Source: http://docplayer.pl/4863137-Rozporzndzenie-rady-ministrow-z-dnia-3-lipca-2006-r-w-sprawie-szczego-owego-sposobu-i-trybu-finansowania-inwestycji-z-bud-etu-pafstwa.html
Timestamp: 2017-12-18 23:02:48
Legal References Found: art. 116
 art. 115
 art. 113
 art. 3
 art. 103
 art. 34
 art. 3
 art. 114
 art. 129
 art. 145
 art. 144
 art. 115
 art. 120
 art. 120
 art. 3

Document Content:
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa - PDF
Download "ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa"
1 831 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzàdzenie okreêla szczegó owy sposób i tryb finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa, w tym okreêlania wysokoêci kwot dotacji w kolejnych latach realizacji inwestycji, oraz sposób i tryb aktualizowania wartoêci kosztorysowej inwestycji Dotacje celowe z bud etu paƒstwa na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji: 1) przedsi biorców sà udzielane z uwzgl dnieniem przepisów o post powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej;
2 Dziennik Ustaw Nr Poz ) zwiàzanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi sà udzielane z uwzgl dnieniem kryteriów i trybu okreêlonych w odr bnych przepisach; 3) uj tych w kontraktach wojewódzkich sà udzielane z uwzgl dnieniem przepisów o Narodowym Planie Rozwoju i zawartych umów; 4) w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym sà udzielane z uwzgl dnieniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 2. Inwestycje realizowane z udzia em Êrodków pochodzàcych z bud etu Unii Europejskiej oraz Êrodków pochodzàcych ze êróde zagranicznych, które nie podlegajà zwrotowi, sà finansowane z uwzgl dnieniem odr bnych przepisów. 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) ustawie rozumie si przez to ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 2) Prawie budowlanym rozumie si przez to ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên. zm. 1) ); 3) inwestycji wieloletniej rozumie si przez to inwestycj, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy. Rozdzia 2 Warunki finansowania inwestycji ze Êrodków bud etu paƒstwa i efektywnoêç ich wykorzystania 4. Ze Êrodków bud etu paƒstwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji paƒstwowych jednostek bud etowych, w tym ich gospodarstw pomocniczych, oraz z dotacji celowych udzielanych z bud etu paƒstwa na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy, zwanych dalej Êrodkami bud etu paƒstwa, mogà byç finansowane: 1) koszty budowy nowych obiektów budowlanych, okreêlonych w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, zwanych dalej obiektami budowlanymi ; 2) zakup obiektów budowlanych; 3) zakup lub wytworzenie we w asnym zakresie Êrodków trwa ych, z wyjàtkiem tych, których wartoêç poczàtkowa nie przekracza kwoty uprawniajàcej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, okreêlonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrze eniem pkt 4; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz i 1364 i Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 12, poz ) zakup lub wytworzenie we w asnym zakresie Êrodków trwa ych bez wzgl du na ich wartoêç oraz innych przedmiotów je eli sà pierwszym wyposa- eniem obiektów budowlanych; 5) koszty transportu i monta u oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania Êrodków trwa ych do u ywania; 6) koszty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektów budowlanych i innych Êrodków trwa- ych, powodujàcej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowoêci; 7) koszty przygotowania do realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 6, w tym w szczególno- Êci koszty opracowania programu inwestycji i pozosta ej dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budow oraz ekspertyz, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczàcych tych inwestycji; 8) zakup wartoêci niematerialnych i prawnych, je eli: a) ich wartoêç poczàtkowa jest wy sza od kwoty okreêlonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, b) sà pierwszym wyposa eniem obiektów budowlanych bez wzgl du na ich wartoêç; 9) inne koszty, je eli na podstawie odr bnych przepisów podlegajà finansowaniu ze Êrodków bud etu paƒstwa przeznaczonych na inwestycje. 5. Dysponenci cz Êci bud etowych okreêleni w art. 103 ust. 4 ustawy, zwani dalej dysponentami, mogà podjàç decyzj o uj ciu finansowania inwestycji ze Êrodków bud etu paƒstwa w materia ach do projektu ustawy bud etowej, je eli sà spe nione àcznie nast pujàce warunki: 1) z analizy informacji i dokumentów przedstawionych przez jednostk organizacyjnà podejmujàcà realizacj inwestycji, zwanà dalej inwestorem, wynika, e: a) uzasadnione jest realizowanie inwestycji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym, b) inwestycja podlegajàca realizacji na podstawie projektu budowlanego, o którym mowa w art. 34 Prawa budowlanego, zwana dalej inwestycjà budowlanà, jest przygotowana do realizacji co najmniej w zakresie okreêlonym w 6, c) inwestor dysponuje Êrodkami finansowymi lub ma zapewnienie ich otrzymania w wysokoêci umo liwiajàcej zrealizowanie, w planowanym okresie, efektów rzeczowych inwestycji; 2) finansowanie inwestycji jest mo liwe przy uwzgl dnieniu: a) poziomu zaanga owania bud etu paƒstwa w finansowanie ju realizowanych inwestycji budowlanych oraz uzasadnionego zapotrzebowania inwestorów na Êrodki bud etu paƒstwa
3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 831 przeznaczane na finansowanie innych inwestycji, b) potrzeby przyznania inwestorowi Êrodków bud etu paƒstwa w kwocie umo liwiajàcej terminowe regulowanie zobowiàzaƒ finansowych i terminowe zakoƒczenie inwestycji Realizacja inwestycji budowlanej mo e byç finansowana ze Êrodków bud etu paƒstwa, je eli: 1) inwestor posiada zaakceptowany program inwestycji, zawierajàcy co najmniej: a) uzasadnienie celowoêci inwestycji i jej lokalizacji, b) dane o planowanym: zakresie rzeczowym inwestycji, okresie realizacji inwestycji, c) ocen ekonomicznej efektywnoêci inwestycji, d) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji, e) harmonogram realizacji inwestycji, f) planowany àczny koszt inwestycji, zwany dalej wartoêcià kosztorysowà inwestycji, oraz dane o planowanych z poszczególnych êróde Êrodkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji, g) dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych sk adników majàtkowych, po zakoƒczeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie Êrodków finansowych i êród ach ich pochodzenia, które umo liwiajà zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie; 2) zosta a dokonana analiza celowoêci i mo liwoêci wykonania inwestycji etapami; 3) wartoêç kosztorysowa inwestycji jest zaktualizowana, z uwzgl dnieniem przepisów ust. 4 oraz 20 i 21; 4) planowane kwoty Êrodków ze wszystkich êróde na finansowanie inwestycji w ca ym okresie jej realizacji sà okreêlone w wysokoêci umo liwiajàcej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiàzaƒ finansowych i terminowe zakoƒczenie inwestycji; 5) inwestor posiada dokument stwierdzajàcy prawo dysponowania nieruchomoêcià, o których mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego. 2. Je eli inwestycja budowlana podlega zaliczeniu do inwestycji wieloletnich, to program takiej inwestycji wymaga uzgodnienia z dysponentem. 3. Wymóg uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, mo e mieç zastosowanie do programu inwestycji budowlanej innej ni inwestycja wieloletnia, je eli dysponent wska e takà inwestycj i pisemnie zawiadomi o tym w aêciwego inwestora. 4. Ka da zmiana programu inwestycji, o których mowa w ust. 2 i 3, powodujàca wzrost ich finansowania ze Êrodków bud etu paƒstwa, równie wymaga uzgodnienia z dysponentem, z zastrze eniem art. 114 ustawy oraz 20 i WartoÊç kosztorysowà inwestycji okreêla si za pomocà wskaêników cenowych w uk adzie nast pujàcych grup kosztów: 1) pozyskania dzia ki budowlanej; 2) przygotowania terenu i przy àczenia obiektów do sieci; 3) budowy obiektów podstawowych; 4) instalacji; 5) zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych; 6) wyposa enia; 7) prac przygotowawczych, projektowych, obs ugi inwestorskiej oraz ewentualnie szkoleƒ i rozruchu. 7. Je eli inwestycja budowlana jest wykonywana etapami, finansowanie ze Êrodków bud etu paƒstwa kolejnego jej etapu mo e byç kontynuowane wy àcznie po pozytywnej ocenie przez dysponenta dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych, które inwestor uzyska w wyniku zakoƒczenia poprzednich etapów inwestycji W przypadku braku mo liwoêci uzgodnienia programu inwestycji, dysponent mo e zleciç dokonanie ekspertyzy obejmujàcej w szczególnoêci: 1) ocen celowoêci i ekonomicznej efektywnoêci inwestycji; 2) zasadnoêç planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji; 3) prawid owoêç obliczenia wartoêci kosztorysowej inwestycji; 4) realnoêç kwot Êrodków w asnych i Êrodków z innych êróde, planowanych przez inwestora na finansowanie inwestycji; 5) prawid owoêç przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji. 2. Dokonanie ekspertyzy mo e zleciç równie minister w aêciwy do spraw bud etu w porozumieniu z dysponentem. 3. Zlecajàcy ekspertyz pisemnie informuje inwestora o zamiarze jej zlecenia oraz o sposobie ponoszenia kosztów. 4. Ustalenia zawarte w ekspertyzie sà uwzgl dniane w opinii ministra, o którym mowa w ust. 2, oraz przy podejmowaniu decyzji przez dysponenta.
4 Dziennik Ustaw Nr Poz W przypadku gdy inwestor przedstawi uzupe niony program inwestycji, który zostanie uzgodniony z dysponentem, ekspertyza nie jest zlecana. 6. Koszty ekspertyzy inwestycji paƒstwowej jednostki bud etowej lub paƒstwowego zak adu bud etowego sà finansowane ze Êrodków ustalonych w cz Êci bud etowej dysponenta WysokoÊç kwot dotacji celowych z bud etu paƒstwa planowanych na finansowanie kosztów inwestycji, w kolejnych latach jej realizacji, jest ustalana z uwzgl dnieniem: 1) harmonogramu realizacji inwestycji; 2) planowanych wydatków inwestora, w kolejnych latach realizacji inwestycji, na regulowanie zobowiàzaƒ finansowych dotyczàcych inwestycji; 3) kwot Êrodków w asnych i Êrodków innych ni dotacje celowe z bud etu paƒstwa, planowanych na finansowanie inwestycji w kolejnych latach jej realizacji; Êrodki te sà planowane z podzia em wed ug êróde ich pochodzenia. 2. Przy ustalaniu kwot dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, dokumentami stanowiàcymi podstaw informacji o pozosta ych êród ach finansowania inwestycji sà: 1) pisemne zobowiàzanie inwestora do przeznaczenia Êrodków w asnych, 2) umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub po- yczkodawcà albo wydane przez nich dokumenty potwierdzajàce zapewnienie udzielenia kredytu lub po yczki, 3) dokumenty potwierdzajàce przyznanie dotacji z funduszów celowych lub innych Êrodków albo zapewnienie ich przyznania z uwzgl dnieniem planowanych kwot i terminów ich przekazywania. Rozdzia 3 Przekazywanie i wykorzystywanie Êrodków bud etu paƒstwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji 10. Dysponent uruchamia Êrodki bud etu paƒstwa przeznaczone na finansowanie inwestycji zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy, i przekazuje je dysponentowi ni szego stopnia, stosownie do przepisów o wykonywaniu bud etu paƒstwa Przy okreêlaniu kwot dotacji celowej, przekazywanych w ciàgu roku bud etowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, uwzgl dnia si kwot : 1) zobowiàzaƒ finansowych inwestora, które wymagajà uregulowania w okreêlonym terminie; 2) Êrodków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, które przechodzà z okresu poprzedniego; 3) Êrodków w asnych inwestora i z innych êróde, które majà byç przekazane na finansowanie inwestycji w danym okresie. 2. Je eli inwestycja jest finansowana ze Êrodków uj tych w kilku cz Êciach bud etowych, dysponenci informujà si wzajemnie o kwotach Êrodków bud etu paƒstwa przekazanych na finansowanie tej inwestycji. 12. Je eli wartoêç kosztorysowa inwestycji zosta- a obni ona w czasie jej realizacji, to àcznà kwot Êrodków bud etu paƒstwa, ustalonà na finansowanie tej inwestycji, dysponent zmniejsza o taki sam procent, o jaki by a obni ona wartoêç kosztorysowa inwestycji, oraz pisemnie zawiadamia o tym inwestora Inwestor inwestycji wieloletniej, który w wyniku dokonanej analizy stwierdzi, e realizacja tej inwestycji powinna byç przejêciowo wstrzymana albo nale y zaniechaç jej kontynuowania, przedstawia dysponentowi wniosek o podj cie decyzji w tej sprawie oraz do àcza do wniosku co najmniej nast pujàce dokumenty: 1) rozliczenie inwestycji sporzàdzone z uwzgl dnieniem 18 ust. 1 i 2; 2) uzasadnienie potrzeby wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji; 3) analiz przewidywanych skutków wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji, w tym skutków finansowych, z wyodr bnieniem i uzasadnieniem kwot Êrodków bud etu paƒstwa, które b dà potrzebne w poszczególnych latach na nast pujàce cele: a) uregulowanie zobowiàzaƒ finansowych zwiàzanych z realizacjà inwestycji przed jej wstrzymaniem albo zaniechaniem, b) zabezpieczenie majàtku uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji przed jej wstrzymaniem albo zaniechaniem, c) zagospodarowanie majàtku, o którym mowa w lit. b, je eli inwestor we wniosku wyst puje o podj cie decyzji o zaniechaniu realizacji inwestycji; 4) opini banku, je eli inwestycja jest finansowana, równie z udzia em kredytu. 2. Dysponent, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku inwestora, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny zasadnoêci wniosku, a nast pnie pisemnie zawiadamia inwestora o przyj ciu albo odrzuceniu wniosku, uzasadniajàc przyczyny jego odrzucenia. 3. W przypadku odrzucenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor mo e ponowiç wniosek, przedstawiajàc dysponentowi dodatkowe informacje.
5 Dziennik Ustaw Nr Poz W przypadku przyj cia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 3, dysponent przedstawia Radzie Ministrów do rozstrzygni cia wniosek inwestora oraz ocen jego zasadnoêci. 5. Je eli inwestorem inwestycji wieloletniej jest dysponent, wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1, jest sporzàdzany przez dysponenta i przedstawiany przez niego Radzie Ministrów wraz z dokumentami wymienionymi w tym przepisie. 14. Przepis 13 stosuje si odpowiednio, w przypadku gdy inwestor, w zwiàzku z planowanym wstrzymaniem albo zaniechaniem realizacji inwestycji niezaliczonej do inwestycji wieloletnich, wyst puje do dysponenta o przyznanie Êrodków z bud etu paƒstwa na cele okreêlone w 13 ust. 1 pkt 3. Rozdzia 4 Rozliczanie inwestycji finansowanych ze Êrodków bud etu paƒstwa Niewykorzystane Êrodki finansowe przyznane w ramach dotacji celowej sà zwracane przez inwestora do bud etu paƒstwa w terminie 7 dni od dnia uregulowania zobowiàzaƒ zwiàzanych z realizacjà inwestycji, nie póêniej jednak ni w terminie: 1) 50 dni od dnia odbioru koƒcowego inwestycji budowlanej albo 2) 30 dni od dnia zakoƒczenia inwestycji innej ni inwestycja budowlana wraz z odsetkami okreêlonymi w art. 145 ust. 1 ustawy, liczonymi od dnia up ywu tych terminów, z zastrze eniem ust Dotacje udzielone z bud etu w cz Êci niewykorzystanej do koƒca roku bud etowego lub w terminie okreêlonym w przepisach o wydatkach niewygasajàcych z up ywem roku bud etowego podlegajà zwrotowi do bud etu paƒstwa w terminach okreêlonych w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Inwestor, po zakoƒczeniu i przekazaniu do u ytku inwestycji budowlanej, sporzàdza, w terminie 60 dni od dnia, w którym by dokonany odbiór koƒcowy inwestycji, rozliczenie zawierajàce co najmniej: 1) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i êróde finansowania inwestycji z odpowiednimi wielkoêciami planowanymi przy jej rozpoczynaniu oraz okreêlonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji; 2) analiz i uzasadnienie ró nic mi dzy wielkoêciami, o których mowa w pkt 1; 3) omówienie wa niejszych dzia aƒ, które inwestor podjà w celu usuni cia nieprawid owoêci wyst pujàcych w okresie realizacji inwestycji; 4) informacj dotyczàcà podatku od towarów i us ug zap aconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug. 2. Inwestor sporzàdza rozliczenie, wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, i przekazuje je: 1) dysponentowi, który finansowa inwestycj ze Êrodków bud etu paƒstwa; 2) bankowi, je eli inwestycja by a finansowana równie z udzia em kredytu bankowego. 3. Informacje, w zakresie okreêlonym we wzorze stanowiàcym za àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, mogà byç przekazywane w aêciwym adresatom równie w formie elektronicznej. 4. Dysponent, w razie stwierdzenia nieprawid owoêci w rozliczeniu, poleca inwestorowi ich usuni cie i wyznacza termin przekazania poprawionego rozliczenia; przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio. 5. Je eli inwestycja by a realizowana poza granicami kraju, dysponent na wniosek inwestora mo e przed u yç termin, o którym mowa w ust. 1, nie wi cej jednak ni o 30 dni. 6. Je eli inwestor uzyska zwrot podatku od towarów i us ug, to Êrodki te zwraca na rachunek dochodów bud etu paƒstwa, w wysokoêci proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 7. Zwrot, o którym mowa w ust. 6, nast puje w terminie 7 dni od dnia wp yni cia Êrodków na rachunek inwestora Je eli inwestycja wieloletnia nie zosta a zakoƒczona w terminie okreêlonym w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, zwanym dalej terminem planowanym, inwestor sporzàdza rozliczenie w terminie 50 dni po up ywie tego terminu. 2. W rozliczeniu inwestycji, o której mowa w ust. 1: 1) informacje o rzeczywistych kosztach, podstawowych efektach i êród ach finansowania inwestycji sà wykazywane wed ug stanu na koniec roku, w którym up ynà termin planowany; 2) inwestor przedstawia co najmniej: a) analiz i uzasadnienie ró nic mi dzy wielkoêciami, o których mowa w 16 ust. 1 pkt 1, b) przyczyny niezakoƒczenia inwestycji w terminie planowanym, c) wa niejsze dzia ania podj te przez inwestora w celu usuni cia nieprawid owoêci powodujàcych niedotrzymanie terminu planowanego. 3. Przepisy 16 ust. 2 5 stosuje si odpowiednio do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.
