Source: http://www.jurablogs.com/2011/01/18/zuschlag-vereinbarten-zeit
Timestamp: 2017-03-28 00:59:08
Document Index: 208293244

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', '§ 2', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

BlogsCMS Hasche SigleJanuar 2011Zuschlag zur vereinbarten ZeitZum kleinen Einmaleins im Jurastudium gehört der Grundsatz, dass ein Vertrag durch die Annahme eines Angebots zustande kommt. Dies gilt auch im Vergabeverfahren, in dem die Annahme des Angebots durch den Zuschlag erfolgt. Dies gilt allerdings nur, wenn Angebot und Zuschlag sich decken. In diesem Spannungsfeld ergeben sich immer wieder Rechtsfragen, mit denen sich der BGH aktuell mehrfach in Fällen zu befassen hatte, in denen der Bauherr das Bauunternehmen trotz Verschiebung der Bauzeiten am Preis festhalten wollte. Dem hat der BGH in seinen Urteilen vom 25.11.2010 (VII ZR 201/08) und 22.10.2010 (VII ZR 213/08) unter Rückgriff auf den Grundsatz der vergaberechtskonformen Auslegung Einhalt geboten.Relevant wurde dies in der durchaus öfter anzutreffenden Konstellation, dass sich bereits im oder zum Ende des Vergabeverfahrens abzeichnet, dass die Bauzeiten, die dem Angebot des Bieters zugrundeliegen, nicht mehr einzuhalten sind, z. B. weil die erforderlichen Genehmigungen für das Vorhaben noch nicht vorliegen. Bauzeiten sind wesentliche kalkulationsrelevante Bestandteile des Angebots und haben unmittelbare Auswirkungen aus den Angebotspreis. Der Auftragnehmer hat daher in der Regel ein erhebliches Interesse, die mit Bauzeitverzögerungen verbundenen Mehrkosten über einen Nachtrag geltend zu machen (§ 2 Abs. 5 VOB/B). Es fragt sich daher, ob in den Fällen, in denen die Bauzeitverzögerung bei Zuschlag bereits bekannt ist, die ursprünglichen Bauzeiten aus dem Angebot des Bieters oder die neuen Bauzeiten, die bereits im Vergabeverfahren erkennbar sind, zugrunde zu legen sind.In seinem Urteil vom 25.11.2010 gibt der BGH dem Bieter recht: Im Zweifel erfolgt der Zuschlag zu den ausgeschriebenen Fristen und Terminen. Im konkreten Fall hatte der öffentliche Auftraggeber in seinem Zuschlagsschreiben zwar darauf hingewiesen, dass die Ausführungszeiten noch festgelegt werden ...Zum vollständigen Artikel42 LeserVergabeblog:Angebotsaufklärung bei Abweichung des Bestbieters von über 10 % (VK Thüringen, Beschl. ...39 LeserVergabeblog:Zum Wiedereinstieg in eine abgeschlossene Eignungsprüfung (VK Sachsen, Beschl. v. 20.10...578 LeserCMS Hasche Sigle:Neuregelungen in der VOB/A und der VOB/B73 LeserVergabeblog:Schadensersatz bei unrechtmäßigem Ausschluss des Angebotes (OLG Saarbrücken, Urt. v. 24...99 LeserVergabeblog:KG Berlin zu Maßstäben und Indizien einer unzulässigen Mischkalkulation (Beschluss v. 1...46 LeserVergabeblog:Regeln zum Angebotsausschluss gelten nicht für nachträglich geforderte Unterlagen (OLG ...57 LeserVergabeblog:Auch die Kalkulationspositionen für Wagnis und Allgemeine Geschäftskosten sind ersatzfä...10 verwandte ArtikelAuslegung des Zuschlags nach einem verzögerten VergabeverfahrenBGH bestätigt Rechtsprechung zu Mehrvergütungsansprüchen bei verzögertem Zuschlag (BGH Urteile v. 22. Juli 2010 – VII ZR 129/09 u. VII ZR
213/08)Verzögerungen im Vergabeverfahren und die nicht mehr einzuhaltende FertigstellungstermineZuschlag nach einem verzögerten VergabeverfahrenRückblick: Mehrvergütungsanspruch wegen eines verzögerten Vergabeverfahrens (BGH, Urteil v. 26.11.09; VII ZR 131/08)Mehrvergütung nach einem verzögerten VergabeverfahrenAkteneinsicht unterhalb der Schwellenwerte: Auskunftsanspruch der Bieter! (LG Oldenburg, Urt. v. 18.06.2014 – 5 S 610/13)Anspruch des Bieters auf Entschädigung der AngebotsbearbeitungskostenÖffentliche Ausschreibung und BaubeginnDer Baubeginn in der öffentlichen AusschreibungVerwandtes im Webjuraforum.de: Gesetze-Sammlung von -Über den ArtikelVeröffentlicht January 18, 2011 9:27am im Blog CMS Hasche Sigle.ThemenBaurecht, Vergaberecht, Rechtsprechung, Bgh, öffentliches Recht, Vergabe, Auslegung, Zuschlag, Verspätung, BauzeitenTäglich juristische Top-MeldundenMehr Informationen zum NewsletterTop-MeldungenWeiteresReinigungsannahme: Das rosa verfärbte Brautkleidvon RechtsindexIst die Koppelung einer Gewinnspielteilnahme mit der Einwilligung in E-Mail-Werbung zulässig?von Ingo Kaiser / Datenschutzblog 29Ruhig, Brauner!von Carsten R. Hoenig / kanzlei-hoenig.deSonntagswitz: Heute zu/mit Strafverteidigernvon Detlef Burhoff / Burhoff online BlogDoppelter Haushalt: Welcher Zeitraum ist für die Kostenbeteiligung an der Haushaltsführung maßgebend?von NWB Experten BlogAls nächstes lesen - bislang 53 Leser:BAG: Unwirksames nachträgliches Wettbewerbsverbot ohne Karenz ...