Source: https://www.scribd.com/document/292064645/BASES-ADP-0008-2013-EJECUCION-OBRA-DE-TRUPAL-seminario-doc
Timestamp: 2019-01-21 11:29:07
Document Index: 175471614

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 64', 'artículo 71', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 33', 'artículo 73', 'artículo 122', 'artículo 282', 'artículo 76', 'artículo 148', 'artículo 139', 'artículo 183', 'artículo 39', 'artículo 164', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 185', 'artículo 201', 'artículo 186', 'artículo 48', 'artículo 211', 'artículo 165', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 76', 'artículo 68', 'artículo 73', 'artículo 42', 'artículo 73', 'artículo 63', 'artículo 33', 'artículo 39', 'artículo 183', 'artículo 162', 'artículo 39', 'artículo 201', 'artículo 197', 'artículo 50', 'artículo 197', 'artículo 162', 'artículo 48', 'artículo 158', 'artículo 39', 'artículo 164', 'artículo 159', 'artículo 162', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 162', 'artículo 50', 'artículo 165', 'artículo 52', 'artículo 214', 'artículo 10', 'artículo 141']

Uploaded by Sarita Neira Mendez
BASES ADP 0008-2013-EJECUCION OBRA DE TRUPAL semin...
ADP Nº 0008-2013
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013PROYECTO ESPECIAL
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO
SAN JOSE DE SUCRE, QUILLA Y AYAHURCCO /AYACUCHO
Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada
La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo
que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas
por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus
Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad
2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo
para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la
emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato
N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con
copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su
se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del
representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días
calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)
se devolverá la propuesta. En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado. en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso. según corresponda en atención al numeral 1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS La presentación de propuestas se realiza en acto público. para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–. constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro.9. 3. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso. salvo que el postor exprese su disconformidad. A su vez.8. En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma. se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. tales como autorizaciones. Si algún participante es omitido. y otros de naturaleza análoga. para que entreguen sus propuestas. lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. según corresponda. teniéndola por no admitida. la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral. Después de recibidas las propuestas. podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. permisos. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica. a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas 20 . y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior. el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. 1. IMPORTANTE:  En caso de convocarse según relación de ítems. y este exprese su disconformidad. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica. se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública. el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. 20 En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases. este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. títulos. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. representante legal o representante común. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante. en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación.ADP Nº 0008-2013 presente la propuesta. se le tendrá por desistido.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica Propuesta Económica : 100 puntos : 100 puntos 1. IMPORTANTE:  1. por lo que. en la moneda que corresponda. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.ADP Nº 0008-2013 técnicas se realice en fecha posterior. conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada. Tratándose de un proceso según relación de ítems. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: La oferta económica. en acto público. cuando los postores se presenten a más de un ítem.10. correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir. En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la 1 21 Luego de efectuada la evaluación técnica. los costos laborales conforme a la legislación vigente. lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen. por todos sus miembros. Al terminar el acto público. se levantará un acta. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control. de ser el caso.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. incluidos todos los tributos. EVALUACIÓN TÉCNICA Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. inspecciones. pasarán a la evaluación técnica. seguros.11. su inasistencia no viciará el proceso. pruebas y. Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación. así como por los veedores y los postores que lo deseen.11. transportes. . comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. los que serán debidamente sellados y firmados por él. 1. el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres. de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente.
conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento. comunicando los resultados de esta última. La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del 20 . de existir alguna incorrección. deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. 1. tales como la tasa de interés. el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas. EVALUACIÓN ECONÓMICA Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial.ADP Nº 0008-2013 propuesta.11. se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto. el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y.2. conforme lo establece el artículo 33 de la Ley. serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda.12. conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor. 20  Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos. será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional. el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i Pi Oi Om PMPE = = = = = Propuesta Puntaje de la propuesta económica i Propuesta Económica i Propuesta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica IMPORTANTE:  En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios. Si luego de vencido el plazo otorgado. así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento. asignando los puntajes correspondientes. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. no se cumple con la subsanación. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha y hora señalada en las Bases. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. seguros y otros. comisiones. 1.
para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial. el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público. hasta el límite del ciento diez por ciento (110%). sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE. 1. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido. El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha. En el caso que se haya presentado una sola oferta.14.13. detallando los puntajes técnico. el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad.ADP Nº 0008-2013 Reglamento. a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento. Dicha presunción no admite prueba en contrario. El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora. hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho. económico y total obtenidos por cada uno de ellos. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas. detallando los resultados en cada factor de evaluación. 1. el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público. salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. 21 . y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores. Al terminar el acto público se levantará un acta. por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten. En este caso. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento. IMPORTANTE:  De conformidad con el artículo 76 del Reglamento.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 2. podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.ADP Nº 0008-2013 CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2. 20 20 . El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.1. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección. Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso.
DE LAS GARANTÍAS 3. Constancia de capacidad libre de contratación. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.1. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. cuando el sistema de contratación sea a suma alzada. Garantía de fiel cumplimiento. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar. tratándose de persona natural.1. deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Código de cuenta interbancario (CCI). en caso corresponda. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. dentro de los siete (7) días hábiles siguientes. El contrato será suscrito por la Entidad. Para suscribir el contrato. además de los documentos previstos en las Bases. los siguientes:            3. según corresponda. ya sea directamente o por medio de su apoderado. de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. y tratándose de persona jurídica.2. y por el ganador de la Buena Pro. el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada.ADP Nº 0008-2013 CAPÍTULO III DEL CONTRATO 3. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2. . DEL PERFECCIONAMIENTO Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. de ser el caso. a través de su representante legal. Designación del residente de obra. Asimismo. a través del funcionario competente o debidamente autorizado. 2 21 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. en los plazos antes indicados. sin mediar citación alguna. de ser el caso. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
siempre que: - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. previamente a la suscripción del contrato. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. se otorgará una garantía adicional por este concepto. deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca. al menos. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales. 20 . según corresponda. como garantía de fiel cumplimiento.2. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. solidarias. IMPORTANTE:  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3 El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1. estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 4. o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 3. El pago a favor del contratista considere. la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. las micro y pequeñas empresas pueden optar que.4. En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. 3 Que la Entidad designe al inspector o al supervisor. IMPORTANTE:  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista. 3. de forma prorrateada. 3. 3. Asimismo. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.ADP Nº 0008-2013 De manera excepcional. irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad.5. 3. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.3. 20 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento. y deben estar autorizadas para emitir garantías.2. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra. 2. cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación. La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año.
según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases. transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno. RESIDENTE DE OBRA5 Profesional6 colegiado y habilitado. IMPORTANTE:  De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. 8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. según sus normas de organización interna. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRA Profesional colegiado y habilitado. La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que.ADP Nº 0008-2013 5. deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales 4 señalados en su propuesta técnica. Por su sola designación.6. previa conformidad de la Entidad. con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. 6. Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra. El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud. de modo permanente y directo. cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización. según la naturaleza. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra. 7 En el expediente técnico que es parte de las Bases. con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo.7. conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada. salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto. . por la 4 21 Ingenieros o arquitectos. designado por la Entidad para velar. 5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento. 6 Ingeniero o arquitecto. el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra. con un residente de obra. en toda obra debe contarse. 3. la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. designado por el contratista. envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista. y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto. se considerará aprobada la sustitución. 3. de modo permanente y directo. Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.
siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9. Debe cumplir. firmando al pie de cada anotación que efectúen. y por el contratista.ADP Nº 0008-2013 correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra. bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso. En caso que el supervisor sea una persona jurídica. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. según corresponda. 3. oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor. 20 . con las mismas calificaciones profesionales del residente. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. por el inspector o supervisor. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. ADELANTOS La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos. 3. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables.9. por medio de comunicación escrita. 3. El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra. conforme al artículo 201 del Reglamento. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista. y el residente.10. así como la respuesta de este último. como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra.8. procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad. Asimismo. el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. cuando menos. Sólo el inspector o supervisor. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. se harán directamente a la Entidad. según corresponda. correspondiendo una de estas copias a la Entidad. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad. 20 En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases. VALORIZACIONES La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. y/o el residente. tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases. a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. este último la 9 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. y por el residente. conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento. IMPORTANTE:  El inspector o supervisor. Las solicitudes que realice el contratista. pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. o su representante legal. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. bajo custodia del residente.
REAJUSTES Si el valor referencial es establecido en moneda nacional. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. el contratista tendrá derecho al pago de intereses. Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo. se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden. cuando se conozcan los índices que se deben aplicar. 21 . 3. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 1245 y 1246 del Código Civil. las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato. De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento. 3. respectivamente. serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio. el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244. de ser el caso.13. es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. del ítem que debió ejecutarse. 3. IMPORTANTE:  Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC. los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. siempre y cuando sean objetivas. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.11. los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. posteriormente. por razones imputables a la Entidad. Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso.12. los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento.ADP Nº 0008-2013 realizará. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse. dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación. Para tal efecto.
ADP Nº 0008-2013 3. así como por las disposiciones legales vigentes. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento.14.15. 20 20 . 3. el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento. hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 21 .ADP Nº 0008-2013 SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA.
ADP Nº 0008-2013 CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.08.291.A.175. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Propios 1. Mariscal Cáceres Manzana R lote 18 Teléfono/Fax: : (064) 812981 Correo electrónico: : 1.2013.3.2013. SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. Trupal – Trujillo – Primera Etapa 1.-40000-GG del 26. 1.91 (Un Millón Setenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con 91/100 Nuevos Soles) Límites Inferior S/.05. el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de gerencia General Nº406-2013-40000-GG del 15. Asimismo. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2013.2. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº427-2013-SEDALIB S. 20 1. 1’162.4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la Selección y Contratación de empresa para la ejecución de obra: mejoramiento red alcantarillado sanitario de la Urb. 20 .1’420. VALOR REFERENCIAL 10 El valor referencial asciende a S/.5.690 (Un Millón doscientos noventa y un mil ciento setenta y cinco y 69/100 nuevos soles) . Valor Referencial (VR) S/. 1.08.. No obstante.50 (Novecientos Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Siete con 32/100 Nuevos Soles) (Un Millón Ciento Ochenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 50/100 Nuevos Soles) IMPORTANTE:  Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE.6.121 Superior S/. primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.1. incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.885. ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR (PECSS) RUC Nº : 10732059208 Domicilio legal : Urb. de existir contradicción entre estos montos.1’079.
1. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.11.7.9.8.S. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. Oficio Nº 5196-2011-SBD de fecha 27 de Enero del 2011 Resolución Nº 1490-2011-TC-S2 del 13 de Setiembre del 2011.ADP Nº 0008-2013 1. Código Civil. es de Noventa (143) días calendario.A. Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ley del Procedimiento Administrativo General. BASE LEGAL               Ley N° 28411. 21 . Ley Nº 27806. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES El costo es de S/. de ser el caso. D.00 Nuevos Soles 1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No corresponde 1. Directiva Nº053-2005-SEDALIB S. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. Directivas de OSCE.-40000-GG Tratamiento de las Cartas Fianzas. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección. Ley N° 27444. en el capítulo III. Decreto Supremo N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.10. Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el Decreto Supremo Nº005-2012-TR. 1. Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.10. Nº 080-2010-EF.
pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: logistica@sedalib.2013 09. sito en el Auditorio de Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) ubicado en Urb.09. 11 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE.pe. en el horario de 08:00 a 16:00 horas.1.09.2013 Calificación y Evaluación de : Propuestas Otorgamiento de la Buena Pro12 : * El acto público se realizará en : Del: 16.2. de existir contradicción en esta información. REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de los participantes es gratuito y se realizará con el Formato Nº 2 y se realizará en la Oficina de Logística – Licitaciones y Concursos. accionar que no lo exime de su obligación de presentarlas con las formalidades antes señaladas.09.2013 Al:10.2013 06..com. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.2013 Auditorio de Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) ubicado en Urb.09.09. el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro. 18. Mariscal Cáceres Manzana R lote 18 . No obstante.09. el nombre y firma de la persona que efectuó el registro.09.A.09.ADP Nº 0008-2013 CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. 12 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento.2013 13. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito.2013 Del: 02. debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°0008-2013-SEDALIB S. 2. recoger de la Oficina de la Sub Gerencia de Proyectos y Obras el Cd conteniendo el Expediente Técnico.2013 al 17.09. primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE. hora y lugar 29. A las 10:00 am.2013 Del: 02. 20 2. Mariscal Cáceres Manzana R lote 18. Una vez registrado con el cargo del registro. se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso. sito en el Auditorio de Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) ubicado en Urb. en el horario de 08:00 a 16:00 horas.08. En el momento del registro. Mariscal Cáceres Manzana R lote 18. así como el día y hora de dicha recepción. A las 10:00 am. 20 . debidamente fundamentadas. Mariscal Cáceres Manzana R lote 18. ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Oficina de Logística. en las fechas señaladas en el cronograma.2013 Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) ubicado en Urb. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 11 Etapa Convocatoria : Registro de participantes : Formulación de Consultas y : Observaciones Absolución de Consultas y : Observaciones a las Bases Integración de las Bases : Presentación de Propuestas : * El acto público se realizará en : Fecha.09.2013 Al:04. en las fechas señaladas en el cronograma.3.
El sobre será rotulado: Señores SEDALIB S. Av. TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] SOBRE Nº 2: Propuesta Económica.PROPUESTA TÉCNICA Se presentará en un original y Una copia. El sobre será rotulado: Señores SEDALIB S. F. además de un índice de documentos 13. Denominación de la convocatoria: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. Villarreal Nº1300 Urb. Denominación de la convocatoria: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 2. Av. Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control.A. F. ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.5.A.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°0008-2013-SEDALIB S. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en acto público. El acto público se realizará con la participación de Notario Público. conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Propuesta Técnica..: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°0008-2013-SEDALIB S. Villarreal Nº1300 Urb.ADP Nº 0008-2013 2. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2.4. 13 21 La omisión del índice no descalifica la propuesta. la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: a) Declaración jurada de datos del postor. Av. Semi Rustica El Bosque Trujillo Att.5. Semi rustica El Bosque Trujillo. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. F.A. .A.1. SOBRE N° 1 .A.A. en el Auditorio de Sedalib S. El sobre Nº 1 contendrá. Semi Rustica El Bosque Trujillo Att. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°0008-2013-SEDALIB S.Villarreal Nº1300 Urb. en la fecha y hora señalada en el cronograma.
f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 6). En el caso de consorcios. sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento. conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento. Formato N° 03 (Relación de Equipos Ofertados). en la que se consigne los integrantes. el representante común. 16 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. g) Declaración Jurada en donde el postor se compromete a la entrega de las pólizas de seguro indicadas en el Capítulo III de las Bases.16 14 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o.ADP Nº 0008-2013 Cuando se trate de consorcio. c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº3). h) Declaración Jurada que dispone de las maquinarias y equipos propios y/o de terceros (alquiler). En caso de obtener la Buena Pro Anexo Nº 7. de ser el caso.1 de la sección específica de las Bases. establecidos en los Requerimientos Técnicos Mínimos. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. suscripción y ejecución del contrato. 20 . de lo contrario. con amplias y suficientes facultades. así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4). deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. en cuyo caso. b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección 14 (Anexo Nº 2). o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas. 20 Documentación de presentación facultativa: a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5). Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección. 15 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. que se emplearan en la ejecución de las obras.15 b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad. IMPORTANTE:  La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio. de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos. d)Promesa formal de consorcio. de ser el caso.5. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1). La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.
El monto total de la propuesta económica y el subtotal que lo compone deberá ser expresado con dos decimales. . referido a la experiencia en obras similares del postor. d) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. los postores deben presentar el Anexo Nº 8. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. 2. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación.  En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica.PROPUESTA ECONÓMICA17 El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 10). SOBRE N° 2 .2. los postores deben presentar el Anexo Nº 9. se presentará copia simple de: contratos de trabajo. la propuesta será descalificada. constancia de colegiatura. deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. f) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación. Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Título profesional propuesto. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 17 21 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original. 2. Sin perjuicio de lo anterior. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. IMPORTANTE:  La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento. Adicionalmente. así como su monto total.6. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. constancias o certificados. referido a la experiencia en obras en general del postor. la propuesta económica será descalificada.ADP Nº 0008-2013 c) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. IMPORTANTE:  En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica. así como su monto total. e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto. Adicionalmente. Sin perjuicio de lo anterior.5.
de ser el caso. Carta Fianza Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. el nombre. El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones. obtenido de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi PTi PEi = Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluación técnica del postor i = Puntaje por evaluación económica del postor i Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. = 0. Carta Fianza Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento.7. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta.ADP Nº 0008-2013 Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. de ser el caso. 20 IMPORTANTE:  18 En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución. cuando el sistema de contratación sea a suma alzada. = 0.30 Donde: c1 + c2 = 1. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada. a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías. Constancia de capacidad libre de contratación. Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS. Designación del residente de obra. resulta necesario que éstas consignen en su texto. 20 .00 2. cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra18.70 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI).
hasta la amortización total del adelanto otorgado. Asimismo. deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación. El pago a favor del contratista considere. Copia de DNI del Representante Legal. Semi Rustica El Bosque Trujillo. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses. . IMPORTANTE:  La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato. las micro y pequeñas empresas pueden optar que. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. ADELANTOS19 2. Villarreal Nº 1300 Urb. así mismo deberán tener las características de solidaria. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Logística Av.1. deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. deberá presentar los siguientes documentos: a. Asimismo. 2. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.9. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos20 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. siempre que: - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.8. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días calendario siguientes de la suscripción del contrato. como garantía de fiel cumplimiento. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro. al menos. F. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. irrevocable. c. ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgará adelantos directos hasta el 20% del monto del contrato original. de forma prorrateada. 21 19 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 20 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento.  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley. de realización automática y con renuncia expresa del beneficio de excusión.9. La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. b. deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. incondicional. Adicionalmente.ADP Nº 0008-2013 Nota: La carta Fianza debe consignar el número y nombre completo del proceso. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. Copia del RUC de la empresa. sin mediar citación alguna por parte de la Entidad. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 2.
20 . 2. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad. deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. conforme al artículo 201 del Reglamento. CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA La conformidad de la ejecución de obra será emitida por la Sub Gerencia de Proyectos y Obras. 2. debidamente aprobada por el inspector o supervisor. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZA Una vez terminada la relación contractual y con la conformidad de ejecución de obra. deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización. Para tal efecto. si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual. para efectos del pago de las valorizaciones. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años. Para dicho efecto. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento. conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.11. así como el plazo para el pago de las valorizaciones. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 20 2. pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.” 2. conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos. la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.2. IMPORTANTE:  Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual. el contratista deberá entregar la garantía por adelantos 22 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. En cambio. la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente. 21 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.13. el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. en el plazo de 15 días calendario.10.9. teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. 22 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. VALORIZACIONES El periodo de valorización será mensual.12.14. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS “La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el monto del 40% del contrato original 21. a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.ADP Nº 0008-2013 En el supuesto que no se entregue los adelantos en la oportunidad prevista. El contratista deberá solicitar la devolución de la garantía al área usuaria en este caso la Sub Gerencia de Proyectos y Obras. según corresponda. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La Entidad o el contratista. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.” 2. 2. según corresponda.
MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA No corresponde IV. III. Estocolmo y Alejandría. OBJETIVOS Tiene por objetivo principal mejorar la Infraestructura Sanitaria existente y Ampliar la Cobertura del sistema de alcantarillado sanitario de las zonas Este Centro y Oeste de la Ciudad de Trujillo. 21 Instalación de 677.30 ml. en su política de mejorar la infraestructura de Alcantarillado Sanitaria ha programado en el presente año ejecutar obras de renovación de redes de Alcantarillado y de esta manera bajar los índices de colapsos. SEDALIB SA. METAS V. de tubería PVC SN4 UF DN 200mm. considerando que el objetivo principal es Seleccionar a la empresa Especialista en Saneamiento para que se encargue de la Ejecución de la obra materia del Concurso y entregarnos terminada y en Operación. Bangkok. II. ANTECEDENTES La red de alcantarillado sanitario en los últimos cinco años ha presentado colapsos. Alcantarillado Sanitario VI. roturas y aniegos afectando directamente a los pobladores y usuarios de la zona encontrándose entre la Av. DEL CONCURSO Los aportes del Postor deberán reflejarse en su propuesta técnicoeconómica. Construcción de 24 buzones de inspección.ADP Nº 0008-2013 CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS “MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO URBANIZACION TRUPAL-TRUJILLO” SANITARIO DE LA SNIP 165002 I.75 ml. UBICACION DEL PROYECTO La zona del proyecto se encuentra ubicada en: . Antenor Orrego y las calles: Ica. Instalación de 170 conexiones domiciliarias con tubería PVC SN4 UF DN 160mm. de tubería PVC SN4 UF DN 250mm. Instalación de 568. roturas y aniegos que viendo afectando a la población y usuarios de Trujillo Metropolitano.
7.3. : : : Urb. la misma que se adjunta al presente (Anexo-Directiva 072-2008).89.-Los planos de replanteo deberán elaborarse teniendo en cuenta lo previsto por la Directiva Nº 072-2008-SEDALIB S. accesos o terrenos de su propiedad. obras de saneamiento con monto ejecutado acumulado actualizado al mes de Julio 2013.A.-40000-GG.4. tiene que ver con la formalidad de la presentación de los planos de replanteo de obra. por lo que los participantes podrán presentar obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. Trupal (Av. la misma que se adjunta al presente (Anexo-Directiva 072-2008).982. 7. Estocolmo y Alejandría).-Para la ejecución de la obra el contratista que obtenga la Buena Pro deberá realizar las gestiones necesarias ante entidades públicas y/o privadas.-Gastos están contemplados en el consolidado de gastos generales de la partida pagos de derecho diversas instituciones con el proyecto 7.2.1. VIII. Entendiéndose como obras similares a aquellas obras que cuenten por lo menos con uno de los componentes que se indican a continuación: 20 . Trujillo Trujillo : La Libertad EJECUCIÓN DE OBRAS 7. El cumplimiento de la Directiva Nº 072-2008-SEDALIB S.-Los costos administrativos que se requiera para cumplir con las autorizaciones antes mencionadas. Cuyo plazo de ejecución de obra será de 90 días calendario.A.-Para la ejecución de la obra se tendrá en cuenta el Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº 406-13-SEDALIB SA-40000-GG. en caso que se haga uso de servidumbres. 20 REQUISITOS MINIMOS PARA EJECUCION DE OBRA VIII. ser igual al quince por ciento (15%) S/. deberán estar previstos dentro de los Gastos Generales que el postor presente en su Propuesta Económica. para lo cual EL CONTRATISTA deberá realizar las gestiones necesarias para obtener la autorización y conformidad de obra correspondiente. REQUISITOS DEL POSTOR Se calificará la experiencia en la especialidad. Para el presente proceso de selección los participantes deberán acreditar haber culminado en los últimos 10 años. SEDALIB SA exigirá la conformidad de obra antes de su recepción correspondiente. Bangkok. 161. 7.ADP Nº 0008-2013 Zonas Distrito Provincia Región VII. Antenor Orrego y las calles: Ica.1. del valor referencial. costo que está considerado en el presupuesto de obra dentro de las partidas replanteo inicial y replanteo final de obra.-40000-GG.5.
Residente de Obras. demuestre el tiempo de experiencia de los profesionales propuesto. Experiencia mínima de 12 meses. Inspector y/o supervisor en Obras Iguales o Similares sustentado con contratos con su respectiva conformidad. certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente. en Obras Iguales o Similares sustentado con contratos con su respectiva conformidad. sustentado con contratos con su respectiva conformidad. como Arqueólogo en Obras Iguales o Similares sustentado con contratos con su respectiva .2. Participación 100%. demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. que manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. - 21 Licenciado en Arqueología (01) Licenciado en Arqueología que Obligatoriamente deberá acreditar: Profesional habilitado y colegiado. Emisores o Colectores Principales Línea de Conducción. Asistente de Inspector y/o Supervisor de Obras. Experiencia mínima de 12 meses como Asistente de Obra. líneas de Impulsión de Desagüe. REQUISITOS DE PERSONAL MINIMO PARA TRABAJOS EN OBRA Los requerimientos mínimos del personal propuesto son los siguientes: Residente de Obra (01) Ingeniero Civil o Sanitario que obligatoriamente deberá acreditar: Profesional habilitado y colegiado - - Experiencia mínima de 60 meses como Residente. constancias. capacitación en pavimentos asfalticos. Impulsión o Aducción. ADP Nº 0008-2013 Redes de Agua Potable. - Participación 25% Asistente de Obra (01) Ingeniero Civil o Sanitario que obligatoriamente deberá acreditar: Profesional habilitado y colegiado. certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente. Líneas de Conducción y Aducción Redes de alcantarillado. Supervisor y/o Inspector de Obras. líneas de Drenaje o líneas de purga.• • • VIII. constancias. Participación 100% Ingeniero Especialista en Pavimentos (01) Ingeniero Civil que obligatoriamente deberá acreditar: - - Profesional habilitado y colegiado Experiencia mínima de 24 meses como Ingeniero especialista en obras de Pavimentos Flexibles y.
debiendo acompañar los siguientes documentos por cada profesional propuesto. constancias. demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. bajo penalidad prevista en los reglamentos y detallada en responsabilidades del consultor salvo razones de fuerza mayor que el supervisor avalara previa sustentación. El personal profesional que el contratista propuso para la ejecución de obra cuando era postor debe mantenerse hasta la culminación de la misma. Líneas de Conducción y Aducción 20 . declaración jurada indicando que se encuentra hábil a la fecha de presentación de sobres y carta de compromiso en el cargo propuesto. Participación 25% Nota: Los requerimientos técnicos mínimos son de presentación obligatoria. Diploma de incorporación al colegio que pertenece. certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente. conocimiento y aprobación de SEDALIB S. constancias.ADP Nº 0008-2013 conformidad. El profesional propuesto deberá acreditar: Profesional habilitado y colegiado. en Obras Iguales o Similares (ver Numeral 5. Experiencia mínima de 12 meses. Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental sustentada con Título Profesional o cursos de especialización acreditados. la propuesta técnica no será admitida. como Especialista en Medio Ambiente.1 de los “REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS”) sustentado con contratos con su respectiva conformidad. Participación 25% Especialista en Medio Ambiente (01) Ingeniero Civil. De no contar con uno o más de los requerimientos técnicos mínimos establecidos para los profesionales propuestos. certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente. OBRAS SIMILAR  Redes de Agua Potable. 20 En la etapa de ejecución todos los trabajadores deberán estar debidamente uniformados y con los equipos de protección personal operativos e implementos de seguridad que exige las normas vigentes.A.4. y no forman parte de los factores de evaluación. En el caso del Especialista en Medio Ambiente de no ser Ing. Ambiental deberá acreditar haber llevado cursos de especializaciones en Medio Ambientes o afines. Todos los profesionales propuestos deberán presentar copias de su Título Profesional. IX. demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.
la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo puede estar dirigida a uno de los participantes conformantes del consorcio. líneas de Drenaje o líneas de purga.  X. DE LOS MATERIALES Los materiales que se emplearan en el desarrollo de la obra deberán cumplir con las especificaciones técnicas que establece el Expediente Técnico. c)Antigüedad de los equipos no debe ser mayor a 05 años. asimismo. el contratista se compromete a que los insumos sean verificados y probados en fábrica. la posesión. de acuerdo a las Normas Técnicas 21 . la disponibilidad del equipo por el Comité Especial.1. Impulsión o Aducción. X. líneas de Impulsión de Desagüe. compromiso de compra-venta o alquiler de los equipos o Declaración Jurada que evidencie la disponibilidad del equipo. d)Por ser requerimiento mínimo se verificará. antes de la suscripción del contrato. Emisores o Colectores Principales Línea de Conducción. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO RELACION DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS CANT CAMION VOLQUETE 15 M3 CAMIONETA pick-up 4X2 cabina simple 90 HP 1 TN RETROEXCAVADORA S/ LLANTAS 60 – 100 HP 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 -250 HP CAMION CISTERNA AGUA 3000 GAL EQUIPO DE TRABAJO CANT EQUIPO TOPOGRAFICO MOTOBOMBA 4” CORTADORA DE PAVIMENTOS 4HP VIBROCOMPACTADORA 7 HP MEZCLADORA DE CONCRETO 9p3 VIBRADOR DE CONCRETO ¾ “ – 2 “ El equipo topográfico está constituido por: 01 Teodolito 01 Nivel 02 Miras 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 a)La disponibilidad del equipo mínimo podrá ser acreditada con documentos que sustenten la propiedad de los equipos. ADP Nº 0008-2013 Redes de alcantarillado. b)En caso de consorcio.
 Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR).263.079. Se deja constancia que el monto de este Seguro. Asimismo.263. a SEDALIB S.13 915.ADP Nº 0008-2013 vigentes. por lo que los adelantos directos y de materiales se harán por separado al inicio de cada etapa.A. el Contratista deberá 20 .885.A. cuadernos de obra. Los insumos serán autorizados previa presentación de los certificados. no limita la responsabilidad del Contratista en caso que los daños producidos fuesen por suma mayor. por efectos de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. debiendo asumir todos los costos que demande la presencia de profesionales de SEDALIB S. DE LAS POLIZAS Y SEGUROS El postor que obtenga la buena pro deberá cumplir con presentar. 20 XIII. valorizaciones y facturación.55 SUB TOTAL Impuesto IGV 76.728. asimismo es importante tener en cuenta que cada etapa cuenta con financiamiento y cronogramas independientes. 1. DE LA EJECUCION DE OBRA: Para la ejecución de la obra. para cada etapa de la obra.36 S/. antes de inicio de obra. PRESUPUESTO DE OBRA El presupuesto de Obra es de la siguiente manera: MONTO S/.631. entre otros. 1 2 3 EJECUCION DE OBRA DESCRIPCION 762. el contratista deberá presentar informes. XI. en sus propiedades..157.29 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD 10 % 10 % TOTAL XII. para realizar la certificación. las siguientes pólizas de seguros.91 DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE OBRA DEL FINANCIAMIENTO: Los recursos destinados para la ejecución de la obra son financiados a través de Recursos Propios de SEDALIB SA. con aval del personal de SEDALIB S.13 18 % 164. para cubrir los daños que pueda causar el Contratista a terceras personas.A. 76. bienes y a su mismo personal. Ver cronograma. por el 100% del monto total del Presupuesto.
Además la Póliza Que incluya la Cobertura de Responsabilidad Civil General. la misma deberá cubrir como mínimo lo siguiente: Principal 100% . CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 1.EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 puntos) A.Terrorismo 30% “A”  Terremoto 100% Remoción de 10% “B” Escombros Inundación 100% Mantenimiento 10% “C” Simple Huelga. 30% -Responsabilidad Civil Motín y Cruzada 10% Conmoción Civil La Póliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR).. en caso de que ésta se pague al crédito deberá precisar el vencimiento de las cuotas. FACTORES EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL FACTORES EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS: FACTORES 21 Puntaje Máximo 20 puntos Puntaje Máximo 35 puntos Puntaje Máximo 30 puntos Puntaje Máximo 15 puntos PUNTAJE . B.A. constancia de pago de la prima.ADP Nº 0008-2013 proporcionar a SEDALIB S. C. D.
certificados o 20 . de manera fehaciente.4. líneas de Impulsión de Desagüe.00 VR Experiencia en obras similares igual o mayor a una (1) vez el VR 00 puntos 10 puntos 15 puntos 25 puntos 35 puntos 20 El Postor presentará la información solicitada en forma ordenada y detallada en el Anexo Nº 9 Denominado. con costos actualizados al mes de Julio 2013 20 puntos Calificación a considerar:     Igual a dos (2) veces el VR: Mayor a dos (2) veces y menor a tres (3) veces el VR: Mayor o igual a tres (3) veces y menor a cuatro (4) veces el VR: Mayor o igual a cuatro (4) veces el VR: 00 puntos 05 puntos 10 puntos 20 puntos El Postor presentará la información solicitada en forma ordenada y detallada en el Anexo Nº 8.2 del CAPITULO III “REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS”). Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” 30 puntos La experiencia del personal propuesto se calificará teniendo en cuenta su participación en Obras Iguales o Similares (ver Numeral 5. 35 puntos Calificación a considerar:      Experiencia en obras similares iguales a 0. C. Líneas de Conducción y Aducción Redes de alcantarillado. Factor “Experiencia en obras en general” Se calificará considerando las obras en general ejecutadas en los últimos Diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. por un monto acumulado equivalente hasta 4 veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria. Para la calificación deberá presentar copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción o con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda.70 VR Experiencia en obras similares desde 0. adjuntando las acreditaciones correspondientes.40 VR hasta menor del 0.15 VR Experiencia en obras similares mayores 0. B.15 VR hasta menor del 0. en este supuesto. que esta fue concluida. líneas de Drenaje o líneas de purga. con costos actualizados al mes de Julio 2013 OBRAS SIMILAR Las obras similares se refieren a aquellas obras que cuenten por lo menos con uno de los componentes que se indican a continuación:    Redes de Agua Potable. constancias.70 VR hasta menor del 1. Emisores o Colectares Principales Línea de Conducción. adjuntando las acreditaciones correspondientes. por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria. siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial.40 VR Experiencia en obras similares desde 0.ADP Nº 0008-2013 A. Impulsión o Aducción. sustentado con contratos con su respectiva conformidad. NOTA: La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general. dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra. Factor “Experiencia en obras similares” Se calificará considerando las obras iguales o similares al objeto de la convocatoria ejecutadas en los últimos Diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.
Supervisor y/o inspector de obras iguales o similares .Experiencia Igual a 60 meses . para la aplicación de la fórmula propuesta.Experiencia Igual o menor a 72 meses y mayor a 60 .05 Puntos .1.06 Puntos . 2.04 Puntos . .00 Puntos 15 puntos D.CUMPLIMIENTO Y DE LA EJECUCION DE OBRA D.Experiencia Igual o menor a 84 meses y mayor a 72 .16 Puntos . En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras.Mayor a 84 meses .00 Puntos Especialista en Medio Ambiente (08 Puntos): Haber participado como Especialista en Medio Ambiente. Formato 4 (modelo) Para ello se utilizará la siguiente fórmula de evaluación: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP PF NC = = = CBC = Puntaje a otorgarse al postor Puntaje máximo del Factor Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor Número de constancias de buen cumplimento de la prestación Asimismo. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº112-2010/DTN.02 Puntos . en Obras iguales o similares: - Mayor a 36 meses Obras Igual o Menor a 36 meses y mayor a 24 Obras Igual o Menor a 24 meses y mayor a 12 Obras Igual a 12 meses . en Obras iguales o similares: Mayor a 36 meses Obras Igual o Menor a 36 meses y mayor a 24 Obras Igual o Menor a 24 meses y mayor a 12 Obras Igual a 12 meses c.ADP Nº 0008-2013 cualquier otro documento que de manera fehaciente. Residente de Obra . Civil o Sanitario (16 Puntos) : Haber participado como Residente de Obras. b.04 Puntos .02 Puntos . hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. Notas: 1. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras” (15 Puntos) 15 Puntos Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades. demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto: a. independientemente de la denominación que tal documento reciba.08 Puntos . Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. se considerará que se han presentado únicamente diez (10).Ing. el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades..00 Puntos Licenciado en Arqueología (6 Puntos): Haber participado como Arqueólogo.10 Puntos . ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa. 21 .
Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras” 15 Puntos Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades.ADP Nº 0008-2013 D.1.. el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.  Para acceder a la etapa de evaluación económica.  Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. Formato 4 (modelo) 100 PUNTAJE TOTAL PUNTOS NOTAS COMPLEMENTARIAS. 20 20 .La Experiencia en Obras Similares podrán considerarse también como Experiencia en Obras en General.
. CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 24 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]..]..]. que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD]..].. y de otra parte [……………….... 1245 y 1246 del Código Civil.. con domicilio legal en [………]...]... Asimismo.. con RUC Nº [………]. conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes... a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [………………... así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato...] Asiento N° [………..... En cada caso concreto.. [………………. representada por [………. debidamente representado por su Representante Legal... LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA... identificado con DNI Nº [………]..... el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA].23 Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra.. se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra..…].... con DNI N° [……………….. EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses. con RUC Nº [. por razones imputables a LA ENTIDAD.. seguros e impuestos.....]. conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases...... inscrita en la Ficha N° [……………….]...] días calendario.. en adelante LA ENTIDAD.... según poder inscrito en la Ficha N° […………. cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato..ADP Nº 0008-2013 CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO Conste por el presente documento.. Para tal efecto..... según corresponda.] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………]... en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario.. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución del presente contrato es de […….. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3...... la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]. con domicilio legal en [……………….. dependiendo de la naturaleza del contrato...... CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO].. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]... Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………]. de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244...... podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.. a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO].... IMPORTANTE: 23 24 21 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica... . [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV..5 de la sección general de las Bases. en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO].]... computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. en lugar del párrafo anterior. 26 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. IMPORTANTE:  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento. siempre que: - 20 El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. El pago a favor del contratista considere. 27 28 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra. las micro y pequeñas empresas pueden optar que. deberá considerarse lo siguiente. De manera excepcional. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. según corresponda: “El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. al menos. importes y vigencias siguientes:  De fiel cumplimiento del contrato28: S/. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.” 26 CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas. irrevocable. como garantía de fiel cumplimiento. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria.ADP Nº 0008-2013  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano. EMPRESA QUE LA EMITE]. a favor de LA ENTIDAD. por los conceptos. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO. 20 . de 25 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. [CONSIGNAR EL MONTO]. la oferta ganadora 27 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.” 25 “El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. con una vigencia de un (1) año.
si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. 30 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas. 34 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no . en cambio. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 34. IMPORTANTE:  Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses. A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]32. conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.ADP Nº 0008-2013 forma prorrateada. para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. consignar lo siguiente:  Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 29: S/. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. La entrega del o los 21 29 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. [CONSIGNAR EL MONTO]. Asimismo. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. Asimismo. SEGÚN CORRESPONDA. hasta la amortización total del adelanto otorgado. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 33 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. 32 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. 33 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. EMPRESA QUE LA EMITE]. 31 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. En el caso que corresponda. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR. deberá consignar la siguiente cláusula: CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO30 “LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]31 del monto del contrato original. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. Asimismo. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]37. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra. 35 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición. EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora. conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 36 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. SEGÚN CORRESPONDA. 37 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado. el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra. deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista. CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 20 incluya la elaboración del expediente técnico. conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.” CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra). Para tal efecto. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.35 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.ADP Nº 0008-2013 adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos38 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos. La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. deberá consignar la siguiente cláusula: CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS36 “LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad. En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista. EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. 38 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 20 .”  Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA.
. el Código Civil y demás normas aplicables. El plazo máximo de responsabilidad de El CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS. de conformidad con los artículos 40. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. o si fuese necesario. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar. etc. a través de la indemnización correspondiente. y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. en el caso que éstas correspondan. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato. que serán objeto de penalidad. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato. posteriormente. se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = 0. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra. LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.ADP Nº 0008-2013 derivadas del presente contrato. por defectos o vicios ocultos. según corresponda. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. inciso c). condiciones. y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. NO MENOR DE 7 AÑOS] años. En todos los casos. LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso. y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia. IMPORTANTE:  De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas. los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento. De darse el caso. en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse. se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones. Esta penalidad será deducida en la liquidación final. ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. 21 .10 x Monto F x Plazo en días Donde: F = 0.
. en su defecto. 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o...ADP Nº 0008-2013 en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable.] al [CONSIGNAR FECHA]. y demás normas de derecho privado. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. 20 “LA ENTIDAD” 39 “EL CONTRATISTA” De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento. 199. 201. 209... cuando corresponda. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 39 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184. las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [. con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.. podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual.. debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc. sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.. deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte.... serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente.. tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. para la suscripción del contrato y. formalmente y por escrito. según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato. Por ejemplo.. según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE). cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia. Facultativamente. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable. 20 . De acuerdo con las Bases..
ADP Nº 0008-2013 FORMATOS Y ANEXOS 21 .
…………………………. debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS. 41 …. Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S.- [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL.…………………. TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente. se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)]. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes. identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. según corresponda 20 40 41 El presente formato será utilizado cuando la persona natural. ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO].ADP Nº 0008-2013 FORMATO N° 140 MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN Trujillo. Firma...A. quien se encuentra en virtud a este documento. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………]. Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas. debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. identificado con DNI Nº […………]. 20 . Para tal efecto. el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección. en relación con la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO].
…………………. C Nº (6) Correo(s) Electrónico(s): (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax El que suscribe. Adjudicación de Menor Cuantía ( ) Denominación del proceso: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.A. comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.. representante Legal de la empresa ________________________________________________. U. Trujillo. Nombres y Apellidos del postor 21 del 2013 . TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA (1) Nombre o Razón Social: (2) Domicilio Legal: (3) R. identificado con DNI Nº_________________. Sr(a): ______________________. Firma. _______de ………….……………. solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente.ADP Nº 0008-2013 FORMATO N° 02 REGISTRO DE PARTICIPANTES TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: Licitación Pública ( ) Concurso Público ( ) Adjudicación Directa Selectiva ( ) Adjudicación Directa Pública ( X) N° 0008-2013-SEDALIB S. que para efecto del presente proceso de selección..
....................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor 20 20 ..................................ADP Nº 0008-2013 FORMATO Nº 3 RELACION DE EQUIPOS OFERTADOS EQUIPO MODELO MARCA AÑO PLACA ESTADO PROPIETARIO ……..
ADP Nº 0008-2013 FORMATO Nº 4 CERTIFICADO O CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBRA (ESTE FORMATO ES OPCIONAL PUDIENDO EL POSTOR PRESENTAR SU PROPIA ACTA) Señores COMITÉ ESPECIAL Presente.. ………………………………. Por la presente se deja constancia que la empresa ………………….. Firma...……. con RUC Nº ……………… nos ha suministrado ………………….- De nuestra consideración.……………….( ) Se expide la presente constancia. a solicitud del interesado para los fines pertinentes...………………….…. Sello y Nombre del Responsable de emitir las Constancias Nombre de la Entidad 21 .……………………….. Lugar y Fecha…………………………. HA SIDO EL SIGUIENTE:  Cumplió con el plazo establecido en el contrato no correspondiéndole penalidades……………( )  No Cumplió con el plazo establecido en el contrato correspondiéndole penalidades ………….. conforme al detalle siguiente: DESCRIPCION IMPORTE S/ (incluye IGV) Contrato Nº Fecha del Contrato Proceso de Selección Nº : …. : ………………………… : ………………………… HACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA...
......... con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]....... 20 . Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB...... identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]...... según corresponda 20 IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios..Estimados Señores: El que se suscribe.... Firma.ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S.]....A....... postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]...... [……………......... esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente....... DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC : : : Teléfono : Fax : [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……...
de conformidad con el respectivo Expediente Técnico. el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …….…………………. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y. puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos.ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S. conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.………………………….- De nuestra consideración: Es grato dirigirme a usted.A. conociendo todas las condiciones existentes. las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.. según corresponda IMPORTANTE:  21 Adicionalmente. . TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente. Firma.
esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado. 2... Ley del Procedimiento Administrativo General. en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. aceptar y someterme a las Bases.Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato. condiciones y procedimientos del proceso de selección. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. 3. declaro bajo juramento: 1.Conocer.ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA (ART.Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección. así como en la Ley Nº 27444. TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente.……………………….De nuestra consideración: Mediante el presente el suscrito. conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. 4. según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 20 …………………………. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]... 5. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S.A. 20 .. Firma..
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].. nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado). responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso... firma..]...………………………………….A.. Nombre........ para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]... sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 21 …………………………………....ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 4 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S....... durante el lapso que dure el proceso de selección.. sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2 ... Asimismo. en caso de obtener la Buena Pro... Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable... SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB... [............].. OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   [%] [%] % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] TOTAL: [%] [%] 100% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] . TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente.. firma......... Nombre.... Designamos al Sr........ fijamos nuestro domicilio legal común en [..... identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]....De nuestra consideración... Asimismo. de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado......
............ con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia. Firma.A... según corresponda 20 20 ....ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 5 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S.... SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.De nuestra consideración....... Mediante el presente..... me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO................... TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente...... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.....
.. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].... según corresponda 21 .. Firma.......... SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.........A.......... TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente........ declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: NOMBRE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO CARGO Y/O ESPECIALIDAD [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……..... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común....De nuestra consideración. Mediante el presente el suscrito.......ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 6 DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S......
... se compromete a la entrega total de las pólizas de seguro antes de la entrega de terreno.... TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente..... conforme se detallan en el Capítulo III...... .....……………………..- El que suscribe.. Nº . identificado con DNI Nº ..........ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 7 DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA DE POLIZAS DE SEGURO Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S... con RUC........................................A.................................... declara que mi representada en caso de obtener la Buena Pro.... Representante Legal de ................................... SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB........... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor 20 ................. 20 …….......... numeral XIII de la presentes bases Trujillo.........
el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL: Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA42 MONEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 42 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente. 44 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.A.Mediante el presente. 43 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 57 57 IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO ACUMULADO44 VENTA43 . SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 8 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S.
Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común...................................... según corresponda 20 20 ...ADP Nº 0008-2013 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……….................. Firma..
TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente. 47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 57 57 IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO ACUMULADO47 VENTA46 . SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.ADP Nº 0008-2013 ANEXO Nº 9 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S. el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA45 MONEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 45 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.Mediante el presente.A. 46 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
........................ Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.. Firma.....ADP Nº 0008-2013 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………......................... según corresponda 20 20 .....
es referencial. el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución. en ese orden de prelación. memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico. de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección. .De nuestra consideración. seguros. transportes. así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. pruebas.A. según corresponda IMPORTANTE:  En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada. y de ser el caso. Firma. TRUPAL – TRUJILLO – PRIMERA ETAPA Presente. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. los costos laborales conforme a la legislación vigente. 48 59 Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. inspecciones.. según los planos. mi propuesta económica es la siguiente: CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] TOTAL La propuesta económica incluye todos los tributos. especificaciones técnicas. para hacer de su conocimiento que. y el expediente técnico de obra 48.ADP Nº 00008-2013 ANEXO Nº 10 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº0008-2013-SEDALIB S. Es grato dirigirme a usted. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.…………………. considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……………………………….
Documents Similar To BASES ADP 0008-2013-EJECUCION OBRA DE TRUPAL seminario.doc
Unheval Obra
Bases Lp 001 2014 Laredo
Bases Adp Colegio-corregi