Source: http://docplayer.it/16365073-Capo-i-oggetto-importo-durata-e-descrizione-delle-opere-art-6-descrizione-delle-componenti-del-software.html
Timestamp: 2018-07-22 21:04:22+00:00
Document Index: 73508535

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 1', 'art.11', 'art.10', 'art. 50', 'art. 10']

1 Intervento 3: Fornitura,installazione garanzia e manutenzione software GIS a servizio del sistema informativo territoriale regionale- misura 5.05 POR-Sicilia ; valore massimo EURO ,54+ IVA CAPO I OGGETTO, IMPORTO, DURATA E DESCRIZIONE DELLE OPERE Art.1 Oggetto dell'appalto L'appalto ha come oggetto la fornitura, l'installazione, la garanzia e la manutenzione del software GIS riguardante il progetto di strutturazione del sistema informativo territoriale regionale a rete relativo alla sottomisura 5.05 del P.O.R Il dettaglio della fornitura e le specifiche relative al software sono nella misura e nella consistenza fornita dal presente Capitolato Speciale d'appalto e nei relativi allegati tecnici. Art.2 Denominazioni e riferimenti dell'appalto Nel seguito viene denominato software GIS l'insieme delle forniture, atte e necessarie alla realizzazione del sistema informativo territoriale regionale. Verrà denominata Amministrazione l Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, titolare e responsabile del progetto quale ente appaltante del presente Capitolato mentre la ditta appaltatrice verrà denominata semplicemente Ditta. Art. 3 Descrizione sommaria dell'appalto L'esecuzione dell'opera, di cui al precedente art. 1, è composta sommariamente dai seguenti lavori: fornitura software; installazione e collaudo del software sulle piattaforme Hardware; assistenza e manutenzione del software; garanzia ed aggiornamento del software per un periodo di tre anni. Art.4 Importo presuntivo dell'appalto Presuntivamente e globalmente l'importo a base d'asta dei lavori descritti al precedente art. 1 è pari a EURO ,54+ IVA Art.5 Durata dell'appalto L appalto avrà la durata complessiva di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di effettivo collaudo positivo di tutta la fornitura. L'appalto è suddiviso in due fasi: la prima fase, preliminare, prevede principalmente la fornitura, l'installazione ed il collaudo di tutta la fornitura oggetto del presente capitolato; la seconda fase, di durata pari a 3 (tre) anni, decorre a partire dal termine della prima fase, prevede la garanzia ed aggiornamento del Software. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna di tutti i pacchetti software, entro il termine di 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricevuta di ritorno della lettera raccomandata con la quale l'assessorato comunicherà all'impresa l'avvenuta registrazione, alla Corte dei Conti, del decreto di approvazione del presente contratto. L'Impresa assume l'obbligo di dare immediata conferma all'assessorato della data anzidetta, a mezzo telegramma. Art.6 Descrizione delle componenti del Software Software GIS pagina 1
2 Nelle linee generali la fornitura del Software riguarda le licenze software in numero e secondo le specifiche di cui all allegato 1. L'installazione e l'avvio dei programmi deve essere condotto di norma presso la sede dell'amministrazione salvo diversa indicazione da concordare con l'amministrazione e su indicazione del responsabile del procedimento. Art.7 Licenza d'uso del Software Il software viene dato all'amministrazione in Licenza d'uso illimitato. Il materiale oggetto del presente Capitolato così come i Programmi e le procedure nonché la documentazione all'atto della consegna dovranno essere in lingua italiana. Art. 8 Norme regolatrici della fornitura La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto: a) dal presente capitolato; b) dal Capitolato d'oneri generale approvato con decreto ministeriale 28 ottobre c) dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n 827 e successive variazioni; d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; e) dalla legge 30/3/1981, n 113 e successive integrazioni; f) dal D. L.vo 24/7/1992, n 358; g) dal D. Leg.vo 12/2/1993, n 39; h) dalla legge 11/7/1995, n 273; i) dal D.P.C.M. 6/8/1997, n 452. CAPO II CONSEGNA E GARANZIA DEL SOFTWARE Art.9 Consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature La consegna del software deve avvenire nei luoghi specificatamente indicati dall'amministrazione e dal responsabile del procedimento con installazione e messa in funzione a cura e spese della Ditta. I locali in cui deve avvenire l'installazione delle apparecchiature sono indicati, di regola, come luogo di consegna. La consegna deve avvenire a cura, spese e rischio della Ditta. Art.10 Consegna, installazione e messa in funzione dei programmi GIS Con la dizione "Programmi GIS" si intendono: - software ARC/INFO almeno 8.1, con estensioni 3D, spatial, e geostatistical - estensione ARCPRESS per ARCINFO - estensione ARCSDE per ARCINFO - software ARCEDITOR almeno software ARCView 8.1 single - software ARCIMS I programmi indicati dalla ditta come disponibili, all'atto della consegna dei lavori, di cui all'art.11, sono forniti nell'ultima versione (version) e nell'ultima distribuzione (release), senza addebito. La Software GIS pagina 2
3 Ditta assume inoltre l'obbligo di garantire che i programmi di base sono conformi sin dall'inizio alle specifiche richieste e che sono idonei per l'uso con le apparecchiature cui sono state destinati. Art.l1 Consegna ed installazione I Programmi di cui al precedente art.10 saranno consegnati pronti per l'installazione, nella versione più recente e sui supporti di memorizzazione previsti. Il trasporto ed installazione dei programmi è a carico della Ditta, la quale assume l'obbligo in casi di perdita o danni nel corso della consegna, di sostituirli a propria cura e spese con i relativi supporti di memorizzazione. L'obbligo della Ditta rimane fino alla scadenza del periodo di prova dei programmi forniti con relativa documentazione e manuali, sulle apparecchiature previste, senza diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo. Art.12 La documentazione Con la consegna dei programmi la Ditta assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo i manuali ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento dei programmi forniti, nonché l'eventuale altra documentazione ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento. Tale documentazione in particolare, comprende i manuali e le istruzioni stabilite dalla Ditta concernenti le caratteristiche e la composizione dei programmi di base, e le procedure per il loro utilizzo. Art.13 Garanzia dei Programmi I programmi forniti debbono essere di ultima produzione ed esenti da difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione di produzione oppure a vizi dei materiali e debbono possedere tutti i requisisti indicati dalla Ditta nella sua documentazione. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di progettazione o deficienze di installazione o di manutenzione determinino la indisponibilità dei programmi o loro parti accessorie per periodi superiori a dodici ore che, sommati superino l'ammontare di dieci giorni, l'amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere alla Ditta un prolungamento del periodo di garanzia o un nuovo periodo di garanzia di dodici mesi a decorrere dalla data di ripristino del regolare funzionamento. Art.14 Assistenza ai programmi L'obbligo che la Ditta assume nel prestare la propria assistenza ai programmi forniti ha carattere gratuito. L'assistenza comprende b) l'invio all'amministrazione appaltante, senza necessità di sua preventiva richiesta, delle versioni aggiornate dei programmi che si rendono di volta in volta disponibili, nonché la relativa documentazione. c) L'approntamento e l'invio di eventuali rettifiche di errori presenti nei programmi, nonché, la relativa documentazione. Le rettifiche possono essere disposte ad iniziativa della Ditta o a richiesta dell'amministrazione, la quale deve inviare la necessaria documentazione delle modalità con cui si sono evidenziati gli errori; d) L'installazione delle versione aggiornate e delle correnti. Gli obblighi di cui al presente articolo hanno durata pari a quella stabilita nel presente appalto. Art. 15 Collaudo La fornitura di cui al presente capitolato sarà sottoposta al collaudo da parte dell'amministrazione. Software GIS pagina 3
4 Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati dell'impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione effettuata dalla ditta fornitrice nei modi previsti dalla normativa vigente. Il collaudo deve riguardare la totalità dei programmi oggetto del contratto. Quando i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute nelle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni. Sono a carico della Ditta le spese inerenti ad eventuali esami tecnici che l'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sui beni oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza con le caratteristiche dichiarate e descritte. Restano, altresì, a carico della Ditta tutte le spese, oneri, diritti, formalità, permessi, licenze, visti, e quanto altro necessario per il collaudo a giudizio insindacabile dell'amministrazione. La Ditta dovrà approntare i beni per il collaudo a sua cura e spese e dovrà prestare assistenza alle operazioni di collaudo. Art. 16 Prezzi I1 prezzo globale della fornitura sarà quello risultante dall'offerta che non sarà suscettibile di variazione dal momento dell'aggiudicazione dell'asta a quello della fornitura. I prezzi debbono intendersi invariabili ed in nessun caso sono suscettibili di revisione. Art. 17 Modalità di pagamento Il pagamento sarà effettuato, secondo la normativa vigente a seguito di presentazione della relativa fattura dopo l'approvazione del certificato di collaudo finale dell'intera fornitura. Art.18 Penali Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione dei programmi, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille del prezzo pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. La penali di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso fino alla ripresentazione di apparecchiature e programmi al secondo collaudo. Art. 19 Licenza d'uso dei programmi Per quanto non disposto nel presente Capitolato, alla licenza d'uso dei programmi si applicano le prescrizioni contenute nel Capo 111 del D.P.C.M. 6/8/1997, n 452. Per quanto non disposto nel presente Capitolato, alle prestazioni di manutenzione e di assistenza per i programmi si applicano le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 6/8/1997, n 452. Art. 20 Cauzione provvisoria La partecipazione alle procedure di affidamento della fornitura è subordinata alla costituzione di una cauzione pari ad almeno il 2% dell'importo dell'offerta. La cauzione provvisoria sarà costituita mediante garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. L'Amministrazione ha il diritto di incamerare detta cauzione qualora il prestatore del servizio non sia in grado di stipulare il contratto o non costituisca la garanzia fidejussoria definitiva. I1 documento comprovante la garanzia fidejussoria deve essere presentato unitamente all'offerta. La cauzione costituita dalla Ditta aggiudicataria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari al momento dell'aggiudicazione provvisoria. Negli stessi termini il fidejussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso l'amministrazione regionale. Software GIS pagina 4
5 Art. 21 Cauzione definitiva La cauzione definitiva sarà uguale al 10% dell'importo netto dell'appalto e dovrà essere depositata, infruttiferamente, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti (art. 50 L.R. 10/93). Su richiesta dell'appaltatore potrà essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n 827 e della Circolare dei LL.PP. 15 aprile 1967, n La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione Appaltante, nonchè dalla citazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni ulteriore azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Art. 22 Responsabilità L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o a cose nonchè da ogni pretesa ed azione a riguardo che derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del presente capitolato. L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, come previsto nel capitolato generale d'oneri richiamato nel precedente art. 10. Software GIS pagina 5
6 ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE GIS PER IL PROGETTO DI STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE A RETE RELATIVO ALLA SOTTOMISURA 5.05 DEL P.O.R Software GIS Caratteristiche generali Quantità ARC/INFO versione completa Software GIS di primo livello per trattamento e analisi dati geografici 1 Estensione 3D Estensione GIS per modellazione 3D 2 Estensione spatial Estensione GIS per trattamento GRID 2 Estensione geostatistical Estensione GIS per analisi geostatistiche 2 ARC PRESS Estensione GIS per gestione stampe 1 ARCSDE Estensione GIS per gestione datawarehouse 1 ARCEDITOR Software GIS di secondo livello per trattamento e analisi di dati geografici 2 ARCView 8.1 single Software GIS di terzo livello per trattamento e analisi di dati geografici 5 ARCIMS Software per WEBGIS 1 MrSID Concurrent Software per la gestione delle licenze in rete 1 allegato 1 al capitolato speciale di appalto per la fornitura di software GIS misura 5.05 del P.O.R pagina 1
PROVINCIA DI MANTOVA SETTORE AUTONOMO PATRIMONIO PROVVEDITORATO E CONTRATTI SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO - Via Principe Amedeo, 32-46100 MANTOVA Tel. 0376/204357-232- Fax 0376/204280 CAPITOLATO D'ONERI
Regione Siciliana CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Gara pubblica per la fornitura di strumentazione di misura per la rete di monitoraggio regionale del rumore di cui alla misura 1.01 az. b2 del P.O.R. 2000-2006
SCHEMA DI CONTRATTO. Spettabile
CONTRATTO Spettabile N. ordine/data / Persona da contattare/tel. /++39(0)10558xxxx Ns. numero fax ++39(0)105582239 Vs. n. fornitore presso di noi XX CIG: 5127881D41 Tipo di procedura: Aperta AZIENDA MOBILITA'