Source: http://docplayer.pl/3706247-Prospekt-informacyjny-nr-amp-1-apartameny-mokotow-park.html
Timestamp: 2016-10-28 08:37:17
Legal References Found: art. 4
 art. 38
 art. 29
 art.15
 art.3
 art.3
 art.4
 art. 22
 art. 22
 art. 18
 art. 19
 art. 27
 art. 18
 art.13
 art.14
 art.3
 art. 37
 art. 4
 art.43
 art.41
 art. 1

Document Content:
⭐PROSPEKT INFORMACYJNY Nr AMP/1 APARTAMENY MOKOTÓW PARK
PROSPEKT INFORMACYJNY Nr AMP/1 APARTAMENY MOKOTÓW PARK
Download "PROSPEKT INFORMACYJNY Nr AMP/1 APARTAMENY MOKOTÓW PARK"
1 PROSPEKT INFORMACYJNY Nr AMP/1 APARTAMENY MOKOTÓW PARK Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj godzina 12:00 str. 1 AMP2 CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA APARTAMENTY MOKOTÓW PARK I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA SPÓŁKA MATKA DEWELOPER: MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Dokumentacja Spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. ADRES: Warszawa ul. Prosta 32 NIP: REGON: TELEFON: FAX: ADRES WWW: II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka Marvipol S.A. (dalej: Spółka) powstała w 1996 roku. Na początku działalność Spółki koncentrowała się na usługach związanych ze wstępnymi etapami procesu deweloperskiego, tj. pozyskiwaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, a także szeroko rozumianym konsultingiem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Od 2000 roku Spółka realizuje własne, kompleksowe projekty inwestycyjne w branży mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego - począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom, a także zarządzania tymi obiektami. Spółka posiada Certyfikat Dewelopera i należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marvipol S.A. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień nadanych przez różnorodne renomowane instytucje. Marvipol S.A. konsoliduje Grupę Kapitałową. Od 2008 roku akcje Marvipol S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystkie publiczne komunikaty i raporty są dostępne na stronie w sekcji Dla Inwestorów. UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIE inwestycja adres dzielnica rok lokale mieszkalne lokale usługowe Stawki Residence Warszawa ul. Stawki 3a Śródmieście Dom pod Klonem Warszawa ul. Wrzeciono 5 Bielany Międzynarodowa Residence Warszawa ul. Międzynarodowa 50A Saska Kępa Bielański Dom Warszawa ul. Wrzeciono 33 Bielany Kazimierzowska Residence Warszawa ul. Kazimierzowska 43 Mokotów Dom Przy Agorze Warszawa ul. Przy Agorze 28 Bielany Villa Marina Warszawa al.wilanowska 208 Mokotów 2006/ Villa Cameratta Warszawa ul. Drogomilska 20 Bemowo Mokotów Residence Warszawa ul. Pory 61 Mokotów str. 2 AMP3 Osiedle Platany Wiatraczna Residence Melody Park Villa Avanti Villa Cavaletti Apartamenty Mokotów Park etap I Warszawa ul. Ryżowa 42/44 Ursus Warszawa ul. Wiatraczna 15 Praga Południe Warszawa ul. Puławska 257 Mokotów Warszawa ul. Grenadierów 25 Praga Południe Warszawa ul. Wyścigowa 39 Mokotów Warszawa ul. Bernardyńska 53 Mokotów W okresie realizacji inwestycji ukończonych oraz aktualnie przeciwko Deweloperowi nie było i nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej zł. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 53/1 i 53/2 z obrębu Dzielnica Mokotów WA2M/ /4 Hipoteka na rzecz BRE Bank S.A. oddział korporacyjny Warszawa: Hipoteka umowna zwykła zł Hipoteka umowna zwykła zł Hipoteka umowna zwykła zł Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek: Przeznaczenie w planie Dopuszczalna wysokość zabudowy Dopuszczalny procent zabudowy działki Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach: - budowa napowietrznej linii energetycznej wzdłuż ulicy Wolickiej w odległości c.a. 800 m od inwestycji Brak innych informacji dostępnych w ramach dostępu do informacji publicznej o inwestycjach w promieniu 1 kilometra w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę TAK NIE Czy pozwolenie na budowę jest TAK NIE ostateczne: Czy pozwolenie na budowę jest TAK NIE str. 3 AMP4 zaskarżone: Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Decyzja nr 142/MOK/2011 z dnia Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Rozpoczęcie budowy nastąpiło: 15 października 2011 roku Planowane zakończenie: 31 grudnia czerwiec 2014 Liczba budynków 2 Rozmieszczenie ich na nieruchomości (odległość) PN-70/B m Środki własne w szczególności w I etapie realizacji inwestycji (przed rozpoczęciem sprzedaży), Kredyt bankowy uruchamiany w konstrukcji zawierającej wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, a także wpłaty od nabywców kierowane na wyodrębniony przez bank rachunek zgodnie z zawartą z bankiem zawierającą wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego umową kredytową Brak stosowania środków ochrony o których mowa w art. 4 Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w związku z art. 38. Spółka publiczna notowana na GPW opis poniżej Współfinansowanie inwestycji przez bank w konstrukcji zawierającej wiele cech otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Monitorowanie przez Bank stopnia realizacji inwestycji przed każdą wypłatą środków, w tym poprzez dokonywanie inspekcji na terenie budowy z prawem wglądu do pełnej dokumentacji, sporządzanie przez bank okresowych raportów ze stanu realizacji inwestycji, z uwzględnieniem których uruchamiane są poszczególne transze kredytowe, BRE Bank S.A. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach Zakup i przygotowanie gruntu 25% Wykonanie stanu 0 25% Wykonanie Stanu surowego otwartego 25% Pozostałe Prace 25% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Waloryzacja ceny nie występuje ZALETY WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ PUBLICZNĄ str. 4 AMP5 Na każdą spółkę, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. spółkę publiczną, nałożony jest mocą prawa szereg obowiązków informacyjnych, które realizowane są w postaci komunikatów zamieszczanych w serwisach internetowych zarówno spółki, jak i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podlegających bieżącej kontroli sprawowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu każdy potencjalny klient spółki publicznej dysponuje dostępem do rzetelnej informacji na temat dotychczasowych dokonań takiej spółki, ale przede wszystkim otrzymuje narzędzie dające mu możliwość pozyskania wiedzy w zakresie: aktualnej sytuacji finansowej spółka publiczna, w przeciwieństwie do innych podmiotów gospodarczych, obowiązana jest do publikowania, co kwartał, sprawozdań finansowych obrazujących aktualną sytuację finansową zarówno własną, jak też aktualną sytuację finansową spółek powiązanych kapitałowo, przy czym, co ważne, sprawozdania półroczne i roczne audytowane są przez niezależnego biegłego rewidenta, aktualnej sytuacji prawnej i organizacyjnej spółka publiczna obowiązana jest do przekazywania, w formie raportów bieżących, do publicznej wiadomości, informacji o istotnych, z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej zdarzeniach, w tym w szczególności podejmowanych przez zarząd czy walne zgromadzenie spółki uchwałach, a także umowach zawieranych zarówno na własną rzecz, jak też umowach zawieranych przez spółki powiązane kapitałowo. Z punktu widzenia klienta, ale co bardzo istotne również z punktu widzenia banku kredytującego zakup lokalu, analiza i w rezultacie dokonanie oceny wiarygodności i rzetelności dewelopera będącego, jak Marvipol S.A., spółką publiczną, jest w porównaniu do każdego prywatnego podmiotu gospodarczego relatywnie proste i możliwe do przeprowadzenia w krótkim czasie. Z opisanych powyżej przyczyn spółki giełdowe cieszą się lepszą niż inne podmioty gospodarcze reputacją, a zatem i zaufaniem kontrahentów. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ : Na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz zgodnie z art. 29 Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. INNE INFORMACJE Oświadczenie Banku kredytującego inwestycję: w dniu 28 listopada 2011 roku BRE Bank S.A. zobowiązał się do zwolnienia spod obciążeń hipotecznych lokali znajdujących się w budynkach w ramach inwestycji Apartamenty Mokotów Park w Warszawie, wraz z proporcjonalnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej. Kopia Oświadczenia Banku stanowi załącznik do niniejszego prospektu. Spółka Marvipol S.A informuje o możliwości zapoznania się w siedzibie spółki tj. w Warszawie przy ul. Prostej 32 przez każdą osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej, z następującymi dokumentami: 1) aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości 2) kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sadowego 3) kopia pozwolenia na budowę 4) sprawozdaniami finansowymi spółki za ostatnie dwa lata umieszczony na stronie w sekcji Dla Inwestorów 5) projektem budowlanym CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m2 powierzchni lokalu mieszkalnego Określenie położenia oraz istotnych cech budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej zł brutto liczba kondygnacji 6 kondygnacji technologia wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 str. 5 AMP6 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych do których zobowiązuje się deweloper Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiąca część wspólną nieruchomości Załącznik umowy deweloperskiej informujący o standardach w budynku Liczba lokali w budynku Villa Ventus B 146 oraz 451,4m2 usług (5 lokali) Villa Aqua C 147 oraz 362,5m2 usług (4 lokale) Liczba miejsc garażowych i Villa Ventus B postojowych Villa Aqua C Dostępne media w budynku Prąd, woda, CO, telefon, Internet, telewizja kablowa Dostęp do drogi publicznej Dostęp do ulicy Bernardyńskiej i ulicy Powsińskiej Zgodnie z załącznikiem nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego 2. Standard lokalu 3. Wzór umowy deweloperskiej 4. Oświadczenie Banku BRE Otrzymałem dnia Data Podpis str. 6 AMP7 Załącznik nr 1 Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego str. 7 AMP8 str. 8 AMP9 Standard wykonania mieszkań w projekcie Apartamenty Mokotów Park przy ul. Bernardyńskiej Załącznik nr 2 Inwestycja Apartamenty Mokotów Park przy ul. Bernardyńskiej to sześciokondygnacyjny budynek o podwyższonym standardzie. Mieszkania rozmieszczone zostały na sześciu kondygnacjach, w czterech klatkach. Na piętrach, w poszczególnych klatkach znajdują się od jednego do czterech lokali. Kondygnacja podziemna zarezerwowana została na jednopoziomowy garaż oferujący 192 miejsca parkingowe. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni ca 5 hektarów. Komfort inwestycji podkreślony zostanie przez bogato zagospodarowaną strefę otaczającej zieleni z własnym jeziorkiem o walorach ekologicznych, bogatą strefą przybrzeżnej roślinności oraz ścieżki spacerowo-rowerowe. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie system kamer obejmujący swoim zasięgiem cały teren inwestycji. Budynek został zaprojektowany z myślą o osobach niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie strefy i urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o tych osobach i w sposób ułatwiający korzystanie z budynku. OTOCZENIE TEREN ogrodzony od strony terenu zielonego, o ogrodzenie stalowe, przezierne, teren zagospodarowany: o zieleń wysoka i niska, chodniki, dojazdy, plac zabaw, pergole. o teren rekreacyjny zagospodarowany małymi formami architektury dostępny z budynku o jezioro ok m 2 wjazdy z ulicy do podziemnej hali garażowej OCHRONA teren dozorowany i monitorowany systemem kamer obejmujący atrium oraz wejścia do klatek schodowych oraz wjazd do podziemnej hali garażowej pomieszczenie ochrony zlokalizowane w budynku video domofon zlokalizowany przy, bramie, furtkach, wejściach do klatek schodowych z (zawierający funkcję monitorowania otoczenia) łączność z ochroną przez video domofon (foniczna) DROGI, CHODNIKI płyty betonowe, kostka z elementami decku drewnianego wokół jeziora MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW wbudowane w budynku, z osobnym wejściem INSTALACJE W OTOCZENIU BUDYNKU kanalizacja deszczowa wodociągowa miejska odgromowa elektryczna - złącze kablowe, stacja trafo wewnątrz budynku, oświetlenie terenu przeciwpożarowa wodociągowa utrzymanie wspólnych terenów zielonych w atrium osiedlowa sieć cieplna SPEC FUNDAMENTY płyta żelbetowa, monolityczne KONSTRUKCJA BUDYNKU KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU str. 9 AMP10 żelbetowa, ścianowo płytowa ŚCIANY ZEWNĘTRZNE murowane z pustaków ceramicznych, żelbetowe w miejscach przewidzianych w projekcie wykończone okładziną elewacyjną z piaskowca, blachy i innych elementów elewacyjnych wg projektu materiały elewacyjne to: okładzina kamienna, okładzina z blachy tytanowo-cynkowej, elementy z płyt laminowanych drewnopodobnych, tynk, obudowy aluminiowe, obróbki balkonów, parapetów zewnętrznych tarasów - blacha powlekana STROPY żelbetowe monolityczne DACH płaski pokrycie izolacja przeciwwodna zabezpieczona żwirem odwodnienie system podciśnieniowy lub grawitacyjny obróbki blacharskie GARAŻE WIELOSTANOWISKOWE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE, KONSTRUKCYJNE, SŁUPY ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i słupy żelbetowe ściany wewnętrzne murowane pustak betonowy ściany żelbetowe SUFIT żelbetowy malowany, pod budynkiem ocieplony wełną mineralną z powłoką wykańczającą POSADZKI betonowe z wyznaczeniem i oznakowaniem miejsc parkingowych o wymiarach nie mniejszych niż 2.3m x 5m DRZWI stalowe według wymagań p.poż WROTA GARAŻOWE otwieranie automatyczne - sterowanie pilotem INSTALACJE wentylacja mechaniczna, elektryczna oświetleniowa z oprawami sterowana czujkami ruchu kanalizacja z odwodnieniem liniowym i z separatorem związków ropopochodnych instalacja p.poż instalacja detekcji tlenku węgla instalacja detekcji LPG węzeł cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej SPEC instalacja oddymiająca SCHOWKI LOKATORSKIE ŚCIANY lekkie, systemowe SUFIT żelbetowy malowany, pod budynkiem ocieplony wełną mineralną z powłoką wykańczającą POSADZKA betonowa malowana DRZWI lekkie, systemowe WENTYLACJA wentylacja - mechaniczna INSTALACJA ELEKTRYCZNA oprawy oświetleniowe KLATKI SCHODOWE str. 10 AMP11 WEJŚCIE DO BUDYNKU dostępne od strony atrium dostępne dla osób niepełnosprawnych i wózków inwalidzkich DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowe przeszklone ŚCIANY I SUFITY tynkowane tynk gipsowy, malowane, elementy z płyt laminowanych drewnopodobnych SUFITY sufity podwieszane G.K., malowane POSADZKI w strefach ogólnodostępnych płyty z konglomeratu kamiennego, korytarze - wykładzina dywanowa BIEGI SCHODOWE schody - rodzaj (konstrukcja) żelbetowe, monolityczne, stopnie z konglomeratu kamiennego, spoczniki - płyty z konglomeratu kamiennego BALUSTRADY i POCHWYTY stalowe malowane z pochwytem drewnianym INSTALACJE ELEKTRYCZNE oprawy oświetleniowe załączane czujkami ruchu tablice piętrowe WINDY bezreduktorowe WYPOSAŻENIE skrzynki na listy wbudowane, wycieraczka i inne elementy wg. projektu wnętrz MIESZKANIA DRZWI WEJŚCIOWE antywłamaniowe o podwyższonej wysokości klasy C, płytowe / przeciwpożarowe z samozamykaczem, portal drewniany o podwyższonej wysokości ŚCIANY WEWNĘTRZNE międzylokalowe pustak akustyczny betonowy, konstrukcyjne żelbetowe, monolityczne wg. projektu działowe murowane z pustaka ceramicznego tynk gipsowy, łazienki cementowo wapienny malowanie jednokrotne SUFITY tynk gipsowy, kategoria 3, mechanicznie nakładany jednokrotnie malowane na biało wysokość piętra 2,8m z obniżeniami w miejscach wskazanych na kartach lokalu POSADZKI wylewki cementowe zacierane mechanicznie OKNA I DRZWI BALKONOWE drewniane, rozwieralne, malowane transparentnie, nawietrzaki okienne zgodnie z projektem w każdym pomieszczeniu jedno skrzydło z dodatkową funkcją uchylania parapety kamień / konglomerat * DRZWI WEWNĘTRZNE otwory przygotowane do montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych KUCHNIE instalacja kanalizacji podejścia instalacyjne do zamontowania urządzeń( zlewozmywak, zmywarka)*, niezabudowane* instalacja wodna - podejścia instalacyjne do zamontowania urządzeń (zlewozmywak, kuchnia elektryczna, lodówka, zmywarka)*, niezabudowane* instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, zasilanie zmywarki, obwód siłowy 400V dla kuchni elektrycznej, wypust okapu kuchennego str. 11 AMP12 ŁAZIENKI instalacja kanalizacji piony kanalizacyjne* instalacja wodna - podejścia do odbiorników w miejscach przewidzianych w projekcie (np.: pralka, umywalka, miska ustępowa, wanna / natrysk) instalacja elektryczna - oświetlenie i gniazda wtykowe 230V, zasilanie pralki INSTALACJA C.O. grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi w łazienkach grzejniki drabinkowe, w miejscach przewidzianych w projekcie dodatkowo grzejnik płytowy instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego) indywidualne liczniki ciepła umieszczone na klatce schodowej elektroniczny system sterowania ogrzewaniem z programatorem temperatury (element systemu inteligentny dom ) INSTALACJA WODY instalacja lokalowa podposadzkowa (rury z tworzywa sztucznego) indywidualne wodomierze zimnej i ciepłej wody umieszczone na klatce schodowej INSTALACJA KANALIZACYJNA z tworzywa sztucznego INSTALACJA WENTYLACYJNA wentylacja wyciągowa mechaniczna w kuchni dodatkowy pion do podłączenia okapu kuchennego INSTALACJA ELEKTRYCZNA kable miedziane z osprzętem, tj. z gniazdami, kostkami tablice elektryczne z ochronnikami przepięciowymi instalacja trójfazowa dla kuchni elektrycznych elektroniczny system sterowania strefami (element systemu inteligentny dom ) INNE INSTALACJE TV - okablowanie umożliwiające podłączenie do zewnętrznej sieci TV kablowej kable rozprowadzony po mieszkaniu i wprowadzony do szachtu telefoniczna kabel rozprowadzony po mieszkaniu do jednego punktu i doprowadzony do szachtu internetowa - orurowanie umożliwiające podłączenie do internetu video domofonowa wraz z urządzeniem videodomofonu dzwonkowa jako funkcja videodomofonu BALKONY / TARASY / LOGIE greting drewniany balustrady zewnętrzne stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, wypełnienie szklane, pochwyt drewniany ścianki oddzielające na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, wypełnienie szklane *rozwiązania szczegółowe zgodnie z projektem wykonawczym str. 12 AMP13 Repertorium A Nr /2012 Załącznik nr 3 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące dwunastego ( 2012) przede mną, [ ] notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Prostej numer 32, w Kancelarii tej stawili się : , używający imienia, zamieszkały w., legitymujący się dowodem osobistym numer, wydanym z terminem ważności do dnia.., posiadający numer ewidencyjny (PESEL):, który oświadczył, iż działa jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz spółki pod firmą MARVIPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [adres spółki: Warszawa, ulica Prosta 32, NIP: , REGON ], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie odpisu aktualnego z tego rejestru wydanego w dniu.. roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego [Sygnatura wniosku ], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Spółki w dniu 22 maja 2012 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Jana Jodłowskiego notariusza w Warszawie za Repertorium A numer 494/2012, który nadto zapewnił, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane, dane zawarte w okazanym odpisie z rejestru przedsiębiorców pozostają aktualne, w stosunku do reprezentowanej przez niego Spółki nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne, zabezpieczające, upadłościowe, naprawcze lub inne podobne postępowania, ani nie został złożony wniosek lub oświadczenie o wszczęciu takiego postępowania, zwany w dalszej części aktu Pełnomocnikiem Dewelopera, zaś reprezentowana przez niego Spółka zwana w dalszej części aktu Deweloperem, A., używająca imienia.., córka, zamieszkała w Warszawie (.), ulica., legitymująca się dowodem osobistym numer.., wydanym z terminem ważności do dnia, posiadająca numer ewidencyjny (PESEL):.., wskazująca adres dla korespondencji : zwana w dalszej części aktu Stroną Nabywającą Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych dokumentów, powołanych przy nazwiskach, zaś dane osobowe nie wynikające z okazanych dokumentów notariusz stwierdził na podstawie oświadczenia stawających Stawający zapewniają, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanych przez nich dokumentach tożsamości, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę ich unieważnienia UMOWA DEWELOPERSKA 1.1. Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że : reprezentowany przez niego Deweloper jest współużytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, w Warszawie mieście na prawach powiatu, w dzielnicy Mokotów przy ulicy Bernardyńskiej numer 16A, 16B i 16C, stanowiącej działki z obrębu _ oznaczone numerami ewidencyjnymi 53/1 (pięćdziesiąt trzy łamane przez jeden) i 53/2 (pięćdziesiąt trzy łamane przez dwa) o łącznym obszarze 4,4853 ha oraz w takim samym udziale współwłaścicielem wzniesionego na niej, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku, zwanej dalej Nieruchomością, prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości Deweloper nabył na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, sporządzonej w dniu 01 sierpnia 2007 roku przez Jolantę Jaworską notariusza w Warszawie za Repertorium A numer 1063/2007, zawartej w wykonaniu postanowień umowy sprzedaży (warunkowej) sporządzonej w dniu 12 czerwca 2007 roku przez Jolantę Jaworską notariusza w Warszawie za Repertorium A numer 790/2007; dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer WA2M/ /4 (WA dwa M łamane przez sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt łamane przez cztery) Przy akcie okazano odpis zwykły powołanej wyżej księgi wieczystej, wydany w dniu. roku przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych [Sygnatura wniosku ], z treści którego wynika, że : Pełnomocnik Dewelopera oświadczył ponadto, że : str. 13 AMP14 1) przysługujący Deweloperowi udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu i własności budynku nie jest obciążony innymi niż opisane w niniejszym akcie prawami rzeczowymi ograniczonymi, długami, roszczeniami osób trzecich ani innymi ograniczeniami w rozporządzaniu, ) nie istnieją żadne nie wykonane zarządzenia lub zalecenia władz administracyjnych, samorządowych ani roszczenia prywatno - prawne osób trzecich, które uniemożliwiałyby zawarcie niniejszej umowy, ) Deweloper nie zalega z opłatami podatku od nieruchomości oraz podatkami i innymi płatnościami, co do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137 poz.926 ze zmianami/; ) zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa Deweloper w zakresie czynności objętych umową przyrzeczoną jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art.15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku, Nr 54, poz.535 ze zmianami) nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku; ) zbycie przez Dewelopera nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, o czym stanowi 26 ustęp 2 tekstu jednolitego Statutu; ) przedmiot działalności Dewelopera obejmuje między innymi budownictwo i zarządzanie nieruchomościami; Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że : ) Deweloper posiada ostateczną decyzję numer 142/MOK/2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, wydaną w dniu 16 maja 2011 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; ) powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania postepowania oraz prawomocna i w stosunku do niej nie została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego; ) na podstawie powołanej wyżej decyzji Deweloper realizuje na Nieruchomości inwestycję pod nazwą Apartamenty Mokotów Park, w ramach której wznosi dwa budynki mieszkalne wielorodzinne (Przedsięwzięcie deweloperskie), w tym między innymi budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i podziemnym garażem, oznaczony numerem porządkowym od ulicy Bernardyńskiej (etap II...), (Budynek), a nadto urządza tzw. teren zielony (park z infrastrukturą towarzyszącą), miejsca postojowe i tzw. przedogródki; ) rozpoczęcie prac budowlanych powołanego wyżej Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło w dniu od dnia 15 października 2011 roku, zaś ich zakończenie planowane jest na dzień 31 grudnia 2013 roku ; ) Nieruchomość na której wznoszony jest Budynek posiada dostęp do drogi publicznej; Pełnomocnik Dewelopera oświadczył ponadto, że : ) w Budynku wybudowany zostanie na.. kondygnacji nadziemnej [. piętrze] samodzielny lokal mieszkalny oznaczony numerem., o planowanej powierzchni użytkowej. metra kwadratowego, zawierający.. pokoje, kuchnię, łazienkę z wc, hall,, zwany dalej Lokalem Do Lokalu przylegać będzie balkon / loggia o planowanej powierzchni metra kwadratowego Pomieszczeniem przynależnym do Lokalu będzie komórka numer.. o planowanej powierzchni. metra kwadratowego, usytuowana na.. kondygnacji budynku (poziom hali garażowej) ) lokal wykonany zostanie w standardzie deweloperskim, obejmującym w szczególności wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji, z jednokrotnym malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów, z wylewkami cementowymi zacieranymi mechanicznie, zgodnie z opisem zakresu i standardu prac wykończeniowych dołączonym do prospektu informacyjnego; ) z własnością Lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, obliczony na podstawie art.3.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. Nr 80, poz. 903 z 08 sierpnia 2000 roku), którą to nieruchomość wspólną stanowić będzie prawo wieczystego użytkowania gruntu opisanego w 1 niniejszego aktu oraz części wzniesionych na tym gruncie trzech budynków wielomieszkaniowych oznaczonych numerami 16A, 16B i 16C i urządzenia, które nie będą służyły wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy czym na gruncie znajdować się będą miejsca postojowe oraz przedogródki, które w oparciu o umowy określające sposób korzystania z nieruchomości wspólnej przyznane zostaną do wyłącznego korzystania właścicielom poszczególnych lokali (Nieruchomość wspólna); ) na podstawie umowy określającej sposób korzystania z Nieruchomości wspólnej [quoad usum] właściciel powołanego wyżej Lokalu korzystał będzie i pobierał pożytki na zasadach wyłączności z części Nieruchomości wspólnej stanowiącej : balkon/loggię.... przylegającą/y bezpośrednio do tego Lokalu, stanowisko garażowe numer.. znajdujące się w podziemnej hali garażowej Budynku (poziom. hali garażowej).-- Usytuowanie Lokalu, komórki oraz stanowiska garażowego oznaczone zostało na rzutach odpowiednich kondygnacji, stanowiących załączniki do prospektu informacyjnego, będącego załącznikiem do niniejszego aktu; ) Deweloper nie ma zawartych żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zbycia ani zbycie na rzecz osób trzecich Lokalu, będącego przedmiotem niniejszej umowy; ) Deweloper nie ma zawartych żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zawarcia umowy określającej sposób korzystania z Nieruchomości wspólnej w zakresie powołanych wyżej części Nieruchomości wspólnej przeznaczonej do wyłącznego korzystania przez właściciela Lokalu; str. 14 AMP15 4. Strona Nabywająca oświadczyła, że : ) odebrała od Dewelopera prospekt informacyjny dotyczący Przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego Lokal będący przedmiotem niniejszej umowy, wraz z załącznikami, z treścią którego się zapoznała; ) została poinformowana przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, projektem architektoniczno budowlanym Przedsięwzięcia deweloperskiego; ) zostały jej przedstawione przez Dewelopera szczegółowe informacje dotyczące: sytuacji prawno-finansowej Dewelopera, Przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży Lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że w czasie pomiędzy doręczeniem Stronie Nabywającej prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem niniejszej umowy deweloperskiej * nastąpiły zmiany w treści prospektu informacyjnego / załączniku dotyczące, zaś Strona Nabywająca oświadczyła, iż wyraża zgodę na ich włączenie do treści niniejszej umowy * nie nastąpiły zmiany zarówno w treści prospektu informacyjnego jak i załącznikach do niego Stawający zawierają niniejszym umowę w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232 z 2011 roku, poz. 1377) (Ustawa), mocą której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku opisanego w 2 ustęp 2 niniejszego aktu, wyodrębnienia (ustanowienia wraz z ze Stroną Nabywającą odrębnej własności) Lokalu opisanego w 2 ustęp 3 pkt 1) niniejszego aktu i przeniesienia na Stronę Nabywającą własności tego Lokalu wraz z niezbędnymi do korzystania z niego prawami, oraz ustanowienia wraz ze Stroną Nabywającą sposobu korzystania z Nieruchomości wspólnej w sposób określony w 2 ustęp 3 pkt 4) niniejszego aktu, bez jakichkolwiek obciążeń, z wyłączeniem: ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz gestorów mediów dostarczanych do Nieruchomości, służebności gruntowych, ograniczeń wynikających z ustanowienia praw do wyłącznego korzystania oraz praw użytkowania poszczególnych części Nieruchomości wspólnej na rzecz osób trzecich za cenę.. brutto zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT (Cena); a Strona Nabywająca zobowiązuje się ustanowić wraz z Deweloperem odrębną własność Lokalu na warunkach określonych w niniejszej umowie, Lokal ten wraz ze związanymi z nim prawami za wskazanę Cenę nabyć do majątku wspólnego oraz ustanowić wraz z Deweloperem sposób korzystania z Nieruchomości wspólnej w sposób określony w 2 ustęp 3 pkt 4) niniejszego aktu Na zlecenie Strony Nabywającej Deweloper może dokonać zmian w aranżacji i wyposażeniu Lokalu. Podstawą do dokonania zmian będzie przekazana przez Stronę Nabywającą dokumentacja, a w przypadku zmian powodujących podniesienie wartości Lokalu, dodatkowo zatwierdzona przez Stronę Nabywającą wycena. Należność wynikająca z wyceny zostanie zapłacona przez Stronę Nabywającą najpóźniej z ostatnią ratą należnej Deweloperowi Ceny Strony ustalają, że : ) zawarcie umowy przeniesienia własności Lokalu w wykonaniu objętej niniejszym aktem Umowy deweloperskiej (Umowa przeniesienia własności) nastąpi po : uzyskaniu przez Dewelopera wypisu z kartoteki lokali dla Lokalu oraz zaświadczenia o samodzielności Lokalu; uregulowaniu przez Stronę Nabywającą wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy ; podpisaniu protokółu odbioru lokalu; w każdym razie nie później niż w terminie do dnia do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.VI.2014);- 2) Deweloper poinformuje Stronę Nabywającą listem poleconym o terminie zawarcia Umowy przeniesienia własności nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej zawarciem; ) za zgodą Strony Nabywającej Deweloper może ustalić inny aniżeli opisany wyżej termin zawarcia Umowy przeniesienia własności ) Termin zawarcia Umowy przeniesienia własności ulegnie przesunięciu w przypadku : nie zgłoszenia się przez Stronę Nabywającą do odbioru lokalu lub w przypadku nie podpisania Protokółu odbioru lokalu przez Stronę Nabywającą - o okres liczony od daty wskazanej jako data pierwszego odbioru lokalu do daty podpisania Protokółu odbioru lokalu; opóźnienia Strony Nabywającej w dokonywanych płatnościach o łączny okres tych opóźnień zmiany, na wniosek Strony Nabywającej w aranżacji i wyposażeniu Lokalu, o termin niezbędny dla ich realizacji, uzgodniony pomiędzy stronami w formie aneksu do niniejszej umowy Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że reprezentowany przez niego Deweloper, przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał od Strony Nabywającej na poczet Ceny kwotę, odbiór której to kwoty niniejszym kwituje Strony postanawiają, że pozostałą do zapłaty na poczet Ceny kwotę Strona Nabywająca zapłaci Deweloperowi w następujący sposób : str. 15 AMP16 a.. b.. c.. 3. Wpłaty powyższe dokonywane będą na rachunek bankowy Dewelopera numer.. prowadzony przez W przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z płatności Strona Nabywająca zobowiązana jest zapłacić Deweloperowi odsetki ustawowe liczone od kwoty, której terminu uchybiła za okres od dnia uchybienia do dnia zapłaty Deweloper zapłaci Stronie Nabywającej karę umowną w wysokości równej wysokości odsetek ustawowych liczonych od kwoty przypadającej na dany etap realizacji umowy, który uległ opóźnieniu Pełnomocnik Dewelopera oświadczył nadto, iż wobec faktu, że rozpoczęcie sprzedaży, w rozumieniu art.3 pkt 10 Ustawy nastąpiło przed dniem wejścia w życie Ustawy, to jest przed dniem 29 kwietnia 2012 roku do jej postanowień nie stosuje się art.4 Ustawy Strona Nabywająca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia : jeżeli niniejsza Umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy; jeżeli informacje zawarte w niniejszej Umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy ( 2 ustęp 5 Umowy deweloperskiej); ) jeżeli Deweloper nie doręczył Stronie Nabywającej prospektu informacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy; ) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą Umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy deweloperskiej; ) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą Umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy; Strona Nabywająca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku nieprzeniesienia na Stronę Nabywającą własności Lokalu w terminie określonym w niniejszej Umowie deweloperskiej. Przed skorzystaniem z powyższego prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Strona Nabywająca wyznaczy Deweloperowi 120 (studwudziesto) dniowy termin na przeniesienie własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od niniejszej umowy. Strona Nabywająca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia W przypadku skorzystania przez Stronę Nabywającą z prawa odstąpienia, o którym mowa w ustępie 1 lub 2 niniejszego aktu, objęta nim Umowa deweloperska uważana jest za niezawartą, a Strona Nabywająca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od tej umowy Oświadczenie woli Strony Nabywającej o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia Strony Nabywającej o przeniesienie własności nieruchomości (Lokalu) złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi W przypadku skorzystania przez Stronę Nabywającą z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w ustępach 1 i 2 powyżej Deweloper zwróci Stronie Nabywającej wszystkie wpłacone przez Stronę Nabywającą do dnia odstąpienia kwoty, przy czym zwrot nastąpi w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od dnia odstąpienia od niniejszej umowy przelewem na wskazany przez Stronę Nabywającą rachunek bankowy. numer Deweloper ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku : ) niespełnienia przez Stronę Nabywającą świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej Umowie deweloperskiej, mimo wezwania Strony Nabywającej w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Stronę Nabywającą świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej; ) niestawienia się Strony Nabywającej do odbioru Lokalu lub podpisania aktu notarialnego dokumentującego Umowę przenoszącą własność, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Strony Nabywającej jest spowodowane działaniem siły wyższej W razie odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy w przypadkach, o których mowa w ustępie 6 powyżej : ) Strona Nabywająca zobowiązuje się doręczyć Deweloperowi zgodę Strony Nabywającej na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia Strony Nabywającej o przeniesienie własności nieruchomości (Lokalu) złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi; ) W przypadku nie doręczenia przez Stronę Nabywającą Deweloperowi powołanej wyżej zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia Strona Nabywająca zobowiązana jest zapłacić Deweloperowi karę umowną w wysokości 5% (pięciu procent) Ceny brutto, a w przypadku poniesienia przez Dewelopera szkody przewyższającej wysokość kary umownej Deweloper uprawniony jest do dochodzenia od Strony Nabywającej odszkodowania w pełni pokrywającego szkodę; ) Deweloper zwróci Stronie Nabywającej wszystkie wpłacone przez Stronę Nabywającą do dnia odstąpienia kwoty, pomniejszone o ewentualną karę umowną w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od dnia doręczenia Deweloperowi przez Stronę Nabywającą zgody na wykreślenia roszczenia, o której mowa w punkcie 1) powyżej, a zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Stronę Nabywającą rachunek bankowy. Numer str. 16 AMP17 7.1 Strony ustalają, że : ) wydanie Lokalu Stronie Nabywającej nastąpi na podstawie protokołu odbioru Lokalu, w dniu zawarcia Umowy przenoszącej własność, przed jej zawarciem; ) po wybudowaniu Lokalu Deweloper zawiadomi pisemnie Stronę Nabywającą o dacie przeprowadzenia przeglądu technicznego Lokalu, który ma na celu usprawnienie przebiegu odbioru Lokalu. W czasie przeprowadzenia przeglądu technicznego Lokalu zostanie spisany protokół z technicznego przeglądu zawierający obmiar Lokalu i ewentualną listę uwag;-- 3) obmiar Lokalu (wraz z ewentualnym pomieszczeniem przynależnym) przeprowadzony będzie z zachowaniem Polskiej Normy PN-70/B Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru, zgodnie z którą : pomiar dokonywany jest metr nad podłogą, w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu, wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 dolicza się do powierzchni mieszkania, powierzchni zewnętrznych niezamkniętych z wszystkich stron dostępnych z danego pomieszczenia (balkony, antresole, loggie, tarasy, itp.) nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu, wymiary liniowe mierzone są z dokładnością do 0,01 m, powierzchnie liczone są z dokładnością do 0,1 m kw ) w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą Deweloper zawiadomi Stronę Nabywającą listem poleconym, wysłanym na adres do korespondencji Strony Nabywającej, wskazany w komparycji niniejszego aktu, o dacie przeprowadzenia Odbioru Lokalu, przy czym : ze Stroną Nabywającą, która podczas przeglądu technicznego Lokalu potwierdzi na piśmie wykonanie Lokalu bez wad, Odbiór Lokalu odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony albo w dniu zawarcia Umowy przeniesienia własności, przed jej zawarciem, a w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Dewelopera; w czasie Odbioru Lokalu sporządzony zostanie, podpisany przez obie Strony, Protokół odbioru Lokalu, do którego Strona Nabywająca przed jego podpisaniem może zgłosić wady lokalu. Brak takiego zgłoszenia strony uznają za potwierdzenie wykonania lokalu bez wad i zgodnie z niniejszą umową; Strona Nabywająca nie może odmówić odbioru Lokalu gdy pozostają do wykonania prace dotyczące zagospodarowania terenu i małej infrastruktury w zakresie Przedsięwzięcia deweloperskiego; Odbiór Lokalu odbędzie się nie później niż do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.VI.2014); w dacie przeprowadzenia odbioru lokalu Deweloper musi spełnić warunki określone w art. 27 pkt. 1 Ustawy; ) Deweloper zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia podpisania protokółu odbioru Lokalu doręczyć Stronie Nabywającej oświadczenie o uznaniu wad wraz ze zobowiązaniem do ich usunięcia w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia podpisania protokołu lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach odmowy, ) jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad we wskazanym wyżej terminie może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia; ) wydanie Stronie Nabywającej kluczy do Lokalu nastąpi po zapłacie przez Stronę Nabywającą całej Ceny oraz po podpisaniu przez Stronę Nabywającą protokołu odbioru Lokalu bez zgłoszonych wad lub po ich usunięciu; ) od dnia wydania kluczy Strona Nabywająca uprawniona będzie do dokonywania nakładów w Lokalu. Wszelkie prace dodatkowe oraz wykończeniowe Lokalu dokonywane przez Stronę Nabywającą we własnym zakresie mogą być prowadzone w Budynku przy zachowaniu szczególnej dbałości o wygląd Nieruchomości wspólnej. Wszelkie koszty wynikłe ze zniszczenia lub zabrudzenia Nieruchomości wspólnej, które powstały podczas prowadzenia wskazanych wyżej robót przez Stronę Nabywającą, bądź też powstałe w trakcie przeprowadzki do i z Lokalu Strony Nabywającej, zostaną w pełni przez nią pokryte (odpowiedzialność Strony Nabywającej na zasadzie ryzyka); W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie Strony Nabywającej, wszelkie nakłady poczynione przez Stronę Nabywającą na przedmiotowy Lokal Strona Nabywająca zobowiązana jest usunąć własnym staraniem i na własny koszt w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia skorzystania z prawa odstąpienia, a nakłady nieusunięte w tym terminie przechodzą nieodpłatnie na rzecz Dewelopera ) Deweloper udzieli Stronie Nabywającej gwarancji na wady Budynku, na okres 3 (trzech) lat licząc od dnia zakończenia budowy Budynku oraz gwarancji na okres jednego roku od tej daty w zakresie wad urządzeń i wyposażenia Lokalu, na zasadach określonych w karcie gwarancji, którą przedłoży Stronie Nabywającej w dniu zawarcia Umowy przenoszącej własność, przed jej zawarciem Strony kształtują wzajemną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego; Deweloper wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz banku udzielającego Stronie Nabywającej kredytu z przeznaczeniem na nabycie przedmiotu niniejszej umowy, w związku z zabezpieczeniem umowy kredytowej. Strona Nabywająca zobowiązana jest bezzwłocznie poinformować Dewelopera o zawarciu takiej umowy Pełnomocnik Dewelopera oświadczył, że : Deweloper przelał wierzytelność z tytułu niniejszej umowy zgodnie z przepisami art Kodeksu cywilnego na rzecz BRE BANK S.A. w Warszawie (Bank) jako zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej numer 02/579/10/Z/LF z dnia 27 grudnia 2010 roku; str. 17 AMP18 - po dokonaniu przez Stronę Nabywającą wpłaty całej Ceny Bank wyda zgodę na wydzielenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Lokalu wraz z prawami z nim związanymi do nowej księgi wieczystej, bez przenoszenia hipotek wpisanych na rzecz Banku w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, Strona Nabywająca wyraża nadto zgodę na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz banku udzielającego kredytu Deweloperowi na finansowanie budowy oraz na ustanowienie na Nieruchomości hipoteki zabezpieczającej spłatę wymienionego kredytu pod warunkiem uzyskania przez Dewelopera zaświadczenia z takiego banku kredytującego, iż po dokonaniu przez Stronę Nabywającą wpłaty całej Ceny, bank ten wyda zgodę na wydzielenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Lokalu wraz z prawami z nim związanymi do nowej księgi wieczystej, bez przenoszenia hipotek wpisanych na rzecz tego banku w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Strona Nabywająca wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy na spółkę celową powołaną przez Dewelopera do realizacji przedmiotu niniejszej umowy W przypadku gdy jedna ze Stron niniejszej umowy wyrazi wolę przeniesienia praw i obowiązków z niej wynikających na osobę trzecią wówczas druga strona winna wyrazić na to zgodę, o ile nie zachodzą istotne okoliczności uzasadniające odmowę, z tym zastrzeżeniem, że Stronie Nabywającej prawo cesji przysługuje od daty, w której dokona wpłaty na poczet Ceny co najmniej jej dwudziestu procent (20%). Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, obie strony umowy oraz osoba trzecia sporządzą i podpiszą dokumenty w takiej formie i treści aby osiągnąć skutek przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Postanowienia te nie dotyczą przypadków opisanych ustępie 1 i 3 niniejszego paragrafu Strony postanawiają, że zarząd i administrację Nieruchomością wspólną, do czasu podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o wyznaczeniu nowego zarządcy wykonać będzie odpłatnie, przez czas nieoznaczony spółka pod firmą MARVIPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która odrębnym regulaminem określiła zasady administrowania nieruchomością wspólną [powierzenie zarządu w trybie art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali], co stanowi umowę o administrowanie budynkiem na czas nieoznaczony Strona Nabywająca oświadczyła, że zapoznała się z treścią Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej MOKOTÓW PARK i akceptuje jego postanowienia Strony ustalają, że : od dnia wydania kluczy do lokalu ale nie później niż od pierwszej daty zawarcia Umowy przeniesienia własności wyznaczonej przez Dewelopera, Stronę Nabywającą obciążały będą koszty określone w art.13 i art.14 Ustawy o własności lokali, ponoszone w związku używaniem i utrzymywaniem lokalu oraz części wspólnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymywania przekazanych Stronie Nabywającej do wyłącznego korzystania części Nieruchomości wspólnej (miejsc parkingowych); opłaty, o których mowa wyżej, dokonywane będą przez Stronę Nabywającą zaliczkowo co miesiąc z góry, nie później niż do dnia trzydziestego poprzedniego miesiąca za miesiąc bieżący, na rachunek wskazany przez spółkę zarządzającą w odrębnym zawiadomieniu i rozliczane w terminie co sześć miesięcy Z uwagi na fakt, że całość inwestycji realizowana jest etapami, celem zabezpieczenia ciągłości i sprawności procesu inwestycyjnego, Strona Nabywająca zobowiązuje się w Umowie przenoszącej własność wyrazić zgodę na dalsze prowadzenie inwestycji, udzielić Deweloperowi prawa do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane oraz zobowiązuje się udzielić Deweloperowi nieodwołalnego i nie wygasającego do chwili zakończenia inwestycji (ustanowienia odrębnej własności ostatniego z lokali w budynku realizowanym w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego), pełnomocnictwa do : składania wszelkich oświadczeń w ramach procesu budowlanego, które mogą dotyczyć Nieruchomości, a ponadto wszelkich oświadczeń w przedmiocie ustanawiania na Nieruchomości dodatkowych służebności bądź użytkowań, w tym na rzecz podmiotów, których zadaniem jest działalność w zakresie dostawy mediów, polegających na umożliwieniu dokonania czynności zmierzających do budowy i instalacji urządzeń przetwarzających i przesyłowych, jak i późniejszego dostępu do tych urządzeń w celu dokonywania niezbędnych napraw, konserwacji i innych czynności związanych z obsługą sieci poszczególnych mediów, wszelkich czynności prawnych związanych z samodzielnym prowadzeniem inwestycji, a polegających na budowie pozostałych etapów inwestycji, w tym do uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, a w szczególności występowania i uzyskania od odpowiednich organów pozwoleń na budowę, zmiany wysokości udziału jaki związany będzie z Lokalem będącym przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z art.3 ustawy o własności lokali, w sytuacji gdy udział ten będzie wymagał korekty na skutek zmiany powierzchni użytkowej wszystkich lokali realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z budową pozostałych budynków, ewentualnymi błędami rachunkowymi mogącymi się pojawić w trakcie pozyskiwania dokumentów lub wyodrębniania lokali, a wobec tego do skorygowania udziału w Nieruchomości wspólnej w zakresie mianownika ułamka udziału w Nieruchomości wspólnej oraz do ujawnienia skorygowanej wysokości udziałów w księdze wieczystej Nieruchomości wspólnej oraz księgach wieczystych lokali, w tym do złożenia stosownych wniosków do sądu wieczystoksięgowego, postanawiając jednocześnie, że str. 18 AMP19 pełnomocnictwo w tym zakresie będzie nieodwołalne i niegasnące do chwili zakończenia przez Dewelopera budowy i zagospodarowania inwestycji W przypadku zbycia Lokalu przed zakończeniem całej inwestycji (ustanowienia odrębnej własności ostatniego z lokali w budynkach realizowanych w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego), Strona Nabywająca zobowiąże się w umowie zbycia wyjednać pełnomocnictwo w zakresie tożsamym z powyższym pełnomocnictwem. Ponadto Strona Nabywająca zobowiąże się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów ani w inny sposób opóźniać, utrudniać lub uniemożliwiać kontynuacji przedmiotowej inwestycji budowlanej do czasu jej ukończenia Strona Nabywająca oświadcza, że Spółka upoważniona będzie do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli w zakresie realizacji inwestycji oraz będzie mogła działać jako strona czynności, jak również będzie upoważniona do ustanawiania dalszych pełnomocników spośród swoich pracowników Ponadto, z uwagi na fakt, że do niektórych lokali będą przylegały balkony, loggie, tarasy lub przedogródki Strona Nabywająca zobowiązuje się wyrazić zgodę w Umowie przenoszącej własność na dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom lokali, do których będą przylegały balkony, loggie, tarasy lub przedogródki będzie przysługiwało prawo do wyłącznego z nich korzystania, przy czym nabywcy przedogródków partycypować będą w kosztach ich zagospodarowania, a nadto zobowiązani będą do korzystania z nich wyłącznie jako terenu zielonego bez prawa wznoszenia na nich jakichkolwiek obiektów, urządzenia ich na swój koszt, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pielęgnacji i utrzymania w estetycznym stanie W przypadku określenia prawa do korzystania w ramach udziału we współwłasności Nieruchomości wspólnej z pomieszczenia gospodarczego (komórki), stanowiska garażowego lub miejsca postojowego, Strona Nabywająca zobowiązuje się wyrazić zgodę w Umowie przenoszącej własność na dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom niektórych lokali, partycypujących w kosztach budowy pomieszczenia gospodarczego (komórki), stanowiska garażowego lub miejsca postojowego będzie przysługiwało prawo do wyłącznego z nich korzystania; Strona Nabywająca wyraża niniejszym zgodę na takie określenie sposobu korzystania z Nieruchomości wspólnej, które polegać będzie na wydzieleniu nabywcom lokali niemieszkalnych (użytkowych) do wyłącznego korzystania powierzchni elewacji zewnętrznej Budynku (budynków) z przeznaczeniem na umieszczenie w miejscu przewidzianym przez projektanta Budynku (budynków) szyldu reklamowego oraz tablic informacyjnych. Koszty związane z umieszczeniem, zmianą oraz ich utrzymaniem ponosił będzie uprawniony Powyższe zgody obejmują również zgody na ujawnienie roszczeń wynikających z tak ustalonego sposobu korzystania w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że w celu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego Deweloper zastrzega sobie prawo dołączania dodatkowych terenów do Nieruchomości jak również podziału lub scalenia Nieruchomości w ramach tych samych lub nowych ksiąg wieczystych celem właściwej aranżacji Nieruchomości na której prowadzone jest Przedsięwzięcie deweloperskie. Nieruchomość może zostać podzielona, scalona lub mogą zostać z niej wyodrębnione inne działki, jeżeli konieczność takich zmian będzie wynikać z przepisów prawa, ostatecznych decyzji administracyjnych lub będzie niezbędna dla należytej realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, na co Strona Nabywająca wyraża zgodę Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że Deweloper zastrzega sobie prawo do obciążenia Nieruchomości niezbędnymi dla należytej realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego służebnościami lub prawami użytkowania, na co Strona Nabywająca wyraża zgodę Wszelkie zawiadomienia dokonywane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą miały formę pisemną i będą doręczane osobiście lub listownie na adresy Stron podane w komparycji niniejszego aktu Strona Nabywająca zobowiązuje się do powiadomienia Dewelopera o zmianie adresu do korespondencji Strony Nabywającej w terminie 14 (czternastu) dni od takiej zmiany, zaś w przypadku nieobecności do ustanowienia w przewidzianej prawem formie pełnomocnika dla skutecznej realizacji postanowień zawartej umowy Strona Nabywająca oświadczyła, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF a dotyczy to również faktur korygujących i duplikatów faktur, wskazując adres e- mail:. oraz zobowiązuje się do przesłania na adres, z którego otrzymała fakturę, potwierdzenia otrzymania faktur. 4. Strony wskazują następujące telefony i adresy do bieżącego kontaktu: Deweloper: tel.: , Strona Nabywająca: 13. Do niniejszego aktu załączono : ) Plan sytuacyjny osiedla z zaznaczonym Budynkiem, ) Rzut Lokalu określający jego usytuowanie na kondygnacji Budynku oraz układ pomieszczeń; ) Rzut kondygnacji Budynku z zaznaczonym stanowiskiem garażowym oraz pomieszczeniem gospodarczym (komórką); ) Prospekt informacyjny wraz z załącznikami Wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy (w tym opłatę sądową i koszty wypisów wydanych przy zawarciu niniejszej umowy) ponoszą strony po połowie, a wszystkie koszty związane z zawarciem Umowy przeniesienia str. 19 AMP20 własności na Stronę Nabywającą (w tym taksy notarialnej i należnego od niej podatku VAT, opłat sądowych i innych opłat, które będą pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami), obciążają Stronę Nabywającą Za podstawę do obliczenia opłat od tego aktu przyjęto podaną przez Strony Cenę Na podstawie niniejszej umowy Strona Nabywająca wnosi do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanie w dziale III księgi wieczystej Kw numer WA2M/ /4 - wynikającego z niniejszej umowy roszczenia na rzecz o wybudowanie budynku oznaczonego numerem.. przy ulicy Bernardyńskiej w Warszawie, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer i przeniesienie na ich rzecz własności tego lokalu Notariusz poinformował o treści art. 37 i 38 w zw. z art. 4 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Pobrano : / opłaty sądowej, która została zarejestrowana w Repertorium A pod numerem jak na pierwszej stronie niniejszego aktu gotówką/przelewem po połowie od Stron na podstawie art.43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz.U. Nr 90, poz.594) ,00 złotych 2/wynagrodzenie notariusza na podstawie 3 i 5 oraz 15a i 16 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564 ze zmianami) ,00 złotych 3/podatku od towarów i usług VAT (23%), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 roku Dz.U. Nr 177 poz.1054 ze zmianami) ,00 złotych Zawarta w niniejszym akcie umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jako nie wymieniona w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2010 roku Dz.U. Nr 101 poz.649 ze zmianami) Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. str. 20 AMP Pokazać jeszcze
PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE Bardziej szczegółowo A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------
KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09 Bardziej szczegółowo Akt Notarialny. Umowa deweloperska
Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze Bardziej szczegółowo Repertorium A Nr /2014
Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015
Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: --------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013
1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013) Bardziej szczegółowo U M O W A D E W E L O P E R S K A
Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi Bardziej szczegółowo Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.
PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)
Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia Bardziej szczegółowo A K T N O T A R I A L N Y
REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA
REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:----------------- Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA Bardziej szczegółowo 503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)
Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ---------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY
CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM Bardziej szczegółowo Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015
REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17, Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART Bardziej szczegółowo Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Bardziej szczegółowo UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy Bardziej szczegółowo (22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl
ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Bardziej szczegółowo www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków, Bardziej szczegółowo biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski Bardziej szczegółowo Prospekt informacyjny
Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper: Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ
PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni Bardziej szczegółowo Prospekt informacyjny
Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Bardziej szczegółowo Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem Bardziej szczegółowo UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY