Source: https://docplayer.sk/148353495-Zmluva-o-dielo-pod%C4%BEa-91-z%C3%A1kona-%C4%8D-185-2015-z-z-autorsk%C3%BD-z%C3%A1kon-a-z%C3%A1kona-%C4%8D-40-1964-zb-ob%C4%8Diansky-z%C3%A1konn%C3%ADk-a-licen%C4%8Dn%C3%A1-zmluva-pod%C4%BEa-65-a-nasl-z.html
Timestamp: 2020-05-27 09:48:19+00:00
Document Index: 11950731

Matched Legal Cases: ['čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 3', 'čl. 4', 'čl. 1']

ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z - PDF Stiahnutie zdarma
Download "ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z"
Wenzel Adam
1 ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon Servisné centrum Malý Lipník novostavba, Informačné centrum Sulín rekonštrukcia a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky pre projekt Nový turistický produkt časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov Muszyna Mníšek nad Popradom a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky /7
2 1. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa Sídlo: Obchodná 1, Stará Ľubovňa štatutárny zástupca: PaedDr. Ľubomír Rešetár predseda združenia IČO: DIČ: Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa IBAN : SK Telefón: , 052 / (ďalej len objednávateľ) 1.2 Zhotoviteľ Ing. Vladislav Slosarčik Zastúpený Ing. Vladislav Slosarčik Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy Ing. Vladislav Slosarčik v technických veciach Ing. Vladislav Slosarčik Sídlo Hniezdne č. 458, Hniezdne Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa IBAN SK IČO DIČ Mobil (ďalej len autor) 2. Predmet zmluvy 2.1 Autor sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a pre realizáciu na stavbu: Servisné centrum Malý Lipník novostavba, Informačné centrum Sulín rekonštrukcia a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky /7
3 a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky pre projekt Nový turistický produkt časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov Muszyna Mníšek nad Popradom 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu stavby prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne autorovi spolupôsobenie dojednané v tejto zmluve. 3. Rozsah a obsah predmetu zmluvy 3.1 Projektová dokumentácia bude spracovaná vo výkonovej fáze Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia a pre realizáciu na základe štúdie uskutočniteľnosti. 3.2 Autor sa zaväzuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu podľa bodu 3.1. tejto zmluvy Autor sa zaväzuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu stavby v súlade s predmetom zákazky výzvy na základe ktorej je výsledkom táto zmluva. 4. Spôsob vypracovania predmetu zmluvy 4.1 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej ceny v slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte vyhotovení 6 ks a v elektronickej forme na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 2 ks podľa objektovej skladby pripravenej projektovej dokumentácie. 4.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude autor dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 5. Čas plnenia 5.1 Autor sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy v termíne do 6 týždňov od podpísania tejto zmluvy. 5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je autor v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie stavby v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie osobné odovzdanie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí. a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky /7
4 6. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 6.1 Projektovú dokumentáciu stavby podľa tejto zmluvy autor vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa: - výzva na predkladanie ponúk, - geodetické zameranie stavebných pozemkov (polohopis a výškopis) - všetky vydané vyjadrenia k predmetnej stavbe a rozhodnutia, ktoré budú vydané počas plnenia predmetu zmluvy, - možnosť vstupu autora projektovej dokumentácie stavby na stavebný pozemok. 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie stavby poskytne autorovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne autorovi najneskôr do 3 dní od zistenia závažných skutočností rozhodujúcich pre zhotovenie predmetu zmluvy. 6.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 7. Cena a platobné podmienky 7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 a 4 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 7.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy je celkom 5 900,00 EUR bez DPH. 7.3 Sadzba DPH nebude účtovaná k uvedenej cene. Autor nie je platcom DPH. 7.4 Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 a 4 tejto zmluvy bude faktúra vystavená autorom pri dodaní projektovej dokumentácie v zmysle čl tejto zmluvy. 7.5 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle bodu 3 a 4 bude v sume 5 900,00 EUR bez DPH. Slovom: päťtisísdeväťsto EUR bez DPH. 7.6 Faktúra bude na základe pokynu objednávateľa na fakturáciu po podpise úverovej zmluvy na financovanie tohto projektu, a je splatná v lehote do 15 dní od jej doručenia objednávateľovi, resp. osobného odovzdania s potvrdením o jej prevzatí, nie však skôr ako dôjde k prevzatiu vypracovanej projektovej dokumentácie objednávateľom. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu autora. Tým je do doby pripísania dlžnej sumy na účet autora vylúčená aplikácia 339 ods. 2 a 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. 7.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky /7
5 objednávateľa, bude autor práce rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške rozpracovanosti diela za podmienky, že do toho času zhmotnená práca autora sa stane majetkom objednávateľa Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to: - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo, - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, - meno a adresu sídla objednávateľa, - poradové číslo faktúry, - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v, - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza (názov projektu; číslo projektu; operačný program a pod.). 8. Zmluvné sankcie 8.1 Ak autor nevypracuje a nedodá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v bode 3 tejto zmluvy a spôsobom podľa čl. 4 tejto zmluvy v termíne uvedenom v bode 5.1. tejto zmluvy, alebo ak v záručnej dobe autor neodstráni prípadné vady diela, vzniká objednávateľovi voči autorovi právo uplatniť si ako druh sankcie úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 7.5 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 8.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru podľa bodu 7.5 tejto zmluvy v termíne uvedenom v bode 7.6. tejto zmluvy, vzniká autorovi voči objednávateľovi právo uplatniť si ako druh sankcie úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 7.5 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 9. Zodpovednosť za vady a záruka 9.1 Pre záruku a kvalitu diela platia primerane ustanovenia občiansko-právnych predpisov. 9.2 Autor nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a autor ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 9.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť autora poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Autor sa zaväzuje prípadné vady predmetu zmluvy odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 9.4 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu autora uvedeného v čl. 1 tejto a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky /7
6 zmluvy. 9.5 V prípade vzniku škody budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa príslušných právnych predpisov. 10. Zmena záväzku a licenčné podmienky 10.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti poskytnúť spolupôsobenie, dojednané v tejto zmluve Autor sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď po uzatvorení zmluvy vzniknú nové nepredvídané požiadavky objednávateľa na doplnenie obsahu stavby, alebo ak objednávateľ nebude môcť zabezpečiť dohodnuté spolupôsobenie Autor udeľuje objednávateľovi nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, na všetky známe spôsoby použitia diela a na celú dobu trvania autorských práv k dielu. Odmena za licenciu je zahrnutá v cene za dielo podľa čl Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie, s čím autor podpísaním tejto zmluvy vyjadruje súhlas Udelením nevýhradnej licencie objednávateľovi nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe. 11. Záverečné ustanovenia 11.1 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve autora Táto zmluva zaniká: Splnením predmetu zmluvy v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a jeho odovzdaním a prevzatím medzi autorom a objednávateľom Písomnou dohodou oboch zmluvných strán Túto zmluvu je možné meniť len po dohode oboch zmluvných strán, a to písomne formou dodatku k tejto zmluve Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a autor dve vyhotovenia Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená pod nátlakom, ani za iných zjavne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom. a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky /7
7 11.8 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy Zhotoviteľ je povinný sa podrobiť kontrole a auditu,ktorí realizujú oprávnené subjekty v súlade s národnými predpismi a ustanoveniami Spoločenstva. V Starej Ľubovni dňa V Starej Ľubovni dňa signed signed PaedDr. Ľubomír Rešetár Predseda združenia Ing. Vladislav Slosarčik Konateľ a príslušenstvo nabíjacia stanica pre E-biky /7
ZMLUVA NA DODANIE SOFTVÉRU A SLUŽIEB
ZMLUVA NA DODANIE SOFTVÉRU A SLUŽIEB uzatvorená podľa ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. (Ďalej len zmluva ) uzatvorená postupmi podľa zákona
Zmluva o dielo uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
2-Zmluva o poskytnuti služieb
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. 002/206 uzavretá v súlade s 269 a nasl. zákona č. 53/99 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len Zmluva ) Čl. I Zmluvné strany perspettiva s.r.o. Adresa organizácie:
Z M L U V A O D I E L O č. (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a
Z M L U V A O D I E L O č. (ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky