Source: http://docplayer.pl/6656029-Www-confisio-pl-projekt-www-bajecznaprzystan-pl.html
Timestamp: 2017-09-25 01:16:54
Legal References Found: art. 22
 art. 22
 art. 18
 art.
6
 art. 19
 art. 19
 art. 19
 art. 19
 art. 19

Document Content:
3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Kraków, ulica Bajeczna, działka ewidencyjna nr 210/30, obręb ewidencyjny 16 ( Nieruchomość ); KR1P/ /6 Na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego nie ma obciążeń hipotecznych, jednakże Deweloper ubiega się o kredyt na realizację tej inwestycji i planuje ustanowić na rzecz banku zabezpieczenie w postaci hipoteki na Nieruchomości. Po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Deweloper wprowadzi procedury bezciężarowego wydzielenia lokali w nieruchomości wspólnej wraz z przynależnościami po uregulowaniu całej ceny za lokal. nie dotyczy Plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie w planie Brak Planu 3 dla sąsiadujących działek dopuszczalna wysokość zabudowy Brak Planu dopuszczalny procent zabudowy działki Brak Planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szcze-gólności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU - budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą przy ul. S. Lema - inwestycja mieszkalno-usługowa wraz z infrastrukturą przy ul. Cystersów/Fabryczna - inwestycja mieszkalno-usługowa wraz z infrastrukturą przy ul. Wandy - inwestycja mieszkalno-usługowa wraz z infrastrukturą przy ul. Francesco Nullo - inwestycja mieszkalno-usługowa wraz z infrastrukturą przy ul. Bajecznej/Widok - inwestycja mieszkaniowa wraz z infrastrukturą przy ulicy Bajecznej w ramach Inwestycji Bajeczna Przystań budynki B1-B8 Według najlepszej wiedzy Inwestora w promieniu 1 km od Nieruchomości oprócz planowanej przebudowy skrzyżowania ulic Ofiar Dąbia i Bajecznej oraz przebudowy ulicy Bajecznej nie planuje się budowy lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak* nie* 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu. * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst).
4 Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Decyzji nr 1471/2013. zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę z dnia 11 lipca 2013 roku, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa przez Kierownika Referatu w Wydziale Architektury i Urbanistyki (znak: AU EKO) Rozpoczęcie: 22 sierpień 2013 rok, zakończenie: 31 grudnia 2014 rok Nie później niż do dnia 31 marca 2015 roku Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Zgodnie z normą PN-ISO 9836: (jeden) nie dotyczy Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego (forma posiadanych środków kredyt, środki własne, inne) 75% kredyt bankowy, 25% środki własne w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* zamknięty* Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* Brak Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy zapewnia Nabywcom lokalu, że wpłacone przez nich środki zostaną wykorzystane przez dewelopera na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej. Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym dotycząca danego Nabywcy będzie realizowana po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z Umową i harmonogramem Przedsięwzięcia deweloperskiego. Kontrola zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego dokonywana jest na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez Bank osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku rozwiązania Umowy deweloperskiej, Bank wypłaci środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym na podstawie zgodnych oświadczeń woli Dewelopera i Nabywcy o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez Nabywcę na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym. W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Dewelopera albo Nabywcę, Bank wypłaci Nabywcy środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym na podstawie otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej. Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od
5 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Umowy deweloperskiej powinno zostać złożone w formie pisemnej. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej powinno zostać złożone Deweloperowi w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Bank nie bada skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej. Środki zwracane Nabywcy zostaną przekazane na rachunek Nabywcy. mbank S.A. ul. Senatorskiej 18; Warszawa Oddział Korporacyjny Bielsko Biała Etap 1 -działka + projekt -15 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia Etap 2 konstrukcja poziom "0" -10 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Etap 3 konstrukcja 3p- ze stropem-10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Etap 4 stan surowy + pokrycie dachu 80%-15% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Etap 5 dach pokrycie, okna 80%; ściany działowe 90%; instalacje 20%-10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Etap 6 tynki 90%, szlichty 70%; elewacja 30%; drzwi do lokali 30%, okna 99%, ścianki działowe 100%, instalacje 50%-15% całkowitych kosztów przedsięwzięcia Etap 7 elewacja 80%; tynki 100%,posadzki 80%;instalacje 90%;sieci 50%-10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia Etap 8 -zakończenie robót budowlanych-15% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Waloryzacja ceny jest możliwa jedynie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży. W takim przypadku cena ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), według stanu obowiązującego w dniu uznania rachunku bankowego, co oznacza, że wpłacone dotychczas przez nabywców części cen objęte będą dotychczasowymi stawkami podatku od towarów i usług (VAT). Stawka podatku od towarów i usług (VAT), na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi: dla lokali mieszkalnych 8% (osiem procent), dla udziału w lokalu niemieszkalnym 23% (dwadzieścia trzy procent). WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej w następujących przypadkach: a) przypadku gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego, określona w umowie po dokonaniu obmiarów powykonawczych okaże się inna niż planowana, nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 21 dni od dnia poinformowania nabywcy przez dewelopera, lecz nie później niż do dnia wskazanego w umowie w deweloperskiej, b) w przypadku gdy umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 wyżej ustawy z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, c) w przypadku gdy informacje zawarte w umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, d) w przypadku gdy deweloper nie doręczył nabywcom prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, zgodnie z treścią art. 18 i art.
6 19 wyżej powołanej ustawy, e) w przypadku gdy informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszego aktu notarialnego, f) w przypadku gdy prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do wyżej powołanej ustawy, g) w przypadku gdy deweloper nie przeniesie na nabywców lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie (tj. nie zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży w wyznaczonym terminie), h) w przypadku zamiany stawki VAT i waloryzacji ceny. przy czym: - w przypadkach, o których mowa w pkt 1) lit. b) f), nabywcy mają prawo odstąpić od umowy w terminie 30 od dnia podpisania umowy, - w przypadku, o którym mowa w pkt 1) lit. g), przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, nabywca będzie zobowiązany do wystawienia deweloperowi 120 dniowego terminu na przeniesienie na jego rzecz lokalu mieszkalnego i udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia umowy, jednakże nie później niż w terminie wskazanym w umowie. - w przypadkach, o których mowa w pkt 1) lit. h), Nabywcy mają prawo odstąpić od umowy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania od Dewelopera zawiadomienia o zmianie ceny brutto, lecz nie później niż do dnia 20 lutego 2015 roku; Deweloper może odstąpić od umowy: - w przypadku gdy nabywca nie dokona zapłaty którejkolwiek części ceny, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu nabywcy do zapłaty w terminie 30 dni od doręczenia wezwania w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności, - w przypadku dwukrotnego niestawiennictwa nabywcy do odbioru technicznego lokalu, pomimo wystosowania co najmniej 2 wezwań w odstępie 60 dni, chyba że niestawiennictwo jest spowodowane działaniem siły wyższej, - w przypadku, gdy nabywca dwukrotnie nie przystąpi do umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży w wyznaczonych przez dewelopera w formie dwukrotnych wezwań w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni terminach, chyba, że niestawiennictwo nabywcy spowodowane jest działaniem siły wyższej albo nabywca nie będzie mógł zawrzeć tej umowy z powodu braku zapłaty całej ceny, przy czym w takim wypadku deweloper ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym przyrzeczona umowa miała być zawarta (data zawarta w drugim wezwaniu), lecz nie później niż w terminie do dnia 30 wskazanego w umowie. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron
7 deweloper zwróci nabywcy kwoty dokonanych wpłat powiększone o wskaźnik inflacji (za wskaźnik inflacji Strony rozumieją ostatni znany wskaźnik wzrostu cen dla robót budowlano-montażowych dla budynków wielomieszkaniowych, publikowany przez GUS za poszczególne miesiące roku naliczony przez dewelopera comiesięcznie w okresie pomiędzy dniem zawarcia niniejszej umowy a dniem odstąpienia), pomniejszone o należne deweloperowi koszty poniesione w związku z zawarciem umowy deweloperskiej lub powiększone o należną nabywcom koszty poniesione w związku z zawarciem umowy deweloperskiej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia odstąpienia od umowy. Warunkiem wypłaty jest złożenie oświadczenia o zgodzie na wykreślenie roszczenia Nabywców z działu III księgi wieczystej, INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Dokumenty opisane w pkt. 1) - 5) są dostępne do wzglądu w Biurze Spółki zlokalizowanym przy ul. Bajecznej 6 w Krakowie.
8 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper liczba kondygnacji technologia wykonania standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku 49 liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej 7-nadziemnych Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej-żelbetowej. Budynek w konstrukcji ścianowo- płytowej. Płyta fundamentowa, płyty stropowe, schody -żelbetowe, wypełnienie z pustaków ceramicznych Porotherm Stropodach o odwróconym układzie warstw dachowych, Elewacja w technologii lekko-mokrej. Okna drewniane, aluminiowe. Standard deweloperski zgodnie z załącznikiem 25 Zgodnie z załącznikiem do umowy Zgodnie z załącznikiem do umowy prąd, centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja, Internet, telefon, telewizja Dostęp do drogi publicznej istnieje od ulicy Bajecznej. podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa * Dnia 12 lipca 2012 roku na podstawie art. 19 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrześni a 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w Prospekcie Informacyjnym wprowadzono zmianę poprzez dodanie: Dodatkowa Informacja z Biuletynu Informacji Publicznej M.St. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska, która dotyczy wydanych dla obrębu 1 kilometra decyzji środowiskowych. * Dnia 4 stycznia 2013 roku na podstawie art. 19 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w Prospekcie Informacyjnym wprow adzono zmianę poprzez wykreślenie z działu III INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO dotychczasowej treści o brzmieniu zawartym w Prospekcie z dnia 12 lipca 2012 roku oraz dodanie nowych informacji
9 zawartych w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Cybernetyki, róg Obrzeżnej, działka ewidencyjna nr 11/1, obręb ewidencyjny * Dnia 18 lutego 2013 roku na podstawie art. 19 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w Prospekcie Informacyjnym wprowadzono zmianę poprzez wykreślenie z działu III INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO dotychczasowej treści o brzmieniu zawartym w Prospekcie z dnia 4 stycznia 2013 roku oraz dodanie nowych informacji zawartych w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Cybernetyki, róg Obrzeżnej, działka ewidencyjna nr 11/1, obręb ewidencyjny * Dnia 21 lutego 2013 roku na podstawie art. 19 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w Prospekcie Informacyjnym wprowadzono zmianę poprzez wykreślenie z działu III DOPUSZCZENIE WALORYZACJI CENY ORAZ OKREŚLENIE ZASAD WLORYZACJI fragmentu o brzmieniu zawartym w Prospekcie z dnia 18 lutego 2013 roku oraz konsekwentnie wykreślono podpunkt a). z WARUNKÓW ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERKIEJ * Dnia 27 marca 2013 roku na podstawie art. 19 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w Prospekcie Informacyjnym wprowadzono zmianę poprzez wykreślenie z działu III INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO dotychczasowej treści o brzmieniu zawartym w Prospekcie z dnia 21 lutego 2013 roku oraz dodanie nowych informacji zawartych w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Cybernetyki, róg Obrzeżnej, działka ewidencyjna nr 11/1, obręb ewidencyjny Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 2. Wzór umowy deweloperskiej.