Source: https://www.scribd.com/document/379455903/12-Bases-Estandar-AS-Obras-docx
Timestamp: 2019-03-19 15:46:52
Document Index: 67548127

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 52', 'artículo 67', 'artículo 53', 'artículo 67', 'artículo 28', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 69', 'artículo 32', 'artículo 245', 'artículo 126', 'artículo 131', 'artículo 156', 'artículo 129', 'artículo 152', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 154', 'artículo 159', 'artículo 154', 'artículo 39', 'artículo 155', 'artículo 179', 'artículo 178', 'artículo 133', 'artículo 45', 'artículo 179', 'artículo 36', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 31', 'artículo 28', 'artículo 39', 'artículo 69', 'artículo 28', 'artículo 69', 'artículo 30', 'artículo 126', 'artículo 33', 'artículo 50', 'artículo 33', 'artículo 129', 'artículo 129', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 134', 'artículo 154', 'artículo 35', 'artículo 178', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 154', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 39', 'artículo 126', 'artículo 131', 'artículo 127', 'artículo 126', 'artículo 129', 'artículo 129', 'artículo 133', 'artículo 134', 'artículo 183', 'artículo 135', 'artículo 45', 'artículo 185', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 1', 'Artículo 16', 'artículo 118', 'artículo 31']

12_Bases_Estandar_AS_Obras.docx | Regulation | Appeal
Uploaded by porlaputa
SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
[ABC] /
1 debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de
[…….] las bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro
2 para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL
[…….] CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y
en la rotulación del sobre de la oferta.
IMPORTANTE Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
3 : el comité de selección o por los proveedores. Se debe registrar
 Abc en color azul.
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las
Nº Característi Parámetros
Estilo de Cursiva: Para el encabezado y pie de página
3 Fuente Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de página
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer
hincapié en algún concepto
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados
en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato
de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección
General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se
indica en dicha nota.
reconstrucción. renovación. perforaciones. entre otros. estructuras. que requieren dirección técnica. demolición. 1 . Para tal efecto. tales como edificaciones. mejoramiento. ampliación y habilitación de bienes inmuebles. remodelación. expediente técnico. mano de obra. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] [CONSIGNAR EL NÚMERO DE CONVOCATORIA] CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] 1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. materiales y/o equipos. se deberá tener en cuenta la siguiente definición: Obra: Construcción. puentes. excavaciones. carreteras.
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] SECCIÓN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO. BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 2 .
3. .Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. . 1. . . Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). debiendo adjuntar las bases. TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. de ser el caso. conforme al objeto de la contratación.gob. Para obtener mayor información. Directivas del OSCE. BASE LEGAL . El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. en adelante la Ley. 3 . En el caso de un consorcio. . .  Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Ley N° 30225. basta que se registre uno (1) de sus integrantes. REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas.1. IMPORTANTE:  Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano. El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante. de forma ininterrumpida. en adelante el Reglamento. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 1.rnp. debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP. Decreto Supremo N° 304-2012-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.2. deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www. Asimismo. Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Reglamento de la Ley MYPE. 1. . Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases. Decreto Supremo Nº 008-2008-TR.seace. Ley Nº 27806. en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección. .pe. Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27444.pe.gob. Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE . Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. CONVOCATORIA Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento. Ley de Contrataciones del Estado. se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www. Código Civil.
observaciones. La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones. bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes.5. Las observaciones a las bases. el SEACE restringirá su registro. se acogen parcialmente o no se acogen. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases. así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión. 1. 4 . siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 1. salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. que no puede ser menor a tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria. en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. INTEGRACIÓN DE BASES La integración de las bases se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la absolución de consultas y observaciones.4. Estas incorporan obligatoriamente. Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna.6. conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento. y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del procedimiento. 1. en el plazo señalado en el calendario del procedimiento de selección. la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE. por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. postores y/o contratistas. quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento. se realizan de manera fundamentada. en un plazo que no puede exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE. dentro del plazo establecido para dicha etapa. Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento. en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen. IMPORTANTE:  No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporáneamente. las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas.
transporte. acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado. en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. El precio de la oferta debe incluir todos los tributos. 1. En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en el acta. Esta información debe consignarse en acta.8. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 1.7. que puede ser presentada en el idioma original. Asimismo. inspecciones. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal. instructivos. apoderado o mandatario designado para dicho fin. El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento. lo que debe determinarse en la sección específica de las bases. para que entreguen sus ofertas. se presentan por escrito. los costos laborales conforme la legislación vigente. el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). debe tenerse en consideración lo siguiente: La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en el lugar indicado en las bases. la presentación y apertura de ofertas se realiza en acto privado o público. Las ofertas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal. en su defecto. sin que se exija formalidad alguna para ello. teniéndose estas por no admitidas. La presentación puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero. no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos. con lo cual se da por finalizado el acto público. verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS2 En caso la presentación y apertura de ofertas se realice en ACTO PÚBLICO. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar. se tiene por desistido. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida. de ser el caso. debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado. catálogos o similares. el comité de selección debe anunciar el nombre de cada participante y el precio de la misma. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Los documentos que acompañan las ofertas. IMPORTANTE:  Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección. se presentan en idioma castellano o. En la apertura del sobre que contiene la oferta. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. pruebas y. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Asimismo. debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el 2 De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del Reglamento. seguros. o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 5 .
En la apertura del sobre que contiene la oferta. Asimismo. teniéndose estas por no admitidas. considerando la siguiente ponderación: Precio 50 a 100 Otros factores 0 a 50 Para determinar la oferta con el mejor puntaje. la oferta se considera no admitida. salvo que el postor solicite su devolución previamente. En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro. En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. De no cumplir con lo requerido. se debe contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad. En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PRIVADO. o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. Para que el comité de selección considere válida la oferta económica que supere el valor referencial. según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases. dentro del plazo estipulado en la sección específica de las bases. salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha posterior el postor solicite su devolución. hasta el límite máximo previsto en el artículo 28 de la Ley. el comité de selección. que no puede exceder de cinco (5) días hábiles. La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha y hora. verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. debe tenerse en consideración lo siguiente: La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] consentimiento de la buena pro. IMPORTANTE:  La Entidad debe preservar la seguridad.9. bajo responsabilidad. salvo que el postor acepte reducir su oferta económica. se toma en cuenta lo siguiente: 6 .  Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección. En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta. 1. encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente después de su apertura. La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. integridad y confidencialidad de toda oferta.
pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control. a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra. dicha oferta será descalificada. el comité de selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi Donde: i = Oferta. IMPORTANTE:  Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción. el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases. notario o juez de paz. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del Reglamento. 1. la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 1 del artículo 69 del Reglamento. b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio. 3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 3.00). CALIFICACIÓN DE OFERTAS Luego de culminada la evaluación.rnp. IMPORTANTE:  En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao. 1. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. aquella que resulte con el mejor puntaje. o en las provincias colindantes. se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios. Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.10. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor. 900.pe 7 . PMP = Puntaje máximo del precio. cuyos montos no superen los novecientos mil Soles (S/. En tal caso. en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.gob. Oi = Precio i. y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas.000.11. Om = Precio de la oferta más baja. Para la aplicación del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citación oportuna a los postores que hayan empatado. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación su oferta debe ser descalificada.
el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en el SEACE. 8 . El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido. el mismo día de su realización. la oferta continua vigente para todo efecto. El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE. 1. IMPORTANTE:  Las Entidades someten a fiscalización posterior. debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. el que no puede exceder de tres (3) días hábiles.12. 1. el comité de selección otorga la buena pro en la fecha señalada en el calendario de las bases mediante su publicación en el SEACE. . 1. a partir del día hábil siguiente al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme. Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor. el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad libre de contratación.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Cuando se requiera subsanación. detallando los resultados de la evaluación y calificación. a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado.13. conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444. el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Y DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento. No procede la emisión de constancias cuando el procedimiento de selección se encuentre bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. su representante legal o apoderado acreditado.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Luego de la calificación de las ofertas. En caso que se haya presentado una sola oferta.
el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto. debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 2. y es conocido y resuelto por su Titular. El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante. cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento. 9 . contra la declaración de nulidad. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección. cuando el valor estimado sea igual o menor a sesenta y cinco (65) UIT. pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.2. En los procedimientos de selección según relación de ítems.1. el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro.
siempre que: a) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.3. y. 3. según corresponda. 3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme.1. el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 117 y 151 del Reglamento. el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. tales como mantenimiento. Al día siguiente de subsanadas las observaciones. 3. la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 3.2. Para perfeccionar el contrato. son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias.2. porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. se debe otorgar una garantía adicional por este concepto. reparación o actividades afines. así como los previstos en la sección específica de las bases.2. dos (2) valorizaciones periódicas. el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO III DEL CONTRATO 3. en función del avance de obra.2. Esta debe mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final. al menos. el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. GARANTÍA POR ADELANTO 10 .2. estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. de forma prorrateada en cada pago. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.1. las partes suscriben el contrato. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. IMPORTANTE:  En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas. u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos. GARANTÍAS Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas. b) El pago a favor del contratista considere. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato.
Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. solidarias. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deben ser incondicionales. 3. ADVERTENCIA:  LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL.3. o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. y deben estar autorizadas para emitir garantías. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 131 del Reglamento. sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes. según corresponda. en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156 del Reglamento. IMPORTANTE:  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 129 del Reglamento. hubiera asumido como obligación. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor. de acuerdo con las Bases.5. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. Asimismo. al solo requerimiento de la Entidad. 3. 3. 5.4. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra 3. en las obras bajo la modalidad de concurso oferta para el inicio de la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra. La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 152 del Reglamento. 4 De conformidad con la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 2. deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4 El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 4. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. irrevocables y de realización automática en el país. 11 .
esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente en la obra. debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección. debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección. en función de la naturaleza. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. previa conformidad de la Entidad. la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra. directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad. habilitado y especializado designado por el contratista. envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. el cual puede ser ingeniero o arquitecto 6. según la naturaleza. teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada. 8 De acuerdo con el artículo 159 del Reglamento. 6 Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases. IMPORTANTE:  En el caso de obras convocadas por paquete. económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. bajo responsabilidad. de conformidad con el artículo 159 del Reglamento. teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. habilitado y especializado. bajo responsabilidad. de modo permanente y directo. la participación permanente. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRA Profesional colegiado. con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. de conformidad con el artículo 154 del Reglamento. según corresponda a la naturaleza de los trabajos. RESIDENTE DE OBRA5 Profesional colegiado. como mínimo. durante la ejecución de la obra debe contarse. envergadura y complejidad de la obra 7. la participación permanente.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación. con un residente de obra. designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica. 3. con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. 12 . Por su sola designación.7. IMPORTANTE:  En el caso de obras convocadas por paquete. debiendo suscribir la adenda correspondiente. Debe cumplir. 7 En el expediente técnico que es parte de las bases.6. En caso que el supervisor sea una persona jurídica. IMPORTANTE:  De acuerdo con el artículo 159 del Reglamento. el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra. 5 De acuerdo con el artículo 154 del Reglamento. con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. directa y exclusiva del residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad. 3.
CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS En la fecha de entrega del terreno. y/o el residente. y por el residente. según sea el que efectúe la anotación. según corresponda. bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.8. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. 3. el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.10. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. 9 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta.9. Concluida la ejecución y recibida la obra. de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244. por razones imputables a la Entidad. de conformidad con el artículo 155 del Reglamento. correspondiendo una de estas a la Entidad. 1245 y 1246 del Código Civil. El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 3. En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta. En caso se haya suscrito contrato con un consorcio. el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos. se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante. el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. ADELANTOS La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos. firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente. por el inspector o supervisor. el contratista entrega y abre el cuaderno de obra. según corresponda y el contratista. Si el contratista o su personal. siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases9. tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases. a fin de evitar su adulteración. por medio de comunicación escrita. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. VALORIZACIONES Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra. impidiéndole anotar las ocurrencias. Asimismo. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. este la efectúa. deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra. el original queda en poder de la Entidad. 13 . no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor. realizada en un período determinado. el monto de este adelanto no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. IMPORTANTE:  El inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra. 3.
2. Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad. 3. OTRAS PENALIDADES La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente. 3. o de ser el caso. la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. en el contrato o las partes expresamente lo convengan. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras. los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. REAJUSTES En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional.1. las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases. se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses IMPORTANTE:  Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias. es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento. se realizan las regularizaciones necesarias. correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. RECEPCIÓN DE LA OBRA La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 178 del Reglamento.11. Para estos efectos.12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse. se le aplican las penalidades correspondientes. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago.12.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 3. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. 3.14. ampliatorias y complementarias.13. la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.INEI. razonables. en caso contrario. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución. del ítem que debió ejecutarse. 3.12. los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática . PENALIDADES 3. congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. No procede la liquidación mientras 14 . cuando ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases. de conformidad con en el artículo 133 del Reglamento. siempre y cuando sean objetivas. Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso.
3. en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] existan controversias pendientes de resolver.16. en principio. 3. incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma.2 del artículo 45 de la Ley y en el artículo 179 del Reglamento. 15 . salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales).15. las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza. serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 135 del Reglamento. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento. a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán. Toda discrepancia respecto a la liquidación. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Las causales para la resolución del contrato. se resuelve según las disposiciones previstas en el numeral 45. así como por las disposiciones legales vigentes. sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. IMPORTANTE:  Cuando se trate de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta.
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 16 .[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA.
............. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra [DESCRIBIR LA OBRA A EJECUTAR] 1..........  El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28........... INCLUYE IGV] REFERENCIAL] REFERENCIAL] IMPORTANTE:  Cuando se trate de una contratación por relación de ítems..... El valor referencial ha sido calculado al mes de [CONSIGNAR EL MES....... e stos límites se calculan considerando dos decimales.. de existir contradicción entre estos montos...... Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía....] Correo electrónico: : [...........2. incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra........ VALOR REFERENCIAL10 El valor referencial asciende a [CONSIGNAR VALOR REFERENCIAL TOTAL EN LETRAS Y NÚMEROS].............] 1. primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.....] Domicilio legal : [... 17 .] RUC Nº : [.................... LA ANTIGÜEDAD DEL VALOR REFERENCIAL NO DEBERÁ EXCEDER DE LOS SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONSIGNADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA]..........  Si durante la fase de actos preparatorios..] Teléfono: : [... se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal...... si el límite inferior tiene más de dos decimales......... 11 De acuerdo a lo señalado en el artículo 27 del Reglamento...... REFERENCIAL TOTAL 90% DEL VALOR 110% DEL VALOR ÚNICO. también debe incluirse los valores referenciales de cada ítem........... en el caso del límite superior....................... ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : [.... debe tomarse en cuenta la regulación de la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento.2 del artículo 28 de la Ley.. las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037.... Valor Referencial Límites11 (VR) Inferior Superior [CONSIGNAR VALOR [CONSIGNAR LÍMITE..... se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo...................1... Para ello. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO I GENERALIDADES 1. 10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE........... No obstante.......3............. [CONSIGNAR LÍMITE......
. 1.5..... Asimismo. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. el [CONSIGNAR LA FECHA DE APROBACIÓN]12.7. en las bases se debe establecer además del valor referencial... FUENTE DE FINANCIAMIENTO [..... tal como se indica a continuación: Valor Límite Inferior Límite Superior Referencial (VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR VALOR LÍMITE... 12 No considerar este párrafo en obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta... 90% LÍMITE. A SUMA ALZADA O ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y PRECIOS UNITARIOS]... siempre que se sujeten a las disposiciones previstas en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento................. 1... el expediente técnico de obra fue aprobado mediante [CONSIGNAR EL INSTRUMENTO CON EL CUAL SE APRUEBA].6.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final... MODALIDAD DE EJECUCIÓN [CONSIGNAR MODALIDAD LLAVE EN MANO SI ÉSTA FUE PREVISTA EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN] IMPORTANTE:  Los Titulares de las Entidades del Poder Ejecutivo pueden aprobar la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta. con y sin IGV. 90% LÍMITE. 110% LÍMITE....... 1.. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases........ 18 .. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante [CONSIGNAR EL INSTRUMENTO CON EL CUAL SE APRUEBA] el CONSIGNAR LA FECHA DE APROBACIÓN]... 110% REFERENCIAL DEL VALOR DEL VALOR DEL VALOR DEL VALOR TOTAL ÚNICO..] IMPORTANTE:  La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.. SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente procedimiento se rige por el sistema de [CONSIGNAR SI ES A PRECIOS UNITARIOS.....4........... REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV] 1.8. 1...... los límites de este.
15 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida. materia de la presente convocatoria. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 1. entre otros aspectos. así como la transferencia de tecnologías. es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.10. Esta operación asistida implica la puesta en marcha de la instalación construida. el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. en atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato.” 13 “El plazo de ejecución de la obra. puede incluir. para cuyo efecto deben cancelar [CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA] 16 en [CONSIGNAR LA FORMA Y LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO Y RECABAR LAS BASES Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA]. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. capacitación. procesos. hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones.9. y el plazo de la operación asistida 14 de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA. además. 19 . IMPORTANTE:  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano. 16 Salvo en obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. conocimientos. entrenamiento del personal. así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. materia de la presente convocatoria. el mantenimiento. entre otros. es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 13 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida. es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.” 15  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. reparación. según corresponda: “El plazo de ejecución de la obra.” 1. el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. debe considerarse lo siguiente. debe consignarse lo siguiente: “El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 14 La operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de ejecución llave en mano. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.
1. . BASE LEGAL .11. Ley Nº [CONSIGNAR LA NORMA QUE RIGE EN EL AÑO FISCAL DE LA CONVOCATORIA] Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal [CONSIGNAR EL AÑO FISCAL].[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] IMPORTANTE:  La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el participante recibió el expediente técnico completo. [CONSIGNAR AQUÍ CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO DE CONVOCATORIA]. . . Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. de ser el caso. Ley Nº [CONSIGNAR LA NORMA QUE RIGE EN EL AÑO FISCAL DE LA CONVOCATORIA] Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal [CONSIGNAR EL AÑO FISCAL]. 20 . Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
gob. la presentación de las ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles. en el horario20 de [CONSIGNAR HORA DE INICIO] a [CONSIGNAR HORA DE TÉRMINO] : [CONSIGNAR FECHA ÚNICA O PERIODO DE Evaluación de ofertas EVALUACIÓN] : [CONSIGNAR FECHA ÚNICA O PERIODO DE Calificación de ofertas CALIFICACIÓN] Otorgamiento de la buena pro : [CONSIGNAR FECHA ÚNICA] * A través del SEACE IMPORTANTE:  Debe tenerse presente que en una adjudicación simplificada. pestaña 1. No obstante. 21 .pe. deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www. Inicio. según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.1. en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE. : [CONSIGNAR DIRECCIÓN ELECTRÓNICA] enviar a la siguiente dirección electrónica Absolución de consultas y : [CONSIGNAR FECHA ÚNICA] observaciones a las bases Integración de bases : [CONSIGNAR FECHA ÚNICA] Presentación de ofertas : [CONSIGNAR FECHA ÚNICA] * El acto público se realizará en : [CONSIGNAR DIRECCIÓN.seace. 18 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas. Asimismo.  Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). contados desde la integración de las bases. de ser el caso. 19 Al consignar el horario de atención. hora y lugar Convocatoria : [CONSIGNAR FECHA] Registro de participantes18 : Desde las: 00:01 horas del [REGISTRAR FECHA DE * A través del SEACE INICIO] Hasta las: [REGISTRAR HORA. 20 Al consignar el horario de atención. opción Documentos y Publicaciones. 17 La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. LA CUAL DEBE SER HASTA UN MINUTO ANTES DE LA HORA PREVISTA PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS] horas del [REGISTRAR FECHA DE FIN] Formulación de consultas y : Del: [REGISTRAR FECHA DE INICIO] observaciones a las bases Al: [REGISTRAR FECHA DE FIN] *En Mesa de Partes o la que haga : [CONSIGNAR DIRECCIÓN]. debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 2. debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas. LUGAR EXACTO Y HORA] * En acto privado en : [CONSIGNAR DIRECCIÓN]. en el horario19 de sus veces en la Entidad en [CONSIGNAR HORA DE INICIO] a [CONSIGNAR HORA DE TÉRMINO] *Adicionalmente. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN17 Etapa Fecha.
y iii) experiencia del postor]. g)El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR LA OFERTA] y el detalle de precios unitarios.] OFERTA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] La oferta contendrá.1. Documentos para la admisión de la oferta a)Declaración jurada de datos del postor. esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. infraestructura y/o experiencia del personal.2.]. si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. cada integrante debe presentar esta declaración jurada.2. conforme al siguiente detalle: Señores [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR DIRECCIÓN] Att. Cuando se trate de consorcio. 2. Documentación de presentación obligatoria 2. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. DE SER EL CASO].: Comité de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [ ……………. ii) capacidad técnica y profesional: equipamiento. según el numeral 3. (Anexo Nº 3) d) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases.] Denominación de la convocatoria: [ …………………….[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] página Manuales y Otros (Proveedores). (Anexo Nº 5) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. c) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico. (Anexo Nº 2) En el caso de consorcios. No debe detallarse ningún documento que se requiera para acreditar los requisitos de calificación [i) capacidad legal.1 del Capítulo III de la presente sección 21.1.1 del Capítulo III de la presente sección.2. 22 . dirigido al comité de selección de la Adjudicación Simplificada N° [……………. el postor deba presentar algún otro documento para acreditar las características y/o requisitos y condiciones del Expediente Técnico debe consignarse en este literal. además de un índice de documentos. (Anexo Nº 4) f)Carta de compromiso del plantel profesional clave con firma legalizada. según lo previsto en el numeral 3.1. (Anexo Nº 1) b)Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento. CONTENIDO DE LAS OFERTAS La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original. 22 En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico. la siguiente documentación: 2. de lo contrario.22 e)Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. Los precios unitarios pueden ser expresados con 21 El comité de selección debe determinar al elaborar las bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento del Expediente Técnico o.
 De ser el caso.2 del artículo 28 de la Ley. la oferta se considera no admitida. 23 . todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio. teniéndose estas por no admitidas.  El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2. b)Capacidad técnica y profesional  Copia de documentos que sustenten la propiedad. certificados o cualquier otra documentación que. En el caso de consorcios. suscripción y ejecución del contrato. con amplias y suficientes facultades. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] más de dos decimales. de manera fehaciente demuestre la experiencia del plantel profesional clave requerido. promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes. debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.  Copia simple de contratos y su respectiva conformidad. apoderado o mandatario que rubrica la oferta. constancias. IMPORTANTE:  Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037. expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. Sin perjuicio de lo anterior. El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección.1. De no cumplir con lo requerido.  El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. la posesión. el representante común.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación a) Capacidad legal:  Copia de vigencia de poder del representante legal. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. Cuando se trate de consorcio. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. (Anexo Nº 7) La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. los postores deben presentar la declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 8). 2. deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 6).
c) [CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV DE ESTA SECCIÓN] IMPORTANTE:  En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento. 23 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate.2 del Capítulo III de esta sección.2.2 DEL CAPÍTULO III DE ESTA SECCIÓN] IMPORTANTE:  El comité de selección debe detallar los demás documentos que servirán para acreditar cada uno de los requisitos de calificación aplicables al procedimiento. SEGÚN EL NUMERAL 3. 900. conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento.”  Cabe subsanación de las ofertas. según Anexo Nº 11. las bases también deben incluir los requisitos de calificación que permitan evaluar la capacidad del postor para ejecutar el contrato. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad24. o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas. cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles (S/.3. Documentación de presentación facultativa: a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.000. 24 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. 2. b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad. 2. IMPORTANTE:  En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento.00) debe consignarse lo siguiente: “En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao puede presentarse una solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes. de ser el caso23.2.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] c)[CONSIGNAR LOS DEMÁS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. señalados en el numeral 3. debe detallar los documentos que servirán para acreditar los factores de evaluación señalados en el Capítulo IV de esta sección. 24 .  En el caso de la contratación de la ejecución de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta.
4. b) Constancia de capacidad libre de contratación.000. c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra.2 del capítulo III de la sección específica de las bases. [INDICAR SI DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes. se considera la siguiente ponderación: En el caso que el único factor sea el precio: Precio = 100 puntos En el caso que se considere(n) otro(s) factor(es) además del precio: Precio : [INDICAR PUNTAJE ENTRE ≥ 50 < 100 PUNTOS] puntos [INDICAR FACTOR(ES)] : [INDICAR EL PUNTAJE DEL(OS) FACTOR(ES) ENTRE ≥ 1 ≤ 50] puntos IMPORTANTE:  En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao. de ser el caso. g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 900. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. f) Código de cuenta interbancaria (CCI). i) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. h) Copia de DNI del postor en caso de persona natural. en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles (S/. se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del procedimiento de selección o en las provincias colindantes. cuando corresponda. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación su oferta será descalificada. j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM). l) Calendario de utilización de equipo. el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en el numeral 3. [INDICAR SI DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. de ser el caso.00) debe consignarse lo siguiente: “En caso se hubiese presentado dentro de la oferta la solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes (Anexo Nº 11). o de su representante legal en caso de persona jurídica.”  Luego de culminada la evaluación según los factores de evaluación señalados en el Capítulo IV de esta sección. 2. 25 .
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] m) Desagregado de partidas que da origen a la oferta. así como durante la ejecución contractual. b) El pago a favor del contratista considere.  De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento. referida a la presentación de información inexacta. tales como: a) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.1 de la Ley. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro. conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley. dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50. en calidad de garantizados. de forma prorrateada en cada pago. sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. al menos. conforme lo dispuesto en el numeral 7. dentro del plazo previsto en el numeral 3. b) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO PUEDE REQUERIRSE LA PRESENTACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 2.3. salvo en obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. dos (2) valorizaciones periódicas. IMPORTANTE: 26 . las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato.  En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas. Adicionalmente. y. LOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN ESTE RUBRO]. siempre que: a) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.5. IMPORTANTE:  La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio. de la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.5. de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. debe presentar la documentación requerida en [INDICAR LUGAR Y DIRECCIÓN EXACTA DONDE DEBE DIRIGIRSE EL POSTOR GANADOR]. estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. en función del avance de obra.1 de la sección general de las bases. IMPORTANTE:  En caso el postor ganador de la buena pro sea un consorcio. se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada. de ser el caso. en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio. se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley.  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. Asimismo. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 26 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] 26 del monto del contrato original. 25 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. 29 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. ADELANTOS25 2. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 30 Este párrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 29. IMPORTANTE:  Esta disposición sólo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos: 2. 27 . SEGÚN CORRESPONDA. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos28 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. en cambio.1. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. conforme a lo previsto en los artículos 156 y 157 del Reglamento. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.6. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 28 De conformidad con el artículo 129 del Reglamento. renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Asimismo. el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]30. 27 El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes [CONSIGNAR. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  En el caso de contratación de obras por paquete.6. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] 27. para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra. debe prever el procedimiento para su entrega. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra). el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor.
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario. si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual. En cambio.6. se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 32 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. según corresponda. Para tal efecto. las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor.7. la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente. renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. SEGÚN CORRESPONDA. 2. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición. VALORIZACIONES El periodo de valorización será [CONSIGNAR SI SE TRATA DE PERIODO MENSUAL U OTRO TIPO DE PERIODO]. debidamente aprobada por el inspector o supervisor. la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. IMPORTANTE:  Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual.2. debe consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS “La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR. Para tal efecto. con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 28 . EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 2.8. 32 De conformidad con el artículo 129 del Reglamento. DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] 31. 31 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 166 del Reglamento. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 166 del Reglamento. así como el plazo para el pago de las valorizaciones. para efectos del pago de las valorizaciones. conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La Entidad o el contratista. 2. según corresponda. a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses.
cuando esta última exista. debe señalarse la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. reglamentos técnicos. siempre que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento. Incluir la siguiente información. pudiendo incluirse el expediente técnico o adjuntarlo a las bases en calidad de anexo. en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública. SEGÚN estudios de CORRESPONDA] preinversión Fecha de : [CONSIGNAR LA FECHA DEL FORMATO DE declaración de DECLARACIÓN DE VIABILIDAD] viabilidad Fecha del informe : [CONSIGNAR LA FECHA DEL FORMATO DEL INFORME de verificación de DE VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD. DE SER EL CASO] la viabilidad Expediente : [CONSIGNAR EL INSTRUMENTO CON EL CUAL SE Técnico aprobado APRUEBA] mediante Fecha de : [CONSIGNAR LA FECHA DE APROBACIÓN] aprobación Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico. se debe incluir las exigencias previstas en leyes. Adicionalmente. normas metrológicas y/o sanitarias. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento. reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. se debe contar con la declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad.1. En esta sección debe consignarse aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria) clasificado como mínimo e indispensable para la ejecución de la obra. Tratándose de la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO III REQUERIMIENTO 3. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO [ …. se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario. Asimismo. Aquí debe describirse la obra a ser ejecutada. en estricta concordancia con el expediente de contratación. según corresponda: Nombre de la obra : [DESCRIBRIR LA OBRA A EJECUTAR] Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: Distrito : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN] Provincia : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN] Departamento : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN] Región : [CONSIGNAR LA INFORMACIÓN] Nombre del PIP : [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PIP] Código SNIP del : [CONSIGNAR EL CÓDIGO SNIP DEL PIP] PIP Nivel de los : [CONSIGNAR PERFIL Y/O FACTIBILIDAD. debiendo asegurar la calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. Asimismo. concordante con la relación de precios y 29 . y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. impedimento. Cabe precisar. razonables. TRIBUTARIA (0. OBRA. debe ser materia de calificación según los requisitos de calificación señalados en el numeral siguiente de este Capítulo. y no el mero transcurso del tiempo desde su colegiatura. en esta sección debe consignarse el plantel profesional clave para la ejecución de la obra.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra. 3 (…) De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer otras penalidades. que debe ser materia de calificación según los requisitos de calificación señalados en el numeral siguiente de este Capítulo. cautelando que no esta no constituya un obstáculo que perjudique la competencia de postores. deben ser acordes con la relevancia de sus funciones y los honorarios establecidos para estos profesionales en el expediente técnico. las cuales deben ser objetivas. valorización del periodo INSPECTOR O SEGÚN CORRESPONDA]. respecto del plantel profesional clave requerido para la ejecución de la obra. el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.  El tiempo de experiencia en la especialidad que se exijan para los profesionales. IMPORTANTE:  Para definir la experiencia mínima requerida para el plantel profesional clave para la ejecución de la obra. También. QUE [CONSIGNAR Entidad no haya aprobado la sustitución del NO PUEDE SER INSPECTOR O personal por no cumplir con las experiencias MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA y calificaciones del profesional a ser DE UNA UNIDAD OBRA.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. considerar:  No debe exigirse un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional. detallando su perfil mínimo. 2 Si el contratista o su personal. SEGÚN reemplazado. no permite el Cinco por mil (5/1000) Según informe del acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR del monto de la [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA. debe tenerse en consideración la naturaleza. pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional. puede consignarse aquella infraestructura considerada como mínima e indispensable. En tal sentido. IMPOSITIVA CORRESPONDA]. SEGÚN CORRESPONDA]. complejidad y envergadura de la obra a ejecutar.  El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 154 del Reglamento. En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes penalidades: Penalidades N Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento ° 1 En caso culmine la relación contractual entre [INCLUIR LA FORMA Según informe del el contratista y el personal ofertado y la DE CÁLCULO. Asimismo. de ser el caso. impidiéndole por cada día de dicho SUPERVISOR DE LA anotar las ocurrencias. 30 . que solo aquel personal considerado como personal clave. debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el desagregado de gastos generales).
Esta operación asistida implica la puesta en marcha de la instalación construida. puede incluir. capacitación. teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. procesos. Asimismo. se debe incluir las especificaciones técnicas de los equipos requeridos. Asimismo. de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley.OBLIGATORIO A. debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la información contenida en el expediente técnico). . la participación permanente. paquetes o tramos.  Indicar si se trata de una contratación por ítems. entre otros. entrenamiento del personal. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública. entre otros aspectos. 34 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo. y en caso incluyan la operación asistida 33 se debe incluir los términos de referencia de dicha prestación. 31 . los requisitos de calificación 34 son los siguientes: A CAPACIDAD LEGAL . de conformidad con el artículo 178 del Reglamento. conocimientos. Para el inicio de la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra. del ítem que debió ejecutarse. 3. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.  En el caso de obras convocadas por paquete. bajo responsabilidad. así como la transferencia de tecnologías.  En la contratación de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta debe anexarse al expediente de contratación el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad. en atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. el mantenimiento. reparación. en cuyo caso debe detallarse dicha información. además.1 REPRESENTACIÓN Requisitos: 33 De acuerdo al anexo de definiciones del Reglamento. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento. se debe consignar la siguiente disposición: “El consultor que se encargue de la elaboración del expediente técnico debe contar con la especialidad de [INDICAR LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR EN EL RNP] la misma que corresponde al objeto de la convocatoria y la categoría [INDICAR LA CATEGORÍA DEL CONSULTOR EN EL RNP]”. debe ser definida por la Entidad en este numeral. se le aplican las penalidades correspondientes. la operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de llave en mano.  En este capítulo se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras.  Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación. o de ser el caso. hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones.… ] IMPORTANTE:  En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con componente equipamiento. así como del inspector o supervisor. de conformidad con los artículos 154 y 159 del Reglamento. en caso contrario. según corresponda. de acuerdo al artículo 28 del Reglamento.2. directa y exclusiva del residente.
En el caso de consorcios. apoderado o mandatario que rubrica la oferta.3 EXPERIENCIA DEL Requisito: PLANTEL PROFESIONAL 35 En caso de presentarse en consorcio. A. el representante común. en la que se consigne los integrantes.  Promesa de consorcio con firmas legalizadas35. Requisito: OPCIONAL  [CONSIGNAR LA INFRAESTRUCTURA CLASIFICADA COMO MÍNIMA E INDISPENSABLE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA. la posesión.2 INFRAESTRUCTURA . cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. la posesión. 32 .[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  Documento que acredite el poder vigente del representante legal. DE SER EL CASO] Acreditación:  Copia de documentos que sustenten la propiedad. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida. B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL B. (Anexo Nº 7) La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  Promesa de consorcio con firmas legalizadas. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio. B. B. Requisito: OBLIGATORIO  [CONSIGNAR EL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA) CLASIFICADO COMO MÍNIMO E INDISPENSABLE PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA] Acreditación:  Copia de documentos que sustenten la propiedad.1 EQUIPAMIENTO . Acreditación:  Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas.2 HABILITACIÓN [INCLUIR REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. DE SER EL CASO] IMPORTANTE:  En el caso de consorcios.
se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.1 FACTURACIÓN EN Requisito: OBRAS EN GENERAL El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM] . los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra. Sin perjuicio de lo anterior. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CLAVE . de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. C EXPERIENCIA DEL POSTOR – OPCIONAL C. Sin perjuicio de lo anterior. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20. así como su monto total.OBLIGATORIO  [CONSIGNAR EL TIEMPO DEL EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ESPECIALIDAD REQUERIDA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CONSIDERADO COMO CLAVE DEL PLANTEL PROFESIONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO] Acreditación:  La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que. NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS] a la fecha de la presentación de ofertas. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. de lo contrario. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. IMPORTANTE: El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 154 del Reglamento. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación.09. Acreditación: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. en la ejecución de obras en general. para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. los postores deben llenar y presentar el 33 .2012. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Asimismo. durante un periodo de [CONSIGNAR UN PERIODO DETERMINADO.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. C. IMPORTANTE:  En el caso de consorcios. solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria. NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS] a la fecha de la presentación de ofertas.2 FACTURACIÓN EN Requisito: OBRAS SIMILARES El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACIÓN NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM] . o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20. IMPORTANTE:  En el caso de consorcios. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio.2012. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. previamente ponderada.09. durante un periodo de [CONSIGNAR UN PERIODO DETERMINADO. debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. debe ponerse en conocimiento de tal 34 . se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. de lo contrario. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general. Sin perjuicio de lo anterior. en la ejecución de obras similares. previamente ponderada. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor. conforme a la Directiva N°002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. Se considerará obra similar a [CONSIGNAR LAS OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES]. Asimismo. IMPORTANTE:  Si durante el procedimiento de selección con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento. Acreditación: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria. correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Anexo Nº 9 referido a la experiencia en obras en general del postor. conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. así como su monto total. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca.
35 . de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación.
37 El puntaje de este factor no podrá ser mayor a diez (10) puntos.OPCIONALES SU ASIGNACIÓN36 B. su finalidad y a la necesidad de la Entidad: Puntaje: Hasta 50 puntos PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA FACTORES DE EVALUACIÓN . precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes Acreditación: inversamente proporcionales a Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de sus respectivos precios. frente a los requisitos de una norma establecida. se pueden consignar los siguientes factores de evaluación.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN Puntaje Total: 100 Puntos De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento. cuyo alcance o campo de aplicación 36 El comité de selección define el puntaje y la metodología para su asignación. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL37 IMPORTANTE:  Se pueden considerar los siguientes factores: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Presenta Certificado OHSAS 18001 Evaluación: [.OBLIGATORIO PARA SU ASIGNACIÓN A. según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento. 36 .] puntos Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo certificado38 acorde con No presenta Certificado OHSAS OHSAS 1800139: [CONSIGNAR VERSIÓN]40 o norma técnica 18001 peruana equivalente.. PRECIO La evaluación consistirá en Evaluación: otorgar el máximo a la oferta de Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 38 La Certificación implica que un organismo de certificación independiente garantiza la conformidad de los productos/ servicios/procesos o sistemas de una organización. según la oferta ( Anexo N° 5) la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMO = Puntaje máximo del precio […] puntos Adicionalmente.. se debe consignar el siguiente factor de evaluación: Puntaje: De 50 hasta 100 puntos PUNTAJE / METODOLOGÍA FACTOR DE EVALUACIÓN .
. “mejoramiento de…”. y que es aplicable a todas las organizaciones independientemente de su actividad o sector. filial u oficina que efectuará la prestación. se encuentra la correspondiente a la norma internacional OHSAS 18001.com. referidas a la implementación de un sistema de gestión ambiental.org. 37 .iso. de acuerdo con la promesa de consorcio. frente a los requisitos de una norma establecida. se encuentra la correspondiente a la norma internacional ISO 14001. www. cuyo alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O No presenta Certificado ISO 14001 CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL 0 puntos CERTIFICADO. emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial. Sistema de Gestión Ambiental Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión Presenta Certificado ISO 14001 ambiental certificado46 acorde con ISO 1400147: [CONSIGNAR [.] puntos VERSIÓN]48 o norma técnica peruana equivalente. 39 Entre las certificaciones más difundidas mundialmente. 43 En caso que el postor se presente en consorcio. 42 Sea firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation).. 40 La actualización de la versión OHSAS 18001 se encuentra registrada en la página web oficial de la British Standards Institution (BSI). entre otros. siempre que. 41 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado. en función al objeto. para obtener el puntaje respectivo. EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]49.OPCIONALES SU ASIGNACIÓN considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE 0 puntos APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO. propuesto por la British Standards Institution (BSI). [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA FACTORES DE EVALUACIÓN . www. La certificación de la norma OHSAS 18001 confirma que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) la implementación de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para eliminar o minimizar los riesgos al personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la SST asociados con sus actividades. ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional42. 44 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede. se deberá adjuntar obligatoriamente la traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado. El referido certificado debe estar a nombre del postor43 y corresponder a la sede. todos sus integrantes deben acreditar que cuentan con las certificaciones vigentes con el alcance requerido. EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]41.bsigroup. se hubieran comprometido a ejecutar obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria. 45Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. y que es aplicable a todas las organizaciones independientemente de su actividad o sector. referidas a la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 47 Entre las certificaciones más difundidas mundialmente. La certificación de la norma ISO 14001 confirma que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. propuesto por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). “ejecución de obras de…”. y estar vigente45 a la fecha de presentación de ofertas. 48 La actualización de la versión ISO 14001 se encuentra registrada en la página web oficial de la International Organization for Standardization (ISO). filial u oficina a cargo de la prestación44. se menciona a manera de ejemplo: “construcción de…”. 46 La Certificación implica que un organismo de certificación independiente garantiza la conformidad de los productos/ servicios/procesos o sistemas de una organización. De ser emitido en idioma distinto al castellano.
HORAS LECTIVAS]: [. 50 Sea firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation). filial u oficina a cargo de la prestación52.] puntos Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada.OPCIONALES SU ASIGNACIÓN Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial. de ser emitido en idioma distinto al castellano. razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. 51 En caso que el postor se presente en consorcio. de acuerdo con la promesa de consorcio.. emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión. todos sus integrantes deben acreditar que cuentan con las certificaciones vigentes con el alcance requerido. 49 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado. “mejoramiento de…”. siempre que. y estar vigente53 a la fecha de presentación de ofertas.] puntos [CONSIGNAR CANTIDAD DE PERSONAL DE LA ENTIDAD]. ASÍ COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y [... entre otros. 53Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. filial u oficina que efectuará la prestación. Asimismo. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE Evaluación: HORAS LECTIVAS]: Se evaluará en función a la oferta de capacitación a [. se obliga a entregar los certificados o constancias Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE del personal capacitado a la Entidad.. para obtener el puntaje respectivo. se deberá adjuntar obligatoriamente la traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado. “ejecución de obras de…”. El referido certificado debe estar a nombre del postor51 y corresponder a la sede. en [CONSIGNAR MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO HORAS LECTIVAS]: DE LA OBRA. PUNTAJE TOTAL 100 puntos54 IMPORTANTE:  Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y deben guardar vinculación. estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 54 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.] puntos EL PERFIL DEL CAPACITADOR]. se hubieran comprometido a ejecutar obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria. ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional50. El postor que oferte esta capacitación... se menciona a manera de ejemplo: “construcción de…”. 52 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede. C. en función al objeto. 38 .[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA FACTORES DE EVALUACIÓN .
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos...]. se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra........ se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO IMPORTANTE:  Dependiendo del objeto del contrato.]. Asimismo.]. conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. todos los tributos. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones....]... inspecciones.. con RUC Nº [. puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento. con RUC Nº [………].] Asiento N° [………... según poder inscrito en la Ficha N° […………. pruebas y.. representada por [……….]. las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.. de ser el caso... Para tal efecto. seguros... CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO].. [………………. de resultar indispensable.…]. 39 ... que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD].. Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………]..]. inscrita en la Ficha N° [………………..... Conste por el presente documento.]. Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra.. CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO55 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA].. a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [………………. cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.. que incluye todos los impuestos de Ley. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación..] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………]... CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]..... LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA. los costos laborales conforme la legislación vigente...... por razones imputables a LA ENTIDAD.. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato... la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA].. 1245 y 1246 del Código Civil........ debidamente representado por su Representante Legal........ podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.  En el caso de contratación de obras por paquete.. y de otra parte [………………... transporte.... identificado con DNI Nº [………]...... en adelante LA ENTIDAD.... de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. dependiendo de la naturaleza del contrato.. a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]... con DNI N° [………………. en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO].. 55 En cada caso concreto.. con domicilio legal en [………]..... según corresponda...... en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario. con domicilio legal en [……………….
deberá considerarse lo siguiente. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN. además. puede incluir.5 de la sección general de las bases.” CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases integradas. el mantenimiento. EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. conocimientos. es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 57 La operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de llave en mano.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de [……. materia de la presente convocatoria. en lugar del párrafo anterior. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3. procesos. el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio. montos y vigencias siguientes: 56 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida. es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN. y de realización automática en el país al solo requerimiento.. y el plazo de la operación asistida57 de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA.5 de la sección general de las bases. capacitación. el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.] días calendario. entrenamiento del personal.5 de la sección general de las bases. materia de la presente convocatoria. según corresponda: “El plazo de ejecución de la obra. 40 . EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. entre otros aspectos. entre otros. en lugar del párrafo anterior. el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio. solidaria. así como la transferencia de tecnologías.” 58  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta.” 56 “El plazo de ejecución de la obra. a favor de LA ENTIDAD. 58 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida. irrevocable. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3. en atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. deberá consignarse lo siguiente: “El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. reparación. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional. Esta operación asistida implica la puesta en marcha de la instalación construida. hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones. la oferta ganadora. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3. por los conceptos. IMPORTANTE:  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano.
si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato. Asimismo. reparación o actividades afines. a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD. CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo. 41 . a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA. el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. de forma prorrateada. durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE].” En el caso que corresponda. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. IMPORTANTE:  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. se debe incluir la siguiente cláusula: CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO61 “LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] 62 del monto del contrato original. la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. tales como mantenimiento. en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. IMPORTANTE:  Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto. se debe otorgar una garantía adicional por este concepto. conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 61 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. 60 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 62 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. debe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO]. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 59 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. consignar lo siguiente:  Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 60: [CONSIGNAR EL MONTO]. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  De fiel cumplimiento del contrato59: [CONSIGNAR EL MONTO]. la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos.
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos64 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. 68 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta.66 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra. con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] 63. debe consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra. Para tal efecto. EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado. esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra. 67 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra). SEGÚN CORRESPONDA. 65 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] 68 conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las 63 El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra. esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor. renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 66 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 64 De conformidad con el artículo 129 del Reglamento. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses. 69 De conformidad con el artículo 129 del Reglamento.  Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. deberá consignar la siguiente cláusula: CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS67 “LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR. Asimismo. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 69 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 65. 42 . siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR. SEGÚN CORRESPONDA. en cambio. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. Tanto el monto como el plazo se refieren. 2 Si el contratista o su personal. impedimento. impidiéndole por cada día de dicho SUPERVISOR DE LA anotar las ocurrencias. según corresponda. CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra. no permite el Cinco por mil (5/1000) Según informe del acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR del monto de la [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA. Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: Penalidades N Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento ° 1 En caso culmine la relación contractual entre [INCLUIR LA FORMA Según informe del el contratista y el personal ofertado y la DE CÁLCULO. ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. valorización del periodo INSPECTOR O SEGÚN CORRESPONDA]. IMPOSITIVA CORRESPONDA]. por defectos o vicios ocultos. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. 43 . conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o. SEGÚN CORRESPONDA]. cuando EL CONTRATISTA acredite.10 x Monto Penalidad Diaria = F x Plazo en días Donde: F = 0. de acuerdo a la siguiente fórmula: 0. TRIBUTARIA (0. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS. NO MENOR DE 7 AÑOS] años. F = 0. que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. QUE [CONSIGNAR Entidad no haya aprobado la sustitución del NO PUEDE SER INSPECTOR O personal por no cumplir con las experiencias y MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA calificaciones del profesional a ser DE UNA UNIDAD OBRA. LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. SEGÚN reemplazado. CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. al contrato o ítem que debió ejecutarse. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra. OBRA. enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar. posteriormente. de modo objetivamente sustentado. Se considera justificado el retraso.
DE SER EL CASO] IMPORTANTE:  De haberse previsto otras penalidades a las previstas. 168. cuando corresponda. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado. se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. incluir los supuestos de aplicación de penalidad. según corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades. en el inciso 45. Las controversias sobre nulidad del 70 La entidad debe proponer el tipo de arbitraje mediante el cual resolverá las posibles controversias que surjan durante la ejecución del contrato. a través de la indemnización correspondiente. en su defecto. sin perjuicio de recurrir al arbitraje. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. 170. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas. serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente. Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final. 152. en el caso que éstas correspondan. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable. 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES. según el acuerdo de las partes. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. o de ser el caso. la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. conforme el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes. 177. cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente. El arbitraje será de tipo [INDICAR INSTITUCIONAL O AD HOC]70. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122. según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato. de conformidad con los artículos 32. LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso. y demás normas de derecho privado. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. del ítem que debió ejecutarse. o si fuera necesario. Facultativamente. y el artículo 135 de su Reglamento. 44 .2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes puede resolver el contrato. 146. inciso c). CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje. penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. 178. en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. según el acuerdo de las partes se puede establecer que el arbitraje será institucional a cargo de determinada institución arbitral..] al [CONSIGNAR FECHA].... En caso se opte por un arbitraje institucional. formalmente y por escrito.... “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” 45 . IMPORTANTE:  De conformidad con el artículo 185 del Reglamento para el perfeccionamiento del contrato y.  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado las controversias que surjan durante la ejecución del contrato desde el inicio del contrato hasta la recepción total de la obra pueden ser sometidas a la Junta de Resolución de Disputas... la oferta y las disposiciones del presente contrato...00).. una cláusula de solución de disputas a cargo de una Junta de Resolución de Disputas en aquellos contratos de ejecución de obra cuyos montos sean superiores a veinte millones de Soles (S/.. las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.. definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación.. Las partes pueden pactar hasta antes del inicio de la ejecución de la obra.. con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.. siendo sus decisiones vinculantes para las partes. o un arbitraje ad-hoc. 20 000 000.... De acuerdo con las bases integradas......] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte.. se puede incorporar en el contrato el convenio arbitral tipo de la institución arbitral elegida......... [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.. El Laudo arbitral emitido es inapelable... indicando si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.... según lo previsto en el inciso 45.
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXOS 46 .
RUC : Teléfono(s) :
 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de
 En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que
sea presentada por el representante común del consorcio.
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y
 Adicionalmente, puede requerirse la presentación documentación que acredite el
.. me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]. en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO... reparación.. el mantenimiento.. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia.- Mediante el presente. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 73 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.. Esta operación asistida implica la puesta en marcha de la instalación construida. su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio... así como la transferencia de tecnologías.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. entrenamiento del personal.. Firma. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia.. entre otros aspectos....” 73 71 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida....... en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO... según corresponda: “Mediante el presente. según corresponda IMPORTANTE:  Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano.. puede incluir. 72 La operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de llave en mano... entre otros... su equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio.. considerar lo siguiente... hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones...... me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO..... en atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. capacitación...... y la ejecución de la operación asistida72 de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. procesos. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……..... me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA].... con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia.. 50 .. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 71 “Mediante el presente.. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. además... conocimientos.
el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO. consignar lo siguiente: “Mediante el presente. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta. así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 51 .
consignar lo siguiente: “El postor debe detallar en el precio de su oferta. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.- Es grato dirigirme a usted. según los planos. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……………………………….[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 5 PRECIO DE LA OFERTA (MODELO) Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente. memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico.. los costos laborales conforme la legislación vigente.  En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada. de acuerdo con las bases. seguros. considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su oferta se debe presentar para la suscripción del contrato”. de ser el caso.  En caso de procedimientos según relación de ítems. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución”. especificaciones técnicas. consignar lo siguiente: “El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”. para hacer de su conocimiento que. según corresponda IMPORTANTE:  En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios. consignar lo siguiente: “El postor formula su oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida. consignar lo siguiente: “El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios ofertados considerando las partidas. en los ítems que se presente”. en ese orden de prelación. planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las bases. mi oferta es la siguiente: PRECIO TOTAL [CONSIGNAR PRECIO TOTAL CONCEPTO DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] TOTAL La precio de la oferta incluye todos los tributos. no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.………………….  En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. transporte.  En caso de contratación de obras por paquete. excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal. Firma. consignar lo siguiente: “El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente. el monto correspondiente a la prestación 52 . inspecciones. pruebas y.
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] principal y las prestaciones accesorias”. 53 .  La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 6). debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.
según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios..Que el domicilio fiscal de la empresa 74 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad). dado que cumplo con las condiciones siguientes: 1. 3. sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta. al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía. declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. sociedades conyugales. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.. 74 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta..- Mediante el presente el suscrito. 2. Firma. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. generadoras de rentas de tercera categoría.……………………….Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas).. y 4.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 6 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente..Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. ubicadas en la Amazonía.Que.” 54 .
... de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado... Nombre..... durante el lapso que dure el procedimiento de selección..... [.…………………………………....... 55 ... esta declaración debe ser con firmas legalizadas de los integrantes del consorcio..]..- Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable.. sin decimales.....].. 76 El porcentaje debe ser expresado en número entero........ 75 El porcentaje debe ser expresado en número entero.. …………………………………... en caso de obtener la buena pro...... así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones). nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio. como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procedimiento de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]...... identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].... sello y DNI del Nombre... Designamos al Sr. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 7 PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.... firma........ fijamos nuestro domicilio legal común en [..... Asimismo. para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: %75 de Obligaciones  [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]  [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%] OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %76 de Obligaciones  [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]  [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%] TOTAL: 100% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] .... Asimismo.. firma.... sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2 IMPORTANTE:  De conformidad con el artículo 31 del Reglamento.. sin decimales....
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 56 .
................- De nuestra consideración.... Mediante el presente el suscrito.... Firma...... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común........ declaro bajo juramento que la información del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: DOCUMENTO N° DE TIEMPO DE NOMBRES Y NACIONAL DE CARGO Y/O FOLIO DE EXPERIENCIA APELLIDOS IDENTIDAD U OTRO ESPECIALIDAD LA ACREDITADA ANÁLOGO OFERTA Residente de la Obra [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …….. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 8 DECLARACIÓN JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR N0OMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].................. según corresponda 57 .....
78 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 79 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 58 58 . el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL: OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO Nº CLIENTE N° CONTRATO FECHA77 MONEDA IMPORTE CONTRATO VENTA78 ACUMULADO79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 77 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 9 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente.- Mediante el presente.
.............................. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común........ según corresponda 59 59 ...... Firma........ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO Nº CLIENTE N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE CONTRATO VENTA ACUMULADO 20 TOTAL [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……….........
81 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.- Mediante el presente. 82 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ANEXO Nº 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente. el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO Nº CLIENTE N° CONTRATO FECHA80 MONEDA IMPORTE CONTRATO VENTA81 ACUMULADO82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 20 80 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 60 60 .
................... [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………..................... según corresponda 61 61 ........... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común... Firma.......
00) debe considerarse el siguiente anexo: ANEXO Nº 11 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] Presente. esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los consorciados. verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).………………………. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA].[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] IMPORTANTE:  En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincia de Lima y Callao.. el comité de selección.  Cuando se trate de consorcios.- Mediante el presente el suscrito. 900. solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total.000. LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN] [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. 62 . la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA. Nombres y Apellidos del postor IMPORTANTE: 62  Para asignar la bonificación. cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles (S/. debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR]. Firma.
Documents Similar To 12_Bases_Estandar_AS_Obras.docx
2017-oil-gas
COMPLAINT SPECIFIC PERF.doc
Anonymous s14RQmqJ
More From porlaputa
INDIVIDUAL_201711_201803_413238886137215