Source: https://es.scribd.com/document/70044058/Pliego-de-Condiciones-CA-SIDOR-DIAB-2011-00315
Timestamp: 2019-04-22 22:46:24
Document Index: 198918060

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 52', 'in fine', 'artículo 101', 'artículo 48', 'Artículo 29', 'artículo 87', 'artículo 6', 'Artículo 107', 'artículo 35', 'artículo 116', 'artículo 93', 'artículo 87', 'artículo 111', 'artículo 41', 'artículo 147', 'artículo 108', 'artículo 108']

GQ1302961 SGS Toromaq
Parcial 2 Interventoria Para Ingenieros
Teoria de La Contratacion Administrativa, Post Título 2015, Udec
Respons a Civil
Excesiva Prestación de la Onerosidad
Tp1 Privado 3
1° parcial privado 3
FECHA: 6/09/11
N° Pág.: 1/62
COMISIÓN DE CONTRATACIONES Nº CA-SIDOR-DIAB-2011-00315 ACTO ÚNICO DE ENTREGA EN SOBRES SEPARADOS DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTA, CON APERTURA DIFERIDA. “DESMONTAJE, REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -II”
N° Pág.: 2/62
PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
CA-SIDOR-DIAB-2011- 00315
“DESMONTAJE, REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII”
INDICE: CAPITULO I ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 3 CONSIDERACIONES GENERALES ................................ ................................ ................................ .. 3 1. OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN ................................ ................................ ......... 3 2. DATOS DEL ENTE CONTRATANTE ................................ ................................ .......................... 3 3. COSTO DE LA MODALIDAD DE SELECCION DE CONTRATISTA ................................ ............ 3 4. NORMATIVA LEGAL APLICABLE ................................ ................................ .............................. 3 5. DEFINICIONES ................................ ................................ ................................ .......................... 4 6. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ................................ ................................ ....................... 5 7. MECANISMO DEL CONCURSO ABIERTO ................................ ................................ ................ 5 8. CRONOGRAMA DE A CTIVIDADES ................................ ................................ ........................... 6 9. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN ................................ ................................ .. 7 10. VISITA TÉCNICA ................................ ................................ ................................ ........................ 8 CAPITULO II ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 10 EL PLIEGO DE CONDICIONES ................................ ................................ ................................ ...... 10 11. ACLARATORIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES ................................ ................................ . 10 12. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDI CIONES................................ ................................ ... 10 13. SOLICITUD DE ANTICIPO ................................ ................................ ................................ ....... 10 14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ................................ ................................ .................. 11 15. CONTENIDO DEL SOBRE N°1................................ ................................ ................................ . 11 16. CONTENIDO DEL SOBRE N°2................................ ................................ ................................ . 13 CAPITULO III ................................ ................................ ................................ ................................ .... 18 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ................................ ................................ ........... 18 17. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ................................ ................................ ............................... 18 18. NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN Y APERTURA DEL “SOBRE N°2” . 20 19. ACLARATORIA DE OFERTAS ................................ ................................ ................................ . 20 20. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA ................................ ................................ .......... 20 21. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO ................................ ................................ ..................... 22 22. RECTIFICACIÓN DE E RRORES MATEMATICOS PRESENTADOS EN LAS OFERTAS .......... 22 23. CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS ................................ ................................ ................ 23 CAPITULO IV…………………………………………………………………………………………………..26 DISPOSICIONES FINALES ................................ ................................ ................................ ............. 26 24. OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN ................................ ................................ .............. 26 25. FIRMA DEL CONTRATO ................................ ................................ ................................ .......... 26 26. DURACIÓN DEL CONTRATO ................................ ................................ ................................ .. 26 27. CESIÓN DEL CONTRATO ................................ ................................ ................................ ........ 26 28. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ................................ ................................ .............................. 27 29. CONDICIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O EJECUCION DE LA OBRA ................................ ................................ ................................ ................................ .. 27 30. FUERZA LABORAL ................................ ................................ ................................ .................. 27 31. CONDICIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGURIDAD Y ACCESO AL ÁREA INDUSTRIAL . 27 32. EQUIPOS ................................ ................................ ................................ ................................ . 28 33. PERMISOLOGIA ................................ ................................ ................................ ...................... 28 34. INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO ................................ ................................ ............ 28 35. ANEXOS ................................ ................................ ................................ ................................ ... 28
N° Pág.: 3/62
OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN
El presente concurso tiene por objeto la selección de participantes para la adjudicación de contrato Puntual para el proceso de “DESMONTAJE, REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CA LOR DE LA PLANTA MIDREX -II” de acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica adjunta, ver anexo N° 1. “El contratista interesado en participar en el siguiente proceso de contratación deberá estar en pleno conocimiento de las disposiciones de ley que ri gen el mismo”.
DATOS DEL ENTE CONTRATANTE “SIDOR, C.A“
Ubicada en: Dirección de Abastecimiento, Edificio Administrativo N°1, planta baja, Zona Industrial Matanzas, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Republica Bolivariana de Venezuela. Correo Electrónico: contratacionesca@sidor.com Página Web: www.sidor.com 3. COSTO DE LA MODALIDAD DE SELECCION DE CONTRATISTA
El Participante sufragará a su cuenta y riesgo todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta y el Ente Contratante no será re sponsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice o termine el presente CONCURSO ABIERTO.
El presente proceso se regirá por las siguientes disposiciones legales: Ley de Reforma Parcial de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bo livariana de Venezuela N° 39.503, de fecha 06 de septiembre de 2010 . Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana d e Venezuela Nº 39.181, de fecha 19 de mayo de 2009. Decreto Nº 4.248, mediante el cual se regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de la solvencia laboral de los patronos y patronas, incluidas las asociaciones cooperativas que contraten servicio de no asociado con la finalidad de garantizar los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.371, y demás leyes aplicables.
considerados en los pliegos o en las condiciones de la contratación. prestar un servicio o ejecutar una obra. el ente contratante podrá adjudicar la totalidad de la actividad objeto de contratación. el cual se ejecutara por ordenes de trabajo. Contrato Marco: Contrato mediante el cual se establecen los precios unitarios de las partidas que conforman la adquisición de bienes. requisitos o especi ficaciones que rigen para las modalidades de selección de contratistas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas. Los términos y condiciones de este Contrato Marco regirán y se considerarán incorporados a las respectivas órdene s de trabajo. Calificación: Es el resultado del examen de la capacidad legal. tiempo y forma de entrega y especificaciones contenidas en el pliego de condiciones. previa suscripción de los contratos respectivos. forma de pago. DIAB: Dirección de Abastecimiento . dentro de un mismo ejercicio fiscal. Clasificación: Es la ubicación del interesado en las categorías de especialidades del Registro Nacional de Contratistas. Oferta: Es aquella propuesta que ha sido presentada por una persona natural o jurídica. ca ntidades. DEFINICIONES Órgano o e nte contratante : todos los sujetos señalados en el artículo 3 de la Ley de Contrataciones Públicas.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.SIDOR. o que sea invitado a presentar oferta en la modalidad de Concurso Cerrado o Consul ta de Precios. Participante: E s cualquier persona natural o jurídica que haya adquirido el pliego de condiciones para participar en un Concurso Abierto o un Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente. Lista de Precios : Es la relación de precios unitarios ofertados.: 4/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. . Contrato: Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra. Conforme a lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones Públicas y en concordancia con los artículos 7 y 94 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas vigente. LCP : Ley de Contrataciones Publicas. Pliego de Condiciones : Es el documento donde se establecen las reglas básicas. Oferente: Es la persona natural o jurídica que ha presentado una manifesta ción de voluntad de participar o una oferta en alguna de las modalidades previstas en la Ley de Contrataciones Públicas. cuyo resultado será la adjudicación y firma de un Contrato Marco. por los renglones o posiciones incluidos dentro del alcance de los bienes a adquirir. incluidas las órdenes de compra y órdenes de servicio. al otorgar el contrato por el componente con disponibilidad presupuestaria y el resto quedará condicionado a la obtención de los recursos presupuestarios necesarios para la culminación del resto de la actividad adjudicada. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 5. con un monto total máximo del contrato. cumpliendo con los recaudos exigidos para suministrar un bien. en las cuales se establecerán las condiciones y términos específicos de las cantidades a ejecutar. que a los efectos del presente pliego se denominará “ SIDOR”. servicios a prestar u o bras a ser ejecutadas. prestación de servicios y ejecución de obras. técnica y financiera de un participante para cumplir con las obligacio nes derivadas de un contrato. no existiendo la o bligación por parte del Órgano o Ente Contratante de ejecutar una cantidad determinada ni de pagar al Contratista el monto máximo establecido. que contendrán al menos las siguientes condiciones: precio. definidas por el Servicio Nacional de Contrataciones. con base a su capacidad técnica general. si fuere necesario.00315 “DESMONTAJE. prestación de un servicio o suministro de bienes.
Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante. Contratista: significa toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra. se realizará utilizando el mecanismo de Acto único de entrega en sobre separado de manifestación de voluntad de participar y entrega de sobre contentivo de la Oferta. El acto público de recepción de los sobres y apertura del Sobre Nº1 . en virtud de un contrato. Planta Baja. para el ente contratante definido ant eriormente. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Modalidades de Contratación: Son las categorías que disponen los sujetos en la Ley de Contrataciones Públicas. los resultados y la celebración del acto público de apertura de los sobres contentivos de las ofertas a quienes calificaron y la devolución de los sobres de ofertas sin abrir a los oferentes descalificados. . los cuales serán entregados en original y/o copia según se indica en este pliego de condiciones.Aportes en dinero o especies a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro y 6. con apertura diferida. se efectuará dentro de los plazos establecidos en el cronograma de actividades indicado en el punto Nº 8 y se llevara a cabo en la Sala Reuniones de DIAB. MECANISMO DEL CONCURSO ABIERTO Para este Concurso Abierto. edificio Administrativo N°1. prestación de servicios y ejecución de obras. previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. Ciudad Guayana. en la que pueden participar personas naturales y jurídicas constituidas y d omiciliadas en Venezuela. así como los documentos necesarios para la calificación. suministra bienes o presta un servicio no profesional ni laboral. Zona Industrial Matanzas.00315 “DESMONTAJE. notificará mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes. 2. debidamente firmados.Venta de bienes a precios solidarios o al costo. 6. y en sobre (Sobre N°2) separado la oferta. 7. . República Bolivariana de Venezuela. para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con: 1. . sin que medie relación de dependencia. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN De conformidad a lo establecido en el articulo 56 numeral 2 de la Ley de Contrataciones Públic as. el presente Concurso Abierto identificado con las siglas CA-SIDOR -DIAB -2011-00315 para la adjudicación de contrato puntual correspondiente a la “DESMONTAJE. Estado Bolívar. se recibirán en un sobre (Sobre N°1) por o ferente la manifestación de voluntad de participar. la Comisión de Contrataciones.La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario. establecidas para efectu ar la selección de contratistas para la adquisición de bienes. en carpetas con sus debidos separadores. .: 5/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. Concurso Abierto: Es la modalidad de selección pública del contratista. su Reglamento y las condiciones particulares inherentes al pliego de condiciones. ese día se apertura el SOBRE N°1. foliados y en sobres cerrados dirigidos a la Comisión de Contrataciones. 4. 5. . contentivo de la Manifestación de Voluntad de Participar en el Concurso y los documentos necesarios para la Calificación. 3. . . Una vez efectuada la calificación.Formación so cio productiva de integrantes de la comunidad. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -II” POR UN PERIODO DE SIETE (07) MESES . Compromiso de Responsabilidad Social : Son todos aquellos ac uerdos que los oferentes establecen en su oferta.La creación de nuevos empleos permanentes.
Ciudad Guayana.. 8.m. Con base a la documentación presentada por los participantes. Del 2/9/2011 al 8/9/2011 Las respuestas a las aclaratorias serán enviadas el día 09/09/2011 2. de Lunes a Viernes. De igual modo se dará lectura en voz alta. dejando constancia en acta de los detalles más relevantes. así como cualquier otro hecho que amerite su registro. Periodo de Visitas Técnicas. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES De estar conforme con el contenido del Sobre N°1.00315 “DESMONTAJE. República Bolivariana de Venezuela. se procederá a efectuar la calificación de los oferentes. En el horario comprendido de 8:30 . mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes. la Comisión de Contrataciones dejará constancia en Acta. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Descripción del Evento Fecha y hora del evento Desde el 2/9/2011 al 15/9/2011 1. edificio Administrativo N°1. la Comisión de Contrataciones. 08/09/2011 9:00 AM . Zona Industrial Matanzas. y de 1:30 – 3:30 p. suscrita por los oferentes presentes en el acto. IN CLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) . Para la calificación de los oferentes se utilizará la metodología y puntuación establecidas en este pliego.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. del monto total de las ofertas. De igual modo. este acto se llevará a cabo dentro de los plazos establecidos en el cronograma de actividades indicado en el punto Nº 8 en la Sala Reuniones de DIAB. El Sobre N°2 co ntentivo de la Oferta Comercial y la caución o garantía de mantenimie nto de la oferta quedará bajo la custodia de la Comisión de Contrataciones. los resultados y la celebración del Acto Público de apert ura del Sobre N°2 contentivo de las ofertas a quienes calificaron y la devolución de los sobres de ofertas sin abrir a los oferentes descalificados. de acuerdo a los términos que establezca el órgano o ente co ntratante.11:30 a.m. Disponibilidad del Pliego de Condiciones. Estado Bolívar. dentro de los plazos establecidos en este pliego. Periodo de Aclaratorias. Planta Baja. hará constar lo relativo a las fallas u omisiones observadas en la revisión de los documentos exigidos a los oferentes.: 6/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. Una vez efectuada la calificación. 3. los miembros de la Comisión de Contrataciones y demás funcionarios competentes asistentes al Acto como observadores. notificará.
siempre y cuando el aumento de estas se mantenga cuantitativamente dentro del rango que caracteriza la modalidad aplicada. 9. podrá aumentar o disminuir el alcance del(los) servicio(s) u obra(s). De igual forma. y cualquier ot ra persona jurídica establecida legalmente. .m. participantes del concurso. 20/09/2011 01:30 p. SIDOR se reserva el derecho de prorrogar los plazos antes indi cados. Acto Público de Apertura de sobr e Nº2 de las ofertas calificadas y devolución de sobres a los oferentes descalificados. 5. sin que por ello exista derecho a reclamación alguna por parte de los participantes ni de terceras personas. declarar desierto o adjudicar parcial o totalmente la presente contrataci ón. ü Sobre especificaciones etc. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Las empresas. Acto Único de recepción de documentos en Sobres N°1 y N°2 (separados) con apertura y calificación del Sobre N°1: ü Sobre N°1: manifestación voluntad de participar documentación necesaria para calificación. garantías. Con ocasi ón de la solicitud de prórroga de validez del lapso de las ofertas. más la prórroga. SIDOR. deberán consignar en original y/o copia toda la documen tación solicitada en el punto 15 de este documento.m. de y la 16/09/2011 10:00 a. PyMIS. conforme a lo establecido en los artículos 82. podrá solicitar a los oferentes que prorroguen la validez de sus ofertas. N°2: técnicas.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. Ofertas. al momento de la adjudicación. 85 y 89 de la Ley de Contrataciones Públicas.00315 “DESMONTAJE. La Comisión de Contrataciones. SIDOR se reserva el derecho de suspender el procedimiento de selección de contratistas (antes de la apertura de los sobres). REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 4. no se pedirá ni permitirá modificar condiciones de la oferta distintas a su plazo de validez.: 7/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. terminar. según lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas. Conforme a lo dispuesto en el a rtículo 50 de la Ley de Cont rataciones Publicas. los oferentes que accedan a dicha prórroga deberán prever lo necesario para que la caución o garantía de mantenimiento de la oferta este vigente durante el tiempo requerido en el pliego de condiciones.
Carta de publicación de llamado a participar. Estado Bolívar.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. Requisitos de presentación para solicitar el pase de acceso ü ü ü ü ü Cédula de identidad laminada (original). Mascarillas.: 8/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. Las personas deberán presentarse 30 minutos antes de la hora de la visita pauta da. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 10. Requisitos para el ingreso al área industrial El uso de los EPP (Equipos de Protección Personal) es de carácter obl igatorio. VISITA TÉCNICA El punto de encuentro para la misma será en el Edificio Administrativo de Planchones – SIDOR. Póliza de seguros de vehiculo vigente. Los EPP mínimos requeridos para el acceso al área industrial son : ü ü ü ü ü ü Zapatos o botas de seguridad. Personas a Contactar en la visita técnica: Por la Unidad Usuaria: Daniel Mora Por la Dirección de Abastecimiento: Flores Maria Fernanda Recorrido La visita técnica será realizada en el área de Abastecimiento. Pasado 15 minutos de la hora establecida para la visita no se otorgará el pase. por lo que todo el personal de los Oferentes interesados en participar en el proceso de contratación que asistan a la visita técnica deberá traer y hacer uso correcto de los mismos. Protectores auditivos. Carta de autorización del representante legal de la empresa. Ciudad Guayana. en la oficina de control de acceso portón 1 o portón 4. Lentes de seguridad. . Ropa de trabajo adecuada (camisa manga larga). Certificado médico y licencia de conducir vigente. Casco de seguridad.00315 “DESMONTAJE. Republica Bolivariana de Venezuela. Zona Industrial Matanzas.
00315 “DESMONTAJE.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.: 9/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. como medida de seguridad personal. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares en las instalaciones del área industrial. .
.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES SIDOR.m. a 11:30 a. SOLICITUD DE ANTICIPO NO APLICA. Las respuestas a las aclaratorias p asaran a formar parte integrante del Pliego de Condiciones y tendrán su mismo valor. ACLARATORIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES De acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones Publicas. a través de una comunicación dirigida a la Comisión de Co ntrataciones enviando la misma a la siguiente dirección: Zona Industrial Matanzas. cualquier participante tendrá derecho a solicitar por e scrito a la Comisión de Contrataciones. Edificio Administrativo I. sólo podrá introducir modificaciones al pliego de condiciones hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha limite para la presentación de las manifestaciones de voluntad u ofertas (artí culo 46 LCP). planta baja. aclaratorias sobre el presente Pliego de Condiciones dentro de los plazos establecidos en el “Cronograma de Actividades” indicado en el Capitulo I punto Nº 8 . ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaratoria solicitada por un participante .00315 “DESMONTAJE.com colocando en el asunto del correo electrónico el N° del Concurso Abierto (CA-SIDOR-DIAB-201100315 ) siendo esto un requisito de carácter obligatorio para la tramitación de la aclaratoria por esta vía.m. 12.m.m. a 3:30 p. el participante deberá notificar por la misma vía la recepción efectiva de las mismas. vía fax y/o correo electrónico a cada participante según la información de contacto aportada por los mismos en la Planilla de Registro de Adquirientes del Pliego de Condiciones (en los casos en que se haya descargado el pliego vía WEB) o los datos de contacto aportados al mo mento del retiro en físico del pliego. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES CAPITULO II EL PLIEGO DE CONDICIONES 11. SIDOR. Las respuestas serán notificadas por la Comisión de Contrataciones mediante comunicación escrita al domicilio fiscal. según el caso. . d eberá conceder a los posibles oferentes el tiempo razonable para que éstos tomen en cuenta las enmiendas realizadas a los documentos de contratación. c onforme a lo establecido en el a rtículo 47 de la Ley de Contrataciones Publicas. recepción de la Dirección de Abastecimiento. para lo cual. Republica Bolivariana de Venezuela.: 10/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. las cuales serán de cumplimiento obligatorio. en el horario de Lun es a Viernes de 8:30a. No se darán respuestas a solicitudes de aclaratorias que sean extemporáneas. Todos los participantes serán notificados por escrito (via fax y/ o correo electrónico ) sobre las modificaciones. 13. Ciudad Guayana. Una vez recibidas las respuestas a las aclaratorias de parte de la Comisión de Contrataciones. y de 1:30 p. debiendo los participantes confirmar la recepción de las mismas. o a través del correo electrónico: contratacionesca@sidor. Estado Bolívar. podrá prorrogar el lapso originalmente establecido para la preparación de manifestaciones de voluntad u ofertas a partir de la última notificación.
