Source: http://docplayer.hu/13100985-Ozd-varos-onkormanyzata.html
Timestamp: 2018-09-26 05:07:24
Document Index: 20429218

Matched Legal Cases: ['bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ', 'bíróság ']

Ózd Város Önkormányzata - PDF
Download "Ózd Város Önkormányzata"
1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére.
2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az Ajánlatkérő: Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy: A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Ajánlattevő feladata: A teljesítés helye és szerződés időtartama: Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Az ajánlat költségei Az ajánlatok kidolgozásának feltételei, kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: Az ajánlat benyújtásának formai előírásai: Ajánlatok bontása Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok értékelése Eredményhirdetés és szerződéskötés A közbeszerzési eljárás nyelve... 9 II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA Általános megjegyzések Ajánlati ár Árképzés Szerződést biztosító mellékkötelezettségek III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI SZAKMAI AJÁNLAT IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK (igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Nyilatkozat a (Kbt.) 60. (1) bekezdés, 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében Nyilatkozat a Kbt. a 60. (1) bekezdés és 61. (1) bekezdés a)-d) tekintetében NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. (3) bekezdés d) pontja tekintetében SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (10. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján V. SZERZŐDÉSTERVEZET Tervezési szerződés(tervezet) VI. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
3 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. Jelen dokumentáció az Európai Unió Hivatalos Lapján december 22. napján 2011/S számon, Közbeszerzési Értesítőben december 23. napján KÉ 31930/2011. számon megjelent ajánlati felhívás alapján készült. A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései az irányadóak. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésékben a jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak. 3
4 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel. Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá b) a Kbt. 59. (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez 1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás előírásait betartva megvásárolt. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelő ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő tervezési szerződés. Az itt megadott feltételek minimumfeltételeknek tekintendők, amelyek el nem fogadása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 2. Az Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. Telefon: Fax: Honlap: képv.: Fürjes Pál polgármester 3. Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt Budapest, Bimbó út 68. Telefon/Fax: / Képviseli: Dr. Panácz István vezérigazgató 4
5 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére. 5. Ajánlattevő feladata: Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást a jelen dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. Az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása. Általános feladatok, követelmények: - A szükséges hatósági és közműkezelői egyeztetések lefolytatása. - Vízjogi létesítési engedélyek, építéshatósági engedélyek, egyéb szükséges hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése. Engedélyes és kiviteli terv elkészítése, és az engedélyeztetett tervek átadása 15 példányban és elektronikus adathordozón továbbá a 215/2010. (VII.9.) Kormányrendeletben meghatározott dokumentáció összeállítása. A projekt tartalma: A vezetékes ivóvízzel el nem látott területek egészséges ivóvízzel való ellátása, tározókapacitás bővítése és felújítása, ivóvízhálózat felújítása és korszerűsítése, szakaszolási és veszteségmérő körzetek kialakítása, gépházak, gépészeti és villamos berendezéseinek korszerűsítése, modern üzemirányítás kialakítása, üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése. Ellátandó tervezési feladatok az alábbi tevékenységekhez kapcsolódnak: - régi azbesztcement vezetékek rekonstrukciója, ( fm DN 80 DN 500 mm átmérőjű vezeték) - ivóvízzel el nem látott területek közművesítése - nyomásfokozók működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése - Bolyki ivóvíztároló medence kapacitás bővítése - 16 db új vízmérő hely kialakítása - tolózárak cseréje - korszerű üzemirányító rendszerének kiépítése - forgalomterelési és organizációs tervek elkészítése és engedélyeztetése. Tervezési mennyiségek: fm nyomvonalas létesítmény ( 4185 fm bővítés, fm rekonstrukció); - 10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos, szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése; - Bolyki ivóvíztároló medence 2x 500 m 3 kapacitás bővítése; - 16 db új vízmérő hely kialakítása; - 66 db tolózár cseréje - Üzemirányító rendszer kiépítése 5
6 Szükséges engedélyek beszerzése: Az ivóvízvezetékek rekonstrukciója, a nyomásfokozók korszerűsítése, a Bolyki víztároló medence bővítése és az új vezetékek építése, a tolózárcserék, mérőhelyek kiépítése engedélyköteles tevékenységek, melyek a mellékelt táblázatban részletezve megtalálhatók. Az elvi engedélyes terveket a dokumentáció mellékletként taratalmazza. Az elvi engedélyes tervek felhasználási jogával Ajánlatkérő rendelkezik. 6. A teljesítés helye és szerződés időtartama: A teljesítés helye: Ózd Város Polgármesteri Hivatala Teljesítési határidő: 1. Az engedélyes és kiviteli terveket ajánlattevő a szerződés megkötését követő 105 napon belül köteles elkészíteni. 2. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés megkötését követő 180. nap, amikorra ajánlattevő a hatósági engedélyeket köteles megszerezni. A teljesítési határidő naptári napban került meghatározásra. 7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét és a részekre történő ajánlattételt kizárja. 8. Az ajánlat költségei 8.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 8.2 Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető. 8.3 Az ajánlatkérő a dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 54. (10) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az ajánlattevők részére. Ebben az esetben sem az ajánlatkérő, sem a képviseletében eljáró a dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti időszakra kamatot nem fizet az ajánlattevők részére. 8.4 Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 7. (2) bekezdése szerint kezeli. 9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei, kiegészítő tájékoztatás: 9.1. Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó 6
7 előírásaival összhangban, az ajánlati kötöttség beállta után semmilyen formában sem formailag, sem tartalmilag sem módosítható Ajánlatkérő a Kbt. 83. (2) bekezdése szerint hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosítja Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében- az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.- től az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, aki a kért információt legkésőbb az ajánlati határidőt megelőző hatodik napig írásban megadja. 9.5 Az Ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk az ajánlati felhívásban megadott helyen, vagy számon. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás a Kbt. 56. (1) bekezdésében maghatározott határidő betartása mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a határidő lejártának napján meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához fax vagy kézbesítő útján. A fent közölt határidő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út Telefonszám: /107 Faxszám: Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a címre is eljuttatni Az ajánlatkérő és a képviseletében eljáró megbízott felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő lejártát követően, illetve az ajánlati határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire nem válaszol. 10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: 10.1 Az ajánlat benyújtásának határideje: február 3. Időpont: 11: Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.) 10.3 Az ajánlat benyújtásának formai előírásai: Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. 7
8 A ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható zárt kötésben, lezárva, 1 eredeti (az eredeti megjelölésével) és 3 másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az ajánlatot olyan kötésben kell benyújtani, amely biztosítja, hogy állagsérelem nélkül ne lehessen az ajánlatban lapot cserélni, vagy új lapot csatolni. Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Ajánlat Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) Tervezés Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig " Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. A külső borításon ezen kívül más nem szerepelhet. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek. Az ajánlat eredetiségét és megbontatlanságát biztosítani kell. Ezt az alábbi módszerrel kell biztosítani: - az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát szignálnia kell ajánlattevőnek, vagy meghatalmazással igazolt képviselőjének, és - az ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell ragasztani, és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. A meghatalmazás csatolandó az egyéb dokumentumok között. A Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban csatolandó igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak. 11. Ajánlatok bontása 11.1 Az ajánlatok bontására az ajánlati határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen Az ajánlatok bontásakor a Kbt-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor Az ajánlat bontásának helye: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.) 12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig vonhatja vissza. 8
9 Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlati határidő lejártától számítva 60 nap. Felhívjuk, az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat - különösen határidőkre vonatkozó megajánlásaikat - a 60 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg. 13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 85. rendelkezéseinek megfelelően. 14. Az ajánlatok értékelése Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja szerint értékeli. 15. Eredményhirdetés és szerződéskötés 15.1 Az eredményhirdetés tervezett időpontja: március óra Helye: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.) 15.2 A szerződéskötés tervezett időpontja: március óra 16. A közbeszerzési eljárás nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Az Ajánlati Felhívás III.2.1, III.2.2, valamint a III.2.3. pontok igazolására szolgáló iratok esetében a dokumentumokat hiteles magyar fordításban kell benyújtani. A nem magyar nyelven készült, és a fenti pontok tekintetében hiteles fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. A hiteles és hitelesített fordításra a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet irányadó. 17. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevő teljes körűen kötve van. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az Ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. 9
10 II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések 1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak a szolgáltatás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a szállításnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki A jelen dokumentációban, szerződéses feltételekben és szakmai elvárásokban megfogalmazottak minimumfeltételnek tekintendők. Ennél rosszabb feltételek megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Kedvezőbb feltéteket ajánlattevők ajánlatukban megajánlhatnak. 2. Ajánlati ár 2.1 Árképzés Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű (Kbt. 58. (7) bek.). Az ajánlatkérő csak I. osztályú teljesítést fogad el. Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.). Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szolgáltatás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 10
11 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szerződésszerű teljesítéstől egyenlíti ki átutalással a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő köteles ajánlatához költségvetést csatolni, amely tartalmazza az ajánlati ár részletes lebontását. 3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek késedelmi kötbér: A vállalt határidők saját hibájukból bekövetkező késedelmes teljesítés esetére az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni. Az egy napra eső kötbér összege nettó forint, maximum 15 napig. hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítés miatt történő késedelem esetén a kötbér mértéke a nettó forint naponta, maximum 15 napig. teljesítési biztosíték a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint: Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződésben teljesítési biztosíték adását követeli meg, a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. Összege a nettó vállalási ár 5 %-a. A teljesítési biztosítéknak a teljesítés idejéhez kell kötődnie, a teljesítést követő 30 napig kell fennállnia. A biztosíték alapján ajánlatkérő jogosult a biztosítékban megjelölt összeget ajánlattevő külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőben az ajánlattevő nem teljesíti az szolgáltatást. A biztosítékot ajánlattevő a szerződéskötéskor köteles felmutatni. III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció IV. részében szereplő tartalomjegyzék szerint kell benyújtaniuk. A Kbt ban foglaltaknak megfelelően, az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia és igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdés a)-d) pontok hatálya alá. 11
12 Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 63. (3) bekezdésére. Ajánlattevőknek a kizáró okok igazolása során figyelembe kell venniük a Közbeszerzések Tanácsa ben (KÉ évi 118. szám) kiadott módosított útmutatóját. Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező kötelező tartalomjegyzék szerint kell benyújtaniuk, mely tartalomjegyzék egyúttal az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke is. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás azon pontját, amelyben előírt alkalmassági minimum követelmény (követelmények), igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. d) a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. Az ebben a pontban foglaltakkal kapcsolatban ajánlattevőnek akkor is nyilatkozni kell, amennyiben ezekre vonatkozó nyilatkozata nemleges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. Minden ajánlattevőnek és a teljesítésben 10%-ot meghaladó mértékben közreműködő alvállalkozónak a cégkivonattal egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot.. Amennyiben a cégkivonatban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői nyilatkozat becsatolása is. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő külön nyilatkozatban köteles felsorolni, ezen bankszámláit. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére. 12
13 Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiállításának időpontja óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e. Ajánlattevő a Kbt. 55. (3) bekezdésével összhangban köteles a Kbt. 72. szerinti nyilatkozatát ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) bekezdés szerinti követelményekről történő tájékozódás kapcsán a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. A Kbt. 72. alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 53/A. (5) bekezdése alapján, hogy a teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. (3) bekezdés szerinti határidőre az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja A Kbt. 55. (4) bekezdésben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. telefon: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Telefon: 1/ Fax: 1/ Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf Telefon: Fax: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u Telefon: 1/ Fax: 1/
14 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Cím: 1097 Budapest, Gyáli u Postacím: 1437 Budapest, Pf Telefon: 1/ Telefax: 1/ Regionális intézetek: Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. (Kbt. 72. ) 14
15 SZAKMAI AJÁNLAT Az ajánlat részeként ajánlattevőknek be kell nyújtania egy szakmai ajánlatot A szakmai ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: Az ajánlattételi dokumentáció részét képező A tervezés, engedélyeztetés tartalma, Műszaki leírás -ban részletezett, tervezői feladatokhoz (részfeladatokhoz) rendelt főtevékenységek, illetőleg az ezeket alkotó elemek bemutatása. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell egy részletesen kidolgozott ütemtervet és ahhoz igazodó költségtervet. Az ajánlattevő részletesen mutassa be a feladat végrehajtásának folyamatát. Ajánlattevőnek be kell mutatnia milyen elvek, kompetenciák alapján működteti azt a szakembergárdát, amely a feladatot végzi, valamint hogyan lesz képes a megajánlott határidőn belül magas szakmai színvonalon teljesíteni. Ajánlattevőnek be kell mutatnia a kockázatkezelési stratégiáját, a teljesítés módszertanát, a dokumentumkezelési rendszer, és adatbiztonság, információ védelem biztonságának módját az alábbiak szerint: Kockázatkezelési stratégia» A tervek minőségének biztosításával kapcsolatban felmerülő kockázatok, a kockázatok kezelésére tett intézkedések.» A tervezési határidő (részhatáridők) betartása során felmerülő kockázatok, a kockázatok kezelésére tett intézkedések.» A kivitelezés időszakában jelentkezhető kockázatok számbavétele, a kivédésére javasolt intézkedések.» Az üzemeltetés időszakában jelentkezhető kockázatok számbavétele, azok kivédésére javasolt intézkedések. A teljesítés módszertana» Az alkalmazott tervezési módszer részletes leírása.» A tervezési feladat végrehajtásának szakági megosztása szerinti szervezet bemutatása, a szervezetet alkotó szakemberek feladatainak, időbeosztásának részletes meghatározásával.» Az Ajánlattevő irányító és ellenőrző szervezetének és módszerének bemutatása, a feladat végrehajtásában résztvevő személyek feladatának és felelősségének rögzítésével.» Az Ajánlattevő mutassa be a tervezési feladat végrehajtásában résztvevő szakembereket, azok képzettségük, szakmai ismeretük bemutatásával.» Ajánlattevő mutassa be azt a képességét amivel biztosítani képes az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság elvének érvényesítését a tervezés és az általa tervezett létesítmény kivitelezése és üzemeltetése során. Dokumentumkezelési rendszer, és adatbiztonság, információ védelem biztonságának módja» Ajánlattevő mutassa be a kapcsolattartásra vonatkozó módszerét, technikai eszközeit.» Ajánlattevő mutassa be az adatbiztonság, információvédelem biztosításának módját.» Ajánlattevő mutassa be a tervezés folyamán keletkező dokumentumok 15
16 rendezésének, archiválásának rendszerét.» Ajánlattevő ismertesse a minőségügyi rendszere szerinti dokumentumok kezelését. A szakmai ajánlatnak teljes mértékben összhangban kell lennie, mind részeiben, mind egészében az ajánlattal, továbbá az ajánlati felhívásban, dokumentációban és a műszaki leírásban foglaltakkal. 16
17 IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK (igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) 17
18 (1. számú melléklet) KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Felolvasólap (2. számú melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat (3. számú melléklet) Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) (Oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerződése (Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel.) - Ajánlattevő(k), közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (4. és 5. számú melléklet): Cégkivonat (az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű másolat.) Változásbejegyzési kérelem opcionális (Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében a változásbejegyzési kérelmet is kérjük egyszerű másolatban.) Aláírási címpéldány vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírásiminta és esetlegesen meghatalmazás (Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg az alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá.) Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására P/1:Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a bankszámlákról ( az ajánlati felhívás megjelenését követően kelt nyilatkozat, nyilatkozat tartalma: bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az adott bankszámláját, volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorban állás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban,hitel visszafizetési kötelezettségeit rendben és időben eleget tett.) P/2: alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt 18
19 üzleti évi, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban. P/3 Nyilatkozat (6.sz. melléklet) P/4: Felelősségbiztosítási kötvény Ajánlattevő(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására M/1. Az előző három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése); (7. sz. melléklet) A Kbt. 68. (1) bekezdés szerint kiállított igazolás (referencialevelek) csatolása M/2: Szakemberek bemutatása; (8. sz. melléklet) Oldalszám Szakemberek szakmai önéletrajzai (9. számú melléklet) Szakemberek végzettségét; képzettségét igazoló dokumentumok M/3:ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány Egyéb igazolások, dokumentumok Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése szerint (10. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdése szerint (11. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt a szerint Az ajánlati felhívás és a dokumentáció által előírt egyéb dokumentumok, valamint ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok Átláthatósági megallapodás (6 példányban, külön fűzve) Az ajánlati ár részletes lebontását tartalmazó költségvetést. 19
20 (2. számú melléklet) FELOLVASÓLAP Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére. Ajánlattevő neve 1 : Ajánlattevő székhelye: Ajánlattevő képviselőjének a telefonszáma: Ajánlattevő faxszáma: Ajánlattevő címe: 1) Ajánlati ár (nettó Ft) Ft Kelt: cégszerű aláírás 1 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét) 20
21 (3. számú melléklet) AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 1 Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére. 1. Alulírott, mint a (székhely:..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 70. (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, a közbeszerzési eljárásban nyertességünk esetén ezen feltételekkel az ajánlatkérővel szerződést kötünk. 2. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk a jelen ajánlatunkban megjelölt.,-ft + ÁFA,, azaz nettó.forint + ÁFA összegű ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük. 3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szolgáltatást teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek. 6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 21
22 7. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül [cég megnevezése] a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. Törvény (Kktv.) törvény szerinti minősítése 1 : mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállakozás nem tartozik a Kktv. Hatálya alá Kelt: cégszerű aláírás 1 22
23 (4. számú melléklet) Nyilatkozat a (Kbt.) 60. (1) bekezdés, 61. (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében 1 Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére. Alulírott.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ga) 15. -a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) 15. -a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 1 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki. 23
24 h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél Kbt. 61. (1) bekezdés: a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kelt: cégszerű aláírás 24
25 (5. számú melléklet) Nyilatkozat 1 a Kbt. a 60. (1) bekezdés és 61. (1) bekezdés a)-d) tekintetében. Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére. Alulírott.. társaság (alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2, valamint az erőforrást nyújtó szervezet 3, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ga) 15. -a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) 15. -a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 1 Opcionális - A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó szervezetek töltik ki. 2 Nem kívánt rész törlendő! 3 Nem kívánt rész törlendő! 25
26 h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél Kbt. 61. (1) bekezdés: a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kelt cégszerű aláírás 26
27 6.sz. melléklet NYILATKOZAT Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére. a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66. (1) bekezdés c) pontja tekintetében Alulírott..., (képviseli:...) mint Ajánlattevő / Közös Ajánlattevő / Közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó * az Ajánlati Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy cégünk előző 3 naptári év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele és a közbeszerzés tárgya szerinti (vízi közmű tervezés) árbevétele (nettó árbevétel) az előző három évben az alábbiak szerint alakult: Év Teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel (HUF) Kelt: cégszerű aláírás * A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön önállóan kell megtenni! 27
28 7.sz. melléklet NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. (3) bekezdés a) pontja tekintetében Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére. Alulírott..., (képviseli:.) mint Ajánlattevő / Közös Ajánlattevő / Közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó * az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az előző 3 évben (az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban) az alábbi jelentősebb szolgáltatásaink voltak: A szerződést kötő másik fél Az ellenszolgáltatás összege Teljesítés ideje Teljesítés helye Szolgáltatás tárgya (forint) Kelt: cégszerű aláírás Megjegyzés: Csatolandók a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti igazolások is. Egyúttal felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az igazolásokkal alátámasztott referenciákat is fel kell tüntetni ezen nyilatkozaton. Továbbá a referencianyilatkozatból és igazolásokból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő megfelel-e az M1 pontban jelölt alkalmassági kritériumnak. * A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön önállóan kell megtenni! 28