Source: http://noiradiomobile.org/risarcimento-del-danno-da-inadempimento-contrattuale-da-quando-decorrono-gli-interessi-legali-da-applicarsi-sullimporto-liquidato-dal-giudice-corte-di-cassazione-civile-sezione-prima-sentenza-d/
Timestamp: 2018-10-16 06:36:06+00:00
Document Index: 59087268

Matched Legal Cases: ['sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 112', 'art. 2729', 'art. 345', 'art. 112', 'sentenza ', 'art. 345', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ']

Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale: da quando decorrono gli interessi legali da applicarsi sull’importo liquidato dal giudice? (Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.4.2015, n. 6614). – Noi Radiomobile™
Home »News»Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale: da quando decorrono gli interessi legali da applicarsi sull’importo liquidato dal giudice? (Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.4.2015, n. 6614).
Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale: da quando decorrono gli interessi legali da applicarsi sull’importo liquidato dal giudice? (Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.4.2015, n. 6614).
Va confermato che la decorrenza degli interessi legali da applicarsi sull’importo liquidato dal giudice a titolo di risarcimento del danno, conseguente ad inadempimento contrattuale decorrono dalla data della domanda giudiziale, che è l’atto idoneo a porre in mora il debitore, producendo la sentenza di condanna i suoi effetti retroattivamente (dal momento della proposizione della domanda).
Con atto di citazione, notificato in data 19 febbraio 1993, la I. SRL conveniva in giudizio, davanti al Tribunale dell’Aquila, il Comune dell’Aquila, perché questo fosse condannato al pagamento di lire 548.092.078, in relazione a varie riserve, oneri di guardiania, interessi moratori da ritardato pagamento e ulteriori oneri da ritardata consegna di immobili, il tutto inerente a contratto d’appalto per la costruzione di centoundici alloggi in località omissis.
Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva il rigetto della domanda.
Veniva espletata CTU. Con sentenza in data 25 giugno 2005, il Tribunale dell’Aquila accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune al pagamento di Euro 103.000,00.
Proponeva appello la società. Costituitosi il contraddittorio, il Comune ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza in data 14 ottobre 2008, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Comune al pagamento di Euro 112.433,09.
Ricorre per cassazione la Società I SRL.
Non ha svolto attività difensiva, nonostante rituale notifica, il Comune dell’Aquila.
Motivi della decisine
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2729 c.c., L. n. 2248 del 1865, art. 345, allegato f) nonchè vizio di motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento del risarcimento del danno, richiesto dall’impresa appaltatrice per l’anomalo andamento dei lavori, imputabile all’Amministrazione comunale.
Con il secondo, violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1219 e 1224 c.c., nella parte in cui la pronuncia impugnata aveva disposto la decorrenza degli interessi di legge dalla sentenza di primo grado e non dalla domanda.
Quanto al mancato utile durante la sospensione dei lavori, causata dal comportamento illegittimo dell’appaltante, va precisato che, dovendosi necessariamente applicare la disciplina codicistica sull’inadempimento dell’obbligazione, non si può parlare di danno in re ipsa, come sostanzialmente afferma l’odierna ricorrente, la quale – così precisa il giudice a quo – non ha offerto alcun elemento da cui trarre, seppur in via presuntiva, la prova delle opportunità perdute nel periodo immediatamente successivo alla scadenza dell’originario termine di esecuzione dell’appalto (al riguardo, tra le altre Cass. n.14574/10).
E’ appena il caso di precisare che appare del tutto ultroneo il riferimento alla L. n. 2248 del 1865, art. 345, all. F, attinente alla differente ipotesi di risoluzione unilaterale dell’appaltante, nel qual caso l’appaltatore ha diritto a ricevere il decimo del valore delle opere ancora non eseguite.
La sentenza impugnata ha condannato l’Amministrazione comunale al pagamento della somma di Euro 112.433,09, oltre interessi di legge, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, senza fornire motivazione alcuna al riguardo. Giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. N. 2654 del 2005; Cass. N. 16110 del 2009; Cass. n. 26226 del 2009) chiarisce che la decorrenza degli interessi legali da applicarsi sull’importo liquidato dal giudice a titolo di risarcimento del danno, conseguente, come nella specie, ad inadempimento contrattuale, decorrono dalla data della domanda giudiziale, che è l’atto idoneo a porre in mora il debitore, producendo la sentenza di condanna i suoi effetti retroattivamente(dal momento della proposizione della domanda.
Accolto il motivo, va cassata sul punto la sentenza impugnata.
Va pertanto disposta la decorrenza degli interessi dalla domanda in primo grado, e condannato conseguentemente, al riguardo, il Comune dell’Aquila.
Il tenore della decisione, con un soltanto parziale accoglimento del ricorso, richiede che le spese del presente giudizio siano poste soltanto per metà a carico del Comune intimato.
Accoglie il secondo e cassa al riguardo la sentenza impugnata.
Decidendo nel merito, condanna il Comune dell’Aquila al pagamento degli interessi di legge con decorrenza dalla domanda;
condanna il predetto Comune al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione di metà, liquidandole per l’intero, in Euro 5.200,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
← Previous Previous post: PA: obbligo di rispondere alle istanze per evitare contenziosi strumentali alla conoscenza della situazione procedimentale (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza dell’ 11.5.2015, n. 2334).
Next → Next post: Disturbi psichici non rilevati dal medico …, il paziente si suicida: omicidio colposo? (Corte di Cassazione penale, Sez. IV, sentenza del 26.05.2015, n. 22042).