Source: https://www.klekoon.com/boamp/boamp-appels-offres-travaux-restauration-massif-entree-eglise-saint-joseph-nations-3214354.htm
Timestamp: 2019-01-20 15:08:46+00:00
Document Index: 60910245

Matched Legal Cases: ["l'article 6", "l'article 183", "l'article 38", "l'article 1", "l'article 5", "l'article 3", "l'article 2", "l'article 6", "l'article 6", "l'article 6", "l'article 6"]

Appels d'offres : Travaux de restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph-des-Nations 161bis rue Saint-Maur,75011 Paris. Consultation en 6 lots juridiques Lot 1 Échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons / Lot 2 Couverture, Paratonnerre / Lot 3 Charpente, Menuiserie Bois, Campanaire / Lot 4 Serrurerie / Lot 5 Vitraux / Lot 6 Décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture
Département 75 (Paris) Date de parution : 31/01/2018 Date de péremption : 13/03/2018 12:00:00
Annee : 2018 Edition (N°. BOAMP): N° annonce (BOAMP) 14426
Travaux de restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph-des-Nations 161bis rue Saint-Maur,75011 Paris. Consultation en 6 lots juridiques Lot 1 Échafaudages, Dépollution, Maçonner
Annonce No 18-14426
Correspondant : Sous direction des achats DAC-BI Bureau des marchés, Ville de Paris - direction des Finances et des Achats, 7 avenue de la Porte d'ivry 75013 Paris, tél. : 01-71-28-60-63, courriel : dfa-bm5@paris.fr adresse internet : http://www.paris.fr .
travaux de restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph-Des-Nations 161bis rue Saint-Maur,75011 Paris. Consultation en 6 lots juridiques Lot 1 Échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons / Lot 2 Couverture, Paratonnerre / Lot 3 Charpente, Menuiserie Bois, Campanaire / Lot 4 Serrurerie / Lot 5 Vitraux / Lot 6 Décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture.
161bis rue Saint-Maur, 75011 Paris.
travaux de restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph-Des-Nations 161bis rue Saint-Maur 75011 Paris
l'église Saint-Joseph-Des-Nations a été construite entre 1866 et 1878 par l'architecte Théodore BALLU. Elle est propriété de la Ville de Paris et est affectée au culte catholique. Dès la fin des années 1880, des désordres importants apparaissent au niveau de sa flèche et des chutes de pierres entraînent, quelques décennies seulement après la livraison définitive du chantier, une importante restauration du clocher. Plusieurs campagnes de restauration se succèderont avec plus ou moins de succès à la fin du Xixe et au cours du Xxe siècle, et notamment la reconstruction complète de la flèche entre 1920 et 1923. La restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph traite donc de l'avant-porche et du clocher qui le surmonte ainsi que de sa flèche sommitale. Le clocher-porche se distingue du corps principal de l'église par l'élancement du clocher sommé d'une flèche en pierre culminant à plus de 50 m, axé sur un porche dont les trois travées devancent la nef et les bas-côtés de l'église. La nature des désordres constatés sur l'ensemble de la flèche en pierre est telle qu'une opération de démontage-remontage complet des maçonneries hautes est inévitable. Par ailleurs, les pierres de parement dans les niveaux inférieurs du massif d'entrée présentent des zones de desquamation importante et les façades comportent de nombreuses parties déjà réparées au ciment armé qui méritent d'être restaurées.
le versement de l'avance intervient à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande. Lorsque la constitution d'une garantie à première demande est exigée, le paiement de cette avance ne peut intervenir avant la réception de cette garantie. La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, dans les conditions prévues par la Réglementation. Le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à un an. Les délais de garantie et garanties particulières sont détaillées à l'article 6 du du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap).
prestations financées par le budget d'investissement de la Ville de Paris (ressources propres). Les marchés issus des lots 1 et 6 sont traités à prix mixtes : d'une part à prix global et forfaitaire et d'autre part à bons de commande à prix unitaires. Les marchés issus des lots 2, 3, 4 et 5 sont traités à prix global et forfaitaire. Prix révisables. Règlement par virement au compte des titulaires. Le délai global de paiement prévu à l'article 183 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics est fixé à trente jours maximum. Sauf renoncement porté à l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire du marché. Le montant de cette avance est fixé à 15 % du montant initial, toutes taxes comprises, du lot. Ce montant n'est ni actualisé, ni révisé. Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du lot. Tout versement d'acompte s'effectue dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur sur la base des prestations réellement effectuées. La périodicité des acomptes est mensuelle.
les opérateurs économiques peuvent se porter soumissionnaires individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Le pouvoir adjudicateur n'entend pas imposer de forme au groupement éventuel de l'attributaire. Cependant, pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Si le soumissionnaire retenu ne respecte pas cette dernière condition, il devra obligatoirement s'y conformer dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Il est interdit aux soumissionnaires de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois :
1 En qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2 En qualité de membres de plusieurs groupements.
dans une volonté de protection de l'environnement, il est fait application de l'article 38 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les présents marchés prévoient des conditions d'exécution des prestations comportant des éléments à caractère environnemental détaillés à l'article 1.5.2 du CCAP des prestations comportant des éléments à caractère environnemental inscrits dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap) et le dossier de consultation des
l'appréciation des capacités professionnelles et techniques est globale. La capacité professionnelle peut être détenue par le mandataire ou apportée par un co-traitant, en cas de groupement, ou un sous-traitant. Le candidat est invité à faire connaître dès ce stade ses éventuels sous-traitants.
a l'appui de leur candidature, les soumissionnaires doivent obligatoirement produire les éléments suivants : l'imprimé Dc1 (ou une lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants) comprenant notamment une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Dans ce cas les candidats veilleront à cocher la rubrique F1 du formulaire Dc1 ; l'imprimé Dc2 (ou Déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du groupement) comportant les renseignements et documents suivants aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire :.
la liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, dans la limite de 10.
pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste de références susmentionnée, il est demandé tout autre moyen de preuve, notamment l'indication
des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise.
une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire pendant la dernière année.
lot 1 Échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons : Qualibat 2194 (Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques) ou tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Lot 2 Couverture, Paratonnerre : Qualibat 3194 (Couverture des Monuments Historiques) ou tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Lot 3 Charpente, Menuiserie Bois, Campanaire : Qualibat 4393 (restauration des menuiseries des monuments historiques) ou tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Lot 4 Serrurerie : Qualibat 4432 (ferronnerie) ou tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Lot 5 Vitraux : Justifier d'une référence de travaux de restauration de vitraux protégés au titre des Monuments Historiques d'un montant minimum de 20.000 euro(s) (H.T.) et réalisé dans les cinq dernières années. Lot 6 Décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture : l'entreprise doit posséder dans son effectif au moins un restaurateur titulaire d'une maîtrise ou d'un master de niveau II en restauration du patrimoine, spécialité peinture, délivré par l'université PARIS 1 panthéon sorbonne ou l'institut National du Patrimoine ou équivalent (identité du restaurateur et photocopie du diplôme à fournir). Les diplômes étrangers devront être accompagnés d'une attestation d'équivalence rédigée en français. ET posséder le Qualibat 6142 (Filage, décoration, dorure) ou fournir tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Les candidatures qui ne satisfont pas au niveau minimal exigé indiqué par le pouvoir adjudicateur seront éliminées.
13 mars 2018, à 12 heures.
2017V12050470.
la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes - la notification du décompte général et définitif au titulaire (sans réserve) - l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : https://marches.maximilien.fr. Il est attendu des candidats une réponse par voie électronique à l'adresse susmentionnée. Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique référencé dans la liste publiée à l'adresse : www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Les modalités de transmission des plis sont prévues à l'article 5 du règlement de la consultation. L'attention des soumissionnaires est appelée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Les éléments exigés au titre de l'offre sont indiqués à l'article 3.2 du règlement de la consultation. Afin de prendre connaissance des contraintes relatives au lieu, une visite du site préalable à la remise de l'offre est vivement conseillée ; cette visite dont les modalités sont prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation n'est pas obligatoire et son absence n'entraînera pas l'irrégularité de l'offre.
l'accueil des entreprises est au rez de chaussée du 7 avenue de la porte d'ivry et les horaires d'ouverture uniquement de 9h30 à 12 heures.
Ville de Paris - Direction des Finances et des Achats.
Sous direction des achats Bureau des marchés, 7 avenue de la Porte d'ivry, 75013 Paris, adresse internet : https://marches.maximilien.fr .
Sous direction des achats Bureau des marchés, , courriel : dfa-bm5@paris.fr, adresse internet : https://marches.maximilien.fr .
, tél. : 01-71-28-60-63, , courriel : dfa-bm-transverse@paris.fr, adresse internet : https://marches.maximilien.fr .
Lot(s) 01. - échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons.
Échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons
Informations complémentaires : le montant du marché est à prix mixtes, il se décompose en deux parties, d'une partie à prix forfaitaire et d'une partie à prix unitaires à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 500 000 euros (H.T.). Les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).
: Charpente, Clocher, Ferronnerie, Maçonnerie, Vitraux
Lot(s) 02. - couverture, Paratonnerre.
Couverture, Paratonnerre
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire.les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux ; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).
Lot(s) 03. - charpente, Menuiserie Bois, Campanaire.
Charpente, Menuiserie Bois, Campanaire
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).
Objet principal : 45450000.
Lot(s) 05. - vitraux.
Lot(s) 06. - décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture.
Décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture
Informations complémentaires : le montant du marché est à prix mixtes, il se décompose en deux parties, d'une partie à prix forfaitaire et d'une partie à prix unitaires à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 200 000 euros (H.T.). Les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux ; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).
45212350 Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier