Source: http://docplayer.pl/893290-Wrzesinska-grupa-inwestycyjna-plus-adam-goclik-spolka-jawna.html
Timestamp: 2016-12-10 03:14:12+00:00
Document Index: 62539480

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 18', 'art. 19', 'art. 1', 'art. 1', 'Art. 1']

⭐Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna
Download "Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna"
1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS Adres Siedziba i biuro sprzedaży znajduje się we Wrześni przy ul. Szkolnej 3 Nr NIP i REGON NIP REGON Nr telefonu ; ; ; Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO [należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie] Adres Data rozpoczęcia Zespół Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych, posadowiony we Wrześni (62-300) przy ul. Gen. T. Kutrzeby 3 A-H zawierający łącznie 96 (dziewięćdziesiąt sześć) lokali mieszkalnych i 4 (czterech) lokali użytkowych wyodrębnionych w 3 (trzech) budynkach wielorodzinnych. Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku 1/102 PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zespół Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych z Infrastrukturą Towarzyszącą, posadowiony we Wrześni (62-300) przy ul. Gnieźnieńskiej 10 A, B, C, D zawierający łącznie 89 (osiemdziesiąt dziewięć) lokali mieszkalnych i 3 (trzech) lokali użytkowych wyodrębnionych w 4 (czterech) budynkach wielorodzinnych. Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalno - Usługowy nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalno - Usługowy nr roku OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zespół Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych z Infrastrukturą Towarzyszącą, posadowiony we Wrześni (62-300) przy ul. Gnieźnieńskiej 31 A, B, C, D zawierający łącznie 49 (czterdzieści dziewięć) lokali mieszkalnych wyodrębnionych w dwóch budynkach wielorodzinnych. Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr 1 i roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Budynek Mieszkalny Wielorodzinny nr roku Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł W stosunku do Wrzesińskiej Grupy Inwestycyjnej Plus Adam Goclik Spółka Jawna z siedzibą we Wrześni nie prowadzi się ani nie prowadzono w przeszłości postępowania egzekucyjnego na kwotę powyżej ,- zł. Nadto informujemy, iż nie prowadzi się ani nie było prowadzone w przeszłości żadne postępowanie egzekucyjne. 2/103 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nieruchomość na której jest prowadzona realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajduje się we Wrześni przy ul. Antoniego Gendka i stanowi działkę ewidencyjną o numerze 4442/57 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrześni, prowadzi księgę wieczystą PO1F/ /7 Hipoteka do kwoty ,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) ustanowiona na pierwszym miejscu na rzecz PKO BP SA celem zabezpieczenie kredytu inwestorskiego NOWY DOM na przedmiotowe przedsięwzięcie deweloperskie. Nie dotyczy Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek przeznaczenie w planie dopuszczalna wysokość zabudowy Dla działek sąsiadujących z nieruchomością, na której prowadzonej jest opisane wyżej przedsięwzięcie deweloperskie, sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu terenu zabudowy jednorodzinnej; usługowej i obiektów handlowych, produkcyjnych składów i magazynów oraz terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami. Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - do kalenicy - wynosi 12,00 metrów. Maksymalna wysokość zabudowy usługowej, obiektów handlowych, produkcyjnych, składów i magazynów - do rzędnej terenu - wynosi 12,00 metrów. Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami - do kalenicy - wynosi 18,00 metrów. 3/104 dopuszczalny procent zabudowy działki Maksymalna powierzchnia zabudowana na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 30%. Maksymalna powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi na terenie zabudowy usługowej i obiektów handlowych, produkcyjnych, składów i magazynów wynosi 60%. Maksymalna powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usługami wynosi 40%. Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni wynika, że w promieniu 1 (jednego) km od nieruchomości, na której prowadzone jest opisane wyżej przedsięwzięcie deweloperskie, planowana jest: 1. Budowa odcinka drogi gminnej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni (dz. nr ewid.: 4442/40, 828/5, 851/6, 828/4, 851/8, 850/8, 849). 2. Przebudowy ul. Ogrodowej we Wrześni. 3. Budowy ulic w rejonie ul. Słowackiego we Wrześni, tj. ul. Antoniego Gendka, ul. Stanisława Koniecznego, ul. Spokojna, ul. Michała Strzykały (dz. nr ewid. 828/1, 4442/6, 4442/29, 4442/30, 4442/37, 4442/40, 1296). 4. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Owocowej we Wrześni. 5. Budowa zakładu produkcji energii z biomasy na dz. nr ewid. 1318/3 przy ul. Sikorskiego we Wrześni zadanie ma zostać zrealizowane przez prywatnego inwestora. 6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Września-Gonice. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak tak tak nie nie nie Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna uzyskała ostateczne pozwolenie nr 292/2014 z dnia oraz 293/2014 z dnia roku wydane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni na budowę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 4/105 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło roku. Zakończenie prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego planuje się do roku. Do roku nastąpi przeniesienie na nabywcę prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu. Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jedno- -rodzinnego liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Zgodnie z PN-ISO 9836: minimum 8 metrów Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna realizuje opisane przedsięwzięcie deweloperskie w oparciu o 29,40% środków własnych. Pozostała część pochodzi z kredytu bankowego udzielonego przez PKO Bank Polski S.A. Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* zamknięty* gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna oświadcza, że stosuje środek ochrony nabywców w formie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy 1. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna zawiera umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego; 2. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy; 3. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach; 4. Bank wypłaca Wrzesińskiej Grupie Inwestycyjnej Plus Adam Goclik Spółka Jawna środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. 5/106 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Przedsięwzięcie deweloperskie, obejmujące budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego harmonogram przedstawia się następująco: Etap 1 18,80% kosztów do 30 listopada 2014r. - roboty ziemne - fundamentowanie - izolacje Etap 2 15,20% kosztów do 30 marca 2015r. - ściany konstrukcyjne I i II piętra - stropy I i II piętra - schody I i II piętra Etap 3 14,70% kosztów do 30 czerwca 2015r. - ściany konstrukcyjne III i IV piętra - stropy III i IV piętra - schody III i IV piętra Etap 4 13,10% kosztów do 30 lipca 2015r. - dach konstrukcja - ściany działowe - stolarka okienna - instalacja C.O., gaz, wod kan, elektryczna Etap 5 15,70% kosztów do 15 września 2015r. - dach-pokrycie - tynki wewnętrzne - podłoża i posadzki Etap 6 22,50% kosztów do 15 listopada 2015r. - przyłącza techniczne - stolarka drzwiowa - roboty malarskie - elewacje - balustrady - drogi - oświetlenie Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna nie dopuszcza waloryzacji ceny. 6/107 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ I 1. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszym akcie notarialnym, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 2. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 3. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera Nabywca zobowiązują się wyrazić zgodę w formie prawem przewidzianej na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. 4. Nabywca oświadcza, że w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od przedmiotowej umowy deweloperskiej wyraża zgodę na wykreślenie Roszczenia (cofnięcie wniosku o wpis Roszczenia). Podstawą wykreślenia Roszczenia (cofnięcia wniosku o wpis Roszczenia) jest oświadczenie Dewelopera złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, potwierdzające, iż Deweloper odstąpił od Umowy. II 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy, 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy, 3) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z Załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy; 6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznacza Deweloperowi 120 (stu dwudziesto) dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Nabywca oświadcza, że w przypadku odstąpienia przez niego od umowy deweloperskiej wyraża zgodę na wykreślenie Roszczenia (cofnięcie wniosku o wpis Roszczenia). Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej będzie skuteczne, jeżeli będzie zawierać zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości (złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi). 7/108 5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku skutecznego odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. III. 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy, Deweloper zwróci Nabywcy wpłaconą w wykonaniu niniejszej umowy kwotę w jej nominalnej wysokości. Zwrot powinien nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty doręczenia Deweloperowi oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy złożonego w formie prawem przewidzianej. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna finansuje przedsięwzięcie deweloperskiego z kredytu bankowego, udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Każda osoba zainteresowana zawarciem z Wrzesińską Grupą Inwestycyjną Plus Adam Goclik Spółka Jawna umowy deweloperskiej dotyczącej lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach opisanego zadania deweloperskiego ma prawo do zapoznania się w biurze sprzedaży położonym we Wrześni przy ul. Szkolnej 3 z następującymi dokumentami: 1. aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 3. kopią pozwolenia na budowę; 4. sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata; 5. projektem architektoniczno-budowlanym. 8/109 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym skrytką lokatorską oraz udziałem w własności gruntu Cena metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego wynosi zł brutto (słownie: złotych). Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej liczba kondygnacji technologia wykonania standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej 5 Budynki zostaną wykonane w technologii tradycyjnej, tzn ściany murowane z pustaka ceramicznego na zaprawie cementowej Zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik nr Budynek nr 9 42 Budynek nr 10 Potrzeby parkingowe dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowane są w ilości: - dla funkcji usługowych zapewnia się minimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej; - dla mieszkalnictwa wielorodzinnego zapewnia się minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny - C.O. - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa, - energia elektryczna - instalacje teletechniczne: (telefon, domofon, TV, Internet) jest Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Lokal mieszkalny oznaczony symbolem będzie usytuowany na piętrze ( kondygnacji budynku) w budynku wielorodzinnym nr, przy czym rzut tej kondygnacji wraz z zaznaczonym na szaro przedmiotowym lokalem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Prospektu. 9/1010 Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Określenie usytuowania pomieszczenia przynależnego w budynku. Określenie powierzchni pomieszczenia przynależnego oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Lokal mieszkalny oznaczony symbolem o powierzchni użytkowej mkw składać się będzie z następujących pomieszczeń:. Wykończony zgodnie z załączonym standardem stanowiącym załącznik nr 3 Pomieszczenie przynależne - skrytka lokatorska oznaczona symbolem o powierzchni mkw usytuowana na parterze (1 kondygnacja budynku) przy czym rzut tej kondygnacji wraz z zaznaczonym na żółto pomieszczeniem przynależnym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Prospektu. Pomieszczenie przynależne - skrytka lokatorska oznaczona symbolem o powierzchni mkw. Wykończony zgodnie z załączonym standardem stanowiącym załącznik nr 3 Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa.... Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego; 2. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem pomieszczenia przynależnego; 3. Standard budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 4. Wzór umowy deweloperskiej; 5. Harmonogram płatności. 10/10 Podobne dokumenty
Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II
DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100 Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie
PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe Bardziej szczegółowo Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332
MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE Bardziej szczegółowo Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART Bardziej szczegółowo PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT Bardziej szczegółowo (wejście od ul. Dajwór 2a)
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną Bardziej szczegółowo Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.11.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.11.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres NOWE CENTRUM Bardziej szczegółowo !!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!
PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK Bardziej szczegółowo MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Bardziej szczegółowo Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa
PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I Bardziej szczegółowo biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną Bardziej szczegółowo biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bardziej szczegółowo WZÓR prospektu informacyjnego
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków, Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE Bardziej szczegółowo Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa
Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego Bardziej szczegółowo 503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Bardziej szczegółowo NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16
Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290 Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)
Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia Bardziej szczegółowo Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE Bardziej szczegółowo Nowbud Sp. z o.o. KRS: 0000149057
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27.07.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY - wzór CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nowbud Sp. z Bardziej szczegółowo WZÓR prospektu informacyjnego
Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377). Bardziej szczegółowo KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowskie Towarzystwo Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY
PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20 stycznia 2015 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper LEMAL INWEST Bardziej szczegółowo "HUYSMAN DEVELOPER" SP. Z O.O.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego... r. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres "HUYSMAN DEVELOPER" Bardziej szczegółowo Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)
Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Bardziej szczegółowo Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -
CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A
Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa
ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 22 kwietnia 2015 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU
PROSPEKT INFORMACYJNY BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA UL. PIASTÓW W BOLESLAWCU Data sporządzenia prospektu: 2 października 2012r. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: Dom Moderno przy ul. Kasztanowej w Młochowie
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.08.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: Dom Moderno przy ul. Kasztanowej w Młochowie CZĘŚĆ OGÓLNA Bardziej szczegółowo Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 05.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 16 stycznia 2014r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Zakład Usługowo-Handlowy Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do umowy deweloperskiej z dnia. 2016r. nr repertorium Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 25.01.
Załącznik nr 1 do umowy deweloperskiej z dnia. 2016r. nr repertorium Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 25.01.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego. Data sporządzenia Prospektu: 2015-04-10 PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. B Zespół Zabudowy E osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza Bardziej szczegółowo Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3DOM SPÓŁKA AKCYJNA NUMER KRS Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 +48 22 823 72 04 +48 531 001 001
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11 marca 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE Bardziej szczegółowo Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35
WZÓR PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Pod nazwą budowa szeregówki 12 mieszkań Data sporządzenia prospektu informacyjnego 13-05-2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.12.2012r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI DANE SPÓŁDZIELNI Deweloper Robotnicza Spółdzielnia Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Nr NIP i REGON Nr Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: --------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo NOTARIALNY. Repertorium A Nr.../15
Repertorium A Nr.../15 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego maja dwa tysiące piętnastego roku (01-05-2015) w Kancelarii Notarialnej we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II 11/3 przed notariuszem... stawili się : Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SKIERNIEWICE UL. ŁĄCZNA BUDYNEK NR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Skierniewice... 2015 O Bardziej szczegółowo 65-548 Zielona Góra 926-15-95-681. biuro@pkmzachod.pl. www.pkmzachod.pl
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20.03.2013r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDETYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres FIRMA BUDOWLANA Bardziej szczegółowo PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną
Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek B zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 7 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 Bardziej szczegółowo Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.zo.o., Krs 0000061651. ul.warszawska 35B, 44 100 Gliwice
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY 11.02.2013 Data sporządzenia prospektu BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO WRAZ Z WEWNETRZNYM Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres