Source: http://docplayer.it/14059585-Scia-oggetto-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-s-c-i-a-legge-07-08-1990-n-241-art-19-ovvero.html
Timestamp: 2018-01-16 18:09:33+00:00
Document Index: 102966890

Matched Legal Cases: ['art.19', 'art.19', 'art.19', 'art.19', 'art. 76', 'art. 1', 'art.19', 'art. 6', 'art.19', 'art. 19', 'art. 10', 'art. 13', 'art. 7', 'art. 5', 'art.47', 'art.76', 'art.13', 'art. 28', 'art. 4', 'art. 65', 'art. 67']

SCIA / OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) legge n.241, art.19. Ovvero - PDF
SCIA / OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) legge n.241, art.19. Ovvero
Download "SCIA / OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) legge 07.08.1990 n.241, art.19. Ovvero"
1 Spazio riservato al Protocollo AL COMUNE DI BUSTO GAROLFO AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA Riservato all ufficio Numero pratica edilizia SCIA / OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) legge n.241, art.19 Il/ La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a Prov. il. residente in: Comune Prov. C.A.P. indirizzo n. Tel. Il/ La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a Prov. il. residente in: Comune Prov. C.A.P. indirizzo n. tel.. Ovvero La sottoscritta Soc. qui rappresentata dal Sig. C.F. in qualità di. della stessa, con sede in via n. CAP codice fiscale P.IVA tel. Pagina 1 di 9
2 DICHIARA in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445: In qualità di (barrare riquadro ricorrente): proprietario altro titolo (rientrante nella casistica prevista dall art. 1 del Vigente Regolamento Edilizio) di essere legittimato ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ex Legge n.241, art.19 per intervento di (indicare la qualificazione dell intervento) - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all art. 6 comma 2, lett. a) del D.P.R. 380/01; - interventi di restauro e risanamento conservativo; COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA RELATIVA ALLA PROPRIETA DELL IMMOBILE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 28/12/2000 N 445 relativo all'immobile sito in Busto Garolfo: Indirizzo n. scala piano int. censito al catasto: N.C. TERRENI N.C. EDILIZIO URBANO foglio n. mapp. sub. sub. sub. mapp. sub. sub. sub. e pertanto SEGNALA, ai sensi e per gli effetti dell art.19 della Legge n.241: 1. di dare inizio: contestualmente alla data di presentazione all ufficio protocollo comunale della presente S.C.I.A. il giorno, il cui effettivo inizio lavori sarà comunicato formalmente e per tempo con apposito modulo all esecuzione degli interventi edilizi sull immobile sopra descritto: Descrizione dell intervento, come da elaborati progettuali allegati: Pagina 2 di 9
3 2. che la progettazione dei lavori di che trattasi è stata affidata (barrare la fattispecie non ricorrente) all Ing./Arch./Geom./P.to Industriale con studio tecnico in Via n., tel., fax n., C.F. iscritto all Ordine/Collegio professionale di al n. ; 3. che la direzione dei lavori di che trattasi è stata affidata: al medesimo progettista; (barrare la fattispecie non ricorrente) all Ing./Arch./Geom./P.to Industriale con studio tecnico in Via n., fax n., C.F. iscritto all Ordine/Collegio professionale di al n. ; 4. che l esecuzione delle opere: è stata affidata all Impresa con sede in Via n., tel., fax n., C.F./P.IVA, iscritta alla C.C.I.A.A. di col n. ; DICHIARA di essere consapevole che i lavori edilizi di cui alla presente segnalazione certificata di inizio attività : - devono avere inizio entro 1 (uno) anno dalla data di efficacia della stessa; - devono essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori, la quale deve essere tempestivamente comunicata all ufficio comunale competente; - l efficacia della SCIA presentata si ha qualora sussistano tutte le condizioni previste dall art. 19 della Legge 241/90; - sono subordinati ai sensi dell art. 10, comma 10, del D.L n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 e s.m.i., al pagamento dei diritti di segreteria pari a.51,65. A dimostrazione di quanto sopra, allega alla presente la fotocopia della relativa ricevuta di avvenuto versamento. Pagina 3 di 9
4 L AVENTE TITOLO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA IL DIRETTORE DEI LAVORI firma leggibile per esteso IL PROGETTISTA timbro e firma leggibile per esteso IL COSTRUTTORE timbro e firma leggibile per esteso timbro e firma leggibile per esteso L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 6. titolare della banca dati è il Comune di Busto Garolfo; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Settori interessati. Pagina 4 di 9
5 RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE IL SOTTOSCRITTO C.F. : NATO A PROV. IL RESIDENTE IN VIA N. CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA N. IN QUALITÀ DI TECNICO INCARICATO iscritto all albo professionale dei della Provincia di al n consapevol e di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale; DICHIARA che le opere di cui alla segnalazione certificata di inizio attività consistono in (descrizione dettagliata delle opere) ASSEVERA SOTTO LE PROPRIE PERSONALI RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER DICHIARAZIONI MENDACI, COSÌ COME STABILITO DALL ART. 76 DPR 28/12/2000 N. 445 CHE LE OPERE DA REALIZZARE COSÌ COME DESCRITTE NEGLI ALLEGATI ELABORATI GRAFICI : insistono su area classificata dal vigente P.R.G. in zona (indicare la destinazione di P.R.G. vigente ed allegare estratto); sono conformi : agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed in salvaguardia; al regolamento edilizio vigente ai regolamenti comunali vigenti Pagina 5 di 9
6 al vigente regolamento locale di igiene al regolamento di fognatura alle norme sull eliminazione delle barriere architettoniche alle vigenti disposizioni di sicurezza ed altre leggi e / o disposizioni e norme vigenti; DICHIARA INOLTRE CHE le opere non sono soggette al N.O. dei Vigili del Fuoco; le opere sono soggette al N.O. dei Vigili del Fuoco e si allega pertanto progetto prevenzione incendi inoltrato presso il Comando dei VV.FF. le opere non interessano la statica dell edificio; le opere interessano la statica dell edificio e pertanto verrà inoltrata la denuncia delle opere in cemento armato prima dell inizio dei lavori; le opere interessano un immobile non vincolato ai sensi delle vigenti Leggi; le opere non comportano modifica degli impianti tecnologici; le opere comportano installazione / ampliamento / modifica degli impianti in utenze: residenziali - commerciali - terziarie - industriali - artigianali e pertanto è obbligatorio, ai sensi degli art. 5 7 ed 11 del DM. N 37/2008, allegare idonea documentazione a firma degli installatori e/o tecnici abilitati relativa ai seguenti impianti: o distribuzione energia elettrica parti comuni e singole unità immobiliari o imp. radiotelevisivi elettronici antenne e protezioni scariche atmosferiche o riscaldamento e/o climatizzazione o idrosanitario o adduzione gas o sollevamento persone o cose o impianto antincendio le opere comportano mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, secondo quanto previsto dalla Legge 9 marzo 2006, n 80 e che quindi è necessaria la presentazione degli atti di aggiornamento catastali; le opere non comportano mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, secondo quanto previsto dalla Legge 9 marzo 2006, n 80 e che quindi non è necessaria la presentazione degli atti di aggiornamento catastali; Li, firma del tecnico asseverante Pagina 6 di 9
7 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (art.47 del D.P.R n.445) Il/la sottoscritto/a Nato ( )il C.F.: Residente a ( ) in Via n. In qualità di titolare dell IMPRESA COSTRUTTRICE con sede a ( ) in Via n.. tel fax. PARTITA I.V.A. N. Incaricata dal Sig., per la realizzazione di in Via n. a Busto Garolfo, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art.76 del D.P.R. 445 del per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi DICHIARA E CERTIFICA di possedere i requisiti previsti dall allegato XVII del D.LGS n.81 del e s.m.i.; che l organico medio annuo è così composto: che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti risulta il seguente: Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Li Il/La dichiarante Allegati obbligatori: 1. copia del documento di identità in corso di validità; 2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 3. documento unico regolarità contributiva (D.U.R.C.). Pagina 7 di 9
8 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ OBBLIGATORIA - fotocopia documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore; - elaborati grafici illustrativi redatti in maniera chiara ed esaustiva relativamente ai lavori edilizi da eseguire; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come da fac-simile comunale), sottoscritta dalla ditta esecutrice delle opere di cui alla S.C.I.A; - copia ricevuta di versamento dei diritti di segreteria ; - dichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle prestazioni dettate dal D.M. n. 236/1989 (abbattimento barriere architettoniche) e circa l idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni ed alle soluzioni tecniche dettate dal D.M. medesimo (visibilità, accessibilità); - relazione tecnica in merito all abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L n. 13 e relativo D.M. di attuazione n. 236 nonché, se ricorre il caso, di cui alla L.R n. 6; - scheda inerente le caratteristiche degli impianti di cui alla Legge 46/90 e s.m.i. (come da fac-simile comunale) - scheda di valutazione dell impatto paesistico debitamente compilate sui modelli approvati dall Amministrazione Comunale di Busto Garolfo; SE RICORRENTE IL CASO (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) progetto in duplice copia dell impianto termico e dell isolamento termico dell edificio, di cui all art. 28 della L n. 10, sia in forma cartacea che digitale (cfr. punto 12.2 della deliberazione di G.R n. 8745) corredato della relazione tecnica, allegato B, di cui alla medesima d.g.r.; la 2^ copia sarà restituita con l attestazione dell avvenuto deposito da conservare in cantiere a cura del direttore dei lavori nonché dell impresa esecutrice dei lavori; ovvero dichiarazione di esonero, ai termini di legge, sottoscritta dal progettista; copia progetto degli impianti tecnologici di cui al D.M n. 37; Pagina 8 di 9
9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PRIMA OVVERO CONTESTUALMENTE ALL INIZIO DEI LAVORI (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) comunicazione di inizio dei lavori denuncia dei lavori per le opere in cemento armato e/o struttura metallica (cfr. art. 4 della Legge n ed art. 65 del D.P.R n. 380). Contestualmente, dovrà essere presentato l atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2 dell art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 (cioè che il collaudatore ingegnere o architetto che sia- è iscritto all albo da almeno 10 anni e non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell opera); DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE CONTESTUALMENTE ALL ULTIMAZIONE DEI LAVORI (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) comunicazione di ultimazione dei lavori ; certificato di collaudo finale, a firma del progettista o di un tecnico abilitato, attestante la conformità dell opera eseguita al progetto di cui alla S.C.I.A. presentata; richiesta del certificato di agibilità corredata dai documenti di rito in base alla vigente legislazione); Pagina 9 di 9