Source: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1844/07/12/n1/jo
Timestamp: 2019-10-15 06:37:54+00:00
Document Index: 104568007

Matched Legal Cases: ['art. 84', 'art. 10', "l'article 118", 'art. 671', 'art. 671', 'art. 43']

Loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux. - Legilux
Loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux.
Signature : 12/07/1844
Publication : 02/08/1844
Permalink ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1844/07/12/n1/jo
CHAPITRE Ier.Des moyens affectés aux travaux de la voirie vicinale.
CHAPITRE II De la classification des chemins vicinaux et des assemblées cantonales.
CHAPITRE III. Des Travaux.
CHAPITRE IV. Du personnel de surveillance et de la police des chemins vicinaux.
CHAPITRE V. Dispositions additionnelles.
De l'assentiment des Etats,
Des moyens affectés aux travaux de la voirie vicinale.
La construction, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux sont à la charge des communes, sur le territoire desquelles ils sont établis.
Toutefois, lorsqu'un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, elles concourent toutes à la dépense qu'il nécessite, proportionnellement à l'avantage qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué conformément à l'art. 84 de la loi communale.
Les communes pourvoient aux dépenses relatives aux chemins vicinaux, au moyen d'une imposition répartie d'après les bases suivantes:
1° D'une prestation d'une journée de travail à fournir par chaque habitant valide du sexe masculin, de l'Age de 18 à 60 ans accomplis;
2° D'une prestation d'une journée de travail d'homme par chaque cheval de trait ou de selle, au service des habitants ou des établissements dans la commune;
3° D'une journée de travail d'homme par chaque bœuf employé aux attelages;
4° De dix centièmes en addition au principal des contributions directes payées dans la commune.
Les prestations des trois premières bases seront converties et exigibles, comme celle de la quatrième, en argenté
Cependant il sera loisible aux communes de remplacer l'imposition, en tout ou en partie, par des prélèvements sur leurs revenus ordinaires, même sur le produit de leur bois d'allouage.
Les communes pourront aussi être autorisées à affecter des ressources extraordinaires à la construction de nouveaux chemins et d'ouvrages d'art.
Les sommes votées à cette fin seront portées au budget de la commune,
Lorsqu'un chemin, parvenu à l'état de viabilité, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations ou entreprises industrielles, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations, pour lesquelles les transports se font, seront appelés contribuer à l'entretien de ces chemins par des subventions spéciales proportionnées aux dégradations occasionnées par ces exploitations.
Toutefois ces propriétaires ou entrepreneurs ne seront appelés à fournir des subventions spéciales que pour l'entretien des chemins vicinaux de la commune dans laquelle leurs établissements sont situés.
Ces subventions seront, en cas de dissentiment, après expertise contradictoire, réglées par les administrations communales, sous l'approbation du Conseil de Gouvernement.
Les propriétés de l'Etat productives de revenus, contribueront aux dépenses dans la même proportion que les propriétés privées.
En cas de désaccord entre l'administration de l'enregistrement et des domaines et l'administration communale sur la quotité pour laquelle les propriétés de l'Etat doivent intervenir, elle sera fixée par une expertise contradictoire. Chaque administration nommera un expert, et en cas de dissentiment entre ceux-ci, le juge de paix nommera un troisième expert pour le vider.
Il pourra être accordé des subsides sur le trésor de l'Etat pour la construction, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux. Ces subsides seront appliqués de préférence aux chemins de première classe.
Les ressources créées en vertu des dispositions ci-dessus pour la construction, la réparation et l'entretien des chemins vicinaux, forment un fonds spécial, qui ne pourra recevoir, en tout ou en partie, d'autre destination.
Dans les communes où il resterait à faire des travaux neufs pour plus d'une année, le montant des rôles devra atteindre le produit total des bases indiquées ci-dessus.
