Source: https://ja.scribd.com/document/373403920/4-Delimitacion-de-Los-Tipos-Contractuales
Timestamp: 2019-06-18 11:13:23
Document Index: 36964588

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 29', 'Artículo 12', 'Artículo 5', 'Artículo 13', 'Artículo 6', 'artículo 30', 'Artículo 14', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 9', 'Artículo 17', 'Artículo 10', 'Artículo 18', 'Artículo 12', 'artículo 34', 'artículo 122', 'Artículo 11']

4. Delimitación de Los Tipos Contractuales..
Uploaded by Anonymous VkzquW39
LCSP 2017 LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO_ DELIMITACION DE LOS TIPOS CONTRACTUALES
saveSave 4. Delimitación de Los Tipos Contractuales.. For Later
Dl25844 Ley de Concesiones Eléctricas
7.2.- D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA
Version-Final-Proyecto-Contrato-Salaverry.docx
contratos administrativos.pdf
taller legal contratacion
Equipamiento Cultural y Comercial
16-Ley_Concesiones_Electricas_25844_20100806092559717
contrato-administrativo.doc
1. Puelles. Contratación Administrativa 2018.pdf
10_LEY25844
Concepto de Contrato Administrativo en Guatemala
Cartilla comentaciones scribd
Acuerdos de Concesion NICSP 32
Liquidacion de La Empresa Acsa Con El Aereopuerto Internacional Ernesto Cortissoz
Extinción de Los Contratos de Concesión Del Servicio Público de Agua en América Latina
1- La principal novedad que se ha introducido se encuentra en la regulación del contrato de concesión:
a) En el ámbito de las concesiones, desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público y, con ello, la regulación de los diferentes modos de gestión indirecta de los servicios públicos. Surge en su lugar, y en virtud
de la nueva Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la nueva figura de la concesión de servicios, que se añade dentro de la categoría de las concesiones a la ya existente figura de la concesión de obras.
b) Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente a una sociedad de economía mixta un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios en los términos recogidos en la
Disposición adicional vigésima segunda, siguiendo el criterio recogido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia 196/08 en el caso ACOSET, y en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea
relativa a la aplicación del derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada de 5 de febrero de 2008.
c) En lo que respecta a los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, merece destacarse que en ambas figuras necesariamente debe haber una transferencia del riesgo operacional de la Administración al
concesionario, delimitándose en el artículo 14 de la Ley, en línea con lo establecido en la nueva Directiva de adjudicación de contratos de concesión, los casos en que se considerará que el concesionario asume dicho riesgo
Por tanto la gran diferencia entre las concesiones y los meros servicios regulados en el art 17 está en la transferencia del riesgo operacional, esto es en la implicación sobre el futurible gasto público.
La distribución de riesgos recae por tanto sobre el concepto de “riesgo operacional de carácter económico” que incluye el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. El riesgo operacional debe derivarse de factores que
escapan al control de las partes. Los riesgos vinculados a una mala gestión, a los incumplimientos de contrato por parte del operador económico o a situaciones de fuerza mayor, no son determinantes a efectos de la
calificación como concesión, ya que tales riesgos son inherentes a cualquier tipo de contrato, tanto si es un contrato público como si es una concesión. Debe entenderse como riesgo operacional el riesgo de exposición a las
incertidumbres del mercado, que puede consistir en un riesgo de demanda o en un riesgo de suministro, o de ambos a la vez.
Con ello recogió la Directiva la jurisprudencia consolidada del TJUE sobre esta materia. La STJUE de 10 de marzo de 2011, Asunto C-274/09, incluye en “el riesgo de explotación económica del servicio”, que implica según el art
15.2 de la Ley el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior, que son las referidas al contrato
de concesión de obras.
Así del estudio de la jurisprudencia comunitaria podemos afirmar que ese riesgo implica:
El adjetivo “operacional de carácter económico” que utiliza la Directiva, pero que la LCSP circunscribe a “operacional”, permite excluir la hipótesis de que el concesionario deba soportar todos los riesgos que puedan
presentarse en el desarrollo del contrato. El artículo 18 de la directiva establece que la concesión no podrá exceder el tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la
explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. Cuestión esta que el artículo 29 de la
Ley resuelve con detalle reglamentario.
En cualquier caso los pliegos de la correspondiente licitación deben obligatoriamente comprender (entre otras cosas) la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario en función de las características
particulares del servicio, si bien en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista, tal y como preceptúa el art 285.1 c) de la LCSP.
4. Delimitación de los tipos contractuales
Ello explica que la Directiva contemple el riesgo imprevisible al regular la modificación de la concesión, permitiendo dicha modificación si la necesidad deriva de circunstancias que el adjudicador diligente no podía prever,
siempre que la modificación no altere el carácter global de la concesión y el posible aumento de valor no supere el 50% del valor de la concesión original adjudicada por un poder adjudicador.
En cuanto a que tipo de riesgos se encuentran dentro del riesgo operacional, podemos indicar por ejemplo el Informe 9/2016 de la JCCA de Cataluña, que aborda de forma muy concisa esta materia Obviamente la actual
regulación de la LCSP desplaza lo indicado por el Dictamen de la Junta consultiva catalana y el riesgo se corresponde al previsto en el art 14.4 de la Ley en relación con el 15.2 y así se considerará que el concesionario asume un
riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la
explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial
estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.
En cualquier caso la Ley limita claramente la duración de estos contratos a los efectos de calcular el periodo en que asumir el riesgo, así el art 29.6 especifica que tanto en los contratos de concesión de obras, como de
Concesión de servicios su duración será limitada, calculándose en función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas
para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. Las inversiones que se tengan
en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del art 29.6, no podrá exceder, incluyendo las posibles prorrogas, de:
Los plazos fijados en los pliegos de condiciones sólo podrán ser ampliados en un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y
290. No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en los que éstas deban suspenderse por una causa imputable a la
Administración concedente o debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión
d) Este criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de servicios ha sido asumido por la Ley. Por ello, determinados contratos que con arreglo al régimen jurídico hasta ahora vigente se
calificaban como de gestión de servicios públicos, pero en los que el empresario no asumía el riesgo operacional, pasan ahora a ser contratos de servicios. Ahora bien, este cambio de calificación no supone una variación en la
estructura de las relaciones jurídicas que resultan de este contrato: mediante el mismo el empresario pasa a gestionar un servicio de titularidad de una Administración Pública, estableciéndose las relaciones directamente
entre el empresario y el usuario del servicio.
Por esta razón, en la medida que la diferencia entre el contrato al que se refiere el párrafo anterior y el contrato de concesión de servicios es la asunción o no del riesgo operacional por el empresario, es preciso que
todo lo relativo al régimen de la prestación del servicio sea similar. Por ello, se ha introducido un artículo, el 312, donde se recogen las normas específicas del antiguo contrato de gestión de servicios públicos relativas al
régimen sustantivo del servicio público que se contrata y que en la nueva regulación son comunes tanto al contrato de concesión de servicios cuando estos son servicios públicos, lo que será el caso más general, como al
contrato de servicios, cuando se refiera a un servicio público que presta directamente el empresario al usuario del servicio.
Para identificar a estos contratos que con arreglo a la legislación anterior eran contratos de gestión de servicios públicos y en esta Ley pasan a ser contratos de servicios, se ha acudido a una de las características de los
mismos: que la relación se establece directamente entre el empresario y el usuario del servicio, por ello se denominan contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de los ciudadanos.
e) Por último a este respecto, la Ley, siguiendo la Directiva 2014/23/UE, no limita la concesión de servicios a los servicios que se puedan calificar como servicios públicos. En consecuencia, se establece la aplicación específica y
diferenciada de determinadas normas a la concesión de servicios cuando ésta se refiera a servicios públicos. Así, por ejemplo, la aplicación de las normas específicas de estos servicios a las que se hacía referencia
anteriormente, esto es, el establecimiento de su régimen jurídico y, entre otras cuestiones, los aspectos jurídicos, económicos y administrativos relativos a la prestación del servicio (lo que se viene a denominar su
«publicatio»); la imposibilidad de embargo de los bienes afectos; el secuestro o la intervención del servicio público; el rescate del mismo; o el ejercicio de poderes de policía en relación con la buena marcha del servicio
público de que se trate.
d) Por otra parte, debe señalarse que los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas,
como ciertos servicios sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de
estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema
garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.
2- Por lo que se refiere a la regulación del contrato mixto, se distingue entre la preparación y adjudicación del contrato, donde se recogen las normas que establecen las Directivas, y los efectos y extinción. Respecto de la
preparación y adjudicación, la regla general es que al contrato mixto se le aplican, según los casos, las normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado. En cuanto a los efectos y
extinción, la Ley hace remisión a lo que se establezca en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas.
3- Por otra parte, se suprime la figura del contrato de colaboración público privada, como consecuencia de la escasa utilidad de esta figura en la práctica. La experiencia ha demostrado que el objeto de este contrato se puede
realizar a través de otras modalidades contractuales, como es, fundamentalmente, el contrato de concesión.
