Source: https://docplayer.it/9101098-Capitolato-tecnico-per-un-contratto-quadriennale-per-la-fornitura-a-noleggio-di-personal-computer-per-gli-uffici-comunali.html
Timestamp: 2019-02-20 07:55:04+00:00
Document Index: 56837494

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 188', 'art. 26', 'art. 83', 'art. 118']

Capitolato Tecnico per un contratto. quadriennale per la fornitura a noleggio. di personal computer per. gli uffici comunali - PDF
Download "Capitolato Tecnico per un contratto. quadriennale per la fornitura a noleggio. di personal computer per. gli uffici comunali"
1 COMUNE DI LECCO Capitolato Tecnico per un contratto quadriennale per la fornitura a noleggio di personal computer per gli uffici comunali SOMMARIO Capitolato tecnico Pagina 1 di 26
2 ART. 1 - INTRODUZIONE...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART 2 DEFINIZIONI...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 3 - OGGETTO...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 4 DESCRIZIONE TECNICA OGGETTO DELLA FORNITURA...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 5 IMPORTO A BASE D ASTA...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 6 MODALITA DELL APPALTO...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 7 RESPONSABILITA DELLA DITTA APPALTATRICEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 8 - GRAVI INADEMPIENZE, PENALITA E RISOLUZIONEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 9 FALLIMENTO DELL IMPRESA...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART MODALITA DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 12 GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART RIFUSIONE DANNI E SPESE...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART ESECUZIONE IN DANNO...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 16 SPESE...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART CONTROVERSIE...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 18 NORMA FINALE E RINVIO A NORME VIGENTI...ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. Pagina 2 di 26
3 Art. 1 - INTRODUZIONE Allo scopo di migliorare l efficienza dell infrastruttura informatica e di perseguire un attento e contenimento dei costi il Comune di Lecco intende ammodernare - mediante parziale sostituzione il parco personal computer installato presso gli Uffici dell Ente, secondo una modalità coerente con la strategia dell Ente e con le opportunità offerte dal mercato. Il Comune di Lecco intende pertanto affidare in appalto la fornitura di apparecchiature informatiche e di prodotti software nonché di servizi connessi, mediante gara con il supporto di una procedura telematica, per l acquisizione e l installazione di posti di lavoro come descritti all articolo 3, con la formula del noleggio operativo. Il concorrente dovrà presentare un offerta, esponendo dettagliatamente i prodotti oggetto della fornitura. Le forniture e le installazioni di cui al presente capitolato dovranno essere realizzati e condotti osservando scrupolosamente tutte le leggi, i decreti e le normative vigenti relative alla sicurezza ed agli impianti tecnologici. I posti di lavoro (d ora in poi PDL) dovranno inoltre conformarsi a tutte le norme e unificazioni tecniche dei settori interessati. Dovranno essere altresì osservate le norme, i regolamenti e le prescrizioni che saranno in vigore alla data di presentazione dell'offerta e quelle eventualmente emanate durante l appalto, fino al collaudo definitivo dei PDL. I PDL dovranno essere certificati in tutti i loro componenti secondo quanto indicato al successivo art. 4 mentre il soggetto concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008. Pagina 3 di 26
4 Art 2 DEFINIZIONI Con il termine di "Aggiudicatario", si intende il soggetto aggiudicatario della presente gara. Con il termine "Ente", si intende il Comune di Lecco Con il termine Attrezzatura si intende l insieme del materiale oggetto di noleggio. Con l'espressione "Servizi connessi", si intendono, salvo diversa specificazione, i servizi di preconfigurazione dei personal computer, di consegna e di installazione hardware, di smaltimento, nonché di manutenzione hardware e software, per tutta la durata del noleggio. Con l espressione posto di lavoro (abbreviato in PDL) si intende il personal computer con monitor installato e configurato. Pagina 4 di 26
5 Art. 3 - Oggetto La gara ha per oggetto la stipula di un contratto quadriennale di noleggio di personal computer a servizio degli uffici comunali, così suddiviso: N. 170 personal computer ad uso operatori area amministrativa di cui al successivo art n. 25 personal computer ad uso operatori area tecnica di cui al successivo art n. 170 monitor da 19 ad uso operatori area amministrativa di cui al successivo art n. 25 Monitor da 24 ad uso operatori area tecnica di cui al successivo art il noleggio del software di cui al successivo art. 4.3 il ritiro e smaltimento delle apparecchiature usate di cui al successivo art. 4.7 il servizio di assistenza hardware on site su tutte le apparecchiature fornite di cui al successivo art. 4.8 Tutte le apparecchiature a noleggio sono da installarsi presso la sede di piazza Diaz, 1 e di via Sassi, 18 in Lecco. La durata contrattuale della fornitura è di 48 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto. Pagina 5 di 26
6 Art. 4 DESCRIZIONE TECNICA OGGETTO DELLA FORNITURA Le caratteristiche tecniche e le prestazioni delle apparecchiature hardware e dei software indicati e sono da intendersi come requisiti minimi della fornitura PERSONAL COMPUTER E richiesta la fornitura di Personal Computer che verranno utilizzati principalmente a corredo delle attività amministrative e tecniche. Per questo si prefigge l acquisto di prodotti di qualità elevata, in grado di garantire una buona affidabilità. I Personal Computer devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: Personal computer tipo A Quantità : n. 170 PC per uso amministrativo Case di tipo Tower, MiniTower Processore con clock minimo 3.1 Ghz e cache 3MB Memoria Ram 4 GB DDR3 espandibile a 16GB Scheda di sistema con almeno 2 slot di memoria libero al netto della configurazione qui richiesta in particolare l espansione a 8 GB deve essere possibile senza la sostituzione di quella presente. HD almeno 250GB, 7200 rpm, tipo SATA 6.0Gb/s Controller Video SVGA con almeno 256 MB di memoria dedicabile dalla ram di sistema, grafica 3D, risoluzione massima uguale o superiore 1600 X 1200 con 16 milioni di colori Masterizzatore DVD±RW dual layer Controller audio Scheda rete ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT con connettore RJ45 Interfacce esterne: 1 Mouse 1 Tastiera 1 porta parallela standard Centronics 10 porte USB (v2.0) totali 8 libere (al netto di quelle eventualmente usate per mouse, tastiera), di cui almeno 2 sulla parte frontale del case. Ingressi e uscita audio sulla parte frontale e posteriore del case 1 slot PCI libero 1 slot PCI-express x16 1 slot PCI-express x1 Supporto a livello BIOS del bootstrap via rete (boot from LAN) Un alloggiamento libero da 5,25 accessibile dall esterno al netto della configurazione base Emissioni acustiche LWAd <= 39 db in modalità idle e Hard disk spinning misurate con lo standard UNI EN ISO9296, e UNI EN ISO 7779) Diffusori acustici integrati nel case oppure nel monitor Tastiera tipo italiana estesa, con tastierino numerico separato (usb oppure PS/2) Mouse ottico a due tasti con scroll USB o PS/2 Cavi di alimentazione con presa italiana Pagina 6 di 26
7 Il PC deve disporre delle seguenti funzionalità e certificazioni tendenti a garantirne la sicurezza e l integrità: disabilitazione hardware (da Bios) di componenti del sistema, compreso il controller Video. disabilitazione o protezione con password del setup del sistema rispondenza alla DMI 2.0 o successive evoluzioni : SMBIOS o UEFI BIOS 2.1 (Desktop Management Interface) Certificazioni: Ro-HS. Certificazione EPA ENERGY STAR 5.0 Certificazione Epeat gold valida per l Italia Certificazione GS Certificazione CE del prodotto completo (non è sufficiente la certificazione dei soli singoli componenti) Il modulo TPM (Trusted Platform Module) deve essere presente sulla motherboard Il PC deve poter essere acceso da remoto Il PC deve poter essere spento da remoto, anche quando il sistema operativo non è funzionante Si deve poter accedere alla finestra di configurazione del BIOS (BIOS setup) da remoto Personal computer tipo B Quantita: n. 25 PC per uso tecnico Case di tipo Tower, MiniTower o MicroTower. Processore con clock minimo 3.1 Ghz e cache 3MB Memoria Ram 4 GB - tipo ECC - DDR3 espandibile a 16GB Scheda di sistema con almeno 2 slot di memoria libero al netto della configurazione qui richiesta in particolare l espansione a 8 GB deve essere possibile senza la sostituzione di quella presente. HD almeno 250GB, 7200 rpm, tipo SATA 6.0Gb/s Controller Video SVGA con almeno 512 MB di memoria dedicata, grafica 3D, risoluzione massima uguale o superiore 1600 X 1200 con 16 milioni di colori Masterizzatore DVD±RW dual layer Controller audio Scheda rete ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT con connettore RJ45 Interfacce esterne: 1 Mouse 1 Tastiera 1 porta parallela standard Centronics porte USB (v2.0) 8 libere (al netto di quelle eventualmente usate per mouse, tastiera), di cui 2 sulla parte frontale del case. Ingressi e uscita audio sulla parte frontale del case 1 slot PCI libero 1 slot PCI-express x16 1 slot PCI-express x1 Pagina 7 di 26
8 Supporto a livello BIOS del bootstrap via rete (boot from LAN) Un alloggiamento libero da 5,25 accessibile dall esterno al netto della configurazione base Emissioni acustiche LWAd <= 33 (Z210) db in modalità idle e Hard disk spinning misurate con lo standard UNI EN ISO9296, e UNI EN ISO 7779) Diffusori acustici integrati nel case oppure nel monitor Tastiera tipo italiana estesa, con tastierino numerico separato (usb oppure PS/2) Mouse ottico a due tasti con scroll USB o PS/2 Cavi di alimentazione con presa italiana Il PC deve disporre delle seguenti funzionalità e certificazioni tendenti a garantirne la sicurezza e l integrità: disabilitazione hardware (da Bios) di componenti del sistema, compreso il controller Video. disabilitazione o protezione con password del setup del sistema rispondenza alla DMI 2.0 o successive evoluzioni : SMBIOS o UEFI BIOS 2.1 (Desktop Management Interface) Certificazioni: Ro-HS. Certificazione EPA ENERGY STAR 5.0 Certificazione Epeat gold valida per l Italia Certificazione GS Certificazione CE del prodotto completo (non è sufficiente la certificazione dei soli singoli componenti) Il modulo TPM (Trusted Platform Module) deve essere presente sulla motherboard Il PC deve poter essere acceso da remoto Il PC deve poter essere spento da remoto, anche quando il sistema operativo non è funzionante Si deve poter accedere alla finestra di configurazione del BIOS (BIOS setup) da remoto Questa PDL dovrà essere certificata per l utilizzo del programma Autocad ultima versione disponibile ed ArcView ultima versione disponibile. E fatto obbligo alla società di fornire la certificazione MONITOR I monitor devono avere le seguenti caratteristiche minime: Monitor tipo A Quantità: n. 170 Monitor LCD 20 formato 16:9 wide per uso amministrativo a matrice attiva TFT, non lucido (antiriflesso) 16,7 milioni di colori risoluzione minima 1600 x 900 dot pitch 0,277 mm contrasto 1000:1 Pagina 8 di 26
9 luminosità 250 cd/mq tempi di risposta 5 ms Angolo visivo orizzontale: 176 Angolo visivo verticale: 170 Coppia di altoparlanti funzionalmente integrata nel monitor oppure nel case del pc (è preferita la soluzione con gli altoparlanti integrati nel monitor) Regolabile in altezza e girevole Ingresso USB per connessioni periferiche Blocco kensington Rispetto della norma ISO per la classe di difettosità II Certificazione TCO 5.1 Conforme allo standard ENERGY STAR EPA4.1 e preferibilmente ENERGY STAR EPA Monitor tipo B Quantità: n. 25 Monitor LCD 24 formato 16:9 wide per uso tecnico a matrice attiva TFT, non lucido (antiriflesso) 16,7 milioni di colori risoluzione minima 1920 x1280 dot pitch 0,25 m contrasto 1000:1 luminosità 250 cd/mq tempi di risposta 5 ms Angolo visivo orizzontale:170 Angolo visivo verticale:160 Coppia di altoparlanti funzionalmente integrata nel monitor, oppure nel case del pc (è preferita la soluzione con gli altoparlanti integrati nel monitor) Sistema di spegnimento appena l utente si allontana dal monitor Regolabile in altezza e girevole 2 ingressi USB per connessioni periferiche Rispetto della norma ISO per la classe di difettosità II Certificazione TCO 03 e preferibilmente TCO Display 05 Conforme allo standard ENERGY STAR EPA4.1 e preferibilmente ENERGY STAR EPA SOFTWARE Tutti i personal computer devono essere forniti dotati di licenza software per il sistema operativo Windows 7 Professional in lingua italiana, a 32 bit per i PC amministrativi e a 64 bit per i PC uso tecnico. Il numero ed il tipo di licenze distribuite dovrà essere evidenziato nei documenti contabili. Pagina 9 di 26
10 I PC devono essere corredati di programmi forniti dal produttore per permetterne il management centralizzato e la creazione di immagini software per il backup ed il ripristino del sistema. 4.4 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA Si precisano di seguito ulteriori caratteristiche della fornitura di carattere generale. Tutte le unità fornite dovranno essere identiche in ogni componente hardware e software. Tutte le tipologie di apparato oggetto della gara dovranno essere nuove di fabbrica e dotate di componenti originali della stessa marca ovvero essere componenti normalmente montati in fase di assemblaggio esclusivamente dalla casa produttrice. Non sono ammessi componenti hardware o software che facciano decadere la garanzia fornita dalla casa produttrice. Piena compatibilità dei PC e Monitor offerti sia con Windows Xp Professional che Windows 7 Professional. Tutte le tipologie di apparati oggetto della gara offerte dovranno essere presenti a listino della casa produttrice alla data di presentazione dell offerta. Se al momento della consegna il modello offerto non dovesse più essere presente a listino, e fatto obbligo al fornitore aggiudicatario di fornire apparecchiature tecnologicamente equivalenti o superiori a quelle offerte, fermo restando il prezzo di aggiudicazione della gara. Le apparecchiature dovranno essere dotate di etichetta non removibile apposta dalla casa produttrice, che identifichi chiaramente casa produttrice/marca, modello/part number, serial number. Tutte le apparecchiature hardware dovranno rispettare le norme sugli standard di qualità, di sicurezza e di ergonomia secondo la normativa italiana ed europea in vigore MODALITA DI CONSEGNA L attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna presso le sedi dell Ente indicate al precedente art. 3, asporto e smaltimento dell imballo. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Ogni parte consegnata sarà numerata con etichetta adesiva riportante il fornitore, il numero dell ordine e la data di consegna. Ciascuna apparecchiatura dovrà essere consegnata unitamente a: cavi di alimentazione con presa italiana; software di configurazione aggiornati (drivers); documentazione tecnica e manualistica d uso. Ad ogni consegna deve essere prodotto un modulo di consegna/collaudo riportante i serial number delle apparecchiature. Al fine di semplificare l attività organizzativa e di coordinamento si richiede che l attività di consegna e installazione venga svolta, per tutta la durata della fornitura, dallo stesso personale dell aggiudicatario Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008. Pagina 10 di 26
11 4.6 INSTALLAZIONE E COLLAUDO L accettazione della fornitura è subordinata all esito positivo del collaudo delle apparecchiature e del software consegnato. L operazione è intesa a verificare: la conformità a quanto richiesto le condizioni di buon funzionamento di tutti i componenti L operazione è effettuata dal personale del CED comunale o da esso incaricato, entro 10 giorni dalla data della singola consegna. Verrà redatto apposito verbale riportante l elenco delle apparecchiature (con il relativo serial number) che hanno superato il collaudo e l elenco delle eventuali parti non idonee. Il verbale verrà firmato congiuntamente dal tecnico rappresentante dell aggiudicatario e dai tecnici. Qualora le apparecchiature o i programmi non superino le prove di collaudo l aggiudicatario dovrà procedere alla riparazione o sostituzione dei prodotti non idonei entro 15 giorni solari dalla data di mancato superamento del collaudo. 4.7 RITIRO DELLE APPARECCHIATURE USATE L aggiudicatario dovrà prestare il servizio di dismissione dell esistente, ovvero di ritiro di apparecchiature usate ai fini della raccolta e del trattamento dei RAEE in possesso dell Ente. Con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e fermo rimanendo il rispetto di tutte le disposizioni inerenti l attività di ritiro di apparecchiature usate RAEE per la relativa raccolta e trattamento, in esso contenute, il Fornitore, si impegna a: consegnare all'amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. B), del D.lgs. 152/06 nelle modalita e termini ivi previsto; conferire i RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i.; osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Inoltre con riferimento alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori l aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.lgs.188/08. Per ogni ordine che verrà effettuato l aggiudicatario si impegna al ritiro di altrettanti computer, monitor e notebook. Le apparecchiature usate da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma della tipologia e dimensione tipica dei personal computer (small form factor, desktop, tower, minitower) oppure notebook. Analogamente i monitor potranno essere di qualsiasi dimensione, marca e modello, e saranno principalmente monitor CRT. L aggiudicatario dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la rimozione e ritiro delle apparecchiature usate. La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di RAEE per la loro raccolta ed il loro trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche. Pagina 11 di 26
12 4.8 - ASSISTENZA La fornitura comprende l assistenza hardware on site su tutte le apparecchiature per l intera durata del contratto di noleggio. Il Servizio di assistenza dovrà essere garantito direttamente dal produttore delle apparecchiature per tutta la durata del contratto anche tramite l aggiudicatario, in qualità di Centro di Assistenza Autorizzato. Il servizio di manutenzione deve essere attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore e il sabato dalle 8.00alle La segnalazione del guasto potrà avvenire, previo accordo iniziale, a mezzo di oppure call center. Il tempo di prima risposta, da parte di un tecnico qualificato, deve avvenire entro 1 ora dalla chiamata dell Ente. L intervento dovrà essere erogato entro il giorno lavorativo successivo alla apertura della chiamata. Il guasto dovrà essere risolto entro 1 (uno) gg. lavorativo dall intervento. Questo livello di servizio deve essere garantito nel 95% dei casi su base annua. Pagina 12 di 26
13 Art. 5 IMPORTO A BASE D ASTA L importo complessivo posto a base di gara, riferito alla intera durata del noleggio, è pari ad ,00 (euro centosessantamila /00), I.V.A. 21% esclusa, per la realizzazione di quanto richiesto nel presente capitolato. Si precisa che i costi per la sicurezza da rischi interferenza, di cui all art. 26 del D.L.gvo 81/08 sono pari a 0 (zero). L Aggiudicatario, nel corso dell esecuzione dell appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza di un quinto (1/5) dell importo di aggiudicazione. Pagina 13 di 26
14 Art. 6 MODALITA DELL APPALTO La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall art. 83, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell art. 118 comma 12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. non è in alcun modo consentito subappaltare a terzi (in toto o in parte) l esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto del presente capitolato. Pagina 14 di 26
15 ART. 7 RESPONSABILITA DELLA DITTA APPALTATRICE L aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso l Amministrazione Comunale, sia verso terzi, dell esecuzione dei servizi assunti e di tutti i danni cagionati all Amministrazione Comunale o a terzi nell esecuzione degli stessi. E, altresì, responsabile dell operato e del contegno del personale dipendente e degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati a seguito dell uso di mezzi o strumenti, sia verso il Comune che verso terzi. Pagina 15 di 26
16 ART. 8 - GRAVI INADEMPIENZE, PENALITA E RISOLUZIONE L aggiudicatario è responsabile dell esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Di seguito si considerano e si quantifica il relativo importo delle penalità applicabili in conseguenza al riscontro di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste: Ritardo nella installazione dei PC richiesti:. 200,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine di consegna Ritardo nei tempi di intervento per l assistenza: 100 per ogni ora di ritardo Non sarà motivo d applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dal Comune per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario. In ogni caso il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento l adeguatezza del servizio prestato dall aggiudicatario. Nel caso d esecuzione irregolare delle prestazioni o mancato rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato, il Comune ha facoltà di fissare alla Società aggiudicataria un termine congruo decorso inutilmente il quale potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi in capo alla società aggiudicataria di una soltanto delle seguenti situazioni: mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel bando di gara; frode o grave negligenza nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali o abbandono dell appalto; difformità di quanto fornito rispetto a quello offerto. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz altro operativa a seguito della comunicazione che il Comune darà per iscritto all aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto al Comune di affidare a terzi l esecuzione dei servizi, in danno dell aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dal Comune rispetto a quello previsto. Pagina 16 di 26
17 Art. 9 FALLIMENTO DELL IMPRESA L aggiudicatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell aggiudicatario l appalto si intenderà senz altro revocato ed il Comune provvederà nei termini di legge. Pagina 17 di 26
18 Art MODALITA DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA L ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell aggiudicatario, dipendenti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, la penalità dovrà essere immediatamente e direttamente liquidata dall aggiudicatario, fermo restando il diritto del Comune a rivalersi sulla cauzione, ove lo ritenesse opportuno. In tali casi la società dovrà obbligatoriamente reintegrare l importo della cauzione, così come previsto dal bando di gara. Le penalità sono notificate all aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. Pagina 18 di 26
19 Art FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Il corrispettivo (I.V.A. inclusa) - determinato dall offerta prodotta per la realizzazione delle opere e dei servizi descritti nel presente capitolato - verrà liquidato secondo le seguenti scadenze e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 8 fatture semestrali anticipate con emissione entro il giorno 30 del mese di gennaio e luglio (prima emissione 30 marzo 2012) dell importo di 6/48mi del valore di aggiudicazione. Gli Uffici Comunali competenti provvederanno alla liquidazione degli importi suindicati, sulla base di regolari fatture della società aggiudicataria, nel termine di 60 gg data emissione, sempre che non siano pervenute segnalazioni negative sulle modalità di esecuzione di quanto dovuto. Pagina 19 di 26
20 Art. 12 GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi in argomento sono a totale carico dell aggiudicatario, il quale ne è, peraltro, il solo responsabile. L aggiudicatario è tenuto a stipulare un assicurazione per responsabilità di danni a cose e persone, sia per quanto riguarda il proprio personale, sia per i danni che dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell esecuzione delle opere e delle attività connesse, nonché per danni recati alla struttura. L aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose verso l'amministrazione Comunale, i terzi, i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione delle opere e servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi in favore dello stesso da parte di società assicuratrici. Pagina 20 di 26
21 Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA L aggiudicatario si impegna a costituire cauzione definitiva, nell osservanza delle modalità stabilite dal disciplinare di gara e della vigente legislazione, che si intendono integralmente richiamate. Pagina 21 di 26
22 Art RIFUSIONE DANNI E SPESE Per ottenere la rifusione dei danni, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario e sulla cauzione, che dovrà in tal caso essere integrata entro il termine previsto dal disciplinare di gara. Pagina 22 di 26
23 Art ESECUZIONE IN DANNO Considerata la natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni, per qualsiasi motivo non rese dall aggiudicatario, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato. Pagina 23 di 26
24 Art. 16 SPESE Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla stipulazione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario. Pagina 24 di 26
25 Art CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all interpretazione, esecuzione o risoluzione delle prestazioni del presente capitolato, è esclusivamente competente il Foro di Lecco. Pagina 25 di 26
26 Art. 18 NORMA FINALE E RINVIO A NORME VIGENTI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel relativo bando di gara, si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari. Pagina 26 di 26