Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2001/11/registro-oficial-noviembre27-de-noviembre-del-2001
Timestamp: 2020-08-06 15:13:52
Document Index: 244109300

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 4', 'in fine', 'in fine', 'artículo 16', 'in fine', 'in fine', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 36']

Registro Oficial. NOVIEMBRE27 de NOVIEMBRE del 2001
\n 2001-53 Ley reformatoria a la Ley \n que crea el Fondo de Ayuda Emergente para la rehabilitación\n socio-económica y reconstrucción de la provincia \n de Cotopaxi.
\n 0084 Apruébanse los\n estatutos de la Fundación Capítulo Ecuador del\n American Concrete Institute, ACI.
0087\n Desígnase\n como delegado al licenciado Guillermo Moreano Paz, ante\n el Consejo Administrativo del Fondo de Inversion Social de Emergencia\n - FISE
0088 Distribúyese el valor al que asciende\n el 5% de las asignaciones destinadas a Ia construcción\n de vivienda campesina y urbano marginal
0089 Apruébanse los estatutos\n del Centro Integral de Asesoría y Promoción para\n el Desarrollo CIAPRODE.
\n 069 Exceptúase de Ios\n procedimientos precontractuales a la impresión de quinientos\n mil pasaportes ordinarios; y, adjudicase dicha contratación\n al Instituto Geográfica Militar.
\n 0858 Declárase de utilidad\n pública con fines de ocupación inmediata, el inmueble\n de propiedad del Banco de Préstamos en saneamiento, ubicado\n en la calle Ceslao Marín y 9 de Octubre, de la ciudad\n del Puyo, provincia de Pastaza.
\n SUBCOMISION\n ECUATORIANA (PREDESUR) :
\n - Expídese el Reglamento para\n la adquisición de bienes muebles, ejecución de\n otra y la prestación de servicios no regulados por la\n Ley de Consultoría.
\n 305-01 Luis López y\n otra en contra de Carmen Ramón Samaniego.
306-01 René Alvarez Alvarez\n en contra de Julio Rea Zambrano.
326-01 Procuraduría General del Estado\n en contra de Juanita Pico Carrillo.
329-01 Ministerio Fiscal General en contra de\n Piedad Sánchez Quintuña y otra.
330-01 María Perugachi en contra de Juan\n Cabascango Farinango.
331-01 Luis Alberto Encalada Quichimbo en contra\n de José Adolfo Gañan Loja y otros.
\n 233-2001-TP No admitir la demanda\n presentada por Diógenes Magallanes Ramírez y \n otros.
234-2001-TP No admitir la acción\n de amparo propuesta por el señor Jorge Isaac Reinoso\n Muñoz por improcedente.
235-2001-TP No admitir la acción\n de amparo propuesta por Gustavo Arturo Moreno Aguilar por\n improcedente.
236-2001-TP No admitir la acción\n de amparo propuesto por Cornelio Aurelio Vicuña Arellano\n por improcedente.
237-2001-TP Concédese el amparo solicitado\n por Ramón Julián Ponguillo Jaramillo y otra.
238-2001-\n TP Confirmase\n la resolución expedida por el Juez Noveno de lo Civil\n de Guayas de 28 de noviembre del 2000; y, niégase el amparo\n solicitado por el señor Heriberto Dimitrakis García.
239-2001-TP Revócase la resolución\n expedida por el Juez Octavo de lo Civil de Pichincha, el\n 26 de enero del 2001; y, niégase el amparo\n solicitado por el señor doctor Carlos Enrique Rojas Delgado.
240-2001-TP Confirmase la resolución venida\n en grados y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el doctor Carlos Rodrigo Cervantes Soria.\n \n
OFICIO N0 SGA.\n 0001220
Quito. 20 de\n noviembre del 2001
De conformidad con lo que dispone\n la Constitución Política de la República,\n le remito para su publicación en el Registro Oficial,\n la Ley Reformatoria a la Ley que crea el Fondo de Ayuda Emergente\n para la Rehabilitación Socio-Económica y Reconstrucción\n de la Provincia de Cotopaxi.
Así mismo, se dignará\n encontrar el auténtico de la ley, en mención, promulgada\n por el Ejecutivo, para que sea devuelto al Congreso Nacional,\n una vez que se publique en el Registro Oficial.
