Source: https://www.dpfpraha.cz/obchodni-podminky/
Timestamp: 2019-08-25 18:18:20+00:00
Document Index: 15656922

Matched Legal Cases: ['§ 1751', 'zákona č. 89', 'zákona č. 89', '§ 1751', 'zákona č. 89', 'čl. 3', '§ 2119', 'čl. 4', '§1829', '§1829', 'zákona č.634']

Obchodní podmínky | DPF Praha
704 421 421
Objednání čištění
O filtru DPF
Všeobecné obchodní a záruční podmínky pro čištění filtrů DPF a ostatních zařízení.
Tyto obchodní podmínky ( dále jen ,, OP“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen ,,občanský zákoník“), smluvní vztahy vznikající mezi dodavatelem, kterým je Pneu Praha Servis s.r.o., IČ: 05742536 se sídlem Vikova 1146/7, 140 00 Praha , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 269133 ( dále jen ,,dodavatel“), na straně jedné a objednavatelem jímž může být fyzická i právnická osoba na straně druhé a to na základě smlouvy, jejímž předmětem je čištění, renovace a úpravy filtru pevných částic ( dále jen ,,filtr DPF“) motorových vozidel.
Uzavřením smlouvy o dílo objednavatel stvrzuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před zahájením jednání o uzavření smlouvy o dílo, že tak učinil, obsahu OP rozuměl a vyslovil s nimi souhlas.
OP jsou součástí každé smlouvy o dílo uzavírané mezi dodavatelem a objednavatelem a upravují část práv a povinností plynoucích z každé takové smlouvy. OP jsou pro objednatele závazné od okamžiku odesláním závazné objednávky. Smlouvou o dílo se rozumí také dodavatelem vyplněný a potvrzený Objednávkový formulář,který objednatel vyplní v provozovně na adrese dodavatele,nebo na internetových stránkách dodavatele www.dpfpraha.cz nebo www.pneupraha.eu
Čištěním a úpravou filtru DPF se rozumí takové nakládání s filtrem DPF, které má za cíl snížení obsahu provozních nečistot vycházejících z filtru DPF a vedoucí ke zlepšení jeho funkčních vlastností.
Prohlášení objednatele
Objednavatel prohlašuje, že je důkladně seznámen s metodou čištění a úprav filtru DPF a ostatních zařízení, seznámil se všemi informacemi, které jsou součástí OP a jsou i uvedeny na internetových stránkách dodavatele. Objednatel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a charakterem díla, že si je vědom všech rizik souvisejících s realizací díla a že dodavateli nezatajil žádné informace o vadách nebo překážkách, které by mohly provedené dílo negativně ovlivnit.
Objednavatel prohlašuje, že byl dodavatelem před podpisem smlouvy o dílo důkladně seznámen s problematikou čištění a úprav filtru DPF a ostatních čištěných zařízení a to i o možnosti zásahů do konstrukce motorového vozidla, které s tímto souvisí. Dále také prohlašuje že byl dodavatelem informován o tom,že po provedení díla musí být vozidlo na kterém je vyčištěné zařízení nainstalováno v řádném provozu,který zajišťuje podmínky pro aktivní regeneraci filtru DPF,která se spouští automaticky a prodlužuje životnost filtru DPF.
Uzavření ,předmět smlouvy o dílo, práva a povinnosti smluvních stran.
Smlouva o dílo se uzavírá výhradně písemně a je platná od okamžiku, kdy objednatel vyplní a potvrdí Objednávkový formulář čištění. Místem uzavření smlouvy o dílo se rozumí provozovna dodavatele uvedená v Objednávkovém formuláři.
Předmětem smlouvy o dílo je závazek dodavatele provést dílo dle smlouvy o těchto OP a závazek objednavatele převzít motorové vozidlo,nebo čištěné zařízení na němž došlo k realizaci díla a zaplatit dodavateli smluvenou cenu. Místem provedení díla a místem placení smluvené ceny je provozovna dodavatele uvedená v Objednávkovém formuláři.
