Source: http://docplayer.cz/672826-E-baan-net-s-r-o-1-uvodni-ustanoveni.html
Timestamp: 2017-03-23 08:20:04+00:00
Document Index: 59401052

Matched Legal Cases: ['zákona č. 89', 'čl. 3', 'čl. 7', 'čl. 9', 'čl. 21', 'zákona č. 89', 'zákona č. 40', 'zákona č. 40', 'zákona č. 89', 'zákona č. 89', 'zákona č. 89', 'zákona č. 513']

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - PDF
Download "e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"
1 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, Ostrava identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka ke smlouvě o dílo 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti e- BAAN Net s.r.o., se sídlem Tovární 537/8, Ostrava, identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen zhotovitel ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), vzájemná práva a povinnosti mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen objednatel ) související a vznikající ze smlouvy o dílo (dále jen smlouva o dílo ) Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo Smlouvou o dílo (včetně obchodních podmínek) nejsou dotčena ustanovení podmínek zhotovitele pro poskytování webhostingových služeb, služeb elektronické pošty, zprostředkování registrace a registraci doménových jmen a související služby (dále jen všeobecné podmínky ). V případě rozporu mezi smlouvou o dílo (včetně obchodních podmínek) a všeobecnými podmínkami mají přednost ustanovení obchodních podmínek smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek) Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 2.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje vytvořit na svůj účet a na svoje nebezpečí pro objednatele webovou stránku specifikovanou ve smlouvě o dílo (dále jen webová stránka ), včetně grafických děl v elektronické podobě (dále jen grafická díla ) a dále se zhotovitel smlouvou o dílo zavazuje poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva užít webovou stránku, včetně grafických děl, a administrační systém webové stránky (dále jen administrační systém ), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v obchodních podmínkách, přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje webovou stránku převzít a 1 / 92 za vytvoření webové stránky a za poskytnutí licence k webové stránce a k administračnímu systému webové stránky zaplatit zhotoviteli odměnu ve výši stanovené ve smlouvě o dílo Je-li tak stanoveno ve smlouvě o dílo, zavazuje se zhotovitel dále, že pro objednatele u jiné osoby zajistí možnost využívání předmětů podléhajících ochraně autorským právem specifikované ve smlouvě o dílo (dále jen nehmotné statky třetí osoby ). Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele k tomu, aby v zastoupení objednatele uzavíral s třetími osobami licenční smlouvy ohledně možnosti užití nehmotných statků třetí osoby, a to včetně vyplnění informací a údajů o objednateli v rámci registračního formuláře takové třetí osoby. Licenční smlouvy podle předchozí věty jsou uzavírány nejčastěji v elektronické podobě, přičemž informace o uzavření licenční smlouvy bude zhotovitelem vždy předávána objednateli, a to společně s podmínkami takové licenční smlouvy. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.7 obchodních podmínek Naplnění webové stránky obsahem si zajistí objednatel samostatně prostřednictvím administračního systému Webová stránka je dále označována též jen jako dílo. 3. VYTVÁŘENÍ DÍLA 3.1. Zhotovitel je povinen vytvářet dílo s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při vytváření díla postupovat samostatně a v souladu se zájmy objednatele Zhotovitel může pověřit vytvořením díla jinou osobu. Při vytváření díla jinou osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by vytváření díla prováděl sám Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost v případě, že určité charakteristiky díla nebudou zcela zřejmé či by jejich realizace byla neúčelná anebo v případě jiných dotazů zhotovitele týkajících se díla. Každý dotaz zhotovitele související s vytvářením díla je objednatel povinen zodpovědět nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho přijetí Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli (jeho pracovníkům) i další nezbytnou součinnost při vytváření díla, zejména poskytnout zhotoviteli podklady nezbytné pro vytvoření díla. Objednatel je povinen předat zhotoviteli zejména ty podklady, jejichž seznam je uveden ve smlouvě o dílo, a to v termínu zde uvedeném. V případě, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla, včetně předání řádných podkladů, nebo v prodlení s uhrazením i části odměny zhotoviteli, prodlužuje se o dobu tohoto prodlení objednatele lhůta stanovená pro vytvoření díla zhotovitelem. 2 / 93 3.5. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů zhotoviteli, vytvoří zhotovitel dílo až do takové podoby, do jaké je to bez poskytnutí této součinnosti (bez poskytnutí podkladů) možné. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů zhotoviteli a z těchto důvodů není možné pokračovat ve vytváření díla zhotovitelem, splní zhotovitel svůj závazek vytvořit dílo tím, že dokončí ty části díla, jež je možné vytvořit bez součinnosti objednatele (bez chybějících podkladů) V případě, že bude mít objednatel po dobu účinnosti smlouvy o dílo zájem na změně díla, může být takováto změna realizována na základě dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného smluvními stranami V případě, že dílo má dle smlouvy o dílo obsahovat nehmotné statky třetí osoby, je objednatel mimo jiné povinen při nakládání s nimi dodržovat obecně závazné právní předpisy a smluvní ujednání s třetími osobami regulující toto nakládání Není-li ve smlouvě o dílo smluveno jinak, mohou být pro zhotovení díla využity šablony a další předlohy zhotovitele, přičemž objednatel bere na vědomí, že tyto grafické prvky mohou být využívány také jinými subjekty. 4. PODKLADY PRO VYTVOŘENÍ DÍLA 4.1. V případě, že v souvislosti se smlouvou o dílo budou zhotoviteli objednatelem předány či jinak označeny podklady pro zhotovení díla (dále jen podklady ), smluvily smluvní strany následující Není-li smluveno jinak, není zhotovitel povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů dodaných objednatelem. Zhotovitel je povinen s běžnou péčí provést kontrolu technické správnosti podkladů ve vztahu k zamýšlenému účelu Objednatel se zavazuje zajistit, že všechny podklady bude možné v plném rozsahu užít v rámci webové stránky z pohledu právního, a to ať již se jedná o podklady zajišťované přímo objednatelem či o podklady zajištěné zhotovitelem či třetí osobou na přání objednatele. Za plnění povinnosti podle předchozí věty nese odpovědnost výlučně objednatel V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči zhotoviteli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se objednatel předat zhotoviteli bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů dle smlouvy o dílo byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu 3 / 94 jednání, zavazuje se objednatel hradit zhotoviteli neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou V případě, že zhotoviteli vznikne v souvislosti s podklady škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů zhotovitele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku zhotoviteli nahradit. 5. LICENCE K WEBOVÉ STRÁNCE A KE GRAFICKÝM DÍLŮM 5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k webové stránce a ke grafickým dílům jako nevýhradní, a to za podmínek níže uvedených. V případě, že je tak výslovně smluveno ve smlouvě o dílo, je licence ke grafickým dílům poskytována objednateli jako výhradní. Licence k webové stránce a grafickým dílům nezahrnuje oprávnění užít nehmotné statky třetích osob použité v rámci grafických děl objednatelem. Není-li ve smlouvě o dílo smluveno výslovně jinak, je zhotovitel oprávněn použít grafická díla a grafické prvky webové stránky pro potřeby vlastní či pro potřeby třetích osob Licence k webové stránce a grafickým dílům je poskytována bez územního omezení. Licence ke grafickým dílům a licence k webové stránce je poskytována pro jejich sdělování veřejnosti Grafická díla je objednateli umožněno užít jako součást webové stránky Objednatel je oprávněn webovou stránku a grafická díla užít výhradně pro svou vlastní potřebu Není-li výslovně smluveno jinak, objednatel nabývá licenci k webové stránce a grafickým dílům okamžikem uhrazení celé odměny zhotovitele za zhotovení díla. Licence k webové stránce a grafickým dílům je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od nabytí licence objednatelem Objednatel není povinen licenci k webové stránce a grafickým dílům využít. 6. LICENCE K ADMINISTRAČNÍMU SYSTÉMU 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k administračnímu systému jako nevýhradní Licence k administračnímu systému je poskytována bez územního omezení. Administrační systém může být objednatelem provozován výhradně v souvislosti s webovou stránkou (pro správu webové stránky vytvořené zhotovitelem na základě smlouvy o dílo) a na serveru provozovaném zhotovitelem. 4 / 95 6.3. Objednateli bude umožněno užít jednu rozmnoženinu administračního systému zhotovenou na serveru zhotoviteli. Objednateli tak bude zejména umožněno užít rozmnoženinu administračního systému, která je nezbytná k zavedení a uložení administračního systému do paměti počítače serveru Objednatel je oprávněn administrační systém užít výhradně pro svou vlastní potřebu. K nainstalovanému administračnímu systému tak mohou přistupovat a jeho funkce využívat jako koncoví uživatelé pouze statutární orgány (členové statutárních orgánů), zaměstnanci a jiní pracovníci v obdobném smluvním vztahu k objednateli Není-li výslovně smluveno jinak, objednatel nabývá licenci k administračnímu systému okamžikem uhrazení celé odměny zhotovitele za zhotovení díla. Licence je poskytnuta na dobu patnácti (15) let od zprovoznění díla. V případě, že má dojít k užití webové stránky na jiném serveru, než na serveru, který je provozován zhotovitelem, licence k administračnímu systému zaniká Objednatel je oprávněn administrační systém užít pouze k účelu vyplývajícímu z jednotlivé smlouvy o dílo a v souladu s určením administračního systému, tedy výhradně v rámci zhotovené webové stránky Objednatel není povinen licenci k administračnímu systému využít. 7. PŘEDÁNÍ DÍLA 7.1. Zhotovitel předá dílo objednateli zpřístupněním na internetovém serveru, a to i v případě, že pro nedostatek součinnosti objednatele není možné dílo dokončit. V takovém případě zpřístupní zhotovitel na internetovém serveru alespoň dokončené části díla O předání díla sepíše zhotovitel zápis v elektronické podobě, který bez zbytečného odkladu poskytne objednateli Dílo se považuje za dokončené jeho předáním podle čl. 7.2 obchodních podmínek. 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 8.1. Objednatel je povinen hradit zhotoviteli odměnu za vytvoření díla (včetně případné zálohy na tuto odměnu zhotovitele) v termínech a ve výši stanovené ve smlouvě o dílo. Odměna zhotovitele je splatná vždy před započetím vytváření díla zhotovitelem Není-li smluveno jinak, zahrnuje odměna zhotovitele za vytvoření díla odměnu zhotovitele za licenci ke grafickým dílům a administračnímu systému poskytnutou na základě smlouvy o dílo (tyto licence jsou tak poskytovány úplatně). V případě, že má zhotovitel 5 / 96 na základě smlouvy o dílo zajistit pro objednatele u jiné osoby možnost využívání nehmotných statků třetích osob na webové stránce, zahrnuje odměna zhotovitele za vytvoření díla i odměnu za zajištění možnost využívání nehmotných statků třetích osob na webové stránce V případě, že nemá zhotovitel na základě smlouvy o dílo zajistit pro objednatele u jiné osoby možnost využívání nehmotných statků třetích osob, nemá tato skutečnost vliv na výši odměny zhotovitele za vytvoření díla Odměna zhotovitele jsou splatné vždy bezhotovostně na účet zhotovitele č. vedený u společnosti (dále jen účet zhotovitele ) Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) a k odměně za vytvoření díla tak bude připočtena DPH V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat odměnu zhotovitele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit odměnu zhotovitele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo objednateli daňový doklad fakturu. Daňový doklad fakturu vystaví zhotovitel objednateli (nejčastěji po uhrazení odměny) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Na žádost objednatele zašle zhotovitel objednateli daňový doklad fakturu v tištěné podobě Zhotoviteli vzniká nárok na odměnu dle smlouvy o dílo i v případě, že došlo ke znemožnění vytváření díla a/nebo znemožnění pokračování v činnosti zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo, a to zejména pokud došlo ke znemožnění vytváření díla v důsledku jednání objednatele Pohledávky za zhotovitelem je vůči odměně zhotovitele možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku zhotovitelem písemně uznanou, co do důvodu a výše, anebo o pohledávku objednatele pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení. 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 9.1. Zhotovitel je oprávněn i k částečnému plnění smlouvy o dílo Zhotovitel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). 6 / 97 9.3. Zhotovitel je oprávněn v rámci díla umístit obvyklým způsobem informaci o tom, že dílo bylo vytvořeno zhotovitelem Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel se v souladu s ustanovením 1916 odst. 2 občanského zákoníku vzdává svých práv z vadného plnění zhotovitele ze smlouvy o dílo Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o dílo z důvodu její neurčitosti. 10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ Zhotovitel odpovídá pouze za takové porušení právních povinností, které zavinil Objednatel bere na vědomí, že k řádnému užití díla může být nezbytná součinnost s nejrůznějšími počítačovými programy. Objednatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je dílo užíváno. Objednatel bere na vědomí, že v průběhu užívání díla může docházet k chybám. Objednatel bere na vědomí, že dílo není vhodné k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku škod Objednatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti díla, která není výslovně uvedena ve smlouvě o dílo, se za vadu nepovažuje. Objednatel je povinen zkontrolovat funkčnost díla bez zbytečného odkladu po jeho předání Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti zhotovitele za vady díla se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 9.5 obchodních podmínek. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatňuje objednatel u zhotovitele na adrese elektronické pošty uvedené v záhlaví smlouvy o dílo Objednatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, zhotovitel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem, za stav ostatního programového vybavení objednatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení objednatele. 7 / 98 10.7. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností zhotovitele za vady díla si smluvní strany dohodly, s ohledem na podmínky smlouvy o dílo, omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli, nejedná-li se o újmu způsobenou prodávajícím úmyslně či z hrubé nedbalosti tak, že celková náhrada této újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné poloviny odměny zhotovitele za vytvoření webové stránky. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o dílo, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla objednateli v důsledku vad díla vzniknout, může činit maximálně částku ve výši jedné poloviny odměny zhotovitele za vytvoření webové stránky. 11. ÚČINNOST SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo nabývá účinnosti jejím uzavřením Ukončením účinnosti smlouvy o dílo není dotčena účinnost těch ustanovení smlouvy o dílo (obchodních podmínek), ze kterých vyplývá, že mají přetrvat účinnost smlouvy o dílo. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pokud právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem Smlouva o dílo, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o dílo a v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem s tím, že pro účely smlouvy o dílo smluvní strany: vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení 558 odst. 2 občanského zákoníku; vylučují použití ustanovení 1748, 1799 a 1800 občanského zákoníku Smlouva o dílo představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy o dílo a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy o dílo Smlouvu o dílo je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že změna smlouvy o dílo méně přísnou formou se vylučuje Není-li výslovně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se nevztahují obchodní (dodací) podmínky objednatele Je-li některé ustanovení smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek neplatné nebo neú- 8 / 99 činné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. V dne e-baan Net s.r.o. 9 / 9 Podobné dokumenty
1.1. Objednatel uplatňuje svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb mimo jiné u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla na kontaktní adrese (čl. 21.8) (reklamace). Poskytovatel Více LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst
LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova Více 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové Více OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR
OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.
Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského Více PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané Více OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Více OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o., Více pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka Více Obchodní podmínky prodejce
1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále Více Legenda smluvního vzoru
Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme, Více 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti
Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce Více OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706
OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno, Více 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERCI V SÍTI RTB obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Více OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti yconix.com s.r.o. se sídlem Rožmberská 37, 379 01 Třeboň identifikační číslo: 26109603 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku Krajského soudu Více NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany
Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku Více Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014
Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní Více Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě
OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a Více VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PRO VOBIS, s.r.o. se sídlem Libomyšl 43, 267 23 Lochovice identifikační číslo: 278 772 56 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Více SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK
SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem Více OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Havířov se sídlem Hlavní tř. 246/31a, 736 01 Havířov-Město identifikační číslo: 00317985 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik
OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/) Více zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále Více 3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej Více Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle Více VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02, Více Smlouva. Smlouva o postoupení práv a povinností z územního souhlasu, o převodu projektové dokumentace a postoupení licence. čl.i.
Číslo smlouvy:2103/2016/oi o postoupení práv a povinností z územního souhlasu, o převodu Smluvní strany I. Ostravské výstavy, a.s. se sídlem na adrese Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Více Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky
Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501, Více Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK
Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu Více OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Vladimíra Němečková se sídlem Italská 833/32, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 02973472 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 2 pro prodej Více OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Více OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Více SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email: Více 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Internet Centrum s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 027 65 209 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Více kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.
Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007 Více Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:
Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Více LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb
LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47 Více 5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodník Ing. arch. Vojtěch Valda, se sídlem Na Malovance 12, 169 00, Praha 6, identifikační číslo: 88678083, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o.
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. se sídlem 28. Října 661, 263 01 Dobříš identifikační číslo: 47051108 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155
OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím Více dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 Více Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený: Více KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:
KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná
OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti a-net group, a.s. se sídlem Praha 9, Dolní Počernice, Národních hrdinů 3, PSČ 190 12 IČ: 279 18 262 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, Více VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Více Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah
Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel Více SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany
SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený Více OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.
OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská Více Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty
OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky Více 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti meg-cz, s.r.o. se sídlem Smetanovo nábřeží 1122, 50002 Hradec Králové identifikační číslo: 02689090 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Více zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 142762,
Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Více smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení
OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Více OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová
OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová se sídlem Lešany 52 identifikační číslo: 76091627 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní Více Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy
Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou Více OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček
OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím Více D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í
D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í U Ž Í VA C Í C H P R ÁV číslo: 0112002381 Smluvní strany: se sídlem Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ 160 00 IČO: 457 95 908, DIČ: CZ45795908 zapsaná Více OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti INTERNET ENTERTAINMENT s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 Staré Město identifikační číslo: 03558215 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář