Source: https://www.slideshare.net/jdurc/ley-decontratacionesconelestado
Timestamp: 2017-04-24 03:04:42
Document Index: 181295737

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'artículo 104', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'in fine', 'Artículo 237', 'Artículo 11', 'Artículo 237', 'Artículo 12', 'Artículo 8', 'Artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 60', 'Artículo 21', 'artículo20', 'Artículo 22', 'artículo46', 'Artículo 129', 'Artículo 23', 'Artículo 128', 'Artículo 24', 'artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 25', 'artículo 46', 'Artículo 46', 'Artículo 34', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 79', 'Artículo 35', 'artículo 40', 'Artículo 138', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 167', 'Artículo 41', 'artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 7', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 287', 'Artículo 46', 'artículo 4', 'Artículo 25', 'Artículo 47', 'Artículo 190', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 1774', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 50', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 108', 'Artículo 55', 'Artículo 56']

Principales modificaciones a la Ley...
, Administracion centro de Computo
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO ConCordado 2.
Presentación OSCE - SERvICIO OpORTUNO EN LAS CONTRATACIONES púbLICAS Nuestro país ha tomado una sana y sostenida senda de crecimientoeconómico que le está permitiendo hacer frente, con reconocido éxito, a la gravecrisis financiera internacional. Por esta misma razón, se está logrando mejorescondiciones de bienestar para todos nuestros compatriotas. El mantenimiento de esta senda, es decir, de la adecuada y correcta políticaeconómica, necesita de un sistema muy eficiente de las contrataciones públicas.Que facilite y promueva las inversiones que se requieren en todos los campos dela actividad económica para que los bienes, las obras y los servicios demandadospor la comunidad puedan ser utilizados por ella oportuna y satisfactoriamente. En estas condiciones, la sociedad peruana exige, con plena razón, que el sistemade contrataciones públicas sea transparente y libre de corrupción. Por ello, la modernización de las contrataciones públicas, en la dirección planteada,requería de una orientación que sirviera de guía para una reforma profunda de todoel sistema. A eso obedece la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017que crea el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), marcandoel punto de partida de esta transformación que tiene como objetivo consolidar unsistema de contrataciones eficiente, incorruptible y promotor del desarrollo. Este cambio demanda un nuevo enfoque que impone alinearse con la tendenciamundial de las contrataciones públicas, lo que supone reorientar la manera deoperar el sistema, apoyándose en la experiencia de la estrategia de mercados que,en otras palabras, significa dejar atrás la gestión centrada en procedimientos, en elestricto cumplimiento de exigencias legalistas, para concentrarse en la obtenciónde resultados. En consecuencia, hay que resaltar que la nueva Ley de Contrataciones delEstado y su Reglamento, que entraron en vigencia a partir del 1 de febrero deeste año, están diseñados para que el OSCE ayude a la gestión de las institucionespúblicas en el cumplimiento de sus objetivos y, a través de ellos, satisfacer lasnecesidades de nuestra población, por lo que su tarea y misión diarias puedenresumirse en un “Servicio Oportuno en las Contrataciones Públicas”. Lima, Abril 2009 Santiago Antúnez de Mayolo Morelli presidente Ejecutivo del OSCE 3.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (aprobado mediante d.l. n° 1017) ConCordado 4.
Ley de contrataciones deL estado LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO TÍTULO I DISpOSICIONES GENERALESArtículo 1.- AlcancesArtículo 2.- ObjetoArtículo 3.- Ámbito de aplicaciónArtículo 4.- Principios que rigen las contratacionesArtículo 5.- Especialidad de la norma y delegaciónArtículo 6.- Órganos que participan en las contratacionesArtículo 7.- Expediente de ContrataciónArtículo 8.- Plan Anual de Contrataciones TÍTULO II DE LOS pROCESOS DE SELECCIÓN CApÍTULO I DISpOSICIONES GENERALESArtículo 9.- Del Registro Nacional de ProveedoresArtículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratistaArtículo 11.- Prohibición de prácticas restrictivasArtículo 12.- Requisitos para convocar a un procesoArtículo 13.- Características técnicas de los bienes, servicios y obras a contratarArtículo 14.- Contenido de la convocatoria y plazos de los procesos de selección CApÍTULO II DE LOS pROCESOS DE SELECCIÓNArtículo 15.- Mecanismos de contrataciónArtículo 16.- Licitación pública y concurso públicoArtículo 17.- Adjudicación directaArtículo 18.- Adjudicación de menor cuantíaArtículo 19.- Prohibición de fraccionamientoArtículo 20.- Exoneración de procesos de selecciónArtículo 21.- Formalidades de las contrataciones exoneradas 4 5.
Ley de contrataciones deL estadoArtículo 22.- Situación de desabastecimientoArtículo 23.- Situación de emergenciaArtículo 24.- Del Comité EspecialArtículo 25.- Responsabilidad CApÍTULO III DE LAS bASESArtículo 26.- Condiciones mínimas de las BasesArtículo 27.- Valor ReferencialArtículo 28.- Consultas y Observaciones a las BasesArtículo 29.- Sujeción legal de las Bases CApÍTULO Iv DE LOS pROCEDIMIENTOSArtículo 30.- Presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena ProArtículo 31.- Evaluación y calificación de propuestasArtículo 32.- Proceso de selección desiertoArtículo 33.- Validez de las propuestasArtículo 34.- Cancelación del proceso TÍTULO III DE LAS CONTRATACIONES Disposiciones GeneralesArtículo 35.- Del contratoArtículo 36.- Ofertas en consorcioArtículo 37.- SubcontrataciónArtículo 38.- AdelantosArtículo 39.- GarantíasArtículo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratosArtículo 41.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliacionesArtículo 42.- Culminación del contratoArtículo 43.- Requisitos especiales en los contratos de obraArtículo 44.- Resolución de los contratosArtículo 45.- Registro de Procesos y Contratos 5 6.
Ley de contrataciones deL estado TÍTULO Iv DERECHOS, ObLIGACIONES Y SANCIONES CApÍTULO I DE LAS ENTIDADES Y fUNCIONARIOSArtículo 46.- De las responsabilidades y sancionesArtículo 47.- Supervisión CApÍTULO II DE LOS CONTRATISTASArtículo 48.- Intereses y penalidadesArtículo 49.- Cumplimiento de lo pactadoArtículo 50.- Responsabilidad del contratistaArtículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas TÍTULO v SOLUCIÓN DE CONTROvERSIAS E IMpUGNACIONESArtículo 52.- Solución de controversiasArtículo 53.- Recursos impugnativosArtículo 54.- Suspensión del proceso de selecciónArtículo 55.- Denegatoria FictaArtículo 56.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de selección TÍTULO vI DEL ORGANISMO SUpERvISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADOArtículo 57.- DefiniciónArtículo 58.- FuncionesArtículo 59.- Organización y recursosArtículo 60.- Del Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEArtículo 61.- Requisitos e impedimentosArtículo 62.- Causales de remoción y vacancia 6 7.
Ley de contrataciones deL estado TÍTULO vII DEL TRIbUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADOArtículo 63.- Tribunal de Contrataciones del EstadoArtículo 64.- Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones del EstadoArtículo 65.- Causal de remoción y vacanciaArtículo 66.- Publicidad de las resoluciones TÍTULO vIII DEL SISTEMA ELECTRÓNICO CONTRATACIONES DEL ESTADOArtículo 67.- DefiniciónArtículo 68.- ObligatoriedadArtículo 69.- AdministraciónArtículo 70.- Validez y eficacia de actosDISpOSICIONES COMpLEMENTARIAS fINALESDISpOSICIONES COMpLEMENTARIAS TRANSITORIASDISpOSICIÓN COMpLEMENTARIA MODIfICATORIADISpOSICIÓN COMpLEMENTARIA DEROGATORIA 7 8.
Ley de contrataciones deL estado DECRETO LEGISLATIvO Nº 1017 EL pRESIDENTE DE LA REpúbLICA pOR CUANTO: El Congreso de la República por Ley Nº 29157, ha delegado en el PoderEjecutivo la facultad de legislar, por un plazo de ciento ochenta (180) díascalendario, sobre diversas materias relacionadas con la implementación delAcuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos y con el apoyo dela competitividad económica para su aprovechamiento; entre las que seencuentran la mejora del marco regulatorio, la simplificación administrativa yla modernización del Estado; De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la ConstituciónPolítica del Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: DECRETO LEGISLATIvO QUE ApRUEbA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO TÍTULO I DISpOSICIONES GENERALESArtículo 1.- Alcances La presente norma contiene las disposiciones y lineamientos que debenobservar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones debienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan delos mismos.Concordancia: RLCE: Artículo 2º.Artículo 2.- Objeto El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer las normas orientadasa maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones querealicen las Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen enforma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través delcumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º de la presente norma. 8 9.
Ley de contrataciones deL estadoArtículo 3.- Ámbito de aplicación 3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente norma, bajo el término genérico de Entidad(es): a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones; b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones; c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones; d) Los Organismos Constitucionales Autónomos; e) Las Universidades Públicas; f) Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social; g) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú; h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas mixtas bajo control societario del Estado; y, j) Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, organismos públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/o operativas de los Poderes del Estado; así como los organismos a los que alude la Constitución Política del Perú y demás que sean creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional. 3.2 La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la calidad de contratante. 3.3 La presente norma no es de aplicación para: a) La contratación de trabajadores, empleados, servidores o funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la actividad privada; b) La contratación de auditorías externas en o para las Entidades, la que se sujeta a las normas que rigen el Sistema Nacional de Control. Todas las demás contrataciones que efectúe la Contraloría General de la República se sujetan a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento; c) Las operaciones de endeudamiento y administración de deuda pública; d) La contratación de asesoría legal y financiera y otros servicios especializados, vinculados directa o indirectamente a las operaciones de endeudamiento interno o externo y de administración de deuda pública; e) Los contratos bancarios y financieros celebrados por las Entidades; f) Los contratos de locación de servicios o de servicios no personales 9 10.
Ley de contrataciones deL estado que celebren las Entidades con personas naturales, con excepción de los contratos de consultoría. Asimismo, estarán fuera del ámbito de la presente norma, los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios o consejos directivos, que desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado;g) Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de propiedad estatal;h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción; salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el Catálogo de Convenios Marco;i) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la presente norma y su Reglamento;j) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la función conciliatoria y arbitral;k) Las contrataciones que deban realizarse con determinado proveedor, por mandato expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional;l) La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, bienes y servicios públicos;m) La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad del Estado, en el marco del proceso de privatización;n) La modalidad de ejecución presupuestal directa contemplada en la normativa de la materia, salvo las contrataciones de bienes y servicios que se requieran para ello;ñ) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se realice en el territorio extranjero;o) Las contrataciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional;p) Las contrataciones de servicios de abogados, asesores legales y de cualquier otro tipo de asesoría requerida para la defensa del Estado en las controversias internacionales sobre inversión en foros arbitrales o judiciales;q) Las compras de bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las que se realizarán de conformidad con la normativa de la materia;r) Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, o entre éstas y organismos internacionales, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por ley les corresponde, y además no se 10 11.
Ley de contrataciones deL estado persigan fines de lucro; s) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor; y, t) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes, siempre que estén asociadas a donaciones u operaciones oficiales de crédito.Concordancias: RLCE: Artículo 2º, 5ta. y 8va. Disposición Completaria Transitoria.Artículo 4.- principios que rigen las contrataciones Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento serigen por los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principiosgenerales del derecho público: a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia. b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas. e) Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado. f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia. g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la 11 12.
Ley de contrataciones deL estado libre concurrencia de los potenciales postores. h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento. i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos. j) Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. k) Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas. l) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. m) Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación se aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos en concordancia con las normas de la materia. Estos principios servirán también de criterio interpretativo e integrador parala aplicación de la presente norma y su Reglamento y como parámetros para laactuación de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones.Artículo 5.- Especialidad de la norma y delegación El presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normasde derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad quela presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la aprobación 12 13.
Ley de contrataciones deL estadode exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones deprestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en elReglamento.Concordancias: RLCE: Artículos 3º y 5º.Artículo 6.- Órganos que participan en las contrataciones Cada Entidad establecerá en su Reglamento de Organización y Funcionesu otros instrumentos de organización, el órgano u órganos responsables deprogramar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación hastasu culminación, debiendo señalarse las actividades que competen a cadafuncionario, con la finalidad de establecer las responsabilidades que le soninherentes. Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado de lascontrataciones de la Entidad, deberán estar capacitados en temas vinculados conlas contrataciones públicas, de acuerdo a los requisitos que sean establecidosen el Reglamento. Mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras del SectorPúblico y/o Privado, nacional o internacional, la realización de sus procesos decontratación incluyendo los actos preparatorios que sean necesarios, conformea los procedimientos y formalidades que se establezcan en el Reglamento.Concordancias: RLCE: Artículos 5º, 86º al 89º, 2da. y 8va. Disposición Complementaria Transitoria.Artículo 7.- Expediente de Contratación La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá todas lasactuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuariahasta la culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras.El referido expediente quedará bajo custodia del órgano encargado de lascontrataciones, conforme se establezca el Reglamento.Concordancia: RLCE: Artículo 10º.Artículo 8.- plan Anual de Contrataciones Cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberáprever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirándurante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuentede financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesos deselección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscalcorrespondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional. ElPlan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y deberáser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). El Reglamento determinará los requisitos, contenido y procedimientos parala formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones.Concordancias: RLCE: Artículos 6º al 9º. 13 14.
Ley de contrataciones deL estado TÍTULO II DE LOS pROCESOS DE SELECCIÓN CApÍTULO I DISpOSICIONES GENERALESArtículo 9.- Del Registro Nacional de proveedores Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en elRegistro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado niinhabilitado para contratar con el Estado. El Reglamento establecerá la organización, funciones y procedimientos delRegistro Nacional de Proveedores (RNP), así como los requisitos para la inscripción,la asignación de categorías y especialidades, la inclusión y la periodicidad conque se publicará la relación de sancionados en el Diario Oficial “El Peruano”. Enningún caso, estos requisitos constituirán barreras a la competencia. Aquellos proveedores cuya inscripción en el Registro Nacional de Proveedores(RNP) haya sido declarada nula por haber presentado documentación falsa oinformación inexacta, sólo podrán solicitar su reinscripción en el referido Registroluego de transcurrido dos (2) años desde que quedó administrativamente firmela resolución que declaró la nulidad. El Registro Nacional de Proveedores (RNP) no deberá exigir la licencia defuncionamiento en el procedimiento de inscripción. En ningún caso, las Bases de los procesos de selección podrán requerir a lospostores la documentación que éstos hubiesen tenido que presentar para suinscripción ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE administraráel Registro Nacional de Proveedores (RNP) y deberá mantenerlo actualizado ensu portal institucional. Las Entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. Sólo estaránfacultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores, consistenteen una base de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ningunacircunstancia, la incorporación en este listado será requisito para la participaciónen los procesos de selección que la Entidad convoque. La incorporación deproveedores en este listado es discrecional y gratuita. El Registro Nacional de Proveedores (RNP) tendrá carácter desconcentrado afin de no perjudicar ni generar mayores costos de transacción a las pequeñas ymicro empresas localizadas en las diversas regiones del país. Bajo responsabilidad y en el marco de la legislación vigente sobre la materia,el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional deRegistros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia yde la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Poder Judicial y la Policía 14 15.
Ley de contrataciones deL estadoNacional del Perú (PNP) deberán proporcionar el acceso a la información pertinente,salvaguardando la reserva tributaria, con la finalidad que el Registro Nacional deProveedores (RNP) cuente con información actualizada que permita ejercer lafiscalización posterior de la información presentada por los proveedores. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía yFinanzas podrá disponerse el acceso a la información que posean otras Entidadesy que sea relevante para el Registro Nacional de Proveedores (RNP).Concordancias: RLCE: Artículos 52º, 251º al 282º.Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidosde ser participantes, postores y/o contratistas: a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos; b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber deja- do el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales; c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores; d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia; e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión; f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores 15 16.
Ley de contrataciones deL estado a la convocatoria; h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria; i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes; j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su Reglamento; k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente; l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma. Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo setendrán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lodispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidadesa que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante yde los contratistas que celebraron dichos contratos.Concordancia: RLCE: Artículo 237º.Artículo 11.- prohibición de prácticas restrictivas Los postores en un proceso de selección están prohibidos de concertarentre sí o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la librecompetencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado, 16 17.
Ley de contrataciones deL estadosin perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes.Concordancia: RLCE: Artículo 237º.Artículo 12.- Requisitos para convocar a un proceso Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad,que el mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con elExpediente de Contratación debidamente aprobado conforme a lo que dispongael Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente definanciamiento, así como las Bases debidamente aprobadas, salvo las excepcionesestablecidas en el Reglamento. Se podrán efectuar procesos cuya ejecución contractual se prolongue pormás de un (1) ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberá adoptarse la debidareserva presupuestaria en los ejercicios correspondientes, para garantizar el pagode las obligaciones.Concordancias: LCE: Artículo 8º. RLCE: Artículos 10º y 35º.Artículo 13.- Características técnicas de los bienes, servicios y obras acontratar Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria deberá requerirla contratación de los bienes, servicios u obras, teniendo en cuenta los plazosde duración establecidos para cada proceso de selección, con el fin de asegurarla oportuna satisfacción de sus necesidades. Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir el bien, serviciou obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando lafinalidad pública para la que debe ser contratado. La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el áreausuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de laEntidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades queofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento. Esta evaluación deberápermitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado parala convocatoria del respectivo proceso de selección, evitando incluir requisitosinnecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determinados postores. Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con losreglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, si lashubiere. Estas podrán recoger las condiciones determinadas en las normastécnicas, si las hubiere. En el caso de obras, además, se deberá contar con la disponibilidad física delterreno o lugar donde se ejecutará la misma y con el expediente técnico aprobado,debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento. La Entidadcautelará su adecuada formulación con el fin de asegurar la calidad técnica yreducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficienciastécnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras. En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, tramos, paquetes 17 18.
Ley de contrataciones deL estadoo lotes se podrá convocar la contratación de bienes, servicios y obras en un soloproceso, estableciéndose un valor referencial para cada ítem, etapa, tramo,paquete o lote. El Reglamento establecerá los procedimientos adicionales aseguir en éstos casos.Concordancia: RLCE: Artículo 11º.Artículo 14.- Contenido de la convocatoria y plazos de los procesos deselección El contenido de la convocatoria de los procesos de selección se fijará enel Reglamento, debiendo existir un plazo razonable entre la convocatoria y lapresentación de propuestas atendiendo a las características propias de cadaproceso. Los plazos de los procesos de selección se computan por días hábiles,debiendo fijarse en el Reglamento los que corresponderán a cada una de lasetapas del proceso.Concordancias: RLCE: Artículos 22º al 24º. CApÍTULO II DE LOS pROCESOS DE SELECCIÓNArtículo 15.- Mecanismos de contratación Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público,adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán realizarde manera corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta Inversao Convenio Marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento. En el Reglamento se determinará las características, requisitos, procedimientos,metodologías, modalidades, plazos, excepciones y sistemas aplicables a cadaproceso de selección.Concordancias: RLCE: Artículos 21º, 80º al 85º, 90º al 103º.Artículo 16.- Licitación pública y concurso público La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros y obras.El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza. En ambos casos, se aplican los márgenes que establece la Ley de Presupuestodel Sector Público.Artículo 17.- Adjudicación directa La adjudicación directa se aplica para las contrataciones que realice la Entidad,dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público.La adjudicación directa puede ser pública o selectiva. El Reglamento señalará laforma, requisitos y procedimiento en cada caso. 18 19.
Ley de contrataciones deL estadoArtículo 18.- Adjudicación de menor cuantía La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones que realice laEntidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecidopor la Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación públicay concurso público. El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para eldesarrollo de los procesos de selección a que se refiere el presente artículo. LasEntidades deberán publicar en su portal institucional los requerimientos de bieneso servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía. En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se realizaránobligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico deContrataciones del Estado (SEACE), con las excepciones que establezca elReglamento. Asimismo, el Reglamento de la presente norma, establecerá la forma en quese aplicarán progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a losprocesos de licitación pública, concurso público y adjudicación directa en susdistintas modalidades.Artículo 19.- prohibición de fraccionamiento Queda prohibido fraccionar la contratación de bienes, de servicios y laejecución de obras con el objeto de modificar el tipo de proceso de selecciónque corresponda, según la necesidad anual. No se considera fraccionamientoa las contrataciones por etapas, tramos, paquetes o lotes posibles en función ala naturaleza del objeto de la contratación o para propiciar la participación delas pequeñas y micro empresas en aquellos sectores económicos donde existaoferta competitiva. El Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión favorable de losMinisterios de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Producción, establecerámediante Decreto Supremo los sectores que son materia de interés del Estadopara promover la participación de la micro y pequeña empresa. En estos casos, la prohibición se aplicará sobre el monto total de la etapa,tramo, paquete o lote a ejecutar. El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad es responsable encaso del incumplimiento de la prohibición a que se refiere el presente artículo.Concordancia: RLCE: Artículo 20º.Artículo 20.- Exoneración de procesos de selección Están exoneradas de los procesos de selección las contrataciones que se realicen: a) Entre Entidades, siempre que en razón de costos de oportunidad resulten más eficientes y técnicamente viables para satisfacer la necesidad y no se contravenga lo señalado en el artículo 60º de la Constitución Política del Perú; 19 20.
Ley de contrataciones deL estado b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o que afecten la defensa y seguridad nacional; c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones, debiendo determinarse, de ser el caso, las responsabilidades de los funcionarios o servidores cuya conducta hubiera originado la configuración de esta causal; d) Con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno, por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. e) Cuando exista proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos, o cuando por razones técnicas o relacionadas con la protección de derechos, se haya establecido la exclusividad del proveedor; y, f) Para los servicios personalísimos con la debida sustentación objetiva. El Reglamento establecerá las formalidades, condiciones y requisitoscomplementarios que corresponden a cada una de las causales deexoneración.Concordancias: RLCE: Artículos 127º al 132º.Artículo 21.- formalidades de las contrataciones exoneradas Las contrataciones derivadas de exoneración de procesos de selecciónse realizarán de manera directa, previa aprobación mediante Resolución delTitular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del ConcejoMunicipal, según corresponda, en función a los informes técnico y legal previosque obligatoriamente deberán emitirse. Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y los informes que los sustentandeben remitirse a la Contraloría General de la República y publicarse en el SistemaElectrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los diez (10) díashábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Estánexonerados de las publicaciones los casos a que se refiere el inciso d) del artículo20º de la presente norma. Está prohibida la aprobación de exoneraciones en vía de regularización, aexcepción de la causal de situación de emergencia.Concordancias: RLCE: Artículos 133º al 136º.Artículo 22.- Situación de desabastecimiento Se considera desabastecimiento a aquella situación inminente, extraordinariae imprevisible en la que la ausencia de bien, servicio u obra compromete en 20 21.
Ley de contrataciones deL estadoforma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades uoperaciones que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la Entidada la contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad,según sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo el procesode selección que corresponda. La aprobación de la exoneración en virtud de la causal de situación dedesabastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación de lasresponsabilidades de los funcionarios o servidores de la Entidad cuya conductahubiese originado la presencia o configuración de dicha causal. Constituyeagravante de responsabilidad si la situación fue generada por dolo o culpainexcusable del funcionario o servidor de la Entidad. En estos casos, la autoridadcompetente para autorizar la exoneración deberá ordenar, en el acto aprobatoriode la misma, el inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo al artículo46º del presente Decreto Legislativo. Cuando no corresponda realizar un proceso de selección posterior, en losinformes técnico y legal previos que sustentan la Resolución o el Acuerdo queautoriza la exoneración, se deberán fundamentar las razones que motivan lacontratación definitiva materia de la exoneración. Esta disposición también esde aplicación, de ser el caso, para la situación de emergencia.Concordancia: RLCE: Artículo 129º.Artículo 23.- Situación de emergencia Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la Entidad tenga queactuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situacionesque supongan grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional. En este caso, la Entidad queda exonerada de la tramitación del expedienteadministrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesariopara remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sinsujetarse a los requisitos formales del presente Decreto Legislativo. El Reglamentoestablecerá los mecanismos y plazos para la regularización del procedimientocorrespondiente. Las demás actividades necesarias para completar el objetivo propuesto porla Entidad no tendrán el carácter de emergencia y se contratarán de acuerdo alo establecido en la presente norma.Concordancia: RLCE: Artículo 128º.Artículo 24.- Del Comité Especial En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a unComité Especial que deberá conducir el proceso. Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglaspara la designación y conformación de Comités Especiales Permanentes o elnombramiento de un Comité Especial ad hoc. El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la realización 21 22.
Ley de contrataciones deL estadode los procesos de adjudicación de menor cuantía. En estos casos el Titular dela Entidad podrá designar a un Comité Especial ad hoc o permanente, cuandolo considere conveniente. El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno(1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia dela convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnicoen el objeto de la contratación. En el caso de bienes sofisticados, serviciosespecializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podránintegrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya sean personasnaturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionariosque laboran en otras Entidades. El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y laorganización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que laBuena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el procesode selección. Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra undocumento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará elhecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediatafiscalización. Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del procesode selección. En los casos a que se refiere el artículo 32º del presente Decreto Legislativo,los procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité Especial quecondujo el proceso de selección original.Concordancias: LCE: Artículo 32º. RLCDE: Artículos 27º, 28º, 30º al 31º.Artículo 25.- Responsabilidad Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de queel proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y respondenadministrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidadcometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpainexcusable. Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo establecidoen el artículo 46º del presente Decreto Legislativo. En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes queparticipen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales o jurídicas, elhecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previaevaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con elEstado del Registro Nacional de Proveedores (RNP).Concordancias: LCE: Artículo 46º. RLCE: Artículo 34º. 22 23.
Ley de contrataciones deL estado CApÍTULO III DE LAS bASESArtículo 26.- Condiciones mínimas de las bases Las Bases de un proceso de selección serán aprobadas por el Titular de laEntidad o por el funcionario al que le hayan delegado esta facultad y debencontener obligatoriamente, con las excepciones establecidas en el Reglamentopara la adjudicación de menor cuantía, lo siguiente: a) Los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de postores en función al objeto del proceso y la obtención de la propuesta técnica y económica más favorable. No constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de requisitos técnicos y comerciales de carácter general establecidos por las Bases; b) El detalle de las características técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, así como el plazo de ejecución, según el caso. Este detalle puede constar en un Anexo de Especificaciones Técnicas o, en el caso de obras, en un Expediente Técnico; c) Las garantías, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento; d) Los plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva posibilidad de participación de los postores; e) La difinición del sistema y/o modalidad a seguir, conforme a lo dispuesta en la presente norma y su Reglamento. f) El cronograma del proceso de selección; g) El método de evaluación y calificación de propuestas; h) La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la contratación, salvo que corresponda sólo la emisión de una orden de compra o de servicios. En el caso de contratos de obras, figurarán necesariamente como anexos el Cronograma General de Ejecución de la obra, el Cronograma de los Desembolsos previstos presupuestalmente y el Expediente Técnico; i) El Valor Referencial y las fórmulas de reajuste en los casos que determine el Reglamento; j) Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento otorgado por entidades Multilaterales o Agencias Gubernamentales; y, k) Los mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas. Lo establecido en las Bases, en la presente norma y su Reglamento obliga atodos los postores y a la Entidad convocante. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, mediante Directivas,aprobará Bases Estandarizadas, cuyo uso será obligatorio por las Entidades. 23 24.
Ley de contrataciones deL estadoConcordancias : RLCE: Artículos 35º al 49º, 4ta. Disposición Complementaria Transitoria.Artículo 27.- valor Referencial El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determinará el ValorReferencial de contratación con el fin de establecer el tipo de proceso de seleccióncorrespondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios. El Valor Referencial será determinado sobre la base de un estudio de lasposibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuadoen función del análisis de los niveles de comercialización, a partir de lasespecificaciones técnicas o términos de referencia y los costos estimados en el PlanAnual de Contrataciones, de acuerdo a los criterios señalados en el Reglamento.Cuando se trate de proyectos de inversión, el valor referencial se establecerá deacuerdo al monto de inversión consignado en el estudio de preinversión quesustenta la declaración de viabilidad. Tratándose de obras, el Valor Referencial no podrá tener una antigüedadmayor a los seis (6) meses contados desde la fecha de la convocatoria delproceso respectivo. En el caso de bienes y servicios, la antigüedad del Valor Referencial no podráser mayor a tres (3) meses contados a partir de la aprobación del Expediente deContratación. Para los casos en que se requiera un período mayor a los consignados,el órgano encargado de las contrataciones, responsable de determinar el ValorReferencial, deberá indicar el período de actualización del mismo. El Valor Referencial tiene carácter público. Sólo de manera excepcional, laEntidad determinará que éste tenga carácter reservado, mediante decisióndebidamente sustentada, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. El ValorReferencial siempre será informado al Sistema Electrónico de Contrataciones delEstado (SEACE). El Reglamento señalará los mecanismos para la determinación del ValorReferencial, incluyendo la contratación de servicios de cobranza, recuperacioneso similares, y honorarios de éxito.Concordancias: RLCE: Artículos 13º al 17º.Artículo 28.- Consultas y Observaciones a las bases El cronograma a que se refiere el inciso f) del artículo 26º de la presente normadebe establecer un plazo para la presentación de consultas y observaciones alcontenido de las Bases y otro para su absolución. A través de las consultas, se formulan pedidos de aclaración a las disposicionesde las Bases y mediante las observaciones se cuestionan las mismas en lo relativoal incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquier disposición enmateria de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexasque tengan relación con el proceso de selección. Las respuestas a las consultas y observaciones deben ser fundamentadas 24 25.
Ley de contrataciones deL estadoy sustentadas y se comunicarán, de manera oportuna y simultánea, a todoslos participantes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado(SEACE), considerándose como parte integrante de las Bases. En caso que el Comité Especial no acogiera las observaciones formuladas porlos participantes, éstos podrán solicitar que las Bases y los actuados del procesosean elevados al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE,siempre que el Valor Referencial del proceso de selección sea igual o mayor atrescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Si el Valor Referencial es menor al monto señalado en el párrafo precedente, lasobservaciones serán absueltas por el Titular de la Entidad en última instancia. El procedimiento y plazo para tramitar las consultas y observaciones se fijaráen el Reglamento.Concordancias: RLCE: Artículos 54º, 56º y 58º.Artículo 29.- Sujeción legal de las bases La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en la presente norma ysu Reglamento y otras normas complementarias o conexas que tengan relacióncon el proceso de selección, las que se aplicarán obligatoriamente. Sólo en casode vacíos normativos se observarán los principios y normas de derecho públicoque le sean aplicables.Concordancias: RLCE: Artículos 35º al 49º. CApÍTULO Iv DE LOS pROCEDIMIENTOSArtículo 30.- presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro La presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro, en loscasos que señale el Reglamento, se realizará en acto público en una o másfechas señaladas en la convocatoria, con presencia de notario público o Juezde Paz cuando en la localidad donde se efectúe no hubiera el primero. Losprocedimientos y requisitos de dicha presentación serán regulados por elReglamento. Las etapas y los actos del proceso de selección podrán ser materia deprórroga o postergación por el Comité Especial siempre y cuando mediencausas debidamente justificadas, dando aviso de ello a todos los participantesdel proceso de selección. Además, se deberá remitir un informe al Titular de laEntidad explicando el motivo de la prórroga o de la postergación. La postergación o prórroga no podrá conducir a la Entidad a una situaciónde desabastecimiento, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Del acto de presentación de propuestas y de otorgamiento de Buena Pro selevantará un acta que será suscrita por todos los miembros del Comité Especial,por todos los veedores y por los postores que deseen hacerlo. 25 26.
Ley de contrataciones deL estado El procedimiento para la presentación de propuestas, el otorgamiento dela Buena Pro y la publicación de resultados a través del Sistema Electrónico deContrataciones del Estado (SEACE), se fijarán en el Reglamento.Concordancias: RLCE: Artículos 26º, 64º, 72º y 75º.Artículo 31.- Evaluación y calificación de propuestas El método de evaluación y calificación de propuestas que será establecido en elReglamento debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnologíarequeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor costo total. El referido método deberá exigir la presentación de los documentosestrictamente necesarios por parte de los postores. El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los factores aplicablespara cada tipo de bien, servicio u obra a contratarse. En las contrataciones sujetas a la modalidad de Subasta Inversa se adjudicarála Buena Pro a la propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes,bonificaciones, promociones u otros beneficios adicionales que impliquen unaevaluación distinta.Concordancias: RLCE: Artículos 43º al 47º, 69º.Artículo 32.- proceso de selección desierto El Comité Especial otorga la Buena Pro en una licitación pública, concursopúblico o adjudicación directa aún en los casos en los que se declare como válidauna única oferta. El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válidaninguna oferta; y, parcialmente desierto cuando no quede válida ninguna ofertaen alguno de los items identificados particularmente. La declaración de desierto de un proceso de selección obliga a la Entidad aformular un informe que evalúe las causas que motivaron dicha declaratoria,debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente,bajo responsabilidad. En el supuesto que una licitación pública, concurso público o adjudicacióndirecta sean declaradas desiertas, se convocará a un proceso de adjudicaciónde menor cuantía. Para otorgar la Buena Pro en los procesos de selección convocados bajo lamodalidad de Subasta Inversa se requerirá la existencia de dos (2) ofertas válidascomo mínimo; de lo contrario, el proceso se declarará como desierto.Concordancias: RLCE: Artículos 10º y 78º.Artículo 33.- validez de las propuestas En todos los procesos de selección sólo se considerarán como ofertas válidasaquellas que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases. Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán devueltas por el ComitéEspecial, teniéndose por no presentadas; salvo que se trate de la ejecución 26 27.
Ley de contrataciones deL estadode obras, en cuyo caso serán devueltas las propuestas que excedan el ValorReferencial en más del diez por ciento (10%) del mismo. El Reglamento de la presente norma señalará los límites inferiores en el casode la ejecución y consultoría de obras. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Valor Referencial hastael límite antes establecido, se deberá contar con la aprobación del Titular de laEntidad y la disponibilidad necesaria de recursos.Concordancias: RLCE: Artículos 39º y 76º.Artículo 34.- Cancelación del proceso En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamientode la Buena Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones defuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar, ocuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarsea otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusivaresponsabilidad. En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las Basesa quienes las hayan adquirido. La formalización de la cancelación del proceso deberá realizarse medianteResolución o Acuerdo debidamente sustentado, del mismo o superior nivel deaquél que dio inicio al expediente de contratación, debiéndose publicar conformelo disponga el Reglamento.Concordancia: RLCE: Artículo 79º. TÍTULO III DE LAS CONTRATACIONES Disposiciones GeneralesArtículo 35.- Del contrato El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida enlas Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso deselección. El Reglamento señalará los casos en que el contrato puede formalizarsecon una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estoscasos incorporarse las cláusulas a que se hace referencia en el artículo 40º de lapresente norma, sin perjuicio de su aplicación legal. El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidaspara dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificacionesexpresamente establecidas en el Reglamento.Concordancia: RLCE: Artículo 138º. 27 28.
Ley de contrataciones deL estadoArtículo 36.- Ofertas en consorcio En los procesos de selección podrán participar distintos postores en consorcio,sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, seránecesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que seperfeccionará una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes dela suscripción del contrato. Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todaslas consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durantelos procesos de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución delcontrato derivado de éste. Deberán designar un representante común con poderessuficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven desu calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo. Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional deProveedores (RNP) y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.Concordancias: RLCE: Artículos 42 y 48º.Artículo 37.- Subcontratación El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de susprestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las Bases. El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de sucontrato frente a la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le puedecorresponder al subcontratista. Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado para contratar conel Estado y estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los contratistasextranjeros podrán subcontratar con sus similares nacionales asegurandocapacitación y transferencia de tecnología a sus subcontratistas.Concordancias: RLCE: Artículos 146º y 253º.Artículo 38.- Adelantos A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto en las Bases, laEntidad podrá entregar adelantos en los casos, montos y condiciones señaladosen el Reglamento. Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el contratista garantizará elmonto total de éste. El adelanto se amortizará en la forma que establezca el Reglamento.Concordancias: RLCE: Artículos 162º, 186º, 171º al 173º.Artículo 39.- Garantías Las garantías que deberán otorgar los postores y/o contratistas, segúncorresponda, son las de seriedad de oferta, fiel cumplimiento del contrato, porlos adelantos y por el monto diferencial de propuesta; sus modalidades, montosy condiciones serán regulados en el Reglamento. 28 29.
Ley de contrataciones deL estado Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento dela respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten,las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de laSuperintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensioneso estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoríaque periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresasemisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantíasdebiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres(3) días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de lagarantía y para el postor o contratista, y dará lugar al pago de intereses en favorde la Entidad. El Reglamento señalará el tratamiento a seguirse en los casos de contratos dearrendamiento y de aquellos donde la prestación se cumpla por adelantado al pago. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación deservicios, así como en los contratos de ejecución y consultoría de obras quecelebren las Entidades con las Micro y Pequeñas Empresas, éstas últimas podránotorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del montototal a contratar, porcentaje que será retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio sólo seráprocedente cuando: a) Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, a una adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa pública; b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos retenidos, elincumplimiento injustificado por parte de los contratistas beneficiados con lodispuesto en el presente artículo, que motive la resolución del contrato, darálugar a la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un períodono menor a un (1) año ni mayor a dos (2) años.Concordancias: RLCE: Artículos 141º, 155º al 164º.Artículo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratos Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente ybajo responsabilidad cláusulas referidas a: a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo. 29 30.
Ley de contrataciones deL estado b) Solución de controversias: Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato no se incluya la cláusula correspondiente, se entenderá incorporada de pleno derecho la cláusula modelo que establezca el Reglamento. c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. El requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento.Concordancia: RLCE: Artículo 167º.Artículo 41.-prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación,la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestacionesadicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento(25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidaddel contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por elmismo porcentaje. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por elquince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole lospresupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de lassustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionalesde obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para talefecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad. En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestacionesadicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situacionesimprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidasen el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuentapor ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de laresponsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidadpodrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorizacióndel Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar conla autorización previa de la Contraloría General de la República y con la 30 31.
Ley de contrataciones deL estadocomprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso deadicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa alpago. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo dequince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento.Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuestoy Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministeriode Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediantecomunicación escrita al contratista. La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobaro no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje.Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecuciónde las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión querequieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasosy/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y quemodifiquen el cronograma contractual. Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo seresuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 40º dela presente norma.Concordancias: RLCE: Artículos 174º, 175º, 207º, 208º.Artículo 42.- Culminación del contrato Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad derecepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente. Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contratoculmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada ypresentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señaladosen el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijadotambién en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente.De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazoantes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá poraprobada para todos los efectos legales. El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato.Concordancias: LCE: Artículo 7º. RLCE: Artículos 149º y 177º.Artículo 43.-Requisitos especiales en los contratos de obra Para efectos de la ejecución de los contratos de obra, el Reglamentoestablecerá los requisitos que debe cumplir el ingeniero o arquitecto colegiadoresidente designado por el contratista y el inspector designado por la Entidad oel supervisor contratado por la Entidad, así como las características, funciones ylas responsabilidades que éstos asumen. Asimismo, el Reglamento establecerá 31 32.
Ley de contrataciones deL estadolas características del cuaderno de obra y las formalidades para la recepción deobras y liquidación del contrato.Concordancia: RLCE: Artículos 185º, 190º, 194º, 210º, 211º.Artículo 44.- Resolución de los contratos Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad deninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de maneradefinitiva la continuación del contrato. Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes,se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados. En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra porejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra medianteadministración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta elorden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el procesode selección que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten suintención de realizar el saldo de la misma. El procedimiento será establecido enel Reglamento del presente Decreto Legislativo. De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberáconvocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el ValorReferencial respectivo.Concordancias: RLCE: Artículos 167º, 168º, 209º.Artículo 45.- Registro de procesos y Contratos La Entidad, bajo responsabilidad, deberá registrar en el Sistema Electrónicode Contrataciones del Estado (SEACE), todos los actos realizados en cada procesode selección que convoque, los contratos suscritos y su ejecución, en la formaque establezca el Reglamento. Las Entidades exceptuadas de registrar información en el Sistema Electrónicode Contrataciones del Estado (SEACE), estarán obligadas a remitir dentro de losquince (15) días siguientes al cierre de cada trimestre a la Contraloría General dela República, una relación de todas las convocatorias realizadas en dicho período,con la documentación que permita apreciar su resultado.Concordancia: RLCE: Artículo 287º. 32 33.
Ley de contrataciones deL estado TÍTULO Iv DERECHOS, ObLIGACIONES Y SANCIONES CApÍTULO I DE LAS ENTIDADES Y fUNCIONARIOSArtículo 46.-De las responsabilidades y sanciones Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especialque participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, sonresponsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento. En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para laactuación del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de acuerdo a losprincipios establecidos en el artículo 4º del presente Decreto Legislativo. La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en lasdecisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada por lamás alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeñode los mismos en sus cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en formaperiódica y selectiva, la realización de exámenes y auditorías especializadas. En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por elDirectorio. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presenteDecreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientessanciones: a) Amonestación escrita; b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días; c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y, d) Destitución o despido.Concordancia: LCE: Artículo 25º.Artículo 47.- Supervisión La Entidad supervisará, directamente o a través de terceros, todo el proceso deejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la potestad de aplicarlos términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajusterespecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas. El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista decumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.Concordancia: RLCE: Artículo 190º. 33 34.
Ley de contrataciones deL estado CApÍTULO II DE LOS CONTRATISTASArtículo 48.- Intereses y penalidades En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se debaa caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista los intereseslegales correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso seala acreedora. El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse al contratistaante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, deacuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.Concordancias: RLCE: Artículos 165º, 166º, 181º.Artículo 49.- Cumplimiento de lo pactado Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en supropuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan apor-tado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalizacióndel contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774ºdel Código Civil.Artículo 50.- Responsabilidad del contratista El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultosde los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contadoa partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato podrá establecerexcepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturalezade estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo deresponsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, contado a partir de laconformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas 51.1 Infracciones Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que: a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o, de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban injustificadamente el contrato, o no reciban injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor; b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte; 34 35.
Ley de contrataciones deL estado c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o laudo arbitral; d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a la presente norma; e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso; g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento; h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, previa declaración del organismo nacional competente; así como cuando incurran en los supuestos de socios comunes no permitidos según lo que establece el Reglamento; i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE; j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables establecidos en el Reglamento; k) Se constate después de otorgada la conformidad que incumplieron injustificadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las Bases; y, l) Otras infracciones que se establezcan en el Reglamento.51.2 Sanciones En los casos que la presente norma o su Reglamento lo señalen, el Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá a los proveedores, participantes, postores y contratistas las sanciones siguientes: a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un período determinado, de los derechos a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado. Esta inhabilitación en ningún caso podrá ser menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años. b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio de los derechos de los proveedores, participantes, postores y contratistas a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado. Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o jurídica se le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones 35 36.
Ley de contrataciones deL estado del Estado resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor, participante, postor o contratista. c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías otorgadas a la presentación de recursos de apelación que son declarados infundados o improcedentes por la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado. Si el recurso de apelación es declarado fundado en todo o en parte, se devolverá la garantía por el Tribunal o la Entidad. En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía. Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que elcontratista cumpla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormentesuscritos con Entidades; por lo tanto, deberá proseguir con la ejecución de loscontratos que tuviera suscritos hasta la culminación de los mismos. Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en lascausales establecidas en el literal g) del numeral 51.1 del presente artículo, seránsancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por unperíodo no menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año. Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en lascausales establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del numeral51.1 del presente artículo 51º, serán sancionados con inhabilitación temporalpara contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayorde tres (3) años. La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil openal que pueda originarse por las infracciones cometidas. Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEpodrá imponer sanciones económicas a las Entidades que trasgredan la normativade contratación pública.Concordancias: RLCE: Artículos 235º al 250º. 36 37.
Ley de contrataciones deL estado TÍTULO v SOLUCIÓN DE CONTROvERSIAS E IMpUGNACIONESArtículo 52.- Solución de controversias Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación,resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolveránmediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarseel inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha deculminación del contrato, considerada ésta de manera independiente. Este plazo esde caducidad, salvo para los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultosen los bienes, servicios y obras entregados por el contratista, en cuyo caso, el plazode caducidad será el que se fije en función del artículo 50º de la presente norma, yse computará a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro único o tribunal arbitralmediante la aplicación del presente Decreto Legislativo y su Reglamento, asícomo de las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendoobligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamenteabogados, que cuenten con especialización acreditada en derechoadministrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo los demásintegrantes del colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. Ladesignación de los árbitros y demás aspectos de la composición del tribunalarbitral serán regulados en el Reglamento. Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente siexiste alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia,imparcialidad y autonomía, encontrándose sujetos a lo establecido en elCódigo de Ética que apruebe el Organismo Supervisor de las Contratacionesdel Estado - OSCE. Los árbitros que incumplan con esta obligación seránsancionados en aplicación del Reglamento y el Código de Ética. El deberde informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. Las partes puedendispensar a los árbitros de las causales de recusación que no constituyanimpedimento absoluto. Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversiaderivada del mismo contrato y tratándose de arbitraje ad hoc, cualquiera delas partes puede solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones adicho arbitraje, debiendo hacerlo dentro del plazo de caducidad previsto enel primer párrafo del presente artículo. No obstante, en el convenio arbitral sepodrá establecer que sólo procederá la acumulación de pretensiones cuandoambas partes estén de acuerdo y se cumpla con las formalidades establecidasen el propio convenio arbitral; de no mediar dicho acuerdo, no procederá laacumulación. El laudo arbitral de derecho es inapelable, definitivo y obligatorio para laspartes desde el momento de su notificación, debiendo ser remitido por el 37 38.
Ley de contrataciones deL estadoárbitro único o Tribunal Arbitral al Organismo Supervisor de las Contratacionesdel Estado - OSCE, dentro del plazo establecido por el Reglamento. Cuandocorresponda, el Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá sancioneseconómicas en caso de incumplimiento en la remisión de laudo, de acuerdoa lo establecido en el Reglamento. El arbitraje a que se refiere la presente norma se desarrolla en cumplimientodel Principio de Transparencia, debiendo el Organismo Supervisor de lasContrataciones del Estado - OSCE disponer la publicación de los laudos yactas, así como su utilización para el desarrollo de estudios especializados enmateria de arbitraje administrativo. Asimismo, los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetaránsupletoriamente a lo dispuesto por las leyes de la materia, siempre que no seopongan a lo establecido en la presente norma y su Reglamento.Concordancias: RLCE: Artículos 214º al 234º.Artículo 53.- Recursos impugnativos Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postoresen un proceso de selección, solamente podrán dar lugar a la interposición delrecurso de apelación. Mediante el recurso de apelación se podrán impugnar losactos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato.Por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni su integración, así como tampocolas resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones. El recurso de apelación sólo podrá interponerse luego de otorgada la BuenaPro. El Reglamento establecerá el procedimiento, requisitos y plazo para supresentación y resolución. El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidadsiempre y cuando el valor referencial del proceso no supere las seiscientas (600)Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso el valor referencial del proceso deselección sea superior a dicho monto, los recursos de apelación serán conocidos yresueltos por el Tribunal de Contrataciones del Estado, en la forma y oportunidadque establezca el Reglamento de la presente norma, salvo lo establecido en laDécimo Tercera Disposición Complementaria Final. La resolución que resuelva elrecurso de apelación agota la vía administrativa. El Titular de la Entidad podrá delegar la potestad de resolver el recurso deapelación. El funcionario a quién se otorgue dicha facultad será responsable porla emisión del acto que resuelve el recurso. Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de Contratacionesdel Estado, la Entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente,dentro del plazo máximo de tres (3) días de requerida, bajo responsabilidaddel Titular de la Entidad. El incumplimiento de dicha obligación por parte de laEntidad será comunicada a la Contraloría General de la República. La garantía por interposición del recurso de apelación deberá otorgarse afavor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y de la 38 39.
Ley de contrataciones deL estadoEntidad, cuando corresponda. Esta garantía será equivalente al tres por ciento(3%) del valor referencial del proceso de selección o del ítem que se decidaimpugnar. En cualquier caso, la garantía no podrá ser menor al cincuenta porciento (50%) de una (1) UIT. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra loresuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución. Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyenprecedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estadointerpreta de modo expreso y con carácter general las normas establecidas enla presente norma y su Reglamento.Concordancias: RLCE: Artículos 104º al 126º.Artículo 54.- Suspensión del proceso de selección La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecidoen el artículo precedente dejará en suspenso el proceso de selección hasta queel recurso sea resuelto por la instancia competente, conforme a lo establecidoen el Reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes dela expedición de la respectiva resolución.Concordancia: RLCE: Artículo 108º.Artículo 55.- Denegatoria ficta En el caso que la Entidad o cuando el Tribunal de Contrataciones del Estadosegún corresponda, no resuelvan y notifiquen sus resoluciones dentro del plazoque fija el Reglamento, los interesados considerarán denegados sus recursos deapelación, pudiendo interponer la acción contencioso-administrativa contra ladenegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente. En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devolverálo pagado por los interesados como garantía al momento de interponer surecurso de apelación.Concordancias: RLCE: Artículos 115º y 121º.Artículo 56.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de selección El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declararánulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente,contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindande las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por lanormatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapaa la que se retrotraerá el proceso de selección. El Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección,por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de lacelebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resoluciónrecaída sobre el recurso de apelación. Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad 39 Recommended
Principales modificaciones a la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estad...
Madoff y el Esquema Ponzi _ jacky curo