Source: https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-i-sentenza-6-marzo-2015-n-4616-una-volta-che-il-contratto-si-sia-sciolto-per-qualsiasi-causa-non-puo-piu-essere-invocata-leccezione-di-inadempimento-di-cui-allar/
Timestamp: 2019-02-19 13:56:50+00:00
Document Index: 176756944

Matched Legal Cases: ['sentenza ', 'art. 1460', 'art. 81', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 1460', 'art. 81', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ']

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 marzo 2015, n. 4616. Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa, non può più essere invocata l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., la quale presuppone l'esistenza di un contratto ancora in vigore. Qualora, pertanto, si sia verificato lo scioglimento dell'appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 81 L. Fall., lo scioglimento ha efficacia ex nunc, dovranno essere fatti salvi gli effetti contrattuali già prodottisi ed all'appaltatore - e per esso al curatore fallimentare - spetterà il corrispettivo maturato per le opere eseguite, salvo ovviamente di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al ritardo o al non corretto adempimento dell'appaltatore stesso. - Renato D'Isa
Home Appalto Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 marzo 2015, n. 4616. Una...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 marzo 2015, n. 4616. Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa, non può più essere invocata l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., la quale presuppone l'esistenza di un contratto ancora in vigore. Qualora, pertanto, si sia verificato lo scioglimento dell'appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 81 L. Fall., lo scioglimento ha efficacia ex nunc, dovranno essere fatti salvi gli effetti contrattuali già prodottisi ed all'appaltatore – e per esso al curatore fallimentare – spetterà il corrispettivo maturato per le opere eseguite, salvo ovviamente di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al ritardo o al non corretto adempimento dell'appaltatore stesso.
sentenza 6 marzo 2015, n. 4616
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. (P. IVA (OMISSIS)), in persona del curatore avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
ASSESSORATO REGIONALE ALLA COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e dom.to presso gli uffici della medesima in Roma, Via del Portoghesi, n. 12;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1320 depositata il 18 dicembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2014 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo, assorbiti gli altri.
Il Curatore del fallimento (OMISSIS) s.p.a., premesso di avere stipulato con l’Assessorato Regionale Siciliano alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca due convenzioni, dell’11 luglio 1988 e 18 gennaio 1991, per la realizzazione di un insediamento artigianale attrezzato in (OMISSIS), chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Palermo decreto ingiuntivo nei confronti dell’Assessorato per il pagamento di 2.376.494.620, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti prima della dichiarazione di fallimento – risalente al 2 ottobre 1993 – mediante appalto conferito dalla (OMISSIS) a un’associazione temporanea di imprese.
L’Assessorato propose opposizione, osservando di avere gia’ corrisposto alla societa’ in bonis la somma di lire 4.380.000.000, a titolo di previste anticipazioni del 5 % e 10 %, nonche’ di prima rata di acconto del 20 % dell’importo della convenzione, e che aveva invece omesso di versare la seconda rata di acconto del 20 % a causa di gravi irregolarita’ nell’esecuzione dell’appalto da parte della (OMISSIS) segnalate dalla commissione di collaudo ed emerse nel corso delle due visite effettuate dalla medesima al cantiere; il che aveva prodotto un rilevantissimo danno economico per l’Amministrazione, quantificabile in una somma almeno pari al costo delle opere gia’ comprese nella convenzione, che la (OMISSIS) non aveva realizzato sinche’ era stata in bonis e che aveva dichiarato formalmente di non potere o volere realizzare. Eccepi’, pertanto, di essersi correttamente rifiutato di adempiere in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum e propose anche domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Il Tribunale dichiaro’, con sentenza non definitiva, improcedibile la domanda riconvenzionale, che andava proposta mediante insinuazione al passivo fallimentare; quindi, con la sentenza definitiva, accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo, che revoco’, e respinse la domanda della curatela.
Qualificato il rapporto tra le parti come concessione di sola costruzione di opera pubblica, assimilabile all’appalto, il Tribunale ritenne il rapporto medesimo sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, ai sensi della L.F., articolo 81, con applicazione delle regole degli appalti di opere pubbliche e, in particolare, di quella secondo cui soltanto il collaudo e l’approvazione dell’opera da parte della stazione appaltante – nella specie invece mancanti – consente all’appaltatore di adire il giudice per la soddisfazione delle proprie pretese.
La Corte d’appello di Palermo, adita dalla curatela soccombente con impugnazione della sentenza definitiva, ha confermato la decisione di primo grado, sia pure con diversa motivazione.
Ha infatti ritenuto non necessario il collaudo, versandosi in fattispecie di scioglimento anticipato del rapporto, ma ha accolto l’eccezione d’inadempimento sollevata dall’Amministrazione, osservando che tale eccezione non e’ necessariamente correlata alla conservazione del contratto, ma, traendo fondamento dalla interdipendenza delle reciproche obbligazioni delle parti contrattuali, consente al contraente, che non abbia ottenuto la prestazione cui ha diritto, di rifiutare quella di cui e’ debitore. Gli inadempimenti denunciati dall’Amministrazione appellata ed accertati dalla Corte consistevano nella violazione della prescrizione di eseguire le indagini geognostiche e le verifiche geotecniche prima, e non dopo, il conferimento dell’appalto (all’associazione temporanea di imprese che aveva eseguito i lavori), il che aveva comportato la necessita’ di varianti in corso d’opera che avevano fatto lievitare i costi e ritardare notevolmente l’esecuzione dei lavori, poi sospesi nel corso del mese di maggio 1993 – allorche’ risultava eseguito soltanto il 60 % delle previsioni progettuali – a seguito dell’arresto del direttore dei lavori stessi nell’ambito di indagini penali che avevano rivelato un’illecita gestione del rapporto concessorio da parte dei funzionari della (OMISSIS).
La curatela ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi di censura, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia ultrapetizione perche’ l’eccezione d’inadempimento non era stata riproposta dall’Amministrazione nel giudizio di secondo grado con appello incidentale o, quantomeno, con espresso inserimento nelle conclusioni rassegnate dall’Amministrazione stessa.
1.1. – Il motivo e’ infondato. La comparsa di risposta dell’Amministrazione appellata contiene, infatti, ampia illustrazione dell’eccezione di cui trattasi: e tanto basta, non essendo necessaria alcun’altra formalita’, quale, in particolare, l’espressa enunciazione dell’eccezione nelle conclusioni dell’atto. Tantomeno era necessario, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., l’appello incidentale.
2. – Il secondo, il terzo e il settimo motivo, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Con il secondo motivo si censura l’accoglimento dell’eccezione d’inadempimento, osservando che essa e’ incompatibile con l’avvenuto scioglimento del contratto, perche’ e’ funzionale al rafforzamento del vincolo contrattuale stimolando all’adempimento la parte inadempiente.
Con il terzo motivo si osserva che, a seguito dello scioglimento del rapporto di appalto per il fallimento dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 81 L.F., il curatore ha diritto, anche in applicazione dell’articolo 1672 c.c., al pagamento degli acconti pattuiti maturati prima del fallimento in relazione alla parte di opera gia’ eseguita; che l’amministrazione appaltante inadempiente alla propria obbligazione di pagamento non puo’ fondatamente avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 1460 c.c.; che comunque, essendo diversi i termini previsti per l’adempimento delle reciproche prestazioni delle parti, l’Amministrazione avrebbe potuto sollevare detta eccezione soltanto ove avesse dedotto il pericolo di perdere la controprestazione.
Con il settimo motivo si afferma che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare e quantificare il credito della (OMISSIS) nonostante l’eccezione d’inadempimento avversaria.
2.1. – La complessiva censura risultante da tali motivi e’ fondata in base alla assorbenti considerazioni che seguono.
La Corte d’appello ha respinto – in accoglimento dell’eccezione d’inadempimento dell’Assessorato – la domanda di pagamento del corrispettivo dei lavori non gia’ perche’ questi ultimi non fossero stati eseguiti, bensi’ perche’ erano stati eseguiti, in sostanza, con colpevole ritardo, aumento dei costi e conseguente danno per l’Amministrazione committente.
Quest’ultima, pero’, non poteva opporre l’eccezione d’inadempimento, in forza della quale la domanda della curatela e’ stata respinta. L’articolo 1460 c.c., che disciplina tale eccezione, prevede infatti non gia’ l’estinzione, bensi’ soltanto la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, in presenza di un inadempimento della controparte, nella prospettiva dell’esecuzione del contratto, alla quale l’eccezione serve appunto di stimolo: l’estinzione dell’obbligazione della parte non inadempiente, su sua richiesta, rientra nel diverso istituto della risoluzione contrattuale, che all’occorrenza la parte puo’ provocare o domandare ai sensi degli articoli 1453 e ss. cc. (cfr. Cass. 2923/1986 e 14597/2005, in motivaz.).
Una volta che il contratto si sia sciolto, per qualsiasi causa, l’articolo 1460 c.c. non puo’ dunque essere invocato e trovano, invece, applicazione le norme che disciplinano gli effetti dello scioglimento.
Nel caso in esame, secondo l’incensurata statuizione dei giudici di merito, il contratto – pacificamente disciplinato secondo le regole dell’appalto di opera pubblica – si era sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS). Lo scioglimento dell’appalto, anche di opera pubblica, per la dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, ai sensi della L.F., articolo 81, ha efficacia ex nunc, fa salvi, cioe’, gli effetti contrattuali gia’ prodottisi, e dunque all’appaltatore – e per esso al curatore fallimentare – spetta il corrispettivo maturato per le opere eseguite (cfr. Cass. 21411/2013, 5112/1994, 3529/1980), salvo ovviamente il risarcimento degli eventuali danni conseguenti – come dedotto nella specie dall’Amministrazione committente – al ritardo o al non corretto adempimento dell’appaltatore stesso.
Ha pertanto errato la Corte d’appello nel negare il diritto della (OMISSIS) al corrispettivo in accoglimento dell’eccezione d’inadempimento dell’Assessorato.
3. – Restano in cio’ assorbiti il quarto motivo (con cui si deduce che l’Amministrazione aveva perso il diritto ad opporre l’accezione d’inadempimento, avendo proceduto senza rilievi a pagamenti in corso d’opera in favore della societa’ concessionaria prima della dichiarazione del fallimento), il quinto (con cui si deduce l’improponibilita’ dell’eccezione d’inadempimento, mai sollevata nel corso del rapporto, nei confronti delle curatela del fallimento della concessionaria) e il sesto (con cui si censura l’accertamento dell’inadempimento della (OMISSIS) a proposito delle indagini geognostiche e verifiche geotecniche e delle varianti in corso d’opera) del ricorso.
4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al seguente principio di diritto: intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, ai sensi della L.F., articolo 81, l’appaltante non puo’ rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti opponendo l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c..
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo, il terzo e il settimo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.