Source: http://docplayer.fr/2144535-Marches-publics-de-fournitures-cahier-des-prescriptions-administratives-et-techniques-acte-d-engagement.html
Timestamp: 2017-02-20 18:41:56+00:00
Document Index: 109822178

Matched Legal Cases: ["l'article 28", "l'article 35", "l'article 98", "l'article 28", 'arts 43', 'arts 43']

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES CAHIER DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ACTE D'ENGAGEMENT - PDF
Download "MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES CAHIER DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ACTE D'ENGAGEMENT"
Fernande Auger
1 Entreprise : MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES CAHIER DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l'acheteur MARCHE N : MONTANT (euro HT) : NOTIFIE LE : A Objet du marché acquisition de vidéoprojecteurs interactifs et matériel associés (écoles) Procédure : Marché public sur procédure adaptée (en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics) B Identification du pouvoir adjudicateur Maître d'ouvrage : Ville de Prigonrieux Adresse : Place du Groupe Loiseau Tél : PRIGONRIEUX Fax : Courriel : Signataire du marché : Maître d'œuvre : Personne habilitée article 109 du CMP : Ordonnateur : Le représentant du pouvoir adjudicateur Ville de Prigonrieux Monsieur Le Maire Monsieur Le Maire Comptable assignataire des paiements : Madame Le Receveur de La Force Centre des finances publiques 2, rue Jean Miquel LA FORCE Date limite de remise des offres : Le Vendredi 5 juin H. N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 1/122 1. Contractant(s) Signataire Nom :... Prénom :... Qualité :... Signant pour mon propre compte Signant pour le compte de la société signant pour le compte de la personne publique prestataire et Agissant en tant que prestataire unique Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après : Solidaire Conjoint Prestataire individuel ou mandataire du groupement Raison sociale :... Adresse : Code postal :... Bureau distributeur :... Téléphone :... Fax :... Courriel :... Numéro SIRET :... Numéro au registre du commerce :... Ou au répertoire des métiers :... Code APE :... N TVA intracommunautaire :... N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 2/123 En cas de groupement, cotraitant n 1 Cotraitant n 2 Raison sociale :... Raison sociale:... Adresse :... Adresse : Code postal :... Code postal :... Bureau distributeur :... Bureau distributeur :... Téléphone :... Téléphone :... Fax :... Fax :... Courriel :... Courriel :... Numéro SIRET :... Numéro SIRET :... N Reg. Com. :... N Reg. Com. :... N rép. Métiers :... N rép. Métiers :... Code APE :... Code APE :... Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières (C.C.P), et des documents qui y sont mentionnés et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics, Je m' ENGAGE ou j' ENGAGE le groupement dont je suis mandataire 1, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le présent contrat d'achat, à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m' (nous) est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation. La société pour laquelle j'interviens est en situation régulière au regard des articles D ou D du code du travail ; les pièces justificatives devront être fournies tous les six mois au pouvoir adjudicateur, jusqu'à la fin de l'exécution du marché. 1 Rayer la mention inutile N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 3/124 2. Objet du marché La Ville de Prigonrieux souhaite mettre en place un plan informatique, composé d ordinateurs, des tableaux numériques interactifs et des équipements multimédia associés, dans 14 classes des 3 écoles de la Ville : Besoins Ecole maternelle Ecole élémentaire École Peymilou Quantité Quantité Quantité Total vidéoprojecteur interactif (équipés d enceinte) tableau adapté vidéoprojection ordinateur portable Ordinateur fixe 7 7 tablette 4 4 Le titulaire du marché fournira l ensemble des cablages nécessaires pour la réalisation du projet. Tranche conditionnelle : pose des cablages (informatique, téléphonique) et des différents appareils (prestation à chiffrer). Une visite sur site est obligatoire. Le marché sera attribué en un lot unique. La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) sont : Classification principale Les variantes sont autorisées. Prestation similaires : Pour les marchés de service ou de travaux : Conformément à l'article 35 II 6 du code des marchés publics, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourront être confiés au titulaire après négociation et sans remise en concurrence. Les prestations faisant l objet du présent marché doivent être conformes aux normes françaises homologuées ou à d autres normes applicables en France en vertu d accords internationaux au moment de la remise de l offre. Si les normes venaient à être modifiées en cours de marché, et qu'elles avaient des répercussions administratives ou financières elles conduiraient à l établissement d un avenant soumis à l approbation de la Ville de Prigonrieux. 3. Présentation de l'offre (a) Présentation de l'offre Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d une traduction en français, certifiée conforme à l original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 4/125 concerner l ensemble des documents remis dans l offre. Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : Pièces de la candidature : A l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants : 1. Imprimé DC1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) dans sa version mise à jour. 2. Documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat (ex Kbis mentionnant le nom du signataire) 3. Imprimé DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) dans sa version mise à jour, comportant les informations suivantes ou accompagnés des documents suivants Pièces de l offre : Le présent contrat d achat renseigné en ce qui concerne les prix et les délais. Le bordereau des prix unitaires Le dossier technique (b) Remise des offres L offre sera présentée sous pli cacheté dans une enveloppe unique précisant " acquisition de vidéoprojecteurs interactifs et matériel associés " et la mention "Ne pas ouvrir avant la commission d ouverture des plis". Adresse de remise des offres en recommandé avec Accusé de Réception ou remis contre récépissé : M. Le Maire Ville de Prigonrieux Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Les dossiers qui seraient remis après la date et l heure limite indiquées sur la page de garde du présent document seront refusés. 4. Critères de choix des candidatures et des offres Les critères de sélection des candidatures sont les suivants : Garanties professionnelles, techniques et financières Les critères de jugement des offres sont : Prix : 50 % Mémoire technique : 40 % Conduite de projet / Planning : 10 % Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 5/126 5. Autres renseignements Demande de renseignements : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres une demande écrite à : Renseignements administratif et techniques : Renseignements administratif : Guillaume PRUNIER, Directeur général des Services Ville de Prigonrieux Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Renseignements techniques / Visites des sites Frédéric NEDELEC, adjoint au directeur des services techniques Pièces constitutives du marché (a) Pièces particulières Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : Le présent contrat, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi; Le bordereau des prix unitaires Les propositions de l'entreprise, son mémoire, etc. (b) Pièces générales Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de techniques de l information et de la communication par l'arrêté du 16 novembre 2009; 7. Caractéristiques des prestations (a) Description du matériel : Tout le matériel devra être livré avec la documentation correspondante, en langue française, pour son utilisation, son administration et son exploitation. Cette documentation devra couvrir de manière exhaustive l ensemble des éléments de la configuration livrée, matériels et logiciels inclus. Caractéristiques techniques minimales Vidéoprojecteur interactif - installation à distance correcte par rapport au mur et aux autres obstacles - suppression des ombres portées - résolution native WXGA (1280 x 800) - luminosité = 2500 lumens ANSI - durée de vie de la lampe > 5000 heures - silencieux (moins de 36 db) N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 6/127 - fixation murale Tableau blanc adapté au vidéoprojecteur Système audio pour Vidéoprojecteur Interactif Ordinateur portable dédié à l usage du Vidéoprojecteur Interactif PC dédié à l usage du Vidéoprojecteur Interactif PC portable Tablettes (b) - usages multifonctions : travail de classe, projection du VPI - système audio composé de deux haut-parleurs ou de barres de son stéréo et amplifiés - écran 15 - processeur Intel Core I3, minimum - mémoire vive 4 Go, minimum - disque dur 1 To, minimum - carte son standard - webcam intégrée - trois ports USB minimum (1 port USB 2.0 et 2 USB 3.0) - système d exploitation : Windows 8 Pro - logiciel antivirus et drivers de fonctionnement. - compatible Wifi - fourni avec valise de transport - installation et paramétrage du logiciel dédié au TNI pré-effectués, en licence illimitée (installation possible sur tous les ordinateurs de l école et des enseignants) - processeur Intel Core TM I3, minimum - mémoire vive 4 Go, minimum - disque dur 320 Go, minimum - carte son standard - webcam intégrée - trois ports USB minimum (1 port USB 2.0 et 2 USB 3.0) - système d exploitation : Windows 8 Pro - logiciel antivirus et drivers de fonctionnement. - compatible Wifi - fourni avec valise de transport - installation et paramétrage du logiciel dédié au TNI pré-effectués, en licence illimitée (installation possible sur tous les ordinateurs de l école et des enseignants) - périphériques : écran 22, clavier, souris - processeur Intel Core I3, minimum - mémoire vive 4 Go, minimum - disque dur 320 Go, minimum - carte son standard - webcam intégrée - trois ports USB minimum (1 port USB 2.0 et 2 USB 3.0) - système d exploitation : Windows 8 Pro - logiciel antivirus et drivers de fonctionnement. - compatible Wifi - fourni avec valise de transport Adaptées à l utilisation par des enfants en maternelle. Système d exploitation Android Installation La mise en place du matériel pourra être assurée par le titulaire du marché (ou par les Services techniques de la Ville). Cette prestation d installation comprendra, pour chaque Tableau: - la fixation du support mural - la fourniture de tout le matériel nécessaire à la fixation du matériel et à son raccordement : goulottes, visserie, boitiers muraux de connexions, câble VGA (de minimum 5 mètres), - toutes les opérations de connexion, de raccordement et de mise en tension N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 7/128 - la mise en place des Vidéoprojecteurs Interactifs, systèmes audio, et ordinateurs (logiciel dédié VPI préinstallé et paramétré) - toutes les opérations de réglage et de calibrage du matériel (c) Garantie et délai d intervention en cas de panne Garantie de 5 ans, pièces et main d œuvre comprise Modalités prévues de maintenance préventive / Corrective Maintenance préventive Maintenance corrective Modalités prévues (Précisions des délais d intervention en jours ouvrables en cas d anomalie bloquante / anomalie normale 8. Prix Variation des prix Règlement des comptes (a) Les montants, en valeur, du marché sont fixés à : Montant du marché (Montant minimum HT) Montant maximum HT Le marché est traité à prix unitaires. Les prix du bordereau des prix unitaires et les prix remisés du catalogue seront appliqués aux quantités réellement exécutées. (b) Règlement des comptes Les sommes dues au titre du marché sont réglées sur présentation d'une facture. (c) Variation dans les prix Les prix sont fermes. 9. Durée du marché La durée du marché est fixée à un an à compter de sa date de notification. Le marché est reconductible de manière tacite ou expresse, trois fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 3 ans. 10. Paiements Le délai global de paiement des acomptes et du solde est fixé à 30 jours. En application de l'article 98 du Codes Marchés Publics, le dépassement du délai de paiement ouvrira pour le titulaire du marché et le(s) sous-traitant(s) payé(s) directement, le bénéfice d'intérêt moratoires, à compter du jour d'expiration du délai. N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 8/129 Le point de départ de ce délai est la date de la réception de la demande de paiement. Le délai global de paiement peut-être suspendu par la Ville de Prigonrieux pour des raisons imputables au titulaire. Il est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire du marché de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. 11. Pénalités Pénalités pour recours au travail dissimulé : Des pénalités peuvent être infligées au titulaire s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L à L du code du travail. Le montant des pénalités est égal à 10% du montant du contrat sans pouvoir excéder celui des amendes encourues en application des articles L , L et L du code du travail. 12. Règlement des litiges Le titulaire du marché ainsi que la collectivité peuvent recourir au comité consultatif de règlement amiable des différents ou litiges relatifs au marché dans les conditions fixées par décret. Après épuisement des voies amiables, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent. 13. Identité bancaire Le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte suivant et dans la monnaie euro : Titulaire Établissement Agence Compte Banque Guichet RIB N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 9/1210 14. Engagement du candidat Fait en un seul original A..., le... Signature du (des) prestataire(s) : (Porter la mention Lu et approuvé) 15. Décision du pouvoir adjudicateur La présente offre présentée est acceptée dans les conditions suivantes : A Prigonrieux, le... Le représentant du pouvoir adjudicateur, Autorisé par la délibération n du 17 avril Nantissement ou cession de créance Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement est de... euros TVA incluse. Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire de la cession ou du nantissement de droit commun. A..., le... Le représentant du pouvoir adjudicateur, N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 10/1211 17. ANNEXE : Décomposition globale des prix forfaitaires Unité Quantité mini Quantité maxi Ordinateur portable (5) U 5 5 Tablette pour maternelles (4) U 4 4 École élémentaire du Bourg Unité Quantité mini Quantité maxi Vidéoprojecteur interactif U 3 7 Enceintes VPI U 3 7 Tableau adapté à vidéoprojection U 3 7 Ordinateur PC U 3 7 École primaire de Peymilou Unité Quantité mini Quantité maxi Vidéoprojecteur interactif U 1 3 Enceintes VPI U 1 3 Tableau adapté à vidéoprojection U 1 3 Ordinateur portable U 1 3 coût unitaire HT Total mini Total maxi HT TVA TTC coût unitaire HT Total mini Total maxi HT TVA TTC coût unitaire HT Total mini Total maxi HT TVA TTC Unité Quantité mini Quantité maxi coût unitaire HT Total mini Total maxi Installation et nettoyage : - Fourniture et installation de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement (accessoires, visseries, boulonnerie, câblage, chevilles et autres). Forfait par vidéoprojecteur 4 10 N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 11/1212 - Les protections nécessaires de sécurité et respect des normes en vigueur. Mise en service et suivi du bon fonctionnement. Formations forfait Garantie: Garantie de 5 ans, pièces et main d œuvre comprise forfait RECAPITULATION École maternelle du Bourg École élémentaire du Bourg École primaire de Peymilou Installation et nettoyage Formation Garantie Montant HT mini maxi TOTAL HT 0,00 0,00 TVA TOTAL TTC Fait en un seul original A..., le... Signature du (des) prestataire(s) : (Porter la mention Lu et approuvé) N DU MARCHE ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET MATERIEL ASSOCIES 12/12 Documents pareils
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHÉ N NOTIFIÉ LE / / 2 0 A- Objet du marché Procédure adaptée passé en application des articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT. Affaire n 15S0002 - Remplacement de la chaudière à fioul par une chaudière à bois Mairie La consultation comporte 1 lot.
