Source: https://es.scribd.com/doc/100776847/Ley-de-Obras-Publicas-y-Servicios-Relacionados-Del-Estado-de-Oaxaca
Timestamp: 2017-02-21 16:30:38
Document Index: 314851097

Matched Legal Cases: ['Artículo 16', 'Artículo 15', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 46', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 26', 'Artículo 28', 'artículo 46', 'Artículo 27', 'artículo 31', 'Artículo 30', 'Artículo 29', 'artículo 33', 'Artículo 31', 'artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 34', 'artículo 32', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 40', 'artículo 25', 'artículo 87', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'artículo 31', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 46', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 50', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 59', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 66', 'Artículo 65', 'Artículo 64', 'artículo 68', 'Artículo 70', 'Artículo 68', 'artículo 63', 'Artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 76', 'Artículo 75', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'Artículo 72', 'Artículo 74', 'Artículo 80', 'Artículo 78', 'Artículo 77', 'Artículo 81', 'Artículo 79', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 82', 'artículo 32', 'Artículo 86', 'Artículo 85', 'Artículo 88', 'Artículo 87', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 90', 'Artículo 89', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNews & MagazinesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseH.Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados. que lleguen a contratar obra para que pueda llevar a cabo las funciones de control. integrándose bajo la siguiente estructura: Un Presidente. en lo que no se oponga a la naturaleza de las disposiciones de esta Ley.La Contraloría llevará el control de todos los procesos de las obras públicas que se den en Dependencias. serán ejercidas por los Órganos de Control Interno Municipal.
www. Instituto Estatal de Ecología. desde su proceso de contratación hasta su conclusión y recepción. Artículo 16.congresooaxaca.. del sector social y privado organizados en asociaciones que tengan personalidad legal.Vigilar que los procedimientos de adjudicación se realicen con apego a la Ley. de asesoría. Finanzas y de la Contraloría. y de las Cámaras y Colegios respectivos. cuando por la naturaleza de los asuntos que se deban tratar se justifique su participación. como órgano normativo. Para la validez y eficacia de las sesiones deberá encontrarse presente el titular de la Secretaría de la Contraloría.Las demás que le señalen las Leyes.gob. que contraten las Dependencias.Llevar a cabo la vigilancia. que será el Secretario de Obras Públicas. cuando las obras públicas se realicen por los Ayuntamientos con sus propios recursos.Se crea la Comisión Estatal Consultiva de la Obra Pública. en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.. conforme a lo establecido por el artículo precedente. cumplan con las especificaciones requeridas por las convocantes. VII. verificación y evaluación. supervisión.Conocer y resolver las inconformidades y los recursos de impugnación que se le presenten. de las Secretarías de Administración. Entidades y en su caso los Ayuntamientos. inspección y control en los procesos de adjudicación y ejecución de obra pública.mx
ciilceo@congresooaxaca. VIII. La Comisión convocará a sus sesiones a representantes de otras Dependencias y Entidades.gob. en el caso de obras convenidas.. Artículo 15. contará además con representantes permanentes del COPLADE.Verificar que las obras públicas que se culminen. Artículo 14. Para la resolución de las controversias se aplicará el procedimiento sumario contemplado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado..mx
. Entidades y en los Ayuntamientos.... en sus especies: vigilancia. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
V...Las atribuciones conferidas a la Contraloría en esta Ley. VI. consulta técnica para la realización de la obra pública. Artículo 13. funcionamiento y atribuciones de la Comisión. un Secretario Técnico del Gobierno. El titular del Ejecutivo emitirá las bases para la organización.La Contraloría podrá celebrar convenios con los diferentes Ayuntamientos. que será el Titular del Poder Ejecutivo. Artículo 12. y IX. Decretos y Reglamentos. serán resueltas por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.. debiendo publicarse en el Periódico Oficial para su validez y observancia.H.
preferentemente la existente en el Estado. a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. VI. así como todas las actividades tendientes a poner en servicio la obra.. a los Planes Municipales de Desarrollo.congresooaxaca.. a la Ley Orgánica Municipal y a: I. VII. Entidades y Ayuntamientos en lo que corresponden deberán sujetarse a la Ley de Planeación del Estado. encargadas de la realización de la obra. predios y uso de suelo acorde a lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca... deberán prever y considerar: I. Los ayuntamientos se ajustarán además. III. para el caso de que esta se deteriore. IV.. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE LA OBRA CAPITULO I DE LA PLANEACION DE LA OBRA Artículo 17. a lo establecido en los planes de Desarrollo Urbano. y demás Legislación aplicable.Los avances tecnológicos preferentemente nacionales. aplicables en función de la naturaleza de las obras..Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo.La calendarización física y financiera de los recursos necesarios. especiales.Las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos del Estado o del Municipio. según corresponda..Las actividades de coordinación entre las Dependencias.gob.En la planeación de las obras públicas las Dependencias.mx
.Las medidas necesarias para la preservación y restauración de la obra pública. y II.gob. de los programas sectoriales.mx
ciilceo@congresooaxaca. social y económico del Estado y de sus Municipios. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
TITULO SEGUNDO DE LAS (SIC) PLANEACION. Entidades y Ayuntamientos. regionales. equipos y procedimientos que satisfagan los requisitos técnicos y los proyectos. previstas en los planes de desarrollo urbano. contemplando para ello de ser posible la utilización de tecnología nacional. así como de productos. las de infraestructura. institucionales. durante y posteriores a la ejecución de la obra. y a las resoluciones de las Comisiones Intermunicipales. Entidades y Ayuntamientos. y.Los requerimientos de áreas.H. Artículo 18.
www.. así como a lo previsto en sus respectivos programas anuales de obra.En la planeación de las obras públicas. incluyendo las principales. las complementarias y las accesorias. II.La utilización de mano de obra de la localidad y materiales propios de la región cuando sea posible... las Dependencias. equipos y procedimientos de tecnología nacional.. selección de materiales. V.Las actividades previas. de acuerdo con las estimaciones de recursos y las determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución contenidos en los planes y programas antes mencionados.
La Comisión por acuerdo fundado.. mediano y largo plazo..Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica. prioridades. X. así como los gastos de operación. VI.La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra.mx 7 ciilceo@congresooaxaca. los costos de los recursos necesarios. climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra.La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución. considerando: I. durante y posteriores a su ejecución. Entidades y Municipios ejecutores. deberán prever dentro de sus presupuestos un porcentaje que dedicarán única y exclusivamente a gastos que por concepto de trabajo de supervisión de la obra se generen. económica y ecológica de la realización de la obra. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Los Ayuntamientos para la planeación de sus obras en los términos anteriores.Las acciones previas.
Artículo 20. Entidades y Ayuntamientos. las de infraestructura. V.H.mx
. IV. así como las acciones para poner aquellas en servicio.. incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios.gob. objetivos y estimaciones de recursos de planeación estatal y municipal del desarrollo. así como la obtención de los permisos de construcción necesarios. incluyendo las principales. podrán recibir asesoría del COPLADE o de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo que sean competentes. las condiciones de suministro de materiales.Las investigaciones. Artículo 19. consultorías y estudios que se requieran. III.. asesorías.Las Dependencias.. así como las fechas previstas de iniciación y terminación de cada obra... II.Las características ambientales. que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato. determinará dicho porcentaje así como los conceptos mínimos que deberá contener un expediente técnico de supervisión. IX. dicho acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.Los objetivos y metas a corto. y en caso de realizarse por administración directa..La ejecución. en los que se incluirá la presupuestación fundada en políticas... de maquinaria.. elaborarán los programas de obra pública.Los resultados previsibles.Las Dependencias.Las unidades responsables de su ejecución. VIII.congresooaxaca.gob. VII. las complementarias y las accesorias.. de equipos o de cualquier otro
asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que coadyuven al cumplimiento de tales fines. que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato y. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
accesorio relacionado con la obra.La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra. podrán constituir en rampas. mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a ejecutar. de mano de obra. las que según la naturaleza de la obra.mx
. en el caso de realizarse por administración directa..Los programas de Obra Pública que elaboren las Dependencias.gob. contendrán los presupuestos aproximados de cada una de las obras que se deban realizar.mx
ciilceo@congresooaxaca. XI. pasamanos.. XIV.gob. los cargos para pruebas y funcionamiento.Las investigaciones.. apegándose a los precios vigentes en el mercado. suspendido o cancelado. y los permisos necesarios de construcción. El documento que contenga los programas. Artículo 21. los programas y presupuestos respectivos. debiendo incluir en los presupuestos los costos correspondientes a: I.. Entidades o Ayuntamientos que intervengan en su ejecución. elevadores. Los Ayuntamientos remitirán a la Legislatura Local como parte de su cuenta pública..Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y características de la obra.La ejecución. y. modificado. la Contraloría y COPLADE.Los convenios de coordinación entre Dependencias. sus programas de obras públicas para los efectos de su competencia. asesorías. las condiciones de suministro de materiales. XIII. de manera fundada sin responsabilidad alguna para la Dependencia o Entidad de que se trate.H.Las Dependencias y Entidades a más tardar el último día del mes de marzo de cada año.Las instalaciones para que las personas discapacitadas puedan acceder y transitar por los inmuebles que sean construidos.congresooaxaca. así como los indirectos de la obra.. consultorías y estudios que se requieran.. de maquinaria. II.
Artículo 22. puertas. IV. pondrán a disposición de la Secretaría. los costos de los recursos necesarios.Los trabajos de conservación.. XII. de equipo o de
www.Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios. podrá ser adicionado... Entidades y Ayuntamientos. III.
Artículo 23. oportunidad y demás circunstancias pertinentes.gob. VII.
Artículo 24. restauración. las relativas a la conservación.Las obras complementarias de infraestructura. los cargos adicionales para prueba y funcionamiento. cuando la naturaleza de la obra lo permita. Entidades y Ayuntamientos.gob. Entidades y Ayuntamientos bajo su responsabilidad podrán contratar obra pública bajo las siguientes modalidades: I.Las determinaciones sobre el presupuesto total de la obra. podrán solicitar asesoría a la Secretaría o a la Contraloría.congresooaxaca. en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se atenderán los costos que en su momento se encuentren vigentes. calidad. en los casos de obras cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal. como los relativos a los ejercicios en que esta se ejecute... observarán lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto.Las Dependencias.Los trabajos de conservación..Los contratos para la ejecución de obra pública y los servicios relacionados con la misma.H. VIII.. Para los efectos de éste artículo las Dependencias. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
cualquier otro accesorio relacionado con la obra. para que los contratistas presenten proposiciones solventes en sobres cerrados. mantenimiento ordinario.. VI.En la obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal. Para el exacto cumplimiento de lo dispuesto por este artículo los Ayuntamientos. deberá determinarse tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate. por regla general se asignarán mediante el procedimiento de licitación pública.Por licitación pública. y. de acuerdo con lo que establece la presente Ley.. Artículo 25... preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a ejecutar. V. los que serán abiertos públicamente a fin de asegurar al Estado o a los Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio.mx
. así como los indirectos de la obra. mitigación y mejoramiento del impacto ambiental que genere la obra. financiamiento. Gasto Público y su Contabilidad.Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y características de la obra. vigente para el Estado.
ciilceo@congresooaxaca. las normas y especificaciones de construcción y programas de ejecución. y clasificarán a los contratistas registrados en el mismo. se harán acreedores a las sanciones previstas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca y disposiciones aplicables. confiable y oportuna sobre las personas con capacidad de prestar servicios para la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma. además deberán contar con los estudios y proyectos. salvo casos excepcionales a juicio de la Secretaría y previa autorización del COPLADE.Acreditar fehacientemente su calidad de contratista o prestador de servicios relacionados con la obra pública legalmente establecido. mediante inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que se especifique su giro o actividad preponderante. III. Artículo 26. cada uno de ellos un Padrón de Contratistas de Obra Pública. si omiten presentar la solicitud en el plazo indicado tendrá como consecuencia la suspensión del registro solicitado. Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este artículo. así como por su domicilio y obtener las mejores condiciones para contratar. económica.
CAPITULO I BIS DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA ARTÍCULO 26 A. lo mantendrán permanentemente actualizado.H. Este padrón será publicado en el Periódico Oficial del Estado.El Padrón tiene por objeto facilitar a la administración pública estatal y municipal la información completa. capacidad técnica y económica. deberán de presentar su solicitud dentro de los quince días hábiles anteriores a su vencimiento. por lo que sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón. Entidades y Ayuntamientos. El registro o renovación en el Padrón será obligatorio. ARTÍCULO 26 B.Por adjudicación directa... Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
II.Para ser inscritos en el Padrón los interesados deberán solicitarlo por escrito ante la Secretaría o el Ayuntamiento que corresponda y satisfacer los requisitos siguientes: I. objeto social o giro de negocios que desarrolle.congresooaxaca.La contratación de obra pública...mx
www.. Los Contratistas.gob. en las mejores condiciones de oferta.gob. con la mejor calidad conforme a su especialidad. por Dependencias y Entidades solo podrá llevarse a cabo cuando se tenga saldo disponible en las partidas correspondientes del presupuesto aprobado. de acuerdo a su capacidad técnica. y tendrán el costo que señalen las leyes de ingresos Estatal y Municipales del ejercicio fiscal que corresponda. y se cuente con los títulos de propiedad debidamente inscritos en los Registros Públicos a favor de las Dependencias. podrán convocarse sin contar con tales requisitos.Por invitación restringida a cuando menos tres Contratistas.La Secretaría y los Ayuntamientos llevarán. con vigencia para un ejercicio fiscal. para renovar su registro. ARTÍCULO 26 C..
IX.Exhibir curriculum. VI. ARTÍCULO 26 E.gob. Entidades y Ayuntamientos deberán invitar a los contratistas.Acreditar haber cumplido con los registros que exijan las disposiciones de orden fiscal. a los procedimientos de excepción..Proporcionar estados financieros. así como de su registro federal de contribuyentes y su Clave única de Registro de Población (CURP). IV. V.. las Dependencias. integrantes del Padrón.La Secretaría o el Ayuntamiento que corresponda dentro de un término que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.. de acuerdo con la clasificación en que estén registrados.Pagar los derechos que establezcan las leyes de ingresos estatal y municipales del ejercicio fiscal que corresponda y demás disposiciones aplicables. deberán presentar copia certificada de identificación oficial con fotografía..mx
. se deberán inscribir al Padrón antes de celebrar el respectivo contrato de obra o de servicios relacionados con la misma. se pueda invitar a personas que no estén registradas. en el caso que sea procedente. mediante la presentación de original y fotocopia simple de los mismos para su cotejo. a la licitación abierta.Los Contratistas registrados en el padrón deberán comunicar en cualquier tiempo a la Secretaría o al Ayuntamiento según sea el caso las modificaciones relativas a datos generales.Proporcionar la información y documentación necesaria para acreditar su solvencia económica y capacidad de prestar servicios para la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma. las que en caso de que se les adjudique el contrato. deberán indicar esta circunstancia. La Secretaría. capacidad técnica o económica.. sin perjuicio de que a falta de Contratistas o por así convenir a los intereses del contratante.Las personas físicas deberán presentar copia certificada de identificación oficial con fotografía. y X. así como de su registro federal de contribuyentes y su Clave única de Registro de Población (CURP).
www. III.. contendrá una relación de contratos celebrados en los dos últimos años con la administración pública. o en su actividad cuando tales circunstancias puedan implicar cambios que afecten su clasificación o localización.. en caso de haber sido creadas por disposición legal.. y tratándose de fideicomisos. debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. ARTICULO 26 D.congresooaxaca...Cuando se trate de personas morales deberán exhibir copia certificada de la escritura o acta constitutiva.H.Comprobar que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por el artículo 46 A del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.. el contrato correspondiente. VIII.gob. mismo que en su caso.Las demás que establezca el Reglamento respectivo.mx 11 ciilceo@congresooaxaca. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
II. así como sus modificaciones si las hubiera. VII. Los representantes o apoderados legales de las personas morales. los vigentes y los que tengan pendientes de cumplir.
Incurra en actos. ARTÍCULO 26 F. se tendrá por no presentada la solicitud.Existan a su cargo créditos fiscales firmes.Se le declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por esta Ley. según corresponda.. VI. dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su recepción. ésta deberá informarse al interesado debidamente fundada y motivada la causa por la que se rechazó su promoción..congresooaxaca. prácticas u omisiones que lesionen el interés general o los de la economía estatal. deberá solicitar al contratista.Deje de reunir los requisitos que exige para el efecto esta Ley.No se presente. actualización de datos o la modificación o ampliación de la clasificación. Transcurrido este plazo sin que haya respuesta. que aclare o complemente dicha solicitud y si no presentara la información requerida dentro de diez días hábiles siguientes a su recepción. la que resolverá lo conducente.. se tendrá por registrado al solicitante o efectuada la actualización. la Secretaría o el Ayuntamiento. III.gob.. ARTÍCULO 26 G.gob. modificación..La Soberanía o el Ayuntamiento que corresponda. incumpla con un contrato que se le haya adjudicado.. V. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
resolverá sobre el registro en el Padrón..El contratista sea declarado en concurso mercantil.. Si la solicitud fuese confusa o incompleta. IV. En caso de negativa...Por causas imputables a él.H. sin causa justificada. el contratista lo acreditará ante la Secretaría o el Ayuntamiento que corresponda. ampliación o su renovación respectiva. II..No atienda en tres ocasiones a las invitaciones que de manera fehaciente le realicen. a formalizar el contrato. y III.. incumpla con un contrato que se le haya adjudicado y perjudique gravemente los intereses de la administración pública. VII. II.Se niegue a dar facilidades necesarias para que los organismos e instituciones facultadas para ello ejerzan sus funciones de vigilancia. y
.La Secretaría o el Ayuntamiento que corresponda cancelará el registro de Contratista cuando: I.. control y fiscalización.La información proporcionada para el registro resulte falsa o haya actuado con dolo o mala fe en algún procedimiento de adjudicación o contratación. suspenderá el registro de un contratista hasta por el plazo de veinticuatro meses cuando: I. inspección.Por causas imputables a él. Cuando desaparezcan las causas que hubieran motivado la suspensión del registro. VIII.
son las siguientes: I...Publicación de la convocatoria. se advierta que los contratistas nacionales no cuentan con la capacidad técnica y económica para la ejecución de la obra pública de que se trate. cuando por el monto de la obra así proceda. Solamente se realizarán licitaciones de carácter internacional.Análisis de propuestas y emisión del dictamen..Estatales. Entidad o Ayuntamiento convocante. o bien.Notificación del fallo.mx
. VII.Presentación.. que será abierto de manera pública.. cuando por el monto y características técnicas de las obras así proceda.Suscripción del contrato. se convocará a contratista nacionales y extranjeros... cuando por el monto de la obra así proceda.mx
ciilceo@congresooaxaca. Artículo 28.
www. III.Visita al lugar en donde se realizará la obra y la junta de aclaraciones. Las etapas que comprenderá el procedimiento de licitación pública.. III.Nacionales. en términos del artículo 46-A del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables... y. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
IX. financiamiento. II. se basarán en la convocatoria que formulará la convocante para que los contratistas presenten proposiciones solventes en sobre cerrado. e..No proporcione la información solicitada por la autoridad competente. V.Venta de bases. cuando previa investigación de mercado.Las obras públicas que se contraten por licitación pública.congresooaxaca.. recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas. las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio.H. VI. cuando sea conveniente en términos del precio. a fin de asegurar al Estado o Municipios.
Artículo 27. la publicación se haga en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de mayor circulación en el país. IV. publicándose la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de circulación nacional. II. oportunidad y demás circunstancias pertinentes. calidad.gob. cuando sea obligatorio conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales o se refiere a obra pública financiada con créditos externos otorgados al Gobierno del Estado. que realice la Dependencia.Internacionales.. la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de mayor circulación en el Estado.Las licitaciones públicas podrán ser: I.gob.
. y en su caso el Organo de Control Interno.Naturaleza de la licitación. las cuales podrán referirse a una o más obras públicas y dependiendo de su naturaleza y de los requerimientos de las Dependencias. podrán ampliar hasta cuarenta días naturales.La indicación del lugar.Las convocatorias para participar en las licitaciones públicas deberán publicarse por una sola vez en los términos previstos en el artículo 31 de esta ley.gob. y IV. II. Entidades o Ayuntamientos convocantes.
