Source: http://melgardefernamental.es/acta/pleno-del-ayuntamiento-de-treinta-y-uno-de-julio-de-dos-mil-seis
Timestamp: 2017-12-15 04:16:25
Document Index: 132859785

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 64', 'artículo 190', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 79', 'artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 177', 'artículo 23', 'artículo 79', 'artículo 21', 'artículo 94', 'artículo 52', 'artículo 24', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 78', 'artículo 76', 'artículo 48', 'artículo 35', 'artículo 177', 'artículo 61', 'in fine', 'artículo 89', 'artículo 73', 'artículo 182', 'artículo 74', 'artículo 79', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 93', 'artículo 36', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 101', 'artículo 54', 'artículo 102', 'artículo 103', 'artículo 195', 'artículo 95', 'artículo 109', 'artículo 76', 'artículo 48', 'artículo 73', 'artículo 7', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 79', 'artículo 21', 'artículo 79', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 38', 'artículo 83', 'artículo 46', 'artículo 10', 'artículo 116', 'artículo 82', 'artículo 106', 'artículo 35', 'artículo 38', 'artículo 38']

Pleno del Ayuntamiento de treinta y uno de julio de dos mil seis | Melgar de Fernamental
Inicio / Ayuntamiento / Plenos / Actas / Pleno del Ayuntamiento de treinta y uno de julio de dos mil seis
Pleno del Ayuntamiento de treinta y uno de julio de dos mil seis
SESIÓN EXTRAORDINARIA 9/2006 DEL AYUNTAMIENTO PLENO
En la Villa de Melgar de Fernamental, a treinta y uno de julio de dos mil seis, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón, los Sres. Concejales, Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Luís Cuesta Moisén, D. Roberto Arroyo Varona, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez y D. José Antonio del Olmo Fernández, existiendo pues el quórum necesario requerido por la normativa aplicable, a fin de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria y tratar de los asuntos que figuran en el Orden del Día previamente cursado, tal y como determina el Art. 107 del R.O.F. y R.J. de las Corporaciones Locales.
No asiste pero excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Justino Zarzosa París, no asiste ni excusa su ausencia Dña. Mª del Carmen Bilbao León. No se encuentra al inicio de la sesión pero se incorpora posteriormente, como así se recoge en el presente acta, D. Claudio Gutiérrez del Olmo.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 8/2006 de veinte de junio de 2006 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
2.- DACIÓN DE CUENTAS: La Sra. Alcaldesa da cuenta de los Decretos número 30 a 37 (delegación concreta de atribuciones en una Concejal, órdenes de pago, licencia urbanística, aprobación de padrones tributarios de ibi, y basuras, adjudicación de contrato para organizar espectáculo pirotécnico, dar por cumplido el trámite de comunicación para alojamiento turístico extrahotelero, autorizar traslado licencia apertura, y adjudicación de contrato para organización de espectáculo dentro del Plan de Excelencia Turística del Canal de Castilla respectivamente) así como las actas de la Junta de Gobierno Local 2/06 de 18 de mayo; 3/06 de 7 de junio y 4/06 de 27 de junio.
3.- APROBACIÓN DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO REFORMADO DEL CENTRO JUVENIL DE LA CUADRA DE LA VILLA: Vista la certificación emitida por el Director de Obras y con el informe favorable de Secretaría y los Dictámenes favorables de las Comisiones de Hacienda y de la de Obras, la Sra. Alcaldesa propone aprobar la primera certificación por un importe de 184.846,27 € (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS) de la obra nº 210 incluida en el plan provincial de obras y servicios.
Los Sres. Concejales aprueban la propuesta de acuerdo en sus propios términos con la única abstención de D. José Antonio del Olmo Fernández.
4.- APROBACIÓN DEL GASTO Y DE LOS PLIEGOS QUE REGIRÁN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO JUVENIL DE LA CUADRA DE LA VILLA: Visto el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el gasto así como el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato de suministro para equipamiento del Centro Juvenil de la cuadra de la villa por un importe de 152.660,84 euros y que se inserta a continuación:
El contrato tiene por objeto la realización del suministro para equipar el centro juvenil de la Cuadra de la Villa según anexo que se adjunta a los presentes pliegos.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro (artículo 5 LCAP).
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
El Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato.
Por tratarse de un contrato administrativo, el órgano de contratación podrá ejercer, de conformidad con la legislación vigente, las siguientes prerrogativas:
— La facultad de modificar, exclusivamente por razón de interés público y atendiendo al fin propio del contrato, los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la Ley. Una variante de este poder de modificación es la facultad de suspensión del contrato, siempre que se levante Acta en las que se consignen las circunstancias que lo justifican y se indemnice al contratista por los daños y perjuicios sufridos.
— Ejecutividad de los Acuerdos del órgano de contratación, aunque en este caso será preceptivo informe del Servicio Jurídico del Departamento o dictamen del Consejo de Estado u Órgano Consultivo equivalente (trámites que pretenden garantizar la legalidad del acto), según los supuestos.
— La obligación de anular los contratos indebidamente celebrados, previo dictamen habilitante del Órgano Consultivo (artículo 64 LCAP).
El importe del presupuesto del contrato es 152.660,84 € (ciento cincuenta y dos mil seiscientos sesenta con ochenta y cuatro euros).
Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden el importe de los gastos de entrega y transporte del suministro (artículo 190 LCAP) y el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora o del Impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder.
CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto del proyecto aprobado por la Administración, con cargo a la partida 683.00 del vigente presupuesto municipal.
Teniendo en cuenta que la financiación de este contrato se realiza con cargo a distintas subvenciones de la Junta de Castilla y León.
Para participar en la licitación, los contratistas deberán presentar en las dependencia u oficinas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquel, los sobres cerrados identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, a que hace referencia a este Pliego.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán remitirse a las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio y cumplirán los requisitos señalados en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo.
En cada uno de los sobres se indicará el título del mismo, la contratación a que concurre, el nombre de la empresa licitadora, dirección del ofertante, nombre y apellidos de quién firme la proposición y el carácter en que lo hace.
Las proposiciones respetarán el modelo que establezca este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y tendrán carácter secreto hasta el momento de la licitación.
Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una Unión Temporal de Empresas. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas (artículo 80 de LCAP).
Los licitadores deberán presentar dos sobres, cerrados y firmados por el mismo o persona que le represente haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. La denominación de los sobres es la siguiente:
Podrán optar a la realización del contrato las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en la forma que determina el presente Pliego o, en su caso, con la correspondiente clasificación, y no se encuentren comprendidas en alguna de las prohibiciones para contratar que enumera el artículo 20 LCAP.
1.º Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante la Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la Escritura o documento de constitución, Estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un Registro profesional o comercial cuando este Registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo (artículo 15.2 LCAP).
Será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea acrediten su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se ha de hacer constar que están inscritas en el Registro local profesional comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato (artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en relación con el artículo 23.1 de LCAP).
Para los empresarios individuales, deberán presentar el documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces y los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán también poder bastante (artículo 79.2.a) LCAP y artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con Informe expedido por la representación diplomática de España en el Estado correspondiente (artículo 15.2 LCAP y artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga. En los contratos de cuantía igual o superior a la señalada en el artículo 177 de la LCAP, deberá prescindirse de este informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (artículo 23.1 LCAP).
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bastanteado por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental y fotocopia, legitimada notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, de su DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente [artículo 79.2.a) LCAP y artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de LCAP, y artículos 9 a 16 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la Unión Temporal las características acreditadas para cada uno e los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la Unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de esta, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional (artículo 24 de LCAP).
Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la Administración deberán acreditar su solvencia económica y financiera y a través de informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, si lo prefieren podrán hacerlo a través de una declaración relativa a la cifra de negocios global y de los suministros realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
La solvencia técnica se acreditará a través de relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicándose importe, fechas y destino público o privado de los mismos.
6.º Declaración responsable de no estar incurso el licitador en los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibición, conforme al artículo 20 LCAP y que está al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, para lo cual se adjunta el siguiente modelo que puede ser utilizado por los licitadores:
a) Que no me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
b) Que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
c) Que me encuentro al corriente de mis obligaciones con el Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.
En _______________________ a de ________________ de 2006.
Proposición económica y resto de mejoras puntuables formulada conforme al modelo que se adjunta a continuación.
La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, los datos que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Se presentará en letra y número primando, en caso de discrepancia, lo escrito en letra.
Cada licitador presentará una sola proposición de acuerdo con el anexo que incorporándose al presente pliego especifica el concreto objeto de la licitación y siempre teniendo en cuenta que deberá cumplir con las condiciones técnicas que se exigen en cuanto a los materiales y que, igualmente, se incorporan al presente pliego, indicando el precio de la unidad y el precio total de la descripción.
MODELO SOBRE B:
D. ___________________________________________, con domicilio en ____________________ Provincia de _________ C/ ______________ n.º ____, en nombre (propio o de la empresa que representa) ________________, con CIF/NIF en ________________, y domicilio fiscal en ______________, C/ _____________________, enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de suministro para equipamiento del Centro Juvenil de la Cuadra de la Villa se compromete en nombre (propio o de la empresa a la que representa) a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de _____________________ (expresar claramente, escrita en letra y número la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la ejecución del contrato).
Y en lo tocante a las mejoras puntuables, propone:
- Las características estéticas y funcionales que se aprecian según el catálogo que acompaña la presente proposición.
- Una garantía de los productos por _________ años.
- Plazo de entrega: _________días desde firma del contrato.
- Servicio postventa gratuito: ___________ años.
En _______________, a ____, de __________________, de 2006.
Fdo: ___________________
CLÁUSULA OCTAVA. Publicidad de la licitación
El órgano de contratación dispondrá las correspondientes publicaciones de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con una antelación mínima de quince días naturales al señalado como el último para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en el artículo 78 en la LCAP.
Este plazo se suspenderá automáticamente si se presentaren alegaciones al presente pliego durante los primeros ocho días naturales contados desde el siguiente al de publicación de anuncio de aprobación y de anuncio de concurso (122.2 TRRL) reanudándose de forma automática por el tiempo que reste hasta los quince días naturales una vez hayan sido resueltas las alegaciones por la Corporación.
Todos los gastos de publicidad serán a cuenta del adjudicatario de la contratación.
CLÁUSULA NOVENA. Tramitación y cómputo de plazo
La tramitación del expediente de contratación será ordinaria y los plazos se computarán en días naturales (artículo 76 LCAP). Si el último día fuera festivo, se prolongará el plazo al siguiente día hábil (artículo 48 LRJPA).
CLÁUSULA DÉCIMA. Garantías provisionales
Atendiendo a la naturaleza y umbral del contrato, artículo 35.1 en relación con el artículo 177.2 LCAP, procede la constitución de una garantía provisional por importe del 2% del presupuesto del contrato que asciende a 3.053,21 euros.
En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal (artículo 61.1 in fine del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Retirada de las proposiciones una vez presentadas
De no dictarse la resolución de adjudicación dentro del plazo, tres meses desde la apertura de la proposición, los licitadores tendrán derecho a retirar sus proposiciones y a que les sean devueltas o canceladas las garantías que hubieran presentado (artículo 89 LCAP).
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Procedimiento de adjudicación y criterio de selección
Se utiliza el procedimiento abierto por el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición (artículo 73.2 LCAP). No obstante, en el supuesto de que no se presentaran licitadores al presente concurso o que el mismo fuera declarado desierto porque los licitadores excedieran del tope económico, su oferta sea declarada en baja temeraria o no tuvieran capacidad necesaria para participar en la licitación o cualquier otra causa justificada por el órgano de contratación, se recurrirá al procedimiento negociado sin publicidad (artículo 182.a) RDLeg. 2/2000, de 16 de junio).
El criterio de selección será el concurso, la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en los Pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto (artículo 74.3 LCAP).
Los criterios objetivos para valorar la oferta económica se puntuarán en orden decreciente a su enumeración en el Pliego y serán los siguientes:
— Precio: Máximo tres puntos.
Precio ofertado, conforme a la siguiente fórmula:
T – Of
POf = PM x T - Ofmb
PM es la puntuación máxima del criterio económico: 3.
(Hasta un máximo de tres puntos)
— Características estéticas o funcionales: Deberá presentar catálogo. Máximo 2,5 puntos.
--- Garantía: mínimo dos años, 0,60 puntos por cada año completo que supere, máximo: 1,80 puntos. No computan fracciones de año.
— Plazo de ejecución o entrega: Máximo sesenta días mínimo aceptable treinta días desde adjudicación (por debajo se desechará la oferta). Por cada diez días por debajo de los sesenta se otorgarán 0, 50 puntos, máximo 1,5 puntos.
— Servicio postventa (gratuito): 0,25 puntos por año completo (no computan fracciones de año), máximo un punto.
Podrá declararse baja temeraria a aquellas proposiciones económicas cuyo porcentaje exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.
En el supuesto de que este hecho se produzca se notificará a los interesados para que los licitadores incursos en presunta temeridad justifiquen documentalmente la baja económica de la proposición presentada y aseguren su normal cumplimiento. Esta documentación se deberá recibir, como máximo, en plazo de 5 días hábiles advirtiéndoles que la falta o insuficiente justificación de la baja temeraria dará lugar a la incautación de la garantía provisional previa declaración de temeridad por el órgano de contratación.
La información aportada por el licitador presuntamente incurso en temeridad se remitirá a informe del servicio técnico correspondiente a efectos de que asesore lo que considere oportuno respecto a la posibilidad de cumplir normalmente la oferta presentada. A los mismos efectos se remitirá oferta presentada en el caso de que no se aporte documentación.
