Source: https://www.scribd.com/document/56910480/Bases-Ads-01-2011-Ok
Timestamp: 2019-01-18 22:49:01
Document Index: 60608915

Matched Legal Cases: ['Artículo 51', 'Artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 26', 'Artículo 31', 'Artículo 68', 'artículo 64', 'artículo 47', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 70', 'Artículo 73', 'Artículo 73', 'artículo 282', 'artículo 148', 'Artículo 139', 'artículo 149', 'artículo 164', 'artículo 190', 'artículo 183', 'artículo 165', 'artículo 194', 'artículo 184', 'artículo 187', 'artículo 50', 'artículo 76', 'Artículo 55', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 68', 'Artículo 42', 'artículo 33', 'artículo 148', 'artículo 73', 'artículo 71', 'artículo 105', 'artículo 126', 'artículo 78', 'Artículo 139', 'Artículo 146', 'artículo 164', 'artículo 121', 'artículo 184', 'artículo 197', 'artículo 206', 'artículo 165', 'artículo 50', 'artículo 216', 'artículo 211', 'artículo 184', 'artículo 197', 'artículo 184', 'artículo 164', 'artículo 184', 'Artículo 159', 'artículo 210', 'artículo 200', 'artículo 50', 'artículo 205', 'artículo 166', 'artículo 214', 'artículo 211', 'artículo 209', 'artículo 52', 'artículo 164', 'artículo 26', 'artículo 10', 'artículo 141', 'artículo 71']

Bases Ads 01 2011 Ok
Uploaded by Alberto Hurtado de Mendoza
PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCIÓN DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERIOS: SANTA BARBARA, LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO – DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA – EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA
Código Presupuestal Nº
Jr. Atahualpa s/n. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Convocatoria
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA, LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011-MDBI/CEPAD
Primera Convocatoria CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1 CONVOCATORIA Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 1.2 − − − − − − − − − − BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley. Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias. Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Directivas de OSCE. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. − Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. − Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases. 1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. MUY IMPORTANTE: Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE. 1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento. 1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego
absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases. La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable. 1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad. Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. 1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. . NOTA 1 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente: “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”1. 1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS En caso que la presentación de propuesta se realice en ACTO PÚBLICO, deberá incluirse lo siguiente: El acto público se realiza, cuando menos, en presencia del Comité Especial, los postores y con la participación de Notario o Juez de Paz, en los lugares donde no exista Notario. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.
Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems.
2 En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica. teniéndola por no presentada. Al terminar el acto público. Atahualpa s/n. salvo que el postor exprese su disconformidad. el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres. en el día y horario señalados en las Bases. 1. en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. en la dirección. Asimismo. comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior. con cargo y en sobre cerrado. por todos sus miembros. así como por los veedores y los postores que lo deseen. en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 2 Deberá tenerse en cuenta que. la Ley y el Reglamento. los que serán debidamente sellados y firmados por él. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. A su vez. deberá incluirse lo siguiente: Los participantes presentarán sus propuestas. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE. en acto público. se levantará un acta. devolverá la propuesta. la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso. De no ser así. por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen. bajo responsabilidad del Comité Especial. el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial. una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro. En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida. De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica. se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. . debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. En caso de la descalificación de propuestas. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.
Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. incluidos todos los tributos. deberá incluirse lo siguiente: “Tratándose de un proceso según relación de ítems. b) Garantía de seriedad de oferta4. Por tanto. En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.1 Evaluación Técnica Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía. para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía. en nuevos soles3. lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. seguros. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. solo se evaluará la propuesta económica. cuando los postores se presenten a más de un ítem. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. de ser el caso. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar. 1. transportes. correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir. NOTA 2 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En caso de convocarse según relación de ítems. no se establecerá factor técnico de evaluación. resulta necesario precisar este aspecto. 5 . según la siguiente fórmula: Pi 3 4 = Om x PMPE En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.”5 1. inspecciones. bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 1. Atahualpa s/n. cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó. deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. por lo que.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA a) La oferta económica. Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. Luego de efectuada la evaluación técnica. pruebas y. será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. los costos laborales conforme a la legislación vigente. de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento.11. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional.11.
deberá incluirse lo siguiente: . NOTA 4 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento deberá incluirse lo siguiente: “La propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. 1. IMPORTANTE: Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 5. NOTA 5 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao debe consignarse lo siguiente: A solicitud del postor. comisiones. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PÚBLICO. se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje de la propuesta económica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes. para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones de menor cuantía. así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso.3Determinación del puntaje total Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 71º del Reglamento. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.11.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. tales como la tasa de interés. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento. deberá incluirse la siguiente disposición: “El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y. incluida en la sección específica de las presentes Bases. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento”. Atahualpa s/n. de existir alguna incorrección. 1. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. seguros y otros. la determinación del puntaje total se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA Oi Donde: i = Pi = Oi = Om = PMPE = Propuesta Puntaje de la propuesta económica i Propuesta Económica i Propuesta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica NOTA 3 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios.
el otorgamiento de la buena pro será publicado en el SEACE. la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial. En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo. No obstante lo precedido.” En caso que el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO deberá incluirse lo siguiente: “El Comité Especial verificará que las propuestas técnicas hayan cumplido con los requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento. por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. Atahualpa s/n. Al terminar el acto se levantará un acta. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA “El Comité Especial hará de conocimiento de los postores las propuestas técnicas que cumplieron los requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases. se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha. El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo. de ser el caso. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. . el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran cumplido con los requerimientos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases. la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz). se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Al terminar el acto público se levantará un acta. indicando además las propuestas descalificadas. oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. La evaluación de las propuestas económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran cumplido los requisitos establecidos en el expediente y en las presentes Bases. Dicha presunción no admite prueba en contrario. se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. así como la determinación del puntaje total. A continuación. La evaluación de las propuestas económicas. A continuación. el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. El otorgamiento de la Buena Pro.
podrán impugnarse ante el Tribunal. . Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. 1. El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas. y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. Atahualpa s/n. Con independencia del valor referencial del proceso de selección. el mismo día de su realización. Adicionalmente. el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento.1 Recurso de apelación A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen.” 1. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo. CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento. El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna. bajo responsabilidad del Comité especial. En el caso que se haya presentado una sola oferta. los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso. El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública. a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho. detallando los resultados de cada factor de evaluación. el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso.
