Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BauR%202009,%20Seiten%201188
Timestamp: 2020-02-26 01:50:40
Document Index: 7655828

Matched Legal Cases: ['BGH', '§ 5', 'BGH', 'BGH', '§ 823', 'BGH', '§ 426', '§ 635', 'BGH']

Rechtsprechung: BauR 2009, 1188 - dejure.org
Weitere Entscheidungen unten: OLG Köln, 09.05.2008 | OLG Brandenburg, 05.03.2009 | OLG Hamm, 13.08.2008
OLG Düsseldorf, 09.05.2008 - I-22 U 191/07
https://dejure.org/2008,2751
OLG Düsseldorf, 09.05.2008 - I-22 U 191/07 (https://dejure.org/2008,2751)
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 09.05.2008 - I-22 U 191/07 (https://dejure.org/2008,2751)
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 09. Mai 2008 - I-22 U 191/07 (https://dejure.org/2008,2751)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2008,2751) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Bauverzögerung: Pachtzinsausfall als Schaden
Werkvertragsrecht - Bauleitung effektiv: Was sind eigentlich Vertragsfristen?
Bauverzögerung: Pachtzinsausfall als Schaden (IBR 2009, 1166)
Was sind Vertragsfristen? (IBR 2009, 316)
Wann ist Nachfristsetzung zwecks Kündigung wegen Verzugs entbehrlich? (IBR 2009, 261)
Kündigung wegen Überschreitung einer Zwischenfrist trotz Behinderung wirksam? (IBR 2009, 373)
Überschreitung von Zwischenfristen für den Beginn mit Leistungsteilen: Kündigung des ganzen Werkvertrags wirksam? (IBR 2009, 1142)
LG Mönchengladbach, 25.10.2007 - 10 O 6/07
BGH, 26.02.2009 - VII ZR 121/08
BauR 2009, 1188
BauR 2009, 1445
Sie greife nicht die Gründe des landgerichtlichen Urteils, sondern vielmehr die Gründe des Senatsurteils vom 09.05.2008 im Parallelverfahren 22 U 191/07 an.
In diesem Zusammenhang setzt sie sich auch mit der hierzu vom Senat in seinem Urteil vom 09.05.2008 in dem Parallelverfahren 22 U 191/07 dargelegten Ansicht auseinander.
Der Senat hat in dem Parallelverfahren 22 U 191/07 in seiner Entscheidung vom 09.05.2008 die Ansicht vertreten, dass die von der Klägerin gegenüber der Beklagten mit Schreiben vom 30.06.2003 erklärte Kündigung gemäß §§ 5 Nr. 4, 8 Nr. 3 VOB/B wirksam war, weil die hierfür erforderlichen Voraussetzungen vorlagen.
Ferner kann der Kläger sein Recht zur außerordentlichen Kündigung darauf stützen, dass die Beklagte ihre Weiterarbeit ernsthaft und endgültig von der Zahlung einer weiteren Vergütung abhängig gemacht hat, auf die sie eindeutig keinen Anspruch hatte (vgl. OLG Düsseldorf, NJW-RR 1996, 1170; IBR 2009, 373; OLG Frankfurt, BauR 2012, 262;… Werner/Pastor, Rn. 1757;… Kniffka/Koeble, 7. Teil, Rn. 29) bzw. dies darüber hinaus sogar zum Anlass genommen hat, unberechtigt den Rücktritt vom Bauvertrag zu erklären.
https://dejure.org/2008,7846
OLG Köln, 09.05.2008 - 22 U 87/07 (https://dejure.org/2008,7846)
OLG Köln, Entscheidung vom 09.05.2008 - 22 U 87/07 (https://dejure.org/2008,7846)
OLG Köln, Entscheidung vom 09. Mai 2008 - 22 U 87/07 (https://dejure.org/2008,7846)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2008,7846) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Voraussetzungen für entgangenen Gewinn bei Produktionsausfällen
Entgangener Gewinn bei Produktionsausfällen (IBR 2009, 374)
Urteilsaufhebung bei unzureichenden Feststellungen des Sachverständigen! (IBR 2009, 1104)
LG Köln, 23.04.2003 - 90 O 212/02
OLG Köln, 12.12.2003 - 4 W 9/03
LG Köln, 25.04.2007 - 90 O 212/02
BGH, 10.03.2009 - VII ZR 128/08
Nach ständiger Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 07.11.1985, Az.: VII ZR 270/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 922 ff.; OLG Köln, Urteil vom 09.05.2008, Az.: 22 U 87/07, u.a. in: BauR 2009, Seiten 1188 f.; OLG Koblenz, Urteil vom 26.11.1997, Az.: 7 U 681/97, u.a. in: NJW-RR 1998, Seite 374; OLG Bamberg, Urteil vom 04.04.1986, Az.: 1 U 224/85, u.a. in: BauR 1987, Seiten 211 f.; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 11.05.2017, Az.: 31 C 354/15, u.a. in: BeckRS 2017, Nr. 109468 = IBRRS 2017, Nr. 1907) ist eine mangelhafte Erbrachte Werkleistung für sich allein zwar noch keine Eigentumsverletzung.
Ein Unternehmer, der eine mangelhafte Werkleistung erbringt, haftet aber dann dem Auftraggeber bzw. Gebäudeeigentümer gegenüber wegen Verletzung des Eigentums an dem Haus (§ 823 Abs. 1 BGB), wenn durch seine Arbeiten vorher unversehrte Teile des Hauses beschädigt wurden (BGH, Urteil vom 07.11.1985, Az.: VII ZR 270/83, u.a. in: NJW 1986, Seiten 922 ff.; OLG Köln, Urteil vom 09.05.2008, Az.: 22 U 87/07, u.a. in: BauR 2009, Seiten 1188 f.; OLG Koblenz, Urteil vom 26.11.1997, Az.: 7 U 681/97, u.a. in: NJW-RR 1998, Seite 374; AG Brandenburg an der Havel, Urteil vom 11.05.2017, Az.: 31 C 354/15, u.a. in: BeckRS 2017, Nr. 109468 = IBRRS 2017, Nr. 1907).
Die vorstehenden Erwägungen gelten in gleicher Weise für die Anschlussberufung, auch insoweit ist aufgrund der Verfahrensmängel eine Sachentscheidung derzeit nicht möglich (s. OLG Köln, Urt. v. 09.05.2008 - 22 U 87/07 [BeckRS 2009, 21921];… OLG München, Urt. v. 30.11.2006 - 19 U 2203/06 [BeckRS 2006, 14497]).
OLG Brandenburg, 05.03.2009 - 12 U 167/08
https://dejure.org/2009,10206
OLG Brandenburg, 05.03.2009 - 12 U 167/08 (https://dejure.org/2009,10206)
OLG Brandenburg, Entscheidung vom 05.03.2009 - 12 U 167/08 (https://dejure.org/2009,10206)
OLG Brandenburg, Entscheidung vom 05. März 2009 - 12 U 167/08 (https://dejure.org/2009,10206)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2009,10206) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Fehlerhafte Leistungserbringung im Rahmen eines ausgeschriebenen Werkvertrages: Zulässigkeit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen mangelhafter Leistung statt Mängelbeseitigung auf Kosten des Werkunternehmers; Hinweispflicht des Werkunternehmers bei ...
Fehlende zugesicherte Einbruchhemmung als Mangel!
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft bei Handwerkerleistung
Fenster mit "Einbruchhemmungsklasse EF 1" waren laut Leistungsverzeichnis einzubauen: Fensterbauer erfüllte die Vorgabe nicht
Fensterscheiben Klasse EF 1 (einbruchhemmend) = zugesicherte Eigenschaft (IBR 2009, 1222)
LG Frankfurt/Oder, 01.07.2008 - 12 O 290/07
BauR 2009, 713
OLG Hamm, 13.08.2008 - 12 U 37/08
https://dejure.org/2008,9036
OLG Hamm, 13.08.2008 - 12 U 37/08 (https://dejure.org/2008,9036)
OLG Hamm, Entscheidung vom 13.08.2008 - 12 U 37/08 (https://dejure.org/2008,9036)
OLG Hamm, Entscheidung vom 13. August 2008 - 12 U 37/08 (https://dejure.org/2008,9036)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2008,9036) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Haftung eines Subunternehmers für Mängel der Entwässerungsplanung
BGB § 426 Abs. 1; BGB § 635 a.F.
Gesamtschuldnerausgleich zwischen mehreren beteiligten Unternehmen?
Gesamtschuldnerausgleich zwischen mehreren baubeteiligten Unternehmern? (IBR 2009, 1162)
LG Siegen, 21.01.2008 - 2 O 157/06
BGH, 12.02.2009 - VII ZR 179/08