Source: http://docplayer.fr/4816384-Cahier-des-clauses-particulieres-marche-public-de-fcs-prestations-d-assurances-dommages-ouvrage-pour-3-operations-de-travaux.html
Timestamp: 2018-10-17 23:27:34+00:00
Document Index: 261521726

Matched Legal Cases: ["l'article 4", "l'article 13", "l'article 10", "l'article 11", "l'article 11", "l'article 12", "l'article 14", "l'article 9", "l'article 46", "l'article 4"]

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FCS. Prestations d'assurances dommages-ouvrage pour 3 opérations de travaux - PDF
Download "CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FCS. Prestations d'assurances dommages-ouvrage pour 3 opérations de travaux"
1 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC DE FCS Prestations d'assurances dommages-ouvrage pour 3 opérations de travaux N du CCP : Mairie de Saint Genis Laval 106 Avenue Clémenceau BP SAINT GENIS LAVAL Tél :
2 SOMMAIRE 1 - Dispositions générales du contrat Objet du contrat Décomposition du contrat Pièces contractuelles Durée et délais d'exécution Durée globale prévisionnelle des prestations Durée du contrat Prix Caractéristiques des prix pratiqués Modalités de variation des prix Garanties Financières Avance Modalités de règlement des comptes Acomptes et paiements partiels définitifs Présentation des demandes de paiement Délai global de paiement Paiement des cotraitants Paiement des sous-traitants Conditions d'exécution des prestations Décision de poursuivre Garantie des prestations Pénalités Pénalités de retard Assurances Résiliation du contrat Conditions de résiliation Redressement ou liquidation judiciaire Règlement des litiges et langues Dérogations Clauses techniques particulières...7
3 1 - Dispositions générales du contrat Objet du contrat Les stipulations du présent Cahier des clauses particulières (CCP) concernent : Prestations d'assurances dommages-ouvrage pour 3 opérations de travaux La présente consultation concerne les prestations d'assurances dommages-ouvrage pour les trois opérations de travaux suivantes: - Construction de la nouvelle Maison de Quartier des Collonges - Restructuration et rénovation de la Médiathèque de Saint Genis laval - Réhabilitation du futur poste de police municipal de Saint Genis Laval Un descriptif précis de chacune de ces trois opérations de travaux est fourni dans le présent DCE. L'assurance dommages-ouvrage couvre: -les garanties légales: désordres de nature décennale conformément aux dispositions de l'article L du Code des Assurances Lieu(x) d'exécution : Lot n 1 - Maison de Quartier des Collonges, 71 rue des Collonges, SAINT GENIS LAVAL Lot n 2 - Médiathèque de Saint Genis Laval, 49 avenue Clemenceau, SAINT GENIS LAVAL Lot n 3 - Futur poste de police municipale, 36 rue Pierre Fourel, SAINT GENIS LAVAL Décomposition du contrat Les prestations sont réparties en 3 lot(s) : Lot(s) Désignation Assurance dommages-ouvrage pour la construction de la nouvelle maison de quartier des Collonges Assurance dommages-ouvrage pour la restructuration et la rénovation de la Médiathèque de Saint Genis Laval Assurance dommages-ouvrages pour la réhabilitation du futur poste de police municipale de Saint Genis Laval 2 - Pièces contractuelles Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : Pièces particulières : - L'acte d'engagement (AE) et ses annexes - Le cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes - Le contrat d'assurance Pièces générales : - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier Le code des assurances Consultation n : 15TECH09 Page 3 sur 8
4 3 - Durée et délais d'exécution Durée globale prévisionnelle des prestations La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est liée à l'exécution des travaux Durée du contrat La durée d'exécution propre à chaque lot est de : Lot(s) Délai ans à compter de la réception de l'ouvrage concerné (120 mois) ans à compter de la réception de l'ouvrage concerné (120 mois) ans à compter de la réception de l'ouvrage concerné (120 mois) Le marché débute à compter de la date de notification du contrat. Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-FCS. 4 - Prix Caractéristiques des prix pratiqués Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. L'acte d'engagement pour chacun des lots indique le taux à appliquer à l'assiette de prime. L'assiette de prime est constituée par le montant toutes taxes comprises des travaux (hors terrassements généraux, espaces verts, couches d'usures, mobilier et agencements) augmenté des honoraires des géotechniciens, architectes, bureaux d'études techniques et contrôleurs techniques à l'exception des honoraires du coordinateur S.P.S). En complément de l'article 10 du C.C.A.G- F.C.S, les tarifications sont réputées comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que tous les frais afférents à l'accomplissement de la mission, qu'il s'agisse du temps passé, des frais de secrétariat, des frais généraux, des frais de transports, de déplacements et divers. Par frais inhérents à la mission, il faut aussi comprendre le temps de contrôle des documents, d'établissement des contrats, rapports, courriers ou autres actes en lien direct avec le présent marché Modalités de variation des prix Les prix sont fermes et non actualisables. 5 - Garanties Financières Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 6 - Avance Aucune avance ne sera versée. Consultation n : 15TECH09 Page 4 sur 8
5 7 - Modalités de règlement des comptes Acomptes et paiements partiels définitifs Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS Présentation des demandes de paiement Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-FCS et seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : - le nom ou la raison sociale du créancier ; - le cas échéant, la référence d'inscription au Répertoire du commerce ou des métiers ; - le cas échéant, le Numéro de SIREN ou de SIRET ; - le Numéro du compte bancaire ou postal ; - le numéro du marché ; - la désignation de l'organisme Débiteur ; - la date d'exécution des prestations ; - le montant des prestations admises, établi conformêment à la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; - les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; - tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché ; - le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; - la date de facturation. - en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ; - en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; - le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformêment aux stipulations du marché. Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : Mairie de Saint Genis Laval Service des Finances 106 avenue Clemenceau BP SAINT GENIS LAVAL cedex Délai global de paiement Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage Paiement des cotraitants En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. Consultation n : 15TECH09 Page 5 sur 8
6 Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS Paiement des sous-traitants Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 8 - Conditions d'exécution des prestations Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché) Décision de poursuivre La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou à l'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. 9 - Garantie des prestations Aucune garantie n'est prévue Pénalités Pénalités de retard Concernant les pénalités journalières, les stipulations de l'article 14.1 du CCAG-FCS s'appliquent Assurances Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Consultation n : 15TECH09 Page 6 sur 8
7 12 - Résiliation du contrat Conditions de résiliation Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 %. En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du code des marchés publics, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D ou D à 8 du Code du travail conformément à l'article 46-I.1 du code des marchés publics, le contrat sera résilié aux torts du titulaire Redressement ou liquidation judiciaire Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L du Code de commerce. En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité Règlement des litiges et langues En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matière. Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté Dérogations - L'article 2 du CCP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 15 - Clauses techniques particulières Seront couverts par les présentes garanties tout intervenant sur le chantier: maître d'ouvrage (et ses représentants), maître d'oeuvre, bureau de contrôle, entreprise, sous-traitant, etc... Garanties en valeur de reconstruction et/ou de remplacement à neuf, pour tous les risques. Garanties accordées «pour le compte de qui il appartiendra». Consultation n : 15TECH09 Page 7 sur 8
8 Une garantie automatique sera accordée par l'assureur retenu pour le cas où des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour la bonne fin du chantier. Dans ce cas, une prime de régularisation sera calculée au moment de la présentation de la quittance définitive. En cas de sinistre, il sera possible de reconstituer les garanties, en accord avec l'assureur; de plus, les indemnités seront affectées de la variation de l'indice entre la date du sinistre et la date du règlement. Les candidats présenteront en détail les garanties et les exclusions proposées de façon claire et explicite; celles-ci seront notées, sans faire l'objet d'un report aux conditions générales, sur une annexe à l'acte d'engagement. Garanties : - Les garanties légales: désordres de nature décennale conformément aux dispositions de l'article L du Code des Assurances - Les garanties seront acquises y compris pendant le délai de parfait achèvement - Les garanties devront reprendre le remboursement des frais de protection juridique, d'expertise, et des honoraires d'expert d'assuré, à partir du moment où lassuré constaterait un risque de dommage potentiel. - Certains travaux ne relevant pas des obligations décennales seront exclus des présentes garanties, sauf s'il sagit de dommages consécutifs. Pièces jointes : Annexe 1 : Descriptif détaillé de l'opération de travaux du lot n 1 Annexe 1 bis : Plans de l'opération du lot n 1 Annexe 2 : Descriptif détaillé de l'opération de travaux du lot n 2 Annexe 2 bis : Plans de l'opération du lot n 2 Annexe 3 : Descriptif détaillé de l'opération de travaux du lot n 3 Annexe 3 bis : Plans de l'opération du lot n 3 Lu et approuvé (signature) Consultation n : 15TECH09 Page 8 sur 8