Source: http://www.slideshare.net/Alcaldiacocorna/pre-pliegos-instituciones-educativas-16681246
Timestamp: 2015-05-05 06:39:44
Document Index: 308969840

Matched Legal Cases: ['artículo 270', 'artículo 66', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 91', 'artículo 18', 'artículo 86', 'artículo 77', 'artículo 86', 'artículo 77', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 89', 'artículo 5', 'artículo4', 'artículo 1', 'artículo 270', 'artículo 66', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 88', 'artículo 7', 'artículo 480', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 60', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 60', 'artículo 83', 'artículo 368', 'artículo 66', 'artículo 347', 'artículo 6', 'artículo480', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 50', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 91', 'artículo 18', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 122', 'artículo 17', 'artículo 44', 'Artículo 60', 'artículo 11', 'Artículo136', 'artículo 2']

Pre pliegos instituciones educativas
Invitacion publica 004 gobernacion
by Rober Fernandez
Proyecto de Carta Orgánica del muni...
Pliegos nutrición adulto mayor
Pliegos definitivos suministros
Pliegos suministro
Invitacion pública legumbres
Invitacion pública cmi 009 2013
Invitacion pública carne
Invitacion pública cmi 011 2013
Invitacion pública alumbrado
Invitacion pública cmi 010 2013
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES MUNICIPIO DE COCORNÁ LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 de 2013 OBJETO: “CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS SEDES PRIMARIA Y SECUNDARIA- CER BALCONES, BUENOS AIRES, EL JORDAN, GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE COCORNA ADEMAS DE LACONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RECREO” “Se convoca a todas las veedurías ciudadanas a ejercer vigilancia del presente proceso en forma preventiva,permanente y posterior, de conformidad con lo dispuesto enel artículo 270 Constitución Política de Colombia, artículo 66 de la Ley 80 de 1993, artículo 1° de la Ley 850 de 2003 y numeral 5° del artículo 2.2.2° del Decreto 0734 de 2012” FEBRERO 21 DE 2013 2.
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CAPITULO I1 ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA1.1 RÉGIMEN LEGAL.El régimen jurídico aplicable a la presente selección por Licitación Pública, será elcontenido en este pliego de condiciones, en la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y susdecretos reglamentarios y complementarios, en especial el Decreto 0734 de 2012 yDecreto 1397 del 29 de Junio de 2012; las leyes civiles y comerciales y las demás normasque adicionen, complementen o regulen la materia.1.2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.El Municipio de Cocorná está interesado en: “CONTRATAR LA REPARACIÓN,MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANASSEDES PRIMARIA Y SECUNDARIA- CER BALCONES, BUENOSAIRES, EL JORDAN, GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE COCORNAADEMAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVAEN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RECREO”, de acuerdo a lodetallado en los anexos del presente pliego.1.3 ALCANCE DEL OBJETO.El futuro proponente al presentar oferta para el presente proceso de selección porLicitación Pública deberá leer cuidadosamente el anexo técnico que se encuentra en losanexos de este proyecto de pliegos de condiciones, contentivo de las actividades ycantidades a tener en cuenta en la propuesta, así como el A.U establecido para lapresente contratación, aclarando que el concepto (I) imprevistos, puede llegar a serreconocido por la entidad descentralizada territorialmente siempre y cuando se puedademostrar por parte del contratista y sea aceptado en el respectivo comité de obra.1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.El proponente deberá formular su ofrecimiento teniendo en cuenta las especificacionestécnicas detalladas en los documentos anexos.1.5 PRESUPUESTO OFICIAL.El valor del presupuesto oficial estimado para el cumplimiento del objeto del presenteproceso de selección corresponde a la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONESSEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L.(409’670.725,oo), exento de IVA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la ley 17de 1992 y articulo 100 de la ley 21 de 1992, e incluidos costos directos e indirectos de laejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes,estampillas, tanto del orden nacional como del orden Departamental y Municipal-,legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc). 3.
El gasto relacionado para la contratación objeto del presente documento,“CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS SEDES PRIMARIA YSECUNDARIA- CER BALCONES, BUENOS AIRES, EL JORDAN,GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE COCORNA ADEMAS DE LACONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL CENTROEDUCATIVO RURAL EL RECREO” con recursos propios del rubro deMANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DECOCORNÁ, recursos provenientes del Sistema General de Regalías y el proceso decontratación pública para la interventoría técnica y administrativa de las obrasanteriormente mencionadas también con recursos municipales provenientes del mismorubro y origen de los recursos.1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.El plazo de ejecución del contrato es de Cuatro (4) meses, a partir de la suscripción delacta de inicio.1.7 ANTICIPOEl Municipio entregará un anticipo al contratista del cuarenta por ciento (40%) del valor delcontrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución delcontrato, así como de la aprobación por parte del supervisor del contrato del plan deinversión de los recursos, sin embargo el mismo debe tener la fluidez necesaria parainiciar la ejecución del proyecto con todos los equipos y personal necesario para lacorrecta ejecución del proyecto independiente del desembolso del anticipo por parte demunicipio. El Contratista deberá amortizar del anticipo como mínimo el 40% del valorbásico en cada una de las actas mensuales que presente, hasta su amortización total enel acta de recibo final. De conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de2011 (Estatuto Anticorrupción), en el presente proceso es necesario que el contratistaconstituya una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de losrecursos que reciba a título de anticipo. El costo de la comisión fiduciaria será cubiertodirectamente por el contratista.Los dineros provenientes del anticipo deben ser aplicados de acuerdo con el programa deinversiones debidamente aprobado por el supervisor o interventor del contrato.Dichos dineros no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucióny el cumplimiento del contrato, y tienen la condición de fondos públicos hasta el momentoque sean amortizados mediante su ejecución, por lo cual, su manejo inadecuado, elcambio de su destinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidadescorrespondientes.La amortización es el porcentaje que descuenta la entidad pública al contratista del valorque reciba en cada pago, con el fin de compensar el valor entregado por ésta en calidadde anticipo.El inicio del plazo de ejecución del contrato no está supeditado al giro de los recursos porparte de la entidad.1.8 FORMA DE PAGO. 4.
El cien por ciento (100%) del valor total del contrato de obra se cancelarámediante actas suscritas entre el interventor, el supervisor y el contratista, deacuerdo al avance de obra, así: un noventa y cinco por ciento (95%) del valor totaldel contrato de obra se cancelará mediante actas parciales según avance de obray el cinco por ciento (5%) restante del valor total del contrato de obra se cancelarácon el acta de recibo final y liquidación, amortizando en cada una de las actashasta su finalización, el anticipo en el porcentaje otorgado, esto es, cuarenta porciento (40%).1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.Para efectos del cumplimiento del objeto del contrato, el contratista secompromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza delmismo y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan laactividad, las siguientes:1. Cumplir con el objeto establecido en el presente contrato.2. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, tener en cuenta lasinstrucciones de orden técnico que durante el desarrollo del objeto contractual seimpartan por parte del Municipio.3. Suministrar todos los materiales requeridos en óptimas condiciones de calidad.4. Responder por los perjuicios que se causen al Municipio con ocasión deaverías.5. Las demás que puedan surgir por la naturaleza del presente contrato.6. Dar cumplimiento al artículo 18 y siguientes de la Ley 842 de 2003, quemanifiesta que todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberáser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y contarjeta de matrícula profesional en la rama respectiva.7. El contratista se compromete a que los materiales de construcción que empleeo utilice en la ejecución de la obra tendrán una procedencia lícita.8. Realizar la obra pública objeto del presente contrato de acuerdo a los preciosunitarios de la propuesta del contratista que haría parte del contrato a suscribir.9. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medioambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.10. Acoger las directrices definidas por la Secretaría de Planeación del Municipiopara el personal propuesto por el contratista.11. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social yaportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 5.
2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durantela ejecución y liquidación del contrato.12. El contratista debe suministrar los equipos, herramientas, materiales y manode obra necesarios para la ejecución de las actividades descritas en elpresupuesto anexo.13. El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, lanormatividad aplicable vigente y demás indicaciones del interventor del contrato,cuyas exigencias o requerimientos deben comprobarse mediante las pruebas oensayos que corresponda y cuyo costo debe estar contemplado dentro de suadministración.14. El contratista debe expedir y llevar a cabo el proceso para la expedición de laslicencias de intervención de espacio público que se requieran y cuyo costo debeestar contemplado dentro de su administración.15. El contratista se compromete a utilizar materiales certificados de acuerdo a lasnormas de calidad correspondientes.16. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: El DOCUMENTACIÓN A CONOCER: Ademásde lo estipulado en los estudios previos, pliegos de condiciones y el contrato de obra, elcontratista y su personal deben consultar las especificaciones técnicas del contrato aejecutar, los cuales se publicarán en la página del proceso, así como también tener encuenta la normatividad vigente aplicable.17. contratista debe presentar, para su revisión y aprobación, el plan de trabajo yprogramación de obra y su actualización cuando corresponda, de igual manera deberealizar la actualización de las garantías cuando se requiera, el pago puntual a los aportesde seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y denómina, la realización y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorioque se requieran, para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de lasespecificaciones de la obra.1.10 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.La liquidación del contrato resultante de la presente convocatoria, se realizará de acuerdocon lo previsto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007,dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para laejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,o a la fecha del acuerdo que la disponga.En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificacióno convocatoria que se realice, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, laentidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) mesessiguientes.Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la mismapodrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes alvencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo ounilateralmente. 6.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuoacuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con losaspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.1.11 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.El contrato que se derive de la presente convocatoria pública deberá estar amparado enalgunos riesgos que deben ser asumidos por el contratista y previstos por la entidadestatal, por ello se deben establecer las garantías legales contra los siguientes eventos ycuantías, a través de la (s) garantía (s) de cumplimiento.GARANTÍAS REQUERIDAS Y AMPAROS:A. CUMPLIMIENTO, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor totaldel contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato garantizado más elplazo contractual previsto para la liquidación, esto es, seis (06) meses.B. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por una cuantíaequivalente al cien por ciento (100%) del monto que reciba el contratista a título deanticipo, y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, por unacuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y su vigencia seextenderá por el plazo del contrato y tres años más.D. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, equivalente al diez por ciento (10%) delvalor total del contrato, con una vigencia de tres (3) años a partir del recibo a satisfacciónde la obra.E. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, por una cuantía equivalente a cinco(5%) del valor del contrato, y que deberá mantener vigente durante el periodo deejecución del contrato.1.12 MULTAS.En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora o deficiencia o faltare alcumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraídas por el contrato (incumplimientoparcial), se acuerdan multas, las cuales serán sucesivas y proporcionales hasta por elpunto cinco (0.5%) por ciento del valor del contrato cada una.Para la imposición de las multas, EL MUNICIPIO DE COCORNÁ, dará aplicación aldebido proceso y al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Unavez obtenida la declaratoria de incumplimiento, el valor de las multas se tomarádirectamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de laGarantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se cobraráejecutivamente.Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de laobligación u obligaciones a cargo del CONTRATISTA y se impondrán mediante actoadministrativo motivado susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de 7.
conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de lamulta, EL CONTRATANTE requerirá al CONTRATISTA para que explique elincumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes.De las multas y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a laProcuraduría General de la Nación.1.13 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o dedeclaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de Cláusula Penal pecuniaria unvalor equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del contrato, incluidos losreajustes de precios.Para la imposición de la Cláusula Penal, EL MUNICIPIO DE COCORNÁ, dará aplicaciónal debido proceso y al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.Una vez obtenida la declaratoria de incumplimiento, el valor de la Cláusula Penal setomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si lahubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible secobrará ejecutivamente.La Cláusula Penal sólo podrá imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de laobligación u obligaciones a cargo del CONTRATISTA y se impondrán mediante actoadministrativo motivado susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, deconformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de laCláusula Penal, EL CONTRATANTE requerirá al CONTRATISTA para que explique elincumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes.De la Cláusula Penal y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a laProcuraduría General de la Nación.1.14 TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS.Los factores que determinan la Tipificación, Asignación y Estimación, de los riesgosprevisibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, se relacionan acontinuación, pero estos pueden ser ajustados y/o modificados en el análisis que se hagacon los interesados en proponer en la respectiva audiencia pública con el fin de establecersu distribución definitiva.El Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, establece: “DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOSEN LOS CONTRATOS ESTATALES”. Los pliegos de condiciones o sus equivalentesdeberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsiblesinvolucrados en la contratación.”Para efectos del presente numeral se entenderá las siguientes categorías de riesgo:RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturalezadel contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a laestimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 8.
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechosprevisibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y conocasión de la ejecución del contrato.ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentualesrespecto del valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificaciónque ha establecido.ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la partecontractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstanciatipificada, asumiendo su costo. TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN CUALITATIVA CUANTITATIVARiesgo General Descripción VALOR (en Contratista P Imp SMMLV) Variación de precios enEconómico el mercado de insumos Bajo Medio-Bajo 105 100% y mano de obra. Necesidad de ajustesOperacionales en la programación de Bajo Medio-Bajo 105 100% la obra La aparición de factoresDe la climáticos que afectan Bajo Medio-Bajo 105 100%naturaleza el normal desarrollo de las actividades. Durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/oAmbientales el plan de manejo Bajo Bajo 45 100% ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes. 9.
La posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,Operacionales procedimientos, Bajo Bajo 45 100% parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. La consecución de la financiación este refiere a la dificultad de conseguir los recursosFinanciero financieros, ya sea en el Bajo Medio-Bajo 105 100% sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. Posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios enRegulatorio los regímenes Bajo Bajo 45 100% especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 10.
Cambios en la situación organizacional, y cambio en las condiciones socialesSociales o que tengan impacto en Bajo Bajo 45 100%Políticos la ejecución del contrato. Por ejemplo los paros, huelgas, entre otros. CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA2.5 FUNDAMENTO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar (contrato de obra) y lacuantía, la modalidad de selección que se debe adelantar es Licitación Pública, definidaen el numeral 1º, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y numeral 1º del artículo 3.1.1 delDecreto 734 de 2012, cuyas reglas de procedimiento se encuentran detalladas en el art.30 de la ley 80 de 1993 de forma especial, y en general le serán aplicables las demásdisposiciones de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, enespecial el Decreto 734 de 2012 Titulo III, Capítulo I, que regulen dicha modalidad deselección.El resultado de este proceso conlleva a la suscripción de un contrato de obra el cual estáregulado en el numeral 1 del art. 32 de la ley 80 de 1993, que señala: “Son contratos deobra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento,instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobrebienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”.El resultado de este proceso conlleva a la suscripción de un contrato de obra.2.6 ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICOLas condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento, así como el presupuesto oficialestimado obedecen a un estudio técnico elaborado por la Secretaria de Planeación,atendiendo a las necesidades del Municipio de Cocorná.2.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO.Para el desarrollo del presente proceso de Convocatoria Pública se seguirá el siguientecronograma de actividades: CRONOGRAMA PROCESO DE LICITACIÓN ACTIVIDAD FECHA LUGAR CONSULTAAviso convocatoria, y estudios Alcaldía Municipal de Cocornaprevios 21 de febrero de 2013 Web y SECOP www.contratos.gov.coPublicación del Proyecto dePliegos de Condiciones Febrero 21 de 2013 SECOP www.contratos.gov.co 11.
(Borrador) Secretaria de Planeación dePlazo para presentar Hasta el 5 de Marzo de Cocorna- Plaza Principal- Edificio deobservaciones a los Pre Pliegos 2013 a las 12:00 m la alcaldía MunicipalResolución de Apertura Marzo 7 de 2013 SECOP www.contratos.gov.coPublicación y Consulta de SECOP www.contratos.gov.co, oPliegos físicamente en las instalaciones deDefinitivos Marzo 7 de 2013 la alcaldía Municipal de CocornaAudiencia de aclaración a losPliegos definitivos y Asignación Marzo 9 de 2013 a las Alcaldía Municipal de Cocorna-de riesgos 11:30 am Parque principal La fecha límite para recibir aclaraciones y publicar las adendas,Límite para presentar será hasta el 12 de Alcaldía Municipal de Cocorna-observaciones y publicación marzo de 2013 a las Parque principaladendas 4:00 pm El día 19 de marzo de 2013 a las 3:00 PM de lo cual se levantara Las propuestas deberán acta (FECHA POR depositarse en sobres cerrados en CONFIRMAR SEGÚN al OFICINA DE LA SECRETARÍAFecha de cierre y entrega de ACLARACIONES Y DE GOBIERNO MUNICIPAL,Propuestas ADENDAS) . El día xxxx de xxxx de 2013 a las XX: XX de lo cual se levantara acta. FECHA POR ESTABLECERSE UNA VEZ SE SUPERE ÉTAPA DE PREPLIEGOS YVisita obligatoria al lugar de las EXISTAN PLIEGOSobras DEFINITIVOS El día xxxx de xxxx de 2013 a las XX: XX de lo cual se levantara acta. FECHA PORApertura de propuestas ESTABLECER El día xxxx de xxxx deVerificación de requisitos 2013 a las XX: XX de lohabilitantes y Publicar. Lista cual se levantara acta.oferentes a fin de subsanar FECHA PORDocumentos ESTABLECER El día xxxx de xxxx de 2013 a las XX: XX de lo cual se levantara acta. FECHA PORCalificación de las Propuestas ESTABLECERObservaciones al informe de El día xxxx de xxxx de 12.
Evaluación 2013 a las XX: XX de lo cual se levantara acta. FECHA POR ESTABLECER Mediante Audiencia y acto administrativo motivado se adjudicara el contrato y se resolverán las observaciones a las respuestas inicialmente dadas por la entidad a las observaciones hechas al informe de evaluación si las hubiere, entre el día XX y XX de XXXX de 2013 a las 10 a.m. y se Alcaldía Municipal de Cocorna, notificara su adjudicación. Plaza principal. FECHA POR Audiencia de Adjudicación ESTABLECER SECOP- www.contratos.gov.co FECHA POR Contrato ESTABLECER2.8 ADENDAS.Cualquier modificación o aclaración a los documentos de la convocatoria que el Municipiode Cocorná considere oportuno hacer, será notificada a todos los proponentes por mediode adendas a través de la dirección electrónica www.contratos.gov.co.Las Adendas producidas dentro del proceso para adicionar o modificar el Pliego deCondiciones, formarán parte del mismo desde la fecha en que sean expedidas y deberánser tenidas en cuenta por los Proponentes para la formulación de su Propuesta y para lacelebración del Contrato resultante del proceso.En todo caso, no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores al cierredel proceso, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. En elevento en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la adendadeberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique en elcontenido del acto de apertura del proceso.2.9 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONESEl pliego de condiciones de la presente Convocatoria Pública podrá ser consultado a partirde la fecha señalada en el cronograma del proceso, en la dirección electrónicawww.contratos.gov.co y de manera física en la alcaldía Municipal de Cocorna.2.10 RETIRO DE PLIEGO DE CONDICIONES 13.
El pliego de condiciones de la presente convocatoria no tiene costo alguno y podrán serdescargados de la dirección electrónica www.contratos.gov.co en el vínculo decontrataciones 2013 o ser retirados personalmente en las oficinas de Planeación y/o deGobierno ubicada en el palacio municipal plaza principal de Cocorna- Antioquia.2.11 CORRESPONDENCIA.Durante el presente proceso toda la correspondencia de los oferentes deberá serentregada personalmente o por correo certificado y deben dirigirse a la las oficinas dePlaneación y/o de Gobierno ubicada en el palacio municipal plaza principal de Cocorna-Antioquia o a la siguiente dirección de correo electrónico gobierno@cocorna-antioquia.gov.co a nombre del representante legal del Municipio de Cocorná.No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de laAlcaldía o cualquier otra dirección de correo diferente a la señalada con antelación.2.12 IDIOMA DEL PROCESO.El idioma de la Convocatoria será el CASTELLANO, por lo tanto, la PROPUESTA, LOSDOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES, ASÍ COMO LAS PREGUNTAS YOBSERVACIONES RELACIONADAS con este proceso, deben ser escritos en esteidioma.Todos los documentos y certificaciones que se presenten en idioma diferente alcastellano, deben ser escritos en su idioma original y traducidos al castellano por untraductor oficial.2.13 PROPUESTAS CONDICIONADAS.No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego decondiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a lasestablecidas, se tendrán por no escritas y en tal caso, prevalecerán las disposicionesrespectivas del pliego.2.14 NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO.Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones nodeberán ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lotanto, se entienden integrados a él los Anexos que lo acompañan y las adendas queposteriormente se expidan. Además, se seguirán los siguientes criterios para lainterpretación y entendimiento del Pliego:1- Si existieren cláusulas o estipulaciones contradictorias, se preferirá la cláusula o estipulación posterior.2- En caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones, con sus anexos y adendas yla propuesta presentada, se preferirá el Pliego de Condiciones, con sus anexos yadendas.3- Si existiere contradicción entre el contrato suscrito, la propuesta presentada por él y elPliego de Condiciones, con sus anexos y adendas, se preferirá en primer turno, el Pliegode Condiciones, con sus anexos y adendas, luego la propuesta presentada, por último seinterpretará el contrato.4- El orden de los capítulos y cláusulas de este Pliego de Condiciones no debe serinterpretado como un grado de prelación entre los mismos. 14.
5- Los títulos de los capítulos y cláusulas utilizadas en este Pliego de Condiciones sirvensólo como referencia y no afectarán la interpretación de su texto.6- Los plazos establecidos en el presente Pliego de Condiciones, se entenderán comodías hábiles y mes calendario, salvo indicación expresa en contrario. Para todos losefectos los días sábados, domingos y feriados, no se considerarán días hábiles o los díashábiles que por menester del Municipio de Cocorná, los entienda como cívicos o vacantespor alguna actividad institucional.7- Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día Inhábil para la AlcaldíaMunicipal de Cocorná, o cuando ésta no ofrezca atención al público durante ese día, porcualquier razón, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.2.15 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PRESENTE PROCESO.El Municipio de Cocorná podrá declarar desierta la Convocatoria Pública cuando sepresente una de las siguientes causales:1. En la fecha y hora del cierre de presentación de propuestas no se reciba ningunaoferta.2. Cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva por parte delMunicipio de Cocorná o las ofertas presentadas sean inconvenientes para el interésgeneral, o no reúnan los requisitos definidos en estos pliegos.3. Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los proponentesdurante el proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta.En estos casos, el Municipio de Cocorná enviará comunicación escrita a los oferentes.2.16 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.Serán rechazadas las propuestas, cuando se presenten los siguientes eventos:a) Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en lascausales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones y limitantes fijadas por laConstitución y la Ley.b) Cuando la propuesta económica corregida, supere el presupuesto oficial del presenteproceso de selección.c) No cumplir con los requisitos mínimos de la capacidad jurídica o condiciones deexperiencia o capacidad técnica o capacidad financiera o de organización.d) Si el proponente no presenta los documentos habilitantes en aplicación de las reglas desubsanabilidad. (art. 2.2.8 Decreto 734 de 2012).e) Cuando el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar anombre de la persona jurídica, y no presenta copia del acta de la Junta de Socios o JuntaDirectiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el queconste que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar elcontrato. 15.
f) Cuando el objeto social del proponente, no esté acorde con el objeto del presenteproceso y futuro contrato a celebrar.g) Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto de la presenteConvocatoria, es decir, se presente en forma parcial.h) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datostergiversados, alterados o que contengan errores que determinen el resultado de laevaluación.i) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierrede la Convocatoria Pública.j) La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta serácausal de rechazo de esta última, cuando la entidad la solicite la garantía y no seaentregada.k) No entregar la propuesta económica en sobre sellado y separado.l) Cuando un proponente presente más de una oferta bajo diferentes modalidades, talescomo persona jurídica, persona natural, consorcio y/o Unión Temporal.2.17 FACTORES DE DESEMPATE.Con fundamento en lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo4.2.5 del Decreto 0734 de 2012, con el fin de dirimir un empate cuando respecto delpuntaje total de los criterios de evaluación se encuentren dos o más proponentes en elprimer orden de elegibilidad, se aplicarán las siguientes reglas sucesivas y excluyentes:1. En caso de empate se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en elítem 4.1. Equipos del pliego de condiciones2. Si persiste el empate, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje enel ítem 4.4 Programa de aseguramiento de calidad del pliego de condiciones3. Si persiste el empate, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a laoferta de bienes o servicios extranjeros.4. Si se presenta empate o este persiste, se preferirá el proponente que presente unmayor Capital de Trabajo.5. Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes,se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal opromesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.6. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados seencuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los quetenga participación al menos una Mipyme, este se preferirá. 16.
7. Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculadolaboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones dediscapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997,debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sidocontratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente quemantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.8. En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentrenproponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales opromesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite lascircunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, serápreferido frente a los demás.9. Si el empate se mantiene, se dirimirá de la siguiente manera: El día de la audiencia deadjudicación se realizará un sorteo entre las propuestas empatadas mediante el sistemade balotas por color. Se depositarán tantas balotas de un mismo color como ofertas hayanempatadas en una bolsa en presencia de los asistentes, previa verificación de lasmismas, junto con una (1) balota más de diferente color; se elegirá entre los asistentes ala persona encargada de sacar la balota; la balota de diferente color será la propuestaganadora.NOTA: En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 4se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 816 de 2003. Alefecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tengacompromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional paracompras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicioscolombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y serviciosnacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como sifueren bienes o servicios nacionales colombianos.2.18 VEEDURÍAS CIUDADANAS.Las veedurías ciudadanas podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual,contractual y pos - contractual en el presente proceso de selección, de conformidad con lodispuesto en el artículo 270 Constitución Política de Colombia, artículo 66 de la Ley 80 de1993, artículo 1° de la Ley 850 de 2003 y numeral 5° del artículo 2.2.2° del Decreto 0734de 2012, para lo cual pueden consultar la página www.contratos.gov.co.2.19 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”.En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado,se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a travésde: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al númerotelefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos:9800 – 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección:webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página deInternet: www.anticorrupción.gov.co;2.20 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DECONDICIONES Y REVISIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS 17.
De conformidad con el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el220 del Decreto ley 019 de 2012, la entidad realizará audiencia con el objeto de precisarel contenido del pliego de condiciones definitivitos de la presente convocatoria pública, lacual tiene como finalidad aclarar a los proponente las posibles dudas y/o observacionessurgidas del Pliego de Condiciones. En la misma audiencia, la entidad realizará larevisión, estimación y asignación de riesgos, de conformidad con el artículo 4 de la ley1150 de 2007.El lugar donde se llevará a cabo la presente audiencia será en la alcaldía municipal deCocorna, plaza principal, en la fecha y hora programada en el cronograma de actividadesdel presente proceso de selección.2.21 FORMA DE ADJUDICACIÓNDe conformidad con art. 30 de la ley 80 de 1993 y art. 09 de ley 1150 de 2007 la licitaciónse adjudicará en audiencia pública, la cual se realizará de acuerdo a las reglas señaladaspara tal efecto por la entidad teniendo en cuenta las consideraciones del art. 3.1.3 delDecreto 734 de 2012.2.22 VISITA DE OBRALa Alcaldía de Cocorná ha programado una visita de carácter obligatorio con el fin dedar a conocer a los interesados las condiciones particulares del proyecto. La visita debeser efectuada en el lugar, hora y fecha señaladas en el "Cronograma del proceso" de lapresente convocatoria.La hora referida se verificará con base en la hora legal para Colombia de la página webde la Superintendencia de Industria y Comercio, utilizando el reloj del funcionario queatenderá la visita que estará sincronizado con la referida hora legal.Quien acuda a la visita obligatoria deberá ser profesional de ingeniería quine deberáidentificarse con la tarjeta profesional y cedula debidamente autorizado por escrito por elrepresentante legal en caso de no comparecer el representante legal. Solo podrárepresentar a una (1) firma oferente. De la visita se hará un registro con los asistentes alinicio y final de la misma, el cual se publicará en la página www.contratos.gov.co(SECOP) que será el documento oficial para verificar el cumplimiento de este requisito. Enel presente proceso se entiende que asistió a la visita cuando el representante delinteresado en participar aparezca en los registros de asistencia al inicio y final de la visita.La inscripción en los registros de asistencia es de absoluta responsabilidad de losinteresados.Es requisito indispensable que la persona que asista a la visita presente la cédula deciudadanía, matrícula profesional avalada por el COPNIA y el documento de autorización,en caso de representar a un interesado, al momento de registrarse en la lista de inicio yfinalización de la diligencia.El sitio de encuentro previo a la visita será en la oficina de la secretaria de Planeacióndel Municipio de Cocorná en la dirección, fecha y hora señalado en el cronograma delproceso.En la visita se debe inspeccionar debidamente el sitio donde se irán a realizar los trabajosobjeto del presente proceso, para obtener la información suficiente sobre las condicioneslocales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar que afecten elcronograma de ejecución.2.23 FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTA. 18.
La propuesta deberá estar firmada por el oferente o el representante legal según sea elcaso. En el evento que los estatutos de las personas jurídicas así lo exijan, se requeriráde la autorización del órgano social competente.Las propuestas deberán ser presentadas así: Un Sobre No. 1 con los documentos que soportan los requisitos habilitantes, en originaly dos (2) copias del mismo tenor, en sobres cerrados que contengan en el exterior elnombre del proponente, su dirección y el objeto de la convocatoria, debidamente foliadasy/o paginadas, argolladas. Cada juego estará debidamente marcado: “Original”, “PrimeraCopia” y “Segunda Copia”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, primaráel original. Y un Sobre No. 2 (original) con la propuesta económica de conformidad con el Anexo1. Para facilitar la calificación de la oferta económica se debe adjuntar, en mediomagnético (CD), debidamente diligenciado el anexo 1.Las propuestas deberán entregarse debidamente foliadas y/o paginadas, incluyendo latotalidad de las hojas que la componen.Al elaborar la propuesta el proponente debe seguir el mismo orden en que se solicitan losdocumentos en el Capítulo III DOCUMENTOS DE LA PROPUESTANo se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificacionespresentadas con posterioridad a la fecha y hora del cierre de la convocatoria.No se aceptarán propuestas parciales.No se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificacionespresentadas con posterioridad a la fecha y hora del cierre de la Convocatoria.No se aceptarán propuestas enviadas por fax, ni correo electrónico, ni otro mediodiferente al expresado en este numeral.Las enmendaduras y otros cambios que se hagan en las ofertas deberán confirmarse enla misma, con la firma del oferente. En caso que las enmendaduras o cambios no seanconfirmados y pueda generarse confusión, la oferta correspondiente será rechazada.2.24 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.La propuesta económica deberá presentarse de conformidad con el Anexo No. 01debidamente firmada por el oferente o el representante legal según sea el caso, enSOBRE SELLADO Y SEPARADO. Los valores unitarios propuestos deberán incluir loscostos indirectos que se ocasionen con la suscripción del contrato. Los precios ofrecidosdeberán ser en pesos colombianos, presentado en cifras enteras, tanto en los preciosunitarios como totales, aproximando al peso más cercano, incluyendo todos los conceptosrelacionados con el objeto de la presente contratación, previo análisis que efectúe eloferente por su cuenta y riesgo, discriminando el IVA si hay lugar a ello. Los demásconceptos no previstos en la oferta, no serán asumidos por el Municipio de Cocorná.Para facilitar la calificación de la oferta económica se debe adjuntar la propuestaeconómica en archivo con formato de hoja de cálculo compatible con MS Excel en mediodigital (CD).En caso de presentarse inconsistencia en las operaciones aritméticas de la propuestaeconómica, podrá la administración realizar las correcciones respectivas en los resultadospara determinar el valor real oferta. 19.
2.25 ENTREGA DE PROPUESTAS.Los interesados en presentar Propuesta deben entregarla, como máximo plazo, el día yhora señalados para el cierre de la Convocatoria Pública.La hora referida se verificará con base en la hora legal para Colombia de la página webde la Superintendencia de Industria y Comercio utilizando un computador que se habilitarápara el efecto.No se aceptarán Propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas,ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el presente Pliego.Vencido el término de presentación de las Propuestas se procederá a elaborar el acta decierre de la Convocatoria.Para efectos de realizar la verificación jurídica, financiera y técnica mínima, así como laevaluación técnica y económica, el proponente deberá diligenciar y presentar con lapropuesta todos los documentos y formularios que hacen parte de la presenteConvocatoria. CAPITULO III3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTADe conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.9 del Decreto 0734 de2012, y en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por elartículo 88 de la Ley 1474 de 2011, la evaluación de las propuestas se hará teniendo encuenta los siguientes requisitos habilitantes:3.5 CAPACIDAD JURÍDICA (Habilitado / No Habilitado):Los proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico:Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente (persona natural), elrepresentante legal (persona jurídica), persona designada para representarlo (consorcio oUnión temporal), o apoderado, según el caso, dentro del plazo y en el sitio fijado.El representante legal (persona jurídica) o convencional (consorcio y/o unionestemporales) o el proponente (persona natural) debe encontrarse debidamente facultadopara presentar la oferta y suscribir el contrato.No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicionespara contratar, establecidas en la Constitución Política o en la ley.En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estarconformada de acuerdo con lo establecido por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cualse debe acreditar con el respectivo documento de conformación.Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara deComercio y su objeto social debe estar relacionado con el de la presente convocatoria.3.5.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.Deberá aportarse debidamente firmada por representante legal (persona jurídica) oconvencional (consorcio y/o uniones temporales) o el proponente (persona natural) opersona autorizada del proponente, según Anexo No. 02, que se acompaña al presentepliego de condiciones. La omisión de la firma conduce a establecer la ausencia delofrecimiento, por tanto se considera un incumplimiento sustancial. 20.
En caso que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la carta depresentación deberá estar suscrita por la persona que represente el Consorcio o UniónTemporal y en todo caso a la propuesta deberá anexarse el documento de constitucióndel Consorcio o Unión Temporal.En el evento de que el representante legal del proponente no ostente la calidad deingeniero civil y/o en vías, la propuesta deberá ser abonada por un profesional queacredite dicha calidad, anexando copia de la tarjeta profesional y certificado vigente delCOPNIA.3.5.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL3.5.2.1 Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada.Estas personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuestacon los siguientes requisitos:a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificadoexpedido por la cámara de comercio de su domicilio social, con fecha de expedición nosuperior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de lapropuesta. No obstante, si se hace dispendiosa la entrega del documento en original, laentidad acepta la fotocopia del mismo, en concordancia con lo establecido en el numeral15 del art. 25 de ley 80 de 1993.b) La duración de la sociedad no será inferior al plazo de contrato y un (1) año más, deacuerdo a lo exigido por el art. 6 de la ley 80 de 1993.c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentaciónde la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legaltenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en queconste la decisión del órgano social correspondiente que lo autorice para la presentaciónde la propuestas y la suscripción de contrato, y para actuar en los demás actos requeridospara la contratación en el caso de resultar adjudicatario.d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamenterelacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica lacelebración y ejecución del contrato ofrecido.3.5.2.2 Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública.Dichas personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuestacon los siguientes requisitos:a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que ésta se derive de laConstitución Nacional o la ley. Para tal efecto deberán mencionarse losdocumentos y actos administrativos que conforme a la Ley Colombiana, expedidosen cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitosexigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo casodeberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para lapresentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el 21.
órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la personajurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitospresupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutaradecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentaciónde la oferta.b) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración yejecución de contrato.c) Acreditar suficiencia de la capacidad legal del Representante Legal para lapresentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta paraestos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.3.5.2.3 Personas Naturales, Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero.a. Persona nacional o jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia,deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por laCámara de Comercio en el cual se verificará:- Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor atreinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso.- Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presenteproceso.- El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.- Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República deColombia- (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorionacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.- La fecha de constitución de la persona jurídica individual o de integrante de la EstructuraPlural debe superior a un (1) año a partir de la fecha de cierre del presente proceso.Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal quetenga abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de surepresentante o mandatario, mediante la presentación del Certificado del Registro Únicode Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expediciónmáximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por laCámara de Comercio.Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraerobligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente socialrespectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debehaber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección.En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia noes una persona jurídica diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha deconstitución de esta última.Así mismo se deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante de laestructura plural y del representante legal de las personas jurídicas que lo integran.b. Personas naturales y jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia: 22.
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediantela presentación de copia de su pasaporte.Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto yduración establecidos en este pliego de condiciones para las personas jurídicasdomiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los documentos queacrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados a mástardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso deselección, en los que conste la siguiente información:- Nombre o razón social completa.- Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a lapersona jurídica- Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a lapersona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tienelimitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando laautorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculteexpresamente. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre delproceso de selección.- Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación- Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica- Duración de la persona jurídicaCuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legalde la persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podránadjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los datosque faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la formaprevista en las normas vigentes sobre la materia.Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con lalegalización, Consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en elextranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidosen el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480del Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego deCondiciones.En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de paísesmiembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla comomecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.3.5.2.4 ApoderadoLas personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar enel país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado parapresentar lapropuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentesinstancias del presente proceso de selección, suscribir documentos y declaraciones quese requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitaday demás actos necesarios de acuerdo al presente pliego de condiciones, así como pararepresentarla judicial como extrajudicialmente.El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplirtodos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la valides y oponibilidad enColombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que sirvan como 23.
prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 de la C.P.C y demás normasvigentes. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personasextranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todoslos efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes delconsorcio o unión temporal.3.5.2.5 Propuestas conjuntasLas propuestas presentadas en calidad de consorcio o unión temporal o sociedad depromesa futura, deberán cumplir los siguientes requisitos y presentar los documentoscada uno de los integrantes exigidos para persona natural o persona jurídica, sea nacionalo extranjero (ver Anexo No. 04 y Anexo No. 05):a) Acreditar la existencia del consorcio o unión temporal o sociedad promesa futura, yespecíficamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse demanera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglasbásicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones yparticipación porcentual de los miembros del consorcio o unión temporal en la propuesta yen la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o unión temporal de un (1) año,contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la prestación de los servicios ode la vigencia del contrato. Para el caso de la sociedad promesa futura, antes de celebrarel contrato, debe estar constituido.c) Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica, actividad, porcada uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal o sociedad de promesafutura.d) Acreditar la propiedad del establecimiento, por cualquiera de los integrantes, delconsorcio y/o unión temporal o sociedad de promesa futura.e) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unióntemporal o de la sociedad de promesa futura, tienen un mínimo de duración o vigencia deun (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato.f) La designación de un Representante Convencional que deberá estar facultado paraactuar en nombre y representación del consorcio y/o unión temporal o sociedad depromesa futura. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casosde ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades otorgados parael efecto.g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación convencional, yduración de los consorcios y Uniones Temporales o sociedad de promesa futura,deberán acreditarse mediante la presentación del documento de constitución en laque se consignen los acuerdos y la información requerida.h) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica decada uno de los integrantes del Consorcio y Unión Temporal o sociedad de promesa 24.
futura, respecto de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeros que seasocian para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica enlos numerales respectivos de la presente Convocatoria.i) Por lo anterior, en el caso de Consorcios y Uniones Temporales o sociedad de promesafutura, que se encuentren conformados por personas naturales o jurídicas, deben todossus integrantes contar con un objeto social y/o actividad, que les permita cumplir con laprestación del servicio requerida en los pliegos de condiciones.j) En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/ojurídicas, en las que no se exprese de manera clara y especifica la clase de asociaciónque se constituye (consorcio o unión temporal o sociedad de promesa futura), sepresumirá la intención de concurrir al proceso de selección en Consorcio, con los efectosy consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, deacuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.k) En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensiónde la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato, loscuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la entidad.l) Una vez el contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el NIT y el RUT delconsorcio o unión temporal, o constituir la respectiva sociedad, para el caso de propuestacon sociedad de promesa futura.3.5.2.6. PERSONAS NATURALES: Estas deberán acreditar suscripción en el RegistroMercantil, excepto para profesiones liberales de acuerdo al numeral 5 del artículo 23 delcódigo de comercio.3.5.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA O AVAL BANCARIO.El proponente deberá constituir a su costa una Garantía de Seriedad de la oferta a favordel Municipio de Cocorná, identificado con NIT. 890984634-0 y presentarla junto con sucomprobante de pago en la propuesta, equivalente al diez (10%) por ciento del valor delpresupuesto oficial, con una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir dela fecha y hora fijada para el cierre del proceso.En caso de propuestas conjuntas, deberá relacionarse en el cuerpo de la póliza el nombrede las personas que los integren, quienes asumirán su responsabilidad solidaria en lostérminos de ley.En el evento de tratarse de una póliza de seguro, la garantía de la propuesta debe serexpedida en formato entre entidades oficiales. En caso de prórroga del cierre de laInvitación, la vigencia de ésta Garantía deberá ser ampliada de conformidad con lorequerido por el Municipio de Cocorná.La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento delofrecimiento, y en particular de las siguientes:-La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.-La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el términoprevisto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 25.
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogasno excedan un término de tres meses.-La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía decumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligacionesdel contrato.-El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de laspropuestas.-El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractualsin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición.3.5.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, en el parágrafoprimero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningún proponente,ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, condomicilio en Colombia, podrán estar registrados en el Boletín de Responsabilidad Fiscalde la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presenteproceso de selección, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para contratarcon el Estado.Con la presentación de la propuesta técnica se entenderá que ni el proponente ni losintegrantes de la estructura plural están incursos en las situaciones antes señaladas, sinperjuicio de que la entidad efectúe la respectiva verificación tanto en el Boletín deResponsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República como en la página webde la Procuraduría General de la Nación.Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberánmanifestar que no han sido declarados Responsables Fiscales por actividades ejercidasen Colombia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000.3.5.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.Las personas naturales, las personas jurídicas y los representantes legales de personasjurídicas y/o el delegado para presentar la propuesta en nombre de la persona naturaljurídica, deberán anexar el original del CERTIFICADO DE ANTECEDENTESDISCIPLINARIOS, expedido por la Procuraduría General de la Nación, con fecha deexpedición no superior a noventa (90) días calendario a la fecha de la presentación de lapropuesta.En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporalo sociedad de promesa futura, debe allegar este documento.No obstante lo anterior, la omisión de entrega de este documento no constituye causal derechazo.3.5.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.De acuerdo con el DECRETO- LEY 0019 de 2012, decreto anti trámites, la Entidadverificará los antecedentes del oferente en la entidad correspondiente.3.5.7 CÉDULA DE CIUDADANÍA.El proponente o su representante legal, según el caso, allegarán fotocopia legible deldocumento de identidad (cédula de ciudadanía). En el caso de propuestas conjuntas, se 26.
presentará copia de este documento de cada uno de los integrantes de la unión temporalo el consorcio o sociedad de promesa futura, según corresponda.3.5.8 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDADSOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.a. El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por elRevisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal,bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste elpago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano deBienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificarque, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de losaportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir dela citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto dealguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y quese encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberáanexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte delmes anterior al cierre del proceso de selección.Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio osucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personalvinculado en Colombia.b. El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedadde juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que consteel pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano deBienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje.Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso deselección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimosseis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado laobligación de efectuar dichos pagos.En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respectode alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe elacuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este eventoel oferente deberáanexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobantede pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio enColombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado enColombia.Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes,deberá aportar por separado la certificación aquí exigida.Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción delrespectivo contrato ante la Oficina Jurídica, la declaración donde se acredite el pagocorrespondiente a Seguridad Social y Aportes Parafiscales.En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y porende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe,bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 27.
NOTA: El Municipio dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observacionesrespecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes alSistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos quedemuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma.En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidadpodrá dar traslado al proponente observado y el Municipio verificará únicamente laacreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso deselección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por elno pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a lasentidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación ycompulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Socialy de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación.3.5.9 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen deimpuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro ÚnicoTributario (R.U.T.); las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio ounión temporal o promesa de sociedad futura acreditaran individualmente este requisito,cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizardirectamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anteriorconforme al artículo 368 del Estatuto tributario, en concordancia con el artículo 66 de laLey 488 de 1998 que adicionó el artículo 347 del mismo estatuto.3.5.10 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓNEN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, EXPEDIDO POR LA CÁMARADE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DONDE TENGA EL ASIENTOPRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS (PERSONAS NATURALES) O EL DOMICILIOPRINCIPAL (PERSONAS JURÍDICAS) ACTUALIZADO, VIGENTE Y EN FIRME.La actividad, especialidad y grupo solicitado para la presente convocatoria es la siguiente: ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPOS 04: Edificaciones y obras de 01: Construcción 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 urbanismoO También se podrá comparar con la clasificación CIIU para la presente convocatoria,cuyo código es el siguiente:4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras deIngeniería Civil.Para todos los proponentes, se aplicarán las siguientes reglas: Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma totalcon la inscripción, calificación y clasificación de la actividad, especialidad y grupo exigidoen el presente pliego. 28.
En el evento que la propuesta la presente un consorcio o unión temporal o sociedadcon promesa futura, todos los miembros deben estar inscritos, calificados y clasificadosen la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad para la presente convocatoria. La inscripción del proponente debe estar vigente y en firme de acuerdo a lo dispuestoen el numeral 6.3 del artículo 6 de la ley 1150 de 2007, y el Certificado de Inscripción,Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara deComercio deberá entregarse en original o copia legible, y haber sido expedido dentro delos treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso. La Entidad sereserva el derecho a verificar la información que considere relevante requiriendo eldocumento original al proponente en caso de que la copia no sea clara para la Entidad. La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursalen Colombia, podrá acreditar este requisito con una declaración rendida bajo la gravedaddel juramento, que se entiende prestada con la presentación del documento, por lapersona natural o el representante legal de la persona jurídica o apoderado, en la que seindique que tiene la experiencia relacionada con la actividad, en las especialidades yGrupos aquí previstos.3.6 CAPACIDAD FINANCIERA (Habilitado / No habilitado):3.6.1 ÍNDICES FINANCIEROSLa entidad verificará la capacidad financiera con base en el certificado expedido por laCámara de Comercio “REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES”, en el cual la informaciónfinanciera deberá tener corte a 31 de enero de 2011.En caso de Consorcios o Uniones Temporales o sociedad de promesa futura, cada unode sus integrantes deberá presentar dicho certificado.El Municipio evaluará la capacidad financiera del proponente que asegure a la entidad, laejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con lossiguientes rangos financieros:A) Tener un Capital de Trabajo mayor o igual al 200 % del valor del presupuestooficial estimado para la presente licitación, mediante la aplicación de la siguientefórmula:Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente > ó = 200 % del presupuestooficial estimado.En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los proponentes debe cumplircon el indicadorB) Tener un índice de liquidez mayor o igual a 10 el cual se obtiene de la siguientemanera: Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > ó = 10En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los proponentes debe cumplircon el indicador 29.
C) Tener un índice de endeudamiento menor o igual al 40%, el cual se obtiene de lasiguiente manera: Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) x 100 < ó = 40%.En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los proponentes debe cumplircon el indicadorD) Tener una capacidad patrimonial (CPR) mayor o igual 2.0, la cual se obtiene de lasiguiente manera: CPR = (Activo Total – Pasivo Total) / Presupuesto oficial >= 2.0En caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los proponentes debe cumplircon el indicadorEn caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los proponentes debe cumplircon el indicador3.2.1.1 Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal enColombia:Para el caso proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que serelaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y loseñalado en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma español, conlos valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha decorte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación dehacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:El balance general y estado de resultados con corte a enero 31 de 2011, acompañadosde la traducción oficial al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo decuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasarepresentativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasade conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.Consultar página web del banco de la República (www.banrep.gov.co).Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado deantecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: ActivoCorriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia ala codificación del PUC. Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados,conforme a la Ley.Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros seregirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A lassociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de lasSociedades Colombianas.Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponenteextranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constarbajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firmaauditora externa.3.6.2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN: 30.
La Capacidad Residual de Contratación para el presente proceso de selección, es elresultado de restar al indicador de capital de trabajo del proponente, los saldos de loscontratos de obra (incluido IVA y adicionales) que a la fecha de presentación de lapropuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial,Consorcios o Uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito yencuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre eltérmino pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente deejecución deberá ser expresado en meses calendario.El capital de trabajo será el registrado en el RUP, vigente y en firme, con corte a 31 deEnero de 2012.No obstante, en virtud del régimen de transición previsto en el parágrafo del articulo 6.4.6°del decreto 0734 de 2012, la información en firme de la inscripción, actualización orenovación del proponente, efectuada bajo el régimen del decreto 1464 de 2010, tendrátodos los efectos legales, hasta tanto quede en firme la actuación registrada bajo elrégimen del decreto 0734 de 2012, por tanto, a quienes se encuentren en esta situación,la capacidad residual se les calculará tomando el Capital de Trabajo registrado, vigente yen firme a la fecha de presentación de la propuesta.Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia en primer inciso, cuando elcontratista sea una sociedad de propósito especial, Consorcio o Unión Temporal en loscuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación delproponente en la respectiva sociedad de propósito especial, Consorcio o Unión Temporal.Si el proponente es un Consorcio, Unión Temporal, se verificará la Capacidad residual decontratación de obras de cada uno de sus integrantes la cual será calculada como loestablece el presente numeral.La Capacidad Residual de Contratación de Obras para el proponente singular o integrantede la estructura plural se calculará de acuerdo con las siguientes expresiones:CRj = CTj– ()CRj= Capacidad Residual de contratación de obras del integrante j, expresada en pesos.CTj= Capital de trabajo del integrante j, expresada en pesos.SCi= Saldo por ejecutar del contrato i del integrante j.ni= Tiempo restante del contrato i por ejecutar expresado en meses calendario contados apartir de la fecha de cierre del proceso.pi= Porcentaje de participación en el contrato i, del integrante j.j= Integrante del proponente pluralq= Número total de contratos del integrante j.La Capacidad Residual de Obras del proponente será:Donde,CR= Capacidad Residual de contratación de obras del proponente.CRj= Capacidad Residual de contratación de obras del integrante j, expresada en pesos.PPj= Porcentaje de participación del integrante j en el presente proceso. 31.
j= Integrante del proponente plural.m= Número total de integrantes del proponente.Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL, debe cumplir con la siguienteexpresión, so pena de considerarse como NO HABIL:Donde,PO= presupuesto oficial, expresado en pesosN= Plazo de ejecución del contrato, expresado en mesesConsideraciones generales para el cálculo de la Capacidad Residual deContrataciónPara el desarrollo de los cálculos relacionados con la capacidad Residual de contrataciónde obras se debe tener en cuenta lo siguiente: Para efectos del cálculo del plazo se tomarán los días calendario, los meses de 30 díasy los años de 360 días. Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto ala décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco seaproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando lacentésima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al número entero de ladécima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara pordefecto al número entero de la décima de mes. Cuando el plazo pendiente por ejecutardel contrato sea inferior a un (1) mes, se tomara como referencia un (1) mes para elcálculo de la Capacidad Residual de Contratación de Obras. Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la personajurídica, deberá relacionar en el anexo No. 7 los contratos de obra en ejecución, indicandoel valor pendiente por ejecutar del contrato expresado en pesos, el plazo pendiente porejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, conel fin de obtener la capacidad residual para la contratación de obras (CR). Dichoformulario deberá estar firmado por el proponente persona natural o por el representantelegal de la persona jurídica. En caso de consorcios, Uniones Temporales, cada uno de los integrantes,deberá relacionar los contratos de obra en ejecución, indicando el valor pendientepor ejecutar en pesos, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de loscontratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, para lo cual deberánaportar documento firmado por cada integrante (persona natural o por elrepresentante legal de la persona jurídica). En caso que el oferente no relacione en el correspondiente Anexo o manifieste que NOtiene contratos en ejecución como constructor, el MUNICIPIO entenderá para todos losefectos que no posee contratos. Para el cálculo de la capacidad residual no se tendrá en cuenta los contratos enconcesión. En el evento que un integrante del proponente conjunto, tenga una capacidad residualindividual negativo este se tomará como valor cero (0), esto atendiendo exclusivamente a 32.
que este resultado negativo sea generado por la operación de resta al indicador deliquidez positivo, en consideración a los contratos adjudicados, en ejecución o pendientespor iniciar.Los contratos de obra ejecutados y terminados a la fecha de cierre del presente procesode selección, no se tendrán en cuenta para calcular la Capacidad Residual para lacontratación de Obras.3.2.2.1 Persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sinsucursal en Colombia:La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal enColombia, deberá acreditar su capacidad residual de contratación de obras (CR) en pesosde Colombia, relacionando los contratos en ejecución como constructor, indicando el valorpendiente por ejecutar de los contratos en ejecución en pesos, el plazo restante delcontrato y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, enlos términos aquí previstos, para lo cual deberá aportar documento firmado por elproponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica.El capital de trabajo para calcular la capacidad residual de contratación de obras (CR)corresponde a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, tomados delbalance general y estado de resultados, presentados con la propuesta para acreditar lacapacidad financiera, con corte a enero 31 de 2011. La información deberá serpresentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el valor de los contratos estéexpresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo elprocedimiento que a continuación se describe:1. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte Américalos valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valorcorrespondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de apertura delpresente proceso, certificada por el Banco de la República.2. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólaresde los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizandopara ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura delpresente proceso, que consta en la página web http://www.oanda.com en la pestañaCurrencyConverter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho estose procederá en la forma que señala el numeral anterior.Para realizar el cálculo de la capacidad residual de contratación de obras (CR) delproponente extranjero sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal enColombia, se utilizarán las formulas indicadas en el numeral anterior.El proponente persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sinsucursal en Colombia, debe cumplir con lo dispuesto en el numeral anterior.3.6.3 ORGANIZACIÓN TÉCNICAEl proponente debe certificar, según su Registro Único de Proponentes , OrganizaciónTécnica mayor o igual a 20 personas3.7 EXPERIENCIA (Habilitado / No habilitado)3.7.1 EXPERIENCIA PROBABLE DEL PROPONENTE. 33.
Experiencia Probable: > 20 Años como Constructor3.7.2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE.El Municipio evaluará la experiencia (Anexo No. 03) del proponente que asegure a laentidad, la correcta ejecución del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir lossiguientes requisitos: Maximo 2 Contratos que tengan por objeto la construcción, adecuación y/o Mantenimiento de entidades educativasExperiencia Acreditada: Uno de los contratos aportados para acreditar esta experiencia deberá tener un porcentaje mínimo igual o mayor al 100% del presupuesto oficial previsto para esta licitación.Lo anterior, se acreditará mediante uno de los siguientes medios:a) Copia de contrato junto con el acta de recibo finaly/o liquidacióno,b) Certificación expedida por la entidad pública contratante donde se mencione la fechade inicio del contrato, su fecha de recibido a satisfaccióno fecha de terminación, el valordel contrato, el nombre de la entidad contratante consu dirección y teléfono, nombre delcontratista y objeto del contrato o,En caso de que la experiencia se pretenda acreditar mediante contratos suscritos bajoalguna forma de asociación (consorcio o unión temporal), el valor a tener en cuenta paraefectos de evaluación será el resultante de afectar el valor ejecutado por el porcentaje departicipación del integrante en dicho consorcio o unión temporal, conforme conste en eldocumento de conformación del consorcio o unión temporal que deberá entregar elproponente junto con lo exigido en el respectivo literal.3.7.3 EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO Ingeniero Civil1. Un (1) Director de Experiencia mínima de 20 años como Ingeniero CivilObra: Esta experiencia se contabilizará a partir de la expedición del Diploma o Acta de grado Ingeniero Civil2. Un (1) Residente de Experiencia mínima de 5 años como Ingeniero CivilObra: Esta experiencia se contabilizará a partir de la expedición del Diploma o Acta de grado3.7.4 EXPERIENCIA ESPECIFICA EQUIPO DE TRABAJO 34.
Experiencia como Contratista o Director de obra de mínimo dos proyectos relacionados con el objeto del proyecto. Los1. Un (1) Director de contratos para satisfacer este requerimiento deben tenerObra: un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial previsto para esta contratación. Experiencia como Contratista o Residente de obra de mínimo dos proyectos relacionados con el objeto del2. Un (1) Residente de proyecto. Los contratos para satisfacer este requerimientoObra: deben tener un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial previsto para esta contratación.Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberápresentar la matrícula o tarjeta profesional ( Deberá acompañarse certificación expedidapor el Concejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA) vigente y certificaciones delos contratos ejecutados, su respectiva acta de liquidación o cualquier otro documentodebidamente firmado por el contratante, que contenga, como mínimo, la siguienteinformación:- Nombre del contratante- Objeto del contrato- Cargo desempeñado- Fechas de inicio y terminación del contrato- Firma del personal competente3.8 CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS (PROPUESTA ECONÓMICA).El proponente deberá diligenciar el Anexo No.01, al diligenciar este formulario, elproponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems de obra ni sudescripción, unidades o cantidades, pues esta información se requiere para lacomparación de las ofertas. Su oferta económica se deberá soportar en los análisis deprecios unitarios, los cuales deberán ser presentados por el proponente adjudicatario parala suscripción del acta de inicio.El Proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, el costo directo del ítemcorrespondiente a la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, el costo directototal de la Propuesta, los costos correspondientes a los componentes del A.I.U(Administración, Imprevistos y Utilidad) y el costo total de la propuesta; bien sea porexceso o por defecto.Los precios unitarios que ofrezca el contratista, serán los que correspondan a la fecha depresentación de la oferta y deberán cubrir todos los costos de trabajos diurnos ynocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, impuestos, herramientas, equipos ytodos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive losimprevistos, gastos de administración y utilidades del proponente.Si en los análisis de precios unitarios se han omitido costos, se mantendrá elprecio propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores. En todo caso, losproponentesdeberán considerar que los precios por ellos ofertados deberán 35.
corresponder con el promedio de los precios del mercado. Los precios unitarios y totalesde la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos precios, serán de responsabilidadabsoluta y exclusiva del proponente, por lo que no habrá lugar a reclamación alguna poreste motivo.Para facilitar la calificación de la oferta económica se debe adjuntar la propuestaeconómica en archivo con formato de hoja de cálculo compatible con MS Excel en mediodigital (CD).En caso de presentarse inconsistencia en las operaciones aritméticas de la propuestaeconómica, podrá la administración realizar las correcciones respectivas en los resultadospara determinar el valor real oferta.3.8 CUMPLIMIENTO.Los oferentes (persona natural, persona jurídica – nacionales o extrajeras - consorcios y/ouniones temporales, sociedad de promesa futura) deben cumplir con todos y cada uno delos requisitos habilitantes enunciados anteriormente, so pena de que la propuesta searechazada. CAPITULO IV4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (1000 PUNTOS).De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.9° del decreto 0734 de 2012, y enconcordancia con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la evaluación de las propuestas sehará sobre el ofrecimiento más favorable a la entidad y sobre la base de MIL (1000)puntos que se aplicarán a los siguientes criterios:Factores de evaluación y calificación: PUNTAJE MÁXIMO 1000A. CALIDAD: PUNTAJE MÁXIMO 2001. Equipos 100 puntos2. Apoyo a la Industria Nacional 100 puntosB. PRECIO: PUNTAJE MÁXIMO 800Evaluación Económica (Media Geométrica) 800 puntos4.1 EQUIPOS (100 PUNTOS)El equipo mínimo se calificará de la siguiente manera:- El proponente que demuestre tener de su propiedad un (1) retroexcavador, se leasignará cien (100) puntos; en alquiler se le asignará cincuenta (50) puntos y el que nodemuestre la propiedad o el alquiler tendrá cero (0).4.2 APOYO A LA INDUSTRIAL NACIONAL (100 PUNTOS)Este factor se evaluará con base en la Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyarla industria colombiana, con fundamento en la certificación aportada por el proponenteque se entenderá realizaba bajo la gravedad de juramento con la sola presentación, así: 36.
Cuando el proponente oferte SERVICIOS CON PERSONAL NACIONAL Y BIENESNACIONALES en lo correspondiente al objeto de la presente Licitación, se le asignaránCien (100) PUNTOS.Cuando el proponente oferte SERVICIOS CON PERSONAL EXTRANJERO Y/O BIENESEXTRANJEROS. En lo correspondiente al objeto de la presente Licitación, se le asignaránCincuenta (50) PUNTOS.Si el proponente no anexa la declaración juramentada, se le asignarán cero (0) puntos4.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA (800 PUNTOS)Para efectos de calificar el precio de las propuestas, se tendrá en cuenta el valor de laoferta para lo cual se aplicará el siguiente procedimiento a las propuestas hábiles.MEDIA GEOMÉTRICAPara efectos de calificar el precio de las propuestas, se tendrá en cuenta el valor de laoferta para lo cual se aplicará el siguiente procedimiento a las propuestas hábiles:Media Geométrica Se calcula la media geométrica G con los valores totales corregidos de todas laspropuestas hábiles que no superen el presupuesto previsto para la Convocatoria incluidoel presupuesto oficial una vez por cada dos (2) propuesta hábiles. Se reparten puntajes de la siguiente manera:Se calculará la diferencia (Dn) entre cada propuesta y la media geométrica G.Dn = [Yn – G]La propuesta cuyo valor de Dn sea menor en valor absoluto recibirá seiscientos (800)puntos.La segunda de menor valor Dn se le asignará 790 puntos, las demás propuestas recibiráncada una diez (10) puntos menos que la anterior, a medida que su Dn en valor absolutose vaya haciendo mayor.Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico inferior a 700 puntos5 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA.Los costos en los que incurra el proponente para la preparación y formulación de supropuesta serán de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual el MUNICIPIO DECOCORNÁ no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturalezapor tal concepto. 37.
ANEXO No. 01 PROPUESTA ECONÓMICA VALOR VALORITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 1 EXCAVACIONES Y LLENOS1.1 Excavacion en material heterogeneo 0-2 m3 38 Lleno compactado con material proveniente1.2 m3 6 de la excavacion Lleno compactado con material de1.3 m3 6 prestamo 2 RETIRO Y DEMOLICIONES2.1 Demolicion de pisos en concreto m2 258,752.2 Demolición forros y enchapes m2 99,22.3 Demolición piso en baldosa m2 9002.4 Demolición muro en ladrillo m2 252.5 Desmonte de sanitarios y griferías un 222.6 Demolición muros en bloque m2 272.7 Desmonte ventanería un 32.8 Retiro canillas pocetas un 142.9 Demolición pocetas un 22.10 Botada de tablilla viaje 12.11 Botada de escombros viaje 322.12 Botada de escombros m3 3 3 CONCRETOS Suministro y vaciado de placa de piso e=8 cms, en concreto f`c=210Kg/cm2, incluye3.1 m2 555,15 entresuelo en piedra e=20 cms, recebo e= 5 cms y juntas de dilatación Suministro y vaciado de placa de piso e=53.2 cms, en concreto f`c=210Kg/cm2, e= 5 m2 841,50 cms y juntas de dilatación3.3 Piso de concreto en anden m2 10,00 Suministro y vaciado de cuneta sección circular en concreto f´c=175 Kg/cm2, de e=3.4 m 51,70 8cms y ancho= 40 cms. Incluye formaleta, excavación, entresuelo y juntas de diltación 4 ACERO DE REFUERZO Suministro y colocación de malla4.1 m2 385,50 electrosoldada 38.
5 MAMPOSTERIA5.1 Mampostería baños nuevos m2 155.2 Mampostería muros nuevos m2 12 6 CUBIERTA6.1 Cubierta en teja de eternit m2 86.2 Cerchas metalicas m 126.3 Canoas en lámina cal 26 m 706.4 Embudos en lámina cal 26 und 46.5 Bajantes A.LL Pvc. 3" m 18 Construcción de cuneta en v con refuerzo6.6 m 18 varilla de 3/8"6.7 Ruana de techo m 15 7 RED ELECTRICA7.1 Tomas energía sal 85,007.2 Lámpara semi especular de 60X60 un 148,00 Suministro e instalación de acometida7.3 m 50,00 eléctrica incluye accesorios. Suministro, trasnporte y colocación de reflectores de 250w, de mercurio, a 220 v,7.4 incluye elementos de anclaje y accesorios und 4,00 para un correcto funcionamiento Suministro e instalacion de medidor de 15-7.5 und 1,00 60A calibrado Suministro e instalación de tablero eléctrico de 27.6 und 1,00 circuitos para intemperie, incluye herrajes, 2 breakers de 1*15 amperios, salida eléctrica 8 REVOQUES8.1 Revoque liso en muros m2 287,00 9 PISOS Y ENCHAPES9.1 Entresuelo y recebo de piso m2 129.2 Piso en baldosa monocolor m2 129.3 Piso en ceramica m2 69.4 Enchape baños monocolor m2 131,29.5 Baldosa grano prepulida m2 900 10 ESTUCO Y PINTURA10.1 Repinte de muros vinilo tipo 1 m2 5218,0010.2 Repinte de alas y marcos un 62,0010.3 Pintura malla m2 24710.4 Barniz techo 2 manos m2 1448,20 39.
10.5 pintura rejas m2 1810.6 pintura rejas un 510.7 pintura puertas un 42 Estuco en vigas, columnas, muros, cielos y10.8 m2 18 zócalos10.9 Pintura en vigas, columnas, muros y zocalos. m2 2610.10 Pintura en canoas m 7010.11 Pintura en bajantes m 2610.12 Pintura en ventanas un 3610.13 Pintura en cerchas m 4810.14 pintura techo m2 322,0010.15 Pintura aceite m2 480 Pintura tipo tráfico, 3 capas, para demarcar las canchas de microfútbol, baloncesto y10.16 gl 2,00 voleybol, según Normas y Especificaciones vigentes de Indeportes (Antioquia). 11 CERRAMIENTO11.1 Malla cerramiento cancha m2 433,28 Construcción de cerramiento en bloque de concreto y malla eslabonada, calibre 10 ojo 5, Incluye: concreto de 210 Kg/cm2 para fundación, columnas, viga superior, pisamalla con cortagoteras (vaciado monolitico con viga superior), muro en11.2 bloque de concreto 15x20x40 cm (2 m 46 hiladas), tuberia galvanizada de 1-1/2" para postes con gallinazo (H poste =3,00 m, incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios (L = 2,55 m), 3 hilos alambre de puas demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 12 APARATOS SANITARIOS12.1 Orinales institucionales un 812.2 Grifería fluxómetro institucional un 812.3 Mantenimiento instalaciones hidrosanitarias gl 2 13 CARPINTERIA METALICA13.1 Reinstalación ventanas un 213.2 Puerta metálica de 2X2,60 un 113.3 Traslado puerta y ventana cafetería gl 113.4 Mantenimirnto de ventaneria gl 1 40.
14 OBRAS VARIAS14.1 Tableros basquetbol gl 4 Instalación de juego de soportes integrados para baloncesto y microfutbol incluye tablero en fibra de vidrio reglamentarios de 1.80 m de ancho x 1.05 m de alto incluye aro y malla en nylon para baloncesto, dos14.2 Par 5 porterías en tubería negra pesada, con malla metálica galvanizada medida reglamentaria, según Normas y Especificaciones vigentes de Indeportes (Antioquia). TOTAL COSTOS DIRECTOSADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES “A.U.” 22,78% 41.
ANEXO No. 02 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAFecha: _________Señores:_________________________LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 de 2013OBJETO: _______________________________________________________________Respetados señores:Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar enla presente Convocatoria Pública, tendiente a contratar el objeto descrito en la referencia-En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar ylegalizar el respectivo contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a lacomunicación de la misma y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con losdocumentos que hacen parte de la Convocatoria, del contrato, de esta propuesta y lasdemás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por LA ENTIDAD.En mi calidad de proponente declaro:1. Que conozco los Pliegos de Condiciones de la presente Convocatoria Pública, susadendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentosrelacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por elincumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.3. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución delcontrato respectivo, cuando LA ENTIDAD dé la orden de iniciación mediante lacomunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazoscontractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Convocatoria, lapropuesta y el contrato respectivamente.4. Que me comprometo a entregar los documentos adicionales de carácter técnicorelacionados en los Pliegos de Condiciones dentro de los cinco (5) días siguientes a lafecha de perfeccionamiento del contrato.5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a estalicitación pública.6. Declaramos que nuestro representante legal (persona jurídica) o convencional(consorcio y/o uniones temporales) o el proponente (persona natural) o personaautorizada del proponente, no ostenta la condición de Servidor Público.Declaramosigualmente estamos afirmando BAJO LA GRAVEDAD DELJURAMENTO, que no estemos incursos en las prohibiciones y tampoco enninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagrados en los artículos 8,9, 10 y 58 ordinal 6 del Estatuto General de Contratación de la AdministraciónPública (Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios) así como en las demásnormas que lo adicionen, modifiquen, deroguen o complementen, el cualconocemos y acatamos. Desde ahora manifestamos que el hecho de incurrir enalguna prohibición, inhabilidad o incompatibilidad o en otra u otras de similar 42.
calidad, ética o moral, a juicio del Municipio, tiene la virtualidad suficiente para quese disponga la inmediata descalificación de nuestra propuesta.7. Que leí cuidadosamente los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria y elaboré mipropuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidaspara solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestasa mis inquietudes.8. Que he tenido conocimiento de las siguientes Adendas que ha modificado los Pliegosde Condiciones:1. ____________ de fecha ____________________2. ____________ de fecha ____________________9. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada ycontenida en (_______ folios) correspondientes a los documentos, anexos y formulariosjurídicos, financieros y técnicos, junto con (_______ folios) correspondientes a losdocumentos de carácter económico, para un TOTAL de (_______ folios) es veraz ysusceptible de comprobación.RESUMEN DE LA PROPUESTA:Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________Cédula de ciudadanía o NIT: ___________________________Representante Legal: ___________________________Profesión: ___________________________Tarjeta Profesional: ___________________________País de Origen del Proponente: ___________________________(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar elnombre y país de origen de cada uno de los integrantes)VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por unavigencia igual hasta la adjudicación, celebración, ejecución y liquidación del contrato.PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _______________________Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Convocatoria las recibiré enla siguiente Dirección:Dirección: ______________________________________________Ciudad: ______________________________________________Teléfono(s): ______________________________________________Fax: __________________Teléfono Móvil: ______________________Correo Electrónico: ___________________________Atentamente,Firma: _________________________________________Nombre: _________________________________________C.C.: _________________________________________En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en casode personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por elrepresentante debidamente facultado. 43.
ANEXO No. 03 EXPERIENCIA DEL PROPONENTEACREDITARLA 44.
ANEXO No. 04 MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIOPor medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO______________________ para participar en la CONVOCATORIA PÚBLICA No. ___defecha ___, que tiene por objeto _________________________Integrantes del consorcio:1. Nombre: ____________________________________________________CC. o NIT: _________________________________________Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________2. Nombre: _____________________________________________________C.C. o NIT: _________________________________________Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________DURACIÓN: Por la vigencia del contrato y un (1) año más.COMPROMISO: Al conformar el consorcio para participar en la CONVOCATORIAPÚBLICA, sus integrantes se comprometen a:1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el Contrato.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y delas obligaciones que se originen del contrato suscrito con el MUNICIPIO.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que sepresenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.4. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.5. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de ELMUNICIPIO.6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y el de suliquidación.ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio,hemos designado como Representante a ________________________, quien tendrá lassiguientes facultades:1. _________________________________________________________2. _________________________________________________________3. _________________________________________________________Para constancia se firma el presente documento en ________________, a los___________ (____) días del mes de ______________ de ______.NOMBRES Y FIRMAS:NOTA: El presente anexo constituye sólo un modelo, su contenido podrá ser variado porlos proponentes 45.
ANEXO No. 05 MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORALPor medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓNTEMPORAL _________________________________________, para participar en laCONVOCATORIA PÚBLICA No.___ de fecha ________, que tiene por objeto _________.Integrantes de la Unión Temporal:1. Nombre: ____________________________________________________CC. o NIT: _____________________________________________Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________2. Nombre: _____________________________________________________C.C. o NIT: _______________________________________________Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________APORTES: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________Duración: Por la vigencia del contrato y un (1) año más.Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en la CONVOCATORIAPÚBLICA, sus integrantes se comprometen a:1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y delas obligaciones que se originen del contrato suscrito con el MUNICIPIO.3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de lapropuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno delos miembros de la unión temporal.4. No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma.5. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa deEL MUNICIPIO.6. No revocar la unión temporal durante el tiempo de duración del contrato y el deliquidación.ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de laUnión Temporal hemos designado como Representante Legal a _____________, quientendrá las siguientes facultades:1. _________________________________________________________2. _________________________________________________________3. _________________________________________________________Para constancia se firma el presente documento en _______________, a los___________ días del mes de ___________________ de _____NOMBRES Y FIRMAS:NOTA: El presente anexo constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser variado porlos proponentes. 46.
ANEXO No. 06 CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. (PERSONA JURÍDICA)FECHA EN LA QUE SE PRESENTA LA PROPUESTASeñores:________________CONVOCATORIA PÚBLICA No. ________ DE 2012OBJETO: ______________El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) oel representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD), hacumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud,riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, dentro delos seis (6) últimos meses anteriores al cierre de la presente convocatoria.La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de laLey 789 de 2002.Atentamente,________________________C.C. 47.
ANEXO Nº 07 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓNACREDITARLA 48.
ANEXO Nº 08 MINUTA DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COCORNÁCONTRATISTA:NIT. No:DIRECCIÓN:TELÉFONO/CELULAR:OBJETO: “-----------------------------------------------------”VALOR: -------------- ($--------------) exento de IVARÉGIMEN TRIBUTARIO: --------------DURACIÓN: ----------- (---------) ----------PRESUPUESTO: CDP No. ----------- del ------ de ----------- deRUBRO: -------------------- por concepto --------PLAN DE COMPRAS: No.--------- del ---- de -------- deBANCO DE PROYECTOS: ---------------- “---------------”Por una parte, xxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, y vecino de esta Ciudad,identificado con Cedula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxxx expedida enxxxxxxxxxxxxxxa (Antioquia), Alcalde Municipal de Cocorná, actuando en nombrey representación del MUNICIPIO DE COCORNÁ, identificado con NIT No.890984634-0, en uso de sus facultades legales y de conformidad al AcuerdoMunicipal No. 001 del 26 de enero de 2012 que le otorga facultades paracontratar, y en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de laLey 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, y quien enadelante se denominará EL CONTRATANTE; y por la otra el señor ---------------------------, identificado con la cédula de ciudadanía No. --------------- de ----- , quien enadelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar elpresente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, teniendo en cuenta las siguientesconsideraciones: a) Que el Municipio de Cocorná tiene para la vigencia 2012 laejecución del proyecto de inversión denominado “----------------------”, registrado conel Nº ---------------- en el Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de PlaneaciónMunicipal, tal como consta en la certificación expedida el ----------- (--) de --------- de2012 por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal. b) Que elCONTRATANTE necesita ejecutar la siguiente obra: el “--------------------------”, paraatender la necesidad reportada por la Secretaria de Infraestructura Municipal, lacual se encuentra incluida en el plan de compras año 2012. c). Que la Secretariade Infraestructura Municipal, en acatamiento de lo dispuesto por los numerales 7 y12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y por el artículo 2.1.1 del Decreto 734 de2012, elaboró los estudios previos de la contratación respectiva, determinando quedada la naturaleza y cuantía de los bienes objeto de la contratación debíaadelantarse un proceso de Selección por ------------------------. d) Que con el fin deseleccionar al contratista que realice el objeto señalado con antelación y dada lanaturaleza del mismo y la cuantía estimada para contratar dicho objeto, elmunicipioadelantó el proceso contractual referido a la modalidad de Proceso de 49.
Selección de --------------- No.--- de 2012, cuyo acto de apertura motivado se encuentracontenido en la Resolución No. ----- del --- de ----- de 2012 expedida por la Secretaria deInfraestructura, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ------ del ---- de ----- de 2012. e) Que la diligencia de cierre se surtió el día ------ de ------ de 2012 a las---:--- p.m. f) Que una vez vencido el plazo límite para presentar ofertas, se recibieron lassiguientes propuestas: 1) ------------------. 2) ------------------------. g) Que para darcumplimiento al proceso de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, la Ley1150 de 2007 y el Decreto No. 734 de 2012, el CONTRATANTE a través del comitéasesor y evaluador para el efecto, verificó las propuestas presentadas y con base en losinformes de verificación de los requisitos habilitantes, en el resultado del procedimiento de----------- y atendiendo lo señalado en el pliego de condiciones, los miembros del comitéasesor y evaluador de la Entidad Contratante una vez realizada la respectiva deliberación,recomendaron al Jefe de la entidad o su delegado adjudicar el contrato derivado aloferente -----------------------, teniendo en cuenta que cumplió con todos los requisitosexigidos por la entidad contemplados en el pliego de condiciones. h) Que conposterioridad a la realización de la audiencia de adjudicación y a las manifestaciones de laEntidad respecto de las observaciones presentadas por los proponentes en el desarrollode la misma, el Ordenador del Gasto delegado para el presente proceso contractualdecidió acoger la recomendación anterior, tal como consta en la Resolución deAdjudicación respectiva i) Que la Secretaria de Infraestructura Municipal realizó la etapaprecontractual de acuerdo a las Leyes 80 de 1993,1150 de 2007 y sus Decretosreglamentarios. Por lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas:CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO GENERAL. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarpara con el CONTRATANTE la obra consistente en la “------------------------“ según loestablecido en los pliegos de condiciones, a los precios unitarios y en los términos que seconvienen en este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por ELCONTRATISTA, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato y seránleídos e interpretados en forma conjunta con el mismo. CLAUSULA SEGUNDA.-ALCANCE: El CONTRATISTA ejecutará para el CONTRATANTE las obras objeto delcontrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se convienen así:INSERTAR CUADRO DE LA OFERTA ECONOMICA DEL CONTRATISTAPARÁGRAFO: 1.- EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE aejecutar a los precios acordados en esta cláusula, todos los trabajos y obrasnecesarios para la correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación,conforme al objeto de la obra contratada, los cuales sólo serán revisables cuandopor dilaciones no imputables a aquel se demore la iniciación de la obra y con ellose afecte el equilibrio de la ecuación contractual. PARÁGRAFO 2.- En caso detrabajos complementarios o adicionales ordenados por el CONTRATANTE, sereconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos. Para los efectos de estecontrato se entiende por trabajos u obras complementarias aquellas no previstasen este contrato y cuya ejecución es indispensable para dar mayor estabilidad,buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas. Seentiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante delincremento del área de construcción. Los precios de las obras complementarias oadicionales no previstos en este contrato se acordarán por el interventor y elCONTRATISTA mediante acta que requerirá la aprobación del supervisor,previamente ala elaboración y firma del respectivo contrato adicional, teniendo en cuenta 50.
los precios de mercado al momento de acordarse el contrato adicional. PARÁGRAFO 3.-EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen partedel presente contrato, sin autorización escrita de EL CONTRATANTE y concepto previo delinterventor; en caso contrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago decualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de losplanos y especificaciones y responderá por los daños que cause a El CONTRATANTE, enrazón de su incumplimiento. PARÁGRAFO 4.- EL CONTRATANTE sólo reconocerá alCONTRATISTA, el pago de las obras ejecutadas a su entera satisfacción. CLAUSULATERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato es a precios unitarios. Enconsecuencia, el valor del mismo será el que resulte de multiplicar las cantidades de obrarealmente ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por elCONTRATANTE, por los precios unitarios estipulados en la cláusula segunda, mas el valorde los demás pagos a que tenga derecho EL CONTRATISTA en virtud de este contrato. Elvalor básico de referencia del presente contrato es la suma de --------------------------PESOS MCTE ($-----------) exento de IVA de acuerdo con lo previsto en los artículos Nº 15de la ley 17 de 1992 y Nº 100 de la ley 21 de 1992. CLAUSULA CUARTA: FORMA DEPAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato una vezse suscriba el acta de inicio, de la siguiente manera: EL Municipio entregará un anticipo alcontratista del 10% del valor del contrato, sin embargo el contratista debe tener la fluideznecesaria para iniciar la ejecución del proyecto con todos los equipos y personal necesariopara la correcta ejecución del proyecto independientemente del desembolso del anticipopor parte del Municipio. El 100% del valor del contrato se cancelará mediante actassuscritas entre el supervisor y el contratista, de acuerdo al avance de obra, así: unnoventa por ciento (90%) del valor total del contrato de obra se cancelará mediante actasparciales según avance de obra, mediante presentación de actas parciales, con lapresentación de factura y aprobada por el interventor donde se establecerán cantidadesde obra ejecutadas en el respectivo periodo y multiplicadas por los valores unitariosconsignados en la propuesta económica; y el diez por ciento (10%) del valor total delcontrato de obra se cancelará con el acta de recibo final y liquidación. El valor del anticipo,deberá ser amortizando en cada una de actas, por el porcentaje otorgado, esto es 10%.De conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (EstatutoAnticorrupción), el contratista deberá constituir una fiducia o patrimonio autónomoirrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. El costo de lacomisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. PARÁGRAFO 1.- De losvalores a pagar durante la ejecución del contrato, el CONTRATANTE descontará locorrespondiente a la amortización del anticipo, en caso de haberse otorgado, y aplicará lasretenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables.PARÁGRAFO 2.-. En el valor pactado en esta cláusula se entienden incluidos los costosdirectos e indirectos que ocasione la ejecución del presente contrato. PARÁGRAFO 3.: Elcontratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso y demásdocumentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos osu presentación extemporánea exonera al CONTRATANTE del pago de interesesmoratorios. CLAUSULA QUINTA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS: Desde lasuscripción del Acta de Iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, ELCONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzcadaño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA 51.
deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entregadefinitiva alCONTRATANTE, las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con lascondiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro delmismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado sonobligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicioscausados a terceros o a El CONTRATANTE por falta de señalización o por deficiencia de lamisma. Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, hará entrega material de las obrasejecutadas al CONTRATANTE, por conducto del interventor, para lo cual informará a éstecon antelación de cinco (5) días calendario a la fecha en que las obras se encuentren listaspara su aprobación y recibo final. El recibo de las obras a satisfacción se hará constar enacta suscrita por el interventor y el CONTRATISTA. CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONESY DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y derechoscontemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantesy los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: 1)Cumplir con el objeto establecido en el presente contrato. 2) Sin perjuicio de la autonomíatécnica y administrativa, tener en cuenta las instrucciones de orden técnico que durante eldesarrollo del objeto contractual se impartan por parte del Municipio. 3)Suministrar todoslos materiales requeridos en óptimas condiciones de calidad. 4) Responder por losperjuicios que se causen al Municipio con ocasión de averías. 5) Las demás que puedansurgir por la naturaleza del presente contrato. 6) Dar cumplimiento al artículo 18 ysiguientes de la Ley 842 de 2003, que manifiesta que todo trabajo relacionado con elejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registroprofesional de ingeniería y con tarjeta de matricula profesional en la rama respectiva. 7) Elcontratista se compromete a que los materiales de construcción que emplee o utilice en laejecución de la obra tendrán una procedencia lícita. 8) Realizar la obra pública objeto delpresente contrato de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta del contratista queharía parte del contrato a suscribir. 9) Cumplir con las disposiciones legales yreglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.10) Acoger las directrices definidas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio parael personal propuesto por el contratista. 11) Cumplir con los aportes a los SistemasGenerales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá teneren cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 12) El contratista debesuministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para laejecución de las actividades descritas en el presupuesto anexo. 13) El contratista debecumplir con las especificaciones técnicas exigidas, la normatividad aplicable vigente ydemás indicaciones del interventor del contrato, cuyas exigencias o requerimientos debencomprobarse mediante las pruebas o ensayos que corresponda y cuyo costo debe estarcontemplado dentro de su administración. 14) El contratista debe expedir y llevar a caboel proceso para la expedición de las licencias de intervención de espacio público que serequieran y cuyo costo debe estar contemplado dentro de su administración. 15) Elcontratista se compromete a utilizar materiales certificados de acuerdo a las normas decalidad correspondientes. 16) DOCUMENTACIÓN A CONOCER: Además de loestipulado en los estudios previos, pliegos de condiciones y el contrato de obra, elcontratista y su personal deben consultar las especificaciones técnicas del contrato aejecutar, los cuales se publicarán en la página del proceso, así como también tener en 52.
cuenta la normatividad vigente aplicable. 17) DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: Elcontratista debe presentar, para su revisión y aprobación, como requisito para el pago delanticipo y previo al inicio de la obra, el plan de manejo del anticipo, el plan de trabajoyprogramación de obra y su actualización cuando corresponda, de igual manera deberealizar la actualización de las garantías cuando se requiera, el pago puntual a los aportesde seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y denómina, la realización y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorioque se requieran, para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de lasespecificaciones de la obra. CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DELCONTRATANTE: Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4ºy 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presentecontrato, El CONTRATANTE se obliga especialmente: a: a) Suministrar al CONTRATISTA lainformación y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarlelas condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas ycoordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la mismafinalidad; b) Controlar la calidad y el cumplimiento de los requisitos y especificacionestécnicas correspondientes y rechazarlos, sustentadamente, en el evento contrario; c)Recibir la obra contratada en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempoposible, los documentos correspondientes; d) efectuar los registros y operacionespresupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los serviciosque el contratista haya prestado a ésta con base en el presente contrato; e) Suscribir lasactas de ejecución contractual oportunamente, entre el supervisor, interventor ycontratista. CLAUSULA OCTAVA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DELCONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTAse compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de El CONTRATANTE el total delas obras objeto del presente contrato, será de ----------- (-------) días calendario contadosdesde el acta de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,ejecución y legalización por parte del contratista. La vigencia del contrato será el mismoplazo de ejecución y seis (06) meses más. PARÁGRAFO 1.- El acta de iniciación seráfirmada por el interventor y el CONTRATISTA, con el visto bueno del supervisor.PARÁGRAFO 2.- Siempre que cualquiera de los plazos establecido en calendario venzaen día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente.PARÁGRAFO 3.- No se concederán prórrogas salvo causas de fuerza mayor o casofortuito, debidamente comprobadas, o cuando el CONTRATANTE lo considere necesario.Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán sercomunicadas por escrito y en forma inmediata al supervisor para que se adopte la decisiónsobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, elCONTRATANTE procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato.PARÁGRAFO 4.- El plazo de ejecución no podrá suspenderse, a menos que se presentencircunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o una orden de laadministración; sólo de manera excepcional podrán considerarse otros eventos desuspensión en el plazo. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar enacta que suscribirán el CONTRATISTA y el supervisor; en la misma se consignarán clara ydetalladamente las razones de la suspensión y el plazo de la misma, así como la obligaciónde EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual alde la suspensión. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo 53.
pactado y éste se desplazará automáticamente durante el tiempo de suspensión. Cuandose reanude el contrato, se elaborará un acta por quienes firmaron la de suspensión. Deigual forma, EL CONTRATISTA se obliga a informar tal evento a la Compañía Aseguradorapara efectos de la suspensión de la vigencia de la garantía única que ampara elcumplimiento de las obligaciones a su cargo. CLAUSULA NOVENA.-IMPUTACIÓNPRESUPUESTAL: El valor del presente Contrato se cancelará con cargo alcertificado de disponibilidad presupuestal No. ----- del --- de ------ de 2012, rubropresupuestal: ---------------, del presupuesto de gastos de inversión por concepto “-------------l”. CLÁUSULA DECIMA.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Dentro delos diez (10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, ELCONTRATISTA presentará al interventor, para su aprobación, el programa de trabajo parala ejecución de las obras contratadas. El programa se elaborará teniendo en cuenta elplazo de ejecución convenido y las condiciones reales de ejecución de las labores; elincumplimiento del mismo acarreará al CONTRATISTA las sanciones que se convienen eneste contrato. PARÁGRAFO: Las modificaciones o alteraciones del programa de ejecuciónserán acordadas por las partes y constarán por escrito, sin perjuicio de la suscripción delcontrato modificatorio a que haya lugar. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.-SUPERVISIÓN. La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa ycontable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato por parte de ELCONTRATANTE serán ejercidos a través del supervisor, esto es la Secretaria de PlaneaciónMunicipal y sus funciones serán las establecidas en la Ley, quien además la ejercerá porconducto de un interventor contratado o designado por EL CONTRATANTE, quien podráimpartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones necesarias para lacabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades previstas eneste contrato y las que se pacten en el respectivo contrato de interventoría. En todo caso,el interventor responderá por el recibo a satisfacción de las obras objeto de este contrato.Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y el interventor, serándirimidas por supervisor. El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ningunade las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previade El CONTRATANTE ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo oen el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño delas obras contratadas, salvo situaciones de urgencia o emergencia debidamentecomprobadas, sin perjuicio de la celebración de los contratos modificatorios a que hayalugar. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan lascondiciones exigidas en los documentos del contrato y el CONTRATISTA se obliga aejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estrictocumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutarlos cambios y modificaciones indicadas por el interventor, el CONTRATANTE podráejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estascorrecciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a quehaya lugar. PARÁGRAFO 1.- El control de los trabajos por el interventor no exonera nidisminuye la responsabilidad del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su autoridad ydirección de la obra. PARÁGRAFO 2.- El interventor rendirá al supervisor los informesque se pacten en el respectivo contrato de interventoría. PARÁGRAFO 3.-Toda orden osugerencia del interventor al CONTRATISTA será escrita excepto en situaciones deurgencia en las cuales podrá darlas verbalmente. PARÁGRAFO 4.- El supervisor cumplirá 54.
especialmente con las siguientes funciones: 1) Efectuar control general sobre la debidaejecución de los contratos. 2) El supervisor impartirá las instrucciones y efectuará lasrecomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del proyecto. 3) Comunicar alcontratante las circunstancias que pudieran poner en riesgo la ejecución del presentecontrato. 4) Adelantará la verificación documental de la ejecución del presente contrato.5) Velar por el adecuado cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo y en lascondiciones pactadas por las partes. 6) Hacer recomendaciones y sugerencias alcontratista con respecto a la ejecución del contrato. 7) Expedir certificación que de cuentadel recibo a satisfacción de los servicios prestados. 8) Ser intermediario entre las partescontratantes. 9) Allegar inmediatamente a la carpeta del contrato que reposa en la OficinaAsesora Jurídica, toda la documentación original que se genere en relación con elcontrato, una vez se suscriba y reciba dicha documentación. 10) El supervisor responderápor el recibo a satisfacción de la obra objeto de este contrato y no podrá exonerar alCONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales. 10) Entregar alCONTRATISTA la información, documentación, equipos y demás elementos necesariospara la ejecución del contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad; 11) Exigir elcumplimiento del contrato en todas sus partes, para lo cual debe requerir el efectivo yoportuno desarrollo de las funciones señaladas a EL CONTRATISTA; 12) Estudiar yrecomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios para ellogro de los objetivos del contrato y presentarlos oportunamente a consideración de ElCONTRATANTE; 13) Emitir concepto previo sobre la suspensión, reiniciación, modificación,interpretación del contrato, terminación por mutuo acuerdo, imposición de sanciones y, engeneral, en todos los eventos que impliquen la modificación de las condiciones y términoscontractuales, elaborando y coordinando el trámite de los documentos respectivos loscuales, cuando corresponda, serán suscritos por las partes del contrato; 14) Controlar ycomprobar la calidad y la cantidad de los recursos utilizados por el CONTRATISTA yaprobar los informes y productos presentados por éste, expidiendo la certificación derecibo a satisfacción; 15) Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos porparte de EL CONTRATISTA según su propuesta, al momento de su iniciación y durante laejecución del contrato; 16) Solicitar a EL CONTRATISTA efectuar los correctivospertinentes cuando considere que éste no está cumpliendo cabalmente con lasobligaciones del contrato y si no los efectúa en el plazo señalado, solicitar alCONTRATANTE la aplicación de las sanciones que corresponda; 17) Velar por el soportepresupuestal del contrato y la vigencia de las garantías y exigir al CONTRATISTA suextensión o ampliación cuando ello se requiera; solicitar las adiciones y modificaciones delpresente contrato cuando ello sea necesario para su continuidad; 18) Preparar las actas ydocumentos relacionados con el contrato que sean necesarios y coordinar su trámite; 19)Comprobar que durante la vigencia del contrato el CONTRATISTA da cumplimiento a lodispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y, en caso contrario, adoptar o solicitarla adopción de medidas y la imposición de las sanciones previstas por el mismo artículo ypor el artículo 1º de la ley 828 de 2003; 20) Las demás necesarias para la cabal ejecucióndel presente contrato. PARÁGRAFO 5.- Las aprobaciones que imparta el supervisor norelevan a EL CONTRATISTA de ninguna de las responsabilidades contraídas por razón deeste contrato. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- MATERIALES Y CALIDAD DE LAOBRA. a) Los materiales y elementos utilizados en la obra deben ser de óptima calidad yacordes con el objeto del contrato. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales 55.
o elementos deberá ser corregida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA dentro deltérmino que se fije para tal fin. b) Los equipos a utilizar por EL CONTRATISTA deben seradecuados para el desarrollo de la obra; EL CONTRATANTE, sustentadamente, porconducto del interventor, podrá solicitar su cambio o reparación si ellos son inadecuados oponen en peligro al personal o constituyen obstáculo para la ejecución del contrato.; c) Siel CONTRATISTA no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, elCONTRATANTE efectuará los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos seránasumidos por el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a objetarlos ni a reclamaciónalguna. d) Si con posterioridad al recibo final de la obra resultaren deficiencias imputablesal CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgodurante el período de la garantía de estabilidad; e) En ninguno de los eventos previstos enesta cláusula habrá lugar a pagos adicionales, reajustes o modificaciones de precios.PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener los materiales, maquinaria y obrasprovisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante todo eltiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin autorización del CONTRATANTE,por conducto del interventor, a menos que la obra se encuentre debidamente terminada,aprobada y entregada. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA. ELCONTRATISTA, prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligacionessurgidas del presente contrato en una Compañía de seguros legalmente autorizada por laSuperintendencia Financiera dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripcióndel contrato, contra los siguientes eventos y cuantías: A) CUMPLIMIENTO, por unacuantía equivalente al veinte por ciento (10%) del valor total del contrato, con unavigencia igual al plazo de ejecución del contrato garantizado más el plazo contractualprevisto para la liquidación, esto es, seis (06) meses. B) BUEN MANEJO Y CORRECTAEJECUCIÓN DEL ANTICIPO: por una cuantía equivalente al 100% del monto que recibael contratista a titulo de anticipo, y su vigencia se extenderá hasta la liquidación delcontrato. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES EINDEMNIZACIONES, por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valortotal del contrato, y su vigencia se extenderá por el plazo del contrato y tres años más. d)ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, equivalente al diez por ciento (10%) del valortotal del contrato, con una vigencia de cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción dela obra. e) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, por una cuantía equivalente acinco (5%) del valor del contrato, y que deberá mantener vigente durante el periodo deejecución del contrato. PARÁGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo delCONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de lasmismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, el CONTRATANTEpodrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. Deigual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorroguesu vigencia o se modifiquen sus condiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar, prorrogar omodificar las garantías. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: Deconformidad con el artículo 5.1.6° del Decreto 734 de 2012 será obligación delCONTRATISTA mantener libre al CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originadoen reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sussubcontratistas o dependientes. CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- CESIÓN YSUBCONTRATOS: El Contratista no podrá ceder o subcontratar en todo o en parte elcontrato sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE. CLÁUSULA DECIMA 56.
SEXTA.- ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL: El CONTRATISTAy sus subcontratistas se obligan a cumplir las normas y aplicar las medidas ambientales,sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro laspersonas, las cosas y el ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen y le seanimputables y se responsabilizará por cualquier daño del medio ambiente que se ocasionepor la realización de las obras durante el proceso constructivo. CLAUSULA DECIMASÉPTIMA: DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN: El CONTRATISTA, se obliga a divulgar laparticipación del CONTRATANTE en la ejecución de la obra mediante la colocación de unavalla en el sitio de la obra. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VEEDURÍA CIUDADANA: ElCONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas deconformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la informacióny documentación que soliciten en relación con elpresente contrato y su ejecución.CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Si se presenta algúnhecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA queafecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducira su paralización, el CONTRATANTE, previo concepto no vinculante del supervisor,requerirá al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le señalará un plazoperentorio. Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento olo haya justificado debidamente, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad medianteresolución motivada. La caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80de 1993 y demás normas concordantes. El CONTRATANTE también declarará la caducidaden presencia de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de1997, en las circunstancias previstas en el último inciso del art. 5º de la ley 80 de 1993,en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1º de la ley 828 de 2003, o en los casos deincumplimiento de la obligación de prorrogar la garantía constituida, y en todo otro eventoen que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, elCONTRATANTE hará efectiva la garantía única de cumplimiento, las multas impuestaspendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidadno impedirá que el CONTRATANTE continúe inmediatamente la ejecución del objetocontratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se lepodrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidadno dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a lassanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendráderecho a que se le reconozcan y paguen las labores ejecutadas a satisfacción delCONTRATANTE. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro deincumplimiento. PARÁGRAFO: En caso de que el CONTRATANTE decida abstenerse dedeclarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias paragarantizar la ejecución del objeto contratado, las cuales el CONTRATISTA se obliga aaceptar. CLÁUSULA VIGÉSIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS: Encaso de declaratoria de incumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA pagará alMUNICIPIO, a título de sanción pecuniaria y sin necesidad de requerimientos judiciales oextrajudiciales, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato.En caso de incumplimiento parcial el Municipio podrá imponer la multas sucesivas hastapor el 5% del valor del contrato. El procedimiento para la imposición de la cláusula penal ymultas será el establecido en el Estatuto Anticorrupción y podrá acudirse a losmecanismos de cobro previstos por el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. CLAUSULA 57.
VIGÉSIMA PRIMERA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato nogenera relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y EL CONTRATISTA y enconsecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentosdistintos al valor acordado en la cláusula octava. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El contratista manifiesta bajo la gravedaddel juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, queno se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la leyy específicamente en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 122de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo Numero 01 de julio 14 de2009. DÉCIMA VIGÉSIMA TERCERA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Sidurante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre el CONTRATANTE y elCONTRATISTA sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedanconducir a la paralización o afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con elcontrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el CONTRATANTE lo interpretaráunilateralmente en acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso dereposición. En todo caso, la interpretación del contrato requerirá el concepto técnicoprevio no vinculante del supervisor. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACIÓNDEL CONTRATO: Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectacióngrave del servicio que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducirlevariaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, EL CONTRATANTE lomodificará unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recursode reposición, pudiendo adicionar o suprimir servicios. En todo caso, la modificación sesujetará a las siguientes reglas: no podrá modificarse el objeto general del contrato niprorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la modificación; ésta sóloprocede por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; lanaturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los elementos esencialesdel contrato no pueden ser variados. PARÁGRAFO 1.- En los eventos que la necesidaddel servicio justifique la ampliación del término de ejecución, el plazo de este contratopodrá prorrogarse por mayor duración. PARÁGRAFO 2.- El valor total de las adiciones envalor que se convengan por razones plenamente justificadas, no podrán exceder elcincuenta por ciento (50%) del valor originalmente pactado. PARÁGRAFO 3.- Loscontratos adicionales relacionados con el plazo quedarán perfeccionados una vezsuscritos; cuando se trate de adiciones en valor, su perfeccionamiento requerirá, además,el registro presupuestal. En ambos eventos, será requisito indispensable para que puedainiciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de su perfeccionamiento, laaprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única. Así mismo, el CONTRATISTAdeberá acreditar el pago del impuesto de timbre y demás impuestos, tasas ocontribuciones ordenados por las normas pertinentes aplicables, y ordenar la publicacióndel contrato adicional en la Gaceta Municipal, si a ello hubiese lugar. Cualquier otramodificación del contrato que no afecte su valor o su plazo también deberá acordarse porlas partes en el contrato modificatorio correspondiente quedando su perfeccionamiento,ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4.-Toda adición o modificación del contrato requerirá concepto previo no vinculante delsupervisor. PARÁGRAFO 5.- El CONTRATISTA acreditará al CONTRATANTE elcumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que éste señale.PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por 58.
ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y seprocederá a su terminación. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- TERMINACIÓN DELCONTRATO. Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, elCONTRATANTE dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante actodebidamente motivado susceptible del recurso de reposición, en caso de incumplimientode los requisitos de celebración y de ejecución del contrato cuando la ley no disponga otramedida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 de1883 y en todo otro evento establecido por la ley. PARÁGRAFO.- Cuando la terminacióndel contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo novinculante del supervisor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones eindemnizaciones. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DECONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante laejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismosde arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y normas que la modifiqueno adicionen. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Laliquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo136 del CódigoContencioso Administrativo, y dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento delplazo de ejecución, para lo cual el supervisor preparará y suscribirá el actacorrespondiente. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones yreconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán, además, losacuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a lasdivergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigiráal CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía para avalar lasobligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. CLÁUSULAVIGÉSIMA OCTAVA.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no sepresenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la mismadentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa yunilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptibledel recurso de reposición. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO PARALA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación deberá disponerse, cuandomenos, de los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2.Copia de las actas e informes que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagoshechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. CLÁUSULATRIGÉSIMA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éstecontrato los siguientes documentos: a) Estudios previos; b) Pliego de condiciones con susadendas c) La propuesta del CONTRATISTA y todos los documentos anexos para sucelebración; c) Las actas y demás documentos emanados de las partes durante laejecución del contrato. PARÁGRAFO: El contrato prevalecerá ante la ocurrencia dediscrepancias interpretativas surgidas en la ejecución del mismo. CLAUSULATRIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LAEJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripciónpor las partes. Para su ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal, 2. La aprobaciónde la garantía única de cumplimiento que el CONTRATANTE impartirá. PARÁGRAFO.-Las partes convienen que si EL CONTRATISTA no presenta los documentos pactados enlos plazos indicados, el contrato se terminará, pudiendo el CONTRATANTE adjudicar ysuscribir nuevo contrato con otra persona. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: OTROSREQUISITOS DEL CONTRATO: Este contrato deberá publicarse en el sistema 59.
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, a través del portal Único deContratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.5 numeral 18 delDecreto734 de 2012. CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL:Las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de Cocorná (Antioquia). Enconstancia de todo lo anterior, se firma por las partes en Cocorná a losEl Contratista, El Municipio,________________________ ________________________ Recommended
Proyecto de Carta Orgánica del municipio de La Paz
Presentacion ocad
Parrilla programación 2013
Acuerdo intereses moratorios
Resolución cierre total de via el ramal cocorna
Informe cuatrimestral 1 de enero de 2013 al 30 de abril
Plan anticorrupción admon
Plan anticorrupción hospital san juan de dios
Informe evaluación de propuestas instituciones educativas
Acta cierre de propuestas instituciones educativas
Acta apertura de propuestas instituciones educativas
Aceptación de oferta cmi 013
Acta e informe de evaluacion de las propuestas cmi 013 2013
Acta evaluación invitación cmi 013 2013
Estudios previo minima suministro
Invitacion pública cmi 013 2013
Cocorná vibró con su música boletín de prensa
Festival cocornense de la música boletin de prensa n° 1
Aceptación de oferta cmi 012
Aceptación de oferta cmi 011
Acta subasta 002 2013
Acta e informe de evaluacion de las propuestas cmi 010 2013 (1)
Acta evaluación invitación cmi 010 2013
Acta e informe de evaluacion de las propuestas cmi 009 2013
Acta evaluación invitación cmi 009 2013
Estudios previo cmi 012 2013
Invitacion pública cinvaran cmi 012 2013
Estudios previo compra implementos educativos
Acta visita obras
Estudios previo suministro papeleria
Acta e informe de evaluacion cmi 008 2013
Acta evaluación invitación cmi 008 2013
Acta e informe de evaluacion cmi 007 2013