Source: http://www.vorlagen.de/bauvertraege-muster/vob-b-bauvertrag-mit-einheitspreisen
Timestamp: 2016-12-11 13:44:57
Document Index: 130636271

Matched Legal Cases: ['§1', '§2', '§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15', '§16']

VOB/B-Bauvertrag-Einheitspreise - Sofort-Download Service-Hotline kostenlos:
www.vorlagen.de » Alle Kategorien » Immobilien » Baurecht » Bauverträge » VOB-Bauvertrag mit Einheitspreisen VOB-Bauvertrag mit Einheitspreisen
Mit diesem aktuellen Bauvertrag (Einheitspreise) nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 2012, sichern Sie Ihr Bauvorhaben ab. ×
Der AG überträgt dem AN für das Bauvorhaben in [....] die Ausführung folgender Leistungen: [....]. ×
Gegenstand dieser Vorlage ist ein Bauvertrag mit Einheitspreisen gemäß VOB.
Die meisten Bauverträge nach VOB werden als Einheitspreisvertrag abgeschlossen. Für bestimmte Leistungseinheiten werden feste Preise vertraglich vereinbart. Der Einheitspreis legt fest, wieviel Euro eine Einheit von einer zu erbringenden Leistung kostet und enthält dabei auch die anteilig anfallenden Kosten des Bauunternehmers. Mit diesem aktuellen Bauvertrag (Einheitspreise) nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) sichern Sie Ihr Bauvorhaben rechtlich ab.
Dieser Bauvertrag mit Einheitspreisen beinhaltet folgende Paragraphen:
§1 VertragsgegenstandHier werden die Leistungen, welche der Auftraggeber dem Auftragnehmer für ein hier definiertes Bauvorhaben überträgt, zusammengefasst.
§2 VertragsgrundlagenHier werden die Vertragsurkunde und das Verhandlungsprotokoll, die Leistungsbeschreibungen, technische Vorschriften und geltende Normen sowie das Angebot des Auftragnehmers als Vertragsgrundlagen erklärt und der Umgang mit eventuellen Widersprüchlichkeiten geklärt.
§3 Leistungsänderungen und ZusatzaufträgeDieser Paragraph erklärt, dass der Auftraggeber Änderungen am Bauentwurf vornehmen und den Auftragnehmer mit entsprechenden Leistungsänderungen oder Zusatzaufträgen betrauen kann; für solche Änderungen kann der Auftragnehmer Zusatzvergütungen oder Fristverlängerungen beanspruchen.
§4 VergütungHier wird die Vergütung als Festpreis festgelegt und bestimmt, dass die Umsatzsteuer je nach Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes vom Auftragnehmer oder direkt vom Auftraggeber an das Finanzamt abgeführt werden muss.
§5 Arbeitskräfte und NachunternehmerDer Auftragnehmer und beauftrage Nachunternehmer werden verpflichtet, keine Leiharbeiter oder Mitarbeiter ohne Arbeitserlaubnis einzusetzen und nicht weniger als den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen, was vom Auftraggeber kontrolliert werden darf.
§6 AusführungsfristenHier wird der Auftragnehmer verpflichtet, die Ausführung der Leistungen innerhalb der Bestimmungen des Bauplans vorzunehmen, und Vertragsfristen werden vereinbart.
§7 VertragsstrafeBei einer vom Auftragnehmer verschuldeten Fristüberschreitung der Baufertigstellung hat dieser eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 % der Netto-Abrechnungssumme pro Werktag bis maximal 5% der Netto-Abrechnungssumme zu tragen.
§8 VergütungsgefahrDieser Paragraph bestimmt, dass der Auftragnehmer Vergütungen in Höhe der von ihm erbrachten Leistungen verlangen darf, wenn die Ausführung des Werks durch Umstände, die vom Auftraggeber verschuldet sind, gefährdet ist.
§9 Abnahme und MängelansprücheNach Werkfertigstellung oder Vertragskündigung muss eine Abnahme erfolgen - bei wesentlichen Mängeln darf diese vom Auftraggeber verweigert werden - und eine Frist für die Geltendmachung von Mängeln wird festgelegt.
§10 Zahlung und SkontoHier wird bestimmt, dass sämtliche Zahlungen bargeldlos erfolgen können, der Auftragnehmer Abschlagszahlungen verlangen darf und welcher Skonto für welche Skontierungsfristen gewährt wird.
§11 SicherheitsleistungDieser Paragraph setzt fest, dass der Auftragnehmer eine Vertragserfüllungsbürgschaft aufnimmt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5 Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme vereinbart wird.
§12 BaubestimmungenHier legt der Vertrag fest, dass der Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung abschließt, die die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt, der Auftragnehmer hingegen für Bauheizung, Bauwasserversorgung, Baureinigung und Schuttentsorgung selbst verantwortlich ist.
§13 BautagesberichteDer Auftragnehmer wird in diesem Paragraphen verpflichtet, Bautagesberichte entweder arbeitstäglich oder wöchentlich beim Auftraggeber einzureichen.
§14 KündigungsbestimmungenDieser Paragraph bezieht sich auf eine etwaige Kündigung, die von jeder Partei auf Basis der Vertragsgrundlagen oder außerordentlich aus wichtigen Gründen vorgenommen werden darf
§15 SchiedsgerichtvereinbarungHier wird festgelegt, ob eine Schiedsgerichtvereinbarung geschlossen oder gesondert geschlossen wird.
§16 SchlussbestimmungenDie Schlussbestimmungen des Vertrages enthalten Rechtsbestimmungen, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Regelungen zu mündlichen Nebenabreden und die salvatorische Klausel.
Ähnliche Vorlagen zu VOB-Bauvertrag mit Einheitspreisen