złożenie do depozytu sądowego kwoty 172.692,00 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem części wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na podstawieumowy nr (...)zawartej w dniu 12.06.2012 r. pomiędzy GminąW.a(...)Sp. z o. o. z siedzibą wŻ.w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w miejscowościB."; ewentualnie o uchylenie orzeczenia w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:
Apelacja uczestnika postępowania nie jest uzasadniona, zaś podniesione w niej zarzuty naruszenia prawa procesowegoart. 233 § 1 k.p.c.nie zasługują na uwzględnienie.
Podkreślić należy, że w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zakres kognicji sądu ogranicza się jedynie do oceny, czy według twierdzeń wnioskodawcy złożenie jest uzasadnione, natomiast sąd nie bada prawdziwości tych twierdzeń (art. 693 § 1 k.p.c.).
Wnioskodawcę oraz uczestnika(...)Spółkę z o.o. z siedzibąŻ.łączyła umowa z dnia 12 czerwca 2012 roku nr(...), przedmiotem której była budowa nowoczesnego centrum edukacyjno – sportowego w miejscowościB.. Zgodnie z § 5 pkt. 10 w/w umowy w przypadku zatrudnienia przez wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie robót umownych podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wystawionej przez siebie faktury zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę, dowodu zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców, oświadczenia podwykonawcy, złożonego nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez wykonawcę, że wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa. § 5 pkt. 11 umowy stanowi, że w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 10 zamawiający zatrzyma należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu ich otrzymania.
Zgodnie zaś z § 10 pkt. 11 umowy jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego na podstawieart. 6471§ 5 k.c.i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
Skoro pismem z dnia 28 listopada 2013 roku podwykonawca – uczestnik(...) Sp. z o.o.wW.(k.32) poinformował GminęW.o tym, że nie uzyskał części wynagrodzenia za wykonaną pracę wynikającą z umowy o podwykonawstwo to zasadnie wnioskodawca powziął wątpliwość - mając na względzie treść umowy z dnia 12 czerwca 2012 roku nr(...)- że powstał spór komu ma wypłacić kwotę 172.692 złotych - wykonawcy, czy też podwykonawcy.
Wykonawca,spółka (...)stosownie do treści § 5 pkt. 10 nie może przedstawić oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał on wynagrodzenie, z uwagi na to, że podwykonawca kwestionuje fakt zatrzymania przez wykonawcę kwoty 172.692 złotych. Natomiast podwykonawca –spółka (...)nie może stosownie do § 10 pkt. 11 umowy przedstawić faktury zaakceptowanej przez wykonawcę. Okoliczności te ewidentnie wskazują na istniejący spór pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Przy czym skarżący wskazuje, że Sąd pierwszej instancji nie dokonał oceny porozumienia z dnia 9 maja 2013 roku zawartego pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Zauważyć jednak należy, że rolą sądu orzekającego w przedmiocie złożenia świadczenia do depozytu sądowego nie jest dokonywanie interpretacji umów łączących strony postępowania, w tym rzeczonego porozumienia lecz ustalenie czy złożenie do depozytu sądowego jest prawnie uzasadnione. Jak już wskazano wyżej nie ulega, żadnej wątpliwości, że powstał spór, który z uczestników jest wierzycielem. Rozstrzygnięcie tego sporu musi nastąpić w odrębnym procesie, w którym to sąd dokona oceny umów łączących strony, porozumienia zawartego przez uczestników i podstawy zatrzymania przez uczestnikaspółkę (...)części wynagrodzenia należnegospółce (...).Artykuł 467 pkt. 3 k.c.wskazuje na trzecią grupę przypadków, gdy przedmiot świadczenia można złożyć do depozytu. Obejmuje ona sytuacje, gdy powstał spór, kto jest wierzycielem, np. do uszkodzonej przez dłużnika rzeczy dwie lub więcej osób rości sobie prawo. W takiej sytuacji zachodzi niebezpieczeństwo świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 1994 r., I ACr 178/9 OSAiSN 1994,nr 6 poz. 30). Natomiast dłużnik nie jest uprawniony do rozstrzygania, który z wierzycieli powinien otrzymać świadczenie. Taki spór może być rozstrzygnięty wyłącznie przez sąd w procesie, a tytuł wykonawczy wydany przez sąd stanowił będzie podstawę do wydania depozytu (por. A. Rzetecka – Gil Komentarz do art. 467 k.c. LEX).
Dlatego też, apelacja uczestnika(...)Sp. z .o.o. z siedzibą wŻ.podlegała oddaleniu na podstawieart. 385 k.p.c.
O kosztach procesu za instancję odwoławczą Sąd Okręgowy orzekł na podstawieart. 520 § 1 k.p.c.

```yaml
court_name: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
date: '2014-07-07'
department_name: II Wydział Cywilny Odwoławczy
judges:
- Mirosława Makowska
- Jarosław Gołębiowski
- Arkadiusz Lisiecki
legal_bases:
- art. 647 § 5 kodeksu cywilnego
- art. 233 § 1 k.p.c.
- art. 143c ustęp 5 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
  roku
recorder: stażysta Agnieszka Misterkiewicz
signature: II Ca 363/14
```