Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=X%20ZR%2090/91
Timestamp: 2020-02-24 06:07:15
Document Index: 390983973

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 13', '§ 13', '§ 13', 'BGH', '§ 634', '§ 9', 'BGH', '§ 634', '§ 9', '§ 9', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 326', '§ 326', '§ 326', '§ 634', 'BGH', '§ 307', 'BGH', '§ 307', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 9', '§ 9', '§ 634', 'BGH', 'BGH']

BGH, 26.01.1993 - X ZR 90/91 - dejure.org
https://dejure.org/1993,1877
BGH, 26.01.1993 - X ZR 90/91 (https://dejure.org/1993,1877)
BGH, Entscheidung vom 26.01.1993 - X ZR 90/91 (https://dejure.org/1993,1877)
BGH, Entscheidung vom 26. Januar 1993 - X ZR 90/91 (https://dejure.org/1993,1877)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/1993,1877) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Schadensersatz wegen Mangelhaftigkeit einer Holzhackanlage - Entbehrlichkeit einer Fristsetzung im Rahmen werkvertraglicher Erstattungsansprüche - Einordnung der mit einer Nachbesserung verbundenen Verzögerung als erhebliche Störung - Interessenfortfall bei drohendem ...
Entbehrlichkeit der Nachfristsetzung bei notwendiger, sofortiger Leistung
NJW-RR 1993, 560
WM 1993, 649
Unzumutbarkeit aus wirtschaftlichen Gründen ist beispielsweise angenommen worden, wenn der Auftraggeber für die erforderliche Zeit der Nacherfüllung einen von ihm geführten Gewerbebetrieb vorübergehend stilllegen müsste (…vgl. Werner/Pastor, aaO Rn. 1717;… Weyer in Kapellmann/Messerschmidt, aaO VOB/B § 13 Rn. 293;… Wirth in Ingenstau/Korbion, aaO VOB/B § 13 Nr. 6 Rn. 18) oder er das Werk sofort benötigt, um es an einen Abnehmer weiterzugeben (…Weyer in Kapellmann/Messerschmidt, aaO VOB/B § 13 Rn. 293; BGH, Urt. v. 26. Januar 1993 - X ZR 90/91, NJW-RR 1993, 560, zu § 634 BGB).
Da sie die Haftung für Mangelfolgeschäden umfassend auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, mithin auch für den Fall, dass ein Schaden durch die Verletzung einer so genannten Kardinalpflicht verursacht wird, ist sie jedoch - auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum früheren AGB-Recht unwirksam; denn sie verstößt gegen § 9 Abs. 2 Nr. 2 AGBG (vgl. etwa BGH, Urteil 26.01.1993 - X ZR 90/91 - Urteil vom 20.12.1984 -VII ZR 340/83 -).
Eine Ausnahmesituation, in der gemäß § 634 Abs. 2 BGB a.F. von dem unter Fristsetzung gestellten Verlangen auf Mangelbeseitigung abgesehen werden kann, liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn der Besteller das mangelfreie Werk sofort und ohne weitere Verzögerung benötigt, um es selbst zu verwenden oder an seinen Abnehmer weiterzugeben, und wenn die mit einer Nachbesserung verbundene Verzögerung eine nicht unerhebliche Störung darstellt (SenUrt. v. 26.1.1993 - X ZR 90/91, NJW-RR 1993, 560).
Das ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 AGBG) oder wenn sie wesentliche Rechte und Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, daß die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 AGBG; BGHZ 103, 316, 321; vgl. auch Sen.Urt. v. 26.1.1993 - X ZR 90/91, NJW-RR 1993, 560, 561 m.w.N.; BGHZ 89, 363, 366 f.; BGHZ 108, 348, 351: bei "Kardinalpflichten";… BGH, Urt. v. 11.11.1992 - VIII ZR 238/91, NJW 1993, 335).
Das kann etwa der Fall sein, wenn der Abnehmer des Gläubigers infolge der Lieferverzögerung die schon verkaufte Ware ablehnt (RGZ 94, 326; OLG Köln NJW-RR 1993, 949 [OLG Köln 15.09.1992 - 22 U 78/92 II] ;… BGB-RGRK/Ballhaus, 12. Aufl., § 326 Rdn. 41 m.w.N.;… MünchKomm./Emmerich, BGB, 3. Aufl., § 326 Rdn. 109;… Palandt/Heinrichs, BGB, 57. Aufl., § 326 Rdn. 21; vgl. auch zu § 634 Abs. 2 BGB; Sen.Urt. v. 26.01.1993 - X ZR 90/91, NJW-RR 1993, 560 [BGH 26.01.1993 - X ZR 90/91] ;… Sen.Urt. v. 12.01.1993 - X ZR 63/91, NJW-RR 1993, 882).
(2) Aus § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB ergibt sich jedoch, dass bei der Verletzung von Kardinalpflichten die Haftung auch für (einfache) Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen werden darf (BGH NJW-RR 1993, 560, 561; NJW 1990, 761 [juris Tz. 40]; 1980, 914, 916;… Grüneberg in Palandt a.a.O. § 307, 35;… Graf von Westphalen a.a.O., "Freizeichnungsklauseln bei leichter Fahrlässigkeit", 29).
Eine Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Besteller das Werk zur weiteren Verwendung benötigt (vgl. BGH NJW-RR 1993, 560) oder wenn die Fristsetzung eine nutzlose Förmelei wäre (vgl. BGH NJW 1988, 2728; NJW-RR 1990, 1300, 1301).
Ein Klauselverwender kann sich demnach nicht von solchen Pflichten freizeichnen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der andere Teil vertraut und vertrauen darf (BGH NJW 93, 335; BGH NJW-RR 93, 560, 561 m.w.N.;… Palandt-Heinrichs a.a.O. § 9 AGBG Rdn. 27;… MüKo-Kötz a.a.O. § 9 ABGB Rdn. 15).
Überdies trägt sie nicht hinreichend dem Umstand Rechnung, daß eine Nachbesserungsmöglichkeit auch dann nicht mehr eingeräumt werden muß, wenn dem Auftraggeber eine weitere Tätigkeit des Unternehmers, der sich bereits vergeblich an einer Nachbesserung versucht hat, mit Rücksicht auf seine Situation nicht mehr zugemutet werden kann (…vgl. Thomas a.a.O. § 634 Rdnr. 4; auch BGH NJW-RR 1993, 560 [BGH 26.01.1993 - X ZR 90/91] ; OLG Nürnberg OLGZ 1983, 78, 79 f).