Source: http://www.jurablogs.com/2015/04/27/zum-wert-eines-bauzeitenplans
Timestamp: 2017-03-26 01:55:58
Document Index: 296546278

Matched Legal Cases: ['BGH', '§ 5', '§ 8', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

BlogsBaurecht ForumApril 2015Zum Wert eines BauzeitenplansAnwälte | Bauvertragsrecht | 27.04.2015Zum Wert eines BauzeitenplansDas Kammergericht hat in einem vom BGH nun bestätigten Urteil vom 13.08.2013 (AZ: 7 U 166/12) darauf hingewiesen, dass – wie auch dem § 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B zu entnehmen ist – die in einem Bauzeitenplan aufgeführten Einzelfristen ohne rechtliche Wirkung sind, wenn sie nicht im Vertrag ausdrücklich als Vertragsfristen gekennzeichnet sind. Überschreitet also der Auftragnehmer eine im Bauzeitenplan aufgeführte Zwischenfrist, so bleibt dies grundsätzlich ohne rechtliche ...Zum vollständigen Artikel151 LeserBau-BLawg:§ 8 II VOB/B: Kündigungsklausel bei Insolvenz unwirksam?578 LeserCMS Hasche Sigle:Neuregelungen in der VOB/A und der VOB/B65 LeserVergabeblog:VOB/B 2012 löst VOB/B 2009 ab85 LeserVergabeblog:Nachträge nach der VOB/B: Wirklich immer vergaberechtsfrei?46 LeserVergabeblog:Regeln zum Angebotsausschluss gelten nicht für nachträglich geforderte Unterlagen (OLG ...47 LeserVergabeblog:BGH: Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung gehen zu Lasten des öffentlichen Auftrag...37 LeserVergabeblog:Angebotsausschluss wegen erfahrungsgemäßer Unzuverlässigkeit eines Bieters (VK Sachen-A...76 Lesercosinex Blog | Vergaberecht und Öffentliches Au...:Behandlung von Nachträgen nach neuem Vergaberecht10 verwandte ArtikelVerjährung von Mängelbeseitungskosten bei einem BauwerkFälligkeit nach VOB/BTeil 2: Der BGH zum Kooperationsgebot – mehr als die formellen Anforderungen der VOB/BPrivates Baurecht und Architektenrecht: Bundesgerichtshof und Gesetzgeber beenden die Privilegierung der VOB/B bei Verbrauchern BGH: Das rechtliche Gehör ist verletzt, wenn ein Gericht überraschend und ohne vorherigen Hinweis eine bislang nicht erörterte Vorschrift
seiner Entscheidung zu Grunde legtDer in den Augen des Auftraggebers ungeeignete NachunternehmerGewährleistungsbürgschaft – und die Verjährung der MängelansprücheWegfall der Geschäftsgrundlage beim VOB/B-EinheitspreisvertragGewährleistungsfristen – und die Gewährleistungsbürgschaft beim VOB/B-VertragSerie Nebenangebote – von der Bekanntmachung bis zum Zuschlag, Teil 4: WertungÜber den ArtikelVeröffentlicht April 27, 2015 10:20am im Blog Baurecht Forum.ThemenBauvertragsrechtTäglich juristische Top-MeldundenMehr Informationen zum NewsletterTop-MeldungenWeiteresNur keinen Stress mit Schadensnachweis in der Klagevon German American Law Journal :: US-Recht auf DeutschPolizei kauft falsche Office-Lizenzen für 3 Millionen Eurovon Jannina Schäffer / Justillon - kuriose RechtsnachrichtenMietwohnung - Duschen im Stehen kann eine vertragswidrige Nutzung darstellenvon RechtsindexAbmahnung The Hunter – Call of the Wild durch Nimrodvon Niklas Plutte / Kanzlei PlutteGesetzliche Unfallversicherung: kosmetische Zahnbehandlungvon Recht SozialAls nächstes lesen - bislang 55 Leser:Grundsicherungen: keine Förderung von Börsentermingeschäften