Source: http://www.klekoon.com/detail-consultation/70784/1
Timestamp: 2018-04-24 20:42:40+00:00
Document Index: 248267297

Matched Legal Cases: ["l'article 45", "l'article 43", "l'article 43", '§ 3', '§ 210', '§ 4', '§ 6']

APPEL D'OFFRES : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE FORMATION
'; case 'first': // [ return 'Précedent'; case 'last': // ] return 'Suivant'; } } }); }); function Afficher(id) { if (id == 1) { $("#detail").css('display', 'block'); $("#planning").css('display', 'none'); $("#export").css('display', 'none'); $("#div-detail").css('border-bottom-color', 'transparent'); $("#div-planning").css('border-bottom-color', 'initial'); $("#div-export").css('border-bottom-color', 'initial'); $("#info").attr('src', '/images/icon_i _act.png'); $("#img-planning").attr('src', '/images/kle-planif.png'); $("#img-export").attr('src', '/images/ecran.png'); } else if (id == 2) { $("#detail").css('display', 'none'); $("#planning").css('display', 'block'); $("#export").css('display', 'none'); $("#div-detail").css('border-bottom-color', 'initial'); $("#div-planning").css('border-bottom-color', 'transparent'); $("#div-export").css('border-bottom-color', 'initial'); $("#info").attr('src', '/images/icon_i.png'); $("#img-planning").attr('src', '/images/kle-planif-act.png'); $("#img-export").attr('src', '/images/ecran.png'); } else { $("#detail").css('display', 'none'); $("#planning").css('display', 'none'); $("#export").css('display', 'block'); $("#div-detail").css('border-bottom-color', 'initial'); $("#div-planning").css('border-bottom-color', 'initial'); $("#div-export").css('border-bottom-color', 'transparent'); $("#info").attr('src', '/images/icon_i.png'); $("#img-planning").attr('src', '/images/kle-planif.png'); $("#img-export").attr('src', '/images/ecran _act.png'); } } function navigation(id) { if (id == 1) { $("#link_dce").css('display','block'); $("#avisPublication").css('display', 'block'); $("#accesDCE").css('display', 'none'); $("#lienAvis").removeClass("text-black"); $("#lienAvis").addClass("text-orange"); $("#divAvis").removeClass("fond-gris-fonce"); $("#divAvis").addClass("fond-gris-claire"); $("#lienDCE").removeClass("text-orange"); $("#lienDCE").addClass("text-black"); $("#divDCE").removeClass("fond-gris-claire"); $("#divDCE").addClass("fond-gris-fonce"); $("#question_reponse").css('display','none'); $("#QuestionReponse").removeClass('fond-gris-claire'); $("#QuestionReponse").addClass('fond-gris-fonce'); $("#lienQuestion").removeClass('text-orange'); $("#lienQuestion").addClass('text-black'); $("#page_detail").html("Avis de publicité"); } else if (id == 2) { $("#link_dce").css('display','none'); $("#avisPublication").css('display', 'none'); $("#accesDCE").css('display', 'block'); $("#lienAvis").removeClass("text-orange"); $("#lienAvis").addClass("text-black"); $("#divAvis").removeClass("fond-gris-claire"); $("#divAvis").addClass("fond-gris-fonce"); $("#lienDCE").removeClass("text-black"); $("#lienDCE").addClass("text-orange"); $("#divDCE").removeClass("fond-gris-fonce"); $("#divDCE").addClass("fond-gris-claire"); $("#question_reponse").css('display','none'); $("#QuestionReponse").removeClass('fond-gris-claire'); $("#QuestionReponse").addClass('fond-gris-fonce'); $("#lienQuestion").removeClass('text-orange'); $("#lienQuestion").addClass('text-black'); $("#page_detail").html("DCE/RC"); } else if(id == 3) { $("#link_dce").css('display','block'); $("#question_reponse").css('display','block'); $("#QuestionReponse").removeClass('fond-gris-fonce'); $("#QuestionReponse").addClass('fond-gris-claire'); $("#lienQuestion").removeClass('text-black'); $("#lienQuestion").addClass('text-orange'); $("#avisPublication").css('display', 'none'); $("#lienAvis").removeClass("text-orange"); $("#lienAvis").addClass("text-black"); $("#divAvis").removeClass("fond-gris-claire"); $("#divAvis").addClass("fond-gris-fonce"); $("#accesDCE").css('display', 'none'); $("#lienDCE").removeClass("text-orange"); $("#lienDCE").addClass("text-black"); $("#divDCE").removeClass("fond-gris-claire"); $("#divDCE").addClass("fond-gris-fonce"); $("#page_detail").html("Question / Reponse"); } } function affichercaptcha() { window.location.href="#close"; $("#table_acce_dce").removeClass("block"); $("#table_acce_dce").addClass("no-display"); $("#telechargement_dce").removeClass("no-display"); $("#telechargement_dce").addClass("block"); $("#lienAvis").removeClass("text-orange"); $("#lienAvis").addClass("text-black"); $("#divAvis").removeClass("fond-gris-claire"); $("#divAvis").addClass("fond-gris-fonce"); } function accesCaptcha() { $("#table_acce_dce").removeClass("block"); $("#table_acce_dce").addClass("no-display"); $("#telechargement_dce").removeClass("no-display"); $("#telechargement_dce").addClass("block"); } function AccesDirect() { $("#avisPublication").css('display', 'none'); $("#accesDCE").css('display', 'block'); $("#lienAvis").addClass("text-black"); $("#lienAvis").removeClass("text-orange"); $("#divAvis").removeClass("fond-gris-claire"); $("#divAvis").addClass("fond-gris-fonce"); $("#divDCE").removeClass("fond-gris-fonce"); $("#divDCE").addClass("fond-gris-claire"); $("#lienDCE").addClass("text-orange"); $("#lienDCE").removeClass("text-black"); $("#lienDCE").removeClass("inactive"); } function AccesFaq() { $("#avisPublication").css('display', 'none'); $("#lienAvis").addClass("text-black"); $("#lienAvis").removeClass("text-orange"); $("#divAvis").removeClass("fond-gris-claire"); $("#divAvis").addClass("fond-gris-fonce"); $("#question_reponse").css('display', 'block'); $("#QuestionReponse").removeClass("fond-gris-fonce"); $("#QuestionReponse").addClass("fond-gris-claire"); $("#lienQuestion").addClass("text-orange"); $("#lienQuestion").removeClass("text-black"); } function handle_form() { if ($("#acces-direct").is(":checked")) { condition_teldirect(); } else if ($("#inscription").is(":checked")) { window.location.href = '/inscription-klekoon'; } else { $("#choix-connexion-form").submit(); } } function condition_teldirect() { var Message = "Le DCE étant susceptible d'être modifié par l'organisme public, nous vous recommandons fortement de vous inscrire afin d'être informé par alerte email des futures mises à jour. Si vous souhaitez poursuivre sans vous inscrire, cliquez sur OK."; if (confirm(Message)) { window.location.href = '/telechargement-dce/70784/1/ok'; } } function Affiche_annonce(id){ $("#"+id).css('display','block'); } function Masque_annonce(id){ $("#"+id).css('display','none'); } function traitementfaq() { var key = getParameterByName(2); var question = $("#question").val(); if(key != '') { $.ajax({ type: "POST", url: '/partial/question_reponse.asp', data: { key: key, question : question }, success: function (data) { $("#form_response").html(data); } }); } return false ; } function getParameterByName(ordre) { url = window.location.pathname ; var params = url.split('/') ; if(params.length > ordre) { return params[ordre] ; } return "" ; } function authentification(depot, consultationID) { if ($("#question").val() != ""){ $("#question").removeClass('error-question'); $("#msg_erreur").css('display','none'); var question = $("#question").val(); $.ajax({ type: "GET", async: true, url: "/partial/Save_question.asp?depot=" + depot + "&consultationID=" + consultationID +"&question=" + question, success: function (data) { if (data == "true") { window.location.href = "#connexion"; } } }); }else { $("#question").addClass('error-question'); $("#msg_erreur").css('display','block'); } } function DepotAuthentificat(depot, consultationID) { $.ajax({ type: "GET", async: true, url: "/partial/Save_question.asp?depot=" + depot + "&consultationID=" + consultationID, success: function (data) { if (data == "true") { window.location.href = "#connexion"; } } }); } function submit_question() { if($("#question").val() == "") { $("#question").addClass('error-question'); $("#msg_erreur").css('display','block'); } else { $("#question").removeClass('error-question'); $("#msg_erreur").css('display','none'); $("#form_faq").submit(); } } function displayDateLimite(){ if($("#date_limite").css('display') == 'none') { $("#date_limite").css('display', 'block'); }else{ $("#date_limite").css('display', 'none'); } }
APPEL D'OFFRES : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE FORMATION IMA DE MELUN VAL DE SEINE...
Organisme Èmetteur : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine et Marne
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE FORMATION IMA DE MELUN VAL DE SEINE...
Offre : 25/01/2018 12:00
Référence de la consultation : PA 2017-IMA MVS
Mise en ligne : 14/12/2017 16:44:23
Date limite des offres : 25/01/2018 12:00
Le marché concerne les travaux relatifs à la construction d'un bâtiment de formation dénommé IMA DE MELUN VAL DE SEINE. La construction neuve sera de 3 niveaux sur sous-sol (parking). Le projet concerne également la réalisation d'un parking en surface et la réhabilitation d'un bâtiment existant.
Lot : Terrassement / gros oeuvre/ maconnerie/ ravallement
base de vie-prorata-terrassement complémentaire-gros œuvre-maconnerie-echaffaudage-chape-ravallement et habillage façade
Lot : couverture zin - bardage zin
couverture zinc - bardage zinc
menuiseries extérieures aluminium - occultations- serrurerie
menuiseries intérieures - agencement intérieurs
Lot : cloisons doublage
cloisons doublage isolation faux plafonds
électricité courants forts courants faibles SSI
plomberie sanitaire chauffage collectif ventilation rafraichissement
Lot : revetements sols
Lot : ascenseurs
Lot : Terrassement Généraux VRD
Département(s) de publication :
Nature du marché : Marché de travaux.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne (CMA77)
Représenté par Madame la Présidente de la CMA77.
	Correspondant :
Janique RIVIER, Contrôleur de Gestion, Direction des Moyens Généraux CMA77
Tél. : 01 64 79 26 20 - Fax : 01 64 79 26 19 – Adresse mail : compta@cma77.fr
	Adresse internet du profil acheteur :
	Le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice agit-il/elle pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs ?
	Type de pouvoir adjudicateur :
Etablissement public administratif d’Etat – Chambre consulaire.
	Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Service d’administration publique
Le présent avis concerne la passation d’un marché public de travaux de construction d’un bâtiment de formation à Melun et Dammarie-les-Lys (77), ainsi que les aménagements associés.
Le marché est décomposé en 15 lots traités en marchés séparés.
Communes de Melun et Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).
FR 102 – SEINE ET MARNE
Le marché de travaux couvre :
-	les travaux préparatoires de terrassement suite aux fouilles archéologiques qui ont été effectuées sur le terrain,
-	des démolitions légères et des terrassements complémentaires et de déviation de réseaux existants pour adapter le terrain existant au projet sur une emprise d’environ 3000m²,
-	la construction d’un équipement de formation professionnelle et d’enseignement général regroupant les plateaux techniques coiffure et esthétique, un espace multimédia, des salles de cours, totalisant une surface plancher d’environ 1500 m² répartis sur 3 niveaux de superstructure et un niveau de parking souterrain (18 places) avec rampe d’accès,
-	la réalisation de 24 places de stationnement en surface,
-	la réhabilitation d’un bâtiment annexe, d’une surface d’environ 120 m²,
-	l’aménagement des cheminements entre le nouveau bâtiment et l’accès principal de la parcelle, entre le nouveau bâtiment et le château Gruber, entre le nouvel édifice et les espaces de stationnement créés,
-	le traitement des espaces verts impactés par les travaux.
L’opération est décomposée en 15 lots, traités en marchés séparés :
-	N°1 - Base vie et prorata – Terrassement complémentaire – Gros-Œuvre - Maçonnerie – Echafaudage – Chape – Ravalement et Habillage façade
-	N°2 - Charpente bois
-	N°3 - Couverture zinc - Bardage zinc
-	N°4 - Etanchéité
-	N°5 - Menuiseries extérieures Aluminium – Occultations – Serrurerie
-	N°6 - Menuiseries intérieures - Agencement intérieur
-	N°7 - Cloisons - Doublages - Isolation – Faux-plafond
-	N°8 - Electricité – Courants forts / Courants faibles / SSI
-	N°9 - Plomberie sanitaire – Chauffage collectif – Ventilation - Rafraîchissement
-	N°10 - Carrelage – Faïences
-	N°11 - Peinture – Revêtements muraux
-	N°12 - Revêtements de sols
-	N°13 - Ascenseur
-	N°14 - Terrassements généraux - VRD
-	N°15 - Espaces verts
Le délai global d'exécution des travaux est estimé à 15 mois (y compris la période de préparation) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, plus 12 mois de garantie de parfait achèvement.
Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint au dossier de consultation.
La date prévisionnelle de notification du marché est : mars 2018.
Variantes à l’initiative des candidats :
Pour chacun des lots, les candidats peuvent proposer des variantes dans les domaines suivants :
-	Délai : optimisations du délai et du calendrier d’exécution.
-	Organisation de chantier et méthodologie d’intervention, en précisant que toutes les contraintes précisées dans les pièces marché (notamment Notice d'Organisation de Chantier et Plan Général de Coordination) seront respectées.
-	Technique : matériaux, matériels et moyens, en précisant leur équivalence avec les spécifications des pièces marché et notamment du CCTP et de ses annexes.
-	Environnement : matériaux issus du recyclage de produits de démolition de bâtiments, d'ouvrages, de chaussées en précisant que les critères de performance ne sont pas modifiés.
Selon les dispositions des articles 122 à 124 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, le titulaire de chaque lot est soumis à une retenue de garantie égale à 5% du montant TTC de chaque acompte et du solde. Cette retenue de garantie peut-être remplacée par une garantie à première demande établie selon le modèle fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le projet est financé en partie sur fonds propres et en partie sur les fonds de la Région Ile-de-France.
Les prix de chaque lot du marché sont forfaitaires, fermes, actualisables. Le marché prévoit le versement d’acomptes.
Une avance est accordée au titulaire du marché, en application de l’article 110 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, si le titulaire n’y renonce pas expressément.
Le délai global de paiement est de trente jours (30) prévu par le Décret 2013-269 du 29 mars 2013 à compter de la date de réception de la demande de paiement établie et transmise conformément aux dispositions contractuelles.
Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est le taux directeur de la Banque centrale européenne (Bce) augmenté de 8 points.
Indemnités pour frais de recouvrement :
En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement s'ajoute systématiquement aux pénalités de retard dues au créancier. Ce montant forfaitaire s'ajoute aux intérêts moratoires, mais n'est pas inclus dans la base de calcul des pénalités.
Pour chaque lot, les opérateurs économiques pourront se porter candidat individuellement ou sous la forme d'un groupement.
En cas de groupement conjoint et en application des dispositions de l'article 45-III du décret 2016-360, le mandataire est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l’entité adjudicatrice.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation et par lot, qu’une offre en agissant soit en qualité de candidat individuel, soit de membre d’un groupement.
L’exécution du marché est soumise à d’autres considérations particulières :
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
	Critères de sélection des candidatures
Capacités professionnelles, techniques et financières, selon détail ci-après.
	Situation juridique – références requises
1) Lettre de candidature (ou formulaire DC1) et lettre d'habilitation du mandataire par ses cotraitants ;
2) Pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement ;
3a) Le formulaire DC 2 intitulé «déclaration du candidat»
-	une déclaration sur l'honneur conformément à l'article 43 du code des marchés publics, dûment datée et signée pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas d'interdiction de soumissionner aux marchés publics mentionnés à l'article 43.
	Capacité économique et financière – références requises
-	Chiffre d’affaires (global et chiffre d’affaires concernant les services objet du présent marché, pour le lot considéré) des 3 derniers exercices disponibles
	Référence professionnelle et capacité technique – références requises
-	Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour les 3 dernières années ;
-	Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
-	Présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
-	Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services de même nature que celle du marché ;
-	Les certificats de qualification professionnelle QUALIBAT / QUALIFELEC suivants :
Lot n°1 – Base vie et prorata – Terrassement complémentaire – Gros-Œuvre - Maçonnerie – Echafaudage – Chape – Ravalement et Habillage façade
1312 Terrassements fouilles ;
2112 - Maçonnerie (technicité confirmé et béton armé courant / 2162 – Chapes / 1411 – Echafaudage
2121 – Ravalement / 2131 – Enduit
Lot n° 2 – Charpente bois
2371 – Charpente et structure industrialisée en bois / 2301 – Fourniture et Pose charpente traditionnelle et structure bois (Technicité courante)
Lot n° 3 - Couverture zinc - Bardage zinc
Lot n° 4 - Etanchéité
3222 – Etanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (Technicité confirmée)
Lot n° 5 – Menuiseries extérieures Aluminium – Occultations – Serrurerie
3521 – Fabrication et pose de menuiseries extérieures en Aluminium (Technicité courante)
3721 – Fabrication et pose façades rideaux métalliques (Technicité courante)
4411 – Serrurerie – métallerie (Technicité courante)
4532 – Fabrication et pose de protections solaires (Technicité confirmée)
Lot n° 6 – Menuiseries intérieures - Agencement intérieur
4311 – Menuiseries (Technicité confirmée)
Lot n° 7 – Cloisons doublage - Isolation – Faux-plafond
4132 Plaques de plâtre
7122 – Isolation thermique par l’intérieur
Lot n° 8 – Electricité – Courants forts / Courants faibles / SSI
Lot n° 9 – Plomberie sanitaire – Chauffage collectif – Ventilation – Rafraichissement
5312 Installations thermiques
Lot n° 10 – Carrelage – Faïences
6311 Carrelages, revêtement, mosaïques
Lot n° 11 – Peinture – revêtements muraux
6111 Peinture et ravalement
Lot n° 12 – Revêtements de sols
6222 – Lés tendus ou collés (technicité confirmée)
Lot n° 13 – Ascenseurs
Lot n° 14 – Terrassements généraux - VRD
1321 Canalisations d'assainissement ;
Lot n° 15 – Espaces Verts
1351	Espaces verts.
Ces qualifications pourront faire l'objet d'équivalences. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application de l’article 102 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
	La prestation est-elle réservée à une profession particulière ?
	Marché réservé ?
	Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature :
Cf. ci-dessus. En complément :
-	Une copie des polices d’assurances du candidat en lien avec les spécificités de l’opération (responsabilité civile et responsabilité décennale).
	Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
-	Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
-	Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
-	Si l'attributaire est établi dans un État autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
-	Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
-	Prix - 40%
-	Valeur technique - 60% comprenant 4 sous-critères :
-	Moyens affectés au chantier - 10%, apprécié sur la base des moyens matériels et humains et l’accompagnement technique proposés par le candidat pour l’exécution de la mission,
-	Sécurité et protection de l’environnement sur le chantier - 10%, apprécié sur la base des moyens mis en place pour assurer la sécurité et la protection de la santé sur le chantier, pour respecter un chantier à faible nuisance, pour le nettoyage de chantier et la gestion de l’approvisionnement et le stockage,
-	Méthodologie et Procédés d’exécution - 10%, apprécié sur la base des propositions du candidat en termes de procédés techniques spécifiques et de méthodologie d’exécution,
-	Démarche qualité - 10%, apprécié sur la base de la démarche qualités de l’entreprise candidate et de sa démarche qualité appliquée aux travaux par lot,
-	Matériaux envisagés - 10%, apprécié sur le respect des spécifications techniques, les caractéristiques des principaux matériaux et leur mise en œuvre,
-	Respect des délais - 10%, apprécié sur la base du planning détaillé avec délais d’exécution et du phasage des travaux fournis par le candidat.
Procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360).
Date et limite de réception des candidatures et des offres :
25/01/2018 – 12 heures.
	Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / entité adjudicatrice :
PA 2017-IMA MVS
	Date limite d’obtention :
Les candidats doivent envoyer l'ensemble des documents et renseignements exigés dans le présent avis. Les plis sont transmis sur support papier en un (1) exemplaire et sur un support électronique.
CHAMBRE DE METIER ET DE L’ARTISANAT
SERVICE DMG
Compta@cma77.fr
Mme RIVIER Janique
43, Rue du Général de Gaulle - 77000 MELUN
Téléphone : 01.60.56.66.30 – Télécopie : 01.60.56.66.10 – Courriel :
	Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Ajouté le : 20/12/2017 09:09:00 VISITE SUR PLACE
Une erreur s'est glissé dans la rédaction du règlement de consultation, la visite est obligatoire pour les lots 1 et 9 et non pas 1 et 8. il s'agit du lot sanitaire etc pour lequel la visite est obligatoire.
Ajouté le : 04/01/2018 16:50:00 Marché Public : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE FORMATION IMA DE MELUN VAL DE SEINE...
L'acheteur public : "Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine et Marne" a effectué une opération de concernant le DCE.
La consultation intitulée "CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE FORMATION IMA DE MELUN VAL DE SEINE..." ayant pour référence "K3207349" a été modifiée..
Nous vous informons que les pièces suivantes ont été mises à jour. le RC EST MODIFIE SELON LES TERMES SUIVANTS :
3.5	VISITE DES LIEUX
Il est très fortement recommandé aux entreprises souhaitant répondre à cette consultation de se rendre sur le site du projet afin de pouvoir appréhender les contraintes du site et l’environnement existant.
Les candidats désireux de visiter le site devront se présenter à l’accueil de l’antenne CMA de Melun au 4 avenue du Général Leclerc en semaine du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. La visite du site est ensuite libre (pas d’accompagnateur).
Toutefois, la visite est obligatoire pour les candidats des lots 01 - Base vie et prorata – Terrassement – Gros-Œuvre- Maçonnerie – Echafaudage – Chape – Ravalement – Habillage façades et 09 - Plomberie sanitaires – Chauffage collectif – Ventilation – Rafraîchissement.
Pour ces deux lots, les candidats sont invités à remplir une attestation de passage à l’issue de leur visite, à faire signer par le Maître d’ouvrage à l’accueil de la CMA au 4 avenue du Général Leclerc.
Ce document justifiant de la visite de l’entreprise sera à joindre à l’offre de l’entreprise.
Ajouté le : 05/01/2018 15:41:00 Marché Public : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE FORMATION IMA DE MELUN VAL DE SEINE...
La consultation intitulée "CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DE FORMATION IMA DE MELUN VAL DE SEINE..." ayant pour référence "PA 2017-IMA MVS" a été modifiée..
Nous vous informons que les pièces suivantes ont été mises à jour. certains articles du CCAP sont modifiés comme suit :
§ 3.1.2 DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER
La répartition des dépenses est réalisée conformément aux prescriptions du CCTP du lot n°01 qui fixe les modes de gestion et de règlement du compte prorata. Outre ces modalités de gestion, la contribution des lots s n°2 à n°15 au budget du compte prorata est plafonnée définie au § 210 du CCTP du lot n°01, ou par défaut estimée à 2,5% du montant du marché de chaque lot.
A ce titre, les prix du marché du lot n°1 sont réputés établis en tenant compte de toutes les dépenses communes de chantier qui dépasseraient le plafond fixé aux autres lots (2,5%).
§ 4.1.2 CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX
La date de début des travaux fixée par l'ordre de service prescrivant au lot n°14 puis au lot n° 1 de commencer l'exécution des travaux lui incombant, sera portée à la connaissance des autres entrepreneurs chargés des autres lots.
§ 6.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles, situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter sera effectué, contradictoirement entre le Titulaire du lot n° 14 et le Maître d’Œuvre qui aura convoqué, avec l’assistance du Titulaire, les exploitants des ouvrages, en même temps que le piquetage général.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau, courants faibles ou des câbles électriques, le titulaire du lot n°14 doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des canalisations ou câbles.
Ajouté le : 10/01/2018 11:29:00 question posée par une entreprise
Une entreprise nous a posé la question suivante :
J’ai une question concernant le lot 11 :
La question concerne la peinture du auvent des poteaux, poutre et de la sous face.
Je n’ai pas trouvé d’article qui décrit et indique les matériaux constituant le auvent.
Pouvez-vous me communiquer les matériaux du auvent et confirmer les prestations de peinture sur le auvent ?
voici la réponse de notre architecte :
Les auvents et les casquettes débordantes sont traitées en béton avec en périmétrie un habillage en aluminium laqué.
La sous face du auvent et des casquettes est en béton peint.
La peinture est prévue au lot n° 1 Chapitre ravalement paragraphe 202. Peinture type Pliolithe
Ajouté le : 23/01/2018 10:40:00 INFORMATIONS SUR LES DERNIERES QUESTIONS
N'ayant pas eu les réponses de la part de notre architectes aux dernières questions posées et à deux jours de la réceptions des plis, nous ne publierons plus aucune réponse.