Source: http://docplayer.it/11126160-Schema-contratto-di-appalto-dei-lavori-di-rifacimento-recinzione-metallica-interna-campo-di-repubblica-italiana.html
Timestamp: 2018-05-25 09:21:54+00:00
Document Index: 6365063

Matched Legal Cases: ['art. 65', 'art. 110', 'art. 131', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 7', 'art. 72', 'art. 34', 'art. 118', 'art. 118', 'art. 141', 'art. 9']

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI REPUBBLICA ITALIANA - PDF
Download "SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI REPUBBLICA ITALIANA"
Clemente Ippolito
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI CALCIO COMUNALE. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaotto (2010) il giorno ( ) del mese di In Gonzaga, presso la Residenza Municipale, in Piazza Castello n. 1, avanti me CARDAMONE Dott. FRANCO Segretario comunale del Comune di Gonzaga, sono comparsi i signori:- ROTTA Geom. FRANCO, nato a Gonzaga il 26 ottobre 1955, geometra, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonzaga, nominato con decreto dirigenziale n in data 31/12/2009, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, ed in rappresentanza del COMUNE DI GONZAGA, con sede in Piazza Castello n. 1, codice fiscale n , che nel contesto dell atto verrà chiamato per brevità anche Concedente ; Sig. nato a il e residente a ( ) in Via n., che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentate della società con sede in ( ), Via n., CAP., infra denominata per brevità Appaltatore, iscritta al registro imprese di numero di iscrizione e codice fiscale, autorizzato in forza di poteri statutari. Comparenti cittadini italiani della cui identità personale sono certo, i quali, avendo i requisiti di legge, rinunciano di comune accordo e col mio consenso all assistenza dei testimoni e mi richiedono di far
2 constare quanto segue. PREMESSO - che a seguito di gara per pubblico incanto, sono stati aggiudicati all Appaltatore i lavori di rifacimento recinzione metallica interna campo di calcio comunale, come risulta dalla determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del Settore Tecnico in data n. ; - che il prot. n. è stato pubblicato l avviso in merito all esito della gara, ai sensi dell art. 65 D.Lgs. n. 163/2006; - che l Appaltatore ha presentato, ai sensi del DPCM 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell Ente il al n. di prot; - che il legale rappresentante dell Appaltatore e il Responsabile del procedimento geom. Franco Rotta in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell articolo 71, comma 3, del DPR n. 554 il verbale, acquisito al protocollo dell Ente al n. prot., dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; - che ai sensi dell articolo 1 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, l Appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di protocollo numero in data, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo l0 della L. 575/1965 e successive modificazioni; - che la spesa è finanziata con fondi propri dell'amministrazione Comunale; Ciò premesso, e considerata la precedente narrativa quale parte integrante
3 e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 (Oggetto dell appalto) Il Concedente, come sopra rappresentato, conferisce all Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo ai lavori di rifacimento recinzione metallica interna campo di calcio comunale. ARTICOLO 2 (Corrispettivo dell appalto) Il corrispettivo dovuto dal Concedente all Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dei lavori misura è di euro ( virgola ) così determinato: - a seguito di ribasso d asta del % - ed. 900,00 per oneri di sicurezza. Il corrispettivo sopra determinato è soggetto ad I.V.A. nella misura di Legge. Tale somma, però, viene dichiarata sin d ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all originale progetto. L Appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell articolo 3 comma 2 del D.M.LL.PP.145/2000, è il Sig.. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall Appaltatore al competente settore economico e finanziario del Comune di Gonzaga, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. ARTICOLO 3
4 (Obblighi dell Appaltatore) L appalto viene concesso dal Comune di Gonzaga ed accettato dall Appaltatore sotto l osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Generale d Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000 e dei documenti infra indicati facenti parte del progetto definitivo/esecutivo, approvato con determinazione del settore tecnico comunale n. 190 in data , esecutiva ai sensi di legge e precisamente: 1) Relazione tecnica; 2) Computo Metrico; 3) Quaderno patti e condizioni. Ai sensi dell art. 110 del DPR 554/1999, i suddetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Costituiscono inoltre parte integrante del presente contratto, benché non allegati, il piano operativo di sicurezza redatto dall Appaltatore, ai sensi dell art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs.- n. 163/2006, presentato al protocollo comunale il al n. di prot. L Appaltatore si obbliga inoltre a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato speciale parte normativa. a) Termini per l ultimazione dei lavori (art. 7). Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (omissis). b) Penali in caso di ritardo (art. 7). Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
5 consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad 200,00 (duecento/00). L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il l0% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede alla risoluzione del contratto. c) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al l c., trova applicazione anche in caso di ritardo: - nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi; - nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. - nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; (omissis). Tutte le penali di cui al presente articolo, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L applicazione delle penali di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.- d) Oneri e obblighi a carico dell appaltatore (articoli 4 e 5). e) Valutazione dei lavori (art. 9). f) Valutazione dei lavori eventualmente non previsti (art. 9). g) Pagamenti in acconto (art. 8). I pagamenti avverranno in un unica rata, in sede di conto finale, dopo l avvenuto riscontro della regolare esecuzione. h) Pagamenti a saldo (art. 8). Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. (omissis) La rata di saldo è pagata entro 90
6 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, dopo l avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. (omissis) Salvo quanto disposto dall art del Codice Civile, l Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. i) Ultimazione dei lavori (art. 7). Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori (omissis). Il mancato rispetto di questo termine comporta l inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate (omissis). ARTICOLO 4 (Risoluzione e recesso) Per la risoluzione e il recesso, oltre a quanto previsto nel capitolato speciale trovano applicazione dalle vigenti disposizioni legislative. ARTICOLO 5 (Controversie) Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell accordo bonario, di cui all art. 72 del capitolato speciale d'appalto; saranno deferite alla cognizione della competente
7 Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell art. 34 del DM 19/04/2000 n Nelle more della risoluzione delle controversie l Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall Appaltante. ARTICOLO 6 (Cauzione definitiva) L Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell articolo 101 del DPR 554/1999, cauzione definitiva di euro ( ) a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata dalla in data polizza n.. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell Appaltatore, il Concedente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Concedente abbia dovuto, durante l esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ARTICOLO 7 (Polizza assicurativa) L Appaltatore, ai sensi dell articolo 103 del DPR 554/1999, e dell articolo 15 del Capitolato Speciale d Appalto, ha costituito polizze di assicurazione per copertura danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi, con un massimale di ,00. Dette polizze sono state emesse dalla agenzia in data polizza n. ed in data polizza n.. La polizza decennale prevista dall articolo 104 del suddetto decreto n.
8 554/1999 non è dovuta a norma del DM LL.PP ARTICOLO 8 (Divieto di cessione del contratto) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (arty. 118, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006). ARTICOLO 9 (Subappalto) Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Ai fini dell art. 118 del D.Lgs. n. 163/006, si dà atto che la Ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti opere:. Pertanto le opere oggetto del presente appalto possono essere concesse in subappalto nei termini e modalità indicati nel citato art. 118 del D.Lgs.n. 163/2006. L inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell azione penale. In caso di avvenuta autorizzazione al subappalto o al cottimo, l Impresa appaltatrice dovrà depositare presso la stazione appaltante copia autentica del contratto concluso con l impresa sub-concessionaria, almeno 20 giorni prima della data di inizio delle relative lavorazioni. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo del 30% dell importo della categoria prevalente (art. 141 DPR 554/1999) oltre all indicazione del prezzo unitario convenuto fra appaltatore e sub-concessionario, che non deve risultare inferiore all 80% dei prezzi unitari netti risultanti dall aggiudicazione. L appaltatore dovrà altresì trasmettere all ente appaltante le certificazioni di cui all art. 9 comma 66 della legge 415/98. ARTICOLO l0
9 (Obblighi dell Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti) L Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore edile e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti. L Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006. ARTICOLO 11 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) Le Parti danno atto che l Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. ARTICOLO 12 (Domicilio dell appaltatore) A tutti gli effetti del presente contratto l Appaltatore elegge domicilio in Gonzaga P.zza Castello n. 1 presso la sede municipale del Comune di Gonzaga. ARTICOLO 13 (Spese contrattuali) Sono a carico dell Appaltatore, ai sensi dell articolo 112 del DPR 554/1999 e dell articolo 8 del D.M.LL.PP. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l I.V.A. che rimane a carico del Concedente. ARTICOLO 14 (Registrazione)
10 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa. ARTICOLO 15 (Trattamento dei dati personali) Il Concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, informa l Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. I Comparenti mi dispensano dalla lettura dell allegato. Richiesto io Segretario Comunale rogante ho pubblicato il presente atto, leggendolo alle parti che, lo approvano e confermano e con me lo sottoscrivono qui e negli uniti fogli. Consta di fogli, in parte scritti a mano ed in parte con mezzo elettronico da persone di mia fiducia e sotto la mia direzione per intere facciate e sin qui della presente. PER IL COMUNE PER L APPALTATORE IL SEGRETARIO COMUNALE