Si la adjudicación se realiza a favor de un empresario cuya proposición hubiese estado incursa inicialmente en temeridad, se exigirá al mismo una garantía definitiva del 20% del importe de la adjudicación. No obstante el órgano de contratación a la vista de los informes mencionados podrá acordar la adjudicación del contrato a la empresa que sin incurrir en temeridad ofrezca la proposición más ventajosa en su conjunto.
La falta de justificación, por parte del licitador, de la oferta económica presentada y considerada como presuntamente temeraria, la insuficiente justificación de la misma a juicio de los servicio técnicos, determinará la declaración de temeridad de su proposición y su posible exclusión del proceso licitatorio si así lo acuerda el órgano de contratación.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura y examen de las proposiciones
En el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación, la Mesa procederá a abrir los sobres de documentación administrativa (Sobre «A») y capacidad económica (Sobre «B») emitidos en plazo por las empresas licitadoras procediéndose a valorar las distintas proposiciones. Se presumirán nulas las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen debidamente la prestación del objeto contractual en las condiciones precisas.
La Mesa de Contratación, en acto público, examinará los documentos contenidos en los sobres indicado para comprobar si contienen todo lo exigido por este Pliego y para calificar la validez formal de su contenido por si existieran omisiones determinantes de exclusión.
Si la Mesa observa defectos materiales en la documentación presentada, podrá conceder, si considera posible la subsanación, un plazo no superior a tres días hábiles para que la corrijan o subsanen.
En el acto público se realizarán las siguientes actuaciones:
— Lectura del anuncio público de licitación.
— Recuento de las proposiciones presentadas y confrontación de las mismas con los datos que figuren en el certificado extendido por el responsable del Registro receptor.
— Lectura pública del número de proposiciones recibidas y de la identidad de los licitadores.
— Invitación a los asistentes para que comprueben que los sobres «A» y «B» se encuentran en la Mesa, y en las mismas condiciones en que fueron entregados.
— La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma, procederá, en acto público el tercer día hábil siguiente al último para presentación de proposiciones salvo que fuera sábado que se prorrogaría al lunes o hábil siguiente, a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores invitando a los asistentes a que expongan cuantas consideraciones reclamaciones o quejas consideren oportunas, tras lo cual las elevará, con el Acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, al órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato, en este caso al Pleno de la Corporación, solicitando previamente los informes técnicos que estime necesarios.
Terminado el acto anterior, se levantará el Acta correspondiente en la que se reflejará el resultado lo acontecido, y será firmada por el Presidente y el Secretario, así como por cuantos hubiesen presentado reclamaciones.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Propuesta y adjudicación del contrato
En el caso de que la propuesta señalara a algún empresario, como elegido para ser adjudicatario del contrato, aquella no creará derecho alguno en favor de dicho empresario, el cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, por Acuerdo del órgano de contratación.
El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, o declarar desierto el concurso, motivando su resolución en los criterios de adjudicación del concurso que figuran en este Pliego.
Una vez adjudicado el contrato, se devolverán a los interesados cuyas ofertas no hubiesen sido admitidas los resguardos o documentos acreditativos de la constitución de garantía y demás documentación que haya acompañado a su proposición previo recibí de los mismos.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Documentación que deberá aportar el empresario propuesto como adjudicatario
El empresario señalado como propuesto para la adjudicación deberá aportar, salvo que ya lo hubiera aportado en el sobre «A» de documentación administrativa, en el plazo máximo de cinco días hábiles, la justificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, con el Estado, con el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los siguientes términos (artículo 79.2 LCAP):
1.º Obligaciones tributarias: artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
2.º Obligaciones de Seguridad Social: artículo 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
3.º No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los apartados anteriores, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
4º Acreditación de haber constituido la garantía definitiva.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Notificación y publicidad de la adjudicación
La adjudicación del contrato, una vez acordada por el órgano de contratación y cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de adjudicación empleada, será notificada a los participantes en la licitación y después en cumplimiento del artículo 93 de la LCAP, se procederá a su publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Garantías
El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva, en un plazo de 15 días desde que se le notifique la adjudicación definitiva por el 4% del precio de adjudicación del contrato.
En los supuestos de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá una garantía definitiva por el 20% del importe de adjudicación (artículo 36.4 LCAP).
En lo no previsto a este respecto en los presentes pliegos se estará a lo dispuesto en los artículos36 y siguientes del RDLeg. 2/2000 así como los correspondientes del RD 1098/2001
A) Su personalidad y capacidad para contratar con la Administración, aunque hayan sido presentados en el acto de licitación, así como los justificantes de la garantía definitiva y del abono de los gastos del anuncio de licitación.
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, deberán estas acreditar la constitución de la misma, en Escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, y CIF asignado a la Unión Temporal.
La formalización del contrato se realiza mediante documento administrativo. No obstante, el contrato podrá formalizarse en Escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento (artículo 54.1 LCAP).
CLÁUSULA DECIMONOVENA. No formalización imputable al contratista
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo, siendo trámite necesario la audiencia del interesado y cuando se formule oposición por el contratista, el informe Consejo Consultivo de Castilla y León (artículo 54.3 de la LCAP). La resolución conllevará la pérdida de la fianza e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Derechos del contratista
— Al abono de facturas en el plazo de dos meses siguientes a la fecha de recepción formal de los bienes suministrados.
— A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las facturas conformadas superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el artículo 99.5 de la LCAP.
— Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses contados a partir del vencimiento del plazo de dos meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen, según lo establecido en el artículo 99.6 de la LCAP.
— A conocer de la aplicación de los bienes suministrados durante el plazo de garantía, en la forma prevista en el artículo 191.2 de la LCAP.
— A la devolución de la garantía definitiva, una vez recibido el suministro, aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.
— A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originados por esta demora.
— A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 192 de la LCAP, con los efectos señalados en el artículo 193 de la misma Ley.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Deberes del contratista
— Ejecutar el contrato de conformidad con el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
— Aceptar las modificaciones del suministro que no superen el 20% del precio del contrato y no representen una alteración sustancial de su objeto.
— No efectuar suministros no incluidos en el contrato sin conocimiento previo de haber sido autorizados por el órgano de contratación.
— Ejecutar el contrato a su «riesgo y ventura».
— Reintegrar al Ayuntamiento de los pagos satisfechos por los bienes suministrados cuando estos presenten vicios o defectos imputables al contratista y su reparación o reposición no se presuma suficiente para el fin al que responda el objeto del contrato.
— Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos y demás gravámenes y exacciones que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.
— Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas.
— El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.
— A cumplir con todas las mejoras que introdujo en su proposición y que fueron la causa de que resultara adjudicatario del presente contrato.
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Revisión de precios
Este contrato no está sujeto a revisión de precios.
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Ejecución del contrato de suministro
Los suministros se ejecutarán con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Específicas, así como al de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones de interpretación técnica que dé el responsable del servicio receptor del suministro, que habrán de formularse por escrito, o así ratificarse cuando sean dadas de forma verbal.
La entrega o entregas sucesivas de los bienes o productos objeto de contrato se efectuarán en el tiempo y lugar fijados en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Los gastos relacionados con el transporte de los bienes objeto del suministro serán a cargo del adjudicatario del contrato.
La entrega se entenderá efectuada cuando el bien haya sido efectivamente recibido por el servicio destinatario del mismo, sin perjuicio de que la recepción se formalice en el plazo de un mes de haberse producido la entrega, mediante Acta de recepción suscrita por el facultativo representante de la Administración contratante al que se ha entregado el bien, el contratista y por el funcionario designado por la Intervención General, cuando esta haya optado por la asistencia a los efectos legalmente establecidos. En el período comprendido entre la entrega y la recepción formal del bien mediante Acta, el servicio destinatario del suministro comprobará la calidad de los bienes suministrados de conformidad con las determinaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas y con la propuesta del adjudicatario del contrato.
La instalación y montaje de los bienes suministrados, cuando no constituyan la prestación principal según los artículos 6 de la LCAP, serán a cargo del adjudicatario cuando así se determine en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas o en el de Prescripciones Técnicas.
CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Condiciones de instalación y prestaciones complementarias del suministro
El adjudicatario vendrá obligado a realizar a su costa la instalación del suministro, que incluirá todos los elementos auxiliares necesarios que, por su poca entidad y dificultad de definición previa, no figuren expresamente en la composición del suministro.
CLÁUSULA VIEGESIMOQUINTA. Modificación del contrato de suministro
Si en el desarrollo del suministro se detectase la conveniencia o necesidad de modificar el contrato, se realizará en la forma prevista en los artículos 59, 189 LCAP y disposiciones complementarias.
Tras la perfección del contrato, la modificación del mismo, según lo previsto en el artículo 101 de la LCAP, solo será posible por razones de interés público y que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.
El responsable del Servicio que haya de hacerse cargo del suministro cuando considere, por su propia iniciativa o por la del contratista, la concurrencia de circunstancias que hagan necesaria o conveniente su modificación, solicitará del órgano de contratación que le autorice para redactar una propuesta que habrá de ser aprobada por el citado órgano.
En el expediente que a tal efecto se instruya, se dará audiencia al contratista por un plazo no inferior a tres días hábiles, con carácter previo a la aprobación de la propuesta de modificación y, en su caso, de los gastos complementarios que esta genere.
Las modificaciones del contrato han de responder a razones de interés público derivadas de necesidades reales del servicio destinatario del suministro, debidamente motivadas y apreciadas favorablemente por el órgano de contratación, así como a necesidades nuevas o imprevisibles.
Las modificaciones podrán consistir en aumentos, reducciones o supresiones de las unidades contratadas, y también en la sustitución de unos bienes por otros siempre que estén comprendidos en el objeto del contrato.
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones que se introduzcan en el contrato cuando no superen, en más o en menos, el 20% del importe del suministro ni representen una alteración sustancial de la prestación. En el límite porcentual señalado se integrarán cuantas modificaciones del contrato se propongan.
Para las unidades objeto de modificación se aplicarán los precios unitarios del mismo.
La modificación que se acuerde por el órgano de contratación no afectará a los bienes cuya recepción haya sido formalizada.
Las modificaciones del contrato que sean objeto de aprobación por el órgano de contratación habrán de formalizarse en la forma establecida en el artículo 54 de la LCAP. Esta formalización será requisito previo para la efectividad de la modificación, debiendo reajustarse de forma previa el importe de la garantía definitiva.
CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Suspensión del contrato
La Administración podrá acordar la suspensión del contrato, ya sea temporal-parcial, temporal-total o definitiva, debiéndose levantar la correspondiente Acta de suspensión, en la que se consignen las circunstancias que la justifican y se indemnice al contratista por los daños y perjuicios sufridos, tal como se prevé en el artículo 102 de la LCAP y el artículo 103 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Responsabilidad del contratista
El contratista será responsable de los vicios o defectos de los bienes suministrados hasta la finalización del plazo de garantía, con el derecho del Ayuntamiento a reclamar la reposición de los que resulten inadecuados o su reparación cuando esta sea suficiente.
CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Recepción y liquidación del contrato de suministro
La recepción y garantía de los suministros objeto de contrato se regularán conforme a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 de la LCAP.
La recepción de los bienes que constituyen el suministro objeto del contrato habrá de ser formalizada mediante el correspondiente Acta de recepción, en el plazo de un mes desde la entrega del bien, suscrita por la Jefatura del servicio al que se ha entregado el bien, por el contratista y el funcionario designado por la Intervención General, cuando esta haya optado por la asistencia, (artículo 195 y 200, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales) siempre que resulten conformes con los Pliegos que hayan servido de base para la adjudicación.
Si a la recepción de los bienes suministrados se observaran defectos susceptibles de subsanación, se hará así constar en el Acta de recepción, indicándose al contratista las instrucciones que a tal efecto procedan.
El contratista podrá optar por la sustitución de los bienes suministrados cuando sea requerido para que proceda a la subsanación de defectos.
El plazo señalado para la efectividad del suministro no se entenderá cumplido hasta que se lleve a cabo la subsanación de defectos o la sustitución de los bienes suministrados.
En el supuesto de que los defectos se estimen como no subsanables, se requerirá al contratista para que proceda a la sustitución de los bienes suministrados. Este requerimiento no interrumpirá el plazo de entrega señalado.
El Acta de recepción servirá, en su caso, de notificación del requerimiento para subsanación de defectos o para la sustitución de los mismos cuando esta sea la opción del contratista.
CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Plazo de garantía
El plazo de garantía mínimo será de dos años.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Extinción del contrato o resolución
Serán causa de resolución del contrato las establecidas en los artículos 111 y 192 de la LCAP y con los efectos previstos en los artículos 113 y 193 del mismo cuerpo legal.
Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimientos del plazo único o de los plazos fijados para las entregas sucesivas que impidan o dificulten la satisfacción de las necesidades a las que responda el objeto del contrato, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades señaladas en la escala recogida en el artículo 95.3 de la LCAP.
La resolución del contrato será acordada por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, siendo necesaria previa audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio, y audiencia en el mismo plazo del avalista y asegurador si se propone la incautación de la garantía. Cuando se formule oposición por parte del contratista será necesario Consejo Consultivo de Castilla y León (artículo 109 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
El contrato se extinguirá de forma normal con la efectividad del suministro contratado, de acuerdo con el presente Pliego, siempre que se haya formalizado su recepción, y sin perjuicio de las responsabilidades por vicios o defectos recogidos en el presente Pliego.
CLÁUSULA TRIGÉSIMOPRIMERA. Recursos administrativos y jurisdiccionales
En todo lo previsto expresamente en este pliego se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aplicando, en su caso y en caso de laguna en los pliegos, las normas relativas a la subasta al presente concurso).
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.
ANEXO CON UNIDADES Y ELEMENTOS OBJETO DEL SUMINISTRO
Mesa Centro Haya 100 x 55
Taburete Alto madera/aluminio
Mostrador 300 x 150 Laminado
Encimera mostrador Silestone
Armario Archivo c/llave 92 x 187 x 42
Perchero cerezo/cromo
EQUIPAJES Y DEPÓSITOS:
Composición estanterías 200 x 150 Laminado
Composición estanterías 300 Laminado
Mesas 80 x 80
Sillas s/brazos
Composición Aparador 360 cm. Laminado
Estantería Menaje 120 y 250 Laminado
Cuadros 80 x 60
9 HABITACIONES (35 PLAZAS):
Litera madera Pino macizo
Cama 90 mod. Pino Macizo
Somier láminas anchas 90 x 190
Almohada fibra 90
Mesa Pino 80 x 80
Butaca Orejera tapizada
Perchero pared 3 pomos
Perchero pared 4 pomos.
Plafón Dormitorio focos
Armario c/llave 92 x 187
Cuadro lámina 80 x 60
Plafón (aseos y distribuidor)
ASEOS Y BAÑO:
Espejo 850 biselado
Aplique espejo halógeno
Porta-rollos Cromo
Escobillero Inox Cromo
Cubo aseo c/ peda Inox
Dosificador Jabón 1 Cromo
Dosificador Jabón 3 Cromo
Secador manos Aseo
Barra seguridad Asa 60
BAJOCUBIERTAS.
SALA REUNIONES 2:
Sillas tapizadas c/brazos
Papelera Varios
Espejo Mural 240 x 100 c/bisel
Cubo c/pedal Aseo Inox
Plafón Cromo
Dispensador Jabón 3 Cromo
Plafón Iluminación
SALA ESTAR 1:
Sillón pata madera s/faldón
Mesa Centro Haya tapa cristal c/revistero
Mesa Rincón Haya tapa cristal c/revistero
Lámpara iluminación techo
Aplique iluminación pared
SALA ESTAR 2:
Silla Cromado
Librero Panel Estantería 210 x 100
Lámpara iluminación techo.
SALA REUNIONES 1:
Silla tapizada s/brazos
Mesas 120 x 80
Cuadro Lámina 80 x 60.
CALIDADES MÍNIMAS QUE SE EXIGEN AL MOBILIARIO:
ESTRUCTURA: Acero decapado y laminado 1,5 mm. Patas de 40 mm. De diámetro y marco perfil de 40 x 30 con recubrimiento epoxi.
Recubrimiento melamínimico sobre tablero aglomerado de 19 mm cantos ABS de 3 mm. De espesor.
SILLAS: Estructura de perfil en acero laminado y decapado de 1,5 mm. De espesor pintado epoxi. (bancadas perfil 2,00 mm de espesor). Bases de inyección de poliamida con fibra de vidrio. Asientos: polipropileno inyectado con acabado texturizado.
ARMARIOS: Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 19 mm. Trasera de DM 5 mm Bisagras con reguladores, puerta con cerradura con llave. Barra colgar.
TAPICERÍA: Armazones estructura de madera. Espuma: densidades 30 kg. En asiento. Respaldos fibra hueca. Tela desfundable y lavable teflón.
COLCHONES: Mueble embolsado, tela damasco cosido.
SEGUNDO. Anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos la convocatoria otorgando ocho días naturales para presentar reclamaciones contra el pliego, que serán resueltas por la propia Corporación y que suspenden de forma automática el plazo de quince días naturales para la presentación de solicitudes conforme a lo dispuesto en el Pliego, este plazo se reanudaría por el tiempo que reste hasta completar los quince días hábiles una vez resueltas las alegaciones que, en su caso, se presentaren.
La propuesta de acuerdo resulta aprobada en sus propios términos con la abstención de D. José Antonio del Olmo Fernández y D. Luís Cuesta Moisén votando a favor el resto de los concejales presentes.
5.- APROBAR REMSIÓN DE SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS DE PRÓRROGA PARA ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA: Vistos los trámites necesarios para la aprobación del Proyecto de Actuación del polígono industrial “El Parralejo”, visto que la ejecución de la obra que en el mismo se prevé se encuentra subvencionada dentro de Planes de Provinciales y que la misma exige adjudicación del contrato de obra antes del uno de octubre de 2006, esta Alcaldía, con el Dictamen favorable de la Comisión de Obras, propone:
SOLICITAR la prórroga máxima para adjudicar el contrato de obras del Proyecto de Actuación del polígono industrial “El Parralejo” a los efectos de cumplir con todos los trámites preceptivos según legislación vigente en cuanto a la aprobación del instrumento de gestión urbanística referido.
Los Sres. Concejales aprueban, por unanimidad, la propuesta de acuerdo en sus propios términos.
En este momento se incorpora a la sesión plenaria D. Claudio Gutiérrez del Olmo.
6.- APROBAR SOLICITUD DE RECONCENTRACIÓN DE REGADÍO EN EL CANAL DEL PISUERGA: La Sra. Alcaldesa, con el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, señala que ante la ausencia de capacidad jurídica a la que se enfrentan los agricultores del Pisuerga para solicitar a la Junta de Castilla y León la reconcentración de la zona de regadío que cubre el Canal del Pisuerga sea este Ayuntamiento quien adopte este acuerdo. Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad solicitar a la Junta de Castilla y León que tramite la reconcentración de las parcelas que se encuentran en la zona de regadío del Canal del Pisuerga.
7.- APROBAR PLIEGO QUE REGIRÁ EL CONCURSO PARA ADJUDICACIÓN PLAZA DE AUTOTAXI EN MELGAR DE FERNAMENTAL: Con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el Pliego que ha de regir la adjudicación de una licencia de autotaxi, mediante concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria y que se inserta a continuación:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN POR CONCURSO DE UNA LICENCIA DE AUTOTAXI EN MELGAR DE FERNAMENTAL.
Constituye el objeto del presente pliego la adjudicación mediante concurso de una licencia de autotaxi, de conformidad con los criterios señalados en el presente pliego.
CLÁUSULA SEGUNDA. Tramitación, Procedimiento y Sistema de Selección
La tramitación del expediente será ordinaria y los plazos se computarán en días naturales (artículo 76 de la LCAP). Si el último día fuera domingo o festivo, se prolongará el plazo al siguiente día hábil (artículo 48 de la LRJPA).
El procedimiento será abierto (artículo 73.2 de la LCAP).
El sistema de selección será el concurso, resolviéndose los empates a través de un sorteo.
CLÁUSULA TERCERA. Capacidad
— Estar en posesión del permiso de conducir de clase B o superior, así como de la autorización para conducir los vehículos a que se refiere el artículo 7.3 del Reglamento General de Conductores (BTP).
— No padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión. Para participar se efectuará mediante declaración jurada y en caso de resultar adjudicatario deberá presentar certificado médico.
— No haber sido sancionado con anterioridad por falta calificada grave o muy grave.
— No haber cometido delito alguno durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.
— Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como no tener deudas pendientes con el erario municipal.
— No hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar conforme al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
— Compromiso de adquirir el permiso municipal de conductor para el ejercicio de la profesión de conductor de vehículos en el Municipio de Melgar de Fernamental de acuerdo con lo recogido en el artículo 13 del Reglamento Regulador del Servicio de Autotaxi en Melgar de Fernamental.
— Compromiso de poner a disposición del servicio un vehículo en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, renting u otro régimen admitido por la normativa vigente con una antigüedad máxima (contado desde matriculación) de dos años.
— Compromiso de obtener la tarjeta de transporte en el supuesto de que no la tuviera. Para esto se estará a lo dispuesto por la Comisión Territorial de Transporte de la Junta de Castilla y León quien a priori exige: informe del Ayuntamiento, alta en la seguridad social como autónomo, declaración censal y seguro de responsabilidad civil a terceros con cobertura mínima de 50 millones de euros.
CLÁUSULA CUARTA. Criterios de Adjudicación
Los criterios objetivos para valorar la proposición de aquellos que participen en el concurso son los siguientes:
- Oferta sobre cantidad que se entregará anualmente al Ayuntamiento por resultar adjudicatario de la licencia. Se puntuará otorgando diez puntos a la oferta máxima y prorrateando (regla de tres) el resto de ofertas.
— Estar empadronado en el municipio, otorgándose 0,50 puntos por cada seis meses (completos, los períodos inferiores no se puntuarán) de empadronamiento continuado y contados desde la fecha de la solicitud hacia atrás. Si existiera período interrumpido desde la fecha de la solicitud hacia atrás, no será puntuable, es decir sólo computará hasta el máximo de puntuación el período inmediatamente anterior y continuo a la fecha de solicitud. Máximo 4 puntos.
— Tener experiencia en el transporte de viajeros y de mercancías, otorgando 0,20 puntos por cada seis meses de experiencia en transporte de viajeros y 0,10 puntos por cada seis meses de experiencia en transporte de mercancías lo cual se justificará con certificado de vida laboral o de empresa o bien mediante la declaración censal en Hacienda. Máximo 2 puntos.
CLÁUSULA QUINTA. Gastos
Las proposiciones para tomar parte en el concurso se presentarán en dos sobres cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido. La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «B»: Solicitud, propuesta y criterios puntuables.
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del licitador y la representación del firmante de la proposición.
Documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces artículo 79.2.a) del TRLCAP y artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, del firmante de la proposición y Escritura de otorgamiento en su favor de poder suficiente para presentar la oferta.
b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
Documento que acredite la representación, legalizado en su caso, y bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento, artículo 79.2.a) de la LCAP y artículo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
c) Fotocopia del carnet de conducir.
d) Declaración responsable de no hallarse incurso el licitador en ninguna de las causas que prohíben contratar con la Administración, previstas en el artículo 20 del TRLCAP, en cuanto le sean de aplicación, atendiendo al objeto del contrato y de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la seguridad social así como con el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.
D. _______________________ con DNI ___________________ y con domicilio a efecto de notificaciones en ________________ por la presente DECLARO RESPONSABLEMENTE:
d) Que no padezco enfermedad ni defecto físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión.
e) Que no he sido sancionado con anterioridad por falta calificada como grave o muy grave.
f) Que no he cometido delito alguno durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
g) Además me comprometo firmemente a adquirir:
g.1) La tarjeta de transporte del órgano competente de la Junta de Castilla y León en Burgos.
g.2) El permiso municipal de conductor que expide el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.
g.3) A poner a disposición del servicio un vehículo apto para la prestación del servicio con una antigüedad no superior a dos años.
En Melgar de Fernamental a _____ de _______________ de 2006.
Fdo: ______________________
SOLICITUD, PROPOSICIÓN Y CRITERIOS PUNTUABLES
a) Proposición/Solicitud
D. ________________________, con domicilio en __________________, Municipio ________________, C. P. __________, y DNI n.º ___________, en nombre propio o en representación de_________________, enterado de la convocatoria para la adjudicación de una licencia de autotaxi para el municipio de Melgar de Fernamental por procedimiento abierto mediante concurso anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna.
Asimismo propongo: abonar anualmente ___________ euros al Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental. Lo cual se hará antes de recibir la licencia, en el caso de resultar adjudicatario, y durante los meses de enero de cada año correspondiente.
Tal y como acredito con los certificados correspondientes:
- Llevo empadronado en el municipio de forma ininterrumpida desde la presentación de esta solicitud hacia atrás: desde __/_____/_______
- He desarrollado actividad consistente en transporte de personas durante: _________ meses.
- He desarrollado actividad consistente en transporte de mercancías durante: _______________ meses.
CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones
Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, y se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Provincia de Burgos.
CLÁUSULA DÉCIMA. Publicidad
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos en el plazo de quince días (artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo).
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación y Apertura de Proposiciones
La Mesa de Contratación se constituirá en el día y hora que señale su Presidenta, y calificará los documentos presentados en tiempo y forma, ordenando la Presidenta la apertura de los Sobres A y B, certificando la Secretaria la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.
La Mesa de Contratación se reunirá en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento para realizar el acto público de apertura de las proposiciones admitidas a las doce horas del tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones, salvo que fuera sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará el primer día hábil siguiente. En caso de que se hubiera presentado alguna proposición por correo o por algún otro de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 y no hubiere llegado al Ayuntamiento en el día hábil siguiente de la conclusión del plazo para presentar ofertas, el acto público de apertura de las proposiciones admitidas se realizará el día y hora que señale la Sra. Alcaldesa-Presidenta, y será comunicado previamente a los participantes.
Concluido el acto público de apertura de proposiciones, que se desarrollará conforme al artículo 83 del Real Decreto 1098/2001, la Mesa solicitará, en su caso, los informes técnicos que considere pertinentes en relación con el objeto del contrato. Emitidos estos, la Mesa efectuará la valoración de las ofertas admitidas, formulará la propuesta de adjudicación, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en este Pliego, y elevará las ofertas, su propuesta y las Actas de las sesiones que haya celebrado a la Junta de Gobierno Local, quien no procederá a resolver adjudicando la licencia hasta que no transcurra el plazo otorgado tras la publicación de la lista de aspirantes a la licencia para que las asociaciones o cualquier otro interesado presente alegaciones, o en el supuesto de que se hayan presentado hasta que no las resuelvan, notifiquen la resolución y ésta devenga firme a todos los efectos.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Adjudicación
Declarada válida la adjudicación de la licencia, el adjudicatario de la misma deberá acreditar que cumple con los requisitos exigidos para el otorgamiento de la misma.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones del Titular de la Licencia
Los derechos y obligaciones del titular de la licencia son los que nacen de este Pliego, que tendrá carácter contractual, y de la licencia otorgada por el Municipio, así como los derivados de la Legislación aplicable y en la Ordenanza Municipal reguladora del servicio en este término municipal.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Recursos Administrativos y Jurisdiccionales
Los Acuerdos correspondientes del órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos puede interponerse recurso potestativo de reposición, de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó, o recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del Acuerdo (artículos 109 y 118 de la LAP y artículo 46 de la LJ).
SEGUNDO. Anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos la convocatoria y abrir el plazo de quince días para la presentación de solicitudes conforme a lo dispuesto en el Pliego.
TERCERO. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, proceder a la exposición pública de la lista en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince días, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo.
CUARTO. Facultar a al Sra. Alcaldesa Dña. Montserrat Aparicio Aguayo, para que suscriba todas las actuaciones que se deriven del expediente.
Los Sres. Concejales aprueban la propuesta de acuerdo en sus propios términos por unanimidad.
8.- APROBAR BASES Y CONVOCATORIA PARA OTORGAR EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES: Con el informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda la Sra. Alcaldesa eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Visto el Presupuesto municipal para 2006, el Plan Estratégico de subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones procede aprobar las Bases que regirán la adjudicación de subvenciones a asociaciones municipales para 2006 así como su convocatoria que se insertan a continuación:
CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES POR LAS QUE SE HAN DE REGIR LAS SUBVENCIONES QUE OTORGUE ESTA ENTIDAD LOCAL PARA EL EJERCICIO 2006
El Ayuntamiento Pleno de Melgar de Fernamental, en sesión de treinta y uno de julio de 2006, al amparo de la Ordenanza General de Subvenciones aprobada inicialmente el 19 de mayo de 2004, así como del Plan Estratégico de Subvenciones aprobado en sesión plenaria 9/04 de 2 de junio y, en cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, equidad y participación ciudadana aprobó la convocatoria de las siguientes subvenciones, así como de las Bases por las que ha de regirse la concesión de las mismas.
1ª Objeto: la presente convocatoria tiene por objeto convocar concurso público para la concesión de ayudas a aquellas Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro, que realicen actividades que redunden en beneficio de la comunidad melgarense o colaboren en el desarrollo de actividades propias de la Entidad Local. Dentro de la actividad de fomento que también forma parte de la esfera de actuación de las Administraciones Públicas.
Serán objeto de subvención aquellas actividades culturales o sociales realizadas o proyectadas para el ejercicio 2006.
No se concederán subvenciones a aquellas asociaciones que aún estando inscritas en el Registro Municipal reciban financiación del Ayuntamiento por cualquier otro medio (esto es, convenios de colaboración o financiación directa de alguna de sus actividades programadas).
Se evaluarán preferentemente las consistentes en:
a) Asistir a todos los implicados en el proceso educativo de los escolares residentes en el municipio, desarrollar programas de formación familiar para proporcionar orientaciones en la educación de los jóvenes o realicen actividades que amplíen los horizontes culturales de los mismos.
b) Promuevan la recuperación de las tradiciones populares, fomenten la cultura y las artes escénicas entre la población de la comarca y colaboren en los actos culturales organizados por el Ayuntamiento, promuevan la dinamización de la oferta cultural, gastronómica o de alojamiento en el municipio o auxilien en la difusión del conocimiento de las características artísticas, arqueológicas, bellezas naturales… de nuestra comarca a través de cualquier medio o soporte.
c) Desarrollen actividades sociales, como las encaminadas a fomentar la formación de la tercera edad y de la mujer y la protección de aquellas personas que puedan englobarse en sectores sociales más desfavorecidos.
2ª Cuantía y compatibilidad con otras ayudas:
Se convocan subvenciones con una dotación total de 3.000 € (que serán distribuidas proporcionalmente entre aquellas asociaciones que a juicio de los órganos de selección cumplan los requisitos para ser beneficiarias) con cargo a la partida presupuestaria: 4.480.00.
Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas que para las mismas actividades pudieran recibir los beneficiarios de otras Administraciones Públicas o de otras entidades públicas o privadas, siempre que conjuntamente no sobrepasen el coste de la actividad o servicio al que se aplique.
La Corporación podrá desestimar justificadamente las solicitudes que estime pertinente pudiendo escoger entre incrementar con el dinero que le hubiere correspondido a la misma a las otras solicitudes o bien, retener esa cantidad en el erario municipal para destinarlo a otros fines relacionados con el movimiento asociativo.
3ª Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias aquellas asociaciones que, presentando en plazo su solicitud y cumpliendo los requisitos de la presente convocatoria, se encuentren domiciliadas en este Municipio e inscritas, en el momento de aprobación de estas bases, en el Registro Municipal de Asociaciones.
4ª Órganos de decisión:
Una vez cerrados los plazos de presentación de solicitudes las Comisiones de Hacienda, Cultura y Acción Social, formularán propuesta de resolución, previo informe de la Intervención de Fondos de crédito disponible suficiente, resolviendo la Junta de Gobierno Local antes del 31 de diciembre de 2006.
5ª Formalización, plazo de presentación de solicitudes y resolución de las mismas:
Las solicitudes irán dirigidas a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental. Se presentarán en el plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
La instancia normalizada será facilitada en las oficinas del Ayuntamiento, debiendo acompañar, obligatoriamente, al presentar su solicitud acreditación del número de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y declaración jurada acerca de las ayudas solicitadas y recibidas de otras entidades públicas o privadas.
La solicitud incluirá la actividad o actividades para la/s que solicita subvención así como un presupuesto estimativo (o copia de factura de si ya se hubiera desarrollado en el presente ejercicio económico).
Posteriormente, las respectivas Comisiones se reunirán conjuntamente para evaluar las solicitudes presentadas y elevar propuesta de resolución a la Junta de Gobierno Local para que ésta pueda adjudicar las subvenciones antes del plazo señalado en la Base 4ª.
6ª Justificación:
Las asociaciones beneficiarias deberán presentar en el plazo de dos meses desde la comunicación de la concesión de la subvención y en todo caso anteriormente a la recepción de la ayuda, los correspondientes justificantes de los gastos realizados mediante originales de facturas o fotocopia compulsada en el propio ayuntamiento adjuntando la original y documentos de análoga justificación.
7ª Actuaciones a desarrollar:
Las Asociaciones que reciban subvención a través de esta Convocatoria, mantendrán una reunión con el representante del Ayuntamiento que Alcaldía designe al objeto de concretar la extensión de alguna de sus actividades para que sea disfrutada por los vecinos del Municipio de forma gratuita.
8ª Régimen de impugnación:
El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2006
Nombre del solicitante_____________________________________________ ________________________________________DNI:___________________
Dirección_______________________________________________________, Población____________________________________Tfno:_______________
En representación de la Asociación_________________________________ _______________________________________________________________con C.I.F. nº ______________________inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones con el Nº______________________, y en su calidad de________________________de la misma, solicita le sea concedida una ayuda al amparo de la convocatoria aprobada en sesión plenaria de 31 de julio de 2006.
Melgar de Fernamental, a _____ de ___________________ de 2006
Sello entidad Firma representante
? 1.- Memoria de actividades para las que se solicita la subvención o adquisición de material necesario para desarrollarla.
? 2.- Declaración jurada acerca de las subvenciones o ayudas solicitadas y recibidas de otras entidades.
Apartado nº 2
Declaración jurada de ayudas solicitadas y recibidas
Don/ña. ____________________________________________________, como representante de la Asociación,
DECLARO que SI/NO se han recibido subvenciones o ayudas de Organismos Públicos o Privados para la misma actividad o programa para la cual se solicita la subvención, habiéndose solicitado o recibido las siguientes:
RELACIÓN DE ORGANISMOS a los que se
han solicitado subvenciones
Actividad para la que se ha solicitado subvención
Igualmente declaro que la totalidad de las subvenciones recibidas no supera el total del presupuesto de la actividad para la que se solicitó.
Don/ña. __________________________, como representante de esta asociación, me comprometo a que en caso de concederse alguna ayuda, ya sea en la cuantía solicitada o en una cuantía menor, el Excmo. Ayuntamiento de Melgar de Fernamental figurará como patrocinador de la actividad correspondiente, en los carteles, publicidad y otros medios de difusión.
Se propone aprobar igualmente aprobar publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia para que en el plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de su publicación, cualquier interesado presente las solicitudes de concurrencia.
Asimismo se propone que las Comisiones informativas de Hacienda, Cultura y Acción Social eleven propuesta de adjudicación a la Junta de Gobierno Local.
9.- ASUNTO URGENTE: RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL ASÍ COMO ARPOBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA FISCAL REGUALDORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO CATASTRAL: La Sra Alcaldesa propone la inclusión de este asunto en el orden del día, al tratarse de un asunto urgente que no ha sido dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa y dar así cumplimiento al artículo 82.3 del ROF.
Los Sres. Concejales acuerdan su inclusión por unanimidad.
La Sra. Alcaldesa propone adoptar el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Ratificar su solicitud para instalar en melgar de Fernamental un punto de información catastral.
SEGUNDO: Aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de certificados catastrales con el siguiente contenido:
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS CATASTRALES.
Artículo Uno.- Fundamento y Naturaleza:
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la C.E. y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de certificación electrónica de datos catastrales, teniendo siempre presente la Dirección General de Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con la Resolución de 29 de marzo de 2005, por la que se aprueba el régimen de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de Información Catastral y la Resolución de 28 de abril de 2003 a la que en la Dirección citada ut supra se hace referencia.
Artículo dos.- Hecho Imponible:
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa iniciada a instancia de parte, de consulta y certificación electrónica de datos catastrales relativos a los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, que consta en la Base de Datos Nacional del Catastro.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte, la presentación del modelo de solicitud, debidamente cumplimentado, en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento.
Artículo tres.- Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiados por la prestación del servicio o actividad administrativa objeto de la presente ordenanza.
Artículo cuatro.- Exenciones y Bonificaciones:
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL no se reconoce beneficio tributario alguno por razón de esta tasa, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o acuerdos internacionales o vengan previstos en normas con rango formal de Ley.
Artículo cinco.- Cuota Tributaria:
La cuota tributaria incluye la tramitación completa del documento solicitado, desde su iniciación por solicitud hasta la entrega del mismo.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, que responderá a las siguientes tarifas:
Certificación catastral literal urbano/rústica: 3 euros por bien inmueble.
Certificación catastral descriptiva, gráfica y linderos rústica o urbana: 8 euros por bien inmueble.
Certificación negativa de bienes: un euro.
Artículo seis.- Devengo:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando tenga entrada la solicitud, en el Registro General de Entrada de documentos del Ayuntamiento o se presente por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo siete.- Normas de Gestión:
Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales por el importe exacto, en el momento de presentación del escrito de solicitud del documento, o mediante la presentación de documento original bancario justificativo del ingreso del importe en la cuenta bancaria del Ayuntamiento.
Para la obtención de consulta y certificación electrónica de los datos catastrales protegidos, la protección de privacidad de los mismos en cumplimiento con el T.R. de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobada por R.D.Leg. 1/2004, de 5 de marzo, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá el solicitante presentar debidamente cumplimentado, modelo de solicitud que figura en el Anexo I.2 de la Resolución de 29 de marzo de 2005 (BOE de 7 de mayo de 2005) que estará a disposición de los interesados en la Ofician del Ayuntamiento y en la página web de la Dirección General del Catastro, en la que se hará constar la identidad del solicitante y la información requerida, y en la que será imprescindible la consignación del número de identificación fiscal del titular catastral. La solicitud contendrá, además, la correspondiente autorización al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental, para acceder a sus datos desde el Punto de Información Catastral. Junto a la solicitud debe presentarse la documentación acreditativa de la representación o autorización que se actúe, cuya validez y eficacia será constatada por el responsable del Servicio del Ayuntamiento. Si la solicitud se realiza por persona distinta al titular catastral, deberá presentarse además el Anexo III de la Resolución citada ut supra, en la consta la autorización del titular catastral, junto con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad del autorizante.
Para la obtención de consulta y certificación electrónica de los datos catastrales no protegidos, el solicitante, mediante escrito o en virtud de un modelo que estará a disposición de los interesados en la Oficina del Ayuntamiento, hará constar su identificación y la documentación que solicita aportando la identificación del inmueble por su situación o referencia catastral.
Cuando se presente la solicitud que inicia la actividad o servicio administrativo, el solicitante debe saber que ésta no se realizará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. Asimismo, en lo que tocante a las solicitudes recibidas por alguno de los medios que se admiten al amparo del artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se les dará curso sin el previo pago de la tasa.
Se hará entrega del documento solicitado en el plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente en el que conste la entrada de solicitud en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento y comprobación del pago de la tasa. La entrega se realizará en la oficina del Ayuntamiento en la oficina del Ayuntamiento, en el horario y día de apertura, o bien, a instancia del solicitante, por correo ordinario a la dirección indicada.
Los documentos que contengan datos protegidos deberán ser recogidos personalmente por el solicitante o titular catastral, o en su caso por correo ordinario a la dirección indicada en la solicitud que figura en el Anexo I.2.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 31 de julio de 2006 entrará en vigor, una vez haya sido aprobada definitivamente, al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
TERCERO: Publicar anuncio de esta aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia abriendo el preceptivo de información pública para que los interesados puedan presentar proposiciones.
CUARTO: Si durante el período de exposición pública no se presentaran alegaciones este acuerdo deberá entenderse definitivamente aprobado, debiendo remitir este Ayuntamiento el texto íntegro de la Ordenanza al Boletín Oficial de la Provincia a efectos de que sea insertado su texto íntegro, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
Y no teniendo más asuntos que tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria la Sra. Presidenta levantó sesión a las veintiuna horas veinte minutos, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico con el Visto Bueno de Alcaldía en el lugar y fecha del encabezado al mismo.