Source: http://docplayer.pl/2380390-Konkurs-na-opracowanie-koncepcji-plastyczno-przestrzennej-sal-ekspozycyjnych-wystawy-glownej-muzeum-warszawy.html
Timestamp: 2018-02-18 07:27:23+00:00
Document Index: 43729358

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 24', 'art. 22', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 26', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 22', 'art. 24', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 27', 'art. 38', 'art. 123', 'art. 180', 'art. 22']

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY - PDF
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY
Download "KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY"
1 KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, realizowany w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
2 REGULAMIN KONKURSU Konkurs o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1474 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) Ogłoszenie o niniejszym konkursie ukazało się: w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie internetowej Muzeum Warszawy BIP Zamówienia publiczne zamówienia, których wartość przekracza euro, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Warszawy NAZWA ZAMÓWIENIA: KONKURS DWUETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO-PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY CPV usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych, CPV specjalne usługi projektowe ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28 42, Warszawa tel , fax ROZDZIAŁ I Definicje Kierownik Zamawiającego osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem lub umową jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez Zamawiającego. Konkurs niniejszy Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy. Organizator Konkursu Muzeum Warszawy, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: , Rynek Starego Miasta 28 ( Warszawa) zwany również Zamawiającym Przedmiot Konkursu zgodnie z postanowieniami Rozdziału III. Regulamin niniejszy regulamin Konkursu określający zasady przeprowadzania konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy. Sąd Konkursowy zespół pomocniczy Kierownika Zamawiającego powołany do oceny spełniania przez uczestników Konkursu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej. Uczestnik Konkursu osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie stała się pełnoletnia lub osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, jeżeli spełniają warunki określone w Regulaminie, zwany dalej także Uczestnikiem. 2
3 ROZDZIAŁ II Podstawa prawna i forma Konkursu Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1474 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych lub ustawą Pzp, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Konkurs jest organizowany w formie konkursu otwartego, dwuetapowego, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator Konkursu dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w Konkursie. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników Konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty mogą być składane wyłącznie w tym języku. Jeśli dokumenty, o których mowa w pkt. 3. zostały sporządzone w innym języku powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Uczestnik Konkursu przedstawia koncepcję/pracę konkursową zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. ROZDZIAŁ III Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Wykonawcy koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Konkurs podzielony został na dwa etapy. Prace konkursowe w obu etapach powinny uwzględniać: założenia do wystawy głównej Muzeum Warszawy (załącznik nr 1), listę obiektów ze zdjęciami (załącznik nr 2), rzuty i przekroje kondygnacji naziemnych z projektu wykonawczego (załącznik nr 7), oraz dodatkowo w Etapie II przekroje kondygnacji podziemnych z projektu powykonawczego (załącznik nr 8). Pracę konkursową należy opracować w całości w języku polskim. Organizator Konkursu ustala następujący zakres opracowania pracy konkursowej: w Etapie I jedna nieoprawiona plansza A0 zorientowana poziomo, obejmująca rzuty dwóch sal (zgodnie z załącznikiem nr 5) w skali 1:50 oraz charakterystyczne dla projektu perspektywy i detale w skali 1:20. w Etapie II cztery nieoprawione plansze A0 zorientowane poziomo, obejmujące cztery przestrzenie, w tym rzuty poziome i przekroje w skali 1:50 (zgodnie z załącznikiem nr 5) oraz charakterystyczne dla projektu perspektywy i detale w skali 1:20. Część opisowa Etapu II powinna być o objętości nie większej niż znaków ze spacjami format A4 drukowanych dwustronnie, czcionka 12 pkt, interlinia 1,5 pkt. Część opisowa powinna być wykonana w formie trwale spiętego zeszytu w formacie A4, w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Część opisowa Etapu II powinna zawierać: opis wraz z wyjaśnieniem idei głównej opracowanej koncepcji w odniesieniu do założeń merytorycznych wystawy głównej (załącznik nr 1 do Regulaminu), opis założeń, zasad i rozwiązań realizacyjnych, 3
