Source: http://docplayer.fr/1841559-Cahier-des-prescriptions-speciales.html
Timestamp: 2016-10-22 13:35:05+00:00
Document Index: 91838577

Matched Legal Cases: ["l'article 60", "l'article 70", "l'article 12", "l'article 40", "l'article 201", "l'article 4", "l'article 20"]

1 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME MINISTERE DE L'INTERIEUR ***** PROVINCE DE TAZA ***** COMMUNE URBAINE DE TAZA CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N DCT/CONSTRŔCENTRE SOCIO/TAZA/25-12 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE SOCIO CULTUREL A LA COMMUNE URBAINE DE TAZA Marché passé par appel d'offres ouvert en séance publique, en vertu de l article16 paragraphe 1 alinéa 2 et l article 17 paragraphe 3 alinéa 3 du nouveau règlement de l Agence entré en application le 02 avril 2012 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Agence ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle Architectes : MELIANI Abdelkrim 12 PROJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE SOCIO CULTUREL A LA COMMUNE URBAINE DE TAZA. Marché passé par appel d'offres ouvert en séance publique, en vertu des articles 16 paragraphe 1 alinéa 2 et l article 17 paragraphe 3 alinéa 3 du nouveau règlement entré en application le 02 avril 2012 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Agence du nord ainsi que certaines dispositions relatives à leur gestion et leur contrôle.. Entre les soussignés : L Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume «L APDN», représentée par son Directeur Général assurant le rôle du Maître d ouvrage Et. - Monsieur :... - Agissant au nom et pour le compte de : Faisant élection de domicile à : Inscrit au Registre de Commerce de :...Sous le n Affilié à la C.N.S.S. sous le n : Titulaire du compte bancaire n : Patente n : D'une part, D'autre part, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 23 CHAPITRE I : CAHIER DES PRESCRIPTIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE N 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché à pour objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE SOCIO CULTUREL A LA COMMUNE URBAINE DE TAZA. En lot unique pour Le compte de L APDN «MAITRE D OUVRAGE» ARTICLE N 2 : COMPOSITION DU CORPS D ETAT Les travaux seront exécutés en lot unique qui se compose comme suit : 1. Gros œuvre 2. Etanchéité 3. Menuiserie bois, métalliques et Aluminium 4. Revêtement 5. Electricité et Lustrerie 6. Plomberie sanitaire 7. Peinture Vitrerie 8. Aménagements extérieurs 9. divers Conformément au plan de l Architecte ARTICLE N 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de l'ensemble des documents suivants: A - Pièces constitutives du marché : l acte d engagement; le présent Cahier des Prescriptions Spéciales; Le bordereau des prix et détail estimatif; Les plans d'exécution ; Le C.C.A.G.-T. B - Documents généraux Dans la mesure où les pièces du marché n y dérogent pas expressément, l entrepreneur est soumis aux obligations des documents et textes généraux suivants : 1-Du nouveau règlement de l Agence entré en application le 02 avril 2012 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Agence du nord ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ; 2- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G-T) applicable aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l Etat, approuvé par le Décret n du 29 moharrem 1421 (04 mai 2000), sauf dérogations expressément stipulées au présent marché ; 3- Le Décret Royal n du 10 moharram 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel que modifié et complété ; 4- Le décret n du 27 hijja 1395 ( ) relatif au contrôle des engagements et des dépenses de l Etat ; 5- La circulaire du 1er Ministre N 397 CAB du 27 moharram 1401 (5 décembre 1980) relative aux assurances des risques au Maroc ; 6- Les textes officiels réglementant la main d œuvre et les salaires ; 7- La loi n relative à la T.V.A promulguée par le dahir n du 7 rabia II 1406 (20/12/1985) ; 34 8- Le Devis Général d Architecture (Edition de 1956) ; 9- Le Dahir n du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle ; 10- La loi relative à la profession d Architecte et des Ingénieurs Conseil ; 11- le Dahir du 18 rabia I 1416 ( 16/08/95) relatif à l application de la loi n 6-95 portant création de l APDN tel qu il a été complété par le décret n du 10 Septembre 2002 ; 12- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission ; 13- C.P.C. relatif aux travaux de B.A. homologué le 03/01/1996 BO N 4340 ; 14- C.P.C. applicable aux missions réalisées par les BET dans le domaine du bâtiment et des équipements publics homologué le 20/02/1997 BO N 4458 ; 15- La circulaire ministérielle N 31/0716 du 22/02/1994 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers des bâtiments des travaux publics ; 16- La nouvelle norme N.M F004 arrêtée d homologation N du 21 safar 1406 (05/11/1985) sur l utilisation des ciments ; 17- L arrêté N du Ministère de l Equipement, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres du 15 juillet 1967 ainsi qu aux règles techniques P.N.M et 006 annexés audit arrêté ; 18- le Dahir N du 26 joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l ensemble des Normes Marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ; 19- la circulaire N 1.61.SGG du 30 janvier 1961 relative à l utilisation des produits d origine et de fabrication marocaine. 20- Les règlements de prévision contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public et locaux à usage d habitation. 21- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission son applicables. 22- Toutes les dispositions relatives aux marchés publics qui sont stipulés au CCAGT et ne sont pas mentionnés au CPS, sont applicables. C- Textes spéciaux 1- Le devis général d'architecture (D.G.A.) réglant les conditions d'exécution des bâtiments administratifs (édition 1956) et le décret royal N 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967). 2- Le décret n du 09 hijja 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité nationale du génie parasismique 3- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin Le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des constructions scolaires passé par le ministère de l équipement tel qu il est approuvé par arrêté du ministre de l équipement n du joumada II 1403 (17/03/1983) 5- La circulaire / T P C du 07 Août relatif au transport des matériaux et marchandises pour l exécution des travaux publics 6- Les conditions d'exécutions du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics. 7- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. 8- L'arrêté du Directeur Général des Travaux Publics N 350/69 du 15 juillet 1969 portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites "règles CCBA 68 " modifications 1979, règles BAEL, ainsi que les règles parasismiques 1969 et annexes dite " règles P.S.1969 ". 10- Le Devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministère des travaux publics. 11- Les Dahirs N du 31 Janvier 1961 et du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation confidentielle de l'administration. L entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent. 45 Nota : L entrepreneur devra s il ne possède pas ces brochures peut se les procurer au ministère de l équipement ou à l imprimerie officielle Il ne pourra en aucun cas exciper de l ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent Si le présent marché déroge à une prescription du C C A G T et du D G A, l entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des charges. ARTICLE N 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER L entreprise déclare : - Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de l'emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération, - Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux, - Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation, - Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion. ARTICLE N 5 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION Ŕ PENALITES - Validité du marché Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu après son approbation et la notification de cette approbation par le Directeur Général de l APDN. - Délai d'exécution Le délai d'exécution est fixé à DIX MOIS (10 MOIS) pour pouvoir être pris en considération, les arrêts de chantier dus en cas de force majeure devront être signalés dans les 48 heures au maître de l ouvrage. Le délai d'exécution des travaux prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. - Pénalités A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice de l'article 60 du C.C.A.G.T. une pénalité de 1/1000 (un pour mille) du montant initiale du marché par jour de calendrier de retard. Toutefois, cette pénalité ne pourra en aucun cas dépasser 10% du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, elle viendra en déduction des sommes dues à l'entrepreneur. -Intérêts moratoires Conformément au décret No du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêt moratoires en matière des marchés d Etat, le défaut d ordonnancement et de paiement des sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d un marché visé à l engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe exclusivement à l administration, et cela conformément au décret No mentionné ci-dessus. ARTICLE N 6 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX L'entrepreneur devra soumettre au maître d'ouvrage dans les QUINZE jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, l'administration fera application des mesures prévues à l'article 70 du C.C.A.G.T. même pour les délais partiels portés au planning. Le planning des travaux sera obligatoirement affiché au bureau du chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du maître d ouvrage. 56 ARTICLE N 7 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE - Cautionnements provisoire et définitif En application de l'article 12 du C.C.A.G.T., le cautionnement provisoire à remettre est fixé à la somme de Quarante cinq mille DIRHAMS (45.000,00) DHS Le cautionnement définitif est fixé à 3 % trois pour cent du montant initiale du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure sera libéré dans les trois mois suivant la réception définitive. - Retenue de garantie La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels en application de l article 59 du C.C.A.G.T est de (10%) dix pour cent du montant du décompte.elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7%( Sept pour cent) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. ARTICLE N 8 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR L entrepreneur est tenu d élire domicile au Maroc qu il doit indiquer dans l acte d engagement, ou le faire connaître au maître d ouvrage dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l approbation de son marché ou de la décision prise de commencer l exécution du marché en application des dispositions du paragraphe c) de l article 70 du C.C.A.G.T. ARTICLE N 9 : SOUS-TRAITANCE Les entrepreneurs secondaires, qui interviendraient au niveau d'une partie des travaux, devront être agréés par le Maître d Ouvrage et seront considérés comme sous-traitants de l'entrepreneur principal. Ceux-ci devront joindre leurs dossiers d'agrément dans leurs dossiers techniques conformément à l article 84 du nouveau règlement de l Agence entré en application le 02 avril 2012 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur gestion. Les sous-traitants agréés fourniront un engagement de respecter les clauses techniques les concernant dans le marché définitif. Ces dispositions ne réduiront en aucune façon la responsabilité de l'entrepreneur, au sujet des travaux exécutés par les sous-traitants. ARTICLE N 10 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par l'administration, Le suivi de l exécution des travaux sera assuré par le maitre d ouvrage L entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux agents de l administration chargés du Contrôle de bâtiments administratifs, leur présenter, s'ils le demandent, toutes pièces du marché et leur fournir tous renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission. ARTICLE N 11 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR 1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître de l'ouvrage. 2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment les frais de branchement de chantier aux réseaux d'eau, d électricité, etc..., et les consommations correspondantes pendant toute la durée du chantier. 3- En application de l'article 40 du C.C.A.G.T, le délai pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur est fixé à 15 (Quinze) jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH (deux Cents Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office, par le Maître de l'ouvrage, sur les sommes encore dues à l'entrepreneur. 4- L entrepreneur établira à ses frais le métré des travaux par un métreur agrée. Le métré établi servira de base pour la vérification et l établissement des situations contradictoire qui seules serviront de base aux paiements des travaux à l entreprise. 67 ARTICLE N 12 : ECHANTILLONNAGE L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du maitre d ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en oeuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le du maitre d ouvrage. Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 201 & 2 du D.G.A. et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. L'entrepreneur devra présenter, à toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés. ARTICLE N 13 : PLAN DE RECOLEMENT En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra, au Maître d Ouvrage, un calque et trois tirages des plans suivants pliés au format 21x31 : 1- Dessins cotés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées, dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés. 2- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles tels qu'ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes conventionnels avec indication des secteurs ou autres caractéristiques. Ces dessins indiqueront avec des couleurs conventionnelles différentes la position de tous regards, foyers lumineux, postes d'eau, appareils électriques, prises de courant, boîtes, vannes et le sens d'écoulement des égouts. Ces plans de récolement doivent être impérativement signés, et approuvés par le du maitre d ourgage avant d être remis au maître d ouvrage. La réception provisoire ne pourra être prononcée, qu après remise des plans de récolement par l entrepreneur au maître d ouvrage. ARTICLE N 14 : NANTISSEMENT Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que 1. La liquidation des sommes dues, en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l'apdn. 2. Le fonctionnaire chargé de fournir en titre du présent marché ainsi qu au bénéficiaire des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus à l article 7 du dahir du est Le Directeur Général de l'apdn. 3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par l'apdn, seule qualifiée pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. Le maître d ouvrage délivrera au titulaire, et sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention «Exemple Unique» et destiné à former titre de nantissement. Les frais de timbre de l exemplaire fourni au titulaire ainsi que les frais de timbre de l original conservé par le maître d ouvrage sont à la charge du titulaire. ARTICLE N 15 : RECEPTION PROVISOIRE Conformément à l article 65 du C.C.A.G.T. et à la fin des travaux de tous les corps d'état, il sera procédé, en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux Le Maître de l'ouvrage décidera après la visite du bâtiment si cette réception peut être prononcée. Une commission à cet effet, doit être composée par : les représentants du maître d ouvrage, l Architecte, le BET et le bureau de contrôle et de l Entrepreneur. Tous les défauts constatés lors de cette visite seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l Entrepreneur, sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé. ARTICLE N 16 : RECEPTION DEFINITIVE Conformément à l article 68 du C.C.A.G.T., et 12 mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en présence de l Entrepreneur à la réception définitive des travaux, le Maître de l'ouvrage décidera après la visite du bâtiment si cette réception peut être prononcée. Une commission à cet effet doit être composée par : les représentants du Maître d ouvrage l Architecte, le BET et le bureau 78 de contrôle et de l Entrepreneur. Tous les défauts constatés lors de cette visite seront repris conformément aux règles de l art et aux frais de l Entrepreneur. La retenue de garantie ainsi que le cautionnement définitif seront débloqués après la prononciation de la réception définitive. ARTICLE N 17 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur sur le lieu de construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments avoisinants mis à sa disposition. ARTICLE N 18 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES Ŕ INSTRUCTIONS. L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails fournis par l architecte ainsi qu aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront notifiés ou adressés par le l Administration (maître d ouvrage). L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté du maître d ouvrage pour justifier un retard dans l'exécution. ARTICLE N 19 : MODIFICATIONS Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des articles 52,53, et 54 du C.C.A.G.-T. ARTICLE N 20 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION Sont désignes par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modification. Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus à l'entrepreneur, les travaux dus à des changements ordonnés par ordre de service du Maître d ouvrage ARTICLE N 21 : DOCUMENTS L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer, sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maître d'ouvrage. ARTICLE N 22 : MALFACONS Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces dépenses seront également à la charge de l'entrepreneur. ARTICLE N 23 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion (au moins deux fois par mois). Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier, par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. 89 Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, l Administration pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. ARTICLE N 24 : APPROVISIONNEMENTS Il n'y aura pas de règlement sur l approvisionnement du chantier. ARTICLE N 25 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages exécutés selon les règles de l'art et en parfait état d'achèvement. ARTICLE N 26 : NETTOYAGE DU CHANTIER L'Entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux où il travaille, les gravois ou débris qui sont le fait de ses activités. Le maître d'ouvrage pourra à tout moment exiger ce nettoyage lorsqu il n aura pas été exécuté spontanément les locaux devront être laissés parfaitement nets. Aucune personne ne doit habiter les bâtiments en phase de construction. L'Entrepreneur devra construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son personnel. Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par le Maître d œuvre et seront évacués aux décharges publiques aux frais de l'entreprise. Après l'exécution des peintures, les bâtiments devront être dans un état de propreté indispensable à l'introduction des usagers. L'Entrepreneur devra faire aussi le dégagement des menuiseries et serrures bloquées par la peinture, les retouches consécutives nécessaires, la mise en état des appareils sanitaires à débarrasser de leur plâtre protecteur et les poncer soigneusement avec un produit adéquat pour éliminer les rayures et tâches diverses et leur rendre leur éclat. ARTICLE N 27 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et, s'il y a lieu, les frais d'enregistrement des différentes pièces du marché. ARTICLE N 28 : LITIGES Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le maître d ouvrage ayant pour objet le présent marché seront soumis aux tribunaux du Maroc statuant en matière administrative. ARTICLE N 29 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER L'Entreprise disposera pour l'installation de son chantier des terrains avoisinant les constructions. Il devra prévoir, dés l'ouverture du chantier, la construction d'un local à usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 20 m² minimum et comportera des panneaux d'affichage pour les plans, planning, etc... Une table de travail pour vingt personnes sera installée avec les chaises ou bancs de même capacité. Le local sera équipé éventuellement du téléphone et des sanitaires nécessaires. Un cahier de chantier en Trifold sera en permanence à la disposition du Maître de l'ouvrage ou de ses représentants. Les frais d'installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires sont à la charge de l entreprise. Aussi, l entreprise est tenue d installer un panneau de chantier indiquant les différents intervenants et l objet de la construction suivant la maquette et détail fournis par la maîtrise d œuvre. Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériels à l'entreprise seront établis en dehors des constructions et à emplacements soumis pour approbation au Maître de l œuvre. 910 ARTICLE N 30 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES D une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux dessins et plans visés "Bon pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur. Les plans nécessaire restent toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins annexés devront s'y conformer. Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou ouvrages complètement terminés. ARTICLE N 31 : ESSAIS DE MATERIAUX Conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 3 du Devis Général d'architecture, les frais d'essais des matériaux seront à la charge de l'entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n'auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A. Les essais seront effectués conformément à la norme NF 23/301 (Février 1961), ils seront faits obligatoirement par un laboratoire à la charge de l entreprise adjudicatrice. L'Entrepreneur devra tenir, en permanence sur le chantier, des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses. ARTICLE N 32 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL Dans un délai de 8 (huit) jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par le Maître de l œuvre, les dispositions détaillées qu'il compte modifier ou compléter, si elles ne donnent pas satisfaction. Après approbation des dispositions définitives et après le choix définitif du matériel proposé, l'entrepreneur devra dans un délai de 8(huit) jours à partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter le délai contractuel. Dans le cas où il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation éventuelle du nouveau programme par le Maître de l œuvre ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées à ce présent C.P.S. ARTICLE N 33 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX Toute augmentation, diminution ou changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages réalisés seront faits conformément aux dispositions des articles 51,52 et 53 du C.C.A.G.T. ARTICLE N 34 : PRIX Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions et difficultés d'exécution des travaux établis par le MAÎTRE DE L OUVRAGE, avoir visité l'emplacement de la future construction, s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché. Les prix établis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de notamment gardiennage du chantier, impôt droits, régie, assurances, frais de métrés et d'études et en général toutes charges imposées par les règlements de l'état et municipaux à la date de la remise de l'offre. ARTICLE N 35 : VARIATION DES PRIX En application de l'article n 50 du C.C.A.G.T. au cas où postérieurement à l'époque de base définie ci-dessous, des variations viendraient à être constatées dans les cours de la main d'œuvre, des matériaux, des fournitures et des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule ci-après. Les valeurs initiales des index, sont celles constatées par les décisions du Ministère des Travaux Publics au premier jour de la quinzaine calendaire précédant celle du jour de la soumission. 1011 Il sera tenu compte dans le calcul de la révision des baisses qui se produisent après expiration du délai contractuel, par contre, en cas de hausse, les prix d'application seront bloqués aux dernières valeurs calculées dans les cours du délai d'exécution. ARTICLE N 36 : FORMULE DE VARIATION DES PRIX Les prix du marché sont révisables et la formule de révision à appliquer est la suivante: P=P0*( *BAT6 ) * 100+T BAT T0 Po: le montant des travaux avant révision P: le montant révisé des travaux To: le taux de la T.V.A applicable avant révision T: le taux de la T.V.A applicable après révision BAT60: indice global de bâtiment tout corps d'état avant révision BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état après révision des prix. ARTICLE N 37 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES Les travaux seront réglés sur situations mensuelle ou chaque fois si nécessaire sur la base des situations et métrés. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque situation devra faire apparaître la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier jusqu'à la fin du mois à l'issue duquel la situation considérée est établie à l'issue de ce mois et la situation établie à l'issue du mois précédent, chaque situation sera évaluée par application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement exécutées à l'issue du mois auquel la situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent des métrés correspondants ARTICLE N 38 : COMPTE PRORATA Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata. ARTICLE N 39 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'ŒUVRE Se référer à l'article 20 du C.C.A.G.T. ARTICLE N 40 : FRAIS DIVERS L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la durée du chantier. L Entrepreneur réglerait à sa charge : l ensemble des frais afférents à la demande d autorisation de construire, l implantation des ouvrages par un topographe agréer et les frais des taxes de la protection civile ARTICLE N 41 : DEROGATION DU C.C.A.G.T. ET DU D.G.A. L'Entrepreneur se référera au présent cahier des prescriptions spéciales pour toutes les clauses en dérogation avec le C.C.A.G.T., et le D.G.A. ARTICLE N 42 : TAXES (T.V.A.) Les prix remis par l'entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la valeur ajoutée en application du Dahir n du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) portant promulgation loi n ARTICLE N 43 : CAS DE FORCE MAJEURE. Les cas de force majeurs sont définis dans l article 43 du CCAG-T. Le seuil des intempéries constituant un cas de force majeure : 1112 - séisme : 7 ER - pluie : 50 mm ARTICLE N 44 : CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'ŒUVRE L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue à jour des ouvriers employés sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur la liste à part. ARTICLE N 45 : RESILIATION En cas de résiliation du présent marché, se référer aux dispositions et clauses du C.C.A.G.T. ARTICLE N 46 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d ouverture des plis. Si dans ce délai, la commission de l appel d offres estime n être pas en mesure d exercer son choix, le maître d ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai, Seuls les soumissionnaires ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au maître d ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai conformément à l article 32 du nouveau règlement de l Agence entré en application le 02 avril 2012 ARTICLE N 47 : RESPONSABILITE DE L ENTREPRISE, ASSURANCE APPLICABLE AUX TRAVAUX En application et en conformité avec l article 24 du C.C.A.G.T., l Entrepreneur sera tenu de produire les certificats d assurance délivrés par les compagnies d assurance autorisées à pratiquer au MAROC. ARTICLE N 48 : GARANTIE DECENNALE ET POLICE D ASSURANCE APPLICABLE AUX TRAVAUX D ETANCHEITE Conformément à l article 7 du D.G.A, L entrepreneur est responsable pendant dix années à compter de la réception provisoire, de l étanchéité complète contre toutes infiltrations provoquées par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux, et notamment par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit, décollement des solins, déchirures consécutives au retrait ou à la dilatation du support etc Cette garantie comprend la remise en état du produit d étanchéité et de la protection avec les mêmes produits que ceux qui ont servi à l établissement de l étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au moins équivalente préalablement agrée par le maître d ouvrage sur avis de la maîtrise d œuvre, ainsi que la réparation des dommages causés à la construction par les infiltrations sous réserves que l entrepreneur ait été informé de ces infiltrations dés leur apparition. L entrepreneur doit intervenir dés la réception de l avis de défaut d étanchéité qui lui est donné par la maîtrise d œuvre et le maître d ouvrage et prendre toutes les mesures utiles. L Entrepreneur est tenu de présenter à ses frais à la réception définitive des travaux une police d assurance de garantie décennale, par laquelle il garantit les travaux d étanchéité exécutée par lui et ce pendant dix (10) années. Cette garantie sera couverte par une compagnie d assurance agrée au Maroc. ARTICLE N 49 : DISPOSISTIONS DES MARCHES PUBLICS Toutes les dispositions relatives aux marchés publics qui sont stipulées au Règlement de l agence et au C.C.A.G.T et qui ne sont pas mentionnées au CPS sont applicables. 1213 CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALE CAHIER DES PRESCRIPTION TECHNIQUES APPROVISIONNEENTS : L entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont l échantillon aura été accepté par le maître d ouvrage. La demande de réception d un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins quatre (4) jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d un (1) mois à pied d œuvre. Les matériaux fournis par l entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été accepté provisoirement par la maîtrise d œuvre. L entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce jusqu à la réception provisoire des travaux. A- PROVENANCE DES MATERIAUX : Les matériaux et matériels destinés à l exécution des travaux seront d origine marocaine ; il ne sera fait appel aux matériaux ou matériel d origine étrangère qu en cas d impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux et matériels proviendront des lieux d extraction ou de production nationale ou des dépôts du Maroc. Par le fait même du dépôt de son offre, l entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiqués ci-avant, ainsi que leurs conditions d accès, d exploitation et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d œuvre de ces matériaux. B- DESIGNATION D UNE MARQUE : La désignation d une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque n impose pas la fourniture de cette dernière, mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité du matériau ou appareillage demandé. ARTICLE IV -1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE GROS ŒUVRE 1) Spécifications particulières concernant les briques et les agglomérés : Les briques devront répondre aux normes NM F.016 et NFP et et aux prescriptions du DGA, Article 18. Elles seront de première qualité et sans fêlure. 2) Composition des mortiers et bétons Par dérogation aux Articles 31 et 32 du Devis Général d Architecture, la composition des mortiers sera la suivante : 1314 Désignation Ciment CPJ 35/45 Chaux éteinte Ou Hydraulique Sable Grain de Riz Gravette 5/15 15/25 Emploi Mortier n Dégrossi d enduit Mortier n Mortier n Mortier n Hourdage de maçonnerie Mortier de reprise de béton Enduit lisse chape, scellement, support de revêtement. Mortier n Enduit bâtard Mortier n Sikalite 1 dose par sac ciment Mortier pour agglos et support façade Béton n Béton propreté Béton n Béton de forme Béton n Béton banché, dallage reflué Béton n (350) (400) (600) Béton armé Béton n (350) (600) (400) Béton armé Béton n (350) (600) (400) Béton armé Les bétons n 4, 5 et 6 seront fabriqués exclusivement avec du ciment CPJ45. Les quantités d agrégats entrant dans la composition des bétons s n 4.5 et 6 sont données à titre indicatif pour permettre à l entrepreneur d établir ses prix. Elles n ont aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et la teneur en eau déterminées par le laboratoire après agrément des agrégats par la maîtrise d œuvre. Les quantités de ciment CPJ45 pour béton armé n 4 et 5 sont des quantités minimales. Elles peuvent être augmentées pour atteindre les résistances minima exigées à vingt huit (28) jours. Les frais des études de granulométrie, dosage et formulation sont à la charge de l entrepreneur Par contre, la nature des agrégats entrant sans la composition de ces bétons est imposée par le tableau ci-dessus. Les résistances minima exigées à vingt huit (28) jours pour les bétons sont les suivantes : - Compression 270 kg/cm² ) 300 kg/cm² ) ) B4 et B5 ) B6 - Traction 23 kg/cm² ) 25 kg/cm² ) 1415 Le béton n 4 sera employé de préférence au béton n 5 chaque fois que les dispositions du coffrage et du ferraillage le permettront ; 3) Fabrication des bétons : Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnière. Les divers dosages en agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau ou à défaut par dosage pondéral ou volumétrique. En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué à la main. La composition des bétons (qui aura été déterminée au laboratoire et approuvée par le maîtrise d œuvre) sera tenu affichée sous verre en permanence pour un control aisé et inopiné. Le matériel mis en chantier devra correspondre à celui qui sera indiqué dans la note sur le matériel que l entreprise doit remettre en même temps que son offre. 4) Mise en œuvre des reprises de bétonnage : Avant les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée est nettoyée à l air comprimé s il s agit d un béton jeune ou piqué, nettoyée ou humidifiée à refus s il s agit d un béton durci. Lors de la reprise de bétonnage, il sera mis en œuvre un produit de collage (SIKADUR) suivant les indications du fabriquant. Pour les bétons à destination hydrofuge, il sera prévu un produit hydrofuge (SIKA 1 % du poids du ciment) 5) Prescriptions concernant l exécution des bétons armés : a) Poteaux : Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau. Les coffrages devront permettre le coulage d une hauteur maximale de 1,50 m. Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant de la maîtrise d œuvre dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli. En aucun cas des poteaux ne seront cassés partiellement pour placer des attentes oubliées. En aucun cas les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de traçage. Tout béton coulé avec excès d eau sera démoli. Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. Aucun coffrage ne sera admis avant 48 heures. Après le coffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant trois (3) jours minimums. Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons soit de d agglos, seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux. b) Poutres et chaînages : Les éléments des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments tel que briques, agglos, cailloux etc.. Dans le cas d emploi d étais en bois, les cales seront en forme de coin en bois dur. Le coffrage avant vingt huit jours ne sera toléré qu après l avis de la maîtrise d œuvre pour certains éléments le permettant. 1516 Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de seize heures. Dès le lendemain, à l ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant sept jours au moins. c) Dalles Pleine : Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dissection rapide des bétons des dalles. En plus des recommandations et précautions décrites pour les poteaux et poutres, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue humide. L entrepreneur devra faire son affaire du maintien de la surface supérieure surfacée en parfait état jusqu à la pose des revêtements. d) Voiles : Les voiles devront être coulées sur des bases comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du béton devront permettre le coulage dans les coffrages. Le cas d intégration de tubages électriques et boites de raccordement implique d étroite collaboration avec l électricien. Dans le cas de litiges, il y a lieu de prévenir la maîtrise d œuvre qui ordonnera les dispositions à tenir. e) Nervures des hourdis et dalle de compression : Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,03 m minimum sous les nervures. Les corps creux doivent répondre à la NM F.017. Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu à saturation, les armatures des hourdis et la dalle de compression, calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et coulage par forte chaleur décrites au paragraphe cidessus, seront adoptées. L entrepreneur pourra proposer l emploi de planchers semi-préfabriqué. Cette demande devra être faite à la maîtrise d œuvre. En aucun cas, l adoption de ces planchers ne pourra entraîner de plus-value au marché. Les frais d études de ce plancher incomberaient alors à l entreprise. 6) Prescriptions concernant les parements lisses de béton : Les parements lisses de béton devront être obtenus directement au décoffrage par l utilisation de coffrage métallique ou en contreplaqué, étanches et indéformables. Il ne sera toléré aucun re-aréage ni enduit pour un rattrapage quelconque. Après décoffrage, les balèvres devront être arasées et meulées. Les surfaces devront être d une planimétrie telle qu une règle de 2 m appliquée dans n importe quel sens ne laisse apparaître une flèche supérieure à 3 mm. La maîtrise d ouvrage, le BET se réserve le droit de faire démolir tout ouvrage non conforme aux prescriptions ci-dessus. 7) Préfabrication d éléments : L entrepreneur est autorisé à procéder à certaines préfabrications. Ces préfabrications devront obligatoirement avoir obtenu l accord de la maîtrise d œuvre. L entrepreneur aura à sa charge tous les problèmes de pose, manutention, raccordements, scellements, calfeutrements. Il demeurera responsable de l étanchéité des ouvrages. 8) Prescriptions concernant le façonnage des aciers : Les armatures sont coupées et cintrées à froid à l aide d appareils à cintrer munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandrins. Les diamètres minimaux des mandrins sont de : - Barres de diamètre au plus égal à 12 mm : 3 fois le diamètre de la barre. 1617 - Barres de diamètre supérieur à 12 mm : 5 fois le diamètre de la barre. - Barres de diamètre supérieur à 15 mm : 8 fois le diamètre de la barre. Pour les aciers à haute adhérence (TOR, CARRON), le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d un diamètre supérieur à 14 mm. Le redressement même partiel, d une barre cintrée, la pliure et le dépliement des barres laissées en attente sont interdites. 9) Prescriptions concernant les enduits de façades Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations de l article 51. le plus grand soin devra être apporté entre les éléments de béton et les remplissages. Le grillage devra être incorporé dans la couche de dressage et déborder de 0,50 m de part et d autre de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé et fixé par pointes d acier galvanisé. La couche de dressage sera exécutée en 2 phases : - la première est après arrosage abondant du support, au mortier clair sans forme de gobetis dosé à 600 kg de ciment CPJ La deuxième est exécutée 24 heures après la première au mortier parfaitement dressé et serré. La couche de finition sera exécutée suivant modèle agréé par la maitrise d ouvrage, le BET. Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d enduit n ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie et refaite au frais de l entrepreneur. 10) Prescriptions concernant les doubles cloisons Les doubles cloisons seront exécutées comme suit : - Montage d une paroi d abord, l extérieur dans le sens des façades. - Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints. - La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher pour ne laisser aucun vide. ARTICLE IV-2 : APPROVISIONNEMENTS EN EAU Dans le cas où le branchement d eau pour l alimentation générale du chantier ne serait pas encore réalisé lors du démarrage des travaux, l entrepreneur devra assurer son approvisionnement à l aide de citernes qui devront être en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence normale dans l exécution des travaux de son lot. ARTICLE IV-3 : OBLIGATIONS DIVERSES CONCERNANT LES REVETEMENTS L entrepreneur devra tous les travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des ouvrages. Les travaux de revêtement de sols et muraux comportent la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages définis dans le devis descriptif, toutes sujétions d exécution comprises (forme de sable, bains soufflants de mortier, crépies d adossements font partie). L entrepreneur devra effectuer le nettoyage des revêtements au fur et à mesure de la pose pour éviter le ternissement des carreaux, et après exécution des ouvrages. Il devra, en outre, faire tous grattages, ponçages et lustrages nécessaires. L emploi d acide chlorhydrique est formellement interdit. L entrepreneur devra tout traitement et protection des revêtements imposés par le présent devis et les cahiers des charges. L entrepreneur devra prendre les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celle des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses installations. L entrepreneur du présent lot demeurera responsable, en totalité, des travaux qu il a effectués. ARTICLE IV-4 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX REVETEMENTS 1) Qualité des revêtements : Les revêtements de sols et muraux mis en œuvre devront être de première qualité, exempts de tous défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur. Les coloris seront au choix de la maîtrise, dans la palette du producteur du revêtement. 1718 Les échantillons seront soumis à l agrément de la maîtrise d œuvre avant toute mise en œuvre. Tout matériel ou matériau non conforme à l échantillon sera obligatoirement refusé. 2) Pose des revêtements durs : Les revêtements des sols scellés seront posés suivant les prescriptions du D.T.U. n Les revêtements muraux scellés seront posés suivant les prescriptions du D.T.U. n 55. Les revêtements posés à la colle ou au ciment colle seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenus un avis technique du CSTB par les groupes spécialisés suivants : - Groupe n 12 : Revêtements de sols. - Groupe n 13 : Revêtements muraux. Outre l avis technique du CSTB, le système de fixation des revêtements devra être accepté par la maîtrise d œuvre ou du bureau de contrôle. Les revêtements de façade devront comporter une garantie décennale concernant leur tenue dans le temps (accrochage des revêtements, imperméabilité, etc..) 3) Nettoyage des revêtements : Les revêtements de sols et murs seront en parfait état de propreté et devront permettre une utilisation immédiate. ARTICLE IV-5 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ETANCHEITES Les travaux faisant partie de l étanchéité, tout complément nécessaire aux documents fournis par la maîtrise d œuvre et relatif aux plans de pente, dessins des détails d ouvrage d étanchéité et de joints, définitions des dimensions des pièces de raccord de l étanchéité aux ouvrages d évacuation des eaux pluviales, détermination à partir de règles D.T.U. des épaisseurs d isolants fournis au présent lot. La transmission en temps et en heure à la maîtrise d œuvre et de ces documents, ainsi que l indication de l état de surface et de finition et des tolérances admissibles, nécessaires à la bonne exécution d étanchéité. L établissement des supports d étanchéités constitués par des panneaux isolants non porteurs, ainsi que la fourniture de ces panneaux. L exécution des formes de pentes La fourniture et la mise en œuvre des pontages des joints de fractionnement. La fourniture éventuelle des barbacanes de séchage des formes en béton. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtements d étanchéité en parties courantes et relevées. La fourniture et la mise en œuvre des parties métalliques insérées ou reliées aux revêtements et de tout dispositif de joint. La fourniture et la mise en œuvre des entrées d eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines, galeries garde-grève) et des trop-pleins, y compris leur raccordement avec les revêtements d étanchéité. La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement avec les revêtements d étanchéité des fourreaux de passage éventuels et des tubes de raccordement aux tuyaux de ventilation. La détermination en accord avec le Maître d œuvre, et la mise en œuvre et toute protection provisoire demandée par un autre corps d état, la fourniture des protections étant à la charge du corps d état demandeur. La fourniture et la mise en œuvre des matériaux entrant dans la construction des protections lourdes, meubles ou dures ou de l autoprotection, y compris le cas échéant, les diverses sous-couches nécessaires, l exclusion des revêtements en carrelage ou pierre sur protection lourde. Le transport, le stockage, le gardiennage, la manutention et l amenée à pied d œuvre de toutes les fournitures. L installation de chantier et tout étaiement et échafaudage éventuel munie des protections réglementaires. 1819 L enlèvement des matériaux excédentaires et l évacuation hors du chantier des débris, chutes et emballages. La remise en état éventuelle des autres corps d état qui auraient été détériorés par son personnel ou matériel. La production de tout le personnel, ouvriers et encadrement nécessaires à la réalisation des travaux dans les délais impartis. ARTICLE IV-6 : GARANTIE DES ETANCHEITES Quel que soit le procédé réalisé, l entrepreneur s engage à garantir ses travaux pendant une période de dix (10) années à partir de la réception définitive. Cette garantie est applicable tant à l étanchéité proprement dite qu aux reliefs, aux protections mécaniques et solins et à la bonne tenue de la forme du support. L entrepreneur devra fournir à la réception définitive une attestation de garantie décennale délivrée à sa charge par une compagnie d assurance agrée. ARTICLE IV-7 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES MENUISERIES Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les termes du présent devis. Les menuiseries seront exécutées en sapin rouge, en Okoumé 7 et 9 mm pour le contreplaqué, en sapin blanc pour les éléments des structures intérieures. Les bois seront de la meilleure qualité, absolument secs et sans défauts, conformément aux spécifications des articles 34, 37, 136 à 147 du D.G.A (édition 1956). Toutes les menuiseries devront être livrées sans peinture. Elles recevront une couche de protection à l huile de lin cuite, les nœuds étant brûlés à la lampe à souder et passés à la gomme laque. Les dessins et détails fournis devront être rigoureusement suivis. Au cas où l entrepreneur constaterait des omissions dans ces détails, il devra l en avertir, faute de quoi sa responsabilité restera entière. 1) Provenance des matériaux : Les matériaux proviendront en principe des lieux d extraction ou de production suivants : DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE & PROVENANCE Sapin rouge Contreplaqué Sapin blanc (réseau intérieur) Quincaillerie et serrurerie Profilés marchands Du Nord, qualité ébénisterie des fournisseurs locaux. Okoumé, des usines du Maroc Des fournisseurs locaux des dépôts du Maroc Premier choix, dépôts de casa Par le fait même des dépôts de son offre, l entrepreneur est réputé connaître les ressources des dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d accès et d exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d œuvre de ces matériaux. 2) Prescriptions particulières : a) Cadres dormants Ŕ huisseries : Les cadres dormants et huisseries seront exécutés avec parement intérieur légèrement évasé, avec arrêtes légèrement arrondis, sur les faces en contact avec les cloisons, ils seront rainés sur au moins 10 mm de profondeur pour recevoir les briques. Les feuillures seront de 15 mm minimums et de profondeur correspondant à l épaisseur des bâtis. Les assemblées par tenons et mortaisées, collées et chevillées. Les pièces d appui comportent obligatoirement une gorge de condensation avec trous d écoulement. Les larmiers seront prolongés sur toute la longueur de la pièce. Les scellements métalliques en tôle ou en fer plat vissé sur champs extérieurs seront de dimensions en rapports avec l importance de l ouvrage à fixer. Pour les huisseries à fixer sur granito, il y a lieu de prévoir un goujon en fer rond diamètre 14 minimum par montant. 1920 Dans les feuilles des B.A et contre tous les éléments en B.A, il est préconisé, sous réserve de l accord de la maîtrise d œuvre, d effectuer les scellements par broches d acier enfoncées au pistolet «Spit» ou par chevilles «Spit Roc» et vis à tête noyée. Aucune cassure ne sera tolérée dans les éléments de la structure porteuse en béton armé. Les arrêtes intérieures des bâtis dormants et huisseries seront protégées dès le départ de l atelier par des lattes et maintenues en place jusqu au moment du fourrage. b) Couvre Ŕ joints : Toutes les menuiseries sans exception seront pourvues de couvre-joints formés, le cas échéant, de chambranle de 50 x 51 ou baguettes d encoignures dites Quart de rond. Tous les couvre-joints seront fixés au moyen de pointes tête homme noyées disposées tous les 250 mm environ en quinconce. Ils seront assemblés carrément et à onglet. L ébrasement sera régulier et formera cadre de largeur uniforme. Ils n auront jamais de socle dans les pièces revêtues de faïence. c) Châssis et croisées bâtis en 41 mm suivant détails : Tous les châssis et croisées à vitrer, compartimentés ou non, fixes ou ouvrants, seront assemblés à tenons et mortaises chevillées et collées. Les parecloses seront assemblées à onglet. Les rejets d eau seront tirés d épaisseur avec les traverses inférieures. Ils seront munis (éventuellement, voir détail de la maîtrise d œuvre) d équerres encastrées de 3 mm d épaisseur en retrait de 2 mm par rapport au nu du bois. d) Portes à lames : Les portes à lames seront réalisées avec des lames rainées et bouvetées en sapin rouge sur la face extérieure et en contreplaqué Okoumé de 5 mm (collé sur un réseau lamellaire) sur la face intérieure. Les portes extérieures seront munies de rejet d eau et d un fer plat pour le seuil, comme dit précédemment. Les portes pleines comprendront un encadrement de 110 x 41 avec remplissage intérieur en lames de 100 x 22 assemblées par rainures et languettes collées. e) Portes à panneaux : Les portes à panneaux seront réalisées avec des panneaux rainées et bouvetées en sapin rouge assemblés par rainures et languettes collées. Les portes extérieures seront munies de rejet d eau et d un fer plat pour le seuil, comme dit précédemment. f) Portes vitrées : Toutes les portes à vitrer seront, comme les à panneaux. Les portes à 2 vantaux comporteront des battements embrevés et rapportés. Toutes les portes extérieures seront pourvues de rejet d eau. NOTA : Tous les ouvrages décrits ci-avant feront l objet d un prix unitaire ou au mètre carré suivant chaque type d ouvrage, comprenant toutes les fournitures, façon, pose ainsi que toutes sujétions de préparation : trous et scellements nécessaires, notamment pour les gâches, butoirs, taquets, etc. Il est rappelé que la pose et le scellement des cadres restent à la charge de l entrepreneur. Il est responsable de la mise à niveau de l aplomb des cadres. Il est enfin précisé que, au droit des ouvrages en B.A, les pattes à scellements ordinaires seront interdites et seront remplacées par des pattes spéciales pour scellement au pistolet. g) Quincaillerie Ŕ Serrurerie : Les paumelles seront du type «paumelles électriques» façon Bricard ou paumelles à pente en acier bleu. Les serrureries seront parmi les marques assurant la plus grande solidité. Les portes d entrée des appartements comporteront des serrures de sûreté à canon à 3 clés. Les béquilles et poignées seront en laiton chromé ou en terlium oxydé chromé ou inox formica, collées et vissées (voir descriptif). Les clés en trois exemplaires seront remises au représentant de l administration à la réception des travaux sur un tableau avec étiquette précisant la destination. La quincaillerie et la serrurerie seront de marque Bricard. Dans le cas où une autre marque serait choisie par l entrepreneur, elle devra recevoir au préalable l agrément de la maîtrise d œuvre. Une panoplie des quincailleries et serrureries sera présentée au à maîtrise d œuvre pour acceptation avant tout approvisionnement ou exécution de travaux. Cette panoplie sera déposée au bureau de chantier, après agrément, pendant toute la durée des travaux. 20 Montrer encore
1 Royaume du Maroc Université Mohammed V - Agdal Rabat BI CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) Appel d'offres ouvert sur offres de prix N 3/P.U.M5A/2010 (lot unique) (Séance publique) Objet: Travaux Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Royaume du Maroc المملكة المغربية Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES OUVERT N 01/2014 Plus en détail EN-MELANTOIS RUE DU MARAIS
DIVERS 1. Généralités 1 Règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics. (Mém. A - 93 du 10 juillet 2003, p. 1730) Plus en détail Commune de SAINT LEONARD - 88650
V I L L E D E G R E N A Y MEDIATHEQUE ESTAMINET 62 GRENAY DCE Maîtrise d Ouvrage :Ville de Grenay JUIN 2012 APD: http://www.richardschoeller.eu/2011/10/21/mediatheque-estaminet-degrenay/ Maîtrise d œuvre Plus en détail LE PREMIER MINISTRE,
Décret n 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30/12/1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. ( Plus en détail RAVALEMENT DES FACADES DE L IMMEUBLE 12 AVENUE MARCEAU 75008 PARIS CCAP
Maître d Ouvrage APCM 12 Avenue Marceau 75008 Paris RAVALEMENT DES FACADES DE L IMMEUBLE 12 AVENUE MARCEAU 75008 PARIS CCAP Janvier 2007 1 I GENERALITES ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE Le présent marché concerne Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PROCEDURE MARCHE NEGOCIE VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PROCEDURE MARCHE NEGOCIE Maître de l'ouvrage VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Mandataire MONSIEUR LE MAIRE Directeur d'opération Plus en détail CCTP DES LOTS N 09 MENUISERIE METALLIQUE / EXTERIEURE SERRURERIE
OPERATION : Boulangerie ST MARTIN EN VERCORS Le Village 26420 ST MARTIN EN VERCORS CCTP DES LOTS N 09 MENUISERIE METALLIQUE / EXTERIEURE SERRURERIE SOMMAIRE CHAPITRE I - INDICATIONS GENERALES CHAPITRE Plus en détail C A H I E R D E S C H A R G E S
R é p u b l i q u e A l g é r i e n n e D é m o c r a t i q u e e t P o p u l a i r e MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE Plus en détail C.C.T.P CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
MAITRE D OUVRAGE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) 2, place Pierre VIALA 34060 MONTPELLIER cedex 1 Tél : 04.99.61.22.00 Fax : 04.99.61.31.27 @ : magali.pellecuer@supagro.inra.fr BUREAU Plus en détail Ouest Fluides Ingénierie. Ville de La Gacilly. Restructuration des bâtiments des Services Techniques de la Ville DCE
Ouest Fluides Ingénierie 31, rue du Village de la Métairie 35 131 Chartres de Bretagne Tél. : 02 99 77 14 14 Fax : 02 99 77 17 95 E-mail : ofi@ouest-fluides-ingenierie.fr Ville de La Gacilly Restructuration Plus en détail COMMUNE DE THOIRY ******* CONSTRUCTION D UNE SALLE DE SPORTS ENTRE LA RUE DES VIGNETTES ET LA SENTE DU VERGER
COMMUNE DE THOIRY ******* CONSTRUCTION D UNE SALLE DE SPORTS ENTRE LA RUE DES VIGNETTES ET LA SENTE DU VERGER CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. JUIN 2007 Dressé par : S.E.C.C SOCIETE Plus en détail MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE GUYANE. LOT N 1 : GROS-ŒUVRE MACONNERIES Cahier des Clauses Techniques Particulières
MAIRIE DE REMIRE-MONTJOLY DEPARTEMENT DE GUYANE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT 97350 REMIRE -MONTJOLY CONSTRUCTION DE QUATRE CLASSES MATERNELLE LOT N 1 : GROS-ŒUVRE MACONNERIES Cahier des Clauses Techniques Plus en détail ARCHI Progress CCTP. PROJET : Réalisation de travaux de réaménagement CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PROJET : Réalisation de travaux de réaménagement des bureaux et des laboratoires de recherche du centre H.PIERON CCTP CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ADRESSE DES TRAVAUX : Institut de Psychologie Plus en détail DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
ŒUVRES DE MUTUALITE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS ASSIMILES DU MAROC " O.M.F.A.M " APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX (Séance Publique) N 06/2012. RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES : AUDIT OPÉRATIONNEL Plus en détail C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques particulières. ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS
Mars 2014 ASSOCIATION LA MAISON DE COLETTE 4, cité Griset 75011 PARIS REHABILITATION DE LA MAISON NATALE DE COLETTE 8, Rue COLETTE 89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE ARCHITECTE ATELIER PRUNET Pascal PRUNET Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS dʼ ETAT
CCTP DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS dʼ ETAT - Page 1 / 18 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS dʼ ETAT I. - PRESENTATION 1.1. - CONNAISSANCE DES LIEUX Plus en détail DEVIS DESCRIPTIF! ! Rénovation des toilettes publiques! Fonpeyrouse 81170 Cordes sur Ciel!
INDICE C le 04/11/2014 Cabinet de Maîtrise d Oeuvre jacques chiès diplômé de l école des Beaux-Arts de Toulouse et des écoles des Beaux- Arts associées Le Coudénas Les Cabannes 81170 Cordes sur Ciel tél: Plus en détail DELTA DORE EXTENSION BONNEMAIN LOT N 15 PLOMBERIE SANITAIRE
MARCHE DE TRAVAUX AMENAGEMENTS DE DEUX PLATEAUX DE BUREAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 08 LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE Page 1/31 SOMMAIRE SOMMAIRE 1. PRÉAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS... Plus en détail Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT DE TRELISSAC (24).
Q 47 A / Q 751. RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU RESTAURANT DE TRELISSAC (24). Maîtrise d'ouvrage : QUICK INVEST FRANCE SAS 50 avenue du Pdt Wilson Parc des Portes de Paris - bâtiment 123 93214 LA Plus en détail Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE Plus en détail RESTAURATION de la SALLE POLYVALENTE
COMMUNE de SAINTE-LIVRADE Place Gaston Carrère 47110 SAINTE - LIVRADE sur LOT Tél:05 53 49 69 00 - Fax: 05 53 01 23 84 RESTAURATION de la SALLE POLYVALENTE CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) Plus en détail Hôtel Bretagne Montparnasse Restructuration et mise en conformité de l hôtel Bretagne. 33, rue Raymond Losserand 2, passage des Arts 75014 Paris
Hôtel Bretagne Montparnasse Restructuration et mise en conformité de l hôtel Bretagne. 2, passage des Arts Maître d Ouvrage : BEAUX LOGIS DE PARIS MONTPARNASSE Mr Jean Luc Houdré FRANCE Maîtrise d Œuvre Plus en détail AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
IDENTIFICATION DE L ORGANISME ACHETEUR : Commune de Tournefeuille Place de la Mairie 31170 TOURNEFEUILLE Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back