Source: http://docplayer.pl/3413674-Dom-maklerski-mbanku-s-a.html
Timestamp: 2016-10-27 06:55:40
Legal References Found: art. 5
 art. 16
 art. 19
 art. 18
 art. 17
 art. 19
 art. 18
 art. 20
 art. 20
 art. 96
 art. 96
 art. 20
 art. 176
 art. 157
 art. 16
 art. 5
 art. 6
 art. 16
 art. 4
 art. 4
 art. 8
 art. 9
 art. 33
 art. 5
 art. 32

Document Content:
⭐Dom Maklerski mbanku S.A.
1 PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY POLNORD S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO PLN Na podstawie niniejszego programu emisji obligacji (Program) POLNORD S.A. (Emitent) może emitować obligacje (Obligacje) denominowane w złotych polskich. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty PLN. Inwestycja w Obligacje emitowane w ramach Programu wiąże się z pewnymi ryzykami. Opis tych ryzyk znajduje się w części Czynniki ryzyka. Niniejszy prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem prowadzenia ofert publicznych Obligacji. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) o dopuszczenie Obligacji emitowanych w ramach Programu do obrotu na rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez GPW (Rynek Regulowany) i o wprowadzenie Obligacji do notowań na Rynku Regulowanym. Oferujący mbank S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 1 czerwca 2015 r.2 3 SPIS TREŚCI Rozdział Strona Podsumowanie...7 Czynniki ryzyka...28 Czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność Emitenta do wykonania jego zobowiązań wynikających z Obligacji wyemitowanych w ramach Programu...28 Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy...28 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i prawnym Grupy...34 Czynniki, które mogą być istotne dla oceny ryzyk rynkowych związanych z Obligacjami emitowanymi w ramach Programu...45 Ryzyka dotyczące wartości rynkowej Obligacji...45 Ryzyka związane z rynkiem...45 Ryzyka prawne dotyczące Obligacji...46 Dokumenty włączone przez odesłanie...50 Warunki emisji Obligacji...51 Przeznaczenie wpływów z emisji Obligacji...65 Opis Emitenta...66 Informacje o Emitencie...66 Zarys ogólny działalności...77 Struktura organizacyjna...79 Informacje o tendencjach...81 Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe...82 Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze...82 Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego...86 Znaczni akcjonariusze...89 Informacje dodatkowe...91 Istotne umowy zawarte przez Emitenta i podmioty zależne należące do grupy kapitałowej Emitenta...92 Postępowania sądowe i arbitrażowe...92 Wybrane Informacje Finansowe...97 Subskrypcja Informacje o warunkach Oferty Ograniczenia Sprzedaży Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu Informacje ogólne Podatki Podatek dochodowy Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Odpowiedzialność płatnika Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Opis Programu Wzór Formularza Ostatecznych Warunków Definicje Załączniki 1. Uchwały Emitenta dotyczące ustanowienia Programu4 WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA NINIEJSZEGO PROSPEKTU ORAZ OFEROWANIA OBLIGACJI Niniejszy Prospekt stanowi prospekt emisyjny podstawowy dotyczący wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu w rozumieniu art. 5.4 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. Niniejszy Prospekt powinien być czytany łącznie ze wszystkimi dokumentami włączonymi przez odesłanie, wskazanymi w części Dokumenty włączone przez odesłanie. Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia Obligacji lub oferty nabycia Obligacji skierowanej do jakiejkolwiek osoby, do której nie można skierować takiej oferty zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji. 45 WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI W dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie Nowa Ustawa o Obligacjach. Postanowienia Nowej Ustawy o Obligacjach należy stosować do wszystkich obligacji, oprócz obligacji wyłączonych z zakresu Nowej Ustawy o Obligacjach odpowiednimi przepisami prawa, emitowanych od dnia 1 lipca 2015 r. Do Obligacji emitowanych w ramach Programu do dnia 30 czerwca 2015 r. (włącznie) stosuje się Ustawę o Obligacjach. Warunki Emisji wskazują, które ich postanowienia będą stosowały się wyłącznie do Obligacji emitowanych w ramach Programu do 30 czerwca 2015 r. (włącznie), a które z nich wyłącznie do Obligacji emitowanych w ramach Programu od 1 lipca 2015 r. 56 W niniejszym Prospekcie, wszelkie odniesienia do: PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI EUR, euro oraz stanowią odniesienia do waluty wprowadzonej w trzecim etapie europejskiej unii gospodarczej i walutowej, na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze zmianami; PLN, zł oraz złoty stanowią odniesienia do złotego polskiego; oraz USD, U.S.$ oraz $ stanowią odniesienia do dolara amerykańskiego. 67 PODSUMOWANIE Podsumowania są opracowane na podstawie wymogów przedstawienia informacji określanych jako Elementy. Elementy są ponumerowane i podzielone na Sekcje A E (A.1 E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, które muszą być zawarte w podsumowaniu dla Obligacji i Emitenta. W numeracji Elementów mogą wystąpić luki, ponieważ nie jest wymagane opisanie niektórych elementów. Istnieje możliwość, że nawet jeśli dany Element musi zostać umieszczony w Podsumowaniu z uwagi na rodzaj emitowanych papierów wartościowych i Emitenta, nie będzie możliwe podanie żadnych informacji dotyczących danego Elementu. W takim przypadku, Podsumowanie będzie zawierać krótki opis Elementu wskazujący, czemu nie znajduje on zastosowania. Element Wymogi informacyjne A.1 Ostrzeżenie wskazujące, że: Dział A Wstęp i ostrzeżenia - podsumowanie należy czytać jako wstęp do prospektu emisyjnego, - każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości prospektu emisyjnego, - w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego, oraz - odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami prospektu emisyjnego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami prospektu emisyjnego, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w Obligacje powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy tylko tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w Obligacje. 78 Element Wymogi informacyjne A.2 - Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. - Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego jest udzielana zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. - Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego. - Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. Nie dotyczy. Nie jest przewidziane wykorzystanie niniejszego Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży Obligacji lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. Dział B Emitent B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. Emitent działa pod firmą POLNORD Spółka Akcyjna. Emitent posługuje się nazwą handlową POLNORD S.A. Siedziba Emitenta znajduje się na terytorium Polski, w Gdyni. Emitent jest spółką akcyjną, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy. Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa polskiego. 89 B.4b Informacja na temat jakichkolwiek znanych tendencji mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową grupy kapitałowej Emitenta (Grupa) należy zaliczyć: kształtowanie się koniunktury na rynku mieszkaniowym, w tym cen mieszkań; dostępność zewnętrznych źródeł finansowania dla firm deweloperskich; zmiany w przepisach prawnych mogące wpływać na popyt na rynku produktów oferowanych przez Emitenta; politykę banków w zakresie udzielania kredytów hipotecznych osobom fizycznym oraz poziom stóp procentowych; założenia i limity cenowe rządowego programu Mieszkanie dla Młodych; czynniki makroekonomiczne; powodzenie realizacji strategii przyjętej przez Grupę (w zakresie redukcji zadłużenia, racjonalizacji kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży, uzyskania zakładanej liczby sprzedanych mieszkań w okresie); zgodną z harmonogramem realizację projektów deweloperskich oraz terminowe oddawanie ich do użytkowania; i sprzedaż zrealizowanych projektów deweloperskich (mieszkań) po zakładanej cenie, zapewniającej założoną marżę. Poza wymienionymi wyżej czynnikami Grupie nie są znane inne tendencje, które na dzień zatwierdzenia Prospektu, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na pespektywy Grupy. 910 B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wartość liczbową. Na dzień publikacji niniejszego Prospektu w skład Grupy wchodziły następujące podmioty: Emitent, jako jednostka dominująca Polnord Szczecin Ku Słońcu sp. z o.o. Polnord Łódź City Park sp. z o.o. Polnord Apartamenty sp. z o.o. Polnord Sopot II sp. z o.o. Polnord Olsztyn Tęczowy Las sp. z o.o. Polnord Warszawa Ząbki Neptun sp. z o.o. Śródmieście Wilanów sp. z o.o. WILANÓW OFFICE PARK Budynek B1 sp. z o.o. WILANÓW OFFICE PARK Budynek B3 sp. z o.o. Polnord Inwestycje sp. z o.o. Polnord Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna Polnord Marketing sp. z o. o. Polnord Gdańsk Dwa Tarasy sp. z o.o. Polnord Gdynia Brama Sopocka sp. z o.o. 10H sp. z o.o. Polnord Spółka Akcyjna Finanse Spółka Jawna Stroj-Dom ZSA SPV 1 sp. z o.o. Hydrosspol sp. z o.o. w likwidacji Stacja Kazimierz I sp. z o.o. Stacja Kazimierz I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Stacja Kazimierz sp. z o.o. Stacja Kazimierz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Waryński Odolany 1 sp. z o.o. Waryński Odolany 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Semeko Aquasfera sp. z o.o. Fadesa Polnord Polska sp. z o.o. FPP Powsin sp. z o.o. Osiedle Innova sp. z o.o. FPP Osiedle Moderno sp. z o.o Korporacja Budowlana Dom S.A. Nie dotyczy Prospekt nie zawiera prognoz lub szacunków zysków. Emitent nie publikował prognoz ani szacunków zysków. 1011 B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. Nie dotyczy opinie biegłego rewidenta nie zawierają zastrzeżeń. B.12 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawienia porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji finansowych na koniec roku. Należy załączyć oświadczenie, że nie wystąpiły żadne istotne niekorzystne zmiany w perspektywach emitenta od czasu opublikowania jego ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta lub zamieścić opis wszystkich istotnych niekorzystnych zmian. Należy załączyć opis znaczących zmian w sytuacji finansowej lub handlowej emitenta, które wystąpiły po zakończeniu okresu ujętego w historycznej informacji finansowej. Wybrane dane ze skonsolidowanych rachunków zysków i strat tys. zł (zbadane) (dane przekształcone) (zbadane) Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (22.615) Zysk (strata) brutto (56.266) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (34.780) Zysk (strata) netto za rok obrotowy (41.120) Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (41.120) 1112 Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej (bilans) tys. zł Kapitał własny przypisany akcjonariuszom spółki dominującej (zbadane) (dane przekształcone) (zbadane) Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Suma aktywów Wybrane dane ze skonsolidowanych rachunków przepływów pieniężnych tys. zł Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej (zbadane) (dane przekształcone) (zbadane) (20.789) (82.151) 1213 Zysk na akcję (zbadane) (dane przekształcone) (zbadane) Zysk na jedną akcję podstawowy (zł) 0,63 (1,59) Zysk na jedną akcję rozwodniony (zł) 0,62 (1,59) Od dnia 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiła żadna istotna niekorzystna zmiana w perspektywach Emitenta. Wybrane dane ze skonsolidowanych rachunków zysków i strat tys. zł (niezbadane) (dane przekształcone) (niezbadane) Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto za rok obrotowy Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej14 Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej (bilans) tys. zł Kapitał własny przypisany akcjonariuszom spółki dominującej (niezbadane) (zbadane) Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Suma aktywów Wybrane dane ze skonsolidowanych rachunków przepływów pieniężnych tys. zł Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej (niezbadane) (dane przekształcone) (niezbadane) (3.835) (21.403) (26.754) Zysk na akcję (niezbadane) (dane przekształcone) (niezbadane) Zysk na jedną akcję podstawowy (zł) 0,04 0,01 Zysk na jedną akcję rozwodniony (zł) 0,04 0,01 1415 B.13 Opis wydarzeń z ostatniego okresu odnoszących się do emitent, które mają istotne znaczenie dla oceny wypłacalności emitenta. B.14 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. Jeżeli emitent jest zależny od innych jednostek w ramach grupy należy to wyraźnie wskazać. Nie dotyczy w ostatnim okresie nie wystąpiły zdarzenia odnoszące się do Emitenta, które mają istotne znaczenie dla oceny wypłacalności Emitenta. Na dzień publikacji niniejszego Prospektu w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodziły następujące podmioty: Emitent, jako jednostka dominująca Polnord Szczecin Ku Słońcu sp. z o.o. Polnord Łódź City Park sp. z o.o. Polnord Apartamenty sp. z o.o. Polnord Sopot II sp. z o.o. Polnord Olsztyn Tęczowy Las sp. z o.o. Polnord Warszawa Ząbki Neptun sp. z o.o. Śródmieście Wilanów sp. z o.o. WILANÓW OFFICE PARK Budynek B1 sp. z o.o. WILANÓW OFFICE PARK Budynek B3 sp. z o.o. Polnord Inwestycje sp. z o.o. Polnord Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna Polnord Marketing sp. z o. o. Polnord Gdańsk Dwa Tarasy sp. z o.o. Polnord Gdynia Brama Sopocka sp. z o.o. 10H sp. z o.o. Polnord Spółka Akcyjna Finanse Spółka Jawna Stroj-Dom ZSA SPV 1 sp. z o.o. Stacja Kazimierz I sp. z o.o. Stacja Kazimierz I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Stacja Kazimierz sp. z o.o. Stacja Kazimierz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Waryński Odolany 1 sp. z o.o. Waryński Odolany 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Semeko Aquasfera sp. z o.o. Fadesa Polnord Polska sp. z o.o. FPP Powsin sp. z o.o. Osiedle Innova sp. z o.o. FPP Osiedle Moderno sp. z o.o Korporacja Budowlana Dom S.A. 1516 B.15 Opis podstawowej działalności emitenta. B.16 W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. B.17 Ratingi kredytowe przyznane emitentowi lub jego instrumentom dłużnym na wniosek emitenta lub przy współpracy emitenta w procesie pozyskiwania ratingu. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz budowa i wynajem powierzchni biurowych. Wszystkie projekty deweloperskie Grupa realizuje przez spółki celowe, które Emitent zawiązuje samodzielnie lub z partnerami. Nie dotyczy Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym. Nie dotyczy Emitentowi ani dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Emitenta, nie przyznano, na żądanie lub we współpracy z Emitentem, żadnych ratingów kredytowych. Podsumowanie dla pojedynczej emisji: Nie dotyczy Emitentowi ani dłużnym papierom wartościowym wyemitowanym przez Emitenta, nie przyznano, na żądanie lub we współpracy z Emitentem, żadnych ratingów kredytowych. 1617 Dział C Papiery Wartościowe C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. C.8 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw. Obligacje emitowane w ramach Programu będą obligacjami na okaziciela. Obligacje emitowane w ramach Programu mogą być obligacjami o zmiennej stopie procentowej, obligacjami o stałej stopie procentowej lub obligacjami nieoprocentowanymi. Podsumowanie dla pojedynczej emisji: Obligacje mają łączną wartość nominalną wynoszącą [ ] PLN, [są oprocentowane według [zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów [ ] - miesięcznych i marży w wysokości [ ] punktu procentowego w skali roku/stałej stopy procentowej wynoszącej [ ]% w skali roku]]/[są nieoprocentowane]. Dzień Wykupu Obligacji przypada [ ]. Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN) [ ]. Obligacje emitowane w ramach Programu będą denominowane w złotych polskich. Nie dotyczy nie istnieją ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności Obligacji. Prawa związane z Obligacjami Obligacje będą uprawniać ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta świadczenia pieniężnego w postaci wartości nominalnej Obligacji oraz, w przypadku Obligacji oprocentowanych, odsetek od wartości nominalnej Obligacji obliczonych według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Prawa Obligatariuszy do otrzymania świadczeń wynikających z Obligacji nie są ograniczone. Ranking Obligacje będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa. 1718 Podatki Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej. Przypadki naruszenia Warunki emisji Obligacji, zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 39/2015 z dnia 18 maja 2015 r., przewidują następujące przypadki naruszenia: jakiekolwiek zadłużenie finansowe Emitenta na kwotę przewyższającą łącznie PLN: (i) stanie się wymagalne i płatne przed jego pierwotnym terminem wymagalności z powodu wystąpienia przypadku naruszenia warunków takiego zadłużenia finansowego; lub (ii) zachodzą okoliczności, wskutek których wierzyciel może spowodować, że takie zadłużenie finansowe stanie się wymagalne i płatne przed jego pierwotnym terminem wymagalności; dokonanie jakiegokolwiek zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji w stosunku do składnika lub składników majątku Emitenta na łączną kwotę przekraczającą PLN; (i) wierzyciel Emitenta złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, (ii) Emitent złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości; (iii) Emitent złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego; (iv) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność; lub (v) Emitent podejmie działania mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami; Emitent nie wykonał jakiejkolwiek ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu nakazujących łącznie zapłatę kwoty przekraczającej równowartość PLN; Grupa zaprzestanie prowadzenia w całości lub w części podstawowej działalności gospodarczej; Emitent lub jakikolwiek podmiot zależny ustanowi lub udzieli zabezpieczenia zabezpieczającego zobowiązania podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy lub Emitent lub jakikolwiek podmiot zależny ustanowi lub udzieli zabezpieczenia zabezpieczającego zobowiązania odpowiednio Emitenta lub jakiegokolwiek podmiotu zależnego nie związane z podstawową działalnością gospodarczą; 1819 Emitent lub jakikolwiek podmiot zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za dług podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy lub Emitent lub jakikolwiek podmiot zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za zobowiązanie odpowiednio Emitenta lub jakiegokolwiek podmiotu zależnego nie związane z podstawową działalnością gospodarczą; wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy wartość 0,55; Emitent nie przekaże poświadczenia zgodności zgodnie z warunkami emisji Obligacji; w odniesieniu do innych obligacji emitowanych w ramach Programu wystąpi przypadek naruszenia warunków emisji, zdefiniowany w warunkach emisji tych obligacji; Obligacje zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym; walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o podziale Emitenta lub zostanie zwołane walne zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia takiej uchwały; Emitent dokona rozporządzenia swoimi aktywami, chyba że rozporządzenie nastąpi na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, a zbywany majątek lub prawa według swojej wartości rynkowej zostaną zastąpione innymi aktywami lub prawami o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej; walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy: (i) w wysokości przekraczającej 30 procent zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy; lub (ii) w jakiejkolwiek wysokości, jeżeli skonsolidowany zysk Emitenta za dany rok obrotowy jest niższy niż PLN. Podsumowanie dla pojedynczej emisji: [Ostateczne warunki emisji przewidują następujące dodatkowe przypadki naruszenia: [ ]]/[Ostateczne warunki emisji nie przewidują dodatkowych przypadków naruszenia.] Prawo właściwe Obligacje podlegają prawu polskiemu. C.9 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw oraz: nominalna stopa procentowa, data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek, w przypadku, gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę, data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat, wskazanie poziomu rentowności oraz imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. Prawa związane z Obligacjami Obligacje będą uprawniać ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta świadczenia pieniężnego w postaci wartości nominalnej Obligacji oraz, w przypadku Obligacji oprocentowanych, odsetek 1920 od wartości nominalnej Obligacji obliczonych według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Prawa Obligatariuszy do otrzymania świadczeń wynikających z Obligacji nie są ograniczone. Ranking Obligacje będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa. Podatki Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej. Przypadki naruszenia Warunki emisji Obligacji, zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 39/2015 z dnia 18 maja 2015 r., przewidują następujące przypadki naruszenia: jakiekolwiek zadłużenie finansowe Emitenta na kwotę przewyższającą łącznie PLN: (i) stanie się wymagalne i płatne przed jego pierwotnym terminem wymagalności z powodu wystąpienia przypadku naruszenia warunków takiego zadłużenia finansowego; lub (ii) zachodzą okoliczności, wskutek których wierzyciel może spowodować, że takie zadłużenie finansowe stanie się wymagalne i płatne przed jego pierwotnym terminem wymagalności; dokonanie jakiegokolwiek zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji w stosunku do składnika lub składników majątku Emitenta na łączną kwotę przekraczającą PLN; (i) wierzyciel Emitenta złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, (ii) Emitent złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości; (iii) Emitent złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego; (iv) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność; lub (v) Emitent podejmie działania mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami; Emitent nie wykonał jakiejkolwiek ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu nakazujących łącznie zapłatę kwoty przekraczającej równowartość PLN; Grupa zaprzestanie prowadzenia w całości lub w części podstawowej działalności gospodarczej; Emitent lub jakikolwiek podmiot zależny ustanowi lub udzieli zabezpieczenia zabezpieczającego zobowiązania podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy lub Emitent lub jakikolwiek podmiot zależny ustanowi lub udzieli zabezpieczenia zabezpieczającego zobowiązania odpowiednio Emitenta lub jakiegokolwiek podmiotu zależnego nie związane z podstawową działalnością gospodarczą; 2021 Emitent lub jakikolwiek podmiot zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za dług podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy lub Emitent lub jakikolwiek podmiot zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za zobowiązanie odpowiednio Emitenta lub jakiegokolwiek podmiotu zależnego nie związane z podstawową działalnością gospodarczą; wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy wartość 0,55; Emitent nie przekaże poświadczenia zgodności zgodnie z warunkami emisji Obligacji; w odniesieniu do innych obligacji emitowanych w ramach Programu wystąpi przypadek naruszenia warunków emisji, zdefiniowany w warunkach emisji tych obligacji; Obligacje zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym; walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o podziale Emitenta lub zostanie zwołane walne zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia takiej uchwały; Emitent dokona rozporządzenia swoimi aktywami, chyba że rozporządzenie nastąpi na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, a zbywany majątek lub prawa według swojej wartości rynkowej zostaną zastąpione innymi aktywami lub prawami o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej; walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy: (i) w wysokości przekraczającej 30 procent zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy; lub (ii) w jakiejkolwiek wysokości, jeżeli skonsolidowany zysk Emitenta za dany rok obrotowy jest niższy niż PLN. Podsumowanie dla pojedynczej emisji: [Ostateczne warunki emisji przewidują następujące dodatkowe przypadki naruszenia: [ ]]/ [Ostateczne warunki emisji nie przewidują dodatkowych przypadków naruszenia.] Prawo właściwe Obligacje podlegają prawu polskiemu. Odsetki Obligacje mogą być oprocentowane lub nieoprocentowane. Obligacje oprocentowane mogą być oprocentowane według stałej stopy procentowej lub zmiennej stopy procentowej. Podsumowanie dla pojedynczej emisji: [Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej [ roku. Dni Płatności Odsetek: [ ], [ ] oraz [ ].] ] procent w skali [Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy WIBOR dla depozytów [ ] - miesięcznych oraz marży wynoszącej [ ] punktu procentowego w skali roku. Dni Płatności Odsetek: [ ], [ ] oraz [ ].] [Obligacje nie są oprocentowane i są emitowane z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Rentowność Obligacji wynosi [ ] procent.] 2122 Zapadalność Dzień wykupu Obligacji oraz zasady skorzystania przez Emitenta z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji będą uzgadniane pomiędzy Emitentem i Oferującymi w odniesieniu do każdej serii Obligacji. Ustalenia dotyczące amortyzacji Nie dotyczy - Obligacje nie będą obligacjami amortyzowanymi. Podsumowanie dla pojedynczej emisji: [Z zastrzeżeniem skorzystania przez Emitenta z możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji,] Obligacje zostaną wykupione w dniu [ ]. Reprezentacja posiadaczy Obligacji Nie dotyczy nie został powołany reprezentant posiadaczy Obligacji. C.10 Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw oraz: nominalna stopa procentowa, data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek, w przypadku, gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę, data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat, wskazanie poziomu rentowności oraz imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. W przypadku gdy konstrukcja odsetek dla danego papieru wartościowego zawiera element pochodny, należy przedstawić jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, aby ułatwić inwestorom zrozumienie, w jaki sposób wartość ich inwestycji zależy od wartości instrumentu(-ów) bazowego(-ych), zwłaszcza w sytuacji, gdy ryzyko jest najbardziej wyraźne. Nie dotyczy konstrukcja odsetek od Obligacji nie zawiera elementu pochodnego. C.11 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych rynkach równoważnych, wraz z określeniem tych rynków. Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie do notowań i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacji emitowanych w ramach Programu. Podsumowanie dla pojedynczej emisji: Emitent [złożył]/[zamierza złożyć] wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2223 Dział D Ryzyko D.2 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta. Poprzez nabycie Obligacji, inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Istnieje szereg okoliczności, które mogą doprowadzić do tego, że Emitent nie będzie w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczności, ani stwierdzenie, wystąpienie jakich okoliczności jest najbardziej prawdopodobne, gdyż Emitent może nie znać wszystkich takich okoliczności. Emitent opisał szereg czynników, które mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć na prowadzoną przez Emitenta działalność lub jego zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji, do których należą: ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną oraz sytuacją na rynkach kapitałowych; ryzyko ograniczenia dostępności finansowania kredytowego dla klientów Grupy; ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanych celów strategicznych; ryzyko związane z nieukończeniem projektów deweloperskich lub opóźnieniem wprowadzenia projektów deweloperskich do sprzedaży; ryzyko związane z podwyższeniem kosztów działalności Grupy wynikające z silnej konkurencji; ryzyka związane z opóźnieniem realizacji projektów deweloperskich; ryzyko wzrostu kosztów budowy; ryzyko opóźnienia prac budowlanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych; ryzyko związane ze zmianami cen mieszkań oraz stawek najmu; ryzyko związane z poziomem zadłużenia Grupy; ryzyko związane z finansowaniem projektów prowadzonych przez Emitenta; ryzyko związane z brakiem możliwości refinansowania kredytów i obligacji w terminie ich zapadalności;ryzyko związane z pożyczkami i poręczeniami udzielanymi podmiotom zależnym oraz powiązanym; ryzyko związane z możliwymi istotnymi wahaniami wartości posiadanych przez Grupę aktywów; ryzyko związane z niską płynnością inwestycji biurowych; ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów najmu lub niemożnością wynajęcia obecnie niewynajętej powierzchni; ryzyko związane z otoczeniem inwestycyjnym, wystąpieniem protestów lub brakiem infrastruktury; ryzyka długotrwałych postępowań administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego lub negatywnego dla Grupy rezultatu takich postępowań; ryzyko związane z udziałem osób trzecich w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego; 2324 ryzyko związane z wyeliminowaniem z obrotu uzyskanych decyzji administracyjnych; ryzyko związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego brakiem; ryzyko związane z technicznymi przeszkodami dla realizacji inwestycji; ryzyka związane z opóźnieniem realizacji przedsięwzięć deweloperskich; ryzyko związane z pozyskiwaniem nieruchomości na potrzeby realizacji procesu inwestycyjnego; ryzyko związane z ograniczeniami w obrocie nieruchomościami; ryzyko związane z uzależnieniem Grupy od wykonawców robót budowlanych oraz podmiotów świadczących usługi związane z realizacją procesu inwestycyjnego; ryzyko wynikające z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców; ryzyko związane z koniecznością udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane; ryzyka wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn., Dz. U. z 2011 r., nr 232, poz. 1377); ryzyko związane z odpowiedzialnością w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych; ryzyko związane z odstąpieniem przez klientów Grupy od zawartych umów przedwstępnych lub deweloperskich oraz nienależytym wykonywaniem przez klientów Grupy umów przedwstępnych lub deweloperskich; ryzyko związane z możliwością uznania postanowień umów zawartych z nabywcami lokali mieszkalnych za niedozwolone lub nieważne; ryzyko związane z umowami dotyczącymi korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie; ryzyko związane z postępowaniami spornymi dotyczącymi nieruchomości, względem których spółkom z Grupy uprzednio przysługiwał tytuł prawny; ryzyko związane ze sporami związanymi z przeprowadzeniem podziałów nieruchomości; ryzyko związane ze sporami dotyczącymi wybudowanych przez Grupę elementów infrastruktury przesyłowej; ryzyko związane ze sporami dotyczącymi odszkodowań za zajęcie bądź wydzielenie nieruchomości Grupy pod drogi publiczne; ryzyko związane ze szkodami osób trzecich poniesionymi w związku z realizacją inwestycji przez spółki z Grupy; ryzyko związane z realizacją inwestycji przez osoby trzecie na nieruchomościach położonych w otoczeniu nieruchomości spółek z Grupy; ryzyko związane z nieuwzględnieniem roszczeń w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot umów zawartych przez Emitenta; 2425 ryzyko związane z możliwością zakwestionowania tytułu prawnego Grupy do nieruchomości, na których realizowane są przedsięwzięcia deweloperskie; ryzyko związane z hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach Grupy; ryzyko podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz ryzyko związane z koniecznością ponoszenia innych świadczeń publicznoprawnych związanych z nieruchomościami; oraz ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej. D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. Występują również ryzyka związane z Obligacjami, w tym ryzyka rynkowe, do których należą: ryzyko obniżenia wartości rynkowej Obligacji, jeżeli Emitent ma możliwość skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu Obligacji; ryzyko zmienności wartości rynkowej Obligacji emitowanych z dyskontem lub premią; ryzyko zmiany prawa lub praktyki organów administracji publicznej; ryzyko niezaspokojenia roszczeń Obligatariuszy w przypadku upadłości Emitenta; ryzyko braku obrotu na rynku wtórnym lub niskiej płynności rynku wtórnego; ryzyko wpływu zmiany wysokości stóp procentowych na wartość rynkową Obligacji o stałym oprocentowaniu; ryzyko związane z niejasnością i skomplikowaniem przepisów prawa podatkowego; ryzyko zawieszenia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży Obligacji; ryzyko niedopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym; ryzyko wstrzymania dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub rozpoczęcia notowań Obligacji na rynku regulowanym; ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami; oraz ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu na rynku regulowanym. E.2b Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych, gdy są one inne niż osiągnięcie zysku lub zabezpieczenie przed określonymi rodzajami ryzyka. Dział E Oferta Wpływy netto z każdej emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zmianę struktury zadłużenia Grupy oraz sfinansowanie rozwoju Grupy. Szczegółowe przeznaczenie wpływów netto z danej emisji Obligacji zostanie wskazane w Ostatecznych Warunkach Emisji dla danej serii Obligacji. Podsumowanie dla pojedynczej emisji [opis przeznaczenia wpływów netto z danej serii Obligacji] 2526 E.3 Opis warunków oferty. Obligacje będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki każdej oferty Obligacji zostaną uzgodnione pomiędzy Emitentem i Oferującymi dla potrzeb danej serii Obligacji i określone w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii Obligacji. Podsumowanie dla pojedynczej emisji: Rodzaj Obligacji: Obligacje na okaziciela [nieoprocentowane]/[oprocentowane według [zmiennej]/[stałej] stopy procentowej. Liczba oferowanych Obligacji wynosi: [ ]. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi: [ ]. Informacje dotyczące oprocentowania Obligacji: [ ]. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi: [ ]. Oferujący: [ ]. Okres oferty: [ ]. Opis procedury składania zapisów: [ ]. Wykaz punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy: [ ]. Szczegóły dotyczące minimalnej i maksymalnej wysokości zapisu: [ ]. Opis możliwości redukcji zapisów i procedury zwrotu wpłaconych środków: [ ]. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu dokonywania płatności: [ ]. Dzień i sposób ogłoszenia rezultatu oferty do publicznej wiadomości: [ ]. Procedura zawiadamiania subskrybentów o przydziale Obligacji: [ ]. E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. Wysokość kosztów i podatków pobieranych od subskrybenta: [ ]. Oferujący mogą otrzymywać od Emitenta wynagrodzenie w związku z emisjami Obligacji w ramach Programu. Każdy z Oferujących, oraz ich podmioty zależne lub powiązane współpracuje lub może w przyszłości rozpocząć współpracę, w zakresie działalności finansowej, z Emitentem oraz może świadczyć usługi na rzecz Emitenta lub jego podmiotów zależnych lub powiązanych, w swoim normalnym toku działalności. Podsumowanie dla pojedynczej emisji [Z zastrzeżeniem informacji wskazanych powyżej], według wiedzy Emitenta, żadna osoba zaangażowana w emisję Obligacji nie posiada istotnych interesów w związku z ofertą ani nie występuje konflikt interesów. 2627 E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego. Emitent nie będzie pobierał żadnych kosztów od inwestorów. Złożenie zapisu na Obligacje nie jest związane z dodatkowymi opłatami nakładanymi przez Oferujących. Inwestor może być zobowiązany do zapłaty innych kosztów pośrednio związanych z subskrybowaniem Obligacji, w tym w szczególności kosztów prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz innych możliwych kosztów bankowych związanych z dokonywaniem wpłaty na Obligacje, ewentualnych kosztów wymiany walut obcych na PLN, itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Obligacje nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. 2728 CZYNNIKI RYZYKA Poprzez nabycie Obligacji, inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Istnieje szereg okoliczności, które mogą doprowadzić do tego, że Emitent nie będzie w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczności, ani stwierdzenie, wystąpienie jakich okoliczności jest najbardziej prawdopodobne, gdyż Emitent może nie znać wszystkich takich okoliczności. Ponadto, czynniki, które w ocenie Emitenta nie są obecnie istotne, mogą stać się istotne w przyszłości, w wyniku wystąpienia zdarzeń, na które Emitent nie ma wpływu. W niniejszym Prospekcie Emitent opisał szereg czynników, które mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć na prowadzoną przez Emitenta działalność lub jego zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji. Dodatkowo, w niniejszym Prospekcie wskazano czynniki, które są istotne z punktu widzenia ryzyk rynkowych związanych z Obligacjami. Przed podjęciem decyzji o nabyciu Obligacji, potencjalni nabywcy Obligacji powinni zapoznać się także ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Emitenta i Obligacji zawartymi w innych częściach niniejszego Prospektu. CZYNNIKI, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYKONANIA JEGO ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI WYEMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną oraz sytuacją na rynkach kapitałowych Ogólna sytuacja makroekonomiczna, w szczególności takie czynniki jak tempo wzrostu PKB, poziom inflacji i stóp procentowych, skala bezrobocia w gospodarce, dostępność programów rządowych wspierających zakup nowych mieszkań oraz poziom inwestycji w gospodarce mają bezpośredni wpływ na stopień zamożności oraz siłę nabywczą społeczeństwa. Siła nabywcza społeczeństwa przekłada się na skalę zakupów nowych mieszkań oraz determinuje ceny sprzedaży mieszkań i rentowność deweloperów. Sytuacja na rynkach finansowych, postrzeganie Polski na międzynarodowych rynkach walutowych, wysokość stóp procentowych, wpływają bezpośrednio na dostępność kredytu hipotecznego dla klienta detalicznego oraz na koszt tego kredytu, z drugiej strony na dostępność finansowania dla firm deweloperskich. W przypadku pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych czy też pogorszenia sytuacji makroekonomicznej Polski może dojść do sytuacji, w której część z banków zaprzestanie lub znacząco ograniczy udzielanie finansowania dłużnego spółkom z sektora deweloperskiego lub też akcja kredytowa na rynku kredytów hipotecznych zostanie ograniczona lub wymogi udzielania kredytów hipotecznych zostaną zaostrzone i mniej osób będzie skłonnych do zaciągnięcia kredytów hipotecznych. W efekcie zajścia powyższych czynników sytuacja finansowa Emitenta i Grupy może się pogorszyć lub też strategia Emitenta może nie zostać w całości zrealizowana. Ryzyko ograniczenia dostępności finansowania kredytowego dla klientów Grupy W 2014 roku uruchomiono 174 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, tj. o 2,8 tys. mniej niż w 2013 r. (dane Związku Banków Polskich). Jedną z przyczyn tego zjawiska jest spowolnienie gospodarcze w Polsce, wzrost bezrobocia i w związku z tym ostrożniejsze podejście części osób do zaciągania kredytów na zakup mieszkań. Miejsce klientów wspomagających zakup nieruchomości kredytem (klienci nastawieni głównie na cele 2829 konsumpcyjne) zastąpili kupujący za gotówkę (co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby transakcji na rynku), szukający alternatywy alokacji kapitału dla lokat bankowych. Liczba transakcji na rynku pierwotnym w sześciu największych miastach w Polsce w 2014 r. wzrosła o prawie 20% w stosunku do 2013 r. i wyniosła prawie 43 tys. mieszkań (dane REAS). W ostatnich latach wpływ na rynek kredytów hipotecznych miały również rekomendacje KNF. Rekomendacja T i Rekomendacja S wprowadzają ograniczenia w zakresie udzielania przez banki kredytów hipotecznych, w tym oganiczenia dotyczące maksymalnej kwoty kredytu, okresu kredytowania i udzielania kredytów w walutach obcych. Powyższe czynniki w znaczący sposób mogą ograniczać dostępność kredytów na finansowanie zakupu nieruchomości i w efekcie spowodować spadek popytu na mieszkania i domy, a w konsekwencji również spadek zainteresowania projektami deweloperskimi Grupy. Ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanych celów strategicznych Do końca 2015 r. Grupa zamierza wprowadzić do sprzedaży 17 inwestycji mieszkaniowych, z których 10 stanowi kolejne etapy już realizowanych projektów. Pozostałe siedem projektów to nowe inwestycje Grupy. Realizacja projektów mieszkaniowych Grupy w ocenie Emitenta powinna pozwolić na poszerzenie oferty Grupy o lokali i przełożyć się na wzrost sprzedaży mieszkań w latach , co w konsekwencji powinno wpłynąć pozytywnie na poprawę rentowności na poziomie operacyjnym, jak również poprawić płynność Emitenta i wygenerować wolne środki pieniężne, które posłużą m.in. na spłatę kredytów i obligacji. Nowe inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na gruntach, które stanowią własność Emitenta lub jego spółek zależnych, co ograniczy konieczność ponoszenia wydatków na zakup nowych gruntów. Ze względu na liczne uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia zakładanych przez siebie celów strategicznych, w szczególności sprzedaży mieszkań w założonej liczbie oraz osiągnięcia zakładanej rentowności. Emitent buduje swoją strategię w oparciu o obecną sytuację rynkową. Emitent nie może jednak zapewnić, iż strategia oparta została o pełną i trafną analizę obecnych i przyszłych tendencji na rynku. Nie można także wykluczyć, iż działania podjęte przez Emitenta okażą się niewystarczające lub błędne z punktu widzenia realizacji obranych celów strategicznych. Błędna ocena perspektyw rynkowych i wszelkie nietrafne decyzje Emitenta mogą mieć istotny negatywny wpływ na jego wyniki finansowe. Ryzyko związane z nieukończeniem projektów deweloperskich lub opóźnieniem wprowadzenia projektów deweloperskich do sprzedaży Spośród 17 nowych inwestycji mieszkaniowych, jakie Emitent planuje wprowadzić do sprzedaży do końca 2015 r., dla części Emitent nie otrzymał jeszcze pozwoleń na budowę. Na datę Prospektu Emitent nie uzyskał jeszcze pozwoleń na budowę dla dziesięciu spośród tych inwestycji. Zdolność Grupy do rozpoczęcia i zakończenia realizacji tych projektów zależy od szeregu czynników, z których niektóre są poza jej kontrolą, a w szczególności od możliwości uzyskania wymaganych pozwoleń, czy też finansowania zewnętrznego w postaci kredytów bankowych. Ponadto realizacja niektórych projektów może stać się nieopłacalna lub niewykonalna z powodów które są poza kontrolą Emitenta, takich jak np. zmiana warunków rynkowych w szczególności spowolnienie na rynku nieruchomości i wzrost konkurencji, które mogą ograniczyć zdolność Grupy do sprzedaży mieszkań i pozyskania finansowania dla realizowanych przez Grupę projektów. W przypadku opóźnienia lub nieukończenia przez Emitenta planowanych projektów w zakładanym terminie Emitent może nie być w stanie wygenerować wystarczających środków pieniężnych w celu pokrycia operacyjnych wydatków i wygenerowania pozytywnego wyniku na podstawowym segmencie działalności Emitenta. 2930 Jeżeli Grupa nie ukończy projektów w terminie, może być zobowiązana do przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego finansowania, a nie ma pewności, że banki i instytucje finansowe zapewniające takie finansowanie wyrażą na to zgodę. Fakt, że Emitent nie zakończy realizacji planowanych projektów w terminie lub nie ukończy ich w ogóle, może mieć istotny, niekorzystny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz wyniki działalności. Ryzyko związane z podwyższeniem kosztów działalności Grupy wynikające z silnej konkurencji Emitent, koncentrując się na działalności deweloperskiej głównie w segmencie mieszkaniowym, jest narażony na silną konkurencję ze strony krajowych i zagranicznych deweloperów. Może ona stwarzać Emitentowi trudności w sprzedaży mieszkań, w szczególności w lokalizacjach o dużej podaży mieszkań ze strony innych deweloperów jak np. w rejonie Miasteczka Wilanów, zlokalizowanego w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Wysoka podaż mieszkań ze strony konkurentów Emitenta może wymusić obniżenie cen mieszkań sprzedawanych przez Emitenta. Ponadto, konkurencja może powodować, iż Grupa będzie musiała zapłacić za nowe grunty wyższą cenę, niż pierwotnie planowała, a w skrajnym wypadku może nie zakupić interesujących ją gruntów z uwagi na zbyt wysoką cenę. Taka sytuacja może negatywnie przekładać się na wyniki osiągane przez Grupę. Ryzyka związane z opóźnieniem realizacji projektów deweloperskich Sprawna realizacja projektów deweloperskich uzależniona jest od szeregu czynników, z których część nie zależy bezpośrednio od Emitenta. Najważniejsze z nich to m. in. warunki pogodowe, nieprzewidziane trudności techniczne, niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego, nieuzyskanie stosownych decyzji administracyjnych lub pozwoleń oraz brak dostępu do finansowania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z ww. ryzyk, może dojść do opóźnienia w realizacji projektu deweloperskiego, zwiększenia jego kosztów, zablokowania środków zainwestowanych w nabycie gruntu, a w skrajnych przypadkach również do braku możliwości ukończenia inwestycji. Może to doprowadzić do nieosiągnięcia lub opóźnień w osiągnięciu planowanych przychodów związanych z projektami deweloperskimi realizowanymi przez Emitenta. Ponadto, wystąpienie wyżej opisanych problemów może negatywnie odbić się na reputacji Emitenta utrudniając realizację kolejnych projektów deweloperskich. Ryzyko wzrostu kosztów budowy W trakcie realizacji projektu deweloperskiego może wystąpić wzrost kosztów projektu. Wzrost ten może nastąpić w wyniku zmian w projekcie budowlanym, wzrostu kosztów materiałów, kosztów robocizny, kosztów prac podwykonawczych, wzrostu podatków i innych opłat natury administracyjnej. W efekcie tych zdarzeń Emitent może nie osiągnąć oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, co w konsekwencji może spowodować osiągnięcie gorszych od planowanych wyników finansowych. Ryzyko opóźnienia prac budowlanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych Postęp prac budowlanych w dużej mierze zależy od warunków pogodowych, w jakich odbywa się budowa. Emitent dąży do wyboru firm budowlanych, które dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii budowlanych są w stanie prowadzić prace również w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Tym niemniej, nie eliminuje to ryzyka opóźnienia prac budowlanych z powodu wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak np. długa i mroźna zima z utrzymującymi się temperaturami poniżej -20 stopni Celsjusza. Nie można również wykluczyć powstania na budowach szkód materialnych spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych. Opóźnienia prac związane ze złymi warunkami atmosferycznymi prowadzić mogą do przekroczenia harmonogramów w realizowanych projektach, a tym samym do ponadplanowego wzrostu ich kosztów. 3031 Ryzyko związane ze zmianami cen mieszkań oraz stawek najmu Zyskowność Emitenta jest uzależniona w dużej mierze od poziomu cen mieszkań, stawek najmu powierzchni biurowych oraz stóp dyskontowych, przy których firmy i inwestorzy skłonni są wynajmować i nabywać nieruchomości biurowe. W przypadku spadku cen mieszkań i stawek najmu Emitent nie może zagwarantować, iż będzie w stanie sprzedawać budowane przez siebie mieszkania lub wynajmować posiadane nieruchomości biurowe po oczekiwanych cenach. Z kolei spadek cen nieruchomości biurowych może uniemożliwić Emitentowi zbycie danej nieruchomości po założonej przez siebie cenie. Co istotne, największe inwestycje Grupy zlokalizowane są w Warszawie i Trójmieście. W konsekwencji, w krótkim okresie zysk Grupy będzie istotnie uzależniony od cen mieszkań, stawek najmu powierzchni biurowych oraz stóp dyskontowych na rynkach nieruchomości w Warszawie i Trójmieście. Wystąpienie tendencji spadkowych na rynkach nieruchomości, w szczególności w Warszawie lub Trójmieście, może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy. Ryzyko związane z poziomem zadłużenia Grupy Zadłużenie brutto Grupy na dzień 31 marca 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosło 495,4 mln PLN. Według stanu na 31 marca 2015 r. do końca 2016 r. Emitent jest zobowiązany do wykupu znacznej części obligacji (innych niż Obligacje emitowane na podstawie Programu) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 215,3 mln PLN. Obecna strategia Emitenta zakłada istotne zwiększenie sprzedaży mieszkań, co ma umożliwić wykup obligacji w terminie ich zapadalności oraz terminową spłatę zobowiązań wobec banków. Emitent planuje również sprzedać istotną część aktywów nieoperacyjnych w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia. Nie można jednakże zagwarantować, że w przypadku czynników, na które Emitent nie ma wpływu, a w szczególności sytuacji na rynku deweloperskim, sytuacji gospodarczej i finansowej, jak również błędnie przyjętej strategii rozwoju, Emitent nie będzie w stanie terminowo wykupić obligacji lub spłacić zobowiązania wobec banków i nie uda się mu obniżyć obecnego poziomu zadłużenia. Poziom zadłużenia Grupy może powodować: (i) (ii) (iii) konieczność przeznaczania znacznej części przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na spłatę kapitału i odsetek, co oznacza, że przepływy te nie będą mogły zostać wykorzystane na finansowanie kolejnych projektów deweloperskich; ograniczenie zdolności Grupy do pozyskania finansowania przyszłych inwestycji deweloperskich, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na nowe projekty deweloperskie, oraz wzrost kosztów przyszłego finansowania; konieczność zbycia nieruchomości po nieatrakcyjnych cenach w szybkiej sprzedaży gruntów i mieszkań w celu umożliwienia wypełnienia zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań z umów kredytowych oraz obligacji. 3132 Powyższe zdarzenia mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy. Ponadto Grupa może zaciągnąć dodatkowe zobowiązania o charakterze kredytowym w przyszłości. Zaciągnięcie takich zobowiązań zwiększyłoby opisane w niniejszym Prospekcie ryzyko związane z poziomem zadłużenia Grupy, o ile wskutek zaciągnięcia takich zobowiązań wzrósłby sumaryczny poziom zadłużenia Grupy. Może to wywrzeć istotny, niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki działalności Grupy. Ryzyko związane z finansowaniem projektów prowadzonych przez Emitenta Grupa finansuje realizowane projekty deweloperskie kredytami bankowymi i emisjami obligacji. W związku z tym Emitent i Grupa narażeni są na ryzyko wzrostu stóp procentowych i wzrostu kosztów obsługi zaciągniętego długu. Ponadto, w przypadku spadku popytu na produkty Emitenta, w skrajnym przypadku, spółka realizująca projekt może nie być w stanie obsługiwać zadłużenia i spłacać rat kredytu lub dokonać wykupu obligacji. W związku z powyższym, w przypadku naruszenia warunków umów kredytowych lub warunków emisji obligacji zapewniających finansowanie projektów deweloperskich istnieje ryzyko przejęcia przez kredytodawców lub obligatariuszy majątku spółek z Grupy, stanowiących zabezpieczenie spłaty otrzymanych kredytów lub stanowiących zabezpieczenie obligacji. Emitent nie może również wykluczyć pojawienia się utrudnień w dostępie do finansowania dłużnego lub znacznego wzrostu kosztów jego zaciągnięcia, spowodowanego zmianą polityki kredytowej banków. Może to ograniczyć możliwości podejmowania nowych projektów przez Emitenta i poprzez to mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez nią w przyszłości. W przypadku wystąpienia trudności z pozyskaniem takiego dodatkowego finansowania, skala rozwoju Emitenta oraz tempo osiągania przez nią określonych celów strategicznych może być wolniejsze od pierwotnie zakładanego. Nie jest pewne, czy Grupa będzie zdolna do pozyskania wymaganego finansowania, jeżeli zajdzie taka konieczność, ani czy środki finansowe zostaną uzyskane na warunkach korzystnych dla Grupy. Ponadto umowy kredytów deweloperskich generalnie umożliwiają wykorzystanie środków z kredytów po osiągnięciu z góry ustalonych etapów realizacji budowy, wynajęciu określonych powierzchni lub sprzedaży określonej liczby mieszkań. Jeżeli Grupa nie osiągnie zakładanych celów, dostępność środków z kredytu może być opóźniona i spowodować dalsze opóźnienia harmonogramu realizacji budowy. Ograniczenia dostępu do źródeł finansowania zewnętrznego, jego opóźnienia, jak również warunki finansowania odbiegające od zakładanych mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki działalności Grupy. Ryzyko związane z brakiem możliwości refinansowania kredytów i obligacji w terminie ich zapadalności Projekty Grupy są w części finansowane z kredytów bankowych oraz ze środków pochodzących z emisji obligacji. Grupa może nie być w stanie odnowić lub zrefinansować takich umów kredytowych w części lub w całości lub może zostać zmuszona do zaakceptowania mniej korzystnych warunków refinansowania. Jeżeli Grupa nie będzie w stanie odnowić kredytu lub zabezpieczyć nowego finansowania, może zostać zmuszona do sprzedaży jednej lub większej liczby ze swoich nieruchomości inwestycyjnych w celu uzyskania niezbędnej płynności. Każda kombinacja wyżej wymienionych okoliczności miałaby istotny, negatywny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową i wyniki działalności Grupy. Ryzyko związane z pożyczkami i poręczeniami udzielanymi podmiotom zależnym oraz powiązanym Co do zasady, na potrzeby uzyskania przez finansowania zewnętrznego Emitent udziela poręczeń swoim podmiotom zależnym i powiązanym. Ponadto, Emitent udziela swoim podmiotom zależnym i powiązanym pożyczek. Wystąpienie trudności w spłacie zobowiązań przez podmioty zależne lub powiązane Emitenta może 3233 może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Takie trudnosci moga mieć również negatywny wpływ na wizerunek Grupy oraz być negatywnie postrzeganie przez podmioty kredytujące Grupę. Ryzyko związane z możliwymi istotnymi wahaniami wartości posiadanych przez Grupę aktywów Wycena nieruchomości inwestycyjnych Grupy jest poddawana rocznej aktualizacji dokonywanej zgodnie z zasadami rachunkowości Grupy. Tym samym, zgodnie z zasadami opisanymi w MSR 40 Nieruchomości Inwestycyjne, wszelki wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości rozpoznawane są jako zysk lub strata z aktualizacji wyceny w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Emitenta za okres, w którym występuje aktualizacja. W przypadku sprzedaży aktywów nieruchomościowych Emitent może zrealizować stratę na sprzedaży danych aktywów, która negatywnie wpłynie na wyniki finansowe Grupy. W przypadku, gdy sprzedaż danych gruntów będzie polegała na sprzedaży spółek zależnych lub współzależnych, dysponujących tytułem prawnym do tych gruntów, wówczas strata może dotyczyć transakcji sprzedaży tych spółek. W związku z powyższym, Grupa może odnotowywać znaczące zyski lub straty niepieniężne w poszczególnych okresach w zależności od zmian wartości godziwej jej nieruchomości, bez względu na to, czy nieruchomości takie zostaną sprzedane, czy też nie. Ponadto, Grupa może ponosić straty na skutek sprzedaży aktywów poniżej ich wartości bilansowej. Może to mieć istotny, niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki działalności Grupy. Ryzyko związane z niską płynnością inwestycji biurowych W porównaniu z innymi rodzajami inwestycji, projekty realizowane w segmencie biurowym mogą charakteryzować się niską płynnością. Dotyczy to w szczególności projektów realizowanych poza ścisłymi centrami miast. Obecnie w strukturze aktywów Emitenta znajdują się dwa biurowce położone w Warszawie w dzielnicy Wilanów. Wydłużony okres sprzedaży aktywów biurowych może doprowadzić do zamrożenia środków finansowych w projekcie, co z kolei może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na finansowanie dłużne w Grupie, a także do wstrzymania bądź zaniechania realizacji kolejnych projektów. Niska płynność aktywów nieruchomościowych może także doprowadzić do konieczności obniżenia ceny ich sprzedaży. Powyżej opisane czynniki mogą w sposób istotny negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów najmu lub niemożnością wynajęcia obecnie niewynajętej powierzchni Istotnym dla rentowności Grupy w perspektywie długoterminowej jest stan, w którym nieruchomości będące jej własnością są wynajmowane, o ile jest to tylko możliwe, w sposób nieprzerwany. To samo odnosi się do utrzymania wyceny nieruchomości posiadanych przez Grupę. W zakresie rozwiązywanych i wygasających umów najmu, Grupa nie może zagwarantować, że dane nieruchomości zostaną natychmiast ponownie wynajęte. Wzrost wskaźnika niewynajętych powierzchni przyczyni się do obniżenia przychodów z wynajmu istniejących nieruchomości i obniżenia wyceny nieruchomości należących do Grupy. Powyższe czynniki mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz wyniki działalności. Ryzyko związane z otoczeniem inwestycyjnym, wystąpieniem protestów lub brakiem infrastruktury W trakcie realizacji każdej z inwestycji deweloperskich Grupa może napotykać na protesty mieszkańców, stowarzyszeń lub organizacji. Organy administracyjne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się zarządem i dostawą mediów (gestorzy) mogą próbować narzucić Grupie poniesienie kosztów budowy dodatkowej infrastruktury, 3334 niezwiązanej bezpośrednio z realizowanym projektem deweloperskim lub alternatywnie wyznaczać odległe terminy w przypadku realizowania budowy infrastruktury jako zadań własnych. Ponadto podczas realizacji infrastruktury przewidzianej w projekcie deweloperskim Grupa może borykać się z trudnościami w uzyskaniu zezwoleń na dysponowanie nieruchomościami koniecznymi dla przeprowadzenia sieci mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja, ciepło), a nawet z obstrukcją podczas postępowania formalno-prawnego ze strony gestorów mediów. Zdarzenia takie mogą spowodować utrudnienia w trakcie postępowań administracyjnych, realizacji infrastruktury (w tym mediów) i całej inwestycji, co może doprowadzić do opóźnienia lub w skrajnym przypadku wstrzymania inwestycji lub znacznego podwyższenie kosztów danego projektu. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i prawnym Grupy Ryzyka długotrwałych postępowań administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego lub negatywnego dla Grupy rezultatu takich postępowań Realizacja projektów deweloperskich wymaga uzyskania szeregu rozstrzygnięć administracyjnych związanych m.in. z ustaleniem sposobu przeznaczenia nieruchomości, na której ma zostać zrealizowane określone zamierzenie inwestycyjne, określeniem środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia, zatwierdzeniem projektu budowlanego przedłożonego przez inwestora i udzieleniem zgody na realizację inwestycji na jego podstawie oraz zakończeniem realizacji procesu inwestycyjnego i uzyskaniem stosownych rozstrzygnięć administracyjnych umożliwiających zgodne z prawem użytkowanie obiektu. W związku z powyższym nie można wykluczyć ryzyka, że w związku z realizacją procesu inwestycyjnego uzyskanie powyższych rozstrzygnięć administracyjnych w postaci np. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie możliwe w zakładanym terminie w rezultacie m.in. przedłużających się (wskutek zainicjowania przez osoby trzecie postępowań odwoławczych) procedur administracyjnych lub też nie będzie możliwe w ogóle wskutek m.in. niespełnienia przez spółki z Grupy wymagań niezbędnych do uzyskania powyższych rozstrzygnięć. Dodatkowo należy wskazać, że w toku prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego organy administracji publicznej mogą uzależnić uzyskanie określonych rozstrzygnięć administracyjnych od spełnienia przez Grupę dodatkowych warunków lub wypełnienia dodatkowych zobowiązań, co może skutkować powstaniem dodatkowych kosztów po stronie Grupy. Powyższe okoliczności mogą więc wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy. Ryzyko związane z udziałem osób trzecich w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego Podmioty trzecie (w tym m. in. organizacje zajmujące się ochroną środowiska) mogą, przez udział w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, podejmować działania uniemożliwiające spółkom z Grupy uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji procesu inwestycyjnego m.in. poprzez zaskarżanie do administracyjnych organów drugiej instancji oraz do sądów administracyjnych rozstrzygnięć wydawanych w toku wspomnianych postępowań administracyjnych. Udział podmiotów trzecich w postępowaniach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego może jednocześnie być źródłem postępowań spornych (przed organami administracji publicznej jak również przed sądami administracyjnymi) ze spółkami z Grupy w związku 3435 z kwestionowaniem przez osoby trzecie rozstrzygnięć uzyskanych przez spółki z Grupy w związku z realizacją procesu inwestycyjnego. Działania podejmowane przez osoby trzecie w toku postępowań administracyjnych związanych z realizacją procesu budowlanego mogą w rezultacie doprowadzić do wstrzymania lub opóźnienia realizacji procesu inwestycyjnego. Powyższe czynniki mogą więc wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy. Ryzyko związane z wyeliminowaniem z obrotu uzyskanych decyzji administracyjnych Istotne ryzyko wiąże się z możliwością wyeliminowania z obrotu prawnego uzyskanych już przez spółki Grupy ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji. Nie można bowiem wykluczyć, że takie decyzje zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego wskutek wznowienia postępowań administracyjnych lub stwierdzenia nieważności tych decyzji. Ryzyko wyeliminowania z obrotu decyzji administracyjnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego wiąże się również z możliwością stwierdzenia nieważności uchwał organów samorządu terytorialnego dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w oparciu, o które wydane zostały decyzje administracyjne dotyczące realizacji procesu inwestycyjnego. Należy wskazać, że wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji procesu inwestycyjnego w konsekwencji spowoduje brak możliwości realizacji procesu inwestycyjnego przez Grupę. Powyższe okoliczności mogą więc w konsekwencji wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy. Ryzyko związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego brakiem Zmiana postanowień MPZP może spowodować, że realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego na nieruchomościach Grupy, objętych zmianą MPZP nie będzie możliwa. Ponadto, w przypadku braku MPZP, ewentualne stwierdzenie wygaśnięcia odpowiednich decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy również może spowodować, że realizacja zamierzeń inwestycyjnych przez spółki Grupy nie będzie możliwa. Brak możliwości realizacji przedsięwzięć deweloperskich na nieruchomościach Grupy może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z technicznymi przeszkodami dla realizacji inwestycji Realizacja przedsięwzięć deweloperskich wiąże się z szeregiem ryzyk natury technicznej, które mogą w istotnym stopniu wpłynąć na koszty i czas realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Należą do nich technologiczne uchybienia związane z realizacją obiektów budowlanych oraz zastosowaniem niewłaściwych materiałów czy technologii. Na straty spółek Grupy może wpłynąć też m.in. długotrwałość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu uchybień technologicznych. Okoliczności te mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyka związane z opóźnieniem realizacji przedsięwzięć deweloperskich Opóźnienia w realizacji inwestycji przez Grupę, skutkujące opóźnieniem w pozyskiwaniu przychodów z działalności deweloperskiej mogą stać się źródłem dodatkowych kosztów związanych z koniecznością 3536 zapłaty odsetek, kar umownych, czy odszkodowań w związku z nienależytą realizacją zobowiązań względem kontrahentów Grupy, w szczególności na rzecz wykonawców robót budowlanych czy podmiotów finansujących działalność Grupy. Opóźnienia w realizacji projektów, powodując opóźnienie w uzyskiwaniu przychodów z działalności deweloperskiej mogą też spowolnić proces odzyskiwania poczynionych nakładów inwestycyjnych. Powyższe czynniki mogą również wpłynąć na obniżenie reputacji Grupy. Powyższe okoliczności mogą mieć więc istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z pozyskiwaniem nieruchomości na potrzeby realizacji procesu inwestycyjnego Rentowność przedsięwzięć deweloperskich uzależniona jest w dużej mierze od lokalizacji nieruchomości przeznaczonych na ich prowadzenie. Wybór niewłaściwej lokalizacji może skutkować trudnościami w sprzedaży lokali zrealizowanych na jej obszarze, co w konsekwencji spowoduje obniżenie prognozowanych przychodów z realizacji wspomnianych przedsięwzięć. Ponadto, ewentualny wzrost cen nieruchomości może przyczynić się do wzrostu kosztów realizacji przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z ograniczeniami w obrocie nieruchomościami Ograniczenia w zakresie swobodnego obrotu nieruchomościami wynikające z obowiązujących przepisów (m.in. ustawowe prawo pierwokupu gminy, prawo pierwokupu ANR), ewentualnie ze stosunków obligacyjnych (np. prawo pierwokupu zastrzeżone umownie na rzecz podmiotów korzystających z nieruchomości na podstawie stosunków obligacyjnych) statuujące obowiązek respektowania uprawnień osób trzecich w związku z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, stanowią czynnik mogący utrudniać zarówno nabywanie nieruchomości przez spółki z Grupy na cele realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych jak i zbywanie przez spółki z Grupy np. tych nieruchomości, w stosunku do których spółki z Grupy odstąpiły od zamiaru realizacji inwestycji. Wykonanie przez osoby trzecie przysługujących im uprawnień wskazanych powyżej może uniemożliwić spółkom z Grupy nabycie nieruchomości na cele realizacji inwestycji, co w rezultacie może skutkować koniecznością zmiany zamierzeń inwestycyjnych spółek z Grupy. Ponadto należy zauważyć, że wspomniane powyżej ustawowe ograniczenia w obrocie nieruchomościami skutkujące możliwością wykonania powyższych uprawnień przez osoby trzecie mogą spowodować, że potencjalni kontrahenci spółek z Grupy będą odstępować od zamiaru nabycia nieruchomości ze względu na możliwość skorzystania z powyższych uprawnień przez osoby trzecie. Może to więc utrudnić zbywanie nieruchomości przez spółki z Grupy oraz wydłużyć proces ich zbywania i w konsekwencji wydłużyć proces pozyskiwania przez spółki z Grupy funduszy pochodzących ze zbycia aktywów nieruchomościowych. Wskazane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy od wykonawców robót budowlanych oraz podmiotów świadczących usługi związane z realizacją procesu inwestycyjnego 3637 W związku z realizacją przedsięwzięć deweloperskich spółki z Grupy zawierają z innymi podmiotami umowy o roboty budowlane oraz umowy o świadczenie usług związanych z realizacją procesu inwestycyjnego (w tym m.in. wykonanie projektów architektonicznych). Nienależyte lub nieterminowe wykonanie umów przez wykonawców robót budowlanych oraz przez podmioty świadczące na rzecz spółek z Grupy usługi związane z realizacją procesu inwestycyjnego (w tym m.in. usługi związane z wykonywaniem projektów architektonicznych) może skutkować: powstaniem postępowań spornych pomiędzy spółkami z Grupy a takimi podmiotami; koniecznością zmiany podmiotów wykonujących roboty budowlane lub usługi związane z realizacją procesu inwestycyjnego, co wydłuży proces realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego Grupy; lub brakiem możliwości należytej realizacji zobowiązań Grupy wobec nabywców lokali i powstaniem roszczeń w stosunku do Grupy z ich strony. Wskazane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko wynikające z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców W ramach prowadzonej działalności Grupa zawiera umowy o roboty budowlane. Na podstawie Kodeksu Cywilnego inwestor oraz wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, na zawarcie umowy z którym inwestor wyraził zgodę. Ponadto zgodnie z Kodeksem Cywilnym zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W związku z powyższym nie można wykluczyć ryzyka, że w przypadku niewywiązania się przez wykonawców robót budowlanych ze zobowiązań w zakresie zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców robót budowlanych (na zawarcie umów z którymi została wyrażona zgoda przez spółki z Grupy) przeciwko spółkom z Grupy skierowane zostaną roszczenia ze strony podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia dochodzone w oparciu o wspomniane wyżej przepisy statuujące solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Wystąpienie przez podwykonawców z powyższymi roszczeniami może więc doprowadzić w konsekwencji do postępowań spornych pomiędzy podwykonawcami a spółkami z Grupy. Brak wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców może także spowodować zaprzestanie przez nich realizacji robót budowlanych, co może przyczynić się do opóźnienia realizacji przedsięwzięć deweloperskich przez Grupę. Powyższe okoliczności mogą przyczynić się do wzrostu kosztów realizacji przedsięwzięć deweloperskich. Ryzyko związane z koniecznością udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty za roboty budowlane do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o roboty budowlane oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora. Gwarancję zapłaty stanowi gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone wykonawcy na zlecenie 3738 inwestora. Jeżeli wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty za roboty budowlane w wyznaczonym przez siebie terminie (nie krótszym niż 45 dni) wówczas będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy o roboty budowlane z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. W takim wypadku inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. Udzielenie przez spółki Grupy gwarancji zapłaty za roboty budowlane lub konieczność zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych może spowodować wzrost kosztów działalności Grupy. Okoliczności te mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyka wynikające z przepisów Ustawy Deweloperskiej Ustawa Deweloperska nałożyła na deweloperów szereg obowiązków. Ustawa Deweloperska przewiduje m.in. obowiązek zapewnienia ochrony środków nabywcy lokalu powierzanych deweloperowi. W tym celu wprowadza konieczność zapewnienia nabywcom co najmniej jednego spośród następujących środków ochrony: (i) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, (ii) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancją ubezpieczeniową, (iii) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancją bankową lub (iv) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Powyższe obowiązki mają zastosowanie do przedsięwzięć, w przypadku których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu 29 kwietnia 2012 r. Konieczność utworzenia rachunków powierniczych uniemożliwia deweloperom finansowanie bieżącej działalności ze środków wpłaconych przez nabywców lokali, a także wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem powyższych rachunków. Poza tym Ustawa Deweloperska przyznaje nabywcy lokalu prawo odstąpienia w określonych w ustawie przypadkach od umowy deweloperskiej bez ponoszenia kosztów. Powyższe czynniki generują wyższe koszty działalności i mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z odpowiedzialnością w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych Działalność Grupy obejmuje w szczególności sprzedaż lokali mieszkalnych. W związku z tą działalnością istnieje ryzyko wystąpienia przez nabywców lokali w stosunku do Grupy z roszczeniami związanymi m.in. z: opóźnieniami w realizacji projektów deweloperskich; oraz wadami fizycznymi i prawnymi nieruchomości lokalowych, a także budynków i gruntów, na których niruchomości te zostały posadowione. Nienależyta realizacja zobowiązań umownych Grupy może stanowić również podstawę do odstąpienia przez nabywców od zawartych przedwstępnych umów sprzedaży lub umów deweloperskich, co może wpłynąć na obniżenie poziomu prognozowanych przychodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych. 3839 W przypadku wystąpienia przeciwko spółkom Grupy z roszczeniami z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektów budowlanych, czy z tytułu gwarancji, skuteczne dochodzenie przez spółki Grupy roszczeń zwrotnych z tego tytułu przeciwko wykonawcom robót budowlanych zobowiązanym z tytułu rękojmi, czy gwarancji może nie być możliwe. Roszczenia te mogą bowiem nie zostać zaspokojone w ogóle lub mogą zostać zaspokojone jedynie częściowo z uwagi np. na pogarszającą się sytuację finansową wykonawców robót budowlanych lub ze względu na to, że okres gwarancji udzielonej przez wykonawców robót budowlanych będzie krótszy niż okres gwarancji udzielonej nabywcom lokali przez spółki Grupy. W związku z tym konieczność zaspokojenia tych roszczeń spoczywać może na spółkach Grupy. Ryzyko związane z odstąpieniem przez klientów Grupy od zawartych umów przedwstępnych lub deweloperskich oraz nienależytym wykonywaniem przez klientów Grupy umów przedwstępnych lub deweloperskich Odstąpienie przez klientów spółek Grupy od zawartych umów przedwstępnych lub deweloperskich (np. wskutek braku możliwości pozyskania finansowania na nabycie nieruchomości) będzie wiązało się z niezrealizowaniem lub opóźnieniem w pozyskiwaniu przychodów ze zbycia nieruchomości. Ponadto, kwestionowanie przez spółki z Grupy zasadności odstąpienia przez klientów spółek z Grupy od zawartych umów może być źródłem postępowań spornych pomiędzy spółkami z Grupy a ich klientami. Poza tym należy również wskazać, że nienależyte wykonywanie przez klientów spółek Grupy zobowiązań wynikających z zawartych umów przedwstępnych lub deweloperskich skutkujące w konsekwencji odstąpieniem przez spółki z Grupy od zawartych z klientami Grupy umów przedwstępnych i deweloperskich, a także z koniecznością dochodzenia wobec klientów spółek z Grupy roszczeń związanych z odstąpieniem przez spółki z grupy od zawartych umów, może stanowić źródło postępowań spornych pomiędzy spółkami z Grupy a ich klientami. Okoliczności te w konsekwencji będą wiązały się również z niezrealizowaniem przychodów ze zbycia nieruchomości. Ryzyko związane z możliwością uznania postanowień umów zawartych z nabywcami lokali mieszkalnych za niedozwolone lub nieważne Przeważającą część nabywców lokali mieszkalnych sprzedawanych przez spółki Grupy stanowią konsumenci, którym obowiązujące przepisy przyznają szczególną ochronę w przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami na podstawie stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umownych. Istnieje ryzyko, że postanowienia stosowanych przez Grupę wzorców umownych mogą zostać uznane za klauzule niedozwolone. Postanowienia uznane za klauzle niedozwolone nie wiążą konsumentów. W związku z tym nie można wykluczyć wystąpienia przez konsumentów z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko Grupie w przypadku powstania po ich stronie szkody wynikającej z zastosowania niedozwolonych postanowień umownych. Poza tym uznanie postanowień stosowanych przez Grupę wzorów umów za niedozwolone może również wpłynąć negatywnie na reputację Grupy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że dalsze stosowanie przez spółki z Grupy wzorców umów uznanych w powyższym trybie za niedozwolone może skutkować nałożeniem przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej na spółki z Grupy. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z umowami dotyczącymi korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie W ramach prowadzonej działalności spółki z Grupy zawierają umowy dotyczące korzystania z nieruchomości spółek z Grupy przez osoby trzecie (m.in. umowy najmu nieruchomości lokalowych). W związku z powyższym nie można wykluczyć ryzyka nienależytej realizacji zobowiązań wobec spółek z Grupy przez podmioty korzystające z powyższych nieruchomości na podstawie zawartych umów. Nienależyte regulowanie zobowiązań 3940 wobec spółek z Grupy przez wspomniane podmioty będzie skutkować koniecznością dochodzenia tych roszczeń na drodze postępowań spornych. Z uwagi na czas trwania postępowań spornych zaspokojenie roszczeń spółek z Grupy w krótkim czasie może nie być możliwe. Nienależyta realizacja powyższych zobowiązań może wpłynąć w konsekwencji na brak możliwości realizacji prognozowanych przychodów wynikających z prowadzonej działalności związanej z udostępnieniem osobom trzecim nieruchomości lokalowych do korzystania. Nie można wykluczyć ryzyka przedterminowego wypowiedzenia zawartych umów przez podmioty korzystające z nieruchomości spółek z Grupy. Przedterminowe wypowiedzenie przedmiotowych umów może skutkować obniżeniem możliwości realizacji prognozowanych przychodów wynikających z prowadzonej działalności związanej z udostępnieniem osobom trzecim nieruchomości lokalowych do korzystania. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z postępowaniami spornymi dotyczącymi nieruchomości, względem których spółkom z Grupy uprzednio przysługiwał tytuł prawny Ryzyko związane z działalnością prowadzoną przez spółki z Grupy może również wynikać z kwestionowania przez podmioty, którym przysługuje własność nieruchomości, będących uprzednio przedmiotem użytkowania wieczystego spółek z Grupy, zasadności roszczeń spółek z Grupy o wykreślenie spółek z Grupy z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących uprzednio przedmiot użytkowania wieczystego spółek z Grupy. Należy wskazać, że obecnie Emitent jest stroną kilku sporów z udziałem ANR powstałych w związku z wnioskami złożonym przez Emitenta o wykreślenie Emitenta jako użytkownika wieczystego nieruchomości, względem których Emitentowi nie przysługuje już tytuł prawny. W ramach powyższych sporów ANR kwestionuje zasadność wykreślenia Emitenta jako użytkownika wieczystego z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, w przypadku których Emitentowi nie przysługuje już tytuł prawny w postaci prawa użytkowania wieczystego. Powyższe postępowania nie zostały jeszcze zakończone. Nie można wykluczyć, że powyższe postępowania nie doprowadzą do wykreślenia Emitenta jako użytkownika wieczystego z ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości. Może to w rezultacie skutkować koniecznością wszczęcia przez Emitenta postępowań sądowych o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Zainicjowanie powyższych procedur może bowiem stanowić jedyny sposób skutecznego doprowadzenia do wykreślenia Emitenta jako użytkownika wieczystego z ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane ze sporami związanymi z przeprowadzeniem podziałów nieruchomości Realizacja procesu inwestycyjnego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia podziałów nieruchomości przeznaczonych na potrzeby realizacji przedsięwzięć deweloperskich. Nie można jednakże wykluczyć ryzyka postępowań spornych zainicjowanych przez podmioty kwestionujące zasadność dokonanych podziałów. Powyższe postępowania w rezultacie mogą doprowadzić do odmowy zatwierdzenia przez organy administracji podziałów nieruchomości, których dokonanie było niezbędne na cele inwestycyjne. Okoliczności te mogą spowodować poważne utrudnienia w realizacji przedsięwzięć deweloperskich. Mogą również w istotny sposób wydłużyć realizacją planowanych zamierzeń inwestycyjnych przez spółki z Grupy. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. 4041 Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi wybudowanych przez Grupę elementów infrastruktury przesyłowej Czynnikiem ryzyka związanym z prowadzoną przez spółki z Grupy działalnością mogą być również spory wynikające z realizacji przez spółki z Grupy inwestycji związanych z budową infrastruktury przesyłowej. Realizacja przez spółki z Grupy takich inwestycji może stanowić źródło sporów wynikających z roszczeń spółek z Grupy wobec przedsiębiorców przesyłowych, którzy przyłączyli powyższe urządzenia do swojej sieci przesyłowej, o przeniesienie własności powyższych urządzeń infrastrukturalnych na tych przedsiębiorców za wynagrodzeniem płatnym na rzecz Grupy. Obecnie Grupie przysługuje roszczenie związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie przez MPWiK z urządzeń wodno - kanalizacyjnych wybudowanych przez Grupę na terenie Miasteczka Wilanów w wysokości 20,1 mln PLN, oraz o odpłatne przejęcie przez MPWiK od Grupy części wybudowanej sieci wodnej i kanalizacyjnej w wysokości 57,3 mln PLN. W związku z faktem, że w postępowaniach związanych z przedmiotowymi roszczeniami nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia, nie jest możliwe wskazanie czy rozstrzygnięcia te będą dla Emitenta korzystne. Nieuwzględnienie roszczeń finansowych Emitenta może skutkować utratą możliwości odzyskania nakładów poczynionych na realizację wspomnianych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Powyższa okoliczność może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi odszkodowań za zajęcie bądź wydzielenie nieruchomości Grupy pod drogi publiczne Czynnikiem ryzyka związanym z prowadzoną przez spółki z Grupy działalnością mogą być ponadto spory wynikające z zajęcia nieruchomości Grupy pod drogi publiczne. Obecnie Grupa dochodzi odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek wydania przez organy administracji niezgodnych z prawem decyzji odmawiających wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, w kwocie 123 mln PLN, (pierwotna kwota roszczenia wynosiła 140 mln PLN). Ponadto, Emitent dochodzi odszkodowania za działki położone w Warszawie w dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni ok. 10 ha wydzielone pod drogi publiczne, w kwocie 182,2 mln PLN. W związku z faktem, że w postępowaniach związanych z przedmiotowymi roszczeniami nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia nie jest możliwe wskazanie czy rozstrzygnięcia te będą dla Emitenta korzystne. W związku z tym nie można zagwarantować, że w przyszłości Emitentowi zostaną przyznane środki finansowe z tytułu tych roszczeń, które mogłyby poprawić sytuację finansową Emitenta. Powyższa okoliczność może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy, tym bardziej, że jednym z istotnych czynników poprawiających płynność i wyniki finansowe Emitenta w poprzednich okresach sprawozdawczych były dodatkowe jednorazowe wpływy związane z uzyskaniem przez Emitenta środków z tytułu odszkodowań. Odmowa uznania powyższych roszczeń pozbawi zatem Emitenta istotnych wpływów finansowych. 4142 Ryzyko związane ze szkodami osób trzecich poniesionymi w związku z realizacją inwestycji przez spółki z Grupy Nie można wykluczyć ryzyka, że przeciwko spółkom z Grupy zostaną przez osoby trzecie zgłoszone roszczenia związane ze szkodami powstałymi wskutek realizacji procesu inwestycyjnego przez spółki Grupy. Wystąpienie z powyższymi roszczeniami może w konsekwencji doprowadzić do wszczęcia przez osoby trzecie postępowań spornych przeciwko spółkom z Grupy w wyniku których spółki z Grupy zostaną zobowiązane do zaspokojenia roszczeń osób trzecich z tytułu powstałych szkód. Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z realizacją inwestycji przez osoby trzecie na nieruchomościach położonych w otoczeniu nieruchomości spółek z Grupy Należy wskazać, że czynnikiem ryzyka utrudniającym prowadzenie działalności spółek z Grupy mogą być również inwestycje realizowane przez osoby trzecie na nieruchomościach położonych w otoczeniu nieruchomości spółek z Grupy. Inwestycje te mogą kolidować z zamierzeniami inwestycyjnymi spółek z Grupy, co może skutkować koniecznością udziału spółek z Grupy w postępowaniach spornych inicjowanych w celu zmiany zasad realizacji zamierzeń inwestycyjnych osób trzecich i ustalenia zasad ich realizacji w sposób niekolidujący z interesami spółek z Grupy lub ewentualnie w celu uniemożliwienia realizacji tych inwestycji przez osoby trzecie. Powyższe okoliczności, tj. zarówno możliwość realizacji przez osoby trzecie zamierzeń inwestycyjnych kolidujących z interesami spółek z Grupy jak i konieczność ewentualnego udziału spółek z Grupy we wspomnianych wyżej postępowaniach spornych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z nieuwzględnieniem roszczeń w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot umów zawartych przez Emitenta. Emitent zawarł umowy, których przedmiotem były prawa następców prawnych byłych właścicieli wynikające z roszczeń w stosunku do nieruchomości położonych na obszarze miasta stołecznego Warszawy objętych postanowieniami Dekretu o Własności i Użytkowaniu Gruntów. Wspomniane nieruchomości stanowią obecnie przedmiot postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń przez następców prawnych ich byłych właścicieli. Nie można jednakże wykluczyć ryzyka nieuwzględnienia powyższych roszczeń (obejmujących żądanie przyznania prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych nieruchomości) co w rezultacie może doprowadzić do pozbawienia Emitenta możliwości nabycia tytułu prawnego (w postaci prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowych nieruchomości). Brak możliwości uzyskania tytułu prawnego do wskazanych nieruchomości uniemożliwi realizację na ich obszarze przedsięwzięć inwestycyjnych. Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z możliwością zakwestionowania tytułu prawnego Grupy do nieruchomości, na których realizowane są przedsięwzięcia deweloperskie Rozwiązania prawne przyjęte po zakończeniu II wojny światowej związane m.in. z przeprowadzeniem reformy rolnej, nacjonalizacją przemysłu, czy wprowadzeniem Dekretu o Własności i Użytkowaniu Gruntów, skutkowały 4243 pozbawieniem dotychczasowych właścicieli tytułu prawnego do nieruchomości objętych niniejszymi regulacjami (jak również innymi rozstrzygnięciami w przedmiocie przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). Nie można wykluczyć, że w stosunku do nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Grupy mogą zostać wszczęte przez byłych właścicieli nieruchomości (lub ich następców prawnych) postępowania związane z kwestionowaniem prawidłowości nabycia powyższych nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Uznanie zasadności powyższych roszczeń w toku wskazanych wyżej postępowań może doprowadzić w konsekwencji do pozbawienia Grupy tytułu prawnego do nieruchomości, co w rezultacie uniemożliwi realizację na ich obszarze przedsięwzięć deweloperskich. Ponadto nie można również wykluczyć, że tytuł prawny spółek z Grupy do nieruchomości przeznaczonych na cele prowadzenia działalności przez spółki z Grupy może zostać zakwestionowany przez osoby trzecie dochodzące stwierdzenia nabycia tytułu prawnego do powyższych nieruchomości w drodze zasiedzenia. Dochodzenie roszczeń związanych ze stwierdzeniem nabycia przez osoby trzecie tytułu prawnego do powyższych nieruchomości przez zasiedzenie, może stanowić źródło postępowań spornych między spółkami z Grupy a osobami trzecimi. Uznanie zasadności powyższych roszczeń osób trzecich w toku wskazanych wyżej postępowań może doprowadzić w konsekwencji do pozbawienia Grupy tytułu prawnego do nieruchomości, co w rezultacie uniemożliwi realizację na ich obszarze przedsięwzięć deweloperskich. Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko związane z hipotekami ustanowionymi na nieruchomościach Grupy Nieruchomości stanowiące własność lub będące przedmiotem użytkowania wieczystego spółek z Grupy są obciążone hipotekami. W związku z powyższym wierzyciele hipoteczni, w przypadku gdy zobowiązania wynikające z zawartych umów, z których wierzytelności zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipotek, nie zostaną w określonym terminie spełnione, będą mogli dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości Grupy na drodze postępowania egzekucyjnego. Istnieje więc ryzyko utraty tytułu prawnego do nieruchomości Grupy w następstwie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości wszczętego przez wierzycieli w celu zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipotekami. Utrata tytułu prawnego do nieruchomości uniemożliwi realizację przez spółki Grupy przedsięwzięć deweloperskich na ich obszarze. Okoliczność ta może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz ryzyko związane z koniecznością ponoszenia innych świadczeń publicznoprawnych związanych z nieruchomościami Część nieruchomości Grupy stanowi przedmiot użytkowania wieczystego. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczania pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat rocznych. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest ustalana na podstawie wartości danej nieruchomości oraz stawki procentowej zależnej od sposobu wykorzystania nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, właściciele nieruchomości (tj. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki) mogą z urzędu dokonywać aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego poprzez oszacowanie wartości nieruchomości, obliczenie opłaty w oparciu o tę wartość i skierowanie do użytkownika wieczystego pisemnego wypowiedzenia wysokości opłaty. Aktualizacja może 4344 być dokonywana nie częściej niż raz na trzy lata. Nie można więc wykluczyć, że opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z których korzystają spółki z Grupy, zostaną podwyższone. W konsekwencji spółki z Grupy mogą zostać obciążone wyższymi niż dotychczasowe kosztami utrzymania nieruchomości. Należy również zauważyć, że kwestionowanie przez spółki z Grupy zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (jak również terminu obowiązywania opłaty w zmienionej wysokości) może stanowić podstawę do wszczęcia przez spółki z Grupy postępowań spornych w tym zakresie. Źródłem postępowań spornych z podmiotami, na rzecz których powinny być uiszczane opłaty z tytułu użytkowania wieczystego może być także nienależyte wywiązywanie się przez spółki z Grupy ze zobowiązań wynikających z uiszczania opłaty za użytkowanie wieczyste. W toku postępowań związanych z nienależytym wykonaniem zobowiązań z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste podmioty dochodzące roszczeń z tego tytułu mogą wystąpić również o obciążenie nieruchomości spółek z Grupy hipotekami przymusowymi. Dochodzenie roszczeń z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego z nieruchomości, na których zostały ustanowione hipoteki przymusowe (na zabezpieczenie roszczeń z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste) może w konsekwencji doprowadzić do utraty przez spółki z Grupy tytułu prawnego do nieruchomości obciążonych hipotekami przymusowymi. Na dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF spółki z Grupy są stroną postępowań m.in. z ANR, dotyczących wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, które w przypadku negatywnego dla spółek z Grupy rozstrzygnięcia, mogą wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Istotne ryzyko związane z koniecznością ponoszenia przez spółki Grupy opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości może wiązać się również ze zbyciem przez spółki Grupy nieruchomości dokonanym po zmianie postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym właściciel lub użytkownik wieczysty zbywający nieruchomość, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zobowiązany jest do zapłaty renty planistycznej, której wysokość nie może przekraczać 30% wzrostu wartości nieruchomości. Gmina może dochodzić zapłaty renty planistycznej w terminie pięciu lat od powstania zobowiązania. Powyższe okoliczności mogą wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy. Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej Polisy ubezpieczeniowe, które Grupa posiada, mogą nie zabezpieczać Grupy przed wszystkimi stratami, jakie Grupa może ponieść w związku z prowadzeniem swojej działalności. Niektóre rodzaje ubezpieczeń mogą okazać się w ogóle niedostępne bądź niedostępne na komercyjnie uzasadnionych warunkach. Wobec powyższego, ochrona ubezpieczeniowa, jaką Grupa posiada może nie być wystarczająca dla pełnej rekompensaty poniesionych strat. W przypadku, gdy wystąpi szkoda nieobjęta ochroną ubezpieczeniową lub szkoda przewyższająca sumę ubezpieczenia, wówczas Grupa może stracić kapitał, który został zainwestowany w dany projekt, jak również zakładany przyszły przychód z tego projektu. Ponadto, Grupa może zostać zobowiązana do naprawienia szkód poniesionych w wyniku zdarzeń, które nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową. Grupa nie może także zapewnić, że w przyszłości nie powstaną przewyższające limity ochrony ubezpieczeniowej istotne szkody. Wszystkie szkody, które nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową lub które przewyższają wartość ochrony ubezpieczeniowej mogą wywierać istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz wyniki działalności. 4445 CZYNNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ISTOTNE DLA OCENY RYZYK RYNKOWYCH ZWIĄZANYCH Z OBLIGACJAMI EMITOWANYMI W RAMACH PROGRAMU Ryzyka dotyczące wartości rynkowej Obligacji Wcześniejszy wykup Obligacji Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji może obniżyć ich wartość rynkową. W okresie, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, wartość rynkowa Obligacji co do zasady nie powinna wzrosnąć znacząco ponad wartość, po której Emitent może dokonać ich wcześniejszego wykupu. Taka sytuacja może nastąpić również w okresie poprzedzającym okres, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. Można się spodziewać, że Emitent skorzysta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji w sytuacji, gdy jego potencjalne koszty finansowania będą niższe niż oprocentowanie Obligacji. W takim okresie inwestor może nie mieć możliwości zainwestowania środków uzyskanych z wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stopę zwrotu w takiej wysokości jak stopa zwrotu od Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Emisja z dyskontem lub premią Wartość rynkowa Obligacji emitowanych z dyskontem lub premią w stosunku do wartości nominalnej może być bardziej zmienna niż wartość rynkowa Obligacji, które nie zostały wyemitowane z dyskontem lub premią w stosunku do wartości nominalnej. Co do zasady, im dłuższy jest termin wykupu takich Obligacji, tym większa powinna być zmienność ich wartości rynkowej. Zmiana prawa polskiego lub praktyki organów administracji publicznej Warunki Emisji Obligacji zostały sporządzone na podstawie prawa polskiego obowiązującego w dniu zatwierdzenia niniejszego Prospektu przez KNF. Nie można wykluczyć, że zmiany w polskim prawie lub praktyce organów administracji publicznej po dniu zatwierdzenia niniejszego Prospektu przez KNF mogą negatywnie wpłynąć na wartość rynkową Obligacji. Ryzyko braku zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy w przypadku upadłości Emitenta Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone i Emitent nie ma obowiązku ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z Obligacji. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta wierzytelności obligatariuszy będą zaspokajane po zaspokojeniu wierzytelności innych, uprzywilejowanych wierzycieli Emitenta, w tym wierzycieli, na rzecz których ustanowiono zabezpieczenia na majątku Emitenta. W związku z tym istnieje ryzyko, że wierzytelności obligatariuszy w przypadku upadłości Emitenta i braku aktywów wystarczających na zaspokojenie wszystkich wierzycieli Emitenta nie zostaną zaspokojone w całości lub w części. Ryzyka związane z rynkiem Brak obrotu na rynku wtórnym lub jego niska płynność W dniu emisji danej serii Obligacji może nie istnieć obrót na rynku wtórnym dla takich Obligacji i istnieje możliwość, że taki obrót nigdy się nie rozpocznie. Jeśli obrót na rynku wtórnym się rozpocznie, płynność na 4546 rynku wtórnym może być mała. W związku z tym inwestor może mieć trudności z łatwym zbyciem Obligacji lub zbyciem Obligacji po cenie, która zapewniłaby mu dochód z inwestycji w Obligacje porównywalny z dochodem, który mógłby osiągnąć, gdyby zainwestował w inne instrumenty finansowe, dla których rozwinął się płynny rynek wtórny. Stopy procentowe mogą wpłynąć na bieżącą wartość Obligacji o stałym oprocentowaniu Obligacje o stałym oprocentowaniu narażone są w znacznie większym stopniu na zmianę bieżącej wartości związanej ze zmianą stóp procentowych, niż Obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Wzrost stóp procentowych, a w szczególnym przypadku wzrost powyżej stopy procentowej, według której oprocentowane są Obligacje o stałym oprocentowaniu, może negatywnie wpłynąć na bieżącą wartość tych Obligacji. Ryzyka prawne dotyczące Obligacji Polskie przepisy podatkowe są skomplikowane i niejasne, co w efekcie może prowadzić do sporów z organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej odnośnie ich stosowania Niektóre przepisy polskiego prawa podatkowego są skomplikowane, niejasne oraz podlegają częstym zmianom. Powoduje to brak pewności w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz niesie ze sobą ryzyko błędów. Na gruncie obecnych przepisów polskiego prawa podatkowego często możliwa jest różna, niekiedy rozbieżna wykładnia niektórych przepisów przez podatników i organy. Może to prowadzić do sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej na gruncie wykładni lub stosowania przez Emitenta przepisów prawa podatkowego. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Emitenta może powodować pogorszenie jego sytuacji finansowej, a w efekcie negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. Częste zmiany przepisów podatkowych w szczególności te wprowadzane z niewystarczającym vacatio legis mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz utrudniać jego bieżącą działalność. Istnieje ryzyko, że wprowadzenie nowych przepisów prawa podatkowego lub ich zmiana może skutkować powstaniem znaczących kosztów wymuszonych okolicznościami związanymi z dostosowaniem się do takich nowych lub zmienionych przepisów lub kosztów związanych z niestosowaniem się do nich. Oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż Obligacji mogą zostać zawieszone Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, może: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia; lub (iii) opublikować, na koszt Emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku, gdy: (i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób 4647 naruszałyby interesy inwestorów; (ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta; (iii) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta; lub (iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Obligacje mogą nie być dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, może (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; lub (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku, gdy: (i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; (ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta; (iii) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta; lub (iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. Zgodnie z 10 Regulaminu Rynku Regulowanego, rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, zarząd GPW bierze pod uwagę (i) sytuację finansową Emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta; (ii) perspektywy rozwoju Emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania; (iii) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta; (iv) warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w 35 Regulaminu Rynku Regulowanego; oraz (v) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. W przypadku, gdy zarząd GPW stwierdzi, że któraś z tych przesłanek nie jest spełniona, zarząd GPW może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. Dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub rozpoczęcie notowań Obligacji na rynku regulowanym może zostać wstrzymane Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. 4748 Wstrzymanie dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub rozpoczęcia notowań Obligacji na rynku regulowanym może prowadzić do spadku wartości Obligacji lub zmniejszenia płynności Obligacji. Obrót Obligacjami może zostać zawieszony Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 30 Regulaminu Rynku Regulowanego, zarząd GPW może zawiesić obrót Obligacjami na okres do trzech miesięcy: (i) na wniosek Emitenta; (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; lub (iii) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. zarząd GPW zawiesza obrót Obligacjami na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zawieszenie obrotu Obligacjami na Rynku Regulowanym może prowadzić do spadku wartości Obligacji lub zmniejszenia płynności Obligacji. Obligacje mogą zostać wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub na Emitenta może zostać nałożona kara pieniężna Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczących m. in. sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego, sporządzenia i publikacji aneksu do prospektu emisyjnego lub niewypełniania obowiązków informacyjnych, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas oznaczony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości PLN lub zastosować sankcję wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym i karę pieniężną łącznie. Zgodnie z art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczących wydanego przez KNF nakazu wstrzymania oferty publicznej, zakazu rozpoczęcia oferty publicznej, nakazu wstrzymania ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, zakazu ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, zakazu udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, nakazu wstrzymania rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwania prowadzenia akcji promocyjnej lub zakazu prowadzenia akcji promocyjnej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości PLN. Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych lub obowiązku prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych, określonych 4849 w art. 157, 158 oraz 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nałożyć karę pieniężną do wysokości PLN albo wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym i nałożyć karę pieniężną do wysokości PLN. Zgodnie z 31 Regulaminu Rynku Regulowanego, zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona; (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rynku Regulowanego warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku; (ii) jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie; (iii) na wniosek Emitenta; (iv) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; (vii) jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym; (viii) wskutek podjęcia przez Emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; lub (ix) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Wykluczenie Obligacji z obrotu na rynku regulowanym może prowadzić do spadku wartości Obligacji lub zmniejszenia płynności Obligacji. 4950 DOKUMENTY WŁĄCZONE PRZEZ ODESŁANIE Poniższe dokumenty, które zostały opublikowane przez Emitenta zostają włączone przez odesłanie i stanowią część niniejszego Prospektu: 1. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2013 r., wraz z opinią biegłego rewidenta; 2. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2014 r., wraz z opinią biegłego rewidenta; 3. niezbadane skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.; 4. niezbadane skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. Emitent, po publikacji niniejszego Prospektu, może, zgodnie z art. 16 Dyrektywy Prospektowej, sporządzić i złożyć do zatwierdzenia przez KNF aneks do Prospektu. Informacje zawarte w takim aneksie (lub zawarte w dokumentach włączonych do aneksu przez odesłanie) będą, w odpowiednim zakresie, modyfikować lub zastępować informacje zawarte w niniejszym Prospekcie lub dokumencie włączonym do Prospektu przez odesłanie. Wszelkie zmienione lub zastąpione stwierdzenia będą stanowiły część niniejszego Prospektu jedynie w ich zmienionym lub nowym brzmieniu. Opublikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: Opublikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania finansowego jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: Opublikowane skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: Opublikowane skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: Kopie dokumentów włączonych przez odesłanie są także dostępne w siedzibie Emitenta, w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37. 5051 WARUNKI EMISJI OBLIGACJI Niniejszy dokument (Warunki Emisji), został zatwierdzony uchwałą zarządu Emitenta nr 39/2015 z dnia 18 maja 2015 r. i dotyczy wszystkich obligacji (Obligacje) emitowanych przez Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni w ramach programu emisji obligacji (Program). Szczegółowe parametry danej serii Obligacji zostaną określone w Ostatecznych Warunkach, które powinny być czytane łącznie z niniejszymi Warunkami Emisji. Niniejsze Warunki Emisji i Ostateczne Warunki dla danej serii Obligacji stanowią warunki emisji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach oraz warunki emisji obligacji w rozumieniu art. 6 Nowej Ustawy o Obligacjach. Niniejsze Warunki Emisji zostały sporządzone w Gdyni w dniu 18 maja 2015 r. 1. DEFINICJE I WYKŁADNIA 1.1 Definicje W niniejszych Warunkach Emisji: Agent ds. Dokumentacji oznacza podmiot wskazany w Ostatecznych Warunkach, do którego Emitent będzie przekazywał wydruki dokumentów na podstawie art. 16 Nowej Ustawy o Obligacjach. Banki Referencyjne oznacza podmioty wskazane w Ostatecznych Warunkach. Depozyt oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW. Dyskonto oznacza różnicę pomiędzy wartością nominalną jednej Obligacji Zerokuponowej a ceną emisyjną jednej Obligacji Zerokuponowej. Dzień Emisji oznacza dzień wskazany w Ostatecznych Warunkach. Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w Ostatecznych Warunkach. Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW, banki oraz podmioty prowadzące Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji. Dzień Rozpoczęcia Naliczania Odsetek oznacza dzień wskazany w Ostatecznych Warunkach. Dzień Ustalenia Praw oznacza, o ile aktualnie obowiązujące regulacje KDPW nie stanowią inaczej, szósty Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem złożenia przez Obligatariuszy żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z paragrafem 11.2, żądania natychmiastowego wykupu zgodnie z paragrafem 12.1(a) dla Obligacji emitowanych do 30 czerwca 2015 r. lub odpowiednio paragrafem 12.2(a) oraz 12.2(b) dla Obligacji emitowanych od 1 lipca 2015 r. lub otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu, dzień złożenia żądania natychmiastowego wykupu lub dzień otwarcia likwidacji Emitenta. Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza, o ile aktualnie obowiązujące regulacje KDPW lub GPW nie stanowią inaczej, trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa. Dzień Wcześniejszego Wykupu oznacza dzień, w którym Obligacje stają się wymagalne przed Dniem Wykupu w związku ze złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z paragrafem52 Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w Ostatecznych Warunkach. GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, Warszawa. Marża oznacza marżę, stanowiącą składową zmiennej Stopy Procentowej, określoną w Ostatecznych Warunkach. MSSF oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej publikowane przez radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB International Accounting Standards Board). Nowa Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zmianami). Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji. Obligacje o Stałej Stopie Procentowej oznacza Obligacje, od których odsetki są naliczane według stałej Stopy Procentowej. Obligacje o Zmiennej Stopie Procentowej oznacza Obligacje, od których odsetki są naliczane według zmiennej Stopy Procentowej. Obligacje Zerokuponowe oznacza Obligacje, od których nie są naliczane odsetki. Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Rozpoczęcia Naliczania Odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dzień), z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na podstawie paragrafu 11.2 lub 12 ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość. Papiery Dłużne oznaczają obligacje, weksle lub inne podobne do nich papiery wartościowe lub instrumenty finansowe, które są wystawiane bądź emitowane zgodnie z jakimkolwiek prawem w celu pozyskania środków finansowych, z wyłączeniem weksli własnych in blanco tak długo jak nie zostały uzupełnione. Podmiot Zależny oznacza spółkę zależną w rozumieniu art. 4 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Podstawowa Działalność Gospodarcza oznacza realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, mieszkaniową działalność deweloperską oraz sprzedaż i wynajem nieruchomości i lokali. Poświadczenie Zgodności oznacza dokument podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta zawierający wysokość Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto, która to wysokość przedstawiona jest z dokładnością do jednej setnej, wraz ze wskazaniem: (a) (b) odpowiednich pozycji w Sprawozdaniach Finansowych, w oparciu o które takich kalkulacji dokonano; lub dodatkowych informacji potrzebnych do wyliczenia wysokości Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto, jeżeli takie informacje nie są dostępne w Sprawozdaniu Finansowym. Przypadek Naruszenia oznacza każde zdarzenie określone w paragrafie53 Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowym. Rozporządzenie oznacza sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę lub inne zbycie lub rozporządzenie całości lub części majątku lub praw w ramach jednej transakcji jak i wielu transakcji. Rynek Regulowany oznacza rynek regulowany dla dłużnych papierów wartościowych prowadzony przez GPW. Skonsolidowane Kapitały Własne oznacza skonsolidowane kapitały własne Emitenta wykazane w Sprawozdaniu Finansowym. Sprawozdania Finansowe oznacza dane finansowe, prawne i ekonomiczne przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawartym w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, publikowanym przez Emitenta zgodnie i w zakresie ustalonym przez przepisy obowiązujące go jako spółkę publiczną, w skład których wchodzą m.in. skonsolidowany bilans i rachunek zysków i strat, przygotowane zgodnie z MSSF; jako Sprawozdanie Finansowe za drugi kwartał uważać się będzie skonsolidowany raport półroczny Emitenta; jako Sprawozdanie Finansowe za czwarty kwartał uważać się będzie skonsolidowany raport roczny Emitenta. Przedmiotowe zasady określające standardy sporządzania Sprawozdań Finansowych obowiązują bez względu na to czy Emitent zachowa status spółki publicznej. Stopa Bazowa oznacza, wyrażoną w procentach w skali roku, stopę procentową WIBOR podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów w PLN o długości wskazanej w Ostatecznych Warunkach, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny w Dniu Roboczym poprzedzającym Dzień ustalenia Stopy Procentowej, lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową. Stopa Procentowa oznacza stopę procentową, na podstawie której będzie ustalana kwota odsetek od Obligacji o Stałej Stopie Procentowej lub Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej. Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 730, ze zmianami). Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zmianami). Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zmianami). Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto oznacza relację Zadłużenia Finansowego Netto do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych, ustaloną w oparciu o ostatnio dostępne Sprawozdanie Finansowe lub inne informacje potrzebne do wyliczenia wysokości Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto, jeżeli takie informacje nie są dostępne w oparciu o Sprawozdanie Finansowe, obliczony zgodnie z paragrafem 15. Zabezpieczenie oznacza hipotekę, zastaw (zwykły, rejestrowy, finansowy), przewłaszczenie na zabezpieczenie lub jakiekolwiek inne zabezpieczenie rzeczowe. Zadłużenie Finansowe oznacza rzeczywiste, tj. przedstawione w ostatnim Sprawozdaniu Finansowym, zobowiązanie bilansowe lub pozabilansowe do zapłaty wskazanej w tym sprawozdaniu kwoty wynikające z umowy pożyczki, leasingu, factoringu, kredytu, Papierów Dłużnych, udzielonego poręczenia lub 5354 gwarancji, przystąpienia do długu lub przejęcia zobowiązań lub inne zobowiązanie finansowe wynikające z zawartej transakcji pochodnej nie będącej zabezpieczeniem w stosunku 1:1 (jeden do jednego) innej transakcji zawieranej przez Emitenta lub inny podmiot objęty Sprawozdaniem Finansowym w toku zwykłej działalności operacyjnej; przy czym dla uniknięcia wątpliwości jako Zadłużenie Finansowe nie będzie traktowane zobowiązanie do zapłaty wskazane w niniejszej definicji zaciągnięte przez jakikolwiek podmiot objęty Sprawozdaniem Finansowym w stosunku do innego podmiotu objętego Sprawozdaniem Finansowym. Zadłużenie Finansowe Netto oznacza Zadłużenie Finansowe pomniejszone o: (a) (b) (c) gotówkę; ekwiwalenty pieniężne; oraz skarbowe papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, których strategia inwestycyjna przewiduje inwestowanie w skarbowe papiery wartościowe w wysokości co najmniej 70%, w zakresie w jakim pozycje, o których mowa w punktach (a) - (c), nie są w żaden sposób ograniczone co do dysponowania przez jakikolwiek podmiot bądź obciążone na czyjąkolwiek rzecz, osoby lub podmiotu gdzie pozycje, o których mowa w punktach (a) - (c) ustalone są na podstawie ostatniego Sprawozdania Finansowego. 1.2 Zasady wykładni W niniejszych Warunkach Emisji: (a) (b) (c) odniesienia do paragrafu lub załącznika stanowią odniesienia do paragrafu lub załącznika niniejszych Warunków Emisji; odniesienia do Obligatariuszy należy interpretować także jako odniesienia do każdego Obligatariusza i odwrotnie; odniesienia do: (i) (ii) niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu ze zmianami; oraz przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia ze zmianami lub innego przepisu, który zastąpi dany przepis, ustawę lub rozporządzenie; oraz (d) tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych paragrafów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji. 2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 2.1 Postanowienia dotyczące Obligacji emitowanych do 30 czerwca 2015 r. (włącznie) (a) Obligacje są emitowane zgodnie z Ustawą o Obligacjach, na podstawie uchwały Zarządu nr 27/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., uchwały Zarządu nr 39/2015 z dnia 18 maja 2015 r. oraz uchwał Zarządu zatwierdzających emisje poszczególnych serii Obligacji. (b) Obligacje są oferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. 5455 2.2 Postanowienia dotyczące Obligacji emitowanych od 1 lipca 2015 r. (a) (b) Obligacje są emitowane zgodnie z Nową Ustawą o Obligacjach, na podstawie uchwały Zarządu nr 27/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz uchwał Zarządu zatwierdzających emisje poszczególnych serii Obligacji. Obligacje są oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Nowej Ustawy o Obligacjach. 3. OPIS ŚWIADCZENIA Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz Obligatariusza świadczenie pieniężne w wysokości i terminach określonych w Warunkach Emisji i Ostatecznych Warunkach. Miejscem spełnienia świadczenia jest Warszawa. 4. FORMA I MIEJSCE EMISJI (a) (b) (c) (d) Obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu. Obligacje emitowane są w Warszawie. Obligacje są Obligacjami niezabezpieczonymi. Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie w Dniu Emisji. 5. STATUS OBLIGACJI Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa. 6. TYTUŁ PRAWNY ORAZ PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI Ustalenie praw z Obligacji oraz przenoszenie Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 7. OPROCENTOWANIE Ostateczne Warunki danej serii wskażą, czy Obligacje tej serii są Obligacjami o Zmiennej Stopie Procentowej, Obligacjami o Stałej Stopie Procentowej albo Obligacjami Zerokuponowymi. 7.1 Oprocentowanie Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej Obligacje o Zmiennej Stopie Procentowej są oprocentowane. Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i płatne w każdym Dniu Płatności Odsetek. (a) Zmienna Stopa Procentowa Z zastrzeżeniem paragrafu (d), zmienna Stopa Procentowa zostanie ustalona w następujący sposób: 5556 (i) (ii) (iii) (iv) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Emitent ustali Stopę Bazową. Jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna, Emitent zwróci się do mbank S.A. o uzyskanie od Banków Referencyjnych stóp procentowych dla depozytów w PLN o długości odpowiadającej długości okresu odsetkowego, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. Zmienna Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży albo, jeżeli Stopa Bazowa nie jest dostępna i Emitent, za pośrednictwem, mbanku S.A. uzyskał stopy procentowe oferowane przez co najmniej trzy Banki Referencyjne, sumie Marży i średniej arytmetycznej (zaokrąglonej do drugiego miejsca po przecinku, przy czym 0,005 lub więcej zaokrągla się w górę) stóp procentowych zaoferowanych przez Banki Referencyjne. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego Stopy Procentowej w sposób wskazany w paragrafach (i) i (ii) powyżej, Stopa Procentowa w tym Okresie Odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o ostatnią dostępną Stopę Bazową. W przypadku gdy Stopa Bazowa lub stopa procentowa ustalona na podstawie kwotowań Banków Referencyjnych jest mniejsza niż zero, dla potrzeb ustalenia zmiennej Stopy Procentowej przyjmuje się, że Stopa Bazowa wynosi zero. (b) Ustalenie kwoty odsetek Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu zmiennej Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez zmienną Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę). (c) Ogłoszenie Zmiennej Stopy Procentowej i kwoty odsetek Obligatariusze zostaną powiadomieni o wysokości Stopy Procentowej i kwocie odsetek za dany Okres Odsetkowy za pośrednictwem Rynku Regulowanego. (d) Stopa Procentowa w przypadku opóźnienia W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość Stopy Procentowej dla odsetek narastających po Dniu Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), w którym miała nastąpić płatność odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych. 7.2 Oprocentowanie Obligacji o Stałej Stopie Procentowej Obligacje o Stałej Stopie Procentowej są oprocentowane. Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i płatne w każdym Dniu Płatności Odsetek. (a) Ustalenie kwoty odsetek Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez stałą Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę). 5657 (b) Ogłoszenie kwoty odsetek Obligatariusze zostaną powiadomieni o kwocie odsetek za dany Okres Odsetkowy za pośrednictwem Rynku Regulowanego. (c) Stopa Procentowa w przypadku opóźnienia W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość Stopy Procentowej dla odsetek narastających po Dniu Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), w którym miała nastąpić płatność odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych. 7.3 Obligacje Zerokuponowe Obligacje Zerokuponowe nie są oprocentowane. 8. PŁATNOŚCI (a) (b) (c) (d) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych lub Rachunki Zbiorcze. W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych niewystarczających na pełne pokrycie płatności z tytułu Obligacji, płatność zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy posiadających Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw. Zasady dokonywania płatności: (i) (ii) (iii) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. W szczególności, wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji emitowanych do dnia 30 czerwca 2015 r. (włącznie) może być ograniczona przez przepisy określające maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej. Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności. Płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy. 9. PODATKI (a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej. 5758 (b) Jeżeli istnieje obowiązek potrącenia lub odliczenia jakiegokolwiek podatku, a Obligatariusz nie przekaże podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw, informacji i dokumentów, w tym aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, niezbędnych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości. 10. WYKUP OBLIGACJI 10.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 10.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emitent może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Wykup Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem może dotyczyć co najmniej 25 procent Obligacji wyemitowanych w danej serii. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta może nastąpić w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w Ostatecznych Warunkach. Jeżeli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji nie później niż 30 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym zamierza wykupić Obligacje. Wcześniejszy wykup Obligacji o Stałej Stopie Procentowej lub wcześniejszy wykup Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość nominalna lub, odpowiednio, cena emisyjna, Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z regulacjami KDPW. 11. PRZYPADKI NARUSZENIA 11.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) Naruszenie Zadłużenia Finansowego: Jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta na kwotę przewyższającą łącznie PLN: (i) (ii) stanie się wymagalne i płatne przed jego pierwotnym terminem wymagalności z powodu wystąpienia przypadku naruszenia warunków takiego Zadłużenia Finansowego (opisanego w jakikolwiek sposób); lub zachodzą okoliczności, wskutek których wierzyciel może spowodować, że takie Zadłużenie Finansowe stanie się wymagalne i płatne przed jego pierwotnym terminem wymagalności. Do naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie nie dochodzi, jeśli Zadłużenie Finansowe Emitenta stanie się wymagalne i płatne na podstawie uzgodnienia wcześniejszej jego spłaty, dokonanego przez Emitenta i wierzyciela, z zastrzeżeniem zdarzenia, w którym Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub rozpocznie negocjacje z powodu trudności finansowych z jednym lub wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu. (b) Działania wierzycieli Dokonano jakiegokolwiek zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji w stosunku do składnika lub składników majątku Emitenta na łączną kwotę przekraczającą PLN i Emitent, w terminie dziesięciu Dni Roboczych od dnia orzeczenia, na podstawie którego dokonano zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji, nie spłacił wierzytelności, która była podstawą tego zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji. 5859 (c) Niewypłacalność, postępowanie upadłościowe i naprawcze W przypadku gdy: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Jakikolwiek wierzyciel Emitenta złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, chyba że taki wniosek będzie bezzasadny, złożony pochopnie lub w złej wierze i Emitent podejmie czynności mające doprowadzić do oddalenia lub odrzucenia takiego wniosku, a oddalenie lub odrzucenie takiego wniosku nastąpi w terminie nie późniejszym niż 90 dni od jego złożenia; Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości; Emitent złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego; Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność; lub Emitent podejmie działania (obejmujące między innymi złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie walnego zgromadzenia) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. (d) Niewykonanie orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych Emitent nie wykonał jakiejkolwiek ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu, od których nie przysługuje środek zaskarżenia, nakazujących łącznie zapłatę kwoty przekraczającej równowartość PLN; (e) Zaprzestanie prowadzenia działalności Grupa zaprzestanie prowadzenia w całości lub w części Podstawowej Działalności Gospodarczej. (f) Inne Zabezpieczenia Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny ustanowi lub udzieli Zabezpieczenia zabezpieczającego zobowiązania podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Emitenta lub Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny ustanowi lub udzieli Zabezpieczenia zabezpieczającego zobowiązania odpowiednio Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego nie związane z Podstawową Działalnością Gospodarczą. Zapisy tego ustępu nie mają zastosowania do Zabezpieczenia ustanowionego: (i) (ii) na zabezpieczenie finansowania uzyskiwanego w celu spłaty obligacji emitowanych w ramach Programu; lub w celu całkowitego refinansowania istniejącego zabezpieczonego Zadłużenia Finansowego, według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu. W celu uniknięcia wątpliwości, Zabezpieczenie ustanowione na zabezpieczenie finansowania uzyskanego przez Emitenta lub jakikolwiek Podmiot Zależny w celu realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków lub inną działalnością deweloperską Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego nie stanowi naruszenia niniejszego ustępu. (g) Poręczenie i gwarancje Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za dług podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Emitenta lub Emitent lub jakikolwiek Podmiot Zależny udzieli gwarancji lub poręczenia lub przystąpi 5960 do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za zobowiązanie odpowiednio Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego nie związane z Podstawową Działalnością Gospodarczą. Zapisy tego ustępu nie mają zastosowania do gwarancji lub poręczenia, udzielonych: (i) (ii) (iii) na zabezpieczenie finansowania uzyskanego w celu spłaty obligacji emitowanych w ramach Programu; w celu całkowitego refinansowania istniejącego zabezpieczonego Zadłużenia Finansowego według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu; lub w związku z realizacją projektu budowlanego związanego ze wznoszeniem budynków, jeżeli: (A) (B) Emitent lub Podmiot Zależny będzie udziałowcem w spółce celowej realizującej ten projekt; oraz Emitent lub Podmiot Zależny będzie deweloperem w tym projekcie. W celu uniknięcia wątpliwości, gwarancja lub poręczenie udzielone na zabezpieczenie finansowania uzyskanego przez Emitenta lub jakikolwiek Podmiot Zależny w celu realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków lub inną działalnością deweloperską Emitenta lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego nie stanowi naruszenia niniejszego ustępu. (h) Naruszenie Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto przekroczy wartość 0,55. (i) Przekazywanie Poświadczeń Zgodności Emitent nie przekaże Poświadczenia Zgodności zgodnie z paragrafem 15 i opóźnienie w przekazaniu Poświadczenia Zgodności będzie trwało dłużej niż trzy Dni Robocze. (j) Inne obligacje W odniesieniu do innych obligacji emitowanych w ramach Programu wystąpi przypadek naruszenia warunków emisji, zdefiniowany w warunkach emisji tych obligacji. (k) Wykluczenie z obrotu na Rynku Regulowanym Zostanie podjęta jakakolwiek decyzja lub uchwała o wykluczeniu Obligacji z obrotu na Rynku Regulowanym lub Emitent złoży wniosek o wykluczenie Obligacji z obrotu na Rynku Regulowanym. (l) Podział Emitenta Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o podziale Emitenta lub zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Emitenta w celu podjęcia takiej uchwały. (m) Rozporządzenie majątkiem 6061 (a) Jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych Emitent dokona Rozporządzenia, chyba że Rozporządzenie nastąpi na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, a zbywany majątek lub prawa według swojej wartości rynkowej zostaną zastąpione innymi aktywami lub prawami o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej. (n) Dywidenda Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy: (i) (ii) w wysokości przekraczającej 30 procent zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy; lub w jakiejkolwiek wysokości, jeżeli skonsolidowany zysk Emitenta za dany rok obrotowy jest niższy niż PLN. Emitent może określić w Ostatecznych Warunkach, na podstawie uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii, dodatkowe Przypadki Naruszenia dla danej serii Obligacji, oprócz Przypadków Naruszenia określonych w punktach 11.1(a) 11.1(n) powyżej Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) (b) (c) (d) (d) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji. Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu oraz załączyć świadectwo depozytowe oraz certyfikat rezydencji podatkowej, jeśli płatność na rzecz Obligatariusza podlega podatkowi u źródła a Obligatariusz chce skorzystać z obniżonej lub zerowej stawki tego podatku. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne w terminie pięciu dni od dnia doręczenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji o Stałej Stopie Procentowej lub Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do Dnia nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego Wcześniejszego Wykupu (wliczając ten dzień). (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (wliczając ten dzień). W przypadku W przypadku wcześniejszego wcześniejszego wykupu wykupu Obligacji Obligacji Zerokuponowych Zerokuponowych Emitent Emitent zapłaci zapłaci Obligatariuszowi Obligatariuszowi kwotę ustaloną kwotę zgodnie ustaloną z zgodnie poniższym z poniższym wzorem: wzorem: KW = WN (1 + r n ) 365 gdzie: gdzie: KW kwota wcześniejszego wykupu dla jednej Obligacji Zerokuponowej; KW kwota wcześniejszego wykupu dla jednej Obligacji Zerokuponowej; WN wartość nominalna jednej Obligacji Zerokuponowej; WN wartość nominalna jednej Obligacji Zerokuponowej; r rentowność Obligacji Zerokuponowej z Dnia Emisji i wskazana w Ostatecznych Warunkach r rentowność dotyczących Obligacji tej serii Obligacji Zerokuponowej Zerokuponowych; z Dnia Emisji oraz i wskazana w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii n Obligacji liczba dni Zerokuponowych; w okresie od Dnia oraz Wcześniejszego Wykupu (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wykupu (wliczając ten dzień). 12. NIEWYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZANIA I LIKWIDACJA EMITENTA 12.1 Postanowienia dotyczące Obligacji emitowanych do 30 czerwca 2015 r. (włącznie) 6162 WN wartość nominalna jednej Obligacji Zerokuponowej; r rentowność Obligacji Zerokuponowej z Dnia Emisji i wskazana w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii Obligacji Zerokuponowych; oraz n n liczba liczba dni dni w okresie w okresie od Dnia od Dnia Wcześniejszego Wcześniejszego Wykupu Wykupu (nie wliczając (nie wliczając tego dnia) tego do dnia) Dnia do Wykupu Dnia (wliczając Wykupu ten (wliczając dzień). ten dzień) NIEWYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZANIA I I LIKWIDACJA EMITENTA Postanowienia dotyczące dotyczące Obligacji Obligacji emitowanych do 30 do czerwca 30 czerwca r. (włącznie) r. (włącznie) (a) (a) (b) (b) (c) (c) Jeżeli Jeżeli Emitent Emitent nie wypełni nie wypełni w terminie, w terminie, w całości w lub całości w części, lub zobowiązań w części, zobowiązań pieniężnych wynikających pieniężnych z Obligacji, wynikających Obligatariusz z Obligacji, może Obligatariusz zażądać natychmiastowego może zażądać wykupu natychmiastowego posiadanych Obligacji. wykupu posiadanych Obligacji. W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje stają się natychmiast wymagalne. W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje stają się natychmiast wymagalne. W przypadku W przypadku natychmiastowego natychmiastowego wykupu wykupu Obligacji Obligacji o Stałej o Stałej Stopie Stopie Procentowej Procentowej lub Obligacji lub Obligacji o Zmiennej o Stopie Zmiennej Procentowej Stopie Emitent Procentowej zapłaci Emitent Obligatariuszowi zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie kwotę (i) wartości równą nominalnej sumie (i) wartości Obligacji oraz nominalnej (ii) kwoty Obligacji odsetek naliczonych oraz (ii) kwoty od dnia odsetek rozpoczęcia naliczonych Okresu od Odsetkowego dnia rozpoczęcia (nie Okresu wliczając Odsetkowego tego dnia) do dnia (nie dokonania wliczając natychmiastowego tego dnia) do dnia wykupu dokonania (wliczając natychmiastowego ten dzień). wykupu (wliczając ten dzień). (d) (d) W przypadku W przypadku natychmiastowego natychmiastowego wykupu Obligacji wykupu Zerokuponowych Obligacji Zerokuponowych Emitent zapłaci Emitent Obligatariuszowi zapłaci kwotę Obligatariuszowi ustaloną zgodnie kwotę z poniższym ustaloną zgodnie wzorem: z poniższym wzorem: KW = WN (1 + r n ) 365 gdzie: gdzie: KW kwota natychmiastowego wykupu dla jednej Obligacji Zerokuponowej; KW kwota natychmiastowego wykupu dla jednej Obligacji Zerokuponowej; WN wartość nominalna jednej Obligacji Zerokuponowej; WN wartość nominalna jednej Obligacji Zerokuponowej; r rentowność Obligacji Zerokuponowej z Dnia Emisji i wskazana w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii Obligacji Zerokuponowych; oraz r rentowność Obligacji Zerokuponowej z Dnia Emisji i wskazana w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii Obligacji Zerokuponowych; oraz n liczba dni w okresie od dnia dokonania natychmiastowego wykupu (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wykupu (wliczając ten dzień) WR: Postanowienia dotyczące Obligacji emitowanych od 1 lipca 2015 r. (a) (b) (c) (d) Jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż trzy dni. W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Nową Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby ich termin wykupu jeszcze nie nastąpił. W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji o Stałej Stopie Procentowej lub Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie (i) wartości nominalnej Obligacji 6263 (c) W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby ich termin wykupu jeszcze nie nastąpił. (e) (d) W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji o Stałej Stopie Procentowej lub Obligacji o oraz (ii) Zmiennej kwoty odsetek Stopie naliczonych Procentowej od dnia Emitent rozpoczęcia zapłaci Okresu Obligatariuszowi Odsetkowego kwotę (nie równą wliczając sumie tego (i) dnia) wartości do dnia dokonania nominalnej natychmiastowego Obligacji oraz (ii) wykupu kwoty (wliczając odsetek naliczonych ten dzień). od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do dnia dokonania natychmiastowego wykupu (wliczając ten dzień). W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji Zerokuponowych Emitent zapłaci Obligatariuszowi (e) W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji Zerokuponowych Emitent zapłaci kwotę ustaloną zgodnie z poniższym wzorem: Obligatariuszowi kwotę ustaloną zgodnie z poniższym wzorem: KW = WN (1 + r n ) 365 gdzie: gdzie: KW kwota natychmiastowego wykupu dla jednej Obligacji Zerokuponowej; KW kwota natychmiastowego wykupu dla jednej Obligacji Zerokuponowej; WN wartość nominalna jednej Obligacji Zerokuponowej; WN wartość nominalna jednej Obligacji Zerokuponowej; r rentowność Obligacji Zerokuponowej z Dnia Emisji i wskazana w Ostatecznych Warunkach r rentowność dotyczących Obligacji tej serii Zerokuponowej Obligacji Zerokuponowych; z Dnia Emisji i wskazana oraz w Ostatecznych Warunkach dotyczących tej serii Obligacji Zerokuponowych; oraz n liczba dni w okresie od dnia dokonania natychmiastowego wykupu (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wykupu (wliczając ten dzień). n liczba dni w okresie od dnia dokonania natychmiastowego wykupu (nie wliczając tego dnia) do Dnia 13. Wykupu ZAWIADOMIENIA (wliczając ten dzień) ZAWIADOMIENIA Zawiadomienia Obligatariuszy 13.1 Zawiadomienia Wszelkie Obligatariuszy zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta lub każdej innej, która ją zastąpi. Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą umieszczane na stronie internetowej 13.2 Zawiadomienia Emitenta Emitenta lub każdej innej, która ją zastąpi. Wszelkie zawiadomienia Obligatariuszy kierowane do Emitenta powinny być dokonywane 13.2 Zawiadomienia osobiście, Emitenta listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Emitenta wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie zawiadomienia Obligatariuszy kierowane do Emitenta powinny być dokonywane osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Emitenta wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym WR: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 14.1 Postanowienia dotyczące Obligacji emitowanych do 30 czerwca 2015 r. (włącznie) Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom swoje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Dokumenty te będą dostępne w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta www. polnord.pl lub każdej innej, która ją zastąpi Postanowienia dotyczące Obligacji emitowanych od 1 lipca 2015 r. (a) (b) Emitent będzie udostępniał Obligatariuszom informacje poufne, bieżące i okresowe zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Emitent przekaże dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu Nowej Ustawy o Obligacjach do Agenta ds. Dokumentacji. 6364 15. OBLICZANIE WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA FINANSOWEGO NETTO (a) Emitent będzie obliczał Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto według stanu na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu Finansowym. (b) Emitent opublikuje Poświadczenie Zgodności zawierające wyliczenie wysokości Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto w sposób wskazany w paragrafie 13.1, w terminie pięciu Dni Roboczych od opublikowania Sprawozdania Finansowego. 16. PRZEDAWNIENIE Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat. 17. PRAWO WŁAŚCIWE (a) (b) Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Emisji a obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW dotyczącymi spełniania świadczeń z tytułu Obligacji, wiążący charakter będą miały odpowiednie regulacje KDPW. 6465 PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z EMISJI OBLIGACJI Wpływy netto z każdej emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zmianę struktury zadłużenia Grupy oraz sfinansowanie rozwoju Grupy. Szczegółowe przeznaczenie wpływów netto z danej emisji Obligacji zostanie wskazane w Ostatecznych Warunkach Emisji dla danej serii Obligacji. Niniejsze wskazanie przeznaczenia wpływów z emisji Obligacji nie stanowi celu emisji w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Obligacjach ani celu emisji w rozumieniu art. 32 ust 1 Nowej Ustawy o Obligacjach. 6566 OPIS EMITENTA 1. INFORMACJE O EMITENCIE 1.1 Historia i rozwój emitenta (a) Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Nazwa prawna (statutowa) Emitenta Nazwa handlowa Emitenta POLNORD Spółka Akcyjna POLNORD S.A. Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest jego firma określona w 1 Statutu w brzmieniu: POLNORD Spółka Akcyjna. W obrocie Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu: POLNORD S.A. (art Kodeksu Spółek Handlowych i 1 Statutu). (b) Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny W dniu 12 maja 1983 r. Emitent, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, został wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział II Cywilny Nieprocesowy pod numerem RHB 337. W wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną Emitent został wpisany 26 kwietnia 1991 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy pod numerem RHB W dniu 5 września 2001 r. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Aktualnie sądem, w którym znajdują się akta rejestrowe Emitenta jest Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (c) Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Emitent funkcjonuje w formie spółki akcyjnej od dnia 26 kwietnia 1991 r. Emitent został utworzony na czas nieokreślony. (d) Siedziba, forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie i zgodnie, z którymi działa Emitent, kraj, siedziba oraz adres i numer telefonu jego siedziby. 6667 Firma: Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba i adres Emitenta: POLNORD S.A. spółka akcyjna Polska Gdynia, ul. Śląska 35/37, Gdynia Telefon: +48 (58) Faks: +48 (58) Adres Adres www: KRS: REGON: NIP: Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Emitent Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej, a także postanowień Statutu i innych regulacji wewnętrznych. (e) Najbardziej istotne zdarzenia w historii Emitenta Data Istotne zdarzenia 1977 r. Utworzenie Biura Generalnego Wykonawcy Eksportu Północ świadczącego usługi w zakresie budownictwa i usług technicznych poza granicami Polski r. Rejestracja w rejestrze przedsiębiorstw państwowych pod firmą Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Północ w Gdańsku r. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe Budownictwa i Usług Technicznych Północ sp. z o.o r. Rozpoczęcie działalności pod firmą Polnord r. Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 1992 r. Emitent rozpoczyna realizację pierwszej inwestycji na terenie Polski r Debiut akcji Emitenta na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6768 2001 r. Emitent zostaje wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego r. Połączenie Emitenta oraz spółki Budownictwo Energetyczne Energobudowa S.A. 1.2 Inwestycje 2006 r. Połączenie Emitenta oraz jego spółki zależnej Polnord-Dom sp. z o.o. realizującej inwestycje deweloperskie. Podpisanie przez Emitenta z Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni (Prokom Investments) tj. głównym akcjonariuszem Emitenta umowy inwestycyjnej regulującej dalszą współpracę w zakresie rozwoju działalności Emitenta w obszarze deweloperskim r. Podpisanie przez Emitenta z Prokom Investments oraz jej spółką zależną umowy, na podstawie której grupa Prokom Investments zobowiązała się do wniesienia aportem do Emitenta prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Wilanowie o łącznej powierzchni około m2 oraz udziałów w spółkach należących do podmiotów z grupy Prokom Investments. Aport został wniesiony w sierpniu 2007 r. Sprzedaż przez Emitent na rzecz spółki Pol-Aqua S.A. części przedsiębiorstwa służącej do prowadzenia działalności w zakresie generalnego wykonawstwa projektów budowlanych w celu koncentracji działalności Emitenta na projektach deweloperskich r. Połączenie Emitenta oraz Polnord Łódź I sp. z o.o. Polnord Łódź III sp. z o.o., Polnord Nieruchomości Inwestycyjne sp. z o.o. oraz PD Development sp. z o.o. w celu optymalizacji struktury kosztów Grupy i uzyskania oszczędności na poziomie kosztów ogólnego zarządu. Oferta publiczna akcji Emitenta. W wyniku oferty udział w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu podmiotów kontrolowanych przez Pana Ryszarda Krauze spadł poniżej 25%. Dokonano zmian w statucie Emitenta dotyczących liczby członków Rady Nadzorczej oraz zasad powoływania jej członków, które skutkowały utratą kontroli nad Emitentem przez Pana Ryszarda Krauze. Zmiany w statucie skutkowały również wprowadzeniem ograniczeń w zakresie zawierania przez Emitenta umów z Prokom Investments oraz podmiotami powiązanymi z tą spółką. (a) Opis głównych inwestycji Emitenta Podstawowe obszary działalności Emitenta oraz Grupy to budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz budowa i wynajem powierzchni biurowych. W ramach projektów mieszkaniowych Grupa oferuje mieszkania głównie w segmencie popularnym oraz mieszkania o podwyższonym standardzie. W ramach projektów komercyjnych Grupa oferuje powierzchnie biurowe zlokalizowane w kompleksie Wilanów Office Park. Projekty deweloperskie realizowane są przez Grupę za pośrednictwem spółek celowych, które zawiązuje Emitent samodzielnie lub z innymi partnerami. Swoją główną działalność Grupa koncentruje na najbardziej chłonnych i dynamicznie rozwijających się rynkach w Polsce tj. na terenie Warszawy, Trójmiasta, Olsztyna, Szczecina, Łodzi oraz Wrocławia. Poniżej, zaprezentowane zostały dane o działalności Grupy zarówno w segmencie mieszkaniowym jak i segmencie powierzchni biurowych. 6869 Projekty mieszkaniowe Poniżej zaprezentowana została tabela przedstawiająca informacje dotyczące liczby sprzedanych przez Grupę lokali mieszkalnych na poszczególnych projektach oraz ofertę Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. W całym 2014 r. spółki z Grupy sprzedały netto (na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych) lokale, z czego 329 lokali zostało sprzedanych w czwartym kwartale 2014 r. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ofercie Grupy było lokali. Projekt PUM (m²) Informacje ogólne Termin Liczba oddania do lokali użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) do od w tym r. w IV 2013 do kw. r r. Oferta na r. Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Emitenta WARSZAWA Projekty oddane do użytkowania Śródmieście Wilanów (bud. A) IV kw Śródmieście Wilanów (bud. C) III kw Projekty w realizacji Śródmieście Wilanów (bud. D) III kw. 2015* Neptun I II/III kw. 2015* Projekty w realizacji - rozpoczęte w 2014 r. Śródmieście Wilanów (bud. F) II kw. 2016* Śródmieście Wilanów (bud. E) IV kw. 2016* Neptun II IV kw. 2015* TRÓJMIASTO Projekty oddane do użytkowania Ostoja Myśliwska I - II Potoki I IV kw Potoki II IV kw Potoki III (bud. 1-3) IV kw Potoki III (bud. 4-5) II kw Sopocka Rezydencja I kw Dwa Tarasy I IV kw Śródmieście- Wilanów Śródmieście Wilanów Śródmieście Wilanów Polnord Ząbki Neptun Śródmieście Wilanów Śródmieście Wilanów Polnord Ząbki Neptun Polnord Apartamenty Polnord Apartamenty Polnord Apartamenty Polnord Apartamenty Polnord Apartamenty Polnord Sopot II Polnord Gdańsk Dwa Tarasy70 Projekt PUM (m²) Informacje ogólne Termin Liczba oddania do lokali użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) do od w tym r. w IV 2013 do kw. r r. Oferta na r. Projekty w realizacji - rozpoczęte w 2014 r. Dwa Tarasy II IV kw. 2015* Brama Sopocka I III kw. 2015* OLSZTYN Projekty oddane do użytkowania Polnord Gdańsk Dwa Tarasy Polnord Gdynia Brama Sopocka Osiedle Tęczowy Las (bud. 4) III kw Polnord OTL Osiedle Tęczowy Las (bud. 5) IV kw Polnord OTL Projekty w realizacji Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) III kw. 2015* Polnord OTL SZCZECIN Projekty oddane do użytkowania Ku Słońcu I IV kw Ku Słońcu II (bud. 2) IV kw Ku Słońcu II (bud. 1) IV kw ŁÓDŹ Projekty oddane do użytkowania City Park I - III Projekty w realizacji - rozpoczęte w 2014 r. City Park IV (bud. EA 5) II kw. 2015* Polnord Szczecin Ku Słońcu Polnord Szczecin Ku Słońcu Polnord Szczecin Ku Słońcu Polnord Łódź City Park Polnord Łódź City Park Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2014 r Łącznie Część I Część II - projekty realizowane przez spółki współkontrolowane przez Emitenta WARSZAWA Projekty oddane do użytkowania Ostoja Wilanów II-VII Fadesa Polnord Projekty w realizacji - rozpoczęte w 2014 r. Ostoja Wilanów VIA (B4) IV kw. 2015* Fadesa Polnord Stacja Kazimierz I I kw. 2016* TRÓJMIASTO Projekty w realizacji Aquasfera (Pacific) II kw. 2015* Stacja Kazimierz Semeko Aquasfera71 Projekt PUM (m²) Informacje ogólne Termin Liczba oddania do lokali użytkowania Spółka realizująca Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) do od w tym r. w IV 2013 do kw. r r. Oferta na r. WROCŁAW Projekty oddane do użytkowania Osiedla Innova I - VII Osiedle Innova Projekty w realizacji - rozpoczęte w 2014 r. Osiedle Moderno IV kw. 2015* Osiedle Moderno Apartamenty Innova I IV kw. 2016* Osiedle Innova Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2014 r Łącznie Część II Podsumowanie Części I i Części II Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2014 r Łącznie Część I i II *planowany termin oddania do użytkowania Dane nieważone udziałem Emitenta Dodatkowo w trzecim kwartale 2014 r. Emitent sprzedał ostatnie mieszkanie w Gdańsku przy ul. Rogalińskiej w ramach projektu Wilanowska zakończonego w 2010 r. Projekty komercyjne Ważnym obszarem działalności Grupy są projekty biurowe w segmencie komercyjnym. Emitent jest właścicielem gruntów, na których rozwija projekt biurowy Wilanów Office Park w ramach, którego powstało już blisko m 2 powierzchni biurowej. Projekt zakładał docelowo budowę 18 budynków biurowych o łącznej powierzchni biurowej m 2 w kompleksie o całkowitej powierzchni gruntu 17 ha zlokalizowanym na warszawskim Wilanowie. Do tej pory w ramach projektu powstały trzy budynki: (i) (ii) (iii) Budynek A - sprzedany przez Emitenta w I półroczu 2010 r. jako projekt deweloperski we wczesnej fazie realizacji do Podkarpackiego Funduszu Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, spółki w 100% zależnej od Asseco Poland S.A. Budynek B1 - o powierzchni użytkowej m 2, w którym przewidziano 161 miejsc parkingowych. Budowa biurowca prowadzona przez Polnord Warszawa - Wilanów III sp. z o.o. (obecnie: Wilanów Office Park - Budynek B1 sp. z o.o.) na nieruchomości położonej przy ul. Przyczółkowej w Warszawie została ukończona w I kwartale 2011 r. Budynek B3 - o powierzchni użytkowej m 2, w którym przewidziano 187 miejsc parkingowych. Budowa biurowca prowadzona przez Polnord Warszawa - Wilanów IV sp. z o.o. (obecnie: Wilanów Office Park - Budynek B3 sp. z o.o.) na nieruchomości położonej przy ul. Adama Branickiego w Warszawie została ukończona w III kwartale 2012 r. Aktualna strategia Grupy zakłada stopniowe wychodzenie z kapitałochłonnych projektów 7172 komercyjnych i skupienie się na projektach mieszkaniowych. W związku z powyższym Grupa ograniczyła plany dalszego rozwoju projektu miasteczka biurowego Wilanów Office Park. (b) Informacje dotyczące głównych inwestycji po 31 grudnia 2014 r. W pierwszym kwartale 2015 r. Grupa uruchomiła realizację trzech inwestycji, stanowiących kolejne etapy już realizowanych projektów, w ramach których wybudowane zostanie 328 mieszkań w Warszawie, Trójmieście i Łodzi, o łącznej powierzchni m 2. Wieloetapowe projekty deweloperskie, które zostały rozpoczęte w pierwszym kwartale 2015 r. opisane zostały poniżej: Aquasfera (bud. Indian, klatki A i B) Reda k. Gdyni m 2 PUM 87 lokali Rozpoczęto: 1 kwartał 2015 Planowane zakończenie: 3 kwarał 2016 Ostoja Wilanów (Etap VI, bud. C2) m 2 PUM 126 lokali Rozpoczęto: 1 kwartał 2015 Planowane zakończenie: 1 kwartał 2017 City Park (Etap IV, bud. EA3) m 2 PUM 115 lokali Rozpoczęto: 1 kwartał 2015 Planowane zakończenie: 4 kwartał 2016 Inwestycje uruchomione samodzielnie (przez spółki w 100% zależne od Polnord) Inwestycje uruchomione przez spółki współzależne od Polnord Poniżej zaprezentowana została tabela przedstawiająca informacje dotyczące liczby sprzedanych przez Grupę lokali na poszczególnych projektach oraz ofertę Grupy na 31 marca 2015 r. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. spółki z Grupy sprzedały na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 346 lokali. 7273 Lokale sprzedane Informacje ogólne (netto po uwzględnieniu anulacji) Oferta na Projekt PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do r. w I kwartale r 2015 r. Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Emitenta WARSZAWA Projekty oddane do użytkowania Śródmieście Wilanów (bud. C) III kw.2014 Śródmieście Wilanów Projekty w realizacji Śródmieście Wilanów (bud. D) III kw. 2015* Śródmieście Wilanów Śródmieście Wilanów (bud. E) IV kw. 2016* Śródmieście Wilanów Śródmieście Wilanów (bud. F) II kw. 2016* Śródmieście Wilanów Neptun I II/III kw. 2015* Neptun II IV kw. 2015* TRÓJMIASTO Projekty oddane do użytkowania Polnord Warszawa Ząbki Neptun Polnord Warszawa Ząbki Neptun Ostoja Myśliwska I-II Polnord Apartamenty Potoki I IV kw Polnord Apartamenty Potoki II IV kw Polnord Apartamenty Potoki III (bud. 1-5) Polnord Apartamenty Sopocka Rezydencja I kw Polnord Sopot II Dwa Tarasy I IV kw Projekty w realizacji Dwa Tarasy II IV kw. 2015* Brama Sopocka I III kw. 2015* OLSZTYN Projekty oddane do użytkowania Osiedle Tęczowy Las (bud. 4) III kw Osiedle Tęczowy Las (bud. 5) IV kw Projekty w realizacji Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) III kw. 2015* Polnord Gdańsk Dwa Tarasy Polnord Gdańsk Dwa Tarasy Polnord Gdynia Brama Sopocka Polnord Olsztyn Tęczowy Las Polnord Olsztyn Tęczowy Las Polnord Olsztyn Tęczowy Las74 Lokale sprzedane Informacje ogólne (netto po uwzględnieniu anulacji) Oferta na Projekt PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do r. w I kwartale r 2015 r. SZCZECIN Projekty oddane do użytkowania Ku Słońcu I IV kw Ku Słońcu II (bud. 2) IV kw Ku Słońcu II (bud. 1) IV kw ŁÓDŹ Projekty oddane do użytkowania Polnord Szczecin Ku Słońcu Polnord Szczecin Ku Słońcu Polnord Szczecin Ku Słońcu City Park II I kw Polnord Łódź City Park 84-3 Projekty w realizacji City Park IV (bud. EA 5) II kw. 2015* Polnord Łódź City Park Projekty w realizacji - rozpoczęte w 2015 r. City Park IV (bud. EA 3) IV kw. 2016* Polnord Łódź City Park Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2015 r Łącznie Część I Część II - projekty realizowane przez spółki współkontrolowane przez Emitenta WARSZAWA Projekty oddane do użytkowania Ostoja Wilanów V-VII Fadesa Polnord Projekty w realizacji Ostoja Wilanów VIA (B4) IV kw. 2015* Fadesa Polnord Stacja Kazimierz Etap I I kw. 2016* Stacja Kazimierz Projekty w realizacji - rozpoczęte w 2015 r. Ostoja Wilanów (Etap VI bud. C2) I kw. 2017* Fadesa Polnord75 Lokale sprzedane Informacje ogólne (netto po uwzględnieniu anulacji) Oferta na Projekt PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca do r. w I kwartale r 2015 r. TRÓJMIASTO Projekty w realizacji Aquasfera (Pacific) II kw. 2015* Semeko Aquasfera Projekty w realizacji - rozpoczęte w 2015 r. Aquasfera (bud. Indian klatki A i B) III kw. 2016* Semeko Aquasfera WROCŁAW Projekty oddane do użytkowania Osiedla Innova VI-VII Osiedle Innova Projekty w realizacji Osiedle Moderno IV kw. 2015* Osiedle Moderno Apartamenty Innova I IV kw. 2016* Osiedle Innova Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2015 r Łącznie Część II Podsumowanie Części I i Części II Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2015 r Łącznie Część I i II76 (c) Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta i Grupy w przyszłości Do końca 2015 r. Grupa planuje uruchomić 17 inwestycji, z których 10 stanowi kolejne etapy już realizowanych projektów. Pozostałe siedem to nowe inwestycje. Nowe projekty będą realizowane w atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, Trójmieście, Szczecinie, Olsztynie i Wrocławiu. Projekty planowane do uruchomienia stwarzają potencjał do rozszerzenia oferty o lokali o łącznej powierzchni PUM wynoszącej ponad 115 tys. m 2. Wieloetapowe projekty deweloperskie, których rozpoczęcie planowane jest do 31 grudnia 2015 r. zostały przedstawione poniżej: Inwestycje planowane do uruchomienia samodzielnie (przez spółki w 100% zależne od Polnord) Inwestycje planowane do uruchomienia przez spółki współzależne od Polnord 7677 Inwestycje planowane do uruchomienia samodzielnie (przez spółki w 100% zależne od Polnord) Inwestycje planowane do uruchomienia przez spółki współzależne od Polnord (d) Informacje dotyczące przewidywanych źródeł środków niezbędnych do realizacji zobowiązań, o których mowa w punkcie (b). Emitent oraz spółki z Grupy koncentrują swoją działalność na operacjach związanych z posiadanym przez Grupę bankiem ziemi, jak również na akwizycji atrakcyjnych działek pod projekty deweloperskie. Emitent w dalszym ciągu zamierza finansować swoją działalności oraz działalność spółek celowych z kredytów bankowych, emisji dłużnych papierów wartościowych oraz ze środków własnych. Pozyskane w ten sposób środki finansowe pozwalają na realizację strategii Grupy. 2. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 2.1 Działalność podstawowa Począwszy od 2007 r. podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz budowa i wynajem powierzchni biurowych. Wszystkie projekty deweloperskie Grupa realizuje przez spółki celowe, które Emitent zawiązuje samodzielnie lub z partnerami. 2.2 Główne rynki Grupa prowadzi działalność głównie na rynku polskim (przede wszystkim na terenie Warszawy, Trójmiasta, Olsztyna, Szczecina, Łodzi i Wrocławia). Najistotniejsze dla Grupy, ze względu na wysokość uzyskiwanych na nich przychodów, są rynek warszawski i trójmiejski. 77 Pokazać jeszcze
Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM Bardziej szczegółowo OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A.
OSTATECZNE WARUNKI 4 marca 2015 r. BEST S.A. Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej 300.000.000 Bardziej szczegółowo OSTATECZNE WARUNKI BEST S.A.
OSTATECZNE WARUNKI 3 lutego 2015 r. BEST S.A. Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej Bardziej szczegółowo ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku
ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie Bardziej szczegółowo Getin Noble Bank S.A.
Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities Bardziej szczegółowo Getin Noble Bank S.A.
Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r.
PROSPEKT EMISYJNY INVISTA S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie się ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Bardziej szczegółowo Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna
Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Bardziej szczegółowo WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.
PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław
ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Inwestycja o silnych fundamentach PROSPEKT EMISYJNY www.atal.pl ATAL S.A. PROSPEKT EMISYJNY (spółka Bardziej szczegółowo LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze
LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290756) Bardziej szczegółowo Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE Bardziej szczegółowo Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka
Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością Bardziej szczegółowo BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.
BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta Bardziej szczegółowo Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY
Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Bardziej szczegółowo Vistal Gdynia S.A. DORADCA PRAWNY. Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 15A lok.
Vistal Gdynia S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305753) Oferta publiczna Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym
PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda Bardziej szczegółowo Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda
(LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN Bardziej szczegółowo Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r.
Pamapol S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Ruścu i adresem przy ul. Wieluńskiej 2, 97-438 Rusiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 211414) Niniejszy prospekt Bardziej szczegółowo NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie
NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych Bardziej szczegółowo KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 11 marca 2015 r. ( Data Prospektu )
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 2.863.571.852 Bardziej szczegółowo 250.000.000 PLN Program Emisji Obligacji
250.000.000 PLN Program Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Bardziej szczegółowo PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu
PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201) Bardziej szczegółowo PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych Bardziej szczegółowo DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NICKEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