Source: http://docplayer.fr/2270774-Cahier-des-clauses-techniques-particulieres.html
Timestamp: 2017-01-18 20:30:13+00:00
Document Index: 73630981

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'art 28', 'art 28', 'art 3', 'art 3', 'art. 28']

⭐Cahier des Clauses Techniques Particulières
Eliane Lafontaine
1 MARCHE DE SERVICES Achat de locaux modulaires Cahier des Clauses Techniques Particulières Désignation de la personne publique contractante : Commune Saint-Pathus 6 rue Saint-Antoine SAINT-PATHUS Représentant légal de la personne publique contractante : Monsieur le Maire, Jean-Benoît PINTURIER Marché à Procédure Adaptée passé en application des articles 28 du Code des Marchés Publics. Ordonnateur : Monsieur le Maire Personne habilitée à donner les renseignements : Monsieur le Directeur Général des Services Comptable Assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Municipal de Dammartinen-Goële CCTP Achat de locaux modulaires page 1 /102 SOMMAIRE Article 1. : Objet du marché Article 2. : Dispositions Générales Consistance des Travaux Localisation des travaux Diagnostic préliminaire Règlementation... 4 Article 3. : Prescriptions particulières Pour l ensemble des Lots Lot n 1 : Modulaires Charles Perrault... 5 A. Tranche Ferme... 5 B. Tranche conditionnelle Lot n 2 : Modulaires Centre de Loisirs Prestations non dues à l ensemble des lots :... 9 Article 4. : Nature, qualité, préparation, contrôle et essais des matériaux et produits Pour l ensemble des Lots :... 9 Article 5. : Modalités d exécution des travaux Reconnaissance de l état des lieux CCTP Achat de locaux modulaires page 2 /103 Article 1. : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet le remplacement à l identique de locaux modulaires pour l accueil d enfants de niveau maternelle et primaire. Ces équipements considérés comme établissement recevant du public, ils devront répondre aux normes d accessibilité et de sécurité incendie. Le marché sera alloti. Lot n 1 : Locaux modulaires de l école Charles Perrault. Lot n 2 : Locaux modulaires du Centre de Loisirs. Le lot 1 comprendra deux tranches : - Une tranche ferme pour le remplacement à l identique des locaux existant, - Une tranche conditionnelle pour l extension des locaux existants. Article 2. : DISPOSITIONS ISPOSITIONS GENERALES 2.1. Consistance des Travaux La consistance des travaux à réaliser est décrite au titre du présent CCTP. Elle pourra notamment comprendre les travaux suivants : Lot n 1 : modulaires du groupe scolaire Char arles Perrault : Ce lot est composé d une tranche ferme qui consiste au remplacement à l identique des locaux modulaires existants pour l accueil de deux classes maternelles, et d une tranche conditionnelle pour une éventuelle ouverture de classe. Le projet se situe au sein du Groupe Scolaire Charles Perrault, situé 24 avenue des Alouettes. A. Tranche Ferme : - Fourniture et Pose de locaux modulaires à l identique des structures actuelles, sur fondations existantes. B. Tranche conditionnelle : - Implantation et fondations pour l accueil des modulaires - Fourniture et Pose de structures modulaires pour la création d une salle supplémentaire de 50 m 2 Lot n 2 : modulaire du Centre de Loisirs Ce lot consiste au remplacement à l identique des locaux modulaires existants du centre de loisirs, pour l accueil d enfants de niveau primaire. Le projet se situe au sein du centre de loisirs Vivaldi, situé 2 rue Noëfort. - Fourniture et Pose de structures modulaires à l identique des structures actuelles, sur fondations existantes. CCTP Achat de locaux modulaires page 3 /104 2.2. Localisation des travaux Les travaux à réaliser sont définis et explicités par les documents graphiques listés ci-dessous, et annexés au dossier de consultation Lot n 1 : modulaires Charles Perrault : Référence MOD/CP/001 MOD/CP/002 Titre du plan Plan de situation Plan de masse Lot n 2 : modulaire Centre de Loisirs : Référence Titre du plan MOD/CLSH/001 Plan de situation MOD/CLSH/002 Plan de masse 2.3. Diagnostic préliminaire Le soumissionnaire effectuera, afin d être à même de formuler son offre, le diagnostic préliminaire de l ensemble des travaux de chaque lots. Ce diagnostic se fera en présence du responsable des services techniques de la ville de Saint- Pathus Règlementation L entreprise titulaire de chaque lot devra la fourniture et la mise en place de tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation complète de l ouvrage dans le respect des normes et règlements en vigueur, aux spécifications et aux prescriptions établies par le Centre Scientifique et Technologique du Bâtiment (CSTB) et les Documents Techniques Unifiés (DTU). - Le cahier du centre technique - Les règlements de sécurité ERP et PMR, - Les recommandations professionnelles, - Les cahiers des charges, normes et DTU. Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables. Les projets devront répondre à la Règlementation Thermique de Sécurité des personnes : Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSP) devra être fournit au maitre d ouvrage. Le prix du marché pour l ensemble des lots comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler sur l ensemble du chantier. Article 3. : PRESCRIPTIONS PARTICU 3.1. Pour l ensemble des Lots RESCRIPTIONS PARTICULIERES L entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur site avant la remise des offres afin d évaluer les moyens techniques pour le bon acheminement, le levage, la mise en place, le transbordement etc. CCTP Achat de locaux modulaires page 4 /105 La conception des ouvrages et les contraintes qui s y rattachent imposent à l entreprise une analyse complète de toutes les sujétions inhérentes au montage et au réglage des ossatures. La prestation de l entreprise doit comprendre tous les moyens de levage adaptés au chantier, le montage et le démontage de tous les dispositifs complémentaires à la bonne exécution des travaux, de caractère provisoire et qui ne sont pas explicités