Source: http://www.vzory.cz/vzory/koupe-najem-dilo/zaloba-na-zvyseni-ceny-za-dilo-3/
Timestamp: 2017-03-26 22:50:02+00:00
Document Index: 9340273

Matched Legal Cases: ['§ 2586', 'zákona č. 89', '§ 2620', '§ 2621', 'soud ', '§ 2620', 'soud ', '§ 2622', '§ 2622', '§ 2622', 'soud ', '§ 2586', 'zákona č. 89', '§ 2622', 'zákona č. 89', '§ 2622', 'zákona č. 89', 'soud ']

Žaloba na zvýšení ceny za dílo | vzory.cz Vzory.cz
Občanské právo, Věci - koupě, nájem, zhotovení ... dílo, smlouva o dílo, žaloba	Na základě smlouvy o dílo, která je upraven a v § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen o.z.), se zavazuje zhotovitel, že pro objednatele provede dílo a objednatel se zavazuje, že za toto dílo zhotoviteli řádně zaplatí.Dojde-li k uzavření smlouvy o dílo, vystupující strany v této smlouvě se nazývají objednatel a zhotovitel. Mezi nimi existují vzájemná práva a povinnosti, přičemž na prvním místě stojí závazek zhotovitele provést dílo a závazek objednatele převzít dílo a zaplatit cenu.Cena díla by samozřejmě měla být sjednána ve smlouvě pevnou částkou, ale může být i odkaz na rozpočet, který je součástí smlouvy a v takových případech nemůžou strany žádat změnu ceny ( § 2620 odst. 1 o.z.). Zvýšení ceny díla nelze požadovat ani pokud bylo dílo zadáno podle rozpočtu a pokud byla zaručena úplnost rozpočtu ( § 2621 odst. 1 a 2 o.z.)Kdyby náhodou nastaly zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, pak může soud rozhodovat o spravedlivém zvýšení ceny, a to za použití ust. § 2620 odst. 2 o.z..Oproti tomu, pokud byla cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou nebo nezávazného rozpočtu, může být zvýšení ceny požadováno a určuje jej soud na návrh zhotovitele ( § 2622 odst. 1 o.z.), ale tento nárok mu zaniká, jestliže nutnost překročení rozpočtu neoznámí objednateli (§ 2622 odst. 2 o.z.) a objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel požaduje zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu, ale v takovém případě musí objednatel uhradit zhotoviteli, to co bylo dosud provedeno podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 o.z.).Účel tohoto ustanovení je prostý. Jeho smyslem je poskytnout oběma stranám již při uzavření smlouvy o dílo záruky, že stanovená cena nebude později žádným, resp. minimálním způsobem měněna. Toto ustanovení stojí pouze jako další projev toho, že Nový občanský zákoník posiluje význam odbornosti a kvality provádění práce.Obvodní soud pro Prahu 4
140 00 Praha 4 V Praze dne 18.8.2014Žalobce: Alfa s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,Žalovaný: ABC, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471 Věc: Žaloba na zvýšení ceny za díloDvojmo „Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu“ Přílohy: dle textuI.Smlouvou ze dne 15. 3. 2014 č.j.: 435-2/1 uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 se žalobce jako zhotovitel zavázal, že pro žalovaného provede generální opravu střechy domu č. p. 271 v Chvojkovského ulici v Praze 6, ve kterém je umístěna provozovna Žalovaného. Cenu díla ve výši 230.000 Kč stanovili účastníci dohodou na základě rozpočtu ze dne 15. 3. 2013, který je součástí smlouvy.Důkaz: Smlouva ze dne 15.3.2014 č.j. 435-2/1
Předběžný rozpočet ze dne 15.3. 2014 II.Po sejmutí původní krytiny zhotovitel zjistil, že izolace střechy je na mnoha místech narušena, a to přesto, že vzhledem k době její životnosti bylo možno při sestavování rozpočtu předpokládat, že výměna izolace nebude potřebná. Proto zhotovitel zpracoval rozpočet na výměnu izolace a na jeho základě sdělil podle ust. § 2622 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. žalovanému dopisem ze dne 22.4.2014 nezbytnost překročení původního rozpočtu a výši tohoto překročení. Poté zhotovitel narušenou izolaci vyměnil. Po převzetí předmětu díla, fakturou ze dne 23. 6. 2014, uplatnil zhotovitel nárok na cenu díla, po odečtení poskytnutých záloh, v částce zvýšené o 15.000,- Kč za výměnu izolace, stanovenou uvedeným postupem. Žalovaný však dopisem ze dne 31. 7. 2014 odmítl zvýšenou cenu zaplatit.Důkaz:Protokol o převzetí díla dne 20. 6. 2014
Znalecký posudek o nezbytnosti výměny izolace střechy a o výši přiměřeného zvýšení ceny
Fotodokumentace stavu izolace po sejmutí střešní krytiny
Svědecké výpovědi pracovníků Žalobce Antonína Velkého, stavbyvedoucího, bytem Praha 7, Horní 25 a Jana Zemáka, pokrývače, bytem tamtéž
Rozpočet na výměnu střešní izolace
Fotokopie dopisu žalovanému ze dne 22. 4. 2014 o nezbytnosti prací nezahrnutých do rozpočtu a dokladu o jeho odeslání
Faktura ze dne 23.6.2014
Dopis žalovaného ze dne 31.7.2014III.Žalobce je přesvědčen, že v daném případě jsou splněny podmínky pro vznik nároku na zvýšení dohodnuté ceny stanovené v ust. § 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012, a vzhledem k tomu, že žalovaný ke dni podání žaloby neuhradil rozdíl mezi původní a skutečnou cenou díla, navrhuje, aby Městský soud v Praze vydal dle ust. 2622 odst. 1 tento rozsudek:1. Určuje se, že cena díla, tj. generální opravy střechy domu č. p. 271 v Chvojovského ulici v Praze 6, sjednaného na základě smlouvy ze dne 15. 3. 2014, č.j. 435-2/1 zhotovené žalobcem pro žalovaného, předaného žalovanému dne 20. 6. 2014 na základě předávacího protokolu činí celkem částku 245.000,- Kč, tedy původní částka 230.000,- Kč se zvyšuje o 15.000,- Kč.2. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 15.000,- Kč jako zvýšení ceny díla a náklady soudního řízení, vše do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Přečtěte si také o tom, jak správně napsat Smlouvu o dílo..
Loading...Podívejte se, které další články řeší podobné téma:Žaloba na náhradu škody Vzor žaloby na náhradu škody...Smlouva o dílo „Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se...Žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží Žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží je žalobou z oblasti závazkového práva, jež upravuje Nový...Užívání sousedního pozemku Problematika užívání sousedního pozemku je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb. („dále jen OZ“) a to...Žaloba o náhradu škody způsobené porušením závazku uzavřít smlouvu Je možné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, kde se strany zaváží v budoucnosti uzavřít další...