Source: http://composi.info/petroleos-del-peru-petroperu-s-v5.html?page=6
Timestamp: 2019-03-22 14:22:49
Document Index: 295655806

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 225', 'artículo 222', 'artículo 221', 'artículo 1315', 'artículo 42', 'artículo 232', 'artículo 45', 'artículo 1371', 'artículo 278', 'artículo 1898']

CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE PETROPERU S.A - Petroleos del peru petroperu s
CLÁUSULA SÉPTIMA - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE PETROPERU S.A.
6.1 Coordinar el acceso del CONTRATISTA a las instalaciones de los 97 grifos y/o estaciones de servicio de la cadena Pretrored, de ser el caso, proporcionarle la información relacionada con el objeto del contrato. Las Jefaturas darán oportunidad al intercambio, coordinación y diálogo entre el personal de PETROPERU y el CONTRATISTA, en todo lo relacionado con la ejecución del presente contrato.
6.2 Efectuar el pago dentro de los plazos establecidos en la Cláusula Cuarta del presente contrato.
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que la satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante Carta Notarial.
PETROPERU podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 41° de la Ley y el artículo 225º del Reglamento, en los casos en que el CONTRATISTA:
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese haber sido requerido para corregir tal situación.
En caso de resolución del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, PETROPERU comunicará los hechos suscitados al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para la aplicación de la sanción correspondiente, e iniciará las acciones correspondientes al establecimiento de la responsabilidad civil y penal de las infracciones cometidas y a los daños causados, de ser el caso.
CLÁUSULA OCTAVA- PENALIDAD
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el CONTRATISTA, se hará acreedor a una penalidad por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente al 10% del monto del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 222º del Reglamento. La mora se aplicará de manera automática.
PETROPERU S.A. hará efectiva la penalidad, al momento de efectuar los pagos de las facturas respectivas que tuviera pendiente el CONTRATISTA, o en la Conformidad Final que se practique.
CLÁUSULA NOVENA - GARANTÍAS
El CONTRATISTA entrega a PETROPERU S.A. en Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato la Carta Fianza / Póliza de Caución N° …, emitida por … con vigencia hasta el … de … de …, por el monto de US$. …………..(……….. Dólares Americanos), equivalente al 10% del monto total del contrato.
(De ser el caso) El CONTRATISTA entrega a PETROPERU S.A. en Garantía por el Monto Diferencial de Propuesta, la Carta Fianza / Póliza de Caución Nº…, emitida por … con vigencia hasta el … de … de …, por el monto de US$…………. (……Dólares Americanos), equivalente al 25% de la diferencia entre el valor referencial y su propuesta económica.
El CONTRATISTA se compromete a renovar y mantener vigente ambas garantías hasta la conformidad de la recepción de la última prestación a su cargo. Las garantías se ejecutaran conforme a lo establecido en el artículo 221° del Reglamento.
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUROS
El CONTRATISTA tiene contratada la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General N°…….. por un monto de US$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos), obligándose a mantener su vigencia hasta la liquidación del presente contrato.
Dicha póliza ampara los daños personales y materiales que el CONTRATISTA ocasione a terceras personas o al Medio Ambiente por toda y cada perdida que ocasione en la ejecución del contrato. También se considerarán como terceros, solo para este efecto, los bienes y personal de PETROPERU S.A.
En caso de que la póliza sea insuficiente o no pueda ejecutarse por cualquier motivo, el CONTRATISTA asumirá directamente el pago de indemnizaciones a terceras personas así como a PETROPERU S.A.y a su personal.
El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERU S.A. copia de la póliza debidamente cancelada para su revisión y aprobación.
Cualquier modificación de las condiciones de la póliza deberá ser inmediatamente comunicada por el CONTRATISTA a PETROPERU S.A.
El CONTRATISTA también deberá asegurar a sus trabajadores para el caso de actividades de alto riesgo.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA definen como caso fortuito o fuerza mayor, los actos o hechos que afectando la normal ejecución del servicio, estén fuera del control racional de las partes y que no pueden ser previstos o que si están previstos no pueden ser evitados, siempre que tales hechos no acontezcan por negligencia de la parte que la invoca o de sus dependientes, tal como lo define el artículo 1315° del Código Civil.
En Caso se presente caso fortuito o fuerza mayor se estará a los dispuesto por el artículo 42º de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 232º de su Reglamento; pero si el caso fortuito o fuerza mayor es de tal naturaleza que impide la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes, éstas resolverán el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 45º de la Ley.
De perdurar la situación de caso fortuito o fuerza mayor, por un período mayor a tres (03) días continuos o diez (10) días acumulados, que hiciese aconsejable la resolución del contrato, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1371° del Código Civil. La resolución operará de manera automática, para lo cual la parte perjudicada comunicará a la otra mediante Carta Notarial.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato, y en general todos los conflictos que deriven de su ejecución e interpretación, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante conciliación y/o arbitraje de derecho, bajo la organización y administración del órgano del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo con su Reglamento.
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, con sede en la ciudad de Lima, conformado por tres miembros, según lo dispuesto en el artículo 278° del Reglamento. A falta de acuerdo en la designación del (los) mismo(s) o del Presidente del Tribunal, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas aplicables.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA - CAMBIO DOMICILIO LEGAL
Cualquiera de la partes, tiene derecho a cambiar de domicilio. Para que el cambio tenga validez, la nueva dirección debe notificarse por Carta Notarial a la otra parte contratante, con cinco (05) días naturales de anticipación a la fecha en que se efectúe el cambio, salvo causas de fuerza mayor, para las que se notificará el cambio dentro de los cinco (05) días naturales posteriores a la fecha de producido el evento.
Las partes convienen en que las notificaciones a cursarse, serán consideradas como válidas, sólo si se entregan notarialmente o con cargo.
Cualquiera de las partes contratantes podrá elevar este contrato a Escritura Pública, corriendo los gastos que esto origine, a cargo del que lo solicite.
En señal de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares del presente contrato, correspondiendo el primero a PETROPERU S.A. y, el segundo, al CONTRATISTA.
En la ciudad de Lima, a los ……..días del mes de ……….. del año dos mil seis
Por PETROPERU S.A. Por el CONTRATISTA
NÓMINA DE GRIFOS CADENA PETRORED
MANTENIMIENTO PROPUESTO
S.J.LURIGANCHO
STA. ROSA DE OCOPA
CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Lima, ... de … del 2006
Por la presente, prestamos fianza por …, irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes, por la cantidad de US$ …(… Dólares Americanos), para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato derivado del proceso de selección Concurso Público No. CP-……-2006-OFP/PETROERU, para la contratación del Servicio de mantenimiento de la pintura y bienes publicitarios de 97 Grifos y/o Estaciones de Servicio de la cadena Petrored.
Esta Fianza garantiza, ante Petróleos del Perú - PETROPERU S. A., el cumplimiento por … (nombre del CONTRATISTA), de todas y cada una de las condiciones establecidas en el Contrato mencionado en el párrafo anterior.
Queda entendido que esta Fianza, no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto, la cantidad de US$ …, siendo su plazo de vigencia hasta el ...
Esta Fianza puede ser renovada, a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito.
Es expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por ustedes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1898° del Código Civil vigente, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles.
Toda demora por nuestra parte para honrar la presente fianza, a favor de ustedes, devengará la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de la fecha del requerimiento de pago, a que se refiere el párrafo anterior.
POLIZA DE CAUCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Lima, … de … del 2006
Petróleos del Perú -
A solicitud de nuestro cliente …, mediante esta Póliza de Caución de carácter irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática en el país al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad, a favor de ustedes, por la cantidad de US$ … (… Dólares Americanos), para garantizar a nuestro afianzado en el fiel cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el Contrato derivado del proceso de selección por Concurso Público No. CP-…-2006-OFP/PETROERU, para la contratación del Servicio de mantenimiento de la pintura y bienes publicitarios de 97 Grifos y/o Estaciones de Servicio de la cadena Petrored
La Póliza de Caución cubre el pago de las deudas originadas en el Contrato que se hace referencia en el párrafo anterior, incluyendo los intereses devengados por los saldos vencidos.
Queda entendido que esta Póliza de Caución, no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto, la cantidad de US$ … (… Dólares Americanos), siendo su plazo de vigencia hasta el …
Esta Póliza de Caución puede ser renovada, a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito.
Es expresamente entendido por nosotros, que esta Póliza de Caución será ejecutada por ustedes, de conformidad con las normas legales vigentes, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles.
La Compañía de Seguros … a primera solicitud de PETROPERÚ S.A. y sin oponer excepción alguna deberá limitarse a honrar la presente Póliza de Caución de inmediato dentro del plazo máximo de tres días.
Toda demora generará responsabilidad solidaria para … (Nombre de la Compañía de Seguros) y para …(nombre del CONTRATISTA de PETROPERÚ S.A.) y dará lugar al pago de intereses a favor de PETROPERÚ S.A. a la Tasa Máxima de Interés Convencional Compensatorio y la Tasa Máxima de Interés Moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de la fecha del requerimiento de pago, a que se refiere el párrafo anterior.