dans le présent descriptif car considérés du ressort exclusif de l entreprise. L entreprise assurera le transport des structures modulaires jusqu au chantier par tous moyens appropriés. Les ouvrages complets ou partiels livrés sur le chantier, et en attente de pose, seront stockés à l abri des intempéries et des dégradations. Les conditions de stockage seront telles que les éléments ne subissent aucune déformation ou détérioration, l entreprise est responsable de la protection de tous ses ouvrages pendant toutes les phases du chantier et ce jusqu à la réception définitive. Les méthodologies de levage et de mise en place d éléments seront proposées au coordonateur au travers du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Elles devront recevoir l accord du coordonateur avant exécution. Les plans d exécution des ouvrages et les notes de calcul seront à la charge du titulaire de chaque lot. Ces plans devront être présentés conformément aux prescriptions des règles et DTU. Ils devront être soumis et remis au maître d œuvre sous format papier et support informatique, TROIS SEMAINES au moins avant l exécution des travaux correspondants. Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d exécution d assemblages, de fixations, de raccordement, etc Ils seront côtés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages Lot n 1 : Modulaires Charles Perrault A. Tranche Ferme L entreprise devra s assurer que les implantations existantes des ouvrages du présent lot correspondent au dimensionnement (altimétrie, planimétrie, surface, implantation), pour l accueil des modules. Le bâtiment devra respecter les dimensions suivantes : - Longueur : 14,90 m avec + ou 30 cm de tolérance - Largeur : 9.93 m avec + ou 30 cm de tolérance - Surface : entre m² et m² Celui-ci devra comprendre : - 2 salles de classes de + ou - 50 m² chacune. - 1 bloc sanitaire destiné aux maternelles, - 1 toilette handicapé - 1 couloir donnant accès au bloc sanitaire et salles de classes, - 1 local entretien d environ 2m². En cas d erreur entraînant des reprises d ouvrage et retard du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières. Le titulaire du présent lot devra scrupuleusement respecté les plans du permis de construire Les travaux à la charge du présent lot comprendront implicitement : - la fourniture des structures complètes de modulaires : châssis, plancher pour recevoir un revêtement de sols souple, CCTP Achat de locaux modulaires page 5 /106 bardage, plafond, panneaux plein de façades laqués, couverture en bac acier avec isolation, menuiseries extérieures et intérieures, cloisonnements, revêtements de sol souple et plinthe pvc, peinture, électricité, plomberie, sanitaires. - le transport, - le montage, - la pose et l assemblage des modules, comprenant les soudures, les boulons, le calage, le scellement, et toutes les ferrures ou autres accessoires de fourniture nécessaires tels que platines, pièces d ancrage, etc - tous les matériels et installations de levage nécessaires, - les échafaudages et protections nécessaires, - la protection contre la corrosion selon spécifications, - tous les raccordements aux réseaux (A.E.U, E.U, E.P, électricité) - tous les percements nécessaires à la réalisation des travaux, - tous les frais d études et de plans d exécution, - et toutes autres fournitures telles que sanitaires radiateurs électriques, de prestations nécessaires à la finition complète et parfaite des travaux du présent lot. Spécifications techniques structure Plancher Toiture Plafond Bardage Cloisons Ouvertures Extérieures Ouvertures Intérieures elle devra comprendre la descente des eaux pluviales qui sera incorporée dans les cornières d angle du module. L ensemble de la structure sera recouverte d une peinture satinée polyuréthane Il comprendra une isolation complète, et sera recouvert d un revêtement de sol souple en PVC, le tout équipé d une plinthe PVC Elle sera composée de tôle galvanisée, isolée, et équipée de système de jonctions entre modules. il sera composé de dalles acoustiques micro perforées. Panneaux sandwich composés de deux tôles d acier galvanisé, laquées intérieur et extérieur, avec isolation. Cloisons isolées et encastrées dans le plafond pour une meilleure isolation phonique Elles devront intégrer une rupture de pont thermique. Portes : 2 portes pleines isolées, dimension ouverture l x H : 900 x 2140, serrure 3 points, ouverture extérieure, 1 porte isolée vitrée tiercée, allège et partie supérieure en double vitrage sécurit 4/16/4 dimension ouverture L x H : 1700 x 2110, serrure 3 points, ouverture extérieure, équipée d un volet roulant encastré 3 Barres anti-panique 4 Bavettes anti-pince doigt Fenêtres : Châssis vitrage 4/16/4, volets roulants intégrés à coffre isolés, 4 fenêtres sur façade principale dimensions L x H : 2000 x 1200, 4 bris de soleil largueur : 2 m Les portes seront peintes, la couleur est à définir avec le maître d œuvre. 4 portes isoplane largeur 900 serrure à cylindre, 1 porte isoplane largeur 900 serrure à condamnation (toilettes handicapés) 1 barre a tirage pour porte WC ou douche handicapée 5 bavettes anti-pince doigts CCTP Achat de locaux modulaires page 6 /107 Electricité Sanitaires Divers 2 éclairages pour tableaux d école. Eclairage des salles en fonction des surfaces 1 éclairage extérieur à l entrée principale, à détection de présence. 1 tableau électrique général Liaisons électriques entre modules : câblage / connectique, Alimentation électrique extérieure en haut du panneau avec boitier étanche IP55, interrupteurs simple en saillie, avec détecteur de présence 5 - prises de courant, par classe, 2P + T 16A 230 V en saillie 3 - éclairage de secours par Bloc Autonome d Eclairage de sécurité saillie 45 lumens non permanent 1 - boitier de télécommande des BAES pour mise au repos des blocs si coupure électrique générale prévue, convecteurs à régulation mécanique, 1 ballon d eau chaude 100 L sur trépied 1 vanne d arrêt 1 réducteur de pression 2 grilles de ventilation, PVC diam 100 mitigeurs thermostatiques Toilette handicapé : 1 lave mains sans colonne équipé d un robinet mélangeur avec bord inférieur, à une hauteur de 0.70 m. 1 douche 700x700 colonne temporisée EM 1 rideau de douche 1 WC handicapé avec barre d appui posés à une hauteur de : 0.50 m Toilettes maternels : nombre en fonction de la surface disponible en grés (hauteur 300 mm), cloisonnés par des séparateurs d urinoir, rampe polyester, longueur 1400 mm, 3 points d eau robinets mélangeurs EF sortie en plancher (sortie verticale) Note de calcul justifiant de la conformité aux exigences de la réglementation thermique en vigueur fourniture du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) B. Tranche conditionnelle Cette tranche consiste en l extension de la tranche ferme par la mise en place de modulaires pour la création d une classe d environ 50 m². Le projet devra prendre en compte l aménagement de la tranche ferme, et indiquer les adaptations envisagées, la dépose d éléments et le mode d intégration. Les travaux à la charge du présent lot comprendront implicitement : - l implantation des structures modulaires - note de calcul des fondations et des longrines, - fabrication sur place des longrines et fondations - démolition des escaliers existants sur la façade Est du bâtiment, et mise en décharge des gravats, - la pose et l assemblage des modules pour la création d une salle supplémentaire de 50 m², comprenant les soudures, les boulons, le calage, le scellement, et toutes les ferrures ou autres accessoires de fourniture nécessaires tels que platines, pièces d ancrage, etc - réaménagement des salles intérieures en fonction de la tranche ferme, comprenant la fourniture et la mise en œuvre de tout l équipement. - tous les matériels et installations de levage nécessaires, - les échafaudages et protections nécessaires, - la protection contre la corrosion selon spécifications, - tous les raccordements des réseaux, CCTP Achat de locaux modulaires page 7 /108 - tous les percements nécessaires à la réalisation des travaux, - tous les frais d études et de plans d exécution, Les caractéristiques techniques seront du même type que la tranche ferme. L entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation du second œuvre. L entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d erreur entraînant des reprises d ouvrage et retard du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières Lot n 2 : Modulaires Centre de Loisirs L entreprise devra s assurer que les implantations existantes des ouvrages du présent lot correspondent au dimensionnement (altimétrie, planimétrie, surface, implantation), pour l accueil des modules. Il devra néanmoins prévoir dans son offre le remplacement des ouvrages existant. Le bâtiment devra respecter les dimensions suivantes : - Longueur : avec + ou 30 cm de tolérance - Largeur : 6.00 avec + ou 30 cm de tolérance - Surface : entre 67 et 78 m² Celui-ci devra comprendre : - 1 salle - 1 S.A.S d accès entre le centre de loisirs existant et le modulaire, comprenant une rampe pour faciliter l accueil des personnes handicapées, Les travaux à la charge du présent lot comprendront implicitement : - la fourniture des structures complètes de modulaires : châssis, plancher pour recevoir un revêtement de sols souple, bardage, plafond, panneaux plein de façades laqués, couverture en bac acier avec isolation, menuiseries extérieures : 2 portes extérieures, 4 fenêtres revêtements de sol souple et plinthe pvc, peinture, électricité, - le transport, - le montage, - la pose et l assemblage des modules, comprenant les soudures, les boulons, le calage, le scellement, et toutes les ferrures ou autres accessoires de fourniture nécessaires tels que platines, pièces d ancrage, etc - tous les matériels et installations de levage nécessaires, - les échafaudages et protections nécessaires, - la protection contre la corrosion selon spécifications, - tous les raccordements aux réseaux (E.P, électricité) - tous les percements nécessaires à la réalisation des travaux, - tous les frais d études et de plans d exécution, CCTP Achat de locaux modulaires page 8 /109 Spécifications techniques Châssis Plancher Toiture Bardage Plafond Cloisons Ouvertures Extérieures Electricité Divers elle devra comprendre la descente des eaux pluviales qui sera incorporée dans les cornières d angle du module. L ensemble de la structure sera recouverte d une peinture satinée polyuréthane. Il comprendra une isolation complète, et sera recouvert d un revêtement de sol souple en PVC, le tout équipé d une plinthe PVC Elle sera composée de tôle galvanisée, isolée, et équipée de système de jonctions entre modules Panneaux sandwich composés de deux tôles d acier galvanisé, laquées intérieur et extérieur, avec isolation. il sera composé de dalles acoustiques micro perforées. Sans objet Elles devront intégrer une rupture de pont thermique Portes : installées sur les façades Nord et Sud 2 Portes extérieures pleines, isolées, dimension ouverture l x H : 900 x 2140, serrure 3 points, ouverture extérieure, Remplissage panneaux 2 faces 2 Barre anti-panique Fenêtres : installées sur les façades Est et Ouest Châssis double vitrage 4/15/4, volets roulants intégrés à coffre isolés 4 fenêtres dimensions L x H : 2000 x 1200, 4 bris de soleil largueur : 2 m Eclairage en fonction de la surface 1 tableau électrique général Liaisons électriques entre modules : câblage / connectique, Alimentation électrique extérieure en haut du panneau avec boitier étanche IP55, interrupteur simple en saillie, avec détecteur de présence 5 - prises de courant 2P + T 16A 230 V en saillie 3 - éclairage de secours par Bloc Autonome d Eclairage de sécurité saillie 45 lumens non permanent 1 - boitier de télécommande des BAES pour mise au repos des blocs si coupure électrique générale prévue, convecteurs à régulation mécanique, Note de calcul justifiant de la conformité aux exigences de la réglementation thermique en vigueur fourniture du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) 3.4. Prestations non dues à l ensemble des lots : - Mission de contrôle technique, - Consuel. Article 4. : NATURE ATURE, QUALITE, PREPARATION, CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX ET PRODUITS 4.1. Pour l ensemble des Lots : Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur. CCTP Achat de locaux modulaires page 9 /1010 Tous les laminés, profilés, tubes, etc devant être mis en œuvre, seront de première qualité : liants, nerveux, sans aspérités, ni crique, ni gerçure, ni brûlure ou autre défaut pouvant nuire à l aspect ou à la qualité des ouvrages. L entrepreneur devra fournir au maître d ouvrage, les caractéristiques techniques et les certificats de conformités de l ensemble des équipements. La provenance des matériaux et des produits entrant dans la composition des ouvrages est soumise à l approbation du maître d œuvre. Article 5. : MODALITES D ODALITES D EXECUTION DES TRAVAUX Les travaux ne peuvent être effectués en dehors des vacances scolaires, et devront être effectués sur la période juillet-août Le tout livrable pour la date maximum du 19 août L entrepreneur présentera au titre de son offre le déroulement des travaux à réaliser indiquant l ordre de priorité des opérations envisagées. L entrepreneur fournira au maître d œuvre le programme d exécution des travaux précisant notamment les matériels et méthodes qui seront utilisés, l échelonnement dans le temps de ces utilisations pour les diverses natures d ouvrages ainsi que le projet des installations de chantier. Les coupures et déviations de circulation seront définies avec précision Reconnaissance de l état des lieux L ensemble des lots fera l objet d un constat d huissier avant et après travaux, à la charge du maître d œuvre. Pour chaque lot, une réunion préalable groupant l entrepreneur et le maître d œuvre ou son représentant se tiendra sur les lieux pour permettre de déterminer les dispositions de détail à adopter. A l issue de cette réunion, un procès verbal, signé par les deux parties sera établi, toutes les observations et réserves utiles à la bonne marche des travaux et à leur règlement y seront consignées ; à défaut de procès verbal les lieux seront présumés propres et en bon état. Les lieux seront pris en charge par l entrepreneur en leur état. Fait à Le L Attributaire (Paraphé, daté, Lu et approuvé Signature Cachet commercial) Le Maire, Jean-Benoît PINTURIER CCTP Achat de locaux modulaires page 10 /10 Documents pareils
HALLE DES SPORTS EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DE KERCOCO à GUIPAVAS Maître d ouvrage MAIRIE DE GUIPAVAS PLACE ST ELOI 29490 GUIPAVAS LOT N 07 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES SERRURERIE 1 VRD Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître de l Ouvrage : MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD) Objet du marché : RENOVATION D UN Plus en détail VILLE DE SAINT GALMIER (42) CONSTRUCTION D UN PLAFOND DE SECURITE ANTI CHUTES ET ANTI-GOUTTES LOCAL DE VERRERIE ARTISANALE
VILLE DE SAINT GALMIER (42) CONSTRUCTION D UN PLAFOND DE SECURITE ANTI CHUTES ET ANTI-GOUTTES LOCAL DE VERRERIE ARTISANALE LOT UNIQUE : SERRURERIE / METALLERIE Cahier des Clauses Techniques Particulières Plus en détail CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE
Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n Plus en détail articles 28I et 40 du code des marchés publics MARCHÉ PUBLIC VILLE DE SAINT- PATHUS DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Mairie de Saint-Pathus Rue Saint-Antoine 77178 SAINT-PATHUS Tél 01 60 01 01 73 Fax 01 60 01 58 29 e-mail : maire@saint-pathus.fr MARCHÉ PUBLIC VILLE DE SAINT- PATHUS DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MARCHE Plus en détail Maître d ouvrage MAIRIE DE GUIPAVAS PLACE ST ELOI 29490 GUIPAVAS
REALISATION DE BUREAUX, REFECTION DE VESTIAIRES DE LA SALLE N 2. MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DE LA SALLE N 2, DE LA SALLE D EXPRESSION CORPORELLE ET DE LA SALLE DE COMBAT. Maître d ouvrage MAIRIE Plus en détail CCTP 07.TVX.02 Page N 1
CCTP 07.TVX.02 Page N 1 SOMMAIRE A EXPOSE GENERAL DE L OPERATION A.01 OPERATION Page : 3 A.02 INTERVENANTS Page : 3 A.03 DOCUMENTS REMIS Page : 3 B GENERALITES TOUS CORPS D ETAT B.01 OBJET DU C.C.T.P. Plus en détail Commune de Brignoles. Service des Travaux neufs
Commune de Brignoles Service des Travaux neufs MARCHE A PROCEDURE ADAPTE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 14/10/2011 1 SOMMAIRE 1 GENERALITES... 3 1.1 OBJET DU MARCHE... 3 1.2 INTERVENANTS... Plus en détail Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2
Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 1.1 GENERALITES... 2 1.1.1 OBJET... 2 1.1.2 BASE DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS... 2 1.1.3 CONTROLES ET ESSAIS... Plus en détail MONOBLOCS CONNECTABLES CONTAINERS SOLUTIONS
MONOBLOCS CONNECTABLES CONTAINERS SOLUTIONS Impasse Louis Blériot, P.A. de la Guerche, 44250 Saint-Brévin les Pins - France www.containers-solutions.com Tel: +33 698 721 937 // +33 604 190 553 mail: contact@containers-solutions.com Plus en détail MAIRIE DE VOISE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DE REUNION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE CAHIER DES CHARGES DU PROJET
MAIRIE DE VOISE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE DE REUNION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE CAHIER DES CHARGES DU PROJET 1. Contexte : La Mairie de Voise souhaite procéder à l aménagement Plus en détail Mur extérieur «mur PAMAflex»
A 1. Description Elément préfabriqué hautement isolé composé d une paroi portante en béton de 14 cm d épaisseur, d une couche d isolation de 27 cm de polyuréthane, épaisseur totale du mur de 41 cm. Un Plus en détail REHABILITATION D UN LOGEMENT - RUE D ILLIERS MONTIGNY LE CHARTIF
MAITRE D OUVRAGE MAIRIE DE 28 RUE DE NOGENT 28120 REHABILITATION D UN LOGEMENT 24 RUE D ILLIERS 28120 C C T P LOT : 2 MENUISERIE CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS 1 1) PRESENTATION DES OFFRES Le devis estimatif Plus en détail GAMME MONOBLOC CONTAINERS SOLUTIONS
GAMME MONOBLOC CONTAINERS SOLUTIONS Impasse Louis Blériot, P.A. de la Guerche, 44250 Saint-Brévin les Pins - France www.containers-solutions.com Tel: +33 698 721 937 // +33 604 190 553 mail: contact@containers-solutions.com Plus en détail I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON
I. N. R. A. CENTRE VAL DE LOIRE Site d ARDON LOCAUX VESTIAIRES- SANITAIRES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOT N 2 : STRUCTURE MODULAIRE Le 28 août 2014 GÉNÉRALITÉS Le présent Cahier des Clauses Plus en détail Qualité. Qualité, Prix inférieur au marché, Flexibilité, Rapidité
Des solutions innovantes et modulaires au service de l'habitat, des bureaux ou des collectivités... CONTAINERS SOLUTIONS vous propose ses Bâtiments, appartements et studios aménagés à base de containers Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHE DE PRESTATIONS ET DE FOURNITURES DE SERVICE Vérifications techniques règlementaires Des bâtiments et équipements publics Cahier des Clauses Techniques Particulières Désignation de la personne publique Plus en détail CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY
CONSTRUCTION D UN BATIMENT ARTISANAL SCI JOCHARIE 76570 PAVILLY LOT 04 CHARPENTE METALLIQUE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES SELARL d'architecture CREVEL N d' inscription au tableau Régional Plus en détail Lot n 05 SERRURERIE EXTERIEURE
Lot n 05 SERRURERIE EXTERIEURE 05.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX... 2 05.2 TEXTES ET REGLEMENTS... 2 05.3 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES... 2 05.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES... 3 05.4.1 GENERALITES... 3 05.4.2 SERRURERIE... Plus en détail REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES DE L ECOLE MATERNELLE
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Page 1/6 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage Mairie de ST PIERRE LA PALUD Place de la Mairie 69210 REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES Plus en détail COMMUNE DE SAINT-LOUP / SEMOUSE 7 rue Henry Guy 70800 SAINT-LOUP / SEMOUSE * * * * * AMENAGEMENT D UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE DE BOXE
COMMUNE DE SAINT-LOUP / SEMOUSE 7 rue Henry Guy 70800 SAINT-LOUP / SEMOUSE * * * * * AMENAGEMENT D UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE DE BOXE Rue Pasteur SAINT-LOUP / SEMOUSE 70800 * * * * * - Septembre 2010 Plus en détail HOTEL D ENTREPRISES DU CHAMP DE L ABESSE EQUIPEMENT PROVISOIRE COMMUNS EXTERIEURS ATELIERS
COMMUNS EXTERIEURS Portails portails coulissants motorisés, hauteur 2m - boucles magnétiques encastrées dans la chaussée - lecteur de cartes programmables Eclairage 1 crépusculaire + horloge 16 projecteurs Plus en détail LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles Plus en détail Lot n 05 SERRURERIE EXTERIEURE
Lot n 05 SERRURERIE EXTERIEURE 05.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX... 2 05.2 TEXTES ET REGLEMENTS... 2 05.3 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES... 2 05.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES... 3 05.4.1 GENERALITES... 3 05.4.2 SERRURERIE... Plus en détail MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE. Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE N 2015 07 Ville de Bergues Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur Ville de Bergues, Hôtel de ville - Place de la République 59380 Plus en détail DESCRIPTIF BUREAUX (BATIMENTS D ET E) NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
DESCRIPTIF BUREAUX (BATIMENTS D ET E) NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE Notice descriptive sommaire 1 1. CONCEPTION DU BATIMENT Locaux à usage de bureaux assujettis au code du Travail et ERP 5 ème catégorie Plus en détail Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires
Travaux de rénovation partielle de bureaux et de laboratoires Centre de recherche Saint Antoine UMR-S 893 Site de l Hôpital Saint Antoine Bâtiment Inserm Raoul KOURILSKY 6 ème étage Equipe 13 Alex DUVAL Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) Marché privé de travaux - pièce n 3 Maître de l ouvrage : Fonds Calédonien de l Habitat Objet du marché : RESTRUCTURATION DE 103 LOGEMENTS «Rivière Plus en détail TRIPLEX - 10, rue de la Servie 30000 NÎMES 22/11/12 DESCRIPTIF SIMPLIFIÉ - QUANTITATIF
LOT 01 Désignation des ouvrages U Qté PU HT PT HT TX TVA TVA DEMOLITION - GROS ŒUVRE - COUVERTURE Plans d'étude structure (BETM) 1 Installation de chantier forfait 1,0 0,0 19,60 % 0,0 2 Emport en décharge Plus en détail Extension d'une maison. Madame et Monsieur BLOT 16, rue du pays de Cocagne 31590 VERFEIL. Cahier des Clauses Techniques Particulières INTERIEURS
Madame et Monsieur BLOT 16, rue du pays de Cocagne 31590 VERFEIL Cahier des Clauses Techniques Particulières INTERIEURS INTERIEURS SOMMAIRE DESCRIPTIF : PLATRERIE... 3 Démolition... 3 Plafond horizontal Plus en détail LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS
LOT N 2 - MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES et FAUX PLAFONDS 4.A. OBJET DES TRAVAUX Les travaux prévus au présent lot concernent tous les ouvrages de Menuiseries extérieures, intérieures et de faux plafonds, Plus en détail DEUXIEME TRANCHE. DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF : LOT n 4 Doublages - cloisons - plafonds - Peinture - revêtement de façades
DEUXIEME TRANCHE. DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF : LOT n 4 Doublages - cloisons - plafonds - Peinture - revêtement de façades Adresse des travaux Centre Montée Technique du cimetière Municipal ZI 42330 Plus en détail SHELTERS MONOBLOC CONTAINERS SOLUTIONS
SHELTERS MONOBLOC CONTAINERS SOLUTIONS Route du Camp d aviation Z.I. Sud Estuaire, 44320 Saint-Viaud - France www.shelter-solution.fr Tel: +33 698 721 937 // +33 604 190 553 mail: contact@containers-solutions.com Plus en détail LOT N 02 CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE CHENEAU SOMMAIRE
Ville de Saint Sébastien/Loire Lot n 02 Charpente métallique - page 1/9 LOT N 02 CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE CHENEAU SOMMAIRE 2.1. GENERALITES Pages 2.1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 2 2.1.2. ETUDE DES Plus en détail (art 28 du Code des Marchés publics) MENUISERIES GROUPE SCOLAIRE ET SALLE DES FÊTES
Département d Indre-et-Loire Arrondissement de Tours Commune de Sonzay MARCHÉ PUBLIC (art 28 du Code des Marchés publics) MENUISERIES GROUPE SCOLAIRE ET SALLE DES FÊTES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Plus en détail COMMUNE DE SAINT-LOUP / SEMOUSE 7 rue Henry Guy 70800 SAINT-LOUP / SEMOUSE * * * * * AMENAGEMENT D UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE DE BOXE
COMMUNE DE SAINT-LOUP / SEMOUSE 7 rue Henry Guy 70800 SAINT-LOUP / SEMOUSE * * * * * AMENAGEMENT D UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE DE BOXE Rue Pasteur SAINT-LOUP / SEMOUSE 70800 * * * * * - Septembre 2010 Plus en détail DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Place Jean Marie Danel 80370 BERNAVILLE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT n 04: SERRURERIE MAITRISE d ŒUVRE Antoine MAUGNARD Architecte 11 Avenue de Plus en détail C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières)
Rénovation des pavillons du Foyer François BERNARD à Salin de Giraud C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 5 MENUISERIES ET SIGNALISATION SOMMAIRE Sommaire... 2 ETENDUE DES TRAVAUX Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Plus en détail SCCV LES VILLAS DE JADE NOTICE DESCRIPTIVE
SCCV LES VILLAS DE JADE NOTICE DESCRIPTIVE INFRASTRUCTURE Fondations : Le système de fondations sera déterminé par le Maître d œuvre, l ingénieur BA de contrôle suivant la nature du sol. Semelle filante, Plus en détail réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6
réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 LOT N 4 CLOISONS - PLAFONDS Sommaire Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES...2 Chapitre II - Plus en détail Lot N : Date : NOVEMBRE 2013. Exécution des travaux suivant prescriptions du CCTP, DTU et règles de l'art 3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
N CCTP Désignation des ouvrages U Q P.U. Sommes Exécution des travaux suivant prescriptions du CCTP, DTU et règles de l'art 3.1 INSTALLATION DE CHANTIER ( Prestation à la charge du Lot n 02 - Gros œuvre Plus en détail RESIDENCE COQUELICOTS 4
ETABLISSEMENTS THIA DARBEFEUILLE JEAN-MICHEL ARCHITECTE DPLG RESIDENCE COQUELICOTS 4 DESCRIPTIF SOMMAIRE Indice A Juillet 2013 Page - 1 - La présente notice a pour objet la description des prestations Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C C T P )
Maître d Ouvrage COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY 134 Rue de la Mairie 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY Tél : 04 76 06 00 11 - Fax : 04 76 06 00 73 Mise en accessibilité des toilettes publiques et d une Plus en détail REAMBULE DU DESCRIPTIF
Descriptif Technique MODULE " MV" PREAMBULE DU DESCRIPTIF : OBJET DU DESCRIPTIF TECHNIQUE : Le présent descriptif technique à pour objet de déterminer d une part, les travaux prévus au niveau de l infrastructure Plus en détail LOT N 5 - MENUISERIE METALLIQUE - SERRURERIE
CROS SERGE Architecte DPLG 12 Rue Gabriel FAURE 09100 PAMIERS Tél. : 05.61.67.01.84 Fax.: 05.61.67.52.29 Dossier n 2012VERN CANTINE VERNIOLLE Extension du restaurant scolaire LOT N 5 - MENUISERIE METALLIQUE Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.
Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail Aménagement d'un point Multi-services
1 MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Aménagement d'un point Multi-services (marché n 10.054 T) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) LOT N 2 SERRURERIE 2 SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE... 3 1.1 Plus en détail DCE CCTP Lot n 2 Menuiseries intérieures métalliques
Hauts de Seine Sèvres Cité de la Céramique Bâtiment B6 1 er étage Aménagement de Bureaux Projet d aménagement DCE CCTP Lot n 2 Menuiseries intérieures métalliques Août 2014 Maître d'ouvrage : EP Sèvres Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Pôle de Coordination Avenue Borgnis Desbordes 56000 VANNES Tél. 02.97.40.22.86 Fax. 02.97.40.22.87 Dossier n V2001515 Rénovation complète d'une maison 32 rue d'ambon 56750 DAMGAN CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Page 1/8. Sommaire
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Page 1/8 Sommaire 1 GENERALITES 2 1.1 Généralités charpente métallique 2 1.2 Généralités Couverture Bardage 2 1.3 Contenu dans les prix 3 1.4 Sécurité Plus en détail LOT N 03 SERRURERIE SOMMAIRE
CONSEIL GENERAL de la SOMME Transfert de l imprimerie située au 40 rue de la République vers le 10 rue des Louvels 80000 AMIENS 3.1 LOT N 03 SERRURERIE SOMMAIRE 3.1 ETENDUE DES TRAVAUX REGLEMENTATIONS Plus en détail CONTAINERS SOLUTIONS vous propose ses Bâtiments, appartements et studios aménagés à base de containers
CONTAINERS SOLUTIONS vous propose ses Bâtiments, appartements et studios aménagés à base de containers Ce concept innovant, modulaire et très économique permet l agencement sans limite de votre projet Plus en détail C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS
SCI CAMOZZI MOULIOT C.C.T.P CONSTRUCTION DE SANITAIRES POUR LE CAMPING DES BERGES DU GERS LOT N 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES LOT 04 MENUISERIE INTERIEURE / CABINES 1 04 MENUISERIE BOIS Sommaire 04 Plus en détail La Villa Modul aire SARL Quartier Soudon 97232 Le LAMENTIN Tél : 0596 74 55 84 Fax : 0596 61 41 26 email : villa.modulaire@yahoo.
La Villa Modul aire SARL Quartier Soudon 97232 Le LAMENTIN Tél : 0596 74 55 84 Fax : 0596 61 41 26 email : villa.modulaire@yahoo.fr site : www.villa-modulaire.fr Siret : 527 583 488 00020 1 - Le principe Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Programme des Nations Unies pour le Développement ANNEXE CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE : ESCALIER METALLIQUE DE SECOURS SUR LA FACADE POSTERIEURE DE L IMMEUBLE LOSONIA Plus en détail Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO
Cahier des charges pour la réhabilitation électrique dans les classes de l école SALENGRO Le présent marché a pour objet la réhabilitation électrique. Une précédente consultation inclus les travaux peintures Plus en détail C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE
C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE Les prestations dues par l Entrepreneur du présent lot suivent strictement les prescriptions énoncées dans le présent lot. Ci-après toutes fournitures et ouvrages Plus en détail College Marracq Avenue Vital Biraben 64100 BAYONNE
College Marracq Avenue Vital Biraben 64100 BAYONNE CONSTRUCTION D UNE STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE (S.A.E.) Cahier des Clauses Techniques Particulières Sommaire 1 Généralités...3 1.1 Objet du présent Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières. Lot n 1 : PLATRERIE / PEINTURE / FAUX PLAFOND
REPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot n 1 : PLATRERIE Plus en détail 4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE Plus en détail Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe. DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF. des TRAVAUX (CCTP & DPGF)
Maître d Ouvrage LEGTA de MANCY 410, Montée Gauthier Villars 39015 LONS LE SAUNIER Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF des TRAVAUX (CCTP & DPGF) LOT N 5 REVETEMEMENTS Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Plus en détail A.P.D. 06-17. C.C.T.P. Lot 02 - Charpente métallique BUREAU D'ETUDES EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU RESTAURANT ADMINISTRATIF DE LA DELEGATION
EXTENSION ET REAMENAGEMENT DU RESTAURANT ADMINISTRATIF DE LA DELEGATION Allée de la Boétie 33400 TALENCE LOT : BUREAU D'ETUDES DOSSIER N PHASE DATE : 06-17 AVRIL 2007 A.P.D. Lot 02 - Charpente métallique Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU
LOT N 16B AMENAGEMENT CUISINE & SALLE D'EAU 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants : - Fourniture et pose d éviers 2 bacs Plus en détail C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
M A I T RE D O U V R A G E VILLE DE BAYON EGLISE DE BAYON Consolidation & entretien C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 03 SERURRERIE JANVIER 2013 ATELIER PATRIMOINE & PAYSAGE Sarl Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Maître d ouvrage Ville de LA RICAMARIE Place Michel Rondet 42150 LA RICAMARIE Remplacement de Menuiseries Extérieures CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Procédure adaptée Lot 2 : Remplacement Plus en détail DOSSIER DCE CCTP CLOISON AMMOVIBLE
Maître d Ouvrage LEGTA de MANCY 410, Montée Gauthier Villars 39015 LONS LE SAUNIER Réhabilitation de la Maison Colette et Annexe DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF des TRAVAUX (CCTP & DPGF) LOT N 3 METALLERIE Plus en détail Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m²
Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m² Cahier de charge NON définitif. Adaptations possibles selon l arrivée de nouveaux matériaux bois ou la mise en œuvre de techniques Plus en détail COMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE 41 300 SELLES SAINT DENIS
COMMUNE DE SELLES SAINT DENIS REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES D UNE BOUCHERIE- CHARCUTERIE 41 300 SELLES SAINT DENIS Lot n 03 Menuiseries Aluminium - Serrurerie Sté d ARCHITECTURE BOITTE Agence de Plus en détail RESIDENCE ALBA. 7, avenue de Beutre à PESSAC (GIRONDE) NORME BBC + ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
NOTICE DESCRIPTIVE CONFORME À L ARRETE DU 10 MAI 1968 -------------------------------------------------------------------------------- RÉSIDENCE R+2 DE 10 LOGEMENTS OBJET DE LA NOTICE DESCRIPTIVE La présente Plus en détail Commune de Chambly FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES DANS LE CADRE DE LA REALISATION D UN BOULODROME A CHAMBLY
Commune de Chambly FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONSTRUCTIONS MODULAIRES DANS LE CADRE DE LA REALISATION D UN BOULODROME A CHAMBLY CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 Plus en détail MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DE LA GUYONNIERE
LOT 01 : DEMOLITIONS - GROS-ŒUVRE - ENDUITS 0.1 Installation de chantier, protections et implantation des ouvrages 0.2 Fourniture et pose de la signalisation de chantier (compris panneau) par l'entreprise Plus en détail COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL. Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP.
1 COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP Lot 3 MENUISERIES BOIS Février 2013 ATÉCO Economiste de la Construction Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Maître d œuvre : MAIRIE DE CASTELNAU-DE-MEDOC Maître d ouvrage : MAIRIE DE CASTELNAU-DE-MEDOC Objet du marché : REFECTION Plus en détail CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D'UN SATELLITE DE RESTAURATION MARCEL FOLLET/VICTORINE AUTIER AMIENS (80)
CONSTRUCTION D UNE ECOLE MATERNELLE ET D'UN SATELLITE DE RESTAURATION MARCEL FOLLET/VICTORINE AUTIER AMIENS (80) DCE LOT N 09 - SERRURERIE - METALLERIE Cahier des Clauses Techniques Particulières Révision Plus en détail Résidence Pietra Rossa
Résidence Pietra Rossa Sur les hauteurs de Bastia, belle petite copropriété de deux immeubles de 8 appartements chacun, vue superbe. Du T2 à la villa de toit. 269.000 279.000 215.000 230.000 Plus en détail CCTP / DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF LOT N 3 - METALLERIE
-1/8- ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU GRANDVAUX CREATION DE SALLE DE REPETITION EN SOUS SOL 6 Place Charles Thévenin ST LAURENT EN GRANDVAUX 39150 Maître d Ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES LA GRANDVALLIERE Plus en détail VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE
Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville Plus en détail MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX. Commune de Saint Claude de Diray Place de la Mairie 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY. Objet de la consultation :
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX Marché passé dans le cadre de la procédure adaptée (art. 28 du CMP) Commune de Saint Claude de Diray Place de la Mairie 41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY Objet de la consultation : REFECTION Plus en détail REAMENAGEMENT DU POINT JEUNES EN LOCAUX ADMINISTRATIFS C.C.P.
DEPARTEMENT du NORD COMMUNE DE SAINT-JANS JANS-CAPPEL REAMENAGEMENT DU POINT JEUNES EN LOCAUX ADMINISTRATIFS C.C.P. CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Mairie de Saint-Jans-Cappel Chemin Haut 59270 SAINT-JANS-CAPPEL Plus en détail COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL. Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP.
1 COMMUNEAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS BATIMENT ARTISANS D ART 38510 - MORESTEL Cahier des Clauses Techniques et Particulières CCTP Lot 4 METALLERIE Février 2013 ATÉCO Economiste de la Construction Plus en détail Réhabilitation du logement de La Poste MARCHE DE TRAVAUX
Mairie de Sénouillac 7 avenue des vignes 81600 SENOUILLAC Réhabilitation du logement de La Poste MARCHE DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) SOMMAIRE Article 1 - Objet du marché Plus en détail www.defiscalisation.com
DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE Commune De Fort de France Quartier Beauséjour Jambette «Domaine de Bélize» 57 Appartements 60 Garages DESCRIPTIF DE VENTE www.defiscalisation.com 1/5 1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Plus en détail MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE
Référence : 11-14-00 MENUISERIES METALLIQUES - SERRURERIE Page 8-1 MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE-SERRURERIE 1 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES SERRURERIE 3 PRESTATIONS GÉNÉRALES À LA Plus en détail Pavillons TERRAIL RENOVATION EXTERIEURE DES BATIMENTS. Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P. Lot N 03 SERRURERIE 27/03/2015
MAITRE D OUVRAGE LOGEHAB 18 rue Blatin 63000 CLERMONT FERRAND Pavillons TERRAIL RENOVATION EXTERIEURE DES BATIMENTS Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P Lot N 03 SERRURERIE 27/03/2015 MAÎTRE Plus en détail 3 COUVERTURE / ETANCHEITE / BARDAGE
3 COUVERTURE / ETANCHEITE / BARDAGE CHAPITRE 1 - GENERALITES 1.1 Objet du marché Le présent chapitre concerne la description des travaux du lot n 03 pour l ensemble des ouvrages de «Couverture / Etanchéité Plus en détail DESIGNATION Q PU PT LOT N 1 VRD GROS ŒUVRE
DESIGNATION Q PU PT LOT N 1 VRD GROS ŒUVRE PRESENTATION le projet consiste en la transformation avec extension d'un préau en salle de psychomotricité L'entrepreneur déclare avoir pris connaissance du CCTP Plus en détail C.C.T.P. LOT N 2 - CHARPENTE - ZINGUERIE
MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE D AURIN Place du 19 Mars 1962 31570 AURIN REHABILITATION SALLE DES FETES Lieu dit «Le Moulin» 31570 AURIN DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES C.C.T.P. LOT N 2 - CHARPENTE - Plus en détail Centre international d études pédagogiques
Centre international d études pédagogiques 1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres Cedex Tél. : 33 (0)1 45 07 60 22 - Fax : 33 (0)1 45 07 60 31 Site Internet : www.ciep.fr MARCHE DE TRAVAUX D AMENAGEMENT Plus en détail COMMUNE DE HERRLISHEIM-
COMMNE DE HERRLISHEIM-PRES-COLMAR Restauration de l ancien lavoir Cahier des Charges Techniques Particulières Description sommaire / Quantitatif Lot n 8: METALLERIE/ VITRERIE MAITRE D OVRAGE MAITRE D OEVRE Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières Réfection de l étanchéité de 2 toitures terrasses et réfection de peinture à la MADRAG
C.C.T.P. commun aux 2 lots Cahier des Clauses Techniques Particulières Réfection de l étanchéité de 2 toitures terrasses et réfection de peinture à la MADRAG 1 SOMMAIRE - GENERALITES - 3 1-01 PRESENTATION Plus en détail PRÉFECTURE DES YVELINES
PRÉFECTURE DES YVELINES COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE DE LA SÉCURITÉ ET DE L ACCESSIBILITÉ NOTICES DEVANT ÊTRE TRANSMISES À L APPUI D UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE Plus en détail Avril 2013 Page 1 sur 11 Commune de Brou sur Chantereine
Accusé de réception Ministère de l intérieur 68488330 Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 03/07/2013 Réception Préfet : 03/07/2013 Publication RAAD : 03/07/2013 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MARCHE Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître d ouvrage : Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine Objet du marché : Travaux au siège social du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine Plus en détail Notice descriptive sommaire
Notice descriptive sommaire PRÉSENTATION TECHNIQUE GROS ŒUVRE Fondations en béton armé suivant étude de sol, prescriptions et calculs du bureau d étude de structure et règlement sismique en vigueur. Planchers Plus en détail CCTP. Renseignements généraux d ordre Technique. Maître d Ouvrage : Mairie de Guipavas. Mairie de Guipavas Services Techniques
V I L L E D E G U I P A V A S SERVICES TECHNIQUES LOT : 3 ELECTRICITE CCTP Renseignements généraux d ordre Technique Maître d Ouvrage : Mairie de Guipavas Mairie de Guipavas Services Techniques Monsieur Plus en détail LOT N 4 MENUISERIES INTERIEURES
32 - LOT N 4 MENUISERIES INTERIEURES 0 - GENERALITES 1 - NOMENCLATURE DES OUVRAGES 33-4.0 - GENERALITES 4.0.1 : DOCUMENTS DE REFERENCE Les documents officiels de référence applicables à ce lot sont les Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back