Source: http://docplayer.it/11916626-Comune-di-san-giuliano-milanese-provincia-di-milano.html
Timestamp: 2020-08-12 09:32:48+00:00
Document Index: 162916172

Matched Legal Cases: ['art.107', 'art. 125', 'art. 86', 'art. 3', 'art. 10', 'art. 113', 'art. 129', 'art. 139', 'art.40', 'art. 1']

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE Provincia di Milano - PDF Free Download
Download "COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE Provincia di Milano"
Valentino Franco Pisani
1 N. di rep. COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE Provincia di Milano CONTRATTO CON LA DITTA PER INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PIANO OPERATIVO 2014 R E P U B B L I C A I T A L I A N A L'anno, il giorno del mese di nella Residenza Municipale avanti a me, dott. Segretario Generale del Comune di San Giuliano Milanese, sono personalmente comparsi: 1. Sig., Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di San Giuliano Milanese, nato a, che interviene, ai sensi dell art.107, terzo comma, del D.Lgs. N. 267 del , in nome e per conto del Comune suddetto sede in via Enrico De Nicola 2 (P.I ); 2. Sig., nato a, che interviene per conto della ditta in qualità di (P.I....); persone della cui identità personale io Segretario Generale Ufficiale Rogante sono certo e che rinunciano, me consenziente all assistenza dei testimoni; PREMESSO CHE : con Determinazione del del Dirigente del Settore si è proceduto alla approvazione della perizia di manutenzione, nonchè all'affidamento dei lavori di cui in epigrafe ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. individuando quale contraente l'impresa... per il seguente importo dei lavori cosi come da tabella di seguito 1
2 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PIANO OPERATIVO 2014 QUADRO ECONOMICO 1 LAVORI A MISURA 1.a Lavori in sede stradale soggetti a ribasso ed inclusa incidenza della manodopera non soggetta a ribasso 1.b Lavori in sede marciapiede soggetti a ribasso ed inclusa incidenza della manodopera non soggetta a ribasso A.1 SOMMANO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO INCLUSA INCIDENZA DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO 1.c Costi fissi della sicurezza ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i , , , ,00 A.1.1 SOMMANO COSTI FISSI DELLA SICUREZZA 9.100,00 1 TOTALE LAVORI A MISURA ,00 al netto e del ribasso che pari a.. e dell'i.v.a. Di Legge; con la stessa Determinazione dirigenziale sopra citata si è altresì provveduto ad assumere l impegno di spesa per la copertura finanziaria delle somme da utilizzarsi; tutto quanto sopra premesso, volendo le parti far ciò risultare da apposito atto formale; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE 1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere, accettare e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto; 2. Il Comune di San Giuliano Milanese, come sopra rappresentato, affida alla ditta che in persona del suo legale rappresentante accetta, l'appalto per i lavori relativi agli PER INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PIANO OPERATIVO 2014 per l'importo complessivo di contratto pari a euro ,00 oltre I.V.A. 2
3 dei quali 9.100,00 quale importo fisso per l'attuazione dei piani di sicurezza. 3. La società s impegna ad osservare le norme, condizioni, patti e modalità risultanti dalla già citata determinazione dirigenziale n. e depositata presso il Comune di San Giuliano Milanese che diventa parte integrante del presente contratto e si omette di allegare in quanto le parti dichiarano di conoscerne integralmente il contenuto; 4. Il soggetto affidatario risulta in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi come da DURC acquisito agli atti in data Le parti assumono per il presente contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del , a tal fine per i pagamenti in conto e in saldo l'impresa ha comunicato con dichiarazione allegata al presente atto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, le generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su esso. 6. Sono parte integrante del presente contratto il capitolato speciale d appalto,i suoi allegati e la determinazione dirigenziale n. inerente l'affidamento dei lavori, documenti che si intendono qui integralmente richiamati, ma si omettono di allegare in quanto le parti dichiarano di conoscerne ed accettare integralmente il contenuto. 7. L'appaltatore si obbliga al tassativo rispetto di tutte le norme condizioni, patti e modalità contrattuali contenute nei documenti sopra citati, oltre che nel presente contratto. 3
4 8. La ditta ha presentato in data la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione della comunicazione antimafia e che in data la Prefettura di Milano ha inoltrato informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 della L.575/65; 9. A garanzia della regolare esecuzione dell attività la ditta ha costituito la cauzione prevista dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante della stipulata in data per un importo pari ad in data con validità sino a tutto il ; 10. In esecuzione dei disposti di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la ditta ha prestato polizza assicurativa mediante della stipulata in data per un importo pari ad in data con validità sino a tutto il...; 11. La durata contrattuale è fissata dall'atto di cottimo. 12. Trattandosi di appalto di lavori di manutenzione il presente contratto di appalto si intende stipulato a misura ai sensi secondo i disposti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo: e le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra, ovvero tramite comunicazione trasmessa via fax al n... 4
5 14. La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi propri di questa Amministrazione Comunale. 15. Per quanto attiene la liquidazione dei corrispettivi, il regime di sospensione dei lavori, proroghe e penali, collaudo e contenzioso si rimanda agli specifici articoli dell'atto di cottimo facente parte la perizia di manutenzione 16. Il presente contratto può essere risolto secondo quanto indicato negli specifici articoli del capitolato speciale d appalto, ovvero in base alle disposizioni in materia di cui alla vigente normativa sui lavori pubblici. 17. Per quanto non normato dal presente contratto e dai documenti costituenti la perizia di manutenzione si farà riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. n. 207 del , nonché a tutte le ulteriori norme e disposizioni vigenti in materia che, anche nel caso non vengano specificamente indicate, si intendono comunque integralmente richiamate. 18. Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207 del tutte le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore. 19. Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l applicazione delle disposizioni contenute nell art.40 del D.P.R , n. 131 avente il presente contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad I.V.A.; Richiesto io Segretario Generale - Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da persona di mia fiducia. L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico e si compone di n. facciate e fino a questo punto di n. righe di una facciata, atto da me letto ai comparenti, che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte dei comparenti stessi e 5
6 di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive disposizioni attuative, e che i certificati di firma utilizzati delle parti sono validi e conformi a quanto disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005. IL DIRIGENTE LA DITTA IL SEGRETARIO San Giuliano Milanese, IL DIRIGENTE DEL SETT. TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO arch. Mauro Mericco L'impresa IL SEGRETARIO GENERALE 6