Source: http://formu.info/gobierno-del-estado-de-hidalgo.html?page=30
Timestamp: 2018-08-17 12:43:33
Document Index: 69954692

Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 55']

Gobierno del estado de hidalgo - Página 30
E-8.- LISTADO DE INSUMOS. (Artículo 31 fracción VIII del Reglamento).
1.- Se deberá de elaborar y colocar el total de los rubros de: materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, así como su total de la explosión de insumos.
COSTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
E-9.1.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. RESUMEN (artículo 31 fracción IX del Reglamento).
FECHA DE INICIO: _________FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _______DÍAS NATURALES ----------
1.- EL IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA, SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EN PESOS Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTAVO.
IMPORTE CON NÚMERO
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA
E-9.2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (Artículo 31 fracción IX del Reglamento).
FECHA DE INICIO: __________________________	FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES
1.- El precio unitario con número y letra, se deberá presentar únicamente en moneda nacional y con aproximación hasta el centésimo.
2.- Para la integración del presupuesto, se deberá respetar integro lo que establece el catalogo mudo proporcionado por la convocante: la clave, la descripción del alcance del concepto, la unidad, y la cantidad. y el precio unitario deberá corresponder a lo que establece la matriz del precio unitario correspondiente, el importe y el % deberá corresponder a las operaciones aritméticas correctas.
(DESCRIPCIÓN DETALLADA)
RESUMEN DE LA PARTIDA 1
RESUMEN DE LA PARTIDA 2
SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA (SIN I.V.A.)
IMPORTE ACUMULADO TOTAL DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.)
E.-10.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO (artículo 31 fracción X del Reglamento).
Conforme al catálogo de conceptos con erogaciones, calendarizado por mes y cuantificado.
TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Dividido en partidas y subpartidas de los conceptos de trabajo que representa el monto de la propuesta.
Fecha de inicio: __________________________	fecha de terminación: __________________ período de ejecución: _________ días naturales.
(periodo de ejecución ---------del 200_ )
TOTALES DE LOS MESES
3 etc....
Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad )
Cantidad y unidad convencional
Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad)
Cantidad/unidades conv.
MONTO POR COLUMNA
% DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO
1.- Con base en este programa, el licitante adjudicatario del contrato de obra pública procederá a elaborar y a proporcionar a la convocante dentro de los 15 días naturales siguientes a la emisión del fallo, el programa detallado y definitivo que considere todas y cada uno de los conceptos que integran la propuesta utilizando ruta crítica este programa se anexara al contrato dentro del marco de referencia pactado.
E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento).
A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS.
E-11.1.- DE LA MANO DE OBRA, por categorías (toda la que interviene).
1.-Dividido en partidas, subpartidas y conceptos de utilización, de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta.
Fecha de inicio: __________________________fecha de terminación: __________________ período de ejecución: _________ días naturales.
SUBPARTIDA Y CONCEPTO
AÑO 200_
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO
E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento)
E-11.2.- DE LA MAQUINARIA, EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA, (Toda la que interviene).
1.- Dividido en partidas, subpartidas y conceptos de utilización, de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta, conforme al periodo determinado por la convocante.
SUBPARTIDA Y CONCEPTOS
Cantidad y unidad convencional.
Cantidad/unidades conv
E-11.3.- DE LOS MATERIALES (Todos los que intervienen).
E-11.4.- DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (Todos los que intervienen).
Nombre, numero, categoría, actividad que desempeña
E-12.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
Directora General De Administración de
Programas e Obra de la
Secretaria De Obras Públicas y
Me refiero al procedimiento por Licitación Pública número ___­­­­_____________________________________, relativo a la ejecución de la obra: _________________
Sobre el particular (nombre del representante legal), por mi propio derecho, como representante legal de (nombre de la empresa) ________
1.- Oportunamente adquirimos las bases para participar en el procedimiento por licitación pública y se ha tomado debida nota de los requisitos a que se sujetará éste, y conforme a los cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra. Por lo que los aceptamos y para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito.
2.- Igualmente expongo que se han tomado las medidas correspondientes para cumplir íntegramente con los lineamientos descritos.
3.- Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de hidalgo, y su Reglamento así como las especificaciones generales de construcción correspondientes para la ejecución de la obra y acepta que tales documentos rigen en lo conducente este procedimiento por Licitación pública y demás actos que de él se deriven.
De conformidad con lo anterior, presentamos a su consideración nuestra proposición con un importe de:
$ (cantidad)
Más 16% de IVA.
Total $ (cantidad)
Y un plazo de ejecución de ------- días naturales: inicio ------------- terminación--------------------
Además comunico a usted que he designado como mi representante técnico y Superintendente de construcción para la ejecución de la obra al C._____________________________ con Cédula Profesional No. _______________, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública y quien conoce las especificaciones de construcción correspondientes, el proyecto y cuenta con suficiente experiencia y capacidad técnica en la ejecución de obras similares a la que se convoca.
E-13.- GARANTIA DE SERIEDAD. (artículo 55 de la ley)
CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NO. ----------------------, QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ASENTAMIENTOS, DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO., LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO.
POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, DEL BANCO -------------------- NO. ------------------ MONTO $ --------------------------, QUE REPRESENTA EL 5% DE LA PROPOSICION SIN INCLUIR EL I.V.A., COMO GARANTIA DE MI PROPOSICION.
SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACION
N OMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
V.- DOCUMENTOS
V.3.- ANEXOS
ANEXO A.- PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO
Anexo A.-
Proyecto (planos) si es el caso.
Catálogo de conceptos mudo.
Anexo C.-
Modelo de Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios.
Formato para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de recepción y apertura de las proposiciones.
ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. (Deberá ser presentado por el licitante en hoja membretada, y firmada por el representante legal.)
Con fundamento el art. 43 de la Ley que establece; I.- una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.