Source: https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/01/dao-rehabilitation-electricite-marche-central/
Timestamp: 2020-04-04 12:45:36+00:00
Document Index: 197857581

Matched Legal Cases: ["l'article 22", "l'article 17", "l'article 13", "l'article 23", "l'article 21", "l'article 10", "l'article 21", "l'article 17", "l'article 24", 'arrêt ']

DAO Réhabilitation electricité Marché central par Laurice - Fichier PDF
DAO Réhabilitation electricité Marché central .pdf
Nom original: DAO Réhabilitation electricité Marché central.pdf
Auteur: Laurice
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/04/2015 à 21:10, depuis l'adresse IP 154.72.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 730 fois.
Taille du document: 1.7 Mo (87 pages).
Ingénieur Génie Civil MVONDO MVOGO Alexandre Courriel : mvondo712@yahoo. fr
RELATIF A L’EXECUTION DES TRAVAUX D’URGENCE DE
REHABILITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE
ELECTRIQUE DANS LA PARTIE SINISTREE DU MARCHE
CENTRAL DE DOUALA
(EN PROCEDURE D’URGENCE)
BUDGET DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA – EXERCICE 2015
IMPUTATION . 220 150
: 100 000 000 FRS CFA
EXECUTION LES TRAVAUX D’URGENCE DE REHABILITATION DU
RESEAU DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE DANS LA
PARTIE SINISTREE DU MARCHE CENTRAL DE DOUALA
Pièce n° 1 : A v i s d ' A p p e l d ' O f f r e s ( A A O ) ............................................................................................................... 5
Pièce n° 2 : R è g l e m e n t G é n é r a l d e l ' A p p e l d ' O f f r e s ( R G A O ) ............................................................... 12
Pièce n° 3 : R è g l e m e n t P a r t i c u l i e r d e l ’ A p p e l d ’ O f f r e s ( R P A O ) ......................................................... 28
Pièce n° 4 : C a h i e r d e s C l a u s e s A d m i n i s t r a t i v e s P a r t i c u l i è r e s ( C C A P ) ...................................... 36
Pièce n° 5 : C a h i e r d e s C l a u s e s T e c h n i q u e s P a r t i c u l i è r e s ( C C T P ) ................................................ 49
Pièce n° 6 : C a d r e d u B o r d e r e a u d e s P r i x U n i t a i r e s ( B P U ) .................................................................. 51
Pièce n° 7 : C a d r e d u D e v i s Q u a n t i t a t i f e t E s t i m a t i f ( D Q E ) ................................................................ 58
Pièce n° 8 : C a d r e d u S o u s D é t a i l d e s P r i x ..................................................................................................... 65
Pièce n° 9 : M o d è l e d e M a r c h é .................................................................................................................................. 68
Pièce n° 10 : F o r m u l a i r e s e t m o d è l e s à u t i l i s e r ............................................................................................ 73
POUR LES TRAVAUX D’URGENCE DE REHABILITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE
ELECTRIQUE DANS LA PARTIE SINISTREE DU MARCHE CENTRAL DE DOUALA
d’offres pour l’exécution les travaux d’urgence de réhabilitation du réseau de distribution de l’énergie électrique dans la partie
sinistrée du marché central de Douala
- Travaux de distribution de l’énergie électrique au RDC ;
- Travaux de distribution de l’énergie électrique à l’ETAGE ;
- Travaux divers et mise en œuvre
- Repli matériel
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les Entreprises ou Groupement d’Entreprises de droit
Camerounais et disposant de compétence dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés sur le budget de la Communauté Urbaine de Douala de
Marchés Publics de la CUD, ou auprès de la Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique (2eme étage
porte 213) sise à l’hôtel de ville dont les coordonnées sont : Tél.233 42 15 09 / Fax : (237) 233 42 69 50
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Division des Marchés Publics de la CUD, sur présentation d’un
reçu de versement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75.000) francs CFA, au titre des
frais d’achat de dossier, au compte spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert à cet effet par l’ARMP, dans les Agences
BICEC des chefs-lieux de provinces et dans les ville de Limbe et Dschang.
Ce reçu devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou groupement d’Entreprises désireuse(s) de
participer au présent l’Appel d’Offres.
Chaque soumission, rédigée en français ou en anglais et en sept(07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Communauté Urbaine de Douala (Division des
Marchés Publics) au plus tard le ………………….2015 à 10 heures, heure locale, soit par poste en recommandé
avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé et devra porter, à l’exclusion de toute autre indication, la
« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° _____/AONO/CUD/CIPM/2015 du ________________ pour l’exécution
des travaux d’urgence de réhabilitation du réseau de distribution de l’énergie électrique dans la partie sinistrée
du marché central de Douala.
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances d'un montant de : Un million cinq cent
mille (1.500.000) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux
ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier
de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des
L’absence du d’une pièce du dossier administratif ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel
d'offres, entraînera le rejet de l'offre.
L'ouverture des offres administratives et des propositions techniques et financières aura lieu le ………………. 2015
à 11 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de
Douala, dans la salle de réunion de ladite commission sise au sous-sol du Cercle Municipal de Douala 1er à
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne
dûment mandatée et ayant une bonne connaissance de l’offre.
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04)
– Ne pas avoir obtenu au moins cinq (05) critères de qualification.
Autorisation d’accès au réseau ENEO en cours de validité (année 2015)
Les travaux sont constitués d’un seul lot unique.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite
fixée pour la remise des offres
Publics de la Communauté Urbaine de Douala ou à la Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique, Porte
213 de l’Hôtel de ville de Douala
FOR THE EMERGENCY REHABILITATION WORKS OF THE DISTRIBUTION NETWORK OF
ELECTRIC POWER IN AFFECTED PARTY CENTRAL MARKET DOUALA
The Government Delegate at the Douala Urbane Council, project owner hereby launches an Open National Invitation to Tender, for the
EMERGENCY REHABILITATION WORKS OF THE DISTRIBUTION NETWORK OF ELECTRIC POWER IN
AFFECTED PARTY CENTRAL MARKET DOUALA
- Distribution of electric power work in the ground floor;
- Processing works of electrical energy to the 1st floor;
- Various works and implementation
- Fallback equipment
The participation in this invitation to tender is open to all enterprises or joint-ventures of Cameroonian nationality and possessing the
required competence in the craft of building and civil engineering.
The works, which form the subject of this invitation to tender are financed by the Douala Urban Council Budget for the 201 5
financial year-budgetary
The tender file may be consulted during working hours as soon as this notice is published, at the public contracts Division for the
Douala Urban Council, or from the Direction de l’urbanisme et de la Salubrité Publique (2nd floor, door n°213), within the city council hall
building whose references are: Tél.33 42 15 09 / Fax: (237) 33 42 69 50.
The file may be obtained from the Douala Urban Council (public contracts division), against presentation of a payment receipt of a nonrefundable sum of seventy five thousand (75 000) CFA francs, being the cost of the Tender file, paid into the CAS-ARMP N°
33598800001-89 , opened for this purpose by l’ARMP,in the BICEC agency within the major cities province and within the de Limbé
and Dschang towns.
Each offer, drafted or in French or in English and in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such,
should reach in sealed envelopes, the Douala Urban Council (Public Contracts Division), not later than the ………… 2015 at 10
O’clock, prompt, local time, either as a registered letter through post office services with acknowledgement of receipt ,or deposited
against a receipt and should bear, to the exclusion of every other, the following sole inscription:
« Open National Invitation to Tender N°……..…/ONIT/DUC/ITB/2015 of the ………………………. For the execution of THE FOR THE
EMERGENCY REHABILITATION WORKS OF THE DISTRIBUTION NETWORK OF ELECTRIC POWER IN AFFECTED PARTY CENTRAL
MARKET DOUALA.
to be opened only during the bid-opening session »
Each bidder must include in his Administrative document, a bid bond issued by a first rat-bank approved by the Ministry in charge of
Finance of an amount of one million five hundred thousand (1 500 000) FCFA and valid for thirty (30) days beyond the initial dead
line set for the validity of offers.
Under pain of being rejected, the other required Administrative documents must imperatively be produced only in originals or in true copies
certified by the issuing service, in accordance with the prescriptions of the special condition of the invitation to Tender. They must
obligatorily not be older than three (03) months before the dead line set for the submission of bids.
