Source: https://documentop.com/h-congreso-del-estado-de-guanajuato_5c1bb0b3097c47b9278b4567.html
Timestamp: 2020-07-08 07:09:33
Document Index: 22607056

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 32', 'artículo 14', 'artículo 118', 'artículo 101', 'artículo 90', 'artículo 91']

2 ene. 2016 - 1.7Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares. Crespo, Director General de Administración.
850KB Größe 1 Downloads 9 vistas
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓNDE LOS SERVICIOSRELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRANPOR UNA PARTE EL PODERLEGISLATIVODEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CLlMATECNIA, S. A. DE C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. MIGUEL ANGEL GATELL ESCAMILLA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LASSIGUIENTESDECLARACIONESY CLÁUSULAS: DECLARACIONES l. Declara "EL CONGRESO": 1.1 Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Público del Estado de Guanajuato, conforme al Artículos 36 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con personalidad jurídica y que acude a la firma del presente contrato a través del representante que se menciona en este capítulo de declaraciones 1.2 Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz número 77, Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. 1.3 El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuesta les suficientes
importe de los servicios contratados a "EL CONTRATISTA", dentro del presupuesto asignado a "EL CONGRESO"del ejercicio fiscal de 2015.
1.4 fiEL CONGRESO" manifiesta tomado
en fecha 29 de enero de 2015, facultó
Congreso del Estado para que autorizara
de Obra de Nuevo Edificio del
misma a "EL CONTRATISTA". 1.5 Que la firma del presente contrato deriva del procedimiento
de adjudicación directa prevista
en los artículos 68 fracción 1, de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2015, y 39, fracción 111,de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 1.6Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE791014
CTO/LXII-LEG/NCE/PROYEXTYPRES/0136Ter/2015
1.7 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares Crespo, Director
legal del Congreso del Estado,
personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.
11. Declara "EL CONTRATISTA" que: 11.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública número 46,040 otorgada ante la fe de la licenciada Patricia Mariscal Vega, Titular de la Notaria Pública número 5, en legal ejercicio en la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, de fecha 13 de junio de 2006.
11.2 Que el Ing. Miguel Ángel Gatell Escamilla, acredita su carácter de Administrador
sociedad con facultad general para pleitos y cobranzas; actos de administración; actos de dominio y poder general cambiario; según consta en escritura pública número 46,040 otorgada ante la fe de la licenciada Patricia Mariscal Vega, Titular de la Notaria Pública número 5, en legal ejercicio en la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, de fecha 13 de junio de 2006.
11.3 Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el artículo 32-d del Código Fiscal Federal, así como a la regla 2.1.16 de la tercera resolución Miscelánea Fiscal para 2006, fracción i, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril del 2006, en vigor a partir del
mayo de 2006. 11.4En relación a los servicios relacionados con la obra pública que ejecutará con motivo de este contrato, tendrá con sus trabajadores
el carácter de patrón y único titular de los derechos y
obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo. 11.5Tiene suficiencia técnica y administrativa,
así como los elementos humanos y materiales
necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a los mismos.
~:3Se encuentrainscritoante ~istro
Federal;buventes
(R.F.e.)nú
CTO/LXII·LEG/NCE/PROYEXTYPRES/0136Ter/2015
11.7Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras públicas y servicios relacionados con la misma, las cuales serán aplicables, en lo conducente al presente contrato. 11.8Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en calle Privada Eucalipto número 12 de la Colonia Tlalnentango,
de Cuernavaca, Morelos,
C. P. 62170;
plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes y el cual señala para los fines y efectos legales de este contrato. 11.9Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la administración pública estatal prevista en el artículo 14 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 111.Declaran las partes que: 111.1El procedimiento
de adjudicación directa y documentación
que lo conforman,
presente contrato, sus anexos, y los convenios que en su caso llegaren a formalizarse, formarán parte integrante
del mismo; son instrumentos
que vinculan a las partes en el ejercicio y
cumplimiento de sus derechos y obligaciones. 111.2Se reconocen la personalidad con la que intervienen en la celebración del presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA. El objeto
es la prestación
ELABORACiÓN Del PROYECTOEJECUTIVOPARA LA EXTRACCiÓNDE AIRE DE COCINA Y BAÑOS Y PRESURIZACIÓN DE ESCALERASEN EL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, de la obra que se localiza en Paseo del Congreso Número 60, ubicado en el predio rústico denominado
"Fracción A", del "Establo", en Puentecillas, Guanajuato,
sobre el "Túnel Enredaderas", dentro del área conocida como "Cañada de la Iglesia" en adelante "El PROYECTO",por lo que"El
CONTRATISTA" se obliga a prestar sus servicios profesionales a "EL
CONGRESO"para tal fin. SEGUNDA. "El CONGRESO" pagará a "EL CONTRATISTA" un importe ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos, diecisiete cen avos,
(Ciento cional),
CTO/LXIl-LEG/NCE/PROYEXTYPRES/0136Ter/2015 más el importe del Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $30,344.83 (Treinta mil trescientos cuarenta V cuatro pesos, ochenta y tres centavos, Moneda Nacional); lo que representa un importe total de $220,000.00 (DOSCIENTOSVEINTE MIL PESOS,CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a pagara la conclusiónde los trabajos encomendadosa plena satisfacción de "EL CONGRESO", en una sola exhibición previa entrega a "El CONGRESO" de la factura que reúna los requisitos fiscalesvigentes a la fecha de liquidación, de conformidad con el presupuesto autorizado por concepto de los trabajos descritosen la cláusulaprimera, estando de acuerdo con ello"LA CONTRATISTA". Parael inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato por las razonesexpuestasen el procedimiento de adjudicación directa de la que proviene este instrumento, "El CONGRESODEL ESTADO" no otorgará anticipo alguno a IfEl CONTRATISTA".
El presente contrato se realiza bajo la modalidad de precio fijo por lo que su importe no estará sujeto a ajuste de costos. "EL CONTRATISTA" se obliga a prestar los servicioscontratados en contraprestación del importe
señalado en el primer párrafo de esta cláusula a "El CONGRESO", importe que comprende los gastosdirectos e indirectos que se originen con motivo de la preparación vlo prestación de los serviciosque se le encomiendan. TERCERA.De igual manera "EL CONGRESO"Y "EL CONTRATISTA" acuerdan, que el pago a que se
refiere la cláusula inmediata anterior, será realizado una vez que los productos entregabies señalados,cuenten con la plena satisfacciónde "El CONGRESO", por haberserealizadoéstos,bajo los términos V condicionesseñaladosen "El PROYECTO"Y en el presente contrato. El pago por los servicios contratados, se realizará mediante transferencia electrónica que IfEl CONGRESO" realice a la cuenta bancaria número CLABE (Clave Bancaria Estandarizada del cual "EL CONTRATISTA" es titular en la institución bancariadenominada B Cualquiermodificación a la cuenta o CLABEseñaladaen el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a "El CONGRESO" a fin de que éste realice la transferenciaelectrónica a la nueva cuenta indicadapor el primero de los señalados. De igual manera acuerdan las partes que el pago pactado, se realizará en un plazo (cinco) días hábiles posteriores a que "EL CONTRATISTA" haya entregado a "El ONGRESO" lal"-'_-,--~
CTO/LXII-LEG/NCE/PROYEXTYPRES/0136 Ter/2015
factura respectiva y siempre y cuando ésta reúna los requisitos fiscales vigentes al momento de la liquidación. CUARTA. Ambas partes están de acuerdo en que el presente contrato estará en vigor a partir de la fecha de firma y concluirá el 31 de agosto de 2015, por lo que el plazo de ejecución de los trabajos será de 46 días naturales. QUINTA. "EL CONGRESO" designará para los efectos de este contrato al ARQ. PEDRO MÉNDEZ MUI\IOZ, Gerente de Proyecto del Nuevo Palacio Legislativo (NPL), como su representante, tendrá facultades expresas para autorizar,
controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los
trabajos y demás obligaciones contraídas por "EL CONTRATISTA", comunicando
al mismo y por
escrito, las instrucciones pertinentes para que se ajuste a las especificaciones del contrato. Asimismo "EL CONGRESO" a través del representante citado en el párrafo anterior, otorgar
para que "El
CONTRATISTA" tenga
se obliga a acceso a la
documentación e información relacionada con "EL PROYECTO"ya sea que ésta se encuentre en su poder o en la de terceros. SEXTA. "EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad en que por tratarse de una prestación de servicios profesionales, sólo tendrá derecho a lo que se determina en las cláusulas anteriores y no
así, a alguna otra prestación que estuviere establecida o se estableciere para los trabajadores de ¡'
"EL CONGRESO". SÉPTIMA. Todos los servicios que "EL CONTRATISTA" preste a "EL CONGRESO", serán llevados a cabo con los medios, instalaciones y equipos propiedad del primero y por personal contratado y pagado por el mismo, el cual como empresario y patrón de dicho personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales para con dicho personal. Por lo anterior, no existirá relación contractual o jurídica alguna, ya sea de carácter laboral o de cualquier naturaleza, entre el personal de "EL CONTRATISTA" mediante el cual éste preste los servicios materia del presente contrato y "EL CONGRESO"; por lo que este último no adquiere ni se subroga en derechos u obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", OCTAVA. Ambas partes convienen en que el presente contrato
acuerdo entre éstas y dentro de la vigencia del mismo, para lo cual modificatorio correspondiente.
~""",'IGéI
CTO/LXII-lEG/NCE/PROYEXTYPRESj0136Terj2015
NOVENA. "El CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, asimismo "El CONGRESO" no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, salvo con autorización por escrito de"EL CONTRATISTA". DÉCIMA. IIEl CONTRATISTAII otorgará a IIElCONGRESO DEL ESTADO" dentro de los 10 diez días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una garantía que ampare el 10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada
una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada. Las garantías deberán ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente
para tal efecto, en favor y a entera satisfacción de LA SECRETARfADE FINANZAS, INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, misma que estará vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Asimismo "EL CONTRATISTAIIse obliga a responder de los defectos de construcción, de los vicios ocultos, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a "el congreso del estado" previo a la recepción formal de la totalidad de las obras consignadas en este documento, en substitución de la de cumplímlento,
una fianza equivalente al 10% diez por ciento del costo total de la obra, y
que deberá estar vigente durante el año siguiente de su recepción, misma que se otorgará a favor
y entera satisfacción de la dependencia citada en el párrafo inmediato anterior. la garantía de cumplimiento
no será considerada de ninguna manera como una limitación a la
responsabilidad de "EL CONTRATISTAIIconforme a sus obligaciones y garantías, en virtud de este contrato, ni impedirá a "el congreso del estado" reclamar la indemnización
o reembolso por
cualquier daño sufrido que puede exceder el valor de la misma. DÉCIMA PRIMERA. Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de los trabajos,
o vicios ocultos
en éstos, por
causas imputables
CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los defectos o daños; cuando este no inicie los trabajos de adecuación y/o reparación en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se le señale, "EL CONGRESO"hará efectiva II:L"....,.,:r....tí"
Es requisito indispensable para la cancelación de las garantías aquí descritas la conformidad previa,expresay por escrito en este sentido por parte de "El CONGRESO". DÉCIMASEGUNDA."El CONGRESO"tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto del presente contrato se están ejecutando por "El CONTRATISTA"conforme a lo programado y compararáperiódicamente el avancede los trabajos: si como consecuenciade dicha comparación el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse por causas imputables a "El CONTRATISTA", "El CONGRESO" procederá a: l. Reteneruna cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá "El CONTRATISTA" con cargoa las estimacionespendientesde trámite y hasta el momento en que los trabajosqueden concluidosa satisfacciónde "El CONGRESO". Si al efectuarse la comparación correspondiente al último periodo del programa general, considerandolos ajustesde costos,en su caso,y sin aplicar el impuesto al valor agregado,procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor de "El CONGRESO"como pena convencionalpor el atrasoen el cumplimiento de lasobligacionesa cargode "ELCONTRATISTA". 11.Aplicará,para el casode que "El CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señaladaen el programageneral considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, las penasconvencionalesseñaladasen la cláusularelativa a las sancionespor incumplimiento de contrato señaladaen cláusulasposteriores. Enel supuestoque persistanlos atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un/mesvolúmenesde obra qué estimar y por lo mismo de los cualesse pueda efectuar la retención y aplicación,"El CONTRATISTA" deberá enterar a "El CONGRESO" mediante cheque certificado a su favor los importes que se generen por este motivo. Por otra parte, ambas partes convienen que, si "El CONTRATISTA"no entrega ni elabora los ajustes o adecuacionesa "El PROYECTO"de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que "El CONTRATISTA"haya notificado la terminación de los trabajos encomendados, tomando como basepara ello la anotación hecha en bitácora, "ELCONGRESO" sancionaradicho incumplimiento, imponiendo una sanción a "El CONTRATISTA"reteniendo el equivalente al 1% (uno por ciento) del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, será destinada por "El CONGRESO" para cubrir los pagosde las personasfísicasV/o moralesespec]
CTO/LXII-LEG/NCE/PROYEXTYPRES/0136Ter/2015 se contraten para que elaboren los ajustes o adecuacionesal proyecto de la obra ejecutada y finiquito que corresponde a "ELCONTRATISTA", Paradeterminar la aplicación de las sancionesestipuladas,no se tomará en cuenta las demoras motivadaspor casofortuito o fuerza mayor debidamente acreditadaspor "ELCONTRATISTA", Estaspenas,en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo casoy llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa. Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada anteriormente "EL CONGRESO" podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisióndel mismo, las cantidadesque resulten de la aplicación de las penasconvencionalesque se impongan a "EL CONTRATISTA"se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en las cláusulasde este contrato. DÉCIMATERCERA.Cuando a juicio de "EL CONGRESO", "EL CONTRATISTA"no esté cumpliendo con las obligaciones que asume conforme a este contrato, se le notificará por escrito para que subsane dicho incumplimiento en un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles a partir de la notificación, de no remediarse, "EL CONGRESO" podrá optar dar por rescindido administrativamente sin responsabilidadpara éste el presente contrato o exigir el cumplimiento forzoso de lasobligacionesde que se trate; en este último caso,se concederá una prórroga que al efecto se fije, sin otorgar autorización de ajuste de costos e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual al 1/1000 (UNOAL MILLAR)sobre el monto total de los trabajos, por cada día de retraso.
Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento de "EL CONTRATISTA","EL CONGRESO", segúnsea el caso, podrá otorgar un segundoplazo para la conclusiónde los trabajos, sin ajuste de costos e imponiendo una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas)vecesel salario mínimo general diario vigente en el estado, elevadoal mesen la fecha de la infracción, misma que será proporcional al monto de los servicios contratados, de conformidad con el artículo 118 de la Leyde Obra Públicay ServiciosRelacionadoscon la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; obligándose además "EL CONTRATISTA",a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONGRESO"por motivo incumplimiento, o bien podrá rescindir administrativamente el presente contra imponer lassancionesaquíseñaladas.
H. CONGRESO DELE$TADO DE GUANAJUATO
Si por causas imputables a "EL CONGRESO", "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos objeto de este contrato en la fecha señalada, "EL CONGRESO" otorgará una prórroga sin penalización a "EL CONTRATISTA" por igual número de días al atraso que "EL CONGRESO" hubiere generado
conclusión de los servicios por "EL CONTRATISTA". DÉCIMA CUARTA. "EL CONTRATISTA" entregará los trabajos en los plazos convenidos en las cláusulas anteriores requerimientos
los alcances y términos
proporcionados, notificando por escrito a "EL CONGRESO" la terminación
trabajos, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra y esta, verificará que éstos estén debidamente
concluidos dentro
de los 5 (cinco) dfas naturales
siguientes. Asimismo, las partes convienen y aceptan, que la conservación y resguardo de los trabajos hasta el momento de su entrega, correrá a cargo de "EL CONTRATISTA". Ni las facturas, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente como aceptación de los trabajos contratados reclamar los trabajos faltantes,
reservándose "EL CONGRESO" el derecho de
mal ejecutados o pago indebido, así como los defectos que
resultaren en los mismos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en que hubiere
incurrido "EL CONTRATISTA" con motivo de la ejecución de los trabajos. DÉCIMA QUINTA. Cuando "EL CONGRESO" reciba una parte o la totalidad contratados,
instrumento a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contra de éste, se le notificará por escrito para que ésta manifieste lo que; su derecho convenga y "EL CONGRESO"determinará lo que en derecho corresponda. Si persistiera la responsabilidad a "EL CONGRESO" le corresponderá cuantificar y deducir del saldo a favor de "EL CONTRATISTA" el importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, "E CONGRESO"podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para efectos del cumplimiento del presente contrato que deberá otorgar "EL CONTRATISTA". La inconformidad
que tuviere "EL CONTRATISTA" respecto a la liquidación, deberá hacerse por
escrito ante "EL CONGRESO" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación de que se trate.
CTO/LXII-LEG/NCE/PROYEXTYPRES/0136Ter/2015 Una vez transcurrido
en el párrafo inmediato
sin que "EL
CONTRATISTA" se inconforme, se tendrá como aceptada tácitamente la estimación y/o liquidación por parte de esta. La recepción de los trabajos constará en acta y esta se llevará a cabo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos.
DÉCIMA SEXTA. Los trabajos deberán ser realizados de acuerdo con los alcances y términos de referencia, el presupuesto,
programa de trabajo, especificaciones y demás documentos
constituyen el objeto de este contrato, mismo que se agrega como Anexo Uno y forma parte del presente convenio.
"EL CONGRESO" está facultado para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia contratados y en tal caso las hará saber con anticipación y por escrito o bien, si "EL CONTRATISTA" considera factible solicitar alguna modificación o corrección al mismo, para hacerlo más funcional o realiza una propuesta de empleo de materiales específicos, presentará las sugerencias por escrito para su autorización por parte de "EL CONGRESO" quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a "EL CONTRATISTA"; estas modificaciones se consideran parte integrante
y por lo tanto obligatorias
para ambas partes. Cuando dichas
modificaciones causen un atraso en el programa, las partes deben acordar una prórroga.
DÉCIMA SÉPTIMA. "EL CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente prórroga en los casos fortuitos,
por escrito una
de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no
imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; "EL CONGRESO" podrá autorizar dicha prórroga en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles.
DÉCIMA OCTAVA. Se obliga "EL CONTRATISTA" a responder en cualquier tiempo por todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a "EL CONGRESO" o a terceras personas, con motivo de los trabajos materia de este contrato; solo cuando dichos daños y perjuicios se deban a que "EL CONTRATISTA" no se ajustó al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere
"EL CONGRESO" o cualquier representante autorizado
por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas y principios técnicos y legales así como reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal, aplicables en la realización y ejecución de los trabajos contratados.
DÉCIMA NOVENA. Solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios "EL CONTR aviso previamente a "EL CONGRESO" por escrito y este le autorice de la mism
de~--L-.
CONGRESO" hacerlo también por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el artículo 101 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
VIGÉSIMA. La titularidad material e intelectual de los trabajos materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, serán propiedad de "EL CONGRESO", por lo que "El CONTRATISTA", se obliga a no divulgar, explotar o hacer uso en forma alguna de los derechos o de los trabajos que al amparo del presente contrato
realice, ya que los mismos, le son
encomendados y liquidados.
VIGÉSIMA PRIMERA. Las partes podrán dar por terminado el presente contrato de conformidad con el artículo 90 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, sin necesidad de declaración judicial,
ni responsabilidad
cualquiera de las partes, por las siguientes causales:
Por cumplimiento del objeto;
Por rescisión del contrato.
Además de lo previsto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo a la terminación anticipada.
(;7Asimismo convienen las partes que si se actualizara la última fracción señalada en el párrafo anterior, se ajustarán a lo dispuesto por los artículos 92 y 93 de la misma ley citada.
J \...VIGÉSIMA SEGUNDA.
"El CONGRESO" podrá suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los servicios materia del presente contrato, sea cual fuere el estado en que se encuentren, notificándole por escrito a "El CONTRATISTA". El presente contrato
podrá continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspensión temporal de la misma. En caso de dicha suspensión "El CONGRESO" estará obligado al pago de los trabajos realizados.
VIGÉSIMA TERCERA. Este contrato podrá ser rescindido administrativamente partes sin responsabilidad
alguna y sin necesidad de intervención
cualquiera de las siguientes causas: a) Por incumplimiento
a cualquiera de las obligaciones contraí
por cualquiera de las
CTO/LXII-LEG/NCE/PROYEXTYPRES/0136Ter/2015 b) Si"El CONTRATISTA" cede los derechosy obligacionesderivadasde este instrumento; c) Si "El CONTRATISTA" suspende la prestación de los servicios sin causa justificada o se niegaa corregir o subsanarlasobservacionesque le hubiera dado IIEl CONGRESO"; d) Si"EL CONGRESO" no cumple con sus obligacionesde pago de acuerdo con el presente contrato¡ el Por la incapacidadde "El CONTRATISTA", manifestada en el desempeño de los servicios para los cualesse le contrató; f) Por negligenciade "El CONTRATISTA" en lasactividadesque realice; g) Por la inobservanciade "El CONTRATISTA" a lasinstrucciones,órdenes e indicacionesque le dirija IIEl CONGRESO", o su representanteque constituyan incumplimiento a cualquiera de lascláusulasdel presente contrato; h) Por incurrir cualquiera de las partes en falta de discreción o confidencialidad, respecto al i)
asunto e información a que tenga accesocon motivo del presente; Por negarse"El CONTRATISTA" a proporcionar información a "El CONGRESO" o a quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o bien cuando oculte información correspondiente a los mismos, asimismo por negarse "El CONGRESO" a proporcionar información a "El CONTRATISTA" que sea necesarias para realizar los trabajos encomendados; Si "El CONTRATISTA" incurre en falta de probidad y honradez en el desempeño de los
serviciospara los cualesfue contratado; k) Si"El CONTRATISTA" no otorga lasgarantíasen la forma y plazo convenido; 1) Sicualquiera de laspartes ha proporcionado datos falsospara la formulación del contrato; m) Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "El CONGRESO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos superior al 15% (quince por ciento); n) Si "EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores o las demás prestacionesde carácter laboral que le correspondan;y o) Por incumplimiento a cualquiera de lasobligacionescontraídasen el presente contrato, su anexo o en la Leyde Obra Públicay ServiciosRelacionadoscon la misma para el Estadoy los Municipios de Guanajuato. Encasode declararse la rescisiónde este contrato por causade "El CONTRATISTA", éste quedará obligado a realizar la devolución de los recursoseconómicosministrados, en una proporción igual a los trabajos no realizados en los términos de este contrato, aplicando para tal efecto la actualización por mes completo respecto a ellos conforme al índice nacional de precios al consumidor, tomando como período de actualización la fecha de ministración d y la fecha real de devolución. Ello sin perjuicio de la obligación de realizar el pag de~---~ penaconvencionala que hacereferencia la cláusulaDécimaSegundade este co
VIG~SIMACUARTA.Convienenlas partes que para el supuestode que por causasimputables a "EL CONTRATISTA"se tuviese que rescindir el contrato, se aplicará a este último, una pena convencional por el importe que resulte de aplicar el 10% (diez por ciento) del monto originalmente contratado. A efecto de responder por lo anterior "EL CONTRATISTA"hará entrega de la garantíade cumplimiento a que se refiere la cláusulaDécimade este contrato. VIGÉSIMAQUINTA.Sicualquiera de las partes consideraque la otra ha incurrido en alguna de las causalesde rescisiónque se invocaron en la cláusulavigésimasegunda,lo notificara a la parte que incumplió en forma fehaciente, a fin de que en un plazode 10 (diez) días hábiles exponga lo que a su derecho convengarespectoal incumplimiento de sus obligaciones;si transcurrido ese plazo no manifiestaalgo en su favor, la parte afectada procederácon la rescisión. VIGÉSIMASEXTA."EL CONTRATISTA"se obliga a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajosobjeto de este contrato, a todas y cadauna de las cláusulasque lo integran, asícomo a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, bases, normas y principios técnicos y legales así como demás disposiciones administrativasque le seanaplicables.
VIGÉSIMASÉPTIMA.Laspartes señalan como susdomicilios para los efectos del presente contrato , el descrito en sus declaraciones,en el entendido de que cualquier cambio de domicilio deberá ser -,notificado a la otra parte, apercibido de que en caso contrario, las notificaciones que deban practicarse,se le tendrán por legalmente realizadasen el domicilio anterior. VIG~SIMA OCTAVA.Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad y no divulgar información alguna que bajo el presente Contrato reciban el uno del otro durante y posteriormente a la ejecucióndel mismo, incluyendolos datos relacionadoscon la negociacióndel mismo (en adelante "Información Confidencial").Asimismo,las partes se obligan a no hacer uso de esta Información Confidencial más que para lo estrictamente indispensable en relación con el objeto de este instrumento jurídico. Una vez concluida la vigencia de este Contrato, las partes estánde acuerdo en destruir o regresarcualquier Información Confidencial que tengan el uno del otro. El hecho de que las partes terminen por cualquier causasu relación de negocios, no las exime de todas lasobligacionesde confidencialidadcontenidasen esta cláusula. _-_
CTO/LXII-LEG/NCE/PROYEXTYPRES/0136Ter/2015 VIGtSIMA NOVENA. Para el evento de que durante la etapa de inicio, ejecución o cierre de obra se presentaren problemas de carácter técnico, legal o administrativo,
la parte que lo identifique,
notificará a la otra para resolverlo en un breve plazo de común acuerdo, lo cual quedará asentado en acta correspondiente. En caso de que persista la controversia, para la interpretación
del contrato, así
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado, se estará a lo ordenado por la Ley
y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato vigente a la fecha de firma de este contrato y se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, renunciando a cualquier fuero que por razón de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles. Leído que fue el presente Contrato en 14 páginas útiles por su frente, y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento
alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, a 17 de julio de 2015. POR "EL CONTRATISTA"
C. P. OM~
ANT !,!IO MARES CRESPO
DIRECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN TESTIGOS