Source: https://www.fichier-pdf.fr/2015/03/19/dao-ouvertures-boutik/
Timestamp: 2020-07-10 23:34:56+00:00
Document Index: 52899402

Matched Legal Cases: ["l'article 22", "l'article 17", "l'article 13", "l'article 23", "l'article\n21", "l'article 10", "l'article 21", "l'article 17", "l'article 24"]

DAO ouvertures boutik par Laurice - Fichier PDF
DAO ouvertures boutik .pdf
Nom original: DAO ouvertures boutik.pdfAuteur: Laurice
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/03/2015 à 10:40, depuis l'adresse IP 154.72.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 597 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (110 pages).
COMMUNAUTE URBAINE DE
PUBLIC CONTRACTS DIVISION
PEACE – WORK –
MAITRE D’OUVRAGE : LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ
N°…../AONO/CUD/CIPM/2015 du……………..2015
POUR LES TRAVAUX D’URGENCE D’INSTALLATION DES BAIES VITREES ET RIDEAUX
DE PROTECTION DES OUVERTURES DES BOUTIQUES DANS LA PARTIE SINISTREE DU
FINANCEMENT : BUDGET CUD - EXERCICE 2015
IMPUTATION : 221100
Travaux de confection et pose des baies et grilles de sécurité métalliques des boutiques de la partie sinistrée du marché
Pièce n° 1 : Avis d'Appel d'Offres (AAO) .................................................................................... 3
Pièce n° 2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) .................................................. 10
Pièce n° 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) .............................................. 25
Pièce n° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)................................. 31
Pièce n° 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ........................................ 44
Pièce n° 6 : Bordereau des prix unitaires ................................................................................. 54
Pièce n° 7 : Détail quantitatif et estimatif.................................................................................. 60
Pièce n° 8 : Le cadre du sous-détail des prix........................................................................... 66
Pièce n° 9 : Modèle de marché .................................................................................................. 68
Pièce n° 10 : Formulaires et modèles à utiliser........................................................................ 73
PièceN°1:
WORK-FATHERLAND
Avis d’Appel d’Offres National Ouvert (en procédure d’urgence)
N°……../AONO/CUD/CIPM/ 2015
Du……………………………..2015
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’URGENCE D’INSTALLATION DES BAIES VITREES ET
RIDEAUX DE PROTECTION DES OUVERTURES DES BOUTIQUES DANS LA PARTIE SINISTREE
DU MARCHE CENTRAL DE DOUALA
Financement : Budget CUD-Exercice 2015
1- Objet de l'Appel d'Offres
Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala, Maître d’ouvrage, lance
un appel d’offres pour l’exécution des travaux D’URGENCE D’INSTALLATION DES BAIES VITREES
ET RIDEAUX DE PROTECTION DES OUVERTURES DES BOUTIQUES DANS LA PARTIE
SINISTREE DU MARCHE CENTRAL DE DOUALA.
 Les grilles métalliques à enroulement
- La réalisation des installations de chantier et des bureaux, y compris l'amenée du matériel, gardiennage
et branchements provisoires,
- Le repli de tout le matériel et toutes les installations de l'Entrepreneur.
- L’organisation et la gestion du chantier
- Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages.
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits,
- La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, le réglage et l'ajustage des
ouvrages prescrits au présent document.
- La fourniture des pattes à scellement,
- La fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes de fixation ainsi que des
taquets de calage.
- Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires
- La fourniture des parcloses,
- La fourniture en profilés élastomères nécessaires à la pose des vitrages
- Le traitement antirouille ou de surface des métaux, dans les limites fixées au présent document,
- La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier,
- La fourniture et pose des joints plastiques destinés à assurer l'Etanchéité entre la structure de façade et
les ouvrages décrits au présent document
- Le réglage et l'ajustage des ouvrages aux jeux prescrits,
- La fourniture et pose des quincailleries, y compris les huilages et graissages nécessaires,
- Le contrôle du bon fonctionnement des ouvrants avant la réception.
 Les baies vitrées en menuiserie d’aluminium
Les prestations de menuiseries extérieures comprendront implicitement :
- La fabrication en usine ou en atelier ;
- Le transport à pied d’œuvre ;
- Le coltinage et le montage ;
- La pose ;
- La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures
et accessoires nécessaires ;
- L’exécution de tous les joints nécessaires quels qu’ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité
- La protection de ouvrages finis jusqu’à réception ;
- L’enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
- Les échafaudages nécessaires, le cas échéant ;
Les travaux de vitrage et vitrerie comprendront implicitement :
- L’amenée sur le site des travaux l’installation de chantier et de l’outillage et du matériel d’exécution, la
maintenance et le repli en fin de travaux ;
- La fourniture des volumes compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte,
ainsi que tous risques de casse inhérents à la pose ;
- La reconnaissance et la réception des ouvrages à vitrer ;
- La mise en œuvre de tous les produits verriers ou autres et de tous les éléments accessoires
nécessaires pour réaliser tous les ouvrages prévus au marché, mises en œuvre répondant aux
prescriptions des documents contractuels, et le cas échéant
conformément aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant ;
- La protection des ouvrages des autres corps d’état pouvant être détériorés ou salis par les travaux du
présent corps d’état particulièrement les ouvrages à vitrer ;
- La pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;
- Le dépoussiérage des feuillures, au préalable ;
- La dépose des parcloses et la repose après pose des verres ;
- Le calage des volumes compris fourniture des cales ;
- Le masticage et le contre masticage en mastic à l’huile de lin ou en masticoléoplastique, à solin dans le
cas de feuillure ouverte, à bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systèmes de mise
- Toutes les coupes droites, biaises et courbes ;
- Toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;
- Le nettoyage des vitrages aux deux faces, pour la réception ;
- Le remplacement des vitrages cassés après pose et avant réception ;
et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent
3- DELAI D’EXECUTION :
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel
d’offres est de quatre (04) mois.
4- ALLOTISSEMENT
5- COÛT PRÉVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 96 000 000 (Quatre-vingtseize millions) francs.
6- PARTICIPATION ET ORIGINE
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toute entreprise de droit camerounais
spécialisée dans le domaine des menuiseries métalliques et vitrerie.
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget de la Communauté Urbaine
de Douala de l’exercice 2015 sur la ligne d’imputation budgétaire N°221 100.
8- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
dans la pièce 12 du DAO, précisant le montant de 1 900 000 (UN MILLION NEUF CENT MILLE)
FCFA, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
9- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables, à la Division des Marchés Publics
de la Communauté Urbaine de Douala, sise à l’hôtel de ville à Bonanjo, BP : 43 Douala – Cameroun,
Tél./Fax : (237) 33 42 69 50, dès publication du présent avis.
10- Acquisition du dossier d'appel d'offres
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Division des Marchés Publics de la CUD, sur
présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 80.000 (QUATRE
VINGT MILLE) francs CFA, au titre des frais d’achat de dossier, au compte spécial CAS-ARMP
N° 33598800001-89 ouvert à cet effet par l’ARMP, dans les Agences BICEC des chefs-lieux de
régions et dans les villes de Limbé et Dschang.
Ce reçu devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou groupement
d’Entreprises désireuse(s) de participer au présent l’Appel d’Offres.
11- Remise des offres
Chaque soumission, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01)
original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Communauté
Urbaine de Douala (Division des Marchés Publics) au plus tard le ………. 2015 à 10h 00mn,
heure locale, soit par poste en recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre
récépissé et devra porter, à l’exclusion de toute autre indication, la mention suivante :
« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert( EN PROCEDURE D’URGENCE)
N°……..…/AONO/CUD/CIPM/2015 du ………………………………. Pour l’exécution des
TRAVAUX D’URGENCE D’INSTALLATION DES BAIES VITREES ET RIDEAUX DE PROTECTION
DES OUVERTURES DES BOUTIQUES DANS LA PARTIE SINISTREE DU MARCHE CENTRAL DE
12- Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité
administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement
Particulier de l’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.
13- Ouverture des plis
L'ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces administratives et des offres technique et financière aura lieu le...…. à 11
heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala,
dans sa salle de réunion sise au sous-sol du Cercle Municipal de Douala 1er à Bonanjo, en présence
des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite
connaissance des offres.
une personne de leur choix.
14- Critères d’évaluation (Oui/Non)
1. Critères éliminatoires :
 Absence de la caution de soumission,
 Fausse déclaration ou pièce falsifiée,
 Non-conformité aux spécifications techniques,
 Le non-respect de deux (02) critères essentiels,
 Absence d’un prix unitaire quantifié,
 Non-conformité du modèle de soumission.
NB : Les critères devant être respectés obligatoirement sont les suivants : les personnels et les
matériels (en totalité).
2. Critères essentiels :
NB : Le soumissionnaire prendra le soin de présenter les copies des marchés réalisés (1ère page de
couverture du marché et dernière page de signatures) sur des projets de Génie civil, bâtiment et
construction modulaires ainsi que les procès-verbaux de réception définitif des travaux.
15- ATTRIBUTION
Le marché sera attribué au soumissionnaire dont les offres administratives et techniques seront
conformes aux prescriptions du DAO, et présentant l’offre financière évaluée la moins-disante.
L’Autorité Contractant se réserve le droit d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les
offres à tout moment avant l’attribution, sans encourir une responsabilité à l’égard du ou des
soumissionnaires affectés par la décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision.
Dans ce cas, les soumissionnaires sont invités à retirer leurs offres dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la date d’annulation du marché. Passé ce délai, les offres seront détruites.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir
de la date limite fixée pour la remise des offres.
17- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès à la Division
des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Douala, sise à l’hôtel de ville à Bonanjo, BP : 43
Douala – Cameroun, Tél./Fax : (237) 33 42 69 50.
Douala le ……………………..
DR/MINMAP/LT (pour information) ;
DD/MINMAP/W (pour information) ;
ARMP (pour publication et archivage) ;
Président CIPM-CUD ;
FOR THE EXECUTION OF THE WORK OF MANUFACTURE AND INSTALLATION OF WINDOWS
and DOORS IN ALUMINUM JOINERY AND METAL SECURITY GRILLS SHOPS IN THE AFFECTED
PART OF THE DOUALA’S CENTRAL MARKET
Financing: CUDBudget -2015 financingyear
The Government Delegate at the Douala Urbane Council, project owner hereby launches an Open
- The realization of worksite setups and its offices, including the transportation of work materials to site,
ensuring security measures and temporal connection,
- The folding up of all materials and all of installations made by the contractor.The metal roll-up gates
- The completion of site installations and offices , including the supply of equipment, janitorial and
temporary services ,
- The decline of all equipment and all the Contractor's facility .
- The organization and management of the site
- Education, working drawings and retail facilities.
- The provision of materials constituting the works described ,
- The workshop manufacturing, transportation at work , storage , installation , adjustment and
adjustment works prescribed in this document.
- The provision of bonded legs
- The supply and installation of ankles, self-drilling bushings and other fastening systems and the timing
- Seals the gun and the securing welds necessary
- The provision of glazing beads ,
- The supply profiles elastomers required for the installation of windows
- The rustproofing or metal surface , within the limits laid down in this document
- The provisional protection of finished books delivered on site,
- The supply and installation of plastic seals for ensuring tightness between the front structure and the
structures described in this document
- The setting and adjustment works at the prescribed games,
- The supply and installation of hardware , including the necessary oiling and lubrication
- The functional check of the doors before the reception .
The windows and doors of aluminum joinery
External joinery benefits implicitly include:
- Manufacturing factory or workshop ;
- Transportation at work ;
- The coltinage and assembly ;
- Fixing by any means, including all calibrations , seals , pisto - seals , and all necessary supplies and
- The execution of all required gaskets whatsoever required to ensure absolute tightness ;
- Protection of finished work until receipt ;
- The removal of protections and cleaning works for the reception ;
- The necessary scaffolding, if any;
The work of glass and glazing implicitly include:
- The supply on the work site installation site and tooling and runtime hardware, maintenance and
withdrawal at the end of work;
- The supply volumes due to losses for falls and waste whose prices reflect and all risks inherent in the
pose breaks ;
- The recognition and acceptance of the works to be glazed ;
- The implementation of all glass or other products and all accessories necessary to complete all the
works under the contract , implemented, meeting the requirements of the contract documents , and if
necessary according to manufacturer's implementation requirements;
- The protection of works of the other trades that can be damaged or soiled by the state of this particular
body work the works to be glazed ;
- Installation in rebates and fixing on works of any kind;
- Dusting rebates in advance ;
- Removal and installation of glazing beads after laying glasses ;
- The timing volumes including provision of wedges ;
- The mastic and mastic putty against linseed oil or masticoléoplastique at flashing in the case of rebate
open putty bath in the closed case rebate or any other implementation systems;
- All straight cuts , miter and curved ;
- All small supplies such as spikes, blocks , etc. ;
- Cleaning the glass to both faces , for receiving;
- Replacement of broken glass after installation and before receipt;and other services and supplies
necessary to complete finishing works of the contract
La participation in this invitation to tender is open to all enterprises or joint-ventures of Cameroonian
nationality and possessing the required competence in the craft of building and civil engineering.
The works, which form the subject of this invitation to tender are financed by the Douala
Urban Council Budget for the 2014 financial year-budgetary charge 221 100
The tender file may be consulted during working hours as soon as this notice is published, at the
public contracts Division for the Douala Urban Council, or from the Direction de l’urbanisme et de la
salubrité Publique (2nd floor, door n°213), within the city council hall building whose references are:
Tél.33 42 15 09 / Fax: (237) 33 42 69 50.
The file may be obtained from the Douala Urban Council (public contracts division), against
presentation of a payment receipt of a non-refundable sum of one hundred and fifty thousand
(150 000) CFA francs, being the cost of the Tender file, paid into the CAS-ARMP N°
33598800001-89 , opened for this purpose by l’ARMP,in the BICEC agency within the major cities
province and within the de Limbé and Dschang towns.
Each offer, drafted or in French or in English and in seven (07) copies including one (01) original
and six (06) copies marked as such, should reach in sealed envelopes, the Douala Urban Council
(Public Contracts Division), not later than the 07 AUGUST 2014 at 10 O’clock, prompt, local
time, either as a registered letter through post office services with acknowledgement of receipt ,or
deposited against a receipt and should bear, to the exclusion of every other, the following sole
« Open National Invitation to Tender N°……..…/ONIT/DUC/ITB/2015 of the
………………………………. for the execution of the work of manufacture and installation of
windows and doors in aluminum joinery and metal security grills shops in the affected part of
the Douala’s central market
Each bidder must include in his Administrative document, a bid bond issued by a first rat-bank
approved by the Ministry in charge of Finance of an amount of three million six hundred thousand
(3 600 000) FCFA and valid for thirty (30) days beyond the initial dead line set for the validity of
Under pain of being reject, the other required Administrative documents must imperatively be
produced only in originals or in true copies certified by the issuing service, in accordance with the
prescriptions of the special condition of the invitation to Tender.they must obligatorily not be older
than three (03) months before the dead line set for the submission of bids.
Any offer not in conformity with the prescription of this notice and of the Tender file document shall be
declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first rate-bank approved by
the Ministry in charge of Finance, or the non-respect of the models of the Tender file documents,
shall lead to a pure and simple rejection of the offer.
The opening of the Administrative, technical and financial bids on 07 AUGUST 2014 at 11 O’clock,
local time, by the internal Tender Board for the Douala Urban Concil, in the meeting room of the
above mentioned Board located at the basement of the Cercle Municipal de Douala 1er à Bonanjo.
Only bidders may attend this opening session or be duly represented by a person of their choice with
The maximum delivery deadline provided by the project owner for the realization of works is four (04)
The absence or non-conformity of a document, with the given list in Article 8.1 of the special
conditions of this invitation to Tender ;
 False déclarations or falsification of documents ;
 Failure to meet a minimum of four (04) of the qualification criteria.
Bidders will remain committed to offers during ninety (90) day, from the deadline set for the
15- complementary information :
Complementary information may be obtained during working hours from the Douala Urban
Council (Division des marchés publics), or from the Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité
Publique, Door N°213 of the Douala city council hall.
AT THE DOUALA URBAN
Règlement Général de l'Appel d'Offres
(RGAO)
: Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
.: .Financement
. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . 1
:. .Fraude
. . . . . .et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et divisions autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
.: .Eclaircissements
. . . . . . . . . . . . . .apportés
. . . . . . . au
. . .Dossier
. . . . . . d’Appel
. . . . . . .d’Offres
. . . . . . .et. .recours
: Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Préparation des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . .l’offre
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1
: .Langue
: Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
............................................................... ................
: Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Caution de Soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
: Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
D. Dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
.: .Date
. . . .et. .heure
. . . . . limite
. . .dépôt
. . . . .des
. . .offres
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
:. .Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
E. Ouverture des plis et évaluation des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
.: .Caractère
. . . . . . . .confidentiel
. . procédure
. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
F. Attribution du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
.: .Droit
. . . .du
. . .Maître
. . . . . d’Ouvrage
. . .déclarer
. . . . . . .un
. . Appel
. . . . . d’Offres
. . . . . . . infructueux
ou d’annuler une procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . l’attribution
. . . . . . . . . .du. . marché
. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 2
: Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
: Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Article 1 : Portée de la soumission
1.1. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres
RPAO), ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un Appel d’Offres pour la
construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et
brièvement définis dans le RPAO. Le nom le numéro d’identification et le nombre de lots faisant
l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il est fait ci-après référence sous le terme « Les
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué
dans le RPAO, et qui coure sauf stipulation contraire du RPAO à compter de la date de
notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître
d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le
Article 3 : Fraude et corruption
3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils
respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et
l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un
quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de
l’attribution ou de l’exécution d’un marché,
ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des
faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs
soumissionnaires que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir
artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui
résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs
biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de
l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est,
directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré
à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution
3.2. Le Premier Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre
conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période
n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic
d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production
de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites
pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à
l’issue de la procédure de pré qualification.
4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve
des dispositions ci-après :
soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement
d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible,
conformément à la convention de financement ;
b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous
les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt ;
Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette
entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des
spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent
appel d’offres ; ou
ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du pré- sent appel d’offres, à l’exception des
offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas
obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.
d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut
démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon
les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire
indirecte du Maître d’Ouvrage.
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services
devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux
critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du
5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont
extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à
leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet
d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur
qualification pour exécuter le marché.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements
énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par
le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO)
doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en
bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme man- dataire, représentera l’ensemble des
entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;
e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se repartissent les sommes qui sont
réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est
payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement
6.3. Lessoumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment
pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux
délais d’exécution visés dans le RPAO.
6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent
fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères
d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.
Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les
renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des
travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.
7.2. Le Maître
le Soumissionnaire et ses employés ou
agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents
dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en
résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents
mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de
7.2. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la
réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les
procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s)
additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux
f- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
g- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
h- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
i- Le cadre du planning d’exécution ;
j- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
k- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
l- Modèle de lettre de soumission ;
m- Modèle de caution de soumission ;
q- Modèle de marché ;
r- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge
des finances autorisés à émettre des cautions
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et
spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements
demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit dossier. Toute carence peut
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel
d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique
(télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître
d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze
(14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des
Une copie de la réponse du Maître d’ouvrage, indiquant la question posée mais ne
mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification
des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la
procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître
9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage
Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au
Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze
(14) jours avant la date d’ouverture des offres.
9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour
réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des
10.1. Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et
pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande
d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en
publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément
à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à
soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces
10.3. Afin de
donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de
l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son
offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les
régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et
le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais.
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés
au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :
A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions,
prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire,
conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les
critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition
soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux
et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place
ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de
visite du site le cas échéant, etc.).
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères
administratif et technique régissant le marché, à savoir :
1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée ;
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier
d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les
autres formes possibles de Caution de Soumission.
13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des
offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en
cas d’attribution de plus d’un marché.
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant
du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la
base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le
14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau
de prix et du Détail quantitatif et estimatif.
14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous
les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à
tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les
prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la
date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités
d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la
durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément
au cadre proposé à la pièce N°8.
15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les
dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant
celle retenue dans le RPAO.
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail
quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :
a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire
qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des
Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de
l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum
de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.
par le Soumissionnaire pour convertir son
offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.
Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne
soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale
et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail
quantitatif et estimatif de la manière suivante :
a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer
dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage
spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en
dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du
soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce
15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins
en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires
et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état
détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.
15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur
le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et
l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en
devises au titre du marché.
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le
Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par
le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une
période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué comme non conforme.
16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le
consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et
les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la
caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une
durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre
sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une
prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le
16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période
de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au
soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la
demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La
période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de
notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au
soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en
considération aux fins de l’évaluation.
17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution
de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres,
laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier
d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation
préalable du maître d’ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30)
jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de
validité demandée par le maître d’ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément
aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.
17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la
commission de passation des marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un
groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et
17.4 Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront
restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.
17.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura
signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.
a- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b- Si le soumissionnaire retenu :
 Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du
RGAO, ou
 Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de
l’article 38 du RGAO.
Article 18 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO
précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement
proposé par la soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais
au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.
18.2. Excepté le cas développé à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir
des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du maître d’ouvrage telle
que décrité dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le
maître d’ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y
compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et
méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage
n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont
l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.
18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre
directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de
travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront
évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du
19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autre- ment, le Soumissionnaire peut être invité
à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre
à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.
19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question
par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine
avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au
cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses
seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des
réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans
délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des
documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire
à l’is- sue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un
additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procèsverbal de la réunion préparatoire.
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits
à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le
Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication
“COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à
l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et
seront signés par la ou les personnes dûment habilitées
Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les
pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou
les signataires de l’offre.
20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que
de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de
l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et
«COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe
extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication
sur l’identité du soumissionnaire.
a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement
Particulier de l'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués
dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du
Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle
a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour
satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.
21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1
et 21.2 susvisés, le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou
ouverte prématurément.
22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article
21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier
de l'Appel d'Offres.
22.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres
en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas,
tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires
Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt
des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent,
24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée,
à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître
d'Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite
notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du
RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la
notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention
« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par
le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux
dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais
devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la
date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des
24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de
l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.
24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite
de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de
soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut
entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de
l'article 17.6 du RGAO.
25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des
plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée
dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un
registre ou une feuille attestant leur présence.
25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et
leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante
sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera
autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à
demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes
marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la
nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au
Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera
demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «
modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.
La modification d’offre ne sera autorisée que
si la notification correspondante contient
une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules
les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis
seront ensuite évaluées.
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du
soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification , le
prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute
variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre
détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes
de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24
du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des
plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la
recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais
ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à
laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la
25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met
immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des
offres des soumissionnaires.
En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être
adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis,
sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours
dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et
à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation
d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne
non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue
Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de
Passation des Marchés ou la
Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des
offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution
du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage
pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de
la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout
soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.
d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun
changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou
autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul
découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions
conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne
contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission
pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du
28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour
déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les
documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon
28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux
dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours
à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre
qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans
divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du
Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier
28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel,
sera écartée
par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la
suite rendue conforme.
28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres
facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en
compte lors de l’évaluation des offres.
s’assurera
le Soumissionnaire retenu pour avoir
soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait
aux critères de qualifi- cation stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout
arbitraire dans la détermination de la qualification.
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour
l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La
sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix
unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de
l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit
manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous
totaux feront foi et le total sera corrigé ;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera
foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail
dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) cidessus.
30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission
d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la
confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas
les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission
d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans
lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats
de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du
RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le
montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus
figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des
travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) cidessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre
modification, divergence ou réserve quantifiable;
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les
soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en
appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet
appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux
Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront
évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment
du fait que le Soumissionnaire aura
offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.
32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et
CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération
lors de l’évaluation des offres.
32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est
fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à
exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de
prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du
Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de
construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le
soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent
bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des
Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été
reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres
et qui dispose des
capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et
dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre
la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à
concurremment,
en compte les rabais offerts par les
soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au
moment de l’attribution.
Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou
d’annuler une Procédure
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après
autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel
d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait
lieu à réclamation.
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage
notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par
tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que
paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution
des travaux et le délai d’exécution.
37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout sou- missionnaire ou administration concernée,
sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des
résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la
séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.
37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai
maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à
l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec
copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des
38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis
à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée
de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.
38.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07)
jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché
adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.
38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage,
l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme
stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut
être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément
aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME)
à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une
hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme
financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est
susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
La réalisation des installations de chantier et des bureaux, y compris l'amenée du matériel,
gardiennage et branchements provisoires,
- La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose, le réglage et l'ajustage
des ouvrages prescrits au présent document.
- La fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes de fixation ainsi
que des taquets de calage.
- La fourniture et pose des joints plastiques destinés à assurer l'Etanchéité entre la structure de
façade et les ouvrages décrits au présent document
- La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes
fournitures et accessoires nécessaires ;
- L’exécution de tous les joints nécessaires quels qu’ils soient, nécessaires pour garantir une
étanchéité absolue ;
- L’amenée sur le site des travaux l’installation de chantier et de l’outillage et du matériel
d’exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux ;
- La fourniture des volumes compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent
compte, ainsi que tous risques de casse inhérents à la pose ;
et la réception des ouvrages à vitrer ;
Délai d’exécution : Quatre (04) mois maximum
Source de financement : Budget de la Communauté Urbaine de Douala
IMPUTATION : ……221 100……………
2.1. L’EXECUTION DES TRAVAUX D’URGENCE D’INSTALLATION DES BAIES VITREES ET
RIDEAUX DE PROTECTION DES OUVERTURES DES BOUTIQUES DANS LA PARTIE
SINISTREE DU MARCHE CENTRAL DE DOUALA
Liste des candidats pré qualifiés le cas échéant. (Sans objet)
L'Entrepreneur sera seul et entièrement responsable des matériels et matériaux livrés sur le
chantier et nécessaires à la réalisation de ces travaux.
1) Le chiffre d’affaires (oui/non)
Avoir un minimum de chiffre d’affaires cumulé des activités de construction(BTP) de trois
cent millions (300 000 000) FCFA TTC au cours des trois (3) dernières années.
2) L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières (oui/non) :
Accès à des financements tels que avoirs liquides, lignes de crédit de Vingt millions (40
000 000) FCFA au moins (justifier par une attestation délivré par une bancaire de première
3) Les références de l’entrepreneur (oui/non)
Avoir déjà réalisé deux (02) marchés des travaux de bâtiment d’égale importance au cours
des deux (2) dernières années (fournir bilan certifié ou les copies de marchés enregistrés
dont les deux premières pages et la page de signature et les PV de bonne fin ou de
réception définitive)
4- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) :
4-1 Une (01) kit d’équipement de protection individuelle ;
4-2 Une (01) les outils coupants ;
4-3 Un (01) Pick-up ;
4-4 Un (01) appareil élévateur ;
4-5 Un (01) kit d’équipement de chantier ;
4-6 Un (01) kit d’outillage à main.
Les trois premier sous critères devront être respectés à 100%
5- L’expérience du personnel d’encadrement (oui/non):
7-1 - Un Conducteur de Travaux (Ingénieur des Travaux de Génie Civil avec 2ans
d’expérience et inscrit à l’ONIGC) ;
7-2 - Un Chef de Chantier (Technicien supérieur de fabrication mécanique avec 5
ans d’expérience au moins dans les travaux similaires et au moins d’égale
En cas deimportance).
groupement d’entreprises, la nature du groupement doit être précisée et justifiée
copie devront
étant entendu que les membres du
Ces sous
êtrederespecté
groupement seront solidaires dans le cadre du présent marché. Le membre du groupement
comme mandataire,
de deux (02)
entraîne l’annulation du critère et le nonrespect de deux (02) critères entraine l’élimination de l’offre
Le soumissionnaire doit joindre à son offre dans le dossier technique le planning d’exécution
des travaux et le programme de mise en œuvre desdits travaux.
Visite du site des travaux et réunion préparatoire. Les soumissionnaires devront visiter et
d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par eux-mêmes, et sous leur
propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la
préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la
doit examiner l’ensemble
des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui
appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre
conforme à tous égards audit dossier. Toute carence tel que :
 Ne pas avoir obtenu au moins quatre (04) critères de qualification sur cinq (05).
La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois
volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :
a- la déclaration d’intention de soumissionner timbrée (01 timbre fiscal + 01 timbre
e- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque
agréée par le Ministère des en cour de validité
g- La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 3 600 000 (trois
million six cent francs CFA et d’une durée de validité de quatre (04) mois soit 120
h- Une attestation pour soumission signée du Directeur de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis
de ladite caisse datant de moins de trois mois ;
i- Une attestation de non redevance en cours de validité signée du Directeur des Impôts
certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière
d'impôts pour l'exercice en cours.
j- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général
de l’ARMP ;
k- Une patente en cours de validité certifié conforme ;
l- Une carte du contribuable certifié conforme ;
m- Une copie du registre de commerce ;
En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier
administratif complet, les pièces d, e, f, étant uniquement présentées par le mandataire du
B.1- Tous documents attestant que le soumissionnaire a réalisé avec succès depuis au
moins trois (03) ans et en qualité d’Entrepreneur principal au moins deux (02) chantiers de
nature, de volume et de complexité comparables.
Pour être validée, chaque référence en travaux de même nature et de même importance
devra être justifiée par les éléments suivants :
 Les copies des deux (02) premières pages et de la page de signature du marché.
Seules les références provenant des structures étatiques (Ministères, Communautés
Urbaines, Organismes parapublics, etc.) seront acceptées. Une fausse déclaration sera
considérée comme manœuvre frauduleuse et fera l’objet d’un rejet de la soumission
Ces documents seront précédés d’un tableau récapitulatif facilitant leur recherche et leur
B.2- Liste du personnel d’encadrement
 d’Appel
présentera l'organigramme de l'encadrement qu'il envisage d'affecter sur
le chantier, accompagné :
 Du curriculum vitae de chaque personnel
d’encadrement suivant le modèle joint
(annexe 6 des formulaires et modèles à utiliser), daté et signé ;
Les soumissionnaires doivent disposer, avant le début des travaux, du personnel technique
compétent, notamment :
- Un Conducteur de Travaux (Ingénieur des Travaux de Génie Civil avec 2 ans
d’expérience au moins et inscrit à l’ONIGC)
- Un Chef de Chantier (Technicien supérieur de fabrication mécanique avec 5 ans
d’expérience au moins dans les travaux de construction des bâtiments).
B.3 Liste du matériel
Le soumissionnaire présentera la liste du matériel (voir modèle 7 des formulaires) qu'il
envisage de mobiliser pour les travaux (avec mention de leur date d'acquisition, de leur âge,
de leur état général), la liste de celui dont il prévoit l'acquisition et celle du matériel qu'il
envisage de louer (fournir contrat de location). Le matériel requis est constitué de : une
Bétonnière, un appareil élévateur, un camion benne de 20 T, une aiguille vibrante, un Pick-up,
B.4 Programme d'exécution des travaux, méthodologie d'exécution et Organisation
Le soumissionnaire devra fournir une note détaillée explicitant la méthodologie envisagée pour
réaliser les travaux objet du présent appel d'offres dans les délais. Cette note précisera
 le programme détaillé d'exécution des travaux y compris planning;
 l’organisation proposée par l'Entrepreneur pour la bonne réalisation des prestations ainsi
que la note récapitulant les remarques et suggestions de toute nature que le
soumissionnaire jugerait opportun de faire ;
B.5 Le Règlement Particulier de l’Appel d'Offres et additifs éventuels, paraphé à toutes les
B.6 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé à toutes les
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), paraphé à toutes les pages,
L’attestation de visite des lieux délivrée par le Directeur de l’Urbanisme et de la
Salubrité Publique de la Communauté
14.3 Enveloppe
C – impôts
Volumeet III
au Cameroun trente (30) jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres seront inclus dans le prix toutes taxes comprises de l'offre
C.1. La soumission
proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en
14.4 Les
et datée
; pas révisables.
15.2 Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : Francs CFA.
et C.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;
et dépôt des offres
C.3. Le Détail estimatif dûmentPréparation
rempli ;
16.1 Période de validité des offres : La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la
C.4. Le
et la décomposition des prix forfaitaires.
de dépôt des prix
Travaux deintercalaires
des baies aussi
métalliquesque
dans l’original
dans lesdecopies,
central de son
17.1 Montant de la garantie d’offre : Le montant de la garantie de l’offre est arrêté à la somme de
trois million six cent mille (3 600 000) Francs CFA
Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Aucune réunion
préparatoire n’est prévue pour l’établissement des offres
Les offres, présentées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies
20.1 marquées comme tels, devront tenir compte du principe de séparation de l'offre financière, des
propositions techniques et des pièces administratives.
Les copies devront être en tous points identiques à l’original. En cas de différence, seul
l'original fera foi.
Division des Marchés Publics, sise aux anciens locaux du Commissariat 1er Arrondissement,
Bâtiment annexe de l'Hôtel de Ville a Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. / Fax: (237) 33 42 69 50 Douala –
N°envoyées
……………AONO/CUD/CIPM/2015
sous plis recommandés avec accusé de réception ou directement
22.1 déposées à la Division des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala contre récépissé
au plus tard le …………………. 2015 à 10 heures heure locale
25.1 L’ouverture des plis se fera dans la salle de réunions de la Commission Interne de passation
des Marchés de la CUD sise au sous-sol du Cercle Municipal de Douala 1er à Bonanjo le
………………………. 2015 à 11 heures, heure locale.
31.2 Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Date du taux
de change : la date de remise des offres.
Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’une marge de préférence au cours de
Sous réserve de l’Article 34 du RGAO, le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au
Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel
d’offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disante en incluant les rabais proposés le cas
échéant, selon les Articles 31 et 32.
Une fois le Marché approuvé, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit, dans les dix (10) jours
qui suivent, constituer son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe.).
39.2 Le cautionnement définitif est fixé à 4 % du montant du marché TTC
Pièce N° 4:
CHAPITRE I : GENERALITES ............................................................................................................................... 46
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ............................................................................................................ 46
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE ..................................................................... 46
ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTIBUTIONS ......................................................................................... 46
ARTICLE 4 : LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES ....................................................... 47
ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................. 47
ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES .................................................................................. 47
ARTICLE 7 : COMMUNICATION ............................................................................................................... 49
ARTICLE 8 : ORDRES DE DIVISION ........................................................................................................ 49
ARTICLE 10: PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR ............................................................................... 50
CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES ............................................................................................................. 50
ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS .............................................................................................. 50
ARTICLE 12: MONTANT DU MARCHE ..................................................................................................... 51
ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT ......................................................................................... 51
ARTICLE 14 : VARIATION DES PRIX ....................................................................................................... 51
ARTICLE 18: VALORISATION DES TRAVAUX ........................................................................................ 51
ARTICLE 20 : AVANCES ........................................................................................................................... 51
ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX ........................................................................................... 51
ARTICLE 22: INTERETS MORATOIRES (sans objet) ............................................................................... 52
ARTICLE 23 : PENALITES DE RETARD................................................................................................... 52
ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL............................................................................................................ 53
ARTICLE 26: DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF ............................................................................... 53
ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER ....................................................................................... 53
ARTICLE 28: TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES .......................................................... 54
CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX ....................................................................................................... 54
ARTICLE 29: DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE ................................................................................ 54
ARTICLE 30: ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR .................................................. 54
ARTICLE 31 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE ................................................... 54
ARTICLE 32 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES ............................... 54
ARTICLE 33 : CONSISTANCE DES TRAVAUX ........................................................................................ 55
ARTICLE 34 : PIECE A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR ................................................................... 40
ARTICLE 35 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS .......................................................... 57
ARTICLE 36 : IMPLANTATION DES OUVRAGES .................................................................................... 57
ARTICLE 37 : SOUS-TRAITANCE ............................................................................................................ 58
ARTICLE 39 : JOURNAL DE CHANTIER .................................................................................................. 59
CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION...................................................................................................................... 59
ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE ................................................................................................ 59
Travaux de confection et pose des baies et grilles de sécurité métalliques des boutiques de la partie sinistrée du marché central de
ARTICLE 42 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION ......................................................... 60
ARTICLE 43: DELAI DE GARANTIE ........................................................................................................ 60
ARTICLE 44 : RECEPTION DEFINITIVE .................................................................................................. 60
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................... 60
ARTICLE 45: RESILIATION DU MARCHE ................................................................................................ 61
ARTICLE 46 : CAS DE FORCE MAJEURE ............................................................................................... 61
ARTICLE 47: DIFFERENDS ET LITIGES ................................................................................................ 61
ARTICLE 48: EDITION ET DIFFUSION DU PRÉSENT MARCHE ............................................................ 61
ARTICLE 49 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE ......................................................... 62
Les Travaux de fabrication/confection et pose des baies vitrées en menuiserie d’aluminium et de grilles
de sécurité métalliques des boutiques de la partie sinistrée du Marché central de Douala.
Le présent marché est passé après appel d’offres.
ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTIBUTIONS
 Le Maître d’Ouvrage est le Délégué du Gouvernement auprès de la communauté urbaine de
Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des
copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.
 Le Chef de service du marché est le Directeur de l’urbanisme et de la Salubrité Publique de la
 L’Ingénieur du marché est le Chef de Département de l’Urbanisme de la Communauté Urbaine de
 Le Maître d’œuvre du présent marché est Chef service de la maintenance du
patrimoine…………………………………………………………………………
 L’autorité contractante est le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté de Douala, il
est signataire du marché.
 Le responsable chargé de l’ordonnancement est le Délégué du Gouvernement auprès de la
Le responsable chargé de la liquidation des dépenses est le Délégué du Gouvernement auprès
de la communauté Urbaine de Douala
Le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Communauté urbaine de
Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent
marché est le Chef de Département de l’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Douala ;
L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République
du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la
date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les
coûts éventuels qui en découlerait directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour
1. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier
des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières cidessous visés ;
3. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
4. les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les
bordereaux des prix unitaires ; le détail ou le devis estimatif ;
5. Plans, notes de calcul ;
6. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux
mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;
2. La loi N°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de Finances de la République du Cameroun
pour l’exercice 2012 ;
3. La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement
4. La loi 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ;
5. La loi N° 2000/09 du 13 Juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la
6. Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal des
7. Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et
douanier des Marchés Publics ;
8. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence
11. Le Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des
13. Le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°
14. Décret no 2013/271 du 5 aout 2013 modifiant et complétant certaines disposition du décret n0
2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de
passation des marchés public.
15. Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et
16. L’Arrêté N° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et
des frais d’achat des dossiers de consultation,
17. L’Arrêté N° 112/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et
des frais d’achat des dossiers d’appels d’offres ;
18. L’Arrêté N° 004/CAB/PM du 30 Décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés
19. L’Arrêté N° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses
Administratives Générales, applicables aux marchés publics ;
20. L’Arrêté N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2007 relative au respect des règles régissant la passation,
l’exécution et le contrôle des marchés publics ;
21. La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012, relative à la passation et au contrôle de l’exécution
22. La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation,
23. La circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du
système des Marchés Publics ;
24. La circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des
changements des conditions économiques des marchés publics ;
25. la Circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des marchés
26. La circulaire n° 0001/C/MINFI des 06/01/2014 portantes instructions relatives à l’exécution, au suivi
et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des
Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’Exercice
30. Les normes techniques en vigueur dans la République du Cameroun ou à défaut, les normes
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront
être faites aux adresses suivantes :
a- dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :
Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de
service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront
valablement adressées à l’hôtel de ville de Douala.
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala à
l’hôtel de ville de Bonanjo-Douala
L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’œuvre
délégué, avec copie au Chef de service.
ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE
L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage délégué et
Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront
signés par le Maître d’Ouvrage délégué et notifié par le Chef de service.
Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans
incidence financière seront directement signés par le maître d’œuvre et notifiés par le Maître
d’œuvre, une copie étant adressée à l’Ingénieur.
L’entrepreneur dispose d’un délai de cinq (5) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de
service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres
de service reçus.
ARTICLE 10: PERSONNEL DU CO-CONTRACTANT
Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après
agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer par un
personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.
En tout état de cause, les listes du matériel et personnel d’encadrement à mettre en place
seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la
notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'œuvre disposera de
huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les
Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel
_d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de
résiliation du marché tel que visé à l’article 37 ci-dessous.
CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES
11.1 Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif fixé à 4 % du montant TTC du marché.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai de un mois suivant la date de
réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage après
demande de l’entrepreneur.
11.2 Cautionnement de garantie
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai de un mois
après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage après demande de
11.3 Cautionnement d’avance de démarrage
Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant TTC du
marché pourra être accordée à l’Entrepreneur sur sa demande. Cette avance sera garantie par une
caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre
agréé conformément à la réglementation en vigueur.
DAO ouvertures boutik.pdf (PDF, 1.1 Mo)
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00313011.