Source: https://www.scribd.com/document/380083800/LOSNCP-RO395-DOC-doc
Timestamp: 2018-11-15 02:12:02
Document Index: 341122765

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 100', 'artículo 6', 'artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 37']

Que, es necesario crear un Sistema de Contratación Pública que articule y armonice a todas las
instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto,
control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución
de obras públicas que se realicen con recursos públicos;
Que, la ausencia de planificación y de políticas de compras públicas ha derivado en discrecionalidad y
desperdicio de recursos públicos por parte de las instituciones contratantes del Estado;
Que, es indispensable innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes,
eficientes y tecnológicamente actualizados, que impliquen ahorro de recursos y que faciliten las
labores de control tanto de las Entidades Contratantes como de los propios proveedores de obras,
bienes y servicios y de la ciudadanía en general;
Que, los recursos públicos que se emplean en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes y
servicios, deben servir como elemento dinamizador de la economía local y nacional, identificando la
capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación de ofertas competitivas;
Que, a través de la promoción de la producción nacional, los recursos estatales destinados a la
contratación pública fomentarán la generación de empleo, la industria, la asociatividad y la
redistribución de la riqueza;
Que, es necesario utilizar los mecanismos tecnológicos que permitan socializar los requerimientos de
las Entidades Contratantes y la participación del mayor número de personas naturales y jurídicas en
los procesos contractuales que el Estado Ecuatoriano emprenda; y,
Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y
7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes casos: a) estén
integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades señaladas
en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean o
administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes,
subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la
fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a
cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los
recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación
estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del
cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato.
entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que
su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por
Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los
procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones:
1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten servicios de salud, incluido
2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad interna y
externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional;
3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la
información de las acciones del Gobierno Nacional o de las Entidades Contratantes;
4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en materia jurídica
requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes;
6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el mantenimiento de equipos y
maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, siempre que los mismos no se encuentren
incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS;
7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo, que se regirán por
los convenios internacionales, o las disposiciones legales y reglamentarias dictadas para el efecto,
8. (Sustituido por la Disposición Final Segunda, num. 1.7.1, de la Ley s/n, R.O. 48-S, 16 de octubre de
2009).- Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre si, o aquellas con
empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%)
por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre si.
También los contratos que celebren las entidades del sector público o empresas públicas o empresas
cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho
público, o sus subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la Comunidad Internacional
participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus subsidiarias.
El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas cuyo capital
suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o
sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del negocio; en cuanto al giro común se
aplicará el régimen común previsto en esta Ley.
La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director Ejecutivo del Instituto
Nacional de Contratación Pública; y,
9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que el Estado o sus
instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren las subsidiarias de derecho
privado de las empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en
las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de capital superior al cincuenta
(50%) por ciento, exclusivamente para actividades específicas en sectores estratégicos definidos por
(En el presente artículo se ha aplicado la Fe de Erratas publicada en el Suplemento del Registro Oficial
409 del 22-VIII-2008, por la cual, en el numeral 8 se agrega una "y" a continuación de la frase "...por
lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público".)
Art. 3.- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En las contrataciones que
cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o
no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos
internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no
previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.
Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se
observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica,
oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.
Art. 5.- Interpretación.- Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y
ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad
de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato.
1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente
otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su
notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley.
2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas características o especificaciones
3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal
www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de la aplicación de
4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la fase pre contractual que
tiene por finalidad propiciar la participación local de artesanos, de la micro y pequeñas empresas en
los procedimientos regidos por esta Ley, acorde con la normativa y metodología definida por el
Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con los ministerios que ejerzan
competencia en el área social. Las conclusiones de la Compra de Inclusión se deberán reflejar en los
5. Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o
arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de
consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción
de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la
contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.
6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada
por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de
Mediante D.E. 1793 (R.O. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la
calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las
personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa; al ser accionistas otras
compañías, se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma, con la
finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública; en cuanto al domicilio de las personas jurídicas, se
establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI, serán
descalificadas. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta, de la
transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad, de las acciones, participaciones que sea
igual o más del 25% del capital; será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato
prevista en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
7. Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveer servicios de
desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la
legal que no constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración
de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.
O. La Ley puede referirse a él simplemente como "Instituto Nacional". aprovechar la oferta nacional de bienes. nuevamente. obras y servicios acorde con los requerimientos técnicos demandados. este fue renombrado. Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios. en las municipalidades y consejos provinciales. que generan oportunidades a través de la participación incluyente. sobre las características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la contratación. Mediante D. con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante. 10-II-2009) se reemplazó al "Ministerio de Industrias y Competitividad" por el "Ministerio de Industrias". respectivamente. Convenio Marco: Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de Contratación Pública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes en la forma. 15. 13. 1633 (R. LOSNCP RO 395 9. como "Ministerio de Industrias y Productividad" mediante D.E. Empresas Subsidiarias: Para efectos de esta Ley son las personas jurídicas creadas por las empresas estatales o públicas. sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento. en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del país. 11.E. Desagregación Tecnológica: Estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase pre contractual. la máxima autoridad será el Alcalde o Prefecto. 8-IV-2009). Local: Se refiere a la circunscripción cantonal donde se ejecutará la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pública. 10. para adquisición de bienes y servicios. 525. plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio. Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de la Contratación Pública. 12. las entidades o en general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.O. de artesanos. Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos. 566. en base a la normativa y metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio de Industrias y Competitividad. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad Contratante. micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes. de conformidad con el Reglamento. 16. Para efectos de esta Ley. 6 . y determinar la participación nacional. Las recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas en los Pliegos de manera obligatoria. 1558 (R. 14.
financieros y legales. nuevamente. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. LOSNCP RO 395 17. 21. 1558 (R. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. 1793 (R. 10-II-2009) se reemplazó al "Ministerio de Industrias y Competitividad" por el "Ministerio de Industrias". al ser accionistas otras compañías. o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos. 62. 525. 24.O. como "Ministerio de Industrias y Productividad" mediante D. 23. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 8-IV-2009). 18. oferte el precio más bajo.E. Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Pliegos Pre contractuales.E. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón donde se realiza la contratación. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de "Calidad y Costo" con el que se adjudicarán los contratos de consultoría. Origen Nacional: Se refiere a las obras. 22. En todo caso. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos. Mediante D. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. serán descalificadas. sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. 1633 (R. en razón de la ponderación que para el efecto se determine en los Pliegos correspondientes. Mejor Costo en Obras.O. 566.E. 20. de conformidad a los parámetros y metodología establecidos en el Reglamento de la presente Ley. de la 7 . financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales. los parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en los Pliegos. Mediante D.O. bienes y servicios que incorporen un componente nacional en los porcentajes que sectorialmente se definan por parte del Ministerio de Industrias y Competitividad. y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento. 19. este fue renombrado. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa.
incluidos los de consultoría.gov. el procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales. Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos. Título II SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Capítulo I DEL SISTEMA Y SUS ÓRGANOS 8 . cesión. catástrofes naturales.RUP: Es la Base de Datos de los proveedores de obras. sequías. grave conmoción interna. cartografía. tales como los de contabilidad. LOSNCP RO 395 transferencia. sectorial o institucional. y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito.ec): Es el Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.(www. 30. requeridos por las Entidades Contratantes. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las Entidades Contratantes. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual. inmediata. Portal Compras públicas. terremotos. que puede ser de naturaleza física o electrónica. Registro Único de Proveedores. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. habilitada para proveer bienes.. aerofotogrametría. enajenación. bienes y servicios. de las acciones. Sobre: Medio que contiene la oferta. inminente agresión externa. 29. de conformidad con esta Ley. topografía. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. incluidos los de consultoría. ejecutar obras y prestar servicios. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes. la computación. 27. bajo cualquier modalidad. Una situación de emergencia es concreta. 26.. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.compraspublicas. a nivel nacional. Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera. la realización de ensayos y perforaciones geotécnicas sin interpretación. 28. Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que no implican dictamen o juicio profesional especializado. que se encuentra inscrita en el RUP. guerra internacional. imprevista. 31. inundaciones. habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. probada y objetiva. 25.
LOSNCP RO 395 Art. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública.El Instituto Nacional de Contratación Pública junto con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia de presupuestos. procedimientos. administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes.Son objetivos prioritarios del Estado. mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento. los siguientes: 1. en el marco de esta Ley.Órganos competentes.. en el ámbito de sus competencias. programación.... de conformidad con el Reglamento. 2. Art. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollen a nivel nacional. 7. profesionales.Sistema nacional de contratación pública SNCP. 7.El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios. 8.. en materia de contratación pública. pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas.Objetivos del sistema. 6. micro. control. forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional. control y contratación pública. Art. Agilitar. simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna. 9. presupuestos. 9. 5. 3. 10. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. normas. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta Ley.. planificación. 8. 4. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia del 9 . Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismos seccionales. Promover la participación de artesanos.
10. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos en el SNCP. 11. Art. 5. COMPRASPÚBLICAS. como organismo de derecho público.O.El Instituto Nacional de Contratación Pública. 4. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de Contratación Pública. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados. Mediante D. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la presente Ley. 2.E. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el Directorio. técnica. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las 10 . 3. pudiendo establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional. LOSNCP RO 395 gasto público.. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP. 8. financiera y presupuestaria. y. aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública. para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado. tendrá jurisdicción nacional. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales. así como establecer las políticas y condiciones de uso de la información y herramientas electrónicas del Sistema. quien será designado por el Presidente de la República. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado. Su máximo personero y representante legal será el Director Ejecutivo. 1793 (R. operativa.. 6. Su sede será la ciudad de Quito. técnico y autónomo. con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador.Créase el Instituto Nacional de Contratación Pública. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme a las siguientes atribuciones: 1. 7.
así como impulsar la interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios relacionados.Directorio. 9. al ser accionistas otras compañías. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre resultados de la gestión de contratación con recursos públicos. de la transferencia. su Reglamento y demás normas aplicables. enajenación. de las acciones. 13. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El Ministro de Industrias y Competitividad. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. 62. 15. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. Art. manuales e instructivos relacionados con esta Ley. y. Recopilar y difundir los planes. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma.. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. quien lo presidirá y tendrá voto dirimente.El Directorio del Instituto Nacional de Contratación Pública estará integrado por: 1. 16. serán descalificadas.. así como en los procedimientos relacionados con contratación pública. 11 . bajo cualquier modalidad. y. 10. procesos y resultados de los procedimientos de contratación pública. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del Sistema Nacional de Contratación Pública y en particular los procesos previstos en esta Ley. monitorear su efectivo cumplimiento. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP. LOSNCP RO 395 personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. Dictar normas administrativas. 12. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría ciudadana a los procesos de contratación pública. 17. 14. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y herramientas. cesión. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de contratación pública y subastas electrónicas. 11. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. Las demás establecidas en la presente Ley. 11. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
quien intervendrá con voz pero sin voto.E. priorizar.Son funciones exclusivas del Directorio las siguientes: 1. como "Ministerio de Industrias y Productividad" mediante D.. La máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación.. Art. El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. y.. 3. 2.Para su funcionamiento..Financiamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública. este fue renombrado. 566.Funciones. 1558 (R. LOSNCP RO 395 Mediante D. 5. Planificar. Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública. 2.O. 10-II-2009) se reemplazó al "Ministerio de Industrias y Competitividad" por el "Ministerio de Industrias". proponer y dictar la política nacional en materia de contratación pública. Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben aplicar las entidades competentes. y. 1633 (R.O. Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP. 3. 4. 4. 12 . 525. Art. El Prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. 12. 13. Actuará como Secretario el Director Ejecutivo del INCP. nuevamente. Los que provengan de convenios por uso de las herramientas del Sistema que se realicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o privado. el Instituto Nacional de Contratación Pública contará con los siguientes recursos: 1. El Ministro de Finanzas. 2.E. 8-IV-2009). CONCOPE. 3. Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. y. Los que obtenga por efectos de donaciones y asistencias de instituciones y organismos nacionales o internacionales.
3. cesión. incluyendo en consecuencia. Incluirá la fase precontractual. publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. 5. bajo cualquier modalidad. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. serán descalificadas. Mediante D. salvo las excepciones puntualizadas en esta Ley. de la transferencia. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCP y los planes y presupuestos institucionales en materia de contratación pública. El uso obligatorio de los modelos precontractuales. 62. de las acciones. informar. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. contractuales oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública. promocionar. la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo. 14. 13 .El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo. LOSNCP RO 395 Estos recursos serán administrados a través de una cuenta especial a nombre del Instituto Nacional de Contratación Pública. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. 4. El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el cumplimiento de las atribuciones previstas en esta Ley. enajenación. 1793 (R. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta.E. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema. para rendir cuentas. Capítulo II CONTROL. La contratación con proveedores inscritos en el RUP..Alcance del control del SNCP. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o incapacidad alguna hasta el momento de la contratación. interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma.. 2. la verificación de: 1. al ser accionistas otras compañías. y.O.
La información del RUP será pública y estará disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS. LOSNCP RO 395 6. Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley. el Instituto Nacional de Contratación Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea conveniente.Corresponde a los organismos de control del Estado.. Que la información que conste en las herramientas del Sistema se encuentre actualizada.Créase el Registro Único de Proveedores (RUP). las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 días de producida la solicitud. incluirá las categorizaciones dispuestas por el Instituto Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado automática y permanentemente por medios de interoperación con las bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la información requerida. quienes deberán proporcionarla de manera obligatoria y gratuita y en tiempo real.Registro único de proveedores. Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley.. 16. Art. Capítulo III DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA Sección I DEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Art. Art. Para ejercer el control del Sistema. Las Entidades Contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a sus oferentes o proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del RUP.. 17. con capacidad para contratar según esta Ley. realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las Entidades Contratantes. como un sistema público de información y habilitación de las personas naturales y jurídicas. dentro del marco de sus atribuciones. El RUP será dinámico. cuya administración corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública.Publicidad de la información.Atribuciones de los Organismos de Control. nacionales y extranjeras.. 14 . 15...
. LOSNCP RO 395 Los proveedores serán responsables de la veracidad. contados a partir de la notificación de la resolución de terminación unilateral del contrato o de la resolución con la que se declare adjudicatario fallido. y. Por excepción.El Instituto Nacional de Contratación Pública establecerá los derechos de inscripción al RUP que deberán pagar los proveedores. Art. deberán inscribirse en el RUP previa a la suscripción de sus respectivos contratos. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido. 2. exclusivamente. suspensión que se mantendrá hasta que se realice la actualización correspondiente. artesanos y profesionales. Art. En ningún caso los derechos representarán un obstáculo para la inscripción de micro y pequeñas empresas.. pero. los oferentes que intervengan en procesos de menor cuantía podrán no estar inscritos en el RUP.. exactitud y actualidad de la información entregada para la obtención del RUP y deberán informar al Instituto Nacional de Contratación Pública sobre cualquier cambio o modificación en los plazos que señale el Reglamento.Obligatoriedad de inscripción. los que se regularán en relación de los costos de operación del Sistema.Son causales de suspensión temporal del Proveedor en el RUP: 1. el Instituto Nacional de Contratación Pública rehabilitará al proveedor de forma automática y sin más trámite. El Reglamento a esta Ley establecerá las normas relativas al funcionamiento del RUP. Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP haber entregado para su registro información adulterada.Derechos. Sección II 15 .. Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numerales anteriores. 19.. 18.Para participar individualmente o en asociación en las contrataciones reguladas por esta Ley se requiere constar en el RUP como proveedor habilitado. Los derechos de inscripción no serán reembolsados.. respectivamente. No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto Nacional de Contratación Pública.Causales de suspensión del RUP. Art. durante el tiempo de cinco (5) años y tres (3) años. 3. siempre que dicha situación haya sido declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 100 de esta Ley. 20.
. El portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los actores del SNCP..PORTAL de COMPRASPÚBLICAS.. asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado.Plan anual de contratación. 21. el RUP. ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Art. formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente. Título III DE LOS PROCEDIMIENTOS Capítulo I NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Sección I SOBRE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. LOSNCP RO 395 DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMPRASPÚBLICAS Art.Las Entidades Contratantes. El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la información relevante a publicarse.. entre otras. De existir reformas al Plan Anual de Contratación. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPÚBLICAS. 16 . 22. Catálogo electrónico. contratistas incumplidos. la información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública. éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. su Reglamento y las regulaciones del INCP. La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través de COMPRASPÚBLICAS. informes de las Entidades Contratantes. de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley. El portal de COMPRASPÚBLICAS contendrá. el listado de las instituciones y contratistas del SNCP. sus objetivos y necesidades institucionales. para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. estadísticas. de conformidad a la planificación plurianual de la Institución.El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador COMPRASPÚBLICAS será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
Art. según corresponda.. Art.O. de acuerdo a la naturaleza de la contratación.. 1558 (R. 8-IV-2009). actividades o áreas en cuyos componentes parciales o totales no existe capacidad técnica 17 . Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual.. 23. si fuere del caso. definitivos y actualizados.. deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. 1633 (R. como "Ministerio de Industrias y Productividad" mediante D. especificaciones técnicas..Antes de iniciar un procedimiento precontractual. se limitará a los campos. sea ésta de personas naturales o jurídicas. la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos. 25. por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación. planos y cálculos. Art. podrán presentar sus ofertas individualmente.E. los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Instituto Nacional de Contratación Pública.Estudios. sean personas naturales o jurídicas. en la época en que éstos se contrataron y aprobaron. LOSNCP RO 395 El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley. este fue renombrado.E. el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión. de acuerdo a los parámetros determinados por el Ministerio de Industrias y Competitividad.Participación nacional. 10-II-2009) se reemplazó al "Ministerio de Industrias y Competitividad" por el "Ministerio de Industrias".Asociación para ofertar. incluidos la consultoría. asociadas.Presupuesto.O. Art. mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras. o con compromiso de asociación o consorcio. bienes y servicios. La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios. debidamente aprobados por las instancias correspondientes. tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas. vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.. La participación de la consultoría extranjera. 566. 24. de origen local y nacional. El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior.. 525.Las entidades previamente a la convocatoria.. Mediante D. nuevamente. 26.En los procedimientos a los que se refiere esta Ley los oferentes inscritos en el RUP.Los Pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación local y nacional.
Uso de herramientas informáticas. 62.. al ser accionistas otras compañías. 1793 (R. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. LOSNCP RO 395 o experiencia de la consultoría nacional.Las ofertas se entenderán vigentes durante el tiempo que para el 18 . si la contratación fuera divisible. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts.Los procedimientos establecidos en esta Ley.Modelos obligatorios. Se observarán los procedimientos correspondientes de acuerdo al monto y naturaleza de la contratación..Compras corporativas... dos o más entidades podrán firmar convenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta un procedimiento de selección único. y la documentación mínima requerida para la realización de un procedimiento precontractual y contractual. para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado. de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de esta Ley. que serán elaborados y oficializados por el Instituto Nacional de Contratación Pública. cesión...Vigencia de la oferta. Para la elaboración del convenio se observarán los modelos de uso obligatorio desarrollados por el Instituto Nacional de Contratación Pública. de las acciones. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. determinadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública. enajenación. bajo cualquier modalidad. serán descalificadas. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. Art. ejecución de obras de interés común o prestación de servicios incluidos los de consultoría. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. con las pistas de auditoría correspondientes. 29. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. 30.O.Serán obligatorios los modelos y formatos de documentos pre contractuales. de la transferencia. se suscribirán contratos independientes entre cada entidad y el o los adjudicatarios. Art. 27. Mediante D. se tramitarán preferentemente utilizando herramientas informáticas. 28.Con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación y aprovechar economías de escala. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Una vez culminado el proceso de selección.. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. Art. El Portal COMPRASPÚBLICAS deberá contar con seguridades informáticas que garanticen su correcto funcionamiento. Art. para la adquisición de bienes.E..
adjudicará el contrato. estudios. se cobrará valor alguno por derecho de inscripción. 33. Por no haberse presentado oferta alguna. condiciones económicas. en caso de existir. de acuerdo a lo definido en los números 17. 31. Los Pliegos contendrán toda la información técnica.La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación. una vez recibida la notificación de adjudicación. las respuestas y las modificaciones a los pliegos. Art. Exclusivamente el oferente adjudicado. y. sea cual sea su monto o modalidad. pudiendo prorrogarse el plazo previsto por disposición de la Entidad Contratante. se publicarán en el portal COMPRASPÚBLICAS. a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento. legales y contractuales. las aclaraciones. reproducción y edición de los Pliegos. en los siguientes casos: 1. incluidos los de consultoría. En ningún proceso de contratación.La máxima autoridad de la Entidad Contratante. económica y legal requerida en un proceso como planos. bienes o servicios. de ser el caso.Los Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un proceso de provisión de obras. Las preguntas. De no preverse el plazo de vigencia se entenderá que la oferta está vigente hasta la fecha de celebración del contrato. 32.. inscripción. 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley. aclaraciones y modificaciones de los pliegos.. al oferente cuya propuesta represente el mejor costo. pagará a la entidad el valor previsto en forma previa en los pliegos. Art. En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación de errores de forma de la oferta. Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad convocante.. especificaciones técnicas.Declaratoria de procedimiento desierto.. Art. de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 19 .Divulgación.. declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial. y con el cual se cubra exclusivamente los costos de levantamiento de textos. Los Pliegos son públicos y su acceso es gratuito para cualquier persona a través del portal de COMPRASPÚBLICAS.Adjudicación. LOSNCP RO 395 efecto prevean los Pliegos precontractuales. siempre antes de resolver la adjudicación.. Los Pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular las preguntas y aclaraciones y para obtener las respuestas correspondientes.
.. Art. declarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al INCP. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. y. en cuyo caso se archivará el expediente.. mediante acto administrativo motivado. La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. 4. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.Adjudicatarios fallidos. 34. LOSNCP RO 395 2.Cancelación del procedimiento. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario. 20 . 3. en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento. Una vez declarado desierto el procedimiento. La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos.En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas. la máxima autoridad de la entidad. siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente. sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización.Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que les sean imputables. la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento. De no persistir la necesidad. Art. y. 2. El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de tres (3) años. 3. en los siguientes casos: 1. tiempo durante el cual no podrá contratar con las Entidades Contratantes previstas en esta Ley. técnicas o jurídicas. la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación. 35..
Ejercicio de la consultoría. para celebrar contratos con las entidades sujetas a la presente Ley. en cuyo caso deberá estar reconocido en el país conforme a la Ley.Personas jurídicas que pueden ejercer la consultoría... El Reglamento establecerá las normas sobre su contenido. Si en un plazo de treinta (30) días de solicitada dicha expresión de interés no existen interesados nacionales. selección. sean estos personas naturales o jurídicas. deberá estar constituida de conformidad con la Ley de Compañías y tener en su objeto social incluida esta actividad. 38. en los procesos de contratación pública.Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada contratación en el que constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de preparación. entonces autorizará a la entidad el concurso de prestadores de servicios de consultoría extranjeros. deberán presentar el título profesional conferido por una entidad de educación superior del extranjero.. Los consultores individuales extranjeros cuyos títulos no se encuentren registrados en el Ecuador que celebren contratos de consultoría cuyo plazo sea de hasta seis meses.La consultoría será ejercida por personas naturales o jurídicas.. deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores RUP. ejecución. Art.. nacionales o extranjeros.Para que una empresa nacional pueda ejercer actividades de consultoría. se limitará a los servicios.Para que los consultores individuales. certificadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública quien para el efecto de proporcionar esta certificación deberá solicitar mediante aviso público la presentación de expresiones de interés de proveedores de bienes y servicios nacionales. nacionales o extranjeras que. conformación y publicidad a través del portal de COMPRASPÚBLICAS. 37. campos.Expediente del proceso de contratación. Art. actividades o áreas en cuyos componentes parcial o totalmente no exista capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional. puedan ejercer actividades de consultoría. Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de consultoría demostrarán estar 21 . deberán tener por lo menos título profesional de tercer nivel conferido por una institución de Educación Superior del Ecuador. LOSNCP RO 395 Art.. La participación de consultores extranjeros. igual tratamiento se dará al consultor individual nacional que haya obtenido el título de tercer nivel o cuarto nivel en el extranjero.. o del extranjero. Esta autorización no impide que una vez iniciado el proceso contractual una persona natural o jurídica nacional participe del mismo. Sección II SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA Art. contratación. 39. 36. así como en la fase pos contractual.Personas naturales que pueden ejercer la consultoría. o los que manifiesten su interés no cumplen con la capacidad técnica o experiencia solicitada..
a la fecha de inicio del proceso.000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio económico. negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la Entidad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley. de conformidad con las disposiciones legales o estatutarias que normen su existencia legal. Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras en el RUP no podrán ejercer en el país ninguna otra actividad que no sea la consultoría en los campos de su registro... En todos los casos se privilegiará la contratación de profesionales ecuatorianos lo que será exigido por la institución contratante y por el INCP en los porcentajes definidos en el Reglamento a la Ley. 2. dependencia. quienes deberán cumplir los requisitos previstos en esta Ley. entidad u organismo interesados. 40. Para ejercer su actividad. Para la ejecución de los contratos. así como las fundaciones y corporaciones podrán ejercer la consultoría. 22 . institución. dichas personas jurídicas deberán estar domiciliadas en el Ecuador de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del contrato supere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0. Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado la entidad. constarán en el Reglamento de esta Ley. siempre que tengan relación con temas de investigación o asesorías especializadas puntuales en las que demuestren su capacidad. Art.000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 3. Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales señalados en los números anteriores. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0. Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0. LOSNCP RO 395 facultadas legalmente en el país de su constitución para ejercer y prestar servicios de consultoría. Las universidades y escuelas politécnicas.000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La selección. las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores individuales. calificación.Montos y tipos de contratación. y.La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones: 1.
así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos. los aspectos económicos.Criterios de selección para consultoría. debiendo tenerse en cuenta los siguientes requisitos. instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría. 41.. 5. metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales. Una vez calificadas las ofertas técnicas. locales y particulares del proyecto materia de la consultoría. se procederá a la apertura de las ofertas económicas. La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría. las cuales serán asimismo objeto de revisión y calificación según el procedimiento que se determine en el Reglamento de esta Ley y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento.. el primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y. Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato. 6. adicionalmente. o entre organismos que puedan atender y estén en capacidad jurídica de prestar servicios de consultoría. así entre consultores individuales. Disponibilidad de los recursos. 2. se realizará sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos. LOSNCP RO 395 Art. Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación.Los servicios de consultoría serán seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. 4. negociación y adjudicación. 3. entre firmas consultoras. Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores. y. se tomarán en consideración. selección. Capacidad técnica y administrativa disponible. el segundo. con relación al total de la calificación de la oferta. Plan de trabajo. 23 . los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología. procedimientos y criterios: 1. Las ofertas de consultoría serán presentadas en dos (2) sobres separados. Los procesos de selección se efectuarán entre consultores de la misma naturaleza. sobre los que se calificará el costo. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras.
En determinados casos. debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría requeridos. Son atribuciones de la Comisión Técnica.. sobre la base de parámetros objetivos establecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional de Contratación Pública. una Comisión Técnica que tome a su cargo y responsabilidad el llevar adelante los procesos previstos para cada concurso. LOSNCP RO 395 Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica. La adjudicación se realizará conforme lo indica el artículo 32 de esta Ley. Si no se llegare a un acuerdo.Comisión técnica. el Instituto Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS. las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar...Para la realización de concursos públicos y contratación por lista corta.Convenios marco. 43. presupuesto referencial y demás documentos del concurso. Art. calificar. continuándose con el mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores. la máxima autoridad de la Institución podrá convocar a procesos de precalificación de consultoría o presentación de manifestaciones de interés. 42.. Art.El Instituto Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes y servicios normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades Contratantes. en cada caso.Como producto del Convenio Marco..Catálogo electrónico del INCP. la que deberá actuar de conformidad con los pliegos aprobados para el efecto. se procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y a los ajustes económicos que se deriven de tal negociación. Términos de Referencia. 44. aprobar en armonía con esta Ley y su Reglamento general. El Reglamento a la presente Ley establecerá las normas para viabilizar estos procesos. seleccionar y negociar con los consultores oferentes. Corresponde a la máxima autoridad de cada dependencia o entidad que convoque al concurso de consultoría. Capítulo II PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS Sección I COMPRAS POR CATÁLOGO Art. los Pliegos.. De ser necesario se podrá conformar una o más subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica. 24 . la dependencia. entidad u organismo respectivo conformará.
El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las subastas inversas. 45. lugar de entrega y garantía establecidas para el período de duración del Convenio Marco.Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico.Subasta inversa... deberán informar al Instituto Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan extender tales costos. en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Capítulo III LICITACIÓN 25 . siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en el Convenio Marco. de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. pujan hacia la baja el precio ofertado. precio. Sección II SUBASTA INVERSA Art.. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios.Obligaciones de los proveedores.Obligaciones de las entidades contratantes. No obstante. Art.. los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas. al resto de Entidades Contratantes. Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes. calidad. las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes.Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de plazo. Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico.. Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estar registrado en el RUP. Art.. mediante la celebración de Convenios Marco. LOSNCP RO 395 desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa. 47. 46.
000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. cuando su presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0. La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria. 2. éstos hubiesen sido declarados desiertos. 48.000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. se utilizará en cualquiera de los siguientes casos: 1. cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0. observaciones y respuestas. La contratación para la ejecución de obras. Art.De las fases preparatoria y precontractual.La fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o.Procedimientos de cotización.Procedencia. 3. en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos.. exceptuando los de consultoría. el procedimiento de aclaraciones. siempre que el presupuesto referencial oscile entre 0. 2. 50.. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados. éstos hubiesen sido declarados desiertos. Para contratar la ejecución de obras. 49.000007 y 0. 26 . informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento. Capítulo IV COTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍA Art. y. y. Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento de esta Ley.000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.Este procedimiento... contenidos y análisis de las ofertas.00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico.. cuyo presupuesto referencial oscile entre 0..La licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: 1. LOSNCP RO 395 Art. en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos.000002 y 0. siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o.
cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0.000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores.000002 y 0. para la correspondiente verificación.O. LOSNCP RO 395 3. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados. 2. en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos. bajo cualquier modalidad. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. se invitará a presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el RUP escogidos por sorteo público. exceptuando los de consultoría.Contrataciones de menor cuantía. exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0. podrán participar en el procedimiento toda persona natural o jurídica registrada en el RUP. que tenga interés.000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. serán descalificadas. y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.000002 del Presupuesto Inicial del Estado del 27 . 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. situación que deberá ser justificada por la Entidad Contratante y comunicada al INCP. 3. Las contrataciones de obras.. 1793 (R. se podrá invitar a presentar ofertas al número de proveedores que consten registrados en el RUP. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. de ser el caso. éstos hubiesen sido declarados desiertos. enajenación. siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0. cesión.Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: 1. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados. 51. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. Mediante D. Art. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o. de la transferencia. De no existir dicho número mínimo. Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes favorecidos en el sorteo. al ser accionistas otras compañías. Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante.. de las acciones. cuyo presupuesto referencial oscile entre 0. 62. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta.000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico.E.
se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. De requerirse pliegos.E. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. bajo cualquier modalidad. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. 1793 (R. Capítulo V PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 28 . 52.. se privilegiará la contratación con micros y pequeñas empresas. serán descalificadas.. se podrá contratar con proveedores de otros cantones o regiones del país. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. y preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato.Contratación preferente. LOSNCP RO 395 correspondiente ejercicio económico. preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato. Art. incluirá disposiciones para el cumplimiento de este mandato y velará por su efectiva aplicación. Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de cotización y menor cuantía se privilegiará la contratación con profesionales. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. El Instituto Nacional de Contratación Pública. quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. de las acciones. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten las condiciones indicadas en los incisos anteriores. al ser accionistas otras compañías. con artesanos o profesionales. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts.O. micro y pequeñas empresas que estén calificadas para ejercer esta actividad. en los modelos correspondientes.En las contrataciones de bienes y servicios que se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía. En el caso previsto en el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados previamente en participar en dicha contratación. de la transferencia. enajenación. En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente. excepto los servicios de consultoría. 62. Mediante D. cesión.
.. así como la puesta en operación del proyecto contratado. En la oferta se presentará el cronograma de la provisión. sin que se puedan aplicar procedimientos especiales o de excepción. 29 . y. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidente el beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión de equipo.Para celebrar contratos de obra. Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad. 4.Procedencia. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0. El plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamente en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 53. podrá acordarse mediante resolución razonada de la máxima autoridad de la entidad.1% por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas. la celebración del Contrato Integral por precio fijo. Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos.. LOSNCP RO 395 Sección I CONTRATACIÓN INTEGRAL POR PRECIO FIJO Art. la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de variación de precios. instalación y funcionamiento de los bienes y equipos. Los oferentes deberán entregar el detalle y origen de los componentes de la obra y equipamiento acorde a las especificaciones técnicas requeridas para el fiel cumplimiento del proyecto. definitivos y actualizados. 54. construcción y puesta en operación. se realizará por el procedimiento de Licitación previsto en el Capítulo III del Título III de esta Ley. Art. equipo y mano de obra de origen local o nacional. insumos. Los pliegos contendrán criterios de valoración para incentivar el empleo de materiales. resulta más ventajosa esta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios..La selección del contratista para la celebración de este tipo de contratos. 2. cuando se cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos: 1. 3.Procedimiento de selección.
previamente a iniciarse el procedimiento. inclusive. En todos los casos. bienes o servicios. la máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado.. los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato.Este tipo de contratos estarán sujetos a la supervisión de la Entidad Contratante. La Entidad Contratante declarará la terminación unilateral y anticipada de estos contratos en caso de incumplimiento del contratista. Los contratos integrales por precio fijo admiten la posibilidad de incluir en su objeto el mantenimiento de los componentes del proyecto. técnicas o económicas.En esta modalidad todos los componentes del proyecto deben contratarse bajo la modalidad de contrato integral por precio fijo. el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia. que podrá ser realizada por sí misma o por terceros.Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley. aspecto que deberá contemplarse en el contrato. contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías. que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. 30 . No se admitirán como causales de terminación por mutuo acuerdo circunstancias imprevistas. La terminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá exclusivamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito aducidas por el contratista y aceptadas por la Entidad Contratante. LOSNCP RO 395 Art.. establecidos en el contrato.Supervisión.. incluidos los de consultoría.. una vez superada la situación de emergencia. Art.Procedimiento. las obras. 56. para justificar la contratación.. y bajo responsabilidad de la máxima autoridad. Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS. 57. Podrá.. La supervisión vigilará que el contratista se rija a las especificaciones técnicas requeridas y a las obligaciones en cuanto a calidad y origen de los componentes de la obra. con indicación de los resultados obtenidos. o cuando ante circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito señaladas por la Entidad Contratante.Particularidades. el contratista no aceptare la terminación de mutuo acuerdo. Sección II CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Art. La entidad podrá contratar de manera directa. 55. o señaladas por esta última.
. En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil.. 58. se los deducirá. Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social. El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio. Para este acuerdo. que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. El Juez en su resolución no está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad. el precio se fijará. en vía administrativa. excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio. se formalizarán en la respectiva escritura pública.Procedimiento. en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se encuentren dichos bienes. necesario para la satisfacción de las necesidades públicas. 31 . La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o entidades del sector público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial que para el efecto se dicte. El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho avalúo. LOSNCP RO 395 Sección III DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Art.Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble. Si los tributos se mantuvieran impagos. procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley. tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el sector rural. del precio de venta. se buscará un acuerdo directo entre las partes. sin perjuicio de recibir a cuenta del precio final que se disponga pagar el valor que preliminarmente ha propuesto la institución pública respectiva. que considerará los precios comerciales actualizados de la zona. Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo. los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad. En el caso de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará por las disposiciones de su propia Ley. Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública. que no se generarán en este tipo de adquisiciones. por el lapso máximo de noventa (90) días.
traslado de partidas presupuestarias o de activos. 61. Se la podrá realizar por compraventa. 59.E. son contratos administrativos. 62. donación. Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante..Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado. permuta. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni. Mediante D. siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella. INHABILIDADES O NULIDADES Art.. Para su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 60. En caso de que no haya acuerdo la entidad pública que expropia procederá conforme esta Ley. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. al ser accionistas otras compañías. deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. se 32 . debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPÚBLICAS.Carácter de los contratos. en el caso de donación.. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. LOSNCP RO 395 Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público.Delegación.Régimen.. compensación de cuentas. Título IV DE LOS CONTRATOS Capítulo I DE LAS CAPACIDADES.O. Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna. Sección IV DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Art. Art.. 1793 (R..Los contratos a los que se refiere esta Ley celebrados por las Entidades Contratantes.Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el Reglamento de esta Ley. de insinuación judicial.
62. que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones. los ministros y secretarios de Estado... Art. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. lo estuvieren. de las acciones. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley. se podría presumir que cuentan con información privilegiada. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. LOSNCP RO 395 establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI.O. cesión. no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art.Inhabilidades generales. 6. Los que. enajenación. así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. funcionarios y empleados. Nota: Mediante D. al momento de celebrar el contrato. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 1793 (R. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 2.No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 1. funcionarios y servidores indicados en este numeral. los prefectos y alcaldes. 3. bajo cualquier modalidad. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. al ser accionistas otras compañías. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil. 33 . Quienes consten suspendidos en el RUP. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. de las acciones. Los servidores públicos. el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública. bajo cualquier modalidad. 5. el Vicepresidente de la República. serán descalificadas. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. de la transferencia. serán descalificadas. El Presidente. de los dignatarios. los legisladores. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. esto es. de la transferencia. y. 4. enajenación. los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley. 62. cesión.E.
con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. cesión. y. diseños o proyectos. que hubieren realizado los estudios. supervisión. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración. al ser accionistas otras compañías.No podrán celebrar contratos con la Entidad Contratante: 1. enajenación. Los funcionarios. sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 62. salvo que el contrato se refiera a fiscalización. en su respectiva jurisdicción. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura.. serán descalificadas. Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil. LOSNCP RO 395 Art. que presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. de la transferencia. relacionados con el contrato a celebrarse. 5. bajo cualquier modalidad. servidores o empleados. así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta.. 2. servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos. éste quedará eliminado del respectivo proceso precontractual. incluidos sus representantes legales. los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales.O. Los consejeros provinciales. su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. y. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. revisión o aprobación de los pliegos. servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la entidad convocante. 3. de las acciones. Mediante D. los que hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse. aún en el caso de que los referidos funcionarios.Inhabilidades especiales. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 34 . Las personas naturales o jurídicas. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. 1793 (R.E. su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación. 4. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 63. o actualización de los estudios. sin derecho a reclamo alguno.
y. Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas. la institución contratante se abstendrá de realizar cualquier pago en razón del contrato. Mediante D. El Procurador General del Estado tan pronto tenga conocimiento de cualquiera de estas irregularidades. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art.E. Si la celebración del contrato causare perjuicio económico a la Entidad Contratante.. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. al ser accionistas otras compañías. bajo cualquier modalidad. 1793 (R.. sin perjuicio de la sanción administrativa y penal a que hubiere lugar. civil o penal de los funcionarios o empleados por cuya culpa se hubiere causado la nulidad. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. serán descalificadas.O. al ser accionistas otras compañías. Mediante D. de las acciones.. 1793 (R. sin que proceda reconocer indemnización alguna al contratista.Contratos celebrados contra expresa prohibición. cesión. 64. la máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato. serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieren tramitado y celebrado el contrato.. enajenación. de la transferencia. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts.Nulidad del contrato. LOSNCP RO 395 Art. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 65. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 2. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. 62. Por las causas generales establecidas en la Ley.E. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. salvo el que resultare de la liquidación que se practicará.Los contratos regidos por esta Ley serán nulos en los siguientes casos: 1. A partir de la fecha en que se declare la terminación unilateral. demandará la nulidad del contrato. 3. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas.O. Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente incompetente. Art. se 35 .Si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. sin perjuicio de las responsabilidades administrativa. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. 62.
de la transferencia. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. enajenación. serán descalificadas. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. cesión. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública..En cualquier proceso precontractual previsto en esta Ley. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa.O. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. cesión. en este último caso presentando el compromiso de asociación o consorcio correspondiente. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts.O. Sin embargo. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. serán descalificadas. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. bajo cualquier modalidad.. de la transferencia. de las acciones.. 1793 (R. 62. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta.Denuncias. enajenación. para la celebración de los contratos con una asociación o consorcio será requisito previo la presentación de la escritura pública mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio.La denuncia sobre contratos celebrados con personas inhábiles o sobre aquellos que recayera alguna causa de nulidad. Mediante D. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. serán descalificadas. Art. bajo cualquier modalidad. pueden participar consorcios o asociaciones de personas naturales y/o jurídicas. 62. 1793 (R. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. Mediante D. de la transferencia. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. podrá presentarla cualquier persona al Procurador General del Estado acompañando los documentos probatorios del caso.Consorcios o asociaciones. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. de las acciones. Art. de las acciones. LOSNCP RO 395 establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. cesión. 67. escritura en la que debe constar la designación de un apoderado. constituidos o por constituirse. al ser accionistas otras compañías. Las escrituras de constitución y disolución de la asociación o consorcio deberán contener los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 66. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. al ser accionistas otras compañías. enajenación. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. bajo cualquier modalidad.E. 36 . 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública..E. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. para que se analice la procedencia de demandar la nulidad del contrato sin perjuicio de que se inicien las demás acciones civiles o penales a las que hubiere lugar.
adjudicará el contrato al oferente que hubiera presentado la siguiente oferta de mejor costo. 68.Son requisitos para la celebración de los contratos. 4. de convenir a sus intereses.Requisitos de los contratos. 3. 2. Para la suscripción del contrato. observando el debido proceso y los requisitos constantes en la presente Ley y su Reglamento. La competencia del órgano de contratación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que asuman las partes.... Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente. LOSNCP RO 395 Capítulo II DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE LOS CONTRATOS Art. y. La capacidad del adjudicatario. los siguientes: 1. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término correspondiente. 69. será requisito previo la rendición de las garantías correspondientes.. De existir ofertas habilitadas. La formalización del contrato. Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidad de escritura pública. 37 . la entidad. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista.Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido y disponer su suspensión del RUP.Suscripción de contratos. Art. Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega.
