Source: http://docplayer.fr/2382222-Cahier-special-des-charges.html
Timestamp: 2017-02-27 15:59:25+00:00
Document Index: 157990117

Matched Legal Cases: ['art. 9', 'art. 5', 'art. 23', 'art. 6', 'art. 2', 'CSC ', 'art. 84', 'CSC ', 'art. 54', 'art. 81', 'art. 51', 'art. 37', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 52', 'art. 90', 'art. 52', 'art. 92', 'art. 58', 'art. 58', 'art. 60', 'CSC ', 'art. 67', 'art. 74', 'art. 21', 'art. 96', 'art. 21', 'art. 24', 'art. 57', 'art. 8', 'art. 35', 'art. 3', 'art. 102', 'art. 53', 'art. 11', 'art. 10', 'art. 18', 'art. 6', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 33', 'art. 11', 'art. 10', 'art. 24', 'art. 16', 'art. 12', 'art. 19', 'art. 19', 'art. 23', 'art. 115', 'art. 118', 'art.120', 'art. 2', 'art. 7', 'art. 66', 'art. 37', 'art. 38', 'art. 20', 'art. 44', 'art. 46', 'art. 45', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'art. 9', 'CSC ', 'CSC ', 'CSC ', 'art. 5', 'art. 9', 'art. 49', 'CSC ', 'art. 23', 'art. 6', 'art. 2', 'CSC ', 'art. 84', 'CSC ', 'CSC ', 'art. 54', 'CSC ', 'art. 81', 'CSC ', 'art. 51', 'CSC ', 'art. 37', 'art. 2', 'CSC ', 'art. 2', 'art. 52', 'art. 91', 'CSC ', 'art. 90', 'art. 90', 'art. 52', 'CSC ', 'art. 52', 'CSC ', 'art. 92', 'art. 58', 'art. 58', 'CSC ', 'art. 60', 'art. 66', 'art. 60', 'CSC ', 'art. 60', 'CSC ', 'art. 67', 'art. 71', 'CSC ', 'art. 71', 'art. 71', 'art. 74', 'CSC ', 'art. 21', 'art. 95', 'CSC ']

Cahier spécial des charges - PDF
Download "Cahier spécial des charges"
1 Cahier spécial des charges Référence n 2014/ 3244 «Fourniture de licences Microsoft» Pouvoir adjudicateur Mode de passation ETNIC Adjudication ouverte avec publicité belge et européenne Fournitures Type de marché Date limite pour les questions 05/09/2014 Date ultime de remise des offres 29/09/2014 à 14h10 Service Marchés Publics et Achats Bâtiment «Zénith» - 6 ème étage Bd du Roi Albert II, Bruxelles2 Table des matières Cahier spécial des charges 1 Service Marchés Publics et Achats 1 Table des matières 2 Glossaire 5 1. Introduction Législation applicable et valeur des documents du marché Dérogation aux RGE (art. 9 RGE) Pouvoir adjudicateur (PA) Objet du marché Objet et structure Durée Intégrité (art. 5, 8 et 9 Loi 2006 Art. 22 et 23 AR Art. ) 8 2. Passation du marché Nature du marché / Procédure Mode de passation (art. 23 et s. Loi 2006) Mode de détermination du prix et remise de prix pour le marché (art. 6 Loi 2006 art. 2, 4 à 7, 13 et 15 à 19, 88 AR 2011) Préparation des offres Erreurs et omissions contenus dans le CSC (art. 84 à 87 AR 2011) Questions par rapport au CSC et modalités de contact Corrections apportées par le PA aux dispositions du marché De l offre Généralités (art. 54 et 84 AR 2011) Forme de l offre (art. 81 AR 2011) Signature de l offre (art. 51 2, 59 3 et 82 AR 2011) Marché à tranches (art. 37 Loi 2006) Variantes (art. 2, 1, 10, 9 et 100 AR 2011) Options (art. 2, 1, 11, 10 et 100 AR 2011) Remise des offres (art. 52 et 90 et s. AR 2011) Offre établie sur papier (art. 90 AR 2011) Offre transmises par des moyens électroniques (art. 52 AR 2011) Modalités (art et 2 AR 2011) Mécanismes correcteurs des aléas de transmission, autorisés par le PA (art AR 2011) Date et heure limites de réception des offres (art AR 2011) - Ouverture des offres (art. 92 à 94 AR 2011) Évaluation des offres Sélection (art. 58 et s. AR 2011) Généralités (art. 58 et s. AR 2011) Droit d accès (art. 60 à 66 AR 2011) Conditions d accès Faillite ou situation assimilée Condamnation pour des faits affectant sa moralité professionnelle Sécurité sociale Impôts et taxes Fausses déclarations 17 ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 2 sur 413 Incompatibilités Sélection qualitative (art. 67 à 79 AR 2011) Capacité technique et professionnelle Faire appel à la capacité de tiers (art. 74 AR 2011) Documents déjà fournis dans le cadre d une procédure précédente (art AR 2011) Régularité (art. 21 et 95 et s. AR 2011) Offres incomplètes, réserves, Valeur des conditions générales de vente Erreurs matérielles et arithmétiques (art. 96 AR 2011) Vérification des prix et prix anormaux (art. 21 et 99 AR 2011) Critères d attribution (art. 24 Loi 2006) Délai de validité des offres (art. 57, 102 et 104 AR 2011 et art. 8 2 Loi Recours) Arrêt / interruption du marché (art. 35 et 36 Loi 2006) Communication de la décision motivée, standstill et notification du marché (art. 3 à 27 Loi Recours - art. 102 AR 2011) Autres Langue (art. 53 AR 2011) Confidentialité (art. 11 Loi 2006 art. 10 Loi Recours art. 18 RGE) Communication, moyens électroniques (art. 6 AR 2011) Exécution du marché Dispositions administratives Documents applicables dans le cadre de l exécution du marché Tranches Cautionnement (art. 25 et s. RGE) Constitution (art. 25 à 27 et 31 RGE) Libération (art. 33 et 133 RGE) Suivi du marché Fonctionnaire dirigeant (art. 11 RGE) Communication par (art. 10 RGE) Responsabilité Généralités Assurance (art. 24 RGE) Personnel de l adjudicataire (art. 16 RGE) Confidentialité Sous-traitance (art. 12, 14 et 18 3 RGE) Droit de propriété intellectuelle (art. 19 et s. RGE) Droits du Pouvoir adjudicateur (art. 19 et s. RGE) Protection des droits du Pouvoir adjudicateur à l égard des tiers (art. 23 RGE) Modalités de commandes et de livraison Modalités de commande (art. 115 RGE) Modalités de livraison (art. 118 et 119 RGE) Modalités de réception (validation des fournitures) Réception provisoire (art.120, 128 et s. RGE) Réception définitive (art. 2, 64 et 135 RGE) Modalités de facturation et de paiement (art. 7 Loi 2006 art. 66, 67 1 et 127 RGE) Révisions et modifications en cours de marché Modifications en cours de marché (art. 37 RGE et 117 RGE) Cession du marché (art. 38 RGE) Révisions des prix (art. 20 AR 2011) Défaut d exécution Généralités (art. 44, 47 à 49, 71 et 124 RGE) Amendes de retard (art. 46, 50 et 123 RGE ) Pénalités (art. 45 et 51 RGE) Litige Dispositions techniques et fonctionnelles 34 ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 3 sur 414 Le pouvoir adjudicateur et ses missions Le pouvoir adjudicateur Ses missions Objet et contexte du marché Contexte du marché Objet et structure du marché Quantités Remise de prix Délais de livraison Modalités de levée des tranches conditionnelles 38 Annexes 41 A. Formulaire d offre 41 B. Inventaire 41 C. Autres annexes 41 C.1. Modèle de déclaration «faire appel à la capacité de tiers» 41 ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 4 sur 415 Glossaire Dans le cadre du présent marché, il faut entendre par : - RGE : les règles générales d exécution établies par l arrêté royal du 14 janvier 2013 ; - CSC : le cahier spécial des charges, en ce compris ses annexes ; - PA : le Pouvoir adjudicateur, en l occurrence l ETNIC, entité qui passe le présent marché et effectuera des commandes dans le cadre de son exécution ; - Soumissionnaire : la personne physique ou morale qui remet une offre dans le cadre du présent marché ; - Adjudicataire : le soumissionnaire à qui le présent marché est attribué ; - FD : le fonctionnaire dirigeant, à savoir le fonctionnaire, ou toute autre personne désignée par le PA, chargé de la direction et du contrôle de l exécution du marché (article 2, 7, RGE) ; Pour d autres définitions, se référer en outre aux articles 2 et 3 Loi 2006, 2 Loi Recours, 2 AR 2011 et 2 RGE. ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 5 sur 416 1. Introduction 1.1. Législation applicable et valeur des documents du marché Le présent marché est soumis à la législation et aux normes suivantes, en vigueur à la date du lancement du marché : - Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (ci-après dénommée «Loi 2006») ; - Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (ci-après dénommée «Loi Recours») ; - Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (ci-après dénommé «AR 2011») ; - Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (ci-après dénommé «RGE») ; - Documents du marché. En cas de contradiction entre les documents du marché, l ordre de priorité suivant est déterminant pour l interprétation de ces documents : 1. Avis de marché ; 2. Cahier spécial des charges; 3. Inventaire ; 4. Autres annexes Dérogation aux RGE (art. 9 RGE) Le présent CSC déroge aux articles suivants des RGE,: - article 40 RGE, en ce qu il prévoit que les quantités livrées ne sont vérifiées en présence de l adjudicataire qu à la demande de ce dernier. Le détail de la dérogation est repris au point du présent CSC. - article 129RGE en ce qu il prévoit la réception tacite des fournitures par simple écoulement du délai imparti au PA pour ce faire. Le détail de la dérogation (et sa motivation formelle), est repris au point article 123 RGE, en ce qu il prévoit des amendes pour retard accrues par rapport à celles initialement prévues dans cet article. Les amendes prévues par défaut ne permettent pas d assurer le PA du respect des délais de livraisons proposés par les soumissionnaires conformément aux limites prévues par le présent CSC, dans la mesure où elles sont trop basses et ne constituent donc pas un incitant suffisant au respect de ces délais. Le détail de cette dérogation est repris aux points et articles 33 et 133 RGE, en ce qu il prévoit que l entièreté du cautionnement ne sera libérée qu à la fin du marché. Le détail de cette dérogation se retrouve au point ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 6 sur 417 1.3. Pouvoir adjudicateur (PA) Le Pouvoir adjudicateur (PA) du présent marché est l'entreprise publique des Technologies nouvelles de l'information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), dont le siège social est sis Boulevard du Roi Albert II, 37 à 1030 Bruxelles. Le PA est dûment représenté par son Administrateur général, M. Michel POULEUR. Pour une description plus précise des missions de l ETNIC, se référer au point cidessous Objet du marché Objet et structure Le présent marché est un marché de fournitures portant sur l acquisition de licences Microsoft. Il est composé de 3 tranches fermes et de 7 tranches conditionnelles structurées de la manière suivante : Ferme/Conditionnelle Libellé licence Ferme 1 Windows Server DataCenter 2 CPU 2012 R2 sans SA Ferme 2 Exchange 2013 standard CAL (user) Ferme 3 Windows Server Standard 2012 R2 sans SA Conditionnelle 1 Windows Server DataCenter 2 CPU 2012 R2 sans SA Conditionnelle 2 Windows Remote Desktop Services (User) sans SA Conditionnelle 3 Windows Server Standard 2012 R2 sans SA Conditionnelle 4 Office 2013 Professionnel sans SA Conditionnelle 5 Office 2013 Professionnel sans SA CAL Exchange 2013 Standard sans SA (user) SCCM Client ML par OS CAL Windows Server 2012 sans SA (poste) Conditionnelle 6 Conditionnelle 7 SCCM DATACENTER 2 CPU SCCM CAL+SA PAR OS SQL Server Enterprise Core (2c) La présence de tranches fermes et conditionnelles est nécessaire car : - L acquisition de la tranche conditionnelle 2 dépend de d une part de la réussite de la migration de Windows server 2003 vers 2012 R2 et d autre part de la mise à disposition d un budget spécifique. - L acquisition des tranches conditionnelles 1, 3, 4, 5 (suite à la communautarisation des maisons de justice), 6 et 7 dépend de la mise à disposition d un budget spécifique. ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 7 sur 418 Pour le surplus, se référer aux dispositions techniques et fonctionnelles, reprises au point 3.2 ci-dessous Durée Le présent marché est conclu pour une durée fixée à 18 mois à compter du lendemain de l envoi du courrier de notification au soumissionnaire retenu, en l absence d une date différente reprise dans ce dernier. Sans préjudice de l application d éventuelles mesures d'office telles que prévues par l A.R. du 14/01/2013, le présent marché pourra être résilié par le PA, moyennant un préavis de 60 jours de calendrier à notifier par lettre recommandée, lorsque le nouveau marché «licences et logiciels» de l ETNIC (destiné à prendre la suite du marché «licences et logiciels» actuel, portant la référence 2013/3241, et à couvrir l entièreté des besoins de l ETNIC en matière de licences) aura été attribué. Ce préavis commence à courir à dater du lendemain de l envoi de ladite notification. La résiliation du marché dans le cas prévu ci-dessus ne donnera droit à aucune indemnité Intégrité (art. 5, 8 et 9 Loi 2006 Art. 22 et 23 AR Art. ) Dans la cadre du présent marché le PA traite les soumissionnaires et soumissionnaires potentiels dans le respect de l égalité, de manière non discriminatoire et agit avec transparence. Le PA accorde une attention particulière à l intégrité dans ses marchés publics et ce, tant au niveau de leur passation que de leur exécution. A cette fin, notamment: le PA veille particulièrement à éviter tout conflit d intérêts, au sens de l article 8 de la Loi 2006, dans le cadre du présent marché. le personnel du PA est soumis à une charte de l acheteur public, visant notamment à garantir la bonne exécution des principes repris ci-dessus. conformément à l art. 9 de la Loi 2006, le PA rappelle que tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence entrainera l écartement de l offre au stade de la passation du marché. en cas de manquement à l un des principes repris ci-dessus au stade de l exécution du marché, le PA se réserve le droit d appliquer l une des sanctions dont question à l art. 49 RGE. De manière générale, les soumissionnaires sont tenus de se comporter de manière professionnellement intègre et de s'abstenir de toute activité de lobbying auprès du PA. Sauf les cas prévus par le présent cahier des charges, les soumissionnaires n'entretiendront aucun contact ni n'échangeront aucune information liés au présent marché avec les représentants du PA. ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 8 sur 419 2. Passation du marché 2.1. Nature du marché / Procédure Mode de passation (art. 23 et s. Loi 2006) Le présent marché est un marché de fournitures lancé selon la procédure de l adjudication ouverte avec publicité belge et européenne, en application des articles 3 et 23 de la Loi 2006 et de l article 34 de l AR L attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu aucune négociation n est autorisée dans le cadre de cette procédure et que celui-ci ne peut modifier son offre après l ouverture de celle-ci. Sous toutes réserves, le montant total du marché, toutes tranches confondues, est estimé à environ Euro TVAC Mode de détermination du prix et remise de prix pour le marché (art. 6 Loi 2006 art. 2, 4 à 7, 13 et 15 à 19, 88 AR 2011) Le présent marché est un marché à bordereau de prix. Le présent marché prévoit en effet la remise d un pourcentage sur le prix public unitaire des diverses licences faisant l objet du marché (pour plus de détail, voyez point du présent CSC). Ce prix unitaire public, déduction faite de la réduction accordée par l adjudicataire dans son offre telle qu approuvée par le PA, sera multiplié par les quantités réellement commandées. Les quantités reprises dans les documents du marché sont des quantités estimées, données à titre indicatif et qui reflètent, autant que possible, la situation réellement envisagée dans le cadre du présent marché. Le soumissionnaire doit avoir établi ses prix unitaires suivant ses propres constatations, tenant compte du contenu et de l étendue du marché Préparation des offres Erreurs et omissions contenus dans le CSC (art. 84 à 87 AR 2011) Lorsque le soumissionnaire détecte dans les documents du marché des erreurs ou omissions de nature à rendre impossible pour lui la remise d une offre et/ou l établissement de son prix pour le présent marché ou encore de nature à rendre impossible la comparaison des offres dans le cadre du présent marché, il est tenu de le signaler au PA immédiatement et par écrit. Sauf en cas de réduction des délais par le PA, ce dernier doit en être averti au minimum 10 ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 9 sur 4110 jours avant le délai de remise des offres. Dès l ouverture de la séance, le soumissionnaire n est plus habilité à se prévaloir : - des erreurs ou omissions contenues dans l inventaire ; - des éventuels vices de formes, erreurs et omissions contenus dans son offre Questions par rapport au CSC et modalités de contact Les contacts au sujet du présent marché (jusqu à la notification de l attribution de celui-ci) se font exclusivement par écrit, via l un des moyens de communication suivants : - par à l adresse du marché : ; - par courrier à l adresse du PA : ETNIC (Services des marchés publics et des achats) 37, Boulevard du Roi Albert II 1030 Bruxelles. Les soumissionnaires sont autorisés à poser des questions concernant le présent marché. Afin de permettre au PA d en prendre connaissance et d y répondre en temps utiles, les soumissionnaires sont cependant tenus de poser leurs questions au plus tard pour le 05/09/2014. Les réponses apportées par le PA aux questions posées dans le cadre du présent marché feront l objet d un avis d informations complémentaires (Erratum) soumis aux mêmes règles de publicité que l avis du présent marché (Bulletin des Adjudications et Journal Officiel de l Union européenne). Les soumissionnaires seront en tout état de cause réputés en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l élaboration et de la remise de leur offre pour le présent marché Corrections apportées par le PA aux dispositions du marché Dans le cadre des réponses apportées aux questions posées par les soumissionnaires potentiels, le PA peut être amené à apporter des corrections aux documents du marché. Dans ce cas, celles-ci sont identifiées dans le document publié conformément à l avis d informations complémentaires dont question au point ci-dessus. Le cas échéant et pour autant que les questions aient été posées par les soumissionnaires potentiels en temps utile, le délai de remise des offres peut être prolongé par le PA, qui tiendra compte, pour ce faire, du délai restant pour la remise de l offre, de l importance des corrections apportées et de leur impact sur la rédaction des offres De l offre Généralités (art. 54 et 84 AR 2011) Les soumissionnaires ne sont autorisés qu à remettre une seule offre. Le soumissionnaire établit son offre en ayant pris connaissance et en tenant compte des documents du marché et suivant ses propres connaissances et constatations professionnelles et personnelles. Il complète l ensemble des documents transmis par le PA ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 10 sur 4111 et transmet en annexe de son offre l ensemble des documents attendus (voir liste reprise à cet effet dans le formulaire d offre). La responsabilité de l établissement de son offre et du support choisi par le soumissionnaire pour la remise de son offre lui incombe exclusivement. Dans le cadre de la remise de son offre, le soumissionnaire n est pas autorisé à modifier les quantités reprises à l inventaire Forme de l offre (art. 81 AR 2011) L offre est établie en français. Dans le cas d une remise d offre sous format papier, l offre est établie en : 1 original papier signé ; 1 copie papier ; 1 copie sur support informatique (ex : clé usb, cd-rom,...), sous format inconvertible (.pdf). L inventaire doit également être transmis sous format convertible (.xls). Les fichiers constituant l offre sous format électronique ne pourront être supérieurs à 5Mo. Le cas échéant, les soumissionnaires veilleront à constituer des fichiers séparés. Des fichiers séparés devront en tout état de cause être prévus pour la partie administrative et pour la partie technique. Afin de permettre au PA d en prendre en connaissance de la meilleure manière possible : - l offre contient impérativement une table des matières; - elle suit la structure prévue dans l inventaire du présent CSC et, dans le cas d une remise d offre sous format papier, contient des intercalaires et/ou séparations claires permettant d identifier les différentes annexes/parties qu elle contient; - l offre est, dans la mesure du possible paginée (feuillets et annexes numérotés de façon continue) Signature de l offre (art. 51 2, 59 3 et 82 AR 2011) L offre, en ce compris le formulaire d offre et l inventaire, doit être signée par la personne habilitée à engager le soumissionnaire. Lorsque le soumissionnaire est un groupement sans personnalité juridique (association momentanée, etc.), chacun des participants au groupement signe l offre, conformément au paragraphe précédent. Les différents participants s engagent solidairement et désignent celui d'entre eux qui sera chargé de représenter le groupement vis-à-vis du PA. Dans le cas d une remise d offre sous format papier, en cas de divergence entre l original et les copies, seul l original papier signé fait foi. Par «personne habilitée à engager le soumissionnaire», il faut entendre le soumissionnaire lui-même s il s agit d une personne physique (sans préjudice d une éventuelle procuration dûment établie) ou son/ses représentant(s) légal(aux) s il s agit d une personne morale. Afin de permettre au PA de s assurer de cette habilitation, le soumissionnaire annexe à son ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 11 sur 4112 offre les justificatifs dont question ci-dessus (procuration, extrait des statuts et/ou actes authentique ou sous seing privé lui accordant le mandat, ). L attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu un administrateur délégué à la gestion journalière n est que rarement habilité à engager une société anonyme dans le cadre de la remise d une offre pour un marché public (sauf par exemple en présence d un mandat spécial, d un système de délégation particulier et/ou de marchés de peu d importance au regard de l entreprise concernée). Par exception, l offre signée électroniquement au nom d une personne morale à l aide d un certificat attribué au nom de cette dernière et qui s engage uniquement en son nom et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire Marché à tranches (art. 37 Loi 2006) Pour rappel, le présent marché prévoit 3 tranches fermes et 7 tranches conditionnelles. L'évaluation de l'offre aura lieu en tenant compte de la totalité des tranches. Les soumissionnaires doivent donc remettre offre pour toutes les tranches, fermes et conditionnelles du présent marché, sous peine de nullité de l offre. Le PA ne s engage cependant que sur les tranches fermes du marché Variantes (art. 2, 1, 10, 9 et 100 AR 2011) Les variantes sont interdites dans le cadre du présent marché. Le soumissionnaire est tenu de répondre aux spécifications techniques exactes prévues par le présent CSC Options (art. 2, 1, 11, 10 et 100 AR 2011) Le présent marché ne prévoit pas d option obligatoire. Les soumissionnaires sont autorisés à introduire des options libres, dans les conditions prévues à l article 10, 2, alinéa 2 de l AR Remise des offres (art. 52 et 90 et s. AR 2011) La responsabilité du choix du mode de remise et de la remise dans les temps de son offre incombe exclusivement au soumissionnaire. Toute modification ou tout retrait d une offre déjà déposée ou remise respecte les dispositions de l art. 91 AR Pour introduire une offre, le soumissionnaire choisit, à l exclusion l un de l autre, l un des modes d introduction de l offre suivants : - SOIT par la remise matérielle d une offre papier (voir point ci-dessous) ; - SOIT par voie électronique via la plateforme e-tendering (voir point cidessous). ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 12 sur 4113 Offre établie sur papier (art. 90 AR 2011) Toute offre établie sur support papier doit être glissée dans un pli scellé (enveloppe, colis, ) portant les mentions suivantes : Séance d ouverture : (à compléter par le soumissionnaire, par la date et l heure prévues dans l avis de marché ou, le cas échéant, dans l avis rectificatif concerné) Offre pour le marché «Acquisition de licences Microsoft» /3244 NE PAS OUVRIR Ce pli scellé contenant l'offre est remis selon l un des deux modes suivants : 1. Envoyé par service postal à l adresse du PA Adresse du PA : ETNIC Service des marchés publics et achats Boulevard du Roi Albert II, 37 (6ème étage) 1030 Bruxelles En cas d'envoi par service postal, le pli scellé dont question ci-dessus sera glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme seules indications l'adresse du PA ainsi que la mention "OFFRE". Les soumissionnaires sont encouragés à adresser leur offre par courrier recommandé, la preuve de l envoi, dans les temps, de leur offre, leur incombant exclusivement (art. 90 AR 2011). 2. Remis par porteur Les offres remises par porteur sont déposées dans la boite prévue à cet effet à l accueil (voir adresse du PA ci-dessus) ou remise à l une des personnes constituant le Service des marchés publics et des achats (sis à la même adresse), à savoir : - Anne FERIR, - Aline GODFROID, - Filomena RAIMO, - Kristen VOGLAIRE, Les heures d ouverture de l ETNIC, pour la réception des offres remises par porteur, sont les suivantes : - de 9h00 à 12h00 ; - de 14h00 à 16h00. L attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la remise d une offre dans la boite prévue à cet effet à l accueil ne donnera lieu à aucun récépissé, au contraire de la remise à l une des personnes identifiées ci-dessus Offre transmises par des moyens électroniques (art. 52 AR 2011) ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 13 sur 4114 La remise d une offre par des moyens électroniques au sens de l article 52 AR 2011 est autorisée dans le cadre du présent marché et ce, pour autant qu elle respecte les dispositions reprises ci-dessous Modalités (art et 2 AR 2011) Les soumissionnaires peuvent remettre leur offre en utilisant la plateforme e-tendering. Plus d informations concernant l introduction d une offre via cette plateforme sont disponibles dans le manuel «Soumettre des offres via Internet E-Procurement pour les entreprises» qui détaille la procédure à suivre pour déposer une telle offre. Il est rappelé que l offre introduite via la plate-forme E-Tendering doit toujours être signée électroniquement par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire. Par le simple fait de transmettre leur offre par des moyens électroniques, les soumissionnaires acceptent que les données de leur offre soient enregistrées par le dispositif de réception du pouvoir adjudicateur, conformément à l article 52, paragraphe 2, alinéa 4 de l arrêté royal du 15 juillet Si un soumissionnaire estime que certains écrits ne peuvent être créés par des moyens électroniques ou moyennant des difficultés disproportionnées, le soumissionnaire peut transmettre ces documents sur support papier, pour autant que ces documents parviennent au PA avant la date limite de réception des offres et qu ils répondent aux conditions suivantes requises pour la remise d une offre sur support papier (voir point ci-dessus) Mécanismes correcteurs des aléas de transmission, autorisés par le PA (art AR 2011) Dans le cadre du présent marché et afin d éviter les aléas de transmission (lenteur en cas de documents volumineux, macro ou virus identifié par le système du PA, ), le PA autorise le mécanisme correcteur suivant : Copie de sauvegarde Le soumissionnaire peut introduire son offre transmise par des moyens électroniques ainsi qu une copie de sauvegarde, établie sur support papier. Les règles applicables à la copie de sauvegarde sont celles requises pour les offres établies sur support papier, si la copie de sauvegarde est établie sur un tel support (voir point 2.4.1). Dans ce cas, l enveloppe scellée contient également, sous peine de ne pouvoir être acceptée par le PA, la mention «copie de sauvegarde». Cette copie de sauvegarde ne sera cependant ouverte par le PA que dans les cas prévus à l art. 52 précité. ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 14 sur 4115 Date et heure limites de réception des offres (art AR 2011) - Ouverture des offres (art. 92 à 94 AR 2011) L offre, établie sur support papier, doit parvenir au PA avant qu il ne déclare la séance d ouverture des offres ouverte. Cette séance a lieu à la date et à l heure prévues dans l avis de marché ou, le cas échéant, dans l avis rectificatif concerné, à l adresse suivante : ETNIC Service des marchés publics et achats Boulevard du Roi Albert II, 37 (6ème étage) 1030 Bruxelles La séance d ouverture des offres est publique. Le procès-verbal de la séance d ouverture des offres pourra être transmis aux soumissionnaires qui en font la demande écrite au PA, à l adresse du marché (voir point 2.2.2) Évaluation des offres Les offres des soumissionnaires sont évaluées suivant trois étapes distinctes : - Sélection (aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché) Voir point 2.6 cidessous ; - Régularité (respect des règles de forme ainsi que du contenu des documents du marché) Voir point 2.7 ci-dessous ; - Critères d attribution (comparaison des offres sélectionnées et régulières au regard des critères d évaluation prévus pour le marché) Voir point 2.8 ci-dessous. Pour rappel le PA dispose de la possibilité, et non de l obligation, d inviter les soumissionnaires à compléter ou à préciser le contenu de leur offre, dans le respect du principe d égalité des soumissionnaires. Les soumissionnaires sont donc invités à apporter une attention toute particulière au caractère complet de leur offre Sélection (art. 58 et s. AR 2011) Généralités (art. 58 et s. AR 2011) Pour être sélectionnés dans le cadre du présent marché, les soumissionnaires doivent satisfaire aux exigences reprises sous le présent point 2.6. L attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que lors de l attribution, le PA peut revoir la sélection d un soumissionnaire si sa situation personnelle ne correspond pas ou ne correspond plus aux conditions de sélection prévues pour le présent marché. Les soumissionnaires doivent donc être conscients qu ils doivent être en ordre en matière de sélection à tout moment, y compris dans le cadre de l exécution du marché. ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 15 sur 4116 Droit d accès (art. 60 à 66 AR 2011) Pour satisfaire aux conditions d accès du présent marché, le soumissionnaire doit satisfaire à chacun des points repris ci-dessous. Lorsque le soumissionnaire est un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses membres doit satisfaire individuellement à l ensemble des points repris ci-dessous (art. 66 AR 2011) Conditions d accès Conformément à l article 61 1er de l AR 2011, le soumissionnaire ne peut avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l un des faits suivants : 1 participation à une organisation criminelle ; 2 corruption ; 3 fraude ; 4 blanchiment de capitaux. Afin de permettre au PA de s en assurer, le soumissionnaire annexe à son offre un extrait du casier judiciaire de sa société, datant de moins de 6 mois Faillite ou situation assimilée Conformément à l article 61 2, 1 et 2 de l AR 2011, le soumissionnaire ne peut se trouver dans un état ou en aveu de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de réorganisation judiciaire ou de toute autre situation analogue. En application de l art. 60 1er AR 2011, les soumissionnaires belges sont dispensés de l obligation d annexer à leur offre une telle attestation. Le PA vérifiera en effet leur situation directement via l application DIGIFLOW. Une copie de l attestation produite par cette application sera versée au dossier du marché. En cas d impossibilité pour le PA d obtenir cette attestation via DIGIFLOW, pour quelque raison que ce soit, le PA se réserve toutefois le droit d exiger la production, par le soumissionnaire, d une attestation de non-faillite (ou situation assimilée) disponible auprès du Greffe du tribunal de commerce compétent pour le soumissionnaire concerné. Afin de permettre au PA de s en assurer, le soumissionnaire étranger annexe à son offre une attestation, datant de moins de 6 mois, de l autorité compétente de l état concerné démontrant qu il ne se trouve pas dans l un des cas visés ci-dessus Condamnation pour des faits affectant sa moralité professionnelle Conformément à l article 61 2, 3 de l AR 2011, le soumissionnaire ne peut avoir fait l objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 16 sur 4117 La satisfaction à ce critère sera vérifiée sur la base de l extrait de casier judiciaire dont question au point (conditions d accès) ci-dessus Sécurité sociale Conformément aux articles 61 2, 5 et 62 de l AR 2011, le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale dans le ou, le cas échéant, les différents pays dans le(s)quel(s) il emploie du personnel assujetti à la sécurité sociale. En application de l art. 60 1er AR 2011, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi belge du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de l obligation d annexer à leur offre une telle attestation pour ce qui concerne le personnel assujetti en Belgique uniquement. Le PA vérifiera en effet leur situation directement via l application DIGIFLOW. Une copie de l attestation produite par cette application sera versée au dossier du marché. En cas d impossibilité pour le PA d obtenir cette attestation via DIGIFLOW, pour quelque raison que ce soit, le PA se réserve toutefois le droit d exiger la production, par le soumissionnaire, d une attestation ONSS conforme aux dispositions précitées. Afin de permettre au PA de s en assurer, le soumissionnaire étranger annexe à son offre une attestation, portant sur l avant-dernier trimestre écoulé, de l autorité compétente de l état concerné démontrant qu il est en ordre en matière de paiement de ses cotisations sociales. L attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que s il emploie du personnel relevant d un ou de plusieurs autres Etats membres, le soumissionnaire reste tenu de produire la ou les attestations relatives à ses obligations dans le ou les autres états membres concernés Impôts et taxes Conformément aux articles 61 2, 6 et 63 de l AR 2011, le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement des impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi. En application des articles 60 1er et 63 2, al.3 AR 2011, les soumissionnaires belges sont dispensés de l obligation d annexer à leur offre une attestation dont il résulte qu ils sont en ordre à cet égard. Le PA vérifiera en effet leur situation directement via l application DIGIFLOW. Une copie de l attestation produite par cette application sera versée au dossier du marché. En cas d impossibilité pour le PA d obtenir cette attestation via DIGIFLOW, pour quelque raison que ce soit, le PA se réserve toutefois le droit d exiger la production, par le soumissionnaire, d une attestation conforme aux dispositions précitées (attestation délivrée par le SPF Finances Administration Générale de la Perception et du Recouvrement). Afin de permettre au PA de s en assurer, le soumissionnaire étranger annexe à son offre l attestation (ou les) attestation(s) démontrant que ce dernier est en ordre à cet égard Fausses déclarations ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 17 sur 4118 Conformément à l article 61 2, 7 de l AR 2011, le soumissionnaire ne peut avoir commis de fausses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Le soumissionnaire ne doit annexer aucun document à son offre pour ce critère. Le PA se réserve cependant le droit d écarter un soumissionnaire ayant effectué de fausses déclarations, moyennant due motivation ainsi que, le cas échéant, la production de pièce(s) justificative(s) adéquate(s) Incompatibilités Conformément à l article 64 de l AR 2011, sauf à démontrer qu il ne dispose pas d un avantage qui empêche ou qui fausse les conditions normales de la concurrence, un soumissionnaire qui a été chargé de la recherche, de l expérimentation, de l étude ou du développement de ce marché se voit refuser l accès à la présent procédure. Afin de démontrer au PA qu il ne dispose pas d un tel avantage, le soumissionnaire concerné annexe à son offre les justifications qu il juge pertinentes. Le PA se réserve toutefois le droit de faire compléter ou préciser ces justifications lors de l évaluation des offres Sélection qualitative (art. 67 à 79 AR 2011) Sans préjudice de l application du point ci-dessous et outre les exigences reprises cidessus, les soumissionnaires doivent également satisfaire aux conditions reprises cidessous. Lorsque le soumissionnaire est un groupement sans personnalité juridique, les membres du groupement doivent satisfaire, ensemble, à l intégralité des points repris ci-dessous Capacité technique et professionnelle En application des articles 71 et 77 à 79 AR 2011, le soumissionnaire doit démontrer sa capacité technique et professionnelle à effectuer le présent marché. Pour ce faire, il annexe à son offre les documents requis en vertu du présent tableau : Exigences art. 71, 1 et 77 AR 2011 Le soumissionnaire doit satisfaire aux normes d assurance qualité pertinentes pour le présent marché. Niveaux et justificatifs attendus Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences requises pour la certification Microsoft Authorized Education Reseller. Pour démontrer cela, le soumissionnaire annexe à son offre le certificat Microsoft Authorized Education Reseller ou d autres preuves de nature à démontrer de manière claire ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 18 sur 4119 art. 71, 1 et 77 AR 2011 Le soumissionnaire doit satisfaire aux normes d assurance qualité pertinentes pour le présent marché. art. 71, 1 et 77 AR 2011 Le soumissionnaire doit satisfaire aux normes d assurance qualité pertinentes pour le présent marché. que ces exigences sont remplies. Lorsque le certificat ou les autres moyens de preuve sont établis dans une autre langue que le français, le néerlandais ou l anglais, le soumissionnaire annexe également à son offre une traduction, déclarée conforme par le soumissionnaire, desdits documents. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences requises pour la certification Microsoft «Large Account Reseller». Pour démontrer cela, le soumissionnaire annexe à son offre le certificat Microsoft «Large Account Reseller» ou d autres preuves de nature à démontrer de manière claire que ces exigences sont remplies. Lorsque le certificat ou les autres moyens de preuve sont établis dans une autre langue que le français, le néerlandais ou l anglais, le soumissionnaire annexe également à son offre une traduction, déclarée conforme par le soumissionnaire, desdits documents. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences requises pour la certification «Gold» ou «Silver» Partner. ou Pour démontrer cela, le soumissionnaire annexe à son offre le certificat certification «Gold» ou «Silver» Partner ou d autres preuves de nature à démontrer de manière claire que ces exigences sont remplies. Lorsque le certificat ou les autres moyens de preuve sont établis dans une autre langue que le français, le néerlandais ou l anglais, le soumissionnaire annexe également à son offre une traduction, déclarée conforme par le soumissionnaire, desdits documents Faire appel à la capacité de tiers (art. 74 AR 2011) Un soumissionnaire peut, pour répondre aux exigences de sélection qualitative reprises cidessus, faire appel aux capacités d une entité tierce (maison mère, filiale, sous-traitant, ) et ce, à la condition qu il prouve au PA qu il disposera bien des moyens nécessaires dans le cadre de l exécution du présent marché. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent impérativement être satisfaites : - le soumissionnaire annexe à son offre l engagement formel de l entité tierce de mettre à sa disposition, pour l exécution du marché, les moyens dont le soumissionnaire se prévaut pour répondre aux exigences de sélection qualitative du présent marché. Un modèle d engagement formel figure en annexe C.1 du présent marché. - L entité tierce doit elle-même répondre aux exigences de droit d accès telles que ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 19 sur 4120 définies au point ci-dessus. Le soumissionnaire annexe donc à son offre les justificatifs nécessaires pour démontrer la satisfaction de cette entité tierce aux exigences en question Documents déjà fournis dans le cadre d une procédure précédente (art AR 2011) Si un soumissionnaire a déjà produit les renseignements et documents dont question aux points et ci-dessus dans le cadre d un marché antérieur de l ETNIC, il est dispensé de les produire pour le présent marché et ce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - Les documents répondent aux exigences prévues pour le présent marché ; - Ces documents sont toujours d actualité (ex : attestations fiscales portant sur les périodes exigées en vertu du présent marché) ; - La procédure antérieure pour laquelle les documents en question ont déjà été remis est clairement identifiée dans l offre du soumissionnaire (intitulé et référence du marché) ; - Les documents dont le soumissionnaire entend être dispensé de production sont également clairement identifiés dans son offre Régularité (art. 21 et 95 et s. AR 2011) Le PA vérifie la régularité des offres des soumissionnaires sélectionnés, tant sur le plan formel que matériel, conformément aux dispositions des art. 95 et s. AR Offres incomplètes, réserves, Les offres incomplètes ou émettant des réserves concernant des points essentiels du marché seront considérées par le PA comme étant irrégulières et seront écartées du marché. Les offres incomplètes ou émettant des réserves concernant des points non essentiels du marché ou ne correspondant pas à la réalité pourront être considérées par le PA comme étant irrégulières et partant, pourront être écartées du marché. Les offres contenant des irrégularités formelles ou matérielles de nature à rompre l égalité des soumissionnaires et/ou à mettre à mal la comparaison et/ou l évaluation des offres seront en tout état de cause considérées comme irrégulières et seront écartées. Pour rappel, l art et 4 AR 2011 est applicable au présent marché Valeur des conditions générales de vente Les conditions générales de vente des soumissionnaires ne sont pas applicables au présent marché. Sans préjudice de l application du paragraphe suivant et par le simple fait de remettre une offre, les soumissionnaires renoncent à leurs conditions générales, quand bien même celles- ETNIC CSC 2014/3244 Acquisition de licences Microsoft Page 20 sur 41 Montrer encore
Cahier spécial des charges Référence n 2015/3366 «Mise à disposition de mises à jour et support des licences logicielles relatives à la suite d Identity & Access Management NetIQ et aux produits Layer Plus en détail Règlement de la Consultation
MINISTERE DE LA SANTE CENTRE HOSPITALIER HASSAN II. DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES SERVICE DES MARCHES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DES PRIX N 09/13 du 24/04/2013 REGLEMENT DE CONSULTATION ACHAT Plus en détail Cahier spécial des charges
Cahier spécial des charges Adjudication publique avec publicité belge et européenne pour un marché de fournitures Référence n 2012/3320 «Mise à disposition de mises à jour et support des licences logicielles Plus en détail AVIS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCÉDURE INCOMPLÈTE OU AVIS RECTIFICATIF
1/ 5 BE001 23/09/2014 - Numéro BDA: 2014-521284 Formulaire type 14 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS D ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEURS ET RISQUES ANNEXES REGLEMENT DE CONSULTATION MAPA
1 MARCHE PUBLIC DE SERVICES MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS D ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEURS ET RISQUES ANNEXES MAPA Passé en application de l article 28 du code des marchés publics Date et heure limites Plus en détail MARCHE DE SERVICES PAR ADJUDICATION
ECOLE RÉGIONALE D ADMINISTRATION PUBLIQUE 35, RUE CAPITAINE CRESPEL 1050 IXELLES MARCHE DE SERVICES PAR ADJUDICATION CAHIER SPECIAL DES CHARGES relatif à la location d une salle de cours en vue d y animer Plus en détail LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur : Ville de Montélimar Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Député-maire ou son représentant Plus en détail SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE.
SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE novembre 2007 N de référence : CSC-IT0701 Appel d offre général CSC-IT0701 1 /10 Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur: Plus en détail PROJET METROPOLITAIN ASSISTANCE TECHNIQUE
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 FOURNITURE ET POSE D UN PLAFOND Plus en détail MARCHÉS A PROCEDURE ADAPTEE
Service Marchés Publics - 1 MARCHÉS A PROCEDURE ADAPTEE I Conditions de mise en concurrence 1 - Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique de l acheteur public Ville Plus en détail Cahier spécial des charges
Cahier spécial des charges Appel d offres général avec publicité belge et européenne pour un marché de fournitures Référence n 2012-3341 Acquisition d une nouvelle solution de stockage SAN Pouvoir adjudicateur Plus en détail Règlement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics Plus en détail CAHIER DES CHARGES n 2015/SME/CC s-sdsl
Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) 35 Boulevard du Roi Albert II, 1030 Bruxelles Personne de contact: Pascal Vrancken (Fr) tél. : +32 (0)2 226 87 95 e-mail : pascal.vrancken@ibpt.be Plus en détail APPEL D'OFFRES OUVERT N 158
APPEL D'OFFRES OUVERT N 158 «Entretien et nettoyage des bâtiments de la Cour des comptes européenne» Procédure ouverte Cour des comptes européenne Décembre 2013 ANNEXE 3 DOSSIER D OFFRE DOSSIER D OFFRE Plus en détail GRE-LIEGE. Groupement de Redéploiement Economique de la Province de Liège
GRE-LIEGE Groupement de Redéploiement Economique de la Province de Liège MARCHE PUBLIC N 2014/016 Marché de services relatif à la désignation d un coordinateur du programme de rénovation énergétique en Plus en détail SOMMAIRE. Page 2 sur 8
Rectorat de l académie de Grenoble DSI Division des Systèmes d Information 7, place Bir-Hakeim 38021 Grenoble Cedex REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE N : 2012-09 OBJET : prestations de maintenance corrective Plus en détail FOURNITURE D UN LOGICIEL DE
PIÈCE N 0 DIRECTION RESSOURCES & ORGANISATION SERVICE INFORMATIQUE 25 RUE DE LA NUÉE BLEUE F-67000 STRASBOURG TÉL. +33 (0)3 88 21 78 01 FAX +33 (0)3 88 39 35 53 MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES Plus en détail Cahier spécial des charges
Cahier spécial des charges Appel d offres général avec publicité belge et européenne pour un marché de services Référence n 2013/3230 Téléphonie Fixe et Mobile «Opérateurs» Pouvoir adjudicateur ETNIC Objet Plus en détail Marché Public de Fournitures Courantes et Services. Date et heure limite de remise des offres : Vendredi 9 janvier 2015 à 12h00
Pièce n 0 DIRECTION TECHNIQUE Pôle Infrastructures / Entretien Routes & Bassins 15 rue de Nantes F-67100 Strasbourg Tél. +33 (0)3 88 21 78 01 Fax +33 (0)3 88 39 35 53 Marché Public de Fournitures Courantes Plus en détail Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn
MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION
VILLE D AMIENS REGLEMENT DE CONSULTATION MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE LOCATION DE VEHICULES POUR LES SERVICES - 8 lots - ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 2 La présente consultation porte majoritairement sur la Plus en détail VILLE D AMIENS MISSION SANTE MARCHE DE FOURNITURES **************************
VILLE D AMIENS MISSION SANTE MARCHE DE FOURNITURES ************************** ACHAT DE DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES (DEA) / ARMOIRES POUR DEFIBRILLATEURS REGLEMENT DE CONSULTATION 1 sur 11 règlement de Plus en détail Service des Marchés Publics CAHIER GENERAL DES CHARGES
Service des Marchés Publics MARCHE DE FOURNITURE 2012-10 CAHIER GENERAL DES CHARGES Objet : Marché de fourniture de carburant via un système de carte magnétique. Pouvoir adjudicateur : La Scène Transfrontalière Plus en détail Cette circulaire remplace la circulaire n 4229 du 04/12/2012. Destinataires de la circulaire
Circulaire n 4395 du 24/04/2013 Procédure d achat de fournitures, de travaux et de services pour les établissements du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles Cette circulaire remplace la circulaire Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ooo REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur : VILLE DE MONTELIMAR Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Député-maire de Montélimar ou Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CENTRE HOSPITALIER D UZES Services Economiques Cellule Marchés 1 & 2 Avenue Foch BP 81050 30701 UZES Cedex Tél: 0466637113 TRANSPORTS EN AMBULANCES Plus en détail Convention CNV-CA-2015.
Entre : Et : L Asbl GIAL vzw, dont le siège se situe au 95, Boulevard Émile Jacqmain à 1000 Bruxelles, dûment représentée par : Monsieur Mohamed Ouriaghli, Président du Conseil d administration, et Monsieur Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RPC)
REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RPC) Construction d une zone d apprentissage nommée Zadepre² Maître de l Ouvrage : Christophe LABORDE, Président de la PFT TP Plateforme Technologique Travaux Publics du Limousin Plus en détail MARCHE N 119-09 DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Jeudi 13 Août 2009 à 12h00
Personne Publique : Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération 19 Espace Méditerranée BP 20641 66006 PERPIGNAN CEDEX Dossier de Consultation établi en application du Code des Marchés publics Décret Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure librement définie
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence marché n 03-2014 Procédure librement définie Régie par l article 10 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 Objet de l Plus en détail Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Les frais d accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l objet d un archivage de sécurité et sera Plus en détail Date et heure ultimes de dépôt des offres : Adresse de dépôt des offres papiers :
MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LA MISE EN PLACE D UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE GESTION ERP PROCÉDURE NÉGOCIÉE DIRECTE AVEC PUBLICITÉ CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES NUMÉRO CSW 2013-12 Pouvoir adjudicateur Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 000 REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) 000 Pouvoir adjudicateur : VILLE DE MONTELIMAR Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Député-maire de Montélimar ou son Plus en détail Lettre de consultation. Marché inférieur à 15.000 HT passé selon une consultation simple N 2014-001
Lettre de consultation 1.1. Organisme : Marché inférieur à 15.000 HT passé selon une consultation simple N 2014-001 Mairie d Apprieu BP 49 38140 RIVES Tél : 04 76 65 10 13 Fax : 04 76 93 70 70 Mail : c.chareun.apprieu@wanadoo.fr Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Communauté d Agglomération du Carcassonnais Marchés Publics 47 Allée d Iéna 11000 CARCASSONNE Tél: 04.68.10.56.42 INFORMATISATION DU Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES FOURNITURES ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ. Commune de Faimes
CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES AYANT POUR OBJET ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ Pouvoir adjudicateur Commune de Faimes Auteur de projet Mme Plus en détail AUDIT ORGANISATIONNEL
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Maître de l ouvrage : Mairie de FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : Date limite de remises des offres : Mardi Plus en détail Service des Marchés Publics
Service des Marchés Publics MARCHE DE SERVICE 2010-43 CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES ET PARTICULIERES OBJET: MARCHE DE SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS Pouvoir adjudicateur : Le pouvoir adjudicateur est Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération de Châlons-en-Champagne Direction Générale Commande Publique 26, rue Joseph-Marie Jacquard 51009 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX Plus en détail 13 février 2015 Isabelle PAIVA
13 février 2015 Isabelle PAIVA ! Conditions d exécution mp = AR 14/1/2013! Application totale 30.000 EUR HTVA CSC! Application partielle 8.500 EUR HTVA < 30.000 EUR HTVA possibilité autres documents! Pas Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES Direction des Services Financiers Service des Marchés Publics BP 62 ou place du XI Novembre 83250 LA LONDE LES MAURES Plus en détail DEPARTEMENT DU VAR ------------ Arrondissement de Brignoles MAIRIE LE VAL TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE, Ancienne Mairie au N 3 de la rue Niel
DEPARTEMENT DU VAR ------------ Arrondissement de Brignoles MAIRIE LE VAL 83143 TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE, Ancienne Mairie au N 3 de la rue Niel Réf cadastre : Parcelle 368 8314 LE VAL MARCHE de Plus en détail COMMUNE DE LE THILLAY 21, rue de Paris BP 814 LE THILLAY 95508 GONESSE Cedex
DEPARTEMENT DU VAL D OISE COMMUNE DE LE THILLAY 21, rue de Paris BP 814 LE THILLAY 95508 GONESSE Cedex OBJET DU MARCHE Réfection partielle de l étanchéité sur la toiture terrasse du gymnase «Georges Delhalt» Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MAIRIE DE COULOGNE DIRECTION DES MARCHES SERVICE DES MARCHES Place de la Mairie BP 17 62137 COULOGNE Tél.: 03 21 36 92 80 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE Plus en détail VENDREDI 15 AOUT 2014 AVANT 17 H
MAIRIE DE LAMOTTE-BEUVRON 41 AVENUE DE L HOTEL DE VILLE 41600 LAMOTTE BEUVRON MARCHES PUBLICS DES FOURNITURES COURANTES ET SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION Etabli en application du Code des marchés Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SICTOM PEZENAS-AGDE - Service Finances et Marchés Publics 27 avenue de Pézenas BP 112 34120 NEZIGNAN L EVÊQUE Tél: 04 67 98 58 05 PRESTATION DE TELESURVEILLANCE, Plus en détail AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Pays Granvillais - Service des Marchés publics 197 Avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex Tél: 02 33 91 38 60 LOCATION Plus en détail Marché simplifié de fournitures et de services courants
LYCÉE DE BOIS D OLIVE 112, avenue Laurent Vergès 97432 Ravine des Cabris Tél : 0262 49 89 60- Fax : 0262 49 89 70 Mail : gestion.9741206t@ac-reunion.fr Marché simplifié de fournitures et de services courants Plus en détail Marché public : Candidature dans le cadre de l'appel d offres restreint pour la Modernisation de l'infrastructure informatique des conservations des
Marché public : Candidature dans le cadre de l'appel d offres restreint pour la Modernisation de l'infrastructure informatique des conservations des hypothèques. Marché public n S&L/AO/388/2014 Ouverture Plus en détail Règlement de Consultation (RC)
Internat d Excellence de Sourdun 100, rue de Paris BP 20001 Sourdun 77487 PROVINS cedex Objet du marché : Prestations concourant à la gestion du site de l Internat d Excellence à Sourdun : Gestion du nettoyage Plus en détail Marché Public de prestations de services. Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Marché Public de prestations de services Ville de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91 600 SAVIGNY-SUR-ORGE Désherbage et Traitement herbicide et thermique des espaces publics ANNEE 2015-2017 Plus en détail Règlement de la Consultation Acquisition et mise en œuvre du Logiciel d Administration et de Gestion du Service Militaire Adapté : LAGON
Règlement de la Consultation Acquisition et mise en œuvre du Logiciel d Administration et de Gestion du Service Militaire Adapté : LAGON Date limite de remise des offres 7 mai 12h00 Projet «LAGON» 1 Sommaire Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION VILLE DE MARTIGUES Direction Générale des Services Techniques Direction de la Commande Publique- Service Mutualisé des Marchés Publics Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Pouvoir adjudicateur : ETAT - Préfecture de L Orne OBJET DU MARCHE : Fourniture et installation d un système de vidéo-surveillance au sein de la préfecture de l Orne Date et Plus en détail N 03/2014/MFPMA REGLEMENT DE CONSULTATION RESERVE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 03/2014/MFPMA REGLEMENT DE CONSULTATION RESERVE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES L ACQUISITION DE PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMPTE DU MINISTERE Plus en détail 23/02/2006 à 17 heures
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELECTUELLES MAITRISE D OEUVRE RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Objet de la consultation : MAITRISE D ŒUVRE INFRASTRUCTURE CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES relatif à : 2013_INFRA_JLC_IT_SUPPORT. Marché public de services
Fonds de participation rue de Ligne 1 1000 Bruxelles Contact : Jean-Luc Catry Tél. : 02 / 210 87 00 Fax : 02 / 210 87 59 Courriel : catry@fonds.org CAHIER SPECIAL DES CHARGES relatif à : l assistance dans Plus en détail Objet de la consultation
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation Missions de coordination Sécurité- Santé pour les opérations de 2ème ou de 3ème catégorie concernant des opérations d infrastructures diverses et de Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE SERVICES ASSURANCE DÉCENNALE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR APPEL D'OFFRES OUVERT
CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET ASSURANCE DÉCENNALE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR APPEL D'OFFRES OUVERT Pouvoir adjudicateur Fonds du Logement de la Région Plus en détail MARCHE PUBLIC DE SERVICES. ooo REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) ooo. Pouvoir adjudicateur : VILLE DE MONTELIMAR
MARCHE PUBLIC DE SERVICES ooo REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) ooo Pouvoir adjudicateur : VILLE DE MONTELIMAR Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Député-maire de Montélimar ou son Plus en détail Appel d offres ouvert N 01/2015
Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة Plus en détail VILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile
MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT Lot 2 Responsabilité civile Personne publique VILLE DE MONTRICHARD Pouvoir Adjudicateur VILLE DE MONTRICHARD Personne habilitée à fournir des Plus en détail Fourniture d un véhicule utilitaire pour la blanchisserie des Thermes
COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 23 ALLEES D ETIGNY 31 110 BAGNERES DE LUCHON Fourniture d un véhicule utilitaire pour la blanchisserie des Thermes REGLEMENT DE CONSULTATION LOT 01 : Fourniture du véhicule Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Commune de LA TOUR DU PIN Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 6 rue de l Hôtel de Ville CS50047 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX Tél: Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE DE FOURNITURES. Mazout de chauffage
CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE DE FOURNITURES Mazout de chauffage CAHIER SPECIAL DES CHARGES Marché de fournitures de mazout de chauffage extra - A - Liste des dérogations Liste des articles du Cahier Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) MARCHE RELATIF A L ACHAT DE DEFIBRILATTEURS
REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) MARCHE RELATIF A L ACHAT DE DEFIBRILATTEURS VILLE DE FOSSES Avenue du Mesnil BP 50036 95477 FOSSES cedex Tel : 01.34.47.40.40 Télécopie : 01.34.47.40.48 DATE ET HEURE LIMITE Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ONEMA Direction Générale Service des Marchés Publics Immeuble "Le Péricentre" 16, avenue Louison Bobet 94132 Fontenay sous Bois cedex Tél: 01 45 14 Plus en détail TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURES, DE FAUX PLAFOND ET D ISOLATION THERMIQUE
Marchés Publics de Travaux Mairie de Caderousse service des marchés TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURES, DE FAUX PLAFOND ET D ISOLATION THERMIQUE Règlement de la consultation (RC) Date limite de réception Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Centre Informatique National de l Enseignement Supérieur Département Administration et Ressources Humaines Service Marchés 950, rue Plus en détail DOSSIER DE CONSULTATION. Mairie d'auterive. Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile et services de données
- DOSSIER DE CONSULTATION Mairie d'auterive Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile et services de MAPA Règlement de Consultation (R.C) Marché Public n 2013-06-2 La date limite de réception Plus en détail Conception et mise en œuvre d une stratégie et d outils de communication
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES *** UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA Présidence Sur offres de prix N 06FCUH2C/2014 OBJET Plus en détail NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX. Règlement de Consultation (R.C.)
APPEL D OFFRES OUVERT (articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics) JUIN 2011 NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX Règlement de Consultation (R.C.) Date limite de réception des offres : 29 juillet 2011 Plus en détail CPAS JETTE. Rue de l Eglise-St-Pierre, 47. 1090 Bruxelles. Marché public de fournitures informatiques. Appel d offres Général.
CPAS JETTE Rue de l Eglise-St-Pierre, 47 1090 Bruxelles MARCHE INFORMATIQUE ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - 2007 CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES Marché public de fournitures informatiques Appel d offres Général. Plus en détail Belgique-Bruxelles: Logiciels et systèmes d'information 2014/S 198-349550. Avis de marché. Fournitures
1/5 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349550-2014:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels et systèmes d'information 2014/S 198-349550 Avis de marché Fournitures Directive Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SMICTOM DU CARCASSONNAIS ZA Lannolier 1075, bd François Xavier Fafeur 11890 CARCASSONNE cedex 09 Tél: 04.68.11.97.00 PETITS TRAVAUX DE METALLERIE ET Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur: VILLE DE MONTELIMAR Représentant légal du pouvoir adjudicateur: Monsieur le Député-maire de Montélimar ou son Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Personne publique : commune de Valdeblore MAIRIE 06420 VALDEBLORE Objet de la consultation : EXTENSION RESTRUCTURATION ET COUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Cahier des clauses administratives particulières Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 CCAP-n 2014_002, Assurances 1 / 13 Sommaire 1. Objet du Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Personne Publique contractante : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ADMINISTRATION Plus en détail MARCHE POUR L ACQUISITION DE VEHICULES NEUFS POUR LES SERVICES DU SMICTOM DU CARCASSONNAIS ET LA REPRISE D UN VEHICULE
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES SMICTOM DU CARCASSONNAIS 1075 Boulevard François Xavier FAFEUR 11000 CARCASSONNE Tél: 04.68.11.97.00 MARCHE POUR L ACQUISITION DE VEHICULES NEUFS Plus en détail Règlement de la Consultation R.C.
MAHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Règlement de la Consultation Ville de Fenouillet Service des Marchés Publics. Place Alexandre Olives BP 95110 31151 FENOUILLET CEDEX TEL 05.62.75.89.75 Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION. MARCHE n 14.006
Ecole Nationale Supérieure d Informatique pour l Idustrie et l Entreprise 1, Square de la résistance 91025 EVRY CEDEX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE n 14.006 Prestations de services d agence de voyage Plus en détail ECOLE DE GOUVERNANCE ET D ECONOMIE DE RABAT APPEL D OFFRES RESTREINT SUR OFFRES DE PRIX ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE
ECOLE DE GOUVERNANCE ET D ECONOMIE DE RABAT APPEL D OFFRES RESTREINT SUR OFFRES DE PRIX N 01/EGE/2013-2014 DU 03 DECEMBRE 2013 ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DE L ECOLE DE GOUVERNANCE ET Plus en détail MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics
MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article Plus en détail DOSSIER DE CONSULTATION DE PRIX N 2014/CO/AM/03
REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public à procédure adaptée de fournitures courantes ou de services Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Maire de la Commune de Vendenheim Objet du marché : Marché Plus en détail Mission de contrôle technique et de coordination SPS pour la réhabilitation du futur siège communautaire. Règlement de Consultation (RC)
Communauté de Communes Thann-Cernay 3 rue de Soultz 68704 CERNAY CEDEX Mission de contrôle technique et de coordination SPS pour la réhabilitation du futur siège communautaire Règlement de Consultation Plus en détail GS1 Belgium & Luxembourg CONVENTION D ECHANGE pour les factures dématérialisées
GS1 Belgium & Luxembourg CONVENTION D ECHANGE pour les factures dématérialisées La présente convention est établie le [----------] ENTRE [Nom du destinataire de la facture], ayant son siège social situé Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back