Source: http://docplayer.fr/6871196-Enfouissement-des-reseaux-secs-chemin-de-la-grotte-des-fees-ccap-lot-1-genie-civil-reseaux-lot-2-cablage.html
Timestamp: 2018-07-16 15:10:04+00:00
Document Index: 196989749

Matched Legal Cases: ["l'article 5", "l'article 33", "l'article 2", "l'article 2", "l'article 20", "l'article 49", "l'article 46", "l'article 2", "l'article 49"]

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS CHEMIN DE LA GROTTE DES FEES CCAP LOT 1 : GENIE CIVIL - RESEAUX LOT 2 : CABLAGE - PDF
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS CHEMIN DE LA GROTTE DES FEES CCAP LOT 1 : GENIE CIVIL - RESEAUX LOT 2 : CABLAGE
Download "ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS CHEMIN DE LA GROTTE DES FEES CCAP LOT 1 : GENIE CIVIL - RESEAUX LOT 2 : CABLAGE"
1 Offre Globale en Ingénierie SAS 58, rue de la ficologne SAINT BALDOPH Commune de BRISON-SAINT-INNOCENT (Savoie) ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS CHEMIN DE LA GROTTE DES FEES CCAP LOT 1 : GENIE CIVIL - RESEAUX LOT 2 : CABLAGE Maître d'ouvrage : Personne responsable : Mairie de la Commune de BRISON-SAINT-INNOCENT Parc Despine BRISON-SAINT-INNOCENT Tél : Fax : Monsieur Le Maire, Monsieur Jean-Claude CROZE Maître d'œuvre : S.A.S. O.G.I. Représentée par M. François VERLUCCO 58, chemin de la Ficologne SAINT BALDOPH T port :
2 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CHAPITRE I - INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX Article 1 - SITUATION DU CHANTIER Article 2 - OBJET DU MARCHE Article 3 - PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Article 4 - DEFINITION DU MAITRE D'OUVRAGE ET DE SES REPRESENTANTS Article 5 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Article 6 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE Article 7 - FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS Article 8 - ARCHEOLOGIE CHAPITRE II - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES Article 9 - FOURNITURE DES MATERIAUX Article 10 - RECONNAISSANCE DES LIEUX Article 11 - CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIX Article 12 - DEFINITION DES PRIX Article 13 - VARIATION DANS LES PRIX Article 14 - SITUATION MENSUELLE Article 15 - PAYEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS Article 16 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER Article 17 - DELAIS D'EXECUTION Article 18 - PENALITE DE RETARD Article 19 - OUVRIER ETRANGER Article 20 - FOURNITURE D'OUVRIERS POUR TRAVAUX EN REGIE Article 21 - DELAI DE GARANTIE Article 22 - ATTESTATIONS D'ASSURANCE Page N 2
3 Article 23 - CAUTIONNEMENT, RETENUE DE GARANTIE Article 24 - SOUMISSION Article 25 - RESILIATION DU MARCHE Article 26 - CONDITIONS GENERALES Article 27 - REMISE EN ETAT DES LIEUX Article 28 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DES TRAVAUX Article 29 - INTERFACE AVEC LE GESTIONNAIRE DU RESEAU Page N 3
4 CHAPITRE I - INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX Article 1 - SITUATION DU CHANTIER Le chantier est situé sur la Commune de BRISON-SAINT-INNOCENT (Savoie), Chemin de la Grotte des Fées. Article 2 - OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet : Les travaux faisant l objet de la présente consultation comprennent la réalisation des travaux nécessaires à l enfouissement des réseaux secs du Chemin de la Grotte des Fées à BRISON- SAINT-INNOCENT. Les travaux consistent en la création d un réseau électrique BT, France Télécom et d éclairage public souterrain. Article 3 - PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Le présent marché est passé selon la procédure de marché adapté avec publicité préalable et mise en concurrence : remise des offres, possibilité de négociation avec les candidats sélectionnés. Article 4 - DEFINITION DU MAITRE D'OUVRAGE et de ses REPRESENTANTS. Il est précisé que : Le Maître d'ouvrage est : La Mairie de BRISON-SAINT-INNOCENT Parc Despine BRISON-SAINT-INNOCENT Le représentant du Maître d'ouvrage est : Monsieur Jean-Claude CROZE, le Maire, Pouvoir Adjudicateur. Le Maître d'œuvre est : Cabinet O.G.I. représenté par Monsieur François VERLUCCO située au 58 chemin de la Ficologne SAINT BALDOPH. Article 5 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE La liste ci-dessous énumère, par ordre de priorité les pièces contractuelles constituant le marché. * Acte d'engagement * Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) * Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) * Le Détail du Quantitatif Estimatif (DQE) * Le Plan de surface et des réseaux Article 6 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte par l'article L du Code de commerce. Page N 4
5 En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire. En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire. Article 7 - FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 5 du CCAG, les notifications entre l'entrepreneur et la maîtrise d'oeuvre peuvent, en cas d'urgence, être valablement transmises par télécopieur. Pourront être transmis ainsi lettres, ordres de service, notes d'observations et mentions des visas des documents. La date automatiquement imprimée sur l'accusé de réception étant alors retenue comme date de notification ou de remise de la communication. L'usage du télécopieur pour de telles communications étant réservés aux jours ni chômés, ni fériés, ni samedi, ni dimanche et uniquement aux heures réputées travaillées. Les documents ainsi transmis seront confirmés par courrier. Dans les cas des ordres de service, la date faisant foi sera celle de la réception du courrier par la poste. Article 8 - ARCHEOLOGIE L'entreprise prendra en compte toutes les sujétions réglementaires en vigueur. L'entrepreneur est averti que des sites archéologiques peuvent être mis à jour lors de la réalisation des fouilles à ciel ouvert. En cas de découverte de sites et en application de l'article 33.2 du CCAG, l'entrepreneur devra impérativement avertir immédiatement le maître d'œuvre. Celui-ci contactera les autorités compétentes pour décider s'il est nécessaire d'engager des recherches archéologiques. Page N 5
6 CHAPITRE II - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES Article 9 - FOURNITURE DES MATERIAUX Il est précisé que les prix des bordereaux tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux. Article 10 - RECONNAISSANCE DES LIEUX L'entrepreneur, par le seul fait de soumissionner, reconnaît avoir procédé à la reconnaissance des lieux, s'être pleinement rendu compte des difficultés et des conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les travaux; toutes les sujétions résultant de ces difficultés ou de ces conditions sont comprises dans les prix et ne pourront donner lieu en aucun cas, à indemnité ou plus-value. L'entrepreneur qui aura à travailler en limite du terrain devra obtenir les autorisations de passage des voisins et sera dans l'obligation de remettre les terrains dans l'état où il les a trouvés, et ce à ses frais. Article 11 - CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIX Les prix du bordereau comprennent toutes les fournitures, main-d œuvre, interventions successives, sujétions afférentes à l'exécution des travaux telles qu'elles sont définies dans le Cahier des Prescriptions Communes auxquels se réfère le présent marché. Ils s'appliquent aux ouvrages construits conformément à toutes les prescriptions du présent cahier en matériaux y définis, ou à défaut de précisions, en matériaux de premier choix. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni se prévaloir d aucune indemnité du fait d'une diminution ou augmentation dans la masse des travaux à exécuter. Article 12 - DEFINITION DES PRIX Ils sont définis par article dans le bordereau des prix joint. Article 13 - VARIATION DANS LES PRIX Etant donné le délai d'exécution accordé, il ne sera pas appliqué de variations aux prix du bordereau qui seront fermes et non révisables. Si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date de l'établissement des prix et celle de l'ordre de Service prescrivant de commencer les travaux, l'actualisation sera faite en multipliant les prix du bordereau par un coefficient : X X = T P ( S - 3 ) TP O où X est calculé au dix millièmes le plus voisin. Dans cette formule : - le paramètre TP représente l'index national travaux publics. Pour le LOT 1 prendre TP 01 Pour le LOT 2 prendre TP 12 - la valeur du paramètre (S - 3) est applicable en se plaçant 3 mois avant l'ordre de service de commencer les travaux, - la valeur du paramètre d'indice 0 est celle applicable à la date d'établissement des prix (indice du mois de remise d ordre), - si le taux ou l'assiette des taxes perçues sur les chiffres d'affaires varie entre la date d'établissement des prix et l'époque du fait générateur de la taxe, le prix de règlement tient compte de cette variation. Page N 6
7 Article 14 - SITUATION MENSUELLE Un état de situation cumulative au 25 de chaque mois est remis par l'entrepreneur au maître d'ouvrage en 3 exemplaires avec la fin du mois auquel il se reporte. Cet état comprend les ouvrages exécutés depuis le début du marché jusqu'à la date de situation. En cas de désaccord sur le montant d'un acompte, le règlement du désaccord ne retardera pas le mandatement correspondant qui sera effectué sur la base des sommes admises par le maître d'oeuvre. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront réglées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points. Article 15 - PAYEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS Désignation de sous-traitants en cours de marché Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial, conformément à l'article 2.41 du CCAG. Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : Les renseignements mentionnés l'article 2.43 du CCAG Le compte à créditer Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article du Code des marchés publics : Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L , L 341-6, L et L du Code du travail Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) Modalités de paiement direct En cas de cotraitance : la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d'entreprises conjointes) ou pour chaque co-traitant solidaire (si groupement d'entreprises solidaires), acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférent à ce co-traitant. En cas de sous-traitance : - Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une demande de paiement indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de soustraitance et inclut la TVA. - Pour les sous-traitants d'un co-traitant, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une demande de paiement, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. Page N 7
8 - Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également la demande de paiement. Article 16 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maître d'ouvrage ou d'y déléguer un agent ayant pouvoirs pour engager l'entreprise et donner sur le champ les ordres nécessaires au personnel de l'entreprise travaillant sur le chantier. Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maître d'oeuvre. Des rendez-vous extraordinaires peuvent être fixés auxquels l'entrepreneur est tenu d'assister ou d'être représenté. Il pourra être tenu un cahier de chantier sur lequel seront enregistrés les procès-verbaux des rendez-vous de chantier mention explicite étant faite des présents et sur lequel le maître d'oeuvre inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas de leur part l'objet de notifications écrites par voie différente. Les comptes-rendus de chantier seront exécutés par le maître d'oeuvre et envoyés aux différents organismes intéressés. L'entrepreneur aura un délai de 8 jours pour le contester, passé ce délai, celui-ci sera contractuel. Article 17 - DELAIS ET CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX Les travaux devront impérativement débuter début Octobre LOT 1 fixé à 15 jours ouvrés de travaux. LOT 2 fixé à 5 jours ouvrés de travaux. Article 18 - PENALITE DE RETARD Le montant de la pénalité de retard est fixé à 5OO T.T.C. par jour calendaire de retard. (Le calcul du nombre de jours de retard se faisant conformément à l'article 20 du CCAG) Article 19 - OUVRIER ETRANGER Le nombre des ouvriers étrangers ne pourra pas dépasser le pourcentage fixé par le règlement en vigueur. Article 20 - FOURNITURE D'OUVRIER POUR TRAVAUX EN REGIE Aucun travail en régie ne sera pris en compte s'il n'a fait l'objet d'un ordre écrit à l'entrepreneur. Les travaux et les fournitures de main-d œuvre et matériaux en régie feront l'objet d'attachement journalier pris à la requête de l entrepreneur et relevé contradictoirement. La prise de main-d œuvre en régie sera calculée ainsi : - Salaires réellement payés sur justification par fiches de paye multipliés par un coefficient de 2,10 pour toutes charges, frais généraux et bénéfice. Ces prix de règlement seront nets de toutes charges. Le temps porté en compte ne comprendra que les heures de travail sans déplacement. Article 21 - DELAI DE GARANTIE Le délai de garantie est fixé à un an à partir de la réception définitive. Les délais de garantie sont fixés à 10 ans pour toutes les prestations relevant d une garantie décennale. Page N 8
9 Article 22 - ATTESTATIONS D'ASSURANCE Les attestations d'assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale exigées des intervenants devront être adressées à tout moment de l'exécution de l'ouvrage : faute de respecter cette formalité, le marché de l'intervenant pourra être résilié de plein droit à ses torts exclusifs. Les attestations produites devront être datées de moins de trois mois et émaner de la compagnie d'assurance elle-même ou d'un agent d'assurance. Elles devront comporter mention que l'assuré est à jour de ses primes. L'attestation d'assurance décennale devra être nominative de chantier, comporter le montant de ses garanties complémentaires, abroger la règle proportionnelle éventuelle des capitaux et comporter mention des activités garanties. Article 23 - CAUTIONNEMENT, RETENUE DE GARANTIE Il n'est pas exigé de cautionnement tant provisoire que définitif, dans le cas où il est substitué au cautionnement une retenue sur acomptes dont le taux est fixé à 5% du montant TTC du Marché. Article 24 - SOUMISSION Les soumissions seront conformes au modèle d'acte d'engagement annexé au présent Cahier des Clauses Administratives Particulières. Article 25 - RESILIATION DU MARCHE Le marché pourra être résilié par le maître de l'ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 et 47 du CCAG travaux et dans le respect des dispositions de l'article 49 de ce même CCAG. Il est précisé que l'inexactitude des renseignements prévus aux articles 45 2 et 45 3 b) et c) et à l'article 46-I du Code des marchés publics peut entraîner, par décision de la personne responsable du marché, la résiliation du marché aux frais et risques du titulaires. Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépense restent acquises à la personne publique. Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion absorption ou absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par la personne responsable du marché des documents énumérés à l'article 2.23 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal. A défaut, le maître d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 49 du CCAG. Article 26 - CONDITIONS GENERALES Pour tout ce qui n'est pas nettement stipulé à l'un quelconque des articles qui précèdent l'entrepreneur sera soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables à toutes catégories de Marchés. Article 27 - REMISE EN ETAT DES LIEUX L entreprise devra prévoir un constat d'huissier avant le démarrage des travaux. Sur la totalité du site d intervention du chantier, compris le rapport général et le descriptif détaillé des sites et des ouvrages touchés par les travaux. Pour l intervention au début du chantier. De plus les murs en pierres démolis devront être reconstruits à l'identique. Page N 9
10 Article 28 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DES TRAVAUX L entreprise devra prévoir un alterna de chantier afin de travailler en demi-chaussé, le maintien de la circulation devra être assuré en fonction de la réglementation en vigueur. Prévoir la mise en place de feux tricolores. Cette signalisation sera assurée pendant toute la durée du chantier et quelle que soit l Entreprise intervenante. Les panneaux seront conformes à la législation en vigueur, les emplacements seront définis en concertation avec le maître d œuvre. Prévoir un balisage de jour et de nuit des tranchées et des ouvrages en attente, compris le rétablissement des accès sur le site pour les riverains, compris le matériel nécessaire au rétablissement d accès pour les véhicules des riverains sur tranchée ouverte. Article 29 - INTERFACE AVEC LE GESTIONNAIRE DU RESEAU L entreprise du lot 2 aura à sa charge la consignation du réseau BT en coordination avec les chargés d exploitation ERDF et devra informer les riverains d une éventuelle coupure électrique. N.B. = - Le maître d'ouvrage se réserve le droit, auprès de l'entreprise adjudicatrice et jusqu'à la délivrance de l'ordre de Service, soit d'annuler l'opération, soit de modifier ou de supprimer certains articles du descriptif. - Les décisions prises ne pouvant faire l'objet d'aucun recours de la part de l'entreprise à l'encontre du Maître d'ouvrage. - Aucune avance forfaitaire ne peut être demandée. A BRISON-SAINT-INNOCENT, le Accepté après lecture faite le présent C.C.A.P. L'ENTREPRENEUR Page N 10