Source: http://docplayer.sk/190842959-Centrum-vedecko-technick%C3%BDch-inform%C3%A1ci%C3%AD-sr-lama%C4%8Dsk%C3%A1-cesta-8-a-bratislava-i%C4%8Do-di%C4%8D-i%C4%8D-dph-sk.html
Timestamp: 2020-08-12 16:01:17+00:00
Document Index: 7229307

Matched Legal Cases: ['Čl.1', 'čl. 1', 'čl. 6', 'čl. 8', 'čl. 6', 'Čl.2', 'čl. 1', 'čl. 1', 'čl. 1', 'čl. 6', 'čl. 5', 'Čl.3', 'čl. 1', 'čl. 5', 'čl.2', 'čl. 5', 'Čl.4', 'čl. 3', 'Čl.5', 'Čl.6', 'Čl.7', 'čl. 1', 'čl. 1', 'Čl.8', 'čl. 1', 'Čl.9', 'Čl.10', 'Čl.11', 'čl. 7', 'Čl.12', 'Čl.13', 'čl. 1', 'Čl.14']

Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH: SK - PDF Stiahnutie zdarma
Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH: SK
Download "Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH: SK"
Béla Tomášek
1 Z M L U V A O D I E L O uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a licenčná zmluva uzavretá podľa 39, 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) Objednávateľ: obchodné meno: Sídlo: Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A, Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH: SK v mene ktorého koná: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú /8180 právna forma: príspevková organizácia Zhotoviteľ: obchodné meno: SVOP, s. r. o. Sídlo: právna forma: Líščie údolie 59, Bratislava spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: DRČ: IČ DPH: SK zapísaný v registri: v mene ktorého koná: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/B Mgr. Ján Grman, PhD., konateľ bankové spojenie: 1/8
2 uzavierajú túto zmluvu o dielo podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a licenčnú zmluvu uzavretú podľa 39, 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) Čl.1 Dielo (1) Zmluva sa uzatvára v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je spoločnosť, ktorá je autorom a výhradným dodávateľom systémov Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ), ktorých funkcionalita sa má rozšíriť a v ktorých sa majú vykonať požadované úpravy a práce. Na základe zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, tzn. predmet zákazky môže plniť len zhotoviteľ. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí Príloha č. 1 Vytvorenie nových funkcionalít a ich implementácia v aplikačnom programovom vybavení Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) (2) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zrealizovať vytvorenie nových požadovaných funkcionalít informačného systému CREPČ a CREUČ na základe požiadaviek Objednávateľa, podrobne špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Súčasťou plnenia je aj dodanie technickej dokumentácie a zaškolenie pracovníkov Objednávateľa na používanie nových funkcionalít. (3) Na vyhotovenie diela Zhotoviteľ a) odovzdá systémy CREPČ a CREUČ s implementovanými novými funkcionalitami podľa čl. 1 ods. 2, b) vykoná školenia podľa čl. 6 c) udelí licenciu podľa čl. 8 na časti predmetu zmluvy podľa ods. 2, d) vypracuje dokumentáciu (manuál) k časti predmetu zmluvy podľa čl. 6. (4) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť, prevziať vykonané časti diela a dohodnutým spôsobom zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnuté ceny za časti diela. Čl.2 Spôsob vykonávania diela, termín dodania (1) Dielo bude Zhotoviteľom dodané, vytvorené a vykonané podľa čl. 1 ods. 2. (2) Zhotoviteľ dodá časti diela podľa čl. 1 ods. 2 do 2 mesiacov od podpisu Zmluvy. (3) Školenia (čl. 1 ods. 3 písm. b)) vykoná Zhotoviteľ v súlade s čl. 6. (4) Miestom prevzatia jednotlivých častí predmetu zákazky a školení je sídlo Objednávateľa. (5) Pri vykonávaní diela bude Zhotoviteľ postupovať podľa Objednávateľom dodanej špecifikácie. Spôsob odovzdania častí diela Objednávateľovi sa uskutoční podľa čl. 5 tejto zmluvy. (6) Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenia, alebo činnosti podľa tejto zmluvy nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí tejto zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc) - lehoty pre 2/8
3 plnenia, alebo činnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa predĺžia o dobu zodpovedajúcu dobe trvania takýchto okolností. (7) Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenia, alebo činnosti podľa tejto zmluvy nemohol riadne a včas splniť pre nedodržanie súčinnosti Objednávateľa, príp. ak Objednávateľ nedodrží termíny stanovené pre výkon súčinnosti - lehoty pre plnenia/činnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa predĺžia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti. Čl.3 Poverené osoby (1) Poverenou osobou za Objednávateľa bude: Mgr. Ľudmila Hrčková Poverená osoba za Objednávateľa bude oprávnená na to, aby za Objednávateľa: a) špecifikovala požadované funkcionality, výstupy a práce za časti predmetu zmluvy podľa čl. 1 ods. 2 b) zabezpečovala potrebnú súčinnosť Objednávateľa, c) prevzala časti predmetu zmluvy podľa čl. 5 a podpísala za Objednávateľa o tom príslušné dokumenty, d) poskytovala Zhotoviteľovi dodatočné lehoty pri omeškaní, ak k omeškaniu došlo z dôvodov uvedených v čl.2, ods. 6 alebo 7. (2) Poverenou osobou za Zhotoviteľa bude: Mgr. Ján Grman, PhD. Poverená osoba za Zhotoviteľa bude oprávnená na to, aby za Zhotoviteľa: a) odovzdala časti predmetu zmluvy podľa čl. 5 a podpísala za Zhotoviteľa o tom príslušné dokumenty, b) poskytovala dodatočné lehoty pri omeškaní druhej zmluvnej strany. (3) Zmluvné strany môžu zmeniť nimi určené poverené osoby. Zmena je účinná odo dňa jej písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Čl.4 Výmena informácií medzi zmluvnými stranami (1) V záujme napĺňania predmetu zmluvy s rešpektovaním potrieb zmluvných strán, ich očakávaní, priorít a zodpovedností si zmluvné strany vymieňajú/poskytujú informácie na základe ustanovených záväzných procesov komunikácie uvedených v ods. 2. (2) Vzájomná výmena informácií, resp. ich poskytovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa riadi týmito pravidlami: a) informácie si vymieňajú/poskytujú poverené osoby zmluvných strán ustanovené zmluvnými stranami uvedené v čl. 3, b) informácie sa zásadne vymieňajú om, resp. cez web rozhranie, c) v prípade nutnosti je možná telefonická komunikácia, pričom po jej ukončení je potrebné vyhotoviť z komunikácie zápis; zápis tvorí volajúci a odosiela ho zmluvnej strane om, resp. ho umiestňuje cez web rozhranie. 3/8
4 Čl.5 Odovzdávanie (1) Dodávka sa bude považovať za kompletnú, ak: - bude funkcionalita časti predmetu zmluvy zodpovedať príslušnej špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, - bude dodávka predmetu zmluvy alebo jeho časti úspešne otestovaná, - o prevzatí všetkých častí predmetu zmluvy bude oboma zmluvnými stranami podpísaný preberací protokol. Dátum prevzatia sa bude považovať za dátum uvedenia do ostrej prevádzky. Čl.6 Dokumentácia a školenia (1) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi dokumentáciu popisujúcu všetky nové funkcionality implementované do systémov. (2) Školenia budú prebiehať počas odovzdávania jednotlivých častí diela v priestoroch Objednávateľa. (3) Zhotoviteľ zaškolí pre každú časť predmetu zmluvy dve osoby určené Objednávateľom. Čl.7 Ceny a spôsob ich platenia (1) Kúpna cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy je ,- bez DPH. Cena je uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude vypočítaná podľa legislatívy platnej v čase vystavenia faktúry v zákonom stanovenej výške a fakturovaná Objednávateľovi naviac k cene uvedenej bez DPH. (2) Právo fakturovať vznikne po protokolárnom odovzdaní a prevzatí častí predmetu zmluvy (čl. 1ods. 2). (3) Splatnosť faktúry Objednávateľom je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Faktúry budú obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov a množstvo tovaru, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, podpis oprávnenej osoby. (4) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa ods. 5, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. (5) Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu na plnenie predmetu zmluvy alebo jeho časti. 4/8
5 Čl.8 Licencie (1) Objednávateľ získa vlastnícke právo na predmet zmluvy materiálnej povahy (napr. CD nosiče) na základe podpísania preberacieho protokolu a po úplnom zaplatení kúpnej ceny. (2) Objednávateľ nie je oprávnený systémy CREPČ a CREUČ v akejkoľvek forme poskytovať inému subjektu. Jeho povinnosťou je zaistiť ich ochranu proti odcudzeniu prípadne inému zneužitiu. (3) K vytvoreným funkcionalitám systémov bude ako k autorskému dielu v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Objednávateľovi patriť výhradná licencia, oprávňujúca Objednávateľa na používanie týchto systémov pre svoju potrebu. (4) Oprávnenia z licencie k vytvoreným funkcionalitám systémov vzniknú dňom odovzdania Objednávateľovi. (5) Dokumentáciu dodanú Zhotoviteľom k jednotlivým častiam predmetu zmluvy podľa čl. 1 ods. 2 bude Objednávateľ oprávnený používať spôsobom vyplývajúcim z účelu, na ktorý bola dokumentácia vytvorená. Čl.9 Servis a údržba (1) Servis a údržba sa bude riadiť existujúcou všeobecnou servisnou zmluvou uzatvorenou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na systémy CREPČ a CREUČ. Čl.10 Záruky (1) Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za chyby. (2) Prípadné chyby plnenia predmetu zmluvy alebo jeho častí bude Objednávateľ reklamovať písomne u Zhotoviteľa ihneď po zistení chyby, resp. v záručnej dobe. (3) Záručná doba plynie od prebratia predmetu zmluvy resp. jeho časti do ostrej prevádzky a trvá 24 mesiacov. (4) V prípade, že sa počas záručnej prevádzky zistia nejaké chyby systému, resp. dodatočne chýbajúca funkcionalita Objednávateľ riadne zadokumentované chyby alebo chýbajúce funkčnosti odovzdá Zhotoviteľovi, ktorý je ich povinný bezodkladne odstrániť, prípadne sprevádzkovať funkcionalitu. 5/8
6 Čl.11 Zmluvné pokuty (1) Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý kalendárny deň omeškania s odovzdaním Objednávateľovi. (2) Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania s úhradou oprávnene vystavenej faktúry Zhotoviteľovi. Oprávnenosť vystavenia faktúry Zhotoviteľom sa posudzuje vzhľadom na obsah čl. 7. Čl.12 Ochrana dôverných informácií (1) Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že všetky informácie, ktoré od seba navzájom získajú, budú použité výhradne pre potreby plnenia tejto zmluvy a považujú sa za dôverné v zmysle 17 Obchodného zákonníka. Obidve zmluvné strany sú povinné dodržovať pred treťou stranou všetky utajenia a mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré nadobudli v súvislosti s predmetom plnenia tejto zmluvy v priebehu platnosti tejto zmluvy ako aj po skončení jej platnosti. Tieto informácie nebudú poskytnuté v žiadnej forme tretím stranám, pokiaľ nedôjde k písomnej dohode, ktorá by zaobchádzanie s týmito informáciami upravila iným spôsobom. (2) Zmluvné strany sa zaväzujú považovať za dôverné v zmysle 17 Obchodného zákonníka taktiež všetky neverejné informácie získané ústnym podaním a zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách aj po ukončení zmluvného vzťahu. Čl.13 Odstúpenie od zmluvy (1) Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie považujú zmluvné strany omeškania s plnením ich záväzkov, a to napriek písomnej výzve druhej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany. (2) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov na zaplatenie ceny diela, resp. časti diela (podľa čl. 1 ods. 2), ktorá bola do odstúpenia dodaná. Čl.14 Záverečné ustanovenia (1) Obe zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy a jej prípadných dodatkov, vrátane jej príloh a podpisov štatutárnych zástupcov na internete v súlade s platnými právnymi predpismi. (2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. (3) Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom 6/8
7 vestníku. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. (4) Táto zmluva a záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. (5) Na záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa nepoužijú (všeobecné) obchodné podmienky žiadnej zo zmluvných strán. (6) Táto zmluva sa podpisuje v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. (7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli, a preto ju po jej prečítaní na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. V Bratislave, dňa: za SVOP, spol. s r.o. V Bratislave dňa: za CVTI SR Mgr. Ján Grman, PhD. konateľ prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. riaditeľ 7/8
8 Príloha č. 1 Vytvorenie nových funkcionalít a ich implementácia v aplikačnom cena v programovom vybavení (CREPČ) bez DPH 1. vytvorenie rozhrania pre získavanie vlastných dát vysokou školou pre účely kontroly a hodnotenia svojich zamestnancov - dolovanie za celú vysokú školu, fakultu, katedru - webservis - výstup v XML 1 750,00 2. implementácia funkcionality pre dolovanie dát z databázy Web of Science a Scopus do CREPČ a naviazanie na záznamy 2 500,00 3. rozšírenie štatistiky pre výstupy publikačnej činnosti na porovnávanie jednotlivých inštitúcií vo forme prehľadov a rebríčkov 1 200,00 vytvorenie zostavy pre štatistiku pracovísk podľa počtu záznamov v jednotlivých kategóriách za rôzne vykazovacie obdobia s možnosťou výberu organizačnej jednotky (vysoká škola, fakulta, katedra) vytvorenie zostavy - porovnávací pohľad (nastavenie filtra: vykazovacie obdobie a 2 inštitúcie), výstup - počty publikácií v jednotlivých kategóriách vytvorenie zostavy o publikačnej aktivite autora (nastavenie filtra: autor a vykazovacie obdobie v CREPČ) -výstup: štatistika počtu publikácií v jednotlivých kategóriách a menný zoznam publikácií doplnenie štatistiky o relatívne parametre - napr. podiel pracoviska/osoby na celkovom výkone školy 4. implementácia funkcionality prepojenia CREPČ na register zamestnancov a validácia dát voči tomuto registru pre účely zjednotenia pracovísk 3 000,00 5. rozšírenie prezentačnej vrstvy CREPČ o výstupné formáty RIS, DublinCore a EndNote pre podporu niektorých bibliografických systémov 500,00 6. vytvorenie funkcionality pre návrh na opravu záznamu na prezentačnom portáli CREPČ (formulár pre návrh na opravu záznamu) 430,00 7. vytvorenie rozhrania pre modifikáciu kódovníkov pracovísk priamo vysokými školami 300,00 8. vytvorenie funkcionality v prezentačnej vrstve pre účely uloženia výsledkov hľadania vo forme tabuľky v Exceli pre ďalšie spracovanie 250,00 9. vytvorenie zostáv výstupov záznamov s väzbou na inú bibliografickú databázu pomocou linkovania bibliografických parametrov (napr.: ISBN alebo ISSN ). Prvou aplikáciou bude väzba na Centrálnu databázu slovenských EIZ pre výskum a vývoj (CEDAP) - kritérium: pracovisko globálne, VŠ, fakulta, vykazovacie obdobie 750, vytvorenie funkcionality linkovania prezentačnej vrstvy CREPČ a CEDAP 600, Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) 6 950,00 rozšírenie a úpravy štruktúry CREUČ tak, aby sa štruktúra priblížila v hlavných prvkoch CREPČ s využitím formátu XML-CREPČ na import/export údajov CREUČ do iných IS rozšírenie funkcionality pre hodnotenie záznamov CREUČ Radou garantov o špecializované filtračné funkcie zohľadňujúce priradenie záznamu k autoritnému záznamu katalógu podujatí a inštitúcií a možnosť tvorby pracovných výberov (označovanie - hodnotil/nehodnotil) vytvorenie funkcie sledovania procesu posúdenia - konkrétny posudzovateľ a dátum posúdenia implementácia expertných pravidiel konzistentnosti dát vkladaných formulárom na základe verifikačných pravidiel podľa požiadaviek posudzovateľov 12. Slovenská akadémia vied SR - záznamy publikačnej činnosti do CREPČ 2 600,00 implementácia špecifických zostáv pre kontrolu konzistencie dát CREPČ SAV, kontrola duplicít v rámci dát SAV, medzi dátami SAV a dátami od vysokých škôl v CREPČ návrh a implementácia korekčných skriptov pre sofistikáciu dát (zjednocovanie kódovníkov, identifikácia osôb a pod. Spolu ,00 8/8