Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NZBau%202003,%20321
Timestamp: 2019-06-17 22:03:49
Document Index: 34953779

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 765', '§ 777', '§ 9', '§ 765', '§ 768', '§ 9', '§ 765', '§ 777', '§ 9', '§ 765', '§ 9', '§ 765', '§ 777', '§ 9', 'BGH', '§ 765', 'BGH', 'BGH', '§ 307', 'BGH', 'BGH', '§ 309', '§ 309', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

BGH, 23.01.2003 - VII ZR 210/01 - dejure.org
https://dejure.org/2003,13
BGH, 23.01.2003 - VII ZR 210/01 (https://dejure.org/2003,13)
BGH, Entscheidung vom 23.01.2003 - VII ZR 210/01 (https://dejure.org/2003,13)
BGH, Entscheidung vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01 (https://dejure.org/2003,13)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2003,13) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
BGB §§ 765, 768 Abs. 1 Satz 1, § 777; AGBG § 9 Abs. 1 Ch
BGB § 765; BGB § 768 Abs. 1; AGBG § 9 Abs. 1
Unwirksamkeit einer Vertragsstrafenklausel von mehr als 5% der
Rückforderung einer Bürgschaft nach ergänzender Auslegung der Sicherungsabrede; Wirksame Bürgschaftserteilung ; Zahlung des Bürgen auf erstes Anfordern bei Verpflichtung zu selbstschuldnerischer Bürgschaft; Ausscheiden der Rückforderung bei Anspruch des Gläubigers auf Verwertung der Bürgschaft; Unangemessene Benachteiligung des Auftragnehmers bei Vertragsstrafenklausel mit Höchstgrenze von über 5 Prozent der Auftragssumme; Vertrauensschutz hinsichtlich der Zulässigkeit einer Vertragsstrafenklausel mit einer Obergrenze von über 10 Prozent der Auftragssumme
Unwirksamkeit formularmäßiger Vertragsstrafen in Bauverträgen bei Höchstgrenzen von über 5 % der Auftragssumme
Vertragsstrafenklausel: Höchstgrenze (maximal 5 % der Auftragssumme)
Umdeutung der Bürgschaft auf erstes Anfordern; Vertragsstrafenklausel im Bauvertrag; Vertragserfüllungsbürgschaft auf erstes Anfordern
Keine Rückforderung der Zahlung auf eine Bürgschaft auf erstes Anfordern allein deshalb, weil der Schuldner nur eine selbstschuldnerische Bürgschaft zu stellen hatte; zur Unwirksamkeit einer in AGB des Auftraggebers enthaltenen Vertragsstrafenklausel in einem Bauvertrag
BGB §§ 765 768 Abs. 1 S. 1 § 777; AGBG § 9 Abs. 1
Vertragsstrafe mit Höchstgrenze 10 % ist unwirksam!
§§ 765, 768 Abs. 1 Satz 1, 777 BGB; § 9 Abs. 1 Ch AGBG
Bürgschaft auf erstes Anfordern - Rückforderungsanspruch
BGB §§ 765, 768 Abs. 1 Satz 1, § 777; AGBG § 9 Abs. 1
taxgmbh.de (Kurzinformation)
Höchstgrenze einer Vertragsstrafenklausel von 5 % der Auftragsnummer
Vertragsstrafe in Bauverträgen
Neue BGH-Kriterien für wirksame Vertragsstrafe in Bauverträgen
Bauvertragsrecht; Wirksamkeit von Vertragsstrafen in Bauverträgen - Änderung der Rechtsprechung
BGB §§ 765, 768, 777
Kein Rückzahlungsanspruch des auf erstes Anfordern zahlenden Bürgen bei lediglich geschuldeter unbefristeter selbstschultnerischer Bürgschaft.
Rückforderung des Geleisteten bei der Bürgschaft zur Zahlung auf erstes Anfordern
mek-law.de (Entscheidungsbesprechung)
Wieder Neues zur Vertragsstrafe (RA Dr. Christoph Lichtenberg; EI 07/2003, 54)
reinelt-bghanwalt.de (Entscheidungsanmerkung)
Individualvereinbarung oder Allgemeine Geschäftsbedingung? (IBR 2003, 287)
Vertragsstrafenobergrenze von 10% in AGB unwirksam - jedoch Vertrauensschutz für "Altfälle" (IBR 2003, 292)
Vertragsstrafenobergrenze von 10% in AGB unwirksam! (IBR 2003, 291)
Vertragserfüllungsbürgschaft auf erstes Anfordern: Erfolgreicher Rückforderungsprozess bei unwirksamer Sicherungsabrede? (IBR 2003, 299)
BGH klärt wichtige Fragen zur Vertragsstrafe! (IBR 2003, 293)
Welche Rechtsfolgen hat eine Vereinbarung über die Reduzierung/Rückgabe einer Vertragserfüllungsbürgschaft? (IBR 2003, 355)
Zusammenfassung von "Bürgschaft - Vertragsstrafe - AGB - 5 % als max. Obergrenze in Bauverträgen" von RA Dr. Klaus Minuth, original erschienen in: NZBau 2003, 315 - 317.
Zusammenfassung von "Neue Obergrenze für Vertragsstrafe in AGB" von RA Kay Wolter, original erschienen in: BauR 2003, 1274 - 1279.
Zusammenfassung von "AGB-Vertragsstrafen dürfen 5% der Auftragssumme nicht überschreiten - Vertrauensschutz für Altfälle orientiert sich an der Auftragssumme" von RA Andreas J. Roquette und RA Nino Laumann, original erschienen in: BauR 2003, 1271 - 1274.
Zusammenfassung von "Angemessene Vertragsstrafe wegen Verzugs im Bau- und Industrieanlagenbauvertrag" von RA Dr. Hans v. Gehlen, original erschienen in: NJW 2003, 2961 - 2963.
Zusammenfassung von "Vertragsstrafenregelungen im privaten Baurecht" von Rechtsanwalt Kai-Jochen Neuhaus, original erschienen in: ZAP 2004, 171 - 190.
Zusammenfassung von "Obergrenze bei Vertragsstrafen" von RA Dr. Stefan Weise, original erschienen in: NJW Spezial 2004, 309 - 310.
Zusammenfassung von "Der Vorbehalt der Individualabrede im unternehmerischen Geschäftsverkehr" von RA Dr. Christian Kessel, LL.M. und RA Andreas Jüttner, original erschienen in: BB 2008, 1350 - 1355.
BGHZ 153, 311
NJW 2003, 1805
ZIP 2003, 908
MDR 2003, 804
NZBau 2003, 321
NJ 2003, 363 (Ls.)
WM 2003, 870
DB 2003, 1434
JR 2003, 462
BauR 2003, 870
ZfBR 2003, 447
Eine unangemessen hohe Vertragsstrafe führt danach zur Nichtigkeit der Vertragsklausel nach § 307 Abs. 1 BGB (BGH, Urteil vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 324;… Urteil vom 6. Dezember 2012 - VII ZR 133/11, NJW 2013, 1362 Rn. 15 mwN).
Wer die Möglichkeit nutzen kann, die ihm der Grundsatz der Vertragsfreiheit für die Aufstellung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eröffnet, muss auch das vollständige Risiko einer Unwirksamkeit der Klausel tragen (BAG 4. März 2004 - 8 AZR 196/03 - AP BGB § 309 Nr. 3 = EzA BGB 2002 § 309 Nr. 1, auch zur Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung vorgesehen, zu B III 2 c der Gründe; BGH 17. Mai 1982 - VII ZR 316/81 - BGHZ 84, 109, 116 f.; ferner 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01 - BGHZ 153, 311, 324).
Denn eine geltungserhaltende Reduktion dieser Bestimmungen auf einen im Rahmen dieser Sachverhaltskonstellationen (möglicherweise) noch zulässigen Inhalt findet nicht statt (…vgl. st. Rspr., z.B. BGH, Urteile vom 27. September 2013 - V ZR 52/12, NJW 2014, 854, 856 Rn. 18;… vom 27. Juni 2007 - XII ZR 54/05, NJW 2007, 3421, 3422 f Rn. 21; vom 6. April 2005 - VIII ZR 27/04, NJW 2005, 1574, 1576 und vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 324).
Eine geltungserhaltende Reduktion findet nicht statt (zu unangemessenen formularvertraglichen Vertragsstrafenregelungen siehe BGH, Urteile vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 324; vom 20. März 2003 - I ZR 225/00, NJW-RR 2003, 1056 unter II 3 g;… vom 12. Mai 1998 - KZR 18/97, aaO unter I 2 c; jeweils mwN).
Ist allerdings erkennbar, dass die Vertragsstrafe in erster Linie zur bloßen Schöpfung neuer, vom Sachinteresse des Verwenders losgelöster Geldforderungen eingesetzt wird, fehlt es am berechtigten Interesse des Arbeitgebers (Preis/Stoffels aaO Rn. 29 im Anschluss an BGH 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01 - BGHZ 153, 311; 18. November 1982 - VII ZR 305/81 - BGHZ 85, 305, 313 f.).
Aufgrund der Besonderheit des Vertragskonstrukts sei der Sachverhalt nicht mit demjenigen, der der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 23. Januar 2003 (VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311) zugrunde gelegen habe, zu vergleichen.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Sanktion außer Verhältnis zum Gewicht des Vertragsverstoßes und den Folgen für den Schuldner der Vertragsstrafe steht (vgl. BGH…, Urteil vom 20. Januar 2016 - VIII ZR 26/15, aaO Rn. 34; Versäumnisurteil vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 324, juris Rn. 56 …und Urteil vom 7. Mai 1997 - VIII ZR 349/96, NJW 1997, 3233, 3234, juris Rn. 10 f., jeweils m.w.N.).
Zum anderen sind sowohl die Form des Verschuldens auf Seiten des Schuldners als auch die Auswirkungen der Vertragsstrafe auf den Schuldner - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts auch eine etwaige Existenzgefährdung - zu berücksichtigen; diese müssen sich in wirtschaftlich vernünftigen Grenzen halten (vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 325 f., juris Rn. 60).
Eine geltungserhaltende Reduktion findet nicht statt (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2016 - VIII ZR 26/15, NJW 2016, 1230 Rn. 38 und Versäumnisurteil vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 324, juris Rn. 56).
Zwar ist die mit 10 % der Bruttoschlussrechnungssumme vereinbarte Obergrenze überhöht (BGH, Urteil vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 326 f.).
Das folgt aus dem Sinn und Zweck des Akzessorietätsgedankens, der sicherstellen soll, dass der Bürge grundsätzlich nicht mehr zu leisten hat als der Hauptschuldner (BGH, Urteile vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 316 f., vom 12. Februar 2009 - VII ZR 39/08, BGHZ 179, 374 Rn. 9…, vom 1. Oktober 2014 - VII ZR 164/12, WM 2015, 844 Rn. 15 …und vom 22. Januar 2015 - VII ZR 120/14, WM 2015, 1076 Rn. 14).
Wirken sich die von den irreführenden Angaben im Vertrag abweichenden Mengen derart auf die Vergütung aus, dass das finanzielle Gesamtergebnis des Vertrages nicht nur den zu erwartenden Gewinn des Auftragnehmers aufzehrt, sondern auch zu Verlusten führt (vgl. BGH, Urteil vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 324 f.), ist das Festhalten an der Preisvereinbarung häufig nicht mehr zumutbar.
BGH, 10.04.2003 - VII ZR 314/01
Zum Anspruch des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber auf Herausgabe einer …
BGH, 27.11.2013 - VII ZR 371/12
Streit um die Verwirkung einer Vertragsstrafe bei Überschreitung des …
OLG Brandenburg, 04.07.2012 - 13 U 63/08
Gewährleistung im Bauvertrag: Aushandeln einer Vertragsstrafenregelung und …
AG Berlin-Spandau, 28.12.2015 - 6 C 444/15
Bearbeitungsgebühr, Ladendiebdstahl, zulässige Höhe
LG Mönchengladbach, 14.12.2016 - 11 O 436/04
OLG Oldenburg, 30.09.2004 - 8 U 86/01
Bauprozess: Erlass eines Vorbehaltsurteils nach neuem Recht; unwirksame …
OLG Brandenburg, 12.10.2011 - 13 U 86/07
Gewährleistung im VOB-Vertrag: Vorteilsausgleichung im Rahmen einer …
KG, 01.06.2007 - 7 U 190/06
Bauvertrag: Vereinbarung der Leistungserbringung des Werkunternehmers innerhalb …
BGH, 13.11.2003 - VII ZR 371/01
Anspruch auf Herausgabe einer Bürgschaftsurkunde auf erstes Anfordern
OLG Celle, 21.09.2004 - 16 U 111/04
VOB-Vertrag: Wegfall einer vereinbarten Vertragsstrafe bei Verlängerung der …
BGH, 13.11.2003 - VII ZR 373/01
OLG Köln, 01.03.2013 - 19 U 117/12
OLG Düsseldorf, 07.10.2011 - 23 U 116/11
Verschuldensunabhängige Vertragsstrafe ohne Höchstgrenze unwirksam!
OLG Rostock, 29.12.2004 - 3 U 19/04
Bauverzögerung durch verspätete Übergabe eines Ausführungsplans - Folgen der …
BGH, 13.11.2003 - VII ZR 372/01
Zur Frage des Schadenersatzanspruchs innerhalb der Leistungskette zwischen …
OLG Frankfurt, 30.05.2012 - 1 U 52/11
Zeitbürgschaft, Abstandnahme von förmlicher Abnahme als Erhöhung des …
OLG Naumburg, 07.12.2005 - 6 U 105/05
Vertragserfüllungsbürgschaft: Rückgabe der Sicherung
LG Kiel, 05.04.2012 - 9 O 180/11
Bauvertrag: Wirksamkeit einer Klausel über die Gewährleistungssicherheit
LG Kleve, 10.08.2011 - 2 O 354/10
Wirksamkeit einer Vertragsstrafe in einem Bauvertrag
KG, 15.01.2015 - 27 U 192/13
Bauvertrag: "Aushandeln" einer Sicherungsabrede
LG Kleve, 18.10.2013 - 2 O 354/10
LG Hannover, 09.03.2011 - 11 O 48/10
Verjährung von Gewährleistungsansprüchen wegen nicht rechtzeitiger Mitteilung …
LG Düsseldorf, 08.12.2010 - 2a O 59/10
Minderung der Vergütungsleistungen im Zusammenhang mit Verträgen über die …