Source: https://es.wikisource.org/wiki/Ley_de_Contrataci%C3%B3n_P%C3%BAblica_de_Ecuador
Timestamp: 2019-05-26 03:00:31
Document Index: 155535583

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 100', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 6', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 32', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'artículo 6', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'artículo 2', 'Artículo 74', 'artículo 73', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'artículo 2', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'artículo 37', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 7']

Ley de Contratación Pública de Ecuador - Wikisource
LOSNCP R.O. 395 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 Fecha de la publicación: 22/07/2008 Fecha del Registro Oficial: 04/08/2008 TEXTO PROPUESTA FINAL DE MESA DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. CON LA NUMERACIÓN CORRESPONDIENTE. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: CONSIDERANDO: Que, es necesario crear un sistema de contratación pública que articule y arm onice a toda s
las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos e planificación, programación,
presupuesto, control, ad ministración y ejecución de las adquisiciones de biene s y
servicios a sí com o en l a ejecuci ón d e ob ras pú blicas qu e se realicen con recursos
Que, la au sencia de pla nificación y de políticas d e compras p úblicas h a d erivado e n
discrecionalidad y desp erdicio d e re cursos públicos po r pa rte de las in stituciones
contratantes del Estado.
Que, es i ndispensable in novar la cont ratación mediante pro cedimientos ágile s,
transparentes, eficientes y tecnoló gicamente a ctualizados, qu e i mpliquen ah orro de
recursos y que faciliten las labore s de control tanto de las entidades contratantes como
de los propios proveedores de obras, bienes y servicios y de la ciudadanía en general.
Que, los recursos púbicos que se emplean en la ejecuci ón de ob ras y en la adqui sición de
bienes y servicios, deb en servir como elemento di namizador d e la econ omía local y
nacional, ide ntificando la cap acidad ecuatoriana y promovien do la ge neración de
ofertas competitivas.
Que, a través de la promoción de la producción nacional, los recursos estatales destinados a
la co ntratación pú blica fomentarán l a gen eración de empleo, la ind ustria, la
asociatividad y la redistribución de la riqueza.
Que, es necesari o utilizar los mecani
smos tecnol ógicos que permitan socializar l os
requerimientos de l as e ntidades contratantes y la p articipación d el mayor número de
personas naturales y jurídicas en los procesos contractuales que el Estado Ecuatoriano
En ejercicio de sus atribuciones expide la siguiente: LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. TÍTULO I GENERALIDADES Artículo 1.- Objeto y Ámbito.- Esta Ley esta blece el Si stema Na cional de Contrata ción Pública y d etermina lo s principios y no rmas p ara re gular los pro cedimientos de cont ratación para l a adq uisición o a rrendamiento d e biene s, eje cución d e ob ras y p restación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 1. Los organismos y dependencias de las Funciones del Estado; 2. Los organismos electorales; 3. Los organismos de control y regulación; 1 4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 5. Los organismos y entid ades creados por la Constitución o la l ey para el ejercicio de la
potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades
económicas asumidas por el Estado;
6. Las pe rsonas jurídi cas creada s po r acto legislativo seccio nal para la p restación de
7. Las corporaciones, funda ciones o so ciedades civiles en cualqui era de lo s si guientes
casos: a) est én integ radas o se co nformen mayoritariamente con cu alquiera de lo s
organismos y entida des señaladas e n los números 1 al 6 de de este a rtículo o, en
general po r instituci ones del Estado; o , b) que po sean o admi nistren bi enes, fondos,
títulos, acciones, partici paciones, activos, rentas, utili dades, excedentes, subvenciones
y todos lo s derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la
fuente de l a que p rocedan, incl usive los provenientes de p réstamos, don aciones y
entregas que, a
cualquier otro título se
realicen a favor
del Es tado o de sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cin cuenta (50%) p or ciento o m ás co n pa rticipación e statal; y en gen eral tod a
contratación en qu e se uti lice, en cada ca so, recursos p úblicos e n má s del cincuenta
por ciento (50%) del costo del respectivo contrato; y,
8. Las compañías me rcantiles cualq uiera hubie re si do o fuere su o rigen, creación o
bienes, fondos, títulos,
constitución que posean
o administren
participaciones, activo s, renta s, utilidade s, exced entes, subve nciones y todos lo s
derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la
que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a
cualquier otro título s e realicen a favor del Estado o de s us instituciones; siempre que
su capital, pa trimonio o lo s recursos que se le a signen, esté inte grado en el cincu enta
(50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que
se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta por ciento (50%) del
costo del respectivo contrato. Se exceptúa las personas jurídicas a las que se refiere el
numeral 8 del artículo 2 d e esta Ley, q ue se someterán al régimen establecido en e sa
Artículo 2.- Régimen Especial.- Se someterán a la norm ativa esp ecífica qu e para el efe cto dicte el Pre sidente de la Repúbli ca e n el reglam ento gene ral a esta ley, bajo crite rios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: 1. Las d e ad quisición de fá rmacos q ue celebren la s e ntidades qu e pre sten serv icios de
salud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
2. Las calificadas po r el Pre sidente de la Repú blica como ne cesarios pa ra la seguridad
interna y e xterna del Estado, y c uya ejecución esté a c argo de las F uerzas Armadas o
3. Aquellas cu yo objeto sea la ej ecución de a ctividades de comunicación so cial
destinadas a la información de la s acciones del Gobierno Nacional o de l as entidades
4. Las qu e ten gan po r obje to la presta ción de servicios de asesoría y patrocinio en
materia jurídica requeridas por el Gobierno nacional o las entidades contratantes.
5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica. 6. Las de adquisición de rep uestos o a ccesorios que se requieran para el ma ntenimiento
de equi pos y maquina rias a cargo d e las e ntidades contratantes, si empre que lo s
mismos n o se e ncuentren in cluidos en el
Catálogo El ectrónico del Portal d e
2 7. Los de tran sporte de correo internacional y los de tran sporte interno d e correo, que se
regirán por los convenios internacionales, o las disposiciones legales y reglamentarias
dictadas para el efecto, según corresponda
8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquellos
con empresas cuyo capita l suscrito p ertenezca, por lo meno s en cin cuenta (50%) por
ciento a enti dades de d erecho p úblico o su s su bsidiarias; a sí como tam bién los
contratos que se celebren entre l as entidades de l sector público o emp resas cuyo
capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta por ciento (50%) a entidades de
derecho público con empresas públicas de los Estados de la Comunidad Internacional.
9. Los que celebran la s in stituciones del sistema fina nciero y de seguros en la s que el
Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las
subsidiarias de derecho privado d e las emp resas estatale s o pública s o de las
sociedades mercantiles de de recho p rivado e n la s que el Esta do o sus i nstituciones
tengan p articipación accionari a o d e capital superior al ci ncuenta po r ciento,
exclusivamente para actividades e specíficos en sectores e stratégicos definid os po r el
Artículo 3.- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En las contrataciones q ue se fin ancien, p revio conv enio, con fond os provenientes de o rganismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien co n fondos re embolsables o no reemb olsables p rovenientes de finan ciamiento d e gobierno a gobierno; u o rganismos internacionales de cooperación, se observará lo a cordado en lo s respectivos conv enios. Lo n o previsto e n dichos co nvenios se regi rá por las disposiciones de esta Ley. Artículo 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de lo s contratos que de ella deriven, se observarán lo s p rincipios de l egalidad, trat o ju sto, igual dad, calidad, vige ncia tecnoló gica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional. Artículo 5.- Interpretación.-Los p rocedimientos y los contrato s sometido s a esta ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato. Artículo 6.- Definiciones. 1. Adjudicación: Es el a cto administrativo po r el cual la máxima autoridad o el órg ano
competente otorg a d erechos y o bligaciones de ma nera dire cta al ofere nte
seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de
los procedimientos establecidos en esta Ley.
2. Bienes y Servicio s No rmalizados: Objeto de cont ratación cuyas ca racterísticas o
especificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.
3. Catálogo Electrónico: Re gistro de bien es y se rvicios normalizados publi cados en el
portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de l a
aplicación de convenios marco
4. Compra de I nclusión: Est udio realizado po r la enti dad contratante en la fa se pre
contractual q ue tiene p or finalidad p ropiciar la pa rticipación loca l de arte sanos, de la
micro y pequeñas empresas en los procedimientos regidos por esta Ley, acorde con la
normativa y metodología definida por el Instituto Nacio nal d e Contrata ción P ública e n
coordinación con lo s mi nisterios que ejerzan competencia e n el áre a social. La s
conclusiones de la Compra de Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos.
5. Contratación Pública: Se refiere a to do pro cedimiento co ncerniente a la ad quisición o
arrendamiento de biene s, ejecuci ón de obras pú blicas o pre stación de servicio s
incluidos lo s de con sultoría. Se ent enderá que cu ando el co ntrato im plique la
fabricación, manufactura o pro ducción de bie nes muebles, el procedimiento se rá d e
3 adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra. 6. Contratista: Es la pe rsona natu ral o j urídica, n acional o extra njera, o asociación d e
éstas, contratada por las entidades contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y
prestar servicios, incluidos los de consultoría.
7. Consultor: P ersona n atural o jurídi ca, na cional o extranjera, fa cultada p ara proveer
servicios de consultoría, de conformidad con esta Ley.
8. Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profe sionales e specializados no
normalizados, que te ngan po r o bjeto i dentificar, au ditar, pl anificar, el aborar o evalu ar
estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño
u operación. Comprende, además, la supervisión, fi scalización, a uditoria y ev aluación
de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así
como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya
parte d el rég imen e special indicado e n el núme ro 4 del a rtículo 2, elab oración de
estudios económi cos, finan cieros, de or ganización, admi nistración, a uditoría e
9. Convenio Ma rco: E s la modalidad con la cual el I nstituto Naci onal d e Cont ratación
Pública selecciona los p roveedores cuyos bien es y servi cios se rán ofe rtados en el
catálogo ele ctrónico a fin de ser a dquiridos o contratados de m anera directa por la s
entidades contratantes en la forma, pla zo y demá s condiciones establecidas en dicho
10. Desagregación Tecnológica: Estudio pormenorizado que realiza la entidad contratante
en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología definida por el Instituto
Nacional de Contratación Pública e n coo rdinación con el Mi nisterio de Ind ustrias y
Competitividad, sob re l as características técnicas del proye cto y de cada uno de lo s
componentes objeto de l a co ntratación, en relación a la ca pacidad te cnológica del
sistema pro ductivo del pa ís, con el fin de mejora r la posi ción d e nego ciación de la
entidad contratante, ap rovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde
con lo s re querimientos té cnicos dema ndados, y de terminar la p articipación n acional.
Las recomendaciones d e la De sagregación T ecnológica deberán esta r co ntenidas en
los Pliegos de manera obligatoria.
11. Empresas Su bsidiarias: Pa ra efectos de esta L ey so n la s personas j urídicas creadas
por las em presas estatales o públicas, sociedades mercantiles de derecho privado en
las que el E stado o sus institucion es tengan parti cipación acci onaria o de capital
superior al cincuenta por ciento.
12. Entidades o Entidade s Contratante s: Los o rganismos, las e ntidades o en g eneral las
personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.
13. Feria Inclusiva: Evento rea lizado al que acuden las entidades contratantes a presentar
sus d emandas de bienes y servicios, que generan o portunidades a trav és de l a
participación incluye nte, de a
rtesanos, micro y peque
ños p roductores en
procedimientos ágile s y transpa rentes, para adq uisición de bi enes y servi cios, de
14. Instituto Na cional d e Co ntratación P ública: Es el órg ano t écnico rector de la
Contratación Públi ca. L a Ley puede refe rirse a él simplemente como “Instituto
15. Local: Se re fiere a la circunscripción cantonal d onde se ejecutará la o bra o se
destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pública.
16. Máxima Auto ridad: Q uien ejerce a dministrativamente la rep resentación leg al de la
entidad contratante. Para efecto s de esta Ley, en las mu nicipalidades y consejo s
4 provinciales, la máxima autoridad será el alcalde o prefecto, respectivamente. 17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las
especificaciones y req uerimientos técnico s, finan cieros y legal es exigid os en los
documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.
18. Mejor Costo en Obras, o en Biene s o Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a
la entid ad la s mej ores condi ciones presentes y f uturas e n lo s a spectos t écnicos,
financieros y legale s, sin q ue el pre cio más bajo sea el único p arámetro de selección.
En todo ca so, los parám etros d e evalu ación debe rán con star obl igatoriamente en los
19. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de “Calidad y Costo” con el que se adjudicarán los
contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el efecto se determine
en los pliegos correspondientes, y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje
de incidencia superior al 20%.
20. Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Pliegos
Pre contractuales.
21. Origen Na cional: Se ref iere a la s o bras, biene s y servicio s que incorp oren u n
componente naci onal en los porcentajes que se ctorialmente se definan por p arte del
Ministerio d e Indu strias y Comp etitividad, de conformidad a los pa rámetros y
metodología establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro
Único de Proveedo res q ue tenga n su domic ilio en el ca ntón donde se realiza la
23. Participación Nacional: Aquel o aq uellos participantes inscritos en el Registro Único de
24. bados pa ra cada
Pliegos: Do cumentos p recontractuales ela borados y apro
procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de
25. Portal Comp raspúblicas.- ( www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema
Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.
26. Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos. 27. Presupuesto Referencial.- Monto del objeto de contratación determinado por la entidad
28. Proveedor: E s la pe rsona natural o ju rídica nacional o extra njera, que se e ncuentra
inscrita e n e l RUP, de conformi dad con esta Ley, habilitad a p ara p roveer bienes,
ejecutar ob ras y presta r servi cios, inclui dos los de consultoría, reque ridos por la s
29. Registro Úni co de Prove edores.- RUP: Es la Ba se de Datos de lo s p roveedores de
obras, bienes y servicios, in cluidos los de consultoría, habilitados para participar en los
procedimientos e stablecidos e n e sta L ey. Su admin istración está a ca rgo del Instituto
Nacional de Cont ratación Públi ca y se l o re quiere para po der contratar con la s
30. Servicios de Apoyo a la C onsultoría: Son aque llos servicios auxilia res que no i mplican
dictamen o juicio profesi onal especializado, tales com o los de co ntabilidad, topografía,
cartografía, a erofotogrametría, la re alización de en sayos y p erforaciones ge otécnicas
sin interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso auxiliar de
Informático 5 31. Situaciones de Emergencia: Son aq uellas generadas por acontecimientos graves tale s
como a ccidentes, te rremotos, in undaciones, sequía s, grave co nmoción interna,
inminente ag resión externa, gue rra int ernacional, catástrofes na turales, y otras que
provengan de fuerza m ayor o caso fo rtuito, a nivel nacional, sectorial o i nstitucional.
Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.
32. Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o electrónica. TITULO II SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CAPITULO I DEL SISTEMA Y SUS ORGANOS Artículo 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP.- El Si stema Nacional de Contratación Pública (S NCP) es el conju nto de prin cipios, norm as, procedimi entos, mecanismos y relaci ones organizadas ori entadas al pl aneamiento, prog ramación, presupuestos, cont rol, a dministración y ejecuc ión de las co ntrataciones realizadas po r las entidades contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta ley. Artículo 8.- Órganos competentes.- El Instituto Nacio nal de Contratación P ública junto con las dem ás i nstituciones y organi smos públi cos que eje rzan funcione s en materia de presupuestos, planifica ción, control y contratación pública, forman parte del S istema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias. Artículo 9.- Objetivos del Sistema.- Son objetivos prioritarios d el E stado, en m ateria de contratación pública, los siguientes: 1. Garantizar l a cali dad del gasto pú blico y su eje cución e n concordancia con el pla n
2. Garantizar la ejecu ción pl ena de lo s contrato s y la aplicaci ón ef ectiva de la s norma s
3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; 4. Convertir la contrataci ón públi ca en un elem ento dinami zador de l a p roducción
5. Promover la partici pación de arte sanos, profesio nales, micro, pe queñas y me dianas
empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;
6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de
las políticas públicas y a su ejecución oportuna;
7. Impulsar la p articipación social a trav és de p rocesos de veed uría ciud adana que se
desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el reglamento;
8. Mantener un a suje ción e fectiva y permanente de la contratación públi ca con lo s
sistemas de planificación y pre supuestos d el G obierno central y de lo s o rganismos
9. Modernizar l os p rocesos de co ntratación públi ca p ara q ue sea n una he rramienta de
eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado.
10. Garantizar la perm anencia y efectivid ad de l os sistemas d e control d e ge stión y
transparencia del gasto público; e,
11. Incentivar y g arantizar la p articipación de proveedores confia bles y competitivo s en el 6 SNCP Artículo 10.- El Instituto Nacional de Contratación Pública.- Crease el Instituto Nacional de Contratación Pública, como organi smo de derecho p úblico, técnico y autónom o, con personalidad jurídica p ropia y auton omía admin istrativa, técn ica, ope rativa, financie ra y presupuestaria. Su máxim o pe rsonero y represent ante legal se rá el Director Ejecutivo, qui en será de signado po r el Presid ente d e la Re pública. Su sed e será la ci udad de Quito, ten drá jurisdicción nacional, pudiendo establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional. El Instituto ej ercerá la rectoría d el Siste ma Naci onal de Contrataci ón Públi ca conforme a l as siguientes atribuciones: 1. Asegurar y exigir el cum plimiento de lo s objetivos prioritarios del Sistema Naci onal de
2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el Directorio; 3. Establecer lo s lin eamientos g enerales que sirvan d e ba se pa ra la form ulación de lo s
planes de contrataciones de las entidades sujetas a la presente Ley;
4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP; 5. Desarrollar y administ rar el Sistema Of icial de Contratación Pública del Ecuado r,
COMPRASPUBLICAS, así como es tablecer las polí ticas y condi ciones de uso de la
información y herramientas electrónicas del Sistema;
6. Administrar l os p rocedimientos para l a ce rtificación de producción nacional en lo s
procesos p re co ntractuales y d e auto rización de i mportaciones de bie nes y servicios
por parte del Estado;
7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados; 8. Expedir mo delos obliga torios d e d ocumentos pre contractuales y contractual es,
aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública, para
lo cu al p odrá cont ar con l a asesoría d e la Procura duría General del Esta do y de la
9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley; 10. Recopilar y difundir lo
11. Incorporar y modernizar h erramientas conexas al sistema ele ctrónico d e co ntratación
pública y su bastas ele ctrónicas, así como impulsar la intercon exión de plat aformas
tecnológicas de instituciones y servicios relacionados;
12. Capacitar y asesorar e n materia de i mplementación d e in strumentos y h erramientas,
así como en los procedimientos relacionados con contratación pública;
13. Elaborar pa rámetros que permitan m edir lo s re sultados e impacto s del Sistema
Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos previstos en esta Ley;
14. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría ciudadana a
los procesos de contratación pública; y, monitorear su efectivo cumplimiento;
15. Publicar en el Portal COMPRASPUB LICAS el informe anual sobre resultados de la
gestión de contratación con recursos públicos;
16. Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP, y; s planes, pro cesos y resul tados d e los procedimie ntos de 7 17. Las demás establecidas en la p aplicables. resente Ley, su Re glamento y demá s norm as Artículo 11.- Directorio.- El Dire ctorio del Instituto Na cional de Contrataci ón Pública estará integrado por: 1. El Ministro de Industrias y Competitividad, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2. La máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación; 3. El Ministro de Finanzas; 4. El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades del
Ecuador; y,
5. El Prefecto desi gnado p or el Con sorcio de Con sejos Provinciales del
Ecuador Actuará como Secreta rio el Di rector Ej ecutivo d el I NCP, q uien i ntervendrá con voz pe ro sin voto. Artículo 12.- Funciones.- Son funciones exclusivas del Directorio las siguientes: 1. Planificar, pri orizar, p roponer y di ctar la política nacional en m ateria de cont ratación
2. Dictar las no rmas o políticas se ctoriales de co ntratación pública que deb en aplicar las
entidades competentes; y
3. Dictar la no rmativa para la orga nización y funcion amiento del Instituto Na cional de
Artículo 13.- Financiamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública.- Para s u funcionamiento, el Instituto Na cional de Co ntratación Pública conta rá con los sig uientes recursos: 1. Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado; 2. Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP; 3. Los que obtenga por efectos de donaciones y asistencias de instituciones y organismos
nacionales o internacionales; y,
4. Los q ue p rovengan d e convenio s po r uso d e las herramientas del Sistema que se
realicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o privado.
Estos recursos serán ad ministrados a través de una cu enta e special a nom bre d el Instituto Nacional de Contratación Pública. CAPITULO II CONTROL, MONITOREO Y EVALUACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Artículo 14.- Alcance del Control del SNCP.- El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, int errelacionado y com pletamente a rticulado e ntre los difere ntes e ntes con competencia para ello. Incluirá la fase p recontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo. El Instituto Nacional de Co ntratación Públ ica te ndrá a su cargo el cumplimiento de la s atribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la verificación de: 8 1. El uso obligatorio de la s herrami entas del Sistem a, para rend ir cuenta s, i nformar,
promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública;
2. El uso obliga torio de lo s modelo s pre contractuales, contra ctuales ofici alizados po r el
Instituto Nacional de Contratación Pública;
3. El cumplimie nto de las política s em itidas po r el Dire ctorio del INCP y los plane s y
presupuestos institucionales en materia de contratación pública;
4. La cont ratación con p roveedores in scritos e n el RUP, sal
5. Que l os p roveedores sel eccionados no p resenten inhabilidad o incapa cidad algu na
hasta el momento de la contratación, y;
6. Que la i nformación qu e con ste e n las h erramientas del Si stema se encuentre
vo las exce pciones Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley. Para ejercer el control del Sistema, el Instit uto Nacional de Contratación Pública podrá solicitar información a entid ades públi cas o priva das que crea co nveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 días de producida la solicitud. Artículo 15.- Atribuciones de los organismos de control.- Corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las entidades contratantes. Es obligación del Instituto Na cional de Contratación Pública informar a la Con traloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estad o cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley. CAPITULO III DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA SECCION I DEL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Artículo 16.- Registro Único de Proveedores.- Créase el Registro Único de Provee dores (RUP), como un si stema público d e in formación y habilitación de las personas n aturales y jurídicas, na cionales y extranjeras, con ca pacidad para co ntratar según esta Ley, cuya administración corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública. El RUP será dinámi co, in cluirá la s categori zaciones di spuestas por el In stituto Na cional de Contratación Pública y se mantendrá a ctualizado a utomática y p ermanentemente p or med ios de interoperación con las bases de datos de l as instituciones públicas y privad as que cuenten con la información requerida, quienes deberán proporcionarla de manera obligatoria y gratuita y en tiempo real. Artículo 17.- Publicidad de la Información.- La i nformación de l RUP será p ública y e stará disponible en el Portal COMPRASPUBLICAS. Las entidades contratante s no pod rán llevar regi stros a dicionales ni exigi r a sus ofe rentes o proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del RUP. Los proveedores serán responsables de la veracid ad, exactitud y actualid ad de l a información entregada para la obtención del RUP y deberán informar al In stituto Nacional de Contratación Pública sobre cualquier cambio o modificación en los plazos que señale el Reglamento. 9 Artículo 18.- Obligatoriedad de inscripción.- Para participar individualmente o en asociación en las contra taciones reguladas por e sta Ley se requiere constar en el RUP como prove edor habilitado. Por excepción, los oferentes que intervengan en procesos de me nor cuantía podrán no estar inscritos en el RUP; pero, deberán inscribirse en el RUP previa a la suscripción de sus respectivos contratos. El Reglamento a esta Ley establecerá las normas relativas al funcionamiento del RUP. Artículo 19.- Causales de suspensión del RUP.- Son causales de su spensión temporal del Proveedor en el RUP: 1. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el tiempo de cinco
(5) años y tres (3) años, respectivamente, c ontados a p artir de la notifica ción de l a
resolución de termin ación unilate ral del contrato o de la resolución con la que se
declare adjudicatario fallido;
2. No a ctualizar la informa ción re querida par a su reg istro p or el I nstituto Na cional de
Contratación Pública, susp ensión q ue se ma ntendrá ha sta que se
actualización correspondiente; y,
3. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los inci sos segundo y terce ro
del artículo 100 de esta Ley.
Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numerales anteriores, el Instituto Nacional de Contratación Pública rehabilitará al proveedor de forma automática y sin más trámite. Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP haber entregado para su registro información adulterada, siemp re que dicha si tuación haya si do d eclarada en senten cia ejecutoriada de última instancia. Artículo 20.- Derechos.- El In stituto Na cional de Cont ratación Públi ca establecerá l os derechos de inscripción al RUP que de berán pagar los proveedores, los qu e se regul arán en relación de los costos de operación del Sistema, exclusivamente. En ningún caso los derechos representarán un obstáculo pa ra la in scripción de micro y pe queñas em presas, a rtesanos y profesionales. Los derechos de inscripción no serán reembolsados. SECCION II DEL SISTEMA INFORMATICO COMPRASPÚBLICAS Artículo 21.- PORTAL de COMPRASPUBLICAS.- El Sistema Oficial de Contratació n Pública del Ecuador COMPRASPUBLICAS será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional de Contratación Pública. El portal de COMPRASPUBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo electróni co, el listado de la s in stituciones y contrati stas d el SNCP, informe s d e las entidades contratantes, estadísticas, contratistas i ncumplidos, l a informa ción sob re el e stado de la s contrataci ones públicas y será el úni co medio empleado para realizar todo pro cedimiento ele ctrónico relacionado con un proceso de contratació n p ública, d e a cuerdo a la s di sposiciones d e la presente Ley, su Reglamento y las regulaciones del INCP. El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los a ctores del SNCP. La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través de COMPRASPUBLICAS. 10 El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la información relevante a publicarse. TITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS CAPITULO I NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECCION I SOBRE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Artículo 22.- Plan Anual de Contratación.- Las entidades contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Naci onal de De sarrollo, sus objetivos y necesi dades institucio nales, formularán el Plan Anual de Contrataci ón con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planifi cación plurianual de la In stitución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la e ntidad contratante dentro de los quince (15) día s del me s d e ene ro de cada a ño e intero perará con el p ortal COMPRASPUBLICAS. De exis tir reformas al Plan Anual de Contrat ación, és tas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley. Artículo 23.- Estudios.- Antes de i niciar un p rocedimiento precontractual, de a cuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y di seños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. Los estudios y diseñ os in cluirán o bligatoriamente como condición previa a su ap robación e inicio d el proce so contractual, el an álisis d e de sagregación te cnológica o de Co mpra de Inclusión, según corresponda, lo s q ue determina rán la p roporción mínima d e pa rticipación nacional o l ocal d e acu erdo a la m etodología y parám etros determin ados po r el Inst ituto Nacional de Contratación Pública. La máxima autoridad de la entidad contratante y los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los e studios, en la ép oca e n que éstos se contrataron y aproba ron, tend rán responsabilidad soli daria j unto con los consulto res o contratist as, si fuere del caso, por l a validez d e sus resultado s y por lo s eventuales p erjuicios que pudie ran o casionarse en su posterior aplicación. Artículo 24.- Presupuesto.- Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupu estaria y la existenci a presente o fu tura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. El Regla mento esta blecerá la s fo rmas e n qu e se conferirán la s certificaciones o los mecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior. Artículo 25.- Participación nacional.- Lo s Plieg os conten drán crite rios de valora ción que incentiven y prom uevan l a parti cipación local y nacional, medi ante un marge n de p referencia para l os proveedores de o bras, bien es y servicios, i ncluidos la consultoría , de origen local y nacional, de acue rdo a los p arámetros dete rminados por e l Mini sterio de Ind ustrias y Competitividad Artículo 26.- Asociación para ofertar.- En los procedimientos a los que se refiere esta Ley los oferentes inscritos en el RUP, sean person as nat urales o j urídicas, po drán pre sentar sus ofertas indiv idualmente, asoci adas, o con compromiso de a sociación o con sorcio. 11 La pa rticipación de la consultoría extra njera, sea é sta de p ersonas naturales o jurídi cas, se limitará a los campos, actividades o áreas en cuyos componentes parciales o totales no existe capacidad té cnica o exp eriencia d e la con sultoría nacio nal, d eterminadas por el In stituto Nacional de Contratación Pública. Artículo 27.- Modelos obligatorios.- Serán obl igatorios lo s modelo s y formato s d e documentos pre contractuales, y la documenta ción mínima requerida para la reali zación de un procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados y oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública, para lo cual p odrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado. Artículo 28.-Uso de herramientas informáticas.- Los p rocedimientos establecidos en esta Ley, se tram itarán preferentemente utilizando he rramientas inf ormáticas, de acuerdo a l o señalado en el Reglamento de esta Ley. El Portal COMPRASPUBLICAS deberá contar con seguridades informáticas que garantic en su correcto funcionamiento, con las pistas de auditoría correspondientes. Artículo 29.- Compras corporativas.- Con el o bjeto de conseguir mej ores condiciones de contratación y aprovechar economías de escala, dos o más entid ades podrán firmar convenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta un procedimiento de selección único, para la a dquisición de bienes, ejecución de obras de interés co mún o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se obse rvarán los pro cedimientos correspondientes de acue rdo al monto y naturale za d e la contratación. Para la elaboración del co nvenio se ob servarán los modelos de uso obligatorio desarrollados por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Una ve z cul minado el p roceso d e sel ección, si la contratación fuera divisi ble, se su scribirán contratos independientes entre cada entidad y el o los adjudicatarios. Artículo 30.- Vigencia de la oferta.- Las ofertas se entenderán vigentes durante el tiempo que para el efe cto preve an lo s Pliego s p recontractuales. De no p reverse el pl azo de vigen cia se entenderá q ue la oferta e stá vigente h asta la fecha de celeb ración del co ntrato, pudiend o prorrogarse el plazo previsto por disposición de la Entidad contratante. Artículo 31.- Divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones de los Pliegos.- Los Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluídos los de consultoría. Los pli egos contendrán toda la informació n técni ca y eco nómica y legal reque rida e n un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económicas, legales y contractuales. Los pliegos son p úblicos y su acceso es gratuito para cualquier persona a t ravés del portal de Compras Públicas. En ning ún proceso de co ntratación, sea cual sea su monto o modalid ad, se cobrará valor alguno por d erecho de inscripción. Exclusivamente el oferente a djudicado, una vez re cibida la notificación d e adjudi cación, paga rá a la Entidad el valor previ sto en forma previa en lo s pliegos, y con el cu al se cub ra exclu sivamente los costos de levanta miento de textos, reproducción y edición de los Pliegos, de ser el caso. Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante. Las p reguntas, la s a claraciones, l as resp uestas y las modif icaciones a l os pliegos, en caso de existir, se publicaran en el portal COMPRASPUBLICAS. 12 Los Plie gos establ ecerán el pla zo y los proc edimientos pa ra formula r las p reguntas y aclaraciones y para obtener las respuestas correspondientes. En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación de errores de forma de la oferta, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. Artículo 32.- Adjudicación.- La máxim a autori dad d e la institu ción de a cuerdo al pro ceso a seguir en base al tipo d e contrata ción, adju dicará el contrato, al ofe rente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento. Artículo 33.- Declaratoria de procedimiento desierto.- La má xima auto ridad d e la enti dad contratante, siempre antes de re solver la adj udicación, declarará desierto el procedimi ento de manera total o parcial, en los siguientes casos: 1. Por no haberse presentado oferta alguna; 2. Por haber sido inhabilita das las ofertas presentadas
condiciones o requerimientos establecidos en los pliegos;
3. Por no celeb rarse el contrato po r causas im putables al adjudicatario, siempre que no
sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,
4. Por consi derarse in convenientes pa ra los inte reses nacio nales o instituci onales toda s
las oferta s o la única prese ntada. La decla ratoria de inconve niencia deb erá esta r
sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.
de las Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autori dad podrá disponer su archivo o su reapertura. La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente. La decl aratoria de de sierto o can celación no da rá luga r a n ingún tipo d e repa ración o indemnización a los oferentes. Artículo 34.- Cancelación del procedimiento.- En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fe cha de presentación de l as ofertas, la máxima autoridad de la e ntidad podrá d eclarar cancelado el p rocedimiento, si n que de l ugar a ningún tipo d e re paración o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos: 1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 2. Cuando sea necesario int roducir una reforma sustancial q ue ca mbie el objet o de la
contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual; Artículo 35.- Adjudicatarios fallidos.- Si el a djudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato p or causas q ue l es sean imp utables, la m áxima auto ridad d e la entidad, de clarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al INCP. El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de tres (3) años, tiempo durante el cual no podrá contratar con las entidades contratantes previstas en esta Ley. Artículo 36.- Expediente del proceso de contratación.- Las entidades contratantes deberán formar y ma ntener u n exp ediente p or cada contra tación e n el qu e con starán l os do cumentos referentes a los he chos y aspectos má s rel evantes de su s eta pas de p reparación, sele cción, contratación, ejecución, así como en l a fase pos contra ctual. El Reglam ento estable cerá las normas sobre su contenido, confo rmación y publicidad a travé s del p ortal de COMP RAS 13 PUBLICAS. SECCION II SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA Artículo 37.- Ejercicio de la consultoría.- La consultoría será ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, para celebrar contratos con las entidades sujetas a la presente Ley, deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores RUP. La pa rticipación de consultores e xtranjeros, e n los p rocesos de co ntratación p ública, sea n estos personas naturales o jurídicas, se limitar á a l os servici os, campos, actividades o áreas en cuyos componentes p arcial o total mente n o exi sta capa cidad técni ca o e xperiencia de la consultoría nacional, certificadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública quien para el efecto de proporcionar esta certificación deberá solicitar mediante aviso público la presentación de expresiones de interés de p roveedores de bienes y se rvicios nacionales. Si en un plazo de 30 día s de solicitada dich a expre sión de interés no existen inte resados na cionales, o los que manifiesten su interés no cumpl en con la capacidad técnica o experiencia solicitada, entonces autorizará a la entidad el concurso de prestadores de servicios de consultoría extranjeros. Esta autorización no impide que una ve z iniciado el proceso contractual una persona natural o jurídica nacional participe del mismo. Artículo 38.- Personas naturales que pueden ejercer la consultoría.- Para qu e lo s consultores i ndividuales, nacionales o extranje ros, puedan ej ercer a ctividades de con sultoría, deberán tener por lo meno s título profesional de tercer nivel conferido por u na institución de Educación Superior del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar reconocido en el país conforme a la Ley. Los consultores i ndividuales extr anjeros cuyos títulos no se enc uentren registrados en el Ecuador que celebren contratos de consultoría cuyo plazo sea d e hasta seis meses; deberán presentar el t ítulo profe sional conferido por una e ntidad d e ed ucación supe rior del extranje ro, igual tratamiento se dará al consultor individual nacional que haya obtenido el título de te rcer nivel o cuarto nivel en el extranjero. Artículo 39.- Personas jurídicas que pueden ejercer la consultoría.- Para que una empresa nacional pueda ejercer actividades de consultoría, deberá estar constituida de conformidad con la Ley de Compañías y tener en su objeto social incluida esta actividad. Las p ersonas jurídi cas extranje ras para ejerce r acti vidades de consultoría de mostrarán estar facultadas le galmente en el p aís d e su con stitución pa ra ejercer y prestar servi cios de consultoría. Para l a ejecución d e lo s co ntratos, dichas pe rsonas ju rídicas deb erán estar domiciliadas en el Ecuador de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías. Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras en el RUP no podrán ejercer en el país ninguna otra a ctividad q ue no sea la consultoría en lo s cam pos d e su registro. Las Unive rsidades y e scuelas politécnicas, a sí co mo las fund aciones y corpo raciones podrán ejercer la co nsultoría, de conformidad con las di sposiciones legales o estatuta rias que normen su existe ncia legal, siem pre qu e ten gan rel ación con tema s de investig ación o asesorías especializadas puntuales en las que demuestren su capacidad. Para eje rcer su a ctividad, las em presas con sultoras contratarán y demost rarán que cuentan con consultores individuales, quienes deberán cumplir los requisitos previstos en esta ley. En todo s l os ca sos se p rivilegiará la contratación d e p rofesionales ecuatorianos lo que será exigido po r la institució n contrata nte y por el INCP en lo s porcentaje s definidos e n el reglamento a la Ley. Artículo 40.- Montos y tipos de contratación.- La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones: 14 1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual
al valor que resultare de multiplicar el
coefi ciente 0,000 002 por el m onto del
presupuesto i nicial d el Est ado del correspondiente ej ercicio económico. La selección,
calificación, negociación y adjudi cación la realizará la máxima au toridad de la entidad
contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el reglamento a la ley;
2. Contratación mediante li sta corta: Cuand o el presu puesto re ferencial d el contrato
supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,000015 por el monto d el presupuesto inicial del Estado correspondiente
al ejercicio económico; y,
3. Contratación mediante concurso p úblico: Cuan do el pre supuesto referencial d el
contrato sea igual o superior al val or que resulte de multiplica r el coeficiente 0,000015
por el m onto del Pre supuesto ini cial del E stado del corre spondiente ejercicio
Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales señalados en los números anteriores, constarán en el Reglamento de esta Ley. Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado la entidad, institución, dependencia, entidad u organismo interesados, a la fecha de inicio del proceso. Artículo 41.- Criterios de selección para consultoría.- Los servicio s de consultoría se rán seleccionados so bre la ba se de criteri os de cali dad y costo. Las ofertas d e co nsultoría se rán presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos, sobre los que se calificará el costo. Los procesos d e s elección s e e fectuarán e ntre consultores de l a misma naturaleza; así en tre consultores i ndividuales, entre firma s consultoras, o entre o rganismos que puedan ate nder y estén en capacidad jurídica de prestar servicios de consultoría Los procedi mientos de contratación incluirán la s siguientes etapa s: calificación, sel ección, negociación y adjudicación. La calificación de la calid ad de las prop uestas de co nsultoría, se realizará sobre la base d e lo previsto e n l os Pli egos respectivos, d ebiendo te nerse e n cuenta lo s siguientes requisitos, procedimientos y criterios: 1. Capacidad técnica y administrativa disponible; 2. Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores, 3. Antecedentes y experie ncia d emostrables del p ersonal qu e se rá a signado a la
4. Plan de trab ajo, metod ología p ropuesta y con ocimiento p robado de l as con diciones
generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría;
5. Disponibilidad de l os re cursos, in strumentos y equi pos ne cesarios para la realización
de la consultoría; y,
6. Cuando intervengan emp resas na cionales en asocio con e mpresas extranjeras, se
tomarán en consideración, adici onalmente, lo s p rocedimientos y metod ologías que
ofrezca la consultoría extranjera pa ra hacer ef ectiva una adecuada tran sferencia de
tecnología, así como
la mayor y mejor utiliza ción de la cap acidad técnica de
profesionales ecuatorianos.
Una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas, 15 las cuales serán a simismo obj eto d e revisión y calificación según el procedimiento qu e se determine en el Reglamente de esta Ley y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20%, con relación al total de la calificación de la oferta. Con el proponente que obtenga el may or puntaje ponderado de la oferta té cnica y econó mica, se procederá a la negociación de l os té rminos técnicos y contractuales y a lo s ajustes económicos que se deriven de tal negociación. Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el sigui ente lugar, continuándose con el mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores. La adjudicación se realizará conforme lo indica el artículo 32 de esta Ley Artículo 42.- Comisión técnica.- Para la realización de concursos públicos y contratación por lista co rta, la depend encia, entidad u orga nismo re spectivo conf ormará, en cada ca so, un a comisión técnica que t ome a su cargo y re sponsabilidad el l levar a delante los procesos previstos para cada concurso, la que deberá actuar de conformidad con los pliegos aprobados para el efecto. De ser ne cesario se podrá conformar una o más subcomisiones de apoyo a la comisión técnica. Corresponde a la máxima autoridad de cada dependencia o entidad que convoque al concurso de consultoría, aprobar en armonía con esta Ley y su reglamento general, los pliegos, términos de referencia, presupuesto referencial y demás documentos del concurso. Son a tribuciones de la comisión técnica, calificar, seleccionar y negociar con los consultores oferentes. En determin ados casos, debido a la complejidad y magnitud d e los trab ajos de con sultoría requeridos, la máxima autoridad de la Institución podrá convocar a procesos de precalificación de consultoría o pre sentación de manifestaciones de interés. El Regl amento a la pre sente Ley establecerá las normas para viabilizar estos procesos. CAPITULO II PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS SECCION I COMPRAS POR CATÁLOGO Artículo 43.- Convenios marco.- El Instituto Na cional de C ontratación Pública efectuará periódicamente procesos de sele cción de proveed ores co n qui enes se cele brará co nvenios marco en virtud de los cuales se ofe rtarán en el catálog o el ectrónico bie nes y se rvicios normalizados a fin de que esto s se an adquiri dos o cont ratados de ma nera directa por las entidades co ntratantes, sobre la ba se de parámetros objetivo s establecidos en la no rmativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional de Contratación Pública. Artículo 44.- Catálogo electrónico del INCP.- Como producto del convenio marco, el Instituto Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS, des de el cual las enti dades c ontratantes podrán realiz ar sus adquisiciones en forma directa. Artículo 45.- Obligaciones de los proveedores.- Los adjudicatarios q uedarán obli gados a proveer bienes y servi cios normalizados de c onformidad con la s condiciones de plazo, p recio, calidad, luga r de e ntrega y garantía establecidas para el pe ríodo de duración del convenio marco. No o bstante, los a djudicatarios podrán mejorar las condi ciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se hayan previsto en el Convenio Marco. Artículo 46.- Obligaciones de las entidades contratantes.- Las entida des contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de sel ección para la adquisición de bi enes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su reglamento. 16 Si cual quiera de l as entidades contratantes obtuviere ofertas de mejo r costo qu e la s q ue consten p ublicadas e n el catálog o el ectrónico, de berán inform ar al Institut o Na cional de Contratación Pública pa ra que éste conozca y confirme q ue l a oferta e s m ejor y ad opte l as medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración de convenios marco, al resto de entidades contratantes. SECCION II SUBASTA INVERSA Artículo 47.- Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, l as entidades co ntratantes deb erán re alizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el pre cio ofertado, e n acto p úblico o por medios el ectrónicos a travé s del Po rtal de COMPRASPUBLICAS. Los resultados de los proce sos de adjudicación por sub asta inversa serán publi cados e n el Portal COMPRASPUBLICAS para que se realicen las auditorias correspondientes. El Reglamento a l a presente Ley e stablecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las subastas inversas. Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar registrado en el RUP. CAPITULO III LICITACIÓN Artículo 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: 1. Si fuera imp osible apli car l os procedimientos din ámicos p revistos en el Capítulo II de
este Título o, en el ca so que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen
sido de clarados desiertos; siem pre q ue el presupuesto referencial sobrepa se el valo r
que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial
del Estado del correspondiente ejercicio económico;
2. Para contratar la ad quisición de bienes o servici os no normalizados, exceptuando los
de con sultoría, cuyo p resupuesto referen cial sob repase el v alor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico; y,
3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su p resupuesto referencial sobrepase el
valor qu e resulte de multi plicar el coeficiente 0,00003 po r el m onto del Presupue sto
inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
Artículo 49.- De las Fases preparatoria y precontractual.- La fase preparatoria de to do procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los Pliegos. La fa se p recontractual comprende l a publicación de la convocatoria, el proce dimiento de aclaraciones, obse rvaciones y re spuestas, conte nidos y análi sis de las ofe rtas, inform es de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento. Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento de esta Ley. CAPITULO IV COTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍA Artículo 50.- Procedimientos de cotización.- Este pro cedimiento, se utilizará en cualqui era de los siguientes casos: 17 1. Si fuera imp osible apli car l os procedimientos din ámicos p revistos en el Capítulo II de
sido declarados de siertos; si empre que el presupue sto referencial oscile entre
0,000002 y 0,000015 del Presupu esto inicial del Estado del co rrespondiente ejercicio
2. La contratación p ara la ejecución de o bras, cuyo p resupuesto referencial oscile entre
0,000007 y 0,00003 d el Presupu esto I nicial d el Est ado del correspondiente Ejercicio
Económico; y,
3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando
los de con sultoría, cuyo presu puesto referencial oscile entre 0,00 0002 y 0,000 015 del
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico.
En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se invitará a pre sentar ofertas a po r lo men os cinco proveedores re gistrados en e l RUP e scogidos po r sorteo p úblico. S in perjuicio d e los cin co p osibles oferen tes favore cidos en el sorteo, podrá n partici par en el procedimiento toda persona natural o jurídica registrada en el RUP, que tenga interés. De no existi r di cho n úmero mínimo, se p odrá i nvitar a p resentar ofertas al n úmero de proveedores que con sten registrados en el RUP, situación que se debe rá ser justificada por la entidad contratante y comunicada al INCP, para la correspondiente verificación, de ser el caso. Los Pli egos serán aprobados po r la máxima aut oridad o el f uncionario competente de la entidad contratante, y se adecua rán a los mo delos obli gatorios emitid os por el In stituto Nacional de Contratación Pública. Artículo 51.- Contrataciones de menor cuantía.- Se podrá co ntratar b ajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 1. Las contrataciones de b ienes y se rvicios no nor malizados, exceptuando lo s de
consultoría cuyo presupu esto referencial se a infe rior al 0.000002 del P resupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;
2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0.000007 del
3. Si fuera imp osible apli car l os procedimientos din ámicos p revistos en el Capítulo II de
sido de clarados de siertos; siempre que el presupuesto refe rencial se a inferior al
0,000002 del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
En los casos de los n úmeros 1 y 3 se podrá contratar directamente. En el ca so previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP e scogido por sorteo público de entre los interesados previamente en participar en dicha contratación. De requerirse plieg os, é stos serán aprobados por la m áxima auto ridad o el fun cionario competente de la entidad contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Artículo 52.- Contratación preferente.- En la s con trataciones d e bien es y servicio s que se adquieren p or procedimi entos d e co tización y menor cuantía, excepto lo s se rvicios de consultoría, se privilegia rá la contrataci ón con micros y peque ñas empresas, con a rtesanos o profesionales, preferentemente d omiciliados e n el cantón en el que se eje cutará el contra to, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad a la n ormativa que los regulen. Para las contrataciones de obra q ue se sele ccionan por procedimientos de cotización y men or cuantía se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas que estén 18 calificadas para ejercer esta actividad, y preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato. Solamente e n ca so de q ue no existiera oferta de p roveedores q ue acredite n las condi ciones indicadas e n los i ncisos anteriores, se pod rá contratar con p roveedores de otros canton es o regiones del País. El Instituto Na cional de Contrataci ón Púb lica, en los mo delos corre spondientes, incluirá disposiciones para el cumplimiento de este mandato y velará por su efectiva aplicación. CAPITULO V PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SECCION I CONTRATACION INTEGRAL POR PRECIO FIJO Artículo 53. Procedencia.- Para cel ebrar co ntratos de ob ra, podrá a cordarse medi ante resolución razonada de la máxima auto ridad de la e ntidad, la cel ebración del Contrato Integral por precio fijo, cuando se cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos: 1. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más ventajosa esta
modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios;
2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidente el
beneficio de con solidar en un solo contratista to dos lo s servi cios de p rovisión d e
equipo, construcción y puesta en operación;
3. Si el p resupuesto referencial de di cha contratación sobrepasa el valor qu e resulte de
multiplicar el coefi ciente 0,1% por el monto d el Presupu esto inicial del E stado d el
correspondiente ejercicio económico el presupuesto; y,
4. Que la enti dad co ntratante cuente con
los est udios com pletos, definitivos; y, Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios, la inclusión de fórmula s de reajustes de precios o cu alquier otro me canismo de va riación de precios. El plazo de ej ecución no será sujeto a modificaciones salvo excl usivamente en lo s casos de fuerza mayor o caso fortuito. Los contratistas de esta m odalidad contractual asumen todos los riesgos y respons abilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas. Artículo 54. Procedimiento de Selección.- La selección del contratista para la celebración de este tipo de contratos , se rea lizará por el procedimiento de Licitación previsto en el capítulo III del Título III de esta ley, sin que se puedan aplicar procedimientos especiales o de excepción. Los oferente s d eberán e ntregar el d etalle y o rigen d e lo s componentes de la ob ra y equipamiento aco rde a l as e specificaciones técnic as requ eridas para el fiel cumplimiento del proyecto. En la oferta se presentará el cronograma de la provisión, instalación y funcionamiento de los bienes y equipos; así como la puesta en operación del proyecto contratado. Los Pliego s co ntendrán crite rios d e valora ción para in centivar el empl eo de insumos, equipo y mano de obra de origen local o nacional. materiales, Artículo. 55. Particularidades.- En esta modalidad todos los componentes del proyecto deben contratarse bajo la modalidad de contrato integral por precio fijo. Los contratos integrales por pr ecio fijo admiten la posi bilidad de inclui r en su objeto el mantenimiento de lo s componentes del proye cto, aspecto que debe rá contemplarse en el contrato. 19 La terminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá exclusivamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito aducidas por el contratista y aceptadas por la entidad contratante; o señaladas por esta última. No se admitirán como causales de terminación por mutuo acuerdo circunstancias imprevistas, técnicas o económicas. La e ntidad contratante de clarará la te rminación unilateral y anticipada de est os co ntratos en caso de in cumplimiento del contratista; o cuand o ante circunstancias de fuerza mayor o ca so fortuito señaladas por la entidad contratante, el contratista no aceptare la terminación de mutuo acuerdo. Artículo 56. Supervisión.- Este tipo de contratos estarán sujetos a la supervisión de la entidad contratante, que podrá ser realizada por sí misma o por terceros. La supervisión vigilará que el contrati sta se rija a las especificaciones técnicas requeridas y a las obligaciones en cuanto a calidad y origen de los componentes de la obra, establecidos en el contrato. SECCION II CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Artículo 57.- Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergen cia definida s en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previam ente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la e ntidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS. La entidad podrá contratar de ma nera directa, y bajo responsabilidad de l a máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situació n de emergen cia. Podrá inclusive co ntratar co n empre sas extranje ras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de p resentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. En todos lo s casos, una vez supe rada la situa ción de emergencia, la máxima autorida d de la entidad contratante publicará en el Portal COMPRASPU BLICAS un informe que detalle las contrataciones reali zadas y el p resupuesto em pleado, con i ndicación d e los re sultados obtenidos. SECCION III DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Art. 58.- Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la i nstitución pública haya resuelto adquirir u n d eterminado bien inmu eble, nece sario para l a satisfacci ón d e la s ne cesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la ley. Perfeccionada la decl aratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, por el lapso máximo de noventa (90) días. Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el se ctor ru ral, en funci ón del avalúo re alizado p or l a Direcció n d e Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se e ncuentren di chos bien es, que con siderará los preci os co merciales actualizados de la zona. El precio que se convenga no podrá exceder del diez por ciento sobre dicho avalúo. Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía administrativa. El acu erdo y la corre spondiente t ransferencia de dominio, se f ormalizarán en la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. 20 En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Có digo de P rocedimiento Civil, sin perj uicio d e re cibir a cuenta del precio final qu e se di sponga paga r el valor qu e preli minarmente ha pro puesto la institución pública respectiva. El Juez e n su resolución no e stá obligado a suj etarse al aval úo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad. Para la tran sferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública, los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tri butos se mantuvieran impagos, del pre cio de venta, se los deducirá. La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o entidades del sector público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial que para el efecto se dicte. En el caso de la s m unicipalidades el p rocedimiento exp ropiatorio se reg ulará p or la s disposiciones de su propia ley. Para la tra nsferencia de dominio d e biene s inm uebles entre entidade s d el se ctor p úblico, siempre y cu ando llega ren a un acuerdo sobre aquella, no se req uerirá de de claratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la pod rá realizar po r compraventa, permuta, don ación, co mpensación de cuenta s, tra slado de pa rtidas presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad pública que expropia procederá conforme esta Ley. Para su trámit e se estará a lo dispu esto en el Reglamento de esta Ley. SECCION IV DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Artículo 59.- Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una in stitución públi ca ten gan la calidad de a rrendadora como a rrendataria se suj etará a l as normas previstas en el Reglamento de esta Ley. TÍTULO IV DE LOS CONTRATOS CAPITULO I DE LAS CAPACIDADES, INHABILIDADES O NULIDADES Artículo 60.- Carácter de los contratos.- Los contrato s a los que se refiere esta Ley celebrados por las entidades contratantes, son contratos administrativos. Artículo 61.- Delegación.- Si la máxima autoridad de la entidad contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funci onarios o empleados d e otras entidad es d el Estad o, d eberá emiti r la resolución respectiva sin que sea ne cesario publicarla en el Re gistro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPÚBLICAS. Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante. Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna. Artículo 62.- Inhabilidades generales.- No po drán cel ebrar contratos previstos en e sta Ley con las entidades contratantes: 1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o
en las inhabilidades generales establecidas en la ley;
2. El Presidente, el Vicepresidente de la Repúbl ica, los ministros y secretarios de Estado,
el Directo r Ejecutivo y demás fun cionarios del I nstituto Naci onal d e Con tratación
21 Pública, los l egisladores, l os presidentes o representantes leg ales de las e ntidades contratantes previstas en esta Ley, los pr efectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grad o de consanguinidad y se gundo de afini dad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa
o indirectam ente vincul ación en cualquier et apa d el pro cedimiento de contratació n o
tengan u n grado de respo nsabilidad e n el procedimi ento o que p or su s a ctividades o
funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada;
4. Quienes consten suspendidos en el RUP; 5. Los q ue, no habien do e stado in habilitados e n el pro cedimiento pre contractual, al
momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y,
6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones. Artículo 63.- Inhabilidades especiales.- No po drán celebrar cont ratos con la entid contratante: ad 1. Los conseje ros provinciales, lo s concejales mu nicipales y lo s vocales d e l as j untas
parroquiales, en su respectiva jurisdicción;
2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren
realizado lo s estu dios, lo s di seños y l os proyectos de inge niería o arquite ctura, que
presenten algún tipo de v inculación respecto a lo s ejecutores de las ob ras; y, los qu e
hubieren elaborado la s especificaciones d e lo s biene s a a dquirirse; salv o que el
contrato se refiera a fi scalización, supervisión, o actualización de los e studios, diseños
o proyectos;
3. Los miem bros de dire ctorios u org anismos simil ares o de la Co misión Té cnica de la
entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad;
4. Los fu ncionarios, se rvidores o em pleados que hayan inte rvenido en la etapa
precontractual o contract ual y qu e con su a cción u omisión pudi eren resultar
favorecidos, su cónyuge o su s pari entes ha sta el cuarto g rado de co nsanguinidad o
segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades
de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o
sus parientes hasta el cuarto grado d e consanguinidad y seg undo de afinid ad tengan
participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados
hubieren renunciado a sus funciones; y,
5. Los que de manera di recta hayan e stado vin culados con l a el aboración, re visión o
aprobación de los Pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse.
Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno. Artículo 64.- Contratos celebrados contra expresa prohibición.- Si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de e sta L ey, la máxi ma auto ridad de la e ntidad contratante po drá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que proceda reconocer indemnización alg una al contratista. A parti r d e la fech a e n q ue se declare la te rminación unilateral, la instituci ón contratante se abste ndrá de realizar cualqui er pago en ra zón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que se practicará. Si la celeb ración d el cont rato cau sare perju icio e conómico a l a entidad contratante, serán responsables solidarios el contratista y l os funcionarios que hubieren tramitado y celeb rado el contrato, sin perjuicio de la sanción administrativa y penal a que hubiere lugar. 22 Artículo 65.- Nulidad del contrato.- Los contratos regidos por esta ley será n nulo s en l os siguientes casos: 1. Por las causas generales establecidas en la ley; 2. Por h aberse pre scindido de lo s procedimientos y las
establecidas; y,
3. Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente incompetente. solemnidades l egalmente El Procura dor Ge neral d el Estado ta n pro nto teng a co nocimiento de cualquiera de estas irregularidades, demandará la nulidad del contrato , sin perjui cio de la s respons abilidades administrativa, civil o penal de los funcionarios o empleados por cuya culpa se hubiere causado la nulidad. Artículo 66.- Denuncias.- La denu ncia sobre co ntratos cel ebrados co n perso nas inh ábiles o sobre aquellos que recayera alguna causa de nulidad, podrá presentarla cualquier persona al Procurador General del Estado acomp añando los documentos probatorios del caso, para q ue se analice la procedencia de demandar la nulidad del contrato sin perjuicio de que se inicien las demás acciones civiles o penales a las que hubiere lugar. Artículo 67.- Consorcios o asociaciones.- En cu alquier p roceso pre contractual previ sto en esta Ley, pu eden p articipar consorcio s o asoci aciones de pe rsonas n aturales y/o jurídi cas, constituidos o por constituirse, en este último caso presentando el compromiso de asociación o consorcio correspondiente. Sin emba rgo, pa ra l a cel ebración de lo s contratos con u na asociación o consorcio será requisito previo la presentación de la escritura pública mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio, escritura en la que debe constar la designación de un apoderado. Las escrituras de con stitución y disolu ción de la asocia ción o co nsorcio deberán contener los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. CAPITULO II DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE LOS CONTRATOS Artículo 68.- Requisitos de los contratos.- Son req uisitos para l a cel ebración de l os contratos, los siguientes: 1. La competencia del órgano de contratación; 2. La capacidad del adjudicatario; 3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de l os recursos financieros necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones; y,
4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitos constantes
Artículo 69.- Suscripción de contratos.- Los co ntratos que por su naturaleza o expreso mandato de la ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) día s de sde l a notificació n de l a adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea i gual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega. Las contrataciones de m enor cu antía se in strumentarán con l a factu ra correspondiente, sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que asuman las partes. 23 Los d emás contrato s se o torgarán p or documento suscrito ent re las pa rtes sin necesi dad de escritura pública. Para l a suscrip ción d el co ntrato, será requisito previo la correspondientes. rendición d e las ga rantías Cuando po r causas imput ables al adju dicatario no se suscri ba el contrato d entro del té rmino correspondiente, la entid ad deb erá decl ararlo como adj udicatario fallid o y dispon er su suspensión del RUP. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de conv enir a sus i ntereses, adjudicará el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo. Si el co ntrato no se celebrare por causas imputables a l a entidad contratante, el adju dicatario podrá demandar la corresp ondiente indemnización de lo s daños y p erjuicios o recl amar administrativamente lo s gastos e n q ue ha i ncurrido, siempre que se encuentren debi da y legalmente comprobados. La entidad a su ve z d eberá repetir contra el o l os fu ncionarios o empleados responsables. En ning ún caso se po drá ini ciar la ejecución d el co ntrato sin la p revia celebración o formalización de los instrumentos expuestos en este artículo. Artículo 70.- Administración del contrato.- Los contratos conte ndrán estipul aciones específicas relacionadas con las funciones y deber es de lo s administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. En el expediente se ha rá co nstar to do he cho relev ante q ue se presente e n l a eje cución del contrato, de conformidad a lo que se determine en el reglamento. Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; contratos complementarios; terminación del contrato; ejecuci ón de ga rantías; aplica ción de multa s y san ciones; y, recepciones. Artículo 71.- Cláusulas Obligatorias.- En l os contratos sometidos a esta L ey se e stipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá exceder del término de 30 días. Las multas se im pondrán po r reta rdo en la ejecución de la s obli gaciones contractuales conforme al cronograma valorad o, así como po r in cumplimientos de las d emás oblig aciones contractuales, las que se determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral. Artículo 72.- Contratos Modificatorios para enmendar casos de errores.- Para c orregir errores manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en la s cláusulas contractuales, la s e ntidades podrán cel ebrar contratos modificatorios que enmienden los errores encontrados. CAPITULO III DE LAS GARANTÍAS Artículo 73.- Formas de garantías.- En los contratos a que se refiere esta Ley, los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 1. Garantía incondi cional, irrevocable y de co bro in mediato, otorgada p or u n banco o
institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos;
2. Fianza instrumentada en una póli za de seguros, incondicional e irrevocable, de co bro
inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;
24 3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del
sesenta por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo
catastral correspondiente;
4. Depósitos de bon os del Estado, d e l as municipalidades y de otras in stituciones d el
Estado, ce rtificaciones de la Teso rería G eneral de la Nació n, céd ulas hipot ecarias,
bonos d e p renda, Notas de crédito ot orgadas p or el Servi cio d e Renta s Interna s, o
valores fidu ciarios qu e ha yan sido calificados p or el Dire ctorio d el Banco Ce ntral del
Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores
del país, al momento de con
stituir la garantía . Los intere ses que produ zcan
pertenecerán al proveedor; y,
5. Certificados de depósito a plazo, emitid os por una in stitución financiera establecida en
el país, end osados p or va lor en ga rantía a la orden de la entida d contratante y cuyo
plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato.
No se exigirá n las garantías establecidas por la presente ley pa ra los contratos referidos en el número 8 del artículo 2 de esta Ley. Para hacer efectiva la garantía, la entidad cont ratante tendrá preferen cia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión. Las ga rantías oto rgadas po r b ancos o i nstituciones finan cieras y la s p ólizas d e seguros establecidas en el lite ral 1 y 2 d el pre sente a rtículo, no admitirán cláusula alg una q ue establezca trámite ad ministrativo p revio, ba stando para su ej ecución, el requerimiento por escrito de la entidad ben eficiaria de la garantía. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. Artículo 74.- Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del co ntrato y para re sponder p or la s obligaciones q ue co ntrajeren a favor d e t erceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco por ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integ rales por preci o fi jo, esta garantía se constituirá p ara ga rantizar el cumplimiento del contrato y las o bligaciones contraídas a favor de terceros y p ara asegurar la debida ej ecución de la obra y la buena calidad de lo s m ateriales, a segurando con ell o las reparaciones o cambi os de aqu ellas parte s de la obra en la q ue se d escubran defectos d e construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. En los co ntratos de ob ra o en la contrataci ón de servici os no normali zados, si la oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez p or ciento de é ste, la gara ntía de fiel cumpli miento deberá incrementarse en un m onto equivalente al veinte por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta ley. No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. Tampoco se exigirá e sta garantía e n los contrato s cuya cuantía se a me nor a multiplicar el coeficiente 0 .000003 por el Presupu esto Inici al del Estad o del co rrespondiente ej ercicio económico. Con cargo a la ga rantía de fiel cumplimiento se p odrá efe ctivizar la s m ultas que l e fueren impuestas al contratista. Artículo 75.- Garantía por anticipo.- Si por l a forma de pag o establecida e n el contrato, la entidad contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea e n dinero, giro s a la 25 vista u otra f orma de pa go, el cont ratista pa ra reci bir el a nticipo, debe rá re ndir p reviamente garantías por igu al valo r del a nticipo, que se reducirán en la propo rción que se va ya amortizando aquél o se re ciban provisionalmente las obras, bie nes o servici os. Las cartas d e crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia del contrato. El monto del anticipo lo regulará la entidad contratante en consideración de la naturaleza de la contratación. Artículo 76.- Garantía técnica para ciertos bienes.- En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplen aquella provisión o instal ación, para a segurar l a calidad y buen fu ncionamiento de lo s mi smos, se exi girá, además, al momento de la su scripción del cont rato y como pa rte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal. De no pre sentarse esta garantía, el contratista entregará una de las prevista s en esta ley por igual valor del bie n a su ministrarse, d e conformida d con l o e stablecido en los Plieg os y e n el contrato. Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del bien. Artículo 77.- Devolución de las garantías.- En l os contratos de ej ecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demá s contrato s, las garantías se devolverá n a la firma del acta re cepción única o a lo estipulado en el contrato. . CAPITULO IV DE LA CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN Artículo 78.- Cesión de los contratos.- El contratista está prohi bido de ceder los d erechos y obligaciones emanados del contrato. Artículo 79.- Subcontratación.- El contratista p odrá subcontratar l a ej ecución pa rcial del contrato co n persona s n aturales o j urídicas registradas e n el RUP, baj o su rie sgo y responsabilidad. Tratándose de subcontratación de con sultoría, esta solo po drá realizarse pa ra las a ctividades que expresamente se establezcan en los Pliegos y que conste en la oferta adjudicada. Las sub contrataciones no se la s po drá re alizar con pe rsonas i nhabilitadas para contrata r d e acuerdo con esta Ley, ni podrán sup erar el treinta por ciento (3 0%) del monto del contrato reajustado. Por la sub contratación, el contratista no pierde su resp onsabilidad respecto a la obliga ción de cumplimiento del contrato para con la entidad contratante, la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal. Las subcontrataciones qu e reali cen la s entid ades previstas e n el núme ro 8 del artículo 2 de esta ley e n calidad de contratistas, ob servarán lo s procedimientos d e sele cción previsto s en esta Ley. CAPITULO V DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Artículo 80.- Responsable de la administración del contrato.- El s upervisor y el fiscalizador d el contrato son responsables de tom ar to das la s medidas ne cesarias para su 26 adecuada ej ecución, con estricto cumplimiento de sus clá usulas, prog ramas, crono gramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda. CAPITULO VI DE LAS RECEPCIONES Y LA LIQUIDACIÓN Artículo 81.- Clases de recepción.- En los contratos de adquisición de bienes y de prestación de se rvicios, incluid os lo s de con sultoría, exis tirá una sol a re cepción, que se pro ducirá de conformidad con l o e stablecido en el contrato y tendrá l os efectos de rece pción definiti va. Producida la re cepción se devolve rán las ga rantías oto rgadas, a ex cepción de l a g arantía técnica. En los contratos d e eje cución de obra, así como en lo s contra tos integ rales po r p recio fijo existirán una recepción provisional y una definitiva. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en que se pueda receptar las obras, bie nes o servici os por etap as o de man era sucesiva, p odrán efe ctuarse recepciones parciales. En los casos en lo s qu e ante la solicitud del contratista, la entid ad contrata nte no fo rmulare ningún pro nunciamiento ni iniciare la rece pción de ntro de lo s períodos d eterminados e n el Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepci ón se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Nota rio Público, a soli citud del contratista notificará que dicha recepción se produjo. CAPITULO VII DEL REAJUSTE DE PRECIOS Artículo 82.- Sistema de reajuste.- Los contratos de ejecuci ón de ob ras, adquisición d e bienes o de prestación de servicios, a que se refiere esta Ley, cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios, se sujetarán al sistema de reaju ste de pre cios de co nformidad con l o previsto en el Reglamento a esta Ley. Serán tambié n reaju stables l os contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier modalidad. Artículo 83.- Índices.- Para la aplicación d e la s fórmul as, lo s precios e índ ices de p recios serán p roporcionados por el In stituto Na cional de Estadí sticas y Censos (INEC), mensualmente, dentro de los di ez días d el me s si guiente, de acue rdo con su p ropia reglamentación. Para est os efe ctos, la Instit uto Nacio nal de Contrata ción P ública mante ndrá permanente coordinación con el INEC. Si por la naturale za d el contrato, el Institut o Na cional de Estad ísticas y Cen sos no pu diere proporcionar los pre cios e índice s d e pre cios, la resp ectiva entidad, solicitará al INE C la calificación de aquellos, tomándolos de publicaciones especializadas. El INEC, en el término de cinco días contado desde la recep ción de la soli citud, calificará la idoneidad de los p recios e índices de precios de dichas publicaciones especializadas propu estas. En caso de q ue dicho instituto no lo haga en el término señalado, se considerarán calificados tales precios e índice de precios, pa ra efecto s de su inclu sión e n la fórmul a polinómica, b ajo la respon sabilidad d e l a entidad. Artículo 84.- Contratos integrales por precio fijo.- No serán aplicable s l as di sposiciones contenidas en este capítulo a los contratos integrales por precio fijo. CAPITULO VIII DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Artículo 85.- Obras y servicios complementarios.- En el caso de que fuere necesa rio ampliar, modificar o complementar una obra o se rvicio determina do po r cau sas imp revistas o técnicas, de bidamente m otivadas, presentadas con su ej ecución, el E stado o l a e ntidad 27 contratante podrá celeb rar con el m ismo contratista, sin li citación o con curso, contratos complementarios qu e requ iera l a aten ción de las modificaciones antedichas, siemp re que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario. Artículo 86.- Creación de rubros nuevos.- Si para la ade cuada eje cución de una ob ra o prestación de un servi cio, por motivo s técnicos, fuere necesaria l a creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente. Para el pago de lo s rubros n uevos se esta rá a lo s preci os refe renciales a ctualizados de la entidad contratante, si los tuviere; en ca so c ontrario, se los d eterminará d e mutuo acue rdo entre las partes. Artículo 87.- Normas comunes a los contratos complementarios.- La suma total de las cuantías de l os contrato s complementarios referidos en los artícu los 85 y 86, excepto en l os contratos d e co nsultoría y del sector hidrocarburífero, no podrá excede r del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la entidad contratante resuelva la realización del contrato compl ementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios q ue consten en l os respectivos contratos prin cipales. El valor de lo s contratos co mplementarios de consultoría n o pod rá exce der de l 70% del val or a ctualizado o reajustado del contrato principal. El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley. En los contratos complementarios a los que se refieren los dos artículos precedentes constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el caso. En los contratos complementarios se pod rá conte mplar el pago de anti cipos en l a mi sma proporción prevista en el contrato original. No procede la celebración de contratos com plementarios para los de adquisiciones de bienes sujetos a esta Ley. En todos lo s casos, en forma p revia a la suscrip ción de los contratos co mplementarios, s e requerirá la verificación presupuestaria correspondiente. Artículo 88.- Diferencia en cantidades de obra.- Si al ejecutarse la ob ra de acuerdo con los planos y esp ecificaciones del contrato se establecieren diferencias entre la s cantidades reales y las q ue constan en el cuadro de cantidad es estimadas en el contrato, l a entida d p odrá ordenar y pagar directa mente sin ne cesidad de co ntrato co mplementario, hasta el 25% del valor reajustado del contrato, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes. Si se sobrepasa el mencionado porcentaje será necesario tramitar un contrato complementario. Artículo 89.- Órdenes de trabajo.- La entidad contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta del 10% del valor actuali zado o reaju stado del co ntrato principal, pa ra la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje. En todo caso, lo s recursos deberán estar presupuestados de conformidad con la presente Ley. Las órdenes de trabajo contendrán las firmas de las partes y de la fiscalización. Artículo 90.- Certificación de recursos.- Para to dos a quellos casos e n q ue la entida d contratante d ecida co ntraer oblig aciones de e rogación d e re cursos p or efe cto de contratos complementarios, obras adicionales u órde nes de trabajo, de ma nera previa a su autori zación deberá contarse con l a respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones. Artículo 91.- Contratos complementarios en la modalidad integral por precio fijo.- No 28 serán apli cables las di sposiciones co ntenidas en e ste capítulo a los contrato s integrale s por precio fijo. CAPITULO IX DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS Artículo 92.- Terminación de los contratos.- Los contratos terminan: 1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 2. Por mutuo acuerdo de las partes; 3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución
del mismo a pedido del contratista;
4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 5. Por muerte del contratista o por di solución de la persona jurídi ca contratista que no se
origine en d ecisión inte rna voluntari a de los ó rganos competentes de tal persona
Los representantes legales de la s personas jurídicas cuya di solución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y soli daria, a i nformar a l a auto ridad a l a que compete ap robar l a disolución, sobre la exist encia d e contratos q ue aquéllas tengan pendientes con las entidades contratantes previstas en esta Ley, y a co municar a las entidades contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución. Para lo s indi cados casos de disolu ción de pe rsonas ju rídicas, antes de ex pedir l a resolución que la de clare, la autorid ad co rrespondiente de berá com unicar sob re el particular al Instituto Nacional de Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez días, informen si l a persona jurídica cuya disolución se tramita no tien e contratos pendientes con las entidades sujetas a esta ley o precise cuáles son ellos. Con la contestación del Instituto Nacional de Contrata ción Pública o v encido el antedicho término, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de informar. De existir co ntratos p endientes de la persona juríd ica frente al Estado o ent idades contratantes, el Instituto Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la entidad co ntratante, a la autorid ad a la que co mpeta ap robar la disolu ción y a la Procuraduría Gene ral del Estado, para que en el proceso de li quidación a dopten la s acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos. Artículo 93.- Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circu nstancias im previstas, técnicas o e conómicas, o cau sas d e fuerza ma yor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para lo s inte reses de l as parte s, eje cutar total o parcialmente, el contrato, las partes pod rán, por mutu o acue rdo, conve nir en la extinción de todas o algunas de l as obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista. Dicha entida d no podrá cele brar co ntrato po sterior sob re el mismo contratista. objeto con el mismo Artículo 94.- Terminación unilateral del contrato.- La entidad contrata nte podrá de clarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley, en los siguientes casos: 1. Por incumplimiento del contratista; 29 2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 3. Si el valor d e las m ultas sup era el monto de l a gara ntía de fiel cumplim iento del
4. Por suspensión de lo s trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta días,
sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta ley; 6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y, 7. La entida d contratante ta mbién p odrá declarar term inado a nticipada y unilate ralmente
el co ntrato cuando, ante circunstancias té cnicas o económicas i mprevistas o de caso
fortuito o fuerza mayo r, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido
a terminar de mutuo a cuerdo el contrat o. En este ca so, no se ejecutará la ga rantía de
fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.
En este último ca so, el co ntratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amo rtizado en el térmi no de treinta (30) día s de haberse n otificado la terminaci ón unilateral del contrato e n la que co nstará la liqui dación d el anticipo, y en caso de no hacerlo e n términ o señ alado, la entid ad pro cederá a la ejecu ción de la garantía de Buen Uso de l Anticipo por el monto no devengado. El no pago d e la liquida ción en el término señalado, da rá lu gar al p ago de intereses desd e la fe cha d e notifi cación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato Artículo 95.- Notificación y trámite.- Antes de proceder a la terminación unilateral, la entidad contratante notificará al contratista, con la anticipación de 10 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Ju nto co n la n otificación, se remitirán lo s i nformes té cnico y económico, referente s al cumplimiento de la s o bligaciones de l a entidad contratante y d el contratista. L a notifica ción señal ará específicamente el incu mplimiento o mo ra en q ue h a incurrido el contratista de acuerdo al artículo a nterior y le a dvertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. Si el co ntratista no justif icare la m ora o no re mediare el i ncumplimiento, en el té rmino concedido, la entidad contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima a utoridad de l a entidad contratante, que se comunicará por escrito al contratista y s e publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS. La res olución de terminac ión unilateral no se suspenderá por la i nterposición de recl amos o re cursos admini strativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista. Los contratistas no podrán aducir que la entidad contratante está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fue re entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortización del anticipo constará en el reglamento respectivo. Solo se a ducirá m ora en el cum plimiento de la s oblig aciones e conómicas de la e ntidad contratante cuand o esté amorti zado totalmente el anticip o ent regado al contratista, y é ste mantenga obligaciones económicas pendientes de pago. La de claración unilate ral de termin ación del contrato dará de recho a la entidad co ntratante a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, a ejecutar la s garantías de fiel cumplimi ento y, si fuere del caso, en la pa rte que corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de 10 días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término se ñalado no efectúa el pago, de berá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados po r el Dire ctorio del B anco Central del Ecuado r, los q ue se calcularán hasta la fecha efectiva del pago. 30 La e ntidad contratante ta mbién t endrá de recho a demandar la i ndemnización de lo s d años y perjuicios, a que haya lugar. Una vez de clarada la terminaci ón unilateral, la enti dad contratante po drá vo lver a contratar inmediatamente el objet o del contra to que fue terminado, p ara lo cual se o bservará el procedimiento de cotización previsto en el Capítulo IV del Título III de esta Ley. Artículo 96.- Terminación por causas imputables a la entidad contratante.- El c ontratista podrá d emandar l a resolu ción del contrato, po r la s siguientes ca usas im putables a la entidad contratante: 1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días; 2. Por la su spensión de los trabajos por más de sesenta días, disp uestos por la entidad
3. Cuando lo s diseños d efinitivos sean técni camente inej ecutables o n o se hubieren
solucionado defectos de ellos, en este caso, la entidad
contratante ini ciará la s
acciones legales que correspondan en contra de lo s consultores por cuya cul pa no se
pueda ejecutar el objeto de la contratación; y,
4. Cuando, ant e circun stancias técnicas o ec onómicas imprevista s o de ca so fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la entidad contratante no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato.
En ningún caso se considerará que las entidades contratantes se hallan en mora del pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad. CAPITULO X DEL REGISTRO DE LOS CONTRATOS Y LOS PROVEEDORES Artículo 97.- Registro Público Electrónico de Contratos.- El Instituto Na cional de Contratación Pública llev ará un Registro Públ ico Electró nico d e los Contrato s tramitado s al amparo de esta Ley con las debidas previsiones técnicas y legales para su acceso en cualquier momento. Las entidades re gistrarán la informa ción re querida por el In stituto Na cional de Co ntratación Pública dentro del Portal COMPRASPUBLICAS. El Instituto Nacio nal de Contrata ción Pública, implementará los mecanismos tecnológicos para asegurar la recu peración íntegra de la información, indep endientemente d e l a platafo rma o sistema empleado para crearlo, transmitirlo o almacenarlo. Artículo 98.- Registro de incumplimientos.- Las entidad es remitirán obligatoriamente al Instituto Na cional de Contratación P ública la nó mina de to dos a quellos contratista s o proveedores que hubieren incumplido sus obligaciones contractuales o se hubi eren negado a suscribir contratos adjudicados, acompañando los documentos probatorios correspondientes, a fin de que sean susp endidos en el RUP p or cinco y tre s años, re spectivamente. En consecuencia, la actu alización del re gistro será resp onsabilidad del In stituto Na cional de Contratación Pública. Para e ste fin , el Instituto Na cional de Contratación Pública y las instituciones del Sistema Nacional de Contrata ción Pública p rocurarán la interconexión e interope rabilidad d e su s sistemas de información y bases de datos. El Re glamento esta blecerá la pe riodicidad, requisitos, pl azos y medios en que se re mitirá la información. El Registro de incump limientos será inform ación públi ca que co nstará en el Portal 31 COMPRASPUBLICAS. CAPITULO XI RESPONSABILIDADES Artículo 99.- Responsabilidades.- En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta ley, los oferentes participarán a su riesgo. Los mi embros d e la a sociación o consorcio contratista serán re sponsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ofe rta y del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. La m áxima autoridad de l a entid ad, así com o lo s fu ncionarios o servidores de la mi sma q ue hubieren intervenido en cualqui era de las etapas d e los procedi mientos precontra ctuales de preparación, sele cción, co ntratación así como en la e jecución mis ma d e los contratos serán personal y pecuniariamente responsables por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Los contrati stas o provee dores podrán dem andar o re currir contra el o l os funci onarios o empleados por cuya acción u omisión, la entidad incumplió sus obligaciones contractuales. Artículo 100.- Responsabilidad de los consultores.- Los con sultores na cionales y extranjeros son legal y económi camente responsables de la validez ci entífica y técnica de l os servicios con tratados y su aplicabilida d, dentro de los términos contractuales, las condi ciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta resp onsabilidad prescribe en el pla zo de cinco añ os, contados a p artir de la recepción definitiva de los estudios. Si por cau sa de los estudios ela borados po r lo s con sultores, o currieren pe rjuicios té cnicos o económicos en la eje cución d e lo s contratos, e stablecidos por la vía judi cial o arbitral, la máxima auto ridad d e la entidad contra tante di spondrá qu e el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables. En el caso de ejecución de obra, asimismo serán suspendidos del RUP p or el plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de su re sponsabilidad civil, los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados si e s q ue el precio de im plementación de lo s mi smos sufriere u na variación sustancial a la prevista, por causas imputables a los estudios, siempre y cuando dicho perjuicio hay an si do establecido por la vía judi cial o arbitral. Para l a comparación se considerará el presupuesto referencial y los rubros a ejecutar según el estudio, frente al precio final de la obra sin reajuste de precio. Artículo 101.- Retención indebida de pagos.- El funcio nario o empleado al que in cumba el pago de pla nillas u otras o bligaciones d e u na entidad contratante q ue retenga o retarde indebidamente el pa go de los valores correspondientes, en relación al p rocedimiento de pago establecido en lo s contratos respectivos, será d estituido de su carg o por l a a utoridad nominadora y san cionado co n u na m ulta no me nor de 10 salarios básicos unificado s, que podrá lleg ar al 10% del v alor in debidamente reteni do, sin p erjuicio d e las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. La multa se rá impu esta obse rvando el pro cedimiento previst o en el Di sposición Ge neral Primera de esta Ley. El Instituto Nacional de Contratación Pública vigilará el cumplimiento de esta disposición. TÍTULO V DE LAS RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS CAPITULO I DE LAS RECLAMACIONES 32 Artículo 102.- Reclamaciones y recursos administrativos.- Los oferentes que se consideren afectados por actos administrativos emitidos por las entidades previstas en el artí culo 1 de la presente ley por asunto s relacionados con su oferta, respecto al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán el derecho de presentar las reclamaciones y los recursos administrativos de los que se crean asistidos, de conformidad con la Ley. La reclamación o recurso presentado no suspende la ejecución del acto impugnado. De la resolución que tome la entidad se podrá presentar demanda contencioso administrativa. Artículo 103.- Términos para deducir la impugnación y para resolver.- Exclusivamente para los deducir la impugnación prevista en esta Ley, los oferentes tendrán el término de 5 días contados d esde la notifica ción de la a djudicación, l a entid ad contratante en el térmi no de 5 días califica rá el recurso como proce dente o ma ndará a am pliarlo, de biendo expedi r, d e manera moti vada, su resolución e n u n términ o no mayor a 15 días contados a partir d e la providencia de calificación del recurso presentado. CAPITULO II DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Artículo 104.- Métodos alternativos de solución de controversias.- De existir diferencias entre las pa rtes cont ratantes no solven tadas dentro del p roceso de eje cución, pod rán utilizar los procesos de medi ación y arbitraje e n derecho, q ue lleven a solucionar sus diferen cias, de conformidad con la cláusula compromisoria respectiva. Artículo 105.- Instancia Única.- De surgi r controversi as en que las pa rtes no con cuerden someterlas a los procedi mientos d e mediación y arbitraj e y deci dan ir a sede ju dicial, e l procedimiento se lo ventilará ante lo s tribunal es distritales de lo Conten cioso Administrati vo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- INFRACCIONES A LA LEY.- Toda i nfracción a l a pre sente L ey cometid a por autoridades, funcionarios, empleados públicos o privados o cualquier persona que actúe o haya intervenido e n el pro cedimiento de co ntratación a nombre de la s entida des contratante s será sancionada por la Contraloría General del Estado y en el plazo de 30 días. SEGUNDA.- PROHIBICIONES.- Se prohíbe que las entidades contraten a través de terceros, intermediarios, delegados o agentes de compra. El objeto de la contratación o l a ej ecución de un proye cto no pod rán ser subdivididos en cuantías menores con el fin de eludir los procedimientos establecidos en esta Ley. Para establecer si existe su bdivisión, se de berá analizar si se atenta a l a pla nificación institucional. Si de la subdivisión de la contratación se determina un perjuicio al Fisco, la Contraloría General del Estad o removerá del cargo a l os f uncionarios o emplea dos que toma ren tal deci sión, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Se entende rá que no ex iste la antedi cha subdivisión cu ando, al planifica r l a ejecució n del proyecto o revisar tal pl anificación, se hubi ere previsto, do s o má s etap as e specíficas y diferenciadas, siempre q ue la ejecu ción de ca da una de ellas tenga fu ncionalidad y se encuentre coordinada con las restantes, de modo tal que garantice la unidad del proyecto. TERCERA.- CONTRATOS DE PERMUTA.- Los contratos de permuta no se regirán por e sta Ley sino por las normas previstas en el Reglamento General de Bienes del Sector Público y el Código Civil. CUARTA.- En el caso d e eje cución de ob ras, in clusive la s i nversiones h idrocarburíferas, 33 mineras o hidroeléctricas, la máxima autoridad, tendrá la opción de organizar un procedimiento bajo l os line amientos d el re glamento general de esta ley, q ue plantee la alternativa de no ejecutarlo ante la iniciativa de promotores, dicha alternativa deberá establecer una metodología que fije un monto que compense al estado ra zonablemente p or la re ntabilidad e conómica y social que dejaría de percibir. QUINTA.- SEGURIDADES INFORMÁTICA.- Para la reali zación de lo s procedimientos electrónicos previsto en esta Ley, se emplearán métodos a ctualizados y confia bles p ara garantizar el c orrecto func ionamiento del Po rtal COMPRASPUBLICAS y el us o efic iente y seguro de las herramientas informáticas. SEXTA.- APORTES A LOS ORGANISMOS QUE EMITIÍAN INFORMES PREVIOS.- Los aportes qu e por contrib uciones rela cionadas co n la emisió n de informe s de Ley para la contratación pública recibían la Contraloría G eneral del Esta do y la Pro curaduría Gen eral d el Estado, serán compensadas por el Pre supuesto General del Estado a p artir de la vigen cia de esta Ley, de tal manera que en el Presupuesto General del Estado constarán las asignaciones necesarias p ara el cabal, continú o y oportu no fun cionamiento de los referi dos ó rganos de control del Estado. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA: Los procedimientos precontractuales iniciados antes de la vigencia de esta Ley, así como la celebración y ejecución de los contratos consiguientes se sujetarán a lo establecido en la Ley de Contratación Pública hasta un plazo máximo de sesenta días. SEGUNDA: La Contraloría General del Estado, en el plazo de 15 días contados a partir de la vigencia de esta Ley, re mitirá al Instituto Nacional de Contratación Pública las bases de datos existentes del Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos. TERCERA.- Hasta cuando exista n en el paí s e mpresas certificadoras de f irma electrónica autorizadas por el organismo del estado com petente, el Instit uto Na cional de Contratación Pública responsable d e la admini stración del Portal COMPRAS PUBLICAS, tomar á toda s las medidas técnicas necesarias para que el uso de las herramientas informáticas que utilice, den seguridad a las transacciones que se efectúen de conformidad con esta Ley. CUARTA: La Secretaría Técnica del Comité de Consultoría, en el plazo de 15 d ías contados a partir d e la vi gencia de esta Ley, trasp asará al In stituto Na cional de Co ntratación Pú blica las bases de da tos exi stentes d el Registro de Co nsultoría y to da l a info rmación do cumental y archivos a su cargo. QUINTA: Para la conformación del Registro Único de Proveedores y la s demás herramientas del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación Pública definirá la informa ción necesaria que deberán aportar las entidades, y establecerá los mecanismos adecuados para realizarlo. La transferencia de la info rmación será obligatoria para las in stituciones requeridas, y debe rán realizarla de manera gratuita. SEXTA: Únicamente p ara las contrataciones qu e se realizarán du rante el prime r a ño de vigencia d e l a p resente L ey, facúlte se al In stituto Na cional de Contrataci ón Pública para que establezca e xoneraciones o di sposiciones e speciales pa ra l a apli cación progresiva d e la presente Ley , especialmente aquellas rela cionadas con el Plan Anual de Contrata ción, l os registros d e pre supuesto y la re alización de transaccio nes en el Po rtal de COMPRAS PUBLICAS. En ningún ca so se pe rmitirá la n o p ublicación de información sobre los procesos sujetos a la presente Ley en el Portal COMPRASPUBLICAS. A partir del segundo año de vigencia, ningún procedimiento estará exento del cumplimiento de las normas de la presente Ley y su Reglamento. 34 SÉPTIMA.- Los recurso s que e stuvieron previ stos e n el artículo 37 de la L ey de Co nsultoría serán administrados po r e l Instituto Na cional de Contratación Pú blica y estarán de stinados a promover el desarrollo, a mpliación y modernización de la con sultoría n acional, esp ecialmente en las áreas de capacitación del p ersonal técnico dedicado al servicio de la consultoría y a la promoción de las actividades de investigación al servicio de la consultoría. OCTAVA.- Los recursos que e stuvieron p revistos en lo s a rtículos 19 y 2 0 de l a Ley de Consultoría serán admini strados por el Instituto Nacio nal d e Contrata ción Pública y serán devueltos a los co nsultores incluidos los intereses que se ge neren, siguiendo para el efe cto lo estipulado en los respectivos contratos de consultoría. El rendimiento de los recu rsos previstos en esta disposición será i gual al de la t asa de interés pasiva para depósitos monetarios fijada por el Banco Central del Ecuador. NOVENA.- Los re cursos humanos, tecnológicos, presupuestarios y finan cieros de la Subsecretaría de Innova ción T ecnológica y Compras Pú blicas d el Mini sterio de Ind ustrias y Competitividad relacionados con el sistema nacional de contratación pública, serán transferidos al Instituto Nacio nal de Contratación P ública en el plazo de 3 0 días contados a p artir de la promulgación de la p resente Ley. El trasp aso i mplicará tod os lo s p rocesos, pro gramas, compromisos adquiridos por el Ministerio de Industrias, sea por disposición legal, reglamentaria o por convenios suscritos con otras instituciones públicas. DÉCIMA.- Una vez re alizado el traspaso p revisto en la Di sposición Transitoria Cuart a, la Secretaría T écnica d el Comité de Co nsultoría y el Comité de Consultoría se extinguirá n. Los recursos fina ncieros, materiale s y tecnológi cos de dicho s ente s se tra spasarán al In stituto Nacional de Contratación Pública. El personal qu e labora en l a Secretaría Técnica y e n el Comité d e Consultoría, p revia evalua ción re alizada por el In stituto Na cional d e Co ntratación Pública e n coordi nación con la Secretaría Na cional de Remu neraciones del Sector Públi co, pasará a formar pa rte de dicho Institu to, ex cepto a quel que n o sea considerado ne cesario y que será liquidado conforme a la Ley. UNDÉCIMA.- Mientras no se expida el Reglamento de aplicación a la presente Ley, facúltese al Instituto Nacional de Contratación Pública para que, a través de los análisis de la necesidad de las entid ades contratante s y de los est udios de me rcado co rrespondientes, se leccione a los proveedores que ofrezca n el mejo r co sto pa ra celebrar convenios ma rco y crear catálogos electrónicos de bi enes y servicios normalizados, con el fin de dar viabilidad al procedi miento previsto en el Título III, Capítulo II, Sección I. REFORMA A LA LEY GENERAL DE SEGUROS: PRIMERA.- El último inciso del artículo 42 de la Ley General de Seguros, dirá: “Tratándose de pólizas de seguros de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo que se contrate en be neficio de las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las empresa de seguros deben emitirlas cumpliendo la exigencia de que sean incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, por lo q ue tienen la obliga ción de pag ar el valor del seguro contratado, dentro d el término de cuarenta y o cho (48) horas siguientes al pedido por escrito en que el asegurado o el beneficiario le requieran la ejecución. Queda prohibido a las compañías aseguradoras en el caso de las mencionadas pólizas giradas en beneficio de las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pú blica, exigir al a segurado pa ra el pago d e la garantía, do cumentación adicional o el cumplimiento de trámite administrativo alguno. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. El incu mplimiento de e sta di sposición da rá l ugar al establecimiento de las sanciones respectivas por pa rte de la Superint endencia de Banco s y Seguros, si n perjui cio de la suspensión inmediata de las operaciones”. DEROGATORIAS 35 Deróguese toda s las di sposiciones ge nerales y especi ales que se opo ngan a esta Ley y de manera particular las siguientes: 1. Codificación de la Ley de Contratación Pública publicada en el Registro Oficial 272 de
22 de Febrero del 2001.
2. Codificación de la Ley de Co nsultoría publicada e n el Registro Oficial 455 d e 5 de
3. Letra f) del Art. 3 y el letra b) del Art. 14 de la Cod ificación de l a Ley Orgáni ca de la
Procuraduría General del Estado publi cada en el Re gistro Oficial 312 de 13 de abril de
4. Arts. 18 y 60 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 5. Numerales 16 y 35 del Art. 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 6. La pal abra “consultoría,” en la Disposición General Prime ra d e la Ley O rgánica de
Servicio Civil y Ca rrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de la s
7. La contribución d el u no por mil sobre lo s m ontos d e contratos celebrados con
instituciones del secto r p úblico, prevista en el a rtículo 26 de la Ley d e Ejercicio
Profesional de la Ingeniería, 10 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil;
y, 31 de la Ley de Ej ercicio Profesional de l a Arquitectura, y tod a otra contribución de
8. El artículo 4 de la L ey de Cámaras de la Construcción (Ley 65 -CL, Registro Oficial 4,
05/SEP/1968) y toda otra norma legal y/o regl amentaria que exija la afiliación a una de
las cámaras de la p roducción, a sociaciones o colegios profesionales como requi sito
para contratar con las entidad es previs tas en l a Ley del
Sistema Nacional d e
9. Las no rmas espe ciales de contratación p ública qu e contengan otra s l eyes. Se
exceptúan e xpresamente las contra taciones e n actividade s de exploració n y
explotación de los recursos hidrocarburíferos; las contrataciones de bienes de carácter
estratégico n ecesarias pa ra la d efensa na cional, q ue no se refieran al ámbi to de la
10. El artículo 7 de la Ley de Produ cción, Importa ción, Com ercialización y Expe ndio d e
Medicamentos Genéricos de Uso Humano, publicado en el Registro Oficial No. 162 de
DISPOSICION FINAL: Las disposiciones de esta Ley, sus reformas y derogatorias entrarán en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Dada y suscrita en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, cantón Montecristi, provincia de Manabí, a los veinte y dos días del mes de julio de dos mil ocho.- 36
Obtenido de «https://es.wikisource.org/w/index.php?title=Ley_de_Contratación_Pública_de_Ecuador&oldid=554760»
Esta página se editó por última vez el 29 sep 2012 a las 15:51.