4 opis komunikacji wystawy dla osób niepełnosprawnych, opis zakładanych technik ekspozycyjnych rekomendowanych do wykorzystania w realizacji ekspozycji, opis sposobu wprowadzania elementów wymiennych oraz czasowych do wystawy głównej, wstępny harmonogram realizacji wystawy od momentu rozpoczęcia prac projektowych do udostępnienia ekspozycji zwiedzającym, wstępny szacunkowy kosztorys przygotowania szczegółowego projektu wystawy głównej, realizacji wraz z elementami towarzyszących oraz sprawowania nadzoru autorskiego według rozwiązań zaproponowanych w koncepcji ekspozycji wraz z opisem ekonomicznej wykonalności projektu. Do pracy konkursowej należy załączyć pendrive oznaczony symbolem identyfikacyjnym pracy. Na pendrive należy zamieścić folder z plikami przeznaczonymi do publikacji: elektroniczne dossier pracy w formacie PDF w rozdzielczości 300 dpi, część opisowa w formatach TXT oraz PDF, redukcje wszystkich plansz do formatu A3 w formatach TIFF oraz PDF w rozdzielczości 600 dpi. Pliki na pendrive nie mogą zawierać żadnych danych umożliwiających identyfikację autora pracy konkursowej. Wszystkie elementy pracy konkursowej (plansze, opisy, pendrive, opakowanie) powinny być oznakowane sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. Organizator Konkursu udostępni Uczestnikom następujące materiały i dokumentacje niezbędną do opracowania pracy konkursowej: Założenia do wystawy głównej Muzeum Warszawy (załącznik nr 1), Lista obiektów ze zdjęciami (załącznik nr 2), Historia budynków siedziby głównej (załącznik nr 3), Grafika określająca przestrzenie wystawy głównej, czasowej oraz przestrzenie uzupełniające (załącznik nr 4), Grafika określająca zakres przestrzeni do zaprojektowania w I i II etapie Konkursu (załącznik nr 5), Analiza przestrzenna Muzeum Historyczne m.st. Warszawy z 2013r. (załącznik nr 6), Projekt wykonawczy z września 2014r, branża architektura, opracowanie KB Projekty Konstrukcyjne, mgr. inż. arch. Jerzy Wowczak (rzuty i przekroje kondygnacji naziemnych w załączniku nr 7), Dokumentacja powykonawcza w branży architektura opracowanie FRB Śpiewak, mgr inż. Przemysław Woźniakowski, mgr inż. Marta Pinkiewicz-Woźniakowska rewaloryzacja i rewitalizacja piwnic muzeum historycznego m.st. Warszawy z 2012r. (rzuty i przekroje kondygnacji podziemnych w załączniku nr 8), Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2014r, opracowanie mgr inż. Andrzej Magdziarz, Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowych elementów wystroju wnętrz siedziby Muzeum Historycznego m.st. Warszawy ze stycznia 2014r., opracowanie KONSWERK Kamila Wojtowicz, tomy od I do III, Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich trzy stropy polichromowane w kamienicy Kleinpoldowskiej Rynek Starego Miasta 34 z listopada 2013r., opracowanie KAMA Agnieszka Zalewska, Dokumentacja badań archeologicznych opracowanie Ryszard Cędrowski, Małgorzata Cędrowska: Badania archeologiczne w piwnicach i na posesjach kamienic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, usytuowanych w północno-zachodniej pierzei Rynku Starego Miasta w Warszawie prowadzone w okresie od marca 2010r. do grudnia 2011r. tomy I-IV fotografie analogowe Remont konserwatorski piwnic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta dokumentacja powykonawcza z dnia 30 listopada 2011r., opracowanie RENOVA, mgr Maciej Czyński, mgr inż. arch. Marek Mroziewicz, kier. robót konserwatorskich Adam Pawelski. 4
5 Załączniki o numerach od 7 do 13 dostępne będą w siedzibie Organizatora Konkursu po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny spotkania za pośrednictwem Sekretarza Konkursu. Organizator Konkursu informuje, iż materiały i dokumenty, o których mowa w pkt 8. objęte są ochroną praw autorskich. Z tytułu ich wykorzystania do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie Uczestnikom grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich. ROZDZIAŁ IV Opis warunków udziału w Konkursie, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Konkursie: O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Organizator Konkursu odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Uczestnik Konkursu potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.1.ppkt 1 niniejszego Rozdziału, Organizator Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia; posiadania wiedzy i doświadczenia: Organizator Konkursu odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Uczestnik konkursu potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt ppkt 1 niniejszego Rozdziału, Organizator Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Organizator Konkursu odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Uczestnik Konkursu potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt ppkt 1 niniejszego Rozdziału, Organizator Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia; znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Organizator Konkursu odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Uczestnik Konkursu potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt ppkt 1 niniejszego Rozdziału. Organizator Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, każdy z Uczestników Konkursu, wraz z wnioskiem, składa: oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1.2; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników Konkursu o dopuszczenie do udziału w Konkursie, oceniane będzie łącznie spełnienie warunku w tym celu oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Uczestników Konkursu, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 1.5. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy z Uczestników Konkursu, wraz z wnioskiem, składa następujące oświadczenia i dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 1.3, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 5
6 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Uczestnik Konkursu nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Uczestni Konkursu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników Konkursu o dopuszczenie do udziału w Konkursie, dokumenty potwierdzające, że Uczestnik Konkursu nie podlega wykluczeniu składa każdy z Uczestników Konkursu odrębnie. Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Uczestnik Konkursu składa: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Uczestnikowi Konkursu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia składane w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim.st.sunków (art. 26 ust. 2b Pzp). Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Organizatorowi Konkursu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu przedmiotowe zobowiązanie (załącznik nr 1.6), listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo informację o tym, że Uczestnik Konkursu nie należy do grupy kapitałowej, stanowiącą załącznik nr 1.4 do Regulaminu, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu, stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio ze złożonego we wniosku odpisu z właściwego rejestru. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4 ust. 2-4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania 6
7 tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca Forma dokumentów: dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Uczestnika Konkursu, z wyłączeniem oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3 ust. 1, pkt 4 ust. 1, pkt 6 i pkt 7 niniejszego Rozdziału, a także pełnomocnictw, które należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego i nie wymagają poświadczania ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Uczestnika Konkursu, dokumenty składane przez Uczestników Konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Uczestnika Konkursu lub tych podmiotów mogą być poświadczane ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Uczestnika Konkursu lub te podmioty, umocowane do reprezentacji za pomocą odpowiedniego pełnomocnictwa, Uczestnik Konkursu na żądanie Organizatora Konkursu i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1. ustawy Pzp, Organizator Konkursu wezwie Uczestników Konkursu, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Organizatora Konkursu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Organizatora Konkursu oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia wniosek Uczestnika Konkursu podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, Organizator Konkursu wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentami wymaganymi niniejszym Regulaminem, wg zasady spełnia / nie spełnia. ROZDZIAŁ V Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora Konkursu z Uczestnikami Konkursu, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Uczestnicy Konkursu mogą przekazywać faksem lub elektronicznie w zakresie wszelkiej korespondencji między Stronami; faksem nr , elektronicznie: z zastrzeżeniem, że fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na wniosek przez każdą ze stron, a także drogą pisemną, z wyłączeniem złożenia wniosku oraz dokumentów określonych w Rozdziale IV. Uczestnicy Konkursu mogą zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienia warunków przeprowadzenia Konkursu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (w zakresie warunków przeprowadzenia Konkursu i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie) wpłynie do Organizatora Konkursu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator Konkursu niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pytania należy oznaczyć hasłem KONKURS Muzeum Warszawy. Osobą upoważnioną przez Organizatora Konkursu do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Sekretarz Konkursu pani Konstancja Gierba. Organizator Konkursu zamierza zwołać zebranie wszystkich Uczestników Konkursu. Zebranie odbędzie się w dniach 28 października oraz 18 listopada 2014 r. o godz. 12 w budynku siedziby Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta
8 Organizator Konkursu w tym dniu umożliwia Uczestnikom Konkursu dokonanie oględzin obiektu, dla którego zostanie opracowana koncepcja plastyczno-przestrzenna sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy. Organizator Konkursu sporządzi informację z zebrania zawierającą treść zadanych przez Uczestników Konkursu pytań oraz udzielonych przez Organizatora Konkursu odpowiedzi. Po sporządzeniu informacji Organizator Konkursu zamieści ją na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania wniosków, Organizator Konkursu może zmodyfikować treść Regulaminu Konkursu na zasadach określonych art. 38 ust. 4 6 ustawy Pzp. Wszelkie informacje kierowane do Uczestników Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej: ROZDZIAŁ VI Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien być sporządzony zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1.1 do Regulaminu Konkursu. Do wniosku Uczestnik Konkursu dołącza dokumenty wymienione w Rozdziale IV Regulaminu. Każdy z Uczestników Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone. Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają wszystkie wymagania określone Regulaminem Konkursu. W przypadku złożenia pracy konkursowej przez Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca zostanie uznana za nieważną i nie będzie podlegała ocenie. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, aby był ważny musi być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Uczestnika Konkursu, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. ROZDZIAŁ VII Miejsce oraz termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w sposób zapewniający jego nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie/opakowaniu. Koperta/opakowanie powinna być zaadresowana: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28 42, Warszawa. Na kopercie/opakowaniu należy również umieścić nazwę i adres Uczestnika Konkursu. Kopertę/opakowanie należy oznakować następująco: WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy. Wniosek należy składać w kancelarii Muzeum Warszawy znajdującej się na parterze budynku przy Rynku Starego Miasta 28 ( Warszawa) do dnia 5 listopada 2014 r. do godz O zachowaniu terminu decyduje data i godzina otrzymania wniosku przez Organizatora Konkursu. 8
9 ROZDZIAŁ VIII Weryfikacja wniosków i dopuszczenie do udziału w Konkursie Sąd Konkursowy dokonuje weryfikacji wniosków i w imieniu Zamawiającego dopuszcza do udziału w Konkursie Uczestników, którzy spełniają wymagania Regulaminu. Niezwłocznie po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w Konkursie zostaną wysłane zaproszenia do składania prac konkursowych Etapu I oraz informacje o Uczestnikach, którzy nie zostali dopuszczeni do udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu, którzy nie spełniają wymagań określonych w niniejszym Regulaminie podlegają wykluczeniu. ROZDZIAŁ IX Miejsce i termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie Prace konkursowe w obu Etapach składane będą w sposób zapewniający ich anonimowość. W tym celu Uczestnik Konkursu zapakuje wszystkie elementy prac (tj. część graficzną plansze, część opisową i część cyfrową z zapisem pdf plansz i opisu) w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystym opakowaniu. Do opakowania pracy konkursowej (na obu etapach) Uczestnik Konkursu dołącza opakowanie/kopertę z napisem KARTA IDENTYFIKACYJNA NIE OTWIERAĆ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU zawierającą wypełniony załącznik nr 1.9., z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą złożonej pracy konkursowej oraz danymi Uczestnika Konkursu. Koperta/opakowanie KARTY IDENTYFIKACYJNEJ winna być dołączona do pracy w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe odłączenie i otwarcie (zapoznanie się z jej zawartością) przed dokonaniem identyfikacji prac konkursowych. Pokwitowanie przyjęcia oznaczone przez Uczestnika Konkursu numerem rozpoznawczym, identycznym z numerem jak na karcie identyfikacyjnej zostanie uzupełnione datą i godziną przyjęcia pracy przez Kancelarię Muzeum Warszawy. Jeden egzemplarz pokwitowania otrzymuje składający pracę, drugi pozostaje w dokumentacji Konkursu. Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika Konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu. Praca dostarczona pocztą/kurierem winna posiadać podwójne opakowanie: Opakowanie wewnętrzne zawierające wszystkie elementy pracy konkursowej winno być opatrzone wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą zgodną z liczbą umieszczoną w KARCIE IDENTYFIKACYJNEJ. Żaden z elementów pracy konkursowej nie może być podpisany. Praca musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym dalej zwanym NUMEREM wybranym dowolnie przez Uczestnika Konkursu. Numer należy umieścić na wszystkich elementach pracy, a także na kopercie ze składem zespołu autorskiego załączanej do pracy konkursowej oraz opakowaniu pracy konkursowej. Opakowanie zewnętrzne winno zawierać odrębną, nie zaklejoną kopertę zaadresowaną zastępczym adresem zwrotnym (uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika Konkursu), zawierającą pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (wzór załącznika nr 1.8), które zostanie odesłane przez Organizatora Konkursu po jego uzupełnieniu przez Sekretarza Konkursu danymi dotyczącymi terminu wpływu pracy. Uczestnicy Konkursu oznaczają wszystkie plansze, opisy, zapieczętowane koperty, opakowanie pracy konkursowej sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy o wymiarach około 7 cm poziomo i 1 cm pionowo w prawym górnym rogu każdej z plansz oraz na stronie tytułowej opisu Nie należy kodować każdej strony opisu, a tylko stronę tytułową. Po wpłynięciu prace zostaną zakodowane odrębnie przez Organizatora Konkursu. Na planszach i kopertach oraz opakowaniach nie można umieszczać żadnych napisów niezwiązanych z treścią konkursu mogących sugerować możliwości identyfikacji autorów pracy konkursowej. W Etapie I Sąd Konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie, oceni prace konkursowe i wyłoni najlepsze opracowania studialne odpowiadające wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie. W Etapie II Sąd Konkursowy oceni prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w Etapie I oraz podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień. 9
10 Uczestnicy Konkursu składają prace wg następujących Etapów: Etap I do dnia 3 grudnia 2014 r. do godz. 16:00 w siedzibie Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28 42, Warszawa w Kancelarii za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej wg wzoru 1.8 załączonego do Regulaminu Konkursu, Etap II do dnia 8 stycznia 2015f r. do godz. 16:00 w siedzibie Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28 42, Warszawa w Kancelarii za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej wg wzoru 1.8 załączonego do Regulaminu Konkursu. Złożenie pracy musi nastąpić nie później niż w dacie i godzinie określającej termin składania prac konkursowych. Pokwitowanie jest jedynym dokumentem potwierdzającym termin przyjęcia pracy przez Organizatora Konkursu i uprawniającym Uczestnika Konkursu do ewentualnego odbioru pracy. Terminem dostarczenia prac konkursowy jest data i godzina faktycznego odbioru prac przez Organizatora Konkursu. Prace konkursowe, których sposób opakowania lub umieszczone informacje będą naruszały anonimowość Konkursu nie będą podlegały ocenie Sądu Konkursowego. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Dotyczy to także Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie. Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania odbioru pracy. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej, musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / UZUPEŁNIENIE. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu dokonanym przez Sąd Konkursowy. ROZDZIAŁ X Skład Sądu Konkursowego i ocena prac konkursowych Zadaniem Sądu Konkursowego, będzie merytoryczna ocena złożonych prac konkursowych pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych zapisanych w warunkach Konkursu oraz decydowanie o przyznaniu nagród i wyróżnień. Organizator Konkursu zapewnia, że dla zachowania anonimowości Konkursu, członkowie Sądu Konkursowego nie będą dokonywać oceny formalnej. W skład Sądu Konkursowego wchodzą następujące osoby: p. Maciej Miłobędzki, JEMS Architekci Przewodniczący Sądu Konkursowego, p. Tomasz Thun-Janowski, Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, p. Jerzy Porębski, Towarzystwo Projektowe, p. Jacek Bochiński, kierownik Działu Sztuki MW, p. Joanna Dudelewicz, kierowniczka Zespołu ds. Inwestycji MW, p. Monika Siwińska, kuratorka Zbioru Sreber i Platerów MW, p. dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora MW ds. Merytorycznych p. Joanna Trytek, kierowniczka Działu Organizacji Wystaw MW. Do zadań Sądu Konkursowego należy wybór w każdym z Etapów najlepszych prac zgodnie z zapisami Regulaminu, opracowanie opinii o pracach konkursowych (I i II Etapu konkursu), 10
11 przyznanie nagród i wyróżnień, opracowanie zaleceń konkursowych do II Etapu i pokonkursowych do prac projektowych, przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu. Funkcje Sędziego Referenta powierza się: p. Marii Ceran, p. Mateuszowi Świętorzeckiemu. Zadaniem Sędziów Referentów będzie wstępne przejrzenie prac zakwalifikowanych przez Zespół Oceny Formalnej oraz przedstawienie wszystkich prac wraz z omówieniem ich pod kątem kryteriów oceny Sądowi Konkursowemu. Funkcję Sekretarza Konkursu, bez prawa głosu, pełni pani Konstancja Gierba. W składzie Sądu Konkursowego tworzy się Zespół Oceny Formalnej, którego zadaniem będzie obsługa techniczna Sądu Konkursowego, w tym m. in. otwarcie kopert z wnioskami i pracami konkursowymi, złożenie do depozytu notarialnego kart identyfikacyjnych, ocena wniosków i prac konkursowych złożonych w I i II etapie pod kątem spełnienia warunków formalnych udziału w Konkursie. W skład Zespołu Oceny Formalnej wchodzą następujące osoby: p. Konstancja Gierba, p. Agnieszka Hajdukiewicz, p. Marek Siołkowski. Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany. Bezpośrednio po upływie terminu do składania wniosków i prac konkursowych, Zespół Oceny Formalnej sporządza protokół określający liczbę i numery złożonych wniosków i prac oraz stan ich opakowań. Otwarcie Wniosków oraz prac konkursowych nastąpi przez Sąd Konkursowy. Uczestnicy Konkursu nie mogą być obecni przy otwieraniu prac. Uczestnicy Konkursu, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu zostaną z postępowania wykluczeni, a złożone przez nich wnioski zostaną uznane za odrzucone. Prace konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie Konkursu będą zakwalifikowane do grupy NIEOCE- NIANE. Prace konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie będą zakwalifikowane do grupy OCENIANE. O zakwalifikowaniu prac do grupy NIEOCENIANE lub OCENIANE zadecyduje Sąd Konkursowy. Prace konkursowe zakwalifikowane do grupy OCENIANE zostaną poddane ocenie przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów: Kryteria oceny prac konkursowych Etap I: Sposób realizacji założeń merytorycznych (0-10 pkt) Organizacja przestrzeni (0-10 pkt) Detale waga kryterium (0-10 pkt) Estetyka przedstawienia (0-10 pkt) Kreatywność i umiejętności wykorzystania wskazanych przestrzeni (0-10 pkt) Punkty przyznane przez członków Sądu Konkursowego zostaną zsumowane i staną się podstawą do sporządzenia rankingu prac. Kryteria oceny prac konkursowych ETAP II: Zakres i sposób realizacji wytycznych zawartych w Założeniach do wystawy głównej (0-25 pkt) I grupa kryteriów (0-35 pkt) przejrzystość i oryginalność koncepcji, 11
12 walory estetyczne, kreatywność i umiejętność wykorzystania zabytkowej przestrzeni, atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia merytorycznego (zakres przekazanych informacji, spójność kompozycji, wartości edukacyjne) atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia wystawienniczego (atrakcyjność i oryginalność aranżacji plastyczno-przestrzennych, metody przekazywania informacji, sposób komunikacji na linii wystawa odbiorca) zgodność koncepcji z zasadami konserwatorskimi, ponadczasowość rozwiązań, II grupa kryteriów (0-20 pkt) sposób zastosowania nowych technologii w zestawieniu z muzealiami i obiektem zabytkowym, zastosowanie nowych materiałów i technologii; funkcjonalność i walory użytkowe, relacja ekspozycji z architekturą, czytelność zwiedzania, łatwość obsługi elementów interaktywnych, III grupa kryteriów (0-20 pkt) realność koncepcji (zakres, forma i termin), realność dołączonych do koncepcji kosztorysów i harmonogramów prac, trwałość zastosowanych rozwiązań. Punkty przyznane przez członków Sądu Konkursowego zostaną zsumowane i staną się podstawą do sporządzenia rankingu prac. W Etapie I Sąd Konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie oceni prace konkursowe i wyłoni najlepsze opracowania studialne odpowiadające wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie. Do Etapu II Konkursu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 10 autorów prac, które uzyskają największą liczbę punktów w Etapie I. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do formułowania indywidualnych zaleceń konkursowych skierowanych do Uczestników Konkursu dopuszczonych do II Etapu, tyczących się koncepcji przedstawionej w pracy. W Etapie II Sąd Konkursowy oceni prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych wyłonionych w Etapie I oraz podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień. Praca konkursowa, która uzyska najwyższą liczbę punktów w Etapie II uzyska I nagrodę na którą składa się nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po przyznaniu nagród i wyróżnień Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac, przyporządkowując je poszczególnym Uczestnikom Konkursu, w oparciu o liczbę rozpoznawczą i załączoną w zamkniętej kopercie listę członków zespołu autorskiego. Ogłoszenie przez Zamawiającego decyzji Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem oraz ujawnieniem nazwisk autorów prac nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu. Zamawiający unieważnia Konkurs, jeżeli nie zostanie złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa. ROZDZIAŁ XI Nagrody i wyróżnienia Sąd Konkursowy przeznacza na nagrody kwotę zł netto (słownie: dwieście tysięcy i siedemdziesiąt tysięcy złotych netto). Wysokość nagród wyniesie: 12
13 I nagroda zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto) II nagroda zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych netto) III nagroda zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych netto) Łączna suma przyznanych wyróżnień wyniesie łącznie do zł netto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych netto) z czego każde z wyróżnień nie przekroczy kwoty zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych netto). Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału puli nagród z zastrzeżeniem, że cały fundusz nagród zostanie wypłacony a wysokość pierwszej nagrody nie ulegnie zmianie. Wypłata nagród nastąpi w złotych polskich. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zamawiający dokona wypłaty nagród pieniężnych w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu. Warunkiem wypłacenia nagrody Uczestnikowi Konkursu jest przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu do opracowanej koncepcji stanowiącej przedmiot Konkursu. RODZIAL XII Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia udzielonego w trybie negocjacji z wolnej ręki Autor pracy konkursowej nagrodzonej pierwszą nagrodą zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą szczegółowe postanowienia dotyczące: opracowania koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy, opracowania dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót. W zaproszeniu zostanie określony zakres, termin i miejsce negocjacji. Autor wybranej pracy konkursowej zobowiązany będzie do przystąpienia do negocjacji w trybie postępowania z wolnej ręki oraz do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania, w trakcie negocjacji autora wybranej pracy konkursowej, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy uwzględnić zalecenia do pracy konkursowej II Etapu, jeżeli zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy. Organizator Konkursu może odstąpić od umowy o prace projektowe w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym (jeżeli nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie publiczne). Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie szczegółowej koncepcji plastyczno przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy, opracowanie wizualizacji, opracowanie informacji wizualnej, opracowanie dokumentacji technicznej, sprawowanie nadzoru autorskiego. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia w wyżej wymienionym zakresie, nie przekroczy złotych netto (słownie: miliona dwustu tysięcy złotych netto). 13
14 Wykonawca zapewni udział w składzie zespołu projektowego osób posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznej i niskoprądowej, innej niezbędnej do realizacji projektu. Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykazać, iż posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający odpowiedniego, że jest ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę zł. Zakres opracowania dokumentacji winien uwzględniać: koncepcję z wielobranżowym opisem, projekty wykonawcze odrębnie dla poszczególnych etapów i branż, kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów, przy czym wartość kosztorysu nie może przekroczyć kwoty zł netto (słownie szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych brutto), przedmiary robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej STWiORB), harmonogram rzeczowo-finansowy robót w podziale na II etapy tj.: Etap I obejmujący realizację połowy wystawy głównej (0-50%) zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego na okres od dnia podpisania umowy do dnia 1 kwietnia 2016 r., na kwotę nie wyższą niż zł netto, Etap II obejmujący realizację połowy wystawy głównej (51-100%), na okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 1 kwietnia 2017 r., na kwotę nie wyższą niż zł netto. projekt aranżacji funkcjonalno-przestrzennej ekspozycji wraz z projektami branżowymi zakładanych rozwiązań projektowych, opisy techniczne zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące nowych technologii, opisy i wykaz projektowanego sprzętu ruchomego i do zabudowy stałej, w tym: szczegółowe dyspozycje w zakresie kolorystyki i rozwiązań materiałowych, szczegółowe rysunki wykonawcze detali architektonicznych oraz elementów stałego wyposażenia), projekty graficzne wszystkich elementów wystawy głównej Muzeum Warszawy, w tym towarzyszących obiektom podpisów, inne opracowania niezbędne do realizacji robót budowlanych i zatwierdzenia dokumentacji, wizualizacje. Dokumentację STWiORB oraz kosztorysy należy opracować w wersji papierowej i elektronicznej z uwzględnieniem poniższych wytycznych: wersja elektroniczna część kosztorysowa pliki w formatach.pdf i.ath, 14
15 dokumentacja projektowa pliki w formatach.pdf i.dwg, kompletny opis techniczny do projektu, STWiORB pliki w formatach.pdf i.doc, wymagana liczba egzemplarzy koncepcyjny projekt pokonkursowy z szacunkową kalkulacją kosztów i wizualizacjami 3 egz. oraz wersja elektroniczna na pendrive, projekty wykonawcze w podziale na branże 3 egz. każdej branży oraz wersja elektroniczna na pendrive przedmiary robót 3 egz. każdej branży + wersja elektroniczna na nośniku pendrive, kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 3 egz. każdej branży oraz wersja elektroniczna na pendrive, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3 egz. każdej branży oraz wersja elektroniczna na pendrive, inne opracowania niezbędne do realizacji robót 3 egz. oraz wersja elektroniczna na pendrive Przestrzenie uzupełniające wystawy (zgodnie z załącznikiem nr 4) będą wymagały współpracy projektowej ze strony Wykonawcy. Zakres przedmiotowej współpracy zostanie uzgodniony na etapie umowy. Koncepcja oraz projekty wykonawcze winny uwzględniać: wielobranżowe rozwiązania projektowe zawarte w wielobranżowym projekcie wykonawczym dotyczącym kondygnacji naziemnych, wielobranżowe rozwiązania projektowe wykonane na kondygnacjach naziemnych, zawarte w wielobranżowej dokumentacji powykonawczej, wytyczne z opracowań programów prac konserwatorskich, wskazania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dotyczące kwestii zabezpieczenia eksponatów muzealnych. Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniesie nie więcej niż złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii i zatwierdzeń. uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw. uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających. Dokumentacja (we wszystkich egzemplarzach) powinna być: wykonana w języku polskim, czytelna tj. wykonana tylko i wyłącznie pismem maszynowym, zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną, spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia, podpisana przez projektanta oraz sprawdzającego posiadającego wymagane uprawnienia, opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W zakres dokumentacji wykonawczej powinny wejść: roboty niezbędne do wykonania projektu, obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności wykonania robót. 15
16 Informacje w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Pzp. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w podziale na 2 etapy: Etap I (realizacja nie później niż do 31 lipca 2015 r.) koncepcja dla 100% opracowania wraz z wizualizacjami i opisem wielobranżowym, wymienione w Rozdziale XII opracowania odnoszące się do pierwszej części wystawy (0-50%) realizowanej do 1 kwietnia 2016r. zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, współpraca projektowa przy zagospodarowaniu przestrzeni uzupełniających wystawy (załącznik nr 9). Etap II (realizacja nie później niż do 30 listopada 2015 r.) wymienione w Rozdziale XII opracowania odnoszące się do drugiej części wystawy (51-100%) realizowanej do 1 kwietnia 2017r. Zastosowane w projekcie wystawy głównej Muzeum Warszawy urządzenia oraz rozwiązania techniczne muszą być zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami obowiązującego prawa. Projekt sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy, opracowany przez autora wybranej pracy konkursowej, oraz towarzyszące mu projekty branżowe stanowić będą podstawę do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. W tym zakresie zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do współpracy z Organizatorem Konkursu przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do uruchomienia procedury przetargowej mającej na celu uzyskanie dokumentacji zgodnej z ustawą Pzp. ROZDZIAŁ XIII Zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem prac konkursowych. ROZDZIAŁ XIV Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz z istotnymi postanowieniami umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po rozstrzygnięciu Konkursu i przyznaniu nagród i wyróżnień, prace nagrodzone przechodzą na własność Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prezentacji wszystkich nagrodzonych prac, z podaniem imion i nazwisk ich autorów. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych autorów nagrodzonych prac konkursowych następuje zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. i dotyczy: wystawienia pracy konkursowej w całości lub w części przez Zamawiającego, bez ograniczeń, co do miejsca, czasu i formy, rozpowszechniania informacji o konkursie, powielania pracy konkursowej w całości lub w części poprzez wykonywanie kserokopii i wprowadzanie do pamięci komputera, wielokrotnej publikacji pracy konkursowej w całości lub w części w celu promocji projektu Muzeum Warszawy, bez ograniczeń, co do miejsca, czasu, formy tylko w celach niekomercyjnych, autorzy prac konkursowych oświadczają, że dysponują w pełni prawami autorskimi do złożonych przez nich prac. Zamawiający, na wniosek Uczestników Konkursu, których prace nie zostały nagrodzone, zwraca złożone przez nich prace konkursowe po okazaniu potwierdzenia złożenia pracy konkursowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac konkursowych złożonych w II etapie w celu promocji Konkursu w okresie trzech lat od rozstrzygnięcia konkursu. 16
17 Zwycięzca Konkursu zezwala na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej oraz do przedmiotu umowy, zarówno przez Organizatora Konkursu, jak i przez osoby trzecie, upoważnione przez Zamawiającego, za co nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany oświadczyć, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich dokumentów objętych zakresem szczegółowego opracowania pracy konkursowej. ROZDZIAŁ XV Sposób podania do publicznej wiadomości wyników Konkursu Zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników Konkursu i powiadomieniu o jego wynikach Uczestników Konkursu, zgodnie z art. 123 ustawy Pzp: poda do publicznej wiadomości wyniki Konkursu umieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zamawiającego, przekaże ogłoszenie o wynikach konkursu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ROZDZIAŁ XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Uczestnikom Konkursu Uczestnikom Konkursu, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. ROZDZIAŁ XVII Terminy 28 października 2014 r. pierwsze zebranie w siedzibie Zamawiającego 5 listopada 2014 r. termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 18 listopada 2014 r. drugie zebranie w siedzibie Zamawiającego 3 grudnia 2014 r. składanie prac konkursowych na etap I 8 stycznia 2015 r. składanie prac konkursowych na etap II 17
18 Załącznik nr 1.1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Dane Uczestnika(ów) Konkursu Nazwa Uczestnika Konkursu (nr 1) Adres Uczestnika Konkursu (nr 1) Telefon Uczestnika Konkursu (nr 1) Fax Uczestnika Konkursu (nr 1) Adres Uczestnika Konkursu (nr 1) Nazwa Uczestnika Konkursu (nr 2) Adres Uczestnika Konkursu (nr 2) Telefon Uczestnika Konkursu (nr 2) Fax Uczestnika Konkursu (nr 2) Adres Uczestnika Konkursu (nr 2) Zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem Uczestnika(ów) Konkursu jest: Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu należy kierować na adres Nazwa Adres 18
19 Telefon Fax Adres W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych składam(y) niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy. Jednocześnie oświadczam(y), że jako Uczestnik(cy) Konkursu: 1. zapoznałem(liśmy) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję(emy) jego postanowienia wraz ze wszystkimi załącznikami, 2. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączam(y) do niniejszego wniosku dokumenty i oświadczenia wymienione w Regulaminie Konkursu, 3. będąc w posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej zobowiązuję(emy) się do bezpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na Organizatora Konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu, 4. jestem(śmy) związany(i) Regulaminem Konkursu do czasu ogłoszenia wyników konkursu. Nazwa i nr konta bankowego, na które zostanie wpłacona ewentualna nagroda Miejscowość Data podpis czytelny lub nieczytelny wraz pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Uczestnika Konkursu 19
20 Załącznik nr 1.2 OŚWIADCZENIE art. 22 Prawa zamówień publicznych Nazwa Uczestnika Konkursu Adres Uczestnika Konkursu Oświadczam(y), że: posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadam(y) wiedzę i doświadczenie, dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Miejscowość Data podpis czytelny lub nieczytelny wraz pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Uczestnika Konkursu 20
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej
Warszawa: Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych, piwnic, strychów położonych w budynkach znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy