Source: http://docplayer.pl/66387907-Z-dnia-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-uproszczeniem-procesu-inwestycyjno-budowlanego-1.html
Timestamp: 2019-01-19 16:56:29
Legal References Found: Art. 1
 art. 29
 art. 38
 art. 39
 Art. 2
 art. 12
 art. 40
 art. 12
 art. 12
 art. 12
 art. 40
 art. 12
 art. 12
 art. 23
 art. 40
 art. 40
 art. 12
 art. 12
 art. 40
 art. 40
 art. 6
 art. 40
 art. 12
 art. 40
 art. 40
 art. 40
 art. 40
 art. 40
 art. 40
 art. 41
 art. 48
 art. 12
 art. 12
 art. 48
 art. 12
 Art. 3
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 11
 art. 11
 art. 11
 Art. 4
 art. 3
 art. 5
 art. 5
 Art. 5
 art. 49
 Art. 5
 art. 2
 art. 49
 Art. 5
 art. 49
 Art. 5
 art. 48
 art. 49
 art. 50
 art. 71
 art. 9
 art. 7
 art. 5
 art. 9
 art. 9
 Art. 9
 Art. 9
 art. 7
 art. 9
 art. 12
 art. 20
 art. 29
 art. 29
 art. 29
 art. 9
 art. 30
 art. 33
 art. 29
 art. 29
 art. 9
 art. 29
 art. 32
 art. 29
 art. 29
 art. 3
 art. 39
 art. 31
 art. 30
 art. 32
 art. 33
 art. 12
 art. 34
 art. 35
 art. 20
 art. 12
 art. 79
 art. 36
 art. 29
 art. 37
 art. 28
 art. 54
 art. 54
 art. 41
 art. 29
 art. 42
 art. 42
 Art. 42
 art. 32
 art. 48
 art. 33
 art. 20
 art. 49
 art. 49
 art. 49
 art. 67
 art. 48
 art. 49
 art. 49
 art. 50
 art. 51
 art. 36
 art. 49
 art. 57
 art. 54
 art. 59
 art. 59
 art. 59
 art. 59
 art. 59
 art. 51
 art. 60
 art. 64
 art. 64
 art. 64
 Art. 64
 art. 62
 art. 66
 art. 71
 art. 30
 art. 82
 art. 82
 art. 93
 art. 41
 art. 42
 art. 42
 art. 44
 art. 45
 art. 60
 Art. 5
 art. 7
 art. 2
 art. 53
 art. 57
 Art. 57
 art. 7
 art. 9
 Art. 6
 art. 19
 art. 53
 art. 21
 art. 53
 art. 29
 Art. 29
 art. 19
 Art. 7
 art. 1
 art. 2
 art. 3
 art. 67
 art. 4
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 Art. 10
 art. 27
 art. 27
 Art. 27
 art. 28
 art. 30
 art. 57
 art. 67
 art. 8
 art. 10
 art. 15
 art. 16
 art. 37
 art. 37
 art. 37
 art. 37
 art. 17
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 51
 art. 53
 art. 59
 art. 86
 art. 29
 art. 60
 art. 61
 art. 87
 art. 67
 art. 88
 art. 71
 art. 72
 art. 72
 art. 7
 art. 16
 art. 2
 art. 36
 art. 61
 art. 52
 art. 2
 art. 53
 art. 61
 Art. 61
 art. 62
 art. 63
 art. 64
 art. 51
 art. 52
 art. 53
 art. 55
 art. 56
 art. 52
 art. 61
 Art. 67
 art. 110
 art. 53
 art. 7
 Art. 67
 Art. 67
 Art. 67
 art. 10
 art. 10
 Art. 67
 Art. 67
 art. 67
 art. 15
 art. 5
 Art. 67
 art. 36
 art. 36
 Art. 67
 art. 67
 Art. 67
 art. 17
 art. 17
 art. 67
 Art. 67
 art. 67
 art. 27
 art. 28
 Art. 67
 art. 53
 art. 7
 Art. 67
 Art. 67
 art. 67
 Art. 67
 Art. 67
 Art. 67
 art. 37
 Art. 67
 Art. 67
 art. 53
 Art. 67
 art. 124
 art. 124
 art. 83
 Art. 67
 art. 53
 art. 7
 art. 83
 art. 83
 art. 83
 Art. 67
 art. 67
 art. 97
 art. 116
 art. 83
 art. 83
 Art. 67
 art. 34
 art. 34
 Art. 67
 art. 212
 Art. 67
 Art. 67
 art. 2
 Art. 67
 art. 3
 art. 67
 art. 67
 Art. 8
 art. 9
 Art. 9
 art. 83
 Art. 10
 art. 5
 Art. 11
 Art. 12
 art. 72
 art. 82
 Art. 13
 art. 16
 art. 25
 Art. 14
 art. 21
 Art. 15
 art. 6
 art. 7
 art. 3
 Art. 16
 art. 9
 art. 10
 art. 10
 art. 9
 Art. 17
 art. 4
 art. 10
 art. 26
 art. 31
 art. 33
 art. 38
 art. 43
 art. 44
 art. 45
 art. 46
 art. 48
 art. 51
 art. 7
 art. 66
 art. 66
 art. 66
 Art. 66
 art. 65
 art. 132
 art. 42
 art. 133
 art. 134
 art. 140
 art. 43
 art. 46
 art. 31
 art. 33
 art. 41
 art. 42
 Art. 18
 art. 6
 art. 3
 art. 6
 art. 3
 art. 32
 art. 4
 art. 32
 art. 4
 art. 34
 art. 4
 art. 34
 art. 4
 art. 59
 art. 4
 art. 59
 art. 4
 art. 64
 art. 4
 art. 64
 art. 4
 art. 10
 art. 7
 art. 10
 art. 7
 art. 2
 art. 12
 art. 2
 art. 48
 art. 2
 art. 2
 art. 48
 art. 2
 art. 4
 art. 4
 art. 37
 art. 4
 art. 33
 art. 34
 art. 35
 art. 36
 art. 41
 art. 57
 art. 59
 art. 4
 art. 42
 art. 36
 art. 41
 art. 57
 art. 59
 art. 4
 art. 42
 art. 1
 art. 3
 art. 23
 art. 2
 art. 60
 art. 4
 art. 64
 art. 4
 art. 34
 art. 6
 art. 82
 art. 83
 art. 9
 art. 72
 art. 12
 art. 16
 art. 25
 art. 6
 art. 15
 art. 7
 art. 60
 art. 7
 art. 60
 art. 7
 art. 61
 art. 7
 art. 67
 art. 7
 Art. 22
 art. 67
 art. 7
 art. 67
 art. 7
 Art. 23
 art. 51
 art. 7
 art. 15
 art. 19
 art. 6
 art. 15
 art. 19
 art. 6
 art. 5
 Art. 25
 art. 9
 art. 10
 art. 16
 Art. 26

Document Content:
z dnia. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno - budowlanego 1) - PDF
Download "z dnia. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno - budowlanego 1)"
1 U S T AWA Projekt z dnia 20 września 2017 r. z dnia. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno - budowlanego 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 29 w ust. 3 uchyla się pkt 2; 2) użyte w art. 38 w ust. 2 w pkt 2 i w art. 39 w ust. 2a wyrazy projektu budowlanego zastępuje się wyrazami projektu inwestycyjnego. Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1509 i 1566) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12: a) w ust. 1: - w pkt 1 uchyla się lit. a, - w pkt 2 uchyla się lit. a, - w pkt 3 uchyla się lit. a, 1) Niniejsza ustawa zmienia: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
2 2 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie: 1) 5 dni roboczych - w przypadku wystąpienia stanu klęski żywiołowej albo w innym przypadku, gdy wykonanie tych prac jest niezbędne w celu uchylenia stanu nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia; 2) 3 dni roboczych - w przypadku gdy ich wyłącznym celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu podlegającej zakryciu., c) w ust. 2: - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, zwane dalej zgłoszeniem prac, zawiera:, - uchyla się pkt 5, d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu: 2a. Zgłoszenie prac, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje prace: 1) wykonywane na obszarze jednego powiatu; 2) służące osiągnięciu jednego głównego celu lub zakładanego wyniku. 2b. W zgłoszeniu prac można określić pośrednie cele lub zakładane wyniki prac, niezbędne do osiągnięcia wskazanego w nim głównego celu lub zakładanego wyniku. 2c. Dopuszcza się uzupełnienie zgłoszenia prac poprzez: 1) wskazanie pośrednich celów lub wyników prac, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia głównego celu lub zakładanego wyniku prac wskazanego w tym zgłoszeniu, lub 2) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar do niego przyległy. 2d. Pośrednie cele lub wyniki, które mogą zostać określone w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu jako niezbędne do osiągnięcia danego celu głównego zawiera załącznik do ustawy., e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej materiałami zasobu, dotyczących danego zgłoszenia niezwłocznie,
3 3 nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia uiszczenia należnej opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może uzgodnić z nim inny termin udostępniania materiałów zasobu., f) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 4. W celu usprawnienia udostępniania materiałów zasobu organ i wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych mogą, na etapie zgłoszenia prac, uzgodnić zakres materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac oraz terminy ich udostępnienia. 5. Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych tym zgłoszeniem w zakresie obszaru w nim wskazanego. Na żądanie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych organ jest obowiązany wydać mu, wraz z udostępnianymi materiałami zasobu, dokument licencji. ; 2) w art. 12a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. W celu usprawnienia przekazywania i weryfikacji zbiorów danych i dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ i wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych mogą, na etapie zgłoszenia prac, wspólnie uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania tych zbiorów danych i dokumentów. ; 3) w art. 12b: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały, stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opatrując dokumenty opracowane na podstawie
4 4 tych prac, przeznaczone dla ich wykonawcy, odpowiednią klauzulą urzędową, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8. ; 4) w art. 12c w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) aktualizacji mapy do celów projektowych w oparciu o dane pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w przypadku, gdy aktualizacja ta nie wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru terenowego. ; 5) w art. 12d uchyla się ust. 2; 6) w art. 23 w ust. 4 wyrazy projektów zagospodarowania działki lub terenu zastępuje się wyrazami projektów inwestycyjnych ; 7) w art. 40 w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu, oraz umieszczanych na dokumentach przeznaczonych dla wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, ; 8) w art. 40a w ust. 2: a) w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-f w brzmieniu: e) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, f) szczegółowych osnów geodezyjnych;, b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 6) udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w: a) art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, b) art. 12 ust. 1 pkt 3, których wyłącznym celem lub zakładanym wynikiem jest wytyczenie obiektów budowlanych. ; 9) w art. 40b: a) w ust. 1 uchyla się pkt 3, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS: 1) podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie - w celach edukacyjnych;
5 5 2) organowi, o którym mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b - w celu realizacji zadań określonych w ustawie. ; 10) w art. 40c po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Dokumentu licencji nie wydaje się w przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 5 zdanie drugie, oraz w przypadku udostępniania materiałów zasobu określonych w art. 40a ust. 2 pkt 1 i 3. ; 11) w art. 40d: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość uzależniona jest od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu oraz od celów lub zakładanych wyników tych prac., b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 2. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej, określa załącznik do ustawy. 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 1a pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł., c) uchyla się ust. 5; 12) w art. 40e: a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 2) identyfikator i datę, odpowiednio: a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu, lub b) wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, lub
6 6 c) wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG- EUPOS, lub d) zgłoszenia prac; 3) nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu lub czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, Dokument Obliczenia Opłaty, poza informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 zawiera: 1) powierzchnię obszaru objętego tym zgłoszeniem; 2) cele lub zakładane wyniki zgłoszonych prac. ; 13) uchyla się art. 40i; 14) w art. 41b w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontrola sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu; ; 15) w art. 48 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wbrew przepisom art. 12 ust. 1 i 1a nie zgłasza prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ; 16) w art. 48a: a) po ust. 1 dodaje ust. 1a w brzmieniu: 1a. Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z art. 12 ust. 5, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności iloczynu stawki podstawowej i wykorzystanych jednostek rozliczeniowych, określonych w załączniku do ustawy dla wykorzystanego materiału zasobu., b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 i 1a, nakładają w drodze decyzji administracyjnej: ;
7 7 17) w załączniku do ustawy: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1g w brzmieniu: 1a. Zasady ustalania opłaty za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac określa tabela nr 16a. W przypadku, gdy zgłoszenie prac obejmuje obszary stanowiące odrębne zamknięte poligony, wysokość opłaty ustala się oddzielnie dla każdego z tych obszarów. 1b. W przypadku wskazania w zgłoszeniu prac jako pośredniego celu lub zakładanego wyniku jednego z celów lub zakładanych wyników określonych w tabeli nr 16a lp. 2, wysokość należnej opłaty ustala się na podstawie zasad określonych w tabeli nr 16a lp. 2. 1c. W przypadku uzupełnienia zgłoszenia prac, wysokość należnej opłaty ustala się z uwzględnieniem treści zgłoszenia po jego uzupełnieniu. W przypadku gdy wysokość opłaty ustalona zgodnie ze zdaniem pierwszym jest wyższa od uiszczonej opłaty, wykonawca obowiązany jest dopłacić różnicę. 1d. Pośrednie cele lub wyniki, które mogą zostać określone w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu jako niezbędne do osiągnięcia danego celu głównego zawiera tabela nr 16b. 1e. Opłata, o której mowa w ust. 1a obejmuje koszty udostępniania materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 1f. W przypadku braku możliwości udostępnienia przez organ materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opłata, o której mowa w ust. 1a obejmuje również koszty dostarczenia tych materiałów do wykonawcy prac geodezyjnych w postaci nieelektronicznej. 1g. Na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych złożony wraz ze zgłoszeniem prac, materiały zasobu, możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mogą zostać udostępnione w postaci nieelektronicznej, po wniesieniu opłaty ustalonej na podstawie tabeli nr 16. Ust. 14 stosuje się., b) w ust. 3 w pkt 1 w lit. a uchyla się tiret pierwsze, c) uchyla się tabelę nr 4 i tabelę nr 5, d) w ust. 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 1, 3 (lp. 2-5), 6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20), 12, 13 (lp. 1, 2) lub 15 przybiera wartość:,
