Source: http://docplayer.es/2731702-Politicas-bases-y-lineamientos-para-la-contratacion-de-obra-publica-y-servicios-relacionados-con-la-misma-para-la-secretaria-de-relaciones-exteriores.html
Timestamp: 2018-04-24 05:56:57
Document Index: 312656280

Matched Legal Cases: ['Artículo 134', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 31', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 62', 'artículo 35', 'artículo 51', 'artículo 24', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 41', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 59', 'Artículo 116', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 1']

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES - PDF
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Download "POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES"
Francisco José Hernández Valenzuela
1 POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. ÍNDICE TEMA PÁGINA I.- INTRODUCCIÓN 2 II.- OBJETIVO 2 III.- MARCO JURÍDICO 2 IV.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 V.- GLOSARIO DE TÉRMINOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MODERNIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL CRIT ERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATOS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA PRECIO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PAGO DE LOS TRABAJOS ANTICIPOS DE LAS GARANTÍAS PENAS CONVENCIONALES DEL AJUSTE DE COSTOS RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO RESIDENCIA DE OBRA BITÁCORA DE OBRA SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ABSTENCIÓN DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS COMITÉS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN EL EXTERIOR 48 TRANSITORIOS 53 1
2 I.- INTRODUCCIÓN Como responsable de conducir la Política Exterior del Estado Mexicano, brindar, a través de nuestras Representaciones en el Exterior, la asistencia diplomática y consular a mexicanos en el extranjero, y, entre otras atribuciones, dar cumplimiento a los tratados, acuerdos y convenios celebrados con otros Estados y organismos bilaterales y multilaterales, así como fortalecer las relaciones internacionales con otros Estados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme al marco legal aplicable en materia de obra pública, requiere de la contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, en virtud de que por la naturaleza de sus actividades, objetivos y prioridades institucionales, así como de sus recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestales, no es posible ejecutarlas por administración directa. A este respecto, se emiten las presentes Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las cuales se contemplan las atribuciones, interrelaciones y mecanismos de coordinación entre el Area responsable de la contratación de obras públicas y de servicios relacionados con ésta yaquellas que requieran de los mismos, estableciendo, en lo que resulte procedente, normas que deberán observarse en el Exterior para la celebración de este tipo de actos, estableciéndose medidas tendentes a la ejecución de los actos administrativos, legales y presupuestales bajo criterios de eficiencia, transparencia y honradez que aseguren el ejercicio racional de los recursos públicos autorizados para la contratación de obras y sus servicios en la Cancillería. II.- OBJETIVO Establecer lineamientos, criterios y mecanismos de coordinación, planeación, programación, presupuestación, control y supervisión en los procedimientos adjudicatorios, de contratación y de prestación de trabajos de obra pública y de Servicios Relacionados con la misma, que, con sujeción al marco jurídico en materia inmobiliaria, de obra pública y presupuestaria, permitan a la Secretaría de Relaciones Exteriores el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma y de su Reglamento, con base en criterios de transparencia, eficiencia y eficacia que garanticen las mejores condiciones de calidad, oportunidad y servicio en la ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con ésta, en los inmuebles de la Cancillería en territorio nacional y en el Exterior. III.- MARCO JURÍDICO - Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Tratados Internacionales, en los que intervengan los Estados Unidos Mexicanos. 2
3 - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. - Reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. - Decreto por el que se expida el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. - Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria en la Administración Pública Federal para el ejercicio Fiscal del Año. IV.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Corresponde a la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales llevar a cabo la planeación de los sistemas de administración de los bienes muebles e inmuebles; aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones jurídicas en materia de obras públicas y adquisición de bienes inmuebles; participar, en coordinación con su homóloga de Programación, Organización y Presupuesto, en el desarrollo del proceso de programación presupuestación relativo a los capítulos, conceptos y partidas relativos a inmuebles; conducir los procesos de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres contratistas y adjudicaciones directas y formalizar los actos jurídicos derivados de dichos procedimientos, así como llevar a cabo el registro inmobiliario y proponer políticas y lineamientos para la construcción, adquisición, arrendamiento, ocupación y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario en territorio nacional; y realizar trabajos de conservación y mantenimiento en bienes inmuebles de la Secretaría en territorio nacional, normando y supervisando dichas actividades en el exterior. En este contexto, las Unidades Administrativas en Oficinas Centrales, los Órganos Desconcentrados y las Representaciones de México en el Exterior deberán observar estrictamente los lineamientos que al efecto se expiden, en lo relativo a la contratación de obra pública y de servicios relacionados con la misma, con sujeción al proceso de programación presupuestación fijado en las normas presupuestarias. En los casos de la contratación de obra pública y/o de servicios relacionados con la misma que se efectúen en el Exterior, las Representaciones de México 3
4 en el Exterior se sujetarán a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. V.- GLOSARIO DE TÉRMINOS: Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores. Contraloría: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. DGBIRM: Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales. DGPOP: Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. DGABI: Dirección General Adjunta de Bienes Inmuebles UR S: Unidades Responsables RME: Representación de México en el Exterior. PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 1 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 1.1 En la planeación de las contrataciones de trabajos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, la DGBIRM, en coordinación con la DGPOP, deberá ajustarse a los objetivos y prioridades de los programas sectorial, especiales e institucionales de la Secretaría, así como las previsiones de recursos financieros que le hayan sido asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada Ejercicio Fiscal, en aras de que el gasto público se aplique con eficiencia, eficacia y racionalidad. 1.2 La DGBIRM incluirá en su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, los recursos presupuestarios requeridos en el Capítulo 6000, Obras Públicas, y en la Partida 3504, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, del Clasificador por Objeto del Gasto. Las RME s deberán incluir estos rubros en sus respectivos anteproyectos de presupuesto, mismos que se enviarán a la DGPOP, conforme a las fechas que ésta señale, marcando copia a la DGBIRM. Asimismo, con base en el proceso de concertación de estructuras y elementos programáticos presupuestarios, la DGBIRM determinará los Proyectos y Programas de Inversión que requiera tanto en territorio nacional como en el Exterior, con sujeción a las disposiciones normativas hacendarias, así como a las 4
5 establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 1.3 Para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, en lo correspondiente al Capítulo 6000, la DGBIRM deberá prever en su anteproyecto de presupuesto anual las necesidades de obras públicas en territorio nacional. Una vez que se dé a conocer, por parte de la DGPOP, el presupuesto anual autorizado en el PEF, la DGBIRM elaborará el Programa Anual de Obra Pública y lo remitirá a la Secretaría de Economía, a más tardar, el 31 de marzo, previa revisión de las disponibilidades presupuestarias autorizadas en su presupuesto original. 1.4 La DGBIRM deberá determinar, de acuerdo con el procedimiento que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto total y el específico al ejercicio, de aquellas que rebasen un ejercicio, considerando la naturaleza y prioridad de las obras o servicios, conforme a los programas de operación, mantenimiento e inversión aprobados, para la calendarización de dichos procesos de contratación. 1.5 Para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con la mismas, las UR S, Órganos Desconcentrados y RM S, previa solicitud de recursos presupuestarios para la contratación de los trabajos correspondientes, deberán solicitar un dictamen técnico a la DGBIRM, que, con base a la información remitida y la que, en su caso, se solicite de manera complementaria, comunicará a la DGPOP la procedencia o la denegación para efectuar las afectaciones presupuestarias correspondientes a los recursos financieros requeridos. 1.6 La DGBIRM deberá elaborar, a mas tardar en el mes de febrero de cada ejercicio fiscal, el Programa Anual Calendarizado de Necesidades Inmobiliarias, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley General de Bienes Nacionales y las que al efecto emita la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 1.7 Con sujeción a la LOPSRM, y previa verificación de que se cuenta con disponibilidad presupuestaria en el capítulo y la partida correspondiente, la DGBIRM podrá convocar, adjudicar y contratar trabajos de obra pública y/o servicios relacionados con la misma. 1.8 La DGBIRM deberá aplicar estos lineamientos en la conducción de los eventos derivados de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres contratistas o adjudicaciones, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas de los países donde se ejecuten obras públicas ni de los tratados comerciales de los que el Gobierno de México forme parte. 1.9 La DGBIRM tomará las previsiones pertinentes para que, en la contratación de obras públicas y/o de servicios relacionados con las mismas a precio alzado, cuando el proyecto de ingeniería se encuentre 5
6 totalmente definido y se hayan establecido debidamente los parámetros y conceptos en los programas de supervisión y de construcción, respectivamente Para la contratación de estudios, asesorías e investigaciones, la DGBI RM deberá revisar si en sus archivos existen antecedentes sobre trabajos de esta naturaleza que se requieran contratar. Si existieran estudios, asesorías e investigaciones relacionadas con el proyecto a con tratar y que únicamente requirieran su actualización, la contratación de uno nuevo no procederá La DGBIRM, con el apoyo de las Unidades Responsables, Órganos Desconcentrados y Representaciones de México en el Exterior, deberá integrar los expedientes de los estudios, proyectos, especificaciones, normas y programas de ejecución y documentación análoga de los proyectos de obras y/o servicios requeridos, a fin de que los licitantes cuenten con los elementos que sirvan de base para la elaboración de propuestas solventes La DGBIRM deberá establecer la coordinación necesaria con la DGPOP, con la finalidad de, en el ámbito de sus atribuciones, dar cumplimiento a los compromisos contractuales debidamente formalizados con contratistas, en lo relativo a la liberación de pagos por concepto de anticipos, estimaciones y finiquitos que resulten procedentes, sujetándose estrictamente a los términos pactados en las bases, si es el caso, y en los respectivos contratos de obras públicas y/o de servicios relacionados con las mismas. 2 MODERNIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2.1 La DGBIRM establecerá mecanismos administrativos tendentes a la simplificación de actividades relativas a la contratación y procedimientos de finiquito, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente. 2.2 La DGBIRM podrá efectuar los actos de desconcentración de los trámites administrativos para la contratación de obra pública y de servicios relacionados con la misma en el Exterior, atendiendo lo dispuesto por el Artículo 16 de la LOPSRM. 3 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL. 3.1 CONVOCATORIAS La DGBIRM deberá incluir invariablemente en sus convocatorias de licitaciones públicas para la contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, un enunciado en el que se obligue a los interesados en participar en la licitación a cumplir con los requisitos y 6
7 condiciones que establece el artículo 31 de la LOPSRM, y evitará incorporar textos no previstos en la normatividad vigente, ni disposiciones o requisitos de que deban formar parte de las bases, a fin de no incrementar el costo de las publicaciones Las convocatorias de licitaciones públicas contendrán la información mínima indispensable que deban conocer los interesados, por lo que en caso de que se establecieran requisitos adicionales para los participantes, y conforme a lo previsto en la LOPSRM, la DGBIRM deberá proporcionar la información correspondiente, en igualdad de condiciones, a los participantes y dentro de los plazos referidos en la LOPSRM y su Reglamento, así como en la normatividad que al efecto emita la SECODAM La DGBIRM enviará, en un plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de que el Subcomité Revisor de Bases formalice, mediante acta respectiva, las bases a la Dirección General de Comunicación Social la o las convocatorias que se deberán difundir, a fin de que esta última efectúe el trámite correspondiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación La o las convocatorias de las licitaciones públicas, deberán ser ingresadas al sistema electrónico denominado COMPRANET, en la misma fecha que se entreguen al Diario Oficial de la Federación para su publicación, en la forma y términos que señale la SECODAM El Órgano de Control Interno verificará, en el ámbito de su competencia, que la publicación de las convocatorias se realice a través del Diario Oficial de la Federación Las convocatorias públicas, por ser actos que comprometen legalmente a la Secretaría, deberán ser suscritas por el Director General Adjunto de Bienes Inmuebles y en ausencia de éste por el servidor público que al efecto designe, por escrito, el Director General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales La DGBIRM podrá autorizar las modificaciones a los plazos u otros aspectos establecidos en las convocatorias o en las bases de las licitaciones, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, procediendo a realizar dicha modificación a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones En la elaboración y publicación de convocatorias, la DGBIRM deberá cumplir con las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina que al efecto emitan la SHCP y la SECODAM y las que se encuentren vigentes en la fecha de publicación de la convocatoria. 7
8 3.2 REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BASES En tratándose de licitaciones públicas de obra pública y de servicios relacionados con la misma, los interesados podrán adquirir las bases de licitación en las oficinas de la DGBIRM, o bien consultarlas y adquirirlas vía Sistema Gubernamental de Compras (Compranet) que establezca la SECODAM, conforme a lo establecido en el artículo 33 de la LOPRSM En los casos en que se haya determinado un importe para la compra de las bases, los licitantes deberán anexar en el sobre que contenga su propuesta técnica, copia del recibo por concepto de pago de las bases adquiridas, por lo que de no presentar dicho documento no se permitirá la participación del licitante Por lo que se refiere a la revisión previa de la documentación requerida de conformidad con el Artículo 33, fracción XIII, de la LOPSRM, se deberá atender lo siguiente: Para la verificación de la capacidad financiera, la DGBIRM podrá solicitar documentos originales o copias certificadas y copias simples de los siguientes documentos: - Acta constitutiva de la empresa y modificaciones protocolizadas a la misma y, acta de nacimiento e identificación oficial, para personas físicas. - Última declaración fiscal o balance general con los que se acredite el capital contable requerido y que la persona moral no tenga adeudos fiscales En el caso de los estados financieros, y en función de la naturaleza y trascendencia de los trabajos a contratar, la DGBIRM, oyendo la opinión del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podrá solicitar que dichos documentos estén dictaminados por un auditor externo No podrán exigirse capitales contables elevados, salvo en casos debidamente justificados y autorizados, en forma expresa y por escrito, por el Oficial Mayor, debiendo informarse invariablemente al titular del Órgano de Control Interno Cuando dichos capitales se establezcan como un requisito para poder adquirir las bases, no podrá exigirse un capital contable superior al 5% (cinco por ciento) del presupuesto total asignado a la licitación En todos los casos, la DGBIRM obtendrá y conservará copia simple de los documentos con los cuales los interesados hayan acreditado la capacidad financiera solicitada para adquirir las bases. Dicha documentación (copia simple) deberá ser resguardada, conjuntamente con una copia del comprobante de pago de las bases, por la DGABI, a 8
9 efecto de contar con estos documentos en el acto de presentación de proposiciones y apertura de ofertas técnicas para que, quien presida el acto, nombre a los licitantes o sus representantes y éstos entreguen sus propuestas Si el participante cuenta con la constancia del registro de personas acreditadas ante la Secretaría, presentará copia de la misma en sustitución de los documentos legales requeridos, anexando un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los mismos son vigentes Los participantes deberán acreditar ante la DGBIRM su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la LOPSRM. 3.3 CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN La DGBIRM conducirá, con la participación de representantes de las empresas que cuenten con las bases de la licitación de que se trate y de servidores públicos representantes de las áreas financieras y de las que involucradas en los trabajos a contratar, las diversas etapas de las licitaciones, debiendo revisar permanentemente las disposiciones que rigen estos actos, con el objeto de eliminar requisitos que no sean esenciales en las proposiciones Si resultara indispensable solicitar requisitos adicionales, por la naturaleza de las obras o servicios a adjudicar, se deberá señalar expresamente esta condición en las bases En los casos de contrataciones de obra pública y de servicios relacionados con las mismas financiados totalmente o parcialmente con créditos externos al Gobierno Federal o con su aval, las áreas de contratación observarán los requisitos que al afecto, en forma especifica y previa a la publicación de la convocatoria, emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo La DGBIRM deberá abstenerse de establecer en las bases de la licitación pública la previsión relativa a reservarse el derecho de descalificar o no a los participantes, toda vez que sólo será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos de las bases, excepto los indicados como optativos. No podrá ser motivo de descalificación el que un participante se ausente del evento, siempre y cuando hubiere presentado su propuesta en los términos de la convocatoria y bases. 9
10 3.3.5 No se deberá establecer como requisito para participar en las licitaciones, que la persona que asista con la finalidad específica de entregar la propuesta cuente con poderes legales de representación de la empresa en cuyo nombre presente aquella Para efectos de entrega de propuestas, será suficiente la presentación de una carta poder simple otorgada por el licitante o por un apoderado legal de éste y copia simple de una identificación oficial vigente con fotografía y firma, toda vez que corresponderá a la persona que suscriba la propuesta y/o participe en los actos de presentación y apertura de ofertas contar con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa y con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma De conformidad con la normatividad aplicable, y en el ámbito de sus atribuciones, la DGBIRM y la DGPOP propondrán al Oficial Mayor el establecimiento de un costo de venta de bases y especificaciones de los eventos de licitación o de invitación a cuando menos tres personas, o bien entregarlas en forma gratuita, previa autorización y justificación escrita del área competente, del Comité o Subcomité respectivo, de conformidad con los artículos 31 fracción III de la LOPSM y 20 del Reglamento de la LOPSM No se deberán establecer días específicos para la venta de bases, en virtud de que la LOPSRM dispone que dichos documentos estarán disponibles desde la fecha en que se publique la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación de proposiciones y apertura de ofertas técnicas Si resulta procedente, la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos se sujetará al plazo comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; asimismo, la visita será optativa para los interesados debiendo incluir en su propuesta un escrito en el que manifiesten conocer el sitio donde se desarrollarán los trabajos. Si se adquieren las bases con posterioridad a la realización de la visita, la DGBIRM deberá permitir el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta, aunque no será obligatorio para la DGBIRM designar a un técnico que guíe la visita En las bases se establecerán fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso se realicen; además, ésta deberá ser posterior a la visita al sitio de realización de los trabajos. Se podrán celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de 10
11 los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración. En las juntas de aclaraciones, los licitantes que hubieran adquirido las bases podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la DGBIRM. De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la convocante o por medios de transmisión electrónica. La DGBIRM deberá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones, a las que deberán dar contestación a más tardar el último día de la venta de bases Con excepción de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que el Gobierno de México forma parte, respecto de las operaciones en que éstos sean aplicables, iniciado el acto de presentación y apertura de ofertas, los servidores públicos que presidan el mismo, se abstendrán de efectuar cualquier modificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o a las proposiciones de los licitantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en responsabilidad por contravención a lo dispuesto en el artículo 33, fracción VII, de la LOPSRM En los casos que se determine la cancelación de un procedimiento de licitación, por existir una causa justificada, o bien, proceda la nulidad del mismo por haberse convocado o substanciado, en contravención a la LOPS, previo dictamen de la SECODAM, se reembolsarán los gastos no recuperables en que los participantes hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, se relacione con la licitación y estén soportados con la documentación comprobatoria respectiva. Cuando la causa de cancelación sea por caso fortuito o fuerza mayor no se realizará ningún pago y cada parte absorberá los gastos que en Derecho le correspondan Los conceptos considerados para el pago de gastos no recuperables, estarán referidos en las Bases de Licitación y, sin perjuicio de que alguno de ellos no proceda, se circunscribirán a lo que se relacione directamente con el contrato de que se trate; además de lo establecido en el artículo 62 fracciones I y III de la LOPSRM. El pago de gastos no recuperables se limitara a los siguientes conceptos: 11
12 Costo de las bases de licitación; Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentación y apertura de las proposiciones, al fallo de licitación, y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento; Costo de la preparación de la proposición que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación de la propuesta; los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilización del equipo de oficina y fotocopiado, y En su caso, el costo de la emisión de garantías. Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo En licitaciones y eventos de invitación a cuando menos tres contratistas en territorio nacional, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones, deberá atenderse a las características, complejidad y magnitud de los servicios La DGBIRM podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitaciones públicas y/o invitaciones a cuando menos tres contratistas, siempre y cuando se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación, con oportunidad normativa, por escrito y en igualdad de condiciones, de conformidad con el artículo 35 de la LOPSRM En las bases correspondientes deberá especificarse el otorgamiento del anticipo, mismo que deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta, además la tasa aplicable por financiamiento deberá seleccionarse y calcularse libremente por el contratista con base en un indicador económico específic o vigente en el mercado, el cual no podrá ser modificado o sustituido durante la vigencia del contrato que resulte En las bases de licitación pública y de invitación a cuando menos tres contratistas, deberá requerirse a los interesados un escrito en el que bajo protesta de decir verdad, manifiesten no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 51 de la LOPSRM, el cual deberá incluirse dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. Tratándose de empresas que presenten conjuntamente proposiciones, este requisito deberá cubrirse por cada uno de los participantes conjuntos La DGBIRM deberá establecer, en las bases correspondientes, los criterios conforme a los cuales se llevará a cabo la adjudicación de los contratos. 12
13 Tanto la DGBIRM como las UR s participantes en licitaciones e invitaciones deberán considerar, en la redacción de las bases, conceptos claros y entendibles para el licitante, debiéndose precisar puntualmente los alcances de los trabajos a contratar, la determinación clara y precisa de los conceptos de la obra o del servicio y todos y cada uno de los requisitos y documentos que las integren, según la naturaleza y complejidad de la obra o servicios licitados. 3.4 Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional se regirán por las legislaciones del lugar correspondiente al lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por la LOPSRM. Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, tratándose exclusivamente de licitaciones públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas deberán realizarse dentro del territorio nacional. 3.5 Conforme a la LOPSRM y su Reglamento, la DGBIRM podrá optar por llevar a cabo el procedimiento de contratación bajo los sistemas de vía electrónica, observando los criterios y reglamentación que al respecto emita la SECODAM. 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 4.1 La DGBIRM, al realizar la evaluación técnica, considerará el criterio que para tal fin se haya establecido en las bases de licitación, conforme a lo establecido en los artículos 38 de la LOPSM y 36 del RLOPSM, complementando las evaluaciones conforme a los requerimientos establecidos en los artículo 24 y 26 del RLOPSM. 4.2 Una vez llevada a cabo la evaluación técnica se la DGBIRM deberá emitir un dictamen bajo su responsabilidad, debiendo firmar dicho dictamen, además de conservar en su poder dicho documento. 4.3 La DGBIRM, realizará las evaluaciones económicas, considerando lo señalado en los artículos 38 de la LOPSM y 37 del RLOPSM, complementando dichas evaluaciones conforme a los requerimientos establecidos en el artículo 27 del RLOPSM 4.4 En todos los casos se deberá cumplir en tiempo y forma, con la elaboración del dictamen que sirva de base para el fallo de la licitación de acuerdo a lo establecido por el artículo 38 de la LOPSM. 13
14 5.- EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 5.1 Corresponde a la DGBIRM conducir los procedimientos adjudicatorios por excepción a la licitación pública, es decir, las invitaciones a cuando menos tres contratistas y las adjudicaciones directas, con sujeción a los montos máximos para contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, evitando incurrir en el fraccionamiento de los contratos. 5.2 Cuando el evento o eventos sea por invitación, las bases deberán ser entregadas en forma gratuita. 5.3 Previa celebración de un procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas o de adjudicación directa, la DGBIRM verificará que el contrato a celebrar cuente con suficiencia presupuestal autorizada en la partida correspondiente. 5.4 Las invitaciones a cuando menos tres contratistas se deberán remitir a un mínimo de tres contratistas que cuenten con la capacidad, experiencia y calidad de servicio, así como de respuesta oportuna, debiendo manifestar su aceptación por escrito y cubrir los requisitos de inscripción, responsabilizándose de presentar su proposición. 5.5 Cuando se trate de adjudicaciones directas, la invitación para presentar la cotización, deberá ir acompañada de una copia del modelo del contrato que se utilizará para la celebración del mismo, así como de sus respectivos anexos. Además deberá hacérsele saber el plazo del contrato, las garantías y seguros que deberá entregar; así como cualquier otro requisito que sea exigible por Ley. Los documentos solicitados deberán ser suscritos por el propio contratista. 5.6 Cuando se opte por una adjudicación directa, bastará que en el escrito a que se refiere el artículo 41 de la LOPSM, indique que se ejerce dicha opción, para que no se aplique lo concerniente a las normas disponibles al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 5.7 En los oficios de invitación se deberán establecer requisitos tendentes a la acreditación, por parte del contratista, de que cuenta con la personalidad jurídica, la capacidad técnica y los recursos financieros, logísticos y humanos, y aquellos adicionales cuya obligatoriedad se encuentre sujeta a la LOPSRM y su Reglamento. Adicionalmente, se deberá incluir en el texto de la invitación el procedimiento al que los interesados se deberán sujetar para adquirir las bases y los documentos que sirvan para la elaboración de sus propuestas. 5.8 Las bases se elaborarán de conformidad con las disposiciones contenidas en la LOPSRM y su Reglamento, señalándose que la 14
15 entrega de proposiciones se realizará mediante dos sobres cerrados, por separado, por lo cual uno deberá contener los aspectos técnicos y el otro los económicos. Se entregará a los participantes un acuse de recibo de cada una de sus propuestas. 5.9 El acto de apertura de los sobres que contengan las propuestas de los participantes, podrá llevarse a cabo sin la asistencia de los mismos, debiéndose contar con la participación de servidores públicos representantes de la DGBIRM, de las UR s requirentes y de un representante del Órgano Interno de Control, quien deberá verificar que en el referido acto se cuenta con un mínimo de tres proposiciones. Una vez verificado lo anterior, se iniciará la apertura de las propuestas técnicas, rubricando, en todas y cada una de sus fojas, incluidos programas, así como los sobres que contengan las propuestas económicas. Posteriormente, se procederá al levantamiento de una acta circunstanciada del evento, misma que deberá ser suscrita por quienes hayan asistido al acto La evaluación de las propuestas técnicas aceptadas deberá sujetarse a la presentación de un mínimo de tres proposiciones, las cuales deberán ser analizadas detalladamente, a fin de que se elabore un dictamen técnico en el que se sustente la viabilidad de la (s) propuesta (s) técnica (s) que cumpla (n) con los requisitos técnicos y legales establecidos en las bases de la invitación. Efectuado lo anterior, se procederá a la segunda etapa, la cual consistirá en la apertura de propuestas económicas de las proposiciones que no hubieren sido desechadas en el acto de apertura de propuestas técnicas La DGBIRM deberá vigilar que los requisitos solicitados en las bases de las invitaciones se ajusten a criterios de honradez, imparcialidad y eficiencia, evitando requerir documentos que no se ajusten a las condiciones de las bases, por lo que en caso de que las propuestas técnicas y económicas incumplan las condiciones pactadas en las mismas, la invitación se declarará desierta, procediéndose a efectuar una nueva invitación en un plazo razonable. Si la segunda invitación es declarada desierta, el contrato se podrá adjudicar directamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, fracción VII, y 43, último párrafo, de la LOPSRM. 6.- CONTRATOS 6.1 La DGBIRM establecerá la coordinación necesaria con las RM s con objeto de que los actos que se celebren en el extranjero para la contratación de obra pública y de servicios relacionados con la misma en el extranjero, se ajusten, en lo conducente, a lo dispuesto en la 15
16 LOPSRM, sin perjuicio de la legislación del lugar donde se formalice el acto. Tratándose de licitaciones públicas para la contratación de obras o servicios a ejecutar en territorio nacional, invariablemente su procedimiento y contrato deberán realizarse en México. 6.2 La DGBIRM efectuará los actos procedentes a la formalización de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma que se efectúen en territorio nacional, observando las disposiciones establecidas en el Artículo 46 de la LOPSRM y 49 del RLOPSM, para la elaboración y formalización de los instrumentos contractuales precitados; además deberá insertarse entre otras, las declaraciones que expresen la existencia legal y la personalidad de las partes, el fundamento legal mediante el cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, así como incluir todos y los anexos indicados en el contrato. 6.3 Cuando surjan dudas o controversias relativas a la interpretación de las cláusulas del contrato celebrado, la DGBIRM deberá solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos su opinión legal del o los puntos objetados. 6.4 La DGPOP, con sujeción a la normatividad presupuestaria, vigilará que en los compromisos contraídos tanto por la DGBIRM como por las RME S de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se sujeten a los calendarios financieros y de metas autorizados por la SHCP; que éstos no impliquen obligaciones anteriores a la fecha de suscripción de las obligaciones que se contraigan; y que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores, salvo autorización expresa del titular de la SRE o, en su caso, del servidor público en el que éste haya delegado esta facultad. 6.5 La DGBIRM deberá someter a la consideración de los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas las justificaciones por las cuales se deberá omitir la inclusión, en sus convocatorias, de información que comprometa la seguridad nacional o que resulte de naturaleza confidencial para el Estado Mexicano, de conformidad con lo dispuesto en el 42, fracción IV, de la LOPSRM. 6.6 En la contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, las RME s y OD s deberá requerir el auxilio de la DGBIRM, a efecto de que el contrato respectivo contenga los elementos indispensables para la ejecución de las obras contratadas. 6.7 El modelo de contrato a incluir en las bases de las licitaciones públicas y de las invitaciones a cuando menos tres contratistas, deberá contar previamente- con la opinión favorable del Órgano Interno de Control y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 6.8 Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquéllas controversias que determine el Órgano Interno de Control, mediante reglas de carácter general, previa opinión de la SECODAM y de la 16
17 Secretaría de Economía, ya sea en cláusula compromisoria, incluida en el contrato, o en convenio independiente. 6.9 En casos excepcionales, debidamente justificados, la DGBIRM, previa autorización de la SHCP, podrá formalizar contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, que rebasen las asignaciones presupuestales del Ejercicio Fiscal en curso, debiendo vigilar que los compromisos excedentes no cubiertos queden sujetos, para los fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes La DGBIRM, atendiendo a la complejidad de los trabajos contratados y en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, verificará que los contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación, se suscriban en un término no mayor de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al contratista el fallo correspondiente y se cuente con la garantía de cumplimiento autorizada por la convocante El contratista ganador de la licitación de que se trate no estará obligado a iniciar los trabajos programados si el contrato no se hubiere firmado por causas imputables a la contratante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47 de la LOPSRM. El contratista solicitará por escrito, en su caso, el pago de los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen con la licitación de que se trate Los derechos de autor, de patente u otros derechos exclusivos que resulten de los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, invariablemente se constituirán en favor de la Federación, lo que deberá ser establecido en las bases y contratos respectivos Los contratos a formalizarse deberán realizarse en idioma español, así como sus anexos, en caso de que el o los contratos se formalicen en el extranjero, éstos deberán de acompañarse con la traducción al idioma español debidamente certificada. 7. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. 7.1 De conformidad con el artículo 59 de la LOPSRM, la DGBIRM podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, modificar los contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original o se modifiquen para eludir la Ley o los tratados. 17
18 7.2 Las modificaciones serán procedentes siempre y cuando los contratos se hayan pactado a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente. Para el caso de contratos a precio alzado, podrán considerarse modificaciones en su aspecto económico cuando se originen variaciones en la paridad cambiaria, motivo por el que se reconocerán incrementos o decrementos en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados. Estas modificaciones, indistintamente, se tramitarán por separado en cuanto a su monto o plazo. 7.3 La DGBIRM supervisará que las modificaciones a los contratos se formalicen por escrito, de forma oportuna y dentro de la vigencia del contrato. Los convenios respectivos serán suscritos por los servidores públicos participantes en la suscripción del contrato o por quienes los sustituyan. 7.4 En los casos de retrasos o suspensiones de los trabajos de obras públicas y/o de servicios relacionados con las mismas, por causas imputables al contratista, que impidan la terminación de los trabajos dentro de los plazos estipulados en el contrato, la residencia de obra, en coordinación con la DGABI, impondrán las penas convencionales estipuladas en el contrato y exigirán al contratista el cumplimiento del mismo, o, en su caso, procederán a rescindirlo. Una vez que el contratista haya cubierto el importe de las penas convencionales que le hayan sido aplicadas, la DGABI procederá a efectuar las modificaciones correspondientes al programa, mismas que se deberán formalizar mediante la celebración de un convenio, el cual no estará considerado dentro de las modificaciones a que se hace referencia en el artíc ulo 59 de la LOPSRM. 7.5 En caso de imprevistos originados por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, no previsibles para el contratista y la contratante, no existirá ninguna responsabilidad para las partes, por lo que se deberá suscribir el convenio en el que conste el plazo de suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, mismo que deberá sujetarse al plazo de ejecución establecido en el contrato. No será aplicable esta disposición para corregir deficiencias e incumplimientos anteriores que sean imputables al contratista, siendo procedente únicamente el pago de gastos no recuperables aludidos en el Artículo 116, fracciones III, IV y V, del Reglamento de la LOPSRM, salvo que se tanto en las bases de la licitación como en el contrato se haya previsto lo contrario. 7.6 La DGBIRM no podrá realizar modificaciones a la estructura de los precios unitarios, a la naturaleza del precio alzado de los contratos, a los anticipos o, en general, cualquier cambio que altere las características concursales o implique otorgar condiciones más ventajosas al contratista, comparadas con las establecidas originalmente. 18
19 7.7 La residencia de obra, en coordinación con la supervisión, procederán a solicitar al contratista efectuar trabajos extraordinarios que no hayan sido contemplados en el proyecto y en el programa de obra autorizado, considerando lo que se expone en el siguiente punto Para determinar los precios unitarios de los trabajos extraordinarios, la residencia de obra deberá proceder conforme a los procedimientos secuenciales que a continuación se señalan: - Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos requeridos, la supervisión estará facultada para ordenar al contratista su ejecución, obligándose éste a realizarlos conforme a dichos precios; - Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios unitarios en el contrato y la supervisión considerara factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederá, conjuntamente con el contratista, a determinar los nuevos precios, en forma previa a la ejecución de los mismos, considerando los elementos que aporte este último, obligándose a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios; - Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el punto precedente, la supervisión aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores vigentes o, en su defecto, para el cálculo de los mismos, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador. En cada caso el contratista estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios; - Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios, el contratista, a requerimiento de la supervisión y dentro del plazo que ésta señale, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en la inteligencia de que para fijar estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver la residencia de obra lo procedente, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la recepción escrita de los nuevos precios proporcionados por el contratista. Si ambas partes estuvieran de acuerdo en los precios unitarios, el contratista estará obligado a ejecutar los trabajos extraordinarios; y - En el caso de que el contratista no presente oportunamente su propuesta de precios, o bien, no haya un acuerdo respecto de los mismos, la supervisión podrá ordenar la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicando precios unitarios analizados por 19
20 observación directa, previo acuerdo con el contratista sobre el procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y elementos análogos que intervendrán en estos trabajos, de conformidad con el nuevo registro llevado en la bitácora correspondiente. En este caso, tratándose de precios unitarios por observación directa, se deberán conservar los costos básicos de las bases, es decir, sueldos integrados, horarios de equipo y maquinaria, costos de materiales e insumos, así como el porcentaje de costos indirectos y utilidades En caso de realizar trabajos extraordinarios, la supervisión otorgará al contratista, por escrito, la orden de trabajo correspondiente, obligándose al prestador del servicio, desde su inicio, a comprobar y justificar mensualmente los costos directos ante la supervisión, con objeto de formular y formalizar los precios y, posterior a ello, los documentos de pago correspondiente En todo los casos, la residencia de obra, formalizará los trabajos extraordinarios mediante la elaboración de anexos, convenios modificatorios y/o en su caso, adicionales, los que servirán de base para la tramitación de los pagos correspondientes a los gastos que se hayan generado. Los conceptos adicionales requeridos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedarán incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del convenio que se suscriba, revistiendo un carácter obligatorio para las partes Si las modificaciones a que se refieren los trabajos extraordinarios, originan variaciones en los cálculos que sirvieron de base para fijar los precios unitarios del contrato, ambas partes, de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán hacerse a dichos precios, sujetándose al procedimiento establecido en el Art. 77 del Reglamento de la LOPSRM Cuando se tenga que realizar una modificación al contrato en plazo y/o monto, la residencia de obra elaborará un dictamen técnico conteniendo como mínimo los siguientes requisitos: 1. Fundamento normativo. 2. Antecedentes del contrato. 3. Considerandos, enunciando los motivos que soportan las modificaciones. 4. Autorización de la solicitud que se pretenda formalizar. 5. Se señalará los montos y/o plazo, así como los porcentajes. 6. Firma del responsable de la residencia de obra Una vez realizadas las modificaciones contractuales, el contratista deberá presentar a la DGBIRM, el endoso correspondiente por la 20
Reglas de operación para la contratación, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría
Reglas de operación para la contratación, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación ADLA72RO02 VERSIÓN 01 OCTUBRE,
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Título Primero. Disposiciones Generales
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Título Primero Disposiciones Generales Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1 CAPÍTULO ÚNICO La presente Ley es de orden público y de interés social que tiene
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Federal Electoral
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Federal Electoral Considerando En cumplimiento a los Lineamientos para la Elaboración
C O N T E N I D O I. GENERALIDADES.,..
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS FILIALES 1 C O N T E N I D O I. GENERALIDADES.,..
Artículo 1.- Artículo 2.- II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. XIV. XV.
DIARIO OFICIAL 25 ACUERDO que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. Al margen un sello
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 1 La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto, reglamentar lo relativo
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA DEL
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE DEL INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA Y SUS DOS FIDEICOMISOS: FIDECINE Y FOPROCINE FEBRERO 2014 1 ÍNDICE GENERAL NO. CONCEPTO PÁGINA I. ÍNDICE GENERAL.