Source: https://www.dateas.com/es/docs/boletin-oficial-provincia-de-jaen/2020/03/19
Timestamp: 2020-07-16 00:04:56
Document Index: 322850372

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 243', 'artículo 165', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 32', 'artículo 32']

Boletin Oficial de la Provincia de Jaén del 19/3/2020 | Dateas.com
Inicio » Diarios y Boletines Oficiales » Jaén » Boletín Oficial de la Provincia de Jaén » 19/03/2020
Boletin Oficial de la Provincia de Jaén del 19/3/2020
1Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4098 ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior Convocatoria de Subvenciones del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Jaén, a favor de ayuntamientos para adquisición de equipamiento informático en el marco del eje estratégico "Jaén Provincia Digital". Ejercicio 2020. BOP-2020-1233 Área de Infraestructuras Municipales Anuncio del Acuerdo de Pleno sobre la propuesta de la primera aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2020, relativa a obras e inversiones. BOP-2020-1222 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL JAÉN Modificación del proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 9.5, aprobado definitivamente el 13/05/1999, que afecta a las parcelas aportadas nº 435 y 436 finca registral 15.603Expte. U-17/1659. BOP-2020-1035 AYUNTAMIENTO DE IBROS JAÉN Solicitud de actividad "Almacén y venta de productos plaguicidas". BOP-2020-839 Solicitud de cambio de actividad para la instalación de la actividad de "Cafetería". BOP-2020-840 AYUNTAMIENTO DE SABIOTE JAÉN Aprobación inicial del Reglamento Interno de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. BOP-2020-1014 JUNTA DE ANDALUCÍA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN Inicio de las Operaciones MaterialesAPEOdel Deslinde Parcial del Monte Público "Poblado del Tranco". Código de la Junta de Andalucía JA-60018-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el Término Municipal de Hornos, Jaén. BOP-2020-1036 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN Información Pública de Resolución de Concesión de Autorización Administrativa previa y de construcción del Proyecto de Desmantelamiento de la Instalación Fotovoltaica Generadora de Energía Eléctrica Expediente: PRETOR-2412. BOP-2020-927 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN Notificación de Sentencia. Procedimiento Ordinario 105/2019. BOP-2020-1223 Cédula de citación a empresa Asistencial Europea Reifs, S.L. Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 124/2020. BOP-2020-1224 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 6 DE GRANADA
2Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Cédula de citación a Jara División, S.L. Procedimiento Ordinario 451/2019. Pág. 4099 BOP-2020-1051 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE HUELVA Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despidos/Ceses en general 168/2019. BOP-2020-1015 Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despidos/Ceses en general 169/2019. BOP-2020-1016 Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despidos/Ceses en general 173/2019. BOP-2020-1017 Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despidos/Ceses en general 175/2019. BOP-2020-1018 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN Cédula de citación a Masque Reformas Contratas y Servicios S.L. Procedimiento Ordinario 909/2019. BOP-2020-1019 Notificación de Auto y Decreto. Autos núm. 471/18. Ejecución núm.: 108/2019. BOP-2020-1020 Notificación de Sentencia. Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 150/2019. BOP-2020-1021 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. SALA DE LO SOCIAL. GRANADA. Notificación de Resolución. Recurso de Suplicación 1.741/2019. Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 641/2018. BOP-2020-1050 ANUNCIOS NO OFICIALES COMUNIDAD DE REGANTES Ntra. Sra. de los Dolores, de Arjona Jaén. Anulación de la Convocatoria de Junta General Ordinaria de fecha 25 de marzo de 2020. BOP-2020-1216
3Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4100 ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN ÁREA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y RÉGIMEN INTERIOR 2020/1233 Convocatoria de Subvenciones del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Jaén, a favor de ayuntamientos para adquisición de equipamiento informático en el marco del eje estratégico "Jaén Provincia Digital". Ejercicio 2020. Anuncio BDNSIdentif.:500025 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y RÉGIMEN INTERIOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EN EL MARCO DEL EJE EXTRATÉGICO JAEN PROVINCIA DIGITAL. EJERCICIO 2020. ANEXO: EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA BDNS: De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans: Primero: Beneficiarios. Ayuntamientos de la provincia de Jaén. Segundo: Objeto. Adquisición de equipamiento informático para mejorar la explotación de los Ayuntamientos en el nuevo modelo de gestión basado en la interconexión de redes, nuevas aplicaciones en la modalidad de ASP e implantación del Modelo Operativo de Ayuntamiento Digital. Tercero: Bases reguladoras. Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial para 2020 B.O.P. número 246, de 30/12/2019. Cuarto: Cuantía. Financiación de la Convocatoria: 200.000,00 euros.
4Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4101 Cuantía máxima de la subvención: 7.500,00 euros. Quinto: Plazo de presentación de solicitudes. Desde la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 15 de abril 2020. Sexto: Otros datos de interés. Plazo de ejecución de actividades: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Gastos Subvencionables: Son los previstos en el artículo 7 de la convocatoria. Compatibilidad: Sí Documentación: La prevista en el artículo 9 de la convocatoria. Criterios de valoración: Se contienen en el artículo 14 de la convocatoria. Forma de pago: El pago se realizará de forma anticipada según lo previsto en el artículo 21 de la Convocatoria. Forma de justificación: Se realizará según lo previsto en el artículo 20 de la Convocatoria. Jaén, a 16 de marzo de 2020.- La Diputada Delegada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior P. D. Resol. núm. 772 de 17/07/2019, MARÍA DE ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ.
5Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4102 ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 2020/1222 Anuncio del Acuerdo de Pleno sobre la propuesta de la primera aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2020, relativa a obras e inversiones. Anuncio D. José Castro Zafra, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales. Hace saber: Que por acuerdo número 8 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número 2/2020de fecha 02 de marzo de 2020, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO SOBRE LA PROPUESTA DE LA PRIMERA APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2020, RELATIVA A OBRAS E INVERSIONES. Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Técnico de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales, sobre la primera aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2020 relativa a obras e inversiones. Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Técnico de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, previo dictamen de la Comisión Informativa, sobre la primera aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2020 relativa a obras e inversiones. A tal efecto, EXPONEN: I. Mediante Acuerdo de Pleno, núm. 6, de 30 de octubre de 2019, publicado en el BOP núm. 220, de 18 de noviembre de 2019, se aprobó la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2020, rigiéndose este por la Ordenanza reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén, por los acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación para su desarrollo conforme al procedimiento previsto en el RCMP en consonancia con los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y, con carácter supletorio, por lo establecido en la Ley 38/2003, General de
6Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4103 Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas de desarrollo. La convocatoria aprobada para el 2020 recoge en su exposición de motivos las modificaciones que para este Plan se propusieron por el Equipo de Gobierno de la Diputación y que fueron aprobadas por unanimidad de los Diputados asistentes al Pleno 25. Estas modificaciones tienen por finalidad principal mejorar la eficacia y eficiencia de este instrumento de cooperación económica, implicando en ello tanto a la Diputación como a los Ayuntamientos, con el objetivo de que las aportaciones económicas que proporciona este Plan premien el interés público al que se dirige. Esto ha exigido que las obligaciones formales deban cumplirse en los plazos marcados, eliminando o suprimiendo aquellas tareas de gestión que no se consideran sustantivas y que pueden, en su caso, acreditarse en la fase justificativa. Así pues, por parte de la Diputación Provincial se va a reconocer la obligación mediante la aprobación del Acuerdo, se ha suprimido el procedimiento de aplicación de remanentes y se ha eliminado la acreditación de la adjudicación como fase independiente. Los Ayuntamientos, a su vez, tienen la obligación de presentar la documentación en los plazos habilitados por la convocatoria, perdiéndose la condición de plazo no preclusivo sin sanción, es decir, la documentación presentada fuera de plazo, tanto de solicitud de participación como de proyecto técnico, ahora tiene una penalización que antes no tenía. II. El plazo para la presentación de solicitudes de participación concluyó el día 7 de enero de 2020. Todos los Ayuntamientos de la provincia han presentado en plazo la documentación, a excepción de cuatro, que la han aportado posteriormente. Así pues, se debe reconocer el buen hacer de los Ayuntamientos para que la cooperación económica a través del Plan siga un camino ágil y responsable. Corresponde ahora a la Diputación aprobar el Acuerdo que conceda las subvenciones y reconozca las obligaciones. Para aquellos Ayuntamientos que hayan presentado su proyecto técnico para la obra solicitada y este esté conformado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, una vez se disponga además de la certificación de darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la concesión de subvención a través del Plan, se procederá, al pago de la subvención. Esta obligación tiene por finalidad dar a conocer a la Corporación Municipal en acto público el destino que los representantes del Ayuntamiento han decidido para la aplicación de la asignación reconocida por el Plan Provincial de Cooperación. Por tanto, el cambio normativo ha supuesto un impulso real de este instrumento de cooperación, ya que en el Pleno correspondiente al mes de febrero se concederán las subvenciones para todas las obras, habilitando el crédito requerido para la comisión de estas y posibilitando que una vez se disponga de los proyectos técnicos conformados se proceda a su pago. III. En el presente Acuerdo, debe regularse, además: la forma de pago de las obligaciones reconocidas que se derivan de la concesión de subvenciones para obras que el Ayuntamiento sea el ejecutor, el procedimiento de aplicación de los remanentes, la aplicación de las descertificaciones y la pérdida de derecho al cobro por presentación fuera de plazo y la documentación justificativa de la aplicación de los fondos recibidos. Todos estos extremos deben tratarse en este Acuerdo conforme se aprobó en la convocatoria y de acuerdo con la autorización normativa prevista en el RCMOS.
7Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4104 IV. En el artículo 3 de la convocatoria, se dispone el objeto del Plan, estableciéndose que puede destinarse a la realización de inversiones y al establecimiento y/ o mantenimiento de servicios municipales, conforme a lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Esta primera aprobación para el desarrollo del Plan incluye todas las inversiones y obras que han sido solicitadas por los Ayuntamientos. Las obras deberán tener la consideración de obra completa, entendiéndose que son las susceptibles de ser entregadas al uso general o uso correspondiente, con la excepción de lo previsto en la disposición adicional tercera, apartado séptimo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la cual autoriza la ejecución por fases para aquellos municipios con población inferior a 5.000 habitantes, siempre que sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. Conforme a lo aprobado en la convocatoria art. 2.3 a, las obras que los Ayuntamientos han decidido que la Diputación sea la ejecutora se incorporarán al Plan mediante este Acuerdo, y una vez se disponga del proyecto técnico, los Ayuntamientos deberán remitir el acuerdo de delegación aprobado por el Pleno de acuerdo con lo previsto en el art. 47.2 LBRL para su posterior aceptación por el Pleno de la Diputación. Para la tramitación de las obras delegadas, se emitirá posteriormente RC del presupuesto de la obra. Con carácter previo a ello, se deberá incorporar al Presupuesto de la Diputación las cuantías que los Ayuntamientos hayan asumido como aportación para el sostenimiento de la obra. V. Los Ayuntamientos de Baños de la Encina, Noalejo y Villanueva de la Reina han solicitado incorporar al Plan una obra de carácter plurianual. La actuación del municipio de Baños de la Encina y Villanueva de la Reina afecta a los ejercicios 2020 y 2021, y la de Noalejo, a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, cumpliendo ambas con los requisitos previstos en el Reglamento y en la convocatoria para este tipo de obras, que son los siguientes: a El número de ejercicios a los que se puede aplicar la inversión plurianual no podrá ser superior a cuatro años. b Como máximo, el importe de cada anualidad posterior será igual a la anualidad de aprobación. c Se condiciona la efectividad de los créditos futuros a los presupuestos que la Diputación Provincial apruebe en cada ejercicio para este uso. Para el control y seguimiento contable de la asignación de Diputación de las actuaciones plurianuales se han creado los proyectos de gastos 2020/IA/16, 2020/IA/20 y 2020/IA/23, correspondientes a los municipios de Baños de la Encina, Noalejo y Villanueva de la Reina, respectivamente. VI. La convocatoria aprobada, siguiendo las pautas marcadas en la Ordenanza, dispuso las asignaciones por municipios, la finalidad del Plan, la forma de participar en el Plan y el plazo de ejecución de las actuaciones que se incorporan a este. Para los extremos no previstos les será de aplicación lo previsto en la Ordenanza o lo que se disponga en los Acuerdos de aprobación, siempre que sean congruentes y no contradictorios con esa norma.
8Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4105 Respecto a la documentación justificativa a aportar por los beneficiarios, la misma se caracteriza básicamente por los principios de autonomía local, responsabilidad, confianza legítima y presunción de veracidad de los documentos o certificaciones expedidas por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe. De ahí que la documentación formal que se aporte para acreditar la aplicación de los fondos percibidos, la realización de la obra y de los procedimientos de gestión del gasto deba de admitirse como veraces y suficientes, con independencia de que la Diputación Provincial de Jaén en su tarea de comprobación pueda requerir aclaraciones o documentación complementaria y establecer la comprobación material de las actuaciones de inversión, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que la Intervención pueda desarrollar. En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: PRIMERO 1. Aprobar, conforme a lo solicitado por los Ayuntamientos, las propuestas de obras o inversiones municipales del Plan Provincial de Cooperación 2020, que han sido conformadas por el Servicio de Administración del Área de Infraestructuras Municipales, con una subvención total de la Diputación de 5.986.477,44 euros, incluidas las plurianuales y de acuerdo con lo recogido en los Cuadros 1, 2, 3 y 4. 2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención a los Ayuntamientos conforme a lo solicitado y especificado en los Cuadros 1, 2, 3 y 4. No obstante, quedan condicionadas las concesiones de subvención que afectan a las obras plurianuales a la efectiva disposición de crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén para este uso. Asimismo, se condiciona la concesión de subvenciones con cargo a las aplicaciones 2020.510.9422.76200 y 2020.510.9422.65000, financiadas según el presupuesto aprobadocon préstamo a largo plazo, a la disposición de la autorización prevista en el art. 53 TRLRHL si ella fuera necesaria para su concierto de acuerdo con lo regulado en el citado precepto, quedando también condicionadas las actuaciones financiadas con la aplicación 2020.510.9422.65000 a la efectiva entrada en vigor de la transferencia de crédito de la aplicación 2020.510.9422.76200 que cedea la 2020.510.9422.65000. 3. Autorizar y comprometer gasto por el importe de las subvenciones concedidas conforme al Cuadro 1 y 4 por cada uno de los municipios y obras con cargo a la aplicación presupuestaria 510.9422.76200 de los ejercicios 2020 y 2021 para este último ejercicio paras las obras plurianualesy reconocer su obligación con cargo a la aplicación 2020.510.9422.76200, librándose documento contable ADO con cargo al proyecto de gastos 2020/IA/6 y 2020/IA/23. Asimismo, se librará documento contable AD para las actuaciones plurianuales para el ejercicio 2021. 4. La aportación municipal asumida por los Ayuntamientos, cuando ellos sean los responsables de la ejecución de las obras, no tendrán relevancia presupuestaria para la Diputación.
9Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4106 5. Las subvenciones concedidas a través de este Acuerdo para las obras o actuaciones de inversión cuya ejecución corresponderá a la Diputación por decisión municipal se imputarán a la aplicación presupuestaria 510.9422.65000 de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, conforme a las cuantías previstas en los Cuadros 2 y 3, emitiéndose, con carácter previo al inicio de las actuaciones, RC por el importe de las obras a ejecutar y con cargo a los proyectos de gastos 2020/IA/15, 2020/IA/16, 2020/IA/17, 2020/IA/18, 2020/IA/19, 2020/IA/20, 2020/IA/21 Y 2020/IA/22. CUADRO 1. INVERSIONES U OBRAS A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS DENOMINACION OBRA/INVERSION ASIGN. PLAN € APORTAC. AYTO PRESUP. INVER. € Alcalá la Real Mejora de los Vestuarios de las Instalaciones deportivas de Mures 9.000,00 € 2.842,11 € 11.842,11 € Andújar Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación en calle Macarena 36.844,80 € 11.635,20 € 48.480,00 € Andújar Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación en calle Travesía Belenes 22.260,40 € 7.029,60 € 29.290,00 € Andújar Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación en calle San Clemente 16.119,60 € 5.090,40 € 21.210,00 € Andújar Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación en calle San Mateo 14.968,20 € 4.726,80 € 19.695,00 € Andújar Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación en calle Cristo Rey 2 fase tramo desde c/ Miguel de Cervantes a c/ La Palma 177.041,43 € 55.907,82 € 232.949,25 € Arjonilla Terminación de centro sociocultural en c/ la Paz s/n de Arjonilla 164.926,35 € 9.880,32 € 174.806,67 € Baeza Intervención Calle las Minas Baeza 237.166,46 € 26.351,83 € 263.518,29 € Baeza Césped en Parque Infantil Avda. Perú 27.698,77 € 3.077,64 € 30.776,41 € Baeza Césped en Parque Infantil Calle Sierra de la Cruz 22.243,31 € 2.471,48 € 24.714,79 € Baeza Césped en Parque Infantil Calle La Cerca 25.685,43 € 2.853,94 € 28.539,37 € Bailén Centro municipal de emprendimiento en C/ Baeza nº 94 193.965,56 € 21.551,73 € 215.517,29 € Bailén Parque multiaventura en área recreativa de monte público Burguillos 114.765,50 € 12.751,72 € 127.517,22 € MUNICIPIO
10Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4107 Begíjar Adecuación de edificación existente para albergar los servicios municipales destinados a biblioteca y guadalinfo 135.245,16 € 7.118,17 € 142.363,33 € Cambil Construcción de aseos públicos en paseo del Cristo del Mármol de Cambil 20.812,25 € 1.095,38 € 21.907,63 € Cambil Construcción de nichos y columbarios en el cementerio de Cambil 25.387,75 € 1.336,20 € 26.723,95 € Cambil Instalación de pavimento de caucho y juegos infantiles en el colegio público comarcal "Castillo de Alhabar" de Cambil 5.861,80 € 308,52 € 6.170,32 € Cambil Construcción de cerramiento e instalación de iluminación y mejora acústica del recinto ferial de Arbuniel 38.361,51 € 2.019,03 € 40.380,54 € Canena Reforma Parque del Santo Cristo 96.800,83 € 5.094,78 € 101.895,61 € Carboneros Demolición de edificio de vestuarios en campo de fútbol y ejecución de muro de cerramiento de HA-25 donde estaba el edificio 31.543,41 € 1.660,18 € 33.203,59 € Carboneros Equipamiento mobiliario urbano en parque Donantes de Sangre 2.660,14 € 140,01 € 2.800,15 € Carboneros Construcción de 45 nichos y 12 columbarios en cementerio municipal 18.999,52 € 999,98 € 19.999,50 € Cárcheles Equipamiento de Gimnasio Municipal 73.480,53 € 3.867,40 € 77.347,93 € Castellar Acondicionamiento paseo peatonal en calle Tosquillas 90.365,10 € 4.756,06 € 95.121,16 € Castellar Instalación de plataforma elevadora en plaza de toros 24.607,13 € 1.295,11 € 25.902,24 € Castellar Adquisición de camión grúa 40.603,14 € 2.137,01 € 42.740,15 € Chilluévar Adecuación, renovación y mejora de la C/ Mariano Melendo 45.951,25 € 2.418,50 € 48.369,75 € Frailes Acondicionamiento y ajardinamiento de espacio público en C/ Avda. de la Sierra Sur nº 30 47.669,07 € 2.508,90 € 50.177,97 € Fuerte del Rey Terminación de nave para usos deportivos 78.522,01 € 4.132,74 € 82.654,75 € Guardia de Jaén La Intervención Arqueológica en el antiguo Convento de los Dominicos 42.750,00 € 2.250,00 € 45.000,00 € Guardia de Jaén La Actuaciones en Calles Aledañas al Castillo de La Guardia 45.682,96 € 2.404,37 € 48.087,33 € Iruela La Actuaciones varias en CPR Atalaya y Centro Cívico de Burunchel 61.359,67 € 3.229,46 € 64.589,13 €
11Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4108 Jabalquinto Reforma y Mejora del Parque Municipal denominado Parque de la Libertad II Fase 121.571,60 € 68.811,18 € 190.382,78 € Jaén Obras de adecuación de la zona de aparcamiento público de San Felipe 182.256,93 € 74.442,97 € 256.699,90 € Jamilena Adaptación de Almacén Municipal para Sede de Juzgado 11.400,00 € 600,00 € 12.000,00 € Jamilena Ejecución de Acceso Independiente al Polideportivo Municipal 47.930,02 € 2.522,63 € 50.452,65 € Jamilena Sistema Prepago por tarjetas para punto de Carga de Agua 17.041,78 € 896,94 € 17.938,72 € Lopera Urbanización c/ nueva apertura que comunica Paseo de Ronda con C/ Virgen de la Cabeza 44.999,99 € 2.368,42 € 47.368,41 € Lopera Mejora del parque de la Verja 47.368,29 € 2.493,07 € 49.861,36 € Lopera Ejecución del muro de contención en polideportivo municipal 10.000,00 € 526,31 € 10.526,31 € Lopera Puesta en funcionamiento de las pistas deportivas del Sol 7.000,00 € 368,42 € 7.368,42 € Lupión Adecuación pabellón cubierto de Lupión, primera fase 63.419,22 € 4.350,69 € 67.769,91 € Mancha Real Adecuación y embellecimiento de la Rotonda Puerta de Mágina 41.599,80 € 4.622,20 € 46.222,00 € Mancha Real Acondicionamiento de Zona Recreativa adyacente a la travesía A-320 37.800,00 € 4.200,00 € 42.000,00 € Mancha Real Adecuación Seguridad Vial Travesía de la Carretera A-320 31.717,49 € 3.524,17 € 35.241,66 € Mancha Real Ejecución Nave de 96 Nichos 36.000,01 € 4.000,00 € 40.000,01 € Mancha Real Adecuación y Embellecimiento de Rotonda Olivo 39.554,64 € 4.394,96 € 43.949,60 € Mancha Real Adecuación de Zona Verde en Calle América 20.741,32 € 2.304,59 € 23.045,91 € Puerta de Segura La Reforma de piscina infantil y adecuación del recinto de instalaciones deportivas 51.868,34 € 5.603,50 € 57.471,84 € Sabiote Mejora del camino rural de uso agrario "Camino de Sabiote" 43.397,04 € 2.284,05 € 45.681,09 € Sabiote Conservación y mantenimiento del camino rural de uso agrario "Camino de la Corregidora" 25.055,21 € 1.318,70 € 26.373,91 € Santa Elena Reasfaltado de C/ Navas de Tolosa y acceso a cementerio 13.741,04 € 723,22 € 14.464,26 € Santiago de Calatrava Adecuación y reparación de caminos rurales 47.500,00 € 2.500,00 € 50.000,00 € Santiago-Pontones Adecuación de local para velatorio municipal Coto Ríos 20.000,35 € 1.052,65 € 21.053,00 €
12Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4109 Santiago-Pontones Adecuación de local para gimnasio Santiago 39.999,75 € 2.105,25 € 42.105,00 € Santisteban del Puerto Construcción de nueva Fase de Nichos en el Cementerio Municipal 61.057,26 € 3.213,54 € 64.270,80 € Santo Tomé Quinta fase piscina municipal 36.910,83 € 1.942,68 € 38.853,51 € Santo Tomé Pista de pádel y reformas en polideportivo municipal 45.885,00 € 2.415,01 € 48.300,01 € Santo Tomé Quinta fase centro interpretación Batalla de Baécula 45.923,00 € 2.417,00 € 48.340,00 € Siles Adecuación de Aseos Públicos y Vestuarios de la Plaza de la Glorieta Modulo 2 15.813,63 € 832,30 € 16.645,93 € Siles Adecuación Salón de Usos Múltiples 19.000,00 € 1.000,00 € 20.000,00 € Torreblascopedro Repavimentación de calles en Campillo del Río 45.769,08 € 2.408,90 € 48.177,98 € Torreblascopedro PBE de sistema de depuración de piscina municipal en Torreblascopedro 96.739,43 € 5.091,55 € 101.830,98 € Torre del Campo Piscina municipal cubierta fase I 231.539,73 € 268.460,27 € 500.000,00 € Torredonjimeno Instalación de Césped Artificial en Campo de futbol Matias Prast 267.762,17 € 29.751,35 € 297.513,52 € Úbeda Reordenación de la calle San Nicolás de Úbeda 225.049,62 € 71.068,30 € 296.117,92 € Vilches Reparación de Calle Fuentezuelas y un Tramo de la Calle Jaén 152.085,41 € 16.430,12 € 168.515,53 € Villacarrillo Adecuación de antiguo gimnasio a dependencias deportivas municipales 54.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 € Villacarrillo Dotación de servicios urbanísticos calle Perales de Villacarrillo 49.500,00 € 5.500,00 € 55.000,00 € Villacarrillo Dotación de servicios urbanísticos calle Manises de Villacarrillo 54.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 € Villacarrillo Plan de asfaltado en varias calles de Villacarrillo 85.187,05 € 9.465,23 € 94.652,28 € Villacarrillo Adecuación planta baja Ayuntamiento de Villacarrillo 54.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 € Villares Los Adecuación sala de estudio y zona de esparcimiento 65.002,11 € 7.222,46 € 72.224,57 € Villatorres Adquisición de Material de Sonido e Iluminación 5.700,00 € 300,00 € 6.000,00 € Villatorres Reforma Parcial y Ampliación de Edificio Consistorial 40.850,00 € 2.150,00 € 43.000,00 € Villatorres Acondicionamiento de Patios de colegio Público "Francisco Badillo" de Villargordo 39.394,08 € 2.073,37 € 41.467,45 € 4.682.480,26 860.698,39 5.543.178,65 TOTAL
13Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4110 CUADRO 2. INVERSIONES CUYA DELEGACION HA SIDO COMUNICADA MUNICIPIO DENOMINACION OBRA/INVERSION ASIGN. PLAN € APORTAC. AYTO PRESUP. INVER. € Benatae Asfaltado de varias calles de Benatae y mejora de calle a la entrada del colegio 53.110,58 € 2.795,29 € 55.905,87 € Escañuela 1 fase construcción de espacio escénico en Escañuela 70.494,48 € 3.710,24 € 74.204,72 € Montizón Tanatorio Venta de los Santos. Fase 2 85.500,00 € 4.500,00 € 90.000,00 € Pegalajar Pabellón Municipal de Deportes 142.244,03 € 207.755,97 € 350.000,00 € Siles Adquisición Dumper 28.500,00 € 1.500,00 € 30.000,00 € Villatorres Embellecimiento de Acceso al Núcleo de Villargordo 80.750,00 € 4.250,00 € 85.000,00 € 460.599,09 € 224.511,50 € 685.110,59 € TOTAL CUADRO 3. OBRAS PLURIANUALES Y CUYA DELEGACION HA SIDO COMUNICADA DENOMINACION OBRA/INVERSION MUNICIPIO Baños de la Encina Ampliación y reforma del centro de día para personas mayores Noalejo Ampliación de edificio de antigua escuela para creación de salón de usos múltiples teatro municipal en calle Juan de Dios Sánchez Valverde de Noalejo PRESUPUESTO TOTAL OBRA PLURIANUAL EJERCICIOS ASIGN. PLAN € APORTAC. AYTO PRESUP. INVER. € 2020 123.674,08 43.973,39 167.647,47 2021 123.674,08 43.973,39 167.647,47 2020 109.857,32 5.781,96 115.639,28 2021 109.857,32 5.781,96 115.639,28 2022 109.857,32 5.781,96 115.639,28 576.920,12 105.292,66 682.212,78 335.294,94 TOTAL 346.917,84 CUADRO 4. OBRAS PLURIANUALES A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPIO DENOMINACION OBRA/INVERSION Villanueva de la Reina Acondicionamiento y mejora de los accesos a Villanueva de la Reina desde carretera de Andújar-Espeluy TOTAL EJERCICIOS ASIGN. PLAN € APORTAC. AYTO PRESUP. INVER. € 2020 154.697,89 8.141,99 € 162.839,88 PRESUPUESTO TOTAL OBRA PLURIANUAL 280.503,12 € 2021 111.780,08 5.883,16 266.477,97 14.025,15 117.663,24
14Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4111 SEGUNDO 1. La aportación de la Diputación a las obras municipales que se incluyen en este instrumento de cooperación es fija, no proporcional, debiendo los Ayuntamientos acreditar gasto por importe igual o superior a la cuantía de la subvención concedida. 2. De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de aprobación de la convocatoria, a los municipios de La Puerta de Segura y Vilches se les ha descertificado un importe igual al 5% de la asignación inicialmente aprobada por presentación de la solicitud de participación fuera del plazo fijado, aplicándose esta descertificación de forma completa al Ayuntamiento de Vilches al haber solicitado solo una actuación de obra y de forma proporcional al Ayuntamiento de La Puerta de Segura en consideración a los importes de las distintas actuaciones solicitadas. El importe de descertificación del Ayuntamiento de La Puerta de Segura para la obra asciende a 2.729,91 euros y el de Vilches, a 8.004,34 euros, habiéndosele descontado esta en el Cuadro 1. TERCERO 1. Aportada por el beneficiario la documentación técnica, y si esta no recoge todas las actuaciones inicialmente incorporadas en el Acuerdo de aprobación del Plan, las obras a ejecutar serán las definidas en la documentación técnica, siempre que sean una o varias de las incorporadas en el Plan. De conformidad con lo previsto en el art. 5.1 de la convocatoria, Los Ayuntamientos disponen de un plazo de seis meses a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia para la presentación de los proyectos de obras o las memorias de equipamientos, en los supuestos en que los Ayuntamientos lo redacten y no lo hayan presentado, así como del certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la obra en los términos previstos en el art. 236 LCSP. Este plazo concluye el 19 de mayo de 2020 para no ser sancionados por presentación extemporánea. 2. El cambio en el sistema de ejecución de la obra, de contratación a administración o a la inversa, no conllevará modificación del Plan, ni requerirá su aprobación de la Diputación Provincial, sino únicamente la presentación del nuevo proyecto técnico, informe de los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial en los términos previstos en el art. 7 RCMOS y el acuerdo municipal que aprueba el cambio en el sistema de ejecución de la obra. 3. Los Ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar el cambio de una obra por otra y el cambio de un servicio por una obra hasta el 30 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020 el cambio de una obra por un servicio o el cambio de un servicio por un servicio. Transcurridos dichos plazos no procederá los cambios, salvo por circunstancias ajenas a la decisión municipal, como pueden ser no disponer de las autorizaciones o permisos de terceros requeridos para la comisión de la obra o por situaciones de hecho inicialmente no apreciadas. En estos supuestos se podría, si así se acredita, aprobar el cambio de la actuación, aunque haya transcurrido el plazo. En los supuestos de cambio de obra por obra o de servicio a obra, deberá aportarse el proyecto técnico en el plazo de tres meses desde su aprobación.
15Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4112 Asimismo, en caso de que el Ayuntamiento inste el cambio en el sujeto ejecutor, dicha solicitud deberá producirse en el plazo de 6 meses a partir de la aprobación de la actuación, debiéndose haber aportado el proyecto técnico en el plazo previsto en la convocatoria, esto es, en el plazo de 6 meses desde su publicación. 4. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida y se solicitara y aprobara el cambio de la actuación, el Ayuntamiento deberá reintegrar a la Diputación el importe pagado, quedando supeditado el pago de la nueva actuación a la materialización de la devolución. CUARTO 1. Las obras e inversiones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación, cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de octubre de 2021. No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución por un año más desde la fecha prevista para la terminación, cuya justificación será apreciada por la Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la documentación justificativa será de tres meses a contar desde la finalización del nuevo plazo concedido. Las solicitudes de prórroga de ejecución deberán contener la identificación de la obra u obras afectadas, la indicación de la duración del plazo a prorrogar y los motivos de su ampliación. Las solicitudes deberán presentarse en esta Diputación antes del 1 de septiembre del 2021, correspondiendo resolver la ampliación de plazo al Presidente de la Diputación Provincial, por delegación del Pleno. 2. El incumplimiento del plazo de ejecución podrá suponer la pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan. Aún así, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada a uso público conforme a lo previsto en el artículo 243.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los Ayuntamientos, a fin de justificar la subvención y cuantificar el importe a reintegrar o el derecho a perder, deberán aportar, además de la documentación justificativa en el punto 4 de este artículo, los documentos siguientes: a. Acta de recepción o de comprobación de aquella parte de obra ejecutada que pueda ser entregada al uso público y hubiese sido terminada en el plazo general o prorrogado. b. Certificación de la obra que pueda ser entregada al uso público y ejecutada en el plazo establecido, conforme a lo previsto en el artículo 165 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, emitida por el Director de la obra. 3. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de enero del 2022, a excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo, que será el previsto en el segundo párrafo del apartado 1 de este punto. 4. La documentación justificativa de la realización de las obras a aportar por los Ayuntamientos es la siguiente:
16Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4113 - Para las obras ejecutadas por contrata: Certificado de recepción de obra contratada modelo 5A, acta de recepción, fotografía del cartel de obra, Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos en obra ejecutada por contrato administrativo modelo 7.A y certificado acreditativo de que el procedimiento de adjudicación se ha llevado a cabo de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 modelo 8A. - Para las obras ejecutadas por administración: certificado de liquidación de obra ejecutada por la propia Administración modelo 6A, acta de reconocimiento y comprobación de la obra, fotografía del cartel de obra, Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos en obra ejecutada por administración modelo 7.B y certificado acreditativo de que los servicios y/o suministros se han adquirido de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 modelo 8B. 5. El incumplimiento de los plazos para la justificación de la obra podrá suponer la pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan. QUINTO 1. El pago de la subvención para inversiones municipales que sean ejecutadas por los Ayuntamientos se realizará en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro 1 de este Acuerdo: Una vez que se conforme por la Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación los proyectos técnicos aportados por los Ayuntamientos. Se aporte Certificación de/ de la Sr./Sra. Secretario/a del Ayuntamiento sobre la sesión plenaria en la que se da cuenta al Pleno de la subvención concedida por la Diputación por su incorporación al Plan Provincial Por el Servicio de Gestión Administrativa, a los efectos de materializar el pago, se comunicará al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que el proyecto ha sido conformado y que consta la certificación referida para que proceda a ordenar el pago con cargo a las obligaciones reconocidas y contabilizadas a favor de los beneficiarios. 2. Las actuaciones de carácter plurianual que sean ejecutadas por los Ayuntamientos se abonarán de la siguiente forma: A. El 100% del importe de la subvención concedida de la primera anualidad, en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro 4 de este Acuerdo y una vez que se conforme por la Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación los proyectos técnicos aportados por los Ayuntamientos y se aporte Certificación de/ de la Sr./Sra. Secretario/a del Ayuntamiento sobre la sesión plenaria en la que se da cuenta al Pleno de la subvención concedida por la Diputación por su incorporación al Plan Provincial
17Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4114 B. El 100% del importe de la subvención concedida de la segunda anualidad se hará efectivo en el ejercicio de esa anualidad y una vez acreditado gasto pagado por importe igual o superior a la primera anualidad mediante certificado del Interventor del Ayuntamiento acreditativo de dicho extremo. SEXTO 1. En el supuesto de que hubiese baja como consecuencia de la adjudicación contractual o menor gasto realizado en su ejecución, el Ayuntamiento podrá optar por aminorar o suprimir su aportación, atender una modificación o liquidación del contrato o incorporar una nueva inversión que cumpla con uno de los destinos previstos en el art. 2.1 de la Ordenanza en aplicación del excedente o sobrante y esto de conformidad con la autorización prevista en el art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 2. En la aplicación del remanente a una nueva actuación, el Ayuntamiento beneficiario deberá aportar: - Resolución de Alcaldía sobre aplicación del excedente. - Memoria o proyecto técnico justificativo del contenido y del coste de la actuación que se incorpora en aplicación del remanente. - Certificación sobre cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público Modelo 8.A u 8.B - Certificado de gastos y pagos habidos en su ejecución Modelo 7.A o 7.B 3. Recibida la documentación, se admitirá la misma en aplicación del remanente, en virtud del art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La aplicación del remanente no conlleva alta en el Plan ni modificación del mismo, sino solo su acreditación por parte del beneficiario para su posterior comprobación por la Diputación. SÉPTIMO De acuerdo con el art. 10 RMOS y art. 32 LGS, se deberá emitir por la Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación Provincial de Jaén informe de comprobación material acreditativo de la ejecución de la inversión subvencionada, tanto de la obra principal como de la que se pudiera ejecutar en aplicación del sobrante. Este documento formará parte de la cuenta justificativa. OCTAVO A los efectos de la aplicación del principio de proporcionalidad previsto en el art. 17.3 n LGS, se establecen como criterios de graduación los establecidos en el art. 35.33.3 b de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el 2020, relativos a los plazos de ejecución, justificación y realización de pagos. No obstante lo anterior, para los supuestos de incumplimientos de las normas de aplicación a los contratos del Sector Público que hubieran de materializarse para la ejecución de las
18Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4115 actuaciones tendrá carácter orientativo las correcciones financieras aprobadas por la Comisión Europea para los gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, versión final de 29 de noviembre de 2017: http www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instruccion es_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf NOVENO 1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda, una vez aprobado el Plan, comportará la pérdida de la subvención sin necesidad de instruir expediente administrativo tendente a la declaración de pérdida de derecho al cobro. 2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de reintegro y se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida, ya sea total o parcial, podrá realizarla mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera ser acreedor de la Diputación Provincial, remitiéndose acuerdo que así lo declare y se liquidarán intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. DÉCIMO 1. Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyectos y/o dirección de las obras o inversiones que se incluyen en este Plan, detallándose en el Cuadro siguiente: MUNICIPIO DENOMINACION OBRA/INVERSION Baños de la Encina Ampliación y reforma del centro de día para personas mayores Escañuela 1 fase construcción de espacio escénico en Escañuela Jabalquinto Reforma y Mejora del Parque Municipal denominado Parque de la Libertad II Fase Lupión Adecuación pabellón cubierto de Lupión, primera fase Noalejo Ampliación de edificio de antigua escuela para creación de salón de usos múltiples teatro municipal en calle Juan de Dios Sánchez Valverde de Noalejo Pegalajar Pabellón Municipal de Deportes Santiago de Calatrava Adecuación y reparación de caminos rurales Siles Adquisición Dumper Vilches Reparación de Calle Fuentezuelas y un Tramo de la Calle Jaén 2. La asistencia técnica demandada está sujeta a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra de la Diputación Provincial, procediéndose para su liquidación conforme a lo previsto en el art. 9 de dicha Ordenanza, ello siempre y cuando sea para la redacción de proyecto y este no estuviese redactado, no siendo aplicable para los supuestos de dirección o cuando el proyecto esté redactado previamente, ya que es conocido por el interesado el importe de la tasa al calcularse esta sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra. En estos dos supuestos procede liquidar la tasa sin previa audiencia al
19Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4116 interesado. 3. Habiendo finalizado el plazo para la presentación de solicitudes de participación así como la manifestación de los Ayuntamientos para solicitar asistencia técnica para la redacción de proyectos y/o dirección de obra, no se atenderán nuevas solicitudes de asistencia para la redacción de los proyectos técnicos, sin sanción, con el fin de que no se produzcan desigualdades en el plazo previsto para la aportación de este documento técnico. UNDÉCIMO A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan Provincial se delega en el Sr. Presidente las atribuciones para las liquidaciones de intereses de demora con motivo de las devoluciones voluntarias y se le habilita para la ejecución del Plan Provincial de Cooperación, significando que le compete mediante Resolución la interpretación y valoración de las disposiciones o normas que le sean de aplicación a este instrumento de cooperación. DUODÉCIMO Las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2020 se declaran afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario conforme al RD 939/1997, de 20 de junio, pudiendo, si lo decide el Ayuntamiento y fuesen aceptadas por la Comisión Provincial de Seguimiento de la AEPSA servir a los fines del Real Decreto mencionado, es decir, fomentar el empleo de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios con el objetivo fundamental de garantizarles un complemento de renta y propiciar el acceso, en su caso, al subsidio agrícola. No obstante, para que estas actuaciones puedan acogerse al PFEA debe de autorizarse su afectación por la Comisión Provincial de Seguimiento de la AEPSA y proceder de acuerdo con las condiciones y exigencias que, en su caso, se fijen por dicha Comisión. DECIMOTERCERO De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones durante un plazo de diez días. Asimismo, este Acuerdo se publicará en el portal de la Web de la Diputación Provincial de Jaén. DÉCIMOCUARTO De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se remitirá copia de este Acuerdo a la Subdelegación del Gobierno de Jaén y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. DECIMOQUINTO Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los
20Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4117 servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación. A continuación toma la palabra el Sr. Presidente indicando que se ha informado desde el Área de Economía y Hacienda de la indisponibilidad del crédito que sostiene esta propuesta, añadiendo el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa que el Interventor ha informado de que para la efectividad del acuerdo se requiere el inicio del procedimiento administrativo necesario para concertar el préstamo que sostiene la aplicación, motivo por el que el Sr. Presidente somete a la consideración de la Comisión el informe-propuesta transcrito, de forma condicionada a que, con anterioridad a la celebración del Pleno el próximo día 2 de marzo, se proceda por parte del Área de Economía y Hacienda al inicio del procedimiento administrativo citado, sin el cual debiera de quedar el expediente sobre la mesa. Sometida la propuesta a votación en esos términos, la Comisión, por unanimidad de las/los señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos. MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA OBRAS Para obras ejecutadas por contratación: - Modelo 5A: Certificado de recepción para obra contratada. - Modelo de acta de recepción de la obra. Modelo sólo referencial - Modelo 8AModelo sólo referencial - Certificado de gastos realizados y pagados Modelo 7 A. Modelo sólo referencial Para obras ejecutadas por Administración: - Modelo 6A: Certificado de Liquidación de obra ejecutada directamente por la propia Administración. - Modelo de reconocimiento y comprobación de obra ejecutada por Administración. Modelo sólo referencial - Modelo 8B Modelo sólo referencial - Certificado de gastos realizados y pagados Modelo 7 B. Modelo sólo referencial Cartel de obra
21Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4118
22Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4119
23Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4120
24Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4121
25Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4122
26Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4123
27Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4124
28Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4125
29Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4126 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del Pleno de la Corporación 26. Publicación que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32.3 del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y a los efectos de formular alegaciones o reclamaciones durante un plazo de diez días. Jaén, a 17 de marzo de 2020.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO ZAFRA.
30Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4127 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL JAÉN 2020/1035 Modificación del proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 9.5, aprobado definitivamente el 13/05/1999, que afecta a las parcelas aportadas nº 435 y 436 finca registral 15.603Expte. U-17/1659. Edicto El Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de Alcala la Real, Jaén. Hace saber: Que por medio del presente se somete a información pública la modificación del proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 9.5 aprobado definitivamente el 13/5/1999, y que afecta a las parcelas aportadas con los números 435 y 436, finca registral 15.603 en los siguientes términos: Reconocer las siguientes superficies registrales de las parcelas, en coincidencia con sus superficies reales, tal como se describe en el modificado del proyecto de reparcelación, con la corrección que figura en el anexo de la memoria de dicho proyecto. - Parcela 435: 1.979,47 m2. - Parcela 436: 2.033,31 m2. Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 111.1 del Reglamento de Gestión Urbanística y art. 101.1.c 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Alcalá la Real , a 27 de febrero de 2020.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
31Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4128 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE IBROS JAÉN 2020/839 Solicitud de actividad "Almacén y venta de productos plaguicidas". Edicto Don Juan Matías Reyes Mendoza, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Ibros, Jaén. Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía nº 34/2020, de 20 de febrero de 2.020, este Ayuntamiento tramita expediente administrativo de calificación ambiental del Proyecto para el ejercicio de actividad Almacén y venta de productos plaguicidas, con emplazamiento en la crta. Ibros-Baeza, km 1 de Ibros y en cumplimiento con la Legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por término de 20 días, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén. Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 13 del Decreto 297/1995 de 19 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de calificación ambiental y la Ley 7/20017 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de que las personas interesadas puedan examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las alegaciones y/o reclamaciones que estimen convenientes desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Ibros, a 21 de febrero de 2020.- El Alcalde-Presidente, JUAN MATIAS REYES MENDOZA.
32Número 54 Jueves, 19 de marzo de 2020 Pág. 4129 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE IBROS JAÉN 2020/840 Solicitud de cambio de actividad para la instalación de la actividad de "Cafetería". Edicto Don Juan Matías Reyes Mendoza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ibros, Jaén. Hace saber: Que solicitada por D. JESÚS RODRÍGUEZ RUS con DNI 26230738-C, cambio de actividad para la instalación de la actividad de CAFETERÍA con emplazamiento en la avenida Joaquín Padilla, núm. 11 de Ibros Jaén. Siendo necesario someter el expediente a trámite de Calificación Ambiental, ya que la actividad se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en cumplimiento con la Legislación vigente, se procede a abrir periodo de información pública por término de 20 días, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén. El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas en horario de oficina y presentar las alegaciones y/o reclamaciones que estimen oportunos desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Ibros, a 21 de febrero de 2020.- El Alcalde-Presidente, JUAN MATÍAS REYES MENDOZA.