Source: https://it.scribd.com/document/85412486/Schema-Contratto-CSA-Lavori-Edili-Pubblici-Terzo-Decreto-Correttivo
Timestamp: 2019-12-07 21:09:19+00:00
Document Index: 129131078

Matched Legal Cases: ['art. 192', 'art. 53', 'art. 53', 'art. 53', 'art. 56', 'art. 17', 'art. 71', 'art. 71', 'art. 21', 'art. 111', 'art. 117', 'art. 75', 'art. 113', 'art. 113', 'art. 129', 'art. 129', 'art. 129', 'art. 9', 'art. 1666', 'art. 116', 'art. 141', 'art. 110', 'art. 131', 'art. 71', 'art. 40', 'art. 241', 'art. 3', 'art. 15', 'art. 1', 'in fine']

SalvaSalva Schema Contratto CSA - Lavori Edili Pubblici (Terz... per dopo
SCHEMA DI CONTRATTO REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ___________________________________ PROVINCIA DI _____________. N. _________ Rep.
LAVORI DI ___________________________________ Lanno ____________ giorno ____________ del mese di ____________ presso _________________________ nellUfficio di Segreteria, avanti a me ____________ ____________ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ________, senza lassistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, daccordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: il/la sig. ____________, nato/a a ____________, il ____________, residente a ____________ in ____________ via ____________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del ____________ predetto, codice fiscale/partita IVA ____________ che rappresenta nella sua qualit di ____________, il/la sig. ____________, nato/a a ____________, il ____________, residente a ____________ in ____________ via ____________, codice fiscale/partita IVA ____________ nella sua qualit legale rappresentante dellimpresa ____________, comparenti della cui identit personale e capacit giuridica di contrattare io ____________ sono personalmente certo. Delle identit e delle piene capacit delle parti di cui sopra io _______________ rogante sono personalmente certo. Premesso - che con deliberazione della ____________ n. ____________in data ____________ esecutiva ai sensi di legge, stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dellimporto di euro ____________ (____________), di cui euro____________ (____________) a base dasta, euro____________ (____________) per somme a disposizione dellamministrazione e di euro ____________ (____________) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui allart. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di ____________ con il sistema di realizzazione dei lavori: (caso a) a corpo, ai sensi dellart. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pu essere modificato sulla base della verifica della quantit o della qualit della prestazione. (caso b) contratti dappalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonch le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. a misura, ai sensi dellart. 53, comma 4, e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pu variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantit effettiva della prestazione. Per lesecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unit di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.
(caso c) a corpo e a misura ai sensi ai sensi dellart. 53, comma 4 ultimo periodo, e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pu essere modificato sulla base della verifica della quantit o della qualit della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pu variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantit effettiva della prestazione. Per lesecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unit di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.
- che con provvedimento di ____________ n. del ____________ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per lappalto dei lavori di che trattasi, ____________ (tipo di gara); che, a seguito di apposita ____________ (tipo di gara), effettuata ai sensi dellart. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data ____________ (allegato A) stata dichiarata provvisoriamente affidataria dellappalto di che trattasi limpresa ____________ che ha offerto un ribasso del ____________% (____________) sullimporto a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro ____________ (____________); - che con determinazione n. ____________ del ____________ la gara stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarit delle procedure seguite; - che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacit giuridica, tecnica, economica e finanziaria dellimpresa affidataria; - che stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. ____________ del ____________ attestante linsussistenza, a carico del rappresentante legale dellimpresa, sig. ____________ nato a ____________ il ____________ codice fiscale ____________________, di procedimenti per lapplicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.
Tutto ci premesso e parte del presente contratto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Generalit Il/La Sig. ____________, per conto del ____________nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce allimpresa ____________con sede in ____________ lappalto dei lavori di ____________ da realizzare presso ____________. Il presente atto obbliga fin dora limpresa aggiudicataria, mentre sar obbligatorio per il ______________ solo dopo che sar stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. Limpresa affidataria rappresentata da _____________, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dellappalto stesso, in conformit agli allegati al presente contratto elencati allart. 17. Limpresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ________________________ nato a _______________________ il ________, residente in ___________________ via _______________ n. ______.
Art. 2 Condizioni di cantierabilit Si pu procedere alla stipulazione del presente contratto poich sussistono i requisiti previsti dallart. 71, comma 3, del Regolamento n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono limmediata esecuzioni dei lavori. Si allega il verbale di cui allart. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dallaffidatario.
Art. 3 Corrispettivo dellappalto Il corrispettivo dellappalto viene determinato tenuto conto del ribasso offerto nella somma di euro ____________ (____________), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro ____________ (____________). Tabella 3.1 - Corrispettivo dellappalto
N. a b c Descrizione Lavori a corpo Lavori a misura Somme a disposizione della stazione appaltante Sommano Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso dasta Importo [euro]
Con riferimento allimporto dei lavori a misura e a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie dordine di lavori compensati a corpo e a misura riassunta nelle tabelle 3.2 e 3.3. Tabella 3.2 - Importo per le categorie di lavori a corpo
N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Categoria Descrizione Importo [euro] Aliquota [%]
Tabella 3.3 - Importo per le categorie di lavori a misura
N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Categoria Descrizione Importo [euro]
Art. 4 Tempo utile per lultimazione dei lavori Laffidatario dar concreto inizio ai lavori immediatamente entro ____________ giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto fissato in giorni ____________ naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data dellultimo verbale di consegna, cos come disposto dallart. 21 del capitolato generale dappalto espressamente richiamato nel bando di gara (o nella lettera di invito). Art. 5 Cause di sospensioni dei lavori In applicazione dellart. 111 del Regolamento n. 554/1999 i lavori potranno essere sospesi ___________ (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ________. In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti, lindennizzo spettante allesecutore sar cos quantificato: _____________________________________. Art. 6 Penale per ritardata ultimazione dei lavori In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dellart. 117 del Regolamento n. 554/1999, sar applicata una penale della misura di euro ____________ (____________) per ogni giorno di ritardo, pari a ______ (0,31) per mille dellimporto netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. Art. 7 Premio di accelerazione Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, allaffidatario verr riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro ____________ (____________), sempre che lesecuzione dellappalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte. Art. 8 Cauzione provvisoria Lofferta presentata per la partecipazione alla gara per laffidamento dellesecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dellart. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al due per cento dellimporto dei lavori a base dasta, stata prestata mediante: - fideiussione bancaria dellIstituto di credito ____________ n. ____________ in data ____________ per limporto di euro ____________(____________) (all.____________); o - fideiussione assicurativa della Societ ____________ n. ____________ in data ____________ per limporto di euro ____________ (____________) (all. ____________). La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dellaffidatario e sar svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Art. 9 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento Laffidatario, ai sensi dellart. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dellimporto dei lavori a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni stesse, del
rimborso di somme eventualmente corrisposte in pi dalla stazione appaltante, nonch della tacitazione di crediti esposti da terzi verso laffidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: - fideiussione assicurativa della Societ ____________ n. ____________ in data ____________. (caso 1) Poich laggiudicazione avvenuta con ribasso dasta superiore al 10 per cento e inferiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo di euro ____________ (____________). (caso 2) Poich il ribasso offerto dallaffidatario superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con lulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo di euro ____________ (____________). La cauzione definitiva, come stabilito dallart. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dellesecuzione, nel limite massimo del 75 per cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entit anzidetti, automatico, senza necessit di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dellaffidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti lavvenuta esecuzione. Lammontare residuo, pari al 25 per cento delliniziale importo garantito, svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilit civile per danni a terzi durante lesecuzione dei lavori Laffidatario, ai sensi dellart. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ha, altres, stipulato una polizza di assicurazione della Societ ____________ n. ____________ in data ____________ per limporto (indicato nel bando di gara) di euro____________(____________), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilit civile per danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 9.3. Polizza assicurativa per responsabilit civile verso terzi Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di ____________, laffidatario stipuler, ai sensi dellart. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellopera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la Societ ____________ n. ____________ in data ____________ per limporto di euro____________(____________), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale Laffidatario stipuler dellart. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilit civile verso terzi con validit decennale con la Societ ____________ n. ____________ in data ____________ per limporto di euro____________(____________), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellopera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Art. 10 Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura 1. La contabilizzazione dei lavori effettuata in conformit alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale dappalto allegato a questo contratto. 2. La contabilizzazione dei lavori a corpo effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto allaliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale dappalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che pu controllare lattendibilit attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo determinato applicando la percentuale della quota eseguita allaliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo. 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se lesecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. Art. 11 Pagamenti in acconto Per lesecuzione dei lavori allaffidatario non dovuta alcuna anticipazione sullimporto contrattuale. Laffidatario avr diritto a pagamenti in acconto in corso dopera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso dasta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ________ (________); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato davanzamento e che non sono soggetti a ribasso dasta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per lemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dappalto fissato in giorni ________ (max 45 giorni) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato fissato in giorni ________ (max 30 giorni) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Art. 12 Pagamento della rata di saldo Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dallart. 9.3 del presente contratto, fissato in giorni ________ (max 90 giorni) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dellappaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituir, comunque, presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dellart. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pu, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dellart. 116 del Regolamento n. 554/1999. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non d diritto allaffidatario di sospendere o di rallentare i lavori, n di chiedere lo scioglimento del contratto. Art. 13 Modalit e termini del collaudo tecnico-amministrativo Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovr avvenire entro e non oltre _______ (max sei mesi) dallultimazione dei lavori con lemissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e linvio dei documenti alla stazione appaltante, cos come prescritto dallart. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Art. 14 Divieti per lesecutore Il contratto dappalto non pu essere ceduto, a pena di nullit. La violazione della disposizione comporter lannullamento dellaggiudicazione o la nullit del contratto. vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione
appaltante. Art. 15 Indicazione delle persone che possono riscuotere Per tutti gli effetti del presente atto, limpresa affidataria elegge domicilio legale presso ___________________ via _______n. _______. Tutti i pagamenti a favore dellaffidatario saranno intestati a _______ mediante _______. In caso di cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, laffidatario obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovr indicare con precisione le generalit del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. Lidentit della persona autorizzata alla riscossione dovr risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e, nel caso di Societ, mediante appositi atti legali. Art. 16 Pagamento delle maggiori imposte Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, obbligo dellaffidatario di provvedere allassolvimento dellonere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascer apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione delleseguito versamento delle eventuali maggiori imposte. Art. 17 Discordanze negli atti di contratto Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, laffidatario ne far oggetto dimmediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovr ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, laffidatario rispetter, nellordine, quelle indicate dagli atti seguenti: - contratto; - capitolato speciale dappalto; - elenco prezzi; - disegni. Art. 18 Documenti che fanno parte del contratto Ai sensi dellart. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: Allegato A lettera dinvito alla gara (o bando di gara); Allegato B copia dellofferta dellimpresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; Allegato C verbale di aggiudicazione della gara; Allegato D capitolato generale dappalto (se richiamato nel bando di gara o nellinvito); Allegato E capitolato speciale dappalto; Allegato F elaborati progettuali esecutivi:
_______________________________________________________________________________________ _____ _______________________________________________________________________________________ _____ _______________________________________________________________________________________ _____; Allegato G elenco dei prezzi unitari; Allegato H piani di sicurezza previsti dellart. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; Allegato I cronoprogramma dei lavori; Allegato L verbale di cui allart. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999; Allegato M atto di designazione della persona autorizzata dallappaltatore a riscuotere (eventuale). Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. Art. 19 Spese contrattuali e registrazione Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dellimpresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dellart. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati allimposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 20 Modalit di risoluzione delle controversie(1) (larticolo, dopo il 31 dicembre 2009, non dovrebbe essere pi applicabile per le amministrazioni, gli enti pubblici economici e le societ interamente possedute o partecipate maggioritariamente da tali soggetti) Tutte le controversie che insorgeranno nellesecuzione dellappalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dellaccordo bonario o dellaccordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dellart. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.
In tema di modalit di risoluzione delle controversie, si riporta lart. 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): Art. 3 Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali 1-18. Omissis. 19. fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilit erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. 20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle societ interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonch agli enti pubblici economici e alle societ interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi. 21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi gi sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facolt sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti. Omissis Lart. 15 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) ha disposto: Art. 15 Disposizioni in materia di arbitrati 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui allarticolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1 luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21,
primo periodo, differito al 30 giugno 2008. Al comma 21 dellarticolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse. Lart. 1-ter, della legge 22 dicembre 2008, n. 201 (Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162) ha differito i termini al 30 marzo 2009: Art. 1-ter. Disposizioni in materia di arbitrati 1. I termini di cui allarticolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, gi differiti dallarticolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009. Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, in sede di conversione in legge, ha prorogato i termini al 31 dicembre 2009. Ha disposto, infatti, che allarticolo 1-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole 30 marzo 2009 sono sostituite con le parole 31 dicembre 2009.
Art. 21 Norme finali Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero _____ fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali dichiarandolo conforme alla loro volont lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. Limpresa Lufficiale rogante
Documenti simili a Schema Contratto CSA - Lavori Edili Pubblici (Terzo Decreto Correttivo
GEGE14-2011
Cervo Amatori
Altro di cersimo
Parte III - Sistema Nello Spazio
Spoleto 10 11 EdifEsistCA 01_co
richiami_idraulica
maxlamdett tecnici.pdf
Saie_Pianta_SaleConvegni.pdf
1. Leggimi
tavola posizioni