Source: https://es.scribd.com/document/352604630/Ordenanza-5-Del-2011-IM-Concepcion-Con-Anexos
Timestamp: 2019-04-19 12:34:10
Document Index: 353041208

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 6']

Cargado por Felipe Adolfo Carrillo Alvarado
ordenanza Nº5 del 2011 de la I.m. de Concepcion para BNUP con anexos incluidos
¡La calle es nuestra,...de todos! Bogotá, ciudad en movimiento... / Autores: César Guzmán, Tania Maya, Samira Kadamani y Carmen Gil. Bogotá: Universidad de Los Andes,2009.
Plaza Italia- lima
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA OCUPACIÓN TRANSITORIA DEL
ESPACIO PÚBLICO POR FAENAS RELACIONADA CON OBRAS EN LA
PROPIEDAD PRIVADA E INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA
La presente Ordenanza se aplicará para todas las ocupaciones temporales de
Bienes Nacionales de Uso Publico administrados por la Municipalidad de
Concepción, relacionados con faenas que importen la ocupación y/o ruptura de
aceras, calzadas, áreas verdes, u otros espacios públicos, para la ejecución de
obras en la propiedad privada ocupando temporalmente un espacio de uso público
o para la instalación de servicios de utilidad pública , tales como agua,
alcantarillado, electricidad, gas, teléfono, transmisión de datos u otros.
Serán aplicables a la materia señalada en el articulo anterior el Decreto Supremo
Nº 63, de 1986 y modificado por el Secreto Supremo Nº 11, de 1996, del Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones sobre “Señalizaciones y medidas de
seguridad cuando se efectúan trabajos en la vía pública “, otras Ordenanzas y
disposiciones legales que pudieren existir y/o promulgarse durante la vigencia de
esta Ordenanza Local.
TITULO II : DEL PERMISO
Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que necesite ejecutar los
trabajos descritos en el artículo 1º dentro de la comuna, deberá solicitar, tramitar y
obtener el permiso correspondiente ante la Dirección de Construcciones.
Los trabajos que signifiquen apertura o rotura de pavimentos en calzadas o aceras
deberán obtener, además, el informe del SERVIU VIII Región y ser ejecutados
sólo por contratistas inscritos en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU.
Las ocupaciones de aceras solicitadas para obras de edificación, reparación,
alteración o demolición, en la cual se debe ocupar el Bien de Uso Público, se
tramitarán en conformidad a lo indicado por la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, y ser solicitados, tramitados y obtenidos en la Dirección de Obras
Municipales, al igual que el giro de derechos respectivo.
a) Por área centro: el polígono comprendido por las calles Costanera Cardenal
Raúl Silva Henríquez, Esmeralda, Víctor Lamas, Paicaví, Los Carrera, Los
Carrera Poniente Se incluye en esta categoría al Parque Ribera Norte entre
cerro Chepe y puente Chacabuco, así como Avda. Costanera Cardenal
Raúl Silva Henríquez entre el puente Juan Pablo II y el Puente Chacabuco
b) Por vías primarias: todas las calles circunscritas en el polígono formado por
las vías Prat, Carrera-Lientur – Roosevelt y Víctor Lamas, a excepción de
los pasajes. Y todas las vías adyacentes con tránsito de transporte público.
c) Por vías secundarias: todas las vías no indicadas como primarias en el
se entenderá por sector el área comprendida entre el eje de la calzada y la línea de edificación de una calle. se exponen al recargo por cobro de derechos señalado en el capítulo V. de la totalidad de los permisos de edificación otorgados en el área centro de la Comuna. Para los efectos de lo señalado en el inciso anterior. que habiendo sido invitada para participar en un proyecto determinado. 2 . deberá pagar el recargo de los derechos municipales que establece el inciso tercero del artículo 32 y el articulo 33 de la presente Ordenanza.N. Si transcurrido 7 días hábiles.P. con un catastro de sus actuales instalaciones. La Dirección de Obras informará a la Alcalde y con copia a la Dirección de Construcciones. la Dirección de Construcciones pondrá en el mes de Julio en conocimiento de las empresas de la totalidad de los permisos de obra mayor autorizados para el área centro. deberá previamente. deberán enviar sus antecedentes a la Dirección de Construcciones para su registro. Durante el mes de Septiembre de cada año la Dirección de Construcciones se reunirá con todas las empresas de servicio para que estas den a conocer sus planes de expansión o reposición anual del año venidero. b) Si una empresa. El Director de Construcciones podrá autorizar fundadamente. uniones domiciliarias. se entenderá como “rotura coordinada”. mediante carta certificada. cuya concesión les permita ejecutar instalaciones en la Comuna de Concepción. para las futuras solicitudes de roturas en la misma área. pública o privada que desarrolle las labores de que trata esta ordenanza. acometidas y emergencias calificadas. y no hubiera respuesta por parte de las empresas invitadas a participar se entenderá que estas no están interesadas en tal iniciativa y. : Bien Nacional de Uso Público. invitar a participar en el proyecto a todas las Empresas de Servicios Públicos que figuren registradas en la Dirección de Construcciones de la Municipalidad de de Concepción. contados desde el tercer día de la emisión de la carta certificada. d) Por ocupante: la persona natural o jurídica. Quedan exceptuados de esta limitación las cámaras. El mismo recargo de derechos tendrán las empresas que soliciten permiso de ocupación en el transcurso de los diez años en el mismo sector en el cual se hubieran efectuado trabajos. definida por esta Ordenanza en su articulo 4º letra a) .U. no lo hubiere hecho y dentro de los diez años siguientes solicitare un permiso de ocupación para efectuar trabajos en el mismo sector afectado por dicho proyecto. ARTICULO 5º a) El solicitante que pida el permiso para una ocupación y rotura de pavimentos en el área centro. los arranques. y cuyo proyecto de rotura sea longitudinal al eje de la vía. cuyo formato entregara la Dirección de Construcciones. e) B. de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 letra j) de esta Ordenanza. en la primera quincena del Mes de Julio de cada año. Las empresas de Servicio Público. para ello. en los términos descritos en esta Ordenanza. Copia de la carta de invitación deberá adjuntarse a la solicitud de permiso. sin la obligatoriedad de coordinación. por ende. roturas hasta una longitud no superior a 25 metros lineales. afectando esta extensión superior a 15 metros lineales. tanto si hubiese sido patrocinante o invitada a participar en el proyecto.
estas instalaciones en los lugares indicados. que impliquen la ampliación de la red de ductos y cables aéreos. en la cual participen más de una empresa en el área centro.ARTICULO 6º Las roturas puntuales en el área centro se ejecutaran durante los días Sábados. de acuerdo al plazo solicitado. u otros similares. El Director de Construcciones podrá autorizar. excepcionalmente y en forma justificada. etc. ARTICULO 7º Para toda intervención. uniones domiciliarias y acometidas. La Municipalidad podrá convenir.P. de mutuo acuerdo con el solicitante del permiso. en PVC de uso exclusivo municipal con sus respectivas cámaras o similar. arranques. rieles. hasta no haber cumplido con esta disposición. construcción de sumideros de aguas lluvias. que se indica en el artículo siguiente. planos y perfiles transversales de las áreas intervenidas. El monto de los derechos municipales a pagar. Domingo y festivos. esto último también valido. entre la línea de solera y la línea oficial. ARTICULO 8º La Dirección de Construcciones estudiará la solicitud. y el horario en que se deberán ejecutar los trabajos. Para todos los casos la reposición del pavimento afectado deberá efectuarse dentro del periodo de vigencia del permiso respectivo. la fecha de inicio y termino de la ocupación. Estos ductos de reserva pasarán a propiedad de la Municipalidad de Concepción. la reposición total de la acera.U. el financiamiento y ejecución de obras anexas al proyecto. la forma en que se deberá reponer el Bien Nacional de Uso Público de acuerdo a especificaciones técnicas definidas por el SERVIU. la Dirección de Construcciones podrá suspender la autorización de eventuales permisos regidos por esta Ordenanza a dicha empresa. Se entenderá como rotura puntual la construcción de cámaras. ARTICULO 10º Para el área centro y para todas las áreas verdes públicas y que enfrentan obras patrimoniales no se autoriza la rotura de aceras ni calzadas para la instalación de postes. De no cumplir con esta disposición. ARTICULO 9º Posterior a la recepción de la obras y para los casos de las rupturas coordinadas indicadas en el articulo 5º el solicitante deberá adjuntar. 3 . traslado de postes y mobiliario.N. deberá incluir en la restitución del espacio público. plantación de especies vegetales. y el cumplimento de las exigencias establecidas en esta Ordenanza y determinará dentro de 10 días hábiles. y la incorporación de dos ductos de 75 mm. salvo aquellos servicios de utilidad publica. en un plazo no superior a 15 días hábiles. y las empresas estatales estarán liberadas de dicha exigencia. así mismo no se autorizará la instalación de ductos o cables en los lugares señalados. refuerzos. que la ley los faculte expresamente. el monto de la garantía por uso de suelo y plazo del permiso. cambio de materiales existentes. los cuales serán utilizados solo para servicios municipales. indicando la ubicación de los ductos. anclas. en obras en la propiedad privada. para la ocupación del B. como modificación del perfil tipo de la calle. cámaras y bóvedas construidas.
deberá llenar un formulario municipal donde se indique lo siguiente: a) Individualización del propietario o mandante de las obras que se realizarán. indicando dirección. ARTICULO 12º Toda solicitud de permiso para la ocupación transitoria del espacio publico. que impliquen la transformación del sistema aéreo al subterráneo. en este último caso el número de renovación de que se trata.U. k) Se deberá presentar un set fotográfico impreso de un mínimo de 4 fotografías del pavimento a intervenir. para los casos de rupturas coordinadas. instalándose las respectivas cámaras al interior de la propiedad o edificio anexado. indicando su emplazamiento en un croquis y ubicación de la señalización que se utilizará de acuerdo a simbología establecida en el capitulo V del Manual de Señalización del Tránsito del Ministerio de Transportes y a la requerida por el Municipio según lo establece el artículo 23 y anexos respectivos de esta ordenanza. indicando RUT. teléfono y correo electrónico. de no ser factible esta solución . 4 . adjuntando carta-compromiso de las mismas donde conste lo anterior. adjuntando antecedentes que acrediten habérseles consultado.ARTICULO 11º Para el área centro todos los arranques y conexiones domiciliarias se ejecutaran en forma subterránea. j) Nombre de las empresas que no se interesaron en participar en el proyecto. como asimismo del representante legal de este último. cuando el municipio así lo solicite. teléfono. adjuntando proyecto de trazado. f) Superficie acotada del espacio público que se ocupará con motivo de las faenas. El Director de Construcciones podrá autorizar la instalación de dichas cámaras en el B. e) Ubicación donde se ejecutaran los trabajos. correo electrónico y representante legal cuando corresponda. dirección. para los casos de rupturas coordinadas. g) Indicar si se trata de primera solicitud o de renovación. para la ejecución de las faenas. indicando calles y numero municipal que enfrenta o tramo definido por calles perpendiculares.La restitución de fachadas producto de la anexión subterránea en caso de obras en Bien Nacional de Uso Público.P..N. b) Nombre del ejecutor o contratista que ejecutará el trabajo. h) Periodo de tiempo que durará la ocupación del espacio público. c) Nombre y teléfono del inspector a cargo de las obras. d) Objeto de las obras y actividad a ejecutar. antes de ejecutar los trabajos. indicando fecha de inicio y de término de los trabajos. si lo hubiera. i) Indicar el nombre de las otras empresas que participaran en el proyecto. será de responsabilidad del propietario.
sin perjuicio de descontársele 1 UTM del monto total de la boleta de garantía indicada en el artículo 14º ARTICULO 16º Los plazos establecidos para la ejecución de la obra en el permiso respectivo deberán ser cumplidos estrictamente por la Empresa Ejecutante.U. ARTICULO 14º El mandante de las obras deberá garantizar el cumplimiento de ejecución de las mismas dentro del plazo. Las multas serán inapelables. las que. se aplicaran las siguientes multas: 1 UTM por cada día de atraso hasta el día quinto inclusive. en 5 . En casos de trabajos mandatados por un particular. incrementado en 30 días. ARTICULO 15º Una vez depositada la garantía y pagados los derechos por la ocupación temporal del espacio público la Dirección de Construcciones otorgará el permiso correspondiente. La boleta bancaria o vale vista deberá ser emitida a nombre de la Municipalidad de Concepción y tomada por el ejecutor de la obra solicitada. La buena conservación del sello identificatorio será responsabilidad exclusiva del solicitante. con una vigencia igual al periodo del permiso. Cuando las multas superen el 50 % del valor de la garantía se hará efectiva el total de ella. en caso de perdida el ocupante deberá hacer la correspondiente denuncia a la Dirección de Construcciones. el visto bueno de la Dirección de Transito para el otorgamiento del permiso. En los casos de ocupación de veredas para ejecutar obras en propiedad privada la garantía será de un monto de 5 UTM.N. firmadas por el solicitante y el Director de Construcciones. mediante entrega de una boleta bancaria o vale vista por el 20 % del valor de reposición del BNUP. En caso que se acuerde la ejecución de obras anexas. por faenas relacionadas con obras en la propiedad privada. El solicitante recibirá un sello identificatorio del permiso consistente en un documento que deberá exponerse en original y en forma permanente en el lugar de la obra y en el letrero de obra tipo. quien deberá plastificarlo. Dicha multa se descontará de la boleta de garantía o podrá ser ingresada directamente en Tesorería Municipal. Junto al sello deberá exponerse también el permiso respectivo conteniendo las condiciones del permiso. En el caso de detectar a través de la fiscalización que el plazo otorgado no se ha cumplido y los trabajos no se encuentran terminados. la Dirección de Construcciones proporcionará el proyecto y especificaciones técnicas de ellas. 5 UTM por cada día de atraso desde el sexto día inclusive. la boleta bancaria o vale vista podrá también ser tomado por el ejecutor de la obra. donde establecerá todas las indicaciones del mismo..P.ARTICULO 13º El Director de Construcciones. podrá solicitar en caso de rotura y/o ocupación de calzadas. La exposición del sello en el lugar de la obra. establecido en el articulo 23. formarán parte integrante del permiso. de la época del año en que se solicitare el permiso u otras. será también valida para las ocupaciones del B. cuyo monto mínimo será de 5UTM. dependiendo de las condiciones del transito.
machihembrada. y telefono de red fija. dejando un paso peatonal de ancho mínimo de 1 metro. y de las acciones que el municipio determine para que se de cumplimiento a lo señalado por esta Ordenanza. El letrero consultará adhesivo en la parte inferior izquierda el sello rojo Todo material suelto. fecha de inicio y término. en atención a las condiciones particulares del lugar. ARTICULO 22 La restitución del espacio público deberá hacerse en las mismas condiciones establecidas en el permiso. El cierro de esta ocupación será de madera cepillada.N. cuyo ancho será fijado en el respectivo permiso. ARTICULO 20 En todo trabajo se deberá colocar un letrero (según anexo 1) con la indicación de la Empresa Mandante. pintada color verde bosque. así lo estimase. todos los materiales. se deberá entregar una nueva boleta Lo anterior sin perjuicio de cursársele infracciones con citación al Juzgado de Policía Local. ARTICULO 18º La reposición del espacio público deberá ejecutarse en conformidad a las especificaciones técnicas que al afecto autorice el SERVIU. maquinaria. Empresa Contratista. diagonal. maquinarias o herramientas para las obras deberán mantenerse dentro del área autorizada. de acuerdo a las “Especificaciones Técnicas para ejecución de obras reposición de roturas y de pavimentos” ARTICULO 19º Toda obra que se ejecute en aceras deberá respetar y mantener un paso peatonal. Para el caso de ocupación de aceras en la ejecución de obras en propiedad privada el cierre no podrá ser superior al 70 % de la acera.El sello identificatorio y el croquis con las condiciones del permiso deberán exponerse adosado al cierro en un lugar visible del B.U. materiales. con protección de techo y baranda. según articulo 32 del titulo V inciso segundo y reemplazar la garantía cuya vigencia considere el plazo adicional. 6 . herramientas. ARTICULO 17º Si las obras objeto de un permiso. no se ejecutaren dentro del plazo establecido el ejecutor deberá solicitar ampliación del mismo. pagar por el mayor tiempo los derechos con un recargo del 50 %. o bien de madera aglomerada. etc. caseta del cuidador.caso que la multa se descuente de la boleta de garantía. señalizaciones. Asimismo. barrido y lavado. ARTICULO 21 Durante toda la ejecución de los trabajos se deberá mantener el lugar aseado.P. terciado marino o similar material prefabricado . deberán ser depositadas dentro del área autorizada por el permiso. señalizaciones de obras. retirando diariamente escombros y acopiando ordenadamente todo tipo de materiales. Estas condiciones podrán variar si el Director de Obras. dejando el lugar libre de escombros.
En los trabajos de emergencia será obligatoria la señalización indicada anteriormente. c) Respetar la normativa legal y reglamentaria vigente. e) Si a consecuencia de los trabajos se debiera suspender el suministro de un servicio la empresa deberá informar con la debida anticipación al Municipio y a la comunidad.N. en casos específicos y particulares se podrá exigir adicionalmente otro tipo de señalización indicada en el Manual de Señalización de Tránsito capitulo V.La ocupación del espacio público y su restitución podrá ser inspeccionada. b) Restituir el espacio público en las condiciones fijadas en el respectivo permiso. será causa de infracción y citación al Juzgado de Policía Local y/o cobro de la boleta de garantía. en especial por los Inspectores de la Dirección de Construcciones coordinadamente con la Dirección de Inspección. fiscalizada y sancionada.U. el letrero de obra se incluirá inmediatamente obtenido el permiso.P. 7 . en caso contrario. mencionados en la presente ordenanza se instalará la señalización mínima indicada a continuación: Vías primarias: Trabajos en acera: anexo 1 y anexo 2 Trabajos simultáneos en acera y calzada: anexo 1 y anexo 3 Trabajos en calzada unidireccional: anexo 1 y anexo 4 Trabajos en calzada bidireccional: anexo 1 y anexo 5 Vías secundarias: Trabajos en calzada y acera: anexo 1 y anexo 6 La señalización deberá mantenerse en jornadas diurnas y nocturnas en buen estado. dependiendo del tipo de vía intervenida. d) Responder por los daños y/o accidentes que se produzcan con motivo de las obras que se realicen y que afecten a personas o bienes. ARTICULO 23 En todos los trabajos de rotura de B. ARTICULO 24 El mandante y el contratista o ejecutor. quedando la Municipalidad liberada del pago de cualquier indemnización que se cobrare por estos hechos. procurando causar las menores molestias a los vecinos y restringiendo al mínimo el derecho al uso de dicho espacio. No obstante. por el solo hecho de obtener el permiso de ocupación del espacio publico. asume las siguientes obligaciones: a) Ocupar el espacio público durante el plazo fijado. en cualquier momento por los Inspectores Municipales.
deberán tramitar el permiso respectivo a primera hora del día hábil siguiente. la reposición de la calzada se entenderá ejecutada en el plazo del permiso otorgado. de espesor como mínimo. k) Reposición de grifos eliminados o dañados a consecuencia de la ejecución de los trabajos. medidos desde el canto interior de la solera. estas no podrán instalarse a una distancia inferior a 40 cms. f) Cuando los trabajos afecten áreas verdes o especies vegetales se solicitará a la Dirección de Aseo y Ornato presupuesto para las obras de reposición de las Áreas Verdes para efectos del calculo de la Boleta de Garantía.. ARTICULO 25 El mandante de las obras y el contratista serán solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones establecidazas en esta Ordenanza. j) Durante la ejecución de los trabajos se deberá garantizar el escurrimiento de las aguas lluvias y limpieza de sumideros. ARTICULO 27 Para los trabajos de emergencias de las Empresas de Servicio a ejecutarse especialmente los fines de semanas o feriados. no obstante. con el fin de permitir el tránsito peatonal y/o vehicular. ARTICULO 26 Serán denunciados al Juzgado de Policía Local los mandantes y/o ejecutores de los trabajos descritos en el articulo 1º que se ejecuten sin el permiso municipal.De realizarse una inspección y detectar que 8 . h) Para las reposiciones de pavimento de acera se exigirá un ancho mínimo de 1 mt. debidamente colocado.R-3. R-7. El único material aceptado a modo de pavimento provisorio será el adocreto de hormigón de 8 cms. la Municipalidad podrá suspender la ejecución de dichos trabajos y ordenar su término o la construcción de pavimentos provisorios en el plazo que se fije. g) El hormigón a emplear en reposición de calzadas en el área centro será del tipo H-30. diamantadas de 3 mm. x 250 mm.. el periodo de permanencia del material provisorio debe estar inscrito dentro de la vigencia del permiso otorgado. En todo caso se deberá restituir las especies vegetales y áreas verdes. Asimismo. manteniéndolas hasta su arraigo. estas deberán atenerse a lo que se señala a continuación: Las empresas de servicio que por desperfectos o faltas imprevistas de un servicio de utilidad publica deban realizar trabajos no programados o de emergencia. que se aceptará solo en casos justificados. del tipo R-1. además se deberá señalar en las paredes interiores de la cámara la identificación del propietario por medio de una placa inoxidable apernada a las paredes con una dimensión minima de 200 mm. aun cuando los trabajos estén terminados . i) En cuanto a la instalación de cámaras. en caso de césped se recibirá después del primer corte. Asimismo. de reposición. las tapas de cámaras deberán ser en fierro fundido o planchas metálicas.
sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.U. En caso de reincidencia.un trabajo no cuente con el permiso respectivo. Para los efectos de trabajos de emergencia. se cursaran las infracciones señaladas en la presente Ordenanza. o que estos no cumplan con lo especificado en el permiso. 2. Las rupturas de emergencia deberán respetar en todo caso las condiciones de seguridad y la señalética contenidas en la presente Ordenanza. En caso que no lo hiciera. sin perjuicio de denunciar las infracciones al Juzgado de Policía Local y la aplicación de las multas correspondientes. previamente. Para estos efectos la Dirección de Construcciones dispondrá de un libro de registros. o si no se restituye el espacio publico en las condiciones fijadas en el permiso. las empresas de servicio deberán retirar de las oficinas de la Dirección de Inspección un sello provisorio que le permita ejecutar el trabajo de emergencia en un BNUP. pero infringiendo las condiciones establecidas en esta Ordenanza y el permiso correspondiente: 4 UTM. fluctuando estas según el tipo de infracción que se indica en la presente ordenanza en : 1. ARTICULO 30 En general las infracciones a la presente ordenanza serán denunciadas al Juzgado de Policía Local y sancionadas con multas. indistintamente. el cual deberá devolver al tramitar el permiso respectivo. en caso de días hábiles. Con permiso de la Dirección de Construcciones. ARTICULO 28 El incumplimiento de una Empresa o contratista de cualquier norma de esta ordenanza facultará al Municipio para suspender la ejecución de nuevos trabajos hasta que se de cumplimiento a las observaciones municipales.N. se solicitará a la empresa que subsane las anomalías dentro del plazo que al efecto se fije. la Dirección de Construcciones podrá. ARTICULO 29 En caso que se detectare una falla de trabajos en ejecución o ya ejecutados. No obstante. Sin permiso de la Dirección de Construcciones: 5 UTM. lo que se comunicara a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bio Bio. 9 .P. verificar la condición de la emergencia por la cual se requiere la ocupación del B. dentro del plazo otorgado se solicitará al SERVIU hacer efectiva la boleta de garantía de reposición de pavimento. la Municipalidad suspenderá por el tiempo de dos años las autorizaciones de roturas de pavimentos a la empresa. Las infracciones podrán ser cursadas al ejecutor o al mandante.
en área centro 0.1 Obras poliductos = 0. asfalto. Con recargo del 50 % para prorrogas de permisos y permisos que excedan los 180 días. Para el cobro se aplicará la siguiente formula: X= M x T x C x R x O x A x 0.en resto del área 0.001 UTM Con recargo del 50 % en paseos peatonales y/o paseos con circulación mixta.en resto del área 0.001 UTM Con recargo del 100 % en paseos peatonales y/o paseos con circulación mixta. para la instalación de servicios de utilidad publica.005 UTM .en área de renovación urbana 0.01 UTM .en área de renovación urbana 0. andamios o elevaciones por día por m2 .05 10 . áreas verdes.5 Obras matrices = 0. aplicando este recargo solo los días adicionales.TITULO V : DE LOS COBROS DE DERECHOS.5 Área verde =1 O = tipo de obra Obras individuales =1 Obras colectivas = 0. por día por m2 . hormigón) = 2 Tierra =1 R= tipo de ruptura Calzada =2 Acera = 1.005 UTM .en área centro ( art. y otros.01 UTM X = valor a cancelar M= metros cuadrados de ruptura T= tiempo en Nº de días C= tipo de calzada Pavimento (adoquín. ARTICULO 31 Por las causas señaladas se cobrarán los siguientes derechos: 1. Ocupación de veredas con cierro para construcción. Ocupación temporal del espacio público por rupturas de aceras. 2.01 UTM . calzadas. Mantención de escombros y/o materiales de construcción.4º ) 0. 3.
5 OBRA INDIVIDUAL : Corresponde a la intervención realizada por una Empresa para dar servicio particular a no mas de dos inmuebles. certificando dicha condición mediante certificado de la Unidad Técnica. ARTICULO 32 La Municipalidad de Concepción. Por los trabajos mal ejecutados y prorroga de permisos los derechos tendrán un recargo del 50 %. considerando el tiempo acumulado desde el inicio de la obra. OBRA POLIDUCTO : Corresponde a la intervención realizada por una o mas Empresas bajo la modalidad de coordinación indicada en el articulo 5º 4. Los permisos por trabajos que se ejecuten durante el mes de diciembre tendrán un recargo de 50 % de los derechos. podrá fijar condiciones especiales para el otorgamiento de los permisos que se rigen por la presente Ordenanza. OBRA COLECTIVA : corresponde a la intervención realizada por una o más Empresas para dar servicio particular a no más de dos inmuebles. ARTICULO 33 En los permisos solicitados en el área centro. en la cual se hubiesen ejecutado obras de ruptura longitudinales. barrio o sector de la ciudad. dependiendo de las condiciones de las vías (calzadas y aceras). OBRA MATRIZ : Corresponde a la intervención realizada por una o mas Empresas para instalar redes troncales de abastecimiento para un área. tendrán un recargo de acuerdo a la siguiente tabla: Durante el primer año : 300 % Entre el 1º y el 2º año : 260 % Entre el 2º y el 3º año : 230 % Entre el 3º y el 4º año : 200 % Entre el 4º y el 5º año : 160 % Entre el 5º y el 6º año : 130 % Entre el 6º y el 7º año : 100 % Entre el 7º y el 8º año : 75 % Entre el 8º y el 9º año : 50 % Entre el 9º y el 10º año : 25 % Mas de 10 años : 0 % 11 . los trabajos en el sector. Quedan exceptuados del pago de estos recargos las emergencias calificadas por la Dirección de Construcciones. el tránsito existente. según el artículo 5.A = tipo de Área y/o vías: Área centro y vías primarias =1 Vías secundarias = 0. Quedan exentos de pago de derechos por ocupación o rotura de BNUP aquellas empresas que ejecutan obras cuyo mandante es la Municipalidad de Concepción. la fecha del año u otras condiciones.
establecidas en el artículo 6º ARTICULO 34 Quedan exentas del pago de derechos de ocupación por rupturas aquellas empresas que quieran trasladar sus instalaciones aéreas a ductos subterráneos.U. modificada por la Ordenanza Nº 1 de 9 de Junio de 1997. cuando lo estime pertinente. eximir al solicitante de las exigencias de esta Ordenanza. en casos debidamente justificados. Ordenanza Nº 3 del 6 de Abril de 2004 y Ordenanza Nº 4 de 25 de Septiembre de 2009 ARTICULO 37 transitorio La presente Ordenanza comenzará a regir a partir del 01 de Febrero de 2012 ANOTESE.Quedan exceptuados del pago de estos recargos los arranques acometidas y emergencias.P. COMUNIQUESE. el contratista o mandante de ésta podrá solicitar la devolución de los derechos cancelados por el numero de días en los cuales el B. Ordenanza Nº 2 de 11 de Diciembre de 1998. fundado su resolución. debiendo cumplir con los plazos acordados en los correspondientes permisos. ARTICULO 36 Dejase sin efecto la Ordenanza Nº 04 de 31 de Julio de 1996. ARTICULO 35 El Director de Construcciones podrá. no fue ocupado. Al no cumplir con los plazos convenidos quedaran afectos al pago de derechos por el tiempo adicional de ocupación. PUBLIQUESE Y ARCHIVESE 12 . Del mismo modo quedan exentas del pago de derechos aquellas Empresas Constructoras que realicen la construcción o remodelación de edificios y que deban reponer la acera que enfrenta dicho edificio con la topología diseñada por Asesoria Urbana En los caso de obras que den término a su ejecución antes del plazo solicitado en el permiso correspondiente.N.
Documentos similares a Ordenanza 5 Del 2011 IM Concepcion Con Anexos
Más de Felipe Adolfo Carrillo Alvarado
Aplicación de modelación superficial en cuencas pluviales de las Regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.
Diapositivas Construcción de Un Modelo de Scoring.