Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/13987
Timestamp: 2018-08-18 08:19:12
Document Index: 203727620

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 19', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 19', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 285', 'artículo 285', 'artículo 285', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 84', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 42', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 87', 'artículo 73', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 25', 'artículo 32', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 224', 'artículo 220', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 89', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 224', 'artículo 220', 'artículo 89', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 224', 'artículo 218', 'artículo 218', 'Artículo 218', 'artículo 32', 'artículo 25', 'artículo 15', 'artículo 39', 'artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 32', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 223', 'artículo 23', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 31', 'Artículo 177', 'Artículo 177', 'Artículo 177', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 32', 'artículo 226', 'artículo 118', 'artículo 227', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 231', 'artículo 118']

Ley: Ley 80 de 1993
ART. 1. Del Objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 1. Objeto. Decreto 1510 de 2013, ART. 1. Objetivos del sistema de compras y contratación pública.
ART. 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos.
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles (Las expresión señaladas en negrilla en este literal fue declarada Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-629 de 2003).
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos (Literal declarado Exequible en sentencia C-374 de 1994.).
a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas.(Las expresión señalada con negrilla en este literal fue declarada Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001.).
b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas. (Este literal fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001.).
3. Se denominan servicios públicos: Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.
PARÁGRAFO. Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 10. Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales, ART. 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública, ART. 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 24. Del régimen contractual de las Corporaciones Autónomas Regionales. Decreto 1510 de 2013, ART. 2. Num. 7. Partícipes de la contratación pública, ART. 3. Definiciones.
Vigencia: Parágrafo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
Constitucionalidad: La expresion señalada en negrilla del literal a), fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentenica C-629 de 2013 M.P. Álvaro Tafur Vanegas.
Literal b) numeral 1,literal b) numeral 2, declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374 de 1994 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.
Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-230 de 1995 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Aparte subrayado del literal a) numeral 2 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Literal b) numeral 2 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
ART. 3. De los fines de la contratación estatal.
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones (El aparte señalado en negrilla fue derogado por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública, ART. 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.
Vigencia: Aparte en subrayado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
ART. 4. De los derechos y los deberes de las entidades estatales.
4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes sumistrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. (Aparte señalado en negrilla derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
10. Numeral adicionado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 7. De las garantías en la contratación, ART. 13. Principios, generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 17. Del derecho al debido proceso, ART. 19. Del derecho de turno, ART. 21. De la delegación y de la desconcentración para contratar, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.
Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. Numeral 10 adicionado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación, según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
ART. 5. De los derechos y los deberes de los contratistas.
Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los contratistas:
Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste (Aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 7. De las garantías en la contratación, ART. 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 17. Del derecho al debido proceso, ART. 19. Del derecho de turno, ART. 21. De la delegación y de la desconcentración para contratar, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público. Ley 1474 de 2011, ART. 9. Reportes del responsable de control interno, ART. 10, parágrafo 2. Presupuesto de publicidad, ART. 11. Control y vigilancia en el sector de la seguridad social en salud, ART. 12. Sistema preventivo de prácticas riesgosas financieras y de atención en salud del sistema de seguridad social en salud. Decreto 1510 de 2013, ART. 15. Deber de análisis de las entidades estatales, ART. 28. Oferta con valor artificialmente bajo, ART. 34. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago, ART. 82 Adquisición de bienes inmuebles, ART. 83. Arrendamiento de bienes inmuebles, ART. 117. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual.
Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
ART. 6. De la capacidad para contratar.
Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales (Aparte señalado en negrilla fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART. 10. Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales, ART. 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública, ART. 18. De las inhabilidades para contratar, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 32. Derogatoria Decreto 1510 de 2013, ART. 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP, ART. 10. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP.
Constitucionalidad: Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
ART. 7. De los consorcios y uniones temporales.
PARÁGRAFO 2o. Parágrafo derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995 (Este páragrafo fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-414 de 1994).
PARÁGRAFO 3o. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para los consorcios. (Este artículo fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART. 10. Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público, ART. 32. Derogatoria.
Decreto 1510 de 2013, ART. 10. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, ART. 18. Capacidad residual, ART. 33. Factores de desempate, ART. 113. Garantía del oferente plural, ART. 154. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas.
Vigencia: Parágrafo 2o derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, 'por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 42.160 de 22 de diciembre de 1995. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 285 de la misma Ley.
Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
ART. 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.
d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. (El texto señalado en negrilla en el presente literal fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso. (El texto subrayado en el presente literal fue declarado condicionalmente Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029 de 28 de enero de 2009, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil).
h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso. (El aparte señalado en negrilla fue declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-415 de 22 de septiembre de 1994. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o concurso. o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma. (Inciso declarado exequible por la Corte Costitucional mediante Sentencia C-489 de 26 de septiembre de 1996. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
j) Literal modificado por el artículo 1. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos. (Éste literal fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2012, salvo la expresión en negrilla que fue declarada inexequible.).
k) Literal adicionado por el artículo 2. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato.
Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones y las alcaldías. La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales.
b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante (Este literal fue declarado Exequible por la Corre Constitucional en la Sentencia C-429 de 1997).
c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal (El aparte señalado en negrilla fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-029 de 2009).
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo (El aparte señalado en negrilla fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-029 de 2009).
f) Literal adicionado por el artículo 4o. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios. (Éste literal fue declarado Exequible por la Sentencia C-257 de 2013).
La palabra (o concurso) en el presente artículo fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Concordancias: Ley 1150 de 2007: ART. 9 De la adjudicación, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales, ART. 16. De las entidades exceptuadas en el sector defensa, ART. 18. De las inhabilidades para contratar, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 24. Del régimen contractual de las Corporaciones Autónomas Regionales, ART. 25. De la inversión en fondos comunes ordinarios, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.
Ley 1474 de 2011: ART. 1. Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción, ART. 2. Inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas, ART. 4. Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado.
Decreto 1510 de 2013, ART. 14. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual, ART. 27. Comité evaluador, ART. 29. Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas, ART. 32. Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas.
Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
Literal j) adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. Empezó a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
Literal j) modificado por el artículo 1 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.
Literal k) adicionado por el parágrafo 2. artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.
Literal f) adicionado por el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.
Constitucionalidad : Corte Constitucional Sentencia C-532 de 26 de enero de 2000, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
Literal d), numeral 1. declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178 del 29 de abril de 1996. M.P. Dr. Antonio Barrrera Carbonell.
Aparte subrayado del literal g), numeral 1. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029 de 28 de enero de 2009, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Inciso segundo del literal i), numeral 1 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-489 de 26 de septiembre de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Aparte subrayado del literal j), numeral 1 declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-630 de 15 de agosto de 2012, M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.
Literal b), numeral 2 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-429 de 4 de septiembre de 1997, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
ART. 9. De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes.
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo (El aparte señalado en negrilla fue derogado por la Ley 1150 de 2007, artículo 32)
(Éste artículo fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-221 de 1996).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 9 De la adjudicación, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, ART. 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales, ART. 16. De las entidades exceptuadas en el sector defensa, ART. 18. De las inhabilidades para contratar, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART. 24. Del régimen contractual de las Corporaciones Autónomas Regionales, ART. 25. De la inversión en fondos comunes ordinarios, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.
Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-221 de 16 de mayo de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
ART. 10. De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades.
No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART.18. De las inhabilidades para contratar.
ART. 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales.
En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2:
1. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o "concursos" y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso (Este númeral fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994).
2. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el Presidente de la República. (Este númeral fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994).
a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil (Este literal fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994).
b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades (Este literal fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 1994 y C-178 de 1996).
c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles (Este literal fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-178 de 1996).
La palabra "Concursos" en el presente artículo fue derogado por el artículo 32 y 33 de la Ley 1150 de 2007.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 21. De la delegación y de la desconcentración para contratar, ART. 32. Derogatoria.
Constitucionalidad: Numeral 1 y 2 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-374 del 25 de agosto de 1994, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.
Aparte tachado y en paréntesis declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional via Sentencia C-374 del 25 de agosto de 1994, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. El texto restante del numeral 3 declarado EXEQUIBLE por la misma corporación mediante Sentencia C-178 del 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antorio Barrera Carbonell.
Literal c) del numeral 3, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-178 del 29 de Abril de 1996, M.P.Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o "concursos" en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
Inciso adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:
PARÁGRAFO. Parágrafo adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso.
El artículo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 25 de agosto de 1994, M.P.Dr Jorge Arango Mejía.
La palabra "concursos" del inciso primero fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 21. De la delegación y de la desconcentración para contratar.
Vigencia: Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. Inciso adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007.
Constitucionalidad:
ART. 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales.
Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.
Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia (Este inciso fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-249 de 2004).
Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera (Este inciso fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-249 de 2004).
Inciso final derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Vigencia: Inciso final derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
Constitucionalidad: Los i ncisos segundo y tercero fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-249 de 16 de marzo de 2004, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.
ART. 14. De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual.
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial (La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte en negrilla del numeral 1. por las razones expuestas mediante Sentencia C-965 de 21 de octubre de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil).
Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente.
PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección Num. 4. Contratación directa Lit. b. Contratación de empréstitos, ART. 17. Del derecho al debido proceso, ART. 9. De la adjudicación, ART. 17. Del derecho al debido proceso, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales. Decreto 1510 de 2013, ART. 116. Garantía de cumplimiento, ART. 140. Patrimonio autónomo como garantía. Ley 1437 de 2011, ART. 47. Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Par. Ley 1474 de 2011, ART. 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.
Constitucionalidad: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte en negrilla del numeral 1. por las razones expuestas mediante Sentencia C-965 de 21 de octubre de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
ART. 15. De la interpretación unilateral.
Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.
Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1514 de 8 de noviembre de 2000, M.P.(E) Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.
ART. 16. De la modificación unilateral.
Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo (El aparte en negrilla fue declarado de este inciso fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001).
Constitucionalidad: Aparte en negrilla declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
ART. 17. De la terminación unilateral.
La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:
2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista (Aparte del numeral 2. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. C-454 de 20 de octubre de 1994, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Concordancias: Decreto 1510 de 2013, ART. 133. Improcedencia de la terminación automática y de la facultad de revocación del seguro.
Constitucionalidad: Aparte subrayado del numeral 2. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. C-454 de 20 de octubre de 1994, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
ART. 18. De la caducidad y sus efectos.
La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar (Los apartes señalados en negrilla fueron declarados Exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 9. De la adjudicación. Ley 1474 de 2011, ART. 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Decreto 1510 de 2013, ART. 128. Efectividad de las garantías.
Constitucionalidad: Los apartes en negrilla fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
ART. 19. De la reversión.
En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna.
(Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-250 de 6 de junio de 1996, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.
Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-250 de 6 de junio de 1996, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
ART. 20. De la reciprocidad.
En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.
ART. 21. Del tratamiento y preferencia de las ofertas nacionales.
Las entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista oferta de origen nacional.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública Decreto 1510 de 2013, Art. 33. Factores de desempate.
ART. 22. . De los registros de proponentes.
Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo.
En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada en términos de valor actualizados, los respectivos plazos y adiciones. En la certificación constarán. Igualmente los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración.
No se requerirá de este registro, ni de calificación, ni clasificación en los casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta Ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta Ley; contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional.
(Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
Vigencia: Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
ART. 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2, Num. 4. De las modalidades de selección, ART. 8. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública.
ART. 24. Del principio de transparencia.
5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia. (El aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículos 32 y 33 de la Ley 1150 de 2007).
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. (El aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. (El aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
6. En los avisos de publicación de apertura de la licitación o concurso y en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalaran las reglas de adjudicación del contrato. (El aparte subrayado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
PARÁGRAFO 1o. Parágrafo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal, so pena de su nulidad (Páragrafo declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia 508 de 2002).
La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud sustancial de las demandas, mediante las Sentencias C-868 de 3 de noviembre de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, y C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el literal a), numeral 5, por ausencia de cargos mediante Sentencia C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Literal b), numeral 5, declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional Sentencia C-932 de 8 de noviembre de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección, ART. 3. De la contratación pública electrónica, ART. 6, Núm. 6.3. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART. 8. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos, ART. 9. De la adjudicación, ART. 11. Del plazo para la liquidación de los contratos, ART. 17. Del derecho al debido proceso. Ley 1474 de 2011, ART. 10. Presupuesto de publicidad.
Constitucionalidad: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud sustancial de las demandas, mediante las Sentencias C-868 de 3 de noviembre de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, y C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Parágrafo 2o declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-508 de 3 de julio de 2002, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
ART. 25. Del principio de economía.
1.En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. (El aparte señalado en negrilla fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-400 de 1999), (Aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
6. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. (Aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
10. Los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivas juntas o consejos directivos. En los demás casos, dichas cuantías las fijará el reglamento. (Este númeral fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001).
De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o., y 313, numeral 3o., de la Constitución Política, las asambleas departamentales y los concejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de contratos. (Texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-113 de 24 de febrero de 1996 de la Corte Constitucional M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
12. Modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: Maduración de proyectos. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.
PARAGRAFO 1°. Para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.
PARAGRAFO 2°. El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa.
Los parágrafos 1 y 2 fueron derogados por el artículo 73 de la Ley 1682 de 2013.
Inciso derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
18. La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. (Aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
19. Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Ley 1150 de 2007, ART. 4. De la distribución de riesgos en los contratos estatales. Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva. Ley 1150 de 2007, ART. 9. De la adjudicación. Ley 1150 de 2007, ART. 19. Del derecho de turno. Ley 1150 de 2007, ART. 21. De la delegación y desconcentración para contratar. Decreto 1510 de 2013, ART. 26. Ofrecimiento más favorable.
Vigencia: Expresión “términos de referencia” derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. Expresión 'concurso' derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Numeral 12), PARÁGRAFO 2º, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011. Inciso 2o., numeral 15, PARÁGRAFO 2o derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Aparte señalado en negrilla del numeral 1 fue declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-400 de 1999.
Aparte señalado en negrilla del numeral 11, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-113 de 24 de febrero de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
ART. 26. Del principio de responsabilidad.
3. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. (Apartes en negrilla derogados por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.
7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 23. De los aportes al sistema de seguridad social.
Vigencia: Expresiones 'concurso' y “términos de referencia” derogadas por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
ART. 27. De la ecuación contractual.
En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate. (Apartes en negrilla declarados EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-965 de 21 de octubre de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil).
Constitucionalidad: Apartes en negrilla fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-965 de 21 de octubre de 2003, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
ART. 28. De la interpretación de las reglas contractuales.
En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. (Texto en negrilla declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-400 de2 junio de 1999, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Constitucionalidad: Texto en negrilla declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-400 de2 junio de 1999, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
ART. 29. Del deber de selección objetiva.
La selección de contratistas será objetiva.
Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
ART. 30. De la estructura de los procedimientos de selección.
2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas. "La expresión señalada en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32"
La Corte Constitucional se declaro INHIBIDA de fallar sobre el presente numeral mediante Sentencia C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
3. Numeral modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a Ia apertura de Ia licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según Io exija Ia naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en Ia página Web de Ia entidad contratante y en el Sistema Electrónico para Ia Contratación Publica -SECOP.
En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en Ia respectiva población. Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación.
4. Numeral modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva.
5. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones o términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. La expresión en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32.
Iniciso 2º, modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:
6.. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación. (La expresión en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).
7. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. (La expresión en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).
9. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones o términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. (La expresión en negrilla fue derogada por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).
11. Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. (Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública). (Este parágrafo fue declarado exequible por el cargo analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-932 de 2007).
(La expresiones señaladas entre parentesis fueron derogadas por la Ley 1150 de 2007, artículo 32).
Los apartes señalados en negrilla "concurso" en el presente artículo fueron derogados por los artículos 32 y 33 de la Ley 1150 de 2007.
Concordancias: Ley 80 de 1993, ART. 11. De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales, ART. 12. De la delegación para contratar. Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección, ART 3. De la contratación pública electrónica, ART. 5. De la selección objetiva, ART. 7. De las garantías en la contratación, ART. 8. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos, ART. 9 De la adjudicación, ART. 32. Derogatoria. Decreto 1510 de 2013, ART. 20. Estudios y documentos previos, ART. 21. Aviso de convocatoria, ART. 22. Pliegos de condiciones, ART. 24. Acto administrativo de apertura del proceso de selección, ART. 25. Modificación de los pliegos de condiciones, ART. 32. Acto administrativo de apertura del proceso de selección, ART. 39. Audiencias en la licitación.
Vigencia: Expresiones “términos de referencia” y “o concursos” derogadas por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. Numeral 3. modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012. Numeral 4 modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012. Numeral 5, inciso 2o, , modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011. Numeral 11 derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Aparte tachado del PARÁGRAFO, derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Constitucionalidad: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el numeral 2. por ausencia de cargos mediante Sentencia C-721 de 29 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Numeral 3, modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-016 de 23 de enero de 2013, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Numeral 12. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-452 de 10 de junio de 1999, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. PARÁGRAFO declarado EXEQUIBLE por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-932 de 8 de noviembre de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
ART. 31. De la publicación de los actos y sentencias sancionatorias.
(Artículo modificado por el artículo 218 del Decreto 19 de 2012). El nuevo texto es el siguiente:
La parte resolutiva de los actos que declaren Ia caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia Nación.
(Declarado Exequible, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional en Sentencia C-016 de 23 de enero de 2013).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 6, Núm. 6.2. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Ley 1474 de 2011, ART. 10. Presupuesto de publicidad. Decreto 019 de 2012, ART. 40. Información y publicidad. Decreto 1510 de 2013, ART. 19. Publicidad en el SECOP, ART. 75. No publicidad de estudios y documentos previos.
Vigencia: Artículo modificado por el artículo 218 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.
Constitucionalidad: Artículo 218 del Decreto 19 de 2012 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-016 de 23 de enero de 2013, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
ART. 32. De los contratos estatales.
Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
Aparte señalado en negrilla derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Apartes señalados en negrilla declarados Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
5. Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública.
Inciso primero declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 del 1 de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
Inciso señalado en negrilla fue modificado por el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:
PARÁGRAFO 1o. Modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:
PARÁGRAFO 2o. Derogado por el artículo 39 de la Ley 1508 de 2012.
(Apartes señalados en negrilla en el numeral 5. y parágrafo 1 fueron declarados Exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 del 1 de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva. Ley 1150 de 2007, ART. 6, Núm. 6.3. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Ley 1150 de 2007, ART. 15. Del régimen contractual de las entidades financieras estatales. Ley 1150 de 2007, ART. 25. De la inversión en fondos comunes ordinarios. Ley 1150 de 2007, ART. 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. Ley 1150 de 2007, ART. 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos de alumbrado público.
Inciso cuarto del numeral 5, modificado por el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley.
Constitucionalidad: Apartes señalados en negrilla del numeral 3. Declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
Inciso primero numeral 5 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 de 1o. de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
Apartes señalados en negrilla en el numeral 5. y parágrafo 1 fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 del 1 de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
ART. 33. De la concesión de los servicios y de las actividades de telecomunicaciones.
Se entiende por actividad de telecomunicaciones el establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y exclusivo, a fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a las redes conmutadas del Estado o a otras redes privadas de telecomunicaciones. Para todos los efectos legales las actividades de telecomunicaciones se asimilan a servicios privados.
La Corte Constitucional se declaró inhibida de fallar sobre la expresión señalada en negrilla mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández.
(La Corte Constitucional declaró EXEQUIBLE el presente artículo mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión. Decreto 1510 de 2013, ART. 18. Capacidad residual, ART. 20. Estudios y documentos previos.
Vigencia: Artículo, al igual que la Ley 37 de 1993 y el Decreto 1900 de 1990, derogados en lo pertinente '...exclusivamente en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley' por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, 'por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 73 de la misma Ley.
Constitucionalidad: La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la expresión señalada en negrilla “por contratación directa”, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
ART. 34. De la concesión del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional. La concesión para la prestación de los servicios de telefonía básica fija conmutada de larga distancia nacional e internacional, se otorgará conforme a lo dispuesto por el Decreto 2122 de 1992.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 27. De la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión.
Vigencia: Artículo derogado en lo pertinente '...exclusivamente en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley' por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, 'por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 73 de la misma Ley.
ART. 35. De la radiodifusión sonora.
(Artículo derogado por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009).
Vigencia: Artículo derogado por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, 'por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009.Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 73 de la misma Ley.
ART. 36. De la duración y prórroga de la concesión.
ART. 37. Del régimen de concesiones y licencias de los servicios postales.
(Artículo derogado por el artículo 50 de la Ley 1369 de 2009).
Vigencia: Artículo derogado por el artículo 50 de la Ley 1369 de 2009, 'por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 47.578 de 30 de diciembre de 2009. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 50 de la misma Ley.
ART. 38. Del régimen especial para las entidades estatales que prestan servicio de telecomunicaciones.
Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en los contratos que celebren para la adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de selección previstos en esta ley. Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas excepcionales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos, así como los procedimientos y las cuantías a los cuales deben sujetarse para su celebración.
(Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández).
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Ínes Vargas Hernández.
ART. 39. De la forma del contrato estatal.
Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
PARÁGRAFO. (Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 3. De la contratación pública electrónica. Decreto 1510 de 2013, ART. 34. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago.
ART. 40. Del contenido del contrato estatal.
Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2, Núm.4. De las modalidades de selección, ART. 20. De la contratación con organismos internacionales, ART 120. Suficiencia de la garantía de pago anticipado.
ART. 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
(Inciso modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). El nuevo texto es el siguiente: Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.
PARÁGRAFO 1o. (Modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.) El nuevo texto es el siguiente: El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
(La parte en negrilla fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-246 de 16 de marzo de 2004)
PARÁGRAFO 3o. Derogado por el artículo 223 del Decreto 19 de 2012, a partir del 1o. de junio de 2012.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección Num. 4. Contratación directa Lit. a. Urgencia manifiesta, ART. 7. De las garantías en la contratación y ART. 23. De los aportes al sistema de seguridad social. Decreto 1510 de 2013, ART. 34. De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago del contrato.
Vigencia: Inciso 2o. y PARÁGRAFO 1o, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 'por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos', publicada en el Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 2007. Empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación según lo ordena el artículo 33 de la misma Ley. PARÁGRAFO 3o derogado por los artículos 223 y 225 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.
Constitucionalidad: Aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-246 de 16 de marzo de 2004.M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
ART. 42. De la urgencia manifiesta.
Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.
Aparte subrayado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
PARÁGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Num. 4. Contratación directa Lit. a. Urgencia manifiesta. Decreto 1510 de 2013, ART. 74. Declaración de urgencia manifiesta.
Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Este fallo excluye el PARÁGRAFO. La Corte Constitucional declaró en la Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, estése a lo resuelto en la Sentencia C-772 de 10 de diciembre de 1998, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, con respecto al PARÁGRAFO.
ART. 43. Del control de la urgencia manifiesta.
Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración.
ART. 44. De las causales de nulidad absoluta.
Concordancias: Ley 1437 de 2011, ART. 141. Controversias contractuales.
ART. 45. De la nulidad absoluta.
En los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
ART. 46. De la nulidad relativa.
Los demás vicios que se presenten en los contratos y que conforme al derecho común constituyen causales de nulidad relativa, pueden sanearse por ratificación expresa de los interesados o por el transcurso de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho generador del vicio.
ART. 47. De la nulidad parcial.
La nulidad de alguna o algunas cláusulas de un contrato no invalidará la totalidad del acto, salvo cuando este no pudiese existir sin la parte viciada.
ART. 48. De los efectos de la nulidad.
La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
ART. 49. Del saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma.
Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio.
Concordancias: Ley 1437 de 2011, ART. 180. Audiencia inicial, Num. 3. Aplazamiento, ART. 207. Control de legalidad.
ART. 50. De la responsabilidad de las entidades estatales.
Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista.
(Aparte en negrilla fue declarado Condicionalmente Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-333 de 1 de agosto de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Ley 1437 de 2011, ART. 141. Controversias contractuales.
Constitucionalidad: Aparte en negrilla fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-333 de 1 de agosto de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
ART.51. De la responsabilidad de los servidores públicos.
El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 23. De los aportes al sistema de seguridad social. Ley 1474 de 2011. ART. 3. Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados. Decreto 019 de 2012. ART. 121. De la verificación de las condiciones de los proponentes.
ART. 52. De la responsabilidad de los contratistas.
Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.
Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7. de esta ley.
(Artículo declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz)
Concordancias: Ley 1474 de 2011, ART. 44. Sujetos disciplinables.
Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz.
ART. 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores.
(Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011). El nuevo texto es el siguiente:
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.
(Artículo declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz).
Vigencia: Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.
Constitucionalidad nulidad suspensión: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998, M.P. Drs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz.
ART. 54. De la acción de repetición.
Derogado por el artículo 30 de la Ley 678 de 2001.
Vigencia: Artículo derogado por el artículo 30 de la Ley 678 de 2001, 'por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición', publicada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001. Empieza a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 31 de la misma Ley.
ART. 55. De la prescripcción de las acciones de responsabilidad contractual.
La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años.
ART. 56. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la contratación estatal.
Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciónes públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos.
Concordancias: Ley 1474 de 2011, ART. 13. Exclusión de beneficios en los delitos contra la administración pública relacionados con corrupción, ART. 15. Estafa sobre recursos públicos y en el sistema de seguridad social integral, ART. 16. Corrupción privada, ART. 17. Administración desleal, ART. 18. Utilización indebida de información privilegiada, ART. 19. Especulación de medicamentos y dispositivos médicos, ART. 20. Agiotaje de medicamentos y dispositivos médicos. ART, 21. Evasión fiscal. ART, 26. Fraude de subvenciones. ART, 27 acuerdos restrictivos de la competencia y ART. 28. Tráfico de influencias de particular.
ART. 57. De la infracción a las normas de contratación.
(Artículo declarado Exequible, únicamente en relación con el cargo analizado en la sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-006 de 17 de enero de 2001, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.)
Constitucionalidad : Artículo declarado EXEQUIBLE, únicamente en relación con el cargo analizado en la sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-006 de 17 de enero de 2001, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
ART. 58. De las sanciones. Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política, las personas a que se refiere este capítulo se harán acreedoras a:
2. En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria, a la destitución. (El numeral 2. fue declarado Exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.)
3. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción estarán sometidos los particulares declarados responsables civil o penalmente. (Aparte en negrilla del numeral 3 fue declarado Exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
4. (Derogado tácitamente por el Artículo 177 de la Ley 200 de 1995). El texto original del Numeral es el siguiente: En los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme, o elevado pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el propósito de salvaguardar la recta administración pública, suspender provisionalmente al servidor público imputado o sindicado hasta por el término de duración de la medida de aseguramiento o de la investigación disciplinaria. (Numeral 4 fue declarado Exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-004 de 18 de enero de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
5. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme a un particular, por acciones u omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual, se informará de tal circunstancia a la respectiva Cámara de Comercio, que procederá de inmediato a inscribir dicha medida en el registro de proponentes.
Vigencia: Según lo expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-004 de 1996, el numeral 4 fue derogado tácitamente por el Artículo 177 de la Ley 200 de 1995.
Constitucionalidad nulidad suspensión: Numeral 2. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. Aparte en negrilla del numeral 3 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-178 de 29 de abril de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. Numeral 4 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-004 de 18 de enero de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. Esta misma sentencia expresa que este numeral fue derogado tácitamente por el Artículo 177 de la Ley 200 de 1995.
ART. 59. Del contenido de los actos sancionatorios. La determinación de la responsabilidad de que tratan los artículos anteriores la harán las autoridades competentes en providencia motivada en la que se precisarán los hechos que la generan, los motivos y circunstancias para la cuantificación de las indemnizaciones a que haya lugar y los elementos utilizados para la dosimetría sancionatoria. Así mismo, en ella se señalarán los medios de impugnación y defensa que procedan contra tales actos, el término que se disponga para ello y la autoridad ante quien deban intentarse.
ART. 60. De su ocurrencia y contenido de la liquidación. (Artículo modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012). El nuevo texto es el siguiente:
Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (Las partes en negrilla fueron declaradas Exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-967 de 21 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).
Para Ia liquidación se exigirá al contratista Ia extensión o ampliación, si es del caso, de Ia garantía del contrato a Ia estabilidad de Ia obra, a Ia calidad del bien o servicio suministrado, a Ia provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a Ia responsabilidad civil y, en general, para evatar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a Ia extinción del contrato.
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. Decreto 019 de 2012, ART. 217. De la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos estatales.
Vigencia: Artículo modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.
Constitucionalidad nulidad suspensión: Las partes en negrilla declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante SentenciaC-967 de 21 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
ART. 61. De la liquidación unilateral. Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
ART. 62. De la intervención del Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación y los demás agentes del ministerio público, de oficio o a petición de cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección Num. 4. Contratación directa Lit. i. El arrendamiento o adquisición de inmuebles. Par. 2, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública.
ART. 63. De las visitas e informes. La procuraduría adelantará visitas a las entidades estatales oficiosamente y con la periodicidad que demande la protección de los recursos públicos y el imperio de la moralidad, legalidad y honestidad en la administración pública.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública. Decreto 019 de 2012, ART. 108. Mecanismos para realizar el ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control.
ART. 64. De la participación de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, de oficio o por denuncia, investigará las conductas constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los presuntos infractores ante los jueces competentes.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública. Decreto 1510 de 2013, ART. 65. Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional.
ART. 65. De la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública.
Constitucionalidad nulidad suspensión: El aparte subrayado del inciso 2o. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-623 de 25 de agosto de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
ART. 66. De la participación comunitaria. Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.
Concordancias: Ley 190 de 1995, ART. 51. ART. 58 Ley 850 de 2003, ART. 1. Definición. ART. 4. Objeto. ART. 15. Funciones. ART. 16. Instrumentos de acción. ART. 17. Derechos de las veedurías. ART. 19. Impedimentos para ser veedor. ART. 20 Prohibiciones de las veedurías ciudadanas.
ART.67. De la colaboración de los cuerpos consultivos de gobierno. Los organismos o entidades gremiales, profesionales o universitarios que tengan el carácter de cuerpos consultivos del Gobierno prestarán la colaboración que en la actividad contractual requieran las entidades estatales.
ART. 68. De la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales.Las entidades a que se refiere el artículo del presente Estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.
Vigencia: Incisos 1o. y 2o. derogados al ser derogado el artículo 226 del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 1998 por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. Entra a regir a partir del 12 de octubre de 2012.
ART. 69. De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.
Vigencia: El artículo 227 del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que incorporaba esta norma - Decreto Extraordinario 1818 de 1998 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.
ART. 70. De la cláusula compromisoria. Derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.
ART. 71. Del compromiso. Derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.
ART. 72. Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.
ART. 73. De la colaboración de las asociaciones profesionales y de las cámaras de comercio. Podrá pactarse acudir a los centros de conciliación y arbitramento institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las cámaras de comercio para que diriman las controversias surgidas del contrato.
Concordancias: Decreto 1510 de 2013, ART. 11. Función de verificación de las cámaras de comercio.
ART. 74. . Del Arbitramento o Pericia Técnicos. Las partes podrán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan al parecer de un organismo consultivo del Gobierno, al de una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. La decisión adoptada será definitiva.
(Artículo declarado Exequible por la corte constitucional, mediante Sentencia C-330 de 9 de mayo de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
Vigencia: El artículo 231 del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Decreto Extraordinario 1818 de 1998 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación.
Constitucionalidad: Artículo declarado EXEQUIBLE por la corte constitucional, mediante Sentencia C-330 de 9 de mayo de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
ART. 75. Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.
Constitucionalidad nulidad suspensión: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-388 de 22 de agosto de 1996, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
ART. 76. De los contratos de exploración y explotación de los recursos naturales. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART.13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública Decreto 019 de 2012, ART. 192. Régimen especial en materia de licencias urbanísticas.
Constitucionalidad nulidad suspensión: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-949 de 5 de septiembre de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
ART. 77. De la normatividad aplicable en las actuaciones administrativas. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
PARÁGRAFO 1o. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso administrativo.
Concordancias: Ley 1150 de 2008, ART. 9. De la adjudicación. Decreto 029 de 2012, ART. 4. Celeridad en las actuaciones administrativas, ART. 5. Economía en las actuaciones administrativas.
ART. 78. De los contratos, procedimientos y procesos en curso. Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 31. Régimen de transición. Decreto 1510 de 2013, ART. 162. Régimen de transición.
ART. 79. De la reglamentación del registro de proponentes. El funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio, será reglamentado por el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Decreto 1510 de 2013, ART. 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP.
ART. 80. De la adecuación de estatutos. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente ley, las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para adecuar los estatutos de las entidades estatales a lo dispuesto en esta ley.
Jorge Ramón Elías Náder
El Presidente de la honorable Cámara de Representates,
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, (E.),
Humberto Zuluaga Monedero
Santafe de Bogotá, D.C., 28 octubre de 1993
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las Funciones del Despacho del
Documento: Ley 80 de 1993
LEY 80 DE 1993, Octubre 28 de 1993, por la cual se
ART. 1. Del Objeto. LART. 2. De la definicART. 3. De los fines ART. 4. De los derecART. 5. . De los dereART. 6. . De la capacART. 7. De los consoART. 8.De las inhabilART. 9. De las inhabART. 10. De las exceART. 11. De la compeART. 12. De la delegART. 13. De la normaART. 14. De los mediART. 15. De la interART. 16. De la modifART. 17. De la termiART. 18. De la caducART. 19. De la reverART. 20. De la recipART. 21. Del tratamiART. 22. De los regisART. 23. De los prinART. 24. Del principART. 25. Del principiART. 26. Del principART. 27. De la ecuacART. 28. De la interART. 29. Del deber dART. 30. . De la estrART. 31. De la publiART. 32. De los contART. 33. De la conceART. 34. De la conceART. 35. De la radiodART. 36. De la duracART. 37. Del régimenART. 38. Del régimenART. 39. De la forma ART. 40. Del contenidART. 41. Del perfecciART. 42. De la urgencART. 43. Del control ART. 44. De las causaART. 45. De la nulidaART. 46. De la nulidaART. 47. De la nulidaART. 48. De los efectART. 49. Del saneamieART. 50. De la responART. 51. De la responART. 52. De la responART. 53. De la responART. 54. De la accióART. 55. De la prescrART. 56. De la responART. 57. De la infracART. 58. De las sanciART. 59. Del contenidART. 60. De la ocurreART. 61. De la liquidART. 62. De la intervART. 63. De las visitART. 64. De la particART. 65. De la interART. 66. De la partiART.67. De la colaborART. 68. De la utilizART. 69. De la improART. 70. De la cláusART. 71. Del compromART. 72. Del recursoART. 73. De la colabART. 74. Del ArbitramART. 75. Del juez coART. 76. De los contART. 77. De la normaART. 78. De los contART. 79. De la reglaART. 80. De la adecua