Source: http://docplayer.fr/362754-Marche-public-de-travaux-reglement-de-la-consultation-rc.html
Timestamp: 2017-06-25 20:59:09+00:00
Document Index: 183409716

Matched Legal Cases: ["l'article 5", "l'article 5", "l'article 4", "l'article 46", "l'article 53", "l'article 46", 'art28', 'arts 43']

Christophe St-Amand
1 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Maître de l ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D OLMES REGIE DES MONTS D OLMES 32 rue Jean JAURES LAVELANET Maître d oeuvre MTC - RUE BARJON ZA VALMORGE MOIRANS Objet de la consultation REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 A LA STATION DE SKI DES MONTS D OLMES Remise des offres Date et heure limites de réception : 23 SEPTEMBRE 2014 à 14h00 Le présent document comporte 13 pages RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 1/132 REGLEMENT DE LA CONSULTATION SOMMAIRE Pages ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION... 3 ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION Définition de la procédure Décomposition en tranches et en lots Nature de l'attributaire Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières Variantes Options Délai de réalisation Modifications de détail au dossier de consultation Délai de validité des offres Propriété intellectuelle Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense Garantie particulière pour matériaux de type nouveau Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) Mesures particulières concernant la propreté en site urbain... 5 ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES Solution de base Variantes... 9 ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES Sélection des candidatures Jugement et classement des offres... 9 ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 2/133 REGLEMENT DE LA CONSULTATION ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n du 31 décembre 1993). La consultation concerne : La remise en état des téléskis Fagebelle 1 & 2 Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : STATION DE SKI DES MONTS D OLMES (09) ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 2-1. Définition de la procédure La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée «marchés sans formalités préalables» définie en application de l article 28 du Code des Marchés Publics 2-2. Décomposition en tranches et en lots Il n'est pas prévu de décomposition en tranches Les travaux sont répartis en 1 lot unique désignés ci-après: Désignation des lots Lot unique Remise en état clés en main des téléskis Fagebelle 1 et Nature de l'attributaire Le marché sera conclu : - soit avec un entrepreneur unique ; - soit avec des entrepreneurs groupés conjoints RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 3/134 2-4. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières Toute modification du CCTP sur "la solution de base" sera éliminatoire, et l'offre du candidat sera rejetée. Les candidats doivent compléter le CCTP par des propositions techniques concernant les points suivants : a)- fiches techniques et descriptif du matériel qu'ils proposent et références en la matière, b)- liste des pièces de rechange de première urgence, accessoires et outillage, c)- planning détaillé des travaux en semaines calendaires, d)- profil en long de l'appareil avec quantitatif et descriptif e)- un échéancier de remise de documents techniques (plan, calcul...), f)- la liste des déclarations CE de conformité suivant la Directive européenne 2000/9/CE du 20/03/2000 et son Décret du 09/05/2003 concernant le matériel proposé que le constructeur s'engage à remettre au maître d'ouvrage g)- les garanties particulières offertes, Une seule proposition technique sera admise pour chacun des points indiqués ci-dessus. Dans le cas des variantes «non prévues» seulement, le CCTP pourra être modifié par le candidat de façon à l'harmoniser à sa proposition, à condition que l'esprit de la consultation et son objectif ne soient en aucun cas remis en cause. Ces modifications devront être clairement exprimées sur une note annexe faisant référence aux articles modifiés Variantes Les candidats peuvent présenter des variantes ils doivent cependant répondre au préalable à la solution de base entièrement conforme au dossier de consultation, Les variantes seront prises en considération si elles respectent le point 2.4 ci-avant, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges permettant les mêmes conditions de résultats. Les variantes devront être présentées sous la forme d'un dossier général "variantes" accompagné d'un nouveau détail estimatif Options Suivant bordereau des prix 2-7. Délai de réalisation Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être allongé. Les entreprises pourront présenter un délai plus court suivant critères de jugements 2-8. Modifications de détail au dossier de consultation Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 15 (quinze) jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est de 120 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 4/135 2-10. Propriété intellectuelle Le Maître d'ouvrage conservera la propriété intellectuelle des propositions techniques et des variantes présentées par l'ensemble des candidats Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense Sans objet Garantie particulière pour matériaux de type nouveau Si l'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières la clause suivante : "L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-après, mis en œuvre sur sa proposition : Pendant le délai de 2 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, à le (les) remplacer à ses frais sur simple demande du maître de l'ouvrage, par le(s) matériau(x) et fourniture(s) suivant(s) : Cette garantie particulière couvre les dommages qui n'engagent pas la présomption de responsabilité décennale des entreprises." Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) A. Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, sont joints au présent dossier de consultation : le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ; B. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n du 26 décembre L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels seront tenus notamment de remettre un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. C. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT) Sans objet Mesures particulières concernant la propreté en site urbain Aucune stipulation particulière. ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES Le dossier de consultation peut être retiré en accès libre à compter de la publication sur simple téléchargement sur la plateforme ladepeche-marchespublics.fr Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentations associés (plans, notices, descriptifs techniques, etc ). Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 5/136 L acte d'engagement et les pièces particulières constitutives du marché seront datées et signées par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des candidat(s), et constitueront l'exemplaire original Solution de base Documents fournis aux candidats Le présent dossier de consultation est constitué par : L avis d appel public à la concurrence envoyé à la publication ; Le présent règlement ; Le cadre de l acte d engagement et ses annexes à compléter ; Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; Le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Le cadre de décomposition des prix globaux et forfaitaires Les documents annexes Le calendrier d exécution prévisionnel Composition de l offre à remettre par les candidats Le dossier à remettre par chaque candidat sera placée sous enveloppe cachetée qui contiendra les pièces suivantes : Pièces relatives à la candidature : - Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat En application aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics (CMP), le dossier comprendra les renseignements suivants : Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir ; Une déclaration sur l'honneur du candidat dûment datée et signée pour justifier qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; L attestation sur l honneur que le candidat n a pas fait l objet, au cours des cinq dernières années, d une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L , L.341-6, L et L du Code du travail ; La situation juridique : à l'appui de la demande de candidature les informations suivantes seront fournies : La forme juridique du candidat ; En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ; Le(s) lot(s) pour lequel/lesquels la candidature est déposée ; Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché ; Les capacités économiques et financières : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 3 derniers exercices ; Les capacités techniques : Références professionnelles : RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 6/137 Des certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité professionnelle du candidat peut être apportée par tout moyen ; Références en matière de travaux ou prestations de même nature au cours des 5 dernières années Attestation certifiant que le candidat satisfait à la réglementation en vigueur en matière de management de la qualité suivant la norme NF EN Capacités techniques : Une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ; Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de l'ouvrage et une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l'exécution de l'ouvrage ; Des certificats établis par des organismes chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des travaux à des spécifications ou des normes ; A cet effet, et pour certains renseignements ou documents exigés ci-dessus, il peut être utilisé les modèles, mis à jour, disponibles sur le site Internet du Ministère en charge des Finances Pièces relatives à l'offre : - Un projet de marché comprenant : L acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s) ; En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont formulées dans l'annexe de l'acte d'engagement). Pour chacun des soustraitants, le candidat devra joindre, en sus des renseignements exigés par l'article du Code des Marchés Publics (CMP) : Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (6 des articles du CMP) ; Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références). Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder. L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article 4 de l'acte d'engagement. - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : (Cahier ci-joint à accepter sans aucune modification). - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : Cahier ci-joint à joindre sans aucune modification. - Les documents explicatifs : RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 7/138 Au projet de marché sera joint un mémoire justificatif des dispositions qu il se propose d adopter pour l exécution des travaux, comprenant toutes justifications et observations de l entrepreneur en particulier il devra y être joint : une notice descriptive et un tableau des caractéristiques techniques principales de l'installation complétée de toutes informations si nécessaire un mémoire explicatif qui précisera les moyens affectés et mis en œuvre pour exécuter les travaux et qui traitera obligatoirement des moyens matériels, des moyens humains, des méthodes d exécution, de l organisation, de la sécurité, de l environnement et des délais proposés. les plans d'ensemble ou de détails/les données techniques permettant une bonne compréhension de l'offre. le détail explicitant les offres et définissant avec précision la limite des prestations incombant à l'entrepreneur au titre du présent marché. un programme général des opérations : Indiquant de façon la plus réaliste possible la durée prévisionnelle des différentes phases des opérations (études, fabrications, mises en oeuvre, assemblages, réglages...). Si certaines obligations incombent au Maître d'ouvrage, le candidat devra en faire état et les décrire. une liste des sous-traitants que l'entrepreneur envisage de proposer à l'accord du maître d'ouvrage en cas de conclusion du marché et notamment elle devra dans tous les cas indiquer dans son offre le nom des entreprises qui seront chargées du génie civil et du montage. la provenance et les fournisseurs des principales fournitures devront être précisés. les indications concernant les procédés d'exécution envisagés ainsi que les moyens mis en oeuvre qui seront utilisés. une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur chantier. une note indiquant les principales mesures prévues pour préserver l environnement. - Les pièces non contractuelles destinées au jugement de l'offre : La décomposition du prix global forfaitaire : cadre ci-joint à compléter sans modification hormis la colonne quantité qui est fournie à titre indicatif ; Toutefois, dans le cas d'un groupement conjoint, les candidats devront fournir une ventilation par postes techniques des prix du cadre de la décomposition du prix global forfaitaire ou adapter la ventilation proposée par le maître de l'ouvrage. L'annexe à l'acte d'engagement précisera la répartition des postes techniques par cotraitants. un justificatif de visite sur site» signé par le maître d ouvrage devra être remis dans l offre Fourniture d'échantillons ou de matériels de démonstration Sans objet Documents à fournir par le candidat retenu Les certificats ou la déclaration mentionnée à l'article 46 du Code des Marchés Publics (CMP) seront remis par le candidat retenu dans le délai de 15 jours à compter de la demande présentée par Le pouvoir adjudicateur (PA). RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 8/139 Documents à fournir par l'attributaire du marché Les attestations d assurance visées à l article du CCAP, seront remises par l attributaire avant la notification du marché Variantes Les candidats présenteront un dossier général "Variantes non prévues" comportant un sousdossier particulier pour chaque variante qu'ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, (acte d'engagement et ses annexes éventuelles) ils indiqueront : - les adaptations à apporter éventuellement au CCAP ; - les modifications du CCTP et des pièces annexes qui sont nécessaires pour l'adapter aux variantes proposées. - ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES 4-1. Sélection des candidatures Lors de l'ouverture, ne seront pas admises : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 45 du CMP ; Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article cidessus ; Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes notamment en appréciant les conditions de déroulement des marchés que le candidat a pu réaliser pour l'acheteur public au cours des 3 dernières années Jugement et classement des offres La commission des marchés éliminera les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent règlement de consultation. Pour le lot N 1, elle choisira l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères suivants, hiérarchisés: La valeur technique des prestations sur la base de la note descriptive et du mémoire explicatif pondérée à 40 % Le prix des prestations pondéré à 40 % Le délai d exécution pondéré à 20 % RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/2014 9/1310 Le jugement des offres est effectué en fonction du tableau ci-dessous (pour le lot N 1) : PRIX VALEUR TECHNIQUE CRITÈRES ET PONDÉRATION PONDÉRÉ SUR 40% 1. MÉTHODOLOGIE / QUALITÉ PONDÉRÉ SUR 15% 2. MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS PONDÉRÉ SUR 15% 3. SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT PONDÉRÉ SUR 10% 1.1 Méthodes d exécution 1.2 Organisation 2.1 Moyens humains affectés au chantier 2.2 Moyens matériels affectés au chantier 3.1 Sécurité 3.2 Environnement NOTATION Np = B (2-P/P0) Np : note pour le critère de prix B : barème de notation du critère de prix P : prix de l offre P0 : prix de l offre conforme la moins chère Les éventuelles notes inférieures à 0 n auront pas d incidence sur les notes relatives aux autres critères (pas de retrait de point). Offre entièrement conforme au CCTP 1 Offre comprenant quelques imprécisions ou renseignements partiels, qui ne 0.5 compromettent pas l économie du projet Offre comprenant des imprécisions ou omissions majeures ou des prestations non conformes au CCTP (élimination pour 0 offre irrégulière / non remise) Offre entièrement conforme au CCTP OU certification ISO Offre comprenant quelques imprécisions ou renseignements partiels, qui ne 0.5 compromettent pas l économie du projet Offre comprenant des imprécisions ou omissions majeures ou des prestations non conformes au CCTP (élimination pour 0 offre irrégulière / non remise) Mémoire Technique précis et adéquat (compétences, expériences et effectif) 1 Mémoire Technique approximatif (compétences, expériences et effectif) 0.5 Mémoire Technique inexistant 0 Mémoire Technique précis et adéquat 1 Mémoire Technique approximatif 0.5 Mémoire Technique inexistant 0 Mémoire Technique précis et adéquat OU certification ISO Mémoire Technique approximatif 0.5 Mémoire Technique inexistant 0 Mémoire Technique précis et adéquat OU certification ISO Mémoire Technique approximatif 0.5 Mémoire Technique inexistant 0 Document servant de support à l instructio n Acte d Engagem ent CCTP DPGF MÉMOIRE TECHNIQU E MÉMOIRE TECHNIQU E MÉMOIRE TECHNIQU E DÉLAIS PONDÉRÉ SUR 10% Offre de délai plus court que le délai prévu à l acte d engagement Offre de délai conforme au délai prévu à l acte d engagement Offre qui ne respecte pas le délai prévu à l acte d engagement MÉMOIRE TECHNIQU E La commission des marchés examinera l'offre de base des candidats puis les variantes proposées, pour établir un classement. Puis offre de base avec options retenues. Les offres seront classées par ordre décroissant. RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/ /1311 En application l'article 53 IV du CMP, un droit de préférence sera attribuée, à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans. Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats ou la déclaration mentionnée à l'article 46 du CMP son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par Le pouvoir adjudicateur qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié ou pourra l être suivant l avis de la commission pour le jugement de la consultation. Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier la décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire, en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. Lors de l'examen des offres, la commission d'appel d'offres se réservera la possibilité de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires. Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêts généraux, et notamment la non obtention des autorisations de construire (AET), et/ou la non obtention du financement pour le projet (liste non exhaustive) Dans le cadre de ce marché à procédure adapté (MAPA), le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats qui auront remis une offre recevable et la plus intéressante (au vu des critères énoncés) ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE Les offres seront établies en euros. Leur transmission se fera : - soit par courrier, sous pli indiquant l adresse et les mentions suivantes : L'enveloppe extérieure portera l'adresse et mentions suivantes : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D OLMES POUR LA REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 STATION DE SKI DES MONTS D OLMES Régie des Monts d Olmes 32 rue Jean JAURES LAVELANET Offre pour : REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 Lot unique «NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis» L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse ci-dessus. Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquée dans la page de garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limite fixée ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. - soit par voie électronique «dématérialisation», plate-forme sécurisée : RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/ /1312 Tout document envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par le maître d'ouvrage sera réputé n avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux candidats d utiliser un antivirus régulièrement mis à jour. Les documents devant être signés doivent, s ils sont remis sous forme électronique, être signés à l aide d un certificat de signature électronique, dans des conditions conformes à l arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique des marchés publics. Les documents devant être obligatoirement signés sont les suivants : Lettre de candidature et Acte d engagement. Il est rappelé, que les soumissionnaires conservent la possibilité de transmettre, en parallèle à leur réponse envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde sous forme papier ou sur support électronique (CD, DVD ). Cette copie, pour être éventuellement valablement utilisée, doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. L enveloppe d envoi doit comporter la mention lisible «Copie de sauvegarde». L envoi d une copie de sauvegarde n est pas une obligation, c est un droit du soumissionnaire qui peut décider ou non de l exercer. Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/ /1313 ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui lui seraient nécessaires au cours de leurs études, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à/au : Renseignements administratifs: Le Maître d'ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D OLMES POUR LA REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 A LA STATION DE SKI DES MONTS D OLMES 32, rue Jean JAURES LAVELANET Contact : Mme BOUCHE Laetitia courriel : Renseignements techniques: Le Maître d'œuvre MTC Rue Barjon ZA de Valmorge MOIRANS Mr Raphaël SIONNET Tél : Fax : courriel : L exploitant M.BAROU Alain tél 05/61/03/25/81 courriel : Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. ATTENTION : une visite sur site est obligatoire, les candidats devront contacter 48h00 à l avance le maitre d ouvrage pour convenir du rendez-vous: M.BAROU Alain tél 05/61/03/25/81 courriel : ATTENTION : une visite sur site est obligatoire, un justificatif de visite signé par le maître d ouvrage devra être remis dans l offre RC CCPO/MONTS D OLMES REMISE EN ETAT DES TELESKIS FAGEBELLE 1 & 2 02/09/ /13 Documents pareils
MARCHE PUBLIC DE SERVICE REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l ouvrage Commune de Biars sur Cère Objet de la consultation Révision du POS et transformation en du PLU Remise des offres Vendredi 10 juin Plus en détail SAEP D HEBECOURT. Interconnexion AEP entre Hébécourt et Bazincourt. MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE. Règlement de consultation (RC)
SAEP D HEBECOURT Interconnexion AEP entre Hébécourt et Bazincourt. MARCHE DE MAITRISE D OEUVRE Règlement de consultation (RC) MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE, EN APPLICATION DES ARTICLES 26, 28.I Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( R.C. )
: RC ( R.C. ) Maître de l ouvrage Marché de maîtrise d œuvre pour : objet du marché Aménagement de l entrée est, de la rue de la haie d épines et de l accès au groupe scolaire Date et heure limites de Plus en détail FOURNITURE DE REPAS POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE
PROCÉDURE ADAPTÉE REGLEMENT DE LA CONSULTATION OBJET DE L OPERATION 88, VOSGES, Bussang Théâtre du Peuple Aménagement des loges et des bureaux de l'aile Nord Lot n 3 : Plomberie - sanitaires MAITRE D OUVRAGE Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
MAHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l'ouvrage Mairie de CANY BARVILLE Objet de la consultation Remise des offres Date limite de réception : 29 novembre 2011 Heure limite de réception Plus en détail TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURES, DE FAUX PLAFOND ET D ISOLATION THERMIQUE
Marchés Publics de Travaux Mairie de Caderousse service des marchés TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURES, DE FAUX PLAFOND ET D ISOLATION THERMIQUE Règlement de la consultation (RC) Date limite de réception Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION. R.C. n ENSAG/2014/2 CENTRALES DE TRAITEMENT D AIR
RC ENSAG/2014/2 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION R.C. n ENSAG/2014/2 CENTRALES DE TRAITEMENT D AIR REMISE EN SERVICE ET OPTIMISATION DES CENTRALES DE TRAITEMENT D AIR DE L ECOLE NATIONALE Plus en détail AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE CREUSE
Maîtrise d ouvrage VILLE DE SENNELY - 45 2 rue de la Rigolerie 45240 SENNELY Mode de dévolution : Appel d offres ouvert en application des articles 33, 57 et 59 du Code des Marchés Publics AMENAGEMENT Plus en détail RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION PROCEDURE ADAPTEE MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX lot n 1: toiles marouflées objet du marché: 01- Belley- cathédrale -dépose et traitement en conservation Plus en détail MARCHE DE SERVICES POUR L APPUI AU PERSONNEL DE LA CCPC POUR L EXPLOITATION DU SERVICE DE PRODUCTION D EAU POTABLE ET LA GESTION DES ASTREINTES
DEPARTEMENT D EURE ET LOIR MARCHE PUBLIC DE SERVICE Pouvoir Adjudicateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COMBRAY Objet du marché MARCHE DE SERVICES POUR L APPUI AU PERSONNEL DE LA CCPC POUR L EXPLOITATION Plus en détail MARCHE DE TRAVAUX DE BOISEMENT POUR LA COMMUNE DE BEAURAINVILLE PIECE I REGLEMENT DE LA CONSULTATION
COMMUNE DE BEAURAINVILLE MARCHE DE TRAVAUX DE BOISEMENT POUR LA COMMUNE DE BEAURAINVILLE PIECE I REGLEMENT DE LA CONSULTATION DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 31 mars 2014 12h Octobre 2013 Maître Plus en détail Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008
1 Département de Seine et Marne Marché public n 04-2008 Date limite de dépôt des offres : 16/06/08 à 12 heures REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 2 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION 2 ARTICLE 2 Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET
. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MAITRE D OUVRAGE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE-GOUET OBJET DU MARCHE : CONSTRUCTION DE LOCAUX SCOLAIRES (réhabilitation) Ecole d'unverre LOT N 8 REGLEMENT DE CONSULTATION Plus en détail MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d Ouvrage Sancy Artense Communauté Rue de la Pavade 63 680 La Tour d'auvergne Date et heure limites de remise des offres 9 Avril 2008 à Plus en détail COMMUNE DE BARDOUVILLE. Modification des sanitaires de la salle polyvalente REGLEMENT DE CONSULTATION
COMMUNE DE BARDOUVILLE Modification des sanitaires de la salle polyvalente REGLEMENT DE CONSULTATION Maitrise d'œuvre : o2architecture 24 rue de crosne 76000 Rouen tel : 09 81 29 12 93 o2.archi@bbox.fr Plus en détail RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.)
RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Objet de la Consultation : Réaménagement de la salle des fêtes de Sainte Consorce Maître d ouvrage : Commune de Ste Consorce 4, rue de Verdun 69280 SAINTE-CONCORCE FRANCE Plus en détail Travaux de rénovation de menuiseries et vitrages de deux bâtiments communaux
Marché public de travaux VILLE DE FONSORBES Mairie Rue du 11 novembre 1918 31470 FONSORBES Travaux de rénovation de menuiseries et vitrages de deux bâtiments communaux Règlement de consultation Date limite Plus en détail MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION M.A.P.A (art28 du Code des Marchés Publics) REGLEMENT DE CONSULTATION
COMMUNE DE SARZEAU EURL BURGAUD architecte Rond-Point du Rodoir - Bd Bretagne 56130 - LA ROCHE BERNARD Phase DCE REGLEMENT DE CONSULTATION Construction du Centre Technique Municipal Tél 02 99 90 63 75 Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MAITRE DE L'OUVRAGE MAIRIE DE BEAUZAC Rue des Remparts 43 590 BEAUZAC Objet de la consultation : TRAVAUX DE DEMOLITION D UN BATIMENT RUE DES VIVATS Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) COMMUNE DE VILLEMANDEUR Représentant du pouvoir adjudicateur Mairie de VILLEMANDEUR 1 bis, avenue de la Libération 45700 VILLEMANDEUR Mandataire Plus en détail PREFET DES VOSGES COMMUNE DE POUXEUX
PREFET DES VOSGES COMMUNE DE POUXEUX Programme de voirie 2012 REGLEMENT DE LA CONSULTATION Page 1/5 Article 1 - OBJET DE LA CONSULTATION La présente consultation concerne le : Programme de voirie 2012 Plus en détail MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES REGLEMENT DE LA CONSULTATION
D I R E C T I O N I N F O R M A T I Q U E SERVICE INFORMATIQUE ALAIN PERCHEC 6 & 8, rue Saint-Fiacre BP 218 77104 MEAUX CEDEX 01 64 35 37 64-01 64 35 36 55 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ( RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage COMMUNE DE LESPARRE-MEDOC Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l'ouvrage : Commune de Saint Alban Auriolles Objet de la consultation : Réaménagement du musée Alphonse Daudet Remise des offres : mardi Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Préfecture de Belfort Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) Plus en détail RÈGLEMENT DE CONSULTATION
MARCHES PUBLICS 2013 MATERIEL INFORMATIQUE RÈGLEMENT DE CONSULTATION Le pouvoir adjudicateur VILLE DE LA CHARITÉ SUR LOIRE Objet du marché MATÉRIEL INFORMATIQUE Etablie en application du Code des Marchés Plus en détail Règlement de Consultation
Règlement de Consultation Maître de l'ouvrage Mairie de STAFFELFELDEN Espace Générations 68850 STAFFELFELDEN Tel : 03.89.55.08.21 Fax : 03.89.55.57.77 Objet Marché de fournitures courantes et de services Plus en détail Commune de LA CHAPELLE DE GUINCHAY
Commune de LA CHAPELLE DE GUINCHAY RENOVATIION DES FENETRES DU RESTAURANT SCOLAIIRE ET DES PORTES DE L''ECOLE ELEMENTAIIRE Lot unique : Menuiserie REGLEMENT DE CONSULTATION R.C. MAITRE D OUVRAGE : Commune Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SMICTOM DU CARCASSONNAIS ZA Lannolier 1075, bd François Xavier Fafeur 11890 CARCASSONNE cedex 09 Tél: 04.68.11.97.00 PETITS TRAVAUX DE METALLERIE ET Plus en détail Commune de BEAUJEU. Lot unique
COMMUNE DE BAGNERES-DE-LUCHON 23 ALLEES D ETIGNY 31 110 BAGNERES-DE-LUCHON REGLEMENT DE CONSULTATION RENOUVELLEMENT DE L INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SOLUTION DE COUPLAGE APPEL MALADE 2 LOTS LOT 01 Fourniture, Plus en détail MAISON DE RETRAITE. "L'Orée du Mont" à HALLUIN
MAISON DE RETRAITE "L'Orée du Mont" à HALLUIN Construction d'un local pour fumeurs MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX Règlement de consultation Procédure Adaptée Remise des offres Date et heure limites de réception Plus en détail CREATION GRAPHIQUE DES SUPPORTS POUR LES PROGRAMMES DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DES MEDIATHEQUES DE L'ALBIGEOIS
Marchés Publics de Services Communauté d'agglomération de l'albigeois Parc François Mitterrand 81160 SAINT-JUERY CREATION GRAPHIQUE DES SUPPORTS POUR LES PROGRAMMES DES MANIFESTATIONS CULTURELLES DES MEDIATHEQUES Plus en détail Marché Public de prestations de services Règlement de la Consultation (R.C.) Marché 2013/04 du 17/12/2013
Marché Public de prestations de services Règlement de la Consultation (R.C.) Marché 2013/04 du 17/12/2013 Le Pouvoir Adjudicateur Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux» 4 rue Plus en détail Règlement de la Consultation (R.C.)
Règlement de la Consultation (R.C.) Personne publique Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère Pouvoir Adjudicateur Monsieur le Directeur de l Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Plus en détail maintenance sur site du matériel et des logiciels informatiques
Marchés Publics de Services MAIRIE DE SALAISE SUR SANNE 19 RUE AVIT NICOLAS 38150 SALAISE SUR SANNE MAIRIE DE SALAISE SUR SANNE maintenance sur site du matériel et des logiciels informatiques (RC) Date Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché ENTRETIEN, AMENAGEMENT ET REPARATION DU RESEAU TELEPHONIE ET INFORMATIQUE DES BATIMENTS Date et heure limites Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C) Maître de l ouvrage : MAIRIE DE FENOUILLET Département de la Haute Garonne Objet du marché : FOURNITURES DE NETTOYAGE ET D ENTRETIEN Date Plus en détail Fourniture d un véhicule utilitaire pour la blanchisserie des Thermes
COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 23 ALLEES D ETIGNY 31 110 BAGNERES DE LUCHON Fourniture d un véhicule utilitaire pour la blanchisserie des Thermes REGLEMENT DE CONSULTATION LOT 01 : Fourniture du véhicule Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Marché à Procédure Adaptée (MAPA)
HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION Route de Longchêne 78 830 BULLION 01.34.85.43.00. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Marché à Procédure Adaptée (MAPA) CREATION Plus en détail TERMINAL À CONTENEURS SUD PORTIQUE SOMDEL-CAILLARD
Pièce n 0 DIRECTION TECHNIQUE Maintenance 15 rue de Nantes F-67100 Strasbourg Tél. +33 (0)3 88 21 78 01 Fax +33 (0)3 88 39 35 53 Marchés Publics de Fournitures Courantes et Services n TERMINAL À CONTENEURS Plus en détail REALISATION DE DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE Entreprise Sociale pour l Habitat 13 place d'aguesseau BP 511 80005 AMIENS Cédex 1 03.22.80.40.40 03.22.80.40.49 REGLEMENT PARTICULIER DE CONSULTATION REALISATION DE DIAGNOSTIC Plus en détail CONSTRUCTION D UN CENTRE DE SECOURS
REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) MAITRE DE L OUVRAGE COMMUNE DE PLUMELEC 19 Place de l église 56420 PLUMELEC Tél : 02 97 42 24 27 Fax : 02 97 42 33 08 Courriel : clp-plumelec@live.fr OBJET DU MAHE CONSTRUCTION Plus en détail Département du Finistère. Commune de KERSAINT PLABENNEC. Service de l assainissement
Département du Finistère Commune de KERSAINT PLABENNEC Service de l assainissement CURAGE ET EPANDAGE DES BOUES DES BASSINS 1 et 2 DE L ANCIENNE LAGUNE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES Règlement de la Consultation Plus en détail Rénovation de la chaufferie du groupe scolaire Jules Verne
Communauté de Communes du Mené La Croix Jeanne-Even 22330 COLLINÉE Appel d offres aux entreprises en vue de la Construction d une plateforme de stockage de bois déchiqueté sur la commune de Langourla Règlement Plus en détail MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE BOURG-ACHARD
MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE BOURG-ACHARD 27310 BOURG ACHARD AMENAGEMENT DE SECURITE DU CARREFOUR RD83/VC27 & ELARGISSEMENT DE LA VC27 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES REGLEMENT DE LA CONSULTATION Plus en détail Réseaux Informatiques et Electriques Lot n 1 Réalisation d'un Câblage Informatique et Electrique Bureaux Parc des
REGLEMENT DE LA CONSULTATION OBJET DU MARCHE Aménagements de Bureaux dans l ensemble immobilier neuf construit «Espace Cardonville» 14740 BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES Plus en détail MISSION D EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC
Commune de Venasque MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D OEUVRE Passé selon les articles 28 et 74 du Décret n 2006-975 du 1 er août 2006 et sa circulaire d application portant Code des Marchés Publics Ainsi que Plus en détail CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE DE TRAVAUX DE PEINTURE A LA MAS VILLENEUVE PROCEDURE ADAPTEE AVEC PUBLICITE Plus en détail MAITRE DE L OUVRAGE COMMUNE DE SAINT-PIERRE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES. Objet de la consultation
Pièce n 0 AHIPEL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON ILE DE SAINT-PIERRE MAITRE DE L OUVRAGE COMMUNE DE SAINT-PIERRE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Objet de la consultation Mise en Conformité du Centre Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Maître de l'ouvrage. I.N.J.S. 254 rue Saint-Jacques 75005 PARIS. Objet de la consultation
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître de l'ouvrage I.N.J.S. 254 rue Saint-Jacques 75005 PARIS Objet de la consultation Travaux 2014 Date limite de réception : 15 avril 2014 Heure Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) PROCEDURE ADAPTEE. Maître de l'ouvrage : COMMUNE DE NEUVIC SUR L ISLE
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) PROCEDURE ADAPTEE Maître de l'ouvrage : COMMUNE DE NEUVIC SUR L ISLE 8, Avenue Général de Gaulle 24190 NEUVIC SUR L ISLE Objet de l appel d offre Plus en détail Maintenance des installation de chauffage, renouvellement d'air et climatisation
Maintenance des installation de chauffage, renouvellement d'air et climatisation REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Date limite de réception des offres : 14/08/2014 à 12 h 00 SOMMAIRE Article 1er. Objet de Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE MARCHÉS D'ASSURANCE Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes de la Région de Nozay 9 rue de l Eglise BP 27 REGLEMENT DE CONSULTATION établi en application du Code des Marchés publics Plus en détail Video protection des écoles Lamartine,Ferry,Curie,Cathelain
Marché public de travaux 38, rue de Verdun 62950 NOYELLES-GODAULT Video protection des écoles Lamartine,Ferry,Curie,Cathelain Règlement de consultation Date limite de réception des offres : 01/03/2011 Plus en détail MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA CUISINE DU RESTAURANT SCOLAIRE PASSAGE DE LIAISON FROIDE EN CUISINE TRADITIONNELLE
DEPARTEMENT D INDRE ET LOIRE COMMUNE DE BOURGUEIL MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA CUISINE DU RESTAURANT SCOLAIRE PASSAGE DE LIAISON FROIDE EN CUISINE TRADITIONNELLE REGLEMENT Plus en détail Marché Public d'études
Marché Public d'études GIP ADECO Pays du Bocage 15 rue Montgomery 61700 DOMFRONT RÉALISATION D UNE ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE DE PROGRAMME(S) DE RÉNOVATION DE L HABITAT PRIVÉ SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DU Plus en détail Règlement de la Consultation (R.C.)
COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE Tél : 04.50.47.04.24 Règlement de la Consultation (R.C.) Marché passé selon la procédure adaptée (Article 28 du Code des marchés publics) Objet Plus en détail MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour Village d Entreprises ZA du Rozier-Coren 15100 SAINT-FLOUR Tél.. : 04 71 Plus en détail - S O M M A I R E - ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION... 3 ARTICLE 2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION... 3
REGLEMENT DE CONSULTATION (R. C.) MAITRE DE L OUVRAGE : OBJET DE LA CONSULTATION : COMMUNE DE KOENIGSMACKER Aménagement du parking de la Magnascole (écoles élémentaire et primaire) et du futur multi-accueil Plus en détail TRAVAUX D IMPRESSION DES EDITIONS TOURISTIQUES 2016
MARCHES PUBLICS A BON DE COMMANDES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES REGLEMENT DE CONSULTATION Le pouvoir adjudicateur : OFFICE DE TOURISME DE HONFLEUR Quai Lepaulmier BP20070 14600 Honfleur CCAP numéro Plus en détail Acquisition et maintenance d un serveur informatique
MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE Mairie de Chantepie 44, avenue André Bonnin BP 87222 35572 CHANTEPIE Acquisition et maintenance d un serveur informatique REGLEMENT DE CONSULTATION REMISE DES OFFRES Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION - (R.C.) MAITRE D'OUVRAGE
(appel d offres public) REGLEMENT DE LA CONSULTATION - (R.C.) MAITRE D'OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONSEGURAIS Maison du Canton, 33 rue des victimes du 3 aout 1944, 33580 Monségur OBJET DE LA CONSULTATION Plus en détail ADDUCTION EN EAU POTABLE RENFORCEMENT DU RESEAU CHEMIN DES LIBERETTES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E.)
Département des Alpes-Maritimes Commune de VENANSON N de PIECE 0.2-DCE ADDUCTION EN EAU POTABLE RENFORCEMENT DU RESEAU CHEMIN DES LIBERETTES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E.) Maître d'ouvrage Plus en détail FOURNITURE DE PETIT MATERIEL ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUE D.C.E. Règlement de la consultation
Département de la Haute Garonne VILLE DE FENOUILLET Système d'information FOURNITURE DE PETIT MATERIEL ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUE D.C.E. Règlement de la consultation Date et heure limites de réception Plus en détail FOURNITURE DE GAZ POUR BÂTIMENTS MUNICIPAUX DE CYSOING
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. N Cys FOURNITURE DE GAZ POUR BÂTIMENTS MUNICIPAUX DE CYSOING Règlement de la Consultation Plus en détail MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION Personne publique COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE BEAUJEU Bâtiment Sainte Angèle - 69430 BEAUJEU Tel. : 04.74.04.89.94 - Fax Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation : Achat d une embarcation et de matériel nautique DATE et HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : Le 15 mars 2013 à 12h00 1 Article 1 Pouvoir adjudicateur Plus en détail Vérification et maintenance des systèmes de sécurité des ERP de la Ville de Suippes. Règlement de consultation R.C.
06-2014 Vérification et maintenance des systèmes de sécurité des ERP de la Ville de Suippes Règlement de consultation R.C. La procédure de consultation utilisée est le MAPA, en application de l article Plus en détail REFECTION DES APPARTEMENTS
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE GARDANNE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE Marché ETUDE PROSPECTIVE INFORMATIQUE Date et heure limites de réception des offres 31 mars Plus en détail COMMUNE DE SAINTE LIVRADE SUR LOT REFECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES RUE DU PRIEURE REGLEMENT DE LA CONSULTATION
COMMUNE DE SAINTE LIVRADE SUR LOT REFECTION RESEAUX EAUX PLUVIALES RUE DU PRIEURE REGLEMENT DE LA CONSULTATION Bureau d étude technique VRD / Aménagement Urbain Ingénierie conseil / Concepteur de lotissement Plus en détail MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché Plus en détail VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Maître de l ouvrage Université des Antilles et de la Guyane, Campus de Fouillole - 97 110 Pointe à Pitre, représenté par Monsieur le Président Plus en détail MARCHE PUBLIC DE SERCICES - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE - REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHE PUBLIC DE SERCICES - ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE - REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Madame la Présidente Communauté de communes du Val Drouette Plus en détail Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.
Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Maître d'ouvrage : Ville de CHECY 11 Place du Cloître Objet de la consultation Plus en détail COMMUNE DE FONSORBES
Département de la HAUTE Garonne COMMUNE DE FONSORBES Mise à disposition gratuite d un véhicule publicitaire électrique REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché public de services Passé en application de l article Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MAIRIE DE COULOGNE DIRECTION DES MARCHES SERVICE DES MARCHES 62137 COULOGNE Tél: 03 21 36 92 80 MODIFICATION DU SYSTEME D ALARME INCENDIE ET POSE D UN LIMITATEUR DE BRUIT A LA Plus en détail MARCHE DE FOURNITURES : Achat d un véhicule 4x4 diesel climatisé minibus 9 places pour le transport de passagers. REGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHE DE FOURNITURES : Achat d un véhicule 4x4 diesel climatisé minibus 9 places pour le transport de passagers. REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet de la consultation : Achat d un véhicule 4x4 diesel Plus en détail Objet du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
Mairie de PERONNE EN MELANTOIS 10 rue du marais 59273 PERONNE EN MELANTOIS Téléphone : 03.20.41.10.48 Fax : 03.20.84.06.30 mairie@peronne-melantois.fr www.peronne-melantois.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
SIDPC 2015 TRX - DCE Travaux SIDPC : RC trx SIDPC MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Ministère de l'intérieur Le Préfet de l'oise Plus en détail AMENAGEMENT DU CARREFOUR PLACE CHARLES DE GAULLE
Marché Public d'etudes Ville de BOLBEC Mairie de Bolbec - Square Général Leclerc 76210 BOLBEC AMENAGEMENT DU CARREFOUR PLACE CHARLES DE GAULLE BUREAUX DE CONTROLE Règlement de consultation (RC) Date limite Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION
MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Réalisation d une enquête de satisfaction Perception de la qualité du service rendu dans l habitat social en Nord-Pas-de-Calais Règlement de la consultation Procédure Plus en détail PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE GESTION ELECTORALE
Maître d Ouvrage Commune d ANDELAT Mairie REGLEMENT DE LA CONSULTATION Objet Rénovation et extension des bâtiments des écoles Architecte Philippe MAGENTIES Pagros Tél/Fax : 04 71 20 42 33 Port : 06 45 Plus en détail Communauté de Communes de la Thiérache d Aumale 19, rue de l église 02110 VAUX-ANDIGNY
R E G L E M E N T DE LA C O N S U L T A T I O N (RC) MAITRE DE L'OUVRAGE : Communauté de Communes de la Thiérache d Aumale 19, rue de l église 02110 VAUX-ANDIGNY OBJET DE LA CONSULTATION : Espace dédié Plus en détail Règlement de la Consultation R.C.
MAHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Règlement de la Consultation Ville de Fenouillet Service des Marchés Publics. Place Alexandre Olives BP 95110 31151 FENOUILLET CEDEX TEL 05.62.75.89.75 Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. VILLE DE CAUDEBEC EN CAUX Avenue Winston Churchill 76490 CAUDEBEC EN CAUX
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES REGLEMENT DE LA CONSULTATION 1- Objet de la consultation 1-1- Objet du marché 1-2- Etendue de la consultation 2- Conditions de la consultation 2-1- Plus en détail Université Paris8 Vincennes-Saint-Denis Service Technique Immobilier 2, rue de la Liberté 93526 SAINT-DENIS cedex
Université Paris8 Vincennes-Saint-Denis Service Technique Immobilier 2, rue de la Liberté 93526 SAINT-DENIS cedex MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Passé selon la procédure adaptée en application de l article 28 Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back