Source: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=xMkOQ336nAPHmVT4Apycvg==
Timestamp: 2019-03-22 06:23:29
Document Index: 47142023

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 65', 'artículo 79', 'artículo 70', 'artículo 92', 'Artículo 2003', 'artículo 43']

Licitación ID: 5147-20-LE18
conservacion escuela I.Carrera Pinto Villa Cameron
1ro.La necesidad de licitar por el portal www.mercadopublico.cl ,para que una empresa ,persona natural yo jurídicas o uniones temporales de proveedores, que se encuentren inscritos as, en el sistema de Compras y contratación Pública, y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases ,en su llamado en los documentos anexos y especificaciones Técnicas de la propuesta, participen de la licitación para que se realice la ejecución del proyecto : “Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron”.
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-11-2018 20:00:00
Fecha de Publicación: 09-11-2018 10:09:08
Fecha de Adjudicación: 11-02-2019 23:10:23
1.- Anexo N° 1 Identificación del oferente y aceptación de las bases	Firmada por el oferente si fuera persona natural o, por el representante legal del proponente si fuese persona jurídica. -	Extracto de la escritura de constitución de la Empresa. Las uniones temporales de proveedores, deberán adjuntar el documento público o privado que contenga la formalización de la unión, y conste el cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 67 bis del D.S. Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Anexo N° 2 Declaración Jurada por Inhabilidades del Artículo 4º inciso 1° de la Ley 19.886	Anexo N° 3 Declaración Jurada para Contratar	Garantía Seriedad de la oferta	Los oferentes deberán adjuntar garantía tomada a la Vista, Nominativa, No endosable, Irrevocable y de realización Inmediata. Se aceptará cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
1.- Documentos	Descripción Programa General de Trabajo (Anexo N°4) . Indicar la programación de las fechas de entrega de las etapas según formato, programación en semanas. Esta propuesta podrá ofertar tiempos de ejecución menores a los establecidos en las Especificaciones Técnicas, y/o variación de los tiempos intermedios de ejecución de plazos y Etapas. Listado de Personal que participara en la Propuesta (Anexo N°5)	Con nombres y apellidos de las personas que participaran en la ejecución del proyecto mínimo Un profesional u o técnico en construcción Medidas de Gestión o Control de obras ofrecidas por el oferente, sin perjuicio de las que adopte la I.T.O. (Anexo N°6)	Formulario de especificaciones Técnicas Anexo N°7	Esta deberá venir firmada para conocimiento de estas de haberlas leído. Propuesta de Valor agregado ( Anexo N°8)	Subir respaldo de cotización ,de su valor agregado, respaldando cuantificación de monto
1.- Anexo N° 9 Formulario de presentación de la oferta Económica	El oferente deberá señalar en valor neto. De su oferta, esta debe ser coincidente con el valor a ofertar en la página del www.mercadopublico.cl ,debe indicarse plazo de ejecución de la obra. Anexo N° 10 Presupuesto detallado de la obra	. El oferente deberá señalar las cantidades, precios unitarios y valores totales, como así también, gastos generales, utilidades e impuestos, con motivo de desglosar mejor su oferta. Según formato.
1 presentacion antecdentes cumplimientos de los requ Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (0 a 100 ptos.) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de la fecha o que haya debido ser rectificado. DESCRIPCION	PUNTAJE % Entrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos formales de presentación de la oferta	100 Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	75 Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	50 Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	25 5%
2 PRECIO CRITERIO “PRECIO OFERTADO” 30 %. Precio Anexo 30 %	Precio mínimo ofertado o menor valor en oferta.	100 puntos Segundo precio mínimo ofertado o segundo menor valor.	70 puntos Tercer precio mínimo ofertado o tercer menor valor.	50 puntos Cuarto o más precios ofertados.	30 puntos 30%
3 plazo de ejecucion CRITERIO “PLAZO DE EJECUCION Y COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR EN OBRAS EJECUTADAS” 20 %. PLAZO DE EJECUCION OFERTADO	PUNTAJE % Oferente con propuesta de más rápida ejecución	100 Segundo Oferente con propuesta de más rápida ejecución	50 Tercer Oferente con propuesta de más rápida ejecución	25 Cuarto Oferente con propuesta de más rápida ejecución	0 En consideración a que el plazo puede ser . 20%
4 EXPERIENCIA CRITERIO “EXPERIENCIA DEL OFERENTE” (20%): Para este ítem se consideraran las obras debidamente certificadas por organismos públicos y/o privados, donde se señale el proyecto ejecutado, la superficie y montos o certificados de recepción Municipal de proyectos ejecutados por la empresa, certificados. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA NUMEROS DE CERTIFICADOS	PUNTAJE % Oferente con mayor experiencia obras similares	De 3 a 5 Certificados	100 Oferente con segunda mayor experiencia obras similares	De 2 a 1 Certificados	75 Los oferentes que no acompañen certificados 0 Certificados de experiencia	0 20%
5 VALOR AGREGADO BIEN O BIENES OFERTADOS ADICIONALES EN SU OFERTA.	VALOR TOTAL DEL BIEN/ES OFERTADOS.	PUNTAJE % Oferta con mejor valor agregado, demostrable con cotización formal de mercado	$300.000 o más 100% Oferta con valor agregado demostrable con cotización formal de mercado entre los rangos de precio de $200.000 a $250.000	$200.000 a $ 250.000	75% Los restantes oferentes que ofrezcan valor agregado demostrable con cotización formal de mercado con rangos de precio entre $150.000 a $100.000	$150.000 a $100.000	50% Los oferentes que ofrezcan valor agregado igual a $50.000, o no presenta cotización formal.	Igual o menor a $50.000 y/o no presenta cotización formal	0% 20%
6 VISITA A TERRENO VISITA A TERRENO 5 % : Esta tendrá de carácter optativa y no obligatoria para reconocimiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos asignado un puntaje menor a las personas que asistan al lugar del proyecto, previa coordinación con la Municipalidad de Timaukel. 5%
Justificación del monto estimado El valor de la oferta no deberá superar el monto total de obras civiles 26.000.000 veinte seis millones de pesos, Valores con I.V.A. incluidos o exentos de IVA deberá presentarse en moneda nacional y deberá tener una validez mínima de 60 días corr
Descripción: , con una vigencia mínima de 60 días, contados desde la fecha de apertura de las ofertas según lo publicado en el Portal Mercado público. La Municipalidad de Timaukel podrá hacer efectiva esta garantía, en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma. b) Si se comprobara falsedad de los documentos constitutivos de la oferta. c) Si el oferente adjudicado no suscribiera el contrato dentro del plazo respectivo o no se inscribiera en el Registro de Proveedores del Estado (Chile Proveedores), dentro del plazo señalado. Toda oferta que no esté acompañada de esta garantía será rechazada por La Municipalidad de Timaukel, por no ajustarse a lo establecido en estas bases.Los oferentes deberán adjuntar garantía tomada a la Vista, Nominativa, No endosable, Irrevocable y de realización Inmediata. Se aceptará cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Glosa: con la siguiente glosa: “Para garantizar seriedad de oferta en licitación: “Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron”
Descripción: estas obras no podrán desarrollarse en un plazo superior a 90 días corridos “a favor de la Municipalidad de Timaukel, equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total del contrato (IVA incluido si lo hubiera), expresado en moneda nacional, con una duración mínima de 18 meses, la que deberá ser entregada por el Adjudicatario, días antes a la firma del contrato.Con el objeto de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, el adjudicatario deberá reemplazar la boleta de seriedad de la oferta por cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Glosa: Con la siguiente glosa “Para garantizar el Fiel Cumplimiento de la Obra: “Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron”,
Forma y oportunidad de restitución: Al momento de la Recepción Provisoria, mediante expresa solicitud del Mandatario, la Municipalidad procederá a devolver esta garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, contra la entrega por parte del Contratista de una segunda boleta de garantía o vale vista que caucionará la Buena Ejecución de las Obras, su estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados; “Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron”
Las presentes Bases Administrativas Generales tienen como propósito la Conservación en dependencia, de la Escuela Ignacio Carrera Pinto en su interior, además de trabajos en el exterior; con retiro y cambio de ventanas por termo panel, instalación de tinglado de fibrocemento en paramentos verticales, y otras reparaciones menores en recintos interiores en dependencia del establecimiento educacional. El oferente que se adjudique el proyecto debe realizar entre obras lo siguiente: •	Retiro de ventanas existentes de dependencia del establecimiento educacional, ajustar vanos para nueva instalación. •	Confección de (3) unidad de chimeneas sala de clases y salón auditorio •	Construcción de ventana y Puerta de aluminio de 90 cm de ancho. •	Confección de rampa y grada de acceso •	Revestimiento de paramentos Verticales exteriores. •	Instalación de terminaciones lineales. •	Pintura de las zonas intervenidas.
La Municipalidad de Timaukel, en adelante “La Municipalidad”, ubicada en Villa Cameron S/N, comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena, llama a presentar ofertas mediante Licitación Pública para la contratación por la ejecución del proyecto denominado:“CONSERVACION ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO,VILLA CAMERON” estas obras no podrán desarrollarse en un plazo superior a 90 días corridos. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas administrativas y técnicas que regirán la presentación de las ofertas, la adjudicación, valores y los requerimientos técnicos para la prestación de dicho servicio.
Podrán participar en la presente licitación, todas aquellas personas naturales y/o jurídicas, chilenas o extranjeras, y/o uniones temporales de proveedores, que se encuentren inscritas en el sistema de Compras y Contratación Publica CHILE COMPRA, y que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, en su llamado y en los documentos Anexos de la propuesta, y que no tengan algunas de las inhabilidades establecidas en el inciso 1° del Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, que se transcribe en su parte pertinente: “(…) Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años”. En el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras, éstas tendrán la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de Nacionalidad chilena o extranjera, según corresponda. En el caso de una unión temporal de proveedores, cada proveedor de dicha unión deberá inscribirse dentro del plazo señalado para suscribir, con la cual se celebrará el contrato, y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato, en los términos establecidos en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley Nº 19.886. 2 UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES: •	Unión de 2 o más proveedores para participar en un proceso de compra. •	Solidaridad entre las partes. •	Nombramiento de un representante o apoderado común. •	En adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, obligatoriedad de adjuntar a la oferta documento público o privado que da cuenta del acuerdo. •	En adquisiciones iguales o superiores 1.000 UTM, obligatoriedad de presentar al momento de contratar escritura pública que da cuenta del acuerdo. •	Inscripción individual de proveedores integrantes de la Unión en ChileProveedores. •	Inhabilidades para contratar afectan individualmente a los miembros de la Unión. •	Vigencia de la Unión equivalente a la del contrato adjudicado.
El valor de la oferta no deberá superar el monto total de obras civiles $ 26.000.000 (veinte seis millones de pesos), Valores con I.V.A. incluidos (o exentos de IVA) deberá presentarse en moneda nacional y deberá tener una validez mínima de 60 días corridos, y en ella se entenderán incorporados todos los gastos e impuestos que pudieren ser aplicables. Las ofertas deberán subirse en Valor Neto en el portal www.mercadopublico.cl . Los proponentes que oferten valores superiores al indicado anteriormente, quedarán imposibilitados de seguir en el proceso licitatorio, quedando su oferta inadmisible por no ajustarse a las presentes bases. El pago se efectuará en un plazo de 30 días, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura respectiva y del informe realizado por el oferente según se indica a continuación.
El plazo disponible para ejecutar será de 90 días corridos a contar desde la fecha de entrega de terreno.
La Municipalidad de Timaukel, mediante decreto fundado por su Alcalde, podrá declarar desierta la licitación o, si fuere conveniente a los intereses institucionales, podrá readjudicarla al oferente que hubiere obtenido el segundo mejor puntaje en la evaluación de las ofertas (y así sucesivamente con el tercero y siguientes), dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos: a) Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o no lo hace dentro del plazo establecido en las bases o en el artículo 65° del DS. N° 250; b) Si no hace entrega, en el plazo establecido, de los antecedentes requeridos en el numeral siguiente; c) Si no entrega las garantías solicitadas, siempre y cuando se soliciten; d) Si se desista de su oferta o cambia unilateralmente el monto, forma o condiciones de ella; e) Si rechaza la orden de compra o no es aceptada dentro de las 24 horas desde la emisión de la misma; y, f) Si no se inscribe en el Registro de Proveedores, dentro del plazo previsto en el punto N°14 de las presentes bases o se encuentra inhábil, en el sistema de Chileproveedores. En cualquiera de estos casos, La Municipalidad de Timaukel podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.
La Contratación será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos (si corresponde) y el pago será efectuado mediante estados de pago de acuerdo a lo definido en el numeral 8 validez de la oferta y 24, forma de pago, según lo mencionado en las presentes bases. El Contrato será a plazo fijo y el proponente estará obligado a ofertar por el costo que comprende el servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y documentos adjuntos a estas bases, asumiendo el adjudicatario todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye además el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, según corresponda, remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las garantías, traslados, hospedaje, alimentación y en general todos los gastos que irrogue o exija el cumplimiento del contrato, sea directo o indirecto. Pasarán a formar parte del contrato, las presentes Bases, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que se acompañen a estas. El contrato deberá suscribirse en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación en el portal de chilecompra, por el Adjudicatario ante Notario y por la Municipalidad de Timaukel, representada por su Alcalde o subrogante legal. Sin perjuicio de la total tramitación de la resolución aprobatoria del contrato, el adjudicatario iniciará la prestación de sus servicios una vez firmado el contrato por ambas partes, para luego desde la fecha de emision de la orden de compra, la cual deberá ser aceptada en un plazo máximo de 24 horas de emitida la orden de compra, según lo dispuesto en el artículo N° 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886. Con todo, los servicios sólo podrán ser pagados en la medida que la precitada resolución aprobatoria se hubiera dictado. En todo caso, si durante la ejecución del contrato, ciertas causas o circunstancias no imputables a culpa o negligencia del adjudicatario hicieren imposible su oportuno cumplimiento, podrá ampliarse el plazo estipulado para su término, previa solicitud por escrito y fundada de éste, la cual en caso de aceptarse sólo podrá ser formalizada mediante la dictación de un decreto fundado que indicando el motivo de la modificación, cumpla con todos los requisitos indicados en el artículo 79° del DS. N° 250, de 2004, Reglamento de la Ley N° 19.886. La autorización de ampliación del plazo, necesariamente implicará ampliar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, respetando el plazo adicional de 60 días hábiles contemplado en el artículo 70° del precitado Reglamento. Para todos los efectos legales del contrato las partes fijarán su domicilio en la ciudad y comuna de Porvenir y se someterán a la competencia de sus Tribunales de Justicia. Antecedentes legales del adjudicatario Para la redacción del contrato, el oferente adjudicado deberá proporcionar, en el plazo máximo de 10 días hábiles, original o copia autorizada ante Notario, de los siguientes documentos: a)	Cédula Nacional de Identidad b)	Inscripción en Chileproveedores c)	Boleta de garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de acuerdo a lo solicitado en estas bases. d)	Declaración jurada para contratar (Anexo N° 3), debidamente firmada. Además tratándose de personas jurídicas, se deberá entregar original o copia autorizada ante Notario, de los siguientes documentos: e)	RUT de la empresa. f)	Certificado de Vigencia de la empresa, extendida por el Conservador de Bienes Raíces y Registro de Comercio respectivos, con no más de 60 días de anticipación a la fecha de la firma del contrato. g)	Certificado de vigencia de la personería, emitido por el Conservador de Bienes Raíces y Registro de Comercio correspondientes, con no más de 60 días de anticipación a la fecha de la firma del contrato. h)	Escritura en que conste la personería del representante legal del oferente, con expresa mención de sus facultades, las cuales deberán contener las de percibir y contratar. Si el adjudicatario mantiene disponibles los documentos antes citados en “Documentos Acreditados” del Portal Chile Proveedores, no requiere presentar dicha información. No obstante lo anterior, la Municipalidad podrá solicitar físicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los señalados si se consideran indispensables para la redacción del contrato. 16.1 CESION O SUBCONTRATACION Por tratarse de una instalación de Característica y responsabilidad especifica el Adjudicatario , No podrá transferir o traspasar en forma alguna, las partidas o ítem ,ya sea total ni parcial, que correspondan a los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la ejecución de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantías, prendas u otros gravámenes que la pudiera afectar a la buena ejecución del contrato. 16.2 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 1.- La Municipalidad de reserva la facultad de poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecución del servicio, bajo las siguientes circunstancias: a)	Por caso fortuito o fuerza mayor. b)	Por causas imputables al adjudicatario por incumplimiento de las Bases Administrativas. c)	Por acuerdo entre las partes (resciliación). d)	Fallecimiento del adjudicatario si es persona natural o de uno de los socios que implique la disolución de la sociedad si es persona jurídica. El contrato se entenderá resuelto administrativamente ipso-facto sin forma de juicio por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el consultor, sin derecho a indemnización. 2.- Para todos los efectos de justificar la terminación administrativa del contrato, se considerarán como graves las siguientes causales: El contrato podrá terminarse anticipadamente, en caso de concurrir algunas de las siguientes causales: 1) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. 2) Incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el Contrato. Se considerará que el incumplimiento del proveedor es grave en los siguientes casos: a)	Si se hubiera hecho efectiva la boleta de garantía del fiel cumplimiento del contrato, y el adjudicatario no entregara una nueva en su reemplazo, en la forma y dentro del plazo establecido . b)	Si el adjudicatario cediera a terceros las obligaciones que asuma en virtud del respectivo contrato. c)	por retardo en el inicio de las obras por más de 10 días hábiles. d)	notorio abandono de las obras ´por más de 5 días seguidos. e)	por no acatar las instrucciones impartidas por los ITOS. 3) Si durante la vigencia del Contrato incurriera en alguna causal de inhabilidad para contratar con el Estado o con esta entidad licitante, de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 de estas Bases. 4) Haber incurrido, durante la vigencia del Contrato, en alguna de las inhabilidades para inscribirse en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, en los casos previstos en el artículo 92 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004 (Hacienda). 5) Si el proveedor adjudicado fuere suspendido o eliminado del Registro Oficial de Contratistas, a cargo de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y 96 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004 (Hacienda). 6) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 7) En caso que el adjudicatario no acreditara el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores. 8) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. En ninguno de estos casos, procederá el pago de indemnización alguna al proveedor adjudicado. El término anticipado del Contrato deberá disponerse previa resolución fundada dictada al efecto. Además, deberá ser notificado por carta certificada al adjudicatario, salvo en la situación descrita en el N° 1 precedente, en que se requerirá un acta suscrita por el representante legal del adjudicatario y el Alcalde, dando cuenta de ello. Con todo, durante el período transcurrido entre la notificación del término anticipado y la nueva contratación que efectúe la Municipalidad el adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones pactadas. 16.3 FACTORING Por Tratarse de un contrato de ejecución por etapas en el cual es posible tener que calcular multas por incumplimiento y/o atrasos imputables al adjudicatario queda estrictamente prohibido celebrar contratos de Factoring, Confirming (sistema de liquidación de facturas o adelanto de pago a proveedores) u otros.
Para el manejo adecuado del contrato se requerirán como mínimo lo siguiente: Con nombres y apellidos de las personas que participaran en la ejecución del proyecto mínimo Un profesional u o tecnico con certificación Sec Los o el antecedente del personal a cargo debe ser presentado a la inspección para su aprobación en un plazo máximo de diez días, contabilizados desde la entrega de terreno. El encargado, podrá ser reemplazado previa presentación a la unidad técnica de una solicitud u oficio conductor de cambio explicando los motivos del mismo y propondrá el (los) reemplazante(s), que deberán tener los méritos similares o superiores al aceptado. La unidad Técnica deberá dar su V°B°, Si procediere a este cambio o requerir otro reemplazante. Por cada día que no se dé cumplimiento a lo señalado, se aplicara una multa equivalente a 2 UTM.
20 .PROGRAMA DE TRABAJO La empresa a la cual se adjudique la propuesta deberá presentar a la inspección, dentro de un plazo de 15 días contados desde la fecha de inicio de la obra, un programa de trabajo.
Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicará al Mandante mediante el envío de la Recepción Provisoria sin observaciones de la obra, será obligación del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta digital con en avance de las obras, que correspondan cada estado de pago presentado, al momento de la recepción provisoria .
22. RECEPCION DE LAS OBRAS Terminado los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica, la Recepción Provisoria de las obras. Verificado y confirmado el término de las obras y el fiel cumplimiento del Contrato, ajustado a las especificaciones técnicas y proyectos de especialidad, la ITO lo consignará en el libro de obras con la fecha exacta de término. La Recepción Provisoria, se efectuará dentro de un máximo de 10 días hábiles a contar de la fecha del decreto que designa la Comisión Receptora, tramitado luego del recibo de la solicitud de recepción del contratista y la verificación de término de la obra por parte de la ITO. Si en la inspección en terreno de las obras, por parte de la comisión, existieren observaciones a las características y calidad de lo ejecutado, no se cursará la recepción correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comisión se constituirá nuevamente en terreno, para verificar la atención a las observaciones y efectuar la Recepción Provisoria, si procede; levantándose el Acta de Recepción correspondiente. El Acta de Recepción Provisoria, entre otros, deberá consultar, los siguientes datos: a) La fecha de inicio de la Obra b) La fecha de término de la Obra. c) La fecha en que habrá de efectuarse la Recepción Definitiva de la misma. d) La visación de la Unidad Técnica, para autorizar el último Estado de Pago, con las deducciones a que hubiere lugar. El plazo de garantía para la Buena Ejecución de la Obra, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, tendrá vigencia mínima igual a 13 meses, contados desde la fecha del acta de Recepción Provisoria. Durante el plazo que medie entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de la Obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podrá disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida. Con un mínimo de 15 días, previos al término del plazo de garantía de 13 meses, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepción Definitiva de la Obra. Tramitándose a contar del recibo de la solicitud, la designación por decreto de la comisión de recepción respectiva, la que dispondrá de 10 días hábiles contados desde la fecha de emisión del decreto para efectuar y levantar el Acta de Recepción Definitiva, si procede. Esta recepción tiene por objeto, verificar el comportamiento de la Obra en el período de garantía y establecer las fallas y/o errores constructivos que transcurrido el plazo de un año pudiesen haberse producido. Se procederá a efectuar la recepción definitiva previa entrega de Copia digital de los avances ante y durante con todas las modificaciones hechas durante el desarrollo de la obra, (si es que las hubiere). Esta recepción final, en ningún caso exime al Contratista de la responsabilidad establecida en el Artículo 2003, del Código Civil, por el plazo de 5 años. Efectuada, sin observaciones, la Recepción Definitiva de la Obra, se procederá a efectuar la liquidación del Contrato. Cumplida esta formalidad y si no existen saldos pendientes a favor del Mandante, se, devolverá al contratista la garantía de caución de la buena ejecución de obra y el o los saldos de retenciones, si las hubiere.
23.1 SERIEDAD DE LA OFERTA Los oferentes deberán adjuntar garantía tomada a la Vista, Nominativa, No endosable, Irrevocable y de realización Inmediata. Se aceptará cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Por la suma de $150.000 (Cinto cincuenta mil pesos), a nombre de La Ilustre Municipalidad de Timaukel, con la siguiente glosa: “Para garantizar seriedad de oferta en licitación: “Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron” estas obras no podrán desarrollarse en un plazo superior a 90 días corridos , con una vigencia mínima de 60 días, contados desde la fecha de apertura de las ofertas según lo publicado en el Portal Mercado público. La Municipalidad de Timaukel podrá hacer efectiva esta garantía, en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma. b) Si se comprobara falsedad de los documentos constitutivos de la oferta. c) Si el oferente adjudicado no suscribiera el contrato dentro del plazo respectivo o no se inscribiera en el Registro de Proveedores del Estado (Chile Proveedores), dentro del plazo señalado. Toda oferta que no esté acompañada de esta garantía será rechazada por La Municipalidad de Timaukel, por no ajustarse a lo establecido en estas bases. 23.2 RESTITUCION DE GARANTIA Esta garantía será restituida dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, o de la adjudicación. En estos casos, la boleta podrá ser retirada en el Departamento de Tesorería de la Institución, ubicada en Villa Cameron S/N, comuna de Timaukel, entre las 9:00 y las 12:00 horas, de lunes a viernes, con la presentación del Rut en caso de ser el representante legal de la empresa, o de un poder notarial otorgado por la empresa en caso de corresponder a otra persona. En caso de Re adjudicación, según lo dispuesto en el numeral 15 de estas bases, el plazo antes indicado se extenderá en 10 días, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de ello, según lo dispuesto en la parte final del artículo 43° del D.S. N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Al adjudicatario, esta Garantía le será restituida al momento de hacer entrega de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se detalla a continuación. 23.2 FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO Con el objeto de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, el adjudicatario deberá reemplazar la boleta de seriedad de la oferta por cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Con la siguiente glosa “Para garantizar el Fiel Cumplimiento de la Obra: “Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron”,estas obras no podrán desarrollarse en un plazo superior a 90 días corridos “a favor de la Municipalidad de Timaukel, equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total del contrato (IVA incluido si lo hubiera), expresado en moneda nacional, con una duración mínima de 18 meses, la que deberá ser entregada por el Adjudicatario, días antes a la firma del contrato. Sin perjuicio de las acciones de cumplimiento o resolución del contrato y de indemnizaciones de perjuicio que se pudieran ejercer separada e independientemente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, la Municipalidad de Timaukel podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en caso de concurrir algunas de las circunstancias prescritas en el numeral 16 N° 2 de estas bases, salvo que la causal respectiva no le sea imputable al adjudicatario. En caso de cobro de la garantía por alguna circunstancia que no signifique el cese del contrato, el adjudicatario, deberá renovar dentro del plazo de 7 días hábiles siguientes a su cobro, para dar por terminado anticipadamente el contrato sin indemnización. 23.3 GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Al momento de la Recepción Provisoria, mediante expresa solicitud del Mandatario, la Municipalidad procederá a devolver esta garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, contra la entrega por parte del Contratista de una segunda boleta de garantía o vale vista que caucionará la Buena Ejecución de las Obras, su estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados; “Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron” estas obras no podrán desarrollarse en un plazo superior a 90 días corridos.con una vigencia de 13 meses, entregada a la fecha establecida para la Recepción Provisoria Definitivas de las Obras, por un monto equivalente al 5% del valor total del Contrato, por ejecución extendida a nombre de la Municipalidad de Timaukel, La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Con la siguiente, Glosa : “Conservación Escuela Ignacio Carrera Pinto, Villa Cameron” Cualquiera sea el tiempo en que se haya celebrado un Contrato, sólo a su liquidación total podrán devolverse las Garantías que lo caucionaron. La garantía por Buena Ejecución de la Obra, tendrá una duración mínima de 13 meses corridos, contados desde la fecha de Recepción Provisoria de Obra.
Los pagos se regirán por las siguientes reglas: La Municipalidad pagará al adjudicatario a través de 2 estados de pago. Estos quedarán sujetos a la aprobación de los informes entregados por el adjudicatario por parte de la Directora de Secplan o quien le subrogue la Municipalidad designe para ello. PRIMER ESTADO DE PAGO	25%	Se pagara por avance del 25 %.valor adjudicado - SEGUNDO ESTADO DE PAGO	100%	Se pagara por avance del 100 %.valor adjudicado: 24. 1 ANTECEDENTES PARA EL PAGO El adjudicatario deberá solicitar por escrito su cancelación mediante estados de pagos e ingresar las solicitudes en la oficina de partes de la Municipalidad de Timaukel, ubicada en Villa Cameron S/N, comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, lunes a jueves de 08:00 a 17:00 y viernes de 08:00 a 16:00 hrs, y deberá acompañar las solicitudes de pago, con la siguiente documentación: 	Carta Dirigida a la Secretaria Comunal de Planificación, (Directora de Secplan o Subrogante) mediante el cual se informara del avance y etapas realizada de lo ejecutado y que el desarrollo ha sido conforme al contrato, bases administrativas y especificaciones técnicas. Los pagos se efectuarán en un plazo de 30 días, contados desde la fecha de recepción de la factura respectiva, la cual deberá ser extendida a nombre de la Municipalidad Timaukel, Rut 69.251.600-1, con dirección en Villa Cameron S/N Timaukel. Los pagos serán por avance de obra y se cancelarán al contratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo al porcentaje físico de la obra y a los precios del presupuesto detallado, presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberán considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrán presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago deberá tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales y las utilidades. Para la cancelación de los estados de pago el contratista presentará a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes: a. Certificado de pago de Obligaciones laborales de los trabajadores de la obra. b. Certificado emitido por la Inspección del Trabajo que no tiene reclamos de trabajadores. c. Estado de Avance aprobado por la ITO. d. Carátula de Estado de Pago. e. Itemizado de partidas, según avance f. Factura a nombre de “Ilustre Municipalidad de Timaukel”. 24.2 .OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA DEBERÁ: a)	Ejecutar todos los trabajos consultados en los antecedentes de su Propuesta adjudicada. b)	Entregar a la ITO de la Unidad Técnica, al momento de la presentación de un Estado de Pago, un mínimo de 15 fotografías digitales, en CD, que muestren el desarrollo y avance de las obras en el período, en el caso del primer Estado de Pago deberá presentar fotografías del sitio al comienzo de la obra y luego las fotos de la obra con el avance correspondiente. c)	Aceptar y aplicar las normas y procedimientos generales de Prevención de Accidentes y las instrucciones escritas o verbales que le importa al inspector técnico respectivo sobre la materia, durante el desarrollo de las obras. Además responderá al fiel cumplimiento de las disposiciones y será el único responsable del cabal cumplimiento del código del trabajo, leyes sociales, de medicina curativa y preventiva, sobre accidentes del trabajo y enfermedades provisionales, y en general toda legislación social y provisional vigente, ante su personal contratado. El contratista es el único responsable de la obra ante la Municipalidad y frente a terceros. El contratista será el responsable exclusivo de los daños y perjuicios que causare a terceros ya sea por defecto del proyecto por infracción a los Reglamentos y Ordenanzas, y en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus trabajadores. El contratista deberá proteger contra la acción de factores climáticos, transporte y otros, el material que por dicha (s) acciones pueda resultar dañado o afectado. En los casos no contemplados en los ítems antes expuestos, se aplicarán como normas las que regulen la contratación de obras al sector público, tales D.S. Nº 75 de 2004 del Ministerio de Obras Públicas. d)	En el complejo municipal de Villa Cameron el contratista u oferente adjudicado ( contratado), considerara en sus gastos generales en caso que el utilice en la instalación de su campamento o hagan uso de los terrenos Municipales, en su instalación y uso de los servicios básicos dentro del complejo municipal , se fijara un cobro mensual de 3 UTM, este pago será ya sea proveerse de luz, leña y/o agua, pernoctar o instalarse .Este pago será por el periodo que mantenga su faena, debiendo realizar el pago en la tesorería de la Municipalidad en su primer pago como conocimiento al inicio y/o entrega de terreno, otras en forma mensual y al término de la obra. Instalaciones que deberán retirarse al término de la obra y/o recepción provisoria a efecto de dar cumplimiento el contratista o oferente que no hagan uso de los terrenos municipales para dormir o no hagan usos de los servicios básicos de agua, luz, leña, no deberán cancelar el monto. En el caso que el oferente se adjudique mas de una obra solo deberá cancelar por una sola instalación. e)	Medidas De Seguridad, Serán las establecidas por la ITO, de acuerdo a la normativa vigente y en concordancia con las medidas de control establecidas en las presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Anexo N° 6.
25. MULTAS En el evento de un incumplimiento total o parcial de lo pactado, imputable al adjudicatario, se aplicarán a éste alguna de las multas que a continuación se indican. . En donde con todo las multas no deben superar el 50%,del valor del contrato. Descripción de la falta	Unidad	Monto de la multa Abandono de los trabajos por más de 2 días hábiles sin justificación	Día de atraso	1,5 UTM DIA El oferente que habiéndose adjudicado más de una obra y este ejecutándose el periodos paralelo se evaluara el periodo de ejecución en cumplimiento a los plazos ofertados,en consideración de que tomara el comportamiento de no ejecutar obras civiles con el mismo listado de personas presentadas en el anexo N°5.	1% del valor del contrato de la obra en periodo de más atraso. Atraso en la entrega de las obras, si esta se ejecutara con posterioridad al plazo contractual	Día de atraso	La multa equivalente a 1,5 U.T.M. que se descontará del Estado de Pago y se expresará en la misma unidad monetaria establecida en el contrato. Finiquito anticipado, solicitado por el contratista. Siempre que este signifique perjuicio para la Municipalidad de Timaukel, por la nueva contratación de la obra.	Se aplicara una multa igual al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato. Con todo, el atraso en las actividades propuestas por un período que sobrepase los 20 días hábiles, dará derecho a La Municipalidad a poner término inmediato al Contrato y hacer efectiva la boleta de garantía de fiel cumplimiento del mismo y, de ejercer las acciones legales que fueran pertinentes. 25.1. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS La contraparte técnica de la Institución, al detectar o ser informada por funcionarios/as de una irregularidad, avisará en forma oportuna al adjudicatario al respecto (como máximo 2 días hábiles contados desde acontecido el suceso), determinando en primera instancia si la situación denunciada amerita sanción. Para ello, remitirá los antecedentes y proposiciones de sanción a aplicar al proveedor, el que tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles para presentar los descargos correspondientes. Si no hubiera descargos, las multas serán aplicadas directamente. Por el contrario, si los hubiera, pero estos no fueran acogidos, el adjudicatario tendrá el plazo de 2 días hábiles para solicitar su reconsideración ante la Municipalidad de Timaukel,con carta dirigida a la Directora de Secplan o subrogante, acompañando los antecedentes necesarios para fundamentar tal petición. Una vez estudiados éstos, la Jefatura del Servicio se pronunciará al respecto, dirigiendo la solicitud al Sr.Alcalde, sea dejando sin efecto la aplicación de sanción o aplicando aquella que corresponda según lo dispuesto en estas Bases El importe de las multas que fueran aplicadas, será descontado directamente del monto de la facturas que correspondiere cancelar o, de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si aquellas no fueran suficientes.
26. CONFIDENCIALIDAD El adjudicatario estará obligado a mantener en estricta reserva y confidencialidad, el contenido de todos los antecedentes y de toda información que, con objeto de esta licitación y del contrato respectivo, sea y haya sido conocida por ella, quedándole estrictamente prohibido utilizar dicha información o conocimiento en cualquier otra actividad que pueda desarrollar y que no se refiera estrictamente al cumplimiento del servicio contratado, sin el consentimiento previo por escrito de la Municipalidad de Timaukel. Esta obligación se extiende también, al personal que trabaja para ella, directa o indirectamente. En caso de incumplimiento de esta cláusula, la Municipalidad de Timaukel podrá dejar sin efecto la adjudicación o terminar anticipadamente el contrato, según el caso, pudiendo además hacer efectiva la garantía respectiva, sin perjuicio de iniciar las acciones legales que fueren procedentes.