Source: http://docplayer.es/117721-Gea-gonzalez-hospital-ge-pagina-1-de-24-eneral-dr-m-fecha-de-autorizacion-las.html
Timestamp: 2016-12-09 21:51:08
Document Index: 226987857

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 31', 'artículo 59', 'artículo 50', 'artículo 59', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 25', 'artículo 43', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 25', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 141', 'ARTÍCULO 134']

⭐GEA GONZÁLEZ HOSPITAL GE. Página 1 de 24 ENERAL DR. M. Fecha de Autorización LAS
Download "GEA GONZÁLEZ HOSPITAL GE. Página 1 de 24 ENERAL DR. M. Fecha de Autorización LAS"
Rubén Ortega Márquez
1 Página 1 de 24 POLÍTICAS, BASESS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ2 Página 2 de 24 ÍNDICE CAPITULO DESCRIPCIÓN PÁGINA I. INTRODUCCIÓN 3 II. MARCO JURÍDICO 4 III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 6 IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 8 V. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE ORIENTARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 9 VI. ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS 16 VII. DISPOSICIONES TRANSITORIASS 253 Página 3 de 24 I. INTRODUCCIÓN El presente documento o tiene por objeto establecer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que permitan alcanzar las metas y cumplir con los programas del Hospital General Dr. Manuel Gea González garantizando la transparencia, economía, imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia en la toma de decisioness y en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, promoviendo la modernización y desarrolloo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva y ordenada delegación de facultades. Las disposiciones contenidas en el presente documento son complementarias a las establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposicioness aplicables en la materia considerando lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.4 Página 4 de 24 II. MARCO JURÍDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Código Civil Federal Código Federal de Procedimientos Civiles Federal de Procedimiento Administrativo de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo General de Asentamiento Humanos Federal de Competencia Económica Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Federal de Responsabilidades Administrativass de los Servicios Públicos Federal sobre Metrología y Normalización Orgánica de la Administraciónn Pública Federal Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Servicio de Tesorería de la Federación de Ingresos de la Federación de cada ejercicio fiscal de Planeación General de Bienes Nacionales General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sobre la Celebración de Tratados Plan Nacional de Desarrollo Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Publica Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento Federación de la Ley del Servicio de Tesorería de la Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal5 Página 5 de 24 Acuerdo que establece la informaciónn relativaa a los procedimientos de licitación pública que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaria de la Función Pública), por transmisión electrónica o medio magnético, así como la documentación, que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembree de Modificación el día 14 de mayo de ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010.6 Página 6 de 24 III. GLOSARIO DE TÉRMINOS Para los efectos del presente documento, se entenderá por: Adjudicación directa.- Procedimiento mediante el cual se adjudica una obra o servicio a un contratista debido a que su importe se encuentra dentro de los montos máximos establecidos por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, o bien, en tratándose de dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, que han sido declarados desiertos o en los supuestos que establece el articulo 42 de la LOPSRM. Contrato.- Documento que establecen derechos y obligaciones entre el Hospital y el contratista en la ejecución de una obra o la presentación de un servicio relacionado con obras públicas. Contratista.- Persona física o moral que celebra con el Hospital un contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas. Compranet.- Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales implementado por la Secretaría de la Función Pública COPSRM.- Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Deductiva.- Reducción en el pago parcial o total por trabajos no realizados convenidos en un contrato. DOF. - Diario Oficial de la Federación. DO.- Departamento de Obras. DA.-Dirección de Administración. Hospital.- El Hospital General Dr. Manuel Gea González y/o HGMGG. Licitante.- Persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación publica o invitación a cuando menos tres personas. LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. OIC.- Órgano Interno de Control en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. POLÍTICAS.- Las Políticas, Basess y Lineamientos en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismass del Hospital RLOPSRM.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.7 Página 7 de 24 Residente de obra.- Servidor público encargado de supervisión y control de obra. SAJ.- Subdirección de Asuntos Jurídicos. SE.- Secretaria de Economía. SFP.- Secretaríaa de la Función Pública. SHCP.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SSG.-Subdirección de Servicios Generales. la administración,8 Página 8 de 24 IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN Las presentes políticas son de observancia y aplicación obligatoria para todas las áreas del Hospital, que intervengann directa o indirectamente en las etapas de los procesos para contratación con terceras personas en materia de obras públicas y servicioss relacionados con las mismas, así como cualquier acto jurídico y administrativo correspondientes a dicha materia, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables. Todos los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que realice el Hospital, deberán apegarse a criterios que garanticen la transparencia, eficacia, eficiencia, economía, honradez e imparcialidad. Las presentes políticas, bases y lineamientos, deberán actualizarse, en su caso y oportunidad, con los ordenamientos legales que correspondan, así como a las disposiciones administrativas que de manera especifica emitan las Dependencias competentes sobre las materias que resulten aplicables al presente documento.9 Página 9 de 24 V. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE ORIENTARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. Convocatoria. La difusión que se haga de los proyectos de Convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 de la LOPSRM, se realizarán en la página de Internet del Hospital, y/o a través del sistema informático que provea para tal efecto la SFP. En obras públicas y en servicios relacionados con las mismas, la SSG a través del DO, deberán anunciar a la sociedad en general, para su conocimiento y, en su caso, comentarios, los proyectos de Convocatoria de licitación publica o de invitación a cuando menos tres personas, en el portal del Hospital. Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale. En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo anterior, la publicación previa de las convocatorias será opcional para el Hospital, salvaguardando lo previsto por el último párrafo del artículo 31 de la LOPSRM. A partir de la fecha de publicación de los proyectos de Convocatoria en el portal de Internet del Hospital, los interesados tendrán un plazo de 5 días hábiles para formular comentarios a los mismos. Adicionalmente se podrá invitar a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de dichos proyectos. La SSG y el DO deberán analizar y dar respuesta a los comentarios recibidos y, en caso de ser procedentes, incorporarlos a las Convocatoria. Estas acciones se podrán realizar hasta 48 horas después de haber transcurrido el plazo fijado para recibir comentarios de los interesados. Tratándose del procedimiento de licitación pública, la SSG será responsable de que el contenido de las convocatorias se ajuste a lo establecido por la LOPSRM, el RLOPSRM y lo concerniente por estas Políticas.10 Página 10 de 24 Prórrogas o diferimientos de las fechas de los programas ejecución de los trabajos convenidos, pactadas en los contratos. de La fecha de terminación total de los trabajos o servicios y/o las fechas parciales de cumplimiento de etapas, podrán ser prorrogadas sin que con ello se modifique el plazo ejecución de los trabajos o servicios en tanto no se compute para los porcentajes a que hace alusión el articulo 59 de la LOPSRM, en los siguientess casos: 1. Previa solicitud del contratista y por causa justificada; 2. Por caso fortuito o fuerza mayor: 3. Por falta de entrega puntual del anticipo o de entrega oportuna de las instalaciones por parte del Hospital; 4. Por suspensión de la obra no imputable al contratista, que imposibilite el cumplimiento del programa de ejecución. Para los supuestos a que se refieren los numerales 2 a 4 antes señalados, la prórroga que en su caso se otorgue será por el periodo del tiempo que a juicio del Hospital se justifique, debiendo establecerse en los contratos que será necesario que el contratista notifique el evento a la residencia de obra mediante anotación en la bitácora respectiva y/o solicite por escrito la prórroga y pruebe el evento comoo caso fortuito o fuerza mayor ante el Hospital, en este supuesto no se reconocerá pago alguno por ajuste de costos ni se computará la duración de este evento como una causa de atraso que mereciera la aplicación de sanciones contractuales por incumplimiento. Al respecto, el Residente de Obra analizará la solicitud así como los razonamientos y documentación comprobatoria que presente el contratista, notificándole por escrito si se concede o no la prórroga, en un plazo no mayor a siete días naturales. En estos casos, la prórroga será formalizada mediante la celebración de un convenio de prórroga entre las partes y será obligatorio la sustitución o el endosoo de la fianza cumplimiento a este nuevo periodo. Requerimientos necesarios para la formalización de los convenios a que alude los artículos 59 de la LOPSRM y 99 de su reglamento, así comoo los dictámenes técnicos. Por razones fundadas y motivadas se podrán modificar los contratos en montoo o plazo en concordancia con lo plasmado en el artículo 59 de la LOPSRM y 99 de su Reglamento. El DO procederá a suscribir convenios modificatorios cuando se otorgue un plazo mayor al estipulado en los contratos para la entrega de los trabajos11 Página 11 de 24 que hayan sido pactados, o bien, cuando los contratistas por causas justificadas y excepcionales no puedan cumplir dentro de ese plazo con dicha obligación. Para ello será necesario que el DO emita un dictamen que justifique la ampliación al plazo; el cual deberá ser elaborado en su oportunidad y dentro de la vigencia de ejecución. En el Hospital no se podrán pagar los trabajos ejecutados por el contratista, si éstos no le fueron autorizados por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de la obra. En estos casos el servidor público originalmente designado para la administración, supervisión y control de la obra será el que emita por escrito la orden de trabajo al contratista. Los convenios modificatorios y adicionales a los contratos de obra sobre la base de precios unitarios, deberán ser autorizados por los funcionarios públicos que firmaron los contratos o por quien los sustituya y que cuente con las facultades necesarias. Será necesario la realización de convenios modificatorios en tiempo cuando el Hospital no entregue oportunamente el anticipo, lo cual será motivo para diferirr en igual plazo el programa de ejecución pactado, fundamentado por el artículo 50 fracción I de la LOPSRM. El DO, la SSG y la DA, en su caso serán las áreas facultadas para solicitar la modificación a los contratos de obras o servicios, previo dictamen técnico elaborado por el DO o la SSG, en su caso, cuando dentro del programa de inversión aprobado para la ejecución de obras y servicios se presenten circunstancias fundadas y explícitas, para variar el monto o plazo de los contratos mediante la celebración de convenios, de acuerdo con los artículos del 99 al 109 del RLOPSRM. El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la realización de los trabajos. Se podrá solicitar la modificación de los contratos de obra o servicios por las siguientes causas: Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades mayores a las consignadas en el catálogo de conceptos de concurso o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente en el contrato; Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato; Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea necesario el cambio del proyecto y que impacte el programa de ejecución de los trabajos o cuando por necesidades que en el sitio de la obra se detecten por12 Página 12 de 24 parte del personal de supervisión y que invariablemente requieran una modificación a las consideraciones originales del proyecto. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si se trata del monto la comparación será con base el importe original del contrato. Para modificar los contratos de obra o de servicios en cuanto al monto o plazo, además atender los numerales anteriormentee establecidos, se observarán los siguientes: El trámite para la autorización de las ampliaciones o reducciones en monto o plazo se efectuará durante la vigencia del plazo de ejecución y/o del contrato, Se deberá contar con el dictamen técnico, en forma oportuna, que fundamente y motive las causas que originan la celebración del convenio, mismo que deberá ser elaborado por el DO y aprobado por la SSG. Los convenios deberán contener como mínimo lo siguiente: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Identificación del tipo de convenio que se celebrará, así como de cada una de las partes contratantes, asentando el nombre y el cargo de sus representantes; La referencia al dictamen técnico y a los documentos que justifiquen la celebración del convenio; El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones que se van a realizar; El programa de ejecución valorizado mensualmente, que considere los conceptos que se realizarán durante su vigencia; La estipulación por la que las partes acuerdan que con excepción a lo expresamente estipulado en el convenio, regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original; La obligación del contratista de ampliar las garantías correspondientes; Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecución, se deberá señalar el plazo de ejecución para el convenio y el porcentaje que represente, así como el plazo de ejecución total considerando el del contrato original y el nuevo programa de ejecución convenido. Cuando el convenio implique un incremento considerar lo siguiente: al monto además se deberá13 Página 13 de El importe del convenio con número y letra, así como el resultado de la suma con el contrato original, y el porcentajee que representa el nuevo importe respecto del original; La obligación por parte del contratista, de ampliar la garantía en los mismos términos a los establecidos paraa el contrato original; Que exista un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo conforman, determinando cuál es su origen en los términos del articulo 59 de la LOPSRM; Las causas que motiven y justifiquen la celebración de los convenios deberán asentarse en la bitácora de obra. La SAJ será la responsable de revisar, desde el punto de vista jurídico, los modelos de convenio ya sean modificatorios o adicionales, que se utilizarán cuando por razones justificadass sea necesario modificar los contratos de obras o de servicios. Los servidores públicos que deberán suscribir la celebración de los convenios que hace referencia la LOPSRM y su reglamento, serán: El Director de Administración, El Subdirecto; y El Jefe del Departamento de Obras. Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, el Hospital solicitará la autorización de la SFP para revisarr los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. El DO será el encargado de verificar que el contratista otorgue la modificación o el endoso por la fianza del plazo y del monto autorizado, con objeto de que el Hospital mantengaa actualizadas las garantías a su favor y remitirlos a la Subdirección de Recursos Financieros para su guarda y custodia. El Dictamen Técnico deberá contener los siguientes requisitos: 1. Número de identificación del contrato; 2. Descripción de la obra o servicio; 3. Monto del contrato; 4. Justificación Técnica de la modificación en monto o plazo del contrato; 5. Motivos específicos de la necesidad de realizar la modificación al contrato, debidamente sustentado; 6. Fundamento legal de las modificaciones;14 Página 14 de Cuando se trate de aumento o disminución del monto se especificará el importe y el porcentaje que representa respecto de la cantidadd contractualmente pactada. 8. Cuando se trate de aumento al plazo se detallará en días naturales y el porcentaje que representa respecto del tiempo contractualmente pactado; 9. Fecha y lugar de elaboración; 10.Firma del servidor público facultado para autorizar los dictámenes técnicos. Cualquier modificación a los contratos deberán formalizarse mediante convenio por parte del Hospital, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidorr público que originalmente haya elaborado el contrato, quien lo sustituya o esté facultado para ello. El DO será el encargado de elaborarr el informe referentee a los convenios en montoo y plazo suscritos en el mes inmediato anterior, mismo que deberá remitir al OIC a más tardar el último día hábil de cada período, de conformidad a lo señalado en el 10º. párrafo del artículo 59 de la LOPSRM. Términos, forma y porcentajes convencionales. para la aplicación de penas Conforme a lo dispuesto por el articulo 46 Bis de la LOPSRM, así como para el otorgamientoo de las garantías relativas a la correcta inversión de los anticipos y al cumplimiento del contrato conforme a lo previsto en el articulo 48 de la LOPSRM, la aplicación de las penas convencionales que se establezcan en los procedimientos de contratación, no podrán ser superiores al monto de la garantía de cumplimiento. Las penalizaciones serán determinadas por el Jefe del Departamento de Obras, en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al Valor Agregado. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista; la determinación del atraso se realizará tomando como base las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa de ejecución convenido entree el contratista y el residente de la obra. Los plazos para medir el atraso se fijarán en el contrato respectivo. En caso de ausencias del residente de obra, el servidor público responsable de calcular las retenciones en las estimacioness será el Titular de la SSG y/o el Titular de la DA.15 Página 15 de 24 Las penalizaciones a que se refiere el articulo 86 del RLOPSRM, se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que el contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalado en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido. Las retenciones económicas deberán establecerse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, tipo de contrato, grado de avance y posibilidad de establecer fechas de cumplimiento parcial de los trabajos. Las penas convencionales serán del 1% (uno por ciento) mensual sobre la diferencia que exista entree lo que debió ejecutar y lo realmente ejecutado, y se aplicará considerando ajustes de costos, siendo acumulable esta sanción mientras no se corrija el atraso en la realización de los trabajos. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactadas en el contrato y existieran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder del Hospital; la cantidad determinad da por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que se hayan aplicado. Si al término del plazo pactado paraa la ejecución de los trabajos o servicios, no son terminados, pagará a el Hospital el 3 (tres) al millar sobre el monto del contrato aún no ejecutado en esa fecha, por cada día de mora en que incurra hasta la terminación total de los trabajos o servicios, salvo que el retraso obedezca a causass justificadas a juicio de el Hospital. El residente de obra será el servidor público encargado de verificar la aplicación de las penas convencionales de conformidad con lo señalado en los artículos del 86 al 88 del RLOPSRM.16 Página 16 de 24 VI. ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS. a) Áreas del Hospital General Dr. Manuel Gea González responsables de la aplicación de la LOPSRM y de su Reglamento y nivel jerárquico de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con los procedimientos de contratación a que hacen referencia la Ley de Obras y su respectivo Reglamento. 1) Responsable de Analizar los Estudios, programas presentados por particulares a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras planes y 2) Planeación, programación y presupuestación, determinación de contrataciones plurianuales, solicitudes de obras a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras 3) Elaborar y en su caso, actualizar el Programa Obras a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras Anual de 4) Dictamen de justificación y, en su caso, escrito de excepción a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 5) Responsable de autorizar el Proyecto Ejecutivo a) Director General y/o Director de Administración y/o director Médico b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras 6) Responsable de elaborar y dar seguimiento al Programa de Desarrollo de Contratistas a) Director de Administración y/o director Médico b) Subdirecto r de Recursos Financieros 7) Registro Único de Contratistas a) Subdirecto17 Página 17 de 24 b) Jefe del Departamento de Obras 8) Elaboración de Convocatoria a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 9) Convocatorias e invitaciones a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 10) Visitass al sitio de los trabajos a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 11) Junta de aclaraciones a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 12) Acto de apertura de propuestas a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 13) Evaluación de propuestas a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 14) Elaboración de Dictamen y emisión de fallo a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 15) Responsables de la firma de los contratos a) Director de Administración b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras La Subdirección de Asuntos Jurídicos, firma el la revisión jurídica del mismo. contrato como constancia de 16) Responsables de los procedimientos de ejecución de la obra o servicios a) Subdirecto b) Jefe del Departamento de Obras 17) Responsables de remitir la Información señalada en el articulo 74 de la LOPSRM a la SFP, SHCP y a la SE. a) Subdirecto18 Página 18 de 24 b) Jefe del Departamento de Obras 18) Responsables de la contratación y cumplimiento de la ejecución de los trabajos, derivadas del contrato. a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras 19) Designación de los servidores públicos que conjunta o separadamente podrán ordenar los procedimientos de Rescisión, Terminación Anticipada y Suspensión de la ejecución de trabajos de obra pública y prestación de servicios relacionados con la misma, siendo los siguientes: a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras 20) Responsables de Determinar la inclusión clausulas de Arbitraje o para la firma del escrito posterior. a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras de las convenio 21) Responsables de la Determinación de montos menores de las garantías de cumplimiento de los contratos, así como de la sustitución o cancelación de garantías. a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras 22) Responsables de llevar a cabo los trámites de pago de facturas. a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras 23) Encargados POBALINES. de proponer modificaciones a) Director de Administración; b) Subdirecto c) Jefe del Departamento de Obras a las Las modificaciones serán sometidas a su consideración del COPSRM, así como de la H. Junta de Gobierno.19 Página 19 de 24 b) Aspectoss particulares aplicables durante los procedimientos de contratación, incluyendo la forma en que se deberán cumplir los términos o plazos a que hacen mención la LOPSRM y el RLOPSRM. Procedimientos para la devolución o destrucción de las propuestas una vez agotados los términos establecidos en el artículo 74 de la LOPSRM. El DO será el encargado de la custodia y resguardo de las ofertas técnicas y económicas de los participantes de los concursos de obras y servicios durante el plazo señalado en el artículo 74 de la LOPSRM, una vez concluido el plazo, el DO a solicitud escrita del licitante procederá a su devolución. La documentación que quedará exceptuada de la devolución o destrucción serán las proposiciones solventes de las empresas contratistas, que de la evaluación hayaa quedado en segundo y tercer lugar, siempre y cuando no rebasen el 10% del monto propuesto por el licitante ganador. Dicha documentación escrita e información electrónicas comprobatoria de los actos y contratos, se conservará en forma ordenada y sistemática, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción. Una vez concluido el plazo sin que se haya recibido solicitud de devolución alguna, el DO enviará al Departamento de Documentación Institucional y Activo Fijo, a fin de que éste realice lo conducente para su destrucción. De las excepciones a la Licitación Pública En los supuestos que prevé el artículo 42 de la LOPSRM, el Hospital bajo su responsabilidad podrá optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. La selección que se realice deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Hospital. El acreditamiento del o los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el Jefe del Departamento de Obras y el Titular de la SSG. Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 de la LOPSRM cuarto párrafo, la SSG a más tardar el último día hábil de cada mes enviará al OIC el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, en términos del citado numeral.20 Página 20 de 24 En cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 42 de la LOPSRM, se invitará a personas con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos financieros y demás que sean necesarios de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar en el Hospital. Dicha capacidad será determinada por la SSG, pudiendo obtener opinión de la Dirección de Administración, las áreas financiera, y del Departamento de Obras del Hospital, quienes se encontrarán obligadas a proporcionarle el apoyo necesario de así solicitarlo. Invariablementee para contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en el Hospital de acuerdo a los supuestoss establecidos en el artículo 42 de la LOPSRM, deberá obtenerse la autorización por escrito del Titular de la Dirección de Administración y/o de la Dirección General del Hospital, o en su caso, dictamen de procedencia del COPSRM de conformidad con las funciones que le fueron otorgadas por el artículo 25 de la LOPSRM. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 43 de la LOPSRM, los montos aprobados por el COPSRM deberán ajustarse con los del presupuesto de egresos vigentee para el ejercicio que corresponda. Para la determinación de los montos de actuación que servirán de base para realizar los trabajos de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas que efectúen, las unidades administrativas, de acuerdo al presupuesto anual autorizado en el capitulo 6000 se deberá observar el rango en el cual queda comprendida cada operación en la tabla publicada en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo y que hayan sido presentados a consideraciónn del COPSRM en la primera reunión de cada ejercicio fiscal, los montos de actuación establecidos deberán considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. La SSG deberá obtener la autorización por escrito del Titular de la Dirección de Administración y/o de la Dirección General del Hospital, previamente a la contratación o al inicio del procedimiento respectivo. Para efecto de lo señalado en la LOPSRM, respecto a las obligaciones y responsabilidades del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, y de acuerdo al Estatuto Orgánico del Hospital, corresponde a la SSG dicho cargo; sin embargo será responsabilidad del Departamento de Obras y de la Subdirección de Servicios Generales llevar a cabo todos los procedimientos de adjudicación de los contratos de obra, ya sea por licitación pública, por excepción a la misma o de conformidad con lo que establece el articulo 43 de la LOPSRM, a quienes corresponderá realizar los procedimientos que la ley exige paraa cada tipo de adjudicación y ajustarse a la normatividad aplicable. Mostrar más
EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON Y SEXTO TRANSITORIO DE SU REGLAMENTO, SE EMITEN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA Más detalles PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015.
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015. FE DE ERRATAS PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 287 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015. (LETRAS NEGRITAS). Más detalles POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Al margen un logotipo que dice: Secretaría de Desarrollo Social. El C. Jesús Heriberto Félix Guerra. Más detalles MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SEP
OFICIALÍA MAYOR COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SEP Octubre 2010 1 OFICIALÍA MAYOR COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS CONTENIDO INTRODUCCIÓN I. Más detalles 2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano
2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SERVICIO Más detalles SECRETARÍA DE FINANZAS
11 de agosto de 2006 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 17 SECRETARÍA DE FINANZAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS OTORGADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Más detalles C O N T E N I D O I. GENERALIDADES.,..
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS FILIALES 1 C O N T E N I D O I. GENERALIDADES.,.. Más detalles LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (Artículos relacionados con la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios)
Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2006 (Incluye modificaciones publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2006, 1 de octubre de 2007 y 13 de noviembre de 2008) LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Más detalles C O N S I D E R A N D O
Eduardo Romero Ramos, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 y 37 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, 58, fracción IV Más detalles POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA DEL
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE DEL INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA Y SUS DOS FIDEICOMISOS: FIDECINE Y FOPROCINE FEBRERO 2014 1 ÍNDICE GENERAL NO. CONCEPTO PÁGINA I. ÍNDICE GENERAL. Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Que los contratos de Obra Pública y Servicios Más detalles SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA CONSIDERANDO
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Más detalles POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL
- POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL NOVIEMBRE DE 2010 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 4 ÁMBITO DE APLICACIÓN 5 GLOSARIO Más detalles CUARTA SECCIO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIE DA Y CREDITO PUBLICO
Jueves 24 de diciembre de 2009 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección) 1 CUARTA SECCIO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIE DA Y CREDITO PUBLICO LI EAMIE TOS que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Unica Más detalles Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Federal Electoral
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Federal Electoral Considerando En cumplimiento a los Lineamientos para la Elaboración Más detalles Una empresa de dasemundial
Una empresa de dasemundial Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad La H. Junta de Gobierno Más detalles Reglas de operación para la contratación, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría
Reglas de operación para la contratación, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación ADLA72RO02 VERSIÓN 01 OCTUBRE, Más detalles POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. ÍNDICE TEMA PÁGINA I.- INTRODUCCIÓN 2 II.- OBJETIVO Más detalles Reglas de Operación de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud
Reglas de Operación de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud En cumplimiento al tercer transitorio del Acuerdo por el que se crea la Comisión Más detalles SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA REGLAMENTO de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ENRIQUE Más detalles SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA CAPITULO SEGUNDO
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Más detalles LEY DE DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
LEY DE DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Esta ley es de orden público y de carácter general y tiene por objeto establecer las bases y requisitos para concertación, Más detalles PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 (Artículos 3, fracción XVII, 16, 17, 18, 19, anexo 17 y TRANSITORIOS PRIMERO)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 (Artículos 3, fracción XVII, 16, 17, 18, 19, anexo 17 y TRANSITORIOS PRIMERO) Artículo 3. El gasto neto total se distribuye conforme Más detalles LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1 CAPÍTULO ÚNICO La presente Ley es de orden público y de interés social que tiene Más detalles A P R O B A D O Nombre Puesto OK Jesus Maya VP de Administracion 23/12/2009 01:24:55 p.m.
Estado del Documento Liberado Tipo: Dirección: Área: Política: General Vicepresidencia de Administración Adquisiciones y Servicios Corporativa de Adquisiciones y Contrataciones Clave Estado de Revisión Más detalles MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS INTRODUCCIÓN El presente manual se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Más detalles D. O. F. 24 de junio de 2005.
ACUERDO POR EL QUE SE CREA Y ESTABLECEN LAS BASES DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. D. O. F. 24 de junio de 2005. Al margen un Más detalles INSTRUCTIVO: MANEJO DE ANTICIPOS
1. Objetivo PROCESO: ADQUISICIONES Página: 1 de 6 Establecer los lineamientos y directrices para que los interventores contratados y/o supervisores designados, ejerzan un control y seguimiento en el manejo Más detalles ACUERDO 34.1330.2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA, RELATIVO A LA
Normateca Electrónica Institucional NORMATECA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL ACUERDO 34.1330.2012 DE LA JUNTA DIRECTIVA, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, Más detalles Alcance (Miles de pesos y porcentaje) Monto Importe. Alcance de la Número de contrato. Ejercido en 2013 Revisado en 2013 contratado
Pemex-Exploración y Producción Acondicionamiento y Recuperación de Fluidos Durante la Perforación, Terminación y Reparación con Apoyo de un Barco Procesador, Paquete C, del Proyecto Cantarell Auditoría Más detalles NUMERO 113 EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE
NUMERO 113 EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO ESTATAL. CAPITULO I DE Más detalles Las funciones mínimas que sobre la materia quedarán a cargo del Oficial Mayor o su equivalente, son las siguientes:
DISPOSICIONES VIGENTES RELATIVAS A LOS ORDENAMIENTOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS 1. (A) 2 PRIMERO.- La contratación Más detalles SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Miércoles 28 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Octava Sección) SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA REGLAMENTO de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al margen un sello con Más detalles Asesoría para la realización del Proyecto denominado Estrategia de Comunicación del INADEM.
Asesoría para la realización del Proyecto denominado Estrategia de Comunicación del INADEM. Convocatoria / Estrategia de Comunicación del INADEM. Página 1 de 86 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Más detalles LEY MEXICANA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS I. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS DE APP PARA QUE PUEDAN SER OBJETO DE UN CONTRATO DE APP
LEY MEXICANA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS En 2012 se expidió la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como su Reglamento, con el objeto de regular y dar certeza jurídica y económica a los proyectos Más detalles LINEAMIENTOS para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
LINEAMIENTOS para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. NOTA: El artículo tercero transitorio de los lineamientos Más detalles Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Título Primero. Disposiciones Generales
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Título Primero Disposiciones Generales Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que Más detalles Integración de Expedientes Únicos de Obra. Control Interno de Obra Pública
Integración de Expedientes Únicos de Obra Control Interno de Obra Pública Objetivo: Coadyuvar con los servidores públicos de las entidades fiscalizables municipales, para que de manera preventiva, elaboren Más detalles CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DEL MERCADO DE LOS EMPRENDEDORES Y LAS MIPYMES
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DEL MERCADO DE LOS EMPRENDEDORES Y LAS MIPYMES Convocatoria / Análisis cualitativo de los Emprendedores y las MIPYMES Página 1 de 89 Más detalles LINEAMIENTOS GENERALES
LINEAMIENTOS que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación Más detalles C O N S I D E R A N D O
Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 80 y 100 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; Más detalles REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA A LOS JUBILADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA. RÍDICAJURÍDICAELACIONES SUBDIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO. REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA A LOS JUBILADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Más detalles CONTENIDO. 1 DEFINICIONES Y SIGLAS 2 OBJETIVOS 3 MARCO JURIDICO 4 MACROPROCESO DE ADQUISICIONES 4.1 PLANEACION 4.1.1 Elementos del subproceso Insumos
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACION GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Incluye las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 Más detalles Artículo 2º. La deuda pública se constituye por las obligaciones directas y contingentes a cargo de las siguientes entidades públicas:
Decreto Número 16431. El Congreso del Estado decreta LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1º. Esta Ley es de orden público conforme los Más detalles LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 1 La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto, reglamentar lo relativo Más detalles NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, IMPLANTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES.
SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES. ÍNDICE Página 1 Objetivo 3 2 Ámbito de aplicación 3 3 Sujetos de la Norma 3 4 Responsables de la Aplicación de la Norma 3 5 Definiciones 3 6 Documentos de Referencia 5 7 Disposiciones Más detalles REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
LISTA DE REVISIÓN DE ENTREGA DE PROPUESTAS. CONVOCATORIA A LA INVITACION ELECTRONICA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO CP-IR-11/11, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMINETO A RED CABLEADO ESTRUCTURADO Más detalles D E C L A R A C I O N E S
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATO No. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PU CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE Más detalles REGLAMENTO DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2012 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 31-10-2014 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Más detalles REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN TEXTO VIGENTE Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004 Al margen Más detalles Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de agosto de 1997
Lineamientos que Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los Procedimientos de Contratación de Seguros de Bienes Patrimoniales y de Personas. Publicado en Más detalles RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA. DIRECCIÓN Más detalles CARÁTULA PARA CONTRATO DE OBRA
CARÁTULA PARA CONTRATO DE OBRA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Empresa Contrato Número Fecha Domicilio Modalidad de la adjudicación: RFC IMSS Objeto del Contrato: Número de Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos Más detalles LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.
CAPITULO 4 LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 4.1.- Formas de garantizar el interés fiscal. El Artículo 141 del Código Fiscal de la Federación establece Más detalles LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS CAPITULO PRIMERO: DISPOSICIONES PRELIMINARES
LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS CAPITULO PRIMERO: DISPOSICIONES PRELIMINARES .- Es objeto de esta Ley fijar las bases y requisitos para la contratación de empréstitos, Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES Más detalles NUMERO 113 LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO ESTATAL. CAPITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
NUMERO 113 LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO ESTATAL. CAPITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la formulación Más detalles (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 30 de enero de 2015
LINEAMIENTOS de operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más detalles POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y DEL APROBADAS EN LA 10ª SESIÓN ORDINARIA 2008 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EL 15 DE OCTUBRE DE 2008 LAS PRESENTES Más detalles LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1.- La presente Ley regula la elaboración del presupuesto, el ejercicio del gasto público, la contabilidad Más detalles 1.- INTRODUCCIÓN... 1 4.- RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO... 2 6.- POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES INTERNAS... 3
Fecha: 29 junio 2006 ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN.... 1 2.- OBJETIVO.... 2 3.- ALCANCE.... 2 4.- RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO.... 2 5.- DEFINICIONES... 2 6.- POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES INTERNAS.... Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD OBJETIVO Verificar permanentemente que la constructora cumpla eficazmente con el proyecto ejecutivo, los procedimientos Más detalles 1.- OBSERVACIONES CENTRO DE PRESERVACION Y PROTECCION ANIMAL (1er ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE VALTIERRILLA EN SALAMANCA, GTO.
1.- OBSERVACIONES CENTRO DE PRESERVACION Y PROTECCION ANIMAL (1er ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE VALTIERRILLA EN SALAMANCA, GTO. Observación 1 / 8: La validación del Proyecto de la Obra que nos ocupa, se realizó Más detalles SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OFICIO Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos Más detalles REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO TEXTO VIGENTE Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010 Al margen un sello Más detalles Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
OTRAS DISPOSICIONES Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades Más detalles Jueves 27 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 1
Jueves 27 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 1 PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ACUERDO que establece los montos máximos de renta que las instituciones públicas federales Más detalles LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Última reforma publicada el 27-11-2014 Ley publicada en la Sección Uno del Boletín Oficial del Estado de Sonora, el Más detalles PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
DIARIO OFICIAL 2 PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION ACUERDO que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior Más detalles LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
TEXTO VIGENTE Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. Más detalles IA-010000999-N98-2015
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LOS INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EL FIDEICOMISO Más detalles LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 1 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 28-05-2009 Más detalles PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1 PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Los artículos 371 a 373 de la Constitución Política regulan lo concerniente a la Banca Central. Precisamente, Más detalles IA-010000999-N309-2013 C O N V O C A T O R I A
Convocatoria para la Contratación Abierta de los Servicios Profesionales de Consultoría para la Integración del Catálogo de Franquicias participantes en el Programa de Financiamiento para la Adquisición Más detalles NORMA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
NORMA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. D. O. F. 7 de febrero de 2006. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Más detalles Normatividad Aplicable en Materia de Contratación de Seguros de Bienes Patrimoniales www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
Normatividad Aplicable en Materia de Contratación de Seguros de Bienes Patrimoniales www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm C.P. Rodolfo Ibarra Vivanco Febrero, 2011 Normatividad Aplicable en Materia Más detalles PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL). No. De Expediente ATL.SUB/2014-13
CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-821114981-N13-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA (HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL). No. De Expediente ATL.SUB/2014-13 Más detalles IA-010E00998-N11-2015 C O N V O C A T O R I A
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA Y ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL INADEM Y DE LOS PUNTOS MOVER A MÉXICO Convocatoria / Evaluación Más detalles LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Publicado en el Periódico Oficial No. 45, de fecha 18 de octubre de 2002, Sección II, Tomo CIX. CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES Más detalles BASES. PARA EL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICO No.: IA-03891E998-N21-2015
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 30 DE SU REGLAMENTO, Más detalles CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Convocatoria de Licitación Pública Nacional LPN-11180001-001-11 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Más detalles COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE C.F.E. EN SU CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA Más detalles DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA SEPTIEMBRE DE 2007 MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS Más detalles LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL ESTADO DE NAYARIT
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL ESTADO DE NAYARIT ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2010. Ley publicada en el Periódico Oficial el Miércoles Más detalles Obligaciones relativas a la emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito o prepagadas establecidas en la LFPIORPI
26 de junio de 2015 Obligaciones relativas a la emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito o prepagadas establecidas en la LFPIORPI Por medio del presente documento, hacemos de su Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN Página 1 INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA OCTUBRE 2008 I.- ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA DE Más detalles FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALDFIIIL/LPN/013/2005
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALDFIIIL/LPN/013/2005 LICITACION PUBLICA NACIONAL Más detalles Que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de Crédito Público Interno y Externo de la Nación.
Decreto No. 1523-04 Que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de Crédito Público Interno y Externo de la Nación. ARTICULO 1. Antes de iniciar cualquier gestión encaminada a concertar Más detalles MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (INSTITUCIONES Y EMPRESAS) SECCIÓN I.- Introducción, objetivos, marco legal, definiciones y obligaciones
MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (INSTITUCIONES Y EMPRESAS) ÍNDICE SECCIÓN I.- Introducción, objetivos, marco legal, definiciones y obligaciones 1. Introducción 4 2. Objetivos 4 3. Marco legal Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA 1. INTRODUCCIÓN Mediante convenio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Más detalles COMPILACION DE FORMATOS DE CONTRATOS, PEDIDOS Y CONVENIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE APOYO JURIDICO
Servicio de Administración Tributaria Secretaria de Hacienda y Crédito Público COMPILACION DE FORMATOS DE CONTRATOS, PEDIDOS Y CONVENIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE APOYO JURIDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Más detalles Alcance. Representatividad de la Muestra: 43.4 % Resultados. Evaluación del Control Interno
Gasto Federalizado V.6.2.27. Gobierno del Estado de Tabasco Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Gobierno del Estado de Tabasco Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-A-27000-02-0211 Alcance Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA INDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO GENERAL Y ALCANCE 5 FUNDAMENTO LEGAL 6 DEFINICIONES 8 01 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA PROGRAMACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1 ÍNDICE CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 1. INTRODUCCIÓN 2. NATURALEZA JURÍDICA DEL CENTRE Más detalles REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 288 de 05-mar-2008 Estado: Vigente EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Considerando: Que Más detalles Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.