Source: http://oxaxa.info/105811813-Contrato-numero-scjn-dgif-15-11-2015-1-hl.html
Timestamp: 2018-12-13 00:14:03
Document Index: 12798414

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 70', 'artículo 20', 'artículo 163', 'artículo 156', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 289', 'artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 27', 'artículo 71', 'artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 145', 'artículo 147', 'artículo 147', 'artículo 175', 'artículo 143', 'artículo 134', 'artículo 11']

CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/2015,[1... & Hl - PDF
CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/2015,[1... & Hl
Download "CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/2015,[1... & Hl"
Catalina Nieto Peralta
1 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/2015,[1... & Hl PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORH DE JUSTICIA DE LA NACION CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTE EN LA ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN, DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA SUPREMA CORTE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO RODOLFO HÉCTOR LARA PONTE, OFICIAL MAYOR, Y POR LA OTRA GRUPO FARLA, S.A DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO ARMANDO JUÁREZ RIVERA Y EL INGENIERO SERGIO GUTIÉRREZ FILIPES, EN SU CARÁCTER DE APODERADOS LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: DECLARACIONES l. "La Suprema Corte" manifiesta por conducto de su representante que: 1.1. Es uno de los órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Requiere contratar la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en la "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", ubicada en la calle Portal Guzmán, número 1, manzana 4, cuartel 1, código postal 61830, Ario de Rosales, Michoacán. Para ello cuenta con la autorización número 022/2015, oficio número 401.F(6) /SMH/134, emitido por el Delegado del Centro INAH Michoacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia El Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones en su décima sesión ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil quince, respecto del concurso por invitación restringida número SCJN/DGIF/CIR/01/2015, con fundamento en los dictámenes resolutivos legal, técnico, financiero y económico emitidos por las áreas competentes, el punto 16.1 de las bases del procedimiento concursa!, y el artículo 81, fracción VI del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal, en lo sucesivo AGA VI/2008, autorizó la adjudicación a "el Contratista". El Comité de Gobierno y Administración en la ses10n ordinaria celebrada el dieciocho de junio de dos mil quince, con fundamento en el artículo 70 del Acuerdo General de Administración l/2012, autorizó a la Dirección General de Infraestructura Física, bajo su más estricta responsabilidad, en su carácter de Unidad Responsable Integradora, la multianualidad de esta contratación. La suficiencia presupuesta! se encuentra contemplada en el Programa Anual de Necesidades 2015, para cubrir las erogaciones provenientes del presente contrato y se encuentra disponible en la partida presupuesta! del Presupuesto autorizado en el centro gestor para el ejercicio Respecto al ejercicio 2016 los recursos quedarán sujetos a la autorización del Presupuesto de de la Federación correspondiente El licenciado Rodolfo Héctor Lara Ponte en su carácter de Oficial Mayor, está facultado para suscribir el presente contrato según lo dispuesto en el artículo 20 fracción XIX, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y suscribe el presente contrato en cumplimiento a la autorización a que se refiere la declaración 1.3. Asimismo, firma como testigo, el titular de la Dirección General de Infraestructura Física. Página 1 de 23
2 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ll/2015«h A A U 1.5. Cue nta con el Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SCJ P5. PODER JUDICIAL DE la FEDERACIÓN SUf'REMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 1.6. Para todo lo relacio nado con el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la calle de José María Pino Suárez núme ro 2, colo nia Centro de la Ciudad de México, delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, México, Distrito Federal. 11. "El Contratista" por conducto de sus representantes manifiestan que: Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, en términos de la escritura pública número 80,783 de diecinueve de septiembre de mil novecie ntos oche nta y ocho, pasada ante la fe del licenc iado Salvador Godínez Viera, Notario Público número 42 del Distrito Federal, con una de noventa y nueve años y se e ncuentra debidamente inscri ta en el Registro Público de Comercio, en el folio mercantil número 112,290 de s iete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve. Il.2. El Arquitecto Armando Juárez R ivera en su carácter de apoderado legal, cuenta con facultades suficie ntes para suscribir el presente contra to, por así constar en la escritura pública número 41,806 de dieciséis de diciembre de dos mil catorce pasada ante la fe de la lice nciada Sara Cuevas Villalobos, Notaria Pública número 197 del Distrito Federal, facultades que hasta la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. El Ingenie ro Sergio Gutiérrez Filipes en su carácter de apoderado legal, c uenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato, por así constar en la escritura pública número 41,807 de dieciséis de diciembre de dos mil catorce pasada ante la fe de la licenciada Sara Cuevas Villalobps, Notaria Pública número 197 del Distrito Federal, facultades que hasta la fecha no le han s ido revocadas ni limitadas en forma alguna A la fecha de la presente contratación no se enc uentra en los supuestos previstos en los a rtículos 48 y 58, fracción XVI del AGA VI/2008. II.4. Cuenta con personal técnico encargado de la dirección de los trabajos, con la experie ncia laboral y capacidad técnica específica para elaborar la obra pública a Precios Unitarios y T ie mpo Determinado, detallada e n la cláusula primera de este contrato, así como con los elementos técnicos, experie ncia y capacidad técnica e n obra de características similares en cuanto a adecuación de inmuebles declarados como histó ricos por el Instituto Nacio nal de Antropología e Historia, así como con la capacidad económica necesaria para tal fin Para el desarro llo de sus actividades mercantiles cuenta con la siguiente uol:umt:ntal:ión: ~ Reg istro Federal de Contribuyentes número expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito ~édula de ide ntificació n fiscal que exhibe. ~ Registro Patronal número expedido por el Institu to Mexicano del Seguro Social, según Tarjeta de Identificación Patronal que exhibe. ~ Cédula Profesional número a nombre del arquitecto Armando Juárez Rivera, responsable técnico, expedida por la Direcció n Gene ral de P rofesiones. mo, mani fiesta q ue notificará por escrito a este Alto Tribunal c ualquier mbio de do micilio que realice. 7. Para recibir los pagos derivados del presente contrato, señala la cue nta de ues número de la institución bancaria suc ursal Parque Hundido, plaza Ciudad de México, con número de Clabe Bancaria Estandarizada Página 2 de 23
3 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGJF/15/ll/2015 o,.a H~ 111. Declaran las partes por conducto de sus representantes que: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE la NACION Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen por conducto de sus representantes para la celebración del presente contrato y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ejjas se dirigirán a los domicilios indicados en los numerales 1.6. y Conocen el alcance y contenido de este contrato, por lo que están de acuerdo en darle c umplimiento al tenor de las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. ' El Contratista" se obliga a la ejecución de la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en la "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", ubicada en la calle Portal Guzmán, número 1, manzana 4, cuartel 1, código postal 61830, Ario de Rosales, Michoacán, de conformidad con la propuesta técnica y económica entregadas a 'la Suprema Corte" el nueve de octubre dos mil quince, considerando de manera enunciativa y no limitativa lo siguiente: Trabajos preliminares; Albañilería; Herrería; Carpintería; Sistema Eléctrico. La descripción pormenorizada de los trabajos se encuentra detajjada en el catálogo de conceptos, junta de aclaraciones y en la propuesta técnica y económica que forma parte integrante de las bases del procedimiento concursa!, las cuales se incorporan y forman parte de este instrumento jurídico. SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. "La Suprema Corte" cubrirá como importe de la ejecución de la obra pública encomendada a ' ej Contratista", la cantidad de $5'151, (Cinco millones ciento cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos 22/100 moneda nacional) más ej impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $824, (Ochocientos veinticuatro mil doscientos sesenta pesos 84/100 moneda nacional), ascendiendo a un monto total de $5' 975, (Cinco millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y un pesos 06/100 moneda nacional). El programa calendarizado, así como sus importes respectivos fueron presentados por "el Contratista"', en la propuesta económica entregada a 'la Suprema Corte'' el nueve de octubre dos mil quince. El monto final del contrato se ajustará a lo que resulte de la aplicación de los importes autorizados a las cantidades de obra finalmente ejecutadas, mediante la aplicación del catálogo de conceptos que forma parte integrante de las bases. Para efectos fiscales de este contrato "el Contratista deberá presentar las facturas correspondientes, con los requisitos señalados en las declaraciones 1.5. y 1.6. TERCERA. AJUSTE DE COSTOS. presente instrumento jurídico podrá ser objeto de ajuste de costos, lo que rá previa solicitud de ''el Contratista", efectuando la revisión de cada uno los precios contratados, sujetándose a lo establecido en el artículo 163 del A VI/2008, así como a los siguientes parámetros: En ningún caso el anticipo será sujeto.de ajuste de costo. El ajuste se aplicará a los costos directos, no así a los indirectos, los cuales permanecerán sin variación durante la vigencia del contrato, verbigracia, indirectos, financiamiento y utilidad. Página 3 de 23
4 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGJF/15/11/2015ro '" U SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION El aj uste de costos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios del contrato, a través de los índices nacionales de precios determinados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de la mano de obra, de acuerdo con los montos o porcentajes aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos publicados en el Diario Oficial de la Federación, y respecto de la mano de obra de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecución pactado en el presente instrumento j urídico. Sólo procederán, previa solicitud y justificación del evento por parte de "el Contratista.,. Los ajustes se harán a la fecha convenida, cuando no exista atraso imputable al Contratista con respecto al programa de ejecución, exclusivamente para los trabajos pendientes de realizar conforme al programa originalmente pactado. CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. "El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato, en un plazo de ciento setenta y cuatro días naturales, contado a partir del día siguiente hábil de la entrega del anticipo y una vez que se haya puesto a su disposición el inmueble donde se llevarán a cabo los trabajos, quedando asentado en bitácora. Una vez fenecido el plazo de ejecución, si aún quedaran trabajos pendientes, el Contratista' deberá continuar con la ejecución de la obra, sin menoscabo de que " la Suprema Corte valore las causas del retraso y en su caso, aplique la pena convencional pactada en la cláusula trigésima tercera del presente contrato. "La Suprema Corte", a través de la Dirección General de Infraestructura Física tendrá la facultad para verificar si la obra objeto de este contrato, se ejecuta por "el Contratista" de acuerdo al programa de obra vigente, para lo cual comparará periódicamente el avance de la obra. ' El Contratista' deberá cumplir con los tiempo establecidos en el programa calendarizado entregado a 'la Suprema Corte"' el nueve de octubre dos mil quince. QUINTA. FORMA DE PAGO. "La Suprema Corte"' cubrirá el importe de este contrato de la siguiente forma: Se entregará a 'el Contratista' un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) para el inicio de los trabajos, equivalente a la cantidad de St '803, (Un millón ochocientos tres mil setenta pesos 58/100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $288, (Doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 29/100 moneda nacional), ascendiendo el impone total del anticipo a la cantidad de $2' 091, (Dos millones noventa y un mil quinientos sesenta y un pesos 87/100 moneda nacional), mediante transferencia electrónica dentro de los ocho días hábiles siguientes a la presentación de la factura electrónica correspondiente (copia) en ventanilla única de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, sita en calle Bolívar número 30, planta baja, colonia Centro, código postal 06000, delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal y las fianzas de anticipo y cumplimiento estén dictaminadas favorablemente por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la Suprema Corte. Si se encuentra pendiente de amortizar el anticipo, en caso de que la obra concluya y ya no existan trabajos pendientes para su amortización, en caso de la rescisión del contrato o de su terminación anticipada, el saldo pendiente se reintegrará en una sola exhibición a " la Suprema Corte", en un plazo no mayor de ince días hábiles, contado a partir de que se le notifique a "el Contratista'' la referida terminación. Si ésta incurre en mora, pagará los intereses que correspondan conforme a la ta a prevista en la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales del ejercicio correspondiente a la fecha de pago... La Suprema Corte" podrá retener pagos a efecto de garantizar el ant1c 1po no amortizado cuando se advierta que el mo nto de la obra será considerablemente Página 4 de 23
5 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ll/2015 ou u inferior al presupuesto origi nal, o bien cuando exista un atraso relevante en la ejecución de la obra. PODER JUDICIAL DE la FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Los pagos subsecuentes serán por el cien por ciento del monto contratado por trabajos ejecutados y a través de estimaciones, en las que se amortizará, en cada una de ellas, el anticipo en su mismo porcentaje (treinta y cinco por ciento), las que se deberán formular con una periodicidad no mayor de treinta días naturales y presentar a la supervisión externa contratada por 'Ja Suprema Corte" para revisión de trabajos terminados y ejecutados, conforme a los términos del presente instrumento jurídico, debiendo corresponder al cumplimiento del porcentaje de avance de obra que se indica en el programa valorado, presentado por 'el Contratista" a la fecha de elaboración de la estimac ión. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse en un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se autorizaron por la Dirección General de Inf raestructura Física, de conformidad al artículo 156 del AGA Vl/2008 y a la presentación de la factura electrónica correspondiente (copia) en la ventanilla única de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, que cumpla con los requisitos fiscales vigentes y acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las facturas electrónicas se deberán enviar a la dirección de correo electrónico: El correo electrónico deberá contener lo siguiente: 1) archivo electró nico de la factura en formato XML; 2) acuse de recepción del archivo XML en el correo antes citado; 3) validación en el SAT del folio fiscal y validación en el SAT de la estructura, 4) el sello y cadena original. La Dirección General de Infraestructura Física deberá revisar la propuesta de estimación en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir de su recepción y la autorizará o la aj ustará en lo que corresponda. Una vez autorizada la estimación y recibida la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, se procederá al pago. La estimación que presente ' el Contratista" para su firma deberá ir acompañada de fotografías de los trabajos realizados. No se aceptará la estimación si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografías. Las diferencias técnicas y/o numéricas que no sea posible de conciliar y autorizar, quedarán pendientes y deberán incluirse y resolverse en una de las dos sig uientes estimaciones. En caso que "la Suprema Corte" contrate los servicios de una supervisión externa para la obra objeto del presente instrumento y si "el Contratista" ocasiona retraso en la ejecución de la obra pública, el costo que se genere por concepto de pago extra a la supervisión externa a consecuencia a consecuencia de dicho retraso, correrá por cuenta y riesgo de "el Contratista'. De actualizarse el supuesto previsto en el párrafo anterior, el importe que deba pagarse a la supervisión externa será descontado de los pagos pendientes de liquidar a '"el Contratista ' a efecto de que " la Suprema Corte" liquide tal importe a la supervisión externa. Los pagos que realice " la Suprema Corte" a favor de "el Contratista" sólo podrán realizarse mediante depósito por transferencia bancaria, en la cuenta de cheques señalada en la declaración de este instrumento, la que podrá sustituirse mediante escrito firmado por el arquitecto Armando Juárez Rivera o por el ingeniero Sergio Gutiérrez F ilipes en s u carácter de apoderados legales de "el Contratista", previa entrega de la factura electrónica correspondiente, la cual presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes al en que se haya auto rizado la estimación de los trabajos relativos a la quincena de que se trate y hayan sido recibidos a entera satisfacción de " la Suprema Corte" los trabajos que mpare dicha factura. A. PAGOS EN EXCESO. Contratista", deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso. más los intereses que correspondan conforme a la tasa prevista en la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga para el pago de créctitos fi scales del Página 5 de 23
6 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/Jl/20J5,o.. -u ejercicio correspondiente a la fecha de pago. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago a "el Contratista" hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "la Suprema Corte'". SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "el Contratista" sean compensadas en el pago siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, "el Contrat ista"' deberá reintegrar, en su caso, los pagos que haya recibido de más y los intereses correspondientes calculados conforme a lo indicado con anterioridad. SÉPTrMA. IMPUESTOS. El impuesto al valor agregado se pagará a "el Contratista' aplicando la tasa de 16%, en términos de lo previsto en el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, debiendo efectuar su desglose en la factura correspondiente. Cada una de las parles será responsable de cumplir con sus respectivas obligaciones fiscales, retenciones, declaraciones y pago de impuestos ante las autoridades federales y locales que correspondan. OCTAVA. GARANTÍA DEL ANTICIPO. Para garantizar la debida inversión del anticipo, su amortización, o su devolución, "el Contratista" otorgará a "'la Suprema Corte'', fianza de compañía legalmente autorizada por el equivalente al 100% del anticipo, mismo que asciende a la cantidad de $2'091, (Dos millones noventa y un mil quinientos sesenta y un pesos 87/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado, la cual deberá ser entregada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato. La garantía a que se refiere esta cláusula será requisüo para la entrega del anticipo y deberá subsistir hasta su total amortización. En el texto de la póliza de fianza que presente 'el Contratista" deberá constar la siguiente leyenda: ' - Nombre de la afianzadora- En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Comjsión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por la cantidad de $2'091, (Dos millones noventa y un mil quinientos sesenta y un pesos 87/100 moneda nacional), para garantizar, por parte de Grupo Farla, S.A de C.V., con domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1188, interior 1001, colonia del Valle, código postal 03100, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, la debida inversión, a satisfacción de ' la Suprema Corte", o en caso contrario, la devolución parcial o total del importe que corresponde al anticipo otorgado al amparo del contrato número SCJN/DGIF/15/11/2015, con el objeto de ejecutar la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de la "Adecuación de la Casa de la C ultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Grupo Farla, S.A de C.V., con un monto total contratado que asciende a la cantidad de $5'975, (Cinco millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y un pesos 06/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado. La afianzadora expresamente declara que: - La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el 'Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia la Nación, por el que se determinan los procedimientos para la adquisición, inistración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y requeridos por este Tribunal" y en el contrato número GIF/15/11/2015 celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Grupo Farla, S.A de C.V., con el objeto de ejecutar la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en la" Adecuación de la Casa Página 6 de 23
7 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/201S.o.. H~ de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", con un monto total contratado que asciende a la cantidad de $5'975, (Cinco millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y un pesos 06/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado. SUI'RfMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION -La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato número SCJN/DGIF/ 15/11/ La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que "el Contratista" haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, acreditando tal circunstancia ante 'fa Suprema Corte, considerándose e l anterior, como plazo determinado; y que para su cancelación será necesaria en forma previa y por escrito, la comunicación a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. -La presente fianza garantiza el pago de intereses que se llegaren a generar a favor de " la Suprema Corte". - En caso de que exista prórroga o atraso en la ejecución de la obra pública con la consiguiente ampliación del plazo para la amortización del anticipo, la fianza continuará vigente por el mismo lapso. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientos senalados por los artículos 279 y 282, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con respecto al destino que debe darle al anticipo otorgado, a su obligación de acreditarlo a satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a devolverlo en caso de ser requerido para ello. - Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato de fianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, renunciando en forma expresa a c ualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.'' NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que "el Contratista" asume con la celebración del presente contrato, así como para el pago de las penas estipuladas y posibles pagos en exceso, se obliga a otorgar fianza de compañía legalmente autorizada por el equivalente al 10% del monto total del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, esto es, por la cantidad de $515, (Quinientos quince mil ciento sesenta y tres pesos 02/100 moneda nacional) y hasta 20% más en el supuesto de que por algún motivo deba incrementarse el costo de la obra pública contratada. La presente garantía, deberá contratarse de modo que esté vigente desde la fecha de su expedición y hasta que la obra pública haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de "la Suprema Corte", lo que deberá asentarse en un acta de entrega-recepción y una vez que se haya realizado el pago del finiquito y recibido por parte de "la Suprema Corte" la carta de finiquito expedida por "el Contratista'. Dicha fianza sólo podrá ser cancelada con el consentimiento previo y por escrito de "la Suprema Corte" y previa entrega de la garantía de vicios ocultos. l. En el texto de la póliza de fianza, deberá constar la siguiente leyenda: "- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por la cantidad de $515, (Quinientos quince mil ciento sesenta y tres pesos 02/ 100 moneda nacional), y hasta 20% más en el supuesto de que por algún motivo deba incrementarse el costo de la obra pública contratada, para garantizar por parte de Grupo Farla, S.A Página 7 de 23
8 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ "... A U PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN SUt'REMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION de C.V., con domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1188, interior 1001, colonia del Valle, código postal 03100, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato número SCJN/DGIF/15/11/2015, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Grupo Farla, S.A de C.V., con un monto total contratado que asciende a la cantidad de $5' 151, (Cinco millones ciento cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos 22/100 moneda nacional), sin incluir el impuesto al valor agregado. 'La afianzadora' expresamente declara que: - La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servrcros requeridos por este Tribunal y en el contrato número SCJN/DGIF/15/11!2015, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Grupo Farla, S.A de C.V., con el objeto de garantizar el fi el y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de "el Contratista", para ejecutar la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en la " Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", ubicada en la calle Portal Guzmán, número 1, manzana 4, cuartel 1, código postal 61830, Ario de Rosales, Michoacán, con un monto total contratado que asciende a la cantidad de $5'151, (Cinco millones ciento cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos 22/100 moneda nacional) sin incluir el impuesto al valor agregado. - La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato número SCJN/DGIF/15/11/ La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que la obra pública haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de " la Suprema Corte", lo que deberá asentarse en un acta de entrega-recepción, se haya realizado el pago del finiquito y recibido por parte de " la Suprema Corte" la carta de finiquito expedida por "el Contratista" y para su cancelación será necesaria comunicación previa y por escrito a la afianzadora por parte de " la Suprema Corte", así como la entrega de la garantía de vicios ocultos. - De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato número SCJN/DGIF/15/11/2015, la fianza otorgada por "el Contratista' tendrá plena vigencia durante la substanciación y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. - La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución previsto en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza requerida. - La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando exista subcontratación con la autorización expresa de "la Suprema Corte". - La fianza garantiza el pago de sanciones, penas convencionales, pagos en excesos e intereses que se generen por éstos en los términos contratados. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación podrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, forme a los procedimientos señalados en los artículos 279 y 282 de la Ley de tuciones de Seguros y de Fianzas. - La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato debiendo cubrir el importe correspondiente a la obligación principal, así como el pago de intereses que se llegaren a generar. Tratándose de prórrogas en el plazo de ejecución pactadas en algún instrumento de la misma naturaleza del contrato original, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual al acordado en el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda Página 8 de 23
9 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/111201S.o...,., al plazo de atraso. De existir incremento al monto, la fianza cubrirá hasta un 20% adicional al originalmente pactado. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION - Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato de fianza, así como en caso de controversia, s iempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Nació n, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ó rgano competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracció n XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su do micilio, tenga o llegare a tener''. II. Las partes convienen en que la fianza deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se firme el contrato; en caso de que transcurrido el plazo señalado no se hubiere presentado la fianza en la forma y términos pactados, " la Suprema Corte" podrá rescindir el presente contrato sin responsabilidad alguna. "El Contratista" por medio de este instrumento renuncia expresamente al derecho de compensación que pudiera hacer valer en contra de " la Suprema Corte", dando con esta renuncia cumplimiento a lo que se establece en artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Las " partes" convienen que la presente garantía será exigible c uando "el Contratista" incumpla cualquiera de las cláusulas previstas en el presente instrumento. DÉCIMA. GARANTÍA PARA VICIOS OCULTOS. Para garantizar la calidad de la obra pública terminada, "el Contratista" sustituirá la fianza otorgada para el cumplimiento del contrato detallada en la cláusula que antecede, por otra equivalente al 10% del monto total ejercido incluido el impuesto al valor agregado, para responder por los defectos que resulten por vicios ocultos o por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido durante su elaboración. La vigencia de esta garantía será de un año contado a partir de la firma del finiquito correspondiente. En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo de "el Contratista", 'Ja Suprema Corte'' se lo comunicará por escrito en cuanto se presenten. Si no Jos resuelve en el plazo que se convenga para tal efecto, se hará efectiva la garantía. Al término del año contado a partir de la fecha de la firma del finiquito correspondiente y de no haberse presentado vicios ocultos o responsabilidades a cargo de "el Contratista", la instituc ión afianzadora podrá proceder a la cancelación de la fianza, para lo cual, la Dirección General de Infraestructura Física de " la Suprema Corte" deberá emitir por escrito el documento de 1 iberación. Las partes convienen en que la fianza deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firma del finiquito correspo ndiente. En el texto de la póliza de fianza que se expida por institución autorizada, deberá star la siguiente leyenda: Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorizació n que le fue concedida r la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de conformidad con lo dispuesto la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye ante la S uprema de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por la cantidad de (el monto de la será del 10% del impo rte del contrato efectivamente ejercido incluido el mpuesto al valor agregado), para garantizar por parte de Grupo Farla, S.A de V., con domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1188, interior 1, colonia del Valle, código postal 03100, Delegació n Benito Juárez, México, istrito Federal, la reparación de los defectos por vicios ocultos que se pudieran ntar en la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en la " Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", ubicada en la calle Po rtal Página 9 de 23
10 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/201S.o w ~) Guzmán, número 1, manzana 4, ~.:uartel Michoacán. 1, código postal 61830, Ario de Rosales, " La afianzadora" expresamente declara que: PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN SUI'REMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION - La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General de Administración Vl/2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servtcjos requeridos por este Tribunal y en el contrato número SCJN/DGIF/15/11/2015, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Grupo Farla, S.A de C.V., con el objeto de garantizar la reparación de los defectos por vicios ocultos que se pudieran presentar en la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado consistente en la " Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico", ubicada en la calle Portal Guzmán, número 1, manzana 4, cuartel 1, código postal 61830, Ario de Rosales, Michoacán, con un monto total contratado que asciende a la cantidad de $5'151, (Cinco millones ciento cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos 22/100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado. - La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato número SCJN/DGIF/15/11 / La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta un año contado a partir de la firma del finiquito correspondiente y para su cancelación será necesaria comunicación expresa y por escrito a la afianzadora, por parte de la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación podrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientos señalados en los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En todo caso, el plazo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierta los defectos por vicios ocultos no podrá exceder de un año contado a partir de la firma del finiquito correspondiente. - Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato de fianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener". DÉCIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL. "El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe para los trabajos de este contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o de " la Suprema Corte', en relación con los trabajos motivo de este contrato, por tanto "la Suprema Corte" quedará relevada de toda responsabilidad en tal sentido. odas las personas que intervengan en la ejecución del objeto de este contrato, serán trabajadores de "el Contratista', de ninguna manera existirá relación laboral entre ellos y "la Suprema Corte". Será responsabilidad de 'el Contratista" cumplir con todas las obligaciones que a cargo de los patrones establecen las disposiciones que regulan el SAR, lnfona VIT, Seguro Social y las contenidas en la Ley Federal del Trabajo. El costo que implique e l cumplimiento de estas obligaciones correrá a cargo de "el Contratista", la que será la única responsable de su cumplimiento. Página 10 de 23
11 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ll/2015o.. u A U 'La Suprema Corte" estará facultada para requerir a "el Contratista" los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONA VIT e IMSS. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de "el Contratista', ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de 'la Suprema Corte", "el Contratista" deberá reembolsar la totalidad de los gastos que erogue " la Suprema Corte", con motivo de las demandas instauradas por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe relación laboral alguna con los mismos y deslindar a " la Suprema Corte" de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido. Las partes acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por 'la Suprema Corte" de las facturas que se encuentren pendientes de pago, independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer. DÉCIMA SECUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. "El Contratista" será responsable civilmente ante " la Suprema Corte" de los daños y perjuicios que el personal asignado para la ejecución de la obra pública objeto de este contrato causen a los bienes de "la Suprema Corte" durante el desempeño de sus funciones. La reparación del daño consistirá, a elecció n de " la Suprema Corte" en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios, con independencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar. DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. "El Contratista'' deberá exhibir dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se firme el contrato, póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en que incurra el personal asignado para los trabajos de la obra pública consistente en la "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento hístórico", en los bienes, empleados o visitantes del lugar durante el desempeño de sus funciones; para lo cual deberá presentar póliza de seguro expedida a su favor por institución autorizada, que ampare dos veces el monto total contratado, sin incluir el impuesto al valor agregado, esto es, la cantidad de $10'303, (Diez millones trescientos tres mil doscientos sesenta pesos 44/100 moneda nacional) por los daños derivados de su responsabilidad civil hacia terceros que se llegare a presentar durante el desarrollo de la obra, en el entendido que cubrirá los riesgos durante todo el plazo de ejecución de la obra, desde la apertura de la bitácora de la obra y hasta el acto de entrega recepción de la misma, ya que de no hacerlo así, " la Suprema Corte' no erogará pago alguno hasta en tanto no haya s ido renovada dicha póliza. La póliza de seguro que la aseguradora correspondiente emita a "el Contratista'', contendrá como mínimo las siguientes especificaciones: vigencia; nombres, domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora; la designación de la cosa o de la persona asegurada; la naturaleza de los riesgos garantizados; el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía; el monto de la garantía y la cuota o prima del seguro en términos del artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; y, que en términos de la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, garantiza el pago de la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro o a "la Suprema Corte" por sí, o a través de su personal contratado o subcontratado. ara efecto de la última especificación, "el Contratista" deberá solicitar a la aseguradora inserte la siguiente leyenda: (Nombre de la aseguradora) garantiza la responsabilidad civil de los empleados y trabajadores del asegurado frente a DÉCIMA CUARTA. LIBRO DE BITÁCORA. Para el correcto seguimiento de los trabajos precisados en el presente contrato, las partes convienen que será obligatorio al inicio de los mismos, abrir libro de bitácora, en el que según las circunstancias de cada caso se deberán registrar los Página 11 de 23
12 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ll/201S..o... ~3 SUt'REMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION asuntos relevantes que se presenten, los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el presente instrumento y sus anexos, así como aquellos que den fe del cumplimiento de eventos significativos que ocurran durante el desarrollo de la obra y las situaciones ajenas a la responsabilidad de las partes. El libro de bitácora tendrá en todo momento el carácter de registro oficial y legal de la obra, además de ser el medio de comunicación convencional entre las partes y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, por lo que éste deberá ser firmado por las partes por conducto de los representantes que para tal fin designe n. La bitácora estará bajo la responsabilidad y custodia del responsable de la supervisión de la obra, interna o externa, en forma conjunta con "el Contratista", a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio en que se presten los trabajos, sin que la bitácora pueda ser extraída de dichos lugares salvo que así lo determine el Oficial Mayor a solicitud del titular de la Dirección General de Infraestructura Física, sin que en la misma puedan autorizarse o pactarse trabajos extraordinarios o excedentes. La bitácora se ajustará atendiendo al medio de comunicación a través del cual se opere y deberá considerar en lo aplicable, lo siguiente: a) Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al presente contrato; b) Se deberá contar con un original para " la Suprema Corte" y al menos dos copias, una que será para "el Contratista'' y otra para el caso de existir supervisión externa. e) Las copias deberán ser desprendibles no así las originales. d) El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevenc ión, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta. Las partes deberán firmar al final de cada nota. Asimismo para el correcto uso de la bitácora, las partes, atendiendo al medio de comunicación a través del cual se opere, deberán: l. Iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del presente contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al responsable de la obra, al supervisor interno y en su caso al supervisor externo, así como al superintendente de la obra, los que serán responsables para realizar registros en la bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros; n. Asentarse inmediatamente después de la nota de apertura el horario en el que se podrá consultar notas, el que deberá coincidir con el de la jornada de trabajo de campo; prohibir las modificaciones de las notas, así sea por el responsable de la anotación original; establecer la obligación de asentar en la bitácora los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deben observarse;. Numerar todas las notas en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido; IV. Asentar claramente con tinta indeleble y letra legible las notas correspondientes; V. Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta; Página 12 de 23
13 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ll/201S.n.. A U VI. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula; SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÜN VII. Abstenerse de sobreponer o añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen; VIII. Cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas; IX. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias; X. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias; XI. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen; y, XIL Consignar el cierre de la bitácora en una nota que dé por terminados los trabajos. En caso de ausencia de firma o firmas del representante de "el Contratista'' o de la supervisora interna o externa, transcurridas setenta y dos horas de asentada cada nota de bitácora, ésta se considerará aceptada de conformidad por las partes, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Si alguna de las partes no está conforme con lo anotado en la propia bitácora podrá plasmar en la misma las causas que justifican su inconformidad. Los alcances de la bitácora no podrán modificar por ningún motivo el presente instrumento, con base en las anotaciones que se realicen en ella. DÉCIMA QUINTA. DESIGNACIÓN DE PERSONAL. "El Contratista'' se obliga a asignar personal obrero y designar al de supervisión que sea necesario para el programa de ejecución de la obra independientemente del programa de personal incorporado en su propuesta, debiéndose considerar dicho programa únicamente como referencia. El personal proporcionado por "el Contratista" para la ejecución de los trabajos, deberá contar con las habilidades necesarias para el buen desempeño de las labores que le sean asignadas, así como tener experiencia en restauración y adecuación de monumentos históricos. "El Contratista" le reconoce a 'Ja Suprema Corte" la facultad de ordenar el retiro de aquel personal, obrero o de supervisión que a su juicio no resulte competente, retiro que tendrá efecto en un plazo máximo de cinco días calendario, a menos que sea autorizado por escrito un plazo mayor a solicitud de "el Contratista', sin ser obligatorio para " la Suprema Corte'' otorgarlo. "La Suprema Corte" autorizará previamente por escrito a la persona que sea designada como responsable en el sitio de la obra por parte de 'el Contratista". Dicho responsable tendrá carácter de superintendente de construcción y fungirá como representante de "el Contratista" para todo lo relacionado con los trabajos objeto del presente contrato, debiendo estar legal y profesionalmente capacitado para dirigir los trabajos de restauración y adecuación de inmuebles catalogados como históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tomar decisiones relacionadas con la obra, llegar a un acuerdo con la supervisión de "la Suprema Corte", hacer asientos en la bitácora, presentar y firmar comunicados oficiales, presentar y conciliar estimaciones, presentar y conciliar precios y en general todo aquello que sea resultado de representar a "el Contratista' para los efectos del contrato. Para cumplir con lo anterior, dicho representante se obliga a tener amplio conocimiento de la obra, de restauración y de adecuación de inmuebles catalogados como históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y obra civil en general; del proyecto, del presupuesto, de las Página 13 de 23
14 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/2015ouu. H~ especificaciones, de los procedimientos constructivos, de los precios y del programa de ejecución relacionados con el presente instrumento. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DÉCIMA SEXTA. SUBCONTRATACIÓN. Para los efectos de este contrato, 'el Contratista" manifiesta que no subcontratará ninguna de las partidas que integran el catálogo de conceptos de la propuesta económica que forma parte de las bases del procedimiento concursa!. DÉCIMA SÉPTIMA. ACCESO AL INMUEBLE. En virtud de que " la Suprema Corte" cuenta con la propiedad y posesión del inmueble materia de los trabajos a ejecutar, otorgará a "el Contratista" el acceso necesario a su interior, el cual está descrito en la cláusula primera de este instrumento. "El Contratista'' reconoce la existencia de los métodos de control y seguridad que tiene " la Suprema Corte" y se compromete a acatarlos y respetarlos. DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD, FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES. Los trabajos ejecutados total o parcialmente, especificaciones y en general la información que se encuentren en el lugar de su ejecución que se hubiesen entregado a 'el Contratista" para cumplir con el objeto del presente contrato son propiedad de "la Suprema Corte", por lo que "el Contratista" se obliga a devolver a "la Suprema Corte" el material que le hubiese proporcionado para la elaboración de los trabajos materia de este instrumento, así como entregar el material que se llegue a realizar. Las partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 70, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los diversos numerales 1, 7 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que los gobernados podrán realizar su consulta. De conformidad con lo establecido por el artículo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el artículo 6 Constitucional, "el Contratista" se obliga a guardar secreto y a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otro medio de comunicación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato, los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación o archivos electrónicos que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato, así como los resultados obtenidos en los trabajos contratados. En caso de incumplimiento "la Suprema Corte" podrá exigir el pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por concepto de indemnización. DÉCIMA NOVENA. CALIDAD DE LOS TRABAJOS. "El Contratista" se obliga a realizar los trabajos contratados conforme a los alcances establecidos en sus propuestas técnica y económica presentadas el nueve de octubre dos mil quince, de igual manera se obliga a respetar el monto descrito en la cláusula segunda y a realizarlos a entera satisfacción de "la Suprema Corte". En caso de incumplimiento por inobservancia o negligencia de su parte, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato y, en su caso, la garantía de responsabilidad civil por haber causado daños a terceros. ando los trabajos objeto de este contrato, no se hayan ejecutado conforme a lo lecido en las bases, memoria descriptiva, el catálogo de conceptos, las 'ficaciones particulares, especificaciones generales, las propuestas técnica y icas presentadas por "el Contratista", 'Ja Suprema Corte" ordenará por cto de la Dirección General de Infraestructura Física la reposición con rabajos adicionales obligándose ''el Contratista" a realizar dicha reposición en un no mayor de quince días naturales sin que 'el Contratista" tenga derecho a ión adicional alguna; si " la Suprema Corte" lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos en tanto no se lleven a cabo dichas reposiciones sin que esto sea motivo para ampliar el plazo para la obra Página 14 de 23
15 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ll/2015,"......,, pública consistente en la "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán, declarado monumento histórico" descrita en la cláusula primera del presente instrumento. PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN SUf'REMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION VIGÉSIMA. RESGUARDO DE LOS MATERIALES Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES. "El Contratista" se obliga a que todos los componentes, partes, equipo, cable, materiales e insumos a emplear en la ejecución de la obra sean nuevos, de las calidades indicadas en los catálogos de conceptos y ser de primera calidad conforme a lo señalado en el numeral 32 de las especificaciones generales. " La Suprema Corte" proporcionará un espacio para bodega o a lmacén donde "el Contratista" resguarde sus materiales y/o herramienta durante la ejecuc ión de los trabajos materia del presente instrumento j urídico. El resguardo del materia l o herramienta será a cargo y responsabilidad total de "el Contratista". VIGÉSIMA PRIMERA. PROTECCIÓN DE ÁREAS. 'El Contratista" previo al inicio de los trabajos deberá tomar las precauciones necesarias para proteger todo lo que se encuentre fuera y dentro del inmueble en donde se llevarán a cabo los trabajos. Asimismo, "el Contratista", deberá evitar daños en áreas adyacentes a la zona de trabajo materia del presente instrumento jurídico. Para tal efecto, preverá la colocación de señalamientos de áreas de trabajo o donde la s upervisión así se lo indique. En caso que "el Contratista" produzca algún daí1o a colindancias o al inmueble en donde se llevarán a cabo los trabajos, deberá repararlo con materiales iguales o equivalentes al dañado, con los mismos acabados, a entera satisfacción y sin que cause algún costo para " la Suprema Corte". La protección que deba realizarse contemplará muebles, lámparas, contactos, controles, pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado. VIGÉSIMA SEGUNDA. RETIRO DE DESPERDICIOS Y RETIRO TEMPORAL. "El Contratista" se obliga a retirar los desperdicios y materiales sobrantes fuera del lugar donde se llevarán a cabo los trabajos hasta el lugar de tiro libre autorizado por las autoridades correspondientes sin importar su distancia. Para esta obligación "el Contratista" deberá observar los horarios y formas establecidos por las mencionadas autoridades, siendo su responsabilidad las posibles implicaciones legales que pudiera tener en caso de no acatar los lineamientos establecidos para ello. "El Contratista" para el desarrollo adecuado de los trabajos, se obliga a considerar el resguardo, protección, conservación, maniobras y acarreos dentro y fuera de la o bra sin que estas maniobras afecten las actividades de la Casa de la Cultura Jurídica aun cuando sean trasladados dentro del área de trabajo. El supervisor asignará a 'el Contratista" el lugar para el resguardo. VIGÉSIMA TERCERA. DE LOS SERVICIOS. Los servicios de utilización de núcleos sanitarios serán proporcionados por la Casa de la Cultura Jurídica siempre y cuando ' el Contratista" acate los lineamientos de uso y limpieza correspondientes. suministro de agua y energía eléctrica serán proporcionados por "la Suprema orte'. Para el caso del suministro de energía eléctrica, sólo es exclusivo para el uso de herramienta, equipo menor y oficina de campo. Si los trabajos requieren de soldadura, "el Contratista" deberá considerar la utilización de una planta autónoma de energía asumiendo su costo. "El Contratista" deberá considerar que no puede dejarse sin energía eléctrica al inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica, por lo que de suponer que esto pueda ocurrir, deberá rentar un generador de energía sin costo para ''la Suprema Corte". Página 15 de 23
16 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/l5/ll/201S,o.. U VIGÉSIMA CUARTA. HORARIO LABORAL. "El Contratista" deberá realizar los trabajos en horario diurno previo acuerdo con el Titular de la Casa de la Cultura Jurídica y el supervisor de obra. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION VIGÉSIMA QUINTA. DE LOS TRABAJOS. Para el adecuado desarrollo de los trabajos a realizar, materia del presente contrato y, en caso que éstos deban llevarse a cabo en diferentes niveles del inmueble, sin restricción de altura, "el Contratista" se obliga a proporcionar andamios o equipo en general necesario para cumplir con lo previsto en la cláusula primera del presente instrumento. VIGÉSIMA SEXTA. DEL MOBILIARIO. En el caso que para la ejecución de los trabajos "el Contratista" requiera que se realice algún movimiento de mobiliario o desalojo de áreas de la Casa de la Cultura Jurídica, éstos se llevarán a cabo por parte de 'el Contratista" en coordinación con la supervisión, por lo que "el Contratista" deberá dar aviso por escrito al titular de la misma y a la supervisión con una anticipación mínimo de siete días, de acuerdo a su cronograma de actividades. VIGÉSIMA SÉPTIMA. DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y HERRAMIENTA. "El Contratista' se obliga a que el personal que realice los trabajos objeto del presente instrumento disponga y utilice el equipo de seguridad necesario para su protección personal de acuerdo con las actividades que realice, así como que cuente con equipo y herramienta menor según su categoría conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos. De no ser así, 'Ja Suprema Corte" tiene la facultad de retirar al personal que no cumpla con dicho equipo o detener los trabajos en el supuesto que ningún trabajador cuente con lo antes mencionado hasta que el personal se equipe debidamente. VIGÉSIMA OCTAVA. LIMPIEZA. "El Contratista" deberá mantener durante el desarrollo de los trabajos una limpieza permanente en el área, obligándose a preguntar diariamente a la supervisión el lugar designado para el depósito temporal de los materiales producto de los trabajos realizados. Al final de cada jornada deberá realizar una limpieza gruesa y al término de la obra deberá realizar trabajos de limpieza fina. La limpieza incluye las reparaciones que se requieran con motivo de los trabajos desarrollados tanto en las áreas de trabajo como en las áreas adyacentes. VIGÉSIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LA OBRA. " La Suprema Corte" por conducto de la Dirección General de Infraestructura Física, tendrá la facultad de supervisar en todo momento los trabajos materia de este contrato y podrá dar a ' ej Contratista" por escri to las recomendaciones y sugerencias que sobre el particular estime pertinentes, mismas que 'el Contratista" queda obligada a atender a la brevedad y a satisfacción de "la Suprema Corte", sin perjuicio de que si lo considera conveniente, contrate servicios de supervisión externa. TRIGÉSIMA. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. "La Suprema Corte" designa al Director de Obras y Construcciones adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física como 'ADMINISTRADO R" del presente contrato, quien tendrá las facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe "el Contratista" y girar por escrito las instrucciones o sugerencias que considere oportunas, mismas que "el Contratista" queda obligada a atender a la y a satisfacción de "la Suprema Corte' ; asimismo, podrá verificar que trabajos cumplan con las especificaciones señaladas en el presente contrato, sin perjuicio de que si la Dirección General de Infraestructura Física lo considera conveniente contrate servicios de supervisión externa. TRIGÉSIMA PRIMERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. "La Suprema Corte'" por conducto de la Dirección General de Infraestructura Física, con el acuerdo de "el Contratista", podrá llevar a cabo recepciones parciales de la obra para facilitar la entrega-recepción debiéndose levantar el acta Página 16 de 23
17 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/2015, (l ~]. circunstanciada correspondiente. La recepción parcial no implicará en ningún caso renuncia al derecho de reclamar trabajos mal ejecutados. PODER JUDICIAl DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORlE DE JUSTICIA DE LA NACION La recepción final de los trabajos estará sujeta a que los trabajos se encuentren totalmente concluidos de conformidad con la cláusula primera del presente instrumento acorde a lo solicitado por ' la Suprema Corte" y lo ofertado por "el Contratista" y a entera satisfacción de " la Suprema Corte". Tanto para las recepc iones parciales como para la recepción final se procederá a levantar acta de entrega-recepción. En caso de terminación anticipada del presente contrato, " la Suprema Corte" podrá recibir mediante acta de entrega- recepción los trabajos no concluidos. Cuando menos cinco días hábiles previos a la fecha de terminación de los trabajos," el Contratista" comunicará dicha conclusión a la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte con oficio o a través de la bitácora anexando los documentos que lo soporten, entre otros una relación de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. La Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte contará con cinco días hábiles a partir de la recepción de la notificación referida o de la nota de bitácora para verificar la debida conclusión de los trabajos. Durante los cinco días hábiles en que ''la Suprema Corte" verificará la debida conclusión de los trabajos, "el Contratista" deberá entregar un juego completo de planos indicando tal y como quedó la obra. Este requisito será indispensable para la aceptación de los trabajos y la formulación del acta entrega-recepción. Si durante dicha verificación la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte advierte la existencia de deficiencias en los trabajos realizados podrá solicitar a "el Contratista" su reparación a efecto de que éstas se corrijan conforme a los términos pactados en el presente instrumento, lo cual tendrá lugar dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la terminación del plazo para la verificación de los trabajos. Si el titular de la Dirección General de Infraestructura Física considera que las deficiencias advertidas no pueden repararse en el referido plazo, valorará si ejerce la atribución prevista en la fracción XXVI del artículo 26 del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil quince, o si opta por someter a consideración del órgano competente de " la Suprema Corte" la rescisión del contrato. Cuando la Dirección General de Infraestructura Física considere que los trabajos están debidamente concluidos, procederá a su recepción en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que reciba la notificación por oficio o la nota de bitácora de conclusión de los trabajos, suscri biendo un acta de entrega recepción, la que deberá contener: Lugar, fecha y hora en que se levante; Nombre y firma del responsable de obra por parte de "el Contratista" y del upervisor interno de " la Suprema Corte"; Descripción de los trabajos que se reciben;. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios; Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de mjcjo y nación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los veníos; Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las ientes de autorización; 11. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la final, y; Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de trabajos, fue entregado a la supervisión. Página 17 de 23
18 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ '0'"'''..... ~ : TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LA OBRA. "El Contratista" se obliga a terminar la obra sin dejar ningún material, equipo y/o instalación y con la limpieza adecuada. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION TRIGÉSIMA TERCERA. PENA CONVENCIONAL. Cuando "el Contratista" incurra en incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y s us anexos, se hará acreedora a una pena convencional del 10% del monto del contrato que se aj ustará proporcionalmente al porcentaje incumplido. Si el incumplimiento versa sobre el plazo de ejecución pactado en la cláusula cuarta de este instrumento, se generará una pena convencional equivalente a 10 al millar del monto que represente el trabajo pendiente de ejecutar, que será aplicable por cada día natural de retraso hasta en tanto se dé cumplimiento total a lo pactado sin que dicha sanción pueda exceder del 10% del monto total de este contrato, sin menoscabo de hacer efectiva la garantía de cumplimiento referida en la cláusula novena de este contrato. La pena convencional antes referida podrá deducirse a los montos que adeude " la Suprema Corte" a "el Contratista'. TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA. Las partes convienen en que el órgano que autorizó la contratación podrá, previa solicitud del administrador del contrato, en cualquier momento suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos materia de este contrato, por causas de interés general por necesidades del servicio público o en caso de irregularidades en el cumplimiento del objeto del contrato, sin que ello implique su terminación definitiva; por tanto, el presente contrato continuará produciendo todos s us efectos legales una vez desaparecidas las causas que motivaron dicha s uspensió n. El procedimiento de suspensión se regirá por lo previsto en el artículo 145 del AGA Vl/2008. En el caso de que la causa de la suspensión sea por caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para "la Suprema Corte", por lo que sólo será procedente el pago de los gastos no recuperables, sin perjuicio de que las parles s uscriban un convenio donde reconozcan el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. TRIGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. Las partes convienen y aceptan que "la Suprema Corte", previa solicitud del administrador del contrato, podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de previa declaración judicial, en caso de que "el Contratista'' dejase de cumplir cualquiera de las obligaciones que en él se le imponen o si es objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil, liquidación o también en el supuesto de que no cumpliera las disposiciones legales que rigen en las materias correspondientes, lo cual realizará por conducto de la Dirección General de Infraestructura Física quien notificará por escrito las causas a 'el Contratista" en su domicilio señalado en la declaración de este instrumento con quien en el acto se enc uentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Vencido ese plazo con su respuesta o sin ella, el órgano competente de " la Suprema Corte" determinará sobre la rocedencia de la rescisión, lo que se comunicará a 'el Contratista" en su domicilio señalado en la declaración de este instrumento con quien en el acto encuentre. na vez que ''la Suprema Corte" haya comunicado a 'el Contratista" el inicio del procedimiento de rescisión, " la Suprema Corte'' procederá a tomar inmediata IJU"'""' 'u de los trabajos ejecutados sin responsabilidad alguna, levantando en términos de lo previsto en el artículo 147 del AGA VJ/2008 un acta ircunstanciada del estado en que se encuentre la obra en presencia de un fedatario blico. Serán causas de rescisión del presente instrumento las siguientes circunstancias: l. Si "el Contratista'' no exhibe las garantías descritas en el presente instrumento. Página 18 de 23
19 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGJF/ 15/ Jl/2015o,. H > 2. Si ' el Contratista'' no inicia al día hábil siguiente de la entrega del anticipo y de que se haya puesto a su disposición el inmueble, los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento y que constituyen el objeto del contrato. 3. Si "el Contratista" no cumple con el plazo para la entrega la obra pública. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 4. Si 'el Contratista'' suspende los trabajos señalados en la cláusula primera del presente contrato, o se niega a reponer Jos trabajos que hubieren sido rechazados por "la Suprema Corte". 5. Si "el Contratista' no realiza los trabajos de conformidad con lo estipulado en sus propuestas técnica y económica del presente contrato, o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por ' la Suprema Corte". 6. Si ''el Contratista' no da cumplimiento a Jos programas de ejecución de los trabajos contratados, y a consideración de ' la Suprema Corte" ello dificulte su terminación a su entera satisfacción en el plazo convenido. 7. Si "el Contratista" cede derechos y obligaciones previstos en el presente contrato. 8. Si "el Contratista" no proporciona a "la Suprema Corte" las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del avance de los trabajos contratados. 9. Si "el Contratista" incurre en falsedad total o parcial, respecto de la información proporcionada en las propuestas técnica y económica entregadas a Ja Suprema Corte' el nueve de octubre dos mil quince así como para cualquier otra presentada con motivo de la celebración del presente contrato. En los supuestos a que se refiere esta cláusula, las partes convienen en que 'la Suprema Corte" podrá descontarle a.. el Contratista'' del monto pendiente por pagar, una cantidad igual al importe de la garantía de cumplimiento a que se refiere la cláusula novena del presente contrato, considerando las causas que hayan motivado la rescisión, ello independientemente de que haga efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, sin exceder del 10% a que se refiere dicha garantía. En el supuesto de que "el Contratista' incumpla cualquiera de las obligaciones descritas en el presente instrumento, "la Suprema Corte" podrá retener los pagos que tenga pendientes de cubrir a 'el Contratista". Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, ' Ja Suprema Corte"', podrá suspender los trámites de la rescisión si existe conciliación en cuanto a la entrega de los trabajos y la aplicación o, en su ca o, condonación de las sanciones previstas en el presente instrumento, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 147 del AGA Vl/2008. En caso de que "el Contratista" no retire del lugar de la obra el material y herramientas de trabajo de su propiedad durante los noventa días naturales 'entes al en que se firme el acta de entrega-recepción, "la Suprema Corte" rá disponer sobre el destino que deba darse a tales bienes, previo aviso que se ule a "el Contratista" sobre la conclusión del plazo, el cual podrá prorrogarse petición de ésta hasta por treinta días naturales. ÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. presente contrato podrá darse por terminado, además del supuesto de rescisión que se refiere en la cláusula trigésima quinta de este in trumento, por caso rtuito o fu erza mayor, causas justificadas, de orden público o de interés general, mutuo consentimiento de las partes, en términos de lo previsto en los artículos, 149, 150 y 151 del AGA Vl/2008. ás, las partes convienen expresamente que tanto "la Suprema Corte" como Contratista", podrán dar por terminado anticipadamente el contrato, bastando por lo que hace a la primera, una comunicación que le dirija por escrito a "el Contratista" con tres días de anticipación a la fecha de terminación y sin más responsabilidad que la de cubrirle el importe de los servicios efectivamente Página 19 de 23
20 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/ll/201So.. A!>) prestados hasta ese momento: y por lo que hace a 'el Contratista" cuando manifieste de manera expresa que se encuentra imposibilitado para prestar el servicio, en cuyo caso deberá restituir el pago realizado de servicios no ejecutados, sin menoscabo de que la garantía de cumplimiento contenida en este instrumento se haga efectiva. SUI'RfMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION TRIGÉSIMA SÉPTIMA. FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS. Dentro de los quince días hábiles siguientes al levantamiento del acta de entregarecepción de los trabajos materia de este contrato, la Dirección General de Infraestructura Física, con base en la documentación necesaria, incluyendo estimaciones por concepto de trabajos debidamente aprobados, elaborará una propuesta de finiquito que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 175 del AGA Vl/2008, la cual, será remitida a "el Contratista" al domicilio indicado en la declaración de este instrumento contractual, dentro de los quince días siguientes a su elaboración. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la referida propuesta "el Contratista'' manifestará por escrito ante la Dirección General de Infraestructura Física en el domicilio indicado en la declaración 1.6. de este contrato, si acepta la propuesta de finiquito indicando, en su caso, las observaciones que estime pertinentes. Con base en Jo manifestado por "el Contratista' o bien una vez transcurridos los referidos cinco días hábiles sin recibir su pronunciamiento, dentro de los diez días hábiles siguientes la Dirección General de Infraestructura Física comunicará a "el Contratista" el finiquito definitivo. Si ésta última no comparte las consideraciones de éste, podrá acudir al procedimiento de conciliación regulado en el Título Octavo del AGA Vl/2008. Determinado el saldo final del finiquito, la Dirección General de In fraestructura Física de " la Suprema Corte" pondrá a disposición de "el Contratista'" el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. TRIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIÓN AL CONTRATO. Las partes convienen que cualquier modificació n al presente instrumento procederá sólo por causas excepcionales plenamente justificadas a solicitud y por acuerdo de las partes y plena aprobación de los órganos competentes de 'la Suprema Corte" de conformidad con lo previsto en los artícu los 143 y 163 del AGA Vl/2008, y en el Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La solicitud deberá presentarse por lo menos con cinco días naturales de anticipación a la fecha de la entrega, en cuyo caso la Dirección General de Infraestructura Física, elaborará un informe detallado con su opinión, para someterlo a la autoridad que conforme a las normas vigentes y aplicables corresponda, la que resolverá lo conducente en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de s u recepció n. modificación al contrato deberá plasmarse en un instrumento de la misma naturaleza. GÉSIMA NOVENA. TRABAJOS EXCEDENTES o TRAORDINARIOS. ndo a juicio de la Dirección General de Infraestructura Física de " la Suprema existan razones fundadas para realizar trabajos excedentes o traordinarios, se procederá de la siguiente forma:. Para el caso que se tuvieran que realizar trabajos extraordinarios o excedentes, a Suprema Corte" por conducto de la Dirección General de Infraestructura ica queda facultada para ordenar a "el Contratista" la ejecución de éstos siempre y cuando dichos trabajos no excedan el 25% del monto originalmente pactado, en caso contrario deberá autorizar su ejecución el Comité de Página 20 de 23
21 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/11/2015o.. u A U Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones de conformidad con el artículo 143. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 2. Si para estos trabajos no existieran conceptos con precios unitarios en el presupuesto y " la Suprema Corte" considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos, se procederá a determinar los nuevos precios con la intervención de "el Contratista". 3. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios de acuerdo a las formas establecidas en los dos incisos anteriores, "el Contratista" a petición de "la Suprema Corte' por conducto de la Dirección General de Infraestructura Física someterá a la consideración de esta última dentro de un plazo de veinte días naturales los nuevos precios unitarios acompañados de su respectivo análisis, así como el plazo que en su caso requiera para la ejecución de los trabajos extraordinarios o excedentes, en la inteligencia de que para la fijación de estos precios deberá aplicar el mismo criterio que hubiera seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver 'la Suprema Corte" dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales. Si las partes llegan a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso y al plazo de su ejecución, "el Contratista" elaborará un presupuesto de dichos trabajos extraordinarios de acuerdo con los precios unitarios pactados y la modificación al programa de ejecución y una vez autorizado el presupuesto y en su caso la prórroga al plazo de ejecución, por el órgano competente de "la Suprema Corte", "el Contratista" se obliga a ejecutar los mencionados trabajos conforme a lo estipulado en este contrato. 4. Todo trabajo excedente o extraordinario deberá ser solicitado por ' la Suprema Corte" por conducto de la Dirección General de Infraestructura Física mediante orden escrita a "el Contratista", la que para efectos de la ejecución de los trabajos deberá estar soportada con la referida orden y su autorización de conformidad con lo previsto en el artículo "El Contratista" no está facultada para decidir cambios al proyecto autorizado, a los conceptos, a las cantidades de obra, o bien, a aumentar el número de trabajos de obra presupuestados y contratados, bajo la pena de que "la Suprema Corte" no cubra importe alguno por estos trabajos, independientemente de la responsabilidad en que incurra. Asimismo, los conceptos, especificaciones y los precios unitarios respectivos, quedarán incorporados al contrato para todos sus efectos y la ejecución de los trabajos excedentes y extraordinarios se sujetará a lo dispuesto en este instrumento, estableciendo el programa respectivo. 6. Si " la Suprema Corte" determina no encomendar a "el Contratista" la ejecución de los trabajos excedentes o extraordinarios, podrá realizarlos en forma directa o encomendarlos a terceras personas, estableciendo el programa respectivo. 7. Las partes convienen que los trabajos extraordinarios o excedentes sólo podrán ser ejecutados previa celebración del convenio modificatorio correspondiente, alvo en que el órgano competente que autorizó los conceptos de conformidad con supuestos previstos en el artículo el artículo Tercero Transitorio del Interior en Materia de Administración de la Suprema Corte de usticia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de ril de dos mil once, estime conveniente su ejecución inmediata. En caso ntrario, dichos trabajos no serán liquidados bajo ninguna c ircunstancia a 'el tratista" por " la Suprema Corte" aun cuando estos hayan sido concluidos o se entren avanzados. ese sentido, y en caso de que 'el Contratista" entregue inconclusa la obra, la ue incluye los trabajos excedentes o extraordinarios que se hayan autorizado, ta será acreedora de la pena convencional pactada en la cláusula trigésima de este instrumento contractual. ADRAGÉSIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES "El Contratista" no cederá parcial o totalmente los derechos y obligaciones que deriven del presente instrumento jurídico a favor de terceras personas, a excepción Página 21 de 23
22 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/15/tl/2015o.. u que se trate de derechos de cobro con autorización previa por parte de 'fa Suprema Corte". SU~REMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION CUADRAGÉSIMA PRIMERA. PLURIANUALIDAD Y CONTRATACIÓN QUE ABARCA MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUEST AL. El objeto del presente instrumento jurídico será plurianual, por lo que la suficiencia presupuesta! deberá ser contemplada en el Programa Anual de Necesidades 2016 para cubrir las erogaciones provenientes del presente contrato de conformidad con los artículos 59, 60 fracción II, y 68 del Acuerdo General de Administración l/2012 de catorce de junio de dos mil doce del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y contabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En virtud de que la realización del objeto del presente contrato abarcará dos ejercicios presupuestalcs, los pagos descritos en la cláusula quinta del presente instrumento estarán condicionados a que "la Suprema Corte" cuente con los recursos presupuestales destinados para tales efectos en el año dos mil dieciséis. CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE. "El Contratista" deberá conocer, sujetarse y cumplir con la legislación aplicable, así como a los reglamentos, normas oficiales y demás ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad, uso de la vía pública y los que sean aplicables por las caracterís ticas de la zona en que se realizarán los trabajos y será la única responsable en caso de incumplimiento. En todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, las partes convienen en que se regirá por el AGA VI/2008, el Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por lo dispue lo en e l artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica del Poder Judic ial de la Federación y en lo no previsto en ellos, por el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en lo conducente. CUADRAGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS. Las partes acuerdan que forman parte integrante de este contrato, los documentos generados con motivo del procedimiento de contratación relativo a la invitación restringida número SCJN/DGIF/CIR/0 1/2015, siendo éstos: >- Las bases. >- Memoria Descriptiva. >- El catálogo de conceptos. >- Las especificaciones particulares. >- Las especificaciones generales. >- Planos. >- Junta de aclaraciones y visita al sitio. >- La Propuesta Técnica de "el Contratista'' de nueve de octubre dos mil quince. >- La Propuesta Económica de "el Contratista'' de nueve de octubre dos mil quince. );> El programa calendarizado de ejecución de los trabajos presentado por "el Contratista'' e l nueve de octubre dos mil quince. CUADRAGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS Q UE PREVALECEN. Las partes acuerdan que en caso de discrepancia entre lo establecido en el presente contrato y las bases de concurso, prevalecerá lo establecido en las bases de CUADRAGÉSIMA QUINTA. TRIBUNAL COMPETENTE. Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en este contrato, así como en caso de controversia, las partes se someten a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano competente para interpretar y dirimir las controversias que pudieran llegar a suscitarse con motivo de lo pactado en el mismo, de conformidad con lo dispuesto Página 22 de 23
23 CONTRATO NÚMERO SCJN/DGIF/ 15/11/201So...,., en el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero a que tenga derecho en razón de territorio, cuantía, materia y domicilio o vecindad que tengan o llegaren a tener. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha n señalado en las declaraciones 1.6. y de este instrumento. Leído y explicado el presente contrato y al estar de acuerdo con su contenido y alcances, las partes lo firman por triplicado en México, Dis trito Federal, el quince de diciembre de do mil quince. ARQUIT JUÁREZ E INGENIERO SERGIO GUTIÉRREZ FJLIPES APODERADOS LEGALES DE GRUPO F ~ A, S.A DE C.V. ARQ FERNÁN D ln INGENIE ANTONIO ÁRPENTER SAL ZAR DIRECTOR E OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA DIRECC IÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) ARQUI CTO ANDRÉS GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR DE PROYECTOS ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SCJN/D2~F/15/11 /2015 jl}g;l. 1 D Página 23 de 23