Source: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424370&fecha=04/02/2016
Timestamp: 2018-04-20 03:22:30
Document Index: 300305141

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 12', 'artículo 42', 'artículo 12', 'artículo 33', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 12', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 46', 'artículo 33']

RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide el modelo de contrato de conexión de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio para centros de carga conectadas a tensiones mayores a 1 kV a la red nacional de transmisión o a las red
RESOLUCIÓN Núm. RES/950/2015
RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE EL MODELO DE CONTRATO DE CONEXIÓN DE ACCESO ABIERTO Y NO INDEBIDAMENTE DISCRIMINATORIO PARA CENTROS DE CARGA CONECTADAS A TENSIONES MAYORES A 1 kV A LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN O A LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN XV DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
TERCERO. Que con fecha 28 de agosto de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución y proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista.
CUARTO. Que, con fecha 2 de junio de 2015, se publicaron en el DOF los Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga (los Criterios).
QUINTO. Que, con fecha 8 septiembre de 2015, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite las Bases del Mercado Eléctrico.
PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2, fracción II, y 3 de la LORCME, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica, operativa y de gestión.
SEGUNDO. Que el artículo 42 de la LORCME señala que la Comisión deberá fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la Confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 12, fracción XV, de la LIE corresponde a la Comisión expedir, entre otros, el modelo de Contrato de Conexión de Centros de Carga a la Red Nacional de Transmisión (RNT) o a las Redes Generales de Distribución (RGD).
CUARTO. Que el artículo 33, fracción III y párrafo cuarto de la LIE establece que para la conexión de los Centros de Carga, los Transportistas y los Distribuidores están obligados a celebrar los Contratos de Conexión, con base en el modelo correspondiente que emita la Comisión.
QUINTO. Que la BASE 5.1.4 de las Bases del Mercado Eléctrico establece que en tanto no se emita el Manual de Prácticas de Mercado en materia de interconexiones y conexiones, dicho proceso se regirá por los Criterios.
SEXTO. Que el Criterio 43, sección 14 "Contratos de Interconexión y Conexión" de los Criterios, establece los lineamientos y requisitos que deberán observar los Solicitantes, el Trasportistas o los Distribuidores para formalizar el Contrato de Conexión a la RNT o en las RGD.
SÉPTIMO. Que a través de la presente Resolución se aprueba el modelo de Contrato de Conexión de Acceso Abierto y no Indebidamente Discriminatorio para Centros de Carga conectadas a tensiones mayores a 1 kV a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución, que cuenten con la aceptación de los resultados de los estudios para la conexión y la orden correspondiente emitida por el CENACE.
OCTAVO. Que, con fecha 12 de octubre de 2015, esta Comisión a través de la herramienta electrónica "Sistema Informático de la Manifestación de Impacto Regulatorio" (SIMIR), envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto del Modelo de Contrato de Conexión de Acceso Abierto y no Indebidamente Discriminatorio para Centros de Carga conectadas a tensiones mayores a 1 kV a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución de la presente Resolución y el correspondiente formato de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), de impacto moderado con análisis de impacto a la competencia.
NOVENO. Que, mediante oficio COFEME/15/3713, de fecha 23 de octubre de 2015, la Cofemer solicitó a la Comisión ampliaciones y correcciones a la MIR del Anteproyecto de la presente Resolución.
DÉCIMO. Que, con fecha 6 de noviembre de 2015, esta Comisión a través de la herramienta electrónica SIMIR envió a la Cofemer las ampliaciones y correcciones de la MIR a que hace referencia el Considerando Noveno.
UNDÉCIMO. Que, mediante oficio COFEME/15/4126, de fecha 23 de noviembre de 2015, la Cofemer emitió el Dictamen Total (No Final) de la MIR del Anteproyecto de la presente Resolución, solicitando ampliaciones y correcciones adicionales. Asimismo, la Cofemer informó a la Comisión de la dirección electrónica en donde se publicaron los comentarios, opiniones y sugerencia recibidos de los particulares interesados sobre dicho Anteproyecto.
DÉCIMO SEGUNDO. Que, con fecha 18 de diciembre de 2015, esta Comisión envió a la Cofemer, a través de la herramienta electrónica SIMIR, las ampliaciones y correcciones de la MIR solicitadas en el Dictamen Total (No Final) a que hace referencia el Considerando Undécimo; así mismo se adjuntaron las respuestas de la Comisión a los comentarios, opiniones y sugerencias formulados por los particulares interesados sobre dicho Anteproyecto.
DÉCIMO TERCERO. Que, mediante oficio COFEME/15/4665, de fecha 24 de diciembre de 2015, la Cofemer emitió el Dictamen Total Final sobre el Anteproyecto de la presente Resolución y su correspondiente MIR.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 14, 16 y 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 14, 22, fracciones I, III, IV, IX, XXVI, inciso a) y XXVII, 25, fracciones VII, y XI, 27, 41, fracción III, 42, Transitorios Segundo, Tercero, párrafo segundo, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 12, fracción XV, 17, 18, 33 de la Ley de la Industria Eléctrica, y 4, 13, 36, fracción I y 69 H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta Comisión:
PRIMERO. Se expide el modelo de Contrato de Conexión de Acceso Abierto y no Indebidamente Discriminatorio para Centros de Carga conectadas a tensiones mayores a 1 kV a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución, mismo que se anexa y se tiene aquí reproducido como si a la letra se insertare, formando parte integrante de la presente Resolución.
SEGUNDO. Publíquese la presente Resolución y su anexo único correspondiente al modelo de Contrato de Conexión de Acceso Abierto y no Indebidamente Discriminatorio para Centros de Carga conectadas a tensiones mayores a 1 kV a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales, en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO. El presente acto administrativo puede ser impugnado promoviendo en su contra el juicio de amparo indirecto que prevé el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Económica, y el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de esta Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en Av. Horacio 1750, Col. Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D. F.
QUINTO. Inscríbase la presente Resolución bajo el Núm. RES/950/2015, en el Registro al que se refiere los artículos 11 y 22, fracción XXVI, inciso a), de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
México, Distrito Federal, a 31 de diciembre de 2015.- El Presidente, Francisco J. Salazar Diez de Sollano.- Rúbrica.- Los Comisionados, Marcelino Madrigal Martínez, Noé Navarrete González, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/950/2015
CONTRATO DE CONEXIÓN DE ACCESO ABIERTO Y NO INDEBIDAMENTE DISCRIMINATORIO PARA CENTROS DE CARGA A TENSIONES MAYORES A 1 kV A LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN O A LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE _______________, (NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA / DISTRIBUIDOR / CONTRATISTA) EN LO SUCESIVO (EL TRANSPORTISTA / DISTRIBUIDOR / CONTRATISTA), REPRESENTADO POR ___________________ EN SU CARÁCTER DE _____________________ Y POR OTRA PARTE _____________________________(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE CARGA) EN LO SUCESIVO "EL SOLICITANTE", REPRESENTADO POR ________________________ EN SU CARÁCTER DE ___________________, Y QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES CONOCERÁN COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
a) (Opción 1 Empresa productiva del Estado) Conforme al artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es un (a) (organismo, empresa productiva del Estado, empresa productiva subsidiaria, Contratista con razón o denominación social _________ que puede prestar el servicio de transmisión o distribución de energía eléctrica, o que puede operar o gestionar la infraestructura necesaria para la prestación del Servicio Público de Transmisión o Distribución de Energía Eléctrica por cuenta y orden del Estado Mexicano, en la Red Nacional de Transmisión (RNT) o las Redes Generales de Distribución (RGD) en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Se agrega al presente Contrato como Anexo A.
(Opción 2 Contratista) Cumple con los extremos del artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para llevar a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión o Distribución de Energía Eléctrica. Se agrega al presente Contrato como Anexo B.
b) (Opción 1: Empresa productiva del Estado) El C. _________________, en su carácter de ________________cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente Contrato, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública número __________, de fecha ____ de __________, el cual está vigente en los términos en que fue otorgado de conformidad con lo establecido en [el artículo octavo Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE) o el Acuerdo de creación ____]; se agrega al presente Contrato como Anexo A.
(Opción 2: Contratista) El C. _________________, en su carácter de ________________ cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente Contrato, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública número __________, de fecha ____ de __________, el cual está vigente en los términos en que fue otorgado; se agrega al presente Contrato como Anexo B.
d) Es responsable de los segmentos de la (RNT o a las RGD) a su cargo, y operará sus redes conforme a las instrucciones del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), de conformidad con el artículo 26 de la LIE.
II. Declara el Solicitante que:
a) (Opción 1. persona física) Es una persona física que comparece por su propio derecho con capacidad jurídica para contratar y obligarse en términos del presente Contrato y se identifica con_____________, expedida por ___________, de fecha _________________; se agrega al presente Contrato como Anexo C.
(Opción 2. persona moral), Es una sociedad mexicana, constituida de acuerdo con la escritura No. _____________ de fecha ____________________, pasada ante la fe del Lic. ____________________________, Notario Público No. ________________, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de _______________, bajo el No. ________ folio _______, volumen _______, Libro ___________, de fecha ___de __________ del ____; se agrega al presente Contrato como Anexo D.
(Acreditación del Representante de la Opción 2. persona moral), El C. _________________, en su
carácter de ________________ cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente Contrato, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública número __________, de fecha ____ de__________, pasada ante la fe del Sr. Lic. ____________________________, Notario Público No. ________________, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de _______________, bajo el No. ________ folio _______, volumen _______, Libro ___________, de fecha ___de __________ de ____; se agrega al presente Contrato como Anexo D.
(Opción 3. Gobierno estatal o Municipal) El (Estado / Municipio) de __________es una [Entidad Federativa / Entidad Municipal] parte integrante de la República Mexicana, Libre y Soberana, constituida como un Gobierno Republicano, Representativo, Democrático, Laico y Popular, en los términos de lo establecido por los artículos 40, 42, 43, así como 115 de la CPEUM, gozando de personalidad jurídica y con facultades para manejar su patrimonio conforme a la ley; y artículos ___________ de la Constitución del Estado Libre y Soberano de _____________.
El Titular del [Ejecutivo Estatal / Ejecutivo Municipal], se encuentra legalmente facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con los artículos _____________ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ___________, artículos __________ de la Ley Orgánica del [Poder Ejecutivo del Estado de/ de la Administración Pública del Estado de _____________, y artículos _________ de la Ley de _______________.
(Opción 4. El Titular de la (Nombre de la Secretaría/Entidad) que es (Secretaría/Entidad), de la Administración Pública Federal (o el nombre del órgano constitucional autónomo, en términos de lo establecido por los artículos ____, de la (Ley/Decreto de Creación) (en el caso del organismo autónomo, los artículos de la CPEUM que establecen su creación).
El Titular de la (Nombre de la Secretaría/Entidad/Órgano Autónomo) se encuentra legalmente facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con los artículos _____ de su (Reglamento Interno/Estatuto Orgánico); se agrega al presente Contrato como Anexo F.
b) Tiene su domicilio en _________________________________, mismo que señala para todos los efectos legales del presente Contrato, excepto para lo previsto en cláusula Vigésima novena.
c) Cuenta con el reporte "Presentación de Resultados de Solicitud de Interconexión y Conexión" emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Dicho reporte se agrega al presente Contrato como Anexo G.
d) Cuenta con el Oficio Resolutivo de Conexión emitido por el CENACE, que instruye la firma del Contrato entre la Partes. Dicho documento se agrega al presente Contrato como Anexo H.
e) Cumple con los requisitos establecidos en el Criterio 43, fracción III. de los "Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga" emitido por el CENACE y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2015. Se agregan al presente Contrato como Anexo I, constancias que acreditan dicho cumplimiento.
f) Conoce el contenido de la LIE y su Reglamento, así como las demás disposiciones aplicables al Contrato, y sus Anexos, los cuales se describen a continuación:
Anexo D Testimonio de escritura pública del Acta constitutiva inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio y la acreditación del representante legal para comparecer a la celebración del presente Contrato.
Anexo G Presentación de Resultados de Solicitud de Conexión emitido por el CENACE.
Anexo H Oficio Resolutivo de Conexión emitido por el CENACE, que instruye la firma del Contrato entre las Partes.
Anexo I Constancias para la firma del Contrato de Conexión que se listan a continuación:
· Carta aceptación de los resultados de los Estudios de Conexión.
· Para el Solicitante, las Garantías Financieras correspondientes, establecidas en la sección 19, previstas en los Criterios.
· Documentos que acrediten la constitución legal de la Solicitante.
· Poderes notariales de los representantes legales.
· Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, acompañado del documento que acredite la propiedad o la posesión del predio donde se ubicará el Centro de Carga, o que en los tiempos de desarrollo del proyecto lo obtendrá apercibido de la penalización en que incurre el que comete falsedad.
· Plan de Trabajo a detalle para la Construcción de las Obras de Conexión, indicando fecha de inicio y fecha de terminación.
· Para el caso de las obras a cargo del Solicitante, escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que establezca el compromiso de la construcción de dichas obras.
a) Cumplirán con la CPEUM, la LIE, en lo que resulte aplicable la LCFE, y sus Reglamentos, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), las Reglas del Mercado Eléctrico y las DACG (Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y Prestación de los Servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica), mejores prácticas de la industria y demás actos que de ellas emanen o se relacionen, y cualquier otra disposición jurídica que resulte aplicable o que sustituya o complemente a las anteriores.
b) Suscriben en tiempo y forma el presente instrumento de conformidad con:
i. El artículo 33, párrafos segundo, tercero, fracción III y cuarto de la LIE.
ii. El Oficio número _____, de fecha _______________ del 20__, emitido por el CENACE a través del C. _______________, _______________, que instruye al (Transportista / Distribuidor / Contratista) la firma del presente Contrato.
c) Acatarán la orden que el CENACE realice para la Conexión física en no más de setenta y dos horas siguientes a la notificación de la orden correspondiente, de conformidad con el artículo 33 de la LIE.
Además de las definiciones previstas en la LIE y su Reglamento, y en las Reglas del Mercado, para efectos del presente Contrato se entenderá por:
b) Cambio de Ley: (i) la modificación, derogación, abrogación, interpretación por autoridad competente, que cualquier ley o reglamento que afecte el cumplimiento del Contrato, de los Convenios o sus
Anexos, o (ii) la imposición por cualquier autoridad gubernamental después de la fecha de inicio de la vigencia del presente Contrato o sus Anexos, de cualquier condición o requerimiento no especificado en dicha fecha, el cual, en cualquier forma, establezca o modifique requerimientos que afecten substancialmente los servicios a prestarse al amparo del Contrato o sus Anexos, siempre y cuando dicho Cambio de Ley sea aplicable a este Contrato o a sus Anexos.
e) Conexión: Enlace de un Centro de Carga a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución. El término también se refiere a los procesos relativos al incremento de la demanda contratada o al cambio del Punto de Conexión para un Centro de Carga existente.
f) Contratista: Aquel que, actualizados indistintamente los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Industria Eléctrica, tiene celebrado un contrato con la/el Secretaría/Transportista/Distribuidor para llevar a cabo por cuenta de este último, la operación o gestión de la infraestructura necesaria para la Transmisión o Distribución de Energía Eléctrica, el cual es responsable solidario de la prestación del servicio en el ámbito del objeto de su participación.
g) CRE: Comisión Reguladora de Energía.
h) Criterios: Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, publicados por el CENACE en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de junio del 2015, o cualesquier otros de la misma índole que los sustituyan o modifiquen.
i) Demanda máxima: Es la mayor demanda registrada por el equipo de medición en kilowatt (kW) en un intervalo de 15 minutos en un periodo de facturación.
j) LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
k) LIE: Ley de la Industria Eléctrica.
l) LORCME: Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
m) Obras de Conexión: Obras que se requieren para llevar a cabo la Conexión, desde el Centro de Carga hasta el Punto de Conexión con las RNT o las RGD, incluyendo las i) ampliaciones, ii) modificaciones o iii) refuerzos, que se requieran para integrar el proyecto al Sistema Eléctrico Nacional, las cuales ejecutará el Solicitante y serán a su cargo.
n) Obras de Refuerzo o Refuerzos: Obras que se requieren realizar en la Red Nacional de Transmisión o en las Redes Generales de Distribución, para mantener la Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
o) PRODESEN: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.
p) Punto de Conexión: El punto en donde se delimitan las fronteras operativas y de responsabilidad entre el Transportista o Distribuidor y un Centro de Carga.
q) Punto de Entrega/ Punto de Recepción:
s) SEN: Sistema Eléctrico Nacional.
t) Solicitud de Conexión: Solicitud que se realiza al CENACE para que se lleven a cabo los estudios que se requieren para la Conexión de un Centro de Carga, conforme a los Criterios.
Primera. Objeto del Contrato. Realizar y mantener la Conexión física entre la (RNT o a las RGD) del (Transportista / Distribuidor / Contratista) y el Centro de Carga, para una carga instalada de ________ MW y una Demanda Máxima de ______ MW, a una tensión nominal de operación de ______ kV del Solicitante. Asimismo, llevar a cabo las actividades operativas inherentes a la Conexión, durante la vigencia de este Contrato.
Segunda. Vigencia. El presente Contrato surtirá sus efectos a partir de su firma y terminará cuando se cancele la conexión física entre las RNT o RGD y el Centro de Carga, siendo requisito que la notificación correspondiente se haga de manera fehaciente y con una anticipación mínima de un mes a la fecha en que se pretenda surta efectos la cancelación.
a) Por el incumplimiento a la LIE y su Reglamento.
b) Por incumplimiento del Solicitante respecto a la fecha estimada de inicio y terminación de obras, si ésta excede un periodo máximo de tres (3) meses adicionales a la fecha original o a las prórrogas que al efecto se autoricen por las autoridades competentes.
c) Por rescisión mediante aviso por escrito a su contraparte, notificándola de manera fehaciente, con no menos de treinta (30) días hábiles de anticipación, por las siguientes causales:
I. Por incumplimiento del Solicitante respecto de la fecha estimada de inicio de operación comprometida _________________________, salvo que ésta sea prorrogada en términos de la cláusula Décima segunda del presente Contrato;
III. Por embargo, suspensión de pagos o concurso mercantil de las instalaciones del Solicitante;
IV. En caso de que el Solicitante decida no realizar las Obras de Conexión, o no las realice en la fecha estimada, en cuyo caso procederá la aplicación de la pena convencional señalada en la Cláusula Vigésima sexta;
V. Cuando el Solicitante enajene o grave en cualquier forma el presente Contrato o alguno de los derechos que derivan del mismo, o
VI. Por incapacidad jurídica, legal o judicial del Solicitante o el (Transportista / Distribuidor / Contratista), que le impida cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato.
Cuarta Modificación. El presente instrumento podrá ser revisado o adicionado de común acuerdo de las Partes mediante las adendas respectivas por escrito, las cuales surtirán efectos a partir de su suscripción y formarán parte integrante del mismo siempre y cuando no se altere la estructura del modelo de Contrato.
Quinta. Solicitudes de Información. El Solicitante enviará al (Transportista / Distribuidor / Contratista) la información que le solicite, y viceversa, mediante el sistema electrónico pactado por las Partes, dicho medio de comunicación electrónica deberá cumplir con lo establecido en los artículos 1, 4, 17-A, 30, 35, fracción II y 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 1, 2, 3, 4, 7, 12 y 13 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.
Cualquier comunicación o solicitud de las Partes que deba notificarse con motivo de la ejecución del presente Contrato deberá hacerse mediante el sistema informático establecido, correo electrónico o por escrito, debiendo ser entregada por mensajero o mensajería contra acuse de recibo. A partir de la notificación por escrito o de medios electrónicos que expidan un acuse de recibo de la Parte que la reciba, se contará con un plazo de 10 días hábiles para contestar dicho requerimiento. En caso de que la Parte obligada a proporcionar la información requiera un plazo mayor para contestar, deberá manifestarlo por escrito, justificando su solicitud de prórroga. Dicha prórroga no podrá ser mayor a 5 días hábiles.
Sexta. Coordinadores. Cada una de las Partes designará por escrito a un coordinador y a un coordinador suplente cuando la carga y el nivel de tensión del Solicitante supere los 10 MW y 69 kV para que lleven a cabo las actividades que se requieran para el cumplimento de este Contrato.
Asimismo, cada Parte notificará por escrito a la otra en caso de que hubiere algún cambio en dichas designaciones, en un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de la designación. Los coordinadores tendrán las siguientes funciones:
b) Establecer procedimientos para intercambiar información con respecto al avance de la construcción y desarrollo de las instalaciones, el avance de las instalaciones en el Punto de Conexión, las pruebas y la fecha estimada de inicio de operación comercial;
c) Acordar por escrito los Criterios para las pruebas de desempeño de los sistemas de comunicación, protecciones y equipos relacionados con el Punto de Conexión conforme a las características técnicas que haya definido el CENACE y
No obstante la disposición anterior, esta cláusula no será aplicable respecto de la información que: (i) le sea exigida por ley, reglamento, proceso judicial o administrativo o en relación con algún litigio o proceso contencioso del cual sea parte, en el entendido de que la Parte a la que le sea requerida dicha información deberá dar aviso a la otra Parte manifestando tal circunstancia a los (cinco) (5) días posteriores a la fecha en la que recibió la solicitud de la información, o (ii) revele a algún cesionario potencial respecto de la cesión de los derechos del Contrato o de los Anexos, siempre y cuando dicho cesionario potencial asuma las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula. No tendrá carácter de confidencial lo que, de acuerdo con las DACG que emita la CRE en materia de acceso abierto y trato no discriminatorio, deba hacerse público por parte del (Transportista / Distribuidor / Contratista).
Octava. De la Infraestructura de Conexión. Las Partes acuerdan que las Obras comprendidas entre el Centro de Carga y el Punto de Conexión serán construidas a cargo y entera responsabilidad del Solicitante, quien para tal efecto se obliga a cumplir puntualmente con lo señalado en la Declaración II, incisos c), d) y III, inciso a), así como en lo establecido en los Anexos. El Solicitante podrá convenir la contratación de los servicios de un tercero, para la ejecución de la infraestructura a que hace referencia este párrafo.
Las Partes acuerdan que las obras, ampliaciones o modificaciones necesarias en el Punto de Conexión podrán ser ejecutadas por el (Transportista / Distribuidor / Contratista) o por un tercero a cargo y cuenta del Solicitante bajo las especificaciones descritas en el Anexo G.
Una vez que una Unidad de Verificación o una Unidad de Inspección certifique que las instalaciones para la Conexión cumplen con las características específicas descritas en el Anexo G, las Normas Oficiales Mexicanas, especificaciones técnicas, características específicas de la infraestructura requerida y otros estándares aplicables el (Transportista / Distribuidor / Contratista) llevará a cabo la Conexión a que se refiere esta Cláusula, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de la orden correspondiente por parte del CENACE, en términos de lo previsto en el artículo 33 fracción IV de la LIE.
Novena. Modificaciones del Punto de Conexión. En caso de que el Solicitante requiera modificar alguna o algunas sus características que haga necesario un cambio por parte del (Transportista / Distribuidor / Contratista) en la ubicación o características del Punto de Conexión, el Solicitante deberá obtener el correspondiente estudio o reporte de aprobación del CENACE o Distribuidor.
Para el caso de Centros de Carga que sean conectados a una tensión de operación mayor o igual a 69 kV, definida en la cláusula Primera de este Contrato y la modificación a la cual se refiere esta cláusula, tenga como origen un incremento en la demanda contratada y esta sea mayor al 10 %, se procederá a generar una nueva solicitud de estudio de Conexión de acuerdo a los Disposiciones Operativas del Mercado aplicable.
Para el caso de Centros de Carga que vayan a ser conectados en tensiones menores de 69 kV, el Solicitante debe cumplir con lo indicado en el Disposiciones Operativas del Mercado aplicables al Distribuidor.
Para la ejecución de las obras para las modificaciones y ampliaciones necesarias para Conexión se sujetará a lo indicado en las DACGMA.
Una vez construidas las ampliaciones y modificaciones necesarias en el Punto de Conexión de conformidad serán aportadas por el Solicitante al (Transportista / Distribuidor / Contratista) de conformidad con las DACGMA que emita la CRE.
Para el caso de las Obras de Refuerzo o Refuerzos a la RNT o las RGD, así como de las instalaciones comprendidas entre el Centro de Carga y el Punto de Conexión debidas a la modificación del Punto de Conexión, el Solicitante deberá seguir el procedimiento correspondiente ante el CENACE o Distribuidor y obtener los resultados y aprobación de las obras específicas requeridas, mismas que serán a cargo del Solicitante.
En el caso de que el Centro de Carga ya se encuentre conectada y se realicen modificaciones a la RNT o a las RGD como resultado de las obras del PRODESEN que impliquen modificaciones al Punto de Interconexión, dichas obras serán sin cargo al Solicitante.
a) (Opción 1. En el caso de que las Obras de Refuerzo o Refuerzos estén incluidas en el PRODESEN para la RNT y los elementos de las RGD), la Conexión física se llevará a cabo al término de las obras programadas.
b) (Opción 2. En el caso de que las Obras de Refuerzo o Refuerzos no estén incluidas en el Programa de Ampliación y Modernización para la RNT y los elementos de las RGD), las inversiones necesarias para la construcción o adecuación de líneas de transmisión, subestaciones y otras instalaciones o equipos que técnicamente sean necesarios para mantener la confiabilidad y seguridad del SEN, serán a cargo del Solicitante bajo la supervisión del (Transportista / Distribuidor / Contratista) en los términos previstos en el artículos 33, 34 y 35 de la LIE.
Décima primera. Instalación del medidor, equipos de medición y de comunicación.
Se refiere a todo equipo de medición para ser instalado por el (Transportista / Distribuidor / Contratista) con cargo al Solicitante, tales como los transformadores de medición, medidor de energía, equipo de adquisición de datos, unidades terminales remotas, equipo de comunicación, fibra óptica, entre otros, mismos que deberán sujetarse a las condiciones de diseño y operación, así como estar acordes a lo establecido por el CENACE, de conformidad con lo establecido en los Criterios, las DACG y lo señalado en la Declaración II, incisos c), y III, inciso a) de este Contrato. Su instalación deberá ser en el Punto de Conexión que, para efecto de facturación o liquidación, se considera como Punto de Entrega / Punto de Recepción en concordancia con las Bases del Mercado Eléctrico.
El medidor, equipos de medición y de comunicación instalados en el Punto de Conexión, se aportarán al (Transportista / Distribuidor / Contratista), de conformidad con los términos y condiciones de las DACGMA aprobado por la CRE.
Décima segunda. Prórrogas. El presente Contrato está sujeto a las condiciones originalmente previstas, las modificaciones que solicite o acuerden las Partes, deben cumplir los respectivos procedimientos, Criterios y demás disposiciones de la autoridad competente por la naturaleza del Objeto del presente Contrato, y en estricto sentido con la LFPA.
Si el Solicitante requiere de una prórroga de plazo para finalizar las Obras de Conexión y, por ende, modificar la fecha estimada de inicio de operación, deberá obtener la autorización correspondiente del CENACE o Distribuidor.
Una vez obtenida la autorización a la que se refiere el párrafo anterior, las Partes llevarán a cabo la adenda correspondiente a este Contrato, en lo relativo a la nueva fecha para la finalización de las Obras de Conexión y fecha de inicio de operación.
Décima tercera. Terminación anticipada de las Obras de Conexión. Si el Solicitante termina anticipadamente las Obras de Conexión y, por ende, adelanta la fecha estimada de inicio de operación, deberá obtener la aprobación correspondiente del CENACE.
Una vez obtenida la aprobación a la que se refiere el párrafo anterior, las Partes llevarán a cabo la adenda correspondiente a este Contrato, en lo relativo a la nueva fecha para la finalización de las Obras de Conexión y fecha de inicio de operación.
a) Del Medidor para liquidación o facturación (MF). Las Partes cumplirán con lo indicado en las Bases del Mercado Eléctrico, las DACG en materia de mantenimiento de medidores de liquidación.
El Solicitante puede instalar y mantener, a su propio cargo, medidores y equipo de medición de respaldo en el Punto de Conexión, adicional al mencionado de liquidación, siempre y cuando cumplan con las normas, Criterios y prácticas establecidas en las Bases del Mercado Eléctrico.
El (Transportista / Distribuidor / Contratista) realizará la recuperación de las lecturas de acuerdo a lo establecido en los Disposiciones Operativas del Mercado del medidor y equipo de medición que hayan servido de base para la determinación de la cantidad de energía entregada en el Punto de Conexión, a efecto de informar al CENACE lo conducente.
c) De la infraestructura de Conexión. La operación y mantenimiento de las instalaciones comprendidas entre el Centro de Carga y el Punto de Conexión, serán con cargo al Solicitante. El Solicitante podrá acordar la contratación de los servicios del (Transportista / Distribuidor / Contratista) o de un tercero, para el mantenimiento de la infraestructura construida entre el centro de carga y el Punto de Conexión. En el caso de que dicha infraestructura hubiere sido aportada por el Solicitante al (Transportista / Distribuidor / Contratista) de conformidad con DACGMA que emita la CRE, la operación y mantenimiento será con cargo a este último.
Décima quinta. Notificaciones al CENACE. Las Partes mantendrán comunicación con el CENACE para la notificación de programas de mantenimiento rutinario o de emergencia cuando la Conexión sea a 69 kV o tensiones mayores de acuerdo a la cláusula Décima cuarta anteriormente mencionada. Si el SEN entra en un estado operativo de emergencia, el CENACE determinará las modificaciones o los ajustes necesarios de acuerdo a lo establecido en las disposiciones administrativas de carácter general que contengan los Criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad emitidos por la CRE. Si la Conexión es en tensiones menores a 69 kV y hasta 1 kV, el Solicitante seguirá el correspondiente proceso del Distribuidor.
Décima sexta. Procedimiento de Resolución de Controversias. De conformidad con el artículo 12, fracción XXV de la LIE, las controversias que se presenten entre el (Transportista / Distribuidor / Contratista) y (El Solicitante) se sujetarán a los mecanismos de resolución de controversias que resulten aplicables de conformidad con lo señalado en las Reglas del Mercado, cuyas resoluciones se elevarán a cosa juzgada.
Décima séptima. Otras responsabilidades. El (Transportista / Distribuidor / Contratista) será responsable de sus propios actos u omisiones, por lo que conviene en mantener al Solicitante libre de toda responsabilidad, en paz y a salvo de reclamaciones presentadas por terceros (incluyendo a empleados del (Transportista / Distribuidor / Contratista), que deriven de actos u omisiones del (Transportista / Distribuidor / Contratista). De igual manera, el (Solicitante) será responsable de sus propios actos u omisiones, por lo que conviene en mantener al (Transportista / Distribuidor / Contratista) libre de toda responsabilidad y en paz y a salvo de las reclamaciones presentadas por terceros (incluyendo a operadores y personal de mantenimiento del Solicitante o contratados por él y a sus empleados, derivadas de actos u omisiones del (Transportista / Distribuidor / Contratista).
Décima octava. Del incumplimiento de las Obligaciones. La Parte en incumplimiento deberá corregir su falta, sin exceder de un plazo de treinta (30) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le haya notificado el incumplimiento. Si por la naturaleza del incumplimiento no fuera posible resolverlo en dicho plazo, la Parte en incumplimiento deberá presentar un programa detallado de trabajo dentro de dicho plazo para subsanarlo. Presentado el programa, la Parte en cumplimiento, tendrá diez (10) días naturales para aceptarlo o para identificar y notificar a la Parte en incumplimiento las objeciones específicas al mismo. De señalarse objeciones al programa, las Partes harán su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo respecto de dichas objeciones y, en caso de no llegar a un acuerdo dentro de un plazo de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan notificado las objeciones al programa, las Partes procederán de conformidad con lo establecido en la cláusula Vigésima sexta del presente Contrato.
En caso de darse alguno de los supuestos previstos en el artículo 31, fracción IV, o el incumplimiento del artículo 33 de la LIE, el Solicitante informará inmediatamente al CENACE y a la Secretaría a fin de que se determinen las acciones legales y administrativas señaladas en dichos artículos.
Décima novena. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Con excepción de las obligaciones de pagar dinero, ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones al tenor del Contrato, si dicho incumplimiento o retraso es originado por causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entendiendo por éstos los hechos o acontecimientos del hombre o de la naturaleza que no sean previsibles o, aun siendo previsibles, no puedan evitarse por las Partes con el uso de la debida diligencia. La Parte que lo sufra deberá notificarlo y acreditarlo fehacientemente a la otra.
La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viere afectado por la Fuerza Mayor, deberá:
Vigésima. Obligación de notificar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que ocurriere el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte cuyo cumplimiento se viere afectado deberá notificar por medio electrónico y por escrito a la otra Parte dentro de un plazo de tres (3) días naturales a partir de la fecha en que se hubiere presentado el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Dicha notificación deberá contener:
Vigésima segunda. Interrupción de los Servicios. Los servicios objeto de este Contrato podrán suspenderse sin responsabilidad para el (Transportista / Distribuidor / Contratista), cuando se pongan o puedan ponerse en riesgo las instalaciones de la (RNT o a las RGD), en caso de emergencia o Fortuito o Fuerza Mayor, así como en los supuestos previstos en el artículo 46 del RLIE. Por su parte el Solicitante proporcionará el apoyo necesario al (Transportista / Distribuidor / Contratista) de acuerdo con las indicaciones del CENACE, absteniéndose de realizar maniobra diferente alguna.
El (Transportista / Distribuidor / Contratista) con las indicaciones del CENACE, realizará el máximo esfuerzo técnico para normalizar las condiciones operativas en el menor tiempo, dentro del área de su responsabilidad.
Vigésima cuarta. No Transferencia del Contrato. El presente Contrato y sus Anexos, así como los derechos y obligaciones que de ellos se derivan, no son susceptibles de ser transferidos por ninguna de las Partes; consecuentemente, el Contrato y los Anexos solamente podrán transferirse en virtud de la transmisión total de los derechos y obligaciones contraídos en este Contrato además de lo indicado en las Declaraciones II, incisos c) y III, inciso a).
No obstante lo previsto en esta Cláusula, en el caso de escisión, fusión o transformación del (Transportista / Distribuidor / Contratista) o del Solicitante en una o varias entidades, que sean sus legítimas sucesoras o cesionarias, el (Transportista / Distribuidor / Contratista) o el Solicitante podrá transferir los derechos y obligaciones derivados de este Contrato y sus Anexos.
Vigésima sexta. Penas Convencionales. En caso de que el Solicitante decida no realizar las Obras de Conexión incluyendo en su caso las Obras de Refuerzo o Refuerzos a la RNT o a las RGD, o no las realice en la fecha de inicio y terminación programada, y no se haya solicitado la prórroga correspondiente, deberá cubrir al CENACE el monto de las garantías financieras para la Conexión que el CENACE haya determinado para el Solicitante.
En caso de que el (Transportista / Distribuidor / Contratista) incumpla por causas imputables con su obligación de interconectar, en el plazo establecido en el artículo 33 de la LIE, la Central Eléctrica a la RNT o a las RGD conforme a los términos del presente Contrato, deberá pagar al Solicitante una pena convencional máxima del 10 % del costo de las obras de Interconexión, considerando un 2 % por cada día de atraso.
Vigésima séptima. Relación entre las Partes. Las Partes convienen en que ninguna de ellas adquirirá, por virtud de la celebración del presente Contrato, responsabilidad laboral alguna con respecto a los empleados de la otra Parte, por lo que cada Parte conviene en mantener a la otra libre y a salvo y a indemnizarla por los daños y perjuicios que en su caso se le llegaren a causar, comprometiéndose cooperar con la otra Parte en caso de que a esta se le pretendiera imputar cualquier tipo de responsabilidad laboral.
El Solicitante será responsable por todos los permisos, impuestos, derechos, penalizaciones, sanciones y cualquier otro cargo o autorización que le corresponda, derivado del presente Contrato.
Vigésima octava. Cambio del Ley y actualización de documentos. En caso de que ocurriese un Cambio de Ley, las Partes acordarán, en su caso y conforme a lo permitido por la LIE, las modificaciones que fueren necesarias a este Contrato y a sus Anexos para que se mantengan el equilibrio económico y sus estipulaciones con el menor cambio posible y se cumplan los objetivos, términos y condiciones pactados en los mismos, dichos cambios se someterán para su aprobación a la CRE.
El (Transportista / Distribuidor / Contratista): ____________________________, con domicilio en ___________ Col. _________, C. P. __, Ciudad o Mpo. _________Estado de _________.
El Solicitante: _________________________, con domicilio en ___________ Col. _________, C. P. _______, Ciudad o Mpo. _________Estado de _________.
Cualquier cambio de domicilio de las Partes deberá ser notificado por escrito a la otra, con acuse de recibo, con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que se quiera que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados.
Trigésima primera. Legislación aplicable. Todo lo no expresamente previsto en el presente Contrato se regirá por la LIE, Código de Comercio, la LCFE, sus Reglamentos, la LORCME y, supletoriamente, por el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos jurídicos aplicables, incluyendo los de carácter fiscal. En caso de controversia, las Partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales donde se ubique el respectivo Punto de Conexión, renunciando el (Transportista / Distribuidor / Contratista) desde ahora a la jurisdicción que le pudiere corresponder en razón de su domicilio, presente o futuro.
Una vez leído el presente Contrato y enteradas "las Partes" de su contenido y alcances, lo firman en ____ tantos en la Ciudad de ___________, Estado de _______________ Municipio de__________, a los ___ días del mes de _________del año ____.
"EL SOLICITANTE"
Las firmas y antefirmas que anteceden corresponden al Contrato celebrado entre las Partes, el_____ de ____________________de _____.