Source: http://melgardefernamental.es/acta/pleno-del-ayuntamiento-de-siete-de-julio-de-dos-mil-ocho
Timestamp: 2018-02-24 17:33:49
Document Index: 12204373

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 25', 'artículo 49', 'artículo 53', 'artículo 206', 'artículo 209', 'artículo 210', 'artículo 46', 'artículo 116', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 9']

Pleno del Ayuntamiento de siete de julio de dos mil ocho | Melgar de Fernamental
Inicio / Ayuntamiento / Plenos / Actas / Pleno del Ayuntamiento de siete de julio de dos mil ocho
Pleno del Ayuntamiento de siete de julio de dos mil ocho
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 6/2008
En la Villa de Melgar de Fernamental, a siete de julio de dos mil ocho, siendo las veintiuna horas, previa citación cursada al efecto, se reunieron en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Montserrat Aparicio Aguayo, asistida de la Secretaria del Ayuntamiento Dª. Mª Ángeles Madrid Arlanzón y de los Sres. Concejales siguientes: Dª Mª Petra Aparicio Bilbao, D. Roberto Esteban Calzada, Dña. Mª Asunción del Hierro Martínez, D. José Alberto Monedero González y D. Claudio Gutiérrez del Olmo y D. Justino Zarzosa París.
No asiste ni excusa su ausencia D. José Antonio del Olmo Fernández. No asiste pero excusa su ausencia D. Gonzalo Brea Valtierra.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa, se procedió a consultar sobre el acta de la sesión anterior 5/2008 de veintiuno de mayo de 2008 que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.
2.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS PARA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN CASCO URBANO MEDIANTE VARIOS CUADROS DE MANDO Y DELEGACION PARA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: Vista la propuesta de la Mesa de Contratación efectuada a la luz del informe técnico del Ingeniero Técnico Industrial D. José María Marcos, redactor del proyecto de alumbrado y addenda al mismo, se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Admitir a la licitación a las dos empresas que concurrieron al procedimiento ordinario abierto, oferta económicamente más ventajosa, mediante varios criterios de adjudicación y que son: Montajes Eléctricos Castellanos e INDRA.
SEGUNDO: Adjudicar provisionalmente el contrato a la empresa que ha obtenido mayor puntuación, Montajes Eléctricos Castellanos, de acuerdo con el siguiente baremo:
SOTERRAMIENTO CRUCES (Nº)
SOTERRAMIENTO CABLES (M.L.)
37= 185 PUNTOS
994 = 994 PUNTOS
53 = 265 PUNTOS
SIN ESPECIFICAR: 0 PUNTOS
- 1 SEMANA= 10 PTOS.
- 4 SEMANAS= 40 PUNTOS
+ 12 MESES = 23 PUNTOS
+ 18 MESES= 34,50 PTOS
CALIDAD LUMINARIAS
309.003,64€ IVA INCLUIDO
328.329,91 € IVA INCLUIDO 11,51 PUNTOS
ESTÉTICA COLUMNAS
COLOCACIÓN ESCUDOS:
351,01 PUNTOS
Se estima que el incremento económico que pudieren suponer las mejoras en soterramiento de los cruces que en el proyecto se preveían como aéreos debe sumarse al precio ofertado por cuanto en dichos términos se especificó por los representantes de las empresas licitadoras en la apertura del Sobre “B” y en dichos términos se firmó el acta de apertura. Se estima que la indefinición de la propuesta de INDRA en cuanto a no señalar los metros de cable a soterrar no puede puntuarse por cuanto no se especifica si la obra civil ni la adquisición del material necesario para acometer dicha obra deberá asumirse o no por la Administración o se realizaría siempre a costa del adjudicatario mientras que sí valoró resto de mejoras y a la luz de la otra proposición en la que se especifica claramente que será asumido íntegramente por el adjudicatario.
TERCERO: Notificar este acuerdo a ambos licitadores, publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil del contratante.
CUARTO: Notificar al adjudicatario provisional de que deberá presentar garantía definitiva, importe de los gastos de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y, en caso de que no lo hubiera presentado con la documentación administrativa, certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y con la seguridad social. Todo ello, en el plazo de quince días contados a partir del siguiente de la publicación de la adjudicación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
3.- APROBAR PROYECTO DE OBRAS PARA REFORMA DE PLAZA ESPAÑA: Toda vez que mediante Decreto 35 bis de fecha 27 de mayo de 2008 se adjudicó mediante contrato menor al Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro contrato de servicios para redacción de Proyecto de Reforma de Plaza España junto al documento de Coordinación y Salud, así como asesoramiento para resolver las alegaciones que pudieren presentarse en la aprobación del mismo.
Visto que el documento se ha presentado en el Ayuntamiento y se ha trasladado al Arquitecto Municipal para que efectúe las funciones de supervisión del mismo ex artículo 109 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
El proyecto prevé un presupuesto base de licitación de 600.000 € (SEISCIENTOS MIL EUROS), un plazo de ejecución de 6 meses y exigirá que sea ejecutado por una persona física o jurídica que ostente la siguiente clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E.
Con el informe favorable de Secretaría y los Dictámenes favorables de las Comisiones de Obras y de Hacienda, se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar el referido proyecto tomando en consideración el mismo y ofrecer contra el pliego de prescripciones técnicas que contiene, la interposición de los recursos ordinarios que contra el mismo pudieran tener cabida en el plazo legalmente marcado a contar desde el día siguiente al del anuncio de licitación del contrato (donde se hará referencia a la posibilidad de interponer este recurso) en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
Los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios términos, se abstiene D. Justino Zarzosa París.
4.- APROBAR EL GASTO Y LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA MEDIANTE VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE PLAZA ESPAÑA: Con el informe favorable a los pliegos de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda los Sres. Concejales aprueban por unanimidad convocar este proceso licitatorio en esos términos así como que el mismo se rija por los siguientes pliegos:
El objeto del contrato es la realización de las obras de Reforma de Plaza España según Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel Alonso Maestro y que ha sido aprobado por el Pleno Municipal en sesión 6/08.
El precio máximo de licitación (que puede ser mejorado a la baja) del presente contrato asciende a la cuantía de 600.000 € (SEISCIENTOS MIL EUROS); El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 517.241,38 € (QUINIENTOS DIECISITE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO) y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 82.758,62 € (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO).
Cualquiera proposición por encima del precio máximo de licitación será directamente rechazada del proceso licitatorio.
Este Ayuntamiento ha suscrito un convenio con la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para la realización de actuaciones de interés arquitectónico en dicha localidad. En virtud del mismo la Consejería de Fomento subvenciona al Ayuntamiento de Melgar con 500.000 euros.
Asimismo, este Ayuntamiento recibe una subvención de la Consejería de Economía y Empleo a través de la Dirección General de Comercio por importe de 70.000 para la realización de actividades tendentes al acondicionamiento urbanístico y mejora del equipamiento comercial de la Plaza España.
Los 30.000 euros restantes se sufragarán con cargo a la partida presupuestaria municipal 4.682.02
La duración del contrato de obras de Reforma de Plaza España será de seis meses a partir de la formalización en documento administrativo del contrato.
La ejecución del contrato de obras comenzará en el plazo máximo de siete días desde la fecha de formalización del contrato.
Podrá existir una prórroga de un mes a solicitud del adjudicatario siempre que se deba a causas ajenas a su responsabilidad (condiciones meteorológicas, fuerza mayor, circunstancias imprevisibles…). La prórroga se acordará por el órgano de contratación o por Alcaldía si obtuviera la delegación del Pleno en el momento de adjudicación del contrato y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europe a por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros , con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa , notario público u organismo profesional cualificado.
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, continua en vigor lo previsto en el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por ende, será requisito indispensable para contratar que el empresario disponga de la siguiente clasificación: Grupo: G Subgrupo: 06 Categoría: E.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Melgar de Fernamental Plaza España nº 1, C.P. 09.100 Melgar de Fernamental (Burgos) en horario de atención al público (9 a 14 horas), dentro del plazo de veintiséis días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos o en el Perfil de contratante (lo que más tarde suceda).
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día y antes de las 14 horas, consignándose título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. Si no lo hiciere de esta forma se le excluirá del proceso licitatorio.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de obras de Proyecto de Reforma de Plaza España». La denominación de los sobres es la siguiente:
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
Que para el presente procedimiento licitatorio (adjudicación contrato de obras para Reforma de Plaza España) ni la empresa a la que represento/que como persona física se halla/me hallo incurso/a en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, encontrándome al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
e) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 15.517,24 € (3% del presupuesto del contrato sin IVA).
SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las obras de Reforma de Plaza España, por procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de (indicarla en número) ___________________ € (en letras: ____________________________ euros) y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en cifras o en letras, primará la cantidad indicada en letras.
Propongo mejoras al proyecto según la documentación que se adjunta al presente e indicando la valoración económica de las mismas:
b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los criterios de adjudicación, especialmente en lo relativo a las mejoras al proyecto. Deberán ser expresamente descritas y valoradas económicamente por el licitador.
Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 15.517,24 € (QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISITE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO), que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. El cálculo de la misma se ha efectuado aplicando el 3% al valor estimado del contrato, es decir el importe del mismo excluido el IVA.
Mejoras al proyecto, expresamente descritas y valoradas económicamente por el licitador, relativas a unidades tales como la iluminación, la fuente, los contenedores, los pavimentos y/o el mobiliario proyectado. Máximo 80 puntos.
Plazo de garantía: doce puntos por cada período de seis meses completo en que se amplíe el plazo mínimo de garantía, si se ofrece un período que no alcance los seis meses se valorará con cero puntos. Máximo 36 puntos.
Precio de ejecución SIN IVA: Se puntuará cada precio ofertado SIN IVA conforme a la siguiente fórmula, siendo 8 puntos el máximo:
PM es la puntuación máxima del criterio económico: 8.
La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones (se excluyen sábados), a las 12:30 horas para dar apertura al sobre “B”. Previamente, los servicios jurídicos del Ayuntamiento habrán examinado la documentación administrativa y darán traslado del resultado de tal circunstancia a la Mesa de contratación. Ésta otorgará un plazo de dos días naturales para que los licitadores corrijan o subsanen defectos u omisiones subsanables derivados de la documentación presentada.
La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes desde la apertura de las proposiciones, debiendo notificarse la misma a los licitadores y publicándose en el Perfil de contratante. A salvas de que existan ofertas con valores anormales o desproporcionados.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. En principio se establece un plazo de garantía de doce meses. Dicho plazo puede ser sustituido por otro mayor que proponga el licitador que resulte adjudicatario.
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Renuncia o Desistimiento
El órgano de contratación por razones de interés público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación provisional. También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
En ambos casos el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 60 euros.
CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA. Adjudicación Definitiva
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el Perfil de contratante o en el Boletín Oficial de la Provincia (lo que más tarde suceda).
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). Constituyendo ésta, una obligación esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 206.g).
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se establezcan. Igualmente asumirá a su costa los gastos derivados de la gestión de los residuos generados con la ejecución del proyecto.
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Revisión de Precios
CLÁUSULA VIGÉSIMACUARTA. Cesión y Subcontratación
No se podrán ceder los derechos y obligaciones de este contrato sin autorización previa y expresa otorgada por el órgano de contratación y previo cumplimiento de todos los requisitos previstos en el artículo 209 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
El contratista no podrá subcontratar más de un 30 por ciento del importe de la adjudicación. En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificar suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En todo lo no previsto en esta cláusula se estará a lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA VIGÉSIMAQUINTA. Modificación del Contrato
CLÁUSULA VIGESIMOOCTAVA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego de cláusulas administrativas particulares y por el pliego de prescripciones técnicas integrantes del Proyecto de Reforma de Plaza España aprobado en la sesión plenaria 6/08 de 7 de julio, y para lo no previsto en ellos, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Contra el presente pliego, de cláusulas administrativas particulares, cabe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente notificación a la luz del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o el recurso potestativo de reposición del artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en el plazo de un mes.
5.- APROBAR EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA “REFORMA DEL PATIO DE LA CASA DE LOS PALAZUELOS” Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA: Visto que con fecha 18 de junio de 2008 se suscribe por todas las partes implicadas Acta de recepción definitiva de la obra “Acondicionamiento del Patio de la Casa de los Palazuelos para Museo Etnográfico” y que la misma es positiva, se procede a elevar al Pleno, con el Informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y Obras la siguiente propuesta de acuerdo:
Cancelar aval constituido por la empresa HORMIGONES SALDAÑA S.A. con fecha 12 de enero de 2006 por importe de 9.026,23 euros.
6.- APROBAR MODIFICACIÓN ESTATUTOS DEL CONSERJO RECTOR DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN URBANÍSTICA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL PARRALEJO”: Visto que en la sesión 1/2008 de 22 de abril de 2008 del Consejo Rector del Consorcio para la gestión urbanística del Polígono Industrial “El Parralejo” se elevó en el punto de ruegos y preguntas lo siguiente:
“4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: Los Sres. Consejeros manifiestan que dado que CAJACÍRCULO lleva íntegramente el peso de la gestión contable y tributaria debiera corresponder al Vicepresidente del Consejo Rector, representante de CAJACÍRCULO, el voto de calidad previsto en el artículo 9.3 de los Estatutos para el Presidente del referido Consejo Rector.
Teniendo en cuenta que los Estatutos del Consorcio establecen en su artículo 16 que la modificación del los Estatutos se ajustará al mismo procedimiento seguido para su aprobación, se eleva el Ruego de que tanto el Pleno del Ayuntamiento de Melgar de Fernamental como el Consejo de Administración de CAJACÍRCULO adopten acuerdo tendente a poder efectuar la modificación del artículo 9.3 atribuyéndole al Vicepresidente el voto de calidad.”
Se eleva a Pleno, con el Informe favorable de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión de Haciendo propuesta de acuerdo para aprobar la modificación de los Estatutos en el sentido referido en aquélla y que por ende que el artículo 9.3 de los Estatutos referidos ut supra quede redactado de la siguiente forma:
“Se considerará válidamente constituido el Consejo cuando asistan la mitad de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de asistentes y los posibles empates se resolverán mediante voto de calidad del Vicepresidente. Los Consejeros que no pudieren asistir podrán delegar su representación en otro Consejero mediante documento escrito”.
Los Sres. Concejales aprueban por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo en sus propios términos con el voto en contra de D. Justino Zarzosa París quien manifiesta que no es partidario de dejar tal poder en manos de CAJACÍRCULO al considerar que el Ayuntamiento perdería poder sobre un proyecto que germinó en su seno.
7.- APROBAR CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE EN RELACIÓN CON PROYECTO DE MEJORA DE REGADÍO: Habiendo tenido entrada en el Registro de esta Corporación instancia presentada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la que en adelante nos referiremos como seiasa, en la que solicita la constitución a su favor de una servidumbre de suelo, de vuelo y de paso sobre las fincas patrimoniales de titularidad municipal con referencia:
OCUPACIÓN DEFINITIVA (POSTES) (M²)
Todo ello, con motivo de las obras de Modernización del Regadío que seiasa está llevando a cabo en la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga por cuanto se hace necesario la ejecución de una nueva línea eléctrica para alimentar el centro de transformación de la Estación de Bombeo del sector D, que irá situado junto a la balsa que es está construyendo en el término municipal de Melgar de Fernamental, próxima al Canal del Pisuerga, se eleva al Pleno de este Ayuntamiento, con el informe favorable de secretaría y el Dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda y Obras, la siguiente propuesta de acuerdo:
-Autorizar la constitución de servidumbre de suelo, vuelo y paso para instalar un poste en cada una de esas fincas, sobrevolarlas con tendido eléctrico y facultar el paso por las mismas para realizar las obras así como para el mantenimiento de las mismas.
Si en el futuro dicha línea eléctrica dejase de funcionar será seiasa o el Ministerio quienes se encargarán de devolver las fincas a su estado original asumiendo los costes que de estas actuaciones se irroguen.
Dado que el proyecto es de interés general y se promueve por entidad pública la servidumbre se constituye con carácter gratuito.
En lo referente al permiso para talar los árboles afectados por las obras, se propone condicionar la autorización al visto bueno del Organismo de Cuenca, Confederación Hidrográfica del Duero (en adelante CHD), así como al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, todo ello previa indemnización por la tala de dichos árboles consorciados con CHD en función del valor que CHD estime oportuno, debiendo encargarse el solicitante de esta autorización de la tala solicitada o efectuarla en los términos que determine CHD.
Igualmente se propone inscribir en el Inventario de Bienes Municipal la constitución de estas servidumbres. Y en el supuesto de que el solicitante estime oportuno elevarlas a Escritura Pública e inscribir este derecho en el Registro de Propiedad deberá asumir todos los costes derivados de dichos trámites.
8.- ASUNTO URGENTE: CONSTITUCIÓN SERVIDUMBRE POR ESTACIÓN 4 PICONES: Visto que no fue dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa debido a que se estaba pendiente del informe del Sr. Arquitecto Municipal en cuanto a si el referido proyecto incluía la instalación de postes en finca municipal y dado que no requiere tal actuación. Y pendiente de Informe de Secretaría relativo a lo tocante a la tala de los árboles. Visto que se trata de un proyecto declarado de interés público y que el retraso en su tramitación se ha debido a paralización de expediente de oficio, se propone incluir por razones de urgencia en el orden del día, la constitución de la siguiente servidumbre y proceder a autorizar su constitución.
Habiendo tenido entrada en el Registro de esta Corporación instancia presentada por D. Rafael González-Vallinas Delgado interviniendo en nombre de “CYL ENERGÍA EÓLICA S.L.U”, en la que solicita la constitución a su favor de una servidumbre de vuelo y de paso sobre la fincas patrimonial de titularidad municipal con referencia:
Con motivo de las obras de línea eléctrica aérea a 132 KV SET Cuatro Picones-Set San Andrés, entre apoyos 88 D y 89 D afectando a 1.788,47 metros cuadrados de vuelo, la anchura de la servidumbre será de 20 metros y tendrá el alcance y efectos previstos en la legislación aplicable a líneas eléctricas comprendiendo, en particular, tanto el vuelo como el derecho de paso de energía eléctrica y de transmisión de información o comunicación, derecho de paso aéreo de líneas o cables y derechos accesorios necesarios para el establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado si fuera necesario, así como la ocupación temporal de terrenos y otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados anteriormente.
Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad:
- Autorizar la constitución de esa servidumbre sobre la finca reseñada en los términos indicados anteriormente pero no tal y como se proponía por la empresa sino en los siguientes términos:
- Se permite a la entidad CyL Energía Eólica SLU que ceda libre y unilateralmente la servidumbre con todos los derechos y obligaciones reseñados en este acuerdo, sin necesidad de obtener el previo consentimiento del propietario aunque sí comunicándole dicho extremo.
- Si el Ayuntamiento transmitiera la propiedad de la finca arriba indicada, se compromete a comunicar al adquirente de la misma que se encuentra gravada con la servidumbre de energía eléctrica.
- Se acepta el precio de la servidumbre de vuelo a razón de 0,20 metros cuadrados lo que asciende a un total de 358 euros pero dicho importe no incluye el valor del arbolado que pudieren estar afectados por la ejecución del proyecto. De hecho, la empresa tendrá que contar con autorización previa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y de Confederación Hidrográfica del Duero quien valorará el precio del arbolado que deba ser talado por la empresa para la correcta ejecución del proyecto. Debiendo en todo momento CyL Energía Eólica SLU aceptar dicha valoración y abonar el 50% de la misma a Confederación Hidrográfica del Duero y el otro 50% al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.
- Si en el futuro dicha línea eléctrica dejase de funcionar la empresa se encargará de devolver la finca a su estado original asumiendo el coste que de esta actuación se derive.
- En el supuesto de que el solicitante estime oportuno elevar la constitución de la servidumbre a Escritura Pública e inscribir este derecho en el Registro de Propiedad deberá asumir todos los costes derivados de dichos trámites.
Igualmente se acuerda por unanimidad inscribir en el Inventario de Bienes Municipal la constitución de esta servidumbre.
9.- DACIÓN DE CUENTAS: Se procede a dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local 4/2008 de 3 de junio de 2008 así como de los Decretos 31 a 42 incluidos, reseña D. Justino Zarzosa que no se le han hecho llegar dichos Decreto así que se procede a explicitar el contenido de los mismos señalando que se le hará llegar copia de los mismos. Los decretos, grosso modo, recogen el siguiente contenido: aprobación liquidación presupuesto 2007, solicitud de subvenciones, aprobar lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo de responsable de biblioteca y ludoteca, reconocer obligaciones y ordenar pagos, autorizar acumulación de lactancia a trabajadora, adjudicar contrato menor para redacción Proyecto de Obras de Reforma de Plaza España, rectificación error material bases proceso selectivo para responsable biblioteca ludotecas, otorgar prórroga para inicio de ejecución de obras, comparecer en contencioso administrativo, otorgar licencia de primera ocupación, otorgar licencia urbanística, aprobar lista definitiva de admitidos y excluidos a proceso selectivo para responsable de biblioteca y ludotecas y convocar primer ejercicio, adjudicación de contrato menor de gestión de servicio público.
10.1.- El Sr. D. Justino Zarzosa pregunta si la ordenanza fiscal por ocupación de vía pública con material para construcción se está aplicando o no. La Sra. Alcaldesa señala que se aplica en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento. Finalmente se señala que cuando los recursos personales del Ayuntamiento lo permitan se aplique a todo el mundo, previo Edicto, y se propone una revisión de la misma en cuanto al plazo a partir del cual empezaría a computar. Igualmente se señala que se consulte a Diputación Provincial la posibilidad de delegarles la recaudación de dicha tasa.
10.2.- La Sra. Alcaldesa informa también de que en cuanto se disponga de medios personales suficientes se pasará visita por el municipio al objeto de relacionar los solares que se encuentran en mal estado y ordenar que se cumpla con el deber de conservación de todos los propietarios sobre los mismos.
10.3.- El Sr. Zarzosa París pregunta si se ha adoptado ya alguna decisión sobre el cambio de denominación de algunas calles. La Sra. Alcaldesa señala que aún no pero que podría convocarse una Comisión Informativa al respecto y propone renombrar algunas calles con el nombre de Víctimas del Terrorismo.
10.4.- El Sr. Esteban Calzada señala que sería necesario pintar un paso de cebra en la Nacional 120 a la altura del Centro Ocupacional hacia las antiguas escuelas. La Sra. Alcaldesa señala que dicha solicitud ha sido elevada en reiteradas ocasiones al Ministerio de Fomento sin obtener respuesta pero que no obstante se volverá a elevar otra, señalando que en defecto de que el titular de la travesía actúe, permita que sea el Ayuntamiento quien proceda a ejecutar dicha actuación y asimismo se rogará que se instale un semáforo en el puente y procedan a limpiar la maleza que lo rodea por cuanto supone un grave peligro para la circulación de vehículos.
Y no teniendo más asuntos a tratar ni ser otro el objeto de la convocatoria, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a las veintidós horas, recogiéndose de lo allí tratado el presente acta de que certifico en Melgar de Fernamental a siete de julio de 2008.