8 8 e) w tabeli nr 16 uchyla się wiersz oznaczony lp. 3 i 4, f) po tabeli nr 16 dodaje się tabelę nr 16a i 16b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy. Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169) użyte w art. 6 ust. 7, art. 6b, art. 6d ust. 1, 2 i 4, art. 6e ust. 1, 2, 4 pkt 2 i ust. 5, art. 6f ust. 1 i 2, art. 6g pkt 1, 3, 4, 5, art. 11i ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 5, art. 11m ust. 1 pkt 1 oraz w art. 11n ust. 2 pkt 1, ust. 5 pkt 2, ust. 6 i ust. 8 pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy projekt budowlany zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami projekt techniczny. Art. 4. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz i 1529) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) obiekcie małej architektury należy przez to rozumieć niewielkie obiekty o wysokości nie wyższej niż 6 m, związane z kultem religijnym, kulturą, rekreacją lub utrzymaniem porządku, w szczególności: kapliczkę, krzyż, figurę, posąg, rzeźbę, huśtawkę, drabinkę, piaskownicę, wodotrysk i inne obiekty architektury ogrodowej, śmietnik; ; c) pkt 7a otrzymuje brzmienie: 7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg albo linii kolejowych dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany odpowiednio granic pasa drogowego albo granic drogi kolejowej; ;
9 9 d) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: 20a) zamierzeniu budowlanym należy przez to rozumieć zamiar wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w wyniku którego powstanie odcinek obiektu liniowego, obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, mogący samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem; 2) po art. 5a dodaje się art. 5b-5e w brzmieniu: Art. 5b. 1. Prawa rzeczowe do nieruchomości ustala się na podstawie ksiąg wieczystych, zbioru dokumentów albo innych dokumentów urzędowych. 2. Dane dotyczące osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, w tym ich adresy, ustala się na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Doręczenie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne. 3. Dane, o których mowa w ust. 2, mogą być ustalone również na podstawie innych okoliczności, jeśli są one znane organowi z urzędu lub zostały wskazane przez stronę. 4. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oraz nieuzyskania tych danych w trybie ust. 3, zawiadomienia dokonuje się w drodze obwieszczenia, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 5c. 1. W przypadku inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz i 1566), zwanej dalej inwestycją celu publicznego, zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz pisma w toku postępowania kierowane do wszystkich stron doręcza się: 1) wnioskodawcy, właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz zarządcom nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji; 2) pozostałym stronom w drodze obwieszczenia, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności oznaczenie działki lub terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji według ewidencji gruntów i budynków oraz informuje o sposobie zapoznania się z aktami sprawy.
10 10 Art. 5d. 1. W przypadku inwestycji celu publicznego organ: 1) doręcza rozstrzygnięcie wnioskodawcy; 2) doręcza zawiadomienie o wydaniu rozstrzygnięć właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz zarządcom nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie rozstrzygnięcia ze skutkiem doręczenia rozstrzygnięcia; 3) pozostałym stronom postępowania doręcza rozstrzygnięcia w drodze obwieszczenia, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają w szczególności oznaczenie działki lub terenu objętych wnioskiem o wydanie rozstrzygnięcia według ewidencji gruntów i budynków oraz informację o sposobie, w jaki strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji. Art. 5e. Oceny zgodności realizacji zamierzenia budowlanego z przepisami prawa dokonuje się zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym: 1) w przypadku zamierzeń realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę na dzień wydania tej decyzji albo jej zmiany; 2) w przypadku zamierzeń realizowanych na podstawie zgłoszenia budowy, innych robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na dzień dokonania zgłoszenia, jeżeli organ ten nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji; 3) w przypadku zamierzeń, dla których nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę lub nie dokonano zgłoszenia budowy, innych robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na dzień ich zakończenia, a jeżeli nie zostały zakończone na dzień wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 48, art. 49b, art. 50 i art. 71a. ; 3) art. 9 otrzymuje brzmienie: Art W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków higienicznosanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska.
11 11 2. Na wniosek inwestora decyzję w sprawie zgody na odstępstwo wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej: 1) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu inwestycyjnego; 3) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zmianie decyzji o których mowa w pkt 1 i W decyzji organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć na inwestora obowiązek zastosowania wskazanych przez organ rozwiązań zapewniających równoważny poziom użyteczności i bezpieczeństwa. 4. Jeżeli w terminie 1 roku od dnia, w którym decyzja udzielająca zgody na odstępstwo stała się ostateczna, inwestor nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, decyzja wygasa. 4) po art. 9 dodaje się art. 9a i 9b w brzmieniu: Art. 9a. 1. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo powinien zawierać: 1) projekt inwestycyjny; 2) w przypadku odstępstwa innego niż dotyczącego usytuowania szkice i rysunki dotyczące zakresu odstępstwa, sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności; 3) w przypadku gdy odstępstwo mogłoby mieć wpływ na nieruchomości sąsiednie plan sytuacyjny tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy; 4) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 5) propozycje rozwiązań zapewniających równoważny poziom użyteczności i bezpieczeństwa; 6) w przypadku inwestycji drogowych projekt stałej organizacji ruchu lub wyciąg z zatwierdzonej stałej organizacji ruchu jeżeli w wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się w niej zmian. 2. Organ może wezwać inwestora do uzupełnienia wniosku o opinię innych właściwych organów. 3. Plan sytuacyjny określa usytuowanie i sposób użytkowania istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz obszar projektowanej zmiany
12 12 zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjny sporządza się na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej. 4. Do wniosku o wydanie zgody na odstępstwo w przypadku zamierzeń budowlanych polegających na nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części oraz związanych z nimi urządzeń budowlanych, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych lub rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 5. W przypadku odstępstwa, o którym mowa w ust. 4, dotyczącego przepisów techniczno-budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub warunków higieniczno-sanitarnych projekt decyzji w sprawie zgody na odstępstwo podlega uzgodnieniu odpowiednio z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 6. W przypadku zamierzeń budowlanych innych, niż wymienione w ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej może udzielić zgody na odstępstwo po uzyskaniu upoważnienia udzielonego przez ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane. Do wniosku o udzielenie upoważnienia należy dołączyć wniosek inwestora o udzielenie zgody na odstępstwo wraz z dokumentami dołączanymi do wniosku. 7. Minister, o którym mowa w ust. 6, może: 1) żądać uzupełnienie wniosku o dokumenty lub informacje niezbędne do jego rozpatrzenia; 2) uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków określonych w tym upoważnieniu, w szczególności uzyskania pozytywnej opinii podmiotu wskazanego przez ministra oraz zastosowania rozwiązań zamiennych wskazanych w tej opinii. Art. 9b. 1. Jeżeli wymogów ochrony obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nie da się pogodzić z zastosowaniem warunku technicznego zawartego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej może udzielić zgody na odstępstwo. 2. Projekt decyzji w sprawie zgody na odstępstwo podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przepisy art. 9 ust. 2-4 stosuje się. ;
13 13 5) w art. 12: a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) projektowanie, sprawdzanie opracowań projektowych wchodzących w skład projektu technicznego i sprawowanie nadzoru autorskiego; ; b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 7a. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 7, określa się również zakres posiadanych uprawnień budowlanych. ; 6) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych wchodzących w skład projektu technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. ; 7) w art. 29: a) w ust. 1: pkt 1a otrzymuje brzmienie: 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach: a) na których zostały zaprojektowane albo b) których właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości wyrazili na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym, zgodę na realizację zamierzenia budowlanego;, po pkt 11b dodaje się pkt 11c w brzmieniu: 11c) urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia: a) służących do zarządzania drogami, w tym do poboru opłat za przejazd oraz wdrażania inteligentnych systemów transportowych, b) służących potrzebom ruchu drogowego, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;, pkt 27 otrzymuje brzmienie: 27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku;,
14 14 b) w ust. 2 pkt 1b otrzymuje brzmienie: 1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;, c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Roboty budowlane wymienione w ust. 1 i 2, dla których konieczne jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. ; 8) w art. 29a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego. Przepis art. 9a ust. 3 stosuje się. ; 9) w art. 30: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) budowa w miejscach publicznych obiektów małej architektury zajmujących teren o powierzchni większej niż 35 m²., b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 1b. Inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia., c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. Do zgłoszenia przepis art. 33 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio., d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt inwestycyjny wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt inwestycyjny, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych., e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto dołączyć plan sytuacyjny. Przepis art. 9a ust. 3 stosuje się., f) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu: 4d. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a lit. b należy ponadto dołączyć zgodę właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców
15 15 nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 5., g) ust. 5e otrzymuje brzmienie: 5e. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, projekt inwestycyjny dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu., h) w ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) parametry techniczne projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego są niezgodne z treścią zgody właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, o której mowa w ust. 4d;, i) ust. 6a otrzymuje brzmienie: 6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu albo nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia uznaje się dzień nadania decyzji albo postanowienia w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego., 10) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę właściciela obiektu budowlanego. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5b, 5c, 5d, 6 i 6a stosuje się odpowiednio., 11) w art. 32: a) w ust. 5: po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 2a) oświadczenia o wyrażeniu zgody na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;,
16 16 uchyla się pkt 3, dodaje się część wspólną wyliczenia w brzmieniu: uwzględniając wymagania czytelności i kompletności tych dokumentów., b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Wzory wniosku, oświadczeń oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego powinien obejmować, w szczególności wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku, w tym jego odległość od granicy działki lub działek, na których został zaprojektowany. ; 12) w art. 33: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Pozwolenie na budowę obejmuje całe zamierzenie budowlane. ; b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Pozwolenie na budowę udzielane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy obejmuje teren, dla którego określono warunki zabudowy. ; c) w ust. 2: pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) trzy egzemplarze projektu inwestycyjnego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; ; pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane. ;
17 17 13) w art. 34: a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) projekt inwestycyjny, sporządzony z wykorzystaniem kopii aktualnej mapy do celów projektowych, określający: a) granice działki lub terenu, b) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności: kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji, a także informację o istotnych zmianach w ukształtowaniu terenu, c) zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego, w tym liczbę wydzielanych lokali mieszkalnych oraz opis zagospodarowania terenu, d) sposób zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz uzbrojenia terenu, w szczególności wskazanie drogi wewnętrznej lub lokalizację i parametry techniczne zjazdu, a także lokalizację przyłączy i sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, e) parametry zagospodarowania i zabudowy terenu w zakresie regulowanym planem miejscowym albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, f) podstawowe rzuty, przekroje i widoki elewacji obiektu budowlanego, g) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, środowisko, w tym krajobraz, zabytki oraz dobra kultury współczesnej, a także bezpieczeństwo użytkowników oraz osób trzecich. 2) projekt techniczny, na który składają się: a) opracowania projektowe dotyczące: architektury, konstrukcji wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ustroju nośnego, instalacji oraz dostępności osób niepełnosprawnych; b) świadectwo charakterystyki energetycznej w przypadku budynków; c) inne opracowania projektowe - w zależności od potrzeb. ; b) uchyla się ust. 3a;
18 18 c) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 3b. Projektu technicznego nie sporządza się przy budowie lub przebudowie urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie inwestycyjnym. ; d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Projekt inwestycyjny podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. e) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 4a. Zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu inwestycyjnego, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego. Przepisu art Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. ; f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu inwestycyjnego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok. g) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) sposób sporządzania projektu budowlanego, mając na względzie konieczność zapewnienia czytelności i jednoznaczności danych zawartych w projekcie budowlanym, stopień skomplikowania projektowanego obiektu budowlanego oraz specyfikę sporządzania projektu budowlanego; ; 14) w art. 35: a) w ust. 1: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu inwestycyjnego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza: pkt 1-4 otrzymują brzmienie: 1) zgodność rozwiązań zawartych w projekcie inwestycyjnym z: a) przepisami prawa, w tym aktami prawa miejscowego, przy czym w zakresie przepisów techniczno-budowlanych budynków wyłącznie w
19 19 zakresie sytuowania obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania działki lub terenu, b) rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego, w szczególności decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; 2) kompletność projektu inwestycyjnego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7; 3) wykonanie projektu inwestycyjnego przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane; 4) zgodność z umową urbanistyczną w zakresie kolejności realizacji inwestycji. ; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Przepisu art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu inwestycyjnego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt inwestycyjny, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki. 6. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie: 1) 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo 2) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących infrastruktury kolejowej lub inwestycji KZN organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. ;
20 20 15) w art. 36a: a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu inwestycyjnego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 1a. Istotne odstąpienie od projektu inwestycyjnego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego. ; b) w ust. 5: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu inwestycyjnego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: ; pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) usytuowania obiektu budowlanego w sposób powodujący zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego na nieruchomości sąsiednie; ; c) w ust. 5a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu inwestycyjnego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: ; d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu inwestycyjnego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie inwestycyjnym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu inwestycyjnego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. ;
21 21 16) w art. 37: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W przypadku: 1) określonym w ust. 1 albo 2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę rozpoczęcie budowy, wznowienie budowy albo użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1. Przepis art. 54 stosuje się.; b) po ust. 3 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu: 4. Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli na jej podstawie zostało zrealizowane zamierzenie budowlane, a od: 1) wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, w przypadku gdy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 upłynęło 5 lat, 2) zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, których wykonanie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu budowy upłynęło 8 lat. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, przepis art Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 6. Nie uchyla się decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla inwestycji celu publicznego w wyniku przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek o wznowienie postępowania został złożony po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna a inwestor przystąpił do realizacji tej inwestycji. Przepis art Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 7. Nie uchyla się decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla inwestycji celu publicznego z przyczyny określonej w art pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy wniosek o wznowienie postępowania został złożony po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna, albo po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przepis art Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. ;
22 22 17) w art. 41 w ust. 4: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie: ; b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. projektem inwestycyjnym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego; ; 18) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: Art. 42a. 1. Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań technicznych, które podlegały uzgodnieniom, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, wymaga ponownego dokonania tych uzgodnień. 2. Niezwłocznie po dokonaniu zmian w projekcie budowlanym projektant przekazuje kierownikowi budowy aktualizację projektu budowlanego. 3. Organ nadzoru budowlanego może w każdym czasie zażądać okazania przez kierownika budowy aktualnego projektu budowlanego. ; 19) w art. 48 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) trzech egzemplarzy projektu budowlanego oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu technicznego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2. ; 20) w art. 49 w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 1) zgodność projektu inwestycyjnego z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego, 2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
23 23 3) wykonanie projektu budowlanego przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane ; 21) w art. 49b w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) projektu inwestycyjnego; ; 22) w art. 49c w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art. 48, art. 49 i art. 49b do dnia rozstrzygnięcia wniosku albo upływu terminu na wniesienie opłaty legalizacyjnej, jeżeli została rozłożona na raty lub odroczono termin jej płatności. ; 23) w art. 50 w ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie inwestycyjnym lub w przepisach. ; 24) w art. 51 a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu inwestycyjnego lub innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu inwestycyjnego stosuje się odpowiednio do zakresu wprowadzonych w nim zmian. ; b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu inwestycyjnego z naruszeniem art. 36a ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. ; c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo - jeżeli budowa została zakończona - o
24 24 zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przepis art. 49 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio. Opłaty legalizacyjnej nie nakłada się., d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 4a. Warunkiem wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4 jest złożenie przez inwestora oświadczenia o posiadanym prawnie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. ; 25) w art. 57: a) w ust. 1: po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) projekt techniczny w przypadku obiektów innych niż wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 250 m²; ; pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem inwestycyjnym lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; ; pkt 7a otrzymuje brzmienie: 7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków wynikających z umowy urbanistycznej, o ile jest wymagane; ; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia lub wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu inwestycyjnego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.,
25 25 c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, organ nadzoru budowlanego wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego., d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 7a. Do kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. ; 26) w art. 59a w ust. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zgodności obiektu budowlanego i zagospodarowania działki lub terenu z projektem inwestycyjnym; ; b) w pkt 2: wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: zgodności obiektu budowlanego z projektem technicznym, w zakresie:, uchyla się lit. a; 27) w art. 59d ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące danych osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli, w tym: adres i kategorię obiektu budowlanego, ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem inwestycyjnym i innymi warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz projektem technicznym. ; 28) w art. 59f a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, lub istotnego naruszenia przepisów techniczno-budowlanych organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51. ;
26 26 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Za nieprawidłowości i naruszenia o których mowa w ust. 1, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). ; c) uchyla się ust. 6; 29) w art. 60 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. W budynkach użyteczności publicznej właściciel lub zarządca zamieszcza, w widocznym miejscu informację o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, wskazując datę uzyskania pozwolenia oraz organ który ją wydał, w terminie 1 miesiąca od dnia w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna. ; 30) w art. 64 uchyla się ust. 4; 31) po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu: Art. 64a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia oraz wzór protokołów kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości dokumentacji dotyczącej procesu kontroli stanu technicznego obiektu oraz czytelności tych dokumentów. ; 32) w art. 66 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) powoduje swoim stanem technicznym oszpecenie otoczenia; ; 33) w art. 71: a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inna, niż określona w ust. 2a, wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. ; b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 2a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
27 27 2b. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, dla której konieczne jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. ; c) ust. 4b otrzymuje brzmienie: 4b. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 3 oraz sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 5d i 6a stosuje się. ; d) w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; ; 34) w art. 82: a) w ust. 3 dodaje się pkt 5d w brzmieniu: 5d) realizowanych na obszarach zorganizowanego inwestowania., b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 3a. W przypadku zamierzeń budowlanych realizowanych częściowo na terenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 3a i 5 organem właściwym jest wojewoda. ; 35) w art. 82b: a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie: a) kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem inwestycyjnym, b) kopie ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu inwestycyjnego wraz z tym projektem, ; b) w ust. 3a w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie: g) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt inwestycyjny, który został załączony do wniosku, ; c) w ust. 4a pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych projektanta opracowującego projekt inwestycyjny, który został załączony do zgłoszenia; ; 36) w art. 93: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 42a, art. 44, art. 45, ; b) po pkt 9a dodaje się pkt 9aa w brzmieniu: 9aa) nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 60 ust. 2,.
28 28 Art. 5. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu: 9a. Przedsiębiorstwo energetyczne nie może odmówić przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, obiektów i urządzeń zrealizowanych na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), oddanych w użytkowanie wieczyste albo sprzedanych w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej ustawy. 9b. Przedsiębiorstwo energetyczne wydaje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej, obiektów i urządzeń zrealizowanych na nieruchomościach wchodzących w skład: 1) Krajowego Zasobu Nieruchomości, o których mowa w ust. 9a, 2) obszaru zorganizowanego inwestowania, o którym mowa w przepisach rozdziału 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz i 1566) - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, niezależnie od tego, do jakiej grupy przyłączeniowej zaliczony jest podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci. ; 2) dodaje się art. 57a w brzmieniu: Art. 57a. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie wyda warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 7 ust. 9b albo w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, Prezes URE wymierza temu przedsiębiorstwu, w drodze postanowienia, administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 służy zażalenie. 3. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 4. Administracyjną karę pieniężną przedsiębiorstwo energetyczne uiszcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku nieuiszczenia administracyjnej kary pieniężnej, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji..
29 29 Art. 6. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 19 dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu: 3. Nie pobiera się opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci. 4. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie: 1) 14 dni w przypadku: a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, b) budynków realizowanych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste albo sprzedanych w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), c) obszaru zorganizowanego inwestowania, o którym mowa w przepisach rozdziału 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz i 1566); 2) 30 dni w pozostałych przypadkach. 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne nie może uzależnić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci od uprzedniego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków albo od zobowiązania się do jej zawarcia w przyszłości. 6. Warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wykonanego przyłącza nie może być uzyskanie pozwolenia na budowę ani dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 7. Postanowienia umów o przyłączenie do sieci, a także umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków sprzeczne z ust. 3-6 są nieważne. ; 2) w art. 21 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
30 30 3a. Plan uwzględnia potrzebę przyłączenia do sieci nieruchomości zlokalizowanych na obszarze działania przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego: 1) oddanych w użytkowanie wieczyste albo sprzedanych w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 2) wchodzących w skład obszaru zorganizowanego inwestowania, o którym mowa w przepisach rozdziału 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ; 3) dodaje się art. 29a w brzmieniu: Art. 29a. 1. W przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci, w terminach określonych w art. 19 ust. 4, wojewoda wymierza temu przedsiębiorstwu, w drodze postanowienia, administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 służy zażalenie do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 3. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 4. Administracyjną karę pieniężną przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne uiszcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku nieuiszczenia administracyjnej kary pieniężnej, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. Art. 7. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz i. 1566) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 w ust. 4 w pkt 4 lit a otrzymuje brzmienie: a) na obszarach zurbanizowanych, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, ; 2) w art. 2: a) pkt otrzymują brzmienie: 12) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz do uzbrojenia terenu spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 13) uzbrojeniu terenu - należy przez to rozumieć sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne
31 31 albo urządzenia indywidualne zapewniające działce budowlanej wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przechowujące lub zagospodarowujące ścieki w przypadku braku dostępu do sieci; 14) dostępie do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi przez zjazd albo dostęp przez drogę wewnętrzną, objętą tytułem prawnym do korzystania bez ograniczeń;, b) pkt 16a otrzymuje brzmienie: 16a) reklamie - należy przez to rozumieć informację promującą osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne, w tym eksponowaną bez użycia urządzenia reklamowego, w szczególności: a) informację przekazywaną z zastosowaniem lub użyciem światła, w tym stałą projekcję informacji na powierzchniach obiektów budowlanych, b) rysunek, mural lub graffiti;, c) pkt 16c otrzymuje brzmienie: 16c) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem pojazdów innych niż lawety oraz z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;, d) dodaje się pkt w brzmieniu: 20) innych decyzjach lokalizacyjnych należy przez to rozumieć decyzje: a) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz i 1566), b) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawane na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm. 2) ), c) o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1920, 1923, 1948 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60, 1089 i 1566.
32 32 turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372), d) o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wydawane na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz i 1566.), e) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej wydawane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1566), f) o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz z 2017 r. poz i 1566 ), g) o pozwoleniu na realizację inwestycji wydawane na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377, 1381 i 1566), h) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawane na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552 i 1566), i) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawane na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz oraz z 2017 r. poz. 635 i 1566), j) o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydawane na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. poz. 820);
33 33 21) strefie zabudowy śródmiejskiej - należy przez to rozumieć obszar istniejącego albo planowanego zgrupowania intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, stanowiącego istniejące albo planowane centrum miasta powyżej mieszkańców albo centrum dzielnicy m. st. Warszawy; 22) froncie działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę. ; 3) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów regulacyjnych, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy - z zastrzeżeniem art. 67k. ; 4) w art. 4: a) w ust. 1 po wyrazach miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dodaje się wyrazy albo planie regulacyjnym, b) w ust. 2 po wyrazach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dodaje się wyrazy albo planu regulacyjnego ; 5) w art. 10: a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 1a) obszary zurbanizowane; 1b) strefy zabudowy śródmiejskiej;, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa: 1) określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych; 2) może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wyznaczania obszarów zurbanizowanych, uwzględniając wymagania ładu przestrzennego
34 34 oraz potrzebę zachowania zwartego charakteru układu przestrzennego tworzącego obszar zurbanizowany., c) w ust. 5 pkt 1-4 otrzymują brzmienie: 1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a-c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, wyrażone w ilości powierzchni całkowitej budynków, w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną oraz zagrodową; 2) szacuje się chłonność obszarów zurbanizowanych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej, wyrażoną w powierzchni całkowitej budynków, w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną oraz zagrodową; 3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej, wyrażoną w powierzchni całkowitej budynków, w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną oraz zagrodową; 4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni całkowitej budynków w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną oraz zagrodową, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1: a) nie przekracza sumy powierzchni całkowitej budynków, w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną oraz zagrodową - nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, b) przekracza sumę powierzchni całkowitej budynków, w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną oraz zagrodową - bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni całkowitej budynków, w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną oraz zagrodową, i przewiduje się
35 35 lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu;, d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 8. Jako podstawę sporządzenia bilansu przyjmuje się średnią powierzchnię całkowitą budynków na mieszkańca, w podziale na zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną oraz zagrodową. Określając średnią wielkość powierzchni całkowitej budynków na mieszkańca, jako wartość docelową w ostatnim roku perspektywy, o której mowa w ust. 7 pkt 1, dopuszcza się zwiększenie tej powierzchni względem powierzchni istniejącej na dzień sporządzania bilansu o maksymalnie 10% na każde 10 lat perspektywy. Przepisu art. 10 ust. 7 pkt 2 nie stosuje się. ; 6) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: Art. 10a. 1. Obszary zurbanizowane tworzą zwarty układ przestrzenny określony na podstawie istniejącego stanu zagospodarowania, składający się z: 1) obszarów o skupionej zabudowie; 2) terenów istniejących, realizowanych albo objętych decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo inną decyzją lokalizacyjną inwestycji służących obsłudze obszarów o skupionej zabudowie, w szczególności tereny infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, systemu komunikacyjnego, jak również tereny pokryte wodami płynącymi oraz tereny ogrodów działkowych; 3) innych terenów zabudowanych o zabudowie innej niż skupiona oraz niezabudowanych, przylegających bezpośrednio do obszarów o skupionej zabudowie i powiązanych przestrzennie z obszarami o skupionej zabudowie przy czym powierzchnia tych terenów nie może przekraczać 10% łącznej powierzchni terenów o których mowa w pkt 1 i Obszarów zurbanizowanych nie wyznacza się na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody.
36 36 3. Za obszar o skupionej zabudowie uznaje się teren, wyznaczony przez obrys prowadzony w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m, o ile teren ten łącznie spełnia następujące warunki: 1) jest na nim zlokalizowanych co najmniej 10 budynków, niebędących budynkami o funkcji pomocniczej, w szczególności budynkami gospodarczymi lub garażami; 2) odległość między wzajemnie najbliżej zlokalizowanymi budynkami nie przekracza 100 m. 4. Określone w studium obszary zurbanizowane rada gminy może ustanowić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. 5. W przypadku zmiany studium w zakresie granic obszaru zurbanizowanego, ustanowionego w sposób określony w ust. 4, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wraz z projektem uchwały w przedmiocie zmiany studium, przedstawia radzie gminy projekt zmiany uchwały, o której mowa w ust. 4. ; 7) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: Art. 27a. Plan miejscowy albo jego zmiana oraz zmiana studium mogą być sporządzane jednocześnie. W takim przypadku: 1) projekt planu miejscowego albo projekt jego zmiany może zawierać rozwiązania niezgodne ze studium, jeżeli są zgodne z projektem zmiany studium; 2) uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium określa zakres merytoryczny i cel planowanych zmian, w sposób zapewniający zgodność sporządzanego planu miejscowego albo jego zmiany ze studium; 3) uchwalenie planu miejscowego albo jego zmiany może nastąpić najwcześniej po upływie 60 dni od dnia przekazania wojewodzie uchwały o zmianie studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych. ; 8) w art. 28 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. O nieważności studium, planu miejscowego albo planu regulacyjnego w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia uchwały. 1b. Plan miejscowy oraz plan regulacyjny ogłasza się w dzienniku urzędowym województwa niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1a. ;
37 37 9) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Każdy ma prawo wglądu do studium, planu miejscowego lub planu regulacyjnego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. ; 10) art otrzymują brzmienie: Art Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów miejscowych, rejestr planów regulacyjnych oraz rejestry wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany przekazać staroście kopię uchwalonego studium, planu miejscowego lub planu regulacyjnego, nie później niż w dniu ich wejścia w życie. Art W celu oceny aktualności studium, planów miejscowych i planów regulacyjnych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych oraz w realizacji planów regulacyjnych i opracowuje wieloletnie programy sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego lub planu regulacyjnego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności aktów, o których mowa w ust. 1, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność aktów, o których mowa w ust. 1, z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. ; 11) w art. 37a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada gminy ustala w formie uchwały zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.",
38 38 b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może określić, w zależności od potrzeb: 1) zasady sytuowania obiektów małej architektury, w tym ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; 2) zasady podświetlania i oświetlania obiektów budowlanych.", c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: "9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa warunki i termin oraz może określać warunki dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały."; 12) w art. 37c dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) zamieszczonych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenach przedstawicielstw dyplomatycznych.", 13) w art. 37d: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono: 1) tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, 2) ogrodzenie, 3) obiekt małej architektury widoczny z przestrzeni dostępnych publicznie, 4) urządzenia służące do podświetlania lub oświetlania obiektów budowlanych - niezgodne z przepisami uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, podlega karze pieniężnej."; b) uchyla się ust. 2; c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Wysokość kary pieniężnej ustala się jako: 1) w przypadku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-
39 39 krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm. 3) ), powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami, o których mowa w ust. 1; 2) w przypadku ogrodzeń iloczyn długości i wysokości ogrodzenia oraz maksymalnej stawki podatku od nieruchomości, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za każdy dzień niezgodności ogrodzenia z przepisami, o których mowa w ust. 1; 3) w przypadku obiektu małej architektury widocznego z przestrzeni dostępnych publicznie iloczyn pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na obiekcie małej architektury oraz maksymalnej stawki podatku od nieruchomości, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za każdy dzień niezgodności obiektu małej architektury z przepisami, o których mowa w ust. 1; 4) w przypadku urządzenia służącego do podświetlania lub oświetlania obiektów budowlanych iloczyn pola powierzchni nieprawidłowo oświetlanej ściany obiektu budowlanego oraz maksymalnej stawki podatku od nieruchomości, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za każdy dzień niezgodności podświetlenia lub oświetlenia z przepisami, o których mowa w ust. 1.", d) dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: "8a. Jeśli obiekt budowalny nie posiada ścian lub forma obiektu budowlanego uniemożliwia jednoznaczne określenie pola powierzchni ściany, wysokość kary ustala się poprzez zastąpienie pola powierzchni ściany powierzchnią boczną prostopadłościanu opisanego na tym obiekcie budowlanym. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282, 1428, 1529 i 1566.
40 40 8b. Przez powierzchnię boczną prostopadłościanu, o którym mowa w ust. 8 pkt 3 i ust. 8a, rozumie się powierzchnię boczną największego z prostopadłościanów opisanych odpowiednio na obiekcie małej architektury oraz nieprawidłowo oświetlanym lub podświetlanym obiekcie budowlanym."; 14) w art. 51 dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 2d. Kary pieniężnej za zwłokę nie wymierza się, a wszczęte postępowania w sprawie wymierzenia kary umarza się, jeżeli od dnia wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organ pierwszej instancji upłynęły 4 lata. ; 15) w art. 53: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanych w jego toku postanowieniach oraz o decyzji kończącej to postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia zamieszczanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej organu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie., b) dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu: 1a. Prawa rzeczowe do nieruchomości ustala się na podstawie ksiąg wieczystych, zbioru dokumentów albo innych dokumentów urzędowych. 1b. Ustalenia danych dotyczących osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, w tym ich adresów, dokonuje się na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Doręczenie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne. 1c. Przepis ust. 1b nie wyklucza możliwości przyjęcia danych dotyczących osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, na podstawie innych okoliczności, jeśli są one znane organowi z urzędu lub zostały wskazane przez stronę. 1d. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika
41 41 wieczystego nieruchomości oraz nie uzyskania tych danych w trybie ust. 1c, zawiadomienia dokonuje się w drodze obwieszczenia. ; 16) w art. 59: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na wykonywaniu robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu: 1) o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2c, 6, 10, 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 2) niezwiązanej z wykonywaniem robót budowlanych, w szczególności dotyczącej zalesienia gruntów rolnych, rolniczego zagospodarowania gruntów leśnych, urządzenia parkingu albo składu., b) uchyla się ust. 2a, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy albo zmiany zagospodarowania terenu niezgodnej z ustaleniami planu miejscowego albo planu regulacyjnego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości: 1) w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy - wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 2) w pozostałych przypadkach - przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania, wyznaczając termin tego przywrócenia. d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, wymierza właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości administracyjną karę pieniężną w wysokości od 50 do 500 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni terenu objętego zmianą sposobu zagospodarowania.
42 42 5. W przypadku wykonania wszystkich obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie ust. 3, odstępuje się od poboru administracyjnej kary pieniężnej. 6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, administracyjną karę pieniężną można wymierzyć ponownie, za kolejny okres naruszenia albo za ponowne rozpoczęcie uprzednio wstrzymanego użytkowania terenu. ; 17) w art. 60 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 3a. Decyzja o warunkach zabudowy wygasa z upływem 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę decyzja o warunkach zabudowy obowiązywała, jej wygaśnięcie w toku tego postępowania nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę. Do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego zdanie drugie stosuje się odpowiednio. ; 18) w art. 61: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) działka budowlana posiada wspólną, nie krótszą niż 4 m, granicę z co najmniej jedną działką zabudowaną budynkiem innym niż budynek pomocniczy, która jest dostępna z tej samej drogi publicznej bezpośrednio albo przez drogę wewnętrzną;, - dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 1a) funkcja zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej jest zgodna z dominującą funkcją zabudowy i zagospodarowania terenów znajdujących się na obszarze analizowanym albo służy obsłudze funkcji dominującej; 1b) w minimum trzy boki działki budowlanej, w tym front tej działki można wpisać okrąg o średnicy 16 metrów;, - pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 2) działka budowlana ma dostęp do istniejącej drogi publicznej; 3) działka budowlana ma dostęp do istniejącego uzbrojenia terenu, przy czym w zakresie odprowadzania ścieków niezapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej jest niedopuszczalne w przypadku: a) budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi położonych w obrębie aglomeracji ściekowej objętej krajowym programem
43 43 oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, b) budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, a w przypadku budynków usługowych - o powierzchni całkowitej przekraczającej m 2 - położonych na obszarach innych niż określone w lit. a, 4) działka budowlana nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęta zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1, a inwestycja będąca przedmiotem wniosku jest zgodna z przeznaczeniem, dla którego uzyskano zgodę;, dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 4a) wniosek o ustalenie warunków zabudowy nie dotyczy w całości lub w części terenu, co do którego została wydana: a) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz i 1566), dotycząca inwestycji celu publicznego lub innych decyzji lokalizacyjnych i wydawana przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 4, 4b 5 i 8 21 tej ustawy, w okresie przed upływem terminów, o których mowa w art. 72 ust. 3, 4 albo 4b tej ustawy, lub b) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub c) inna decyzja lokalizacyjna chyba, że z warunków realizacji inwestycji określonych w tych decyzjach wynika, że możliwe jest ustalenie warunków zabudowy w zakresie niesprzecznym., pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi, w tym - w zakresie spełnienia obowiązku dostępu do drogi publicznej oraz uzbrojenia terenu
44 44 - z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane., b) dodaje się ust. 1a-1f w brzmieniu: 1a. W przypadku braku planu miejscowego dopuszcza się, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz istniejących obiektów handlowych, o ile wniosek o ustalenie warunków zabudowy jest zgodny z warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1a 5, oraz: 1) rozbudowa nie prowadzi do zwiększenia pierwotnej powierzchni całkowitej budynków o więcej niż 30%, przy czym w odniesieniu do obiektów handlowych zwiększenie pierwotnej powierzchni całkowitej nie może skutkować zwiększeniem powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2; 2) w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych rozbudowa nie prowadzi do zwiększenia pierwotnej powierzchni całkowitej budynku o więcej niż 100%. 1b. W przypadku braku planu miejscowego dopuszcza się, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, budowę budynków pomocniczych lub urządzeń budowlanych na działce zabudowanej, o ile wniosek o ustalenie warunków zabudowy jest zgodny z warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, 2, 4 i 5. 1c. Dopuszcza się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części o ile wniosek o ustalenie warunków zabudowy jest zgodny z warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, d. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uznaje się za spełniony, jeżeli: 1) do dnia składania wniosku o ustalenie warunków zabudowy wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, inną decyzję lokalizacyjną, pozwolenie na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, które umożliwiają przystąpienie do wykonywania robót budowlanych i obejmują drogę publiczną lub uzbrojenie terenu, wystarczające dla zmiany sposobu zagospodarowania terenu określonej we wniosku;
45 45 2) wniosek o ustalenie warunków zabudowy obejmuje roboty budowlane dotyczące drogi wewnętrznej lub uzbrojenia terenu; 3) budowa albo przebudowa drogi publicznej została zagwarantowana umową, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.) albo umową urbanistyczną. 1e. Indywidualne źródła lub odbiorniki, o których mowa w ust. 1b pkt 2, obejmują w szczególności urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o łącznej mocy zainstalowanej: 1) elektrycznej nie większej niż 40 kw lub 2) cieplnej nie większej niż 120 kw. 1f. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się do obiektów wpisanych do rejestru zabytków w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. c) dodaje się ust. 4a-4f w brzmieniu: 4a. Wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, wyznacza się obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji i parametrów zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ust Granice obszaru analizowanego wyznacza się w odległości od granicy działki budowlanej stanowiącej przedmiot wniosku nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki budowlanej objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, oraz nie większej niż sześciokrotna szerokość frontu działki budowlanej. 4b. W decyzji o warunkach zabudowy określa się, obszar analizowany oraz parametry zagospodarowania działki budowlanej, w tym: 1) funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu, 2) linię zabudowy względem frontu działki budowlanej, innych terenów publicznie dostępnych oraz dopuszczalny albo sposób usytuowania budynku względem granicy z sąsiednią działką budowlaną, 3) szerokość elewacji frontowej,
46 46 4) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki oraz maksymalną wysokość obiektów budowlanych, 5) geometrię dachu, w tym kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych, 6) parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty i formę architektoniczną obiektów budowlanych, powierzchnię biologicznie czynną oraz intensywność zabudowy, 7) liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów, 8) sposób spełnienia warunków o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3, 9) kolorystykę elewacji oraz dachów obiektów budowlanych, 10) wymogi wynikające z regionalnych cech istniejącej zabudowy i ukształtowania terenów gminy, w tym rozwiązania detali architektonicznych elewacji - w sposób zapewniający nieprzekraczanie odpowiednich parametrów występujących na działkach położonych w obszarze analizowanym, z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 4c. Organ może określić w decyzji o warunkach zabudowy parametry zagospodarowania terenu, w tym zabudowy, jako wartości obowiązujące, nieprzekraczalne albo jako zakres dopuszczalnych wartości. 4d. W ramach ustalenia, o którym mowa w ust. 4b pkt 2, organ może określić obszar działki budowlanej, na którym może zostać usytuowany budynek, w tym zobowiązać do usytuowania budynku względem granicy z działką sąsiednią we wskazanej w decyzji odległości albo bezpośrednio na granicy tej działki. 4e. Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dołącza się, poza elementami określonymi w art. 52 ust. 2: 1) zezwolenie na realizację zjazdu z drogi publicznej - w przypadku, gdy zapewnienie dostępu do drogi publicznej wymaga realizacji zjazdu; 2) oświadczenie podmiotu zapewniającego dostęp do uzbrojenia terenu o możliwości obsługi inwestycji z sieci istniejącej albo objętej rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1b pkt 1 - w przypadku, gdy zapewnienie dostępu do uzbrojenia terenu polega na przyłączeniu do sieci;
47 47 3) informację o planowanej mocy obiektów - w przypadku budowy instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 4) określenie liczby lokali mieszkalnych - w przypadku inwestycji obejmujących budynek mieszkalny; 5) określenie rodzaju obsady oraz liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) w przypadku budowy budynku inwentarskiego., 4f. Uzgodnienie, o którym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 9 obejmuje - w przypadku istniejącego zjazdu z drogi publicznej - możliwość obsługi zmiany zagospodarowania terenu, będącej przedmiotem wniosku, przez ten zjazd. d) uchyla się ust. 5-7; 19) dodaje się art. 61a w brzmieniu: Art. 61a. Jeżeli całość albo część terenu inwestycji położona jest poza obszarem zurbanizowanym, wyznaczonym w drodze aktu prawa miejscowego, decyzja o warunkach zabudowy może być wydana wyłącznie dla zmiany sposobu zagospodarowania terenu obejmującej obiekty budowlane wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, służące produkcji rolniczej albo turystyce, a także w celu zalesienia gruntów rolnych albo rolniczego zagospodarowania gruntów leśnych. ; 20) w art. 62 wyrazy 9 miesięcy zastępuje się wyrazami 18 miesięcy ; 21) w art. 63 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 4. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji w całości na rzecz podmiotu będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym wszystkich nieruchomości stanowiących działkę budowlaną objętą decyzją, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie. ; 22) w art. 64: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 1a-1d, 3-5ai 5d, 7 i 8, art. 55 i art. 56 stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.,
48 48 b) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Decyzja o warunkach zabudowy zawiera część tekstową i graficzną. Część graficzną sporządza się na kopiach mapy o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1. 1b. Załącznikiem do decyzji są wyniki analizy elementów o których mowa w art. 61 ust. 4b zawierające część tekstową i graficzną. ; 23) dodaje się rozdziały 5a i 5b w brzmieniu: Rozdział 5a Obszar zorganizowanego inwestowania Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 67a. 1. Obszar zorganizowanego inwestowania, zwany dalej OZI, wyznacza się w granicach obszaru zurbanizowanego. 2. OZI obejmuje się obszar o nie wykształconej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej albo obszar wymagający zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej, którego zagospodarowanie wymaga współpracy inwestorów, w tym inwestorów realizujących inwestycje celu publicznego, w szczególności na etapie projektowania inwestycji i ich powiązań oraz podziału zadań w zakresie realizacji albo finansowania inwestycji celu publicznego, a nie sprzeciwia się temu interes publiczny. 3. OZI obejmuje nieruchomości albo ich części, przewidziane do realizacji inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego w zakresie uzbrojenia terenu, budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, infrastruktury publicznego transportu zbiorowego i infrastruktury społecznej - w zakresie, w jakim te inwestycje służą obsłudze inwestycji albo zapewniają możliwość ich bezpiecznego użytkowania. 4. OZI nie wyznacza się: 1) na obszarze parku narodowego, rezerwatu albo ich otulin; 2) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, chyba że plan regulacyjny ustali zadania inwestycyjne w zakresie budowli przeciwpowodziowych zapewniające możliwość bezpiecznej realizacji i użytkowania obiektów budowlanych na tym obszarze;
49 49 3) na terenie zagrożonym ruchami masowymi ziemi albo terenie, na których występują te ruchy, ujętych w rejestrze, o którym mowa w art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 4) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze mniejszym niż 5 ha. 5. OZI można wyznaczyć, w całości lub w części na obszarze, na którym obowiązuje plan miejscowy. 6. Niezależnie od wymogów określonych w ust. 2-4, OZI można wyznaczyć w celu określenia warunków realizacji inwestycji: 1) mieszkaniowych na nieruchomościach: a) oddanych w użytkowanie wieczyste lub sprzedanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, b) przekazanych aportem do spółki celowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości; 2) stanowiących przedsięwzięcia zawarte w gminnym programie rewitalizacji - na obszarze rewitalizacji albo jego części. Art. 67b. 1. Właścicielowi nieruchomości znajdującej się w całości albo w części na OZI, który nie zamierza zagospodarować nieruchomości w trybie określonym w niniejszym rozdziale, przysługuje żądanie wykupu albo zamiany nieruchomości. Adresatem roszczeń jest gmina. 2. Gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości gruntowych oraz budynkowych znajdujących się na OZI. 3. Jeżeli OZI wyznaczono na wniosek Prezesa KZN, Krajowy Zasób Nieruchomości jest adresatem roszczeń, o których mowa w ust. 1 oraz podmiotem uprawnionym do wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 2. Oddział 2 Plan regulacyjny Art. 67c. 1. Ustalenie przeznaczenia terenu, lokalizacja inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy OZI, następuje w planie regulacyjnym, stanowiącym akt prawa miejscowego. 2. Plan regulacyjny obejmuje cały OZI.
50 50 Art. 67d. 1. Plan regulacyjny sporządza się i uchwala zgodnie ze studium. 2. Rada gminy może uchwalić plan regulacyjny niezgodnie z zapisami studium, stwierdzając tę niezgodność w uchwale i wskazując jej zakres. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wójt niezwłocznie przystępuje do zmiany studium w zakresie dostosowania jego ustaleń do planu regulacyjnego. 3. Możliwość uchwalenia planu regulacyjnego niezgodnie ze studium nie dotyczy: 1) przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową obszaru większego niż określony w wyniku sporządzenia bilansu, o którym mowa w art. 10 ust. 5; 2) obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2a i 3a; 3) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 4) gruntów rolnych stanowiących użytki klas I-IIIb albo gruntów leśnych, wymagających zgody na zmianę przeznaczenia odpowiednio na cele nierolnicze lub nieleśne. Art. 67e. 1. Plan regulacyjny można sporządzić i uchwalić dla obszaru objętego obowiązującym planem miejscowym, w tym wbrew ustaleniom tego planu. W takim przypadku w uchwale w przedmiocie planu regulacyjnego stwierdza się utratę mocy obowiązującej planu miejscowego w części odnoszącej się do obszaru nią objętego. 2. Stwierdzenie utraty mocy obowiązującej planu miejscowego w odniesieniu do części obszaru nim objętego nie może powodować niemożności zagospodarowania terenu, który pozostaje objęty tym planem w części pozostającej w mocy, w sposób przewidziany w tym planie. 3. Uchwalenie planu regulacyjnego powoduje wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych dla terenu znajdującego się w całości albo w części na OZI. Rada gminy może wskazać w planie regulacyjnym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które nie podlegają wygaśnięciu. 4. Plan regulacyjny sporządza się i uchwala zgodnie z ustaleniami innych decyzji lokalizacyjnych. Art. 67f. 1. Plan regulacyjny zawiera ustalenia w zakresie: 1) określenia granic OZI; 2) listy zadań inwestycyjnych ze wskazaniem, czy stanowią cel publiczny; 3) charakterystyki planowanych zadań inwestycyjnych, obejmującej określenie: a) obszaru, na którym będą realizowane;
51 51 b) zapotrzebowania na wodę, energię, ciepło, gaz oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, jak również sposobu zagospodarowywania odpadów oraz wskazania sposobu realizacji tego zapotrzebowania, c) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, d) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 4) rozmieszczenia inwestycji celu publicznego; 5) zasad etapowania realizacji zadań inwestycyjnych; 6) kompozycji przestrzennej nowej zabudowy oraz harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą; 7) obsługi komunikacyjnej planowanych zadań inwestycyjnych, w tym organizacji ruchu kołowego i pieszego; 8) zakazów i ograniczeń dotyczących działalności usługowej, w tym maksymalna powierzchnia całkowita obiektów handlowych oraz obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej maksymalnej powierzchni całkowitej i ich dopuszczalna liczba; 9) zasad ochrony środowiska, w tym w odniesieniu do drzew i krzewów zakres i zasady dokonywania nasadzeń zastępczych albo przesadzeń; 10) zasad kształtowania krajobrazu; 11) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej; 12) zasad finansowania inwestycji celu publicznego, w tym nałożenia obowiązku zawarcia umowy urbanistycznej i zakresu ustaleń tej umowy; 13) warunków scalenia i podziału nieruchomości albo wstępnego projektu tego scalenia i podziału; 14) wskazania decyzji, o których mowa w art. 67e ust. 3 zdanie drugie; 15) terminu utraty mocy obowiązującej planu, który może wynieść od 10 do 15 lat. 2. Plan regulacyjny może zawierać ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i W zakresie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia lub przesadzenia, ustalenia planu regulacyjnego dotyczące zakresu i zasad dokonywania nasadzeń
52 52 zastępczych lub przesadzeń kształtuje się w sposób co najmniej nie powodujący pomniejszenia drzewostanu w wyniku realizacji planu. W tym celu w szczególności: 1) wskazuje się obszary zakazu usuwania drzew i krzewów; 2) wskazuje się obszary przesadzeń lub nasadzeń zastępczych, w tym położone poza obszarem objętym planem regulacyjnym; 3) określa się minimalne techniczne warunki przesadzeń zapewniające zachowanie dobrej kondycji drzewostanu. 4. Plan regulacyjny składa się z części tekstowej i graficznej. Część graficzną sporządza się na mapie opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej oraz w formie innych opracowań graficznych, zależnie od potrzeb. 5. Sporządzenie projektu planu regulacyjnego powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Art. 67g. Jeżeli wobec nieruchomości albo ich części położonych poza OZI plan regulacyjny wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ust. 1 lub 3, przepisy art. 36 i 37 stosuje się. Art. 67h. 1. Projekt planu regulacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządza, na koszt gminy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 2. Z wnioskiem o uchwalenie planu regulacyjnego może do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta wystąpić inwestor albo Prezes KZN, przedstawiając projekt planu regulacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzone na własny koszt. 3. Inwestorowi albo Prezesowi KZN, który sporządził projekt planu regulacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na własny koszt, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów sporządzenia planu i prognozy oraz o zwrot utraconych korzyści w przypadku, gdy: 1) wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił nadania planowi regulacyjnemu dalszego biegu w przypadkach określonych w ust. 6; 2) rada gminy nie uchwaliła planu regulacyjnego albo uchwaliła ten plan w brzmieniu innym niż zaproponowane przez inwestora.
53 53 4. Inwestorem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, jest podmiot, który: 1) jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości obejmujących więcej niż połowę powierzchni terenu objętego wnioskiem; 2) został upoważniony, w formie aktu notarialnego, przez podmiot, o którym mowa w pkt W przypadku współdziałania więcej niż jednego inwestora, inwestorzy mogą ustanowić, w formie aktu notarialnego, pełnomocnika. 6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, stwierdzając niedopuszczalność ustanowienia OZI albo niezasadność jego ustanowienia, odmawia nadania projektowi planu regulacyjnego dalszego biegu. Rozstrzygnięcie o odmowie nadania projektowi planu regulacyjnego dalszego biegu wójt doręcza inwestorowi lub pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 5 w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust 7. Rozstrzygnięcie jest niezaskarżalne. 7. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przed rozpoczęciem postępowania, o którym mowa w art. 67i, może przeprowadzić z inwestorem negocjacje dotyczące projektu planu regulacyjnego, w tym obszaru nim objętego. Art. 67i. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po sporządzeniu albo uzyskaniu od inwestora albo Prezesa KZN projektu planu regulacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: 1) zamieszcza projekt planu regulacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy oraz wykłada do publicznego wglądu w siedzibie urzędu gminy na okres co najmniej 30 dni; 2) ogłasza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy, w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o miejscu i terminie zapoznania się z projektem planu regulacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, określając formę, miejsce i termin składania uwag, nie krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia; 3) występuje o: a) o opinie o projekcie planu regulacyjnego do: - organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. a,
54 54 - operatorów infrastruktury technicznej użytkowanej albo realizowanej na obszarze objętym wnioskiem - w szczególności w zakresie możliwości przyłączenia i obsługi planowanego zagospodarowania terenu przez tę infrastrukturę, - zarządców terenów kolejowych, - Komitetu Rewitalizacji, jeżeli koncepcja dotyczy obszaru rewitalizacji albo jego części, - Prezesa Krajowego Zarządu Nieruchomości, jeżeli na obszarze objętym planem występują nieruchomości, którymi gospodaruje Zarząd, b) o uzgodnienia projektu planu regulacyjnego do organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. b. 3. Opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz powiatowego inspektora sanitarnego obejmują również prognozę oddziaływania na środowisko, którą załącza się do wniosku o uzyskanie opinii. 4. Po uzyskaniu uwag oraz opinii i uzgodnień, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wprowadza albo nakazuje inwestorowi wprowadzenie zmian wynikających z uwzględnionych uwag i opinii. 5. Po sporządzeniu projektu planu regulacyjnego w sposób określony w ust. 4, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia projekt radzie gminy - wraz z opinią inwestora albo Prezesa KZN w przypadku, o którym mowa w art. 67h ust Wójt burmistrz albo prezydent miasta może nieodpłatnie powierzyć wykonywanie czynności, których mowa w ust. 1-3, inwestorowi albo Prezesowi KZN w drodze porozumienia. Art. 67j. 1. Zmiana planu regulacyjnego następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia, za wyjątkiem zmian dotyczących art. 67f ust. 1 pkt 3-8, 12 i Do planu regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art , art , art. 27a, art. 28, 29, 33, 58 i Ilekroć w przepisach prawa mowa jest o planie miejscowym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo planie zagospodarowania przestrzennego, należy przez to rozumieć również plan regulacyjny.
55 55 Art. 67k. 1. Za zgodą rady gminy, wyrażoną w formie uchwały, plan regulacyjny dokonujący lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na nieruchomościach: 1) oddanych w użytkowanie wieczyste lub sprzedanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 2) przekazanych aportem do spółki celowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości - może przyjąć wojewoda. 2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek wojewody albo Prezesa KZN, przedstawiony radzie gminy za pośrednictwem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 3. Do planu regulacyjnego przyjmowanego przez wojewodę przepisy dotyczące planu regulacyjnego stosuje się odpowiednio, z tym że: 1) opinię o projekcie planu regulacyjnego wyraża również wójt, burmistrz albo prezydent miasta; 2) wydatki oraz roszczenia związane ze sporządzeniem i przyjęciem planu regulacyjnego pokrywane są z budżetu państwa. Oddział 3 Umowa urbanistyczna Art. 67l. 1. Po wejściu w życie planu regulacyjnego gmina może zawrzeć, a w przypadku gdy jest to określone w planie regulacyjnym - zawiera, z inwestorami oraz innymi zainteresowanymi podmiotami umowę urbanistyczną, określającą zasady integracji działań inwestycyjnych na OZI oraz sposób ponoszenia kosztów tych inwestycji. 2. Umowa urbanistyczna zawierana jest, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. 3. W przypadku, gdy wymóg zawarcia umowy urbanistycznej określony jest w planie regulacyjnym, pozwolenia na budowę inwestycji przewidzianych w planie udziela się po zawarciu umowy i zgodnie z jej ustaleniami.
56 56 Art. 67m. 1. Umowa urbanistyczna może nakładać na inwestora w szczególności obowiązki: 1) pokrycia przez inwestora całości albo części kosztów realizacji inwestycji celu publicznego na rzecz odpowiedniego podmiotu publicznego; 2) realizacji przez inwestora inwestycji celu publicznego albo jej części i nieodpłatnego jej przekazania na rzecz właściwego podmiotu publicznego; 3) obowiązek nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy, w ramach zrealizowanej inwestycji mieszkaniowej, lokali mieszkalnych w celu włączenia do mieszkaniowego zasobu gminy; 4) obowiązek nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy lokali innych niż mieszkalne przeznaczonych na potrzeby działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej lub sportowej, wykonywanej przez podmioty, których głównym celem działania nie jest osiągnięcie zysku; 5) nieodpłatnego przekazania nieruchomości albo ich części przeznaczonych pod realizację inwestycji celu publicznego, przesadzeń, nasadzeń zastępczych lub nieodpłatnego ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego niezbędnego do celów realizacji tych inwestycji; 6) pokrycia kosztów zaspokojenia roszczeń w przypadku, o którym mowa w art. 67g, w tym obowiązek nieodpłatnego przekazania nieruchomości zamiennej. 2. W umowie zawiera się postanowienia dotyczące kar umownych związanych z nieterminowym lub nienależytym wykonaniem zobowiązań. 3. Umową urbanistyczną zatwierdza się program realizacyjny OZI, zawierający ustalenia w zakresie koordynacji prac projektowych oraz robót budowlanych, w szczególności: 1) szczegółowe obowiązki inwestorów w zakresie koordynacji sporządzania projektów inwestycyjnych lub technicznych; 2) kolejność i szczegółowy sposób realizacji robót budowlanych oraz kolejność oddawania inwestycji do użytkowania, w tym terminy realizacji inwestycji; 3) szczegółowe wytyczne do projektów inwestycyjnych lub technicznych. 4. Umowa urbanistyczna może zawierać ustalenia w zakresie użytkowania inwestycji, w tym zasady dostępności terenów i obiektów stanowiących części wspólne inwestycji w toku ich użytkowania oraz obowiązki stron w zakresie utrzymania publicznie dostępnej infrastruktury społecznej przez okres wskazany w umowie.
57 57 5. W umowie urbanistycznej nie można zawrzeć ustaleń przewidujących stosowanie zasad lokalizacji, sytuowania albo warunków technicznych obiektów budowlanych niezgodnych z przepisami prawa. Art. 67n. W związku z nałożeniem na inwestora obowiązków inwestycyjnych, w umowie urbanistycznej można ustalić zwolnienie inwestora z obowiązku ponoszenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek dokonania podziału, scalenia i podziału nieruchomości lub realizacji urządzeń infrastruktury technicznej. Art. 67o. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy urbanistycznej po udzieleniu pozwolenia na budowę dotyczącego zadania inwestycyjnego objętego umową, poza następującymi przypadkami: 1) zmiany zostały przewidziane w umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w szczególności możliwość zmiany przedmiotu umowy i czasu jej realizacji, 2) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których gmina, działając z należytą starannością, nie mogła przewidzieć, 3) konieczność zmiany umowy wynika ze zmiany planu regulacyjnego, przepisów niniejszej ustawy lub przepisów prawa budowlanego, lub 4) zmiana dotyczy wejścia w prawa i obowiązki inwestora przez nowy podmiot: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego inwestora - o ile nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Art. 67p. 1. Treść umowy urbanistycznej oraz stanowisk stron prezentowanych w toku negocjacji jej treści jest jawna, z wyłączeniem danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Umowę urbanistyczną zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy. 2. Warunki dotyczące realizacji inwestycji celu publicznego należących do zadań własnych gminy wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej gminy niezwłocznie po zawarciu umowy urbanistycznej. 3. W zakresie nieuregulowanym do umowy urbanistycznej stosuje się przepisy art. 37i ust. 7-8 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań umownych.
58 58 Oddział 4 Realizacja inwestycji na OZI Art. 67q. 1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego artykułu, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do inwestycji realizowanej na OZI następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu takiej decyzji. 3. Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. 4. W przypadku niewydania decyzji w terminie wskazanym w ust. 3, organ wyższego stopnia wymierza organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w drodze decyzji karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 5. Karę uiszcza się w terminie 21 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Art. 67r. Jeżeli realizacja inwestycji na OZI wymaga zgody wodnoprawnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydaje tę zgodę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Przepisy art. 53 ust. 1a - 1d stosuje się. Art. 67s. 1. Na wniosek inwestora, w decyzji o pozwoleniu na budowę, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, organ: 1) dokonuje podziału nieruchomości albo scalenia i ponownego podziału nieruchomości;
59 59 2) ustanawia ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w zakresie określonym w art. 124 lub 124c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 3) zezwala na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją. 2. Do ustanawiania ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości przepisu art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się. 3. Pozwolenie na budowę podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, jeżeli obejmuje zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Przepisu art. 83 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stosuje się. 4. Na wniosek inwestora, uzasadniony interesem gospodarczym albo koniecznością terminowej realizacji inwestycji, pozwoleniu na budowę nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Art. 67t. 1. Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów udziela się zgodnie z ustaleniami planu regulacyjnego. 2. W przypadku, gdy zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wymaga uzgodnienia, organ zajmuje stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przy czym niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako uzgodnienie. 3. Inwestor dokonuje przesadzeń lub nasadzeń na terenach stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa, wskazanych w planie regulacyjnym po ustalenia warunków ich zajęcia w drodze porozumienia zawartego z wójtem, starostą, w tym reprezentującym Skarb Państwa, albo marszałkiem województwa. Zajęcie następuje nieodpłatnie. 4. W przypadku inwestycji mieszkaniowych na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste lub sprzedanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości albo przekazanych aportem do spółki celowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości przepisów art ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stosuje się.
60 60 5. W zakresie nieuregulowanym, do zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przepisy art. 83 ust. 1, 2-4, art. 83a ust. 2a-6, art. 83c-87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stosuje się odpowiednio. Art. 67u. W przypadku określonym w art. 67s ust. 1, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zawiera ponadto: 1) w zakresie dotyczącym podziału oraz scalenia i ponownego podziału nieruchomości - elementy, o których mowa w art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 2) w zakresie dotyczącym ustanowienia ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości elementy, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 3) w zakresie dotyczącym usunięcia drzew lub krzewów - elementy, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; przepis art. 83b ust. 2 tej ustawy stosuje się. Art. 67v. 1. Przypadki określone w art pkt 1 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stanowią przesłanki zawieszenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego na OZI. 2. Przepisów art i art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do postępowań w przedmiocie pozwolenia na budowę dotyczących inwestycji celu publicznego na OZI. W przypadkach określonych w przepisach art i art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego organ wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu, jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia postępowania. Art. 67w. 1. W przypadku, gdy pozwolenie na budowę udzielane jest na inwestycję celu publicznego wymagającą przejścia przez tereny śródlądowych wód płynących, dróg publicznych albo obszary kolejowe, inwestor jest uprawniony do zajęcia tego terenu w zakresie wskazanym w pozwoleniu na budowę. 2. Inwestor, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnej umowy z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu, w tym wynagrodzenie z tego tytułu. Zajęcie terenu, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
61 61 3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku o uzgodnienie nie dojdzie do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, wojewoda, na wniosek inwestora, wydaje w tym zakresie decyzję zastępującą umowę. Decyzja określa zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym wynagrodzenie z tego tytułu. Art. 67x. 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę w zakresie inwestycji celu publicznego, jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem. 2. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia, w którym wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, termin oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ustala organ w drodze decyzji. 3. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor. 4. W przypadku lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, odszkodowania wypłacane na podstawie niniejszej ustawy stanowią środki funduszu leśnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Art. 67y. Na wniosek inwestora, realizacja inwestycji celu publicznego na OZI możliwa jest na podstawie przepisów ogólnych, w tym przepisów ustaw, o których mowa w art. 2 pkt 20, z tym, że w przypadku gdy inwestorem jest organ gminy, gminna jednostka organizacyjna albo spółka prawa handlowego utworzona przez gminę, organ wydający inną decyzję lokalizacyjną jest związany ustaleniami planu regulacyjnego. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do miasta na prawach powiatu. Rozdział 5b Zbiory danych przestrzennych Art. 67z. 1. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, związku metropolitalnego oraz wojewodowie prowadzą, w zakresie swojej właściwości, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz i 1566), zwane dalej zbiorami.
62 62 2. Zbiory obejmują dane przestrzenne tworzone dla: 1) ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego; 2) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 3) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 4) miejscowych planów odbudowy; 5) miejscowych planów rewitalizacji; 6) planów regulacyjnych. 3. Dane obejmują co najmniej: 1) lokalizację przestrzenną zasięgu aktu, o którym mowa w ust. 2, w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych; 2) atrybuty zawierające informacje o akcie, o którym mowa w ust. 2; 3) część graficzną aktu, o którym mowa w ust. 2, w postaci jego cyfrowej reprezentacji z nadanymi georeferencjami. 4. Zbiór danych przestrzennych opisuje się metadanymi zagospodarowania przestrzennego. 5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres i format danych dla informacji gromadzonych w zbiorze danych przestrzennych, z uwzględnieniem atrybutów danych przestrzennych, szczegółowy sposób tworzenia zbioru oraz szczegółowy zakres metadanych zagospodarowania przestrzennego, kierując się potrzebą zapewnienia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. 6. Organ właściwy do sporządzenia projektu aktu tworzy zbiór danych przestrzennych aktów, o których mowa w ust. 2, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia: 1) podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego aktu albo jego zmiany, jeżeli jest wymagana, albo 2) dokonania pierwszej czynności w ramach sporządzania projektu aktu albo jego zmiany, przewidzianej prawem albo 3) w przypadku określonym w art. 67h ust. 1 i 2 - dokonania czynności, o której mowa w art. 67i pkt 1.
63 63 7. Zbiory danych przestrzennych podlegają obowiązkowi aktualizacji najpóźniej w terminie 30 dni od dnia: 1) publikacji w dzienniku urzędowym województwa uchwalonego albo przyjętego aktu albo jego zmiany; 2) publikacji w dzienniku urzędowym województwa rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego aktu; 3) wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu; 4) w przypadku aktów nie podlegających publikacji - uchwalenia albo wydania. 8. Organ, który naruszył obowiązki wynikające z ust. 6 lub 7, podlega administracyjnej karze pieniężnej, wymierzanej, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, przez: 1) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w odniesieniu do wojewody; 2) wojewodę - w odniesieniu do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku metropolitalnego. 9. Administracyjną karę pieniężną wymierza się w wysokości od do złotych. 10. Administracyjna kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 11. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.. Art. 8. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm. 4) ) w art. 9w uchyla się ust. 3a. Art. 9. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm. 5) ) w art. 83b ust. 1 pkt 8 i 9 użyte w różnych przypadkach wyrazy projekt zagospodarowania działki lub terenu zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami projekt inwestycyjny. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1920, 1923, 1948 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60, 1089 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595.
64 64 Art. 10. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz ) w art. 5 w ust. 4 skreśla się wyraz zatwierdzonego. Art. 11. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz oraz z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543 i 1566) w załączniku w części I w punkcie 10 wyraz budowlanego zastępuje się wyrazem inwestycyjnego. Art. 12. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz i 1566) użyte w art. 72 ust. 1, ust. 2 pkt 1a, ust. 2b oraz w art. 82 ust. 1 w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy projekt budowlany zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami projekt inwestycyjny. Art. 13. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 16a: a) w ust. 1 wyrazy Projekty budowlane zastępuje się wyrazami Projekty inwestycyjne i techniczne, b) w ust. 3 wyrazy projektów budowlanych zastępuje się wyrazami projektów inwestycyjnych i technicznych ; 2) w art. 25 w ust. 1a wyrazy projekcie budowlanym zastępuje się wyrazami projekcie inwestycyjnym. Art. 14. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468) w art. 21 w pkt 5 oraz w załączniku nr III do ustawy w pkt 5 wyrazy projektem architektoniczno-budowlanym zastępuje się wyrazami projektem budowlanym. Art. 15. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się art. 6; 2) w art. 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W projekcie technicznym budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, może
65 65 zostać zamieszczone świadectwo charakterystyki energetycznej innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię., b) uchyla się ust. 2. Art. 16. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Obszar zdegradowany wyznacza się na obszarze zurbanizowanym w rozumieniu art. 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ; 2) w art. 10 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Do takich obszarów wymogu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 nie stosuje się.. Art. 17. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. KZN jest państwową osobą prawną ; 2) w art. 10 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy projektu budowlanego zastępuje się wyrazami projektu inwestycyjnego ; 2) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu jest zwracana właściwemu organowi, który przekazał tę nieruchomość, jeżeli: 1) do tej nieruchomości zgłoszono roszczenia dotyczące prawa własności lub użytkowania wieczystego; 2) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono przeznaczenie tych nieruchomości jako lasy, a w przypadku braku takiego planu, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określono funkcję tych nieruchomości jako leśną. ; 3) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewnia KZN ;
66 66 4) w art. 33 w ust. 1 uchyla się pkt 12; 5) w art. 38 w ust. 1 w pkt 6 skreśla się wyrazy celem zaopiniowania ; 6) w art. 43 w ust. 1 po wyrazach zgodnie z niniejszą ustawą dodaje się wyrazy oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) ; 7) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zmiana rocznego planu finansowego KZN dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Prezes KZN może dokonywać w ciągu roku obrotowego zmian rocznego planu finansowego, po warunkiem, że koszty mogą ulec zwiększeniu jeżeli zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych oraz zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu państwa lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą KZN, zatwierdza zmiany rocznego planu finansowego. ; 8) art. 45 otrzymuje brzmienie: Art Prezes KZN zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego KZN w terminie i na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. KZN sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Roczne sprawozdanie finansowe KZN podpisuje Prezes KZN oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. 2. Roczne sprawozdanie finansowe KZN podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w ustawie o rachunkowości oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego KZN dokonuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prezes KZN przeprowadza postępowanie ofertowe, a następnie otrzymane oferty przekazuje do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wraz z własną opinią co do wyboru wskazanej firmy. Umowę na badanie sprawozdania finansowego z wybranym podmiotem zawiera Prezes KZN. Koszty badania sprawozdania finansowego pokrywa KZN.
67 67 3. Prezes KZN przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zatwierdzenia: 1) kwartalne sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN opracowane przez Prezesa KZN wraz z opinią Rady Nadzorczej w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie; 2) roczne sprawozdanie finansowe KZN wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta oraz opinią Rady Nadzorczej niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów. Przekazanie tych dokumentów powinno nastąpić w terminie umożliwiającym ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego w terminie wynikającym z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 4. Roczne sprawozdanie finansowe KZN, Prezes KZN podaje do informacji publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania przez tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KZN. ; 9) w art. 46 w ust. 1 w pkt 8 skreśla się wyrazy w tym związane z karami umownymi ; 10) w art. 48 uchyla się ust. 6; 11) w art. 51: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego ze środków finansowych Zasobu, w tym wnoszenie mienia Zasobu do spółek, o których mowa w art. 7, możliwe jest o ile przyczynia się to do istotnego danym obszarze zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli, zwiększenia ilości mieszkań socjalnych lub realizowanych w ramach społecznego budownictwa czynszowego i następuje z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, z zachowaniem szczególnej staranności, b) w ust. 4 wyrazy zasadami prawidłowej gospodarki zastępuje się wyrazami zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności ;
68 68 12) w art. 66 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 66a pkt 2, przedmiotem zamiany nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na inną nieruchomość, może być wyłącznie nieruchomość pokryta drzewami i krzewami oraz runem leśnym (roślinnością leśną). ; 13) dodaje się art. 66a w brzmieniu: Art. 66a. Przepisów art. 65 i 66 pkt 2 nie stosuje się do nieruchomości: 1) których przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono jako lasy, a w przypadku braku takiego planu, których funkcję w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określono jako leśną; 2) pokrytych roślinnością leśną lub będących lasami lecz przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, które przed dniem przekazania do Zasobu pozostawały w zarządzie Lasów Państwowych. ; 14) art. 132 otrzymuje brzmienie: Art Pierwszego naboru pracowników KZN dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Do pierwszego naboru pracowników KZN nie stosuje się przepisów art. 42. ; 15) w art. 133: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Koszty organizacji i funkcjonowania KZN, w tym wynagrodzeń pracowników oraz koszty realizacji zadań KZN ponoszone do czasu osiągnięcia przez KZN przychodów niezbędnych do pokrycia tych kosztów finansowane będą z rezerwy celowej budżetu państwa., b) uchyla się ust. 3, c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 3. W 2017 roku środki na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2 pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, część 83, poz. 65 rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych Mieszkanie dla Młodych (MdM), oraz tys. zł na realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego. ; 16) w art. 134 wyraz miesiąca zastępuje się wyrazami dwóch miesięcy ;
69 69 17) w art. 140: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Limit środków budżetu państwa, do wysokości których mogą być udzielone KZN dotacje, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 i art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. W zależności od potrzeb, w szczególności związanych z nabywaniem przez KZN nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, można dokonywać przesunięć środków między poszczególnymi latami. ; 18) użyty w art. 31 ust. 4 pkt 2, art. 33 ust. 1 pkt 8, art. 41 ust. 1-3 i 5, art. 42 ust. 1, 2 pkt 1, 7 i 11 pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz Biuro zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem KZN. Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 1) art. 6g ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6g ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 2) art. 32 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 3) art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 4) art. 59d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 5) art. 64 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 64
70 70 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 6) art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 1 rok od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy - i mogą być w tym okresie zmieniane. Art Do spraw dotyczących: 1) udostępniania zbiorów danych z państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, a także możliwości korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS, 2) obsługi zgłoszeń prac wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym. 2. Ograniczenia wynikające z licencji dotyczących korzystania ze zbiorów danych z państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych przestają obowiązywać z dniem wejścia w życie przepisów niniejszej ustawy wprowadzających nieodpłatne ich udostępnianie. 3. Dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, których wyniki zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą, o której mowa w art. 12b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na wniosek wykonawcy tych prac, nie dłużej niż w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 4. Postępowania, o których mowa w art. 48a ustawy zmienianej w art. 2, związane z wykorzystywaniem materiałów, których udostępnienie na mocy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, odbywa się nieodpłatnie, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu. Znosi się obowiązek zapłaty kary pieniężnej, nałożony w postępowaniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Należności z tytułu kar
71 71 uiszczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem art. 48a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2. Art Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 4, wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy, o której mowa w art. 4, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 2. Przez wszczęcie sprawy należy rozumieć: 1) złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia; 2) wniesienie zgłoszenia albo zawiadomienia; 3) wszczęcie postępowania z urzędu przez organ nadzoru budowlanego; 4) rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych w przypadku, gdy do ich rozpoczęcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych. 3. Dla pozwoleń na budowę udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, bieg terminu określonego w art. 37 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zaczyna biec od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. inwestor może do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę złożyć wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego. W takim przypadku do spraw, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisy: 1) art. 33 ust. 1 i 2, art. 34, art. 35, art. 36a, art. 41, art. 57 ust. 1 i 2, art. 59a ustawy, o której mowa w art. 4 - stosuje się w brzmieniu dotychczasowym, 2) art. 42a nie stosuje się. 5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do zamierzeń budowlanych realizowanych na obszarach zorganizowanego inwestowania. 6. Do zamierzeń budowlanych dla których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia przepisy: 1) art. 36a, art. 41, art. 57 ust. 1 i 2 oraz art. 59a ustawy, o której mowa w art. 4 - stosuje się w brzmieniu dotychczasowym; 2) art. 42a nie stosuje się. 7. Do dnia 31 grudnia 2018 r. inwestor może wystąpić o uzgodnienie, na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 1 oraz art. 3 w brzmieniu dotychczasowym, również projektu budowlanego sporządzonego na zasadach określonych w ust Przepis art. 23 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym w przypadku, gdy po dniu wejścia w życie ustawy wydana została decyzja
72 72 o pozwoleniu na budowę zatwierdzająca projekt budowlany sporządzony na zasadach określonych w ust Przepis art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do budynków użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli ich pozwolenie na użytkowanie zostało udzielone po dniu 31 maja 2004 r. W takim przypadku termin określony w tym przepisie liczy się od dnia wejścia w życie ustawy. 10. Przepis art. 64 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się wobec obiektów budowlanych, do których użytkowania przystąpiono przed wejściem w życie niniejszej ustawy do momentu rozpoczęcia nowego tomu książki obiektu budowlanego. 11. W przypadku, gdy po dniu wejścia w życie ustawy wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, zatwierdzająca projekt budowlany sporządzony na podstawie art. 34 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym, przepis art. 82b tej ustawy stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 12. W przypadku, gdy po dniu wejścia w życie ustawy wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę zatwierdzająca projekt budowlany sporządzony na zasadach określonych w ust. 4: 1) przepisy art. 83b ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy zmienianej w art. 9, 2) przepis art. 72 ust. 2 pkt 1a oraz ust. 2 ustawy zmienianej w art. 12, 3) przepis art. 16a ust. 1 oraz art. 25 ust. 1a ustawy zmienianej w art stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 13. Do budynków zrealizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzającej projekt budowlany sporządzony na zasadach określonych w ust. 4, przepisy art. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 15 niniejszej ustawy stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Art Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność. 2. Do postępowań w przedmiocie uchwalenia albo zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że rada gminy zdecyduje o zastosowaniu przepisów ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
73 73 3. Do postępowań w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 60 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 4. Do decyzji o warunkach zabudowy wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepis art. 60 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się w ten sposób, że bieg terminu utraty ważności tych decyzji rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 5. Przez pierwotną powierzchnię całkowitą budynku, o której mowa w art. 61 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do budynków użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, należy rozumieć powierzchnię całkowitą tych budynków ustaloną według stanu na dzień wejścia w życie ustawy, z pominięciem robót budowlanych zwiększających tę powierzchnię, zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 6. Przepis art. 67a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w których wyznaczono obszary zurbanizowane. 7. Po dwóch latach od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rada gminy nie może uchwalić planu regulacyjnego dla obszaru zorganizowanego inwestowania, jeżeli nie wyznaczyła w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów zurbanizowanych. Art. 22. W terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organy obowiązane do prowadzenia zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w art. 67z ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tworzą zbiory danych przestrzennych i włączają do nich dane pochodzące z aktów wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisy art. 67z ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio do naruszenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Art. 23. Do postępowań w sprawie wymierzenia kary za zwłokę w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wszczętych i niezakończonych ostatecznym postanowieniem do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepis art. 51 ust. 2d ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
74 74 Art W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, rady gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na obszarze ich właściwości w zakresie w jakim są sprzeczne z art. 15 ust. 2a oraz art. 19 ust. 3 6 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, których treść pozostaje w sprzeczności z art. 15 ust. 2a oraz art. 19 ust. 3 6 ustawy zmienianej w art. 6 tracą ważność w całości. 3. Przepisy ustaw zmienianych w art. 5 i 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wniosków o określenie technicznych warunków przyłączenia złożonych po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 25. Do uchwał w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przepisy art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 16, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie zawierającego ustalenia w zakresie obszaru zurbanizowanego. Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.