Source: http://formu.info/secretaria-de-obras-y-servicios-publicos-v2.html?page=4
Timestamp: 2018-10-23 16:30:31
Document Index: 15882232

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 37', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 35']

Artículo 18º: PLAZO DE EJECUCIÓN
Artículo 19º: MULTAS POR DEMORAS
La presente cláusula resulta modificatoria de las infracciones y multas mencionadas en los puntos I, II y III del art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (Edición 2003).
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Artículo 21º: GARANTÍA DE CONTRATO
Artículo 23º: RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA
Artículo 24º: APELACIONES DEL CONTRATISTA
ARTICULO 26º.- REVISION DE LOS CERTIFICADOS
Artículo 30º: CONSERVACIÓN
Artículo 31º: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
Artículo 32º: ERRORES EN LOS COMPUTOS OFICIALES
Artículo 32º: ERRORES EN LAS PROPUESTAS DE LICITACIÓN
Artículo 33º: INSTALACIONES EXISTENTES
Los pagos de los certificados se efectuarán los días viernes.
De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar, el plazo de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.
Artículo 18º: PLAZO DE EJECUCIÓN : El plazo será de CINCO (5) meses corridos y se cuenta desde la fecha del Acta de Iniciación y Replanteo.
Artículo 19º: MULTAS POR DEMORAS: Por las infracciones cometidas por la empresa contratista en relación a los incumplimientos del articulado del presente pliego y/o la inobservancia de cualquier otra obligación inherente a la contratación, determinará la aplicación de multas que se graduarán en relación porcentual con la retribución mensual que abona la Municipalidad a un personal Jerárquico categoría 34 (Secretario) del Departamento Ejecutivo. La graduación de la misma será:
Por demoras en la iniciación de los trabajos, por suspensión o paralización injustificada de los trabajos, por demora en la entrega de la obra en el plazo establecido y/o por demoras parciales respecto al Plan de trabajos e Inversiones aprobados por la Municipalidad: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.
Por incumplimiento de Ordenes de Servicios: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.
Por incomparecencia del Representante Técnico en todas aquellas actividades que dieren lugar a las tramitaciones de orden técnico: Multa equivalente al 5% de la retribución mencionada por día y por cada caso de incumplimiento.
Por deficiencias o error de proyecto comprobable, esto es cuando en el curso de la ejecución de la obra se verificaran deficiencias y/o errores de proyecto y e Contratista no los comunicara a la Inspección, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del contrato, más adicionales acordados, a precio de licitación.
Al tercer incumplimiento incurrido por la empresa contratista, los porcentajes de las multas se elevarán un 50%.
Cuando el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista sea igual o mayor al 15% del monto del contrato, el contratista se hará pasible de la penalidad prevista en el artículo 37° de la Ley de Obras Públicas N° 6021.
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Las obras se contratarán por el sistema de “Precios unitarios “.-
Artículo 21º: GARANTÍA DE CONTRATO: El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su convenio mediante el depósito a la orden de la Municipalidad del 5% del monto del contrato, en dinero en efectivo, o mediante una fianza bancaria o seguro de caución.-
La garantía de Contrato se devolverá en oportunidad de la recepción definitiva de las obras.
Artículo 22º: INICIACIÓN DE LAS OBRAS: Se considerará como fecha de iniciación de las obras, la del Acta de Inicio, coincidiendo con el primer replanteo. Este primer replanteo se efectuará, como máximo, dentro de los quince (15) días de la firma del contrato.
Artículo 23º: RESPONSABILIDAD LEGAL DEL CONTRATISTA: La recepción definitiva y la devolución del fondo de reparos no eximen al Contratista y a su representante técnico de la responsabilidad por su trabajo con arreglo a las leyes generales.
Artículo 24º: APELACIONES DEL CONTRATISTA: En toda controversia o cuestión entre el Contratista y la Inspección, relacionada con la obra a cargo del primero y bajo el contralor de la segunda, el Contratista deberá atenerse en primer término al juicio de la Inspección, con apelación en primera instancia ante la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, en segunda ante el Departamento Ejecutivo y en definitiva, a la acción ulterior en lo contencioso-administrativo.
Artículo 25º: CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS: Los certificados mensuales de obra los confeccionará el Contratista sobre la base de la medición conjunta entre la Inspección y la Empresa. En caso de discrepancia en cuanto a la medición se procederá de acuerdo con la Ley N º 6021 de Obras Públicas.
ARTICULO 26º.- REVISION DE LOS CERTIFICADOS: El Municipio se reserva un plazo mínimo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de presentación, para efectuar la revisión de los certificados, en cuyo ínterin no se brindarán informaciones a consultas formuladas por el Contratista relativas al estado de su tramitación administrativa.
Artículo 27º: FONDO DE REPAROS: Del valor de cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.
La garantía de Obra o fondo de reparos se devolverá en oportunidad de la recepción provisoria, si la recepción provisoria se efectuara en forma parcial, el Contratista podrá solicitar la devolución parcial de la garantía de obra, la que se librará en forma proporcional a la obra recibida.
Artículo 28º: RECEPCIÓN PROVISORIA: Para la recepción de la obra o parte de ella, deberán conocerse los resultados de los ensayos y verificaciones que establecen los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, en lo referente a la calidad del trabajo ejecutado.-
Artículo 29º: RECEPCIÓN DEFINITIVA: Se operará en igualdad de condiciones que para la recepción provisoria y a los seis (6) meses de realizada ésta.-
Artículo 30º: CONSERVACIÓN: Por conservación se entiende la realización de los trabajos que requiere la obra para mantenerla constantemente en buen estado de utilización y preservación a fin de que su vida económica no altere fundamentalmente, quedando el Contratista obligado también a la ejecución de las reparaciones originadas por omisión a defectos de construcción. Todo esto hasta que se cumpla con la Recepción definitiva de la obra.
Artículo 31º: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Para la devolución de las garantías que
correspondan, en ocasión de recibirse la obra total o partes de ella, en forma provisoria o definitiva, se aplicarán las especificaciones del art. 54º de la Ley 6021 de Obras Públicas de la Pcia. de Buenos Aires.
Artículo 32º: ERRORES EN LOS COMPUTOS OFICIALES: Cualquier error en los cómputos del presupuesto oficial o formularios de propuestas con respecto a la obra a realizar, no será motivo de reclamo alguno por parte del Contratista, pues estos errores de existir, se consideran tenidos en cuenta por el proponente al presentar las ofertas.
Artículo 32º: ERRORES EN LAS PROPUESTAS DE LICITACIÓN: En los casos en que las propuestas presentadas al acto de la licitación adolezcan de contradicciones o errores numéricos de letras o de cálculos, ya sea en los precios unitarios, subtotales o totales, serán tomados como elementos preponderantes de la cotización, los precios unitarios expresados en letras.
Artículo 33º: INSTALACIONES EXISTENTES: El Contratista será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa, y por motivo de los trabajos a su cargo, se produjeran en obras de arte, líneas telegráficas y telefónicas, pavimentos y caminos existentes, redes de agua etc.
Será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones que por tal motivo deba efectuar.
Artículo 34º: PRESENTACION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS: Los certificados de cobro serán confeccionados por la Contratista y presentados mensualmente por Mesa de Entradas, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la Inspección y la Empresa.
El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas hasta el último día del mes anterior a su presentación y será avalado por la Inspección de la obra, quién firmará el acta de medición correpondiente.
Siendo la Municipalidad “Consumidor Final”, el IVA no se discriminará.
Los pagos de los certificados se efectuarán los días viernes.-
El mismo se realizará, como mínimo, a los treinta (30) días corridos, contados a partir de la presentación del certificado en mesa de entradas.
En todos los casos, de detectarse error en la confección del certificado, se sumarán a los plazos indicados los días demorados en su corrección.
De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que faltare adjuntar, el plazo de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.-
Con cada certificado el contratista deberá presentar:
El cumplimiento de las normas de A.F.I.P., presentando el Formulario 931 del período de ejecución de las tareas o el período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que le corresponda) con su correspondiente constancia de pago, se debe adjuntar a su vez la nómina de empleados declarados en dicho organismo, Registro de altas y bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con comprobantes de su cumplimiento.
copia de los recibos de remuneraciones al personal, debidamente firmados o copia de las hojas correspondientes del libro de remuneraciones debidamente intervenida por la Delegación Olavarría del Ministerio de trabajo.
los comprobantes de pago de los seguros detallados en el artículo 35º de las presentes Condiciones.
Declaraciones juradas y constancias de pago de aportes sindicales.-
Comprobantes expedidos por el Colegio Profesional de la Ingeniería que acrediten haber dado cumplimiento a las Leyes Nº 5140 y 5920.
Asimismo se indica que :