Commune du Gâvre Marché public de Travaux ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHE N MONTANT HT I A- Objet du marché NOTIFIÉ LE / / 2 0 Affaire n 15S0002 - Remplacement de la chaudière à fioul Plus en détail SOUSCRIPTION DES CONTRATS D ASSURANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L ORÉE DE LA BRIE
Communauté de communes Brie-Comte-Robert Chevry-Cossigny Servon 1 place de la gare 77170 Brie-Comte-Robert : 01 60 62 15 81 : communaute@loreedelabrie.fr SOUSCRIPTION DES CONTRATS D ASSURANCE DE LA COMMUNAUTÉ Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché public de Travaux 1- Identification du pouvoir adjudicateur Collectivité Adresse : Téléphone : 2- Objet du marché Lot n 1 - Lot unique Objet du marché Code (s) CPV n Plus en détail C.C.A.S. de la Ville de Grande Synthe. Cotraitant n 2
C.C.A.S. de la Ville de Grande Synthe ACTE D ENGAGEMENT En cas de groupement, cotraitant n 1 Raison sociale : Adresse : Cotraitant n 2 Raison sociale : Adresse : Bureau distributeur : Téléphone : Fax : Plus en détail MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT. A- Objet du marché et procédure appliquée
MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ACTE D ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHÉ N MONTANT (euros HT) NOTIFIÉ LE / / 2 0 A- Objet du marché et procédure appliquée Objet : Etude géotechnique Plus en détail CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES *** ***
CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES HÔTEL DU DÉPARTEMENT 23 rue Victor HUGO 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX TEL : 05 58 05 40 40 FAX : 05 58 05 41 41 *** APPEL D OFFRES OUVERT (Article 33 et 58 à 60 du code des marchés Plus en détail 1.1 - Acte d engagement
MARCHE DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS 1.1 - Acte d engagement Maître de l ouvrage Commune de Bouzigues Mairie de Bouzigues 1, rue du Port 34140 BOUZIGUES Tél. : 04 67 78 30 12 Fax : 04 67 78 32 10 Plus en détail ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Commune d Arzon Direction Nouvelles Technologies d Information et de Communication 19 rue de la Poste BP49 56640 ARZON Tél: 0297534460 ACQUISITION DE Plus en détail Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX
Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet Plus en détail DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT POUVOIR ADJUDICATEUR COMMUNE DE CABANNES HOTEL DE VILLE 13440 CABANNES REVETEMENTS DE SOLS DURS ECOLE MATERNELLE DE CABANNES Plus en détail Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE
Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Noisy-le-Sec Direction des Affaires Juridiques et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Plus en détail COMMUNE DE CAUDEBEC EN CAUX
COMMUNE DE CAUDEBEC EN CAUX Aménagement des abords du muséoseine et De l hôtel de ville ACTE D ENGAGEMENT Lot N. NOM DE L ENTREPRISE :... Adresse :.. Tél :. Fax :. Email : MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE CAUDEBEC Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE
ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication Plus en détail Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR
Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET Plus en détail MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT
POUVOIR ADJUDICATEUR : PETR DU PAYS DE LA DEODATIE OPERATION : REFERENT ENERGIE Marché n : 012015 MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE DE SERVICES ACTE D ENGAGEMENT Conseil et accompagnement des hébergeurs Plus en détail MAINTENANCE ET ASSISTANCE INFORMATIQUE
COMMUNE d HERBEYS 27 chemin du Villard 38320 HERBEYS 04 76 73 63 76 Fax : 04 76 72 09 65 commune.herbeys@wanadoo.fr MAINTENANCE ET ASSISTANCE INFORMATIQUE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Procédure adaptée AE maintenance Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) APPLICABLE A LA CONSTRUCTION D UN SNACK AU PARC LOGISTIQUE DU VAL BREON A CHATRES Marché passé en application du CMP
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) APPLICABLE A LA CONSTRUCTION D UN SNACK AU PARC LOGISTIQUE DU VAL BREON A CHATRES Marché passé en application du CMP Maitre d ouvrage COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Plus en détail Commune de Saint-Roch 1, Rue Principale 37390 SAINT-ROCH Tel : 02 47 56 74 67 Fax 02 47 56 76 50 mairie.saintroch37@orange.fr
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Saint-Roch 1, Rue Principale 37390 SAINT-ROCH Tel : 02 47 56 74 67 Fax 02 47 56 76 50 mairie.saintroch37@orange.fr CONSTRUCTION MODULAIRE A USAGE DE VESTIAIRES SPORTIFS Plus en détail LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS POUR L OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN - 2015. ACTE D'ENGAGEMENT
MARCHE DE FOURNITURES PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE CONFORMEMENT A L ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS Marché passé en application de l'article 28 du code des marchés publics issu du décret n 2006-975 Plus en détail COMMUNE DE CAUROY LES HERMONVILLE 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Plan Local d Urbanisme) DE CAUROY LES HERMONVILLE ACTE D ENGAGEMENT Marché de Prestations Intellectuelles Plus en détail Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT. En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN
N En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application des articles 26 et Plus en détail Hôtel de Ville. 1, Allée André-Benoist 77410 CLAYE-SOUILLY
Hôtel de Ville 1, Allée André-Benoist 77410 CLAYE-SOUILLY ACTE D ENGAGEMENT FOURNITURE DE SACS DECHETS VERTS Marché public de fourniture n PA 2011/14 Etablie en application du Code des marchés publics Plus en détail Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015
Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et Plus en détail Acte d engagement. - Lot n 1 : transport aérien et ferroviaire (n marché MPA ENSA-PB 2013 A/a)
Acte d engagement Marché de prestations de transports pour le personnel de l école nationale supérieure d architecture de Paris- Belleville (ENSA PB) et pour les invités extérieurs à l école nationale Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT. Affaire n 14CCBD02 - Travaux de fauchage des accotements Procédure adaptée - articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés
Marché public de Services ACTE D'ENGAGEMENT Cadre réservé à l acheteur MARCHE N MONTANT HT A- Objet du marché NOTIFIÉ LE / / 2 0 Affaire n 14CCBD02 - Travaux de fauchage des accotements Procédure adaptée Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MAITRE D OUVRAGE Commune d ECOLE-VALENTIN 3, Rue des Grandes Vignes 25480 ECOLE-VALENTIN Tél. : 03 81 53 70 56 OBJET DU MARCHE TRAVAUX DANS LES BATIMENTS Plus en détail DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE
DEPARTEMENT DU VAUCLUSE REFECTION DES TOITURES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN MAIRIE DE CADEROUSSE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE ACTE D ENGAGEMENT (AE) Lot n. Date limite de remise des offres Plus en détail AMENAGEMENT DE BUREAUX EN R+1 DU BATIMENT DE LA MAIRIE. DOSSIER de CONSULTATION des ENTREPRISES. 1-2 - Acte d engagement
Place de la Mairie 84220 Joucas T : 04 90 05 78 00 F : 04 90 05 77 80 E : contact@joucas.fr www.joucas.fr Commune de JOUCAS AMENAGEMENT DE BUREAUX EN R+1 DU BATIMENT DE LA MAIRIE DOSSIER de CONSULTATION Plus en détail PRESTATAIRE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE
Maître d ouvrage : Ville de BOURGUEIL MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES (Article 30 du Code des Marchés Publics) PROCÉDURE ADAPTÉE ACTE D ENGAGEMENT PRESTATAIRE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE Pouvoir Adjudicateur Plus en détail Mairie de QUEYRAC 1, place du 11 Novembre 33 340 QUEYRAC DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Mairie de QUEYRAC 1, place du 11 Novembre 33 340 QUEYRAC DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES PROGRAMME DE VOIRIE 2015 Marché à procédure adaptée passé en application de l'article Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 N 10-02 MAPA ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET PATRIMOINE ARBORE N 10-01 & 10/02
Commune de Villiers sur Orge République Française ACTE D ENGAGEMENT LOT N 2 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE ELAGAGE/ABATTAGE/ESSOUCHAGE N 10-02 Maître de l'ouvrage COMMUNE DE VILLIERS-SUR-ORGE 6 rue Jean Plus en détail Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA
Département de la CORSE DU SUD COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Acte d Engagement Marché de travaux Les Services Techniques Mairie annexe de Porticcio Tel : 04.95.25.29.27 Fax : 04.95.25.06.21 BP 93 Email : Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.)
MARCHÉ PUBLIC DE SERVICE ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) Objet du marché : NETTOYAGE DES VOIES ET COLLECTE DES CORBEILLES DE PROPRETE DU PARC LOGISTIQUE DU VAL BREON A CHATRES Pouvoir Adjudicateur : COMMUNAUTE Plus en détail SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE SANNOIS - ERMONT - FRANCONVILLE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville -- En mairie de Franconville 11 rue de la Station BP 90043 95132 FRANCONVILLE Plus en détail Laboratoire matière Mole et Chimie (MMC) ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) Marché n b130006. Objet : Achat d'une chromatographie d'exclusion stérique
École supérieure de physique et chimie industrielles de la ville de Paris Laboratoire matière Mole et Chimie (MMC) ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) Marché n b130006 Objet : Achat d'une chromatographie d'exclusion Plus en détail Travaux d entretien et de maintenance de la façade de la piscine Jean Médecin
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D ŒUVRE :!"!#$%# Travaux d entretien et de maintenance de la façade de la piscine Jean Médecin Travaux de restructuration de la piscine Jean Médecin 178, rue de France à NICE Plus en détail Marché public de Fournitures. ... HT... TTC Montant mini HT :.. ( TTC) Montant maxi HT :. ( TTC) Traceur d affiches grand format. Service Imprimerie
Marché public de Fournitures Marché n 13S0036 MONTANT Global et forfaitaire ou issu : du DQE si marché à bons de commande... HT... TTC Montant mini HT :.. ( TTC) Montant maxi HT :. ( TTC) NOTIFIÉ LE 1- Plus en détail TRAVAUX D INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Cuges les pins Direction des Services Techniques et Urbanisme Hôtel de Ville Place Stanislas Fabre 13780 CUGES LES PINS Tél. : 04 42 73 80 Plus en détail MARCHE D ACQUISITION DE LOGICIEL
Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'environnement et du Travail (AFSSET) MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHE D ACQUISITION DE LOGICIEL DE GESTION DES CANDIDATURES DES EXPERTS Plus en détail MARCHE PUBLIC DE SERVICE. CONSEIL GENERAL DE L ESSONNE Hôtel du département Boulevard de France 91012 EVRY CEDEX
MARCHE PUBLIC DE SERVICE CONSEIL GENERAL DE L ESSONNE Hôtel du département Boulevard de France 91012 EVRY CEDEX REALISATION ET MONTAGE D UN FILM DE FICTION PAR LES AGENTS DEPARTEMENTAUX EXERCANT LEURS Plus en détail Acte d Engagement Lot n.
