Source: http://docplayer.pl/2866062-Na-wybor-partnera-prywatnego-w-projekcie-system-gospodarki-odpadami-dla-miasta-poznania.html
Timestamp: 2017-07-21 15:01:41+00:00
Document Index: 73419289

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 144', 'Art. 154', 'art. 4', 'art. 38', 'art. 38', 'Art. 1']

na wybór partnera prywatnego w projekcie "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" - PDF
na wybór partnera prywatnego w projekcie "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania"
Download "na wybór partnera prywatnego w projekcie "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania""
1 Materiał przedstawiający listę zagadnień na potrzeby prowadzenia dialogu konkurencyjnego w postępowaniu na wybór partnera prywatnego w projekcie "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" styczeń2 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat partnerstwa publiczno prywatnego, w także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie. Jest ona wynikiem prac Platformy Partnerstwa Publiczno Prywatnego powołanej z inicjatywy Ministra Rozwoju Regionalnego. Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom. Publikacja stanowi materiał opracowany na zlecenie MRR przez Kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka. Wprowadzone przez MRR zmiany treści dokumentu mają charakter redakcyjny. Przygotowanie niniejszej opinii było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Materiał opracowany przez: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel. (22) poczta elektr.: 23 LISTA ZAGADNIEŃ DO DIALOGU KONKURENCYJNEGO 1. KWESTIE ORGANIZACYJNE, PREZENTACJA INWESTORA ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE STRUMIENIEM ODPADÓW I STATUSEM PRAWNYM ISTALACJI NIERUCHOMOŚCI, INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA, LOKALIZACJA, UKŁAD DROGOWY PROCEDURY I DECYZJE ADMINISTRACYJNE INSTALACJE KWESTIE TECHNOLOGICZNE, GWARANTOWANE PARAMETRY INSTALACJI ORAZ USŁUG KWESTIE ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ PROCES INWESTYCYJNY (PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PRACE PROJEKTOWE, BUDOWA INSTALACJI) WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWANTEGO FINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ ZE STRUKTURĄ ZABEZPIECZEŃ ROZLICZENIE PODATKOWE ORAZ KWESTIA AMORTYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH EKSPLOATACJA KOMISJA ROZJEMCZA Niezależny inżynier SPRAWOZDAWCZOŚĆ PARTNERA PRYWATNEGO ZASADY MONITORINGU I KONTROLI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY OBOWIĄZYWANIE UMOWY PODWYKONAWCY ZASADY ORAZ WARUNKI ROZWIĄZANIA/WYPOWIEDZENIA UMOWY PPP, KARY ZMIANY UMOWY ROZWIĄZYWANIE SPORÓW HARMONOGRAM PROJEKTU4 1. KWESTIE ORGANIZACYJNE, PREZENTACJA INWESTORA 1.1 Umowa PPP zasady przekazania i dalszego postępowania z dokumentami, w tym zasady i terminy przekazania załączników do Umowy PPP 1.2 Omówienie zasad regulaminu prowadzenia postępowania, w tym szczegółowy zakres dopuszczalnych negocjacji pomiędzy zamknięciem komercyjnym a zamknięciem finansowym 2. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE STRUMIENIEM ODPADÓW I STATUSEM PRAWNYM ISTALACJI 2.1 Kształt Regionu gospodarki odpadami 2.2 Związek Międzygminny ds Gospodarki Odpadami Miasto powinno zawiadomić Województwo Wielkopolskie o utworzeniu związku oraz dołożyć starań aby Region Gospodarki Odpadami utworzony zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami obejmował ten sam obszar 2.3 Status ITPOK jako instalacji o statusie regionalna zagadnienie wpisania instalacji do Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami 2.4 Zagwarantowanie odpadów do ITPOK i IDOIW czy strumień zostanie zdefiniowany i objęty prawem wyłączności w odniesieniu do wszystkich odpadów wytworzonych na terenie Poznania i związku międzygminnego 2.5 Zagadnienie kierowania strumienia odpadów wielkogabarytowych do IDOW, tak aby partner prywatny nie ponosił ryzyka popytu odpadów 2.6 Rodzaj nieruchomości, które będą objęte system, (tj. czy system miejski obejmie także nieruchomości niezabudowane (art. 6c Ustawy o utrzymaniu czystości), 2.7 Harmonogram działań Miasta w kwestii przygotowania systemu gospodarki odpadami (tj. kiedy i czy Partner Prywatny będzie znał podstawowe zasady organizacji systemu w kontekście oszacowania ew. ryzyka związanego z zapewnieniem strumienia odpadów do instalacji) 2.8 Współspalanie osadów ściekowych - potwierdzenie, że nie przewiduje się takiego rozwiązania 2.9 Ryzyko zmiany składu odpadów - informacja czy Miasto weźmie na siebie ryzyko z tym związane 2.10 Gwarancja strumienia i kaloryczność odpadów wyjaśnienie jak Miasto zamierza zagwarantować strumień i kaloryczność odpadów, jakie przewiduje formuły kompensacyjne w przypadku nie 45 dotrzymania zobowiązania; potwierdzenie, że strumień 210 tys. Mg/rok zostanie zagwarantowany przez Miasto sposób zagwarantowania strumienia odpadów dostarczanych do IPTOK i IDOW (stała i zmienna opłata w wynagrodzeniu, minimalny gwarantowany strumień itp.) (p Umowy) parametry odpadów potrzeba określenia parametrów (np. wartość kaloryczna) oraz sposób okresowego weryfikowania tych parametrów (protokół akceptacji odpadów); określenie warunków akceptacji i odmowy przyjęcia odpadów recykling w jaki sposób przepływy generowane do ITPOK uwzględniają założenia dotyczące 50% recyklingu odpady od podmiotów trzecich dlaczego Miasto nie zgadza się aby partner prywatny przyjmował takie odpady? 