Source: http://docplayer.fr/2699668-La-mise-a-disposition-de-l-anapec-du-personnel-d-interim.html
Timestamp: 2018-02-18 07:49:55+00:00
Document Index: 271365699

Matched Legal Cases: ["l'article 16", "l'article 17", "l'article 16", "l'article 17", 'art) 16', 'art. 16', "l'article 16", 'art. 16', 'art, 17', 'art. 16', 'art. 16', 'art. 16', 'art. 16', 'art. 72', "l'article 22", "l'article 22", "l'article 24"]

La mise à disposition de l ANAPEC du Personnel d intérim. - PDF
Download "La mise à disposition de l ANAPEC du Personnel d intérim."
1 ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES DOSSIER D APPEL D OFFRES OUVERT N 01 / 2012 Relatif à : La mise à disposition de l ANAPEC du Personnel d intérim. Appel d Offres passé en application des dispositions de l alinéa 2, 1 de l'article 16, et de l alinéa 3, 3 de l'article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. Date d ouverture des plis : 19/04/2012 à 10 H 1
2 SOMMAIRE ARTICLE N 1 : OBJET DE L APPEL D OFFRES... 4 ARTICLE N 2 : DESIGNATION DES PARTIES PRENANTES A L APPEL D OFFRES... 4 ARTICLE N 3 : DOCUMENTS DE L APPEL D OFFRES... 4 ARTICLE 4 : ECLAIRCISSEMENTS OU RENSEIGNEMENTS APPORTES AUX DOCUMENTS D APPEL D OFFRES... 4 ARTICLE 5 : LANGUE DE L OFFRE... 4 ARTICLE N 6 : MONNAIE DE L OFFRE... 4 ARTICLE 7 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURENTS... 4 ARTICLE 8 : PRESENTATION ET CONTENU DES DOSSIERS D APPEL D OFFRES... 5 ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ARTICLE 10 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ARTICLE 11 : OFFRES HORS DELAI... 7 ARTICLE 12 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES... 7 ARTICLE 13 : OUVERTURE DES PLIS... 8 ARTICLE 14 : JUGEMENT DES OFFRES... 8 ARTICLE 15 : SIGNATURE DU MARCHE MODELE D ACTE D ENGAGEMENT MODELE DE DECLARATION SUR L HONNEUR CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 : LIEU DE DEROULEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ARTICLE 4 : DELAI CONTRACTUEL ARTICLE 5 : CONTENU ET REVISION DES PRIX ARTICLE 6 : RECEPTION ARTICLE 7 : MODALITES DE PAIEMENT ARTICLE 8 : PENALITE DE RETARD ARTICLE 9 : RETENUE DE GARANTIE ARTICLE 10: CAUTIONNEMENT DEFINITIF ARTICLE 11 : CLAUSES DE NANTISSEMENT ARTICLE 12 : RESILIATION DU CONTRAT ARTICLE 13 : APPROBATION DU MARCHE ARTICLE 14 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT ARTICLE 15 : ASSURANCE DU PERSONNEL ARTICLE 16 : CONTESTATIONS / LITIGES ARTICLE 17 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ARTICLE 18 : MONTANT DU MARCHE CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 29 2
4 ARTICLE N 1 : OBJET DE L APPEL D OFFRES Le présent appel d offres ouvert n 1/2012, lancé en application des dispositions de l alinéa 2, 1 de l'article 16 et l alinéa 3, 3 de l'article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, a pour objet : la mise à disposition de l ANAPEC du Personnel d intérim. ARTICLE N 2 : DESIGNATION DES PARTIES PRENANTES A L APPEL D OFFRES Dans tout ce qui suit : Les termes «Agence» et «ANAPEC» désignent : l Agence Nationale de Promotion de l Emploi et des Compétences, représentée par son Directeur Général M. Hafid KAMAL. Les termes «candidat» et «soumissionnaire» désignent la société répondant à l appel d offres ; Le terme «contractant» désigne l adjudicataire du marché. ARTICLE N 3 : DOCUMENTS DE L APPEL D OFFRES Les documents de l appel d offres sont comme prévu par l article 19 du décret n du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007). ARTICLE 4 : ECLAIRCISSEMENTS OU RENSEIGNEMENTS APPORTES AUX DOCUMENTS D APPEL D OFFRES Les éclaircissements ou renseignements apportés aux documents d appel d offres se font conformément à l article 21 du décret n du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007). ARTICLE 5 : LANGUE DE L OFFRE L offre préparée par le candidat ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l offre échangée entre le candidat et l Agence seront rédigés en langues française ou arabe. Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu il est accompagné d une traduction en langue française ou arabe, des passages intéressants l offre. Dans ce cas et aux fins de l interprétation de l offre, les traductions française ou arabe font foi. Article N 6 : MONNAIE DE L OFFRE Les prix de l offre doivent être exprimés en dirhams Marocain. ARTICLE 7 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURENTS Seules peuvent participer aux appels d offres, dans le cadre des procédures réglementaires prévues à cet effet, par l article 22 du décret n , les personnes physiques ou morales qui : Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; 4
5 Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscris leurs déclarations et réglés les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitués des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ; Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme ; Ne sont pas admises à participer aux appels d offres : Les personnes en liquidation judiciaire ; les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l autorité judiciaire compétente ; Les personnes ayant fait l objet d une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par les articles 24 ou 85 du décret n , selon le cas. ARTICLE 8 : PRESENTATION ET CONTENU DES DOSSIERS D APPEL D OFFRES Le soumissionnaire devra fournir le dossier de l appel d offres ouvert constitué obligatoirement comme suit : Une première enveloppe cachetée, fermée et portant la mention «Administratif, technique et additif» contenant les documents suivants : «Dossier Dossier Administratif : a) la déclaration sur l honneur dûment remplie (conformément au modèle en annexe) ; b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du soumissionnaire. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent : b1- S il s agit d une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n est exigée ; b2- S il s agit d un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu il agit au nom d une personne physique ; Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l organe compétent pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu il agit au nom d une personne morale ; b3- L acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. c) L attestation ou sa copie certifiée conforme, délivrée depuis moins d un an par l administration compétente du lieu d imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ; d) L'attestation de la C.N.S.S ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d un an certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme ; e) Le récépissé du cautionnement provisoire prévu ou l attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu le cas échéant ; f) Le certificat d immatriculation au registre du commerce pour les personnes assujetties à l obligation d immatriculation conformément à la législation en vigueur ; 5
6 Dossier technique a) Un dossier sur les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la nature et l importance des prestations qu il a exécutées ou à l exécution desquelles il a participé. b) Les attestations de références délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire; Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l équivalent des attestations visées aux paragraphes c), d) et f) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d origine ou de provenance. A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une déclaration faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. Le cahier de prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet. Le dossier additif : a) une copie du bordereau de déclaration à la CNSS du mois de septembre de l année 2011 pour le personnel de la société ; b) Attestation du chiffre d affaire délivrée par les services des impôts directs et taxes assimilées pour l exercice 2010 ; c) une copie de l autorisation d exercer délivrée par le ministère de l emploi ; N.B. : Les pièces formant le dossier administratif, technique et additif doivent être des originales ou des copies certifiées conformes. Une deuxième enveloppe cachetée et fermée portant la mention «offre financière» contenant : a) L acte d engagement selon modèle ci-joint, signé et cacheté ; b) Le Bordereau des prix et le détail estimatif selon modèle ci-joint; signé et cacheté. Les deux enveloppes doivent indiquer de manière apparente Le nom et l adresse du concurrent ainsi que l objet du marché en plus des mentions y afférentes. Les deux enveloppes suscitées seront renfermées dans un pli cacheté, fermé et portant les indications suivantes : le nom et l adresse du concurrent ; l objet du marché ; la date et l heure de la séance d ouverture des plis ; 6
7 l avertissement que «le plis ne doit être ouvert que par le président de la commission d appel d offres lors de la séance publique d ouverture des plis». Le dépôt des dossiers des offres est, au choix des concurrents : - Soit déposés, contre récépissé, à la Direction des Ressources, Division des Moyens Généraux, sise à 4 lotissements la colline entrée B Sidi Maârouf Casablanca - Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; - Soit remis, séance tenante, au président de la commission d appel d offres au début de la séance, et avant l ouverture des plis. Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l heure fixée dans l avis d appel d offres pour la séance d ouverture des plis. Les groupements doivent être constitués conformément aux dispositions prévues par l article 83 du décret N ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE. En application de l article 8 ci-dessus, le candidat fournira un cautionnement provisoire qui fera partie intégrante de son offre. Le montant du cautionnement provisoire est fixé à trente cinq mille (35 000) DH. ARTICLE 10 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Les offres seront valables pendant quatre vingt dix jours (90) à partir de la date d'ouverture des plis fixée par l ANAPEC, Une offre valable pour une période plus courte peut être écartée par la commission, comme non conforme aux conditions du marché l ANAPEC peut solliciter le consentement du candidat à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses seront faites par écrit (courrier avec accusée de réception, télégramme, télex ou fax confirmés). La validité du cautionnement provisoire prévu à l article 9 sera de même prolongée autant qu'il sera nécessaire. Un candidat peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement provisoire. Un candidat acceptant la demande de prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre ni ne sera autorisé à le faire. ARTICLE 11 : OFFRES HORS DELAI Toute offre reçue par l ANAPEC après expiration du délai fixé à la clause 12 peut être écartée et/ou renvoyée au candidat sans avoir été ouverte. ARTICLE 12 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES La modification et le retrait des offres se font conformément à l article 31 du décret n du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007). 7
8 ARTICLE 13 : OUVERTURE DES PLIS L ouverture des plis se fait conformément à l article 35 du décret n du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007). ARTICLE 14 : JUGEMENT DES OFFRES Evaluation du dossier technique et additif : la note de conformité technique (Nt/100) est attribuée au vu des éléments contenus dans le dossier technique et dans le dossier additif en appliquant les critères d évaluation suivants : Critères d appréciation de la société 1- Moyens humains Système de notation * inférieur à 30 personne : 0 point * entre 31 et 40 personnes : 5 points * 40 et + : 10 points Documents servant de base pour l appréciation Le bordereau de déclaration à la CNSS du mois de septembre de l année 2011 pour le personnel de la société Note N1/10 2- La taille de la société 3- Prestations réalisées dans le domaine 4- Importance financière des Prestations réalisées dans le domaine 5-Expérience dans le domaine 2 points pour chaque million dhs comme chiffre d affaire sans dépasser 20 points comme maximum NB : un CA de ,00 sera noté comme suit : 4.25 x 2= 8,5 1 point pour chaque attestation conforme à l objet de cet AO sans dépasser 20 points comme maximum * ,00 à ,00 : deux (02) points pour chaque attestation sans dépasser 10 points comme maximum * ,00 à ,00 : deux (2) points pour chaque attestation sans dépasser 20 points comme maximum * ,00 à ,00 : quatre (4) points pour chaque attestation sans dépasser 30 points comme maximum * et + : dix (10) points pour chaque attestation sans dépasser 40 points comme maximum * expérience > 05 ans : 10 points * 02 < expérience 05 ans : 05 points * expérience 02 ans : 0 point Attestation du chiffre d affaire délivrée par les services des impôts directs et taxes assimilées pour l exercice 2010 ; N2/20 Attestations de référence N3/20 Attestations de référence N4/40 Date de création de l entreprise N5=10 Nt = N1+N2+N3+N4+N5 Attribution : Le marché sera attribué à la société la moins disante conforme ayant plus que 60 points. 8
9 ARTICLE 15 : SIGNATURE DU MARCHE En même temps qu'il notifiera au candidat retenu l'acceptation de son offre, l'anapec lui enverra le marché incluant toutes les dispositions convenues entre les parties Dans les vingt 20 jours à compter de la réception du marché, le candidat retenu signera et datera le marché et le renverra à l'anapec. 9
10 MODELE D ACTE D ENGAGEMENT 10
11 Acte d Engagement Partie A : Réservée à l administration : Appel d'offres ouvert n 1/2012 du 19/04/2012 Objet du marché : la mise à disposition de l ANAPEC du Personnel d intérim. Passé conformément au paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et à l alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. B - Partie réservée au concurrent a) Pour les personnes physiques Je (4) soussigné:... (prénom. nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte adresse du domicile élu... affilié à la CNSS sous le N... (5) inscrit au registre du commerce de (Localité) sous le n ; (5) n de patente. (5) b) Pour les personnes morales Je (4), soussigné... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) Agissant au nom et pour le compte de... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: adresse du siège social de la société adresse du domicile élu ,. affiliée à la CNSS sous le n... (5) et (6) inscrite au registre du commerce (localité) sous le n... (5) et (6) n de patente... (5) et (6) En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus; après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations; 1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif établi conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ; 2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir: - montant hors T.V.A. :... (en lettres et en chiffres) - taux de la TVA.(en pourcentage) - montant de la TV.A.:... (en lettres et en chiffres) - montant T.V.A.comprise :... (en lettres et en chiffres) (7)(8) L'Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte... (à la trésorerie générale. bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom{ou au nom de la société) à : (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro 11
12 Fait à..ie.. (Signature et cachet du concurrent) (1) supprimer les mentions inutiles (2) indiquer la date d'ouverture des plis (3) Se référer aux dispositions du décret selon fes indications ci-après: - appel d'offres ouvert au rabais: - alinéa (al.) 2, paragraphe ( ) 1 de l article(art) 16 et a/' 2, 3 de fart appel d'offres ouvert sur offres de prix : - al d& l'art. 16 et al de l'art appel d'offres restreint au rabais: al. 2, 1 de l'article 16 et 2 et al. 2, 3 l'art appel d'offres restreint sur offres de prix : - ai. 2. 1de l'art. 16 et 2 et al 3, J de l'art, 17 - appel d'offres avec présélection au rabais: - al 3, 1 de l'art. 16 et al. 2, 3 de l'art appel d'offres avec présélection sur ' offres de prix : - al. 3, 1 de l'art. 16 et al. 3, 3 de l'art concours : - al. 4, 1 de l'art. 16 et 1 et 2 de l art marché négocié: - al, 5, 1 de 1 'art. 16 et... de l'art. 72 (préciser le n du approprié) (4) lorsqu il s'agit d'un groupement, ses membres doivent: 1) - mettre : «Nous, soussignés.«... nous obligeons conjointement l ou solidairement (Choisir la mention adéquate et ajouter su reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes. 2) - ajouter l'alinéa suivant " «désignons....,...., (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement :!J. (5) pour les concurrents non installés au Maroc. préciser la référence d&s documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine, la référence à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou organisme professionnel qualifié. (6) ces mentions ne concernent que les personnes ~ assujetties à cette obligation (7) en cas d'appel d'offres au rabais, cet alinéa doit être remplacé par ce qui suit.. «m'engage à exécuter lesdites prestations Conformément au cahier des prescriptions spéciales, moyennant un rabais (ou une majoration) de. (.) (en Iettres et en chiffres), sur le bordereau des prix-détail estimatif». (8) en cas de concours. les alinéas 1) et 2) doivent être remplacés par ce qui suit: «m'engage. si le projet, présenté par...,... (moi ou notre société) pour l exécution des prestations précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maître d'ouvrage. à exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pièces produites par (moi ou notre société), en exécution du programme du concours et moyennant les prix établis par moi-même dans le bordereau des prix-détail estimatif (ou décomposition du montant global) que j'ai dressé, après avoir apprécié à mon point de vue et sous- ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter, dont lai arrêté : - montant hors T.V.A :... (en lettres et en chiffres) - taux de la T.V.A :..... ".(en pourcentage) - montant de ta T.V.A... (en lettres $t en chiffres) montant T.V.A comprise: (en lettres et en chiffres) «je m'engage à terminer les prestations dans un délai de....» «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours est attribuée à mon projet, à me conformer aux stipulations dudit programme relatives aux droits que se réserve le maître d'ouvrage sur les projets primés (cet alinéa est à supprimer si le maître d'ouvrage ne se réserve aucun droit sur les projets primés)». 12
13 MODELE DE DECLARATION SUR L HONNEUR 13
14 DECLARATION SUR L'HONNEUR Passé conformément au paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et à l alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Objet du marché : La mise à disposition de l ANAPEC du Personnel d intérim. A - Pour les personnes physiques Je, soussigné :... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu : affilié à la CNSS sous le n :...(1) inscrit au registre du commerce de (rocalité) sous le n... (1) n de patente... (1) n du compte courant postal-bancaire ou à la TGR.... :... (RIB) B- Pour les personnes morales Je, soussigné... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et pour le compte de...(raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: adresse du siège social de la société... adresse du domicile élu '. affiliée à la CNSS sous le n..,...(1) inscrite au registre du commerce......(localité) sous le n,... (1) n de patente.... (1) n du compte courant postal-bancaire ou à la TGR... (RIB) - Déclare sur j'honneur: 1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle. 2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 22 du décret n 2-06,388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle; - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ; 3 ~ m'engager. si j'envisage de recourir à la sous-traitance : - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également tes conditions prévues par l'article 22 du décret n précité ; - que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché; 14
15 4 - m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent â quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation. de gestion et d'exécution du présent marché. 5 - m'engager à ne pas faire, par moi même ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché. - certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. - reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 24 du décret n précité. relatives à l'inexactitude de la déclaration sur J'honneur, Fait à... le...,... Signature et cachet du concurrent (2) (1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine ou de provenance. (2) à supprimer le cas échéant. (*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur. 15
16 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 16
17 MARCHE Marché n : /2012 Passé par Appel d'offres ouvert n 1/2012, en application des dispositions de l alinéa 2, 1 de l article 16 et de l alinéa 3, 3 de l article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion Entre les soussignés : D une part : L AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES (ANAPEC), représentée par son Directeur Général, M.Hafid KAMAL. Et, D autre part : La société :. - Titulaire du compte bancaire : *. - Ayant son siège au : *... - Affiliée à la CNSS : sous le n. - Inscrite au Registre du Commerce de sous le n. a) Représentée par : Monsieur.. Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet la mise à disposition de l ANAPEC du Personnel d intérim. 17
18 ARTICLE 2 : LIEU D AFFECTATION Le lieu d affectation du personnel temporaire est le siège et les agences de l ANAPEC, selon liste ci-après : Besoins en personnel intérim Assistantes de Direction Assistante d Accueil besoin Chauffeurs Techniciens Agent DG DRGC (Casablanca) DRMT (Méknès) DRT (Marrakech) DRO (Oujda) DRSMD (Agadir) DRCO (Settat) DRS (Laâyoune) RBT AG (rabat) TANGERI RESIST (Casablanca) AIN SEBAA RABAT HASSAN KENITRA ELJADIDA MEKNES HAY HASSANI SETTAT TETOUAN ZELLAQA OUJDA ANFA TANGERII TOTAL ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont : l acte d engagement le cahier des prescriptions spéciales le bordereau des prix et le détail estimatif Le cahier des prescriptions techniques le CCAGT 18
19 ARTICLE 4 : DELAI CONTRACTUEL Le marché est conclu pour une durée d une année. Le démarrage des prestations objet du présent marché devra être effectif le lendemain de la notification de l ordre de service prescrivant au contractant de commencer la prestation. ARTICLE 5 : CONTENU ET REVISION DES PRIX Le marché s entend à prix unitaire, conformément à l article 11 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007). Les impôts, droits et taxes auxquels donne lieu le présent marché sont à la charge exclusive du titulaire. Tous les prix sont fermes et non révisables et tiennent compte de tous frais et faux-frais ainsi que de toutes sujétions ARTICLE 6 : RECEPTION La réception sera faite par une commission de réception désignée, par une décision, à cet effet par l ANAPEC et qui établira un procès verbal de réception définitive à la fin de chaque mois. ARTICLE 7 : MODALITES DE PAIEMENT Le paiement sera effectué mensuellement et après réception. Le fournisseur adressera, mensuellement, pour règlement à l ANAPEC une facture établie en cinq (5) exemplaires. La facture du dernier mois de chaque trimestre doit être accompagnée d un bordereau de déclaration de la CNSS concernant les mois antérieurs. Les factures doivent être numérotées, cachetées, signées, datées et arrêtées en toutes lettres, de même elles doivent porter le n du marché ainsi que le n du compte (postal, bancaire ou du Trésor). Elles doivent être déposées à l ANAPEC au Bureau d Ordre Central de l ANAPEC, sise à 4, Lotissement la Colline, entrée B, Sidi Maârouf, BP 188 Casablanca. Les sommes dues, seront virés au compte bancaire n.. ouvert à. ARTICLE 8 : PENALITE DE RETARD. En application de l article 60 du C.C.A.G.T, lorsque le délai contractuel de livraison est dépassé, le titulaire du marché encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée de deux pour mille (2/1000) par jour calendaire de retard de la valeur des items livrés avec retard. Le montant global des pénalités au titre des retards dans la livraison est plafonné à 10% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. Quand le montant des pénalités, atteint ce plafond, l ANAPEC se réserve le droit de résilier le marché à tort du cocontractant 19
20 ARTICLE 9 : RETENUE DE GARANTIE. Par dérogation aux dispositions de l article 13 du C.C.A.G, il ne sera pas opéré de retenue de garantie. ARTICLE 10 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pourcent (3%) du montant initial du marché. Ce cautionnement doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification du marché. Il sera restitué après la réception de la prestation du dernier mois du contrat. ARTICLE 11 : CLAUSES DE NANTISSEMENT Dans l éventualité d une affectation en nantissement du marché, il est précisé que : La liquidation des sommes dues par l ANAPEC pour l exécution du marché, sera opérée par les soins du Directeur Général de l Agence Nationale de Promotion de l Emploi et des Compétences ou par la personne ayant reçu délégation à cet effet. ; Les paiements prévus en exécution du marché seront effectués par les soins du trésorier payeur de l ANAPEC seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ; Les renseignements et les états prévus à l article 7 du dahir du 28 août 1948 seront fournis par le Directeur Général de l ANAPEC au titulaire du marché ainsi qu aux bénéficiaires éventuels des nantissements ou subrogations ; A la demande du cocontractant, le Directeur Général de l ANAPEC lui délivrera «un exemplaire unique» en copie conforme du marché. Les frais de timbrage sont à la charge exclusive du cocontractant. ARTICLE 12 : RESILIATION DU CONTRAT Dans le cas où le titulaire ferait preuve d une activité insuffisante ou en cas d inexécution d une des clauses du présent marché, l Agence le mettrait en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de vingt (20) jours. A l expiration de ce délai, et si la cause qui a provoqué la mise en demeure persistait, le marché serait résilié de plein droit sans indemnité pour le titulaire et sous réserve des indemnités de dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par l ANAPEC En plus des dispositions précitées, seront appliqués les articles 44 à 48 du C.C.A.G.T approuvé par le décret Royal n en date du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) 20
21 ARTICLE 13 : APPROBATION DU MARCHE Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu après le visa du Contrôleur d Etat, le cas échéant, et son approbation par le Directeur Général de l ANAPEC. ARTICLE 14: TIMBRES ET ENREGISTREMENT Le titulaire acquittera les droits de timbre et d enregistrement du présent marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. ARTICLE 15 : ASSURANCE DU PERSONNEL En application des dispositions de l article 24 du CCAGT, le contractant doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les contrats d assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l exécution du présent marché. A la réception de l ordre de service pour l exécution du marché, le contractant doit adresser à l ANAPEC les copies des contrats de polices d assurance précités. ARTICLE 16 : CONTESTATIONS / LITIGES Toute contestation relative à l exécution du marché, si elle n est pas réglée par accord mutuel des parties, serait soumise aux tribunaux de Casablanca. ARTICLE 17 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX. Pour tout ce qui ne sera pas contraire aux clauses du présent cahier des prescriptions spéciales, le titulaire du marché restera soumis aux textes réglementaires suivants : (Ils pourront être obtenus par les moyens propres du titulaire auprès des organismes compétents) : - Le décret n du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l État ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion., Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l Etat (C.C.A.G.T), approuvé par le décret Royal n en date du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000), - Le Dahir n du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n relative au contrôle financier de l Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ; - La loi n relative au contrôle financier de l Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ; - La Dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés ; 21