Source: https://www.scribd.com/document/194569808/Contrato-Consultoria-MODELO
Timestamp: 2017-09-21 00:51:44
Document Index: 187903409

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 50', 'artículo 41', 'artículo 19', 'artículo 1893', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 218', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 86', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 68', 'artículo 9', 'artículo 7']

Uploaded by Javier Banquez Vargas
REPÚBLICA DE COLOMBIA [Nombre de la Entidad
MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA
PROCESO DE SELECCION Incluir modalidad N°. [señalar el número]
PARA: [describir el objeto]
No. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________
Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento:
[Colocar Logo de la entidad]
MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA CLÁUSULAS ESPECIALES PARTES: _______________________________ [Entidad Contratante] _____________________ [indicar NIT] _______________________________ [Contratista] _____________________ [indicar NIT] ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [Detallar el bien o servicio de la contratación sin especificar cantidades, tiempo de entrega, condiciones o especificaciones particulares de los mismos, forma de pago o aspectos no relacionados directamente con el objeto de la contratación. .El objeto del contrato debe coincidir con el previsto en el pliego de condiciones ej: compra de sillas.]
ALCANCE DEL OBJETO.De acuerdo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico del presente contrato. [Detallar lo siguiente en el anexo técnico: Especificaciones técnicas [Detallar todas las condiciones, características y especificaciones de los servicios a prestar en el Anexo Técnico] Periodicidad de entregas e informes [establecer periodos dentro de los cuales deberán suministrarse los servicios así como los eventuales informes de servicio según el objeto contractual] Requisitos para el recibo a satisfacción por parte de la ENTIDAD [Según el objeto contractual, la Entidad deberá señalar los pasos, documentos y procedimientos que deberán observarse para recibir sin objeción los bienes y servicios contratados] Demás actividades necesarias para la realización del objeto contractual que no se hayan detallado en el Anexo técnico] Plazo para rechazos o devoluciones: ____ (__) [Indicar en letras y números el número de días o semanas en el que se puede rechazar la entrega] hábiles/calendario [según el caso] siguientes a la entrega de los mismos.
contados a partir de la fecha de ________________ [indicar condición como el acta u orden de inicio o la legalización del contrato. No obstante lo anterior. semanas. 3 . etc. la ENTIDAD podrá declarar la terminación anticipada del Contrato.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. días. se sugiere tomar como valor el total del presupuesto oficial de la contratación] PLAZO DE EJECUCIÓN: ________ [años. etc ]. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] Plazo para la reposición en caso de rechazos o devoluciones: ___ (__) [Indicar en letras y números el número de días o semanas en el que se debe reponer] _______ hábiles/calendario siguientes a la devolución o rechazo de los mismos. para efectos fiscales y para legalización del contrato. Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es INDETERMINADO pero determinable por las cantidades efectivamente ejecutadas sobre los valores unitarios pactados en el Anexo Técnico del contrato HASTA por la suma de __________________________________________ [letras] ($___________) [números] incluido/no incluido el IVA correspondiente. meses. se extiende por un término superior a _______ [indicar plazo]. se tendrán en cuenta las interpretaciones y definiciones contenidas en el pliego de condiciones. por cualquier motivo. horas. VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es de __________________________________________ [ letras] ($___________) [números] incluido/no incluido el IVA correspondiente. apéndices y anexos que forman parte del presente contrato. DEFINICIONES: Para la adecuada interpretación del presente contrato. TERMINACIÓN POR SUSPENSIÓN: Si la suspensión de la ejecución del Contrato. entre otros] y hasta el ________________ [indicar término y/o condición. salvo acuerdo especial en contrario al cumplirse el término antes previsto. [En caso de contratar por “cupos” o por “bolsas” basados en un presupuesto donde la ejecución de bienes y/o servicios dependerá de las necesidades las cuales no se conocen previamente aunque se cuente con información histórica de referencia. vencimiento del año fiscal. La condición puede ser múltiple y estar relacionada con el hecho del agotamiento del presupuesto.].
será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y liquidación del contrato. por el 100% del valor del pago anticipado y vigente hasta la liquidación del mismo. GARANTÍAS: La garantía amparará los siguientes cubrimientos: a) Buen manejo y correcta inversión. pero si por razones especiales se determina su necesidad y procedencia. toda vez que en consultorías no es usual que proceda el pago anticipado toda vez que éste se realiza una vez suministrados los servicios objeto del contrato. pero si por razones especiales se determina su necesidad y procedencia. En todo caso. de las multas y la cláusula penal pecuniarias a que haya lugar en desarrollo del objeto del contrato. con indicación clara de la dirección.]] CLÁUSULA PENAL: Equivalente al __ % [indicar porcentaje] del valor total del contrato.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. municipio. de acuerdo con los sitios de entrega señalados en el Anexo Técnico. el término previsto para la liquidación. o de la 4 .)} c) Cumplimiento. la garantía que ampara el cumplimiento. por el 100% del valor del anticipo y vigente hasta la liquidación del contrato y ( ) meses mas. de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado. y en todo caso. [en consultorías no es usual que proceda el anticipo toda vez que el pago se realiza una vez suministrados los servicios objeto del contrato. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] LUGAR DE EJECUCIÓN: [establecer claramente el (los) lugar(es) donde deberá(n) entregarse y/o cumplirse los bienes y/o servicios objeto del contrato. Esta garantía debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador a LA ENTIDAD. resulta conveniente tener en cuenta este literal] b) Devolución del pago anticipado. [] {Debe cubrir a la entidad de los perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial. amortización y devolución del anticipo. {El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria. departamento y demás indicaciones que se consideren necesarias para precisar el sitio respectivo de entrega. (Se aplica cuando a ello hubiere lugar. y ( ) meses mas. resulta conveniente tener en cuenta este literal. vigente durante el plazo del contrato. por el __% [indicar porcentaje] del valor del contrato. Igualmente y en virtud del artículo 44 de la Ley 610 de 2000. deberá cubrir los perjuicios causados a LA ENTIDAD estatal como consecuencia de la conducta dolosa o culposa. por parte del contratista. no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
(Esta póliza no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 5 . por el ______________________ [indicar porcentaje. por un valor asegurado equivalente al __ [indicar porcentaje] del valor del contrato y una vigencia igual al término de duración del contrato y 3 años más. y los beneficiarios deben ser tanto LA ENTIDAD como cualquier tercero. {Esta garantía no podrá ser inferior al 5% del valor total del contrato} e) Calidad del servicio contratado por el __% [indicar porcentaje] del valor del contrato. o % del valor del contrato. y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smlmv) al momento de la expedición de la póliza).000. prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal contratado para la ejecución del contrato. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES: Equivalente a ____________________________ [establecer monto] Pesos ($_0. o % del valor del contrato. SMMLV.00) [o SMMLV del momento de su imposición.000. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] responsabilidad imputable a los particulares. con una vigencia igual al período de ejecución del contrato. vigente por el término de __ [indicar tiempo de la vigencia según el caso] a partir del recibo a satisfacción del objeto contractual. MULTAS CONMINATORIAS: Equivalente a ____________________________ [establecer monto] Pesos ($_0. f) Responsabilidad civil extracontractual. derivados de un proceso de responsabilidad fiscal. siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía} d) Pago de salarios. {En esta póliza en cuestión los asegurados deben ser LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA. o valor] para amparos de responsabilidad extracontractual.00) [o SMMLV del momento de su imposición.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. entre otros] diarios m/c por cada día de retardo en el cumplimiento de sus obligaciones. Esta garantía solamente puede ser constituida mediante póliza de seguro expedida por una aseguradora debidamente constituida para funcionar en el país.
____ [ indicar número del documento] de 20__ [año]. en esta cláusula podrán establecerse otros conceptos relacionados tales como Rubro presupuestal. etc. No: __ [Marque con una “X”]. semanas.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. concepto del mismo y monto a afectar por año en tratándose de vigencias futuras] ANTICIPO: LA ENTIDAD entregará AL CONTRATISTA. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] entre otros] o su proporción según se trate de una obligación principal o accesoria siendo más grave el incumplimiento de las primeras. Si marcó Si el plazo correspondiente para tal efecto a cargo de ambas partes es de ___ [indicar término en días. PLAZO PARA LEGALIZAR Y CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Para los requisitos y trámites a cargo de la ENTIDAD será de ___ (__) [Indicar en letras y en números días hábiles o calendario] Para los requisitos y trámites a cargo del CONTRATISTA será de ___ (__) [Indicar en letras y en números días hábiles o calendario] Requiere Acta u orden de inicio: Si: __.] contados a partir de la firma del contrato. No __ [ marque con una X la casilla correspondiente] APROPIACIÓN PRESUPUESTAL No. por concepto de anticipo un valor de ______________________________ [indicar en letras] ($____________) que equivale al ____ % del contrato {no debe superar el 50% del valor del contrato] 6 . por valor de $________________ [establecer monto de la apropiación] de _______ [indicar moneda] CDP__ VF __ [indique con una “X” si es un Certificado de Disponibilidad Presupuestal o una Vigencia Futura] No. [Según el orden administrativo de la entidad. ____ [ indicar número del documento] de 20__ [año].: CDP__ VF __ [indique con una “X” si es un Certificado de Disponibilidad Presupuestal o una Vigencia Futura] No. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se incorporan al presente contrato: Si __. por valor de $________________ [establecer monto de la apropiación] de _______ [indicar moneda].
en los contratos de obra. Debe establecerse como requisito para cada pago. La Entidad según la modalidad de contratación podrá pagar el objeto contratado. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. que el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los sistemas de salud. anticipo amortizable o pago anticipado. anticipo amortizable o pago anticipado y contra entrega. salvo que el contrato sea de menor o minima cuantía. el contratista deberá constituir un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. . o los que se realicen por licitación pública . entre otras. 91 de la ley 1474 de 2011. mediante certificación 7 . Deberá señalarse claramente los requisitos para cada pago y el plazo razonable y perentorio y sin dilaciones para el mismo por parte de la ENTIDAD así como la periodicidad con que el CONTRATISTA debe presentar las facturas. Se debe recordar que la Entidad no puede efectuar pagos anticipados ni anticipos que superen el 50 % del valor del contrato. salud. concesión. pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. cortes parciales y contra entrega. La Entidad debe indicar el plazo dentro del cual realizará cada desembolso. En caso de no ser procedente deberá eliminarse su contenido] FORMA DE PAGO: [Será el estipulado según la duración y naturaleza del contrato. mes vencido. a partir la fecha en que EL CONTRATISTA radique las facturas o cuentas respectivas con el lleno de los requisitos establecidos para el efecto. El costo de la comisión fiduciaria correrá a cargo del contratista [Esta cláusula no es usual en las consultorías por lo cual deberán atenderse las condiciones particulares de cada contrato. mediante las modalidades de: contra entrega. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] Por valor de ______________________________ [ indicar ($____________) [Máximo hasta el 50% del valor del contrato] en letras] El anticipo pactado en el presente contrato se amortizará de la siguiente manera: [Establecer procedimiento y requisitos para la amortización del anticipo ] Los rendimientos financieros del anticipo pertenecen a la ENTIDAD y en consecuencia.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. su manejo deberá ser el siguiente: [ Establecer la forma en que se administrarán los rendimientos producidos por el anticipo] PARAGRAFO: En los términos del Art. riesgos profesionales. cuando a ello haya lugar.
de conformidad con las normas que rigen esta materia. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] expedida por el revisor fiscal. se sugiere 60 días] hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito a las direcciones que aparezcan registradas en el contrato. Civiles __ [ marque con una X la casilla correspondiente] SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Plazo para acuerdo directo: _____ [indicar plazo. También podrá designarse a un organismo consultivo del Gobierno. El Tribunal estará integrado por: [Indique número impar de árbitros 1 ó 3] designados por las partes de común acuerdo. o por el representante legal. de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Se debe dejar claro el numero de peritos. a una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior según la naturaleza del objeto a contratar]. los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje de ____________ [Indicar Centro]. Se sugiere incluir el número de la cuenta bancaria en la cual se harán los desembolsos. Peritaje: Los peritos serán expertos designados por __________ [por la ENTIDAD o el procedimiento que se pacte. 8 . Se regirá por las siguientes reglas: a.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. para llegar a un acuerdo directo. el cual se recomienda impar. Amigable Composición: Será el _______________ [Indicar cuál Centro] de ____________ [Indicar ciudad] Arbitraje Nacional: Centro de Arbitraje de ____________ [Indicar Centro] de ____________ [Indicar Ciudad]. En caso de que no fuere posible. en cualquiera de los dos casos.] {Deberá indicarse que cada pago debe ser previamente aprobado por el interventor o supervisor del contrato} INTERESES MORATORIOS: Comerciales __ a la tasa máxima permitida. debe aclararse que la Entidad practicará los descuentos legales en los porcentajes vigentes. cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley. a solicitud de cualquiera de las partes. por los seis (6) meses anteriores a aquel de la fecha de presentación de la oferta. Al realizar los pagos o desembolsos.
por lo general el usado es de 4 meses el cual es el término indicado en la ley para intentar la liquidación de común acuerdo] siguientes a la terminación del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acto que la disponga. d. La secretaria del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios del Centro de Arbitraje de ____________ [Indicar Centro]. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] b. c. LIQUIDACIÓN: _________ [indicar plazo en meses.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. Para efectos de comunicaciones y notificaciones. El Tribunal decidirá en derecho. Colombia. El Tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje de ____________ [Indicar Centro] de ________ [Indicar ciudad]. correo electrónico y municipio/departamento] y al CONTRATISTA en ______________________________ [indicar dirección. al CONTRATANTE se le harán llegar a _________________________ [ indicar dirección. correo electrónico y municipio/departamento]. En caso de arbitramento internacional: El número de árbitros será: _________[indicar número impar de árbitros] El lugar del arbitramento será: ________ [Indicar ciudad] El idioma del arbitramento será: ________[Indicar idioma] La ley sustancial aplicable al contrato y a la presente cláusula será: __________ [Indicar legislación aplicable] DOMICILIO CONTRACTUAL Y COMUNICACIONES: Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual será la ciudad de ____________ [indicar ciudad y departamento]. SUPERVISOR/ INTERVENTOR: _______________________________ [Indicar nombre] _______________________________ [Indicar cargo] _______________________________ [Indicar documento de identidad] [Señalar cuando tenga simultáneamente supervisor e interventor] ANEXOS DEL CONTRATO: Los documentos que se consideran parte integral del presente contrato son: 9 .
En desarrollo de lo previsto en el objeto y alcance del presente contrato. [o el equivalente] No. EL CONTRATISTA contrae las siguientes obligaciones: 10 . por las siguientes: CLÁUSULAS GENERALES PRIMERA. obrando en nombre y representación [propia o indicar el nombre de la empresa. nombrado(a) mediante ____________________ [indicar referencias de designación en el cargo o en las funciones a los actos de delegación o de nombramiento y posesión] y quien en adelante se denominará _________ [establecer nombre corto que se utilizará a lo largo de la minuta] y _______________________________ [nombre del contratista si es persona natural o jurídica}. __________________________ [Indicar principales consideraciones que sean relevantes para la suscripción del contrato. previas las siguientes. En consecuencia. si tiene personería jurídica. hacer referencia al proceso de selección y posterior acto de adjudicación ] 2. para evitar repetir información del proceso contractual. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] [Encabezado] _____________________________ [nombre del representante legal de la entidad Contratante ] identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía [o el equivalente] No. _______________ [número]. _______________ [número].MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. porcentaje de participación y NIT o Cédula }].OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. naturaleza jurídica. en su calidad de Representante Legal [si no es persona natural] y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA.. 3. en su calidad de __________________ [ cargo]. CONSIDERACIONES: 1. {si es consorcio o unión temporal se debe identificar además del nombre del consorcio o UT. el cual se regirá. Se sugiere. identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. autonomía administrativa y normas de creación]. patrimonio. obrando en nombre y representación del ____________________________________ [ nombre de la entidad Contratante. [o el equivalente] No. obrando en nombre y representación {en caso de ser persona natural deberá actuar en su propio nombre l]. _______________ [número].. hemos acordado celebrar el presente Contrato de Consultoría. a cada uno de sus integrantes con nombre. consorcio o unión temporal]. además de las cláusulas especiales. en la medida de lo posible. las partes acuerdan celebrar el presente contrato. identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No.
denunciar cualquier acto de corrupción o fraude del que tenga conocimiento en desarrollo del objeto del contrato 14. Entregar los bienes y/o servicios objeto de este contrato. 11. al Sistema de Seguridad Social Integral y cumplir con todas las obligaciones laborales. Abstenerse de participar en actos de corrupción o fraude. Así mismo. de normas complementarias. de seguridad social y parafiscales según el caso. 5. según le sea indicado de acuerdo con la orden de pedido emitida por LA ENTIDAD. la costumbre mercantil la equidad natural. Cumplir con todas las condiciones técnicas. según la ley. Presentar periódicamente según se haya definido en la cláusula de forma de pago. económicas. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato. Tener afiliado el personal del CONTRATISTA que prestará el servicio. colaborar con la ENTIDAD en lo que sea necesario para que el servicio contratado se cumpla de manera satisfactoria para la ENTIDAD y que éste sea de la calidad establecida en el contrato. comerciales y de calidad de los servicios de la forma en que se solicitaron en los Pliegos de Condiciones y responder por el cumplimiento y ejecución idóneo y oportuno del presente contrato. 12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. de seguridad social y parafiscales a que hubiere lugar conforme la ley. 11 . 9. 2. junto con el visto bueno de la supervisión/interventoría [según el caso] del contrato. Brindar la capacitación. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la Ley. de la propuesta presentada y de las propias de este tipo de contratos. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 3. y demás requisitos previstos en el contrato para el efecto. la ENTIDAD le imparta por escrito de acuerdo a lo contratado. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] 1. que reciba para el cumplimiento del contrato o que se derive del mismo y responder ante la ENTIDAD y ante terceros por cualquier violación a dicha reserva. guardar confidencialmente y no divulgar la información que haya recibido.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. Cuando exista reserva legal sobre determinada información o documentación. Reportar por escrito a la ENTIDAD cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados y en este sentido. 13. las facturas a LA ENTIDAD para su pago. la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales. Prestar los servicios en las condiciones señaladas en el alcance y en el anexo técnico del presente contrato. Constituir y presentar a la ENTIDAD las garantías en la forma y condiciones exigidas en el presente contrato. 6. en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. en aplicación de las normas de protección social que regulan la materia (salud ocupacional). 4. 8. especialmente para la prevención de accidentes de trabajo. en el sitio y en el momento convenido. 7. 10. entrenamiento y medidas de seguridad y protección al personal que emplee en la ejecución de este contrato. sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo. del pliego de condiciones. y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato. Cuando una situación así se presente el CONTRATISTA deberá informar inmediatamente su ocurrencia a la ENTIDAD y a las demás autoridades competentes.
se derive a LA ENTIDAD. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la Ley.En desarrollo del presente contrato. en el reglamento bajo los criterios de vigencia y suficiencia establecidas en el presente contrato. del pliego de condiciones y de las propias de este tipo de contratos. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] Parágrafo: EL CONTRATISTA requerirá de autorización previa y escrita de LA ENTIDAD. y será además responsable de cualquier daño que. 8. En consecuencia. 7. en la forma y oportunidad previstas en el presente Contrato. Entregar oportunamente toda la información necesaria para la correcta ejecución del contrato. salvo lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 relacionadas con razones de interés público. respetando su derecho de turno. Recibir los bienes y/o servicios oportunamente cuando aquellos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato para su recibo a satisfacción. Pagar al CONTRATISTA el precio. Aprobar las garantías exigidas en el presente Contrato cuando éstas cumplan las condiciones establecidas en la ley. 6. En caso de que adelante cualquier actividad adicional sin la debida autorización. la ENTIDAD solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato y reconocer y pagar los intereses moratorios cuando haya lugar a ello de conformidad con lo previsto en el presente contrato. para adelantar cualquier tipo de obligación adicional a las relacionadas en la presente cláusula y en el objeto del contrato. de normas complementarias.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. perderá el derecho a reclamar el reconocimiento o pago que resulte de de su decisión. 2. económicas y financieras existentes al momento de proponer [ o de contratar si el contrato es producto de una contratación directa]. 5. como consecuencia de su acción.OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. SEGUNDA. CRITERIOS DE INTERPRETACION: Para efectos de interpretación del presente contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 12 . TERCERA. verificando que la calidad de los bienes y/o servicios ejecutados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en el contrato y en las normas técnicas obligatorias. la ENTIDAD se obliga a lo siguiente: 1.. Colaborar con el CONTRATISTA para el oportuno cumplimiento de las actividades y obligaciones objeto de este Contrato 3. Ejercer la supervisión o interventoría a través del Supervisor o interventor designado en el presente contrato. 4. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas..
pero en ningún caso afectaran el sentido del texto..LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar y/o devolver al CONTRATISTA los productos objeto de este contrato que no reúnan los requisitos de calidad. El personal mínimo propuesto por el consultor y aprobado por la entidad no podrá ser modificado durante la ejecución del contrato a menos que exista justa causa que debe acreditarse. se entiendan en días calendario. no obstante podrá conservar una copia para sus archivos.RECHAZOS Y DEVOLUCIONES. otros documentos y programas de cómputo presentados por el Consultor en virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad de la entidad. se entenderán en días hábiles. especificaciones. penal y disciplinariamente cuando viole el régimen de conflictos de intereses. deberán abstenerse de incurrir en conflictos de interés al participar directa o indirectamente en contrataciones relacionadas con el presente contrato. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad]    Los títulos de los acápites y cláusulas. PERSONAL REQUERIDO. el CONTRATISTA deberá cumplir las normas técnicas que apliquen a cada tipo de documento. sucursales. subordinadas o el personal vinculado a la ejecución del contrato que sea determinante en el desarrollo del mismo. SEXTA.EL CONTRATISTA deberá atender la devolución de los productos y deberá entregar en su lugar dentro del plazo establecido en el presente contrato aquellos que 13 . oportunidad y/o las características señaladas en el presente contrato junto con los demás documentos que hacen parte integral de éste y las normas técnicas que le sean aplicables. QUINTA.. Todos los planos. El CONTRATISTA responderá civil.. de conformidad con las normas de derechos de autor. se entenderán en el sentido que se les atribuya el lenguaje técnico o científico y las demás palabras se entenderán en el sentido en su sentido natural. Durante la vigencia del contrato y después de su terminación. se tendrán en cuenta solo con fines de referencia. PARAGRAFO PRIMERO. por parte de LA ENTIDAD. PROPIEDAD DE LA ENTIDAD DE LOS DOCUMENTOS. informes. El CONTRATISTA. Los plazos establecidos en el contrato. dibujos.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. diseños. CONFLICTOS DE INTERÉS. SEPTIMA. Las palabras técnicas que no se encuentren expresamente definidas en el contrato. lo cual deberá efectuarse por parte de la ENTIDAD dentro del término previsto en el presente contrato. pero no podrá negociar los documentos o programas sin autorización PREVIA Y ESCRITA. En vista de lo anterior. el consultor. por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los pliegos de condiciones. CUARTA. salvo que por expresa referencia del documento. previa aprobación de la entidad. El personal propuesto y aprobado por la entidad podrá ser sustituido. según el uso general de los mismos. ESTUDIOS Y TRABAJOS PREPARADOS POR EL CONSULTOR. sus filiales.
a nombre del contratista {o a nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal de ser el caso}.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. LA ENTIDAD podrá declarar la caducidad del contrato. caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla. el CONTRATISTA responderá por el saneamiento por evicción o por vicios redhibitorios de los bienes y materiales entregados en desarrollo del objeto contratado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1893 del Código Civil. Dicha garantía deberá cubrir los amparos que se indican en el presente contrato.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. Excepciones al otorgamiento del mecanismo de cobertura del riesgo. las cuales constituyen la garantía mínima de calidad e idoneidad de su producto. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito.GARANTIAS1. una garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo. establece unas excepciones a la exigencia de garantías así: “°.El recibo o aceptación por parte de la ENTIDAD del bien o servicio objeto de este contrato no exonera. sin perjuicio de las sanciones que se deriven de su incumplimiento . como consecuencia de actos deshonestos o fraudulentos del personal que emplee en el desarrollo del presente contrato.El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la ENTIDAD. PARÁGRAFO SEGUNDO. será responsabilidad suya y procederá al resarcimiento de los daños y perjuicios OCTAVA. y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad. éstos deberán reunir como mínimo las condiciones técnicas establecidas en registros o licencias. El CONTRATISTA garantiza a la ENTIDAD que en caso de pérdidas resultantes. ya sea a la ENTIDAD o a terceros. La entidad estatal podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para participar en procesos cuyo objeto sea la enajenación de bienes.. en los interadministrativos. de conformidad con los artículos 11. En caso de que EL CONTRATISTA no obtenga la renovación de la garantía o no cumpla con la obligación de restablecer su valor. Con relación a la calidad de los bienes entregados en desarrollo del presente contrato. en procesos de subasta inversa para la adquisición de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.. oportunidad y la calidad de dichos servicios ni de los daños y perjuicios que él o sus dependientes causen... ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] correspondan a las características y calidades establecidas en los pliegos de condiciones y en la propuesta. 1 14 . Con base en lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y su respectivo reglamento. las condiciones ordinarias y habituales del mercado. normas técnicas oficiales obligatorias y en el caso de no existir unas u otras. atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago. La garantía debe constituirse y ser aprobada como requisito previo para que se pueda dar inicio a la ejecución del contrato y deberá mantenerse vigente hasta el término previsto para tal efecto. en los términos establecidos por la normatividad vigente. así como en los concursos de mérito en los que se exige la presentación de una propuesta técnica simplificada”. según el amparo que cubran. Adicionalmente. en formato para entidades estatales. en los de seguro. 13 y 25 del decreto 3466 de 1982. en ningún caso al CONTRATISTA de la responsabilidad por las condiciones.
deberá reponer las garantías en el caso de que su valor se afecte debido a la ocurrencia de un siniestro. La garantía constituida deberá ser enviada a la ENTIDAD en original. o su valor aumente. NOVENA. según el caso. PARAGRAFO CUARTO. y su participación porcentual en el mismo. deberá mantener. {en caso de tratarse de un consorcio o unión temporal}. PARAGRAFO TERCERO. el contratista procederá a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor asegurado en las mismas. EL CONTRATISTA. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] El CONTRATISTA deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado por siniestros. durante la vigencia del contrato. que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. y el tiempo adicional a que se compromete en el presente contrato. PARAGRAFO QUINTO. EL CONTRATISTA se compromete dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma de la minuta respectiva a presentar certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados. Los gastos derivados de la constitución de las garantías. en caso de que EL CONTRATISTA subcontrate. En todo caso. se pacta una cláusula penal equivalente hasta por el monto señalado en el presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione en valor. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 5 días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. la suficiencia de las garantías otorgadas. el recibo de pago no será exigible conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo total o parcial de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA. cada una de las personas que integran al contratista. {Aplicable para contratos en los cuales se permita la subcontratación. en el caso de que el plazo de ejecución del contrato se amplíe.} Conforme a lo dispuesto por el reglamento.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. En las garantías aquí descritas deben aparecer como afianzadas. PARÁGRAFO PRIMERO: La constitución de estas garantías no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales ante todos los riesgos asegurados. De igual modo EL CONTRATISTA.. LA ENTIDAD exigirá AL CONTRATISTA que en la póliza de responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos. o en su defecto. suma que pagará el CONTRATISTA a la ENTIDAD sin 15 . Cuando la garantía de cumplimiento se constituya mediante póliza. acompañada del comprobante de pago correspondiente y estar debidamente firmada por el representante legal del CONTRATISTA. el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las mismas. como condición previa para el pago de las facturas pendientes. En consecuencia.
a la utilización de las demás acciones judiciales para conseguir el cobro de la indemnización por los daños y perjuicios que le fueron causados por el CONTRATISTA con el referido incumplimiento. éste autoriza desde ahora a la ENTIDAD a descontar el valor de esta cláusula penal en cualquier momento. En el evento de incumplimiento definitivo sea parcial de las obligaciones del CONTRATISTA. y si el incumplimiento o cumplimiento imperfecto afectan la ejecución del objeto contratado. se entenderá que la compañía aseguradora conoce y acepta ésta condición pactada con el CONTRATISTA con el hecho de expedir la póliza correspondiente para amparar el presente contrato En caso en que existan dineros a favor del CONTRATISTA. sin justificación válida alguna. En caso que el contrato se ampare con póliza de seguros. impongan multas. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno y sin perjuicio del pago total de los perjuicios causados y de las acciones que se deriven por dicho incumplimiento. el CONTRATISTA autoriza a la ENTIDAD para que le descuente por cada incumplimiento una vez. en todo caso. una vez ejecutoriados. la ENTIDAD podrá efectuar el cobro respectivo al CONTRATISTA de acuerdo con las normas legales. {“La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad. el CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para que le descuente la suma señalada en el presente contrato. acudir.De acuerdo al tipo de incumplimiento que presente el CONTRATISTA... la ENTIDAD podrá imponer en forma proporcional." Artículo 218 del Decreto Ley 19 de 2012}. Tipo B: En caso de incumplimiento o de cumplimiento imperfecto de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA descritas en el presente contrato y cuyo cumplimiento ya no es útil para la ENTIDAD. entendido que la ENTIDAD podrá compensar de las sumas que adeude al CONTRATISTA o.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. sin justificación válida alguna. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación. y si el retardo. debidamente probada y por causas que le sean imputables al CONTRATISTA.MULTAS. para precaver que se repita dicha conducta a futuro. se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. una de las siguientes sanciones pecuniarias conminatorias producto de su incumplimiento: Tipo A: En caso de incumplimiento. la suma señalada en el presente contrato. debidamente probada y por causas que le sean imputables al CONTRATISTA. sanciones o declaren el incumplimiento. previo agotamiento del debido proceso y en estricta aplicación del procedimiento establecido en el presente contrato. DECIMA. de retardo en el cumplimiento o de cumplimiento imperfecto de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA descritas en el presente contrato cuyo cumplimiento es requerido aún por la ENTIDAD. la cláusula penal se podrá hacer efectiva de manera proporcional. de lo contrario. 16 . incluso en la liquidación. incumplimiento o cumplimiento imperfecto afectan o pueden llegar a afectar la ejecución del objeto contratado.
para lo cual el presente contrato prestará mérito ejecutivo. según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. modificada por la Ley 782 de 2002. la Ley 418 de 1997. LA ENTIDAD en acto administrativo debidamente motivado. las contralorías solicitarán a la autoridad administrativa correspondiente que declare la caducidad del contrato. deberá vinculársele a ésta desde el comienzo del procedimiento previsto en el parágrafo primero del presente artículo}. o las normas que lo modifiquen o lo sustituyan. las cláusulas de interpretación. que pudieran influir en la afectación del objeto del contrato . siempre que no haya expirado el plazo para su ejecución y no se encuentre liquidado.. LA ENTIDAD. DÉCIMA PRIMERA. no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas de este contrato. así como para la estimación de los perjuicios sufridos por la ENTIDAD. lo modificará en lo pertinente. respecto de las estipulaciones del contrato. si no se logra acuerdo. Modificación unilateral: Si durante la ejecución del contrato y con el fin de evitar la paralización o la afectación grave del objeto contratado. ni se eximirá al CONTRATISTA de la obligación de indemnizar los perjuicios correspondientes o de que se le descuente lo no ejecutado.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] Por el pago de las sumas antes señaladas en los dos literales anteriores. de acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993. así:  Cláusula de interpretación: En caso de surgir discrepancias entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA. se hace necesario introducir variaciones en el contrato. así como en la ley 610 de 20002. que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA-. y si sobre el particular LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA no llegan a un acuerdo. la ENTIDAD las cobrará por vía ejecutiva. Terminación unilateral: LA ENTIDAD dispondrá la terminación anticipada del contrato en las causales contenidas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicación de esta cláusula y/o si el CONTRATISTA no paga voluntariamente. se observará el procedimiento contenido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. modificación. terminación unilaterales y caducidad.APLICACION DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES: A este contrato le son aplicables. y a efecto de respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.   DECIMA SEGUNDA. Para la imposición de multas. LA ENTIDAD podrá declarar la caducidad y ordenar la terminación y su liquidación en el estado que se encuentre. 2 17 .. Articulo 61. interpretará en acto administrativo debidamente motivado. las estipulaciones objeto de la diferencia. Cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea declarado responsable. {Cuando el contratista tenga como garante una aseguradora.CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. sanciones y declaratorias de incumplimiento. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL.
de cualquier suma que adeude al contratista por razón del contrato o de cualquier otro concepto.INTERESES DE MORA. teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA. si a esto hubiere lugar. El personal que emplee el CONTRATISTA para el desarrollo del contrato tendrá la vinculación correspondiente con el CONTRATISTA y por ninguna causa generará con la ENTIDAD relación laboral o contractual alguna. demanda.. y todo lo relacionado con el pago. a recurrir a la garantía de responsabilidad extracontractual otorgada.EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA o sus dependientes o subcontratistas con la ENTIDAD. Si el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la ENTIDAD. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes. teniendo en cuenta que el servicio prestado por el CONTRATISTA es independiente y diferente de las actividades que desarrolla la ENTIDAD. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA.INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá libre de todo daño o perjuicio que la ENTIDAD sufra con relación a cualquier reclamo. la ENTIDAD tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones. sus subcontratistas. dependientes en general o proveedores. si a ello hubiere lugar. la liquidación y el periodo de garantía postcontractual. para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la ENTIDAD contratando profesionales idóneos que los representen. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] Una vez en firme el acto administrativo respectivo. previa comunicación escrita al CONTRATISTA. en caso de retardo injustificado en el pago de los bienes y/o servicios objeto de la consultoría del presente contrato. previa constancia de su ejecutoria. se aplicará la tasa señalada en el presente contrato sobre el valor histórico actualizado sobre cada pago pendiente a partir del momento en que debió hacer el pago. ocasionados por actos u omisiones de aquél.. éste será avisado de ellos lo antes posible mediante comunicación escrita. acción legal que pueda causarse por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros. una vez cumplidos los requisitos para cada pago. sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del contrato a cumplir cabalmente las obligaciones derivadas del mismo en su calidad de CONTRATISTA y a exigir las que correspondan a la ENTIDAD.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. asumiendo los honorarios de estos. y éste pagará todos los gastos en que se incurra para tal efecto. el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. En caso de que se entable un reclamo. durante la ejecución del objeto contractual. DECIMA CUARTA. DECIMA QUINTA. los intereses moratorios pactados en el presente contrato o en su defecto. DECIMA TERCERA.. demanda o acción legal contra la ENTIDAD. por asuntos que en relación con el contrato sean de responsabilidad del contratista.. o a utilizar cualquier otro mecanismo legal autorizado a efectos de la compensación correspondiente. Si por cualquier razón dicho personal ya sean sus trabajadores o los de 18 . la ENTIDAD reconocerá a favor del CONTRATISTA.. los costos del proceso y la condena. ésta podrá hacerlo directamente y el CONTRATISTA así lo acepta.De conformidad con lo previsto en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993.
el mobiliario y en general todo tipo de elementos con los cuales se pueda obtener condiciones de seguridad adecuadas para su trabajo. cuando fuere el caso. DECIMA OCTAVA.CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL I SALUD OCUPACIONAL: El CONTRATISTA deberá incluir dentro de su programa de Salud Ocupacional. seguridad e higiene industrial.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. el CONTRATISTA debe proveer todos los equipos de seguridad. DECIMA SEXTA. por cuanto no es trabajador dependiente al servicio de LA ENTIDAD y el carácter que asume en este contrato. El precio [o los precios] establecidos en éste contrato podrá(n) ser reajustado(s) hasta el porcentaje equivalente al índice de precios al consumidor (IPC). reducido o prorrogado por acuerdo de las partes y siempre y cuando la ley lo permita. Para que puedan ejecutarse las obligaciones que surjan de las modificaciones. que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la prestación del servicio contratado por la ENTIDAD. DECIMA SEPTIMA. ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Este contrato podrá ser modificado.. reducciones o prórrogas. de conformidad con las normas aplicables.RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna clase de prestaciones sociales. regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de este contrato. instrumentos de trabajo. el acuerdo que lo contenga deberá constar por escrito y con la firma de un representante legal de cada una de las partes.MODIFICACIÓN. siempre y cuando. El CONTRATISTA conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] sus subcontratistas. adicionado. la provisión de seguridad. El CONTRATISTA deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato. adiciones. se requerirá que se haya efectuado el respectivo registro presupuestal. protección y atención a los empleados que prestan los servicios contratados por la ENTIDAD en el desempeño de su trabajo. El Programa de Salud Ocupacional debe comprender la planeación y ejecución de actividades de medicina. Para tal efecto. Para el efecto.. regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el CONTRATISTA cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes.. asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable. el CONTRATISTA se compromete a asumir los gastos correspondientes de conformidad con la cláusula de indemnidad establecida en el presente contrato. demandan a la ENTIDAD. motivo por el cual. se hayan ajustado las garantías y cumplido y cumplido su publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación pública Secop. es el previsto en el artículo 3º del Decreto ley 2351 de 1965. de acuerdo con la 19 .
Durante la vigencia del contrato y dentro de los ____( ) años siguientes a su término..MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. debidamente comprobados. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] información que posea la ENTIDAD. las actividades que se desarrollarán tendientes a superar el motivo de suspensión. se hará constar en actas suscritas por las partes. el tiempo y los términos de suspensión. la forma como se asumirán los costos que se generen con ocasión de la misma. DECIMA NOVENA. deberá suscribirse un acta por parte de los representantes legales de ambas partes en la cual conste la razón por la cual suspenden la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad de LA ENTIDAD. el CONTRATISTA deberá comunicarlo por escrito a la ENTIDAD. Si la suspensión es de mutuo acuerdo. si las causas que lo ocasionan provienen de eventos imprevisibles. el presente contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la ocurrencia de los hechos y allegará oportunamente los correspondientes soportes de dicha situación.. y en su caso.. dicho incremento no exceda el que ha experimentado en el mercado los bienes o servicios objeto de este contrato.SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato podrá suspenderse por acuerdo de las partes o cuando ocurran hechos o circunstancias constitutivas de una situación de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes de este Contrato. ni prorrogarse cuando el aumento del valor total del contrato que se dará como consecuencia de la prórroga exceda el porcentaje anteriormente señalado. VIGESIMA. sino sólo de manera parcial o de alguna o algunas de las obligaciones de este Contrato. En estos casos se señalarán de común acuerdo. Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza Mayor o caso fortuito. por conducto del Supervisor/Interventor. por medio de sus representantes legales. los nuevos plazos y obligaciones. La suspensión de la ejecución del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito. VIGESIMA PRIMERA.FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Ninguna de las partes estará obligada en los términos del contrato por incumplimiento del mismo. Sin perjuicio de lo anterior. irresistibles e inimputables constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. el plazo para la ejecución del contrato se suspenderá de la siguiente manera: (i) por el término que dure la situación que configura la circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. en las cuales se indiquen 20 . y estas impidan la ejecución total del Contrato.CONFIDENCIALIDAD. las partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión de la totalidad del contrato.. (ii) Si los hechos constitutivos de una situación de fuerza mayor y caso fortuito no impiden la ejecución de la totalidad del Contrato. Mientras subsistan hechos constitutivos de una situación de fuerza mayor o caso fortuito. sin el consentimiento PREVIO y ESCRITO de LA ENTIDAD contratante. relacionada con el objeto del contrato.
. en actas suscritas por las partes. conciliación o cualquier otro medio de autocomposición de conflictos. o a solicitud de cualquiera de las partes. En este caso. el o los documentos en los que conste la extensión del cubrimiento de la garantía correspondiente. el siguiente texto: 21 . a la amigable composición o al arbitraje. la ENTIDAD deberá reconocerlos a efecto de llevar al CONTRATISTA a punto de no pérdida. VIGESIMA SEGUNDA. jurídica y financiera. De generarse costos al CONTRATISTA producto de la suspensión. se podrá acudir de mutuo acuerdo al peritaje técnico. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] los hechos que la motivan. a través de arreglo directo. Para tal efecto.SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993. cualquiera de las partes acudirá al Centro de Amigable Composición señalado en el presente contrato.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. las partes disponen del plazo previsto en el presente contrato. el CONTRATISTA presentará a la ENTIDAD. Si se trata de amigable composición. se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se constituirá en el Centro de Arbitraje señalado en el presente contrato. salvo en los aspectos cuya ejecución dependa directa y necesariamente de la solución de la controversia. El procedimiento será establecido en el momento de la instalación de la amigable composición por las partes. a mantener u obtener la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento otorgada. de acuerdo con las reglas previstas en éste contrato. Cuando se trate de arbitraje. amigable composición. Si durante el término mencionado en el párrafo anterior. en su ejecución o liquidación. no ha sido posible solucionar directamente la controversia. de acuerdo con el período de suspensión. Una vez cesen las causas de la suspensión se dejará constancia de este hecho y de la reiniciación de los plazos contractuales a que haya lugar. el CONTRATISTA se obliga. el cual estará sujeto a sus reglamentos. las partes se comprometen a hacer todo lo posible para resolver en forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la relación contractual. . dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del hecho que dio lugar a la suspensión. se utilizará en reemplazo del arbitraje nacional establecido en esta cláusula. En caso de que se adelante el peritaje técnico éste se designará de la manera prevista en el presente contrato. a su costo. En caso de suspensión del Contrato de acuerdo con lo previsto en esta cláusula. Nota: Cuando se de lugar a las hipótesis y requisitos establecidos en la ley 315 de 1996. junto con la constancia de pago de ser el caso. La solución de una controversia a través del tribunal de arbitramento no suspende la ejecución del Contrato. y en el mismo definirá el número de amigables componedores y sus calidades de acuerdo a la naturaleza del conflicto. la cual puede ser técnica.
Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de tal manera que su ejecución resulte imposible. VIGÉSIMA TERCERA. será decidida de manera definitiva por un tribunal de arbitramento constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). No obstante lo anterior. cuando el CONTRATISTA incurra en incumplimiento de una cualquiera de sus obligaciones contractuales causadas con posterioridad al inicio de dicho trámite. terminación u obligaciones que se extienda más allá del plazo del mismo. conforme a lo previsto en la ley. algún miembro de su personal o del dispuesto para la ejecución del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: CONTINUIDAD DEL CONTRATO: El sólo hecho de que el CONTRATISTA sea admitido en proceso de reorganización conforme al régimen de insolvencia.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No.TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: La ENTIDAD podrá disponer la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1). narcotráfico o terrorismo. 2). que afecte la satisfacción de la necesidad de la ENTIDAD ésta podrá de manera unilateral dar por terminado el contrato mediante acto administrativo motivado. o en conexión con el mismo. de conformidad con lo previsto en la cláusula 18 del presente contrato. en listas nacionales o extranjeras conformadas por personas proscritas en razón de lavados de activos. sin que sea necesario previa declaración judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad diferente a la comunicación de la decisión de la ENTIDAD al CONTRATISTA.TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En el evento en que se presente un incumplimiento grave del contrato por parte del CONTRATISTA. Junto con la decisión de dar por terminado el contrato de manera unilateral. 22 .Por mutuo acuerdo de las partes. así como obtener y perseguir el resarcimiento de la totalidad de los perjuicios que el CONTRATISTA la haya causado a la ENTIDAD. el cual seguirá las reglas de procedimiento adoptadas por esta institución para el efecto. innecesaria y/o inconveniente a juicio de la ENTIDAD. VIGÉSIMA CUARTA. la ENTIDAD podrá dar por terminado el contrato. 5) Por decisión unilateral de la ENTIDAD en el caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA.. 3) Cuando exista un detrimento patrimonial sobreviniente de la entidad que se genere por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 8) Por las demás establecidas en la ley. 7) Por la inclusión del CONTRATISTA. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] “Toda controversia que surja por causa o con ocasión del presente contrato. validez. de manera reiterada. no faculta a la ENTIDAD a dar por terminado el contrato. 4) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligación por ejecutar a cargo del CONTRATISTA. 6) Cuando el término de suspensión exceda del límite previsto en el presente contrato.. incluyendo aquellas relativas a su existencia. la ENTIDAD podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento otorgada por el CONTRATISTA. teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente contrato.
y en consecuencia la misma se materializa a partir de la fecha en que la ENTIDAD haya tomado la decisión. junto con la reglamentación vigente expedida por el Gobierno Nacional. Para el efecto. En el caso de que esta autorización se obtenga. que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibillidad previstas en la Ley. En este caso.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara expresamente y bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato. el CONTRATISTA renuncia expresamente a la notificación de la cesión del contrato..CESION Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente actividades determinadas de la ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para la actividad subcontratada.DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente Contrato y en su respectivo orden de prelación.RIESGOS PREVISIBLES: De acuerdo a lo dispuesto por lo la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 2474 de 2008. los siguientes documentos: 23 . el CONTRATISTA Cedido en todo caso. El CONTRATISTA solo podrá ceder este Contrato con la previa y expresa autorización escrita de la ENTIDAD. En el evento de que llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. en el presente contrato se incluyen los riesgos que deberàn ser asumidos por las partes en virtud de la adjudicación. La ENTIDAD podrá ceder este Contrato en virtud de las decisiones que adopte el Gobierno Nacional como consecuencia de políticas de reestructuración y reorganización de la administración pública... responderá por el total de las obligaciones derivadas del contrato. complementen o sustituyan.. el CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante la ENTIDAD. si el CONTRATISTA carece de la capacidad necesaria para ejecutarlo adecuadamente. éste deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. de acuerdo con la matriz de riesgos anexa al presente contrato y que hace parte integral de este. El CONTRATISTA acepta de manera expresa que las decisiones que en este sentido pueda adoptar el Gobierno Nacional no constituyen causales de incumplimiento del Contrato. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] VIGÉSIMA QUINTA. podrá dar por finalizado el contrato de manera anticipada. PARÁGRAFO. VIGÉSIMA OCTAVA. No obstante lo anterior.REGIMEN LEGAL APLICABLE: Este contrato se rige por la ley colombiana y en especial por el Estatuto General de Contratación Pública conformado por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las normas que las modifiquen...En el evento en que la ENTIDAD no autorice la cesión del contrato a un tercero. el contratista cedido deberá dar cumplimiento a todos los requisitos previstos en éste contrato relacionados con la constitución de garantías. VIGÉSIMA SEXTA. celebración y ejecución del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. VIGESIMA NOVENA.
. Propuesta presentada por el CONTRATISTA siempre que la misma se avenga a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones. pero en caso de discrepancias sobre su contenido. con los respectivos estudios previos y sus anexos. para lo cual se tendría en cuenta su orden. Los pliegos de condiciones o los requerimientos o condiciones de LA ENTIDAD para la presente contratación. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] 1. Para su legalización. el inicio de la ejecución de este contrato requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos.LIQUIDACION. y demás gastos inherentes al contrato. si proceden. TRIGESIMA. los demás documentos deben entenderse como explicativos. sin perjuicio de los ofrecimientos adicionales que haya efectuado para la adjudicación del contrato. Si el CONTRATISTA no acude a la reunión... entre otras. prevalecerá el Contrato.GASTOS: Correrán por cuenta del CONTRATISTA los siguientes gastos: a) Constitución de la garantía correspondiente. las partes se comprometen a liquidar el presente contrato. 3. Los Anexos del presente contrato. la ejecución del objeto contratado.PERFECCIONAMIENTO. de acuerdo con los términos establecidos en este contrato. tasas y contribuciones salvo el IVA. y éste. LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCION: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal correspondiente.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. TRIGESIMA PRIMERA. los acuerdos.Dentro del término previsto en éste contrato . El proyecto de liquidación del contrato será elaborado por la Entidad Contratante el cual será remitido al CONTRATISTA a la dirección reportada en el presente contrato. la ENTIDAD le remitirá el proyecto de liquidación a la dirección que aparezca en el contrato. Allí se precisarán. conciliaciones y transacciones a que haya lugar. previa presentación por parte del CONTRATISTA de las garantías correspondientes. Una vez elaborada la liquidación se invitará al CONTRATISTA a la reunión que se disponga para aprobarla.. Las condiciones expresadas en el Pliego de Condiciones prevalecen sobre el Contrato. las sumas de dinero a cargo de las partes y las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que debe cumplir con posterioridad a la liquidación. Sujeto a lo anterior. b) Pago de los Impuestos. el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento del pago de Impuestos. en el plazo previsto: 24 . Si no se logra con el CONTRATISTA un acuerdo en torno a la liquidación y éste no la suscribiera ni siquiera con salvedades. 2. los cuales deberán ser acreditados por el CONTRATISTA y verificados por la ENTIDAD. contra la cual procederá el recurso de reposición TRIGÉSIMA SEGUNDA. Sin perjuicio de lo anterior. será practicada directa y unilateralmente por la ENTIDAD y se adoptará por resolución motivada. Para el efecto deberá adjuntarse el recibo de pago de lo mismos. sobre cualquier otro documento.
c) Acta u orden de Inicio del contrato si se pactó en el presente contrato. cuando corresponda. Firmas de las partes 25 . se podrá dar inicio a la ejecución del presente contrato. el original de la garantía de cumplimiento. el CONTRATISTA no podrá ejecutar válidamente prestación alguna a cargo de la ENTIDAD. así como los propios del Sena. ________ Celebrado entre _____________ y ________ __________ Código: Fecha: dd/mm/aaaa Página: __ de __ Versión documento: [Colocar Logo de la entidad] a) Aprobación de las garantías. en consecuencia.MINUTA DE CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ello constituye una causal de incumplimiento del contrato. Cuando la garantía de cumplimiento se constituya mediante póliza. Acreditados los anteriores requisitos. Para los efectos anteriores. ICBF y Cajas de Compensación Familiar. el recibo de pago no será exigible conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. comunicación sin la cual. Para el efecto. la ENTIDAD podrá darlo por terminado de manera unilateral. En el evento en que el CONTRATISTA no acredite el cumplimiento de los requisitos dentro del plazo estipulado. adjuntando el recibo original del pago correspondiente. la ENTIDAD deberá informar al CONTRATISTA del cumplimiento de tales requisitos a través de comunicación escrita por parte del supervisor designado. y. de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el presente contrato. b) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. el CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación de la ENTIDAD.
Documents Similar To Contrato Consultoria MODELO
Contrato de construcción de cada de habitación (Autoguardado)
CONTRATO DE LOCACIÓN I
Seleccion Abreviada Para La Celebracion de Contratos Cuyo Valor No Exceda El 10 de La Menor Cuantia No 095 de 2010 ESTUDIO PREVIO
Eco Almuerzo
PCD_PROCESO_11-11-640332_225436011_3368474
Trabajo Regimenes (Autoguardado)
Sentencia caso GES
More From Javier Banquez Vargas
Ensayo Tension Tornillos0001
FA - Manual Pol+¡ticas PSA - v3.3 - 2013-02-13
Estructuras de Acero Ejemplo de Diseno de Edificio
Informe Viabilidad Estructural Casino King Club
Estructura de Cubierta Bloque 1
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES