Source: https://www.iniesta.es/2010/04/20/pliego-de-clausulas-administrativas-particulares-contrato-de-obras-construccion-de-centro-juvenil-y-albergue-en-la-c-albacete/
Timestamp: 2020-04-04 12:16:37
Document Index: 255774253

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 17', 'artículo 130', 'artículo 21', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 82', 'artículo 53', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 152', 'artículo 17', 'artículo 17']

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CENTRO JUVENIL Y ALBERGUE EN LA C/ ALBACETE » Ayuntamiento de Iniesta
http://localhost/iniesta4/templates/yoo_level/images/article_separator.png); background-position: 50% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;»>
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: prestación de servicios culturales y de asistencia social.
a) El presupuesto base de licitación tiene un importe de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (326.761,94 €).
b) De la cantidad anterior, CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (45.070,61 €) corresponden al Impuesto sobre el Valor Añadido.
El coste del cartel anunciador de la obra y su colocación los asumirá el contratista y su importe estará cubierto por el importe de adjudicación.
CLÁUSULA CUARTA. Anualidades en que se Distribuye
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2010.
El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto- Ley 13/2009, de 26 de octubre
— Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
— Resolución de 2 de noviembre de 2009, del a Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto- Ley 13/2009, de 26 de octubre.
— Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la ley 30/2007 (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).
El pliego de prescripciones técnicas.
La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El documento en que se formalice el contrato.
El plazo de ejecución del contrato será de cinco meses a contar desde la fecha de la firma del contrato (Fecha prevista aproximada de la firma: 30 de junio de 2.010. En todo caso, concluirá antes del día 31 de diciembre de 2010.)
El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto y trámite de urgencia a que se refieren los artículos 96 y 28 de la Ley a efectos de reducción de plazos, en los términos establecidos en el artículo 17 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.
CLÁUSULA NOVENA. Importe Máximo de los Gastos de Publicidad de Licitación del Contrato que Debe Abonar el Adjudicatario
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación.
CLÁUSULA DÉCIMA. Gastos a Abonar en Caso de Renuncia o Desistimiento
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los gastos en que hubiese incurrido.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Clasificación del contratista.
Al no superar el contrato la cuantía de 350.000 €, sin IVA, no se exige clasificación del contratista.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Garantías Exigibles
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Presentación de Proposiciones
Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas del órgano de contratación designadas en el anuncio del contrato, dando al presentador, como acreditación, recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación.
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Forma en que deben Presentarse las Proposiciones
Con carácter general, las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente:
A. EL SOBRE NÚMERO 1. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:
4º) Documentos acreditativos de la clasificación. No se exige.
5º) Documento constitutivo de la garantía provisional: NO SE EXIGE
6º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
7º) Acreditación de la solvencia:
— Solvencia financiera:
a) Declaraciones de entidades financieras que acrediten la solvencia financiera de la empresa o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
— Solvencia técnica y profesional:
1) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.
2) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
8º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
9º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.
10º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos del Sector Público, deberán presentar los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere la citada disposición adicional
B) EL SOBRE Nº 2. Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorporé como anexo I.
.- Oferta firmada por el licitador sobre el plazo de garantía al que se compromete.
.- Memoria detallada por unidades de obra de las mejoras ofertadas, si se trata de obras. Presupuesto o factura pro forma de la empresa suministradora, en caso de tratarse de equipamientos o instalaciones.
CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Plazo de Presentación de las Proposiciones y demás Requisitos de las Mismas
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado en el anuncio de la licitación.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se establezca.
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Criterios para la Adjudicación del Contrato
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes criterios: precio, plazo de garantía, otras mejoras adicionales, volumen de mano de obra que se utilizará en la ejecución del contrato. La valoración se hará conforme a las siguientes normas:
1.- PUNTUACIÓN MÁXIMA, 100 PUNTOS.
2.- NORMAS DE VALORACIÓN:
2.1.- Precio del contrato …………………. Máximo 5 puntos.
Valoración: a la mejor oferta (la más económica) (MO), 5 puntos.
Valoración del resto de ofertas (ON), conforme a la aplicación de la siguiente fórmula:
MO X 5
Puntos = ————
2.2.- Plazo de garantía …………………. Máximo 25 puntos.
Valoración: a la mejor oferta (mayor nº de años) (MO), 25 puntos.
2.3.- Mejoras adicionales a la obra …………………. Máximo 65 puntos.
Las mejoras adicionales a la obra podrán versar sobre:
El ajardinamiento o tratamiento en general de los patios delantero y trasero.
El cerramiento del solar.
Instalaciones técnicas de accesibilidad, climatización, alumbrado, etc.
Se acompañará memoria detallada por unidades de obra de las mejoras que el contratista oferte en su proposición. Caso de tratarse de instalaciones técnicas, acompañará presupuesto o factura pro forma de la empresa que suministrará este equipamiento. La Mesa de Contratación podrá desestimar las ofertas que no cumplan con los requisitos anteriores y, por tanto, no puedan ser valoradas, con lo que obtendrían 0 puntos en este apartado. El técnico redactor del proyecto emitirá informe de valoración económica de las mejoras y lo elevará a la Mesa, para su calificación y atribución de los puntos que correspondan a cada oferta conforme a la fórmula que se detalla a continuación.
Valoración: a la mejor oferta (la de presupuesto más elevado) (MO), 65 puntos.
ON X 65
2.4.- Volumen de mano de obra a emplear .. Máximo 5 puntos.
Valoración, a la mejor propuesta C (mayor volumen de mano de obra a emplear), 5 puntos.
Cálculo del volumen de mano de obra:
A= número de trabajadores a emplear.
B= Nº de semanas de empleo por trabajador.
C= A x B (volumen de mano de obra)
ON X 5
CLÁUSULA DÉCIMOSEPTIMA. Variantes
— Los licitadores no podrán proponer variantes o modificaciones al proyecto.
CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA. Criterios para la Consideración de que la Oferta contiene Valores Anormales o Desproporcionados
Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados.
CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Confidencialidad
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas.
Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Apertura de la Documentación y de las Proposiciones
a) Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se designarán las personas que compondrán la Mesa de contratación de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto. El Presidente ordenará la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
b) Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación que se incluye en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación.
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 130 de la Ley procediéndose, en su caso, al examen y valoración de la solvencia, conforme se prevé en el artículo 82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.
En el día y hora señalados en el pliego o dados a conocer en el acto anterior se abrirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación deba efectuarse mediante la aplicación de fórmulas.
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Adjudicación Provisional y Definitiva
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 42 y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales, contados desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida. Cuando así se admita, la constitución de estas garantías podrá acreditarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley, la documentación acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales y personales que específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato.
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el artículo 17.1.b del Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de Octubre.
CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Responsable del Contrato, Dirección de la Obra y Delegado de la Obra
CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Comprobación del Replanteo y Programa de Trabajos
CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA. Plazos
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEPTIMA. Régimen de Pagos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, deberá abonarse al contratista el precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
CLÁUSULA VIGÉSIMOOCTAVA. Condiciones Especiales de Ejecución
Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo. A estos efectos, sólo se computarán los contratos realizados o por realizar con los trabajadores inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo no ocupados y los realizados o por realizar con trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes, como demandantes de empleo no ocupados.
CLÁUSULA VIGÉSIMONOVENA. Penalidades
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Subcontratación
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público [arts.210 y 211].
En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17.5 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. Cumplimiento del Contrato
El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.
El cumplimiento no defectuoso del contrato
El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
El cumplimiento de las condiciones de ejecución.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 205 a 208 de la Leyde Contratos del Sector Público y específicamente para el contrato de obras en los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la cláusula 28 en su primer párrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la cláusula 29 letra a en su último párrafo.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA. Plazo de Garantía
El plazo mínimo de garantía será de un año y comenzará a partir de la fecha de la recepción.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA. Liquidación
CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUNTA. Jurisdicción
En Iniesta, a 9 de abril de 2010.
Entrada anterior: ANUNCIO CONTRATACIÓN OBRAS CENTRO JUVENIL Y ALBERGUE
Siguiente entrada: ANUNCIO COMPOSICION MESA CONTRATACION OBRA CENTRO JUVENIL Y ALBERGUE