Source: http://docplayer.it/9494946-Citta-di-nardo-provincia-di-lecce-servizi-di-allestimento-degli-spazi-espositivi-della-masseria.html
Timestamp: 2018-07-16 01:29:45+00:00
Document Index: 48872195

Matched Legal Cases: ['art. 97', 'art.107', 'art. 55', 'art. 83', 'arti 5', 'art. 3']

Città di Nardò. Provincia di Lecce SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA MASSERIA - PDF
Download "Città di Nardò. Provincia di Lecce SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA MASSERIA"
1 Rep.n. Città di Nardò Provincia di Lecce SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA MASSERIA TORRE NOVA, COSTITUENTI IL CENTRO VISITE DEL PARCO NATURALE REGIONALE PORTOSELVAGGIO E PALUDE DEL CAPITANO, CUP H76H CIG n A Repubblica Italiana L anno duemilaquattordici, il giorno del mese di nell Ufficio di Segreteria del Comune di Nardò, davanti a me dott. Giuseppe Leopizzi, Segretario Generale del predetto Comune, ivi domiciliato per la carica, autorizzato a rogare contratti nell'interesse del predetto Ente ai sensi dell art. 97 comma 4 - punto c) del D.Lgs.18/08/2000 n.267, e senza l assistenza di testimoni, avendovi le Parti di comune accordo e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i Signori: 1. Ing. FORMOSO Piero nato a Nardò il 21/8/1954, dirigente dell Area Funzionale 2ª - Sviluppo e Pianificazione del Territorio - Ambiente del Comune di Nardò, in nome e per conto del quale dichiara di agire, ai sensi del art.107 del succitato T.U.E.L. (P.I ), d ora in avanti denominato Comune Appaltante ; 2. Sig. nato a il e residente in Via, (C.F. ) In qualità di della impresa 1
2 , con sede in via (P.I. ), iscritta alla C.C.I.A.A. di al n. giusto certificato rilasciato dal medesimo Ente camerale in data, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della predetta Impresa, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Società Appaltatrice ; I Suddetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, hanno chiesto il mio ministero per la stipula del presente atto. PREMESSO Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato stabilito di procedere all allestimento degli spazi espositivi della masseria torre nova, costituenti il centro visite del parco naturale regionale portoselvaggio e palude del capitano, sulla base del progetto degli allestimenti approvato con atto della G.C. n.276 del 13/8/2012. Che con la Determinazione Dirigenziale n. del si è provveduto ad indire apposita gara per l affidamento dei servizi di allestimento degli spazi espositivi della masseria torre nova, costituenti il centro visite del parco naturale regionale portoselvaggio e palude del capitano, mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Che a seguito di pubblico incanto, i cui verbali di gara della Commissione di gara n., relativi alle riunioni della medesima commissione tenute, rispettivamente, nei giorni del mese di 2014, sono stati approvati con 2
3 determinazione Dirigenziale n. in data, la suddetta concessione è stata definitivamente aggiudicata alla da, sulla base delle offerte migliorative formulate dalla stessa con un Punteggio di punti e con un ribasso del % sull importo a base di gara per allestimenti di ,60 (centodiciassettemilacinquecentonovantasette/60); Che è risultata notificata, con nota raccomandata A.R. prot. n. del, a tutte le imprese partecipanti alla gara la comunicazione dell avvenuta aggiudicazione definitiva unitamente alla copia della determinazione Dirigenziale n. in data ; Che la Società Appaltatrice ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, protocollo numero in data, dal quale risulta il prescritto nulla-osta ai fini dell articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n Che infine con nota di prot. del, la Prefettura di ha comunicato che, a carico dei soggetti indicati nella richiesta di informazioni inoltrata dal Comune di Nardò, non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all articolo 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n TUTTO CIÒ PREMESSO Tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula q uanto appresso: 3
4 Art. 1 La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto. Art. 2 Il Comune Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce alla Società Appaltatrice che, come sopra rappresentato, dal, accetta, senza riserve o condizione alcuna, l appalto per l allestimento degli spazi espositivi della masseria torre nova, costituenti il centro visite del parco naturale regionale portoselvaggio e palude del capitano, secondo il progetto degli allestimenti approvato con atto della G.C. n.276 del 13/8/2012, del Capitolato speciale d appalto e delle offerte migliorative formulate dalla ditta in sede di gara. Art. 3 La controprestazione a favore dell Appaltatore consiste nel pagamento dei lavori, previsti in progetto, di allestimento degli spazi espositivi della Masseria Torre Nova finanziati con fondi P.O. F.E.S.R. Puglia 2007/2013 Asse IV - Linea 4.4 Azione Attività A Recupero manufatti edilizi esistenti da destinare alla fruizione e all ospitalità diffusa per l'importo di ,60, soggetti a ribasso d'asta, e da rendicontare secondo le modalità riportate nel disciplinare sottoscritto tra Comune di Nardò e Regione Puglia. Art. 4 La Società Appaltatrice dovrà avere compiuto interamente i lavori di allestimento appaltati in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 4
5 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell importo contrattuale. La riscossione della penale si farà secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. L ultimazione dei lavori di allestimento dovrà essere comunicata per iscritto dalla Società Appaltatrice e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalla medesima Società e dal Direttore dei lavori. Art. 5 L Appalto viene concesso dal Comune di Nardò ed accettato dalla Società Appaltatrice sotto l osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto approvato: a) il capitolato generale d appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso; b) il capitolato speciale d appalto; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi; f) elaborati dell offerta migliorativa: A - Relazione Tecnica: Varianti migliorative proposte B - C I suddetti documenti (ad eccezione del capitolato generale) che sono depositati agli atti del Comune di Nardò, già sottoscritti dalle Parti 5
6 per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. La Società Appaltatrice si obbliga a rispettare specificamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d Appalto: Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d appalto dei lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145. Art. 6 Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 117, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 ed agli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006. Art. 7 Eventuali controversie fra il Comune di Nardò e la Società Appaltatrice, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell Autorità Giudiziaria del Foro di Lecce, con esclusione della Giurisdizione Arbitrale. Art. 8 La Società Appaltatrice, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva di ( ) a mezzo polizza fidejussoria N emessa da Compagnia di Assicurazioni con sede in via n.. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. 6
7 Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Società Appaltatrice, il Comune di Nardò avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La Società Appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune Appaltante abbia dovuto, durante l esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Art. 9 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 10 Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Art. 11 La Società Appaltatrice dichiara, ai sensi dell articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori, di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La Società Appaltatrice è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Art. 12 7
8 Le Parti danno atto che la Società Appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Art. 13 A tutti gli effetti del presente contratto la Società Appaltatrice elegge domicilio presso il Comune di Nardò. Art. 14 Sono a carico della Società Appaltatrice tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l I.V.A. che rimane a carico del Comune Appaltante. Art. 15 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di allestimento dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Art. 16 Il Comune Appaltante, ai sensi dell articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n 675, e successive modificazioni, informa la Società Appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti. in materia. E richiesto io segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti del presente contratto redatto da persona di fiducia su sistema 8
9 informatico che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono meco su fogli. IL COMUNE APPALTANTE LA SOCIETA APPALTATRICE IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE 9
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (Provincia di Foggia) REPUBBLICA ITALIANA Repertorio N. CONTRATTO D APPALTO PER L INTERVENTO DI "Localizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica finalizzati