Source: http://docplayer.fi/27548269-Talin-liikuntapuisto-tekonurmikentan-peruskorjaustyo-urakkaohjelma.html
Timestamp: 2020-02-17 03:31:09+00:00
Document Index: 5687564

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA - PDF Ilmainen lataus
Download "TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA"
1 TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA
2 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde 5 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 5 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet 7 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 8 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 8 2h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
3 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sopimusasiakirjat Määrälaskenta 8 6. URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko 9 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ja viivästyskorko ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat 11 3h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
4 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tarjousasiakirjojen julkisuus 13 4h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
5 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 5 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Helsingin kaupunki, Liikuntavirasto. 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Liikuntavirasto, hallintopalvelujen tekninen yksikkö. Rakennuskohde on Talin liikuntapuistossa sijaitsevan nykyisen tekonurmikentän peruskorjaustyö. Rakennuskohteen osoite on Purotie 8, Helsinki. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Urakkamuoto on kokonaisurakka. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa arvonlisäverotonta hintaa. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla on oikeus antaa urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syytä ja siihen on saatava tilaajan kirjallinen suostumus. Ennen sopimuksen tekemistä aliurakan tilaajan on vaadittava ja aliurakoitsijalta on saatava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä koskevan lain (Tilaajavastuulaki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n antama selvitys. Selvitykset on esitettävä tilaajalle aliurakoitsijan hyväksyttämisen yhteydessä. Jos tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä alihankkijoista/ aliurakoitsijoista ei ole toimitettu tilaajalle, voi tilaaja keskeyttää työstä aiheutuneet maksut pääurakoitsijalle. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
6 HELSINGIN KAUPUNKI Hallintopalvelut, tekninen yksikkö/rpe URAKKAOHJELMA Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää nykyisen tekonurmipintaisen jalkapallokentän peruskorjaamisen suunnitelmien mukaisesti kaikkine rakenteineen ja varusteineen urakkarajojen mukaisesti täysin valmiiksi Rakennuttajan hankinnat Rakennuttajan hankintoja ei ole. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 98 2, kohta 1 j) Toimittajan on toimitettava hankintayksikölle sopimussuhteen aikana 3 kuukauden välein seuraavat selvitykset: - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty sekä - todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. - selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppanipalveluun, edellä mainittuja selvityksiä ei erikseen tarvitse toimittaa tilaajalle. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällainen yhteisö on esimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu RALA ry. Ulkomaisen toimittajan on toimitettava hankintayksikön pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittu- 6h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
7 HELSINGIN KAUPUNKI Hallintopalvelut, tekninen yksikkö/rpe URAKKAOHJELMA mismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden hankintayksikölle jättämispäivästä laskettuna. Lisäksi toimittajan on toimitettava hankintayksikölle sopimussuhteen aikana sen vaatimuksesta ja vaatimuksessa esitetyssä määräajassa edellä esitetyn mukaiset sekä muut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Hankintayksiköllä on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen tai jos toimittaja ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista hankintayksikön tulee kirjallisesti huomauttaa toimittajaa laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on pyydettäessä osoitettava, että työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnteko-oikeus Suomessa. Tämä osoitetaan ylläpitämällä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä näyttämällä pyydettäessä tilaajalle/ rakennuttajalle kopiot työntekijöiden passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisesta henkilötodistuksesta Muut sivuvelvollisuudet Katso YSE Työmaapalvelut Katso YSE Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3.5 Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. 7h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
8 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 8 Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä erillinen selvitys palovaaraa aiheuttavista työvaiheista ja menetelmistä, rakennusaineista ja valmiista rakennusosista. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Katso YSE URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on YSE :n mukainen. 5.2 Määrälaskenta 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Määräluettelo on liitteenä, mutta se ei ole tilaajaa sitova. Määräluettelon yksikköhinnat tulee täyttää mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten. t Urakoitsijan on aloitettava hankinnat ja työt kausivarausten päätyttyä edellyttäen, että urakkasopimus on tehty Töiden valmistuminen 6.2 Viivästyssakko Urakan tulee olla täysin valmiina ja käyttökunnossa Viivästyssakko on YSE mukainen. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet 8h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
9 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus 7.2 Tilaajan vakuudet 7.3 Vakuutukset Takuuaika on kaksi vuotta (YSE ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE ). Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan on otettava rakennuskohteelle YSE :n mukaisesti vahinkovakuutus koko rakennustyön osalle. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverollista (urakkahinta) arvoa. Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen töiden aloittamista. Edellä olevan lisäksi tulee työmaalla toimivalla urakoitsijalla olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen 9h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
10 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Maksuerätaulukko Ennakko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 8 % urakan kokonaishinnasta. Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko 9. ORGANISAATIOT Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE ). Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii suunnittelupäällikkö Matti Kuusela puhelin tai Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennusmestari Rauno Pekonen (RAP- pätevyys). Puhelin tai Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijaa pyydetään ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE ). Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. 10h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
11 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään sovituin välein (YSE ) Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE ) Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE :n mukaisesti Takuutarkastus 11. LAADUNVARMISTUS Takuutarkastus pidetään YSE :n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistuksessa noudatetaan YSE Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun (YSE ). 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE ). Rakenteisiin kelpaamattomat kaivumaat ajetaan Myllypuron liikuntapuistoon, ajomatka on noin20 km. Tilaaja hoitaa maiden vastaanoton. 11h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc
12 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Ongelmajätteet Tilaajan tiedossa ei ole ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia Työvoimamääräykset 13.4 Ilmoitukset lääninverovirastolle Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus (YSE ). Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Helsingin kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Urakoitsijan tulee lähtien noudattaa verohallinnon ilmoitusvelvollisuutta työmaalla työskentelevistä henkilöistä Tarjousasiakirjojen julkisuus 13.6 Sähkön käyttö/sosiaalitilat Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Urakoitsija saa käyttöönsä veloituksetta työmaan sähkön ja veden ja yhden pukutilan suihku- ja WC tiloineen. 12h:\data\worddata\urakkaohjelma\urakkaoh\talitekonurmiurakkaohjelma16.doc