You are extracting information from the Polish court judgments.
Extract specified values strictly from the provided judgement. If information is not provided in the judgement, leave the field with null value.
Please return the response in the identical YAML format:
```yaml
court_name: "<nazwa s\u0105du, string containing the full name of the court>"
date: <data, date in format YYYY-MM-DD>
department_name: "<nazwa wydzia\u0142u, string containing the full name of the court's\
  \ department>"
judges: "<s\u0119dziowie, list of judge full names>"
legal_bases: <podstawy prawne, list of strings containing legal bases (legal regulations)>
recorder: <protokolant, string containing the name of the recorder>
signature: <sygnatura, string contraining the signature of the judgment>
```
=====
{context}
======

Sygnatura akt VIII Ga 233/16
Sygnatura akt VIII Ga 234/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 23 września 2016 roku
Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący:SSO Anna Budzyńska
Sędziowie:SO Patrycja Baranowska
SR del. Anna Górnik
Protokolant:st. sekr. sąd. Joanna Witkowska
po rozpoznaniu w dniu 9 września 2016 roku w Szczecinie
na rozprawie
sprawy z powództwa(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąwM.
przeciwko(...)Fundusze Inwestycyjne spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wP.
o zapłatę
na skutek apelacji powódki i pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015 roku, sygnatura akt V GC 111/12

I
oddala obie apelacje,

II
znosi wzajemnie koszty postępowania apelacyjnego.

SSOP. B.SSOA. B.SSR del.A. G.

Sygn. akt VIII Ga 233/16

VIII Ga 234/16

UZASADNIENIE

Powódka(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąwM.wniosła o zasądzenie od pozwanej(...)Fundusze Inwestycyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wP.kwoty 49.755,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 9.951,00 zł od dnia 5 października 2007 roku oraz od kwoty 39.804,00 zł od dnia 17 października 2007 roku, a nadto o zasądzenie na jej rzecz kwoty poniesionej tytułem kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Dochodzona pozwem kwota stanowiła należne powódce wynagrodzenie za wykonanie w ramach wiążącej strony umowy o roboty budowlane prac częściowych określonych wfakturach nr (...), których pozwana w całości nie uregulowała. Powódka wskazała nadto, iż oddane przez nią roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem, odstąpienie pozwanej od umowy, dokonane w dniu 17 października 2007 r., było pozbawione podstaw, a pierwszą wpłatę od pozwanej należy potraktować jako zaliczkę na poczet prac, nie zaś jako zadatek.
Nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 10 stycznia 2012 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V GNc 2249/11 Sąd Rejonowy Gorzowie Wielkopolskim nakazał pozwanej zapłacić dochodzoną pozwem kwotę wraz kosztami procesu.
Pozwana zaskarżyła nakaz w całości, domagając się jego uchylenia oraz zasądzenia od powódki na jej rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, żefaktura VAT nr (...)została skorygowana do kwoty 0 zł, powódka wykonała roboty budowlane w sposób nieprawidłowy, odstąpienie przez pozwaną od umowy z powódką było uzasadnione i skuteczne, opóźnienia w realizacji budowy nie zostały wywołane przez pozwaną, lecz przez powódkę w szczególności poprzez zbyt późne wydanie placu budowy lub nieuzasadnione odmowy odbioru prac, wybudowanie garażu jednostanowiskowego nie było przedmiotem umowy z pozwaną, zaś pierwsza wpłata na rzecz pozwanej stanowiła zadatek a nie zaliczkę. Ponadto pozwana wskazała, że problemy finansowe powódki nie wynikały jedynie z braku regulowania zobowiązań przez pozwaną, a wierzytelności wyszczególnione wfakturach nr (...)nie istnieją albowiem uległy potrąceniu z wierzytelnościami pozwanej.
Wyrokiem z dnia 14 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt V GC 111/15) uchylił nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 2012 r. (pkt I), zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 12.359,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 9.951,00 zł. od dnia 17.10.2007r. do dnia zapłaty i od kwoty 2.408,91 zł od dnia 5.10.2007r. do dnia zapłaty (pkt II), oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt III) i zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego (pkt IV).
Powyższe rozstrzygnięcie zostało oparte na następującym ustaleniach i wnioskach:
W 2006 r. ramach współpracy gospodarczej strony niniejszego postępowania zawarły osiem umów na budowę domów jednorodzinnych oznaczonych(...)i numerami od 1 do 8, w tym w dniu 11 czerwca 2007 r. umowę oznaczoną jako(...)6, przewidującą postawienie nadziałce budowlanej nr (...)weW.budynku jednorodzinnego typ LK&172 (bez garażu jednostanowiskowego). Termin odbioru końcowego wyznaczono na dzień 29 września 2007 r.. Wynagrodzenie określono ryczałtowo na kwotę 310.000,00 zł, która mogła ulec zmianie w przypadku uzgodnienia zmian zakresu robót określonych w umowie. Umowa przewidywała etapowe oddawanie prac, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem, co zatwierdzane miało być obustronnym odbiorem przez strony i powodowało po stronie pozwanej powstanie obowiązku zapłaty za wykonaną część prac w terminie 7 dni od daty odbioru. Powódka obowiązana była zgłaszać gotowość do odbioru w terminie nie krótszym niż dwa dni, pod rygorem dokonania jednostronnego odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek, pozwanej przysługiwało prawo do odstąpienia od odbioru i spisania odrębnego protokołu, na mocy którego powódka zobowiązana była do usunięcia w terminie 14 dni stwierdzonych usterek. W przypadku rażącego naruszenia przez powódkę warunków umowy, pozwana uprawniona była do odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu powódki do usunięcia uchybień w terminie 30 dni.
Początkowo strony wywiązywały się z zawartej umowy bez zastrzeżeń. W okresie od czerwca do sierpnia 2007 r. powódka wystawiła pozwanej następującefaktury VAT: nr (...)na kwotę 23.219,00 zł tytułem zadatku na prace przy budowie domu na budowie(...)6, nr 4/07/2007 na kwotę 29.853,00 zł, nr 2/08/2007 na kwotę 49.755,00 zł, nr 17/07/2007 na kwotę 56.389 zł i nr 14/08/2007 na kwotę 23.219 zł- tytułem wynagrodzenia za wykonane prace.
W dniu 4 września 2007 r. w związku z opóźnieniem w realizacji budów strony sporządziły notatkę, w której zawarto m.in. uzgodnienie co do naprawy ścian typu(...)w obiekcie(...)6 (pkt. 4b harmonogramu robót – którego pierwotny termin realizacji przypadał na 27 lipca 2007 r. ). Notatka podpisana została przezB. N.(ze strony powódki) oraz przezJ. P.,M. N. (1),E. W.(ze strony pozwanej).
W korespondencji elektronicznej z dnia 11 września 2007 r. powódka zgłosiła gotowość do obioru przedmiotowego etapu robót (ścian) w dniu 14 września 2007 r. (błędnie oznaczonym w wiadomości jako 31 września 2007 r.). Wobec niestawiennictwa przedstawiciela pozwanej, w dniu 14 września 2007 r. dokonano jednostronnego odbioru prac, podpisanego przezR. O.orazB. N..
Za przedmiotowe prace wystawiono w dniu 14 września 2007 r.fakturę (...), a następnie w dniu 27 września 2007 r. do tego samego zakresu robótfakturę nr (...)- obie na kwoty 9.951,00 zł.Faktura nr (...), z uwagi na omyłkowe dwukrotne zaksięgowanie tych samych prac, została skorygowana fakturą korygującą KOR 5/12/2007 do kwoty 0 zł.
W dniu 18 września 2007 r. pozwana odmówiła zapłaty przedmiotowej należności podnosząc, iż prace nie zostały wykonane prawidłowo. W umowie zawartej przez pozwaną zB.– podmiotem przejmującym plac budowany po powódce celem dokończenia inwestycji, nie przewidziano korekt ścian.
Prace wyszczególnione w pkt 5 harmonogramu zostały odebrane i opłacone, bez kwestionowania tych czynności przez strony.
Następnie, zgodnie z pkt. 6 harmonogramu robót powódka wykonała montaż dachu. Odbiór prac został potwierdzony dwustronnym protokołem odbioru z dnia 9 października 2007 r.. Stwierdzono brak okna wykuszowego, lecz mimo tego odbiór został dokonany. Przedmiotowy protokół podpisaliE. W.,R. O.orazM. N. (1).
Za przedmiotowe prace powódka w dniu 9 października 2007 r. wystawiłafakturę VAT nr (...)na kwotę 39.804 zł, z terminem płatności oznaczonym na dzień 16 października 2007 r..
W dniu 11 października 2007 r. powódka wystawiła pozwanejfakturę VAT nr (...)na kwotę 18.174,38 zł z terminem płatności oznaczonym na dzień 18 października 2007 r. tytułem prac budowlanych na budynku(...)6.
Dnia 10 października 2007 r. w siedzibie powódki, doszło do poprawienia szeregu faktur, w tym faktur objętych powództwem, z uwagi na występujące w nich nieustalone bliżej niedokładności.
Z uwagi na przekroczenie terminów do wykonania prac, pozwana oświadczeniem z dnia 17 października 2007 r. wypowiedziałaumowę (...). Oświadczenie to doszło do powódki w dniu 23 października 2007 r.. Pozwana wskazała, iż z uwagi na niedotrzymanie terminów, zmuszona była do zakwaterowania nabywcy przedmiotowej nieruchomości –I. W. (1)w lokalu zastępczym.
Uchwałami z dnia 23 listopada 2007 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki powodowej odwołało z funkcji prezesa zarząduA. B.oraz powołało na jego miejsceB. N.
W dniach 01-02 sierpnia 2007 r. strony zawarły umowę o potrącaniu wzajemnych należności, w ten sposób, iż pozwana zobowiązała się do zakupu wskazanych przez powódkę materiałów budowlanych, a następnie refakturyzacji poniesionych kosztów na poczet własnych zobowiązań wobec powódki.
W dniu 14 września 2007 r. powódka złożyła jednostronne oświadczenie o odstąpieniu od porozumienia co do dokonywania kompensat.
W piśmie z dnia 12 grudnia 2007 r., powódka odmówiła uznania refaktur wystawionych przez pozwaną m.in. refaktur o nr 07-(...)z dnia 16 października 2007 r. oraz 07- (...)z dnia 30 sierpnia 2007 r.R.nr 07-(...)na łączną kwotę 37.395,09 zł obejmowałafaktury nr (...), FV 2007-12-(...), FV(...), FV(...), FV(...), FV(...), FV(...). Fakt dokonania zakupów materiałów budowlanych przez pozwaną na rzecz powódki udokumentowany został przedmiotowymi fakturami cząstkowymi oraz zestawieniem refaktur pochodzącym z dokumentacji księgowej pozwanej.
Powódka wezwała pozwaną do zapłaty należności obejmujących m.in.faktury nr (...)w dniach 11 stycznia 2008 roku oraz 12 grudnia 2012 roku. W dniu 20 sierpnia 2010 r. pozwana wystąpiła z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – bezskutecznie.
W sprawie X GC 822/11 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wP.X Wydział Gospodarczy wyrokiem z dnia 28 marca 2013 r. zasądzono od pozwanejspółki (...)Fundusze Inwestycyjne wK.na rzecz powódkispółki (...)wM.kwotę 41.433,20 zł z odsetkami ustawowymi, a w pozostałym zakresie powództwo oddalono. Wyrok ten uprawomocnił się z dniem 13.11.2013 r., gdyż w tym dniu Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację pozwanej (sygn. akt X Ga 489/13).
Wyrokiem z dnia 4 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt IX GC 205/08) zasądził od pozwanejspółki (...)Fundusze Inwestycyjne wK.na rzecz powódkispółki (...)wM.kwoty: 101.542,31 zł z ustawowymi odsetkami, 60.581,27 zł z ustawowymi odsetkami oraz 79.297,50 zł z ustawowymi odsetkami, oddalając w pozostałym zakresie powództwa w połączonych sprawach. Wyrok uprawomocnił się z dniem 4 marca 2015 r., gdyż w tym dniu Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie ACa 1071/14 oddalił apelację pozwanej od wyroku Sądu I instancji.
W orzeczeniu X GC 822/11 Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wP.i w wyroku z dnia 4 lutego 2014 r. Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie IX GC 205/08 nie uwzględniono jako potrąconych należności z faktur objętych niniejszym powództwem.
W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał powództwo, którego podstawę prawną stanowiły wart. 647 - 658 k.c.za uzasadnione jedynie w części. Przywołując treść regulacji zawartych wart. 647 k.c.iart. 656 § 1 k.c.a także mającego odpowiednie zastosowanie w sprawieart. 637 § 1 i 2 k.c.Sąd zaznaczył, że z powołanych przepisów wyraźnie wynika, że w przypadku wad dzieła (obiektu) podstawowym żądaniem zamawiającego (inwestora) jest żądanie usunięcia wad. Pozostałe uprawnienia (odstąpienie od umowy, żądanie obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku) uzyskuje on dopiero w dalszej kolejności, tj. w wypadku nieusunięcia wad przez przyjmującego zamówienie w wyznaczonym terminie albo w przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie.
W kontekście zasadności dochodzonego roszczenia ocenianego przez pryzmat regulacji zawartej wart. 65 § 1 i 2 k.c.Sąd przyjął, że z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynikało, że kwotę 23.219 zł wyszczególnioną wfakturze nr (...)należało traktować jako zaliczkę na poczet pierwszego etapu prac, mimo określenia jej mianem „zadatku”. O powyższym zdaniem Sądu świadczył szczegółowy zakres prac, jaki strony przewidziały do sfinansowania powyższą kwotą w harmonogramie oraz wypowiedź prezesa pozwanej zawarta w wiadomości elektronicznej z dnia 23 czerwca 2006 r. W świetle tych ustaleń Sąd przyjął, że kwota 23.216 zł została w całości rozliczona przez strony na poczet wykonanych prac.
W dalszej kolejności Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia z tytułu poniesienia przez pozwaną szkody jaka miała wyniknąć z tytułu nienależytego wykonania umowy przez powódkę. W ocenie Sądu okoliczność ta w myślart. 6 k.c.nie została należycie dowiedziona. W tym względzie Sąd podkreślił, że w umowie zawartej przez pozwaną zB.(podmiotem przejmującym plac budowany po powódce) celem dokończenia inwestycji nie przewidziano korekt ścian, a zatem nie można było uznać, aby nienależyte wykonanie zobowiązania i szkoda w tym zakresie była wykazana przez pozwaną.
Jednocześnie Sąd I instancji wskazał, że w orzeczeniu Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wP.wydanym w dniu 28 marca 2013 r. w sprawie X GC 822/11 i w wyroku z dnia 4 lutego 2014 r. Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie IX GC 205/08 nie uwzględniono jako potrąconych, należności z faktur objętych niniejszym powództwem.
Za uzasadnione i wymagalne w całości Sąd uznał roszczenie udokumentowanefakturą nr (...)na kwotę 9.951 zł. Zdaniem Sądu powódka należycie wykazała, iż wykonała na rzecz pozwanej przedmiotowe prace. Odnośnie roszczenia wynikającego zfaktury (...)na kwotę 39.804 zł Sąd uznał z kolei, iż przysługiwało ono powódce jedynie w części. Pozwana skutecznie bowiem wykazała, iż jej roszczenie uległo częściowemu potrąceniu z wzajemnym roszczeniem wykazanym w refakturze nr 07-(...)na kwotę 37.395,09 zł. Sąd nie uwzględnił przy tym drugiej powołanej refaktury nr 07-(...)na kwotę 390,40 zł albowiem w przeciwieństwie do wyżej wskazanej nie zawierała ona szczegółowych informacji pozwalających na zweryfikowanie zakupów oraz faktur cząstkowych nią objętych. Sumarycznie Sąd uznał, iż roszczenie powódki zasadne było co do kwoty 12.359,91 zł.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uchylił nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 10 stycznia 2012 r. wydany w sprawie V GNc 2249/11 i zasądził od pozwanejspółki (...)Fundusze Inwestycyjne wP.na rzecz powódkispółki (...)wM.kwotę 12.359,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 9.951 zł od dnia 17 października 2007 r. i od kwoty 2.408,91 zł od dnia 5 października 2007 r. wskazując jako podstawę prawną zasądzenia odsetekart. 481 § 1 i 2 k.c.
W pozostałym zakresie powództwo jako niezasadne Sąd oddalił. O kosztach procesu Sąd orzekł na postawieart. 100 k.p.c.
Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodziły się obie strony postępowania.
Powódka, zaskarżając wyrok w całości, wniosła zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie I, poprzez utrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt V GNc 2249/11 w całości w mocy oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Dodatkowo zważywszy na treść sentencji wyroku Sądu I instancji powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie III, poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 37.395,09 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 października 2007 r. oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Zaskarżonemu wyrokowi powódka zarzuciła naruszenie:

1
art. 498 § 1 i 2 k.c.w zw. z oświadczeniami powoda z dnia 2 sierpnia 2007 r. oraz z dnia 21 sierpnia 2007 r. w zw. zart. 65 k.c.poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uwzględnieniu zarzutu potrącenia i nie uwzględnienie faktu, że z ustaleń pomiędzy stronami wynika, iż potrącenie umowne mogło nastąpić za pisemną zgodą powódki, która miała być wyrażona dopiero po przedstawieniu przez pozwanego faktur za zakupione towary lub usługi, których ceny były uzgadniane przez stronę powodową, a nadto poprzez uwzględnienie zarzutu potrącenia w sytuacji niewykazania przez pozwaną, że oznaczony na fakturach pozwanej towar wykorzystywany był na potrzeby prac realizowanych przez powódkę,

2
art. 6 k.c.poprzez jego niezastosowanie i uwzględnienie zarzutu potrącenia w sytuacji niewykazania przez pozwaną, że oznaczony na fakturach pozwanej towar wykorzystywany był na potrzeby prac realizowanych przez powódkę, a w konsekwencji przyjęcie, że pozwana wykazała istnienie wzajemnej wierzytelności,

3
art. 493 § 3w zw. zart. 485 k.p.c.poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i uwzględnienie zarzutu potrącenia w sytuacji, gdy w postępowaniu nakazowym do potrącenia przedstawione mogą zostać wierzytelności wynikające z dokumentów oznaczonych wart. 485 k.p.c.,

4
art. 386 §4 k.p.c.poprzez nierozpoznanie istoty sprawy polegające na nie uwzględnieniu przez Sąd I instancji faktu, iż sprawa toczy się w postępowaniu nakazowym, wobec czego niemożliwe było uwzględnienie zarzutu potrącenia nie opartego na dokumentach oznaczonych wart. 485 k.p.c.,

5
art. 227w zw. zart. 233 k.p.c.poprzez sprzeczność ustaleń faktycznych z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności poprzez błędne przyjęcie, że refakturę nr 07-(...)można kwalifikować jako wierzytelność nadającą się do potrącenia w postępowaniu nakazowym, podczas gdy nie jest ona dokumentem w rozumieniuart. 485 k.p.c., wobec czego nie może być podstawą uczynienia kompensaty w postępowaniu nakazowym.

W uzasadnieniu apelacji powódka wskazała, że brak było podstaw do uwzględnienia podniesionego przez pozwaną zarzutu potrącenia, zaś z uzasadnienia wyroku nie wynika, czy wzajemna wierzytelność pozwanej została uwzględniona jako potrącona w oparciu o potrącenie umowne, czy procesowy zarzut potrącenia.
Nadto powódka wywodziła, że z pisma powódki z dnia 2 sierpnia 2007 roku oraz z dnia 21 sierpnia 2007 roku wynika, że strony przewidywały możliwość dokonania kompensaty płatności związanych z zakupem przez pozwaną materiałów budowalnych, przy czym zakupy miały mieć związek bezpośrednio z daną budową, na której pracowała powódka, i z tym zastrzeżeniem, że kompensata miła być dokonana „zgodnie z pisemnie ustalonymi uzgodnieniami”. Zdaniem powódki zgoda na potrącenie musiała być każdorazowo wyrażona przez powódkę. W ocenie powódki pisma z dnia 2 sierpnia 2007 roku oraz 21 sierpnia 2007 roku nie mogą być kwalifikowane jako oświadczenie powódki dotyczące umownego potrącenia. Dalej powódka wywodziła, że pozwana w przedmiotowym postępowaniu przedstawiła do potrącenia wierzytelność opisaną w refakturze(...)i obejmującej faktury zakupowe za okres od 6 września 2007 roku do 4 października 2007 roku. W omawianym przypadku pozwana musiałaby również uzyskać pisemną zgodę na kompensatę wierzytelności określonych w tejże fakturze z należnościami powódki w postaci wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane, a takiej zgody powódka nigdy nie udzieliła.
W dalszej części apelacji skarżąca wywodziła, że skoro na fakturach wyszczególnionych na refakturze(...)wystawionej w dniu 16 października 2007 roku nie ma żadnej adnotacjiR. O., czy też zarządu powodowej spółki, która mogłaby wskazywać na zaakceptowanie wierzytelności przez powódkę, to stwierdzić należy, że kwoty wyszczególnione na refakturze 07-(...)nie były zaakceptowane przez powódkę, nie doszło do stosownego porozumienia i w związku z tym nie mogło dojść do ich potrącenia z wierzytelnościami powódki.
Skarżąca zarzuciła również Sadowi, że ten uwzględniając zarzut potrącenia dopuścił się naruszeniaart. 493 §3 oraz art. 485 k.p.c..
W odpowiedzi na apelację powódki, pozwana wniosła o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej z uwagi na duży nakład pracy pełnomocnika pozwanej.
Pozwana zaskarżyła wyrok w części, a mianowicie w zakresie pkt II. i pkt IV. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

1
błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia polegający na przyjęciu, że z uwagi na przekroczenie terminów do wykonania prac, pozwana oświadczeniem z dnia 17 października 2007 r. wypowiedziała umowę z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczącą zadania(...)6, podczas gdy z okoliczności sprawy i materiału dowodowego wynika, że doszło do odstąpienia od tej umowy;

2
naruszenie prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanieart. 65 k.c.przy dokonywaniu interpretacji postanowień § 10 pkt. 1) umowy z dnia 11 czerwca 2007 r. poprzez przyjęcie, że stronom nie chodziło o zastrzeżenie zadatku w kwocie 21.7000 zł netto, ale należy ją traktować, jako zaliczkę na poczet pierwszego etapu prac.

W oparciu o przedstawione zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku co do zakresu objętego zaskarżeniem i oddalenie powództwa w całości ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W każdym wypadku pozwana wniosła zaś o zasądzenie od powódki zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
W uzasadnieniu apelacji pozwana powołała się na ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IX GC 630/13, w której Sąd zasądził od(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąna rzecz(...)Fundusze Inwestycyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 194.374,00 zł tytułem dwukrotności zadatku. Wskazał, że z ustnych motywów wyroku wynika, że Sąd zasądził 46.438,00 zł tytułem dwukrotności zadatku w ramach umowy objętej niniejszym postępowaniem.
Zdaniem pozwanej ustalenie przez Sąd I instancji, że pierwsza wpłata uzgodniona w umowie z dnia 11 czerwca 2007 roku jest zaliczką a nie zadatkiem nie jest trafne i wymaga korekty.
Apelująca podnosiła również, że Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie IX GC 630/13 uznał skuteczność odstąpienia przez pozwaną od umowy objętej sporem w piśmie z dnia 17 października 2007 roku, doręczonym powódce w dniu 23 października 2007 roku. Wskazała, że również Sąd Rejonowy ustalił, że pismo wywołuje skutki prawne. Przyjął jednak, że skutek ten ma charakter ex nunc. Tymczasem intencją wyrażoną w treści pisma było odstąpienie od umowy z powołaniem na podstawy prawne regulacji odstąpienia od umowy. Apelująca przyznała, że odwołanie się do treści wskazanych w tym piśmie przepisów jest kwestionowane w innych sprawach z powództwa powódki przeciwko pozwanej, jednakże powołała fragment uzasadnienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie IX GC 205/08, z którego wynika, że „jeżeli odstąpienie od umowy mogło nastąpić po pisemnym wezwaniu powoda do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 30 dni, to nawet przy przyjęciu, że notatka z dnia 4 września 2007 roku stanowiła wezwania w rozumieniu pojęcia wyrażonego w §12 umowy, strona pozwana mogła odstąpić od umowy najwcześniej w dniu 5 października 2007 roku”. W związku z tym zdaniem pozwanej odstąpienie od umowy nastąpiło z dniem 17 października 2007 roku. Nie sposób zatem przyjąć, że doszło do wypowiedzenia umowy w miejsce odstąpienia od niej.
Zdaniem apelującej, w związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy nie sposób przyjąć, że strona pozwana powinna zapłacić na rzecz powódki jakiekolwiek wynagrodzenie wynikające z umowy, ponieważ postanowienia te z chwilą odstąpienia od umowy utraciły moc.
W końcowej części apelacji pozwana wskazała, że na wypadek uznania przez Sąd dochodzonej pozwem wierzytelności za uzasadnioną w jakiejkolwiek części, pozwana potrąca z wierzytelnością powódki kwotę w wysokości 46.438,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 marca 2008 roku z tytułu przysługującej jej w związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy z dnia 11 czerwca 2007 roku wierzytelności o zapłatę dwukrotności zadatku wpłaconego powódce w ramach tej umowy.
W odpowiedzi na apelację pozwanej, powódka wniosła o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów procesu wywołanych rzeczoną apelacją.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Apelacje stron nie zasługiwały na uwzględnienie.
Zgodnie z treściąart. 382 k.p.c.sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. Sąd drugiej instancji ma więc obowiązek dokonać własnej oceny wyników postępowania dowodowego, niezależnie od tego czy ustaleń dokonuje po przeprowadzeniu nowych dowodów, ponowieniu dotychczasowych, czy też wskutek podzielenia ustaleń dokonanych przez sąd pierwszej instancji (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 lutego 2000 r., II UKN 385/99, OSNAPiUS 2001/15/493).
Na wstępie zaznaczenia wymaga, że Sąd Okręgowy co do zasady podziela ustalenia faktyczne i wywiedzione na ich podstawie przez Sąd pierwszej instancji wnioski, czyniąc je podstawą faktyczną rozstrzygnięcia w sprawie, podzielając tym samym zaprezentowane przez Sąd pierwszej instancji stanowisko, iż powództwo na gruncie podniesionych twierdzeń, zgłoszonych zarzutów oraz naprowadzonych w sprawie dowodów okazało się uzasadnione jedynie w części.
Zawarte w apelacjach zarzuty zarówno w zakresie naruszenia prawa procesowego jak i prawa materialnego w ocenie Sądu odwoławczego okazały się nietrafne i jako takie nie mogły podważyć prawidłowości ustaleń Sądu pierwszej instancji jak i dokonanej przez ten Sąd oceny prawnej roszczenia dochodzonego w sprawie. W konsekwencji ustalenia te jak i ocenę prawną Sąd Odwoławczy przyjmuje jako własne.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do apelacji strony powodowej wskazać należy, że skarżąca zarzucała przede wszystkim Sądowi I Instancji brak ustaleń dotyczących sposobu umorzenia wzajemnych wierzytelności, a mianowicie, czy wzajemna wierzytelność pozwanej uległa umorzeniu przed procesem, a więc w oparciu o potrącenie umowne, czy też uwzględniono procesowy zarzut potrącenia.
Zgodzić się należy ze skarżącą, że brak jest w pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku szczegółowych wywodów co do sposobu umorzenia wzajemnych wierzytelności. Sąd poprzestał bowiem na ogólnym stwierdzeniu, że roszczenie powódki uległo częściowemu potrąceniu z wzajemnym roszczeniem pozwanej wynikającym zfaktury nr (...)na kwotę 37.395,09 zł. Jednocześnie Sąd I Instancji dokonał ustaleń w zakresie uzgodnień pomiędzy stronami procesu mających miejsce w dniu 2 sierpnia 2008 roku oraz w dniu 21 sierpnia 2007 roku, co do kompensat. Uzupełniając ustalenia i wywody Sądu Rejonowego wskazać należy, że zarówno w piśmie z dnia 2 sierpnia 2007 roku, jak również piśmie z dnia 21 sierpnia 2007 roku przedstawiciele powódki wyrazili zgodę na kompensatę płatności związaną z zakupem materiałów i usług dotyczących poszczególnych budów. Mając na uwadze zgormadzony w sprawie materiał dowodowy, a przede wszystkim zeznaniaD. M., która dokonywała rozliczeń wzajemnych wierzytelności uznać należało, że w trakcie realizacji inwestycji dochodziło do umownych potrąceń. Przy czym każda inwestycja rozliczana była osobno. Faktury z tytułu zakupu materiałów budowalnych rozliczane były na poszczególne budynki (zeznania świadkaD. M.k. 586). Realizacja umowy przebiegała w ten sposób, żeR. O.zgłaszał pozwanej zapotrzebowanie na materiały, które następnie odbierał przez dostawców. Na fakturach wystawianych przez dostawców materiałów budowalnych i usług znajdują się pokwitowania zapłaty. Poza tym zawierają one adnotacjeR. O., której z budów dotyczą (numer działki lub oznaczenie(...)np.6). Stąd w ocenie Sądu uznać należało, że należności powódki z tytułu wynagrodzenia za roboty dotyczące budynku(...)6 uległy pomniejszeniu o wartość materiałów, które zostały wykorzystane na wymienionej inwestycji i sfinansowane przez pozwaną, przy czym doszło do tego już na etapie realizacji umowy na mocy ustaleń stron.
Analiza faktur wystawionych przez pozwaną, załączonych do zarzutów od nakazu zapłaty prowadzi do wniosku, że spornej inwestycji ((...)/86,(...)6) dotyczyły następującefaktury: nr (...). Przy czym prawidłowo Sąd uznał za wykazane przez pozwaną należności wynikające jedynie zfaktury (...). Faktura ta zawiera bowiem odniesienie do faktur źródłowych, co pozwalało Sądowi na zweryfikowanie, że dany materiał zakupiony został na poczet spornej inwestycji, zaś należność została uregulowana na rzecz dostawcy przez pozwaną. Co do pozostałych dwóch faktur, jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy, brak było szczegółowych informacji pozwalających na zweryfikowanie dokonanych przez pozwanych zakupów, gdyż nie wymieniały one faktur źródłowych, w oparciu o które zostały wystawione. Poza tym na tych fakturach umieszczona została adnotacja, że należności z nich wynikające zostały już skompensowane z należnościami wynikającymi z innych faktur o numerach odnotowanych na omawianych fakturach.
Biorąc pod uwagę powyższe uznać należało, że Sąd Rejonowy pomimo lakonicznych wywodów, prawidłowo ustalił, że doszło do wygaśnięcia wierzytelności powódki z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowalne z uwagi na dokonane przez pozwaną potrącenie na etapie przedprocesowym w zakresie kwoty 37.395,09 zł.
Zajęte powyżej stanowisko powoduje, że zarzuty powódki dotyczące zarówno naruszeniaart. 498 k.c., jak równieżart. 485 k.p.c.nie mogły doprowadzić do zmiany rozstrzygnięcia Sądu I instancji w postulowanym przez skarżącą kierunku. Poza tym wskazać należy, że już w zarzutach od nakazu zapłaty pozwana wyraźnie akcentowała, że umorzenie wzajemnych wierzytelności opiera na umownych kompensatach, zaś procesowy zarzut potrącenia podnosi jedynie z ostrożności procesowej.
Z powyższych względów nie zostały również uwzględnione pozostałe zarzuty apelacyjne, w tym najdalej idący zarzut nierozpoznania istoty sprawy, który zdaniem skarżącej polegał na nieuwzględnieniu faktu, że sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym, co powodowało niemożność uwzględnienia zarzutu potrącenia nieopartego na dokumentach wymienionych wart. 485 k.p.c..
Za błędne uznać należało również stanowisko skarżącej, co do naruszenia przez Sąd Rejonowyart. 227w zw. zart. 233 k.p.c.. Naruszenia powyższych przepisów skarżąca upatrywała w dokonaniu przez Sąd pierwszej instancji błędnej oceny materiału dowodowego i w konsekwencji nieuprawnionym przyjęciu, iż refaktura nr 07-(...)stanowi dokument rozumieniuart. 485 k.p.c..
W okolicznościach niniejszej sprawy, w tym w świetle zarzutów apelacji, nie sposób uznać, aby doszło do naruszenia przez sąd pierwszej instancji normy prawnej zawartej wart. 233 §1 k.p.c.. Z treści uzasadnienia Sądu I Instancji nie wynika bowiem, że sporna faktura, z której należność pomniejszyła zobowiązanie pozwanej potraktowana została przez Sąd jako dokument, o którym stanowiart. 485 §1 k.p.c..
Z tych wszystkich względów apelacja powódki podlegała oddaleniu na podstawieart. 385 k.p.c..
Przechodząc do omówienia apelacji strony pozwanej podkreślić należy, że przedmiotowe postępowanie dotyczyło rozliczeń stron obejmujących niewielki fragment trwającej dłuższy okres czasu współpracy, a mianowicie realizacji przez powódkę inwestycji oznaczonej jako(...)6 dotyczącej budowy domu jednorodzinnego położonego weW.nadziałce nr (...), którego nabywcą miała byćI. W. (2), przy czym obejmowało należności jedynie z tytułu dwóch faktur VAT wystawionych przez powódkę tytułem części wynagrodzenia.
Powódka wykazała, że prace objęte załączonymi do pozwu fakturami zostały przez nią wykonane. Po pierwsze wykazane zostało, że protokoły odbioru podpisywał kierownik budowyR. O.i zdarzało się, że protokoły podpisane przez kierownika budowy stanowiły wystarczającą podstawę do wystawienia przez powódkę faktury, którą następnie akceptowała pozwana.
Znajdowało również odzwierciedlenie w materiale dowodowym sprawy stanowisko powódki, że dochodziło pomiędzy stronami do uzgodnień dotyczących wymiany faktur VAT. Ustalenia te czyniliA. B.zM. N. (2). Na taki sposób działania stron wskazywała świadekE. E.(k.583-585). Świadek zeznała, że zgodnie z wydanym przezA. B.poleceniem wystawiała ona nowe faktury, które dotyczyły tych samych zakresów prac. Taka sytuacja zaistniała w przypadku faktury odzwierciedlającej wykonanie montażu ścianP., gdzie w dniu 14 września 2007 roku wystawiona zostałafaktura VAT nr (...), a następnie wystawionofakturę nr (...)z dnia 27 września 2007 roku na ten sam zakres robót.
Wykonanie prawidłowego montażu ścianP.zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 14 września 2007 roku. Protokół został podpisany przezR. O.iB. N.. W protokole potwierdzono wykonanie robót, nie stwierdzono wad i usterek.Faktura VAT nr (...)została podpisana przezM. N. (1). Podkreślić nadto należy, że w notatce z dnia 4 września 2007 roku wskazywano na wady ścian, zaś w mailu z dnia 11 września 2007 roku powódka zgłosiła ściany do odbioru.
Powyższe świadczy niezbicie, że powódka wykonała prace dotyczące wykonania ścianP.na kwotę 9.951,00 zł.
Przedmiotem postępowania objęta została równieżfaktura Vat nr (...)z dnia 9 października 2007 roku dotycząca montażu dachu. Odbiór przedmiotowych prac został dokonany protokołem odbioru robót podpisanym przezE. W.,R. O.iM. N. (3). Co więcejM. N. (1)zaakceptował wystawioną przez powódkę fakturę w dniu 11 października 2007 roku (k. 64). Tak więc prawidłowe było w tym zakresie ustalenie Sądu Rejonowego, że strona powodowa wykazała wykonanie robót objętych sporną fakturą opiewającą na kwotę 39.804,00 zł.
Podważając uprawnienie powódki do domagania się wynagrodzenia pozwana powołała się na odstąpienie od umowy(...)6, które miało miejsce w dniu 17 października 2007 roku (dotyczyło również budów(...)5,(...)7,(...)8). Pozwana, jako przyczynę odstąpienia od umów wskazała znaczne przekroczenie przez powódkę terminów realizacji inwestycji określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 do umów, co skutkowało brakiem możliwości ukończenia umów w umówionym terminie.
Zasadność odstąpienia przez pozwaną od wymienionych umów stanowiła już przedmiot rozważań i rozstrzygnięć innych Sądów orzekających w sprawach dotyczących poszczególnych budów. Sądy zajęły stanowisko, że ustawowe prawo odstąpienia strony zastąpiły postanowieniami umowy, tj. w §12 ustaliły, że odstąpienie od umowy mogło nastąpić po pisemnym wezwaniu pozwanej do usunięcia stwierdzonych uchybień w realizacji umowy, z podaniem 30- dniowego terminu ich usunięcia. Za wezwanie do usunięcia uchybień uznana została notatka z dnia 4 września 2007 roku zawierająca szczegółowe zestawienie wykonanych prac oraz prac pozostałych do wykonania z zaznaczeniem terminów ich realizacji. Uwzględniając minimalny termin dodatkowy do usunięcia uchybień przewidziany w §12 umowy- 30 dni, strona powodowa mogła odstąpić od umowy najwcześniej w dniu 5 października 2007 roku.
Nie budzi wątpliwości, że złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy podlega ogólnym zasadom dotyczącym oświadczeń woli. Sens oświadczeń woli ujawnionych w postaci pisemnej, ustala się przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim tekst dokumentu ( por. uchwała Sądu Najwyższego z 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995/12/168; wyroki Sądu Najwyższego z 12 grudnia 11 2002 r., V CKN 1603/00, Lex nr 75350; z 7 kwietnia 2005 r., II CK 431/04, Lex nr 145198; z 23 kwietnia 2009 r., IV CSK 558/08, Lex nr 512966).
W piśmie z dnia 17 października 2007 roku pozwana oświadczyła, że odstępuje od umowy powołując się na niewykonanie umowy w terminie. Wbrew stanowisko prezentowanemu przez pozwaną w niniejszym procesie Sąd uznał, że oświadczenie o odstąpieniu dotyczyć mogło wyłącznie niewykonanej części umowy. Podkreślić bowiem należy, że na dzień składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej inwestycji(...)6 powódka do dnia 9 października 2007 roku wykonała roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe, płytę żelbetonową, ścianyP., pokrycie dachu, wykonała okna, okna włazowe, stolarkę okienną. Po zejściu powódki z budowy prace w wyżej wymienionym budynku wykonała inna firma.
W ocenie Sądu Okręgowego z uwagi na to, że świadczenie powódki polegało na wybudowaniu określonego obiektu oznaczonego co do tożsamości stanowiło w zasadzie świadczenie niepodzielne. Niepodzielność przedmiotu świadczenia nie może jednak być utożsamiana z niepodzielnością samego świadczenia.
Zgodnie z treściąart. 379 §2 k.c.podzielność świadczenia występuje wtedy, gdy może ono być spełnione bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości. Przy świadczeniu z umowy o roboty budowlane zachowanie dłużnika polega na wykonanie określonych robót, którego efektem jest wykonanie oznaczonego w umowie obiektu, stanowiącego następnie przedmiot odbioru. Złożoność procesu budowlanego powoduje, że świadczenie z umowy o roboty budowalne może być spełniane częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu. Aby bowiem powstał obiekt budowalny muszą być wykonane odrębne roboty (budowlane, instalacyjne, wykończeniowe). To, że świadczenie z umowy o roboty budowalne może być spełniane częściami wynika również pośredni zart. 654 k.c.. Zgodnie z tym przepisem inwestor ma obowiązek na żądanie wykonawcy przejmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Tak więc przepis ten wyraźnie zakłada, że tylko wyraźnie postanowienie umowy może w konkretnej sytuacji wyłączyć możliwość pełnienia świadczenia częściowo. Wobec tego należy przyjąć, że świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowalne jest podzielne, gdyż z reguły może być spełniane bez istotnej zmiany przedmiotu świadczenia. Czym innym jest to, że inwestor zainteresowany jest otrzymaniem określonego co do tożsamości przedmiotu jakim jest obiekt budowlany, czym innym zaś możliwość wykonywania robót niezbędnych o tego, aby taki obiekt powstał częściami. Takie częściowe wykonywanie robót, odnoszące się do określonegoobiektu, jest właśnie częściowym spełnianiem świadczenia w rozumieniuart. 379 §2 k.c., gdyż możliwe jest bez istotnej zmiany tego obiektu. Jeżeli strony umówiły sięo oddanie określonego obiektu, to do chwili odbioru całego obiektu nie możnauznać, że wykonawca spełnił swoje świadczenie, natomiast nie wyklucza toczęściowego wykonania świadczenia i rozliczenia się stron w tym zakresie.
Skoro więc świadczenie z umowy łączącej strony niniejszego procesu było podzielne, nie ma przeszkód, aby odstąpienie od umowy dotyczyło jedynie reszty niespełnionego świadczenia. Z zachowania strony pozwanej, która odstąpiła od umowy wynika natomiast, że taka była jej wola. Po odstąpieniu od umowy pozwana powierzyła bowiem zakończenie robót związanych z inwestycją(...)6 innemu wykonawcy, zaś zachowania pozwanej nie można kwalifikować jako zamiaru odstąpienia od całości robót.
Biorąc więc pod uwagę zaprezentowane powyżej stanowisko uznać należało, że do chwili odstąpienia od umowy przez pozwaną podstawą rozliczeń stron jest umowa, gdyż odstąpienie dotyczyło tylko robót, które miały zostać wykonane po odstąpieniu. W ten sposób dokonać można klarownego sposobu oceny zakresu i wartości wykonanych robót. Stanowisko przyjęte przez pozwaną, że w związku ze złożonym oświadczeniem nie jest ona zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane przez powódkę i zaakceptowane przez pozwaną prowadzi do przyjmowania fikcji, że pozwana winna zwrócić powódce wykonane roboty, skoro strony w razie przyjęcia, że odstąpienie od umowy powoduje skutek ex tunc powinny sobie zwrócić wszystko co świadczyły na podstawie umowy.
O zamiarze pozwanej odstąpienia od umowy jedynie co do prac niewykonanych świadczy również i to, że pozwana nigdy nie zgłaszała wobec powódki roszczenia o zwrot zapłaconej już kwoty z tytułu prac wykonanych. Jest to jeszcze jeden dowód na potwierdzenie tego, że sama pozwana uznawała, iż skutek odstąpienia od umowy następował ex nunc.
Nawet więc przy uznaniu, że świadczenie z umowy o roboty budowalne było niepodzielne, to zachowanie pozwanej po odstąpieniu od umowy wyraźnie wskazuje, że ograniczała ona skutek odstąpienia tylko na przyszłość. Także charakter świadczenia wykonawcy w robotach budowlanych wskazuje, że chodzi o świadczenie, którego zwrot jest fizycznie niemożliwy.Podniesione argumenty przemawiają więc za tym, aby nawiązując do poglądówwyrażonych w literaturze przedmiotu, uznać w niektórych sytuacjach możliwośćograniczenia skutków odstąpienia od umowy tylko do skutkuex nunc.
Ostatecznie więc Sąd II instancji uznał, że argumentacja pozwanej nie podważyła słuszności stanowiska powódki o przysługiwaniu jej wynagrodzenia za prace wykonane i zaakceptowane przez pozwaną.
Poza tym za niemający żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu był zarzut błędnego przyjęcia przez Sąd I instancji charakteru prawnego wpłaty dokonanej przez pozwaną w dniu 11 czerwca 2007 roku w kwocie 23.219,00 zł. Skarżąca podnosiła bowiem, że Sąd I instancji błędnie uznał, że wpłata miała charakter zaliczki, a nie zadatku. Jakkolwiek powódka, jak i pozwana w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji jak i w postępowaniu wywołanym apelacjami przedstawiały swoje stanowiska i obszerną argumentację w tej kwestii, to zauważyć należy, że roszczenie powódki dotyczyło wynagrodzenia za wykonane prace, a jego podstawę prawną stanowił przepisart. 647 k.c., zaś strona pozwana przeciwstawiła temu żądaniu w zarzutach od nakazu zapłaty zarzut nieistnienia zobowiązania z uwagi na dokonaną kompensatę z tytułu kosztów poniesionych na zakup materiałów budowalnych. Podnoszona przez obie strony sporna kwestia nie była w żadnym zakresie związana z przedmiotem niniejszego procesu.
Zarzut potrącenia zgłoszony w apelacji uznać należało za spóźniony i jako taki nie mógł zostać rozpoznany przez Sąd Okręgowy – podlegał z mocyart.381 k.p.c.pominięciu. Przypomnieć bowiem trzeba, że wraz z doręczeniem odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu pozwana została pouczona o treściart. 493 k.p.c.. Pozwana, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie zgłosiła zarzutu potrącenia dotyczącego jej wierzytelności z tytułu zwrotu zadatku w podwójnej wysokości ani w zarzutach od nakazu zapłaty ani na późniejszym etapie postępowania przez Sądem I instancji. Zarzut ten zgłosiła dopiero w apelacji, choć obiektywnie nie było żadnych przeszkód do jego podniesienia już na etapie składania zarzutów. W zarzutach, w odpowiedzi na wywody zawarte w pozwie, pozwana przedstawiła swoje stanowisko odnoszące się do interpretacji zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia zadatku, nie formułując jednak w tym zakresie żadnych roszczeń. Wydanie przez inny Sąd wyroku uwzględniającego żądanie pozwanej, co do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, który poza tym na dzień zamknięcia rozprawy w sprawie niniejszej nie był wyrokiem prawomocnym nie oznacza, że zarzut potrącenia nie mógł być podniesiony na wcześniejszym etapie procesu. Poza tym należy mieć na uwadze okoliczność, czy wierzytelność z tytułu zwrotu zadatku mogła w ogóle w niniejszym procesie zostać przedstawiona do potrącenia z uwagi na wymogi formalne określone wart. 493 §3 k.p.c..
Wobec powyższych argumentów również apelacja strony pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie.
O kosztach postępowania apelacyjnego należało orzec na podstawieart. 100 zd.1 k.p.c..
P. B.A. B.A. G.

ZARZĄDZENIE

1
(...)

2
(...)

3
(...)

4
(...)

```yaml
court_name: Sąd Okręgowy w Szczecinie
date: '2016-09-23'
department_name: VIII Wydział Gospodarczy
judges:
- Anna Górnik
- Anna Budzyńska
- Patrycja Baranowska
legal_bases:
- art. 637 § 1 i 2 k.c.
- art. 493 §3 oraz art. 485 k.p.c.
recorder: st. sekr. sąd. Joanna Witkowska
signature: VIII Ga 233/16
```