Source: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Przetargi/6570471/modernizacja+energetyczna+zol+w+przemyslu
Timestamp: 2019-08-18 14:13:49
Legal References Found: art. 12
 art. 24
 art. 24
 art. 24
 art. 332
 art. 366
 art. 24

Document Content:
Przetargi, zamówienia: Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu - komunikaty.pl
582840-N-2019
166 783 038
zol.przemysl@gmail.com
Ogłoszenie nr 582840-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, krajowy numer identyfikacyjny 29268100000000, ul. ul. Jasińskiego 15 , 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 783 038, e-mail zol.przemysl@gmail.com, faks 16 678 89 45.
Adres strony internetowej (URL): www.zolprzemysl.neostrada.pl
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Jasińskiego 15, 37-700 Przemyśl - sekretariat Zamawiającego
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu
Numer referencyjny: ZP-19-02
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są przedsięwzięcia termomodernizacyjne które będą polegały na modernizacji energetycznej budynku, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu, jak: modernizacji systemu grzewczego, systemu do podgrzewania wody użytkowej, modernizacji wytwornic pary, wymianę oświetlenia na ledowe, wymianę okien i drzwi na energooszczędne ocieplenie przegrody Strop wewnętrzny nad III piętrem, oraz robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania montażu elementów instalacji fotowoltaicznej i absorpcyjnych gazowych pomp ciepła na gruncie przy uwzględnieniu wskaźników rezultatów określonych we wniosku o przyznanie w ramach dofinansowania w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Określenie warunków: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - a) na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN./dotyczy Części1/ b) na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN/dotyczy Części 2/ c) na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN /dotyczy Części 3/
Określenie warunków: Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: /warunek dla Części 1/ a) jedną dostawę związaną z modernizacji systemu grzewczego, montażem instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. lub Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano roboty związane z modernizacji systemu grzewczego, budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. lub łącznie: 1) Jedną robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty związane z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła, oraz 2) Jedną dokumentację projektową związaną z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 300 000,00 zł brutto. Zał. nr 5. /warunek dla Części 2/ b) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto, polegającej na montażu, lub wymianie stolarki okiennej, w jednym budynku/obiekcie/, z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że robota/roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zał. nr 5 /warunek dla Części 3/ c) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej modernizacji oświetlenia z zastosowaniem energooszczędnych źródeł LED w jednym budynku /obiekcie/ użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto oraz załączy dowody, że zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. Zał.nr 5 Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Zał.nr 6 Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: dla Części 1 1. Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Kierownikiem robót posiadającym u uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła. ( należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania modernizowanego) dla ćzęści 2 3. dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z montażem lub wymianą okien. dla Części -3 4. dysponuje osobą , posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z montażem, lub wymianą oświetlenia na ledowe. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia: a) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2344); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785); g) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
26.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach: 26.1.1 Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach, gdy opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy tj. siła wyższa (np.: klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne). Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas trwania zaistniałych okoliczności - do czasu ustąpienia tych okoliczności. 26.2. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 26.3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: a) W przypadku zmiany ustawowej podatku VAT. b) Zmniejszenia zakresu rzeczowego zgłoszonego w trakcie realizacji robót. 26.4 Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach; 26.4.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: 15. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 26.5 Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia. c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 26.6 Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SIWZ. Zmiany warunków umowy powinny nastąpić w formie pisemnej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie; modernizacji systemu grzewczego oraz systemu centralnej ciepłej wody użytkowej, modernizacji wytwornic pary, montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczej w Przemyślu. Zadanie 2 - Modernizacja systemu grzewczego i systemu c.w.u. zgodnie z projektem w pkt.3.2.1w tym: - montaż zewnętrznych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, ze wsparciem w szczycie zewnętrznym kotłem gazowym, montaż generatora pary na olej opałowy, lub gaz w pomieszczeniu obecnej kotłowni, z dostosowaniem jej do odpowiednich stamdardów, oraz wymiana 107 grzejników żeliwnych i 4 szt grzejników rurowych na grzejniki stalowe płytowe. Zadanie 3 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem w pkt.3.2.1 w tym ;montaż paneli fotowoltaicznych / Całkowita moc instalacji to PV: 39,75 [kWp] przy założeniu że cała ilość energii zostanie wykorzystana w budynku/ w ilości maks.150 szt. z niezbędną instalacją.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71320000-7, 09331200-0, 42510000-4
Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości 20,00
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Modernizacja energetyczna budynku, na którą składają się roboty:
Zadanie 1. ocieplenie stropu nad III piętrem,
Zadanie 2. wymiana drzwi balkonowych i okien na energooszczędne w budynku oraz drzwi zewnętrznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421132-8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymianę oświetlenia na LED: - wymiana 120 szt. żarówek oraz 312 szt. opraw świetlówek na ledowe
Gwarantowany współczynnik mocy cos fi 10,00
Gwarantowana moc opraw oświetleniowych po modernizacji 10,00