Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%201993,%202674
Timestamp: 2019-10-14 14:41:27
Document Index: 25322497

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 287', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 287', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 254', '§ 287', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 254', 'BGH', 'BGH', '§ 287', 'BGH', 'BGH', '§ 287', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 305']

BGH, 14.01.1993 - VII ZR 185/91 - dejure.org
BGH, 14.01.1993 - VII ZR 185/91
https://dejure.org/1993,350
BGH, 14.01.1993 - VII ZR 185/91 (https://dejure.org/1993,350)
BGH, Entscheidung vom 14.01.1993 - VII ZR 185/91 (https://dejure.org/1993,350)
BGH, Entscheidung vom 14. Januar 1993 - VII ZR 185/91 (https://dejure.org/1993,350)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/1993,350) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Verzug - Schadensersatz - Verzögerung - Leistungsverweigerungsrecht - Finanzierungskosten - Miete - Haftungsbeschränkung - Entgangener Gewinn
buschkuehle.net
Zahlungsverzug des Auftraggebers; Schadensersatz wegen Bauverzögerung
Wann gerät der Auftraggeber mit der Zahlung der Vergütung in Verzug? (IBR 1993, 365)
Bauzeitverzögerung von beiden Seiten verursacht! (IBR 1993, 367)
Verzug des Bauunternehmers: Entgangener Gewinn ersatzfähig? (IBR 1993, 366)
Vertragsstrafenzusage kann hinfällig werden! (IBR 1993, 368)
BGHZ 121, 210
NJW 1993, 2674
MDR 1993, 978
DB 1993, 1921
BauR 1993, 600
ZfBR 1993, 214
BGH, 24.02.2005 - VII ZR 225/03
Rechte des Auftragnehmers bei endgültiger Erfüllungsverweigerung des …
Aus diesem Grund hat der Senat eine Schätzung nach § 287 ZPO für möglich gehalten, inwieweit ein Verhalten des Auftragnehmers einerseits und dasjenige des Auftraggebers andererseits einen auf eine Bauzeitverzögerung zurückzuführenden Schaden verursacht hat (BGH, Urteil vom 14. Januar 1993 - VII ZR 185/91, BGHZ 121, 210, 214).
BGH, 20.01.2000 - VII ZR 224/98
Bezüglich der Ermittlung eines eventuellen Verzugsschadens weist der Senat auf seine Grundsätze zur Berechnung von Mietausfall oder von Finanzierungskosten hin (BGH, Urteil vom 14. Januar 1993 - VII ZR 185/91 = BGHZ 121, 210, 213; Urteil vom 29. März 1990 - VII ZR 324/88 = BauR 1990, 464 = ZfBR 1990, 194).
BGH, 19.12.2002 - VII ZR 440/01
Anforderungen an die Behinderungsanzeige des Auftragnehmers; Voraussetzungen des …
Das Berufungsgericht ist nicht gehindert, die Ursächlichkeit dieser Verzögerung allein oder jedenfalls ganz überwiegend darin zu sehen, daß es die unstreitigen Behinderungen bei der Beheizung des Bauwerkes gegeben hat, § 287 ZPO (vgl. BGH, Urteil vom 20. Februar 1986 - VII ZR 286/84, BGHZ 97, 163, 166; Urteil vom 14. Januar 1993 - VII ZR 185/91, BGHZ 121, 210, 214).
BGH, 31.03.2005 - VII ZR 180/04
Formularmäßiger Ausschluss von Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechten in einem …
Das gilt unabhängig davon, in welcher Höhe die Beklagte ihr Leistungsverweigerungsrecht geltend gemacht hat (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1993 - VII ZR 185/91, BauR 1993, 600, 601 = ZfBR 1993, 214; insoweit in BGHZ 121, 210 nicht abgedruckt).
BGH, 11.01.2007 - III ZR 116/06
Mitverschulden eines Bauherrn gegenüber der Bauaufsichtsbehörde
Die Frage, ob und inwieweit im Sinne von § 254 BGB einerseits die Amtspflichtverletzung des Beklagten und andererseits das Verhalten der Klägerin den Schaden verursacht haben, ist in Anwendung des § 287 ZPO zu beurteilen (BGHZ 121, 210, 214).
OLG Zweibrücken, 12.02.2015 - 6 U 40/13
Anforderungen an die Geltendmachung des Vorbehalts einer Vertragsstrafe
Nach höchst- und obergerichtlicher Rechtsprechung (etwa BGH, NJW 2001, 2167 ; NJW 1993, 2674 ; OLG Düsseldorf, BauR 2012, 1421;… OLG Dresden, 6 U 946/06 v. 13.12.06, [...] Rn. 75;… zusammenfassend: Werner/Pastor, Handbuch des privaten Baurechts 15. Aufl. Rn. 2587 ff.) geltend insoweit folgende Grundsätze:.
b) Das Berufungsgericht ist der Schadensberechnung der Kläger gefolgt und hat die Grundsätze herangezogen, die in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Ermittlung des Verzögerungsschadens bei verspäteter Fertigstellung eines Gebäudes entwickelt worden sind (BGHZ 121, 210; zur verspäteten Erteilung einer Baugenehmigung und einer dadurch eintretenden Verzögerung siehe insbesondere Senatsurteil vom 11. Juni 1992 - III ZR 210/90 = NVwZ 1992, 1119, 1120).
BGH, 06.04.2000 - VII ZR 199/97
Stehen - wie hier - solche Fragen nicht im Raum, kann der Rechtsgrund eines Anspruchs auf Ersatz der sog. Haftungsschäden des Auftraggebers gegenüber seinem Kunden aus einem Mangel des Werkes des Auftragnehmers dahin stehen (vgl. BGH - Urteil vom 30.06.1983 - VII ZR 185/91 - BauR 1983, 573, 575).
Es ist § 254 Abs. 1 BGB anzuwenden und das Maß der gegenseitigen Anteile zu schätzen (vgl. BGH - Urteil vom 14.01.1993 - VII ZR 185/91 - BGHZ 121, 210 ff. = NJW 1993, 2674 ff. - für Schäden aus Bauzeitverzögerungen).
Der Senat würde bei einer Abwägung der Beiträge in entsprechender Anwendung des § 287 ZPO (dazu: BGH - Urteile vom 12.07.1988 - VI ZR 283/87 - NJW-RR 1988, 1373 ff. und vom 14.01.1993 - VII ZR 185/91 - BGHZ 121, 210 ff. = NJW 1993, 600 ff.) den durch Fehler in der Bauaufsicht bedingten Anteil an dem durch die Verzögerung der Abnahme eingetretenen Schaden auf 1/5 der für die Einbringung der Aussteifungskonstruktion verwendeten Zeit von fünf Monaten, insgesamt also auf 1/29 des gesamten Zinsschadens der Käuferin, einschätzen.
OLG München, 27.03.2003 - 19 U 5318/02
Der Mitverschuldensanteil kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom erkennenden Gericht nach umfassender Würdigung aller Umstände gemäß § 287 Abs. 1 ZPO geschätzt werden (BGHZ 121, 210 ff.).
OLG Hamm, 26.11.2003 - 12 U 112/02
Verweigerung der Abnahme wegen Mängeln
BGH, 15.12.1994 - VII ZR 140/93
Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast des Werkunternehmers hinsichtlich …
BGH, 06.05.1999 - VII ZR 180/98
Verzug des Auftraggebers mit der Zahlung der Vergütung bei Bestehen eines …
OLG Köln, 27.04.2012 - 3 U 61/11
BGH, 08.11.1995 - VIII ZR 227/94
Auswirkungen vorprozessualer Äußerungen auf den Prozeßvortrag einer Partei
BGH, 04.05.2000 - VII ZR 203/98
Bauvertrag: Fortgeltung einer Vertragsstrafenvereinbarung bei Verschiebung des …
OLG Koblenz, 27.01.1999 - 1 U 420/96
Mehrvergütungsanspruch bei unrichtiger Einschätzung der Bodenverhältnisse
OLG Köln, 14.02.2012 - 22 U 184/10
KG, 05.10.2001 - 21 U 1176/00
Auslobung eines Kopfgeldes
LG Duisburg, 12.02.2016 - 22 O 74/15
Verbindlichkeit der Regelung der "Vergütung" für die gesamte Vertragsdauer durch …
LG Leipzig, 08.02.2008 - 4 HKO 7871/03
Keine Nachtragsvereinbarung der Höhe nach: Arbeitseinstellung?
OLG Düsseldorf, 29.08.1997 - 22 U 22/97
Sorgfaltspflicht des Auftraggebers für ordnungsgemäße Vermessung vor Baubeginn - …
OLG Köln, 23.08.2000 - 11 U 226/99
OLG Dresden, 13.12.2006 - 6 U 946/06
Mangelhaftigkeit eines Schwimmbades: Minderung oder Nacherfüllung?
OLG Köln, 24.09.2004 - 20 U 90/03
Verschärfte Darlegungslast, wenn Bauherr zugleich Mitunternehmer
OLG Frankfurt, 07.11.2002 - 1 U 34/01
Rechtswidrige Baugenehmigung: Amtshaftungsanspruch des Bauherrn
OLG Schleswig, 31.03.2006 - 1 U 162/03
Bauverzögerung: Mietausfallsersatz nur bei grober Fahrlässigkeit
OLG Düsseldorf, 19.06.1998 - 22 U 218/97
Vergütung der den Pauschalpreis übersteigenden Kosten für die Herstellung einer …
OLG Hamm, 09.07.2013 - 21 U 121/10
Begriff des Aushandelns i.S. von § 305 Abs. 1 S. 3 BGB
LG Karlsruhe, 05.10.2018 - 6 O 340/15