Artículo 30. fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación.. venta e inscripción por un periodo de diez días naturales. nombre de la obra y ubicación de la misma.La visita al lugar donde se realizará la obra deberá llevarse a cabo dentro de los cuatro días naturales siguientes al de la fecha de la conclusión de la venta de las bases. contados apartir (sic) de la fecha de la publicación. los plazos señalados en el presente artículo por causas debidamente justificadas y al efecto emitirán un acuerdo en el que se funde y motive su determinación. Entidades y el Presidente Municipal.congresooaxaca. según el caso. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Podrá negarse la participación de contratistas extranjeros en licitaciones internacionales. cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un Tratado o ese país no conceda un trato recíproco a los contratistas mexicanos.La junta de aclaraciones podrá celebrarse en la misma fecha de la visita al sitio de los trabajos o dentro de los tres días naturales siguientes. II..H. III.. o reducir a un mínimo de diez días naturales.. se incorporarán al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales.. Artículo 29. contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria. vigilará y supervisará el estricto cumplimiento del procedimiento citado....Identificación del convocante.gob. conteniendo como mínimo los siguientes requisitos: I.La recepción de propuestas técnicas y económicas deberá efectuarse en un plazo máximo de diez días naturales posteriores a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones. entre la fecha de publicación de la convocatoria hasta la presentación de proposiciones y apertura técnica. Los titulares de las Dependencias.mx 14 ciilceo@congresooaxaca. este será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de los documentos que se entreguen.mx
. La Contraloría. III.Los procedimientos de licitación pública deberán ajustarse a lo siguiente: I. el costo y forma de pago de las mismas.
www.Las bases de licitación deberán ponerse a disposición de los interesados para su revisión. Cuando el documento que contenga las bases implique un costo.
que en su caso.La convocatoria y las bases para las licitaciones públicas. VII. II. en todo caso la convocatoria y propuestas deberán redactarse en español con su correspondiente traducción.El idioma o idiomas. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
IV. que deberán cumplir quienes deseen participar.La fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos.Requisitos legales. así como la moneda en que deberán presentarse las proposiciones. enviándolas para su revisión a la Contraloría conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la presente Ley.Lugar.. y de la junta de aclaraciones.. fecha y hora de la celebración de la visita al sitio de la obra y de la junta de aclaraciones.La fecha..Lugar. fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos. hora y lugar de la presentación de proposiciones y apertura técnica y económica. conteniendo como mínimo: I..Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato.Relación de materiales y equipo de instalación permanente..La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación... estos las realizarán por conducto de su Órgano de Control Interno o equivalente. VIII. de acuerdo con las características de la obra y demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados.La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la obra pública de que se trate. y el importe autorizado para el primer ejercicio. VII.H.Origen de los fondos para realizar los trabajos.Nombre y denominación de la convocante.. que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación. Artículo 31. así como en moneda nacional y su equivalente en moneda extranjera. III. X... y..La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos.congresooaxaca.. se elaborarán por las Dependencias. técnicos y económicos. IX. en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal. pudiendo solicitar asesoría a la Contraloría para tal efecto. Entidades o Ayuntamientos convocantes. en el caso de los Ayuntamientos. proporcione la convocante.mx 15 ciilceo@congresooaxaca.mx
. IV. VI.. hora y lugar de la presentación de proposiciones y apertura técnica y económica. VIII.. VI.El señalamiento. V.gob.
www.La fecha.gob. poniendo dichas bases a disposición de los interesados en estricta conformidad con las fechas señaladas al respecto en las propias convocatorias... administrativos. V.
XV. y de ser posible métodos y técnicas para ejecutarlas. maquetas y pruebas que se realizarán. y en la evaluación de las ofertas.Descripción completa y detallada de las obras a licitar..mx
.H. XVII. forma y términos de la entrega de los anticipos que se concedan y el procedimiento de ajuste de costos..Penas convencionales por atraso en la ejecución del programa de obra pactado en el contrato.mx 16 ciilceo@congresooaxaca.La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las propuestas presentadas por los contratistas. XXIV. XIX.La indicación de si se otorgarán anticipos. XXII. y tratándose de precio alzado las condiciones de ejecución y pago. XX. XVIII. así lo determine la convocante.Los criterios que utilizará la convocante para rectificar justificadamente errores aritméticos que aparezcan en las propuestas aceptadas.. aunque dichas propuestas sean presentadas por personas diferentes y se observe que el contratista que se encuentre en las condiciones del supuesto antes citado va a intervenir en dicho acto.. que no podrá exceder del 30% del monto total del contrato.Modelo de contrato.. XI.
www.. en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
IX.Datos sobre la forma de presentación de garantías de cumplimiento de contrato. de conformidad con las normas y reglamentos establecidos en la materia de que se trate.. salvo en casos excepcionales.La mención de que no se aceptarán propuestas de aquellas personas que se encuentren en los casos previstos en el artículo 32 de esta Ley..gob.Los criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos..Datos de identificación y licencia vigente del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. cuando por la naturaleza de la obra..congresooaxaca.. con base a precios unitarios y tiempo determinado... en cuyo caso se señalarán las condiciones y el porcentaje respectivo. de los anticipos y de vicios ocultos. autorizado bajo la responsabilidad de la convocante. especificaciones y normas aplicables.Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato. XII.Información específica sobre las partes de la obra que podrán subcontratarse.Instructivo para elaborar y entregar las proposiciones y garantías. XXIII. planos. XXI. así como de los corresponsables. X.gob..La fecha de inicio de los trabajos y la estimada de terminación. y.Vigencia de las propuestas económicas.. XIV. XVI. podrán ser negociadas.Las condiciones de pago para obra contratada.. XIII.
Las que en virtud de la información con que cuente la Contraloría. II.Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa..gob. laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. La Secretaría hará inmediatamente del conocimiento general mediante su publicación en el Periódico Oficial. durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad. supervisión y control de obra e instalaciones. respecto del cumplimiento de los contratos que tengan celebrados con otras Dependencias. o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte.Las que realicen o vayan a realizar.. dentro de un lapso de dos años calendario. Entidad o Ayuntamiento respectivo.Aquellas en las que el servidor público intervenga de cualquier forma en la adjudicación del contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Dependencia. laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia de materiales y radiografías
www... VI.Aquellos contratistas que por causas imputables a ellos mismos. como consecuencia de ello.. haya sido perjudicada gravemente la Dependencia. respecto al cumplimiento de otro u otros contratos y hayan afectado con ello a la Dependencia. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Artículo 32. VIII. tenga interés personal. o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato. en su celebración. trabajos de coordinación.Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra. la Dependencia.Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias de esta Ley. hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley. V. las personas físicas o morales siguientes: I.. cargo o comisión en el servicio público. X. contados a partir de la primera rescisión.congresooaxaca. por causas imputables a ellos mismos. su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles.. así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo. IV. incluyendo aquellas en las que pueda resultar un beneficio para él.. cargo o comisión en el servicio público.No podrán presentar propuestas. la existencia de este impedimento. por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. Entidad o Ayuntamiento convocante les hubiere rescindido administrativamente contratos en más de una ocasión. o en su caso sujetas a concurso de acreedores. Entidades o Ayuntamientos en el Estado.gob. familiar o de negocios. VII.Las que se encuentren en situación de mora por causas imputables a éstas. para terceros con los que tenga relaciones profesionales. Entidad o Ayuntamiento convocante durante dos años calendario contados a partir de la fecha de rescisión del segundo contrato.mx
. III.Los contratistas que se encuentren en situación de atraso en las entregas de las obras públicas.. por causas imputables a ellas y que.mx
ciilceo@congresooaxaca..H. IX.. Entidad o Ayuntamiento convocante.Las que desempeñan un empleo. ni celebrar contratos.
preparación de especificaciones de construcción.Tratándose de la convocatoria. XII.gob. Artículo 33. se entregará copia del acta respectiva a cada uno de los participantes. Artículo 35.H. peritajes y avalúos. la entrega de proposiciones se hará por escrito mediante dos sobres cerrados en forma inviolable que contendrán por separado. y la convocante hará las aclaraciones o modificaciones pertinentes.
CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS Artículo 36. la propuesta técnica y la propuesta económica. Será motivo de responsabilidad el silencio de la Contraloría y de los Órganos de Control Interno. Artículo 34. para que éstos hagan las observaciones que consideren pertinentes.Las convocatorias y bases de la licitación deberán ser puestas a disposición de la Contraloría y de Órgano de Control Interno.Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial elaboren dictámenes.gob. se cambie sustancialmente parte de la obra inicial o se adicionen otras no contempladas.En toda licitación pública invariablemente deberá celebrarse una Junta de Aclaraciones... manifestarán sus dudas sobre la convocatoria o bases. cuando se requiera dirimir controversias entre los contratistas y la Dependencia. II. las modificaciones se harán del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación. XI. la que deberá contener como mínimo:
www..mx
.. Entidades o Ayuntamientos convocantes podrán realizar modificaciones de los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en sus bases. presupuesto o la elaboración de cualquier otro documento para la licitación de la adjudicación del contrato de la misma. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
industriales.. y. con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación a la publicación de la convocatoria. Cuando las modificaciones a las bases deriven de la junta de aclaraciones. elaborando el acta correspondiente la cual se firmará por los que en ella intervengan y formará parte integrante de las bases. por lo que los contratistas por escrito y con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto. y.mx 18 ciilceo@congresooaxaca.Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley.Tratándose de las bases de la licitación según sea el caso deberá publicarse un aviso en el periódico Oficial del Gobierno del Estado o en el Diario Oficial de la Federación.. siempre que con ello no se limite el número de participantes. respectivamente.Las Dependencias. observando para ello lo siguiente: I.En las licitaciones públicas. afín de que los interesados ocurran ante la convocante para enterarse de las modificaciones realizadas.Las modificaciones se deberán hacer con cinco días naturales de anticipación al acto de presentación y apertura de propuestas. Entidad o Ayuntamiento. III.congresooaxaca. siendo responsabilidad de los interesados acudir a dicha junta....
