Source: https://www.cccyl.es/es/dictamenes/contratacion-administrativa/2009
Timestamp: 2019-02-19 19:24:28
Document Index: 378719581

Matched Legal Cases: ['artículo 206', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111']

Dictamen 1456/2009
expediente relativo al modificado 2º del expediente de contratación para la ejecución de las obras para la construcción de un edificio para ubicar la sede xxxx en la ciudad de xxxx1.
La justificación se encuentra en las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar, no previstas inicialmente en el proyecto. Procede la modificación del contrato de referencia.
Dictamen 1404/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de enajenación de la parcela xxx de uso residencial en el polígono xxxxx, adjudicado a la Sociedad Cooperativa de Viviendas xxxx2.
Dictamen 1231/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de obra, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y qqqqq, S.A., para la construcción de un pabellón polideportivo y una piscina cubierta.
Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato y abandono de la obra por el contratista.
Dictamen 1222/2009
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y eeeee para la terminación de las obras de reforma y ampliación del centro de salud de xxxxx (xxxxx).
Abandono de la obra. Causa de resolución según lo previsto en el artículo 206.g) de la LCSP.
Dictamen 1130/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de obra, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y qqqqq, S.L. para la ejecución de “Edificio Dotacional y Urbanización de Espacio Público en xxxx1”.
Causas previstas el los apartados e) y b) del artículo 111 de la LCAP, es decir, demora en el cumplimiento del plazo de ejecución por el contratista y declaración de éste en concurso, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Dictamen 900/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de obras suscrito entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y la Unión Temporal de Empresas formada por qqqq1 S.L, qqqq2 S.L, xxxx1, para la ejecución del edificio para la Unidad de Desarrollo Agrario y Unidad Veterinaria de xxxx1.
Dictamen 898/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de concesión para la explotación del bar qqqqq, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y Dña. xxxxx.
Dictamen 896/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de la obra de “Conexión de edificio en xxxx1 de xxxx2” suscrito entre la Consejería de vvvvv y la empresa qqqqq S.A.
Se ha producido un incumplimiento por la contratista de los compromisos asumidos y que concurre la causa de resolución del contrato alegada por la Administración contratante.
Dictamen 850/2009
procedimiento relativo a la resolución del contrato administrativo de transporte escolar de la ruta número xxxx, Colegio Público “hhhhh”, de xxxxx (xxxxx), suscrito por la Dirección Provincial de Educación de xxxxx con la empresa eeeee.
Dictamen 804/2009
expediente de resolución del contrato suscrito con “xxxxx”, de determinación de tipo de marcapasos y desfibriladores, respecto de los lotes 3 y 4.
Incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales y aquéllas establecidas expresamente en el contrato, concretamente en los apartados g y h del artículo 111 de la LCAP.
Dictamen 718/2009
expediente de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la Fundación xxxx1 de Castilla y León.
Contrato de gestión del campo de golf. Incumplimiento del contratista.
Dictamen 670/2009
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre la Consejería de Sanidad y qqqqq S.R.L. (antes qqqq1 S.A.U.) para el suministro de guantes para cirugía, exploración y curas, para su posterior adquisición por los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud.
Resulta de aplicación el artículo 111, apartado g), como causa de resolución del contrato, por incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
Dictamen 616/2009
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa qqqqq S.A. (hoy denominada qqqq1 S.A.), para la ejecución de obras de reforma y construcción de una residencia de la tercera edad.
Incumplimiento imputable a la pasividad culposa o negligente del contratista, por el gran número de defectos en la ejecución de la obra y la excesiva demora en el cumplimiento de sus obligaciones.
Dictamen 614/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de obra, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y Construcciones y Contratas qqqq1, S.L. para la ejecución de “Edificio Dotacional y Urbanización de Espacio Público en xxxx2”.
Procede la caducidad del procedimiento.
Dictamen 610/2009
expediente de resolución del contrato suscrito con “xxxxx, S.L.” (antes xxxx1, S.L.) de determinación de tipo de jeringas y agujas con destino a centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, respecto de los lotes 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 25.
Resulta de aplicación el artículo 111, apartados g) y h), como causas de resolución del contrato, por incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales y aquellas que expresamente establece el contrato.
Dictamen 440/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de obra suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y qqqqq, S.L.
Incumplimiento de los plazos de ejecución y de otras obligaciones contractuales esenciales.
Dictamen 381/2009
expediente de resolución del contrato suscrito por el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa qqqqq, S.L., para la promoción y construcción de 18 viviendas de protección oficial con entrega de solar en xxxx2.
Retraso y estado de abandono de las obras. Imposibilidad de ejecución del contrato dentro de plazo total establecido. Incumplimiento como causa de resolución.
Descargar (100.2 KB)
Dictamen 334/2009
expediente para la resolución del contrato suscrito para la dirección e inspección de las obras de “Urbanización de la Unidad de Actuación xxxx1”, entre el Ayuntamiento de xxxx2 y D. xxxxx.
Procede que se declare la resolución del contrato.
Dictamen 217/2009
expediente para la resolución del contrato de enajenación, mediante concurso en procedimiento abierto y tramitación de urgencia, de la parcela C de la UE-4, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y la Sociedad Cooperativa xxxx2.
Procede declarar la caducidad del procedimiento.
Dictamen 178/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de enajenación de una parcela propiedad del Ayuntamiento de xxxxx, a la Sociedad Cooperativa vvvvv.
No formalización del contrato en plazo, imputable a la cooperativa adjudicataria.
Dictamen 172/2009
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y la empresa qqqqq S.A. (hoy denominada xxxx2 S.A.), para la ejecución de obras de reforma y construcción de una residencia de la tercera edad.
Dictamen 69/2009
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de obras de urbanización suscrito entre la Junta de Compensación “xxxx1” y la UTE formada por las empresas xxxx2 S.L., xxxx3, S.A.U. y xxxx4 S.A.
Letras g) y h) del artículo 111 de la LCAP, por incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales y aquellas que expresamente establece el contrato.
Dictamen 9/2009
expediente de resolución del contrato administrativo de explotación del servicio de bar y cafetería suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y D. xxxx2 y Dña. xxxx3.
expediente de resolución de contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y qqqqq, S.L.
Arrendamiento de finca en polígono con destino a planta embotelladora. Incumplimiento del programa de trabajo previsto y aprobado y del puntual pago del canon estipulado.
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito por el Ayuntamiento de xxxx2 con “vvvvv y otra, S.C.”
Contrato de concesión administrativa para la explotación de los servicios de hostal y piscinas municipales. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por la concesionaria del servicio.
Descargar (104.5 KB)