Source: http://docplayer.fr/1841663-Cahier-des-prescriptions-speciales.html
Timestamp: 2016-12-10 10:50:47+00:00
Document Index: 259742247

Matched Legal Cases: ["l'article 4", "l'article 79", "l'article 60", "l'article 17", "l'article 84", "l'article 30", "l'article 24", "l'article 9", "l'article 6", "l'article 9", "l'article 54", "l'article 14", "l'article 44", "l'article 11", "l'article 49", "l'article 27", "l'article 20", "l'article 70", "l'article 2", "l'article 38", "l'article 19", "l'article 40", "l'article 65", "l'article 66", "l'article 67", "l'article 68", "l'article 69", "l'article 56", "l'article 57", "l'article 62", "l'article 16", "l'article 17"]

1 Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté de Médecine et de Pharmacie Fès CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 3 /2011 EXTENSION DE LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE FES 1 ERE TRANCHE Lot N 3 : MENUISERIE ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE : FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE FÈS En application des dispositions de l article 16 1 alinéa 2 et l article 17 3 alinéa 3 du règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Université du 13/06/2008 tel qu adopté par le conseil de l Université lors de sa réunion du 21/02/ Aucune dérogation ne pourra être apportée au présent CPS. Les soumissionnaires sont supposés avoir accepté toutes les clauses du présent appel d offres L'ARCHITECTE: LE B.E.T: Houssine LAHRICHI STRUCTURES NORD-BEH Rue 3 Bd Mohammed V 3 RUE MACHRAA BELKSIRI TEL FES TEL FES2 ROYAUME DU MAROC PRESIDENCE DE L UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE FES EXTENSION DE LA FACULTE DE MEDECINE 1ERE TRANCHE LOT N 3: MENUISERIE MARCHE N.../2011 Appel d offres ouvert séance publique en vertu des dispositions du chapitre IV- Article 17, 1 du règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Université du 13/06/2008 tel qu adopté par le conseil de l Université lors de sa réunion du 21/02/2008. Entre les soussignés: Monsieur le Doyen de la faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, désigné dans tout ce qui suit par le "Maître d Ouvrage» ET D' UNE PART Monsieur... Agissant au nom et pour le compte de:... Domiciliée... Forme juridique... Registre de commerce de...sous le n... Affiliée à la CNSS sous le n... Titulaire du Compte N...Auprès de... Désignée par "L'entreprise". D' AUTRE PART Il a été convenu et arrêté ce qui suit: 13 SOMMAIRE CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE ARTICLE 2: DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES ARTICLE 3 : PARTIES CONTRACTANTES ARTICLE 4: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE. ARTICLE 5: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. ARTICLE 6.: CONNAISSANCE DU DOSSIER ARTICLE 7.: VALIDITE DU MARCHE. ARTICLE 8: DELAIS D'APPROBATION ARTICLE 9: DELAI DE L'EXECUTION ARTICLE 10: PENALITE ARTICLE 11. DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR. ARTICLE 12: SOUS TRAITANCE. ARTICLE 13: MESURES DE SECURITE ET D' HYGIENE ARTICLE 14: ASSURANCES ET RESPONSABILITE ARTICLE 15: INSTRUCTIONS- LETTRES- DOCUMENTS ARTICLE 16: LIAISON AVEC LE MAITRE DE L'OUVRAGE. ARTICLE 17: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR. ARTICLE 18.: FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT. ARTICLE 19.: DESIGNATION DES LOTS. ARTICLE 20.: MODIFICATIONS ARTICLE 21: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ARTICLE 22.: CHANGEMENT DANS LES DIVERS NATURE D'OUVRAGE. ARTICLE 23.: VARIATION DES PRIX. ARTICLE 24.: TAXES. ARTICLE 25.: RESILIATION ARTICLE 26.: AJOURNEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 27.: NANTISSEMENT ARTICLE 28: PRIX ARTICLE 29: COMPTE PRORATA ARTICLE 30.: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS. ARTICLE 31.: CONTESTATIONS - LITIGES. CHAPITRE II :CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ARTICLE 32.: CONTROLE DES TRAVAUX ARTICLE 33.: PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX. ARTICLE 34.: DOCUMENTS. ARTICLE 35.: IMPLANTATION. ARTICLE 36.: ECHANTILLONNAGE. ARTICLE 37.: REUNIONS DE CHANTIER. ARTICLE 38.: RESPONSABLE DE CHANTIER. ARTICLE 39.: INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER. ARTICLE 40.: AGREMENT DU MATERIEL. ARTICLE 41.: MODE D'EXECUTION. ARTICLE 42.: ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL. ARTICLE 43.: MALFACONS. ARTICLE 44.: NETTOYAGE DU CHANTIER. ARTICLE 45.: CLOTURE DES DOSSIERS- PLANS DE RECOLEMENT ARTICLE 46.: NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE. ARTICLE 47 : RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION PARTIELLE ARTICLE 48.: PERIODE DE GARANTIE. ARTICLE 49 : RECEPTION DEFINITIVE ET RESPONSABILITE DE L ENTREPRENEUR APRES LA RECEPTION DEFINITIVE 24 CHAPITRE III : CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. ARTICLE 50.: CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE. ARTICLE 51.: MODE D' EVALUATION DES TRAVAUX- ATTACHEMENTS. ARTICLE 52.: MODE DE REGLEMENT. CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ARTICLE 53: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES MENUISERIES BOIS ET ACIER ARTICLE 54 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES MENUISERIES ALUMINIUM. ARTICLE 55 : PROTECTION DES OUVRAGES. ARTICLE 56 : RECEPTION DES TRAVAUX CHAPITRE V : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE D EVALUATION CHAPITRE VI : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF 35 CHAPITRE I I-CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES. ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet l'exécution de la première tranche des travaux d extension de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, Lot N 3 : Menuiserie, pour le compte de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès désigné dans tout ce qui suit par «le maître d ouvrage». ARTICLE 2: DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES Les travaux consistent en la construction des bâtiments suivants: Amphithéâtres : à rdc constitué de 3 amphithéâtres et un bloc sanitaire. Bloc de scolarité : à R+1 Forum : à rdc Salle d exposition : à rdc Bureaux département : à rdc Galeries couvertes ARTICLE 3 : PARTIES CONTRACTANTES Les parties contractantes du marché sont: 1- Le maître d'ouvrage d'une part à savoir: Le Doyen de la faculté de Médecine et de Pharmacie à Fès 2- L'Entrepreneur d'autre part à savoir:... La maîtrise d'œuvre est assurée par L architecte: M. H. LAHRICHI Rue 3 Bd Mohammed V Tel à Fès. Le BET: Structures Nord-BEH: 3 rue Machraa Belksiri Tel à Fès. Le Bureau de contrôle est : Socotec agence de Fès. ARTICLE 4: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE. Marché passé par appel d'offres ouvert sur offre de prix en vertu des dispositions de l alinéa 1 1 de l article 16 et l alinéa 3 2 de l article 17 du règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de L Université du 13/06/2008 tel qu il a été adopté par le conseil de l Université lors de sa réunion du 21/02/2008. ARTICLE 5: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. Conformément à l'article 4 du CCAG -T les pièces constitutives du marché sont: -L'acte d'engagement de l'entrepreneur. -Le présent cahier des prescriptions spéciales. -Les Plans d'exécution. -Le bordereau des prix -Détail estimatif. -Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'etat approuvé par le Décret Royal n 46 du 29 Moharrem 1421(4 mai 2000). En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus. B. TEXTES GENERAUX : -Le Dahir du 28/08/1948 relatif aux nantissements modifié par les dahirs n du 31 Janvier 1961 et n du 29/10/ Le Dahir N du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant promulgation de la loi n relative au contrôle financier de l Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. -Le Décret Royal n du 10 Moharrem 1387 (21/4/67) portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le Dahir n du 25 Chaoual 1397(9 Octobre 1977) et complété par le Décret n du 26 Joumada II 1400 (12 Mai 1980). Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'etat approuvé par le Décret Royal n du 29 Moharrem 1421(4 mai 2000). -Le Décret Royal n du 12 Kaada 1393(O8/12/1973) portant revalorisation des salaires minima. -Décret N du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi n relative à la T.V.A. -Arrêté du Premier Ministre N du 28 Rabii I 1420 (12 Juillet 1999) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l'etat. -La circulaire n 4.59/SGG/CAB du 12/02/1969 et l'instruction 23.59/SGG/CAB du 06/10/1959 de la présidence du conseil et relative aux travaux de l'etat, des Etablissements Publics et des collectivités locales. -Le règlement relatif au conditions et formes de passation des marchés de l'université du 21/02/ Les textes officiels réglementant la main d'oeuvre et les salaires et notamment le bordereau des salaires minima. -Ainsi que tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission. C. TEXTES TECHNIQUES -Le devis général d'architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc D.G.A. -Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux Publics et des Communications constitué comme précisé dans la circulaire n 6O19 T.P.C. du 07/06/ Règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. -Arrêté n du Ministère de l'équipement de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres du 15/07/1967 ainsi qu'aux règles techniques N.M et 006 annexée à l'arrêté n 350/67. -Le Dahir n du 26 Joumada I 1390 (30/O7/1970) relatif à la normalisation industrielle notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes Marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment. -La circulaire n 1.61.SGG du 3O Janvier 1961 relative à l'utilisation des produits 57 d'origine et de fabrication Marocaines. -La circulaire n 6OO1 T.P du 07/08/1858 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l'exécution des travaux publics. -Arrêté du 15.O relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. -Arrêté viziriel du concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre les courants électriques. Les normes CM66.-Les normes de l'a.f.n.o.r. -Les normes marocaines.-le cahier de charge du distributeur d'énergie. En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché feront foi. NOTA:/ L'entrepreneur devra, s il ne possède pas ces brochures,se les procurer au Ministère des Travaux Publics ou à l'imprimerie Officielle à RABAT. Il ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent. ARTICLE 6.: CONNAISSANCE DU DOSSIER Une série complète des pièces dessinées ayant été remise en même temps que le présent dossier des pièces écrites à l'entrepreneur attributaire, celui-ci déclare: - avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des ouvrages, des accès, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. - avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux. - avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. - avoir fait tous calculs et tous détails. - n'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par lui et de nature à donner lieu à discutions. ARTICLE 7.: VALIDITE DU MARCHE. Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'après signature du marché par le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès et visa du contrôleur de l Etat. ARTICLE 8: DELAIS D APPROBATION Conformément à l'article 79 du règlement relatif au conditions et formes de passation des marchés de l'université du , l'entrepreneur déclaré attributaire, ne sera libre de renoncer à son offre que si l'approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délais de 90 jours à compter du jour de l'ouverture des plis. ARTICLE 9: DELAI DE L'EXECUTION L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et 68 matériels adaptés aux conditions de travail pour terminer les travaux dans un délai de Cinq (05) Mois de calendrier à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service qui aura prescrit de les commencer. Les retards des fournisseurs de l'attributaire ne pourront en aucun cas être opposés au Maître de l'ouvrage en ce qui concerne ces délais. Afin d'éviter toute contestation sur la date d'achèvement total des travaux, l'entrepreneur sera tenu d'en aviser le Maître de l'ouvrage par lettre recommandée, postée dix jours (10 jours) avant la date prévue. Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par le Maître de l'ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu'il pourrait encourir de ce chef et les retards à prononcer la réception provisoire. ARTICLE 10: PENALITE A défaut par l entrepreneur, d'avoir terminé les travaux à la date déterminée, il lui sera appliqué, sans préjudice de l'application de l'article 60 du C.C.A.G - T une pénalité de UN POUR MILLE (1 pour 1000) du montant du marché par jour de calendrier de retard, cette pénalité sera plafonnée à dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Le montant de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes des sommes dues à l'entrepreneur. ARTICLE 11.: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR. A défaut par l'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du CCAG -T, toutes notifications à l'entreprise lui seront valablement faites à l'adresse indiquée sur son acte d'engagement. ARTICLE 12.: SOUS TRAITANCE. La sous-traitance se fera en application de l'article 84 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l'université du 21/02/2008. ARTICLE 13: MESURES DE SECURITE ET D' HYGIENE L'entrepreneur est soumis aux dispositions de l'article 30 du CCAG -T ARTICLE 14.: ASSURANCES ET RESPONSABILITE L'entrepreneur est soumis aux dispositions de l'article 24 du CCAG -T. ARTICLE 15.: INSTRUCTIONS- LETTRES- DOCUMENTS -Conformément à l'article 9 du CCAG-T, l entrepreneur se conformera strictement aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront adressés par le Maître de l'ouvrage -Il sera tenu de provoquer lui même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer, dans ces conditions,il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour une exécution contraire à la volonté du maître de l'ouvrage pour justifier un retard dans l'exécution des travaux. 79 -Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par la maîtrise d'oeuvre plus précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les plans ou pièces écrites. -Toutes les lettres lui seront adressées au domicile qu'il a élu dans son acte d'engagement. -Il sera tenu d'adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son marché à Mr. Le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Fès. ARTICLE 16.: LIAISON AVEC LE MAITRE DE L'OUVRAGE. -Toutes les fois qu'il est requis, l'entrepreneur doit se rendre sur convocation du Maître de l'ouvrage dans ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions hebdomadaires de chantier. -Au cas ou il ne pourra pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant adresser au Maître de l'ouvrage la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte avec leurs fonctions et références et qui assisteront à sa place à ces réunions. -Dans tous les cas la présence aux réunions d'un responsable habilité à prendre des décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable de manière qu'aucune opération ne pourrait être retardée ou arrêtée par manque de pouvoir de décision. -L'entrepreneur est tenu de fournir au Maître de l'ouvrage et à sa demande tous les renseignements intéressants l'exécution et l'avancement des travaux. ARTICLE 17.: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR. L'entrepreneur doit obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur de la Communauté urbaine de Fès. Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition. Il devra soumettre au visa du bureau de placement la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention d'employer sur le chantier et devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue à jour des ouvriers employés. Il devra s'acquitter de ses obligations vis à vis des organismes sociaux (Inspection de travail, C.N.S.S, Assurances...) ARTICLE 18.: FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT. Conformément à l'article 6 du CCAG-T, l'entrepreneur devra supporter les frais de timbre et d'enregistrement des différentes pièces du marché. ARTICLE 19.: DESIGNATION DES LOTS La réalisation de l'ouvrage fait appel à l'exécution des travaux des lots suivants : Lot : Gros œuvres, et étanchéité objet du présent marché Lot : Revêtement Lot : Menuiserie bois et métallique Lot : Electricité, détection incendie et courants faibles Lot : Plomberie, protection incendie et sanitaires 810 Lot : Aménagements extérieurs Lot : Peinture vitrerie ARTICLE 20.: MODIFICATIONS Conformément à l'article 9 du CCAG -T 4, le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment, telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet,il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus à l'entrepreneur,les travaux dus à des changements ordonnés par ordre de service du Maître de l'ouvrage. ARTICLE 21.: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX Toute augmentation ou diminution dans la masse des travaux sera faite conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du CCAG -T. ARTICLE 22.: CHANGEMENT DANS LES DIVERS NATURE D'OUVRAGE. Tous changements dans l'importance des diverses natures d'ouvrages réalisés seront faites conformément aux dispositions de l'article 54 du CCAG -T. ARTICLE 23.: VARIATION DES PRIX. En application de l'article 14 2 du décret N du 05/02/2007 et de l article 50 du CCAG-T. et de la circulaire N 123/ du 23 mars 1987 du Ministère de l'equipement, relative à la création des indexe globaux pour la révision des prix, des marchés publics. Les prix seront révisables par application des formules suivantes dites à index global : P = [0,15 + 0,85 BAT2] (100 + Ti) Po BAT2 0 (100 + Tio) Po = Etant le montant des travaux à la date de l ouverture des plis P = Etant le montant révisé des travaux BAT2 0, étant la valeur de l'index global à la date de l ouverture des plis BAT2, étant la valeur de même index à la date d'exigibilité de la révision Tio = étant le taux de la TVA applicable au type de marché à la date de l ouverture des plis Ti = Etant le taux de la TVA applicable au type de marché à la date d'exigibilité de la révision. ARTICLE 24.: TAXES. Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir N 1_85_347 du 17 Rabii II 1406 (30/12/1985) portant prolongation de la loi n 3O.85 relative à la T.V.A. BO n 2318 du 19 Rabii II 1406( ). ARTICLE 25.: RESILIATION La résiliation du marché sera prononcée dans tous les cas prévus au CCAG -T 911 ARTICLE 26.: AJOURNEMENT DES TRAVAUX Les dispositions de l'article 44 du CCAG -T sont applicables ARTICLE 27.: NANTISSEMENT Dans l'éventualité d'une mise en nantissement du marché, il est précisé que: La liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins de Mr. Le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Fès. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus à l'article du Dahir du 28 Août 1948 tel qu'il a été modifié et complété par les Dahirs du et , est Mr. Le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Fès. Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur auprès de Mr. Le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Fès seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. En application de l'article 11 du CCAG -T, le maître de l'ouvrage délivrera à l'entrepreneur sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention "exemplaire unique" et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 Chaoual 1367(28 Août 1948) relatif au nantissement des marchés publics. ARTICLE 28: PRIX En application de l'article 49 du CCAG -T l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, des conditions et difficultés d'exécution, avoir visité l'emplacement des locaux de la future construction s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et les prescriptions du présent CPS. Le prix établi par l'entrepreneur correspond à des ouvrages en parfaite état d'achèvement et de fonctionnement, il comprend également tous percements, saignées, rebouchages, raccords de tout corps d'état et en général toutes sujétions nécessaires pour une réalisation des ouvrages en parfait état de fonctionnement et d'exploitation.. Les prix du marché comprennent: A.- Tous les frais généraux et bénéfices de l'entreprise. B.- Toutes les charges sociales et fiscales y compris la T.V.A C.- Tous frais d'achat de matériaux, matières consommable fournitures diverses (combustibles, eaux, électricité, etc.). D.- Tous frais de main d'oeuvre, de gardiennage et signalisation de chantier. E.- Tous frais de transport de main d'oeuvre, matériaux ou matériels concernant l'exécution de ses travaux. F.- Tous frais résultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant le chantier, ainsi que les frais résultant de l'occupation temporaire de la chaussée et le maintien de l'accès normal aux propriétés riveraines. G.- Tous frais d'équipement, de blindage et d'épuisement des eaux souterraines ou superficielles s'il y a lieu. H.- De l'établissement des métrés d'exécution, des plans de récolement. I.- Des frais de branchement aux réseaux d'eau potable, d'électricité et de téléphone. 1012 ARTICLE 29: COMPTE PRORATA Chaque entreprise sera tenue pour responsable des détériorations qu'elle pourrait causer aux matériels ou fournitures appartenant à une autre entreprise ou aux ouvrages exécutés par cette dernière dans le cas ou la responsabilité des dégâts ne pourrait être imputée à un entrepreneur déterminé les remises en état ainsi que le remplacement du matériel ou de fourniture sera exécuté par l'entrepreneur intéressé qui portera les dépenses correspondantes au compte prorata. Seront aussi portées à ce compte tenu par l'entrepreneur de gros oeuvres sous la surveillance du maître de l'ouvrage les dépenses non imputables à un entrepreneur déterminé concernant les frais de branchement du chantier,les consommations d'eau,d'électricité,de téléphone, le nettoyage,le gardiennage général du chantier(les baraques de chantier propres à chaque entreprise restant sous la surveillance de celui-ci,ainsi que leur gardiennage)l'entretien des bureaux et d'une façon générale toutes les dépenses prévues à l'article 27 du CCAG -T à l'exception de celles prescrites dans le présent cahier des prescriptions techniques et qui sont à la charge de l'entrepreneur des gros oeuvres. Ce dernier est tenu de faire l'avance des dépenses du compte prorata. Commission du compte prorata: La commission du compte prorata est constituée par: *l'entrepreneur de gros oeuvres *l'entrepreneur de peinture *l'entrepreneur de corps d'état du second oeuvre élu par l'ensemble des entreprises (à l'exclusion du gros oeuvres et de la peinture). L'entrepreneur de gros oeuvres assure la gestion de la commission, il provoque les réunions et enregistre les dépenses ou factures qui doivent être imputées au compte prorata après examen et approbation de la commission. A défaut de règlement à l'amiable entre les entrepreneurs, la ventilation des dépenses portées au compte prorata sera effectué par le maître de l'ouvrage proportionnellement au montant des travaux effectués par chacun d'eux.le règlement en sera fait lors de l'établissement des décomptes par retenue ou addition faite sur ces décomptes. En cas de désaccord, la commission est réputée s'en remettre à l'avis du maître de l'ouvrage. ARTICLE 30.: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS. En application de l'article 20 du CCAG-T, l entrepreneur recrutera parmi les ouvriers qui lui seront présentés par le bureau de placement 70% au moins des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier. Lorsque certains de ces ouvriers seront licenciés par l'entrepreneur,il devra immédiatement les remplacer par d'autres ouvriers présentés par le bureau de placement de telle sorte que le pourcentage de 70% soit respecté en permanence. ARTICLE 31.: CONTESTATIONS - LITIGES. Faute d'accord à l'amiable, les différents qui pourraient survenir entre le Maître de l'ouvrage et l'entrepreneur attributaire seront de la compétence des tribunaux statuant en matière administrative ou soumis à l'arbitrage accepté d'un accord commun. 1113 CHAPITRE II CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ARTICLE 32.: CONTROLE DES TRAVAUX L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du Maître de l'ouvrage, en outre il sera soumis par délégation du Maître de l'ouvrage au contrôle des différents intervenants dont les missions sont définies par les contrats les liant au Maître de l'ouvrage. Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de procéder à tout contrôle qu'il jugera nécessaire soit par ses propres moyens, soit par d'autres organismes de contrôles. Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en oeuvre pour essais et examen, il vérifieront la conformité de l'exécution avec les plans visés "bon pour exécution"remis à l'entrepreneur, ils assisteront à la réception des fouilles, au coulage du béton,...etc. L'entrepreneur sera tenu à fournir à ses frais la main d'oeuvre, les récipients, l'échafaudage et le matériel nécessaire aux prélèvements visés ci avant. L'entrepreneur s'engage à accepter l'arbitrage du Maître de l'ouvrage sur tout différend l'opposant aux agents de contrôle de la maîtrise d'oeuvre ou autres agents désignés pour contrôler les travaux. ARTICLE 33.: PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX. L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification de l'ordre de service, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier,le maître de l'ouvrage fera application des mesures prévues à l'article 70 du CCAG -T même pour les délais partiels portés au planning. Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance de la maîtrise d'oeuvre et du Maître de l'ouvrage, l'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise à jour. Le Maître de l'ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service. ARTICLE 34.: DOCUMENTS. L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute il se référera immédiatement à la maîtrise d'oeuvre. 1214 ARTICLE 35.: IMPLANTATION. L'entrepreneur fera effectuer à ses frais et sous sa responsabilité par un géomètre agrée les tracés d'implantation et de calage du projet sur le terrain,d'après les plans qui lui seront remis et les instructions qui lui seront données sur place par le Maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre. Avant de commencer le travail, l'entrepreneur doit signaler par écrit à la maîtrise d'oeuvre toute erreur qui aurait pu être commise sur les plans et il est tenu de demander toutes les vérifications qu'il juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué. Les travaux d'implantation terminés, l'entrepreneur devra saisir par écrit la maîtrise d'oeuvre pour la vérification de la totalité de l'implantation des ouvrages, avant tout commencement des travaux de fondations. Un procès verbal de la réception sera transmis au Maître de l'ouvrage. ARTICLE 36.: ECHANTILLONNAGE. L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la maîtrise d'oeuvre et du Maître de l'ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en oeuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître de l'ouvrage. Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 2O1 2 du D.G.A. et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés. En application de l'article 38, paragraphe 5 du CCAG -T les matériaux destinés à l'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication Marocaine. ARTICLE 37.: REUNIONS DE CHANTIER. Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine, elles réuniront outre le Maître de l'ouvrage:la maîtrise d'oeuvre, l'entrepreneur, le chef de chantier, les sous-traitants agrées et tout autre mandataire du Maître de l'ouvrage habilité à contrôler les travaux. L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement, ou à défaut par un représentant mandaté pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantier. A chaque réunion un procès verbal sera établi, résumant l'état d'avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par le maître de l'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et le laboratoire. ARTICLE 38.: RESPONSABLE DE CHANTIER. Conformément à l'article 19 du CCAG-T,l'entrepreneur devra présenter à l'agrément du maître de l'ouvrage,le responsable qualifié qu'il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance; Le responsable de chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante le maître de l'ouvrage ou 1315 la maîtrise d'oeuvre pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. ARTICLE 39.: INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER. L'entrepreneur disposera pour l'installation de son chantier des terrains avoisinants les constructions, dans le cadre du prorata. Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériels d'entreprise seront établis en dehors des constructions et à des emplacements soumis pour approbation au maître de l'ouvrage; Les installations du chantier et leur entretien sont à assurer dans le cadre du compte prorata pendant toute la durée du chantier jusqu à la livraison, par les différentes entreprises, des locaux en état de finition au maître d ouvrage. Les frais de l installation de chantier est comprises dans les prix unitaires de l entreprise. ARTICLE 40: AGREMENT DU MATERIEL. Dans un délai de 15 jours (quinze jours) à dater de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par le Maître de l'ouvrage les dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser. Le Maître de l'ouvrage, pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes et si à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l'usure du matériel est la cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux. Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé, l'entrepreneur aura à passer commande ferme de tout matériel, qu'elle qu'en soit l'origine. Le matériel reçu sera livré sur le chantier. Dans le cas ou l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local clos parfaitement et sous la responsabilité de l'entrepreneur. Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître de l'ouvrage,ou de la maîtrise d'oeuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur, quand au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers. ARTICLE 41.: MODE D'EXECUTION. D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux dessins et plans visés "bons pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur. Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détails sont celles des travaux et ouvrages complètement terminés. Tous les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts. ARTICLE 42.: ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL. 1416 Les frais d'essais des matériaux sont à la charge de l'entrepreneur. Les essais seront faits par un laboratoire agrée. L'entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyse. L'entrepreneur est tenu d'engager ce laboratoire dès réception de l'ordre de service, Les honoraires du laboratoire sont compris dans l'offre de l'entrepreneur. Sont aussi à sa charge, toutes mains- d'oeuvre nécessaires à ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions effectuées à la demande de la maîtrise d'oeuvre et du Maître de l'ouvrage. ARTICLE 43.: MALFACONS. Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'entrepreneur. ARTICLE 44.: NETTOYAGE DU CHANTIER. L'entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux ou il travaille, les gravats ou débris qui sont le fait de ses activités. L'entrepreneur devra construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son personnel. Les gravats et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par le maître de l'ouvrage et seront évacués aux décharges publiques au frais de l'entreprise. Il doit assurer le drainage et l'épuisement des eaux, s'il y a lieu. ARTICLE 45: CLOTURE DES DOSSIERS- PLANS DE RECOLEMENT En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage sous couvert de la maîtrise d'oeuvre un calque et cinq tirages des dessins suivants, pliés au format 21X31 :les dessins côtés des ouvrages non visibles, comme les dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles,tels qu'ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections ou autre caractéristiques, ces dessins indiqueront la position de tout regard,poste d'eau, vanne,...etc. Ces plans seront signés par la maîtrise d'oeuvre avant transmission au Maître de l'ouvrage. Faute par l'entrepreneur d'avoir fourni les plans de récolement 15 jours (quinze jours) après la réception provisoire, il lui sera appliquée une retenue de 1% (un pour cent) du montant du marché, arrondie à la dizaine de dirhams supérieure. Aucun décompte définitif ne sera réglé à l'entreprise avant remise du dossier de récolement. ARTICLE 46.: NETTOYAGE APRES RECEPTION PROVISOIRE. En application de l'article 40 du CCAG -T le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur est fixée à 15 jours de calendrier,à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de (500,00 DH) cinq cent Dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office sur les sommes encore dues à 1517 l'entrepreneur. ARTICLE 47.: RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION PARTIELLLE La réception provisoire aura lieu dans les conditions de l'article 65 du CCAG -T. En application de l'article 66 du CCAG -T, le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de procéder à une réception provisoire partielle en cours des travaux en usant du droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages. ARTICLE 48.: PERIODE DE GARANTIE. En application de l'article 67 du CCAG-T,la période de garantie de tous les travaux est fixée à douze mois (12 mois) de la date de réception provisoire. ARTICLE 49.: RECEPTION DEFINITIVE ET RESPONSABILITE DE L' ENTREPRENEUR APRES LA RECEPTION DEFINITIVE La réception définitive sera prononcée dans les conditions de l'article 68 du CCAG -T Après la réception définitive, l'entrepreneur restera soumis à la responsabilité définie à l'article 69 du CCAG T. 1618 CHAPITRE III. CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Les présentes clauses particulières ont pour objet de définir la nature, la consistance le mode d'évaluation et de règlement des travaux. ARTICLE 50.: CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE. -Le cautionnement provisoire est fixé à quarante mille Dirhams (40.000,00DH). -Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant du marché et doit être déposé dans les trente(30) jours après la notification de l'approbation du marché. Il sera restitué après la réception définitive des travaux. -La retenue de garantie, à prélever sur les acomptes mensuels de l'entreprise est de 10%, elle cessera de croître quand elle atteindra 7% du montant total des travaux; cette retenue sera restituée à l'entreprise après la réception définitive des travaux. ARTICLE 51.: MODE D' EVALUATION DES TRAVAUX- ATTACHEMENTS. - Les travaux du présent marché seront évalués au métré pour l'ensemble des prix. - Les attachements, situations et relevés sont établis conformément au paragraphe B de l'article 56 du CCAG -T. ARTICLE 52.: MODE DE REGLEMENT. A-APPROVISIONNEMENTS: Les approvisionnements en matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures divers objets du marché ne peuvent donner lieu à des acomptes. B- TRAVAUX AUX METRES: - Le règlement des travaux se fera par application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités réellement exécutées. - En application de l'article 57 du CCAG -T Les décomptes provisoires seront établis à la base des situations et mètrés établis par l'entrepreneur et vérifiés par le Maître de l Ouvrage, le bureau d études et l architecte. - Les approvisionnements ne seront pas pris en compte pour l établissement des acomptes C- DECOMPTE DEFINITIF: Le décompte définitif sera établi dans les conditions du paragraphe B de l'article 62 du CCAG- T. 1719 A -APPROVISIONNEMENTS: CHAPITRE V PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES. L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont l'échantillon aura été accepté par la maîtrise d'oeuvre et le maître de l'ouvrage. La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins quatre (4) jours avant son emploi, pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois à pied d'oeuvre. Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été acceptés provisoirement par la maîtrise d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce jusqu'à la réception provisoire des travaux. B -PROVENANCE DES MATERIAUX. Les matériaux et matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine Marocaine; il ne sera fait appel aux matériaux ou matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché Marocain. Les matériaux et matériels proviendront des lieux d'extraction ou de production nationale ou des dépôts du Maroc. Par le fait même du dépôt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiqués ci avant, ainsi que leur conditions d'accès, d'exploitation et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'oeuvre de ces matériaux. ARTICLE 53: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES MENUISERIES BOIS ET ACIER Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les termes du présent devis. Les menuiseries seront exécutées en sapin rouge, en okoumé 7 et 9 mm pour les contreplaqués, en sapin blanc pour les éléments des structures intérieures. Les bois seront de la meilleure qualité, absolument secs et sans défauts, conformément aux spécifications des articles, 34, 37,136, à 147 du D.G.A (édition 1956). Toutes les menuiseries devront être livrées sans peinture. Elles recevront une couche de protection à l'huile de lin cuite, les noeuds étant brûlés à la lampe à souder et passés à la gomme laque. Les dessins et détails fournis par devront être rigoureusement suivis. Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions dans ces détails ; il devra l'en avertir, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 1) Provenance des matériaux. Les matériaux proviendront en principe des lieux d'extraction ou de production suivants. Désignation des matériaux Qualité et provenance Sapin rouge Du nord, qualité ébénisterie Des fournisseurs locaux contreplaqué Okoumé, des usines du Maroc Sapin blanc (réseau Des fournisseurs locaux 1820 intérieur) Quincaillerie Profilés marchands Bricard ou similaires des dépôts du Maroc Premier choix, dépôts de Casa Par le fait même du dépôts de son offre, l'entrepreneur est réputé connaître les ressources des dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d'oeuvre de ces matériaux. 2) Prescriptions particulières. a) cadres dormants - huisserie. Les cadres dormants et huisseries seront exécutés avec parement intérieur légèrement évasé, avec arrêtes légèrement arrondis, sur les faces en contact avec les cloisons, ils seront rainés sur au moins 10 mm de profondeur pour recevoir les briques, les feuillures seront de 15mm minimum et de profondeur correspondant à l'épaisseur des bâtis. Les assemblées par tenons et mortaisées, collées et chevillées. Les pièces d'appui comportent obligatoirement une gorge de condensation avec trous d'écoulement. Les larmiers seront prolongés sur toute la longueur de la pièce. Les scellements métalliques en tôle ou en fer plat vissés sur chants extérieurs, seront de dimensions en rapport avec l'importance de l'ouvrage à fixer. Pour les huisseries à fixer sur granito, il y a lieu de prévoir un goujon en fer rond diamètre 14 mm minimum par montant. Dans les feuillures des structures en béton armé et contre tous les éléments en béton armé, il est préconisé, sous resserve de l'accord de la maîtrise d oeuvre, d'effectuer les scellements par broches d'acier enfoncées au pistolet "Spit" ou par chevilles" Spit roc" et vis à tête noyée, aucune cassure ne sera tolérée dans les éléments de la structure porteuse en béton armé. Les arrêtes intérieures des bâtis dormants et huisseries seront protégées dès le départ de l'atelier par des lattes et maintenues en place jusqu'au moment du fourrage. b) Couvre-joints. Toutes les menuiseries sans exception seront pourvues de couvre-joints formés, le cas échéant, de chambranle de 50X15 ou baguettes d'encoignures dites "quart de rond". Tous les couvre-joints seront fixés au moyen de pointes tête homme noyées disposées tous les 25O mm environ en quinconce. Ils seront assemblés carrément et à onglet. L'ébrasement sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Ils n'auront jamais de socle dans les pièces revêtues de faïence. C) Châssis et croisées bâti en 41 mm suivant détails. Tous les châssis et croisées à vitrer, compartimentés ou non, fixes ou ouvrants, seront assemblés à tenons et mortaises chevillés et collés. Les parcloses seront assemblés à tenons et mortaises chevillés et collés. Les parcloses seront assemblées à onglet. Les rejets d'eau seront tirés d'épaisseur avec les traverses inférieures. Ils seront munis (éventuellement, voir détail de la maîtrise d oeuvre) d'équerres encastrées de 3mm d'épaisseur en retrait de 2mm par rapport au nu du bois. D) Portes isoplanes. 19 Montrer encore
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté de Médecine et de Pharmacie Fès CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 6 /2011 EXTENSION DE LA FACULTE DE MEDECINE ET Plus en détail Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC UNIVERSITE MOHAMMED V AGDAL PRESIDENCE RABAT CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) Appel d'offres ouvert sur offres de prix N 18/PUA/2013 (lot unique) (Séance publique) OBJET: Abonnement Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté de Médecine et de Pharmacie Fès CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES CONTRAT N /2012 Appel d'offres ouvert n 07/2012 Gestion déléguée d un centre de photocopie Plus en détail Fourniture de propane vrac pour le Club des Adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education - Formation à Rabat
ROYAUME DU MAROC LA FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION - FORMATION CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE N 11/2012 Plus en détail DOSSIER DCE CCTP Cahier des clauses Techniques particulières. mardi 20 octobre 2009
DOSSIER DCE CCTP Cahier des clauses Techniques particulières mardi 20 octobre 2009 LOT N 001 CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES mardi 20 octobre 2009 1/7 1 Document de référence - Normes A.F.N.O.R. N.F.P. Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
LE CHEF DU GOUVERNEMENT ------------------ AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DU NORD ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L INTERIEUR ------------------ PROVINCE DE LARACHE MINSITERE DE LA SANTE CAHIER Plus en détail APPEL D OFFRES N 03INV/2013
ROYAUME DU MAROC UNIVERSITE HASSAN II MOHAMMEDIA PRESIDENCE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS APPEL D OFFRES N 03INV/2013 DESIGNATION D UN BUREAU D ETUDE POUR Plus en détail APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE
ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE Acquisition de 300 000 SMS et mise Plus en détail TRAVAUX D AMENAGEMENT D UN PLATEAU BUREAU AU COMPLEXE ADMINISTRATIF ET CULTUREL DE LA FONDATION (LOT UNIQUE)
المملكة المغربية TRAVAUX D AMENAGEMENT D UN PLATEAU BUREAU AU COMPLEXE ADMINISTRATIF ET CULTUREL DE LA FONDATION (LOT UNIQUE) APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE N 51/2012 CAHIER DES Plus en détail Aménagement d'un point Multi-services
1 MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Aménagement d'un point Multi-services (marché n 10.054 T) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) LOT N 2 SERRURERIE 2 SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE... 3 1.1 Plus en détail Cahier des prescriptions spéciales
APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 22/ 2013/MFPMA REALISATION DE FORMATION AU PROFIT DES CADRES DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L ADMINISTATION SUR LA METHODOLOGIE Plus en détail Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES. Cahier des prescriptions spéciales
Appel d offres ouvert N 12/2013/D.A.L. CONFECTION DES IMPRIMES POUR LE COMPTE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES Cahier des prescriptions spéciales Juin 2013 1 Chapitre I : Dispositions Administratives Plus en détail COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE
COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE SOUMISSION - MARCHE POUR TRAVAUX PUBLICS ENTRE D'UNE PART : La COMMUNE DE MONTAMISE 11, Place de la Mairie 86360 MONTAMISE, Plus en détail Communes de Saint Aubin de Branne.
Communes de Saint Aubin de Branne. Dossier de Consultation des Entreprises OBJET DU MARCHE : Réfection de la toiture du bâtiment Mairie Isolation. C.C.A.P. 2.2. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES Plus en détail **** Appel d offres relatif à : La Certification ISO de Système de Management Intégré de l Agence Urbaine de Marrakech
--------------------------------- CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES --------------------------------- N D APPEL D OFFRES : Appel d Offres ouvert sur offres de prix N 13/2015 OBJET : Achats des licences Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) Appel d'offres ouvert sur offres de prix N 3/PUA/2013 (lot unique) (Séance publique)
ROYAUME DU MAROC UNIVERSITE MOHAMMED V AGDAL PRESIDENCE RABAT CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) Appel d'offres ouvert sur offres de prix N 3/PUA/2013 (lot unique) (Séance publique) OBJET: Achat Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES CCAP (Pièce n 2)
AMENAGEMENTS DES ABORDS DE LA STEP BAIE STE MARIE / RESIDENCE PORT MAGENTA CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES CCAP (Pièce n 2) 1, rue Isidore Le Goupils 98800 Nouméa Tél : 78.02.05 Fax Plus en détail AGENCE NATIONALE DE L ASSURANCE MALADIE الوكالة الوطنية للتأمين الصحي APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 19/2012 OBJET :
ROYAUME DU MAROC المملكة المغربية AGENCE NATIONALE DE L ASSURANCE MALADIE الوكالة الوطنية للتأمين الصحي APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 19/2012 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES OBJET : MIGRATION Plus en détail APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE N 02/2012
Page: 1 ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION - FORMATION APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE N 02/2012 VI de Promotion des Œuvres Plus en détail Objet : Gardiennage et surveillance de l Ecole Normale Supérieure Rabat et de son annexe
ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 28/2013 SEANCE PUBLIQUE Maintenance préventive, corrective Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P.
Maître d'ouvrage : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Objet : Marché à procédure adaptée MAPA n 2009 10 19 Travaux de mise en conformité des menuiseries métalliques extérieures (Fenêtres) Plus en détail CAHIER DES PRESCREPTIONS SPECIALES (C.P.S.)
ROYAUME DU MAROC LA FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION - FORMATION CAHIER DES PRESCREPTIONS SPECIALES (C.P.S.) APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE Plus en détail TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES A LAAYOUNE
APPEL D OFFRES OUVERTS n 5/2014/DAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES A LAAYOUNE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Avril 2014 ARTICLE 1 : OBJET DU Plus en détail CRECHE INTERCOMMUNALE «LES P TITS BOUTS» *** TRAVAUX EXTERIEURS DE REFECTION DU SOL DE LA COUR
DOSSIER DCE CCTP CLOISON AMMOVIBLE LOT N 013 CLOISON AMMOVIBLE mardi 20 octobre 2009 1/6 1 GENERALITES 1 1 Prescriptions générales Les entreprises sont tenues de se reporter pour tout ce qui est liaisons Plus en détail ORGANISATION DES ARCHIVES DE L AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU TENSIFT
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE J.F CHAMPOLLION TRAVAUX SUR TOITURE ET CHARPENTE Cahier des Clauses Administratives Particulières C.C.A.P MARCHE N 101-2015 Plus en détail LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS
LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS 4.A. OBJET DES TRAVAUX Les travaux prévus au présent lot concernent tous les ouvrages de Menuiseries extérieures, intérieures et de faux plafonds, Plus en détail ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU
MINISTERE DE LA SANTE CENTRE HOSPITALIER HASSAN II. DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES SERVICE DES MARCHES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DES PRIX N 17/15 DU 30/06/2015 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Plus en détail Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2
Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 1.1 GENERALITES... 2 1.1.1 OBJET... 2 1.1.2 BASE DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS... 2 1.1.3 CONTROLES ET ESSAIS... Plus en détail CAHIER DES PRESCREPTIONS SPECIALES
ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION FORMATION MAITRE D OUVRAGE MINISTERE DE L EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS MAITRE D OUVRAGE Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. EREA JEAN MONNET 106, boulevard Raymond Poincaré 92380 GARCHES
MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT LA MISE EN CONFORMITÉ RÉNOVATION DES DOUCHES SANITAIRES P.M.R. DE L INTERNAT Sis EREA JEAN MONNET 106, boulevard Raymond Poincaré 92380 GARCHES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P )
Maître d Ouvrage COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY 134 Rue de la Mairie 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY Tél : 04 76 06 00 11 - Fax : 04 76 06 00 73 Mise en accessibilité des toilettes publiques et d une Plus en détail Rénovation de la distribution Haute Tension C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)
Rénovation de la distribution Haute Tension C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Conducteur d opération : Marché : Objet : Mode de consultation Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D ANNECY
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D ANNECY 225 Route de Sales 74410 Saint-Jorioz marché N 2011/ 07 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REMPLACEMENT DE TROIS PORTES AU GYMNASE Cahier des Clauses Particulières Plus en détail C.C.A.P. Réfection des plots Salle MATISSE. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)
Réfection des plots Salle MATISSE C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Maître d ouvrage : Observatoire de la Côte d Azur (Établissement Public à Caractère Administratif. Décret 88 Plus en détail APPEL D'OFFRES OUVERT (SEANCE PUBLIQUE) 5F/2013 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES UNIVERSITE HASSAN II MOHAMMEDIA FACULTE DES SCIENCES BEN M SIK-CASABLANCA APPEL D'OFFRES OUVERT (SEANCE Plus en détail APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 03/BI/2012 (Séance publique) LE 31 DECEMBRE 2012 A PARTIR DE 10H RELATIF AUX :
R O Y A U M E DU M A R O C Université Mohammed V- Agdal Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Rabat جامعة محمد الخامس اكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط APPEL Plus en détail CONSTRUCTION DE L ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS DE CASABLANCA
ROYAUME DU MAROC MAITRE D OUVRAGE MOHAMMEDIA-CASABLANCA PRESIDENCE MAITRE D OUVRAGE DELEGUE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS CONSTRUCTION DE L ECOLE NATIONALE Plus en détail C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
M A I T RE D O U V R A G E VILLE DE BAYON EGLISE DE BAYON Consolidation & entretien C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 03 SERURRERIE JANVIER 2013 ATELIER PATRIMOINE & PAYSAGE Sarl Plus en détail C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)
RÉHABILITATION 2 ÈME PHASE DES ATELIERS DE MÉCANIQUE DU SITE DE NICE C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Marché : Objet : Mode de consultation Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Maître d ouvrage Communauté de Communes du Pays d'aubenas-vals Espace Deydier 07200 UCEL Tél. : 04 75 94 61 12 / Fax : 04 75 94 07 78 OBJET DU MARCHE Edition et diffusion des documentations de la Communauté Plus en détail DCE CCTP Lot n 2 Menuiseries intérieures métalliques
Hauts de Seine Sèvres Cité de la Céramique Bâtiment B6 1 er étage Aménagement de Bureaux Projet d aménagement DCE CCTP Lot n 2 Menuiseries intérieures métalliques Août 2014 Maître d'ouvrage : EP Sèvres Plus en détail Cahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Saint-Aunès - Service Technique 1 Place de la Mairie 34130 SAINT-AUNES Tél: 04 67 87 48 48 RAVALEMENT DE FAÇADE «ECOLE PRIMAIRE» COMMUNE DE SAINT-AUNES Cahier des Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3 Plus en détail COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL. Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP.
1 COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP Lot 4 METALLERIE Février 2013 ATÉCO Economiste de la Construction Plus en détail Lot 2 MENUISERIES INTERIEURES
Rédacteur du document: AS2A - Agence Stéphany Alvernhe Architecture 24, Rue Albert Camus 81 400 CARMAUX Ref consultation : 2014 016 Maître d'ouvrage : ECOLE DES MINES ALBI-CARMAUX Campus Jarlard - 81000 Plus en détail C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)
Commune de SAINT-AUBIN D AUBIGNE Construction d un espace dédié à L Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) Rue des Ecoles 35250 SAINT-AUBIN D AUBIGNE C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Plus en détail Chantier. Première séance
Chantier Première séance 1 Missions normalisées Esquisse (ou Diagnostic en réhabilitation) Avant projet sommaire (APS) Avant projet détaillé (APD) Projet (PRO) Assistance à la consultation pour la passation Plus en détail TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DES CONFERENCES DE L'UNIVERSITE HASSAN I ER DE SETTAT EN LOT UNIQUE
ROYAUME DU MAROC MAITRE D OUVRAGE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES UNIVERSITÉ HASSAN 1 ER À SETTAT MAITRE D OUVRAGE DELEGUE MINISTÈRE DE Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Royaume du Maroc Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies *** Département du Commerce Extérieur *** APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 12/2012 CAHIER DES PRESCRIPTIONS Plus en détail Règlement de la Consultation
Règlement de la Consultation APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 05/2015 Achat du matériel informatique destiné A LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE FES ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE : FACULTE Plus en détail Travaux d aménagement et extension de la maison des jeunes au quartier Mbarek Ou Omar à Ait Melloul
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L INTERIEUR PREFECTURE INEZGANE AIT MELLOUL PACHALIK AIT MELLOUL COMMUNE URBAINE AIT MELLOUL Travaux d aménagement et extension de la maison des jeunes au quartier Mbarek Plus en détail COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL. Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP.
1 COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP Lot 3 MENUISERIES BOIS Février 2013 ATÉCO Economiste de la Construction Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Pôle de Coordination Avenue Borgnis Desbordes 56000 VANNES Tél. 02.97.40.22.86 Fax. 02.97.40.22.87 Dossier n V2001515 Rénovation complète d'une maison 32 rue d'ambon 56750 DAMGAN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES Plus en détail LOT 02 MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE
LOT 02 MENUISERIES EXTERIEURES SERRURERIE page 1 1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1. OBJET DE LA NOTICE La présente notice CCTP concerne la description des travaux du lot MENUISERIES EXTERIEURES Plus en détail MINISTERE DE L'INTERIEUR PROVINCE DE TAOUNATE
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME MINISTERE DE L'INTERIEUR PROVINCE DE TAOUNATE MARCHE N DCT/CONSTRUCTION-PISCINE-PATAUGEOIRE- Plus en détail VILLE D ARGELES-GAZOST
VILLE D ARGELES-GAZOST AMENAGEMENT D UNE SALLE DE SPORT POUR LE CENTRE THERMOLUDIQUE «LE JARDIN DES BAINS» Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics Dossier de Consultation des Entreprises Plus en détail CHAPITRE I : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES & GENERALES. 3
Appel d offres ouvert N 7/2013/DAL Réalisation des prestations de formation en langues française et anglaise pour le compte du personnel de la Caisse Marocaine des Retraites (2 lots) Lot n 1 : Formation Plus en détail RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1
RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1 SOMMAIRE 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS P. 3 1.1 DEFINITION Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) 1. OBJET DU MARCHE Le présent appel d'offres concerne l'extension du cimetière de la Commune de SAINT-NIC (29) 2. LISTE DES LOTS 1. Maçonnerie Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Appel d offres ouvert sur offres de prix N 34/2012
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Appel d offres ouvert sur offres de prix N 34/2012 CONCEPTION ET IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MINISTERE DE Plus en détail CCTP 07.TVX.02 Page N 1
CCTP 07.TVX.02 Page N 1 SOMMAIRE A EXPOSE GENERAL DE L OPERATION A.01 OPERATION Page : 3 A.02 INTERVENANTS Page : 3 A.03 DOCUMENTS REMIS Page : 3 B GENERALITES TOUS CORPS D ETAT B.01 OBJET DU C.C.T.P. Plus en détail Appel d offres ouvert en application des prescriptions de : L article 6 Alinéa 2 paragraphes 1 de l'article 16 Alinéa 3 paragraphes 3 de l'article 17
Appel d offres ouvert n 03/2010 La surveillance et le gardiennage des locaux du Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics. Cahier des prescriptions spéciales Appel d offres ouvert en application Plus en détail TRAVAUX DE REHABILITATION D INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Maîtrise d ouvrage : 2 SPANC DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHATILLON-COLIGNY 1, Place Coligny 45230 CHATILLON-COLIGNY Tél. : 02.38.92.57.62 - Fax : 02.38.92.17.39 Marché Public de travaux TRAVAUX DE Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Secrétariat Général Direction des Ressources Humaines et des Affaires Générales CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Appel d offres ouvert sur offres de prix N 6/DRHAG/2013 du 12/11/2013 à 10 heures Ayant Plus en détail V I L L E D E G U I P A V A S
V I L L E D E G U I P A V A S REFECTION DES TOITURES DES SALLES OMNISPORTS DE KERANNA ET CHARCOT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Plus en détail VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE
Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville Plus en détail COMMUNE DE LIMERZEL Mairie 56220 LIMERZEL C.C.T.P.
MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE DE LIMERZEL Mairie 56220 LIMERZEL PROJET : CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE ET D'UNE GARDERIE D'ENFANTS 12 rue de la Mairie 56220 LIMERZEL C.C.T.P. Lot N 4 : MENUISERIES Plus en détail CONSTRUCTION DE L ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS DE CASABLANCA LOT : ASCENSEURS
ROYAUME DU MAROC MAITRE D OUVRAGE UNIVERSITE HASSAN II MOHAMMEDIA- PRESIDENCE MAITRE D OUVRAGE DELEGUE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DOSSIER Plus en détail C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE
C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE Les prestations dues par l Entrepreneur du présent lot suivent strictement les prescriptions énoncées dans le présent lot. Ci-après toutes fournitures et ouvrages Plus en détail Le soumissionnaire sera soumis aux dispositions prévues par :
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE DE L URBANISME ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ----------- AGENCE URBAINE DE MARRAKECH Appel d offres ouvert N 01/2014 Cahier des prescriptions spéciales Gardiennage, sécurité Plus en détail MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Remplacement des canalisations EU du centre d Angers d AGROCAMPUS OUEST
Page 1 sur 13 MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Remplacement des canalisations EU du centre d Angers d PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) MAÎTRE DE L OUVRAGE MAÎTRE D ŒUVRE OBJET DU MARCHE DESIGNATION DES LOTS DELAI D EXECUTION DELAI DE RETENUE DE GARANTIE OU CAUTION BANCAIRE Communauté Plus en détail LOT N 5 - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE
CROS SERGE Architecte DPLG 12 Rue Gabriel FAURE 09100 PAMIERS Tél. : 05.61.67.01.84 Fax.: 05.61.67.52.29 Dossier n 2012VERN CANTINE VERNIOLLE Extension du restaurant scolaire LOT N 5 - MENUISERIE METALLIQUE Plus en détail TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN ABRI DES VOITURES ( 31 VOITURES ) A L'UNIVERSITE DE JENDOUBA
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et TIC UNIVERSITE DE JENDOUBA SOUS DIRECTION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN ABRI DES Plus en détail CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE
Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 1. Objet du marché - Dispositions générales : Objet du marché Emplacements : Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières Plus en détail ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr
ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr Propriété de : Commune de SAINT GALMIER Place de la devise 42330 SAINT GALMIER Réaménagement de la piscine du camping Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP
Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP Entretien et maintenance annuelle des postes de relevage des eaux usées sous pression en domaines public Marché de travaux n o.. Procédure adaptée passée Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION
MINISTERE DE LA SANTE CENTRE HOSPITALIER HASSAN II. DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES SERVICE DES MARCHES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DES PRIX N 23/14 du 09/07/2014 REGLEMENT DE CONSULTATION ACHAT Plus en détail Réalisation d Un plan Urbain Numérique de la ville Marrakech
Royaume du Maroc Ministère de l Habitat de l Urbanisme Et de la Politique de la Ville AGENCE URBAINE DE MARRAKECH Appel d offres ouvert N 16/2013 Séance publique du 24/09/2013 À 12h00mn Réalisation d Un Plus en détail Travaux d amélioration du Foyer Honoré Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois. C.C.T.P
C.C.T.P Lot n 05 : PEINTURE/REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES/RAVALEMENT DE FACADE Travaux d amélioration du Foyer Honoré Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois. n 1-10 SOMMAIRE 1. CONSISTANCE DES TRAVAUX Plus en détail DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET GENERALES
Royaume du Maroc Caisse Marocaine des Retraites Pôle Support Division des Achats et Logistique Service des Achats المملكة المغربية الصندوق المغربي للتقاعد قطب الدعم قسم الاقتناءات والتموين مصلحة الا قتناءات Plus en détail CHAPITRE!I! CLAUSES!GENERALES!/!DEFINITION!DES!MISSIONS!
1/21 2/21 ARTICLE1/OBJETDUMARCHE Leprésentmarchéapourobjet: CHAPITREI CLAUSESGENERALES/DEFINITIONDESMISSIONS CONTROLETECHNIQUEDESETUDESETTRAVAUXDECONSTRUCTIONDES BATIMENTSADMINISTRATIFS DEL AGENCENATIONALEPOURLEDEVELOPPEMENTDESZONES Plus en détail L AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DE L AGENCE URBAINE DE SETTAT POUR LES EXERCICES 2013-2014-2015
ROYAUME DU MAROC MINISTERE, DE L URBANISME ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AGENCE URBAINE DE SETTAT APPEL D'OFFRES N 01/2014 L AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DE L AGENCE URBAINE DE SETTAT POUR LES EXERCICES Plus en détail CCTP / DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF LOT N 3 - METALLERIE
-1/8- ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU GRANDVAUX CREATION DE SALLE DE REPETITION EN SOUS SOL 6 Place Charles Thévenin ST LAURENT EN GRANDVAUX 39150 Maître d Ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES LA GRANDVALLIERE Plus en détail LOT N 4 MENUISERIES INTERIEURES
32 - LOT N 4 MENUISERIES INTERIEURES 0 - GENERALITES 1 - NOMENCLATURE DES OUVRAGES 33-4.0 - GENERALITES 4.0.1 : DOCUMENTS DE REFERENCE Les documents officiels de référence applicables à ce lot sont les Plus en détail Mairie d ESQUELBECQ Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110-59726 ESQUELBECQ cedex
Mairie d ESQUELBECQ Adresse postale : 1, Rue Gabriel Deblock - B.P 40110-59726 ESQUELBECQ cedex ***** Réfection de la toiture du presbytère 2 allée de la procession à ESQUELBECQ ***** CAHIER DES CLAUSES Plus en détail cahier des clauses administratives particulières
C.C.A.P(08/2015) cahier des clauses administratives particulières COMMUNE DE VERNET LES BAINS - 66820 Place de l'entente cordiale, téléphone 04 68 05 53 25 courriel : mairie.vernetlesbains@wanadoo.fr Jean Plus en détail réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT MINT. Page n 1 / 8
Département de Hérault commune de Montpellier CEMAGEF Groupement de Montpellier Domaine de Lavalette 361 rue jean François Breton 34196 Montpellier 02 STRUCTURE PLACOSTYL "Construction d'un Laboratoire Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS)
Secrétariat Général Direction des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes Informatiques CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) APPEL D OFFRES N 3/2014/DSI DU 02 DECEMBRE 2014 A 9 HEURES 30 Plus en détail MAIRIE 76530 MOULINEAUX
Marché public n 2013-2 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure Adaptée CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Maître de l Ouvrage : MAIRIE 76530 MOULINEAUX Objet du marché : Charpente et Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back