2.11 Odpady wielkogabarytowe dane o łącznej masie i związane z nim zestawienie procentowe rodzaju odpadów dostarczanych do IDOW 3. NIERUCHOMOŚCI, INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA, LOKALIZACJA, UKŁAD DROGOWY 3.1 Zagadnienie stopnia szczegółowości badań gruntowo wodnych ITPOK, w tym w szczególności zakresu badań oczekiwanych przez partnera prywatnego, w kontekście ustalenia czy przeprowadzone badania będą wystarczające dla pozyskania na pozwolenia na budowę (dokumentacja geologiczno inżynierską i dokumentacja hydrogeologiczną). Do omówienia w trakcie wizji lokalnej 3.2 Status prawny nieruchomości ITPOK oraz IDOW, przejęcie przez Miasta ryzyka prawnego ze stanem prawnym, konieczność złożenia stosownych oświadczeń w tym zakresie (możliwość udzielenia przez miasto Poznań pełnomocnictwa osobie wskazanej przez partnera prywatnego w celu przeprowadzenia badania akt księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości) 3.3 Badanie due dilligance nieruchomości, pod kątem roszczeń, obciążeń, służebności, dróg koniecznych lub innych ograniczeń mogących mieć wpływ na realizację inwestycji konieczne jest przejęcie ryzyka związanego ze stanem prawnym nieruchomości 3.4 Badanie akt ksiąg wieczystych czy Miasto przewiduje możliwość udzielenia pełnomocnictwa wskazanej przez oferenta osobie do przeprowadzenia badania 3.5 Tytuł prawny do nieruchomości, który zostanie udostępniona przez Miasto oraz zasady ponoszenia kosztów związanym z użytkowaniem wieczystym (wysokość opłaty, wysokość podatku od nieruchomości) - warunki umowy udostępnienia, w tym także w aspekcie podatkowym 56 3.6 Lista i opis ciężarów, do których ponoszenia będzie zobowiązany partner prywatny związanych z nieruchomościami i instalacją 3.7 Wskazanie wszelkich ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości 3.8 Wyjaśnienie, czy na nieruchomościach sąsiadujących zostały ustanowione służebności (umożliwienie swobodnego dokonywania immisji na nieruchomości sąsiednie) 3.9 Przekazanie środków trwale związanych z nieruchomością oraz zasady przekazania nieruchomości po zakończeniu umowy, zasady rozliczenia oraz forma przekazania także z punktu widzenia podatkowego 3.10 Warunki gruntowo wodne (ustalenie zakresu badań, w szczególności aspekt zanieczyszczenia gleby, warunków geotechnicznych i hydrologicznych z uwzględnieniem zakresu zadań Miasta oraz partnera prywatnego 3.11 Ryzyko archeologiczne i związane z niewybuchami (Rejestr niewybuchów artyleryjskich UXO), kto i w jakim zakresie będzie przeprowadzał badania, kto prowadzi rejestr, jaki jest koszt i czas przeprowadzenia badania, w szczególności dotyczy ryzyka wystąpienia w okolicach Fortu IV 3.12 Czy Miasto posiada Mapę zasadniczą z naniesioną infrastrukturą oraz zaznaczenie przyłączenia, także kanalizacji, ściekowej, deszczowej, sieci, itp. Jaka jest możliwość udostępnienia tych elementów przez Miasto Szczegółowy podział zadań w zakresie budowy dróg dojazdowych, jaka inwestycja jest po stronie Miasta, jaka po stronie partnera prywatnego. Harmonogram i podział zadań, kto ponosi koszty budowy dróg i które zostaną wykonane na koszt Miasta a które na koszt inwestora: niezbędny jest w tym zakresie szczegółowy opis i podział dotyczący konkretnych działek wraz z numerami, itp W szczególności, kto to dokonuje zabudowy drogi dojazdowej do IDPOW znajdującej się w granicach działek 245/5 i 245/17) jest częścią projektu po stronie prywatnej 3.15 Istniejąca infrastruktura: informacja nt. przebiegu istniejącej infrastruktury (wod-kan, transmisja danych, sieci gazowe, cieplne, elektryczne), w tym parametry projektowe i stopień aktualnego wykorzystania oraz gwarancja dostępności ze strony Miasta czy przekazane pod inwestycje IPTOK i IDOW tereny będą przygotowane do procesu budowy (wykonane realokacje sieci mediów, raporty z badań dla potrzeb posadowienia obiektów itp.) określenie obecnego stanu uzbrojenia oraz stanu prawnego tych urządzeń rury materiałowe informacja nt. lokalizacji i specyfikacji 3.16 Badania gruntowo-wodne 67 informacja nt. zakresu badań dotyczących zanieczyszczenia gleby, warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych informacja czy badania zamawiane przez Miasto będą wystarczające dla potrzeb posadowienia obiektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę (dok. geologiczno-inżynierska, hydrogeologiczna) informacja czy Miasto zleci badanie terenu pod budowę IDOW uzbrojenie terenu - rozważenie rezerwowego zasilania 15kV potrzeb własnych IPTOK z podstacji Dalkia Poznań ZEC, jako alternatywy dla Enea Operator pomniki przyrody informacja czy na przedmiotowych nieruchomościach występują pomniki przyrody, historii lub obiekty mogące być przedmiotem badań archeologicznych zagrożenie katastrofami naturalnymi potwierdzenie, że nieruchomości nie znajdują się na obszarze zagrożonym powodziami i trzęsieniami ziemi podział ryzyka zanieczyszczeń gruntu i podziemnych konstrukcji 3.17 Sieć drogowa stan zaawansowania realizacji planów Miasta związanych z usprawnieniem sieci drogowej; informacja czy wszystkie koszty wybudowania nowych dróg zostaną poniesione przez Miasto (jeśli nie to jaki jest udział partnera oraz czy podział obowiązków w ujęciu finansowym i rzeczowym będzie stanowić kryterium oceny ofert) informacja czy budowa drogi dojazdowej do IDOW jest częścią zakresu prac partnera prywatnego określenie terminu zakończenia, standardów technicznych, inwestora i kar za niedotrzymanie terminu wjazd na nieruchomość czy może zostać zmieniona na wniosek partnera prywatnego 3.18 Środki trwałe trwale związane z nieruchomościami informacja, które z nich zostaną przekazane na rzecz Miasta Poznań po wygaśnięciu Umowy (forma i warunki przekazania) 4. PROCEDURY I DECYZJE ADMINISTRACYJNE 4.1 Podział ryzyka związanego z procedurą administracyjną, w szczególności z pozyskaniem i uprawomocnieniem decyzji, w tym w szczególności konieczność zmiany (pozyskania nowej) decyzji środowiskowej oraz ryzyko związane z opóźnieniami 4.2 Omówienie zagadnień rodzajów decyzji administracyjnych, koncesji, licencji i zezwoleń, które będą musiały zostać wydane dla Przedsięwzięcia lub partner prywatny będzie zobowiązany do pozyskania. Omówienie zasad współpracy oraz podziału ryzyka administracyjnego w tym zakresie, w tym kwestia podstawy prawnej dla 78 przeniesienia decyzji lokalizacyjnych wydanych dla Przedsięwzięcia. Możliwość przeniesienia innych decyzji administracyjnych 4.3 Obszar oddziaływania obiektu celem ustalenia kręgu podmiotów, które mogą żądać uczestnictwa w charakterze strony we wszystkich postępowaniach związanych z inwestycją 4.4 Lokalizacja instalacji ITPOK i IDOW informacja czy decyzje lokalizacyjne dla tych instalacji są ostateczne 4.5 Do omówienia uwarunkowania dla projektu z prawomocnych decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji środowiskowej i lokalizacyjnych, w tym w szczególności dopuszczalna wysokość budynków, wymagane wyposażenie instalacji, relacji pomiędzy danymi z decyzji środowiskowymi ITPOK i IDOW a danymi zawartymi w dokumentach dołączonych do memorandum 4.6 Kwestie związane z projektem budowlanym, w tym w szczególności podział ryzyka związany z opóźnieniem w pozyskaniu prawomocnej decyzji 4.7 Kwestia pozwoleń na budowę, w tym w szczególności podział ryzyka związany z opóźnieniem w pozyskaniu prawomocnej decyzji 4.8 Kto jest inwestorem procesu budowlanego, czy Miasto czy Inwestor do omówienia skutki prawne odmiennego podejścia oraz preferowane podejście stron. 4.9 Decyzja lokalizacyjna IPTOK a przyłączenie do sieci. Wydana decyzja nie obejmuje budowy przyłączy do sieci energetycznej oraz grzewczej; informacja nt. czy harmonogram procesu inwestycyjnego uwzględnia uzyskanie kolejnych decyzji lokalizacyjnych oraz o warunkach zabudowy informacja nt. rozwiązania Miasta w przypadku, gdyby okazało się, iż decyzje lokalizacyjne nie są przydatne dla celów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej informacja nt. rozmów Miasta z operatorem sieci elektroenergetycznej i ewentualnej odmowy przyłączenia do sieci w przypadku, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzja o warunkach zabudowy nie zawiera dopuszczenia takiej lokalizacji źródła wskazanie podstawy prawnej dla przeniesienia decyzji lokalizacyjnych 4.10 Wydawanie zgód, decyzji i pozwoleń partner prywatny nie może zaakceptować konsekwencji administracyjnych opóźnień w ich wydawaniu (p definicji w Umowie) zarządzanie ryzykiem opóźnień w przygotowaniu zezwoleń (p.8.2 Umowy) 89 omówienie właściwości i kwantyfikacji kar umownych na rzecz Miasta (powinny odzwierciedlać faktyczne straty Miasta i być ograniczone) możliwość i terminy przeniesienia decyzji administracyjnych uwarunkowania wynikające z decyzji administracyjnych np. określenie wysokości budynków 4.11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kwestia wyposażenia instalacji w automatycznie działający system wygaszania rusztu w sytuacjach awaryjnych 4.12 Do rozmowy propozycja podziału kosztów i zadań przy sporządzeniu projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę Projekt budowlany (p.7.3 Umowy) przedyskutowanie z Miastem możliwości i sposobu podziału kosztów szczegółowych prac projektowych z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności oraz stosunku jakości do ceny 5. INSTALACJE KWESTIE TECHNOLOGICZNE, GWARANTOWANE PARAMETRY INSTALACJI ORAZ USŁUG 5.1 Preferowana długość okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał, rok) oraz szczegółowe standardy świadczenia Usług przez Partnera Prywatnego 5.2 Szczegółowe zasady przyjęć Odpadów do Instalacji 5.3 Określenie KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności oraz Gwarantowane Parametry Instalacji 5.4 waloryzacja i wykorzystanie żużla - informacja nt. wymagań Miasta w tym zakresie 5.5 Wskaźniki odzysku materiałowego i ograniczenia dot. składowania dla IPTOK - informacja nt. oczekiwań Miasta 5.6 Wydajność instalacji IPTOK potwierdzenie wydajności na poziomie 2x13,5 Mg/h przy wartości opałowej 8,4 MJ/kg określenie wydajności cieplnej ITPOK 5.7 Doradca techniczny (definicja 1.8 Umowy) Umowa PPP powinna koncentrować się na osiągnięciu gwarantowanych wskaźnikach operacyjnych a nie na parametrach technicznych i kontroli dokonywanej przez doradcę technicznego w związku z faktem, iż partner prywatny jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę i uruchomienie i w związku z tym oczekuje się, iż Miasto z partnerem prywatnym wyznaczą organ certyfikujący, a nie doradcę technicznego 910 zasady dotyczące dostępu doradcy technicznego do nieruchomości 5.8 Zakres i sposób dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej z Miastem 5.9 Samochody transportowe wskazanie typów samochodów, które będą dostarczały odpady 5.10 Odpady w okresie rozruchu na jakich zasadach będą dostarczane 6. KWESTIE ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 6.1 Omówienie proponowanych zasad związanych z dostępem do sieci cieplnej oraz stanowiska Miasta w tym zakresie zapewniające równoprawne traktowanie wszystkich podmiotów na etapie negocjacji oraz wykonywania Umowy PPP, w tym w szczególności podział ryzyka związanego ze sprzedażą ciepła. 6.2 Jaka będzie sankcja prawna, jeśli nie dojdzie do przeniesienia z Miasta na partnera prywatnego Warunków Przyłączenia do Sieci, czy możliwe są alternatywne rozwiązania? 6.3 Warunki podłączenia do sieci ciepłowniczej - alternatywne rozwiązanie Miasta w przypadku gdy nie dojdzie do przeniesienia warunków przyłączenia z Miasta na partnera prywatnego 6.4 Dopuszczalność zmiany zasad rozliczenia ciepła, tj. w kontekście przejęcie przez partnera prywatnego całości przychodów z ciepła (bez ograniczeń po stronie miasta) 6.5 Mechanizmy kształtowania cen ciepła 6.6 Kwestie związane z budową przyłączy do sieci 6.7 Zagadnienie porozumienia z Dalkią status prac i projektowane porozumienie 6.8 Omówienie proponowanych zasad związanych z dostępem do sieci cieplnej oraz stanowiska Miasta w tym zakresie 6.9 Czy Dalkia Poznań posiada koncesję na dystrybucję i obrót energią elektryczną 6.10 Czy Warunki Przyłączenia do Sieci Energetycznej dotyczą odbioru czy wprowadzania energii do sieci (przyłączenie odbiory czy wytwórcy) 6.11 Mechanizmy kształtowania cen energii elektrycznej 6.12 Kwestie przychodów z energii elektrycznej 6.13 Kwestie związane z budową przyłączy do sieci energetycznej 6.14 Rozliczenia z tytułu przychodów pochodzących z produkcji ciepła i energii elektrycznej, o których mowa w Umowie PPP, w taki sposób aby pozostać w zgodności z zasadami 1011 (ograniczeniami) w zakresie wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej rola Miasta jako podmiotu uprawnionego do otrzymania równowartości przychodów z tego tytułu. Podstawa prawna przekazania to sama umowa PPP, w której to Partner Prywatny albo przekazuje fizycznie gotówkę na rzecz Miasta, albo podawane są informacje o wysokości wynagrodzenia, a Miasto dokonuje rozliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem przychodów uzyskanych przez partnera prywatnego 6.15 Doprecyzowanie zasad rozliczania przychodów z produkcji ciepła i energii elektrycznej pomiędzy Miastem a partnerem prywatnym 6.16 Omówienie alternatywnego podziału przychodu z ciepła i energii cały przychód pozostaje u partnera prywatnego, a Miasto ma prawo do uzgodnionego % tego przychodu ponad uzgodniony próg (patner prywatny będzie zmotywowany do optymalizacji sprawności IPTOK i maksymalizacji przychodu od osób trzecich) (p Umowy) 6.17 Mechanizm kształtowania cen ciepła i energii elektrycznej z punktu widzenia zasad równości uczestników postępowania 6.18 Zasady wynagradzania (przyznawania premii) za sprzedaż innych produktów 6.19 Zasady płatności dokonywanych na rzecz partnera prywatnego (terminy, procedury, kary umowne za zwłokę) 7. PROCES INWESTYCYJNY (PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PRACE PROJEKTOWE, BUDOWA INSTALACJI) 7.1 Dokumentacja projektowa określenie szczegółowych obowiązków partnera prywatnego i Miasta partner prywatny nie powinien ponosić odpowiedzialności związanej z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej, które wynikają ze zmiany prawa 7.2 Ze względu na fakt, iż Miasto pozostanie właścicielem Nieruchomości należy omówić zagadnienie praw autorskich do Dokumentacji Projektowej w taki sposób, aby po zakończeniu Umowy zagwarantować Miastu prawo wprowadzania ewentualnych zmian do projektu. Do omówienia szczegółowe zasady udostępnienia prawa autorskich w projekcie 7.3 Prawa autorskie do dokumentacji projektowej czy Miasto dopuszcza udzielenie niewyłącznej licencji lub sublicencji; warunki i zakres przeniesienia praw autorskich 8. WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWANTEGO 8.1 Warunki i zasady wynagrodzenia 8.2 Koncepcja punktów karnych 1112 8.3 Zmiana wynagrodzenia w przypadku zaistnienia zmian prawnych podział ryzyka 8.4 Płatności i rozliczenia 8.5 Preferowana długość okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał, rok) oraz szczegółowe standardy świadczenia Usług przez Partnera Prywatnego oraz powiązanie wynagrodzenia z osiągnięciem zakładanych celów. 8.6 Uwarunkowania prawne (p , Umowy) ich zmiana powinna być podstawą do przeliczenia wynagrodzenia w przypadku, gdy wiąże się z nakładami inwestycyjnymi i dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi 8.7 sposób zagwarantowania strumienia odpadów dostarczanych do IPTOK i IDOW (stała i zmienna opłata w wynagrodzeniu, minimalny gwarantowany strumień itp.) (p Umowy) 8.8 osiągnięcie wskaźników operacyjnych przedyskutowanie klauzuli obniżającej wynagrodzenie za nieosiągnięcie gwarantowanych wskaźników operacyjnych (przez odniesienie do KIP s uzgodnionych z Miastem) (p , p. 13 Umowy) 8.9 podział zysków z Miastem (p Umowy) - przedyskutowanie alternatywnych rozwiązań 8.10 Punkty karne (p Umowy) wyjaśnienie pojęcia punkty karne rozważenie, w miejsce punktów karnych, schematu odszkodowań (zależnych od rzeczywistych strat i ograniczony kwotowo) 9. FINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ ZE STRUKTURĄ ZABEZPIECZEŃ 9.1 Zasady postępowania w przypadku zmiany finansowania (w przypadku, gdy partner prywatny osiągnie korzyść z tytułu zmiany finansowania w stosunku do złożonej oferty) 9.2 Do omówienia zakres oczekiwanych przez partnerów prywatnych od Miasta rodzajów zabezpieczeń, 9.3 Lista oczekiwanych przez Miasto sposobów zabezpieczeń projektu, także w zakresie dopuszczalności lub ew. ograniczeń obrotu akcjami/udziałami akcjami w Okresie Eksploatacji, a także lista zabezpieczeń do ustanowienia których jest gotowe Miasto (np. czy Miasto jest gotowe ustanowić hipotekę na nieruchomości ITPOK). 9.4 Kwestia umowy o dofinansowanie i obowiązków partnera prywatnego i Miasta z nią związanych 9.5 Proces aplikowania o środki unijne a proces wyboru partnera - harmonogram 9.6 Wymogi uzyskania dotacji (p Umowy) przedstawienie listy wymogów koniecznych do spełnienia dla uzyskania dotacji 1213 9.7 Planowane warunki i harmonogram wypłat środków unijnych od instytucji wdrażającej na rzecz partnera prywatnego (kwestia potwierdzenia harmonogramu (terminów) z umowy o dofinansowanie z harmonogramem przedstawionym w Memorandum Inwestycyjnym) 9.8 Kwestie związane z ewentualnym mechanizmem korekty ceny w przypadku nieotrzymania dotacji unijnej lub otrzymania jej w niższej wysokości. Partnerzy Prywatny podnoszą konieczność odzyskania zainwestowanych środków przez partnera poprzez mechanizm wynagradzania (formuła korygująca cenę/wynagrodzenie w przypadku utraty, zwrotu lub zmniejszenia wysokości dotacji) 9.9 Ryzyko utraty, zwrotu lub obniżenia wielkości dotacji (p. 9 Umowy). Kwestia ponoszenia ryzyka przez partnera prywatnego 9.10 Dodatkowe finansowanie przez partnera prywatnego w sytuacji braku funduszy unijnych 9.11 Harmonogram: przedstawienie harmonogramu i warunków wypłaty środków uzyskanych przez Miasto od Instytucji Zarządzającej na rzecz partnera prywatnego zgodność terminów wynikających z Umowy o dofinansowanie z harmonogramem przedstawionym w MI uzupełnienie harmonogramu przedstawionego w MI o proces zatwierdzenia dotacji 9.12 Kwestia warunków otrzymania pożyczki z NFOŚ (zapewnienie równego traktowania) Pożyczka NFOŚiGW czy bezwzględnym warunkiem pozyskania pożyczki z NFOŚiGW jest pozyskanie dofinansowania unijnego przez Projekt? 9.14 Wyliczanie wynagrodzenia partnera prywatnego a wielkość dotacji i pożyczki z NFOŚiGW w jaki sposób Miasto zamierza zapewnić równe warunki wyliczania dotacji UE oraz ujednolicone założenia dla wszystkich oferentów w zakresie wyliczania wynagrodzenia (bez dotacji UE i pożyczki NFOŚiGW) w jaki sposób Miasto zamierza wziąć pod uwagę ostateczną kwotę dotacji UE i pożyczki NFOŚiGW w odniesieniu do warunków finansowania partnera prywatnego (formuła obliczania wynagrodzenia) 9.15 Ryzyko walutowe określenie zasad przeniesienia ryzyka na stronę publiczną 9.16 Ryzyko kursowe sposoby zabezpieczania EUR do PLN dla inwestycji podczas trwania przetargu do momentu podpisania Umowy PPP oraz przeniesienie kosztów tego zabezpieczenia na wynagrodzenie partnera prywatnego 9.17 Nakłady inwestycyjne indeksowanie nakładów 1314 9.18 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, podatek od nieruchomości, 9.19 Koszty bieżącego utrzymania nieruchomości 9.20 Inne przychody związane z funkcjonowaniem ITPOK i IDOW określenie 9.21 Potrącenia potwierdzenie, że zostaną określone limity potrąceń z tytułu braku dostępności; potrzeba odrębnych mechanizmów dla ITPOK i IDOW 9.22 Ryzyko zmiany cen określenie zasad przeniesienia ryzyka na stronę publiczną 10. ROZLICZENIE PODATKOWE ORAZ KWESTIA AMORTYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 10.1 Partner Prywatny będzie ekonomicznym właścicielem Instalacji, a więc będzie ponosił związane z tym ciężary, ale również odnosił korzyści w postaci odpisów amortyzacyjnych w dopuszczalnym przez prawo zakresie. W tym miejscu do omówienia szczegółowy zakres praw i obowiązków Partnera Prywatnego w stosunku do Instalacji (w szczególności zasady amortyzacji i opodatkowania Nieruchomości) W ramach dokonywanych inwestycji mogą być także nabywane wartości niematerialne i prawne (np. licencje na technologię wykorzystywaną w ramach Instalacji). Do omówienia czy takie wartości niematerialne i prawne stanowić będą odrębne aktywa czy też część wartości początkowej środka trwałego oraz czy powinny tu zostać ujęte Zasady przekazania środków trwałych, zasady amortyzacji Instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem własności nieruchomości po stronie Miasta. Oczekiwane rozwiązania po stronie prywatnej Kwestia podatku od nieruchomości dla Nieruchomości ITPOK i IDOW 10.5 Rozliczenie VAT transakcji preferowany sposób przez partnera prywatnego, z uwzględnieniem przekazania przez Miasto Dotacji Unijnej na początku przedsięwzięcia 11. EKSPLOATACJA 11.1 Do omówienia zmiana konstrukcji Umowy PPP skoncentrowanie się na osiągnięciu wskaźników (output performance) niż na kontroli i parametrach technicznych - Zmiana roli Niezależnego Inżyniera w celu zapewnienia należytej staranności projektu 11.2 Określenie początku rozpoczęcia eksploatacji ITPOK jako momentu początkowego, uprawniającego partnera prywatnego do otrzymywania płatności od Miasta. Określenie początkowego momentu, czy jest to złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie czy otrzymanie takiego pozwolenia, ryzyko związane z opóźnieniem wydania decyzji 11.3 Określenie minimalnych parametrów technicznych Instalacji oraz standardów jakościowych świadczenia usług w okresie eksploatacji Instalacji, tak aby umożliwić 1415 zasady dokonywania pomniejszeń (kar umownych) z Umowy PPP oraz punktów dodatkowych (bonusów) 11.4 Kwestia stopnia zużycia Instalacji (i) w poszczególnych latach Umowy PPP, w tym zagadnienie napraw i remontów przeprowadzanych przez partnera prywatnego (utrzymanie określonych standardów technicznych), oraz (ii) po zakończeniu Umowy PPP, w tym ryzyka zmiana prawa a konieczność przeprowadzenia remontu/ modernizacji instalacji 11.5 Do dyskusji podejście w zakresie stopnia zużycia technicznego instalacji, tj. Instalacja powinna zostać przekazana do Miasta w stopniu umożliwiającym jej dalsze funkcjonowanie (eksploatację), a tym samym - do rozważenia - czy Partner Prywatny zagwarantuje Miastu jej sprawność techniczną i gotowość eksploatacyjną przez określony czas po zakończeniu Umowy PPP. Po zakończeniu Umowy Instalacja jest przekazywana Miastu w stanie całkowitego zużycia technicznego obiektu (środka trwałego), a więc takie podejście będzie wymuszać na Mieście odpowiednio wcześniejsze przygotowanie i przeprowadzenie nowego postępowania Zakres obowiązków partnera prywatnego w zakresie utrzymywania Instalacji w należytym stanie technicznym zgodnie z normami technicznym, a także spełnienia wymogów środowiskowych w całym okresie trwania Umowy, podejście do kwestii remontów, konserwacji w tym podejścia do oceny, czy partner prywatny osiągnął wskaźniki i cele określone w Umowie 11.7 Preferowana długość okresu rozliczeniowego (miesiąc, kwartał, rok) oraz szczegółowe standardy świadczenia Usług przez Partnera Prywatnego 11.8 Szczegółowe zasady przyjęć Odpadów do Instalacji 12. KOMISJA ROZJEMCZA NIEZALEŻNY INŻYNIER 12.1 Zapisy odnośnie struktury i kompetencji powinny zostać zmodyfikowane z uwagi na naruszenie równowagi stron (prawo Miasta do powołania przewodniczącego Komisji z głosem rozstrzygającym) 12.2 Partner prywatny preferuje panel 3 niezależnych sędziów orzekających i bez głosów rozstrzygających (p Umowy) 12.3 Rozstrzyganie sporów (p.25 Umowy) wzięcie pod uwagę rozstrzygania sporów przez międzynarodowy arbitraż 1516 13. SPRAWOZDAWCZOŚĆ PARTNERA PRYWATNEGO 13.1 Szczegółowy zakres obowiązków informacyjno-sprawozdawczych, zakres obowiązków informacyjnych Partnera Prywatnego w odniesieniu do jego wyników finansowych (struktura kosztów, wysokość przychodów itp.) 14. ZASADY MONITORINGU I KONTROLI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 14.1 Szczegółowy zakres monitoringu i kontroli realizacji Umowy, w tym do omówienia procedura kontroli i tryb jej przeprowadzania przez Miasto (np. czy i z jakim wyprzedzeniem należy poinformować Partnera Prywatnego o planowanej kontroli) 14.2 Inżynier kontraktu/pomoc techniczna dla projektu - zarządzanie całym systemem 14.3 Rola komisji rozjemczej preferowana przez Miasto funkcja Niezależnego Inżyniera w trakcie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem iż część środków (dotacja unijna) będzie przekazywana jako wkład własny w Przedsięwzięcie zgodnie z Ustawą o PPP 14.4 Dostępność instalacji wg jakich kryteriów będzie oceniana 14.5 Nadzór i monitoring instalacji przez Miasto (p. 17 Umowy) przedyskutowanie i zrozumienie stopnia i zakresu nadzoru instalacji przez Miasto w okresie budowy i oddzielnie okresie eksploatacji oczekiwania Miasta do monitorowania zgodności działania partnera z warunkami Umowy PPP w okresie budowy i eksploatacji uzgodnienie praktycznych ram do nadzoru przez Miasto (równoważenie interesów Miasta z koniecznością zarządzania przez partnera ryzykiem wydajności i dostępności); oczekuje się, iż koszt nadzoru będzie po stronie Miasta wyjaśnienia i dokumenty dotyczące funkcjonowania instalacji w Umowie zapisano, iż Miasto ma prawo zażądać ich w każdej chwili; partnerzy oczekują, iż termin będzie zależeć od rodzaju wymaganych wyjaśnień i powinien być każdorazowo ustalany przez strony kontrola instalacji / inspekcje partner prywatny oczekuje, iż Miasto pokryje koszty związane z udziałem przedstawicieli Miasta w inspekcji 15. UMOWY UBEZPIECZENIA 15.1 Do omówienia zakres ubezpieczenia partnera prywatnego w tym wysokość sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem specyfiki Przedsięwzięcia 1617 16. ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY 17. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 17.1 Okres umowy PPP zostanie ostatecznie określony przez Miasto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym punkcie zostanie omówione zagadnienie czy okres umowy powinien być powiązany z okresem amortyzacji (lub całkowitego zużycia technicznego) Instalacji. Po zakończeniu Umowy PPP Miasto zakłada, iż powinno wejść w posiadanie sprawnego obiektu, który będzie mógł świadczyć usługi przez określony czas. W tym czasie (np. 5 lat od daty zakończenia Umowy PPP). Stanowisko partnerów prywatnych, także w zakresie preferowanego okresu umowy do omówienia w tym punkcie Wejście w życie Umowy w tym punkcie zostaną omówione zasady wejścia w życie Umowy, w tym wprowadzenie warunków zawieszających (np. związanych z wykazaniem przez Partnera Prywatnego pozyskania finansowania dla Przedsięwzięcia, tj. zamknięcie finansowe projektu) Przesłanki rozwiązania/wypowiedzenia umowy PPP 17.4 Kwestie rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych przez partnera prywatnego na Przedsięwzięcie (także w kontekście własności Nieruchomości) oraz mechanizmu rozliczeń uwzględniającego m.in. otrzymane przez partnera wynagrodzenia 17.5 Zasady przekazania środków trwałych po zakończeniu umowy lub w przypadku jej przedterminowego jej rozwiązania 17.6 Kwestie odszkodowań dla stron przedsięwzięcia ze względu na przyczynę wypowiedzenia umowy, w szczególności ustalenie zasad odpowiedzialności, zobowiązanie Partnera Prywatnego typu hold harmless, wysokość kar umownych a także wysokość i forma zabezpieczeń udzielonych przez Partnera Prywatnego na rzecz Miasta w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Miasta wobec Partnera Prywatnego Wejście w życie Umowy (p Umowy) w Umowie zapisano, iż Miasto rozważa uzależnienie wejścia w życie Umowy od wykazania przez partnera, ze pozyskał finansowanie od wiarygodnych instytucji finansowych; parter proponuje, by pod uwagę wzięte zostało również finansowanie korporacyjne 18. PODWYKONAWCY 18.1 Podwykonawcy (p. 22 Umowy) propozycja ograniczenia zakresu praw Miasta do zatwierdzania podwykonawców pierwszego poziomu (związanych z procesem ofertowym) i nie rozszerzanie go na podwykonawców drugiego i trzeciego poziomu partner prywatny przejmuje pełne ryzyko zaprojektowania i budowy i powinien mieć w związku z tym elastyczność i autonomię w zarządzaniu swoimi podwykonawcami 1718 18.2 Kwestia związana z akceptacją podwykonawców przez Miasto w kontekście przeniesienia na partnera prywatnego ryzyka budowy oraz zapisów PZP 19. ZASADY ORAZ WARUNKI ROZWIĄZANIA/WYPOWIEDZENIA UMOWY PPP, KARY 19.1 Przesłanki rozwiązania/wypowiedzenia umowy PPP 19.2 Kwestie rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych przez partnera prywatnego na Przedsięwzięcie (także w kontekście własności Nieruchomości) oraz mechanizmu rozliczeń uwzględniającego m.in. otrzymane przez partnera wynagrodzenia 19.3 Zasady przekazania środków trwałych po zakończeniu umowy lub w przypadku jej przedterminowego jej rozwiązania 19.4 Kwestie odszkodowań dla stron przedsięwzięcia ze względu na przyczynę wypowiedzenia umowy, w szczególności ustalenie zasad odpowiedzialności, zobowiązanie Partnera Prywatnego typu hold harmless, wysokość kar umownych a także wysokość i forma zabezpieczeń udzielonych przez Partnera Prywatnego na rzecz Miasta w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Miasta wobec Partnera Prywatnego 20. ZMIANY UMOWY 20.1 Umowa PPP jest zawarta w trybie PZP do jej zmiany znajdą zastosowanie przepisów art. 144 i nast. Prawa zamówień publicznych. Dlatego też ze względu na ograniczenia przewidziane przez ustawodawcę dla możliwości dokonywania zmian w umowach zostaną omówione przypadki, w których Umowa zostanie zmieniona, albo zmiany nie zostaną uznane za istotne w rozumieniu PZP. Do omówienia ew. modyfikacje, które miałyby dotyczyć Okresu Umowy albo Wynagrodzenia Partnera Prywatnego, w tym w szczególności w kontekście Dotacji Unijnej, które mogą być szczególnie istotne dla wykonania Umowy 20.2 Zakres dopuszczalnych uzgodnień po złożeniu oferty przez partnera prywatnego, w kontekście podnoszonego ryzyka konieczności przeprowadzenia ostatecznych ustaleń finansowych i umownych z wybranym partnerem prywatnym, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania projektu, ale mając na względzie przepisy PZP 20.3 Przedterminowe rozwiązanie umowy określenie zasad 21. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 21.1 Do omówienia podejście stron w zakresie właściwości sądów powszechnego w zakresie rozstrzygania ew. sporów lub dopuszczenia postępowania arbitrażowego (np. Międzynarodowa Izba Handlowa) 1819 22. HARMONOGRAM PROJEKTU 22.1 Harmonogram procedury wyboru wraz z harmonogramem pozyskania środków z UE 22.2 Uszczegółowienie harmonogramu z uwzględnieniem terminów ustawowych uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz odpowiedzialności stron umowy PPP 22.3 Uwzględnienie w harmonogramie możliwości i ograniczeń technicznych w zakresie budowy 22.4 Uwzględnienie w harmonogramie oględzin nieruchomości jeszcze przed rozpoczęciem dialogu 22.5 Badania geologiczne termin przeprowadzenia 22.6 Termin składania ofert oczekiwanie wydłużenia 2-miesięcznego terminu (licząc od zakończenia dialogu konkurencyjnego) 22.7 Kryteria oceny ofert na jakim etapie dialogu konkurencyjnego zostaną podane? 22.8 Termin wyboru wykonawcy podejście miasta w kontekście 5-miesięcznego terminu 22.9 Zmiana terminów harmonogramu konieczne są następujące zmiany aby harmonogram był realistyczny: minimalny termin 9 miesięcy po zawarciu umowy na osiągnięcie zamknięcia finansowego minimalny termin 3 miesięczny do uzyskania pozwolenia na budowę minimalny termin 23 miesięcy do wybudowania instalacji minimalny termin 6 miesięcy do przeprowadzenia testów końcowych oraz pełnego rozruchu 19 Pokazać jeszcze
Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP 1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację przedsięwzięcia PPP w danym Bardziej szczegółowo Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. Bardziej szczegółowo Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych
Wsparcie projektów ppp ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Bardziej szczegółowo SITA doświadczony partner w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych
SITA doświadczony partner w projektowaniu, budowaniu i eksploatacji Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych Gdańsk, 14-16 listopada 2011 r. SITA w grupie Suez Environnement i GDF Suez Bardziej szczegółowo Koncepcja finansowania projektów w
Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW Bardziej szczegółowo Projektowanie, Budowa i. Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Polska vs. Europa. Poznań, 24 listopada 2011 r.
Projektowanie, Budowa i Eksploatacja Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Partnerstwo Publiczno-Prywatne Polska vs. Europa Poznań, 24 listopada 2011 r. SITA w grupie Suez Environnement Bardziej szczegółowo Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.
Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych Bardziej szczegółowo II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY
PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY Bardziej szczegółowo SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl
SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika Bardziej szczegółowo Memorandum informacyjne
Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM Bardziej szczegółowo Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane. Warszawa, 17.07.2012 r.
Omówienie propozycji postanowień umowy na roboty budowlane Warszawa, 17.07.2012 r. Propozycje postanowień umowy na roboty budowlane Art. 154 pkt 10 Pzp Prezes Urzędu upowszechnia wzory umów w sprawie zamówienia Bardziej szczegółowo Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:
Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego Bardziej szczegółowo Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.
Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O Bardziej szczegółowo Procedura wyboru partnera prywatnego
Procedura wyboru partnera prywatnego PPP krok po kroku etapy postępowania Wybór trybu postępowania w celu wyłonienia partnera prywatnego tryb ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 4 ust. Bardziej szczegółowo Drogowy projekt PPP w Dąbrowie Górniczej:
: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym TUCZNAWA w Dąbrowie Górniczej. Analiza Bardziej szczegółowo Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne
Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne Marcin Jędrasik Naczelnik Bardziej szczegółowo Finansowanie projektów w PPP
Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY
CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną Bardziej szczegółowo Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych Forma umowy Elementy składowe umowy o roboty budowlane...
Wprowadzenie... O autorach... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych... 1 1. Forma umowy... 1 2. Elementy składowe umowy o roboty budowlane... 3 Rozdział Bardziej szczegółowo Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne Bardziej szczegółowo a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...
P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, Bardziej szczegółowo KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Bardziej szczegółowo Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania
Projekt: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania od planów do realizacji Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urząd Miasta Poznania 25 lipca 2013 r. 1 Plan wystąpienia Informacje Bardziej szczegółowo REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP
REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA Bardziej szczegółowo Umowy IT problematyka prawna. Kraków, 10 czerwiec 2010r.
Umowy IT problematyka prawna Kraków, 10 czerwiec 2010r. Umowy IT klasyfikacja umowy dotyczące programów komputerowych: -umowy rozporządzające prawami do programu komputerowego (prawa do programów istniejących Bardziej szczegółowo PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE
PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE 28 kwietnia 2011r., Warszawa 9.00-9.30 Rejestracja, poranna kawa I. Prawne zagadnienia procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych: 9.30-11.00 Prawne Bardziej szczegółowo (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu
- 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300 Bardziej szczegółowo INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek Bardziej szczegółowo Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)
Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Bardziej szczegółowo Efektywność energetyczna infrastruktury publicznej
Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company, Bardziej szczegółowo Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część II Wartość początkowa Ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do momentu przyjęcia składnika WNiP do używania, w tym Bardziej szczegółowo UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:
Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego Bardziej szczegółowo UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym; Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y Umowa zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:. reprezentowaną przez:...... zwaną dalej Sprzedającym a, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Bardziej szczegółowo a, (imię i nazwisko) wydanym przez:,
UMOWA WSTĘPNA POŻYCZKI określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe stron w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Bardziej szczegółowo Warunki korzystania z niniejszej publikacji
Materiał dotyczący opisu niezbędnych działań przed opublikowaniem ogłoszenia o zamówienie publiczne wraz ze wskazaniem podstawowych ryzyk przy realizacji prac związanych z projektem POIiŚ 2.1-13 "System Bardziej szczegółowo INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB4/4511-340/15/AS Data 2015.11.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe Bardziej szczegółowo UMOWA NAJMU NR PSGGN
UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru Bardziej szczegółowo POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa,
POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, 23 24.01.2012 Poniedziałek, 23.01.2012: 10.00 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna 10.30 12.00 Podstawowe definicje Bardziej szczegółowo Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie
Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Bardziej szczegółowo 1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile
Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie Bardziej szczegółowo Spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Bardziej szczegółowo II. Cena i warunki płatności
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli Bardziej szczegółowo UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:
UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez: Bardziej szczegółowo ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE
ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty Bardziej szczegółowo Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5 Bardziej szczegółowo Oświetlenie drogowe w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie miasta Radzionków
PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Oświetlenie drogowe w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na przykładzie miasta Radzionków Marcin Szczygieł Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Bardziej szczegółowo Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA
Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0; Bardziej szczegółowo Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794
1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury Bardziej szczegółowo Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej
Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, Bardziej szczegółowo Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago
Umowy w prawie energetycznym Jolanta Skrago Katowice, 2013 wydania decyzji administracyjnej przez Prezesa URE Umowa może zostać zawarta zasadniczo w trzech trybach ofertowym negocjacji aukcji lub przetargu Bardziej szczegółowo REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH
REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu. Bardziej szczegółowo WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.
WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania Bardziej szczegółowo ... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)
...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych Bardziej szczegółowo Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych Bardziej szczegółowo Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp
Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23 Bardziej szczegółowo Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej
Grupa Robocza Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Bardziej szczegółowo TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..
Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a.. Bardziej szczegółowo Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art
Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera Bardziej szczegółowo Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Bardziej szczegółowo Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych
1 Aleksander Krupa IPB OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 2 Obserwowane mankamenty w zamówieniach o prace projektowe, między innymi, to: nieprecyzyjne i nieprawidłowe określanie Bardziej szczegółowo UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy:
ZAŁĄCZNIK NR 2.1 UMOWA zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, KRS 0000122355, NIP 9290118015 Bardziej szczegółowo Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp
Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Bardziej szczegółowo Propozycje zmian prawnych w zakresie regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego
Grupa Robocza Platformy PPP przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Propozycje zmian prawnych w zakresie regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Bardziej szczegółowo Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych
Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista Bardziej szczegółowo WZÓR. Wniosek o dofinansowanie
WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia, Bardziej szczegółowo Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013
UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a......... Bardziej szczegółowo Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub Bardziej szczegółowo WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.
WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH Bardziej szczegółowo Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/
Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji Bardziej szczegółowo WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa Bardziej szczegółowo Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r.
Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich w województwie dolnośląskim. śywiec, dnia 15 września 2011r. Podmiot publiczny Dolnośląska SłuŜba Dróg i Kolei, za pośrednictwem doradcy, Bardziej szczegółowo interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje Bardziej szczegółowo UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20
UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20 Zawarta w dniu 20 w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu, Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2252 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Bardziej szczegółowo STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY GROMNIK NA LATA ROZDZIAŁ 16 ALOKACJA RYZYKA
ROZDZIAŁ 16 ALOKACJA RYZYKA 16.1. IDENTYFIKACJA RYZYKA Odpowiednie oszacowanie ryzyka związanego z przedsięwzięciem, a następnie jego podział między partnerów jest trzonem współpracy w ramach partnerstwa Bardziej szczegółowo Umowa nr /2015 (wzór)
Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym Bardziej szczegółowo Umowa o PPP 8. Polska
Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura Bardziej szczegółowo Suchy Dąb, 31.12.2013 r. Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Fax 58-682-86-85
Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Fax 58-682-86-85 Suchy Dąb, 31.12.2013 r. Dot.: Koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego Bardziej szczegółowo Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska
Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych Bardziej szczegółowo DLA ZADANIA PN. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 300 KW W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM POZBUD T&R S.A.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DLA ZADANIA PN. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 300 KW W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM POZBUD T&R S.A. W SŁONAWACH Wersja z dnia 02.09.2014 r. Pytanie 1.: Proszę Bardziej szczegółowo Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.
Speed uppp Poland Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Wielki Słownik Języka Polskiego: bankiet banknot.... bankowo bankowość TheFreeDictionary: bankable Bankowalność definicja bankowalny/bankowalność? Acceptable Bardziej szczegółowo INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art. Bardziej szczegółowo Decyzja o warunkach zabudowy
KI GP/03, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Decyzja o warunkach zabudowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80, Bardziej szczegółowo przedsięwzięć przez JST w załoŝeniach oraz praktyce Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved.
Szczecin 28.03.2014 Efektywność energetyczna modelowe podejście do realizacji tego typu przedsięwzięć przez JST w załoŝeniach oraz praktyce siemens.com/answers Energy Performance Contracting skuteczna Bardziej szczegółowo Wodzisław Śl., r.
Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym Bardziej szczegółowo UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL
Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą Bardziej szczegółowo Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r.
Dobre praktyki transakcji PPP Kraków, kwiecień 2014r. Akademia PIR Spis treści Obraz rynku PPP Finansowanie projektów PPP Rozpoznanie Ryzyk 1 Obraz rynku PPP 2 Obraz rynku PPP Oczekiwania a rzeczywistość Bardziej szczegółowo Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego
Unieszkodliwianie odpadów uwarunkowania finansowe i technologiczne Ciepłownicze wykorzystanie paliwa alternatywnego 1 Olsztyński system ciepłowniczy Ponad 60% zapotrzebowania na ciepło pokrywa MSC. Istnieją Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014
WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą Bardziej szczegółowo Wzór umowy. reprezentowaną przez
Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Bardziej szczegółowo UMOWA NR WZP/WO/D /15
Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa) Bardziej szczegółowo Michał Kłaczyński SGH 2010 PROCES INWESTYCYJNY
Michał Kłaczyński SGH 2010 PROCES INWESTYCYJNY Przedsiębiorstwo, które zamierzamy przejąć lub objąć mniejszościowy udział Kwestie biznesowe ile kontroli za jaki wkład (wycena firmy) Kupujemy akcje/udziały Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...
UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Bardziej szczegółowo Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres