Source: http://docplayer.it/1595489-Universita-degli-studi-del-molise.html
Timestamp: 2016-10-28 21:53:04+00:00
Document Index: 59016868

Matched Legal Cases: ['art. 28', 'art. 109', 'art. 48', 'art. 3', 'art. 72', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 22', 'art. 12', 'art. 11', 'art. 3', 'art.13', 'art. 12', 'art. 270', 'art. 148', 'art. 34', 'art. 2', 'art. 125', 'art. 90', 'art. 10', 'art.2', 'art. 132', 'art. 1', 'art. 16', 'art. 8', 'art. 1', 'art. 17', 'art. 270', 'art. 132', 'art. 8', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 132', 'art. 6', 'art. 112']

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE Campobasso Lotto n. 4 Polizza Durata: dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del Scadenza I Rata2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE La presente Polizza è stipulata secondo la formula di validità temporale CLAIMS MADE. Ciò significa che l Assicurazione copre i sinistri notificati dall Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicuratore/i: Assicurato: Assicurazione: Beni: Contraente: Danno: Danno indennizzabile: Danni Materiali: Danni Corporali: Indennizzo: Massimale: Polizza: L Impresa di Assicurazione L Università degli Studi del Molise il contratto di Assicurazione. Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature. il soggetto che stipula l'assicurazione qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica. in applicazione del principio indennitario dell Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato. il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali. il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale. la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall Assicurato. la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. il documento che prova l'assicurazione. Perdite Patrimoniali: ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale ( intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali ). Premio: Pubblica Amministrazione: Responsabilità Civile: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Università, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. la responsabilità che possa gravare sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell art e ss. del C.C. e dell art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla 23 lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa. Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Responsabilità Amministrativa - Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Retribuzioni Lorde: Sinistro: Periodo di efficacia: Broker: Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali. comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione. Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza. Marsh S.p.A. intermediario che, ai sensi dell art. 109, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005, ha ricevuto l incarico dal Contraente per l assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del presente contratto di assicurazione 34 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 a) - Pagamento del Premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza a condizione che il premio di perfezionamento per il periodo 30/04/ /12/2013 venga versato, a parziale deroga all'art C.C., entro i 60 giorni successivi al medesimo. I termini di cui sopra, valgono anche per il pagamento delle rate successive, di appendici comportanti un premio alla firma e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art C.C. nei confronti della Società stessa. Art. 3 b) Clausola di regolazione premio Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'assicurato deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo: - retribuzioni lorde. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dagli Assicuratori e formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Variazione del rischio A) Aggravamento del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art C.C.). B) Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'assicurato (art C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. 45 Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro a) - Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: (a) ricevimento di informazione di garanzia, o di un invito a presentarsi per l audizione personale; (b) una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all avvio di una procedura giudiziaria in sede civile, amministrativa e penale, inclusi i procedimenti cautelari e d urgenza; (c) ricevimento di un istanza di mediazione; (d) ricevimento di formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art C.C.) b) - Obblighi degli Assicuratori di fornire dati sull andamento del rischio Gli Assicuratori entro 45 giorni dalla scadenza di ogni annualità, si impegnano a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: (a) sinistri denunciati; (b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); (c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); (d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, una sintetica motivazione scritta). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 7 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 Durata e Cessazione del contratto Il presente contratto avrà durata dalle ore del 30/04/2013 alle ore del 31/12/2015 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria (31/12 di ogni anno). La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all espletamento delle procedure di gara per l aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 10 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente. Art Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. c) L Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/6 d) Secondo quanto previsto dall art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. 67 SEZIONE I NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza La presente sezione I della Polizza viene stipulata dall Ente esclusivamente nell interesse proprio. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l Assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto. Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente ed il diritto di Surrogazione degli Assicuratori nei confronti dei terzi responsabili. Art. 13 Oggetto dell Assicurazione L assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell esercizio dell attività. L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l Assicurato debba rispondere. Sono comprese nella garanzia le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie di polizza s intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957, il diritto di surrogazione spettante all Assicuratore ai sensi dell art c.c., nei confronti dei soggetti responsabili. La surrogazione degli Assicuratori nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l Assicutrato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo. Art. 14 Estensioni di copertura A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell Assicurato. B) Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione del Personale L assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. C) Attività di rappresentanza L Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell Assicurato stesso presso altri Enti. D) Perdite Patrimoniali per l attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996 nonché 81/2008 A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l Assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di: 1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; 78 2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Datore di Lavoro Dirigente Preposto Medico Competente Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e successive modifiche ed integrazioni, 4. Committente Responsabile dei lavori Coordinatore per la Progettazione Coordinatore per l Esecuzione ; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n 209. E) Copertura sostituti Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l Assicurato deve rispondere, l Assicurazione s intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico. F) Perdite Patrimoniali derivanti dall attività di cui al D.lgs 196/2003 La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell art c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell art c.c.. L Assicurazione non vale: per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali; per le multe e le ammende inflitte direttamente all Assicurato o alle persone di cui o con cui l Assicurato deve rispondere. G) Attività Forense L assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere per l attività forense svolta per conto dell Ente da Dirigenti, Funzionari e Dipendenti Legali, nella loro funzione istituzionale di Avvocato, iscritto all Albo speciale di cui all art. 3 ultimo comma R.D.L. 27/11/1933 n 1578 (Legge Professionale Forense). Art. 15 Limiti di Indennizzo L Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Quotazione per ciascun sinistro ed annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall Assicurato nello stesso periodo. L Assicurazione è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di Euro ,00 per singolo Sinistro Art. 16 Rischi esclusi dall Assicurazione L assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a: a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza; c) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell ente stesso; d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi; e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente; f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; g) calunnia, ingiuria, diffamazione; h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato; l) azioni sindacali collettive, salvo il caso in cui l Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l Assicurato; 89 m) il possesso, la custodia o l uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005; n) fatti o circostanze pregresse già note all Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell inizio della presente polizza; o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; p) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; q) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente; r) le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell (Auto)/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria; Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s intende inoltre operante la seguente esclusione: s) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria. Art. 17 Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) L assicurazione vale per i sinistri denunciati dall Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione, e che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni dalla data di decorrenza della presente polizza, fermo il presupposto che non siano state presentate richieste di risarcimento all Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell Assicurazione. Art. 18 Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto. Art. 19 Persone non considerate terzi Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest ultimo controllate. Art. 20 Vincolo di solidarietà L assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso. Art. 21 Sinistri in serie In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla stessa. Art. 22 Gestione delle vertenze di Sinistro Spese legali Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso con l assenso dell Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Art Clausola Broker Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. per la gestione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). 910 La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO Agli effetti degli art e 1342 C.C. l Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art Altre assicurazioni. Art Variazioni del rischio. Art Rischi esclusi dall Assicurazione. Art Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art Persone non considerate terzi. IL CONTRAENTE LA SOCIETA 1011 CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA TECNICHE A) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La garanzia di cui all art.13, é estesa alla responsabilità professionale, derivante all Assicurato per: 1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di: progettista; direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; collaudatore; Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Datore di Lavoro Dirigente Preposto Medico Competente Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e successive modifiche ed integrazioni, Committente Responsabile dei lavori Coordinatore per la Progettazione Coordinatore per l Esecuzione ; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche; altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell opera, nonchè il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell interesse dell Amministrazione Pubblica) con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n 209; 2) le perdite patrimoniali che l Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell Ente contraente. 3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina. 4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo. 5) Condizioni Aggiuntive a) l'assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). b) l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni. 6) Condizioni operanti in base agli obblighi previsti dal DPR 207/2010 L Assicurazione è estesa alla garanzia dei rischi professionali del dipendente incaricato della progettazione, secondo quanto previsto nella relativa parte dell art. 270 del DPR 207/2010. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura assicurativa da attivarsi con emissione di certificati distinti, secondo le condizioni di estensione di garanzia, concernenti le attività di progettazione e di verifica, previste alla successiva lettera G). B) RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE L assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; 1112 b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi; c) dolo del legale rappresentante dell Assicurato; d) inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, nonché danno ambientale; e) calunnia, ingiuria, diffamazione; f) il possesso, la custodia o l uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge209 del 2005; i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l Assicurato provi che l evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti. m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell assicurazione. Inoltre l assicurazione non è operante: n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'ente di appartenenza; o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti; p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore; q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza; r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge; t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all uso ed alle necessità cui sono destinate; u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione; v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all esecuzione dei lavori; C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA DELL OPERA A parziale deroga della lettera B) Rischi esclusi l assicurazione relativa all attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l ultimazione dei lavori, che rendano l opera non idonea all uso al quale è destinata. Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali: derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità; conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo; derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell opera. La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di ,00, e con uno scoperto a carico dell Assicurato pari al 10% dell indennizzo col massimo di Euro 1.000,00 D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore: sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio; consegna anche provvisoria delle opere al committente; uso delle opere secondo destinazione. E) DANNI ALLE OPERE A parziale deroga della lettera B) Rischi esclusi, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi: rovina totale o parziale delle opere stesse; gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l assicurazione comprende altresì le spese imputabili all Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera 1213 certa ed attuale sulla stabilità dell opera, con l obbligo da parte dell Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull utilità delle spese ai fini previsti o sull entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di ,00, e con uno scoperto a carico dell Assicurato pari al 10% dell indennizzo col massimo di Euro 1.000,00. F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL ESECUZIONE DEI LAVORI A parziale deroga della lettera B) Rischi esclusi, l assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall Assicurato. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di ,00, e con uno scoperto a carico dell Assicurato pari al 10% dell indennizzo col massimo di Euro 1.000,00. G) ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA L Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normi vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all attività di progettazione ed all attività di verifica, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente rispettivamente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010. In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per Assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo e di copertura del Verificatore relativi a ciascuna applicazione di garanzia. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI Agli effetti degli art e 1342 C.C. l Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici. B) RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE IL CONTRAENTE LA SOCIETA 1314 SCHEMA TIPO 2.1 SCHEDA TECNICA 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE. La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo. Polizza n. Rilasciata da (direzione agenzia ecc.): Contraente Codice Fiscale/Partita IVA Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) Sede Via /P.zza numero civico CAP Prov. Stazione appaltante Sede Descrizione opera Luogo di esecuzione Data prevista inizio lavori Durata prevista fine lavori Costo complessivo previsto opera Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l opera 1415 SCHEMA TIPO 2.1 SCHEDA TECNICA 2.1 Data inizio copertura assicurativa Data cessazione della copertura assicurativa Spazio riservato per il calcolo del premio. Emessa in copie ad un solo effetto il IL CONTRAENTE LA SOCIETA 1516 SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale) DEFINIZIONI Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); Contraente: il soggetto che stipula con la Società l assicurazione; Controllore tecnico: l organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI che opera ai sensi delle norme UNI 10721; Direttore dei lavori: il soggetto di cui all art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Decreto: il presente provvedimento; Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all art. 34 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori; Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant altro di simile; Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell Assicurato; Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l agibilità dell opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Lavori: le attività di cui all art. 2, comma 7 e 8 del D.Lgs.163/2006 ; Legge: il D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni; Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento; Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell appalto e descritte nella Scheda Tecnica; Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; Parti dell opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; Parti dell opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant altro di simile; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell assicurazione; Progettista dei lavori: Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo. Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura; Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;. Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell Assicurato; 1617 Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Società: l impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all esercizio dell attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa; Somma assicurata o massimale: l importo massimo della copertura assicurativa; Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell art.2, commi 25 e 29, della Legge, committenti dei lavori. Art. 1 - Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista. Art. 2 - Assicurato/Contraente Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell opera oggetto dell appalto. Art. 3 - Condizioni di validità dell assicurazione La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all art. 16 delle norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l attività di progettazione dell opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 4 - Determinazione dell indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 5 Rischi esclusi dall assicurazione L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. Art. 6 Durata dell assicurazione L efficacia dell assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall Assicurato/Contraente ai sensi dell art. 17, primo comma delle norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; b) cessa, per ciascuna parte dell opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo; 1718 c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 7 Estensione territoriale L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49. Art. 8 Massimale di assicurazione Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall art. 270 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione. Art. 9 - Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Art Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all Assicurato/Contraente. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'assicurato/contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato/contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato/contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato/contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 12 Dichiarazioni L Assicurato/Contraente dichiara che: a) l Assicurato è abilitato all esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico di progettazione; b) l attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell Assicurato; c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 44 sino a 59 del Regolamento. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). Art. 13 Altre assicurazioni L Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art cod. civ.). Art. 14 Premio L assicurazione ha effetto dalla data indicata all art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato,entro 60 gg, dalla data di emissione dalla data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 1819 Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l assicurazione cessi prima della data prevista all art. 6, lett. b). Art. 15 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 16 Obblighi dell Assicurato/Contraente L Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, l Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare, l Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell 'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006, e di ogni altra riserva formulata dall Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Art. 17 Disdetta in caso di sinistro Non si applica alla presente assicurazione. Art. 18 Proroga dell assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l ultimazione dei lavori come precisato all art. 6, lett. b), l Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Art. 19 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 20 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 21 Foro competente Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 22 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale) Agli effetti degli art e 1342 C.C. l Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Infedeltà dei Dipendenti. Art. 1 - Oggetto dell assicurazione Art. 3 - Condizioni di validità dell assicurazione Art. 5 - Rischi esclusi dall assicurazione Art. 9 - Pluralità di assicurati Art Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali Art. 12 Dichiarazioni IL CONTRAENTE LA SOCIETA 1920 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO La presente Scheda di Copertura costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno ai sensi dell art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, secondo le caratteristiche indicate agli articoli 56 e 57 DPR 207/2010, e riporta i dati e le informazioni necessarie all attivazione della copertura assicurativa. Assicurato (Verificatore Interno) Via /P.zza numero civico CAP Prov. Stazione appaltante Sede Descrizione opera Luogo di esecuzione Data prevista inizio lavori Data prevista fine lavori Costo complessivo previsto opera Somma assicurata Data di efficacia dell Assicurazione (Data di accettazione dell'incarico) Clausola Broker Broker: IL CONTRAENTE LA SOCIETA 20 Vedere altro
GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI CAPITOLATO SPECIFICO ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE CONTRAENTE COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO VIA M. ALFANI PONTECAGNANO FAIANO (SALERNO) EFFETTO: ore 24 del 09/01/2008. Dettagli Comune di Gubbio ( Provincia di Perugia )
Comune di Gubbio ( Provincia di Perugia ) Lotto 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI Capitolato speciale di polizza Pag. 1 di 38 Polizza Rc Patrimoniale Dettagli POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO B LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Questa assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE ossia a coprire i Sinistri che Dettagli FASCICOLO INFORMATIVO (Modello FI-WRBIEL-PO)
La presente polizza è stipulata tra A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE Via Ottorino Rossi, 9 21100 Varese VA P. IVA 02413470127 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dettagli POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL PROFESSIONISTA La presente Assicurazione è stipulata nella forma Claims Made, vale a dire a copertura dei reclami avanzati nei confronti dell Assicurato per Dettagli MINISTERO DELLA SALUTE Via G. Ribotta, 5 00144 ROMA C.F. 80242250589
MINISTERO DELLA SALUTE Via G. Ribotta, 5 00144 ROMA C.F. 80242250589 Lotto unico Polizza RESPONSABILITA CIVILE Durata: dalle ore 24,00 del 31.12.2014 alle ore 24,00 del 31.12.2017 1 DEFINIZIONI Nel testo Dettagli Tutti i rischi della costruzione di opere civili edilizia privata
Contratto di Assicurazione Tutti i rischi della costruzione di opere civili edilizia privata Modello 5026 - Ed. 01.06.2014 Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa comprensiva del Dettagli Iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Commercialisti Il presente Fascicolo Informativo, Dettagli AD ADESIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CONTABILE PER COLPA GRAVE
CAPITOLATO D ONERI ALLEGATO A) LOTTO 5 - COPERTURA ASSICURATIVA INDIVIDUALE AD ADESIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CONTABILE PER COLPA GRAVE (C.I.G. N 058216950D) PAG.1 DI 15 Indice sistematico Dettagli LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE. La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO VIA MARCONI 10
Pagina 1 di 14 LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO VIA MARCONI 10 03043 CASSINO (FR) C.F. 81006500607 / P.I. 01730470604 Dettagli CAPITOLATO SPECIALE. Lotto unico POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO
CAPITOLATO SPECIALE Lotto unico POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO Durata: dalle ore 24,00 del 30.09.2014 alle ore 24,00 del 30.09.2016 con frazionamento semestrale del premio TERNI, luglio 2014 f.to IL DIRETTORE Dettagli POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE AGENZIE DI VIAGGIO
POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE AGENZIE DI VIAGGIO garanzia e massimali validi per le agenzie di viaggio iscritte all elenco Agenzie sicure in Emilia Romagna - legge regionale 7/2003 e delibera della Dettagli ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELL AVVOCATO
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELL AVVOCATO Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: NOTA INFORMATIVA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO MODULO DI PROPOSTA DEVE ESSERE Dettagli CAPITOLATO TECNICO Lotto D
CAPITOLATO TECNICO Lotto D POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre Dettagli POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI stipulata tra il COMUNE DELLA SPEZIA e l'impresa di Assicurazioni: Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2012 Scadenza: ore 24,00 del 31/12/2015 1 Le Dettagli CNA Insurance Company Limited Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile da Attività Professionale verso Terzi
CNA Insurance Company Limited Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile da Attività Professionale verso Terzi La presente polizza comprende: 1. Tutte le informazioni fornite all Assicuratore Dettagli POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA STUDI DI FIRENZE Piazza San Marco n. 4 50121 FIRENZE CF/PI. : 01279680480 Dettagli LOTTO N. 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)
Pagina 1 di 18 LOTTO N. 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre Dettagli AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia - Via della Chiusa, 2-20123 Milano
DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono : - per Assicurato si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione (a titolo esemplificativo: il Professionista, lo Studio Associato, Dettagli Partita IVA 01548621216
-Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE Verso TERZI e PRESTATORI D'OPERA Comune di Pimonte Piazza Roma n.20 Pimonte (NA) 80050 Pimonte (NA) Codice Fiscale 82007910639 Partita IVA 01548621216 CAPITOLATO SPECIALE Dettagli CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE DELL AVVOCATO
CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE DELL AVVOCATO stipulata tra la Spettabile ASSOCIAZIONE SINDACALE AVVOCATI Di Bologna e dell Emilia e Romagna Via Garibaldi, Dettagli ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E GIURIDICHE
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E GIURIDICHE Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: NOTA INFORMATIVA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO MODULO Dettagli FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI O DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI: ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, GEOLOGI CONVENZIONE CNI - INARSIND Il presente Dettagli POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI. La presente polizza è stipulata tra
Pagina 1 di 23 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI LIVORNO Piazza del Municipio n. 1 57123 LIVORNO CF/PI.: Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back