Source: http://docplayer.hu/14552889-21558-2015-start-palyazati-felhivas-a-lakatosipari-eszkozok-szerelo-celszerszamok-beszerzese-targyu-beszerzeshez.html
Timestamp: 2019-08-25 14:29:30
Document Index: 20013795

Matched Legal Cases: ['Pf.27', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'Pf. 27']

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez - PDF
Download "21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez"
1 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest,
2 Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S ( K Ü L Ö N M E L L É K L E T B E N ) S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL ÁRBEVÉTELRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT REFERENCIA NYILATKOZAT
3 21558/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Számlaszám: IBAN kód: HU SWIFT: UBRTHUHB Adóigazgatási szám: Statisztikai számjel: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék száma: Kapcsolattartási cím: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT- és Eszközbeszerzési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt III. emelet 310. számú iroda Kapcsolattartó megnevezése: dr. Bakos Erika Kapcsolattartó elérhetőségei: Mobil: (+36-30) Fax: (+36-1) A Pályázat tárgya (részekre bontás esetén részenként): 2.1 Lakatosipari és műhelyi berendezések (1. rész) 2.2 Szerelőszerszámok, hidraulikus eszközök beszerzése (2.rész) A Pályázat értéke vagy mennyisége (részekre bontás esetén részenként): Lakatosipari és műhelyi berendezések - 9 millió Ft. Szerelőszerszámok, hidraulikus eszközök- 11 millió Ft. Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki és kereskedelmi elvárásokat a Pályázati felhívás műszaki melléklete (1. számú melléklet) és a Szerződéstervezet (2. számú melléklet) tartalmazza. Az 1. számú mellékletben felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, azokból megrendelő kifejezetten igényének, üzemvitelének megfelelő tételeket és mennyiségeket hívja le legfeljebb a szerződéses összeg erejéig. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére. 3. A Pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: A részletes műszaki követelményeket a Pályázati felhívás műszaki (1.sz.) melléklete tartalmazza. 4. A szerződés meghatározása: [ ] adásvételi szerződés [ ] adásvételi keretszerződés [ ] letéti szerződés [ ] vállalkozási keretszerződés [ ] vállalkozási szerződés [ ] stb.... (be kell írni a szerződés típust, ha fentieken kívül más típusút szeretnénk köti) - 3 -
4 5. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k): A Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a Szerződés hatályba lépésétől számított 9. hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására. A vállalt teljesítési határidő(k)re vonatkozóan az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles azzal, hogy a teljesítési határidő(k) nem lehet(nek) hosszabb(ak), mint a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 60 nap. A vállalt teljesítési határidő nem képezi az értékelés szempontját. 6. Részekre/(termékcsoport(ok)ra) történő ajánlattétel [ ] igen (vagy) [ ] nem lehetséges. A 2. pontban megadott két részre tehető külön ajánlat, de a részeken belül minden tételre kell árajánlatot adni. Az egyes részekhez tartozó tételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. Többváltozatú ajánlat [ ] tehető (vagy) [ ] nem tehető 7. A teljesítés helye: [ ] Ajánlatkérő Szerződésben megjelölt Telephelye(i) [ ] Ajánlattevő Székhelye/Telephelye 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, biztosítékok: Az igazolt teljesítést követően, a mindkét Fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően kiállított számla és a szerződés szerint kötelezően csatolandó okmányok kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle fizetési biztosítékot nem nyújt. A szerződésszerű teljesítést biztosító jogintézmények és mellékkötelezettségek: [ ] késedelmi kötbér, [ ] hibás teljesítési kötbér, [ ] meghiúsulási kötbér, [ ] teljesítési biztosíték, [ ] jóteljesítési biztosíték, [ ] egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 9. Az ajánlatok bírálati szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat [ ] legalacsonyabb cikkszintű egységár, [ ] legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, [ ] összességében legelőnyösebb (adott esetben részszempontok megadás szükséges) [ ] Nettó ár, [ ] Garancia időszak, [ ] Szállítási határidő, [ ] egyéb értékelési szempontok (adott esetben. bírálati szempontja szerint értékeli. (Az értékelés alapja a megadott darabszámok és az egységárak szorzatának részajánlatonkénti nettó összege.) Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni! Pályázat/Ajánlattétel során nem forintban rendelkezésre álló adatok (egységár, árbevétel, referencia) forintra történő átszámítására Ajánlatkérő a Pályázat/Ajánlattétel bontásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza. Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő közvetlen és közvetett költségét, így különösen a leszállítandó termékek ellenértékét, valamint a szállítási, rakodási, csomagolási költségeket
5 A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. Amennyiben egy Ajánlattevő több rész tekintetében válik nyertessé, akkor e részekre vonatkozóan egy szerződés kerül megkötésre úgy, hogy a szerződés értékét az egyes részekre vonatkozóan megadott keretösszegek együttes összege adja. 10. Részvételi feltételek: Kizáró okok Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak: a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; e. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; f. felfüggesztett adószámmal rendelkezik; g. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; h. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki: i. nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy j. a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, - 5 -
6 k. olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. l. olyan gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%- os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az i), j) és k) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. m. olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné. n. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti Igazolási módok: Ajánlattevők vonatkozásában: Az a) b) és e) - f) pontok tekintetében az igazolás módja: Ajánlatkérő Ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja. (a honlapról letölthető változat alapján) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint annak és a cégbíróság által megküldött digitális átvételi elismervény e-aktáját. Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhiteles adatbázisból kinyomtatott igazolás csatolandó. A c) - d), illetve g) h), illetve i) - n) pontok tekintetében az igazolás módja: az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn Alkalmassági feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények (részekre bontás esetén részenként): 1. részajánlat esetében: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti évben összesen nem érte el a nettó 9 millió Ft-ot, azaz nettó kilencmillió Forintot. 2. részajánlat esetében: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző három üzleti évben összesen nem érte el a nettó 11 millió Ft-ot, azaz nettó tizenegymillió Forintot Az igazolás módja: A saját vagy jogelődje utolsó három üzleti évéről szóló az ajánlattevő által cégszerűen aláírt árbevételi nyilatkozat eredetiben. (3. sz. melléklet)
7 Amennyiben az ajánlatkérő által kért Beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a Beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított megelőző hat évben (azaz megelőző 72 hónapban) összesen az alábbi referenciával: 1. részajánlat esetében: Legalább a Ft értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával a Pályázat tárgya szerinti eszközök (lakatosipari szerszámok) szállítása (adás-vétele) tárgyában. 2. részajánlat esetében: Legalább az Ft értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával a Pályázat tárgya szerinti eszközök (járműipari szerelőszerszámok, hidraulikák) szállítása (adás-vétele) tárgyában. Az igazolás módja: Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított megelőző hat évre (azaz 72 hónapra) vonatkozó referencialistát minimálisan az alábbi tartalommal: Szerződés hatálya (év, hó, naptól- (év, hó, napig) Szerződést kötő másik fél megnevezése Kontaktszemély neve telefonszáma és/vagy címe) Megkötött szerződés pontos tárgya Ellenszolgáltatás teljes nettó összege (Érték, pénznem) A teljesítés szerződésszerű volt-e (igen/nem) A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell benyújtani, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az Ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok feltüntetését üzleti titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. Amennyiben Ajánlatevő kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy Ajánlatkérő azokat ekként kezeli. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek (Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket igazolni. 11. Ajánlatkérő a Pályázatban a 10. pontban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok tekintetében, valamint az pontban részletezett dokumentumok tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, csak az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatók (önkéntes hiánypótlás). 12. Az ajánlattétel nyelve, nyelvei: Magyar (HU) Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi cégszerűen aláírt felelős - 7 -
8 fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó. A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni. 13. Ajánlattételi határidő: augusztus óra. 14. Az ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő (13. pont) lejártáig (megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel): Az ajánlatokat a megadott címre, a megadott időpontig beérkezőleg kell benyújtani. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért. Az ajánlat szöveges részeit pdf formátumban kell rögzíteni, azonban ezek az állományok nem tartalmazhatnak jelszóval védett állományokat. A szerződéstervezetet és tételes ajánlatot szerkeszthető elektronikus (Word, Excel) formában is be kell benyújtani. Az tárgy mezőjében az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni. A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után. 15. Ajánlat(ok) felbontási helye, ideje: Az ajánlatok beérkezése útján kerül visszaigazolásra. 16. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: Ajánlatkérő az eljárás során nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az Ajánlattevőkkel a szerződéses feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indokolás nélkül eltérjen. Ajánlatkérő ilyen irányú döntése esetén a tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy útján) küld külön értesítést. Fentiek alapján Ajánlattevőknek csatolniuk kell a Pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal. Ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a Pályázati felhívásban, a mellékleteiben, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvényes ajánlatokat a jelen Pályázati felhívásban és a mellékleteiben foglaltak szerint értékeli. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően fenntartja a jogot elektronikus árlejtés vagy ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban ( vagy fax útján) értesítést küld Elektronikus árlejtés (adott esetben): Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevők részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tart. Az Ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjtalan. Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le. Szolgáltató megnevezése, adatai: Cégnév: Electool Hungary Kft. Iroda: 1123 Budapest, Alkotás utca
9 MOM Park C ép. III. em. Cégjegyzékszám: Telefonszám [Helpdesk]: [+36 1] Faxszám: [+36 1] Az elektronikus aukció tervezett időpontja: Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket Ártárgyalás: Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtaniuk az ártárgyalás alkalmával. Amennyiben ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az ajánlat benyújtásával az ellenszolgáltatás tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség. Az ártárgyalás szabályai a következők: Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása. Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor. Az ártárgyalás az Ajánlattevő jelenlétében történik. Az Ajánlattevő az tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt Felolvasólapon). Az ártárgyalás első fordulója során az Ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket kell megajánlani részszempontonként, mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt. Az ártárgyalás második fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket kell megajánlani részszempontonként, mint amely árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt. Ajánlatkérő minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül az Ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből 1 példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt részére megküldi. A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az Ajánlattevő részéről. Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat benyújtásra az ártárgyalás során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét. 17. A Pályázat eredményről szóló tájékoztató tervezett időpontja: Ajánlatkérő a Pályázat eredményéről írásban ( útján) tájékoztatja az Ajánlattevőket tervezetten: 2015.szeptember A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015.október Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: ajánlattételtől számított 60 nap. 20. Egyéb információk: Nyilatkozatminták átvétele: - 9 -
10 Ajánlatkérő jelen Pályázatban nyilatkozatmintákat készített (beleértve a szerződéstervezetet, műszaki leírást/tétellistát), melyek a pályázati felhívás részeként a Pályázó(k) részére megküldésre kerülnek Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához Konzultáció: Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé ( ben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 6. napig, mely kérdésekre Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 2. napjáig megküldi válaszait. Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, útján lehet benyújtani Pályázat benyújtása: Az ajánlatot a Pályázati felhívás és a műszaki adatszolgáltatás (1. számú melléklet) szerint kérjük megadni. Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, valamennyi oldalt (az üres oldalakat is) folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, magyar nyelven, 1.pdf formátumú, szkennelt példányban kell megküldeni. A szerződéstervezetet Word formátumban, a tételes ajánlatot Excel formátumban is be kell benyújtani. Eltérés esetén a szkennelt példány tartalma az irányadó. Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt Felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, címét, illetve a bírálati szempontok szerinti ajánlatot. A Felolvasólap mintáját jelen Nyilatkozatminták melléklet tartalmazza Ajánlat tartalma: Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: 1. a cégszerűen aláírt Felolvasólapot kitöltve az Ajánlat adataival (nyilatkozatminta szerint); 2. beárazott tétellista / műszaki tartalom (a kiadott eszközlista jobb szélén lévő Ajánlati adatok rész kitöltésével, így különösen a vállalt jótállás és a teljesítési határidő megadásával) 3. a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. -a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat
11 4. Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat (Jelen Pályázati felhívás 10. pontja szerint); 5. Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában; 6. Alvállalkozó igénybe vétele esetén csatolni kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az alábbi tartalommal: i. Alvállalkozó neve, székhelye; ii. Pályázatnak az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe; iii. Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó közreműködik; iv. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt Alvállalkozók vonatkozásában sem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott kizáró okok. 7. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a Pályázati felhívás mellékletét képező Szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben változatlan szövegtartalommal. 8. Ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában foglalt tartalommal. 9. Műszaki adatokat tartalmazó magyar nyelvű termékismertetőket a megajánlott termékekről Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a Közös Ajánlattevőket, illetve az Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a Pályázati eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó, elérhetőség feltüntetésével). Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. A Megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: - a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és - az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és - a részesedés mértékének feltüntetését, és - a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen Pályázati eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és - az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és - az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: i. az egyes Ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével), ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével), iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni. - azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
12 - az ajánlat a benyújtásának napján érvényes és hatályos, annak teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ. Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattételi nyilatkozatot (Nyilatkozatminta szerint) illetve a fentiek szerinti megállapodást Egyéb feltételek: Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76. (1) alkalmazását kizárja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül a pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa; a beszerzési igényétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, továbbá, hogy a szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása, vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet, vele szemben semmiféle igény, követelés nem érvényesíthető. Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. Érvénytelen az ajánlat, ha: az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a felhívásban megjelölt irodától eltérő címre vagy módon nyújtották be; a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát; a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a Pályázati felhívásnak megfelelően; a Pályázati felhívásban, illetve mellékleteiben Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőt Ajánlattevő nem tudja vállalni, teljesíteni; a Pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; Ajánlattevő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; a Pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített 1-2. részajánlatok tekintetében Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot; az ajánlat nem tartalmaz egyértelmű és teljeskörű ajánlatot a bírálati szempontok mindegyikére ha az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz, amennyiben ennek lehetőségét az Ajánlatkérő kizárta; az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; ha a jelen pályázati felhívás 10. pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel szemben; az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget (Ajánlattevői nyilatkozat számú melléklet);
13 az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg a pályázati felhívásban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. Jelen Pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a mellékletét képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 21. A Pályázati felhívás közzétételének napja: Budapest, július Mellékletek: 1. Műszaki leírás 2. Szerződéstervezet 3. Nyilatkozatminták
14 M Ű S Z A K I L E Í R Á S ( K Ü L Ö N M E L L É K L E T B E N ) (21558_eszközlista lakatos-szerelőszerszámok-0618.xls)
15 S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T Szerződésszám: /./.. EBR szám:.. amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS - Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. - Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszám: Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg Aláírási joggal felruházott képviselő:. mint vevő (a továbbiakban: Megrendelő) és a (rövidített cégnév: ) - Székhelye: - Levelezési címe: - Számlavezető pénzintézete: - Számlaszáma: - Adóigazgatási száma: - Statisztikai jelzőszám: - Cégbíróság és cégjegyzékszám: - Aláírási joggal felruházott képviselő: mint eladó (a továbbiakban: Szállító), együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Preambulum Megrendelő Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyban nyílt pályázati eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese az 1. számú mellékletben felsorolt termékek vonatkozásában a Szállító lett, így Felek az alábbi Adásvételi keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 1. A szerződés tárgya, keretösszege, ellenértéke 1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített termékeknek (a továbbiakban együttesen: Termékek) a jelen Szerződés és mellékletei szerinti dokumentumokkal, a 2. számú mellékletben meghatározott teljesítési hely(ek)re történő szállítását és átadását a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő eseti megrendeléseinek (a továbbiakban: Lehívás) megfelelően. 15
16 1.2. A Szerződés keretösszege: nettó.,- Ft (azaz nettó forint),. 1 A Szerződés alapján lehívható Termékek nettó egységárait a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti egységárak magukban foglalják a Szállító jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének összes költségét, így különösen a minőségi átvétel költségét, szállítási, rakodási és csomagolási költségeket, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit; erre tekintettel Szállító Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet A jelen Szerződés 1.2. pontjában meghatározott keretösszeg a Megrendelő tényleges igénye szerint - 20 %-kal változhat. A Megrendelő a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le a Termékeket, azzal, hogy a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg elköltésére Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak alapján Lehívásokkal jogosult a Szállítótól szállítást megrendelni. A Lehívásokban Megrendelő köteles megjelölni a szállítandó Termék mennyiségét és a teljesítéshez szükséges egyéb lényeges feltételeket. A Lehívásokat Megrendelő írásban, levélben vagy ben (kézbesítési igazolással vagy faxon megerősítve) köteles megküldeni Szállító jelen Szerződés 10. számú pontjában megjelölt kapcsolattartója részére. A Lehívás kézhezvételét a Szállító köteles írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolni, a szállítási határidő kezdő napja ezen visszaigazolás hiányában is a Lehívás Szállító általi kézhezvételének napja. 2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya 2.1. A Lehívás teljesítésének határideje/határidői a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szállítási (utánpótlási) határidő(k), azzal, hogy a szállítási véghatáridő nem lehet hosszabb, mint a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 60 nap. Szállító Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén előteljesítésre jogosult. A Megrendelő a Szállító által felajánlott, adott Lehívást érintő részteljesítést nem köteles elfogadni A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a jelen Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a Szerződés hatályba lépésétől számított 9. hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés aláírásának napja, az utolsó aláíró aláírásának napja. 3. A teljesítés helye Szállító a Szerződés tárgyát képező Termékeket a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott teljesítési helyekre köteles saját vagy megbízottja fuvareszközén leszállítani az adott Lehívásban foglaltak szerint. 4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés 16
17 4.1. Szállító vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott specifikációnak megfelelő minőségben és a jelen Szerződés alapján leadott Lehívásban előírt mennyiségben, határidőben leszállítja. A teljesítés (szállítás) várható időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. (8) bekezdése és az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet alapján a Megrendelő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Szállító legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő 2. számú mellékletben meghatározott kapcsolattartóját (szállítási hely eszközgazdálkodóját, a lehívásra jogosult személyt), amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn. A teljesítés pontos időpontját a Felek képviselői esetileg egyeztetik egymással. Megrendelő főszabályként hétfő-csütörtökön 8 13 óra között, pénteken 8 11 óra között fogad leszállításokat Szállító a Termékeket jellegüknek megfelelően csomagolva, az 1. számú mellékletben megjelölt megrendelői tételszámokat a szállítólevélen feltüntetve köteles leszállítani, a 3. számú mellékletben felsorolt dokumentumokkal együtt. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A leszállításra kerülő Termékek okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, ideértve a Megrendelő előzetesen közölt esetleges további, indokolt követelményeit is A Termékek mennyiségi és minőségi átadás-átvételére a jelen Szerződés 3. számú mellékletében rögzített szabályok alapján kerül sor. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Termékek fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának Felek rögzítik, hogy a Szállító által elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a Szállító számlája kiállításának alapját a következő dokumentumok alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi: a Megrendelő kapcsolattartója (pl. átvevő eszközgazdálkodó munkatársa) által aláírt és lepecsételt, dátummal ellátott a mennyiségi átvételt igazoló szállítólevél, valamint a minőségi átvételt igazoló a 3. számú mellékletben megjelölt bizonylat. A Megrendelő a teljesítésigazolást Lehívásonként külön-külön állítja ki. A Megrendelő a felsorolt dokumentumok kiállításától számított 3 munkanapon belül köteles a Lehívás teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni. A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Szállító a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. A teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a tényleges teljesítés dátumát. A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A teljesítésigazolást Megrendelő képviselője köteles aláírásával ellátni. A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Szállító által kiállított számla teljesítést igazoló alapokmánya. A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal A kárveszély viselésére Megrendelő a Termékek igazolt mennyiségi átvételétől köteles. 5. Fizetési feltételek 17
18 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles ezen dokumentumok egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát (../201./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát (.) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55. ) Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak az általa kiállított számlán megjelölt bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 -ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 6. Felelősség, szerződésszegés, kötbér 6.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti Szállító az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Szállító szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat így különösen, de nem kizárólag a helyettesítés többletköltségeit is. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szállító által a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által végzett vasúti személyszállítási szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Szállító Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő közvetlen kárának minősül a vasúti személyszállítási szolgáltatás támogatásához Szállító által jelen Szerződés alapján nyújtott tevékenység nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, illetve azzal összefüggő, a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, egyéb fizetési kötelezettség, elmaradt előny, tekintet nélkül a jogosult személyére. Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Szállító magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként Szállító előre számolhatott-e. 18
19 Amennyiben a valamely Termék hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően harmadik személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, gyártóval vagy más felelőssel szembeni igényérvényesítésében a Szállító köteles közreműködni. Szállító visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti egységárakat a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg A szerződő Felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső bruttó (ÁFÁ-val növelt) ellenérték összege A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Szállítónak felróhatóan nem a Szerződésben és/vagy a Lehívásban rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de legalább 1000 Ft. Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása a Lehívás nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Lehívás nem teljesítése sem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes Amennyiben Szállító a Szerződésben és/vagy a Lehívásban és/vagy a Felek által rögzített bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Lehívás a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában nem teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Lehívás vagy a Szerződés, amennyiben a Lehívást vagy a Szerződést a Megrendelő bármely, a Szállítónak felróható oknál fogva teljesen vagy részlegesen azonnali hatállyal felmondja vagy attól teljesen vagy részlegesen eláll a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján. Adott Lehívást érintő nem teljesítés esetén Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30 %-a, mely kötbér a Megrendelő Lehívástól való részleges vagy teljes rendkívüli felmondási / elállási szándékának bejelentésekor, a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő utolsó napját követő napon, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napját követő napon esedékes. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja az 1.2. pont szerinti keretösszeg azon, még le nem hívott mennyiségének jelen Szerződés szerinti bruttó értéke, melyre vonatkozóan kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés szerinti kötbéralap 30 %-a 6.6. Amennyiben Szállító teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Szállító kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20 %-a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait. A Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett érvényesítheti szavatossági jogait A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Szállítónak. A Megrendelőnek a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén jogában áll kötbérigényét a Szállítónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Szállító díjra nem jogosult. 19
20 6.8. Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét arra, hogy a jelen Szerződés alapján leszállításra kerülő Termékek vasúti személyszállító járművek karbantartásához kerülnek, alkalmazásra, ennek megfelelően a Termékek esetleges hibája/hiányossága a vasúti személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak, vagy abban más módon érintett harmadik személyeknek is okozhat kárt, ideértve a környezeti károkozást is Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint. 7. Jótállás 7.1. Szállítót a szerződésszerűen leszállított Termékekre a mennyiségi átvételtől számított 1. mellékletben megadott időtartamú teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben a Termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. Szállító jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, beszállítókkal, és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólagos választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a teljesítésére visszavezethető, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Szállítót terheli Amennyiben a Termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, Megrendelő kapcsolattartója erről értesíteni köteles a Szállító kapcsolattartóját. Szállító köteles a hiba kiküszöbölését célzó intézkedéseit a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár a Szállító telephelyén), és azt a Felek által írásban rögzített határidőn belül befejezni (mely határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított Termék visszaszállítását is a Megrendelő által megjelölt helyre) Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt Termék vagy alkatrész vonatkozásában újrakezdődik Amennyiben a Szállító a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a hibát, Megrendelő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel elvégeztetni Szállító költségére és kockázatára A jótállási időszak végén a Felek közösen vizsgálatot tartanak, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik a Termékek esetleges hibáit és azok jótálláson alapuló kijavításának határidőit. 8. Vis maior 8.1. Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, 20