Source: http://docplayer.it/18221298-Oggetto-affidamento-di-incarico-per-accatastamento-c-i-g-xxxxxxxxx-schema-di-disciplinare-di-incarico-si-conviene-e-si-stipula-quanto-segue.html
Timestamp: 2018-11-17 02:58:04+00:00
Document Index: 64106353

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 3', 'art. 6', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 6', 'art. 3', 'art. 6']

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACCATASTAMENTO C.I.G.: XXXXXXXXX SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE - PDF
Download "OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACCATASTAMENTO C.I.G.: XXXXXXXXX SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE"
Stefania Zanella
1 OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACCATASTAMENTO C.I.G.: XXXXXXXXX SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO L'anno duemilaquattordici del giorno tra il responsabile del procedimento per l'affidamento di incarico per accatastamenti di manufatti siti in vari comuni della provincia di Campobasso il professionista con Studio Tecnico in alla via n. iscritto all'albo provinciale di con il n. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Oggetto dell'incarico Il Responsabile del Procedimento per l'affidamento dell'incarico indicato in oggetto conferisce al professionista suddetto l'incarico professionale per la predisposizione degli atti necessari per accatastare i seguenti immobili: ART. 2 Importo della prestazione Come da offerta trasmessa in data, assunta al protocollo con n. in data, il corrispettivo per le prestazioni relative alle attività descritte nel presente disciplinare, omnicomprensivo delle competenze, oneri e spese incluse, ammonta a complessivi d. (diconsi Euro ), oltre IVA e contributi previdenziali, come previsti per legge e diritti catastali, come di seguito riportato:. ART. 3 Prestazioni professionali richieste La prestazione in argomento avrà essenzialmente le seguenti specifiche: 1) la redazione di tipo mappale delle aree occupate degli immobili elencati nella tabella indicata in premessa; 2) Denuncia degli immobili al Catasto Fabbricati (c.d. accatastamento); L incarico comprende, dunque, le seguenti attività: TIPO MAPPALE (inserimento sulla cartografia catastale dei nuovi fabbricati edificati, mediante l'ausilio del software Pregeo) E TUTTI GLI ATTI PROPEDEUTICI - indagine catastale relativa allo stato attuale di tutti gli immobili la cui area di sedime è stata
2 utilizzata per la costruzione dei manufatti sopra indicati ivi compreso tutti gli eventuali adempimenti, giuridico-amministrativi presso l Agenzia del Territorio, necessari per la definitiva acquisizione da parte del Comune; - visure ed estratti di mappa necessari per l espletamento dell incarico; - eventuale frazionamento catastale di particelle non frazionate; - effettuazione a propria cura e spese di tutti i rilievi di campagna occorrenti per la presentazione e l'approvazione dei Modelli richiesti dall'agenzia delle Entrate; - redazione di Tipo Mappale secondo le procedure previste dall'agenzia delle Entrate vigenti e compilazione dei relativi modelli; - presentazione e successivo ritiro della ricevuta presso l Agenzia del Territorio attestante l avvenuto espletamento della procedura. DENUNCIA AL CATASTO FABBRICATI - rilievo dell edificio o verifica dei rilievi forniti su supporto magnetico ove disponibili oppure su supporto cartaceo; - redazione della pratica di denuncia al Catasto Fabbricati, secondo le procedure previste dall'agenzia delle Entrate e compilazione dei relativi modelli, comprensiva delle seguenti operazioni: - calcolo superfici delle unità immobiliari; - compilazione e stampa mediante il programma ministeriale DOCFA dei relativi modelli; - stesura planimetrie sui relativi modelli; - fascicolazione, presentazione e ritiro ricevute presso l Agenzia del territorio; - consegna a questa Azienda, altresì, dei rilievi eseguiti in formato digitale (files dwg) e dell accatastamento effettuato sia su supporto cartaceo che digitale. Ogni altra attività per dare gli accatastamenti perfettamente finiti secondo le vigenti norme e ogni ulteriore attività di competenza, eventualmente richiesta dal Rup. L affidamento dell incarico di cui trattasi è relativo all'accatastamento dei n. 16 manufatti riportati nella tabella in premessa. ART. 3 Modalità di svolgimento della prestazione Il professionista svolgerà il servizio affidatogli assicurando la costante presenza durante le fasi di lavorazione degli accatastamenti. Ferma restando da parte del professionista la responsabilità e l impegno personali all espletamento dell incarico, egli potrà, a sua discrezione, avvalersi di collaboratori di sua fiducia senza che ciò dia diritto al riconoscimento di maggiori compensi e/o rimborsi rispetto a quelli già convenuti. Ogni onere e spesa derivanti e connessi al puntuale adempimento degli obblighi relativi alla prestazione sono compensati con il corrispettivo contrattuale, pertanto dal professionista non potranno essere richiesti ulteriori compensi o rimborsi a fronte degli stessi.
3 Il committente si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento il lavoro svolto dal professionista. Durante le ispezioni dovrà essere messa a disposizione, da parte del professionista, tutta la documentazione tecnica e di programmazione prodotta e dovranno essere resi accessibili i documenti interni che dimostrino il funzionamento delle procedure attuate. Il professionista procederà all'accatastamento dei manufatti, dal punto di vista temporale, secondo l'ordine ritenuto opportuno dal Responsabile del procedimento. Il Professionista si impegna: ART. 4 Obblighi del Professionista - a presentare alla Stazione Appaltante, entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, apposita polizza assicurativa professionale; - ad adempiere ad ogni prescrizione, indicazione o disposizione che pervenga dalla Committenza per tramite del RUP. Tali prestazioni non daranno diritto al riconoscimento di maggiori compensi e/o rimborsi rispetto a quelli già convenuti per l espletamento della prestazione. Il Professionista dovrà presentare la documentazione specificata all art. 1 con le modalità di cui all art. 3, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di fine operazioni di scavo. ART. 5 Durata dell incarico La durata dell incarico, è stabilita in giorni naturali e consecutivi per dare completamente finite le pratiche di accatastamento, come meglio dettagliate al successivo art. 6, a partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico. ART. 6 Modalità di pagamento Il compenso convenuto, di cui all art. 2, verrà corrisposto al professionista con un avanzamento delle competenze dovute in un'unica rata ad ultimazione dell'incarico. Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, comprensiva di I.V.A. e degli oneri previdenziali e di legge. Al di fuori di quello indicato al precedente art. 2, nessun altro compenso verrà corrisposto al professionista per tutte le attività che formano oggetto dell incarico di cui alla presente convenzione. In caso di sospensione totale o parziale dei lavori ed in caso di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, il professionista incaricato non avrà diritto ad alcun maggior compenso conseguente ad una maggior durata dei lavori in parola. ART. 7 Penali Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti dall'art. 6 del presente disciplinare verrrà
4 applicata una penale di diconsi euro. ART. 8 - Risoluzione Il Committente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l incarico, con pagamento delle competenze relative al lavoro utilmente svolto, in proporzione allo sviluppo lineare di quanto realizzato, a piena e completa tacitazione di ogni diritto del Professionista. È facoltà del Committente dichiarare, previa diffida ad adempiere, la risoluzione parziale o totale del presente incarico qualora il Professionista espleti prestazione inadeguata, ovvero incorra in gravi inadempienze negli impegni assunti; in tali circostanze il Professionista sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni causati dalla propria inadempienza. Il lavoro eseguito fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile dal Committente. ART. 9 - Responsabilità Il Professionista assume la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa. Il Professionista risponde altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprevidenza o negligenza dallo stesso e/o di altro personale da egli incaricato nell'espletamento del presente incarico. ART. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive integrazioni e modificazioni il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dall'amministrazione Comunale. 2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 per la tardiva comunicazione delle informazioni, il fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione relativa al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 3. La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali, in particolare: - i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale; - tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente); - i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale; I documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del
5 conto corrente dedicato. ART Controversie Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione del presente disciplinare che non si fossero potute definire in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Campobasso. ART. 12 Registrazione, tasse ed imposte Ai fini della registrazione le parti danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modificazioni. Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti alla sottoscrizione del presente disciplinare sono a totale carico del Professionista, tutte senza diritto di rivalsa. ART Accettazione dell incarico Il presente disciplinare è redatto in duplice copia e letto, confermato e sottoscritto dal professionista in segno di accettazione in ogni sua parte. Il Responsabile del Procedimento PER ACCETTAZIONE Il Professionista VISTO: SI APPROVA Il Dirigente del Quarto Servizio
CAPITOLATO TECNICO CIG 5401089FA0
CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL APPALTO DI SERVIZI CATASTALI RELATIVI AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESENTI SULL ISOLA DELL ASINARA.
COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI E DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA NUOVA
Rep. N /SP del COMUNE DI VALSAMOGGIA (Provincia di Bologna) DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI E DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA NUOVA
C O M U N E DI A R E Z Z O CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
A/ C O M U N E DI A R E Z Z O CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO LA S.R. 71 ZONA VALDICHIANA
CODICE CIG: Z62171A4E7
ALLEGATO A) ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE GC. AVENTE AD OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento Cinema Teatro p.ed. 1475/1 C.C. Predazzo. Incarico allo Studio AP Consulting di Pelz Anna per la
DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************
DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE ********************************************************************** L anno..., addì... (...) mese di..., fra il Sig.... nato a il... cf:..., residenza... o società...
ALLEGATO A) ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE GC. AVENTE AD OGGETTO:
ALLEGATO A) ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE GC. AVENTE AD OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento Cinema Teatro p.ed. 1475/1 C.C. Predazzo. Incarico al p. ind. Massimo Vanzetta per la progettazione
IL SINDACO (dott.ssa Maria Bosin) Il SEGRETARIO (dott. Claudio Urthaler) C O M U N E D I P R E D A Z Z O C O N V E N Z I O N E
ALLEGATO A) ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE GC. AVENTE AD OGGETTO: Lavori di costruzione nuova palazzina servizi presso lo Stadio del Salto in loc. Stalimen. Incarico al professionista ing. Marco Maurina per
ORIGINALE C O M U N E D I M I R A Provincia di Venezia Lavori Pubblici\\Patrimonio ed Espropri DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N 477 Del 07/03/2013 Oggetto: Incarico al Geom. Alessandro Pettenà per pratica di
(Provincia di Palermo) *******
COMUNE DI (Provincia di Palermo) GIULIANA ******* PROVVEDIMENTO SINDACALE OGGETTO: Incarico sorveglianza sanitaria medico competente D.L.vo n. 81/2008, per n. 02 cantieri di lavoro Regionali per disoccupati.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE. del 07/10/2011 n. 219
D I P A R T I M E N TO II Governance, Progetti e Finanza DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE del 07/10/2011 n. 219 Oggetto: affidamento incarico professionale per variazione catastale dell immobile denominato
CONTRATTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO, STOCCAGGIO, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA METERIALE INFORMATIVO DI TORINO E PROVINCIA
CONTRATTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO, STOCCAGGIO, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA METERIALE INFORMATIVO DI TORINO E PROVINCIA Premesso che - in data 23/05/2011 è stato approvato il Regolamento
P R O V I N C I A D I B E L L U N O ATTIVITA DI ILLUSTRAZIONE DEGLI AUSILI PRESENTI NELL'AUSILIOTECA DEL TERRITORIO BELLUNESE CON.
P R O V I N C I A D I B E L L U N O ATTIVITA DI ILLUSTRAZIONE DEGLI AUSILI PRESENTI NELL'AUSILIOTECA DEL TERRITORIO BELLUNESE CON SEDE A PONTE NELLE ALPI PER L'ANNO 2016 Tra i signori 1. GABRIELLA FAORO,