Source: https://es.scribd.com/document/329908157/10-Bases-Integradas-as-Consultoria-en-General-20160526-185825-539-1
Timestamp: 2019-04-18 16:42:11
Document Index: 297836409

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 62', 'artículo 67', 'artículo 62', 'artículo 36', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 39', 'artículo 69', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 245', 'artículo 69', 'artículo 126', 'artículo 117', 'artículo 120', 'artículo 129', 'artículo 133', 'artículo 128', 'artículo 131', 'artículo 39', 'artículo 149', 'artículo 36', 'artículo 31', 'artículo 39', 'artículo 69', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 69', 'artículo 128', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 126', 'artículo 50', 'artículo 148', 'Artículo 148', 'Artículo 148', 'Artículo 148', 'Artículo 132', 'Artículo 132', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 35', 'artículo 159', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 149', 'artículo 39', 'artículo 149', 'artículo 126', 'artículo 127', 'artículo 126', 'artículo 129', 'artículo 131', 'artículo 148', 'artículo 143', 'artículo 128', 'artículo 133', 'artículo 183', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 185', 'artículo 134', 'artículo 136', 'artículo 135', 'artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 118']

10.Bases Integradas as Consultoria en General 20160526 185825 539 (1)
Cargado por MIGUEL ANGEL YEPEZ FLORIAN
Bases Unif Ads02-2013
GORROS INEI
Lp 002 2012 Grl Drs Loreto
79247260 Rad 8 c 327
BASES CONVOCATORIA2015_20150424_074219_466
ADS NA 01 ALMUERZO Y REFRECOS_20150305_092840_867
261847737radB02B9
DECLARACIÓN JURADA _topografo
PROYECTO-DE-PSICOLOGIA-1.docx
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 - 2016/REGION ANCASH
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL
BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
CONSULTORÍA EN GENERAL1
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004- 2016/REGION
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE
MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ,
DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH"
HUARAZ, MAYO DE 2016
Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:
Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con
posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la
elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso
de los ANEXOS y en la rotulación del sobre de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, o por
los proveedores. Se debe registrar en color azul.
Superior : 2.5 cm
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica
11 : Para el nombre de los Capítulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres
Anterior : 0
Elaborado en enero de 2016
Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para
obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica:
Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las
instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de
participantes electrónico” publicado en www.seace.gob.pe.
En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del
plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su
inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones
en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a dos (2) días
La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del órgano encargado
de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, mediante pliego absolutorio
se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, en un plazo que no puede exceder de dos (2) días hábiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.
observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se
acogen parcialmente o no se acogen.
No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten
extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas
por quienes no se han registrado como participantes.
El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no
puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las
bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente,
conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento.
la económica. la presentación y apertura de ofertas se realiza en acto privado o público. salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos. el otro. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar. debidamente foliadas y en dos (2) sobres cerrados.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Los documentos que acompañan las ofertas. uno de los cuales contiene la oferta técnica y.8. asimismo. en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. 4 . empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento. con lo cual se da por finalizado el acto público. El monto de la oferta económica debe incluir todos los tributos. De no cumplir con lo requerido. El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. y anuncia el nombre de cada uno de los proveedores. La presentación puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero. En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. apoderado o mandatario designado para dicho fin. se presentan por escrito. Las ofertas económicas deben permanecer cerradas y quedar en poder de un notario público o juez de paz hasta el acto público de otorgamiento de la buena pro. los costos laborales conforme la legislación vigente. Las ofertas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. se presentan en idioma castellano o. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 2 En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PÚBLICO. para que entreguen sus ofertas. transporte. 1. seguros. catálogos o similares. salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha posterior el postor solicite su devolución. debe tenerse en consideración lo siguiente: La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en el lugar indicado en las bases. la oferta se considera no admitida. lo que debe determinarse en la sección específica de las bases. verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 62 del Reglamento. El acto público se inicia cuando el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. según corresponda. que puede ser presentada en el idioma original. según corresponda. sin que se exija formalidad alguna para ello. pruebas y. acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado. en su defecto. no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. IMPORTANTE:  Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección. no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en el acta debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el consentimiento de la buena pro. de ser el caso. solo abre los sobres que contienen las ofertas técnicas. o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. inspecciones. excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal. se tiene por desistido. 2 De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del Reglamento. Esta información debe consignarse en acta. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. instructivos. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. según corresponda.
La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha y hora. la oferta se considera no admitida. detallados en la sección específica de las bases. Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. De no cumplir con lo requerido. 1. el comité de selección determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección.9. IMPORTANTE:  La Entidad debe preservar la seguridad.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente. De no cumplir con lo requerido. Posteriormente.2016/REGION ANCASH En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control. En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PRIVADO. debe tenerse en consideración lo siguiente: La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.1 : 100 puntos : 100 puntos CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Previo a la calificación. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección. integridad y confidencialidad de toda oferta.9. 1. de no ser así. descalifica las ofertas técnicas.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en la sección específica de las bases. la oferta se considera no admitida.9. verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 62 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente después de su apertura. La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: Oferta técnica Oferta económica 1. dentro del plazo estipulado en la sección específica de las bases. salvo que el postor solicite su devolución previamente. según corresponda. determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las bases. En la apertura del sobre que contiene la oferta técnica. 5 . En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro.
En dicho acto se anuncia el nombre de los postores. La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el 6 . hora y lugar detallado en la sección específica de las bases y con la presencia del notario público o juez de paz que las custodió. debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la buena pro. de conformidad con el artículo 36 del Reglamento. de no estar conformes. puede rechazar una oferta cuando el precio ofertado sea sustancialmente inferior al valor estimado y.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS En caso la apertura de ofertas económicas se realice en ACTO PÚBLICO.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes: a) El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo detallado en la sección específica de las bases serán descalificadas. El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. Oferta económica i. debe tenerse en consideración lo siguiente: Las ofertas económicas se abren en acto público en la fecha. decisión que debe ser fundamentada. de la revisión de sus elementos constitutivos. Puntaje de la oferta económica i. b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas. Para estos efectos. los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta. según corresponda. debe solicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta. existiendo riesgo de incumplimiento por parte del postor. el comité de selección puede efectuar la postergación correspondiente. según corresponda. Reanudado el acto. El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución. según corresponda. Para dicho efecto. así como contar con información adicional que resulte pertinente para determinar si rechaza la oferta. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMOE Oi Donde: i Pi Oi Om PMOE = = = = = Oferta. evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de evaluación previstos en la sección específica de las bases. Solo se abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios.9. Puntaje máximo de la oferta económica. se advierta que algunas de las prestaciones no se encuentren previstas o suficientemente presupuestadas. el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. 1. según corresponda. Oferta económica de monto o precio más bajo. el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las ofertas. y en caso se rechace la oferta. evalúa las ofertas económicas.
Puntaje de la oferta económica i.000. debe solicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta. Oferta económica de monto o precio más bajo. La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. decisión que debe ser fundamentada. Puntaje máximo de la oferta económica. de la revisión de sus elementos constitutivos. 200. evalúa las ofertas económicas.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. o en las provincias colindantes. según corresponda. según corresponda. cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (S/.00). existiendo riesgo de incumplimiento por parte del postor. Oferta económica i. Para estos efectos.2016/REGION ANCASH artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases. según corresponda. así como contar con información adicional que resulte pertinente para determinar si rechaza la oferta. En caso la apertura de ofertas económicas se realice en ACTO PRIVADO. El domicilio es el consignado en 3 la constancia de inscripción ante el RNP . puede rechazar una oferta cuando el precio ofertado sea sustancialmente inferior al valor estimado y. a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.00). a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio. IMPORTANTE:  3 7 En el caso de contratación de consultorías a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao.000. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMOE Oi Donde: i Pi Oi Om PMOE = = = = = Oferta. asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios. el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección.pe . cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (S/. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. debe tenerse en consideración lo siguiente: Solo se abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. se advierta que algunas de las prestaciones no se encuentren previstas o suficientemente presupuestadas. 200. El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. IMPORTANTE:  En el caso de contratación de consultorías a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y Callao.
según corresponda. quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente. En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria. para efectos que el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. su representante legal o apoderado acreditado. respetando el orden de prelación. En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten. Dicha presunción no admite prueba en contrario. a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado.10. 4 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www. sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. o en las provincias colindantes. en el plazo que no debe exceder de cinco (5) días hábiles. En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PRIVADO.rnp. En caso no se pueda otorgar la buena pro.gob. Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación. oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] la provincia donde prestará el servicio. bajo responsabilidad. El otorgamiento de la buena pro en acto público se presume notificado a todos los postores en la fecha del acto. otorgue la buena pro se debe contar con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En caso el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PÚBLICO.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del Reglamento. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. 1. En el acto de otorgamiento de la buena pro.3 de la presente sección. el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 2 del artículo 69 del Reglamento. declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. la oferta continua vigente para todo efecto. debe tenerse en consideración lo siguiente: La buena pro se otorga en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1. según corresponda. El domicilio es el consignado en 4 la constancia de inscripción ante el RNP . detallando los resultados de la calificación y evaluación. Cuando se requiera subsanación. se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control. el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor. En caso no se otorgue la buena pro. debe continuar con los demás postores. el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección.pe 8 .9. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444. contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. 1. IMPORTANTE:  Las Entidades someten a fiscalización posterior. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.
según corresponda.13. En caso que se haya presentado una sola oferta. debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. 1. el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE. sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. 9 . Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten. detallando los resultados de la calificación y evaluación. el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.2016/REGION ANCASH debe tenerse en consideración lo siguiente: La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1. conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444. para efectos que el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. otorgue la buena pro se debe contar con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad. a partir del día hábil siguiente al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. Para la aplicación del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citación oportuna a los postores que hayan empatado. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento.9. respetando el orden de prelación. No procede la emisión de constancias cuando el procedimiento de selección se encuentre bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión. 1.12. el mismo día de su realización.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria. IMPORTANTE:  Las Entidades someten a fiscalización posterior. En caso no se pueda otorgar la buena pro. pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control. notario o juez de paz. según corresponda. el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 2 del artículo 69 del Reglamento. En caso no se otorgue la buena pro. debe continuar con los demás postores.3 de la presente sección. el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en el SEACE. en el plazo que no debe exceder de cinco (5) días hábiles. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido. bajo responsabilidad. contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas.
En los procedimientos de selección según relación de ítems. contra la declaración de nulidad. el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. cuando el valor estimado sea igual o menor a sesenta y cinco (65) UIT. El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2. pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. y es conocido y resuelto por su Titular. La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro. el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 10 . 2. RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.2. cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento.1.
3. el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.1. IMPORTANTE:  En los contratos periódicos de prestación de servicios que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas. el plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. se debe otorgar una garantía adicional por este concepto. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. Al día siguiente de subsanadas las observaciones.1.2016/REGION ANCASH CAPÍTULO III DEL CONTRATO 3.3. GARANTÍAS Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas. el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. las partes suscriben el contrato. IMPORTANTE: 11 . 3. conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. Para perfeccionar el contrato. 3. según corresponda. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. de forma prorrateada en cada pago. la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato.2.3. 3. tales como mantenimiento. el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL En aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . 3. son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. según sea el caso. estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.2. porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. reparación o actividades afines.
7. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.3. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. PENALIDADES 3. ADVERTENCIA:  LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL. al solo requerimiento de la Entidad. ADELANTOS La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista. 3.5. Asimismo. irrevocables y de realización automática en el país. deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.4. IMPORTANTE:  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. 3.1. 100.7. el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 129 del Reglamento.3. no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deben ser incondicionales. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems. de conformidad con en el artículo 133 del Reglamento.6. 3. 3. solidarias. y deben estar autorizadas para emitir garantías. la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 128 del Reglamento. GARANTÍA POR ADELANTO En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 131 del Reglamento. 3. cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente. sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.000. 12 .00).
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios. 3.9. 13 . salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor.2. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento. PAGOS El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Las causales para la resolución del contrato. siempre y cuando sean objetivas. 3.8. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio. razonables. pudiendo contemplarse pagos a cuenta.10. el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad. En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad. congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción. Para estos efectos. el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley y en el artículo 149 del Reglamento. así como por las disposiciones legales vigentes.2016/REGION ANCASH 3. del ítem que debió ejecutarse. serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 135 del Reglamento. la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. OTRAS PENALIDADES La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente. o de ser el caso.7. 3.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA. DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 14 .
1. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH RUC Nº : 20530689019 Domicilio legal : Campamento Vichay S/N .5. 1.com 1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Canon y Sobrecanon IMPORTANTE:  La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.Región Ancash Teléfono/Fax: : 043 – 429734 Correo electrónico: : angomar2@hotmail.2016/REGION ANCASH CAPÍTULO I GENERALIDADES 1. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 7 (siete) meses desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 1.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .7.Huaraz . DISTRITO DE CARAZ.ANCASH 1.2. 1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO Nº 02 SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN de fecha 18 de Mayo de 2016. 1. PROVINCIA DE HUAYLAS .6.3.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ. SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA.Independencia . 15 .
.Ley Nº 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2016 . COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases. Ley General de Arbitraje.Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 1. 20.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 1. Ley del Procedimiento Administrativo General. de ser el caso. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Presupuesto. se entregara en la oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Ancash. .Ley Nº 27806.9. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. . para cuyo efecto deben cancelar S/.Ley Nº 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2016. . Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. BASE LEGAL .Ley Nº 27806.00 (Son: veinte con 00/100 Nuevo soles) incluye Bases. .Ley Nº 27444.Ley Nº 26572.8. 16 .
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 5 Convocatoria Forma de Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin POR LA ENTIDAD 19/05/2016 19/05/2016 Forma de Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin ELECTRONICO 20/05/2016 Hora Inicio 00:01 30/05/2016 Hora Fin 08:29 Formulación de consultas y observaciones PRESENCIAL 20/05/2016 Hora Inicio 08:30 23/05/2016 Hora Fin 16:30 MESA DE PARTES DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SS. si el acto de presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro. en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE. la presentación de las ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles.AA ANCASH Provincia HUARAZ INDEPENDENCIA Evaluación y calificación POR LA ENTIDAD 31/05/2016 Hora Inicio 00:00 31/05/2016 Hora Fin 00:00 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SS.1. IMPORTANTE:  Debe tenerse presente que en una adjudicación simplificada.2016/REGION ANCASH CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2. contados desde la integración de las bases. . se realizará en acto público o privado. No obstante.AA (ACTO PRIVADO) ANCASH Provincia HUARAZ INDEPENDENCIA Otorgamiento de la Buena Pro POR LA ENTIDAD 31/05/2016 Hora Inicio 00:00 31/05/2016 Hora Fin 00:00 PORTAL DEL SEACE ANCASH Provincia HUARAZ INDEPENDENCIA Forma de Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin Lugar Departamento Distrito Forma de Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin Lugar Departamento Distrito Forma de Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin Lugar Departamento Distrito Forma de Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin Lugar Departamento Distrito Forma de Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin Lugar Departamento Distrito Forma de Ejecución Fecha Inicio Fecha Fin Lugar Departamento Distrito Hora Inicio Hora Fin Registro de participantes 00:00 00:00 (*) Consignar según corresponda.  5 17 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE.AA ANCASH Provincia HUARAZ INDEPENDENCIA Absolución de consultas y observaciones POR LA ENTIDAD 24/05/2016 Hora Inicio 00:00 24/05/2016 Hora Fin 00:00 PORTAL DEL SEACE ANCASH Provincia HUARAZ INDEPENDENCIA Integración de las Bases POR LA ENTIDAD 26/05/2016 Hora Inicio 00:00 26/05/2016 Hora Fin 00:00 PORTAL DEL SEACE ANCASH Provincia HUARAZ INDEPENDENCIA Presentación de ofertas PRESENCIAL 31/05/2016 Hora Inicio 08:30 31/05/2016 Hora Fin 16:00 MESA DE PARTES DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SS.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .
esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. El sobre será rotulado: Señores [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR DIRECCIÓN] Att. conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Oferta técnica. la siguiente documentación: 2. SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [ ……………. deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www.pe. opción Documentos y Publicaciones.] OFERTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 2. SOBRE N° 1 – OFERTA TÉCNICA La oferta contendrá. a.: [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN.2016/REGION ANCASH. además de un índice de documentos.] Denominación de la convocatoria: [ …………………….1.1. pestaña 1.2. (Anexo Nº 1) a. página Manuales y Otros (Proveedores). Documentación de presentación obligatoria A. SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [ ……………. según corresponda. Inicio. Cuando se trate de consorcio. de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .2. Documentos para la admisión de la oferta a.] Denominación de la convocatoria: [ …………………….seace. cada integrante debe presentar esta declaración jurada.1. (Anexo Nº 2) En el caso de consorcios. 2. Asimismo.] OFERTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] SOBRE Nº 2: Oferta económica. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Certificado SEACE (usuario y contraseña). El sobre será rotulado: Señores [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR DIRECCIÓN] Att. CONTENIDO DE LAS OFERTAS La oferta se presenta en dos (2) sobres cerrados en original.2.1) Declaración jurada de datos del postor.gob.2) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento.3) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 18 . dirigido al órgano encargado de las contrataciones o comité de selección.: [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN.
constancias. con amplias y suficientes facultades. b. debe detallar los demás documentos que servirán para acreditar cada uno de los requisitos de calificación aplicables al procedimiento. Cuando se trate de consorcio. (Anexo Nº 3) a.  De ser el caso. según lo previsto Capítulo III de la presente sección. si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes. el representante común. certificados o cualquier otra documentación que. de manera fehaciente demuestre la experiencia mínima del personal clave requerido. según corresponda. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.1) Capacidad legal:  Copia de vigencia de poder del representante legal.1 del Capítulo III de la presente sección . IMPORTANTE:  El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. según corresponda. El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección. según corresponda.2) Capacidad técnica y profesional  Copia simple de contratos y su respectiva conformidad. los postores deben presentar la declaración jurada del personal clave propuesto para la ejecución de la consultoría (Anexo Nº 6).4) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. apoderado o mandatario que rubrica la oferta. De no cumplir con lo requerido. de lo contrario. IMPORTANTE:  6 19 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. suscripción y ejecución del contrato. . señalados El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. B. verifica la presentación de los documentos requeridos.5) Carta de compromiso de todo el personal con firma legalizada.2016/REGION ANCASH 6 en el numeral 3.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . la oferta se considera no admitida. debe determinar al elaborar las bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los Términos de Referencia o. expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio. (Anexo Nº 4) a. (Anexo Nº 5) La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Documentos para acreditar los requisitos de calificación b. Sin perjuicio de lo anterior.
Discapacidad IMPORTANTE:  En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.2. debe detallar los documentos que servirán para acreditar los factores de evaluación señalados en el Capítulo IV de esta sección. cuyo valor estimado del procedimiento de selección no supere los doscientos mil Soles (S/. 200.” 2.  En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao. de ser el caso . Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. considere evaluar otros factores además del precio. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento.2.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] en el numeral 3. según Anexo Nº 9. Documentación de presentación facultativa: a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña 7 Empresa – REMYPE. según corresponda. deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 8.2 del Capítulo III de esta sección. 7 8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento.00) debe consignarse lo siguiente: “En el caso de la ejecución de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao puede presentarse una solicitud de bonificación por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes. (Anexo Nº 8) El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento. IMPORTANTE:  Cabe subsanación de las ofertas. SOBRE N° 2 – OFERTA ECONÓMICA El Sobre Nº 2 debe contener la siguiente información obligatoria: El monto de la oferta económica en SOLES y el detalle de precios unitarios. 2. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento.2. IMPORTANTE:  Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.2.000.1. o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas. 20 . 2. conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento. cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases.
. = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. de ser el caso. 200. las garantías que Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.2016/REGION ANCASH El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones.70 = [INDICAR COEFICIENTE. cuando corresponda. e) f) g) h) i) IMPORTANTE:  9 21 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio. Copia de DNI del postor en caso de persona natural. 9 Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica .4. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 c2 = [INDICAR COEFICIENTE.” 2. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CONSIDERANDO QUE 0.00 IMPORTANTE:  En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao.30 Donde: c1 + c2 = 1. de ser el caso CARTA FIANZA Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes. o de su representante legal en caso de persona jurídica. obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 Pei Donde: PTPi PTi Pei c1 c2 = Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluación técnica del postor i = Puntaje por evaluación económica del postor i = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: a) b) c) d) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Código de cuenta interbancaria (CCI).000. se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del procedimiento de selección o en las provincias colindantes. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. CONSIDERANDO QUE 0.00) debe consignarse lo siguiente: “En caso se hubiese presentado dentro de la oferta la solicitud de bonificación por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes (Anexo Nº 9).GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . cuyo valor estimado del procedimiento de selección no supere los doscientos mil Soles (S/. CARTA FIANZA Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
IMPORTANTE:  2. en calidad de garantizados. de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. ubicada en el Campamento Vichay S/N.  De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento.1 de la sección general de las bases. debe presentar la documentación requerida en la Oficina de la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional de Ancash. tales como: a) b) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. otro tipo de documentación a ser presentada. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio. Provincia de Huaraz. no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. así como durante la ejecución contractual.Distrito de Independencia.3.  En los contratos periódicos de prestación de servicios que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas. porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. referida a la presentación de información inexacta. cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente. .000. 100. de forma prorrateada en cada pago. conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 128 del Reglamento. Certificado de habilidad original del personal propuesto.  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems. La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley. conforme lo dispuesto en el numeral 7. estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 16:30.5. de ser el caso. IMPORTANTE:  Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 22 . además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley.1 de la Ley.5. de la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.  En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] presente este para el perfeccionamiento del contrato. deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio.00). sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro. conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. dentro del plazo previsto en el numeral 3.
S.aprobado con el D.. 2. así como el plazo de entrega del mismo. conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento. por un monto igual al del adelanto..GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . FORMA DE PAGO Los Servicios del Supervisor comprenderán el tiempo de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios correspondientes hasta la aprobación de la Liquidación del Contrato de la Supervisión por parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura.Adelanto directo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 . se tomará en cuenta al momento de la liquidación.aprobado con el D. Vi MONTO A CANCELAR : MC FORMA DE PAGO AL INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O AVANCE FISICO DE LA OBRA A LA ENTREGA DE CARGO DE LA INSPECCION A LA SUPERVISION. entregará a este dentro del plazo de quince (15) días naturales posteriores a la firma del contrato..2016/REGION ANCASH 2. V-2. según lo establecido en el Artículo 148. y la carta fianza deberá estar vigente durante el plazo de ejecución.N0 3050-2015-EF. La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúe al consultor. QUE SIRVA PARA DETERMINAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. Tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferirán ni diferirán la fecha de inicio del estudio ni el plazo contractual.N0 3050-2015-EF. Artículo 148. A LA EMISION DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 10 23 : AF COEFICIENTE (C) VALORIZACION (V-i) 5% V-I 85% 10% PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (AF) MONTO A CANCELAR (Me) VR*5% V-2 V-3 AFI AF2 85%*VR*AF1 85%*VR*AF2 V-4 V-4 AF3 AF4 85%*VR*AF3 85*VR*AF4 ………… V-i ……… AFi ……… 85*VR*AF1 VR*10 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. un adelanto directo equivalente al treinta (30) del monto de! contrato. debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto. 1883 inciso I del Código Civil. El costo de la Supervisión será pagado de la siguiente forma: En donde: VALOR REFERENCIAL % DE AVANCE FISICO DE LA OBRA HASTA LA ENTREGA DE CARGO DE LA INSPECCION A LA SUPERVISION : VR VALORIZACION : V-1. El Supervisor podrá solicitar hasta el 30% de Adelanto Directo. EMITIENDO OPINIÓN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA.7. de características solidarias.6.S. . ADELANTOS 10 El Gobierno Regional de Ancash a solicitud del Consultor. . irrevocable de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión (del fiador) previsto en el Art. bastando para tal efecto la presentación de una carta fianza a favor del Gobierno Regional de Ancash. AL INFORME TECNICO DEL AVANCE FISICO EJECUTADO. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto. E/plazo para la solicitud del adelanto será dentro de los 7 días calendario de suscrito el contrato respectivo.Adelanto directo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 .
9. CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO] 24 . Comprobante de pago.8. PLAZO PARA EL PAGO La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios. Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. REAJUSTE DE LOS PAGOS [DE SER EL CASO.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] SUPERVISION DE OBRA. la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 2. siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. MONTO A CANCELAR 100% 100% VR Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista. 2.
recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico. teniendo como uno de sus objetivos previstos en la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales. que Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. PROVINCIA DE HUAYLAS . realizando el seguimiento.01. PROVINCIA DE HUAYLAS . armónico. Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. DISTRITO DE CARAZ.2016/REGION ANCASH CAPÍTULO III REQUERIMIENTO 3. Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente. Código Civil. social. orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de los hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. OBJETIVO: Contratar una persona natural o jurídica calificada para efectuar el servicio de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.014 consideró la ejecución de diversas obras. PROVINCIA DE HUAYLAS . para lo cual debe seleccionar a la persona natural o jurídica. Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). económica y administrativa en asuntos de su competencia. DISTRITO DE CARA2.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . el aplicar coherente y eficientemente políticas e instrumentos de desarrollo económico. cultural y ambiental a través de planes. Ley MYPE.ANCASH". coordinación y revisión de los avances del proceso constructivo de la obra. DISTRITO DE CARAZ. dentro del cual se encuentra la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ. Decreto Supremo N° 350-2015-EF. el desarrollo social equitativo. TERMINOS DE REFERENCIA: 1. Por tanto. programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico. NOMBRE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ. económico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del contrato. Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.ANCASH" 2. ALCANCES: Se requiere del Servicio de Consultaría indicado en el rubro precedente. Código de Ética Profesional.ANCASH". que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 3. poblacional. Decreto Supremo N° 008-2008-TR.1. control. velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. DISTRITO DE CARAZ. Decreto Supremo N°007-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE. MARCO LEGAL: Decreto Supremo N° 350-2015-EF. PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH" 5. ANTECEDENTES: El Gobierno Regional de Ancash. Ley N° 27293. 6. que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. el Gobierno Regional de Ancash dentro de su Programa de Inversión Anual 2. Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68. 25 SISTEMA DE CONTRATACION: Suma Alzada . que prestará sus servicios correspondiente a la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ. Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad. es una persona jurídica de derecho público con autonomía política. 4.
administrativos.00 (Ciento Ochenta Mil con 00/100 Nuevos Soles).1.3. 11.1. 11. Mantener actualizado el Archivo y registro de la información técnica. Revisar y efectuar. 11.1. para examinar la documentación e informarles en los asuntos que le sean solicitados. conforme a los dispositivos legales vigentes. Informes Mensuales de Obra.2. legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del contrato de obra.000. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos. OBLIGACIONES GENERALES: Presentar sus Servicios de conformidad con las cláusulas de su contrato. Actuar como representante de la Entidad ante el Ejecutor de Obra o el Contratista. 11. sin exclusión de las obligaciones que corresponden al profesional. 11.2. 11.1.4.1.0 meses contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 26 . Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del Contratista según corresponda. las correcciones que estime pertinente a la Liquidación de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el Contratista.2. El valor referencial ha sido calculado al mes de Enero del año 2016. Entregar a la Entidad.8. 11. Revisión y Conformidad de la Liquidación de Obra o del Contrato de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión.1. 8. Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente. Reglamento Nacional de Construcciones. control técnico directo y administrativo de las actividades a ejecutarse. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El Supervisor de obra presentara a la Entidad:     Informe de Supervisión de la Revisión del Expediente Técnico de Obra. VALOR REFERENCIAL: El valor referencial asciende a la suma de SI. Revisar y aprobar los Planos de Post Construcción y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales.1. LOCALIZACION DE LA OBRA: La obra se encuentra localizada en: Provincia Departamento Región 9.1. normatividad vigente.6. como las bases integradas y los términos de referencia. al término de la obra. las bases y Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. El plazo del saldo de supervisión será de 7. El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones: 11.5. ambientales.7. la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. las Directivas y disposiciones internas de la Entidad. AREA REQUERIENTE: Gerencia Regional de Infraestructura-Sub Gerencia y Supervisión y Liquidación de Obras. 11.1. Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran incluidos específicamente en su contrato. : HUAYLAS : ANCASH : ANCASH VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION: La vigencia del contrato rige de conformidad a las condiciones establecidas en los artículos 149° y 151° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.1. 180.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 7. Informe Final. incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. 11. 11. 10. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO: Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión. administrativa y financiera relacionada con la obra. al finalizar la obra. 11. Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico. e! archivo documentado que se haya elaborado. Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida. las bases de proceso de selección. económicos.1.
para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente Técnico.2.2.8. 11.9. de concreto y demás materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del material y/o equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra. los métodos de construcción y recursos utilizados. debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente técnico correspondiente.2. de acuerdo a las normas legales. El supervisor de Obra orientara al Ejecutor o al Contratista a fin que la Liquidación de Obra cuente con una parte literal que describa todo el procedimiento administrativo de la obra y otra parte de cálculos numéricos conteniendo los cuadros indicados por la Entidad El Supervisor de Obra preparara cualquier otro informe que La Entidad pueda requerir con la relación a la obra y/o a la marcha de la supervisión. Presupuestos. El Supervisor de la Obra dispondrá que las normas de seguridad vigentes para trabajos de construcción sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El Supervisor Ira efectuando la verificación de los metrados de obra. serán presentados a La Entidad. Sustento Técnico y Legal. salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida.12. El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Obra. teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. .2. El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la programación prevista. de mecánica de suelos.5. Especificaciones Técnicas. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las bases. La Supervisión o Inspección. Sustento Técnico y legal.2. así como ¡ra elaborando las correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir progresivamente practicando la liquidación de la Obra. Metrados. Memoria Descriptiva. 11..14.10. Presupuesto. ni el presupuesto..2. serán presentados de conformidad a los requerimientos de La Entidad entre otros. serán presentadas según lo indicado en el Reglamento o en las Bases y Términos de Referencia. 11. El Supervisor no está autorizado a aprobar la ejecución de las obras adicionales ni modificar las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista. La Liquidación de obra o del Contrato de Obra y la Liquidación del Contrato de Supervisión. aprobará los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos como para el concreto y otros materiales que se utilicen en la obra. 27  Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Supervisor de Obra juzgue necesarios.2. 11. 11. Control de la Seguridad y Mantenimiento del Tráfico durante la Ejecución de la obra. El Supervisor de Obra controlara que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la programación prevista. Especificaciones Técnicas. 11. 11.2. cronograma de avance físico.2. etc.4. en el contrato o el presupuesto. 11.6. etc.2.2. sin embargo. cuya realización resulte y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra Principal y de lugar a presupuestos adicional. comentarios y recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra.7. 11. en el Contrato. salud o seguridad de las personas.2. las que estarán de acuerdo a lo normado por La Entidad. Memoria Descriptiva. Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el Contratista según corresponda.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .2. 11.2016/REGION ANCASH 11. 11.2. Verificar las pruebas de control de calidad. y su plazo de entrega será acordado por las partes.3. se indicara detalladamente la descripción de las ocurrencias del trabajo. 11.11. El contenido de los mismos y las especificaciones de cada uno de los informes serán coordinados con la Entidad. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las bases.2. el Supervisor de Obra presentara los documentos necesarios tales como planos. el Inspector o Supervisor de Obra presentara los documentos necesarios tales como Planos. 11. cuando corresponda.13.15. de presentarse atrasos coordinara con el Residente de la Obra para reprogramación de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales. se adjuntara un Informe Ejecutivo. cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y de lugar a presupuesto adicional. dentro de los Plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento. incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o del Contratista. bajo causal de resolución de contrato. con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes de Presupuesto de Obra. de presentarse atrasos coordinara con el Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales. Los Informes Mensuales de Obra. Metrados. valorizaciones. de acuerdo a las normas legales.
El Inspector o Supervisor de Obra inspeccionara y dispondrá las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de la obra. comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que se requieren para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes. manteniendo la contabilidad de esta permanentemente y actualizada por medio de comprobaciones y reajustes periódicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se vayan registrando. los archivos de la documentación técnico Económica de la Obra. avisos. Esta labor se coordinara con las autoridades de tránsito y preverá que los avisos que sean necesarios. 11. 11. elaborando los informes que sean solicitados. 11.aprobado con el D. Los archivos contendrán la historia de la Obra. El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento. señales. La Supervisión deberá cuidar que se programe adecuadamente la ejecución de desvíos del tránsito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los usuarios de la vía.S. muros de contención o cualquier otra acción que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra. El Supervisor podrá solicitar hasta el 30% de Adelanto Directo. V-2.17. el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en Especificaciones. hará posible la determinación del estado financiero de la obra. .2..N0 3050-2015-EF. Igualmente.Adelanto directo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 . sean hechos con la debida anticipación. el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros. 12. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. Control de los trámites administrativos y del estado financiero de la obra. calzaduras..2. El costo de la Supervisión será pagado de la siguiente forma: En donde: VALOR REFERENCIAL % DE AVANCE FISICO DE LA OBRA HASTA LA ENTREGA DE CARGO DE LA INSPECCION A LA SUPERVISION : VR VALORIZACION : V-1.2..16.. El Supervisor de Obra dispondrá que se tomen todas las medidas y precauciones necesarias tales como: Tranqueras. Metrados o características que hayan sido necesarias durante la ejecución por Sugerencias del proyectista o Inspector o Supervisor de Obra. especialmente cuando se presenten obstáculos o excavaciones de lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la obra misma. Así mismo exigirá que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias.El Supervisor de Obra mantendrá. conforme esta se vaya desarrollando. a fin de que no se vean afectados. según lo establecido en el Artículo 148.. FORMA DE PAGO: Los Servicios del Supervisor comprenderán el tiempo de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios correspondientes hasta la aprobación de la Liquidación del Contrato de la Supervisión por parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura. facilitando la documentación necesaria para cada caso. luces y faroles donde sea necesario. Vi MONTO A CANCELAR : MC : AF 28 .18.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] En este aspecto. Protección de la propiedad de Terceros. para evitar accidentes en las obras.El Supervisor de la Obra efectuara el seguimiento de los trámites administrativos concernientes a la Obra.
conteniendo los siguientes aspectos: 1. Conclusiones y Recomendaciones. VALORIZACION (V-i) 5% V-I PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (AF) MONTO A CANCELAR (Me) VR*5% V-2 V-3 AFI AF2 85%*VR*AF1 85%*VR*AF2 V-4 V-4 AF3 AF4 85%*VR*AF3 85*VR*AF4 ………… V-i ……… AFi ……… 85*VR*AF1 VR*10 100% VR 85% 10% 100% INFORME QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR: INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1 CD) El Supervisor presentara dentro de los 10 primeros días hábiles de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente Técnico por la Entidad Contratante.FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 1. 7. Observaciones al Proyecto.2016/REGION ANCASH FORMA DE PAGO AL INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O AVANCE FISICO DE LA OBRA A LA ENTREGA DE CARGO DE LA INSPECCION A LA SUPERVISION.. Fecha de grabación. 5. Asunto. EMITIENDO OPINIÓN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA. Verificar parámetros de diseño. Fecha de grabación. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto. A LA EMISION DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA. 8. 1.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones. CAPITULO II. 4. Metodología empleada. Tamaño: menores a 100 KB).Tipo de Archivo: Imagen JPEG. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. Deberá estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico. CAPITULO I. Panel Fotográfico (12 tomas como mínimo en físico y digital . Carta de presentación del Informe mensual. Asunto.1. Revisión del Diseño.2. 13. en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar. en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.1. 13. INFORME MENSUAL (1 Original + 1 copia + 1CD): El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros días hábiles del Mes siguiente de cada valorización de la obra el Informe Mensual. QUE SIRVA PARA DETERMINAR LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto. 9. MONTO A CANCELAR 13.INFORME TÉCNICO DE LA OBRA: 2. 2. 6. Datos Generales 29 . el Informe deberá describir: 1..2. COEFICIENTE (C) Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. fundamentadas.1. 3. AL INFORME TECNICO DEL AVANCE FISICO EJECUTADO.
El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra los requisitos siguientes: 1. Calculo de Multa por Atraso de Obra.6.4. 3. 2. INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA . Copia de RNP.ANEXOS: 3. 4. 4. Metrados de Post Construcción. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas. Antecedentes. 2.5. 4.2. 3. Obligatorio.DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION: 4. 8. La presentación de la Liquidación de contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.14. 2. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 2. 2. Monto de Contrato Vigente. Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo. Valorización de Obra Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado) Curva S "Avance Programa Vs Avance Ejecutado" De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial Copia de Certificados.. 24 tomas como mínimo en físico y digital . 30 . 6.CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD). Valorizaciones Pagadas. Recomendaciones. . 2. 2.1. 7.8.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 2. Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones. Calculo del reintegro Autorizado. CAPITULO III.2.Tipo de Archivo: Imagen JPEG. Memoria Descriptiva Valorizada. 2. Ubicación del Proyecto. Tamaño: menores a 100 KB.10.3. 2. 13. 3. 3.3. 2. 2.. 4.5. 4.7.7.6.8. Conclusiones. Cuadro resumen de los avances físicos. 9. 4.11. Metas Físicas del proyecto. 2.2. 5. Objetivos del Informe y del Proyecto.4. 3. Se especificara su leyenda respectiva.3. Certificado de Habilidad Vigente (Copia). en cumplimiento al contrato suscrito entre el Gobierno Regional de Ancash y el Consultor. 2.Registro de consultor de obra de la Supervisión Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copla de la Declaración Jurada de la Solicitud de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad Copia del Cuaderno de Obra CAPITULO IV. Cosas Puntuales para que la Entidad tome las acciones necesarias. 3. 4. Resumen de Planilla Metrados ejecutados Control Económico de la Obra Evaluación de la ejecución de la obra.9. Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 4.3. 2. Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervisión en todas las tomas.6.13.12. Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos. de Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.8.15. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión Factura Emitida por la Supervisión Copia de Contrato de la Supervisión Vigencia de Poder (Original o Legalizado) cuando corresponda.4.1.7. Hoja Resumen de pago al Contratista Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica. 3. 3. Objetivos del Informe y del Proyecto.5.
No comunica a Gobierno Regional de Ancash cuando el contratista incumple las medidas de Técnico. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera Acta de entrega de Terreno Acta de Recepción de Obra. un adelanto directo equivalente al treinta (30) del monto de! contrato. de características solidarias. (En un CD etiquetado: deeberá contener todos los planos del proyecto ejecutado). 14. Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra. 5. Tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferirán ni diferirán la fecha de inicio del estudio ni el plazo contractual.N0 3050-2015-EF. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto.valorizaciones) y pagos en exceso. La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúe al consultor. en las valorizaciones del contratista. 12. E/plazo para la solicitud del adelanto será dentro de los 7 días calendario de suscrito el del contratista contrato respectivo.aprobado con el D. 11. Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).Penalidades del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 . Por no controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones Por valorizar sin ceñirse a las Bases y/o por valorizar obras Adicionales dentro de la planilla de metrados Por no haber adoptado las acciones necesarias para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario. entregará a este dentro del plazo de quince (15) días naturales posteriores a la firma del contrato. Ampliaciones de Plazos u otros.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . Contrato de Obra.S.2016/REGION ANCASH 10. con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). 8. ADELANTO DIRECTO: El Gobierno Regional de Ancash a solicitud del Consultor. Declaración Jurada de no tener Pagos pendientes a los trabajadores. 6. Si el Supervisor no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente. 1 2 3 4 5 6 31 Por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre . 13. 12. 9. Calculo "K" del Reajuste Mensual. Acta de Observaciones con respecto al Acta de Recepción de Obra (si los hubiera). Resolución de Aprobación de expediente técnico. por un monto igual al del adelanto. Índices de Unificados de precios del INEI Panel Corográfico de la Obra. Resúmenes de Valorización de Obra. PENALIDAD: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos están establecidos en los documentos contractuales. valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. 10. 1883 inciso I del 30% a solicitud Código Civil. 7. Por ocurrencia Por ocurrencia Por ocurrencia Por ocurrencia Por ocurrencia Por ocurrencia 2/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 . 11. Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 4.. 15. se tomará en cuenta al momento de la liquidación. 3. Resolución de Adicionales. la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso de conformidad con lo establecido en el Artículo 132. irrevocable de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión (del fiador) previsto en el Art. bastando para tal efecto la presentación de una carta fianza a favor del Gobierno Regional de Ancash. ANEXOS: (Copias) 1. Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra. 2. y la carta fianza deberá estar vigente durante el plazo de ejecución. Planos Post . 14.
. Por ocurrencia No se asegura que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Por Expediente Técnico de la obra. edificios instituciones (palacios municipales. para la aplicación el Artículo 132. En caso de presentarse en consorcio. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: El plazo de responsabilidad del supervisor será de dos (02) años contados a partir de la recepción de la obra. los requisitos de calificación 11 son los siguientes: A A.  Indicar si se trata de una contratación por ítems o paquetes. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento. así como la elaboración de dichos estudios y del expediente técnico y/o estudio definitivo. de acuerdo al artículo 28 del Reglamento.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 7 No tiene al día el cuaderno de obra. En el caso de consorcios. en caso se haya convocado por paquete la elaboración de los estudios de preinversión de proyectos de inversión pública.  Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación. 32 .N0 3050-2015-EF. debe preverse en los términos de referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en los niveles siguientes. en cuyo caso debe detallarse dicha información. se comunicara mediante Oficio la situación verificada. apoderado o mandatario que rubrica la oferta. (Anexo Nº 5) 11 12 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo.  Promesa de consorcio con firmas legalizadas 12.2. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio. de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. en la que se consigne los integrantes. instituciones educativas. ocurrencia No mantiene la coordinación necesaria con el Ejecutor de la Obra para mantener el Cartel de Obra Por desde el inicio hasta la Recepción de Obra ocurrencia 8 9 1/1000 1/1000 1/1000 Procedimiento de Aplicación de Otras Penalidades: De detectarse alguna infracción cometida por el Supervisor. edificio multifamiliares. centros deportivos. Servicios similares: Se considerara obra similar a Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de edificaciones tales como. establecimientos de salud).S. el representante común. IMPORTANTE: 3.  Asimismo.Penalidades del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 aprobado con el D.1 CAPACIDAD LEGAL– OBLIGATORIO REPRESENTACIÓN Requisitos:  Documento que acredite el poder vigente del representante legal. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. coliseos.
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B. con Dos (02) años de experiencia mínima en obras similares del sector público. PARTICIPANTE. A.1 EQUIPAMIENTO OPCIONAL - Requisito: a) b) c) d) Una (01) Laptop para trabajo de campo. Una (01) Impresora de inyección de tinta a colores. con experiencia como Inspector o Supervisor de Obra.  Promesa de consorcio con firmas legalizadas. Acreditación:  Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. Requisito: SUPERVISOR DE OBRA Ingeniero Civil. Una (01) camioneta 4x4 Acreditación:  B. Adicionalmente debe haber realizado capacitaciones en:  33 Curso de Especialización en Gestión de Contrataciones Estatales. la posesión. .GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . EDIFICACIONES Y AFINES Acreditación:  COPIA DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN. Una (01) cámara fotográfica digital para el chequeo y reporte de los trabajos en ejecución.2 HABILITACIÓN Requisito:  RNP EN CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS. además con experiencia de Tres (03) años en el cargo de Gerente de Infraestructura Urbana y Rural de una Entidad Pública.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE OBLIGATORIO Copia de documentos que sustenten la propiedad.2016/REGION ANCASH La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. POSTOR Y CONTRATISTA PARA SER IMPORTANTE:  En el caso de consorcios. con Dos (02) años de experiencia mínima en obras en general del sector público y con experiencia como Inspector o Supervisor de Obra. basta que un integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.
los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría de obra.1 De conformidad con el artículo 159 del Reglamento el supervisor. IMPORTANTE:  C C. Instituciones Educativas.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]    Curso de Actualización en Costos y Presupuesto de Obra Curso de Actualización en Expedientes Técnicos para Obras Curso de Actualización en Residente de Obras Publicas ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA Ingeniero Civil. 34 . ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil. debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Adicionalmente deberá de contar con:     Curso de Actualización en Residente o Supervisor de Obras Publicas Curso de Actualización en la Ley de Contrataciones del Estado Curso de Actualización en Seguridad de Obras Curso de Actualización en Programación de Obras con MSPROJECT. Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Remodelación de edificaciones publicas tales como. por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria. como especialista en estructuras. Centros de Salud. con experiencia como Asistente de Supervisor y/o Asistente de Residente de Obra y/o Supervisor o Inspector y/o Residente de Obras.OPCIONAL FACTURACIÓN Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O ITEM. EXPERIENCIA DEL POSTOR . Adicionalmente deberá de contar con:      Diplomado en Estructuras Curso de Actualización en Sap 2000 Curso de Actualización en Etabs Curso de Actualización en Safe Curso de Actualización en la Ley de Contrataciones del Estado Acreditación:  La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancia o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que. de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. con Doce (12) meses de experiencia mínima en Supervisión o Inspección de obras similares del sector público. durante un periodo de NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS a la fecha de la presentación de ofertas. Sin perjuicio de lo anterior. con Dieciocho (18) meses de experiencia mínima en obras similares del sector público.
cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20. debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. en cuyo caso solo se considerará. Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.09. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes. las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. según corresponda. con VOUCHER DE DEPÓSITO.correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. se debe acreditar que corresponden a dicha contratación. debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. Acreditación: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación. solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas. IMPORTANTE:  En el caso de consorcios. IMPORTANTE:  Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.2012. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago. para la evaluación. de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO. de lo contrario. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. Sin perjuicio de lo anterior. de lo contrario. se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Asimismo. 35 . REPORTE DE ESTADO DE CUENTA.2016/REGION ANCASH Coliseos y Casas comunales y afines al objeto de la contratación. previamente ponderada.ENTRE OTROS]. conforme a la Directiva N° 0022016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria. En el caso de servicios de ejecución periódica.
considerándose los siguientes niveles: NIVEL 02: NIVEL 1 : Curso de Especialización en Gestión de Contrataciones Estatales (>= 80 horas académicas) Curso de Actualización en Costos y Presupuesto de Obra (>= 20 horas lectivas) Curso de Actualización en Expedientes Técnicos para Obras (>= 20 horas lectivas) Curso de Actualización en Residente de Obras Públicas (>= 20 horas lectivas) [15] puntos [05] puntos NIVEL 2 : Curso de Especialización en Gestión de Contrataciones Estatales (< 80 horas académicas) 36 . B. Coliseos y Casas comunales. durante No presenta metodología que un periodo de cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas. Acreditación: La experiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada. sustente la propuesta hasta por un monto máximo acumulado de UNA (01) VECES EL VALOR 0 puntos REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.1. correspondiente a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso. o de detracción. Centros de Salud.1. o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Obras Similares: Se considerara obra similar a los siguientes: Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Remodelación de edificaciones publicas tales como. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B. o reporte de estado de cuenta (no se aceptara copias de cheques). con Boucher o documento de depósito. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE [60] puntos B. METODOLOGÍA PROPUESTA [35] puntos Criterio: Presenta metodología que sustenta Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la la propuesta consultoría: [35] puntos Se evaluara considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: B. Instituciones Educativas.1. se debe establecer al menos unos de los siguientes factores de evaluación: FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN A.1 SUPERVISOR DE OBRA Criterio: NIVEL 01: Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Supervisor de Obra.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento.
Más de [0. constancia o diploma.1. .2.1 SUPERVISOR DE OBRA Criterio: Más de 2años:[15] puntos Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto como Inspector o Supervisor de Obra en Obras Similares Más de [1] hasta [2] años: del Sector Publico. para el Más de [0.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .2016/REGION ANCASH FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN Curso de Actualización en Costos y Presupuesto de Obra (< 20 horas lectivas) Curso de Actualización en Expedientes Técnicos para Obras (< 20 horas lectivas) Curso de Actualización en Residente de Obras Públicas (< 20 horas lectivas) Acreditación: Se acreditarán con copia simple de certificado. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE B. de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. [10] puntos De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape).5] hasta [1] años: cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el [5] puntos13 periodo traslapado. 13 37 El comité de selección define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. B.1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS NIVEL 01: Criterio: Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Especialista en Estructuras. para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el Más de [0.1. B.2. [5] puntos Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que.5] años: periodo traslapado.1] hasta [0.2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del Más de 1años:[15] puntos personal propuesto como Especialista en Estructuras para Inspector o Supervisor en Obras Similares del Sector Publico. B. constancia o diploma.5] hasta [1] años: [10] puntos De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que. NIVEL 02: considerándose los siguientes niveles: [05] puntos [15] puntos NIVEL 1 : Diplomado en Estructuras NIVEL 2 : Curso en Estructuras Acreditación: Se acreditarán con copia simple de certificado.2.
deben guardar vinculación.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] FACTORES DE EVALUACIÓN C. el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.  Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 14 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN [05] puntos C. IMPORTANTE:  Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección.1. PUNTAJE TOTAL 100 puntos14 Para acceder a la etapa de evaluación económica. estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. 38 . el cual contendrá: No presenta plan de riesgos que Plan de Riesgos en la infraestructura de la obra sustenta la propuesta Plan de riesgos del personal de obra 0 puntos Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente el plan de riesgos propuesto o Declaración Jurada. Asimismo. según corresponda. incluyendo los opcionales. PLAN DE RIESGOS Presenta plan de riesgos que sustenta la propuesta Criterio: [05] puntos Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecución de la consultoría.
.. las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo... cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. representada por [………..... según corresponda.... según poder inscrito en la Ficha N° […………... Para tal efecto......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………]. y de otra parte [………………. dependiendo de la naturaleza del contrato. Conste por el presente documento..].....2016/REGION ANCASH CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO IMPORTANTE:  Dependiendo del objeto del contrato.]..... pruebas y. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios..]. que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD]..]. de resultar indispensable. [……………….. PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS]..... ... en adelante LA ENTIDAD.. los costos laborales conforme la legislación vigente.. adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] ...]..... CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]..... transporte........ seguros. 15 39 En cada caso concreto.. puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento.. con RUC Nº [………]. inscrita en la Ficha N° [………………. a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [………………. en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO..] Asiento N° [……….. según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado..…]. el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. 15 CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato. con domicilio legal en [………]. siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.. identificado con DNI Nº [………]... Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………].... con RUC Nº [.. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría.. podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.]... debidamente representado por su Representante Legal... todos los tributos. la contratación del servicio de consultoría de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA].......... con DNI N° [………………..... inspecciones.].GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye todos los impuestos de Ley. luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente. el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección.... con domicilio legal en [………………... a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]... de ser el caso.
la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD. a 16 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. a favor de LA ENTIDAD. montos y vigencias siguientes:  17 De fiel cumplimiento del contrato : [CONSIGNAR EL MONTO]. tales como mantenimiento. implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]. la oferta ganadora . CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].” En el caso que corresponda. se debe otorgar una garantía adicional por este concepto. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional. en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias.. reparación o actividades afines. solidaria. CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de [……. así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.. de forma prorrateada. EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA. irrevocable. 17 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. la misma que debe ser renovada 40 . 18 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios. por los conceptos.” CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 16 El presente contrato está conformado por las bases integradas. DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN. consignar lo siguiente:  Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 18 : [CONSIGNAR EL MONTO]. el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato. durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse.] días calendario.. salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor. IMPORTANTE:  De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación. IMPORTANTE:  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD. debe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.…] días calendario. la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. se debe consignar lo siguiente: “El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……. y de realización automática en el país al solo requerimiento.
Si pese al plazo otorgado. la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. las garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor. renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto. LA ENTIDAD puede resolver el contrato. LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago correspondiente. EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación. IMPORTANTE:  Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto. 100. CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. se debe incluir la siguiente cláusula: CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 19 “LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. dependiendo de la complejidad. 20 De conformidad con el artículo 129 del Reglamento. 41 19 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems.000. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA. otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días. CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. . en contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.00). así como el plazo de entrega del mismo.” CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. desde el vencimiento del plazo para subsanar. periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente. IMPORTANTE:  De conformidad con el artículo 128 del Reglamento. De existir observaciones. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. indicando claramente el sentido de estas. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses. sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 20 OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD].2016/REGION ANCASH través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA.
Tanto el monto como el plazo se refieren. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS. debiendo considerarse como no ejecutada la prestación.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o. de modo objetivamente sustentado.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde: F = 0. CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas. (…) IMPORTANTE:  De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora. según corresponda. Se considera justificado el retraso. CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. cuando EL CONTRATISTA acredite. NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO. Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: N° 1 2 Penalidades Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0. según corresponda. conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. a la prestación parcial que fuera materia de retraso. que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad. F = 0. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. Procedimiento Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO]. incluir dichas 42 . aplicándose las penalidades respectivas.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal.
sin perjuicio de recurrir al arbitraje. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje.2016/REGION ANCASH penalidades. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. del ítem que debió ejecutarse. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes puede resolver el contrato. . definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación. de ser el caso. 137. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas. en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. y demás normas de derecho privado. en su defecto. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes. 146. se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 . según corresponda. o si fuera necesario.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato. o de ser el caso. los supuestos de aplicación de penalidad. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable. y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado. La entidad debe proponer el tipo de arbitraje mediante el cual resolverá las posibles controversias que surjan durante la ejecución del contrato. en el caso que éstas correspondan. IMPORTANTE:  21 43 De conformidad con el artículo 185 del Reglamento para el perfeccionamiento del contrato y. conforme el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 140. LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades. El Laudo arbitral emitido es inapelable. Facultativamente. según lo previsto en el inciso 45. y el artículo 135 de su Reglamento. El arbitraje será de tipo [INDICAR INSTITUCIONAL O 21 AD HOC] . 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o. a través de la indemnización correspondiente. cuando corresponda. de conformidad con los artículos 32. 143. en el inciso 45. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. inciso c). según el acuerdo de las partes. serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente.
... las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] según el acuerdo de las partes se puede establecer que el arbitraje será institucional a cargo de determinada institución arbitral. De acuerdo con las bases integradas. con una anticipación no menor de quince (15) días calendario...... formalmente y por escrito... indicando si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. o un arbitraje ad-hoc.. En caso se opte por un arbitraje institucional.... “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” 44 .] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte.... CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.............. la oferta y las disposiciones del presente contrato.] al [CONSIGNAR FECHA].......... se puede incorporar en el contrato el convenio arbitral tipo de la institución arbitral elegida..
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .2016/REGION ANCASH ANEXOS 45 .
........ según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios. Firma...... con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal... 46 ........[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN... SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente............ postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].............El que se suscribe. […………….. DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social : Domicilio Legal : RUC : Correo electrónico : Teléfono(s) : [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……..... esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio...]..
SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente. declaro bajo juramento: 1. 5.. conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. aceptar y someterme a las bases. así como en la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. Firma.Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.. 3. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN.GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. en caso de resultar favorecido con la buena pro.. según corresponda IMPORTANTE:  47 En el caso de consorcios. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.……………………….Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección. 4.2016/REGION ANCASH ANEXO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA (ART.Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato. 2..No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado.Conocer.- Mediante el presente el suscrito. . condiciones y reglas del procedimiento de selección.
conociendo todos los alcances y las condiciones existentes. puede requerirse la presentación documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia..…………………………. SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. Firma.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. según corresponda IMPORTANTE:  Adicionalmente.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y.- Es grato dirigirme a usted.…………………. conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. 48 . el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA].
.........- Mediante el presente....... EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……...........GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 ..... con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia.. SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente............ Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.. según corresponda 49 .... me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO.......2016/REGION ANCASH ANEXO Nº 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN...... Firma.
sin decimales....... 22 23 con firmas El porcentaje debe ser expresado en número entero.... en caso de obtener la buena pro. para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].......... así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones).. 50 .. sin decimales....]... sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2 IMPORTANTE:  De conformidad con el artículo 31 del Reglamento... SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente. firma... sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 ………………………………….....Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable....... El porcentaje debe ser expresado en número entero... OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   22 [%] [%] % 23 de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] TOTAL: [%] [%] 100% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] .. fijamos nuestro domicilio legal común en [... Nombre... como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procedimiento de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].. de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 5 PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN.... durante el lapso que dure el procedimiento de selección.... Asimismo..]...... esta declaración debe ser legalizadas de los integrantes del consorcio. Designamos al Sr.... Nombre........ nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio..…………………………………...... Asimismo.. firma.. [..
2016/REGION ANCASH 51 .GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – SEDE CENTRAL ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 .
...- Mediante el presente el suscrito............ postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común......[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 6 DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN......... SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente...... según corresponda 52 ........ Firma................. declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el siguiente: NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO CARGO Y/O ESPECIALIDAD TIEMPO DE EXPERIENCIA ACREDITADA N° DE FOLIO DE LA OFERTA [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……….
según corresponda. 26 Consignar en la moneda establecida en las bases.- Mediante el presente. 25 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago. el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA: Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO 24 FECHA MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO 25 26 ACUMULADO VENTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 53 24 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. según corresponda. de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago. . SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 7 EXPERIENCIA DEL POSTOR Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN.
.. Firma............[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO 24 FECHA MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO 25 26 ACUMULADO VENTA 20 TOTAL [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………...... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común................... según corresponda 54 ......................
…………………. que de resultar favorecido con la buena pro. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………………………………. mi oferta económica es la siguiente: CONCEPTO PRECIO UNITARIO O 27 TARIFA OFERTA ECONÓMICA [CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] TOTAL La oferta económica incluye todos los tributos. consignar lo siguiente: “El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica”. Firma.4 de la sección específica de las 27 55 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas. consignar lo siguiente: “El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes. según corresponda IMPORTANTE:  En caso de procedimientos según relación de ítems. los costos laborales conforme la legislación vigente. SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente. inspecciones. según lo previsto en el numeral 2.Es grato dirigirme a usted. excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal. pruebas y. el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”. consignar lo siguiente: “El postor debe detallar en su oferta económica.  En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios.  En caso de una convocatoria a suma alzada. en los ítems que se presente”. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar. sin perjuicio. seguros.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 8 OFERTA ECONÓMICA (MODELO) Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN. transporte. para hacer de su conocimiento que. consignar lo siguiente: “El postor debe consignar el monto total de la oferta económica. no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.  En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias.. de ser el caso. . presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato. de acuerdo con las bases.
56 .[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] bases”.
Nombres y Apellidos del postor IMPORTANTE:   57 Para asignar la bonificación. Cuando se trate de consorcios.000.00) debe consignarse este anexo: ANEXO Nº 9 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO Señores [CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN. según corresponda. verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). cuyo valor estimado del procedimiento de selección no supere los doscientos mil Soles (S/. Firma. SEGÚN CORRESPONDA] ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] IMPORTANTE:  En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao. 200. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO.………………………. solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total.. el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN] [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR].- Mediante el presente el suscrito. . postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].
Documentos similares a 10.Bases Integradas as Consultoria en General 20160526 185825 539 (1)
Jeans Nc
Más de MIGUEL ANGEL YEPEZ FLORIAN
BALASTO-CIMENTACIONES RIGIDAS
Formato Inscripci n
Determinación Experimental de la infiltración de Agua
local_10078
Ficha de Registro Formatosnip03v10 Pip Local Comunal Ayash Pichiu
Huascar Pichiu
Segundo Entregable Chinchay
Edward Sanchez Garcia
4 Esp Tecn Pavimento San Pedro
Agroindustria en Ancash
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes Lambayeque La Libertad Ancash Cajamarca e Ica y en 145 distritos del departamento de Lima y 03 distritos de la Provincia Constitucional del Callao por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2017 - 2018
ESPE.TEC. CEDRO.doc
20170404024011 precipitaciones
Plan Para Faena de Limpieza
En Comisión de Presupuesto PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO PROPONE FONDOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MAYOR CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
files-1836-1
JORGE BARDEON ALESE
Análisis Morfoestilístico de La Cerámica Recuay
ESTUDIO_HIDROLÓGICO_jarop