POUVOIR ADJUDICATEUR : COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT OPERATION : Marché de fourniture - mobilier- aménagement de l Office de Tourisme Intercommunal situé sur la commune de PUYLAURENS MARCHE N 10 Plus en détail MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE)
MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Commune de LA FORET FOUESNANT Objet du marché Mission de maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation Plus en détail MARCHE DE SERVICES CREATION D UN SITE WEB POUR LA ZAC GARE LA VALLEE A AMIENS. Acte d engagement
MARCHE DE SERVICES CREATION D UN SITE WEB POUR LA ZAC GARE LA VALLEE A AMIENS Acte d engagement Procédure passée en application de l article 10 du décret n 2005-1742 du 30 décembre 2005 1. Objet du Marché Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
D E P A R T E M E N T D E L ' E S S O N N E COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX CREATION D UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES SAINT CHERON TRAVAUX D AMENAGEMENT ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MARCHE Plus en détail Rénovation énergétique des bâtiments scolaires de la Communauté de communes Charente-Boëme-Charraud
Maître d ouvrage : Communauté de communes CHARENTE-BOEME-CHARRAUD Mairie de Sireuil, 16 440 SIREUIL Tel : 05 45 92 65 11 Fax : 05 45 93 10 64 charente.boemecharraud@wanadoo.fr Opération : Rénovation énergétique Plus en détail MARCHE DE FOURNITURES ACTE D ENGAGEMENT. Maître de l Ouvrage. Mairie de Marck en Calaisis Place de l'europe 62730 Marck.
Impossible d afficher l image. Ville de MARCK MARCHE DE FOURNITURES ACTE D ENGAGEMENT Maître de l Ouvrage Mairie de Marck en Calaisis Place de l'europe 62730 Marck Objet du Marché COMMUNE DE MARCK EN CALAISIS Plus en détail Acte d Engagement Lot n 1 : VRD Aménagement extérieur
POUVOIR ADJUDICATEUR : MAIRIE DE VERDALLE OPERATION : Marché de travaux - aménagement du parking et espace de loisirs de l école municipale de Verdalle MARCHE N 01/2015 MARCHE DE TRAVAUX AMENAGEMENT DU Plus en détail B- IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
ACTE D ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Cadre réservé à l acheteur MARCHÉ N MONTANT (euros HT) NOTIFIÉ LE / / 2 0 A- OBJET DU MARCHÉ Marché de travaux pour la mise en sécurité des installations électriques Plus en détail MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT. Remplacement du Système de Sécurité Incendie du Centre d Angers d AGROCAMPUS OUEST
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Remplacement du Système de Sécurité Incendie du Centre d Angers d AGROCAMPUS OUEST PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du code des marchés publics) Numéro de marché Plus en détail VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI Novembre 33380 MIOS
VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI Novembre 33380 MIOS MARCHÉ DE SERVICE D IMPRESSIONS DE SUPPORTS PAPIERS UTILISÉS POUR LA COMMUNICATION DE LA VILLE DE MIOS MARCHÉ N 17-2012 ACTE D ENGAGEMENT Plus en détail VILLE D'ETREPAGNY 1.2. Ecole Delamare ACTE D'ENGAGEMENT AVP PRO DCE ACT DET AOR REF.
MAÎTRISE D OUVRAGE VILLE D'ETREPAGNY Ecole Delamare Construction d'un préau, aménagement de la cour d'école et d'un terrain multisports Hotel de ville Rue du Maréchal Foch 27150 ÉTRÉPAGNY ACTE D'ENGAGEMENT Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières
COMMUNE DE SAINT-YORRE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE DE TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ET DU MATERIEL INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL NECESSAIRE Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL DIRECTION GENERALE UNITE SYSTEME D INFORMATION 253, avenue du Général Leclerc Plus en détail Fourniture et livraison de deux véhicules utilitaires et d un véhicule type fourgon
Marchés Publics de Fournitures Courantes et Services Marché à procédure adaptée Fourniture et livraison de deux véhicules utilitaires et d un véhicule type fourgon Acte d Engagement () Nom du candidat Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service Achats Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 Plus en détail Direction des Systèmes d Information
Direction des Systèmes d Information Marché passé sur procédure adaptée ACTE D ENGAGEMENT Fourniture d équipements et de logiciels informatiques Année 2009 1 Personne publique contractante : MAIRIE DE Plus en détail Rue des BRUNETS Travaux de génie civil pour la mise en souterrain des réseaux secs
Département du Loir et Cher Rue des BRUNETS MARCHE DE TRAVAUX Marché à procédure adaptée Articles 26-II-5, 28 et 40-IV-1 du code des marchés publics. A3-ACTE D ENGAGEMENT Lot unique Page 1 sur 12 SOMMAIRE Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Pays Granvillais - Service des Marchés publics 197 Avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex Tél: 02 33 91 38 60 MAINTENANCE Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL DIRECTION GENERALE UNITE SYSTEME D INFORMATION 253, avenue du Général Leclerc Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT (A.E)
C o m m u n e d e V a l l o i r e M a r c h é P u b l i c d e s e r v i c e s M a r c h é d e t r a n s p o r t s s a n i t a i r e s e n a m b u l a n c e s s u i t e à p r i s e e n c h a r g e p a r Plus en détail Consultation simplifiée
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES AGS NATURE Place de la mairie 38 350 L AMORTE VEHICULES D OCCASION Consultation simplifiée REGLEMENT DE LA CONSULTATION Article premier : Objet et étendue Plus en détail MAIRIE D'ORGERUS REALISATION DU PARC RELAIS D'ORGERUS. LOT N 1: V.R.D. LOT N 2 : ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC.
REALISATION DU PARC RELAIS D'ORGERUS. LOT N 1: V.R.D. LOT N 2 : ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC. DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES ACTE D ENGAGEMENT 4 Ind Etabli par date Objet de la révision 0 THOMAS Plus en détail ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR UNE COORDINATION DE
MARCHES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ACTE D'ENGAGEMENT Objet du marché : ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR UNE COORDINATION DE L OFFRE DE FORMATION INTER-UNIVERSITAIRE Plus en détail Marché Public de fournitures et de prestations de services. Mairie de Chatelaillon Plage
Marché Public de fournitures et de prestations de services Mairie de Chatelaillon Plage Fournitures informatiques Location avec option d achat de matériels d impression avec prestation de maintenance Acte Plus en détail Accompagnement juridique relatif à la mise en place de projets opérationnels de valorisation Sédimatériaux. Date de notification...
MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE N. Du. ACTE D'ENGAGEMENT Objet du marché : Accompagnement juridique relatif à la mise en place de projets opérationnels de valorisation Sédimatériaux. Date de notification... Plus en détail VILLE DE MIOS Service Commande Publique Place du 11 Novembre 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES
VILLE DE MIOS Service Commande Publique Place du 11 Novembre 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU, DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DE PAPIER POUR Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61 Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT MARCHE DE FOURNITURE POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION D UN PHOTOCOPIEUR VILLE D ERSTEIN. Article 1 : «COCONTRACTANT»
ACTE D'ENGAGEMENT 2014 MARCHE DE FOURNITURE POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION D UN PHOTOCOPIEUR VILLE D ERSTEIN bprocédure de passation Marché à procédure adaptée article 28 CMP breprésentant du pouvoir Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Commune de LE BOULOU - Service Marchés Avenue Léon Jean Grégory 66162 LE BOULOU Cèdex
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Commune de LE BOULOU - Service Marchés Avenue Léon Jean Grégory 66162 LE BOULOU Cèdex LOCATION DE LONGUE DUREE D UN VEHICULE NEUF DE TYPE MINI-BUS D Plus en détail MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT. Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage : MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet du Marché : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE D UN BÂTIMENT RUE DES VIVATS 43 590 BEAUZAC Plus en détail Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T. Marché n 32-2008
Maître d ouvrage : CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT DU VAL D OISE AC TE D ENG AGEMEN T Marché n 32-2008 MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE pour l extension de l Institut des Métiers de l Artisanat Plus en détail VILLE DE NICE DIRECTION DE LA COMMUNICATION ****** CAHIER DES CHARGES. MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE Article 28 du Code des Marchés publics
VILLE DE NICE DIRECTION DE LA COMMUNICATION ****** CAHIER DES CHARGES LIVRAISON DE DOCUMENTS POUR LES BESOINS DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE Article 28 du Code Plus en détail Travaux de rénovation des allées du cimetière
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT (AE) Maître d ouvrage Mairie de Quincié-en-beaujolais Le Bourg 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS Téléphone : 04 74 04 32 47 Fax : 04 74 04 30 35 Email : mairie@quincie-en-beaujolais.fr Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT. Sondage en vue de l évaluation des pratiques des habitants liées à la prévention des déchets. Lundi 30/03/2015 à 12h00
ACTE D ENGAGEMENT Maître de l'ouvrage SYNDICAT MIXTE A VOCATION MULTIPLE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DU SECTEUR 4 (SM4) Objet du marché Sondage en vue de l évaluation des pratiques des habitants Plus en détail Programme d investissement - voirie 2015
DEPARTEMENT DU GERS COMMUNE DE CERAN ACTE D ENGAGEMENT MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Programme d investissement - voirie 2015 Marché fractionné à bons de commandes Ordonnateur : Monsieur le maire, François Plus en détail Chambre de Commerce et d'industrie Centre et Sud Manche CS 50219-50402 Granville Cedex. Port Départemental de Granville
Chambre de Commerce et d'industrie Centre et Sud Manche CS 50219-50402 Granville Cedex Port Départemental de Granville Consultation relative à «l installation d un dispositif de paiement par carte bancaire Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
COMMUNE DU MONETIER LES BAINS ETUDE SUR LA POSE DES COMPTEURS INDIVIDUELS SUR LA COMMUNE DE MONETIER LES BAINS Cahier des Clauses Administratives Particulières Nº du CCAP : 2015-002 Page 1 sur 8 2015-002 Plus en détail MARCHÉ D IMPRESSION DES EDITIONS POUR L ANNÉE 2016
Marché public de services Marché à procédure adaptée OFFICE DE TOURISME DE CARCASSONNE 28 Rue de Verdun CS 60032 11890 CARCASSONNE CEDEX Tél. : 04 68 10 24 30 E-mail : direction@carcassonne-tourisme.com Plus en détail TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 ACTE D ENGAGEMENT (A.E.)
OBJET DU MARCHE : TELESURVEILLANCE DES LES BATIMENTS DE LA VILLE DE MAROMME 2011 MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (SUIVANT ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) ACTE D ENGAGEMENT (A.E.) MODE DE Plus en détail Acte d Engagement AE. Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08. Objet :
Acte d Engagement AE AVANT NEGOCIATION APRES NEGOCIATION Cocher la case correspondante Maître d Ouvrage : ARHM 290 route de vienne BP 8252 69355 Lyon cedex 08 Objet : Mission d Assistance Technique au Plus en détail VILLE DE PONT-A-MOUSSON
VILLE DE PONT-A-MOUSSON MARCHE DE SERVICES DE LOCATION ET MAINTENANCE DE COPIEURS N 15AG003 Marché de services à bons de commande passé selon la procédure adaptée (articles 26II et 28 du CMP) ACTE D'ENGAGEMENT Plus en détail Document confidentiel Propriété exclusive d ARTE France
Prestation d accueil physique et téléphonique Avis de marché n 2010-122790 Acte d engagement Lot 2 Prestation accueil physique et téléphonique ARTE France Développement SOMMAIRE 1. IDENTIFIANTS... 3 2. Plus en détail PROCEDURE ADAPTEE DE FOURNITURE DE MATERIELS. Référence : PACMA005-2014 ACTE D ENGAGEMENT AQUISITION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS
PROCEDURE ADAPTEE DE FOURNITURE DE MATERIELS Référence : PACMA005-2014 ACTE D ENGAGEMENT AQUISITION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS Personne publique passant le marché Château Gruber 4, avenue du Général Plus en détail Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE
SOCIETE : Marché de travaux : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. Rue des Ecoles - 35250 St AUBIN D AUBIGNE ACTE D'ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Construction d un espace dédié à l A.L.S.H. LOT N Plus en détail ALIMENTATION ELECTRIQUE HAUTE TENSION : FOURNITURE ET POSE
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES Acte d Engagement ALIMENTATION ELECTRIQUE HAUTE TENSION : FOURNITURE ET POSE Date du Marché : Montant HT : Montant TTC : Imputation budgétaire : Appel ouvert passé en application Plus en détail Cahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES HOTEL DE VILLE - Service des Marchés Publics 1, Place des 5 fontaines BP248 38433 ECHIROLLES CEDEX Tél: 04 76 20 63 00 ÉTUDE SUR L INFORMATISATION DES Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
PRES Université de Toulouse Marché public de techniques de l information et de la communication Eléments actifs du réseau informatique de la MRV Fourniture, configuration, installation et maintenance : Plus en détail FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS ACTE D ENGAGEMENT
FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE ECOLES ET CENTRES DE LOISIRS ACTE D ENGAGEMENT Maître d ouvrage : COMMUNE DE SAINT LUBIN DES JONCHERETS 8 rue Charles Renard BP 35 28 350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS Plus en détail Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000
Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché Plus en détail MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE Plus en détail COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE BOULOGNE
COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE BOULOGNE CENTRALES DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUES RÉPARTIES Salle Polyvalente Eglise Ecole publique Logements Auzon Presbytère Chapelle Pramailhet MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES À Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E )
ACTE D'ENGAGEMENT ( A. E ) Maître de l'ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Couleurs 574 rue Paul Claudel - BP 34 38510 MORESTEL Tél. : 04 74 80 23 30 - Fax : 04 74 80 40 39 Objet du Marché: Zone Plus en détail M A R C H E P U B L I C D E T R A V A U X. ACTE D'ENGAGEMENT Lot 2. (A.E. Lot 2)
Département des Hautes Pyrénées Maître d ouvrage : Commune de LUZ SAINT SAUVEUR Mairie 65120 LUZ SAINT SAUVEUR Tél : 05 62 92 80 40 TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE Marché à bons de commande 2015-2017 Procédure Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back