Especialmente se referirán a los hechos.. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa.En los contratos a que se refiere esta Ley. el adjudicatario podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios o reclamar administrativamente los gastos en que ha incurrido.Para corregir errores manifiestos de hecho. o en sede judicial o arbitral. 73. de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales. Art. terminación del contrato..Cláusulas obligatorias.En los contratos sometidos a esta Ley se estipulará obligatoriamente cláusulas de multas. de trascripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales. los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 38 .. Capítulo III DE LAS GARANTÍAS Art. 71.. así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo. contratos complementarios. recepciones. así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización.. siempre que se encuentren debida y legalmente comprobados. actuaciones y documentación relacionados con pagos.Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato.Contratos modificatorios para enmendar casos de errores. ejecución de garantías.Administración del contrato. el que no podrá exceder del término de treinta (30) días. Art. las que se determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de retraso. en caso de haberlo.Formas de garantías.. 70.. las entidades podrán celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores encontrados. 72. LOSNCP RO 395 Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante. En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución del contrato. a través de los respectivos recursos.. En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración o formalización de los instrumentos expuestos en este artículo. La entidad a su vez deberá repetir contra el o los funcionarios o empleados responsables. Art. Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado. y. aplicación de multas y sanciones.
Garantía de fiel cumplimiento. 39 . Art. Cualquier cláusula en contrario.Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros. Garantía incondicional. y. Primera hipoteca de bienes raíces.. de las municipalidades y de otras instituciones del Estado. incondicional e irrevocable. relacionadas con el contrato. Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de seguros establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo. Depósitos de bonos del Estado. endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. irrevocable y de cobro inmediato. o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador. esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales. bastando para su ejecución. certificaciones de la Tesorería General de la Nación. siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado. imputables al proveedor. sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión. Fianza instrumentada en una póliza de seguros. según el correspondiente avalúo catastral correspondiente. el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. bonos de prenda. 3. 5. se entenderá como no escrita. la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor. cédulas hipotecarias. Certificados de depósito a plazo. otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. antes o al momento de la firma del contrato. Para hacer efectiva la garantía. no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo. Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores del país. 2. No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos referidos en el número 8 del artículo 2 de esta Ley. LOSNCP RO 395 1.. 74. 4. emitidos por una institución financiera establecida en el país. Los intereses que produzcan pertenecerán al proveedor. el adjudicatario. emitida por una compañía de seguros establecida en el país. Notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas. asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción. así como en los contratos integrales por precio fijo. al momento de constituir la garantía. mala calidad o incumplimiento de las especificaciones. rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de obra. de cobro inmediato.
76. 40 . Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a la entrega . o de obras que contemplen aquella provisión o instalación. Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al contratista. para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos. que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras. bienes o servicios. deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo. 75.recepción de los bienes u obras materia del contrato.. una garantía del fabricante. además. giros a la vista u otra forma de pago. 2. Art. maquinaria o vehículos.. sea en dinero. de conformidad con lo establecido en los pliegos y en el contrato.Garantía por anticipo. El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la naturaleza de la contratación. si la oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste. al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo. De no presentarse esta garantía. Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas en los números: 1. la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.Garantía técnica para ciertos bienes. y.. la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza. Art. Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.. la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. el contratista entregará una de las previstas en esta Ley por igual valor del bien a suministrarse. se exigirá. 5 del artículo 73 de esta Ley.En los contratos de adquisición. Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal. el contratista para recibir el anticipo. No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. LOSNCP RO 395 En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados.Si por la forma de pago establecida en el contrato. representante. provisión o instalación de equipos.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. distribuidor o vendedor autorizado.
en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. 62. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. Tratándose de subcontratación de consultoría. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. cesión. 41 .... enajenación. la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal. Por la subcontratación.Subcontratación.En los contratos de ejecución de obras. LOSNCP RO 395 Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del bien. al ser accionistas otras compañías. 79.Cesión de los contratos.O. de las acciones. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. Capítulo IV DE LA CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN Art. Art.El contratista está prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. 1793 (R. de la transferencia. el contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la Entidad Contratante. serán descalificadas. Art. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Mediante D. observarán los procedimientos de selección previstos en esta Ley. las garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa.E.El contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP. bajo cualquier modalidad. ésta sólo podrá realizarse para las actividades que expresamente se establezcan en los pliegos y que conste en la oferta adjudicada.. 77.Devolución de las garantías. real o presunta. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma.. ni podrán superar el treinta (30%) por ciento del monto del contrato reajustado. Las subcontrataciones que realicen las entidades previstas en el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley en calidad de contratistas.. bajo su riesgo y responsabilidad. Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta Ley. En los demás contratos. 78.
Capítulo VI DE LAS RECEPCIONES Y LA LIQUIDACIÓN Art. adquisición de bienes o de prestación de servicios. existirá una sola recepción. Producida la recepción se devolverán las garantías otorgadas. 83. 82. se sujetarán al sistema de reajuste de precios de conformidad con lo previsto en el Reglamento a esta Ley..Clases de recepción. LOSNCP RO 395 Capítulo V DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Art.. 81. a que se refiere esta Ley. podrán efectuarse recepciones parciales. civil y penal según corresponda.. con estricto cumplimiento de sus cláusulas. bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva. incluidos los de consultoría. Esta responsabilidad es administrativa. para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público. se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho. Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores.El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución. 80.. Serán también reajustables los contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier modalidad. Capítulo VII DEL REAJUSTE DE PRECIOS Art. que se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva. la Entidad Contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodos determinados en el Reglamento de esta Ley. En los contratos de ejecución de obra. en las contrataciones en que se pueda receptar las obras..Responsable de la administración del contrato.Sistema de reajuste. plazos y costos previstos..Los contratos de ejecución de obras. los precios e índices de precios serán 42 ..En los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios. cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios. Art. cronogramas.. así como en los contratos integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una definitiva. a excepción de la garantía técnica. En los casos en los que ante la solicitud del contratista. programas.Índices. a solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo.Para la aplicación de las fórmulas.
calificará la idoneidad de los precios e índices de precios de dichas publicaciones especializadas propuestas.. siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original.La suma total de las cuantías de los contratos complementarios referidos en los artículos 85 y 86. El INEC. sin licitación o concurso.. en caso contrario.. la Instituto Nacional de Contratación Pública mantendrá permanente coordinación con el INEC. en el término de cinco (5) días contado desde la recepción de la solicitud. dentro de los diez (10) días del mes siguiente. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales. LOSNCP RO 395 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). por motivos técnicos.. 87. Art. presentadas con su ejecución. contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas. mensualmente. debidamente motivadas. 86. la respectiva entidad. si los tuviere. se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes. Si por la naturaleza del contrato. no podrá exceder del treinta y cinco (35%) por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la Entidad Contratante resuelva la realización del contrato complementario.Obras y servicios complementarios. 43 .Creación de rubros nuevos. reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario. podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo siguiente. tomándolos de publicaciones especializadas. modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas..No serán aplicables las disposiciones contenidas en este Capítulo a los contratos integrales por precio fijo. el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista. Para estos efectos. Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la Entidad Contratante.Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación de un servicio. se considerarán calificados tales precios e índice de precios. El valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder del setenta (70%) por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal. de acuerdo con su propia reglamentación. 84. Art.Normas comunes a los contratos complementarios. solicitará al INEC la calificación de aquellos. El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley.. el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no pudiere proporcionar los precios e índices de precios. 85.. Art. Capítulo VIII DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Art. fuere necesaria la creación de nuevos rubros. para efectos de su inclusión en la fórmula polinómica. En caso de que dicho instituto no lo haga en el término señalado.Contratos integrales por precio fijo.. excepto en los contratos de consultoría y del sector hidrocarburífero. bajo la responsabilidad de la entidad.En el caso de que fuere necesario ampliar.
. se requerirá la verificación presupuestaria correspondiente..Contratos complementarios en la modalidad integral por precio fijo. En todo caso. los recursos deberán estar presupuestados de conformidad con la presente Ley.Ordenes de trabajo. A este efecto. Si se sobrepasa el mencionado porcentaje será necesario tramitar un contrato complementario. Art. durante la ejecución de la obra.. bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes. 91. hasta el veinticinco (25%) por ciento del valor reajustado del contrato.Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato. la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario.. LOSNCP RO 395 En los contratos complementarios a los que se refieren los dos artículos precedentes constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios.Certificación de recursos. siempre que no se modifique el objeto contractual.Para todos aquellos casos en que la Entidad Contratante decida contraer obligaciones de erogación de recursos por efecto de contratos complementarios. de ser el caso. Art. No procede la celebración de contratos complementarios para los de adquisiciones de bienes sujetos a esta Ley.No serán aplicables las disposiciones contenidas en este capítulo a los contratos integrales por precio fijo. Las órdenes de trabajo contendrán las firmas de las partes y de la fiscalización. 89. de manera previa a su autorización deberá contarse con la respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones. hasta del diez (10%) por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal. Art.La Entidad Contratante podrá disponer.. mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje.. 90. Capítulo IX DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS 44 .Diferencia en cantidades de obra. 88. En todos los casos. En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la misma proporción prevista en el contrato original.. Art.. obras adicionales u órdenes de trabajo. en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios. para la realización de rubros nuevos.
De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o Entidades Contratantes. informen si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta Ley o precise cuáles son ellos. 4. LOSNCP RO 395 Art. el Instituto Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la Entidad Contratante. Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas. 92. 2. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 63 y 64 de la Ley Orgánica del 45 . Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista.O. sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de informar. Mediante D. Por declaración unilateral del contratante. y a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución. 5. antes de expedir la resolución que la declare. 1793 (R. 62. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Instituto Nacional de Contratación Pública. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts.E. bajo su responsabilidad personal y solidaria.. 3.. para que en el proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos.Terminación de los contratos. a la autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado. en el término de diez (10) días. sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes previstas en esta Ley. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. al ser accionistas otras compañías. para que éstos. en caso de incumplimiento del contratista. y. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales. a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución. Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término. Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados. se dará trámite a la resolución. Por mutuo acuerdo de las partes.Los contratos terminan: 1.
78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta.. Por quiebra o insolvencia del contratista. el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso.. ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor.Terminación unilateral del contrato. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. enajenación. por mutuo acuerdo. Por suspensión de los trabajos. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. 6. Por incumplimiento del contratista. en el estado en que se encuentren. convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales. Art. ejecutar total o parcialmente. no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes. 7. de acuerdo con su naturaleza. por más de sesenta (60) días. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. o causas de fuerza mayor o caso fortuito. bajo cualquier modalidad. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art. técnicas o económicas. serán descalificadas.Cuando por circunstancias imprevistas.La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando. de la transferencia. sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.Terminación por mutuo acuerdo. 94. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista. 3. 46 . 5.. Art. En los demás casos estipulados en el contrato. las partes podrán. 93. de las acciones. LOSNCP RO 395 Sistema Nacional de Contratación Pública. 4. y. debidamente comprobadas. cesión. 2. el contrato. por decisión del contratista. no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.. en los siguientes casos: 1. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley. se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. participaciones que sea igual o más del 25% del capital.
al ser accionistas otras compañías. La falta de notificación a la institución contratante y de aceptación de ésta. 62. será causal de terminación unilateral y anticipada del contrato prevista en el Art.. la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato. Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Entidad Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista. 1793 (R. el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo.. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos. 95. se dará por terminado unilateralmente el contrato.O. cesión. arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista. en cuanto al domicilio de las personas jurídicas. la Entidad Contratante notificará al contratista. bajo cualquier modalidad.Antes de proceder a la terminación unilateral.E. con la anticipación de diez (10) días término. mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante. con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los Arts. Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento. Junto con la notificación. 47 . se establece que las compañías radicadas en los "paraísos fiscales" determinados por el SRI. y en caso de no hacerlo en término señalado. demandas contencioso administrativas. 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. serán descalificadas. 621-S del 26 de junio de 2009) se dispone que el requisito previo a la calificación y habilitación de una persona jurídica como oferente será la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de la empresa. El no pago de la liquidación en el término señalado. y éste mantenga obligaciones económicas pendientes de pago. La forma de calcular la amortización del anticipo constará en el Reglamento respectivo. participaciones que sea igual o más del 25% del capital. Mediante D. que se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS. de la transferencia. la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. se remitirán los informes técnico y económico. enajenación. Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado.Notificación y trámite. dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación. Art. LOSNCP RO 395 En este último caso. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado. referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. en el término concedido. intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato. de las acciones. se requiere determinar las personas naturales que participan de la misma. sobre su decisión de terminarlo unilateralmente.
. deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador. debidamente comprobadas. Art. en la parte que corresponda. 96. para lo cual se observará el procedimiento de cotización previsto en el Capítulo IV del Título III de esta Ley. bienes o servicios. Capítulo X DEL REGISTRO DE LOS CONTRATOS Y LOS PROVEEDORES Art. y.El Instituto Nacional de Contratación Pública llevará un Registro Público Electrónico de los Contratos tramitados al amparo de esta Ley con las 48 . La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios.Terminación por causas imputables a la entidad contratante. 3.El contratista podrá demandar la resolución del contrato. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días. 97.. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos. a que haya lugar. En ningún caso se considerará que las Entidades Contratantes se hallan en mora del pago. 2. Cuando. dispuestos por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. Si vencido el término señalado no efectúa el pago. LOSNCP RO 395 La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante a establecer el avance físico de las obras. 4. los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.. ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor. su liquidación financiera y contable. si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad. la Entidad Contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado. a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y. si fuere del caso. la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. la Entidad Contratante iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación. teniendo el contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pago respectivo. por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante: 1. Una vez declarada la terminación unilateral. en este caso.. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días.Registro público electrónico de contratos. la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato.
LOSNCP RO 395 debidas previsiones técnicas y legales para su acceso en cualquier momento. los oferentes participarán a su riesgo. La máxima autoridad de la entidad.En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta Ley. 98.Las entidades remitirán obligatoriamente al Instituto Nacional de Contratación Pública la nómina de todos aquellos contratistas o proveedores que hubieren incumplido sus obligaciones contractuales o se hubieren negado a suscribir contratos adjudicados.. independientemente de la plataforma o sistema empleado para crearlo. contratación así como en la ejecución misma de los contratos serán personal y 49 . El Registro de incumplimientos será información pública que constará en el Portal COMPRASPÚBLICAS. respectivamente. El Reglamento establecerá la periodicidad.Registro de incumplimientos. selección. Capítulo XI RESPONSABILIDADES Art. requisitos.Responsabilidades. la actualización del registro será responsabilidad del Instituto Nacional de Contratación Pública. En consecuencia. Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. El Instituto Nacional de Contratación Pública. indistintamente del plazo de duración de la asociación.. el Instituto Nacional de Contratación Pública y las instituciones del Sistema Nacional de Contratación Pública procurarán la interconexión e interoperabilidad de sus sistemas de información y bases de datos. plazos y medios en que se remitirá la información. Art. Para este fin. así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación. Las entidades registrarán la información requerida por el Instituto Nacional de Contratación Pública dentro del Portal COMPRASPÚBLICAS.. implementará los mecanismos tecnológicos para asegurar la recuperación íntegra de la información. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados. transmitirlo o almacenarlo.. 99. acompañando los documentos probatorios correspondientes. a fin de que sean suspendidos en el RUP por cinco (5) y tres (3) años.
El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes. Los contratistas o proveedores podrán demandar o recurrir contra el o los funcionarios o empleados por cuya acción u omisión. por causas imputables a los estudios. contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. de ser el caso. LOSNCP RO 395 pecuniariamente responsables por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. dentro de los términos contractuales. que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido. En el caso de ejecución de obra.Los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad.. las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años. siempre y cuando dicho perjuicio haya sido establecido por la vía judicial o arbitral. sin perjuicio de su responsabilidad civil. El Instituto Nacional de Contratación Pública vigilará el cumplimiento de esta disposición. sin perjuicio de las demás sanciones aplicables. 100. sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Si por causa de los estudios elaborados por los consultores. los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados si es que el precio de implementación de los mismos sufriere una variación sustancial a la prevista. La multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la Disposición General Primera de esta Ley. 101. Título V DE LAS RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS Capítulo I DE LAS RECLAMACIONES 50 . Art... sin perjuicio. será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados. frente al precio final de la obra sin reajuste de precio. la entidad incumplió sus obligaciones contractuales.Responsabilidad de los consultores.. establecidos por la vía judicial o arbitral. la máxima autoridad de la Entidad Contratante dispondrá que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años.Retención indebida de pagos. asimismo serán suspendidos del RUP por el plazo de cinco (5) años. ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos. en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos. Art. Para la comparación se considerará el presupuesto referencial y los rubros a ejecutar según el estudio.
De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial.. Art. sin embargo. podrán utilizar los procesos de mediación y arbitraje en derecho. LOSNCP RO 395 Art. de conformidad con la Ley. 102..Los oferentes que se consideren afectados por actos administrativos emitidos por las entidades previstas en el artículo 1 de la presente Ley por asuntos relacionados con su oferta. respecto al trámite precontractual o de la adjudicación. los oferentes tendrán el término de cinco (5) días contados desde la notificación de la adjudicación. de conformidad con la cláusula compromisoria respectiva.Métodos alternativos de solución de controversias. DISPOSICIONES GENERALES Primera.Reclamaciones y recursos administrativos. 103. que lleven a solucionar sus diferencias.. Capítulo II DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Art. su resolución en un término no mayor a quince (15) días contados a partir de la providencia de calificación del recurso presentado... funcionarios. el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.O.Exclusivamente para deducir la impugnación prevista en esta Ley. 544-S. 105. 9-III-2009) modificó la estructura orgánica de la Función Judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial (R.Toda infracción a la presente Ley cometida por autoridades..Instancia única. tendrán el derecho de presentar las reclamaciones y los recursos administrativos de los que se crean asistidos. transfiriendo las competencias de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo a las salas de lo contencioso administrativo de las Cortes Provinciales. la Entidad Contratante en el término de cinco (5) días calificará el recurso como procedente o mandará a ampliarlo. debiendo expedir.. De la resolución que tome la entidad se podrá presentar demanda contencioso administrativa.. de manera motivada. Art.De existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución. éstos seguirán en funciones hasta que el Consejo de la Judicatura integre las salas. La reclamación o recurso presentado no suspende la ejecución del acto impugnado.Términos para deducir la impugnación y para resolver.Infracciones a la ley. 104... empleados públicos o privados o cualquier persona que actúe o haya intervenido en el procedimiento de contratación a nombre de las Entidades Contratantes será sancionada por la 51 .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 52 . sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. se deberá analizar si se atenta a la planificación institucional.Los aportes que por contribuciones relacionadas con la emisión de informes de Ley para la contratación pública recibían la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado... que plantee la alternativa de no ejecutarlo ante la iniciativa de promotores. se emplearán métodos actualizados y confiables para garantizar el correcto funcionamiento del Portal COMPRASPÚBLICAS y el uso eficiente y seguro de las herramientas informáticas. la Contraloría General del Estado removerá del cargo a los funcionarios o empleados que tomaren tal decisión. inclusive las inversiones hidrocarburíferas. dicha alternativa deberá establecer una metodología que fije un monto que compense al estado razonablemente por la rentabilidad económica y social que dejaría de percibir. Quinta.... siempre que la ejecución de cada una de ellas tenga funcionalidad y se encuentre coordinada con las restantes.Para la realización de los procedimientos electrónicos previsto en esta Ley. delegados o agentes de compra.Se prohíbe que las entidades contraten a través de terceros. Cuarta.Seguridades informáticas. intermediarios. continúo y oportuno funcionamiento de los referidos órganos de control del Estado. Si de la subdivisión de la contratación se determina un perjuicio al Fisco. LOSNCP RO 395 Contraloría General del Estado y en el plazo de treinta (30) días. de tal manera que en el Presupuesto General del Estado constarán las asignaciones necesarias para el cabal. Se entenderá que no existe la antedicha subdivisión cuando.. Tercera. serán compensadas por el Presupuesto General del Estado a partir de la vigencia de esta Ley. se hubiere previsto. mineras o hidroeléctricas. Segunda. al planificar la ejecución del proyecto o revisar tal planificación. El objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no podrán ser subdivididos en cuantías menores con el fin de eludir los procedimientos establecidos en esta Ley.. Para establecer si existe subdivisión.Los contratos de permuta no se regirán por esta Ley sino por las normas previstas en el Reglamento General de Bienes del Sector Público y el Código Civil.Contratos de permuta.Aportes a los organismos que emitían informes previos..En el caso de ejecución de obras. dos o más etapas específicas y diferenciadas.. la máxima autoridad tendrá la opción de organizar un procedimiento bajo los lineamientos del Reglamento General de esta Ley. Sexta.Prohibiciones. de modo tal que garantice la unidad del proyecto.
Tercera.Para la conformación del Registro Único de Proveedores y las demás herramientas del Sistema..La Secretaría Técnica del Comité de Consultoría. ningún procedimiento estará exento del cumplimiento de las normas de la presente Ley y su Reglamento.. den seguridad a las transacciones que se efectúen de conformidad con esta Ley. Séptima. y deberán realizarla de manera gratuita. traspasará al Instituto Nacional de Contratación Pública las bases de datos existentes del Registro de Consultoría y toda la información documental y archivos a su cargo. en el plazo de quince (15) días contados a partir de la vigencia de esta Ley..La Contraloría General del Estado..Los procedimientos precontractuales iniciados antes de la vigencia de esta Ley. Segunda. LOSNCP RO 395 Primera.Hasta cuando existan en el país empresas certificadoras de firma electrónica autorizadas por el organismo del Estado competente. especialmente en las áreas de 53 . remitirá al Instituto Nacional de Contratación Pública las bases de datos existentes del Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos. y establecerá los mecanismos adecuados para realizarlo. A partir del segundo año de vigencia.. La transferencia de la información será obligatoria para las instituciones requeridas.. Quinta. el Instituto Nacional de Contratación Pública responsable de la administración del Portal COMPRASPÚBLICAS.. el Instituto Nacional de Contratación Pública definirá la información necesaria que deberán aportar las entidades. Sexta.Únicamente para las contrataciones que se realizarán durante el primer año de vigencia de la presente Ley.Los recursos que estuvieron previstos en el artículo 37 de la Ley de Consultoría serán administrados por el Instituto Nacional de Contratación Pública y estarán destinados a promover el desarrollo. facúltese al Instituto Nacional de Contratación Pública para que establezca exoneraciones o disposiciones especiales para la aplicación progresiva de la presente Ley. En ningún caso se permitirá la no publicación de información sobre los procesos sujetos a la presente Ley en el Portal COMPRASPÚBLICAS. así como la celebración y ejecución de los contratos consiguientes se sujetarán a lo establecido en la Ley de Contratación Pública hasta un plazo máximo de sesenta (60) días. especialmente aquellas relacionadas con el Plan Anual de Contratación. ampliación y modernización de la consultoría nacional. tomará todas las medidas técnicas necesarias para que el uso de las herramientas informáticas que utilice. los registros de presupuesto y la realización de transacciones en el Portal de COMPRASPÚBLICAS. en el plazo de quince (15) días contados a partir de la vigencia de esta Ley. Cuarta.
materiales y tecnológicos de dichos entes se traspasarán al Instituto Nacional de Contratación Pública. facúltese al Instituto Nacional de Contratación Pública para que. sea por disposición legal.Una vez realizado el traspaso previsto en la Disposición Transitoria Cuarta... Novena. presupuestarios y financieros de la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Compras Públicas del Ministerio de Industrias y Competitividad relacionados con el Sistema Nacional de Contratación Pública. sus reformas y derogatorias entrarán en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. El rendimiento de los recursos previstos en esta disposición será igual al de la tasa de interés pasiva para depósitos monetarios fijada por el Banco Central del Ecuador.- 54 .Mientras no se expida el Reglamento de aplicación a la presente Ley. Dada y suscrita en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”. la Secretaría Técnica del Comité de Consultoría y el Comité de Consultoría se extinguirán. El personal que labora en la Secretaría Técnica y en el Comité de Consultoría. Octava. previa evaluación realizada por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con la Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público. Décima. Sección I.Los recursos humanos. a través de los análisis de la necesidad de las Entidades Contratantes y de los estudios de mercado correspondientes. con el fin de dar viabilidad al procedimiento previsto en el Título III.. tecnológicos.. El traspaso implicará todos los procesos. pasará a formar parte de dicho Instituto. compromisos adquiridos por el Ministerio de Industrias. LOSNCP RO 395 capacitación del personal técnico dedicado al servicio de la consultoría y a la promoción de las actividades de investigación al servicio de la consultoría. provincia de Manabí. DISPOSICION FINAL: Las disposiciones de esta Ley. siguiendo para el efecto lo estipulado en los respectivos contratos de consultoría. cantón Montecristi. a los veinte y dos días del mes de julio de dos mil ocho. seleccione a los proveedores que ofrezcan el mejor costo para celebrar Convenios Marco y crear catálogos electrónicos de bienes y servicios normalizados. Undécima.Los recursos que estuvieron previstos en los artículos 19 y 20 de la Ley de Consultoría serán administrados por el Instituto Nacional de Contratación Pública y serán devueltos a los consultores incluidos los intereses que se generen. programas. serán transferidos al Instituto Nacional de Contratación Pública en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la promulgación de la presente Ley. Los recursos financieros. excepto aquel que no sea considerado necesario y que será liquidado conforme a la Ley. reglamentaria o por convenios suscritos con otras instituciones públicas. Capítulo II.
Documents Similar To LOSNCP RO395 DOC.doc
Melina Eusebio Diaz