Les communes qui voudront faire des travaux extraordinaires de construction ou d'amélioration, pour l'exécution desquels le produit total des bases ci-dessus ne suffirait pas, pourront obtenir l'autorisation de majorer les centièmes additionnels des contributions directes payés dans la commune, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour couvrir les dépenses occasionnées par ces travaux. Cette autorisation est réservée au Roi Grand-Duc.
Dans les communes où on aura recours aux impositions pour les travaux relatifs aux chemins vicinaux, Ies rôles seront dressés, publiés, rendus exécutoires et recouvrés, conformément aux dispositions de la loi communale, relatives aux rôles pour les impositions communales.
Les réclamations auxquelles ils donneront lieu, seront instruites et décidées d'après les mêmes dispositions.
Les remises des receveurs sur les recettes seront les mêmes que pour les autres revenus communaux.
Dans le cas où un conseil communal négligerait de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente loi, le Conseil de Gouvernement y pourvoira d'après les articles 90 et 104 de la loi communale.
De la classification des chemins vicinaux et des assemblées cantonales.
Les chemins vicinaux sont divisés en deux classes.
Les chemins de la première classe sont ceux qui forment les embranchements nécessaires des grandes routes, et ceux qui servent de communication, soit avec les points les plus importants sous le rapport de la population ou du commerce, soit avec les chefs-lieux de district ou de canton, sauf les exceptions à déterminer par le Conseil de Gouvernement. Tous les autres chemins vicinaux appartiennent à la deuxième classe.
L'état général des chemins de première classe sera arrêté par le Conseil de Gouvernement sur l'avis des conseils cantonaux.
Les assemblées cantonales se formeront des délégués des conseils communaux, à raison d'un par chaque commune.
Elles seront présidées par le commissaire de district, qui, en cas de partage, aura voix délibérative.
Un conducteur de l'administration des travaux publics assistera à l'assemblée et y aura voix consultative.
Tous les ans, du 1er au 15 octobre, les assemblées cantonales se réuniront au chef lieu du canton, sur la convocation du commissaire de district.
Le Conseil de Gouvernement désignera chaque année, sur la proposition des assemblées cantonales, ceux des chemins auxquels les rôles seront appliqués. Les assemblées cantonales feront leurs propositions de manière que toutes les communes traversées par le même chemin, concourent simultanément, chacune sur son territoire, à sa construction, et à ce que l'on ne passe à un nouveau chemin, qu'autant que celui précédemment désigné sera arrivé à l'état d'entretien.
Les propositions faites par les assemblées cantonales seront transmises par le commissaire de district à l'approbation du Conseil de Gouvernement, en y joignant son avis.
Le conducteur de l'administration des travaux publics transmettra également ses observations au commissaire de district, qui les joindra à son rapport.
Dans les cas où les conseils communaux négligeraient ou refuseraient d'exécuter les décisions des assemblées cantonales approuvées par l'autorité supérieure, il sera procédé à l'exécution des travaux, conformément à l'art. 10 de la présente loi.
L'exécution des travaux est placée sous la surveillance de l'administration des travaux publics.
Toutes les entreprises de travaux ainsi que les fournitures à faire aux chemins vicinaux, feront l'objet d'une adjudication publique, qui sera soumise à l'approbation du Conseil de Gouvernement ou du commissaire de district, suivant la distinction établie par le n° 17 de l'article 118 de la loi communale.
Les adjudications pourront se faire par lot, sans que ces lots puissent avoir une étendue de moins de vingt mètres.
Ces adjudications seront annoncées au moins huit jours auparavant, par l'apposition d'affiches, et par le dépôt des devis et cahiers des charges au secrétariat de la commune où les travaux et les fournitures doivent être effectués.
Les affiches, devis et cahiers des charges, procèsverbaux d'adjudication et de réception des travaux peuvent être faits sur papier libre et sont enregistrés gratis, pour autant que cette formalité est requise.
Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables dans les cas où le Conseil de Gouvernement autorisera la régie.
Les fonds réalisés en vertu de la présente loi seront appliqués:
1° A la construction, à la réparation et à l'entretien des chemins de première classe, et à l'entretien de tous les chemins actuellement construits;
2° A la construction des chemins de la deuxième classe.
Le Conseil de Gouvernement pourra, lorsque les circonstances l'exigeront impérieusement, permettre de déroger à cette règle.
La largeur des chemins vicinaux de première classe est fixée à six mètres, non compris les fossés sauf les exceptions qui pourront être portées par le Conseil de Gouvernement, sur la demande des conseils communaux.
Il sera établi le long des chemins de première classe des fossés, partout où le besoin en sera reconnu.
Les chemins ayant actuellement une largeur excédant six mètres, pourront être réduits avec l'autorisation du Conseil de Gouvernement.
Les chemins de première classe et les traverses de villages seront construits en chaussée d'empierrement ou en pavé. La chaussée hors de l'enceinte des villages, aura quatre mètres de largeur.
Les chemins ou partiel de chemins construits ou réparés seront toujours tenus en bon état d'entretien.
Les travaux d'entretien comprendront non-seulement la chaussée ou le pavé, mais aussi les accolements et les fossés.
Du personnel de surveillance et de la police des chemins vicinaux.
La police des chemins vicinaux est exercée concurremment par les administrations communales, les commissaires de district, l'ingénieur en chef, les ingénieurs d'arrondissement, les conducteurs de l'administration des travaux publics les piqueurs cantonaux et les agents de la police communale.
Ces fonctionnaires constateront par des procès-verbaux les délits et les contraventions qui viendront à leur connaissance; leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire; ceux des agents de la police communale devront être affirmés, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix dans le ressort duquel la contravention aura été commise, ou, à défaut, devant l'un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l'un des échevins de la commune de la contravention.
Ces procès-verbaux seront remis à l'officier faisant les fonctions de ministère public près le tribunal compétent.
Les agents de la police communale devront faire connaître aux administrations communales et aux conducteurs de l'administration des travaux publics les contraventions qu'ils auront constatées et les procès-verbaux qu'ils auront rédigés.
Les commissaires de districts apporteront dans leurs tournées périodiques une attention particulière à l'état des chemins et soumettront tous les ans, avant le 1er septembre, au Conseil de Gouvernement, leurs rapports avec leurs avis et propositions.
Il y aura pour le service des travaux à faire aux chemins vicinaux, quatre conducteurs de l'administration des travaux publics.
Le Conseil de Gouvernement assignera à chacun d'eux les communes où ils exerceront leur surveillance et fixera leur résidence.
Les conducteurs sont chargés de diriger, de surveiller et de recevoir les travaux qui se font aux chemins vicinaux; de dresser les rapports, les plans et devis exigés par les travaux; de constater les dégradations et empiétements et généralement tous les délits et contraventions relatifs à la voirie vicinale.
Tous les ans ils font aux assemblées cantonales un rapport général sur l'état des chemins du canton et es améliorations dont ils sont susceptibles.
Ils se mettront en relation avec les administrations communales de leur ressort, et obtempéreront aux réquisitions que leur feront les commissaires de district relativement aux travaux des chemins vicinaux
Les conducteurs feront au moins par an trois inspections complètes des travaux dont ils ont la direction, qu'ils visiteront dans tous leurs détails; ils rendront compte de ces tournées au commissaire de district. Ces rapports contiendront l'exposé des mesures dont l'adoption leur paraîtrait avantageuse,
Outre les inspections périodiques, les conducteurs sont tenus de faire des inspections partielles, toutes les fois qu'elles deviennent nécessaires. Il leur est d'ailleurs recommandé de se transporter sur les lieux des travaux aussi souvent que possible.
Les conducteurs ont sous leurs ordres des surveillants qui auront le titre de piqueurs cantonaux.
Il y en aura un par canton. Ils sont tenus de résider dans leurs cantons respectifs.
