Source: https://docplayer.cz/13026377-Zadavaci-dokumentace-pro-verejnou-zakazku-na-stavebni-prace-turisticka-infrastruktura-k-hradu-brumov.html
Timestamp: 2019-11-20 17:28:17+00:00
Document Index: 4944965

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'čl. 11', 'čl. 14', 'čl. 11', 'čl. 20', 'zákona č. 89', 'čl. 19']

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov - PDF Stažení zdarma
Download "Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov"
1 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období a Příručkou pro příjemce ROP Střední Morava Název zakázky: Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se sídlem Hildy Synkové 942, Brumov-Bylnice IČ: Statutární zástupce: Zdenek Blanař, starosta Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Se sídlem: Třída Tomáše Bati 5146, Zlín IČ: Statutární zástupce: RNDr. Otakar Prudil, ředitel 1
2 strana: Obsah 2 1. Preambule 3 2. Informace o zadavateli VZ 3 3. Informace o pořadateli VZ 3 4. Předmět plnění veřejné zakázky 4 5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky 5 6. Obchodní podmínky 6 7. Technické podmínky 6 8. Platební podmínky 6 9. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky Požadavky na kvalifikaci Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Ostatní podmínky zadávacího řízení Subdodavatelé Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Prohlídka místa plnění Zadávací dokumentace Místo a lhůta pro podání nabídek Komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem 14 2
3 1. Preambule Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, podle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období (dále jen metodický pokyn ) a Příručky pro příjemce Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen Příručka ), zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s výjimkou zásad uvedených v 6 zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí metodickým pokynem (V 31 MP ZZ 8.3) a Příručkou. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle čl. 11 metodického pokynu, včetně obchodních podmínek, které jsou její nedílnou přílohou. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 2. Informace o zadavateli Veřejné zakázky Zadavatel: Město Brumov-Bylnice Sídlo: Hildy Synkové 942, Brumov-Bylnice Jednající: Zdenek Blanař, starosta IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: ve věcech technických: Ing. Vlastimil Macháč, vedoucí odboru majetku a investic města Telefon: , Informace o pořadateli výběrového řízení (osoba pověřená výkonem zadavatelských činností) Firma: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Sídlo: Třída Tomáše Bati 5146, Zlín Jednající: RNDr. Otakar Prudil, předseda IČ: Kontaktní osoba: Mgr. Ondrej Mičuda Kontaktní telefon: Kontaktní Pořadatel této zakázky je pověřen zadavatelem na základě Mandátní smlouvy. 3
4 4. Předmět veřejné zakázky Turistická infrastruktura k hradu Brumov 4.1. Předmětem veřejné zakázky je vybudování jednotného systému naučné stezky k hradu Brumov. Dojde k obnově přístupových komunikací k hradu cesty a stezky pro pěší, jednotlivých zastavení naučné stezky, odpočinkového posezení a parkoviště. Realizace zakázky proběhne v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni projektové dokumentace pro ohlášení stavby a provádění stavby (dále jen projektová dokumentace ) vypracované projektantem Antonínem Žáčkem, projekční kancelář, Osvobození 256, Slavičín, IČ: a podle podmínek specifikovaných v této zadávací dokumentaci Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je: ,- Kč 4.3. Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Krajinné úpravy 4.4. Technické údaje jsou stanoveny v projektové dokumentaci veřejné zakázky. Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je rovněž technická zpráva, soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen "soupis prací") včetně výkazu výměr (zadání). Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo a jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření a zabezpečení staveniště vůči přístupu třetích osob, zajištění komunikace, zajištění a vytyčení inženýrských sítí, zřízení vytyčovací sítě, kontrolní měření během výstavby, zaměření skutečného provedení, vyhotovení geometrických plánů dokončené stavby, dopravně inženýrská opatření, veškeré revize, zkoušky, atesty a prohlášení o shodě související s předmětem výběrového řízení, úhradu místních a správních poplatků, zajištění dalších projednání a úkonů souvisejících se zhotovením předmětu plnění apod.). Výše uvedené údaje musí uchazeč zapracovat do své nabídky, a to jak do časového harmonogramu postupu výstavby, tak do své cenové nabídky. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i: - Zajištění a splnění podmínek vyplývající ze stanovisek a vyjádření orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 4
5 - Vyhotovení geometrického plánu pro uvedení změn v katastru nemovitostí - Dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení stavby - případné další činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace 4.6. Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace: Turistická infrastruktura k hradu Brumov, vypracované projektantem Antonínem Žáčkem, projekční kancelář, Osvobození 256, Slavičín, IČ: , která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. V případě, že bude podklad v některých detailech nedostatečný, je povinností zhotovitele ve své cenové nabídce zohlednit i nutnost dopracování realizační dokumentace. Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. dle 44, odstavec 4, písmeno b) a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek v elektronické podobě. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny výkaz výměr. Případné rozpory je možno vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v čl. 14 metodického pokynu Pokud se v dokumentaci vyskytnou odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty nebo vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení Součástí zakázky je i zabezpečení velkoplošného reklamního panelu (billboard) v místě realizace projektu po celou dobu fyzické realizace projektu a stálé vysvětlující tabulky (pamětní deska) po odstranění billboardu. Obě tyto tabule musí splňovat podmínky poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na publicitu projektů podle metodického pokynu - publicita, v platném znění. 5. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky 5.1. Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na říjen Požadovaný termín dokončení celého díla pak nejpozději do 30.června Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků, geodetického zaměření skutečného provedení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu předání dokladů, v předání geometrického plánu pro vyznačení změn v katastru nemovitostí a pokynů k údržbě vybudovaného zařízení včetně zaškolení pracovníků budoucího uživatele a účasti na kolaudaci stavby. 5
6 5.3. Místem plnění veřejné zakázky je okolí hradu Brumov mimo zastavěnou část města, katastrální území Brumov , město Brumov-Bylnice, kraj Zlínský. Bližší informace jsou uvedeny v PD Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. 6. Obchodní podmínky 6.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu metodického pokynu (čl. 11, odst. 6). Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 7. Technické podmínky 7.1. Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí: a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, b) evropská technická schválení, c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, d) mezinárodní normy, nebo e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na: a) české technické normy, b) stavební technická osvědčení, nebo c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 8. Platební podmínky 8.1. Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 6
7 9. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 9.1. Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Veškeré související náklady (tj. VRN, náklady na zařízení staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, PD skutečného provedení stavby, geometrické zaměření dokončené stavby, dodání vzorků materiálu žuly, apod.) budou zahrnuty do ceny stavebních objektů Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí a v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy. 11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 11.1 Uchazeč bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava V případě, že nabídková cena přesáhne finanční možnosti zadavatele nebo dotace na projekt nebude poskytnuta, vyhrazuje si zadavatel právo na zrušení zadávacího řízení. Uchazeči jsou povinni na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran Dodavatel je povinný mít sjednánu pojistnou smlouvu na škodu způsobenou jeho činností třetím osobám včetně možných škod pracovníků zhotovitele dle ustanovení čl. XIX Pojištění obchodních podmínek. Dodavatel tuto pojistnou smlouvu předloží zadavateli k nahlédnutí nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení této pojistné smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy dle čl. 20 metodického pokynu a s přihlédnutím k ust. 82 odst. 4 zákona. 7
8 12. Požadavky na kvalifikaci Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí s přihlédnutím k 50 odst. 1 zákona: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů; c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku; d) splnění technických kvalifikačních kritérií podle; Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem ve výzvě k podání nabídek nebo v této části zadávací dokumentace Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písmeno a) zákona. 13. Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 8
9 účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 9
10 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem (vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou odpovědnost, je věcí zájemce, zda přiložený vzor použije nebo ne). 14. Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Uchazeč jako doklad prokazující oprávnění k podnikání předloží min. živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování Uchazeč musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit alespoň v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 15. Ekonomická a finanční způsobilost Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku. 16. Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů: 10
11 a) seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel stanoví limit pro splnění kvalifikačního předpokladu: Seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru (minimálně rekonstrukce komunikace v intravilánu obce nebo vybudování naučné stezky), jejichž finanční objem činil každé z nich alespoň 1,6 mil. Kč bez DPH spolu s osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. 17. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem ve zjednodušeném podlimitním řízení, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky Nabídka uchazeče bude podána ve dvou vyhotoveních (v jednom originále a v jedné kopii) a v elektronické verzi na CD. Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odstavec 5 nebo 6 zákona. Obálka bude označena nápisem: Nabídka musí obsahovat NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Turistická infrastruktura k hradu Brumov a) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. b) Návrh smlouvy návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí smlouvy bude harmonogram stavebních prací. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. c) Nedílnou součástí nabídky uchazeče musí být: 11
12 Oceněné položkové rozpočty, Harmonogram výstavby, seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. d) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel musí čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit alespoň v prosté kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. e) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů: Výpis z obchodního rejstříku Živnostenská oprávnění Dodavatel musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit alespoň v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. f) Čestné prohlášení ekonomické a finanční způsobilosti g) Doklady splňující technické kvalifikační předpoklady: h) Seznam subdodavatelů. Seznam významných zakázek a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací 18. Ostatní podmínky zadávacího řízení Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné ve výzvě k podání nabídek Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude 12
13 provedena písemnou formou nejpozději do 2 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 19. Subdodavatelé Uchazeč v souladu s 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, provede veřejnou zakázku osobně nebo ji nechá provést pod svým osobním vedením. Vybraný uchazeč bude v souladu s občanským zákoníkem odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám Vybraný uchazeč bude povinen předložit zadavateli nejpozději do 60 dnů po skončení realizace díla úplný konečný seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky. Termín ukončení realizace díla bude uveden ve smlouvě o dílo. 20. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše uvedená bez daně z přidané hodnoty Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle čl. 19 metodického pokynu a 77 zákona. 21. Prohlídka místa plnění Podle mínění zadavatele, není prohlídka místa plnění nezbytná pro plnění veřejné zakázky. Místo plnění, které by bylo zadavatelem zpřístupněno v prohlídce místa plnění, je plně veřejně přístupné a dostatečně podrobně specifikováno v projektové dokumentaci. Uchazeči mají právo na vyjasnění jakýchkoli nesrovnalostí prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 22. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou: a) Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh v elektronické podobě: 13
14 Formulář Krycí list nabídky Vzor čestného prohlášení b) Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo b) Projektová dokumentace a technická zpráva c) Elektronická podoba výkazu výměr a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, Zlín. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace: Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci: Mgr. Ondrej Mičuda, tel.: , mob.: Dodatečné informace budou poskytnuty všem uchazečům v souladu s metodickým pokynem a se zákonem. 23. Místo a lhůta pro podání nabídek Nabídky mohou být podány osobně nebo poštou v sídle osoby pověřené výkonem zadavatelských činností (Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, Zlín). Při osobním předání je nabídku potřebné odevzdat v Regionální rozvojové agentuře Východní Moravy, v pracovních dnech od 8.00 do Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 14:00 hodin Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Otevírání obálek bude neveřejné. 24. Komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem Textovou část zadávací dokumentace včetně příloh poskytuje zadavatel dálkovým přístupem na svém profilu zadavatele v elektronické podobě Projektová dokumentace je umístěna na profilu zadavatele volně ke stažení, kde bude přístupna v průběhu celé lhůty pro podání nabídek Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, Zlín. 14
15 Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou: - zadání veřejné zakázky - vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení - zrušení zadávacího řízení - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - vyřízení námitek V Brumově-Bylnici dne Zdenek Blanař starosta města Příloha č.1: Krycí list Příloha č.2: Obchodní podmínky Příloha č.3: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č.4: Projektová dokumentace včetně výkazu výměr 15