Source: http://docplayer.it/5794595-Lotto-n-1-maggiori-costi-per-varianti.html
Timestamp: 2018-10-17 21:03:35+00:00
Document Index: 181043479

Matched Legal Cases: ['art. 17', 'art. 106', 'art. 124', 'art. 10', 'art. 2', 'art. 103', 'art. 17', 'art.7', 'art.5', 'art.2', 'art. 25', 'art. 1', 'art. 16', 'art. 8', 'art. 1', 'art. 16', 'art. 106', 'art. 25', 'art 8', 'art. 1892', 'art. 6', 'art. 23', 'art. 6', 'art. 25', 'art. 6', 'art. 17', 'art. 17', 'art. 30', 'art. 30']

Lotto n. 1 Maggiori Costi per varianti - PDF
Download "Lotto n. 1 Maggiori Costi per varianti"
Rosangela Stella
1 Lotto n. 1 Maggiori Costi per varianti COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (Riferimenti normativi:legge 109/94 art. 17 comma 3 e successive modifiche e/o integrazioni D.P.R. 554/99 art. 106) CONTRAENTE: Comune di Rimini Effetto: ore 24 del 31/12/09 Scadenza: ore 24 del 31/12/14 1
2 Definizioni Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Azione di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiera, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); Contraente: il soggetto che stipula con la Società l assicurazione; Controllore tecnico: l organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI che opera ai sensi delle norme UNI 10721; Direttore dei lavori: il soggetto di cui all art. 124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, nr. 554; Decreto: il presente provvedimento; Esecutore di lavori: il soggetto di cui all art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento I lavori; Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant altro di simile; Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell Assicurato; Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l agibilità dell opera, sempreché, in entrambi I casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Lavori: le attività di cui all art. 2, comma 1, della Legge; Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell art. 103, comma 3, secondo periodo del Regolamento; Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell appalto e descritte nella Scheda Tecnica; Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano I lavori assicurati; Parti dell opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; 2
3 Parti dell opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant altro di simile; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell assicurazione; Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare; Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554; Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell art.7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall art.5 della legge 18 novembre 1998, n.415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, ha la responsabilità dell istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo; Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura; Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative; Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Società: l impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all esercizio dell attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa. Somma assicurata o massimale: l importo massimo della copertura assicurativa; Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell art.2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei Lavori. Broker: MARSH SPA 3
4 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI Art. 1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese), esclusivamente per I maggiori costi per le varianti di cui all art. 25, comma 1, lettera d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista. Art. 2 Assicurato/Contraente Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell opera oggetto dell appalto. Art. 3 Condizioni di validità dell assicurazione La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all art. 1, sostenuti dalla Stazione Appaltante durante il periodo di efficacia dell assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all art. 16. La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l attività di progettazione delll opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazioni delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell opera progettata venga affidata con progedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l Assicurato/Contraente, il coniuge, I genitori, I figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 4 Determinazione dell indennizzo Fermo il massimale indicato all art. 8, I costi di cui all art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante che abbia affidato l incarico di progettazione 4
5 deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 5 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non comprende I danni, le spese e I costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. Art. 6 Durata dell assicurazione L efficacia dell assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall Assicurato/Contraente ai sensi dell art. 16, primo comma; b) cessa, per ciascuna parte dell opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per I quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo; c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 7 Estensione territoriale L assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo I casi di cui al Titolo XIV del Regolamento. Art. 8 Massimale di assicurazione Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all art. 25, comma 1, lettera d), della Legge. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell opera progettata. L assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell intero periodo di efficacia dell assicurazione. 5
6 Art. 9 Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all art 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Art. 10 Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all Assicurato/Contraente. Art. 11 Gestione delle vertenze di danno Spese legali La Società può assumere la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome dell Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. Art. 12 Dichiarazioni L Assicurato/Contraente, dichiara che: a) l'assicurato è abilitato all esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico di progettazione; b) l attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'assicurato; c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del regolamento. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ( art. 1892,1893 e 1894 Codice Civile ). Art. 13 Altre assicurazioni L Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinitro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ( art Codice Civile ). Art. 14 Premio L assicurazione ha effetto dalla data indicata all art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il premio anticipato sulla base delle opere preventivate, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio. 6
7 A parziale deroga dell art del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). Il premio relativo ad ogni Scheda Tecnica e quello relativo alle eventuali proroghe sono riportati nelle Schede Tecniche stesse e verranno corrisposti nei termini previsti dall art. 23 Regolazione premio. Le somme indicate in ogni Scheda Tecnica a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l assicurazione cessi prima della data prevista all art. 6 lett. b). Art. 15 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 16 Obblighi dell Assicurato/Contraente L Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, l Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare, l Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Art Disdetta in caso di sinistro Non si applica alla presente assicurazione. Art Proroga dell assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l ultimazione dei lavori come precisato all art. 6, lett, b), l Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazionne sono a carico del Contraente. Art Forma delle comunicazioni 7
8 Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l Assicurato/Contraente debbono farsi,per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa. Art Foro competente Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 22 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 23 Regolazione premio Il premio anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni Scheda Tecnica. Da tale conteggio verrà dedotto il premio forfettario convenuto e anticipato. Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Art. 24 Clausola Broker L Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio MARSH SpA. Tutte le comunicazioni alle quali l Assicurato/Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto alla Società di brokeraggio. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stesse, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato/Contraente. Art. 24a) Clausola Broker in presenza di Lloyd s Correspondent (clausola alternativa) Con la sottoscrizione della presente polizza l Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza: Pertanto: a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato; b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso. 8
9 I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto : a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata ai Sottoscrittori b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori Art. 25 Durata del contratto La polizza s intende stipulata per la durata di tre anni, con decorrenza dalle ore del 31/12/09 e scadenza alle ore del 31/12/14, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti. Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, con preavviso di tre mesi. 9
10 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge n. 109/94 SCHEMA TIPO 2.1 SCHEDA TECNICA 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE pag. 1 La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. e riporta i dati e le informazioni necessarie all attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo. Polizza n. Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i) C.F./P.I. Sede Via/p.zza n. civico Cap Prov. Stazione appaltante Sede Descrizione opera Luogo di esecuzione Data prevista inizio lavori Data prevista fine lavori Costo complessivo previsto opera Somma assicurata % costo compl. previsto opera (non superiore al 10%) 10
11 SCHEDA TIPO 2.1 SCHEDA TECNICA 2.1 Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio Il Contraente La Società di Assicurazione Emessa in.copie ad un solo effetto il. 11
12 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge n. 109/94 SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE SCHEDA TECNICA 2.1 bis Appendice di proroga pag. 1 La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. e riporta i dati e le informazioni necessarie all attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo. Polizza n. Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.) Contraente/Assicurato (Progettista/i dipendente/i pubblico/i) C.F./P.I. Sede Via/p.zza n. civico Cap Prov. Stazione appaltante Sede Descrizione opera Luogo di esecuzione Data prevista Data prevista fine Data inizio proroga Data fine proroga inizio lavori Lavori Costo complessivo previsto opera Somma assicurata % costo compl. previsto opera (non superiore al 10%) 12
13 SCHEDA TIPO 2.1 SCHEDA TECNICA 2.1 bis Data inizio copertura ass. prorogata Data cessazione copertura ass. prorogata Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio Il Contraente La Società di Assicurazione Emessa in.copie ad un solo effetto il. 13
14 PROGETTO ASSICURATIVO per i dipendenti incaricati della progettazione Valore preventivo delle opere progettate come da piano triennale 2010/2012: Premio forfettario annuo finito. In sede di regolazione verranno applicati i seguenti tassi finiti:.. per mille sul valore dell opera e per la durata lavori fino a 12 mesi.. per mille sul valore dell opera e per la durata lavori da 12 a 24 mesi.. per mille sul valore dell opera e per la durata lavori da 24 a 36 mesi.. per mille sul valore dell opera e per la durata lavori oltre i 36 mesi Quota di ritenzione.% 14
ASSICURAZIONI. POLIZZA DI ASSICURAZIONE Ai sensi dell art. 30, comma 5, della legge n. 109/94 LEGGE MERLONI. - Schema tipo 2.2 -
Mod. 2030 ASSICURAZIONI POLIZZA DI ASSICURAZIONE Ai sensi dell art. 30, comma 5, della legge n. 109/94 LEGGE MERLONI - Schema tipo 2.2 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
articolo 101, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (1). Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
PARTNER RC PROGETTISTA MERLONI
S $c1$ 40128 Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 35 unipol_div_nuovamaa.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png jmilano2.bmp JMIM AACOMPESTMPA_31.bmp UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Divisione
LOTTO 3 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI CIG 63495939E5
LOTTO 3 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI CIG 63495939E5 Polizza RC Patrimoniale n.. Tra: Club Alpino Italiano Partita I.V.A./C.F.: 03654880156-80067550154
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. Lotto 2 COMUNE DI SAN GIUSTINO (PG)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile Patrimoniale di Amministratori e Dipendenti Lotto 2 COMUNE DI SAN GIUSTINO (PG) CORSINI & CORSINI Broker di Assicurazione
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI Pag. 1 di 37 Polizza Rc Patrimoniale n.. Tra: Partita I.V.A./C.F.: con sede in : e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
UNIONE dei COMUNI TERRE d ACQUA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DERIVANTE DALL ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Comune di Gubbio ( Provincia di Perugia ) Lotto 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI Capitolato speciale di polizza Pag. 1 di 38 Polizza Rc Patrimoniale
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI CIG 6275654183
ALL.6 LOTTO 6 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI CIG 6275654183 Pag. 1 Tra: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi Partita I.V.A./C.F.: 03426440966