Source: https://es.scribd.com/doc/76711115/Modelo-Contrato-Ejecucion-de-Obra
Timestamp: 2017-11-18 08:59:56
Document Index: 180779717

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 32', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 7', 'artículo 3']

Cargado por Javier Cardiel Martin
Descripción: Sencillo modelo de contrato para la ejecucion de una obra (Promotor - Contratisa)
Sencillo modelo de contrato para la ejecucion de una obra (Promotor - Contratisa)
En ......................, a ............... de .............. de .……. REUNIDOS Don ............................, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en ................, calle .................., nº ..., con N.I.F. ................ Don ............................., mayor de edad, con domicilio a estos efectos en ................, calle ................., nº ..., con N.I.F. ................ INTERVIENEN Don .......................…………..., en nombre de la mercantil ..............................., cuya representación acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada ante el Notario de ...................., Don ……….........................., nº ......... de protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de ............. al tomo ......... general, ......... de la sección ......... del Libro de Sociedades, folio ..., hoja nº ...., inscripción ..... La mencionada sociedad tiene su domicilio social en ........, calle ........, nº ... y está inscrita en el Registro Mercantil de ........ al tomo ...... general, ...... de la sección ...... del Libro de Sociedades, folio ..., hoja nº ..., inscripción ....., denominado en lo sucesivo el PROMOTOR. Don ………………...................., en nombre de la mercantil .............................., cuya representación acredita mediante escritura de poder otorgada ante el Notario de .................., Don ..............…………….., n° ......... de protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de ............... en el tomo ....... general, .......... de la sección ..... del Libro de Sociedades, folio ..., hoja nº ....., inscripción ..... La mencionada sociedad tiene su domicilio social en ................, calle ............ nº ..... y está inscrita en el Registro Mercantil de ................ al tomo ..... general, ... de la sección ........... del Libro de Sociedades, folio ..., hoja nº ..., inscripción ...., denominado en lo sucesivo el CONTRATISTA. Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente para suscribir el presente CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA LLAVE EN MANO y en su virtud,
EXPONEN I.- Que el PROMOTOR ostenta la disponibilidad civil necesaria de la parcela de terreno número ..., ubicada en el término municipal de .............. Tiene una superficie de .............. metros cuadrados aproximadamente y se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad nº ..... de .………….., al tomo ..., libro ..., folio ..., finca nº ..... II.- Que el PROMOTOR pretende realizar en la parcela identificada en el Expositivo anterior la construcción de .............. viviendas ....................., de acuerdo con el Proyecto redactado por el Arquitecto Don ............……….............., compuesto por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, Mediciones y Presupuesto Económico, debidamente visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de .................., y que se adjuntan al presente contrato, considerándose parte integrante del mismo. Todos estos documentos mencionados se denominarán, en lo sucesivo, "Proyecto Técnico". III.- Que el PROMOTOR ha obtenido del Ayuntamiento de .................... la correspondiente Licencia de Obras para la realización de las obras anteriormente reseñadas. IV.- Que el CONTRATISTA conoce tanto las características físicas, jurídicas y urbanísticas de la finca reseñada en el Expositivo I, como el Proyecto Técnico, estando interesada en la ejecución de dicha obra, para lo cual ha presentado al PROMOTOR un Presupuesto Económico que ha sido aceptado. V.- Que el PROMOTOR ha decidido adjudicar al CONTRATISTA, que a su vez ha aceptado, la ejecución de las citadas obras y que ambos suscriben el presente contrato en base a las siguientes ESTIPULACIONES Primera.- OBJETO DEL CONTRATO. Constituye el objeto del presente contrato la ejecución total, con suministro de materiales, de las obras necesarias para la realización del Proyecto Técnico a que se hace referencia en el expositivo II de este contrato, en la parcela descrita en el expositivo I, debiendo hacer entrega el CONTRATISTA al PROMOTOR de la obra totalmente concluida, en el precio que se fija y demás condiciones reseñadas en las siguientes cláusulas. El CONTRATISTA no podrá variar ninguna dimensión ni calidad especificada en el Proyecto Técnico sin la aprobación escrita por parte del PROMOTOR, quedando obligado a realizar los trabajos con sujeción en todo momento a las órdenes e instrucciones dadas por la Dirección Facultativa. Se considerarán documentos integrantes del contrato: a. El Presupuesto Económico presentado por el CONTRATISTA y aceptado por el PROMOTOR.
b. El Proyecto Técnico, desarrollado o completado, en su caso, mediante proyectos parciales o documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, redactado por el Arquitecto Don ........……………..... el cual está compuesto por: Pliego de Condiciones Generales de la Edificación aprobadas por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Memoria. Mediciones para presupuesto. Presupuesto económico, incluyendo relación de precios unitarios de mano de obra, materiales básicos y precios auxiliares. Planos. c. El Plan de ritmo y ejecución de obras redactado por el CONTRATISTA y aceptado por el PROMOTOR. d. El Estudio de Seguridad y Salud.
e. El certificado específico de encontrarse el CONTRATISTA al corriente de sus obligaciones tributarias, regulado en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los términos establecidos en la Estipulación Séptima. f. La certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Los mencionados documentos quedan unidos al presente contrato y firmados por las partes, entendiéndose en todo caso que lo dispuesto en las cláusulas del mismo prevalecerá en caso de contradicción. El CONTRATISTA declara que los documentos y planos entregados son suficientes para la realización de la obra comprendida en el presupuesto económico ofertado y aceptado, comprometiéndose a entregar las obras totalmente terminadas según el Proyecto Técnico y en perfectas condiciones de utilización con sujeción al precio y plazos pactados en este contrato. (el contratista no debe firmar este último párrafo si no se corresponde con la realidad y ha tenido ocasión de comprobar con exactitud el contenido íntegro del proyecto, incluso si existieran contradicciones entre los documentos que componen tal proyecto convendría fijar la prelación o fijar el objeto con referencia exclusiva al presupuesto económico ofertado por el contratista) Segunda.- PRECIO. El precio de la obra será el que resulte de multiplicar los precios unitarios que figuran en el presupuesto económico ofertado por el CONTRATISTA y aceptado por el PROMOTOR por las unidades de obra realmente ejecutadas, según medición aprobada por la Dirección Facultativa.
El precio comprende la ejecución material, los materiales, mano de obra, acabados, medios auxiliares y de elevación, medidas de seguridad y salud, limpieza de los tajos, gastos generales, beneficio industrial, etc., así como cualquier gasto, medio o prestación necesaria, inherente o complementaria para la correcta ejecución de la obra contratada conforme a las prescripciones legales, técnicas, contractuales, o a las indicaciones de la Dirección de Obra. Las mediciones unitarias que figuran en el presupuesto económico servirán para valorar los aumentos o disminuciones de obra. La inclusión en el Proyecto Técnico de una relación de unidades de obra y calidades (presupuesto del proyecto) no limita los trabajos a desarrollar por el CONTRATISTA, ni exime al PROMOTOR del pago de los aumentos que pudiera ordenar. En el presupuesto económico no está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el cual se facturará adicionalmente. Tercera.- INADMISIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS. Toda posible fluctuación o modificación de precios o salarios, en más o en menos, que pudiera producirse en la ejecución de las obras objeto de este contrato, ha sido considerada en el presupuesto económico de adjudicación, sin que por tanto quepa, en modo alguno, la modificación de los precios fijados. Por consiguiente, cualquier variación en más o en menos de los precios presupuestados será de exclusivo riesgo del CONTRATISTA. (esta cláusula sólo favorece al promotor, se puede eliminar o pactar lo contrario o condicionar la revisión a un porcentaje determinado de subida) Cuarta.- DIRECCIÓN FACULTATIVA. La Dirección Facultativa de las obras será llevada a cabo por el Arquitecto Don………………....................... nº de colegiado………., como Director de obra, y por el Arquitecto Técnico Don ..................…………….. nº de colegiado…….., como Director de la ejecución de la obra. Las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud serán desempeñadas por ……………………………… El PROMOTOR se reserva el derecho de sustituir a cualquier miembro de la Dirección Facultativa de las obras, debiendo comunicarlo por escrito al CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA, antes del comienzo de la ejecución de las obras, designará a un Jefe de obra que asumirá, con su presencia continuada en la obra, la representación técnica del constructor en la misma. Quinta.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y OBRAS ADICIONALES. Si durante la ejecución de las obras, a juicio de la Dirección Facultativa y con la conformidad del PROMOTOR, hubieren de ejecutarse modificaciones necesarias o imprescindibles al Proyecto Técnico (imprevistos), utilizarse nuevos materiales o ejecutarse obras adicionales que no estuviesen contempladas en el Proyecto Técnico, su
precio se fijará tomando como base los precios establecidos en el presupuesto económico presentado por el CONTRATISTA y aceptado por el PROMOTOR. En el supuesto de que no se pueda fijar su precio conforme a lo establecido en el párrafo anterior, porque resultase una nueva unidad de obra no comprendida en el citado presupuesto, la valoración de esta unidad de obra será objeto de precio contradictorio en base a los precios ofertados por el CONTRATISTA. Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar parte del presente Contrato a todos los efectos. (a este último párrafo se podría añadir “ampliándose el plazo de ejecución por todo el tiempo que dure la realización de las mismas) El PROMOTOR no pagará bajo ningún concepto, trabajos por administración salvo que hayan sido solicitados por la Dirección Facultativa de la Obra, con la conformidad expresa y por escrito del PROMOTOR. Sexta.- SEGURIDAD Y SALUD. El Contratista ha recibido el Estudio de Seguridad y Salud, dándose por informado de su contenido. En aplicación del mencionado Estudio de Seguridad y Salud, y con anterioridad al inicio de su actividad, el CONTRATISTA deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a lo establecido en el artículo. 7 del Real Decreto. 1.627/97, de 24 de octubre, sometiéndolo a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, llevando a cabo las modificaciones que en su caso sean necesarias para la aprobación. En todo momento el CONTRATISTA mantendrá una copia del mencionado Plan de Seguridad y Salud en la obra, a disposición de la Dirección Facultativa y, en general, de quienes intervengan en la ejecución. Asimismo, vendrá obligado a realizar las modificaciones que procedan en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias que puedan surgir, realizando controles periódicos de las condiciones de trabajo. Dichas modificaciones, igualmente, deberán ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, o, en su caso, por la Dirección Facultativa. El CONTRATISTA realizará todas aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos que se pongan de manifiesto como consecuencia de la evaluación de riesgos. Con carácter general, el CONTRATISTA deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención por cuantas empresas o trabajadores autónomos desarrollen actividades en la obra. En desarrollo de esta obligación, el CONTRATISTA: - Se obliga a que sus trabajadores hayan recibido antes de comenzar a trabajar en la obra, la formación necesaria y adecuada en materia preventiva para el desempeño de su cometido con arreglo a las obras objeto de este contrato, así como la información suficiente y
adecuada de los riesgos de su puesto de trabajo y de los generales de la obra en su conjunto, transmitiéndoles las instrucciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. Y asimismo se obliga a que los trabajadores de las empresas por el mismo subcontratadas hayan recibido tal formación, información e instrucciones, así como de informar y proporcionar instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos. Deberá cuidar que se efectúen los preceptivos reconocimientos médicos de sus trabajadores y comprobar que también se hayan practicado los de los trabajadores de las empresas subcontratadas. Deberá tener organizada su actividad preventiva, y perfectamente actualizada la evaluación de riesgos y planificación preventiva, además de recabar de las subcontratas la acreditación del concierto de la actividad preventiva, y la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva, comprobando la adecuación del plan de seguridad y salud con todos los trabajos a desarrollar en obra. Deberá realizar la investigación de los accidentes que se produzcan y exigir a las subcontratas la comunicación de los accidentes que tengan. Deberá velar por la cualificación específica de los trabajadores que manejen máquinas o equipos de trabajo, tanto los de su empresa como los de las subcontratas. Deberá contar con la declaración de adecuación respectiva de las máquinas al Real Decreto 1215/1997, con estricta observancia de este y demás normativa específica. Deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza. Deberá observar y adoptar todos medios de coordinación necesarios entre su empresa, sus subcontratas y en su caso, el resto de las empresas intervinentes en la obra.
El CONTRATISTA hará cumplir a sus trabajadores y, en su caso, a sus subcontratistas, todas las medidas del Plan de Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que en esta obra debe realizar. El CONTRATISTA vendrá obligado a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud desde la presentación para su aprobación del Plan de Seguridad y durante la ejecución de la obra; asimismo deberá cumplir las indicaciones e instrucciones de la Dirección Facultativa. El CONTRATISTA se obliga a mantener en la obra personal cuyo cometido específico será el de encargarse de poner en práctica todas las medidas de seguridad que impone la normativa vigente, así como de reponer aquellas que, por circunstancias de los trabajos, se hubieran de quitar momentáneamente. En concreto, se obliga a designar los recursos preventivos en la obra, en los supuestos y con los cometidos establecidos en el artículo 32 bis y Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El CONTRATISTA se obliga al estricto cumplimiento en todos sus términos de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. El CONTRATISTA se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas .... con en nº ... . La constatación del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta cláusula por parte del CONTRATISTA facultará al Promotor para la resolución de este contrato, con resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados. Séptima.- CERTIFICADO DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. El CONTRATISTA entrega en este acto al PROMOTOR el certificado, emitido por la Administración Tributaria, de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, regulado en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que establece la responsabilidad subsidiaria por las obligaciones tributarias contraídas por contratistas relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios. Transcurrido el periodo de doce meses desde la fecha de emisión de dicho certificado, sin que haya sido renovado, el PROMOTOR podrá retener el pago de cualquier factura que deba abonar al CONTRATISTA, por cualquiera de los conceptos establecidos en el contrato, como el pago de certificaciones de obra, de la liquidación final de la obra y, en su caso, de la liquidación de las obras ejecutadas en caso de resolución anticipada, hasta que éste le aporte un nuevo certificado, emitido por la Administración Tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura. En caso de pago mediante entrega de letra de cambio o pagaré, los doce meses anteriores deberán entenderse a la fecha de vencimiento de los efectos entregados. A los efectos de lo dispuesto en la presente estipulación, el CONTRATISTA facultará de forma irrevocable al PROMOTOR a solicitar en su nombre, ante la Administración Tributaria, el certificado específico regulado en el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria, mediante el oportuno documento privado o público, si fuere preciso. Esta facultad no eximirá al CONTRATISTA de su obligación de aportar el oportuno certificado como requisito previo para cualquier pago. Octava.- ACTA DE REPLANTEO. Dentro de los quince días siguientes a la firma del presente contrato, se extenderá el Acta de replanteo, en la que se hará constar el inicio de las obras. El Acta de replanteo e inicio de las obras será suscrita por el Director de obra, el Director de la ejecución de la obra y el CONTRATISTA. Novena.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y PLAZO DE LAS MISMAS. El CONTRATISTA ejecutará las obras con arreglo al presente contrato, la «lex artis» y demás documentos anexos, con sujeción a las instrucciones de la Dirección Facultativa, así como cuantas prescripciones, reglamentos, leyes y demás normas de cualquier índole sean aplicables para que queden perfectamente acabadas a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto técnico.
Si la Dirección Facultativa advirtiera vicios o defectos en la ejecución de alguna unidad de obra ordenará su demolición y reconstrucción a cargo del CONTRATISTA. No obstante lo anterior, si la Dirección Facultativa estimare que son admisibles, el PROMOTOR, mediando acuerdo con el CONTRATISTA, podrá aceptarlas con la consiguiente reducción del precio. El plazo de ejecución de la totalidad de las obras se fija en ......... meses, contados a partir del día siguiente al previsto para la suscripción del Acta de replanteo e inicio de las obras y hasta la suscripción del acta de recepción. El CONTRATISTA tendrá derecho a la ampliación del plazo de ejecución por los siguientes motivos: a. Por causas de caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.105 del Código Civil. b. Por huelgas en el sector de la construcción.
(se pueden añadir otras causas como: c) Por paralización de las obras a consecuencia del impago por el promotor de ... certificaciones de obra) En el caso de producirse alguna de estas circunstancias, el CONTRATISTA lo comunicará por escrito al Director de Obra y al PROMOTOR, en un plazo máximo de tres días. La prórroga en el plazo de ejecución general será igual al número de días que realmente duren los retrasos (o paralización) Las demoras o incumplimiento de los plazos parciales o de fecha final de terminación de obra estarán sujetas a las indemnizaciones y penalizaciones establecidas en el presente contrato. (este último párrafo como la cláusula vigésima también puede suprimirse) Décima.- LIBRO DE ÓRDENES. Se llevará en la obra el reglamentario Libro de órdenes, debidamente diligenciado. En él se anotarán, por la Dirección Facultativa, todas las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas para el desarrollo de las obras, autorizándolas con su firma, debiendo el CONTRATISTA firmar el «enterado» de las mencionadas órdenes o instrucciones, expresando la fecha y hora en que fueron dadas y recibidas. Undécima.- PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES. La organización y ejecución material de los trabajos estará a cargo del CONTRATISTA. Por tanto, todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra contratada se considerará dependiente del mismo a todos los efectos, salvo los técnicos que forman la Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad. Previa autorización por escrito del PROMOTOR y siempre observando el régimen de subcontratación previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, el CONTRATISTA podrá subcontratar la realización parcial de las obras objeto de este contrato. Los nombres de
los subcontratistas empleados por el CONTRATISTA, y los subcontratistas siguientes, deberán ser notificados a la Dirección Facultativa y al Coordinador de Seguridad, antes de iniciar su colaboración. El CONTRATISTA se obliga a llevar en orden y al día el libro de subcontratación, que deberá permanecer en obra facilitando el acceso al mismo de las personas relacionadas en el artículo 8.1 de la citada Ley 32/2006. En el caso de que existan subcontratos de obra por parte del CONTRATISTA, éste será responsable del objeto subcontratado, como si hubiese sido ejecutado directamente por él, en cuanto que le compete la dirección, vigilancia, control y coordinación de los trabajos realizados por las empresas subcontratadas. El personal en obra, su clasificación y cantidad, será en todo momento el necesario para la realización correcta de lo contratado, en cuanto a calidad y tiempo de ejecución de los trabajos encomendados. Previo al comienzo de los trabajos, el CONTRATISTA entregará al PROMOTOR una certificación de la Seguridad Social acreditativa de que su empresa y, en su caso, las empresas subcontratistas, están al corriente de sus obligaciones con este organismo. Antes de comenzar los trabajos mandará fotocopia del parte de alta del personal adscrito a la obra. Esta obligación es permanente y se efectuará cada vez que se incorpore un nuevo trabajador. Debido al desfase de un mes en el abono de los seguros sociales, el PROMOTOR podrá retener el importe de los citados seguros hasta que se compruebe su pago. El CONTRATISTA se obliga a probar, a simple requerimiento del PROMOTOR, que tanto él como, en su caso, los subcontratistas, cumplen escrupulosamente en todo momento con las normas laborales vigentes y que está al corriente en el pago de salarios y seguros sociales del personal adscrito a la obra. Asimismo se obliga a entregar diariamente al PROMOTOR, si éste se lo solicita, parte en el que se identifique a todo el personal en obra indicando su actividad. Duodécima.- MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS. El CONTRATISTA se obliga a ofrecer al PROMOTOR y a la Dirección Facultativa muestras de los materiales que se vayan a colocar en la obra, con la antelación suficiente para que éstos puedan comprobar las calidades de dichos materiales. Las partidas ejecutadas sin la conformidad en los materiales podrán ser demolidas a costa del CONTRATISTA o aceptadas por el PROMOTOR, deduciéndose en su caso las posibles diferencias de precios con respecto a los que figuran en el presupuesto. La maquinaria, equipos especiales y herramientas cumplirán con la normativa existente y estarán en perfecto estado de uso y conservación, pudiendo rechazar la Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad, cualquiera de las mismas que a su juicio no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad para el uso a que se les destina. El PROMOTOR deberá facilitar el suministro de agua y energía eléctrica, a pie de obra, para su libre utilización por el CONTRATISTA, siendo a cargo de éste el pago del consumo que se produzca por tales contrataciones durante el periodo de construcción.
Decimotercera.- ACCESO A LA OBRA. Sobre la totalidad del terreno y de la obra que sobre el mismo se vaya ejecutando, el PROMOTOR conservará en todo momento la plenitud de los poderes posesorios, que el CONTRATISTA le reconoce desde ahora. La permanencia del CONTRATISTA en la zona tendrá siempre carácter instrumental y subordinado a la posesión del PROMOTOR y a la subsistencia de este contrato. El presente contrato no confiere al CONTRATISTA la facultad de contratar los servicios de seguridad y vigilancia de la obra. En el supuesto de que éste quiera contratar dichos servicios, el contrato deberá ser autorizado por el PROMOTOR a los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, siendo todos los costes de cuenta y cargo del CONTRATISTA. El PROMOTOR accederá libremente a la obra evitando interferir en las actividades del CONTRATISTA. Asimismo, tendrán acceso a la obra los representantes de la Entidad de Control de Calidad, del Laboratorio de Ensayos y del Organismo de Control Técnico que designe el PROMOTOR, con la finalidad de que éstos puedan cumplir con sus funciones propias. Decimocuarta.- LICENCIAS, HONORARIOS Y DEMÁS GASTOS. Serán por cuenta del PROMOTOR los siguientes gastos: 1. La Licencia Municipal de Obras, así como cualquier clase de contribución, impuesto, arbitrio o tasa, actuales o futuros, que legalmente le correspondan con ocasión de este contrato o de la ejecución de las obras. 2. El Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 3. Las Tasas de Primera Ocupación. 4. Los honorarios profesionales de los Técnicos que formen la Dirección Facultativa. El resto de los gastos que pudieren ocasionarse, tales como permisos provisionales para medios auxiliares (grúas, etc.), consumo de energía eléctrica y agua, y cualesquiera otros que pudieren producirse como consecuencia de la ejecución material de las obras, serán por cuenta del CONTRATISTA. Decimoquinta.- CERTIFICACIONES DE OBRA. Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el PROMOTOR, la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra, procederán a la valoración de la obra realmente ejecutada en el mes anterior. El resultado de la valoración será entregado al CONTRATISTA, para que en el plazo de cinco días proceda a la emisión de la correspondiente certificación de obra, que será a origen y en la que se desglosarán todos y cada uno de los trabajos ejecutados, ateniéndose, única y exclusivamente, a las unidades realizadas a
los precios previstos en este contrato, la cual será entregada al PROMOTOR para que la abone dentro de los cincos días siguientes, mediante (letra de cambio/pagaré), con vencimiento a ................ Una vez aprobada la certificación, el CONTRATISTA emitirá una factura por tal importe, con el IVA correspondiente. La cantidad a facturar se obtendrá por diferencia con la certificación a origen anterior. De acuerdo con lo establecido en la Estipulación Séptima, el PROMOTOR podrá exigir, como requisito para el pago de las certificaciones de obra facturadas, que el CONTRATISTA le aporte el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias regulado en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que haya sido emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura, que deberá entenderse, en su caso, a la fecha de vencimiento de la letra de cambio o pagaré. Al igual que de acuerdo con la estipulación undécima, el PROMOTOR podrá exigir como requisito para el pago de las certificaciones de obra facturadas, que el CONTRATISTA le acredite estar al corriente en el pago de salarios y seguros sociales. Se entenderá que las cantidades satisfechas por el PROMOTOR al CONTRATISTA, en concepto de certificaciones de obra, tienen carácter de «entregas a cuenta» y como anticipos de una ulterior liquidación definitiva, que no significan, en modo alguno, la aceptación y recepción de las obras abonadas por parte del PROMOTOR. De todas las certificaciones de obra expedidas y aprobadas el PROMOTOR practicará una retención del cinco por ciento (5%) de su importe, en concepto de garantía para responder de la buena ejecución de las obras, así como de las obligaciones de carácter salarial y de seguridad social a las que se refiere su estipulación undécima, y de carácter tributario a las que se refiere su estipulación séptima. (la retención del 5% y el plazo de un año están en consonancia con lo previsto en el Ley de Ordenación de la Edificación pero está sujeto también a negociación) Decimosexta.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. Cuando el CONTRATISTA considere la obra concluida hará una notificación por escrito en tal sentido al PROMOTOR y a la Dirección Facultativa. La Dirección Facultativa, dentro de los siete días siguientes a la notificación, procederá a la revisión de las obras previo aviso al CONTRATISTA, quien podrá acompañarle. Si la Dirección Facultativa considerase conveniente efectuar algún ensayo, control o comprobación, el CONTRATISTA facilitará el personal especializado que fuere necesario. Cuando las obras se hallen totalmente terminadas a juicio del PROMOTOR y de la Dirección Facultativa, ésta expedirá el certificado final de obra. Expedido el certificado final de obra, el CONTRATISTA deberá obtener la documentación señalada en el anexo (x) de este contrato** y entregarla al PROMOTOR
en el plazo de quince días. (**dicho anexo debe concretarse y ser redactado por los contratantes) Dentro del mismo plazo, el CONTRATISTA procederá al desalojo de la obra, con todo el personal, maquinaria, equipo y materiales, recogiendo todo desperdicio, escombro o suciedad que se hubiera producido durante la ejecución de la misma, realizando la oportuna limpieza de obra. Asimismo facilitará al Director de Obra todos los datos necesarios para que éste elabore y suscriba la documentación de la obra ejecutada para entregarla al PROMOTOR y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Decimoséptima.- RECEPCIÓN DE LA OBRA. Dentro del plazo de un mes, a contar desde la notificación del certificado final de obra efectuada al PROMOTOR, se procederá a su recepción, la cual se consignará en un Acta que estará firmada por el CONTRATISTA y el PROMOTOR y en la que se hará constar: - Las partes que intervienen. - La fecha del certificado final de obra. - El coste final de la ejecución material de la obra. - La declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. Al Acta de recepción se adjuntará copia del certificado final de obra y del acta donde se consigne la subsanación de los defectos observados, en el caso de que se produjese. El PROMOTOR podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. Decimoctava.- LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. Recibida la obra sin reservas, se efectuará la liquidación final de la misma y su abono en las condiciones previstas en la Estipulación Decimoquinta de este contrato, siendo exigible igualmente por el PROMOTOR, para proceder al pago, el certificado de encontrarse el CONTRATISTA al corriente de sus obligaciones tributarias a que se ha hecho referencia en la Estipulación Séptima, emitido durante los 12 meses anteriores al pago de la liquidación final, que se entenderá, en su caso, a la fecha de vencimiento de los efectos cambiarios entregados. Asimismo, será exigible al CONTRATISTA que acredite estar al corriente en sus obligaciones de Seguridad Social mediante la presentación de certificación negativa de descubiertos en la Tesorería General, así como en el cumplimiento de las obligaciones salariales con los trabajadores que hayan prestado servicio en la obra.
El PROMOTOR retendrá un cinco por ciento (5%) del coste final de ejecución material, el cual será devuelto al CONTRATISTA transcurrido un año, contado desde la fecha de la recepción de la obra, en concepto de garantía para responder de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a los elementos de terminación o acabado de las obras. Esta retención podrá ser sustituida por seguro de daños o aval bancario. Decimonovena.- GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a suscribir antes del inicio de la ejecución de las obras, un Seguro contra todo riesgo a la construcción, que incluirá la responsabilidad civil por daños a terceros, por todo el tiempo que duren las obras, con una cobertura mínima de ..................... euros con una Compañía de Seguros de reconocida solvencia, si bien la suscripción de esta póliza no eximirá al CONTRATISTA de las responsabilidades previstas en este contrato. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a concertar un seguro de responsabilidad civil patronal que cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios que se puedan derivar de los accidentes de trabajo de los operarios de su plantilla y de la de sus subcontratistas que presten servicio en la obra, por un importe mínimo de …… euros por cada operario, debiendo facilitar al Promotor un ejemplar de la póliza y del documento acreditativo del pago de la prima del seguro antes del comienzo de la obra, así como de los sucesivos recibos acreditativos de estar al corriente en el pago de las primas durante la vigencia del contrato. Antes de dar comienzo a la ejecución de las obras, el CONTRATISTA remitirá copia de la póliza o pólizas suscritas al PROMOTOR. Asimismo, remitirá copia de los recibos acreditativos de estar al corriente de pago. Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades legalmente previstas para cada una de las partes firmantes de este contrato. El CONTRATISTA responderá asimismo de los siguientes daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción: 1. 2. De los que afecten a elementos de terminación o acabado y que se manifiesten en el plazo de un año. Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad establecidos en el artículo 3.1.c) de la Ley 38/1999, de 6 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
Los plazos se computarán desde la fecha de la recepción de la obra, y se extenderán hasta el especificado más el legalmente establecido para el ejercicio de las acciones de reclamación y de repetición. Sin perjuicio de demás responsabilidades y acciones previstas en el Código Civil y demás normativa de aplicación. Vigésima.- PENALIZACIONES. Cualquier retraso con respecto al plazo de ejecución establecido en la estipulación octava dará lugar a una penalización de ............…... euros diarios, siempre que dicho retraso sea por causas imputables al CONTRATISTA. Asimismo, se establece una penalización por retraso en el pago de certificaciones de obra del ...... por 100, siempre que dicho retraso sea por causas imputables al PROMOTOR. Vigésima primera- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. A. Sin perjuicio de los establecidos legalmente, el PROMOTOR podrá resolver el presente contrato por los siguientes motivos: 1. 2. 3. Por el incumplimiento de alguna o algunas de las estipulaciones establecidas en el presente contrato. Por la disolución o extinción de la empresa que actúa como CONTRATISTA. Por la cesión a un tercero de los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato por parte del CONTRATISTA sin consentimiento expreso y por escrito del PROMOTOR. Por la falta de inicio o paralización de la obra por más de quince días por causas imputables al CONTRATISTA. Por retraso en la ejecución de las obras en más de un meses sobre los plazos fijados en el plan de ritmo de ejecución de la obra redactado por el CONTRATISTA. Por la mala fe en la ejecución de los trabajos y la desobediencia o incumplimiento de las órdenes dadas por la Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad. Por no reparar, corregir o subsanar los defectos de construcción denunciados por la Dirección Facultativa o el PROMOTOR. De acuerdo con lo establecido en la Estipulación Séptima, por no aportarle el CONTRATISTA el certificado específico vigente de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
9. Por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en materia de Seguridad y Salud.
B. Sin perjuicio de los establecidos legalmente, el CONTRATISTA podrá resolver el presente contrato por los siguientes motivos: 1. 2. 3. Por el incumplimiento de alguna o algunas de las estipulaciones establecidas en el presente contrato. Por la disolución o extinción del promotor. Por falta de pago injustificado de tres certificaciones de obra. Se entenderá justificada la falta de pago por no haber aportado el certificado específico vigente de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias. Por la paralización de las obras durante más de un mes, por causas imputables al promotor.
Si se produjera la resolución del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, se procederá a la liquidación de las obras realmente ejecutadas dentro del mes siguiente a la resolución. Sin perjuicio de la facultad de repetición en cuanto al exceso, al saldo resultante de liquidación se le deducirá: Las penalizaciones a que hubiere lugar por retrasos en la ejecución de las obras. Un cinco por ciento (5%) del importe de las obras ejecutadas más un veinte por ciento (20%) del importe de las obras pendientes de ejecutar del presupuesto, como penalización por incumplimiento. Cualquier indemnización de daños y perjuicios a que hubiera lugar. Todo ello sin perjuicio del derecho del PROMOTOR al ejercicio en su caso de oportunas acciones de repetición contra el CONTRATISTA.
Si se produce la resolución del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, éste deberá dejar la obra libre y a disposición del PROMOTOR en un plazo máximo de cinco días, contado desde la comunicación por escrito de la resolución del presente contrato efectuado por el PROMOTOR. Si la resolución del contrato es por causas imputables al PROMOTOR se procederá a la liquidación de las obras realmente ejecutadas dentro del mes siguiente a la resolución. El CONTRATISTA tendrá derecho a un veinte por ciento (20%) de la obra pendiente de ejecución, más la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar. El cinco por ciento (5%) retenido en las certificaciones se le devolverá al cabo de un año desde la resolución si la obra ejecutada no presenta defectos. Si se produce la resolución del contrato por causas imputables al PROMOTOR, el CONTRATISTA deberá dejar la obra libre y a disposición de aquél en un plazo máximo de cinco días, contado desde la comunicación por escrito de la resolución del presente contrato efectuado por el CONTRATISTA.
Vigésima segunda.- DOS OPCIONES (ELEGIR UNA O PRESCINDIR DE AMBAS): CLÁUSULA DE SUMISIÓN ARBITRAJE. Para cualquier cuestión derivada de este contrato, para su interpretación y aplicación, las partes se someten al laudo que por un solo árbitro se dicte en arbitraje de equidad comprometiéndose a cumplir y aceptar dicho laudo. Surgida la cuestión cualquiera de las partes solicitará de la Corte de Arbitraje de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM) designación de árbitro para la tramitación según el Reglamento de Procedimiento de dicha Corte donde se regula la administración del arbitraje. CLÁSULA DE SUMISIÓN EXPRESA Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de ..... , con renuncia expresa a cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderles.
Y en prueba de conformidad, ambas partes contratantes firman el presente contrato por duplicado ya un solo efecto, junto con sus anexos que se unen al presente, en el lugar y fecha establecidos en el encabezamiento del mismo.
Documents Similar To Modelo Contrato Ejecucion de Obra
CONTRATO DE DEMOLICIÓN
More From Javier Cardiel Martin
Evolucion urbana Segovia