Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_8a_VS_VOB_A_Allgemeine_Besondere_und_Zusaetzliche_-d3886595,315.html
Timestamp: 2017-01-18 12:18:48
Document Index: 380661165

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 11', '§ 11', '§ 12', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 16', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 9', '§ 5', '§ 10', '§ 9', '§ 11', '§ 12', '§ 4', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 9', '§ 17', '§ 18', '§ 9', '§ 9', '§ 13', '§ 7', '§ 9', '§ 8', '§ 8']

§ 8a VS VOB/A, Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen | Gesetze auf anwalt24.de
§ 8a VS VOB/A, Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen Suche
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A Allgemeine Bestimmun...…§ 8a VS VOB/A, Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen§ 8b VS VOB/A, VS Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren§ 9 VS VOB/A, VS Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen§ 9a VS VOB/A, Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung§ 9b VS VOB/A, Verjährung der Mängelansprüche§ 9c VS VOB/A, Sicherheitsleistung§ 9d VS VOB/A, Änderung der Vergütung§ 10 VS VOB/A, Fristen§ 10a VS VOB/A§ 10b VS VOB/A, Fristen im nicht offenen Verfahren§ 10c VS VOB/A, Fristen im Verhandlungsverfahren§ 10d VS VOB/A, Fristen im wettbewerblichen Dialog§ 11 VS VOB/A, Grundsätze der Informationsübermittlung§ 11a VS VOB/A, Anforderungen an elektronische Mittel§ 12 VS VOB/A, Vorinformation, Auftragsbekanntmachung§ 12a VS VOB/A, VS Versand der Vergabeunterlagen§ 13 VS VOB/A, Form und Inhalt der Angebote§ 14 VS VOB/A, Öffnung der Angebote, Öffnungstermin§ 15 VS VOB/A, Aufklärung des Angebotsinhalts§ 16 VS VOB/A, Ausschluss von Angeboten§ 16a VS VOB/A, Nachforderung von Unterlagen…Anhang TS VOB/A, Technische Spezifikationen
§ 8a VS VOB/A, Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen
§ 8a VS VOB/AVergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen (VOB/A)BundesrechtAbschnitt 3 – Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/81/EG (VOB/A - VS)Titel: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen (VOB/A)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: VOB/AGliederungs-Nr.: [keine Angabe]Normtyp: Verwaltungsvorschrift(1) In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.(2)1.Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.2.Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.(3) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.(4)1.In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:a)Unterlagen (§ 8b VS Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),b)Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),c)Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B),d)Ausführungsfristen (§ 9 VS; § 5 VOB/B),e)Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),f)Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a VS; § 11 VOB/B),g)Abnahme (§ 12 VOB/B),h)Vertragsart (§ 4 VS), Abrechnung (§ 14 VOB/B),i)Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),j)Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),k)Sicherheitsleistung (§ 9c VS; § 17 VOB/B),l)Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),m)Lohn- und Gehaltsnebenkosten,n)Änderung der Vertragspreise (§ 9d VS).2.Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie deren Verjährung (§ 9b VS; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9b VS gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.
§ 8 VS VOB/A, Vergabeunterlagen§ 8b VS VOB/A, VS Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren
18.01.2017 - 18 mal gelesen.Autor: Rechtsanwalt Dr. Boris Jan Schiemzik aus HamburgWillensbildungswirrwarr in der EinheitsgesellschaftVertretung, Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse haben bei einer GmbH & Co. KG in Form der Einheitsgesellschaft so ihre Besonderheiten. mehr
17.01.2017 - 102 mal gelesen.Autor: Rechtsanwalt Dr. Philipp Schön aus BerlinUnternehmenskauf - Wissenszurechnung bei der KäuferhaftungEntscheidung des OLG Düsseldorf zum Anspruch des Käufers beim Kauf von Geschäftsanteilen. mehr