Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Abschnitt_3_Paragraph_10_VOB_A_Vergabeunterlagen-d2179418,104.html
Timestamp: 2016-12-08 06:09:28
Document Index: 227777763

Matched Legal Cases: ['§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 16', '§ 17', '§ 17', '§ 18', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 10', '§ 10', '§ 100', '§ 10', '§ 9', '§ 20', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 11', '§ 5', '§ 10', '§ 12', '§ 11', '§ 12', '§ 5', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 14', '§ 17', '§ 18', '§ 15', '§ 13', '§ 13', '§ 7', '§ 13', '§ 17', '§ 3', '§ 18', '§ 22', '§ 8', '§ 19', '§ 16', '§ 1031', '§ 9', '§ 10']

Abschnitt 3, § 10 VOB/A, Vergabeunterlagen | Gesetze auf anwalt24.de
Abschnitt 3, § 10 VOB/A, Vergabeunterlagen Suche
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A Allgemeine Bestimmun...…Abschnitt 3, § 10 VOB/A, VergabeunterlagenAbschnitt 3, § 10b VOB/A, VergabeunterlagenAbschnitt 3, § 11 VOB/A, AusführungsfristenAbschnitt 3, § 12 VOB/A, Vertragsstrafen und BeschleunigungsvergütungenAbschnitt 3, § 13 VOB/A, Verjährung der MängelansprücheAbschnitt 3, § 14 VOB/A, SicherheitsleistungAbschnitt 3, § 15 VOB/A, Änderung der VergütungAbschnitt 3, § 16 VOB/A, Grundsätze der Ausschreibung und der Informationsübermi...Abschnitt 3, § 16b VOB/A, Anforderungen an TeilnahmeanträgeAbschnitt 3, § 17 VOB/A, Bekanntmachung, Versand der VergabeunterlagenAbschnitt 3, § 17b VOB/A, Aufruf zum WettbewerbAbschnitt 3, § 18 VOB/A, Angebotsfrist, BewerbungsfristAbschnitt 3, § 18b VOB/A, Angebotsfrist, BewerbungsfristAbschnitt 3, § 19 VOB/A, Zuschlags- und BindefristAbschnitt 3, § 20 VOB/A, KostenAbschnitt 3, § 21 VOB/A, Form und Inhalt der AngeboteAbschnitt 3, § 21b VOB/A, Form der AngeboteAbschnitt 3, § 22 VOB/A, EröffnungsterminAbschnitt 3, § 23 VOB/A, Prüfung der AngeboteAbschnitt 3, § 24 VOB/A, Aufklärung des AngebotsinhaltsAbschnitt 3, § 25 VOB/A, Wertung der Angebote…Anlage 1 VOB/A, Hinweise für die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen ...
Abschnitt 3, § 10 VOB/A, Vergabeunterlagen
Abschnitt 3, § 10 VOB/AVergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von BauleistungenBundesrechtTitel: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von BauleistungenNormgeber: BundAmtliche Abkürzung: VOB/AGliederungs-Nr.: [keine Angabe]Normtyp: VerwaltungsvorschriftRed. Anm.: Bekanntmachung der Novellierung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB Teile A und B) vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155a vom 15. Oktober 2009): "[...] Die VOB Teil A Ausgabe 2009 wird den Teil A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen vom 20. März 2006 (BAnz. Nr. 94a vom 18. Mai 2006) ersetzen, und die VOB Teil B Ausgabe 2009 wird den Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen vom 4. September 2006 (BAnz. Nr. 196a vom 18. Oktober 2006) ersetzen. Die Anwendung der Vorschriften des Abschnitts 2 der VOB Teil A wird durch eine entsprechende Verweisung in der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge für EU-Bauaufträge verbindlich vorgeschrieben. Die Änderung der Vergabeverordnung wird zurzeit von der Bundesregierung vorbereitet. Die Abschnitte 3 und 4 der VOB Teil A Ausgabe 2006 sind nicht mehr anzuwenden. Die materiellen Vergaberegeln für die Sektorenauftraggeber sind im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und in der Sektorenverordnung (SektVO) vom 23. September 2009 (BGBl. I S. 3110) zu finden. Die Regelungen des Abschnitts 1 der VOB Teil A gelten für Vergaben öffentlicher Auftraggeber bei Bauaufträgen unterhalb der Schwellenwerte gemäß § 100 Absatz 1 GWB. Die Verpflichtung zur Anwendung des Abschnitts 1 der VOB/A und der Teile B und C der VOB ergibt sich aus der Bundeshaushaltsordnung, den Landeshaushalts- oder Gemeindehaushaltsordnungen. Zur Wahrung der einheitlichen Geltung der Neufassung der VOB Teil A soll erst zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung der Vergabeverordnung auch die Anwendung des Abschnitts 1 der VOB Teil A vorgeschrieben werden.Die Neufassung der VOB Teile A und B wird im Auftrag des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistungen vom Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN) herausgegeben werden. Einzelheiten der Änderungen ergeben sich aus den anliegenden Hinweisen zur VOB Teile A und B Ausgabe 2009." 1.(1) Die Vergabeunterlagen bestehen ausa)dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Bewerbungsbedingungen (§ 10 Nr. 5) undb)den Verdingungsunterlagen (§§ 9 und 10 Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 2 bis 4).(2) In den Verdingungsunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.2.(1) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie dürfen von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.(2) Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.3.Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie dürfen von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden.Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.4.(1) In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:a)Unterlagen (§ 20 Nr. 3, § 3 Nr. 5 und 6 VOB/B),b)Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Nr. 4 VOB/B),c)Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Nr. 8 VOB/B),d)Ausführungsfristen (§ 11, § 5 VOB/B),e)Haftung (§ 10 Nr. 2 VOB/B),f)Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 12, § 11 VOB/B),g)Abnahme (§ 12 VOB/B),h)Vertragsart (§ 5), Abrechnung (§ 14 VOB/B),i)Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),j)Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),k)Sicherheitsleistung (§ 14, § 17 VOB/B),l)Gerichtsstand (§ 18 Nr. 1 VOB/B),m)Lohn- und Gehaltsnebenkosten,n)Änderung der Vertragspreise (§ 15).(2) Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie deren Verjährung (§ 13, § 13 Nr. 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 13 gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.5.(1) Für die Versendung der Verdingungsunterlagen (§ 17 Nr. 3) ist ein Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe) zu verfassen, das alle Angaben enthält, die außer den Verdingungsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind.(2) In dem Anschreiben sind insbesondere anzugeben:a)Art und Umfang der Leistung sowie der Ausführungsort,b)etwaige Bestimmungen über die Ausführungszeit,c)Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle und der den Zuschlag erteilenden Stelle,d)Name und Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können,e)gegebenenfalls Höhe und Einzelheiten der Zahlung des Entgelts für die Übersendung dieser Unterlagen,f)Art der Vergabe (§ 3),g)etwaige Ortsbesichtigungen,h)gegebenenfalls Zulassung von digitalen Angeboten und Verfahren zu ihrer Ver- und Entschlüsselung,i)genaue Aufschrift der schriftlichen Angebote oder Bezeichnung der digitalen Angebote,j)gegebenenfalls auch Anschrift, an die digitale Angebote zu richten sind,k)Ort und Zeit des Eröffnungstermins (Ablauf der Angebotsfrist, § 18 Nr. 2) sowie Angabe, welche Personen zum Eröffnungstermin zugelassen sind (§ 22 Nr. 1 Satz 1),l)etwa vom Auftraggeber zur Vorlage für die Beurteilung der Eignung des Bieters verlangte Unterlagen (§ 8 Nr. 3 und 4),m)die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,n)Nebenangebote (vgl. Absatz 4),o)etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose und Vergabe der Lose an verschiedene Bieter,p)Zuschlags- und Bindefrist (§ 19),q) sonstige Erfordernisse, die die Bewerber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen,r)die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind (z.B. § 16 VOB/B),s)die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann.(3) Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, die sie an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigen.(4) Wenn der Auftraggeber Nebenangebote wünscht oder nicht zulassen will, so ist dies anzugeben; ebenso ist anzugeben, wenn Nebenangebote ohne gleichzeitige Abgabe eines Hauptangebots ausnahmsweise ausgeschlossen werden. Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Verdingungsunterlagen geregelt ist, sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu verlangen.(5) Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die Bewerber bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Bewerbungsbedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.6.Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Abs. 2 der Zivilprozessordnung auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.
Abschnitt 3, § 9b VOB/A, Beschreibung der LeistungAbschnitt 3, § 10b VOB/A, Vergabeunterlagen