Source: https://it.scribd.com/document/169720249/Scioglimento-c-c-isola-Fognario-Carini-Durante-Puglisi-Bonuso-d-Arpa-Riso-Pietro-Lucido-Stefano-Relazione-Pag-22-a-25
Timestamp: 2019-12-06 05:47:59+00:00
Document Index: 39123739

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 15', 'art. 4', 'art. 15', 'art. 4', 'art. 15', 'art. 4', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 18', 'art. 19', 'art. 18', 'art, 5', 'art. 4', 'art. 28', 'art.49']

SalvaSalva Scioglimento c.c.isola Fognario Carini Durante Pug... per dopo
LASSESSORE ANZIANO F.to RISO Prof. NAPOLEONE
Copia conforme alloriginale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, l 19/09/2011
N. 90 DEL 06/09/2011 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Il Segretario Comunale ______________________ Oggetto: Approvazione del certificato di collaudo, per i lavori di Collegamento sistema fognario comunale al depuratore ASI di Carini;
Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione in corso di pubblicazione allalbo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/09/2011 come prescritto dallart. 11, L.R. n. 44/91 IL MESSO COMUNALE F.to DANGELO Dott. GIUSEPPE
Lanno 2011 e questo giorno 06 del mese di settembre, alle ore 12.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede ladunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualit di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
E stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___ come prescritto dallart. 15 comma 4 della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dallart. 4 L.R. n. 23/97, trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma. E stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimit; su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2 - 2 periodo della L.R. 44/91, nel testo sostituito dallart. 4 della L.R. n. 23/97); su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3 della L.R. 44/91, nel testo sostituito dallart. 4 della L.R. n. 23/97) L ____________ F.to Il Segretario Comunale
RISO Prof. NAPOLEONE CUTINO Dott. MARCELLO PORTOBELLO Prof. GASPARE Assessore Anziano Assessore Sindaco
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE AIELLO Sig. PAOLO Vice Sindaco
con lassistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO ______________________ CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA 06/09/2011 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91); perch dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, L.R. n.44/91; decorsi 20 giorni dalla ricezione dellatto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta in data ________ (art. 18, comma 6) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, (art. 19 comma 2) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di annullamento; avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimit (art. 18, comma 9, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____ L ____________ F.to Il Segretario Comunale ______________________ Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulloggetto sopraindicato.
Il Responsabile del V Settore arch. Sandro DArpa, sottopone allapprovazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: " Approvazione del certificato di collaudo per i lavori di Collegamento del sistema fognario comunale al depuratore A.S.I. nel territorio di Carini". Impresa: Pietro Durante s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario Contratto: in data 23/04/2008 rep. 32384 con il Sig. Durante Davide nato a Erice (TP) il 24/11/1962 codice fiscale DRN DVD 62S24 D423R , nella qualit di Amministratore Unico della ditta Pietro Durante s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario - con partita Iva 02192110811, registrato a Palermo 2 il 23/04/08 al n. 4546-1T Importo dei lavori a base d'asta Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 7,315% Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso Importo complessivo di contratto 767.961,30 701.123,94 11.503,39 712.627,33
Premesso che: con Del. G.M. n 65 del 10 maggio 2001 stato affidato l'incarico di progettazione delle opere di "Collegamento del sistema fognario comunale al depuratore del Consorzio ASI nel Comune di Carini" all'arch. Stefano Lucido e all'ing. Claudio Faranna; il progetto di massima stato approvato con Del. G.M. n 48 del 15 marzo 2002; non essendo presente all'interno dell'Amministrazione personale professionalmente competente per la progettazione esecutiva, con deliberazione di G.M. n. 49 del 19/03/2004 stato conferito l'incarico di progettazione esecutiva, DL, misura e contabilit, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, responsabilit dei lavori di "Collegamento del sistema fognario comunale al depuratore del Consorzio ASI nel Comune di Carini" all'arch. Stefano Lucido e all'ing. Claudio Faranna; con Ordinanza n. 12 del 24/01/2007 del Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia stato approvato, in deroga ai PARF attualmente vigenti nei Comuni interessati, il progetto sopra menzionato, ai sensi dell'art, 5, comma 2 dell'O.P.C.M. 3136/2001 e s.m.i.; Il progetto esecutivo delle opere fu redatto dall'Ing. Faranna Claudio e dall'Arch. Lucido Stefano, esitato favorevolmente, con prescrizioni, in sede di conferenza speciale dei servizi n 48 del 6/12/05 e 21/12/05 ed approvato dal Commissario delegato per l'emergenza bonifica e tutela delle acque in Sicilia con ordinanza n. 12 del 24/01/2007 per un importo complessivo di 1.150.000,00 (Unomilionecentocinquantamila/00) e finanziato dall'Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque con D.D.S. n. 313 del 10/04/07 per l'importo complessivo di 1.150.000,00; A seguito di procedura di pubblico incanto celebrata in data 01/10/07 e seguenti stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto la ditta Pietro Durante S.r.l., con sede a Santa Ninfa (TP) con il ribasso percentuale del 7,315%; Il contratto d'appalto venne stipulato, con il Sig. Durante Davide nato a Erice (TP) il 24/11/1962 codice fiscale DRN DVD 62S24 D423R, nella qualit di Amministratore Unico della ditta Pietro Durante s.r.l con sede in Santa Ninfa (TP) S.S. 119 - ex casello ferroviario, in data 23/04/08 Rep. n.32384 e registrato a Palermo il 23/04/08 al n 4546-1T, per l'importo di 712.627,33 comprensivo di oneri per la sicurezza pari 11.503,39; l'impresa ha costituito deposito cauzionale di 35.629,93 mediante polizza fidejussoria n 48597118 del 18/02/2008 rilasciata dalla UNIPOL assicurazioni e cauzione a garanzia per danni di esecuzione e responsabilit civili verso terzi per l'importo di 500.000,00 mediante polizza n 1380/88/48597119 del 18/02/2008 rilasciata dalla UNIPOL assicurazioni; i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2008 come da verbale di consegna dei lavori redatto in data 06/05/2008 prot. 739/interno ed ebbero inizio in data 21/05/2008; l'art. 4 del contratto di appalto stabiliva il tempo per l'ultimazione in giorni 365 (mesi 12) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla consegna dei lavori avvenuta in data 06/05/2008 e pertanto, la data di ultimazione dei lavori doveva avvenire con scadenza del tempo utile il 05/05/2009; in data 17/07/2008 vennero sospesi i lavori a seguito dell'ordinanza sindacale n.37/2008 del 17/07/2008 con la quale si ordinava la sospensione dei lavori fino alla data del 31/08/2008, come da processo verbale di sospensione dei lavori datato 17/07/2008;
Con D.D.S. n. 329 del 31/07/2008 da parte dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque stato modificato l'importo complessivo del finanziamento in 1.089.132,63 importo rideterminato al netto del ribasso d'asta ed IVA; durante l'esecuzione delle opere di scavo, a seguito dei risultati ottenuti dalle prove a schiacciamento sui campioni di roccia prelevati dallo scavo in data 30/09/2008, 15/10/2008 e 10/12/2008, si rese necessario concordare n 4 nuovi prezzi unitari desunti dal Prezziario Regionale anno 2005 che come gli altri dell'elenco prezzi annesso al citato contratto vennero soggetti al ribasso contrattuale del 7,315%. Il verbale di concordamento nuovi prezzi stato sottoscritto e approvato dal RUP in data 13/11/2008 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano in data 27/11/2008 al n 2036 serie III ; durante l'esecuzione dei lavori si reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. in data 27/02/2009 ed approvata in linea tecnica dal RUP con parere prot. n. 3971 del 06/03/2009 ed in linea amministrativa da parte della Giunta Municipale con deliberazione n. 25 del 09/03/2009 per l'importo complessivo di 1.089.132,63; a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva stato sottoscritto in data 16/03/2009 registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetrano (TP) in data 27/03/2009 al n 487 dell'importo netto di 728.862,69; prima dell'emissione del IV ed ultimo S.A.L. si reso necessario procedere ad una perizia di assestamento al fine di assestare i quantitativi delle singole voci di lavoro. La perizia di assestamento stata redatta in data 19/06/2009 dalla D.L. e vistata dal RUP per l'importo complessivo di 1.089.132,63; i lavori sono stati completati il giorno 19/06/2009 come comunicato in data 19/06/2009 dall'impresa appaltatrice acquisita al protocollo del comune di Isola della Femmine al n 9979. I lavori sono stati certificati eseguiti in tempo utile come da certificato di ultimazione dei lavori datato 26/06/2009. In data 26/06/2009, come da verbale prova di funzionamento e riconsegna anticipata redatto in pari data, si procedeva alla consegna parziale da parte dell'impresa appaltatrice di alcune opere, meglio descritte e contraddistinte dal n 1 al n 12 nel predetto verbale, al rappresentante dell'Ente appaltante per l'uso anticipato. I lavori sono stati diretti per tutta la durata dall'Ing. Faranna Claudio e dall'Arch. Lucido Stefano, che hanno anche curato il coordinamento in fase di progettazione ed in corso di esecuzione. Durante il corso dei lavori non stato emesso alcun ordine di servizio e non si sono verificati danni di forza maggiore; i materiali provenienti dagli scavi sono stati conferiti nella discarica sita nel Comune di Carini (PA), S.P. 40 Montelepre-Carini Km 7 C/da Serro Pelato presso la ditta Piano Gallina s.a.s. e non sono state aperte cave di prestito; l'impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza formulare riserva alcuna; Il collaudo statico delle strutture, stato effettuato dall' Ing. Vincenzo Granata, iscritto all'Ordine degli Ingeneri della Provincia di Palermo al n 5374, in data 13/10/2009. Il certificato di collaudo statico stato acquisito al protocollo del Comune di Isola delle Femmine in data 13/10/2009 prot. n.15803; Per le opere strutturali riguardanti la realizzazione della cabina in c.a.v. (erroneamente denominata elettrica) oggetto della predetta autorizzazione stato rilasciato da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo l'attestazione di conformit prot. n.63597 del 27/05/2011 ai sensi dell' art. 28 L. 02/02/1974 n 64; per il gruppo elettrogeno, allocato all'interno della cabina in c.a.v, stato rilasciato parere favorevole da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo con nota prot. n 19212 del 21/06/2011; le operazioni di collaudo hanno avuto inizio in data 26/02/2010, ed il collaudatore ing. Antonio Giovannelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 548 nominato dall'Ente Finanziatore ha consegnato la relazione in data 01/07/2011 con nota prot. 11200. Dall'esame della contabilit il collaudatore ha riscontrato degli errori di calcolo; l'importo finale lordo dei lavori a misura compresa sicurezza allo stato finale, allegato alla contabilit della D.L., di 785.419,16 si riduce a 778.878,04; la revisione tecnico contabile effettuata dal collaudatore pu sommariamente essere riassunta cos: Importo dei lavori al lordo contabilizzato euro 785.419,16 Importo quantit da detrarre euro -6.551,07 Importo quantit da aggiungere euro +9,95 Importo dei lavori corretto euro 778.878,04
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 11.678,52 Importo dei lavori soggetti a ribasso euro 767.199,52 Ribasso d'asta 7,315% euro 56.120,65 Importo lavori al netto euro 711.078,87 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 11.678,52 Importo conto finale rettificato euro 722.757,39 Deduzioni: acconti gi corrisposti euro 725.183,07 Credito dell'impresa euro - 2.425,58 Resta pertanto a debito dell'impresa 2.425,58 (duemilaquattrocentoventicinque/58). sulla scorta delle risultanze delle visite di collaudo, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti, il collaudatore ha concluso ritenendo che i lavori sono collaudabili per la destinazione prevista; il certificato di collaudo stato sottoscritto dall'impresa per conto del delegato geom. Falcetta Iosef gi direttore di cantiere, nato a Velbert (Germania) il 02/02/1967, in data 27/07/2011 con riserva sulla detrazione effettuata; la riserva stata trasmessa al collaudatore in data 28/07/2011 con nota prot. 12729; il collaudatore ha trasmesso in data 05/08/2011 con nota prot. 13076 la relazione sulla riserva avanzata dall'impresa, respingendola e confermando quanto relazionato in precedenza; tutto ci premesso
1. approvare il collaudo redatto dall'Ing. Antonio Giovannelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 548 con tutti gli atti trasmessi in data 01/07/2011 e successiva relazione trasmessa in data 05/08/2011 con nota prot. 13076, che richiamati in questa delibera ne fanno parte integrante e sostanziale; 2. dare mandato al R.U.P. di procedere con gli atti consequenziali. Pareri ed attestazioni resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, relativi alla proposta indicata in oggetto: Si esprime parere favorevole sulla regolarit tecnica della superiore deliberazione F.to Il responsabile del settore V arch. Sandro D'Arpa
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri. Rappresentata la necessit di procedere con liter necessario e successivo, con voti unanimi espressi per alzata di mano dichiara la presente immediatamente esecutiva.
Documenti simili a Scioglimento c.c.isola Fognario Carini Durante Puglisi Bonuso d'Arpa Riso Pietro Lucido Stefano Relazione Pag 22 a 25