Source: https://es.scribd.com/document/169267302/Contrato-de-Obra-Publica
Timestamp: 2017-09-25 15:29:03
Document Index: 200168142

Matched Legal Cases: ['Artículo 32', 'artículo 25', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 887', 'artículo 18']

Cargado por kagmandu
HOJA NUMERO 1 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________
Entre los suscritos MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO, mayor de edad, vecina de este Distrito, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ , obrando en su calidad de Directora General del Instituto de Desarrollo Urbano, en adelante el IDU (o el nombre e identificación del delegado señalando el número de la resolución correspondiente), y __________________________________________ mayor de edad, vecino de este Distrito, identificado con la cédula de ciudadanía número ________, obrando en su calidad de Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica, consorcio o unión temporal según consta en el certificado de cámara de comercio No. _______ de _______, o en el documento de conformación del consorcio o unión temporal, quien manifiesta no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, que en adelante se denominará el CONTRATISTA acordamos celebrar el presente contrato de obra previas las siguientes consideraciones: 1. Que el presente contrato fue adjudicado (en forma directa o mediante Resolución No.___ de___) previa LICITACION PUBLICA, INVITACION, CONVOCATORIA (IDU-LP-____, IDU-ID-____, IDU-CD-____) 2. Que para la celebración del presente contrato se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No ______ del ________, expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Registro Contable del IDU. CLAUSULAS: PRIMERA - OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el IDU por el sistema de _________ ( precio global fijo, precios unitarios fijos con/sin fórmula de reajuste) a realizar la obra _________ de conformidad con el pliego de condiciones y su propuesta, documentos que hacen parte del presente contrato. SEGUNDA- VALOR: El valor del presente contrato es la suma de ________ ($___) M/CTE equivalente a ____ (___) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año XXX, el cuál no incluye IVA por ser el IDU una entidad territorial. (Para las modalidades de precios unitarios el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios cotizados y aceptados por el IDU). (Cuando se trate de contratos con precios unitarios fijos con fórmula de reajuste se transcribirá la fórmula establecida en el correspondiente pliego de condiciones) TERCERA - FORMA DE PAGO: El IDU pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato, de la siguiente manera: 1) El noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato mediante (adaptar la parte sombreada, según la forma de pago sea a precios unitarios o a precio global) la presentación de actas mensuales por obra ejecutada, las cuales serán formuladas por el CONTRATISTA de acuerdo con la cantidad de obra aceptada por la Interventoría y a satisfacción del IDU. Del valor de cada Acta Mensual de pago, se descontará el 30% por concepto de amortización del anticipo. 2) El cinco por ciento (5%) restante, previo recibo a satisfacción de la obra, suscripción del acta de liquidación y su correspondiente aprobación por parte de la Directora General (o de su delegado). (Para la ejecución de contratos de obra que hayan sido adjudicados mediante contratación directa, se podrán estipular pagos mensuales contra obra ejecutada sin pactar el anticipo, teniendo en cuenta el plazo del contrato). PARAGRAFO PRIMERO: El IDU concederá al CONTRATISTA un ANTICIPO, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual será entregado previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y de los señalados en la Cláusula Cuarta del presente contrato. El anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el manejo del mismo se establecen en el Manual de Interventoría del IDU y en la Cláusula Cuarta de este contrato. PARAGRAFO
PARAGRAFO PRIMERO: El plazo para la entrega de las obras será de xxxxxx (----) meses ( las obras deberán entregarse un mes antes del vencimiento del plazo del contrato) PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el último día del plazo pactado. reconocerá como interés de mora la tasa del interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Bancaria. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo estará a cargo del Interventor del contrato. domingo. cuya copia le será entregada por parte del IDU. correctamente elaborada. en un Banco o Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentar la certificación que así lo acredite. PARAGRAFO QUINTO: INTERESES MORATORIOS: Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas. dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura en el IDU. SEXTA .997. PARAGRAFO TERCERO: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato. Una vez recibido el anticipo el CONTRATISTA y el interventor deberán abrir una cuenta corriente a nombre del Instituto y con el número del contrato que será manejada de manera conjunta. igualmente. para cuyos efectos el IDU hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. El acta de iniciación de las obras deberá suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del anticipo por parte del CONTRATISTA.REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago de la suma estipulada en este contrato. El dinero del anticipo sólo podrá invertirse de acuerdo al Plan de Inversión y los cheques deben ir firmados por el CONTRATISTA y el interventor. a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. el plazo se vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. por lo que el CONTRATISTA. De producir rendimientos financieros. expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Registro Contable del IDU. coincida con un sábado. deberá ejercer control de dicho manejo e inversión y suministrarle al Interventor toda la información que éste le requiera. día feriado o descanso obligatorio. para el lleno de los requisitos allí establecidos. éstos deberán ser consignados en la cuenta indicada por el IDU. el CONTRATISTA se compromete a abrir una cuenta corriente o de ahorros. deberá haber presentado las hojas de vida del personal profesional y contar con la aprobación respectiva por parte del IDU. corren por cuenta del CONTRATISTA. se sujetará a la apropiación presupuestal con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. más la tercera parte de dicha tasa. Todo lo anterior de conformidad con el manual de interventoría.MANEJO DEL ANTICIPO: Para la entrega del anticipo el interventor y el CONTRATISTA deberán haber suscrito el acta del plan de inversión del anticipo y el CONTRATISTA haber entregado al interventor un cronograma de obra con fechas programadas de manera tal que permitan su seguimiento. SEPTIMA - . pero en ningún caso una tasa mayor a la máxima permitida por la ley colombiana. El anticipo se amortizará en la forma prevista en este contrato. se utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al del vencimiento del plazo citado. contados a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Iniciación.HOJA NUMERO 2 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ SEGUNDO: Para la cancelación de los pagos señalados en los numerales 1) y 2) de esta cláusula. tendrá como requisito la presentación ante la Oficina Asesora de Gestión Ambiental del IDU del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA).____ del __/__/__ . Así mismo. una vez se termine de amortizar el anticipo. CUARTA. cuya vigencia fue prorrogada por la Ley 548 de 1999. QUINTA . PARAGRAFO CUARTO: El presente contrato está sujeto a la contribución especial prevista en la Ley 418 de 1. Para este efecto.PLAZO: El plazo del presente contrato es de ____ (__) meses.
3) Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y de protección de las mismas contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad. hasta la entrega final de la misma. El incumplimiento de ésta obligación. Así mismo. ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada. clasificación. tanto en relación con su personal como de terceros. utilización. suministro de agua potable y saneamiento. reparación. dotación. repuestos y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato. almacenamiento y utilización de todos los elementos destinados a las obras. construcción. una de las cuáles deberá dedicarse a las labores de señalización y mantenimiento de la misma. 4) Reparar. d) Obligaciones en materia de señalización: 1) El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá (STT). inclusive en aquellas que durante la construcción permanezcan prestando un servicio público. c) Obligaciones en materia de erogaciones: 1) El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios. mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra. al orden y limpieza del área general de obra. la propuesta. 5) Tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el equipo ofrecido en su propuesta y el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato. hasta la entrega final de las obras. estabilidad y acabado. sin perjuicio de la responsabilidad civil extracontractual imputable al CONTRATISTA. el presente contrato y el Anexo Ambiental y de Gestión Social que forma parte del mismo. la cual . montaje. lo mismo que el pago de los impuestos. 2) Serán también de cuenta del CONTRATISTA la adquisición. importación si fuere del caso. de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras. instalaciones y obras materia de este contrato. las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato. si la importancia de éstos lo justifica. todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes. especialmente mediante el establecimiento de redes viales. Igualmente. conservación y mantenimiento de todas las máquinas. e) Obligaciones en materia ambiental y social: 1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía Ambiental adoptada por el IDU. equipos. transporte. gravámenes. 2) Llevar a cabo todos los proyectos. 1) Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones. por su cuenta y riesgo.HOJA NUMERO 3 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Obligaciones en materia de ejecución de obras. dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato. deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños. las que se generen por concepto de vigilancia. 6) Mantener en los lugares de trabajo. b) Obligaciones en materia de equipo y elementos : 1) Serán de cargo del CONTRATISTA la adquisición. transporte. herramientas. las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella. cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de la obra contratada. y la otra. siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles. aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo. estructuras e instalaciones. El CONTRATISTA deberá contar con dos brigadas con sus respectivos distintivos.
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar. expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica. quien será el encargado de vigilar . 4) Presentar informes sobre su gestión ambiental y social en la periodicidad y contenido que le exija la Interventoría. El personal profesional deberá llenar los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. Así mismo. y entre aquel y el IDU no existe. OCTAVA .993.INTERVENTORIA: El IDU contratará un interventor de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del Artículo 32 de la Ley 80 de 1. En todo caso. según parámetros de la Oficina Asesora de Gestión Social. Buzón de Sugerencias. en especial a la suscripción de actas.993 y sus decretos reglamentarios. 3) Presentar en un término de dos (2) días hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los profesionales. la cuál será exclusiva para éste fin dependiendo de la magnitud de la obra. Del mismo modo. Línea Telefónica para atención a los ciudadanos. entrega de la obra y liquidación del contrato. y aviso del CREA. 3) Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y depositados. se requiere el cambio de alguno de los profesionales. para la Unión Temporal o Consorcio. El PIPMA debe ser elaborado por el residente ambiental. revisado por el director de obra. el CONTRATISTA deberá tener afiliado dicho personal al Sistema de Seguridad Social e Integral (salud. pasacalles. este incluirá esquema de gestión. planificación. ejecución de obra. o lo designará según sea el caso. 5) Presentar el presupuesto definido para la implementación del plan de Gestión Social (PGS). autorizado y firmado por el Representante Legal del CONTRATISTA. f) Obligaciones en materia de documentos: 1) Presentar al momento de la iniciación del contrato los documentos señalados en el numeral 2. En consecuencia. diferente a aquél que identifica a cada uno de sus integrantes. El CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas. desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato. Si durante la ejecución del contrato. con el siguiente equipamiento básico: Espacio de Recepción. procedimientos. so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar. por lo tanto el CONTRATISTA deberá disponer de una Oficina de Atención al Ciudadano llamada CREA. previamente aprobado por el IDU. 2) Obtener la asignación de un N. deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad. definiendo sus políticas. medición y seguimiento en materia de gestión ambiental y social. mediante un sistema de Indicadores de Gestión y su incumplimiento acarreará las correspondientes sanciones contractuales.T. demostrando el compromiso de alta gerencia.HOJA NUMERO 4 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ deberá solicitar en la Oficina Asesora de Gestión Social del Instituto. 4) Presentar para aprobación de la Oficina Asesora de Gestión Ambiental del IDU con anterioridad al acta de iniciación de obra. Dentro del punto anterior se tendrá especial énfasis en la infraestructura logística mínima. ni existirá vínculo laboral alguno. el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA). el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de salarios. 2) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría adoptado por el IDU. esta actuación no podrá realizarse por más de tres (3) oportunidades. volantes. PARAGRAFO: El personal que utilice el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1. discriminando los costos por cada actividad que haga parte del PIPMA. pensiones y riesgos profesionales). nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.I.4 del Pliego de Condiciones. La Gestión Social y Ambiental del CONTRATISTA será evaluada y calificada mensualmente. así mismo como una certificación original del material recibido durante el mes. es de su libre escogencia. deberá contar con las piezas de comunicación como son: vallas.
B) PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad del presente contrato. 2) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: su cuantía será equivalente al cien por ciento (100%) del mismo y cubrirá el plazo del contrato y seis (6) meses más. una Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual para responder por los daños a terceros derivados de la ejecución del contrato en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Estabilidad de la obra y Responsabilidad Civil Extracontractual. DECIMA PRIMERA – SANCIONES: A) MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscriba. cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato.993. ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista de obra. a título de pena pecuniaria.COORDINACION Y VIGILANCIA: Teniendo en cuenta las características del objeto contratado. Si fuere del caso. el IDU tendrá la facultad de imponerle multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor total del contrato. los valores asegurados correspondientes a Obligaciones Laborales.HOJA NUMERO 5 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ el desarrollo. una Garantía Única. DECIMA – GARANTIA UNICA: El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo. PARAGRAFO TERCERO: Dentro de los términos estipulados en este contrato. cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. NOVENA . si a juicio del IDU de ello se derivan perjuicios para la administración. (El porcentaje de los amparos podrá variar de acuerdo a la naturaleza y cuantía del contrato) PARAGRAFO PRIMERO: Las vigencias de todos los amparos. en las cuantías y términos que se determinan a continuación: 1) Cumplimiento: su cuantía será equivalente al treinta por ciento ( 30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo del mismo y seis (6) meses más. PARAGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos. y hará cumplir las disposiciones de la entidad y demás normas legales. deberán ajustarse al valor final del contrato según el Acta de Liquidación del mismo. y tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final. será ejercida por el Subdirector Técnico de XXX o el funcionario que este designe. Así mismo. podrán ser cancelados sin la autorización del IDU. sin que el monto total exceda el treinta por ciento ( 30%) del valor total de este contrato. una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. por cada día de incumplimiento de sus obligaciones. 3) Salarios y Prestaciones Sociales: su cuantía será equivalente al cinco por ciento ( 5%) del valor del contrato y cubrirá el plazo del mismo y tres (3) años más. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial de los perjuicios que el . sin que esta Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. los artículos 16 y siguientes del Decreto Número 679 de 1. deberá constituir como un amparo autónomo contenido en póliza anexa. de acuerdo con las especificaciones del contrato. mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto.994 y demás normas legales que rigen la materia. 4) Estabilidad de la obra: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. de conformidad con lo establecido en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1. deberán ajustarse a la fecha del acta de iniciación del contrato. no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. y cubrirá el plazo del mismo y tres (3) años más. ninguno de los amparos otorgados. El CONTRATISTA deberá mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución. cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba el IDU por el incumplimiento. el CONTRATISTA pagará al IDU.
PARAGRAFO: El acto administrativo que declare la caducidad dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.LIQUIDACION: El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1. diseños. Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo. obligándose a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que generen. Si fuere del caso y teniendo en cuenta el valor del contrato. PARAGRAFO: Tanto el valor de las multas como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contrato. invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. subcontratistas o proveedores así como el personal de éstos. contra dicha resolución procederá el recurso de reposición.CADUCIDAD: El IDU declarará la caducidad administrativa de este contrato. éste será notificado. DECIMA SEXTA . que produzcan deficiencias o incumplimientos. En todos los casos . Con la garantía de responsabilidad civil extracontractual deberá anexarse el recibo o constancia de pago de la prima de dicha garantía. acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes.993. de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo. DECIMA TERCERA . DECIMA QUINTA . el IDU procederá a su liquidación unilateral de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la citada ley. en la cuantía que señale la ley. se hace necesaria la aprobación de la garantía única y de la de responsabilidad civil extracontractual. DECIMA CUARTA . 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.TERMINACION. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal. nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito del IDU pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. sus asesores. demandas. PARAGRAFO: La cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio. conforme a lo pactado en este contrato. MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: Al presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15. DECIMA OCTAVA – SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias en la ejecución .INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al IDU de los reclamos. DECIMA SEGUNDA . de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1. reclamaciones o acciones legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA.REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes contratantes y la expedición del Certificado de Reserva Presupuestal correspondiente. y se notificará personalmente o por edicto. el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos y la entidad no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. En caso de demandas.993. deberá cancelarse el impuesto de timbre. requisito que se entiende cumplido con la presentación del recibo de pago de los derechos correspondientes. obligación a cargo del CONTRATISTA que se entiende cumplida con la presentación del recibo de pago. las cuales deberá presentar el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser publicado en el Registro Distrital. para lo cual proferirá Resolución motivada susceptible del recurso de reposición.HOJA NUMERO 6 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ CONTRATISTA cause al IDU.CESION Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato con persona alguna natural o jurídica. Para su ejecución. DECIMA SEPTIMA .
la contraparte . en Bogotá. de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998. entre un listado de tres facultades de Ingeniería Civil de cualquiera de las universidades que tengan sede en Bogotá D. se recurrirá en primera instancia a los mecanismos alternativos de solución de conflictos de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tal efecto. caso en el cual aplicarán las reglas de interpretación de los contratos.1) Presentación de Alegatos: La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término de diez (10) días hábiles. la parte que suscriba la controversia. será resuelta a través del mecanismo de la amigable composición. Cuando existan diferencias entre el Interventor y el CONTRATISTA. Si vencen los cinco (5) días hábiles sin haberse hecho la elección del Amigable Componedor Técnico. 2) Procedimiento para la Amigable Composición: La Amigable Composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor Técnico. . El Director Técnico. será comunicado por el IDU al interventor y al CONTRATISTA. Una vez surtido el aviso. previstas en las normas vigentes. por el Amigable Componedor Técnico . El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: 2. y así se lo comunicará a su contraparte. encargado de la coordinación del proyecto. o las normas que los reemplacen. Una vez hecha la escogencia. según corresponda.HOJA NUMERO 7 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ del contrato. el cual. mediante aviso previo a la otra parte. 1) Elección del Amigable Componedor Técnico y Facultades de Éste: El Amigable Componedor Técnico será seleccionado libremente por la contraparte de la parte que suscite la controversia. si el dictamen del IDU no es aceptable para el CONTRATISTA. modifiquen o adicionen. contados desde la fecha en que la parte que escoja el Amigable Componedor Técnico notifique este hecho a su contraparte.C. Sin perjuicio de lo previsto en el clausulado del presente contrato. Si las partes no se ponen de acuerdo en la escogencia de las tres universidades. financiero o ambiental. Cada parte podrá acudir a este mecanismo. tanto el interventor como el CONTRATISTA. la designación será hecha por la Cámara de Comercio de Bogotá. 1. Para ello. de acuerdo con el siguiente procedimiento: AMIGABLE COMPOSICIÓN PARA ASPECTOS TÉCNICOS. en principio. escogerá el Amigable Componedor Técnico. o –en caso de desacuerdo. sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia y las razones de su posición. de las facultades de Ingeniería Civil incluidas según lo previsto en el numeral anterior. enviarán dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a que se suscite la controversia. 2) El listado de las facultades de ingeniería civil. de carácter técnico. el Amigable Componedor Técnico podrá contar con la asesoría de un profesional del derecho designado de común acuerdo por las partes. el Decreto 1818 de 1998. la parte receptora del mismo tendrá cinco (5) días hábiles para escoger el Amigable Componedor Técnico. se incluirá sólo una o dos. éstas serán dirimidas. salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior. Sin embargo. aunque sí para interpretarlas de ser necesario. por el Director Técnico respectivo del IDU. cualquier diferencia relacionada con la ejecución del mismo. se deberá acudir al AMIGABLE COMPONEDOR TECNICO para una decisión definitiva y obligatoria para las partes. administrativo. dentro de las facultades de Ingeniería Civil incluidas en el listado a que se refiere el numeral anterior. Para esos efectos. será acordado por las partes. se notificará a la contraparte la Universidad elegida.designado por la Cámara de Comercio de Bogotá. asociada a aspectos técnicos de ingeniería.Este Amigable Componedor Técnico no tendrá competencia para modificar las cláusulas del Contrato. Si no hay acuerdo respecto de ninguna. definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Presentados los alegatos. en todo caso.
para contestar dichos alegatos. en el evento en que no haya recursos disponibles en el balance del presupuesto del contrato y por lo tanto deberán hacerse las previsiones presupuestales correspondientes. 5) Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor Técnico serán cubiertos. contados desde la fecha en que le sean notificados. El IDU. contados desde el aviso de alguna de las partes. salvo aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor Técnico. los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación de los alegatos y documentos. 2. aquellas que por su naturaleza.2) Estudio de los Alegatos : El Amigable Componedor Técnico. no pueden ejecutarse con los precios del mismo. VIGESIMA PRIMERA – DOMICILIO:Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D. Los precios que se aplicarán para la obra complementaria serán los que se convengan con el contratista mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. en principio. previa suscripción del contrato adicional correspondiente.3. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor Técnico. . los gastos serán distribuidos entre el IDU y el CONTRATISTA por partes iguales. 2. 2.OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entiende por obras complementarias las que no están incluidas en las condiciones originales del contrato y por esta razón. tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver la disputa por escrito. VIGESIMA .HOJA NUMERO 8 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ tendrá el mismo término de diez (10) días hábiles.3. y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. 4) Nuevo amigable Componedor Técnico: En el caso en que ninguna de las Facultades de Ingeniería Civil previamente escogidas. esté disponible para resolver la disputa. tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley. por la parte que suscite la controversia. siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes. no suspenderá la ejecución del Contrato. el Amigable Componedor Técnico será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá. como resultado del procedimiento de la amigable composición. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor Técnico. pueden ejecutarse con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. podrá ordenarlas y el contratista estará obligado a ejecutarlas.C.lo siguiente: 2. mutuamente escogida por el IDU y el CONTRATISTA. Si el IDU y el CONTRATISTA no se ponen de acuerdo para escoger dicha nueva universidad en un plazo de veinte (20) días. se podrá acudir a otra universidad de igual reputación académica. DECIMA NOVENA – OBRAS ADICIONALES: Se entiende por obras adicionales o mayores cantidades de obra.3) Contenido de los alegatos: Los alegatos presentados deberán contener –por lo menos. Si no es éste el caso. Culminada la amigable composición.2) Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor Técnico para resolver las diferencias. siempre que las mismas hagan parte inseparable de la obra contratada o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. de acuerdo con lo que corresponda según lo previsto en este numeral. 6) Continuidad en la Ejecución del Contrato: La intervención del Amigable Componedor Técnico. a su vez. los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. las partes se harán los reembolsos de gastos por la intervención del Amigable Componedor Técnico.1) Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería. El IDU podrá ordenar por escrito obras adicionales y el CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas y su pago se reconocerá en la liquidación del contrato. 3) Fuerza Vinculante: Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable Componedor Técnico efectúe relacionada con la disputa en cuestión.
Para constancia se firma a los xxxxxxxxxxxxxxxx Directora General (o su delegado Aprobó: Revisó: Proyectó: _____________________ Contratista ESTA MINUTA PODRA SER MODIFICADA O COMPLEMENTADA DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. LA PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO Y LA ADJUDICACION DEL CONTRATO .HOJA NUMERO 9 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ El presente contrato se rige por las leyes colombianas y está sometido a los tribunales nacionales.
Documents Similar To Contrato de Obra Publica
CONTRATO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUX CARTERA
contrata saño
Anexos contratacion
BAZAN (Reclamo de 24013 y 30 Das)
Bases Licitacion Sistemas
mabnuel de sistema
MINUTA CONTRATO.docx
Contrato Guardias
Contrato de Servicios Profesionales.doc Eezm(1)
Modelo Contrato Individual Por Prestacion de Servicios INGENIERO
Contrato de Prestación de Servicios 1
Contrato Para La Administración y Operación de Servicio de Contact
C_PROCESO_17-4-6073904_170708017_24985613
BasesAdministrativasGeneralesdeObrasBAG
Ordenes de Servicios - Condiciones Generales ESP
Formato Contrato de Prestacion de Servicios - Menor Cuantia
Contrato Prestacion Servic.doc
CONTRATO DENTISALUD
Criterios Jurisprudenciales - Obligaciones en General y Contratos en Particular
Derecho Civil apuntes
Trabajo de Marco Legal 2
Garantia y Funetes de Las Obligaciones enRoma
Contratos y Obligaciones 1
More From kagmandu
010710_ras_titulo_a_
Fde-006-Lab Extraccion, Marshall Asfaltita -1-2
Deslizamiento Sagging
Ensayo 24195
SalarioMReal 2012emp
Dieta Gordo
Una Solución de Las Ecuaciones Básicas de Flujo de Aguas Subterráneas
TAI CHI bast+¦n 2014
Algunos Ejemplos de Estas Afirmaciones de Poder Son
Expo Tendenciasmovilidad
Planta Salitre
DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Ajustado al Manual Colombiano
Taller 1 2014
Informe Tecnico Operativo Cerro Sur Dic 8
Trab Aplicación Asfaltita
Informe_pruebas_Minivibradores
Tabla Meteorizacion
Tunel de Viella
Estudios Previos Puente Belen