Source: http://www.jurablogs.com/2015/12/22/bgh-vorbehalt-der-vertragsstrafe-bei-abnahme-nach-ss-341-abs-3-bgb-nicht-mehr-erforderlich-wenn-besteller-vor-abnahme-aufrechnung-mit-vertragsstrafe-erklaert-hat
Timestamp: 2017-06-26 12:25:56
Document Index: 165016095

Matched Legal Cases: ['BGH', '§ 341', 'BGH', '§ 339', '§ 640', 'BGH', '§ 341', 'BGH', 'BGH', '§ 634', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

BlogsBeckmann und Norda Rechtsanwälte BielefeldDezember 2015BGH: Vorbehalt der Vertragsstrafe bei Abnahme nach § 341 Abs. 3 BGB nicht mehr erforderlich wenn Besteller vor Abnahme Aufrechnung mit Vertragsstrafe erklärt hatvon Marcus BeckmannBGH Urteil vom 04.11.2015 VI ZR 43/15 BGB §§ 339, 341 Abs. 3, § 640 Abs. 1Leitsatz des BGH:Ein Vorbehalt der Vertragsstrafe bei Abnahme ist gemäß § 341 Abs. 3 BGB jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn der Besteller bereits vor Abnahme die Aufrechnung mit der Vertragsstrafe erklärt hat und der Anspruch auf Vertragsstr ...Zum vollständigen Artikel112 LeserBau-BLawg:Entbehrlichkeit der Abnahme für Fälligkeit des Werklohns34 LeserRechtslupe:Offenbarungspflichten des bauüberwachenden Architekten231 LeserBurhoff online Blog:100 € „Bearbeitungsgebühr“ – für einen Ladendiebstahl zu hoch49 LeserKÜMMERLEIN 360°:Haftungsfalle für den Bauherrn: Objektplaner ist Erfüllungsgehilfe!17 LeserDas Blog für IT-Recht:Leistungsaufforderung beim Softwarevertrag (BGH)10 verwandte ArtikelVertragstrafe – Aufrechnung statt Vorbehalt bei der AbnahmeVertragstrafe – und die AbnahmeDie konkludente Abnahme im WerkvertragsrechtBGH: Besteller kann Mängelrechte nach § 634 Nr. 2 bis 4 BGB ohne Abnahme geltend machen wenn Vertragsverhältnis in Abrechnungsverhältnis übergegangen istAnspruch auf Kostenvorschuss vor Abnahme in einem BGB-Bauvertrag?BGH: Verstoß gegen Transparenzgebot in Handelsvertretervertrag - AGB-Kontrolle von HandelsverträterverträgenFälligkeit der Schlusszahlung trotz MängelBGH: Das rechtliche Gehör ist verletzt, wenn ein Gericht überraschend und ohne vorherigen Hinweis eine bislang nicht erörterte Vorschrift
seiner Entscheidung zu Grunde legtDie Abnahme im WerkvertragVertragserfüllungsbürgschaft – und die AGB-mäßige Absicherung von MängelansprüchenVerwandtes im Webjuris.bundesgerichtshof.de: Urteil des VII. Zivilsenats5.11.2015 - VII ZR 43/15 -Über den ArtikelVeröffentlicht December 22, 2015 2:52pm von Marcus Beckmann im Blog Beckmann und Norda Rechtsanwälte Bielefeld.Über den AutorMarcus Beckmann1500 Artikel von Marcus BeckmannMehr von Marcus BeckmannTäglich juristische Top-MeldundenMehr Informationen zum NewsletterTop-MeldungenWeiteresSchöne neue Zeugenweltvon Udo Vetter / LawBlogStur wie ein Kubikmeter gebundener Betonvon Strafprozesse und andere UngereimtheitenFormulierungskünstlervon Strafprozesse und andere UngereimtheitenWenn der Mandant nicht so will wie der Rechtsanwalt, oder: BGH löst das Dilemma für die Vergütungvon Detlef Burhoff / Burhoff online BlogUnfallbeteiligte haut ab: Trotzdem keine Unfallfluchtvon Carsten Krumm / beck-blogAls nächstes lesen - bislang 126 Leser:Wenn der Mandant nicht so will wie der Rechtsanwalt, oder: BG ...