Source: https://www.elperulegal.com/2020/02/delegan-facultades-atribuciones.html
Timestamp: 2020-05-29 15:45:21
Document Index: 252400431

Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 27', 'Artículo 2', 'artículo 167', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6']

Delegan Facultades Atribuciones Diversos RDE 00022-2020-ARCC/DE PCM - Perú Legal
Inicio Últimas normas legales Delegan Facultades Atribuciones Diversos RDE 00022-2020-ARCC/DE PCM
Delegan Facultades Atribuciones Diversos RDE 00022-2020-ARCC/DE PCM
Delegan facultades y atribuciones en diversos funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, durante el Año Fiscal 2020
RDE 00022-2020-ARCC/DE
Lima, 4 de febrero de VISTOS: El Memorando Nº 33-2020-ARCC/OA y el Informe Legal Nº 00037-2020-ARCC/OAJ;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2…
Que, asimismo, el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, señala que la gestión financiera y económica de la entidad es responsabilidad del Director Ejecutivo, y cuenta con un Gerente General que es la máxima autoridad administrativa;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 00002-2020-ARCC/DE se resolvió delegar determinadas facultades y atribuciones del titular de la entidad en el Director Ejecutivo Adjunto y en el Gerente de la Gerencia Administrativa durante el año fiscal 2020;
Que, posteriormente con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 00008-2020-ARCC/DE, se aprueba el Documento de Organización y Funciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que incorpora un organigrama con el detalle de la nueva estructura orgánica de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;
MAS NORMAS LEGALES: Realice Acciones Pertinentes Revisión RCDOSIEMO 012-2020-OS/CD OSINERGMIN
Que, el literal p) del artículo 11 del Documento de Organización y Funciones que regulan la organización y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, precisa que entre las funciones de la Dirección Ejecutiva se encuentra la de delegar en Director/a Ejecutivo/a Adjunto/a, en el Gerente General y en los titulares de los órganos de la ARCC, conforme a sus funciones, las facultades y atribuciones que no sean privativas de su función;
Que, el artículo 15 del citado Documento de Organización y Funciones señala que la Gerencia General es un órgano de la Alta Dirección y está a cargo del/de la Gerente General quien es la máxima autoridad administrativa de la ARCC y actúa como nexo de coordinación entre esta y los órganos de asesoramiento y de apoyo, siendo responsable de la conducción, coordinación y supervisión de la gestión de los órganos de administración interna, teniendo entre sus funciones la de ejercer aquellas que le asigne la Dirección Ejecutiva;
Que, adicionalmente, el artículo 29 del Documento de Organización y Funciones establece que la Oficina de Administración es el órgano de apoyo encargado de gestionar los recursos materiales y financieros de la ARCC; de la conducción, ejecución, orientación y realización del seguimiento a los sistemas administrativos de recursos humanos, contabilidad, tesorería, abastecimiento, así como a la gestión documental y sistema de archivos de la ARCC y la atención al ciudadano o usuario, de conformidad con la normativa vigente. Es responsable de la gestión de transparencia y acceso a la información pública;
Que, el artículo 32 del Documento de Organización y Funciones, refiere que como parte de la estructura de la Oficina de Administración se encuentra la Unidad de Logística, que es responsable de la programación, ejecución y control de los procesos técnicos del Sistema Nacional de Abastecimiento, así como de las acciones que se deriven de la normativa sobre atención al ciudadano, gestión documental, sistema de archivos, transparencia y acceso a la información pública.
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señalan los procedimientos que deben observar y seguir las entidades a efectos de tramitar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras; y, conforme dispone el numeral 8.2 del artículo 8 del referido Texto Único Ordenado, el
titular de la entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que le otorga la mencionada Ley;
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de los Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 028-2015-PCM, señala que, para implementar la gestión de la continuidad operativa de la entidad, el titular delega las acciones correspondientes a dicha gestión;
Que, teniendo en cuenta la organización institucional vigente, así como la necesidad de garantizar una adecuada gestión de los recursos públicos asignados y agilizar la marcha administrativa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, es pertinente delegar determinadas facultades y atribuciones del titular de la entidad hasta la culminación del año fiscal 2020;
De conformidad con la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 00008-2020-ARCC/DE, que aprueba el Documento de Organización y Funciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;
Artículo 1.- Delegación al Gerente General Delegar en el/la Gerente General de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, ARCC), durante el año fiscal 2020, las siguientes facultades y atribuciones:
1.1.1 Contrataciones bajo el ámbito del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF:
a) Resolver los recursos de apelación interpuestos en procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT.
b) Aprobar el otorgamiento de la buena pro a las propuestas que superen el valor estimado o referencial en los procedimientos de selección.
c) Suscribir convenios para encargar procedimientos de selección, así como aprobar el expediente de contratación y las bases en calidad de entidad encargante.
d) Aprobar las contrataciones directas en los supuestos previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 del citado Texto Único Ordenado.
e) Aprobar expedientes técnicos de obra, así como sus modificaciones.
f) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales y reducción de prestaciones de obras hasta por el máximo permitido.
g) Aprobar las intervenciones económicas de obras, designar interventores y emitir las resoluciones modificatorias del caso, previo informe técnico del área usuaria.
1.1.2. Contrataciones bajo el ámbito del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM:
a) Resolver los recursos de apelación interpuestos en los procedimientos de selección cuyo valor referencial o valor del ítem impugnado no supere los dos mil cuatrocientos (2400) Unidades Impositivas Tributarias -
b) Suscribir los convenios interinstitucionales para encargar procedimientos de selección a entidades públicas, así como aprobar el expediente de contratación y las bases en calidad de entidad encargante.
c) Aprobar expedientes técnicos de obra, así como sus modificaciones.
d) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales y reducción de prestaciones de obras hasta por el máximo permitido.
e) Aprobar las intervenciones económicas de obras, designar interventores y emitir las resoluciones modificatorias del caso, previo informe técnico del área usuaria.
a) Autorizar la apertura o cierre de las cuentas y depósitos en las instituciones financieras, así como proponer a los responsables titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 1677: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
b) Designar y dar por concluida la designación de fedatarios de la ARCC.
c) Suscribir convenios de colaboración, contratos civiles, de cooperación técnica no reembolsable, gestión u otros de naturaleza análoga, con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, así como las adendas respectivas.
a) Aprobar los documentos orientadores en materia de gestión de recursos humanos.
b) Autorizar la contratación de personal bajo los regímenes regulados en el T exto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR; y en el Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, así como sus respectivas normas reglamentarias, complementarias y conexas.
c) Suscribir convenios, contratos y cualquier otro acto relacionado con los fines de la ARCC y sus respectivas adendas, con entidades públicas y privadas, vinculados con la gestión de recursos humanos, distintos de los contratos derivados de los procedimientos de selección.
1.4. En materia de gestión de continuidad operativa:
Artículo 2.- Delegación en el/la Jefe/a de la Oficina de Administración Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina de Administración de la ARCC, durante el año fiscal 2020, las siguientes facultades y atribuciones:
2.1.1. Contrataciones bajo el ámbito del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF:
d) Aprobar los documentos de los procedimientos de selección, así como suscribir los contratos derivados de los mismos.
h) Suscribir contratos, órdenes de compra y órdenes de servicio para el perfeccionamiento de contrato, derivados de los procedimientos de selección, así como las órdenes que deriven de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
i) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales y reducción de prestaciones en el caso de bienes y servicios hasta por el máximo permitido.
j) Autorizar y suscribir contrataciones complementarias de bienes y servicios.
k) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual en el caso de bienes y servicios.
l) Autorizar otras modificaciones a los contratos, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, incluyendo las modificaciones que impliquen el incremento del precio.
m) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por el máximo permitido.
n) Designar inspectores de obra.
o) Autorizar la ampliación de plazo en los contratos de obra y consultoría de obras, y resolver las solicitudes de mayores gastos generales y costos directos.
q) Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de ejecución de obras y de consultorías de obras que se presenten a la ARCC.
r) Designar al comité de recepción de la obra.
s) Aprobar la resolución de contratos.
u) Contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección, cuando se resuelva un contrato o se declare su nulidad y exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones derivadas de éste, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 167 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
v) Acordar con el contratista la suspensión del plazo de ejecución de bienes, servicios y obra, así como la suspensión del contrato de supervisión; una vez reiniciado dicho plazo comunicar a los contratistas la modificación de las fechas de ejecución de obra.
w) Autorizar en los contratos de consultoría y en los contratos de obras, la sustitución del profesional propuesto.
x) Poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado la existencia de indicios de la comisión de una infracción por parte de los proveedores, participantes, postores, contratistas, expertos independientes y otros, que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones.
Suscribir, modificar y resolver contratos, órdenes de compra y órdenes de servicios correspondientes a los supuestos previstos en los literales a), f) y h) del artículo 4 y los literales d) y f) del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
e) Suscribir los contratos derivados de los procedimientos de selección, así como sus respectivas adendas.
f) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales y reducción de prestaciones en el caso de bienes y servicios, hasta por el máximo permitido.
g) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual en el caso de bienes y servicios.
i) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por el máximo permitido.
j) Autorizar y suscribir las contrataciones complementarias para bienes y servicios.
k) Designar inspectores de obra.
l) Autorizar la sustitución del profesional requerido, en casos excepcionales y debidamente justificados.
m) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo contractual formuladas por los contratistas, así como aprobar y autorizar el pago de mayores gastos generales que se podrían generar de dichas ampliaciones de plazo.
n) Autorizar el pago por mayores metrados en los contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios.
o) Acordar con el contratista la suspensión del plazo de ejecución de obra, así como la suspensión del contrato de supervisión; una vez reiniciado dicho plazo comunicar a los contratistas la modificación de las fechas de ejecución de obra.
p) Designar al comité de recepción de la obra.
q) Solicitar el inicio de los procedimientos de conciliación o arbitraje.
r) Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de ejecución de obras y de consultorías de obras que se presenten a la ARCC.
s) Aplicar las penalidades al contratista que incumpla las obligaciones a su cargo.
t) Poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado la existencia de indicios de la comisión de una infracción por parte de los proveedores, participantes, postores, contratistas, y otros, que pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones.
a) Reconocer créditos internos a cargo de la ARCC de ejercicios presupuestales fenecidos, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM.
b) Suscribir contratos de auditorías externas para la
c) Aprobar los actos de administración, disposición, adquisición, registro y supervisión de los bienes; así como gestionar las acciones de saneamiento físico legal, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Abastecimiento y por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, según corresponda, ejerciendo la representación de la ARCC ante cualquier tipo de autoridad y/o dependencia administrativa para tales fines.
d) Representar a la ARCC ante cualquier autoridad y/o dependencia administrativa a fin de emitir o suscribir garantías de toda clase, así como para solicitar y proseguir procedimientos administrativos destinados a la obtención de autorizaciones, permisos y/o cualquier otro derecho;
Artículo 3.- Delegación en el/la Jefe/a de la Unidad de Logística Delegar en el/la Jefe/a de la Unidad de Logística de la ARCC, durante el año fiscal 2020, las siguientes facultades y atribuciones:
a) Expedir a los diversos contratistas las constancias de prestación que soliciten por la ejecución de prestaciones contratadas por la ARCC.
b) Calcular y aplicar las penalidades al contratista que incumpla las obligaciones a su cargo.
c) Ejercer la representación legal de la ARCC para suscribir los contratos, órdenes de compra o de servicio respecto a las contrataciones de bienes y servicios, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; así como suscribir los demás actos para su ejecución, modificación y/o resolución.
d) Suscribir, modificar y resolver contratos, órdenes de compra y órdenes de servicios correspondientes a los supuestos previstos en los literales d) y e) del artículo 4 y los literales b) del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Artículo 4.- De la vigencia Las delegaciones efectuadas mediante la presente resolución tienen vigencia durante el año fiscal 2020, y rigen a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 5.- De las obligaciones de los funcionarios delegados Los funcionarios en los cuales se han delegado las facultades y atribuciones a que se refieren los artículos 1, 2 y 3 de la presente resolución tienen las siguientes obligaciones:
Artículo 6.- Derogación Derogar la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 00002-2020-ARCC/DE.
Titulo: RDE 00022-2020-ARCC/DE Delegan facultades y atribuciones en diversos funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, durante el Año Fiscal 2020
Numero : 00022-2020-ARCC/DE
Perú Legal: Delegan Facultades Atribuciones Diversos RDE 00022-2020-ARCC/DE PCM