Source: http://www.slideshare.net/icefi/iniciativa-4410-ley-para-erradicar-la-discrecionalidad-en-las-contrataciones-del-estado-y-mejorar-la-calidad-del-gasto-pblico
Timestamp: 2016-04-29 06:27:36
Document Index: 414465918

Matched Legal Cases: ['Artículo 232', 'artículo 171', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 6', 'Artículo 11', 'Artículo 7', 'Artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 16', 'artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 21', 'Artículo 10', 'Artículo 22', 'Artículo 11', 'artículo 38', 'Artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo 13', 'Artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 9', 'artículo 2', 'Artículo 15', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 16', 'Artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 1', 'Artículo 18', 'Artículo 3', 'Artículo 83', 'Artículo 19', 'Artículo 7', 'Artículo 20', 'Artículo 8', 'Artículo 21', 'Artículo 9', 'Artículo 22', 'Artículo 33', 'Artículo 23', 'Artículo 35', 'Artículo 24', 'Artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 25', 'Artículo 45', 'ARTÍCULO 45', 'Artículo 26', 'Artículo 61', 'Artículo 27', 'Artículo 62', 'artículo 1', 'Artículo 28', 'Artículo 71', 'Artículo 29', 'Artículo 73', 'Artículo 30', 'Artículo 76', 'Artículo 76', 'Artículo 31', 'Artículo 78', 'Artículo 32', 'Artículo 81', 'Artículo 33', 'Artículo 85', 'artículo 1', 'Artículo 34', 'Artículo 35']

Iniciativa 4410 ley para erradicar la discrecionalidad en las contrat…
Iniciativa 4410 ley para erradicar la discrecionalidad en las contrataciones del estado y mejorar la calidad del gasto público
Ley de acceso a la información diar...
CONGRESO DE LA REPUBLICA ~oDDnnt GUATEMALA, C. A. DIRECCIÓN LEGISLATIVA -CONTROL DE INICIATIVAS- NUMERO DE REGISTRO 4410IIFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 04 DE OCTUBRE DE 2011. INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTE ROSA MARÍA ÁNGEL MADRID DE FRADE, NINETH VARENCA MONTENEGRO COITOM, CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA, JOSÉ ALBERTO GÁNDARA TORREBIARTE, JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA Y OLIVERIO GARCÍA RODAS. ASUNTO: INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA ERRADICAR LA DISCRECIONALIDAD EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES EXTRAORDINARIA NACIONAL POR LA TRANSPARENCIA Y DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE.
Guatemala, 29 de septiembre de 2011 Licenciada Ana Isabel Antillón Directora Legislativa.·~ Congreso de la República Licenciada Antillón: Es un gusto saludarla deseándole éxitos en sus actividades. El motivo de la presente es para remitirle la iniciativa de ley denominada "LEY PARA ERRADICAR LA DISCRECIONALIDAD EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO", solicitándole se sirva efectuar los procedimientos respectivos para que la misma sea incorporada a la agenda legislativa para ser conocida por el Honorable Pleno ..,.) Adjunto disco compacto en el cual se encuentra grabado el documento. Atentamente, ·--------?"~~--- _ __ -·Rosa Mar¡· Ál)g_~l de Frade ipd(ada .
., ., EXPOSICIÓN DE MOTIVOS •ooonn3 Una buena parte del presupuesto general de Ingresos y Egresos del Estado tanto de inversión como de funcionamiento se ejecuta a través de contratos con proveedores privados. Dado su origen en el patrimonio público y las finalidades del presupuesto que están dirigidas a la satisfacción de las necesidades de la población, especialmente la que vive en situación de pobreza y pobreza extrema, a mejorar las condiciones de competitividad y a elevar el nivel de desarrollo humano, todas las actividades relacionadas con las contrataciones públicas deben estar debidamente reguladas. En la contratación estatal no debe haber espacio para la discrecionalidad. Además de lo anterior, en la contratación pública deben prevalecer los intereses colectivos sobre los intereses particulares lo que hace imprescindible la observancia de principios tales como la publicidad, la imparcialidad y la eficacia. La garantía del cumplimiento de estos principios son los concursos públicos, las licitaciones y la adecuada regulación de los casos de excepción. El monto de la contratación pública en Guatemala alcanza alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, lo que representa un impacto importante tanto desde el punto de vista de la gestión estatal como desde la perspectiva de la economía nacional, por esta razón la honestidad y la pulcritud de los procesos son un imperativo. Por otro lado, la discrecionalidad en las adjudicaciones de los contratos públicos sólo conduce a la baja calidad del gasto público, a la corrupción y al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Cuando existen espacios para la discrecionalidad también existen espacios para las presiones políticas que buscan contratos como una forma de pago de favores y de compromisos adquiridos durante las campañas electorales y como moneda de cambio para la aprobación de iniciativas de ley y de presupuestos desde el Congreso de la República. En los últimos años en Guatemala la discrecionalidad en fa contratación pública alcanzó niveles alarmantes, En el año 2009, de acuerdo a un informe presentado por el propio Ministerio de Finanzas Públicas, el 84% de las contrataciones del Gobierno se llevaron a cabo sin respetar los procesos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y en el año 201 O, de acuerdo a información de Acción Ciudadana, Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional, los niveles de discrecionalidad alcanzaron un 90%. Los mecanismos que se utilizan con mayor frecuencia para eludir los concursos públicos son la firma de Convenios con Organizaciones No Gubernamentales y la utilización de Fideicomisos Constituidos con Fondos Públicos.
·00()()()4 Profundamente preocupados por esta situación, diputados del Congreso de la República, representantes de diferentes organizaciones de la Sociedad Civil y representantes del sector público tomamos la decisión de conformar mesas de trabajo para analizar los mecanismos de contratación del Estado y la calidad del gasto público. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se incrementó en más de Q14,000,000,000 (Catorce mil millones de Quetzales) con respecto al presupuesto del Gobierno anterior, sin embargo este incremento no se reflejó en mejores condiciones de vida para los guatemaltecos y guatemaltecas, lo que pone en evidencia que no se debe pensar únicamente en incrementar los ingresos del Estado sino también y con sentido de urgencia en mejorar la calidad del gasto público. El resultado del trabajo de todos los participantes es un documento que contiene un análisis de la situación actual y una serie de conclusiones y recomendaciones entre las cuales es importante destacar las siguientes: Es urgente, erradicar la discrecionalidad en el gasto público, establecer los mecanismo necesarios para la elaboración de un presupuesto con objetivos claros de forma que se puedan medir y evaluar los resultados en cada área, fortalecer los mecanismos de descentralización, mejorar la precalificación de los proveedores del Estado, establecer mecanismos que estén orientados al ordenamiento de los pagos a los proveedores, Incorporar el principio de austeridad en la ejecución del presupuesto y definir procedimientos claros para los proceso de contratación para los casos de excepción y de emergencia. Además de lo anterior es importante mencionar que en todas las mesas se consideró necesario fortalecer el papel de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas ya que se su mal desempeño que contribuye a la impunidad y a la recurrencia de la comisión de faltas e incluso de delitos que favorecen la¡ 1 corrupción y atentan contra la calidad del gasto público. J La discrecionalidad y la falta de controles también ha dejado espacios abiertos para que los funcionarios públicos adquieran compromisos sin las correspondientes partidas presupuestarias, como un ejemplo, sólo en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en los últimos años el monto de estos compromisos alcanza a más de Q 11,000,000,000 (Once Mil Millones de Quetzales). Pero además de la discrecionalidad, la adquisición de una deuda a todas luces ilegal hay otro fenómeno que puede apreciarse en la obra pública y es la falta de registro y continuidad de la misma. Es frecuente encontrar contratos suscritos con una antigüedad mayor a los cuatro años que tienen una ejecución no superior al 10%, siendo obras que fueron abandonadas por haber sido sustituidas por otras contrataciones, en la mayoría de los casos por presiones de tipo político. Así mismo, se identificaron en las contrataciones llevadas a cabo a través de Organizaciones No Gubernamentales altos costos de intermediación, ausencia de
oononsespecificaciones técnicas, ausencias de control de los avances financieros yfísicos y conflictos de interés. Los costos de intermediación en muchos casos sevieron incrementados por contrataciones realizadas por los Fideicomisos a travésde Organizaciones No Gubernamentales. Si bien en las Leyes Generas deIngresos y Egresos del Estado de los últimos años han incorporado normaspresupuestarias que prohíben la utilización de Organizaciones NoGubernamentales esta normativa no sólo no se respeta sino que no se ha incluidoen la misma a las Municipalidades y Consejos de Desarrollo que ejecutanalrededor del 45% del presupuesto total de inversión. En materia de seguridad, con frecuencia se hacen acusaciones decorrupción y falta de transparencia en las adquisiciones realizadas por el Ministerio de la Defensa y por el Ministerio de Gobernación a través de los casos de excepción. Sólo en los tres últimos años fueron denunciados y se encuentran en proceso penal cuatro casos de corrupción en la compra de combustible, materiales, armas e insumas para la Policía Nacional Civil y la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Además de lo anterior, han sido reiteradamente cuestionadas las adquisiciones que se hacen utilizando la Industria Militar por falta de transparencia sobre costos y la utilización de esta empresa estatal como intermediaria para la adquisición de alimentos e insumas a través de terceros. Esta iniciativa de Ley busca garantizar la transparencia y la calidad del gasto público a través de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del Organismo Ejecutivo y Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Estas reformas tienen su fundamento en la Constitución Política de la República y en la Convención lnteramericana contra la Corrupción de la cual Guatemala es parte y contiene mayoritariamente normativa de carácter penal y penal internacional, pero también contiene una serie de normas en materia administrativa que deben ser complementarias a las penales. En materia administrativa regula al: i) al funcionario público puesto que lo obliga a un desempeño correcto, honorable y adecuado de sus funciones; obliga a publicitar sus declaraciones de ingresos, activos y pasivos; y obliga a crear mecanismos que hagan efectivas las normas que regulan las conductas de los funcionarios públicos; ii) el sistema de contrataciones del estado deberá seguir los principios de publicidad, equidad y eficiencia, esto con el fin de proteger los recursos del estado y eliminar la discrecionalidad; y iii) creación de órganos de control superior para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, entre otros. La adaptación programática de estas normas de derecho internacional es una obligación que tiene el Estado de Guatemala frente a la comunidad internacional y frente a los guatemaltecos ya que de no adaptarse debilitará cada vez más al Estado.
