Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VII%20ZR%2060/14
Timestamp: 2019-06-16 11:57:20
Document Index: 87987784

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 133', '§ 2', '§ 631', '§ 154', '§ 632', '§ 133', '§ 2', '§ 150', '§ 22', '§ 32', '§ 133', '§ 2', '§ 133', '§ 157', '§ 2', '§ 133', '§ 2', '§ 133', '§ 2', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 2', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

BGH, 18.12.2014 - VII ZR 60/14 - dejure.org
BGH, 18.12.2014 - VII ZR 60/14
https://dejure.org/2014,47827
BGH, 18.12.2014 - VII ZR 60/14 (https://dejure.org/2014,47827)
BGH, Entscheidung vom 18.12.2014 - VII ZR 60/14 (https://dejure.org/2014,47827)
BGH, Entscheidung vom 18. Dezember 2014 - VII ZR 60/14 (https://dejure.org/2014,47827)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2014,47827) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
BGB §§ 133, 157; VOB/B § 2 Nr. 5
§§ 631, 632 Abs. 2 BGB, § 154 Abs. 1 BGB, § 632 Abs. 2 BGB, § 133 BGB, § 2 Nr. 5 VOB/B, § 150 Abs. 2 BGB, § 22 VOB/A, § 32 VOB/A
§§ 133, 157 BGB; § 2 Nr. 5 VOB_B
§ 133 BGB, § 157 BGB, § 2 Nr 5 VOB/B
Baukonzessionsvertrag. Mehrvergütungsanspruch gegen den öffentlichen Auftraggeber wegen verzögerter Vergabe
Grundsätze der Mehrvergütung bei verzögerter Vergabe auch bei Baukonzessionsvertrag anwendbar
BGB §§ 133, 157; VOB/B § 2 Abs. 5
Anspruch auf Mehrvergütung wegen Bauzeitverschiebung bei Baukonzessionsvertrag mit vereinbarten Baukosten- und jährlichen Betriebskostenzuschüssen
Zur Anwendung der Grundsätze der Mehrvergütung bei verzögerter Vergabe in einem Baukonzessionsvertrag
BGB §§ 133 B, 157 B; VOB/B § 2 Nr. 5
Mehrvergütung wegen verzögerter Vergabe auch beim Baukonzessionsvertrag!
Grundsätze der Mehrvergütung bei Baukonzessionsvertrag anwendbar
Auftraggeber muss Mehrvergütung wegen verzögerter Vergabe tragen
Auftraggeber trägt das Vergabeverfahrensrisiko auch beim Baukonzessionsvertrag! (IBR 2015, 120)
Kurznachricht zu "Anmerkung zum Urteil des BGH vom 18.12.2014 - VII ZR 60/14" von RA Guido Meyer, original erschienen in: ZfIR 2015, 383 - 387.
LG Dresden, 31.07.2012 - 4 O 3189/11
OLG Dresden, 14.02.2014 - 16 U 1480/12
NJW-RR 2015, 472
MDR 2015, 386
NZBau 2015, 220
WM 2015, 1070
BauR 2015, 828
ZfBR 2015, 361
BGH, 12.05.2016 - VII ZR 171/15
Bauträgervertrag: Anwendbarkeit von Werkvertragsrecht bei Mängeln an neu …
Die insoweit vom Tatrichter vorzunehmende Auslegung ist im Revisionsverfahren nur eingeschränkt dahingehend überprüfbar (vgl. BGH…, Urteil vom 25. Januar 1996 - VII ZR 26/95, BauR 1996, 390, 391, juris Rn. 13), ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (vgl. BGH, Urteil vom 18. Dezember 2014 - VII ZR 60/14, BauR 2015, 828 Rn. 17 = NZBau 2015, 220).
BGH, 09.07.2015 - VII ZR 5/15
VOB-Vertrag: Zurückhaltungsrecht an einer Gewährleistungsbürgschaft bei …
Die tatrichterliche Vertragsauslegung ist revisionsrechtlich nur dahingehend überprüfbar, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (st. Rspr.;… vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 22. Januar 2015 - VII ZR 87/14, NJW 2015, 1107 Rn. 14; Urteil vom 18. Dezember 2014 - VII ZR 60/14, BauR 2015, 828 Rn. 17 m.w.N. = NZBau 2015, 220).
Ein Verstoß gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze durch das Berufungsgericht ist nicht erkennbar (vgl. BGH, Urteil vom 18. Dezember 2014 - VII ZR 60/14, BauR 2015, 828 Rn. 17 m.w.N. = NZBau 2015, 220).
BGH, 22.10.2015 - VII ZR 58/14
Auslegung eines Vertrages über die Lieferung und Verwertung von Restabfällen: …
Die tatrichterliche Vertragsauslegung ist allerdings revisionsrechtlich nur dahingehend überprüfbar, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (st. Rspr.; vgl. BGH…, Urteil vom 9. Juli 2015 - VII ZR 5/15, BauR 2015, 1652 Rn. 20 = NZBau 2015, 549;… Versäumnisurteil vom 22. Januar 2015 - VII ZR 87/14, NJW 2015, 1107 Rn. 14; Urteil vom 18. Dezember 2014 - VII ZR 60/14, BauR 2015, 828 Rn. 17 = NZBau 2015, 220;… Urteil vom 4. Dezember 2014 - VII ZR 4/13, BauR 2015, 527 Rn. 17 m.w.N. = NZBau 2015, 84).
Anspruch eines Auftragnehmers auf eine Vergütung für infolge verkürzter Bauzeit …
Die tatrichterliche Vertragsauslegung ist revisionsrechtlich nur dahingehend überprüfbar, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (st. Rspr.; vgl. BGH…, Urteil vom 22. Oktober 2015 - VII ZR 58/14, NZBau 2016, 213 Rn. 15;… Urteil vom 9. Juli 2015 - VII ZR 5/15, BGHZ 206, 203 Rn. 20;… Versäumnisurteil vom 22. Januar 2015 - VII ZR 87/14, NJW 2015, 1107 Rn. 14; Urteil vom 18. Dezember 2014 - VII ZR 60/14, BauR 2015, 828 Rn. 17 m.w.N. = NZBau 2015, 220).
OLG Karlsruhe, 16.11.2016 - 15 Verg 5/16
Vergabenachprüfungsverfahren: Pflicht zur Ausschreibung einer Kiesverwertung in …
Denn eine Konzession begründet lediglich ein Nutzungsrecht (vgl. BGH, MDR 2015, 386 ff.; BGH, VergabeR 2011, 452 ff.); vorliegend soll dem Verwerter indes nicht nur ein Nutzungsrecht am Kies eingeräumt werden, sondern vielmehr das Eigentum zwecks weiterer Verwertung - der streitigen Dienstleistung - übertragen werden.
OLG Rostock, 14.03.2017 - 4 U 69/12
Bauvertrag mit einem öffentlichen Auftraggeber: Entschädigungsanspruch wegen …
So steht dem Auftragnehmer in Anlehnung an § 2 Nr. 5 VOB/B dann ein Mehrvergütungsanspruch zu, wenn infolge einer verzögerten Vergabe sich Bauzeit/Ausführungsfristen, mithin Leistungspflichten des Auftragnehmers ändern und dadurch Mehrkosten entstehen (so u.a. BGH, Urteil vom 11. Mai 2009 - VII ZR 11/08 - BGH, Urteil vom 18. Dezember 2014 - VII ZR 60/14 -).
BGH, 12.05.2015 - VII ZR 171/14
Bei einem Kauf über ein frisch gekauften Gebäude handelt es sich grundsätzlich um …