2 Plazos de interposición del recurso de apelación La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.1 DE LOS CONTRATOS Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro. dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento. CAPÍTULO III SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 3. dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En caso que la Entidad opte por esta forma de notificación deberá consignarse el siguiente párrafo7: 6 7 La inclusión de esta disposición estará sujeta a su implementación en el SEACE. Atahualpa s/n. . el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles. NOTA 6 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Las Entidades podrán citar al ganador de la buena pro a través del SEACE6. En caso que la Entidad no consigne dicha opción en las Bases.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA 2. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado. la Entidad deberá. la notificación deberá realizarse a través de los medios tradicionales.
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA “La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. los siguientes:  Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final. Para suscribir el contrato. ya sea directamente o por medio de su apoderado. 3. a través de su representante legal. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. y por el ganador de la Buena Pro. Atahualpa s/n.  Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.1. .” El contrato será suscrito por la Entidad.  Constancia de Capacidad Libre de Contratación. a través del funcionario competente o debidamente autorizado. irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad.4 DE LAS GARANTÍAS 3. expedida por el Registro Nacional de Proveedores. tratándose de persona natural.  Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales. en caso de obras convocadas a suma alzada. 3. el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo. de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta. según el monto establecido en las presentes Bases.2 VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento.  Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado. de ser el caso. 3. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr.  Certificado de habilidad de los profesionales propuestos. además de los documentos previstos en las Bases.  El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta.4. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.  Garantía de fiel cumplimiento. solidarias. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar. y tratándose de persona jurídica. emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca.
Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento. la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro. de forma prorrateada. como garantía de fiel cumplimiento. 3. al menos. las micro y pequeñas empresas podrán optar que. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el . previamente a la suscripción del contrato. Atahualpa s/n. durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. Luego de consentida la Buena Pro. la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año.4. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.4. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año.2. serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 3. Alternativamente.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 3. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. 3. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato. tales como mantenimiento. Esta garantía puede ser renovada. siempre que: El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario El pago a favor del contratista considere. De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. De manera excepcional. reparación o actividades afines.3. se otorgará una garantía adicional por este concepto. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado. 3. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. NOTA 7 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: De acuerdo con el artículo 190º del Reglamento: Será obligatorio 8 9 Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos. 10 11 . el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento. La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello. siempre y cuando sean objetivas. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. para los efectos ordinarios de la obra. Al formular su propuesta. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR10 (según sea el caso) Persona natural11 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o. cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. El residente de obra. debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. Deberá definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra. de ser el caso. del ítem que debió ejecutarse. Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.8 RESIDENTE DE OBRA9 Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica. por su sola designación representa al Contratista. las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra.7 DEL PRECIO La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3. Atahualpa s/n. Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles 8 y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes. de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA artículo 165º del Reglamento. 3. según corresponda a la naturaleza de los trabajos.
se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante. hasta el cuarenta por ciento (40%)14 del monto del contrato original.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos. impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.1ADELANTO DIRECTO La Entidad entregará al Contratista. 12 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. deberá incluirse las siguientes disposiciones: 3.12 ADELANTOS En el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos. siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato. si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor. 13 14 . Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. por medio de comunicación escrita. adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente. el adelanto hasta el veinte por ciento (20%)13 del monto del contrato original. La Entidad deberá definir. el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista.10 CUADERNO DE OBRA En la fecha de entrega del terreno. el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. se abrirá el Cuaderno de Obra.11 OCURRENCIAS Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra. 3. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra. adjuntando la correspondiente garantía. 3. correspondiendo una de ellas a la Entidad.12. no pudiendo impedirse su acceso12 al mismo.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables. el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto. La Entidad deberá definir. dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito. firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente. el original quedará en poder de la Entidad. Concluida la ejecución de la obra. según quien sea el que efectúe la anotación. bajo custodia del residente. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). 3. en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. Atahualpa s/n. 3.12.
liquidación de obra. contratación. c. no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento. en el curso del proceso de selección o formalización del contrato.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente. un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. 3. . que establece. de acuerdo con las Bases.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento: a. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. según corresponda. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos.. así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) artículos 1774º del Código Civil.17 DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades. 3. b. que aportado adicionalmente. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA 3.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. así como por las disposiciones legales vigentes. construcción.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto. en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento. 3. de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley. en su hayan en la de los 3. recepción de obra. con lo ofrecido propuesta y en cualquier manifestación formal documentada. ejecución. entre otros. en cuyo caso deberá consignarse como tal en las Bases. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. 15 Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista. estudios. informes o similares. etc. hubiera asumido como obligación15 e. NOTA 8 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. d. el plazo de ejecución contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases. Que se designe al Inspector o supervisor. Atahualpa s/n. Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección.
Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. Atahualpa s/n. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA .
Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. Atahualpa s/n. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas) . Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.
hasta el límite antes establecido. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles. . 1.22 Ochocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Ochenta con 22/100 nuevo soles) Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.38 (Ochocientos Once Mil Seiscientos Dieciocho con 38/100 nuevos soles).3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA RUC N°: 20143625681 1.456. Atahualpa s/n. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2010. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA CAPÍTULO I ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011-MDBI/CEPAD PRIMERA CONVOCATORIA CAPITULO I GENERALIDADES 1. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra.618. 811. se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad. conforme al artículo 76º del Reglamento. salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. 811. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial. contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. 892. incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. 730. Atahualpa S/N – Plaza de Armas – Los Baños del Inca – Cajamarca. 1.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr.4 VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/.780.38 Ochocientos Once Mil Seiscientos Dieciocho con 38/100 nuevos soles) 110% del Valor Referencial S/. LA CANTERA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO – DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA” – EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA.54 (Setecientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 54/100 nuevos soles) Valor Referencial S/. Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 90 % del Valor Referencial S/.618.2 DOMICILIO LEGAL Jr. bajo responsabilidad del Titular.
modificatorias y conexas. 41. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias. Ley Nº 27444. Código Civil. Decreto Legislativo N° 1017.9 1. Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. sus modificatorias. Ley Nº 27806. Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Provincia : Cajamarca Departamento : Cajamarca Región : Cajamarca 1. que aprueba la Ley de Contrataciones. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra.10 − Ley 29626 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año − − − − − − − − Fiscal 2011. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL LLAVE EN MANO. que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr.6 1.8 1. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. numeral 1) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Los requerimientos técnicos mínimos (Son los referidos a lo que indica el expediente técnico) según el Anexo Nº 5 que forma parte de las presentes Bases. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. Ley del Procedimiento Administrativo General. de ser el caso.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante CARTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ADS Nº 01-2011MDBI/ALCALDIA. Directivas de OSCE. en adelante el Reglamento. 1. en adelante la Ley. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA 1. BASE LEGAL 1.7 1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de la obra es de 120 días calendarios. y sus modificatorias y complementarias. Atahualpa s/n. ampliatorias y complementarias. el 02 de Marzo del 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRE CANON SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. de acuerdo al Art. Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA La obra se encuentra localizada en: Caserío : Santa Bárbara Distrito : Los Baños del Inca. .
30 de marzo 0 0 horas del 2011 DE a Miércoles. Al momento de registrarse el participante presentará: Copia del recibo de pago. 30 de marzo del 2011 Miércoles. Constancia de Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Formato Nº 4.1. sito en el Edificio de la Municipalidad – Of. 29 de marzo del 2011 A 2011 Jueves. en la Oficina de Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Sub Gerencia de Logística. 2.00 (CIENTO CINCUENTA con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. 30 de marzo del 2011 2. previo pago de la suma S/.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr.Edificio de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca. copia del Expediente Técnico y el registro del participante. sito en el mismo edificio de la Municipalidad – Of. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizará mediante el Formato Nº 4. 203. se realizarán en la oficina de Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones (CAC). Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. en las fechas y horario señaladas en el cronograma. en el horario de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 16:30 horas. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito. 25 de marzo del 2011 Lunes. debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° . de la Sub Gerencia de Logística. La entrega de las Bases. en las fechas señaladas en el cronograma. sito en el Jr.150. 16 de marzo del 2011 Jueves. 21 de marzo del 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 Viernes. Atahualpa s/n.2. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra.3. debidamente fundamentadas. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. en el horario de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 16:30 horas de lunes a viernes. en las fechas y horario señalada. con firma y sello original. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ETAPAS CONVOCATORIA REGISTRO DE PARTICIPANTES FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES INTEGRACION DE BASES PRESENTACION DE PROPUESTAS EVALUACION DE PROPUESTAS OTORGAMIENTO DE BUENA PRO (A través del SEACE) FECHAS Miércoles. que deberá efectuarse en la Unidad de Caja . 17 de marzo del HAST 2011 A Lunes. Atahualpa S/N – Plaza de Armas – Los Baños del Inca – Cajamarca. 28 de marzo del 2011 08:0 12:0 Miércoles. 203. 17 de marzo del HAST Martes.
de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º. sino. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. 2. pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: cac@mdbi. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial. tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al OSCE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes. 2. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. además. voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de OSCE. en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado (Formato Nº 01). La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases.5. El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago. cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley. con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE. no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna. MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente. a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar. 56º y 57º del Reglamento. . una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado.6.pe No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados. considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 28° de la Ley. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 2. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Igualmente. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. una dirección de correo electrónico y mantenerla activa. Atahualpa s/n. INTEGRACIÓN DE LAS BASES El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al OSCE. se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones.gob. dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. deberán consignar en el formato 4. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA 01-2011-MDBI/CEPAD. en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.4.
se llevarán a cabo en Acto Privado. o cuando persistiendo la necesidad. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. 2.9. aclaraciones. siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado. y otorgamiento de la Buena Pro.: Comité Especial al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. La información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada. Señores 203. también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de la Entidad. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO – DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA. la Entidad reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido. 2. el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial.7. sito en el Edificio de la Municipalidad – Of. CANCELACIÓN DEL PROCESO En cualquier estado del proceso de selección. presentando por escrito sus objeciones. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección. la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito. dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria. 2. Atahualpa (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02).8. hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro. las presentarán en S/N . En este caso. EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR .9. El primero Cajamarca Jr. Las propuestas se presentarán en acto privado. en la oficina de Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.10. El sobre será rotulado: ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 01-2011-MDBI/CEPAD PRIMERA CONVOCATORIA Objeto del proceso: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. todos los documentos del Expediente Técnico. en dos sobres cerrados con cargo y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 01-2011-MDBI/CEPAD. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA Las Bases Integradas.2 2.Plaza de Armas – Los Baños del Inca -contendrá la propuesta técnica original y (02) copias. en las fechas yDISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA que se MUNICIPALIDAD horario señaladas en el cronograma. conforme Att. cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra. de ser el caso. Atahualpa s/n.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. 2. deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante correo electrónico.1 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES Los Postores revisarán detenidamente las Bases. En este caso.9. y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad. 2. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Los actos de recepción de propuestas. apertura de sobres.
2.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 01-2011-MDBI/CEPAD PRIMERA CONVOCATORIA Objeto del proceso: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.11. De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica. Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio.PROPUESTA TÉCNICA: . Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS SOBRE Nº 1 . devolverá los documentos al postor. Atahualpa s/n. el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO – DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA. incluyendo el manual.Cajamarca Att. se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. Después de recibidas las propuestas. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA SOBRE Nº 2: Propuesta Económica.Plaza de Armas – Los Baños del Inca . El sobre será rotulado: Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA Jr. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01). debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Atahualpa S/N . De no ser así. el Comité Especial.
Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. g. de ser el caso. Cuando se trate de Consorcio. Declaración Jurada de datos del postor. deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. c. en el Registro de ejecutor de obra. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. según Anexo Nº 03. salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio. con amplias y suficientes facultades. según Anexo Nº 01. En el caso de consorcios. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. enmendadura o corrección. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA Se presentará en un (1) original y dos (2) copias. el que no podrá tener borradura alguna. de acuerdo al Anexo Nº 06. La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Promesa de consorcio.PROPUESTA ECONÓMICA El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: i) Oferta económica en letras y números. d. Atahualpa s/n. Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. según Anexo Nº 02. de ser el caso. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. utilidad. transporte. El sobre Nº 1 contendrá. consignando los integrantes. el cual deberá incluir todos los impuestos. inspecciones. i. caso contrario se considerará como no presentada. por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. . En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones. se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria. Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección. MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. Documentación de presentación facultativa: h. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. b. SOBRE Nº 2 . Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. f. tributos. gastos generales. e. seguros. además de un índice de documentos la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: a. o cualquier otro concepto. el representante común. suscripción y ejecución del contrato. según Anexo Nº 04. el domicilio común y el porcentaje de participación. pruebas.
e) Constancia de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado en original. g) Cronograma GANTT (Con partidas específicas y ruta crítica) de ejecución de la Obra.5% del Valor Referencial. están obligados a mantener su garantía de seriedad de oferta vigente hasta la suscripción del contrato. con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. 2. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. correspondiente al 1.28 (DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 28/100 NUEVOS SOLES). El monto total de la Propuesta será en NUEVOS SOLES ii) Garantía de seriedad de oferta a favor de la Municipalidad por un monto de S/. d) Copia del RUC de la empresa. expedida por el Registro Nacional de Proveedores. se indicará el monto por Gastos Generales. utilidad. Se presentará el presupuesto detallado por partidas. en caso de ser persona jurídica. donde demuestre una experiencia mínima de 2 años tal como lo indica el Art. la cual tendrá vigencia de un plazo no menor de dos meses. n) Hoja de Vida documentada. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. m) Carta Fianza de Garantía de fiel cumplimiento (10% del monto). y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico. Atahualpa s/n. (Según Formato Nº 2).174. los siguientes documentos: Copia de DNI del Representante Legal. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. podrá requerirse. entre otros. i) Calendario de Adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra valorizado mensualmente y en armonía con el Calendario de la Obra Valorizado. iii) Presupuesto Detallado. Obligatorio. l) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. k) Vigencia de poder Actualizada emitido por la SUNARP. f) Constancia de Capacidad Libre de Contratación. j) Dos copia del Expediente Técnico visado por el postor. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo. y de ser el caso Garantía por monto diferencial de la propuesta. en original. c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.12. h) Calendario de Avance de Obra Valorizado de acuerdo al plazo de ejecución establecido por la Entidad y en concordancia con el Cronograma de Valorizaciones Mensuales establecido en las Bases (Expediente Técnico) y sustentado en la programación de obra GANTT. Importante: El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar. 12. Nº 185 del Reglamento y Certificado de Habilidad Original del Ingeniero residente (para Obras). a) ) . conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Adicionalmente. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.
Atahualpa s/n. literal 2 del reglamento.22). 2. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El Comité Especial verificará que las propuestas económicas de los postores que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo a que se refiere el artículo 33º de la Ley y 39 del reglamento. 730.13. Asimismo. 2. se tomara como desestimada. La referida documentación se presentará dentro del plazo de los DIEZ días después de consentida la buena pro en horario de 8:00 a 12:45 y de 13:00 a 17:45 horas de lunes a viernes. según la siguiente fórmula: Pi = Donde: Pi = Oi = Om x PMPE ____________ Oi 2. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. 2.780. que asciende a Ochocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Ochenta con 22/100 Nuevos Soles (S/.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. Al resto de las propuestas se les asignará puntaje de forma inversamente proporcional. serán devueltas por el Comité Especial.2 La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. de acuerdo al artículo 148. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de DIEZ días hábiles. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA o) Toda la documentación descrita en los ítems anteriores serán entregados en la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones en 01 (uno) original y 02 (dos) copias. una vez consentida.14. las propuestas económicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor Referencial. serán devueltas por el Comité Especial.14.1 Puntaje de la oferta económica i Oferta Económica i . La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la municipalidad.54). En esa medida. la entidad citará al postor vía correo electrónico que consignó en el formato Nº 4. las propuestas económicas que sean superiores al ciento diez por ciento (110%) del Valor Referencial. aunque el postor no haya recogido su notificación. para lo cual. que asciende a Setecientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 54/100 Nuevos Soles (S/. El plazo de suscripción del contrato correrá a partir de la fecha de consentimiento de la Buena Pro informado en el SEACE.456. y se la adjudicara al segundo puesto según. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. 892. teniéndolas por no presentadas. el postor ganador verificará en el SEACE el consentimiento de la buena pro. De NO presentarse en el tiempo señalado. teniéndolas por no presentadas.14.
13.2 2.15. el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación. de ser el caso. 2. en el que se consignará el orden de la prelación y el puntaje económico y total obtenido por cada uno de los postores. La Buena Pro será otorgada a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total. en la Sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los postores.16.15.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr.5 En el supuesto que dos o más propuestas empaten. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra.16 CONTROVERSIAS 2. Se levantará un Acta. a través del Cuadro Comparativo. La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total. En caso de haberse presentado una sola oferta. El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y hora prevista en el calendario.1 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y El otorgamiento de la Buena Pro se notificará a través del SEACE.4 No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. NOTIFICACIÒN DEL CONSENTIMIENTO 2.14. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.4 2. la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial. el mismo día de su realización. 2. La Buena Pro quedará consentida a los cinco (05) días hábiles luego de otorgada. Atahualpa s/n.15.3 2. el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el orden establecido en el artículo 73º del Reglamento. bajo responsabilidad del Comité Especial u órgano encargado de conducir el proceso. atendiendo únicamente a la evaluación de la propuesta económica.3 2. previa solicitud.15 .14. e incluirá el acta y el cuadro comparativo detallado con los resultados del otorgamiento de la Buena Pro. conforme a lo dispuesto por el artículo 71º del Reglamento. El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores al expediente de contratación. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA Om PMPE i = = = Oferta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica Propuesta CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL El puntaje total de la propuesta se determinará mediante la suma del puntaje de la propuesta económica. La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro. 2. 2.15.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 105º del Reglamento son impugnables: .
2 La única vía para impugnar es el recurso de apelación. el Tribunal de Contrataciones del Estado correrá traslado a la Entidad. si el Tribunal de Contrataciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo del asunto. previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado. según corresponda.16. que afecten la continuación del proceso de selección. Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición están sujetos a lo dispuesto en el artículo 126º del Reglamento.5 2. 2. La resolución que resuelve el recurso de apelación presentado será notificada a través del SEACE. podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda.6 2. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal. 2. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Atahualpa s/n.16. Contra la resolución que resuelve el recurso de apelación solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA a) Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección. c) Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la celebración del contrato. el cual será entregado dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles. Admitido el recurso.16.4 2.17 PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta.7 . de presentarse la situación descrita en el numeral 2) del artículo 78º del Reglamento. El postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro.16.16. siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho pronunciamiento. que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección. b) Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad. al momento de resolver el recurso de apelación. 2. solicitándole la remisión del expediente correspondiente.3 2. En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.16. La garantía para la interposición del recurso de revisión se sujetarán a lo establecido en los artículos 112º del Reglamento y se considerará el valor referencial del ítem impugnado.
la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante. Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato. VALIDEZ DE LA OFERTA La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato. computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato. la Entidad deberá citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. En tal caso. si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura. a través de su representante legal. En estos casos. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación. la Entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso. No obstante. la Entidad declarará desierto el proceso de selección. en su caso. con un tope máximo de cinco (5) días hábiles. perderá automáticamente la Buena Pro. Si este postor no suscribe el contrato. y tratándose de persona jurídica. el postor podrá requerirla para su suscripción. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. y por el postor ganador. cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado. sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia. Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. de ser el caso. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. a través del funcionario competente o debidamente autorizado. En tal caso.1. podrá presentarse a suscribir el contrato. tratándose de persona natural. Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el plazo establecido. ésta será resuelta por el Tribunal. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato. ya sea directamente o por medio de su apoderado. Atahualpa s/n.     . el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.2 DE LOS CONTRATOS  Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o. 3. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA CAPÍTULO III INFORMACIÓN ADICIONAL 3. dándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la Entidad. enmendadura o corrección alguna. El contrato será suscrito por la Entidad. de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 3. durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse.12. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos. Esta garantía puede ser renovada. Alternativamente. El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en el Artículo 146° del Reglamento. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. De manera excepcional. previamente a la suscripción del contrato. así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato.3DE LAS GARANTIAS GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año. siempre que: El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario El pago a favor del contratista considere. Luego de consentida la Buena Pro.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. El Contratista podrá subcontratar parte de sus prestaciones. según el monto establecido en las presentes Bases. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA Para suscribir el contrato. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS . como garantía de fiel cumplimiento. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. las micro y pequeñas empresas podrán optar que. las Bases Integradas y la Oferta Ganadora. Atahualpa s/n.  El Contrato está conformado por el documento que lo contiene. de forma prorrateada. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. al menos. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato. contenidos en el ítem 2. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato. siempre y cuando sean objetivas.5 3. Atahualpa s/n. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. reparación o actividades afines. Al formular su propuesta. 3. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias. el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora 3.7 DEL PRECIO La Oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del contrato se extenderá desde la firma del contrato hasta la aprobación de la liquidación final.6 . tales como mantenimiento. serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.4 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento. del ítem que debió ejecutarse. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o. de acuerdo a la fórmula poli nómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). se otorgará una garantía adicional por este concepto. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes. 3. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 121º del Reglamento. de ser el caso.
4.3. Ocurrencias Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra. firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA CAPITULO IV DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS Ingeniero Residente Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica. que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. se abrirá el Cuaderno de Obra. bajo custodia del residente. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. 4. dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. para los efectos ordinarios de la obra. El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables. no pudiendo impedirse su acceso al mismo. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Ingeniero Residente. 4. según corresponda a la naturaleza de los trabajos. Inspector de Obra / Supervisor (según sea el caso) Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Concluida la ejecución de la obra. el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado. según quien sea el que efectúe la anotación. Cuaderno de Obra En la fecha de entrega del terreno. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Atahualpa s/n. correspondiendo una de ellas a la Entidad. el original quedará en poder de la Entidad. se harán directamente a la Entidad. Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra. 4.1. debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra. El residente de obra. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.5 ADELANTOS No se otorgará adelanto por ningún concepto . La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello. Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función. por su sola designación representa al Contratista. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.2.
desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 184º de la ley:  Que se designe al Inspector o supervisor. se resolverán en la liquidación del contrato. 4. 4. aprobación o valorización de los metrados. Asimismo podrá reducir obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. en correspondencia a la modalidad de ejecución contractual.9 ADICIONALES Y REDUCCIONES Solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA 4. La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes. y en los casos en que sus montos. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. luego de ser aprobadas por la Entidad.  Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que. de acuerdo con las Bases.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.  Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. Solo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado. entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad. por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados.8 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS Si surgieran discrepancias respecto de la formulación. para su ejecución y pago. siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. sean iguales o no superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original. de conformidad con el artículo 197º del Reglamento. hubiera asumido como obligación 4. A las valorizaciones se les aplicará el correspondiente reajuste de precios.7 VALORIZACIONES Y METRADOS Las Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada mes por el Inspector/supervisor y el Contratista. según corresponda. calculados con la fórmula polinómicas que se indica en el Expediente Técnico Sólo se pagarán las valorizaciones de avance de obra. Atahualpa s/n. Las obras adicionales que superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original. según sea el caso. la autorización expresa de la Contraloría General de la República. requieren previamente.6 COMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales. . Resultará de aplicación lo establecido en el Reglamento.
Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. iii. Dicho retraso será imputado como causal de Resolución de Contrato. siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: i. La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra. deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el Reglamento. Atahualpa s/n. cuando el monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. 4. 4. dentro de los siete (07) días siguientes. salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas. ii. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.12 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Durante la ejecución de la Obra. el Inspector/Supervisor anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Para que proceda una ampliación de plazo. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. el Inspector/Supervisor ordenará al Contratista que presente. el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. intervenir económicamente la obra en caso fortuito. de oficio o a solicitud de parte. un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos. En caso de retraso injustificado. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA 4. sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados. en la medida de lo posible.11 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario. contratista. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.13 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA La Entidad podrá. fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones . En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra. salvo que la Entidad decida la intervención económica de la obra. por causas no atribuibles al contratista.10 AMPLIACIONES DE PLAZO El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales. 4. ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.
En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. Atahualpa s/n. informará a la Entidad para que este. Culminada la verificación. éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta. lo cual será verificado por el Inspector/Supervisor e informado a la Entidad. siempre que constituyan vicios ocultos. junto con el Contratista. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones. en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a anotación señalada. A partir del día siguiente. Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas. 4. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción. anotará su discrepancia en el Acta. manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes. de conformidad con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento. no pudiendo formular nuevas observaciones. el Contratista y su Residente. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. Si el contratista rechaza la intervención económica. procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación. se procederá a la recepción de la obra. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. ratificando o no lo indicado por residente. se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.14 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra. teniéndose por concluida la misma. la Entidad procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/Supervisor. el Comité de Recepción. según corresponda. Inspector/Supervisor. solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso. en la fecha indicada por el Contratista. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del Inspector/Supervisor. plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. y de no existir observaciones. el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra. lo informará a la Entidad. el El la el En caso que el Inspector/Supervisor verifique la culminación de la obra. Subsanadas las observaciones.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité. El Comité de Recepción . el contrato será resuelto. De existir observaciones. en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación.
el Reglamento o el Contrato. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra. objeto del contrato. 4. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. según sea el caso. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del . la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso. ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación. todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista. tomará el control de la obra. siendo los gastos de cargo del contratista. De persistir la discrepancia. culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. La liquidación quedará consentida cuando. dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.16 PENALIDADES Por Mora. y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. según corresponda. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. elaborando otra. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. la Entidad deberá pronunciarse. 4. la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes. se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA elevará a la máxima autoridad administrativa de la Entidad. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada. Con la liquidación. su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo. contado desde el día siguiente de la recepción de obra. practicada por una de las partes. Atahualpa s/n. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado. ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje.15 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida. no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.. Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación. el que resulte mayor. Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto. de considerarlo pertinente. dará por vencido dicho plazo.En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento.
Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos. Si alguna de ellas no se presentara. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento. la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial. Atahualpa s/n. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.. haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa. del pago final o en la liquidación final. la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. se ejecutará en su totalidad. salvo los casos en que. deberá indicar en su carta de resolución. 4. Si la parte perjudicada es el contratista. independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad.18 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma. bajo apercibimiento de resolver el contrato. o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. y se levantará un acta. 4. y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. La parte que resuelve. la otra levantará el acta con el . LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA monto contractual. estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción. la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra. la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 165º del Reglamento. sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado. con una anticipación no menor de dos (2) días. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. mediante carta notarial La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta. las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz. según corresponda. En esta fecha. no sea posible.La garantía de fiel cumplimiento. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución.17 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones. Por Incumplimiento del Contrato. la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días. se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. Si la parte perjudicada es la Entidad.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr.
entre . el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista. las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección.21 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico.19 DISPOSICIONES VARIAS Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. de conformidad con lo establecido en el Reglamento. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA Notario Público o Juez de Paz. se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho. de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley. éste reconocerá al Contratista. o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos. Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad. que hayan aportado adicionalmente. en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan. 4.20 SOLUCION DE CONTRACTUAL CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN De acuerdo con el artículo 216° del Reglamento. informes o similares.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. 4. en la liquidación que se practique. 4. conforme a lo establecido en el artículo 211º del Reglamento. En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista. Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas. Atahualpa s/n. estudios. 4. los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados. salvo disposición distinta de Laudo Arbitral. las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 165º y 169º del Reglamento. la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación. 4. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada. en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto. que establece.23 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades. Culminado este acto.22 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación. El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil. calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar.
Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección. 4. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. construcción.. liquidación de obra. . un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. contratación. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. ejecución. Atahualpa s/n. recepción de obra. no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA otros. así como por las disposiciones legales vigentes.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.24 DISPOSICIONES FINALES El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. etc.
