Source: http://www.deberardis.it/schemacontrattosubappalto.htm
Timestamp: 2019-01-23 22:42:17+00:00
Document Index: 152060284

Matched Legal Cases: ['art. 34', 'art. 18', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 7', 'art. 1664', 'art. 1662', 'art. 12', 'art.2', 'art.10', 'art.1662', 'art. 22', 'art. 18', 'art.3', 'art.18', 'art. 26', 'art. 1669', 'art. 1456', 'art. 1671', 'art. 21', 'art.13']

L'Impresa ______________. con sede legale in _______________ , Via _____________ n. _________ , Codice Fiscale n� ____________ e partita IVA n� _____________ nella persona del proprio Amministratore Unico legale rappresentante _______________ , nato a _______ il ____________________, in appresso per brevit� denominata "APPALTATORE"
L'Impresa ______________ con sede legale in _______________ , Via _____________ n. _________ , Codice Fiscale n� ____________ e partita IVA n� _____________ nella persona del proprio Amministratore Unico legale rappresentante _______________ , nato a _______ il ____________________ , in appresso per brevit� denominata "SUBAPPALTATORE"
ed entrambi per brevit� in appresso denominate "Parti".
- che l'Impresa ______________ � assuntrice da parte dell'ENTE/AZIENDA , con sede in ___________ Via ___________ n. ______________ , in appresso denominato ENTE APPALTANTE, dei lavori di _______________ , giusto contratto d'appalto stipulato in data ________________ , a rogitato del __________ con Rep. n. ______ e registrato a _____________ il __________ al n. _________ , per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'I.V.A. di euro. _________ .= comprensivo degli oneri per la sicurezza;
-che l'ENTE APPALTANTE ha previsto:
1. una Categoria unica per detti lavori e precisamente la "OG__" - __________;
2. che tutte le lavorazioni possano essere subappaltate nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 34 della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici (L. 11/02/19994 n� 109 e successive modifiche ed integrazioni);
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne una quota ad idonea Impresa;
- che la _______________ si � dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di : ______________________;
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ del Registro Imprese e al n. ____________ del REA.
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
-di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL: _____________ Sede di __________ al n ________;
INPS: _____________ Sede di __________ al n. _______;
Cassa Edile: _________ Sede di __________ al n. _______;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere assicurata contro la responsabilit� civile verso terzi con polizza RCT-O n. ____ del _________ della compagnia __________ con massimale di euro ________ unico compresa la copertura del danno biologico, franchigia di euro ___________ sui danni alle cose che si allega al presente contratto;
- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficolt�, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonch� di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonch� degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.
- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficolt� operative oneri e rischi.
di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 18, 4� comma- legge 19/03/90 n� 55 e successive modificazioni.
Convengono e stipulano quanto appresso.
ART. 2 � OGGETTO
I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio descritti appresso.
A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovr� essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilit� del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovr� attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.
B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonch� ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.
C) Il lavoro dovr� essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformit� ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.
Si intende altres� compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonch� tutte le opere, somministrazioni ed attivit�, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ci� che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.
L'APPALTATORE si riserva la facolt�, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ci� utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ci� possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE.
ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE
In esecuzione di quanto dichiarato in premessa la SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi per ci� che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.
Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto � determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa in circa euro ______ = ( ________________).
Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.
Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire l'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5.
Il prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella pi� completa ed approfondita conoscenza della quantit� e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ci� Il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantit�, delle modalit� e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.
ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati a misura, secondo i successivi prezzi unitari.
Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori compiuti a regola d'arte.
Art. 1) ___________
Art. 2) ___________
ART. 6 � PAGAMENTI
Con le stesse cadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE verranno compilati, a cura della APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da sottoscriversi da entrambe le parti.
Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantit� effettivamente eseguite dal subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 5.
I pagamenti avverranno entro _______ giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'ENTE APPALTANTE, previa presentazione della fattura del SUBAPPALTATORE.
L'importo della fattura sar� quello dello Stato di Avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 7.
In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovr� dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, inclusa Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.
In difetto, il pagamento verr� sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sar� posto a garanzia dell'adempimento medesimo.
L'eseguito pagamento di una o pi� situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualit� dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalit� di mera contabilizzazione provvisoria.
Rimane in facolt� dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro _____ giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilit� in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilit� finale dei lavori subappaltati.
ART. 7 - RITENUTE A GARANZIA
In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, la APPALTATORE effettuer� una trattenuta del 5,5% (cinque e cinquanta per cento).
Tali trattenute (il cui importo � infruttifero) potranno essere sostituite da polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto di credito e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del presente contratto, nessuna esclusa.
L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive, saranno svincolati entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza del termine di effettuazione del collaudo da parte dell'Ente appaltante.
In ogni caso la SUBAPPALTATORE non potr� pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornir� prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.
ART. 8 � CAUZIONE
Ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, nonch� della stretta osservanza di tutte le obbligazioni di natura salariale, previdenziale, contributiva ed infortunistica previste dalla vigente legislazione, il SUBAPPALTATORE costituir� a favore dell'APPALTATORE, entro e non oltre 15 giorni successivi all'autorizzazione del presente subappalto, una cauzione pari a euro ____________.= tramite fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo. Il testo della fidejussione dovr� essere approvato dall'APPALTATORE e dovr� prevedere la non opponibilit� del mancato pagamento degli eventuali supplementi di premio o commissione bancaria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione per il pagamento a prima richiesta del beneficiario, nonch� la rinuncia ad opporre riserve ed eccezioni, comprese quelle concernenti il decorso dei termini di cui all'Art. 1957 del Codice Civile.
L'istituto di credito dovr� essere di primaria importanza e di gradimento dell'APPALTATORE, mentre la Compagnia di Assicurazioni dovr� risultare tra quelle aderenti alla Intesa Credito Cauzioni ed in ogni caso il documento dovr� essere reso per atto a firma autenticata.
L'APPALTATORE provveder� al pagamento delle somme svincolate a mezzo polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta prestata da primario Istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attivit� bancaria ex L.n.385 del 1.9.93 o da Compagnia assicurativa autorizzata, con validit� fino alla completa liberazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto.
Detta polizza sar� svincolabile, previa verifica dell'effettivo adempimento di ogni obbligo e/o onere da parte del SUBAPPALTATORE, decorso il termine di trenta giorni successivi alla data entro la quale deve essere effettuato il collaudo dei lavori da parte dell'ENTE APPALTANTE.
ART. 9 - REVISIONE PREZZI
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati gi� compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.
ART. 10 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA
Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori nel c/c n. _______________ c/o Banca ________ - Agenzia di _______ - ABI ______ CAB ______ , con esonero di responsabilit� dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovr� essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed avr� efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.
Il SUBAPPALTATORE nomina altres�, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. ___________che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.
ART. 11 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI
Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ci� non intendendosi limitare le facolt� organizzative del SUBAPPALTATORE ne le sue responsabilit�, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.
Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.
ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverr� contemporaneamente a quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale far� fede anche nel rapporto di subappalto.
ART. 13 - TEMPI DI ESECUZIONE
Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto � di mesi ____ (___________) naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna principale di cui al precedente art. 12.
All'ultimazione effettiva dei lavori verr� redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.
Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale far� fede anche nel rapporto di subappalto.
Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovr� scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilit� in merito ad eventuali ritardi.
L'APPALTATORE si riserva la facolt�, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ci� possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.
ART. 14 - PENALITA'
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'allegato programma, verr� applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la stessa penale di euro _____ (______) per ogni mese o frazione superiore 15 gg. di ritardo), fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verr� regolarmente fatturata al SUBAPPATATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesima.
ART. 15 - VERIFICA DEI LAVORI
L'APPALTATORE si riserva altres�, come gi� detto al precedente art.10, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art.1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori.
La verifica finale dei lavori eseguiti sar� effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al SUBAPPALTATORE stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverr� soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.
Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avr� il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.
L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.
ART. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il SUBAPPALTATORE non potr� opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorit� ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facolt� propria dell'ENTE APPALTANTE.
Il SUBAPPALTATORE non potr� avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.
ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
Il SUBAPPALTATORE non potr� cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.
E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intender� risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.
Il SUBAPPALTATORE non potr� stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sar� motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimer� l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata propriet� gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.
ART. 18 - CUSTODIA DEL CANTIERE
Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE � tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.
L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporter� la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni.
Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuir� alla spesa in proporzione all'entit� del proprio cantiere.
ART. 19 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO
Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non pu� introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha per� l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalit� di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.
ART. 20 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE
Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:
a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n� 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;
b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonch� dell'eventuale insorgere di una o pi� delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n�575, cos� come modificati dall'art.3 della legge 19.03.1990 n� 55;
c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonch� di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarit� nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualit� ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;
f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantit� e qualit� necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.
i) a provvedere all'impianto di cantiere per ci� che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;
l) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
m) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonch� sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;
n) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilit� di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
o) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;
p) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonch� un rapportino mensile indicante le quantit� di lavori eseguiti;
q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
r) ad assumersi la responsabilit� dell'operato dei propri dipendenti, cos� da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.
ART. 21 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Il SUBAPPALTATORE dovr� curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilit�, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovr� provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovr� predisporre e trasmettere all'APPALTATORE - prima dell'inizio dei lavori - a norma dei commi 7 e 8 dell'art.18 della legge 19.03.1990 n� 55 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potr� essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla APPALTATORE.
Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumer� ogni responsabilit� circa l'idoneit� delle macchine e delle attrezzature e le qualit� dei materiali, nonch� in ordine alle modalit� di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.
L'APPALTATORE rester� indenne da qualsiasi responsabilit� relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che far� capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.
Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE dar� infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonch� ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.
il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il sig. ________________________________.
ART. 22 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE
Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualit� di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attivit� inerente al presente Contratto di Subappalto.
ART. 23 � DANNI
Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilit� delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi per� a carico della stessa la responsabilit� prevista dall'art. 1669 del C.C.
La responsabilit� del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione � esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilit� l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovr� essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., � in facolt� dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonch�:
a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilit� dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.
Nel caso di risoluzione spetter� al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonch� per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.
All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE � obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.
ART. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO
E' facolt� dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.
Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avr� sede a _________, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri di ______; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r., l'arbitro designato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di _______ su istanza della parte pi� diligente.
Il Collegio arbitrale giudicher� secondo equit� nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purch� con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.
Ognuna delle parti si far� carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese relative al terzo arbitro; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sar� quello di ________.
ART. 27 - CLAUSOLA SOSPENSIVA
L'efficacia del presente contratto � soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n� 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ci�, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
Il SUBAPPALTATORE � da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.
ART. 28 - FORO COMPETEN\TE
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto � esclusivamente quello di ________.
ART. 29 - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non � espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.
ART.30 � VARIE
La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volont� delle parti restando stabilito che, ove ci� si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avr� resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sar� a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.
L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal SUBAPPALTATORE nei confronti dell'APPALTATORE, sar� a carico di questo ultimo.
Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volont� delle parti e potr� essere modificato unicamente per atto scritto.
ART. 30 � ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:
Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del SUBAPPALTATORE :
Polizza RCT-O n. _____ del _______ stipulata dal SUBAPPALTATORE con la compagnia ______________ .
Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:
Programma dei lavori contrattuali
Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto
Il presente atto � stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo
__________ l� ____________
Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:
Art. 5 (Elenco dei prezzi unitari)
Art. 6 (Pagamenti)
Art. 9 (Revisione prezzi)
Art. 13 (Tempi di esecuzione)
Art. 14 (Penalit�)
Art. 16 (Sospensione dei lavori)
Art. 20 (Ulteriori oneri a carico del SUBAPPALTATORE)
Art. 23 (Danni)
Art. 24 (Risoluzione del contratto)
Art. 26 (Clausola sospensiva)
Art. 28 (Foro competente)
Art. 30 (Allegati)
________ l� __________
Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinch� l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.
____________ l� ___________