Cena díla, platební podmínky
Cena díla a způsob její úhrady jsou mezi smluvními stranami sjednány ve smlouvě o dílo,kterou se rozumí vyplnění a odsouhlasení Objednávkového formuláře. Objednatel svým podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že byl seznámen s ceníkem prací dodavatele, který je zveřejněn na internetových stránkách dodavatele www.dpfpraha.cz , nebo www.pneupraha.eu K ceně díla může být připočtena i cena dopravy za vyzvednutí a zpětné doručení čištěného zařízení,která se může lišit dle vzdálenosti dopravy a hmotnosti čištěného zařízení. Ceník dopravy včetně palivových a hmotnostních příplatků je uveden na stránkách www.dpd.cz
Cena díla se může navýšit o vícepráce dodavatele a materiál potřebný ke zdárnému dokončení díla. O případném navýšení ceny bude objednatel předem telefonicky,nebo písemně informován a vyzván k odsouhlasení.
Cenu díla lze uhradit v hotovosti na provozovně dodavatele,nebo na bankovní účet dodavatele a je splatná při převzetí motorového vozidla na němž došlo k realizaci díla objednatelem, nebo převzetím čištěného zařízení osobně na provozovně dodavatele, nebo od přepravní společnosti na dobírku. Cena díla se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy bude zaplacena v plné výši. V případě bezhotovostní úhrady je okamžikem zaplacení okamžik připsání platby na bankovní účet dodavatele.
Dodavatel je oprávněn zadržet motorové vozidlo, na němž došlo k realizaci díla, nebo čištěné zařízení na kterém bylo dílo provedeno až do celkového zaplacení dlužné částky objednatele vyplývajících ze smlouvy o dílo a ze vzniklých vícenákladů, které prokazatelně vznikly dodavately například skladováním nevyzvednutého čištěného zařízení,cenu za dopravu při nepřevzetí čištěného zařízení od přepravní společnosti,nebo náklady na parkování vozidla na němž bylo dílo realizováno. Zadržovací právo dodavatele zaniká až po úplném uhrazení dluhu vzniklého relizací díla a to buď v hotovosti na provozovně dodavatele,nebo připsáním celé dlužné částky na jeho bankovní účet.
Realizace díla, předání a převzetí díla
Lhůta potřebná pro realizaci díla, stejně jako termín pro dokončení , předání a převzetí motorového vozidla, nebo čištěného zařízení na němž proběhla realizace díla, stanoví smlouva o dílo uzavřená mezi dodavatelem a objednatelem. Objednatel souhlasí s tím, aby dodavatel na motorovém vozidle na kterém dílo probíhá,nebo na čistěném zařízení provedl všechny potřebné úkony vedoucí ke zdárnému dokončení díla.
Lhůta potřebná pro realizaci díla se může prodlužit o dobu potřebnou k odstranění vad či překážek, o nichž nebyl dodavatel ze strany objednatele informován, o dobu potřebnou k provedení dalších úkonů, které si objednatel vyžádá nad rámec dohodnuté smlouvy o dílo , nebo o navýšenou dobu způsobenou vyšší mocí.
O provedení díla na čištěném zařízení, nebo motorovém vozidle na němž došlo k realizaci díla bude vystaven protokol na kterém budou uvedeny hodnoty propustnosti filtru DPF před a po provedení díla. Protokol bude předán objednateli včetně faktury za dílo na které bude uvedena celková částka za provedenou práci včetně případných víceprací a ceny za dopravu.
Odpovědnost za vady, záruka na dílo a nadstandardní záruka a reklamace
Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s těmito obchodními podmínkami a dle z.č. 89/2012 Sb.
V případě, že objednatel zjistí podnět k reklamaci je jeho povinností neprodleně vše, oznámít a to bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Reklamaci objednatel uplatňuje výhradně v provozovně zhotovitele a to písemně vyplněním reklamačního formuláře. V případě kaldné reklamace má objednatel právo na náhradu přiměřených nákladů na dopravu čištěného zařízení na adresu zhotovitele. Uplatňuje li objednatel reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou objednatel nemůže reklamované čištěné zařízení užívat. Zhotovitel má lhůtu na posouzení a vyřízení reklamace 30 dnů od přijetí reklamovaného čištěného zařízení na adresu provozovny.
Zhotovitel garantuje vyčištění filtru pevných částic zpět na 98% účinnosti, pouze v případě, že čištěné zařízení je před čištěním plně funkční a nevykazuje žádné vady. V případě zjištění nějaké překážky,nebo vady bránící zdárnému dokončení díla je zhotovitel oprávněn odeslat čištěné zařízení spolu s protokolem o zjištění závady funkčnosti čištěného zařízení zpět objednateli. Náklady za dopravu čištěného zařízení zpět na adresu objednatele včetně případných nákladů na vyzvednutí a doručení na adresu zhotovitele je povinen uhradit objednatel.
Základní záruku na provedené dílo poskytuje zhotovitel 6 měsíců ode dne vyčištění zařízení. Jako záruční list slouží předložení vystaveného dokladu, faktury na cenu za provedení díla a o jeho celkového uhrazení.
V případě zájmu ze strany objednatele může zhotovitel poskytnout nadstandardní záruku na vyčištěné zařízení, kterou zhotovitel zaručuje životnost vyčištěného zařízení v délce 2 roky nebo najetí 100 000 kilometrů ode dne namontování vyčištěného zařízení zpět do vozidla. Podmínkou poskytnutí této nadsandardní záruky je prokázání, že je automobil užíván řádným provozem motorového vozidla po realizaci díla, zejméná musí zajišťovat včasnou a aktivní regeneraci filtru DPF, která je u motorového vozidla spouštěna automaticky v závislosti na aktuálním stavu prachových částic uvnitř filtru DPF. Pro zajištění delší životnosti filtru DPF,nebo jiného čištěného zařízení musí automobil kde je čištěné zařízení namontováno ujet každých min. 500 km vzdálenost odpovídající délce jízdy 20 minut za konstantní rychlosti a v rozmezí otáček motoru 2500- 3500 ot./min.
Dále také musí žadatel o nadstandardní záruku doložit, že byla u vozidla provedena kompletní kontrolní diagnostika ihned po namontování čištěného zařízení zpět na automobil. O výsledku diagnostického měření musí být proveden záznam který bude sloužit jako příloha k poskytnutí prodloužené záruky a musí být předán v tištěné podobě zhotovitely. Z výsledků diagnostického měření musí být zřejmé,že všechny systémy vozidla fungují správně, nehlásí poruchy a nemají negativní vliv na správnou funkci čištěného zařízení. Také u vozidla na kterém je čištěné zařízení namontováno nesmí dojít v době trvání záruky na dílo k úniku provozních kapalin a oleje do výfukového systému čím může dojít k nenávratnému poškození čištěného zařízení.
Zhotovitel neodpovídá za vzniklou škodu na věcech nacházejících se ve vozidle na kterém je,nebo bude provedeno dílo.
Veškeré případné nároky na vzniklou škodu je objednatel povinen u zhotovitele uplatnit pouze písemně.
Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Případná změna OP nebude mít vliv na již probíhající objednávky,které se budou řídit OP které byly platné v den přijetí objednávky.
Odesláním objednávky objednatel prohlašuje, že se s těmito OP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.
Vztahy mezi spolupracujícími stranami výslovně v těchto obchodních podmínkách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s preambulí těchto obchodních podmínek.
Pneu Praha Servis s.r.o.
se sídlem Vikova 1146/7 Praha 4 140 00
identifikační číslo: 05742536 DIČ:CZ24184918
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C , vložka 269133
www.pneupraha.eu a www.dpfpraha.cz
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pneu Praha s.r.o , se sídlem Vikova 1146/7, 140 00, Praha 4 , identifikační číslo: 24184918 ,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,oddíl C , vložka 186594 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internet. adrese www.pneupraha.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko : Potvrzuji objednávku„“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:- v hotovosti osobním odběrem v provozovně obchodní společnosti Pneu Praha s.r.o. na adrese : Zenklova 97, Praha 8 180 00
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6716185001 / 5500 vedený u společnosti Raiffeisen Bank (dále jen účet prodávajícího)
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3,6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího,nebo bude součástí dodávky zboží.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pneupraha.eu .
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo atd (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pneu Praha s.r.o. Vikova 1146/7, Praha 4, 140 00 , adresa elektronické pošty info@pneupraha.eu , telefon +420 704 421 421 .
V Praze dne 05.02.2016 Pneu Praha s.r.o. Vikova 1146/7 Praha 4 14000 IČ: 24184918 DIČ CZ24184918
Máte autoservis?
Staňte se naším partnerem a získejte velkoobchodní ceny.
Copyright © 2019 DPF Praha