4- Por último, en lo que respecta a los procedimientos de contratación que tengan por objeto contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se ha pretendido establecer un esquema
lógico y consecuente con las correspondientes Directivas a efectos de la aplicación a aquellos bien de la presente Ley, o bien de la Ley de procedimientos de contratación en los citados sectores. Así, todos los contratos que
celebren las entidades que tengan la consideración de Administraciones Públicas, independientemente del sector al que se refieran, se regirán por la presente Ley.
Por su parte, los contratos que celebren las entidades que no gocen de la consideración de Administraciones Públicas se regirán por la Ley de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales cuando operen en estos ámbitos y los contratos superen los umbrales establecidos en la citada Ley de procedimientos de contratación en dichos sectores. Si por el contrario, las entidades
que no gocen de la consideración de Administraciones Públicas celebran contratos que no superen los mencionados umbrales, aunque la actividad se refiera a los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, se les aplicará la presente Ley.
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS
2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 12. Calificación de los contratos. Artículo 5. Calificación de los contratos
1. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las 1. Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de
entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes, organismos y entidades
presente sección. pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.
2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de 2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de
derecho privado que les sean de aplicación. derecho privado que les sean de aplicación.
Artículo 13. Contrato de obras. Artículo 6. Contrato de obras
1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las
alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.
sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, 2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil,
destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno
o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por ésta la susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos
para la utilización de la obra.
No obstante, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una
de las partes de una obra completa, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente, en
el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización
administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación.
Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los supuestos previstos en el
apartado 4 del artículo 30 de la presente Ley cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a
la Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración Pública.
Artículo 14. Contrato de concesión de obras. Artículo 7. Contrato de concesión de obras públicas
1. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de 1. La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de
las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de algunas de las prestaciones a que se refiere el art. 6, incluidas las de restauración y reparación de
construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el
que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien
sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
2. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido: 2. El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista, podrá comprender, además, el
a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y siguiente contenido:
funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales
económicas a las que sirve de soporte material. requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que
b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha sirve de soporte material.
de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de
aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas
demandas sociales. sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas
3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, 3. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a
ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la
y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que
mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales
mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias
de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario
explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos. conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.
4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado primero de este artículo, deberá Artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos
implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras
abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se 1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua
debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona,
suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia
servicios no se ajuste a la demanda. por la Administración o Mutua encomendante.
Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en
condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales sólo podrán realizar este tipo de contrato
los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria
concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las
incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el 2. Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a los supuestos en que la gestión
concesionario no es meramente nominal o desdeñable. del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a
aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de
Artículo 15. Contrato de concesión de servicios. titularidad pública.
1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores
encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya
prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho
a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
2. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo
operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior.
Artículo 16. Contrato de suministro. Artículo 9. Contrato de suministro
1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el 1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los contratos que 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los contratos que
tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los
contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.
3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: 3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por
precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar
subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. No obstante, la adjudicación de estos contratos se
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones efectuará de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo II del Título II del Libro III para los acuerdos marco
o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos celebrados con un único empresario.
últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o
adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos
c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser últimos, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que
elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun se considerarán contratos de servicios.
cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser
d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando
ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
Artículo 17. Contrato de servicios. Artículo 10. Contrato de servicios
Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una
aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II.
Artículo 18. Contratos mixtos. Artículo 12. Contratos mixtos
1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en
distinta clase. todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la
Únicamente podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el artículo 34.2 de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.
El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos mixtos se determinará de
conformidad con lo establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción se
determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2.
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos cuyo objeto
contenga prestaciones de varios contratos regulados en esta Ley, se estará a las siguientes reglas:
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras,
suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal.
En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo IV, y en parte
otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por
suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál sea el mayor de los valores estimados de
los respectivos servicios o suministros.
b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios, por
una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios, de otra, se actuará del siguiente
1.º Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la prestación principal.
2.º Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato único, se aplicarán las
normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios cuando el valor estimado de las
prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y
22 de la presente Ley, respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los contratos de
concesión de obras y concesión de servicios.
2. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta Ley con prestaciones
de otros contratos distintos de los regulados en la misma, para determinar las normas aplicables a su
adjudicación se atenderá a las siguientes reglas:
a) Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la prestación principal.
b) Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo dispuesto en esta
3. No obstante lo establecido en el apartado 1, en los casos en que un elemento del contrato mixto sea una
obra y ésta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los
artículos 231 y siguientes de la presente Ley.
En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesión de obras o de una
concesión de servicios, deberá acompañarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en su caso, del
anteproyecto de construcción y explotación de las obras previstos en los artículos 247, 248 y 285 de la
Disposición adicional octava. Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado
transportes y de los servicios postales.
1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una Administración
1. La adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas que tengan por objeto alguna de las Pública o una Entidad pública empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a una
actividades enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos entidad de derecho privado, por un período determinado en función de la duración de la amortización de las
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se regirá por la inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada
presente Ley, resultando de aplicación la mencionada legislación vigente únicamente para determinar qué que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el
contratos tendrán la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada. cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés
general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:
2. La adjudicación por las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos,
Públicas de contratos que tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.
aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
la energía, los transportes y los servicios postales, se regirá por dicha legislación, salvo que una Ley sujete c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada
estos contratos al régimen previsto en la presente Ley, en cuyo caso se les aplicarán las normas previstas con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en
para los contratos sujetos a regulación armonizada. el mercado.
A los contratos destinados a la realización de varias actividades en los que al menos una de ellas esté d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de
comprendida en el ámbito de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la interés general que le haya sido encomendado.
energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará el régimen jurídico de la actividad a la que 2. Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando
se destinen principalmente. previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el art. 134, que otras fórmulas alternativas
En el supuesto de que no fuera objetivamente posible determinar a qué actividad se destina de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas.
principalmente el contrato, se aplicará la presente Ley. 3. El contratista puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean
Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que se celebren en los sectores del precisos.
agua, la energía, los transportes y los servicios postales por las entidades del sector público que no tengan 4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante
el carácter de Administraciones Públicas, se regirán por las disposiciones pertinentes de la presente Ley, toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de
sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que en esta se establecen exclusivamente para los rendimiento.
contratos sujetos a regulación armonizada.
3. La adjudicación de los contratos que celebren las entidades a que se refiere el apartado anterior, que no
tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la
legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales, se regirán por lo establecido en la presente Ley, en los términos
establecidos en la misma.
Documents Similar To 4. Delimitación de Los Tipos Contractuales..
Renzo Manrique Davila
Erics Cabezudo García
Dalia Coconi
Joni Morales
Alberto Murillo Beltran
Gustavo Audano
Importancia de la inversión privada en el sector1.pdf
Rony Yorson
“Ferreyra, Víctor D. y Ferreyra, Ramón v. v.I.C.O.v. S.a. S daños y Perjuicios” (C.S.J.N., 21.03.2006).
02.1_LEY DE CONSECIONES ELECTRICAS (26).pdf
Yersi Salvador Porras
Modificacion LeyOrdenacinTransportesTerrestres
Jose Antonio Gimenez Gomez
Confom Pozo Chosica Norte
TODAS LAS CLASES DE CONTRATACION Y RESPONSABILIDAD.pdf
El llamado a licitación
AD-1-16
Procedimiento Viabilidad de SFS
Ronald Caja
More From Anonymous VkzquW39
Visual Sap 2000
Mami Candy
8.Régimen de La Invalidez..
Recomendaciones Señalizacion Para Vias Ciclistas
JCA RES
Berm Breakwaters
t Calculos de Socavacion
Alejandro Andrés Álvarez Osorio
Capacidad Portante de Los Suelos-libre
Pedro Nastasi Bermudez
00_novedades y Comparativa
Design of Berm Breakwaters
7.Disposiciones Generales de Contratación Del Sector Público..
6.Contratos Administrativos y Contratos Privados
gaudi_arcos.pdf
garcialinux11
Gaudi Conoides
10.-Órganos-de-contratación...
5.-Contratos-sujetos-a-regulación-armonizada..
9.Recurso Especial en Materia de Contratación..
Espacio Marino de Alboran
Trabajo de Romano de Las Garantias y Los Contratos
miguelarzolay82
Apuntes Libro La Economia Del Bien Comun Christian Felber
Cap. 10 Interruptores de Circuito en Caja Moldeada[1]
plantilla-cotizacion
Detalles Love Nahid
Caso Konfian Sa
Hellen Alcazar Amanqui
Stephanie Domínguez
Soporte 2 parte
Las Transformaciones de Las Administraciones Publicas de Nuestro Tiempo
hoja de vida jose (5)
Tratamiento de Los Motores Emisores de CO2 en El Transporte Publico
Mario Jorge Campetelli
Sociedad y Estado Resumen Historia Argentina UBA XXXI
Año I De La Revolucion Nicaraguense..pdf
Migración Rural - Mision transformación coampo.pdf
Julieth Zorro Melo
Test y Ejemplos de c Lculo de Gas Categor a B
Roberto Fernandes Figueiredo
Prueba de Nivel Forma A
Natalia Cortes Ramos
Ponencia Vii Cong. Nac. Ts. Consejos de Des.
Resumen Ejecutivo Informe Final IC Infocenter