Source: http://www.vzory.cz/vzory/dohoda-o-spornych-narocich-2/
Timestamp: 2017-06-26 17:30:11+00:00
Document Index: 55606496

Matched Legal Cases: ['Čl. 1', 'Čl. 2', '§ 1', 'Čl. 3', 'Čl. 4', 'Čl. 6', '§ 2', 'zákona č. 89']

Dohoda o narovnání | vzory.cz Vzory.cz
Občanské právo, Obchodní právo, Podnikání a živnosti, Spory a soudy, Vzory dohoda o narovnání, dohoda o narovnání noz	Dohoda o narovnání je institutem, který umožňuje úpravu (tedy právě „narovnání“) sporných či nejasných práv mezi jejími účastníky. V souvislosti s nově užitým názvem tohoto institutu by bylo vhodné vymezit pojem narovnání jako jeden ze způsobů změny v obsahu závazku. Pokud mezi smluvními stranami spor není, ale přesto chtějí uzavřít nový závazek, potom by měly uzavřít dohodu o změně obsahu závazku. Podstatou je právě spor mezi stranami.Institutem narovnání dochází k situaci, že smluvní strany odstraní ze svého závazku veškerá sporná práva a povinnosti a tedy dojede ke zrušení sporného závazku a ten je poté nahrazen jiným, novým závazkem, který již obsahuje jasně vymezená práva a povinnosti, o kterých již není pochyb.Týká-li se narovnání věcného práva k věci, která je zapsaná ve veřejném seznamu, nastávají účinky narovnání až dnem zápisu do veřejného seznamu.Základním prvkem narovnání je existence sporných práv a povinností mezi účastníky.Předmětem mohou být veškerá práva a povinnosti či pouze jejich některé části, v některých případech se však může jednat o již promlčená práva. Nový závazek následuje takovou formu, jakou měl již prvotně uzavřený závazek.Účelem narovnání je tedy odstranit spory o platnost či obsah závazku a předejít tak případnému soudnímu sporu. Objednatel: Karel Polesný, Strmá 26, 366 03 BrnoZhotovitel: Kapas, s.r.o., Cvrková 25, 366 03 BrnoIČ: 19804257zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně
v oddílu C, vložka 16034,za společnost jednatel Antonín ZálesnýVěc: Dohoda o narovnáníČl. 1Na základě smlouvy o dílo, uzavřené dne 15.4.2015 mezi účastníky této dohody, provádí zhotovitel pro objednatele výstavbu rodinného domu v lokalitě Brno-Strmá.Čl. 2Touto dohodou upravují její účastníci podle § 1 903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechna vzájemná práva a povinnosti.Čl. 3Celková pohledávka zhotovitele vůči objednateli činí 1 890 000,- Kč, přičemž objednatel do této chvíle zaplatil zhotoviteli zálohu ve výši 600 000,- Kč.Objednavatel se tímto zavazuje doplatit zbylou část dlužné částky zhotoviteli nejpozději do 15.4.2016, včetně úroků z prodlením výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den po termínu splatnosti dohodnutém ve smlouvě o dílo, uvedené shora. Celková dlužná částka činí k datu podpisu této dohody 1 290 000,- Kč.Čl. 4Zhotovitel prohlašuje, že již zaplacenou část pohledávky objednatelem přijal ve shora uvedené výši a že celá pohledávka je řádně podložena veškerými potřebnými doklady v písemné formě a podepsané oběma účastníky.Objednatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí v plném rozsahu s prohlášením zhotovitele.Nesplní‑li objednatel povinnosti vyplývající z této dohody, má zhotovitel právo od této dohody odstoupit. Čl. 6Po splnění povinností vyplývajících z této dohody, budou účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou o dílo, žádné závazky, či nároky.V Brně dne 15.5.2015____________________ _________________________Karel Polesný Antonín Zálesný, za společnost Kapas s.r.o .
Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček! (hlasováno 5x, průměr: 4,40)
Loading...Podívejte se, které další články řeší podobné téma:Smlouva o zajišťovacím převodu práva spolu s uznáním dluhu Smlouvou o zajišťovacím převodu práva je institut, kterým Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb., dále...Žaloba na ochranu obchodní firmy Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku. Pod tímto jménem...Smlouva o skladování Smlouva o skladování Úpravu této problematiky nalezneme v § 2 415 a následujících zákona č. 89/2012...Návrh na zrušení obchodní společnosti Vzor návrhu na zrušení společnosti...Žaloba na náhradu škody vzniklé na převzaté zásilce, podaná proti zasílateli Vzor žaloby na náhradu škody vzniklé na převzaté zásilce, podaná proti zasílateli...
(21,353 x zobrazeno)Smlouva kupní (movitá věc)