Source: http://docplayer.hu/2406959-Tajekoztato-az-eszak-balatoni-terseg-regionalis-telepulesi-szilard-hulladek-kezelesi-onkormanyzati-tarsulas-mukodeserol.html
Timestamp: 2017-01-22 04:28:46
Document Index: 17147577

Matched Legal Cases: ['Bíróság ', 'Bíróság ', 'Bíróság ', 'Bíróság ', 'Bíróság ', 'Bíróság ', 'Bíróság ', 'Bíróság ', 'Bíróság ', 'Bíróság ']

⭐Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működéséről
Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működéséről
Download "Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működéséről"
1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület december 18-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működéséről Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester Németh Tamás osztályvezető2 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ Tisztelet Képviselőtestület! Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer Társulási Elnöke megküldte a projekttel kapcsolatos aktualizált beszámolót. Az elkészült beszámolót teljes terjedelmében az előterjesztés mellékleteként terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé. Az észak-balatoni régió szelektív hulladékkezeléséről szóló honlap címe: Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, illetve a beszámolóból is kitűnik, a projekt végleges üzembe helyezése III. negyedévi próbaüzemet követően 2011-re várható. A pápai hulladéklerakó működési engedélye a települési szilárdhulladék lerakása tekintetében július 15-én lejárt. Ettől az időponttól a királyszentistváni lerakó üzembehelyezéséig a hulladék elhelyezése az ajkai lerakón történik. Az ajkai lerakó rendelkezik a szükséges engedélyekkel. A Közszolg Kft. az ajkai szolgáltatóval szerződést kötött a hulladék elszállítására, átvételére és elhelyezésére, így a hulladékkezelés a királyszentistváni lerakó üzembe helyezéséig biztosított. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. Összeállította: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester Németh Tamás műszaki osztályvezető Pápa, december 10. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester3 T á j é k o z t a t ó az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósításáról 1. Vezetői Összefoglaló A KA Projekt megvalósítása: Az I. ütem (Királyszentistván és a kapcsolt létesítmények) megvalósítása folyik. A Kivitelező, KSR-2008 Konzorcium december 18-án megkezdte a munkát. A szerződés szerinti befejezési határidő december 31-ről, május 25-re történő módosításához, a mindkét szerződő fél számára előre nem látható természetvédelmi és környezetvédelmi körülmények miatt, a Közreműködő Szervezet hozzájárult. A késedelem, bár feszítetté teszi, de nem veszélyezteti a projekt megvalósításának végső határidejét. A próbaüzem augusztus 31-én lezárul és december 31-ig le tudjuk hívni a kivitelezői szerződéshez kapcsolódó támogatást, a projektet pénzügyileg le tudjuk zárni. A 2008-ban lefolytatott kivitelezői közbeszerzési eljárás során nyilvánvalóvá vált a projekt forráshiánya, így a Társulás által kötelezettségként vállalt 45 db hulladékszállító jármű beszerzésére nem állt rendelkezésünkre forrás. A Társulási Tanács számára, a már Önök által is ismert folyamatban, nem maradt más megoldás, minthogy a járműveket hitelből vásárolja meg, és ennek fedezetét beépítse a hulladékszállítás díjába. Ez a tagokra nem ró többletterhet. Az eszközbeszerzési tender közzétételére január 31-ig kerül sor. Az Üzemeltető kiválasztására indított közbeszerzési eljárás lezárult, annak eredményéről írásban és szóban is tájékoztattuk Önöket, a közszolgáltatási szerződés aláírása november 12-én megtörtént. Amit eddig is tudtunk, a díjak jelentősen meg fognak emelkedni január 1-től, ennek lakossági elfogadtatására 2010-ben központi kampányt indítunk. A Társulás ellen indított mindkét eljárásban a Társulás számára kedvező döntést hozott a Legfelsőbb Bíróság, így ezek a kockázati tényezők megszüntek. Rekultiváció előkészítése KEOP projekt: A megyében található 34 lerakó rekultivációjának előkészítésére a támogatási szerződést február 3-án kötöttük meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával. A támogatás az általános forgalmi adóval növelt elismert költségek 85%-a. A fejlesztéshez szükséges 15% saját forrást a rekultivációban közvetlenül érintett 34 önkormányzat biztosítja, közöttük a fizetési kötelezettséget lakosság arányosan határoztuk meg. A tervezés és engedélyezés az elfogadott ütemtervnek megfelelően halad, azon lerakók esetében, amelyek nem rendelkeztek érvényes felülvizsgálati dokumentációval, a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott tervező elkészítette és benyújtotta a Környezetvédelmi Felügyelőségre. A beszámoló elkészítésének időpontjáig 19 felülvizsgálati dokumentációból 18-ra megadta a felügyelőség az engedélyt. Az ütemterv alapján, 2010 novemberében nyújthatjuk be pályázatunkat a rekultiváció megvalósítására.4 2 2. KA projekt megvalósítása a. Kivitelezés A munkákat három vállalkozói szerződés keretében a KSR-2008 Konzorcium (Vállalkozó) végzi, melyet felügyelő mérnökként (Mérnök) a FŐBER Zrt. ellenőriz. A LOT 1 jelű szerződés keretében zajlik a Királyszentistváni létesítmények megvalósítása. A befejezési határidő módosítása december 31-ről, május 25-re folyamatban van. A szerződésmódosítás mindkét fél számára előre nem látható oka az volt, hogy szennyező anyag szivárgott a depónia területére és ott ismeretlen eredetű lokális szennyezést okozott. A Mérnök, a szennyezés pontos összetételének és várható hatásának meghatározása érdekében felszólította a Vállalkozót, hogy az alapállapot felmérést végezze el, ezzel egyértelműen meghatározva a terület pontos környezeti állapotát. Az alapállapot felmérését követően, március 18-án Vállalkozó jelezte, hogy a terület a vártnál nagyobb mértékben szennyezett. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó által elvégzett mintavétel nem megfelelő módon történt annak eredményét a Mérnök nem fogadta el, azt április 6-án megismételtette a Vállalkozóval. A munkavégzést a feltárt szennyezés a következő okokból hátráltatta: A Társulás a területet kármentesített állapotban vásárolta meg annak korábbi tulajdonosától, a Nitrokémia Zrt.-től. A Nitrokémia Zrt. a kármentesítést elvégezte, azonban ez csak a talajvízre megállapított D kármentesítési célállapot szerinti határértékig történt meg. Ez a célállapot nem teszi lehetővé, hogy a területről akár a csapadékvizet (pangó vizet), akár a leszedett humuszt és talajt közvetlenül befogadóba vezesse, illetve a munkaterületen kívül deponálja a Vállalkozó, mivel a szennyezett víz szennyvíznek, a talaj pedig hulladéknak minősül. A mintegy m 3 humuszréteg hulladékként való elhelyezési kötelezettsége előre nem látott és látható problémát okozott mindkét félnek. Az építési munkák megkezdését akadályozó szennyezés egyértelmű megállapításának időpontja már beleesett a környezethasználati engedély természetvédelmi rendelkezései között meghatározott, a szennyvíz utótározó tavakon költő védett madarak zavartalan fészkelését védő időszakba, így a depónia terület víztelenítését nem lehetett megkezdeni, mivel a pangó víz, mint összefüggő terület, a tavakkal határos gátszakasz mellett, tehát a védősávban is összegyűlt. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága április 17-én megállapította, hogy az MBH területén (017/20 helyrajzi szám) egy gulipán pár leköltött és a területen 24 nap múlva, a fiókák kirepülését követően végezhető csak munka (víztelenítés). A Környezetvédelmi Felügyelőséggel és a Nitrokémia Zrt.-vel egyeztetve a Megrendelő június 4-én kelt levelében felszólította a Nitrokémia Zrt.-t, hogy a munkaterületeken található hulladékot (szennyezett talaj) fogadja be. Tekintettel az IPPC határozat már idézet természetvédelmi rendelkezésére, a teljes depóniaterületen még mindig nem lehetett munkát végezni, ugyanakkor a fenti, június 11-i jelentésben javasoltak alapján, június 16-án a Nemzeti Park szakemberével közösen kijelöltük azt a területrészt, ahol a Vállalkozó megkezdhette a humuszleszedést, azaz a szennyezett talaj eltávolítását. Az utolsó kialakított védősáv feloldására augusztus 19-én került sor. Ettől az időponttól lehetett a depónia teljes területén munkát végezni.5 3 A benyújtott követelést a Közreműködő Szervezet december 7-én megalapozottnak találta és elfogadta. A munkavégzés az építési területen folyamatos. Elkészült a terület feltöltése, mintegy m 3 föld behordásával; Megvalósult a talajvíz stabilizáló szivárgó réteg; Elkészült a depóniát övező szorítótöltés; Mintegy m 2 -es felületen elkészült a végleges, megfelelő minőségű agyagréteg; További m 2 -es felületen egy rétegben (25 cm) elkészült az agyagozás december 31-ig, a tervek szerint a teljes felületet 25 cm vastag agyagréteggel takarják le, védve a depónia aljzatrétegét (elvégzett földmunka) a téli csapadéktól. Depóniaterület agyagozás november 18. Még ebben az évben megkezdik azon a területrészen a műszaki védelem további rétegeinek (geoelektromos monitoring réteg) építését is, ahol már elkészült az agyagréteg. A mechanikai kezelőépület alapozása befejeződött, december 31-ig elkészül a csarnok vázszerkezete és a tető burkolása is. A biológiai kezelőépület alapozása folyik, december 31-ig elkészül a csarnok vázszerkezete.6 4 A mechanikai kezelő alapozása december 4. A módosított határidőre az építési és technológiai szerelési munkák elvégezhetők. A LOT 2 jelű szerződés keretében történik Az ajkai térségi hulladékválogató központ építése, itt a csarnok és a nyersanyagtároló elkészült. Az ajkai térségi hulladékátrakó állomás építése nem kezdődött meg, mivel a létesítmény helyszínéül a depónia egy már lezárt területét jelölte meg a terület tulajdonosa. A tervező itt mintegy m 3 talaj cseréjével számolt, melynek jelentős hányada hulladék. Ennek elhelyezése július 15-e után már csak térítés ellenében történhet meg az AVAR-Ajka Kft. által kialakított új, szigetelt depóniatérben. A felmerülő mintegy 30 millió forintos költségét egyik fél sem tudja, akarja vállalni, így itt további egyeztetések szükségesek. A balatonfüredi térségi komposztálótelep építése megkezdődött. A kivitelezést hátráltatta, hogy a május 27-ei helyszíni bejárása során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megállapította, hogy a komposztáló telep tervezett helyszínén az engedélyeztetési eljárást követő időszakban védett növények telepedtek meg, így a kijelölt területen a munkavégzés természetkárosítást okozna, ezért kérte a helyszín megváltoztatását. Ennek megfelelően a komposztáló telep számára a lerakó egy távolabbi részén való elhelyezését javasolta a Vállalkozó, ami a tervek módosításával és egy hosszabb bekötőút megépítésével oldható meg. Erről július 16-án tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet (KvVM FI) és kértük a módosításhoz való hozzájárulásukat, mivel az a költségekre és a befejezési határidőre is kihatással van. A KvVM FI augusztus 3-án kelt levelében kérte a kimunkált Változtatási javaslat benyújtását állásfoglalásának kialakításához, ezt követően Mérnök felszólítására azt a Vállalkozó kidolgozta, majd október 29-én benyújtotta a dokumentációt, melyet a Közreműködő Szervezet december 7-én megalapozottnak talált és elfogadott. A változtatás következtében a LOT 2 szerződés összes létesítményének befejezési határideje május 25-re módosul.7 5 A tapolcai térségi hulladékválogató központ és átrakó állomás építése folyik. A csarnoképület elkészült (burkolás és ipari padló), az átrakóállomás gépészeti szerelése folyik, az december 31-ig elkészül. A technológia szerelését 2010 januárjában kezdi meg a vállalkozó. Tapolca, válogatócsarnok és az átrakó állomás alapozási munkái november 9. A pápai térségi hulladékválogató központ és átrakó állomás építése folyik, annak készültsége megegyezik a tapolcai létesítményével. A veszprémi térségi hulladékválogató központ építése szintén folyik, a csarnoképület és a közműrákötések elkészültek, a technológia szerelése 2010 januárjában kezdődik meg. A veszprémi válogató csarnok november 26.8 6 Mind a LOT 1, mind a LOT 2 szerződések esetén a Vállalkozó módosította a meglévő építési engedélyeket. Erre a LOT 1 esetében azért került sor, mert a létesítendő technológia eltér a korábban engedélyezettől. Az eltérést bemutattuk a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, aki azt tudomásul vette és az engedélyezési eljáráshoz kiadta azt az állásfoglalását, hogy az nem jelentős eltérés és így egyenértékű megoldásként elfogadható. A LOT 2 szerződések esetében az Üzemeltetői igényeknek jobban megfelelő és olcsóbban üzemeltethető technológiát, illetve a helyszínek által indokolt eltéréseket vezették át az engedélyes terveken. Két helyszínen (Ajka és Veszprém Válogató) a telephely tulajdonosa nem tudta időben átadni a munkaterületet, ami szintén okozott késedelmet. A LOT 3 jelű szerződés keretében történik a 400 db szelektív gyűjtősziget létesítése. A Kivitelező itt eltérő műszaki megoldást dolgozott ki a szigetek megvalósítására, melyet mind a Mérnök, mind a Megrendelő elfogadott. A szigetek kialakítása az előzetesen kiadott közterülethasználati engedélyek ellenére nehezen halad, mivel a lakosság több helyszínen csak most szembesül a létesítés tényével, így itt jelentős egyeztetési munkát kell pótlólag elvégeznünk. A vállalkozó ez irányú követelését elfogadva, a jogszabályi követelményeket is figyelembe véve (gyűjtőszigetek az 5/2002 (X.29) KvVM rendelet 6. (2) bekezdése alapján akkor és ott létesíthetők, ahol a begyűjtött hulladék további kezelése biztosított) javasoltuk a létesítési határidő szinkronizálását a LOT 2 szerződéssel. Mintasziget (Balatonfűzfő) június 25. b. Eszközbeszerzés Az eszközbeszerzést egy közbeszerzési eljárásban, de 5 önálló részfeladatra bontva kívánjuk megvalósítani. A projekt támogatott műszaki tartalma terhére összesen áll rendelkezésre. Ez az összeg a következő eszközök beszerzésére elegendő:9 7 LOT 1: átrakó állomások járműveinek beszerzése (7 db görgős konténerszállító gépjármű és 7 db görgős konténerszállító pótkocsi); LOT 2: az átrakó állomások konténereinek beszerzése (27 m 3 -es zárt, tömörítős konténer (29 db) és 30 m 3 -es görgős, nyitott konténer (18 db)); LOT 3: szelektív gyűjtőszigetek edényzetének beszerzése 1,1 m 3 űrtartalmú konténer, összesen db. LOT 4: mobil építési törmelék feldolgozó beszerzése (1 db) A Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítésének érdekében, további 45 db hulladékszállító járművet (42 db gépkocsi és 3 db pótkocsi) kell megvásárolni. A korábban kitűzött célok egyikét sem tudtuk elérni: nem kaptuk meg az Európai Közösségek Bizottságának engedélyét a beszerzendő járművek darabszámának csökkentésére, vagy a műszaki tartalom ezen részének teljes elhagyására. Mivel a járműveknek a Közreműködő Szervezet állásfoglalása alapján a Társulás tulajdonába kell kerülniük, ezért nem oldható meg, hogy azokat közvetlenül a Szolgáltatók vásárolják meg. LOT 5: hulladékszállító gépkocsik és a finanszírozásukat biztosító források beszerzése. A pénzügyi forrást biztosító konstrukcióval szemben, az ajánlati dokumentációban a következő követelményeket támasztjuk: A beszerzett járműveknek a Társulás tulajdonába kell kerülniük; A pénzügyi konstrukció maximális futamideje 10 év; A konstrukcióval kapcsolatos teljes évi költség nem haladhatja meg a ,- Ft-ot; A Társulás ahhoz önerőt nem biztosít, azért a tagönkormányzatok készfizető kezességet nem vállalnak és rájuk közvetlen terhet nem ró; A Társulás a törlesztés fedezetét utólag, az Üzemeltetőtől beszedett bérleti díjban biztosítja. Az első törlesztésre, az első bérleti díj beérkezését követően, november 30-ig kerül sor. A szerződés keretében a következő járműveket vásároljuk meg: 1. Hátsó emelős, kétkaros konténerszállító gépjármű 5 m 3 -es konténerek szállítására 4 db 2. Hátsóemelős, kétkaros konténerszállító gépjármű 7 m 3 -es konténerek szállítására 3 db 3. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min 10 3 es felépítménnyel 1 db 4. Forgódobos hulladékgyűjtő gépjármű, 9 m 3 es felépítménnyel 1 db 5. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min 16 m 3 es felépítménnyel 8 db 6. Összkerékmeghajtású tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min. 16 m 3 -es felépítménnyel 2 db 7. Forgódobos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m 3 -es felépítménnyel 4 db 8. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m 3 -es felépítménnyel 6 db 9. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépjármű, min. 20 m 3 -es erősített felépítménnyel 3 db 10. Görgős konténerszállító gépjármű 7 db 11. Görgős konténerszállító jármű, önrakodóval 3 db 12. Görgős konténerszállító pótkocsi 3 db A járműbeszerzés tenderdokumentációjának előkészítése folyamatban, annak megjelentetése január 31-ig megtörténik.10 8 A LOT 1 LOT 4 jelű szerződések szerinti eszközök szállításának határideje június 1-e, míg a LOT 5 szerinti eszközöké (mivel az támogatást nem érint) november 30-a. c. Üzemeltetés Mint arról a november 11-én és november 12-én már tájékoztattuk Önöket, az Üzemeltető és Gyűjtő Szállító Közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás október 14-én eredményhirdetéssel zárult, az eljárás nyertese az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium, melyet a következő vállalkozások alkotnak: VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Konzorciumvezető AVAR AJKA Városgazdálkodási Kft. PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. Remondis Tapolca Kft. KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. Az eljárással kapcsolatosan jogorvoslati eljárás nem indult, a Közszolgáltatói szerződés aláírása november 12-én megtörtént. A gyűjtőkörzetenként elfogadott árak: Gyűjtőkörzet Alapdíj [Ft/ürítés] Literdíj [Ft/liter] 60 literes edény [Ft/év] 80 literes edény [Ft/év] 120 literes edény [Ft/év] Ajka 259 3, , , ,- Balatonalmádi 218 3, , , ,- Balatonfüred 247 3, , , ,- Pápa 205 3, , , ,- Tapolca 258 3, , , ,- Tapolca önk. * 234 3, , , ,- Veszprém 257 3, , , ,- * csak a Tapolcai gyűjtőkörzetben, önkormányzati számlázás, vagy díjfizetés esetén Az ár a vegyesen gyűjtött lakossági hulladék évi legalább 52 alkalommal történő gyűjtést és ártalmatlanítását, évi egy alkalommal történő lomtalanítást és a szelektív gyűjtőrendszer működtetését tartalmazza. A kéthetente történő gyűjtése a vegyes hulladéknak nem felel meg a jelenlegi jogi szabályozásnak (16/2002 (IV. 10.) EÜM rendelet 5. (2) bekezdés) és azt mindenhol megszűnik. A helyi gyűjtés szállítás díja (amely a költségsorokban egy összegben jelenik meg) tartalmazza mindazokat az egyéb szolgáltatásokat, tevékenységeket, amelyekről az egyes települések korábban megállapodtak a Szolgáltatójukkal. A díj tartalmazza a lakossági számlázás és díjbeszedés költségeit is. Ez alól a tapolcai gyűjtőkörzet kivétel, ahol a Szolgáltató továbbra is lehetőséget biztosít az önkormányzati díjbeszedésre, vagy díjfizetésre. Természetesen ennek költségelismerése megjelenik az árakban. A díjba beépítésre került a Társulásnak a rendszer használatáért fizetett bérleti díj. Ez a díjtétel nyújt részben fedezetet az eszközök pótlására a 20 évre tervezett lineáris amortizációs időszakon keresztül; Az eszközbeszerzési tenderben felvett hitel (vagy más azzal egyenértékű pénzügyi konstrukció) törlesztésére; A lerakót befogadó településeknek nyújtott kompenzációra;11 9 A lerakó rekultivációjának költségeire Valamint a vagyonkezelés működési költségeire. A díj struktúrája, a működési területen jelentkező költségtömeggel kalkulálva (a 158 település hulladékszállítása és kezelése kerül ennyibe) a következő módon alakult: Költségek eft % Telephely üzemeltetés ,28% Szelektív gyűjtés ,66% MBH ,12% Lerakó ,64% Átrakó / távolsági szállítás ,99% Zöldhulladék / komposztálás ,71% Központi költségek ,40% Helyi gyűjtés szállítás ,87% ebből járműfinanszírozás 0 0,00% Bérleti díj ,86% ebből járműfinanszírozás ,91% Szolgáltatói eszközfinanszírozás ,34% Nyereségtartalom ,53% ÁFA ,00% Mindösszesen ,00% A bemutatott költségeket a gyűjtött hulladék mennyiségének (szerződött gyűjtőedény kapacitás) arányában osztotta vissza tagjai között az Ajánlattevő. A költségalapú elszámolás a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben (a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól) megfogalmazott követelmény. Árképzés: A bemutatott díjkalkuláció a évi költségszinten történt, míg valós költségek nem állnak rendelkezésre, addig a felek az infláció 85%-nak érvényesíthetőségében állapodtak meg, azt mind alulról, mind felülről korlátozva. Ennek alapján a díjak minimális és maximális értéke 2011-ben a következőképpen alakul. A díjak (120 literes edényre számítva): 120 literes edény Minimális díj Maximális díj Gyűjtőkörzet Ajka Balatonalmádi Balatonfüred Pápa Tapolca Tapolca önk. * Veszprém Az így megállapított díjjal indul a szolgáltatás január 1-én. A továbbiakban a díj megállapítása a már hivatkozott 64/2008 (III.28.). Korm. rendelet alapján történik.12 10 Tekintve, hogy mechanikai-biológiai kezelő üzemeltetésére Magyarországon még nincs tapasztalat, ezért 2011-ben az első 9 hónap üzemeltetési adatai alapján a díjakat felülvizsgáljuk és a évi díj megállapítására már a tényleges költségek alapján kerül sor. Kintlévőségek kezelése A Társulás vállalta, hogy az adók módjára történő behajtáshoz segítséget nyújt. Összeállít és megküld a Jegyző kollégáknak egy, a legjobb gyakorlatot bemutató eljárási mintát. Az Ajánlattevő pedig a behajtás költségeinek érvényesítése, illetve az önkormányzatok ösztönzése érdekében a behajtott követelés 20%- ával megegyező összeget megtérít az Önkormányzatoknak. Miként történik a hulladékdíj megállapítása? Mint azzal Önök is tisztában vannak, a hulladékszállítás díjának megállapítása az önkormányzat képviselőtestületének / közgyűlésének kompetenciája. A testület olyan díjat állapíthat meg, amely fedezi a szolgáltatás költségeit és az üzleti tevékenységhez elengedhetetlen, minimális hasznot. Amennyiben a díj ettől kevesebb, úgy a kormányrendelet értelmében az Önkormányzat a különbözetet köteles megtéríteni a Szolgáltatónak. A díjmegállapítás rendje a következő lesz: A hulladékkezelő közszolgáltató (gazdasági társaság) a hulladékkezelési tevékenységekre (lerakó, MBH, átrakók, válogatók, komposzttelep és szelektív gyűjtés) számított díjjavaslatát a Társulás felé október 31-éig nyújtja be. A Társulás Tanácsa a benyújtott előterjesztés alapján határoz a következő időszakra vonatkozó hulladékkezelési díjról, beépítve abba a finanszírozási költséget és a bérleti díjat is. A megállapított hulladékkezelési díjat a döntéshozó testületek (önkormányzatok képviselőtestületei / közgyűlései) felé közli november30-áig, a gyűjtő-szállító közszolgáltatók a gyűjtés-szállításra vonatkozó díjjavaslatukat közvetlenül az egyes önkormányzatokhoz nyújtják be november 30-áig, azok határoznak a következő időszakra vonatkozó gyűjtési-szállítási díjról, a komplex díjat (a Társulás által megállapított hulladékkezelési díjat összeadva a helyi gyűjtés-szállítási díjjal) Megrendelő tagjainak döntéshozó testülete december 15-éig állapítja meg a következő időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjként. További feladataink Önök a közbeszerzési eljárás megindításáig megkapták képviselő testületeiktől a szerződés aláírására vonatkozó felhatalmazást. A Társulás és a nyertes Konzorcium képviselője november 12-én a Társulás és a Konzorcium részéről megtörtént a szerződés aláírása és megkezdtük annak aláíratását a tagönkormányzatok vezetőivel. A évi díjemelés hátteréről A Társulás elődje (Konzorcium) által benyújtott pályázat a megvalósítás helyszínét, a tagok körét és a beruházás műszaki tartalmát tekintve jelentős változáson ment keresztül az elmúlt közel 10 évben. A projekt megvalósításának pénzügyi alapját az Európai Bizottság 05-XII-2006, B(2006)6491 számú határozata adja, amely elfogadta a benyújtott átdolgozást. A módosítás értelmében a projekthez kapcsolódó kiadások december 31.-ig támogathatók. A Kohéziós Alap támogatási szerződés műszaki tartalma és támogatástartalma nem módosítható. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás ezen elfogadott műszaki tartalom alapján végezte a projekt előkészítését és megvalósítását:13 ben a lefolytatott tervezői tender alapján sor került az engedélyezési eljárások megindítására; 2008-ban teljes körűen lezárták az engedélyezési eljárásokat és megindították a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást; 2009-ben kezdődtek meg a kivitelezési munkák és közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztásra került a rendszer üzemeltetője. A nyertesként megnevezett konzorcium vezetője a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. A Konzorcium legkésőbb január 1-től köteles és jogosult a települési, lakossági szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására, és a projekt keretében létrejött létesítmények és eszközök üzemeltetésére. A közbeszerzési pályázat eredményeként elfogadásra kerültek a január 1-től érvényes árak. A kölcsönösen kialkudott ár összhangban van a 2006-ban, az Európai Közösségek Bizottságához benyújtott pályázatban prognosztizált árral (nettó 34,32 /fő/év, ami éves szinten Ft-os díjnak felel meg). Tekintettel arra, hogy a projektet az Európai Unióval szemben pénzügyileg december 31-ig le kell zárnia az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak, ezért a kivitelezői szerződést és ennek keretében a próbaüzemet legkésőbb szeptember 30-ig le kell zárni, a Kivitelezőnek számláját ki kell állítania. Költségek: Ebből adódik, hogy szeptember 1. és december 31-e közti időszakban, a próbaüzem lezárását követően a létesítmény már működtethető. A működtetés költségei, az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium pályázata és a lefolytatott tárgyalások alapján az alábbiak szerint határozható meg: Távolsági szállítás költsége a próbaüzem időszakában (2010. június 1 és augusztus 31-e közti időszakban: eft/év eft/hó 3 hónap eft Központi rendszer működtetésének költsége a próbaüzemet követő átmeneti időszakban (2010. szeptember 1 és december 31-e között: eft/év eft/hó 4 hónap eft A Szolgáltatónál jelentkező általános és egyszeri felkészülési költség: eft 2010-ben a rendszer beindítását követően jelentkező költségek: eft A próbaüzem lezárásától, ig történő üzemeltetés mellett szóló érvek: A próbaüzemhez fel kell venni és be kell tanítani a rendszert működtető szakembereket. Amennyiben a próbaüzemet követően őket nem alkalmazza tovább a Konzorcium, úgy egy részüket elveszítik, megszerzett szakmai tapasztalatuk elhalványul, a képzés költségeit kétszer kell megfinanszírozni. Ha a rendszert nem vesszük használatba, úgy a technológiát a próbaüzem lezárását követően alapállapotba kell visszaállítani (takarítás, karbantartás) melynek szintén jelentős költségei vannak és a technológia ismételt beindítása üzemeltetési kockázatot (így költséget) is tartalmaz majd. A leállított létesítmények őrzésének költsége az átmeneti időszakban fennáll, ennek fedezete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást, közvetve a tag14 12 önkormányzatokat, ezen keresztül Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik. A fenti érvelést és költségkalkulációt a Társulás Tanácsa október 30-ai ülésén megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette. d. Peres eljárásokról beszámoló A Séd-Balaton Környezet és Természetvédelmi Egyesület felülvizsgálati kérelmét a Legfelsőbb Bíróság szeptember 16-án hozott határozatával elutasította és helyben hagyta a Veszprém Megyei Bíróság korábbi határozatát. Az Egységes Környezethasználati Engedélyünk nem támadható tovább. A Legfelsőbb Bíróság ítéletet hozott a szentgáli területtel kapcsolatban a indított közigazgatási perben (a terület alkalmatlansága). Mint ismert, a Fejér Megyei Bíróság formai okokra hivatkozva (nem arra jogosult személy írta alá az engedélyt) érvénytelennek mondta a kiadott engedélyt és az Országos Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőséget új eljárás lefolytatására kötelezte. A Legfelsőbb Bíróság október 22-én hozott ítélete (ez még nincs birtokunkban) hatályon kívül helyezte a Fejér Megyei Bíróság ítéletét és a bíróságot új, érdemi eljárás lefolytatására kötelezte, nem fogadta el azt az érvelést, hogy az eljárás érvénytelen. 3. Rekultiváció KEOP projekt megvalósítása Előzmények december 11-én értesítették a Társulást arról, hogy a KEOP (korábban: KEOP ) azonosító számú pályázatunkat az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte és a projekt megvalósításához szükséges bruttó ,- forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Az előkészítő munkák bruttó összköltsége ,- Ft, a KEOP támogatás összege ,- Ft (85%), a szükséges saját forrás ,- Ft (15%). A Társulási Tanács január 15-i ülésén elfogadta a projekt cselekvési és 2009-re vonatkozó közbeszerzési tervét, valamint felhatalmazta a Társulás Elnökét a Támogatási Szerződés aláírására, amely február 3-án megtörtént. Az egyes feladatok megoldásához szükséges partnereket, megfelelő eljárás keretében, a közbeszerzési törvény előírásait figyelembe véve választottuk ki. A projekthez kapcsolódóan az Általános Forgalmi Adó nem igényelhető vissza, a támogatás alapjául az ÁFA-val növelt (bruttó) költségek számolhatók el. A pályázathoz szükséges saját forrást, a Társulási Tanács eredeti döntésétől eltérően és az érintett önkormányzatok beleegyezésével, kizárólag a rekultivációban közvetlenül érintett települések önkormányzatai biztosítják a Társulási Tanács 11/2009 (II. 20.) ÉBRSZHK-TT számú határozata alapján. Mivel a támogatás lehívása szállítói kifizetésekkel történik, így a kifizetésekhez, csak a saját forrást kell biztosítanunk ezért likviditási nehézségeink nincsenek. A Társulás, az érintett 34 önkormányzattal, a Társulási Megállapodás kiegészítéseként kiegészítő megállapodást kötött.15 13 A projektet a következő elfogadott cselekvési terv szerint valósítjuk meg: Tevékenység Megvalósító Befejezés Projekt megvalósítás I. ford. kezdete Támogatási szerződés megkötése Előkészítési szakasz PIU Saját projektmenedzsment szervezet feltételeinek kialakítása PIU Társ. Tanácsülés, cselekvési terv elfogadása Közbeszerzési szakértő kiválasztása PIU Külső projektmenedzsment szakértők kiválasztása PIU Kommunikációs szakértő kiválasztása PIU Jogi szakértő kiválasztása PIU Könyvvizsgáló kiválasztása PIU Megvalósítás Kommunikációs terv előkészítése és elkészítése Komm. szakértő Tervezés és engedélyezés, közbeszerzési dokumentáció elkészítése Közbeszerzési szakértő Ajánlati felhívás megjelenése Tervezésre és engedélyezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása Közbeszerzési szakértő Tervezés és engedélyezés Tervező (1) RMT és CBA elkészítésére irányuló közbeszerzési dokumentáció elkészítése Közbeszerzési szakértő RMT és CBA ajánlati felhívás megjelenítése RMT és CBA közbeszerzési eljárás lefolytatása Közbeszerzési szakértő RMT és CBA elkészítése Tervező (2) II. fordulós pályázat elkészítése Pályázat készítő II. forduló közbeszerzési eljárásainak előkészítése Közbeszerzési szakértő Projekt I. forduló lezárása A feladatok ellátására a következő partnereket vontuk be a projekt megvalósításába: Közbeszerzési lebonyolítása Feladat Partner Eljárás típusa Szerződés ellenértéke (ÁFA-val) Projektmenedzsment tagok kiválasztása eljárások külső Dr. Gál és Társa Ügyvédi Iroda Jogi szakértő kiválasztása Dr. Gál és Társa Ügyvédi Iroda Kommunikációs ellátása Tervezési elvégzése Részletes Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése feladatok feladatok Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás Profectus Globál Kft. Három árajánlat bekérésével Bakony Balaton Média Kft. Három árajánlat bekérésével Három árajánlat bekérésével Agruniver Holding Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása Aditus Zrt. Kötelezettségvállalással lekötött keret összesen: Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A projekt megvalósítása jelenleg, az elfogadott cselekvési terv szerint, az eredeti költségkeretek között halad. A Tervező elkészítette a felülvizsgálattal nem rendelkező 19 lerakóra vonatkozó felülvizsgálati dokumentumot, melyek közül a Közép-Dunántúli Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség 18-at már elfogadott.16 14 A már kész rekultivációs tervek felülvizsgálatát a Tervező megkezdte, ezek és a felülvizsgáltok alapján készített rekultivációs tervek birtokában lehet előkészíteni a kivitelezési pályázathoz szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány előkészítését. Ezt a pályázatot melynek nyertessége esetén kezdhetjük meg a kivitelezést 2010 novemberében tudjuk benyújtani. A projekt megvalósítását, a Társulás Ellenőrző Bizottságán belül alakított Monitoring Bizottság felügyeli. 4. A Társulás pénzügyi helyzete 2009-ben Tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósítása késett, 2009-ben nem kerültünk szembe likviditási problémákkal. A február 20-án Önöknek jelzett, a gyenge forint miatt prognosztizált forráshiány jelenleg nem áll fenn. Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy miként lehetne csökkenteni a forint gyengüléséből adódó kockázatot, de a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök közvetlen költsége és kockázata összemérhető a megszüntetni kívánt kockázattal, tehát azokat felelősségteljesen nem tudjuk alkalmazni. A Társulásnak november 30-án 12 millió forint állt rendelkezésére a számláján, ezen túl 380 millió forintot magyar állampapírba fektettünk be, repo ügylet keretében. Az így elért kamatbevételekből tudjuk fedezni a Társulás működési költségeinek egy részét. A Társulás tagjaival szemben október 30-án 269 millió forint követelést tartottunk nyilván, amely összeg nem tartalmazza a megítélt Megyei Önkormányzati és Önkormányzati Minisztériumi támogatásokat, tehát tényleges befizetési kötelezettségként jelentkezik. Amennyiben a forint árfolyama nem változik drasztikusan, az a jelenlegi szinten marad és tagjaink a hátralékos összeget befizetik a megadott átütemezési kérelmeknek megfelelően, akkor a beruházás megvalósításához és vállalt kötelezettségeink teljesítéséhez a szükséges források rendelkezésünkre állnak. Az önerő alap támogatások közül az ÖM önerő alap támogatás lehívását megkezdtük, ,- Ft támogatást már megkaptunk és egy, ,- Ft összegű támogatásigénylésünk feldolgozása folyamatban van. A beérkező ÖM önerőalap támogatást az egyes településeknek megítélt támogatás arányában, az adott település befizetéseként tartjuk nyilván, az adott önkormányzat befizetési kötelezettségét ezzel az összeggel csökkentjük. Az egyes tagok saját forrás befizetéséről szóló egyenleget 2010 januárjában az ÖM támogatás beérkezését követően küldjük meg Önöknek, elektronikus formában. A rekultiváció előkészítéséhez szükséges önerőt az érintet 34 önkormányzat vállalta biztosítani, 2009-ben október 30-ig ,- Ft-ot fizettek be ben további ,- Ft válik esedékessé. 5. A Társulás évi beszámolója A Társulás évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága, mind a Társulás Tanácsa elfogadta, melynek szöveges kiegészítését a beszámolóhoz mellékelem. Veszprém, december 10. Czaun János elnök17 15 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás évi költségvetésének teljesítéséről Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás évre szóló költségvetését a Társulás Tanácsa évi március 12-i ülésén fogadta el 12/2008 (III. 12) ÉBRSZHK-TT számú határozatával. A költségvetés tervezésekor az alábbi követelményeket, megfontolásokat vettük figyelembe: A Projekt Megvalósító Szervezet (PIU) létszámát egy fő, rekultivációs projektvezetővel emeltük, a Társulási Tanács 7/2008 (I. 09.) ÉBRSZHK-TT számú határozata alapján, bérét a költségvetésben szerepeltettük. A jelenlegi engedélyezett létszám 3 fő. A meghiúsult Technikai Segítségnyújtás tender pótlására a Társulási Tanács 6/2008 (I. 09.) ÉBRSZHK-TT számú határozata alapján meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le. A már megkötött kompenzációs megállapodások alapján, kifizetéseket kell teljesíteni Papkeszi és Vilonya Községek Önkormányzatainak. A költségvetés tervezésekor a kivitelezői munkák 2008 évi megkezdésével számoltunk, így igen jelentős felhalmozási kiadást terveztünk. Bevételi oldalról a költségvetés tervezésekor csak: Az alapító önkormányzatok tagi befizetéseivel és; A Támogatott műszaki tartalom után igényelhető támogatással számoltunk. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Személyi jellegű ráfordítások: A személyi költségek tervezésekor 1 projektvezetővel (főállás) és 1 pénzügyi munkatárssal számoltunk, a Tanácsi döntéssel összhangban (02. számú űrlap és a személyi jellegű kifizetések analitikája). A bérek tartalmazzák a évet terhelő, de a Társulás által, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának csak 2008-ban megtérített béreket és járulékait. Döntésem alapján a fel nem használt személyi jellegű juttatás terhére, a Társulás alkalmazottai és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának azon dolgozói részére (4 fő), akik a Társulás munkájához segítséget nyújtottak, egyszeri jutalmat fizettünk ki. A Társulás dolgozóinak étkezési hozzájárulást (4.000,- Ft/fő/hó hidegétel-utalvány), munkába járáshoz költségtérítést (1 fő esetében saját tulajdonú gépkocsi használata után 9 Ft/km költségtérítés, 1 fő esetében pedig távolsági autóbusz bérletköltség 80%- nak megtérítése) és egy alkalommal ajándékutalványt (17.550,- Ft/fő/hó) biztosított. A juttatások szintjének megállapításakor, a VMJV által fenntartott intézményekben dolgozóknak adott juttatásokat vettem figyelembe. Dologi kiadások: A dologi kiadások tervezése során, a projekt szervezet fenntartásához kapcsolódó költségeket (irodabérlet, kommunikációs és postai költségek, kiküldetések költségei vettük figyelembe). Ezek a költségek március 1-ig terhelték közvetlenül a Társulást, mivel a Nitrokémia Zrt-vel, a technikai segítségnyújtás megvalósítására kötött18 16 szerződés alapján, március 1-től, december 31-ig a Nitrokémia Zrt. biztosítja az ehhez szükséges hátteret. A szolgáltatás ellenértékéből (ami nettó ,- Ft) 2008-at , Ft (+ ÁFA) terhelte. A szolgáltatás tartalmazta a projektiroda szükséges eszközigény bővítését, az irodabérleti díjat, kommunikációs költségeket és a projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzés költségeit, egy fő projekt koordinátor, egy pénzügyi munkatárs és egy jogi szakértő biztosítását december 31-ig. A Társulásnak jogszabályi kötelezettség, illetve a Kohéziós Alap elszámolásának speciális szabályai miatt kötelező Könyvvizsgálót alkalmaznia. A Társulás könyvvizsgálója Bagoly László (engedély száma: ), akivel január 26-án kötött a Társulás szerződést, melyet eddig két alkalommal módosított. A Könyvvizsgálattal, illetve az egyéb, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokkal kapcsolatosan 2008-ban a következő költségek merültek fel: évi, de pénzügyileg 2008-ban rendezett kiadások ,- Ft évi és 2008-ban rendezett kiadások ,- Ft 1. Könyvvizsgálat összesen ,- Ft 2. Pénzügyi Beszámoló elkészítése ,- Ft 3. Az ÁFA törvény változásával kapcsolatos feladatok áttekintése ,- Ft Mindösszesen ( ): ,- Ft A Költségvetés tervezésekor a felhalmozási kiadások között szerepeltettük a Győri Ítélőtábla november 29-ei ítélete alapján Csehbánya, Herend és Városlőd önkormányzatainak fizetendő perköltséget, melyet a Társulási Tanács 20/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT számú határozata alapján megtérítette a Felpereseknek. Tekintettel arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság június 17-i határozatával a Győri Ítélőtábla döntését megsemmisítette és a Veszprém Megyei Bíróság ítéletét hagyta helyben. Az Alperes, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, ennek alapján visszaigényelte a másodfokú ítélet szerinti perköltséget, amit az alperesek december végén, illetve január elején megfizettek a Társulásnak. A dologi költségek nem tervezett növekedését okozta, hogy a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága június 10-i határozatával megsemmisítette a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációját, így bírságot és a jogorvoslati eljárást kezdeményező Hídtechnika Kft.-nek eljárási költséget kellett megfizetnünk, az alábbi kimutatás szerint: 1.1. Perköltség megtérítése Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ,- Ft 1.2. Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján visszatérített összeg, 2008-ban befolyt: ,- Ft 1.3. Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján visszatérített összeg, 2009 elején befolyt: ,- Ft 1. Szentgáli polgári perrel kapcsolatos költségek egyenlege ,- Ft 2.1. Közbeszerzések tanácsának fizetett bírság: ,- Ft 2.2. Hídtechnika Kft-nek megtérített eljárási díj: ,- Ft 2. Közbeszerzési eljárás megsemmisítése miatt felmerült költségek ,- Ft Mindösszesen ( ): ,- Ft Egyéb szakértőként, a Társulási Tanács döntése alapján, a szentgáli területtel kapcsolatosan kialakult helyzet konszolidálása érdekében, megbíztam egy ügyvédi irodát a jogi helyzet áttekintésével. Ennek a költsége ,- Ft volt. A Projekt érdekében (elsősorban a rekultiváció kezelése miatt) kiegészítő PR / Marketing szerződés megkötéséről döntött a Társulás Tanácsa, ennek terhére összesen ,- Ft-ot fizettünk ki. A beruházás megvalósításához szükséges, nem támogatott műszaki tartalom: 2008-ban ilyen tevékenységek közül az alábbiak merültek fel:19 17 Csak a közbeszerzési eljárás lebonyolításával, az építési engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan beszerzendő tulajdoni lapok és térképmásolatok, valamint az kiegészítő természetvédelmi tevékenység költségeként, a madármonitoring tevékenység költsége merült fel, összesen ,- Ft értékben ban merült fel a beruházással közvetlenül érintett településeknek nyújtott kompenzáció első részlete, ennek keretében a 2006-ban megkötött és megígért ,- Ft kompenzációs csomag terhére összesen ,- Ft kompenzációs előleget fizettünk ki Papkeszi ( ,- Ft) és Vilonya ( ,- Ft) Községek Önkormányzatainak. A beruházás megvalósításához szükséges, támogatott műszaki tartalom: Jelenleg három érvényes, közbeszerzési eljárásban kötött szerződésünk van, amelyek kapcsán felmerülő költségek támogatás alapját képezik. Közülük kettő az előkészítéshez, egy a megvalósításhoz kapcsolódik. Egy újabb tender dokumentációját készítettük elő 2008-ban, melyet december 18- án szerződéskötéssel lezártunk. A szerződés állományunk állása december 31-én a következő volt Megnevezés Tervezett költség Szerződött összeg Kiegészítő tevékenységek Felügyelő Mérnök (FIDIC): , ,- Tervező: , ,- PR / Marketing: , ,- PM / TA: ,- 0,- Összesen: , ,- Megvalósítás Kivitelezés (építés): 1. részfeladat: , ,- 2. részfeladat: , ,- 3. részfeladat: , ,- Eszközbeszerzés: , ,- * Összesen: , ,- Mindösszesen: , ,- * Tervezett értéke a beszerzésnek, a tender előkészítés alatt. A szerződések közül a tervezői szerződés gyakorlatilag lezárult, a jelzett időpontig egy számla kiegyenlítése nem történt meg. A többi szerződés teljesítése időarányosan halad, a Kivitelezői szerződés terhére kifizetést még nem teljesítettünk. A Társulás tagjai saját forrás fizetési kötelezettségüknek eleget tesznek, a Társulás tagjainak december 31-ig ,- Ft befizetését kellett teljesíteniük, melyből eddig az időpontig ,- Ft folyt be. A nyilvántartott ,- Ft hátralékból ,- Ft két taggal szemben áll fenn, akivel a hátralék megfizetéséről megegyeztünk. A különbözet forrását, részben a február 14-én és december 18-án a Megyei Önkormányzattal, illetve az Önkormányzati Minisztériummal aláírt önerő alap kiegészítő szerződés biztosítja, ,- Ft és ,- Ft összegben. Tisztelettel: Czaun János Elnök Több megjelenítése
ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer üzemeltető és Részletesebben E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde Részletesebben Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről
Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 sz. Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladékgazdálkodási Részletesebben E L Ő T E R J E S Z T É S
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa Részletesebben Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére
Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, Részletesebben Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon Részletesebben Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.
6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés Részletesebben 2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20
16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet "a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgá Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Részletesebben Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére
PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére Tárgy: 2011. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjak kalkulációja Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzattal Részletesebben E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi működéséről Tisztelt Képviselő-testület! Hivatkozva Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Részletesebben Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére
11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Részletesebben MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint
MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc Részletesebben A projekt megvalósításához szükséges önerőt a Társulás számára Üzemeltető biztosítja. 1. táblázat: A projekt áttekintő alapadatai
I. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat összefoglalása 1. melléklet a /2013.( ) határozathoz A projektterületen 2010 során kerülnek átadásra az ISPA projekt keretében épült létesítmények, melyet a 2012-2013-as időszakban Részletesebben Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu
Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása Részletesebben J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Részletesebben Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás. HU-Veszprém: Hulladékgyűjtő járművek 2010/S 109-164688
1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164688-2010:text:hu:html HU-Veszprém: Hulladékgyűjtő járművek 2010/S 109-164688 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Árubeszerzés Részletesebben NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA
Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: Részletesebben ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére
ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási Részletesebben ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére
Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Részletesebben J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű Részletesebben Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.) Részletesebben ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 21-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos Részletesebben JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő
JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal Részletesebben VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/212-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési Részletesebben Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.
32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt. Részletesebben E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával Részletesebben ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére
Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11 Részletesebben ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére
Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar Részletesebben Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére
Előterjesztés Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról. Előterjesztő: Részletesebben Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-
Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi Részletesebben Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére
Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben. Részletesebben ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld.
Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-302 ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld. Részletesebben EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA
Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási Részletesebben PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu
PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. február 13-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Részletesebben Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek Részletesebben RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac Részletesebben Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző Részletesebben J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű Részletesebben ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. október 15-i ülésére. Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége
ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-i ülésére Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: Részletesebben Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.
J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft Részletesebben Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről
Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai Részletesebben Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére
Tárgy: Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. kiegészítése Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/6 Döntéshozatal Részletesebben E L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának Részletesebben Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ
Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű Részletesebben VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém Részletesebben Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:
2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati Részletesebben E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére Részletesebben ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Részletesebben CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 64778./2009. CÍM: Előterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) Részletesebben E L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó: Részletesebben ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére
Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az Részletesebben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése
Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató Részletesebben I. Beszámoló a Projekt és a Társulás helyzetéről
TÁJÉKOZTATÁS A Projekt helyzetéről és az Üzemeltetés kérdéséről Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! Legutóbbi tájékoztatásunk óta (2008. december 18.) csak rövid idő telt el, ezért csak röviden ismertetem Részletesebben E l ő t e r j e s z t é s
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, Részletesebben a Képviselő-testülethez
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-11/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom Részletesebben E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet: Részletesebben Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére
Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 20-i ülésére Tárgy: A DAOP 2.5.1. /E Települési hulladéklerakók rekultivációja c. pályázati kiírásra a pályázat beadásának Részletesebben Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére
2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca Részletesebben 175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű Részletesebben Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken
Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség Részletesebben Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező
Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati Részletesebben 10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére
10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: A DAOP-5.2.1/E Települési hulladéklerakók rekultivációja c. pályázathoz saját forrás biztosítása Részletesebben Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó: Részletesebben Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály
Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására Részletesebben Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére
Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz Részletesebben ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére
ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna Részletesebben a Képviselő-testülethez
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-10/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom Részletesebben Tárgy: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül
ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 236-001 fax (88) 236-001 Ügyiratszám: 11/595-1/2013. Készítette: Venczel Antal Tárgy: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Részletesebben Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú Részletesebben Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő
J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Részletesebben Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Hirdetmény nélküli tárgyalásos. HU-Veszprém: Hulladékgyűjtő konténerek
/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77598-200:text:hu:html HU-Veszprém: Hulladékgyűjtő konténerek 200/S 8-77598 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Árubeszerzés Részletesebben A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP
PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) Részletesebben Bem utca páratlan oldali járda építési munkák
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky Részletesebben J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Részletesebben Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok Részletesebben JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.
JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt Részletesebben Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása Részletesebben 2017 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés