Source: https://documentop.com/o_5c6788fa097c47df4a8b4573.html
Timestamp: 2020-07-11 14:38:43
Document Index: 241044123

Matched Legal Cases: ['artículo 1384', 'artículo 5', 'artículo 279', 'artículo 4', 'artículo 90', 'artículo 1384', 'artículo 66', 'artículo 86', 'Artículo 6', 'artículo 1384']

Entidad hayan sido recibidos en el Departamento de Contratación FAC – CACOM-3 o en el correo: gustavo[email protected] Realizada esta verificación el ...
244KB Größe 2 Downloads 3 vistas
Página 2. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Anexo 5 – FORMULARIO PACTO EXPRESO DE MULTAS Y/O CLÁUSULA PENAL ................................................. 24 Anexo 6 – FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA ................................................................................................. 25 Anexo 7 –FORMULARIO PARA ACREDITAR LOS REQUSITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA ...................................................................................... 27 Anexo 8 –FORMULARIO DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA ............................................................................ 28 Anexo 9 –FORMULARIO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR OFRECIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................................................................................................................... 29 Anexo 10 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .............................................................................................................. 30 Anexo 11 –NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ................................................................................................................ 37
Página 4. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
El plazo del Contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y de la suscripción del acta de inicio hasta el vencimiento del plazo de ejecución, así: I) POR PARTE DEL CONTRATISTA: entregará a entera satisfacción la totalidad del servicio contratado a más tardar el 31 de diciembre de 2017. II) POR PARTE DEL CONTRATANTE: pagará los servicios prestados de acuerdo al plan de pagos, realizando el último pago a más tardar en PAC Diciembre de 2017) 5.
El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, PAC abril $2.020.000, PAC mayo $2.020.000 PAC junio $2.020.000, PAC julio $2.020.000, PAC agosto $2.020.000, PAC septiembre $2.020.000, PAC octubre $2.020.000, PAC noviembre $2.020.000, PAC diciembre $4.040.000 Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. Nota 3: Los proponentes deberán informar o allegar una certificación en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que posea, para efectos del pago del contrato por parte El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3. Anexo No.8. Nota 4: No se realizará ningún tipo de pago, sin presentación de la factura respectiva. En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Titulo IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIO, el número de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos. Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., Capítulo IV, Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera. PARÁGRAFO PRIMERO: INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación al sistema de información financiera, se suministra la siguiente información: A. Datos del Beneficiario: 1) Contratista: XXXXX. 2) Clase de persona: XXXX; 3) NIT: XXXX; 4) Ciudad: XXXX; País: COLOMBIA; 5) Dirección: XXXXX; 6) Teléfono: XXXX; Telefax: XXXX; 7) Correo electrónico: XXXXX; B. Datos Entidad Financiera: 1) Nombre de la entidad financiera: XXXX; 2) Ciudad: XXX. 3) Tipo de cuenta: XXXX; 4) Número de cuenta: XXX. 6) Titular de la cuenta: XXX.
Página 6. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Se podrán modificar las Invitaciones Públicas a través de adendas, expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. De igual forma, se podrá expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. Las adendas se publicarán en el SECOP – www.contratos.gov.co – en días hábiles entre las 7:00 a.m. a las 7:00 p.m., con lo que se entienden comunicadas y se presume su conocimiento por parte de los interesados. En consecuencia será responsabilidad del oferente la consulta permanente de la página, dado que deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial del proceso será la enviada por el El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3. En consecuencia, la información oficial del proceso de selección se publicará en el SECOP – www.contratos.gov.co –, y/o se comunicará o informará por los mecanismos aquí señalados, según corresponda. 9.
TÉRMINO DE VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:
El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 podrá solicitar hasta la adjudicación aclaraciones a los proponentes en relación con cualquier documento o afirmación efectuada por el proponente en su oferta, siempre que haya expresiones equívocas, confusas o aparentemente contradictorias, de manera que el mismo pueda aclarar su sentido, sin alterar el alcance de su oferta. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Igualmente, podrá solicitar a los proponentes hasta la adjudicación, subsanar todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje. El proponente deberá responder a las solicitudes de aclaración y subsanación dentro del término fijado por [El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 en el numeral 19 Cronograma. En el evento que el oferente no de respuesta dentro del término al requerimiento de aclaración o subsanación que le haga bien sea en el momento de evaluación de las ofertas o con ocasión en las observaciones presentadas oportunamente dentro del traslado de las mismas El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3, la oferta será rechazada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (sentencias 26 de febrero de 2014. exp. 25.804, sentencia de 12 de noviembre de 2014. exp. 27986, sentencia de 12 de noviembre de 2014. exp. 29855). El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3] debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma de que trata la sección 19. Nota: es obligación del oferente confirmar que los documentos allegados en respuesta a los requerimientos de la Entidad hayan sido recibidos en el Departamento de Contratación FAC – CACOM-3 o en el correo: [email protected] Realizada esta verificación el MINISTERIO publicará en el SECOP – www.contratos.gov.co – el informe respectivo. El resultado de la evaluación se publicará en el SECOP y del mismo se dará traslado durante un (1) día hábil, término dentro del cual los oferentes podrán presentar observaciones al mismo. 10. LUGAR Y CONDICIONES DE RECIBO DE LAS OFERTAS: No se aceptan ofertas alternativas o parciales. La Fuerza Aérea Colombiana adjudicará el presente proceso de igual forma y por el valor de la propuesta que presente el oferente con menor precio. La oferta presentada por el oferente será rechazada cuando sobrepase el presupuesto oficial o los rubros presupuestales correspondientes (cuando existan dos o más rubros presupuestales indicar el valor correspondiente para cada uno). La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana.
Página 8. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Los requisitos habilitantes serán verificados al proponente con el precio más bajo. El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos: 11.1.
DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN (COMITÉ JURÍDICO):
EVALUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROPONENTES: CAPACIDAD JURÍDICA: En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. [El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3] también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta o desde su requerimiento, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta. Diligenciar el Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia [De acuerdo con las condiciones particulares de los posibles proponentes identificadas en el análisis de sector y de los oferentes que debe realizar la Entidad Estatal en la etapa de planeación del proceso de contratación, debe incluir las circunstancias en las cuales existiría un conflicto de interés para el proceso de contratación que se adelanta]. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a su presentación o subsanación. Para el caso de las personas naturales con establecimiento de comercio, deberán allegar el certificado de matrícula mercantil expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta o subsanación. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. En el evento que el proponente se presente en calidad de profesión liberal, no estarán obligados en presentar ningún documento que acredite su existencia, pero sí deberán allegar junto con su oferta la tarjeta o matricula profesional expedida por la autoridad correspondiente. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere cuando su objeto sea indeterminado. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del
Página 10. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Cuando se trate de personas con asignación de retiro, la cotización del 12,5% por salud deberá efectuarla al FOSYGA por tratarse de ingresos adicionales (artículo 279 ley 100/93, Concepto 20131120-1062071 del 15 de agosto del 2013). No deberán hacer aportes a pensión (artículo 4 ley 797/03) y tampoco será obligatorio aportar al sistema de riesgos laborales (ley 1562 de 2011). NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 2: En todo caso la Entidad podrá requerir los documentos que soporten las afirmaciones presentadas por el representante legal, revisor fiscal y/o persona natural según el caso. NOTA 3: Este requisito también será exigible además para la firma del contrato y para los pagos. 11.1.4.
REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES Y DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR:
Se aplicará lo estipulado en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. Para efectos de definir si el proponente se encuentra incurso en inhabilidad por incumplimiento reiterado, bastará con que se verifique por parte del comité jurídico evaluador la configuración de alguna de las conductas señaladas en el art. 90 de la Ley 1474 de 2011, para que el comité aplique la causal de rechazo y el proponente quede excluido del proceso. Conforme a lo anterior, deberá tenerse en cuenta que la inhabilidad se extiende por un término de 3 años (límite temporal) contados a partir de la inscripción de la ultima multa o incumplimiento, situación que se verá reflejada en el ANEXO No.3, dada la imposibilidad de exigir RUP. Por otra parte, la Entidad verificará la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o cualquier otro tipo de limitación de la capacidad de los proponentes que impidan la habilitación de los mismos en el proceso de selección. Para efectos de facilitar la evaluación jurídica en estos aspectos, el proponente deberá diligenciar el ANEXO No.3 “Reporte de multas y sanciones de contratos anteriores” y el ANEXO No.2 “Compromiso anticorrupción”. 11.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN: (COMITÉ ECONOMICO) 11.2.1
El proponente deberá anexar RUT actualizado. Adicionalmente, el oferente debe diligenciar el ANEXO No.8. “Datos Básicos Beneficiario Cuenta” y anexar Certificación bancaria (30 días máximo anteriores a la fecha de cierre del proceso); tipo de cuenta y titular de la cuenta (debe corresponder a la persona jurídica o natural que se presenta en calidad de oferente). Nota: Para el caso de oferentes plurales por medio de uniones temporales o consorcios, se deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio. (Aplica solo en caso de ser adjudicatario). 11.2.2
Los requisitos habilitantes serán verificados al proponente con el precio más bajo antes de IVA. La oferta deberá presentarse en pesos colombianos y el oferente debe diligenciar el ANEXO No.6. “Formato de oferta económica” El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado.
Página 12. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS EXIGIBLES % VIGENCIA Desde el perfeccionamiento hasta por el termino 20 Cumplimiento del contrato de duración del contrato. Pago de salarios, prestaciones sociales legales Vigente por el término de ejecución del contrato y 3 30 e indemnizaciones laborales años mas Vigente por el término de ejecución del contrato 50 Calidad del servicio más 2 meses.
REGIMEN SANCIONATORIO Y CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Con la presentación de la oferta, el proponente, acepta el régimen sancionatorio señalado en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011, articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que los adicionen, modifiquen o complementen, así como el régimen de cláusulas exorbitantes señalado en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, dentro del cual se garantizará el debido proceso.
CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002: En cumplimiento al art. 50 de la Ley 789 de 2002 se requiere que dentro de los 10 días calendario siguientes a la publicación de la presente invitación pública, se acredite por parte del revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses. NOTA: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
INDEMNIDAD El Contratista se obliga a mantener indemne a El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°3 de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
INVITACION A VEEDURIA CIUDADANA En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y ley 850 de 2003, el Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea Colombiana invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.
19. CRONOGRAMA DEL PROCESO: EL MINISTERIO ha definido que el proceso de selección se llevará a cabo de acuerdo con el presente cronograma: ACTIVIDAD PLAZO ó FECHA Publicación de la invitación pública a presentar 08-03-2017 ofertas. Plazo para la publicación de formularios de preguntas A más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo
Página 14. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Anexo 1 - Especificaciones técnicas FICHA TÉCNICA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA SANIDAD: AREA 774 M2 INCLUYE 11 BAÑOS. 1.
Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos
(i) Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente Ficha técnica del bien o servicio a contratar El oferente adjudicatario deberá prestar el servicio de aseo y limpieza para las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, Establecimiento de Sanidad Militar 1052 garantizando la correcta presentación de las mismas de lunes a sábado y durante el término de ejecución del contrato en las siguientes áreas: 1. Establecimiento de Sanidad Militar 1052, SANIDAD: AREA 774 M2 INCLUYE 11 BAÑOS NOTA 1: En el evento en que se requiera excepcionalmente y de forma transitoria por necesidades de la administración variar algunas de las áreas antes enlistadas, esto es, cambiar el día en que se debe asear un área por otra de las contempladas en el presente anexo técnico, conservando las condiciones de metraje respecto de las cuales se debe desarrollar el objeto contractual, dicha variación será coordinada entre el enlace administrativo-supervisor del contratista y el supervisor designado por la Fuerza Aérea Colombiana. NOTA 2: El oferente adjudicatario proporcionará un enlace administrativo entre la empresa y el -supervisor, que se encargará de las actividades de supervisión y verificación por parte del trabajador (es) se establece como mínimo de 2 a tres veces por semana, en las áreas establecidas mediante el diligenciamiento de una planilla de control en la que se evidencien las actividades de aseo desarrolladas diariamente, dicha planilla deberá estar suscrita por el personal responsable del desarrollo de las actividades, del enlace administrativo y visto bueno del supervisor FAC. Así mismo debe mantener informado a la empresa del régimen de consumo de los insumos de aseo, con el fin de garantizar la disponibilidad permanente de los mismos. NOTA 3: El oferente adjudicatario deberá proporcionar un único operario para la prestación del servicio de aseo en el establecimiento de sanidad militar 1052 NOTA 4: El oferente adjudicatario deberá garantizar que el operario cuente con certificado en el manejo de residuos hospitalarios. NOTA 5: El oferente adjudicatario deberá proporcionar al personal que prestara el servicio de aseo y limpieza en el Establecimiento de Sanidad Militar 1052, todos los elementos de aseo necesarios para el cumplimiento de la actividades objeto del proceso contractual, así como todos los elementos de protección requeridos a sus operarios. NOTA 6: El oferente adjudicatario debe proporcionar al personal que prestara el servicio de aseo y limpieza en Establecimiento de Sanidad Militar 1052, todos los elementos y anuncios de seguridad necesarios para la demarcación de las áreas donde se estará realizando el servicio de aseo con el fin de evitar accidentes.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR Las actividades a desarrollar corresponden a las inherentes al servicio a contratar: Servicio de aseo y limpieza en el Establecimiento de Sanidad Militar 1052 a diario: 1. Pisos: Se debe barrer, trapear diariamente y tratarlos según las características, para obtener una buena limpieza y brillo de calidad, todos los pasillos de las oficinas y consultorios debe brindarse el mismo tratamiento. 2. Limpiar y secar baños: se deben limpiar, ambientarlos y recoger las basuras todos los días, independientemente a la periodicidad estipulada para las oficinas de acuerdo al anexo técnico, y se deben lavar y
Página 16. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Jabón abrasivo
jabon de dispensador para manos
5 Desinfectante para uso general 6
Líquido para limpiar vidrios
11 cera 12
Especificación -Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%. - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en múltiples fragancias
Presentación En polvo, en tarro de mínimo 500 gr
Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc
Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc Polvo, en bolsa plástica o -Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de recipiente plástico mínimo 11%. con un peso de 1.000 gr Líquido, en - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial recipiente plástico en una concentración mínima del 0,2% con capacidad - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y mínima de 3.750 desengrasante en una concentración mínima del 1,5% cc Líquido, en - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial recipiente plástico en una concentración mínima del 0,2% con capacidad - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y mínima de 3.750 desengrasante en una concentración mínima del 1,5% cc Líquido, en - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y recipiente plástico desengrasante en una concentración mínima del 4% con capacidad - Con fragancia mínima de 3.750 cc Líquido, en recipiente plástico - Solución con una concentración mínima del 5% con capacidad mínima de 3.750 cc En recipiente - Con agente(s) que degrada(n) la materia orgánica. plástico con - Para uso en tuberías plásticas y metálicas. capacidad mínima de 300 cc Líquido, en - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una recipiente plástico concentración mínima del 5% con capacidad - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta mínima de 500 cc Líquido, en - Emulsionada recipiente plástico - Neutra (para pisos de todos los colores) con capacidad - Contenido mínimo de sólidos del 5% mínima de 3.750 cc Líquido, en - Emulsionada recipiente plástico - Roja con capacidad - Contenido mínimo de sólidos del 5% mínima de 3.750 cc - Solución con agentes desinfectantes, Líquido, en Con agentes tenso activos Disponible en múltiples fragancias
Página 18. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
B. Elementos, equipos y maquinaria No.
33 haraganes 33
Carro exprimidor de trapero
Especificación - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Largo mínimo de 120 cm - Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 60cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico - Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm - Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 160 cm - Para escurrir pisos -Con banda de goma con longitud mínima de 60 cm. - Mango metálico con longitud mínima de 120 cm - Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo - Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor - Cuerpo de color amarillo - Elaborado en plástico ABS blanco - Con sensor para suministro de jabón - Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 900 cc - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared -Incluye el costo de instalación.
NOTA 1: Todos los productos deben ser de marcas conocidas y contar con el respectivo sello de seguridad al momento de entrar al CACOM-3. Así mismo deberán contar en el envase con la ficha técnica donde se indiquen los ingredientes y el porcentaje de estos, tal circunstancia será verificada por el supervisor del contrato. Al momento de presentar la oferta los oferentes deberán anexar acta de compromiso y relacionar las marcas de los productos a suministrar. Equipos y Herramientas Mínimas El oferente adjudicatario deberá garantizar que el operario cuente con los equipos para desarrollar el objeto contractual.
Página 20. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
• Proteger el buen estado y conservación de los bienes del Establecimiento de Sanidad Militar 1052, ubicado en CACOM-3, y responder por las pérdidas o daños imputables al personal designado por el contratista o que se hayan producido como consecuencia del servicio de aseo y mantenimiento general. • Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes. • Obtener la autorización del CACOM-3 en caso de requerir cambio parcial o total del talento humano presentado en la propuesta. • El contratista deberá suministrar los elementos y productos para el aseo y limpieza de las áreas designadas para dicha labor. Estos insumos deberán ser entregados al inicio del contrato y posteriormente suministros mensuales dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes. Así mismo suministrar las herramientas y equipos necesarios para la correcta prestación del servicio. • El uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben regirse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial. • El oferente debe suministrar a su personal los elementos de protección necesarios para desempeñar sus labores, los cuales deben estar en buenas condiciones.
• La entidad no se hace responsable de alojamientos, alimentación o cualquier tipo de costo que se derive de la prestación del servicio.
(ORIGINAL FIRMADO) COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 Delegado Contractual NOMBRE CC
V°B° del Gerente de Proyecto NOMBRE CC
Página 22. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Anexo 3 – Formulario Reporte de multas y sanciones de contratos anteriores durante los últimos tres (3) años.
OBJETO DEL NO. CONTATO CONT
VR. ENTIDAD CONTRATO CONTRATANTE EN PESOS $
FECHA DE LA MULTA O SANCIÓN
VR. DE LA MULTA O SANCIÓN EN PESOS $
VR. DE LA MULTA SANCIÓN EN SMMLV
Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas naturales o jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos. Nota: En caso en que la persona natural o jurídica no presente en la actualidad multas o sanciones, indicar que NO APLICA.
_____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]
Página 24. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Anexo 5 – Formulario Pacto expreso de multas y/o cláusula penal pecuniaria
En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, autoriza expresamente, mediante el presente documento a [LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALFUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3], previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del diez uno por ciento (10%) del valor del contrato por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato. El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude la administración EL CONTRATISTA quien, con la firma de este contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, el Departamento de Contratación, informará con oficio al Departamento Financiero de la Entidad, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, el Departamento de Contratación mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a [LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3], a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor del contrato]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que [LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N°3] adeude a [nombre del Contratista] con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.
Página 26. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
La entidad no puede determinar esta categoría, debido a que es facultad de cada municipio y departamento establecer los impuestos, tasas y contribuciones de orden departamental y municipal, según las necesidades de cada uno, es por ello que únicamente en ellos radica la potestad para el cobro y exigibilidad del pago de los mismos, según los parámetros establecidos en cada región. NOTA 5: Las ofertas se evalúen antes de IVA, teniendo en cuenta que el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa señala: “En todos los procesos de selección, sin importar su modalidad, las ofertas económicas deben evaluarse antes de IVA, lo anterior en aras de garantizar el principio de igualdad” NOTA 6: Los oferentes al establecer la oferta inicial de precio (Incluyendo impuestos y gravámenes de ley, en los casos que apliquen), deben prever que el valor total de la oferta no debe superar el presupuesto oficial asignado so pena de rechazo de la oferta.
Atentamente, _____________________________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]
Página 28. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Anexo 8.- Formulario Datos Básicos Beneficiario Cuenta CIUDAD_______________________________ Apertura
FECHA ____________________ Cancelación
Otro Tipo Documento: Pasaporte: Tarjeta de Identidad: Dirección:
No. No. No. Teléfono:
E-mail Departamento:
Fax: Ciudad:
de ahorros: NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Entidad Financiera: Código: Sucursal: Ciudad: Dirección: Teléfono: Fax: Denominación de la cuenta:
Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días calendario, de lo contrario en el término de evaluación de las ofertas, deberá requerirse al propoente para que allegue una que cumpla esta condición El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada: Solicitud rechazada: Vo Bo: Vo Bo: Nombre y firma func.perfil presupuesto Nombre y firma func.perfil beneficiario/cta OBSERVACIONES: NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria. En caso de presentarse oferentes plurales por medio de uniones temporales, consorcios, deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio.
Página 30. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
Anexo 10.- Especificaciones Técnicas FICHA TÉCNICA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA SANIDAD: AREA 774 M2 INCLUYE 11 BAÑOS. 2.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR Las actividades a desarrollar corresponden a las inherentes al servicio a contratar: Servicio de aseo y limpieza en el Establecimiento de Sanidad Militar 1052 a diario: 1. Pisos: Se debe barrer, trapear diariamente y tratarlos según las características, para obtener una buena limpieza y brillo de calidad, todos los pasillos de las oficinas y consultorios debe brindarse el mismo tratamiento. 2. Limpiar y secar baños: se deben limpiar, ambientarlos y recoger las basuras todos los días,
Página 32. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
A. Insumos No.
Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc Polvo, en bolsa plástica o -Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de recipiente plástico mínimo 11%. con un peso de 1.000 gr Líquido, en - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial recipiente plástico en una concentración mínima del 0,2% con capacidad - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y mínima de 3.750 desengrasante en una concentración mínima del 1,5% cc Líquido, en - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial recipiente plástico en una concentración mínima del 0,2% con capacidad - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y mínima de 3.750 desengrasante en una concentración mínima del 1,5% cc Líquido, en - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y recipiente plástico desengrasante en una concentración mínima del 4% con capacidad - Con fragancia mínima de 3.750 cc Líquido, en recipiente plástico - Solución con una concentración mínima del 5% con capacidad mínima de 3.750 cc En recipiente - Con agente(s) que degrada(n) la materia orgánica. plástico con - Para uso en tuberías plásticas y metálicas. capacidad mínima de 300 cc Líquido, en - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una recipiente plástico concentración mínima del 5% con capacidad - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta mínima de 500 cc Líquido, en - Emulsionada recipiente plástico - Neutra (para pisos de todos los colores) con capacidad - Contenido mínimo de sólidos del 5% mínima de 3.750 cc Líquido, en - Emulsionada recipiente plástico - Roja con capacidad - Contenido mínimo de sólidos del 5% mínima de 3.750 Con agentes tenso activos Disponible en múltiples fragancias
Página 34. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho
NOTA 1: Todos los productos deben ser de marcas conocidas y contar con el respectivo sello de seguridad al momento de entrar al CACOM-3. Así mismo deberán contar en el envase con la ficha técnica donde se indiquen los ingredientes y el porcentaje de estos, tal circunstancia será verificada por el supervisor del contrato. Al momento de presentar la oferta los oferentes deberán anexar acta de compromiso y relacionar las marcas de los productos a suministrar. Equipos y Herramientas Mínimas
Página 36. Continuación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 038-00-F-CACOM-3-GRUAL-2017
acuerdo con las especificaciones exigidas por CACOM-3 en el pliego de condiciones y en el contrato. • Proteger el buen estado y conservación de los bienes del Establecimiento de Sanidad Militar 1052, ubicado en CACOM-3, y responder por las pérdidas o daños imputables al personal designado por el contratista o que se hayan producido como consecuencia del servicio de aseo y mantenimiento general. • Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes. • Obtener la autorización del CACOM-3 en caso de requerir cambio parcial o total del talento humano presentado en la propuesta. • El contratista deberá suministrar los elementos y productos para el aseo y limpieza de las áreas designadas para dicha labor. Estos insumos deberán ser entregados al inicio del contrato y posteriormente suministros mensuales dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes. Así mismo suministrar las herramientas y equipos necesarios para la correcta prestación del servicio. • El uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben regirse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial. • El oferente debe suministrar a su personal los elementos de protección necesarios para desempeñar sus labores, los cuales deben estar en buenas condiciones.