Source: https://renatodisa.com/2015/10/26/corte-di-cassazione-sezione-iii-sentenza-6-ottobre-2015-n-19883-la-diligenza-esigibile-dalla-pubblica-amministrazione-nel-compimento-dei-propri-atti-va-valutata-comparando-la-condotta-tenuta-nel/
Timestamp: 2018-11-16 05:20:44+00:00
Document Index: 52890310

Matched Legal Cases: ['sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ']

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 19883. La diligenza esigibile dalla Pubblica amministrazione nel compimento dei propri atti va valutata comparando la condotta tenuta nel caso concreto con quella che in teoria avrebbe tenuto nelle medesime circostanze un'amministrazione media, per tale intendendosi una Pubblica amministrazione «efficiente, zelante, solerte e che conosca ed applichi la legge» - Avvocato Renato D'Isa
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 19883. La diligenza esigibile dalla Pubblica amministrazione nel compimento dei propri atti va valutata comparando la condotta tenuta nel caso concreto con quella che in teoria avrebbe tenuto nelle medesime circostanze un’amministrazione media, per tale intendendosi una Pubblica amministrazione «efficiente, zelante, solerte e che conosca ed applichi la legge»
Home/Cassazione civile 2015, Corte di Cassazione, Diritto Civile e Procedura Civile, Sentenze - Ordinanze/Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 19883. La diligenza esigibile dalla Pubblica amministrazione nel compimento dei propri atti va valutata comparando la condotta tenuta nel caso concreto con quella che in teoria avrebbe tenuto nelle medesime circostanze un’amministrazione media, per tale intendendosi una Pubblica amministrazione «efficiente, zelante, solerte e che conosca ed applichi la legge»
sentenza 6 ottobre 2015, n. 19883
sul ricorso 6314/2012 proposto da:
COMUNE POLAVENO, in persona del Sindaco pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
avverso la sentenza n. 971/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/09/2011 R.G.N. 1066/07 e 1067/07;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS); e per delega dell’Avvocato MAURO BALLERINI;
1. Il 4.8.1980 il Comune di Polaveno rilascio’ ad (OMISSIS) e (OMISSIS) la concessione edilizia n. (OMISSIS).
Il provvedimento amministrativo accordo’ ai sigg.ri (OMISSIS) la facolta’ di costruire un immobile da adibire parte ad opificio, parte ad abitazione.
I lavori iniziarono il 27.7.1981.
2. Negli anni seguenti il Comune di Polaveno ritenne di annullare o sospendere piu’ volte la suddetta concessione. In particolare:
(-) con ordinanza 16.10.1982 annullo’ la concessione per contrarieta’ al Piano Regolatore;
(-) con ordinanza 5.3.1983 sospese l’efficacia della concessione per difformita’ dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati;
(-) con ordinanza 24.9.1985 dichiaro’ (OMISSIS) e (OMISSIS) decaduti dalla facolta’ di costruire, per mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti dalla concessione;
(-) con ordinanza 4.7.1986 sospese l’efficacia della concessione, anche in questo caso per difformita’ tra le opere eseguite e quelle consentite.
3. Tutti e quattro i provvedimenti amministrativi indicati al p. precedente vennero impugnati da (OMISSIS) e (OMISSIS) dinanzi al giudice amministrativo.
Il giudice amministrativo annullo’ l’ordinanza di decadenza e quella di annullamento della concessione edilizia; rilevo’ invece la sopravvenuta inefficacia delle due ordinanze di sospensione, per non essere state seguite da provvedimenti amministrativi definitivi nel termine di 30 giorni dalla loro emissione.
4. Nel 1987 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Brescia il comune di Polaveno e (OMISSIS), ex sindaco dello stesso, allegando che:
– a causa dell’adozione dei provvedimenti amministrativi illegittimi sopra ricordati, i lavori di costruzione del loro immobile si erano potuti concludere solo nel 1994;
– cio’ aveva causato loro un danno patrimoniale agli attori.
Chiedevano percio’ la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tali danni.
5. Sia il Comune di Polaveno che (OMISSIS) si costituirono negando la propria responsabilita’.
6. Il Tribunale di Brescia, dopo avere pronunciato una prima sentenza non definitiva (sentenza 8.4.2004 n. 1513), con sentenza definitiva 19.6.2007 n. 2095 accolse la domanda e condanno’ i convenuti in solido al pagamento di euro 169.188,86.
7. La sentenza del Tribunale venne appellata dai soccombenti.
La Corte d’appello di Brescia con sentenza 19.9.2011 n. 971 accolse l’appello e rigetto’ la domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il giudice di secondo grado ritenne che i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Polaveno, se pure illegittimi, non erano comunque stati emanati con dolo o colpa, e mancava percio’ l’elemento soggettivo dell’illecito.
8. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di 4 motivi illustrati da memoria.
Hanno resistito con due separati controricorsi, in larga parte di identico contenuto, il Comune di Polaveno e (OMISSIS).
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realta’ due censure (ovviamente in questa sede il numero delle censure viene determinato in base alla sostanza delle critiche mosse alla sentenza impugnata, e non alla intitolazione formale od alla numerazione adottate dai ricorrenti).
1.2. Con la prima censura gli attori allegano di essere titolari di un diritto soggettivo perfetto a costruire, leso dai provvedimenti amministrativi illegittimi del Comune di Polaveno. Vantando dunque essi un diritto soggettivo perfetto, ed essendo indiscussa la lesione di tale diritto, il danno era in re ipsa, e null’altro avrebbe dovuto la Corte d’appello accertare se non l’illegittimita’ dei provvedimenti amministrativi di sospensione o decadenza dalla concessione edilizia.
La Corte d’appello, invece, aveva qualificato la situazione giuridica soggettiva fatta valere dagli attori come “interesse legittimo”, e di conseguenza li aveva onerati della prova della colpa della p.a.; quindi, ritenendo non assolto tale onere, aveva rigettato la domanda. Cosi’ giudicando – proseguono i ricorrenti – la Corte d’appello avrebbe “omesso di pronunciarsi” sulla loro allegazione di essere titolari d’un diritto soggettivo, e non d’un interesse legittimo.
1.3. Con la seconda censura i ricorrenti allegano che la sentenza d’appello avrebbe “violato il giudicato”, per non avere tenuto conto che i provvedimenti amministrativi di sospensione o decadenza della concessione edilizia n. (OMISSIS) erano stati tutti annullati dal giudice amministrativo.
1.4. Tutte e due le censure appena riassunte sono manifestamente infondate.
1.4.1. Vizio di omessa pronuncia non v’e’, perche’ gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, e la Corte d’appello si e’ pronunciata su tale domanda escludendo che vi fosse colpa della pubblica amministrazione.
La qualificazione della domanda in modo sgradito agli attori (ovvero come fondata sulla lesione d’un interesse legittimo piuttosto che d’un diritto soggettivo) puo’ al massimo costituire un error in iudicando, non certo una violazione dell’articolo 112 c.p.c..
1.4.2. Nemmeno sussiste il vizio di violazione del giudicato, dal momento che la decisione del giudice amministrativo sull’illegittimita’ del provvedimento amministrativo impugnato dinanzi a lui non ha alcun effetto vincolante nel diverso giudizio, svoltosi dinanzi al giudice ordinario, concernente l’accertamento della responsabilita’ aquiliana della p.a. per adozione di atti illegittimi (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15259 del 04/07/2006, Rv. 591267, ove testualmente si afferma come debba “escludersi che la pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento impugnato determini una preclusione da giudicato nel giudizio civile e impedisca all’autorita’ giudiziaria ordinaria l’esercizio del potere-dovere di procedere ad autonomo esame degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria”; esattamente nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 04/04/2003, Rv. 561865).
Nel caso di specie la Corte d’appello non ha negato che il giudice amministrativo abbia annullato due dei quattro provvedimenti amministrativi asseritamente fonte di danno, ma ha semplicemente ritenuto che tale decisione, da sola, non bastasse per ritenere sussistente la colpa della pubblica amministrazione.
Non vi e’ dunque alcun contrasto tra la decisione del giudice amministrativo e quella della Corte d’appello, per l’ovvia ragione che il primo ha statuito sulla illegittimita’ del provvedimento, e l’altro sulla sussistenza della colpa aquiliana in capo all’amministrazione comunale: questioni non legate tra loro da alcun nesso di implicazione necessaria.
Si assumono violati l’articolo 2043 c.c.; la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 31; la Legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 11.
Anche questo motivo, pur formalmente unitario, si articola nella sostanza in tre censure.
2.1.1. Con la prima censura (pp. 24-28 del ricorso)i ricorrenti allegano che la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare come “interesse legittimo” la pretesa da loro fatta valere.
Da cio’ sarebbe derivato l’errore di pretendere dagli attori, secondo la regola dettata dall’articolo 2043 c.c., la prova della colpa della p.a.. Per contro, avendo i ricorrenti fatto valere un diritto soggettivo, la prova del danno doveva ritenersi in re ipsa, e la domanda doveva essere accolta sulla base della sola dimostrazione dell’illegittimita’ dei provvedimenti adottati dal Comune di Polaveno.
2.1.2. Con la seconda censura (pp. 28-29 e 30-31 del ricorso) i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere esclusa la colpa della pubblica amministrazione per il solo fatto che i vari provvedimenti amministrativi fonte di danno fossero atti dovuti ed emessi sulla base di circostanze di fatto tra loro differenti. Tale circostanza, infatti, non era di per se’ sufficiente ad escludere la colpa della p.a..
2.1.3. Con la terza censura (pp. 29-30 del ricorso), infine, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la domanda di risarcimento del danno causato dalla pubblica amministrazione, per mezzo d’un provvedimento illegittimo, presupponga necessariamente l’accertamento dell’illegittimita’ di quest’ultimo da parte del giudice amministrativo.
2.2. La prima censura del secondo motivo di ricorso (“la Corte d’appello ha errato nel qualificare come interesse legittimo fa pretesa azionata dai ricorrenti”) e’ manifestamente infondata.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che:
(a) difettasse la prova della colpa della pubblica amministrazione;
(b) l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione grava sulla persona che si dichiara danneggiata dal provvedimento amministrativo. Queste affermazioni sono corrette in diritto, in quanto:
(a) la responsabilita’ della pubblica amministrazione conseguente all’adozione d’un provvedimento amministrativo illegittimo e’ una responsabilita’ per colpa, non una responsabilita’ oggettiva;
(b) la responsabilita’ della pubblica amministrazione e’ una responsabilita’ aquiliana, e l’onere di provare la colpa grava dunque sul danneggiato, ai sensi dell’articolo 2043 c.c.;
(c) la colpa della pubblica amministrazione non puo’ ritenersi provata per il solo fatto che abbia emesso un provvedimento amministrativo illegittimo; spetta invece al giudice di merito valutare caso per caso se le ragioni dell’illegittimita’ del provvedimento dannoso siano tali da palesare di per se’ una grave negligenza dell’amministrazione (per tutti questi argomenti si vedano gia’, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014, Rv. 633377; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4172 del 15/03/2012, Rv. 621327; Sez. 3, Sentenza n. 4326 del 23/02/2010, Rv. 611907; Sez. 3, Sentenza n. 12282 del 27/05/2009, Rv. 608431).
V’e’ solo da aggiungere come le regole appena ricordate non mutino quando il danno causato dalla pubblica amministrazione sia consistito nella lesione d’un diritto soggettivo, piuttosto che in quella d’un interesse legittimo. Nell’uno come nell’altro caso, infatti, non basta provare la lesione della situazione giuridica soggettiva protetta, per invocare il risarcimento del danno, ma e’ necessario dimostrare – anche in via presuntiva o facendo ricorso al notorio – che dalla lesione del diritto sia derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale.
2.3. La seconda censura del secondo motivo di ricorso (“la Corte d’appello ha errato nell’escludere la colpa della p.a. per il solo fatto che gli atti illegittimi si fondavano su presupposti di fatto tra loro diversi”) e’ inammissibile.
Stabilire se la pubblica amministrazione, nell’emanare un provvedimento risultato illegittimo, abbia o meno agito con imperizia, imprudenza o negligenza e’ un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto. La relativa statuizione pertanto puo’ essere impugnata per cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Nel caso di specie, invece, col motivo in esame i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello, nel l’escludere la colpa della p.a., avrebbe violato l’articolo 2043 c.c., e le leggi urbanistiche: ed incorrono cosi’ in un evidente vizio di sussunzione, consistito nei censurare ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, un errore che si sarebbe dovuto censurare, se mai, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Ne’ l’errore in cui sono incorsi i ricorrenti puo’ essere sanato da questa Corte, nemmeno in virtu’ del principio jura novit curia: l’errore del ricorrente nella sussunzione delle proprie censure in uno dei vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., infatti, puo’ essere emendato dalla Corte di cassazione soltanto quando la motivazione del ricorso contenga comunque un “inequivoco riferimento” al vizio di cui la parte intende effettivamente dolersi (come stabilito da Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013), circostanza che nel caso di specie non ricorre.
2.4. La terza censura del secondo motivo di ricorso (“la Corte ha errato nel ritenere che presupposto della responsabilita’ della pubblica amministrazione sia l’accertamento, da parte del giudice amministrativo, dell’illegittimita’ dei provvedimenti da essa adottati”) e’ fondata.
2.4.1. La Corte d’appello di Brescia era chiamata a stabilire se fosse in colpa un Comune che, con quattro diversi provvedimenti amministrativi adottati tra il 1982 ed il 1986, e poi rivelatisi illegittimi od inefficaci, aveva ripetutamente sospeso o annullato l’efficacia della concessione edilizia rilasciata ad (OMISSIS) e (OMISSIS).
Per decidere tale questione, la Corte d’appello di Brescia ha rilevato che:
(-) i due provvedimenti di annullamento (16.10.1982) e di decadenza (24.9.1985) della concessione edilizia, sebbene dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo, erano stati adottati senza colpa da parte dell’amministrazione comunale, e dunque la loro emanazione non costituiva fonte di responsabilita’ per il Comune di Polaveno;
(-) i due provvedimenti di sospensione dei lavori (5.3.1983 e 4.7.1986) non erano mai stati dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo: questi infatti, rilevato che l’amministrazione comunale, dopo aver sospeso i lavori, non aveva adottato entro trenta giorni alcun provvedimento definitivo sanzionatorio, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione delle due ordinanze sospensive, per sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti.
Cio’ posto in facto, la Corte d’appello ne ha ricavato in iure la conseguenza che, con riferimento alle due ordinanze sospensive dei lavori (5.3.1983 e 4.7.1986) fosse mancato il “presupposto necessario ed essenziale” della responsabilita’ della pubblica amministrazione, e cioe’ una “pronuncia del giudice amministrativo che accerti la illegittimita’ dell’atto amministrativo” (cosi’ la sentenza impugnata, p. 17, secondo e terzo capoverso).
2.4.2. L’affermazione da ultimo trascritta costituisce una violazione dell’articolo 2043 c.c..
L’annullamento dell’atto amministrativo non e’ infatti presupposto ne’ necessario, ne’ essenziale, della responsabilita’ provvedimentale della pubblica amministrazione. Tanto meno e’ necessario che quell’illegittimita’ sia previamente accertata e dichiarata dal giudice amministrativo, come da quindici anni questa Corte viene ripetendo (a partire dalla nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, Rv. 530555; nello stesso senso si vedano, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 13619 del 22/07/2004, Rv. 575434; Sez. L, Sentenza n. 7043 del 13/04/2004, Rv. 572035; Sez. 1, Ordinanza n. 7193 del 16/05/2002, Rv. 558140).
2.5. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale nel tornare ad esaminare il problema della sussistenza di colpa in capo al Comune di Polaveno si atterra’ al seguente principio di diritto:
L’accertamento della responsabilita’ aquiliana della pubblica amministrazione, derivante dall’adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, non esige che l’illegittimita’ di questi sia stata previamente dichiarata dal giudice amministrativo.
3.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ sollevano questioni analoghe.
Con essi i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assume violato l’articolo 2043 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
3.2. L’illustrazione dei due motivi puo’ essere riassunta come segue.
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello di Brescia ha escluso la sussistenza della colpa in capo al Comune di Polaveno. Per giungere a questa conclusione, il giudice d’appello:
(-) ha ritenuto non assolto dagli attori l’onere della prova a loro carico, senza tener conto che l’illegittimita’ degli atti amministrativi dichiarata dal Consiglio di stato costituiva un “indice presuntivo” della negligenza della pubblica amministrazione;
(-) ha ritenuto che il Comune di Polaveno, pur emanando atti illegittimi, non potesse avvedersi, con l’uso dell’ordinaria diligenza, della loro illegittimita’, a causa della complessita’ della fattispecie, della opinabilita’ delle questioni, e dell’affidamento da esso riposto nei pareri dell’ufficio tecnico, posti a fondamento dei provvedimenti rivelatisi dannosi.
Cosi’ decidendo, osservano nella sostanza i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe da un lato violato l’articolo 2043 c.c., perche’ ha escluso la condotta colposa della p.a. nonostante questa avesse tenuto una condotta non diligente; e dall’altro avrebbe adottato una motivazione illogica, perche’ incoerente rispetto agli elementi di fatto emersi dall’istruttoria.
I due motivi sono fondati, con riferimento ad ambedue i vizi da essi denunciati.
3.4. Come accennato, la Corte d’appello di Brescia doveva stabilire se fosse colposa o meno la condotta del Comune di Polaveno.
Il Comune di Polaveno aveva per quattro volte impedito ad (OMISSIS) e (OMISSIS) di proseguire i lavori di costruzione di un immobile: due volte annullando la concessione edilizia o dichiarandola decaduta (ordinanze del 16.10.1982 e del 24.9.1985), e due volte sospendendone l’efficacia (ordinanze del 2.3.1983 e del 4.7.1986).
La Corte d’appello ha escluso la natura colposa della condotta dell’amministrazione comunale con riferimento a ciascuno dei quattro provvedimenti suddetti.
3.4.1. L’ordinanza di annullamento della concessione edilizia del 16.10.1982, emessa sul presupposto che la concessione edilizia fosse stata rilasciata in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, venne annullata dal giudice amministrativo (con sentenza divenuta definitiva nel 1992), sul presupposto che all’epoca del rilascio della concessione edilizia il Piano Regolatore non fosse in vigore. La Corte d’appello ha ritenuto non colposa l’adozione di quel provvedimento da parte del Comune, perche’ emesso “in buona fede”, sulla base di un parere dell’Ufficio Tecnico comunale, e su questione controversa.
3.4.2. Le due ordinanze di sospensione dell’efficacia della concessione (5.3.1983 e 4.7.1986) vennero adottate dal Comune sui presupposto che i lavori eseguiti dagli odierni ricorrenti fossero difformi da quelli concessi. Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale Amministrativo Regionale annullo’ (nel 1987) ambedue quei provvedimenti sul presupposto che le opere eseguite non fossero illegittime (cosi’ la sentenza impugnata, p. 14, secondo capoverso; e p. 16, terzo capoverso); e che il Consiglio di Stato, rilevato come il Comune non avesse adottato alcun provvedimento sanzionatorio entro 30 giorni dall’emissione del provvedimenti sospensivi, ne rilevo’ la sopravvenuta inefficacia e dichiaro’ cessato l’interesse dei ricorrenti al loro annullamento giurisdizionale.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’adozione di quei due provvedimenti non potesse dirsi colposa, perche’ mancava di tale accertamento il “presupposto necessario”, ovvero l’accertamento dell’illegittimita’ dei provvedimenti da parte del giudice amministrativo.
3.4.3. L’ordinanza di decadenza dalla concessione edilizia (ordinanza del 24.9.1985), infine, emessa sul presupposto che i (OMISSIS) non avessero ultimato i lavori nel triennio, venne annullata dal giudice amministrativo (con sentenza divenuta definitiva nel 1992), sul presupposto che la mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito dalla concessione edilizia non fosse imputabile a negligenza dei beneficiari, ma agli stessi provvedimenti di sospensione dei lavori adottati dal Comune.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’adozione di quel provvedimento di decadenza da parte del Comune non fu colposa, per tre ragioni:
(a) perche’ non sarebbe stato agevole stabilire se il ritardo nell’esecuzione delle opere fosse dovuto a inerzia colpevole dei (OMISSIS) od a forza maggiore;
(b) perche’ il provvedimento di decadenza era un atto dovuto e a necessitato, il cui presupposto era il solo decorso del tempo senza che l’opera fosse stata ultimata;
(c) perche’ la concessione edilizia rilasciata ai (OMISSIS) era stata annullata dal giudice amministrativo su ricorso di alcuni privati: e sebbene tale decisione fu poi riformata dal Consiglio di stato, nondimeno tale circostanza confermerebbe “la evidente controvertibilita’ della materia” e, di conseguenza, l’incolpevolezza della p.a. nell’avere emanato il provvedimento di decadenza.
3.5. (A) La violazione di legge.
La motivazione riassunta nei pp. 3.4.1. e ss. e’, in primo luogo, viziata da violazione degli articoli 2043 e 1176 c.c..
L’articolo 2043 c.c., stabilisce che ciascuno e’ responsabile del danno causato ad altri con una condotta colposa o dolosa.
La colpa civile di cui all’articolo 2043 c.c., consiste nella deviazione da una regola di condotta.
“Regola di condotta” e’ non soltanto la norma giuridica, ma anche qualsiasi doverosa cautela concretamente esigibile dal danneggiante.
Stabilire se questi abbia o meno violato norme giuridiche o di comune prudenza e’ accertamento che va compiuto alla stregua dell’articolo 1176 c.c., pacificamente applicabile anche alle ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 17397 del 08/08/2007, Rv. 598610).
3.5.1. L’articolo 1176 c.c., impone al debitore di adempiere la propria obbligazione con diligenza.
La diligenza di cui all’articolo 1176 c.c., e’ nozione che rappresenta l’inverso logico della nozione di colpa: e’ in colpa chi non e’ stato diligente, la’ dove chi tiene una condotta diligente non puo’ essere ritenuto in colpa.
L’autore d’un illecito non e’ dunque per cio’ solo in colpa: quest’ultima sussistera’ soltanto nel caso in cui il preteso responsabile non solo abbia causato un danno, ma l’abbia fatto violando norme giuridiche o di comune prudenza.
Nel caso di inadempimento di obbligazioni comuni, ovvero di danni causati nello svolgimento di attivita’ non professionali, l’articolo 1176 c.c., comma 1, impone di assumere a parametro di valutazione della condotta del responsabile il comportamento che avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, il “cittadino medio”, ovvero il bonus paterfamilias: vale a dire la persona di normale avvedutezza, formazione e scolarita’.
Il “professionista”, infatti, e’ in colpa non solo quando tenga una condotta difforme da quella che, idealmente, avrebbe tenuto nelle medesime circostanze il bonus paterfamilias; ma anche quando abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista “medio” (il c.d. homo eiusdem generis et condidonis).
3.5.2. La regola di valutazione della colpa dettata dall’articolo 1176 c.c., comma 2, si applica anche alla pubblica amministrazione.
Essa infatti e’ norma generale dell’intero sistema delle obbligazioni, e detta un criterio suscettibile di applicazione in qualsiasi ipotesi di inadempimento o di responsabilita’ aquiliana.
Per stabilire, dunque, se una pubblica amministrazione abbia o meno tenuto una condotta colposa, occorre confrontare la condotta da questa concretamente tenuta con la condotta che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto l’homo eiusdem generis et condicionis: vale a dire una pubblica amministrazione che:
(a) rispetta la legge (Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1);
(b) agisce in modo efficiente e senza inutili aggravi per i cittadini (Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, commi 1 e 2);
(c) non perde tempo, non si balocca e agisce a ragion veduta (articolo 97 Cost.);
(d) e’ composta di funzionari preparati, efficienti, prudenti e zelanti (articolo 98 Cost.).
Questo, dunque, e’ il modello astratto di “pubblica amministrazione” e di “pubblico impiegato” cui, ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, la Corte d’appello avrebbe dovuto comparare la condotta concretamente tenuta dal Comune di Polaveno.
3.5.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto che il Comune di Polaveno con provvedimento del 16.10.1982 annullo’ la concessione edilizia rilasciata a (OMISSIS) e (OMISSIS) due anni prima, perche’ difforme dalle prescrizioni del Piano Regolatore.
In seguito il giudice amministrativo accerto’ che all’epoca dell’adozione del provvedimento di annullamento della concessione edilizia, il Piano Regolatore non era ancora divenuto efficace, non essendosi esaurito il relativo procedimento di approvazione.
Qualsiasi pubblica amministrazione “efficiente”, ai sensi dell’articolo 97 Cost., e per i fini di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, non puo’ non conoscere la legge. Se questa non ammette ignoranza da parte degli amministrati, a fortiori sara’ l’ignoranza della legge intollerabile in un amministratore. Ora, appare a questa Corte sorprendente che una amministrazione comunale possa non sapere se il Piano Regolatore che disciplina l’uso del suo territorio sia vigente o meno, sia approvato o meno, sia conforme o meno alle concessioni edilizie che essa stessa rilascia; cosi’ come appare sorprendente che una pubblica amministrazione, dopo avere rilasciato una concessione, attenda due anni e quattro mesi prima di avvedersi che essa non e’ conforme al Piano Regolatore.
Pertanto, una volta accertato in facto che il Comune di Polaveno aveva annullato la concessione edilizia per contrarieta’ ad un Piano Regolatore mai entrato in vigore, ne sarebbe dovuto seguire in iure un giudizio di difformita’ della condotta del Comune di Polaveno da quello che avrebbe tenuto, nelle medesime circostanze, l’amministratore “medio” di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2.
Dunque la Corte d’appello, ritenendo “scusabile” che un Comune ignori l’esistenza e l’efficacia del Piano Regolatore del suo stesso territorio, ha effettivamente violato l’articolo 1176 c.c., e, di conseguenza, l’articolo 2043 c.c.: perche’ adottato un criterio di valutazione della colpa difforme da quello prescritto dalla legge.
3.5.4. Considerazioni analoghe debbono essere svolte rispetto a quella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto “non colposa”, da parte del Comune, l’adozione d’un provvedimento di decadenza dalla concessione edilizia (ordinanza 24.9.1985), motivato con l’inutile decorso del termine ivi previsto per l’ultimazione dei lavori.
Quei provvedimento fu ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo, in base al rilievo che il protrarsi dei lavori fu dovuto proprio ai provvedimenti di annullamento e sospensione adottati nei due anni precedenti dal Comune di Polaveno.
Cionondimeno, la Corte d’appello ha ritenuto scusabile la sua adozione da parte della p.a., in base al rilievo in diritto che il provvedimento di decadenza dalla concessione doveva essere emesso per il solo fatto dello spirare del termine concesso per l’ultimazione dei lavori.
3.5.5. Anche questa affermazione e’ erronea in diritto.
Il provvedimento di decadenza previsto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 4, non prevedeva affatto che, decorso il termine per l’ultimazione dei lavori edili previsto nella concessione, il titolare di essa ne decadesse ipso facto.
Quella norma infatti era stata sempre interpretata sia da questa Corte, sia dal Consiglio di stato, nel senso che la decadenza e’ subordinata a due presupposti: (a) il mancato completamento dei lavori; (b) l’inerzia colpevole del titolare della concessione. Inerzia che per definizione non sussiste quando sia stata proprio l’amministrazione ad inibire la prosecuzione delle opere (tra le tante, in tal senso, C. Stato, sez. 5 , 12-03-1996, n. 256; C. Stato, sez. 5 , 12-07-1996, n. 864; C. Stato, sez. 5 , 23-11-1996, n. 1414; C. Stato, sez. 5 , 06-10-1999, n. 1338; C. Stato, sez. 5 , 03-02-2000, n. 597).
Nel caso di specie risulta essere stato lo stesso Comune di Polaveno ad annullare la concessione prima (nel 1982), ed a sospenderla poi (nel 1983).
Esso dunque non poteva ignorare che il ritardo nell’ultimazione dell’opera fosse stato concausato, quanto meno, dalla propria condotta.
Anche in questo caso, pertanto, la Corte d’appello ha compiuto una falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c., ritenendo scusabile una condotta della pubblica amministrazione che era invece difforme dal modello di amministrazione “diligente” prescritto dalla norma appena ricordata.
3.5.6. Anche su questo punto la sentenza andra’ dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale nel riesaminare la vicenda applichera’ il seguente principio di diritto:
La diligenza esigibile dalla pubblica amministrazione nel compimento dei propri atti, ivi compresa l’adozione di provvedimenti amministrativi, va valutata col criterio dettato dall’articolo 1176 c.c., comma 2, e articolo 97 Cost.: ovvero comparando la condotta tenuta nel caso concreto, con quella che – idealmente – avrebbe tenuto nelle medesime circostanze una amministrazione “media”, per tale intendendosi non gia’ una pubblica amministrazione “mediocre”, ma una pubblica amministrazione efficiente, zelante, solerte e che conosca ed applichi la legge.
3.6. (B) Il vizio di motivazione.
3.6.1. Oltre che erronea in ture, la motivazione adottata dalla Corte d’appello per escludere la colpa del Comune di Polaveno e’ altresi’ illogica.
L’illogicita’ riguarda la parte della motivazione con cui e’ stata esclusa la colpa del Comune di Polaveno per avere adottato una illegittima ordinanza di decadenza dalla concessione edilizia, a causa dell’inutile decorso del termine per l’ultimazione dei lavori (supra, p. 3.4.3).
3.6.2. La Corte d’appello di Brescia, per escludere la colpa del Comune di Polaveno nell’adozione dell’ordinanza di decadenza dalla concessione edilizia per mancata ultimazione dei lavori nei termini ivi stabilito, ha motivato la propria decisione affermando che:
(a) stabilire se l’inerzia del titolare della concessione fosse stata colpevole o meno era “questione di non agevole comprensibile lettura”, perche’ lo stesso giudice amministrativo “ha in via interpretativa distinto tra inerzia dell’interessato e impossibilita’ di portare a termine l’opera” (cosi’ la sentenza impugnata, p. 17);
(b) la questione che il Comune di Polaveno dovette affrontare era “complessa”, perche’ la concessione edilizia rilasciati ai sigg.ri (OMISSIS) era stata annullata dallo stesso TAR su ricorso di alcuni privati, con sentenza tuttavia riformata in appello dal Consiglio di Stato. Questa circostanza rendeva evidente la “controvertibilita’ della materia” (ibidem, p. 17, ultimo capo verso).
Ciascuna di queste due affermazioni e’ illogica.
3.6.3. La prima affermazione e’ illogica per consequenzialita’.
La Corte d’appello ha infatti nella sostanza affermato che il Comune di Polaveno non poteva con l’ordinaria diligenza avvedersi di avere adottato un provvedimento illegittimo, perche’ il giudice amministrativo aveva distinto tra mancata ultimazione dei lavori dovuta ad inerzia del titolare (che comportava la decadenza dalla concessione) e mancata ultimazione dei lavori dovuta a forza maggiore (che non comportava la decadenza dalla concessione).
Tra queste due affermazioni non vi e’ alcun nesso di derivazione logica.
La distinzione tra ritardo colpevole e ritardo incolpevole nell’esecuzione dei lavori e’ prevista dalla legge stessa, e non c’era bisogno certo d’una sentenza per conoscerla.
Pertanto dal fatto che il TAR, nell’annullare il provvedimento di decadenza adottato dal Comune, ritenne incolpevole il ritardo dei (OMISSIS) nel completare il loro fabbricato, non deriva affatto come conseguenza ineludibile l’impossibilita’ per il Comune di accorgersi dell’illegittimita’ del proprio provvedimento.
3.6.3. La seconda affermazione e’ illogica per inconferenza.
La Corte d’appello doveva stabilire se fosse stata colposa o meno l’adozione d’un provvedimento illegittimo di decadenza dalla concessione edilizia, per mancata ultimazione dell’opera in terminis.
La Corte d’appello ha escluso la natura colposa dell’operato della p.a. ritenendo “controvertibile e complessa” la materia oggetto dell’ordinanza di decadenza, e l’ha ritenuta complessa perche’ la concessione edilizia “era stata annullata dal TAR su ricorso di privati, per violazione delle norme urbanistiche”.
Ora, che la concessione edilizia fosse stata annullata dal TAR non e’ circostanza che giustificava l’adozione d’un provvedimento di decadenza.
Delle due, infatti, l’una: se il Comune avesse ritenuto condivisibile la sentenza del TAR, avrebbe dovuto ritenere non piu’ esistente la concessione a suo tempo rilasciata, ed adottare i provvedimenti consequenziali; se, invece, avesse ritenuto che la decisione del TAR non avesse solide basi, e vi fosse rischio di riforma in appello, proprio per questa ragione avrebbe dovuto considerare vigente ed efficacia la concessione edilizia, ed astenersi dall’adottare provvedimenti di decadenza senza valutare correttamente se il mancato compimento dell’opera fosse ascrivibile a colpa del titolare della concessione.
La Corte d’appello, insomma, ha escluso la colpa nell’adozione dell’ordinanza di decadenza (del 24.9.1985) con una motivazione che poteva al piu’ escludere la colpa della diversa ordinanza di annullamento (del 16.10.1982).
-) accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione;
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2015-10-26T15:05:56+00:0026 ottobre 2015|Cassazione civile 2015, Corte di Cassazione, Diritto Civile e Procedura Civile, Sentenze - Ordinanze|0 Commenti