·Ooonns Dentro de los principios que la Convención contempla está el de austeridad, es por eso que se prohíben de forma terminante los gastos superfluos o innecesarios. Este principio recientemente ha sido de obligatoria aplicación en la administración pública de otros países tal es el caso de España, que recientemente reformó la Constitución para aplicar este principio. En países como Colombia se han creado normas de austeridad en el gasto público, tal es el caso del Decreto 26 de 1998 en el cual se establecen disposiciones específicas como por ejemplo: i) la prohibición de gastos suntuarios, impresión o suministro de tarjetas de presentación, Navidad o conmemoraciones; ii) uso de vehículos oficiales y iii) gastos de representación en el exterior, entre otros. En Guatemala no existe ninguna norma que obligue a los funcionarios públicos a utilizar los recursos con austeridad. Existe por lo tanto la necesidad de adecuar la legislación a este principio establecido en la Convención. En nuestro sistema legal la Contraloría General de Cuentas tiene la función constitucional de fiscalizar " ... los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendaría de los organismos del Estado, los mun1c1p1os, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos." 1 Dentro del marco de la Convención es necesario fortalecer esta institución para poder adecuarla a los estándares de anticorrupción regionales, y para eso es necesario brindarle a la Contrataría los mecanismos legales para hacer efectivo su labor de fiscalización y limitar la discrecionalidad de los funcionarios dentro de la Contraloría. En virtud de que la presente iniciativa de Ley busca erradicar la discrecionalidad en la contratación pública, mejorar la transparencia y la calidad del gasto público, además· de armonizar la legislación guatemalteca con los compromisos internacionales, se considera importante la aprobación de la·) presente iniciativa de Ley. 1 Artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto -2011 El Congreso de la República ·oooon? CONSIDERANDO: Que Guatemala se ubica dentro de los países con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, con altos índices de pobreza particularmente en las zonas rurales y entre los grupos indígenas. CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de Guatemala establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes el desarrollo integral. Que el desarrollo,··): ·-.1: integral de la persona implica que las personas sean agentes de sus propios objetivos lo cual es imposible sin educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia. CONSIDERANDO: Que el Estado de Guatemala no ha logrado alcanzar las metas esperadas en materia social lo cual condena al país a la pobreza y pobreza extrema. Que dentro de las causas de esta incapacidad están: la corrupción y el mal manejo del herario del estado. Esto socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de. ~ las personas . ·.~~ CONSIDERANDO: Que la corrupción es un problema transnacional y que por lo mismo el Estado ha suscrito instrumentos internacionales que lo obligan a armonizar la legislación nacional para así poder prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. CONSIDERANDO
jooonns Que la austeridad, transparencia y calidad en el gasto público son esencialespara el desarrollo del país. POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de laConstitución Política de la República de Guatemala, DECRETA La siguiente: LEY PARA ERRADICAR LA DISCRECIONALIDAD EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO CAPITULO 1Artículo 1. Se reforma la ley Orgánica de la Contrataría General de Cuentas,decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así:"Artículo 2. Ámbito de competencia. Corresponde a la Contraloría General de cuentas la función fiscalizadora enforma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos y, engeneral, todo interés hacendaría de los Organismos del Estado, entidadesautónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas,fideicomisos constituidos con fondos públicos y demás instituciones queconforman el sector público no financiero; de toda persona, entidad o instituciónque reciba fondos del Estado o haga colectas públicas; de empresas nofinancieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan participación. También están sujetos a su fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona nacional o extranjera que, por delegación del Estado, reciba, invierta o administre fondos públicos, en lo que se refiere al manejo de estos. Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por ley a otras instancias fiscalizadoras. La Contrataría General de Cuentas deberá velar también por la probidad, transparencia y honestidad en la administración pública, así como también por la calidad del gasto público."
· oonnn~J Articulo 2. Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así: "Articulo 4. Atribuciones. La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes: a) Ser el órgano rector de control gubernamental. Las disposiciones, políticas y procedimientos que dicte en el ámbito de su competencia, son de observancia y cumplimiento obligatorio para los organismos, instituciones, entidades y demás personas a que se refiere la artículo 2 de la presente Ley; b) Efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras- administrativas a través de la práctica de auditorías con enfoque integral a los organismos, instituciones, entidades y demás personas a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, emitiendo el informe obre lo examinado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental vigentes; e) Normar el control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna, proponiendo las medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas, incluyendo las características que deben reunir los integrantes, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley de dichas unidades; d) Evaluar los resultados de la gestión de los organismos, instituciones, bajo los criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. Verificar y evaluar físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso verificando la calidad de las mismas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. e) Auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y los de las entidades autónomas y descentralizadas, enviando los) informes correspondientes al Congreso de la República, dentro del plazo constitucional; f) Promover de oficio y ser parte actora de los Juicios de Cuentas en contra de los funcionarios y empleados públicos que no hubieren desvanecido los reparos o cargos formulados por la Contraloría General de Cuentas; g) Requerir a la autoridad nominadora, la suspensión en forma Inmediata del funcionario o empleado público encargado de la custodia, manejo y administración de los valores públicos, cuando se hubieren detectado hechos presuntamente constitutivos de delito, vinculados con sus atribuciones y, además, denunciarlos ante las autoridades competentes; h) Nombrar interventores en los asuntos de su competencia, de carácter temporal, en los organismos, instituciones o entidades sujetas a control, cuando se compruebe que se está comprometiendo su estabilidad económica-financiera;
ounnto i) Autorizar los formularios, sean estos impresos o en medios informáticos,destinados a la recepción de fondos y egresos de bienes muebles y suministros, aexcepción de aquellos referentes a los aspectos administrativos de las entidades aque se refiere el artículo 2 de esta ley, así como controlar y fiscalizar su manejo; j) Examinar la contabilidad de los contratistas de obras públicas y decualquier persona individual o jurídica que, por delegación del Estado, reciba,invierta o administre fondos públicos, así como en aquellas en que el Estadodelegue la administración, ejecución o supervisión de obras o servicios públicos,en lo relacionado con fondos del Estado; k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas movibles, librosprincipales y auxiliares que se operen en forma manual, electrónica o por otrosmedios legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalización; 1) Cuando las circunstancias lo demanden y, de manera exclusiva, calificar ycontratar Contadores Públicos y Auditores Independientes, que sean ColegiadosActivos en forma individual o como Firmas de Auditoría, para realizar auditorías en los organismo, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, quedando sujetas éstas a la supervisión de la Contraloría General de cuentas; m) Promover la eficiencia profesional de los auditores gubernamentales, a través de un plan de capacitación y actualización continua; n) Promover mecanismos de lucha contra la corrupción; o) Verificar la veracidad de la información contenida en las declaraciones de probidad presentadas por los funcionarios y empleados públicos, de conformidad con la ley de la materia y la presente Ley; p) De acuerdo con las características de las entidades sujetas a examen, la Contraloría General de Cuentas podrá contratar especialistas de otras disciplinas profesionales para que participen en las auditorías, debiendo estos emitir un Dictamen Técnico de acuerdo con su especialidad; q) Ejercer control de las emisiones de las especies postales, fiscales, de bonos, cupones y otros documentos o títulos de la deuda pública emitidos por el Estado o del municipio, billetes de lotería nacional o cualesquiera otros documentos o valores que determine la ley, r) Controlar la incineración o destrucción de cédulas, bonos, cupones y cualesquiera otros documentos o títulos de crédito del Estado o del municipio y demás instituciones sujetas a su fiscalización; s) Emitir opinión o dictámenes sobre asuntos de su competencia que le sean requeridos por los Organismos del Estado o entidades sujetas a fiscalización; t) Coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos en contra de la hacienda pública; u) Promover un programa de digitalización de documentos y expedientes de las entidades sujetas a fiscalización;
v) Informar, publicitar, divulgar y educar sobre el contenido de la presente Ley; w) Verificar, auditar y evaluar si los sujetos a los que se refiere el artículo dos de la presente ley llevan a cabo los registros financieros, legales, contables, de inversión pública y otros que por ley les corresponde, así como verificar, auditar y evaluar si realizan fos reportes e informes que les corresponda en cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año que le sea aplicable; y, x) Cualquier otra atribución que se le delegue en ésta y otras leyes." Artículo 3. Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,· } decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 6. Aplicación del Control gubernamental. La Contraloría General de Cuentas normará lo relativo a las actividades técnicas que ejercerán las unidades de auditoría interna de los organismos, instituciones y entidades del Estado. Además, para ejercer el control externo posterior o concurrente, diseñará e implementará un sistema de auditoría gubernamental que, con un enfoque de auditoría integral, examine y evalúe las actividades administrativas financieras y de gestión de los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, cuyos alcances, normas y procedimientos se establecerán en el reglamento de esta Ley. Para ser nombrado y ejercer funciones de Dirección o Jefatura en los Órganos de Auditoría Interna de los sujetos contemplados en el artículo 2·) de la presente Ley, se requiere ser Contador Público y Auditor, colegiado activo." Artículo 4.Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 8. Contra revisiones. La Contraloría general de Cuentas a petición de parte o de oficio, deberá practicar un nuevo examen a las operaciones de la entidades y personas sujetas a control, aun cuando tales operaciones ya hayan sido auditadas o presentadas al tribunal correspondiente, pudiendo formular nuevos cargos contra los responsables o desvanecer los formulados con anterioridad.
·OO(Jn1.2 También podrá solicitar contra revtstones cualquier diputado del Congreso de la República de Guatemala cuando en el ejercicio de su función fiscalizadora lo considere necesario. Si en una contra revisión se comprobare negligencia del auditor o personal técnico que haya tenido a su cargo la auditoría o examen anterior, será sancionado por el Contralor General de Cuentas conforme lo estipule el reglamento de la presente Ley, debiendo también deducir las demás responsabilidades en que se incurriere, y si se presumiere conducta delictuosa, lo hará del conocimiento del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional que corresponda." Artículo 5. Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así: ·. ·.··a· -,!_ "Artículo 9. Divulgación de la información. La información que se obtenga durante cualquier etapa del proceso de auditoría es pública sin restricciones. El personal de la Contrataría General de Cuentas será responsable de dar acceso público a toda la información que sea solicitada por cualquier persona. En forma semestral, la Contraloría general de Cuentas divulgará por medio del diario oficial la nómina de las entidades que fueron examinadas durante el período semestral anterior. Cuando se concluya la auditoría de cada entidad auditada y se oficialice el resultado, se ordenará la publicación en el diario oficial y en el boletín de la Contraloría General de Cuentas." Artículo 6. Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 11. Organización. La dirección, administración y funcionamiento de la Contraloría general de Cuentas, está estructurada en el siguiente orden jerárquico: a) Contratar General de Cuentas; b) Subcontralor de Probidad; e) Subcontralor de Calidad de Gasto Público; d) Consejo Consultivo; y e) Directores Las direcciones comprenderán, entre otras: de Auditoría Gubernamental, de Asesoría Técnica, de Asuntos Jurídicos, de administración, de Finanzas, de Auditoría Interna, de Recursos Humanos, de infraestructura Pública, de Probidad, / , y de Calidad de Gasto Público. Adicionalmente de las unidades que se deriven de ( 1,) " (k :.
dichas direcciones, se contará con Unidades de Relaciones Públicas, Planificación, Informática, y el Centro de Profesionalización Gubernamental. El reglamento de esta ley desarrollará la estructura funcional administrativa, así como los requisitos necesarios para optar a los cargos definidos dentro de dicha estructura. En el caso de los Directores a que se refiere el presente artículo, estos deberán ser profesionales colegiados activos." Artículo 7. Se reforma la ley Orgánica de la Contrataría General de Cuentas, decreto 31-2002 del Congreso de la República el cual queda así: "Artículo 13. Atribuciones. El Contratar General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: a) Representar y dirigir la institución; b) Ejercer jurisdicción sobre todas la dependencias de la institución; e) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la institución conforme a la Ley de Servicio Civil, así como realizar las rotaciones de personal que se consideren convenientes; d) Conceder licencias al personal de la institución para ausentarse de sus labores con o sin goce de sueldo; e) Imponer sanciones administrativas a los funcionarios y empleados de la institución, así como a las autoridades, a los funcionarios y empleados públicos en ejercicio de su función fiscalizadora, en los términos estipulados en el artículo 40.) de la presente Ley; f) Aprobar el presupuesto anual de la institución, el cual trasladará al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República para su inclusión en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, dentro de los plazos establecidos; g) Aprobar políticas, nomas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley; h) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los asuntos relacionados con la institución; 1) Desarrollar y poner en ejecución la estructura orgánica necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la institución;
·nonn 1tí j) Aprobar los reglamentos administrativos internos de la Institución; k) Oficializar los informes y dictámenes de auditoría que le presenten losauditores gubernamentales y los auditores independientes o firmas de auditoríaprivada contratados de acuerdo con la literal 1) del artículo 4 de la presente ley,mediante el aval correspondiente cuando proceda; 1) Emitir los acuerdos internos necesarios; m) Delegar atribuciones de las que le confiere la ley, cuando fuere necesarioo conveniente, para hacer más dinámica y eficiente la función institucional; n) Otorgar, en un plazo máximo de 15 días, los finiquitos que establezcanotras leyes, de conformidad con el reglamento de la presente Ley; y, o) Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias que establecenlas leyes dentro del área de su competencia."Artículo 8. Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,decreto 31-2002 del Congreso de la República el cual queda así:"Artículo 16. Funciones y competencias específicas del Subcontralor deProbidad. El Subcontralor de Probidad tiene las funciones y competencias siguientes: a) Recibir, registrar, verificar y tramitar las declaraciones juradas depatrimonio y exigir la formulación de las que no hubiesen sido presentadas por losobligados, en la oportunidad, forma y condiciones que la Ley de Probidad yResponsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos determina. Formular lasdenuncias penales por omisión de presentación o falsedad en lasdeclaraciones juradas de patrimonio y aplicar las sanciones administrativasque correspondan. b) Asignar un número de registro de probidad a las declaraciones juradas depatrimonio presentadas por persona, el que debe coincidir con el Número deIdentificación Tributaria asignado por la Superintendencia de AdministraciónTributaria; e) Verificar la veracidad de la información presentada por los sujetos de responsabilidad en las declaraciones juradas de patrimonio; d) Imponer las sanciones pecuniarias correspondientes por el incumplimientode lo preceptuado en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, y en otras leyes sobre la materia; e) Investigar de oficio cuando por cualquier medio tenga conocimiento de un acto de presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, abuso de autoridad,
·nonntscohecho, peculado, malversación, concusión, fraude, exacción ilegal, cobroindebido, falsedad material, falsedad ideológica y otros hechos que presuntamenteconstituyan delito por parte de las personas sujetas a responsabilidad_ Si agotadala investigación se confirma el acto ilícito, el Subcontralor de Probidad estáobligado a presentar la denuncia ante el Ministerio Público contra él o lospresuntos responsables, para que promueva las acciones legales pertinentes antelos tribunales de justicia; f) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Probidad yResponsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y demás leyes yreglamentos relacionados con la ética y el actuar probo, honesto, transparente,eficiente y eficaz de los servidores y empleados públicos, así como, en lo que aplica la probidad de las personas a las que se refiere el artículo 2 de la presente Ley; y, g) Las demás funciones y competencias que se determinen en otras leyes_"Artículo 9. Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así:"Articulo 21. Informes. El Subcontralor de Calidad de Gasto Público deberá rendir informesperiódicos, por lo menos dos veces al año, al Contralor general de Cuentas y alCongreso de la República, sobre todas las evaluaciones, análisis, estudios,investigaciones, encuestas, propuestas y mediciones llevadas a cabo_Articulo 21 BIS. Integración detConsejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un órgano de consulta y asesoría al ContralorGeneral de Cuentas y a los Subcontralores, el cual estará integrado de laforma siguiente: a) Un miembro electo por el Consejo de Rectores de las Universidades del país. b) Un miembro designado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. e) Un miembro electo por los miembros que conforman el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Artículo 21 TER. Atribuciones del Consejo Consultivo. Son funciones del Consejo Consultivo:
· oonn s 1_ a) Informar por escrito al Contratar y a los Subcontralores sobre las debilidades y fortalezas que presente la institución. b) Recomendar acciones correctivas que tiendan al fortalecimiento de la institución. e) Servir de ente consultivo al Contralor y a los Subcontralores sobre cualquier asunto técnico y administrativo que contribuya a mejorar el desempeño de la Institución. Los miembros del Consejo Consultivo durarán en sus funciones cuatroaños. Los mismos deberán ser profesionales universitarios, colegiadosactivos, con experiencia profesional de más de 5 años y de reconocidahonorabilidad. Los integrantes de este órgano, tendrán derecho a dietas. El monto delas dietas será fijado de acuerdo al reglamento respectivo."Artículo 10. Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así:"Artículo 22. Prohibiciones. Además de las prohibiciones contenidas en la Constitución Política de laRepública y otras leyes, al Contratar General de Cuentas, al Subcontralor deProbidad, la Subcontralor de Calidad de Gasto Público, a los Directores, Jefes yAuditores Gubernamentales y demás personal de la institución, les son aplicableslas prohibiciones siguientes: a) Desempeñar otros cargos en la administración pública; b) Obligar al personal de la institución a participar en actividades políticas,sindicales o religiosas; e) Pertenecer a cuadros directivos de organizaciones políticas; d) Formar parte de cuerpos colegiados de organismos y entidades del sectorpúblico o de cualquier ente sujeto a control externo posterior, o asesorarlos a títulopersonal; e) Dedicarse directa o indirectamente a actividades especulativas con cualquier organismo o entidad sujeta a fiscalización; f) Ser contratista de empresas que reciban fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o del municipio, sus fiadores y con quienes se tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios; g) Defender intereses de personas individuales o jurídicas que presten servicios públicos;
· non n1·¡ h) Ser accionista, director, asesor, representante legal o empleado de las empresas, organizaciones o instituciones sujetas a fiscalización; e, i) Nombrar al cónyuge o conviviente, o parientes dentro de los grados de ley, como a empleados y funcionarios de la Contraloría para desempeñar cargos en la institución. El incumplimiento de este artículo será sancionado de conformidad con la ley." Artículo 11. Se reforma la ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto 31-2002 del Congreso de la República la cual queda así: 11 Artícuto 39. Sanciones. La Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones pecuniarias que se expresan en Quetzales a los funcionarios y empleados públicos y demás personas sujetas a su control, que incurran en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de la presente Ley, en otras disposiciones legales y reglamentarias de la siguiente manera. Sin perjuicio de proceder en forma inmediata a la presentación de las denuncias civiles y penales que correspondan al existir un menoscabo al patrimonio del Estado o indicios de la comisión de cualquier delito tipificado en las leyes correspondientes. 1. Falta de arqueos sorpresivos de fondos y valores. Q. 2,000 Q. 5,000 2. Incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorías anteriores. Q. 2,000 Q. 10,000 3. Falta de manuales de funciones y responsabilidades. Q. 2,000 Q. 10,000 4. Incumplimiento a normas de control interno y de administración de personal. Q. 2,000 Q. 10,000 5. Falta de control previo a la ejecución de inversiones. Q. 2,000 Q. 10,000 6. Falta de presentación del informe de Ejecución de la Inversión. Q. 2,000 Q. 10,000 7. Incumplimiento a normas establecidas para la creación y manejo de fondos fijos rotativos y de caja chica. Q. 2,000 Q. 10,000 8. Uso excesivo de efectivo para pagos. Q. 2,000 Q. 10,000 9. Falta de aplicación de los clasificadores presupuestarios establecidos en la ley. Q. 2,000 Q. 10,000 10. Falta de conciliaciones de saldos. Q. 2,000 Q. 10,000 11. Atraso en las conciliaciones bancarias. Q. 2,000 Q. 20,000 12. Incumplimiento en la rendición de cuentas. Q. 2. 000 Q. 40,000 13. Falta de registro y control presupuestario. Q. 4,000 Q. 40,000 14. Falta de separación de funciones incompatibles. Q. 8,000 Q. 40,000 15. Pérdida o extravío de formularios oficiales. Q. 2,000 Q. 80,000 16. Falta de documentos de respaldo. Q. 2,000 Q. 80,000ttS;... ··~ i) .. ---"
,nnnn13 17. Falta de realización de depósitos inmediatos e intactos de los ingresos. Q. 2,000 Q. 80,000 18. Otros incumplimientos a Normas de Control interno y disposiciones legales. Q. 2,000 Q. 80,000 19. Utilización de formularios no autorizados. Q. 4,000 Q. 80,000 20. Se Deroga 21. Falta de registro o atraso en los registros para el control de inventarios y almacén. Q. 4,000 Q. 80,000 22. Falta de una adecuado registro y resguardo de la documentación de respaldo de operaciones financieras y administrativas. Q. 8,000 Q. 80,000 23. Falta de presentación de !a liquidación del presupuesto en !a fecha establecida en la ley. Q. 40,000 Q. 80,000 Para el caso específico de la falta de cumplimiento de la entrega de la Declaración Jurada Patrimonial en la oportunidad, forma y condiciones establecidas en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la sanción corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los meses de atraso en la entrega de la declaratoria. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan. Para el caso específico de omisión de la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial de conformidad con lo establecido en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos la sanción corresponderá al veinticinco (25) por ciento del salario anual que le corresponde por su cargo o empleo y la separación inmediata del cargo. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan. Cuando se trate de infracciones reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado, en la Ley Orgánica del Presupuesto o en cualquier otra ley "" específica deberán de aplicarse las sanciones establecidas en dichas leyes.di Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan." CAPITULO 11 Artículo 12. Se reforma la ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por finalidad normar, los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería, y de crédito público, a efecto de:
a. Realizar la programación, organización, coordinación, ejecución y controlde la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios de legalidad,economía, eficiencia, eficacia y equidad, para el cumplimiento de los programas ylos proyectos de conformidad con las políticas establecidas; b. Sistematizar los procesos de programación, gestión y evaluación de losresultados del sector público; c. Desarrollar y mantener sistemas integrados que proporcionen informaciónoportuna y confiable sobre el comportamiento de la ejecución física y financieradel sector público; d. Velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público, coordinando losprogramas de desembolso y utilización de los recursos, así como las acciones delas entidades que intervienen en la gestión de la deuda interna y externa; e. Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control yseguimiento para asegurar el adecuado uso de los recursos del Estado; y. f. Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad delsector público, por la implantación y mantenimiento de: l. Un sistema contable integrado, que responda a las necesidades de registrode la información financiera y de realizaciones físicas, confiable y oportuno, acordea sus propias características; 11. Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero,económico y de gestión sobre sus propias operaciones, organizado en base a lasnormas generales emitidas por la Contraloría General de Cuentas; y. 111. Procedimientos que aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de lasactividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas,proyectos y operaciones. IV. Implementación de los principios de Austeridad y Disciplina en laAdministración Pública que aseguren que la ejecución del gasto público selleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado de los recursos.Se deberá de evitar de forma absoluta los gastos superfluos o innecesarios,compra de artículos lujosos y todo aquello que constituya un gastoexcesivo. Se deberá fomentar la reducción de gastos y el reuso de materialentre otras acciones que promuevan la sencillez en el gasto." Artículo 13. Se reforma la ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97 del Congreso de la República la cual queda así:
"Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: a. Los Organismos del Estado; b. Las entidades descentralizadas y autónomas; c. Las empresas cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital esté conformado mayoritariamente con aportaciones del Estado; y d. Las demás instituciones que conforman el sector público. e. Los Fideicomisos constituidos con fondos públicos." Artículo 14. Se reforma la ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97 del Congreso de la República la cual queda así: ·~ "Artículo 9.- Atribuciones del Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la unidad especializada que corresponda, será el órgano rector del proceso presupuestario público, Esa unidad tendrá las siguientes atribuciones: a. Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera para el sector público. b. Formular, en coordinación con el ente planificador del Estado, y proponer los lineamientos para la elaboración de los presupuestos del sector público; c. Dictar las normas técnicas para la formación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos de los Organismos del Estado. entidades descentralizadas y autónomas; d. Preparar, en coordinación con los entes públicos involucrados en el proceso, el Proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y fundamentar su contenido; e. Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de los Organismos, e intervenir en los ajustes y modificaciones de los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación correspondiente; f. Desarrollar, mediante técnicas de programación y estadística, las herramientas de control de gestión de los resultados vinculados al cumplimiento de los objetivos y metas del sector público, En lo referente a la inversión pública, deberá coordinar con la respectiva unidad especializada. g. Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas; h. Capacitar al personal involucrado en el proceso presupuestario; e. i. Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.CA-~~·~ r .......¡ )) 1 , J~
~onnn~t j. Desarrollar las herramientas tecnológicas que controlen y garanticen que las contrataciones que realicen los sujetos a quienes se refiere el artículo 2 de esta ley tengan disponibilidad presupuestaria." Artículo 15. Se reforma la ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 33. Fideicomisos. Los recursos financieros que el Estado asigne con obligación de reembolso a sus entidades descentralizadas y autónomas para que los inviertan en la realización de proyectos específicos de beneficio social y que produzcan renta que retorne el capital invertido, podrán darse en fideicomiso, Asimismo, los Fondos Sociales podrán ejecutar sus proyectos bajo dicha figura. Los fideicomisos se constituirán en cualquier Banco del sistema nacional y deberán cumplir con las normas establecidas en la presente ley y en las leyes especiales. Artículo 33 BIS. Contratación. Las entidades a que se refiere el articulo 2 de esta Ley, deberán cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado para la contratación de obras y la adquisición de bienes, servicios e insumes. Queda prohibido a dichas entidades la delegación de la contratación, administración y ejecución de obras y la adquisición de bienes, servicios e insumas, a través de terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, o de cualquier persona individual o jurídica de cualquier naturaleza. Se exceptúan de esta prohibición la contratación de. ·~~ servicios de extensión de cobertura en servicios de salud primaria y a las -~ organizaciones de padres de familia, que administran recursos públicos de los programas de apoyo del Ministerio de Educación." Artículo 16. Se reforma la ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 80.- Los órganos rectores de los sistemas regulados quedan obligados a dictar las disposiciones que sean necesarias para facilitar el cumplimiento de esta ley. Artículo 80 BIS.- El funcionario o empleado público que sin causa justificada incumpla con las obligaciones que le asigna el artículo 15 de esta ley será sancionado
-·o onn~ 2con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de laasignación pendiente de programar. El funcionario o empleado público que adquiera compromisos odevengue gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditospresupuestarios o disponga de los créditos para una finalidad distinta a laprevista será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%)del monto del compromiso o gasto que exceda del límite de los egresos ocuya finalidad haya sido alterada." CAPITULO 111Artículo 17. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 delCongreso de la República la cual queda así:"Artículo 1. Objeto La compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios querequieran los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas yautónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicasestatales o municipales y los fideicomisos constituidos con fondos públicos,se sujetan a la presente ley y su reglamento. Las donaciones que a favor delEstado, sus dependencias, instituciones o municipalidades hagan personas,entidades, asociaciones u otros Estados o Gobiernos extranjeros, se regiránúnicamente por lo convenido entre las partes. Si tales entidades o dependenciastienen que hacer alguna aportación, a excepción de las municipalidades,previamente oirán al Ministerio de Finanzas Públicas. En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de loscuales la República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas en lapresente ley y reglamentos de la materia, se aplicarán en forma complementaria,siempre y cuando no contradigan los mismos."Artículo 18. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 delCongreso de la República la cual queda así:"Artículo 3. Disponibilidades Presupuestarias. Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas,unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales omunicipales y los fideicomisos constituidos con fondos públicos a que serefiere el artículo primero, podrán solicitar ofertas aun si no se cuenta con lasasignaciones presupuestarias que permitan cubrir fas pagos. Para fa adjudicacióndefinitiva y firma del contrato, sí se requerirá la existencia de partidas y créditospresupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos
lj n0 n;, ~~1 por los avances de ejecución a ser realizado en el ejercicio fiscal correspondiente. Para garantizar la existencia de partidas y créditos presupuestarios la entidad contratante deberá emitir una Constancia de Disponibilidad Presupuestaria obtenida del Sistema de Gestión -SIGES- que será entregada al contratista al momento de la firma del contrato correspondiente. Solicitadas las ofertas no podrán transferirse la asignación presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite que los recursos no serán utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de ejecución. Cuando el contrato continúe vigente durante varios ejercicios fiscales, la entidad contratante debe asegurar las asignaciones presupuestarias correspondientes debiendo emitir una Constancia de Disponibilidad presupuestaria multianual en el Sistema de Gestión -SIGES- para los ejercicios fiscales que correspondan. -"). ::J La contravención a lo dispuesto por el presente artículo, hace responsables a los funcionarios o empleados correspondientes de lo establecido en el Artículo 83 de la presente ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar." Artículo 19. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 7. Fluctuación de Precios. Se entiende por fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en menos (decremento) que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras, sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e incorporados al contrato; los que se reconocerán por las partes y los aceptarán para su pago o para su deducción, siempre y cuando dicha fluctuación haya sido confirmada y registrada por el Instituto Nacional de Estadística INE y.) publicada en GUATECOMPRAS o por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda cuando se trate de obras públicas. Tratándose de bienes importados se tomará como base, además, el diferencial cambiaría y las variaciones de costos. En todo caso se seguirá el procedimiento que establezca el reglamento de la presente ley." Artículo 20. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 8. Índices y Actualización de Precios y Salarios El Instituto Nacional de Estadística elaborará y publicará mensualmente en el Diario Oficial, los índices de precios y de salarios que se requieran. Los ministerios de Estado, las entidades descentralizadas y las autónomas, en el área que a cada
tnnnn~ri uno corresponda, quedan obligados a proporcionar a dicho instituto la información necesaria para la determinación de los índices. En el caso de bienes importados, la autoridad contratante podrá utilizar los índices de los países respectivos, de conformidad con el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley. El Instituto Nacional de Estadística mantendrá, además, actualizados los precios de los bienes y servicios nacionales y extranjeros, los que deberán ser consultados por las entidades compradoras previo a la adjudicación, para los efectos de la presente ley y deberán publicarse en el portal de GUATECOMPRAS." Artículo 21. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así:· ·~ "Artículo 9. Autoridades Superiores. Corresponde la designación de los integrantes de la Junta de Licitación y la aprobación de la adjudicación de toda licitación, a las autoridades superiores siguientes: 1 .PARA LOS ORGANISMOS LEGISLATIVO Y JUDICIAL 1.1. Cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00) al Presidente del Organismo Legislativo o del Organismo Judicial. 1.2. Cuando el monto exceda de novecientos mil quetzales (0.900,000.00) al órgano administrativo superior del Organismo. 2. PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2.1. Cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00) al Presidente de la Corte de Constitucionalidad o al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, respectivamente. 2.2. Cuando el monto exceda de novecientos mil quetzales (0.900,000.00) al ) Pleno de la Corte de Constitucional o del Tribunal Supremo Electoral, en su caso. 3. PARA LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO, SIN PERSONALIDAD JURÍDICA. 3.1.A las que forman parte de un ministerio, al Ministro del ramo; 3.2.A las que no forman parte de un ministerio, a la autoridad Administrativa Superior; 3.3.A las unidades ejecutoras: 3.3.1.AI Director Ejecutivo, Gerente o funcionario equivalente, cuando el monto no exceda de novecientos mil (0.900,000.00). 3.3.2. Al Ministro del ramo, cuando el monto exceda de novecientos mil quetzales (0.900,000.00). 4. PARA LAS ENTIDADES ESTATALES CON PERSONALIDAD JURÍDICA, DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.
·nnnn~s 4.1. Al Gerente o funcionario equivalente, cuando el valor total no exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00). 4.2. A la Junta Directiva, autoridad máxima, o en su caso, quien ejerza las funciones de ellas, cuando el valor total exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00). 5. PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS UBICADAS EN LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES. 5.1. Al Alcalde o al Gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00). 5.2. A la Corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa, cuando el valor total exceda de novecientos mil quetzales (0.900,000.00). 6. PARA LAS MUNICIPALIDADES Y SUS EMPRESAS UBICADAS FUERA DE LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES 6.1. Al Alcalde o al Gerente, según su caso, cuando el monto no exceda de novecientos mil quetzales (900,000.00) 6.2. A la Corporación Municipal o a la entidad máxima de la empresa, cuando el valor total exceda de novecientos mil quetzales (900,000.00) Cuando se trate de negociaciones que se financien con recursos provenientes de préstamos otorgados por el Instituto de Fomento Municipal o de entidades financieras del exterior a la Corporación Municipal, previo dictamen favorable de dicho Instituto, pero si el mismo no evacua la consulta o emite el dictamen correspondiente en un plazo de 30 días, contados a la fecha de recibido el expediente, se entenderá que su opinión es desfavorable." Artículo 22. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: ) "Artículo 33. Adjudicación. Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del Estado. La Junta hará también una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden. En el caso del contrato abierto, no se llevará a cabo la adjudicación si el precio de la oferta es igual o superior a los precios de mercado privado nacional que tenga registrados la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe sobrevaloración del suministro, bien o servicio ofertado. Para los efectos de esta Ley,( (~ ) ) j 1 J
o1) í¡;l ~ 6 sobrevaloración significa ofertar un producto, bien, serv1c1o o suministro a un precio mayor al que los mismos tienen en el mercado privado nacional, tomando en cuenta las especificaciones técnicas y la marca del mismo. No se adjudicará a ningún proveedor que se encuentre inhabilitado en cualquiera de los registros que le corresponda. En el Acta de Adjudicación deberán quedar registradas todas las ofertas presentadas. Si un proveedor adjudicado, habiendo suscrito contrato incumple con el objeto del mismo por causas imputables a dicho proveedor la entidad contratante podrá suscribir contrato con el segundo clasificado en la adjudicación, siempre y cuando medie la anuencia de este. El Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento correspondiente. En este caso no se) llevará a cabo la adjudicación al segundo clasificado únicamente si media orden de Juez competente." Artículo 23. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 35. Notificación electrónica e inconformidades. Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley, serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema. Los participantes en el concurso respectivo inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos regulados por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros, pueden presentar a través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.~jJ Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, solo pueden presentarse dentro del plazo de tres (3) días calendario, posteriores a la publicación en GUATECOMPRAS. Tanto la Junta como la entidad contratante que reciban una inconformidad debe responderla a través de GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de su presentación. A consecuencia de una inconformidad, la Junta podrá modificar su decisión, únicamente dentro del plazo señalado. Contra esta decisión por no ser un acto definitivo no cabra recurso alguno. Contra la resolución definitiva emitida por la entidad contratante podrá interponerse, en la fase respectiva, una inconformidad. El reglamento regulara lo respectivo a esta materia. El proceso de contratación se suspenderá únicamente si media orden de juez competente."
nnnn~7Artículo 24. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 delCongreso de la República la cual queda así:"Artículo 44. Casos de Excepción. Se establecen los siguientes casos deexcepción: 1. No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en lasdependencias y entidades públicas incluidas en el artículo 1 de la presente ley,en los casos siguientes: La adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros parasalvaguardar las fronteras, puentes, los recursos naturales sujetos a régimeninternacional o la integridad territorial de Guatemala. La compra y contratación de bienes, suministros, obras y serv1c1osindispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepcióndeclarados conforme a la Ley Constitucional de Orden Público que hayanocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea inminente talsuspensión. Las declaraciones que contemplan los sub incisos 1.1 y 1.2, deberándeclararse como tales por el Organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros, através de Acuerdo Gubernativo. La compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que seannecesarios y urgentes para resolver situaciones de interés nacional o beneficiosocial, siempre que ello se declare así, mediante acuerdo, tomado por elrespectivo presidente de cada uno de los organismos del Estado, así: 1.3.1 Organismo Ejecutivo, con el Consejo de Ministros; 1.3.2 Organismo Legislativo, con la Junta Directiva; 1.3.3 Organismo Judicial, con su Órgano superior de administración. En cada situación que se declare, se indicarán las obras, bienes, servicios osuministros que puedan contratarse o adquirirse, determinándose el monto y hastaqué plazo se podrán efectuar las operaciones. El organismo, ministerio o entidadinteresada será responsable de la calificación que en cada caso declare, debiendoacompañar a su emisión de acuerdo, toda información justificativa. 1.4 La compra de bienes muebles e inmuebles y acondicionamiento de embajadas, legaciones, consulados, o misiones de Guatemala en el extranjero; deberá, sin embargo, existir partida específica presupuestaria previa, o regularse con lo establecido en el artículo 3 de la presente ley. De la misma forma se llevarán a cabo las contrataciones de obras o servicios para el Estado en el extranjero.
1.6 La compra de armamento, municiones, víveres y la contratación de servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para el cumplimiento de sus fines y siempre que dicha compra sea declarada como urgente y necesaria por el Organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros. 1. 7 La compra de metales necesarios para la acuñación de moneda, sistemas equipos, impresión de formas de billetes y títulos valores, que por la naturaleza de sus funciones requiere el Banco de Guatemala. La compra de oro y plata deberá hacerse a los precios del día según cotización internacional de la bolsa de valores de Londres o menor. 1.8 La compra de bienes inmuebles que sean indispensables por su localización para la realización de obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el Ministerio de Finanzas Públicas. 1.9 La contratación de servicios profesionales individuales en general. 1.1 O La compra y contratación de bienes, suministros y servicios con proveedores únicos. La calificación de proveedor y servicio único o exclusivo se hará conforme procedimiento que se establece en el reglamento de esta Ley. 1.11 . La adquisición y compra de vacunas que realice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre y cuando las mismas sean adquiridas y compradas en forma directa a través de la Oficina Panamericana de la Salud- OPS-. 2. No será obligatoria la licitación, pero se sujetan a cotización los casos siguientes: 2.1 El arrendamiento con o sin opc1on de compra de inmuebles, maquinaria y equipo dentro o fuera del territorio nacional, conforme el procedimiento determinado en el reglamento de esta ley y siempre y cuando se justifique que el arrendamiento con o sin opción a compra representa un beneficio para los intereses del Estado y que los costos no superarán los de la adquisición del inmueble, maquinaria y equipo que corresponda. 2.2 La contratación de estudios, diseños, supervisión de obras y la contratación de servicios técnicos, conforme el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley. 2.3 La adquisición de obras científicas, artísticas o literarias; previo dictamen favorable de la autoridad competente, conforme lo establezca el reglamento de~ esta ley. . . i~ ···~. •~ ) ··~
.: OD(1 () ~ ~J 2.4 La adquisición de materiales de construcción destinados a las obras públicas. 2.5 Los contratos que celebre el Tribunal Supremo Electoral para la realización de eventos electorales. 2.6 La adquisición de equipos médico quirúrgicos que se requieran para el adecuado funcionamiento de la red hospitalaria nacional. " Artículo 25. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 45. Normas aplicables en casos de excepción. Las negociaciones, adjudicaciones y contrataciones en que se aplique cualesquiera de los casos de excepción a que se refiere el artículo anterior, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y en su reglamento, debiendo publicarse en GUATECOMPRAS." Todas las contrataciones sin excepción deberán realizarse con proveedores que estén debidamente registrados en el registro correspondiente. Para los casos de obras de infraestructura los proveedores deberán estar precalificados de acuerdo a lo que establece la presente Ley. Todas las contrataciones deberán llevarse a cabo cumpliendo con la publicación de las especificaciones técnicas y en caso de las obras públicas de los planos correspondientes. Los precios de referencia de los casos de excepc1on serán los publicados en GUATECOMPRAS tal y como lo establece la presente Ley y previo a la suscripción de los contratos respectivos se deberá contar con las partidas y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios.) para realizar los pagos respectivos. En todos los casos las personas naturales o jurídicas deberán presentar fianza de cumplimiento. ARTÍCULO 45 Bis: Criterios de Contratación de obra pública para los casos de excepción, de emergencia y los contemplados en la Ley de Orden Público. Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, para la contratación de obras públicas para los casos de emergencias, excepción y los contemplados en la Ley Constitucional de Orden Público se observará el siguiente procedimiento:
1. Selección de Oferentes: Con el propósito de agilizar el proceso de contratación la misma se llevará a cabo mediante la modalidad de concurso restringido, y para asegurar la más amplia participación de oferentes y que estos reúnan las condiciones mínimas de capacidad de ejecución de los proyectos, la autoridad superior publicará en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, la invitación para que dentro del plazo de los cinco (5) días siguientes las personas naturales o jurídicas que estuvieren interesados en participar como oferentes y que estén debidamente precalificados en el sistema regulado en la presente Ley, presenten por escrito su manifestación de interés adjuntando la documentación e información pertinente que acredite como mínimo la precalificación respectiva. 2. Invitación a Selección de Oferentes. La invitación para manifestar interés en participar en el proceso de selección de oferentes contendrá como mínimo: a. La identificación de la Unidad Ejecutora. b. La identificación, descripción general y especificaciones técnicas del proyecto a ejecutar. c. Los requisitos que deben llenar los interesados para ser seleccionados como oferentes. d. La indicación precisa del lugar en donde debe presentarse la manifestación de interés, así como la fecha y hora de vencimiento del plazo para ese efecto. 3. Contenido de la Información para la selección de oferentes. Toda persona natural y jurídica interesada en participar en el proceso de selección de} oferentes debe adjuntar a su manifestación de interés, como mínimo lo siguiente: a) Datos relativos a la identificación de la persona interesada, nacionalidad y domicilio y, en el caso de personas jurídicas fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de su constitución o del documento legal que acredita su existencia legal. b) Constancia de encontrarse inscrito en el Registro de precalificados de obras en el Registro de precalificados de consultores o en el Registro de Proveedores, según el caso, de conformidad con lo establecido en la presente Ley de Contrataciones del Estado. 4. Comisión Evaluadora. La autoridad Superior nombrará a una Comisión Evaluadora, integrada por tres (3) miembros de preferencia servidores públicos de la entidad contratante.
La Comisión evaluadora, dentro del plazo que establezca su nombramientoevaluara las manifestaciones de interés recibidas determinando a laspersonas que hayan cumplido con lo requerido y que posean los más altosestándares.Asimismo la Comisión Evaluadora hará constar en acta la informacióndetallada sobre las manifestaciones de interés recibidas, las personaspreseleccionadas y las razones que justifican esta decisión, certificación dela cual elevarán para su conocimiento a la Autoridad Superior.La Comisión Evaluadora tomará sus decisiones por mayoría total de susmiembros, quienes en ningún caso podrán abstenerse de votar.5. Invitación a ofertar. Con base en la información recibida de la ComisiónEvaluadora la Autoridad Superior procederá a invitar a las personasnaturales o jurídicas seleccionadas como oferentes a presentar formaloferta proporcionándolas las bases y demás documentos que para el afectose elaboran y aprueben.6. Documentos para presentación de ofertas. Los documentos elaboradospor la Autoridad Superior para cada uno de los eventos en que invite apresentar formal oferta, serán como mínimo los siguientes:a) Bases para el evento.b) Especificaciones Técnicas.e) Especialidades generales.d) Disposiciones Generales.e) Información General del Proyecto.7. Junta de Calificación. La Junta de Calificación es el órgano competentepara recibir y calificar la y estará integrada de acuerdo a lo que establece lapresente Ley.8. Calificación de Ofertas. Vencido el pfazo fijado para fa recepción de lasofertas, la Junta de Calificación procederá a la apertura de las mismas y a suanálisis, incluyendo toda la documentación adjunta, con el objeto dedeterminar que se ajustan a lo establecido en las bases y demásdocumentos aprobados y, asimismo, que cumplan con los requisitos deforma.La apertura de las ofertas recibidas se efectuará en acto público y lo actuadose hará constar en acta, especificando con detalle el número de ofertaspresentadas, el nombre o identificación del oferente, el precio ofertado eltiempo o plazo de ejecución de la obra, entrega o suministros de bienes o de prestación de servicios, según el caso.
·· r·l n r: n 1• 1 f) ,.., .•• ) ~ 9. Procedimiento de Calificación. la Junta de Calificación procederá a establecer declarar en cada evento la oferta que técnicamente se ajusta a lo establecido en las bases y otros documentos, que ofrezcan el precio más conveniente a los interese del Estado. De todo lo actuado en el proceso de calificación se dejará constancia en el acta respectiva. 10. Tabla de Resultados de calificación. la Junta de Calificación elaborará una tabla de calificación de las diferentes ofertas con Jos resultados obtenidos por cada una, en la cual determinará el orden de mérito de los respectivos oferentes. Con base en dicho orden, se procederá a verificar el! ) cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las bases, especificaciones, términos de referencia y otros documentos aprobados. 11. Contratación Directa. En el caso de eventos que se declaren desiertos por falta de manifestación de interés o de presentación de ofertas, o bien, por haber sido rechazadas todas la ofertas presentadas, la Autoridad Superior procederá de inmediato a la contratación directa con empresas precalificadas bajo su responsabilidad, Tomando en cuenta el precio, calidad, el plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan el interés del Estado. 12. Actuar de la Junta. las decisiones de la Junta de Calificación serán objetivas y razonadas. la Junta de Calificación no podrá adjudicar parcialmente si las bases o ) documentos aprobados no lo establecen expresamente. 13. Notificaciones. la resolución final por lo que la Autoridad Superior apruebe la adjudicación, será notificada a todos los oferentes dentro del plazo no mayor de cinco ( 5) días siguientes de emitida, debiendo asimismo ser publicada en GUATECOMPRAS. 14. Contratación para los casos de Emergencia: Casos de emergencia se entenderán únicamente aquellos en los cuales se hace necesario restituir el paso de vehículos y personas que ha sido limitado por efecto de un fenómeno natural. En estos casos las contrataciones se llevarán a cabo bajo la modalidad de contratación directa y únicamente a través de empresas pre calificadas, y tomando en cuenta los precios de referencia que establece la
presente Ley. Las contrataciones respectivas deberán ser justificadasmediante resolución de la Coordinadora Nacional para la Reducción deDesastres CONRED. Para estas contrataciones deberá asegurarse ladisponibilidad presupuestaria correspondiente siguiendo los procedimientosestablecidos en la presente ley. El procedimiento de contratación se llevaráa cabo bajo la responsabilidad de la máxima autoridad de la entidadcontratante.En todos los casos los precios de referencia para llevar a cabo lasadjudicaciones respectivas serán los publicados en GUATECOMPRAS, deacuerdo a lo que establece la presente Ley."Artículo 26. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 delCongreso de la República la cual queda así:"Artículo 61. Autorización de pago de sobrecostos por fluctuación deprecios. Los mismos se autorizarán de la siguiente manera: 1 . Contratos de obra, suministros, bienes y serv1c1os. La autoridadadministrativa superior de la entidad o dependencia interesada, reconocerá yautorizará el pago de sobrecostos al contratista y en su caso requerirá del mismolas diferencias a favor del Estado, cuando se registren fluctuaciones de preciosque afecten: a) Materiales y demás elementos conexos a la obra, suministros, bienes oservicios. b) Transporte, combustibles, lubricantes y otros productos derivados delpetróleo. e) Maquinaria, equipo, repuestos y llantas. d) Mano de obra, prestaciones laborales y cuotas patronales establecidas por la ley. Los pagos se harán conforme a los montos que resulten de la aplicación de las fórmulas para el reajuste de precios que establezca el reglamento de esta ley y siempre y cuando las fluctuaciones de precios hayan sido registradas, actualizadas y publicadas en el portal de Guatecompras tal y como lo establece la presente ley. 2. Bienes importados. Cuando en los contratos se estipule la importación de bienes por parte del contratista, la entidad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada reconocerá y autorizará el pago por fluctuación de precios, comprobando para el efecto el precio en quetzales de cada uno de los bienes consignados en la oferta o incorporados al contrato y el precio equivalente en quetzales pagado por el contratista al efectuar la importación, tomándose en cuenta el diferencial cambiario y la variación de costos. En todo caso, el contratista
está obligado a presentar a la entidad correspondiente la documentación que establezca las diferencias en contra o a favor del Estado." Artículo 27. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 62. Plazo Para Pagos. Los pagos por estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación completa que se estipule en el contrato. Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque que lo cubra se encuentre a disposición del contratista.·~ ~ Las entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, están obligadas a priorizar el pago de proveedores por la antigüedad de la deuda de tal manera que los recursos financieros existentes se destinarán en primera instancia a aquellos proveedores que hayan cumplido de manera satisfactoria en la finalización, en las estimaciones, en el avance o la entrega de obras, bienes o servicios con mayor antigüedad y así sucesivamente hasta solventar todos Jos compromisos adquiridos con Jos proveedores." Artículo 28. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 71. Registro de Precalificados de Obras. Adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, funciona el Registro de Precalificados de Obras, en el que serán inscritos los interesados atendiendo a la especialidad, experiencia y capacidad financiera en figurar en dicho Registro. La verificación de la especialidad, la experiencia y la capacidad financiera de los interesados en inscribirse en el registro de precalificados de obras se llevará a cabo a través de un Centro de Validación. El Centro de Validación contará con un Consejo Directivo integrado por un representante del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, un representante de la Cámara de Construcción de Guatemala y un representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala. El reglamento regulará lo relativo a su funcionamiento." Artículo 29. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así:
"Artículo 73. Registro de Proveedores. Adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas, funciona el Registro de proveedores, en el que se inscriben los interesados, atendiendo su especialidad y capacidad financiera. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá establecer los requisitos que deben cumplir los proveedores del Estado, así mismos elaborará un catálogo por especialidad el cual deberá ser publicado en GUATECOMPRAS para facilitar la identificación de proveedores, la fiscalización y la auditoría social." Artículo 30. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así:~,;1 "Artículo 76. Requisito de Precalificación y Registro: Para que toda persona natural o jurídica pueda participar en cotizaciones o licitaciones públicas, y compras directas deberá estar inscrita en el Registro de precalificados y registro de proveedores correspondiente. La misma obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en los casos de excepción contemplados en esta ley y casos de emergencias. No podrán estar inscritos en el Registro de precalificados quienes por dolo o mala fe, hayan dado lugar a la resolución, rescisión, terminación o nulidad de contratos celebrados con el Estado, declarado por tribunal competente. Artículo 76 BIS. Información financiera y contable. la información financiera y contable que las personas interesadas en estar inscritas en los registros de precalificados y en el registro de proveedores del Estado presenten a la autoridad que corresponda deberá ser la misma que dichos interesados presentan anualmente a la Superintendencia de Administración Tributaria." Artículo 31. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 78. Actualización e Inscripción Cada registro tiene una vigencia máxima de un año, con vencimiento al 31 de marzo debiéndose actualizar sus asientos a partir del mes de abril, no obstante los interesados podrán solicitar su inscripción o actualización en cualquier momento."
Artículo 32. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 81.- Fraccionamiento. El funcionario o empleado público que fraccione en cualquier forma la negociación, con el objeto de evadir la práctica de la cotización y licitación, será sancionado con una multa equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total de la negociación, se haya o no suscrito el contrato. Para los efectos de la presente Ley se entiende por fraccionamiento la compra o adquisición de un bien o servicio más de una vez dentro de un plazo de noventa (90) días calendario al mismo proveedor del mismo bien o servicio." Artículo 33. Se reforma la ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República la cual queda así: "Artículo 85. Retraso en la Entrega. El retraso del contratista en la entrega de la obra o de los bienes y suministros contratados y por causas imputables a él, se sancionara con el pago de una multa por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/oo) del valor total del contrato; cuando ésta comprenda la ejecución de más de una obra, la sanción se calculará solamente sobre el valor de la o las obras en que se diere el retraso. Las multas por retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento, (5%) del valor del contrato. Si esto ocurre, la entidad contratante podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que establece esta ley y su reglamento.) El contratista cuyo contrato debió rescindirse por causas imputables a él de acuerdo a lo que establece la presente Ley, no podrá ser contratado nuevamente por ninguna de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley por un período de cinco años además de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. El reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento de inhabilitación y habilitación." CAPITULO IV Artículo 34. Se reforma la ley del Organismo Ejecutivo, decreto 114-97 del Congreso de la República la cual queda así: "Articulo 3. Delegación.
· nrHJr1 17 Las funciones de gestión administrativa y de ejecución y supervisión de la obra y servicios públicos no podrán delegarse. Se exceptúan de esta prohibición la contratación de servicios de extensión de cobertura en servicios de salud primaria y a las organizaciones de padres de familia, que administran recursos públicos de los programas de apoyo del Ministerio de Educación. No son delegables las funciones normativa, reguladora y de financiación subsidiaria." CAPITULO V Artículo 35. Se reforma la ley de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo, decreto 02-2003 del Congreso de la República la cual queda así: ) "Articulo 17. Manejo de sus fondos. Las Organizaciones No Gubernamentales podrán depositar sus fondos en el Banco de Guatemala o en los bancos del sistema nacional debidamente autorizados para operar en el país. "Articulo 17. BIS. Prohibición de Manejo de los Fondos. Queda prohibido a las Organizaciones No Gubernamentales, el recibir, administrar, controlar o ejecutar fondos públicos para la contratación , administración y ejecución de obras y la compra o adquisición de bienes de cualquier naturaleza para el Estado y todas las entidades que lo conforman salvo la contratación de servicios de extensión de cobertura en servicios de salud primaria y a las organizaciones de padres de familia, que administran recursos públicos de los programas de apoyo del Ministerio de Educación.", ) "Articulo 17 TER. Obligaciones. Las Organizaciones No Gubernamentales que presten servicios de extensión de cobertura en servicios de salud primaria y a las organizaciones de padres de familia, que administran recursos públicos de los programas de apoyo del Ministerio de Educación tienen la obligaciones de cumplir con las normas y procesos establecidos en ra Ley de Contrataciones del Estado, así como con fas obligaciones estipuladas en la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley Orgánica de la Contrataría General de Cuentas, y cualquier otra norma legal que regule dichos fondos y permita su fiscalización." CAPITULO VI