Source: http://docplayer.cz/27436926-Smlouva-o-dilo-dale-jen-smlouva-uzavrena-podle-2586-a-nasl-zakona-c-89-2012-sb-obcansky-zakonik-dale-jen-obcansky-zakonik.html
Timestamp: 2019-01-17 03:24:59+00:00
Document Index: 53833249

Matched Legal Cases: ['zákona č. 89', 'zákona č. 89', 'zákona č. 89', 'soud ', 'zákona č. 182', 'soud ']

SMLOUVA O DÍLO. (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) - PDF
Download "SMLOUVA O DÍLO. (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )"
1 SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Číslo smlouvy objednatele: 1346/2016SML Číslo smlouvy zhotovitele:... Smluvní strany: Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel oprávněn k podpisu smlouvy o dílo a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx oprávněni jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka tel.: xxxxxxxxxxxxxx ... (dále jen objednatel ) a Zhotovitel: JESKO CZ s.r.o. Pardubice sídlo: Věry Junkové 503, Pardubice oprávněn k podpisu smlouvy o dílo:... oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy:... oprávněn jednat o věcech technických:... IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: tel.: (dále jen zhotovitel ) (objednatel a zhotovitel společně jen smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: Remorkér výroba plechových dílců (dále jen dílo ) Strana 1 (celkem 5)
2 2. Specifikace díla: Výroba plechových dílců podle příloha č.1 (obrys dílců pro pálení, formát.dwg) a příloha č.2 (rozpiska dílců pro pálení, formát.xlsx). Jedná se o dílce pro výrobu ocelové konstrukce, opláštění, a kormidelny remorkéru. Dílce budou páleny plazmovým hořákem. 3. Místo provádění díla: Za součást díla je považováno rovněž: 4.1. Atest, ke každému materiálu musí být dodám materiálový atest Materiál: lodní plech "A" atest 3,2 EN Značení dílců, dílce značit pořadovým číslem podle rozpisky Rozdělení dílců, dílce větších rozměrů než je rozměr plechu a pálicího stolu je možno rozdělit, nutno počítat s přídavkem v rozdělovací rovině podle specifikace v bodu Přejímka dílců, bude provedena osobní přejímka dílců zaměstnancem PVL. 5. Rozsah prací je dále stanoven nabídkou zhotovitele ze dne , která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako přílohy (dále jen příloha č.3 ). II. Lhůty provádění díla 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy / po protokolárním předání místa provádění díla zhotoviteli objednatelem předání a převzetí díla: nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy. III. Cenové a platební podmínky 1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši ,30 Kč bez DPH, (slovy: sedmsetsedmdesátšest tisíc dvěstědeset korun třicet haléřů českých). Cena je bez dopravy na sklad k objednavateli. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze č Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání Strana 2 (celkem 5)
3 a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických. 5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických. 6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, Praha Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli na adresu uvedenou v čl. III bod 6. IV. Podmínky provádění díla 1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. 2. Dílo se považuje za dokončené, nemáli v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických, a je schopné plnit požadovanou funkci. 3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla. V. Záruka a odpovědnost za škody 1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce min 8 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 4. Nebudeli dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Strana 3 (celkem 5)
4 Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedeném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Běh záruční doby se staví od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. VI. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce 1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto: a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí..5000, Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 2. Dojdeli ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. VII. Odstoupení od smlouvy 1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, byloli zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy zejména, zjistíli, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele. 4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka Strana 4 (celkem 5)
5 se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České republice. 2. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných smluvními stranami. 3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 6. Nedílnou součástí smlouvy je: příloha č. 1 obrys dílců pro pálení příloha č. 2 rozpiska dílců pro pálení příloha č. 3 kalkulace ceny, nabídka zhotovitele ze dne objednatel: zhotovitel: V Praze dne. V... dne Povodí Vltavy, státní podnik... Strana 5 (celkem 5)