Source: http://docplayer.pl/2050726-Ogolne-warunki-zakupu-uslug-inzynieryjnych-abb-owz-abb-uslugi-inzynieryjne-standard-2015-1.html
Timestamp: 2017-01-18 03:56:02
Legal References Found: art. 16
 art. 7
 art. 7
 art. 11
 art. 15
 art. 15
 art. 15
 art. 17
 art. 22
 art. 22
 art. 11
 art. 4

Document Content:
⭐OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD )
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD )
Download "OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)"
1 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD ) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA (BHP I OŚ) 5. POLECENIA ZMIANY 6. ŚWIADCZENIE USŁUG 7. TERMIN REALIZACJI USŁUG, OPÓŹNIENIE 8. MONITOROWANIE I ODBIÓR USŁUG 9. ZAWIESZENIE UMOWY PODWYKONAWCZEJ 10. SIŁA WYŻSZA 11. GWARANCJA 12. CENY, TERMINY PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE 13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE 15. UBEZPIECZENIE 16. WYPOWIEDZENIE 17. ZGODNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ 18. CESJA I PODWYKONAWSTWO 19. POWIADOMIENIA I KOMUNIKACJA 20. ZRZECZENIA 21. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 22. POUFNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH, OCHRONA DANYCH 23. KLAUZULA SALWATORYJNA 24. OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ PO ROZWIĄZANIU STOSUNKU UMOWNEGO 25. CAŁOŚĆ UMOWY 26. STOSUNEK MIĘDZY STRONAMI 27. DALSZE ZAPEWNIENIA DATA: 1 stycznia 2015 r. ZAKRES: Zakup usług inżynieryjnych przez Wykonawcę ABB 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 1.1 W niniejszym dokumencie poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie: Wykonawca ABB : dokonujący zakupu podmiot ABB będący stroną Umowy Podwykonawczej; Dane Wykonawcy ABB : wszelkie dane lub informacje uzyskane przez Podwykonawcę w trakcie przygotowywania lub realizacji Umowy Podwykonawczej, bez względu na to, czy dane lub informacje takie dotyczą Wykonawcy ABB, jego Podmiotów Powiązanych lub odpowiednio ich klientów lub dostawców, w tym między innymi wszelka wiedza techniczna lub handlowa, rysunki, specyfikacje, wynalazki, procesy lub inicjatywy o charakterze poufnym, jak również wszelkie dane lub informacje należące do Wykonawcy ABB lub jego Podmiotów Powiązanych (i) dotyczące wskazanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych lub prawnych lub wszelkich innych podmiotów objętych obowiązującymi przepisami lub regulacjami z zakresu ochrony danych lub prywatności, i/lub (ii) należące do kategorii danych osobowych, informacji osobowych lub informacji identyfikowalnych osobowo w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa; OWZ ABB / Usługi Inżynieryjne : niniejsze Warunki ogólne zakupu usług inżynieryjnych w ABB (Standard ); Podmiot Powiązany : jakikolwiek podmiot, posiadający osobowość prawną lub nieposiadający osobowości prawnej, który poprzez posiadanie większościowego udziału wynoszącego 50% lub więcej w ogólnej liczbie głosów lub w kapitale zakładowym, obecnie lub w przyszłości, bezpośrednio lub pośrednio, posiada lub będzie posiadać kontrolę nad Stroną, jest lub będzie kontrolowany przez Stronę albo jest lub będzie współkontrolowany przez Stronę; Klient : osoba, firma lub spółka, która zatrudnia lub będzie zatrudniać Wykonawcę ABB w celu realizacji Inwestycji; Data Wejścia w Życie : dzień określony w Umowie Podwykonawczej, w którym Umowa Podwykonawcza staje się w pełni obowiązująca i skuteczna;. Prawa Własności Intelektualnej : oznaczają wszystkie prawa do wyników twórczości intelektualnej (myślowej) chronione przez prawo, w tym w szczególności: patenty, wnioski patentowe oraz wszelkie związane z nimi podziały i kontynuacje, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, nazwy handlowe, znaki towarowe, prawa autorskie (dotyczące kodów źródłowych oprogramowania, Dokumentacji Podwykonawczej, danych, raportów, taśm i innych materiałów objętych prawami autorskimi) oraz odpowiednie wnioski, wznowienia, rozszerzenia, przywrócenia lub prawa własności do wyników twórczości intelektualnej (myślowej), które są chronione jako poufne, w tym w szczególności know-how i tajemnica handlowa; Kontrakt Główny : kontrakt zawarty pomiędzy Klientem a Wykonawcą ABB dotyczący realizacji Inwestycji; Zamówienie : Zamówienie Wykonawcy ABB (purchase order PO) wystosowane do Podwykonawcy dotyczące świadczenia Usług określonych w tym Zamówieniu, podlegające OWZ ABB/ Usługi Inżynieryjne oraz Warunkom Szczegółowym, w zależności od sytuacji; Zamówienie może mieć formę (i) Zamówienia elektronicznego, lub (ii) Zamówienia pisemnego; w obu przypadkach Zamówienie musi zawierać odniesienie do OWZ ABB/Usługi inżynieryjne; Strona : Wykonawca ABB lub Podwykonawca zwani łącznie Stronami ; Projekt : projekt realizowany przez Wykonawcę ABB zgodnie z Kontraktem Głównym; Harmonogram : czas na realizację Usług określony w Umowie Podwykonawczej; Usługi : usługi inżynieryjne, które mają być świadczone przez Podwykonawcę, obejmujące wyposażenie i Produkty Pracy, które mają być przez niego dostarczone, jak również wszelkie inne zobowiązania, odpowiedzialność i obowiązki Podwykonawcy określone w Umowie Podwykonawczej; Teren Budowy : miejsce, w którym Podwykonawca będzie świadczył Usługi; Umowa Podwykonawcza : pisemna umowa obejmująca: dokument realizacji umowy podwykonawczej, Warunki Szczególne, OWZ ABB/ Usługi Inżynieryjne, załączniki, strona 1 z 82 i/lub Zamówienie przyjęte przez Podwykonawcę (w sposób wyraźny w drodze pisemnego oświadczenia lub dorozumiany w drodze realizacji Umowy Podwykonawczej w całości lub części); Podwykonawca : strona Umowy Podwykonawczej odpowiedzialna za świadczenie Usług; Cena Umowy Podwykonawczej : cena, która zostanie zapłacona przez Wykonawcę ABB na rzecz Podwykonawcy zgodnie z Umową podwykonawczą; Polecenie Zmiany : zmiana Umowy Podwykonawczej obejmująca zmianę Harmonogramu, zmianę, pominięcie, dodanie lub inną modyfikację Usług lub jakiejkolwiek ich części; Produkt Pracy : oznacza wszystkie materiały, dokumenty, oprogramowanie i inne przedmioty powstałe w wyniku świadczenia przez Podwykonawcę Usług, w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku, obejmujące między innymi dane, schematy, raporty, specyfikacje (w tym wersje robocze). 1.2 Jeżeli w niniejszych OWZ ABB / Usługi Inżynieryjne lub w Umowie Podwykonawczej nie określono inaczej: Odniesienia do punktów i artykułów są odniesieniami do punktów i artykułów OWZ ABB/Usługi Inżynieryjne; Nagłówki artykułów zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie wpływają na interpretację OWZ ABB/Usługi Inżynieryjne; Liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie; 1.3 Terminy pisane dużą literą w OWZ ABB / Usługi Inżynieryjne i w Umowie Podwykonawczej będą miały znaczenie i będą interpretowane zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 1.1 powyżej lub zgodnie z innymi wytycznymi wyraźnie określonymi w OWZ ABB / Usługi Inżynieryjne lub w Umowie Podwykonawczej. 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 2.1 Umowa Podwykonawcza, w tym OWZ ABB/Usługi Inżynieryjne, stanowi wyłączne warunki, na jakich Wykonawca ABB jest gotów zawierać transakcje z Podwykonawcą, a stosunek umowny pomiędzy Wykonawcą ABB a Podwykonawcą podlega tymże warunkom Umowy Podwykonawczej, oraz OWZ ABB/Usługi Inżynieryjne. 2.2 Żadne warunki przyjęte przez Podwykonawcę, dostarczone albo zawarte w jego ofercie, potwierdzeniu, dokumencie potwierdzającym akceptację, specyfikacji lub w podobnych dokumentach nie będą stanowić części Umowy podwykonawczej, a Podwykonawca zrzeka się wszelkich praw, które mogłyby mu przysługiwać na podstawie takich warunków. 2.3 Wszelkie zmiany Umowy Podwykonawczej lub odstępstwa od jej postanowień będą skuteczne wyłącznie, jeżeli zostaną wyraźnie ustalone przez Strony na piśmie. 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 3.1 Podwykonawca będzie świadczył Usługi (w tym dostarczał Produkty Pracy): zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; z zachowaniem norm jakościowych wymienionych w punkcie 11.1 i określonych w Umowie Podwykonawczej; w stanie wolnym od wad, a także nie obciążonych prawami osób trzecich; w terminach określonych w Harmonogramie; w ilości określonej w Umowie Podwykonawczej; oraz zgodnie z wydawanymi mu przez Wykonawcę ABB poleceniami, oraz za pomocą wykwalifikowanych, doświadczonych i kompetentnych inżynierów, personelu nadzorującego i robotników w liczbie niezbędnej do właściwego i terminowego świadczenia Usług. 3.2 Podwykonawca nie zastąpi i nie zmodyfikuje Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy ABB. 3.3 Podwykonawca uzyskuje dostęp do Terenu Budowy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wykonawcy ABB. Wykonawca ABB udzieli Podwykonawcy prawa wstępu do odpowiednich części Terenu budowy (zgodnie z wymogami Harmonogramu) w celu umożliwienia Podwykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy Podwykonawczej. 3.4 Podwykonawca będzie stosował się do poleceń Wykonawcy ABB wynikających z planowania terminów świadczenia Usług, tak aby uniknąć kolizji lub zakłóceń z robotami wykonywanymi przez innych wykonawców i osoby trzecie na Terenie Budowy. 3.5 Podwykonawca uzyska w stosownym terminie i dokona płatności za wszelkie zezwolenia, licencje, wizy i akceptacje niezbędne, aby umożliwić jego pracownikom wykonywanie Usług zgodnie z Harmonogramem. Pracownicy będą przestrzegać szczegółowych wytycznych, odpowiednich dla danego kraju, dotyczących bezpieczeństwa i/lub ograniczeń w zakresie podróżowania przekazanych przez Wykonawcę ABB. Podwykonawca zatrudni i zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych i doświadczonych pracowników w celu realizacji Usług. Na żądanie Wykonawcy ABB Podwykonawca niezwłocznie usunie z Terenu Budowy każdą osobę, która zdaniem Wykonawcy ABB niewłaściwie realizuje Usługi, jest niekompetentna lub dopuszcza się zaniedbań. Każda osoba usunięta z tego powodu zostanie zastąpiona w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych przez kompetentnego zastępcę. Wszelkie koszty związane z takim usunięciem będą ponoszone przez Podwykonawcę. Podwykonawca zatrudni wyłącznie osoby, które nie są dotknięte chorobami zakaźnymi. Jeśli Wykonawca ABB tego zażąda, Podwykonawca przeprowadzi badania lekarskie swoich pracowników i przedstawi Wykonawcy ABB wyniki takich badań, pod warunkiem że nie naruszy to obowiązujących przepisów prawa. 3.6 Podwykonawca uzyska odpowiednie informacje dotyczące specyfiki Terenu Budowy oraz wszystkich jego aspektów w zakresie, w jakim mogą one wpłynąć na realizację Usług. Ponadto Podwykonawca zapozna się ze sposobami dostępu do Terenu Budowy, wymaganym zakwaterowaniem, zakresem i charakterem robót i materiałów niezbędnych do realizacji Usług i upewni się, że wszystkie te aspekty zostały przez niego w sposób racjonalny uwzględnione w Cenie Umowy Podwykonawczej. 3.7 Podwykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie czynności wykonywane przez jego pracowników w związku z Umową Podwykonawczą, a w szczególności: Podwykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wypadki pracowników oraz choroby zawodowe, które wystąpią u nich w związku z realizacją Umowy Podwykonawczej Ustala się wyraźnie, że Umowa Podwykonawcza nie oznacza powstania stosunku pracy pomiędzy Wykonawcą ABB a Podwykonawcą ani pomiędzy pracownikami Wykonawcy ABB i Podwykonawcy wyznaczonymi do realizacji Umowy podwykonawczej. Wykonawca ABB pozostanie wolny od jakiejkolwiek bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności lub obowiązku w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, społecznych oraz podatków w odniesieniu do Podwykonawcy i jego pracowników wyznaczonych do realizacji Umowy Podwykonawczej Podwykonawca zatrudni we własnym imieniu, bezpośrednio lub w ramach podzlecenia, wszystkich pracowników potrzebnych do skutecznej realizacji Umowy podwykonawczej, którzy w żadnym wypadku nie będą występować w charakterze pracowników Wykonawcy ABB Podwykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia i/lub powództwa złożone przez swoich pracowników i zwolni Wykonawcę ABB z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń i/lub powództw, chyba że wynikają one z rażącego zaniedbania lub celowego działania Wykonawcy ABB. Podwykonawca zobowiązuje się dobrowolnie stawiać w sądzie, uznając swój status jako wyłącznego i jedynego pracodawcy, a także dostarczyć Wykonawcy ABB wszelką wymaganą dokumentację niezbędną dla zapewnienia właściwej obrony prawnej Wykonawcy ABB w sądzie Wykonawca ABB jest upoważniony do dokonywania płatności należnych pracownikom Podwykonawcy realizującym Umowę Podwykonawczą w celu uniknięcia spraw sądowych. Płatności takie mogą być dokonywane poprzez wstrzymywanie kredytów strona 2 z 83 Podwykonawcy, poprzez potrącenia lub w jakikolwiek inny sposób. Podwykonawca zapewni wszelkie wsparcie zażądane przez Wykonawcę ABB w związku z takimi płatnościami i zwróci Wykonawcy ABB wszystkie dokonane płatności. 4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA (BHP I OŚ) 4.1 Podwykonawca będzie przestrzegał i zapewni przestrzeganie przez swoich pracowników i podwykonawców wszelkich stosownych przepisów w zakresie BHP i OŚ przez cały okres realizacji Umowy Podwykonawczej. 4.2 Podwykonawca będzie się stosował do (i) Instrukcji BHP i OŚ Wykonawcy ABB dotyczących Terenu Budowy oraz Zasad ABB bezpiecznego wykonywania robót (o których mowa w Warunkach Szczególnych), (ii) Instrukcji Klienta dotyczących BHP na Terenie Budowy oraz (iii) stosownych standardów branżowych i zasad dobrej praktyki inżynierskiej. 4.3 Podwykonawca zapewni stosowne szkolenie i wdrożenie swojego personelu oraz personelu swoich podwykonawców wykonującego prace na Terenie Budowy przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy na Terenie Budowy. Podwykonawca natychmiast usunie z Terenu Budowy każdą osobę, która zdaniem Wykonawcy ABB nie przestrzega odpowiednich przepisów prawa, regulaminów lub zasad oraz innych przepisów BHP obowiązujących w danym momencie. 4.4 Podwykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników i podwykonawców na Terenie Budowy i natychmiast powiadomi Wykonawcę ABB i odpowiednie organy, jeśli jest to wymagane, o zaistniałym wypadku, incydencie lub zdarzeniu potencjalnie wypadkowym na Terenie budowy lub w jego pobliżu, lub w inny sposób związanego ze świadczeniem Usług. W ciągu dwudziestu czterech godzin (24) od wystąpienia takiego wypadku, incydentu lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego Podwykonawca dostarczy Wykonawcy ABB pisemny protokół, a następnie w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych protokół końcowy. O ile będzie to wymagane, Podwykonawca przekaże taki protokół również stosownemu organowi. Procedura ta nie zwolni Podwykonawcy z pełnej odpowiedzialności w zakresie ochrony osób i mienia, jak również z odpowiedzialności odszkodowawczej. 5. POLECENIA ZMIANY Wykonawca ABB może wydać Podwykonawcy, w formie standardowej określonej w Załącznikach, Polecenie Zmiany dotyczące zmiany Harmonogramu, zmiany, pominięcia, dodania lub innego rodzaju modyfikacji Usług lub jakiejkolwiek ich części. Podwykonawca wykona takie Polecenie Zmiany wyłącznie po jego otrzymaniu w formie pisemnej i pozostanie związany postanowieniami Umowy Podwykonawczej. Wartość każdego Polecenia zmiany zostanie następnie odpowiednio dodana do lub odjęta od Ceny Umowy Podwykonawczej; uzgodnione ceny jednostkowe pozostaną w mocy. Polecenie Zmiany będzie określać ilość czasu, o jaką Harmonogram zostanie skrócony lub wydłużony, w zależności od sytuacji. Podwykonawca nie przesunie i nie opóźni realizacji Polecenia Zmiany na podstawie argumentu, że takie Polecenie Zmiany podlega akceptacji przez Podwykonawcę lub uzgodnieniu kwoty i/lub wydłużeniu Harmonogramu. 6. ŚWIADCZENIE USŁUG 6.1 Podwykonawca będzie wykonywał Usługi i realizował Harmonogram zgodnie z Umową Podwykonawczą. Realizacja częściowa nie jest dopuszczalna, chyba że zostanie potwierdzona lub zlecona przez Wykonawcę ABB na piśmie. 6.2 Podwykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Wykonawcę ABB szczegółowy plan realizacji (obejmujący uzgodnione etapy określone w Umowie Podwykonawczej)Umowy Podwykonawczej i zapewni Wykonawcy ABB pomoc w zakresie sporządzania harmonogramu i planowania oraz będzie współpracował z Wykonawcą ABB w każdym obszarze takiego sporządzania harmonogramu i planowania dotyczącego Umowy Podwykonawczej. 6.3 Podwykonawca przekaże Wykonawcy ABB, nie rzadziej niż raz w miesiącu, chyba że otrzyma inne polecenie w tym względzie, raport określający stan realizacji Usług w formie wymaganej przez Wykonawcę ABB. Podwykonawca określi przewidywane utrudnienia w realizacji Usług lub ewentualne opóźnienia spowodowane jednoczesną realizacją prac przez inne osoby. Raport ten zostanie przekazany Wykonawcy ABB w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od końca miesiąca, którego dotyczy. Jeśli realizacja Usług lub jakiejkolwiek ich części jest opóźniona w stosunku do Harmonogramu, Podwykonawca przedłoży pisemny plan naprawczy określający czynności, które będzie podejmował w celu zapewnienia zgodności z Harmonogramem. Na żądanie Wykonawcy ABB Podwykonawca przekaże Wykonawcy ABB w dowolnym czasie wszelkie informacje dotyczące świadczonych Usług. Wykonawca ABB będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynikających z Umowy Podwykonawczej, jeśli Podwykonawca nie przedłoży któregokolwiek z rzeczonych raportów. 6.4 Podwykonawca jest zobowiązany do wskazania kodów taryf celnych krajów wysyłki oraz krajów pochodzenia dla wszystkich Usług nie później niż w chwili akceptacji Umowy Podwykonawczej. W przypadku kontrolowanych Usług należy podać odpowiednie krajowe numery kontroli eksportowej, jak również, jeśli Usługi podlegają regulacjom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, numery według klasyfikacji ECCN lub ITAR. Świadectwa preferencyjnego pochodzenia oraz deklaracje zgodności, jak również oznaczenia kraju wysyłki lub kraju przeznaczenia, należy przedłożyć bez konieczności wystosowania konkretnego żądania; świadectwa pochodzenia należy przedstawić na żądanie. 7. TERMIN REALIZACJI USŁUG, OPÓŹNIENIE 7.1 Jeśli Podwykonawca nie realizuje Harmonogramu, Wykonawca ABB zastrzega sobie prawo do wystosowania do Podwykonawcy pisemnego wezwania do przyśpieszenia realizacji Umowy Podwykonawczej. Podwykonawca podejmie działania (zgodnie z wezwaniem Wykonawcy ABB) niezbędne do przyśpieszenia postępu prac, tak aby zakończyć realizację Usług lub stosownej ich części w terminie. Podwykonawca nie będzie miał prawa do dodatkowego wynagrodzenia za działania podejmowane w zakresie przyśpieszenia prac mające na celu zapewnienie zgodności z Harmonogramem. Podwykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy ABB w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin o wystąpieniu i przyczynie opóźnienia, a także do podjęcia starań w celu ograniczenia jego kosztów i skutków. 7.2 Jeśli Usługi Podwykonawcy nie są świadczone w zgodzie z Harmonogramem, Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy ABB kar umownych za zwłokę. Kary umowne są należne w wysokości określonej w Umowie Podwykonawczej. Podwykonawca zapłaci kary umowne na pisemne żądanie lub po otrzymaniu faktury od Wykonawcy ABB. Bez uszczerbku dla innych metod windykacji Wykonawca ABB może potrącić kwotę kar umownych z płatności należnych Podwykonawcy obecnie lub w przyszłości. Płatność kar umownych nie zwalnia Podwykonawcy z jego zobowiązań i odpowiedzialności wynikających z Umowy Podwykonawczej 7.3 Jeśli opóźnienie w świadczonych Usługach jest tak znaczne, że Wykonawca ABB ma prawo do naliczenia kar umownych w maksymalnej wysokości oraz jeśli Usługi nie są realizowane, Wykonawca ABB może wyznaczyć na piśmie ostateczny racjonalny termin na realizację Usług, który nie będzie krótszy niż jeden tydzień. 7.4 Jeśli Podwykonawca nie zrealizuje Usług w takim terminie ostatecznym, a nie jest to spowodowane okolicznością leżącą po stronie Wykonawcy ABB, wówczas Wykonawca ABB zastrzega sobie prawo do: rozwiązania Umowy Podwykonawczej zgodnie z art. 16 (Rozwiązanie Umowy); odmowy przyjęcia wszelkich kolejnych Usług, które Podwykonawca usiłuje zrealizować; strona 3 z 84 7.4.3 odzyskania od Podwykonawcy wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę ABB z tytułu pozyskania usług zastępczych od innego podwykonawcy; dochodzenia, oprócz kar umownych wynikających z art. 7, zwrotu dodatkowych kosztów, strat lub szkód poniesionych w jakikolwiek sposób przez Wykonawcę ABB, które zasadnie można przypisać niewywiązaniu się Podwykonawcy z Umowy Podwykonawczej. 7.5 Wykonawca ABB jest również uprawniony do rozwiązania Umowy Podwykonawczej za pisemnym wypowiedzeniem wystosowanym do Podwykonawcy, jeśli okoliczności jednoznacznie wskazują, że wystąpi opóźnienie w realizacji Usług, która zgodnie z art. 7 będzie uprawniać Wykonawcę ABB do uzyskania kary umownej w maksymalnej wysokości. 8. MONITOROWANIE I ODBIÓR USŁUG 8.1 Podwykonawca umożliwi Wykonawcy ABB i/lub jego upoważnionym przedstawicielom monitorowanie świadczonych Usług w dowolnym czasie. 8.2 Bez względu na prowadzony monitoring Podwykonawca pozostanie w pełni odpowiedzialny za zgodność Usług z Zamówieniem. Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Wykonawca ABB skorzystał z prawa do monitorowania i nie ogranicza zobowiązań Podwykonawcy wynikających z Zamówienia. Dla uniknięcia wątpliwości, monitorowanie Usług przez Wykonawcę ABB i/lub jego upoważnionych przedstawicieli w żadnym wypadku nie zwalnia Podwykonawcy z udzielonych gwarancji lub odpowiedzialności ani ich nie ogranicza. 8.3 Nie można domniemywać, że Wykonawca ABB przyjął Usługi, jeżeli nie miał on odpowiedniego czasu na dokonanie kontroli po ich zrealizowaniu, a w przypadku nieprawidłowej realizacji jeżeli nie upłynął odpowiedni czas od ujawnienia nieprawidłowej realizacji. Taki odpowiedni czas będzie określany na podstawie specyfiki Usług, nieprawidłowej realizacji oraz okoliczności świadczenia Usług. 9. ZAWIESZENIE UMOWY PODWYKONAWCZEJ 9.1 Wykonawca ABB jest uprawniony do zawieszenia realizacji Umowy Podwykonawczej w dowolnym dogodnym dla niego czasie na łączny okres 90 dni kalendarzowych w całości bez konieczności wypłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Jeśli zawieszenie takie trwa dłużej niż 90 dni kalendarzowych, Podwykonawca otrzyma od Wykonawcy ABB zwrot bezpośrednich zasadnie poniesionych kosztów takiego zawieszenia. Uzgodniony termin realizacji Umowy Podwykonawczej lub części tej Umowy, której dotyczy zawieszenie, zostanie wydłużony o czas trwania tego zawieszenia. 9.2 Jeśli zawieszenie Umowy Podwykonawczej jest spowodowane przez Klienta lub następuje na żądanie Klienta, Podwykonawca będzie uprawniony wyłącznie do wynagrodzenia określonego w Umowie Podwykonawczej i w zakresie, w jakim jest ono płacone przez Klienta. 9.3 Podwykonawca zawiesi realizację Umowy Podwykonawczej lub dowolnej jej części, co obejmuje przesunięcie realizacji Usług o taki okres i w taki sposób jaki Wykonawca ABB uzna za niezbędny (i) w celu odpowiedniego zastosowania się do wymogów BHP i OŚ lub wykonania Umowy Podwykonawczej, lub (ii) z powodu niewywiązania się ze zobowiązań przez Podwykonawcę, w którym to przypadku Podwykonawca poniesie wszystkie koszty i odpowiedzialność wynikającą z takiego zawieszenia. 9.4 Podwykonawca nie będzie miał prawa do zawieszenia realizacji Umowy Podwykonawczej. 10. SIŁA WYŻSZA 10.1 Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie wykonania lub niewykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy Podwykonawczej, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z okoliczności Siły Wyższej, pod warunkiem że Strona nią dotknięta wystosuje pisemne powiadomienia do Strony drugiej w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej Siła Wyższa oznacza wystąpienie zdarzenia, którego dana Strona nie mogła przewidzieć i które pozostaje poza kontrolą dotkniętej nim Strony i skutkuje niewykonaniem lub opóźnieniem w wykonywaniu zobowiązań takiej Strony wynikających z Umowy Podwykonawczej w całości lub części. Każda ze Stron podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu zminimalizowania skutków wystąpienia Siły Wyższej. 11. GWARANCJA 11.1 Podwykonawca gwarantuje, że Usługi (w tym Produkty Pracy): są zgodne z Umową Podwykonawczą, w tym między innymi ze wszelkimi specyfikacjami określonymi w Umowie Podwykonawczej, oraz spełniają najwyższe standardy i są realizowane w sposób zgodny z dobrymi praktykami inżynierskimi i z wykorzystaniem metod zgodnych z takimi praktykami; są zdatne do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem Inwestycji, o którym Podwykonawca został wyraźnie lub w sposób dorozumiany powiadomiony w Umowie Podwykonawczej; są wolne od wad, oraz są zgodne z punktami i 17 (Zgodność, Uczciwość) Gwarancja zostaje udzielona na okres trzydziestu sześciu (36) miesięcy od daty odbioru Usług W razie naruszenia gwarancji cały okres gwarancji określony w punkcie 11.2 rozpoczyna swój bieg na nowo z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Klienta i/lub Wykonawcę ABB, że wady w Usługach zostały usunięte W przypadku niezgodności z gwarancją udzieloną w niniejszym art. 11 Wykonawca ABB będzie uprawniony do zastosowania jednego lub większej liczby następujących środków ochrony prawnej na koszt i ryzyko Podwykonawcy: umożliwienie Podwykonawcy wykonania dodatkowych prac niezbędnych do zagwarantowania, że warunki Umowy Podwykonawczej zostaną dotrzymane w ciągu dwudziestu (20) dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy ABB; wykonanie (lub zlecenie wykonania osobie trzeciej) dodatkowych prac niezbędnych do zapewnienia zgodności Usług z Umową Podwykonawczą; uzyskanie od Podwykonawcy niezwłocznego zastąpienia niespełniających warunków Usług Usługami zgodnymi z Umową Podwykonawczą; odmowa przyjęcia kolejnych Usług, jednak bez zwolnienia Podwykonawcy z odpowiedzialności za wadliwe Usługi; żądanie zwrotu kosztów i odszkodowania za szkody poniesione przez Wykonawcę ABB w wyniku naruszenia lub niewywiązania się z Umowy przez Podwykonawcę; rozwiązanie Umowy Podwykonawczej zgodnie z punktem Prawa i środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy ABB i przewidziane w Umowie Podwykonawczej mają charakter kumulatywny i nie wykluczają wykonywania innych uprawnień i środków ochrony prawnej przysługujących w ramach gwarancji, z mocy prawa. 12. CENY, TERMINY PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE 12.1 Cena Umowy Podwykonawczej obejmuje realizację przez Podwykonawcę wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy podwykonawczej oraz koszty określonych Usług, jak również wszelkie koszty niezbędne do świadczenia Usług, w tym między innymi koszty nadzoru, opłat, podatków, cła, transportu, zysk, koszty ogólne, licencje, pozwolenia i podróże, bez względu na to, czy są wskazane lub opisane, czy też nie Ceny podane w Umowie Podwykonawczej są stałe, chyba że ustalono inaczej w danym Poleceniu zmiany Warunki płatności i stosowne procedury zostaną określone w Umowie Podwykonawczej Podwykonawca przedłoży faktury zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi obowiązującymi Podwykonawcę i Wykonawcę ABB, ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości oraz wymogami Wykonawcy ABB określonymi w Umowie Podwykonawczej, przy czym faktura powinna zawierać co najmniej poniższe informacje: Nazwę Podwykonawcy, jego adres, dane osoby kontaktowej (nr strona 4 z 85 telefonu, itp.), datę faktury, nr faktury, nr Zamówienia (zgodny z Zamówieniem), nr Podwykonawcy (zgodny z Zamówieniem), adres Wykonawcy ABB, ilość, specyfikację zrealizowanych Usług, cenę (całkowitą wartość faktury), walutę, kwotę podatku lub podatku VAT, numer zezwolenia dla Upoważnionego podmiotu gospodarczego i/lub Zatwierdzonego eksportera i/lub inny numer identyfikacji celnej, jeśli ma zastosowanie Do faktur dołączone będą tymczasowe zwolnienia zastawów i praw, i będą one wystawiane na rzecz Wykonawcy ABB w sposób określony w Umowie Podwykonawczej. Faktury będą przesyłane na adres do wysyłki faktur podany w Umowie Podwykonawczej. Przedłożenie faktury będzie uznawane za potwierdzenie ze strony Podwykonawcy, że nie zgłasza roszczeń innych niż te, które już zostały zgłoszone na piśmie, związanych ze zdarzeniami, które wystąpiły do ostatniego dnia okresu objętego daną fakturą włącznie Podwykonawca dokona płatności w należnym terminie za całość sprzętu wykorzystanego do realizacji Umowy Podwykonawczej i robociznę, tak aby uniknąć ustanowienia jakiegokolwiek zastawu lub prawa na jakiekolwiek części Usług i/lub Inwestycji. W sytuacji gdy taki zastaw lub prawo zostaną ustanowione przez osobę, która dostarczyła dany sprzęt lub robociznę, lub przez inną osobę zgłaszającą roszczenia za pośrednictwem Podwykonawcy, Podwykonawca na własny rachunek niezwłocznie podejmie wszelkie działania niezbędne do zwolnienia lub zaspokojenia takiego zastawu lub prawa. Na żądanie Wykonawcy ABB Podwykonawca dostarczy zadowalających dowodów potwierdzających wywiązanie się z powyższego postanowienia. W przeciwnym razie Wykonawca ABB może dokonać zapłaty w celu zwolnienia takiego zastawu i wstrzymać wypłatę takich kwot na rzecz Podwykonawcy Wykonawca ABB ma prawo do wstrzymania całości lub części płatności na rzecz Podwykonawcy, jeśli zdaniem Wykonawcy ABB jest to niezbędne jako zabezpieczenie Wykonawcy ABB przed stratą poniesioną przez Wykonawcę ABB z tytułu roszczeń względem Podwykonawcy lub niewywiązania się Podwykonawcy z obowiązku uregulowania płatności należnych jego podwykonawcom, lub obowiązku zapłaty podatków, należności lub składek na ubezpieczenie społeczne. Wykonawca ABB zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń z kwot należnych Podwykonawcy lub wstrzymania płatności za Usługi, które nie zostały zrealizowane zgodnie z Umową Podwykonawczą. Podwykonawca nie będzie jednak uprawniony do dokonania potrącenia jakichkolwiek kwot należnych mu ze strony Wykonawcy ABB, o ile Wykonawca ABB nie udzielił w tym względzie uprzedniej pisemnej zgody. 13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 13.1 Podwykonawca ceduje niniejszym na Wykonawcę ABB pełne prawa własności do wszelkiej Własności Intelektualnej Produktów Pracy wynikającej z Usług na cały okres obowiązywania tych praw, gdziekolwiek na świecie prawa te mogą być realizowane. Ponadto Podwykonawca zobowiązuje się sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich cesji, na wniosek Wykonawcy ABB i na jego koszt, a także przeprowadzić inne czynności, jakie mogą być wymagane do zapewnienia prawa własności Wykonawcy ABB w stosunku do Własności Intelektualnej lub zarejestrowania Wykonawcy ABB jako właściciela Własności Intelektualnej w jakimkolwiek rejestrze, w tym m.in. w rejestrach prowadzonych przez państwowe organy rejestrowe oraz prywatne organizacje rejestrowe Prawa Własności Intelektualnej do Produktów Pracy wytworzonych przez Podwykonawcę przed Datą Wejścia w Życie lub nieobjętych Umową Podwykonawczą, lub takich, na które Podwykonawca posiadał licencję przed Datą Wejścia w Życie, a także wszelkie ich modyfikacje ( Prace istniejące wcześniej ) pozostają własnością Podwykonawcy lub stosownych stron trzecich. W zakresie, w jakim Prace istniejące wcześniej są zawarte w Produktach pracy dostarczanych przez Podwykonawcę, Wykonawca ABB i jego Podmioty Powiązane otrzymują obowiązującą na całym świecie, nieodwołalną, wieczystą, przenoszalną, niewyłączną i bezpłatną licencję, łącznie z prawami to udzielania sublicencji na wykorzystanie Prac istniejących wcześniej jako części Produktów Pracy, w tym prawo do usprawniania, rozwijania, wprowadzania do sprzedaży, dystrybuowania, udzielania sublicencji, eksploatacji lub jakiegokolwiek innego użycia Produktów Pracy zawierających Prace istniejące wcześniej. 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE 14.1 Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę ABB z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań, strat, szkód, uszkodzenia ciała, kosztów, wydatków, postępowań, pozwów, roszczeń, żądań, opłat i wydatków powstałych z dowolnej przyczyny w związku ze śmiercią lub uszkodzeniem ciała osób zatrudnionych przez Podwykonawcę lub któregokolwiek z jego poddostawców Bez uszczerbku dla stosownych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawcę ABB i Klienta z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań, strat, szkód, uszkodzenia ciała, kosztów, postępowań, pozwów, roszczeń, żądań, opłat i wydatków powstałych w dowolny sposób wskutek wykonywania Umowy Podwykonawczej i/lub Usług lub w związku z nimi (i) za naruszenia warunków Umowy przez Podwykonawcę, i (ii) z tytułu jakiegokolwiek roszczenia dochodzonego przez osobę trzecią (w tym pracowników Podwykonawcy) od Wykonawcy ABB w związku z Usługami, a także w zakresie w jakim rzeczone zobowiązanie, strata, szkoda, uszkodzenie ciała, koszt lub wydatek zostały spowodowane działaniami lub zaniechaniami Podwykonawcy i/lub Usługami, lub zaistniały w ich wyniku W przypadku naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich spowodowanego przez Usługi i/lub Produkty Pracy lub z nimi związanego: Podwykonawca zrekompensuje Wykonawcy ABB i Klientowi wszelkie zobowiązania, straty, szkody, uszkodzenia ciała, koszty i wydatki (w tym w szczególności wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, utracone zyski lub utraconą reputację, wszelkie odsetki, kary oraz koszty obsługi prawnej i inne koszty i wydatki za usługi profesjonalne) wynikające z takiego naruszenia. Zobowiązanie to nie ogranicza żadnych innych praw do odszkodowania przysługujących Wykonawcy ABB lub Klientowi Bez uszczerbku dla prawa przysługującego Wykonawcy ABB w ramach Umowy Podwykonawczej, Podwykonawca, po zawiadomieniu wysłanym przez Wykonawcę ABB na koszt Podwykonawcy, (i) zapewni Wykonawcy ABB prawo do dalszego korzystania z Produktów Pracy; (ii) zmodyfikuje Produkty Pracy w taki sposób, aby nie stanowiły naruszenia; lub (iii) zastąpi Produkty Pracy produktami nie powodującymi naruszenia Podwykonawca będzie odpowiedzialny za działania, zaniedbania, naruszenia lub zobowiązania swoich poddostawców, agentów, pracowników lub robotników w taki sam sposób, jak za własne działania, zaniedbania, naruszenia lub zobowiązania Wykonawca ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń wszelkich roszczeń z tytułu odszkodowania/odpowiedzialności w ramach Umowy Podwykonawczej z kwot należnych Podwykonawcy W zakresie zobowiązania do zapłaty odszkodowania, na żądanie Wykonawcy ABB, Podwykonawca zapewni Wykonawcy ABB na własny koszt obronę przed roszczeniami osób trzecich. 15. UBEZPIECZENIE 15.1 Zgodnie z wymogami Warunków Szczególnych Podwykonawca na własny koszt zapewni następujące ubezpieczenia zawarte z renomowanymi ubezpieczycielami o stabilnej sytuacji finansowej: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy Wszystkie polisy ubezpieczeniowe powinny być rozszerzone w taki sposób, aby objęły Wykonawcę ABB jako dodatkową stronę ubezpieczoną i zapewniały zrzeczenie się przez ubezpieczyciela prawa do subrogacji na rzecz Wykonawcy ABB. Nie później niż w Dacie Wejścia w Życie Podwykonawca przekaże Wykonawcy ABB certyfikaty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie polis oraz strona 5 z 86 potwierdzenie niezalegania z płatnością składek. Na żądanie Wykonawcy ABB Podwykonawca przekaże również kopie polis ubezpieczeniowych W razie straty lub szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w art. 15, wszelki udział własny zostanie pokryty przez Podwykonawcę Podwykonawca powiadomi Wykonawcę ABB w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych o unieważnieniu, braku odnowienia lub istotnej zmianie warunków ubezpieczenia Wszystkie polisy Podwykonawcy (za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy) będą uważane za ubezpieczenia nadrzędne (Primary Policy), a ubezpieczyciele Podwykonawcy nie będą się odwoływać do ubezpieczeń zawartych przez Wykonawcę ABB w zakresie opłacania składek lub uczestnictwa poprzez opłacanie składek, współubezpieczenia, podwójnego ubezpieczenia lub w inny sposób Jeśli Podwykonawca nie dostarczy dokumentów ubezpieczeniowych i nie utrzyma ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami art. 15, Wykonawca ABB będzie miał prawo do zapewnienia takiej ochrony ubezpieczeniowej na wyłączny koszt Podwykonawcy Wszelkie odszkodowania uzyskane przez Podwykonawcę będą wykorzystane w celu zastąpienia i/lub przywrócenia Usług Żadne z postanowień niniejszego art. 15 nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy Podwykonawczej ani z obowiązku usunięcia i naprawy wszelkich strat i szkód. Kwota Suma ubezpieczenia nie może być traktowana ani interpretowana jako ograniczenie odpowiedzialności. 16. ROZWIĄZANIE UMOWY 16.1 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków ochrony prawnej, jakie mogą przysługiwać Wykonawcy ABB, Wykonawca ABB może rozwiązać niniejszą Umowę podwykonawczą jeżeli: Podwykonawca dopuści się naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Podwykonawczej i nie naprawi tego naruszenia w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych (o ile Umowa Podwykonawcza nie stanowi inaczej) od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy ABB, w którym żąda on naprawienia naruszenia; lub z zastrzeżeniem punktu 7.3 osiągnięta została maksymalna kwota kar umownych należna do zapłaty przez Podwykonawcę lub, z zastrzeżeniem punktu 7.5, okoliczności wyraźnie wskazują, że wystąpi opóźnienie w realizacji Usług, które uprawnia Wykonawcę ABB do otrzymania kar umownych w maksymalnej wysokości; lub w odpowiedzi na żądanie Wykonawcy ABB Podwykonawca nie dostarczy odpowiedniego zapewnienia dotyczącego realizacji Usług przez Podwykonawcę w przyszłości, przy czym Wykonawca ABB będzie miał wyłączne prawo do decydowania, czy rzeczone zapewnienie jest odpowiednie; lub u Podwykonawcy nastąpiła niekorzystna zmiana sytuacji finansowej i innej, wskutek której, w szczególności: a) Podwykonawca staje się niewypłacalny; lub b) złożony został wniosek o likwidację firmy Podwykonawcy; lub c) w sądzie właściwym rzeczowo złożone zostały dokumenty dotyczące wyznaczenia zarządcy przymusowego, zarządcy komisarycznego dla Podwykonawcy; lub d) Podwykonawca zawarł układ lub porozumienie z wierzycielami lub złożył wniosek do sądu właściwego o jakąkolwiek ochronę swoich wierzycieli; lub Podwykonawca zaprzestał lub istnieje groźba, że zaprzestanie wykonywania znaczącej części swojej działalności gospodarczej, dobrowolnie lub niedobrowolnie, co ma lub będzie mieć negatywny wpływ na zdolność Podwykonawcy do wykonywania jego zobowiązań wynikających z Umowy Podwykonawczej; lub którekolwiek z oświadczeń i gwarancji wyrażonych i udzielonych przez Podwykonawcę w Umowie Podwykonawczej nie jest zgodne z prawdą lub poprawne i można zasadnie oczekiwać, że taka niegodność z prawdą lub niepoprawność będzie mieć niekorzystny wpływ na Wykonawcę ABB, chyba że zostanie naprawiona w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o niej; lub następuje zmiana kontroli nad Podwykonawcą Wraz z rozwiązaniem zgodnie z punktem 16.1 Wykonawca ABB będzie uprawniony do żądania zwrotu wszystkich kwot, które Wykonawca ABB zapłacił Podwykonawcy na podstawie Umowy Podwykonawczej, oraz żądania wyrównania wszelkich kosztów, strat czy szkód poniesionych w jakikolwiek sposób w związku z takim rozwiązaniem Wraz z rozwiązaniem zgodnie z punktem 16.1 Wykonawca ABB może samodzielnie dokończyć realizację Umowy Podwykonawczej lub zatrudnić w tym celu innych podwykonawców. Prace takie wykonuje się na ryzyko i koszt Podwykonawcy Po rozwiązaniu Umowy w trybie przewidzianym w punkcie 16.1 Wykonawca ABB będzie uprawniony do zawarcia jakiejkolwiek umowy z poddostawcami Podwykonawcy, a Podwykonawca zobowiązuje się do dokonania cesji takiej umowy. Wszelkie koszty związane z cesjami takich umów z poddostawcami przez Podwykonawcę na Wykonawcę ABB zostaną pokryte przez Podwykonawcę Wykonawca ABB ma prawo do rozwiązania Umowy Podwykonawczej lub jej części bez podawania przyczyny w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym, wedle swojego uznania, poprzez wystosowanie pisemnego zawiadomienia o tym fakcie do Podwykonawcy. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Podwykonawca zaprzestanie świadczenia Usług i wykonywania Umowy Podwykonawczej, chyba że uzyska odmienne polecenia w tym zakresie od Wykonawcy ABB. Wykonawca ABB dokona zapłaty na rzecz Podwykonawcy za zrealizowane Usługi. Podwykonawca nie będzie zgłaszał dodatkowych roszczeń odszkodowawczych z powodu takiego wypowiedzenia Umowy. Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty przewidywanych zysków W przypadku rozwiązania Umowy Głównej z przyczyn innych niż leżące po stronie Podwykonawcy i jeżeli Wykonawca ABB w wyniku tego rozwiąże Umowę Podwykonawczą, wynagrodzenie wypłacone Podwykonawcy będzie odpowiadać wynagrodzeniu zapłaconemu Wykonawcy ABB przez Klienta za odpowiednią część Umowy Podwykonawczej Wraz z rozwiązaniem Umowy Podwykonawczej Podwykonawca niezwłocznie dostarczy Wykonawcy ABB wszystkie kopie informacji i danych przekazanych Podwykonawcy przez Wykonawcę ABB w celu realizacji Umowy Podwykonawczej. Podwykonawca zaświadczy wobec Wykonawcy ABB, że nie zatrzymał żadnych kopii takich informacji lub danych Wraz z rozwiązaniem Umowy Podwykonawczej Podwykonawca niezwłocznie dostarczy Wykonawcy ABB wszystkie specyfikacje, programy oraz pozostałe informacje, dane i Dokumentację Podwykonawcy dotyczącą Usług istniejącą w dowolnej formie w dniu rozwiązania, niezależnie od tego, czy jest ona kompletna, czy też nie Rozwiązanie Umowy Podwykonawczej, niezależnie od tego, czym jest ono spowodowane, nie wpłynie na prawa nabyte przez Strony na dzień rozwiązania ani ich nie naruszy oraz nie wpłynie na kontynuację wszelkich postanowień, które w sposób wyraźnie określony lub dorozumiany obowiązują po rozwiązaniu, ani ich nie naruszy. 17. ZGODNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ 17.1 Podwykonawca będzie świadczył Usługi i/lub dostarczał Produkty Pracy zgodnie z wszelkim obowiązującym prawodawstwem, przepisami, zasadami, regulaminami i kodeksami postępowania, wytycznymi i innymi wymogami właściwych władz lub agencji rządowych. W zakresie, w jakim wspomniane przepisy obejmują zalecenia zamiast wymogów, standard zgodności z przepisami stosowany przez Podwykonawcę musi być zgodny z ogólnie przyjętą najlepszą praktyką w danej branży. strona 6 z 87 17.2 Podwykonawca musi stosować się do Listy substancji zakazanych i objętych ograniczeniami ABB oraz spełniać wymagania z zakresu sprawozdawczości i inne wymagania dotyczące używania Minerałów z Regionów Ogarniętych Konfliktami udostępnione pod adresem Dostawy do ABB lub w inny sposób, a także przekazać Wykonawcy ABB stosowne dokumenty, certyfikaty oraz oświadczenia, jeżeli są one wymagane. Wszelkie oświadczenia złożone Wykonawcy ABB przez Podwykonawcę (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, np. w stosownych przypadkach poprzez System Rejestracji i Wstępnej Kwalifikacji Dostawców ABB) dotyczące materiałów wykorzystanych do świadczenia Usług i/lub wytwarzania Produktów Pracy lub w związku z nimi będą uważane za oświadczenia składane w ramach Umowy Podwykonawczej Podwykonawca oświadcza i gwarantuje, że ma wiedzę dotyczącą i będzie w pełni przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, regulacji, instrukcji i polityk dotyczących handlu oraz cła, w tym między innymi dotyczących zapewnienia realizacji wszystkich niezbędnych wymogów z zakresu odprawy celnej, certyfikatów pochodzenia, licencji importowych i eksportowych oraz wyłączeń z ich stosowania, a także składania właściwych dokumentów w odpowiednich organach rządowych i/lub przekazywania informacji dotyczących świadczenia usług, udostępniania lub przekazywania towarów, sprzętu, oprogramowania i technologii osobom niebędącym obywatelami Stanów Zjednoczonych, na terytorium Stanów Zjednoczonych lub poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a także udostępniania lub przekazywania technologii lub oprogramowania, których zawartość powstała w Stanach Zjednoczonych lub jest pochodną oprogramowania lub technologii powstałych w Stanach Zjednoczonych Żadne materiały lub wyposażenie wchodzące w skład lub wykorzystane na potrzeby Usług i/lub Produktów Pracy nie będą pochodziły ze spółek lub krajów znajdujących się na stosownej liście podmiotów objętych embargiem opublikowanej przez władze kraju, w którym te Usługi i/lub Produkty Pracy będą wykorzystywane, lub przez władze mające inny wpływ na wyposażenie i materiały wchodzące w skład Usług i/lub Produktów Pracy. Jeżeli jakiekolwiek Usługi i/lub Produkty Pracy podlegają lub będą podlegać ograniczeniom eksportowym, Podwykonawca jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie Wykonawcy ABB drogą pisemną szczegółowych informacji na temat tego typu ograniczeń Obie strony gwarantują sobie wzajemnie, że nie będą bezpośrednio ani pośrednio dokonywać żadnych płatności, wręczać żadnych prezentów ani podejmować żadnych zobowiązań w stosunku do swoich klientów, państwowych funkcjonariuszy publicznych lub przedstawicieli, dyrektorów i pracowników każdej ze Stron, jak też żadnej innej osoby w sposób niezgodny z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z amerykańską Ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych, jeżeli ma ona zastosowanie, przepisami wdrożonymi przez kraje członkowskie oraz sygnatariuszy Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych) oraz że nie są im znane takie praktyki drugiej Strony ani osób trzecich, jak również że zastosują się do wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i zasad dotyczących przekupstwa i korupcji. Żadne z postanowień Umowy Podwykonawczej nie powoduje powstania zobowiązania dla żadnej ze Stron ani ich Podmiotów Powiązanych do zwrotu drugiej Stronie takich świadczeń przez nie przyrzeczonych lub przekazanych Podwykonawca niniejszym potwierdza, że otrzymał kopię Kodeksu Postępowania ABB oraz Kodeksu Postępowania Dostawców ABB, a także że przekazano mu informacje na temat sposobu uzyskania dostępu do Kodeksu postępowania ABB w Internecie, pod adresem: ).Podwykonawca ma obowiązek i zobowiązuje się do wykonywania swoich zobowiązań umownych w zgodzie z Kodeksami Postępowania ABB, w tym między innymi z określonymi tam wymogami w zakresie zatrudniania, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska Firma ABB zapewnia następujące sposoby kontaktu dla Podwykonawcy oraz jego pracowników chcących zgłosić domniemane przypadki naruszenia obowiązujących przepisów, zasad lub standardów postępowania: Portal: Reporting Channels; nr telefonu i adres podano na portalu Wszelkie naruszenia obowiązków przewidzianych w niniejszym art. 17 będą stanowiły istotne naruszenie warunków Umowy podwykonawczej. Istotne naruszenie przez którąkolwiek ze Stron upoważnia drugą Stronę do rozwiązania Umowy Podwykonawczej w trybie natychmiastowym i bez uszczerbku dla żadnych innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących w ramach takiej Umowy Podwykonawczej lub z mocy obowiązującego prawa Bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w Umowie Podwykonawczej Podwykonawca, bez jakichkolwiek ograniczeń, zabezpieczy przed odpowiedzialnością oraz zwolni z odpowiedzialności Wykonawcę ABB w przypadku jakiegokolwiek zobowiązania, roszczenia, postępowania, pozwu, kary, straty, kosztu i odszkodowań wynikających z naruszenia lub powiązanych z naruszeniem wspomnianych wyżej obowiązków, rozwiązania Umowy Podwykonawczej, jak również wynikających z jakichkolwiek ograniczeń eksportowych nieujawnionych przez Podwykonawcę. W odniesieniu do ograniczeń eksportowych związanych wyłącznie ze sposobem wykorzystywania Usług i/lub Produktów Pracy przez Wykonawcę ABB niniejsze zobowiązanie będzie miało zastosowanie wyłącznie, jeżeli Podwykonawca posiadał wiedzę lub w uzasadniony sposób powinien posiadać wiedzę o tym sposobie wykorzystywania. 18. CESJA I PODWYKONAWSTWO 18.1 Podwykonawca nie może dokonać cesji lub nowacji, podzlecać wykonania, przenosić ani obciążać Umowy Podwykonawczej ani żadnej z jej części (w tym należności przypadających do zapłaty przez Wykonawcę ABB) bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy ABB Wykonawca ABB może w każdym momencie dokonać cesji, nowacji, obciążenia, podzlecenia wszelkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Podwykonawczej lub rozporządzać nimi w inny sposób. 19. POWIADOMIENIA I KOMUNIKACJA Wszelkie powiadomienia (o ile nie ustalono inaczej) będą przekazywane w języku Umowy podwykonawczej poprzez ich przesłanie listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na adres odpowiedniej Strony podany w Umowie podwykonawczej lub na inny adres do takich celów, o jakim Strona ta powiadomiła drugą Stronę na piśmie. Powiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną lub faksem wymagają pisemnego potwierdzenia ich odbioru przez otrzymującą je Stronę. Automatyczne potwierdzenia odbioru nie będą w żadnych okolicznościach traktowane jako potwierdzenie doręczenia powiadomienia. Podpisy elektroniczne nie będą ważne, jeżeli nie zostały wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 20. ZRZECZENIA Nieegzekwowanie lub niewykonywanie w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres jakichkolwiek postanowień wynikających z OWZ ABB/ Usługi Inżynieryjne lub z Umowy podwykonawczej nie stanowi zrzeczenia się stosowania takich warunków i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się stosowania takich warunków, a także nie będzie mieć wpływu na prawo do późniejszego egzekwowania takich warunków lub innych warunków zawartych w niniejszym dokumencie. 21. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 21.1 Umowa Podwykonawcza będzie podlegać prawu kraju (lub stanu, jeżeli ma to zastosowanie), w którym Wykonawca ABB posiada swoją siedzibę rejestrową, i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem, z wyłączeniem norm prawno- kolizyjnych oraz z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów W zakresie rozstrzygania sporów w ramach jednego kraju, jeżeli Wykonawca ABB i Podwykonawca są zarejestrowani w tym samym kraju, wszelkie spory lub rozbieżności wynikające z Umowy Podwykonawczej albo powstałe w związku z nią, w tym kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, jak też stosunków strona 7 z 88 prawnych ustanowionych na jej mocy, których nie można rozstrzygnąć w sposób polubowny, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądów właściwych dla miejsca rejestracji Wykonawcy ABB, chyba że Strony uzgodnią na piśmie właściwość innych sądów lub sądu arbitrażowego W zakresie rozstrzygania sporów transgranicznych, jeżeli Wykonawca ABB i Podwykonawca są zarejestrowani w różnych krajach i jeżeli Strony nie ustaliły inaczej na piśmie, wszelkie spory lub rozbieżności wynikające z Umowy Podwykonawczej albo powstałe w związku z nią, w tym kwestie dotycząca jej istnienia, ważności lub rozwiązania, jak też stosunków prawnych ustanowionych na jej mocy, których nie można rozstrzygnąć w sposób polubowny lub w drodze mediacji, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej przez trzech arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. Arbitraż będzie prowadzony w miejscu zarejestrowania Wykonawcy ABB, chyba że Strony ustaliły inaczej na piśmie. Językiem postępowania i orzeczenia będzie język angielski. Decyzja arbitrów będzie ostateczna i wiążąca dla obu Stron, przy czym żadna ze Stron nie będzie wnosić odwołań do krajowych sądów powszechnych ani innych organów odwoławczych w zakresie rewizji takiej decyzji. 22. POUFNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH, OCHRONA DANYCH 22.1 Podwykonawca: jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, zachowa w ścisłej poufności wszelkie Dane Wykonawcy ABB i inne informacje dotyczące działalności Wykonawcy ABB lub jego Podmiotów Powiązanych, jego produktów i/lub technologii, które Podwykonawca otrzyma w związku z Usługami, które mają być świadczone (przed potwierdzeniem przyjęcia Umowy Podwykonawczej lub po nim). Podwykonawca ograniczy krąg osób, którym ujawnione zostaną takie materiały poufne, do swoich pracowników, agentów lub podwykonawców i innych osób trzecich, którzy muszą je znać w celu świadczenia Usług dla Wykonawcy ABB. Podwykonawca dopilnuje, żeby rzeczeni pracownicy, agenci, podwykonawcy lub inne osoby trzecie podlegali takiemu samemu obowiązkowi zachowania poufności, jaki ma zastosowanie do Podwykonawcy, i przestrzegali go; będzie też odpowiedzialny za wszelkie nieuprawnione ujawnienia; zastosuje stosowne zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju Danych Wykonawcy ABB, które mają być chronione, przed nieuprawnionym dostępem do i ujawnieniem Danych Wykonawcy ABB, a także będzie chronić Dane Wykonawcy ABB zgodnie z ogólnie przyjętymi w odpowiedniej branży standardami ochrony albo w taki sam sposób i w takim samym stopniu, jak chroni on własne informacje poufne i zastrzeżone, w zależności od tego, który standard jest surowszy. Podwykonawca może ujawnić informacje poufne Dozwolonym dodatkowym odbiorcom (czyli upoważnionym przedstawicielom Podwykonawcy, w tym audytorom, radcom prawnym, konsultantom lub doradcom), jednak pod warunkiem, że tacy Dozwoleni dodatkowi odbiorcy podpiszą z Podwykonawcą umowę o zachowaniu poufności zawierającą postanowienia podobne do niniejszych lub tam, gdzie ma to zastosowanie mają obowiązek stosowania się do kodeksów etyki zawodowej zapewniających zachowanie poufności rzeczonych informacji; nie będzie (i) wykorzystywać Danych Wykonawcy ABB do żadnych innych celów niż świadczenie Usług ani (ii) odtwarzać i kopiować Danych Wykonawcy ABB w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem wymogów przewidzianych w obowiązujących dokumentach umownych ani też (iii) ujawniać Danych Wykonawcy ABB osobom trzecim, za wyjątkiem Dozwolonych dodatkowych odbiorców lub za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy ABB; zainstaluje i będzie aktualizować na własny koszt wymagane i odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa do systemu operacyjnego na wszystkich komputerach i w odniesieniu do każdego oprogramowania, które zostały wykorzystane w związku ze świadczeniem Usług powiadomi Wykonawcę ABB niezwłocznie o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych oraz o innych poważnych incydentach lub nieprawidłowościach dotyczących jakichkolwiek Danych Wykonawcy ABB Podwykonawca zgadza się, że Wykonawca ABB ma prawo do przekazywania informacji otrzymanych od Podwykonawcy innym Podmiotom Powiązanym Wykonawcy ABB. Podwykonawca uzyska uprzednio wszelkie niezbędne zatwierdzenia i zgody wymagane, aby Wykonawca ABB mógł przekazać takie informacje swoim Podmiotom powiązanym w sytuacji, gdy są one poufne z jakiegokolwiek względu lub podlegają stosownym przepisom i regulacjom w zakresie ochrony danych lub prywatności Jeśli Dane Wykonawcy ABB, które mają zostać przekazane, są szczególnie wrażliwe, a tym samym, w opinii Wykonawcy ABB, wymagają odrębnej umowy w zakresie ich poufności i utrzymywania w tajemnicy, Podwykonawca wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy. To samo dotyczy kwestii prywatności danych, które nie są objęte postanowieniami art. 22, a które mogą wymagać odrębnej umowy w zakresie przetwarzania danych zgodnie ze stosownym prawem i przepisami Obowiązek wynikający z art. 22 istnieje przez czas nieokreślony, w związku z czym pozostanie w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Podwykonawczej z jakiejkolwiek przyczyny. 23. KLAUZULA SALWATORYJNA Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek postanowień lub praw wynikających z Umowy Podwykonawczej nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków i praw. Stosowne warunki i prawa wynikające z Umowy Podwykonawczej będą obowiązywać tak, jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostało usunięte i zastąpione postanowieniem o podobnym skutku gospodarczym, co postanowienie usunięte, jeżeli możliwe jest osiągnięcie takiego skutku przez inne postanowienie. 24. OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ PO ROZWIĄZANIU STOSUNKU UMOWNEGO 24.1 Postanowienia OWZ ABB/Usługi Inżynieryjne, co do których wskazano, że będą obowiązywać nawet po rozwiązaniu Umowy Podwykonawczej, albo postanowienia, które z racji ich charakteru lub kontekstu powinny obowiązywać po rozwiązaniu Umowy Podwykonawczej, pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązywać bez względu na takie rozwiązanie Zobowiązania określone w art. 11 (Gwarancja), 14 (Odpowiedzialność i Odszkodowanie) i 22 (Poufność, Bezpieczeństwo Danych, Ochrona Danych) będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Podwykonawczej. 25. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA Umowa Podwykonawcza stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, uzgodnienia lub ustalenia pomiędzy Stronami, ustne lub pisemne. 26. STOSUNEK MIĘDZY STRONAMI Stosunek pomiędzy Stronami ma charakter stosunku umownego pomiędzy niezależnymi kontrahentami współpracującymi na zasadach rynkowych, przy czym żadne z postanowień Umowy Podwykonawczej nie będzie traktowane jako powołanie Podwykonawcy na agenta lub pracownika Wykonawcy ABB lub Klienta ani też nie tworzy spółki pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą ABB lub Klientem, a Podwykonawca nie będzie upoważniony do reprezentowania Wykonawcy ABB lub Klienta. 27. DALSZE ZAPEWNIENIA Strony sporządzą i podpiszą wszelkie dalsze dokumenty oraz podejmą dalsze działania lub czynności, jeżeli są one w uzasadniony sposób wymagane w celu pełnego wprowadzenia w życie praw przyznanych w Umowie Podwykonawczej albo transakcji w niej przewidzianych. strona 8 z 8 Pokazać jeszcze
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD)
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO, Bardziej szczegółowo WARUNKI OGÓLNE ZAKUPU TOWARÓW PRZEZ ABB WO ABB/TOWARY (STANDARD 2012-1)
WARUNKI OGÓLNE ZAKUPU TOWARÓW PRZEZ ABB WO ABB/TOWARY (STANDARD 2012-1) DLA: Podmiotów powiązanych ABB nabywających rzeczy ruchome (towary). 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 1.1 W niniejszym dokumencie: WO Bardziej szczegółowo OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I/LUB USŁUG UNION
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I/LUB USŁUG UNION 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA. 1.1. W niniejszym dokumencie poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie: OWZ : oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Bardziej szczegółowo UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru Bardziej szczegółowo Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )
Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450 Bardziej szczegółowo OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY
OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają Bardziej szczegółowo UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941
Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP Bardziej szczegółowo OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ABB OWZ ABB/ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE (STANDARD 2015-1)
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ABB OWZ ABB/ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. Bardziej szczegółowo Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition
Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w Bardziej szczegółowo UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Bardziej szczegółowo wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty
Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Bardziej szczegółowo Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.
Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć, Bardziej szczegółowo UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy
CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego Bardziej szczegółowo UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym Bardziej szczegółowo Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści Bardziej szczegółowo OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'
OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).*** Bardziej szczegółowo UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1
Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Bardziej szczegółowo Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1
... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR
(Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200 Bardziej szczegółowo Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013
UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a......... Bardziej szczegółowo Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA
Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila Bardziej szczegółowo Ogólne warunki zakupu towarów
OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym Bardziej szczegółowo OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.
Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku
Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Bardziej szczegółowo Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bardziej szczegółowo Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy
Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze Bardziej szczegółowo UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013
WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Bardziej szczegółowo Umowa. www.aga-bud.com
Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą Bardziej szczegółowo UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:
UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod Bardziej szczegółowo UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL
Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą Bardziej szczegółowo UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:
Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 Bardziej szczegółowo Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:
Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną Bardziej szczegółowo UMOWA. zawarta w dniu
Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli Bardziej szczegółowo UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.
Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:
załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46, Bardziej szczegółowo znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:
znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów Bardziej szczegółowo zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.
Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r. Bardziej szczegółowo U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:
U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul. Bardziej szczegółowo OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012
Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, Bardziej szczegółowo REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH
REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu. Bardziej szczegółowo OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów Bardziej szczegółowo Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa
Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia.. Bardziej szczegółowo UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/
UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Bardziej szczegółowo Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Bardziej szczegółowo UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER
UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem Bardziej szczegółowo GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY
GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy. Bardziej szczegółowo UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :
Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym Bardziej szczegółowo Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:
Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Bardziej szczegółowo PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:
PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Bardziej szczegółowo UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:
UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy
oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:...... Bardziej szczegółowo ( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)
wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Bardziej szczegółowo w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.
Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ Bardziej szczegółowo UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6
UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest Bardziej szczegółowo ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2
(WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629 Bardziej szczegółowo UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA
UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ Bardziej szczegółowo UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.
UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira Bardziej szczegółowo ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14
Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska Bardziej szczegółowo prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.
Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym Bardziej szczegółowo UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez. Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą Bardziej szczegółowo Umowa. 1 Przedmiot umowy
Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach Bardziej szczegółowo Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B
Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Bardziej szczegółowo Umowa nr /2015 (wzór)
Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym Bardziej szczegółowo UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły Bardziej szczegółowo zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę Bardziej szczegółowo Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14
WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309, Bardziej szczegółowo UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w
UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną Bardziej szczegółowo Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy
Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Bardziej szczegółowo Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I
Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym Bardziej szczegółowo UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:
UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Bardziej szczegółowo [wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego]
Załącznik nr 7 do SIWZ [wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] UMOWA na zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Zawarta Bardziej szczegółowo Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.
Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną Bardziej szczegółowo UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych
ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści Bardziej szczegółowo Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą", 1 Przedmiot umowy
Wzór umowy Zawarta w dniu... 2014r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia Bardziej szczegółowo UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska; Bardziej szczegółowo UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres