Source: http://docplayer.it/13542972-Rev-data-sez-pag-redatto-verificato-validato-descrizione-1-17-12-12-fc-mb-bv-dmp-emissione.html
Timestamp: 2018-11-17 18:26:54+00:00
Document Index: 152858929

Matched Legal Cases: ['art. 122', 'art. 3', 'art. 131', 'art. 21', 'art.21', 'art. 113', 'art. 123', 'art. 106', 'art. 129', 'art. 125', 'art. 11', 'art. 118', 'art 1382', 'art. 8', 'art. 139', 'art. 13']

Rev. Data Sez. Pag. Redatto Verificato Validato Descrizione 1 17/12/12 FC/MB BV DMP Emissione - PDF
Download "Rev. Data Sez. Pag. Redatto Verificato Validato Descrizione 1 17/12/12 FC/MB BV DMP Emissione"
1 C VALORIZZAZIONE AREA CAMPI - IKEA DEMOLIZIONE DEL MAGAZZINO E PORZIONE DI MENSA DISMESSI UBICATI IN CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE N. 15 NELL AREA EX ILVA LAMINATI PIANI OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO TITOLO: SCHEMA DI CONTRATTO N. DOC. C129/PES/129.1/R014 TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA: Rev. Data Sez. Pag. Redatto Verificato Validato Descrizione 1 17/12/12 FC/MB BV DMP Emissione
2 CONTRATTO DI APPALTO TRA Sviluppo Genova S.p.A. (Committente) Via Martin Piaggio 17/ Genova P.I , nella persona del sig. Pier Giulio Porazza, Presidente e Amministratore Delegato E l impresa...(appaltatore) PREMESSO - che, a seguito di Procedura aperta ai sensi dell art. 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato aggiudicato l appalto per l esecuzione di tutte le opere, lavori, forniture e prestazioni necessarie all intervento Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso Ferdinando Maria Perrone n. 15 nell area Ex Ilva Laminati Piani a Genova Campi; - che l impresa, avendo partecipato alla gara per l aggiudicazione del contratto di appalto, è a piena a conoscenza di tutte le condizioni particolari relative all esecuzione dei lavori rappresentate negli atti di gara e negli atti richiamati dal presente contratto; - che l impresa. ha presentato la documentazione richiesta sia dagli atti di gara sia dalla normativa vigente; TUTTO CIÒ PREMESSO le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: Pagina 1 di 11
3 1 - Premesse Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 2 - Oggetto dell appalto Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce a che, come sopra rappresentato, accetta, l appalto relativo all intervento Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso Ferdinando Maria Perrone n. 15 nell area Ex Ilva Laminati Piani a Genova Campi; 3 - Corrispettivo dell appalto Il corrispettivo dovuto dal Committente all Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro (in lettere) oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui Euro ,51 (Euro centoduemilaquattrocentodieci/51) per oneri per la sicurezza. Tale corrispettivo risulta determinato come specificato all Art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto. Il Rappresentante dell Appaltatore dichiara che sono legalmente autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell art. 3, comma 1, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, i Signori rispettivamente , come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di datato., agli atti. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente alla sede legale di 4 - Documentazione contrattuale L Appalto viene concesso dal Committente e accettato dall Appaltatore sotto l osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti che ne fanno parte integrante: 1. il Capitolato Generale d appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 2. il Capitolato Speciale d appalto e i relativi Allegati; Pagina 2 di 11
4 3. gli elaborati grafici progettuali del Progetto Esecutivo, costituiti da 6 Tavole; 4. il Cronoprogramma dei lavori; 5. i Piani di Sicurezza di cui all art. 131 commi 2 e 3 D.Lgs 163/06 e s.m.i. e all art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto, con i relativi Allegati; 6. Il Fascicolo dell opera (PES/C129.1/RELAZIONI/R004); 7. Relazione tecnica sulle modalità di demolizione (PES/C129.1/RELAZIONI/R005) e i relativi Allegati; 8. la Relazione illustrativa generale (PES/C129.1/RELAZIONI/R001); 9. la Documentazione fotografica del sito (PES/C129.1/RELAZIONI/R002); 10. l Elenco Prezzi Unitari di contratto, per quanto stabilito all Art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto e con le limitazioni di cui all Art. 6 dello stesso; 11. le Polizze di garanzia come specificate all Articolo 10. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Committente e sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione e rispetto delle disposizioni ivi contenute, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. L interpretazione dei documenti contrattuali avverrà secondo le previsioni di cui al punto 6.2 del Capitolato Speciale d'appalto. 5 - Gruppi di categorie omogenee I gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all Articolo 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 207/2010, sono aggregati, con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono, secondo la seguente forma tabellare: Pagina 3 di 11
5 TABELLA «A» - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI DEI LAVORI Lavori di Categoria e allegato A D.P.R. 207/10 Euro Incidenza % manodopera 1 Demolizione di opere Prevalente OS ,67 22,81% Ai sensi dell articolo 118 D.Lgs 163/06, i avori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI ,67 22,81% TABELLA «B» - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d opera n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Euro In % LAVORI A CORPO Allestimento area di cantiere ed esecuzione a regola d'arte di tutte le Attività Preliminari descritte dal Capitolato Speciale d'appalto. Attività completa di individuazione, rimozione, gestione, trasporto e smaltimento a discarica di qualsiasi rifiuto presente fuori terra nell'area esterna di intervento dei manufatti, compreso il taglio di piante, il carico, il trasporto e lo smaltimento a discarica di qualsiasi residuo di legname proveniente dal cantiere. Attività completa di individuazione, rimozione, gestione, trasporto e smaltimento a discarica dei rifiuti assimilabili agli urbani, presenti all'interno del manufatto denominato "ex magazzino". Attività completa di individuazione, rimozione, gestione, trasporto e smaltimento a discarica dei rifiuti speciali non pericolosi (elementi in ferro e alluminio, serramenti di qualsiasi tipo, apparecchi igienicosanitari, impianti e componenti elettrici) presenti nel manufatto denominato "ex magazzino", compresi i necessari apprestamenti di cantiere e qualunque altra attività, fornita, opportuna e utile alla perfetta esecuzione a regola d'arte. Attività completa di demolizione delle parti fuori terra del manufatto denominato "ex magazzino", secondo tutte le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'appalto. Attività completa di individuazione, rimozione, gestione, trasporto e smaltimento a discarica dei rifiuti speciali non pericolosi (elementi in ferro e alluminio, serramenti di qualsiasi tipo, apparecchi igienicosanitari, impianti e componenti elettrici) presenti nel manufatto denominato "ex mensa", compresi i necessari apprestamenti di cantiere e qualunque altra attività, fornita, opportuna e utile alla perfetta esecuzione a regola d'arte. Attività completa di demolizione delle parti fuori terra e delle fondazioni del manufatto denominato "ex mensa", secondo tutte le specifiche 6.123, , , , , , , Pagina 4 di 11
6 8 contenute nel Capitolato Speciale d'appalto Messa in sicurezza del manufatto denominato "ex mensa" per la parte non oggetto di demolizione , TOTALE LAVORI A CORPO al netto degli oneri per sicurezza ,84 100,00 1A 1A LAVORI A MISURA Attività di individuazione e rimozione di tutti i materiali contenenti amianto presenti in cantiere, inclusiva dell utilizzo tutti gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuale necessari, del nolo dei mezzi e della realizzazione delle opportune opere provvisionali, di tutti i campionamenti e delle analisi necessarie e opportune, dell impiego della manodopera specializzata, del trasporto e degli smaltimenti presso idonei centri dei rifiuti asportati o comunque prodotti, delle pratiche progettuali e amministrative connesse a tali attività e di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per l esecuzione di tale attività secondo la migliore regola dell arte e conformemente alla legge. - amianto friabile Attività di individuazione e rimozione di tutti i materiali contenenti amianto presenti in cantiere, inclusiva dell utilizzo tutti gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuale necessari, del nolo dei mezzi e della realizzazione delle opportune opere provvisionali, di tutti i campionamenti e delle analisi necessarie e opportune, dell impiego della manodopera specializzata, del trasporto e degli smaltimenti presso idonei centri dei rifiuti asportati o comunque prodotti, delle pratiche progettuali e amministrative connesse a tali attività e di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per l esecuzione di tale attività secondo la migliore regola dell arte e conformemente alla legge. - amianto compatto TOTALE LAVORI A MISURA al netto degli oneri per sicurezza u.d.m. quantità Prezzo unitario Euro mq m ONERI PER L ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d asta) ,51 TOTALE DA APPALTARE Pagina 5 di 11
7 6 - Risoluzione e recesso L esecuzione d ufficio, la risoluzione del contratto ed il recesso da parte della Stazione Appaltante sono regolamentati dagli Art. 18 e 19 del Capitolato Speciale d'appalto. Il contratto inoltre sarà risolto, in ottemperanza del comma 8 dell articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. La realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico richiamato all art.21 del presente ovvero l avvio di un procedimento giudiziario nei confronti di.. o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.lgs 231/2001, del quale in qualunque modo Sviluppo Genova SpA sia venuta a conoscenza, legittima quest ultima a recedere dal contratto per giusta causa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi dal contratto o dalla legge a favore di Sviluppo Genova SpA. 7 - Controversie È esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto sono devolute alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova. 8 - Cauzione definitiva L Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ai sensi dell art. 123 del D.P.R. 207/2010, cauzione definitiva di Euro.. mediante polizza fideiussoria n.. dell Agenzia di datata Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell Appaltatore, il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto. L Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l esecuzione Pagina 6 di 11
8 del contratto, valersi in tutto o parte di essa. 9 - Condizioni esecuzione dei lavori Il Rappresentante dell Appaltatore e il Rappresentante Legale della Stazione Appaltante hanno sottoscritto, ai sensi dell art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010 in data.. il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l esecuzione dei lavori oggetto del presente atto alle condizioni previste negli atti di gara e nel capitolato speciale d appalto Polizze assicurative e oneri aggiuntivi L Appaltatore ai sensi dell art. 129 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, dell art. 125 del D.P.R. 207/2010 e come specificato all art. 11 del capitolato speciale d appalto, ha prodotto le sotto elencate polizze assicurative: - Polizza assicurativa C.A.R. n... datata... della...., - Polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. n... datata... della...., agli atti dell ufficio Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/ Subappalto Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia Obblighi dell Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti L Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti. Pagina 7 di 11
9 L Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa Stato di avanzamento e pagamenti Relativamente agli stati di avanzamento e ai pagamenti si fa riferimento agli Artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Speciale d'appalto Programma dei lavori, tempo utile, penali, sospensione e ripresa dei lavori Il tempo utile per l esecuzione dei lavori, la sospensione e la ripresa degli stessi e le penali sono stabiliti dagli Artt. 13, 14, 15 e 16 del Capitolato Speciale d'appalto. Si precisa che nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l ultimazione dei lavori, nonché del termine per l ultimazione dei lavori previsti per la demolizione parziale della mensa di cui all Art. 14 del Capitolato Speciale d Appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,1% (uno per mille) dell importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli stessi; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori; a) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel Cronoprogramma dei lavori (si intendono in tal senso le scadenze Appaltatore espressamente indicate, nonché le previste date di fine delle attività principali nel programma di cui all Art. 6 comma 1 lettera d); d) nel rispetto di una qualunque delle scadenze fissate all Art. 14 del presente Capitolato Speciale d appalto. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Pagina 8 di 11
10 L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la norma in materia di risoluzione del contratto. Con specifico riferimento al disposto dell art 1382 c.c., resta inteso che l applicazione delle penali di cui al presente articolo non ha l effetto di limitare il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi alla Stazione Appaltante a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell Appaltatore; è espressamente convenuta la risarcibilità del danno ulteriore Domicilio dell Appaltatore A tutti gli effetti del presente contratto l Appaltatore elegge domicilio presso Spese contrattuali Sono a carico dell Appaltatore ai sensi dell art. 8 del Capitolato Generale d appalto nonché dell art. 139 del DPR 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l I.V.A., che rimane a carico del Committente Registrazione A fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa Trattamento dei dati personali Il Committente, ai sensi dell art. 13 della D.Lgs 196/2003, informa l Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia Capitolato Speciale d'appalto L Appaltatore dichiara di conoscere e accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, comprensivo dei Pagina 9 di 11
11 suoi Allegati, che costituisce parte integrante del presente contratto e che viene allegato, firmato per accettazione in ogni pagina dall Appaltatore Tracciabilità dei pagamenti ai sensi L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. L Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della Legge 13/08/2010, N.136 e successive modifiche. L Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto sarà risolto di diritto, in ottemperanza del comma 9 bis dell articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Presa visione del codice etico e del modello di organizzazione di Sviluppo Genova S.p.A. Con la firma del presente, l Affidatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 nonché di svolgere la propria attività secondo modalità e modelli organizzativi idonei ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L affidatario dichiara inoltre di conoscere e rispettare le regole etico-comportamentali indicate nel Codice Etico di Sviluppo Genova SpA che gli è stato messo a disposizione attraverso il sito internet Genova,. il Committente. l Appaltatore. Pagina 10 di 11
12 Ai sensi dell art del codice civile si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 e 22 del presente contratto. Inoltre, ai sensi dell art del codice civile, vengono espressamente approvati gli articoli 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del Capitolato Speciale d'appalto Norme Generali, intendendosi, tali articoli, comprensivi di quanto riportato anche nei rispettivi punti e sottopunti. l Appaltatore. Pagina 11 di 11