Source: https://www.zamowienia20.pl/pl2/przetarg/540214-N-2018/
Timestamp: 2019-06-27 04:06:30
Legal References Found: art. 30
 art. 30
 art. 6
 art. 6
 art. 46
 art. 46
 art. 46
 art. 46

Document Content:
Przetarg - 540214-N-2018 SA.2710.2.2018 „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-biurowego (leśniczówki). - Zamówienia 2.0
„Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-biurowego (leśniczówki). Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo garażowego w osadzie Nowy Świat.”
Opis przedmiotu przetargu: 1.	Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalno-biurowego oraz budynku gospodarczo-garażowego w osadzie Nowy Świat. Osada Nowy Świat Przedmiotem zadania jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego (leśniczówki) na działce nr 7155 – obręb Nowy Świat. Planowana inwestycja składać się będzie głównie z wykonania rozbudowy werandy od strony elewacji północnej tego budynku o część sanitarną, dobudowy zadaszonych schodów zewnętrznych od strony elewacji frontowej (wschodniej) tego budynku i rozbiórce istniejącej werandy drewnianej od strony południowej tego budynku, zmianę pokrycia dachowego i częściowa wymiana konstrukcji wraz z wykonaniem 3 facjatek, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej. Dane techniczne budynku: 1. Powierzchnia zabudowy - 160,28 m2 2. Powierzchnia użytkowa - 172,05 m2 3. Powierzchnia całkowita - 436,05 m2 4. Kubatura - 1331,37 m3 Przebudowę budynku gospodarczo – garażowego w osadzie Nowy Świat polegającą na poszerzeniu otworów w celu montażu wrót uchylnych oraz wymianie konstrukcji dachu ze zmianą kąta nachylenia. Podstawowe dane techniczne: 1. Powierzchnia zabudowy - 147,20 m2 2. Powierzchnia użytkowa - 120,10 m2 3. Powierzchnia całkowita - 147,20 m2 4. Kubatura - 734,53 m3 Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część SIWZ. Uwaga: Rozbiórka budynku stodoły w osadzie Nowy Świat nie jest przedmiotem postępowania przetargowego i nie należy jej uwzględniać podczas sporządzania oferty. 2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 3.	Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Ogłoszenie nr 540214-N-2018 z dnia 2018-04-04 r.
Nadleśnictwo Brodnica: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-biurowego (leśniczówki). Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo garażowego w osadzie Nowy Świat.”
SA.2710.2.2018
1.	Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalno-biurowego oraz budynku gospodarczo-garażowego w osadzie Nowy Świat. Osada Nowy Świat Przedmiotem zadania jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego (leśniczówki) na działce nr 7155 – obręb Nowy Świat. Planowana inwestycja składać się będzie głównie z wykonania rozbudowy werandy od strony elewacji północnej tego budynku o część sanitarną, dobudowy zadaszonych schodów zewnętrznych od strony elewacji frontowej (wschodniej) tego budynku i rozbiórce istniejącej werandy drewnianej od strony południowej tego budynku, zmianę pokrycia dachowego i częściowa wymiana konstrukcji wraz z wykonaniem 3 facjatek, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej. Dane techniczne budynku: 1. Powierzchnia zabudowy - 160,28 m2 2. Powierzchnia użytkowa - 172,05 m2 3. Powierzchnia całkowita - 436,05 m2 4. Kubatura - 1331,37 m3 Przebudowę budynku gospodarczo – garażowego w osadzie Nowy Świat polegającą na poszerzeniu otworów w celu montażu wrót uchylnych oraz wymianie konstrukcji dachu ze zmianą kąta nachylenia. Podstawowe dane techniczne: 1. Powierzchnia zabudowy - 147,20 m2 2. Powierzchnia użytkowa - 120,10 m2 3. Powierzchnia całkowita - 147,20 m2 4. Kubatura - 734,53 m3 Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część SIWZ. Uwaga: Rozbiórka budynku stodoły w osadzie Nowy Świat nie jest przedmiotem postępowania przetargowego i nie należy jej uwzględniać podczas sporządzania oferty. 2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 3.	Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 250 tyś. zł. brutto każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2.	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)	pieniądzu, 2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)	gwarancjach bankowych, 4)	gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)	poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz.359z późn. zm.). 9.3.	Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku: 18 1020 5024 0000 1002 0039 0021 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-biurowego (leśniczówki). Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo garażowego w osadzie Nowy Świat.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4.	Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5.	Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr10-kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6.	Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3)	kwotę gwarancji/poręczenia, 4)	zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i testów, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu zamówienia, c) niemożliwością wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej, d) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w przypadku gdy zachowanie terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy, f) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: a) na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnieniu podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa w pkt. 7.4. a-e, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: a) na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
540214-N-2018