Catálogos de conceptos.. costos de financiamiento y cargo por utilidad. encargado de la dirección. herramientas. de las obras. VII. manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará. VI. unidades de medición..Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos. así como utilización del personal técnico.Programas calendarizados de ejecución de los trabajos..En el aspecto técnico. costos indirectos.. II. de seguros y de fianzas. obrero y de servicios. cantidades de trabajo.Relación de maquinaria y equipo de construcción.Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición.Datos básicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construcción. B. II..Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados. los documentos que contendrá el sobre cerrado según las características de la obra serán: I.Carta compromiso de la proposición. supervisión y administración de los trabajos. los documentos que contendrá el sobre cerrado según las características de la obra serán: I.En su caso.mx
ciilceo@congresooaxaca. mano de obra.H.. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
A. así como de la mano de obra a utilizarse. su ubicación física o vida útil. con particulares. El procedimiento de análisis de los precios unitarios podrá ser por asignación de recursos calendarizados. adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. III.. indicado si son de su propiedad o rentados. puestos en el sitio de los trabajos. administrativo. IV. utilización de la maquinaria y equipo de construcción.congresooaxaca. o por el rendimiento por hora o turno. que incluya su instalación. dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales.gob. así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren. en la forma y términos solicitados.
www.. V..Relación de contratos de obra que tenga celebrados con la Administración Pública. incluyendo el acta de entrega–recepción de la obra o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad técnica requerida. Los costos directos incluirán los cargos por conceptos de materiales.. estructurados con costos directos.En el aspecto económico. maquinaria y equipo de construcción.gob.mx
... Los costos indirectos estarán representados con un porcentaje del costo directo. III. o de los materiales o equipo que pretenda adquirir.
Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra. debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. Acto continuo los participantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados y se procederá únicamente a la apertura del sobre que contenga la propuesta técnica en el orden en que se recibieron.gob. rubricándose por los participantes todas las propuestas técnicas presentadas.El acto de presentación y apertura de las proposiciones. dicha invitación se hará con una anticipación no menor a cinco días hábiles a la fecha de celebración del acto.Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos. supervisión y administración de los trabajos. y para el caso de los Ayuntamientos. para garantizar el cumplimiento del contrato.Cheque certificado o fianza por un importe del 10% del valor total de la obra... pudiendo designar por escrito y bajo su responsabilidad a un servidor público subordinado que lo represente. el cual se desarrollará en las siguientes etapas: I. y del técnico.La primera etapa se iniciará en la hora. administrativo y de servicios encargado de la dirección.congresooaxaca. adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.. para garantizar los anticipos. será devuelto por la convocante diez días naturales después de la
www. así como los cargos por INFONAVIT. indirectos y financiamiento. Artículo 37. IV. quien será el único facultado para aceptar o rechazar propuestas.Los contratistas deberán exhibir llegado el momento las siguientes garantías: I.. y III.mx 20 ciilceo@congresooaxaca. El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos. en la forma y términos solicitados. se desecharán y el sobre que contenga la propuesta económica correspondiente.Cheque certificado o fianza por un valor que cubra la cantidad total del monto concedido.H. por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra.. lo presidirá el Presidente Municipal. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Artículo 38. los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá. encargado directamente de la ejecución de los trabajos. así como de utilización del personal de técnico. aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las bases. para garantizar los vicios ocultos. según el caso. para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos. de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción. así mismo se invitará en calidad de observadores a un representante de las Cámaras y Colegios que correspondan y a los representantes de las Dependencias y Entidades que conforme a sus atribuciones deban asistir. lo presidirá el titular de la Dependencia o de la Entidad convocante.mx
. Todas estas garantías se otorgarán a favor de la Secretaría de Finanzas o de la Tesorería Municipal. y la tasa de interés que aplicará.. II. administrativo y obrero.gob. fecha y lugar señalados y se tomará lista de asistencia a los participantes. SAR e Inspección de Contraloría..
se procederá a dar (sic) conocer el resultado del análisis de propuestas técnicas y a la apertura de las propuestas económicas de los participantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas.
www. previo análisis y dictamen técnico correspondiente.mx
. en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación. el acta será firmada por los participantes y se les entregará copia de la misma. en la que se harán constar las propuestas técnicas presentadas y aceptadas. que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo establecido. La elección de estos.H. lugar y hora en que se llevará a cabo la segunda etapa. con los recursos considerados por la convocante. siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez días hábiles contados a partir del plazo establecido originalmente.En la segunda etapa que se celebrará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la primera etapa.La Dependencia. Entidad o Ayuntamiento hará el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas.mx 21 ciilceo@congresooaxaca. quien informará la fecha. Durante este período la Dependencia. Los participantes rubricarán el catálogo de conceptos. especificaciones y calidad de los materiales a utilizar sean los requeridos por la convocante. Los sobres que contengan las propuestas económicas de aquellos participantes cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas. La convocante informará a los participantes de la fecha. por economía. mediante un acuerdo secretarial publicado en el Periódico Oficial. Artículo 39. en este mismo acto se podrán aperturar tanto las propuestas técnicas como las económicas. Entidad o Ayuntamiento convocante. se rubricarán por los participantes y los servidores públicos de la Dependencia. Cuando la naturaleza de la licitación lo permita y las Dependencias. Entidades o Ayuntamientos lo consideren procedente.. conforme a las disposiciones administrativas que expida la Secretaría.congresooaxaca.gob. así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. II. las propuestas técnica y económicas podrán ser firmadas únicamente por tres de ellos. verificarán que el cálculo e integración de los precios unitarios sea el correcto. y que las características. y se dará lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos en las bases. y podrá diferirse por una sola vez. para ello deberán verificar que las mismas incluyan la información. Cuando el número de participantes sea excesivo. haciéndose constar dicha situación en el acta correspondiente. sus importes. en la que se hará constar las propuestas aceptadas. misma que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha fijada para la segunda etapa. la realizarán de común acuerdo los participantes.gob. así como las que hubiesen sido desechadas y las causas que lo motivaron. Las Dependencias. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
fecha en que se de a conocer el fallo. Entidades o Ayuntamientos convocantes. documentos y requisitos solicitados en las bases de licitación. hora y lugar en que se celebrará la junta pública en la cual se dará a conocer el fallo. elaborará el dictamen basándose en cuadro comparativo de las mismas. Se levantará acta de la segunda etapa. Se levantará el acta de la primera etapa. el acta será firmada por los participantes entregándoseles copia de la misma.. para efectuar el análisis de las proposiciones. Entidad o Ayuntamiento convocante y quedarán en custodia de la propia convocante.
..H.mx 22 ciilceo@congresooaxaca.Cuando todas las propuestas recibidas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación.. En el dictamen se señalará quien es el contratista cuya oferta presenta las mejores condiciones para el Estado o Municipio. 44 y 45 de esta Ley.gob. podrán optar por contratar las obras que en las propias disposiciones se señalan. entregándoseles copia de la misma.En los supuestos y con sujeción a las formalidades previstas en los artículos 43. se levantará el acta correspondiente..En la junta pública en la que se de a conocer el fallo de la licitación.congresooaxaca. procederá a declarar desierta la licitación y expedirá una nueva convocatoria. hayan sido desechadas. en los siguientes casos: I. La omisión de firma de los contratistas no invalidará el contenido y efectos del acta. el contrato se adjudicará a quien haya presentado la proposición cuyo precio sea el más bajo. Artículo 41.. Artículo 40. y. sin llevar a cabo el procedimiento de licitación pública previsto por el artículo 25 fracción I de la presente Ley. Si a quien se le haya adjudicado el contrato no esta presente.Cuando no se reciban propuestas. siempre que así se hubiere señalado en las bases correspondientes. la cual será firmada por los asistentes. o al Órgano de Control Interno respectivamente.gob. con el monto y la mención de las proposiciones que en su caso. Contra la resolución que contenga el fallo.
www. pero los participantes podrán inconformarse en los términos del artículo 87 de esta Ley.
Artículo 42. se le notificará el fallo correspondiente en un plazo no mayor de tres días hábiles.Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal asignado para la realización de la obra. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes. no procederá recurso alguno. II. en un plazo no mayor a cinco días posteriores a la emisión del fallo. y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante.. la Dependencia. Se podrá optar por comunicar el fallo a los participantes.mx
. Como resultado de lo anterior y de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en las bases. mediante escrito con acuse de recibo o bien colocar un anuncio en la tabla de avisos de la convocante. III. emitirán el dictamen que servirá de fundamento para el fallo. Entidades y Ayuntamientos. según corresponda.La Dependencia. Entidad o Ayuntamiento convocante. Así mismo se especificarán los lugares que correspondieron a los demás participantes. las Dependencias. En ambos casos se comunicará el resultado por escrito a la Contraloría. Entidad o Ayuntamiento convocante.
. desechando aquellas que no cumplan con los mismos. establecer el catálogo de conceptos. y 37 de esta Ley. Entidades y Ayuntamientos apliquen en los términos del párrafo anterior. en los siguientes casos: I. se fijarán para cada operación de manera discrecional por la Dependencia.Obligatoriamente la convocante deberá elaborar el cuadro de análisis comparativo de las propuestas y verificará que estas cumplan con los requisitos exigidos en la respectiva invitación. se sujetará a las siguientes disposiciones: I.Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias de tiempo.La apertura de los sobres podrá llevarse a cabo sin la presencia de los participantes.. V.congresooaxaca.Los interesados que acepten participar lo manifestarán por escrito y quedarán obligados a presentar su proposición y a garantizar la seriedad de la misma..Los titulares de las Dependencias. Entidades y el Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos. II.Los plazos para la presentación de las propuestas. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
La opción que las Dependencias. restauración. bajo su responsabilidad podrán contratar obra pública. especialidad. deberá fundarse según las circunstancias que concurran en cada caso.. determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución. características.. el cual contendrá los razonamientos técnicos. a través de un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres contratistas... en los que no sea posible precisar su alcance.Se trate de trabajos de conservación. II. Artículo 44. reconstrucción y demolición de las obras. III. condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutarse.En las invitaciones se indicarán como mínimo los aspectos contemplados en el artículo 31 de esta Ley. expresando de entre los criterios mencionados aquellos en que se funda el ejercicio de la opción. en criterios de economía. eficiencia. económicas o sociales que determinen la ejecución inmediata de la obra pública. imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado o Municipios. en términos de los artículos 31 fracción XI. eficacia. Artículo 43. III.H.gob. para tal efecto el titular de la Dependencia.mx
. económicos y
www. reparación. IV. emitirá un acuerdo en el que deberán acreditar que la obra de que se trata encuadra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 43 y 45 de esta Ley. y.Cuando se trate de obras que deban realizarse utilizando sistemas y procedimientos de tecnología avanzada.mx
ciilceo@congresooaxaca...gob. atendiendo al monto. De la misma forma elaborará un dictamen de las proposiciones. Entidad o el Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos. Entidad o Ayuntamiento convocante.El procedimiento de invitación restringida. mantenimiento. cantidades de trabajo.. sin embargo deberá invitarse a un representante de la Contraloría o del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento en dicho acto.
www. y sin éste requisito se dejará sin efecto. así como la operación o seguridad de la obra a ejecutarse. En estos casos la Dependencia. Entidad o Ayuntamiento podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja. Artículo 45. no obstante que en el acto de apertura y análisis de las propuestas se desechen algunas por no reunir los requisitos que les sean exigidos en la invitación correspondiente. podrá efectuarse bajo responsabilidad de los titulares de las Dependencias. la salubridad. Entidad o Ayuntamiento determinará lo conducente debiendo informar a las instancias correspondientes.Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada. estas se hubieren declarado desiertas. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
legales que sustenten el fallo correspondiente. y si este se vuelve a declarar desierto. dicho fallo será notificado de manera personal a los participantes.Para que este procedimiento se inicie deberá de existir obligatoriamente la presentación de tres proposiciones.Cuando el contrato solo pueda celebrarse con una persona determinada. la seguridad del Estado o el orden social. los servicios públicos. el titular de la Dependencia.Cuando se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista. como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales. a personas físicas y/o morales que cuenten con la capacidad técnica y económica requerida para la ejecución de la obra... VI. Entidad o Ayuntamiento convocante. la economía. pudiera comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado o Municipio.mx
ciilceo@congresooaxaca. éstas procederán a convocar a un nuevo procedimiento de invitación restringida.Cuando habiendo celebrado dos licitaciones públicas o invitaciones restringidas de un evento. IV. por ser esta la titular de patentes u otros derechos exclusivos. por casos fortuitos o de fuerza mayor..gob. II. y la Dependencia. de acuerdo a lo siguiente: I. el medio ambiente de alguna zona o región del Estado o Municipio respectivamente.Peligre o se altere. en virtud de que la divulgación de los proyectos e información que deba otorgarse a los participantes.H. VII. III. o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes. V.... siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%. pero una vez cumplido el mismo..La contratación de obra por adjudicación directa..Cuando a juicio de la convocante no sea idónea la realización de una licitación pública.Para el caso de que ninguna de las propuestas presentadas sea satisfactoria a las necesidades o requerimientos de la Dependencia. y. deberá continuarse hasta su conclusión.congresooaxaca.. y.gob.mx
. Entidades o del Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos. VI. Entidad o Ayuntamiento deba contratar directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar en donde deba ejecutarse la obra o con las personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes beneficiarios.
por causas imputables al ganador la licitación.gob. adjudicándose el contrato a la segunda proposición solvente más baja. deberán optar preferentemente por la contratación de obra mediante la modalidad de licitación pública. aun cuando el monto de la obra pública no exceda del consignado como máximo en el Presupuesto de Egresos del Estado. En casos excepcionales. con el objeto de dar mayor transparencia a los recursos. siempre que esta no exceda del 10% del precio del primero.El contratista a quien se adjudique el contrato. no deberá exceder del treinta por ciento de los recursos asignados para el ejercicio de la Dependencia. la Dependencia. contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado el fallo correspondiente al contratista ganador de la licitación.mx
. adicionalmente se preferirá la modalidad de licitación pública sobre cualquier techo financiero. TITULO CUARTO DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CAPITULO I DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
Artículo 47. debiéndolo hacer del conocimiento de la Contraloría para el caso de las Dependencias o Entidades y de sus órganos internos de control.mx 25 ciilceo@congresooaxaca. o en su caso el Presidente Municipal del Ayuntamiento de que se trate. pero con autorización previa de la convocante. podrá contratar a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres contratistas o del de adjudicación directa. bajo su responsabilidad y mediante acuerdo debidamente fundado y motivado podrá fijar un rango de aplicación superior al indicado en el Presupuesto de Egresos. éste será sancionado por la convocante. Artículo 48. Entidad o Ayuntamiento de que se trate.. y de la Contaduría Mayor del Congreso. deberán suscribirse en un término no mayor a cinco días hábiles. y aplicar en lo mínimo las excepciones.congresooaxaca. Si el contrato no se formaliza dentro del plazo que establece éste artículo. cuando el monto total de la obra pública no exceda del rango de aplicación máximo que al efecto se le establezca en el Presupuesto de Egresos del Estado y siempre que los trabajos de obra pública no se fraccionen para quedar comprendidos en los supuestos de excepción a la licitación pública. La suma de los montos de la obra pública contratada mediante el procedimiento de adjudicación directa y de invitación restringida a cuando menos tres contratistas. Artículo 46. mediante el pago de una cantidad igual al 5% del importe total de su proposición.H.Las Dependencias. Entidades y en su caso los Ayuntamientos. así como con los recursos técnicos financieros y demás que sean necesarios. el Titular de la Dependencia o Entidad..gob. Para los efectos de la aplicación de los artículos 43 y 45 de esta Ley..Los contratos que deban formalizarse como resultado de la adjudicación. Entidad o Ayuntamiento de que se trate. podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación.
www. para el caso de los Ayuntamientos. se invitará a la o las personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
En los procedimientos de invitación restringida y de adjudicación directa. Esta autorización previa. no podrá hacer ejecutar la obra por otro.
H. no podrán persona física o moral.. podrán presentar conjuntamente proposiciones en las correspondientes licitaciones.. las partes de la obra que cada empresa se obligará a ejecutar. el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la convocante. Entidad o
Artículo 49. En este caso. siempre que con ello no se desvirtué el tipo de contrato que se haya licitado. así como de la manera en que. Artículo 51. Entidades o Ayuntamientos. para la integración de los precios unitarios se deberá estar a lo dispuesto en el contenido de las publicaciones que mensualmente emitirá la Comisión Estatal Consultiva de Obra Pública del Estado de Oaxaca.Todo contrato de obra pública deberá reunir los siguientes requisitos: I. siempre que para tales efectos. II. las mejores condiciones en la ejecución de la obra. Las empresas con que las Dependencias.. si la Dependencia.gob. en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. deberán estar desglosados por actividades principales. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por supuesto se deberá contar con la conformidad previa de Ayuntamiento contratante. no estará obligado a ejecutar la obra. Las Dependencias. contraten la realización de obras públicas. en su caso exigirá el cumplimiento de las obligaciones. por causas no imputables a dicho contratista.Los contratos de obra pública podrán celebrarse: I.
www. en cuyo la Dependencia. En todo caso.El contratista al que se adjudicó el contrato.mx 26 ciilceo@congresooaxaca.gob. Entidades o Ayuntamientos convocantes.A precio alzado. II.Objeto del contrato... estos contratos tanto en sus aspectos técnicos como económicos. al celebrar el contrato respectivo se establezcan con precisión a satisfacción de la convocante. III.Identificación de las partes del contrato. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
no se requerirá cuando la convocante señale específicamente en las bases. Artículo 50.. la convocante liberará la garantía de cumplimiento del contrato y rembolsará (sic) al contratista por concepto de los gastos no recuperables el 5% del importe total de su propuesta. con trabajos ejecutados.. Entidad o Ayuntamiento convocante.congresooaxaca. podrán incorporar las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado o Municipio. no firmare el contrato respectivo dentro del plazo establecido.Capacidad de las partes para contratar de acuerdo con las Leyes respectivas.Basándose en precios unitarios. de obra pública.mx
.. en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido. las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado. sin necesidad de constituir una nueva sociedad.
en las cuales desde luego no exista dolo... XIII... por contravención a los términos del mismo o por contravenir las disposiciones de esta Ley.El procedimiento de ajuste de costos. mediante la suscripción de convenios adicionales.
www.Fechas de iniciación y conclusión de la obra. XVII. VIII.La facultad que tendrá la Dependencia. IX. así como los defectos o vicios ocultos de la obra.Determinación del valor de la obra a precio alzado o sobre la base de precios unitarios. VII. números y fechas de exhibición y amortización de los anticipos para inicio de trabajos y para compra o producción de los materiales.H.. dichos costos podrán ser revisados para convenir las nuevas condiciones de cumplimiento o su terminación anticipada. inspección y control de los trabajos a ejecutarse...Porcentajes.congresooaxaca.Cláusulas relativas a la presentación y pago de las estimaciones de trabajos ejecutados en tiempo y forma. el proyecto ejecutivo. debiéndose acompañar como parte integrante del contrato. XIV. plazo o proyecto..Requisitos y condiciones de entrega y recepción de los trabajos. y la bitácora de obra correspondientes. que durante la vigencia de un contrato de obra. negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes. V.Cláusulas que contemplen.gob. Entidad o Ayuntamiento contratante. y. XV.. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
ciilceo@congresooaxaca.Descripción pormenorizada de la obra que deba ejecutarse.Porcentaje de pago por los servicios de vigilancia. ocurran circunstancias de orden económico imprevistas. XI. XVI. el cual será determinado en las bases y deberá regir durante la vigencia del contrato..Cláusulas penales que por incumplimiento del contrato deban aplicarse. los cuales podrán efectuarse por la Contraloría o cuando esta lo considere conveniente podrá optar por la contratación de empresas de la iniciativa privada.. XVIII. programas y presupuestos.Las causas de rescisión administrativa de los contratos. VI. XII. sin perjuicio de las modalidades que establezcan las partes.. culpa. especificaciones.. X. para suspender la ejecución de la obra por causa justificada y debidamente probada.mx
.Autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato.gob. para lo cual deberán observar lo dispuesto por el artículo 52 de esta Ley.Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato...Bases generales para la modificación de los contratos en cuanto a monto. bajo su exclusiva responsabilidad.
el aumento o reducción correspondiente. Entidades y en caso de los Ayuntamientos el Presidente Municipal. De las modificaciones a los contratos de obra pública mediante convenios. deberán asentarse por escrito dichas características y condiciones.mx
. dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la entrega del anticipo. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Artículo 52. siempre y cuando éstos. en el cual deberá estipularse su destino específico. remitiendo el documento según el caso a la Contraloría o Contaduría Mayor. Artículo 53. considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactados en el contrato principal. emitirán un acuerdo en el que se funde y motive la determinación de celebrar por única vez el convenio adicional en el que se establezcan las nuevas condiciones de ejecución de la obra de que se trate.gob.. dentro de los diez días hábiles siguientes a su celebración.gob. Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento deberán estar previstos por la contratante. Cuando por las características especiales y condiciones particulares de la realización de la obra sea necesario otorgar un anticipo mayor. PRECIOS UNITARIOS Y SU PROCEDIMIENTO
Artículo 54.congresooaxaca. culpa.. en su partida presupuestal dentro de su programas (sic) de inversiones.mx
ciilceo@congresooaxaca.Cuando durante la vigencia de un contrato concurran circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstas en el mismo. y del 20% en los ejercicios subsecuentes del propio contrato. La cantidad que reciba el contratista por ese concepto deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los trabajos y nunca excederá del 50%. siempre y cuando las necesidades de la obra así lo exijan.Durante la vigencia de los contratos y dentro del programa de inversión aprobado. mala fe o negligencia de las partes y se determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos no ejecutados. Excepcionalmente podrán exceder el porcentaje indicado..El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y se sujetará a lo siguiente:
www.. y en caso procedente la contratante comunicará la decisión que acuerde. y que no exista dolo. en caso de que se trate de una obra que se ejecute en más de un ejercicio presupuestal. bajo su estricta responsabilidad y por razones fundadas podrán modificar los contratos de obra publica mediante la suscripción de convenios. pero su importe máximo no rebasará el 30% de la asignación aprobada para el contrato en el primer ejercicio fiscal de que se trate.H. ni impliquen variaciones substanciales del proyecto originalmente autorizado. dichos costos podrán ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato. AJUSTE DE COSTOS. se dará conocimiento a la Contraloría.La entrega de anticipos para la iniciación de los trabajos se hará de acuerdo a lo pactado en el contrato de obra pública. Artículo 55. los titulares de las Dependencias o Entidades y el Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos. CAPITULO II EJECUCION. para tal efecto los titulares de las Dependencias.
Artículo 56.mx
.gob. IV.El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión previamente establecida por la Dependencia. y. procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado. II. atendiendo a las siguientes disposiciones: I. y
www. conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o. de conformidad a la fecha de corte que al efecto fijen las Dependencias. en caso contrario que no se llegue a la conciliación de algún trabajo. serán calculados con base en los relativos del Banco de México o el índice que determine la Secretaría. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
I.El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes. II.. a solicitud del contratista. y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar y en su caso autorizar la estimación de que se trate. a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista.Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar. las estimaciones acompañadas de la documentación que de soporte correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte... deberá cubrirse por parte de la Dependencia...congresooaxaca. Entidades o Ayuntamientos contratantes.Una vez cumplidos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden. se realizará mediante la formulación de estimaciones por periodos no mayores a treinta días naturales. en caso de existir atraso no imputable al contratista con respecto al programa vigente.Los ajustes de costos deberán ser solicitados por escrito por los contratistas. las partes tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder a la autorización de la estimación correspondiente. III.Para el caso de que derivado de la revisión hecha por la residencia de supervisión resultaren diferencias numéricas o técnicas.. presentada la documentación requerida por la Dependencia. Entidad o Ayuntamiento.H.. éstas serán pagadas dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción. quedará pendiente y se seguirá conciliando a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación..Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos. Entidad o Ayuntamiento para el cobro de las estimaciones.El pago de los trabajos contratados y ejecutados basándose en precios unitarios y tiempo determinado. III. Entidad o Ayuntamiento contratante. presentando el estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
Artículo 59. terminación anticipada o rescisión administrativa de los contratos de obra pública.mx
. desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. Dicho pago se realizará dentro de los veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya entregado la obra en los términos del contrato respectivo y presentada la documentación requerida por la Dependencia.gob. por causa justificada. Así mismo podrán rescindir administrativamente los contratos de obra.. como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista.gob.. No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente. por causas imputables a las Dependencias. siempre que sean razonables. especificaciones. salvo que mediante acuerdo expreso de las partes se pacte un plazo mayor. estén debidamente comprobados y se relacionan directamente con el contrato de que se trate. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista. a solicitud del contratista. Entidades o Ayuntamientos contratantes... estos pagarán los trabajos ejecutados. así como los gastos no recuperables. Artículo 57. la Dependencia. En el contrato se estipularán las diversas consecuencias de la suspensión. Entidad o Ayuntamiento para su cobro.. TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL CONTRATO
Artículo 58.congresooaxaca. conforme al plazo establecido contractualmente y de conformidad con el proyecto.En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos. conforme a lo señalado en el párrafo anterior.Cuando se determine la suspensión total o parcial de la obra o cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminación anticipada del contrato. De igual manera podrán anticipar la terminación del contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.El pago de las obras contratadas a precio alzado. Entidad o Ayuntamiento. se observarán las siguientes disposiciones: I. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales. CAPITULO IV DE LA SUSPENSION. terminación anticipada y de la rescisión. por contravenir los términos de los mismos o las disposiciones de esta Ley.mx
ciilceo@congresooaxaca.H. Entidades o Ayuntamientos. se realizará previa verificación de la obra o trabajos totalmente terminados. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
IV. Habrá lugar a la terminación
www. normas de calidad requeridas y en su caso probada la operación de sus instalaciones. deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación.Las Dependencias.En la suspensión. éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. podrán suspender temporalmente la totalidad o parte de la obra contratada.
ciilceo@congresooaxaca. la Dependencia. Entidad o Ayuntamiento. en su caso. en el caso de los Ayuntamientos. Dentro de los diez días hábiles de iniciados los trabajos. la contratante lo comunicará a las instancias que correspondan. informando del mismo a la Secretaría y a la Contraloría en el caso de las Dependencias y Entidades. en la entrega del anticipo al contratista. Entidad o Ayuntamiento procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados. lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma. En este supuesto.. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente. en caso de negativa será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. II. será causa para diferir en un plazo igual el inicio de la obra. siempre y cuando no se cause perjuicio al erario Estatal o Municipal.La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha señalada y para este efecto la Dependencia. El retraso de la contratante. TITULO QUINTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CAPITULO I DE LA EJECUCION
Artículo 60. La entrega deberá constar por escrito. así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que. siempre y cuando sea por causas no imputables al contratista. si opta por la terminación anticipada del contrato.
www. oportunamente pondrán a disposición del contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. así como establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aun no amortizado.. se deberá tomar inmediata posesión de los trabajos.H.. instalaciones y levantar con o sin la presencia del contratista acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra. hasta que se otorgue el finiquito correspondiente.En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista. y.congresooaxaca. prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. Entidad o Ayuntamiento. deberá presentar su solicitud a la Dependencia. mediante acuerdo debidamente fundado y motivado resolverán lo procedente.gob.gob. El incumplimiento de la Dependencia o Entidad. los Ayuntamientos lo harán del conocimiento del Órgano de Control Interno y de la Contaduría Mayor. el contratista podrá suspender la obra.Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
anticipada del contrato por mutuo consentimiento cuando así lo consideren conveniente las partes. le hayan sido entregados. En los casos de las fracciones anteriores los titulares de las Dependencias y Entidades o el Presidente Municipal. dicho acuerdo deberá ser notificado al contratista. III.
Artículo 62. proyectos.Para que las Dependencias. programas de ejecución. control y revisión de los trabajos. II. la cual deberá recaer en un servidor público que deberá contar con la capacidad y experiencia técnicas necesarias. mismo que será designado por la Dependencia o Entidad. consistentes en maquinaria. quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión. Entidades o los Ayuntamientos. la Secretaría. Para el caso de las obras que ejecute la Secretaría bajo esta modalidad. gastos efectuados y terminación de la obra. Artículo 63. la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la Dependencia o Entidad. Previo a la ejecución de la obra el titular de la ejecutora.. o Contaduría Mayor según corresponda.Las Dependencias y Entidades establecerán la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas..gob. planos. y se cumplan todos los trámites legales relacionados con la obra.Las Dependencias. operativa y elementos necesarios para ello. así como los datos relativos a la autorización del gasto de inversión y la fecha de iniciación de los trabajos.. lo comunicará únicamente a la Contraloría. Los referidos acuerdos comprenderán también la descripción pormenorizada de la obra. así mismo. bajo su responsabilidad podrán ejecutar obra pública por administración directa.gob. avance físico. especificaciones..mx
ciilceo@congresooaxaca. y el presupuesto correspondiente. presupuesto.H. normas y especificaciones de construcción..mx
. incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. proyectos.congresooaxaca. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. para cumplir con dicha función y que preferentemente deberá contar con la licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca. Entidades y Ayuntamientos puedan realizar obras por administración directa es necesario: I.
www. les comunicará periódicamente sobre el inicio. vigilancia. Cuando la supervisión sea realizada por contrato.Que se cuente con los estudios. administrativa. emitirá el acuerdo respectivo haciéndolo del conocimiento de la Contraloría. equipo de construcción y personal técnico que se requiera para el desarrollo de los trabajos respectivos. siempre que posean capacidad técnica. programas de ejecución y suministro.Que las obras estén incluidas en el programa de inversión autorizado por la Coordinación General del COPLADE o que las mismas sean aprobadas por el cabildo Municipal según corresponda.
Usar la obra pública de manera que se evite su deterioro excesivo y su rápida destrucción.Cuidar y conservar la obra pública. por lo que en el momento de celebrarse la entrega se deberá exhibir fianza que garantice los vicios ocultos de la obra.Prever la asesoría de especialistas en las partes de la obra que lo requiera. así como realizar todos aquellos actos jurídicos que tiendan a estas finalidades.. en que se efectuará la recepción de los trabajos. de manera que se mantenga en óptimas condiciones. Entidades. dichos trabajos deberán ser recibidos por los contratantes y al efecto se deberá informar a la Contraloría o al Órgano de Control Interno con diez días de anticipación el lugar. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
III.Mantener en condiciones de funcionamiento la obra pública.El contratista comunicará a la Dependencia.
www. en la cual se detallará el estado de la misma y la persona o personas responsables del mantenimiento y conservación de ella.. Ayuntamientos y las personas físicas o morales. la que no deberá exceder de un término de veinte días naturales contados a partir de la terminación total de los trabajos.mx
ciilceo@congresooaxaca. IV.Las Dependencias. y IV. CAPITULO II DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Artículo 66. III. Artículo 65..H..Recibir la obra pública mediante acta circunstanciada...mx
.. bajo las cuales quede resguardada la obra pública..gob. para garantizar la calidad. salvo que al efecto fuese señalado un plazo diferente. así como la utilización de servicios de fletes y acarreos complementarios.gob. La entrega y recepción de la obra no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vicios ocultos que tenga la misma. estas verificarán que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los veinte días siguientes al de la comunicación. están obligadas a: I. la fecha y hora.La entrega de la obra se realizará en la fecha. que se requieran. II. en los términos de las leyes respectivas.
Artículo 64.Prever el alquiler de equipo y maquinaria de construcción. forma y condiciones como se haya pactado en el contrato. Entidad o Ayuntamiento.congresooaxaca. funcionalidad de la obra.. la terminación de los trabajos que fueron materia del contrato y que tenía encomendados. la cual tendrá una vigencia de doce meses.
No quedan comprendidos dentro de los servicios a que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento.mx
ciilceo@congresooaxaca.gob.El acuerdo de adjudicación a que se refiere el artículo anterior. asesoría especializada.. estudios y proyectos para cualquiera de las fases de la obra pública.H.Se trate de servicios profesionales de investigación. según corresponda.mx
. Artículo 70.Llevar la cuenta de los gastos que generen las prevenciones antes mencionadas. señalizaciones. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
V.. mecanismos de seguridad.congresooaxaca. de existir alguno se abstendrán de contratar estudios o proyectos. Entidades o Ayuntamientos a través de sus titulares o Presidente Municipal. y solidariamente a quienes la tengan bajo su resguardo. y. de dicho acuerdo quedará un ejemplar para el titular de la Dependencia. para el Órgano de Gobierno en el caso de las Entidades y para el cabildo en el caso de los Ayuntamientos. a las partes móviles.
www.. Entidades o Ayuntamientos afines. que permitan operar las obras de infraestructura con total eficacia.Dar mantenimiento preventivo y correctivo convenientemente calendarizado. II. no se encuentre ningún proyecto adecuado sobre la materia. siempre que: I. consultoría. así como reportarlo a las autoridades correspondientes con toda oportunidad. etc. Es responsabilidad de las Dependencias. Entidades o de los Ayuntamientos. para los efectos legales a que haya lugar.
Artículo 68.. por lo que no podrán celebrarse contratos de servicio para tal objeto. Capítulo Primero de esta Ley.gob. en cuyo caso se podrá hacer la contratación tomando en cuenta lo que aporten los ya realizados para todos sus efectos.. VI. excepto los indispensables indicados en la fracción IV del artículo 63. bajo su responsabilidad y mediante acuerdo que emitan. así como de dirección y supervisión.. deberá contener en lo conducente los requisitos establecidos en el Título Cuarto. los que tengan como fin la ejecución de la obra por cuenta y orden de las Dependencias. Artículo 67.Las Dependencias. y.Se haya revisado que en los archivos de las Dependencias. Entidades y Ayuntamientos vigilar este aspecto. a quienes por negligencia. equipos. culpa o dolo sean responsables. debiéndose remitir un ejemplar a la Contraloría y al Órgano de Control Interno dentro de los cinco días hábiles siguientes a su expedición.La destrucción parcial o total de la obra pública obliga a la reparación de la misma.. Artículo 69. podrán contratar directamente servicios relacionados con las obras públicas... salvo que estos se consideren incompletos o deficientes.
Los contratistas que celebren contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma con el Estado pagarán un derecho que servirá para la vigilancia.Las Dependencias. Artículo 76. otras disposiciones aplicables y convenios celebrados. Entidades y Ayuntamiento.. en la que acredite al personal que las llevarán a cabo.Las Dependencias. así como con los programas y presupuestos autorizados. inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública.. Entidades o los Ayuntamientos contratantes. Entidades o los Ayuntamientos contratantes..Para efectos del artículo anterior. Artículo 75. así como solicitar a los servidores públicos de la misma y a los contratistas. Entidades o Ayuntamientos ejecutores.mx
www. cuando existan dudas sobre la interpretación o aplicación de las normas de supervisión y control.. Las oficinas pagadoras de la administración pública estatal. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Artículo 71. Entidades y Ayuntamientos contratantes. especificando la obra de que se trate.Las Dependencias. la instancia competente deberá expedir orden por escrito. la información relativa a las obras y servicios relacionados con las mismas que se realicen o contraten. sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo equivalente al cinco al millar. Para realizar las verificaciones aludidas. conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos de dichas obras. Artículo 73.. en su caso. inspecciones y verificaciones. a la Contraloría y a la Contaduría Mayor según corresponda. Artículo 72.La Secretaría. en el ámbito de sus respectivas competencias podrán realizar las visitas.. la Contraloría y el Órgano de Control Interno. Para tal efecto. retendrán el importe del derecho a que se refiere el párrafo anterior. a fin de que se lleve a cabo la fiscalización correspondiente. las Dependencias.mx
. tienen la obligación de proporcionar a la Contraloría o al Órgano de Control Interno según corresponda. contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Artículo 74.gob.congresooaxaca. con el fin de constatar que estas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley. así como los contratistas.H. deberán remitir por escrito a la Secretaría.gob. procederán a solicitar a la Secretaría o a la Contraloría la consulta correspondiente a efecto de que estas de inmediato emitan su criterio de interpretación y aplicación de dichas normas. tendrán la obligación de supervisar y vigilar todo el proceso constructivo de la obra pública a su cargo. cuando menos por un lapso de cinco años. que estimen pertinentes a las obras publicas que estén realizando las Dependencias. al hacer el pago de las estimaciones de obra. todos los datos e informes relacionados con las obras en mención. toda aquella documentación generada con motivo de la contratación y ejecución de las obras públicas a su cargo.
.Importancia material y económica de la infracción.Condiciones económicas del infractor. inspección y control a que se refiere este artículo.Además de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. son independientes de las de orden civil o penal. Las convocatorias e invitaciones respectivas..Las sanciones a que se refiere la presente Ley.Daños y perjuicios causados. Artículo 80. II..mx
.. Artículo 78..
Artículo 77. o a las normas y acuerdos que con base en ella se dicten. Tratándose de contratistas que celebren contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma. y. éstas se impondrán observando los siguientes criterios: I. las sanciones por infracciones a esta ley.mx
ciilceo@congresooaxaca. Artículo 81. ni mayor de mil.congresooaxaca. la cual se fijará en cantidad líquida.. deberán establecer el pago de derechos a que alude este precepto.Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley.H..
www. y en ningún caso será inferior al importe de cien días de salario mínimo vigente en el Estado. al hacer el pago de las estimaciones de obra retendrá el importe del derecho a que se refiere el párrafo anterior.La infracción a las disposiciones contenidas en esta ley. deberán enterarse a la Secretaría de Finanzas dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se retenga la que transferirá el importe a la Contraloría para el fortalecimiento de servicios de vigilancia.gob. Artículo 79. que puedan derivarse de la comisión de los hechos. podrán consistir en sanción económica.. a efecto de que esta proceda como corresponda. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho.gob. con los Municipios pagarán un derecho que servirá para la vigilancia. III. inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo equivalente al cinco al millar. deberán comunicarlo a la instancia competente. La Tesorería Municipal. será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. o a las normas que de ella se deriven.Tratándose de sanciones económicas.
señalando un plazo prudente para su cumplimiento. a efecto de que se lleve acabo el desahogo de las probanzas.gob. o por oficio con acuse de recibo.Cumplido lo dispuesto en la fracción anterior se abrirá el término probatorio por quince días hábiles. la existencia de la infracción. Entidad o el Ayuntamiento responsable de la infracción. Cuando sean varios los responsables. III. No se impondrán sanciones cuando se cumplan voluntariamente las cláusulas del contrato que se hubieren dejado de cumplir. Artículo 83.congresooaxaca.
www. la Dependencia.mx
. hecho lo cual si procede.H. Entidad o Ayuntamiento. por escrito a la Dependencia. no se ajusta a las disposiciones de esta ley.Se notificará fehacientemente al infractor por escrito de los hechos materia de la infracción....Dentro del plazo señalado... II. IV. dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco días más..gob. Ese mismo procedimiento se deberá observar para la rescisión de los contratos. y anuncie y ofrezca pruebas. Artículo 84.Concluido el término probatorio se procederá a dictar la resolución correspondiente.El procedimiento para la aplicación de sanciones será el siguiente: I. y. cada uno de ellos será sancionado.. Se considera cumplimiento voluntario.mx
ciilceo@congresooaxaca.No se aplicarán las sanciones cuando la infracción se derive de causas de fuerza mayor y caso fortuito. Entidad o al Ayuntamiento ejecutor de la obra pública. V.. el que se realiza sin que exista requerimiento por escrito por parte de la Dependencia. II. en todo caso el infractor deberá probar tal circunstancia ante la autoridad sancionadora. Entidad o Ayuntamiento. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
IV.Comunicarán.. procederán en el ámbito de su respectiva competencia de la manera siguiente: I. darán cuenta del cumplimiento de las medidas propuestas para subsanar la misma. la Contraloría o el Órgano de Control Interno. Artículo 82. cuando así lo requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate. lo cual se hará dentro de los siguientes diez días hábiles.Cuando la Secretaría.La resolución emitida deberá ser notificada de manera personal al infractor.Se le dará un término de diez días hábiles para que conteste lo que a su derecho convenga.. tengan conocimiento de que alguna Dependencia.En caso de reincidencia se impondrá un aumento de diez veces el importe de la sanción impuesta por primera vez. precisando en que consiste ésta y solicitando las aclaraciones pertinentes. y. indicará al infractor las medidas que se deberán tomar para corregir tal situación..
realizarán las investigaciones que de la propia inconformidad se deriven. sin perjuicio de que la Contraloría o la Contaduría Mayor. y se fincará la responsabilidad respectiva a quienes lo hubiesen celebrado. a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que le notifiquen la segunda rescisión del contrato.congresooaxaca. contados a partir de la fecha en que se inicien. Entidades o los Ayuntamientos informarán y en su caso remitirán la documentación comprobatoria a la Contraloría sobre el nombre del contratista que se encuentre en alguno de los supuestos citados. las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación.. contados a partir de la publicación que haga la Contraloría en el Periódico Oficial.Los actos.Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Contraloría o ante la Contaduría Mayor. se archivará el expediente respectivo. dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que estos ocurran o se notifiquen al inconforme del acto impugnado.. VIII y IX del artículo 32 de esta ley. Artículo 86.. Artículo 85.En el caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan las violaciones señaladas.gob. Artículo 88. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
III. en caso de que no sea ratificada.. puedan darle seguimiento de oficio al asunto correspondiente.. no podrán celebrar contratos durante el plazo que establezca la Contraloría. bajo las prescripciones siguientes: I. se procederá en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.mx
ciilceo@congresooaxaca. puedan actuar en cualquier tiempo en los términos de esta Ley. por los actos que contravengan las disposiciones contenidas en esta Ley. dentro de un plazo que no excederá de 45 días naturales.gob. serán nulos de pleno derecho.
www.La Contraloría o la Contaduría Mayor. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones legales aplicables.H.Los contratistas que se encuentren en los supuestos de las fracciones VI. el cual no será menor de seis meses ni mayor de dos años. Lo anterior sin perjuicio de que la Contraloría o la Contaduría Mayor. Transcurrido el plazo establecido en éste artículo. las Dependencias. a fin de que dichas irregularidades se corrijan. TÍTULO NOVENO MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y RECURSO CAPÍTULO I DE LA INCONFORMIDAD
Artículo 87.mx
. convenios y contratos que se realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley. VII. precluye para los interesados el derecho a inconformarse.Citará al inconforme para que ratifique su promoción.. Lo anterior sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a las Delegaciones de la Contraloría o a los Órganos de Control Interno según corresponda.
por un importe que nunca será inferior al equivalente del 30% del valor total de la obra del acto impugnado.. el tercero perjudicado podrá dar contrafianza. Artículo 91.. cuando: I.Se advierta que existan o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las disposiciones que de ella se deriven. Solo se otorgará la suspensión de los actos recurridos cuando la inconformidad haya sido admitida y no se cause perjuicio al interés público.
www.Declarar la nulidad total o parcial del procedimiento. se les tendrá por perdido su derecho. Entidad o Ayuntamiento..La Contraloría y la Contaduría Mayor en el ámbito de su competencia. a la Dependencia. a partir del acto o actos irregulares.congresooaxaca.Durante la investigación de los hechos a que se refiere el artículo anterior. y.La declaración de improcedencia de la inconformidad.gob. III. la iniciación del procedimiento.. y II..La resolución que ponga fin al procedimiento de inconformidad.H. la que sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de los servidores públicos y contratistas que hayan intervenido. en cuyo caso quedará sin efectos la suspensión. podrá suspenderse el proceso de adjudicación o el cumplimiento de las obligaciones..Concluidas las investigaciones correspondientes. practicarán las diligencias que estimen necesarias. y el acto seguirá surtiendo sus efectos correspondientes.mx
. tendrá por consecuencia: I.. estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la ley. la información requerida para la investigación de los hechos. La convocante de que se trate proporcionará a la Contraloría o a la Contaduría Mayor según corresponda.La Contraloría o Contaduría Mayor. emitirán su resolución. Artículo 92. Artículo 90. y.. se notificará personalmente al inconforme y a la convocante en los casos en que así proceda. la Contraloría y la Contaduría Mayor según corresponda.. al admitir la inconformidad notificarán a los terceros perjudicados. Artículo 89.mx
ciilceo@congresooaxaca. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
II. Sin embargo. Entidades o de los Ayuntamientos.Cuando el inconforme solicite la suspensión de los efectos del acto reclamado deberá garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Estado. por parte de las Dependencias. contados a partir de que se efectué el requerimiento. II. pudieran producirse daños o perjuicios al interés público. para que dentro del término de cinco días naturales manifiesten lo que a su derecho convenga. dentro de los doce días naturales siguientes. Transcurrido el plazo anterior. mediante fianza que será otorgada a favor de la Secretaría de Finanzas o de la Tesorería Municipal que corresponda..gob.De continuarse con el procedimiento. al Municipio o a terceros. a fin de contar con los elementos suficientes para la mejor substanciación de la inconformidad que se investiga.
. que deberán ser pertinentes e idóneas para clarificar las cuestiones controvertidas. dentro del término de diez días naturales.congresooaxaca.gob.Si en la interposición del recurso se solicita la suspensión de la ejecución de la resolución.Concluido el término probatorio.Si dentro del trámite que haya dado origen a la resolución recurrida..Se tendrán por no ofrecidas las pruebas documentales. excepto si la notificación se hizo por correo. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
Artículo 93.gob.Se interpondrá bajo protesta de decir verdad por el recurrente.mx 40 ciilceo@congresooaxaca. III. la Contraloría y la Contaduría Mayor según el caso. II.La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito designado por el recurrente.Tratándose de sanciones económicas.. el que será improrrogable..En contra de las resoluciones que dicte la Secretaría. si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal del Estado..
www.Las pruebas que ofrezca el recurrente deberá relacionarlas en forma lógica con cada uno de los hechos controvertidos. acordarán lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiese ofrecido. En el recurso no será admisible la prueba confesional de las autoridades. y. la prueba será declarada desierta.Tratándose de otras resoluciones administrativas: a).. mediante escrito en el que se expresarán los agravios que la resolución impugnada le cause. V. el que se tramitará conforme a las normas siguientes: I...H. notificándola personalmente al interesado. dentro del plazo de quince días hábiles.La Secretaría. VI. el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas. acreditará su personalidad.. Artículo 94. y. II. ésta se concederá si se satisfacen los siguientes requisitos: I. IV. se emitirá resolución dentro de los tres días hábiles siguientes. VII.. la Contraloría y la Contaduría Mayor en los términos de esta Ley.. ordenándose el desahogo de las mismas. sólo se admitirán en el recurso las que se hubiese desahogado en tal oportunidad. si estas no se acompañan al escrito en que se interponga el recurso y en ningún caso serán recabadas por la autoridad.mx
..Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o difícil reparación en contra del recurrente. sin el cumplimiento de éste requisito serán desechadas. salvo que obren en el expediente en que se haya originado la resolución recurrida. ofrecerá las pruebas que se proponga rendir y acompañará copia de la resolución impugnada o constancia de la notificación de esta última. contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución. el agraviado podrá interponer el recurso de revocación ante la que hubiese emitido dicha resolución. De no presentarse el dictamen dentro del plazo de Ley.
SEGUNDO. serán inimpugnables.Que no se ocasionen daños o perjuicios a la convocante o a terceros.mx
..000 30. será de acuerdo a lo siguiente: CALCULADA EN SALARIOS MÍNIMOS VIGENTE EN EL ESTADO DE OAXACA. se entenderá que se tiene que contratar por el procedimiento de licitación pública. admisión. de fecha 26 de enero de 1985. TERCERO. a menos que se garantice el pago de estos... entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.La presente Ley. c).00 INVITACIÓN CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS PARA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Mayor de: Hasta: 6. TRANSITORIOS: PRIMERO.Las resoluciones que se dicten con motivo de la substanciación del recurso a que se refiere el presente Capítulo. para el caso de no obtener resolución favorable.Los procedimientos que se sigan de conformidad con las disposiciones de este Capítulo. ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Mayor de: Hasta: 0 6.mx
ciilceo@congresooaxaca.H.
www.congresooaxaca.Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público. y.00
Hasta: 85.Solamente para el año 2001 los rangos de aplicación mínimos y máximos de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres contratistas. no deberá de exceder del treinta por ciento de los recursos asignados a la Dependencia.gob.000
Hasta: 26... observarán en lo conducente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
b).. Artículo 95. publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. de fecha 7 de diciembre de 1984. La adjudicación directa y la invitación restringida. para el ejercicio del año 2001.000
Cuando la obra a contratar exceda de los montos al efecto dispuestos como límite para la adjudicación directa o la invitación restringida. y se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan a la presente Ley. respecto al ofrecimiento. desahogo y valoración de pruebas.gob. con número 4. Artículo 96.. Entidad o Ayuntamiento de que se trate.Se deroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Oaxaca.00
Mayor de: 26.
hasta su conclusión. QUINTO..H. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Oaxaca de Juárez. Oax. HECTOR ANUAR MAFUD MAFUD. GUTIERREZ CORTES. HECTOR ANUAR MAFUD MAFUD. Oax.. 16 de agosto del 2001. a 16 de agosto del 2001.##.Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo. RUBEN VASCONCELOS BELTRAN. para que dentro de 120 días naturales. CONGRESO DEL ESTADO.DIPUTADO SECRETARIO. JOSE MURAT.congresooaxaca. a 16 de agosto del año 2001.LIC. Por lo tanto ###. emita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Oaxaca.Oaxaca de Juárez.. Oax.Los procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley. 22 DE MARZO DE 2005..O... publique. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LX Legislatura Constitucional Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO) Unidad de Investigaciones Legislativas
CUARTO. HUMBERTO ALTAMIRANO CRUZ. "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ". ROMUALDO J. para su conocimiento y fines consiguientes. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.... Oaxaca de Juárez. contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.DIPUTADO PRESIDENTE. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.mx
ciilceo@congresooaxaca. circule y se le de el debido cumplimiento..
www. se continuarán en cuanto a su tramitación conforme a las disposiciones de la presente Ley. AL C. NO REELECCION..
.gob.gob. DE E..mando que se imprima. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.DIPUTADO SECRETARIO.
P.LIC. SUFRAGIO EFECTIVO... DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL H.LIC. Y lo comunico a usted.
UNICO. TRANSITORIO UNICO.El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO ÚNICO.H. P.de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año 2009. se ADICIONAN los artículos 3 fracción XII. UN CAPÍTULO 1 BIS denominado “Del Padrón de Contratistas de Obra Pública”.gob. 27 primer párrafo y 76. 26C. 26F y 26G.congresooaxaca.mx
ciilceo@congresooaxaca.. los artículos 26A.gob. 26D.Se REFORMAN los artículos 24. 26B.O 30 DE DICIEMBRE DE 2008. previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.mx
www... 26E.
Leer más sobre este usuarioSkip carouselnormas tecnicas complementariasReglamento de Construcciones Distrito FederalContrato Ley de La Industria Azucarera Alcoholera y Similares de La Repblica Mexicana
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados Del Estado de Oaxaca por Obed Rojas0.0 (0)InsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos