Source: http://docplayer.it/498861-Realizzazione-del-progetto-rete-di-telecomunicazioni-a-larga-banda-delle-pubbliche-amministrazioni.html
Timestamp: 2017-01-22 03:55:53+00:00
Document Index: 9552164

Matched Legal Cases: ['art. 8', 'art. 1666', 'art 1669', 'art. 7', 'art. 279', 'art. 4', 'art. 252']

⭐Realizzazione del progetto Rete di telecomunicazioni a Larga Banda delle Pubbliche Amministrazioni.
Realizzazione del progetto Rete di telecomunicazioni a Larga Banda delle Pubbliche Amministrazioni.
Download "Realizzazione del progetto Rete di telecomunicazioni a Larga Banda delle Pubbliche Amministrazioni."
1 SEDE LEGALE VIA AMBRA, 28/B SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA VIA LATINA, 5 CENTRALINO E FAX : PARTITA IVA E CODICE FISCALE CAPITALE SOCIALE VERSATO EURO ,00 - REGISTRO IMPRESE DI N Realizzazione del progetto Rete di telecomunicazioni a Larga Banda delle Pubbliche Amministrazioni. N PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Allegato n 02 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RETI: Fibra Ottica, IP, VoIP e Ponti Radio SDH. IL RESPONSABILE DEL PROGETTO L AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. NETSPRING S.R.L. DOTT. CLAUDIO BELLUCCI I Progettisti Hats & Tel di Farina P.I. Renzo TEA Information Technology Ing. M. Barsacchi Ing. S. Pistolesi, AGOSTO2 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL PROGETTO DI RETE A LARGA BANDA PROVINCIALE DI Pagina 1 di 1713 I N D I C E CONDIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO...4 OGGETTO ED AMMONTARE DELL APPALTO - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ART 1. - OGGETTO DELL APPALTO...4 ART 2. -DOCUMENTAZIONE DELL APPALTO DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO...5 ART 3. -AMMONTARE DELL APPALTO LUOGO D ESECUZIONE DEI LAVORI...5 ART 4. - MODALITA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI GARANZIA E MANUTENZIONE DELLA RETE....6 ART 5. - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI ART 6. - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI CONSEGNA DEI LAVORI...9 ART 7. - CONSEGNA PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - PROGRAMMA DEI LAVORI ART 8. - CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL IMPRESA ART 9. - TEMPORIZZAZIONE INTERVENTI ART DIREZIONE LAVORI - DIREZIONE TECNICA DELL IMPRESA ART VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE ART SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI ART SPESE, ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL APPALTATORE ART SUBAPPALTO ART PREZZI CONTRATTUALI ART LAVORI NON CONTEMPLATI NELL ELENCO PREZZI ART PRESTAZIONI IN ECONOMIA ART NORME GENERALI PER I LAVORI A MISURA ART OFFERTA DI PRODOTTI EQUIVALENTI ART 20. -REQUISITI PER L ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE RETI IP, VOIP ED SDH ART RESPONSABILITA DELL APPALTATORE CAPITOLATO PER LE INFRASTRUTTURE E LA RETE IN FIBRA OTTICA...23 NORME TECNICHE DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONE ART. 1. NOTE GENERALI ART QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI EDILI E STRADALI ART SEDI DI POSA SOTTERRANEA ART SCAVO TRADIZIONALE ART PERFORAZIONI SOTTERRANEE ART MINITRINCEA ART INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE - CAVIDOTTI ART INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE - SITUAZIONI IMPIANTISTICHE ART GIUNZIONE DEI TUBI ART POSA DEL CORDINO PILOTA E CHIUSURA DEI TUBI ART NASTRO DI SEGNALAZIONE ART SOTTOEQUIPAGGIAMENTO DEI TUBI E TRITUBI ART POZZETTI IN CLS PREFABBRICATI ART CHIUSINI PER COPERTURA DI POZZETTI ART. 15. IMPIANTI TERRA ART PALIFICAZIONI PER POSA CAVI FO ART INSTALLAZIONE PALI IN FERRO PER SOSTEGNO PARABOLE ART. 18. INTERFERENZE CON ALTRI SOTTOSERVIZI NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA ART CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVI IN FIBRA OTTICA ART. 20. POSA DEI CAVI IN FIBRA OTTICA ART. 21. ATTESTAZIONE E GIUNZIONE DEI CAVI E DELLE FIBRE OTTICHE ART TERMINAZIONE DEI CAVI A FIBRE OTTICHE ART COLLEGAMENTO DELLE SEDI ALLA RETE IN FIBRA OTTICA ART NORMATIVA PER IL COLLAUDO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA ART ALLEGATI PER LE MISURE DI COLLAUDO DELLE FIBRE ART VERIFICHE DA CERTIFICARE PER LE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE CAPITOLATO RETE ED APPARATI IP...94 ART. 1. SCOPO DEL CAPITOLATO IP ART. 2. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CAPO II OGGETTO DELL APPALTO ART. 3. RIEPILOGO DELLE OPERE Pagina 2 di 1714 ART. 4. SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE ART. 5. SCOPO DELL AMPLIAMENTO ART. 6. ARCHITETTURA DEL CENTRO RETE ART. 7. CONFIGURAZIONE APPARATI ART. 8. QUANTITA E TIPOLOGIA APPARATI CENTRO RETE ART. 9. GESTIONE DELLA RETE ART. 10. SOTTOCENTRI RETE Architettura generale dell anello GBE lato Follonica Architettura generale dell anello GBE lato Orbetello Collegamento a 300 Mb/s dei Comuni della Comunità Montana dell Amiata ART. 11. BRETELLE IN FIBRA OTTICA E PATCH ART APPARATI SEDI PERIFERICHE QUANTITA E TIPOLOGIA ART. 13. SCORTE APPARATI IP ART SERVIZI OFFERTI DALLA RETE CAPITOLATO RETE ED APPARATI VOIP ART. 1. SCOPO DEL CAPITOLATO VOIP ART. 2. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CAPO II OGGETTO DELL APPALTO ART. 3. RIEPILOGO DELLE OPERE ART. 4. SCOPO ART. 5. ELENCO SEDI E DIMENSIONAMENTO ART. 6. ARCHITETTURA GENERALE ART. 7. CARATTERISTICHE APPARATI ART. 8. CONFIGURAZIONE APPARATI ART. 9. VIDEOCOMUNICAZIONE ART. 10. POSIZIONAMENTO APPARATI ART. 11. FUTURI AMPLIAMENTI ART. 12. GESTIONE ART. 13. ELENCO APPARATI SEDI PERIFERICHE CAPITOLATO RETE ED APPARATI SDH ART. 1. SCOPO DEL CAPITOLATO RETE SDH ART. 2. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CAPO II OGGETTO DELL APPALTO ART. 3. RIEPILOGO DELLE OPERE ART. 4. SCOPO ART. 5. CARATTERISTICHE PONTI RADIO SDH 155 E 80 MB/S ART PONTI RADIO SDH A 155 MB/S ART PONTI RADIO SDH A 80 MB/S ART INSTALLAZIONE PONTE RADIO SU PALO ART INSTALLAZIONE CABINET ART INSTALLAZIONE PONTI RADIO SU EDIFICIO ART. 11. GESTIONE APPARATI SDH ART. 12. DETTAGLI IMPIANTISTICI DATA SHEET Pagina 3 di 1715 CONDIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO OGGETTO ED AMMONTARE DELL APPALTO - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - ART 1. - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione delle opere e la fornitura di tutte le provviste occorrenti per l estensione della rete a larga banda della Provincia di Grosseto. Tale estensione prevede di ampliare il cablaggio a Larga banda Provinciale alle sedi pubbliche di Provincia, Comuni e Comunità Montane di tutto il territorio Provinciale, come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica. Il progetto della rete a Larga banda è stato suddiviso in due diversi segmenti: la rete principale: costituita dal Centro Rete e dalla rete in fibra ottica e/o wireless che arriva fino dentro alla sede d utente; la rete terminale: che, tramite apparati IP (router d utente), collega la rete interna della sede d utente (server, computer, telefoni, fax, ecc.) alla rete principale. La rete principale, indicata in tabella 1. nelle sue diverse tipologie sarà realizzata tramite gara pubblica. RETE IN FIBRA OTTICA Cavidotti sotterranei e rete in fibra ottica RETE GBE Fornitura ed installazione apparati centro rete Fornitura ed installazione apparati di backbone nei sottocentri rete RETE VOIP Fornitura ed installazione apparati centro rete COLLEGAMENTI PONTI RADIO SDH Fornitura ed installazione Ponti Radio SDH Tabella 1 La rete terminale, indicata in tabella 2, nelle sue diverse tipologie sarà realizzata direttamente dal Committente. COLLEGAMENTO SEDI ed ADEGUAMENTO CENTRO RETE Fornitura e posa armadi Rack nel Centro rete Adattamento tecnologico Centro Rete (QE, Stazione energia e condizionamento) Fornitura ed installazione Apparati periferici IP Fornitura ed installazione Apparati periferici VoIP Tabella 2 Pagina 4 di 1716 ART 2. -DOCUMENTAZIONE DELL APPALTO DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO. La documentazione dell appalto è costituita dagli allegati indicati nelle tabelle 3 e 4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELL APPALTO Schema di Contratto Disciplinare di gara DESCRIZIONE ALLEGATI Tabella 3 Numero dell allegato I II DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DESCRIZIONE ALLEGATI Numero dell allegato Relazione tecnica 01 Capitolato speciale d appalto per la rete Fibra Ottica, rete GBE, rete VoIP e rete Wireless SDH (con data sheet). Computo metrico estimativo 03 Elenco prezzi 04 Elenco descrittivo delle voci 05 Elenco sedi da collegare alla rete GBE 06 Elenco telefoni interni/esterni da trasferire in VoIP 07 Piano di sicurezza generale e schede piano di sicurezza 08 Cartografia planimetrie e schematiche 09 Tabella 4 02 ART 3. -AMMONTARE DELL APPALTO LUOGO D ESECUZIONE DEI LAVORI. In tabella 5 sono riportati gli importi preventivati delle opere appaltabili, che ammontano complessivamente a Euro ,10 al netto degli oneri per la sicurezza e degli oneri fiscali, così suddiviso: n D E S C R I Z I O N E Importo a gara Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso TOTALE IMPORTO Lavori a misura Infrastrutture sotterranee ed , , ,60 aeree 2 Lavori a misura rete FO , , ,50 3 Lavori a misura rete GBE ,00 0, ,00 4 Lavori a misura rete VoIP ,00 0, ,00 5 Lavori a misura rete PR SDH , , ,00 6 SOMMANO , , ,10 Tabella 5 Pertanto l importo posto a base di gara ammonta a Euro ,10 di cui Euro ,00 non sono soggetti a ribasso d asta in quanto rappresentano gli oneri relativi alla sicurezza. Pagina 5 di 1717 LUOGO DI ESECUZIONE Luogo di esecuzione dei lavori: Strade Provinciali, Comunali e Statali nella Provincia di Grosseto; sedi pubbliche in tutti i Comuni della Provincia. ART 4. - MODALITA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI GARANZIA E MANUTENZIONE DELLA RETE. MODALITA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI La contabilità dei lavori deve essere elaborata e presentata dall appaltatore su supporto elettronico e su supporto cartaceo. La contabilità lavori o rapporto lavori deve essere redatta nella modalità tipica del settore delle telecomunicazioni ed in particolare: a. per la costruzione di infrastrutture sotterranee: tratta per tratta (da pozzetto a pozzetto e/o da pozzetto ad edificio), facendo riferimento alla cartografia planimetrica di progetto; b. per la costruzione della rete in fibra ottica: da giunto a giunto e da giunto a sede di terminazione fibra, facendo riferimento alla cartografia di progetto; c. per la costruzione delle reti IP, VoIP e ponti radio: sito per sito. Il foglio elettronico di elaborazione della contabilità deve avere minimo 2 folder, nel primo è riportato il rapporto lavori come sopra descritto nel secondo la contabilità totale per voci di capitolato, in ordine crescente. I due folder devono permettere la somma degli importi da liquidare e la loro quadratura. Il foglio elettronico sarà incrementato via via dalle contabilità parziali presentate. Per ogni tratta e/o sito del rapporto lavori potranno essere riportate delle righe descrittive a chiarimento di quanto eseguito. Le contabilità parziali dovranno essere accompagnate dalla documentazione cartografica, dai documenti di ordinazione di interventi in economia e dalle certificazioni di collaudo delle parti di rete eseguite. Per certificazione di collaudo deve intendersi l effettuazione delle verifiche, prove, misure ottiche ed elettriche, misure del tasso di errore, configurazioni, ecc. tipiche di ogni elemento di rete. Il Direttore dei lavori provvederà alla verifica e certificazione delle quantità e della documentazione presentata via via dall Appaltatore, curandone la custodia, la conservazione e l aggiornamento. L appaltatore è tenuto ad intervenire alle verifiche e misurazioni effettuate dal Direttore dei lavori, ove si rifiuti di presenziare alle suddette misurazioni o di firmare eventuali variazioni, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni ed ad addebitare i costi delle verifiche all Appaltatore. Pagina 6 di 1718 Al termine delle opere il Direttore dei Lavori emetterà una serie di certificati di regolare esecuzione delle opere così suddivisi: un certificato per il Centro Rete di Grosseto: un certificato per la rete di trasporto dell anello GBE Grosseto Follonica: un certificato per la rete di trasporto dell anello GBE Grosseto Orbetello: un certificato per la rete di trasporto del ponte radio Grosseto Monte Aquilaia; un certificato per la rete di accesso per ogni Comune comprensiva della tratta radio di collegamento; un certificato di regolare esecuzione dei manti superficiali (tappetino). ART 5. - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI - Nel corso dell esecuzione dei lavori saranno fatti all Appaltatore pagamenti in acconto di ,00 Euro ciascuno, purché dalla contabilità lavori risulti che il credito dell Appaltatore stesso, al netto del ribasso d asta e della ritenuta a garanzia del 2%, abbia raggiunto la somma suddetta. L importo corrispondente agli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d asta, sarà corrisposto in maniera proporzionale all avanzamento dei lavori. Agli effetti contabili si specifica che l importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà percentualizzato rispetto all importo dei lavori offerto dall Appaltatore aggiudicataria, e quindi corrisposto in proporzione su ogni stato di avanzamento. Sull importo dei lavori eseguiti sarà effettuata una ritenuta a garanzia del 2%, che sarà restituita all atto della liquidazione della rata di saldo. E ammesso il pagamento dei lavori eseguiti per un importo inferiore al minimo netto stabilito, previa approvazione del Committente, solo nel caso in cui il non conseguimento di tale limite sia avvenuto per motivi non imputabili all Appaltatore.. Al termine dei lavori, con la sola esclusione del tappeto d usura che verrà realizzato secondo quanto stabilito dall art. 8, sarà corrisposta l ultima rata (al netto della ritenuta) qualunque sia il suo ammontare. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall emissione dei certificati di regolare esecuzione. L importo relativo alle opere di ripristino del tappeto di usura verrà contabilizzato e liquidato in un unica soluzione, qualunque sia il suo ammontare, con la sola eccezione della trattenuta a garanzia. Dopo l ultimazione dei lavori ed entro il periodo di giorni 30 (trenta) sarà rimesso il Conto Finale. A lavoro ultimato eventuali differenze saranno regolate con la rata a saldo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell art. 1666, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Pagina 7 di 1719 GARANZIA E MANUTENZIONE DELLA RETE Durante il periodo di garanzia, così come previsto nella tabella 6, l Appaltatore è l unico responsabile in sede civile e penale, sia nei confronti del Committente che di terzi in genere, per ogni eventuale danno o incidente che si verificasse in conseguenza dei lavori, per difetti di costruzione, per cedimenti del piano viabile o per lesioni a manufatti ed edifici adiacenti alle opere realizzate, a qualunque causa dovuti; i relativi oneri e responsabilità personali faranno carico quindi in maniera imprescindibile all Appaltatore ed al suo personale. 1 Descrizione dell'attività Garanzia Manutenzione Costruzione infrastrutture sotterranee ed opere civili in genere quanto previsto dall art 1669 del Codice Civile e dall'atto di concessione dell'ente proprietario della strada 1 anno 2 Costruzione rete in fibra ottica 1 anno 1 anno 3 Costruzione rete IP 1 anno 1 anno 4 Costruzione rete VoIP 2 anni 1 anno 5 Costruzione rete in ponte radio 1 anno 1 anno 6 Switch di Core al Centro Rete 2 anni 2 anni on site Tabella 6 A norma dell art del Codice Civile tale responsabilità è estesa anche dopo l emissione del certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda i vizi occulti. La garanzia delle opere eseguite, degli apparati installati e la manutenzione della rete decorrono dalla data del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalla Direzione Lavori. Per tutto il periodo di garanzia la manutenzione della rete è a carico dell appaltatore. L'appaltatore dovrà provvedere direttamente allo smaltimento finale dei residui/rifiuti, in funzione della loro specifica natura per tutti i materiali recuperati, dalle lavorazioni appaltate, per i quali non sia stata prevista la restituzione al Committente. Agli effetti della gestione e destinazione finale dei residui/rifiuti derivanti dalle attività connesse alle realizzazioni delle opere, l appaltatore è tenuto all osservanza delle prescrizioni di cui alle normative vigenti in materia e successive modifiche. Gli oneri per tale attività sono compresi nei compensi delle opere oggetto dell appalto. Dal giorno dell ultimazione dei lavori fino all emissione del certificato di regolare esecuzione l Appaltatore è tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all esercizio). Pertanto l Appaltatore dovrà provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte del Committente. Qualora l Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Committente con invito scritto, si procederà d ufficio e la spesa sarà posta a debito dell Appaltatore. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta Pagina 8 di 17110 regola d arte e, in caso di opere stradali, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione, ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e modi contrattuali. All atto dell emissione del certificato di regolare esecuzione i manti stradali (in attesa di rifacimento dei tappetini di usura) dovranno apparire in buono stato di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni e screpolature; l Appaltatore dovrà perciò provvedere ad effettuare a proprie cure e spese tutti quei lavori di risagomatura e di ricarica che si rendessero necessari. Nessun compenso sarà dovuto all Appaltatore per questi lavori successivi, del cui onere egli avrà tenuto conto nella propria offerta. Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati è da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, senza che l Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi. ART 6. - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI CONSEGNA DEI LAVORI Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come segue: a) fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione della rete (tubi, sellette, pozzetti, cavi, cabinet, rack, apparati, bretelle ottiche ed elettriche, materiale riempimento scavi, ecc.); b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo; c) scavi in minitrincea, e/o a sezione obbligata da eseguirsi con mezzi meccanici, escavatori, macchine catenarie, od anche a mano, perforazione teleguidata del sottosuolo, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la posa d infrastrutture sotterranee per telecomunicazione e per la costruzione dei relativi manufatti; d) rinterro degli scavi secondo le indicazioni del presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni dell Ente proprietario della strada; e) ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi natura e tipo; f) fornitura e posa in opera di infrastrutture per telecomunicazione costituite da tubi, pozzetti e chiusini; g) posa in opera di cavi in fibra ottica compreso giunzione ed attestazioni e quanto possa occorrere per l attivazione della fibra; h) prove di verifica di tutte le canalizzazioni ed infrastrutture realizzate, prove di verifica dei cavi in fibra ottica e di tutte le apparecchiature previste; i) recinzione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali; j) recinzione degli scavi effettuata con barriere conformi alla normativa vigente, posizionate a regola d arte e continuamente supervisionate per garantirne la continua integrità anche al di fuori dell orario lavorativo e nei giorni festivi; k) fornitura e posa di canaline e armadi rack all interno degli edifici e del centro rete; l) fornitura e posa di fondazioni in CLS per il sostegno di pali in ferro; m) fornitura e posa di pali in ferro zincati per la posa di parabole; n) fornitura, posa, attivazione, configurazione di apparati GBE; Pagina 9 di 17111 o) fornitura, posa, attivazione, configurazione di apparati VoIP; p) fornitura, posa, attivazione, configurazione apparati SDH di trasporto. CONSEGNA DEI LAVORI La Direzione Lavori comunicherà formalmente all Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori, che dovrà avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto di appalto. Nei casi di urgenza si potrà procedere alla consegna dei lavori anche in pendenza del contratto di appalto, purché in presenza dell aggiudicazione definitiva delle opere. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare la consegna dei lavori in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori. L Appaltatore dovrà in questo caso eseguire i lavori nei tratti già consegnati senza che ciò dia luogo ad eccezioni e/o richieste di maggiori compensi, fermo restando che ad ogni effetto di legge la data legale della consegna sarà quella dell ultimo verbale di consegna parziale. I permessi alle Amministrazioni, Enti Pubblici e privati sono inoltrati dall Appaltatore. L inoltro e l ottenimento dei permessi sono a cura e spese dall'appaltatore fermo restando i seguenti criteri: a) i permessi devono essere richiesti per tempo dall'appaltatore; ogni causa di tardivo rilascio costituente motivo di mancato o ritardato completamento delle opere deve essere tempestivamente segnalata; b) l appaltatore si impegna, prima dell ottenimento dei permessi relativi, di notificare al Committente eventuali condizioni di rilascio di onerosità tale da variare in misura significativa le quantità previste nel progetto tecnico; c) l appaltatore è responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato o ritardato ottenimento dei permessi; sono a suo carico eventuali penalità, maggiori spese, ecc; il Committente si riserva di accettare formalmente cause di mancato o ritardato ottenimento di permessi solo per fatti eccezionali inequivocabilmente non imputabili all appaltatore; d) se, da parte dell appaltatore, si mostrasse grave negligenza nella richiesta e nella cura delle formalità per il rilascio dei permessi, il Committente può revocare in qualsiasi momento l'esecuzione delle opere senza che l'impresa possa invocare alcun risarcimento di danni. Tutti gli atti ed i documenti relativi ai permessi devono essere consegnati in copia al Committente, nessun indennizzo è dovuto all'impresa per eventuali oneri causati da mancato ottenimento dei permessi. ART 7. - CONSEGNA PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - PROGRAMMA DEI LAVORI Il Committente considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine. Pagina 10 di 17112 Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l Appaltatore quella che le lavorazioni che sono oggetto dell appalto debbano essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro, nonché di tutela ambientale. In materia di sicurezza sul lavoro, in ottemperanza al D. L.vo 81/08, l Appaltatore deve presentare, entro trenta (30) giorni dall aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, e consegnare al Committente: a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell organizzazione dei cantieri e nell esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di Sicurezza e di Coordinamento. Sono parte integrante del contratto di appalto il Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale ed il Piano Operativo di Sicurezza. Gli oneri relativi alla sicurezza, che sono evidenziati nel presente Capitolato, non sono soggetti a ribasso d asta. Durante l esecuzione delle opere l Appaltatore può presentare proposte di modificazioni od integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell Appaltatore ed allo scopo di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in danno dell Appaltatore, e ciò ad insindacabile ancorché circostanziato e concorde giudizio del Direttore dei Lavori e del Committente; Sarà cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Appaltatore predisporre la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari, la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni inerenti l igiene e la sicurezza del lavoro previste per le singole fasi delle lavorazioni. Contestualmente alla consegna del suddetto Piano Operativo di Sicurezza l'appaltatore è tenuto a presentare un dettagliato programma, in cui sia indicata la sequenza nel tempo delle varie fasi di lavoro, redatto nel pieno rispetto dell organizzazione del lavoro in sicurezza, che permetta il rispetto delle date di consegna di cui all articolo 9. In tale programma dovranno essere specificatamente indicati sia i lavori da eseguire in ciascun periodo, sia il personale ed i mezzi necessari a realizzare l avanzamento previsto; il tutto dovrà essere corredato da un apposito grafico. Pagina 11 di 17113 Il programma non esclude né diminuisce la responsabilità dell Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazioni alla facoltà del Committente di poter ordinare l esecuzione di un lavoro, per giustificato motivo, entro un determinato termine di tempo. ART 8. - CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL IMPRESA L Appaltatore dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità ed in numero sufficiente ad eseguire i lavori a cui è addetto, e con maestranze e mezzi d opera tali da poter assicurare la buona esecuzione dei lavori ed il rispetto dei tempi stabiliti, secondo le modalità indicate all art. 7 del presente Capitolato. Sul luogo dei lavori l Appaltatore dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti gli ordini verbali o scritti del Direttore dei lavori e del Committente, che deve essere in grado di rintracciare in ogni momento il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Appaltatore. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel Contratto e quelle emanate in corso d opera, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nei Piani di Sicurezza elaborati dal Committente e dall Appaltatore; quest ultimo, e quindi per proprio tramite il suo rappresentante sul cantiere, non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini ricevuti, che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori, sia il rifiuto o la sostituzione di materiali, salvo la facoltà di scrivere le proprie riserve sui registri contabili. Resta ancora stabilito che i lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere direttamente eseguite dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, senza che per questo l Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato. ART 9. - TEMPORIZZAZIONE INTERVENTI A far data dalla firma del contratto, dal null osta degli enti proprietari delle strade e dal rilascio delle licenze da parte del Ministero i lavori dovranno essere condotti senza interruzione, seguendo l ordine stabilito e consegnati alle scadenze indicate dal programma esecutivo di cui alla tabella 7. Pagina 12 di 17114 N COMUNI Costruzione rete in FO RETE IP RETE VoIP 1 Comune di Grosseto da rilascio permessi Entro 3 mesi 50% delle sedi Entro 6 mesi rimanenti sedi 2 Follonica Entro 3 mesi attivazione rete FO 3 Gavorrano Entro 3 mesi attivazione rete FO 4 Scarlino Entro 3 mesi attivazione rete FO 5 6 Badia Vecchia x Roccastrada Castiglione della Pescaia Entro 3 mesi attivazione rete FO Entro 4 mesi attivazione rete FO 7 Orbetello Entro 3 mesi attivazione rete FO 8 Magliano in Toscana Entro 4 mesi attivazione rete FO 9 Massa Marittima Entro 4 mesi attivazione rete FO 10 Roccastrada Entro 4 mesi attivazione rete FO 11 Monte Argentario Entro 6 mesi attivazione rete FO 12 Capalbio Entro 6 mesi attivazione rete FO 13 Manciano Entro 6 mesi attivazione rete FO 14 Scansano Entro 6 mesi attivazione rete FO 15 Monterotondo Marittimo Entro 6 mesi attivazione rete FO 16 Montieri Entro 6 mesi attivazione rete FO 17 Campagnatico Entro 6 mesi attivazione rete FO 18 Civitella Paganico Entro 6 mesi attivazione rete FO 19 Pitigliano Entro 6 mesi attivazione rete FO 20 Sorano Entro 6 mesi attivazione rete FO 21 Isola del Giglio Entro 10 mesi attivazione rete FO 1 Arcidosso 2 Castel del Piano 3 Castell'Azzara Entro 11 mesi attivazione rete FO 4 Cinigiano 5 Roccalbegna Entro 11 mesi attivazione rete FO 6 Santa Fiora 7 Seggiano 8 Semproniano Entro 11 mesi attivazione rete FO tabella 7 da firma contratto Entro 3 mesi attivazione Apparati Centro Rete Entro 4 mesi attivazione GBE Entro 4 mesi attivazione GBE Entro 4 mesi attivazione GBE Entro 4 mesi attivazione GBE Entro 4 mesi attivazione GBE Entro 4 mesi attivazione GBE Entro 4 mesi attivazione GBE Entro 4 mesi attivazione Apparati Centro Rete RETE PONTI RADIO da rilascio licenze Ministero Entro 5 mesi attivazione PR Entro 5 mesi attivazione PR Entro 5 mesi attivazione PR Entro 5 mesi attivazione PR Entro 5 mesi attivazione PR Entro 5 mesi attivazione PR Entro 6 mesi attivazione PR Entro 6 mesi attivazione PR Entro 8 mesi attivazione PR Entro 8 mesi attivazione PR Entro 10 mesi attivazione PR Entro 10 mesi attivazione PR Entro 11 mesi attivazione PR Entro 11 mesi attivazione PR Grosseto-Monte Aquilaia Pagina 13 di 17115 Tutte le opere dovranno comunque essere ultimate entro 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, con la sola esclusione del tappeto di usura che verrà eseguito dopo che sia trascorsa la prima stagione invernale dall ultimazione dei lavori, ovvero nei tempi stabiliti dalla Direzione Lavori, conseguentemente alle richieste degli Enti Proprietari delle strade. Il Direttore dei Lavori comunicherà mediante raccomandata A.R. la data di inizio dei lavori per la realizzazione del tappeto di usura. Il termine per l esecuzione del tappeto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata. I tempi contrattuali stabiliti sono comprensivi di quelli necessari per l approvvigionamento dei materiali per la costruzione delle infrastrutture e della rete in fibra ottica, nonché per l ottenimento degli eventuali permessi, concessioni e licenze di spettanza esclusiva dell Appaltatore e per la consegna degli apparati per la rete IP, VoIP e Ponti radio. E facoltà del Committente, senza che ciò dia luogo a maggiori compensi per l Appaltatore, di procedere alla messa in esercizio di tratti funzionali di rete anche prima della scadenza dei tempi previsti. La presa in carico parziale delle opere costituisce consegna provvisoria, della quale dovrà essere redatto apposito verbale. Per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati si stabilisce la penale pari allo 0,05% dell importo netto contrattuale. Il Committente emetterà regolare fatture per gli importi relativi alle penali e potrà procedere alla compensazione di tali importi nei pagamenti delle fatture emesse dall'appaltatore. ART DIREZIONE LAVORI - DIREZIONE TECNICA DELL IMPRESA La Direzione Lavori ha il compito di curare che le opere compiute risultino pienamente rispondenti al progetto ed alle norme del Capitolato speciale di Appalto, per questo ha il diritto di impartire gli ordini inerenti e di controllare i materiali e le opere in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. L Appaltatore deve avere un proprio Direttore dei Lavori professionalmente qualificato, munito dei necessari poteri ed un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anch egli professionalmente qualificato, dei quali ha l obbligo di comunicare il nominativo all atto della consegna dei lavori. Compito del Direttore Lavori dell Appaltatore è genericamente quello di affiancare la Direzione Lavori, per tutta la durata delle opere, in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione. Oltre a ciò il Direttore Lavori dell Appaltatore rimane, ad ogni effetto, l unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione. Pagina 14 di 17116 Al riguardo si precisa che la progettazione e la esecuzione di tutte le opere di cantiere, provvisionali, e comunque necessarie per dare compiute tutte le opere appaltate, sono di esclusiva competenza del Direttore Lavori dell Appaltatore, conseguentemente la Direzione Lavori ed i suoi collaboratori non entrano in merito al riguardo, sempreché le decisioni del Direttore Lavori dell Appaltatore non siano contrarie agli interessi del Committente. Allorché, in corso d opera, le opere realizzate risultassero praticamente difettose o comunque non rispondenti all esigenza dei lavori, l Appaltatore è tenuto ad ampliarle o modificarle, e ove occorra, anche a cambiarle totalmente, e ciò a sue spese e cura senza che egli possa né invocare, a scanso di responsabilità, l approvazione data o le modificazioni suggerite dalla Direzione dei Lavori, né pretendere compensi od indennità, oltre ai prezzi stabiliti in Contratto per i lavori regolarmente eseguiti. ART VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE Le varianti in corso d opera possono essere ammesse dalla Direzione Lavori con riserva e facoltà di introdurre nelle opere progettate quelle varianti che riterrà opportune nell interesse della buona riuscita e dell economia dei lavori, finalizzate al miglioramento dell opera ed alla sua funzionalità. Gli importi preventivati potranno quindi variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni delle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli di Contratto. ART SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI Le sospensioni e riprese dei lavori sono regolate dal contratto. Il Direttore lavori, sentito il parere di NetSpring Srl, autorizza la sospensione e ripresa dei lavori mediante la compilazione dei relativi verbali in contradditorio con l Appaltatore. ART SPESE, ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL APPALTATORE Sono a carico dell Appaltatore tutte le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti che si intendono compensati con i prezzi di appalto in quanto valutati con gli stessi: le spese di contratto, di bollo, di registrazione nonché di istruttoria presso i diversi Enti per l ottenimento di licenze e permessi di propria competenza; l onere della ricognizione completa, prima dell inoltro dell offerta, dei luoghi dove verranno realizzate le opere di progetto, in modo da essere pienamente a conoscenza delle difficoltà operative derivanti dalle particolari morfologie urbanistiche ed ambientali, delle quali è già stato tenuto debito conto nella redazione del presente progetto; Pagina 15 di 17117 l impianto di uno o più siti di stoccaggio materiali ed attrezzature adeguatamente recintati; le spese per gli allacciamenti elettrici e l approvvigionamento idrico per quanto riguarda le necessità esecutive dei lavori stradali e dei siti di stoccaggio; l effettuazione di tutti gli accertamenti, verifiche e saggi necessari per determinare l esatta ubicazione dei servizi e tubazioni del sottosuolo, compresa la preliminare interpellanza in tal senso di tutte le società proprietarie di sottoservizi, per evitare in corso d opera eventuali danneggiamenti od interferenze con i sottoservizi esistenti; restano comunque senz altro a carico dell Appaltatore tutte le spese necessarie per la riparazione di eventuali danni che venissero arrecati, durante i lavori, ad opere, condutture e cavi sotterranei ed aerei, ecc. nonché il relativo risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando il Committente da ogni possibile addebito; le spese e gli oneri per l ottenimento dei permessi di scavo dagli Enti proprietari delle strade, le spese e gli oneri per l occupazione di aree pubbliche e private (queste ultime solo se al di fuori delle fasce già eventualmente asservite all atto dei lavori) destinate ad area di stoccaggio dei materiali; sono parimenti a carico dell Appaltatore le spese per ripristinare eventuali danni arrecati a queste aree e ricondurle nello stato precedente al loro utilizzo; tutti gli oneri per la formazione, l impianto ed il mantenimento dei cantieri mobili, per la manutenzione, la sorveglianza, la pulizia ed il buon ordine dei cantieri stessi e delle relative adiacenze, e per tutte quelle opere provvisionali che si rendessero necessarie alla sicurezza ed alla buona esecuzione dei lavori; l obbligo di richiedere alle competenti autorità i necessari permessi per circolare con mezzi speciali per il trasporto dei materiali, o comunque per la movimentazione di apparecchiature nell area oggetto dell intervento; la fornitura e la manutenzione continua, accurata e costante in corrispondenza dei cantieri mobili di lavoro di barriere, di cartelli di avviso, di lumi per i segnali notturni e della opportuna segnaletica, il tutto tramite l adozione di materiali e metodi strettamente conformi alla normativa vigente ed una supervisione che sia garantita per l intera estensione e durata dei lavori anche nei giorni festivi; ottemperare tempestivamente, e senza nulla obbiettare, a quanto venisse particolarmente richiesto dalla Direzione Lavori e dagli Enti proprietari delle strade allo scopo di tutelare la sicurezza di propri lavoratori o di terzi, nonché per l osservanza delle norme contenute nel Codice della Strada in vigore all atto dell esecuzione delle opere; l assistenza di personale idoneo, munito di adeguati attrezzi e strumenti, che dovrà essere garantita per tutto l arco dei lavori dietro semplice preavviso di n. 3 (tre) giorni lavorativi; tale personale sarà a disposizione del Direttore dei Lavori per i rilievi delle opere realizzate ed il controllo della contabilità. la conservazione e consegna al Committente degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero durante l esecuzione dei lavori; il mantenimento in perfetto stato di tutte le opere eseguite fino alla data del certificato di regolare esecuzione, dopo aver effettuato lo smontaggio dei cantieri e lo sgombro a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.; l adozione, nella esecuzione dei lavori, dei DPI richiesti obbligatoriamente dai Piani di Sicurezza e/o dalle Pagina 16 di 17118 norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l incolumità del personale dipendente e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, ricadrà sull Appaltatore restandone sollevato il Committente; le spese per tutte le prove, sperimentazioni, prove di carico, di pressione, elettriche ecc. che si rendano necessarie, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, direttamente sul cantiere di lavoro o presso laboratori pubblici e privati, per accertare la qualità dei materiali forniti e dei lavori eseguiti; la ricerca dei residuati bellici e la loro rimozione, nelle zone interessate dai lavori, secondo le disposizioni che verranno impartite dal Ministero della Difesa attraverso il Genio Militare; la richiesta di tutti i nulla osta per l installazione delle parabole sugli edifici pubblici e la certificazione dell idoneità dei tralicci esistenti alla posa di ulteriori parabole; la configurazione degli apparati compresi gli instradamenti IP e VoIP saranno ad onere e cura dell Appaltatore che dovrà rispettare le indicazioni del presente capitolato e le eventuali ulteriori indicazioni che il Committente fornirà durante la realizzazione della rete; (il Committente si riserva infatti la possibilità di integrare le indicazioni del capitolato con le necessità che dovessero evidenziarsi con il procedere della realizzazione; il grado di dettaglio delle suddette indicazioni sarà deciso dal Committente.) l Appaltatore dovrà quindi consultarsi con i reparti tecnici del Committente per recepire tali indicazioni e fornire anticipatamente la descrizione delle configurazioni che sta per attivare; particolare attenzione dovrà essere posta nel caso che gli apparati interessati siano già attivi per cui prima di procedere l Appaltatore dovrà avere esplicita autorizzazione da parte del Committente. ART SUBAPPALTO. Il subappalto è consentito per le sole opere previste dalle Voci da 001 a 034 e dalle Voci da 182 a 184 dell elenco prezzi rientranti nelle lavorazioni della categoria OG 3; per le altre lavorazioni non è ammesso il subappalto, pena l immediata risoluzione del contratto. L incameramento della cauzione definitiva e la richiesta di risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti. Non è considerato subappalto la commessa diretta dell Appaltatore ad altre ditte od imprese per la sola ed unica fornitura di materiali. ART PREZZI CONTRATTUALI I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura che risulteranno dalla gara di appalto e facenti parte integrante del Contratto di Appalto. Tali prezzi compensano i lavori interamente finiti in ogni loro parte a perfetta regola d arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relativi. I prezzi contrattuali, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d arte, quindi anche di tutti gli oneri non espressamente dettagliati ma necessari alla esecuzione Pagina 17 di 17119 dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce ai lavori provvisionali ed all approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei mezzi d opera, sia per qualunque tipo di assicurazione obbligatoria o consigliabile, sia infine per tutte quelle opere e provvigioni atte a tutelare l igiene e la salute dei lavoratori. I prezzi contrattuali per i lavori a misura, per la fornitura dei materiali e dei mezzi d opera, nonché per le prestazioni in economia, si intendono accettati, oltreché offerti, dall Appaltatore in base a calcoli di propria specifica convenienza e quindi a tutto suo rischio, essi sono perciò fissi ed invariabili. I suddetti prezzi sono altresì comprensivi di tutti gli oneri, nessuno escluso, di cui al presente Capitolato, compreso quelli non specificati, ma necessari per dare i lavori compiuti a perfetta regola d arte. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell art del Codice Civile. Per tutti i lavori appaltati i prezzi si intendono - per patto essenziale nell'interesse del Committente - fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori fino al loro termine e compensativi di tutte le opere, forniture, servizi, nonché delle lavorazioni nei giorni festivi e durante le ore notturne e di quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti e suscettibili di essere verificati. L'Impresa non potrà chiedere alcun compenso o indennizzo, oltre al pagamento dei corrispettivi previsti nell elenco prezzi, per qualsivoglia ragione ed onerosità, ancorché sopravvenuta durante il corso dei lavori, imprevista ed imprevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, con espressa rinuncia alla revisione del prezzo ed al beneficio dell'equo compenso di cui all'art cod. civ., perché di tali rischi ha tenuto conto nella determinazione dell offerta di appalto. L alea della remuneratività del contratto è pertanto a totale ed esclusivo carico dell Impresa, che non potrà in alcun caso formulare domande nei confronti del Committente che si fondino su condizioni di eccessiva onerosità del rapporto, sopravvenute alla conclusione dei lavori. Nei luoghi di lavoro ove potrebbero essere presenti sostanze o gas esplosivi o infiammabili l Appaltatore curerà l applicazione di particolari precauzioni (attrezzi antiscintilla, vestiario antistatico, presenza continua di estintori, ecc.) senza per questo richiedere nessun compenso aggiuntivo. ART LAVORI NON CONTEMPLATI NELL ELENCO PREZZI Qualora la Direzione dei Lavori giudicasse opportuno o, per circostanze eccezionali, necessario ordinare all Appaltatore l esecuzione di opere e/o somministrazioni non comprese nei prezzi di Contratto, si procederà nei seguenti modi: a) mediante il concordamento di nuovi prezzi; b) in economia con personale, mezzi d opera e provviste fornite dall Appaltatore; Pagina 18 di 17120 Il personale fornito per le opere in economia dovrà essere idoneo ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. Gli eventuali Nuovi Prezzi dovranno essere stabiliti esclusivamente nel modo sopra riportato, saranno concordati sempre prima dell esecuzione delle opere non altrimenti remunerabili, sono da intendersi validi ed applicabili solo dopo che sia intervenuta l approvazione del Committente e sono soggetti, come tutti gli altri, all eventuale ribasso d asta contrattuale. ART PRESTAZIONI IN ECONOMIA Le prestazioni e forniture in economia diretta avranno carattere eccezionale e dovranno essere disposte solo per lavori secondari non altrimenti remunerabili con i prezzi di elenco. In ogni caso le prestazioni e forniture anzidette saranno compensate solo se oggetto di uno specifico e preventivo ordine della Direzione dei Lavori. Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro ed alla qualifica degli operai richiesta dalla Direzione Lavori; se l Appaltatore di sua iniziativa impiegherà nei lavori in questione operai di qualifica superiore a quella richiesta, non avrà diritto ad alcun compenso per la differenza delle categorie. La contabilizzazione verrà effettuata applicando, ai tempi accertati in contraddittorio, i compensi risultanti dall Elenco Prezzi di progetto con l applicazione del ribasso d asta. Per qualsiasi tipo di prestazione in economia, sia essa diurna o notturna, feriale o festiva, si applicheranno unicamente i prezzi previsti nell Elenco prezzi di progetto, senza che l Appaltatore, edotto di ciò dal presente articolo, possa opporre riserva o rivalsa alcuna. E demandato al giudizio insindacabile della Direzione Lavori lo stabilire la idoneità degli operai, dei materiali e dei mezzi d opera impiegati nelle prestazioni in economia, l Appaltatore dovrà immediatamente sostituirli qualora quelli forniti non fossero riconosciuti idonei. Nei prezzi in economia si intende compreso e compensato che il personale sia provvisto d attrezzatura manuale e meccanica di mestiere, di apparecchi ed apparati di prova e configurazione e quant altro richiesto nell intervento. Pagina 19 di 171 Vedere altro
Comunità Montana.. della provincia di CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI. NEI COMUNI DI.. DELLA COMUNITA MONTANA.. Art. 1 - OGGETTO DEI LAVORI I lavori Dettagli Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO
Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione di N 1 Impianto Fotovoltaico Collegato Alla Dettagli CONTRATTO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO tra il Sig... codice fiscale... residente in... proprietario di (*)...di cui dispone dei libero uso, sito in... e il Sig... residente in... nella qualifica di... dell impresa... codice fiscale... Dettagli COMUNE DI MONTEMURLO (Provincia di PRATO)
Art. 1 OGGETTO DEI LAVORI COMUNE DI MONTEMURLO (Provincia di PRATO) Il presente documento ha per oggetto realizzazione di impianto fotovoltaico da circa 9,600 KWp presso la Scuola Media Salvemini La Pira Dettagli Settore 4 (CENTRO ELABORAZIONE DATI-RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE-DIREZIONE N.U.E DISCARICA-ECOLOGIA E AMBIENTE)
UNO DEI 100 COMUNI DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA Settore 4 (CENTRO ELABORAZIONE DATI-RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE-DIREZIONE N.U.E DISCARICA-ECOLOGIA E AMBIENTE) 0835 587327 Fax 0835 581208 Capitolato Dettagli AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE Art.1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente Capitolato Speciale ha come oggetto la Dettagli Documentazione di gara
Comune di Santa Maria a Monte Provincia di Pisa SETTORE 3 OGGETTO ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI ALL INTERNO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STRORICO E RECUPERO DELL AREA DELLA ROCCA CON Dettagli COMUNE DI QUALIANO PROVINCIA DI NAPOLI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Art. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto di illuminazione pubblica di tutto il territorio comunale, ivi compreso le linee elettriche Dettagli COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese
COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE RETI DI PROPRIETA COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNI 2010 2011-2012 UFFICIO Dettagli COMUNE DI UBOLDO Provincia di Varese
COMUNE DI UBOLDO Provincia di Varese Ufficio Tecnico Comunale Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni - Ecologia Centro Sportivo Comunale Fornitura e posa di due palloni pressostatici di copertura campi Dettagli FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Capitolato speciale d Appalto per il servizio di manutenzione da effettuarsi mediante somministrazione - di tutti gli estintori Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE EDILIZIE RELATIVE AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE CONTRATTO DI APPALTO Dettagli CONTRATTO APPALTO LAVORI EDILI PRIVATI
Ai Termini di legge Ristruttura Semplice si riserva tutti i diritti sul presente modello con divieto di riproduzione senza autorizzazione Via Mons. Razzoli 84-54028 - Villafranca in Lunigiana (MS) Tel. Dettagli A.S.L. 2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER OPERE DI FALEGNAME - VETRAIO - FABBRO ANNO 2007
A.S.L. 2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER OPERE DI FALEGNAME - VETRAIO - FABBRO ANNO 2007 1 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento della manutenzione ordinaria, programmata Dettagli CAPITOLATO SPECIALE. Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici
CAPITOLATO SPECIALE Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ammonta ad. 10250 oltre IVA al Dettagli CAPITOLATO SPECIALE CIG 543712162F
CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA CIG 543712162F Art. 1 Oggetto Dettagli Comune di MISANO DI GERA D ADDA Provincia di Bergamo Regione Lombardia
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA = PREZZO PIU BASSO DETERMINATO MEDIANTE MASSIMO RIBASSO SULL IMPORTO DEI LAVORI APPALTO CON CORRISPETTIVO A CORPO = LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO L appalto ha per oggetto la
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO L appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza domiciliare a favore degli Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed Dettagli C o m u n e d i L u v i n a t e
C o m u n e d i L u v i n a t e PROVINCIA DI VARESE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione dei lavori di rimozione della neve e di spargimento di Dettagli Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO. Art. 2 COMPOSIZIONE ANALITICA DELL APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il progetto ha come oggetto l adeguamento e la personalizzazione dei locali destinati al Centro Elaborazione Dati nei nuovi locali di via Acrone, nonché il trasloco delle attrezzature Dettagli R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI BUCCHERI Provincia di Siracusa
R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI BUCCHERI Provincia di Siracusa CAPITOLATO D ONERI FORNITURA MATERIALI A PIE D OPERA, TRASPORTI e NOLI OGGETTO : Cantiere di lavoro n. 1001467/SR-18 (Circolare Dettagli Il giorno del mese di dell anno 2011 nella sede della ASL RM/A, - via Ariosto 3/5, in esecuzione della deliberazione n.
C O N V E N Z I O N E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI RIABILITAZIONE E RISOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI DI VIA PALESTRO 39, VIA DEI RIARI 48, P.ZZA GENTILE DA FABRIANO 7, Dettagli OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA 05100 TERNI P.zza S. Pietro, 4 Tel. E Fax 0744 428150 421403 e-mail oppaterni@libero.it
OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA 05100 TERNI P.zza S. Pietro, 4 Tel. E Fax 0744 428150 421403 e-mail oppaterni@libero.it www.oppaterni.com P.IVA 00526840558 cod. fisc. 80000070559 CAPITOLATO TECNICO Art. Dettagli OGGETTO: SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E L ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
CITTÀ DI RAGUSA www.comune.ragusa.it SETTORE XIV Corpo di Polizia Municipale Via M. Spadola n 56 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 676771 Fax 0932 248826 e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it OGGETTO: Dettagli REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE (CAVIDOTTI, POZZETTI, CHIUSINI, ECC.) ATTI AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA.
CITTA DI VERBANIA Provincia del Verbano Cusio Ossola REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE (CAVIDOTTI, POZZETTI, CHIUSINI, ECC.) ATTI AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA. approvato con deliberazione Dettagli COMUNE DI ALSENO Provincia di Piacenza
COMUNE DI ALSENO Provincia di Piacenza Rep. N. in data Contratto di appalto per lavori relativi ad interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e potenziamento uscite di sicurezza della Dettagli CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI Manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio dell intero territorio Dettagli S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A
S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Allegato 5 DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER LE OPERE DI RIORDINO Dettagli COMUNE DI CENGIO. PROVINCIA DI SAVONA C.A.P. 17056 - Piazza Martiri Partigiani, 8 Lavori Pubblici
COMUNE DI CENGIO PROVINCIA DI SAVONA C.A.P. 17056 - Piazza Martiri Partigiani, 8 Lavori Pubblici Prot. n 6294 N Reg. Pubbl. 83 1. BANDO PROCEDURA APERTA: Il giorno 21/09/2010 alle ore 9,00 si terrà presso Dettagli DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
CITTA DI MARIANO COMENSE Provincia di Como CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO III LOTTO DICEMBRE 2006 Dettagli COMUNE DI ACCADIA. (Provincia di Foggia)
COMUNE DI ACCADIA (Provincia di Foggia) PROGETTO PER LA DOTAZIONE DI IMPIANTO DI VODEOSORVEGLIANZA E FORNITURE ARREDI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATI "CASONE PADULI" E "CASONE DIFESA". Dettagli FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A ALLEGATO 1) FORNITURA MATERIALE ELETTRICO REDATTO DALL ASSISTENTE TECNICO SORANZO LORIS VISTO: IL DIRETTORE S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Arch. Antonietta PASTORE Dettagli C O M U N E D I L U Z Z A R A
CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PORTO LE GARZAIE E DELL AREA GOLENALE CIRCOSTANTE PERIODO ANNO 2009-2022 CUP J19E08000080004 - CIG 0249871810 Dettagli PREMESSA IL TERRITORIO
PREMESSA La presente relazione accompagna il progetto esecutivo delle attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo e la realizzazione di manutenzioni ordinarie delle reti, allacciamenti Dettagli Azienda Ospedaliera Brotzu. Servizio Provveditorato Ospedale di rilievo nazionale e alta. Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
Dipartimento Amministrativo Capitolato Speciale d appalto Procedura Aperta per la fornitura di G.P.L. da riscaldamento con comodato d uso gratuito del serbatoio, per i corpi separati dell Azienda Ospedaliera Dettagli Azienda U.L.S.S. n. 19
Allegato B al Disciplinare AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI FINANZIAMENTO - CONTRATTO PER UN MUTUO DECENNALE - A TASSO VARIABILE CON OPZIONE DI CONVERSIONE A TASSO FISSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE Dettagli CONTRATTO DI APPALTO. *..., nato a... il..., residente a..., via..., n..., codice fiscale n..., in
CONTRATTO DI APPALTO L'anno..., il giorno... del mese di..., in..., tra i Signori: *..., nato a... il..., residente a..., via..., n...., codice fiscale n...., in seguito per brevità denominato -Committente- Dettagli N. Rep... SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO N. Rep.... LAVORI PER LA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO STAMPATO COME ESISTENTE NEL CORTILE INTERNO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI DELL AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO Dettagli Dott., Ufficiale Rogante. per La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze con sede in Piazza
1 CONTRATTO DI APPALTO REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemila il del mese di, in Firenze nella sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dinanzi a me Dott., Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Acquisto di n. 1 mini escavatore da impiegare nei lavori di manutenzione delle strade SALERNO, 10 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Bernardo Saja) Oggetto Dettagli COMUNE DI PISA. Capitolato speciale d appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per l asilo nido di Via Puglia in Pisa
A.T.E.R. Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della Provincia di VERONA Piazza Pozza 1/c,d,e - 37123 VERONA telefono 045-8062411 telefax 045-8062432 E-mail: info@ater.vr.it www.ater.vr.it., Dettagli Comune di Galatina. Provincia di Lecce *********** GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI
GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell Appalto è il Servizio di affissione Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D ONERI Anno 2006
***** PROVINCIA DI GENOVA VIABILITA E DEMANIO STRADALE ****** CAPITOLATO SPECIALE D ONERI Anno 2006 SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. Genova, 02 Febbraio Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Oggetto: Realizzazione e gestione dell impianto fotovoltaico di 6 KWP presso l Asilo Nido della Città Universitaria Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma. Il presente Capitolato Speciale Dettagli Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012
Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 - Decorrenza e durata del Dettagli CAPITOLATO PRESTAZIONALE LOTTO N. 2 OPERE SPECIALISTICHE PER PARETI MOBILI, CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE ED AFFINI
Allegato 4) CAPITOLATO PRESTAZIONALE LOTTO N. 2 OPERE SPECIALISTICHE PER PARETI MOBILI, CARTONGESSO, CONTROSOFFITTATURE ED AFFINI CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 Oggetto dell appalto Il presente Dettagli Articolo 1. Oggetto dell appalto... 3 Articolo 2. Oggetto della fornitura... 4
ALLEGATO 2 Capitolato d appalto per la fornitura di apparati di rete e materiale necessario al collegamento delle sedi della seconda fase di Lepida nel Comune di Carpi Pagina 1 di 9 Articolo 1. Oggetto Dettagli Rio Marina AVVISO PUBBLICO
Rio Marina Comune elbano AVVISO PUBBLICO OGGETTO : Avviso di gara di licitazione privata per l affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti. Si rende noto che con Dettagli Tra l Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura Gestione Liquidatoria ex Art. 5
SCHEMA CONTATTO D APPALTO - art. 279 D.P.R. 207/2010 CONTRATTO D APPALTO Tra l Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura Gestione Liquidatoria ex Art. 5 L.R. 11.05.2007 n. 9 - e la Società, Dettagli IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI
IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI Oggetto del collaudo Il collaudo rappresenta l atto conclusivo della realizzazione di un opera pubblica, mediante il quale viene verificato e certificato che l opera pubblica Dettagli COMUNE DI NICOLOSI C.A.P. 95030 PROVINCIA DI CATANIA. Area 6^ - Urbanistica DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
COMUNE DI NICOLOSI C.A.P. 95030 PROVINCIA DI CATANIA Area 6^ - Urbanistica DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1. Il Comune di Nicolosi affida in concessione la gestione degli Dettagli PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA SETTORE/STAFF Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile DETERMINAZIONE n. 972 DEL 01/06/2016 OGGETTO: Sp.19 Olivola località Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI Tra... d ora in avanti denominato il committente residente in. C.F... P. IVA - da una parte e.. d ora in avanti Dettagli COMUNE DI COSTABISSARA PROVINCIA DI VICENZA CAPITOLATO D ONERI
COMUNE DI COSTABISSARA PROVINCIA DI VICENZA CAPITOLATO D ONERI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN AFFITTO D AZIENDA DELLA GESTIONE DEL BAR DI PROPRIETA COMUNALE SITUATO PRESSO IL CENTRO CULTURALE ELISA Dettagli COMUNE DI CASTEL SANT ELIA (Provincia di Viterbo)
COMUNE DI CASTEL SANT ELIA (Provincia di Viterbo) SCHEMA Concessione in esclusiva, dell uso di spazi pubblicitari su elementi di arredo urbano e segnaletica direzionale privata e pubblica nel territorio Dettagli COMUNE DI ARDEA. (Prov. di Roma) REP 5156 VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D OPERA CONTRATTO PER I LAVORI DI RECUPERO STRUTTURA DISMESSA
COMUNE DI ARDEA (Prov. di Roma) REP 5156 VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D OPERA CONTRATTO PER I LAVORI DI RECUPERO STRUTTURA DISMESSA VECCHIO DEPURATORE PER REALIZZAZIONE PRESIDIO ASL. REPUBBLICA ITALIANA Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ATTREZZATURE INDICE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ATTREZZATURE INDICE Art. 1 Oggetto della fornitura Art. 2 Importo dell appalto Art. 3 Caratteristiche della fornitura Art. 4 Criteri di aggiudicazione Art. 5 Termini e luoghi Dettagli COMUNE DI SEGARIU Provincia del Medio Campidano Via Municipio 11- Telefono 070/9303923 Telefax 070/9302306 Servizi Finanziari
1 COMUNE DI SEGARIU Provincia del Medio Campidano Via Municipio 11- Telefono 070/9303923 Telefax 070/9302306 Servizi Finanziari DISCIPLINALE PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN CAPANNONE PER ESSERE ADIBITO Dettagli I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLʹAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA Servizio di manutenzione di tutti gli estintori installati presso gli Uffici Comunali. Questa Amministrazione Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE INDICE A. INDICAZIONE DELLE NECESSITÀ FUNZIONALI, DEI REQUISITI E DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NELL INTERVENTO IN MODO CHE RISPONDA Dettagli COMUNE DI VALLEFIORITA PROVINCIA DI CATANZARO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE. Schema di Convenzione
COMUNE DI VALLEFIORITA PROVINCIA DI CATANZARO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE Schema di Convenzione Art. 1 Oggetto del lavoro Il presente schema di convenzione Dettagli CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMITATO REGIONALE CRI DELLA TOSCANA CIG: 28951999C9 Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE SALE RIUNIONE E DI AREE RISERVATE ALL ACCOGLIENZA DELLA NUOVA SEDE DELL AIFA
ASL TO 1 S.C. GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE ALLEGATO A Procedura negoziata per l affidamento in economia del servizio di manutenzione ordinaria conservativa, di riparazione di tutti gli impianti gas Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 6 CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato, alle seguenti espressioni sono Dettagli CAPITOLATO D'ONERI PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE
CAPITOLATO D'ONERI PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE 1. Oggetto della gara Oggetto del presente capitolato è la fornitura di servizi di interpretariato e traduzione per le attività della Provincia Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SEVIZIO DI GESTIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI ESTINTORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. Via Libertà n 74 C.F. 00337180905 Tel. 0789612911-13 pasquale.caboni@tiscali.it 1 ARTICOLO Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi dell art. 4 comma 1 del Regolamento comunale Dettagli REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI ZOPPOLA REGOLAMENTO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETA COMUNALE O DI USO PUBBLICO REGIONE AUTONOMA Dettagli ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA. Seminario per candidati agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere LAVORI PUBBLICI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA Seminario per candidati agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere LAVORI PUBBLICI Progetto, approvazione, affidamento dott. ing. Orazio Dettagli COMUNE DI CREMONA. Settore Economato
Allegato A) COMUNE DI CREMONA Settore Economato Capitolato speciale d oneri relativo a: FORNITURA CON CONSEGNE RIPARTITE DI CARTA NATURALE E RICICLATA PER LE FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 Dettagli Prof. Ing. Paolo Pizzo
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli ALLEGATO B. Capitolato Speciale d Appalto (C.S.A.) relativo a FORNITURA IMBARCAZIONE AD USO DI POLIZIA LOCALE
ALLEGATO B Capitolato Speciale d Appalto (C.S.A.) relativo a FORNITURA IMBARCAZIONE AD USO DI POLIZIA LOCALE 1 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. Dettagli REGIONE PIEMONTE PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA
REGIONE PIEMONTE PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA Sede legale e uffici: via Montepirchiriano 54 10051 Avigliana (TO) tel. 011.9313000 fax. 011.9328055 E-MAIL: parco.avigliana@reteunitaria.piemonte.it Dettagli connesse alla progettazione esecutiva di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010;
All. B) SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza Centro Direzionale Zona Industriale 85050 TITO SCALO (PZ) Tel.0971/659111 Fax 0971/485881 Sito internet: www.consorzioasipz.it E-mail: asi@consorzioasipz.it Dettagli COMUNE DI CUSANO MILANINO PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI CUSANO MILANINO PROVINCIA DI MILANO SETTORE TUTELA AMBIENTALE CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - FRAZIONE VERDE PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE Dettagli Allegato C COMUNE DI PISA
Allegato C COMUNE DI PISA CAPITOLATO D'ONERI PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE O MAXISCHERMI SU AREE DI PROPRIETA DEL COMUNE Dettagli REGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ACQUEDOTTO RURALE E PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL ACQUA USO IRRIGUO COMUNE DI BIANZONE PROVINCIA DI SONDRIO Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 27.04.2011 Dettagli COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Area Servizi alle Persone Assessorato all Informatizzazione
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI STRUMENTALI PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI ALLEGATO A Art. 1 Oggetto dell appalto Oggetto del presente disciplinare Dettagli CONTRATTO DI LEASING. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni. effetto di legge, tra: la... S.p.A. con sede in...
CONTRATTO DI LEASING Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: la... S.p.A. con sede in... iscritta presso l Ufficio del registro delle imprese di... al n...., cod. fisc...., Dettagli COMUNE DI CAULONIA Provincia di Reggio Calabria Tel. 0964-860825 fax 0964-860833
COMUNE DI CAULONIA Provincia di Reggio Calabria Tel. 0964-860825 fax 0964-860833 AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO NOLO A CALDO AUTOSPURGO. ART. 1) OGGETTO DELL Dettagli CONTRATTO D APPALTO. Tra l Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente e la Società., sede in ( ), per
CONTRATTO D APPALTO Tra l Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente e la Società, sede in ( ), per l affidamento del servizio di ritiro trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi e Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI AZIENDA U.L.S.S. 20 VERONA SOMMARIO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI AZIENDA U.L.S.S. 20 VERONA SOMMARIO Art. 1 - OGGETTO Art. 2 - COMUNICAZIONI Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA Art. 4 - DEPOSITI Dettagli ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAL ALLEGATO 4 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO PER ANNI 3 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO Dettagli CAPITOLATO TECNICO ( COD: CIG ) Articolo 1
OGGETTO: Servizio di manutenzione presidi antincendio, con concessione d uso, installati presso gli edifici comunali. Periodo 01.07.2014 / 30.06.2015. ( COD: CIG ) CAPITOLATO TECNICO Articolo 1 Stazione Dettagli Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE Art.1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente Capitolato Speciale ha come oggetto la fornitura, installazione a perfetta regola d arte e messa in esercizio delle attrezzature e degli arredi Dettagli CAPO I OGGETTO, IMPORTO, DURATA E DESCRIZIONE DELLE OPERE
CAPO I OGGETTO, IMPORTO, DURATA E DESCRIZIONE DELLE OPERE Art.1 Oggetto dell'appalto L'appalto ha come oggetto la fornitura del servizio di connessione telematica mediante frame-relay su CDN, e relative Dettagli Fluorite di Silius S.p.A. In liquidazione SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA. Disciplinare tecnico Allegato 3
Servizio di fornitura, controllo, di verifica, manutenzione, degli autorespiratori di emergenza e ricarica bombole della Fluorite di Silius SpA, per un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Dettagli CAPITOLATO CONTRATTUALE
COMUNE DI PRATO CAPITOLATO CONTRATTUALE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON MANUTENZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI Area Risorse Finanziarie Servizio Patrimonio Amministrativo Via Del Ceppo Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back