Source: http://urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&new_topic=129
Timestamp: 2017-07-22 04:54:13+00:00
Document Index: 32971685

Matched Legal Cases: ['art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 7', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 77', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 6', 'art. 15', 'art.12', 'art. 9', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 4', 'art. 20', 'art. 15', 'art. 15']

ARGOMENTO: Decadenza del permesso di costruire
T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, marzo 2017Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire La decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 380/2001 costituisce "effetto automatico del trascorrere del tempo"?
T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III-ter, marzo 2017Argomenti trattati: Lavori privati e direzione lavori Decadenza del permesso di costruire La presentazione della denuncia delle opere in cemento armato è idonea ad impedire la decadenza del permesso di costruire per l'inutile decorso del termine annuale previsto per l'inizio lavori?
T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, gennaio 2017Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire La realizzazione di opere non ricomprese nel titolo edilizio può assumere rilevanza ai fini dell’integrazione dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 380 del 2001?
T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, gennaio 2017Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Che rilevanza assume la realizzazione di opere non ricomprese nel titolo edilizio ai fini della valutazione circa l’intervenuto o meno inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 380 del 2001?
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, novembre 2016 Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire In quali ipotesi può legittimamente essere adottato il provvedimento di decadenza del permesso di costruire?
T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, novembre 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Lavori privati e direzione lavori I lavori di “scavo e sbancamento” sono idonei a costituire “inizio dei lavori” ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 380 del 2001?
T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, ottobre 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Permesso di costruire La pronuncia di decadenza di un permesso di costruire deve necessariamente essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990?
Consiglio di Stato, Sezione IV, novembre 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire In quale momento è possibile ritenersi concretizzato l’“inizio dei lavori”?
T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, novembre 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sull'effetto decadenziale del mancato avvio dei lavori entro il termine annuale fissato dalla legge: la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo? Ci sono ipotesi nelle quali il termine di durata del permesso edilizio può ritenersi automaticamente sospeso?
T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, ottobre 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire I lavori di mero “scavo e sbancamento” sono idonei a costituire “inizio dei lavori” ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 380 del 2001?
T.A.R. Valle d’Aosta, Aosta, Sezione Unica, settembre 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire L’esistenza di apprestamenti di cantiere (“baracca in legno” e “teleferica”) può condizionare negativamente il rilascio dell’ “accertamento di conformità” delle opere edilizie?
T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, ottobre 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sul concetto giuridico di “inizio lavori”: quest’ultimo può essere integrato da lavori di “scavo e sbancamento”?
Consiglio di Stato, Sezione IV, settembre 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire La declaratoria di decadenza del permesso di costruire è provvedimento vincolato o discrezionale?
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, agosto 2016 (12.7.2016)Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire La mera attività di indagine geotecnica può costituire "inizio dei lavori"
T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, maggio 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla sussistenza dei presupposti per la decadenza del titolo edilizio di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001: l'effettivo inizio dei lavori può essere valutato in via generale ed astratta?
T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, maggio 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sui presupposti della decadenza del titolo edilizio di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento al momento in cui può ritenersi integrato l'effettivo inizio dei lavori e alla possibilità (o meno) che quest’ultimo si inveri con l’attività di sbancamento
T.A.R. Campania, Salerno, Sezione I, marzo 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Quali caratteristiche deve avere l’inizio dei lavori per potersi considerare tale?
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione IV, gennaio 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Quand’è che, ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori, l'avvio degli stessi può senz'altro ritenersi sussistente? Attività quali lo spianamento, il sondaggio o il mero picchettamento del terreno, denotano "un serio intento costruttivo"?
T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, gennaio 2016Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Quando i lavori di costruzione del manufatto assentito possono reputarsi effettivamente iniziati? La recinzione e la pulizia dell’area di intervento, l’installazione della baracca degli attrezzi e del cartello di cantiere, lo sbancamento e il livellamento del terreno, la realizzazione delle opere di scavo e di sottofondazione, nonché di limitate opere di fondazione sono, di per sé, sufficienti a comprovare un serio animus aedificandi?
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, dicembre 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Rischio sismico e norme tecniche [A] Prima del deposito della denuncia dei conglomerati cementizi e della relazione per il contenimento energetico il permesso di costruire già rilasciato deve considerarsi inefficace (con conseguente abusività delle opere precedentemente realizzate)? [B] Può la presentazione della denuncia delle opere in cemento armato ritenersi idonea ad impedire la decadenza del permesso di costruire per l’inutile decorso del termine annuale previsto per l’inizio lavori stabilito dall’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001?
T.A.R. Lazio, Latina, Sezione I, novembre 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla giurisprudenza (non costante) relativa alla necessità o meno di un espresso provvedimento di decadenza dalla concessione edilizia per mancato inizio ed ultimazione dei lavori nel termine prefissato
Consiglio di Stato, Sezione IV, ottobre 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire L’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo? Orientamenti giurisprudenziali a confronto
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, agosto 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire [A] Sulla pronunzia di decadenza della concessione edilizia. [B] Sul fondamento giustificativo della determinazione di decadenza della concessione edilizia, nonché sui presupposti che devono assistere la legittimità dell’atto. [C] Sull'istanza di proroga per l'avvio dei lavori oggetto di un permesso a costruire. [D] La scadenza del termine apposto all'autorizzazione edilizia per l'avvio (e l'ultimazione) dei lavori determina automaticamente la cessazione degli effetti del provvedimento? [E] I fatti estranei sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'articolo 15, comma 2, hanno rilievo automatico?
T.A.R. Toscana, Sezione III, luglio 2015Argomenti trattati: Annullamento del permesso di costruire Decadenza del permesso di costruire [A] L’annullamento del titolo edilizio, nel caso in cui riguardi un fabbricato unico con più vani, priva di efficacia il titolo nella sua interezza? [B] Sull’accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori entro l'anno dal rilascio del permesso di costruire. [C] La crisi economica che ha afflitto il settore dell'edilizia è motivo che può consentire la proroga del permesso di costruire?
T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, giugno 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sull’effetto decadenziale del titolo edilizio
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione I, aprile 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire In tema di decadenza del permesso di costruire, anche laddove si sia in presenza del cd. factum principis o di cause di forza maggiore, l’interessato è pur sempre onerato della richiesta di proroga del permesso di costruire, che deve essere accordata con atto espresso dell’Amministrazione, non operando automaticamente l’effetto sospensivo
T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, marzo 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sull’operatività della decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio lavori
T.A.R. Piemonte, Sezione I, febbraio 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire [A] Sull’incidenza, in tema di decadenza del permesso di costruire, della realizzazione del c.d. “rustico”, in presenza di norme limitative sopravvenute. [B] Sulle nozioni di “costruzione” e di “edificio”
T.A.R. Campania, Salerno, Sezione II, febbraio 2015Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire [A] Sull’identità dei concetti di vicinitas e legitimatio ad causam ai fini dell'impugnazione di una concessione edilizia. [B] Sulla efficacia probatoria della certificazione delle risultanze di una aerofotogrammetria
Consiglio di Stato, Sezione IV, ottobre 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla legittimità o meno dell’atto comunale di diniego di proroga dei lavori e di dichiarazione di decadenza del permesso di costruire che neghi rilievo alla grave crisi economica che ha afflitto il settore dell’edilizia
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sezione I, maggio 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sanzioni edilizie per abusi [A] Non essendo nell’atto di concessione previsto alcun termine in caso di scadenza della stessa, la cui data era, dunque, ben nota ai concessionari, il rilascio può esigersi immediatamente. [B] La natura vincolata degli atti impugnati (provvedimenti comunali contenenti l’ordine di rilascio per intervenuta scadenza delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico), esclude in re ipsa sia la necessità di comunicare l’avvio del procedimento, sia la necessità di una motivazione ulteriore rispetto a quella dell’intervenuta scadenza della concessione
T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, aprile 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sull’inerzia serbata dal Comune nei confronti dell’istanza dell’interessato intesa ad ottenere dal Comune l'emanazione dei provvedimenti necessari per la declaratoria di decadenza del permesso edilizio rilasciato a soggetti controinteressati
T.A.R. Campania Salerno, Sezione II, marzo 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sugli orientamenti giurisprudenziali riguardo alla proroga dei termini del permesso di costruire in presenza di eventi assolutamente ostativi alla prosecuzione dei lavori
T.A.R. Campania Napoli, Sezione IV, marzo 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sui presupposti affinché possa ravvisarsi l’inizio dei lavori rilevante ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001
T.A.R. Toscana, Sezione III, marzo 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sull’art. 77 della l.r. n. 1/2005 secondo cui il termine di conclusione delle opere autorizzate con permesso di costruire “può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione”
T.A.R. Liguria, Sezione I, gennaio 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire La realizzazione di semplici movimenti di terra e addirittura la gittata di un strato di battuto di calcestruzzo tesi a circoscrivere le fondamenta della costruzione da realizzare non costituiscono elementi idonei a configurare l’inizio dei lavori
T.A.R. Sardegna, Sezione II, gennaio 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sul termine di decorrenza del termine di inizio lavori, tra la data di comunicazione del permesso di costruire e quella invece del suo materiale rilascio
T.A.R. Campania Salerno, Sezione I, gennaio 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla possibilità o meno che i problemi insorti nel corso dell’esecuzione dei lavori già in precedenza assentiti possano integrare i presupposti della forza maggiore, sulla scorta della quale fondare il rilascio della proroga della concessione edilizia
T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, gennaio 2014Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Se è vero che la declaratoria di decadenza di un titolo edilizio costituisce manifestazione di attività vincolata della pubblica amministrazione, è parimenti innegabile che i presupposti della decadenza richiedono un rigoroso e completo accertamento in fatto, vale a dire una adeguata istruttoria
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sezione I, dicembre 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire [A] Sulla pronunzia di decadenza del permesso di costruire ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001. [B] Sull’asserito impedimento, qualificato dalla ricorrente come ritardo incolpevole, derivante dal preteso ritardo dell’azienda titolare del servizio pubblico elettrico nell’operare lo spostamento della linea elettrica
Consiglio di Stato, Sezione IV, dicembre 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulle modalità di accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, necessario a evitarne la decadenza
Consiglio di Stato, Sezione IV, dicembre 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Secondo l’art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo” e conforme è la normativa specifica del Comune di Firenze (art. 6 ter del regolamento edilizio)
T.A.R. Lazio Roma, Sezione I, ottobre 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Il termine di efficacia del titolo edilizio non può mai intendersi sospeso “automaticamente”, essendo a tal fine necessaria la presentazione di una formale istanza di proroga all’amministrazione cui segua un formale provvedimento
Consiglio di Stato, Sezione IV, settembre 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sull’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio
T.A.R. Veneto, Sezione II, agosto 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire La decadenza del permesso di costruire pur operando automaticamente per effetto dell’inutile decorso dei termini di inizio e fine lavori, deve essere formalizzata in un provvedimento amministrativo
T.A.R. Basilicata, Sezione I, agosto 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire L'amministrazione non è tenuta a fornire specifiche motivazioni sull’adozione dell'atto di decadenza del permesso di costruire
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, agosto 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire La consistenza e le caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera da concludere, anche in relazione alle modalità di realizzazione in economia e all’esigenza di eseguirla nei periodi climatici migliori, nonché la sopravvenuta indisponibilità dell’impresa cui la stessa era stata, da ultimo, commissionata non possono costituire un “fatto sopravvenuto”, idoneo a giustificare la proroga ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico dell’edilizia
T.A.R. Liguria, Sezione I, luglio 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sul termine di un anno, entro cui dare obbligatoriamente inizio ai lavori, qualora al permesso di costruire sia apposta la condizione secondo la quale l'effettivo inizio dei lavori è subordinato al preventivo ottenimento del nulla-osta idrogeologico
T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione II, luglio 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Anche in assenza di un provvedimento di “decadenza” espresso il titolo concessorio viene meno una volta decorsi i termini per l’inizio lavori
T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, maggio 2013Argomenti trattati: Convenzioni urbanistiche Piano attuativo e piano di lottizzazione Opere pubbliche e localizzazione Decadenza del permesso di costruire [A] Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 380/2001 ed in vista del rilascio del permesso di costruire, è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l’imminente realizzazione – almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie. [B] La pronuncia di decadenza del permesso di costruire è espressione di un potere strettamente vincolato. [C] Sui casi in cui è ammessa la proroga alla scadenza del titolo edilizio. [D] Sui presupposti per determinare il carattere essenziale o meno di una variante alla concessione edilizia. [E] L’art. 9 T.U. si presenta come una disposizione “di chiusura” del sistema, operante solo nei casi in cui non sia stata esercitata la funzione amministrativa pianificatoria da parte del Comune che ne è titolare, e sempre che non vi siano diverse, più restrittive, discipline regionali
Consiglio di Stato, Sezione IV, aprile 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sui presupposti dell’atto di decadenza del permesso di costruire di cui all'art. 15, comma 4, D.P.R. n. 380/2001
T.A.R. Veneto, Sezione II, aprile 2013Argomenti trattati: Annullamento del permesso di costruire Decadenza del permesso di costruire I vizi di cui sarebbe affetta una concessione edilizia possono giustificare il ricorso all’autotutela, ma non il diniego di proroga dei termini per l’ultimazione e dei lavori
T.A.R. Liguria, Sezione I, gennaio 2013Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla differenza tra il rinnovo e la proroga del permesso di costruire
T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione I, ottobre 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla proroga del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001
T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione III, agosto 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla rilevanza o meno del requisito della precarietà in caso di uso della struttura limitato al solo periodo estivo
T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione III, agosto 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Nel regime procedurale stabilito dall’art. 4 del DL 398/1993, riprodotto con alcune variazioni minori nel testo originario dell’art. 20 del DPR 380/2001, non è possibile cristallizzare la situazione all’esaurimento della fase istruttoria vera e propria di 60 giorni, in quanto il rilascio del titolo edilizio non è una conseguenza automatica degli adempimenti istruttori ma richiede un confronto e una valutazione di conformità, a volte non semplice, con la disciplina urbanistica
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sezione I, luglio 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire In assenza di un provvedimento comunale di formale declaratoria della decadenza del titolo edilizio tacito, questo è da ritenersi tuttora efficace
T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, giugno 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Rischio sismico e norme tecniche Appare illegittimo comminare la decadenza della concessione edilizia per mancato avvio dei lavori entro un anno, facendo decorrere tale termine dalla mera presentazione del progetto al Genio civile, e non computandolo dal momento in cui l’Ufficio si è espresso con provvedimento conclusivo
T.A.R. Toscana, Sezione III, giugno 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Oneri concessori Ristrutturazione edilizia [A] Sull’individuazione del vero momento terminale della procedura per il rilascio della concessione ediliziae sulla possibilità o meno di avere riguardo a quello dell’atto di determinazione del contributo. [B] Sulla creazione di due unità immobiliari attraverso la posa in opera di divisori all’interno dell’immobile originario
T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, maggio 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire L’istanza di proroga motivata sulla sussistenza di fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare deve essere in ogni caso presentata prima che il titolo edilizio venga a scadere
T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, maggio 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Il sequestro preventivo operato dal giudice penale, secondo la giurisprudenza che ha avuto modo di soffermarsi sul tema, non può costituire factum principis idoneo a determinare una sospensione dei termini perentori di ultimazione dei lavori relativi ad una concessione edilizia
Consiglio di Stato, Sezione IV, maggio 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sugli orientamenti giurisprudenziali in materia di decadenza del titolo edilizio per decorso del termine e sugli interventi utili a ritenere sussistente un effettivo inizio dei lavori
T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, maggio 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sui casi in cui i termini di inizio e di ultimazione dei lavori “possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”
T.A.R. Puglia Lecce, Sezione III, marzo 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla declaratoria di decadenza della concessione edilizia allorché sussistano impedimenti assoluti all’esecuzione dei lavori segnalati o comunque conosciuti all’Amministrazione
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, febbraio 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla necessità o meno che la decadenza della concessione edilizia per mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto dalla legge debba essere dichiarata dall’amministrazione
T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione II, gennaio 2012Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Rischio sismico e norme tecniche [A] Sulla natura recettizia o meno del permesso di costruire ai fini della decorrenza del termine di decadenza e dell’obbligo di corrispondere gli oneri concessori e sui distinti orientamenti giurisprudenziali che individuano tale termine l’uno dalla data della materiale formazione del titolo e l’altro dalla data di comunicazione all’interessato. [B] Sul nulla osta per le costruzioni antisismiche, ai sensi della l. 64 del 1974, e sulla sua natura di condizione di efficacia o piuttosto di validità della concessione edilizia cui afferisce
T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, dicembre 2011Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire La movimentazione terra non è sufficiente per poter ritenere che si sia dato inizio ai lavori edilizi
T.A.R. Puglia Lecce, Sezione I, settembre 2011Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sui requisiti che deve possedere l’inizio dei lavori per evitare la decadenza del titolo edilizio
T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, giugno 2011Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Non può essere opposto il decorso del termine decadenziale del permesso di costruire a colui che non poteva comunque continuare l’edificazione per un fatto sopravvenuto estraneo alla sua volontà
T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, maggio 2011Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla decadenza del titolo edilizio per l’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico
T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, maggio 2011Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati
T.A.R. Liguria, Sezione I, febbraio 2011Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire [A] Sul significato etimologico e lessicale del termine “rilascio” contenuto dall’art. 15 del D.P.R. 380 del 2001 relativamente al permesso di costruire. [B] Sugli interventi di ripristino di edifici diruti
T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione II, febbraio 2011Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla corretta interpretazione del termine “rilascio” riferito al titolo concessorio, ai fini del computo del termine annuale per l’inizio dei lavori contenuto nell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001
T.A.R. Campania Napoli, Sezione II, gennaio 2011Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sulla decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio o di completamento dei lavori ovvero per sopravvenuta incompatibilità con lo strumento urbanistico sopravvenuto
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, dicembre 2010Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sui principi tracciati dalla giurisprudenza riguardo al tema della decadenza di efficacia del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nel termine fissato
T.A.R. Puglia Lecce, Sezione III, novembre 2010Argomenti trattati: Decadenza del permesso di costruire Sullo sbancamento del terreno e sulla possibilità o meno che questo costituisca quell’“inizio dei lavori” ai fini del rispetto del termine di efficacia della concessione edilizia