Source: https://www.scribd.com/document/321002075/Ley-Contrataciones-Salta
Timestamp: 2018-11-20 13:51:23
Document Index: 129836615

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 142', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 7', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'in fine', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 50', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 13', 'Artículo 16', 'artículo 9', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 19', 'Artículo 18', 'Artículo 17', 'artículo 7', 'Artículo 18', 'artículo 7', 'Artículo 17', 'Artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 19', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 23', 'artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 7', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 50', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 27', 'Artículo 26', 'Artículo 30', 'Artículo 27', 'artículo 9', 'Artículo 28', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 29', 'Artículo 32', 'artículo 5', 'Artículo 33', 'artículo 1', 'Artículo 34', 'Artículo 33', 'Artículo 31', 'Artículo 35', 'Artículo 32', 'artículo 30', 'Artículo 37', 'Artículo 36', 'Artículo 35', 'Artículo 34', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 36', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 38', 'Artículo 37', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 46', 'Artículo 40', 'Artículo 45', 'Artículo 41', 'Artículo 44', 'artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 43', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 48', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 51', 'Artículo 50', 'artículo 46', 'Artículo 52', 'artículo 50', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 46', 'Artículo 49', 'Artículo 48', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 49', 'Artículo 57', 'Artículo 50', 'artículo 44', 'Artículo 56', 'artículo 97', 'Artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 1361', 'Artículo 58', 'Artículo 52', 'Artículo 59', 'Artículo 53', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 54', 'Artículo 64', 'Artículo 61', 'Artículo 55', 'Artículo 63', 'Artículo 56', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 67', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 58', 'Artículo 73', 'Artículo 71', 'Artículo 74', 'Artículo 70', 'artículo 4', 'Artículo 72', 'Artículo 60', 'Artículo 78', 'Artículo 77', 'Artículo 76', 'Artículo75', 'artículo 1', 'Artículo 78', 'Artículo 63', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 78', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 67', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'artículo 1', 'Artículo 68', 'Artículo 66', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'artículo 1', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 86', 'Artículo 72', 'Artículo 85', 'Artículo 71', 'Artículo 84', 'Artículo 88', 'Artículo 87', 'Artículo 89', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 76', 'Artículo 89', 'Artículo 75', 'Artículo 89', 'Artículo 79', 'Artículo 89', 'Artículo 80', 'Artículo 89', 'artículo 80', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 78', 'Artículo 77', 'artículo 1', 'Artículo 92', 'Artículo 94', 'Artículo 93', 'Artículo 82', 'Artículo 81', 'artículo 81', 'Artículo 83', 'Artículo 95', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 96', 'Artículo 96', 'artículo 5', 'artículo 83', 'Artículo 85', 'Artículo 97', 'Artículo 86', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 26', 'Artículo 89', 'Artículo 99', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 99', 'Artículo 98', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 90', 'Artículo 100', 'Artículo 93', 'Artículo 96', 'Artículo 99', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'artículo 1', 'Artículo 98', 'artículo 90', 'Artículo 97', 'Artículo 107', 'Artículo 106', 'Artículo 104', 'Artículo 101', 'artículo 13', 'Artículo 105', 'Artículo 103', 'Artículo 102', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110']

Uploaded by Gustavo Agostini
Ley de contrataciones para la Provincia de Salta y sus decretos correspondientes.
DIAPOS-ADM.-OBRAS (1)
Legislacion Educatica Ecuatoriana-mod. III
Manual de Procedimientos de Desarrollo de Sistemas mediante Proceso unificado
Manual del Usuario ATV48
Metra Blansko Pu183
LEY 6838/96 Y DECRETO 931/96
VISTO el Estado de Emergencia General en el que se encuentra la Provincia y que el mismo
es un hecho público y notorio y;
Que la presente norma reproduce fielmente, con meras adaptaciones a la realidad insti­
tucional salteña, las disposiciones el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público Na­
cional, reproducido por la "Revista de Derecho Administrativo" dirigida por el doctor Juan
Carlos Cassagne (año 4, enero ­ agosto de 1992, números 9/10).
Que conforme se indica en RAP, "Revista Argentina del Régimen de la Administra­
ción Pública" año XVI, número 189, junio de 1994, páginas 28 y siguientes, el entonces Sub­
secretario de Políticas y Legislación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Na­
ción, doctor Guillermo E. Fanelli Evans, dispuso la creación de la Comisión Redactora Hono­
raria del Anteproyecto, la que fue coordinada por el doctor Guillermo Enrique Rossi.
Que tal Comisión Redactora estuvo integrada por los doctores Carlos Balbín, Jorge A.
S. Barbagelata, Fernando Borio, Juan Carlos Cassagne, Juan Ramón de Estrada, Ricardo T.
Druetta, Alejandro Dubinski, Guillermo D. Fernández Boan, Ernesto Galante, David Hal­
perín, Héctor A Mairal, Alberto Maletti, Eduardo Mertehikian, Carla Palmaghini, Héctor Po­
zo Gowland, Enrique Saggese y Patricia Toledo. Los trabajos confeccionados por las diversas
subcomisiones integradas por los nombrados, fueron compatibilizados y uniformados por los
profesores doctores Anastasio Hernán Celorrio, Ricardo Tomás Druetta, Juan Ramón de Es­
trada y Héctor A. Mairal.
Que se trata, pues, de un texto confeccionado por algunas de las más importantes figu­
ras de Derecho Administrativo de nuestro país, que fuera discutido y analizado, entre otros fo­
ros, por las Jornadas sobre el proyecto de Ley Nacional de Contratos Públicos realizadas en la
ciudad de Córdoba entre el 3 y 5 de junio de 1993, sobre las que da cuenta el número de no­
viembre de 1993 (año XVI, número 182) de RAP. Revista Argentina del Régimen de la Ad­
Que por lo demás, la reformulación de muchos de los aspectos de la realidad institucio
nal salteña que constituye una de las connotaciones centrales del plan de gobierno del Poder
Ejecutivo exige una regulación completa y total de la cuestión de los contratos públicos a la
luz, fundamentalmente, de la imperiosa necesidad de extremar las medidas para asegurar la
Que desde este punto de vista, no es exagerado señalar que la provincia de Salta de­
berá extremar sus esfuerzos para alcanzar mayores niveles de fiscalidad por el lado de los in­
gresos y de eficiencia del gasto público por el lado de los egresos.
Que han sido consultados los señores Presidentes de ambas Cámaras Legislativas y el
señor Fiscal del Estado.
Artículo 1º ­ Pónese en vigencia la norma denominada "Sistema de Contrataciones de la Pro­
vincia", que como Anexo forma parte del presente.
Artículo 2º ­ Remítase a la Legislatura dentro del plazo de cinco días, a los efectos previstos
en el Artículo 142 de la Constitución Provincial.
Artículo 3º ­ Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
ROMERO ­Tanoni ­Torino ­ Lovaglio Saravia ­Oviedo ­ Martínez ­ Catalano.
Artículo 1.­ Objeto y Ámbito de Aplicación.
Establécese el Sistema de Contrataciones de la Provincia que será de aplicación en el
ámbito de todo el sector público provincial y municipal, sin excepción.
La Legislatura, la Corte de Justicia, el Procurador General de la Provincia, el Tribunal
de Cuentas, el Fiscal de Estado y las Municipalidades comprendidas en el art. 168 de la Cons­
titución de la Provincia, quedan habilitadas para dictar normas reglamentarias a los fines de la
aplicación de esta ley en sus respectivos ámbitos, los cuales deberán ajustarse a los principios
El sistema, con las reglamentaciones dictadas por el Gobernador, se aplicarán en la
Administración Provincial Central y en la Administración Provincial Descentralizada y,
además, en las Empresas y Sociedades del Estado, trátese de Sociedades del Estado, socieda­
des anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y en todas
aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de decisiones societarias.
El régimen que se establece se aplicará a las contrataciones de suministros, servicios,
obras, concesiones de obra, concesiones de servicios, locaciones y ventas de bienes que se
efectúen por las entidades señaladas anteriormente.
Artículo 1º.­ Objeto y ámbito de aplicación (Art. 1º Ley 6838)
Los contratos que se celebren en todo el ámbito del sector público provincial y municipal se ajustarán a
las prescripciones contenidas en la Ley del Sistema de Contrataciones de la Provincia, el presente Reglamento,
sus disposiciones complementarias y las comprendidas en las respectivas cláusulas particulares que establezcan
los organismos contratantes.
Los organismos y poderes descriptos en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley 6838 podrán dictar
normas operativas que en sus respectivos ámbitos instrumenten la aplicación de la Ley 6838, las que, con el fin
de lograr homogeneidad, centralización normativa y de políticas en materia de contrataciones del Estado, no
podrán apartarse del espíritu de la presente Reglamentación General.
En términos de la Ley 6838, quedan fuera de su ámbito, los siguientes contratos y negocios jurídicos de
b) Los convenios de cooperación que celebre la Administración con entidades locales u otros entes de De­
recho Público.
d) Los convenios de colaboración que, en virtud de autorización del Gobierno Provincial, celebre la Ad­
ministración con particulares y que tengan por objeto fomentar la realización de actividades privadas
(Texto modificado según Dcto. 2629/96). Los contratos y negocios jurídicos antes mencionados, se regu­
larán por sus normas particulares, aplicándose supletoriamente la Ley del Sistema de Contrataciones de la
Provincia y esta reglamentación ante el silencio de los mismos o cuando las normas de los convenios o pro­
gramas deleguen la reglamentación en determinados aspectos a esta normativa provincial, siempre que no se
altere los principios y fines de economía y eficiencia previstos en los acuerdos, convenios o contratos especia­
Artículo 2.­ Centralización nor mativa. Descentr alización operativa.
Artículo 2: Centralización normativa descentralización operativas. (Art.2 ley 6.838).
Son reglas generales sobre preparación, competencia y adjudicación aplicable a todos los contratos
del Estado, las siguientes:
a) Necesidad de autorización presupuestaria a contar con crédito legal previo, si el contrato origina erogacio­
nes para el Estado.
Si el contrato comprendiera más de un ejercicio fiscal, la entidad contratante deberá prever con razonable anti­
cipación el crédito correspondiente.
b) Resguardar los niveles de competencia para la celebración y ejecución de los contratos.­
c) La preparación mediante expediente de las cláusulas y condiciones administrativas y técnicas del contrato a
d) La adjudicación de los contratos deberá efectuarse conforme los principios enunciados en los artículos 7 y 31
de la Ley del Sistema de Contrataciones de la Provincia.
e) La formalización del contrato por documentación administrativa o en escritura pública cuando la legislación
Las menciones que en el presente Reglamento se refieran a la Administración como parte contratante,
a la autoridad competente, al órgano que celebró el contrato u otros análogos, se entenderán, asimismo, referi­
das, salvo que el propio sentido resulte lo contrario, al órgano de contratación correspondiente.
Artículo 3.­ Organización del sistema.
a) La unidad central que se creará en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y tendrá por
función centralizar todo lo referente a políticas, normas, procedimientos, información, control
y evaluación del sistema en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial. La unidad central coor­
dinará su acción con los organismos individualizados en el segundo párrafo del artículo 1º.
b) Unidades operativas que funcionarán en dependencias de las entidades mencionadas en el
tercer párrafo del artículo 1º), con arreglo a lo que disponga la reglamentación. Tales unidades
operativas serán responsables de la gestión de contratación.
Artículo 3º.­Organización del Sistema (artículo 3 ley 6.838)
a) Dictaminar y resolver, según sea el caso sobre cuestiones que sometan a su consideración los distintos Minis­
terios y demás órganos de la Administración en materia de contrataciones administrativas.
b) Elaborar, proponer y dictaminar sobre las disposiciones reglamentarias que fueran menester para el cum­
plimiento de la Ley del Sistema de contrataciones de la Provincia, así como dictar las normas y medidas gene­
rales que considere necesarias para una adecuada ordenación del sistema, dentro del marco de este reglamen­
c) Velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del Estado y en modo especial, por el respeto
a los principios del artículo 7º de la Ley del Sistema de Contrataciones de la Provincia y de la prerrogativas, de
la Administración en los contratos que celebre.
En ejercicio de esta prerrogativa, corresponde a la Unidad Central.
1º) Llevar el Registro General de Contratistas a que se refiere el Capítulo VI del Título I de la ley 6.838.
2º) Realizar encuestas e investigaciones sobre las contrataciones del Estado en general o sobre casos determi­
3º) Llevar un banco de datos actualizados, en el que consten los elementos necesarios para evacuar consultas,
informes, determinar precios testigos y expedir certificaciones, como asimismo, para realizar los controles que
4º) Exponer a los órganos de contratación las recomendaciones que considere apropiadas con base en las refe­
ridas encuestas e investigaciones, sugiriendo los procedimientos a seguir en caso de ser necesario.
5º) Elevar anualmente al Gobernador, a través del Ministro de Hacienda, una memoria que contenga el análisis
de la gestión contractual del Estado en sus aspectos administrativos económico y técnico y en la que se propon­
gan las medidas convenientes para una mejora del sistema.
6º) Organizar y llevar el registro de Contratos del estado.­
B) Los órganos y poderes descriptos en el artículo 1º de la Ley, fijarán el funcionamiento de sus respectivas
Unidades Operativas. Dichas unidades deberán ajustarse a las normas de la Ley 6.838, al presente Reglamento
y a las disposiciones que en tal sentido dicte la Unidad Central de Contrataciones.
Las unidades Operativas observarán el siguiente procedimiento para el trámite de la contratación.
1) Ordenarán las contrataciones de acuerdo a los programas formulados según lo establecido en el artículo 4º
de la ley 6.838.
2) Verificarán si existe saldo disponible en las correspondientes partidas presupuestarias, en cuyo caso, se pro­
cederá a registrar la afectación preventiva. De no ser así, devolverán de inmediato el pedido para que la repar­
tición inicie los trámites de ampliación de partida, si correspondiere.
4) Prepararán los pliegos de condiciones particulares para cada contratación, determinando las características,
especificaciones y calidades de elementos, obras y servicios que se soliciten, evitando la transcripción de textos
extraídos de folletos, catálogos a presupuesto informativos.
Salvo que existan razones debidamente fundadas, no deberá solicitarse marca determinada. Si se menciona al­
guna marca o tipo, lo será al sólo efecto de señalar las características generales del objeto pedido, sin que ello
implique que no pueda el proponente ofrecer artículos similares de otras marcas, pero especificando concreta­
mente lo que ofrece. Para reparación de aparatos, máquinas o motores, podrán solicitarse repuestos denomina­
dos legítimos u originales.
La comprobación de que un llamado a contratación en que se hubieren formulado especificaciones o incluido
cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinada persona o entidad o que el llamado esté dirigi­
do a favorecer situaciones particulares, dará lugar a su anulación en el trámite en que se encuentre y la inicia­
ción del sumario pertinente para determinar los responsables, con encuadre en el artículo 7 de la Ley 6.838.
5) En los casos en que un renglón abarque un número importante de unidades y con el objeto de aumentar la
concurrencia, al confeccionar la lista de artículos a contratar, podrán fraccionar dichos renglones en un núme­
ro menor de unidades hasta completar el total del pedido: en el caso de suministros, debe preverse un período
de aprovisionamiento no menor a cuatro (4) meses.
6) Se presumirá que existe desdoblamiento, cuando eludiendo los topes establecidos, se efectúen contrataciones
parciales, simultáneas o sucesivas de elementos pertenecientes a un mismo rubro y para un mismo servicio.­
Se exceptúa de los determinados en el párrafo anterior, las adquisiciones que se refieren a productos perecede­
ros y aquellos debidamente justificados por el organismo solicitante.
En caso de no cumplirse lo establecido, serán los responsables los funcionarios que hubieren acordado las res­
pectivas autorizaciones, en los términos de las normas disciplinarias aplicables.
7) No se podrán incluir en un mismo rubro partes, elementos o equipos que no configuren una unidad funcional
indivisible por razones de funcionamiento, adaptación, ensamble, estilos y/o características similares que exija
la inclusión.­
8) Cuando se justifique por la naturaleza desusada de la contratación, a juicio de la autoridad superior del or­
ganismo solicitante, se podrá incluir como excepción en las cláusulas particulares, los requisitos especiales que,
ineludiblemente deberán acreditar los oferentes a los fines de la consideración de sus ofertas. Estas excepciones
Cámara Argentina de la Construcción.­ 9) Confeccionarán el legajo de la contratación. Cada entidad elaborará a través de su respectiva unidad operativa su programa de con­ trataciones sobre las bases de las necesidades incluidas en la documentación anexa a la Ley de Presupuesto y con arreglo a las políticas fijadas por el Gobernador de la Provincia y de sus re­ cursos financieros. la Unidad Operativa será la Secretaría de Obras y Servicios Públicos o el órgano que la sustituya o haga sus veces. el cumplimiento de los trámites previstos en el procedimiento de contrataciones y adoptarán los recaudos que aseguren su eficiencia. salvo aquellas entidades Facultadas por Ley a contratar expresamente para tal fin. la Secretaría de Obras y Servicios Públicos deberá implementar un Consejo Ad­Honorem de Obras Públicas. Artículo 4º. Quedando facultada dicha Secretaría a reglamentar el funcionamiento del mismo.­ Programa de contrataciones. las que podrán solicitar la colaboración de las misma para el estudio de los proyectos y su fiscalización. el que estará integrado por los organismos dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. las cláusulas particulares. Artículo 4.­ Funcionarios responsables La máxima autoridad de las unidades operativas o quien hubiera recibido facultades por delegación autorizará a la unidad operativa la realización de las contrataciones. Dicho programa se formulará una sola vez por cada ejercicio y para períodos mayores o menores según naturaleza de la prestación.­SIN REGLAMENTAR Artículo 5º. normas de comercialización o condiciones de mercado. cronogramas de entregas o planes de trabajo según corresponda y estimaciones de costos. pero no podrán utilizarse para la selección artificiosa de oferentes. garantías de funcionamiento. construcción. Asociación de Ingenieros de Salta y Sociedad de Arquitectos de Salta. los requisitos formales y demás observaciones que se estimen convenientes. 6 . en su caso los contratistas que deben invitarse. service de elementos que así lo requieran o exigencias similares. El programa de contratación contendrá el detalle de las especificaciones técnicas volúmenes físicos. en fun­ cionarios responsables. los plazos de ejecu­ ción. 10) (texto modificado por Decreto 1658/96) Para el estudio de proyectos.se podrán referir a: capacidad técnica. en el que debe constar el tipo de llamado. 11) (Texto modificado por Decreto 1658/96) A los efectos del artículo 5 de la Ley 6838. Los funcionarios mencionados en el párrafo anterior garantizarán. un representante por cada una de las siguientes instituciones: Cámara Salteña de la Construcción y afines. mantenimiento y con­ servación de obras públicas bajo cualquiera de las modalidad previstas en la Ley . las facultades otorgadas por la presente ley y su reglamentación. El funcionario titular de la unidad operativa podrá delegar en forma expresa.
Artículo 7. También podrá requerir el asesoramiento de especialistas en temas de costos. Artículo 6º. Los principios generales a que deberán ajustarse las contrataciones. y a la cual las entidades comprendidas en el tercer párrafo del artículo 1º) deberán remitir toda la información que les sea­requerida. El principio de la publicidad deberá resguardarse aún durante la ejecución de los contratos celebrados por el Estado. legales y demás conocimientos específicos que estimen necesarios para cumplir sus funciones. preferenciando la máxima competividad en las prestaciones propuestas y pre­ cios ofrecidos. la programación y la gestión de contrataciones.­ Sistema de Infor mación. nombramiento y finalización del período de actuación de los funciona­ rios responsables se hará de acuerdo con lo que determine la reglamentación. Este sistema de información funcionará en la unidad central.­ Principios generales.­ Principios generales (Art.Además certificarán el cumplimiento de los requerimientos normativos y en especial los principios contenido en el artículo 6º). teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los procedimientos son: a) Publicidad; b) Igualdad de posibilidades para los interesados y oferentes; c) promoción de la mayor concurrencia de oferentes y d) flexibilidad y transparencia en los procesos y proce­ dimientos. de acuerdo a lo previsto en el artículo 3º inciso A) apartado c­6) de esta reglamentación. Artículo 5º.­ SIN REGLAMENTAR Artículo 7º. debiendo al efecto la Unidad Central de Contrataciones llevar un Registro de los mismos. Artículo 6º. La selección. deberán resguardarse los principios consagrados en el artículo 7º de la ley 6838.­ Funcionarios responsables (Art.5 ley 6838) El órgano titular de la Unidad Operativa efectuará la selección y nombramiento. 7 . la que será responsable de su diseño y operación. de los funcionarios responsables para cada tipo de contratación que realice dicha unidad. Tales funcionarios serán seleccionados merituando su capacidad e idoneidad y serán nombrados por el período que se estime necesario o por el plazo de duración de un proceso de contratación en particular. ingeniería. bajo pena de nuli­ dad. Se creará un sistema que tendrá por objeto proporcionar información para la elabora­ ción de las políticas. auditor­ ía.7 ley 6838) En todo procedimiento de contratación del Estado. ello a fin de garantizar la rotación del personal res­ ponsable de las contrataciones. referente a las condicio­ nes y modalidades particulares de cada prestación.
deberán realizarse res­ petando los principios establecidos por el art. Podrá contratarse de acuerdo con los siguientes procedimientos: a) Licitación pública. En todos los casos en que se utilice esta variante. cantidad. El funcionario responsable. pudiendo cualquier ciudadano acceder a los Registros de Contrataciones del Estado. aplicándose con razonabilidad y adecuada consideración al interés de la entidad contratante. contendrá los elementos para la precalificación.­ Procedimientos (Art. deben ajustar­ se a los principios de la ley. Las contrataciones deberán ajustarse a parámetros objetivos de selección y ejecución.7º de la ley 6838. CAPITULO II PROCEDIMIENTOS Artículo 8º. garantizándo­ se a su conocimiento por los demás oferentes. se adoptarán mecanismos de plena y leal información pública.­ Procedimientos. La autoridad contratante podrá obviar los defectos formales insubstanciales. siempre que no afecten aspectos determinantes tales como precio. 8 Ley 6. podrá efectuar consultas con todo o parte de los oferentes. e) Remate o subasta públicos. 7º de dicho plexo normativo y esta reglamentación. Cuando por la naturaleza de la prestación la entidad contratante entienda conveniente evaluar. prohibiéndose toda norma o procedimiento secreto o reservado. condiciones. b) Concurso de Precios. d). garantía. Artículo 8. c).­ Licitación Pública. d) Concurso de proyectos integrales.838) Las consultas y aclaraciones a que refiere al artículo 8º in fine de la ley 6838. Artículo 9º. 8 . Las exigencias de requisitos formales en los procedimientos y procesos de contratación. Estos trámites se efectuarán por escrito y con las formalidades que prevea la regla­ mentación. en forma individual o conjunta. b). en cualquiera de los casos que se refieran a los incisos a). además de la oferta económica.Para garantizar la transparencia en el proceso de contratación. y el otro la oferta económica. c) Contratación directa. la recepción de ambos sobres será simultánea y solo se procederá a abrir el correspondiente a la oferta económica de las pro­ puestas que hayan sido precalificadas. los antecedentes y propuesta técnica podrá optar por la alternativa del doble sobre; el uno. calidad propuesta y los principios establecidos en el art.
seguridad u otros componentes genéricamente aceptados. El segundo sobre deberá contener. b) Calidad y característica de los materiales a emplearse. Artículo 9º.­ Concurso de Precio (Art. b) Estudio pormenorizado de los costos del contratista . aquellos pertenecientes a 9 . de acuerdo con el orden establecido en la preadjudicación o con los oferentes en el caso de ofertas similares. salvo las excepciones previstas por la Ley. instalaciones y todo otro dato de relevancia que acredite la idoneidad del oferente. conforme lo establezca la reglamentación. salubridad. incluyendo costos fijos. el primero contendrá.838.10 Ley 6838) a) En términos del artículo 10 de la ley 6. además de los requisitos consignados en la ley. formar parte del expe­ diente y comunicarse a los restantes oferentes. Las gestiones mencionadas deberán fundamentarse por escrito. 2) (texto modificado por Decreto 1658/96) En obra pública el monto de la contratación exceda a $37.La entidad contratante queda facultada para gestionar con el oferente mejor colocado.­ Licitación Pública (Art. El procedimiento de licitación pública será de cumplimiento obligatorio cuando el monto de la contratación supere el límite que fijará la reglamentación. medida. los siguientes; a) Precio u oferta económica. salvo en el caso de suminis­ tro.9 ley 6838) En caso de haberse optado por la alternativa del doble sobre.­ Concurso de Precios. Asimismo. mención de las obras que el contratista haya ejecutado y el resultado obtenido. b) Cuando el monto a contratar no supere el límite fijado por la reglamentación para la licita­ ción pública. modificaciones de condiciones que no alteren dicho orden y que reporten beneficios para la entidad contratante. entiéndese por bienes normalizados. elaborados bajo determinada condiciones de calidad. Artículo 10. cuando. El procedimiento de licitación pública. variables y beneficio o rentabi­ lidad esperada.500 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS) jornales básicos sin cargas sociales correspondientes a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción o de aquel que lo reemplace. salvo el supuesto previsto en el artículo 50 de la ley 6838. entiéndese por bienes homogéneos. será de cumplimiento obligatorio. Podrá contratarse bajo el procedimiento de concurso de precios: a) Cuando hayan de adquirirse bienes normalizados o de características homogéneas y que tengan un mercado permanente. 1) El importe de la contratación exceda de $35. d) Certificado de calificación o categorización extendida por Unidad Central de Contrataciones. en que se agregará en el segundo sobre.000 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL). e) (Texto modificado por Decreto 1658/96) Garantía del mantenimiento de Oferta. Artículo 10. como mínimo los siguientes requisitos; a) Detalle de las especificaciones técnicas y procedimiento o proceso a utilizar. salvo las excepciones que prevé esta ley. c) Antecedentes. si correspon­ diere. aquellos productos estandarizados.
b) Podrá contratarse bajo el procedimiento de concurso de precios: 1) Cuando el importe de la contratación no exceda de $35. en los que no se exigen normas de elabora­ ción particulares.(Texto modifi­ cado por Decreto 1658/96). para la adquisición de bienes o servicios instrumentado por este procedimiento. Artículo 13. este estudio deberá mantenerse actualizado informándose a las unidades operativas.12 ley 6838) El precio testigo es el valor unitario máximo a pagar por la Administración en la adquisición de bienes o servicios. Modalidades La contratación directa podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Contratación directa con precio testigo. no podrá exceder de $15.­ Contratación directa. sean nacionales. b) Libre elección por negociación directa. 3) Cuando el importe de la contratación no exceda los Pesos ciento cincuenta mil ($ 150.Para obra pública el monto máximo no podrá su­ perar el equivalente $7. Artículo 12.­ Contratación directa con precio testigo. previo estudio del mercado provincial y nacional. Artículo 11.500(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS) jornales básicos sin cargas sociales correspondiente a la cate­ goría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción o de aquel que lo reemplace.­SIN REGLAMENTAR Artículo 12. surgiera que el precio de un bien o servicio normalizado o de características homogéneas se manifiesta con una tendencia hacia el estándar o la moda "estadística".­ 2) (Texto modificado por decreto 1658/96) En obra pública cuando el monto no exceda el equivalente a $37. su especificación técnica o normatización y actualización: debiendo realizar el relevamiento de precios en las etapas de comercialización que correspondan.­ Contratación Directa. Artículo 11.000(TREINTA Y CINCO MIL).un conjunto formado por elementos de igual naturaleza o condición. las unidades opera­ tivas podrán contratar directamente su adquisición siempre que el precio convenido no exceda el cinco por ciento del precio testigo y hasta el monto que fije la reglamentación. provinciales o municipales y con entes 10 . A sus efectos la Unidad Central de Contrataciones establecerá la nómina de artículos de uso frecuente y común en la administración.500 (siete mil quinientos) jornales básicos sin cargas sociales correspondientes a la ca­ tegoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción o de aquel que lo reemplace. Cuando del estudio del mercado nacional o internacional realizado por la unidad cen­ tral. El monto máximo de la operación.­ Contratación directa con precio testigo (art.000 (QUINCE MIL).000) en el caso de ad­ quisición de bienes y servicios que se realicen en el marco de préstamos o acuerdos con gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales. Si estos bienes o servicios son de uso frecuente y de valor significativo. Solo podrá contratarse bajo esta modalidad en los siguientes casos: a) Entre las entidades del Estado. procesándolos a fin de la obten­ ción del precio testigo. Libre elección por negociación directa.
además de los que estime necesarios la entidad. La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones semejantes a las del procedimiento fracasado y. d) Para adquirir o ejecutar obras de arte. científicas o históricas y para restaurar obras de arte y otras. g) Los contratos que deban celebrarse y ejecutarse necesariamente fuera de la Provincia; h) Cuando existan probadas razones de urgencia o emergencia; i) La adquisición de bienes que se realicen en subasta o remate públicos. por las oficinas técnicas competentes. debiendo en tal caso acreditarse fehacientemente tal extremo.13 ley 6838) a) La publicidad a que hace alusión el artículo 13 inc. cuando se trate de ejemplares de características especiales; k) La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o a la satisfac­ ción de necesidades de orden social. en su caso. Asimismo. La publicidad del acto se ajustará a lo que determine la re­ glamentación. Artículo 13. equipos o motores cuyo desarme. se entenderá por emergencia los hechos humanos o de la naturaleza que comprometan la vida. siempre que se efectúen directamente a los usuarios o consumidores; l) La adquisición de material bibliográfico del país o del exterior. c) A los fines del artículos 13 inc. b) Cuando los procedimientos mencionados en los artículos anteriores no hubiesen logrado su finalidad. cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia; e) La adquisición de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convengan efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que esté vinculada la Nación; f) Las reparaciones de maquinarias. Deberá dejarse constancia fundada en el expediente de las circunstancias justificativas del procedimiento adoptado. en cuyo caso el pre­ cio máximo a pagar será el que surja de la tasación previamente efectuada y de análisis de va­ lores de mercado u otros que establezca la reglamentación; j) La compra de semovientes. b) de la ley 6838. c) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello.públicos no estatales.­ Contratación Directa­Libre elección por negociación directa (art. circunstancia que deberá ser probada en cada caso. b) A los fines del artículo 13 inc. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento. siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. h) de la ley 6838. traslado o examen pre­ vio resultare oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. i) de Ley 6838 en que los bienes sujetos a subasta o remate público no tuviesen precio de mercado de clara determinación y su adquisición fuere necesario para la entidad contra­ 11 . la salud y la seguridad. La marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad. mercados o directamente a los produc­ tores; n) Cuando exista notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir. deberá efectuarse bajo el pro­ cedimiento establecido en el artículo 24 de dicha norma y esta reglamentación. salvo que técnicamente se demues­ tre que no hay sustitutos convenientes. se entenderá que existen razones de urgencia cuando no pueda realizarse concurso de pre­ cios o esperarse la licitación. con invitación a los oferentes originales. la integridad física. cuando las mencionadas entidades contraten dentro de su objeto. o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta. cuando se efectúe a editoria­ les o a personas físicas o jurídicas especializadas en la materia; m) La adquisición de productos perecederos en ferias.
sea total o parcialmente del proyecto integral presentado.­ Concurso de proyectos integrales (art.­ Concurso de proyectos integrales. La contratación directa por libre elección. aún cuando tales no fueran registrables. d) Para celebrar las contrataciones que dispone el inc. b) Además de lo expresado en a). teniendo en cuenta las restricciones previs­ 12 . la ejecución podrá estar a cargo de la Administración o de un tercero y en am­ bos casos. Modificado por: Decreto 2.­ Remate o subasta públicos. 15 Ley 6. (Art. En el primer supuesto. lo previsto para la iniciativa privada. n) del artículo 13 de la Ley de Contrataciones.838) SIN REGLAMENTAR Artículo 16. En los casos de remate o subasta públicos no será aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9º).­ Elección del Procedimiento. Artículo 15. En los supuestos previstos en los incisos f). Podrá contratarse bajo la modalidad de concurso de proyectos integrales cuando la en­ tidad no haya determinado detalladamente las especificaciones del objeto del contrato o se tra­ te de una iniciativa de particulares y aquella desee obtener propuestas sobre los diversos me­ dios posibles para satisfacer sus necesidades. a) La elaboración y estudio de determinados proyectos.tante. Artículo 15. ceder permisos u otorgar privilegios de cualquier naturaleza. la Unidad Operativa correspondiente deberá requerir previamente informe técnico a la Unidad Central de Con­ trataciones. Será aplicable en lo que fuere pertinente para la selección del cocontratante en el procedimiento antes mencionado.­ Remate o subasta públicos.823/97 de Salta Artículo 14. hacer concesiones. l) y m). deberá estar debidamente justificada. y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asignará a cada factor y la manera de aplicarlos. la adjudicación importará la venta o transferencia en exclusividad de los derechos intelectuales de los proyectos a favor de la Administración. Además.14 Ley 6838) El llamado a concurso de proyectos integrales puede tener por objeto. El adjudicatario deberá abstenerse de usar. la selección de la persona que ejecutará el contrato. deberá efectuarse un estudio previo de costos requiriéndose el asesoramiento pertinente a la Unidad Cen­ tral de Contrataciones. los montos no podrán superar los límites dispuestos para la modalidad de precio testigo. La unidad operativa de contrataciones de cada entidad determinará el procedimiento más conveniente para efectuar cada contratación. la entidad contratante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Efectuar la selección del contratista o proveedor en función tanto de la conveniencia técni­ ca de la propuesta como su precio; b) Consignar los factores que habrán de considerarse para la evaluación de las propuestas. transferir. Artículo 14. la determinación de especificaciones técnicas requeri­ das o la transferencia de know how.
17 Ley 6838). resultará adjudicatario.­SIN REGLAMENTAR Artículo 19. De existir una oferta más conveniente que la presentada por quien tuvo la iniciativa. técnica y económica de la propuesta. Artículo 18. Si la entidad contratante considera que la presentación satisface necesidades de in­ terés público. según acto administrativo debidamente fundado por el funcionario responsable. será preferida la del autor de la iniciativa. en cada caso.­ Iniciativa Privada.­SIN REGLAMENTAR Artículo 17. 13 . En todos los casos en que las ofertas presentadas fueran de conveniencia equivalente. la elección que garantice el cum­ plimiento de los principios enunciados en el artículo 7º).tas precedentemente y fundado previamente. teniendo en cuenta las restricciones previs­ tas precedentemente y fundando previamente. lo que deberá resolverse expresamente. el autor de la inicia­ tiva será invitado a igualar la mejor oferta y en el caso que lo hiciera satisfactoriamente. Artículo 18. en cada caso. la elección que garantice el cum­ plimiento de los principios enunciados en el artículo 7º). Artículo 17. lo dispuesto por el Decreto 805/96 o la norma que lo sustituya o modifique. Artículo 16. Toda iniciativa de particulares deberá estar acompañada por una garantía de mante­ nimiento de la misma. en un plazo que no podrá exceder de la mitad del tiempo que insumió la convoca­ toria original.­ Iniciativa Privada (Art. conforme a los requerimientos que en tal sentido establecerá la reglamentación. se convocará el autor de la oferta más conveniente y al autor de la iniciativa a que mejoren sus respectivas propuestas. a jui­ cio de la entidad contratante.­ Contratos consolidados abiertos funcionales. así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica. sin que tal presentación afecte los derechos del autor de la iniciativa y los principios que informan el procedimiento administrativo de selec­ ción. Si se mantuviera la diferencia.­ Elección del procedimiento. Queda incorporado al texto de la presente reglamentación. en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. en los términos previstos en el artículo 18º) de la presente ley. La presentación de iniciativa por parte de personas físicas o jurídicas privadas para la ejecución de obras o prestación de servicios deberá contener los lineamientos generales que permitan su comprensión e identificación. podrá optar para su concreción por cualquiera de los procedimientos incluidos en el artículo 8º). La unidad operativa de contrataciones de cada entidad determinará el procedimiento más conveniente para efectuar cada contratación.
salvo las excepciones previstas por otras normas. previsto en el artículo 4º de la Ley 6838 deberán co­ ordinar su actuar con la Unidad Central de Contrataciones. u orga­ nismo competente.19 Ley 6838) A los fines de promover las contrataciones consolidadas abiertas funcionales.­ Contratación de Profesionales y/o técnicos (Art. Artículo 19. fe­ hacientemente comprobada y fundada expresamente en el expediente. los contratos de profesionales o técnicos nacionales o extranjeros. con el cumplimiento de los extremos consignados en el párra­ fo anterior. deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo. Se deberá efectuar concurso de méritos y antecedentes a través de la Dirección de Personal.­ Contratación de profesionales o técnicos. Para la contratación directa y o a los fines de acreditar la experiencia o calificación del pos­ tulante se deberá exigir "Curriculum Vitae”. Los contratos celebrados bajo esta modalidad. para la adquisición de bienes o servicio.838) La contratación de profesionales y o/técnicos mediante el proceso establecido en el artículo 20 de la Ley de Contrataciones. las distintas Unidades Operativas. haga innecesario el concurso de mérito y antecedentes. deberá imputarse preventivamente el gasto en la partida presupuestaria correspondiente.­ Artículo 20. el mismo no cuente con la especialización. Ante un llamado a concurso o en su caso. b) Existencia de partidas presupuestarias específicas. siempre que su notoria competencia y experiencia.­ Contratos consolidados abiertos funcionales. con el fin de obtener mejores condiciones que las entidades individualmente. Artículo 20. La adjudicación y el contrato deberán ser suscriptos por los responsables cada una de las unidades operativas intervinientes. calificación o capacitación específica requeridas por el ente contratante. c) Se deberá especificar el objeto especial o particular de la locación requerida. al formular sus programas de contrataciones. deberá ajustarse a los siguientes re­ quisitos: a) Verificar la imposibilidad de cumplir con el servicio de técnicos y/o profesionales que revisten en los cuadros en la entidad contratante o en el resto de la Administración; o cuando existiendo personal. No obstante.(Art. podrá efectuarse en forma directa y con autorización del funcionario responsable.Las contrataciones consolidadas abiertas funcionales se realizarán en aquellos casos en que varias entidades requieran una misma prestación y se le asigne a una de ellas la gestión del proceso de contratación hasta la adjudicación. 14 . CAPITULO III Documentación Artículo 21. La contratación de profesionales o técnicos bajo el régimen de contrato de locación de servicios se realizará por concurso de mérito y antecedentes.­ Documentación básica.20 Ley 6. La Unidad Central de Contrataciones determinará la entidad contratante que llevará adelante la ges­ tión del proceso hasta la adjudicación.
838.Las contrataciones se regirán por las disposiciones de esta ley. la siguiente información de base: a) Descripción del objeto b) Especificaciones técnicas; c) Factores que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas; d) Tipo de moneda en que deberá cotizar el precio y procedimiento de conversión en un único signo monetario para comparar ofertas; e) Clase y monto de garantías; f) Cronogramas de entregas o plan de trabajos; g) Condiciones económico­financieras de la contratación. La enumeración precedente es meramente enunciativa y deberá completarse en cada contratación con toda la información particular de la misma y toda otra condición o especifi­ cación que se estime necesaria o conveniente para asegurar la igualdad de posibilidades para los interesados y oferentes y la promoción de la mayor concurrencia de los mismos.838) Las Unidades Operativas procederán a la preparación de los pliegos de bases y condiciones a la que habrá de ajustarse la contratación según corresponda. implicando el sometimiento y acep­ tación de todas las disposiciones que sobre la materia disponga el Estado.­ SIN REGLAMENTACION Artículo 23. Artículo 21.­ Requisitos mínimos del pliego de bases o documentación que haga sus veces. El pliego o documentación que haga sus veces deberá contener para cada contratación. por el pliego de condiciones generales y los respectivos pliegos particulares de bases y condi­ ciones o la documentación que haga sus veces. Los pliegos contendrán las normas que regirán las contrataciones.­ SIN REGLAMENTACION Artículo 24. Artículo 23. Cualquiera sea el procedimiento adoptado deberá efectuarse con carácter previo y de­ bida antelación las publicaciones e invitaciones que garanticen el cumplimiento de los princi­ 15 . la Unidad Central de Contrataciones elaborará los pliegos tipo a ser aplicados como referente en los procesos de contratación. a juicio de la entidad contratante. por su reglamentación. Cuando la complejidad de la contratación o su plazo de duración así lo justifique. se podrá requerir que en las propuestas se adjunten análisis de precios de los rubros más significativos que las integran y las respectivas estructuras de cos­ tos. A los fines del artículo 21 de la ley 6. Artículo 22.21 Ley 6.­ Publicidad e invitaciones.­ Documentación básica (Art. no podrá estipularse el juicio de árbitros o amigables componedores para dirimir las divergencias que se produje­ ren con motivo de la interpretación o ejecución del contrato.­ Análisis de precios y costos. Artículo 22. En las cláusulas particulares.
la integridad física. La reglamentación establecerá el alcance y las características de la publicidad e invita­ ciones. Cuando por razones debidamente fundadas y consignadas en el expediente no fuere posible efectuar la publicidad con carácter previo.­) El plazo excepcional previsto en el apartado anterior no será aplicable para el contrato de obra pública. Además de las publicaciones a que se refiere el párrafo anterior: a) En licitaciones públicas se podrá invitar a concurrir a firmas del rubro inscriptas en el Registro General de Contratistas de la Provincia. La publicidad se hará en el ámbito provincial. se con­ sidere oportuno.pios generales enunciados en el artículo 7º). a juicio de la entidad contratante. Artículo 24. concesión de obra pública y concesión de servicio público. de acuerdo con las características de cada contratación. se publicarán las adjudicaciones.(Texto modificado por Decreto 1658/96). en todos los casos. podrá utilizarse todos los medios de publicidad que se consideren oportunos. 16 .­ En los casos que por las características de la contratación. la salud y/o la seguridad. concurso o remate. en el Boletín Oficial de la Provincia. 24 Ley 6.(Texto modificado por Decreto 1658/96. si correspon­ diere y.(Texto modifi­ cado por Decreto 1658/96) c) En contrataciones directas por libre negociación. (Art. se anunciará obligatoriamente en el Boletín Oficial y por lo me­ nos en un diario de alcance provincial. y nacional e internacional. incluyendo la comunicación a las cámaras em­ presarias vinculadas al objeto de la contratación. Cuando las circunstancias lo justifiquen. El funcionario responsable deberá publicar en el Boletín Oficial e informar a la Unidad Central de Contrataciones las adjudicaciones dentro de los (5) cinco días hábiles de efectuada la contratación con mención de las razones que dieron origen a dicho procedimiento. En los supuestos del artículo 24 último párrafo de la ley 6.­ Publicidad e Invitaciones.838. salvo que por naturaleza de la contratación ello no fuere posible. b) En concursos de precios se deberá invitar a un mínimo de (3) tres firmas del ramo o las que hubie­ ra inscriptas en el Registro General de Contratistas de la Provincia. se cotejarán las cotizaciones de por lo menos (3) tres firmas del ramo. quién deberá acreditar circunstancias de urgencia y/o emergencia en los que se encuentre comprometida la vida.838) Toda licitación. el último con una anticipación mínima de (10) diez días hábiles a la fecha fijada para la apertura de propuesta. Los anuncios obligatorios se publicarán al menos (1) un día. la contratación se efectuará bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario autorizante. La Publicidad Oficial obligatoria prevista en este artículo no está sujeta a los máximos establecidos para la contratación directa. si el número fuera menor. podrá publicarse con una anticipación mínima de (5) cinco días hábiles a la fecha de apertu­ ra debiendo justificarse la decisión adoptada.
el lugar. día y hora en que se podrá efectuar la verifi­ cación de "visu in situ". serán consideradas las propuestas presentadas por oferentes que acrediten su inscripción en el Registro General de Contratistas de la Provin­ cia. recibo por la compra de pliegos. la indicación de la contratación que correspon­ da. deberán ser debidamente salvadas por el oferente.25 Ley 6.838) a) Las propuestas serán redactadas en idioma nacional. Artículo 25. Una vez cumplido el contrato. Sin perjuicio de las restantes exigencias. La dependencia tenedora. por duplicado o en la cantidad de copias adicionales que establezcan las cláusulas particulares. el oferente deberá hacer constar en la propuesta. Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados. e) Cuando se trate de productos a manufacturarse.Artículo 25. se hará a las mis­ ma hora del día hábil siguiente. pero éstas no podrá reempla­ zar las especificaciones exigidas. utilizarse como testigo. a los efectos de asegurar que no se identifique la oferta. a partir de la última conformidad de recepción. cuando de­ ban ser sometidas a análisis o en su caso. queda facultada para disponer el destino de las muestras no retiradas. para su retiro hasta un (1) un mes después de la comunicación efectuada por el organismo contratante poniéndolas a disposición. sin cargo. 17 . el lugar. podrá presentar muestras. con o sin membrete. pasando a ser propiedad del Estado. Se admitirán hasta el día y hora fijados para el acto. perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta. (Texto modifi­ cado por Decreto 1658/96) Además de las propuestas y los pliegos.­ Propuestas. b) No se podrá estipular el pago en moneda distinta a la cotizada. Cuando las muestras sean sin cargo. presentadas en sobres oficiales si son suministrados. las que no fueran retiradas en dicho plazo. debiendo ser todas obligatoriamente precintadas por el organismo contratante en el momento de su recepción. los sobres deben contener: garantía de oferta. quedarán a disposición del adjudicatario por un plazo de (1) un mes. sobre común o en cajas si son voluminosos. podrá requerirse en las cláusulas particulares. aun cuando el oferente no hubiese sido invitado. quedarán en poder de la dependencia para la comprobación de los que fueran provistos por el adjudicatario. c) Cuando se haga dificultosa la determinación de ciertas características de las prestaciones propues­ tas. para ilustrar mejor su propuesta. el oferente lo hará constar en la documentación respectiva. a contar desde que se reciba la correspondiente orden de compra. dejándose constancia en las actuacio­ nes. d) Las muestras que se acompañen a las ofertas. quedarán a disposición de los proponentes. que razonablemente se ajusten al objeto requerido.(Texto modificado por Decreto 1658/96) Asimismo los pliegos determinarán en que caso específicamente será requerida la firma. En el caso que por su naturaleza las muestras no puedan ser presentadas y los folletos fueran insufi­ cientes. con el sellado de la ley. fijación de domicilio legal. si fuera feriado o asueto administrativo. Las en­ miendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta. El oferente. f) Los proponentes deben mantener las ofertas por el término que se fije en las cláusulas particulares. ni condicionarlo en cláusulas de ajuste por la eventual fluctuación del valor de la moneda. salvo lo prescripto en el artículo 50 de la ley 6. Cuando no exista una muestra patrón y/o folleto.838 y toda otra documentación requerida en los pliegos de bases y condiciones. constancia de la inscripción en el Registro General de Contratis­ tas de la Provincia. la pre­ sentación de muestras por parte del oferente; las no presentación de estas será causal de rechazo de la oferta. se observará el procedimiento señalado en el párrafo anterior. estas podrán remitirse a las de una muestra patrón en poder de la entidad contratante. los proponentes especificarán en sus propuestas la fecha que se comprometen a entregarlos.­ (Art. De no procederse a su retiro dentro de dicho plazo.­ Propuestas. en formularios del oferente cuando ellos no sean provistos. Deberán están firmadas por el oferente o su representante autorizado y todo aquel que fuera requerido expresamente por el pliego de bases y condiciones para avalar el contenido técnico de la propuesta. día y hora de apertura. de las que se reciban por otro conducto. Se extenderá recibo de las muestras entregadas personalmente.
­ Garantía (Art. liso llano y principal pagador con renun­ cia de los beneficios de división y excusión en los términos de los artículos 2013 del Código Civil y 480 del Código de Comercio.Si en el procedimiento de contratación respectivo se formulara impugnación.26 Ley 6. con indicación de la contratación a que corresponda. e) Pagaré suscrito por el titular cuando se trate de firmas unipersonales o por quien tenga el uso de la firma so­ cial o actúe con poder suficiente. En los contratos de Obra Pública será del cinco por ciento (5%). cuando así corresponda.­ Garantías. 2) Las garantías antes mencionadas deberán constituirse en algunas de las formas siguientes. salvo prórrogas en común acuerdo. con el sellado de ley si correspon­ diere. para la Obra Pública deberá calcularse sobre el presupues­ to oficial. al valor de su cotización en plaza.. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas o de su ampliación automática éstas caducarán. Artículo 26. El documento debe ser llenado de acuerdo a la legislación vigente. la ga­ rantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. 18 . Artículo 28. Artículo 27. los proponentes y los adjudicatarios de­ berán constituir las siguientes garantías: a) De la oferta: El uno por ciento (1%) sobre el valor de la oferta. g) Con certificación de crédito líquido que tuviere el proponente con la Administración Pública Provincial. de acuerdo a lo que establezcan los pliegos en cada caso en particular. En caso de cotizar con alternativas.­ Garantías (Art. se regirán por los artículos 580 y siguientes del Códi­ go de Comercio. El Estado no abonará intereses por los depósitos de valores. no pudiendo ser utilizadas hasta su devolución.26 Ley 6. seguro de caución u otra garantía. en aquellas contrataciones en que los planes de financiación prevean tales entregas. acompañando la Nota de Crédito pertinente. Cuando fuere el caso. salvo que los pliegos dispongan uno mayor. con preferencia del lugar donde se realice la contrata­ ción. d) En cheque certificado.838) 1) Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones. b) Certificado de Ahorro o Plazo Fijo a nombre del oferente y a disposición de la repartición contratante. salvo que la entidad contratante exija alguna o algunas en especial: a) En efectivo.838) Los depósitos de valores otorgados en garantía. supuesto en el que ingresará a Rentas Generales. f) Con aval bancario. se considerará automáticamente ampliado hasta la resolución de la misma. c) Contragarantía: Por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto. c) En Títulos de la Deuda Pública Provincial o Nacional. el plazo de mantenimiento de las propuestas presentadas. o cualquier giro: Postal o Bancario.. en caso de sociedades.A. La garantía ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y se constituirán independientemente para cada contratación.A. como deudor solidario. en el primero de ellos. pero los que se devengaren perte­ necerán a sus depositantes. consti­ tuyéndose al fiador.(Texto modificado por Decreto 1658/96). salvo que la misma quede a favor de la Provincia. lo que no podrá exceder de (10) diez días hábiles. Artículo 26. mediante depósito en el Banco de Salta S. b) De la adjudicación: El diez por ciento (10 %) del valor total del monto adjudicado a cada oferente.26 Ley 6. contra una entidad bancaria. En todos los casos.838) Las garantías se presentarán de la siguiente forma: a) De la Oferta: en el sobre de presentación conjuntamente con la propuesta. las garantías se depositarán en el Banco Salta S. ésta a satisfacción del organismo contratante. los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento del contrato mediante la constitución de garantías en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. (Texto modificado por Decreto 1658/96). En el caso de utilizarse la alterna­ tiva de doble sobre.­ Garantías (Art.
Artículo 30. El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez. 5) Observaciones y/o impugnaciones que se hicieran en el acto de apertura.­ Apertura (Art. labrán­ dose una segunda acta para los oferentes que fueran precalificados.b) La de adjudicación: dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación de la adjudicación o en su caso previo a la firma del contrato. cuando cumpla con todos lo requisi­ tos mínimos. La garantía de oferta.28 Ley 6. Las observaciones serán resueltas dentro de los (3) tres días posteriores al acto de apertura. e) El acta será firmada por los funcionarios intervenientes y por los asistentes que deseen hacerlo. Artículo 27. el acto será rea­ lizado en el día hábil siguiente para la Administración Pública. A partir de la hora fijada para la apertura del acto.­ Apertura El acto de apertura será público. 4) Monto y forma de garantía. En el supuesto de optarse por la alternativa del doble sobre prevista en el artículo 9º de la Ley 6. 2) Nombre del oferente y número de inscripción en el Registro de Contratistas.838. verbal y actuado. quién podrá delegar su representación en un auditor supervisor; su inasistencia no impedirá la continuidad del acto. 19 . Los originales de las propuestas serán rubricados por el funcionario que presida el acto y por el Con­ tador Fiscal.­SIN REGLAMENTACION CAPITULO IV Procedimiento para la Adjudicación Artículo 28. c) Del resultado obtenido se procederá a labrar acta.­ Desistimiento de la oferta. salvo que circunstancias especiales y justificadas ameriten uno mayor. la cual deberá ser absolutamente objetiva y con­ tendrá: 1) Número de orden asignado a cada oferta. d) Ninguna oferta podrá ser desestimadas en el acta de apertura. se procederá a abrir las propuestas en presencia de los siguientes funcionarios: titular de la entidad contratante o en quien éste delegue la función; encargado de la Unidad Operativa correspondiente. b) En caso que el día señalado para la apertura fuera feriado o asueto administrativo. bajo ningún concepto. el acta de apertura deberá contener los antecedentes y propuestas técnicas contenidas en el primer sobre. para su resolución. aún cuando dicho acto no se haya iniciado. el que no podrá ser superior a (10) diez días hábi­ les. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la autoridad competente que corresponda. previa ampliación.838) a) En el lugar y hora fijados en el respectivo llamado para celebrar el acto. Escribano de Gobierno o su reemplazante legal. Artículo 27. no se podrá. Los duplicados quedarán a disposición de los interesados que deseen tomar conocimiento de las ofertas presentadas. (Texto modificado por Decreto 1658/96). Las observaciones de las ofertas podrán realizarse hasta (2) dos días posteriores a su apertura. podrá convertirse en garantía de adjudicación. un Contador Fiscal del Tribunal de Cuentas y toda otra persona interesada en presenciar el acto. acarreará la pérdida de la garantía del mantenimiento de la oferta. recibir ofertas. en su caso. Será espe­ cialmente invitado el titular de la Unidad Central de Contrataciones. 3) Monto de oferta.
aun cuando se trate de una sola propuesta válida. Artículo 30. Artículo 31.838) Para el examen de las propuestas presentadas. harán responsables a éstos por las negligencias. La recomendación deberá estar debida­ mente fundada. cuales.­ Preadjudicación. y no generará derecho alguno para el oferente preadjudicado. Para efectuar una comparación homogénea. cuando ellas hayan sido requeridas. teniendo en cuenta la relación de calidad y precio de todas las ofertas y fines en que será utilizados él o los elementos cotizados.Artículo 29. se deben tener en cuenta las variantes que se presenten en las ofertas.838) En cada organismo contratante. La recomendación tendrá carácter de dictamen no vinculante.­ Modalidades y requisitos de la Preadjudicación (art. a los demás organismos que deben intervenir para su estudio. no libera de la obligación de formular opinión sobre las mismas en la materia de competencia.­ Preadjudicación (Art.­ Modalidades y requisitos de la Preadjudicación (Art. expresarán concretamente y en términos claros. los organismos que deben efectuar el análisis científico de muestras. día y hora que se de­ termine dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición de las recomendaciones por el funcionario 20 . En su defecto. el funcionario responsable podrá pedir. podrá funcionar una comisión de pre­adjudicación que estará integra­ da por tres miembros como mínimo. La recomendación que emita la comisión de pre­adjudicación. la comisión podrá solicitar toda clase de informes y cualquier otro elemento de juicio que sea necesario y las reparticiones quedan obligadas a suministrarlos a la brevedad.838) La pre­adjudicación será dada a conocer a los proponentes en la forma. Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos especia­ lizados. lugar. Artículo 32. El funcionario responsable deberá en todos los casos recomendar la decisión a adoptar. las aclaraciones pertinentes. impericias e inobservancia de sus haberes al emitir sus informes o expedir sus dictámenes. Sin alterar la igualdad entre oferentes.30 ley 6. Las pre­adjudicaciones que se decidan en base a informes producidos por reparticiones. ni de requerir otros informes que permitan a la Administración contratar en la forma que mejor con­ venga a los intereses fiscales. las comisión podrá ser integrada conforme lo previsto en el artículo 5º de la Ley de Contrataciones. salvo que por la na­ turaleza de la contratación se exija plazos diferentes y sean previstos en los pliegos de bases y condiciones o en la documentación que haga sus veces. en su opinión. Artículo 33.­ Modalidades y requisitos de la Preadjudicación. resultan más convenientes.29 Ley 6. Igualmente cuando se lo solicitaren. el funcionario confeccionará un cuadro comparativo de las ofertas en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles posteriores al acto de apertura. El funcionario responsable evaluará y calificará las propuestas y preadjudicará la que resulte más conveniente a los intereses de la entidad. cuya forma de actuación y plazo para expedirse será determinada por el funcionario responsable. Las entidades mencionadas en el artículo 1º) podrán dejar sin efecto los procedimien­ tos indicados precedentemente hasta la instancia previa a la adjudicación sin que ello otorgue derecho alguno a los interesados.30 Ley 6. en caso de ser necesario. omisiones o funcionarios técnicos en la materia.
­ Impugnación. plazo y lugar de entrega. entre otros. teniendo en cuenta la calidad. efecto jurídico alguno. Los oferentes tendrán un plazo perentorio de tres (3) días hábiles a partir de dicha notificación para formular las observaciones y las impugnaciones que estimen corresponder. Artículo 34.responsable.31 Ley 6. las que deberán ser resueltas dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes a su formulación. A tal fin.32 Ley 6.­ Contrato. El plazo para recurrir se computará a partir del día siguiente a la notificación o publi­ cación de la adjudicación. la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.­ Impugnación (Art. la adjudicación no podrá apartarse de tales criterios objetivos. criterios objeti­ vos de adjudicación que ésta considere más convenientes a los intereses públicos.838) SIN REGLAMENTACION Artículo 33. la que no tendrá respecto de los pre­adjudicatarios. Las adjudicaciones se harán por el total ofertado. el precio. Cuando el contrato no se firmara por causas imputables a la entidad contratante. A fin de asegurar que la contratación sea otorgada a la oferta más conveniente. se podrá utilizar métodos adecuados tales como el sistema francés de promedio simple o pon­ derado para la obra pública y/o sistemas mediante grillas de puntaje absolutamente identificables y mensura­ bles que se incluirán en la documentación de selección. Artículo 31. En el acto se les mos­ trará los cuadros comparativos de las ofertas. La autoridad competente procederá a la adjudicación sin que sea preciso que recaiga en la oferta preadjudicada. Artículo 35. En caso de igualdad de condiciones entre dos o más ofertas. u otros que previa­ mente se estimen relevantes para la contratación. precio.­ Criterios de adjudicación (Art. Los actos administrativos dictados en los procedimientos de contratación podrán ser impugnados mediante la interposición de los recursos preceptuados por las normas que reglen la materia. la entidad contratante podrá incorporar en los pliegos de bases y condiciones o la documentación que haga sus veces. Artículo 32. 21 . Los recursos no tendrán efecto suspensivo. labrándose el acta pertinente. el que será fijado por la entidad contratante. sea en razón de su calidad. se llamará a los proponentes a mejorarlas en la forma y fecha que se establezcan en los pliegos de las cláusulas particulares. La adjudicación recaerá en la oferta que resulte más conveniente. que se efectuará en presencia de los interesados si los hubiere y los fun­ cionarios descriptos en el artículo 30 de esta reglamentación. condiciones de pago. En los supuestos en que la entidad contratante insertare en los pliegos de bases y condiciones o docu­ mentación que haga sus veces. De no ser mejoradas las condiciones. se adjudicará por sorteo. el ad­ judicatario podrá emplazar a aquella a hacerlo dentro del plazo que fije la reglamentación. prefiriéndose uno o algunos de ellos. pudiendo utilizarse sistemas informatizados con soporte magnético. En tal situación.838). salvo que circunstancias justificadas en el expediente ameriten un plazo superior. el que se fir­ mará con posterioridad a la constitución de la garantía de cumplimiento.­ Criterios de adjudicación. La contratación se instrumentará mediante la suscripción del contrato. métodos o sistemas adecuados de selección en los que se prefieran uno o alguno de los elementos de la contratación. por renglón o parte de éste según correspondan. deberá dejar constancia expresa de los fundamen­ tos por los que adopta su decisión.
Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la ejecución del contrato. provisión o venta. con especi­ ficaciones técnicas y planos.Transcurrido ese plazo. serán resueltas conforme a las previsiones del mismo. cuando corresponda y a la presente ley y a su reglamentación en ese orden de prelación.838). Artículo 37. Ante cualquier supuesto que impida la formalización del contrato por causas imputa­ bles al adjudicatario. Vencidos dichos plazos. Artículo 36. lo estime conveniente. a los pliegos de bases y condiciones particu­ lares y generales de cada contratación o a la documentación que hiciera sus veces. SIN REGLAMENTACION Artículo 35. el interesado que no hubiera recibido la orden de compra. tanto a adjudicatarios como a los demás oferentes de la contratación de­ ntro del plazo que determine la reglamentación. salvo que.­ Interpretación del contrato. la que deberá realizarse en un plazo no mayor de seis (6) días hábiles desde el dictado del instrumento le­ gal adjudicante.34 Ley 6. El adjudicatario podrá emplazar a la entidad contratante a suscribir el contrato en un plazo máximo de quince (15)días hábiles contados desde la adjudicación. lo que será justipreciado por la entidad contratante. (Art.838). el adjudicatario tendrá derecho a la devolución de la garantía consti­ tuida y al reconocimiento de los gastos en que razonablemente pudiese haber incurrido. a su solo juicio. deberá éste acreditar fehaciente e indubitablemente la existencia de tales gastos. El contrato de suministro se perfeccionará con la adjudicación efectuada y notificada al adjudicatario dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y se formalizará con la entrega de la orden de compra o provi­ sión. Artículo 34. debiéndose consignar tal extremo en los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces. Si el contrato no se firmara por causas no imputables a las partes. La entidad contratante podrá autorizar la cesión total o parcial del contrato en casos debidamente justificados y cuando. Si el contrato no se firmara por causas imputables al adjudicatario. por la naturaleza de la contratación se exija uno distinto. la entidad contratante procederá a la devolución de las garantías de oferta. Las garantías de oferta serán devueltas dentro de un plazo máximo de (10) diez días hábiles contados desde la firma del contrato o su formalización. para lo cual el ce­ sionario deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que ofrecía el cedente al momen­ 22 . Una vez firmado el contrato. su composición y monto. como consecuencia de la presentación de su oferta y posterior adjudicación. En caso de duda sobre la interpretación del contrato se recurrirá al contenido de sus cláusulas. con los efectos y alcances previstos en el artícu­ lo 33 de la Ley y esta reglamentación. a jui­ cio exclusivo de la entidad contratante. a los términos de la oferta adjudicada.33 Ley 6.­ Interpretación de contrato.­ Cesión. el adjudicatario sólo tendrá derecho a la devolución de la garantía constituida.­ Contrato (Art. la entidad contratante podrá adjudicar la contratación a las ofertas que sigan en el orden de mérito a proceder a un nuevo llamado. Para el reconocimiento de los gastos en que hubiera podido incurrir el adjudicatario por el incumpli­ miento de la Administración en suscribir el contrato. este último per­ derá la garantía de la oferta. podrá exigirlas personalmente o por medios fehacientes. salvo que la misma se convierta en garantía de adjudicación.
c) Que el Adjudicatario de Concesión de Servicio Público y de Concesión de Obra Pública. d) Que se constituyan todas las garantías suficientes para la ejecución del contrato.­(Art. SIN REGLAMENTACION 23 . b) Que en los supuestos de obra pública. por la ejecución del contrato.­ Cesión (Art. siempre que las cualidades per­ sonales o técnicas del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato. quedarán obligados solida­ riamente ante la Administración y deberán nombrar un representante o gerente único de la agrupación. salvo que se haya autorizado expresamente otro plazo en el contrato originario. El pliego o documentación que haga sus veces establecerá el plazo que mediará entre la firma de contrato y la fecha de su iniciación a partir de la cual se computará el plazo con­ tractual. tenga ejecutado al menos un 20% del presupuesto total del contrato.­ Iniciación de los trabajos.838). salvo que se haya autorizado expresamente otro porcentaje en el contrato originario. Artículo 38. con po­ deres bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. Artículo 39.35 Ley 6. Salvo que el contrato disponga lo contrario. Con las mismas limitaciones. b) Que el cedente. a fin de que aquella lo autorice previamente a no ser que el contrato facultase ya al contratante a estos efectos.to de la contratación original. en tanto se acepte el negocio a través del acto administrativo pertinente. En los supuestos en que se autorice la asociación del contratista con otra persona jurídicas. podrán ser cedidos a tercero.838). quedando aquellos obligados frente al empresario principal. que se constituyan temporalmente al efecto bajo cualquier forma asociativa de empresa. la entidad contratante al momento de expedirse deberá constatar la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la justificación de la cesión se encuentre fehacientemente acreditada en el expediente solicitando dicta­ men previo de la Unidad Central de Contrataciones. o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que su ejecución ha de ser realizada en forma total y directa por el adjudicatario. haya realizado la explotación durante el plazo mínimo de tres (3) años o una tercera parte del plazo estipulado en los contratos inferiores a dicho término. con indicación de las partes de ejecución a realizar y sus condiciones económicas.­ Iniciación de los trabajos. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se dé conocimiento por escrito a la entidad contratante del subcontrato a celebrar. salvo que se haya autorizado ex­ presamente otra cosa en el contrato originario. Ambos serán responsables solidariamente ante la Administración por los daños que se pudieran ocasionar en la ejecución del contrato sin contar con la autorización correspondiente. como así también solidariamente ante la Administración.35 Ley 6.838) Los derechos dimanantes de un contrato.­ Cesión (Art. podrá éste concertar con terceros la ejecución de prestaciones accesorias. la entidad contratante podrá autorizar la asociación del contratista con otras personas físicas o jurídicas.36 Ley 6. sólo surtirá efectos para la Administración. A tales fines. CAPITULO V Ejecución de los Contratos Artículo 36. La Cesión instrumentada entre cedente y cesionario. las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no ex­ ceda del cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total de la obra principal. Artículo 40. en el contrato de Obra Pública.
conforme a la reglamentación y en ningún caso podrá exceder en más o en menos un veinte por ciento del total.838). tales modificaciones no superen en más o en menos el veinte por ciento(20%) del total de las mismas. debiendo en todos los casos de aumento de prestacio­ 24 . siempre que el plazo no fuere esencial y éste ofrezca cumplir sus compromisos otorgándosele prórroga del tiempo que se le había designado.­ Ampliación de plazos (Art. El pliego o documento que haga sus veces. Artículo 41. en forma total o acumulati­ va. Artículo 38.Artículo 37.­ Aumento o disminución de las prestaciones. salvo que se dispusiere un procedimiento especial en los pliegos de bases y condiciones o do­ cumentación que haga sus veces. un reajuste del plazo contractual. ello sobre la base de los principios de buena administra­ ción y teniendo en mira la finalidad última perseguida. Artículo 42. Si se produjera un retraso en los términos pactados para la ejecución del contrato por motivos ajenos al cocontratante. según corres­ ponda. contemplando los derechos esenciales del cocontratante y de terceros.38 Ley 6. el ordenamiento confiera al Estado para la concreción de los cometidos estatales. necesariamente. aumentar o dis­ minuir las prestaciones objeto del contrato a cargo del cocontratante. El funcionario responsable deberá realizar el seguimiento y control del contrato hasta su total cumplimiento o extinción por las causales previstas en la presente ley.838). los funcionarios res­ ponsables ejercerán todas las potestades que en materia de contrataciones públicas. bajo su exclusiva responsabilidad. a no ser que el cocontratante pidiera otro menor.838). Tales aumentos o disminuciones de las prestaciones darán lugar a incrementos de los pagos o a de­ tracciones de las cantidades pactadas. en su caso. determinará cuales serán las causas de am­ pliación del plazo contractual. La constitución en mora del cocontratante no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración. Toda modificación en las prestaciones objeto de los contratos deberán ser autorizadas por el titular de la entidad contratante. En los casos de prórroga de plazo deberá quedar claramente especificado a quién resul­ ta imputable. su reglamenta­ ción y documentación básica. se podrá conceder por la entidad contratante un plazo que será como máximo.37 Ley 6. igual al tiempo perdido. Artículo 43.39 Ley 6. el incumplimiento del cronograma o plan de trabajo. con carácter de decisión definitiva. La entidad contratante será la autoridad competente para resolver por si. siempre que. el otorgamien­ to de prórrogas.­ Seguimiento de la contratación. (Art. Para el cumplimiento de los deberes impuestos por el artículo 37 de la Ley 6. Artículo 39. Toda ampliación o reducción de obra no significará. La entidad contratante podrá.­ Seguimiento de la Contratación. por razones de interés público debidamente justificada.­ Ampliación de plazos. preservándose la relación costo­beneficio de éste. con arreglo al régimen general del contrato.­ Aumento o disminución de las prestaciones (Art. sin perjuicio de los recursos que pudieren corresponder. El plazo de cumplimiento será en todos los casos fijado por la entidad contratante.838. Las prestaciones objeto del contrato podrán aumentarse o disminuirse.
838).­ Pérdida de la garantía de ejecución. Artículo 46.40 ley 6.41. Supletoriamente se aplicarán las normas del derecho común y demás que rijan cada materia. con arreglo a lo dispuesto en la Ley.­ Pérdida de la garantía de ejecución (art.­ Precios. Artículo 40. las normas previstas en la ley.­ Responsabilidades. Artículo 45. procederse al reajuste de las garantías de adjudicación y comunicarse a la Unidad Central de Contratacio­ nes. determinarán los casos en que el incumplimiento del contratista acarreará la pérdida de la garantía de la ejecución del contrato.­ Precios (art.838.42 ley 6. Artículo 41. El funcionario responsable efectuará el segui­ miento respecto a la razonabilidad de los precios que deba pagar la unidad contratante. fehacientemente acreditados y no meramente hipotéticos. No obstante cuando causas sobrevinientes y que no hayan podido ser tomadas en cuenta al momento de la oferta modifiquen substancialmente la economía del contrato. La entidad contratante tendrá derecho a reclamar por los daños y perjuicios provoca­ dos por paralizaciones totales o parciales de la ejecución del contrato cuando provengan de actos o hechos imputables al contratista. Los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces. Sin perjuicio de lo anterior. Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables. Artículo 44. previo a la formalización de todo acuerdo con la parte contratante. Consecuentemente. El contratista será responsable por los daños y perjuicios que cause a la entidad por dolo.838). efec­ tuar la revisión de los valores contractuales. Serán aplicables a los fines de las responsabilidades emergentes de los procesos de contratación. se podrá. cuando provengan exclusiva y directamente de actos o hechos del poder administrador.­ Responsabilidades (art. 25 . Tampoco serán reconocidos mayores costos provenien­ tes de las oscilaciones normales de los mercados. La entidad contratante deberá requerir la intervención de la Unidad Central de Contrataciones a fin de analizar la procedencia del pedido de variación de precio. tales mayores costos podrán ser reconocidos por el titular de la entidad contratante. constatables. si el cocontratante invocase haber incurrido en mayores costos y los mis­ mos fueren efectivos.­ley 6. esta reglamentación y las que se establezcan en los pliegos de bases y condiciones o la documentación que haga sus veces en cada contratación en particular. El contratista tendrá derecho a reclamar indemnización a la entidad contratante por los daños y perjuicios provocados por paralizaciones totales o parciales de la ejecución del con­ trato. En términos del artículo 40 de la ley 6.nes. por acuerdo de partes. cuya magnitud transcendiera la previsión propia de un buen hombre de negocios. no serán reconocidos los mayores costos atribuibles a falta de previsión o a culpa del cocontratante o de terceros por quien éste responda. los precios correspondientes a la adjudicación son invaria­ bles. Artículo 42. culpa o negligencia.838). El incumplimiento del contrato por causas imputables al contratista acarreara la pérdi­ da de la garantía de ejecución del contrato.
­ Sanciones registrales (Art.­ Penalidades. Será sancionado con suspensión de: 1. sea por aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero. Artículo 44.Artículo 43. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista facultará a la entidad para aplicar a la entidad las correspondientes penalidades que deberán estar previs­ tas en los pliegos o documentos que hagan sus veces. según corresponda.­Hasta 5(cinco) años el cocontratante. Los pliegos de bases y condiciones o la documentación que haga sus veces. entendiéndose por tales.­Hasta tres (3) años: El cocontratante que. respetan­ do el derecho de defensa; I) Apercibimiento; a) El cocontratante que incurriera en las faltas que no lleguen a constituir hechos dolosos; b) Desistimiento injustificado de ofertas y adjudicaciones: c) No presentación o ampliación de garantías de adjudicación. sea por el empleo de cualquier artificio.­Hasta 10(diez) años el cocontratante que cometiera hechos dolosos.­Hasta un (1) año: Cuando el cocontratante sea apercibido por segunda vez dentro del año calendario.­ Sanciones registrales.­ Sanciones registrales.­ Penalidades (art. astucia o maquinación. El registro General de Contratistas de la Provincia podrá aplicar. el Registro General de Contratistas de la Provincia podrá aplicar a los oferentes o adjudicatarios. La reglamenta­ ción determinará las faltas que darán lugar a la aplicación de las sanciones mencionadas. cumplida la sanción del punto anterior (II­I). Artículo 47. Sin perjuicio de las penalidades previstas en los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces y/o las contempladas en cada contrato en particular. las sanciones de: a) apercibimiento; b) suspensión; c) inhabilitación; y d) baja. a los efectos pertinentes.44 Ley 6838). sea pasible dentro del año calendario subsi­ guiente de un nuevo apercibimiento: III) Inhabilitación: 1.­(Art. durante el período de vigencia de la sanción impuesta. Las penalidades aplicadas serán comu­ nicadas al Registro General de Contratistas de la Provincia. dentro del año calendario subsiguiente. Artículo 49. todos aquellos en los que resulte manifiesta intención del oferente o adjudicatario de conseguir la ejecución de un acto o de sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones. Artículo 48. contado desde un apercibi­ miento anterior; 2. IV) Baja: Será sancionado con la baja definitiva del Registro General de Contratistas de la Provincia. No se podrá imponer sanciones después de transcurrido el término de cinco (5) años desde la fecha en que se cometió la infracción. podrá establecer multas y otras penalidades para supuestos de incumplimiento de estipulaciones contractuales. rein­ cidiera en una nueva falta. las siguientes sanciones.44 Ley 6838) 26 . cuando esta fuera requerida: d) Cuando no cumplan sus obligaciones contractuales o cedan el contrato sin autorización; II) Suspensión: La suspensión implica la prohibición de contratar con el Estado. remitiendo todos los antecedentes del caso. que cumplida la sanción prevista en el punto II­2 de éste artículo. el cocontratante rehabilitado que incurriera en una nueva falta.43 ley 6838). 2. según corresponda.
Las penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales no serán aplica­ bles cuando mediare caso fortuito o de fuerza mayor. Los efectos de las sanciones aplicadas a las sociedades anónimas o en comanditas sólo alcanzarán a éstas y a los miembros de directorio o a los socios colectivos respectivamente. los entes contratantes enviarán al Registro General de Contratistas los antecedentes y actos que declaren las resoluciones de los contratos y le comunicarán las desestimaciones de oferta adjudicaciones que hubieran motivado la aplicación de las penali­ dades previstas Artículo 45.46 Ley 6. A) Se considerarán causales de rescisión por incumplimiento imputables al contratista. Artículo 46. la comunicación referida anteriormente deberá efectuarse antes de los dos (2) días hábiles de este plazo. debidamente documentado por el con­ tratista y aceptados por la entidad contratante. de concesión de obra pública y de concesión de ser­ vicios la entidad tomará en forma inmediata y previo inventario. Dicha situación deberá ser puesta en conoci­ miento de la entidad contratante por el contratista.Los apercibimientos. los efectos de la extinción de los contratos. las sanciones no le alcanzarán como componentes de éstas. pongan en peligro la satisfacción de los fines determinantes de la contratación o que traduzcan por la entidad. aquellos actos u omisiones graves que. (Art.­ Caso Fortuito o fuer za mayor. inhabilitados o dados de baja formen parte al propio tiempo. Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obli­ gación no excediera de diez (10) días hábiles. 27 . mérito o conveniencia; g) Fenecimiento del plazo de concesión de obra pública; h) Muerte o incapacidad sobreviniente del contratista.­ Extinción de los contratos (Art. inhabilitaciones y bajas alcanzarán a las firmas respectivas e indi­ vidualmente a sus componentes y sólo tendrá efecto con relación a los actos posteriores a la fecha de la sanción. en un plazo que fijará la reglamentación. Los contratos se extinguirán en los siguientes supuestos: a) Incumplimiento imputable al contratista; b) Incumplimiento imputable a la entidad contratante; c) Acuerdo de partes; d) Caso fortuito o de fuerza mayor; e) Quiebra.­ Caso Fortuito o fuerza mayor. A los efectos de la aplicación de las sanciones que correspondan. Cuando los suspendidos. concurso civil o pérdida de personalidad jurídica del contratista; f) Revocación por la entidad fundada en razones de oportunidad. La reglamentación especificará el contenido de las causales consignada en los incisos a) y b) y. Pasado los términos antes mencionados. reiteración. En los contratos de obra pública. el cocontrantante no tendrá derecho a reclamación alguna. con dolo o culpa. suspensiones.­ Extinción de los contratos. contumacia o rebeldía una conducta incompatible con tales fines. En ningún caso se reconocerá lucro cesante en beneficio de los contratistas. Artículo 51. Será facultad de la entidad contratante rescindir el contrato si el contratista solicita su concurso preventivo.45 Ley 6838). en todos los casos. posesión de los bienes afec­ tados a los contratos. Artículo 50. El cocontratante está obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los diez (10) días hábiles de producida o conocida tal circunstancia. de otras firmas inscriptas en el registro.838).
implicando así un cam­ bio substancial en las condiciones de contratación de la obra. en el término de quince (15) días hábiles administrativos. f) Cuando existiera una falla técnica grave en el proyecto de obra pública provisto por la Administración y que para poder subsanarse. b) Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado para la iniciación de la ejecución del contrato. sin autorización de la administración. el contratista intimará previamente a la Administración para que. debiéndose estar a lo establecido en los pliegos o documentación de cada contratación en especial. b) Cuando por causas imputables a la Administración.46 Ley 6838) A) En los casos previstos en el artículo 46 inc. se considerarán causales de rescisión atribuibles al contratista. la ejecución del contrato o interrumpa sin causa justificada la pres­ tación objeto del mismo. se tenga que cambiar substancialmente el proyecto originario. La enumeración de las causales antes mencionadas es meramente enunciativa. e) Cuando la Administración demore la cancelación de dos o más pagos de una misma contratación en los términos previstos en los pliegos o documentación de cada contratación en particular. la legislación laboral y previsional. normalice la situación. ello sin per­ juicio de las sanciones pecuniarias que correspondan por demoras y de la indemnización de los daños y perjui­ cios ocasionados a la Administración. ceda total o parcialmente el contrato subcontra­ to o se asocie con otros. B) El contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos; a) Cuando las alteraciones o modificaciones de las prestaciones contractuales. La enumeración de las causales antes mencionadas es meramente enunciativa. excedan las condiciones y por­ centajes obligatorios establecidos en la Ley y esta reglamentación. Sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo anterior. tendrá derecho a reclamar la rescisión del contrato por culpa de aquella. b) La entidad contratante podrá substituir al contratista en sus derechos y obligaciones con respecto de los con­ tratos que hubiere celebrado con terceros. salvo que el pliego de bases y condiciones o documentación que haga sus veces consigne un plazo diferente. Esta causa no podrá ser invocada cuando mediare dolo. Vencido este término sin que se produzca la normalización. 28 .a) de la Ley 6838. También serán causales de rescisión por incumplimiento al cocontratante aquellas que expresamente así hayan sido previstas en los pliegos o documentación de cada contratación en particular. Pero si venciera la prórroga del plazo acordado y el contratista no comenzará con el cumplimiento del contrato. d) Cuando el contratista abandone la obra. (Art. la rescisión se declarará sin más trámite. los efectos de la rescisión serán los si­ guientes: a) El contratista deberá tomar a su cargo las consecuencias onerosas que deriven para la Administración de la formalización de un nuevo contrato o de la realización directa de las prestaciones de que se trate. culpa o negligencia del contratista. c) Cuando el contratista. salvo las excepciones previstas por la Ley y esta reglamentación. En todos los casos. los siguientes casos: a) Cuando el contratista infrinja o consienta que se infrinjan por sus subcontratistas. en relación al personal que se emplea en el cumplimiento del contrato. la ejecución del contrato se suspenda por más tiempo del previsto en los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga de veces. c) Cuando el cumplimiento del contrato dependa de la entrega de bienes de la Administración o prestaciones de ella y ésta cumpliera en los plazos fijados en los pliegos o contrato. Artículo 52. durante los plazos y en las condiciones que establezcan los pliegos de bases y condi­ ciones o documentación que haga sus veces. La Administración deberá intimar previamente al contratista.­ Extinción de los contratos. d) Cuando el Estado incumpla las obligaciones contractuales a su cargo y la rescisión estuviese prevista en los pliegos o documentación de cada contratación en particular. Solo se llegará a la rescisión por esta causa cuando se hayan agotado las vías conminatorias previas. previa conformidad de los mismos y en relación a los contratos res­ cindidos.La prueba de tales hechos deberá documentarse en forma fehaciente e indubitable.
deberá fundarse en la existencia de un obstáculo permanente o definitivo constitutivo de una situación contractual irreversible. conservación o mantenimiento de obra pública nueva o preexistente. previa medición efec­ tuada de común acuerdo. La actuación de la Administración que torne imposible la ejecución del contrato. notificándose la rescisión al Registro General de Contratistas de la Provincia. de los equipos. destinados al objeto del contrato. no provocará indemnización alguna en favor del cocontratante.c) En todos los casos el contratista perderá el depósito de garantía de los contratos. siempre que el cocontratante no los quisiera retener. excluído el lucro cesante. e) En los casos de contratos cuyo objeto fuere la construcción. además de ejercer las acciones que en cada caso cupiese. el concurso o la pérdida de la personería jurídica del cocontratante. de­ berá fundarse en motivos graves y sobrevinientes a la adjudicación. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser informado a la Administración en los términos previstos en el artículo 50 de ésta reglamentación. g) La entidad contratante podrá substituir al cocontratante. En caso de ausencia injustificada de éste. salvo los que el cocontratante quisiera retener. en la medida que no resulten afectadas. en el estado en que se encuentre y recibirá provisionalmente las partes que correspondan a las condiciones contractuales. debiendo realizarse la recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía. para la cual se citará fehacientemente al contratista. herramientas. útiles y demás ele­ mentos que se hubieran adquiridos especialmente para el contrato. remitirá los antecedentes al Registro General de Contratistas a los efec­ tos que correspondan. c) En los casos de contratos cuyo objeto fuere la construcción.b) de la Ley 6838. salvo de aquellas partes que no estén de acuerdo con las condiciones contractuales. C) La rescisión contractual por acuerdo de partes. de los materiales existentes. El síndico o interventor podrá ofrecer la continuación de la ejecución del contrato en las condiciones origi­ nariamente pactadas. D) La rescisión contractual por caso fortuito o fuerza mayor. el fondo de reparo en forma proporcional a la parte no cumplida. prevista en el artí­ culo 46 inciso e) de la Ley 6838. en viaje o elaboración. provocará la rescisión del contra­ to. se estará a la medición oficial. instalaciones. 29 . su ampliación y en su caso. b) Devolución o cancelación de las garantías constituidas para el cumplimiento del contrato. d) Medición y certificación final de las prestaciones recibidas. deberá acordarse sus efectos patrimoniales y no patri­ moniales derivados del mismo. prevista en el artículo 46 inc. los efectos de la rescisión serán los si­ guientes: a) Indemnización al cocontratante por los daños y perjuicios acreditados que sean consecuencia directa de la rescisión. d) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto de las garantías.c) de la Ley 6838. la entidad contratante ocupará inmediatamente la obra. prevista en el artículo 46 inciso d) de la Ley 6838. E) La quiebra. en los contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución del mismo. la entidad contratante. la que podrá ser declarada directamente por la administración o a requerimiento del cocontratante. f) Compra. que sean de recibo. la recepción provisional de la misma en el estado en que se encuentre. Al rescindir el contrato según esta modalidad. generará el derecho al cocontratante a solicitar la rescisión del contrato y el reconocimiento de una indemnización a su favor. salvo estipulación contractual en contrario. e) Certificación. siempre que contaren con su conformidad. por parte de la entidad contratante. La conclusión del contrato en los casos señalados que sean motivados en hechos exteriores a la Admi­ nistración y a los que ésta es ajena. a su valor de plaza. conservación o mantenimiento de obra publica nueva o preexistente. En los casos en que surgiere responsabilidad de la empresa. B) En los casos previstos en el artículo 46 inc. tal respon­ sabilidad podrá hacerse efectiva sobre cualquier crédito que estuviere el contratista con la Provincia.
transcurrido el plazo señalado sin que se formularan ofrecimiento. En términos del artículo 46 última parte de la Ley 6838. ya sea por sí o por intermedio de terceros. el cocontratante no quedará liberado de su responsabilidad frente al Estado ni podrá recuperar las garantías que haya otorgado. el cocontratante procederá a su inmediata entrega en las condiciones pactadas siempre que no se haya estable­ cido expresamente lo contrario en el contrato. Para la inscripción en el Registro General de Contratistas de la Provincia se requerirá: a) Tener capacidad para obligarse; b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio y las restantes normas de aplicación; c) Tener casa de comercio. con licencia de funcio­ namiento o patente que habilite para comerciar en los rubros que opera o ser productor. en las condiciones que preveé la reglamentación. podrá ordenar la ocupación temporal de los bienes de propiedad del cocontratante durante el tiempo mínimo indispensable para sustituir los mismos y satis­ facer el interés público propio. El cocontratante no podrá liberarse de la obligación de revertir haciendo abandono de las construc­ ciones o instalaciones.Dicho ofrecimiento deberá formularse dentro de los 30 (treinta) días corridos de producido cualquiera de los casos contemplados. F) En los supuestos de revocación del contrato por razones de oportunidad. La Administración podrá admitir o rechazar dicho ofrecimiento en el término de (10) diez días hábiles. con causa fundada en el plazo de diez (10) días hábiles. el contrato quedará rescindido de pleno derecho. Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento. im­ portador o representante con poder suficiente de firmas establecidas en el extranjero. los efectos de las rescisiones no previstos en el presente artícu­ lo. provocarán la rescisión de contrato a no ser que lo herederos o representantes legales ofrezcan continuar su ejecución.­ Registro General de contratistas de la Provincia.h) de la Ley 6838. el cocontratante será indemnizado por los daños y perjuicios que se deriven como consecuencia del actuar de la Administración. La indemnización debida al cocontratante por la ocupación temporaria. sin que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna. En todos los casos antes mencionados. sin que en éste último caso contraiga responsabilidad alguna. se decidirá con arreglo a las normas que sobre valuación contenga la Ley de Expropiación de la Provincia. el contrato que­ dará rescindido de pleno derecho sin lugar a indemnización alguna. Formulado el ofrecimiento en términos. la Administración podrá admitirlo o rechazarlo. La unidad central tendrá a su cargo el Registro General de Contratistas de la Provincia. Dicho ofrecimiento deberá formulare dentro del plazo que fije la Administración en cada caso y que no podrá ser mayor de treinta (30) días corridos de producido alguno de los casos contemplados en este apartado. G) Fenecido el plazo de concesión de obra pública previsto en el artículo 46 inciso g) de la Ley 6838. fábrica o empresa establecida en el país. H) La incapacidad sobreviviente o la muerte de cocontratante prevista en el artículo 46 inc. por el contrato y por la legislación de fondo que corresponda. se regirán por los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces. Mientras no se de cumplimiento a la entrega en legal forma. CAPITULO VI Inscripción de los Contratistas Artículo 47. 30 . mérito o conveniencia pre­ vista en el artículo 46 inciso f) de la Ley 6838.
(Art. c) Los artistas. nacionales. La apreciación del caso quedará a cargo de la unidad central del sistema. cuando lo crea conveniente.­ Excepciones Serán admitidos sin los requisitos mencionado en el artículo anterior; a) Los particulares. SIN REGLAMENTACION Artículo 49. un manual interno del funcionamiento y propondrá un procedimiento de registración sujeto a principios de economía. e) El funcionario encargado de los requisitos confeccionará y someterá a la aprobación de titular de la Unidad Central de Contrataciones. c) Estará facultada para efectuar inspecciones integrales a las personas inscriptas o que soliciten su inscrip­ ción. in­ 31 . entidades bancarias. de entidades intermedias y de cualquier otro persona jurídica de existencia física o ideal. No podrán inscribirse ni mantener su inscripción. el presente reglamento y por las normas internas que al efecto se dicten. comerciales. quedando para ellos. ajustará su funcionamiento a lo determinado por la ley. Artículo 48. clasificar y calificar a cada postulante.­ Registro General de Contratista de la Provincia.­ Registro General de Contratista de la Provincia. en cuyo caso las em­ presas facilitarán todos los elementos necesarios que les sean requeridos. importará una falta sancionable. (Art. capacidad crediticia y todo otra información de relevancia. provinciales y municipales. Dicho plazo podrá prorrogarse por otros seis meses se mediaren causas justifica­ das a juicio de la unidad central del sistema. comportamiento. pro­ pondrá los métodos de evaluación de capacidad de contratación y la vigencia de la inscripción. será competente para: a) Disponer la inscripción en los registros de quienes así lo solicitan de oficio los datos de los ya inscriptos. facultada para verificar la exactitud de la documentación presentada y requerir todo asesoramiento técnico que considere necesario de los organis­ mos pertinentes o de su agentes. La oposición injustificada a los trámi­ tes de inspección para las personas ya inscriptas. mientras que para los casos de personas en trámite de inscripción.47 Ley 6838) En ejercicio de sus facultades.­ Prohibiciones. conformando los respectivos legajos de antecedentes. b) Solicitar todos los informes que estime convenientes a organismos internacionales. técnicas y de otra naturaleza. ello exclusivamente para una justa calificación y categorización de los ins­ criptos o de los que tramiten su inscripción. pudiendo también controlar los contratos en ejecución. de las personas inscrip­ tas y a inscribirse en los registros.47 Ley 6838) El Registro General de Contratistas de la Provincia. provocará el archivo de las actuaciones sin más trámite.Artículo 53. c) De Proveedores de Bienes y Servicios. La Unidad Central deberá organizar los siguientes registros: a) De Contratos b) De Contratistas de Obra Pública. d) En los supuestos de inscripción de contratistas de obra públicas. solvencia. la Unidad Central de Contrataciones. productores de bienes o prestadores de servicios; b) Los comerciantes que comúnmente no cumplan dicho requisito por las características de su comercio. a cargo de la Unidad Central de Contrataciones. deberá categorizar. eficiencia. de acuerdo a las normas que a tal efecto deberá dictar. Artículo 54. en su caso. en el Registro General de Contratistas de la Provincia: a) Las personas físicas o jurídicas que estén sancionadas registralmente con suspensión.48 Ley 6838). Artículo 55. eficacia y leal información pública. artesanos y obreros; d) Las sociedades en formación durante el plazo de seis meses desde la fecha del pedido de inscripción. de las entidades profesionales. Asimismo. a fin de conocer los antecedentes.­ Excepciones (Art. simplicidad.
En caso de comprobarse la falsedad de tal declaración. Deberán tener el certificado definitivo expedido por el Registro General de Contratistas de la Provin­ cia para la firma del contrato. Sin embargo. podrán hacerlo previamente a la suscripción del contrato o al momento de la preadjudicación.49 Ley 6838) (Texto sustituido según Decreto Nº 2489/97) Las personas físicas o jurídicas que deban inscribirse en el Registro General de Contratistas de la Provincia deberán al efecto declarar bajo juramento que no se en­ cuentran comprendidas dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 49 de la Ley 6838.habilitación o baja; b) Las sociedades en las cuales los alcanzados por el inciso a) posean participación por cual­ quier título. j) Los deudores del Estado Provincial (texto agregado Ley Nº 6944). las circunstancias del caso o el tiempo transcurrido. Artículo 57. y en las condiciones que establezca la reglamentación. Artículo 50. Los interesados u oferentes que no se encontraren inscriptos en el Registro General de Contratistas de la Provincia. 32 . plazo o condición de pago de las obligaciones nacidas de contratos incluidos en la presente ley. deberán presentar un certificado provisorio extendido por el Registro acreditando: a) Para suministros: antecedentes suficientes que acrediten su solvencia económica financiera.838 y su Decreto Reglamenta­ rio.­ Inscripción Posterior. el Encargado del Registro correspondiente procederá a tomar las medidas de sanción previstas en el artículo 44 de la Ley 6. Artículo 56. según fuere el procedimiento utilizado. k) Quienes mantengan pleito con Estado Provincial acerca de las disposiciones de la presen­ te ley o de las normas que regulan el medio. quiebra o liquidación; h) Las personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación; i) Los procesados o condenados en causas criminales. precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras; f) Los agentes del Estado; g) Las personas físicas o jurídicas en estado de concurso. juzgare que la condena no es incompatible con la condición del contratista del Estado. formulará la denuncia pertinente ante el Fiscal Penal que por turno corresponda. siempre que éste les permita determinar la voluntad social; c) Las personas físicas o jurídicas que posean participación por cualquier título para determi­ nar la voluntad social de una sociedad sancionada. Inscripción Posterior (Art. y en su caso. en los términos del inciso a); d) Los cónyuges de las personas sancionadas y las sociedades en las que aquellos posean la participación prevista en los incisos anteriores; e) Los sucesores de personas jurídicas que estén sancionadas cuando existan indicios suficien­ tes que por su gravedad. b) Para Obra Pública: habilitación como contratista de obras públicas extendida por la Nación u otra Provin­ cia.50 Ley 6838) (Texto según Decreto Nº 1658/96) Los proponentes que formulen sus ofertas sin estar inscriptos en el Registro General de Contratistas de la Provincia.­ Prohibiciones (Art. la autoridad competente del Registro podrá considerar la inscripción o mantenimiento de ella cuando no se tratare de delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública y si en virtud de la naturaleza de los hechos.
por que su mantenimiento resulte antieconómico. 51 Ley 6838). excluidas las mencionadas en el artículo 97. El producido de las ventas ingresará a Rentas Generales. se regirán por dis­ posiciones generales de la ley. por lotes o en forma total.TITULO II De los Contratos en Particular CAPITULO I Ventas Artículo 51.­ Ventas Para las ventas de bienes. el que deberá ser realizado por un martillero inscripto en la matrícula.­ Contrato de suministros Las adquisiciones de bienes que ejecuten las entidades mencionadas en el artículo 1º). indi­ cará el procedimiento a seguirse. salvo aquellos que correspondan a entidades autárquicas que incrementarán sus propios recursos. Funcionarios excluidos (Art. inciso b.52 Ley 6838) Quedan comprendidos en el artículo 52 de la Ley 6838 los funcionarios mencionados en el artículo 1361 inc 5) y 7) del Código Civil. Los precios y condiciones que establezcan deberán tener como referencia valores de mercados o contar con análisis de costos. Ventas (Art. Artículo 58. por que no sean necesarias para la prestación de un servicio público o por cualquier otra causa debidamente fundada. pudiendo sacarse a remate por unidad. ni sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y hasta el segun­ do de afinidad. No podrán participar en la compra los funcionarios de la entidad contratante. pudiendo requerir informe técnico especializado a la Unidad Central de Contrataciones. por este Reglamento y por la cláusulas particulares que para cada contratación apruebe el organismo contratante. por sí ni por interpósita persona. 33 . Artículo 52. ya sea por que no prestan utilidad en ninguna repartición. Artículo 59.­ Funcionarios excluidos. 51 Ley 6838) La venta de bienes muebles o semovientes que disponga realizar el Estado. Se preferirá la venta de bienes muebles o semovientes a través del procedimiento de remate o subasta pública. Ventas (Art. la auto­ ridad superior de cada entidad fijarán los precios o determinará la forma en que éstos serán es­ tablecidos y los procedimientos y condiciones en que se efectuarán las mismas. La valuación de los bienes estará a cargo de la entidad contratante. CAPITULO II Contrato de Suministros Artículo 53. Artículo 60. El instrumento administrativo que disponga la venta de bienes mediante remate o subasta pública.
55 Ley 6838) Las cosas entregadas deberán ser confrontadas con las especificaciones del pedido. Artículo 62. las cosas objeto a la prestación deberán ser nuevas. Control de recepción (Art. en locales del contratista. a su exclusivo juicio. deberá indicar el cronograma y cantidades que comprenderá cada entrega parcial. tendrá carácter de provisional y los re­ cibos o remitos que se firmen serán de condición "a revisar".53 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 54. Cuando el resultado del análisis efectuado indicase el incumplimiento de lo pactado y por naturaleza del producto no sea posible proceder a la devolución de la cantidad entregada.54 Ley 6838) El trámite de actuaciones que se originen en presentaciones de los adjudicatarios con motivo del con­ trato. Si la contratación no se hubiere pactado en base a muestras o estas no tuvieren una calidad reconocida en el comercio. El control de calidad podrá efectuarse cuando la naturaleza de la prestación así lo aconseje. cualquiera sea su naturaleza y siempre que no estén in­ cluidas dentro del régimen del contrato de obra pública. de su representante o del encargado de la entrega. Su incomparencia. calificadas comercialmente como de prime­ ra calidad o en su caso. el Estado no reconocerá el pago de la misma. Entrega de suministros (Art. en presencia del adjudicatario. sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes. Control de recepción (Art. A los fines del párrafo anterior.­ Entrega de suministros El pliego de bases y condiciones o documento que haga sus veces deberá determinar los lugares de recepción de los suministros objeto de la contratación. Artículo 64. 2) Análisis de productos no perecederos: 34 . En ese mismo acto se realizará el control o se comunicará la hora que se practicará el mismo a fin que pueda concurrir el adjudicatario o su representan­ te. producidas de acuerdo a las reglas del arte. Artículo 61: Contrato de suministros (Art.55 Ley 6838) La recepción de los efectos en los lugares establecidos por el contrato. Artículo 55. con la muestra patrón o con el resultado de las pruebas que fuere menester realizar. las considere justificadas. Si se tratare de una contratación de tracto sucesivo. no suspenderá el cómputo del plazo establecido para su cumplimiento sino cuando el organismo contra­ tante. sujetos a verificación posterior. Artículo 63. se tomará en cuenta los siguientes criterios: 1) Análisis de productos perecederos: Se efectuarán con las muestras necesarias que se extraerán en el momento de la entrega. así como la fecha de en­ trega de los mismos.estarán alcanzadas por este régimen.­ Control de recepción La recepción en los lugares indicados sólo habilitará el proceso de facturación y pago una vez cumplido el control de calidad y cantidad que certifique que los bienes se ajustan a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas. todo ello con arreglo a las cláusulas parti­ cu­ lares. no será obstáculo para su realización y el resultado se tendrá por firme y definitivo.
La conformidad definitiva.­ Control de recepción (Art. Vencido el lapso indicado. quedando a disposición de éste el importe obtenido previa deducción de gastos administrati­ vos y almacenaje. municipales o nacionales. Artículo 56. la cual se tendrá por acordada. la dependencia contratante procederá a la enajenación de los elementos conforme a las normas que rigen las ventas por cuenta del Estado. en presencia del adjudicatario o de un representante del mismo. salvo que. debidamente autorizado. En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del análisis deberá manifestarlo por es­ crito. A los intervinientes en las adjudicaciones se les podrá. En el plazo que fije la dependencia contratante. Los gas­ tos motivados por la intervención de un perito o representante del interesado serán siempre a cargo de éste. En caso de silencio. los días que hubiera demandado el trámite serán computados de­ ntro del término convenido para el cumplimiento de la contratación. sin derecho a reclamación alguna por parte del adjudicatario. una vez vencido dicho plazo. no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se adviertan durante el plazo de tres (3) meses. Control de recepción (Art. Su in­ comparencia no será obstáculo para la realización del mismo y su resultado se tendrá por firme y definitivo. el adjudicatario podrá intimar el pronunciamiento sobre el rechazo o conformidad definitiva. en las cláusulas particulares se fijará en plazo mayor.Se extraerán las muestras que la dependencia contratante estime necesarias y el resultado del análisis se comunicará al adjudicatario por medio fehaciente. Si mediara objeción fundada por parte del intere­ sado. en forma fundada. que será el más breve posible. si la dependencia contratante no contara con el personal o los elementos necesarios. Los funcionarios responsables de la recepción definitiva remitirán a la oficina ante la cual se tramitan los pagos. dentro de los tres días de recibida la comunicación. por cuenta del interesado. Tales designaciones no podrán recaer en quienes hayan intervenido en la adjudicación respectiva. en caso contrario. El adjudi­ catario quedará obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondientes en el término y lugar que indique el organismo contratante. en lo posible. acompañadas en todos los casos 35 . por la índole de la prestación.55 Ley 6838) Las dependencias designarán a los responsables de la recepción de las cosas.55 Ley 6838) La conformidad definitiva se acordará dentro de los siete (7) días hábiles de la entrega de los efectos o dentro del plazo que se fije en las cláusulas particulares. Las facturas serán presentadas por el contratista en el lugar determinado en el pliego de bases y condiciones o documentación que haga sus veces. el costo de la diligencia correrá por cuenta del organismo contratante. pericia. Artículo 65. sino se manifestare en contrario en el término de dos (2) días hábiles de recibido la intimación. la certificación correspondiente. Artículo 66. cuando los análisis o pruebas especiales que corres­ ponda efectuar. no obstante. a reparticiones u oficinas provinciales. 3) Pericias. computados a partir de la conformidad defini­ tiva.­ Facturación. ensayos u otras pruebas. sal­ vo manifiesta imposibilidad en tal sentido. en forma que garantice el control de sus resultados por parte del interesado. El adjudicatario estará obligado a retirar los elementos rechazados en el plazo de treinta(30) días a contar de la fecha de la comunicación fehaciente del rechazo. En caso de rechazo de la provisión. se procederá a la extracción de otras muestras y la realización de un nuevo análisis. ensayos y otras pruebas: Se adoptarán en cada caso. el término se contará desde la fecha en que la respectiva resolución quedara firme. En el caso que fuera indispensable recurrir a la prueba pericial o informe de carácter técnico se dará intervención. Si los elementos sometidos a análisis. las medidas adecuadas para que la diligencia pueda realizarse. fueran de recibo. hayan de sobrepasar aquel término. requerir su asesoramiento.
la enti­ dad contratante incurrirá en mora y deberá reconocerle al contratista un resarcimiento por el período transcurrido entre la fecha de pago prevista contractualmente y la del efectivo pago. los plazos se comenzarán a contar a par­ tir del día siguiente al que se produzca la conformidad definitiva de la factura.A. b) Número de expediente. etc. Las facturas serán conformadas dentro de los tres (3) días hábiles de su presentación si se cuenta con la certificación de recepción definitiva. El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir imputables al cocontratante. Cuando en las cláusulas particulares se prevea el pago contra entrega. el cocontratante podrá reclamarlo por nota en la Tesorería respectiva. administrativo o de trámite. especificación e importe de cada renglón facturado. f) monto y tipo de los descuentos si correspondieran. El procedimiento de determinación del resarcimiento por pago en mora será fijado en la reglamentación.­ Pago (Art.56 Ley 6838) Las facturas contendrán como mínimo los siguientes requisitos: a) Número y fecha de la orden de compra o contrato a que corresponda. Artículo 68. h) Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación.57 Ley 6838) A partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido para el pago. Los requisitos que deberán incluir las facturas serán fijados en la reglamentación. la liquidación de interés que pudieran co­ rresponderle. Artículo 69. como así también. i) Los requisitos exigidos por la autoridad tributaria competente. c) Número y fecha de los remitos de entrega.­ Pago (Art. El plazo fijado en el párrafo anterior será interrumpido. e) Importe total bruto de la factura. cuando no se cumpliere por parte del cocon­ tratante algún recaudo legal. Vencido el plazo de pago previsto. g) Importe neto de la factura. salvo que la demora no le fuera imputable. de acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento. lugar donde se entregó la mercadería.­ Pago El pago de las facturas se efectuará en los plazos que establezca cada pliego de base y condiciones o documentación que haga sus veces. si es facturación parcial. que el adjudicatario ha dado cumplimiento en término y forma al contrato. total. Si la demora en el pago no obedeciera a causas imputables al acreedor.­ Facturación (Art. por parte del jefe de la repartición contratante o funcionario en quién éste delegue y bajo su responsabilidad e implicará.57 Ley 6838) Cualquiera sea la forma establecida para efectuar los pagos. hasta el momento en que se remita comunicación fehaciente al acreedor de que los fondos se encuentran a su disposición o en su defecto cuando se hiciera efectivo el importe de su crédito. Artículo 67. 36 .con la conformidad de recepción. Artículo 57. se entenderá que el pago debe efectuarse después e operada la conformidad definitiva de la factura. dichos intereses se liquidaran a la tasa pasiva fijada por el Banco de Salta S. tales como. los que correrán desde la fecha del vencimiento del plazo para el pago no efectuado en término. d) Número.
Si a este llamado se presentara 37 .­ Locación de inmuebles (Art. fijada a los efectos del impuesto inmobiliario y el título que justifique la calidad del locador. CAPITULO III Contrato de Locación de Inmuebles Artículo 59. ya se trate de una prórroga o de una nueva locación.58 Ley 6838) SIN REGLAMENTACION. existentes o futuros que incidan sobre el bien locado. lo solicitará con una anticipación de sesenta (60) días.59 Ley 6838).Artículo 58.­ Locación de inmuebles En todos los casos en que se sustancie la locación de un inmueble deberá tenerse como elemento de juicio el valor del inmueble determinado por el órgano estatal competente en va­ luaciones. mediante la resolución pertinente. b) El plazo de contrato. se acumularán como elementos de juicio la valuación fiscal. Artículo 73. Artículo 71. y por entidades dedicadas a negocios inmobiliarios que operen en la zona.­ Locación de inmuebles (Art. Artículo 74. significará el uso de ese derecho. Artículo 70. de la autorización del responsable de la realización y destino que se dará a las adaptaciones o modificaciones que sean menester introducir en el inmueble locado para la utilización por la en­ tidad contratante. ta­ sas o gravámenes de cualquier naturaleza que fueren. lo que requerirá la previa conformidad del Ministerio o Secretaría que corresponda. las reparticiones deberán realizar el lla­ mado a selección del cocontratante tendiente a formalizar una nueva locación. En las cláusulas particulares se indicará: a) La ubicación y condiciones del inmueble según las necesidades del organismo contratante. la facturación y pago se efectuará para cada entrega parcial en la que se incluirán los ítems entregados y su cantidad. Los contratos serán firmados por el funcionario responsable de la repartición interesada ad­ referendum del Ministerio de la jurisdicción que corresponda o en su caso. Toda entidad que necesite para su funcionamiento alquilar inmuebles y dicha contratación no fuere susceptible de programarse en los términos del artículo 4º de la Ley 6838. Cuando se optare por ella. por la autoridad superior de la enti­ dad descentralizada . en las condiciones que fije la reglamentación. la valuación estimativa de mercado según las características y ubicación del inmueble a locar.­ Entregas parciales En contratos de tracto sucesivo. salvo que el pliego de bases y condiciones o documento que haga sus veces establezca otra condición al respecto.59 Ley 6838).­ Locación de inmuebles (Art.59 Ley 6838). En todos los casos en que se sustancie la locación de un inmueble. en su caso. Asimismo.­ Locación de inmuebles (Art. Con la anticipación prevista en la presente reglamentación.59 Ley 6838). debe requerirse a la Unidad Central de Contrataciones. Artículo 72. En ningún caso se incluirán en los contratos cláusulas que obliguen al Estado al pago de impuestos. la relación locativa podrá prolongarse por dos (2) años más y la simple continuidad de la ocupación.­ Entregas parciales (Art. los que serán por cuenta exclusiva de su propietario. d) La previsión. c) La opción a prórroga a favor del Estado.
el actual locador del organismo coontratante y su oferta.­ Tipos de Concesión La concesión podrá otorgarse a título oneroso o gratuito. cons­ truir. conservar. Artículo 60.61 Ley 6838). Artículo 78. mantener u operar. cubrir los gastos de la operación y obtener una adecuada ren­ tabilidad durante el período que es objeto del contrato. Los intereses por mora en el pago se calcularán a la tasa pasiva que fije el Banco de Salta S. el beneficio obtenido por la explotación de la misma podrá ser utilizado para la construcción. Los plazos para el cálculo se contarán en días corridos.­ Concesión de obra pública (Art. Artículo 77. Artículo 76.59 Ley 6838).­ (Art. ajustada a las bases del mismo.A. con o sin subvención estatal. Artículo75. a la menor propuesta admisible. las que deberán ser invocadas y debidamente fundadas por la autoridad competente. No se considerará subvencionada la concesión que se otorgue sobre obra ya existente. Al término del contrato el concesionario deberá entregar la obra a la entidad contratan­ te.­ Concesión de obra pública El régimen que se establece se aplicará a los contratos en que las entidades enumera­ das en el artículo 1. Artículo 78. autorizándolos a percibir de los usuarios o beneficiarios la contraprestación que les permita amortizar la inversión.­ Locación de inmuebles (Art. se podrá decidir la adjudicación a su fa­ vor cuando existan razones de funcionamiento que tornen inconveniente y gravoso el desplazamiento de los ser­ vicios.60 Ley 6838). mantenimiento o conservación de otras obras. encomienden a personas físicas o jurídicas la gestión de proyectar. En los supuestos en que se otorgase la concesión de obras públicas preexistentes.62 al 64 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 63. SIN REGLAMENTACION CAPITULO IV Contrato de Concesión de Obra Pública Artículo 61.­ Normas aplicables Los contratos de locación se ajustarán a las normas que regulan la materia.62 al 64 Ley 6838) 38 . una obra pública nueva o preexistente o realizar un trabajo público.­ Normas aplicables (Art. en adecuado estado de funcionamiento.­ Plazo El contrato de concesión deberá tener un plazo cierto y determinado o determinable sobre la base del cumplimiento de parámetros preestablecidos.­ (Art. Artículo 62. no resultara superior en más de un veinte por ciento (20%).
Sin perjuicio de ello. además de los requisitos previs­ tos en la parte general. Artículo 78.65a) Ley 6838) Las condiciones para la ejecución de la obra se establecerán en los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces.SIN REGLAMENTAR Artículo 64.­ Documentación Básica.62 al 64 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 65. 39 . en todo lo que fuere pertinente. oportunidad y costo de presentaciones.­ Obligaciones del concesionario El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones de carác­ ter general: a) Ejecutar la obra en las condiciones que establezca la reglamentación; b) conservar la obra y sus instalaciones complementarias asegurando adecuadas condiciones de utilización; c) facilitar a los usuarios en condiciones normales la utilización de la obra objeto de la conce­ sión; d) aplicar las normas y reglamentos sobre utilización y conservación de cada obra sujeta a concesión; e) ajustarse a las normas de la presente ley y su reglamentación. El pliego de bases y condiciones o documentación que haga sus veces deberá prever como información a requerir para la presentación de la oferta. si correspondiesen; a) Las bases tarifarias y su procedimiento de revisión; b) El plan de inversiones y su inserción en la ecuación económico­financiera del contrato; c) La eventual utilización de recursos del crédito para financiar la concesión; d) Los aportes y garantías del Estado; e) El canon a cargo del concesionario; f) Las obligaciones recíprocas al término de la concesión; g) Las causas y efectos de la resolución contractual: alcances del resarcimiento y bases técni­ cas de evaluación y régimen de penalidades; h) Régimen de reversión; i) El capítulo que regulará el derecho de los usuarios. serán de aplicación las normas previstas en la Ley y esta reglamentación para el contrato de obra pública y concesión de servicio público. Artículo 79.­ (Art. en particular los vinculados a calidad. en la ejecución de las obras realizadas en cumplimiento del contrato de concesión; f) actualizar permanentemente la tecnología usada en la operación a fin de asegurar realiza­ ciones compatibles con el desarrollo tecnológico.­ Obligaciones del concesionario (Art.
transcurso del plazo u otras modalidades pactadas o establecidas. encomienden a personas físicas o jurídicas la gestión de prestar servicios públicos. a fin de asegurar prestaciones compatibles con el desarrollo tecnológico. 40 . Artículo 80.66 y 67 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 67. inversiones mínimas. en particular las relativas a la concesión de obra pública. c) Régimen de rescate.­ (Arts.­ Normas Aplicables. de conformidad a la naturaleza objeto de la concesión. Artículo 80.­ (Arts.­ Obligaciones del concesionario (Art.­ Obligaciones del concesionario El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones de carác­ ter general: a) prestar el servicio o contratar total parcialmente su prestación. Artículo 81. extinción del objeto. modalidades de prestación.­ Concesión de Servicio Público. a saber: continuidad. en las condiciones que prevea la reglamentación; b) conservar los bienes que le sean confiados asegurando adecuadas condiciones de utilización; c) aplicar las normas y procedimientos sobre utilización y conservación de los bienes sujetos a la concesión de servicio público; d) ajustarse a las normas de la presente ley y su reglamentación. Al término del contrato. se regirán por las normas específicas que se dicten en forma particularizada para cada sector o servicio público individual sujeto a concesión. Los contratos conforme los cuales las entidades enumeradas en el artículo 1º.66 y 67 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 68. uniformidad y obligatoriedad del servicio. cu­ brir los gastos de operación y obtener una adecuada rentabilidad durante el período que es ob­ jeto del contrato. Supletoriamente les serán aplicables las disposiciones de la presente ley. generalidad.68a) Ley 6838) Los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces. b) Deberá especificarse objeto. en el proceso de concesión de servicio público. el concesionario deberá entregar a la entidad contratante la obra o in­ fraestructura que sirvió para operar los servicios en adecuado estado de funcionamiento. caducidad o revocación por incumplimiento contractual. deberán contener como mínimo: a) Cláusulas que resguarden los caracteres jurídicos de la actividad objeto del contrato de concesión.CAPITULO V Contrato de Concesión de Servicio Público Artículo 66. en la ejecución de las obras afectadas al cumplimiento o propias del contrato de concesión; e) actualizar permanentemente la tecnología usada en la operación. autorizándolos a percibir de los usuarios o beneficiarios la contraprestación que les permita amortizar la inversión. regularidad. régimen tarifario o precio. igualdad.
­ Propaganda y publicidad (Art. declarar desierto un llamado a selección de cocontratante. nacionales o extranjeras.­ Contrato de consultoría (Art. científico o artístico. pero los proponentes y adjudicatarios. salvo que en las cláusulas particulares se hubiera previsto lo contrario. legales. programas e impresiones u otras de similar naturaleza. 41 . especialmente los dere­ chos que amparan a los usuarios. CAPITULO VI Contrato de Propaganda y Publicidad Artículo 69. técnico.70 Ley 6838).240 o la norma que la modifique.69 Ley 6838) Cuando se instituyan premios por trabajos a realizar.d) Metodología de reversión de los bienes afectados. Mediante el contrato de consultoría. reglamente o sustituya . que requieran un especial análisis. bajo la forma de locación de obra o de servicios intelectuales. f) Normas o cláusulas que regulen la relación jurídica del concesionario con terceros. fundados en conocimiento científicos o técnicos. siendo de aplicación subsidiaria y en lo que fuere pertinente. la prestación de aseso­ ramiento profesional. podrá establecerse un acuerdo de colaboración mediante el aporte ge­ rencial especializado de la consultora. la consultora se obliga a suministrar a la entidad contratante o asistida. En las contrataciones que se efectúen se señalarán con preci­ sión la finalidad que se persigue y las condiciones que se prevean como necesarias o conve­ nientes para una mejor orientación de los objetivos perseguidos. como asimismo las referidas a proyec­ tos. aportes de ideas. la Ley 24. No será necesario constituir garantías para estos casos. En el contrato de la consultoría.­ Propaganda y publicidad Las contrataciones de propaganda y publicidad. e) Régimen de contralor del concesionario. CAPITULO VII Contrato de Consultoría Artículo 70.­ Contrato de consultoría Se realizarán contratos de consultoría cuando las entidades mencionadas en el artículo 1. serán responsables ante reclamos administrativos o judiciales por parte de terceros y responderán por los daños y perjuicios perti­ nentes. en forma de obligación de hacer . a los efectos de utilización sin limitación alguna. una información o un dictamen sobre cuestiones técnicas. se regirán por las disposiciones generales de esta ley y por las cláusulas particulares que para cada contratación apruebe la entidad contratante. Artículo 82. evaluación y conclusión. financieras. convengan con personas físicas o jurídicas. a graduarse en orden de mérito. se preverá si la falta de adjudicación al primero implicará o no. comerciales. Artículo 83. artísticas o de otro orden. Los trabajos adjudicados y sus elementos integrantes quedaran en propiedad del Estado.
Artículo 86.­ Presentación de infor mes El pliego de bases y condiciones o documentos que haga sus veces deberá determinar los lugares de recepción de los informes de cumplimiento del contrato. la consultora estará obligada a propor­ cionar a la entidad asistida.71 Ley 6838) Los informes o dictámenes a presentar por las consultoras. d) Fundamentos básicos conforme a las circunstancias ponderables y a las características específicas del objeto sometido a estudio. conclusio­ nes y todo instrumento u opinión que forme parte de los elementos de dictamen.71 Ley 6838) La consultora estará obligada a guardar secreto de los datos.­ Presentación de informes (Art. a su vez. suministrando datos. c) Cálculos de probabilidades por medios técnicos. provinciales y municipales vigentes. Artículo 72.71 ley 6838) Los pliegos particulares deberán contener el plazo requerido para la presentación de los informes. deberán tener en cuenta los intereses provinciales y encuadrar sus conclusiones y recomendaciones en las normas. pla­ nes y programas nacionales. aunque no fueran de pública notoriedad. La recepción de los informes en los lugares indicados sólo habilitará el proceso de facturación y pago una vez cumplido el trámite de aprobación de los mismos. Si se tratara de una contratación de trato sucesivo. prestar plena y eficaz colaboración con la consultora. con la mayor aproximación o rigurosidad posible. elementos objetivos y comunicando toda novedad o conocimiento de nuevas situaciones que puedan influir en la elaboración del dictamen. Artículo 85. datos y elementos que considere necesa­ rios o que fueren complementarios. deberán constar como mínimo con los si­ guientes elementos: a) Descripción de los elementos de evaluación. Di­ cho plazo podrá.­ Presentación de informes (Art. fundamentos. Asimismo deberá expresar­ se: a) Fecha en que la entidad asistida debe hacer llegar a su consultora la totalidad de los elementos y especifica­ ciones para el servicio encomendado.Artículo 71. Artículo 84. se en­ tienda que deban ser conocidas por una consultora eficiente. b) Plazo en el que la consultora podrá requerir nueva especificaciones. La entidad consultante o asistida debe. informaciones. así como la fecha de entrega de los mismos. c) Plazo para la entrega de los informes parciales y para el dictamen total. e) Conclusiones. Dicha obligación de confidencia­ lidad se conserva aún finalizado el contrato. establecerse como un término único o bien en plazos escalonados. las aclaraciones y actualizaciones del dictamen que aparezcan como necesarias. Toda la información a brindarse por la consultora debe estar actualizada. debiendo informar sobre nuevas circunstancias que puedan influir en el dictamen y que. deberá prever el cronograma de entregas parciales. Las firmas consultoras y los consultores en todos sus trabajos en el ámbito local. de las circunstancias o de los elementos aportados por la consultora o por la entidad consultante o asistida. b) Factores que han sido considerados.­ Facturación y pago 42 . Asimismo.­Presentación de informe (Art.
salvo que a demora no le fuera imputable.­ (Arts. cuando formulen expresamente esta circunstancia en la oferta que presen­ ten.Las facturas serán presentadas por el contratista en el lugar determinado en el pliego de bases y condiciones o documento que haga sus veces. En contratos de tracto sucesivo. El procedimiento y la determinación del resarcimiento por pago en mora será fijado en la reglamentación. presentarse a los llamados o ser adjudicatarios de dichos servicios u obras. Artículo 88.­ Infor mes parciales.72 Ley 6838) En lo que fuere pertinente serán aplicables los requisitos mínimos exigidos para los contratos de sumi­ nistros. Artículo 87. Artículo 89. Los requisitos que deberán incluir las facturas serán fijadas en la reglamentación. salvo que el pliego de bases y condiciones o documentación que haga sus veces esta­ blezca otra condición al respecto. identifiquen a los subcontratistas y tal pretensión sea aceptada por las entidades contra­ tantes. Artículo 73.­ Pago de facturas (Art.­ Prohibiciones Las personas físicas o jurídicas que realicen las elaboración de los pliegos de condi­ ciones de concursos para la selección de contratos de consultoría no podrán por si. se calcularán a la tasa pasiva que fije el Banco de Salta S.­ (Arts. por in­ terpósita persona.A. Artículo 74. 43 . Vencido el plazo de pago previsto. acompañadas en todos los casos con la aprobación de los informes.74 a 78 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 76.73 Ley 6838) Los intereses por mora en los pagos. la enti­ dad contratante incurrirá en mora y deberá reconocerle al contratista un resarcimiento por el período transcurrido entre la fecha de pago prevista contractualmente y la del efectivo pago.­ Subcontratación Los consultores podrán a su vez subcontratar tareas que formen parte del objeto prin­ cipal del contrato. Artículo 89. la facturación y pago se efectuará para cada informe parcial.­ Facturación y pago (Art.74 a 78 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 75.­ Pago de facturas El pago de facturas se efectuará en los plazos que establezca cada pliego de bases y condiciones o documentación que haga sus veces. Los plazos para el cálculo se contarán en días corridos.
los estudios. Artículo 89. será adquirido por ésta para utilizarlo en forma exclusiva. salvo estipulación expresa en contrario.bajo la pena de nulidad de la contratación y siendo pasibles de las sanciones que correspon­ dan. programas o proyectos en lo que presten servicios. construcción. (Art. directa o indirecta­ mente equipos o materiales para la construcción de obras. salvo estipulación expresa en contrario. Todo aquello que la consultora elabore en interés de la entidad consultante. Las personas físicas o jurídicas consultoras no podrán proveer.74 a 78 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 79.­Derechos Intelectuales. Artículo 89. estarán alcanzadas por este régimen legal.80 Ley 6838) (Texto modificado por Decreto 1658/96). CAPITULO VIII Contrato de Obra Pública Artículo 80.­ Derechos intelectuales Los derechos de propiedad intelectual derivado del trabajo objeto del contrato serán de propiedad de las entidades contratantes.­ (Arts. hasta su defini­ tiva habilitación. adquisición. consumirse o incorporarse a las obras.­ Contrato de obra pública (Art. adecuación. Artículo 89.­ Quedan incluidos en los alcances del artículo 80 de la ley 6838. y reparación de inmuebles transporte y provisión de 44 . Artículo 90.­ (Arts.­ Prohibición de provisión. como de la contra­ tación de bienes destinados a utilizarse. software. cálculos. tanto se trate de obras en construcción. dictámenes. serán de propiedad de la entidad contratante. La totalidad de los resultados de las investigaciones.­ Contratos de obra pública. provisión. Artículo 91. proyectos.­ (Arts.­ Incesibilidad Los derechos y obligaciones emergentes del contrato de consultoría no podrán ser ce­ didos en todo o en parte.74 a 78 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 78. arrendamiento. manuales operativos y cualquier otra elaboración hecha por la consultora con motivo del contrato.79 Ley 6838).74 a 78 Ley 6838) SIN REGLAMENTAR Artículo 77. proyectos. Las obras públicas que ejecuten las entidades mencionadas en el artículo 1º.
­ Obligatoriedad de las modificaciones Las modificaciones impuestas por la entidad contratante serán de obligatorio cum­ plimiento para el contratista. Las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de los costos o trabajos contratados podrán ser impuestos por la propia entidad contratante o surgir de acuer­ do de partes.81 Ley 6838). Artículo 92. municipales e internacionales. menores costos.­ Modificaciones de las condiciones de contrato (Art. ajustándose a los principios de los artículos 7º y 16º de dicha Ley y esta reglamentación. previo a su utilización.­ Contrato de obra pública (Art.máquinas. Artículo 94. siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 45 . deberá contarse previamente con imputación presupuestaria o crédito legal (Texto modificado por Decreto 1658/96). lubricantes. eficacia y eficiencia del procedimiento utilizado. equipos. En todo los casos deberá resguardarse los principios de economía.80 Ley 6838). herramientas y en general. Se deberá utilizar materiales y elementos normalizados y a falta de éstos. Para realizar cualquier obra pública. deberá requerirse el dictamen de orga­ nismo estatales especializados u otros en caso que no pudieran dictaminar los mismos. diferido a períodos posteriores a su ejecución; f) otros sistemas que podrán adoptarse por habilitación emanada del Gobernador. instalaciones. median­ te los procedimientos previstos en la Ley. Tales modificaciones producirán el consecuente aumento o disminución de la garantía del contrato. material. Artículo 93. los bienes y cosas destinadas a utilizarse e incorporarse a las obras hasta su habilitación definitiva. Artículo 82. c) coste y costas; d) combinación de estos sistemas entre si; e) pago total o parcial. otros de reconocida o aprobada calidad. según corresponda.­ Modificación de las condiciones del contrato. En toda obra pública se deberán observar estrictamente los reglamentos y normas técnicas específicas y demás disposiciones nacionales. aparatos.­ Modalidades de contratación (Art. Artículo 81.­ Modalidades de contratación La contratación de obra pública podrá realizarse por cualquiera de las modalidades si­ guientes: a) ajuste alzado. La entidad contratante podrá adoptar cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 81 de la ley 6838. En caso de materiales o elementos nuevos u originales. b) unidad de medida. El estudio técnico o proyecto podrá ser formulado por la propia Administración o por tercero. provinciales.82 Ley 6838) SIN REGLAMENTACION Artículo 83.
500 jornales básicos sin cargas sociales correspondientes a la categoría de peón ayu­ dante del Convenio Colectivo de la construcción o de aquel que lo remplace.838. a satisfacción de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. una vez aprobada la recepción definitiva de la obra y cumplido el plazo de garant­ ía. Artículo 95. El fiador responderá en el carácter de liso. Cuando los montos de las modificaciones superen este tope. El Poder Ejecutivo podrá autorizar una modificación superior al último tope mencionado fundada en razones de oportunidad. Los Fondos de Reparo podrán ser sustituidos a pedido de la contratista. Artículo 84. El porcentaje previsto en el Artículo 85 de la Ley 6.­ (Art. en forma total y acumulativa.a) Que en forma acumulativa no superen el veinte por ciento en más o en menos del monto total del contrato actualizado a la fecha de cada modificación; b) Cuando para su ejecución deba emplear el equipo que hubiera ofrecido en la lici­ tación e implique el desarrollo de una actividad para la que se hubiera inscripto en el Registro General de Contratistas de la Provincia.84 Ley 6838). Capítulo V de la Ley 6838 y su reglamentación. por aval bancario o seguro de caución.­ Fondo de reparo. su aprobación podrá disponerse mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas o su reemplazante legal hasta el equivalente a 7. El pliego de bases y condiciones o documento que haga sus veces determinará la forma y oportunidad en que la entidad contratante efectuará la medición y certificación de los trabajos ejecutados. previa deducción de multas y otros conceptos que correspondan. certificación y pago. llano y principal pagador. En caso de que las modificaciones superen dichos límites se resolverá conforme a lo que establezca la reglamentación. podrá autorizar la ampliación o modificación del contrato original; c)(Texto según Decreto Nº 1658/96) La entidad contratante podrá ordenar y/o concertar con el cocontratante modificaciones hasta un tope que. que no estuviere expresamente prevista en los pliegos de condiciones particulares o documentación que haga sus veces. Artículo 96. La entidad contratante retendrá de cada certificado.­ (Art. se regirá por los principios establecidos en el Título I.­ Fondo de reparo (Art. será retenido del monto bruto mensual de cada certificado de obra respectivo. *Artículo 96 bis. en el plazo de 15 días. 85 Ley 6. en los siguientes casos: 46 . no supere en más o en menos de treinta (30%) del monto total del contrato original. con renuncia al beneficio de ex­ cusión y división. deberán resolverse conforme los siguientes principios: a) Acreditación por parte de la entidad contratante de la necesidad de tales modificaciones; b) La entidad contratante bajo su exclusiva responsabilidad y con alcance en lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Provincial. Dicho monto será reembolsado al contratista. mérito o convenien­ cia. En los supuestos en que las modificaciones contractuales superen los límites previstos en el artículo 83 de la Ley 6838.83 Ley 6838) Toda modificación.838). con excepción de los de acopio.­ Medición. un cinco por ciento en carácter de fondo de reparo hasta la recepción definitiva de la obra. SIN REGLAMENTAR Artículo 85.
Artículo 97. seguimiento y control de las pólizas de seguro de caución. Instituto Provincial de Viviendas y Dirección de Vialidad de Salta – podrá solicitar el reemplazo de la póliza por otra emitida por nueva entidad aseguradora en los términos de la presente. llano y principal pagador. registro. custodia. b) Nota suscrita por el reasegurador o copia del contrato de reaseguro que exteriorice el reaseguro de la Ase­ guradora que se presenta en sustitución.­ Cuando. Artículo 86.838.843/04 de Salta Art. en el plazo de 15 días. la entidad incurrirá en mora y deberá reconocer al contratista un resarcimiento por el período transcurrido desde la fecha de pago prevista contractualmente hasta la de efectivo pago. además de lo estable­ cido en el citado Decreto. la contratista no cumpliere con los requerimientos faltantes exigidos por la comitente. El procedimiento de determinación del resarcimiento por el pago en mora será estable­ cido en la reglamentación. pre­ vio informe fundado del organismo correspondiente sobre la insuficiencia del seguro constituido – Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.­ Pago de certificados El pago de certificados se hará en el plazo que fije el pliego de bases y condiciones o documentos que hagan sus veces. lo siguiente: a) Certificación – o documento que en el futuro lo sustituya con igual finalidad – de Superintendencia de Segu­ ros de la Nación en relación al cumplimiento de las normas vigentes en materia de capital mínimo y cobertura de compromisos con asegurados vinculados al último Estado Contable cerrado y presentado ante esa Superin­ tendencia.86 Ley 6838). cuando la Administración rescindiere el contrato. recibida la Obra en forma provisoria y antes de la recepción definitiva.344/06 de Salta Art. Instituto provincial de Viviendas y Dirección de Vialidad de Salta. ARTÍCULO 2º. en los siguientes casos:". con renuncia al beneficio de excusión y división. según corresponda. Instituto Provincial de Viviendas y Dirección de Vialidad de Salta – a los fines del cumplimien­ to del presente. Las condiciones establecidas en el presente deberán ser contempladas expresamente en la Póliza de Caución o Aval Bancario ofrecido por la contratista. por acto de la Admi­ nistración fundado fehacientemente y por culpa exclusiva de la contratista.2 Decreto 1.­ Atento a lo dispuesto en el Decreto Nº 2843/04 artículo 2º. "El fiador respon­ derá en el carácter de liso.­ Pago de certificados (Art. previa autorización y a satisfacción del Organismo Contratante.a. c) El Estado Comitente a través de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. 47 . ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Vencido el plazo de pago previsto. adoptará las acciones tendientes a la recepción. salvo que la demora fuere imputable al contratista.1 RESOLUCIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS Nº 28/05 ARTÍCULO 1º. Modificado por: Decreto 2.­ El organismo correspondiente – Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. En el caso de que la contratista fuese una persona de derecho pública. b. la Contratista interesada que pre­ sente Póliza de Seguro de Caución en sustitución del Fondo de Reparo deberá acreditar. los Fondos de Reparo podrán ser sustituidos a su pedido por cualquiera de las formas previstas en el artículo 26 del Decreto Reglamentario Nº 1448/96 de la Ley 6. dentro del plazo fijado al efecto; sólo se efectivizará el saldo restante.­ Antes de la finalización del contrato.
se procederá a la correspondiente recepción definitiva. se liquidarán intereses a la ta­ sa pasiva fijada por el Banco de Salta S. fundando la misma en los términos fijados en la Ley de Pro­ cedimientos Administrativos. si el produjeran demoran en los pagos. en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con dere­ cho. Tanto la recepción parcial como la total tendrán el carácter de provisional hasta tanto se haya cumplido el período de garantía que fije el pliego o documentación que haga sus veces opor­ tunidad esta en que. Previo a efectivizar el pago del certificado final. la entidad contratante emitirá el certificado final de cierre.88 y 89 Ley 6838) SIN REGLAMENTACION Artículo 89. Artículo 99. No obstante la observación o la negativa a firmar el certificado de obra.­ Certificado final A partir de la recepción provisoria y como máximo dentro de los treinta días corridos de operada la recepción definitiva de la obra. Artículo 87. el mismo será expedido igualmente por la unidad contratante y será puesto a disposición del cocontratante para su pago hasta la suma líquida certificada.88 y 89 Ley 6838) 48 . de no mediar objeciones por parte de la entidad contratante.­ Responsabilidades adicionales.­ (Art. Además de la responsabilidad de seguimiento de la ejecución de la obra de acuerdo con los términos contractuales.­ (Art.­ Certificado final (Art. Las obras podrán ser recibidas total o parcialmente.A. por parte de la entidad contratante y de lo establecido en esta ley y su reglamentación.­ Recepción de las obras.. Esta última alternativa podrá darse aún cuando no hubiera sido pactada contractualmente. cuando se hiciere efectivo el importe de su crédito. o en su defecto. los que correrán desde la fecha de vencimiento para el pago no efec­ tuado en término hasta el momento en que se remita comunicación fehaciente al acreedor de que los fondos se encuentran a su disposición. manifestando su voluntad impugnativa.87 Ley 6838) Al momento de emitir el certificado final se analizarán que las cantidades de obras que se liquiden co­ incidan con las cantidades totales de los items ejecutados o contratados. la unidad contratante deducirá del mismo el importe de los cargos formulados por cualquier concepto y acreditará las diferencias que pudieran corresponderle al contratista. conforme a las modalidades del con­ trato. El cocontratrante de obra pública o sus subcontratistas no podrán ejercer derecho de retención sobre la obra ejecutada o parte de ella. Cualquier observación o impugnación del certificado deberá ser efectuado en oportunidad de su firma. Artículo 88. el pliego de bases y condiciones o documento que haga sus veces deberá establecer las responsabilidades adicionales de la empresa contratista. siempre que la entidad contratante lo estime conveniente. Artículo 99.Salvo estipulación en contrario. En este caso el contratista tendrá derecho a que se reciba provisoriamente la parte habilitada. Artículo 98.
­ Créase el Tribunal de Contrataciones del Estado en el ámbito del Minis­ terio de Hacienda de la Provincia.­ Tribunal en sede administrativa (Arts. y sólo podrán ser removidos. Artículo 91. previo sumario confeccionado por el Fiscal de Estado por: a) mal des­ empeño de sus funciones; b) negligencia reiterada en la substanciación de los procesos; c) in­ conducta notoria; y. Sus resoluciones serán recurribles ante la Corte de Justicia de la Provincia de acuerdo al régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia re­ ferido a los recursos de apelación concedidos libremente y en ambos efectos. el que debería ser un porcentaje del valor en litigio y la forma de pago. Artículo 92. La reglamentación fijará un monto.SIN REGLAMENTACION TITULO III De las Controversias CAPITULO IX Tribunal en Sede Administrativa Artículo 90. El presidente deberá poseer título de abogado. las que deberán someterse obliga­ toriamente a su consideración. 90 al 96 Ley 6838) Hasta tanto no sea reglamentado el funcionamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado. serán resueltas sin su intervención.­ Los miembros del Tribunal tendrán la remuneración que establezca el Gobernador. con competencia para conocer y resolver las controversias que se susciten con motivos de los procedimientos de contratación y ejecución de los contra­ tos celebrados por el sector público provincial y municipal. Artículo 100.­ Los gastos que demanda el funcionamiento del tribunal se financiarán total o parcialmente con: a) Los recursos que le asigne la Ley de Presupuesto; b) La contribución o tasa que deberá abonar los que inicien acciones ante el tribunal. El presidente y un vocal serán designados a propuesta del Ministro de Hacienda. El Tribunal anualmente deberá preparar su presupuesto de gastos y recursos y elevar­ lo a consideración del Gobernador para su incorporación al presupuesto general de la Provin­ 49 . y el restante vocal a propuesta de las personas físicas y jurídicas inscriptas Registro General de Contratistas de la Provincia.­ El Tribunal estará constituido por un presidente y dos vocales designa­ dos por el Gobernador de la Provincia. d) violación de las normas de incompatibilidad. Los miembros del Tribunal deberán poseer título uni­ versitario habilitante. las con­ troversias que se susciten con motivo de los procedimientos de contratación y ejecución de las contrataciones del Estado. Les alcanzarán las incompatibilidades fijadas para los jueces de la Provincia. acreditar idoneidad en el tema y experiencia en materia de contratacio­ nes del Estado. Artículo 93.
regulatorios del fideicomiso. Artículo 96. 35. 27. 40 y 41 del Decreto ­ Ley 705/57. CAPITULO II Derogaciones Artículo 99. Artículo 94. 37. 31. dotación del personal y demás cuestiones relaciona­ das con el funcionamiento del Tribunal serán establecidas por la reglamentación. 38. las resolu­ ciones del Tribunal serán susceptibles de los recursos de aclaratoria y revocatoria. por lo tanto. Artículo 95.­ Contrataciones especiales Se consideran contrataciones especiales y. 39. 26. fuera del régimen de la pre­ sente ley: a) Los contratos de bienes. cuando se realicen en el marco de préstamos o acuerdos con gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales; b) Las operaciones de venta que las entidades comprendidas en el artículo 1º. 28.441. Ley de Contabilidad de la Provincia (texto ordenado por Decreto 6. 36. lo que deberá hacerse a más tardar. Los contratos celebrados al cabo de seis meses contados desde el 1º de enero de 1996 serán regulados por la presente ley. servicios y obras.912/72).­ Deróganse los artículos 25. 33. sus modificatorias y complementarias. Artículo 98. 32. 34.­ La organización. 50 . 30.­ Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 última parte. según el procedimiento que establezca la reglamentación. Sin perjuicio de ello. 29.cia. dentro de los seis meses contados desde el 1º de enero de 1996. el contrato de "leasing" y las letras hipotecarias. sus normas reglamentarias y toda otra norma que se oponga a la presente. TITULO IV Disposiciones Varias CAPITULO I Disposiciones Varias Artículo 97. la Ley de Obras Públicas 6.424.­ El Tribunal dictará su propio reglamento interno y propondrá al Go­ bernador la sanción de normas de procedimiento adecuadas para el cumplimiento de su obje­ to. las normas referidas en el párrafo anterior conservarán su actividad hasta el momento en que el Gobernador emita las correspondientes reglamentaciones.­ Incorpórase al derecho local a los fines de su utilización por el sector público provincial y municipal de la Ley 24. deben realizar en cumplimiento a sus estatutos orgánicos u objeto específico; c) Las compras que se realicen por el régimen de caja chica o regímenes equivalentes.
tal contratación: los Secretarios de Estado y Sub­Secretarios de Estado.1) Se encuentran facultados a llamar a concurso de precios. o aquel que lo reemplace.000). los titulares de las Unidades Operativas correspondientes. locaciones y concesiones ingresarán a Rentas Generales. salvo aquellas que correspondan a Servicios de Cuentas Especiales o Entidades Autárquicas que in­ crementarán sus propios recursos. lo que no podrá superar los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de la publicación del Decreto Nº 1658/96. Facúltase al Ministerio de Hacienda a fijar los montos de las bonificaciones. Artículo 107. sin cargas sociales correspondientes a la categoría de peón ayudante del Con­ venio Colectivo de la Construcción. obtuvieren un incremento de la productividad. Igual facultad tendrán los Secretarios de Estado de Acción Social. DISPOSICIONES TRANSITORIAS (artículos 106 al 110) Artículo 106. Igual procedimiento se seguirá en el caso de Cuentas Especiales y Or­ ganismos Autárquicos.­ (Texto modificado según Decreto Nº 2629/96) Hasta tanto se implemente el sistema de precio testigo. plazo de pago y criterio de distribución.­Se encuentran facultados para llamar a licitación pública emitiendo el instrumento legal pertinente y aprobar. salvo acogimiento por acuerdo 51 . Obras Sociales y Servicios de Cuentas Especiales. se requerirá el cotejo de por lo menos tres presupuestos. podrán prever la reinversión de fondos. Sociedades del Estado. Artículo 104. bajo las modalidades previstas en la Ley. Banco Oficial. Para obras públicas.­Establécese un sistema de bonificaciones por productividad para personal de las distintas Unidades Operativas que en cumplimiento estricto de los principios de la Ley 6. podrán ser utilizados para la adquisición de otros bienes dentro del ejercicio que se opere el producido. el monto máximo no podrá superar el equivalente a siete mil quinientos jornales básicos. De conformidad con lo dispuesto en el artícu­ lo 99 de la ley 6838. Los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces. en su caso.CAPITULO I DISPOSICIONES VARIAS (artículos 101 al 105) Artículo 101. Los topes previstos en el primer párrafo de este artículo. Intendentes. Se encuentran facultados para celebrar contrataciones directas. a cuyo fin el Poder Ejecutivo podrá incrementar el crédito de las pertinentes partidas presupuesta­ rias dentro del anexo que corresponda.838. en cuyo caso se deberá requerir autorización previa al Ministerio de Hacienda. Secretario General de la Gobernación. actos y contratos realizados o celebrados bajo la vigencia de las normas de la legislación anterior y sus consecuencias continuarán sometidas a ellas.­ (Texto modificado por Decreto 1658/96). de los Mayores y de Asistencia Médica y Promoción Social. en su caso. Empresas del Estado. los procedimiento. forma para su cálculo. de la Niñez y de la Familia. arrendamiento. no alcanzarán a los supuestos contemplados en el artículo 13 de la Ley Nº 6. Descentralizadas. emitiendo el instrumento legal pertinente y aprobar.838. Sociedades con participación Estatal mayoritaria. condiciones de la misma. Artículo 105. Artículo 103. formalidades y procedimientos no previstos en la Ley y su reglamentación. Presidentes y Directores de las Entidades Autárquicas.( Modificado por: Decreto 653/04 de Salta Art. Sociedades de economía mixta. Artículo 102. en relación al ejercicio presupuestario anterior. se regirán por la Ley de Procedimiento Administrativos de la Provincia.­Los fondos provenientes de las enajenaciones de bienes muebles o semovientes que in­ gresen a Rentas Generales ­ en cuanto excedan a los recursos previstos en el Cálculo General de Recursos por este concepto­. Secre­ tarios de la Gobernación. En todos los casos. tal contratación: Los Ministros.­El producido de las ventas.­Los plazos. se podrá contratar bajo la modalidad de contratación directa hasta un monto máximo de PESOS CINCO MIL ($5.
106 Ley 6838 Decreto 3330/98 (04/11/98) Derecho de Preferencia. Prorroga Art. Artículo 108. Nor mativa Vinculada: Decreto 803/01 Suspensión de Gastos de Alquiler de Posesiones muebles e inmuebles.­Comuníquese. publíquese en el Boletín Oficial y archívese.­Durante la vigencia de la declaración de la situación de emergencia del sector público provincial las exigencias de publicidad previstas en el presente decreto reglamentario se reducirán al mínimo compatible con los principios generales previstos en el presente reglamento. Tales mínimos serán determinados por la autoridad que haya dispuesto la contratación.­ El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Hacienda y Secretario General de la Gobernación. Artículo 109. Artículo 110. Decreto 1170/03 (30/06/03) Régimen de Determinación de Precios de los contratos de Obras Públicas. en un plazo no superior a ciento ochenta (180) días contados a partir de la publicación del presente decreto. FIRMANTES ROMERO­PAESANI­CATALANO Nor mas que afectan o se ven afectadas por esta Ley: Decreto 03789/99 (21/09/99) Unidad Central de Contrataciones Decreto 2502/76 (12/10/76) Montos de Contratación Decreto 3504/98 (04/12/98).formal entre las partes. Resolución Ministerial 282/04 Publicidad e Invitación a Cotización Resolución Ministerial 285/04 Modifica la resolución 282/04 Circular Nº 13/04 de la Contaduría General de la Provincia (24/08/04) 52 .
Documents Similar To Ley Contrataciones Salta
Claudia Silva Guevara
SaulJuarezPalacios
More From Gustavo Agostini