Source: https://www.wels-law.at/publikationen/blog/2013/
Timestamp: 2019-12-12 06:27:37
Document Index: 254895917

Matched Legal Cases: ['OGH', 'OGH', 'OGH', 'OGH', 'OGH', 'OGH', 'OGH']

2013 - Wels Law Rechtsanwaltsgesellschaft
2013 · 16. Dezember 2013
a3BAU Ausgabe 11-12/2013: In einer aktuellen Entscheidung hatte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit der Frage zu beschäftigen, in wie weit Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zwischen den Parteien eines Werkvertrages wirksam vereinbart wurden, wenn sie im Internet abrufbar sind. Der OGH hat judiziert, dass die Möglichkeit, sich Kenntnis von den AGB zu verschaffen, ausreiche.
2013 · 22. Oktober 2013
KV-Überschreitung
a3BAU Ausgabe 10/2013: Das vom Bauunternehmen auf Basis eines Leistungsverzeichnisses erstellte Angebot gilt rechtlich als Kostenvoranschlag. Das Gesetz knüpft an die beträchtliche Überschreitung eines Kostenvoranschlages einschneidende Konsequenzen. Will das Bauunternehmen sein Geld nach Fertigstellung der Leistung bekommen, ist es gut beraten, eine voraussichtliche Kostenüberschreitung unverzüglich anzuzeigen.
2013 · 23. September 2013
Schadensquotelung
a3BAU Ausgabe9/2013: Bei Eintritt eines Schadens, den mehrere Unternehmer verursacht und verschuldet haben, wird immer wieder versucht, die Ansprüche des geschädigten Auftraggebers durch eine Schadensquotelung zu reduzieren. Eine aktuelle Entscheidung des OGH zeigt, dass diese Praxis rechtlich haltlos ist.
2013 · 13. August 2013
Forcierungskosten
a3BAU Ausgabe 7-8/2013: In der baurechtlichen Praxis gibt es immer wieder erhebliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit Forcierungskosten. Das sind jene Kosten, die dem Auftragnehmer dadurch entstehen, dass er Mehrleistungen aufwendet, um den Verzug, der durch eine auftraggeberseitige Behinderung entstanden ist, wieder aufzuholen.
2013 · 07. Juni 2013
Mangelhafte Werkherstellung
a3BAU Ausgabe 10/2013: In Bauprozessen wird im Falle mangelhafter Werkherstellung vom Auftragnehmer häufig das Argument vorgebracht, dass den Auftraggeber Mitverschulden treffe. Auf diese Art und Weise wird versucht, dem Auftraggeber einen Teil des Schadens, der aus der mangelhaften Werkherstellung resultiert, aufzubürden. Eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) befasst sich im Detail mit diesem häufig vorgebrachten Mitverschuldenseinwand.
2013 · 13. Mai 2013
Komplette Neuverfliesung
a3BAU Ausgabe 5/2013: In einer aktuellen Entscheidung hatte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit der Frage zu beschäftigen, ob dem Werkbesteller die Kosten einer kompletten Neuverfliesung zustehen, obwohl der Werkunternehmer Teilflächen mangelfrei hergestellt hat.
2013 · 16. April 2013
Schallschutz & Regeln der Technik
a3BAU Ausgabe 3-4/2013: In einer aktuellen Entscheidung hatte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Bauträger bei einem Einfamilienhaus, das in gekuppelter Bauweise errichtet wurde, den erforderlichen Schallschutz erreicht hat und ob der klagende Bauherr seine Ansprüche rechtzeitig geltend gemacht hatte.
2013 · 16. Januar 2013
Vereitelung der Mangelbehebung durch den AG
a3BAU Ausgabe 1-2/2013: In einem aktuellen Fall hatte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) wieder einmal mit der Vereitelung der Verbesserung durch den Auftraggeber zu befassen. Der Fall ist insofern interessant, als die Mängelbehebung zwar technisch noch möglich gewesen wäre, sich jedoch die Mangelbehebungskosten durch das Verhalten des Auftraggebers verfünffacht haben.