Source: http://www.slideshare.net/abcos/ley-organica-compraspublicas
Timestamp: 2016-07-30 02:31:46
Document Index: 362797661

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 100', 'artículo 6', 'artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 2']

Prof. dr. ricardo a. espinoza lolas...
by Camilo Andrés
Estudios previos nutrición adulto m...
Aviso convocatoria complementos nut...
Estudios previos suministro
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDALEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICATítulo IGENERALIDADESArt. 1.- Objeto y ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de ContrataciónPública y determina los principios y normas para regular los procedimientos decontratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras yprestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.2. Los Organismos Electorales.3. Los Organismos de Control y Regulación.4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio dela potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividadeseconómicas asumidas por el Estado.6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación deservicios públicos.7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientescasos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de losorganismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en generalpor instituciones del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos,acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todoslos derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de laque procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, acualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que sucapital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por cientoo más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cadacaso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivocontrato.8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación oconstitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones,activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos quepertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan,inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otrotítulo se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital,patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) porciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice,en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo delrespectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 2.- Régimen especial.- Se someterán a la normativa específica que para el efectodicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criteriosde selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones:1. Las de adquisición de fármacos que celebren las entidades que presten servicios desalud, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;2. Las calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridadinterna y externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o dela Policía Nacional;3. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación socialdestinadas a la información de las acciones del Gobierno Nacional o de las EntidadesContratantes;4. Las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio enmateria jurídica requeridas por el Gobierno Nacional o las Entidades Contratantes;5. Aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica;6. Las de adquisición de repuestos o accesorios que se requieran para el mantenimientode equipos y maquinarias a cargo de las Entidades Contratantes, siempre que losmismos no se encuentren incluidos en el Catálogo Electrónico del Portal deCOMPRASPÚBLICAS;7. Los de transporte de correo internacional y los de transporte interno de correo, que seregirán por los convenios internacionales, o las disposiciones legales y reglamentariasdictadas para el efecto, según corresponda;8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre sí, o aquelloscon empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) porciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; así como también los contratosque se celebren entre las entidades del sector público o empresas cuyo capital suscritopertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho públicoy con empresas públicas de los Estados de la Comunidad Internacional; y,9. Los que celebran las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que elEstado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios; y, los que celebren lassubsidiarias de derecho privado de las empresas estatales o públicas o de las sociedadesmercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus instituciones tenganparticipación accionaría o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento,exclusivamente para actividades específicas en sectores estratégicos definidos por elMinisterio del Ramo.Nota:En el presente artículo se ha aplicado la Fe de Erratas publicada en el Suplemento delRegistro Oficial 409 del 22-VIII-2008, por la cual, en el numeral 8 se agrega una "y" acontinuación de la frase "...por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades dederecho público".| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 3.- Contratos financiados con préstamos y cooperación internacional.- En lascontrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes deorganismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en lascontrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsablesprovenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales decooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto endichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de elladeriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad,vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y,participación nacional.Art. 5.- Interpretación.- Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley seinterpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior ytomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debidaejecución del contrato.Art. 6.- Definiciones.-1. Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órganocompetente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado,surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de losprocedimientos establecidos en esta Ley.2. Bienes y Servicios Normalizados: Objeto de contratación cuyas características oespecificaciones técnicas se hallen homologados y catalogados.3. Catálogo Electrónico: Registro de bienes y servicios normalizados publicados en elportal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de laaplicación de convenios marco.4. Compra de Inclusión: Estudio realizado por la Entidad Contratante en la fase precontractual que tiene por finalidad propiciar la participación local de artesanos, de lamicro y pequeñas empresas en los procedimientos regidos por esta Ley, acorde con lanormativa y metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública encoordinación con los ministerios que ejerzan competencia en el área social. Lasconclusiones de la Compra de Inclusión se deberán reflejar en los Pliegos.5. Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición oarrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidoslos de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación,manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición debienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamientomercantil con opción de compra.6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación deéstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras yprestar servicios, incluidos los de consultoría.7. Consultor: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveerservicios de consultoría, de conformidad con esta Ley.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA8. Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados nonormalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluarestudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseñou operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluaciónde proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos asícomo los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituyaparte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración deestudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría einvestigación.9. Convenio Marco: Es la modalidad con la cual el Instituto Nacional de ContrataciónPública selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en elcatálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por lasEntidades Contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dichoConvenio.10. Desagregación Tecnológica: Estudio pormenorizado que realiza la EntidadContratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología definidapor el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio deIndustrias y Competitividad, sobre las características técnicas del proyecto y de cadauno de los componentes objeto de la contratación, en relación a la capacidad tecnológicadel sistema productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación de laEntidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios acordecon los requerimientos técnicos demandados, y determinar la participación nacional.Las recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas en losPliegos de manera obligatoria.11. Empresas Subsidiarias: Para efectos de esta Ley son las personas jurídicas creadaspor las empresas estatales o públicas, sociedades mercantiles de derecho privado en lasque el Estado o sus instituciones tengan participación accionaría o de capital superior alcincuenta (50%) por ciento.12. Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en general laspersonas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.13. Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratantes apresentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de laparticipación incluyente, de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientoságiles y transparentes, para adquisición de bienes y servicios, de conformidad con elReglamento.14. Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de laContratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como “InstitutoNacional”.15. Local: Se refiere a la circunscripción cantonal donde se ejecutará la obra o sedestinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pública.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de laEntidad Contratante. Para efectos de esta Ley, en las municipalidades y consejosprovinciales, la máxima autoridad será el Alcalde o Prefecto, respectivamente.17. Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados: Oferta que cumpliendo con todaslas especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en losdocumentos precontractuales, oferte el precio más bajo.18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta queofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos,financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. Entodo caso, los parámetros de evaluación deberán constar obligatoriamente en losPliegos.19. Mejor Costo en Consultoría: Criterio de “Calidad y Costo” con el que se adjudicaránlos contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el efecto se determineen los Pliegos correspondientes, y sin que en ningún caso el costo tenga un porcentajede incidencia superior al veinte (20%) por ciento.20. Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en losPliegos Pre contractuales.21. Origen Nacional: Se refiere a las obras, bienes y servicios que incorporen uncomponente nacional en los porcentajes que sectorialmente se definan por parte delMinisterio de Industrias y Competitividad, de conformidad a los parámetros ymetodología establecidos en el Reglamento de la presente Ley.22. Participación Local: Se entenderá aquel o aquellos participantes inscritos en elRegistro Único de Proveedores que tengan su domicilio en el cantón donde se realiza lacontratación.23. Participación Nacional: Aquel o aquellos participantes inscritos en el RegistroÚnico de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.24. Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cadaprocedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional deContratación Pública.25. Portal Compras públicas.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el SistemaInformático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.26. Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos.27. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por laEntidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.28. Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentrainscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes,ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por lasEntidades Contratantes.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA29. Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores deobras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en losprocedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está a cargo del InstitutoNacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las EntidadesContratantes.30. Servicios de Apoyo a la Consultoría: Son aquellos servicios auxiliares que noimplican dictamen o juicio profesional especializado, tales como los de contabilidad,topografía, cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforacionesgeotécnicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el usoauxiliar de equipos especiales.31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos gravestales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna,inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras queprovengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional.Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o electrónica.Título IISISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICACapítulo IDEL SISTEMA Y SUS ÓRGANOSArt. 7.- Sistema nacional de contratación pública SNCP.- El Sistema Nacional deContratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos,mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación,presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas porlas Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito deesta Ley.Art. 8.- Órganos competentes.- El Instituto Nacional de Contratación Pública juntocon las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones en materia depresupuestos, planificación, control y contratación pública, forman parte del SistemaNacional de Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias.Art. 9.- Objetivos del sistema.- Son objetivos prioritarios del Estado, en materia decontratación pública, los siguientes:1. Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el PlanNacional de Desarrollo;2. Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normascontractuales;3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública;4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producciónnacional;| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA5. Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianasempresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;6. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidadesde las políticas públicas y a su ejecución oportuna;7. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que sedesarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento;8. Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública con lossistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de los organismosseccionales;9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta deeficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado;10. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión ytransparencia del gasto público; y,11. Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y competitivos enel SNCP.Art. 10.- El Instituto Nacional de Contratación Pública.- Créase el Instituto Nacional deContratación Pública, como organismo de derecho público, técnico y autónomo, conpersonalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera ypresupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director Ejecutivo,quien será designado por el Presidente de la República. Su sede será la ciudad de Quito,tendrá jurisdicción nacional, pudiendo establecer oficinas desconcentradas a nivelnacional.El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública conformea las siguientes atribuciones:1. Asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacionalde Contratación Pública;2. Promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el Directorio;3. Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la formulación de losplanes de contrataciones de las entidades sujetas a la presente Ley;4. Administrar el Registro Único de Proveedores RUP;5. Desarrollar y administrar el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador,COMPRASPÚBLICAS, así como establecer las políticas y condiciones de uso de lainformación y herramientas electrónicas del Sistema;6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en losprocesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios porparte del Estado;| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA7. Establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados;8. Expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales,aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública, paralo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de laContraloría General del Estado;9. Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta Ley;10. Recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de los procedimientos decontratación pública;11. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico decontratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la interconexión deplataformas tecnológicas de instituciones y servicios relacionados;12. Capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y herramientas,así como en los procedimientos relacionados con contratación pública;13. Elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del SistemaNacional de Contratación Pública y en particular los procesos previstos en esta Ley;14. Facilitar los mecanismos a través de los cuales se podrá realizar veeduría ciudadanaa los procesos de contratación pública; y, monitorear su efectivo cumplimiento;15. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS el informe anual sobre resultados de lagestión de contratación con recursos públicos;16. Elaborar y publicar las estadísticas del SNCP; y,17. Las demás establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás normasaplicables.Art. 11.- Directorio.- El Directorio del Instituto Nacional de Contratación Pública estaráintegrado por:1. El Ministro de Industrias y Competitividad, quien lo presidirá y tendrá votodirimente;2. La máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación;3. El Ministro de Finanzas;4. El Alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de Municipalidadesdel Ecuador; y,5. El Prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador,CONCOPE.Actuará como Secretario el Director Ejecutivo del INCP, quien intervendrá con vozpero sin voto.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 12.- Funciones.- Son funciones exclusivas del Directorio las siguientes:1. Planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de contrataciónpública;2. Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben aplicar lasentidades competentes; y,3. Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Instituto Nacional deContratación Pública.Art. 13.- Financiamiento del Instituto Nacional de Contratación Pública.- Para sufuncionamiento, el Instituto Nacional de Contratación Pública contará con los siguientesrecursos:1. Los que se le asignen en el Presupuesto General del Estado;2. Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP;3. Los que obtenga por efectos de donaciones y asistencias de instituciones yorganismos nacionales o internacionales; y,4. Los que provengan de convenios por uso de las herramientas del Sistema que serealicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o privado.Estos recursos serán administrados a través de una cuenta especial a nombre delInstituto Nacional de Contratación Pública.Capítulo IICONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DECONTRATACIÓN PÚBLICAArt. 14.- Alcance del control del SNCP.- El control del Sistema Nacional deContratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado entrelos diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, la deejecución del contrato y la de evaluación del mismo.El Instituto Nacional de Contratación Pública tendrá a su cargo el cumplimiento de lasatribuciones previstas en esta Ley, incluyendo en consecuencia, la verificación de:1. El uso obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, informar,promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública;2. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales oficializados por elInstituto Nacional de Contratación Pública;3. El cumplimiento de las políticas emitidas por el Directorio del INCP y los planes ypresupuestos institucionales en materia de contratación pública;4. La contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las excepcionespuntualizadas en esta Ley;| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA5. Que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidad o incapacidad algunahasta el momento de la contratación; y,6. Que la información que conste en las herramientas del Sistema se encuentreactualizada.Cualquier incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en esta Ley.Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación Pública podrásolicitar información a entidades públicas o privadas que crea conveniente, las quedeberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 díasde producida la solicitud.Art. 15.- Atribuciones de los Organismos de Control.- Corresponde a los organismos decontrol del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controlesposteriores a los procedimientos de contratación efectuados por las EntidadesContratantes.Es obligación del Instituto Nacional de Contratación Pública informar a la ContraloríaGeneral del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca elcometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta Ley.Capítulo IIIDE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMASección IDEL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORESArt. 16.- Registro único de proveedores.- Créase el Registro Único de Proveedores(RUP), como un sistema público de información y habilitación de las personas naturalesy jurídicas, nacionales y extranjeras, con capacidad para contratar según esta Ley, cuyaadministración corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública.El RUP será dinámico, incluirá las categorizaciones dispuestas por el Instituto Nacionalde Contratación Pública y se mantendrá actualizado automática y permanentemente pormedios de interoperación con las bases de datos de las instituciones públicas y privadasque cuenten con la información requerida, quienes deberán proporcionarla de maneraobligatoria y gratuita y en tiempo real.Art. 17.- Publicidad de la información.- La información del RUP será pública y estarádisponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS.Las Entidades Contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a susoferentes o proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para laobtención del RUP.Los proveedores serán responsables de la veracidad, exactitud y actualidad de lainformación entregada para la obtención del RUP y deberán informar al InstitutoNacional de Contratación Pública sobre cualquier cambio o modificación en los plazosque señale el Reglamento.Art. 18.- Obligatoriedad de inscripción.- Para participar individualmente o en asociaciónen las contrataciones reguladas por esta Ley se requiere constar en el RUP comoproveedor habilitado. Por excepción, los oferentes que intervengan en procesos de| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAmenor cuantía podrán no estar inscritos en el RUP; pero, deberán inscribirse en el RUPprevia a la suscripción de sus respectivos contratos.El Reglamento a esta Ley establecerá las normas relativas al funcionamiento del RUP.Art. 19.- Causales de suspensión del RUP.- Son causales de suspensión temporal delProveedor en el RUP:1. Ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido, durante el tiempo decinco (5) años y tres (3) años, respectivamente, contados a partir de la notificación de laresolución de terminación unilateral del contrato o de la resolución con la que se declareadjudicatario fallido;2. No actualizar la información requerida para su registro por el Instituto Nacional deContratación Pública, suspensión que se mantendrá hasta que se realice la actualizacióncorrespondiente; y,3. Haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos segundo y tercerodel artículo 100 de esta Ley.Una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numeralesanteriores, el Instituto Nacional de Contratación Pública rehabilitará al proveedor deforma automática y sin más trámite.Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP haber entregado para suregistro información adulterada, siempre que dicha situación haya sido declarada ensentencia ejecutoriada de última instancia.Art. 20.- Derechos.- El Instituto Nacional de Contratación Pública establecerá losderechos de inscripción al RUP que deberán pagar los proveedores, los que se regularánen relación de los costos de operación del Sistema, exclusivamente. En ningún caso losderechos representarán un obstáculo para la inscripción de micro y pequeñas empresas,artesanos y profesionales.Los derechos de inscripción no serán reembolsados.Sección IIDEL SISTEMA INFORMÁTICO COMPRASPÚBLICASArt. 21.- PORTAL de COMPRASPÚBLICAS.- El Sistema Oficial de ContrataciónPública del Ecuador COMPRASPÚBLICAS será de uso obligatorio para las entidadessometidas a esta Ley y será administrado por el Instituto Nacional de ContrataciónPública.El portal de COMPRASPÚBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogoelectrónico, el listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de lasEntidades Contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre elestado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar todoprocedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública, deacuerdo a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y las regulaciones delINCP.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAEl portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de losactores del SNCP.La información relevante de los procedimientos de contratación se publicaráobligatoriamente a través de COMPRASPÚBLICAS.El Reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y lainformación relevante a publicarse.Título IIIDE LOS PROCEDIMIENTOSCapítulo INORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓNPÚBLICASección ISOBRE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓNDE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOSArt. 22.- Plan anual de contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con losobjetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales,formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, deconformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacionalde Desarrollo y a los presupuestos del Estado.El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratantedentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portalCOMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas seránpublicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso.El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en elReglamento de la presente Ley.Art. 23.- Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a lanaturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseñoscompletos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas,debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual deContratación de la entidad.Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a suaprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica ode Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínimade participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetrosdeterminados por el Instituto Nacional de Contratación Pública.La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubierenparticipado en la elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron yaprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, sifuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios quepudieran ocasionarse en su posterior aplicación.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 24.- Presupuesto.- Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificarla disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientespara cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o losmecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior.Art. 25.- Participación nacional.- Los Pliegos contendrán criterios de valoración queincentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen depreferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría,de origen local y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por el Ministeriode Industrias y Competitividad.Art. 26.- Asociación para ofertar.- En los procedimientos a los que se refiere esta Leylos oferentes inscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentarsus ofertas individualmente, asociadas, o con compromiso de asociación o consorcio.La participación de la consultoría extranjera, sea ésta de personas naturales o jurídicas,se limitará a los campos, actividades o áreas en cuyos componentes parciales o totalesno existe capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional, determinadas por elInstituto Nacional de Contratación Pública.Art. 27.- Modelos obligatorios.- Serán obligatorios los modelos y formatos dedocumentos pre contractuales, y la documentación mínima requerida para la realizaciónde un procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados y oficializadospor el Instituto Nacional de Contratación Pública, para lo cual podrá contar con laasesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado.Art. 28.- Uso de herramientas informáticas.- Los procedimientos establecidos en estaLey, se tramitarán preferentemente utilizando herramientas informáticas, de acuerdo alo señalado en el Reglamento de esta Ley.El Portal COMPRASPÚBLICAS deberá contar con seguridades informáticas quegaranticen su correcto funcionamiento, con las pistas de auditoría correspondientes.Art. 29.- Compras corporativas.- Con el objeto de conseguir mejores condiciones decontratación y aprovechar economías de escala, dos o más entidades podrán firmarconvenios interinstitucionales con el fin de realizar en forma conjunta un procedimientode selección único, para la adquisición de bienes, ejecución de obras de interés común oprestación de servicios incluidos los de consultoría.Se observarán los procedimientos correspondientes de acuerdo al monto y naturaleza dela contratación.Para la elaboración del convenio se observarán los modelos de uso obligatoriodesarrollados por el Instituto Nacional de Contratación Pública.Una vez culminado el proceso de selección, si la contratación fuera divisible, sesuscribirán contratos independientes entre cada entidad y el o los adjudicatarios.Art. 30.- Vigencia de la oferta.- Las ofertas se entenderán vigentes durante el tiempoque para el efecto prevean los Pliegos precontractuales. De no preverse el plazo devigencia se entenderá que la oferta está vigente hasta la fecha de celebración delcontrato, pudiendo prorrogarse el plazo previsto por disposición de la EntidadContratante.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 31.- Divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones de los pliegos.- LosPliegos contendrán toda la información requerida para participar en un proceso deprovisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría.Los Pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida en unproceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, condiciones económicas,legales y contractuales.Los Pliegos son públicos y su acceso es gratuito para cualquier persona a través delportal de COMPRASPÚBLICAS.En ningún proceso de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se cobrará valoralguno por derecho de inscripción. Exclusivamente el oferente adjudicado, una vezrecibida la notificación de adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en formaprevia en los pliegos, y con el cual se cubra exclusivamente los costos de levantamientode textos, reproducción y edición de los Pliegos, de ser el caso.Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a laentidad convocante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las modificacionesa los pliegos, en caso de existir, se publicarán en el portal COMPRASPÚBLICAS.Los Pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular las preguntas yaclaraciones y para obtener las respuestas correspondientes.En los Pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación de erroresde forma de la oferta, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.Art. 32.- Adjudicación.- La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso aseguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuestarepresente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 delartículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cadaprocedimiento.Art. 33.- Declaratoria de procedimiento desierto.- La máxima autoridad de la EntidadContratante, siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto elprocedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos:1. Por no haberse presentado oferta alguna;2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de lascondiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que nosea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todaslas ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estarsustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer suarchivo o su reapertura.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDALa declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y porconsiguiente se archivará el expediente.La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación oindemnización a los oferentes.Art. 34.- Cancelación del procedimiento.- En cualquier momento entre la convocatoria y24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de laentidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo dereparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientescasos:1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de lacontratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.Art. 35.- Adjudicatarios fallidos.- Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebrarenel contrato por causas que les sean imputables, la máxima autoridad de la entidad,declarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al INCP.El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de tres (3) años, tiempodurante el cual no podrá contratar con las Entidades Contratantes previstas en esta Ley.Art. 36.- Expediente del proceso de contratación.- Las Entidades Contratantes deberánformar y mantener un expediente por cada contratación en el que constarán losdocumentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas depreparación, selección, contratación, ejecución, así como en la fase pos contractual. ElReglamento establecerá las normas sobre su contenido, conformación y publicidad através del portal de COMPRASPÚBLICAS.Sección IISOBRE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAArt. 37.- Ejercicio de la consultoría.- La consultoría será ejercida por personas naturaleso jurídicas, nacionales o extranjeras que, para celebrar contratos con las entidadessujetas a la presente Ley, deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores RUP.La participación de consultores extranjeros, en los procesos de contratación pública,sean estos personas naturales o jurídicas, se limitará a los servicios, campos, actividadeso áreas en cuyos componentes parcial o totalmente no exista capacidad técnica oexperiencia de la consultoría nacional, certificadas por el Instituto Nacional deContratación Pública quien para el efecto de proporcionar esta certificación deberásolicitar mediante aviso público la presentación de expresiones de interés deproveedores de bienes y servicios nacionales. Si en un plazo de treinta (30) días desolicitada dicha expresión de interés no existen interesados nacionales, o los quemanifiesten su interés no cumplen con la capacidad técnica o experiencia solicitada,entonces autorizará a la entidad el concurso de prestadores de servicios de consultoríaextranjeros.Esta autorización no impide que una vez iniciado el proceso contractual una personanatural o jurídica nacional participe del mismo.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 38.- Personas naturales que pueden ejercer la consultoría.- Para que los consultoresindividuales, nacionales o extranjeros, puedan ejercer actividades de consultoría,deberán tener por lo menos título profesional de tercer nivel conferido por unainstitución de Educación Superior del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberáestar reconocido en el país conforme a la Ley.Los consultores individuales extranjeros cuyos títulos no se encuentren registrados en elEcuador que celebren contratos de consultoría cuyo plazo sea de hasta seis meses;deberán presentar el título profesional conferido por una entidad de educación superiordel extranjero, igual tratamiento se dará al consultor individual nacional que hayaobtenido el título de tercer nivel o cuarto nivel en el extranjero.Art. 39.- Personas jurídicas que pueden ejercer la consultoría.- Para que una empresanacional pueda ejercer actividades de consultoría, deberá estar constituida deconformidad con la Ley de Compañías y tener en su objeto social incluida estaactividad.Las personas jurídicas extranjeras para ejercer actividades de consultoría demostraránestar facultadas legalmente en el país de su constitución para ejercer y prestar serviciosde consultoría. Para la ejecución de los contratos, dichas personas jurídicas deberánestar domiciliadas en el Ecuador de conformidad con lo previsto en la Ley deCompañías.Las compañías extranjeras que se hubieren registrado como consultoras en el RUP nopodrán ejercer en el país ninguna otra actividad que no sea la consultoría en los camposde su registro.Las universidades y escuelas politécnicas, así como las fundaciones y corporacionespodrán ejercer la consultoría, de conformidad con las disposiciones legales o estatutariasque normen su existencia legal, siempre que tengan relación con temas de investigacióno asesorías especializadas puntuales en las que demuestren su capacidad.Para ejercer su actividad, las empresas consultoras contratarán y demostrarán quecuentan con consultores individuales, quienes deberán cumplir los requisitos previstosen esta Ley.En todos los casos se privilegiará la contratación de profesionales ecuatorianos lo queserá exigido por la institución contratante y por el INCP en los porcentajes definidos enel Reglamento a la Ley.Art. 40.- Montos y tipos de contratación.- La celebración de contratos de consultoría sesujetará a las siguientes disposiciones:1. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior oigual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto delpresupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La selección,calificación, negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la EntidadContratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley;2. Contratación mediante lista corta: Cuando el presupuesto referencial del contratosupere el fijado en el número anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAcoeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente alejercicio económico; y,3. Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto referencial delcontrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicioeconómico.Las disposiciones que regulen los procedimientos precontractuales señalados en losnúmeros anteriores, constarán en el Reglamento de esta Ley.Por presupuesto referencial del contrato se entenderá aquel que haya determinado laentidad, institución, dependencia, entidad u organismo interesados, a la fecha de iniciodel proceso.Art. 41.- Criterios de selección para consultoría.- Los servicios de consultoría seránseleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. Las ofertas de consultoríaserán presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendrá los aspectostécnicos sobre los que se evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos,sobre los que se calificará el costo.Los procesos de selección se efectuarán entre consultores de la misma naturaleza; asíentre consultores individuales, entre firmas consultoras, o entre organismos que puedanatender y estén en capacidad jurídica de prestar servicios de consultoría.Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación,selección, negociación y adjudicación.La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la basede lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los siguientesrequisitos, procedimientos y criterios:1. Capacidad técnica y administrativa disponible;2. Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores;3. Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a laejecución del contrato;4. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condicionesgenerales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría;5. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realizaciónde la consultoría; y,6. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, setomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías queofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia detecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica deprofesionales ecuatorianos.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAUna vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertaseconómicas, las cuales serán asimismo objeto de revisión y calificación según elprocedimiento que se determine en el Reglamento de esta Ley y sin que en ningún casoel costo tenga un porcentaje de incidencia superior al veinte (20%) por ciento, conrelación al total de la calificación de la oferta.Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica yeconómica, se procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y alos ajustes económicos que se deriven de tal negociación.Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzaráncon el consultor calificado en el siguiente lugar, continuándose con el mismoprocedimiento descrito en los incisos anteriores.La adjudicación se realizará conforme lo indica el artículo 32 de esta Ley.Art. 42.- Comisión técnica.- Para la realización de concursos públicos y contrataciónpor lista corta, la dependencia, entidad u organismo respectivo conformará, en cadacaso, una Comisión Técnica que tome a su cargo y responsabilidad el llevar adelante losprocesos previstos para cada concurso, la que deberá actuar de conformidad con lospliegos aprobados para el efecto. De ser necesario se podrá conformar una o mássubcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica.Corresponde a la máxima autoridad de cada dependencia o entidad que convoque alconcurso de consultoría, aprobar en armonía con esta Ley y su Reglamento general, losPliegos, Términos de Referencia, presupuesto referencial y demás documentos delconcurso. Son atribuciones de la Comisión Técnica, calificar, seleccionar y negociar conlos consultores oferentes.En determinados casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos deconsultoría requeridos, la máxima autoridad de la Institución podrá convocar a procesosde precalificación de consultoría o presentación de manifestaciones de interés. ElReglamento a la presente Ley establecerá las normas para viabilizar estos procesos.Capítulo IIPROCEDIMIENTOS DINÁMICOSSección ICOMPRAS POR CATÁLOGOArt. 43.- Convenios marco.- El Instituto Nacional de Contratación Pública efectuaráperiódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebraráConvenios Marco en virtud de los cuales se ofertarán en el catálogo electrónico bienes yservicios normalizados a fin de que éstos sean adquiridos o contratados de maneradirecta por las Entidades Contratantes, sobre la base de parámetros objetivosestablecidos en la normativa que para el efecto dicte el Instituto Nacional deContratación Pública.Art. 44.- Catálogo electrónico del INCP.- Como producto del Convenio Marco, elInstituto Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible enel Portal COMPRASPÚBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes podránrealizar sus adquisiciones en forma directa.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 45.- Obligaciones de los proveedores.- Los adjudicatarios quedarán obligados aproveer bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de plazo,precio, calidad, lugar de entrega y garantía establecidas para el período de duración delConvenio Marco. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condicionesestablecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en elConvenio Marco.Art. 46.- Obligaciones de las entidades contratantes.- Las Entidades Contratantesdeberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos deadquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no seencuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para laadquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.Si cualquiera de las Entidades Contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que las queconsten publicadas en el catálogo electrónico, deberán informar al Instituto Nacional deContratación Pública para que éste conozca y confirme que la oferta es mejor y adoptelas medidas necesarias que permitan extender tales costos, mediante la celebración deConvenios Marco, al resto de Entidades Contratantes.Sección IISUBASTA INVERSAArt. 47.- Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados queno consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizarsubastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujanhacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través delPortal de COMPRASPÚBLICAS.Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados enel Portal COMPRASPÚBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes.El Reglamento a la presente Ley establecerá los procedimientos y normas defuncionamiento de las subastas inversas.Para participar de cualquier mecanismo electrónico en el portal se tiene que estarregistrado en el RUP.Capítulo IIILICITACIÓNArt. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que seutilizará en los siguientes casos:1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II deeste Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesensido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor queresulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico;2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando losde consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte demultiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico; y,| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase elvalor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuestoinicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.Art. 49.- De las fases preparatoria y precontractual.- La fase preparatoria de todoprocedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica requeridapara la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos.La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el procedimientode aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas,informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dichoprocedimiento.Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento de esta Ley.Capítulo IVCOTIZACIÓN Y MENOR CUANTÍAArt. 50.- Procedimientos de cotización.- Este procedimiento, se utilizará en cualquierade los siguientes casos:1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II deeste Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesensido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial oscile entre 0,000002y 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre0,000007 y 0,00003 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente EjercicioEconómico; y,3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados,exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente Ejercicio Económico.En cualquiera de los casos previstos en los números anteriores, se invitará a presentarofertas a por lo menos cinco proveedores registrados en el RUP escogidos por sorteopúblico. Sin perjuicio de los cinco posibles oferentes favorecidos en el sorteo, podránparticipar en el procedimiento toda persona natural o jurídica registrada en el RUP, quetenga interés.De no existir dicho número mínimo, se podrá invitar a presentar ofertas al número deproveedores que consten registrados en el RUP, situación que deberá ser justificada porla Entidad Contratante y comunicada al INCP, para la correspondiente verificación, deser el caso.Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario competente de laEntidad Contratante, y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos por el InstitutoNacional de Contratación Pública.Art. 51.- Contrataciones de menor cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema encualquiera de los siguientes casos:| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los deconsultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicialdel Estado del correspondiente ejercicio económico;2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 delPresupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II deeste Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesensido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente. En el caso previstoen el número 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogidopor sorteo público de entre los interesados previamente en participar en dichacontratación.De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionariocompetente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatoriosemitidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.Art. 52.- Contratación preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que seadquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios deconsultoría, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas empresas, conartesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el cantón en el que seejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones deconformidad a la normativa que los regulen.Para las contrataciones de obra que se seleccionan por procedimientos de cotización ymenor cuantía se privilegiará la contratación con profesionales, micro y pequeñasempresas que estén calificadas para ejercer esta actividad, y preferentementedomiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato.Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten lascondiciones indicadas en los incisos anteriores, se podrá contratar con proveedores deotros cantones o regiones del país.El Instituto Nacional de Contratación Pública, en los modelos correspondientes, incluirádisposiciones para el cumplimiento de este mandato y velará por su efectiva aplicación.Capítulo VPROCEDIMIENTOS ESPECIALESSección ICONTRATACIÓN INTEGRAL POR PRECIO FIJOArt. 53.- Procedencia.- Para celebrar contratos de obra, podrá acordarse medianteresolución razonada de la máxima autoridad de la entidad, la celebración del ContratoIntegral por precio fijo, cuando se cumplan de forma conjunta los siguientes requisitos:1. Si del análisis previo a la resolución de la máxima autoridad, resulta más ventajosaesta modalidad con respecto a la contratación por precios unitarios;| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA2. Si se tratare de la ejecución de proyectos de infraestructura en los que fuere evidenteel beneficio de consolidar en un solo contratista todos los servicios de provisión deequipo, construcción y puesta en operación;3. Si el presupuesto referencial de dicha contratación sobrepasa el valor que resulte demultiplicar el coeficiente 0,1% por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico; y,4. Que la Entidad Contratante cuente con los estudios completos, definitivos yactualizados.Se prohíbe en esta clase de contratos la celebración de contratos complementarios, lainclusión de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de variaciónde precios. El plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo exclusivamenteen los casos de fuerza mayor o caso fortuito.Los contratistas de esta modalidad contractual asumen todos los riesgos yresponsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condicionesacordadas.Art. 54.- Procedimiento de selección.- La selección del contratista para la celebración deeste tipo de contratos, se realizará por el procedimiento de Licitación previsto en elCapítulo III del Título III de esta Ley, sin que se puedan aplicar procedimientosespeciales o de excepción.Los oferentes deberán entregar el detalle y origen de los componentes de la obra yequipamiento acorde a las especificaciones técnicas requeridas para el fiel cumplimientodel proyecto. En la oferta se presentará el cronograma de la provisión, instalación yfuncionamiento de los bienes y equipos; así como la puesta en operación del proyectocontratado.Los pliegos contendrán criterios de valoración para incentivar el empleo de materiales,insumos, equipo y mano de obra de origen local o nacional.Art. 55.- Particularidades.- En esta modalidad todos los componentes del proyectodeben contratarse bajo la modalidad de contrato integral por precio fijo.Los contratos integrales por precio fijo admiten la posibilidad de incluir en su objeto elmantenimiento de los componentes del proyecto, aspecto que deberá contemplarse en elcontrato.La terminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá exclusivamente porcausas de fuerza mayor o caso fortuito aducidas por el contratista y aceptadas por laEntidad Contratante; o señaladas por esta última. No se admitirán como causales determinación por mutuo acuerdo circunstancias imprevistas, técnicas o económicas.La Entidad Contratante declarará la terminación unilateral y anticipada de estoscontratos en caso de incumplimiento del contratista; o cuando ante circunstancias defuerza mayor o caso fortuito señaladas por la Entidad Contratante, el contratista noaceptare la terminación de mutuo acuerdo.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 56.- Supervisión.- Este tipo de contratos estarán sujetos a la supervisión de laEntidad Contratante, que podrá ser realizada por sí misma o por terceros.La supervisión vigilará que el contratista se rija a las especificaciones técnicasrequeridas y a las obligaciones en cuanto a calidad y origen de los componentes de laobra, establecidos en el contrato.Sección IICONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIAArt. 57.- Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia definidas en elnúmero 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, elMinistro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitirresolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicharesolución se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS.La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máximaautoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran demanera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar conempresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni depresentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivocontrato.En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridadde la Entidad Contratante publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS un informe quedetalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de losresultados obtenidos.Sección IIIDE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLESArt. 58.- Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la institución pública hayaresuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de lasnecesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés socialde acuerdo con la Ley.Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará unacuerdo directo entre las partes, por el lapso máximo de noventa (90) días.Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector urbanocomo en el sector rural, en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos yCatastros de la Municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará losprecios comerciales actualizados de la zona.El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dichoavalúo.Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía administrativa.El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en larespectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAEn el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio deexpropiación conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil, sinperjuicio de recibir a cuenta del precio final que se disponga pagar el valor quepreliminarmente ha propuesto la institución pública respectiva. El Juez en su resoluciónno está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos yCatastros de la Municipalidad.Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública, losdueños deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dichapropiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia dedominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos semantuvieran impagos, del precio de venta, se los deducirá.La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o entidades delsector público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial que para el efecto sedicte.En el caso de las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará por lasdisposiciones de su propia Ley.Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público,siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria deutilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se lapodrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, trasladode partidas presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidadpública que expropia procederá conforme esta Ley. Para su trámite se estará a lodispuesto en el Reglamento de esta Ley.Sección IVDEL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLESArt. 59.- Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estadoo una institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetaráa las normas previstas en el Reglamento de esta Ley.Título IVDE LOS CONTRATOSCapítulo IDE LAS CAPACIDADES, INHABILIDADES O NULIDADESArt. 60.- Carácter de los contratos.- Los contratos a los que se refiere esta Leycelebrados por las Entidades Contratantes, son contratos administrativos.Art. 61.- Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegarla suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismosadscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberáemitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial,debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPÚBLICAS.Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAPara la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previaalguna.Art. 62.- Inhabilidades generales.- No podrán celebrar contratos previstos en esta Leycon las Entidades Contratantes:1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, oen las inhabilidades generales establecidas en la Ley;2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios deEstado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional deContratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de lasEntidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como loscónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral;3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenidodirecta o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento decontratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por susactividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada;4. Quienes consten suspendidos en el RUP;5. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, almomento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y,6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.Art. 63.- Inhabilidades especiales.- No podrán celebrar contratos con la EntidadContratante:1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntasparroquiales, en su respectiva jurisdicción;2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubierenrealizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura, quepresenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los quehubieren elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el contratose refiera a fiscalización, supervisión, o actualización de los estudios, diseños oproyectos;3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de laentidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad ysegundo de afinidad;4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapaprecontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultarfavorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad osegundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades dehecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o susparientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAparticipación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleadoshubieren renunciado a sus funciones; y,5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión oaprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse.Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado delrespectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno.Art. 64.- Contratos celebrados contra expresa prohibición.- Si se celebrare un contratocontra expresa prohibición de esta Ley, la máxima autoridad de la Entidad Contratantepodrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin queproceda reconocer indemnización alguna al contratista. A partir de la fecha en que sedeclare la terminación unilateral, la institución contratante se abstendrá de realizarcualquier pago en razón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que sepracticará.Si la celebración del contrato causare perjuicio económico a la Entidad Contratante,serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieren tramitado ycelebrado el contrato, sin perjuicio de la sanción administrativa y penal a que hubierelugar.Art. 65.- Nulidad del contrato.- Los contratos regidos por esta Ley serán nulos en lossiguientes casos:1. Por las causas generales establecidas en la Ley;2. Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmenteestablecidas; y,3. Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamenteincompetente.El Procurador General del Estado tan pronto tenga conocimiento de cualquiera de estasirregularidades, demandará la nulidad del contrato, sin perjuicio de lasresponsabilidades administrativa, civil o penal de los funcionarios o empleados por cuyaculpa se hubiere causado la nulidad.Art. 66.- Denuncias.- La denuncia sobre contratos celebrados con personas inhábiles osobre aquellos que recayera alguna causa de nulidad, podrá presentarla cualquierpersona al Procurador General del Estado acompañando los documentos probatorios delcaso, para que se analice la procedencia de demandar la nulidad del contrato sinperjuicio de que se inicien las demás acciones civiles o penales a las que hubiere lugar.Art. 67.- Consorcios o asociaciones.- En cualquier proceso precontractual previsto enesta Ley, pueden participar consorcios o asociaciones de personas naturales y/ojurídicas, constituidos o por constituirse, en este último caso presentando el compromisode asociación o consorcio correspondiente. Sin embargo, para la celebración de loscontratos con una asociación o consorcio será requisito previo la presentación de laescritura pública mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación oconsorcio, escritura en la que debe constar la designación de un apoderado.Las escrituras de constitución y disolución de la asociación o consorcio deberáncontener los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDACapítulo IIDE LOS REQUISITOS Y FORMA DE LOS CONTRATOSArt. 68.- Requisitos de los contratos.- Son requisitos para la celebración de loscontratos, los siguientes:1. La competencia del órgano de contratación;2. La capacidad del adjudicatario;3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financierosnecesarios para el cumplimiento de las obligaciones; y,4. La formalización del contrato, observando el debido proceso y los requisitosconstantes en la presente Ley y su Reglamento.Art. 69.- Suscripción de contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expresomandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del términode quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantíasea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante NotarioPúblico. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta delcontratista.Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con laorden de compra y el acta de entrega.Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente,sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligacionesparticulares que asuman las partes.Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidadde escritura pública.Para la suscripción del contrato, será requisito previo la rendición de las garantíascorrespondientes.Cuando por causas imputables al adjudicatario no se suscriba el contrato dentro deltérmino correspondiente, la entidad deberá declararlo como adjudicatario fallido ydisponer su suspensión del RUP. De existir ofertas habilitadas, la entidad, de convenir asus intereses, adjudicará el contrato al oferente que hubiera presentado la siguienteoferta de mejor costo.Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, eladjudicatario podrá demandar la correspondiente indemnización de los daños yperjuicios o reclamar administrativamente los gastos en que ha incurrido, siempre quese encuentren debida y legalmente comprobados. La entidad a su vez deberá repetircontra el o los funcionarios o empleados responsables.En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa celebración oformalización de los instrumentos expuestos en este artículo.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAArt. 70.- Administración del contrato.- Los contratos contendrán estipulacionesespecíficas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato,así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización.En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecucióndel contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente sereferirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; contratoscomplementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de multasy sanciones; y, recepciones.Art. 71.- Cláusulas obligatorias.- En los contratos sometidos a esta Ley se estipularáobligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que laentidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podráexceder del término de treinta (30) días.Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractualesconforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demásobligaciones contractuales, las que se determinarán en relación directa con el montototal del contrato y por cada día de retraso.Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, através de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.Art. 72.- Contratos modificatorios para enmendar casos de errores.- Para corregirerrores manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo que se hubieren producido debuena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar contratosmodificatorios que enmienden los errores encontrados.Capítulo IIIDE LAS GARANTÍASArt. 73.- Formas de garantías.- En los contratos a que se refiere esta Ley, los contratistaspodrán rendir cualquiera de las siguientes garantías:1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco oinstitución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos;2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobroinmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda delsesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondienteavalúo catastral correspondiente;4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones delEstado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonosde prenda, Notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, o valoresfiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador.Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores del país, almomento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán alproveedor; y,| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDA5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecidaen el país, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyoplazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato.No se exigirán las garantías establecidas por la presente Ley para los contratos referidosen el número 8 del artículo 2 de esta Ley.Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Contratante tendrá preferencia sobre cualquierotro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde supretensión.Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las pólizas de segurosestablecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no admitirán cláusula algunaque establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, elrequerimiento por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. Cualquier cláusula encontrario, se entenderá como no escrita.Art. 74.- Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contratoy para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadascon el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirágarantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En loscontratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía seconstituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas afavor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de losmateriales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obraen la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de lasespecificaciones, imputables al proveedor.En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la ofertaeconómica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual osuperior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberáincrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entreel presupuesto referencial y la cuantía del contrato.Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladasen los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley.No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmueblesy de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicarel coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondienteejercicio económico.Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que lefueren impuestas al contratista.Art. 75.- Garantía por anticipo.- Si por la forma de pago establecida en el contrato, laEntidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero,giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá rendirpreviamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción quese vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDALas cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está condicionado a laentrega - recepción de los bienes u obras materia del contrato.El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de lanaturaleza de la contratación.Art. 76.- Garantía técnica para ciertos bienes.- En los contratos de adquisición,provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que contemplenaquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de losmismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción del contrato y como parteintegrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedorautorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidasen el contrato.Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligaciónprincipal.De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta Leypor igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en lospliegos y en el contrato.Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción delbien.Art. 77.- Devolución de las garantías.- En los contratos de ejecución de obras, lagarantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepcióndefinitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a la firmadel acta recepción única o a lo estipulado en el contrato.Capítulo IVDE LA CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓNArt. 78.- Cesión de los contratos.- El contratista está prohibido de ceder los derechos yobligaciones emanados del contrato.Art. 79.- Subcontratación.- El contratista podrá subcontratar la ejecución parcial delcontrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP, bajo su riesgo yresponsabilidad.Tratándose de subcontratación de consultoría, ésta sólo podrá realizarse para lasactividades que expresamente se establezcan en los pliegos y que conste en la ofertaadjudicada.Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratarde acuerdo con esta Ley, ni podrán superar el treinta (30%) por ciento del monto delcontrato reajustado.Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad respecto a laobligación de cumplimiento del contrato para con la Entidad Contratante, la que noasume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con supersonal.| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDALas subcontrataciones que realicen las entidades previstas en el numeral 8 del artículo 2de esta Ley en calidad de contratistas, observarán los procedimientos de selecciónprevistos en esta Ley.Capítulo VDE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATOArt. 80.- Responsable de la administración del contrato.- El supervisor y el fiscalizadordel contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuadaejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazosy costos previstos.Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda.Capítulo VIDE LAS RECEPCIONES Y LA LIQUIDACIÓNArt. 81.- Clases de recepción.- En los contratos de adquisición de bienes y de prestaciónde servicios, incluidos los de consultoría, existirá una sola recepción, que se produciráde conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepcióndefinitiva. Producida la recepción se devolverán las garantías otorgadas, a excepción dela garantía técnica.En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por preciofijo existirán una recepción provisional y una definitiva.Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en que sepueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, podránefectuarse recepciones parciales.En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante noformulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodosdeterminados en el Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepción se haefectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, asolicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo.Capítulo VIIDEL REAJUSTE DE PRECIOSArt. 82.- Sistema de reajuste.- Los contratos de ejecución de obras, adquisición debienes o de prestación de servicios, a que se refiere esta Ley, cuya forma de pagocorresponda al sistema de precios unitarios, se sujetarán al sistema de reajuste deprecios de conformidad con lo previsto en el Reglamento a esta Ley. Serán tambiénreajustables los contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier modalidad.Art. 83.- Índices.- Para la aplicación de las fórmulas, los precios e índices de preciosserán proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),mensualmente, dentro de los diez (10) días del mes siguiente, de acuerdo con su propiareglamentación. Para estos efectos, la Instituto Nacional de Contratación Públicamantendrá permanente coordinación con el INEC.Si por la naturaleza del contrato, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nopudiere proporcionar los precios e índices de precios, la respectiva entidad, solicitará alINEC la calificación de aquellos, tomándolos de publicaciones especializadas. El INEC,| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAen el término de cinco (5) días contado desde la recepción de la solicitud, calificará laidoneidad de los precios e índices de precios de dichas publicaciones especializadaspropuestas. En caso de que dicho instituto no lo haga en el término señalado, seconsiderarán calificados tales precios e índice de precios, para efectos de su inclusión enla fórmula polinómica, bajo la responsabilidad de la entidad.Art. 84.- Contratos integrales por precio fijo.- No serán aplicables las disposicionescontenidas en este Capítulo a los contratos integrales por precio fijo.Capítulo VIIIDE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOSArt. 85.- Obras y servicios complementarios.- En el caso de que fuere necesarioampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causasimprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estadoo la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación oconcurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificacionesantedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original,reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.Art. 86.- Creación de rubros nuevos.- Si para la adecuada ejecución de una obra oprestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevosrubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstosen el artículo siguiente.Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de laEntidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuoacuerdo entre las partes.Art. 87.- Normas comunes a los contratos complementarios.- La suma total de lascuantías de los contratos complementarios referidos en los artículos 85 y 86, excepto enlos contratos de consultoría y del sector hidrocarburífero, no podrá exceder del treinta ycinco (35%) por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal a lafecha en que la Entidad Contratante resuelva la realización del contratocomplementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de preciosque consten en los respectivos contratos principales. El valor de los contratoscomplementarios de consultoría no podrá exceder del setenta (70%) por ciento del valoractualizado o reajustado del contrato principal.El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley.En los contratos complementarios a los que se refieren los dos artículos precedentesconstarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el caso.En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la mismaproporción prevista en el contrato original.No procede la celebración de contratos complementarios para los de adquisiciones debienes sujetos a esta Ley.En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios,se requerirá la verificación presupuestaria correspondiente.Art. 88.- Diferencia en cantidades de obra.- Si al ejecutarse la obra de acuerdo con losplanos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
www.abcos.com.ec ABCOS CIA LTDAreales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidadpodrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta elveinticinco (25%) por ciento del valor reajustado del contrato, siempre que no semodifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en undocumento suscrito por las partes. Si se sobrepasa el mencionado porcentaje seránecesario tramitar un contrato complementario.Art. 89.- Ordenes de trabajo.- La Entidad Contratante podrá disponer, durante laejecución de la obra, hasta del diez (10%) por ciento del valor actualizado o reajustadodel contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajoy empleando la modalidad de costo más porcentaje. En todo caso, los recursos deberánestar presupuestados de conformidad con la presente Ley.Las órdenes de trabajo contendrán las firmas de las partes y de la fiscalización.Art. 90.- Certificación de recursos.- Para todos aquellos casos en que la EntidadContratante decida contraer obligaciones de erogación de recursos por efecto decontratos complementarios, obras adicionales u órdenes de trabajo, de manera previa asu autorización deberá contarse con la respectiva certificación de existencia de recursospara satisfacer tales obligaciones.Art. 91.- Contratos complementarios en la modalidad integral por precio fijo.- No seránaplicables las disposiciones contenidas en este capítulo a los contratos integrales porprecio fijo.Capítulo IXDE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOSArt. 92.- Terminación de los contratos.- Los contratos terminan:1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;2. Por mutuo acuerdo de las partes;3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o laresolución del mismo a pedido del contratista;4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista;y,5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no seorigine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal personajurídica.Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita estánobligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a laque compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tenganpendientes con las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, y a comunicar a lasEntidades Contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir laresolución que la declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre elparticular al Instituto Nacional de Contratación Pública, para que éstos, en el término de| ABCOS CIA LTDA | abcos.com.ec | Capacitación sobre Compras Públicas |
Prof. dr. ricardo a. espinoza lolas (d)espacio-de sacrificio…
Aviso convocatoria complementos nutricionales adulto mayor
Presentación Dupropocom
Durpocom
PresentacióN Gpyo Sep 2011 Base
Sobre Rovella Carranza
Dirección de ingresos públicos y rentas de la Provincia de San Luis