Source: http://docplayer.fr/9681517-Le-conseil-d-administration-de-l-agence-financiere-de-bassin-seine-normandie.html
Timestamp: 2018-05-27 18:41:09+00:00
Document Index: 281542387

Matched Legal Cases: ["l'article 2", "l'article 3", "l'article 4", "l'article 5", "l'article 8", "l'article 6"]

Le conseil d'administration de l'agence Financière de Bassin Seine-Normandie: - PDF
Download "Le conseil d'administration de l'agence Financière de Bassin Seine-Normandie:"
1 150 AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE DELIBERATION N DU 5 NOVEMBRE 1991 RELATIVE A LA CONVENTION-TYPE CONCERNANT LES CLAUSES ET LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS, DES PRETS RELATIVES AU Vl èrne PROGRAMME D'INTERVENTION ( ) Le conseil d'administration de l'agence Financière de Bassin Seine-Normandie: Vu le décret n du 14 septembre 1966, relatif aux Agences Financières de Bassin modifié par les décrets n du 8 avril 1974 et n du 28 octobre 1975, Vu le VI rn programme de l'agence, DELIBERE ARTICLE 1 La convention type relative aux clauses et conditions générales d'attribution des subventions et des prêts, annexée à la présente délibération, est approuvée. ARTICLE 2 Cette délibération entre en vigueur le 1er janvier Le Secrétaire, Directeur de l'agence Le Président du Conseil d'administration - Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT Christian SAUTTER
2 151 AGENCE FINANCIERE DE BASSIN SEINE-NORMANDIE Etablissement Public de l'etat Loi du 16 décembre 1964 Décret du 14 septembre , Rue Salvador Allende Nanterre Cedex Téléphone: (1) Télex: AFBSN F Télécopieur: (1) CONVENTION D'AIDE FINANCIERE ENTRE L'Agence Financière de Bassin "Seine-Normandie" établissement public de l'etat, 51 rue Salvador Allende, NANTERRE CEDEX, représentée par son directeur, Monsieur Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT, et désignée ci-après par le terme ""Agence" d'une part, ET "l'attributaire" indiqué à l'article 2 du TITRE Il, des "conditions particulières", d'autre part, ont convenu et arrêté ce qui suit: 1991
3 TITRE 1- CONDITIONS GENERALES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - Objet de la convention L'Agence attribue à la personne physique ou morale désignée à "article 2 du Titre "conditions particulières", une aide financière pour lui permettre de mener à bien les études, ouvrages et travaux décrits à l'article 3 du Titre "conditions particulières". La présente convention définit les conditions de la participation de l'agence. Article 2 - Textes généraux La participation de l'agence au financement, objet présente convention, se fait en application: de la - des conditions d'attribution des aides figurant au programme d'intervention de l'agence adopté par son conseil d'administration (délibération n du 4 juin 1991, - du budget de l'agence pour l'année en cours, - de la délibération n091- du conseil d'administration du 5 novembre 1991 approuvant la convention type. Article 3 - Montant du concours financier Le concours financier de l'agence peut être accordé sous forme:. de subvention. de prêt avec ou sans intérêts - sauf dispositions particulières stipulées au Titre Il "conditions particulières", les prêts avec intérêts sont remboursables en 10 annuités après un différé d'un an. Le taux d'intérêts est égal à la moitié du taux pratiqué par la Caisse des Dépôts et Consignation pour les prêts qu'elle consent aux collectivités locales, - sauf dispositions contraires stipulées au Titre Il "conditions particulières", les prêts sans intérêts sont remboursables en 5 annuités. Ils supportent des frais de dossier égaux à 0,5% par an du capital avec la dernière annuité. Une décision du directeur de l'agence, prise sur avis conforme des commissions du conseil d'administration compétentes en matières d'attribution des aides, précise: - le montant maximal des ouvrages et travaux pris en considération, - la part du coût des ouvrages susceptibles de recevoir une aide financière de l'agence, - la forme et le montant du concours financier de l'agence. Ces éléments sont précisés à l'article 4 du Titre Il "conditions particulières". Le montant de l'aide sera calculée par application des taux de la subvention ou du prêt au montant des travaux réellement exécutés, dans la limite des sommes maximales figurant au Titre Il "conditions particulières". Article 4 - Affichage Si l'attributaire est le maître d'ouvrage, et s'il s'agit de travaux, il installera, sur les chantiers relatifs aux travaux ci-dessus, un panneau facilement lisible où apparaîtront: - sa raison sociale, - la nature des travaux en cours, - la mention "ces travaux sont financés avec le concours des redevances versées à l'agence Financière de Bassin Seine-Normandie". Article 5 - Limites de validité de la convention La convention entre en vigueur dès sa signature par le directeur de l'agence mais devient caduque si les travaux n'ont pas commencé deux années après la date de cette signature. Elle est par ailleurs soumise à la déchéance quadriennale, selon les dispositions de la loi n du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'etat, les départements, les communes et les établissements publics. CHAPITRE" DISPOSITIONS TECHNIQUES Article 6 - Participation de l'agence aux décisions L'Agence sera appelée à assister à l'examen des offres relatives aux ouvrages et travaux objets de la présente convention. Au cas où le marché principal serait négocié, l'agence sera consultée au moment de son élaboration. Article 7 - Maitre d'oeuvre Si l'attributaire est le maître d'ouvrage, il désignera à l'agence le maître d'oeuvre chargé de la direction des travaux et du réglement des mémoires. Article 8 - Contrôle de l'agence L'Agence n'intervient pas dans l'exécution des,ravaux. Cependant, en liaison avec le maître d'oeuvre: - elle pourra visiter à tous moments les chantiers des ouvrages et travaux objets de la présente convention, sous réserve d'en avertir préalablement le maître d'ouvrage,
4 - elle pourra, en fin de travaux, exécuter directement ou par un organisme de son choix, tous contrôles qu'elle jugera utiles, afin de vérifier si les résultats obtenus sont conformes à ceux prévus dans le projet ou le cahier des charges. Article 9 - Délai d'exécution L'attributaire s'engage à ce que les ouvrages et travaux soient achevés dans un délai indiqué à l'article 5 du Titre Il "conditions particulières". Ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Article 10 - Mise en service et exploitation L'Attributaire s'engage à ce que les ouvrages soient mis en service dans des conditions conformes aux spécifications techniques de la présente convention et de ses annexes. L'Attributaire s'engage par ailleurs à ce que: - soient entretenus et exploité, après réception, les ouvrages pendant une durée minimale de 10 ans conformément aux règles de "art, - soit facilitée à tout moment l'information de l'agence sur le fonctionnement des installations et, le cas échéant, soient indiquées les raisons d'un fonctionnement défectueux. Article 11 - Dispositifs de mesure Sauf impossibilité technique dont il devra apporter la preuve, l'attributaire s'engage à ce que soient mis en place, à l'entrée et à la sortie des ouvrages de lutte contre la pollution, des dispositifs permettant la mesure des débits et le prélèvement d'échantillons. Les dispositifs d'évaluation des débits devront être d'un type agrée par l'agence. Article 12 - Respect des engagements Au cas où les engagements visés aux articles 9, 10 et 11 ne seraient pas respectés, l'agence pourra, sans préjudice de non versement du solde des aides prévues, demander le remboursement total ou partiel des sommes versées par elle. Article 13 - Efficacité des ouvrages Pour les ouvrages objets de la présente convention, l'attributaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du Titre Il "conditions particulières". Dans le cas où ces dispositions ne seraient pas respectées au moins à 80%, l'agence pourra réduire le montant de la subvention au prorata de l'écart constaté. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES. Article 14 - Dette vis-à-vis de l'agence Aucun versement ne sera effectué par "Agence au bénéfice de l'attributaire s'il n'est pas à jour de ses dettes vis-à-vis de l'agence et notamment'de ses redevances. Il ne peut y avoir compensation entre les dettes et le concours financier de l'agence. Article 15 - Modalités de versement de la subvention l'agence Le montant maximal de la subvention sera d'abord diminué des avances éventuellement consenties pour études préliminaires, achats de terrain ou pour tout autre projet. Si la subvention est égale ou supérieure il 2.ooo.oooF - le complément d'aide sera versé: dans la limite de 90% de ce complément au fur et à mesuredu déroulement des travaux, par application du taux de subvention à 90% du montant des factures ou décomptes de travaux présentés, SI la subvention est Inférieure è F mels égale ou supérieure è F - le complément d'aide sera versé: dans la limite de 20% de ce complément à la passation des principales commandes, dans la limite de 70% de ce complément au fur et à mesure du déroulement des travaux par application du taux de subvention à 70% du montant des factures ou décomptes de travaux présentés. SI la subvention est Inférieure il F - le complément d'aide sera versé: sous la forme d'un acompte de 80% de ce montant, au démarrage des travaux, dès réception par l'agence du marché principal ou des commandes principales. Dans le cas où le montant total de travaux figurant dans ces documents serait inférieur au montant retenu, le 1 er acompte sera limitée à 80% de la subvention calculée par application du taux d'aide aux montants figurant dans ces documents. Dans chacun des cas : le solde sera versé à la fin des travaux. Son montant sera calculé par application du taux d'aide au total des factures présentées, le résultat étant diminué des sommes déjà versées, de
5 15~ ce dernier versement ne pourra intervenir qu'après exécution éventuelle par l'agence des contrôles prévus à l'article 8. dans le cas où la subvention est égale ou supérieure à F, l'agence pourra, pour certaines opérations, consentir à l'attributaire, un premier acompte de 50% au moment de l'engagement de "opération. Le reliquat de la subvention sera alors payé dès que le montant total des factures ou décomptes présentés excédera 50% des engagements de l'attributaire, par application de 90% du taux d'aide à ce montant, diminué du premier acompte. Si elle est appliquée, cette mesure sera précisée à l'article 6 du Titre" ftconditionsparticulières ft. Article 16 - Modalités de versement des prêts S'II s'agit d'un prêt avec Intérêts. SI ce prêt est Inférieur ou égal à F - le versement se fera en une seule fois dès réception par l'agence du marché de travaux ou des principales commandes. SI ce prêt est supérieur à F - le versement se fera en deux fois : 80% à la passation du marché de travaux correspondant ou des principales commandes. 20% représentant le solde après réception de l'ouvrage sur présentation à l'agence des factures. Si le retard atteint ou dépasse un an, le contrat pourra être résilié et le remboursement de la somme prêtée deviendra ~ exigible. La dissolution de la soeiété ou la cessation d'activité ou la cession de fonds de commerce entraînera le remboursement immédiat anticipé du capital restant dû et des intérêts s'y rattachant. L'emprunteur aura la faculté d'effectuer des remboursementspar anticipation sans préavis ni indemnité. Si les travaux qui motivent le prêt n'ont pas été exécutés dans le délai prévu à la convention, les sommes prêtées sont exigibles immédiatement avec les intérêts correspondants. Article 18 - Impôts et taxes L'emprunteur prendra à sa charge les impôts présents et futurs ainsi que les droits et frais pouvant résulter de la présente convention. Pour l'exécution de la convention, l'attributaire fait élection de domicile à NANTERRE. Article 19 - Dispositions particulières Elles sont mentionnées s'il y a lieu, à "article 6 du Titre" ftconditionsparticulières ft. Article 20 - T.V.A. Les aides de l'agence sont toujours calculées sur des montants de travaux hors T.V.A. sauf lorsque l'attributaire bénéficiaire n'est pas en mesure, soit de récupérer cette taxe, soit de se la voir compenser. S'II s'agit d'un prêt à cinq ans maximum sans intérêts. - le versement se fera en une seule fois, dès réception par l'agence du marché de travaux correspondant ou des principales commandes. Ce versement pourra être diminué, par rapport à l'engagement de principe initial de l'agence, s'il s'avère que le montant des justificatifs présentés est inférieur à l'engagement. Article 17 - Modalités de remboursement des prêts L'article 4 des conditions particulières fixe la durée, le taux et le nombre des annuités à verser. Lorsque le prêt est versé en deux fois, chaque versement fait l'objet d'un tableau d'amortissement. Les paiements devront être à: l'agent Comptable de l'agence Financière de Bassin Seine-Normandie, 51 rue Salvador Allende, NANTERRE CEDEX, C.C.P. PARIS Toute annuité non versée à la date à laquelle elle sera devenue exigible portera intérêt de plein droit à compter de la date de réception d'une lettre de mise en demeure au taux d'escompte de la Banque de France.
6 AGENCE DE BASSIN SEINE NORMANDIE 1. CONVENTION : DOSSIER: 2. ATTRIBUTAIRE: 'l'55 CONVENTION D'AIDE.FINANCIERE TITRE Ir : CONDITIONS PARTICULIERES DECISION EN DATE DE : 3. TRAVAUX CONCERNÉS 4. CONCOURS FINANCIER PARTICIPATION DE L'AGENCE CONDIT. DE REMBOURS. MONTANT raux MONTANT DUREE TAUX TAUX FORME DE L'AIDE RETENU AIDE D'AIDE PRET DIF INT. F.G. ~ J ~ 5. ENGAGEMENT DE L'ATTRIBUTAIRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIERES 7. COMPTE A CREDITER (JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL) B. LE DIRECTEUR DE L'AGENCE L'ATTRIBUTAIRE CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DES TITRES 1 ET Il VISA DU CONTROLEUR FINANCIER NOM PRENOM QUALITE LE. SIGNATURE LE:
t4~ AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 NOVEMBRE 1996
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 NOVEMBRE 1996 DELIBERATION N 96-2:APPROUV ANT LA CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ET DES PRETS
DELIBERATION no 80-7 DU 27 FEVRIER 1880
13 AGENCE FINANCIERE DE BASSIN nseine-normandie n DELIBERATION no 80-7 DU 27 FEVRIER 1880 PORTANT MODIFICATION DE LA DELIBERATION no 68-7 DU 9 JUIN 1868 RELATIVE AUX CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION