Source: https://docplayer.cz/16926216-Ramcova-smlouva-vyrez-drevin-v-useku-stara-paka-turnov.html
Timestamp: 2020-04-02 20:09:41+00:00
Document Index: 42240701

Matched Legal Cases: ['Čl. 1', 'Čl. 2', 'Čl. 3', 'čl. 5', 'Čl. 4', 'Čl. 5', 'Čl. 6', 'Čl. 7', 'Čl. 8', 'Čl. 9', 'Čl. 10']

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov - PDF Free Download
Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov"
1 RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský zákoník ) č. smlouvy objednatele: S č. smlouvy zhotovitele: 15SM0045 evid. číslo registru VZ: Čl. 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100 Kontaktní osoby: a) ve věcech smluvních: JUDr. Lenka Schneiderová, tel.: , Ing. Jan Pohanka, tel.: , b) ve věcech technických: Ing. Eliška Homolová, tel.: , Robert Bayer, DiS., tel.: , c) technický dozor: Ing. Eliška Homolová, tel.: , Robert Bayer, DiS., tel.: , Perlinger Jiří, tel.: , Jaroslav Čepelík, tel.: , Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259, poštovní schránka Hradec Králové (dále jen objednatel) 1.2. Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o., a IM-stav Praha DS a.s., založená společníky: Vedoucí společník společnosti: Název: IM-stav Praha s.r.o. Sídlo: Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem Společník společnosti: Stránka 1 z 7
2 Název: IM-stav Praha DS a.s. Sídlo: Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Zastoupená: Petrem Michovským, členem představenstva Zastoupená na základě plné moci připojené ke smlouvě o společnosti ze dne obchodní korporací IM-stav Praha s.r.o. Sídlo: Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem Bankovní spojení: účet Factoring Komerční banka, a.s., č. účtu /0100 na základě souhlasu objednatele s postoupením úhrad faktur č.j /2014-OŘ HKR ze dne Odpovědní zástupci: a) ve věcech smluvních: Petr Michovský, tel.: , b) ve věcech technických: Lukáš Pavlík, tel.: , Michal Máj, tel.: , Kontaktní adresa: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s., IM-stav Praha s.r.o., a.s., Zenklova 22/56, Praha 8 (dále jen zhotovitel) Čl. 2. Výchozí podklady a údaje Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 2.1. Výzva k předložení nabídky na plnění rámcové smlouvy Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov, č. j.: 3594/2015 OŘ HKR ze dne Nabídka vybraného zhotovitele obdržená dne: Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen TKP ), české technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah, Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR, Technické podmínky na opravné práce u OŘ HKR, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ), předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci na realizaci díla bez výhrad souhlasí Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného provádění prací a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. Stránka 2 z 7
3 Čl. 3. Předmět smlouvy 3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (objednávek) s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době následující činnosti: výřez křovin, kácení stromů, likvidace výřezu spálením nebo seštěpkováním (dále též dílo ) dle jednotlivých objednávek zadaných pověřenými zaměstnanci objednatele, a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 5. této smlouvy Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv. V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě dílčích smluv o dílo je uvedena v zadávací dokumentaci a oceněna v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č Místem plnění na základě této rámcové smlouvy je pozemek dráhy traťový úsek Stará Paka - Turnov Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány elektronickou formou ( em) měsíčně. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto smlouvou obratem (nejpozději do 5 pracovních dnů) elektronickou formou ( em) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této rámcové smlouvy Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít, pokud objednávka objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou smlouvu uzavře Zhotovitel je povinen objednané práce provést a předat objednateli maximálně do termínu plnění dle jednotlivých objednávek. Zhotovitel je povinen předat objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku. Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací protokol, obsahující součet realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě, že nebude stanoven ve specifikaci objednávky objednatelem jiný postup, práce (dílo) budou prováděny za provozu. Čl. 4. Termín plnění 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na základě této smlouvy v období: Zahájení: ihned po podpisu smlouvy Ukončení: do O předání a převzetí objednaných prací bude vždy pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, podepsaný za objednatele díla některou z kontaktních osob ve věcech technických uvedenou v čl písm. b) a za zhotovitele díla p. Lukáš Pavlík. Technický dozor objednatele budou provádět zaměstnanci uvedení v čl písm. c) této smlouvy. Stránka 3 z 7
4 Čl. 5. Cena za dílo 5.1. Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu rámcové smlouvy činí: bez DPH: ,13,-Kč (slovy: Třimilionyčtyřistaosmdesátpěttisícsedmsetsedmnáct korun českých a třináct haléřů). Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. Skutečná cena plnění bude stanovována násobkem jednotlivých cen dle Položkového soupisu prací a rozsahem provedených prací dle Výkazu výměr. Cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje ocenění všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení prací bez vad. Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové smlouvy poskytnout. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje veškeré náklady zhotovitele, včetně dopravy, materiálu, likvidace odpadu, atp., na provedení prací a nebude po dobu platnosti smlouvy zvyšována. Přehled cen jednotlivých prací je uveden v nabídkovém rozpočtu Položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové smlouvy a dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele. Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 6.1. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku se nepoužije ustanovení článku smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek neplatí pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele Práce budou realizovány nejvýše s takovým podílem prací subdodavatelů, který je uchazečem potvrzen ve formuláři Nabídka. Zhotovitel tedy nesmí převést provádění všech prací na subdodavatele a subdodavatelé mohou vykonávat pouze tu činnost, která byla specifikována v přijaté nabídce. Zhotovitel neuzavře subdodavatelskou smlouvu na žádnou část provádění prací (než je uvedeno výše) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či jiných osob Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky, budou dodržena. Stránka 4 z 7
5 6.5. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů zástupce objednatele. Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost železničního provozu a nebezpečí vzniku škody na převzatých úsecích v rámci prováděných prací až do doby jejich předání a převzetí Zhotovitel se zavazuje, že v maximální míře využije přidělených výlukových časů k provedení potřebných montážních, demontážních nebo opravných prací. Zhotovitel vždy oznámí objednateli připravenost ke konání výluky minimálně 18 dní před požadovaným termínem Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v čl Čl. 7. Vady díla 7.1. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zhotovitel též odpovídá za skryté vady díla V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném díle následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu. Čl. 8. Platební podmínky 8.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku v souladu s touto rámcovou smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla objednatelem Zaplacení smluvní ceny za provedené práce (dílo) provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu Při splnění podmínek 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle 92a ZDPH Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně vč. bankovního spojení Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktury budou vystavovány samostatně pro jednotlivě vystavované dílčí smlouvy (objednávky). Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů, vždy k poslednímu dni měsíce. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a rozčlenění ceny na jednotlivé položky dle Položkového soupisu prací s Výkazem výměr a předložené nabídky zhotovitele. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy a číslo případného příslušného smluvního dodatku. Ke každé faktuře musí být připojen protokol o předání a převzetí prací, ze kterého je zřejmé, která část díla byla realizována a čím bylo založeno právo na fakturaci Splatnost faktur za provedené práce je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit a nedostává se tím do prodlení s platbou. Stránka 5 z 7
6 8.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČ: DIČ: CZ Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v článku 1. této smlouvy. Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 9.1. V případě nedodržení termínu ukončení požadovaných prací dle dílčích objednávek, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. Případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem objednateli na základě nedodržení této smlouvy uhradí zhotovitel díla Pokud zhotovitel objednávku v souladu s touto smlouvou nepotvrdí do 2 pracovních dní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu dle čl Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Nepotvrzení objednávky včas se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele od rámcové smlouvy odstoupit V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Ostatní smluvní pokuty dle Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR nejsou tímto článkem dotčeny. Čl. 10. Závěrečná ustanovení Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na základě jednotlivých objednávek, (dílčích smluv). Tato smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou Rámcovou smlouvu lze ze strany objednatele písemně vypovědět před ukončením její platnosti bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty skončí platnost rámcové smlouvy, nikoli však platnost dílčích smluv o dílo, dle kterých nebyly do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněny požadované práce (dílo) nebo u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv uzavřených před vypršením jejího trvání nebo před vypršením výpovědní lhůty, není-li v rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak Změny rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (dodatky) a po vzájemné dohodě Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky Objednatel je oprávněn uzavřít i jinou smlouvu stejného předmětu s jiným zhotovitelem Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatele. Stránka 6 z 7
7 10.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Příloha č. 1: Položkový soupis prací s výkazem výměr ceník prací V Hradci Králové dne V Praze dne Za objednatele: Za zhotovitele: Ing. Vladimír Filip Správa železniční dopravní cesty, statní organizace ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové Petr Michovský IM-stav Praha s.r.o. jednatel společnosti v plné moci za Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. Stránka 7 z 7