Source: http://docplayer.fr/13974004-Cahier-des-clauses-administratives-particulieres-marche-public-de-fournitures-courantes-et-de-services.html
Timestamp: 2018-04-20 23:02:17+00:00
Document Index: 70330635

Matched Legal Cases: ["l'article 77", "l'article 5", "l'article 13", "l'article 11", "l'article 11", "l'article 12", "l'article 14", "l'article 9", "l'article 46"]

1 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES TRANSPORT ET TRAITEMENT DE BOIS TRIE ET BROYE DES DECHETERIES ISSU DE LA PLATEFORME AGREEE D AGDE DU SICTOM DE LA REGION PEZENAS-AGDE POUR UN TONNAGE MINIMUM DE TONNES ET MAXIMUM DE TONNES N du CCAP : CCAP SICTOM PEZENAS AGDE SICTOM PEZENAS-AGDE Siège ADM 27 avenue de Pézenas Nézignan l Evêque
2 SOMMAIRE 1 - Dispositions générales du contrat Objet du contrat Décomposition du contrat Forme de marché Pièces contractuelles Confidentialité et mesures de sécurité Durée et délais d'exécution Durée du contrat Prix Caractéristiques des prix pratiqués Modalités de variation des prix Garanties Financières Avance Modalités de règlement des comptes Acomptes et paiements partiels définitifs Présentation des demandes de paiement Délai global de paiement Paiement des cotraitants Paiement des sous-traitants Conditions d'exécution des prestations Décision de poursuivre Constatation de l'exécution des prestations Vérifications Décision après vérification Garantie des prestations Pénalités Pénalités de retard Pénalité pour travail dissimulé Assurances Résiliation du contrat Conditions de résiliation Redressement ou liquidation judiciaire Règlement des litiges et langues... 7
3 1 - Dispositions générales du contrat Objet du contrat Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent : TRANSPORT ET TRAITEMENT DE BOIS TRIE ET BROYE DES DECHETERIES ISSU DE LA PLATEFORME AGREEE D AGDE DU SICTOM DE LA REGION PEZENAS-AGDE POUR UN TONNAGE MINIMUM DE TONNES ET MAXIMUM DE TONNES Le présent marché a pour objet le traitement et le transport du bois. Le prix pour le transport et le traitement des catégories A et B pour une marchandise broyée sera un prix départ depuis la plateforme d'agde. Les tonnages récupérés en 2014 et 2015 (sans le mois décembre2015) sont donnés dans les tableaux ci-dessous à titre d'information sans valeur contractuelle. La répartition des quantités des flux pourra être amenée à varier, notamment avec la mise en place de nouvelles filières (REP meubles...). Le(s) site(s) devront être réglementairement conforme à la législation. Les candidats devront fournir dans leurs offres la copie des documents le justifiant (arrêté d'exploitation, documents ICPE...). Les demandes d'enlèvements seront effectuées par le SICTOM de la région de Pézenas-Agde, elles seront transmises par mail et définiront la qualité du lot (classe A ou B). Le chargement s'effectuera par les agents du SICTOM de la région Pézenas-Agde, ils veilleront sous la responsabilité du prestataire que les camions soient chargés au mieux de leur capacité. Les camions seront obligatoirement bâchés Décomposition du contrat Il n'est pas prévu de décomposition en lots Forme de marché Il s'agit d'un marché à bons de commande avec minimum et maximum passé avec un seul opérateur économique en application de l'article 77 du code des marchés publics. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes : - les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations. - le montant du bon de commande ; - les lieux de livraison des prestations ; - les délais de livraison (date de début et de fin) ; - la nature et la description des prestations à réaliser ; - la date et le numéro du bon de commande ; - la date et le numéro du marché ; - le nom ou la raison sociale du titulaire. Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par le ou les titulaires. 2 - Pièces contractuelles Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : - l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ; - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 Consultation n : 2016-SER-02 Page 3 sur 7
4 - Le bordereau des prix unitaires (BPU) - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; - L'offre technique et financière du titulaire 3 - Confidentialité et mesures de sécurité Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-FCS. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 4 - Durée et délais d'exécution Durée du contrat Le marché est conclu pour une durée de 1 an. Le marché est conclu à compter de la date de notification du contrat. Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché. Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-FCS. 5 - Prix Caractéristiques des prix pratiqués Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement Modalités de variation des prix Les prix sont fermes et non actualisables. 6 - Garanties Financières Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 7 - Avance Aucune avance ne sera versée. 8 - Modalités de règlement des comptes Acomptes et paiements partiels définitifs Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS Présentation des demandes de paiement Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-FCS et seront établies en un original et 2 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : - la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article du Code de la sécurité sociale ; - le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché. - en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; Consultation n : 2016-SER-02 Page 4 sur 7
5 - en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ; - la date de facturation. - le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; - tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché ; - les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; - le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions - la date d'exécution des prestations ; - la désignation de l'organisme débiteur ; - le numéro du bon de commande ; - le numéro du marché ; - le numéro du compte bancaire ou postal ; - le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; - le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; - le nom ou la raison sociale du créancier ; Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : Délai global de paiement Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage Paiement des cotraitants En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS Paiement des sous-traitants Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. Consultation n : 2016-SER-02 Page 5 sur 7
6 9 - Conditions d'exécution des prestations Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). Le marché s'exécute au moyen de bons de commande dont le délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon Décision de poursuivre La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou à l'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur Constatation de l'exécution des prestations Vérifications Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la livraison de la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du CCAG-FCS Décision après vérification A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS Garantie des prestations Aucune garantie n'est prévue Pénalités Pénalités de retard Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1.0/1000, conformément aux stipulations de l'article 14.1 du CCAG-FCS Pénalité pour travail dissimulé Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé Assurances Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie Résiliation du contrat Conditions de résiliation Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 %. Consultation n : 2016-SER-02 Page 6 sur 7
7 En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du code des marchés publics, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D ou D à 8 du Code du travail conformément à l'article 46-I.1 du code des marchés publics, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire Redressement ou liquidation judiciaire Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L du Code de commerce. En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité Règlement des litiges et langues En cas de litige, seul le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER est compétent en la matière. Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Consultation n : 2016-SER-02 Page 7 sur 7