Any offer not in conformity with the prescription of this notice and of the Tender file document shall be declared inadmissible. Especially
the absence of a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance, or the non-respect of the models of
the Tender file documents, shall lead to a pure and simple rejection of the offer.
The opening of the Administrative, technical and financial bids ……………… 2015 at 11 O’clock, local time, by the internal Tender Board
for the Douala Urban Council, in the meeting room of the above mentioned Board located at the basement of the Cercle Municipal de
The absence or non-conformity of a document, with the given list in Article 8.1 of the special conditions of this invitation to Tender ;
Complementary information may be obtained during working hours from the Douala Urban Council (Division des marchés publics), or
from the Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique, Door N°213 of the Douala city council hall.
Pièce n° 2 : R è g l e m e n t G é n é r a l d e l ' A p p e l d ' O f f r e s ( R G A O ) ............................................... 12
A. GÉNÉRALITÉS ..................................................................................................................................... 15
Article 1 : Portée de la soumission ........................................................................................................ 15
Article 2 : Financement ......................................................................................................................... 15
Article 3 : Fraude et corruption .............................................................................................................. 15
Article 4 : Candidats admis à concourir................................................................................................. 15
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés ................................... 16
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire .......................................................................................... 16
Article 7 : Visite du site des travaux ...................................................................................................... 17
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ........................................................................................................... 17
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres .................................................................................... 17
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours ....................................... 18
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres ........................................................................ 18
C. PRÉPARATION DES OFFRES ............................................................................................................ 18
Article 11 : Frais de soumission .............................................................................................................. 18
Article 12 : Langue de l’offre ................................................................................................................... 19
Article 13 : Documents constituant l’offre ................................................................................................ 19
Article 14 : Montant de l’offre .................................................................................................................. 20
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement ..................................................................... 20
Article 16 : Validité des offres ................................................................................................................. 21
Article 17 : Caution de soumission .......................................................................................................... 21
Article 18 : propositions variantes des soumissionnaires ........................................................................ 22
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres ................................................................ 22
Article 20 : Forme et signature de l’offre ................................................................................................. 22
D. Dépôt des offres ................................................................................................................................... 18
Article 21 : Cachetage et marquage des offres ....................................................................................... 18
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres.............................................................................. 18
Article 23 : Offres hors délai.................................................................................................................... 18
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres ..................................................................... 18
E. Ouverture des plis et évaluation des offres ........................................................................................... 19
Article 25 : Ouverture des plis et recours ................................................................................................ 19
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure ................................................................................. 24
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ............................... 25
Article 28 : Détermination de la conformité des offres......................................................................... 25
Article 29 : Qualification du soumissionnaire .......................................................................................... 25
Article 30 : Correction des erreurs .......................................................................................................... 26
Article 31 : Conversion en une seule monnaie ........................................................................................ 26
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier ........................................................ 26
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux ................................................... 27
F. Attribution du Marché ............................................................................................................................ 27
Article 34 : Attribution .............................................................................................................................. 27
Procédure…………………………………………………………………………………………………………..27
Article 36 : Notification de l’attribution du marché ................................................................................... 27
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours ........................................... 27
Article 38 : Signature du marché ............................................................................................................. 28
Article 39 : Cautionnement définitif ......................................................................................................... 28
1.1. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres RPAO), ci-après dénommé le “Maître
d’Ouvrage”, lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et
brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le
RPAO. Il est fait ci-après référence sous le terme « Les travaux »
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation
contraire du RPAO à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le
terme “jour” désigne un jour calendaire.
3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les
plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer
l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,
ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou
l’exécution d’un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires que le Maître d’Ouvrage
en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux
qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre
afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire
d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour
l’attribution de ce marché.
3.2. Le Premier Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de
soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic
d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la
soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.
a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit
être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;
soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt ; Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de
conflit d’intérêt s’il :
consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre
du présent appel d’offres ; ou
ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du pré- sent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article
18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.
d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et
financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe
voire indirecte du Maître d’Ouvrage.
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché
doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du
Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.
5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où
proviennent les services.
b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont
pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir
leur qualification pour exécuter le marché.
des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 cidessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du
c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production
d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme man- dataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour
l’exécution du marché ;
compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un
conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.
pour démontrer qu’elles sont
6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa
propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux.
Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.
Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses
terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent
le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils
demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette
7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des
offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et
précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux
n- Modèle de cautionnement définitif ;
o- Modèle de caution d’avance de démarrage ;
p- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
qModèle de marché ;
rLa liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui
appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit dossier. Toute
carence peut entraîner le rejet de son offre.
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au
Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO.
Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et
un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse du Maître d’ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à
tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout
soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître
9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics et au Président de la Commission.
Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des
9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
10.1. Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative
ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant
un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être
communiqué par écrit ou signifié
à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront
réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le
Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun
cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1
du RGAO ;
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article
6.1 du RPAO.
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment
méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte
mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas
échéant, etc.).
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le
13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel
d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des
travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés
présentés par le soumissionnaire.
14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.
14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables
par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront
inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi
que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée
d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement
en en francs CFA de la manière suivante :
a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses
dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant
de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres
de l’institution de financement du marché.
taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le
soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change
ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.
a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront
libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront
libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce
15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de
justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette
fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.
15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée
d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les
besoins en devises au titre du marché.
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter
de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une
période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.
16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une
prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité
de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un
Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui
consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée
de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y
relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation
ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des
travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de
17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié
dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être
autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du maître d’ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30)
jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le maître d’ouvrage
et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.
17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés
comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et
mentionner chacun des membres du groupement.
17.4 Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la date de publication des résultats.
17.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement
définitif requis.
18.2. Excepté le cas développé à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord
chiffrer la solution de base du maître d’ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les
renseignements dont le maître d’ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans,
notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.
Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la
solution de base a été évaluée la moins disant.
18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines
parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront
évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.
19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui
se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée
parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse
répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les
modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses
préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des
documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera
faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du
procès-verbal de la réunion préparatoire.
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume
portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant
l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du
Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des
20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées
par le ou les signataires de la soumission.
21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et
scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe
extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage
de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les
dispositions de l’article 24 du RGAO.
21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d'Ouvrage ne
sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à
l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
22.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux
dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires
précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du
RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la
modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite
notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de
remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la
mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée,
cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par
télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant
foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées
24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la
période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet
intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.
25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les
représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix,
tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une
offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette
notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix
et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été
ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire
à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur
contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et
annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la
mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute
variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger
utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et
lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit
procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point
focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés
publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est
obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la
Commission de Passation des marchés.
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des
soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre
personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.
26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la
Souscommission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de
26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire
souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés
peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et
la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission
n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la
sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission
des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du
garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres
en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et
spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres
conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra
être par la suite rendue conforme.
modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être
prises en compte lors de l’évaluation des offres.
Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions
du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans
la détermination de la qualification.
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier
les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et
le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit
manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une
erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b)
30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de
correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera
écartée et sa garantie pourra être saisie.
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés
dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les
conditions définies par le RPAO.
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la
Sous- commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son
montant comme suit :
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif
récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de
l’article 31.2 du RGAO
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques
proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert
ou non un prix pour la solution technique spécifiée par
est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par
rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à
partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif
et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs
présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence
nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier
d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont
l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.
34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disant sera déterminée en
évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les
soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les
offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il
y’ait lieu à réclamation.
télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que
le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.
37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout sou- missionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai
maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procèsverbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des sou- missionnaires concernés qui en font
37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites,
sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission.
38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des
Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.
38.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter
de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage
un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution
d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit
une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang
Pièce n° 3 : R è g l e m e n t P a r t i c u l i e r d e l ’ A p p e l
d ’ O f f r e s ( R PA O )
Exécution des travaux d’urgence de réhabilitation du réseau de distribution de l’énergie électrique dans la partie
sinistrée du Marché Central de Douala ;
Suivant l’appel d’Offres
Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.
L'Entrepreneur est seul et entièrement responsable des matériels et matériaux livrés sur le chantier et nécessaires à la
réalisation de ces travaux.
Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années, un minimum de chiffre d’affaires cumulé des activités similaires
( éclairage public, électricité bâtiment) de cinquante millions (50 000 000) FCFA TTC.
NB. : justifier le chiffre par une DSF (déclaration statistique et fiscale).
Avoir déjà réalisé au moins deux (02) marchés des travaux activités similaires ( éclairage public, électricité bâtiment)
au cours des trois(03) dernières années (fournir bilan certifié ou les copies de marchés enregistrés dont les deux
premières page et la page de signature ainsi que les PV de réception )
Une (01) pick up ;
Un Equipements Arc flash,
Kits d’équipements d’intervention ;
Détecteurs de tension (VAT) et mise à la terre en court-circuit ;
Kits équipements BT et HTA
Contrôleurs de sens de rotation de phase
EPI ( casques , chaussures de sécurité, gants…)
Tous les sous critères devront être respectés à 100% pour valider le critère principal.
 Un Conducteur de Travaux Ingénieur de Génie électrique ou électrotechnique (BAC+3 minimum
avec 5 ans d’expérience au moins dans les travaux similaires ( éclairage public, électricité
bâtiment)).
 Un Chef de Chantier (Technicien supérieur Bac+2 minimum de Génie Electrique ou équivalant
avec 3 ans d’expérience au moins dans les travaux de courant fort, ou similaires ( éclairage public,
électricité bâtiment)).
Ou un électrotechnicien avec 10 ans dans les courants
f) Autorisation d’accès au réseau ENEO en cours de validité 2015
Ce critère doit être obligatoirement satisfait.
le non-respect de deux (02) critères entraine l’élimination de l’offre
En cas de groupement d’entreprises, la nature du groupement doit être précisée et justifiée par la
h- Un certificat de non exclusion des marchés publics délivré par le directeur général de l’ARMP ;
j- Une attestation pour soumission signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
15.2 et 15.3 Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : Francs CFA.
Division des Marchés Publics, sise au REZ DE CHAUSSE, de l'Hôtel de Ville a Bonanjo, BP 43
Douala, Tel. / Fax: (237) 233 42 69 50 - Douala –
2015 à 11 heures, heure locale.
reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disant en incluant
les rabais proposés le cas échéant, selon les Articles 31 et 32.
Une fois le Marché approuvé, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit, dans les vingt (20) jours qui
Pièce n° 4 : C a h i e r d e s C l a u s e s
Administratives Particulières (CCAP)
Pièce n° 4 : C a h i e r d e s C l a u s e s A d m i n i s t r a t i v e s P a r t i c u l i è r e s ( C C A P ) ..................................................... 36
CHAPITRE I.-GENERALITES…………………………………………………………………………………………………………………381
OBJET DU MARCHE …………………………………………………………………………………………………………381
PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE ...............................................................................................................381
DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS .............................................................................................................................381
LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES....................................................................................................381
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE......................................................................................................................391
TEXTES GENERAUX APPLICABLES ..........................................................................................................................392
COMMUNICATION……………………………………………………………………………………………………………40
ORDRE DE SERVICE ...............................................................................................................................................40
PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR...........................................................................................................................40
CHAPITRE II.CLAUSES FINANCIERES ............................................................................................................. 41
GARANTIES ET CAUTIONS .......................................................................................................................................41
MONTANT DU MARCHE............................................................................................................................................41
LIEU ET MODE DE PAIEMENT....................................................................................................................................41
VARIATION DES PRIX ..............................................................................................................................................41
VALORISATION DES TRAVAUX ..................................................................................................................................41
AVANCES……………………………………………………………………………………………………………………42
REGLEMENT DES TRAVAUX .....................................................................................................................................42
INTERETS MORATOIRES ..........................................................................................................................................42
PENALITES DE RETARD ...........................................................................................................................................42
DECOMPTE FINAL…………………………………………………………………………………………………………...43
DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF ..........................................................................................................................43
REGIME FISCAL ET DOUANIER .................................................................................................................................43
TIMBRES ET ENREGISTREMENT DU MARCHE .............................................................................................................43
CHAPITRE III.EXECUTION DES TRAVAUX ........................................................................................................ 36
DELAI D’EXECUTION DU MARCHE .............................................................................................................................36
ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR...................................................................................................36
MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE ....................................................................................................36
CONSISTANCE DES TRAVAUX ..................................................................................................................................36
PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR ...............................................................................................................36
ORGANISATION ET SECURITE DU CHANTIER ..............................................................................................................37
IMPLANTATION DES OUVRAGES ...............................................................................................................................37
SOUS-TRAITANCE…………………………………………………………………………………………………………...37
JOURNAL DE CHANTIER ..........................................................................................................................................38
CHAPITRE IV.DE LA RECEPTION ....................................................................................................................... 38
RECEPTION PROVISOIRE.........................................................................................................................................38
DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION .............................................................................................................39
DELAI DE GARANTIE ...............................................................................................................................................39
RECEPTION DEFINITIVE...........................................................................................................................................39
CHAPITRE V.DISPOSITIONS DIVERSES .......................................................................................................... 39
RESILIATION DU MARCHE ........................................................................................................................................39
CAS DE FORCE MAJEURE ........................................................................................................................................39
DIFFERENDS ET LITIGES .........................................................................................................................................39
EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE ...........................................................................................................47
ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE............................................................................................................................48
Le présent marché a pour objet les travaux d’urgence de réhabilitation du réseau de distribution de l’énergie électrique dans la partie
sinistrée du Marché central de Douala.
La présent marché est passé après consultation conformément aux dispositions du Décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant
Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point
focal désigné à cet effet.
Le Maître d’œuvre du présent marché est le Chef de Service de la maintenance du patrimoine de la CUD
Le co-contractant est ………………………………………………………………………………..
L’autorité contractante est le Délégué du Gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala.
Le responsable chargé de l’ordonnancement est le Délégué du Gouvernement auprès de la communauté Urbaine de
Le responsable chargé de la liquidation des dépenses est le Délégué du Gouvernement auprès de la communauté
Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Chef de
Département de l’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Douala ;
L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien
dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découlerait directement seraient pris en compte sans gain
ni perte pour chaque partie.
La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives
Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ;
le détail ou le devis estimatif ;
le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux mis en vigueur par Arrêté
n° 033 du 13 février 2007 ;
1. les textes régissant les corps de métiers ;
2. La loi N°2014/026 du 13 décembre 2014 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2015 ;
3. La loi N° 2000/09 du 13 Juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie
4. La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement
5. La loi 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ;
6. Décret no 2013/271 du 5 aout 2013 modifiant et complétant certaines disposition du décret n0 2012/074 du 8 mars 2012
portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés public ;
7. Le Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation
8. Le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du ministère des Marchés Publics ;
9. Le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février
2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
11. Le Décret n°2004 / 275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics ;
12. Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés
13. Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des
14. L’Arrêté N° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales,
15. L’Arrêté N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2007 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle
16. L’Arrêté N° 004/CAB/PM du 30 Décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
17. L’Arrêté N° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des
18. L’Arrêté N° 112/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des
19. La Circulaire n° 00000683/C/MINFI des 31/12/2014 portantes instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de
l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et
des autres organismes subventionnés pour l’Exercice 2015 ;
20. La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012, relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;
21. La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés
22. La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions
économiques des marchés publics ;
23. La Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle
24. la Circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des marchés publics ;
25. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;
26. Le DTU pour les travaux de bâtiment ou des voiries et réseaux divers ;
27. Les Normes en vigueur.
28. Les Normes techniques en vigueur dans la République du Cameroun ou à défaut, les normes françaises.
En cas de discordance entre les dispositions des documents ci-dessus, c’est la pièce portant rang prioritaire qui fait la loi des
L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’œuvre délégué, avec copie au Chef service.
8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage délégué et notifié
8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés
par le maître d’œuvre et notifiés par le Maître d’œuvre, une copie étant adressée à l’Ingénieur.
8.5. L’entrepreneur dispose d’un délai de cinq (5) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves
ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.
Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de
service. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins
En tout état de cause, les listes du matériel et personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître
d’œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'œuvre
disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées
comme approuvées.
Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et
pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 37 ci-dessous.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai de un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la
suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage après demande de l’entrepreneur.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai de un mois après la réception définitive sur
mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage après demande de l’entrepreneur.
L’avance de démarrage sera remboursée par déduction dans les décomptes, au prorata du taux de paiement, et devra être remboursée
en totalité avant que les paiements de l’Entrepreneur ne dépassent 80% du montant du Marché.
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) ____ (en lettres) Francs CFA toutes
taxes comprises (TTC) ; soit :
Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.
En contrepartie des paiements à effectuer par le maitre d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché,
l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.
Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les
quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’œuvre,
deux projets de décompte provisoire mensuel selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Ces décomptes se présenteront ainsi qu’il suit :
Le maitre d’œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre à l’Ingénieur du marché, les decomptes qu’il a approuvé.
A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure
préalable, les pénalités de retard ci –après, conformément à l’article 89 du décret 2004/275 du 24/9/2004 portant code des marchés
Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier
éventuel de demande de remise de pénalités de retard qui ne pourra être prononcée par le maître d’ouvrage qu’après avis de
l’organisme chargé de la régulation des marché publics.
Lettre désignant le représentant du cocontractant : 10 000F/j de retard à compter de la date de notification de l’OS de démarrage ;
- Election de domicile délivrée par le maire de la commune qui abrite le site des travaux : 10 000F/j de retard à compter de la date
de notification de l’OS de démarrage ;
- Plans et documents d’exécution : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’OS de démarrage ;
- Liste du personnel et du matériel à mettre en place : 20 000F/j de retard à compter de la date de notification de l’OS de démarrage.
Sous peine de résiliation, le montant cumulé des pénalités ne pourra dépasser dix pourcent (10%) du montant TTC du marché. Ces
pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.
Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir
des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.
A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif
du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’ouvrage. Ce décompte comprend :
La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce
qui concerne les intérêts moratoires.
Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des
sous-détails des prix hors taxes.
L’importateur des matériels peut faire l’objet d’une dispense, à condition que l’entrepreneur en fasse la demande, sous le couvert du maître
d’Ouvrage, dans des délais suffisants.
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformémment à la
reglementationen vigueur
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au maître d’œuvre en 3 exemplaires avant le début des travaux.
La consistance des prestations à fournir est définie dans le Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP), le bordereau des prix
unitaires et les quantités fournies par le maître d’Ouvrage à l’entrepreneur.
travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’œuvre
le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son et son Plan de Gestion Environnemental.
L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau . Le Chef de service disposera alors d’un délai de
cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans
que cela ne puisse modifier le délai contractuel.
L'approbation donnée par le Chef de service n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux
exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé
deviendra le planning contractuel.
L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel
du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord
le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des et liquides sites techniques et
de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et
l’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du
personnel qu’il compte employer.
l’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur
quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect
des clauses du marché.
Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de
l’ouvrage devront être soumis en cinq (05) exemplaires au visa du chef de service quinze (15) jours au moins avant la date
prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.
L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.
Deux panneaux d’indication de chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification de
l’ordre de service de démarrer les travaux. Ces panneaux répondront aux indications réglementaires et à celles fournies par le Maître
Préparation : II est précisé qu'il y aura une période de préparation de six (01) semaines incluses dans le délai d'exécution des
Bureau de chantier : il est précisé que l'Entrepreneur fera installer, en sus des locaux pessaires à ses services, un local
convenablement meublé et climatisé à la demande de l'Ingénieur, réservé au représentant légal du Maître d'Ouvrage, et il
assurera à ses frais, l'éclairage, l'entretien et la propreté de l'ensemble dudit local, pendant toute la durée des travaux, ainsi
que sa démolition en fin de travaux. Pour le cas du présent marché, le bureau de chantier installé par l'Entreprise fera office
de salle de réunions pour les rendez-vous de chantier.
L’Entrepreneur peut confier à un tiers, l’exécution d’une partie des travaux, avec accord écrit préalable du Maître d’Ouvrage. Le Maître
d’Ouvrage se réserve le droit de refuser le ou les sous-traitant(s) proposé(s). Le fait d’accepter un sous-traitant ne relève l’Entrepreneur
d’aucune de ses responsabilités ou obligations au titre du marché. L’Entrepreneur demeure responsable des actes, défaillances et
négligences de tout sous-traitant, de ses représentants, employés ou ouvriers, aussi pleinement que s’il s’agissait de ses propres actes,
défaillances ou négligences ou ceux de ses propres représentants, employés ou ouvriers.
S'il envisage de faire appel, pour certains travaux, à des sous-traitants, l’Entrepreneur devra faire agréer la liste de ses sous-traitants par le
Maître d’Ouvrage deux (2) semaines au moins avant le commencement de l’intervention du sous-traitant. Le sous-traitant devra satisfaire
aux conditions générales de sous-traitance exigées en République du Cameroun.
Le Maître d’Ouvrage aura un délai de deux (2) semaines pour accepter les sous-traitants proposés ou formuler ses observations. En tout
état de cause, le montant total des travaux exécutés en sous-traitance ne peut représenter plus de trente pour-cent (30%) du montant total
Le remplacement d'un Sous-traitant agréé par un autre Sous-traitant ne pourra se faire sans l'accord préalable du Maître d’Ouvrage. Les
éventuels Sous-traitants ne pourront obtenir directement du Maître d’Ouvrage le règlement des travaux, fournitures ou services dont ils
auront l'exécution.
Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le maître d’œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors
des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.
C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées
ou annulées sont signalées en marge pour validation.
Avant la reception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une visite
technique préalable à la reception.
Les opérations préalables à la réception provisoire comprendront des vérifications quantitatives et qualitatives ainsi que tous les essais
et épreuves techniques en conformité aux termes du présent marché.
3. L’Ingénieur du marché, Rapporteur ;
4. Le Chef de Service de la Maintenance du Patrimoine, Maître d’œuvre, Membre ;
5. Le Chef de Division des Marchés Publics de la CUD, Membre ;
6. Le Chef de Poste de la Comptabilité Matières à la Communauté Urbaine de Douala, membre
7. Deux représentants locaux du MINMAP, membres
L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de
s’y faire représenter).
Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de
L’Entrepreneur mettra au chef de service du marché dans les trente (30) jour qui suivent la date de réception provisoire des travaux, et
avant payement du dernier décompte dossier de recollement en trois (03) exemplaires contenant : les plans des ouvrages réellement
exécutés et les calques et contre-calque ou support numérique correspondant.
La non-fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue d’un montant de cinquante mille (50000) par jour calendaire.
Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. La responsabilité de l’Entrepreneur
est engagée sur tous les dommages de nature technique survenus sur le bâtiment pendant la période de garantie.
Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les
conditions stipulées aux articles 74 , 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :
retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de
plus de sept (07) jours calendaires,
l’Entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit le Maître d’Ouvrage de la survenance de cet événement et ce,
avant la fin du 20ème jour qui lui a succédé. Aux fins du présent Article, « force majeure » désigne un événement échappant au contrôle de
l’Entrepreneur et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et irrésistible. De tels événements peuvent
inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage, au titre de ses prérogatives, ou au titre du Marché, les guerres et
révolutions, incendies, inondations, épidémies et mesures de quarantaine.
En cas de force majeure, l’Entrepreneur notifiera rapidement par écrit au Maître d’Ouvrage, l'existence de la force majeure et ses
motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur de l’Administration continuera à exécuter les
obligations qui sont les siennes en exécution du Marché, dans la mesure où cela est raisonnablement pratique de les exécuter, et
s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par la force majeure.
Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise
Tout litige survenant entre les parties contractantes, fera l’objet d’une tentative de réconciliation par entente directe. A défaut du règlement à
l’amiable, tous les différends découlant du présent marché seront tranchés par la juridiction camerounaise compétente.
Pièce n° 5 : C a h i e r d e s C l a u s e s
1 - GENERALITES...................................................................................................................................42
2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES....................................................................................................47
3 - DISPOSITION SUPPLEMENTAIRE................................................................................................47
4 - ZONES CONCERNEES......................................................................................................................48
DAO Réhabilitation electricité Marché central.pdf (PDF, 1.7 Mo)
Fichier PDF DAO Réhabilitation electricité Marché central.pdf
offres technique central ouvrage maetre travaux genie douala article ingenieur civil offre marche boutiques ouvertures
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00316758.