Source: https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/01/dao-cloture-mabanda-2/
Timestamp: 2020-07-10 22:18:12+00:00
Document Index: 206940141

Matched Legal Cases: ["l'article 22", "l'article 17", "l'article 13", "l'article 23", "l'article 21", "l'article 10", "l'article 21", "l'article\n17", "l'article 24", 'arrêt ', 'arrêt ', 'art. 15', "l'article 15"]

DAO CLOTURE MABANDA 2 par Laurice - Fichier PDF
DAO CLOTURE MABANDA 2 .pdf
Nom original: DAO CLOTURE MABANDA 2.pdfAuteur: Laurice
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/04/2015 à 20:50, depuis l'adresse IP 154.72.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3843 fois.
Taille du document: 1.8 Mo (109 pages).
Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA
DOUALA URBAN COUNCIL
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
REHABILITATION DU CENTRE INTERSECTORIEL
DE MAMBANDA
EN PROCEDURE D’URGENCE
BUDGET DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA – EXERCICE 2014 ET 2015
TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE
INTERSECTORIEL CSI DE MAMBANDA
LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES
Pièce n° 1 : A v i s d ' A p p e l d ' O f f r e s ( A A O ) ............................................................................................................... 4
Pièce n° 2 : R è g l e m e n t G é n é r a l d e l ' A p p e l d ' O f f r e s ( R G A O ) .............................................................. 10
Pièce n° 3 : R è g l e m e n t P a r t i c u l i e r d e l ’ A p p e l d ’ O f f r e s ( R P A O ) ........................................................ 26
Pièce n° 4 : C a h i e r d e s C l a u s e s A d m i n i s t r a t i v e s P a r t i c u l i è r e s ( C C A P ) ..................................... 33
Pièce n° 5 : C a h i e r d e s C l a u s e s T e c h n i q u e s P a r t i c u l i è r e s ( C C T P ) ............................................... 45
Pièce n° 6 : C a d r e d u B o r d e r e a u d e s P r i x U n i t a i r e s ( B P U ) ................................................................. 49
Pièce n° 7 : C a d r e d u D e v i s Q u a n t i t a t i f e t E s t i m a t i f ( D Q E ) ................................................................ 52
Pièce n° 8 : C a d r e d u S o u s D é t a i l d e s P r i x .................................................................................................... 60
Pièce n° 9 : M o d è l e d e M a r c h é ................................................................................................................................. 63
Pièce n° 10 : F o r m u l a i r e s e t m o d è l e s à u t i l i s e r ........................................................................................... 68
Pièce n° 1 : A v i s d ' A p p e l d ' O f f r e s ( A A O )
N° _________/AONO/CUD/CIPM/2015 DU __________________
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE INTERSECTORIEL CSI
Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala, Maître d’ouvrage, lance un appel
d’offres pour l’exécution travaux de réhabilitation du centre intersectoriel CSI
- Travaux de soubassement et mur de clôture.
- Travaux de guérite ;
- Travaux de menuiserie métallique ;
- Travaux d’étanchéité ;
- Les travaux de peintures ;
- Les travaux d’assainissement ;
- Les travaux d’électricité ;
 Raccordement armoire ;
 Réseau terre ;
 Armoires services généraux communs ;
 Alimentation ;
 Equipement.
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les Entreprises ou Groupement d’Entreprises
de droit Camerounais et disposant de compétence dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés sur le budget de la Communauté Urbaine de
Douala de l’exercice 2015 – AXE STRATEGIQUE 1 — PROGRAMME 15 — ACTION 151.
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès de la Division des
Marchés Publics de la CUD, ou auprès de la Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique (2eme
étage porte 213) sise à l’hôtel de ville dont les coordonnées sont : Tél.33 42 15 09 / Fax : (237) 33 42 69 50
Acquisition du dossier d'appel d'offres
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Division des Marchés Publics de la CUD, sur présentation
d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75.000) francs CFA,
au titre des frais d’achat de dossier, au compte spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert à cet effet par l’ARMP,
dans les Agences BICEC des chefs-lieux de provinces et dans les ville de Limbe et Dschang.
Ce reçu devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou groupement d’Entreprises
désireuse(s) de participer au présent l’Appel d’Offres.
Chaque soumission, rédigée en français ou en anglais et en sept(07) exemplaires dont un (01) original et
six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Communauté Urbaine de Douala
(Division des Marchés Publics) au plus tard le …………….. 2015 à 10 heures, heure locale, soit par poste
en recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé et devra porter, à l’exclusion de
toute autre indication, la mention suivante :
« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° _____/AONO/CUD/CIPM/2015 du ________________ pour
l’exécution travaux de réhabilitation du centre intersectoriel CSI de Mambanda « A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement»
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par
une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances d'un montant de : Un million
cinq cent mille (1.500.000) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois
précédant la date de dépôt des offres.
L’absence du d’une pièce du dossier administratif ou le non-respect des modèles des pièces du dossier
d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre.
L'ouverture des offres administratives et des propositions techniques et financières aura lieu le ……………..
2015 à 11 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté
Urbaine de Douala, dans la salle de réunion de ladite commission sise au sous-sol du Cercle Municipal de
Douala 1er à Bonanjo.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
personne dûment mandatée et ayant une bonne connaissance de l’offre.
10 Délais d’exécution
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre
(04) mois.
11 Critères éliminatoires
– Absence d’une pièce, selon la liste donnée à l’Article 8.1 du R.G.A.O ;
– Fausses déclarations ou falsifications des documents ;
– Ne pas avoir obtenu au moins quatre (04) critères de qualification.
– Absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre
12 Critères de qualification
Le chiffre d’Affaire des deux dernières années
Les références de l’entrepreneur
Expérience du personnel d‘encadrement
L’Accès à une ligne de crédit ou autre ressources financières
La disponibilité du Matériels et des équipements essentiels
13 Nombre maximum des lots
14 Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date
limite fixée pour la remise des offres
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Division des Marchés
Publics de la Communauté Urbaine de Douala ou à la Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique,
Porte 213 de l’Hôtel de ville de Douala
Douala le,
- Président CIPM
- DR/MINMAP
- DIVMAP
Open National Invitation to Tender N°……../ONITN/CUD/ITB/2015
OF THE……………………………..2015
FOR THE EXECUTION OF REHABILITATION WORKS FOR THE MAMBANDA’S CSI
CENTRE SOCIAL INTERSECTORIEL
Financing: CUD Budget - 2015 financing year
1- Subject of the invitation to tender
The Government Delegate at the Douala City Council, project owner hereby launches an Open National Invitation to Tender, for
the execution of rehabilitation works for the Mambanda’s CSI centre social intersectoriel
2- Nature of Works
The works mainly include:
preliminary works;
General excavation;
Base and wall of fence works;
Sentry-box works;
Impermeability works;
3- Participation and origin
The participation in this invitation to tender is open to all enterprises or joint-ventures of Cameroonian nationality and possessing
the required competence in the craft of building and civil engineering.
The works, which form the subject of this invitation to tender, are financed by the Douala Urban Council Budget for the
2015 financial year-budgetary - AXE 1 - PROGRAM 15 - ACTION 151.
5- Consultation of tender file
The tender file may be consulted during working hours as soon as this notice is published, at the public contracts Division for
the Douala Urban Council, or from the Direction de l’urbanisme et de la salubrité Publique (2 nd floor, door n°213), within the city
council hall building whose references are: Tél.33 42 15 09 / Fax: (237) 33 42 69 50.
6- Acquisition of Tender file
The file may be obtained from the Douala Urban Council (public contracts division), against presentation of a payment receipt
of a non-refundable sum of seventy five thousand (75 000) CFA francs, being the cost of the Tender file, paid into the CASARMP N° 33598800001-89 , opened for this purpose by l’ARMP,in the BICEC agency within the major cities province and
within the de Limbé and Dschang towns.
7- Submission of offer
Each offer, drafted or in French or in English and in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as
such, should reach in sealed envelopes, the Douala Urban Council (Public Contracts Division), not later than the
……………… 2015 at 10 O’clock, prompt, local time, either as a registered letter through post office services with
acknowledgement of receipt ,or deposited against a receipt and should bear, to the exclusion of every other, the following sole
« Open National Invitation to Tender N°……..…/ONIT/DUC/ITB/2015 of the ………………………………. For the execution of
rehabilitation works for the Mambanda’s CSI centre social intersectoriel »
8- Admissibility of offers
Each bidder must include in his Administrative document, a bid bond issued by a first rat-bank approved by the Ministry in charge
of Finance of an amount of one million five hundred thousand (1 500 000) FCFA and valid for thirty (30) days beyond the
initial dead line set for the validity of offers.
Under pain of being rejected, the other required Administrative documents must imperatively be produced only in originals or in
true copies certified by the issuing service, in accordance with the prescriptions of the special condition of the invitation to
Tender.they must obligatorily not be older than three (03) months before the dead line set for the submission of bids.
Any offer not in conformity with the prescription of this notice and of the Tender file document shall be declared inadmissible.
Especially the absence of a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance, or the non-respect
of the models of the Tender file documents, shall lead to a pure and simple rejection of the offer.
9- Opening of Bids
The opening of the Administrative, technical and financial bids on …………………. 2015 at 11 O’clock, local time, by the internal
Tender Board for the Douala Urban Concil, in the meeting room of the above mentioned Board located at the basement of the
Cercle Municipal de Douala 1er à Bonanjo.
Only bidders may attend this opening session or be duly represented by a person of their choice with perfect knowledge
10- Delivery deadline
The maximum delivery deadline provided by the project owner for the realization of works is four (04) months.
11- Eliminatory criteria (Oui/Non)
The absence or non-conformity of a document, with the given list in Article 8.1 of the special conditions of this invitation to
Tender ;
False déclarations or falsification of documents ;
Failure to meet a minimum of four (04) of the qualification criteria.
12- Main qualification criteria:
The criteria relating to the qualification of bidder shall be based on the following:
Bidder’s general references in this domain
Qualification of supervisory personnel
Access to a credit line or other financial resources
Availability of essential equipment and materials
13- Maximum number of Lots :
The works are combined in one (01) lot.
14- Validity of offers
Bidders will remain committed to offers during ninety (90) day, from the deadline set for the submission of tenders.
15- Complementary information:
Complementary information may be obtained during working hours from the Douala Urban Council (Division des marchés
publics), or from the Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique, Door N°213 of the Douala city council hall.
Douala the ….
AT THE DOUALA URBAN COUNCIL
- CHAIRMAN/ITB
Pièce n° 2 : R è g l e m e n t G é n é r a l d e l ' A p p e l
d'Offres (RGAO)
Pièce n° 2 : R è g l e m e n t G é n é r a l d e l ' A p p e l d ' O f f r e s ( R G A O ) ................................................10
A. GÉNÉRALITÉS......................................................................................................................................13
Article 1 : Portée de la soumission ........................................................................................................ 13
Article 2 : Financement ......................................................................................................................... 13
Article 3 : Fraude et corruption.............................................................................................................. 13
Article 4 : Candidats admis à concourir................................................................................................. 13
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés ................................... 14
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire .......................................................................................... 14
Article 7 : Visite du site des travaux ...................................................................................................... 15
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ............................................................................................................15
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres .................................................................................... 15
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours ....................................... 16
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres ........................................................................ 16
C. PRÉPARATION DES OFFRES .............................................................................................................17
Article 11 : Frais de soumission .............................................................................................................. 17
Article 12 : Langue de l’offre ................................................................................................................... 17
Article 13 : Documents constituant l’offre ................................................................................................ 17
Article 14 : Montant de l’offre .................................................................................................................. 18
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement ..................................................................... 18
Article 16 : Validité des offres ................................................................................................................. 19
Article 17 : Caution de soumission .......................................................................................................... 19
Article 18 : propositions variantes des soumissionnaires ........................................................................ 20
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres ................................................................ 20
Article 20 : Forme et signature de l’offre ................................................................................................. 21
D. Dépôt des offres ....................................................................................................................................21
Article 21 : Cachetage et marquage des offres ....................................................................................... 21
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres.............................................................................. 21
Article 23 : Offres hors délai.................................................................................................................... 21
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres ..................................................................... 22
E. Ouverture des plis et évaluation des offres ............................................................................................22
Article 25 : Ouverture des plis et recours ................................................................................................ 22
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure ................................................................................. 23
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage............................... 23
Article 28 : Détermination de la conformité des offres......................................................................... 23
Article 29 : Qualification du soumissionnaire .......................................................................................... 24
Article 30 : Correction des erreurs .......................................................................................................... 24
Article 31 : Conversion en une seule monnaie ........................................................................................ 24
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier ........................................................ 24
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux ................................................... 25
F. Attribution du Marché .............................................................................................................................25
Article 34 : Attribution .............................................................................................................................. 25
Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une
Procédure…………………………………………………………………………………………………………..25
Article 36 : Notification de l’attribution du marché ................................................................................... 25
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours ........................................... 26
Article 38 : Signature du marché ............................................................................................................. 26
Article 39 : Cautionnement définitif ......................................................................................................... 26
Portée de la soumission
1.1. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres RPAO), ci-après dénommé le
“Maître d’Ouvrage”, lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier
d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de
l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il est fait ci-après référence sous le terme « Les travaux »
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf
stipulation contraire du RPAO à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle
fixée dans ledit ordre de service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont
interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique
professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :
a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue
d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,
ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer
l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires que le Maître
d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne
correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur
encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par
l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques
collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
3.2. L’ Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de
soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de
trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non
authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré
4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :
Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les
soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;
Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt ; Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en
situation de conflit d’intérêt s’il :
i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de
consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés
au titre du présent appel d’offres ; ou
ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du pré- sent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon
l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.
c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.
d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement
et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité
directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du
Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées
au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.
5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et
d’où proviennent les services.
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;
b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification
qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le
RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;
Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;
Les commandes acquises et les marchés attribués ;
Les litiges en cours ;
La disponibilité du matériel indispensable.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions
des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1
ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque
membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la
production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage
pour l’exécution du marché ;
e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un
compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il
s’agit d’un groupement conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées
sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.
pour démontrer qu’elles
6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements
nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et
sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et
l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.
Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur
ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et
agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si
nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et
frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement
des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des
entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il
comprend les principaux documents énumérés ci-après :
L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
Cahier des Clauses Administratives Particulière (CCAP) ;
Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
Le cadre du planning d’exécution ;
Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
lmnopqr-
Modèle de lettre de soumission ;
Modèle de caution de soumission ;
Modèle de cautionnement définitif ;
Modèle de caution d’avance de démarrage ;
Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
Modèle de marché ;
La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à
émettre des cautions
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le
DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit
dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.
Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande
au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans
le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour
les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse du Maître d’ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est
adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des
plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête
auprès du maître d’ouvrage.
9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.
Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture
9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est
transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1. Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son
initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel
d’Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit
être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers
accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,
le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de
l’Article 22 du RGAO.
Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en
aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel
Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront
rédigés en français ou en anglais.
Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et
regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.
ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du
RGAO ;
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de
l’article 6.1 du RGAO ;
b. Volume 2 : Offre technique
b. propositions variantes des soumissionnaires 1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à
l’article 6.1 du RPAO.
b.2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note
méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire
compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du
site le cas échéant, etc.).
b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant
le marché, à savoir :
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
b.4. Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.
c. Volume 3 : Offre financière
Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :
1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. Le détail estimatif dûment rempli ;
4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des
dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.
13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même
Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.
Article 14 : Montant de l’offre
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble
des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif
chiffrés présentés par le soumissionnaire.
14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et
14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes
payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des
offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux,
ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché
dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de
l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés
entièrement en en francs CFA de la manière suivante :
a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des
dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les
pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de
trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.
taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés
par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le
RPAO.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière
a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage
seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître
d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée
15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère
et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont
raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.
15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être
révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification
survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.
Article 16 : Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à
compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre
valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non
16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à
une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie).
La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée
correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission.
Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera
Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la
formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La
période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre
de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas
pris en considération aux fins de l’évaluation.
Article 17 : Caution de soumission
17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant
spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles
peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du maître d’ouvrage. La caution de soumission demeurera valide
pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité
demandée par le maître d’ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.
17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des
marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire
soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.
17.4 Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours
à compter de la date de publication des résultats.
17.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le
cautionnement définitif requis.
17.6. La caution de soumission peut être saisie :
aSi le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
bSi le soumissionnaire retenu :
Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou
Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la
méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par la soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres
proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.
18.2. Excepté le cas développé à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent
d’abord chiffrer la solution de base du maître d’ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les
renseignements dont le maître d’ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les
plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous
autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire
dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disant.
18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour
certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles
variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autre- ment, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être
soulevée à ce stade.
19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle
parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne
puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront
transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les
réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute
modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la
réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du
RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.
Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un
volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les
RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des
copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom
du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des
surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient
paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D. Dépôt des offres
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées
et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une
enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A
N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître
d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou
pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.
21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître
d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date
et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
22.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif
conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et
des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article
22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification
écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt
des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La
modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter
clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera
préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également
être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le
cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
24.3. Les
envoyées sans avoir été ouvertes.
soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront
24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration
de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire
pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article
17.6 du RGAO.
E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le
RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute
voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le
retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander
le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront
ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au
Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les
enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La
modification d’offre ne sera autorisée que
si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à
demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de
l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que
la mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et
toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître
d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des
plis seront soumis à évaluation.
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été
ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à
25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité
administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie
dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du
point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des
marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à
laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le
Président de la Commission de Passation des marchés.
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification
des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute
autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.
Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la
Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut
entraîner le rejet de son offre.
26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des
Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande
d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du
contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction
d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux
dispositions de l’Article 29 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la
Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis
et l’attribution du marché.
Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les
garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon
28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel
d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve
importante est celle qui :
i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations
au titre du Marché ;
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des
offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne
pourra être par la suite rendue conforme.
28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les
modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas
être prises en compte lors de l’évaluation des offres.
Article 29 : Qualification du soumissionnaire
Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux
dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter
tout arbitraire dans la détermination de la qualification.
Article 30 : Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en
rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire
fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix
unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié
à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des
alinéas (a) et (b) ci-dessus.
30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure
de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre
sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres
exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans
les conditions définies par le RPAO.
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées
par la Sous- commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant
son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et
estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié
dans le RPAO ;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux
dispositions de l’article 31.2 du RGAO
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le
RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le
Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes
techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment
Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par
le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.
32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période
d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
32.4. Si
la moins-disant
est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée
par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission
d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les
éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le
calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître
d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de
préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
F. Attribution du Marché
Article 34 : Attribution
34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au
Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon
satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.
34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disant sera déterminée
en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts
par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.
Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une Procédure
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque
les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente,
sans qu’il y’ait lieu à réclamation.
Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par
télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le
montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout sou- missionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un
délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi
que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des sou- missionnaires concernés qui
37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront
détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de
la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.
Article 38 : Signature du marché
38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation
des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.
38.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à
compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par
38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature
Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira au Maître
d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier
39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une
caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du
cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier
agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du
marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
Pièce n° 3 : R è g l e m e n t P a r t i c u l i e r d e
l ’ A p p e l d ’ O f f r e s ( R PA O )
Clauses du
Exécution des travaux de réhabilitation du centre social intersectoriel de Mambanda
Suivant appel d’Offres
N°……..…/AONO/CUD/CIPM/2015 du …………………………………………
Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Dr. NTONE NTONE FRITZ, Délégue du Gouvernement de la
Communauté Urbaine de Douala, BP : 43 Douala, Tel/Fax (00237) 33.42.69.50
Délai d’exécution : quatre (04) mois maximum à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer
Source de financement : Budget de la Communauté Urbaine de Douala – Exercice 2015
Axe stratégique 1- Programme 15 - Action 151
Liste des candidats pré qualifiés le cas échéant : Sans objet
Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. L'Entrepreneur est seul et
entièrement responsable des matériels et matériaux livrés sur le chantier et nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Chiffre d’affaires (oui/non)
Avoir réalisé au cours des trois (02) dernières années, un minimum de chiffre d’affaires cumulé des activités de
construction ou de réhabilitation de bâtiments de cent millions (100 000 000) FCFA TTC.
Accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières (oui/non)
Accès à des financements tels que avoirs liquides, lignes de crédit de Vingt millions (20 000 000) FCFA au moins
(justifier par une attestation délivré par une bancaire de première ordre).
Références de l’entrepreneur (oui/non)
Avoir déjà réalisé au moins deux (02) marchés des travaux de construction ou de réhabilitation des bâtiments d’égale
importance technique et de même nature au cours des deux (2) dernières années (fournir bilan certifié ou les copies
de marchés enregistrés dont les deux premières page et la page de signature ainsi que les PV de réception
Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non)
 Un (01) Kit complet d’outil de mesurage électrique ;
 Un (01) Kit complet d’outil de contrôle électrique ;
 Un (01) Kit complet d’outillage de plomberie ;
 une (01) dame sauteuse ;
 Une (01) Bétonnière ;
 Une (01) aiguille vibrante ;
 Une (01) pick up ;
 un (01) marteau piqueur ;
ces sous critères devront être respectés à 100%
Expérience du personnel d’encadrement (oui/non)
 Un Conducteur de Travaux (Ingénieur de Génie Civil Bac+3 minimum ou équivalant avec 5 ans
d’expérience au moins dans les travaux de construction ; de VRD et de réhabilitation des
 Un Chef de Chantier (Technicien supérieur Bac+2 minimum de Génie Civil ou Installation sanitaire
avec 3 ans d’expérience au moins dans les travaux de construction ou de réhabilitation des
Le non-respect de tous sous critères entraîne l’annulation du critère et le non-respect de deux (02) critères
cas l’élimination
d’entreprises, la nature du groupement doit être précisée et justifiée par la
production d’une copie de l’accord de groupement, étant entendu que les membres du groupement seront
solidaires dans le cadre du présent marché. Le membre du groupement désigné comme mandataire,
représentera le groupement
Le soumissionnaire doit joindre à son offre dans le dossier technique le planning d’exécution des travaux et le
programme de mise en œuvre desdits travaux.
Visite du site des travaux et réunion préparatoire. Les soumissionnaires devront visiter et d’inspecter le site des
travaux et ses environs et d’obtenir par eux-mêmes, et sous leur propre responsabilité, tous les renseignements
qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site
sont à la charge des Soumissionnaires.
Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble
des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir
tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute
carence tel que :
 L’Absence d’une (1) pièce, selon la liste donnée à l’Article 8.1 du R.G.A.O ;
 Les fausses déclarations ou les falsifications des pièces ;
 Ne pas avoir obtenu au moins quatre (04) critères de qualification sur cinq (05)
entraîne le rejet de son offre.
Langue de l’offre : Le Français ou l’anglais
La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes
insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :
Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives
a- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (01 timbre fiscal + 01 timbre communal) ;
b- L’accord de groupement le cas échéant ;
c- Le pouvoir de signature le cas échéant ;
d- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal en cours de validité ;
e- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le
Ministère des Finances et en cours de validité ;
f- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;
g- La caution de soumission (suivant modèle joint), d’un montant de un million cinq cent mille
(1 500 000) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des
h- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrés par le directeur général de l’ARMP ;
i- Une patente certifiée conforme en cours de validité ;
De plus les soumissionnaires installés au Cameroun devront produire les pièces ci-après :
j- Une attestation pour soumission signée du Directeur de la Caisse National de Prévoyance Social
certifiant que le soumissionnaire a satisfait à son obligation vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de
trois mois (03) ;
k- Une attestation de non redevance en cours de validité signée du Directeur des impôts certifiant que le
soumissionnaire a effectué les déclarations règlementaires en matière d’impôt pour l’exercice en cours,.
l- Une carte du contribuable certifié conforme.
m- Une copie du registre de commerce
n- Une copie d’un plan et attestation de localisation.
En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les
pièces d, e, f, étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.
Enveloppe B – Volume II : Offre technique
Cette enveloppe contiendra les pièces suivantes :
B.1- Renseignements sur les qualifications
Tous documents attestant que le soumissionnaire a réalisé avec succès et en qualité d’entrepreneur
principal ou de membre d’un groupement d’entreprises, au moins deux (02) projets de construction ou de
réhabilitation de bâtiment de complexité similaire au cours des trois (02) dernières années.
Pour être validée, chaque référence en travaux de même nature et de même importance devra être justifiée
 La copie du procès-verbal de réception définitive ;
 Les copies des deux (02) premières pages du marché et de la page de signature.
Ces documents seront précédés d’un tableau récapitulatif facilitant leur recherche et leur analyse dans
B.2- Proposition techniques
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :
une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme
que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ,
sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).
B.3- Preuves d’acceptation des conditions du Marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et
technique régissant le marché, à savoir :
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Enveloppe C – Volume III : Offre financière
C.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré à 1200 FCFA (01
timbre fiscal et 01 timbre communal), signée et datée ;
C.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;
C.3. Le Cadre du Devis Estimatif dûment rempli ;
C.4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.
NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les
intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son
examen. Tous ces documents doivent être paraphés par le soumissionnaire.
Tous les droits, impôts et taxes en vigueur au Cameroun trente (30) jours avant la date limite fixée pour la remise des
offres seront inclus dans le prix toutes taxes comprises de l'offre présentée par le soumissionnaire
Les prix du marché ne sont pas révisables.
15.2 et 15.3
Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : Francs CFA.
Période de validité des offres : La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des
Montant de la garantie d’offre : Le montant de la garantie de l’offre est arrêté à la somme de Un million cinq cent mille
(1 500 000) Francs CFA
Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Aucune réunion préparatoire n’est prévue
pour l’établissement des offres
Les offres, présentées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devront
tenir compte du principe de séparation de l'offre financière, des propositions techniques et des pièces administratives.
Les copies devront être en tous points identiques à l’original. En cas de différence, seul l'original fera foi.
Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres :
Division des Marchés Publics, sise aux anciens locaux du Commissariat 1er Arrondissement, Bâtiment
annexe de l'Hôtel de Ville a Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. / Fax: (237) 33 42 69 50 - Douala –
Appel d’Offres N° ……………AONO/CUD/CIPM/2015
Date et heure limites de dépôt des offres :
Les offres seront envoyées sous plis recommandés avec accusé de réception ou directement déposées à
la Division des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala contre récépissé au plus tard le
…………………. 2015 à 10 heures, heure locale
L’ouverture des plis se fera dans la salle de réunions de la Commission Interne de passation des
Marchés de la CUD sise au sous-sol du Cercle Municipal de Douala 1er à Bonanjo le ……………………….
2014 à 11 heures, heure locale.
Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le Francs CFA
Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Date du taux de change : la date de
Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’une marge de préférence au cours de l’évaluation
Sous réserve de l’Article 34 du RGAO, le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été
reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disante et la plus
sure au plan technique, en incluant les rabais proposés le cas échéant, selon les Articles 31 et 32.
Une fois le Marché approuvé, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit, dans les dix (10) jours qui
suivent, constituer son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe.).
Le cautionnement définitif est fixé à 4 % du montant du marché TTC
Pièce n° 4 : C a h i e r d e s C l a u s e s A d m i n i s t r a t i v e s P a r t i c u l i è r e s ( C C A P ) ..................................................... 33
CHAPITRE I.-GENERALITES…………………………………………………………………………………………………………………35
OBJET DU MARCHE …………………………………………………………………………………………………………35
PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE ................................................................................................................. 35
DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS ............................................................................................................................... 35
LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES...................................................................................................... 35
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ....................................................................................................................... 35
TEXTES GENERAUX APPLICABLES............................................................................................................................ 36
COMMUNICATION……………………………………………………………………………………………………………37
ORDRE DE SERVICE ............................................................................................................................................... 37
PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR .......................................................................................................................... 37
CHAPITRE II.CLAUSES FINANCIERES ............................................................................................................. 38
GARANTIES ET CAUTIONS ....................................................................................................................................... 38
MONTANT DU MARCHE ........................................................................................................................................... 38
LIEU ET MODE DE PAIEMENT ................................................................................................................................... 38
VARIATION DES PRIX .............................................................................................................................................. 38
VALORISATION DES TRAVAUX.................................................................................................................................. 38
AVANCES……………………………………………………………………………………………………………………39
REGLEMENT DES TRAVAUX ..................................................................................................................................... 39
INTERETS MORATOIRES .......................................................................................................................................... 39
PENALITES DE RETARD ........................................................................................................................................... 39
DECOMPTE FINAL…………………………………………………………………………………………………………...40
DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF .......................................................................................................................... 40
REGIME FISCAL ET DOUANIER ................................................................................................................................. 40
TIMBRES ET ENREGISTREMENT DU MARCHE ............................................................................................................. 41
CHAPITRE III.EXECUTION DES TRAVAUX........................................................................................................ 41
DELAI D’EXECUTION DU MARCHE ............................................................................................................................. 41
ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR .................................................................................................. 41
MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE .................................................................................................... 41
CONSISTANCE DES TRAVAUX .................................................................................................................................. 41
PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR ............................................................................................................... 41
ORGANISATION ET SECURITE DU CHANTIER.............................................................................................................. 42
IMPLANTATION DES OUVRAGES ............................................................................................................................... 42
SOUS-TRAITANCE…………………………………………………………………………………………………………...43
JOURNAL DE CHANTIER .......................................................................................................................................... 43
CHAPITRE IV.DE LA RECEPTION....................................................................................................................... 43
RECEPTION PROVISOIRE ........................................................................................................................................ 43
DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION............................................................................................................. 44
DELAI DE GARANTIE ............................................................................................................................................... 44
RECEPTION DEFINITIVE........................................................................................................................................... 44
CHAPITRE V.DISPOSITIONS DIVERSES .......................................................................................................... 44
RESILIATION DU MARCHE ........................................................................................................................................ 44
CAS DE FORCE MAJEURE ........................................................................................................................................ 44
DIFFERENDS ET LITIGES ......................................................................................................................................... 45
EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE ........................................................................................................... 45
ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE ........................................................................................................................... 45
Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation du centre intersectoriel de Mambanda.
Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
La présente lettre-commande est passée après consultation conformément aux dispositions du Décret n° 2004/275 du 24
Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
Article 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
Le Maître d’Ouvrage est le Délégué du Gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala.
Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le
point focal désigné à cet effet.
Le Chef de service du marché est le Directeur de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique de la Communauté
Urbaine de Douala.
Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.
L’Ingénieur du marché est le Chef de Département de l’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Douala.
Il est responsable du suivi technique du marché.
Le Maître d’œuvre du présent marché est le ……………………………………………..
L’entrepreneur est ………………………………………………………………………………..
L’autorité contractante est le Délégué du Gouvernement.
3.2 Nantissement
Le responsable chargé de l’ordonnancement est le Délégué du Gouvernement auprès de la communauté
Le responsable chargé de la liquidation des dépenses est le Délégué du Gouvernement auprès de la
Le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Communauté urbaine de Douala
Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Chef
de Département de l’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Douala ;
Article 4 : LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES
La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.
L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce
aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché
venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découlerait directement seraient pris en compte
sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :
La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses
Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix
unitaires ; le détail ou le devis estimatif ;
le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux mis en vigueur par
Arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;
Article 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :
les textes régissant les corps de métiers ;
La loi N°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ;
La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement
La loi 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ;
La loi N° 2000/09 du 13 Juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la
profession d’Ingénieur du Génie civil ;
6. Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal des marchés publics,
Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des
8. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de
9. Le décret n°2004 / 275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics ;
10. Le décret 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;
11. Le Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de
12. Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du ministère des Marchés Publics ;
13. Le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23
février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
14. Décret no 2013/271 du 5 aout 2013 modifiant et complétant certaines disposition du décret n0 2012/074 du 8 mars
2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés public.
15. Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés
16. L’Arrêté N° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des
dossiers de consultation,
17. L’Arrêté N° 112/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat
des dossiers d’appels d’offres ;
18. L’Arrêté N° 004/CAB/PM du 30 Décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
19. L’Arrêté N° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales,
applicables aux marchés publics ;
20. L’Arrêté N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2007 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le
21. La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012, relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;
22. La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution
et le contrôle des marchés publics ;
23. La circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des
24. La circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des
conditions économiques des marchés publics ;
25. la Circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des marchés publics ;
26. La circulaire n° 0001/C/MINFI de 06/01/2014 portantes instructions relatives à l’exécution, au suivi et au
contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités
Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’Exercice 2014 ;
27. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;
28. Le DTU pour les travaux de bâtiment ou des voiries et réseaux divers ;
29. Les normes en vigueur.
30. Les normes techniques en vigueur dans la République du Cameroun ou à défaut, les normes françaises.
En cas de discordance entre les dispositions des documents ci-dessus, c’est la pièce portant rang prioritaire qui fait la loi
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :
dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :
b- dans le cas où le maître d’ouvrage en est le destinataire :
B.P. 43 Bonanjo – Douala
L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’œuvre délégué, avec copie au Chef
Article 8 : ORDRE DE SERVICE
8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage délégué et notifié par le Chef de service.
8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage délégué et
notifié par le Chef de service.
8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement
signés par le maître d’œuvre et notifiés par le Maître d’œuvre, une copie étant adressée à l’Ingénieur.
8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage délégué.
8.5. L’entrepreneur dispose d’un délai de cinq (5) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des
réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.
Article 10 : PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR
Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du
Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et
expérience) au moins égale.
En tout état de cause, les listes du matériel et personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément
du Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le
Maître d'œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les
listes seront considérées comme approuvées.
Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique,
avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 37 ci-dessous.
Chapitre II.- CLAUSES FINANCIERES
Article 11 : GARANTIES ET CAUTIONS
Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à 4 % du montant TTC du marché.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai de un mois suivant la date de réception provisoire des
travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage après demande de l’entrepreneur.
Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du marché.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai de un mois après la réception
définitive sur mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage après demande de l’entrepreneur.
Cautionnement d’avance de démarrage
Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée à
l’Entrepreneur sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un
établissement bancaire de premier ordre agréé conformément à la réglementation en vigueur.
L’avance de démarrage sera remboursée par déduction dans les décomptes, au prorata du taux de paiement, et devra être
remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entrepreneur ne dépassent 80% du montant du Marché.
Article 12 : MONTANT DU MARCHE
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) ____ (en lettres) Francs CFA
toutes taxes comprises (TTC) ; soit :
Montant HTVA : ________ (____) FCFA
Montant de la TVA :________(___) FCFA
Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du
taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.
Article 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT
En contrepartie des paiements à effectuer par le maitre d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le
marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante par crédit au compte n°_________ouvert au nom de
l’entrepreneur à la banque______________
Article 14 : VARIATION DES PRIX
Les prix sont fermes et non révisables
Article 18 : VALORISATION DES TRAVAUX
Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires
Article 20 : AVANCES
Article 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX
Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe
les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître
d’œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Ces décomptes se présenteront ainsi
- un décompte du montant net à mandater (HTVA – AIR)
- un décompte du montant des taxes (TVA et AIR).
Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur.
Le maitre d’œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre à l’Ingénieur du marché, les decomptes qu’il a
Le chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes et leur
transmission au comptable chargé du paiement
21.3 les décomptes seront au préalable soumis au visa du délégué régional des marché publiques avant leur
paiement conformement au dispositions du point III/40 de la circulaire N°001/CAB/PR du 19 JUIN 2012
Article 22 : INTERETS MORATOIRES
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du Decret n° 2004/275 du 24
Article 23 : PENALITES DE RETARD
a) Pénalité de retard des travaux
A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en
demeure préalable, les pénalités de retard ci –après, conformément à l’article 89 du décret 2004/275 du 24/9/2004 portant
- 1/2000ème du montant du marché par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30ème) jour ;
- 1/1000ème du montant par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un
dossier éventuel de demande de remise de pénalités de retard qui ne pourra être prononcée par le maître d’ouvrage qu’après
avis de l’organisme chargé de la régulation des marché publics.
b) Pénalité de retard de remise des documents
Programme d’exécution : 50 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours de la notification de l’OS de démarrage ;
Caution définitive : 10 000 FCFA/j de retard au-delà de vingt (20) jours de la notification de l’OS de démarrage ;
Assurances : 20 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours de la notification de l’OS de démarrage ;
Lettre désignant le représentant du cocontractant : 10 000F/j de retard à compter de la date de notification de l’OS de
- Election de domicile délivrée par le maire de la commune qui abrite le site des travaux : 10 000F/j de retard à compter de
la date de notification de l’OS de démarrage ;
- Plans et documents d’exécution : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’OS de
- Liste du personnel et du matériel à mettre en place : 20 000F/j de retard à compter de la date de notification de l’OS de
c) Pénalités pour défaut d’exécution :
- Indisponibilité du journal de chantier (forfait de 20 000 FCFA/constat)
- Remplissage quotidien du journal de chantier (Taux de 10 000 FCFA/jour non rempli)
Sous peine de résiliation, le montant cumulé des pénalités ne pourra dépasser dix pourcent (10%) du montant TTC du marché.
Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.
Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.
Article 25 : DECOMPTE FINAL
Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à
partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.
Article 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et
définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’ouvrage. Ce décompte comprend :
le décompte final,
le solde,
la récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf
en ce qui concerne les intérêts moratoires.
Article 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité
applicable au présent marché comporte notamment :
Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur
Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :
Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique)
Des droits et taxes communaux
Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux.
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des
éléments des sous-détails des prix hors taxes.
Le prix TTC s’entend TVA incluse.
L’importateur des matériels peut faire l’objet d’une dispense, à condition que l’entrepreneur en fasse la demande, sous le couvert du
maître d’Ouvrage, dans des délais suffisants.
Article 28 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DU MARCHE
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformémment
à la reglementationen vigueur
Chapitre III.-EXECUTION DES TRAVAUX
Article 29 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE
Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) mois.
Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux
Article 30 : ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au maître d’œuvre en 3 exemplaires avant le début des
Article 31 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le dossier d’appel d’offres sera remis par le chef de service à l’entreprise.
Article 32 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
La consistance des prestations à fournir est définie dans le Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP), le bordereau des
prix unitaires et les quantités fournies par le maître d’Ouvrage à l’entrepreneur.
Article 33 : PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les
travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître
d’œuvre le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son et son Plan de Gestion
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis. Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront
retournés dans un délai de sept (07) jours à partir de leur réception avec :
soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;
soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.
L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau . Le Chef de service disposera alors d’un
délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est
relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.
L'approbation donnée par le Chef de service n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les
travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et
approuvé deviendra le planning contractuel.
L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de
l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel
qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'œuvre.
le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des et liquides sites
techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de
travaux et d’installation.
l’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs
du personnel qu’il compte employer.
l’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’œuvre ne diminue en rien la responsabilité de
l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers
qu’à l’égard du respect des clauses du marché.
Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties
de l’ouvrage devront être soumis en cinq (05) exemplaires au visa du chef de service quinze (15) jours au moins avant
la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.
Le Chef de service disposera d’un délai de sept (07) jours pour les examiner et faire connaître ses observations.
L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites
Article 34 : ORGANISATION ET SECURITE DU CHANTIER
Deux panneaux d’indication de chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification
de l’ordre de service de démarrer les travaux. Ces panneaux répondront aux indications réglementaires et à celles fournies par le
Article 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGES
Préparation : II est précisé qu'il y aura une période de préparation de six (01) semaines incluses dans le délai
II sera procédé au cours de cette période aux opérations énoncées ci- après à la diligence respective des parties
par les soins du Maître d'Ouvrage,
 les opérations de déguerpissement éventuel du site ;
Par les soins de l'Entrepreneur,
 l’établissement et présentation au visa du Maître d'Ouvrage du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
 l’établissement du planning hebdomadaire de livraison des ouvrages ;
 l’établissement du plan de sécurité et d'hygiène ;
 l’établissement du planning des approvisionnements ;
 l’établissement du planning financier ;
 l’établissement des plans d'exécution.
Bureau de chantier : il est précisé que l'Entrepreneur fera installer, en sus des locaux pessaires à ses services, un
local convenablement meublé et climatisé à la demande de l'Ingénieur, réservé au représentant légal du Maître
d'Ouvrage, et il assurera à ses frais, l'éclairage, l'entretien et la propreté de l'ensemble dudit local, pendant toute la
durée des travaux, ainsi que sa démolition en fin de travaux. Pour le cas du présent marché, le bureau de chantier
installé par l'Entreprise fera office de salle de réunions pour les rendez-vous de chantier.
Article 36 : SOUS-TRAITANCE
L’Entrepreneur peut confier à un tiers, l’exécution d’une partie des travaux, avec accord écrit préalable du Maître d’Ouvrage. Le
Maître d’Ouvrage se réserve le droit de refuser le ou les sous-traitant(s) proposé(s). Le fait d’accepter un sous-traitant ne relève
l’Entrepreneur d’aucune de ses responsabilités ou obligations au titre du marché. L’Entrepreneur demeure responsable des actes,
défaillances et négligences de tout sous-traitant, de ses représentants, employés ou ouvriers, aussi pleinement que s’il s’agissait de
ses propres actes, défaillances ou négligences ou ceux de ses propres représentants, employés ou ouvriers.
Il est toutefois entendu que, dans la présente clause, le travail à la tâche n’est pas considéré comme une sous-traitance.
S'il envisage de faire appel, pour certains travaux, à des sous-traitants, l’Entrepreneur devra faire agréer la liste de ses sous-traitants
par le Maître d’Ouvrage deux (2) semaines au moins avant le commencement de l’intervention du sous-traitant. Le sous-traitant
devra satisfaire aux conditions générales de sous-traitance exigées en République du Cameroun.
Le Maître d’Ouvrage aura un délai de deux (2) semaines pour accepter les sous-traitants proposés ou formuler ses observations. En
tout état de cause, le montant total des travaux exécutés en sous-traitance ne peut représenter plus de trente pour-cent (30%) du
montant total du marché.
Le remplacement d'un Sous-traitant agréé par un autre Sous-traitant ne pourra se faire sans l'accord préalable du Maître d’Ouvrage.
Les éventuels Sous-traitants ne pourront obtenir directement du Maître d’Ouvrage le règlement des travaux, fournitures ou services
dont ils auront l'exécution.
Article 39 : JOURNAL DE CHANTIER
Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le maître d’œuvre et le représentant de l’entrepreneur
systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.
C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties
raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.
Avant la reception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une
visite technique préalable à la reception.
Les opérations préalables à la réception provisoire comprendront des vérifications quantitatives et qualitatives ainsi que tous les
essais et épreuves techniques en conformité aux termes du présent marché.
La Commission de réception sera composée des membres suivants :
1. Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président ;
2. Le Chef de service du marché, Membre ;
3. L’Ingénieur du marché, Membre ;
4. Le Chef de Service des investissements, membre ;
5. Le Chef de Service de la Maintenance du Patrimoine, Maître d’œuvre, Rapporteur ;
6. Le Chef de Division des Marchés Publics de la CUD, Membre ;
7. Le Chef de Poste de la Comptabilité Matières à la Communauté Urbaine de Douala, membre
8. Deux représentants locaux du MINMAP, membre
L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister
(ou de s’y faire représenter).
Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la
commission de réception.
La Commission après visite du chantier examine le procès verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception
provisoire des travaux s'il y a lieu.
La visite de reception provisoire fera l’objet du procès verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la
Le procès verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.
Il n’est pas prévu de réception partielle.
La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire partielle.
Article 42 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION (PLAN DE RECOLLEMENT)
L’Entrepreneur mettra au chef de service du marché dans les trente (30) jour qui suivent la date de réception provisoire des
travaux, et avant payement du dernier décompte dossier de recollement en trois (03) exemplaires contenant : les plans des
ouvrages réellement exécutés et les calques et contre-calque ou support numérique correspondant.
La non-fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue d’un montant de cinquante mille (50000) par jour
Article 43 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. La responsabilité de
l’Entrepreneur est engagée sur tous les dommages de nature technique survenus sur le bâtiment pendant la période de garantie.
Article 44 : RECEPTION DEFINITIVE
44-1 La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.
44-2 La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.
44-3 La réception définitive marque la fin du marché et libère le maître d’œuvre de toutes ses obligations. La signature contradictoire du
décompte Général et définitif par le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur clôt définitivement le marché.
Chapitre V.- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45 : RESILIATION DU MARCHE
Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans
les conditions stipulées aux articles 74 , 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :
retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des
travaux de plus de sept (07) jours calendaires,
retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux,
refus de la reprise des travaux mal exécutés.
defaillance de l’enterpreneur
non paiement persistant des prestations
Article 46 : CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux objet du présent marché,
l’Entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit le Maître d’Ouvrage de la survenance de cet événement
et ce, avant la fin du 20ème jour qui lui a succédé. Aux fins du présent Article, « force majeure » désigne un événement échappant
au contrôle de l’Entrepreneur et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et irrésistible. De tels
événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage, au titre de ses prérogatives, ou au
titre du Marché, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies et mesures de quarantaine.
En cas de force majeure, l’Entrepreneur notifiera rapidement par écrit au Maître d’Ouvrage, l'existence de la force majeure et
ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur de l’Administration continuera à exécuter
les obligations qui sont les siennes en exécution du Marché, dans la mesure où cela est raisonnablement pratique de les exécuter,
et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par la force
Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera
admise sont :
pluie : 200 millimètres en 24 heures
vent : 40 mètres par seconde
crue : la crue de fréquence décennale
Article 47 : DIFFERENDS ET LITIGES
Tout litige survenant entre les parties contractantes, fera l’objet d’une tentative de réconciliation par entente directe. A défaut du
règlement à l’amiable, tous les différends découlant du présent marché seront tranchés par la juridiction camerounaise compétente.
Article 48 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE
Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.
Article 49 : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à
l’entrepreneur par ce dernier.
Te c h n i q u e s P a r t i c u l i è r e s ( C C T P )
.........................................................................................................................488
ARTICLE B 101 :
OBJET DES TRAVAUX .........................................................................................................................488
ARTICLE B 102 :
DESCRIPTION DES TRAVAUX .........................................................................................................................488
ARTICLE B 103 :
NORMES TECHNIQUES .........................................................................................................................555
ARTICLE B 104 :
COORDINATION DES TRAVAUX .........................................................................................................................555
ARTICLE B 105 :DOSSIER TECHNIQUE D'EXECUTION ......................................................................................................................565
ARTICLE B 106 :PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX .............................................................................................................566
ARTICLE B 107 :
INSTALLATIONS DE CHANTIER .........................................................................................................................57
ARTICLE B 108 :
JOURNAL DE CHANTIER .........................................................................................................................57
ARTICLE B 109 :
CONTRAINTES PARTICULIERES .........................................................................................................................57
B 200. PROVENANCE DES MATÉRIAUX………………………………………………………………………………………….58
ARTICLE B201 PROVENANCE DES MATERIAUX……………………………………………………………………………………………58
MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX ....................................................................................................................58
ARTICLE B 301 :INSTALLATIONS ET MATERIELS DE CHANTIER..........................................................................................................58
I. GROS ŒUVRE
B 100. INDICATIONS GÉNÉRALES
Le présent cahier de clauses techniques particulières est constitué en lots suivant la logique de la mise en œuvre de différentes
parties du projet. Les travaux devront être réalisés suivant les règles de l’art et conforment aux documents constitutifs de la présente
lettre commande.
Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les
Le présent lot comprend l’ensemble des travaux de mobilisations et d’installations nécessaires à l’exécution des ouvrages :
1.1 En début du chantier
 Mobilisation des équipes
 Aménagement du local de stockage des matériaux et matériels
 Mobilisation des matériels
 Aménagement d’un bureau et salle de réunion climatisé avec chaises et tables confortable pour la tenu des réunions de
 Elaboration du projet et plan d’exécution des travaux.
1.2 En cours et fin de chantier
 Le maintien en état de propreté du site des travaux
 Le repli et remise en état des lieux en fin d’exécution des travaux
Démolition des Bâtiments existants.
Remblai et compactage.
Evacuation des excédents de terre.
2.1-Démolition des bâtiments et/ou ouvrages existants.
Elle sera effectuée par une pelle mécanique ou équivalent ; et les débris pourront servir de remblais à certains endroits,
puis le surplus sera enlevé puis déposer dans une décharge agrée par le maitre d’ouvrage aux frais de l’entreprise.
2.2-Remblais et compactage.
Les remblais des fouilles sont effectués par couche de 20 cm, et le compactage sera réalisé à la dame sauteuse.
 FOUILLE
 Remblaiement des fouilles : (Art. 3.2 et 6.4 du fasc. 68 du CCTG et art. 15 du fasc. 2 du CCTG)
Les matériaux de remblais sont expurgés des pierres dont la plus grande dimension excède 10 cm.
Ces remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies à l'article 15 du fascicule 2 du CCTG. L'épaisseur
maximale de chaque couche élémentaire de remblai ne doit pas excéder, après compactage, vingt (20) centimètres. La densité
sèche des remblais en place doit atteindre quatre-vingt-quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'Optimum Proctor Normal
déterminé conformément à la norme NF P 94-093.
L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer à ses frais, au niveau de la fondation, le drainage et l'évacuation de
l'eau en excès utilisée pour le compactage des matériaux de comblement.
 Tolérances générales sur l'implantation et les dimensions générales des ouvrages
La tolérance de l'ouvrage en état définitif par rapport au profil en long théorique est limité à +/-20 mm en tout point.
La conformité du nivellement de l'ouvrage est appréciée après la mise en œuvre des superstructures, en tenant compte des
déformations complémentaires liées aux effets différés dans le tablier.
La tolérance d'implantation de l'ouvrage en état définitif par rapport au tracé en plan théorique est limité à +/-20mm en tout point.
La tolérance d'implantation des axes d'appuis est limité à +/-20mm, par rapport à leur implantation théorique.
L'erreur de positionnement d'un appui quelconque par rapport à un autre appui est limité à +/10 mm.
Badigeon pour parois en contact avec les terres
La livraison, le transport et la manutention sont effectués en respectant les indications des articles 82.2 et 82.3 de l'additif au
fascicule 65A du CCTG. Les produits sont préparés et mis en œuvre conformément aux indications de la fiche technique du
 REMBLAIS : Modalité de réglage et de compactage
L’entrepreneur précisera les moyens et méthodes utilisés pour le régalage, le réglage et le compactage des remblais.
La réalisation de planches d’essais suivant les différents matériaux mis en œuvre est exigée.
Avant le début des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’approbation du maître d’œuvre sous forme d’une « grille de décision »,
l’épaisseur maximale des couches élémentaires qu’il se propose d’obtenir après compactage, la composition de l’atelier de
compactage et le matériel de compactage utilisé.
Pour contrôler la qualité du compactage, le maître d’œuvre utilisera la méthode de contrôle en continu (méthode Q/S). Cette
méthode est celle détaillée dans les annexes du Guide pour les Terrassements Routier (G.T.R) de Septembre 1992 (annexe 4).
La qualité du compactage sera constatée en fonction des conditions d’utilisation des matériaux de remblai (annexe 2 du G.T.R).
Les remblais seront exécutés avec les matériaux définis au chapitre B1140 du présent CCTP.
La mise en place sera faite à l’avancement en évitant toute circulation directe sur le fond de forme.
En cas d’impossibilité d’utiliser un engin lourd de compactage et, dans tous les cas, au voisinage immédiat des maçonneries (l&lt;2 m),
les remblais seront compactés à l’aide d’un rouleau vibrant à guidage manuel de petite dimension, déplacé parallèlement aux
2.3-Excavation.
Excavation du Sous-sol et les fouilles des semelles filantes sera réalisée par une pelle mécanique, tandis que celle des fondations
isolées ainsi que les canalisations enterrées sera effectuée manuellement avec jet sur berge des déblais. Y compris pompage
éventuel de l’eau et blindage des fouilles.
2.4-Evacuation des déblais
Les déblais seront mis en remblais, et les excédents seront évacués à la décharge publique.
SOUBASSEMENT, MUR DE CLOTURE ET GUERITE
Les travaux à réaliser concernent les bâtiments tels que définis sur le terrain.
3.1-Béton – Béton armé en infrastructure
3.1.1- Les matériaux
Les granulats devront provenir de carrières agréées. Nous avons étudié une composition granulométrique en fonction des normes
technologique. Dont la composition est la suivante :
 350kg de ciment CPJ 45
 0.80 m³ de gravier
 0.4m³ de sable
3.1.2- Dosage minimum des bétons
Béton pour Béton de propreté 150 kg / m³
Béton pour fondations 350kg / m³
Béton pour béton armé (superstructure) 350kg / m³
Béton pour dallage en terre-plein 250 kg/m³
Les compositions granulométriques est données ci-dessus
3.1.3- Coffrage – Décoffrage
a- Coffrage
Nos bétons apparents seront à parement courants. Ils vont présenter les caractéristiques suivantes.
 Aspect lisse
 Absence de nids de gravillons ou de zones sableuses si non corrigés par ragréage.
 Surface maximale des bulles 3 cm²
 Profondeur maximale des bulles 5mm
 Surface moyenne maximale de bullage : 25%
b- Décoffrage
Nos enlèvements des coffrages sera fait progressivement sans chocs et par efforts purement statistiques.
Cet enlèvement commencera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auxquels il
sera soumis aussitôt après le décoffrage, sans déformation et dans les conditions de sécurité suffisantes, en laissant au besoin en
place les étais principaux nécessaires à raison d’un ou plusieurs étais au milieu de la portée de chaque élément.
3.1.4- fondations
a- Semelles
 Béton de propreté
Tous les ouvrages en béton armé (semelles) reposent sur une forme de propreté en béton dosé à 150 Kg / m³ épaisseur 5cm sauf
les longrines extérieurs qui reposent sur le mur de soubassement de 20 x 20 x 40cm
 Semelles Isolées
Fondation sur semelle isolées en béton armé dosé à 350kg/m³ de
CPJ 45, avec armatures en aciers HA, sur forme de propreté.
Les fondations comporteront des aciers en attente pour la liaison avec les poteaux.
Le béton sera coulé par couches successives de 0.30 d’épaisseur environ et sera pervibré au fur et à mesure du coulage.
3.1.5- Mur de soutènement.
Il sera construit tout le long du périmètre de l’espace qui a été réservé à cet effet conformément au plan. Réalisé en béton armé
dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45, avec armature en acier HA sur double nappe.
Il recevra une dalle de 20 cm dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45, et sera ferraillé en acier HA sur double nappe.
3.1.6- Longrines
Les longrines seront réalisées en béton armé dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45 avec armature en acier HA sur forme de béton de
3.2-Béton armé en élévation
3.2.1- Béton armé pour poteaux
Les poteaux sont coulés en béton dosé à 350 kg/m³. Les aciers ont des enrobages minimum précisés.
3.2.2- Dalles pleines
Les dalles pleines en béton dosé à 350 kg/m3. Leur épaisseur minimale sera de 15 cm.
3.2.3-Maçonnerie
DAO CLOTURE MABANDA 2.pdf (PDF, 1.8 Mo)
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00316756.