Source: http://docplayer.fi/3314633-Sotkamon-kunta-leivolankylan-hirvenniemen-ja-sotkamon-keskustaajaman-katujen-ja-pysakointialueiden-talvikunnossapitotyot-lumityourakan-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2018-03-25 05:39:14+00:00
Document Index: 24810851

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA - PDF
Download "SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA"
1 SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA
2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT Tilaaja Urakan kohde URAKKAMUOTO Tuntiveloitushintaurakka URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt Urakkaan kuulumattomat työt TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaajan hankinnat Lumen vastaanottopaikka URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Lisätiedot asiakirjoihin TYÖN SUORITUSAIKA Työn suoritusaika URAKOITSIJAN VASTUUT Työn suoritusajan vakuus Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle
3 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkasumman maksaminen SANKTIOT JA ARVONVÄHENNYKSET 9.1 Yleistä Sanktiolajit Kirjallinen muistutus Sakko Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto Sopimuksen purku Sanktioiden määräytymisperusteet Tilaaja ei määrää sanktiota Kirjallinen muistutus Sakko, A-ryhmä Vakava laiminlyönti, B-ryhmän sakko Muuta laiminlyönnit, C-ryhmän sakko Työn tekemättä jättäminen Hallinnolliset laiminlyönnit Toiminta- ja laatusuunnitelman vastainen toiminta Asiakirjamerkintöjen paikkansa pitämättömyys Sanktioiden vanheneminen Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto Sakkojen suuruus TILAAJAN TOIMENPITEET Tilaajan vakuus Tilaajan suorittama valvonta TILAAJAN EDUSTAJAT JA LAADUNVALVONTA Tilaajan organisaatio/edustajat Katselmukset URAKOITSIJAN EDUSTAJAT Urakoitsijan edustajat Toiminta- ja laatusuunnitelma sekä työmaapäiväkirja ERIMIELISYYDET Erimielisyyksien ratkaiseminen TARJOUS JA SEN KÄSITTELY Tarjouksen antaminen
4 14.2 Tarjoushinta Vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen hylkääminen Asiakirjojen julkisuus MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT Verojäämätodistus, eläkemaksutodistukset
5 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Tilaajana toimii Sotkamon kunnan tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimiala. Osoite: Markkinatie SOTKAMO Puh: Telefax: Urakan kohde Urakan kohteena ovat liitekartassa tarkemmin määritellyt Leivolankylän ja Sotkamon keskustaajaman katujen ja pysäköintialueiden talvikunnossapitotyöt. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Tuntihintaurakka Kunnossapitotyöt suoritetaan tuntihintaurakkana. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tuntiveloitushintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymälle aliurakoitsijalle. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle sen ja urakoitsijan välisen sopimuksen sisällön siltä osin, perustuuko se aika- vai kokonaiskorvaukseen. Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä urakan kokonaisuuden kannalta epätarkoituksenmukaista aliurakkasopimusta. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt Urakkaan sisältyvät keskustan (liitekartta) kaavatiealueella olevien ajoratojen, pysäkkien, P-alueiden ja kevyenliikenteen kulkuväylien seuraavat talvikunnossapidon työt: 5
6 Auraus Sohjon ja polanteen poisto Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja poiskuljetus Kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien hiekoitus Lumenkaatopaikan ylläpitäminen Urakoitsijan tulee alueen kunnossapitäjänä itsenäisesti suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät ja ottaa huomioon Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain (547/2005) velvoitteet. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tehtäväkorttien periaatteiden mukaisesti. 3.2 Urakkaan kuulumattomat työt Tarjouksen tekijän tulee antaa tuntiveloitushinta niitä mahdollisia töitä varten, jotka eivät kuulu urakkaan. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Tilaajan hankinnat Tilaaja hankkii kustannuksellaan liukkaudentorjuntaan tarvittavan sepelin, jota säilytetään hiekkasiiloissa keskustan alueella. 4.2 Lumen vastaanottopaikka Lumen läjityspaikkana on Makkosenmäellä sijaitseva Nivun lumenkaatopaikka. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle ajamansa lumen määrä, mutta käsittelymaksua ei tarvitse suorittaa. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja: 1. Urakkasopimus 2. Mahdolliset sopimusneuvottelupöytäkirjat 3. Tämä urakkaohjelma 4. Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008( KE08) 5. Urakkatarjouspyyntö 6. Urakoitsijan tarjous 7. Urakan tehtäväkortit 6
7 5.2 Lisätiedot asiakirjoihin Lisätietoja urakkalaskentaa varten antaa tarvittaessa: Erkki Tervo, puh Aarno Konka, puh Tilaajaa sitovat lisätiedot lähetetään sähköpostin välityksellä kaikille tarjouspyyntökilpailuun osallistuville. 6 TYÖN SUORITUSAIKA 6.1 Työn suoritusaika Urakka-aika on talvikausi Tilaaja voi mahdollisesti tehdä urakoitsijan kanssa sopimuksen optiovuosista vuodeksi kerrallaan ja , mikäli urakoitsija hoitaa urakan ensimmäisen vuoden tilaajan edellyttämällä tavalla. 7 URAKOITSIJAN VASTUUT 7.1 Työn suoritusajan vakuus Urakoitsija asettaa tilaajalle urakkasopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi työn suoritusaikaisen vakuuden, jonka suuruus on kymmenen (10) prosenttia arvioidusta urakkasummasta ja jonka tulee olla voimassa saakka. Mahdollisten optiovuosien toteutuessa vakuusajan pituus tarkistetaan. Vakuudeksi hyväksytään ensisijaisesti pankin antama omavelkainen, tilaajan hyväksymä takaus tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Työn suoritusaikaisen vakuuden on oltava voimassa: a) sopimusrikkomuksesta määrättyjen sakkojen ja vahingonkorvausten sekä arvonvähennysten suorittamisesta tilaajalle b) urakan päättyessä pidettävässä tarkastuksessa todettujen vikojen ja puutteiden korjauksesta siihen asti kunnes viat ja puutteet on korjattu tai kunnes niistä on asetettu erillinen vastaanottotarkastuksessa sovittu vakuus c) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta. Työn suoritusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun mahdolliset korvaukset kolmannelle osapuolelle on suoritettu ja tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu. 7
8 7.2 Vakuutukset Urakoitsijalla tulee olla yritystoiminnan vastuuvakuutus. 7.3 Vastuu kolmannelle osapuolelle Urakoitsija vastaa kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon. Kunnossapitovelvollisuutensa laiminlyönnistä johtuvan tilaajaan kohdistuvan korvausvelvollisuuden mukaisen korvaamansa summan tilaaja on oikeutettu laskuttamaan urakoitsijalta. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on sopimuksen mukainen arvonlisäveroton tuntiveloitusperusteinen hinta talvikaudelle Lumenajosta on kuutiohinta (lavakoon mukaan max. kuorma 20 m3), joka sisältää lastauksen, ajon lumenkaatopaikalle ja lumenkaatopaikan hoidon ajetun lumen osalta. Tilaaja määrittää lavakoon pohjapinta-alan ja laitakorkeuden mukaan. Urakkahinta tarkistetaan talvikausittain siten, että tarjouksen mukaista kokonaishintaa tarkistetaan vertaamalla sen vuoden syyskuun maarakennuskustannusindeksiä vuoden 2015 maarakennuskustannusindeksiin. 8.2 Urakkasumman maksaminen Ennakkomaksua ei suoriteta. Laskut lähetetään osoitteella: Sotkamon kunta Ostolaskut Markkinatie 1, Sotkamo viitemerkinnällä Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito varustettuna. Laskujen maksuaika on yleisten sopimusehtojen mukainen 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko määräytyy lain mukaan. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu maksuista, on tilaajalla oikeus pidättää maksueriä, kunnes mahdolliset vahinkojen selvitykset on suoritettu loppuun. 8
9 9 SANKTIOT JA ARVONVÄHENNYKSET 9.1 Yleistä Tilaajan ja urakoitsijan välinen toiminta perustuu sopimusasiakirjoissa esitettyihin molemminpuolisiin velvollisuuksiin, vastuisiin ja vaatimuksiin sekä luottamukseen. Laadun alituksella tässä asiakirjassa tarkoitetaan tilannetta, että urakoitsija ei ole toteuttanut laatuvaatimusten edellyttämiä toimenpiteitä toimenpideajassa tai ei ole toteuttanut niitä laadullisesti tai toiminnallisesti vaaditun tasoisina. Tehtävän laiminlyönnillä tässä asiakirjassa tarkoitetaan tilannetta, että urakoitsija jättää kokonaan tekemättä tai aloittaa oleellisesti myöhässä laatuvaatimusten tai muiden asiakirjojen edellyttämän toimenpiteen. Laiminlyönnit on yksilöity kohdissa Laadun alitusta tai tehtävän laiminlyöntiä arvioitaessa otetaan huomioon esim. onko urakoitsija käyttänyt riittäviä resursseja. Lisäksi otetaan huomioon erityisen poikkeukselliset olosuhteet ja mahdollinen ylivoimainen este. Poikkeamaraportilla tässä asiakirjassa tarkoitetaan urakoitsijan laatimaa kirjallista raporttia laadun alituksesta, tehtävän laiminlyönnistä, urakan toiminnallisten vaatimusten täyttämättä jäämisestä tai muusta tässä asiakirjassa sanktioidusta toiminnasta (ks. kohta 9.4, taulukko 1). Poikkeamaraportti voidaan tehdä työmaapäiväkirjaan tai sitten erillisenä raporttina. Poikkeamasta on ilmoitettava paikallisvalvojalle. 9.2 Sanktiolajit Laadun alituksien tai tehtävien laiminlyöntien esiintyessä tai kun muuten on todettu puutteita urakoitsijan toiminnassa, ovat tilaajan käytettävissä seuraavat urakan suoritusta ohjaavat ja urakan toteutusta varmistavat toimenpiteet: - kirjallinen muistutus - kirjallinen muistutus ja sitä seuraava sakko - urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto - sopimuksen purku. Tässä asiakirjassa asetetut sanktiot määrätään riippumatta siitä, aiheutuuko sanktion perusteena olevasta toiminnasta/laiminlyönnistä tilaajalle vahinkoa. Urakoitsijan varsinaisesta vahingonkorvausvastuusta on määrätty urakkasopimuksessa ja urakan yleisissä sopimusehdoissa. Jos sakotuksen perusteena oleva toiminta/laiminlyönti on aiheuttanut tilaajalle vahinkoa, maksetut sakot huomioidaan vahingon määrää arvioitaessa. 9
10 9.2.1 Kirjallinen muistutus Sakko Kirjallisen muistutuksen tarkoituksena on dokumentoidusti ilmaista, että laatu tai toiminta ei ole toteutunut vaaditulla tavalla ja urakoitsijan edellytetään korjaavan toimintaansa. Tilaaja voi antaa kirjallisen muistutuksen joko omiin havaintoihinsa perustuen (omat mittaukset, poikkileikkaustiedot, sääasematiedot) tai urakoitsijan laatiman poikkeamaraportin perusteella. Muistutukset kirjataan tilaajan tietojärjestelmään. Muistutukset käsitellään työmaakokouksessa. Työsuoritukseen liittyvä kirjallinen muistutus sisältää ainakin seuraavat tiedot: - tehtäväkokonaisuus, johon muistutus kohdistuu - katunimi - laadunalituksen tai laiminlyönnin ajankohta - kuvaus laadunalituksesta tai poikkeamasta Urakoitsijan toimintatapaan liittyvä muistutus kirjataan vastaavasti tilaajan tietojärjestelmään. Muistutuksia seurataan kohdassa 9.4. esitetyn taulukon 1 jaottelun mukaisesti. Sakon tarkoituksena on - korvata tilaajalle edes osittain tekemättä jätetty työ, - ohjata urakoitsijaa vastaisuudessa toimimaan siten, että urakkasopimuksessa asetetut vaatimukset tulevat asianmukaisesti täytetyksi. Sakko määrätään vastaavasti kuin kirjallinen muistutus sekä kirjaamalla lisäksi sakon ryhmä mukaisesti, sen määräytymisperusteet ja suuruus euroina taulukon 1 mukaisesti Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto Urakasta vastaavan urakoitsijan vastuuhenkilön (vastaava työnjohtaja tms.) vaihdon tarkoituksena on runsaiden toistuvien puutteiden jälkeen saattaa urakoitsijan toiminta sopimuksessa edellytetylle tasolle. Tilaaja vaatii harkintansa mukaan henkilön vaihtoa kun kohdassa esitetyt perusteet täyttyvät Sopimuksen purku Sopimuksen purkamisen periaatteet on esitetty asiakirjassa Alueurakan yleiset sopimusehdot Sanktioiden määräytymisperusteet Sen lisäksi mitä sopimuksen mukaisten työsuoritusten kokonaan tekemättä jättämisestä tai muiden vaatimusten täyttämättä jättämisestä seuraa (ks ) on tilaajalla oikeus määrätä urakoitsijalle sanktioita seuraavasti: Tilaaja ei määrää sanktiota Tilaaja ei määrää sanktiota, jos se katsoo tilanteen johtuneen ylivoimaisesta 10
11 esteestä tai katsoo saamansa poikkeamaraportin perustelujen nojalla sen aiheettomaksi tai muut erityiset syyt tätä puoltavat Kirjallinen muistutus Kutakin taulukossa 1 esitettyä tehtäväkokonaisuutta/osatekijää koskevasta laadun alituksesta tai tehtävän laiminlyönnistä annetaan yksi kirjallinen muistutus, joka ei johda sakkoon. Sakko voidaan kuitenkin antaa ilman sitä edeltävää muistutusta, jos kysymyksessä on vakava laiminlyönti (ks. kohta 9.3.4) Sakko, A-ryhmä Kutakin taulukossa 1 esitettyä tehtäväkokonaisuutta/osatekijää koskevasta laadun alituksesta tai tehtävän laiminlyönnistä annetaan sakko kirjallisen muistutuksen jälkeen. Se, että tilaajan edustaja on havainnut laadun alituksen urakoitsijasta riippumattomasti ja mahdollisesti ryhtynyt sakon määräämiseen ja kertonut tilanteesta urakoitsijalle, ei poista urakoitsijan velvollisuutta laatia poikkeamaraporttia poikkeamaa seuraavan arkipäivän kuluessa Vakava laiminlyönti, B-ryhmän sakko Vakava laiminlyönti työsuorituksessa johtaa suoraan sakkoon ilman sitä edeltävää muistutusta. Vakavan laiminlyönnin tapauksessa sakot peritään 1 B- ryhmän mukaisesti. Vakavaksi laiminlyönniksi katsotaan seuraavat tilanteet: - urakkakohtaiset erityisvaatimukset kadun liikennöitävyyden suhteen jäävät täyttymättä - urakoitsija ei ryhdy viipymättä toimenpiteisiin korjatakseen liikenneturvallisuutta vaarantavan laadun alituksen tai puutteen, vaikka urakan valvoja on saattanut asian urakoitsijan tietoon - laadunalitus tapahtuu usean auraus- ja /tai liukkaudentorjuntareitin alueella samaan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvilla kaduilla ja kevyenliikenteen väylillä - lumisyvyys ja polanteen urat ylittävät katujen ja kevyenliikenteen väylien tehtäväkorteissa asetetut raja-arvot Edellä luetelluissa tapauksissa ei oteta huomioon mahdollista toimenpideaikaa. Sen sijaan vakavaksi laiminlyönniksi katsotaan myös lumimäärien ja polanneurien ylittyminen kaksinkertaisesti. Ylivoimaisena esteenä otetaan huomioon talvella poikkeuksellinen lumimyrsky ja yllättävä alijäähtynyt vesisade Muut laiminlyönnit, C-ryhmän sakko Työn tekemättä jättäminen 11
12 Kun urakoitsijan voidaan todeta laiminlyöneen tilaajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta sopimuksen mukaisia tehtäviä (jättänyt ilman erillistä etukäteistä sopimista tekemättä), on tilaajalla tehtäväkohtaisen sakon perimisen lisäksi oikeus teettää työ ulkopuolisella ja periä ko. kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisina. Jos tekemätön työ on sen luonteinen, ettei sitä viivästymisen vuoksi voida enää tehdä, tilaajalla on oikeus periä tekemätöntä työtä vastaava osuus kaksinkertaisena urakan välikatselmuksessa saatavasta indeksillä korjatusta vuosihinnasta Hallinnolliset laiminlyönnit Jos urakoitsija laiminlyö sopimusasiakirjojen mukaista velvollisuuttaan: - pitää yhteyttä tilaajan valvojaan - huolehtia liikennejärjestelytehtävistä ja työturvallisuusvelvoitteista - päivittää toiminta- ja laatusuunnitelmaa tai - laiminlyö raportoinnin annetaan ensimmäisestä laiminlyönnistä kirjallinen muistutus ja sen jälkeisistä laiminlyönneistä määrätään 1000 euron sakko. Lisäksi tilaaja voi asettaa määräajan toiminnan saattamiseksi sopimuksen edellyttämään kuntoon. Pysyväisluonteinen laiminlyönti katsotaan uudeksi laiminlyönniksi ja siitä määrätään seuraavan asteen sanktio, ellei urakoitsija korjaa laiminlyöntiä tilaajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa Toiminta- ja laatusuunnitelman vastainen toiminta Toiminta- ja laatusuunnitelman vastaisella toiminnalla tarkoitetaan tässä sitä, että urakoitsija ei toimi tarjousvaiheen tai tarkennetun toiminta- ja laatusuunnitelmansa mukaisesti. Esim. urakoitsija ei ylläpidä toimenpidetarpeen havaitsemiseen riittävää valmiusjärjestelmää, laiminlyö katuverkon tilan tarkkailun, ei noudata omia kaluston mitoitusperusteitaan, ei ylläpidä riittäviä seurantajärjestelmiä aliurakoitsijoiden toiminnasta jne. Toiminta- ja laatusuunnitelman vastaista toimintaa on myös urakoitsijan puutteellinen osaaminen, väärä asennoituminen tms. syy, jonka takia urakoitsija on toiminut sopimuksen vastaisesti. Toiminta- ja laatusuunnitelman vastaista toimintaa on myös, jos tilanne vaatii koko luvatulla kalustolla hoitotoimiin lähtöä, mutta käytetäänkin vain osaa kalustosta tai viivytellään toimenpiteisiin lähtöä. Toiminta- ja laatusuunnitelman vastaisesta toiminnasta määrätään 5000 euron sakko, eikä sen perintä edellytä aikaisempaa muistutuksen antamista. Sakon määräämisen lisäksi tilaaja voi asettaa määräajan toiminnan saattamiseksi toiminta- ja laatusuunnitelman edellyttämään kuntoon. Jos toiminta- ja laatusuunnitelman vastainen toiminta jatkuu vielä määräajan jälkeen, voi tilaaja määrätä uuden sakon ja määräajan Asiakirjamerkintöjen paikkansa pitämättömyys Mikäli urakoitsijan toiminta- ja laatusuunnitelman/laatujärjestelmän mukaisessa asiakirjassa, esim. laatu-, toteutuma- tai muissa raporteissa tai päiväkirjoissa on 12
13 havaittu tosiasioita vastaamattomia tietoja, on valvojalla tässä tilanteessa oikeus määrätä välittömästi urakoitsijalle 7000 euron sakko, sekä oikeus vaatia urakoitsijan vastuuhenkilön vaihtoa Sanktioiden vanheneminen Sanktiot vanhenevat sopimusvuosittain ( ) kaikissa tehtäväkokonaisuuksissa. Tällöin sanktioiden määräytyminen alkaa alusta Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto Tilaajalle syntyy oikeus harkintansa mukaan vaatia urakoitsijan vastuuhenkilö vaihdettavaksi, jos koko urakkaan on määrätty kymmenen sakkoa vuoden kuluessa tai asiakirjamerkinnöissä on todettu paikkansa pitämättömiä tietoja. 9.4 Sakkojen suuruus Sakot määrätään ja niitä seurataan taulukon 1 tehtäväkokonaisuusjaottelun mukaisesti. Jos laatu alittuu laajalla alueella ja alitus koskee useampaa tehtäväkokonaisuutta yhtä aikaa, voidaan kustakin tehtäväkokonaisuudesta määrätä erikseen sakko ja jos laatu alittuu laajalla alueella samaan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvilla kaduilla, kevyenliikenteen väylillä ja yleisillä alueilla, voidaan määrätä sanktio vakavasta laiminlyönnistä. Taulukko 1: Tehtäväkokonaisuus / osatekijä Sakko Ryhmä A euroa Sakko Ryhmä B euroa 1. Talvihoito, pääkadut, luokka Talvihoito, muut kadut, kevyen liikenteen väylät ja yleiset alueet Tehtäväkokonaisuus / osatekijä Sakko Ryhmä C euroa 3. Hallinnolliset laiminlyönnit Toiminta- ja laatusuunnitelman vastainen toiminta Laatuasiakirjojen, seurantaraporttien yms. vastaavien tietojen paikkansa pitämättömyys TILAAJAN TOIMENPITEET 10.1 Tilaajan vakuus 13
14 Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta Tilaajan suorittama valvonta Tilaajalla on oikeus asennuttaa urakoitsijan työkoneeseen kulunvalvontalaite 11 TILAAJAN EDUSTAJAT JA LAADUNVALVONTA 11.1 Tilaajan edustajat Toimialan esimies Paikallisvalvojat Erkki Tervo Reijo Makkonen, Erkki Tervo Urakkasopimusta on oikeutettu muuttamaan toimialan esimies ja muutos- ja lisätöitä tilaamaan paikallisvalvoja Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alue ja todetaan alueen eri osia koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Urakan päättyessä pidetään urakka-alueella loppukatselmus. jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat poikkeamat alkukatselmukseen verrattuna. 12 URAKOITSIJAN EDUSTAJAT 12.1 Urakoitsijan edustajat Urakoitsijan tulee nimetä urakkaan vastuullinen työnjohtaja Toiminta- ja laatusuunnitelma sekä työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee laatia tarjouksensa liitteeksi toiminta- ja laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee pitää päivittäin työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä 14
15 - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot - töiden aloitus- ja lopetusajat - liukkauden torjuntaan käytetyt hiekoitussepeli - lumenkaatopaikalle toimitettu lumi (kuormat) - työhön osallistuneet koneyksiköt - mahdolliset muut havainnot ja tapahtumat Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ( paikallisvalvoja ) ja tilaajan paikallisvalvoja. 13 ERIMIELISYYDET 13.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen Riita-asiat, joista asianomaiset eivät pääse keskenään sopimukseen, jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 14 TARJOUS JA SEN KÄSITTELY 14.1 Tarjouksen antaminen Ennen tarjouksen jättämistä urakoitsijan tulee tutustua urakkakohteeseen paikan päällä. Urakan kohteena olevia alueita näyttää tämän urakkaohjelman kohdassa 10.1 mainittu paikallisvalvoja. Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön tarjouslomakkeita. Tarjous tulee antaa pyydetyssä muodossa. Tarjouksen voi tehdä myös tilaajan hyväksymä työyhteenliittymä. Tällöin tarjoukseen on liitettävä työyhteenliittymän perustamisasiakirja, josta tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken Tarjoushinta Tuntiveloitushinta ja kuutiohinta ilmoitetaan tarjouslomakkeella arvonlisäverottomana Vaihtoehtoiset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 15
16 14.4 Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on syntynyt urakkasopimus, kuitenkin enintään 2 kuukautta tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli Tarjouksen hylkääminen Tilaaja voi niin harkitessaan hylätä kaikki annetut tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. Jos jokin tarjous myöhästyy, se palautetaan avaamattomana. Tilaaja hylkää virheellisenä tai puutteellisena annetut tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia Asiakirjojen julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. 15 MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT 15.1 Verojäämätodistus, eläkemaksutodistukset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia mahdollisilta aliurakoitsijoiltaan vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Tilaajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus olla hyväksymättä urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai täyttänyt edellä tarkoitettuja julkisia velvoitteitaan. Sotkamossa Erkki Tervo av. palvelualuejohtaja 16