Source: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032592588&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id
Timestamp: 2019-05-20 12:07:48+00:00
Document Index: 224629111

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 1', "l'article 2", "l'article 2", "l'article 4", "l'article 3", "l'article 2", 'art. 1', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 7', 'art. 9', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 7']

Modifie Code de l'énergie - Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligi... (V)
Crée Code de l'énergie - art. D314-15 (M)
Crée Code de l'énergie - art. D314-16 (M)
Crée Code de l'énergie - art. D314-23 (M)
Crée Code de l'énergie - art. D314-23-1 (M)
Crée Code de l'énergie - art. D314-24 (M)
Crée Code de l'énergie - art. D314-25 (M)
Crée Code de l'énergie - art. D314-14-1 (V)
Crée Code de l'énergie - art. D314-1-1 (Ab)
Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 6
En application du 3e de l'article L. 314-19 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-29 du même code, le producteur exploitant l'installation lauréate de l'appel d'offres réalisé conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie portant sur une centrale de type cycle combiné à gaz et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 juin 2011 peut résilier par anticipation son contrat d'achat et bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour la durée restante du contrat d'achat initial.
Modifié par Décret n°2018-112 du 16 février 2018 - art. 1
I. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
IV. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Pour les installations de moins de 9 kWc, ces délais sont portés à trois ans. L'achèvement de l'installation correspond à la mise en service du raccordement de l'installation.
V. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz pour lesquelles un dossier complet d'identification a été déposé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve qu'une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l'ADEME attestant de la réception du dossier complet d'identification conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011 et que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
VIII. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Par exception, pour les producteurs qui n'ont pas déposé de demande complète de contrat à la date de publication du décret n° 2017-676 du 28 avril 2017, le bénéfice de ces conditions d'achat est subordonné à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de ce décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée ; il n'inclut pas l'achèvement des ouvrages de raccordement aux réseaux électriques et de gaz dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés.
XI. - Lorsque l'achèvement de l'installation intervient après la date limite d'achèvement définie aux I à X, et sous réserve que les délais de réalisation des travaux de raccordement ne soient pas imputables en tout ou partie au producteur, les délais d'achèvement définis aux I à X sont prolongés de la durée nécessaire pour terminer ces travaux de raccordement, augmentée de deux mois. Cette durée débute au terme des délais d'achèvement définis aux I à X et s'achève à la plus tardive des deux dates entre celle de l'émission de la facture du raccordement et celle de la mise à disposition des ouvrages de raccordement prévue dans la convention de raccordement.
Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation ont pour effet de retarder son achèvement, les délais d'achèvement définis aux I à X sont suspendus, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.
Les délais d'achèvement mentionnés au présent article peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-112 du 16 février 2018, le V est applicable aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie n'a pas été remise dans les délais prévus par le même V dans sa rédaction antérieure.
Abroge Arrêté du 13 mars 2002 (Ab)
Abroge Arrêté du 13 mars 2002 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 13 mars 2002 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 13 mars 2002 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 13 mars 2002 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrêté du 13 mars 2002 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrêté du 13 mars 2002 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 décembre 2009 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 décembre 2009 - Annexe (Ab)
Abroge Arrêté du 28 décembre 2009 - art. (Ab)
Abroge Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - Annexe (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 7 (Ab)
Abroge Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 9 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - Annexes (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 7 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. Annexe A (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. Annexe B (Ab)
Abroge Arrêté du 27 janvier 2011 - art. Annexe C (Ab)