Source: https://beck-online.beck.de/Search/Searchlink?QUERY=H4sIAAAAAAAEANNISs5M0U1KrSpNL87LL8q10ohUNU3WNTQwAFHuIMLJ3QlEBYAIYwNzEKWl4B%2BkQEihpoKjn4tCcUFpUkllgYFVal6JJgAVj4ACbgAAAA%3D%3D&HITLISTHEADPREPOSITION=Zum&HITLISTHEADLINKWORD=Thema&VPATHORIGIN=bibdata%2Fkomm%2Fgrvwhdbvertragb_39%2Fcont%2Fgrvwhdbvertragb.wartungsvertraege.htm&HITLISTHEADTEXT=gibt%20es%20folgende%20Rechtsprechung%3A&FORCEDRBSORT=BezugsdatDesc&PAGENR=1&ONLYTOP10PUBS=False&Addfilter=spub0%3A%22NZBau%2C%20ab%202000%22
Timestamp: 2019-10-16 16:24:03
Document Index: 157269779

Matched Legal Cases: ['BGH', '§ 11', '§ 6', '§ 306', '§ 90', 'Art. 6', '§ 305', '§ 14', 'Art. 14', '§ 296', '§ 254', '§ 6', 'BGH', '§ 138', '§ 635', '§ 13', '§ 305', '§ 2', '§ 3', '§ 99', '§ 2', '§ 55', '§ 2', 'BGH', '§ 157', '§ 522', '§ 97', '§ 133', '§ 2', 'BGH', '§ 307', '§ 14', 'BGH', '§ 2', '§ 362', '§ 305', '§ 6', '§ 307', '§ 5', '§ 529', '§ 305', '§ 2', '§ 307', '§ 6', '§ 305', '§ 4', 'BGH', '§ 305', '§ 16']

Bundesgerichtshof (45)
Landgericht (7)
91 Treffer. Zum Thema gibt es folgende Rechtsprechung:
Suchkriterien: Publikation: NZBau, ab 2000
NZBau 2019, 632
BGH: *Kontrollfreiheit vorformulierter Vertragsklauseln zu Baukostenobergrenzen
Entscheidungen: WM 2019 Heft 34, 1615 ◊ NJW 2019, 2997 (m. Anm. Ostendorf) ◊ ZIP 2019, 1573 ◊ IBR 2019, 500 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht, FA für Verwaltungsrecht Prof. Dr. Mathias Preussner, Konstanz) ◊ IBRRS 2019, 2395 ◊ BeckRS 2019, 16626 ◊ LSK 2019, 16626 (Ls.)
NZBau 2019, 575
Normenkette: BauGB § 11 | AGBG §§ 6, 9 | BGB §§ 306, 307, 133, 134, 157, 462, 812 | NWGO § 90 | RL 93/13/EWG Art. 6
Entscheidungen: NJW 2019, 2602 ◊ ZfBR 2019, 558 ◊ NZM 2019, 597 (m. Anm. Kappus) ◊ IBRRS 2019, 1740 ◊ BeckRS 2019, 10639 ◊ LSK 2019, 10639 (Ls.)
NZBau 2019, 578 (m. Anm. Kainz)
Vorbehaltsurteil vom 12.02.2019 - 10 U 152/18 mAnm Kainz
Normenkette: BGB §§ 305c, 307, 404, 632a, 650g, 781 | VOB/B §§ 14, 16 | Rom I VO Art. 14
Entscheidungen: NJW 2019, 2708 (m. Anm. Merkens) ◊ BeckRS 2019, 7996 ◊ LSK 2019, 7996 (Ls.)
Entscheidungen: NJW 2019, 2098 ◊ IBR 2019, 185 (RA Dr. Stephan Bolz, Mannheim) ◊ IBR 2019, 187 (RA Dr. Stephan Bolz, Mannheim) ◊ IBR 2019, 316 (RA Oliver Koos, Frankfurt a.M.) ◊ BeckRS 2018, 36762 ◊ BeckRS 2018, 37079 ◊ LSK 2018, 36762 (Ls.)
NZBau 2019, 366 (m. Anm. Berger)
Urteil vom 09.11.2018 - 4 U 49/16 mAnm Berger
Normenkette: ZPO §§ 296a, 314, 529, 531 | BGB §§ 254, 278, 305c, 307, 339, 640, 641 | VOB/B §§ 6, 4, 17, 8, 5
Entscheidungen: NJW 2019, 939 (m. Anm. von Kiedrowski) ◊ NJ 2019, 67 ◊ IBR 2019, 125 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht Dr. Andreas Berger, Mönchengladbach) ◊ BeckRS 2018, 30514 ◊ IBRRS 2018, 3958 ◊ LSK 2018, 30514 (Ls.)
Entscheidungsbesprechung: NJW-Spezial 2019, 45
BGH: Keine laufzeitunabhängige Gebühr bei Darlehen für Überwachung des Baufortschritts
Normenkette: BGB §§ 138, 305, 305c, 307, 310, 488
Entscheidungen: VersR 2019, 494 ◊ NZM 2019, 216 ◊ NJW-RR 2019, 110 ◊ BKR 2019, 80 ◊ WM 2018 Heft 46, 2183 ◊ ZIP 2018, 2261 (m. Anm.) ◊ BeckRS 2018, 27599 ◊ LSK 2018, 27599 (Ls.)
NZBau 2019, 235 (m. Anm. Koos)
Urteil vom 27.09.2018 - VII ZR 45/17 mAnm Koos
Normenkette: BGB §§ 635, 202, 307, 638, 637, 254, 278 | VOB/B §§ 13, 5
Entscheidungen: NJW 2019, 421 (m. Anm. Schwenker) ◊ WM 2019 Heft 9, 413 ◊ ZfBR 2019, 136 ◊ NZM 2019, 146 ◊ IBR 2019, 62 (VorsRiOLG Thomas Manteufel, Köln) ◊ IBR 2019, 23 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht Frederic Jürgens, Heidelberg) ◊ IBR 2019, 11 (VorsRiOLG Thomas Manteufel, Köln) ◊ BeckRS 2018, 29179 ◊ IBRRS 2018, 3735 ◊ LSK 2018, 29179 (Ls.)
NZBau 2019, 56
OLG Karlsruhe: Mündliche Anordnung von Stundenlohnarbeiten bei doppelter Schriftformklausel
Schlussurteil vom 12.06.2018 - 8 U 102/16
Normenkette: BGB §§ 305b, 307, 648a | VOB/B §§ 2, 15
Entscheidungen: NJW-RR 2018, 1292 ◊ IBR 2018, 612 (RA Dr. Stephan Bolz, Mannheim) ◊ IBR 2018, 683 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht Carsten Schröder, Düsseldorf) ◊ IBRRS 2018, 2851 ◊ BeckRS 2018, 22384 ◊ LSK 2018, 22384 (Ls.)
Entscheidungsbesprechung: NJW-Spezial 2018, 622
Weitere Fundstelle: BauR 2019, 674
NZBau 2018, 672
LG München I: Ansprüche auf Vergütung von Bauleistungen – Konzessionsvertrag
Endurteil vom 31.01.2018 - 11 O 6461/17
Normenkette: ZPO §§ 3, 91, 287, 709 | BGB §§ 99, 100, 133, 157, 307, 309, 631, 632 | VOB/A 2006 §§ 2, 6, 32 | HOAI § 55 | VOB/B § 2
Entscheidungen: IBR 2018, 1064 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht, FA für Vergaberecht Sven Grosse, Dresden) ◊ BeckRS 2018, 1804 ◊ IBRRS 2018, 1666 ◊ LSK 2018, 1804 (Ls.)
NZBau 2018, 285
BGH: Überraschender Charakter einer Stoffpreisgleitklausel im Bauvertrag
Urteil vom 25.01.2018 - VII ZR 219/14
Normenkette: BGB §§ 157, 305c, 307 | ZPO § 522
Entscheidungen: ZfBR 2018, 351 ◊ NJW-RR 2018, 337 ◊ WM 2018 Heft 28, 1321 ◊ BeckRS 2018, 1378 ◊ IBRRS 2018, 0737 ◊ LSK 2018, 1378 (Ls.)
Entscheidungsbesprechungen: IBR 2018, 185 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht, FA für Vergaberecht Prof. Dr. Ralf Leinemann, Berlin) ◊ NJW-Spezial 2018, 268 ◊ ZIP 2018, 694
Weitere Fundstellen: BauR 2018, 827 ◊ MDR 2018, 337
NZBau 2018, 314
OLG Celle: Kein Schadensersatz ohne vorrangig in Anspruch genommenen Primärrechtsschutz – Schülerbeförderungsentgelt
Normenkette: GWB §§ 97, 160 | BGB §§ 133, 157, 254, 305, 307 | VOL/B § 2
Entscheidungen: ZfBR 2018, 400 ◊ IBR 2018, 340 (RA und FA für Verwaltungsrecht Dr. Olaf Otting, Frankfurt a.M.) ◊ BeckRS 2018, 2844 ◊ IBRRS 2018, 0894 ◊ LSK 2018, 2844 (Ls.)
BGH: Unwirksamkeit bauvertraglicher Sicherungsabrede zur Ablösung eines Gewährleistungseinbehalts
Normenkette: BGB §§ 307, 765, 770, 772, 776, 812, 821 | VOB/B §§ 14, 17
Entscheidungen: VersR 2018, 299 ◊ ZIP 2017, 2406 ◊ NJW 2018, 857 (m. Anm. Vogel) ◊ WM 2017 Heft 50, 2386 ◊ BeckRS 2017, 134136 ◊ IBRRS 2017, 4027 ◊ LSK 2017, 134136 (Ls.)
Entscheidungsbesprechungen: IBR 2018, 77 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht Dr. Claus Schmitz, München) ◊ IBR 2018, 76 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht Dr. Claus Schmitz, München) ◊ EWiR 2018, 77 (Hangebrauck, Ralf) ◊ NJW-Spezial 2018, 13 ◊ JuS 2018, 710 (Prof. Dr. Sebastian Omlor)
NZBau 2018, 148
BGH: Keine relative Preisreduzierung für längere Standzeit einer Containeranlage
Urteil vom 11.10.2017 - XII ZR 8/17
Normenkette: VOB/B § 2 | HGB § 362 | BGB §§ 305c, 307
Entscheidungen: NJW 2018, 296 (m. Anm. Kandel) ◊ BeckRS 2017, 130133 ◊ IBRRS 2017, 3621 ◊ LSK 2017, 130133 (Ls.)
Entscheidungsbesprechungen: IBR 2017, 663 (RAin und FAin für Bau- und Architektenrecht, FAin für Vergaberecht Prof. Dr. Antje Boldt, Frankfurt a.M.) ◊ NJW-Spezial 2017, 716
Weitere Fundstellen: BauR 2018, 248 (m. Anm. Professorin Dr. Antje Boldt) ◊ MDR 2017, 1414 ◊ ZfIR 2017, 851 (Ls.)
NZBau 2018, 151
KG: Vertragsstrafe und Darlegung von Fertigstellungsmehrkosten nach Kündigung des Bauvertrags
Urteil vom 29.09.2017 - 21 U 7/17
Normenkette: VOB/B §§ 6, 8, 11 | BGB § 307 | VOB/B 2009 §§ 5, 6, 13 | ZPO §§ 529, 533
Entscheidungen: NZM 2018, 350 ◊ NJW-RR 2018, 203 ◊ IBRRS 2017, 3680 ◊ BeckRS 2017, 133796 ◊ LSK 2017, 133796 (Ls.)
Entscheidungsbesprechung: IBR 2017, 3645 (RA Dr. Thomas Krebs, Berlin)
NZBau 2018, 29 (m. Anm. Zepp)
Urteil vom 20.07.2017 - VII ZR 259/16 mAnm Zepp
Normenkette: BGB §§ 305, 305c, 306, 307, 313, 631 | VOB/B § 2
Entscheidungen: ZfBR 2017, 672 ◊ ZIP 2017, 1861 ◊ WM 2017 Heft 45, 2166 ◊ NJW 2017, 2762 (m. Anm. Grabsch) ◊ BeckRS 2017, 119967 ◊ IBRRS 2017, 2716 ◊ LSK 2017, 119967 (Ls.)
Entscheidungsbesprechungen: IBR 2017, 481 (RA Dr. Helmut Finken, Geilenkirchen) ◊ NJW-Spezial 2017, 524 ◊ EWiR 2018, 241 (Christian Schwenker, Hans) ◊ LMK 2017, 394149 (Buhlmann)
NZBau 2018, 408 (m. Anm. Luft)
OLG Hamm: Wirksamkeit einprozentiger Vertragsstrafe pro Kalenderwoche
Urteil vom 12.07.2017 - I-12 U 156/16 mAnm Luft
Normenkette: BGB §§ 307, 399, 341, 631, 305 | VOB/B § 6
Entscheidungen: NJW 2018, 1026 (m. Anm. Berger) ◊ IBR 2018, 1081 (RA, MBA Martin Ries, Neumarkt i.d.OPf.) ◊ IBRRS 2017, 3228 ◊ BeckRS 2017, 128543 ◊ LSK 2017, 128543 (Ls.)
Entscheidungsbesprechung: IBR 2017, 612 (RA Dr. Burkhard Siebert, Kassel)
Weitere Fundstelle: ZfIR 2018, 60
NZBau 2018, 106
OLG Celle: Unwirksamkeit einer formularmäßigen Sicherungsabrede zu sich überschneidenden Erfüllungs- und Gewährleistungssicherheiten
Urteil vom 06.04.2017 - 8 U 204/16
Normenkette: BGB §§ 305c, 307, 634, 768, 821 | VOB/B §§ 4, 13, 17
Entscheidungen: IBRRS 2017, 1468 ◊ BeckRS 2017, 111363 ◊ LSK 2017, 111363 (Ls.)
Entscheidungsbesprechungen: IBR 2017, 317 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht Jürgen Ripke, Hannover) ◊ NJW-Spezial 2017, 429
Weitere Fundstelle: BauR 2018, 104
BGH: Unwirksame formularmäßige Sicherungsabrede zu Gewährleistungseinbehalt
Entscheidungen: ZfBR 2017, 456 ◊ NJW 2017, 1941 ◊ ZIP 2017, 975 ◊ WM 2017 Heft 17, 802 ◊ BeckRS 2017, 106959 ◊ IBRRS 2017, 1342 ◊ LSK 2017, 106959 (Ls.)
Entscheidungsbesprechungen: IBR 2017, 316 (RA und FA für Bau- und Architektenrecht Dr. Claus Schmitz, München) ◊ WuB 2017 Heft 9, 500 (BUELOW) ◊ NJW-Spezial 2017, 301
NZBau 2018, 46
KG: Unwirksamkeit einer Klausel zu überhöhter Vertragsstrafe
Hinweisbeschluss vom 23.02.2017 - 21 U 126/16
Normenkette: BGB §§ 305c, 306, 307 | VOB/B § 16
Entscheidungen: NJW-RR 2018, 24 ◊ BeckRS 2017, 108412 ◊ LSK 2017, 108412 (Ls.)
Entscheidungsbesprechungen: NJW-Spezial 2017, 332 ◊ IBR 2017, 364 (RAin und FAin für Bau- und Architektenrecht Dr. Iris Oberhauser, München)
Weitere Fundstellen: BauR 2017, 1539 ◊ MDR 2017, 878