Source: https://www.scribd.com/document/317621088/FDN-Anexos-Interventoria-Fuertes
Timestamp: 2018-11-15 20:23:03
Document Index: 281425195

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 60', 'artículo 18', 'artículo 52', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 23']

1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A - FDN
INVITACIÓN PÚBLICA No. 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, JURÍDICA, HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ
- CARTAGENA, BOLÍVAR”.
Por medio de la presente manifestamos que hemos examinado todos y cada uno de los documentos de la
convocatoria incluyendo los Términos de Referencia respectivos así como todas y cada una de sus secciones,
que estamos de acuerdo y en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en
él contenidas para la ejecución de las actividades requeridas para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE, JURÍDICA, HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ - CARTAGENA,
BOLÍVAR”, así como las establecidas por la Ley.
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios para adelantar para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
BOLÍVAR” de conformidad con la convocatoria y la Invitación Pública No. 5. Por lo anterior, presentamos a
continuación nuestra propuesta, que comprende una propuesta técnica y una propuesta económica.
Nuestra propuesta técnica y económica será obligatoria para nosotros, con sujeción a las modificaciones que
resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Además dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos impida
participar en la presente convocatoria y suscribir los contratos respectivos.
Declaramos que esta propuesta y los contratos que llegaren a celebrarse solo compromete a los firmantes de
esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta propuesta
ni en los contratos probables que de ella se derive.
Que nos comprometemos, independientemente de la forma de contratación, a ejecutar las actividades de
interventoría por el tiempo que dure el contrato para las Obras de Protección definidas en los Términos de
referencia, y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación del mismo.
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribirlas
dentro de los términos señalados para ello.
Aceptamos que los precios propuestos por nosotros no serán reajustables e incluyen todos y cada uno de los
costos que se requieren para su ejecución, inclusive los impuestos y deducciones de ley.
Garantizamos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente
carta de presentación de propuesta, para que cualquier persona natural o jurídica suministre a la Financiera de
Desarrollo Nacional todos los datos que considere necesarios con el fin de verificar la información que
presentamos. Cuando se encuentre distorsión, alteración o discrepancia en nuestros documentos, autorizamos
a la Financiera de Desarrollo Nacional para no considerarlo en el Proceso adelantado en el asunto.
Que además manifestamos y certificamos que:
(a) No nos encontramos incursos en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas por la
Constitución Política y la Ley; ni nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales de
(b) No tenemos antecedentes disciplinarios que nos inhabiliten o impidan presentar la propuesta y celebrar
el contrato que resulte del presente proceso.
(c) No estamos incursos en causal de disolución al cierre del proceso de selección.
(d) No tenemos antecedentes judiciales que nos inhabiliten o impidan presentar la presente propuesta y
celebrar el contrato.
(e) Nos comprometemos a apoyar la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y
responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumimos explícitamente los siguientes
compromisos, sin perjuicio de nuestra obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia.
a. Nos comprometemos a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún
funcionario público en relación con nuestra propuesta, con el proceso de contratación, ni con
la ejecución de los contratos que puedan celebrarse como resultado de la propuesta.
b. Nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea nuestro empleado o un agente
comisionista independiente, lo haga en nuestro nombre.
c. Nos comprometemos a revelar de manera clara y en forma total en nuestra propuesta, los
nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en nuestro nombre,
relacionados con cualquier concepto de la contratación, incluyendo tanto los pagos ordinarios
ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si nuestra propuesta resulta
favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario
ordinario que puedan hacerse a nuestros propios empleados o a empleados de otras
empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o
d. Nos comprometemos formalmente a impartir instrucciones a todos nuestros empleados y
agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento
de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la
contratación que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella,
y les impondremos la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los
funcionarios correspondientes ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la
adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación, ni de ofrecer pagos o
halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del contrato de que se suscribirá de ser
e. Nos comprometemos formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusión en la contratación, o como efecto la distribución de la
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente
contratación o la fijación de los términos de la propuesta.
Hemos dado cumplimiento a lo descrito en el artículo 50 Ley 789 de 2002, con respecto a las
obligaciones en el pago de la seguridad social integral de los trabajadores y aportes
parafiscales correspondientes.
El compromiso que según el presente documento contraemos, lo efectuamos bajo la gravedad del juramento,
el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente documento.
Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza de trabajo que estamos cotizando, así como el sitio
del mismo; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, la disponibilidad de
especialistas de cada área solicitada, y demás requeridos para la ejecución del trabajo y en general, todos los
demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma afecten el trabajo o su costo.
Declaramos que lo anterior no nos releva de la responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones reales para
efectuar, cotizar y ejecutar a cabalidad el trabajo. Con lo anterior, renunciamos expresamente a cualquier
reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto.
En nuestra calidad de proponentes aceptamos que el proponente que no se familiarice debidamente con los
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, asumirá la responsabilidad exclusiva de
los mismos y no será considerada como excusa válida para posteriores reclamaciones.
Que el costo total de la propuesta, expresado en pesos colombianos es el siguiente:
Costo Total de la Propuesta (Incluidos todos los impuestos y deducciones de Ley) [valor en números y letras]
Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
FORMATO No. 2 RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS
VER ARCHIVO DE EXCEL
VER ARCHIVO DE EXCEL 5 .FORMATO No. BOLÍVAR”. 3 FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. ADMINISTRATIVA. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . FINANCIERA. AMBIENTAL. 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. CONTABLE.CARTAGENA. JURÍDICA.
estos no han sido radicados en esta dependencia. 6 . CONTABLE. FINANCIERA. ADMINISTRATIVA. AMBIENTAL.CARTAGENA. 4 RELACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Se debe diligenciar uno por cada cargo identificado en los Términos de Referencia) ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No.A. BOLÍVAR”. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . Así mismo autoriza su descalificación del proceso si en el término de dos días calendario después de la solicitud de documentos. OFERENTE: CARGO: NOMBRE: EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA Fecha Inicio Años y Meses Profesión Fecha de Grado Años y Meses: Fecha Fin Meses _______________ Empresa Objeto Certificación TOTAL Firma Representante Legal Nombre Fecha de Presentación El Representante Legal certifica con su firma y bajo la gravedad de juramento que ha verificado los soportes del profesional aquí relacionado y que lo consignado en el presente formato es veraz y puede ser requerido en cualquier momento por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional S.FORMATO No. 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. JURÍDICA.
FINANCIERA. BOLÍVAR”. 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA.FORMATO No. 5 PROPUESTA ECONÓMICA ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. VER ARCHIVO DE EXCEL 7 . ADMINISTRATIVA. JURÍDICA. CONTABLE. AMBIENTAL.CARTAGENA. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ .
CONTABLE. FINANCIERA. con Especialidad/Maestría/Doctorado en__________________________________________________________________________ me comprometo a prestar mis servicios profesionales en las funciones de _________________________________________________ en la empresa/Consorcio/UniónTemporal_________________________________. BOLÍVAR”. AMBIENTAL. del documento de identificación* ____________ Teléfono:________________________________ e-mail:____________________________________ Dirección:________________________________ 8 . ADMINISTRATIVA.CARTAGENA.FORMATO No. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . 6 CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO ____________________ Lugar y Fecha Yo. Firma del Profesional ________________________ Nombre del Profesional________________________ No. JURÍDICA. El periodo de mis servicios se estima hasta el día _________. en caso de que a ésta se adjudique el Contrato para LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. _____________________________________________________________ de profesión___________________________________.
HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . FINANCIERA. (nombre del representante legal) y . HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (nombre o razón social del integrante) y (nombre o razón social del integrante) respectivamente. CONTABLE. los documentos para acreditar el personal mínimo requerido para la Interventoría identificado en el Anexo de Relación del Equipo de Trabajo Mínimo Requerido. De resultar adjudicado el proceso de invitación pública. Los suscritos: . AMBIENTAL. adjuntaremos dentro del término establecido para cumplir con las obligaciones previas a la suscripción el acta de inicio. BOLÍVAR. FINANCIERA. manifestamos por este documento nuestro compromiso irrevocable de cumplir y mantener el personal mínimo exigido para la ejecución del objeto contractual que consiste en: INTERVENTORÍA TÉCNICA. JURÍDICA. (nombre del representante legal). AMBIENTAL. Firma autorizada: [firma del representante autorizado] Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente] Dirección: [indicar dirección y ciudad] Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia 9 . CONTABLE. ADMINISTRATIVA.FORMATO No. JURÍDICA. tal como se relaciona en el Anexo de Relación del Equipo de Trabajo Mínimo Requerido. 7 COMPROMISO IRREVOCABLE DE EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA.CARTAGENA.CARTAGENA. ADMINISTRATIVA. Atentamente. BOLÍVAR”.
.FORMATO No. 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. JEFE INMEDIATO FECHA DE INICIACIÓN* FECHA DE TERMINACIÓN* 10 .] Formación Académica: [Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados] INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO* PAÍS FECHAS INICIO TITULO OBTENIDO TERMINACIÓN Experiencia laboral: INDIQUE LA EXPERIENCIA GENERAL OBTENIDA. Dirección. FINANCIERA. AMBIENTAL. La descripción. debe corresponde exactamente a la reportada en la certificación. Seguido del cargo y una breve descripción de las actividades desarrolladas. 8 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO HABILITANTE (Se debe diligenciar uno por cada cargo identificado en los Términos de Referencia) ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. [según los requerimientos del proceso. contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula. indicando fechas y lugares.CARTAGENA. (Si aplica) o su fecha de graduación] EMPRESA EMPLEADORA Indicar: Nombre. Número de Teléfono y fax. EXPERIENCIA ESPECIFICA Detallar el Nombre y Objeto de cada uno de los proyectos en los cuales participo. Cargo propuesto: Nombre de la firma: Nombre del profesional propuesto: Profesión: Fecha de nacimiento: Años de trabajo en la firma / entidad: Nacionalidad: Asociaciones profesionales a las que pertenece: Detalle de las tareas asignadas: Calificaciones principales: [Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del profesional propuesto que sea más pertinente para las tareas del trabajo. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . BOLÍVAR”. ADMINISTRATIVA. CONTABLE. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes. JURÍDICA.
11 . No obstante en caso de ser requeridos por la Financiera de Desarrollo Nacional. EXPERIENCIA ESPECIFICA Detallar el nombre y objeto de cada uno de los proyectos en los cuales participo. según los requerimientos de la convocatoria. me comprometo aportarlos en un plazo menor a dos días calendarios so pena de ser descalificados dentro del proceso. La descripción. el abajo firmante. Dirección. según mi entender. Número de Teléfono y fax. estos datos describen correctamente mi persona. Así mismo autoriza su descalificación del proceso si en el término de dos días calendario después de la solicitud de documentos. Seguido del cargo y una breve descripción de las actividades desarrolladas. Certificación: *No adjunto las certificaciones o diplomas obtenidos y que detalló en los cuadros anteriores. contada a partir de la fecha expedición de la matrícula. certifico que. estos no han sido radicados en esta dependencia. mis calificaciones y mi experiencia. (Si aplica) EMPRESA EMPLEADORA Indicar: Nombre. Yo.MESES DE ( en meses no en porcentaje) DEDICACIÓN (*) Indicar el día / mes / año INDIQUE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBTENIDA.A. debe corresponde exactamente a la reportada en la certificación. Nombre completo del profesional propuesto: _________________________________ Fecha: __ Día / Mes / Año ____ [Firma del profesional y Nombre del Profesional] Proponente: [indicar nombre completo del Proponente] Nombre Representante Legal: [indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta] _____________________________________________________________ Firma Representante Legal** [Representante Legal] El Representante Legal certifica con su firma y bajo la gravedad de juramento que ha verificado los soportes del profesional aquí relacionado y que lo consignado en el presente formato es veraz y puede ser requerido en cualquier momento por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional S. solicitando afiliaciones a seguridad social del profesional propuesto o copias de los contratos laborales si es del caso. JEFE INMEDIATO FECHA DE INICIACIÓN* FECHA DE TERMINACIÓN* MESES DE ( en meses no en porcentaje) DEDICACIÓN (*) Indicar el día / mes / año Para validar las experiencias generales y específicas el comité evaluador se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información suministrada.
ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. El representante legal del CONSORCIO es (indicar el nombre). AMBIENTAL. manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO. (nombre del representante legal). CONTABLE. para participar en el proceso de la referencia. AMBIENTAL. El CONSORCIO está integrado por: NOMBRE PARTICIPACION (%) 2. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. y por lo tanto expresamos lo siguiente: 1. Fecha] Señores FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. de . La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO.FORMATO No. debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (nombre o razón social del integrante) y (nombre o razón social del integrante) respectivamente.CARTAGENA. 4. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ CARTAGENA. La sede del CONSORCIO es: Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico: Ciudad: 12 .C. Los suscritos: . identificado con cédula de ciudadanía No. cuyo objeto es LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA.A . La duración del CONSORCIO es por _____________________________ 5. JURÍDICA. CONTABLE. ADMINISTRATIVA. JURÍDICA. es solidaria e ilimitada. presentar la información. FINANCIERA.FDN Bogotá D. en caso de ser seleccionados presentar la propuesta y tomar las decisiones con amplias y suficientes facultades. FINANCIERA. 9 MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO [Ciudad. quien está expresamente facultado para firmar. ADMINISTRATIVA. (nombre del representante legal) y . BOLÍVAR”. 3. BOLÍVAR”.
se firma en de 2015. a los . .En constancia. días del mes de (Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes) (Nombre y firma del representante legal del CONSORCIO) 13 .
La duración de la UNIÓN TEMPORAL es por _____________________________ 5. y por lo tanto expresamos lo siguiente: 1. presentar la información. (nombre del representante legal) y . HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . cuyo objeto es LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. 10 – MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL [Ciudad.FDN Bogotá D. CONTABLE. JURÍDICA. quien está expresamente facultado para firmar. debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (nombre o razón social del integrante) y (nombre o razón social del integrante) respectivamente. FINANCIERA. FINANCIERA. (nombre del representante legal). . ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. ADMINISTRATIVA. se firma en de 2015. ADMINISTRATIVA.CARTAGENA. para participar en el proceso de la referencia. BOLÍVAR”. a los . AMBIENTAL.FORMATO No.A . JURÍDICA. es solidaria e ilimitada. identificado con cédula de ciudadanía No. El representante legal de la UNION TEMPORAL es (indicar el nombre). Fecha] Señores FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. La sede de la UNION TEMPORAL es: Dirección: Teléfono: Fax: Correo electrónico: Ciudad: En constancia. CONTABLE. de . Los suscritos: . días del mes de 14 . 3. AMBIENTAL. BOLÍVAR”.C. La responsabilidad de los integrantes de la UNION TEMPORAL. 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. en caso de ser seleccionados presentar la propuesta para las obras determinadas y tomar las decisiones con amplias y suficientes facultades. manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL. 4..CARTAGENA. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . La UNION TEMPORAL está integrada por: NOMBRE PARTICIPACION (%)** ACTIVIDADES DESARROLLAR * A 2.
debe ser igual al 100%. es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes. 15 . **El total de la columna.(Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes) (Nombre y firma del representante legal de la UNION TEMPORAL) * Cada integrante indicará claramente la actividad y responsabilidad.
ANEXO NO. como Director de proyectos de consultoría o interventoría para la CONSTRUCCIÓN DE ESPOLONES Y/O ROMPÈOLAS Y/O TRABAJOS COSTA FUERA RELACIONADOS CON OBRAS DE RELLENO CON MATERIALES EXCAVADOS. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . FINANCIERA. MATERIAL COMÚN O SELECCIONADO Y/O INSTALACIÓN DE TABLESTACADOS Y/O PROTECCIÓN CONTRA SOCAVAMIENTOS O INCLUYA CAPÍTULOS DE OBRA EXCLUSIVOS PARA ESTO. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVA. contada dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. JURÍDICA. 1 – RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. General: Mínimo DIEZ (10) años. contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. Para efectuar la Interventoría. con el siguiente personal con los perfiles y experiencia específica que se señala en la siguiente tabla: Cant. 1 Cargo Perfil académico Experiencia requerida Ingeniero Director Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías. MATERIAL COMÚN O SELECCIONADO Y/O INSTALACIÓN DE TABLESTACADOS Y/O PROTECCIÓN CONTRA SOCAVAMIENTOS O INCLUYA CAPÍTULOS DE OBRA EXCLUSIVOS PARA ESTO. 16 . es necesario cumplir. vigente. Específica: Mínimo SEIS (6) años acumulada. como mínimo.CARTAGENA. b) Ejercicio profesional en la empresa privada. BOLÍVAR”. CONTABLE. en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: a) Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios. 5 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPOLONES Y/O ROMPÈOLAS Y/O TRABAJOS COSTA FUERA RELACIONADOS CON OBRAS DE RELLENO CON MATERIALES EXCAVADOS.
contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo del presente concurso de méritos. para los profesionales diferentes a ingeniero ambiental el General: Una experiencia general no menor de CINCO (5) años. contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. vigente. en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: a) Ejercicio profesional en la empresa privada. Específica: Poseer mínimo TRES (3) años de experiencia específica acumulada. MATERIAL COMÚN O SELECCIONADO Y/O INSTALACIÓN DE TABLESTACADOS Y/O PROTECCIÓN CONTRA SOCAVAMIENTOS O INCLUYA CAPÍTULOS DE OBRA EXCLUSIVOS PARA ESTO. en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: a) Ejercicio profesional en la empresa privada como especialista ambiental. como ingeniero residente de obra o consultoría de proyectos relacionados con CONSTRUCCIÓN DE ESPOLONES Y/O ROMPÈOLAS Y/O TRABAJOS COSTA FUERA RELACIONADOS CON OBRAS DE RELLENO CON MATERIALES EXCAVADOS. b) Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios. MATERIAL COMÚN O SELECCIONADO Y/O INSTALACIÓN DE TABLESTACADOS Y/O PROTECCIÓN CONTRA SOCAVAMIENTOS O INCLUYA CAPÍTULOS DE OBRA EXCLUSIVOS PARA ESTO. en el cual debe haber participado en tres (3) proyectos de consultoría. General: no menor de OCHO (8) años. 1 Especialista ambiental Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Forestal y/o Ingeniero en Vías y Transportes y/o Geólogo y/o Biólogo y/o Ecólogo y/o Agrólogo. dentro del período comprendido entre la fecha de graduación de la Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado. dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del concurso de méritos. siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con CONSTRUCCIÓN DE ESPOLONES Y/O ROMPÈOLAS Y/O TRABAJOS COSTA FUERA RELACIONADOS CON OBRAS DE RELLENO CON MATERIALES EXCAVADOS. y la fecha de cierre del presente concurso de méritos.Cant. Específica: CINCO (5) años de experiencia específica acumulada. Cargo Perfil académico Experiencia requerida 1 Ingeniero residente Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías. interventoría u obras de protección 17 .
o dragados fluviales o marítimos u obras hidráulicas fluviales o marítimas. 1 Ingeniero batimetrista Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías. Específica: Poseer mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada. b) Ejercicio profesional en entidades oficiales. que tenga por lo menos Título a nivel de Especialista en Geotecnia y/o Estabilidad de Taludes y/o Vías Terrestres 1 Especialista en Recursos Hidráulicos y/o Hídricos Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías. que tenga por lo menos Título a nivel de Especialista. espolones o tablestacados.Cant. General: Una experiencia no menor de ocho (8) años. o construcción de rompeolas. o construcción de rompeolas. espolones o tablestacados. Específica: Poseer mínimo TRES (3) años de experiencia específica acumulada. Cargo Perfil académico Experiencia requerida profesional propuesto debe tener por lo menos un título de Especialista en el Área Ambiental. costera. interventoría u obras de protección costera. contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo del presente concurso de méritos. Naval con especialización en mediciones hidrográficas o Ing catastral y Geodesta u Oceanógrafo. como ingeniero residente de obra o ingeniero batimetrista en proyectos. vigente o Ing. en: a) Ejercicio profesional en la empresa privada. y la fecha de cierre del presente concurso de méritos. solo se considerará la experiencia especifica relacionada con obras de protección costera. espolones o tablestacados. dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del concurso de méritos. como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios. General: Una experiencia general no menor de CINCO (5) años. dentro del período comprendido entre la fecha de graduación de la Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado. habiendo participado en tres (3) proyectos de consultoría. siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con la disciplina para la cual fue propuesto. contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. 1 Especialista en geología y/o geotecnia Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías y/o Geólogo. todos los profesionales deben contar con certificado de capacitación en manejo de GPS doble frecuencia y Ecosondas. o dragados fluviales o marítimos u obras hidráulicas fluviales o marítimas. o dragados fluviales o marítimos u obras hidráulicas fluviales o marítimas. contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. Específica: Poseer mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada. en General: Una experiencia no menor de ocho (8) años. dentro del 18 . o construcción de rompeolas.
a) Poseer CINCO (5) años de experiencia específica acumulada. Cargo Perfil académico Experiencia requerida Hidrología y/o Hidráulica. espolones o tablestacados. General no menor de CINCO (5) años. y la fecha de cierre del presente concurso de méritos. Ingeniero ambiental y afines 2 Profesional HSQ (Seguridad Industrial. General no menor de OCHO (8) años.Cant. Experiencia general mínima de seis (6) años en trabajos de obra civil. Salud Ocupacional Ambiental y Calidad) Inspector 1 Dibujante Tecnólogo en áreas de ingeniería civil. dentro del período comprendido entre la fecha de graduación de la Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado . período comprendido entre la fecha de graduación de la Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado. Experiencia especifica mínima acumulada de dos (2) años como inspector de obras civiles. contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. a) Poseer CINCO (5) años de experiencia específica acumulada. Experiencia especifica mínima acumulada de un (1) año en cualquier cargo en el que demuestre haber tenido que elaborar planos de cualquier tipo. o dragados fluviales o marítimos u obras hidráulicas fluviales o marítimas. 1 Especialista en arqueología Arqueólogo o profesional en el área 1 Profesional en el área de seguridad industrial. contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional si aplica y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos. contados a partir del título. Experiencia general mínima de dos (2) años. o construcción de rompeolas. solo se considerará la experiencia especifica relacionada con obras de protección costera. debe haber participado en tres proyectos de construcción de obras civiles como especialista social. Experiencia especifica mínima acumulada de seis (6) meses como encargado de HSEQ en proyectos de ingeniería (obra o interventoría). Experiencia general mínima de dos (2) años a partir de la obtención de la matricula profesional. y la fecha de cierre del presente concurso de méritos. y la fecha de cierre del presente concurso de méritos. 19 . dentro del período comprendido entre la fecha de graduación de la Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado. en la disciplina para la cual fue propuesto. 1 Profesional social Sociólogo o profesional en el área. fluvial y marítima Título de técnico. tecnólogo o profesional en cualquier rama relacionada con la ingeniería o Arquitectura.
Cant. 2 Cargo Auxiliar administrativo Perfil académico Experiencia requerida Experiencia general mínima de cuatro (4) años. 20 . Experiencia especifica mínima acumulada de tres (3) años en cargo(s) similar(es).
AMBIENTAL. quien declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento. Que el pasado 25 de noviembre de 2013 LA FINANCIERA y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS (en adelante “EL INVIAS”). AMBIENTAL. CONTABLE. que se realicen las actividades de Protección de los fuertes de San José y San Fernando. celebraron el contrato interadministrativo No. JURÍDICA. Que la FINANCIERA a través de PROCANAL contrató a la Universidad Politécnica de Valencia. CONTABLE. 3. quien para efectos del presente Contrato se denominará LA FINANCIERA. FINANCIERA. 2831 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 y 0163 DEL 29 DE ENERO DE 2015. identificado con cédula de ciudadanía número No. ADMINISTRATIVA. previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. autorizando la realización de la protección marítima del castillo de 21 . Entre los suscritos.CARTAGENA. mayor de edad y vecino de esta ciudad. modificada en su denominación. ********************** expedida en Bogotá. -FND. artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas vigentes. FINANCIERA. Administrativa y Financiera del Proyecto de Profundización y Ampliación del Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena (las “Obras de Profundización”). hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. 2. y por la otra **********************. con el fin de que elaborara el diseño definitivo de la alternativa elegida para el Protección y Protección de los Fuertes de San José y San Fernando (en adelante los “Diseños Definitivos para la Protección”) que el Contratista de dichas obras deberá ejecutar de manera coordinada con aquel Contratista a quien sean adjudicadas las Obras de Profundización. 4. **********************. BOLÍVAR”. ni en conflicto de intereses. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARÍTIMA DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ . Que el Ministerio de Cultura expidió las Resoluciones No. 6 MINUTA DEL CONTRATO ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. 7 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8º de la Ley 80 de 1993.ANEXO No. en su calidad de Representante Legal de ********************** según **********************.A. Que dentro del Proyecto de Profundización y Ampliación del Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena. adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. motivo por el cual el Ministerio de Cultura ha requerido a la FINANCIERA como condición para la ejecución del Proyecto de Profundización y Ampliación del Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena. quien para efectos del presente Contrato se denominará LA INTERVENTORÍA. 3398 de 2013 cuyo objeto es que la FINANCIERA realice la Gerencia Técnica.CARTAGENA. cuya creación fue autorizada por la Ley 11 de 1982. se han identificado influencias directas del proyecto en el fuerte de San Fernando y en el FuerteBatería de San José. Ambiental. ADMINISTRATIVA. JURÍDICA. en calidad de Representante Legal de la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. BOLÍVAR”. objetivos y estructura orgánica según Decreto 4174 de 2011. identificado con la cédula de ciudadanía número **********************. Sociedad de Economía Mixta de carácter financiero vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARÍTIMA DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ .
Los Términos de Referencia. Bolívar. OBJETO: Mediante el presente contrato LA INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar y cumplir cabalmente con la “Interventoría Técnica. JURÍDICA. Conocer los diseños definitivos. 22 .San Fernando y de la Batería de San José. Conocer (i) los Términos de Referencia. Ambiental. AMBIENTAL. especificaciones y demás condiciones establecidas en los Términos de Referencia de la Invitación Pública No. ADMINISTRATIVA. con sus respectivos anexos. formatos y adendas. localizados en el distrito de Cartagena.CARTAGENA. Presentar. de conformidad con los estudios técnicos realizados por a la Universidad Politécnica de Valencia. previa firma del acta de inicio. el cual ha sido debidamente adjudicado a LA INTERVENTORÍA y regirá por las siguientes: CLÁUSULAS: 1. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Obligaciones de carácter general del contrato a celebrar 1. los documentos necesarios para su ejecución de acuerdo con lo definido en los Términos de Referencia y los anexos del mismo. para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. 2. de acuerdo con la descripción. en adelante las “Obras de Protección”. Lo anterior. Jurídica. (ii) los Términos de Referencia para el Proyecto de Protección de los fuertes de San José y San Fernando. 6 2015 cuyo objeto es la contratación del CONTRATISTA para que realice las actividades de “PROTECCIÓN MARÍTIMA DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE – BATERÍA DE SAN JOSÉ . en la cual establece que autoriza la modificación del proyecto de intervención para la protección marítima de los Fuertes de San Fernando y San José de Bocachica. LA FINANCIERA el ************** dio inicio al proceso de selección No. CONTABLE. sus anexos.Cartagena. 5. con sus respectivos anexos. LA FINANCIERA el ************** dio inicio al proceso de selección No. Bolívar. BOLÍVAR 6. aun cuando en este no se reproduzcan. 2. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARÍTIMA DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ CARTAGENA. FINANCIERA. declarados bienes de interés cultural del ámbito nacional e inscritos en la lista de patrimonio mundial de UNESCO. modificaciones y documentos adjuntos referidos se entienden incorporados al presente Contrato. 7 de 2015 así como en la propuesta presentada por LA INTERVENTORÍA. los términos de referencia con sus respectivos anexos formatos y adendas. (iii) el contrato objeto de interventoría. 7 de 2015 cuyo objeto es la contratación del Consultor para que realice la INTERVENTORÍA TÉCNICA. Administrativa. Financiera. Que como consecuencia de lo anterior. Que a efectos de ejercer la Interventoría Integral del contrato mencionado. formatos y adendas. HSE y Social de las Obras de Protección Marítima del Fuerte de San Fernando y el Fuerte –Batería de San José . 3. (iv) así como los documentos similares expedidos para la contratación de esta Interventoría. Contable. y el Plan y Cronograma de Trabajo para la ejecución de las Obras de Protección de los fuertes de San José y San Fernando. BOLÍVAR. todo lo cual hará parte integral del Contrato y de conformidad con las obligaciones establecidas en el presente Contrato.
presentado por el contratista del Contrato de Protección. hasta tanto sea aprobada la sustitución por parte de la Financiera. Suscribir oportunamente el acta de inicio. y sus respectivos anexos.4. Aprobar el Plan y Cronograma de Trabajo presentado por el Contratista del Contrato de Protección. acta de finalización y el acta de liquidación del Contrato y las modificaciones y/o adiciones si las hubiere. o Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración. o Guardar. Designar a quien actuará como su representante o interlocutor frente a la Financiera y el INVIAS en el desarrollo del contrato tanto a nivel administrativo y operativo como en el lugar de ejecución del contrato. correspondencia y cualquier documentación de soporte. revisarlo y hacer las sugerencias de ajuste a que haya lugar dentro de los cinco (5) días iniciales de ejecución del contrato. en caso de que ello no haya sido realizado por la FDN. así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje . ejecución y liquidación del Contrato. conservar y poner a disposición de la Financiera o el INVIAS todos los comprobantes. 10. en las oportunidades que así se requiera la Financiera. registros. así como los documentos de proceso de selección.SENA. o Garantizar la suplencia inmediata del personal cuando su ausencia o retiro supere los cinco (5) días laborales y no obedezca a decisiones administrativas previamente acordadas con la Financiera. actas de pagos parciales. que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. cuando corresponda. aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del Contrato. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar. 9. En este último caso. con sus respectivas adendas. órdenes de compra. prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Contrato. las propuestas técnicas y económicas. cuando la presencia de dicho personal fuere requerida de acuerdo con lo exigido en los Términos de Referencia y/o sus anexos. sin previa autorización expresa y escrita otorgada por la Financiera. en caso que no lo haya hecho. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el Interventor e incluidos en su Propuesta. así como por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la Financiera y del INVIAS para que reposen en la dependencia correspondiente. 7. teniendo en cuenta lo estipulado en los Términos de Referencia de cada contrato. Cumplir con el pago de salarios. el supervisor técnico designado por la FDN y el Plan y Cronograma de Trabajo. Este PDT deberá presentarse cinco (5) días calendario después de firmada el acta de inicio. 8. 11. relacionada con las cuentas del Contrato objeto de este proceso o del contrato para las Obras de Protección. libros. lo mismo que el pago de honorarios. Durante dicho plazo la Financiera o el INVIAS quedan expresamente facultados por el Interventor y sus subcontratistas para revisar sus libros de 23 . a miembros del equipo de trabajo. facturas. durante el plazo de cada contrato y dos (2) años más. para aprobación de la FDN. o Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales y acreditar. o en la Propuesta. Cumplir con el objeto del contrato de Interventoría y hacer cumplir el objeto del Contrato para ejecutar las Obras de Protección de los fuertes de San José y San Fernando. actas de avance. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del Contrato. gravámenes. las cuales deben ajustarse al tiempo establecido para la ejecución del mismo. Presentar un Programa Detallado de Trabajo (PDT) que incluya todas las actividades a realizar para la correcta ejecución del contrato. en el Contrato. o Entregar junto con cada factura. 5. las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realización de las actividades de Interventoría o Abstenerse de sustituir. impuestos. recibos de cotizaciones. la vinculación del personal nuevo se hará en encargo o provisionalmente. Aprobar. 6.
o Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por Decreto 1510 de 2013. 19. contabilidad. Cumplir las obligaciones emanadas del Contrato de manera tal que no infrinja o viole. 20. o cualquier aspecto técnico referente al mismo. o Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Contrato. sin acudir para el efecto a instancias judiciales. 16. Solicitar al Contratista del Contrato de Protección. Se consideran imputables al Interventor todas las acciones y omisiones de su personal. Mantener informada a la Financiera sobre el estado económico y la ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del contrato de Interventoría. Participar en las reuniones que sean convocadas por la Financiera y/o el INVIAS. así como del personal al servicio de estos últimos. con el propósito de verificar la exactitud de las cuentas relativas a los contratos mencionados. se encargará de realizar las actas de las reuniones convocadas. 18. la misma podrá hacerla directamente y el Interventor asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. Cumplir y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la Financiera. de acuerdo con el art. o Presentar oportunamente las facturas. su correspondencia y demás registros. en el plazo fijado por la Financiera. ni aplicar reglas de reserva documental. la entidad respectiva procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Interventor adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Financiera y/o el INVIAS. 23 de la ley 842 de 2003 en el momento de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato en los casos en que conformen el equipo de trabajo. 13. durante la ejecución del contrato. Convocar reuniones y participar en las que sean convocadas por el supervisor del Contrato. por obtención ilegal. así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. deberá poner a disposición del Contrato. Si el Interventor no logra resolver la controversia en el plazo que fije la Financiera. secretos industriales. derechos de patentes. otro profesional que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la legislación colombiana. cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros. extranjeros o profesionales colombianos que hayan obtenido su título profesional en el extranjero. o Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Financiera y/o el INVIAS por el incumplimiento del contrato de Interventoría. subcontratistas y proveedores.12. acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos. siguiendo todos los protocolos de seguridad industrial para verificación del cumplimiento de las especificaciones y condiciones exigidas. 14. el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista del Contrato de Protección o cualquier aspecto técnico referente al mismo. De ser requerido. se encargará de realizar las actas de las reuniones convocadas. para revisar el estado de ejecución del mismo. De ser requerido. para revisar el estado de avance del Contrato. por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Interventor. 17. Suministrar a la Financiera toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. o Pagar a la Financiera y/o el INVIAS todas las sumas y costos que éstas deban asumir. los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. 24 . En cualquiera de los eventos anteriores el Interventor autoriza a la Financiera a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude al Interventor. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Financiera y/o el INVIAS por la cual deba responder el Interventor. de acuerdo con la legislación existente. Aportar permiso temporal del respectivo Consejo Profesional de Ingeniería o del COPNIA. a los equipos y al personal a cargo de la ejecución del contrato. Si para este momento la Interventoría no aporta dichos documentos. o cualquier otro derecho de propiedad de terceros. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por la Financiera. por el tiempo pactado en el Contrato. el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor. 15.
y objeto de. cumpla o supere el perfil solicitado para dicho cargo por la Financiera en los Términos de Condiciones respectivos. a los equipos y al personal del contrato objeto de Interventoría. segura. negligencia o descuido. Efectuar el cargue. 29. Interventoría. Solicitar los informes y la documentación necesaria sobre la ejecución del contrato objeto de Interventoría y suscribir el recibido de las observaciones dejadas en cada una de sus inspecciones. así como responder por los daños que se causen a personas o bienes. Establecer un sistema de revisiones y auditorías para garantizar que el trabajo objeto de Interventoría sea desarrollado en relación con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo. 24. oportuna y acordes a la finalidad del Contrato. 28. 25. transporte y descargue de equipos que requiera en la ejecución del contrato objeto de Interventoría. y objeto de. 27. Proveer el transporte adecuado para cumplir con sus compromisos contractuales. Interventoría. aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Financiera y/o al INVIAS. la misma podrá hacerla directamente y el Interventor asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. Por lo tanto es su obligación escoger personal idóneo y vigilarlo en el desarrollo de sus actividades. será responsable por el transporte del personal y en general de todos los equipos y accesorios requeridos para efectuar eficientemente la Interventoría. 25 . Interventoría. por el incumplimiento del Contrato. Coadyuvar al desarrollo del contrato de. En cualquiera de los eventos anteriores el Interventor autoriza a la Financiera a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. Se consideran imputables al Interventor todas las acciones y omisiones de su personal. 22. cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o las normas reglamentarias aplicables. Proporcionar todos los equipos y elementos que sean necesarios para adelantar las actividades de la Interventoría de manera correcta. Presentar oportunamente las facturas con los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. impericia o imprudencia. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Financiera y/o al INVIAS. atribuibles al Interventor o a sus dependientes o subcontratistas. Si el Interventor no logra resolver la controversia en el plazo que fije la Financiera. por imprevisión. de sus subcontratistas y los equipos en todas la etapas del Proyecto. 33. Por lo tanto. por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Interventor.21. bajo las normas y parámetros exigidos en los Términos de referencia para conseguir los mejores resultados en el tiempo estipulado de los contratos. y objeto de. 26. esto incluye la infraestructura necesaria para la acomodación de su personal. 34. así como del personal al servicio de estos últimos. Informar inmediatamente a la Financiera y al INVIAS de cualquier obstrucción que se le presente para acceder al sitio de trabajo. 31. Verificar que el personal que el Contratista del Contrato de Protección cambie o reemplace. Pagar a la Financiera y/o al INVIAS todas las sumas y costos que cualquiera de estas deba asumir. 23. Obligaciones de carácter específico del contrato a celebrar. En todo caso la Financiera podrá realizar todos los actos procesales que sean necesarios para defender sus derechos. Mantener la seguridad y en consecuencia tomar las medidas necesarias que permitan evitar la ocurrencia de accidentes. Mantener un archivo actualizado de todos los soportes del contrato de. dentro o fuera del área donde se va a desarrollar la Interventoría y las obras objeto de Interventoría. 30. durante la ejecución del presente Contrato. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo de este contrato. 35. subcontratistas y proveedores. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Financiera y/o el INVIAS por la cual deba responder el Interventor. Mantener la integridad y seguridad del equipo de trabajo dispuesto para la ejecución del contrato de. 32.
contratado mediante el proceso de Licitación Pública No. 4. Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista del Contrato de Protección. Realizar la auditoría. Analizar y conocer el clausulado completo del contrato celebrado entre la Financiera y el Contratista del Contrato de Protección. 3. cuya interventoría se contrata. manteniendo debidamente informada a la Financiera de las mismas. los procedimientos del Contrato de Protección y los requisitos del contrato para asegurar que las operaciones del contratista estén dentro de los marcos pactados en el contrato. 5. de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. en relación con los requerimientos de seguridad que apliquen. tales como: accesos a cada área. Es obligatorio para el Interventor entregar por escrito las recomendaciones o sugerencias a que haya lugar y estas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. INVIAS-FDN 01-2014. 11. 16. coordinación de 26 . entre otras. cuya interventoría se contrata y actualizar a la Financiera y al INVIAS los pronósticos e informar la planificación del Cronograma de Trabajo respectivo para anticipar. anexos y eventuales otrosí. las siguientes: 1. así como a las gestiones que él mismo deba adelantar ante las autoridades respectivas.Las obligaciones de carácter específico son las contenidas en los Términos de Referencia y sus anexos. y en los Pliegos de Condiciones y el Contrato para la ejecución de las Obras de Profundización. Ninguna orden del Interventor podrá darse verbalmente. 14. Todas las actuaciones de la Interventoría para el Contrato de Protección se deben encaminar a proteger los intereses de la Financiera y del INVIAS. 12. Solicitar al Contratista del Contrato de Protección. 10. Hacer seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Contrato de Protección cuya interventoría se contrata. analizar. precaver y mitigar cualquier evento que impacte el cumplimiento oportuno del Proyecto de Protección. así como en el contenido de la Propuesta presentada por el Interventor. Coordinar las Obras de Protección con el interventor de las Obras de profundización. Analizar y conocer el clausulado completo del contrato celebrado entre la Financiera y el contratista del Contrato de Profundización. para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución del objeto. 6. Hacer seguimiento al contratista del Contrato de Protección. Verificar. inspección y aceptación de todos los equipos que utilizará el contratista para el Proyecto de Protección. las cuales deberán constar siempre por escrito en el cual se encuentre la debida justificación y motivación. 9. Asistir a todo y cualquier reunión de planificación y/o coordinación de actividades del contratista del Contrato de Protección y terceros. en la Minuta del Contrato que hace parte del pliego de condiciones y serán. 15. 2. anexos y eventuales otrosí. las listas de los equipos y del equipo de trabajo para el Proyecto de Protección. Hacer seguimiento constante al sistema de revisiones y auditorías para garantizar que el servicio prestado sea desarrollado por el contratista del Contrato de Protección. La Interventoría para el Contrato de Protección debe tomar oportunamente las decisiones de su competencia. 7. Representar a la Financiera ante el contratista encargado del cumplimiento del contrato mediante el cual se desarrollará el Proyecto de Protección. antes del inicio de las actividades. incluyendo todas las obligaciones que se deriven del Plan de Manejo Socio-Ambiental por parte del contratista del Contrato de Protección. previa utilización. prever y mitigar todo y cualquier impacto en el Contrato de Protección debido a las actividades del Contrato de Profundización. y viceversa. ajustándose al marco legal y contractual. 13. en el cumplimiento de las condiciones de los permisos previamente obtenidos por la Financiera y/o el INVIAS. Verificar el cumplimiento de los programas de trabajos. y todos sus formatos. y a lograr el mejor desarrollo del contrato objeto de Interventoría. 8. ingreso del personal. cuya interventoría se contrata y todos sus formatos.
los documentos respectivos para tal momento. de acuerdo con las especificaciones del Contrato de Protección y del objeto de la interventoría. 28. al terminar la ejecución del contrato respectivo. Adelantar por su propia cuenta las investigaciones que sean necesarias con el objeto de identificar la causa y responsabilidad por accidentes y/o incidentes que se llegasen a presentar durante la ejecución del Contrato de Protección y/o del Contrato de Interventoría y rendir ante la Financiera y el INVIAS el informe respectivo. ventanas o carriles de trabajo con la DIMAR según establezca el Contrato de Protección. Participar en las auditorías de HSE y en las visitas que para efectos de verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. sobre cualquier falla o incidente que se presente durante la ejecución del contrato intervenido o del contrato de Interventoría. dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia de la falla o incidente. 22. 29.17. si a ello hubiere lugar. horarios de trabajo de su personal. Verificar el cumplimiento contractual de las operaciones para asegurar reuniones preliminares al trabajo (Operaciones y Seguridad). Informar a la Financiera. 20. 23. y constatar que las mismas se encuentren vigentes durante la ejecución y durante el plazo de liquidación del mismo. 27. 32. en cumplimiento del contrato objeto de Interventoría. para lo cual deberá verificar que cumpla con las mínimas condiciones requeridas en el Contrato de Protección o en los Términos de Referencia. adelanten las autoridades competentes y/o las personas naturales o jurídicas que estas deleguen o autoricen para tal fin. 27 . 19. Soportar y dar su concepto en relación con las solicitudes de prórrogas o modificaciones del Contrato de Protección. propias de la actividad contratada. la implementación de las medidas de seguridad. Llevar un registro cronológico de los pagos y deducciones que se efectúen al contratista del Contrato de Protección. En el evento en que la Financiera encuentre mérito para ello. 18. de acuerdo con lo establecido en dicho contrato. Autorizar previa consulta y aprobación de la Financiera. 24. Estudiar las reclamaciones que formule el contratista del Contrato de Protección y recomendar las correspondientes soluciones que considere pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Protección y la normatividad vigente. de la pertinencia de iniciar un proceso sancionatorio contra el contratista del Contrato de Protección. Exigir al contratista del Contrato de Protección. el Interventor deberá soportar la respectiva actuación con su conocimiento de los hechos en que se base la actuación. así como dar su apoyo en todo lo requerido para resolver en relación con las multas de apremio y/o las sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo establecido en el contrato y la Ley vigente aplicable. verificar que el nuevo personal tenga un perfil acorde al cargo que pretende desempeñar. 25. y en caso de no estar allí contempladas. el reemplazo del personal que se ausente temporal o definitivamente del proyecto de Protección. Documentar e informar a la Financiera y al INVIAS. del Plan de Gestión Social y/o del Plan de Beneficios a las Comunidades. Solicitar al contratista del Contrato de Protección. cuando en su criterio haya lugar a ello. Verificar los datos e informes presentados por el Contratista. al contratista del Contrato de Protección. 31. 26. Velar por la correcta ejecución presupuestal del Contrato de Protección. entre otros. Verificar que se hayan constituido en forma oportuna las pólizas consideradas en el Contrato de Protección cuya interventoría se contrata. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación. 21. junto con los respectivos soportes. Participar en todas las reuniones de seguridad que realice el Contratista del Contrato de Protección. Verificar que el Contratista del Contrato de Protección adelante investigaciones internas con el objeto de identificar la causa y responsabilidad por accidentes y/o incidentes que se llegasen a presentar durante la ejecución del Contrato de Protección y solicitar el informe respectivo al Contratista. Dar el visto bueno a las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista del Contrato de Protección. 30.
Informar a la Financiera acerca de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. la Interventoría exigirá al Contratista del Contrato de Protección un informe con copia a la Financiera que incluya el análisis detallado de cada precio. Cuando se trate de maquinaria de construcción.33. 41. Practicar pruebas del funcionamiento de las Aplicaciones y demás elementos de software objeto del Contrato de Protección a fin de establecer su funcionalidad y adecuados operación y funcionamiento. Suscribir el acta de terminación del Contrato de Protección objeto de la interventoría.. Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del Contrato de Protección cuya interventoría se contrata. etc. el Interventor informará sobre las cantidades de obra por ejecutar. 34. 38. 36. según el caso. y se suscribirá máximo dentro de los 30 días calendario. se establecerán las pautas sobre la ejecución. Aprobar el pago de las obligaciones reembolsables dentro del Contrato de Protección. 35. la Financiera no estará obligado a expedirle certificación al interventor sobre la ejecución del contrato de Interventoría hasta tanto no se realice la liquidación respectiva. día. modelo. el mantenimiento del tránsito. así como el cumplimiento de especificaciones técnicas y condiciones de cantidad y calidad. la seguridad de los trabajadores y del público y. las fuentes de materiales y requisitos de la mano de obra. para aprobación de la Financiera: 28 . El Interventor realizará y presentará a la Financiera su propio análisis de precios. o que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del Contrato de Protección. en caso de existir. si a su juicio. legalice los gastos correspondientes al pago de los valores reembolsables. dentro de los términos establecidos por la Ley. incluyendo todas las obras que comprende el proyecto. el Interventor presentará las recomendaciones del costo / hora real. el Interventor deberá presentar. Si el Interventor se negare a suscribir el acta final de liquidación del contrato objeto de Interventoría. presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. 37. El Interventor deberá medir toda la obra terminada y. En general. El director y el residente de Interventoría procederán con el Contratista a analizar los planos y especificaciones del Proyecto. año de fabricación. así como acerca de cualquier conducta. prestaciones y compromisos. justificando cada uno de los componentes del mismo. dirección y control de la obra. 42. Igualmente. 40. serie. y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el Contratista del Contrato de Protección. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del acta de recibo definitivo del Contrato de Protección. ciñéndose al contrato y a las especificaciones del Proyecto. estado de la máquina. El Contratista entregará al Interventor el Proyecto debidamente revisado. Si el interventor no liquida por mutuo acuerdo el contrato. relacionadas con la ejecución del plan de manejo ambiental. El Interventor procederá a liquidar el Contrato de Interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos de terminación señalados por la ley. de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el Contrato de Protección. mes. actuación u omisión que constituya o pueda constituir incumplimiento de obligaciones. además. semana. capacidad. todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente realización de la obra. según el análisis de costos de propiedad y operación. así como los programas de obra y de inversiones. lo podrá hacer la Financiera. siguientes al plazo de ejecución del Contrato de Protección. junto con el contratista respectivo y la FDN. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría. deberá aceptarla. aplicando los factores utilizados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC). para la cual el Contratista del Contrato de Protección solicita que se le fije el costo por hora. la encuentra a satisfacción. 39. Impartir las instrucciones necesarias para que el contratista del Contrato de Protección. referentes a entregas parciales y finales.
en un diagrama de barras discriminado por semanas. según el caso. a. El número de los profesionales y recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la prestación del servicio. serán obligatorios para el Interventor quien no podrá modificarlos unilateralmente. el aumento en el número de turnos. en la jornada de trabajo y/o en los equipos y. luego de su aprobación por la Financiera. como mínimo: a. iii. En caso de que el Interventor no cumpla con alguno de ellos. Día inicial y día final de cada una de las actividades. Ruta crítica. las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate. Programas complementarios. con cinco (5) días calendario de antelación al inicio de las actividades. El organigrama general del proyecto debe contener: i. deberán ser elaborados teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta. Los programas se sujetarán. ii. Programa de ejecución del servicio (Diagrama de Gantt) con todas las actividades (capítulos. indicando días y horas laborales para cada una de las semanas. en general. Programa detallado del recurso humano requerido para la prestación de los servicios. el supervisor del contrato designado por la FDN podrá exigir por escrito. Las funciones del personal que interactuará con la Financiera y/o el INVIAS durante la ejecución del Contrato. los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del 29 . o similar. señalando: i. Presentar a la Financiera. sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la Financiera. al plazo de ejecución del objeto contractual y serán. Programa de salud ocupacional. b. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del supervisor del contrato y la verificación por parte de la FDN. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución del proyecto. a. Programa de seguridad industrial. Obligaciones relacionadas con el equipo de trabajo requerido 1. seguridad social y seguridad industrial. Secuencia y duración de cada una de las actividades. Las líneas de mando y coordinación. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del Contrato.1. Programas para la ejecución del objeto contractual. iv. Los programas detallados para la prestación del servicio. el cual deberá permitir el uso compartido con la Financiera y el INVIAS. Los programas y planes propuestos. utilizando un software tipo Project. Corresponde a un documento en el que se realice una descripción general de la metodología a seguir para la ejecución del objeto contractual. ii. subcapítulos y la totalidad de los Ítems). en cada una de las etapas y actividades del proyecto. v. b. iii. El Interventor deberá utilizar un software moderno y ágil para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto. Organización de los trabajos. Los niveles de decisión. a. b. b. en todo caso.
podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención del título. e. el interventor o supervisor en el que conste la ejecución y terminación del contrato y que contenga. b. la fecha en la cual finalizó las materias el personal presentado. certificado de servicios con el Interventor u otro empleador. Entregar con cada factura o cuenta de cobro. por lo mismo. Nombre del contratista. la siguiente información: i. Objeto del contrato. Cargo desempeñado. Igualmente. pensiones y de aportes a las Cajas de Compensación Familiar. que el personal evaluado técnicamente. documento de identificación. en relación con los trabajadores vinculados para la ejecución de este contrato. iii. d. a. a partir de esa fecha se realizará el cómputo de la experiencia. como mínimo. antecedentes judiciales. 6. 4.personal mínimo requerido para cada una de las actividades durante la ejecución del contrato. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del Contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. en concordancia con lo estipulado en el parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Acreditar mediante certificaciones de las instituciones educativas. 5. Contratar a su cargo todo el personal que requiera para ejecutar el Contrato de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia y sus anexos. Los postgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. 7. c. se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional vigente. La experiencia general y específica se acreditará mediante certificaciones. Para los profesionales del equipo de trabajo. modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. 3. o al inicio de la etapa donde desarrollará los servicios que le correspondan. las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realización de las actividades objeto de cobro. ii. El personal de relevo (backup) debe tener como mínimo las mismas condiciones de experiencia general y específica. deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 2. prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Interventor a sus trabajadores son. so pena de la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. además del personal mínimo exigido. iv. en los casos que la ley lo solicita. Fechas de inicio y fecha de terminación del contrato. sólo será tenida en cuenta una de ellas. Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas para el personal requerido. Garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios. 8. actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del Contrato en relación con los siguientes aspectos: nombre. Nombre del contratante. no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la Financiera y/ o el INVIAS. constancia de afiliación a los 30 . serán de cargo del Interventor las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo. Cumplir con sus obligaciones con los sistemas de salud. Cuando se presenten experiencias adquiridas de manera simultánea (tiempos traslapados). domicilio. como mínimo. los previstos en la Legislación Colombiana. riesgos profesionales. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el Contrato. v. libreta militar. Los salarios.
el suministro de información sobre la nómina del personal. ni aplicar reglas de reserva documental. Dar estricto cumplimiento al artículo 23 de la ley 842 de 2003 en el término señalado en estos Términos de Referencia. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal. durante el plazo del mismo y tres (3) años más. deberá poner a disposición del Contrato. salario. El Interventor se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos y mantener al frente de los mismos a un ingeniero residente. Abstenerse de sustituir sin previa autorización expresa y escrita otorgada por Ia Financiera. Si para este momento el Interventor no aporta dichos documentos. metodologías y herramientas que se requieran para la correcta supervisión. por escrito. El Interventor será responsable de la capacitación y actualización de conocimientos de su personal. 15. Obtener la aprobación de la Financiera con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. cuando la presencia de dicho personal fuere requerida de acuerdo con lo exigido en estos Términos de Referencia. en cualquier momento. cargo que desempeña. 14. La Financiera se reserva el derecho de exigir. impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la Financiera. y los demás documentos que requiera la Financiera o el INVIAS para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del Interventor. 10. hasta tanto sea aprobada la sustitución por parte de la Financiera. Todo el personal que vaya a laborar dentro de la ejecución del Contrato deberá tener el visto bueno por parte de la Financiera. La Financiera podrá solicitar al Interventor. su correspondencia y demás registros. riesgos profesionales y pensiones. Garantizar la suplencia inmediata del personal cuando su ausencia o retiro supere los tres (3) días laborales y no obedezca a decisiones administrativas previamente acordadas. 18. 12.9. suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato de. sin acudir para el efecto a instancias judiciales. relacionada con las cuentas del contrato. afiliaciones del personal contratado. al igual que el Régimen de Extranjería. 16. nóminas. libros. Guardar. sistemas de salud. 31 . El Interventor se obliga a mantener durante toda la ejecución de los trabajos materia del Contrato de Interventoría y hasta la entrega final y recibo del mismo el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por la Financiera. con el propósito de verificar la exactitud de las cuentas relativas al Contrato. 11. Durante dicho plazo la Financiera o el INVIAS quedan expresamente facultados por el Interventor y sus subcontratistas para revisar sus libros de contabilidad. El desacato de cualquiera de estas condiciones. en los casos en que conformen el equipo de trabajo. la vinculación del personal nuevo se hará en encargo o provisionalmente. Responder por cualquier tipo de reclamación. necesario para el desarrollo de los trabajos. en el Contrato. a miembros del equipo de trabajo. El Interventor atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la Financiera haya fijado. vigilancia y seguimiento de la ejecución de las actividades contempladas en el alcance del Contrato de Interventoría y del Contrato de Protección. registros. a la Interventoría el reemplazo de cualquier persona vinculada al Proyecto. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros. Interventoría. judicial o extrajudicial. conservar y poner a disposición de la Financiera o el INVIAS todos los comprobantes. correspondencia y cualquier documentación de soporte. pagos. 13. y objeto de. en el plazo fijado por la Financiera. por causa o con ocasión del Contrato. sobre los temas. que instaure. Esta exigencia no dará derecho al Interventor para elevar ningún reclamo contra la Financiera. extranjeros o profesionales colombianos que hayan obtenido su título profesional en el extranjero. o en el programa de trabajo aprobado. 17. otro profesional que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la legislación colombiana. constituye causal de incumplimiento del Contrato. en la Propuesta.
modelo. contable. Verificar que el contratista del Contrato de Protección instale todas las señales pertinentes que garanticen tanto la seguridad del personal de dicho contratista. Entregar informes periódicos. Suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de protección personal que se deberán usar durante la ejecución del Contrato y velar por la utilización de los mismos durante todo el tiempo del Contrato siempre que el personal a su cargo se encuentre en el lugar de los trabajos. etc. social ambiental y HSE. Para los vehículos deberá relacionarse la marca.Esto es indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros. en las fechas indicadas en la programación detallada por aquél entregada. indicando modelo. que permitan el adecuado control de calidad.. primeros auxilios. con el envío y recepción de los mismos en el sitio de las obras. 3. en medio magnético. 19. financiero. como el personal de la interventoría y del personal externo. Velar por que el contratista del Contrato de Protección.a la FDN y al INVIAS. Apoyar en la coordinación de actividades -en marcha y en la planificación. si. El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del contratista del Contrato de Protección. Verificar el inventario ofrecido por el contratista del Contrato de Protección y el inventario requerido para la operación. 4. 5. rendir el informe directamente al supervisor designado por la Financiera en Bogotá y por el INVIAS. capacidad. marca. mediante informes mensuales de disponibilidad de equipos en la Interventoría. legal. El Interventor deberá garantizar que estos equipos permanecerán en óptimas condiciones durante la ejecución del contrato objeto de Interventoría. potencia. a bienes propios o de terceros. 6. elementos. 7. serie. 8. por lo tanto la Financiera hará su seguimiento. Verificar que el contratista del Contrato de Protección suministre todos los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de dicho contrato. dentro de los plazos previstos en el Cronograma de Trabajos respectivo. manteniendo registros actualizados de todos ellos. corroborando si corresponde o no al inicialmente propuesto. por escrito. Verificar que el Contrato de Protección se ejecute con todos los equipos y elementos necesarios para garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. 2. etc. Obligaciones relacionadas con los equipos del contrato objeto de la interventoría 1. administrativo. el equipo no ha sido reparado. El personal requerido para cumplir con el Contrato de Interventoría deberá contar con una oficina central que. de acuerdo con el avance del Proyecto de Protección. 20. 3. por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad industrial (elementos de protección personal para sus empleados. y el informe final en medio magnético y en copia dura (papel). cuál se encuentra operando. y por ende ejercer una adecuada interventoría. 2. cumpliendo oportunamente. o al personal contratado para la ejecución del Contrato.) del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para el tipo de actividad a desarrollar. cuál en reparación o cuál inactivo. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar 1. Realizar directamente la inspección de los equipos que serán utilizados para las actividades del Contrato de Protección. Verificar que el contratista del Contrato de Protección ejecute la obra civil requerida. el nombre y propiedad de cada uno de los equipos que conforma el laboratorio. realice todas y cada una de las pruebas técnicas que garanticen la calidad de los equipos. transcurridos cinco (5) días. le preste soporte en asuntos de orden técnico. entre otros aspectos. tipo y capacidad. y anotando cualquier cambio en la lista inicial del equipo. 21. El Interventor deberá informar. el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o superiores 32 . entre otros aspectos. materiales e insumos a utilizar en la ejecución del contrato respectivo.
según sea el caso. en donde se describa el balance general de cantidades. el costo de los contratos adicionales. bajo su responsabilidad. para lo cual. y copia del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social acorde con la planilla de nómina y toda la información adicional esté correcta. en el informe mensual debe incluirse el cronograma de utilización del equipo propuesto. las actas de obra. o contrato adicional. 2. quince (15) antes de que se venza su plazo de entrega. en caso de presentarse algún atraso. de apremio y/o sancionatorias a que haya lugar según lo establecido en el Contrato de Protección y en la normatividad vigente aplicable. los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra. con el fin de determinar el estado en que se va a recibir. La Interventoría está obligada a ejecutar las actividades de Interventoría de acuerdo con el programa de obra aprobado por la Financiera. informes de laboratorio. revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. no contemplando prórroga del plazo inicialmente establecido. Se incluirá la variable socio-ambiental. el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) días siguientes. así como el nombre del propietario actual de dicho equipo. Además de lo anterior. 7. efectuarán una inspección final a la obra. suscrita por los ingenieros residentes del contratista del Contrato de Protección y de la Interventoría. De estas evaluaciones se levantará un acta. el costo de la obra ejecutada y los acumulados. Informar a la Financiera la ocurrencia de cualquier accidente e/o incidente que tenga lugar durante la ejecución del contrato dentro de las 24 horas siguientes al evento. El Interventor revisará y aprobará. en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. 9. las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las Obras de Protección. y su ubicación. suscrito por el Interventor. El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de la obra. establecidos en el Contrato de Protección. y la Financiera vigilará su cumplimiento. El Interventor. Obligaciones relacionadas con la información de ejecución del contrato 1. Presentar a la Financiera los informes que sean requeridos por ésta. 5. 6. se señalarán los motivos del mismo. 4. donde se consignará el estado real de los trabajos. concordante con el informe mensual de la obra. 3. verificando que la información financiera acumulada. El Interventor controlará la ejecución de las obras mediante la programación que deberá elaborar el contratista por medio del método Gantt. que no podrá exceder de quince (15) días. las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago. dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso. Informar oportunamente a la Financiera la ocurrencia de situaciones que a juicio de la interventoría. el Interventor preparará un informe previo.al que se encuentra en reparación. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista. amenacen la correcta y/o puntual ejecución del Contrato de Protección y/o la obtención de los productos objeto del mismo a fin de aplicar las medidas correctivas. se dejará constancia en oficio dirigido al mismo. etc. para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. en el cual hará una relación de los problemas geológicos. Bajo ningún aspecto el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Financiera y que no hayan sido debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra. el Interventor deberá preparar un informe a la Financiera. Además de la revisión y aprobación de los planos definitivos. principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. 33 . Revisar informes presentados por el contratista del Contrato de Protección. utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. hidráulicos y de suelos. el costo de la obra. El Interventor y el contratista del Contrato de Protección evaluarán semanalmente la ejecución del Contrato de Protección. el representante de la financiera y el Contratista.
e. los ensayos de control de calidad. Cumplir y hacer cumplir las reglas y condiciones pactadas en el presente contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Resolver las peticiones que le sean presentadas por LA INTERVENTORÍA seleccionada en los términos consagrados en la Ley. b. Conocer el detalle de los estudios técnicos y especificaciones del Proyecto de Protección. 34 . 8. 4. Vivienda y Desarrollo Territorial o la corporación correspondiente. Obligaciones relacionadas con estudios técnicos y especificaciones técnicas 1. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por LA INTERVENTORÍA seleccionada. Llevar un registro de las novedades. de esta forma quedará oficializada la entrega de la obra. d. Verificar que el contratista del Contrato de Protección entregue por su intermedio a la Financiera de manera oportuna. la totalidad de los estudios técnicos y especificaciones técnicas que utilizará para la ejecución del Contrato de Protección. incluido IVA. Autorizar el pago de las facturas o las cuentas de cobro presentadas por LA INTERVENTORÍA seleccionada. Conocer el detalle de los estudios técnicos y especificaciones entregados por la Financiera o el INVIAS para el desarrollo del objeto contractual al contratista del Contrato de Protección. de la cual hará parte la certificación expedida por el Ministerio de Ambiente. se procederá a elaborar el acta de recibo definitivo del Contrato de Protección. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos jurídicos y fiscales a que haya lugar. la FINANCIERA se obliga a: a. 3. Verificar. 2. Las demás que se deriven de la naturaleza del objeto y las obligaciones pactadas en el presente Contrato. de acuerdo con el Cronograma de Trabajos respectivo. así como el plan y Cronograma de Trabajos respectivo. un delegado de la Financiera y un delegado del contratista para el Proyecto de Protección. con la presencia del Interventor. el valor del presente Contrato se establece en la suma de **********************************. 4. para constatar el cumplimiento de las normas y especificaciones establecidas en los estudios técnicos del Contrato de Protección objeto de la interventoría.Una vez realizados los trabajos requeridos. el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los materiales para la ejecución de la obra civil y de los demás servicios objeto del Contrato de Protección. f. que requiera para la ejecución del contrato. así como el programa de ejecución de los trabajos entregado por este. y solicitar cuando sea el caso. órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución de la obra civil. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones previstas en los documentos aportados en el presente proceso de selección. a fin de controlar el avance de la obra que debe adelantarse en ejecución del Contrato de Protección. c. revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. Exigir al contratista del Contrato de Protección. así como todos aquellos impuestos y/o cargas fiscales que lleguen a ser causadas. 3. g. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA En desarrollo del contrato que se suscriba con LA INTERVENTORÍA seleccionada. de conformidad con las medidas de mitigación y el plan de manejo ambiental planteado en el respectivo estudio de impacto ambiental. Pagar el valor del Contrato en los términos y forma de pago respetivas. proporcionados por la FDN.
la Financiera entregará un anticipo de hasta el diez por ciento (10%) del valor básico del contrato. Finalizado el plazo de ejecución del Contrato. previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. mediante la suscripción de un documento contractual que así lo dispongan en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. 4 de 2014 de la Financiera y dos meses más. El valor del anticipo se amortizará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. producto de la adjudicación de la Invitación Pública No. El Acta de Liquidación del presente Contrato deberá estar soportada igualmente con la constancia del cumplimiento por parte de LA INTERVENTORÍA. para aprobación del supervisor del contrato de la 35 . en pesos colombianos. 6. El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio entre el Interventor y la Financiera. Sin embargo el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. por el tiempo de dedicación en el respectivo período. será igual al plazo de duración del Contrato de Protección. 6. 6. GIRO DE LOS RECURSOS: LA FINANCIERA girará a LA INTERVENTORÍA los recursos establecidos en el presente Contrato. de las obligaciones pactadas y relacionadas con los pagos por concepto de seguridad social integral y parafiscal. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente Contrato tiene una reserva presupuestal por la suma de ***************. y demás soportes que exija LA FINANCIERA. De acuerdo con lo anterior. el valor a pagar será el que resulte de multiplicar las tarifas por el factor multiplicador. Deberá incluirse el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el reinicio del contrato.5. administrativos y económicos. acompañada de copia de las Actas de Entrega a Satisfacción suscritas. situación que deberá ser controlada por el supervisor designado por la Financiera. indicados en los presentes Términos de Referencia. 7. b) Forma de pago La Financiera pagará al contratista el valor del contrato. INCLUIDO IVA.1. 8.2. SUSPENSION: El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido únicamente por acuerdo escrito entre las Partes. PLAZO: El plazo del contrato de Interventoría. con base en las tarifas ofrecidas y el tiempo de dedicación del personal. deberá suscribirse el Acta de Liquidación del mismo entre LA INTERVENTORÍA y la FINANCIERA. previo recibo a satisfacción del informe de interventoría por parte del supervisor del contrato de la FINANCIERA. el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones de la Financiera para su entrega. de la siguiente forma: a) Anticipo Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. con todos los soportes técnicos.
FINANCIERA. debidamente aprobado por la Financiera. LA FINANCIERA hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. 9. LA FINANCIERA tiene un cronograma de fechas para la recepción de facturas el cual será suministrado a LA INTERVENTORÍA una vez se suscriba el contrato el cual debe ser cumplido por LA INTERVENTORÍA.1. demandas. LA INTERVENTORÍA deberá acreditar con cada factura. Se realizarán dentro de los diez (10) días calendario. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración. 10. 9. Adicionalmente deberán encontrarse cumplidas todas las obligaciones ambientales del Proyecto de Profundización.3.A. que deberá estar acompañada de la siguiente documentación: a) Radicado del informe de las actividades ejecutadas durante el mes objeto del pago. La Financiera pagará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la factura correspondiente. Nota 1: Para el pago final se deberá presentar el informe final de interventoría. INDEMNIDAD: Indemnidad General. El Interventor seleccionado mantendrá indemne al INVIAS y a la Financiera de Desarrollo Nacional S.al lugar de las obras y a cualquier lugar de la zona de influencia de las obras que el ANLA estime conveniente para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones ambientales una vez finalizada la construcción de las protecciones marítimas de los Fuertes de San Fernando y San José. acta de finalización de actividades. o de la fecha en que LA INTERVENTORÍA subsane las observaciones que se le formulen. de patentes. 36 . ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta de LA INTERVENTORÍA. 9. REQUISITOS PARA EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO: Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos. situación que únicamente podrá certificarse a la Financiera mediante un informe de visita final de la Agencia Nacional de Licencia Ambientales – ANLA. El valor del contrato a celebrar cubre la labor de interventoría integral del contrato de construcción de las protecciones marítimas de los Fuertes. proyección de la liquidación del Contrato de construcción de las protecciones marítimas de los Fuertes. por razón de reclamos. diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. junto con los productos e información obtenidos durante dicho mes. b) La certificación expedida en los términos de la Ley 789 de 2002 donde conste que el Contratista se encuentra al día en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. el cumplimiento de los pagos a los sistemas de seguridad social en salud.. acciones legales y costos que surjan como resultado del uso por parte del Interventor. junto al informe final del mes con los productos e información obtenidos en el último mes. debidamente aprobado por la FDN. siguientes a las fechas de radicación de las facturas.2. Para todos los efectos el contrato que se derive del presente pliego de condiciones se entenderá pactado bajo el esquema de TARIFAS FIJAS sin fórmula de reajuste. además de la entrega de los productos de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera. pensiones y riesgos profesionales de todo el personal y que los pagos de las cotizaciones se encuentran al día. al cumplimiento de lo siguiente: 9.
. demanda. Se consideran como hechos imputables al Interventor todas las acciones u omisiones de su personal. lo dispuesto en la Ley 99 de 1993.A. previa notificación escrita al Interventor y éste pagará todos los gastos en que ellos incurran por tal motivo. demanda o acción legal contra el INVIAS y/o la Financiera de Desarrollo Nacional S. reglamentarios y contractuales así como el cabal cumplimiento contractual. El Interventor garantiza que vigilará el cumplimiento de sus requerimientos legales.El Interventor mantendrá indemne al INVIAS y a la Financiera de Desarrollo Nacional S. regional o local. el Interventor la pagará directamente y para el efecto. y en consecuencia no se generará daño o perjuicio al INVIAS. El Interventor será responsable ante el INVIAS y la Financiera de Desarrollo Nacional de todos los daños causados a las propiedades de la Financiera.A. autoriza mediante el presente documento a que le sea descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del contrato. En el evento en que se entable un reclamo. por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del Interventor. por lo tanto. sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de los servicios objeto del contrato y terminados éstos. multa o suspensión por parte de la Autoridad Ambiental. ocasionados por el Interventor. a la Financiera de Desarrollo Nacional o a terceros por esta causa. o a utilizar cualquier otro medio legal. El Interventor deberá vigilar especialmente el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del Contratista. y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el Interventor no asume debida y oportunamente la defensa del INVIAS y/o de la Financiera de Desarrollo Nacional S. del personal a su servicio. Para el logro de este objetivo se tendrá en cuenta la información suministrada en el proceso de selección para las Obras de Protección. de sus proveedores y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción del INVIAS y de la Financiera de Desarrollo Nacional. contra todo reclamo. de sus subcontratistas. Indemnidad Ambiental. del Contratista. la Financiera de Desarrollo Nacional S. y especialmente ambiental. En caso de que así no lo hiciere el Interventor. éste será notificado lo más pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al INVIAS y/o a la Financiera de Desarrollo Nacional S. y las demás normas que las reemplacen. adicionen y complementen. sus decretos reglamentarios. ya sea por culpa de él directamente.. subcontratistas.A. así como las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 37 . tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al Interventor por razón de los trabajos motivo del contrato. a terceros.A. éstos podrán hacerlo directamente. acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros.. a recurrir a las garantías otorgadas. si por esta causa se generara sanción.A. toda vez que el Contratista se comprometió en el contrato respectivo a cumplir de manera estricta y a cabalidad con todos aquellos procedimientos y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el Gobierno Nacional. proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos. hasta la liquidación definitiva del contrato.
LA INTERVENTORÍA responderá civil y penalmente e indemnizará a LA FINANCIERA por cualquier daño o perjuicio derivado del incumplimiento de esta obligación. CESIÓN: Las Partes podrán ceder el presente contrato. 14. Si por cualquier razón dicho personal ya sean sus 38 . especificaciones o cualquier otra información que obtenga o se le proporcione. LA INTERVENTORÍA está comprometida a abstenerse de divulgar. y se compromete. El personal que emplee LA INTERVENTORÍA para el desarrollo del contrato tendrá la vinculación correspondiente con LA INTERVENTORÍA y por ninguna causa generará con LA FINANCIERA relación laboral o contractual alguna. además. directa o indirectamente. a guardar absoluta reserva sobre los datos. en especial la Ley 100 de 1993. publicar o comunicar. incluyendo la ocupación temporal de los inmuebles o predios aledaños para la realización de las obras. 11. sin autorización previa y escrita de LA FINANCIERA salvo que la misma sea de conocimiento público. PROPIEDAD: La propiedad sobre la totalidad de los productos y resultados entregados en razón o con ocasión a la ejecución y terminación del objeto y componentes del presente Contrato. serán de propiedad exclusiva de la FINANCIERA. 13. Así mismo. y así lo impondrá a sus empleados. El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre LA INTERVENTORÍA o sus dependientes o subcontratistas con LA FINANCIERA. serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del Contratista pero bajo estricta vigilancia del Interventor. independientemente de las demás acciones legales a que hubiera lugar. siempre y cuando exista autorización previa y escrita de la otra Parte. en caso de ser necesarios. al igual que aquella que se entregue a LA INTERVENTORÍA para este propósito. Cualquier contravención a la regulación ambiental deberá ser prevenida o mitigada por el Interventor. a persona alguna. Por consiguiente. 789 de 2002 y 828 del 2003. al INVIAS y/o a terceros y no los hará responsables en caso de aplicación de sanciones o multas que impongan las autoridades ambientales competentes cuando obedezcan o tengan origen en la acción u omisión de las actividades que se encuentren bajo el control del Interventor en desarrollo del objeto de la Interventoría y/o las obligaciones pactadas a su cargo. Los permisos. DISPOSICIONES LABORALES: LA INTERVENTORÍA está obligada a dar cumplimiento de todas las normas laborales legales vigentes. 12. autorizaciones. LA FINANCIERA podrá exigir a LA INTERVENTORÍA en cualquier momento que acredite su cumplimiento. quien podrá hacer uso de ellos según sus atribuciones y competencias constitucionales y legales. contratistas y subcontratistas. se debe suscribir un convenio de confidencialidad con el personal que haya de conocer total o parcialmente dicha información. la información que conozca por razón o con motivo del Contrato y a emplearla exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y la prestación de los servicios materia del mismo.para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se requieran para el desarrollo de las obras. El Interventor mantendrá indemne a la Financiera. sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del contrato a cumplir cabalmente las obligaciones derivadas del mismo en su calidad de INTERVENTORÍA y a exigir las que correspondan a LA FINANCIERA. LA INTERVENTORÍA se obliga. RESERVA DE LA INFORMACIÓN: Toda la información que se genere durante el desarrollo del presente Contrato. teniendo en cuenta que el servicio prestado por LA INTERVENTORÍA es independiente y diferente de las actividades que desarrolla LA FINANCIERA. a no ponerla en manos ni a disposición de personas ajenas al Contrato o a LA FINANCIERA. así como las licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional. es reservada y no puede ser divulgada o puesta en conocimiento de terceros.
o Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra. una garantía que cubra como mínimo los siguientes elementos:     Buen manejo y correcta inversión del anticipo. contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría.1. Dicha cobertura debe ser por una cuantía equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. La póliza debe cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones. cuando el incumplimiento es imputable al contratista. Vigencia: Por el término de cinco (5) años. prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. (ii) el uso indebido del anticipo. un seguro que cubra la responsabilidad civil extracontractual frente a terceros derivada de la ejecución de las obras.trabajadores o los de sus subcontratistas. o El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato.2. con una vigencia igual al plazo del contrato y cinco (5) meses más. con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. Cumplimiento del contrato por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. Pago de salarios. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: LA INTERVENTORÍA seleccionada deberá expedir y aportar a la Financiera las siguientes pólizas dentro de un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la firma del contrato: LA INTERVENTORÍA se obliga a constituir. LA INTERVENTORÍA se compromete a asumir los gastos correspondientes de conformidad con la cláusula de indemnidad establecida en el presente contrato. demandan a LA FINANCIERA. GARANTÍAS: 15. y o El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato. cuando el contrato no prevé entregas parciales. 15. Este amparo debe cubrir a la Financiera de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales de LA INTERVENTORÍA derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. hechos u omisiones de LA INTERVENTORÍA adjudicada. que proteja a la Financiera de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Financiera con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo. y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 15. Calidad de los servicios. cuando el incumplimiento es imputable al contratista. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL LA INTERVENTORÍA seleccionada deberá contratar dentro de un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Este amparo cubre a la Financiera de los perjuicios derivados de: o El incumplimiento total o parcial del contrato. Dicha póliza también deberá tener las siguientes características: 39 . hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados. a favor de la Financiera de Desarrollo Nacional y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS. por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto que LA INTERVENTORÍA reciba por este concepto.
17.     Asegurado: El INVIAS y la Financiera de Desarrollo Nacional S. o las partes no lleguen a un acuerdo en todo o en parte sobre el contenido de la misma. para lo cual el contrato prestará mérito de título ejecutivo. En el caso de amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato. la suficiencia de las garantías otorgadas. c) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostradas. para lo cual expresamente autoriza a LA FINANCIERA. será de cargo exclusivo de LA INTERVENTORÍA. adicionado o prorrogado. b) Por incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contraídas por alguna de las partes. si el monto de éstos fuere superior. Beneficiarios: Terceros afectados Cuantía: treinta por ciento (30%) del valor del contrato. LA INTERVENTORÍA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. De igual forma. Vigencia: Plazo del contrato y un (1) año más Tomador / Afianzado: Contratista 16. 18. si lo hubiere. mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías. 21. procedimiento que deberá efectuarse dentro de los dos (2) meses siguientes a su terminación. previo acuerdo de las partes. PARÁGRAFO: Las partes acuerdan expresamente que en el evento que LA INTERVENTORÍA no suscriba la liquidación del Contrato. El pago de las primas y demás gastos que se generen la constitución. cuando: a) Las partes de común acuerdo así lo manifiesten por escrito. ésta conviene en pagar a LA FINANCIERA. cantidad que se imputará al monto de los perjuicios que sufra LA FINANCIERA y cuyo valor se podrá tomar directamente del saldo a favor de LA INTERVENTORÍA. si esto no fuere posible. La aplicación de la Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios. de conformidad con las normas legales vigentes. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del presente Contrato y obligan jurídicamente a Las Partes en lo compatible al mismo. los siguientes documentos: DOCUMENTOS 40 . se cobrará por vía ejecutiva. LIQUIDACIÓN: El presente Contrato será objeto de liquidación. una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. o de la garantía de cumplimiento constituida y. LA FINANCIERA podrá proceder a su liquidación de forma unilateral. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo por parte de LA INTERVENTORÍA de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato o de la terminación anticipada del mismo por causas imputables a LA INTERVENTORÍA. a título de pena. d) Por la liquidación de LA FINANCIERA. a juicio de LA FINANCIERA.A. ADICIÓN O PRÓRROGA: El presente Contrato podrá ser modificado. 20. CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato se podrá dar por terminado de manera anticipada. 19. el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: LA INTERVENTORÍA debe mantener durante la vigencia del contrato. MODIFICACIÓN. al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria.
SONDAS DE PRESIÓN Y PERFILES BATIMÉTRICOS b. ACELERÓMETROS. DINÁMICA LITORAL  PROCEDENCIA DE MATERIALES: CANTERAS. DETALLES MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO a. COMPARACIÓN Y PROPUESTAS  REPLANTEO  CÁLCULOS Y COMPROBACIONES ESTRUCTURALES I: ESTRUCTURAS  CÁLCULOS Y COMPROBACIONES ESTRUCTURALES II: RECALCES  DISEÑO DE ESTRUCTURAS MARÍTIMAS  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  PROPUESTA DE PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS  PROCESO CONSTRUCTIVO Y PROGRAMA DE TRABAJO  COORDINACIÓN DE LAS OBRAS CON EL DRAGADO DEL CANAL DE BOCACHICA  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD PLANOS  GENERALES SITUACIÓN Y ACCESOS GENERALES EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS ESPECÍFICOS PLANTA GENERAL  CASTILLO DE SAN FERNANDO ESTADO ACTUAL. ANÁLISIS. PROTECCIONES MARÍTIMAS: SECCIONES TIPO b. DESCRIPCIÓN. PLANTA Y ALZADOS PLANTA DE LAS OBRAS REPLANTEO PROTECCIONES MARÍTIMAS. a. PLANTA Y ALZADOS PLANTA DE LAS OBRAS REPLANTEO 41 . GEOTECNIA Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE CIMENTACIONES Y TALUDES  ARQUEOLOGÍA  CLIMA MARÍTIMO. PROPAGACIÓN. REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA  GEOLOGÍA.    ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES A FASE III PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PROYECCIÓN MEMORIA ANEXOS A LA MEMORIA DEL PROYECTO  ANTECEDENTES  ESTADO ACTUAL. POZOS CON FO. PLANTA b. FISURÓMETROS DE FIBRA ÓPTICA  BATERÍA DE SAN JOSÉ ESTADO ACTUAL. PROTECCIONES MARÍTIMAS: PERFILES TRANSVERSALES ACTUACIONES ESTRUCTURALES SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO a.  ESTUDIO DE SOLUCIONES: PLANTEAMIENTO. REGISTRO FOTOGRÁFICO  CARTOGRAFÍA.
FISURÓMETROS DE FIBRA ÓPTICA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO  NORMATIVA  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  UNIDADES DE OBRA. Y MEDIANTE LA CUAL EL MINISTERIO DE CULTURA “AUTORIZA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN MARÍTIMA DE LOS FUERTES DE SAN FERNANDO Y SAN JOSÉ DE BOCACHICA. SONDAS DE PRESIÓN Y PERFILES BATIMÉTRICOS b. EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. a. PROTECCIONES MARÍTIMAS: SECCIONES TIPO b. POZOS CON FO. RESOLUCIÓN 0967 DEL 25 DE AGOSTO DE 2014. DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL E INSCRITOS EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE UNESCO”. Y MEDIANTE LA CUAL “SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN 868 DEL 1º DE AGOSTO DE 2014”. RESOLUCIÓN 2831 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. BOLÍVAR. Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”. 1590 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2005 Y 752 DEL 28 OE ABRIL DE 2006. PLANTA b. DETALLES MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO a. RESOLUCIÓN 0163 DEL 29 DE ENERO DE 2015 MEDIANTE LA CUAL EL MINISTERIO DE CULTURA “AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA -         42 . LOCALIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS.PROTECCIONES MARÍTIMAS. Y MEDIANTE LA CUAL “SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0783 DEL 25 DE AGOSTO DE 1997 MOOIFICADA POR LAS RESOLUCIONES 1254 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1998. PROTECCIONES MARÍTIMAS: PERFILES TRANSVERSALES ACTUACIONES ESTRUCTURALES SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO a. EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. 250 DEL 10 DE MARZO DE 2004. RELACIÓN  CONDICIONES Y DISPOSICIONES DE TIPO GENERAL PRESUPUESTO  MEDICIONES AUXILIARES  MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA  CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1  CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2  PRESUPUESTOS PARCIALES  PRESUPUESTO GENERAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  MEMORIA  PLANOS  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  PRESUPUESTO ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS  ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN RESOLUCIÓN 0868 DEL 1º DE AGOSTO DE 2014. ACELERÓMETROS.
PENDIENTE DE APROBACIÓN EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA OCEÁNICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA. La suscripción del Acta de Inicio de este contrato requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos. c) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. b) Aprobación de las garantías. ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 2 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO MINUTA DEL CONTRATO MATRIZ DE ESTIMACIÓN. ASIGNACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 22. 2 FORMATO No. LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCION: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el presente contrato. a) Diligenciamiento del formulario del conocimiento del cliente -SARLAFT por parte de LA INTERVENTORÍA y visto bueno por parte de LA FINANCIERA. 1 ANEXO No. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESE ACTO ADMINISTRATIVO SERÁN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA SELECCIONADO). 7 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS RESUMEN DE EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO PROPUESTA ECONÓMICA CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO CARTA DE COMPROMISO IRREVOCABLE DE CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO FORMATO No. DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL E INSCRITOS EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE UNESCO”. FORMULARIOS FORMATO No. de acuerdo con los términos establecidos en este contrato. 5 – FORMATO No. los cuales deberán ser acreditados por LA INTERVENTORÍA y verificados por LA FINANCIERA. cuando corresponda. LA INTERVENTORÍA deberá presentar para la aprobación de LA FINANCIERA el original de la garantía única con los amparos correspondientes.HOJA DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO FORMATO No. 1 FORMATO No. 3 – FORMATO No. LOCALIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. 43 . así como los propios del Sena. adjuntando el recibo original del pago. 6 – FORMATO No.MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO FORMATO No. 9 . 10 . 4 – FORMATO No. TIPIFICACIÓN. Para el efecto. 8 . 1 ANEXO No. PROTECCIÓN MARÍTIMA DE LOS FUERTES DE SAN FERNANDO Y SAN JOSÉ DE BOCACHICA. PERFECCIONAMIENTO. BOLÍVAR.MODELO DE LA CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ANEXOS ANEXO No.
LAS PARTES para el arreglo de sus diferencias acudirán en primera instancia al arreglo directo del conflicto. no serán destinados ninguna de las actividades antes descritas. narcotráfico. LA FINANCIERA procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros. y los recursos de estos. cualquier PARTE podrá dirigirse a la Cámara de Comercio de Bogotá para que ésta haga la designación correspondiente. clientes. que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato. y de encontrar algún reporte.Los requisitos señalados en los literales precedentes deberán ser remitidos a LA FINANCIERA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato. el tribunal fallará dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de su 44 . Los árbitros serán designados de común acuerdo por LAS PARTES dentro de los quince (15) días siguientes a la denuncia del compromiso por cualquiera de ellas. Las controversias que no pudieren ser solucionadas directamente por LAS PARTES en un término máximo de un (1) mes y que no consten en títulos ejecutivos. En el evento en que LA INTERVENTORÍA no acredite el cumplimiento de los requisitos dentro del plazo estipulado. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: LA INTERVENTORÍA manifiesta bajo la gravedad del juramento. Para efectos de lo anterior. la conciliación o la compensación. proveedores. en consecuencia. Sin perjuicio de lo anterior. que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos. LA FINANCIERA podrá darlo por terminado de manera unilateral. funcionará en la ciudad de Bogotá y decidirá en derecho. se suscribirá el Acta de Inicio del presente contrato en un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de los documentos recibidos a satisfacción de LA FINANCIERA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: El presente contrato se rige por la ley colombiana. administradores. Acreditados los anteriores requisitos. 23. etc. sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar. y. en consecuencia. LA INTERVENTORÍA autoriza expresamente a LA FINANCIERA. se aplicará el reglamento que sobre arbitramento institucional tenga vigente y establecido el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. ello constituye una causal de incumplimiento del contrato. con una experiencia no menor a diez (10) años de ejercicio de la profesión en temas relacionados con derecho comercial y civil. financiación del terrorismo. se someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que decidirá en derecho. 24. y.. LA INTERVENTORÍA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios. haciendo uso de mecanismos legales. empleados. Si trascurrido dicho plazo no se pusieren de acuerdo en la designación de los árbitros. LA FINANCIERA podrá darlo por terminado de manera unilateral. captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita. En todo caso los árbitros deberán ser abogados colombianos de reconocido prestigio. no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas. de conformidad con las leyes colombianas. será requisito previo a la suscripción del presente contrato la verificación por parte de LA FINANCIERA del cumplimiento de lo anterior. para que consulte los listados. El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula constituye una causal de incumplimiento del contrato. de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato. Para efectos de la presente cláusula de arbitramento. tales como la transacción.
C. que genere dicho arbitramento serán sufragados por la PARTE que resulte vencida.. honorarios. etc.designación. POR LA FINANCIERA POR EL INTERVENTOR 45 . a los -_________________ en dos (2) originales. Para constancia se firma en Bogotá D. Los gastos..
ASIGNACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS ASUNTO: INVITACIÓN PÚBLICA No. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. TIPIFICACIÓN. 5 PARA LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA. CONTABLE. HSE Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL FUERTE DE SAN FERNANDO Y EL FUERTE –BATERÍA DE SAN JOSÉ .CARTAGENA. JURÍDICA. 46 . BOLÍVAR”.ANEXO No. Ver en archivo de Excel. 8 MATRIZ DE ESTIMACIÓN. AMBIENTAL.
Documents Similar To FDN Anexos Interventoria Fuertes