: 11/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. los cuales constituyen la fuente de información para su preparación. La documentación requerida debe ser consignada en físico y en formato digital en un disco compacto (CD).FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. .00315 “DESMONTAJE. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Los participantes deberán examinar todas las instrucciones. DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTA. formularios. colocando en la parte exterior de cada sobre la identificación del oferente (e l n ombre de la empresa. CON APERTURA DIFERIDA “DESMONTAJE. PyMIS. Los documentos se deben presentar firmados y foliados en sobres cerrados y separados (S obre N°1 y N°2) y su correspondiente disco compacto (CD) con la misma información digitalizada . debidamente foliadas la totalidad de las páginas de cada carpeta. cooperativas y cualquier otra persona jurídica participante. Cada carpeta debe estar identificada y contener la siguiente información: • Carpeta N°1 . DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTA.ASPECTOS LEGALES: A) Original y copia del documento constitutivo y de las últimas modificaciones estatutarias. el cual debe contener tres (3) carpetas con la documentación necesaria para efectuar la calificación de los oferentes. condiciones y especificaciones que figuren en los documentos del concurso. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX-II” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. CON APERTURA DIFERIDA “DESMONTAJE. CONTENIDO DEL SOBRE N°1 Los participantes deberán consignar el sobre Nº1.-------SOBRE N°2 CONCURSO ABIERTO N° CA-SIDOR -DIAB-2011-00315 OFERTA ECONÓMICA ACTO ÚNICO DE ENTREGA EN SOBRES SEPARADOS DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 14. dirección y teléfonos de contacto) y a su vez colocar la siguiente leyenda (con las mismas características): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOBRE N°1 CONCURSO ABIERTO Nº CA -SIDOR-DIAB-2011-00315 DOCUMENTOS PARA LA CALIFICACIÓN ACTO ÚNICO DE ENTREGA EN SOBRES SEPARADOS DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX-II” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.
a los efectos de facilitar las notificaciones correspondientes. fax. K) Si es una cooperativa.) según Artículo 29 de la Ley de Contrataciones Públicas.00315 “DESMONTAJE. facultando a la persona para que presente los referidos sobres ante la Comisión de Contrataciones.N. en caso de que los sobres n o fuesen consignados personalmente por éste.C. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES B) Original y copia del Poder en donde se indiquen las atribuciones del representante legal debidamente notariado y otorgado por la empresa participante para ejercer las funciones necesarias y requeridas en los procesos de contratación. D) Carta de Manifestación de Voluntad de Participar en la contra tación bajo la modalidad de Concurso Abierto. dirigida a la Comisión de Contrataciones. tales como: dirección de la empresa. debidamente firmada por el representante leg al de la empresa. (ver anexo N° 4) junto con el original y copia del certificado de solvencia del mes anterior. El mismo deberá estar vigente para el momento del Acto Público de Recepción de Documentos. deberán presentar copia del documento consorcial (ver modelo en anexo N°5) debidamente ot orgado y autenticado. E) Carta dirigida a la Comisión de Contrataciones en la que deberán señalar los datos de la empresa participante. literal h del Decreto 4248 de fecha 30 de enero del año 2006. representante legal. M) El participante deberá consignar una Dec laración Jurada para cumplir con el Compromiso de Responsabilidad Social. así como el nombre de la empresa que asumirá la representación legal del consorcio o alianza. numeral 19 de la Ley de Contrataciones Públicas (ver anexo N°11). En caso de que no presenten este documento se considerará rechazada la oferta (ver causales de rechazo de ofertas).FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. d e acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. firmada por el Representante Legal de la Empresa. H) Original de la Carta de autorización firmada por el(los) representante(s) legal(es). En caso de no poseer dicho certificado deberán consignar Declaración Jurada según modelo adjunto.371 de fecha 2 de febrero del año 2006. G) Original y copia del Certificado de Solvencia laboral de conformidad con el artí culo 3. C) Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado. e -mail. deberá consignar copia de la constancia de inscripción en el Registro de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP ) y en caso de que la cooperativa tenga más de un año de constituida. F) Original y copia del Certificado de Inscripción emitido por el Registro Nacio nal de Contratistas (R. de conformidad con el artículo 6. (ver anexo N° 2). deberá presentar copia de la constancia de fiel cumplimiento emanada por SUNACOOP. publicado en Gaceta Oficial Nº 38. J) Original y copia del Certificado de Solvencia del IVSS (Artículo 107 de la Ley del Seguro Social) el mismo deberá estar vigente para el momento del Acto Público de Recepción de Documentos y demás etapas del proceso de contratación. donde conste la participación de cada una de las empresas y que se obligan solidariamente y mancomunadamente frente a SIDOR y a terceros. .: 12/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. números de teléfonos. L) En el caso de empresas en consorcio o alianzas. (ver anexo N°3).
a los valores de cantidade s. Dicha planilla contiene el detalle de los estados financieros (Balance General. debidamente sellada y firmada por e l re presentante legal de la empresa según modelo. (ver anexo N°6).ASPECTOS ECONOMI COS – FINANCIEROS. esto es de carácter obligatorio y será causal de rechazo de la misma. Estado de Resultados / Ganancias y Perdidas) de la empresa participante. precios unitarios y totales . debe presentar los documentos y/o órdenes de compras donde se pueda evidenciar los trabajos similares ejecutados. A su vez. Supervisor y Soldador. A) Organigrama de la Empresa y currículo vitae del personal gerencial y técnico del que disponen para la prestación del servicio y/o ejecución de la obra objeto del presente proceso de contratación . A) Copia de la Planilla Resumen Financiera emitida por el Registro Nacional de Contratistas (RNC) a través de su pagina Web. C) Si la empresa ha contratado con empresas del Estado Venezolano. G) Certificaciones del Técnico de Seguridad. en la misma se debe separar el monto del servicio u obra del monto corresp ondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).com . Elaborada según modelo adjunto (ver anexo N°7). B) Matriz Técnica del oferente. deberán presentar los estados financieros de manera individual y la evaluación financiera se realizará sobre esta misma base. E) Personal Calificado (presentó evidencias de currículos y certificaciones de Sidor) F) Equipos: Se refiere a los requerimientos de certificació n para servicios de carácter especializado o de requisitos internos Sidor. . • Carpeta N°3 .: 13/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. CONTENIDO DEL SOBRE N°2 Los participantes interesados deberán consignar el S obre Nº 2 con la siguiente documentación e información: A) OFERTA COMERCIAL. B) Aquellas empresas que deseen participar en consorcio. deberá consignar la evaluación de desempeño del contratista. se les deberá colocar cinta plástica transparente. de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Contr ataciones. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES • Carpeta N°2 . con lo cual se debe presentar la certificación vigente por parte del organismo que corresponda.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. 16. el cual deberá estar firmado en sus bordes de cierre y sellado por el Conc ursante. En caso de ser proveedor de SIDOR deberán solicitar la misma a través del correo electrónico contratacionesca@sidor. D) Experiencia Comprobada.ASPECTOS TECNICOS.00315 “DESMONTAJE. en papel membrete de la empresa y presentada en sobre cerrado. para los últimos contratos que hayan sido culminados. debe estar firmada por el(los) representante(s) legal(es) de la empresa.
40 77.40 73.22 76. así como los Costos Asoci ados al S alario (CAS) . REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Los participantes deberán consignar la oferta comercial y el detalle de sus análisis de precios unitarios y los costos asociados al salario en formato Excel en un disco compacto (CD) en versión inferior o igual al Office 2003.95 86.94 76.00315 “DESMONTAJE.40 76. Treinta (30) días a Salario Normal por trabajador con hijos en edad escolar. A continuación se detallan los beneficios y formas de pago de obligatoria aplicación y cumplimiento para los contratos de Mano de Obra Administrada que deberán ser tomados en cuenta por parte de los participantes en los procesos de contratación en sus Análisis de Precios Unitarios y en sus Costos Asociados al Salario: SALARIOS Ayudante Mecánico Eléctrico Instrumentista Soldador Supervisor Técnico de seguridad Inspector Albañil Montador Otro BENEFICIOS Utilidades Vacaciones Bono Vacacional Útiles Escolares Cesta Ticket FORMAS DE PAGO ( Bsf/Día) 65 70 70 70 71 82 76 79 70 70 67 FORMAS DE PAGO ( Bsf/Día) aplicando 7.33 70. Quince (15) días a Salario Normal. Cuarenta y seis por ciento (46%) Unidad Tributaria. Los participantes que estén regidos por una Convención Colectiva vigente y debidamente homologada y correspondiente al ramo de su actividad. la no presentación de éstos constituirá causal de rechazo de la Oferta.40 76. Otros Beneficios * Aplicación del factor 7. Para el caso de servicios u obras es obligatoria la presentación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) para cada una de las partidas que los conforman.33 Formula para el cálculo de los beneficios: . deberán consignarla como soporte en el Sobre N°2.12 FORMAS DE PAGO Ciento diez (110) días a Salario Integral y 10 días a Salario Normal Cincuenta (50) días a Salario Normal.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.40 76.49 89.: 14/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. Adicionalmente. la empresa participante deberá proporcionar todo el detalle de la Ofert a (ver anexo N°8) y de los costos que su stenta lo reflejado en su Oferta.50 82.
SIDOR. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Concepto Factor 7. b. Presentar el Resumen total de la Oferta en monto con su respectivo porcentaje (%) para los materiales. c.46] * Número de días trabajados en el mes Cabe destacar que. b. únicamente reconocerá hasta los v alores expresados en la tabla anterior para el pago de esos beneficios. Colocar detalle y calculo de cuadrilla típica a Salario Normal y Salario Integral e. el contratista deberá asumir la diferencia entre ambos. El Cálculo con el costo asociado al salario para la ejecución de obras y servicios. Los análisis de precios unitarios asociados a la ejecución de obras y servicios.33 ó Incluir salario de la columna “FORMAS DE PAGO. g. mano de obra.33 incluir los APU a Tiempo (Días) Base de Cálculo Salario Básico Formula de cálculo Salario Básico según columna FORMAS DE PAGO*8 hora s/7.00315 “DESMONTAJE. APLICANDO 7. El Presup uesto para la ejecución de obras y servicios.33 horas Factor 7. d. Utilidad 10% Administración 10% Adicionalmente se debe considerar la entrega de los siguientes documentos: a.: 15/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. Para el Cálculo es necesario considerar las siguientes observaciones: . Entregar la matri z anexa en el Adjunto N° 1. para la ejecución de obras y servicios. El detalle de los gastos administrativos pa ra la ejecución de obras y servicios. si el contratista participante posee una contratación colectiva que supere los mismos. gastos administrativos y utilidad.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.33” Salario Básico de la cuadrilla según tabla * 8 horas/7.33 a incluir en los Costos Asociados al Salario Utilidades Salario Básico 110 Salario integral Salario Normal Salario Normal Salario Normal Salario Normal Unidad tributaria Utilidades Vacaciones Bono Vacacional Útiles Escolares Cesta Tickets 10 50 15 30 [(salario básico + tiempo de viaje + bono nocturno + horas extras + día de descanso + tiempo trabajado en domingo + horas feriadas + fracción mensual bono vacacional) / 30] * 110 [(salario básico + tiempo de viaje + bono nocturno + horas extras) / 30] * 10 [(salario básico + tiempo de viaje + bono nocturno + horas extras) / 30] * 50 [(salario básico + tiempo de viaje + bono nocturno + horas extras) / 30] * 15 [(salario básico + tiempo de viaje + bono nocturno + horas extras)] [(Valor Unidad Tributaria) * 0. f. La oferta debe contemplar porcentajes de Utilidad y A dministración no superiores a los siguientes: a. equipos.
00315 “DESMONTAJE. y los mismos deben de ser grabados sin claves de bloqueos. tanto la Caución como la Garantía deberán ser por un monto equivalente al porcentaje definido en la tabla que a continuación se detalla con ba se al monto de la oferta presentada. Presupuesto. Asimismo se debe incluir en el Sobre N° 2 un Disco Compacto con la información Grabada en Archivos Excel en Versión Office 2003 (archivos a grabar= Apu´s una partida debajo de la otra. equipos varios. ver anexo N° 1.5 % E) AUTOCALCULO DEL VALOR AGREGADO NACIONAL . por Entidad Bancaria o Compañía de Seguros de reconocida solvencia y trayectoria. La colocación de rubros en equipos o materiales tales como: montos globales.000 500. de la Oferta 1. El plazo para la prestación de los servicios y/o para la ejecución de las obras requeridos en este pliego serán el indicado en la especi ficación técnica . consumibles varios. La oferta presentada tendrá validez mínima de Sesenta (60) días calendarios a partir de la apertura del Sobre N°2. A efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artí culo 65 de la Ley de Contrataciones Publicas en cuanto a la Caución o Garantía de Mantenimiento de la Oferta. los p articipantes podrán consignar una Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta (ver modelo en anexo N° 9) en la que asumen el compromiso de mantener el monto ofertado o en su defecto podrán consignar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta (ver model o en anexo N°10) expedida por Sociedades de Garantías del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa. Costo Asociado al Salario y Gastos Administrativos) . herramientas varias. B) VALIDEZ DE LA OFERTA. para asegurar que no se retirará la oferta durante un periodo de sesenta (60) días continuos. C) PLAZO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O DE EJECUCION DE OBRAS.: 16/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011.001 – 1.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.5 % 2% 2.000 Desde 1. o en la Superintendenci a de Seguros. según sea el caso. debidamente inscritas en la Superintende ncia General de Bancos y otras Instituciones Financieras. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES a. que se celebrará el contrato y consignará la garantía de fiel cumplimiento correspondiente: Monto de la Oferta en Bs. D) CAUCION O GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.000. dichos archivos deben de estar con los cálculos. 0 – 500.000. que sean mayor o igual al 20% del monto de la oferta o del rubro al que esté asociado.001 % de la Garantía de Mant. etc.
por parte de la Gerencia usuaria. de fecha 26 03-2009. La falta de cualquier documento será causal de descalificación del Oferente y rechazo de la Oferta.147. como Agente de Retención del IVA. Autorización del pago por los departamentos/personas autorizadas. C. El contenido de cada uno de los sobres deberá venir en el orden anteriormente señalado.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.A. .: 17/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. en el siguiente link: http://www. el órgano o ente contratante procederá a pagar las obligaciones contraídas con motivo del contrato.00315 “DESMONTAJE. Conformación. con separadores de cartulina y pestaña que identifiquen cada uno de los literales. la cual debe realizar e n la página Web del Servicio Nacional de Contrataciones.snc. Verificación del cumplimiento de la prestación del servicio y/o ejecución de la obra. procederá a retener dicho impuesto. Cada factura de servicio u obra deberá reflejar este N° HES y el plazo de pago acordado contará a partir del momento en que la factura sea recibida conforme en las oficinas de Cuentas a Pagar de SIDOR. F) FORMA DE PAGO Según lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Contrataciones Públicas. será del doce (12%) por ciento. número 39. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.. Recepción y revisión de las facturas presentadas por el contratista. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES El participante deberá efectuar la Declaración del Autocálculo del Valor Agregado Nacional . cumpliendo con lo siguiente: 1.gob. 2. 4. del cumplimiento de las condiciones establecidas. es requisito valuar el avance de la obra con la autorización de la Gerencia usuaria del servicio. de conformidad con la Ley de Refo rma Parcial de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009. El oferente deberá reflejar en su Oferta la forma y pl azos de pago previstos para la prestación del Servicio y/o ejecución de la obra objeto de este Concurso. SIDOR. Para el caso de ejecución de servicios en los predios de SIDOR. 3. se establece que la alícuota impositiva del Impuesto al Valor Agregado.ve/?option=com_van . Asimismo. lo cual quedará avalado en una “Hoja de Entrada de Servicios (HES)”.
la Comisión de Contrataciones será la encargada de efectuar esta calificación. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN La Comisión de Contrataciones. cumplan c on los requerimientos exigidos en el punto Nº 15 del presente pliego de condiciones. la cual se realizar á en tres (3) fases.509 a 2.24 Mayor de 0.51 Menor de 1.24 pero menor de 1.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.00315 “DESMONTAJE. la cual se fundamenta en una Matriz de Calificación de Capacidad Financiera. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES CAPITULO III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 17. a saber: FASES DE EVALUACIÓN FASE Nº 1 : Calificación Legal FASE Nº 2 : Calificación Financiera FASE Nº 3 : Calificación Técnica. Esta fase consiste en un análisis de tipo económico -financiero a las empresas participantes. FASE Nº 1: Calificación Legal Revisión y calificación de la documentación legal : Consiste en verificar que los documentos entregados por los oferentes en el sobre Nº 1.49 puntos) Solo calificaran aquellos oferentes que obtengan una puntuación mayor o igual a 60 puntos .00 a 1. realizará la calificación de los participa ntes.76 Menor de 0.51 hasta 0.76 20 15 0 Puntuación SubTotal PUNTAJE 100 / 100 60 / 100 60 / 100 Regular (0. con carácter excluyente entre sí. . Solo calificaran legalmente y pasaran a la Fase Nº 2 aquellos Oferentes que cumplan con l a entrega de la totalidad de la documentación legal solicitada y que la misma este vigente FASE Nº 2: Calificación Financiera. constatar que las empresas participantes cuenten con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que se derivarían en caso de contratar con SIDOR.99 puntos) 30 25 20 30 25 20 10 Endeudamiento Menor o igual a 0. 01 20 15 0 Total Calificación Financiera Puntuación SubTotal ASPECTO FINANCIERO Solvencia Mayor o igual al 1. estructurada con los siguientes índices: Matriz de Calificación Financiera ASPECTO FI NANCIERO Nivel de Contratación Nivel XXXI al XXXIX Nivel XXV al XXX Nivel XX al XXIV Nivel I al XIX Calificación Financiera A B C Excelente (de 3 a 5 puntos) Bueno (1. a fin de identificar su capacidad de contratación. La Calificación Financiera será efectuada por la Comisión de Contrataciones.01 Mayor de 1.: 18/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. El análisis documental que se realiza en esta fase. es de tipo legal y tiene como objetivo.
n En caso de ser todos oferentes nuevos. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES FASE Nº 3: Calificación Técnica. Matriz de calificación debe estar sustentada en la carpeta tecnica Se debe modificar el pliego de condiciones para ajustar la solicitud de dos matrices (MTC y MET) 18. Se considerara l evaluación a oferente tanto de Sidor como RNC. Adicionalmente serán tomados en consideración a efectos de realizar la calificación técnica siguientes aspectos: ü Años de experiencia ü Tiempo de entrega de los trabajos a realizar. 50 35 50 17.5 . con base a la información suministrada por el oferente y especificada en el presente Pliego de Condiciones en el punto 15.5 Excelente Muy Bueno 30 100 100 90 80 40 0 10 0 mayor peso e la evaluación. Se n solicitara copia de los contratos referidos. ubicación de que sus En la zona Valor 100 Unidad Medición Valor Puntaje Real % Evaluación Indicador Fuera de la zona Puntaje 20 Peso (%) 10 10 1 A<2 Considera y e l Experencia Comprobada tanto el nro de contratos de duración de los Tiempo de Experiencia (A = Años) 2 •A •5 tiempo 10 mismos. Evaluación de Desempeño siendo la d e Sidor la del del de Evaluación Sidor 2. con presentar de de de lo la Certificado vigente NO a para la del e l experiencia personal servicio 100 SI Experiencia NO 100 25 0 0 Personal Calificado SI 100 15 0 0 certificación vigente por parte del organismo que corresponda. Matriz de Calificación Técnica para Servicios de Planta Criterios de Evaluación Concepto Definición Dependerá d e l tipo de servicio a prestar. Solo calificaran aquellos oferentes que obtengan una puntuación mayor o igual a 60 puntos en la matriz de calificación técnica.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.: 19/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. ü Cantidad y disponibilidad de equipos y herramientas para la prestación del servicio y/o ejecución de la obra.5 A>5 Se refiere comprobable requerido solicitado. completado por el participante. La calificación téc nica se realizará de acuerdo a la Matriz de Calificación Técnica estructurada a tales fines.5 < SQ < 3. e la rama requerida. según modelo del Anexo N°6. a fin de iden tificar su capacidad técnica en la prestación del servicio y/o ejecución de la obra según el objeto del concurso. Se refiere a los requerimientos certificación para servicios carácter Certificación requisitos cual se especializado internos debe o Sidor.5 SQ • 3.00315 “DESMONTAJE. Se requerira que el Ubicación Geografica oferente traiga un documento evidencia la instalaciones. Evaluación RNC Bueno Regular Deficiente 5 0 100 Observación. Esta fase consiste en un análisis de tipo técnico a las empresas participantes. se procedera a considerar solo la evaluación del RNC.
comprometiéndose el oferente a .FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. No existe la obligación de ofertar la totalidad de la DESMONTAJE. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX-IIrequerida. Si tras revisión de l os análisis de precios unitarios del PRECIO OPTIMO se determina que existen sobrecostos. en el cual se dará apertura al “Sobre N°2” de las empresas que hayan resultado calificadas. en depreciación de equipos. ACLARATORIA DE OFERTAS A fin de f acilitar el examen. salarios y/o costos laborales asociados. En dicho a cto la Comisión de Contrataciones verificará que el “Sobre N °2” de los participantes calificados contengan los documentos exigidos en el punto 16 del presente Pliego de Condiciones. mediante comunicación escrita a cada uno notificará los resultados y les invitará a l siguiente Acto Publico. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -II. 20. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -IIpor área de acuerdo a su capacidad operativa. A las empresas descalificadas. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA La Comisión de Contrataciones procederá a la revisión de cada una de las ofertas presentadas por los participantes a efectos de poder determinar si las mismas cumplen con los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas del servicio u obra a contratar. Para la contratación de la DESMONTAJE. La no consignación de los mismos en las condiciones exigidas será causal de rechazo de las ofertas. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -II. cada oferente podrá ofertar la cantidad DESMONTAJE. la Comisión de Contrataciones podrá solicitar a los oferente s que aclare n su oferta. evaluación y comparación de ofertas. SIDOR evaluará cada precio unitario por área a fin de seleccionar el PRECIO OPTIMO. se les devolverá sus respectivos sobres de Oferta Económica (“Sobre N°2”) debidamente cerrado.: 20/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. la Comisión de Contrataciones. sobreestimaciones u omisiones tanto en las Ofertas así como en los análisis de precios unitarios (APU) y en los costos asociados al salario (CAS). NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN Y APERTURA DEL “SOBRE N°2” Una vez efectuada la calificación en base a la documentación suministrada por cada participante en el sobre N°1. El PRECIO OPTIMO no es necesariamente el menor precio. La solicitud de aclaratoria y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se permitirá cambios en el pr ecio ni en los aspectos sustanciales de la oferta. es decir. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 18. verificando que no existan errores de cálculo. 19. SIDOR se reserva el derecho de solicitar al oferente la corrección de los precios unitarios en donde se evidencien la eliminación de dichos sobrecostos.00315 “DESMONTAJE. bien sean de carácter material. que será aquel que cumpla con lo requerido en este pliego a nivel técnico y laboral. SIDOR comparará los precios unitarios ofertados por cada empresa y seleccionará el PRECIO OPTIMO por cada tipo de DESMONTAJE. conforme a lo establecido en el a rtículo 56 numeral 2 de la Ley de Contrataciones Públicas. dado que si el menor precio no considera todo lo solicitado en este pliego será descartado.
(Mayor cumplimiento de la Matriz Técnica en 80%) Empresa No.1 Empresa No.4 Ponderación Puntos equivalentes . (Mayor capacidad financiera de las empresas participantes) EVALUACIÓN TÉCNICA: ü Cumplimiento de la matriz técnica en 80 %: se determinará que el proveedor que disponga de mayor cantidad de equipos similares al solicitado en la especificación técnica de este proceso obtendrá los treinta (3 0) puntos en esta categoría.00315 “DESMONTAJE. se le asignará como puntuación el resultado de la siguiente fórmula: Puntuación a asignar = (% Cumplimiento Matriz Técnica empresa a evaluar) * (Mayor puntaje) . Al resto de los oferentes. Al resto de los oferentes.3 0 Criterios de evaluación Capacidad financiera Evaluación del Oferente (5% ó 5 puntos) Cumplimiento de la matriz técnica Evaluación Técnica ( 30 % ó 30 puntos) Precio Optimo Evaluación Ec onómica y Comercial ( 65 % ó 65 puntos) Total (100%) 5% 5% 30 % 30 % 65 % 65 100% 5 5 30 30 65 65 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 La ponderación de los aspectos considerados en la Matriz de evaluación Técnico -Financiera se efectuará de acuerdo a los siguientes parámetros: EVALUACIÓN DEL OFERENTE: ü Ca pacidad financiera: se determinará que el proveedor que presente la mayor capacidad financiera obtendrá los tres (5 ) puntos en esta categoría. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES entregar al Comité de Contrataciones una nueva oferta totalizada y ajustada junto al(os) análisis de precio(s) unitario(s) corregido(s). se le asignará como puntuación el resultado de la siguiente fórmula: Puntuación a asi gnar = (Capacidad financiera empresa a evaluar) * (Mayor Puntaj e) . l os cuales serán considerados como los precios unitarios y análisis base de los contratos a suscribir.2 Empresa No.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. Las ofertas serán evaluadas mediante la siguiente matriz técnico -financiera: Empresa No.: 21/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011.
N° Pág.: 22/62
EVALUACIÓN ECONOMICA Y COMERCIAL: ü Precio Óptimo: se determinará que el proveedor que disponga del PRECIO OPTIMO obtendrá l os sesenta y cinco (65 ) puntos en esta categoría. Al resto de los oferentes, se le asignará como puntuación el resultado de la siguiente fórmula:
Puntuación a asignar = (PRECIO OPTIMO ) * (Mayor Puntaje) . (Precio unitari o de empresa a evaluar)
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley de Contrataciones Publicas, p ara la selección de ofertas cuyos precios no superen entre ellas, el cinco por ciento (5%) de la que resulte mejor evaluada, debe preferirse aquella con la oferta que sea presentada por un oferente cuyo domicilio principal esté en Venezuela, tenga mayor incorporación de partes e insumos nacionales y mayor participación de recursos humanos nacionales, incluso en el nivel directivo. , según se evi dencia en la declaración del autocálculo del Valor Agregado Nacional consignada entre los recaudos financieros solicitados. Una vez aplicados los criterios anteriores, si la evaluación arrojare dos o más ofertas con resultados iguales se preferirá al ofere nte que tenga mayor participación nacional en su capital.
21. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO Exceptuando lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas, no se suministrará, después de celebrado el acto público y antes del anuncio de la notificación de los re sultados finales, ninguna información con respecto al análisis y evaluación de las ofertas, a persona alguna que no forme parte de la Comisión de Contrataciones. Los miembros de la Comisión de Contrataciones o a quien e sta delegue, deberán guardar reserva de la documentación presentada, así como de los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión del procedimiento y las personas que intervengan en el proceso.
22. RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATEMATICOS PRESENTADOS EN LAS OFERTAS Ø Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere discrepancias entre el valor de sumar sub-totales y el total consignado en la oferta, prevalecerá el valor de la sumatoria y el total será corregido. Si existieren discrepancias en el valor de las cantidades con respecto a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas pero el monto total sea correcto con respecto a éstas, se corregirán las cantidades. En caso contrario, se rechazará la oferta. En todos los casos anteriores, si por efecto de la corrección resultare un precio total de la oferta superior al valor total de la oferta presentada pa ra el momento del acto único de entrega de sobres, prevalecerá el precio total corregido, en cuyo caso el Ente Contratante solicitará al oferente que confirme la corrección y presente la caución por la diferencia, cuando ésta difiera en (0,5%) o más del va lor total de la oferta, si la diferencia es menor que (0,5%), sólo deberá confirmar la corrección.
N° Pág.: 23/62
Ø Ø Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el valor de la sumatoria. El precio total corregido será considerado como precio básico de la oferta.
La responsabilidad total por los errores en la oferta corresponde al oferente, no podrá en ningún caso negarse a sostener su oferta, a firmar el contrato y presentar sus garantías, pretender correcciones en la buena pro, modificaciones del cont rato, aumentos, variaciones de precios, ninguna otra variación de las condiciones de la contratación, contrato o su ejecución fundamentada en errores que resulten inadvertidos para el Ente Contratante.
23. CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS La Comisión de Contrat aciones en el proceso posterior del examen y evaluación de las ofertas, debe rechazar aquellas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos siguientes: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Que incumplan con los requerimientos establecidos en el presente pliego y las disposiciones de la Ley de Contrataciones y de su Reglamento. Que aparezca sin la firma de la persona facultada para representar al oferente. Que no esté acompañada de las garantías requeridas. Presentadas por personas jurídicas o naturales distintas a las designada(s) por l a(s) empresa(s). A menos que presente autorización para firmar en su nombre. Presentadas por personas distintas, si se comprueba la participación de cualquiera de ellas o de sus socios, directivos o gerentes, en la integración o dirección de otro oferente en la contratación. Cuando de acuerdo a lo indicado en el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas, la Comisión de Contrataciones, efectúe la evaluación de la(s) oferta(s) presentada(s) para determinar la razonabilidad de la(s) misma (s) y considere que no son adecuadas a las posibilidades de contratación en comparación con el presupuesto base de cada proceso que se efectúe. Cuando los consorcios o alianzas no presenten copia del documento consorcial debidamente otorgado y autenticado o registrado, donde conste la participación de cada una de las empresas y que se obligan solidariamente y mancomunadamente frente a SIDOR y a terceros; así como el nombre de la empresa que asumirá la representación legal del consorcio o alianza sea el caso de acuerdo al numeral 2 del artículo 87 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, de igual forma este representante del consorcio o alianza debe señalar el porcentaje de representación correspondiente a todas las empresas que lo integran, seña lando su obligación solidaria ante SIDOR . Que tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Ofertas acompañadas por caución o garantía exigidas, que no se ajusten sustancialmente a los documentos exig idos en el pliego de condiciones de la contratación. Ofertas cuyo periodo de validez sea menor al requerido. Que presente ofertas condicionadas o alternativas, salvo que ello se hubiere permitido en los pliegos de condiciones.
N° Pág.: 24/62
Ø Cuyo(s) representante(s) lega l(es) o cualquier otra(s) persona(s) vinculada(s) a la(s) empresa(s) pretenda(n) obtener un resultado favorable a las mismas, ejerciendo presión y/o influencia sobre la Comisión de Contrataciones. Que diversas ofertas provengan del mismo proponente. Que lo s participantes o los oferentes suministren información falsa. Cuando deje de notificar a la Comisión de Contrataciones los cambios de dirección y teléfono de su domicilio y se dificulte las notificaciones correspondientes. Cuando su patrimonio se encuentr e en estado de atraso o quiebra, debidamente decretado por autoridades judiciales. Cuando el oferente hubiera incurrido en incumplimiento contractual con SIDOR en la ejecución de contrataciones vigente o anteriores; según: 1. Los resultados de las evaluaciones efectuadas por los usuarios de los servicios u obras vinculados a contrataciones en curso o anteriores, según lo dispuesto en la practica operativa interna N° PRAABA03002, cuyo resultado no sea favorable para la empresa. Las faltas cometidas por aquellos proveedores o contratistas que durante el desarrollo de contrataciones en curso o anteriores hayan obviado las medidas de seguridad requeridas para ejecutar trabajos en SIDOR. La falta de suministro oportuno en cantidad y calidad de los insumos, equipos, mano de obra calificada requeridos para la ejecución de los servicios u obras de las contrataciones en curso o anteriores. La omisión de los beneficios salariales acordados al inicio y durante el desarrollo de las contrataciones en curso o anteriores, que integren los Análisis de Precios Unitarios y de los Costos Asociados al Salario. El incumplimiento de las Especificaciones Técnicas del servicio u obras de las contrataciones en curso o anteriores La fa lta de oportunidad en la prestación de los servici os y /o ejecución de obras de las contrataciones en curso o anteriores. Todas aquellas otras condiciones que puedan afectar el desarrollo de las contrataciones y que pongan en riesgo las operaciones de SIDOR.
Ø Ø Ø Ø ü
5. 6. 7. Ø Ø Ø Ø Ø
No presenten los análisis de precios unitarios asoc iados a la ejecución de obras y servicios. No presenten el Presupuesto para la ejecución de obras y servicios. No presenten el costo asociado al salario para la ejecución de obras y servicios. No presenten el detalle de los gastos administrativos para la ejecución de obras y servicios. No presenten el d isco Compacto con la información Grabada en Archivos Excel en Versión Office 2003 (archivos a grabar= Apu´s una partida debajo de la otra, Presupuesto, Costo Asociado al Salario y Gastos Administrativos) La c olocación de rubros en equipos o materiales tales como: montos globales, consumibles varios, equipos varios, herramientas varias, etc, que sean mayor o igual al 20% del monto de la oferta o del rubro al que esté asociado.
00315 “DESMONTAJE. Utilidad 10%.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. para la ejecución de obras y servicios. equipos.: 25/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. Que se presente sin la carta compromiso del Cumplimiento del Cronograma de Entrega. Que se presente sin el compromiso de Responsabilidad Social. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Ø No presenten el Resumen total de l a Oferta en monto con su respectivo porcentaje (%) para los materiales. Si aplica. Cualquier otra contemplada en la Ley de Contrataciones Públicas y el Reglamento de la Ley de Co ntrataciones Públicas que considere la Comisión de Contrataciones. Ø Ø Ø Ø Ø Ø . mano de obra. gastos administrativos y utilidad. No Entrega de la matriz anexa en el Adjunto N° 1. Gatos Administrativos 10%.
sin que medie autorización por escrito de SIDOR . 27. so pena de las sanciones correspondientes. 26. OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN La Comisión de Contrataciones. quien otorgará la Adjudicación o declarará desierto el proceso. DURACIÓN DEL CONTRATO El tiempo de duración de la prestación del servicio y/o de la ejecución de la obra . constituya(n) la(s) mejor(es) oferta(s) a los intereses de SIDOR en cuanto a monto y cantidad y la(s) recomendará para el otorgamiento de la Adjudicación. CESIÓN DE L CONTRATO El proveedor y/o contratista no podrá ceder parcial ni totalmente a terceros. . los derechos y obligaciones derivados del contrato adjudicado. La circunstancia de que el oferente adjudicatario no firme el contrato o no consigne la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Es importante acotar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas en el artículo 111 numeral 5. también serán recomendadas en ese orden por la Comi sión de Contrataciones. Dentro de estos ocho días hábiles (8).FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. en cuyo caso y si existieran ofertas que merezcan la segunda y tercera opción.00315 “DESMONTAJE. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del informe. los precios ofertados por el beneficiario de este proceso de contratación permanecerán fijos y no serán sujetos a ningún tipo de ajuste ni de formulas escalatorias salvo las excepciones que prevé la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. el Ente Contratante podrá adjudicar la contratación al oferente que tenga la segunda opción y en defecto de ésta al que tenga la tercera opción. deberá consignar. todas las garantías requeridas para la firma del contrato (Fianza de Fiel Cumplimiento. 25. o llamar a un nuevo proceso de contratación. En caso de existir ofertas que merezcan segunda y tercera opción. será de dos (2 ) meses continuos. según modelo anexo).: 26/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. será causa suficient e para el decaimiento de la adjudicación y la pérdida de la caución o garantía de la oferta. el Oferente seleccionado tendrá ocho (08) días hábiles para presentarse en las oficinas del Ente Contratante a suscribir el contrato. luego de examinar y evaluar las ofertas seleccionar á aquella (s) qu e en conjunto. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES CAPITULO IV DISPOSICIONES FINALES 24. FIRMA DEL CONTRATO Desde el momento en que reciba la notificación de aceptación de la oferta (adjudicación). mediante informe que será elevado para consideración de la autoridad correspondiente. dentro del plazo establecido.
30. con la finalidad de contar con un servicio de primera calidad. FUERZA LABORAL El proveedor y/o contratista deberá contar con personal calificado y especializado en todo momento y para todas y cada una de sus áreas. con la frecuencia suficiente para gar antizar la capacitación adecuada del personal. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cuando el proveedor y/o contratista no cumpla con una o varias de las estipulaciones de este contrato. La contratista. Certificación. debe estar debidamente certificado por SIDOR de acuerdo a la naturaleza de la función a ejecutar.: 27/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. SEGURIDAD Y ACCESO AL ÁREA El proveedor y/o contratista se obliga a cumplir las normativas de seg uridad industrial de SIDOR. destinados a ejecutar servicios/obras en los predios de SIDOR. El proveedor y/o contratista deberá dictar constantemente a su personal charlas y cursos de actualización que contribuyan a la prestación de un servicio de calidad. ver anexo N°1. en canti dad suficiente. CONDICIONES INDUSTRIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA. para ejecutar todos sus procesos. deberá tener en cuenta que para la incorporación de personal a estos cargos primero deberán estar certificados. Las charlas y cursos deberán ser dictadas por los organismos especializados para tal fin. todo aquel personal perteneciente a la contratista. . empresas contratadas. CONDICIONES PARTICULARES DE LA PRESTACIÓN DE L SERVICIO Y/O EJECUC ION DE LA OBRA Según el(los) anexo(s) que forman parte integral de este pliego. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 28. SIDOR puede pedir la resolución del mismo. sin perjuicio de ejercer las demás acciones legales a que tenga derecho. 29. su reglamento y demás normativas legales aplicables en la Republica Bolivariana d e Venezuela. sin que esto pueda significar un reconocimiento económico adicional por parte de SIDO R. Todo el personal perteneciente a la contratista o que presta servicios para ella. que desempeñe el cargo de supervisor o cargo similar en cualquier área.00315 “DESMONTAJE. El contratista deberá ad aptarse a los cambios que pudieran presentarse en este sentido. de lo contrario será condición de penalidad el que una persona este ejerciendo actividades sin su respectiva certificación. debe estar debidamente certificado por SIDOR. como certificaciones de cargos adicionales.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. 31. con la finalidad de prestar los servicios y/o ejecutar las obras con niveles óptimos de calidad y oportunidad de acuerdo a las exigencias de SIDOR . De igual forma.
con la finalidad de garantizar un servicio de calidad. para garantizar una continuidad en su operación.00315 “DESMONTAJE. para el mantenimiento de los equipos. los cuales deben estar en todo momento en excelentes condic iones. se reserva el derecho d e realizar encuestas a las áreas usuarias a fin de mantener un control sobre la calidad del servicio prestado u obra ejecutada. 33. 35. 34. debe mantenerlos vigentes durante la duración d el contrato. informando sobre los mismos al proveedor y/o a la contra tista.: 28/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. necesarios de acuerdo a la naturaleza de la prestación de servicio y/o ejecución de obras. ANEXOS .FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO SIDOR. También debe tener inscrita su empresa en todos aquellos organismos que así lo requieran y de estar al día en sus obligaciones. emitidos por cada una de los organismos que corresponda. EQUIPOS El proveedor y/o contratista es responsable por la procura de todos los equipos que a su juicio considere necesarios para la prestación del servicio y/o ejecución de obras. De igual forma. a publicar los resultados en las carteleras que a bien tenga para ello. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 32. El proveedor y/o contratista debe disponer de personal especializado. PERMISOLOGIA El proveedor y/o contratista debe contar con todos los permisos requerid os en la República Bolivariana de Venezuela.
00315 “DESMONTAJE.: 29/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. La ET forma parte integral de la contratación y serán entregados a los oferentes junto a este pliego en medio digital. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°1 CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCION DE OBRAS. .FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.
día-mes-año). CONTENIDO DE LA CARTA DE MANIFESTACION Yo (debe señalarse los Nombres y Apellidos. con su Cédula de identidad.00315 “DESMONTAJE. debidamente facultado según Cláusula _____del Documento Constitutivo de la Empresa. (FIRMA del Representante Legal de la E mpresa) Nombre del Representante Legal de la Empresa Cédula de Identidad Sello de la Empresa .A. Por medio de la presente manifiesto mi voluntad de participar en el Acto de Recepción de Documentos de Credenciales.: 30/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. para la contratación de “DESMONTAJE. con apertura diferida del Sobre N°2 del Concurso Abierto Nº CA-SIDOR -DIAB -2011-00315 . Fecha de elaboración de la Carta de Manifestación (Debe indicarse la fecha igual a la del Acto de Recepción de Credenciales.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. N° de RIF. Nacionalidad y el cargo igual al que aparece en el Documento Constitutivo de la Empresa de la persona que autoriza). REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -II” Atentamente. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°2 MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD Debe elaborarse en papel con membrete de la Empresa con los siguientes datos: • • • • Dirección de la Empresa. C.. promovido por SIDOR. N° d e Teléfono con Código Postal y N° de FAX si tuviere .
. Atentamente.: 31/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°3 MODELO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Debe elaborarse en papel con membrete de la empresa con los siguientes datos: • • • • Dirección de la empresa N° de Teléfono c on Código Geográfico.A. N° de RIF. (FIRMA del Representante Legal de la Empr esa) Nombre del Representante Legal de la Empresa Cédula de Identidad Sello de la Empresa . debidamente facultado según Cláusula _____del Documento Constitutivo de la Empre sa. promovido por SIDOR. con su Cédula de identidad. para la contratación de “DESMONTAJE. CONTENIDO DE LA CARTA DE AUTORIZACIÓN Yo (debe señalarse los Nombres y Apellidos.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.00315 “DESMONTAJE. correo electrónico y FAX si tuviere Fecha de elaboración de la carta de autorización (Debe indicarse la fecha igual a la del Acto de Recepción de Sobres. C. día -mes-año). con apertura diferida del So bre N°2 del Concurso Abierto Nº CA-SIDOR -DIAB -2011-00315 . por medio de la presente autorizo al ciudadano (señalar el nombre completo con su Cédula de Identidad de la persona que se autoriza) para que en mi nombre me represente en el Acto de Recepción de Documentos de Credenciales. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -II”. Nacionalidad y el cargo igual al que aparece en el Documento Constitutivo de la Empresa de la persona que autoriza).
: 32/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. bajo fe de juramento d eclaro: Que me comprometo a efectuar la tramitación del certificado de Solvencia correspondiente ante el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS).F.A. a efectos de cumplir con los requisitos legales que correspondan a los procesos de contratación realizados por dicha institución. ______________________________ Presidente o Representante Legal Nombre de la Empresa .. ___________________________ titular de la cédula de identidad Nº_______________________. C. actuando en mi carácter de Representante Legal de la Empresa:_______________________ inscrita en el Registro Mercantil bajo el N°____________ y N° de R. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°4 MODELO DECLARACIÓN JURADA IVSS Yo. ______________ domiciliada en ______________________. mayor de edad y de nacionalid ad __________________.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. garantizando la consignación de dicho certificado de solvencia vigente a la fecha en que me sea requerid o por la empresa SIDOR.00315 “DESMONTAJE.I.
Servicio o Suministro) para el cual se establece y no finalizará hasta que no se haya efectuado la liquidación definitiva de todas sus cuentas. representada por (identificar a la persona representante legal de la empresa). C. previa aprobación de las o tras empresas que conforman el consorcio para lo cual otorgarán los poderes de representación correspondientes. y en general. (A continuación mencionar datos de Registro e identificación de la empresa). CLAUSULA CUARTA Este consorcio constituye un contrato de carácter irrevocable e i rretractable. en todo lo relacionado con la Obra mencionada.A.A. . de acuerdo con sus Documentos Sociales.. NOTA: Las Cláusulas aquí definidas son las consideradas fundamentales y por ende de necesaria incorporación en el texto del Documento Consorcial. ante todas las autoridades o representant es de la Administración Pública Venezolana.. debidamente facultado por (en el cas o de ser un apoderado mencionar todos los datos del poder y su legalización. Este consorcio continuará vigente hasta la total culminación de (Indicar: la Obra. será solidaria e ilimitada.. a la responsabilidad patronal. C. señalar en virtud de cual instrumento: Resolución de Junta Directiva. en la ciudad de…………………. está facultado para ejercer la repre sentación de la compañía). si se trata de un funcionario de la empresa. CLAUSULA TERCERA La responsabilidad de las empresas integrantes del consorcio frente a la SIDOR. tanto con la SIDOR. a sus relaciones frente a terceros y a las demás obligaciones contractuales derivadas del citado Contrato. como con terceras personas. CLAUSULA SEGUNDA Las partes arriba mencionadas constituyen una asociación de empresas en régimen de consorcio para la realización para SIDOR. Se hacen……………. se ha convenido en constituir. diferencias y litigios. no pudiendo ser desconocido o disuelto por ninguna de las consorciadas durante el plazo previsto en la Cláusula anterior.. si fuere el caso y que tengan relación directa o indirecta con el Contrato Principal de la Obra y con los suplementos del mismo. (Repetir el proceso de identificación como se señala supra para cada una de las empresas consorciadas).FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.: 33/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. C. CLAUSULA PRIMERA Para los efectos de identificación …………………………………………. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°5 MODELO DE DOCUMENTO CONSORCIAL Entre la compañía………………………. Esta responsabilidad solidaria e ilimitada. Dicha empresa designará el representante.. el cual se rige por las siguientes cláusulas.. y a terceros. de (Indicar si es Obra. con exclusión de cualquier otro. correlativa al objeto del consorcio. etc.. a los…………….A..… el consorcio ahora constituido se denominará así: Consorcio El consorcio mantendrá sus oficinas en Ciudad G uayana.. CLAUSULA QUINTA La participación de las empresas integrantes del consorcio en la ejecución de la Obra objeto del Contrat o (Indicar el N°) será la siguiente: (describir detalladamente las actividades a ser desarrolladas por cada una de las empresas integrantes del consorcio para cumplir con el alcance de el Contrato descrito en la Cláusula Segunda del presente Documento e indicar el porcentaje en función del precio total). se refiere a la ejecución de la Obra. Servicio o Suministro y el objeto del Contr ato). la compañía…………….ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. como en efecto por este Documento se constituye.A. C. CLAUSULA SEXTA La empresa (Nombre de la empresa) asumirá la representación del consorcio ante todas las autoridades y representantes de SIDOR. una asociación temporal bajo el régimen de consorcio. Estatutos Sociales. con facultad para comprometer al consorcio frente a SIDOR. C. y demás terceros.00315 “DESMONTAJE. para los efectos de la Obra adjudicada.A. antes identificada. al cumplimiento de las condiciones del Contrato.
I. suficientemente facultado para hacerlo. mayor de edad. de nacionalidad__________ y titular de la Cédula de Identidad N°_____________ actuando en mi carácter de representante legal o persona autorizada mediante carta poder de la empresa (nombre de la empresa). (nombre e identificación del firmante o de los firmantes). Yo. a los ________ días d el mes de ________ del año ____ ____________________________________________________ (Nombre. como parte integrante del servicio ofrecido por mí representada a SIDOR. Esto. bajo el número _____. en fecha ______. en ocasión del Concurso Abierto Nº CA-SIDOR-DIAB-2011-000315 cuyo objeto es la prestación del “DESMONTAJE. Estimados Señores.A. C. C.: 34/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011.00315 “DESMONTAJE. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -II” En fe de lo expresado. A FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCION COMPLETA DEL SERVICIO). firma Representante Legal y sello de la Empresa) . firmo el presente documento en la ciudad de _________. por el presente les presento la matriz técnica que caracteriza nuestra oferta: VER MATRICES EN LA PAGINA SIGUIENTE (SE DEBE CONSIDERAR DENTRO DEL CÁLCULO DEL APU TODOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN LA MATRIZ. Tomo _____.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. d ebidamente registrada en el Registro ______. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°6 FORMATO DE MATRIZ TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS..
00 1 0.05 10% SI 1 2. debe cumplir con todos los ítems indicados como obligatorios CUMPLIMIENTO .03 3. Se incluyen coordinador por turno Se incluyen fabricadores en cantidad suficiente para culminar trabajos en tiempo estimado Se incluyen montadores en cantidad suficiente para culminar trabajos en tiempo estimado SI 20% SI NO SI 1 0 1 1 3.07 Se incluye choferes y operadores 10% SI Calificación para la aprobación de la matriz mayor o igual a 91. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES MATRIZ TÉCNICA PROYECTO 30042140 ITEM 1.03 2. señoritas.00315 “DESMONTAJE.5%.Además. con suministro de adecuado de cilindros de gas para volumen de trabajo Se incluyen equipos máquina de corte tipo plasma Se incluyen herramientas de izaje como tilfor.02 10% 10% 10% SI SI SI 3.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.04 20% SI 1 2.3 1 Ítems de obligatorio cumplimiento no modificable (calificación para aprobación igual a 0.05 20% SI NO SI NO SI NO 1 3.02 1.3 1 Ítems de obligatorio cumplimiento no modificable 3.06 3.01 1.06 20% SI 1 1 100. guayas.04 NO SI NO SI NO SI 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 3.00 Ítems de obligatorio cumplimiento no modificable 2.4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0.01 Se incluyen maquinas de soldar en cantidad suficiente para culminar trabajos en tiempo estimado Se incluyen esmeriles con piedras de corte y desbaste en cantidad suficiente Se incluyen equipos de oxicorte.02 2.01 Se incluyen soldadores en cantidad suficiente para culminar trabajos en tiempo estimado Se incluye técnico de seguridad con presencia continua en obra y en concordancia a lo establecido por sidor según número de trabajadores Se incluyen supervisor de montaje de estructuras metalicas. etc) PERSONAL SI 20% 20% SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 10% 30% SI NO 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2. gandolas.35) Se incluyen los electrodos de arcair necesarios para hacer los cortes de tuberias requeridos Se incluyen los electrodos E6010 y E7018 necesarios para realizar las tareas de soldadura incluidas Se incluyen los electrodos E312-16 necesarios para realizar las tareas de soldadura incluidas EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SI 34% SI NO SI 33% SI NO SI 33% SI NO 30% 1.: 35/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011.00 REPARACION RECUPERADORES DE CALOR DE MIDREX 2 2011 ASPECTO TÉCNICO A EVALUAR MATERIALES PESO (%) 40% VALOR EVALUACION CALIFICACIÓN 0. eslingas.03 20% SI 1 2. etc en buen estado y de la capacidad adecuada Se incluye equipos de transporte para materiales hasta el sitio de la obra (camiones.00% 3.
De igual manera declaramos que: Nuestra Oferta será válida hasta (60) días calendarios después de la recepción de la misma.. participamos a ustedes que hemos estudiado en todo su contenido y detalles..... fax............céntimos (Bs..... .. con un plazo para el suministro/la prestación del servicio de MESES/SEMANAS/DIAS (XX) meses/semanas/días.. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°7 MODELO DE CARTA OFERTA CONCURSO ABIERTO CA -SIDOR -DIAB -2011-00315 “DESMONTAJE.En atención a su llamado para la presentación de oferta para el Acto de Recepción de Documentos de Credenciales... SIDOR...... C... teléfono. Bolívares con. Firma del Representante Legal Nombres y Apellidos del Representante Legal de la Empresa y Cédula de Identidad Sello de la Empresa Adjuntos: • • • • • Análisis de Precios Unitários Presupuesto Costos asociados al salário Gastos administrativos Disco compacto com la información grabada en archivo de Excel versión office 2003 . REP ARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX-II” Señores... con Apertura Diferida del Sobre N°2 del Concurso Abierto en referencia. adjuntamos los análisis de precios unitarios que soportan nuestra oferta.... ... Adjunto a ésta comunicación presentamos nuestra oferta económica detallada en e l fo rmato requerido por Uds......... Nuestra oferta alcanza un monto total de....) Atentamente.. Presente. -Asimismo informamos que conocemos y aceptamos íntegramente el pliego de condiciones establecidas por SIDOR....... -Estam os en conocimiento de las condiciones para la prestación del servicio. según a nexo.A....)/USD/EUROS. Nuestra dirección para las notificaciones es: (Debe colocar la direcció n exacta.........A...... correo electrónico..FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.... la documentación que a tal efecto recibimos..... C..00315 “DESMONTAJE.. etc.. Asimismo.: 36/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011..
GAS NAT A PROCESO REPARACION RECUP.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.GAS NAT A PROCESO REPARACION RECUP.GAS NAT A PROCESO DESM/MONTAJE/RECUP.FEED GAS MOD-"B" DESM/MONTAJE/RECUP.FEED GAS MOD-"A" DESM/MONTAJE/RECUP. MODULO "B" REPARACION RECUP.GAS NAT A TRANSICION CANTIDAD 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 UNIDAD C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL .00315 “DESMONTAJE. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°8 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA DESCRIPCION DESM/MONTAJE/RECUP.FEED GAS.GAS NAT A TRANSIC REPARACION RECUP. MODULO "A" REPARACION RECUP.FEED GAS.: 37/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011.GAS NAT A PROCESO DESM/MONTAJE/RECUP.GAS NAT A TRANSIC DESM/MONTAJE/RECUP.GAS NAT A TRANSICION REPARACION RECUP.
en fecha ______. por el presente documento declaro bajo fe de juramento que: Constituyo a mi representada en princi pal pagadora por la cantidad de Bolívares ( indicar el monto de la caución en letras ) (Bs. como indemnización fija y única. se negare a cancelar el monto previamente establecido. SIDOR C. para ejecutar las acciones pertinentes..A. La Dirección de Abastecimiento de SIDOR. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°9 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (CAUCION) Señores: SIDOR.A. elevará el caso al Departamento Sancionatorio.A.A. Comisión de Contrataciones Ref. podrá ejercer alguna de las acciones descritas a continuación: § Autorizo a que se descuente la cantidad de Bolívares (indicar el monto de la caución en letras ) (Bs. se compromete a mantener el monto de la oferta presentada para el proceso ( número de proceso ) referido a la contratación de (nombre del proceso ). (nombre e identificación del firmante o de los firmantes ) en mi carácter de representante legal o persona autorizada mediante carta poder de la empresa ( nombre de la empresa). En caso que ( nombre de la empresa). a los ________ días del mes de _________ ________ del año 201 1.. que la empresa ( nombre de la empresa). por la negativa a cumplir con la Garantía de Mantenimiento de Oferta. firma Representante Legal y sello de la Empresa) . debidamente registrada en el Registro ______. hasta el momento de la adjudicación del contrato.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. de los pagos que tenga por cobrar. La empresa será penalizada por un (1) año.A. en caso de que éste se negare a firmar el Contrato bajo las condiciones estipuladas en la oferta presentada o si se negare a mantener sus precios. Proceso Nº: _________________________________ Yo. La suma afianzada será pagada por la empresa ( nombre de la empresa y RIF de la misma ). C.: 38/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. § § En fe de lo expresado.A. a SIDOR C. bajo el número __ ___. C. no permitiéndole participar en proceso de contratación alguno en SIDOR. (Nombre. firmo el presente documento en la ciudad de _________ _________ . para resarcir daños ocasionados por el incumplimiento del Mantenimiento de la Oferta del proceso ( número de proceso ) (Solamente en el caso de existir alguna Orden de Compra vigente). suficientemente facultado para hacerlo. Tomo _____. C. indicar el monto de la caución en números ). c orrespondiente a contrataciones vigentes con SIDOR.I. para garantizar ante SIDOR C. como indemnización fija y única por los daños y perjuicios que causare ( nombre de la empresa). C. indicar el monto de la caución en números ).00315 “DESMONTAJE.
procediendo en este acto en mi carácte r de_______________________.____________________. Tomo 13 -A. la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circun scripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda. en caso de que “EL AFIANZADO” obtenga la Adjudicación dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de vigencia de la presente Garantía. Distrito Capital. bajo el N° 21. mayor de edad. con exclusión de cualquier otra. cuya denominación social fue actualizada según consta en el Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 146.. Tomo 46 -A Pro. declaro: Constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora por la cantidad de____________________ (Bs. bajo el N° 31. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda._______________). Tomo 79 -A Pro. venezolano.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. REPARACION Y MONTAJE DE LOS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREX -II ”. debidamente autorizada por su Junta Directiva en su sesión del día_____________________. del veinte (20) de junio de 2003.SIDOR -DIAB -2011 -00315 ya señalado. bajo el N° 86. de este domicilio. C. promovido por SIDOR.A. La Fianza debe ser concedida por una Entidad Bancaria de conformidad con lo establecido con las Normativas de la Sup erintendencia de Bancos o Instituciones Financieras Gubernamentales. en lo adela nte denominada “EL ACREEDOR”. Instituto Bancario o Instituciones Financieras Gubernamentale s) de este mismo domicilio. de fecha veint inueve (29) de marzo de 2005. La Fianza debe indicar y cumplir todos y cada uno de los puntos referidos. e l primero (01) de abril de 1964. bajo el N° _______. inscrita en el Registro Mercantil Primer o de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda. 3. para Garantizar ante SIDOR . Tomo _______. en fecha primero (01) de octubre de 2004. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°10 MODELO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (FIANZA) Yo. C. plazos y demás expresados en el Concurso Abierto Nº CA. en fecha veinte (20) de junio de 2003.. Para todos los efectos del presente Contrato de Fianza el domicilio especial es Ciudad Guayana. identificar éste)_________________________de la Sociedad Mercantil___________________________ (Identificar nombre de la Compañía de Seguros. La Fianza debe estar firmadas por el representante legal en calidad de “AFIANZADO”. y Acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 145.: 39/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. La su ma afianzada será pagada por “LA COMPAÑIA” a “EL ACREEDOR” como indemnización fija y única por todos los daños y perjuicios que causare “EL AFIANZADO” en caso de que éste se negare a firmar el Contrato correspondiente. bajo el N° 45. en fecha___________ según asiento publicado en____________________(si hubiese posteriores modificaciones indicar número y fecha de Registro y datos de la correspondiente publicación) en lo adelante denominada “LA COMPAÑIA”. para la contratación de “DESMONTAJE. a la Jurisdicción de cuyos tribunales declaran las partes someterse. sociedad mercantil domiciliada en Caracas. identificado con la Cédula de Identidad N°_______________. que la empresa__________________________en lo adelante denominada “EL AFIANZADO”. en fecha trece (13) de abril de 2005. 4. en los términos. inscrita en el Registro Mercantil de___________________. de fecha ________________ publicada en ______________ ___ firmará con “EL ACREEDOR” el Contrato correspondiente al Concurso Abierto Nº C A-SIDOR -DIAB 2011 -00315 . debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial_________. “EL ACREEDOR” OBSERVACIONES: “EL AFIANZADO” “LA COMPA ÑIA” 1. Tomo 165 -A Pro. Estado Bolívar.A. Se fija como Domicilio especial para todos los efectos de este Contrato la ciudad de Ciudad Guayana. 2. cuyos estatutos fueron modificados y refundidos.00315 “DESMONTAJE. según consta en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 138..(si actúa mediante poder. .
I. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°11 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Señores: SIDOR.00315 “DESMONTAJE.. Comisión de Contrataciones Ref.A.A. C. proyectos estos que serán debidamente ejecutado s por la UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.. se compromete a destinar esos fondos al cumplimiento de los proyectos establecidos en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. por el presente docume nto declaro bajo fe de juramento que: Me comprometo a dar cumplimiento al Compromiso de Responsabilidad Social. la cual procederá a informar el resultado del Compromiso de Responsabilidad Social al Servicio Nacional de Contrataciones.A. firmo el presente documento en la ciudad de __________________. (nombre e identificación del firmante o de los firmantes) en mi carácter de rep resentante legal o persona autorizada mediante carta poder de la empresa (nombre de la empresa). a los _____ ___ ___ días del mes de _______ __________ del año 201 1.: 40/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. en fecha ______. (Nombre. SIDOR. firma Representante Legal y sello de la Empresa) . debidamente registrada en el Registro ______. bajo el número _____. establecido por SIDOR. Tomo _____. C. suficientemente facultado para hacerlo. C. y por lo tanto autorizo se efectúe una retención equivalente al tres por ciento (3%) del precio ofertado sin inclu ir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En fe de lo expresado.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. C. Proceso N° CA-SIDOR -DIAB-2011-00315 Yo.
Anexo 3: Reglamento de Asignación de Instalaciones para Contratistas dentro de SIDOR. Anexo 6: Autorización de Subcontratación. Anexo 7: Acuerdo de Confidencialidad. Unidades: Las indicadas en las líneas de servicio asociadas a esta Orden de Compra. “Cliente” de acuerdo con los Términos Especiales y los Términos Generales de esta Orden de Servicio. el Proveedor acuerda suministrar los Servicios a SIDOR en adelante. Los términos acordados en los Términos Especiales prevalecerán en caso de conflicto o inco nsistencia con los Términos Generales. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO N°12 CLAUSULADOS ORDEN DE COMPRA STD ORDEN DE SERVICIO Al aceptar esta Orden de Servicio. SECCIÓN I – TÉRMINOS ESPECIALES SERVICIOS – ALCANCE DE LOS SERVICIOS Contraprestación: La contraprestación del cliente a El Contratista por los servicios objeto de esta ORDEN DE SERVICIO. en un máximo de treinta (30) días luego de presentada y aceptada la factura en el Departamento Cuentas a Pagar del cliente. los avance s parciales del SERVICIO conforme a su ejecucion. Anexos: Anexo 1: Reglamento de Control de Acceso de las Empresas Contratistas o Proveedores de Obras y Servicios.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.: 41/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. INSPECCIÓN Y PRUEBAS No Aplica. Anexo 2: Reglamento de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas. el cliente certificará al CONTRATISTA mediante valuación. Anexo 5: Reglamento Interno de Tránsito. . FACTURACIÓN Y PAGO En concordancia con la cláusula 16 de los Términos y Condiciones Generales. GARANTÍA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS El Proveedor garantiza la comerciabilidad de los Productos y/o Servicios y su idoneidad para el propósito requerido.00315 “DESMONTAJE. Anexo 4: Reglamentos de certificación técnica de equipos móviles livianos y pesados y Reglamento de certificación de operadores de equipo móvil. será determinada a parti r de las tarifas base que se indican en esta ORDEN DE SERVICIO y de acuerdo a las condiciones de pago definidas en la misma. El pago se efectuará contra valuaciones parciales. Anexo 8: Especificaciones particulares del servicio Anexo 9: Minuta de Visita Técnica. Descripción: Las indicadas en las líneas de s ervicio asociadas a esta Orden de Compra.
5. el porcentaje de la fianza laboral será de 6. .3 de los Términos y Condiciones Generales. conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas.25 % del valor vigente de la ORDEN DE SERVICIO. los siguientes documentos: .5.com) y de Exiros (documento disponible en www. en caso que los servicios incluyan el suministro de productos se entenderán extendidos a estos los Términos Generales y Especiales aplicables a los Servicios a que se refiere la presente Orden de Servicios. La cual podrá ser prorrogada común acuerdo entre las PARTES. OBSERVACIONES Y OTROS TÉRMINOS Pólizas y Fianzas: En concordancia con la cláusula 23. ANTICIPO No aplica DURACIÓN La duración de la Orden de Servicio será la indicada en la cabecera de esta Orden de Servicio. el CON TRATISTA debe presentar en las taquillas del Departamento de Cuentas a Pagar. La fianza deberá estar vigente desde el inicio de los trabajos y hasta que EL CLIENTE otorgue el Acta de Recepción Definitiva de los SERVICIOS objeto de esta ORDEN DE SERVICIO Estos documentos deberán ser consignadas en las oficinas de SIDOR dentro de los siete (7) días continuos siguientes a la fecha de emisión de la Orden de Servicio. el porcentaje de la póliza de responsabilidad civil general será del 15% del monto total de esta Orden de Servicio.Factura original y copia.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. En concordancia con la cláusula 23. el porcentaje de la Fianza de Fi el Cumplimiento será del 15% del monto total de esta Orden de Servicio señalado.: 42/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Para efectos del pago. Así mismo. En concordancia con la cláusula 23.Copia de la ORDEN DE SERVICIOS vigente y copia de la Orden de Cam bio si fuera el caso. INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Los SERVICIOS objeto de esta ORDEN DE SERVICIO deberán ser igualmente cumplidos conforme a la programación del área usuaria del servicio. indicando el N° de Hoja de Entrada de Servicio (HES).1 de los Términos y Condiciones Generales.com). .2 de los Términos y Condiciones Generales.00315 “DESMONTAJE.exiros.5. EMBALAJE No aplica DOCUMENTOS No aplica. Al aceptar esta Orden de Servicio usted está aceptando respetar los lineamientos de integ ridad y transparencia que constan en el Código de Conducta de Sidor (documento disponible en www.terniumsidor.
la falta de rechazo por parte del Cliente de los Servicios suministrados en el plazo de quince (15) días anteriores a la recepción de la Orden de Servicio. sin limitación. a menos que éstos fueren expresamente excluidos o reemplazados por otros términ os y condiciones. El Cliente no quedará obligado por los términos y condiciones (incluso los términos y condiciones generales) emitidos por el Proveedor.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. las órdenes de compra adicionales entre el Cliente y el Proveedor que no tuvieren adjuntos los Términos Generales. (iv) en ausencia de (i). ACORDADO Y ACEPTADO: . no obstante. incluyendo. habiendo el Cliente acusado recibo por escrito vía facsímile o de cualquier otra forma. cuando dichos Servicios hayan sido prestados antes de la recepción de la Orden de Servicio. al aceptar sus términos de cualquiera de las siguientes formas: (i) recepción por parte del Cliente de una copia por facsímile de la Orden de Servicio firmada por un representante autorizado del Proveedor en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la fecha de la recepción de la Orden de Servicio por el Proveedor. esta Orden de Servici o se considerará una aceptación de esa cotización limitada a los términos y condiciones expresos contenidos en este instrumento. independientemente de que (i) esos términos y condiciones fueren habitualmente usados por el Proveedor en la conducción de sus operaciones. (ii) dichos términos hubieren sido propuestos antes o después de la fecha de esta Orden de Servicio. que haya sido enviado desde la dirección electrónica del Proveedor y hacia la dirección electrónica del Cliente que se indican en la Confirmación de Pedido en un plazo de cuarenta y ocho (4 8) horas a partir de la fecha de la recepción de la Orden de Servicio por el Proveedor conforme al acuse de recibo electrónico . (ii) y/o (iii). o (iii) cualquiera de esos términos y condiciones fuere estándar o similar a los términos de esta Orden de Servicio. también regido por las disposiciones de los Términos Generales de la Orden de Servicio. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Esta Orden de Servicio surtirá efecto. o (v) cualquier conducta por parte del Proveedor que pueda ser razonablemente interpretada como una aceptación. (iii) recepción por parte del Cliente de un mensaje de datos (correo elec trónico) que contenga una manifestación de aceptación de la misma. En caso de que el Proveedor hubiere presentado una cotización previa al Cliente con respecto a los Servicios. cualquier actividad que implique el cumplimiento total o parcial del Contrato. Ningún término adicional o diferente contenido en o entregado con la aceptación resultará aplicable a esta Orden de Servicio (incluyendo los Términos Especiales y los Términos Generales). o mediante un documento firmado por un representante autorizado del Cliente haciendo referencia a esos términos adicionales o diferentes. y al Proveedor no le estará permitido negarse a prestar de los Servicios al precio y/o contraprestaciones ofrecidos en la cotización de dichos Servicios.00315 “DESMONTAJE. a menos que estuviere incorporado a esta Orden de Servicio mediante una adición impresa o escrita a mano expresamente aceptada por un representante autorizado del Cliente. el acuerdo entre las Partes se considerará. (ii) recepción por parte del Cliente del original de la Orden de Servicio firmado por un representante autorizado del Proveedor en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la fecha de recepción de la Orden de Servicio por el Proveedor. también estarán regidos por los Términos Generales. En el caso que el Proveedor devolviere solamente una copia firmada de los Términos Especiales de esta Orden de Servicio.: 43/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. En adelante. y tanto el Cliente como el Proveedor quedarán obligados por los Términos Especiales y los Términos Generales.
aquel prestado más recientemente por el Proveedor en circunstancias similares o. una vez aceptada e xpresa o implícitamente por el Proveedor. significa el poder de dirigir la administración y las políticas de esa persona. si no se establecen especificaciones. sea registrable o no registrable e incluyendo todas las aplicaciones. “Cliente ” significa la persona o sociedad indicada en los Términos Especiales como el comprador de los Productos y/o Servicios. nombres comerciales y nombres de dominio. derechos topográficos. incluyendo a sus Afiliadas. derechos sobre programas de computación (software). A los efectos de esta definición. el término “control”. “Alcance de los Servicios ” significa el alcance de los Servicios según lo descrito en los Términos Especiales de esta Orden de Servic ios. “Especificaciones” significa las especificaciones de los Productos según lo descrito en la Orden o. derechos por competencia desleal. directa o indirectamente. y los términos “controle” y “controlada” tienen significados correlativos con los anteriores. “Derechos de Propiedad Intelectual” significa todas las patentes. y si no se establece ningún alcance de los Servicios. “Orden de Servicio” significa el formulario de la Orden Servicio emitida por el Cliente al Proveedor conteniendo los Términos Especiales y los Términos Generales. aquellas descritas por el Proveedor en sus folletos comerciales. derechos sobre diseños (incluyendo diseños industriales). modelos de utilidad. marcas. Definiciones Para el propósito del presente: “Acta De Inicio” documento emitido por el Cliente a partir del cual se inicia la prestación de los Servicios. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Por: [nombre del Proveedor] Nombre: ____________________ Título: _____________________ Dirección para notificaciones: Nombre de la persona de contacto: Dirección: Número telefónico: Número de facsímile: Dirección de correo electrónico: SECCIÓN II – TÉRMINOS GENERALES 1. y que en todo caso siempre será posterior al Acta de Recepción Provisional. hará que el Contrato sea vinculante para las Partes y esté sujeto a los Términos Especiales y los Términos Generales. derechos sobre información confidencial (incluyendo know how y secretos comerciales) y todo otro derecho de propiedad intelectual. a través de la tenencia de títulos valores con derecho a voto o del derecho de elegir a la mayoría de los miembros del órgano de ad ministración de esa persona. aquel que es descrito por el Proveedor en sus folletos c omerciales.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. y todos los derechos simila res o equivalentes o todas las formas de protección en cualquier parte del mundo. si ningún servicio ha sido jamás prestado por el Proveedor. si la última fuere aplicable. al ser usado con respecto a cualquier persona especificada. derechos sobre invenciones. sucesores y cesionarios.: 44/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. y solicitando la prestación de Servicios que. derechos sobre bases de datos.00315 “DESMONTAJE. derechos adquirid os por conductas ilegales de terceros. cualquier otra persona que directa o indirectamente controle o sea controlada por o esté bajo el control común directo o indirecto con dicha persona especificada. “Contrato” significa la Orden. . renovaciones y extensiones de dichos derechos. “Afiliadas ” significa con respecto a cualquier persona especificada. derechos de autor y derechos conexos. “Parte(s)” significa individual o conjuntamente el Cliente y/o el Proveedor. “Acta de Recepción Definitiva ” documento emitido por el Cliente en el cual se aprueba la culminación de los Servicios. luego de aceptada de manera exp resa o implícita por el Proveedor.
o por cualquier otra falta de conformidad con otro requisito de e ste Contrato. Aplicabilidad Los Términos Generales aplicarán a toda compra de Servicios acordada con el Proveedor. “Proveedor” significa la persona o sociedad que suple los Servicios nombrada en la Orden como proveedor. el Cliente tendrá derecho. Si después de la inspección o prueba de los Servicios. Requisitos de inspección. Alcance de los Servicios Todos los Servicios prestados por el Proveedor deberán cumplir plenamente con la descripción contenida en el Alcance de los Servicios. a menos que expresamente se disponga de otra manera por escrito. sucesores y cesionarios. 5. sub -proveedores. instalaciones. materiales defectuosos. Dichas inspecciones no implican aceptación total o parcial del Servicio. matrices.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. destrucción o daño. herramientas. o de cualquier parte o compone nte de los mismos. “Usuario ” Significa la oficina. el Cliente podrá terminar el Contrato unilateralmente. incluyendo. materiales. durante el proceso de fabricación y antes del envío de los Productos o prestación de los Servicios.: 45/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES “Propiedad del Clie nte” significa todos los suministros. además de cualquier otro derecho o recurso que tuviere en este sentido. 6. “Términos Generales” significa la Sección II – Términos Generales. certificación y garantía de calidad Además de las obligaciones de inspección y realización de pruebas por parte del Proveedor previstas en los Términos Especiales. Conflicto de intereses En caso de que el Proveedor mantenga una relación personal o de parentesco o tenga algún interés hacia algún emplead o. gerencia o dirección del Cliente a la cual se le está prestando efectivamente el Servicio. el Cliente razonablemente determinare que los Servicios son insatisfactorios debido a pérdidas. 3. En caso de que el Cliente tomare conocimiento del incumplimiento de esta obligac ión por parte del Proveedor. dependiente o socio del Cliente. el Cliente tendrá derecho a inspeccionar los Servicios en cualquier momento. “Términos Especiales ” significa la Sección I – Términos Especiales. a rehusarse a aceptar la prestación de . 2. Los términos acordados en los Términos Especiales prevalecerán en caso de conflicto o inconsistencia con los Términos Generales. incluyendo sus subcontratistas aprobados. El Contrato representa el acuerdo completo de las Partes con relación al suministro de los Servicios descritos en los Términos Especiales y reemplaza todos los acuerdos previos al respecto. soportes. unidad. sin limitación. modelos.00315 “DESMONTAJE. portapiezas. calidad o fabricación inferior. sin que ello faculte al Proveedor a reclamar daño alguno. incluyendo obras y/o servicios a ser realizados a favor del Cliente de acuerdo con esta Orden de Servicio. equipos y/o cualquier otro bien suministrado al Proveedor por el Cliente para cumplir con el Contrato. 4. Contrato completo Los Términos Generales y los Términos Especiales constituyen partes indivisibles de la Orden de Servicio. Afiliadas. “Servicio(s)” significa las prestaciones de hacer. él/ella deberá notificar por escrito a los representes del Cliente de dicho hecho con anterioridad a la aceptación de la Orden de Servicio. que administrará la Orden de Servicio y será responsable de la supervisión de la ejecución de la misma.
8. 8. pero no limitado a cambios en (i) El Alcance de los Servicios. (ii) la cantidad o unidad de los Servicios a ser suministrados. En caso de que los Servicios comiencen a prestarse antes que el Proveedor hubiere firmado el Acta de Inicio. en cualquier momento. juntamente con cualquier costo en que haya incurrido el Cliente con respecto a la Servicios insatisfactorios o a la devolución de los Productos.3 El desarrollo de los Servicios podrá o no ser supervisado por un representante del Cliente. El Proveedor no prestará ningún otro Servicio para rectificar esos Servicios insatisfactorios o rechazados. 8. incluso después de haber pagado por los Servicios ordenados. las obligaciones del Proveedor derivadas de la cláusula 9). Una vez suscrita dicha Acta de Inicio se dará la autorización correspondiente para el ingreso de personas y/o bienes a las instalaciones d el Cliente o al lugar de ejecución de los Servicios. 8. Condiciones de prestación de servicios 8. y (iv) las fechas y lugares de entrega y prestación. deberán ser reembolsadas por el P roveedor al Cliente. El Cliente quedará facultado para utilizar equipos o materiales del Proveedor si hubiere necesidad de . El Cliente se reserva el derecho. El hecho de que el Cliente hubiere inspeccionado o dejado de inspeccionar los Servicios no liberará al Proveedor de ninguna de sus obligaciones (incluyendo.4 En caso de incumplimiento de los Servicios.1 El Proveedor no dará inicio a la prestación de los Servicios hasta que no haya firmado conjuntamente con el Cliente el Acta de Inicio respectiva. Las prestaciones objeto de la Orden de Servicio podrán variar de acuerdo con los requerimientos del Cliente. remuneración.: 46/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. el Cliente se reserva el derecho de ejecutarlos directamente o a través de terceros a los fines de gar antizar la continuidad operativa. salvo notificación en contrario del Cliente al Proveedor. 7. a menos que el Cliente ordenare por escrito que dichos Servicios fueren prestados nuevamente. Si cualquiera de esos cambios causare un incremento o reducción en los tiempos acordados o en el costo del Proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. incluyendo. se hará un reajuste equitativo en el precio o la contraprestación por los Servicios o en el cronograma de entrega o prestación. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES los Servicios y/o a devolver al Proveedor los Productos que no cumplieren con los requisitos. No se exigirá al Cliente hacer ningún reajuste equitativo a favor del Proveedor si el Proveedor así no lo requiriere por escrito en un plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recepción de la ord en de cambio. sin limitación. hospedaje y subsistencia de los representantes del Cliente . (iii) el método de transporte y/o embalaje. Sin perjuicio de o tros derechos. sin limitación. lo cual no libera al Proveedor de sus responsabilidades para el cumplimiento en tiempo. el Proveedor reembolsará al Cliente el costo en que éste haya incurrido con relación a la inspección y pruebas de los Servicios defectuosos. la cual deberá emitirse en un lapso máximo de cinco (05) días desde la aceptación de la presente Orden de Servicio. hacer cambios en los compromisos del Proveedor derivados del Contrato. incluyendo. forma y con la calidad especificada en la Orden de Servicio o definida por las reglas del buen arte para los Servicios contratados. Ordenes de cambio El Cliente podrá. mediante orden escrita dada al Proveedor.2 El Proveedor garantiza al Cliente el suministro en forma continua de los Servicios especificados en esta Orden de Servicio adecuándolos a las necesidades del Cliente. El Proveedor no podrá rehusarse a cumplir con los cambios solicitados por el Cli ente. y todas la s sumas pagadas por el Cliente al Proveedor en concepto o a cuenta de precio. la misma deberá ser suscrita en un lapso máximo de treinta (30) días hábiles desde el inicio d e la prestación de los Servicios.00315 “DESMONTAJE.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. de efectuar un reclamo con respecto a cualquiera de dichos Servicios que se considerare insatisfactorios o defectuosos o que no cumpliere con cualquier requisito del Contrato. Los costos en los que se incurra más los daños y perjuicios correspondientes serán debitados al Proveedor.
los datos de identificación y las especificaciones de los equipos a ser empleados en la ejecución de los Servicios.10 Los Servicios serán ejecutados en el lapso que se establezca en los Términos Especiales.: 47/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. podrá el Cliente considerar resuelta la Orden de Servicio y debitar el monto que correspondiere de la/s factura/s pendiente/s de cancelación por el Cliente con ocasión de esta Orden de Servicio y/o cualquier otro crédito del Proveedor o sus Afiliadas. 8. 8.12 Al vencimiento del período de duración de la presente Orden de Servicio. En caso de terminació n de esta Orden de Servicio por cualquier causa. 8. así como actualizar los datos en cada oportunidad que haya un cambi o.9 El Proveedor se obliga a disponer de la infraestructura y mantener la solvencia financiera necesaria para garantizar al Cliente la continuidad del Servicio.5 El Cliente se reserva el derecho de negar el ingreso a sus instalaciones. herramientas e insumos a ser utilizados en la prestación de los Servicios: a) Suministrar junto con el Acta de Inicio. c) El Cliente tendrá un derecho de preferencia para la adquisición de los equipos y bienes afectos a la prestación de los Servicios. o a requerimiento del Cliente. y se obliga a no disponer para el uso de tercero s. . b) Los equipos. en su totalidad. d) El Proveedor deberá sumini strar la dotación necesaria para la ejecución de los Servicios la cual incluye: personal en las categorías y especialidades requeridas. 8.00315 “DESMONTAJE. accesorios. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES ello. deberá disponer de equipos operativos de comunicación (buscapersonas. Posteriormente. e) El supervisor responsable designado por el Proveedor. materiales. beeper. 8. que no generará ningún tipo de indemnización a favor de el Proveedor. 8. etc. en un lapso no mayor de treinta (30) días con posterioridad a la terminación de la Orden de Servicio.) que permitan su localización por parte del Cliente al momento que se le requiera durante la ejecución de los Servicios. el Cliente podrá prorrogar la misma por un período de hasta seis (6) meses. sin que por ello esté obligado a dar explicación alguna. operatividad y/o calidad establecidas para la correcta ejecución de los Servicios. hasta cubrir las sumas antes descritas. quedando inalteradas las demás estipulaciones aplicables a ambas Partes. herramientas e insumos que utilizará el Proveedor durante la ejecución de los Servicios. la cual deberá respetar por lo menos las mismas condiciones a ofrecer a terceros.8 El Proveedor deberá cumplir con las siguientes obligaciones en cuanto a los equipos.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. 8. equipos. Así mismo. y a satisfacción del Cliente. el Proveedor presentará una oferta de venta de los bienes antes mencionados.11 El Cliente se reserva el derecho a requerir total o parcialmente los Servicios previstos en la presente Orden de Servicio en cada uno de sus ítems. celulares. deberán ser en todo momento los adecuados para la prestación de los Servicios y en cumplimiento de las condi ciones de seguridad. materiales. En caso que el Proveedor disponga de dichos bien es en operaciones con terceros. a cualquier persona al servicio del Proveedor. y además deberá realizar todo lo necesario para resguardar la propiedad y posesión sobre los mismos y mantenerlos a disposición del Cliente. comprobado que no exi ste ningún tipo de reclamo relacionado con la ejecución de los Servicios. materiales y herramientas entre otros. 8. el Cliente procederá a emitir el Acta de Recepción Provisional. los equipos y bienes utilizados para la prestación de los Servicios. a requerimiento del Cliente. le presentará los documentos definitivos de disposición de los bienes para la verificación de la igualdad entre la oferta ofrecida al Cliente y la operación definitiva. el Cliente procederá a emitir el Acta de Recepción Definitiva. utensilios.6 El Proveedor deberá informar de inmediato al Cliente la ocurrencia de un hecho o incidente anormal que ocurra en el lugar de prestación de los Servicios. Habiéndose ejecutado los Servi cios.7 El Proveedor deberá mantener informado al Usuario sobre el avance de l a prestación de los Servicios con la finalidad de mantener una adecuada coordinación en la ejecución de los mismos. radios.
Salvo que se prevea algo diferente en los Términos Especiales. Propiedad Intelectual El Proveedor autoriza al Cliente todos los Derechos de Propiedad Intelectual y todos los otros derechos sobre los Productos y Servicios. costo y responsabilidad asociada a. 8. es obligación del Proveedor la emisión y entrega del correspondiente certificado de calidad para cada ítem o lote despachado. sub -proveedores o acreedores que amenace cualquier proceso operativo o administrativo del Cliente o la prestación de los Servicios.: 48/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. daño. costo y responsabilidad asociada a. a satisfacerlas directamente pagando por cuenta del Proveedor contra cualquier crédito pendiente que tenga este último contra el Cliente. un nuevo período de garantía de dos (2) años para ese Servicio comenzará en la fecha en que ese Serv icio fuere rectificado o prestado nuevamente. relacionada con. y que se prestarán de conformidad con el Alcance de los Servicios aplicable y serán correctos y apropiados para los propósitos contemplados en el Contrato. relacionada con. haya incurrido en incumpli miento de cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales con el Cliente o con terceras personas con relación a la ejecución de la presente Orden de Servicio. (ii) serán idóneos para el propósito deseado. subrogándose éste en los derechos de aquellos. (iv) estarán libres de defectos de materiales y fabricación. par a lo cual programará el personal. ordenanza. Asimismo. queda plenam ente autorizado el Cliente. El Proveedor se compromete a prestar los Servicios de manera profesional y esmerada y con la diligencia y seguridad que exigen los mejores estándares de la industria para servicios similares. conforme al Código Civil Venezolano. norma y reglamento de cualquier entidad gubernamental o internos del Cliente y sus modificaciones que sea aplicable al cumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones bajo el Contrato. o que surja de . el Proveedor garantiza que los Servicios estarán libres de defectos y deficiencias. la Garantía del Proveedor tendrá un período de vige ncia de dos (2) años a partir de la prestación de los Servicios por el Proveedor. a su criterio. equipos y herramientas para garantizar el desarrollo de las tareas de acuerdo con los requerimientos del Cliente. pérdida. o que surja de cualquier violación real o presunta. 9. Estas obligaciones de garantía se extienden al Cliente y sus clientes y usuarios de los Servicios. daño. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 8. Cuando el Producto esté definido por el Cliente como “producto crítico para la calidad”. Garantía El Proveedor garantiza que todos los Servicios suministrados en virtud del prese nte Contrato (i) cumplirán con el Alcance. 10. Cumplimiento de las leyes y regulaciones El Proveedor mantendrá indemne e indemnizará al Cliente.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. y (v) serán nuevos y no usados ni reparados.13 En c aso que ocurra un incumplimiento por parte del Proveedor de cualesquiera obligaciones para con sus proveedores. 11. (iii) cumplirán con los requisitos de rendimiento previstos en el Contrato. a juicio del Cliente. El hecho de que el Cliente hubiere omitido identificar cualquiera de los Productos como “producto crítico para la calidad” no liberará al Proveedor del estricto cumplimiento de todas sus obligacion es bajo el Contrato relativas a la calidad de los Productos. pérdida. operando la compensación hasta la concurrencia de los créditos a favor del Cliente en contra del Proveedor. los cuales declara conocer y aceptar. o de cualquier falta de cumplimiento de cualquier obligación derivada de cualquier ley. estipulándose que si un Servicio fuere rectificado o prestado nuevamente. El Proveedor mantendrá indemne e indemnizará al Cliente por todo reclamo. sus clientes y a los usuarios de los Servicios por todo reclamo.00315 “DESMONTAJE. Este certificado deberá se r entregado junto con el Producto y el resto de Productos.14 El Cliente tendrá el derecho a suspender cualesquiera pagos al Proveedor en caso que este.
Precios y contraprestaciones Si no se ha fijado el precio o la contraprestación en el Contrato. índices o bandas. a no ser mediante acuerdo expreso y por escrito que modificare el Alcance de los Servicios o unidades de Servicios. si el Proveedor ingresare a un predio del Cliente en el cumplimiento de cualquier trabajo en virtud del Contrato. el Proveedor estará obligado a cumplir con las regulaciones internas de l Cliente vigentes para el momento en que se lleva a cabo dicho trabajo. sin limitación. lo que sea más bajo. A menos que las Partes acuerden expresamente y por escrito lo contrario. destrucción o daño a ésta. e incluyen.00315 “DESMONTAJE. tales como por eje mplo: inflación. relacionados con o que surjan de pérdidas o daños a la propiedad del Cliente o lesiones (incluso muerte) de sus empleados o cualquier otra persona. el Proveedor asumirá el ri esgo de pérdida. 14. costo de mercado. costos de producción. Toda invención. ii) el cumplimiento de ese tr abajo dentro de las instalaciones del Cliente. así como cualquier derecho sobre marcas. mano de obra. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES cualquier violación. o utilizare una Propiedad del Cliente situada dentro o fuera del establecimiento del Cliente. El precio y la contraprestación antes mencionados constituyen la compensación total al Proveedor por los Servicios. la contraprestación y el precio serán fijos y en ningún caso y por ninguna causa estará n sujetos a reajuste. Además. respectivamente. 13. La Propiedad del Cliente deberá ser inmediatamente devuelta al Cliente una vez que el Proveedor hay cumplido con el Contrato. real o presunta. el Proveedor deberá obtener y mantener vigente durante el plazo del Contrato un seguro especial indicado por el Cliente respecto de la Propiedad del Cliente. reclamo. divisa. con excepción del desgaste producido por su uso normal. Propiedad del Cliente En caso que el suministro de los Productos o Servicios especificados en esta Orden de Servicio requieran el uso por parte del Proveedor de cualquier bien propiedad del Cliente. demanda o gasto (incluso honorarios legales razonables) asociado s a. patentes (ya sean nacionales o extranjeras) o diseños industriales con relación a dichas invenciones. excepto aquella responsabilidad. demanda o gasto que surja exclusivamente de la negligencia o dolo del Cliente. de cualquier Derecho de Propiedad Intelectual con relación a los Servicios.: 49/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. desarrollos o mejoras se entiende autorizada para ser implementadas al Cliente si n contraprestación adicional. o. desarrollo o mejora que el Proveedor conciba o realice en relación con el Contrato. que surja de o se relacione con i) el uso de la propiedad del Cliente. Detalles sobre la cuenta bancaria del Proveedor Con el propósito de identificar la cuenta bancaria del Proveedor (únicamente la primera vez que esa cuenta sea utilizada). 12. el precio o la contraprestación que corresponderá a los Servicios será equivalente al último precio o contraprestación cotizada o pagada por el Cliente. cuyo costo será asumido por el Proveedor. índices o bandas. operacionales y otros costos y gastos directos e indirec tos en que pudiere haber incurrido o incurriere el Proveedor en la prestación de los Servicios. En caso de que el Cliente razo nablemente lo requiera. reclamo. por lo que las fluctuaciones dependerán solamente de la variabilidad de los mismos no de la referencia ni su ponderación. En ambos casos el Proveedor estará obligado a defender e indemnizar al Cliente por cualquier responsabilidad.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. impuestos. entre otros. nombres comerciales. serán fijas e inamovibles. Cuando la contraprestación se determine sobre la base de referencia a parámetros. dichos parámetros. el Proveedor deberá enviar al Cliente: (i) una carta dirigida al Cliente informando . o el precio o contraprestación predominante en el mercado para esos Servicios.
FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. debidamente firmada por un mandatario del Proveedor y conteniendo una certificación notarial o bancaria acreditando facultades (un poder separado será suficiente si el notario público no certifica su facultad). según corresponda. d) Y cualquier otro documento que sea exigido por el Cliente a los mismos efectos. dispondrá de un lapso de quince (15) días contados a partir del día siguiente a su recibo para conformar la misma. La conclusión de los Servicios por el Proveedor y/o el pago no se interpretarán como aceptación por parte del Cliente de la conformidad de los Servicios con el Alcance de los Servicios. etc. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES los detalles de su cuenta bancaria. Las facturas deben cumplir con las disposiciones y normativa venezolana aplicable en materia tributaria y deberán ser emitid as a nombre del Cliente y a su dirección según lo indicado en los Términos Especiales. sin embargo. señaladas en las Hojas de Entrada de Servicio (HES) o Guías de D espacho. o (iii) una carta de crédito bancaria que incluya los detalles de la cuenta correspondiente. 15. el pago del precio. dicho pago no se efectuará si el Proveedor no entregare los documentos mencionados en los Términos Especiales con una anticipación de quince (15) días a la fecha de pago. Recibida la factura. el Cliente. Además. A estos efectos deberá remitir copia de lo siguiente: a) Modificación de su constitución jurídica o estatutos si la hubiere en español o inglés.) durante la ejecución de los mismos. contra la verificación de los Servicios prestados. especificando cada renglón de la Orden de Servicio que se factura y el precio del ítem. Para poder recibir el pago. a t al efecto. el Proveedor deberá señalar su código de Proveedor y número de Orden de Servicio. informar mediante los mecanismos previstos en la cláusula 14. b) Soportes documentarios del cambio del representante legal de la empresa. el Cliente no pudiere pagar el precio de compra o la contraprestación. así como los números de Hojas de Entrada de Servicio (HES). Debido a la obligación del Cliente de mantener actualizada la información de sus proveedores de acuerdo a la normativa venezolana. . con comunicación adjunta e n donde se resuma el o los cambios ocurridos. sin que ello origine indemnización alguna a favor del Proveedor. según sea el caso. como consecuen cia de ello. el Proveedor acept a que la falta de cumplimiento de la actualización del registro de proveedores como se establece en esta cláusula podrá causar la suspensión de los pagos. 16. según aplique. Facturación y pago A menos que los Términos Especiales dispongan lo contrario.00315 “DESMONTAJE. el Proveedor deberá presentar su factura en las taquillas de “Cuentas a Pagar” en la dirección del Cliente.: 50/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. Transcurrido este plazo. tales Servicios no serán reconocidos por el Cliente. El Cliente cancelará al Proveedor las cantidades certificadas por el Usuario de los Servicios. c) De existir cambios en la información bancaria. contraprestación y cualquier otra suma adeudada al Proveedor se efectuará en el plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de conclusión de los Servicios. una vez haya obtenido la aprobación previa por part e del Usuario y demás aprobaciones internas conforme a la reglamentación del Cliente. Actualización Registro de Proveedores Es obligación del Proveedor manten er actualizada la información disponible en el registro de proveedores del Cliente. el Proveedor no podrá argüir la falta de pago para abstenerse de prestar Servicios en las fechas acordadas al efecto. Si el Proveedor no entregare dicha documentación en la fecha debida y. el Proveedor renuncia al lapso contemplado en el artículo 147 del Código de Comercio. El Proveedor presentará al Usuario los protocolos y documentación soporte de los Servicios (valuaciones. dentro de un lapso máximo de quince (15) días de culminada la prestación. avances. o (ii) un cheque original anulado que contenga los detalles de la cuenta bancaria correspondiente.
valor e intereses se determinará en los Términos Especiales. y además deberá realizar todo lo necesario para resguardar la propiedad. La amortización del anticipo se realizará mediante deducción de cuotas consecutivas hasta completar el monto otorgado en anticipo. suspender los pagos o resolver la Orden de Servicio en caso de incumplimiento. Si los montos de las facturas fueren insuficientes para cubrir el reintegro al que se obliga el Proveedor según los subartículos precedentes. b) Constancia de pago del bono de alimentación (Frecuencia Semestral). para lo cual el Cliente emitirá la nota de débito correspondiente. De conformid ad con las previsiones del Código Civil Venezolano. En el caso de terminación por cualquier causa de la Orden de Servicio. Anticipos En caso de haberse pactado anticipos como parte del pago de la presente Orden de Servicios y que los mismos estén destinados a la adquisición de equipos y bienes. dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. (Frecuencia trimestral). por cualquier daño o sanción que le generare por el incumplimi ento de las obligaciones a las que se refieren los documentos antes mencionados. cédula de identidad. CCT de una cámara. estado de las vacaciones (vencidas. a) Depósito con la relación de beneficiarios de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y la Ley de Política Habitacional (en cuanto sea aplicable (Frecuencia trimestral). con respecto a cada trabajador. En caso que el anticipo sea convenido para la adquisición de equipos y bienes. el Proveedor deberá reintegrar al Cliente de forma inmediata. nombre. a mas tardar. y posteriormente. contribuciones y aportes de ley deberá presentar al Cliente. éste se compromete a reintegrar el resto en un plazo no mayor de cinco (5) días contados desde la fecha en que debió hacerse la deducción. los mismos serán entregados por éste. los equipos y bienes adquiridos con el anticipo. pudiendo el Cliente. posesión y el buen estado de los mismos y mantenerlos a disposición del Cliente. b) y c).S.00315 “DESMONTAJE. debido a ello. dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Acta de Inicio. e) Tipo de contrato en el cual se rige (CCT de la empresa.: 51/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. anticipos a cuenta de Prestaciones (de existir). cuya falta de presentación dará derecho al Cliente de suspender los pagos. T ranscurrido el plazo anterior. operará una compensación de pleno derecho de los montos correspondientes a las cuotas del anticipo contra cualquier factura que emita el Proveedor. los documentos señalados a continuación. Los originales se rán presentados para la validación de la copia respectiva al momento de la entrega. e l Proveedor únicamente adquirirá los equipos y bienes que se describen en los Términos Especiales y todos aquellos necesarios para la prestación de los mismos. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Con el propósito de que el Proveedor se mantenga solvente en sus obligaciones. d) Base de datos con la nómina de personal que contenga. en un lapso que no podrá exceder de treinta (30) días contados a partir del pago del anticipo.V. (Frecuencia trimestral). aún no hubiere transcurrido el tiempo necesario para la obtención de los documentos indicados en los ítems a). disfrutadas o por vencer). 17. con la frecuencia indicada en este artículo.S. Si el Proveedor fuere una nueva empresa al momento de la aceptación de la Orden de Servicio y además. Contratos individuales. cuyo número. que podrá solicitar la constitución d e prenda a su favor sobre los mismos. el Proveedor se obliga a no disponer para el u so de terceros. fecha de ingreso. El Proveedor garantiza que la documentación que presenta en cumplimiento de este artículo ha sido legítimamente obtenida y además mantiene indemne al Cliente. salario básico.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. c) Factura y Solvencia de I. el Proveedor deberá presentar al Cliente el documento que demuestre la adquisición correspondiente. LOT) si fuere aplicable (Frecuencia una vez). el anticipo no amortizado más los intereses correspondientes hasta la .
Ley del Seguro Social Obligatorio. Responderá por el pago a sus trabajadores por concepto de sueldos.S. negligencia o actuación dolosa en que pueda incurrir su personal y por daños que éste pueda ocasionar al personal y/o in stalaciones del Cliente o a terceros con motivo de la ejecución de los Servicios. De igual manera.S. 19. Responsabilidad patronal y disposiciones de orden laboral 19. la cual no podrá exceder de treinta (30) días siguientes a la terminación de la Orden de Servicio.00315 “DESMONTAJE.S. estadales.2 Para el caso que los Servicios sean prestados por más de un turno. todas las reclamaciones de tipo labora l que puedan derivarse entre él y su personal. El Proveedor atenderá.1 El Proveed or es el único patrono del personal utilizado en la ejecución de esta Orden de Servicio. imprudencia. ordenanzas. remuneraciones en general.: 52/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011.4 El Proveedor. el Proveedor deberá manejar un esquema de rotación de personal adecuado a las disposiciones laborales emana das de los organismos y normas que regulan la materia laboral. cotizaciones al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I. las retenciones y/o deducciones de tributos nacionales. y las pólizas de seguro contra accidentes de todo su personal.N. la Forma 14 -02 “Registro de Asegurado”.V. El Cliente a su vez. la relación de trabajadores activos emitida por el I.V. en cumplimiento de lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente. indemnizaciones. a juicio del Cliente. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES fecha del reinteg ro. El Proveedor deberá presentar al Cliente cuando este se lo requiera. El Cliente efectuará sobre los pagos que realice al Proveedor. 19. sin que tenga derecho alguno a que el Cliente le reembolse lo que deba satisfacer o hubiere satisfecho por tal concepto. Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).). 19. municipales o de cualquier otro tipo que en su condición de Cliente de los bienes a los que se refiere la presente Orden de Servicio.. reglamentos. tasas y contribuciones) nacionales.V. por lo que deberá dar fiel cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo. Tributos El Proveedor deberá satisfacer los tributos (incluyendo impuestos.S. sin que en tales supuestos.E. como único responsable.3 El personal del Proveedor debe ser calificado en base a su capacidad.C.S. adiestramiento y/o experiencia y dispondrá de un número de supervisores acorde al volumen del personal que preste los Servi cios. municipales o de cualquier otro tipo a que esté obligado de conformidad con las leyes u Ordenanzas venezolanas.S. y ordenará el examen médico laboral correspondiente antes del ingreso a las instalaciones del Cliente. 19. las constancias de los pagos al I. 18. deberá incluir a cada uno de sus trabajadores en el I.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. el Proveedor asume plena responsabilidad por la impericia.V.S. estadales.). 19. salarios. municipales o de cualquier ot ro tipo que de conformidad con las leyes u Ordenanzas venezolanas esté obligado a cancelar en su condición de vendedor de los bienes a los que se refiere la presente Orden de Servicio. pagará los tributos nacionales. le imponga la legislación venezolana. el Proveedor tenga derecho a reembolso alguno de las cantidades deducidas y/o retenidas.S. para cumplir con el objeto de esta Orden de Servicio. o por las operaciones que ejecute en virtud de ésta. Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (I.5 El Proveedor. resoluciones y contratos antes mencionados. prestaciones sociales o cualesquiera otros pagos que sean procedentes conforme a las leyes. estadales. Ley de Alimentación para los Trabajadores y las estipulaciones de las convenciones colectivas y/o contratos individuales de trabajo aplicables y cua lquier otra disposición que le sea aplicable en esta materia. decretos. se compromete a acatar estrictamente la voluntad que los trabajadores manifiesten con .
herramientas. haya o no provisión de materiales. Todo el personal del Proveedor deberá mostrar en sitio visible durante su permanencia en el área del Cliente. bien sea cancelando directamente al instituto que presta la atención médica o por débito contra las acreencias que el Cliente tengan frente al Proveedor.2 El Proveedor se obliga a cumplir el estudio de seguridad que contemplará: a) condiciones de seguridad para su personal.1 El Proveedor dará estricto cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental vigente y sus normas complementarias. 19. Seguridad y acceso al área industrial 20. o un número de ellos por cualquier causa tenga acreditada su prestación de antigüedad en la contabilidad del Proveedor. Esta fich a es de carácter intransferible. En caso de no corregirse las deficiencias notificadas. En todo caso. los costos relativos a mano de obra del personal propio del Proveedor.: 53/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. d) programa de inspecciones rutinarias. en especial lo relativo al control de emisiones atmosféricas. queda expresamente establecido que el Cliente no será responsable en ningún aspecto. para cada uno de sus trabajadores y sus equipos. En caso de accidentes de sus empleados o dependientes. 20. 19. 21. viáticos. vertid os de líquidos y disposición de residuos sólidos que puedan generarse con ocasión de los Servicios. cu mpliendo todos los requisitos exigidos para tal fin. el Proveedor asumirá los gastos de atención médica requerida por el accidentado. el pase definitivo al área industrial del Cliente así como a sus áreas adyacentes. seguro. o si debe acreditarse en la contabilidad del Proveedor. de las obligaciones que la contratación o utilización de dicha mano de obra genere.2 Todo Proveedor que realice trabajos en las instalaciones del Cliente que involucren actividades susceptibles de degradar el medio ambiente deberá presentar al Cliente los recaudos o registros establecidos en la normativa ambiental y las que emiten los organismos públicos competentes.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. estarán a cargo del Proveedor el suministro de transporte. correspondientes a los trabajadores que no hubieren manifestado su voluntad de acreditar su prestación de antigüedad en un fideicomiso individual. el Cliente podrá detener las operaciones hasta tanto se modifiquen dichas condiciones. o la ley laboral que sustituya a ésta. 20.8 Cuando esta Orden de Servicio.6 En caso que los trabajadores. 20. c) programa de mantenimiento de equipos.1 El Proveedor deberá presentar al Cliente un instructivo de seguridad y operación y el listado del personal que prestará los servicios. Condiciones ambientales. asumien do El Proveedor en este caso todos los gastos incurridos por el Cliente a causa del retardo. b) plan para la detección y corrección de condiciones inseguras.3 El Proveedor tramitará. la ficha de identificación que autoriza su ingreso a las instalaciones del Cliente. 21. 21. incluyendo sin limitación los laborales y los tributarios. Dicho fideicomiso gen eral deberá representar no menos del 70% del valor total de los conceptos indicados en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. entre otros. póliza de accidentes personales y cualquier otro costo o gasto que la utilización de tal mano de obra implique. este último constituirá un fideicomiso general con instrucción expresa que el activo de dicho fideicomiso será destinado a garantizar el monto correspondiente a la prestación de antigüedad de los trabajadores en la situación indicada. El Proveedor se obliga a mantener indemne al Cliente respecto a cualquier tipo de reclamación de su personal por accidentes ocurridos durante la ejecución de las tareas objeto de esta Ord en de Servicio. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES respecto a si su prestación de antigüedad debe depositarse y liquidarse en un fideicomiso. 19. prevea precios de obra o servicio para cuya fijación se considerarán.00315 “DESMONTAJE. .7 Es obligación del Proveedor dotar a su personal del equipo de seguridad individual exigido por la normativa aplicable para realizar actividades en el área industrial. en caso que el Cliente hubiere incurrido en algún gasto.
1 Salvo que se haya establecido algo diferente en los Términos Especiales. sin perjuicio de otros derechos disponibles.3 En caso de ocurrir derrames o fugas con ocasión de los Servicios que desarrolle el Proveedor. deberá ser confinada y recogida en recipientes estancos para ser dispuesta o tratada adecuadamente.5 El Cliente. La prestación de los Servicio s se considerará realizada únicamente cuando todos los Servicios hayan sido prestados a total satisfacción del Cliente de conformidad con el Contrato. aceites y cualquier otro desecho similar. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 21. 23. 23. Igualmente.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág.00315 “DESMONTAJE. se deberá dar aviso inmediato al Usuario. El Cliente únicamente permitirá en su relleno sanitario la disposición de escombros y desechos domésticos. fianzas y/o pólizas aquí establecidas con empresas de primera línea a satisfacción del Cliente y los recibos de cancelación de las primas respectivas. hasta el cumplimiento total de las obligaciones del Proveedor. o si incumpliere de cualquier otra forma sus obligaciones derivadas del Contrato. este último se compromete a entregar dentro de los . junto a una copia de esta Orden de Compra. conforme lo indicado en las normas ambientales. recolectados y transportados adecuadamente por el Proveedor al destino que éste disponga. se generaren desechos sólidos. No están permitidas prestaciones parciales. Si el Proveedor no cumpliera con lo indicado previamente en este artículo. obliga al Proveedor a presentar al Cliente dentro del término de siete (7) días continuos de aprobada la modificación. éstos deberán ser clasificados. f ianzas y/o pólizas a dicha modificación. 21.: 54/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. el Cliente tendrá d erecho a suspender cualquier pago adeudado al Proveedor. es responsabilidad del Proveedor retirarlos de los predios y adyacencias de las instalaciones del Cliente para su correspondiente tratamiento. En caso que el Cliente se vea afectado por el man ejo inadecuado de los residuos contaminantes del Proveedor. será responsabilidad de este último preservarlas y evitar la contaminación del medio ambiente. relacionado o no con las labores en cuya ejecución se produjeran los desechos. 23. los originales de las garantías. Prestación total de los servicios. el Proveedor se compromete a consigna r al Cliente. 21. procederán a hacerlo por cuenta del Proveedor y compensará los costos contra cualquier crédito que adeude o llegare a adeudar a éste.4 Si en la ejecución de los Servicios. Si el Proveedor no prestare la totalidad de los Productos o Servicios en las fechas indicadas en los Términos Especiales o de conformidad con el Alcance de los Servicios. y mantener en vigor por todo el tiempo de duración de esta Orden de Compra y hasta 60 días después de vencido el período de garantía del Producto. Garantías y Seguros 23. 22. 21. El Cliente eva luará para cada caso la posibilidad de tratamiento en sus instalaciones. los documentos en los cuales conste la extensión de las garantías.7 En caso que el Cliente le asigne al Proveedor áreas para desarrollar actividades vinculadas con la ejecución de la Orden de Servicio. El Cliente no permitirá la disposición en dicho relleno sanitario de materiales como cauchos. el Proveedor retirará el desecho y lo tratará externamente a su propio costo. según el caso. bien sea por algún cambio en el Alcance de los Servicios u ocurra una extensión o aumento del monto originalmente contratado. en caso contrario.6 En el caso que las actividades de l Proveedor generen residuos considerados contaminantes según la legislación vigente.2 Cualquier modificación que se realice a la Orden de Servicio. 21. tambores. de cualquier tipo de sustancia que al ser vertida en agua o suelo sea susceptible de causar daños ambientales. el Cliente podrá corregir la situación y debitar al Proveedor el costo correspondiente por la reparación de los daños ocasionados.3 Si el Cliente notificare que sobre cualesquiera o todas las pólizas contratadas por el Proveedor debe operar un reaseguro de forma total o parcial.
000) la póliza será de un 15% del monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales. las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil Cruzada – Responsabilidad Civil Contractual . para garantizar al Cliente el reembolso de cualquier cantidad que éste tuviere que pagar por cuenta del Proveedor en virtud de las obligaciones que como patrono le impone al Proveedor la legislación en general. el Cliente se reserva el derecho a debitar de los créditos del Proveedor lo correspondiente a costos.2 Garantías de Cumplimiento de las Obligaciones Laborales: a) El Proveedor se obliga a contratar una garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones laborales.5. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES diez (10) d ías hábiles siguientes el certificado de reaseguro correspondiente. 23.00315 “DESMONTAJE. muerte. Transcurrido el . ya se trate de daños materiales. sin el cual se entenderá que aún la obligación de entrega de las pólizas o fianzas respectivas no se ha cumplido. No obstante lo anterior.000. hasta catorce (14) meses después de la firma del Acta de Recepción Provisional de los Servicios. servicios funerarios.5. la que sea mayor. del monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales. d) La Póliza de Responsabilidad Civil General (RCG).001) la póliza será de 10%. aun cuando estos invocaren normas del Código Civil u otras leyes. 300. cuando haya responsabilidad por parte de algún miembro del personal del Proveedor. así como los daños y perjuicios que puedan ser ocasionados a terceras personas. invalidez.Incendio y/o Explosión – Responsabilidad Civil de Proveedores independientes – Responsabilidad Civil Proveedores y/o Sub -Proveedores – Seguro de Accidentes Laborales –. 23. Esta fianza comprenderá las obligaciones que corresponden al Proveedor por la relación de trabajo con sus dependientes. sus trabajadores y/o a terceras personas. o por daños materiales a los bienes de terceros. aplic ará con preferencia el porcentaje establecido en los Términos Especiales si este último establece un porcentaje o suma asegurada mayor a la aquí indicada. la cual tendrá una vigencia desde el inicio de los trabajos. o porque así lo determine algún organismo judicial al haberse declarado procedente de manera definitivamente firme cualquier reclamo interpuesto por el personal del Contratista.000.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. o la cantidad de Trescientos Millones de Bolívares (Bs.1 Póliza de Responsabilidad Civil General: a) El Proveedor se obliga a contratar una póliza de responsabilidad civil general (RCG).: 55/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. hasta que cumpla con la misma. lesiones personales o inclusive la muerte. por una cantidad igual al seis coma veinticinco por ciento (6.4 El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula o cualquiera de sus partes constituye una causal grave de terminación de la Orden de Servicio y dará derecho al Cliente a suspender temporalmente el pago a cuenta y costo del Proveedor. a satisfacción del Cliente. de la siguiente forma: (i) En los casos en que el monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales sea hasta Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1. Asimismo deberán incluirse las siguientes coberturas: lesiones corporales.Daños po r Agua .00). para cubrir cualquier contingencia relacionada con el producto objeto de esta Orden de Servicio.25%) del valor del monto total de la misma.5 Las garantías y pólizas requeridas son las siguientes: 23. el Cliente emitirá la correspondiente nota de débito o factura contra el Proveedor o cualquier sociedad relacionada y aplicará la compensación. daños y perjuicios que se hubieren causado al Cliente. al Cliente o a cualquiera de sus trabajadores. 23. gastos médicos. debe amparar además de la cobertura básica de Predios y/o operaciones. c) Esta póliza de responsabilidad ci vil general deberá abarcar todos los predios de las instalaciones del Cliente e inmuebles de su propiedad. b) El valor de esta póliza se calculará de acuerdo al monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales de la misma.000. emitida a favor del Cliente. y (ii) En los casos en que el monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales sea igual o superior a Un Millón Un Dólares de los Estados Unid os de América (US$ 1. A tales efectos.000. En caso de resultar insuficientes las coberturas referi das en la presente cláusula.
300.000. dicha fianza será liberada siempre y cuando el Proveedor presente solvencia de la Inspectoría del Trabajo donde conste que no cursa contra dicha empresa reclamo laboral alguno. No obstante lo anterior.000 . por accidente/s ocurrido/s o enfermedad/es provocada/s dentro o fuera de las instalaciones de la planta y que a juicio del Cliente. c) En caso de reclamos de trabajador/es.00315 “DESMONTAJE.3 Garantía de Fiel Cumplimiento: a) El Proveedor se obliga a contratar una garantía de fiel cumplimiento a favor del Cliente. el Proveedor constituirá una garantía real a fa vor y satisfacción del Cliente. y el Proveedor no hubiere satisfecho la misma dentro del plazo fijado o intimado para ello.5.000) no es requerida la contratación de esta garantía. .000. b) Una vez que se hubiere iniciado formalmente todo reclamo laboral. en su caso. Esta garantía deberá estar vigente desde la entrega del anticipo hasta el reintegro total del mismo. o por pariente/s de aquellos en general (incluido el/la viudo/a o concubino/a de aquellos) en caso de fallecimiento y ante la eventualidad que el Cliente sea solidariamente condenado a pagar la suma de dinero demandada. el Proveedor deberá presentar una garantía de anticipo de empresa de primera línea a satisfacción del Cliente. (ii) En los casos en que el monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales sea desde Cincuenta Mil Un Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50. y. por un monto equivalente al anticipo más un treinta por ciento (30%) para cubrir i) las costas.000) la garantía será de un 15% del monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales.001) hasta Un Millón de Dólares de los Estad os Unidos de América (US$ 1. del sub Proveedor o alguno de sus dependientes. en su caso. ex trabajador/es del Cliente o parie ntes de éstos en general (incluido el/la viudo/a o concubino/a de aquellos). se mantendrán vigentes hasta tanto subsistan para el Cliente las contingencias eventuales vinculadas al reclamo. el Cliente podrá ejecutar la fianza prevista en este artículo.001) la garantía será de 10%. hasta restablecer el monto original de la misma. en su caso. del monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales . ii) los intereses compensatorios calculados en base a la tasa activa promedio anual de los 6 principales bancos del país. el sub Proveedor o producidos por culpa o dolo del Proveedor o.00). d) Las garantías especiales en cuestión o. contra el Proveedor y/o el Cliente por trabajador/es o extrabajador/es del Proveedor o. de subcontratistas.000. en caso de fallecimiento. hubiesen sido ocasion ado/s con objeto/s de la propiedad o cuya guarda tuviera el Proveedor o. La vigencia de la fianza podrá ser modificada. de la siguiente forma: (i) En los casos en que el monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales sea de hasta Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES plazo indicado. b) El valor de esta garantía se calculará de acuerdo al monto total de esta Orden de Servicio señalado en lo s Términos Especiales de la misma. en cuyo caso el Proveedor deberá completar el monto de la fianza que hubiera sido afectado por dicha ejecuci ón. las retenciones que se hubieren efectuado en defecto de aquellas. en sede judicial. 23.: 56/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011.5. civil o de la seguridad social. y (iii) En los casos en que el monto total de esta Orden de Servicio señalado en los Términos Especiales sea igua l o superior a Un Millón Un Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1. en sujeción a cualquier cambio en la legislación laboral relativo al lapso de prescripción de los reclamos laborales. aplicará con preferencia el porcentaje establecido en los Términos Especiales si este último fuere mayor.o la cantidad de Trescientos Millones de Bolívares (Bs. sin perjuicio que la garantía deba ser ajustada periódicamente para cubrir cualquier tipo de corrección monetaria y/o intereses. en su caso.4 Garantía de Anticipo: Cuando se hubiere convenido el pago de anticipo. 23.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. para garantizar al Cliente el cabal y fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la presente Orden de Servicio. la que sea mayor.
Falta de cumplimiento Si ocurriere un retraso en la prestación de los Servicios. el Proveedor. El Cliente tendrá derecho a recibir el pago de la cláusula penal por un monto de [cero coma cinco por ciento (0. pruebas y disposición de los Productos que no cumplieren con los requerimientos. almacenamiento. respecto del cual el Proveedor no estuviere facultado a obtener una prórroga de tiempo. salvo que se establezca otra cosa en los Términos Especiales. en su totalidad o en parte. el derecho a terminar el Contrato y el derecho de solicitar otros daños si las sumas indicadas a continuación fueren insuficientes para reparar la totalidad de los daños del Cliente). En aquellos casos en que los Servicios no cumplieren con los requerimientos de este Contrato. que tuviere un impacto adverso para El Cliente incluso sobre su . y el Cliente tendrá derecho a cobrar del Proveedor o a debitar de cualquier crédito presente o futuro del Proveedor [cero coma cinco por ciento (0.5%)] de la contraprestación por los Servicios que no cumplieren con los req uisitos del Contrato por cada semana de retraso o fracción. retiro.: 57/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. o reembolsará al Cliente la diferencia entre el valor que habrían tenido los Servicios si hubiesen cumplido con los requisitos del Contrato y el valor que les correspondiere tal como fueron prestados. el Proveedor pagará al Cliente. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES 24. a elección del Cliente e inmediatamente después de que éste así l o solicitare. (ii) rectificará los Servicios. sin cargo adicional alguno para el Cliente. i) la inexactitud de las afirmaciones. pero no limitados a la inspección. sin cargo adicional alguno para el Cliente. pruebas. 25. el posterior cumplimiento de las obligaciones del Proveedor bajo el Contrato. el Proveedor asumirá todos los costos en que sea necesario incurrir para la entrega al Cliente de los P roductos reparados o de reemplazo (incluyendo. suspender. (i) prestará nuevamente los Servicios que cumplan con los requisitos del Contrato. En aquellos casos en que se tuviere que reparar o reemplazar Productos o que se tuviere que rectificar o prestar nuevamente Servicios que no hubieren cumplido con los requisitos. No se pagará ninguna compensación adicional al Proveedor (incluyendo. El incumplimiento por parte del Proveedor de cualquier obligación contenida en la Orden de Servicio incluyendo.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. y el Proveedor hará sus mayores esfuerzos para reanudar el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Contrato inmediatamente después de haber recibido la notifi cación. sin limitación. El Cliente no contraerá ninguna responsabilidad por la suspensión de la Orden de Servicio de conformidad con esta cláusula.00315 “DESMONTAJE. El Cliente podrá en cualquier momento terminar la suspensión mediante notificación escrita al Proveedor especificando la fecha efectiva de terminación. declaraciones o elementos de juicio suministrados para la emisión de la Orden de Servicio. pero no limitado a lucro cesante. daños punitorios o ejemplares y daños i ndirectos o consecuenciales). y las inspecciones. o (iii) cobrará al Cliente un precio y/o contraprestación reducida. el Cliente podrá. por concepto de cláusula penal y sin perjuicio de otros derechos que el Cliente tuviere (incluyendo. en cualquier momento y por cualquier razón. Cualquier notificación de suspensión especificará la fecha de suspensión y su duración estimada. entre la fecha de notificación de la falta de cumplimiento y la fecha en que se entregaren o los Productos o la rectificación o nueva prestación de los Servicios fuere completada. El Cliente (pero no sus Afiliadas) reembolsará al Proveedor todos los costos directos razonables en que hubiere incurrido el Proveedor a la fecha en que la notificación de suspensión fuere recibida por el Proveedor. pérdida de negocios. e instalación de los Productos reparados o sustituidos en el lugar en que el Cliente se propusiere usarlos). Suspensión A menos que los Términos Especiales dispongan de otra manera. previa notificación al Proveedor con tres (3) días de anticipación. ii) la materialización de cualquier conducta impropia o ilícita frente a el Cliente o frente a terceros (incluidos los órganos del Estado) por parte de el Proveedor o sus representantes o dependientes. salvo que se haya establecido algo diferente en los Términos Especiales.5%)] de la contraprestación por los Servicios no prestados por cada semana de retraso o fracción.
cualquiera de las Partes tendrá derecho de terminar el Contrato sin notificación ni responsabilidad ante la otra parte. de otra manera. terminar el Contrato (i) en su totalidad o (ii) con respecto a los Productos o Servicios no entregados o prestados y/o que no cumplieren con los requisitos. ni cederá derechos u obligaciones derivados del mismo. actos de piratería.: 58/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. declarada o no. que fuere distinta a la demora o al incumplimiento de las especificaciones contractuales del producto o Servicio. sin que esta numeración sea exhaustiva. y (iii) no podría razonablemente h aber evitado o superado el evento o sus efectos. trabajo a desgano (operación morrocoy). Dicho incumplimiento podrá deberse a alguno de los siguientes supuestos. salvo que se tratare de una situación de conocimiento público. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES reputación. y/o no reemplazare o reparare los Productos que no cumplieren con los requisitos o no prestare nuevamente o rectificare los Servicios. bien sean legales o ilegales. huelgas y cierres patronales de todo tipo. (v) actos de autoridades. Cesión. (i) guerra. según sea el caso. La parte afectada deberá. tan pronto como sea posible. dará derecho al Cliente a recibir el pago de la cláusula penal por un monto del uno por ciento (1%) del valor de la Orden de Servicio. (ii) no podía razonablemente esperarse que el impedimento o sus efectos sobre su capacidad de cumplimiento fueran previstos al momento de la suscripción del Contrato. La falta de cualquiera de esas notificaciones hará a la parte afectada responsable por los daños y perjuicios resultantes de pérdidas que. (iii) explosiones. escasez o falta de materia prima. Fuerza mayor En caso que un acon tecimiento imposibilitare a cualquiera de las Partes para cumplir con cualquiera de sus obligaciones derivadas del Contrato. Las disposiciones de la cláusula 28 también determinarán los efectos de una terminación conforme a esta cláusula. terremotos. destrucción de maquinarias. 26. maremotos. suministro de combustible. guerra civil. actos de sabotaje. pudieren haberse evitado.00315 “DESMONTAJE. la parte afectada por ese evento no será responsable por el incumplimiento en la medida en se pruebe que: (i) el incumplimiento se debió a un impedimento que estaba fuera de su control.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. También deberá darse notificación escrita al momento de cesación del evento. No se considera como fuerza mayor el boicot. interrupciones laborales. ni usará el Contrato como una forma de garantía. (iv) boicots. notificar a la otra parte por escrito sobre ese evento y sus efectos sobre su capacidad de cumplim iento. sin el consentimiento previo . huelgas y cierres patronales de todo tipo. destrucción por rayos. fábricas y c ualquier clase de instalaciones. en su totalidad o en parte. reducción significativa de las operaciones del Cliente que se originen como consecuencia de condiciones de mercado adversas. Los derechos contemplados en esta cláusula no son exclusivos de ningún otro derecho disponible bajo la ley aplicable. subcontratistas El Proveedor no cederá este Contrato . (ii) desastres naturales tales como tormentas violentas. ocupación de fábricas e instalaciones y paros laborales. actos de tribus y actos terroristas. Si el Proveedor no prestare los Servicios en la fecha prevista en los Términos Especiales. entre otros. incendios. sobre las cuales este no puede ejercer ningún control. inundaciones. energía eléctrica o de gas. el Cliente podrá. ciclones. a juicio del Cliente. limitaciones impuestas por cuotas de importación o exportación. Si un evento de esta naturaleza se extendiere más allá de treinta (30) días. ocupación de fábricas e instalaciones y paros laborales e interrupciones laborales contra el Proveedor sobre las cuales no haya suficiente evidencia o que aún habiéndola no conste que el Proveedor ha acometido todas las acciones para evitarlo conforme a la mejor práctica administrativa. trabajo a desgano (operación morrocoy). a su exclusiva discreción. 27. conmoción interna y revoluciones. La penalidad corresponderá al dos por ciento (2%) en caso de incurrir en la misma causal de incumplimiento dentro de los cuatro (4) meses siguientes y así en cada oportunidad que el Proveedor incurra en la misma causal.
Asimismo. (vii) Cuando el Proveedor haya ofrecido.00315 “DESMONTAJE. pudiendo oponer el Cliente a los cesionarios y/o subproveedores t odas las excepciones. daños punitivos o ejemplares y daños indirectos o consecuentes. regalías. La terminación surtirá efecto inmediatamente o en el momento que el Cliente designare. si el Proveedor cometiere una violación sustancial de sus obligaciones derivadas de cualquier contrato. prometido o pagado a cualquier empleado del Cliente o a cualquier org anismo público o privado que pudiere tener intervención en la celebración o ejecución de esta Orden de Servicio. el Cliente podrá terminar el Contrato y esa terminación surtirá efecto inmediatamente o en el momento que el Cliente designare. No se pagará ninguna compensación adicional al Proveedor (incluyendo. dicha cesión no relevará o liberará al Proveedor de ninguna de sus obligaciones bajo este Contrato. sin por ello incurrir en responsabilida d alguna. mediante notificación escrita al Proveedor. (ii) sufriere un cambio de control (el término “control” se entiende según lo definido en el término “Afiliadas”) (iii) a juicio del Cliente incumpliere leyes u Ordenanzas. ganancias anticipadas. en su totalidad o en parte. delegación o subcontratación en violación a lo dispuesto en esta cláusula será nula y no será oponible al Cliente. acuerdo o relación con el Cliente. o cualquier derecho u obligación derivados del mismo. (iv) descuidare. La notificación de termina ción especificará que la terminación es por conveniencia del Cliente y el alcance de la terminación. . normas o reglame ntos de cualquier autoridad gubernamental competente o instrucciones del Cliente dadas de conformidad con el Contrato. En el caso que el Cliente consintiere a que cualquier parte de las obligaciones del Proveed or fueren realizadas por un tercero. en cualquier momento. (viii) El incumplimiento por parte de el Proveedor de sus obligaciones como patrono en cual quier momento en la ejecución de la Orden de Servicio y en cualquiera de los casos mencionados si el Proveedor no corrigiere el incumplimiento que por su naturaleza pueda ser corregido en un plazo de diez (10) días después de recibir la notificación del Cl iente al efecto. En el caso de que el Cliente prestare su consentimiento para dicha c esión total o parcial. aún si el Cliente fuere previamente advertido de la posibilidad de existencia de alguna de dichas pérdidas y/o daños). si el Proveedor (i) cediere o transfiriere el Contrato o cualquier derecho o parti cipación en el mismo. lucro cesante. salvo en la forma permitida por el Contrato. obsequios u otros beneficios. (ix) ejecutare por si o por medio de sus representantes o dependientes cualquier conducta impropia o ilícita frente a el Cliente o frente a terceros (incluidos los órganos del Estado). se rehusare o fuere incapaz de cumplir en cualquier momento durante el curso del Contrato sus obligaciones derivadas del mismo. Cualquier cesión. (v) cometiere de alguna otra forma una violación a sus obligaciones derivadas del Contrato. sin el consentimiento del Proveedor. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES por escrito del Cliente. pérdida de negocios.: 59/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. comisiones. (vi) violare sus deberes de confidencialidad. manteniéndose responsable hacia el Cliente como obligado principal. sin limitación. a su conveniencia. renta. El Provee dor no subcontratará ni delegará la totalidad o cualquier parte de sus obligaciones derivadas de este Contrato sin el consentimiento previo por escrito del Cliente. ni otorgará a ese tercero derechos frente al Cliente. Terminación El Cliente podrá.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. terminar el Contrato en su totalidad o en parte. 28. El Cliente tendrá derecho a ceder este Contrato. compensaciones o defensas que tenga contra el Proveedor. esa autorización no liberará al Proveedor de ninguna de sus obligaciones derivadas del Contrato. y no corrigiere esa violación en la forma prevista en el respectivo acuerdo. No obstante lo anterior. que tuviere un impacto adverso para El Cliente incluso sobre su reputación. intereses. El Cliente (pero no sus Afiliadas) reembolsará al Proveedor todos los costos directos razonables y probados en que haya incurrido el Proveedor a la fecha e n que la notificación de terminación haya sido recibida por el Proveedor. el Cliente podrá dar notificación escrita de su decisión de terminar el Contrato.
pero no limitadas. independientemente de si el Cliente hubieren efectuado una demanda bajo el Contrato y a pesar de que esas obligaciones pudieren no haber vencido. Confidencialidad La existencia del Contrato.00315 “DESMONTAJE. por su naturaleza. o (vi) fuere objeto de cualquier acto análogo a aquellos descritos anteriormente. siempre y cuando esas personas hubier en suscrito con el Proveedor un compromiso escrito de no revelarlos a ningún tercero no autorizado. especificaciones y datos técnicos. el Cliente podrá dar al Proveedor notificación escrita de su decisión de terminar el Contrato. Derecho de compensación Si el Proveedor incumpliere una obligación derivada del Contrato o de cualquier contrato. y toda información patentada. o (i v) iniciare o sufriere cualquier acción para su liquidación o disolución. quiebra o cualquier otro procedimiento para la protección de deudores que se encuentran en dificultades financieras. proporcionados por el Cliente o a su nombre en relación o con respecto a los Servicios. o en el momento que el Cliente designare. deberían sobrevivir a esa cancelación. garantías. recursos. sin el consentimiento previo por escrito del Cliente. Disposiciones y obligacio nes que sobreviven a la expiración o terminación La cancelación. reestructuración. 32. ni serán revelados por el Proveedor a nadie fuera de la organización del Proveedor salvo aquellas personas que. 31. en caso que cualquier acto como aquellos antes mencionados sea de carácter involuntario. o (ii) fuere incapaz o admitiere por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su vencimiento. el Proveedor no tendrá derecho a recibir ningún otro pago hasta que los reclamos del Cliente en razón de esa terminación sean liquidados. no serán usados por el Proveedor. necesitaren conocerlos. serán tratados por el Proveedor como información secreta y confidencial en todo momento (tanto durante el plazo del Contrato como después del mismo) y. y el Proveedor mantendrá indemne e indemnizará al Cliente con respecto a toda pérdida o daños que el Cliente sufriere debido a esa terminación y las circunstancias que la causaron. las consecuencias del mismo no se remediaren en un tiempo razonable. las disposiciones sobre resolución de conflictos. la relación comercial entre las Partes. por sus deberes. Ausencia de renuncia El hecho de que el Cliente no tome ninguna acción con relación a la falta de cumplimiento. el Cliente tendrá derecho de compensar y aplicar todos y cada uno de los montos que en cualquier momento el Cliente adeudare al Proveedor o mantuviere a favor o por cuenta del P roveedor en cualquier moneda contra cualquier suma. derecho de compensación y confidencialidad. sean escritos u orales. obligaciones de indemnización. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES Adicionalmente. o (v) un síndico o liquidador fuere nombrado para todos o cualquier parte de sus activos. Si el Cliente terminare el Contrato de conformidad con las disposiciones precedentes.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. 29. incluyendo. o (iii) realizare una cesión en beneficio de sus acreedores. dibujos. cumplimiento defectuoso o tardío por parte del Proveedor de cualquiera de sus obligaciones o compromisos bajo este Contrato en ningún caso constituirá una renuncia al derecho del Cliente a reclamar o demandar el cumplimiento específico de la obligación o compromiso correspondiente en el . 30. y esa term inación surtirá efecto inmediatamente. expiración o termi nación. de insolvencia.: 60/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. tanto voluntario como involuntario. acuerdo o relación con el Cliente. si el Proveedor: (i) fuere objeto de un proceso. expiración o terminación anticipada del Contrato no liberará a las Partes de las obligaciones y disposiciones que. ni el Proveedor permitirá su u so para ningún propósito que no sea el cumplimiento del Contrato. sus términos y condiciones. o.
y su efectividad en cuanto a las obligaciones del Cliente se encuentra sujeta al cumplimiento del Manual de Delegación de Autoridad del Cliente. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. contra acuse de recibo. Divisibilidad Si se determinare que cualquier disposición del Contrato es nula o inejecutable en cualquier jurisdicción. Resolución de controversias – Legislación aplicable Toda controversia. será nombrado por acuerdo entre los dos árbitros designados por las Partes dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al de la última aceptación al cargo. Los costos por tarifas administrativas.00315 “DESMONTAJE. los usos y prácticas mercantiles. REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES futuro. Los árbitros serán de derecho y sie mpre aplicarán las disposiciones contenidas en el Contrato. En ese caso. Para la valide z del laudo solo bastarán las firmas de la mayoría simple de los árbitros. 35. contractual o extracontractual. los árbitros nombrados. o requeridas por la Orden de Servicios. para que el CACC proceda mediante insaculación a designar al tercer árbitro. y estar firmadas por el representante autorizado de la Parte respectiva y ser enviadas por entrega personal. notificaciones u otras comunicaciones emitidas en virtud de. cualquiera sea su naturaleza. Cada Parte designará un (1) árbitro y el tercer árbitro. El tribunal arbitral estará constituido por tres (3) árbitros que aparezcan en la lista del CACC. serán pagados por las Partes en proporciones igua les independientemente del resultado del arbitraje. quien será el Presidente del Tribunal Arbitral. Si vencido el último de los lapsos los árbitros no presentan la referida lista. de acuerdo con las reglas contenidas en el Reglamento de dicho Centro vigentes para la fecha del Contrato. basada en él o no. o que guarde relación con éste. peritos si los hubiere y demás gastos administrativos y costas. mediante enmienda del Contrato. presentarán conjuntamente al CACC una lista de cinco (5) candidatos. Modificaciones Esta Orden no podrá ser modificada sino de forma escrita debidamente autorizada por las Partes. 36. El derecho aplicable al fondo de la controversia de que se trate será el de la República Bolivariana de Venezuela con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes. y con excepción del recurso de nulidad.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. las Partes. Dirección para recibir comunicaciones o notificaciones Todos los avisos.: 61/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011. El laudo arbitral no podrá ser impugnado. reemplazarán apropiadamente esa disposición procurando en la medida de lo legalmente posible aproximarse a lo que las Partes pretendían con la disposición original. En caso de no lograrse la designación en dicho lapso. 34. siempre y cuando (en el segundo caso) se pudiere determinar y llevar a cabo el propósito sustancial del Contrato. Industria y Servicios de Caracas (Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas: CACC). el Comité Ejecutivo del CACC lo designará de la lista de árbitros del CACC. 33. honorarios de los árbitros. deberán ser realizadas por escrito. no será aceptado ningún otro recurso o acción en su contra . la validez y efectividad de esa disposición en cualquier otra jurisdicción. El idioma a ser usado será el español. reclamo o diferencia. y cuando corresponda. que surja entre las Partes con motivo del Contrato. o que la falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso en cuestión sea reparado. o por . no se verán afectadas. será resuelto con carácter definitivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria por medio de arbitraje institucional administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. o que la obligación o el compromiso correspondiente sea cumplido estrictamente. y la validez y efectividad de las disposiciones restantes. con exclusión de hasta quince (15) candidatos a árbitros indicados por cada Parte.
REPARACION Y MONTAJE DE L OS RECUPERADORES DE CALOR DE LA PLANTA MIDREXII” PLIEGO DE CONDICIONES fax.FECHA: 6/09/11 CONCURSO ABIERTO N° Pág. con confirmación por escrito. a las direcciones y/o teléfonos de cada Parte como se indican en los Términos Especial es.00315 “DESMONTAJE. .: 62/62 PROCESO DE CONTRATACION N°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CA-SIDOR-DIAB-2011.
Documentos similares a Pliego de Condiciones CA-SIDOR-DIAB-2011-00315
MODIFICATORIO.doc
Tarea 1 Legislación