No. 2001-53
Que mediante ley sin número,\n publicada en el Registro Oficial No. 966 de 13 de junio de 1996,\n se dictó la Ley del Fondo de Ayuda Emergente para la Rehabilitación\n Socio- Económica y Reconstrucción de la provincia\n de Cotopaxi;
Que luego de cumplirse los objetivos\n para los cuales fue creado el fondo, se cuenta con un remanente,\n que debe ser invertido en la misma provincia y,
En uso de las atribuciones que\n le confiere el artículo 130, numeral 5 de la Constitución\n Política de la República, expide la siguiente:
LEY REFORMATORIA A LA LEY QUE\n CREA EL FONDO DE AYUDA EMERGENTE PARA LA REHABILITACIÓN\n SOCIO-ECONÓMICA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA\n DE COTOPAXI
Art. 1.- Modifíquese la\n letra a) del artículo 4 de la Ley que Crea el Fondo de\n Ayuda Emergente para la Rehabilitación Socio-Económica\n y Reconstrucción de la provincia de Cotopaxi, en los siguientes\n temimos:
"a).- El 70% para la construcción,\n reconstrucción y rehabilitación de viviendas de\n los afectados que serán administrados por el Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda exclusivamente en proyectos a desarrollarse en\n las zonas del desastre y de existir un remanente se utilice exclusivamente\n para financiar la reconstrucción del edificio del Palacio\n Municipal del cantón Pujilí.".
Dada, en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del\n Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los cinco días\n del mes de noviembre del año dos mil uno.
f) H. José Cordero Acosta,\n Presidente.
f) Andrés Aguilar Moscoso,\n Secretario General.
Palacio Nacional, en Quito, a\n catorce de noviembre del dos mil uno.
f) Marcelo Santos Vera. Secretario\n General de la Administración.
N0\n 0084
Que, la Fundación Capítulo\n Ecuador del American Concrete Institute, ACI, con domicilio en\n la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, al amparo de lo previsto\n en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 020 de 11 de julio del 2000,\n que contiene las normas generales para la aprobación de\n estatutos, reconocimiento intervención y liquidación\n de organizaciones pro - vivienda ha solicitado el reconocimiento\n como persona jurídica;
Que el Art. 18 del Estatuto Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva, determina que\n los señores ministros de Estado atenderán en representación\n del señor Presidente de la República, todos los\n asuntos dentro del ámbito de su competencia ministerial,\n cuando así lo establecieren las leyes, reglamento orgánico\n funcional y disposiciones especiales de delegación:
Que, en ejercicio de las atribuciones\n que le concede el Art. 11, literal J) del Estatuto Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva: y,
En ejercicio de las facultades\n concedidas por ley,
Aprobar, los estatutos de la\n Fundación Capítulo Ecuador del American Concrete\n Institute, ACI, con las siguientes modificaciones:
PRIMERA: Al final del Art. 1\n después de la palabra Código Civil, añádase\n sin fines de lucro".
SEGUNDA: Al final del literal\n d) del Art. 2: de los fines añádase una frase que\n diga sin fines de lucro".
TERCERA: En el Art. 5 añádase\n un literal que se refiera a vivienda.
Comuníquese y publíquese.-\n Dado en Quito, Distrito Metropolitano a 25 de octubre del 2001.
f) Nelson Murgueytio Peñaherrera\n Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Ministerio de Desarrollo Urbano\n y Vivienda.
Certifico que este documento\n es fiel copia del original.
f) Cecilia Morales de Vega, Secretaria\n General.
14 de noviembre del 2001.
N0\n 0087
Que, mediante Decreto Ejecutivo\n No. 121. publicado en el Registro Oficial No. 28 del 17 de septiembre\n de 1998 se definió la constitución, integración\n y funciones del Fondo de Inversión Social de Emergencia\n - FISE:
Que, el Fondo de Inversión\n Social - FISE, tiene como objetivo primordial el mejoramiento\n de las, condiciones de vida de la población en situación\n de pobreza, la estimulación de los procesos autogestionamos\n de la comunidad, el impulso de la participación social\n y la priorización de la inversión social en las\n zonas geográficas carentes de servicios:
Que, mediante Decreto Ejecutivo\n No. 78 del 11 de febrero del 2000, que reformó el Decreto\n Ejecutivo No. 121, se conformó el Consejo Administrativo\n del Fondo de Inversión Social de Emergencia - FISE, del\n cual el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda forma parte\n y tiene la facultad para designar a su delegado: y,
En ejercicio de la facultad legal\n prevista en el artículo 16 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Art. 1.- Designar al señor\n licenciado Guillermo Moreano Paz, delegado del Ministro de Desarrollo\n Urbano y Vivienda ante el Consejo Administrativo del Fondo de\n Inversión Social de Emergencia - FISE.
Art. 2.- Dejar sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 00001 de 15 de febrero del 2000.
Art. 3.- El presente acuerdo\n Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente\n fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n a 9 de noviembre del 2001.
1 5 de noviembre del 2001.
No.\n 0088
Que, mediante Acuerdo Ministerial\n No. 082 de 12 de octubre, se reformó los porcentajes de\n distribución del 5% previsto para la construcción\n de vivienda rural y urbano marginal:
Que, conforme Acuerdo Ministerial\n No. 182 del Ministerio de Economía y Finanzas que contiene\n las normas de ejecución presupuestaria, es necesario determina\n las asignaciones y partidas que corresponden a cada uno de los\n conceptos de gasto: y,
Que, en uso de las facultades,\n contenidas en el Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo y Ley de Administración Financiera y Control.
Art. 1.- Distribuir el valor\n al que asciende el 5% de las asignaciones destinadas a la construcción\n de vivienda campesina y urbano marginal, en los siguientes conceptos\n de gasto conforme al Acuerdo 082 de 12 de octubre del 2001:
Art. 2.- El gasto devengado realizado\n en el período enero - octubre (USD 41.000 dólares)\n con cargo a dicho porcentaje, establecido en Acuerdo 045 de 28\n de febrero del 2001 se aplicará a las partidas globales\n del Plan Emergente.
Art. 3.- De la aplicación\n del presente acuerdo encárguese los señores Subsecretario\n de Vivienda, directores nacionales de desarrollo Institucionales\n y Financiero.
Art. 4.- Copia del presente acuerdo\n se enviará al Ministerio de Economía y Finanzas\n para conocimiento. El presente acuerdo entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha.
Dado en Quito, Dstrito Metropolitano,\n a los 8 días del mes de noviembre del 2001.
f) Cecilia Morales de Vega. Secretaria\n General.
Fecha: 15 de noviembre del 2001.
No.\n 0089
Que, el Centro Integral de Asesoría\n y Promoción para el Desarrollo "CIAPRODE" domiciliado\n en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha al amparo de lo\n previsto en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 020 de 11 de julio\n del 2000, que contiene las normas generales para la aprobación\n de estatutos, reconocimiento, intervención y liquidación\n de organizaciones pro - vivienda, ha solicitado el reconocimiento\n como persona jurídica:
Que, el Art. 18 del Estatuto\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva\n determina que los señores ministros de Estado atenderán\n en representación del señor Presidente de la República,\n todos los asuntos dentro del ámbito de su competencia\n ministerial, cuando así lo establecieren las leyes, Reglamento\n Orgánico Funcional disposiciones especiales de delegación:
Que, en ejercicio de las atribuciones\n que le concede el Art. 11, literal J) del Estatuto Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva: y.
Aprobar los estatutos del Centro\n Integral de Asesoría y Promoción para el Desarrollo\n "CIAPRODE con las siguientes modificaciones:
PRIMERA: Al final del Art. 1\n después de la palabra objetivos añádase\n "sin fines de lucro".
SEGUNDA: En el literal 2. Art.\n 4: fines y objetivos, al final añádase una frase\n que diga: "sin fines de lucro"
TERCERA: En el Art. 5. añádase\n "un literal que se refiera a vivienda": que es el ámbito\n de competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda\n - MIDUVI.
CUARTA: En el Art. 15 agréguese\n un literal que diga: "Acordar la disolución del Centro",\n si existieren razones debidamente fundamentadas en la ley.
QUINTA: En el Art. 20 auméntese\n un literal que diga: "conferir copias certificadas de los\n documentos que mantiene en su poder, previa autorización\n del Director Ejecutivo".
SEXTA: Se dará estricto\n cumplimiento a lo dispuesto en la disposición final del\n estatuto, en el sentido de que en el plazo de treinta (30) días\n de aprobado el presente estatuto y otorgamiento de la personería\n jurídica se deberá designar el directorio definitivo\n y presentar la propuesta de reglamento.
Comuníquese y publíquese.\n Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 9 de noviembre del 2001:
Fecha: 14 de noviembre del 2001.
No.\n 069
Que de acuerdo con lo previsto\n en el articulo 39 del Reglamento a la Ley de Documentos de Viaje,\n publicada en el Registro Oficial No. 537 de 29 de septiembre\n de 1994 corresponde al Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público, editar los libretines de pasaportes de acuerdo\n con las características y seguridades que establezca el\n Ministerio de Relaciones Exteriores, en base a las normas internacionales\n sobre la materia:
Que, el articulo 118 de la Ley\n de Régimen Tributario Interno manifiesta que es facultad\n del Ministro de Finanzas y Crédito Público fijar\n el valor de las especies fiscales incluidos los pasaportes;
Que de conformidad con lo dispuesto\n en el articulo 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en\n el Registro Oficial No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado\n por el artículo 9 del Decreto Supremo No. 1065-A, publicado\n en el Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974 en concordancia\n con lo previsto en el articulo 1 del Acuerdo Ministerial No.\n 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre\n de 1978, el Instituto Geográfico Militar es el único\n organismo autorizado para que, en sus propios talleres y con\n la intervención de un delegado del Ministerio de Economía\n y Finanzas o del Ministerio de Obras Públicas en su caso\n imprima timbres, papel lineado, estampillas y más especies\n valoradas que la Administración Pública requiera:
Que, al tenor de lo prescrito\n en el articulo 2 del Decreto Legislativo No. 014 antes mencionado,\n los contratos de impresión de especies referidas, serán\n suscritos entre el Ministerio correspondiente y el Instituto\n Geográfico Militar:
Que, al amparo de lo dispuesto\n en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado\n en el Registro Oficial No. 690 del 12 de octubre de 1978 el Ministro\n de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial No.\n 031 de 23 de marzo del 2001 autorizó la impresión\n y emisión de un millón quinientos mil pasaportes\n ordinarios, de los cuales únicamente se han emitido quinientos\n mil:
Que en oficio No. STN-2001 de\n 17 de octubre del 2001, el Subsecretario de Tesorería\n de la Nación. Ene., manifiesta, estar de acuerdo con la\n emisión e impresión de 500.000 pasaportes ordinarios:
Que con oficio No. 2001-848-IGM-f\n de 26 de octubre del 2001, el Director del Instituto Geográfico\n Militar, remite al Ministerio de Economía y Finanzas,\n la cotización correspondiente a la impresión de\n las especies valoradas cuya emisión fue autorizada con\n Acuerdo Ministerial No. 031 de 23 de marzo del 2001:
Que, según se desprende\n de la certificación de fondos No 355-CEP-DP-2001 de 11\n de octubre del 2001, existen los fondos suficientes para la impresión\n de las especies valoradas referidas en el párrafo anterior\n en la partida presupuestaría No. 1130-0000-F450-000-00-00-530299-002-0\n denominada servicios Generales M.E. F"
Que, conforme lo dispuesto en\n el articulo 1 de la Ley de Cartografía Nacional, publicada\n en el Registro oficial No. 643 de 4 de agosto de 1978 el Instituto\n Geográfico Militar es una entidad de derecho público\n y personería jurídica, autonomía administrativa\n y patrimonio propio:
Que el literal k) del articulo\n 6 de la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública, exceptúa de los procedimientos precontractuales\n a los contratos "que celebren el Estado con entidades del\n sector público, éstas entre si o aquél o\n éstas con empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por\n lo menos en las dos terceras partes a entidades de derecho público\n o de derecho privado con finalidad social o pública":\n y,
En ejercicio de la facultad que\n le confieren el literal k) del artículo 6 de la Ley de\n Contratación Pública, y el articulo 3 de su Reglamento\n General.
Art. 1.- Exceptuar, de los procedimientos\n precontractuales a la impresión de quinientos mil pasaportes\n ordinarios, y adjudicar dicha contratación al Instituto\n Geográfico Militar por un valor total de DOS MILLONES\n CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y UN DÓLARES DE LOS\n ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 (US$ 2'151.071.00), más\n el valor del impuesto al valor agregado IVA.
Art. 2.- La presente resolución\n entrará en vigencia a partir de su expedición.
Dado en el Distrito Metropolitano\n de la ciudad de San Francisco de Quito, a 9 de noviembre del\n 2001.
f) Dr. Carlos Julio Emanuel Ministro\n de Economía y Finanzas.
f.) Julio Cesar Moscoso S. Secretario\n General del Ministerio de Economía y Finanzas.
9 de noviembre del 2001.
No.\n 0858
Elsa Romo Leroux\n de Mena
Que el Servicio de Rentas Internas,\n entidad de derecho público con autonomía administrativa\n y financiera, necesita contar en la ciudad de Puyo con un inmueble\n que le permita atender a los contribuyentes de la provincia de\n Pastaza a través de sus dependencias administrativas:
Que el Servicio de Rentas Internas\n ha determinado que el inmueble ubicado en la calle Ceslao Marín\n y 9 de Octubre de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza; de\n una extensión aproximada de 338.36 m2. con un área\n de construcción de 317.08 m2, además cuenta con\n terrazas, cuarto de generador y portal: es un edificio tipo comercial\n que permitirá satisfacer la necesidad de la institución:
Que la Dirección Nacional\n de Avalúos y Catastros de DINAC ha avaluado el indicado\n inmueble en la suma de ciento cuatro mil noventa dólares\n de los Estados unidos de América con cincuenta seis centavos,\n (US$ 104.090,56):
Que visto el avaluó establecido\n por la DINAC la adquisición de este inmueble es conveniente\n a los intereses del Servicio de Rentas Internas: y,
En ejercicio de la facultad que\n le confiere el artículo 36 de la Ley de Contratación\n Pública.
Art. 1.- Declarar de utilidad\n pública con fines de ocupación inmediata, a favor\n del Servicio de Rentas Internas el inmueble de propiedad del\n Banco de Préstamos en saneamiento, ubicado en la calle\n Ceslao Marín y 9 de Octubre esquina, ciudad de Puyo, provincia\n de Pastaza de una extensión aproximada de 338.36 metros\n cuadrados con un área de construcción de 317.08\n m2 de un edificio tipo comercial. Los linderos del inmueble son\n los siguientes: Norte: propiedad de la señora Lola Guzmán\n de Restrepo en veinte metros: Sur: calle Ceslao Marín\n en doce metros sesenta centímetros, Este: calle 9 de Octubre\n en veinte metros; y el Oeste: en parte con propiedad de los herederos\n Escobar Pico y en otra parte con propiedad de la familia Vasco\n en dicieséis metros.
Art. 2.- Destinar el inmueble\n cuya utilidad pública se declara al funcionamiento de\n las dependencias del Servicio de Rentas Internas en la ciudad\n de Puyo.
Art. 3.- La ocupación\n del inmueble detallado en el articulo 1, se la hará como\n cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos\n y servidumbres que le son anexos.
Art. 4.- Alcanzar un acuerdo\n con el propietario, en cuanto al precio, y proceder a la compraventa\n del inmueble declarado de utilidad pública, en este evento\n el valor a pagase no excederá del diez por cielito sobre\n el avalúo establecido por la Dirección Nacional\n de Avalúos y Catastros - DINAC, conforme lo establece\n el inciso tercero del articulo 36 de la Ley de Contratación\n Pública.
La Directora General del Servicio\n de Rentas Internas tiene la facultad para que personalmente o\n por delegación celebre con el propietario la escritura\n pública de compraventa y pida la inscripción de\n la misma en el Registro de la Propiedad del cantón donde\n dicho inmueble se encuentra ubicado.
Art. 5.- El precio que deberá\n pagarse por el inmueble se lo hará con cargo a la partida\n presupuestaria No. 84.02.02. que para este efecto ha dispuesto\n el departamento correspondiente del Servicio de Rentas Internas.
Art. 6.- El señor Registrador\n de la Propiedad del cantón Puyo se abstendrá de\n inscribir cualquier acto traslaticio de dominio sobre el inmueble\n que no fuere a favor del Servicio de Rentas Internas.
Art. 7.- Esta resolución\n entrará en vigencia a partir de su expedición,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro oficial.
Comuníquese y publíquese.-\n Dado en San Francisco de Quito, D. M., a 9 de noviembre del 2001.
f) Econ. Elsa Romo-Leroux de\n Mena, Directora General del Servicio de Rentas Internas.
f) Dra. Alba Molina, Secretaria\n General
EL\n DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SUBCOMISIÓN ECUATORIANA DE LA\n COMISIÓN MIXTA ECUA-TORIANO PERUANA, PARA EL APROVECHA-MIENTO\n DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS PUYANGO-TUMBES Y CATAMAYO-CHIRA,\n PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR - PREDESUR
Que de acuerdo con lo prescrito\n en el articulo 62 de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, se expidió el Reglamento Interno para la\n Adquisición de Bienes Muebles, Ejecución de Obras\n y la Prestación de Servicios no Regulados por la Ley de\n Consultoría. publicado en el Registro Oficial N0 136 del\n 8 de agosto del 2000;
Que de conformidad con lo dispuesto\n en el Art. 8, literal h) del Reglamento Orgánico Funcional\n de la Subcomisión Ecuatoriana - PREDESUR, expedido mediante\n Resolución sin, publicada en el Registro Oficial N0 496\n de 2 de agosto de 1994, a la Junta Directiva le corresponde conocer,\n estudiar y resolver los proyectos de reglamentos de funcionamiento\n y sus reformas:
Que durante el proceso de dolarización\n se produjo una fuerte desvalorización del sucre y una\n considerable inflación inicial que motivó el encarecimiento\n de mano de obra y materiales de construcción, lo cual\n ha ocasionado el incremento significativo del presupuesto de\n las obras:
Que el sistema de contratación\n directa permite dar agilidad al proceso de contratación;
Que la Junta Directiva conoció\n en sesión de 21 de septiembre del 2001 y lo aprobó\n mediante consulta al presente reglamento; y,
En uso de las facultades legales\n y reglamentarias.
Expedir el Reglamento para la\n adquisición de bienes muebles, ejecución de obras\n y la prestación de servicios no regulados por la Ley de\n Consultoría.
Art. 1.- El presente reglamento\n norma los procesos de contratación de adquisición\n de bienes muebles, ejecución de obras y la prestación\n de servicios no regulados por la Lev de Consultoría, cuya\n cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar\n el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del\n listado, previsto para el correspondiente ejercicio económico,\n es de aplicación obligatoria dentro de la institución.
Art. 2.- La contratación\n a que se refiere el articulo anterior se hará mediante\n la modalidad de invitación directa y por convocatoria\n por la premisa, bajo los parámetros que se indican más\n adelante.
DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE\n EJECUCIÓN DE OBRAS ADQUISICIÓN DÉ BIENES\n Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Art. 3.- Previo a la iniciación\n del procedimiento de contratación directa, para ejecución\n de obras, adquisición de bienes o prestación de\n servicios, la Dirección Técnica contara con los\n siguientes documentos:
El presupuesto actualizado de\n la obra a ejecutarse la adquisición de bienes o la prestación\n de servicios, elaborados por la institución, actualizado\n 30 días antes de la fecha de notificar la necesidad de\n contratar, cuyo monto sea hasta el 40.00 por ciento de la cuantía\n que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00002 por el monto\n del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio\n económico, para ejecución de obras y el 24.00 por\n ciento para el caso de adquisición de bienes o prestación\n de servicios con la indicación de la ubicación,\n objeto, descripción, equipo mínimo requerido, especificaciones\n generales y técnicas observaciones, planos o esquemas,\n cronograma valorado de trabajos formula polinómica el\n justificativo técnico de la necesidad de la contratación,\n disponibilidad presupuestaria y existencia de fondos para celebrar\n el contrato.
Para la ejecución de las\n obras cuyo limite superior sea el señalado anteriormente\n los precios unitarios de los diferentes rubros serán los\n que expida la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR como oficiales.
Art. 4.- Una vez reunida la documentación\n que se señala en el articulo precedente a Dirección\n Técnica enviará a la Dirección Ejecutiva\n el listado de proyectos, bienes o servicios a contratarse a fin\n de que designe los profesionales a invitarse a base del registro\n de contratistas o proveedores calificados como tales por la institución;\n y dispondrá a la Dirección Técnica elabore\n la respectiva carta de invitación , la que contendrá\n entre otras las condiciones exigidas para la ejecución\n de la obra, la adquisición de bienes o la prestación\n de servicios relacionados con el presupuesto referencial plazo\n de ejecución y el porcentaje del anticipo a entregarse.
Art. 5.- La Dirección\n Técnica elaborará la carta de invitación\n de acuerdo con el modelo aprobado por la institución y\n la remitirá para la firma del Director Ejecutivo, luego\n de lo cual la enviará al profesional o firma seleccionada:\n concediéndole el plazo de ocho días para que se\n pronuncie sobre su aceptación o no y, en caso de aceptada\n adjuntará a dicha comunicación toda la documentación\n habilitante para la celebración del contrato, como son:
a) Carta de invitación;
b) Certificado de la Contraloría\n de no estar inscrito como contratista incumplido:
c) Declaración jurada\n reconocida ante un Juez o Notario de no estar incurso en las\n prohibiciones legales para contratar con el sector público;
d) Carta de aceptación;
e) Certificado de no adeudar\n o no estar en mora en el Banco de Fomento:
f) Certificado de no adeudar\n al IESS:
g) Certificado de pago del uno\n por mil a la SIDE:
h) Certificado de estar inscrito\n en la institución:
i) Certificado de la Cámara\n de la Construcción;
¡) Certificado de afiliación\n al colegio profesional correspondiente:
k) Certificado de la situación\n financiera actual;
l) Copia de documentos personales;
m) Copia del registró\n único de contribuyentes "RUC"; y,
n) Equipo mínimo disponible\n propio o arrendado o bajo compromiso firme de ser adquirido.
Los requerimientos de los literales\n g), i) y n) del presente articulo serán para la ejecución\n de obras.
En caso de personas jurídicas\n se adjuntará una copia del contrato de constitución\n con la certificación de estar inscrita en el Registro\n Mercantil y del nombramiento de su representante legal y, el\n contrato o nombramiento de su Director Técnico de ser\n el caso.
La Dirección Técnica\n proporcionará al invitado la tabla y los planos para ubicación\n de la obra, o los términos de referencia para la adquisición\n o prestación de servicios.
La documentación se presentará\n en original y tres copias debidamente certificadas en a Secretaría\n de la Dirección Técnica dentro del plazo previsto\n en la invitación, luego de lo cual la Dirección\n Técnica elaborará la correspondiente resolución\n de adjudicación y el oficio de notificación de\n la misma y la remitirá para la legalización del\n Director Ejecutivo.
Art. 6.- Para la adquisición\n de bienes, previo a la iniciación del procedimiento de\n contratación, la institución cumplirá lo\n que disponen los artículos 16 de la Ley de Contratación\n Pública y 26 de su reglamento, de ser el caso; se efectuarán\n las cotizaciones de tres proveedores diferentes a base de las\n cuales se formulará el cuadro comparativo de ofertas que\n permita adjudicar el contrato a la mejor oferta y elaboración\n del contrato.
Si la cuantía de la adquisición\n fuere inferior al 4% de la base para el concurso público\n de ofertas no se requerirá de contrato y su pago se efectuará\n a base de las facturas consideradas como la más conveniente\n a los intereses de la institución.
Art. 7.- Adjudicado el contrato\n la Dirección Técnica remitirá toda la documentación\n a la Dirección de Asesoría Jurídica para\n efectos de elaboración del contrato.
El contratista para celebrar\n el contrato presentará la garantía de fiel cumplimiento,\n en dinero en efectivo, garantía bancaria o póliza\n de seguro, especificada en dólares.
Art. 8.- Una vez elaborado el\n contrato por la Dirección de Asesoría Jurídica,\n ésta lo remitirá a la Dirección Ejecutiva\n para su suscripción, luego de lo cual será devuelto\n a Asesoría Jurídica para fecharlo y distribuirlo,\n debiendo quedar una copia en esta Dirección; y el original\n y las demás copias serán remitidos a la Dirección\n Técnica para efectos de la solicitud de pago del anticipo\n y la designación del fiscalizador de la obra por parte\n del Departamento de Fiscalización.
Art. 9.- Si el invitado no aceptare\n la invitación, el Director Ejecutivo queda en la potestad\n de cursar nueva invitación a otro profesional o persona\n jurídica.
Art. 10.- Para iniciar el procedimiento\n de contratación de obras, prestación de servicios\n o adquisición de bienes, cuyo presupuesto referencial\n oscile entre el 40.01 por ciento y el 100.00 por ciento de la\n cuantía que resulte de multiplica el coeficiente 0,00002\n por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico, para ejecución de obras, y,\n 24,01 por ciento y por ciento para la adquisición de bienes\n o prestación de servicios, a más de los requisitos\n establecidos en los Arts. 14 y >5 de la Ley de Contratación\n Pública, el Director Ejecutivo requerirá los siguientes\n informes:
1. Informe técnico, sobre\n la necesidad de la contratación de la obra, la prestación\n de servicios o la adquisición de bienes emitido por el\n evaluador de las cantidades de obra de cada proyecto.
2. Informe jurídico, emitido\n por el Director de Asesoría jurídica en el término\n de tres días de recibido el trámite, relacionado\n con el texto de la convocatoria y los formularios a utilizarse\n los mismos que deben guardar conformidad con los lineamientos\n que establece la Ley de Contratación Pública.
Art. 11.- Cumplidos los requisitos\n determinados en el artículo precedente el Director Ejecutivo\n promoverá una convocatoria por la prensa local mediante\n una sola publicación, dirigida a los constructores, profesionales\n proveedores de bienes o de servicios, según el caso, personas\n naturales o jurídicas, para que presenten su oferta técnica\n y económica relacionada con el provecto o contrato a ejecutarse\n la misma que contendrá:
- El objeto de la contratación.
- La forma de pago.
- La indicación de lugar\n día y hora en que deben entregarse las ofertas.
- El valor estimado de la obra.
- El plazo de ejecución\n del provecto.
- El porcentaje del anticipo\n a entregarse.
Art. 12.- Las propuestas se presentarán\n en un soIo sobre cerrado en idioma castellano y contendrá\n los siguientes formularios:
a) Carta de presentación\n y compromiso según el modelo preparado por la entidad:
b) Certificado de la Contraloría\n General del Estado, sobre cumplimiento de contratos:
c) El estado de situación\n financiera y de resultados del último ejercicio fiscal\n debidamente legalizados por el Contador y el oferente o el representante\n legal según el caso:
d) Certificado de existencia\n legal y cumplimiento de obligaciones expedido por la Superintendencia\n de Compañías o de la entidad de control respectiva:
e) Para el caso de personas jurídicas\n el nombramiento del representante legal debidamente legalizado\n e inscrito y con vigencia a la fecha de presentación de\n la oferta:
f') Los demás documentos\n y certificaciones que se exijan según la naturaleza del\n contrato:
g) El resumen de la propuesta\n según el formulario preparado por la entidad:
h) El cronograma valorado de\n trabajo y el análisis de precios unitarios de cada uno\n de los rubros, en caso de ejecución de obras y prestación\n de servicios: y, para la adquisición de bienes, el plazo\n para la entrega de éstos: e,
i) Copia certificada del registro\n único de contribuyentes (RUC), o de estar calificado como\n contribuyente especial si fuere el caso.
Los documentos señalados\n se presentarán en originales o copias certificadas por\n autoridad competente debidamente foliados y rubricados, en la\n Secretaria de la Dirección Ejecutiva hasta el día\n y hora fijados en la invitación o en la convocatoria.
Art. 13.- Los sobres que contengan\n las ofertas se abrirán en el lugar día y hora señalados\n para el efecto en la invitación o en la convocatoria según\n el caso. En el acto de apertura de los sobres podrán estar\n presentes los oferentes o sus representantes. De la diligencia\n de apertura de los sobres de las ofertas se dejará constancia\n en actas, en la que se incluirá el nombre de cada oferente,\n el monto de su propuesta, el plazo de entrega del bien, da ejecución\n de obra o de prestación del servicio. El Director Ejecutivo,\n dentro del día hábil siguiente designará\n una Comisión Técnica y le remitirá las ofertas\n para su análisis y evaluación.
Art. 14.- La Comisión\n Técnica considerará únicamente las ofertas\n que se ciñan a los requisitos establecidos en la ley en\n la invitación o en la convocatoria. La falta de presentación\n de documentos originales o copias debidamente certificadas salvo\n los catálogos, dará lugar a que las ofertas sean\n desechadas.
Art. 15.- Efectuada la evaluación\n de las ofertas por parte de la Comisión Técnica,\n ésta presentará un informe al Director Ejecutivo\n dentro del plazo de ocho días, para que proceda a la adjudicación\n del contrato o tome la decisión que fuere del caso. La\n adjudicación del contrato se efectuará a la oferta\n que cumpla con los requisitos anteriormente detallados y que\n se encuentre dentro del rango + - 10% del promedio de las ofertas\n habilitadas, a la oferta más baja mediante la respectiva\n resolución, la que será notificada al adjudicatario\n y a los demás oferentes.
Art. 16.- Si se presentare una\n sola oferta, el Director Ejecutivo podrá adjudicar el\n contrato, siempre que aquella cumpla con lo exigido en la convocatoria\n y sea conveniente para los intereses institucionales.
Art. 17.- El adjudicatario en\n el plazo de ocho días contados a partir de la fecha de\n notificación, presentará toda la documentación\n necesaria para la elaboración del contrato en la Dirección\n Técnica, a la que se adjuntará la certificación\n de disponibilidad presupuestaria, fórmula polinómica\n en original tres copias debidamente certificadas, en carpetas\n separadas, que serán remitidas a la Dirección de\n Asesoría Jurídica, para la elaboración del\n contrato.
Art. 18.- Para la celebración\n del contrato el adjudicatario presentará la garantía\n de fiel cumplimiento equivalente al 5 por ciento del monto total\n del contrato, la misma que será bancaria o póliza\n de seguro.
Art. 19.- Una vez elaborado el\n contrato se seguirá el trámite previsto en el Art.\n 8 de este reglamento.
Art. 20.- Si las ofertas presentadas\n fueran rechazadas por no reunir los requisitos exigidos o no\n se presentare ninguna el Director Ejecutivo repetirá el\n procedimiento previsto en el Art. 11 del presente reglamento,\n y de repetirse esa situación, dispondrá el archivo\n del proceso.
Art. 21.- Prohibición\n de subdividir contratos.- El objeto de la contratación\n o la ejecución de un proyecto no podrá ser subdividido\n en cuantías menores en fo