Source: http://www.ristrutturazioni-edilizie.com/2012/regolamento-appalti/aggiudicazione-al-prezzo-piu-basso-determinatomediante-massimo-ribasso-sullelenco-prezzi-o-sullimporto-dei-lavori-art-118-dpr-2072010-nuovo-regolamento-appalti
Timestamp: 2014-03-08 16:51:54+00:00
Document Index: 104631669

Matched Legal Cases: ['art. 89', 'art. 118', 'art. 53', 'art. 90', 'art. 83', 'art. 87', 'art. 167', 'art. 153']

Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori - Art.118 DPR 207/2010 - Nuovo Regolamento Appalti - Ristrutturazioni Edilizie
Aggiudicazione al prezzo piu’ basso determinato
– Art.118 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti
Pubblicato il 24 marzo 2012 da Staff Ristrutturazioni-edilizie.com	Articolo 118
Aggiudicazione al prezzo piu’ basso determinato mediante massimo
sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori
(art. 89, comma 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso,
l’autorita’ che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e
verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al
concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:
a) sull’elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a
b) sull’importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.
2. Ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del codice, per le
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo’ essere modificato
sulla base della verifica della quantita’ o della qualita’ della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di
gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha
valore negoziale. Prima della formulazione dell’offerta, il
concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantita’
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di
formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative
quantita’ che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilita’, dalla dichiarazione di aver
tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a
base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Note all’art. 118
- Il testo dell’art. 53, comma 4, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ il seguente:
"4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono
stipulati a corpo. E’ facolta’ delle stazioni appaltanti
stipulare a misura i contratti di appalto di sola
esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti
di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici, nonche’ le opere in sotterraneo, ivi comprese
le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei
terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto
non puo’ essere modificato sulla base della verifica della
quantita’ o della qualita’ della prestazione. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo’ variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita’ effettiva
della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni a
misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita’
di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un
medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da
eseguire a corpo e a misura."
Articoli collegati: Aggiudicazione al prezzo piu’ basso determinato
– Art.119 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 119
Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a
(art. 90 d.P.R. n. 554/1999)
1. Se la procedura ristretta e' aggiudicata con il metodo
dell'offerta a ... Computo metrico estimativo e quadro economico
estimativo redatto ... Esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione di
– Art.111 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 111
(art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del codice, ... Offerte anomale
del ... Lavori di manutenzione
lavori ... Contenuti dell’offerta
– Art.116 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 116
(art. 87 d.P.R. n. 554/1999)
1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il piano economico finanziario di cui all'articolo 143, comma
7, ... Valore dei beni immobili in caso di offerta
1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito ... Certificato di ultimazione delle prestazioni
– Art.309 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 309
1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta
ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua
i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta ... Sedute di gara
– Art.117 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 117
1. Nel bando di gara, o nell'avviso di gara o nella lettera di
invito sono stabiliti il giorno e l'ora della prima seduta ... Sommario del registro
– Art.193 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 193
(art. 167, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita e' riportata in
apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo ... Elenco dei prezzi unitari
adottati ... Lavori in economia contemplati nel contratto
– Art.179 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 179
Lavori in economia contemplati nel contratto
(art. 153, d.P.R. n. 554/1999)
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo
ad una valutazione a ... Gestione dell’esecuzione del contratto
– Art.299 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 299
1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante
verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte
dell'esecutore attraverso il direttore ... Svincolo progressivo della cauzione in caso di
– Art.306 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 306
Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da
1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati
da centrali di committenza, ... Termini delle attivita’ di verifica di conformita’
– Art.313 DPR 207/2010 – Nuovo Regolamento Appalti Articolo 313
Termini delle attivita' di verifica di conformita'
1. La verifica di conformita' e' avviata entro venti giorni
dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine
previsto dal ... Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita’ di verifica
Commenti recenti	Commento: Per una manutenzione ordinaria interna in appartamento in condominio, a Milano, consistente in: 1) Demolizione spalle in muratura arco divisorio soggiorno, nuova riquadratura a filo a piombo, ripristino prese ed interruttori, finitura a civile, allontanamento macerie, rimozione delle piastrelle esistenti interessate dall’intervento, e sostituzione nelle zona giorno...
Commento: Devo aprire un’attività con un locale di 70mq quasi totalmente aperti al pubblico.60 mq sono con altezza di ml 3.10 il resto è di 2.80 ml. E’ vero che dobbiamo considerare se la media delle altezze dei vari ambienti sia 3.00 ml per avere l’autorizzazione ad aprire il locale? Grazie
Commento: Vorrei sapere quando la casa e’ stata affittata con i locali sotteranei (taverna-bagno) pitturati se deve essere riconsegnata con tali locali ripitturati. Grazie Codiali saluti, Anna Giordano
Commento: In un condominio con 7 appartamenti di circa 65 mq cadauno quanti abitanti equivalenti devo considerare
Commento: in merito all articolo 2950 e 1755.avevo contratto con agenzia per vendere casa,questa mi ha portato una proposta d accuisto non accettata perché di 30000e inferiore alla richiesta.scaduto il contratto con agenzia non è stato rinnovato.il loro cliente si è ripresentato privatamente,posso trascorso 12 mesi venderla allo stesso?tenendo conto anche che la cifra...