Personal profesional: Ingeniero Residente de Obra. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Atahualpa s/n. Tiempo de ejercicio profesional con un mínimo de DIEZ (10) años a partir de la colegiatura. Carromato para Traslado de Postes. Mordaza de Anclaje para cables de 25-70mm2 (Rana). con Resolución de Conformidad de obra por parte de Hidrandina S. Tiempo de ejercicio profesional como mínimo DOS (02) años a partir de la colegiatura. Asistente en ejecución de cinco (05) obras similares Para acreditar que el profesional propuesto haya realizado los servicios. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra.Ingeniero Eléctrico o Mecánico Eléctrico con 05 años de Colegiado y habilitado. Equipos: 01Camión Grúa de 5 toneladas 02 Und. Prensaterminales. 01 Und. 01 Und.A. Megohmetro Digital. deberá de presentar copia simple de constancia o certificado de trabajo o copia de contratos y/o actas de recepción donde se aprecie la experiencia. 01 Und. Tecle de 02 TN. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA CAPÍTULO V REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS La obra se ejecutara tomando en cuenta las especificaciones técnicas vistas en el expediente técnico 1. de la misma manera abstenerse las personas naturales o jurídicas que tengas problemas contractuales por incumplimiento . serán descalificados. 3. Para acreditar que el profesional propuesto haya realizado los servicios. Revelador de Tensión. 01 Und. 01 Und. Prismas 02 GPS Navegador Cx . 01 Und. Residente y/o Ing. 01 Und. Ingeniero Asistente de Residente de Obra. de longitud. Escalera Dieléctrica de 10m. deberá de presentar copia simple de conformidad o certificado de trabajo o copia de contratos y actas de recepción donde se acredite la experiencia. Telurometro Digital. Pértiga de 05 cuerpos. 01 Und.Ingeniero Eléctrico o Mecánico Eléctrico con 02 años de Colegiado y habilitado. Ensunchadora. Plazo de ejecución: La obra se ejecutara en un plazo de 120 días calendarios a partir de que se cumplan las condiciones indicadas en el artículo 184 del RLCE 2. Estacion Total 03 Und. 01 Und. 01 Und.60 Nota Importante: Los postores que no cumplan con los Requisitos Técnicos Mínimos del presente. Deberá haberse desempeñado como Ing.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. Experiencia como Ingeniero Residente con un mínimo de CINCO (05) obras.
.. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO..... con DNI N° ………………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad).. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO Con fecha …………...(indicar).... fletes...... pagos a Entidades de Seguridad Social... SENCICO..... y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega........ gastos generales... el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de …………...(indicar)...... DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA de contrato y/o deudas. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. en adelante LA ENTIDAD. utilidad. por el siguiente monto: ………….... constan en los documentos integrantes del presente contrato...Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes... Asiento N° ……….. que celebra de una parte ……………………. identificado con DNI Nº ……………. CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas....... debidamente representado por su Representante Legal.. según poder inscrito en la Ficha N° ………. entre otros.. con domicilio legal en ………….. el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ……………………………….... convocada para la ejecución de la obra ……………... CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato..... cuyos detalles... en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable. para la ejecución de la obra………………………………(indicar denominación de la obra).... con la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca. Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral.......... CAPÍTULO VI PROFORMA DE CONTRATO Conste por el presente documento. protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma. a EL CONTRATISTA..... incluido el Impuesto General a las Ventas. (indicar denominación del proceso)... del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad). costo de equipos. se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. (de corresponder). maquinaria..... ………………. con domicilio legal en ………………....... herramientas. inscrita en la Ficha N° ……….... seguros e impuestos... con RUC Nº ………. con RUC Nº ………………... el contrato de ejecución de la obra ………. Atahualpa s/n..... importes unitarios (en caso de corresponder) y totales.. representada por …………. Asiento N° …………... dirección técnica... CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del . en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento... materiales..... y de otra parte ………………... a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha …….
(consignar) días calendarios. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento.. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.. En el caso que corresponda consignar lo siguiente: Garantía por prestaciones accesorias: S/………………. CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 10. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. tales como mantenimiento. . de ser el caso. importes y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. en las contrataciones de obra que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. Atahualpa s/n. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. por los conceptos. a favor de LA ENTIDAD.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro ……………(consignar plazo)16 días siguientes a la firma del presente contrato. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.2. CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS 10. CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. reparación o actividades afines. referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. en un plazo de …….Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. de acuerdo con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 16 Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. …………………. irrevocable. NOTA 6: En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. a través de la ………………… (Indicar el tipo de garantía).
Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones. Durante la ejecución de la obra. la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o. El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno. LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES17 En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra. CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra. Atahualpa s/n.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. autorizaciones. variantes. por cada día de atraso. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. órdenes. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. Donde: F = 0. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0. del pago final o en la liquidación final. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 17 De ser el caso. el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. aquél se hará acreedor a una penalidad por mora. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. F = 0. el cuaderno de obras debidamente foliado. o. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. reparos. los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. . si fuera necesario. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta. CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.10 x Monto del Contrato F x plazo en días Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).
la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato. De acuerdo con las Bases. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º. tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. 199º. Por ejemplo. cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones. 201º 209º. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º. . Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. en su defecto. y en el artículo 209º de su Reglamento. 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 170. no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. en el artículo 52º de la Ley. mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Facultativamente. podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA. CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior. en forma total o parcial. esta última podrá resolver el presente Contrato. 177º. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable. y que no haya sido materia de subsanación. sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. Atahualpa s/n. ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. En este supuesto. al ………………………… “LA ENTIDAD” 18 “EL CONTRATISTA” De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento. podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único. de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 175º. 210º y 211º del Reglamento o. se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA NOTA 7: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. el Cronograma General de Ejecución de la obra. Atahualpa s/n. FORMATOS Y ANEXOS .
. Asiento Nº .............….........C................ Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor ...... DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal E-mail (Activo durante todo el proceso) RUC Autorización Municipal Municipalidad Teléfono Fax Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha Participa en Consorcio SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3 Los Baños del Inca. Nº ... Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.......... R. de…................... DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA ANEXO N° 01 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011-MDBI/CEPAD Presente......... ……………………..............U... identificado con DNI Nº .......Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr............ LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra..Estimados señores: El que se suscribe.. Atahualpa s/n.. con poder inscrito en la localidad de ..................... en la Ficha Nº ............ del 2011 . (o representante Legal de ..).....
2. Firma y sello del Representante Legal ......... Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato.…. Conozco.. declaro bajo juramento: 1............ en caso de resultar favorecido con la Buena Pro........... conforme al artículo 10° de la Ley..... acepto y se someto a las Bases.. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA (*) Cuando se trate de Consorcio.... Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento....... que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011-MDBI/CEPAD....... LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.... identificado con DNI Nº . Representante Legal de la empresa …………………………….... Atahualpa s/n.. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA. ANEXO N° 02 DECLARACIÓN JURADA (ART... esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados..... Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección. Los Baños del Inca...............3.. así como en la Ley Nº 27444...5.........No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.. domiciliado en . Ley del Procedimiento Administrativo General.....Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr.....4.... condiciones y procedimientos del proceso de selección. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra.. del 2011 ...... 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011-MDBI/CEPAD Presente..........De nuestra consideración: (Nombres y Apellidos del Representante Legal). LA CANTERA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO – DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA” – EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA... de….. para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.......
en el plazo siguiente: PLAZO OFERTADO:…………… (indicar los días en letras) DÍAS CALENDARIO.... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor ....... DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA Nombre / Razón social del postor ANEXO Nº 03 DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011-MDBI/CEPAD Presente...... LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO............. con RUC...... materia de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011MDBI/CEPAD......... de….... Representante Legal de ............................ Atahualpa s/n.............. del 2011 . de acuerdo al respectivo Expediente Técnico............... declaro que mi representada se compromete a ejecutar la Obra: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA...... identificado con DNI Nº ............….....Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr......... LA CANTERA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO – DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA” – EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA................ ........... Nº ..El que suscribe........ Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA..... Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra........................ Los Baños del Inca...........
.. en caso de obtener la buena pro... identificado con D.... DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA ANEXO N° 04 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011-MDBI/CEPAD Presente........ el contrato correspondiente... Nombre. Nombre. Atahualpa s/n. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA........ de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado........Estimados señores: Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección. sello y DNI del Representante Legal Empresa 1 ( ) % Participación ( ) % Participación ………………………………………….. firma.. Designamos al Sr.I. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO. OBLIGACIONES DE ……………….. nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio. …………………………………………... del 2011 . para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad …………………….... ... sello y DNI del Representante Legal Empresa 2 Los Baños del Inca.... de…......... para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011MDBI/CEPAD.....….Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr... responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso..N.. firma.……………:  …………………….......:  ………………………  ……………………… OBLIGACIONES DE …. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra. Nº……………………..  ……………………............... como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en. Asimismo.......
Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor . LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO... DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA ........... Atahualpa s/n.................. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA..................... Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra.........
. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA ANEXO Nº 05 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 01-2011-MDBI/CEPAD Presente................... (Consignar domicilio del postor). la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).... se encuentra domiciliada en ………………………........... debido a que mi representada... Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA...Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr......Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra... en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado... .….. Los Baños del Inca... del 2011 . LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.......... Atahualpa s/n. la que está ubicada en la provincia………………… (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se ejecutará la obra. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor NOTA 9: Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.... de…........
. transportes.........….... Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra...Es grato dirigirme a usted. LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO......... DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA ANEXO N° 06 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº Presente.. mi propuesta económica es la siguiente: COSTO (Consignar moneda) CONCEPTO TOTAL La propuesta económica incluye todos los tributos........... así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.. Atahualpa s/n........Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr......... 2011 Los Baños del Inca. pruebas.... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor ... del ....... para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra. y de ser el caso.. seguros.. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.. inspecciones. de…. los costos laborales conforme a la legislación vigente....
... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor .. utilidad y tributos 2011 Los Baños del Inca...........Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr....... Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA...... Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra....... LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO........ DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA FORMATO Nº 2 PRESUPUESTO DETALLADO Sistema de Contratación: A SUMA ALZADA DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV (18%) TOTAL GENERAL (*) (*)Este monto incluye gastos generales.. Atahualpa s/n........................ del ..…... de…..
. Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA....... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor ......Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr............. EQUIPOS REQUERIDOS RELACIÓN DEL EQUIPO CANT....…........... Atahualpa s/n. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA FORMATO Nº 3 (De acuerdo al Capítulo V de la Sección Específica) PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TÉCNICO CANT..... Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra...... Los Baños del Inca....... LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO..... del 2011 ..... de….......
. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA FORMATO Nº 4 REGISTRO DE PARTICIPANTES TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: Licitación Pública ( ) Concurso Público ( ) Adjudicación Directa Pública ( ) Adjudicación Directa Selectiva ( X ) Nº 01-2011-MDBI/CEPAD Adjudicación de Menor Cuantía ( ) Denominación del proceso: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTABARBARA. Plaza de Armas – Teléfono: 076-348770 – Telefax: 076-348008 Adjudicación Directa Selectiva Nº 01-2011-MDBI/CEPAD – 1ra............ de…... Convocatoria CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS SANTA BARBARA.............. identificado con DNI Nº ………………..Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca Jr..... LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.. DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA-CAJAMARACAJAMARCA-EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA DATOS DEL PARTICIPANTE: Nombre o Razón Social: Domicilio Legal: R... Atahualpa s/n... que para efecto del presente proceso de selección.. del 2011 ..... U. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor ......…. comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso........(a): ………………………………………. C Nº Correo(s) Electrónico(s): Página Web: Nº Teléfono (s) Nº Fax El que suscribe..representante del postor ………………………………………. Los Baños del Inca..... solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente. Sr....... LA CANTERIA Y SANTA BARBARA ALTA ROSARIORCO.....
Documents Similar To Bases Ads 01 2011 Ok
1. Bases Mache 4
More From Alberto Hurtado de Mendoza
Phillips luminarias
Informe Teodolito Cholan Carhuajulca
Reglas de Juego FIBA 2014
ARMR Presentacion 1
HT SikaPlast 200