Source: https://es.scribd.com/document/292840505/Bases-Integradas-Ads-N%C2%BA-008-2014-Ejecucion-de-Obra-Urb-la-Esmeralda-ok
Timestamp: 2019-04-18 11:04:42
Document Index: 19114559

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 68', 'artículo 70', 'artículo 33', 'artículo 71', 'artículo 73', 'artículo 76', 'artículo 115', 'artículo 282', 'artículo 148', 'artículo 183', 'artículo 139', 'artículo 39', 'artículo 164', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 185', 'artículo 201', 'artículo 186', 'artículo 48', 'artículo 165', 'artículo 149', 'artículo 211', 'artículo 33', 'artículo 73', 'artículo 68', 'artículo 42', 'artículo 183', 'artículo 63', 'artículo 33', 'artículo 39', 'artículo 162', 'artículo 148', 'artículo 201', 'artículo 162', 'artículo 39', 'artículo 197', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 197', 'artículo 48', 'artículo 39', 'artículo 158', 'artículo 162', 'artículo 164', 'artículo 159', 'artículo 201', 'artículo 50', 'artículo 201', 'artículo 162', 'artículo 165', 'artículo 52', 'artículo 214', 'artículo 10', 'artículo 141']

Cargado por Gianfranco Lozada Gonzales
xvfbfbnfdngfgngn
=ISO-8859-1QBASES_INTEGRADAS_ADS_N=BA_007-2014-EJ= =ISO-8859-1QECUCION_DE_OBRA_PICASSO-EL_BOSQUE=2Edoc= (1).doc
Introduccion Curso de PROY. de ING. - C-1
ADS Nº 0008-2014
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014SEDALIB S.A.
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB. LA ESMERALDA
– TRUJILLO – II ETAPA - SNIP 81675
Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten
el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas
lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: La oferta económica. 1. en el lugar. incluidos todos los tributos. IMPORTANTE:  En caso de convocarse según relación de ítems. IMPORTANTE:  Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444. conforme a lo siguiente: 1. según corresponda. lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases. 2. este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. 1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento. la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral. el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado.10. 1. lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta. los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. 3. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. transportes. la documentación. bajo responsabilidad del Comité Especial. en la moneda que corresponda. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 1 La presentación de propuestas se realizara en ACTO PRIVADO. su inasistencia no viciará el proceso. deberá tenerse en consideración lo siguiente: Los participantes presentarán sus propuestas. Ley del Procedimiento Administrativo General. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. pruebas y.ADS Nº 0008-2014 participante. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 18 . en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control. el día y horario señalados en la sección específica de las Bases. de ser el caso.9. con cargo y en sobre cerrado. seguros. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. los costos laborales conforme a la legislación vigente. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta. declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro. inspecciones.
una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro. IMPORTANTE:  En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad. Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica. correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir. tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica. 2 19 Luego de efectuada la evaluación técnica. para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–. para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente: Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Si luego de vencido el plazo otorgado. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE. el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. se tendrá por no admitida. deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 71 del Reglamento. de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento. En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta. cuando los postores se presenten a más de un ítem. el Comité Especial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal.12. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro.2 ADMISION DE PROPUESTAS La presentación de propuestas se realizara en ACTO PRIVADO. En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases. conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento. se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública. . Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica. y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior.ADS Nº 0008-2014 IMPORTANTE:  1. permisos. por lo que. cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó. títulos. Por tanto. 1. Tratándose de un proceso según relación de ítems. resulta necesario precisar este aspecto. y otros de naturaleza análoga. tales como autorizaciones. la evaluación se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.11. no se cumple con la subsanación. debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica. En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma.
rnp. se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i Pi Oi Om PMPE = = = = = Propuesta Puntaje de la propuesta económica i Propuesta Económica i Propuesta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica IMPORTANTE:  En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios.pe 18 . La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento. el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y. Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento. conforme lo establece el artículo 33 de la Ley. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento. comisiones. deberá tenerse en consideración lo siguiente: El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. seguros y otros. así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso.13. IMPORTANTE:  En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias de Lima y Callao.3 El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora. La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos. elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores.ADS Nº 0008-2014 Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial.gob. será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. tales como la tasa de interés. a solicitud del postor. 3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www. de existir alguna incorrección.  1. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El otorgamiento de la Buena Pro se realizara en ACTO PRIVADO.
el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. 19 . el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 1. hasta el límite del ciento diez por ciento (110%).14. el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. así como por los veedores. bajo responsabilidad del Comité Especial. el mismo día de su realización.ADS Nº 0008-2014 En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten. debiendo incluir el acta del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas. para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial. deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad. En este caso. De conformidad con el artículo 76 del Reglamento. la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial. de ser el caso. IMPORTANTE:  1. a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento.15. el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Al terminar el acto se levantará un acta. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso que se haya presentado una sola oferta. El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE. salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.
18 . Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.ADS Nº 0008-2014 CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2. El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha facultad. podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.1. 2.2.
respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar. a través de su representante legal.  Código de cuenta interbancario (CCI).1. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.ADS Nº 0008-2014 CAPÍTULO III DEL CONTRATO 3. cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica. tratándose de persona natural.  Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). en caso corresponda.2. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases. y tratándose de persona jurídica. De manera excepcional. a través del funcionario competente o debidamente autorizado. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento. solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad. 3. previamente a la suscripción del contrato. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. de ser el caso.  Constancia de Capacidad Libre de Contratación. según corresponda.  Designación del residente de obra.2.1. los siguientes:  Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. en los plazos antes indicados. y por el ganador de la Buena Pro.  Garantía de fiel cumplimiento. debe suscribirse el contrato.  Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. ya sea directamente o por medio de su apoderado.  Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra 4. con el compromiso de renovar su 4 19 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. El contrato será suscrito por la Entidad. cuando el sistema de contratación sea a suma alzada.  Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. b) La Entidad. . Para suscribir el contrato. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. de corresponder.  Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. además de los documentos previstos en las Bases. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año. DE LAS GARANTÍAS 3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme.
solidarias. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra. y deben estar autorizadas para emitir garantías. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales. IMPORTANTE:  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley. cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación. La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. según corresponda. 3. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista. al menos. El pago a favor del contratista considere. deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garantía adicional por este concepto. la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.2. 3. 2. 18 . EJECUCIÓN DE GARANTIAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento. 3. salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este 5 En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista. 3. 3. irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad.5. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases.ADS Nº 0008-2014 vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.3.4. IMPORTANTE:  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. de forma prorrateada.2. como garantía de fiel cumplimiento. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 4. las micro y pequeñas empresas pueden optar que. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA5 El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1. estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor. siempre que: - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. Asimismo. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 5. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista.
se considerará aprobada la sustitución. Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la suscripción del contrato. de modo permanente y directo. designado por la Entidad para velar. en toda obra debe contarse. RESIDENTE DE OBRA7 Profesional8 colegiado y habilitado. previa conformidad de la Entidad. cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno. y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto. 19 6 Ingenieros o arquitectos. . Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra. IMPORTANTE:  De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad9. con las mismas calificaciones profesionales del residente. envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.6. 9 En el expediente técnico que es parte de las Bases. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada. 3. según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases. la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra. con un residente de obra. deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. 10 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. según la naturaleza. Por su sola designación. 6. el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra. La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que. designado por el contratista.ADS Nº 0008-2014 adelanto. con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. de modo permanente y directo. 8 Ingeniero o arquitecto. cuando menos. 7 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento. INSPECTOR O SUPERVISOR10 DE OBRA Profesional colegiado y habilitado.7. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra. 3. Debe cumplir. por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales 6 señalados en su propuesta técnica. la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud. según sus normas de organización interna.
y el residente. por el inspector o supervisor. conforme al artículo 201 del Reglamento. y por el residente. por razones imputables a la Entidad. firmando al pie de cada anotación que efectúen. Asimismo. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.9. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio. a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. según corresponda.ADS Nº 0008-2014 En caso que el supervisor sea una persona jurídica. oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad. o su representante legal. pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra. El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra. bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables.8. correspondiendo una de estas copias a la Entidad. siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases11. 3. y por el contratista. Sólo el inspector o supervisor. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra.10. deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra. este último la realizará. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. así como la respuesta de este último. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. el contratista tendrá derecho al pago de intereses. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. 1245 y 1246 del Código Civil. esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra. tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases. ADELANTOS La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos. se harán directamente a la Entidad. Para tal efecto. conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento. el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad. IMPORTANTE:  El inspector o supervisor. según corresponda. como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. 18 . 11 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. 3. de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244. VALORIZACIONES La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. bajo custodia del residente. y/o el residente. el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. por medio de comunicación escrita. Las solicitudes que realice el contratista. 3.
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento. IMPORTANTE:  Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC. los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. REAJUSTES Si el valor referencial es establecido en moneda nacional. 3. los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. de ser el caso. hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente. 3. De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento.ADS Nº 0008-2014 3. 3. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 3. dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.13. siempre y cuando sean objetivas. así como por las disposiciones legales vigentes. cuando se conozcan los índices que se deben aplicar.15. las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases. los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento. se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden. Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato. 19 . Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse. Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento. respectivamente. del ítem que debió ejecutarse. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación. culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.12. posteriormente.11. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento.14. el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene.
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 18 .ADS Nº 0008-2014 SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA.
1.15 S/.304. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.4. Semi Rustica El Bosque Trujillo Teléfono/Fax: : 044-482348 Correo electrónico: : eregalado@sedalib.A. EXPEDIENTE DE CONTRATACION El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº366-2014-SEDALIB S.893.04. 12 19 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE.2014. No obstante. La Esmeralda – Trujillo – II Etapa . 446. F.482.3. 1.A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Propios 1. VALOR REFERENCIAL 12 El valor referencial asciende a S/.49 S/. 1.893.-40000-GG del 21. 545. ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : SEDALIB S. de existir contradicción entre estos montos.-40000-GG del 17.com. Límites Valor Referencial (VR) Inferior Superior S/. 1.2. 1. incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.2014.pe OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de empresa para la ejecución de obra: Mejoramiento de redes de alcantarillado sanitario de las calles de la Urb.6. .495. Asimismo.49 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Tres con 49/100 Nuevos Soles). RUC Nº : 20131911310 Domicilio legal : Av.A. El valor referencial ha sido calculado al Mes Diciembre 2013.7. primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.495. 1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada.83 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Tres con 49/100 Nuevos Soles) (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cuatro con 15/100 Nuevos soles) (Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 83/100 Nuevos soles) IMPORTANTE:  Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.SNIP 81675.ADS Nº 0008-2014 CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.5.06.Villarreal Nº1300 Urb. el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº223-2014-SEDALIB S.
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806.  Ley Nº 27050 – Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento.A. 1. aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES S/. 10. 1.11.8. de ser el caso.00 Diez y 00/100 Nuevos Soles 1.  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria.  Decreto Legislativo Nº 1017.9. en el capítulo III. Ley de Contrataciones del Estado. sobre la materia.  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28015 – Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.  Decreto Supremo Nº 080-2014-EF. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (en adelante El Reglamento)  Ley N° 27444.10.ADS Nº 0008-2014 No corresponde 1. es de 45 días calendario. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. .Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  Directiva 016-2012-OSCE/PRE Disposiciones Complementarias para la participación de postores en consorcio en las contrataciones del Estado. así como la que determine el Supremo Gobierno.  Directiva Nº053-2005-SEDALIB S. BASE LEGAL  Ley N° 28411. modificado por Decreto Supremo N° 021-2009-EF. Ley del Procedimiento Administrativo General. (en adelante la Ley)  Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.-40000-GG Tratamiento de las Cartas Fianzas Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.  Normatividad que en materia de Contrataciones del Estado se encuentre vigente. 18 . aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección.  Ley Nº 30114 – Ley del presupuesto del sector público para el año Fiscal 2014. aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.  Ley Nº 29873 – Modificación de la Ley de Contrataciones del Estado.  Decreto Supremo Nº 138-2012-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
pe.com. hora y lugar 20. de existir contradicción en esta información. el participante podrá remitir sus consultas y observaciones al siguiente correo electrónico: eregalado@sedalib.06. PRESENTACION DE PROPUESTAS La presentación de propuesta se realizara en ACTO PRIVADO. sito en La Av. Villarreal Nº 1300 Urb.ADS Nº 0008-2014 CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. : Fecha.07.pe. conforme a lo 13 19 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. Semi rustica el Bosque . F. Adicionalmente. en la dirección. ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Oficina de Logística.07.2014 24. primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE. . deberá consignarse lo siguiente: Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado.2. o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes 2. sito en Av. Semi . debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito y en original.06. debidamente fundamentadas.2014 Al: 25.2014 : : : 31.1. en el horario de 08:00 a 16:00 horas.06. Una vez registrado se le enviara vía correo electrónico el Expediente Técnico 2.2014 al 30.07.06. vía correo eregalado@sedalib.07.2014 : 27.2014 De 08:00 a 16:30 horas Del 25.3. no se absolverán consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente. en la fecha y hora señaladas en las Bases. bajo responsabilidad del Comité Especial.07. No obstante. presenten en oficina distinta a lo indicado en el párrafo anterior. deberá enviar el formato Nº 01.com. en las fechas señaladas en el cronograma.2014 Al: 22.06.07. en el horario de 8:00 a 16:00 horas. en las fechas señaladas en el cronograma. MUY IMPORTANTE. Villarreal Nº 1300 Urb. accionar que no lo exime de su obligación de presentarlas con las formalidades antes señaladas.Trujillo. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 13 Etapa Convocatoria Registro de participantes Formulación de Consultas y Observaciones Absolución de Consultas y Observaciones Integración de las Bases Presentación de Propuestas  En acto privado Calificación y Evaluación de Propuestas Otorgamiento de la Buena Pro * En acto privado (a través del SEACE) 2.2014 : : Del: 23.A. El registro de participantes domiciliado fuera de la ciudad de Trujillo.2014 REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de los participantes es gratuito con el formato Nº 01 y se realizará en la oficina de Logística.2014 : : 21.4.Rústica El Bosque – Trujillo.2014 Del:23.
PROPUESTA TÉCNICA Se presentará en un original y 01 copia. 18 .A. En ambos casos. 8.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0008-2014-SEDALIB S. Villarreal Nº1300 urb. conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Propuesta Técnica.A. Villarreal Nº1300 urb.A. SOBRE N° 1 .ADS Nº 0008-2014 indicado en la sección general de las presentes Bases. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA SNIP 81675 SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR] 2. Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES URB.Semi Rustica El Bosque . además de un índice de documentos 14. El sobre Nº 1 contendrá. además sustentar lo indicado en el numeral 8. la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: a) Declaración jurada de datos del postor. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1). ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2. b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).1. Av.Trujillo Att.5.Semi Rustica El Bosque .F. Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES URB. El sobre será rotulado: Señores SEDALIB S. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA SNIP 81675 SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR] SOBRE Nº 2: Propuesta Económica.1 Requisitos del Postor. Av.A..A.2 Requisitos de 14 La omisión del índice no descalifica la propuesta. las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0008-2014SEDALIB S.F. Cuando se trate de Consorcio.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°0008-2014-SEDALIB S.Trujillo Att. El sobre será rotulado: Señores SEDALIB S.
d)Promesa formal de consorcio. En el caso de consorcios. de ser el caso. b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad. f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 6). Solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos IMPORTANTE:  La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. de ser el caso15. o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas. IMPORTANTE:  En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4). de compromiso de entrega de Póliza de Seguro. suscripción y ejecución del contrato.ADS Nº 0008-2014 personal mínimo para trabajo en obra y el numeral 8. según Anexo Nº 8. en la que se consigne los integrantes. . IMPORTANTE:  En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta 15 19 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. h) Declaración Jurada del postor. i) Declaración Jurada de Compromiso de cada uno de los profesionales propuestos (firmada por dichos profesionales).3 Equipo Mínimo Requerido. e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5). g) Equipo mínimo. según Anexo Nº 7. sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento. c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3). La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Documentación de presentación facultativa: a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. en caso de obtener la Buena Pro. el representante común. con amplias y suficientes facultades.
2.PROPUESTA ECONÓMICA16 El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 9). Constancia de capacidad libre de contratación. Domicilio. De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. resulta necesario que éstas consignen en su texto. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra17. de ser el caso. Carta Fianza Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes.ADS Nº 0008-2014 técnica. SOBRE N° 2 .5. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta económica. denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. teléfono y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. Código de cuenta interbancario (CCI). en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original. Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. Copia de DNI del Representante Legal. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías. En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica. la propuesta económica será descalificada. IMPORTANTE:  La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento. conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca.  2.6. el nombre. Copia del RUC de la empresa. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). la propuesta será descalificada. IMPORTANTE:  En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución. 18 . El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales.  16 17 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. 2.
como garantía de fiel cumplimiento. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. el contratista deberá entregar la garantía por adelantos 19 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. así mismo deberán tener las características de solidaria. conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos. 19 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. debe suscribirse el contrato. . ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS “La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del contrato original. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra. El pago a favor del contratista considere.2. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la suscripción del contrato. hasta la amortización total del adelanto otorgado. ADELANTOS 2.8. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme. En dicha oficina también se firmara el contrato. Villarreal Nº1300 Urb. las micro y pequeñas empresas pueden optar que. 2. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.1. irrevocable. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. incondicional. Nota: La carta Fianza debe consignar el número y nombre completo del proceso.8. Para dicho efecto.7. La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse.8. La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Logística Av. siempre que: - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad. al menos. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses.” 2. de forma prorrateada. F. plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento. conforme al artículo 201 del Reglamento.” 19 18 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgará 01adelanto directo hasta el 20% del monto del contrato original. En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista. ADS Nº 0008-2014 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley. 2. la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. de realización automática y con renuncia expresa del beneficio de excusión. Semi Rustica El Bosque Trujillo.
en el plazo de 15 d ías calendario. 18 . El Recurso de Apelación deberá cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el ART. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento. RECURSOS IMPUGNATIVOS EN LA ENTIDAD Las discrepancias que surjan durante el presente proceso de selección. se tiene que cumplir ya que lo indica el reglamento y también lo indican nuestras bases. 1017) modificado por la Ley Nº 29873 y a lo dispuesto en el Capítulo XII del Título II de su Reglamento (Decreto Supremo No. irrevocable. (RUC 20131911310) y será equivalente al 3% del valor referencial del proceso de selección (en ningún caso será menor al 50% de la UIT). 2. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La Entidad o el contratista. Para tal efecto. según corresponda. siempre y cuando este solicitado correctamente dentro de los plazos indicados en las bases. El recurso de apelación se presentará en Secretaria de Logística. podrán dar lugar a la interposición del recurso de apelación. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 184-2008-EF) modificado por el D. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años. El Bosque – Trujillo. deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización. conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. En cambio. ubicada en Av.12. la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente. teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo. así como el plazo para el pago de las valorizaciones. para efectos del pago de las valorizaciones. VALORIZACIONES El periodo de valorización será mensual.9. 2. 2. IMPORTANTE:  Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual. y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. debidamente aprobada por el inspector o supervisor. el que se sujetará a lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo No. solidaria.10. Si la garantía consiste en depósito en cuenta bancaria esta deberá efectuarse en la cuenta corriente Nº 570-1175105-0-21 en nuevos soles del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta corriente 249-0100004202 del Banco Continental.S. si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual. según corresponda. de realización automática y con renuncia expresa del beneficio de excusión en el país a nombre y a solo requerimiento de SEDALIB S.A. 109º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.201 del reglamento “Procedimientos de ampliación de plazos”. 138-2012-EF. Si la garantía que se presente es una carta Fianza deberá ser emitida con calidad de incondicional. Federico Villarreal Nº 1300 – Urb. deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. Y con respecto al art. el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. en el horario de 08:00 a 16:00 horas.11.ADS Nº 0008-2014 Se Confirma que si se otorgaran adelantos. 2. la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
19 .ADS Nº 0008-2014 2.13. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZA Una vez terminada la relación contractual y con la conformidad de ejecución de obra.14. El contratista deberá solicitar la devolución de la garantía al área usuaria en este caso la Sub Gerencia de Proyectos y Obras. 2. CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA La conformidad de la ejecución de obra será emitida por la Sub Gerencia de Proyectos y Obras.
495.II Etapa” 71 9 420.ADS Nº 0008-2014 CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS El presente documento se refiere a la ejecución del proyecto de obra que: Nº 01 Proyecto Monto sin IGV Monto con IGV “Mejoramiento de Redes Alcantarillado Sanitario de 420. OBJETIVOS Tiene por objetivo principal mejorar la Infraestructura Sanitaria y las condiciones operativas de las redes que ya han cumplido su ciclo de vida útil y que viene presentando colapsos. V. Berna.893. IV. en su política de mejorar la infraestructura de Alcantarillado Sanitaria ha programado en el presente año ejecutar obras de renovación de redes de Alcantarillado y de esta manera bajar los índices de atoros. la Empresa SEDALIB S.4 las Calles Urb. colapsos. es una empresa que contempla la renovación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado. METAS Alcantarillado Sanitario 18 . roturas y aniegos que viendo afectando a la población y usuarios de Trujillo Metropolitano. atoros y aniegos. II. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA Suma Alzada. ANTECEDENTES La empresa SEDALIB SA.248. en los últimos años ha venido ejecutando obras de renovación de redes de Alcantarillado Sanitario en la Urbanización La Esmeralda faltando ejecutar una etapa que corresponde a las calles Varsovia. TOTAL 71 49 “Mejoramiento de Redes Alcantarillado Sanitario de las Calles Urb. roturas. La Esmeralda – Trujillo . Por tal motivo. Marsella y Liverpool.A. La Esmeralda – Trujillo .893. 495. donde la infraestructura sanitaria ha sobrepasado su tiempo de vida útil.248. SNIP 81675 I.II Etapa”. DEL CONCURSO La presente convocatoria es bajo la normatividad del OSCE vigente y para poder contar con una empresa especialista en ejecución de obras de Saneamiento.. III.
Instalación de 115 conexiones domiciliarias con tubería PVC SN4 DN160mm. 7.-40000-GG. incluye accesorios y cajas con las siguientes características: de concreto f’c=175 kg/cm2. accesos o terrenos de su propiedad.A.-40000-GG.1. la misma que se adjunta al presente (Anexo-Directiva 072-2008).4. VI.. con paredes de concreto f’c = 210 Kg/cm2. tiene que ver con la formalidad de la presentación de los planos de replanteo de obra.Para la ejecución de la obra se tendrá en cuenta el Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº 223-2014-SEDALIB SA40000-GG. LA ESMERALDA Distrito : Trujillo Provincia : Trujillo Región : La Libertad VII. y las tapas de concreto  armado. 7. Además cúmplase las indicadas en el expediente técnico. 7.20 m.Los planos de replanteo deberán elaborarse teniendo en cuenta lo previsto por la Directiva Nº 072-2008-SEDALIB S. deberán estar previstos dentro de los Gastos Generales que el postor presente en su Propuesta Económica.Para la ejecución de la obra el contratista que obtenga la Buena Pro deberá realizar las gestiones necesarias ante entidades públicas y/o privadas. EJECUCIÓN DE OBRAS 7. El cumplimiento de la Directiva Nº 072-2008-SEDALIB S. Se usará cemento tipo V. la misma que se adjunta al presente (Anexo-Directiva 072-2008)..   ADS Nº 0008-2014 Instalación de 749. SEDALIB SA exigirá la conformidad de obra antes de su recepción correspondiente.2. con marco de fierro diámetro 1/4” f’c = 210 kg/cm2.. Cuyo plazo de ejecución de obra será de 45 días calendario. techo de concreto armado f’c = 210 Kg/cm2 y tapa de concreto armado f’c = 350 Kg/cm2. en caso que se haga uso de servidumbres.Gastos están contemplados en el consolidado de gastos generales de la partida pagos de derecho diversas instituciones con el proyecto 7. c/platina Fe 1/8” x 2”.Los costos administrativos que se requiera para cumplir con las autorizaciones antes mencionadas. UBICACION DEL PROYECTO La zona del proyecto se encuentra ubicada en: Zonas : URB. planos y especificaciones técnicas... costo que está 19 . para lo cual EL CONTRATISTA deberá realizar las gestiones necesarias para obtener la autorización y conformidad de obra correspondiente.30 ml.. de Tubería PVC SN4 UF DN 200 mm tipo UF Construcción de 16 buzones de inspección con las siguientes características: espesor = 0.3.5.A.
emisores de desagües. Además se adiciona a: “plantas de tratamiento de agua potable. Para el presente proceso de selección los participantes deberán acreditar haber culminado en los últimos 05 años.02. Inspector y/o supervisor en Obras Iguales o Similares sustentado con contratos con su respectiva conformidad. líneas de aducción. Para acreditar la experiencia del postor. deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. redes de conducción de desagües. líneas de impulsión. plantas de tratamiento de aguas residuales y obras de saneamiento en general”. VIII. VIII. Entendiéndose como obras similares a aquellas obras que cuenten por lo menos con uno de los componentes que se indican a continuación: • Redes de Agua Potable. certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente.1. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. obras de saneamiento con monto ejecutado acumulado actualizado al mes de Diciembre 2013. líneas de Drenaje.2. del valor referencial. Con respecto a las habilitaciones Urbanas tienes que ser específico al Servicio de Agua potable o Alcantarillado Sanitario. - Participación 100% Asistente de Obra (01) 18 . líneas de Impulsión de Desagüe. redes de conducción de agua potable. cámaras de bombeo. demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. 74. por lo que los participantes podrán presentar obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. Emisores o Colectores Principales • Línea de Conducción. constancias. • Redes de alcantarillado.ADS Nº 0008-2014 considerado en el presupuesto de obra dentro de las partidas replanteo inicial y replanteo final de obra. Impulsión o Aducción. REQUISITOS DE PERSONAL MINIMO PARA TRABAJOS EN OBRA Los requerimientos mínimos del personal propuesto son los siguientes: Residente de Obra (01) Ingeniero Civil o Sanitario que obligatoriamente deberá acreditar: - Profesional Experiencia mínima de 36 meses como Residente. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. REQUISITOS MINIMOS PARA EJECUCION DE OBRA VIII. líneas de conducción. conexiones domiciliarias de agua y desagües.384. lagunas de oxidación. Adicionalmente. REQUISITOS DEL POSTOR Se calificará la experiencia en la especialidad. reservorios elevados o apoyados. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. así como su monto total. con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. ser igual al quince por ciento (15%) S/.
Residente de Obras. certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente. certificados) - Participación 15% Se Aclara que de ser Ing. como Especialista en Medio Ambiente. - Participación 15% Especialista en Medio Ambiente (01) Ingeniero Civil. En el caso del Especialista en Medio Ambiente de no ser Ing. - Participación 100%.  La colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá para el inicio efectivo de su participación en el contrato. en Obras Iguales o Similares sustentado con contratos con su respectiva conformidad. como Arqueólogo EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL sustentado con contratos con su respectiva conformidad. demuestre el tiempo de experiencia de los profesionales propuesto.ADS Nº 0008-2014 Ingeniero Civil o Sanitario que obligatoriamente deberá acreditar: - Profesional Experiencia mínima de 24 meses como Asistente de Obra. doctorados. certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente. certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente. Ambiental deberá acreditar haber llevado cursos de especialización en Medio Ambiente o afines (Diplomado. demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. constancias. en Obras Iguales o Similares sustentado con contratos con su respectiva conformidad. Nota: Los requerimientos técnicos mínimos son de presentación obligatoria. Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental sustentada con Título Profesional El profesional propuesto deberá acreditar: - Profesional Experiencia mínima de 12 meses. 19 . Civil o Sanitario y tengan los certificados y/o maestría en ciencias con mención en la línea de Desarrollo y Medio Ambiente se acreditara en el curso de especialización en Medio Ambiente. Licenciado en Arqueología (01) Licenciado en Arqueología que Obligatoriamente deberá acreditar: - Profesional Experiencia mínima de 12 meses. maestrías. demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. constancias. y no forman parte de los factores de evaluación. constancias. Supervisor y/o Inspector de Obras. Asistente de Inspector y/o Supervisor de Obras.
según corresponda.  La Entidad.ADS Nº 0008-2014  La experiencia efectiva será posible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión.  Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo propuesto en la obra indicada de firmarse el contrato. 18 .3 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO RELACION DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS CAMION VOLQUETE de 15 m3 CAMIONETA PICK-UP-CABINA SIMPLE RETROEXCAVADORA S/ LLANTAS 60 – 100 HP CAMION CISTERNA AGUA 3000 GAL EQUIPO DE TRABAJO EQUIPO TOPOGRAFICO MOTOBOMBA DE 4” CORTADORA DE PAVIMENTOS 4 HP VIBROCOMPACTADORA 7 HP MEZCLADORA DE CONCRETO 9 p3 VIBRADOR DE CONCRETO ¾ “ – 2 “ El equipo topográfico está constituido por: 01 Estación total con Trípode 01 Prisma 01 Nivel 01 Mira CANT 1 1 1 1 CANT 1 1 1 2 1 1 a)La disponibilidad del equipo mínimo podrá ser acreditada con documentos que sustenten la propiedad de los equipos. 8.A. De no contar con uno o más de los requerimientos técnicos mínimos establecidos para los profesionales propuestos. bajo penalidad prevista en los reglamentos y detallada en responsabilidades del consultor salvo razones de fuerza mayor que el supervisor avalara previa sustentación. tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión. en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato. compromiso de compra-venta o alquiler de los equipos o Declaración Jurada que evidencie la disponibilidad del equipo. según el ordenamiento peruano o extranjero. la posesión. conocimiento y aprobación de SEDALIB S. la propuesta técnica no será admitida. El personal profesional que el contratista propuso para la ejecución de obra cuando era postor debe mantenerse hasta la culminación de la misma. En la etapa de ejecución todos los trabajadores deberán estar debidamente uniformados y con los equipos de protección personal operativos e implementos de seguridad que exige las normas vigentes.
asimismo. PRESUPUESTO DE OBRA El presupuesto de Obra es de la siguiente manera: X. DE LAS POLIZAS Y SEGUROS El contratista deberá presentar a la Oficina de Logística. con aval del personal de SEDALIB S. la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo puede estar dirigida a uno de los participantes conformantes del consorcio. de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes. el contratista deberá presentar informes. o como aseguradora adicional). antes de la entrega de terreno:  19 Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual por el 10% del Valor Adjudicado (a favor de SEDALIB S.. valorizaciones y facturación. cuadernos de obra. . debiendo asumir todos los costos que demande la presencia de profesionales de SEDALIB S.A. c) Antigüedad de los equipos no debe ser mayor a 06 años. IX. d)Por ser requerimiento mínimo se podrá verificar. para realizar la certificación. el contratista se compromete a que los insumos sean verificados y probados en fábrica.  El presente proyecto cuenta con financiamiento para otorgar adelanto directo y adelanto de materiales de acuerdo al cronograma de ejecución de obra del expediente técnico.A. entre otros. las pólizas que se detallan a continuación.A. XI.4 DE LOS MATERIALES Los materiales que se emplearan en el desarrollo de la obra deberán cumplir con las especificaciones técnicas que establece el Expediente Técnico. la disponibilidad del equipo por parte del Órgano de Contrataciones 8. antes de la suscripción del contrato. DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE OBRA • DEL FINANCIAMIENTO: Los recursos destinados para la ejecución de la obra son financiados a través de Recursos Propios de SEDALIB SA.ADS Nº 0008-2014 b) En caso de consorcio. • DE LA EJECUCION DE OBRA: Para la ejecución de la obra. Los insumos serán autorizados previa presentación de los certificados.
A.A. a fin de que las condiciones de la Póliza correspondiente cumplan con los requisitos que respalden y garanticen los intereses y Patrimonio de SEDALIB S. las Pólizas de Seguros que se acrediten deberán contratarse en forma mancomunada Contratista y/o SEDALIB S.A. además se descontara los cargos que corresponden por incumplimiento contractual. ADS Nº 0008-2014 Póliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo SCTR (Pensiones y Salud). Para el caso de que existan adeudos en el pago de la Póliza estos serán descontados de la valorización correspondiente y serán pagos por SEDALIB S. las que serán supervisadas por nuestros Asesores de Seguros. La póliza Contratada. Cuales quiera sean el caso. DESAGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES 18 . deberá acreditarse por el Contratista debidamente cancelada por la compañía aseguradora.
ADS Nº 0008-2014 CAPÍTULO IV PROFORMA DEL CONTRATO 19 .
podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.. y de otra parte [……………….5 de la sección general de las Bases. inscrita en la Ficha N° [……………….... Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra. a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO] .] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………]... con domicilio legal en [………].. Para tal efecto. según corresponda.. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.]... así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato..ADS Nº 0008-2014 Conste por el presente documento.. según poder inscrito en la Ficha N° […………...... CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]..]....... que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD]..... con RUC Nº [. en periodos de valorización mensual. el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA CONTRATACIÓN].... con DNI N° [……………….. LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA........... con domicilio legal en [………………. por razones imputables a LA ENTIDAD..]. dependiendo de la naturaleza del contrato. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.. CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA El plazo de ejecución del presente contrato es de 45 días calendario.. la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]... en adelante LA ENTIDAD. IMPORTANTE:  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano.. CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 21 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles... identificado con DNI Nº [………]. EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses..... en lugar del párrafo anterior.. según corresponda: 20 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7) en su propuesta técnica... [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV20... Asimismo.. conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.. cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato..]..] Asiento N° [………. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3. se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra... 18 .. seguros e impuestos. representada por [………. debidamente representado por su Representante Legal. a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [……………….]..]. [………………... En caso de retraso en el pago de las valorizaciones... Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………]... de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244... deberá considerarse lo siguiente. con RUC Nº [………].... conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases.... en el plazo de 15 días calendario. 21 En cada caso concreto....…]........]. 1245 y 1246 del Código Civil...
5 de la sección general de las Bases. 25 19 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 26: S/. EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. las micro y pequeñas empresas pueden optar que. siempre que: - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra. al menos. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año. IMPORTANTE: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento.” 22 “El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria. la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. a favor de LA ENTIDAD. la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 23 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. [CONSIGNAR EL MONTO]. es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.ADS Nº 0008-2014 “El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.” 23 CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3. EMPRESA En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En el caso que corresponda. De manera excepcional. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO. por los conceptos. como garantía de fiel cumplimiento. 24 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. irrevocable. El pago a favor del contratista considere. [CONSIGNAR EL MONTO]. la oferta ganadora 24 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. de forma prorrateada. consignar lo siguiente:  22 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. importes y vigencias siguientes:   De fiel cumplimiento del contrato25: S/. .
27 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. SEGÚN CORRESPONDA. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. Asimismo. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR. deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. 30 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]29. deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. 18 .ADS Nº 0008-2014 QUE LA EMITE]. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 30 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra). siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 31. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.32 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 28 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. hasta la amortización total del adelanto otorgado. conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. Asimismo. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas. deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO27 “LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]28 del monto del contrato original. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra. en cambio. 31 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. 32 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 26 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 29 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. Asimismo. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.
ADS Nº 0008-2014 En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista. EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar. CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. Para tal efecto. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos. conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. SEGÚN CORRESPONDA. conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad. conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 35 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. por defectos o vicios ocultos. En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista. EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 34 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]34. deberá consignar la siguiente cláusula: CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS33 “LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición. posteriormente. este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.” CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra. 19 33 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. . La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años. EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos35 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.”  Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA.
201. LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. y demás normas de derecho privado. o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc. se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones.10 x Monto F x Plazo en días Donde: F = 0. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE). LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. En todos los casos. inciso c). en el caso que éstas correspondan. en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. etc. deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. Esta penalidad será deducida en la liquidación final. de conformidad con los artículos 40. y los artículos 167 y 168 de su Reglamento.. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. el Código Civil y demás normas aplicables. 209. 199. cuando corresponda. según corresponda. podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. IMPORTANTE:  De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora. LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso. 18 . hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse. debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados. 210 y 212 del Reglamento de la Ley de 36 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 36 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato.ADS Nº 0008-2014 CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. Por ejemplo. los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas. para la suscripción del contrato y. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato. serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente. que serán objeto de penalidad. De darse el caso. a través de la indemnización correspondiente. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = 0. condiciones. y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.
... las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [. en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado...ADS Nº 0008-2014 Contrataciones del estado o... “LA ENTIDAD” 19 “EL CONTRATISTA” . con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [CONSIGNAR] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte.. tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable. en su defecto. cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia.] al [CONSIGNAR FECHA]. Facultativamente.. formalmente y por escrito.. sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. De acuerdo con las Bases. las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato... según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad..
ADS Nº 0008-2014 FORMATOS Y ANEXOS 18 .
.. ( ) Denominación del proceso: ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente. que para efecto del presente proceso de selección. identificado con DNI Nº_________________................... según corresponda 19 del 2014 ........ LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA . CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB............ Firma...A..... comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.. C Nº (6) Correo(s) Electrónico(s): (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax El que suscribe..ADS Nº 0008-2014 FORMATO N° 01 REGISTRO DE PARTICIPANTES TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: Licitación Pública Concurso Público Adjudicación Directa Pública Adjudicación Directa Selectiva Adjudicación de Menor Cuantía ( ) ( ) ( ) (X) N° 0008-2014-SEDALIB S... U..DATOS DEL PARTICIPANTE: (1) Nombre o Razón Social: (2) Domicilio Legal: (3) R. _______de ……....SNIP 81675 Presente. Sr(a): ______________________.. Trujillo.. representante Legal de la empresa ________________________________________________...A.
...... CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB... DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC : : : Teléfono : Fax : [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……..A... con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA].......SNIP 81675 Presente. Firma................ según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados........ identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal........ postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]....]. [……………......... 18 ..ADS Nº 0008-2014 ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA .Estimados Señores: El que se suscribe.
el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA].- De nuestra consideración: Es grato dirigirme a usted. puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos. . conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y. las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso. según corresponda IMPORTANTE:  19 Adicionalmente. de conformidad con el respectivo Expediente Técnico. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. Firma.SNIP 81675 Presente.ADS Nº 0008-2014 ANEXO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S. CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA . conociendo todas las condiciones existentes.A. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.………………………….…………………..
2. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA . en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.………………………. 18 . postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA].. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. así como en la Ley Nº 27444.. condiciones y procedimientos del proceso de selección. 4.. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.De nuestra consideración: Mediante el presente el suscrito. según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios.A. Ley del Procedimiento Administrativo General. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S..No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.ADS Nº 0008-2014 ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA (ART. 5.SNIP 81675 Presente..Conocer.Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato. CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. aceptar y someterme a las Bases. declaro bajo juramento: 1. 3. Firma..Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.
.De nuestra consideración. Nombre....... de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado........ [. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].....]. durante el lapso que dure el proceso de selección... nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA . responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.. Asimismo... sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 19 ………………………………….....]...... como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].. sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2 .. OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   [%] [%] % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] TOTAL: [%] [%] 100% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ..... para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]..ADS Nº 0008-2014 ANEXO Nº 4 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S..…………………………………... Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable. Designamos al Sr. firma... en caso de obtener la Buena Pro.A..... fijamos nuestro domicilio legal común en [....SNIP 81675 Presente...... firma. CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB............... Nombre..... Asimismo.....
Mediante el presente. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA .. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia.......De nuestra consideración. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……............ CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB.........A.. Firma.. me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO.ADS Nº 0008-2014 ANEXO Nº 5 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S....SNIP 81675 Presente............ Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común...... según corresponda 18 ........... EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario.
....................... postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]........... declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: NOMBRE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO CARGO Y/O ESPECIALIDAD [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …….... Firma....A........ LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA ..De nuestra consideración.....ADS Nº 0008-2014 ANEXO Nº 6 DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S..SNIP 81675 Presente..... según corresponda 47 . CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB. Mediante el presente el suscrito.. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.
... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. Firma. CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB................ según corresponda ANEXO Nº 8 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 46 ....... LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA ..SNIP 81675 Presente...... …….............…........Estimados señores: Por la presente declaramos bajo juramento que Trabajaremos con el siguiente equipo que a continuación se detalla: EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO Nº DESCRIPCIÓN Und.. .A..................... Cantidad Propietario Trujillo............... del 2014.ADS Nº 0008-2014 ANEXO N° 07 EQUIPO MÍNIMO Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S..... de .....
SNIP 81675 Presente. debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR]. la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA.De nuestra consideración. CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB. ANEXO Nº 9 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 47 . LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN] [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA .A. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]. según corresponda IMPORTANTE:  Para asignar la bonificación. Cuando se trate de consorcios. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal.ADS Nº 0008-2014 FUERA DE LIMA Y CALLAO Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S. Firma.………………………. el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Mediante el presente el suscrito. solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total..
los costos laborales conforme a la legislación vigente. Firma. de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección. CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB. considerándose que el desagregado de partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato..ADS Nº 0008-2014 (MODELO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0008-2014-SEDALIB S. especificaciones técnicas. según corresponda IMPORTANTE:  En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema a suma alzada. y el expediente técnico de obra 37. así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. transportes.De nuestra consideración. inspecciones. y de ser el caso. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………………………………. el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución. 46 . para hacer de su conocimiento que. según los planos. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. Es grato dirigirme a usted. mi propuesta económica es la siguiente: CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] TOTAL La propuesta económica incluye todos los tributos. 37 Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.…………………. LA ESMERALDA – TRUJILLO – II ETAPA . en ese orden de prelación.A. seguros. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. es referencial. pruebas.SNIP 81675 Presente. memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el Expediente Técnico.
Documentos similares a Bases Integradas Ads Nº 008-2014-Ejecucion de Obra Urb.la Esmeralda-ok
Más de Gianfranco Lozada Gonzales
Bases Adp 0008-2013-Ejecucion Obra de Trupal
12 Red Plasticultura Aeris
7REOLOGIA.ppt
História del pensamiento Jurídico