6 Dziennik Ustaw Nr Poz Inwestor po zakoƒczeniu inwestycji, o której mowa w ust. 1, sporzàdza tak e rozliczenie wed ug zasad okreêlonych w Inwestor sporzàdza rozliczenie, równie gdy realizacja inwestycji zosta a zaniechana albo przejêciowo wstrzymana. 2. W rozliczeniu inwestycji, o której mowa w ust. 1, informacje o rzeczywistych kosztach, podstawowych efektach rzeczowych i êród ach finansowania inwestycji sà przedstawiane: 1) wed ug stanu na koniec miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym inwestor zamierza przedstawiç wniosek dotyczàcy inwestycji wieloletniej w sprawie okreêlonej w 13 ust. 1; 2) wed ug stanu w dniu wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji, je eli inwestycja nie jest inwestycjà wieloletnià. 3. Je eli realizacja inwestycji wstrzymanej zostanie wznowiona, inwestor po jej zakoƒczeniu sporzàdza tak e rozliczenie wed ug zasad okreêlonych w Dysponent, do dnia 31 marca ka dego roku bud etowego, opracowuje informacj o wszystkich inwestycjach wieloletnich, które zosta y zakoƒczone w poprzednim roku bud etowym, i o inwestycjach wieloletnich, które nie zosta y zakoƒczone w terminie planowanym, oraz przekazuje t informacj ministrowi w aêciwemu do spraw rozwoju regionalnego. 2. Dysponent przedstawia w informacji, o której mowa w ust. 1, co najmniej: 1) dane i wyjaênienia w zakresie okreêlonym w 16 ust. 1 pkt 1 i 2, w tym dotyczàce inwestycji niezakoƒczonych w terminie planowanym, z uwzgl dnieniem 17 ust. 2; 2) ocen przebiegu realizacji inwestycji, a w odniesieniu do inwestycji niezakoƒczonych w terminie planowanym równie przyczyny niedotrzymania tego terminu; 3) zestawienie wa niejszych dzia aƒ, które by y podj te przez inwestora i dysponenta w celu usuni cia nieprawid owoêci wyst pujàcych w okresie realizacji inwestycji. 3. Na podstawie danych, wyjaênieƒ, ocen i zestawieƒ okreêlonych w ust. 2 do dnia 30 kwietnia ka dego roku bud etowego jest sporzàdzana dla Rady Ministrów informacja zbiorcza o inwestycjach, o których mowa w ust. 1, oraz wnioski wynikajàce z jej analizy. Rozdzia 5 Zwi kszanie wartoêci kosztorysowej inwestycji wynikajàce ze zmiany cen WartoÊç kosztorysowa mo e byç zwi kszona w trakcie realizacji inwestycji, przy zastosowaniu wskaênika okreêlonego w prognozie cen, o której mowa w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy; wskaênik ten stosuje si, z zastrze eniem ust. 2, do wartoêci kosztorysowej robót budowlano-monta owych i innych nak adów na inwestycj, pozosta ych do wykonania po roku bud etowym, w którym jest zwi kszana wartoêç kosztorysowa inwestycji. 2. WartoÊç kosztorysowa nak adów pozosta ych do wykonania jest aktualizowana przy zastosowaniu przewidywanego wskaênika wzrostu cen w roku, w którym jest zwi kszana wartoêç kosztorysowa realizowanej inwestycji Je eli inwestor zamierza zwi kszyç wartoêç kosztorysowà inwestycji z powodu zmiany cen, w sposób inny ni okreêlony w 20, zwi kszenie mo e byç dokonane wy àcznie po uzyskaniu akceptacji dysponenta, z którego cz Êci bud etowej jest finansowana inwestycja. 2. Wniosek o zaakceptowanie zwi kszenia warto- Êci kosztorysowej inwestycji, w sposób inny ni okre- Êlony w 20, inwestor sk ada w terminie okreêlonym przez dysponenta, lecz nie póêniej ni w terminie umo liwiajàcym uwzgl dnienie zmiany w limitach wydatków bud etowych, uj tych w ustawie bud etowej na rok nast pny. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawieraç co najmniej: 1) dane dotyczàce inwestycji, w tym: a) nazw i siedzib inwestora, b) nazw i lokalizacj inwestycji, c) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji, d) termin rozpocz cia i planowany termin zakoƒczenia inwestycji, e) wartoêç kosztorysowà inwestycji: aktualnà i przewidywanà po jej zmianie, f) àcznà kwot planowanego zwi kszenia warto- Êci kosztorysowej inwestycji, wy àcznie z powodu zmian cen, stanowiàcà ró nic mi dzy aktualnà a przewidywanà wartoêcià kosztorysowà inwestycji, g) planowane kwoty Êrodków na finansowanie zwi kszenia wartoêci kosztorysowej, o którym mowa w ust. 1, oraz ich uzasadnienie, w tym: àczne kwoty Êrodków finansowych z poszczególnych êróde, kwoty Êrodków bud etu paƒstwa oraz kwoty Êrodków z innych êróde w roku bud etowym nast pujàcym po roku, w którym jest sk adany wniosek, i w kolejnych latach realizacji inwestycji; 2) szczegó owe omówienie i uzasadnienie sposobu zwi kszania wartoêci kosztorysowej inwestycji, innego ni okreêlony w 20.
7 Dziennik Ustaw Nr Poz Dysponent, do dnia 28 lutego ka dego roku bud etowego, sporzàdza oraz przekazuje ministrowi w aêciwemu do spraw bud etu i ministrowi w aêciwemu do spraw rozwoju regionalnego informacj o dokonanych w poprzednim roku bud etowym zwi kszeniach wartoêci kosztorysowej inwestycji, które sà realizowane przez podleg ych i nadzorowanych inwestorów; informacja powinna zawieraç co najmniej: 1) dane o wysokoêci zwi kszeƒ wartoêci kosztorysowej poszczególnych inwestycji wieloletnich oraz dane àczne o takich zmianach, dotyczàce innych inwestycji, które sà finansowane ze Êrodków bud etu paƒstwa; 2) analiz przyczyn i skutków zwi kszeƒ wartoêci kosztorysowej inwestycji, o których mowa w pkt 1; 3) omówienie dzia aƒ dysponenta, podj tych w celu zwi kszenia realnoêci i stabilnoêci wartoêci kosztorysowej inwestycji finansowanych ze Êrodków bud etu paƒstwa. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest sporzàdzana wed ug wzoru stanowiàcego za àcznik nr 2 do rozporzàdzenia i mo e byç przekazywana w aêciwym adresatom równie w formie elektronicznej. 23. WartoÊç kosztorysowa inwestycji wieloletnich, uwzgl dniajàca zmian cen, jest przedstawiana przez dysponenta w materia ach do projektu ustawy bud etowej, opracowywanych wed ug zasad okreêlonych w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy. 24. Dysponent kontroluje prawid owoêç dokonywania zmian wartoêci kosztorysowej inwestycji, które sà finansowane ze Êrodków bud etu paƒstwa. Rozdzia 6 Przepis koƒcowy 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia, z mocà od dnia 1 lipca 2006 r. 2) Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz 2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by o rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1480).
8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 831 WZÓR Za àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. (poz. 831) Za àcznik nr 1
9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 831 WZÓR Za àcznik nr 2
Dziennik Ustaw Nr 78 5793 Poz. 837 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA. z dnia 16 lipca 2001 r.
Dziennik Ustaw Nr 78 5793 Poz. 837 837 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zg aszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów
Dziennik Ustaw Nr 164 12482 Poz. 1308 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 wrzeênia 2009 r.
Dziennik Ustaw Nr 164 12482 Poz. 1308 Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) zarzàdza si, co