Source: http://docplayer.cz/40165806-Smlouva-o-dilo-c-smlouvy-objednatele-s-c-smlouvy-zhotovitele-088-2015-evid-cislo-registru-vz.html
Timestamp: 2018-12-12 08:39:43+00:00
Document Index: 30932444

Matched Legal Cases: ['Čl. 1', 'Čl. 2', 'Čl. 3', 'Čl. 4', 'Čl. 5', 'Čl. 6', 'Čl. 7', 'Čl. 8', 'Čl. 9', 'čl. 12', 'Čl. 10']

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S č. smlouvy zhotovitele: 088/2015 evid. číslo registru VZ: - PDF
Download "SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S č. smlouvy zhotovitele: 088/2015 evid. číslo registru VZ:"
1 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S č. smlouvy zhotovitele: 088/2015 evid. číslo registru VZ: Projekt opravy propustků v km 57,704; 57,808; 60,993; 62,686 a 68,896 trati Mladá Boleslav Stará Paka Čl. 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Zastoupená:, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové bankovní spojení:, č. účtu: Kontaktní osoby: a) ve věcech smluvních:, tel.:,, tel.:, b) ve věcech technických:, tel.:,, tel.:, Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259, poštovní schránka Hradec Králové (dále jen objednatel) 1.2. Zhotovitel: Název: MDS projekt s.r.o. Sídlo: Vysoké Mýto Vysoké Mýto - Město, Försterova 175, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Zastoupená:, jednatelem bankovní spojení:, č. účtu: Odpovědní zástupci: a) ve věcech smluvních:, tel., b) ve věcech technických:, tel., Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele (dále jen zhotovitel) Stránka 1 z 6
2 Čl. 2. Výchozí podklady a údaje Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 2.1. Výzva k předložení nabídky na zhotovení díla Projekt opravy propustků v km 57,704; 57,808; 60,993; 62,686 a 68,896 trati Mladá Boleslav Stará Paka, č. j.: 3707/2015 OŘ HKR-600 ze dne Nabídka vybraného zhotovitele obdržená dne Zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a další relevantní právní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů Dokumentace k předmětné veřejné zakázce, která je součástí Zadávací dokumentace Aktuální Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen TKP ), české technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah, Obchodní podmínky na projekční práce u Oblastního ředitelství Hradec Králové (dále jen OŘ HKR ), Technické podmínky na opravné práce u OŘ HKR, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ), předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci na realizaci díla bez výhrad souhlasí Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. Čl. 3. Název a předmět díla 3.1. Název díla: Projekt opravy propustků v km 57,704; 57,808; 60,993; 62,686 a 68,896 trati Mladá Boleslav Stará Paka Předmětem díla je zpracování projektu stavby jednotlivých propustků, přičemž konkrétně je rozsah díla popsán v dokumentaci, jež byla zveřejněna jako součást Zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a proveditelný předmět projektu stavby v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, Výzvou, Zadávací dokumentací, Nabídkou zhotovitele a ostatními výše uvedenými dokumenty Místem plnění na základě této smlouvy o dílo je sídlo zhotovitele Zhotovitel prohlašuje, že samostatný projekt stavby je zpracován v souladu s Pokyny pro vypracování projektu, které jsou součástí zadávací dokumentace Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí tak, aby splňovalo podmínku řádného a jednoznačného zadání opravných prací objednatelem v rámci zadávacího řízení na zhotovitele opravných prací a nevyžadovalo jakékoliv dodatečné dopracování vybraným zhotovitelem pro přivádění příslušných Stránka 2 z 6
3 opravných prací a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Za dokončené dílo se pokládá jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek Práce na díle budou zahájeny po podpisu smlouvy. Ukončení prací a předání díla objednateli na adresu pro doručování písemností, proběhne nejpozději v den ukončení díla, což bude dokumentovat předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jeho zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele díla. Přesnou hodinu předání díla si smluvní strany upřesní telefonicky. Předání díla bude provedeno bez vad a nedodělků v předepsané kvalitě a po odsouhlasení díla (projektu stavby) objednatelem. Čl. 4. Termín plnění 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle této smlouvy v následujících termínech: zahájení: po podpisu Smlouvy o dílo ukončení: do Čl. 5. Cena za dílo 5.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí: bez DPH: slovy: ,- Kč Třistaosmdesátpěttisíckorunčeských. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 6.1. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku se nepoužije ustanovení článku smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. Smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele. Stránka 3 z 6
4 6.2. Zhotovitel nesmí, vyjma geodetických prací, převést celé dílo ani jeho část na subdodavatele, které jmenovitě neuvedl v nabídce a ani neuzavře subdodavatelskou smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu uvedenou v čl Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. Tato smluvní pokuta se nedotýká nároku objednatele na náhradu vzniklé škody. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel dílo provede dle podmínek této smlouvy a v souladu se Zadávací dokumentací. Provedením díla se rozumí pouze předání kompletního díla dle veškerých podmínek této smlouvy Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní před termínem jejich konání. Projekční návrh bude v průběhu zpracování projektu projednán konferenčním způsobem s pověřenými osobami objednatele min. 1x před vydáním čistopisů. Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí odevzdaného díla Pro každé porušení povinností dle této smlouvy zhotovitelem (bez ohledu na jeho zavinění), zejména podmínek kvality díla a termínu předání díla, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Další důvody k odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Obchodních podmínkách na projekční práce u OŘ HKR Projekt stavby bude zpracován komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení železničního provozu, a hospodárnosti následného provádění předmětu díla. Čl. 7. Záruka za dílo 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a bezvadnost provedeného díla a následnou proveditelnost a plnou funkčnost předmětu projektu stavby po dobu 60 měsíců, tzn. za to, že dílo a předmět projektu stavby bude splňovat požadavky smlouvy, veškerých předpisů a norem vztahujících se k předmětu díla a předmětu projektu stavby Zhotovitel ručí za případné vady, které bude mít dílo v čase odevzdání. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností V dalším platí článek 11 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. Čl. 8. Platební podmínky 8.1. Zaplacení smluvní ceny díla dle čl provede objednatel úhradou faktury, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Stránka 4 z 6
5 8.3. Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě samostatného smluvního dodatku k této smlouvě Splatnost faktur za provedené práce je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele Další platební podmínky včetně správného znění uvedení plátce na daňové doklady a kontaktní adresy pro doručení daňového dokladu jsou uvedeny v Obchodních podmínkách na projekční práce u OŘ HKR. Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 9.1. Případy zajištěné smluvní pokutou a podmínky jejich platby jsou uvedeny v čl. 12 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. Čl. 10. Závěrečná ustanovení Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou Změny smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (číslovanými dodatky) a po vzájemné dohodě Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní straně nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování v záhlaví této smlouvy označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, kdy se druhá strana fakticky s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání je učiněno již samotným doručením na adresu uvedenou ve smlouvě Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Stránka 5 z 6
6 10.6. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Obchodních podmínek na opravné práce OŘ HKR, dále pak obecně závazné právní předpisy Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatele. V Hradci Králové dne Za objednatele: Ve Vysokém Mýtě dne Za zhotovitele: Otisk razítka:. Otisk razítka:... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové. MDS projekt s.r.o. jednatel Stránka 6 z 6