Source: http://www.jurablogs.com/2012/01/06/einstweilige-verfuegung-bauherrn-berlassung-baumaterialien
Timestamp: 2017-02-23 10:06:58
Document Index: 201544490

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 648', 'BGH']

BlogsRechtslupeJanuar 2012Einstweilige Verfügung des Bauherrn auf Überlassung von BaumaterialienEin Verfügungsgrund für eine einstweilige Verfügung des Auftraggebers auf Überlassung von auf der Baustelle befindlichen Baumaterialien des Auftragnehmers liegt nach dem Zugang der Erklärung der Inanspruchnahme nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B vor, wenn der Auftraggeber damit rechnen muss, dass der Auftragnehmer im Wege der einstweiligen Verfügung einen possessorischen Besitzschutzanspruch geltend macht.Der Anspruch auf Herausgabe der Baumaterialien ist nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B mit dem Zugang der Erklärung der Inanspruchnahme der Baumaterialien entstanden. Mit dieser Inanspruchnahmeerklärung wird das bereits mit der Einbeziehung des § 8 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B in den Bauvertrag verbundene schuldrechtliche bedingte Angebot des Auftragnehmers auf Abschluss eines Übernahmevertrages angenommen.Zwar steht dem Auftragnehmer für die Inanspruchnahme der Baumaterialien eine angemessene Vergütung zu. Das Landgericht hat jedoch überzeugend festgestellt, dass der Übernahmeanspruch auch schon vor Abschluss der Vergütungsvereinbarung entsteht. Wenn sich die Parteien nicht einigen, so ist die angemessene Vergütung im Rechtsstreit durch das Gericht zu bestimmen. § 8 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B will eine zügige Weiterführung des Bauvorhabens auch nach fristloser Kündigung des Bauvertrags erreichen. Diesem Zweck der Vorschrift würde es widersprechen, den Übernahmeanspruch im Zweifel von einer gerichtlichen Festsetzung der angemessenen Vergütung abhängig zu machen, die lange Zeit beanspruchen kann. Ansonsten wäre der Auftraggeber den Vergütungsforderungen des Auftragnehmers angesichts des häufig auf einer Baustelle herrschenden und im Fall einer Kündigung wegen Zeitverzugs regelmäßig eingetretenen Zeitdrucks weitgehend ausgeliefert ...Zum vollständigen Artikel10 verwandte ArtikelBesitzrechte an BaumaterialienWucherische Zusatzleistungen beim BauvertragRezension Zivilrecht: Handbuch des privaten BaurechtsSicherungseinbehalt beim VOB/B-VertragVerjährung von Mängelbeseitungskosten bei einem BauwerkBauhandwerkersicherung gemäß § 648a BGB auch nach Kündigung des BauvertragesLG Köln: Ein Portalbetreiber, der für seine Mitglieder über PayPal, sofortueberweisung.de oder Kreditkarte Gelder vereinnahmt und an diese
auskehrt, bedarf hierzu der Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)Sicherheiten bis 10% der BausummeBürgschaften und spätere AuftragserweiterungenVerjährung bei Mängelbeseitigungsmaßnahmen – VOB/B-VertragÜber den ArtikelVeröffentlicht January 6, 2012 5:53am im Blog Rechtslupe.ThemenEinstweilige Verfügung, Wirtschaftsrecht, Vob/B, Bauvertrag, BesitzschutzTäglich juristische Top-MeldundenMehr Informationen zum NewsletterTop-MeldungenWeiteresEnglish Law Society verblüfft über Besonderheiten des deutschen Zivilrechtsvon Michael Gleiten / RechthaberMachtwort sui generis des BGH, oder: „Hör auf, du nervst.“von Detlef Burhoff / Burhoff online BlogWALDORF FROMMER: Schließung illegaler Hörbuch- und Hörspiel-Plattformenvon WALDORF FROMMERWirksamkeit eines nicht auffindbaren Testamentsvon T. Rommelspacher / rofast.deRechtswidrige Verteidigung?von strafprozessAls nächstes lesen - bislang 112 Leser:Wirksamkeit eines nicht auffindbaren Testaments