Source: http://docplayer.hu/68253245-A-szeghalmi-jarasbirosag-nyilaszarocserejevel-kapcsolatos-kozbeszerzesi-eljaras-eredmenyekent-megkotott-szerzodes-modositasa.html
Timestamp: 2018-12-17 17:15:02
Document Index: 32768554

Matched Legal Cases: ['bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ']

A Szeghalmi Járásbíróság nyílászárócseréjével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása - PDF
A Szeghalmi Járásbíróság nyílászárócseréjével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása
Download "A Szeghalmi Járásbíróság nyílászárócseréjével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása"
1 A Szeghalmi Járásbíróság nyílászárócseréjével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közzététel dátuma: Iktatószám: 25933/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Gyulai Törvényszék Teljesítés helye: Szeghalom Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Hídknap Faipari Kft. Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Igazságszolgáltatás 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Gyulai Törvényszék Postai cím: Béke sugárút 38. Város/Község: Gyula Postai irányítószám: 5700 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Borombós Anita Telefon: / Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Hídknap Faipari Kft. Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Lévai. u
2 Város/Község: Gyomaendrőd Postai irányítószám: 5500 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: 0630/ Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet x Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Igazságszolgáltatás Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz 2
3 Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: A Szeghalmi Járásbíróság (5520 Szeghalom, Szabadság tér 5.) épületének (Hrsz.:1018/2.) ablakcseréjével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Szeghalom NUTS-kód HU332 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2015/09/10 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége A Szeghalmi Járásbíróság (5520. Szeghalom, Szabadság tér 5. szám alatti) épületének (Hrsz: 1018/2.) ablakcseréjével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés az Ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő a Jablonszky Ferenc program keretében Épületenergetikai korszerűsítés, bíróságok felújítási támogatása 2015 címen pályázatot nyújtott be. A fedezetet biztosító előirányzat átadása még nem történt meg. Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Szeghalmi Járásbíróság (5520. Szeghalom, Szabadság tér 5. szám alatti) épületének (Hrsz: 1018/2.) ablakcseréjével kapcsolatos 3
4 építési kivitelezési feladatok ellátása. Főbb mennyiségi adatok (tájékoztató jellegűek): Az épület általános adatai: Az építés helye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 5. Helyrajzi szám: 1018/2. hrsz. Főbejárati járdaszint: + 0,00 m. Földszinti padlószint: + 1,42 m. Emeleti padlószint: + 5,02 m. Főpárkány magassága: + 8,62 m. Tetőgerinc magasságok: + 13,47 m, + 14,04 m. A Szeghalmi Járásbíróság épülete Császár Ferenc tervei alapján ban épült. Városképi jelentőségű épület, amely a Szabadság tér - Petőfi utca sarkán lévő telekre épült L alakú saroképületként. Jórészt alápincézett, magasföldszint + 1 emeletes, magastetős épület, amelynek főbejárata a Szabadság tér felőli épületszárny középső rizalitjában található. A gépkocsi bejárat a Petőfi utca felől, a Petőfi utcai épületszárny mögött van. Az épület hagyományos, téglafalas szerkezetű, a födémek poroszsüveg födémek (a földszinti boltozatos, az emeleti sík), magastetős, 3 és 5 szelemenes, állószékes fa fedélszékkel, pala és fémlemez fedéssel, párkányon fekvő ereszcsatornával ben elkészült az épület komplex akadálymentesítése ben a beázások miatt teljes tetőfelújítás történt. Az épület homlokzati ablakai még az eredeti, kapcsolt gerébtokos fa ablakok, egyrétegű üvegezéssel. Sok ablak igen rosszul záródik, van, amit be sem lehet rendesen csukni. A nyílászárókra vonatkozó fokozott hőtechnikai követelményekre való tekintettel is az ablakok kibontását és új, a meglévőkkel azonos külső megjelenésű, de fokozott hőszigetelésű (V = 1,15 W/m2K) ablakok beépítését tervezzük. A külső homlokzati falak régi, nagyméretű tömör téglából falazottak, a földszinten 60 cm-es vakolt fal, az emeleten 45 cm-es vakolt fal van. A fanyílások kialakítása kávás, a káva mérete 15 x 10 cm. Az ablakok a vakolt, festett homlokzati síktól 15 cm-rel beljebb helyezkednek el. A meglévő kapcsolt gerébtokos ablakokat úgy kell kibontani, hogy a falszerkezet, a kávakialakítás és a külső homlokzat ne sérüljön. Az ablakok kibontását követően a belső káva sérült vakolatát ki kell javítani, vagy újra kell vakolni. A kibontott ablakdeszka alatti részt is ki kell vakolni. Az új, tömbösített szerkezetű ablaktokot vaktokkal ellátva a meglévő káva mögé, a kibontott ablakokkal azonos homlokzati síkban kell majd elhelyezni. Az új ablakok a kibontott ablakokkal azonos méretűek és a konszignáció szerinti kialakításúak. Az Ab1. jelű ablak névleges mérete 1,15 x 2,00 m. Az ablak felső része félköríves záródású. A felső, íves bukó szárnyat az alsó, középen felnyíló szárnytól egy fix vízszintes tokosztás választja el. A nyíló szárnyak esetében középmagasságban két vízszintes álosztás kerül az üvegezésre, míg a felső, félköríves bukó szárnyra középen egy függőleges, és két 45o-os álosztás kerül elhelyezésre, amelyek alul egy pontban érintkeznek. A felső bukó szárnyat vezetősínes távnyitóval kell ellátni. Az Ab2. jelű ablak névleges mérete 1,15 x 2,00 m. Az ablak felső harmadában lévő egy fix vízszintes tokosztás felett távnyitóval ellátott felső bukó szárny, alatta középen felnyíló 4
5 kétszárnyú ablak található. Az Ab3. jelű ablak hasonló az Ab1. jelűhöz, de mérete 1,05 x 2,00 m. A felső, félköríves ablak osztás nélküli. Az alsó, középen felnyíló ablak pedig ugyanolyan. Az Ab4. jelű ablak névleges mérete 1,05 x 2,00 m. Megjelenése, kialakítása hasonló az Ab2. jelűhöz. Az Ab5. jelű ablak névleges mérete 0,85 x 2,15 m. Megjelenése, kialakítása hasonló az Ab4. jelűhöz, csak keskenyebb. Az Ab6. jelű ablak névleges mérete 1,05 x 1,95 m. Megjelenése, kialakítása az Ab4. jelű ablakhoz hasonló, csak teljes magassága 2,00 m helyett 1,95 m. Az Ab7. jelű ablak névleges mérete 1,05 x 1,95 m. Az Ab6. jelűhöz hasonló, de az alsó, középen felnyíló ablak helyett középen egy fix függőleges tokosztás van, attól jobbra és balra nyíló szárnyak vannak. A középső fix függőleges osztáshoz WC elválasztó fa fal csatlakozik. Az Ab8. jelű ablak névleges mérete 0,65 x 1,25 m. Középen egy vízszintes tokosztással, alul-felül oldalt nyíló szárnnyal készül. Az Ab9. jelű ablak névleges mérete 0,45 x 0,60 m. Bukó ablak, távnyitóval. A tervezett ablakok tok- és szárnyszerkezete tömbösített, rétegragasztott, hossztoldott, I. osztályú borovi fenyőből készített, 68 mm szerkezeti vastagsággal. Az üvegezés mm-es float hőszigetelő üveggel készítendő, argon gáztöltéssel, a külső üvegezés LOW-E bevonattal készüljön. Az üvegfalc-üveg és üvegszorítóléc közötti tömítés szilikon alapú, tartósan rugalmas, vízzáró tömítőanyaggal készítendő. A fa felületeket rovar- és gombaölő alapozással és vizes bázisú mázolással kell ellátni. A külső tok színe gesztenyebarna, a szárnyak színe fehér. Az ablak-díszpántok és ablakzárak sárgaréz felülettel készítendők. Az ablakok tömítése nútba helyezett szilikongumi kamrás tömítőprofillal készüljön. Minden ablakot tokba épített rés-szellőzővel kell ellátni. A készítendő ablakoknak a következő fizikai jellemzőkkel kell rendelkezniük: - szélállóság: SZ1 (különleges), - légzárás: L1 (különleges), - vízzárás: V1 (különleges), - léghanggátlás: LH3 (közepes), - hőszigetelés: H1 (különleges) V = 1,15 W/m2K Az ablakok felületkezelve kerülnek beépítésre. Körben a konszignáció szerinti tokpótlással (vastokkal) a falkávába kell őket Z acéllal beépíteni, tokrögzítő csavarokkal, PUR hab tömítéssel. A belső oldalon az ablakhoz csatlakozó új, fehérre felületkezelt ablakdeszka készül, kívül, rézlemezből készült könyöklőt kell az ablaktokhoz csatlakoztatni. A könyöklő alá deszka aljzatot kell készíteni. Az új ablakokat lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy a külső homlokzati vakolat ne sérüljön. Amennyiben ez valahol nem sikerül, a homlokzat vakolatjavítása és színezése is a kivitelező feladata. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 5
6 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/10/15 (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 6
7 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III ) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok 7
8 III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: 2015/08/04 (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/16 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): az eredeti október 15-i teljesítési határidő november 30-ra módosult. IV.1.3) A módosítás indoka: A kivitelezési feladatok befejezése a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az eredeti határidőre nem volt lehetséges. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/10/15 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/03 (év/hó/nap) 8