Source: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=65142
Timestamp: 2019-10-19 04:50:05
Legal References Found: art. 144
 art. 144
 art. 22
 art.25
 art. 144
 art. 144
 art.144
 art.22
 art.22
 art.22

Document Content:
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-08-26 , 14:07:49
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Krych-Palusińska
- lokal 385
- telefon (0-22) 37 33 385
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych Jacek Szmidt
- lokal 392
- telefon (0-22) 37 33 392
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul.Samogłoska 9. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.54.2019.EKR
Nazwa zamówienia: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul.Samogłoska 9
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędny odbiorów, zgodnie z określającym opis przedmiotu zamówienia Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 9 do SIWZ), przy równoczesnym uwzględnieniu poniższych uwag:
a)W dokumentacji projektowej: należy stosować rozwiązania umożliwiające wykonanie robót budowlanych przy zapewnieniu nieprzerwanego funkcjonowania szkoły oraz należy stosować rozwiązania przejściowe, które nie wpłynął negatywnie na funkcjonowanie szkoły;
b)Wymagane jest zapewnienie dostępu wraz z możliwością użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do podstawowych funkcji obiektu zlokalizowanych na parterze w części dobudowywanej i jego otoczenia;
c)Zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozkład funkcjonalny istniejącego budynku szkoły pozostaje praktycznie niezmieniony. Zmiany pomieszczeń dopuszczone przez Zamawiającego zostały opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
1)Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę:
d)Wykonanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu, koncepcji architektonicznej planowanej rozbudowy budynku z koniecznym wykorzystaniem rozwiązań architektonicznych przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 1 do SIWZ);
e)Uzyskanie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnienie projektów budowlanych w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r., poz.2117). W zakres powyższych prac wchodzi istniejący budynek szkoły, rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu;
f)Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoły wraz z częścią rozbudowaną;
g)Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
h)Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego budynku szkoły w zakresie części rozbudowanej;
i)Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku szkoły wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych opinii i uzgodnień;
j)Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie rozbudowy budynku szkoły;
k)Opracowanie niezbędnych projektów wykonawczych, w tym przedmiarów robót;
l)Sprawowanie nadzoru autorskiego.
2)Wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych (wraz z robotami związanymi z częściowym zagospodarowaniem terenu), na podstawie opracowanego projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów. Uczestniczenie w pracach mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Szczegółowy zakres zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej „PFU” (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Zapisy PFU stanowią wytyczne i minimalny standard oczekiwany przez Zamawiającego.
1)Roboty konstrukcji;
2)Roboty rozbiórkowe;
3)Roboty betoniarskie;
4)Roboty malarskie i tynkarskie;
5)Ocieplenie ścian i dachu;
6)Wykonanie izolacji budowlanych;
7)Montaż stolarki okiennej;
8)Roboty malarskie;
9)Roboty dekarskie;
10)Roboty instalacyjne.
1.4)Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2020 r.
Zmiany zostały określone w paragrafie 18 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ:
1.Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust.3
3.Wypełniając postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany oraz określa warunki tych zmian:
1)Zmiana osób o których mowa w § 10 ust. 1, w szczególności zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy, z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ i doświadczenie nie mniejsze niż uznano przy ocenie ofert.
2)zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim były żądane w SIWZ);
3)jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy o czas niezbędny na wykonanie tych robót;
4)Jeżeli zmiany Umowy, dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg. następujących zasad:
a)jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
b)jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ceny rynkowe.
5)Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli doszłoby do niewykonania części robót oraz w przypadku zmian, o których mowa w art.144 P.z.p.
6)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami np. zdarzenia związane z działaniami przyrody (powodzie, pożary o dużych rozmiarach itp.), przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości (zamieszki, strajki generalne itp.) i działania władzy państwowej ( zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz wywłaszczenia).
7)zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
8)Termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie, w przypadku:
a)przedłużenia czasu wydania wymaganych niniejszą umową uzgodnień i decyzji, o których mowa w § 1 ust. 1, przez odpowiednie organy i instytucje, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, bądź w wyniku np. zmiany przepisów, które wejdą w życie na etapie realizacji robót po wykonaniu dokumentacji przez Wykonawcę, bądź innych sytuacji za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca – wystąpi konieczność zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
c)w razie zaistnienia zdarzenia niezależnego od Stron, po dacie zawarcia umowy, w szczególności konieczności przeprowadzenia uzgodnień z osobami trzecimi,
d)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e)przy robotach związanych z wylewaniem fundamentów z betonu konstrukcyjnego przy wystąpieniu temperatury poniżej +50C lub wilgotności powietrza 80% oraz przy występowaniu opadów deszczu powyżej 5 ml/m2, lub długotrwałych opadów śniegu, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
f)gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne nie opisane powyżej, a obowiązujące polskie i europejskie normy budowlane zakazują wykonywania robót w takich warunkach, jeżeli wykonywanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
g)wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych w zakresie objętym oddziaływaniem inwestycji rozbudowy.
9)W przypadku braku możliwości zrealizowania w roku 2019 robót o wartości, o której mowa w § 3 ust. 3, strony zmienią tę wartość wynagrodzenia w 2019 r., adekwatnie do wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy. Zmiana wysokości kwot określonych w § 3 ust. 3 w danym roku realizacji przedmiotu umowy następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
10)gdy nastąpi waloryzacja wynagrodzenia na zasadach określonych w § 4 umowy.
4.Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.
5.W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający z niniejszej Umowy, uznaje się za doręczoną.
Jacek Szmidt – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany;
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Data zakończenia: 2020-12-10
a)Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.
b)Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną – w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.
a)Zdolność techniczna: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) w ramach jednej umowy usługę polegającą min. na: wykonaniu projektu wielobranżowego dotyczącego budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) budynku/budynków przedszkola, żłobka, szkoły lub budynku/budynków mieszkalnych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – o kubaturze co najmniej 4 000m³.
-„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt;
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu usług, dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.
b)Zdolność techniczna: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej trzy roboty budowlane polegające min. na: budowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub remoncie - budynku/budynków w technologii żelbetowej - na kwotę brutto minimum 2 000 000,00 złotych każda.
-W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 2 000 000,00 złotych, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się wykazaniem m.in. robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” (jako spełnienie warunku z Sekcji III, pkt I.3) lit. a) Ogłoszenia i jednej roboty z Sekcji III, pkt I.3) lit. b) Ogłoszenia, jeżeli Wykonawca w jej ramach wykonał projekt wielobranżowy dotyczący budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.) budynku/budynków przedszkola, żłobka, szkoły lub budynku/budynków mieszkalnych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – o kubaturze co najmniej 4000m³ oraz wykonał robotę budowlaną polegającą min. na: budowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.)) lub remoncie – budynku/budynków w technologii żelbetowej – na kwotę brutto minimum 2 000 000,00 złotych.
c)Zdolność zawodowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do sprawowania funkcji kierownika budowy, tj. posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2.Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
3.Wykaz usług (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5a) do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
4. Wykaz robót budowlanych (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
5.Wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących odpowiednio doświadczenia, zrealizuje usługę projektową, której wskazana zdolność dotyczy (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia) i/lub kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
d) W odniesieniu do warunków określonych w Sekcji III pkt I.2), I.3) Ogłoszenia wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno), zatem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, przy zachowaniu wymogu:
- warunek określony w Sekcji III pkt I.3) lit. a) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował usługę projektową w zakresie w jakim posiada doświadczenie, tj. w zakresie warunku przywołanego powyżej;
- warunek określony w Sekcji III pkt I.3) lit. b) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował robotę budowaną w zakresie w jakim posiada doświadczenie, tj. w zakresie warunku przywołanego powyżej.
Doświadczenie kierownika budowy przewidzialnego do realizacji przedmiotowego zamówienia 20 %
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 10 %
Zatrudnienie osób młodocianych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 10 %
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2019-09-18 godzina 12:00
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2019-09-18, 12:30, Siedziba Zamawiającego - pokój nr 352