Source: https://www.vergabevorschriften.de/vob-a/8a
Timestamp: 2020-07-10 23:42:55
Document Index: 344723557

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 9', '§ 5', '§ 10', '§ 9', '§ 12', '§ 4', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 9', '§ 18', '§ 9']

§ 8a VOB/A - Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen [+ Erläuterung]
← § 8 VOB/A
§ 8b VOB/A →
§ 8a VOB/A
In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.
Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.
In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden: a) Unterlagen (§ 8b Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B), b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B), c) Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B), d) Ausführungsfristen (§ 9; § 5 VOB/B), e) Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B), f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§§ 9a; 11 VOB/B), g) Abnahme (§ 12 VOB/B), h) Vertragsart (§ 4), Abrechnung (§ 14 VOB/B), i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B), j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B), k) Sicherheitsleistung (§§ 9c; 17 VOB/B), l) Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B), m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten, n) Änderung der Vertragspreise (§ 9d).