Source: http://docplayer.hu/16455281-12285-2015-start-a-j-a-n-l-a-t-i-f-e-l-h-i-v-a-s.html
Timestamp: 2019-01-23 20:33:28
Document Index: 26533561

Matched Legal Cases: ['bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ']

12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s - PDF
Download "12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s"
1 12285/2015/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. Számlaszám: Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.: 27. Adószám: KSH besorolási száma: Cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kapcsolattartó: Malakuczi Mariann beszerzési szakértő MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és Vállalat- Üzemeltetési Divízió Kapcsolattartó elérhetősége: Telefon: +36 1/ mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) TRAXX villamos mozdony keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyezés kivitelezés) tárgyban nyílt beszerzési eljárást kezdeményez az alábbi feltételekkel. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező tervezési és kivitelezési feladatok becsült értéke nem éri el a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt. Kérjük, hogy az alábbiak szerint szíveskedjenek részletes ajánlatot (árajánlatot) benyújtani. A beszerzés tárgya: TRAXX villamos mozdony keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) a jelen ajánlati felhívásban és mellékleteiben részletezetteknek megfelelően. 1. Az ajánlattétel jogi-, pénzügyi-, műszaki követelményei: Részvételi feltételek A/ Kizáró okok Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró, illetőleg érvénytelenségi okok): Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), vagy g) 1/22
2 pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h), i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Igazolás módja: Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja: az a)-b) és e) pontokban foglalt kizáró okok hiányát Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ( Amennyiben ajánlattevő cégkivonata a oldalon nem szerepel, abban az esetben ajánlattevőnek kell ajánlatába csatolnia az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított cégkivonat egyszerű másolati példányát. A c)-d), illetve f)-g), valamint h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja: az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, a jelen ajánlati felhívás 5. sz. mellékletét képező nyilatkozatminta értelemszerű kitöltésével. B/ Az alkalmasság műszaki-szakmai minimum követelményei (az alkalmasság műszaki minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő teljesítheti): a) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év vonatkozásában összesen legalább 15 millió forint értékű beszerzés 2/22
3 tárgya szerinti (építészeti) kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Igazolás módja: Kérjük csatolni az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás dátumától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti (építészeti) kivitelezési munkák teljesítésének ismertetésével; melynek minimálisan tartalmaznia kell a szerződéskötő másik fél nevét, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, időtartamát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e. b) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. 2. rész táblázatának 2. pontja szerinti tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges É névjegyzékbe vétellel. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 1. rész táblázatának 2. pontja szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges MV-É névjegyzékbe vétellel. Igazolás módja: A b) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására Ajánlattevőnek a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatba. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek tekintetében előírt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése: amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt Képzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentum csatolása nem szükséges); amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó jogosultsággal bír, a végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be; C/ Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményei (az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő teljesítheti): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen ajánlattételi felhívás feladását megelőző három üzleti évben teljes nettó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó 15 millió Ft-ot, azaz nettó Tizenöt-millió forintot. Az igazolás módja: A saját vagy jogelődje utolsó három üzleti évéről szóló az ajánlattevő által cégszerűen aláírt árbevételi nyilatkozat eredetiben. (3 sz. melléklet). Amennyiben az ajánlatkérő által kért Beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a Beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ajánlattevő alkalmatlannak minősül az elbírálás során amennyiben nem rendelkezik a 1.B./ és/vagy 1.C./ pontban meghatározott alkalmassági feltételekkel. 2. Helyszíni bejárás: 3/22
4 Ajánlatkérő előírja ajánlattevők számára a helyszíni bejáráson való részvételt, melynek során ajánlattevőknek lehetőségük van a teljesítési helyszínt megtekintetni, illetve arról az ajánlattételhez szükséges mértékben az ajánlattételi felhívásban esetlegesen nem szereplő műszaki és egyéb információkat kérni, ugyanakkor a helyszíni bejáráson a szerződéses feltételekről tárgyalni nem lehet. A helyszíni bejárás időpontja: július óra,. Bejárás helyszíne: 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3 sz A helyszíni bejáráson való részvétel az ajánlattétel előfeltétele, melynek elmulasztása esetén az eljárásban érvényes ajánlat nem nyújtható be! 3. A beszerzés műszaki tartalmát a jelen ajánlattételi felhívás 5. számú melléklete tartalmazza. 4. Szerződéses feltételek A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés, melynek tervezete a jelen ajánlati felhívás 4. számú mellékletét képezi. A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek: [X] késedelmi kötbér, [X] hibás teljesítési kötbér, [X] meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér, [ ] ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér, [X] 12 hónap jótállás, [X] egyéb járulékos kötelezettségek a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint. 5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje, a teljesítés helye: A szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A teljesítés határideje: A Tervezési és Kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének és Megrendelőnek történő átadásának határideje a szerződés aláírásától számított legfeljebb 30 naptári nap. A kivitelezés határideje az eljárás során értékelési részszempontként kerül meghatározásra. A szerződés teljesítésének helye: 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3 sz. alatti, 7350 hrsz-ú ingatlan 6. Ajánlattétel: 6.1. Részajánlat: Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, jelen eljárásban kizárólag teljes körű ajánlat tehető. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a nem teljes körű ajánlat érvénytelen! 6.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető Az ajánlatok értékelési szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az alábbiak szerint: Értékelési részszempontok 1. Nettó vállalkozási díj 80 (Tervezési díj + Kivitelezési díj) 2. A kivitelezés teljesítési határideje 20 Súlyszám Értékelés módszere: 4/22
5 Az 1-2. részszempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számítja ki a pontszámokat. Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az arányosítás során alkalmazott képlet: P= A legjobb A vizsgált (P max -P min )+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 pont. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési részszempont esetében 60 naptári napos vállalásnál kedvezőtlenebb megajánlás nem adható. Ha ajánlattevő kedvezőtlenebb vállalást ad, ajánlata érvénytelen. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési részszempont esetében a 30 naptári napos vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak a maximális 10 pontot kapják. Mindegyik részszempont esetében ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedes jegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. Az fentiek szerint kiszámított pontok az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal (szorzószámmal) felszorzásra kerülnek, amelynek eredménye a súlyozott pont. Az értékelés tárgyát képező pontszám a súlyozott pontok összege Ajánlati ár: A Vállalkozási díj (átalánydíj) = Tervezési díj + Kivitelezési díj. A vállalkozási díj tartalmazza a teljesítés során felmerülő összes költséget az alábbiak szerint: 1. Tervezési díj Tervezési díjként az ajánlattevőnek átalánydíjas árajánlatot kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell a tervezési feladatok elvégzésének, a tervezői művezetésnek, illetve a szerződésben vállalt jogszavatosságnak a teljes díját és valamennyi költségét, a részletes és teljes kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére, valamint átadására is kiterjedően. A tervezési díj továbbá magában foglalja a - a gázszolgáltatótól (TIGÁZ) szükséges engedélyek beszerzésével kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat, illetéket. 2. Kivitelezési díj Kivitelezési díjként az ajánlattevőnek átalánydíjas árajánlatot kell benyújtania, amelynek tartalmaznia kell a jelen ajánlattételi felhívás 5. számú mellékletében megfogalmazott munkák-, és minden egyéb a szakszerű kivitelezéshez szükséges feladat elvégzésének teljes díját és valamennyi költségét. 5/22
6 Ajánlattevő az általa tett árajánlatot (Tervezési és Kivitelezési díjat külön-külön) köteles tételes költségelemekre bontani, azaz köteles a benyújtásra kerülő árajánlatát részletes árazott költségvetéssel alátámasztani. Ajánlattevő köteles az ajánlatához részletes, árazott költségvetést csatolni. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia a teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) nettó összértékét nettó Ft + ÁFA formában. Az árat magyar forintban (HUF) kell meghatározni. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi közvetlen és közvetett költségét, így különösen a tervezés, az engedélyeztetés és kivitelezés és a többletmunkák ellenértékét. Ajánlatkérő az érdekkörében felmerült okból elvégzett azon vállalkozói többletteljesítésre, amely munka elvégzésnek szükségessége a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható, de amelynek elvégzésére a Felek egymással megállapodnak (Pótmunka), a Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet köt ki, melynek felhasználását a szerződéstervezet 6.4. pontja tartalmazza. Erre való tekintettel Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia az esetleges pótmunkákra vonatkozó nettó rezsióradíját. A pótmunkára vonatkozó nettó rezsióradíj az értékelésnek nem része, de megadása kötelező, az érvényes ajánlattétel feltétele. A nettó rezsióradíj mértéke nem haladhatja meg a Ft/óra mértéket, az ennél magasabb értékű megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A jelen felhívás 4. sz. mellékleteként közreadott szerződéstervezet rendelkezései szerint. 8. Részvételi feltételek: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell különösen az alábbiakat: Cégszerűen aláírt Felolvasólapot (ajánlati felhívás 1. számú melléklete), melynek hiánya illetve hiányos kitöltése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget az Ajánlatkérő nem biztosít! az ajánlati felhívás 1. pontjában meghatározott dokumentumokat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű teljesítéshez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, illetve hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn. nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja. Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó tételes költségvetését. Csatolja az cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. -a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. Ajánlattevő az általa tett árajánlathoz kapcsolódóan annak megértését és elbírálását elősegítendő, a későbbi félreértések elkerülése érdekében köteles műszaki leírást készíteni és benyújtani, melyben részletesen ki kell fejtenie, hogy milyen műszaki megoldásokkal kívánja az 5. sz. melléklet szerinti műszaki tartalomban részletezett feladatokat megvalósítani. Ajánlattevő köteles az ajánlatához az általa megajánlott műszaki megoldás megvalósulását bemutató, részletes ütemtervet csatolni. A készítendő ütemterv a tervezett munkálatok 6/22
7 ütemezését prezentálja a munkaterület átadásától a készre jelentésig, a tervezésre is kiterjedően. Ajánlattevő az ütemterv elkészítése során köteles megfelelni az ajánlati felhívás és annak mellékletei részeként megfogalmazott Megrendelői elvárásoknak és teljesítési határidőknek. 9. Ajánlattevő az alábbi adatait ajánlatában köteles megadni (az ajánlati felhívás 10. sz. melléklete): Ajánlattevő neve Székhelye Levelezési címe Számlavezető pénzintézete Számlaszáma Adószáma Statisztikai jelzőszáma Cégjegyzékszáma Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve Kapcsolattartó neve Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma Telefon/Telefax cím 10. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot tárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (fax vagy útján) értesítést küld. Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses feltételek és szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől minden indokolás nélkül eltérjen. A tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy útján) küld értesítést. 11. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít, minden témában egy alkalommal. Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap benyújtására, valamint nem teljes körű árajánlat adása esetén az árajánlat kiegészítésére! A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása során. 12. A dokumentáció az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhető be: Malakuczi Mariann MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ BSZ Vasúti és Vállalat- Üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt szoba Telefon: +36 1/ Fax: +36 1/ Elektronikusan küldött Ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel feltétele a dokumentáció átvételének ben vagy faxon történő visszaigazolása. 13. Az eljárás nyelve: magyar Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem 7/22
8 magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi cégszerűen aláírt felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó. A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni. 15. A felhívás közzétételének/megküldésének napja: július Ajánlattételi határidő: (a jelen felhívás közzétételét követő 15. naptári nap) július óra, az ajánlatot en kell benyújtani a címre. A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje. Az ajánlatokat elektronikusan, a fent megadott címre, a jelen pontban megadott időpontig kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a weboldal Budapest idő adatai alapján állapítja meg. Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatot pdf formátumban, továbbá a benyújtott ajánlat részét képező részletes árazott költségvetést xls formátumban is meg kell küldeni, azonban ezek az állományok nem tartalmazhatnak jelszóval vagy cellavédelemmel védett állományokat. Az tárgy mezőjében az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni. Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban a nyilvánosság kizárásával zajlik. 17. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlati határidő lejártát követő 30 napon belül, tárgyalás tartása esetén a tárgyalások lezárását követő 15 munkanapon belül. 18. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást követő 15 napon belül. 19. Az ajánlatkérő tárgyalást tarthat, annak időpontjáról tárgyalás esetén írásban értesíti az ajánlattevőket. 20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap. 21. Egyéb információk: Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati felhívás 12. pontjában megjelölt kapcsolattartótól. Érvénytelen az ajánlat, ha: az ajánlattételi határidőn túl érkezik illetve a felhívásban megjelölt címtől eltérő címre vagy módon nyújtották be; a felhívásban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát; a felhívásban kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre az ajánlati felhívásnak megfelelően; az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik; az ajánlati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; 8/22
9 az ajánlati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot; ha az ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött felolvasólapot eredetiben; az Ajánlattevő ajánlata nem teljes körű vagy, ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot tett; az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; ha a jelen ajánlati felhívás 1A/ pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel szemben; a hiánypótlási határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a jelen ajánlati felhívás 11. pontjában foglaltaknak megfelelően; a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy hiánypótlás határidőn túl érkezett; az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; Ajánlattevő nem vett részt a helyszíni bejáráson; az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlati felhívásban valamint a jogszabályokban foglaltaknak. Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. Ajánlattevő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítani. A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésig be kell mutatnia, hogy szerepel az építőipari kivitelezői vállalkozások nyilvántartásában. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76. (1) alkalmazását kizárja. Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. 9/22
10 A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a magyar jog irányadó, a pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult. Budapest, július 17. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Felolvasólap 2. sz. melléklet: Referencia nyilatkozat mintája 3. sz. melléklet: Nyilatkozat árbevételről 4. sz. melléklet: Szerződéstervezet 5. sz. melléklet: Műszaki tartalom 6. sz. melléklet: Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 7. sz. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről 8. sz. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában 9. sz. melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában 10. sz. melléklet: Ajánlattevői adatlap 10/22
11 1. számú melléklet Felolvasólap Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő székhelye: Telefon: Telefax: Ajánlati ár: Értékelési részszempont 1. Vállalkozási díj (Tervezési díj + Kivitelezési díj)(nettó Ft) 1.1. Tervezési díj (nettó Ft) 1.2. Kivitelezési díj (nettó Ft) 2. Kivitelezés teljesítése határideje (naptári nap) Ajánlat - Nettó vállalkozói rezsióradíj (az esetleges pótmunka elszámolása esetére): A rezsióradíjra adott árajánlat az árversenynek, értékelésnek nem része, de megadása az ajánlat érvényességi feltétele:.. Ft+ ÁFA/óra azaz... Ft + ÁFA/óra A vállalkozási díjat magyar forintban (HUF) kell meghatározni. A vállalkozási díj a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár, amely tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi közvetlen és közvetett költségét, így különösen a tervezés, kivitelezés és a többletmunkák ellenértékét. Alulírott,..,mint a(z) (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban, a műszaki tartalomban és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adat gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az azokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. Ajánlatunkat az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig fenntartjuk. Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által TRAXX mozdonyok keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) tárgyban indított nyílt beszerzési eljárás során az ajánlat részeként tettem..., (helység).. (év). (hónap). (nap) cégszerű aláírás 11/22
12 Referencia nyilatkozat 2. számú melléklet TRAXX mozdonyok keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) tárgyú beszerzési eljárásban Alulírott, mint a(z)... (cégnév)... (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett cég az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző három évben összesen az alábbi, beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik: A szerződést kötő másik fél Kapcsolat-tartó személy Kapcsolattartó elérhetősége Végzett feladat leírása Az ellenszolgáltatás nettó összege A teljesítés szerződésszerű volt-e Teljesítés ideje Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) 12/22
13 3. számú melléklet Nyilatkozat árbevételről Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) képviseletében a MÁV START Zrt. mint ajánlatkérő által TRAXX mozdonyok keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) tárgyban indított beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a teljes nettó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételünk a ajánlati felhívásban előírt időszakban az alábbiak szerint alakult: Üzleti év Teljes nettó árbevétel összege (devizanem megjelölésével) Kelt:., hó.. nap... cégszerű aláírás A megfelelő aláhúzandó! 13/22
14 4. sz. melléklet Szerződéstervezet Külön fájlként kerül csatolásra. 14/22
15 Műszaki tartalom A kialakításra kerülő csapágyszerelő műhely méretei, jellemzői: Névleges alapterülete: 138 m2 (10,5m x 13,15m) Névleges belmagassága: 4,5 m Fűtés: 5. számú melléklet Részben meglévő, áthelyezésre kerülő vörösen sugárzó gázkészülékekkel, szükség esetén darabszám növeléssel. Szellőzés: Épület keleti oldalán lévő, megmaradó bevilágító ablako(ko)n elhelyezésre kerülő szellőző ventillátorral. Világítás: Természetes (a K-i oldalon megmaradó kerítőfalak ablakain keresztül) és a helyiségben kialakításra kerülő, annak mennyezetén elhelyezésre kerülő mesterséges megvilágítás (fénycsőarmatúrák) kombinációjában kerül megvalósításra. Villamos csatlakozási helyek: Új csatlakozási helyek kialakítása nem szükséges. Technológia szerinti többlet igény saját kivitelezésben készül. Levegős hálózat: Új csatlakozási helyek kialakítása nem szükséges. Technológia szerinti többlet igény saját kivitelezésben készül. Kézmosó: Egy kézmosó kialakítása indokolt, átfolyó rendszerű vízmelegítővel biztosított meleg víz ellátással. A kézmosó környezetét fröcskölő víz ellen védetté kell kialakítani csúszásmentes padlózattal, szükséges mértékű csempe burkolattal. Csapágyszerelő műhely szerkezeti kialakítása: A csapágyszerelő műhelyt úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy az zárt nyílászárók mellett biztosítani tudja a pormentes csapágyszerelési technológiai elvárásokat, vagyis pormentes legyen. Oldalfalak: Falszerkezet: Bejárat: Padlózat: K-i oldalon meglévő csarnok kerítőfal megmarad, a további három oldalon 4,5 m magas könnyűszerkezetű fal. A megmaradó kerítőfal és ablaktáblázat karbantartása, tisztasági festése. Alul kb. 1 m magasságig lábazat, kívül, belül ipari környezetnek megfelelő nem sérülékeny, tisztítható, karbantartható kivitel. Lábazat fölött 40 mm vastag légkamrás, víztiszta polikarbonát elemekkel kialakított bevilágítók a lehető legnagyobb terjedelemben. D-i oldalon elhelyezett 3m széles 3m magas HÖRMANN SPU 42 típusú ipari szekcionált kapu, alacsonyküszöbös személybejáróval, két sorban elhelyezett szendvics üvegezéssel, villamos működtetéssel, külső-belső nyitási lehetőséggel, visszanyitás védelemmel, RAL 9002 színben.. Jelenlegi padlózat (kéregerősített beton) változtatása nem szükséges. A vasúti kerékpárok mozgatása, szállítása miatt a csapágyszerelő helyiségben 12 fm-en és D-i oldalon a kapun kívül 3,5 fm-en padlózatba süllyesztett normál nyomtávú technológiai sínpár, azok végein túlfutás 15/22
16 Tetőzet: védelem, kialakítása szükséges. A sínpár elhelyezés után a teljes belső padlózatot betonfestékkel át kell festeni. Könnyűszerkezetű, alulról RAL 9002 színre festett, helyiségvilágítás elhelyezés lehetősséggel, a kerítőfalaknál por ellen szigetelés, felülről vízszigetelés kialakításával. A tetőzet felső oldala sima takarítható kivitel. Tervezési és kivitelezési feladat fentiek figyelembe vételével: Csapágyszerelő műhely épületszerkezeti terveinek elkészítése, kivitelezése. Csapágyszerelő műhely helyiségvilágítás, szellőzés tervezése, kivitelezése. Egy darab vörösen sugárzó áthelyezéséhez, és további egy új beépítéséhez szükséges gáz engedélyezési terv készítése figyelembe véve a helyiség adottságait, épületszerkezeti kialakítását (hőmérséklet igény, adottság, tűzvédelem), engedélyek beszerzése, kivitelezés. Kézmosó hely kialakításához gépészeti (víz, csatorna, villany az átfolyó rendszerű vízmelegítőhöz) tervezés, kivitelezés. Padlózatba süllyesztett 15,5 fm hosszú normál nyomtávú technológiai sínpár kialakításának tervezése, kivitelezése. A műszaki tartalom megvalósításához, tervezési feladatokhoz és a kivitelezési munkákhoz rendelkezésre álló dokumentumok: - Közművek nyomvonal rajzai - MÁV előírások (technológiai sínpár tervezéshez, készítéshez) - Csarnokrész 2009-ben történt felújítása során készült tervezéshez szükséges megvalósulási dokumentumai (pl.: padlózat szerkezet) 16/22
17 6. számú melléklet Nyilatkozat Kizáró okra vonatkozóan Alulírott mint a(z)... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja 1 a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által indított TRAXX mozdonyok keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: Vállalkozásunkkal szemben nem állnak fent az ajánlati felhívásban foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet Ajánlattevő aki: c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet amelynek tekintetében a h), i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 1 a megfelelő aláhúzandó 17/22
18 szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságtársulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Kelt:., hó.. nap... cégszerű aláírás 18/22
19 7. számú melléklet Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről Alulírott, mint a(z)... (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja, kijelentem, hogy társaságunk nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez 2 a) az alábbiakban megjelölt alvállalkozót kívánja igénybe venni: Az alvállalkozó neve:... Az alvállalkozó címe:... b) nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által TRAXX mozdonyok keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) tárgyban megindított beszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. Kelt:., hó.. nap... cégszerű aláírás 2 Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjen jelölni! 19/22
20 8. számú melléklet Nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában Alulírott.., mint a(z)... (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az ajánlati felhívás 1/A) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által TRAXX mozdonyok keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:., hó.. nap cégszerű aláírás 20/22
21 9. számú melléklet Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában (minta) Alulírott.., mint a(z)... (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, nyilatkozom, hogy a teljesítésbe az alábbiakban megnevezett szakember(eke)t kívánom bevonni: 1.) Szakember neve: Nyilvántartási száma: 2. ) Szakember neve: Nyilvántartási száma: Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által TRAXX mozdonyok keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:., hó.. nap cégszerű aláírás 21/22
22 10. számú melléklet AJÁNLATTEVŐI ADATLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): Levelezési címe: Adószáma: Cégjegyzék száma: Statisztikai jelzőszáma: Számlavezető pénzintézetének neve: Bankszámlaszáma: Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma: Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve: Kapcsolattartójának neve: Telefon: Telefax: Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által TRAXX mozdonyok keréktárcsa javításához szerelő műhely kialakítása (tervezés engedélyeztetés kivitelezés) tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:., hó.. nap cégszerű aláírása 22/22