Source: http://docplayer.es/1502692-Poliza-de-seguro-contra.html
Timestamp: 2017-02-23 12:17:14
Document Index: 265727400

Matched Legal Cases: ['Artículo 277', 'artículo 82', 'artículo 68', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1']

POLIZA DE SEGURO CONTRA - PDF
Download "POLIZA DE SEGURO CONTRA"
Germán Navarro Castellanos
1 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONTRATISTAS2 CONDICIONES GENERALES 1. VIGENCIA La vigencia de esta póliza principia y termina en las fechas indicadas en la misma, a las 12:00 horas del lugar en que se encuentren sus propiedades aseguradas. 2. PRIMA La prima a cargo del (de los) Asegurados (s) vence en el momento de la celebración del contrato. Si el (los) Asegurado(s) opta por el pago fraccionado de la prima, las exhibiciones deberán ser por periodos de igual duración no inferiores a un mes y vencerán al inicio de cada período pactado y se aplicará la tasa de financiamiento por pago fraccionado pactada a la fecha de celebración del contrato. El (los) Asegurado(s) gozará de un periodo de espera de 30 (treinta) días naturales para liquidar el total de la prima o cada una de las fracciones pactadas en el contrato. A las 12:00 horas del último día del período de espera, los efectos del contrato cesarán automáticamente, si el (los) Asegurado (s) no ha cubierto el total de la prima o la fracción pactada. En caso de siniestro, la Compañía deducirá de la indemnización debida, el total de la prima pendiente de pago o las fracciones de ésta no liquidadas, hasta completar la totalidad de la prima correspondiente el período del seguro contratado. Las primas convenidas deberán ser pagadas en las oficinas de la Compañía, contra entrega de recibo correspondiente. 3. MONEDA Tanto el pago de la prima como la indemnización a que haya lugar por esta póliza son liquidables, en los términos de la ley monetaria vigente en la fecha de pago, en las oficinas de la Compañía. La moneda que se aplica para esta póliza, está indicada en la misma. Si una pérdida indemnizable conforme a esta póliza se conviene en otra moneda, la conversión será al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México en el diario oficial de la Federación vigente en el Distrito Federal, en la fecha que se realice el pago. 4. COMUNICACIONES Cualquier declaración o comunicación relacionada con el presente contrato deberá enviarse a la Compañía por escrito, precisamente a su domicilio social. 5. OTROS SEGUROS. Si el bien asegurado lo estuviere amparado en todo o en parte por otros seguros que cubran el mismo riesgo, tomados en la misma o diferente fecha, el (los) Asegurado (s) deberá declararlo inmediatamente a la Compañía por escrito, y ésta lo mencionará en la póliza o en un anexo a la misma. Si el (los) Asegurados (s) omite intencionalmente tal aviso, o si contrata otros seguros para obtener provecho ilícito, la Compañía quedará libre de sus obligaciones. Cuando debidamente avisada la Compañía, estuvieren Asegurados en otra u otras compañías los mismos intereses amparados por la presente Póliza, la Compañía pagará los daños y las pérdidas hasta el límite de la Suma Asegurada contratada y podrá repetir contra las demás aseguradoras, las que pagaran proporcionalmente la cantidad asegurada por ellas.3 6. BENEFICIO PARA EL (LOS) ASEGURADO (S) Si durante la vigencia de esta póliza la Compañía introduce extensiones de, o nuevas coberturas sin cargo adicional de prima, éstas se aplicarán automáticamente en beneficio del (de los) Asegurado (s). Asimismo, si durante la vigencia de este seguro disminuyen las tarifas Registradas, a la terminación de este contrato o antes a su solicitud la Compañía bonificará al (a los) Asegurado(s) la diferencia entre la prima pactada y la prima modificada desde la fecha de tal disminución hasta la terminación del seguro. 7. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO No obstante la vigencia del contrato, usted y nosotros convenimos en que éste podrá darse por terminado anticipadamente mediante notificación por escrito. Cuando usted lo dé por terminado, nosotros tendremos derecho a la parte de la prima que corresponda al tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en vigor, de acuerdo con la tabla de seguros de corto plazo Registrada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que a continuación se inserta. TABLA DE SEGUROS A CORTO PLAZO Vigencia del Seguro Porcentaje de la Cuota Anual Aplicable 1 a 3 meses 40 % 3 a 4 meses 50 % 4 a 5 meses 60 % 5 a 6 meses 70 % 6 a 7 meses 75 % 7 a 8 meses 80 % 8 a 9 meses 85 % 9 a 10 meses 90 % 10 a 11 meses 95 % 11 a 12 meses 100 % Cuando nosotros lo demos por terminado, lo haremos mediante notificación por escrito a usted, surtiendo efecto la terminación del seguro, después de 15 días de practicada la notificación respectiva. Nosotros devolveremos la prima no devengada a más tardar al hacer dicha notificación, sin cuyo requisito se tendrá por no hecha. 8. SEGURO BAJO DOS O MÁS COBERTURAS. Si para la misma pérdida o daño se aplican dos o más coberturas de esta póliza, la Compañía no pagará ningún monto mayor al importe efectivo de dicha pérdida o daño. 9. PROPORCION INDEMNIZABLE Habiendo sido fijada la prima de acuerdo con las características del riesgo que constan en esta póliza, incluyendo valores asegurables y suma aseguradas, cualquier información y/o variación respecto a dichas características que hayan generado, al inicio o durante la vigencia de la póliza, que la Compañía cobre una menor prima, implicará que al momento de un siniestro la Compañía indemnizará una menor proporción de la pérdida, equivalente al mismo porcentaje de menor prima cobrada.4 10. AGRAVACION DEL RIESGO. El ( los) Asegurado(s) deberá comunicar a la Compañía cualquier circunstancia que, durante la vigencia de este seguro, provoque una AGRAVACION ESENCIAL del riesgo cubierto, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que el (los) asegurado (s) tenga conocimiento de tales circunstancias. Si el (los) Asegurado(s) omitiere el aviso, o si el (los) Asegurado (s) provocare LA AGRAVACION ESENCIAL DEL RIESGO, LA COMPAÑIA QUEDARA EN LO SUCESIVO LIBERADA DE TODA OBLIGACION DERIVADA DE ESTE SEGURO. 11. FRAUDE, DOLO O MALA FE. Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas: a) Si el (los) Asegurado(s), su beneficiario o sus representantes, con el fin de hacer incurrir en error a la Compañía, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían restringir las obligaciones de la Compañía. b) Sin con igual propósito no entregan a la Compañía, en tiempo la documentación relacionada a un siniestro. c) Si hubiere en el siniestro o en la reclamación, dolo o mala fe del (de los) Asegurado (s) de su beneficiario, de sus causahabientes o de sus respectivos apoderados. 12. PERITAJE. En caso de cualquier desacuerdo entre el (los) Asegurado (s) y la Compañía al ajustar un siniestro, la cuestión será sometida al dictamen de un perito nombrado de común acuerdo, por escrito por ambas partes, pero si no se pusieran de acuerdo en el nombramiento de un solo perito, se designarán dos, uno por cada parte, lo cual se hará en el plazo de diez días contado a partir de la fecha en que una de ellas hubiere sido requerida por la otra por escrito para que lo hiciere. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán un tercero para el caso de discordia. Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando sea requerida por la otra, o si los peritos no se pusieren de acuerdo en el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial la que a petición de cualquiera de las partes hará el nombramiento del perito, del perito tercero o de ambos si así fuere necesario. El fallecimiento de una de las partes, cuando fuere persona física, o su disolución, si fuere una sociedad, ocurridos mientras se está realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito, o del perito tercero, según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero falleciere antes del dictamen, será designado otro por quien corresponda, (las partes, los peritos, la autoridad judicial o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) para que los sustituya. El peritaje a que se refiere esta cláusula, no significa aceptación de la reclamación por parte de la Compañía sino simplemente determinará las circunstancias y el monto de la pérdida que eventualmente la Compañía estaría obligada a resarcir, quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes. 13. COMPETENCIA. En caso de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en sus oficinas centrales o en las de sus delegaciones en los términos del Artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y, si dicho organismo no es designado árbitro, podrá ocurrir a los tribunales competentes del domicilio de la Compañía.5 14. LUGAR Y FECHA DE PAGO DE LA INDEMNIZACION. La Compañía hará el pago de cualquier indemnización en sus oficinas en el curso de los 30 días siguientes a la fecha en que se hayan recibido los documentos e informaciones que permitan a la Compañía conocer el fundamento de la reclamación en concordancia con los términos de esta póliza. 15. SUBROGACION DE DERECHOS. Por el solo hecho del pago de la indemnización de la presente Póliza, el (los) Asegurado (s) cede a la Compañía, en la medida en que lo cubre el seguro, sus derechos a acciones contra todas las personas responsables del siniestro, a cualquier título que sea. Si la Compañía lo solicita, a su costa, hará constar la subrogación en escritura pública. Si por hechos u omisiones del (de los) Asegurado (s) se impide la subrogación, la Compañía quedará liberada en todo o en parte de sus obligaciones. Sin embargo, la Compañía conviene expresamente en no hacer uso de este derecho en contra de los empleados y obreros del (de los) Asegurado (s) o de su contratista, cuando éstos fueren los autores y responsables del siniestros. Si el daño fuere indemnizado sólo en parte, el (los) Asegurado (s) y la Compañía concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondientes. 16. PRESCRIPCION Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro, prescribirán en dos años, contados en los términos del articulo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, desde la fecha del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la misma Ley. La prescripción se interrumpirá no solo por las causas ordinarias, sino también por el nombramiento de perito o por la iniciación del procedimiento conciliatorio señalado en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Asimismo, la prescripción se suspenderá por la presentación de la reclamación ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de la Aseguradora. 17. BANCARROTA E INSOLVENCIA. Aún cuando el (los) Asegurado (s) vayan a la quiebra o sean declarados insolventes, la Compañía continuará obligada por las condiciones de esta póliza. 18. REPRESENTANTE UNICO. Si en esta póliza están designados más de una persona o empresa como Asegurados, la primera que se mencione podrá actuar en nombre o representación de las otras.6 19. ARTICULO 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO. Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciban la póliza, transcurrido este plazo se consideraran aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones. La persona moral, mencionada en la carátula de la presente Póliza, denominada en adelante La Compañía, en consideración a la solicitud de fecha que forma parte de este contrato y a la obligación de pago de la prima indicada en la especificación, asegura, con sujeción a los términos, exclusiones y condiciones generales y especiales contenidos en la presente Póliza, los bienes mencionados más adelante contra los daños materiales ocurridos a tales bienes durante su construcción en el sitio donde se llevan a cabo los trabajos, siempre que hagan necesaria la reparación y/o reposición como consecuencia de cualquiera de los riesgos amparados por esta Póliza. El Asegurado tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las recomendaciones indicadas por la Compañía para prevenir una pérdida, daño o responsabilidad. Se atendrá a una sólida práctica de ingeniería, la cual se basa en los reglamentos de construcción en vigor, en su propia ética profesional y cumplirá con las exigencias reglamentarias y recomendaciones de los fabricantes y mantendrá en condiciones eficientes todos los trabajos bajo el contrato de construcción, los equipos y maquinaria de construcción asegurados bajo esta Póliza. El Asegurado informará inmediatamente a la Compañía toda circunstancia que pudiera significar una agravación del riesgo y que en el momento de suscribir la presente Póliza no era conocida o no podía ser conocida por la Compañía. Si en el artículo 2 Equipo de construcción y en el artículo 3 Maquinaria de construcción se señalaren sumas aseguradas, la presente Póliza cubrirá, según se estipula en la cláusula 3 de las Condiciones Generales de la misma, las pérdidas y daños que ocurran al Asegurado por concepto de los mismos riesgos contra los cuales se amparen los bienes por construir. Si el artículo 4 Remoción de escombros se señalare suma asegurada, se entenderá que esta Póliza se extiende a cubrir los gastos que por concepto de remoción de escombros sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado por esta Póliza. En caso de que, en el articulo 5 Responsabilidad civil extracontractual que se indica más adelante, se señalaren sumas aseguradas para uno o los dos incisos, se entenderá que esta Póliza se extiende a cubrir la correspondiente responsabilidad en que legalmente incurre el Asegurado por daños que con motivo de la construcción sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas.7 CONDICIONES DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS Cláusula 1 - Cobertura principal "A" Este seguro cubre, según se menciona en la especificación, los daños materiales que sufran los bienes asegurados por cualquier causa que no sea excluida expresamente a continuación y que no pudiera ser cubierta bajo las coberturas adicionales de la cláusula 2. Cláusula 2 - Coberturas adicionales. Mediante aceptación expresa y el convenio expreso de los límites de indemnización así como la obligación del pago de la prima extra correspondiente, la presente Póliza puede extenderse a cubrir los riesgos que adelante se indican: 1. Que no implican cambio de valor alguno en la cobertura principal "A" Cobertura "B": Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. Cobertura "C": Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, encantamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. Cobertura "D": Daños causados directamente por el contratista en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento del contrato de construcción. 2. Coberturas que requieren sumas aseguradas por separado. Se entenderá que la Compañía indemnizará, sin exceder de la suma o sumas aseguradas asignadas: Cobertura "E": La responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato de construcción asegurado por esta Póliza y que hubieren acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio del contrato durante el período del seguro. La Compañía no indemnizará al Asegurado en relación a: a) Gastos incurridos en hacer o rehacer, arreglar, reparar o reemplazar cualquier trabajo o bienes cubiertos bajo la cobertura principal "A" de esta Póliza. b) Daños a cualquier bien o terreno o edificio de terceros causados por la remoción, o debilitamiento de bases, lesiones o daños a cualquier tercero o sus bienes ocasionados por o resultantes de tal daño (salvo que se haya acordado específicamente por Endoso) c) Pérdida de o daño a la propiedad perteneciente al o tenida a cargo, en custodia o control del contratista o del principal o de cualquier otra firma conectada con el contrato de construcción o a un empleado u obrero de uno de los antedichos. Cobertura "F": La responsabilidad civil extracontractual del Asegurado por lesiones corporales a terceros, incluyendo la muerte, producidas a personas que no estén al servicio del Asegurado o del dueño del negocio para quien se esté haciendo la construcción o de otros contratistas o subcontratistas que estén llevando a cabo trabajos en el sitio de construcción no ampara a los miembros de familia del Asegurado o de las personas antes dichas. La Compañía pagará dentro de los límites fijados para las coberturas "E" y "F" todos los gastos y costas en que incurriera al defender cualquier litigio que se entable contra el Asegurado.8 Cobertura "G": Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza. Cláusula 3 - Equipo y maquinaria de construcción. 1. Mediante aceptación expresa y con sumas aseguradas por separado y con la obligación del pago de la prima correspondiente, la presente Póliza puede extenderse a cubrir. Maquinaria de construcción, equipos y herramientas, máquinas e instalaciones auxiliares de toda clase, oficinas y bodegas provisionales, utilizados en la operación en el sitio de construcción, sean de propiedad del Asegurado o por los cuales sea legalmente responsable. 2. Al ocurrir un siniestro, se calculará el importe del mismo conforme a las cláusulas 12, 13 y 14, deduciendo una depreciación correspondiente al uso y el deducible. La indemnización máxima por cada objeto no deberá sobrepasar el valor real menos el valor del salvamento y el deducible. Cláusula 4 - Partes no asegurables. Este seguro expresamente no cubre: a) Embarcaciones y cualquier otro equipo flotante, vehículos automotores con licencia para transitar en vías públicas, aviones, así como bienes de propiedad de obreros o empleados del Asegurado. b) Dinero, valores, planos y documentos. Cláusula 5 - Exclusiones. 1. La Compañía no será responsable, cualquiera que sea la causa, por pérdidas o daños a consecuencia de: a) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasión de enemigo extranjero, guerra intestina, revolución, rebelión, insurrección, asonadas, ley marcial, conmoción civil, motines, conspiraciones, poder militar o usurpado, confiscación, requisición o destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad federal estatal o municipal, legalmente reconocida con motivo de sus funciones, huelgas, disturbios políticos y actos malintencionados de personas o grupos de personas que actúen por orden de o en conexión con organizaciones políticas. b) Reacciones nucleares, radiación nuclear y contaminación radioactiva. c) Lucro cesante, salvo en el caso de Responsabilidad Civil, demora, paralización del trabajo sea total o parcialmente.9 2. La Compañía tampoco responderá por: a) Desgaste, deterioro, corrosiones, herrumbres o incrustaciones, raspaduras de superficies, a menos que sean consecuencia de daños cubiertos por la Póliza sufridos por los bienes asegurados, oxidación, deterioro debido a la falta de uso y a condiciones atmosféricas normales. b) Daños sufridos durante el transporte de los bienes al sitio de construcción, aun cuando tales daños sean advertidos posteriormente. c) Pérdidas o daños debidos a cálculo o diseño erróneo. d) Costos de reemplazo, reparación o rectificación de materiales y/o mano de obra defectuosa, pero esta exclusión está limitada a los bienes inmediatamente afectados y no se excluye pérdida o daño materiales a otros bienes bien construidos resultantes de un accidente debido a tal material o mano de obra defectuosa. e) Daños o pérdidas causados en el equipo y maquinaria de construcción por defectos eléctricos o mecánicos internos, fallas, roturas o desarreglos, congelación del medio refrigerante: sin embargo, si a consecuencia de una falla o interrupción de esa índole se produjera un accidente que provocara daños externos, deberán indemnizarse tales daños consecuenciales. f) Sanciones impuestas al Asegurado por incumplimiento de los contratos de construcción de los bienes asegurados, así como por deficiencias o defectos de estética. g) Faltantes que se descubran al efectuar inventarios físicos o revisiones de control. h) Daños o defectos de los bienes asegurados, existentes al iniciarse los trabajos. i) Los gastos de una reparación provisional y los daños ocasionados a los bienes asegurados o a otros bienes por la reparación provisional efectuada, cuando no constituyan parte de los gastos de la reparación definitiva. El Asegurado tendrá la obligación de notificar a la Compañía cualquier reparación provisional, indicando todos los detalles. Si según la opción de la Compañía la reparación provisional representa una agravación esencial del riesgo, ella estará facultada para suspender el seguro de la unidad afectada en su totalidad.10 j) Gastos adicionales para horas extraordinarias de trabajo, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso, salvo que hayan sido acordados específicamente por Endoso. Cláusula 6 - Principio y fin de la responsabilidad de la Compañía. 1. Dentro del término de vigencia de la Póliza, la responsabilidad de la Compañía se inicia en el momento de comenzar los trabajos o cuando los bienes asegurados o parte de ellos hayan sido descargados en el sitio de construcción mencionado en la Póliza, lo que ocurra primero y termina en la fecha señalada en la Especificación. No obstante, la responsabilidad de la Compañía terminará con anterioridad por aquellos bienes asegurados que hubieren sido recibidos o puestos en servicio antes de la fecha de terminación especificada en la Póliza. 2. Si el período de construcción resulta mayor que el tiempo por el cual se expidió la Póliza, la Compañía, a solicitud del Asegurado podrá extender la vigencia del seguro mediante la obligación del pago de una prima extra. 3. Cuando el Asegurado, debido a cualquier circunstancia, tenga que interrumpir la construcción, estará obligado a notificarlo a la Compañía. Por el tiempo de la interrupción, la Compañía puede convenir con el Asegurado un amparo restringido mediante una reducción de la prima. Cláusula 7 - Pago de la prima El pago de las primas debe acreditarse por medio de un recibo oficial de la Compañía. Cláusula 8 - Valor de reposición, suma asegurada y deducible. 1. Valor de reposición. Para los efectos de esta Póliza se entiende como valor de reposición la cantidad que exigiría la construcción o adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derechos de aduana, si los hay. 2. Suma Asegurada Es requisito de este seguro que las sumas aseguradas indicadas en la Especificación no serán menores que: Para los bienes según el artículo 1: el valor total del contrato de construcción al término de la obra, incluyendo los materiales, mano de obra, fletes, derechos de aduana, impuestos y materiales o rubros suministrados por el principal. Para los bienes según los artículos 2 y 3: el valor de reposición del equipo y maquinaria de construcción. El Asegurado se obliga a notificar a la Compañía todos los hechos que puedan producir un aumento o disminución de las sumas aseguradas, aun cuando dichos cambios sean debidos a fluctuaciones de los salarios y precios y se ajustará debidamente la prima de acuerdo a estos aumentos o disminuciones. Es condición de que tal aumento o disminución tendrá vigor sólo después de que éste haya sido registrado en la Póliza por la Compañía y antes de la ocurrencia de algún reclamo bajo el seguro. Si al producirse una pérdida o daño resultara que la suma asegurada fuere menor que la cantidad que se requiere esté asegurada, entonces dicha suma será reducida en tal proporción como guarde relación con la cantidad que se requiere esté asegurada. Cada objeto o partida de costos está sujeto a esta condición por separado.11 3. Deducible El seguro lleva un deducible en cada pérdida o daño según se anota en la especificación de esta Póliza. Cláusula 9 - Procedimiento en caso de siniestro 1. Al ocurrir algún siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este seguro, el Asegurado tendrá la obligación de: a) Comunicarlo a la Compañía inmediatamente por teléfono u otro medio de comunicación y confirmarlo detalladamente por escrito proporcionando datos sobre la naturaleza y extensión del daño o pérdida. b) Ejecutar dentro de sus posibilidades todos los actos que tienden a evitar o disminuir la extensión del daño. c) Proporcionar todos los informes y documentos que la Compañía le solicite. d) Conservar las partes dañadas o defectuosas y tenerlas a la disposición para que puedan ser examinadas por el experto de la Compañía. e) Informar a las autoridades respectivas en caso de pérdida o daño debidos a hurto o robo. f) En los casos en que se presente al Asegurado cualquier reclamación judicial o administrativa por responsabilidad civil extracontractual amparada por esta Póliza, el Asegurado deberá en su oportunidad legal, proceder a contestar la demanda y a tomar todas las demás medidas necesarias para la defensa legítima de sus intereses. Además de lo indicado en los incisos a y c que anteceden, y si así lo pidiera la Compañía, el Asegurado otorgará poder al Abogado que aquella indique, para que proceda a continuar la defensa en litigio. Sin la autorización escrita de la Compañía, el Asegurado no podrá incurrir por cuenta de la presente Póliza en gasto alguno judicial o extrajudicial relativo al accidente, ni pagarlo ni transigirlo. El incumplimiento de este requisito dejará a la Compañía en libertad de rechazar cualquier reclamo. Cláusula 10 - Inspección del daño Antes de que la persona autorizada por la Compañía haya inspeccionado el daño, el Asegurado no podrá reparar el bien dañado o alterar el aspecto del siniestro más allá de lo que sea absolutamente necesario para continuar el trabajo de construcción, sin perjuicio de lo indicado en los párrafos siguientes. El Asegurado está autorizado para tomar todas las medidas que sean estrictamente necesarias, pero no podrá hacer reparaciones o cambios que de alguna manera modifiquen el estado en que se encuentran los bienes asegurados después del siniestro, salvo autorización de la Compañía. Si el representante de los Aseguradores no efectúa la inspección sin demora, el Asegurado estará autorizado para hacer las reparaciones o reposiciones necesarias. Cláusula 11 - Pérdida parcial En los casos de pérdida parcial, la reclamación deberá contener los gastos en que necesariamente se incurra para dejar el bien dañado en condiciones iguales a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro.12 Tales gastos serán: El costo de reparación según factura presentada por el Asegurado incluyendo el costo de desmontaje, reconstrucción o remontaje, fletes ordinarios y gastos de aduana, si los hay, conviniendo la Compañía en pagar el importe de la prima del Seguro de Transporte que ampara el bien dañado durante su traslado al/y desde el taller donde se lleva a cabo la reparación, dondequiera que éste se encuentre. La Compañía pagará los gastos sólo después de habérsele proporcionado, a su satisfacción, las facturas y documentos de que las reparaciones han sido efectuadas o que el reemplazo ha sido hecho, según fuere el caso. Todo daño reparable será reparado, pero si el costo de reparación iguala o excede el valor de los bienes inmediatamente antes de ocurrir el daño el ajuste se hará en base a lo previsto en la cláusula 14. Los gastos de cualquier reparación provisional serán a cargo de la Compañía siempre y cuando éstos constituyan parte de los gastos de la reparación definitiva. El costo de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras efectuadas serán a cargo del Asegurado. Los gastos de remoción de escombros serán pagados por la Compañía solamente en caso de que se haya especificado una suma determinada según la cobertura "G". De toda reclamación será deducido en el artículo 4 cualquier salvamento. Cláusula 12 - Indemnización por pérdida parcial. 1. En caso de bienes nuevos y usados, si el monto de cada pérdida calculada de acuerdo con la cláusula anterior y los precios de material y mano de obra existentes en el momento del siniestro exceden del deducible especificado en la Póliza, la Compañía indemnizará hasta por el importe de tal exceso. 2. La responsabilidad máxima de la Compañía por uno o más siniestros ocurridos durante la vigencia de la Póliza no excederá del valor asegurado del bien dañado menos el deducible. Cada indemnización pagada por la Compañía durante el período de vigencia de la Póliza reduce en la misma cantidad la responsabilidad mencionada, y las indemnizaciones de los siniestros subsecuentes serán pagadas hasta el límite del monto restante, sin tener en cuenta el bajo seguro que haya como consecuencia de las indemnizaciones pagadas con anterioridad. La Compañía, a solicitud del Asegurado, puede reinstalar las cantidades de suma asegurada reducidas pagando éste a prorrata las primas correspondientes. Si la Póliza comprendiere varios incisos, la reducción o reinstalación se aplicará al inciso o incisos afectados. 3. La Compañía podrá a su arbitrio reparar o reponer el bien dañado, a satisfacción del Asegurado o pagar el seguro en efectivo. Cláusula 13 - Pérdida Total 1. En los casos de destrucción total del bien asegurado, la reclamación deberá comprender el valor de la propiedad inmediatamente anterior a la ocurrencia de la pérdida, menos deducible y salvamento. 2. Cuando el costo de la reparación del bien asegurado sea igual o mayor al valor de los bienes inmediatamente antes de ocurrir el daño, la pérdida se considerará como total. 3. Después de una indemnización por pérdida total, el seguro sobre el bien dañado será dado por terminado.13 Endoso 001 COBERTURA DE PERDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR HUELGAS, MOTIN Y CONMOCION CIVIL Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos y condiciones contenidos en la Póliza o en sus endosos y sujeto a la obligación de la prima extra por parte del Asegurado, así como a las condiciones especiales que aparecen a continuación, este seguro se extiende a cubrir pérdidas o daños causados por huelgas, motín y conmociones civiles que, para los efectos de este Endoso, significarán pérdidas o daños en los bienes asegurados que sean causados directamente por: 1. Actos de cualquier persona que tome parte conjuntamente con otras en actos que alteren el orden público (estén o no en conexión con una huelga o suspención de empleo y sueldo) y que no queden comprendidos en el apartado 2 de las condiciones especiales detalladas más adelante; 2. Medidas o tentativas que para reprimir tal disturbio o para aminorar sus consecuencias tomare cualquier autoridad legalmente constituida con motivo de sus funciones 3. Actos intencionados de cualquier huelguista o empleado suspendido para fomentar una huelga o para resistir a una suspención de empleo y sueldo; 4. Medidas o tentativas que para impedir tales actos o para aminorar sus consecuencias tomare cualquier autoridad legalmente constituida con motivo de sus funciones Quedando además expresamente convenido y entendido que: 1. Al amparo de la cobertura otorgada por esta ampliación le serán aplicables todas las condiciones, exclusiones y cláusulas de la Póliza, salvo en cuanto contradigan expresamente las siguientes condiciones especiales, y cualquier referencia que se haga en aquellas, respecto a pérdidas o daños, se considerará que comprende los riesgos aquí amparados. 2. Las siguientes condiciones especiales únicamente serán aplicables al amparo de la cobertura otorgada por esta ampliación, mientras que en todos los demás aspectos, las condiciones de la Póliza son validas tal y como si este Endoso no se hubiera emitido. Condiciones especiales: 1. No se cubren: a. Pérdidas o daños que resulten de la suspención total o parcial de trabajos o de atraso, de la interrupción o de la suspención de cualquier proceso u operación; b. Pérdidas o daños ocasionados por el desposeimiento permanente o temporal resultante de la confiscación, apropiación o requisición por cualquier autoridad legalmente constituida, con motivo de sus funciones. c. Pérdidas o daños ocasionados por el desposeimiento permanente o temporal de algún edificio resultante de su ocupación ilegal por cualquier persona; d. Pérdidas de beneficio de cualquier clase o responsabilidades reca con dichos beneficios, ni pagos que superen la responsabilidad prevista para los daños materiales cubiertos por la presente Póliza. En la inteligencia de que en relación a lo expuesto bajo los apartados b y c que anteceden, el Asegurador no será relevado de su responsabilidad frente al Asegurado por lo que respecta al daño material que los bienes hubieran sufrido con anterioridad al desposeimiento permanente o durante el desposeimiento temporal.14 2. Tampoco se cubren pérdidas o daños ocasionados directamente por o que se deban a o que sean consecuencia de cualquiera de los siguientes acontecimientos, a saber: a. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (haya o no declaración de guerra), guerra civil; b. Alborotos populares, conmoción civil asumiendo las características de un levantamiento popular, asonada militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpado; c. Cualquier acto de personas que actúen en nombre de o en conexión con organizaciones cuyas actividades estén dirigidas hacia el derrocamiento, con uso de fuerza, del gobierno que jure o de facto o para influenciarlo por medios terroristas o por violencia. 3. El presente Endoso podrá ser cancelado en cualquier momento por el Asegurador mediante notificación por escrito dirigido al Asegurado a su último domicilio conocido y mediante la devolución de la prorrata de la prima no devengada por el tiempo que faltare por transcurrir desde la fecha de cancelación hasta la de la terminación. 4. El limite de indemnización abajo indicado delimita la indemnización pagadera por cada pérdida o daño amparado por el presente Endoso durante un periodo consecutivo de 168 horas. La responsabilidad total del Asegurador durante la vigencia del presente Endoso queda delimitada a dos veces el límite de la indemnización por evento. Límite de indemnización: Deducible: por evento por evento Prima extra:15 COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (CROSS LIABILITY) Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en sus endosos y sujeto a la obligación de pago de la prima extra por parte del Asegurado, la cobertura de responsabilidad civil de la Póliza se aplicará a cada una de las partes mencionadas como aseguradas en la especificación, en la misma forma que si a casa una de ellas se le hubiera extendido una Póliza por separado, considerando que son terceros entre si en caso de ocurrir pérdidas o daños entre los mismos; sin embargo, el Asegurador no indemnizará al Asegurado bajo este endoso respecto a: 1. Pérdidas o daños en los bienes cubiertos bajo el artículo de la Póliza, cuando no exista una obligación de indemnizar por no rebasar el deducible. Sin embargo, la responsabilidad total del Asegurador con respecto a las partes aseguradas no excederá, en total, para un accidente o una serie de accidentes provenientes de un solo y mismo evento, del límite de indemnización estipulado en la Póliza. Prima extra:16 Endoso 004 COBERTURA AMPLIADA DE MANTENIMIENTO (EXTENDED MAINTENANCE) Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en sus endosos y sujeto a la obligación de pago de la prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extenderá para el período de mantenimiento aquí especificado a cubrir las pérdidas o daños en las obras contratadas. - Causados por el o los contratistas asegurados, cuando éstos ejecuten las operaciones a que les obliga la cláusula de mantenimiento de su contrato; - Que ocurran durante el período de mantenimiento siempre y cuando dichas pérdidas o daños hayan sido causados en la obras durante el período de construcción y/o montaje antes de haber sido extendido por el constructor el certificado de terminación de la parte dañada o perdida. Cobertura de Mantenimiento: desde: Prima extra:17 Endoso 005 CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en sus endosos, son aplicables las siguientes condiciones a este seguro: Junto con las demás declaraciones hachas por escrito por el Asegurado para obtener cobertura por esta Póliza, así como con toda información técnica proporcionada al Asegurador, el cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje formará parte integrante de la Póliza. El Asegurador no indemnizará al Asegurado con respecto a pérdidas o daños causados por o resultantes de o agravados por desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje que exceda de los plazos citados a continuación en semanas, a menos que dicha desviación haya sido aprobada por escrito por el Asegurador antes de ocurrir la pérdida o daño. Desviación de cronograma de avance de construcción / montaje: semanas.18 Endoso 006 COBERTURA DE GASTOS ADICIONALES POR HORA, EXTRA, TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en sus endosos y sujeto a la obligación de pago de la prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extiende a cubrir los gastos adicionales por concepto de horas extra, trabajo nocturno, trabajo en días festivos y flete expreso (excluido flete aéreo): Sin embargo, es condición previa que dichos gastos adicionales sean desembolsados en relación con cualquier pérdida o daño causados en los objetos asegurados e indemnizables bajo la Póliza. Si la Compañía se ve obligada a aplicar la cláusula de proporción indemnizable de las condiciones generales, la cantidad indemnizable bajo este endoso para los referidos gastos adicionales se verá reducida en la misma proporción. Límite de indemnización: Evento: Prima extra:19 Endoso 007 COBERTURA DE GASTOS ADICIONALES PARA FLETE AEREO Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en sus endosos y sujeto a la obligación de pago de la prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extiende a cubrir los gastos adicionales por concepto de flete aéreo. Queda entendido que tales gastos adicionales se originan con motivo de un daño o pérdida en los bienes asegurados indemnizables bajo la Póliza. Además queda entendido que la cantidad máxima indemnizable bajo el presente Endoso con respecto a flete aéreo no deberá exceder de la cantidad mencionada más abajo. Deducible: 20% de los gastos adicionales indemnizables, Como mínimo por evento Cantidad máxima a indemnizar: Prima extra:20 Endoso 008 OBLIGACIONES RELATIVAS A OBRAS SITAS EN ZONAS SISMICAS Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o en sus endosos, el Asegurador sólo pagará una indemnización por pérdidas, daños o responsabilidades resultantes de un temblor, si el Asegurado puede comprobar que el riesgo sísmico fue tenido en cuenta en el diseño conforme a los reglamentos antisísmicos oficiales vigentes y que ha respetado las especificaciones que rigen para las dimensiones y calidades de los materiales de construcción y mano de obra, en las que se base el respectivo diseño. Mostrar más
SEGURO DE MONTAJE CONDICIONES ESPECÍFICAS CLAUSULA 1: Amparo Principal A Este seguro cubre, los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: a) Errores durante el montaje. b) Impericia, Más detalles POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONTRATISTAS
POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONTRATISTAS EL SOLICITANTE, ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LA PRESENTE POLIZA Y LOS INTERESES AMPARADOS POR ESTA, SON LOS QUE FIGURAN EN EL CUADRO DE DECLARACIONES. Más detalles SECCION RIESGOS TECNICOS SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTA CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS
POLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS Cláusula Primera - Cobertura Principal "A" CONDICIONES GENERALES Este seguro cubre según se menciona en la carátula de esta Póliza, los daños materiales que Más detalles SEGUROS TÉCNICOS CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS SEGURO CONTRA TODO RIESGOS PARA CONTRATISTAS
SEGUROS TÉCNICOS CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS SEGURO CONTRA TODO RIESGOS PARA CONTRATISTAS Art. 1.- Cobertura Principal A. Este seguro cubre todos los riesgos relacionados con los trabajos contractuales Más detalles POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONTRATISTA
ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. POLIZA PARA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS CONDICIONES GENERALES ACUERDO DE SEGURO Mediante esta Póliza y en consideración del pago, o de la garantía de pago, de la prima Más detalles b) Impericia, descuido y sabotaje individual de obreros y empleados del Asegurado o de extraños.
POLIZA DE SEGURO MONTAJE CONDICIONES GENERALES CLAUSULA PRIMERA - AMPARO PRINCIPAL "A" Este seguro cubre según se menciona en la carátula de esta Póliza los daños materiales que sufran los bienes asegurados Más detalles CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES GENERALES CLAUSULA 1a. PROPIEDAD QUE PUEDE SER ASEGURADA. Bajo la cobertura de esta póliza solo puede asegurarse el montaje de: a) Construcciones de acero con o sin equipo mecánico y/o eléctrico. Más detalles ESPECIFICACIÓN PARA AGREGARSE A/Y FORMAR PARTE DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIÓN PARA AGREGARSE A/Y FORMAR PARTE DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN SECCIÓN I.- DAÑOS FÍSICOS. Bajo esta sección la Compañía indemnizará al Asegurado por los daños físicos Más detalles SEGURO DE MONTAJE DE MAQUINARIA CONDICIONES GENERALES
SEGURO DE MONTAJE DE MAQUINARIA CONDICIONES GENERALES Cláusula 1. Bienes Asegurados. Propiedad que puede ser asegurada bajo la cobertura de esta póliza solo puede Asegurarse el montaje de: a) Toda clase Más detalles SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTAS
SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTAS SECCIÓN A. CONDICIONES GENERALES Cláusula 1. CONTRATO Esta Póliza, sus Condiciones Particulares, la Solicitud del Contratante, y los endosos que se le agreguen constituyen Más detalles SEGURO DE ROBO DE MERCANCÍAS
SEGURO DE ROBO DE MERCANCÍAS ÍNDICE CONDICIONES GENERALES... 2 CLÁUSULA 1ª. BIENES ASEGURADOS.... 2 CLÁUSULA 2ª. COBERTURA BÁSICA: ROBO CON VIOLENCIA.... 2 CLÁUSULA 3ª. RIESGOS NO AMPARADOS POR EL CONTRATO, Más detalles POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO OBRA CIVIL
POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO OBRA CIVIL ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., en adelante denominada "La Compañía", en consideración a la solicitud que forma parte de este contrato y al pago de la prima indicada Más detalles SEGURO TODO RIESGO MONTAJE
SEGURO TODO RIESGO MONTAJE SECCIÓN A. CONDICIONES GENERALES Cláusula 1. CONTRATO Esta Póliza, sus Condiciones Particulares, la Solicitud del Contratante, y los endosos que se le agreguen constituyen el Más detalles CONDICIONES GENERALES
Seguro de Montaje CONDICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- PROPIEDAD ASEGURABLE Bajo la cobertura de esta Póliza es asegurable: 1 El montaje de: a) Construcciones de acero con o sin equipo mecánico y/o eléctrico. Más detalles ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. POLIZA DE SEGURO DE MONTAJE CONDICIONES GENERALES ACUERDO DE SEGURO DISPOSICIONES GENERALES
ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. POLIZA DE SEGURO DE MONTAJE CONDICIONES GENERALES ACUERDO DE SEGURO Mediante esta Póliza y en consideración del pago, o de la garantía de pago, de la prima estipulada dentro Más detalles Este seguro no cubre las pérdidas o daños materiales cuando tengan su origen en los siguientes hechos:
RAMO DE DIVERSOS RIESGOS POLIZA DE SEGURO CONTRA ROTURA DE CRISTALES CONDICIONES GENERALES Cláusula 1a. Bienes Asegurados Este seguro cubre los cristales mientras estén debidamente instalados en el inmueble Más detalles POLIZA DE SEGURO CONTRA
POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE MONTAJE CONDICIONES GENERALES 1. VIGENCIA La vigencia de esta póliza principia y termina en las fechas indicadas en la misma, a las 12:00 horas del lugar en que se Más detalles PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE MONTAJE CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE MONTAJE CONDICIONES GENERALES La presente póliza se regirá por las Condiciones Generales, Particulares y Especiales. La Ley General de Seguros y el Código de Comercio, Más detalles PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTRATISTAS 23052011-1327-P-14-TC_002
PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTRATISTAS 23052011-1327-P-14-TC_002 CONDICIONES GENERALES Seguros Comerciales Bolívar S.A., en adelante la Aseguradora, en virtud de las declaraciones Más detalles PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS CONDICIONES GENERALES La presente póliza se regirá por las Condiciones Generales, Particulares y Especiales. La Ley General de Seguros y el Código Más detalles (*) Importante: Con sus sumas aseguradas discriminadas por equipo.
Seguro Técnico - Todo Riesgo Contratista y/o Montaje 1. Información para la suscripción - Datos del asegurado (razón social, dirección, localidad, código postal, provincia, tipo y número de documento, Más detalles Robo de Mercancías en Expendios, Bodegas y Fabricas
Robo de Mercancías en Expendios, Bodegas y Fabricas Condiciones Generales Aut. C.N.S.F. Oficio No. 06-367-I-1.1/5555. 2 de febrero de 1994 RAMO DE DIVERSOS RIESGOS PÓLIZA DE SEGURO CONTRA ROBO DE MERCANCÍAS Más detalles CONDICIONES GENERALES SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONTRATISTA
CONDICIONES GENERALES SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONTRATISTA Artículo 1. AMPARO PRINCIPAL A Este seguro cubre según se menciona en la carátula de esta póliza los daños materiales que sufran los bienes asegurados Más detalles SEGURO DE OBRA CIVIL
SEGURO DE OBRA CIVIL CONDICIONES PARTICULARES Grupo Nacional Provincial, S.A., denominado en adelante " la Compañía", en consideración al pago de la prima indicada en la Carátula de la póliza, asegura, Más detalles SEGURO CONTRA ROBO CON VIOLENCIA Y ASALTO DE MERCANCIAS EN EXPENDIOS, BODEGAS Y FÁBRICAS
SEGURO CONTRA ROBO CON VIOLENCIA Y ASALTO DE MERCANCIAS EN EXPENDIOS, BODEGAS Y FÁBRICAS Condiciones Generales Contenido Página CLÁUSULA 1a. BIENES ASEGURADOS 3 CLÁUSULA 2a. COBERTURA BÁSICA: ROBO CON Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE PROTECCION A LAS LLAVES DEL HOGAR Y EL VEHICULO
PÓLIZA DE TODO RIESGO CONTRATISTA 1 PÓLIZA DE TODO RIESGO CONTRATISTA CONDICIONES GENERALES LA EQUIDAD SEGUROS O.C., QUE EN ADELANTE SE LLAMARÁ LA EQUIDAD, EN CONSIDERACIÓN A LAS DECLARACIONES QUE EL Más detalles RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CONDICIONES GENERALES SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL CONDICIONES GENERALES Cláusula 1ª. Materia del seguro. La Compañía se obliga a pagar los daños, así como los Más detalles SEGURO DE RIESGOS TÉCNICOS COBERTURA DE ROTURA DE MAQUINARIA CONDICIONES ESPECÍFICAS
SEGURO DE RIESGOS TÉCNICOS COBERTURA DE ROTURA DE MAQUINARIA CONDICIONES ESPECÍFICAS Para adherirse y formar parte de la póliza No. DIVE- A favor de: Con vigencia de: 1ª. RIESGOS CUBIERTOS: Este seguro Más detalles Este seguro no cubre los bienes asegurados en los siguientes casos.
CONDICIONES GENERALES POLIZA DE SEGURO CONTRA ROBO CON VIOLENCIA Y ASALTO DE MERCANCIAS CLÁUSULA 1A. BIENES ASEGURADOS. Inciso a) Este seguro cubre las mercancías, materias primas, productos en proceso, Más detalles EQUIPO Y MAQUINARIA MATRIZ
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DE EQUIPO Y MAQUINARIA MATRIZ - Quito: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú. Telf.: (02) 2997 500. Quito Sur Ambato Cuenca Francisco de Orellana (El Coca) Ibarra Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTAS
LA PREVISORA S. Compañía de Seguros que en adelante se denominará PREVISORA, con base en los datos y declaraciones del Tomador registrados en la solicitud de Seguro que forma parte integrante de este documento, Más detalles Documentación Contractual del Microseguro Seguro de Apoyo Económico GS Hogar
México, Distrito Federal, a 29 de julio de 2009 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Insurgentes Sur No. 1971 (Plaza Inn) Torre 1 Sur 1er. Piso C.P. 01020, México D.F. P R E S E N T E Documentación Contractual Más detalles PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS AIG SEGUROS COLOMBIA S.A., QUIÉN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ LA COMPAÑÍA, CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, CON BASE Y EN CONSIDERACIÓN A LAS DECLARACIONES Más detalles POLIZA DE SEGUROS DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES EN GENERAL PARA CONTRATISTAS FINANCIADOS POR EL BANCO DAVIVIENDA 01082002-1327-P-14-TC_017
POLIZA DE SEGUROS DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES EN GENERAL PARA CONTRATISTAS FINANCIADOS POR EL BANCO DAVIVIENDA 01082002-1327-P-14-TC_017 CONDICIONES GENERALES Seguros Comerciales Bolívar S.A., en Más detalles SEGURO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS CONDICIONES GENERALES
SEGURO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS CONDICIONES GENERALES CLAUSULA 1ª. PROPIEDAD QUE PUEDE SER ASEGURADA: 1. Esta póliza cubre sólo el equipo o maquinaria de los contratistas descritos en la Más detalles CONDICIONES GENERALES SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL MICROSEGURO
CONDICIONES GENERALES SEGURO DE I. DEFINICIONES 1) CONTRATANTE Es la persona física o moral que tiene a cargo la obligación del pago de la prima del seguro. 2) ASEGURADO Se considera como tal a la persona Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE LUCRO CESANTE POR ROTURA DE MAQUINARIA CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA DE SEGURO DE LUCRO CESANTE POR ROTURA DE MAQUINARIA CONDICIONES GENERALES 1. COBERTURA: De conformidad con las condiciones generales, particulares y especiales contenidas en la presente Póliza, Más detalles CONDICIONES GENERALES MONTAJE CONTRA TODO RIESGO
CONDICIONES GENERALES MONTAJE CONTRA TODO RIESGO Art. 1.- PROPIEDAD ASEGURABLE: Bajo la cobertura de esta póliza es asegurable: 1.- El Montaje de: a) Construcciones de acero con o sin equipo mecánico y/o Más detalles Póliza de Seguro Responsabilidad Civil General. Condiciones Generales
Póliza de Seguro Responsabilidad Civil General Condiciones Generales Póliza de Seguro Responsabilidad Civil General Condiciones Generales DV-146-2 Enero 2007 INDICE Condiciones Generales Seguro de Responsabilidad Más detalles POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS CONDICIONES GENERALES
POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS Artículo 1. Riesgos Amparados CONDICIONES GENERALES Esta póliza cubre todas las máquinas e instalaciones especificadas en la lista de máquinas. El Más detalles Seguro de Anuncios Luminosos Condiciones Generales
Seguro de Anuncios Luminosos Condiciones Generales Buzón de Inconformidades Si usted tiene una inconformidad en relación al servicio que le hemos proporcionado, por favor accese a www.royalsun.com.mx y Más detalles SOLICITUD PARA EL SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS. Razón o Denominación Social Nombre Comercial No. R.T.N. (adjuntar fotocopia)
SOLICITUD PARA EL SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS Razón o Denominación Social Nombre Comercial No. R.T.N. (adjuntar fotocopia) Responsabilidad: Propietario Subcontratista Otro: (Maque la actividad Más detalles Seguro de Vida Bancomer. Condiciones Generales
Vida Individual 50 Bancomer Condiciones Generales CONDICIONES GENERALES Vida Individual 50 Bancomer I. DEFINICIONES 1. INSTITUCIÓN Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 2. Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE RIESGOS TÉCNICOS CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA DE SEGURO DE RIESGOS TÉCNICOS CONDICIONES GENERALES 1ª. PAGO DE LA PRIMA: La prima es la retribución o precio del seguro y conforme la ley deberá pagarse por el Asegurado en el momento de la celebración Más detalles SEGURO DE CAUCIÓN CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS MANTENIMIENTO DE OFERTA EN CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS
SEGURO DE CAUCIÓN CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS MANTENIMIENTO DE OFERTA EN CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO Cláusula 1. Por la presente póliza, que se emite de Más detalles A) IMPERICIA, DESCUIDO O SABOTAJE DEL PERSONAL DEL ASEGURADO O DE EXTRAÑOS.
Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA CLÁUSULA 1a. RIESGOS CUBIERTOS.- ESTE SEGURO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR: A) IMPERICIA, Más detalles SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES
SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA 1 Las partes contratantes se someten a las Condiciones Generales y Particulares de la presente póliza como a la ley Más detalles 17. CLAUSULA 17a. ACEPTACION DEL CONTRATO (ART. 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO)
ANEXO 5.4.2-f.2 INDICE CONDICIONES GENERALES 1. CLAUSULA 1a. COBERTURA 2. CLAUSULA 2a. DEFINICIONES 1. CONTRATO DE SEGURO 2. FECHA DE INICIO DE VIGENCIA 3. FECHA DE TERMINO DE VIGENCIA 4. ELEMENTOS QUE Más detalles Protección GS Cobertura de Seguro de Vida Familiar
Protección GS Cobertura de Seguro de Vida Familiar Cobertura Opcional CONTENIDO OBJETO DEL CONTRATO DEFINICIONES CLÁUSULAS GENERALES 1. RIESGOS CUBIERTOS 2. SUMAS ASEGURADAS 3. SUICIDIO 4. INDISPUTABILIDAD Más detalles POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Condiciones generales CLÁUSULA 1a.- MATERIA DEL SEGURO. La Compañía se obliga a pagar los daños, así como los perjuicios y daño moral consecuencial, que Más detalles Seguro de Responsabilidad Civil General. Condiciones generales
Seguro de Responsabilidad Civil General Condiciones generales Condiciones generales Cláusulas Página Cláusula 1a. Materia del Seguro 4 Cláusula 2a. Alcance del Seguro 4 Cláusula 3a. Responsabilidades Más detalles CONDICIONES GENERALES DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONDICIONES GENERALES DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1º. RIESGOS CUBIERTOS: La responsabilidad civil que cubre esta Póliza comprende: a) La responsabilidad legal del Asegurado; b) Los gastos originados Más detalles SEGURO CONTRA INC ROBO DE MERCANCÍAS INGENIEROS
SEGURO CONTRA INC ROBO DE MERCANCÍAS INGENIEROS CONDICIONES GENERALES DE ROBO DE MERCANCÍAS CLÁUSULA 1 a : BIENES ASEGURADOS a) Este Seguro cubre mercancías, materias primas, productos en proceso, productos Más detalles SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONDICIONES GENERALES
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONDICIONES GENERALES 1.- OBJETO DEL SEGURO Por medio de este Contrato de Seguros, CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, que en adelante se denominará LA COMPAÑÍA indemnizará Más detalles SEGURO BÁSICO ESTANDARIZADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AUTOMÓVILES
ANEXO5.4.2f.2 INDICE CONDICIONESGENERALES 1.CLAUSULA1a.COBERTURA 2.CLAUSULA2a.DEFINICIONES 1.CONTRATODESEGURO 2.FECHADEINICIODEVIGENCIA 3.FECHADETERMINODEVIGENCIA 4.ELEMENTOSQUEFORMANPARTEDELCONTRATO 5.RECIBODEPAGO Más detalles SOLICITUD DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS. Razón o Denominación Social Nombre Comercial No. R.T.N. (adjuntar fotocopia)
GVFR-062 V1 SOLICITUD DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS Razón o Denominación Social Nombre Comercial No. R.T.N. (adjuntar fotocopia) Responsabilidad: Propietario Subcontratista Otro: (Maque Más detalles AUTOS BÁSICO ESTANDARIZADO
SEGURO ESTANDARIZADO DE AUTOMOVILES INDICE CONDICIONES GENERALES CLÁUSULA 1. COBERTURA... 3 CLÁUSULA 2. DEFINICIONES... 3 1. Contrato de seguro.... 3 2. Fecha de inicio de vigencia... 3 3. Fecha de término Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE RIESGOS DIVERSOS
SEGURO DE CAUCIÓN CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO EN CONTRATOS DE SUMINISTROS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE POLIZA OBJETO Más detalles RAMO DE DIVERSOS SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA CONDICIONES GENERALES
RAMO DE DIVERSOS SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA CONDICIONES GENERALES CLÁUSULA 1a.- RIESGOS CUBIERTOS. Este seguro cubre, según se menciona en la carátula de la póliza, los daños causados por: a) Impericia, Más detalles SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES 1. DEFINICIONES Compañía Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. Colectividad - Cualquier conjunto de personas que pertenezcan a una Más detalles Cuestionario y Solicitud para el Seguro contra Todo Riesgo de Montaje
Cuestionario y Solicitud para el Seguro contra Todo Riesgo de Montaje 1. Título del Proyecto de Montaje (Si el Proyecto consiste de varias secciones, especificar las mismas) 2. Ubicación del lugar de Montaje Más detalles POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE OBJETOS VALIOSOS. Inscrita en el Registro de Pólizas bajo el código POL 1 91 054 CONDICIONES GENERALES
POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE OBJETOS VALIOSOS Inscrita en el Registro de Pólizas bajo el código POL 1 91 054 CONDICIONES GENERALES PRIMERA PARTE COBERTURA Y EXCLUSIONES Artículo 1º: Materia Asegurada Más detalles CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES GENERALES Seguro Básico Estandarizado de Responsabilidad Civil Automóviles Tipo de Seguro Plan Cobertura Seguro de Automóviles Seguro para Automóviles particulares (sin incluir motocicletas, Más detalles SEGURO TECNICO SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTA CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRANTANTES
SEGURO TECNICO SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTA CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRANTANTES CLAUSULA 1 Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas en el Capitulo Más detalles ACE Seguros, S.A. SEGURO SOBRE ANUNCIOS
SEGURO SOBRE ANUNCIOS RAMO DE DIVERSOS RIESGOS POLIZA DE SEGURO SOBRE ANUNCIOS CONDICIONES GENERALES Cláusula 1ª. Bienes Asegurados. Este Seguro cubre las pantallas electrónicas en general. Los anuncios Más detalles Póliza de Seguro Para Contratistas
Póliza de Seguro Para Contratistas Seguros Mercantil, C.A. denominada en adelante la Compañía, en consideración a la solicitud formulada por el Asegurado que forma parte de este contrato y al pago de la Más detalles Seguro GMX de RC* Seguro de responsabilidad civil legal para guarderías
Seguro GMX de RC* * Marca registrada Seguro de responsabilidad civil legal para guarderías Actividades y seguro dentro de la República mexicana y conforme al Derecho mexicano. El presente contrato de seguro Más detalles PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del )
PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del ) CLÁUSULA 1. CONTRATO Estas Condiciones Generales, la Solicitud, la Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE RIESGOS TÉCNICOS COBERTURA AMPLIA PARA CONSTRUCCIÓN CONDICIONES ESPECÍFICAS
PÓLIZA DE SEGURO DE RIESGOS TÉCNICOS COBERTURA AMPLIA PARA CONSTRUCCIÓN CONDICIONES ESPECÍFICAS Para adherir y formar parte de la Póliza No. A favor de: Con vigencia de: 1ª. CONDICIONES ESPECÍFICAS POR Más detalles POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES
POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES Conste por el presente instrumento que, QBE SEGUROS COLONIAL S.A. en consideración al pago de la prima en efectivo; efectuado por el Oferente, Más detalles CONDICIONES GENERALES SEGURO BÁSICO ESTANDARIZADO DE AUTOMÓVILES. Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero
CONDICIONES GENERALES SEGURO BÁSICO ESTANDARIZADO DE AUTOMÓVILES Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero Última actualización: Abril 2014 PRELIMINAR Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Más detalles POLIZA DE TODO RIESGO DE EQUIPO ELECTRONICO
POLIZA DE TODO RIESGO DE EQUIPO ELECTRONICO La observancia y el cumplimiento estricto de las condiciones, exclusiones y endosos de esta póliza, en la medida en que se refieren a actos o deberes del asegurado, Más detalles SEGURO CONTRA ROBO DE MERCANCIAS
SEGURO CONTRA ROBO DE MERCANCIAS CONDICIONES GENERALES DE ROBO DE MERCANCIAS CLAUSULA 1a. BIENES ASEGURADOS. a) Este seguro cubre mercancías, materias primas, productos en proceso, productos terminados, Más detalles CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS GARANTÍA PARA AGENCIAS DE TURISMOS Y VIAJES
CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS GARANTÍA PARA AGENCIAS DE TURISMOS Y VIAJES OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO Cláusula 1) Para el caso de incumplimiento por parte del Tomador a cualquiera de sus obligaciones Más detalles Documentación Contractual Seguro Básico Estandarizado de Responsabilidad Civil para Automóviles
Documentación Contractual Seguro Básico Estandarizado de Responsabilidad Civil para Automóviles CONTENIDO CONDICIONES GENERALES 1. CLAUSULA 1a. COBERTURA 2. CLAUSULA 2a. DEFINICIONES 2.1. CONTRATO DE SEGURO Más detalles SEGUROS LAFISE SOLICITUD PARA EQUIPOS DE CONTRATISTAS
SOLICITUD PARA EQUIPOS DE CONTRATISTAS Agente: Solicitante: Dirección de Cobro: Donde se encuentran los bienes a asegurar?: Fecha: Teléfono: Indicar si los predios donde se encuentran los bienes son: a) Más detalles POLIZA DE SEGURO BÁSICO ESTANDARIZADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMÓVILES
POLIZA DE SEGURO BÁSICO ESTANDARIZADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMÓVILES INDICE Póliza de Seguro Básico Estandarizado de Responsabilidad Civil Automóviles. CONDICIONES GENERALES. Cláusula 1a. Cobertura Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARA
PÓLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARA RIESGOS CUBIERTOS Este seguro cubre los daños materiales causados directamente a la maquinaria descrita en las Condiciones Particulares de la Póliza, siempre que Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DE MONTAJE CONDICIONES PARTICULARES
Compañía Anónima Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora con el N 52 R.I.F. J-07001736-8 PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DE MONTAJE CONDICIONES PARTICULARES Cláusula N 1: ALCANCE DE Más detalles PÓLIZA DE SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA
PÓLIZA DE SEGURO CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA Contenido Página CONDICIONES GENERALES CLÁUSULA 1A. BIENES CUBIERTOS 3 CLÁUSULA 2A. RIESGOS CUBIERTOS 3 CLÁUSULA 3A. LOCALIZACIÓN 3 CLÁUSULA 4A. PARTES NO ASEGURABLES Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE RIESGOS TÉCNICOS COBERTURA DE TODO RIESGO DE MONTAJE CUESTIONARIO/SOLICITUD
Cuestionario y Solicitud para el Seguro contra Todo Riesgo de Construcción 1. Título del Proyecto de Construcción (Si el Proyecto consiste de varias secciones, especificar las mismas) 2. Ubicación de la Más detalles POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA FAMILIAR CONDICIONES GENERALES
POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA FAMILIAR Inscrita en el Registro de Pólizas bajo el Código POL 2 92 010 I. COBERTURAS Introducción: CONDICIONES GENERALES La presente Póliza de Seguro Colectivo de Vida Más detalles PÓLIZA EN EXCESO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA TRANSPORTADORES DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO
PÓLIZA EN EXCESO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA TRANSPORTADORES DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO REGISTRO 03/05/2011-1329-P-12-E-RCETPEX-032 CONDICIONES GENERALES Más detalles DE VIDA TEMPORAL SIN VALORES GARANTIZADOS CONDICIONES GENERALES
SEGURO DE VIDA Más Vida SEGURO DE VIDA TEMPORAL SIN VALORES GARANTIZADOS CONDICIONES GENERALES Inscrito en el Registro de Póliza bajo el código POL 2 07 062 ARTÍCULO 1º: COBERTURA En los términos de la Más detalles POLIZA DE SEGURO DE MONTAJE DE MAQUINARIA CONDICIONES GENERALES
POLIZA DE SEGURO DE MONTAJE DE MAQUINARIA CONDICIONES GENERALES CLAUSULA PRIMERA: AMPARO PRINCIPAL ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CUBRE EN CONSIDERACION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL TOMADOR Y CON Más detalles SEGURO TECNICO SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS
SEGURO TECNICO SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS En vista de que el Asegurado nombrado en la Condiciones Particulares ha presentado a Regional S.A. de SEGUROS ( de aquí Más detalles CONDICIONES GENERALES BASICAS TODO RIESGO INCENDIO
CONDICIONES GENERALES BASICAS TODO RIESGO INCENDIO PRIMERA - CONSTITUCION DEL CONTRATO.- El contrato de seguro queda constituido por la solicitud del Asegurado (o del Contratante, en su caso) a la Compañía, Más detalles CONDICIONES GENERALES
SEGURO BÁSICO ESTANDARIZADO DE LA COBERTURA DE AUTOMÓVILES TIPO DE SEGURO PLAN COBERTURA MONEDA SUMA ASEGURADA VIGENCIA FORMAS DE PAGO PERIODO DE GRACIA PARA PAGO DE PRIMA TARIFA POR ASEGURADORA CONDUCTOS Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback