Source: https://www.scribd.com/document/115417434/Bases-2
Timestamp: 2018-12-11 21:10:44
Document Index: 132744030

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 51', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 31', 'artículo 64', 'artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 70', 'artículo 73', 'artículo 33', 'artículo 39', 'artículo 282', 'Artículo 139', 'artículo 149', 'artículo 148', 'artículo 164', 'artículo 165', 'artículo 194', 'artículo 190', 'artículo 50', 'artículo 187', 'artículo 184', 'artículo 76', 'Artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 50', 'artículo 184', 'artículo 159', 'artículo 197', 'artículo 200', 'artículo 205', 'artículo 210', 'artículo 211', 'artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 214', 'artículo 164', 'artículo 26', 'artículo 209', 'artículo 10', 'artículo 141']

Uploaded by Calle Comando Svr
Bases jjjjjjjj
Bases DU 054-2011 11.10.2011(2)(2)
BASES CANAL PUEBLO LIBRE.doc
Bases Concurso Publico n22014cemm Primera Convocatoria_20140507_192748_620
Closario de Civil
OBRA_BASES_CHOTA_20170628_194237_551
escrituras de trabajo notariado.docx
Equipos de Protección MINSA
2 Evaluación Practicante a La Organización
uso Mayúsculas.pdf
Constancia de Entrega Del Boletín Informativo Acerca de Las Características Del Sistema Privado de Pensiones
The-Plumbers-Handbook.pdf
14128413-Lama-LhundroupEnseignements-sur-des-Citations-de-Gampopa 2.pdf
major paper 3 revised
VIGOTSKY-EL APRENDIZAJE..pdf
ChlorineDioxide_GeneratorSystems21.pdf
Sexo Tántrico.pdf
15-Estrategias-para-calmar-a-niños-y-niñas-PDF (1).pdf
modul-kimia-kelas-xii-smk.docx
Ejercicio de Observación Legislación
1004-ejercicios-de-flexibilidad-2.pdf
Luigi Ferrajoli - Pasado y futuro del estado de derecho (artigo).pdf
Calidad de los tornillos de acero al carbono.pdf
El Sistema de Archivos 28082018
Calculo Ice Peruanito Rev A
4.Pemeriksaan Radiologi Mastoid
d&b - J Rigging Manual
Hasegawa vs.Kitamura
BASES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 016-2012, APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº 168-2012
-OSCE/PRE
PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 0162012 ………………………… (Indicar número de convocatoria)
EJECUCIÓN DE LA OBRA …………………………. (Indicar denominación de la Obra)
(SALVO EN AQUELLOS EXTREMOS EN LOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE QUE ELLO ES PERMITIDO, ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Mediante el Decreto de Urgencia Nº 016-2012 se dictaron medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. De acuerdo con el artículo 3 del citado Decreto de Urgencia, las presentes Bases serán utilizadas por las entidades públicas, para contratar la ejecución de obras, según lo previsto en el procedimiento establecido en el Anexo Nº 1 de la referida norma, siempre que cumplan las siguientes condiciones: i) Se trate de proyectos declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, y ii) Correspondan a una Licitación Pública conforme a la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, y su valor referencial no sea mayor a S/. 15 000 000,00 (S/. Quince millones y 00/100 nuevos soles). El proceso de selección establecido en el Decreto de Urgencia Nº 016-2012 y, por ende, las presentes Bases, sólo serán utilizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. De acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 016-2012, en todo lo no contemplado en el procedimiento establecido en el referido Anexo Nº 1, será de aplicación supletoria lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificatorias. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1 BASE LEGAL − Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. adelante la Ley.
− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en − Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias. − Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. − Código Civil. − Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. − Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. − Decreto de Urgencia Nº 016-2012, dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional. − Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 1.2 CONVOCATORIA Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
deban realizarse. Al registrarse. número de RUC. a los correos electrónicos de los participantes. A dicho efecto. de ser el caso.presentadas por un consorcio. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. razón social (persona jurídica). ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 1. 1. en el registro correspondiente. teléfono. MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.rnp.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES El plazo para la absolución de las consultas y observaciones no podrá exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. se efectuará dentro de este mismo plazo. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente.gob. a efecto de las notificaciones que. contados desde el día siguiente de la convocatoria.pe. MUY IMPORTANTE: Para participar en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano. La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural). es necesario que los proveedores se encuentren inscritos. la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente. fax. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento. 1. La notificación a través del SEACE y. de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo Nº 1 del Decreto de Urgencia Nº 016-2012. domicilio legal. se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. computado desde el día siguiente de la notificación del pliego de absolución de observaciones a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un período mínimo de cuatro (4) días hábiles. bastará que se registre uno de sus integrantes.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE El plazo para solicitar al Comité Especial la elevación de observaciones al OSCE es de un (1) día hábil. DNI. Los participantes podrán solicitar que las observaciones sean elevadas para pronunciamiento del OSCE cuando: . La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases. deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa. podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica para obtener mayor información: www. conforme a lo previsto en el Reglamento.
las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna. normas El Comité Especial deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones. y/o iii). iii) Habiéndose registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones. De no emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido se devolverá el importe de la tasa al observante. dentro de los dos (2) días siguientes de publicado el Pronunciamiento respectivo en el SEACE. bajo responsabilidad. 1. iii) Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones. manteniendo la obligación de emitir el respectivo pronunciamiento. Cuando la solicitud de elevación de observaciones se sustente en los supuestos ii) deberá indicarse cuál es la respuesta que se cuestiona y sustentarse los motivos por considera que dicha respuesta resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 26 de cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. considere que el acogimiento de alguna o algunas de las observaciones formuladas por otro participante resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley. 1. el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE. bajo responsabilidad. continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS . bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. El Comité Especial integrará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos: i) Cuando no se hayan presentado observaciones. ii) Considere que el acogimiento de sus observaciones.i) Las observaciones que formule no sean acogidas por el Comité Especial. el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las absolución de consultas y observaciones y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el OSCE. Una vez integradas. al día siguiente de vencido el plazo para absolverlas. al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para pronunciamiento. conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de cinco (5) días hábiles. Corresponde al Comité Especial. los que la Ley. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho. ii) Cuando se hayan presentado observaciones. debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante. integrar las Bases y publicarlas en el SEACE. declarado por el Comité Especial. Los plazos son improrrogables y serán contados desde la presentación del expediente completo por parte de la Entidad.
lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”. mediante carta poder simple (Formato N° 01). la Ley y el Reglamento. podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Después de recibidas las propuestas. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados. en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista . acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado. Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal. Si algún participante es omitido. catálogos o similares. teniéndola por no presentada. llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. devolverá la propuesta. de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso. De no ser así. Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos. instructivos. bastará que éste o su apoderado.Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o. para que entreguen sus propuestas. En caso de que el postor sea una persona natural. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. NOTA 1: En caso de convocarse según relación de ítems. se le tendrá por desistido. salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos. en su defecto.9 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS La presentación de propuestas se realiza en acto público en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso. Asimismo. 1. que podrá ser presentada en el idioma original. deberá incluirse la siguiente disposición: “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. incluyendo el manual. salvo que el postor exprese su disconformidad. éstos podrán ser llenados por cualquier medio. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial. cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos. el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.
Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.Notario) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Al terminar el acto público.1 Evaluación Técnica Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. conforme a los criterios establecidos para cada factor. los que serán debidamente sellados y firmados por él. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional. en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control. Efectuada la invitación al representante del Sistema Nacional de Control. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica: 100 puntos Propuesta Económica: 100 puntos 1. el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos. el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes.10. De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. en acto público. así como por los veedores y los postores que lo deseen. el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento. según la siguiente fórmula: . Sólo a aquellas propuestas admitidas. se procederá de acuerdo al artículo 68 del Reglamento. serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen. A su vez. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. la cual será suscrita por el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario). quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. se levantará un acta.10 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior. comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. 1. 1.10. conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial. su inasistencia no viciará el proceso.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial. será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. por todos sus miembros. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica.
NOTA 3: Si las Bases han previsto que la propuesta económica incluya una propuesta de financiamiento. el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y. 1. de existir alguna incorrección. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento.11 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha señalada en las Bases. La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el artículo 71 del Reglamento. 1 Comunicado Nº 003-2012-OSCE/PRE . tales como la tasa de interés. conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo. Al terminar el acto público se levantará un acta. se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha. detallando los resultados en cada factor de evaluación. la primera se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora. comisiones. económico y total obtenidos por cada uno de los postores.Pi = Om x PMPE Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica NOTA 2: En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas. la cual será suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario). El otorgamiento de la Buena Pro. por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. NOTA 4: La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 39 de su Reglamento. dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso. seguros y otros. La propuesta económica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los límites del valor referencial sin IGV 1. oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda.
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haberse producido. En el caso que se haya presentado una sola oferta. 1.Dicha presunción no admite prueba en contrario. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 1. siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.13 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento. el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los tres (3) días hábiles de la notificación de su otorgamiento. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE. el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. .12 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas. a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho. el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
Con independencia del valor referencial del proceso de selección. en un plazo de diez (10) días hábiles de admitido el recurso. 2. en cuyo caso deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles. (Esta disposición deberá consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT) El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna.1 RECURSO DE APELACIÓN Se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato mediante recurso de apelación. (Esta disposición deberá consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT) En los procesos de selección según relación de ítems. y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. El Tribunal de Contrataciones del Estado. La apelación contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse producido. El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.2 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN La Entidad resolverá el recurso de apelación y notificará su decisión a través del SEACE. podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso. deberá resolver y notificar dentro del mismo plazo.CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2. . salvo que hubiese requerido información adicional. el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta.1. según el monto establecido en las presentes Bases. tratándose de persona natural. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. . en caso de obras convocadas a suma alzada. Para suscribir el contrato. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados. 3. Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. 3. Garantía de fiel cumplimiento. El contrato será suscrito por la Entidad. la Entidad deberá citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro.3 DE LAS GARANTÍAS 3. cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final. la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro. El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles. de ser el caso. de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Reglamento. los siguientes: • • • • • • • Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de Capacidad Libre de Contratación.2 VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento.CAPÍTULO III SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 3. El plazo para suscribir el contrato será de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir de la citación. El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta. expedida por el Registro Nacional de Proveedores.1 DE LOS CONTRATOS Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro. a través de su representante legal. con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato. dentro del cual el postor ganador deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.3. y tratándose de persona jurídica. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar. y por el ganador de la Buena Pro. ya sea directamente o por medio de su apoderado. además de los documentos previstos en la sección específica de las Bases. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos. Luego de consentida la Buena Pro. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento. el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado. a través del funcionario competente o debidamente autorizado.
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. del ítem que debió ejecutarse.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato. 3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3. (Esta disposición debe incluirse únicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecución de prestaciones accesorias) 3. 3. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento.2. De manera excepcional. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.3. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad. 3. previamente a la suscripción del contrato.7 DEL PRECIO . respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. Esta garantía puede ser renovada. de ser el caso. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias. emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. solidarias. siempre y cuando sean objetivas.4 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año.3. 3.El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. tales como mantenimiento. se otorgará una garantía adicional por este concepto.3. serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165 y 168 del Reglamento. reparación o actividades afines.
otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). 3. se abrirá el Cuaderno de Obra. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra. Al formular su propuesta. debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. Concluida la ejecución de la obra. Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en (la Entidad deberá elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes. de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). el original quedará en poder de la Entidad. por su sola designación representa al Contratista. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. correspondiendo una de ellas a la Entidad.10 CUADERNO DE OBRA En la fecha de entrega del terreno. bajo custodia del residente. El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables. que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.8 RESIDENTE DE OBRA Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica. De acuerdo con el artículo 194 del Reglamento. el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor. 3.11 OCURRENCIAS . según corresponda a la naturaleza de los trabajos. El supervisor recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función. El residente de obra. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. NOTA 5: De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento: Será obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. para los efectos ordinarios de la obra. el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado. 3. 3. La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello.
según corresponda. sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. así como por las disposiciones legales vigentes. según quien sea el que efectúe la anotación.16 DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. liquidación de obra. c. etc. informes o similares. por medio de comunicación escrita. recepción de obra. construcción. en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato.. firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente. el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases. Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección. contratación. un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra. hubiera asumido como obligación (esta disposición solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligación de la Entidad) e. . o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos. 3. 3. de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50 de la Ley. entre otros. no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento. ejecución. 3. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que. 3. con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada.13 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico. en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187 del Reglamento. se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante. b.15 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades. que hayan aportado adicionalmente. NOTA 5: En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. estudios.Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra.14 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente. así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil. que establece. 3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. d. de acuerdo con las Bases. Que se designe al Inspector o supervisor. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista.12 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184 del Reglamento: a.
SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas) .
con y sin IGV. El valor referencial ha sido calculado al mes de………………… (Corresponde a la antigüedad del valor referencial. en las Bases del respectivo proceso de selección deberá consignarse.CAPÍTULO I GENERALIDADES 1. …………………………. incluye IGV Límite Inferior Con IGV 90% del VR con Sin IGV 90% del VR sin IGV Límite Superior Con IGV 110% del VR con Sin IGV 110% del VR sin IGV 2 COMUNICADO Nº 003-2012-OSCE/PRE “Consideraciones sobre la aplicación de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037.2 DOMICILIO LEGAL ………………………………………………. el que no deberá exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinación del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). (Consignar valor referencial total en letras y números).4 VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. tal como a continuación se indica:) 2 Valor Referencial(VR) Único. incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.. a los procesos de selección”. . los límites de éste. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. además del valor referencial.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra……………… (Describir el objeto de la convocatoria) 1. 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: RUC N°: 1. Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 90 % del Valor Referencial Consignar el 90% del valor valor referencial en letras y números (Considerar redondeo a dos decimales) Valor Referencial Consignar el 100% del valor referencial en letras y números 110% del Valor Referencial Consignar el 110% del valor referencial en letras y números (Considerar redondeo a dos decimales) (Cuando las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037.
bajo responsabilidad del Titular. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. (Consignar si es a precios unitarios. de cada ítem. 1. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal…. (consignar la norma que rige en el año fiscal de la convocatoria). también deberá incluirse los valores referenciales. contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro.…………….…………(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) el………………………. cuando se trate de una contratación por relación de ítems. a suma alzada o mixto).5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante……. • …………………………………………… (Consignar aquí cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria). 1. NOTA 1: • De conformidad con los artículos 13 y 39 del Reglamento.. • En caso de procesos de selección que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 27037.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección. así como sus límites mínimos y máximos. 1. 1. salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. • Si el sistema de contratación es a precios unitarios deberá indicarse los precios unitarios del presupuesto.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ……………………………………………… (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.IGV IGV Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de………………………. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad.) 1. hasta el límite antes establecido... 1. conforme al artículo 76 del Reglamento. por transparencia..10 BASE LEGAL • Ley Nº ……. en números y letras. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial.(colocar la fecha de aprobación). deberá incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento..8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ……………………………………. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles. .
1. de ser el caso. modificatorias y conexas. Región : ………………………….12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de la obra es de …………………. Departamento : …………………………. 1.. días calendarios ..Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias.. Provincia : …………………………..11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA La obra se encuentra localizada en: Distrito : ………………………….
………. sito en ……….. previo pago de la suma S/.3. al …………...: (Consignar fecha única) El acto público se realizará en. en el horario de ….: (Consignar lugar exacto y hora) NOTA 2: Entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir un plazo mínimo de doce (12) días hábiles.en las fechas señaladas en el cronograma. el nombre o razón social del participante. . REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizará en ……………….….CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. al …………. con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. al …………. debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la…………. horas..: (Consignar lugar exacto y hora) Calificación y Evaluación de Propuestas……………………………. computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.a …. en el horario de ……..1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Prepublicación de Bases (opcional): Del ………. el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.……….…. 2..……………………….. Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases……………………………..00.……. debidamente fundamentadas en………………………………………..2. En el momento de la entrega de las Bases al participante. NOTA 3: El costo por derecho de participación no podrá exceder el costo de reproducción de las Bases.: Del ………. computados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el SEACE. (al consignar la presente información debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas)..…: Registro de Participantes………………………………: Del ………. en las fechas señaladas en el cronograma... • • • • • • • • Convocatoria………………………………………….. 2.: (Consignar fecha única) Integración de Bases……………………………...…………………... sito en ……………………….. pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones.00 (………………………………..: (Consignar fecha única) Presentación de Propuestas……………. (indicar denominación del proceso). Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases……………………………. y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe haber como mínimo tres (3) días hábiles.. se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: el número y objeto del proceso.. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito... horas a ………… horas (al consignar la presente información debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas).: (Consignar fecha única) El acto público se realizará en………………….: (Consignar fecha única o período de evaluación) Otorgamiento de la Buena Pro….
dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberán ser presentados en ..PROPUESTA TÉCNICA: Se presentará en original y…. en la fecha y hora señalada en el cronograma. ……………………. quien no lo presente no será descalificado) la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra). horas a ………… horas (al consignar la presente información debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas).…. 2. copias (el número de copias no podrá exceder el número de miembros del Comité Especial) El sobre Nº 1 contendrá. además de un índice de documentos (la presentación del índice es facultativa.5.: Comité Especial ……………………. (indicar denominación del proceso).1.5.En el caso que los participantes decidan solicitar la elevación de observaciones al OSCE. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en acto público. SOBRE Nº 1 . en ……………. sito en……………………………… en el horario de .4. . (indicar denominación del proceso) Objeto del proceso: …………… SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR Señores: NOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIÓN Att. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2. Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ………………………………………. conforme al siguiente detalle: Señores: NOMBRE DE LA ENTIDAD DIRECCIÓN Att.(Precisar la ubicación de la oficina o sede donde se llevará a cabo la presentación de propuestas). El acto público se realizará con la presencia de Notario (o Juez de paz). (indicar denominación del proceso) Objeto del proceso: …………… SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 2.: Comité Especial …………………….
ii) Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá requerirse: Copia simple de contratos con conformidad. iv) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. inspecciones. vi) Consignar cualquier otra documentación que sea necesaria para la participación de los postores. iii) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado . el que no podrá tener borradura alguna. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones. iii) Para la acreditación del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”. seguros.PROPUESTA ECONÓMICA El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: i) Oferta económica en letras y números. 2. o cualquier otro concepto. de ser el caso. el representante común. se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria. suscripción y ejecución del contrato. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección. Documentación de presentación facultativa: i) Para la acreditación de los factores “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” deberá requerirse: Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción y conformidad. . utilidad.5.Anexo Nº 01. deberá requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor. consignando los integrantes. Anexo Nº 03 La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. constancias o certificados. Anexo Nº 02. iv) Consignar cualquier otra documentación que sea necesaria para acreditar los factores de evaluación. el domicilio común y el porcentaje de participación. v) Promesa de consorcio. La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta. deberá detallarse de que documentación se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección. caso contrario se considerará como no presentada. el cual deberá incluir todos los impuestos. SOBRE Nº 2 . enmendadura o corrección.2. gastos generales. por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. En caso de requerirse documentación adicional a la declaración jurada. pruebas. transporte. con amplias y suficientes facultades. de acuerdo al Anexo Nº 04.ii) Declaración jurada y/o documentación (La Entidad deberá indicar expresamente si basta la presentación de una declaración jurada o si es necesario la presentación de documentación adicional. tributos.
y en el caso del límite máximo (2%) solo hasta el segundo decimal. el ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos: 3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca.. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. (consignar el monto de la garantía de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases. en el caso del límite mínimo (1%) solo hasta el segundo decimal inmediato superior. en su texto. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones.6. Nota 4 En el caso que el cálculo del monto de la garantía de seriedad de oferta corresponda a una cifra con más de dos decimales.5. resulta necesario que las garantías emitidas a favor de un consorcio consignen. el que en ningún caso será menor al uno por ciento (1%) ni mayor al dos por ciento (2%) del valor referencial) por un período no menor de dos (2) meses. . (Según Formato Nº 2).30 ≤ c2 ≤ 0. computados a partir del día siguiente de la presentación de propuestas. ii) Garantía de seriedad de oferta (Consignar si se presentará una carta fianza o póliza de caución 3) por un monto de………………………. dicha garantía no podría ser ejecutada válidamente.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. de lo contrario. deberá considerarse. En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberá presentarse también el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta. el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran. sin efectuar redondeo alguno. puesto que de lo contrario estaría excediéndose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratación estatal (Resolución Nº2036-2009-TC). en los Oficios Nº 5196 y 15072-2011-SBS. obtenido de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = (Indicar coeficiente considerando que 0. Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Conforme a los artículos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria. 2.60 ≤ c1 ≤ 0. El monto total de la propuesta será en……………. dicho presupuesto solo será presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripción del contrato. adicionalmente a los documentos consignados en la sección general de las Bases. En el caso de los procesos convocados a suma alzada.El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.70) c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = (Indicar coeficiente considerando que 0.40) 2.(consignar moneda).
De fiel cumplimiento del contrato . f. días hábiles (la Entidad deberá señalar el plazo correspondiente) contados desde el día siguiente recibida la notificación respectiva. 2. 2. en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.2. el …. . La citada documentación deberá ser presentada en …………………. c. f) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado. los siguientes documentos: a. previa presentación de la garantía respectiva. e) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo. 2. entre otros. se ha previsto la ejecución de prestaciones Adicionalmente.a) Copia de DNI del Representante Legal. por ciento ( %) (para completar la información debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20% del monto del contrato) del monto del contrato original. (Señalar tipo de garantía. b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. Asimismo. (Indicar lugar y dirección exacta a donde deberá dirigirse el postor ganador). c) Código de Cuenta Interbancario (CCI). por ciento ( %) del monto del contrato original (para completar la información debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40% del monto del contrato. ADELANTO DIRECTO La Entidad entregará al Contratista. siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato. Copia del RUC de la empresa.). ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos. de corresponder. d) Designar al residente de obra. e. los que deberán ser incluidos en este rubro. Código de Cuenta Interbancario (CCI). adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente.1.8 ADELANTOS 2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de ……. b.8. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. carta fianza o póliza de caución) para efectos de garantizar lo siguiente: . Copia de DNI del Representante Legal.. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. podrá requerirse.Prestaciones accesorias (sólo si accesorias).8. por ejemplo. dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito. d. el postor ganador de la buena pro deberá presentar una………………. el adelanto por el ….. De acuerdo al objeto contractual convocado podrá requerirse la presentación de otros documentos para la suscripción del contrato. de corresponder.
en estricta concordancia con el expediente de contratación y con el expediente técnico de la obra a ejecutar. etapas o tramos.8. en cuyo caso deberá detallarse dicha información.1 Y 2. requerimientos del perfil del personal técnico. equipo mínimo y toda condición relativa a la ejecución de la obra. conforme a lo indicado por el artículo 13 de la Ley. conforme al artículo 50 de la Ley. .8. Debe indicarse además el plazo máximo de responsabilidad del contratista. deberá definir con precisión la cantidad y calidad de la obra a contratar.LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 2.2 SOLO DEBERÁN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS. IMPORTANTE: Indicar si se trata de una contratación por ítems. debe señalarse el plazo de ejecución de la obra. CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Aquí deberá indicarse el detalle y descripción de los requerimientos técnicos mínimos de la prestación convocada. Asimismo. Entre otros. indicando la finalidad pública por la que debe ser contratada.
Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos) Deberá evaluarse en función del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se ejecutaran en el contrato). de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato. Factor “Experiencia en obras en general” entre 15 y 20 puntos) ___ puntos (determinar una cantidad Se calificará considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. Únicamente resultarán validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. Por ejemplo: Mayor a ___ hasta ___: ___ puntos Mayor a ___ hasta ___: ___ puntos Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberá acompañarse la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio. B. . por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria. C. (El Comité Especial deberá consignar las obras que son consideradas similares. Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores. siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del valor referencial.) Por ejemplo: Mayor a ___ hasta ___: ___ puntos Mayor a ___ hasta ___: ___ puntos La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberá acompañarse la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio. Factor “Experiencia en obras similares” 30 y 35 puntos) ___ puntos (determinar una cantidad entre Se calificará considerando las obras similares ejecutadas en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas. de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer: A. por un monto máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria.
debe tener en consideración que los factores deben ser objetivos. CON PUNTAJE EL PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA. el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades. independientemente de la denominación que tal documento reciba. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº 112-2010/DTN. Por ejemplo se puede utilizar la siguiente fórmula de evaluación: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP PF NC CBC = = = = Puntaje a otorgarse al postor Puntaje máximo del Factor Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor Número de constancias de buen cumplimento de la prestación Asimismo. LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS. . En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras. ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa. D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras” cantidad entre 15 y 20 puntos) ___ puntos (determinar una Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó y liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades. El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.para tal efecto. se considerará que se han presentado únicamente diez (10). hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria. EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS. para la aplicación de la fórmula propuesta.
....... el contrato de ejecución de la obra ………... pagos a Entidades de Seguridad Social... CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato. con RUC Nº ………. CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO El monto total del presente contrato asciende …………. y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega... y de otra parte ……………….... fletes.. (de corresponder)..... la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.. que celebra de una parte ……………………. Conste por el presente documento.. cuyos detalles.. importes unitarios (en caso de corresponder) y totales... del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad)... SENCICO........ con RUC Nº ………………. utilidad. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad).... Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral. Asiento N° ………... identificado con DNI Nº ……………. protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma.....CAPÍTULO V PROFORMA DE CONTRATO Nota 5 Dependiendo del objeto del contrato..... a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO Con fecha…….. en adelante LA ENTIDAD... seguros e impuestos... dirección técnica.. ……………….... CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas.... materiales..... según poder inscrito en la Ficha N° ………... Asiento N° …………. de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento.. herramientas.. podrá incluirse éstas. con domicilio legal en ……………….. maquinaria....... CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO . con DNI N° ………………. costo de equipos. debidamente representado por su Representante Legal.... de su Reglamento....... el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la……………………… (indicar denominación del proceso) para la ejecución de la obra……………………………… (indicar).... gastos generales. con domicilio legal en …………. constan en los documentos integrantes del presente contrato................ aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente.... aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017.... incluido el Impuesto General a las Ventas.... representada por ………….... inscrita en la Ficha N° ……….. las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.. regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado....
10. CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato.1.La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. en las contrataciones de obra que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. a favor de LA ENTIDAD. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. En el caso que corresponda consignar lo siguiente: . irrevocable. …………………. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento. se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184 del Reglamento. en un plazo de ……. (consignar) días calendarios. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA . PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro…………… (consignar plazo) días siguientes a la firma del presente contrato. de ser el caso. tales como mantenimiento. CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato. NOTA 6: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento.. por los conceptos. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria.2. importes y vigencias siguientes: .De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………. CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Reglamento.Garantía por prestaciones accesorias: S/………………. a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. reparación o actividades afines.. El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS 10.
los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205 del Reglamento. el cuaderno de obras debidamente foliado. . autorizaciones. CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones. por cada día de atraso. consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra. El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno. del pago final o en la liquidación final. si fuera necesario. 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta. o. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. reparos. el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente.15 para plazos mayores a sesenta días o. el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones. aquél se hará acreedor a una penalidad por mora.10 x Monto del Contrato F x plazo en días Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. Donde: F = 0. LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211. órdenes. conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley. F = 0.EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra. y que no haya sido materia de subsanación. variantes.
de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 170. en el artículo 52 de la Ley. las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. en su defecto. no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas. en forma total o parcial. 210 y 211 del Reglamento o. ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica.esta última podrá resolver el presente Contrato. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable. . CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico. 175. 177. las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia. según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. 201 209. el Cronograma General de Ejecución de la obra. la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato. De acuerdo con las Bases. se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144. Facultativamente. En este supuesto. al ………………………… “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” NOTA 7: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26 de la Ley se deberá incluir como anexos. tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. y en el artículo 209 de su Reglamento. 199.
FORMATOS Y ANEXOS .
identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigimos a ustedes. debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. Señores COMITÉ ESPECIAL …………………….…………………. ………………. del representante legal común del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento.……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio). a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): …………………………….FORMATO N° 01 MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE (Fecha). en relación con ……………………………… (indicar denominación del proceso). …………………………... (nombre del representante legal. (indicar denominación del proceso) Presente. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor .
.......FORMATO Nº 2 PRESUPUESTO DETALLADO DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES(2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1) + (2) + (3) IGV (18%) TOTAL GENERAL(*) (*)Este monto incluye gastos generales......... utilidad y tributos …….......................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor ..................
identificado con DNI Nº .....Conozco.. así como en la Ley Nº 27444....... ……………………………………… ……........ ……………... declaro bajo juramento: 1.. Ley del Procedimiento Administrativo General......... que se presenta como postor de la ……………………………........... domiciliado en ... para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ………………..... Representante Legal de la empresa ……………………………. condiciones y procedimientos del proceso de selección. en caso de resultar favorecido con la Buena Pro... 5. (indicar denominación del proceso)... 2.... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor (*) Cuando se trate de Consorcio..............Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato....Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento.......... 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ ESPECIAL ……………………...... (Fecha)..... 3...... (indicar denominación del proceso) Presente........ acepto y se someto a las Bases.No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.De nuestra consideración: (Nombres y Apellidos del Representante Legal)..ANEXO N° 01 DECLARACIÓN JURADA (ART... conforme al artículo 10 de la Ley.... 4.......... esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados .........Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.
....El que suscribe...................... (indicar denominación del proceso) Presente.......... identificado con DNI Nº .............. materia de ………………………………............................ en el plazo siguiente: PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS CALENDARIO....................................... …………………………………......(incluir denominación del proceso)................. Nº ..... Representante Legal de ............ (Fecha). declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir denominación). ............... de acuerdo al respectivo Expediente Técnico....... …….... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor .......... con RUC.....ANEXO Nº 02 DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Señores: COMITÉ ESPECIAL ……………………...
Nombre... OBLIGACIONES DE ……………….... firma.. para proveer y presentar una propuesta conjunta para la…………………….. identificado con D.. Nombre... sello y DNI del Representante Legal Empresa 1 …………………………………………..……………: � ……………………....ANEXO N° 03 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL …………………….. Nº……………………... como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en..... en caso de obtener la buena pro..... � ……………………..... Designamos al Sr.... de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. .. (indicar denominación del proceso) responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso....... firma. (indicar denominación del proceso) Presente...........I. ………………………………………… .. para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………... sello y DNI del Representante Legal Empresa 2 (Fecha).. % participación % participación ………………………………………….....Estimados señores: Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección......N........... nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio..: � ……………………… � ……………………… OBLIGACIONES DE ….... el contrato correspondiente. Asimismo..
y de ser el caso.. (indicar denominación del proceso) Presente... inspecciones.. el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases..... mi propuesta económica es la siguiente: CONCEPTO COSTO (Consignar moneda) total La propuesta económica incluye todos los tributos. ……………………………………… ……..ANEXO N° 04 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) Señores: COMITÉ ESPECIAL ……………………........ Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor NOTA 8: En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios. especificaciones técnicas. así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra.. considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato.Es grato dirigirme a usted... el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos........... y las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.. pruebas...... memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico. seguros.... las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas...... transportes.. (Fecha)... los costos laborales conforme a la legislación vigente.. Cuando el proceso se convoque a suma alzada....... en ese orden de prelación. . es referencial.....
Documents Similar To Bases (2)
Practica 3 (1)Uploaded by Ingertino19
2 Evaluación Practicante a La OrganizaciónUploaded by Jorge Sanchez
uso Mayúsculas.pdfUploaded by Miriam Luz Alfaro
CA BbbbbbUploaded by ogalloza
Constancia de Entrega Del Boletín Informativo Acerca de Las Características Del Sistema Privado de PensionesUploaded by Ever Wilber Tapara Huaman
The-Plumbers-Handbook.pdfUploaded by Sara Ad