Source: https://www.scribd.com/document/193522526/MSC-LPN-11000803-PLIEGO-DE-CONDICIONES-EQUIPOS-DE-ALTO-DESEMPENO-FORMULARIOS-docx
Timestamp: 2018-10-23 21:15:43
Document Index: 123115783

Matched Legal Cases: ['artículo 732', 'artículo 733', 'artículo 738', 'artículo 29', 'artículo 569', 'artículo 569', 'artículo 519', 'artículo 1297']

MSC-LPN-11000803-PLIEGO-DE-CONDICIONES-EQUIPOS-DE-...
establececontratolaboraldeempaquetadoresdesupermercadoycomercio
Cz MET 005 2017 Goldfield Grav Lix Rev B
3.03.P02.T02 Rev.
LICITACIÓN PÚBLICA No. 11000803/2012
PLIEGO DE CONDICIONES “EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO” FORMULARIOS
San Cristobal, Potosí (Bolivia) 17 de marzo de 2012
La información contenida en el presente documento tiene carácter confidencial y para uso de MSC y las partes con las cuales estuviera tratando directamente y no debe ser comunicada a otras personas sin el consentimiento previo de MSC. Cualquier uso no autorizado de esta información podría exponer a acciones legales al usuario y Proponente de la información.
3.03.P02.T02 Rev. 0
FORMULARIO N 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (Fecha)_________ ________________ Señores Minera San Cristóbal S.A. Presente Ref. Licitación Pública Nº 11000803 “EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO”
Estimados señores: Habiendo recibido el Pliego de Condiciones para la ______________________________, declaro y garantizo haber examinado cuidadosamente el Pliego de Condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta y que en virtud de ello, acepto sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos, adhiriéndome al texto del contrato. ________________(Indicar el nombre de la empresa) ofrece sus servicios, a los precios _________________(Indicar monto) . Esta propuesta tiene un periodo de validez de _______________ (Indicar el número de días que no deberá ser menor a sesenta (60) días calendario) días calendario a partir de la fecha fijada para la Apertura de Propuestas. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de Minera San Cristóbal S.A., toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, me doy por notificado que su entidad tiene el derecho a descalificar mi Propuesta. Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a presentar, en el plazo establecido en el Pliego, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos señalados en los Formularios de la propuesta, así como de todo aquello que presentamos en fotocopia simple. En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato de acuerdo con el modelo de contrato del Pliego de Condiciones.
______________________ (Firma del Representante Legal) __________________________ (Nombre del Representante Legal)
0 FORMULARIO 2: INFORMACION DEL PROPONENTE FORMULARIO DE REGISTRO DE PROVEEDOR / VENDOR REGISTRATION FORM 3. Tipo de Servicios NIT : C.03.T02 Rev.03.P02.I. Documentación : 1) Certificado de Inscripción emitido por Impuestos Nacionales 2) Cédula de Identidad del representante legal de la Empresa 3) Comprobante bancario a nombre de la Empresa Natural o Jurídica Page 3 of 24 . No.Proveedores Nacionales Nombre del banco (Nacional): Número de l a cuenta pa ra pa gos en BS : Nombre del banco (Nacional): Número de l a cuenta pa ra pa gos en USD : 1 2 3 4 Aclaración Corri ente Ahorros Corri ente Ahorros D-1) For External Vendor .Bank Reference for Wire Transfer/(Sólo para Proveedores del Exterior) Na me of Benefi ci a ry Ba nk : Na me of Benefi ci a ry : Account Number : Na me of Intermedi a ry Ba nk (i f a ppl i ca bl e) : Sta te/Zi p/Country : Speci a l Ins tructi ons (i f Vendor Signature/Firma: Only For internal Use/Para uno Interno: Nombre del Funcionario Solicitante: Área: Date/Fecha: Visto Bueno (Finanzas) Firma: SWIFT Code or ABA : Addres s : Ci ty : SWIFT Code or ABA : Fecha: Acompañar con la sgte.F14 Revisión: 0 A) Vendor Information / Información del Proveedor Bus i nes s Na me /Ra zón s oci a l : Short Na me / Nombre Corto (Comerci a l ) : Repres enta ti ve Lega l / Repres enta nte l ega l : E-ma i l /Correo el ectróni co: Ma i n Acti vi ty/Objeto s oci a l (i ndi ca r l a a cti vi da d pri nci pa l o s ervi ci o que pres ta ) : Addres s /Di recci ón: Ci ty / Ci uda d: E-ma i l : B) Contacs / Contactos (Vendor/Proveedor) Area/Área Comerci a l /Comerci a l Fi na nza s /Fi na nce C) Type of Supllier / Tipo de Proveedor Proveedor de Servi ci os No. Tipo de Materiales Fa bri ca nte Di s tri bui dor Repres enta nte 1 2 3 4 D) Financial Data /Datos Financieros .: Tel ephone/Tel éfono: Tel ephone/Tel éfono: Pá gi na web: Fa x: Name/Nombre Telephone/Teléfono e-mail/correo electrónico Proveedor de Ma teri a l es No.3.P03.
.I...03....... Representante Legal que suscribe la propuesta (Insertar firma)_______________________________ (Registrar el nombre completo)______________________________ (Registrar el N° del C......... declaramos que en nuestra condición de Proponente en la presente Contratación..I. consientes de que en caso de interferir con cualquier acción dolosa podremos ser descalificados o nuestra propuesta rechazada.......……...... economía.... cumpliremos estrictamente la normativa aplicable al presente proceso de contratación y Normativas Específicos de Minera San Cristóbal S. día..... cualquier tipo de presión.... Asimismo.... con eficacia........ declaramos que como Proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación......A........3...... ante la máxima autoridad ejecutiva del contratante...... 2...................Nombre de la Empresa proponente: .......... transparencia y licitud.. 1.. mes y año) Page 4 of 24 ........ y el lugar de emisión)__________________ Fecha __________________ (Registrar el lugar... o intento de extorsión de parte del personal del contratante o de otras empresas... para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.......Objeto de la Contratación. Nos comprometemos a denunciar por escrito...P02.... eficiencia.T02 Rev.......Licitación Pública Nº ………………………………………………………………………... y el lugar de emisión)___________________ (Indicar el nombre y cargo del personal del Proponente que se relacionará con MSC) (Insertar firma)_______________________________ (Registrar el nombre completo)______________________________ (Cargo) _________________________________________________ (Registrar el N° del C................... en cuanto nos corresponde........ 0 FORMULARIO N 3 DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE 1.... para que el mismo se cumpla... 3.. Cada uno de los firmantes del presente Formulario..
03.T02 Rev.Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada..3.P02. 0 FORMULARIO 4 RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA (En US$) GESTIÓN 200___ ACTIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIOS PASIVO TOTAL PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO FACTURACIÓN ANUAL UTILIDAD NETA ÍNDICE DE ACIDEZ NOTA. (Firma del Representante Legal del Proponente) (Nombre completo del Representante Legal ) Page 5 of 24 .
del Gerente. indicar el Nombre de la Empresa.03.3. 0 FORMULARIO Nº 5 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE * Contratante Objeto del Contrato Ubicación Monto contrato Original Periodo de Ejecución Del Contrato Monto Final ($us) % Participación en Asociación ** Nombre del (los) Socio(s) Nombre: Gerente: Dirección: Telf.: Nombre: Gerente: Dirección: Telf. Dirección. ……………………………. EMITIDAS POR LAS ENTIDADES QUE CONTRATARON.P02.: Inicio: Fin: Inicio: Fin: Inicio: Fin: Inicio: Fin: Inicio: Fin: MONTO TOTAL FACTURADO ($us) * ** Para cada Cliente.: Nombre: Gerente: Dirección: Telf. teléfono y/o fax.: Nombre: Gerente: Dirección: Telf. Firma del Representante Legal ……………………….T02 Rev.. indicar en esta casilla el nombre de todos los socios TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS. Si el contrato lo ejecutó asociado.: Nombre: Gerente: Dirección: Telf. Aclaración de la firma Sello del Proponente Page 6 of 24 . NO SE ACEPTARAN AUTO CERTIFICADOS EMITIDOS POR UN PROPONENTE A SU PROPIO BENEFICIO.
Dirección. Firma del Representante Legal ………………………. NO SE ACEPTARAN AUTO CERTIFICADOS EMITIDOS POR UN PROPONENTE A SU PROPIO BENEFICIO .3. teléfono y/o fax.: Nombre: Gerente: Dirección: Telf.: Nombre: Gerente: Dirección: Telf.T02 Rev.: Nombre: Gerente: Dirección: Telf.: Nombre: Gerente: Dirección: Telf.: Inicio: Fin: Inicio: Fin: Inicio: Fin: Inicio: Fin: Inicio: Fin: MONTO TOTAL FACTURADO ($us) * ** Para cada Cliente. EMITIDAS POR LAS ENTIDADES QUE CONTRATARON DICHAS CONSULTORIAS. del Gerente. indicar en esta casilla el nombre de todos los socios TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS O. Aclaración de la firma Sello del Proponente Page 7 of 24 .03. ………………………………. Si el contrato lo ejecutó asociado. indicar el Nombre de la Empresa.P02.. 0 FORMULARIO Nº 6 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (TRABAJOS SIMILARES) * Contratante Objeto del Contrato Ubicación Monto contrato Original Periodo de Ejecución Del Contrato Monto Final ($us) % Participación en Asociación ** Nombre del (los) Socio(s) Nombre: Gerente: Dirección: Telf.
3. de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo]. en caso que dicha empresa suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con Minera San Cristóbal. N° [Número de documento de identificación].T02 Rev.) Cargo Fecha (mes / año) Desde Hasta Entidad / Empresa Objeto del Diseño Monto (Bs. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE DATOS GENERALES Paterno Materno Lugar de Expedición Nombre(s) Nombre Completo : Número Cédula de Identidad Edad Nacionalidad Profesión Número de Registro Profesional FORMACIÓN ACADÉMICA Universidad / Institución : : : : : Fechas Desde Hasta Grado Académico Título en Provisión Nacional CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Universidad / Institución Fechas Desde Hasta Nombre del Curso Duración en Horas EXPERIENCIA GENERAL N° 1 2 N EXPERIENCIA ESPECIFICA SERVICIOS SIMILARES N° 1 2 N DECLARACIÓN JURADA Yo. Asimismo. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación.. 0 FORMULARIO 7 CURRICULUM VITAE. [Nombre completo de la Persona] con C.03.Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] NOTA. ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta.I. (Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto) (Firma del Representante Legal) (Nombre completo del Representante Legal) Entidad / Empresa Objeto del Diseño Monto (Bs. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de los trabajos detallados.P02. como Representante Legal de la empresa proponente. El abajo firmante.) Cargo Fecha (mes / año) Desde Hasta Page 8 of 24 . asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. únicamente con la empresa [Nombre de la empresa].
P02. 0 FORMULARIO 8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.03.3. N° 1 2 3 .T02 Rev. SEMANAS O MESES) (*) (Firma del Representante Legal del Proponente) (Nombre completo del Representante Legal) Page 9 of 24 .. N PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica del Servicio NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN (DÍAS) DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS.
. ANTES DE IMPUESTOS (A) II IMPUESTOS (IVA.Etapa I Precio oferta Servicio .T02 Rev. ……………………………….3. Firma del Representante Legal ……………………….P02. (literal) (numeral) NOTA: Favor acompañar una narrativa descriptiva de los costos presupuestados para comprender el razonamiento utilizado al preparar la propuesta económica. ITF. 0 FORMULARIO 9 RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ÍTEM Y DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL Monto en $us I COSTOS DIRECTOS A.Etapa III COSTO TOTAL.Etapa II Precio oferta Servicio . B. IT.03.. Nombre de la Firma Consultora (Sello) Page 10 of 24 .Nacionales) COSTO TOTAL (I+II): …………………………. C. Precio oferta Servicio . Aclaración de la firma ……………………………….
.Intervienen en la celebración del presente contrato: 1. con el simple reconocimiento de firmas y rúbricas. Conste por el presente documento privado. con estricta y absoluta sujeción a este Contrato. regulaciones... TERCERA: (Objeto). efectué la …………. con matrícula de comercio del Registro de Comercio a cargo de FUNDEMPRESA Nº 00013681. la empresa ……………………. El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato a prestar los servicios de “………………………….1. del Distrito Judicial de …………. con matrícula de comercio del Registro de Comercio a cargo de FUNDEMPRESA Nº. quien se encuentra legalmente facultado mediante el Poder Notariado Nº 1177/2010 de fecha 10 de septiembre de 2010. requiere contratar los servicios de una persona jurídica. 2.1. SEGUNDA: (Antecedentes). otorgado por la Notaria de Fe Pública No. con Pasaporte No..3. precio.. empresa legalmente constituida y existente de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia... de fecha ..T02 Rev.03. 1. para ……………………………. 1. Donald Roger Prahl. bajo su entera responsabilidad... quien se encuentra legalmente facultado mediante el Poder Notariado Nº …. el servicio requerido por la EMPRESA en los plazos y términos que se detallen en el presente Contrato. MINERA SAN CRISTÓBAL S.. Nilda Pestañas Cerezo.2. de manera independiente y a su entera responsabilidad..MSC …. A efectos de este Contrato. a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas. que se celebra un contrato de prestación de servicios (en lo sucesivo simplemente el “Contrato”). que por cuenta propia. representada legalmente por ……………………. ………………. quien en lo sucesivo y para efectos de éste Contrato se denominará el “CONTRATISTA”. 1020415021.. con Cédula de Identidad No. Departamento de Potosí.. con fecha de registro 04 de abril de 2000. profesional y adecuadamente capacitado para realizar por su cuenta y riesgo. El CONTRATISTA declara contar con la experiencia así como el equipo e instrumentos de trabajo necesarios. al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: (Partes contratantes)../200.. 018 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. con NIT No.A.1... Bolivia. ………. condiciones.. ubicado en la Provincia Nor Lípez.2.3. La EMPRESA de manera extraordinaria y excepcional. a cargo del Dr. 208312800... que en adelante y a los efectos del presente contrato se denominará simplemente la “EMPRESA”. expedida en …………. susceptible de elevarse a la categoría de público. tiempo de prestación del servicio y a las demás cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal. obligaciones. la EMPRESA y el CONTRATISTA se podrán denominar conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”... de nacionalidad estadounidense. además de personal idóneo.3... otorgado por la Notaria de Fe Pública No …....”.P02. especificaciones. con su propio personal así como equipo de trabajo. de …… de 200.Constituyen antecedentes del presente Contrato: 2. y Por la otra. que en adelante se denominarán simplemente el “SERVICIO”. 2. Page 11 of 24 .3. La EMPRESA es una sociedad minera que desarrolla actividades mineras en el Proyecto San Cristóbal. 0 Anexo 4 Modelo de Contrato de Servicios Generales CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS .
penal. El presente Contrato se regula por el derecho civil toda vez que el CONTRATISTA es una persona jurídica contratada bajo las normas del Código Civil Boliviano para la prestación del SERVICIO en favor de la EMPRESA. SEXTA: (Forma de Ejecución y Subcontratación de Personal).. Ninguna cláusula del presente Contrato será interpretada de forma tal que cree un consorcio.1. 5.... en caso de existir diferencia o controversia entre lo señalado en cualquier anexo que forme parte de este Contrato y lo pactado en el presente Contrato. El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la EMPRESA exonerada e indemne de cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.T02 Rev.3. CUARTA: (Naturaleza del Contrato). ninguna de las Partes podrá realizar ofertas laborales. excluyendo de esta manera a la EMPRESA.” presentada a la EMPRESA en fecha. así como para garantizar la calidad del mismo. sin la autorización previa y escrita de ésta. Asimismo.. 4. Page 12 of 24 . así como las consecuencias que del trabajo de sus dependientes emerjan. aportes a los fondos de pensiones. 4.4.. no corresponderá a la EMPRESA. 0 3. Las Partes declaran expresamente que el CONTRATISTA es y será exclusivo responsable por el personal bajo su dependencia. sociedad o riesgo compartido (Joint Venture) entre las Partes. incrementos salariales. por el presente Contrato.P02. etc. sus dependientes y/o trabajadores y/o ejecutivos. Para la prestación del SERVICIO dentro de las condiciones pactadas en el presente Contrato.Si por alguna razón el CONTRATISTA deseara contar con personal adicional a los fines de la ejecución del SERVICIO objeto del presente Contrato.. salarios. por lo que los derechos y obligaciones del CONTRATISTA se sujetarán a las cláusulas de este Contrato de Prestación de Servicios y a las disposiciones del artículo 732º y siguientes del Código Civil Boliviano y de ninguna manera se reputará como un Contrato sujeto a la Ley General del Trabajo ni su Decreto Reglamentario. no creará una relación de dependencia o empleo con respecto a dicha Parte. sus dependientes y/o trabajadores y/o ejecutivos los pagos al sistema del Seguro Social. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia..2.1. liberando expresamente a la EMPRESA de cualquier y toda responsabilidad emergente de la relación del CONTRATISTA con dicho personal. 4.3. consecuentemente..5.. las Partes acuerdan que la prestación de tareas y servicios por parte de los empleados de una de las Partes en favor de la otra. Por ello. Por ultimo. liberando en forma expresa a la EMPRESA de cualquier contingencia sobre este particular. el presente Contrato no implica ni directa ni indirectamente relación de dependencia laboral... el CONTRATISTA se obliga a efectuar la provisión de acuerdo a los documentos de su “Propuesta …………….03.. bajo pena de responder por los daños y perjuicios que dicha conducta ocasione. laboral. necesariamente tendrá que contar con la autorización previa y expresa de la EMPRESA aclarándose que en caso de hacerse efectiva ésta posibilidad. aguinaldos. sus dependientes y/o trabajadores y/o ejecutivos de toda relación obrero – patronal con el CONTRATISTA y/o sus funcionarios y/o empleados. 3. comercial. etc.2. de seguridad social. deberá observarse inexcusablemente lo siguiente: a) El CONTRATISTA asume la obligación de responder en forma exclusiva ante cualquier coyuntura que pudiera surgir entre la misma y el personal de su dependencia. QUINTA: (Cumplimiento de Leyes Laborales). sea en el ámbito civil. se entiende que no existe dependencia laboral entre el CONTRATISTA y/o sus funcionarios y/o empleados para con la EMPRESA.. conforme a lo previsto por el artículo 733º del Código Civil. La Partes dejan expresamente establecido que.3.2. se aplicará y cumplirá estrictamente lo señalado en este Contrato.4. quedando estos bajo total responsabilidad del CONTRATISTA. o contratar empleados de la otra Parte. la misma que se adjunta como anexo A al presente instrumento. Por tratarse de un contrato de naturaleza y carácter estrictamente civil.
NOVENA: (Precio y Forma de Pago). 0 incluso por accidentes o riesgos de cualquier tipo que pudieran sufrir u ocasionar el personal dependiente del CONTRATISTA. NIT: 1020415021).1. y concluirá impostergablemente en fecha …………..3..2. computado a partir del …………. USD …………….9.1. e) El CONTRATISTA instruirá a sus dependientes que pudieran participar directa o indirectamente en la ejecución del presente Contrato. en estricto acuerdo con el alcance del SERVICIO. c) Siendo que por razones de seguridad y naturaleza de los servicios de la EMPRESA. sin responsabilidad alguna para la EMPRESA. SÉPTIMA: (Alcance y lugar donde se presta el SERVICIO).T02 Rev. 7. tributarias y de seguridad social.7. monto de dinero que será pagado en …. retenciones impositivas. OCTAVA: (Plazo de Prestación del SERVICIO). En consecuencia. identificándose adecuadamente a los mismos. sea por concepto de sueldos. previa entrega de la factura o nota fiscal correspondiente por parte del CONTRATISTA a nombre de la EMPRESA (Minera San Cristobal S. obligaciones todas ellas de las cuales es el único responsable. ésta debe tener un control de las personas que pueden ingresar a sus instalaciones. Esta lista y documentación deberá ser permanentemente actualizada por el CONTRATISTA durante toda la vigencia del Contrato. haciendo entrega a tal fin a la EMPRESA una copia de cada uno de los contratos que suscriba el CONTRATISTA con los mismos.P02. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el SERVICIO bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato y de acuerdo a las especificaciones técnico económicas plasmadas en su propuesta presentada a la EMPRESA. por el plazo de ……………. el CONTRATISTA se obliga al pago oportuno de toda y cuanta obligación corresponda respecto de su personal y/o dependientes. por lo que se compromete a asumir directa e inmediatamente el pago de cualquier sanción o multa que pudiese aplicarse por incumplimiento de estas obligaciones. sea de forma mensual o a simple requerimiento de la EMPRESA. El monto total propuesto y aceptado por ambas Partes para la prestación del SERVICIO es de: USD …………… (……………. Page 13 of 24 .03. reglamentos y políticas internas de la EMPRESA.. 00/100 DOLARES AMERICANOS) cada una. el CONTRATISTA deberá facilitar una lista de su personal y/o dependientes que pudiera asignar o destinar para la ejecución del SERVICIO objeto del presente Contrato. (. decretos. Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí. aportaciones que correspondan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s) y Caja Nacional de Salud (CNS). (……….EL CONTRATISTA desarrollará sus actividades de forma satisfactoria para la EMPRESA.A..) cuotas mensuales. así como toda la documentación y respaldos señalados en el Anexo A e informe de conformidad con el SERVICIO emitido por el Supervisor del Contrato. reglamentos y/o políticas.. d) El CONTRATISTA se obliga a proporcionar al personal y/o dependientes que pudiera contratar y destinar para la realización del SERVICIO. b) El CONTRATISTA se obliga a cumplir estrictamente todas las disposiciones. resoluciones. 00/100 DÓLARES AMERICANOS). que observen el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones y obligaciones acordadas en el presente instrumento. conforme a las normas de organización. las instrucciones que fueran necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones. la propuesta adjudicada y el cronograma del SERVICIO.. obligándose a remover por su cuenta o a simple requerimiento de la EMPRESA a cualquier personal y/o dependiente del mismo que no acate dichas normas. dejando expresa constancia que dicha propuesta forma parte integral del presente contrato en calidad de Anexo A. es decir. en especial las normas referidas a obligaciones laborales. salarios y demás derechos colaterales tales como beneficios sociales. Se deja establecido que el CONTRATISTA llevará a cabo el SERVICIO en la Mina San Cristóbal. leyes u otras normas que de acuerdo al ordenamiento legal boliviano le correspondan respecto de su personal y/o dependientes que pueda asignar para la ejecución del SERVICIO..
el SERVICIO realizado fuese considerado profesionalmente inaceptable.. Fecha de Pago de Facturas e Impuestos). políticas y procedimientos de la EMPRESA en lo referido a la seguridad de la información. DÉCIMA: (Domicilio. salvo que el Supervisor hubiese formulado alguna observación al SERVICIO o no se hubiese cumplido con lo establecido en la cláusula Novena de este Contrato.1.Las facturas emitidas por el CONTRATISTA serán pagadas en su totalidad por la EMPRESA dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la factura correspondiente por parte de la EMPRESA en el domicilio señalado por este último en este Contrato. productos o facturas conforme se pacta en el presente Contrato y sus Anexos. contenido o calidad del SERVICIO. Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA prestar los servicios contratados dentro del monto establecido como costo del SERVICIO. De haber observaciones o necesidades de hacer ajustes en esa dirección. entre otros aspectos el CONTRATISTA deberá dotar por su exclusiva cuenta y costo a todos sus funcionarios y/o empleados.. en tal sentido. Equipo Industrial de Protección Personal (EPP) conforme a los requisitos exigidos por la EMPRESA. el personal que preste el SERVICIO estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA. a criterio de la EMPRESA.3. La EMPRESA con la facultad que le confiere el artículo 738º del Código Civil. así como lo estipulado en los Anexos A y B de este Contrato que forman parte integral del mismo. f) El CONTRATISTA reconoce que sus empleados y los empleados de otras empresas contratistas en sitio. ni contratará de ninguna manera a los empleados de otras empresas contratistas en sitio sin el consentimiento de la otra empresa contratista. c) Cumplir puntualmente con todas y cada una de sus obligaciones bajo el presente Contrato.2. 11. Page 14 of 24 .2. el CONTRATISTA deberá regirse y cumplir las normas. 11. 0 9.P02. en lo referente a la entrega de documentación y respaldos que avalan el SERVICIO.3.3. para lo cual. que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO. ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dicho monto. sin compensación adicional alguna. personal (recurso humano) debidamente calificado para desarrollar el mismo.- 11.T02 Rev. son elementos muy importantes para la prestación de servicios a la EMPRESA. el CONTRATISTA no empleará. destinando a la ejecución del SERVICIO. Queda establecido que el precio consignado en la presente cláusula incluye todos los impuestos aplicables y los demás elementos sin excepción alguna.1. DÉCIMA PRIMERA: (Desarrollo del SERVICIO). DÉCIMA SEGUNDA: (Obligaciones). 9. e) Comunicar en todo momento al Supervisor de la EMPRESA. las altas y bajas en la Planilla de su personal. el CONTRATISTA será informado de los cambios requeridos dentro de un periodo de diez (10) días calendario de recibidos los informes. g) En caso de que el CONTRATISTA sea autorizado a ingresar en forma remota a los servidores de la EMPRESA para cumplir con el objeto del SERVICIO. el CONTRATISTA será informado y requerido para que subsane el mismo. quien es exclusiva y plenamente responsable por los servicios prestados por ellos o en su nombre. podrá valorar de manera periódica el SERVICIO realizado por el CONTRATISTA a efectos de establecer el cumplimiento o no de lo pactado en el presente Contrato y sus Anexos. b) Conforme a este Contrato. d) El personal del CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos y obligaciones de seguridad o de cualquier otra naturaleza exigidas por la EMPRESA para ingresar al campamento de Mina San Cristóbal.03. Obligaciones del CONTRATISTA: a) Asignar el personal técnico necesario para el cumplimiento del SERVICIO pactado en el presente Contrato. Si por alguna razón.Son obligaciones de las Partes: 12.
así como a proporcionar oportunamente la información necesaria. DÉCIMA QUINTA: (Seguros contratados por el CONTRATISTA). En caso de que posteriormente el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales o complementarios. a) Obligaciones de la EMPRESA: Comunicar al CONTRATISTA oportunamente las instrucciones para el correcto desarrollo del SERVICIO. notificaciones. La EMPRESA podrá modificar la designación del Supervisor en cualquier momento.Al CONTRATISTA. c) Causar perjuicio material intencionalmente en los equipos. j) El pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de su propuesta. materiales. el campamento de la EMPRESA y su retorno. primando los conceptos de seguridad y optimización de tiempo y costos. en lo posterior simplemente el “Supervisor”.P02. los disminuyera o incrementara mediante disposición legal expresa. El señor …………. así como suministrar a la EMPRESA cualquier información adicional que ésta razonablemente le solicite en relación con el desarrollo de la prestación del SERVICIO. cobranzas u otros requerimientos particulares del CONTRATISTA o utilizarlo como domicilio legal comprometiendo el buen nombre y prestigio de la EMPRESA con asuntos totalmente ajenos a ésta. d) Dar la dirección de la EMPRESA para citas. pudiendo ésta solicitar al CONTRATISTA la remoción o sustitución de personal que no acate las disposiciones internas de la EMPRESA con relación a seguridad y disciplina. estarán obligados al cumplimiento de los mismos a partir de su vigencia. será responsable por cuenta de la EMPRESA. DÉCIMA CUARTA: (Supervisión del SERVICIO). El CONTRATISTA estará obligado a reportar al Supervisor acerca del desarrollo del SERVICIO.. 14. documentación y respaldos que avalan el SERVICIO establecidos en el Anexo A dentro de los plazos previstos en el presente Contrato. no siendo necesaria la suscripción de adendas al Contrato. k) Desempeñar sus servicios en forma integrada con el personal profesional asignado por la EMPRESA a los fines de lograr el objeto del presente Contrato.1. l) Garantizar el comportamiento de su personal en las oficinas de la EMPRESA y/o lugares donde se prestará el SERVICIO. notificando por escrito al CONTRATISTA. la EMPRESA y el CONTRATISTA.2. b) Arrogarse la representación de la EMPRESA cuando no esté expresa ni legalmente facultado para ello.3.- Page 15 of 24 .T02 Rev. 12..03. de la supervisión y coordinación de las actividades del CONTRATISTA contempladas en este Contrato. …………….14. alojamiento y alimentación durante su estadía en el campamento de la EMPRESA. instrumentos y en general en los bienes de la EMPRESA dándole usos distintos al asignado en cada caso. sus empleados y/o dependientes les está absolutamente prohibido: a) Utilizar o disponer de los bienes de la EMPRESA en beneficio propio o de terceros. de acuerdo a normativa que determine la EMPRESA. b) Cubrir los gastos de transporte del personal del CONTRATISTA desde la ciudad de La Paz. d) Cumplir puntualmente con todas y cada una de sus obligaciones bajo el presente Contrato. Se hace constar que este personal debe observar disciplina y buena conducta en el cumplimiento de sus labores y en sus relaciones con el personal de la EMPRESA. 0 h) El CONTRATISTA queda obligado a presentar los productos. (OPCIONAL) c) Proveer al personal dependiente del CONTRATISTA. DÉCIMA TERCERA: (Prohibiciones del CONTRATISTA). i) Hacer las aclaraciones o ampliaciones que la EMPRESA estime necesarias acerca del SERVICIO prestado en el plazo de cinco (5) días de recibida cada notificación de aclaración y/o ampliación.. e) Cancelar de forma puntual los pagos acordados en el presente Contrato por el SERVICIO prestado y por todo otro concepto expresamente acordado en este Contrato.2.
3. debiendo proporcionar a la EMPRESA el currículo de todos los participantes en el SERVICIO.4.7. 16. (b) con carácter posterior a su revisión llegue a ser de dominio público. 17.6. Las Partes acuerdan mantener en estricta confidencialidad todas las condiciones comerciales relacionadas con este Contrato. aun cuando sea fortuitamente. El CONTRATISTA se obliga igualmente a mantener en secreto toda la información que por cualquier medio o motivo obtenga o le sea provista por la EMPRESA.1. 17. de utilizar cualquier recurso legal disponible que considere apropiado para proteger la información confidencial y otros derechos de propiedad intelectual. El CONTRATISTA se obliga a asegurar a sus trabajadores ante los entes de seguridad social en el marco de lo previsto por las disposiciones legales vigentes. Queda expresamente establecido que el CONTRATISTA asume exclusiva responsabilidad frente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiera surgir con respecto a estos seguros.1. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. El CONTRATISTA podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan el cumplimiento efectivo del SERVICIO pactado en el presente Contrato. 15. Toda comunicación o aviso oficial dirigido a las Partes se realizará válidamente a las direcciones Page 16 of 24 . mismos que previamente deberán ser expresa y previamente autorizados por la EMPRESA. 16. El CONTRATISTA no tendrá obligación alguna sobre cualquier información que: (a) a tiempo de su revisión. el CONTRATISTA declara tener bajo contrato al personal que participa en la realización del SERVICIO.18. que el personal contratado queda bajo la sola y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. Cualquier información adquirida o desarrollada por el CONTRATISTA. queda claramente establecido. DÉCIMA OCTAVA: (DOMICILIO). 16.4. (c) el CONTRATISTA pueda demostrar que la conocía antes de tener acceso a la misma. así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas.T02 Rev.3. o bien. 17.5. por lo que sus salarios. información que la EMPRESA desarrolle por virtud de este Contrato o que de la misma manera obtenga.P02. deberá recabar obligatoriamente autorización previa y por escrito de esta última. indicando al menos antecedentes laborales y/o profesionales. manteniendo indemne a la EMPRESA por éste o cualquier otro concepto.2.1.16.03.17. 0 15. En consecuencia. será devuelta a la EMPRESA a solicitud. 16. En caso que el CONTRATISTA requiera divulgar parte de la información de la EMPRESA. en general. obligación que alcanza a sus dependientes. La confidencialidad se extenderá a cualquier información que le llegue por cualquier medio. en caso que el CONTRATISTA deba subcontratar personal para el correcto desempeño del SERVICIO. sea de dominio público. Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y dispuesto en este Contrato. 16.2. administrativa y/o penal y.2. debiendo responder en caso de incumplimiento por los daños y perjuicios que ocasionen. la EMPRESA no asume responsabilidad alguna de los reclamos que el personal dependiente del CONTRATISTA pudiera presentar como consecuencia de la ejecución del presente Contrato. La EMPRESA se reserva el derecho exclusivo de iniciar cualquier juicio o acción civil. Asimismo. o a la conclusión de este Contrato. El CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los servicios subcontratados. DÉCIMA SEXTA: (Confidencialidad).3. Por último.1. a través de este Contrato. para prestar servicios iguales o similares a terceras partes. 16. DÉCIMA SÉPTIMA: (Subcontratación y Cesión). honorarios u otros beneficios laborales o sociales serán cubiertos con cargo al CONTRATISTA. vigente y con cláusulas de confidencialidad para el manejo de la información.
2. Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre. 0 18. Page 17 of 24 . huelgas. dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho. Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de prestación del servicio. serán considerados como causales de imposibilidad sobreviniente de acuerdo a las disposiciones del Código Civil Boliviano. 20. Todas las actuaciones y reuniones del arbitraje serán desarrolladas en la ciudad de La Paz – Bolivia.3. Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades durante la vigencia del presente Contrato. se someterá la controversia a un tribunal arbitral compuesto por un árbitro designado por la EMPRESA. el Supervisor tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo. dirección a la cual las Partes convienen en otorgarle el valor de domicilio legal señalado por el numeral II. de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al Supervisor.@MINERASANCRISTOBAL. imprevisto o inevitable. ………………………. y un tercero designado por los dos (2) árbitros anteriores. imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios. sin el cual.5. 19. etc.2. VIGÉSIMA: (Conciliación y Arbitraje).T02 Rev. señaladas en la presente cláusula.1.03.).1. podrá ser sometida por cualquiera de ellas a arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de conformidad a con las disposiciones de la Ley Nº 1770 de Arbitraje y Conciliación.COM DÉCIMA NOVENA: (Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito). 19. CALLE 15 CALACOTO. inundaciones y otros desastres naturales).. En tal sentido.3.P02. para los efectos legales del presente Contrato se fijan los siguientes domicilios especiales: A) ………………………. por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos la reconsideración de la intención de la resolución del Contrato.LAS PARTES HARÁN LO POSIBLE POR LLEGAR A UNA SOLUCIÓN AMIGABLE DE TODAS LAS CONTROVERSIAS Y/O DISPUTAS QUE SURJAN DE ESTE CONTRATO O DE SU INTERPRETACIÓN. 19. La posibilidad de cambio de domicilio para los efectos legales de comunicación o avisos debe ser puesta en conocimiento de la otra Parte por lo menos con diez (10) días de anticipación mediante carta notariada. TORRE KETAL. revoluciones. proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles. ……… – BOLIVIA TELÉFONO: …………… E–MAIL: ……………………… B) MINERA SAN CRISTOBAL S. que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato.A. Las Partes podrán acordar la designación de un único árbitro. del artículo 29º del Código Civil.4. Cualquier diferencia o disputa que no pueda resolverse amigablemente dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción por una de ellas del pedido formal de arreglo amigable hecho por la otra. 20. bloqueos. otro por el CONTRATISTA. de modo inexcusable e imprescindible en cada caso.2. EL COMPROMISO DE LA EMPRESA Y DEL CONTRATISTA DE RESOLVER DISPUTAS Y/O CONTROVERSIAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA SOBREVIVE A LA EXPIRACIÓN O RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO. De no llegar a un acuerdo de la persona de este único árbitro dentro de los cinco (5) días de recibida la propuesta de designación. el CONTRATISTA deberá recabar del Supervisor un certificado de constancia de la existencia del impedimento.19. Los casos de fuerza mayor y caso fortuito señalados precedentemente. dando lugar a retrasos en el avance. PISO 5 LA PAZ – BOLIVIA TELÉFONO: (591-2) 2623400 Y 215-3777 E-MAIL: ………. 19.
Causas de resolución por el CONTRATISTA: i) 21.La EMPRESA se reserva el derecho de terminar el presente Contrato en cualquier momento durante su vigencia por causas o razones inherentes al desenvolvimiento de sus actividades o a su sólo criterio.3. Transferencia o cesión de los trabajos a terceros por parte del el CONTRATISTA sin autorización escrita de la EMPRESA. VIGÉSIMA TERCERA: (Modificaciones del Contrato).3. si los hubiere.21. la resolución del contrato de pleno derecho sin necesidad de requerimiento judicial alguno.2. y su ejecución podrá solicitarse en cualquier tribunal de jurisdicción competente. por los siguientes motivos: Causas de resolución por la EMPRESA: Incumplimiento de obligaciones convenidas en este Contrato por el CONTRATISTA. Incumplimiento de las obligaciones previstas para la EMPRESA en este Contrato.. por lo que no le corresponderá ningún pago por pérdida de ganancia anticipada (Lucro Cesante) o cualquier otro daño consecuente.). VIGÉSIMA SEGUNDA: (Rescisión).P02. 0 20. 20. El laudo del único árbitro o de la mayoría del tribunal. la misma que surtirá efecto desde la fecha de su recepción. del monto.4. Las Partes renuncian a oponer excepción de inmunidad con respecto a dicha ejecución. Page 18 of 24 . vencido el cual sin la rectificación del caso. 21. deslindándose de toda responsabilidad ulterior. La EMPRESA o el CONTRATISTA podrán requerir la resolución de pleno derecho del Contrato sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial en aplicación a lo dispuesto por el artículo 569° del Código Civil. requiriendo a la otra Parte que honre su obligación en un plazo no mayor de quince (15) días calendario de recibida la comunicación. de la forma y condiciones de pago. Procedimiento para efectuar la resolución: De ocurrir una de las causales anteriormente señaladas.5.03. con los efectos señalados en el artículo 569º del Código Civil. El laudo determinará el cargo de los costos del proceso arbitral.Este Contrato sólo podrá variar o ser modificado. la parte incumplida quedará a cargo del resarcimiento de los daños y perjuicios. la EMPRESA cancelará al CONTRATISTA las sumas adeudadas hasta el momento de la rescisión. punitivo u otros daños de cualquier naturaleza como resultado de dicha rescisión. 20. mediando una adenda al Contrato.1. para lo que cursará un aviso de rescisión al CONTRATISTA con una anticipación de diez (10) días calendario. En tal caso. será definitivo y de cumplimiento obligatorio.6. etc. las Partes hacen constar su compromiso de cumplir la presente cláusula de arbitraje.. 20.3. en cualquiera de sus términos (ejemplo: del SERVICIO. Por último. es decir. Efectos de la resolución: En caso de resolución por requerimiento. VIGÉSIMA PRIMERA: (Resolución). procederá a cursarle una carta notarial indicando la causal a que obedece la resolución. del plazo. cualquiera de las partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el Contrato mediante carta notificada en el domicilio especial señalado por las Partes en la cláusula Décima Octava de este contrato. estableciendo en forma clara y específica la causa en que se funda. en la que se consigne el acuerdo expreso de ambas partes de efectuar la modificación.T02 Rev.
etc.Se establece que las opiniones y recomendaciones del CONTRATISTA no comprometen a la EMPRESA. contrato. en forma especial y señalada.El CONTRATISTA garantiza el cumplimiento de las obligaciones que contrae mediante el presente Contrato con todos sus bienes habidos y por haber y. SERVICIO que debe ser prestado conforme a las leyes. a cuyo efecto.) destinados al SERVICIO. siendo el CONTRATISTA el único y exclusivo responsable por los reclamos o acciones judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del SERVICIO bajo este contrato. normas de conducta y costumbres locales. en caso de ser requerida su presencia por escrito.25.. VIGÉSIMA OCTAVA: (Garantía). norma. suscripción o ejecución del presente Contrato por su parte no vulnera ninguna ley. Este listado formará parte integrante del Contrato como Anexo. conforme a su propuesta técnica y económica (Anexo A). de forma posterior a la terminación del contrato. naturales o jurídicas. Responsabilidad Técnica: El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta por el SERVICIO prestado bajo el presente Contrato. aplicando de forma eficiente y efectiva sus conocimientos y experiencia. VIGÉSIMA SÉPTIMA: (Declaración Necesaria). 0 VIGÉSIMA CUARTA: (Recomendaciones del CONTRATISTA) . por lo que. así como por casos de negligencia. 29. Las Partes se comprometen a suscribir los contratos de prenda o hipoteca que la EMPRESA considere necesarios para formalizar la garantía a su favor.2... estatutos o cualesquiera otras disposiciones a las que estén o puedan estar sujetos en aplicación de una Ley o de cualesquier contrato u otra clase de disposiciones. VIGÉSIMA NOVENA: (CONTRATO COMPLETO). liberando a la EMPRESA de cualquier acción judicial o extrajudicial por este u otros conceptos. se compromete a no negar su participación. quien se reserva el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que considere apropiadas y de aplicar o no dichas recomendaciones. bienes muebles e inmuebles de su propiedad. así como los Anexos que se adjuntan. error u omisión en el desempeño de sus actividades. por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas de competencia. utilizando los métodos y procedimientos que considere más convenientes para el logro del objeto del presente Contrato y a satisfacción de la EMPRESA. Para todos los efectos legales de este contrato. VIGÉSIMA QUINTA: (Responsabilidad del CONTRATISTA).29. procedimientos o elementos que fuesen de propiedad de terceros y que estuviesen registrados y/o patentados. maquinaria.2. 25. VIGÉSIMA SEXTA: (Inexistencia de Exclusividad). integridad y ética profesional.Las Partes suscribientes declaran irrevocablemente que el cumplimiento. en tanto no represente una afectación directa a los intereses de la EMPRESA sea por competencia directa o indirecta en la que pudiera incurrir en contra de ésta última por la imposibilidad de usar información que obtenga en el desarrollo del SERVICIO que se le confía a favor de terceros ajenos a la EMPRESA. se consideran parte integral e indisoluble del mismo: Page 19 of 24 . Los términos y condiciones aquí contenidos. y que cada una ha obtenido por su cuenta y cargo todas las autorizaciones necesarias al efecto de suscribir el presente Contrato.1. el CONTRATISTA garantiza y responde por el SERVICIO prestado bajo este Contrato. los siguientes anexos debidamente firmados por las Partes.P02. para cualquier aclaración.03. constituyen la expresión completa del contrato.3.1. con ……………….Se hace constar que el CONTRATISTA no tiene carácter de exclusividad con la EMPRESA siendo por lo tanto libre de desarrollar sus actividades a favor de otras personas. Responsabilidad Civil: El CONTRATISTA reconoce su responsabilidad directa ante la EMPRESA por la utilización y aplicación de métodos.. debe presentar a la EMPRESA la lista de ……… (equipos. En consecuencia.T02 Rev.
33.T02 Rev. eximiendo expresamente a la EMPRESA por este concepto. Las Partes declaran conocer que la EMPRESA podrá realizar en forma desinteresada y humanitaria atenciones médicas de emergencia. Para los efectos del Contrato se entenderá por Trabajador del CONTRATISTA a cualquier empleado del CONTRATISTA o de los Subcontratistas de aquel que figuran en las planillas del CONTRATISTA o del Subcontratista como empleados. Page 20 of 24 . 24176 de 8 de diciembre de 1995 que aprueba los Reglamentos de gestión. La reparación de daños y perjuicios será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA 30.02. o que se hallen inscritos ante los organismos de seguridad social (en adelante.I28 c) …………………………… TRIGÉSIMA: (Acatamiento de normas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente) . 3.. indistintamente el Trabajador o el Paciente). dependientes o trabajadores eventuales.. TRIGÉSIMA SEGUNDA: (Procedimiento Unidad Médica). contenidas en el procedimiento 3.I28 (Anexo B) que el CONTRATISTA declara conocer.P02.1. precios de medicamentos y suplementos médicos utilizados en cada consulta.Cada vez que se requiera atención de emergencia en la UM por parte de los Trabajadores del CONTRATISTA.P04. las Partes declaran que la EMPRESA no asumirá responsabilidad alguna por cualquier perdida. complicación o gastos originados o resultantes de la atención realizada en la UM y/o por los personeros de la UM en Toldos. y que los Pacientes acuden a dichos servicios de emergencia en forma voluntaria. incluye nombre del paciente.1. 30.02. emergencias y/o urgencias ocurridos en el Proyecto Minero de San Cristóbal.. TRIGÉSIMA TERCERA: (Atenciones Médicas de Emergencia). La supervisión del cumplimiento de estas normas de Seguridad Industrial y de Medio Ambiente. El CONTRATISTA y su personal asumen entera responsabilidad en el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial vigentes en Mina San Cristóbal. lesión. siendo el CONTRATISTA el único y exclusivo responsable por las atenciones médicas a su personal por la EMPRESA bajo los términos del presente Contrato. b) Generación de reporte de las atenciones de emergencia por Trabajador del CONTRATISTA en forma mensual. así como cualquier otra norma o disposición aplicable.2. El incumplimiento de las Normas de Seguridad y de Medio Ambiente en que incurra el CONTRATISTA. se debe seguir el siguiente procedimiento de reembolsos por gastos efectuados: a) Registro de toda atención médica en la UM. prevención y control ambiental. TRIGÉSIMA PRIMERA: (Antecedentes y Unidad Médica).1. b) Anexo B – Requisitos de HSE para contratistas.3. el CONTRATISTA actuará bajo su responsabilidad para prevenir cualquier daño en la prestación del SERVICIO. 0 a) Anexo A – Propuesta Tecnica y Economica y acuerdos escritos posteriores…………………………. razón por la cual. la EMPRESA a través de la Unidad Médica (UM) ubicada en el Campamento de Toldos atenderá a todos los trabajadores del CONTRATISTA sólo en caso de accidentes.03.P04. 31. Como parte del Contrato. se hace entrega de recetario a cada Paciente. urgencia y accidentes.3.30. dará lugar a la rescisión del presente contrato.31. el acatamiento de normas de Medio Ambiente señaladas en la Ley 1333 de 27 de abril de 1992 y el Decreto Supremo No. En caso de presentarse una situación que afecte la seguridad de las personas en el trabajo o de bienes de terceros.2. estará a cargo del Supervisor y del departamento de Seguridad Industrial y de Medio Ambiente de la EMPRESA. c) La UM enviará mensualmente un reporte de atenciones médicas de urgencia efectuadas al CONTRATISTA y sus costos al área correspondiente de la EMPRESA para el cobro respectivo. quedando una copia de respaldo.
A (EMPRESA). 30. con relación a los costos y gastos por los cuales el CONTRATISTA persigue el reembolso. y otras actividades relacionadas a la operación del proyecto y los servicios que prestará. agentes y empleados. enfermedades y daños de cualquier naturaleza sostenidos por el CONTRATISTA y/o sus empleados.El CONTRATISTA renuncia a todo derecho de presentar alguna demanda o demandas en contra. de cualquier y todas las demandas y acciones legales.l) Laboratorios: USD. 50..03. El CONTRATISTA mantendrá un juego completo de registros. equipo y líneas de alta presión de aire. Las Partes declaran expresamente que ni el Contrato. TRIGÉSIMA CUARTA: (Asistencia Médica). incluyendo el tiempo utilizado en la prestación del SERVICIO. 10/hora k) Radiografías entre: USD. férulas. 50/ hora. el CONTRATISTA reconoce que ha sido informado y advertido con respecto a todos los peligros que el ingreso al sitio de trabajo puede llevar consigo y que allí pueden presentarse de forma evidente u oculta.. b) Uso de Ambulancia: USD..2. accidentes.TRIGÉSIMA QUINTA: (Relevo de responsabilidad). Asimismo. La EMPRESA prestará ocasionalmente y dentro de sus posibilidades.): USD. impositivas y de seguridad social para con sus respectivos trabajadores. sus respectivos funcionarios.i) Ecografía: USD.Por el presente Contrato. 25.P02. agentes y empleados de todas las demandas o acciones por lesiones. costos y gastos resultantes en conexión con ellos de demandas de él o de sus dependientes por los servicios médicos que la EMPRESA ha prestado. Asimismo.500/ hora. 33. 40/día. de acuerdo con normas contables generalmente aceptadas y aplicadas consistentemente. no serán responsables por la atención o el tratamiento de los Pacientes por parte del personal asignado de la UM o del personal que intervenga en cualquier etapa de la curación o tratamiento de los Pacientes. para cuyo efecto los costos por los servicios referidos se detallan a continuación: a) USD.3. las Partes declaran que la EMPRESA. sus afiliadas. 20.38. 30. 33. Consulta Médica: TRIGÉSIMA OCTAVA: (Auditoria y Normas de Ética y Conducta). empleados o dependientes. etc. quienes declaran ser sola y exclusivamente responsables por las obligaciones laborales. Andean Silver Corporation y Minera San Cristóbal S. urgencia y accidentes de su personal. El CONTRATISTA mantendrá tales registros por un Page 21 of 24 . e) Internación: USD. f) Alquiler de equipo médico USD. empleados.La EMPRESA descontará al CONTRATISTA los gastos médicos de emergencia.1. c) Insumos y medicamentos de acuerdo a inventario de costos MSC (EMPRESA) d) Uso de avioneta: USD. 25/ hora en caso de evacuación.3. sus anexos ni las Adendas o modificaciones al mismo crean relación laboral o de dependencia alguna entre las Partes. 30/ día h) Electrocardiograma: USD. su casa matriz. 0 33. directores. directores. sus respectivos funcionarios. y por el presente dispensa y releva a Apex Silver Corporation. 1. así como peligros aparentes debido al uso de grandes y poderosas máquinas y equipos. indemnizar y no dañar a la EMPRESA. equipos y suplementos médicos necesarios para la evacuación de pacientes graves. El CONTRATISTA será responsable único por daños o pérdida de dichos materiales. verdaderos y correctos. dependientes y/o subcontratistas.T02 Rev. incluyendo libros y cuentas. por las prescripciones de dicho personal o por los resultados de dicho tratamiento o atención.y USD. TRIGÉSIMA SEXTA: (Advertencia). 5/hora. el CONTRATISTA está de acuerdo con proteger.4. g) Alquiler de material (cuellera. directivos.j) Oxígeno central: USD. equipo y líneas eléctricas de alto voltaje.. contratistas y otros relacionados.
agentes. asuntos de logística y otros que involucren a las comunidades deben necesariamente realizarse a través de la EMPRESA y su departamento de Relaciones Comunitarias. salud. si los tiene.T02 Rev. auditar y/o reproducir tales registros o cualquier otro documento referente al SERVICIO. honorarios ni cualquier otra remuneración o gratificación a la EMPRESA. seguridad industrial. tendrá el valor de contrato privado para todos los efectos legales que correspondan. regulaciones. a solicitud. así como solicitudes y órdenes de cualquier agente público o autoridad competente relacionada al SERVICIO. y permitirá que la EMPRESA lleve a cabo auditorias de los registros. En este sentido. habiendo sido insertados únicamente para facilitar su lectura. basa sus relaciones con las comunidades aledañas dentro de los principios de desarrollo sostenible. TRIGÉSIMA NOVENA: (Relaciones comunitarias). 40. El CONTRATISTA está obligado a no involucrarse directamente en temas de Relaciones Comunitarias y toda resolución de conflictos que pudiera presentarse debe NECESARIAMENTE encaminarse a través de la EMPRESA. a sus riesgos compartidos o a cualquier otra entidad o a cualquier otro empleado. inspeccionar. regulaciones. El CONTRATISTA cumplirá y se asegurará que sus empleados. 0 38. estableciéndose.Las Partes acuerdan que los encabezados o títulos de las cláusulas de este Contrato no constituyen parte de él. El CONTRATISTA también se asegurará que cualquier otro de sus subcontratistas otorgue ninguna rebaja secreta.03.43. CUADRAGÉSIMA: (Cumplimiento de la Ley). representantes y subcontratistas cumplan con todas las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia aplicables. director o agente del otro en relación con el SERVICIO. códigos y ordenanzas. En caso de que el presente Contrato no sea elevado a instrumento público. incluyendo pero sin limitares a. Page 22 of 24 . mantendrá y retendrá registros comparables por el mismo período de acuerdo a lo requerido al CONTRATISTA. normas.40.1 El CONTRATISTA dará todos los avisos necesarios y cumplirá y se asegurará de que los empleados. el presente documento privado surtirá efectos de ley entre las Partes al amparo de lo establecido por el artículo 519º del Código Civil. director o agente de la EMPRESA o de cualquier otro riesgo compartido de la EMPRESA o de entidades afiliadas. todos los asuntos con las comunidades.La EMPRESA. representantes y subcontratistas. oficial..2 Mientras el presente documento no sea elevado a la categoría de escritura pública. CUADRAGÉSIMA TERCERA: (Valor de Documento Privado).. cumplimiento e interpretación del presente Contrato.1 43. códigos. las contrataciones.. Por lo señalado. así como las divergencias contractuales que se presentaren. agentes.3.2. que el CONTRATISTA podrá excluir de la auditoria los secretos comerciales del CONTRATISTA. período de tres (3) años después de la conclusión de este Contrato y la EMPRESA podrá. incluyendo las normas.La ejecución. El CONTRATISTA se asegurará de que cualquier otra empresa y/o subcontratista que actúe a nombre del CONTRATISTA en relación al SERVICIO. solicitudes de permiso u órdenes de agencias o autoridades públicas competentes relacionados al SERVICIO. oficial.P02.2 CUADRAGÉSIMA PRIMERA: (Legislación y Jurisdicción). el uno al otro. otorgue ninguna rebaja o pague comisión. éste tendrá carácter de Documento Privado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1297º del Código Civil. sin embargo. CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: (Encabezamiento de las Cláusulas). ni pague ninguna comisión. cumplirán con la ley aplicable en Bolivia referente a medio ambiente. honorarios o cualquier otra remuneración o gratificación a cualquier empleado. se dirimirán y determinarán de conformidad a la legislación vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia en los aspectos de su ejecución y resultados. El CONTRATISTA se asegurará que ninguna persona natural o jurídica que actúe a nombre del CONTRATISTA con relación al SERVICIO.
3. MINERA SAN CRISTOBAL S..P02.Las partes que suscriben el presente contrato manifiestan su aceptación y conformidad con todas y cada una de las cláusulas y se compromente a su estricto y fiel cumplimiento.03. en señal de lo cual lo firman en dos ejemplares de igual valor legal. 0 CUADRAGÉSIMA CUARTA: (Aceptación y Conformidad). …………………………………… Page 23 of 24 .T02 Rev.A.. ………………………. el … de …… de 2010. …………………………………….
03.P02.T02 Rev. información complementaria Page 24 of 24 .3. 0 Anexo 5 Anexo HSEQ para Contratistas.
Documents Similar To MSC-LPN-11000803-PLIEGO-DE-CONDICIONES-EQUIPOS-DE-ALTO-DESEMPEÑO-FORMULARIOS.docx