Les piqueurs cantonaux sont nommés par le Conseil de Gouvernement.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment devant le juge de paix de leur domicile.
Ils sont soumis, sous le rapport de la subordination et de la police, aux mêmes règles que les employés de l'administration des travaux publics.
Les piqueurs cantonaux suivront dans tous les détails l'exécution des travaux dont la surveillance leur est confiée, Ils exerceront un contrôle vigilant sur les entrepreneurs et leurs ouvriers; ils visiteront et recevront les matériaux et veilleront à leur emploi; ils aideront les conducteurs à faire les métrés, vérifications, dessins et nivellements, à lever les plans et dans toutes les opérations qu'exige le service. Ils les seconderont enfin avec zèle dans l'accomplissement de la tâche qui leur est imposée, à quel effet ils communiqueront aux conducteurs non. seulement les renseignements que ces derniers leur demanderont, mais encore tous ceux qu'ils jugeront utile de porter à leur connaissance.
Ils feront, au moins une fois par mois, la visite de tout les travaux confiés à leur inspection. Ils tiendront un journal de leurs opérations, constatant jour par jour leur présence dans les diverses communes et le résultat de leurs visites.
Ils adresseront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au conducteur sous les ordres duquel sont placés, un état conforme au modèle qui sera prescrit par le Conseil de Gouvernement, des opérations par eux faites dans le mois précédant. Leur présence dans les diverses communes sera attestée par la signature du bourgmestre ou échevin.
Ils sont, comme les conducteurs, chargés de constater les dégradations et empiétements et généralement tous les délits et toutes les contraventions relatifs à la voirie vicinale.
Les conducteurs adresseront à la fin de chaque trimestre, au commissaire de district, un rapport sur la manière dont les piqueurs cantonaux s'acquittent de leurs devoirs.
Dans chaque commune il y aura au moins un garde-champêtre cantonnier.
Le traitement des cantonniers sera fixé par le Conseil de Gouvernement, sur la proposition des conseils communaux. Il sera prélevé par moitié sur le fonds réalisé pour couvrir les dépenses relatives aux chemins vicinaux, le surplus restera à charge de la caisse communale.
Les gardes-champêtres cantonniers exerceront une surveillance assidue et journalière sur las chemins vicinaux; ils constateront par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui y seront commis.
Ils sont chargés spécialement de l'entretien des chemins vicinaux, en se conformant aux instructions qui leur seront données par les administrations communales, les conducteurs ou les piqueurs cantonaux.
Nul ne peut planter des arbres ou haies le Iong des chemins vicinaux, même dans son terrain, qu'en observant les distances prescrites par l'art. 671 du code civil.
Toutefois les communes, sous l'approbation du Conseil de Gouvernement, pourront, dans certains cas, accorder l'autorisation de planter des arbres à des distances moindres que celles prescrites par l' art. 671 du code civil.
Les riverains, qui pour l'exploitation de leurs héritages doivent franchir les fossés d'un chemin, seront tenus d'établir et d'entretenir sur ces fossés des planches ou ponceaux. Les autorités communales, en autorisant ces constructions, prescriront aux propriétaire les mesures nécessaires pour assurer libre écoulement des eaux.
Toutefois les riverains qui voudraient combler momentanément les fosses d'un chemin pour l'exploitation de leur fonds, pourront le faire avec l'assentiment de l'autorité locale et à charge de les rétablir aussitôt que leurs travaux agricoles seront terminés. En cas de retard ou de négligence, il y sera pourvu à leurs frais, sans préjudice au dommage que le retard a pu occasionner et aux peines qu'ils pourront avoir encourues.
Les propriétaires des arbres bordant les chemins vicinaux, seront tenus d'élaguer ces arbres, de manière que les branches ne puissent s'étendre au-dessus du chemin.
Les propriétaires des haies sont également tenue d'élaguer les haies et de les tenir à une hauteur qui ne pourra pas excéder un mètre 50 centimètres.
L'élagage des arbres et la réduction des haies seront terminés le 1er mai de chaque année.
Il peut être accordé des dispenses pour l'élagage des arbres, sur la proposition des conseils communaux, par le Conseil de Gouvernement.
Aucune excavation pour extraction de pierres, de sable ou de matière quelconque, ne pourra, à moins d'une autorisation écrite du collège des bourgmestre et échevins, se faire qu'à la distance de dix mètres au moins du bord extérieur de l'accolement du chemin.
Dans les communes où il n'existe pas de plans généraux d'alignement, personne ne pourra construire, à une distance moindre d'un mètre du chemin, une maison ou un bâtiment quelconque, sans avoir demandé et obtenu préalablement un alignement du collège des bourgmestre et échevins de la commune. Les réclamations contre ces décisions seront portées devant le Conseil de Gouvernement, qui y statuera.
Seront punis d'une amende de deux florins trentesix cents à sept florins neuf cents (5 à 15 francs), ceux qui auront contrevenu aux dispositions des art. 43, 44, 45, 46 et 47 ci-dessus.
Les personnes condamnées pour l'une ou l'autre des contraventions ci-dessus, seront, en cas de récidive dans les douze mois suivants, condamnées au maximum de la peine portée par la présenté loi.
Toutes les autres contraventions et tous les autres délits non prévus dans la présente loi, seront punis conformément aux lois existantes.
Tout jugement de condamnation ordonnera en sas de la peine encourue, la réparation du dommage résultant de la contravention ou du délit et la restitution des lieux dans leur état primitif, dans un délai qu'il déterminera.
Ce délai expiré, il y sera pourvu par l'administration locale aux frais des condamnés..
Les greffiers adresseront dans la huitaine aux autorités locales des extraits des jugements définitifs de condamnation aux réparations civiles. Ces autorités feront mettre ces jugements à exécution.
Le juge, en statuant sur le délit ou la contravention, prononcera sur la réparation civile, sur les conclusions du ministère public, sans l'intervention des autorités communales.
Dans les communes où il n'existe pas de plans de délimitation des chemins et des sentiers vicinaux., le Conseil de Gouvernement fera dresser ces plans dans le délai de quatre ans.
Il fera, dans le même délai, comptéer ou réviser, s'il y a lieu, les plans existants, qui devront réunir les mêmes conditions que les plans à dresser.
Les plans dressés, complétés ou révisés d'après les règles qui seront prescrites par le Conseil de Gouvernement, indiqueront outre la largeur actuelle du chemin, y compris les fossés, la largeur qu'il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ou la largeur qu'il devra avoir en vertu de la présente loi. Les plans indiqueront également la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains.
Les dépenses à faire pour la confection des plans, seront par moitié à la charge de l'Etat et par moitié à la charge de la commune.
Lorsqu'en exécution du plan, il y aura lieu à l'expropriation, le plan sera approuvé par arrêté du Roi Grand-Duc, et on se conformera aux dispositions des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus par les plans généraux de délimitation, sont imprescriptibles.
Le Chancelier d'État, par intérim,
Inséré au Mémorial législatif et administratifs le 2 août 1844.Le Secrétaire-général,Jurion.
Walferdange, le 12 juillet 1844.
Circulaire ministérielle du 14 novembre 1910 relative à l'élagage des haies et le curage des fossés le long des (...) (Mémorial A n° 61 de 1910)
Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1899 autorisant l'expropriation forcée de plusieurs parcelles de terrain nécessaires (...) (Mémorial A n° 57 de 1899)
Arrêté grand-ducal du 26 juin 1897 concernant l'approbation, aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, (...) (Mémorial A n° 35 de 1897)
Arrêté grand-ducal du 19 juin 1897 concernant l'approbation d'un plan d'alignement général pour le plateau de Limpertsberg (...) (Mémorial A n° 34 de 1897)
Arrêté grand-ducal du 11 mars 1896 concernant l'approbation de deux plans d'alignement général de la ville de (...) (Mémorial A n° 14 de 1896)
Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1895 concernant l'élargissement et le redressement du chemin de Stadtbredimus à (...) (Mémorial A n° 2 de 1895)
Arrêté grand-ducal du 29 avril 1892 autorisant l'expropriation forcée d'une parcelle de terrain nécessaire à la (...) (Mémorial A n° 26 de 1892)
Arrêté grand-ducal du 16 février 1892 concernant le redressement du chemin repris de Hesperange à Bettembourg, (...) (Mémorial A n° 9 de 1892)
Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1891 concernant le redressement du chemin de grande communication de Reisdorf (...) (Mémorial A n° 60 de 1891)
Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1891 approuvant les plans généraux d'alignement de la commune de Dudelange. (Mémorial A n° 50 de 1891)
Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1890 approuvant les plans généraux d'alignement dans la commune de Holler (...) (Mémorial A n° 26 de 1890)
Arrêté royal grand-ducal du 9 avril 1890 décrétant l'expropriation des emprises nécessaires pour le redressement (...) (Mémorial A n° 24 de 1890)
Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887 déclarant d'utilité publique la construction d'un chemin communal de Doncols (...) (Mémorial A n° 37 de 1887)
Arrêté royal grand-ducal du 5 mai 1887 déclarant d'utilité publique la construction d'un chemin de Born vers les (...) (Mémorial A n° 30 de 1887)
Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887 déclarant d'utilité publique l'ouverture de deux nouvelles percées et la (...) (Mémorial A n° 14 de 1887)
Arrêté royal grand-ducal du 28 juillet 1886 déclarant d'utilité publique l'établissement de deux nouveaux chemins (...) (Mémorial A n° 43 de 1886)
Arrêté du 16 mars 1886 portant publication d'un supplément au tableau général des chemins vicinaux. (Mémorial A n° 15 de 1886)
Circulaire du 5 mars 1883 relative à l'élagage des arbres bordant les chemins vicinaux. (Mémorial A n° 11 de 1883)
Arrêté du 12 mai 1882 concernant le classement d'un chemin vicinal. (Mémorial A n° 34 de 1882)
Arrêté royal grand-ducal du 27 juillet 1881 concernant l'alignement de la rue du Piquet dans la ville de Luxem (...) (Mémorial A n° 50 de 1881)
Arrêté du 8 février 1881 concernant le classement de trois chemins vicinaux. (Mémorial A n° 9 de 1881)
Arrêté du 26 décembre 1876 concernant le classement de différents chemins vicinaux. (Mémorial A n° 82 de 1876)
Circulaire du 13 décembre 1876 relative à l'alignement de la petite voirie. (Mémorial A n° 78 de 1876)
Arrêté royal grand-ducal du 23 septembre 1875 concernant l'alignement de trois chemins au Limpertsberg, commune (...) (Mémorial A n° 27 de 1875)
Arrêté royal grand-ducal du 30 mars 1875 déterminant l'alignement d'une partie de la place publique dite «Bleich», (...) (Mémorial A n° 11 de 1875)
Arrêté du 18 avril 1874 ordonnant la publication du tableau des chemins vicinaux de 1er classe, avec les renseignements (...) (Mémorial B n° 17 de 1874)
Arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1870 concernant l'alignement de deux chemins au Limpertsberg, commune de Lu (...) (Mémorial A n° 15 de 1870)
Arrêté du 24 décembre 1869 relatif au classement de chemins vicinaux. (Mémorial A n° 37 de 1869)
Arrêté du 30 juin 1865 relatif à des chemins déclarés être chemins vicinaux de 1re classe. (Mémorial A n° 15 de 1865)
Arrêté du 11 janvier 1864 relatif à des chemins déclarés être chemins vicinaux de 1re classe. (Mémorial A n° 2 de 1864)
Arrêté royal grand-ducal du 6 septembre 1862 relatif à l'alignement partiel de la place Guillaume à Diekirch. (Mémorial A n° 19 de 1864)
Arrêté du 14 avril 1862 par lequel plusieurs chemins sont déclarés être chemins vicinaux de 1re classe. (Mémorial A n° 8 de 1862)
Arrêté du 19 novembre 1860 relatif à un chemin déclaré être chemin vicinal de 1re classe. (Mémorial A n° 26 de 1860)
Arrêté du 3 juin 1860, relatif à des chemins déclarés être chemins vicinaux de 1re classe. (Mémorial A n° 14 de 1860)
Arrêté du 31 mai 1859 relatif à des chemins déclarés être chemins vicinaux de 1re classe. (Mémorial A n° 19 de 1859)
Arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857 portant fixation des traitements et des indemnités pour frais de bureau (...) (Mémorial A n° 45 de 1857)
Arrêté du 24 avril 1857 relatif à des chemins déclarés être des chemins vicinaux de 1re classe. (Mémorial A n° 14 de 1857)
Arrêté royal grand-ducal du 22 janvier 1855 relatif à la répartition du service de la voirie vicinale. (Mémorial A n° 4 de 1855)
Arrêté du 13 avril 1850 N° 1341-22 aprouvant l'état des chemins vicinaux de 1re classe du Grand-Duché. (Mémorial A n° 54 de 1850)
Circulaire du 1er janvier 1850 N° 3-1493 relative à la formation des rôles d'imposition de 1850, pour travaux à (...) (Mémorial A n° 10 de 1850)
Circulaire du 16 mai 1849 N° 1762-217 concernant l'application des fr. 120.000 portés au budget de 1849, pour la (...) (Mémorial A n° 57 de 1849)
Circulaire du 12 mars 1849 relative à la formation des rôles d'imposition de 1849 pour travaux à effectuer aux (...) (Mémorial A n° 31 de 1849)
Circulaire du 11 mars 1849 à Messieurs les commissaires de district, bourgmestres et échevins, concernant la loi (...) (Mémorial A n° 31 de 1849)
Circulaire du 10 février 1849 aux administrations communales du Grand-Duché, relative aux traitements des gard (...) (Mémorial A n° 15 de 1849)
Arrêté royal grand-ducal du 26 mars 1845, N° 567b, concernant la nomination de quatre conducteurs dans l'administration (...) (Mémorial A n° 23 de 1845)
Circulaire du 7 mars 1845, N° 2608-627, relative à la formation des rôles de l'imposition pour la construction, (...) (Mémorial A n° 18 de 1845)
Circulaire du 20 décembre 1844 relative à la nomination de gardes-champêtres-cantonniers. (Mémorial A n° 58 de 1844)
Circulaire du 4 septembre 1844 relative à certaines formalités auxquelles sont assujettis les actes en matière (...) (Mémorial A n° 44 de 1844)
Circulaire aux administrations communales du 14 juillet 1921 sur les impositions communales. (Mémorial A n° 49 de 1921)
Circulaire du 26 août 1869 relative à l'élagage des arbres bordant les chemins vicinaux. (Mémorial B n° 38 de 1869)
Circulaire du 5 août 1869 relative aux constructions à ériger aux abords de chemins vicinaux. (Mémorial B n° 34 de 1869)
Circulaire du 11 février 1869 aux administrations communales concernant le service des gardes champêtres canto (...) (Mémorial B n° 7 de 1869)
Circulaire du 29 janvier 1869 relative à l'exécution de diverses dispositions de la loi du 12 juillet 1844 sur (...) (Mémorial B n° 6 de 1869)
Circulaire du 10 janvier 1853 N° 119-1639 relative à la formation des rôles d'imposition de 1853, pour travaux (...) (Mémorial A n° 5 de 1853)
Loi du 18 décembre 1855 concernant la construction des chemins vicinaux. (Mémorial A n° 1 de 1856)
Mémorial A n° 38 de 1844