Source: https://www.scribd.com/doc/62067770/10-LeydeContratacionesPublicas-2010
Timestamp: 2017-07-28 09:38:14
Document Index: 314282827

Matched Legal Cases: ['Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'in fine', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 17', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 14', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 23', 'Artículo 27', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 28', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 32', 'Artículo 36', 'Artículo 35', 'Artículo 40', 'Artículo 39', 'Artículo 38', 'Artículo 37', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 41', 'Artículo 47', 'Artículo 46', 'Artículo 45', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 52', 'Artículo 51', 'Artículo 48', 'Artículo 55', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 54', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 56', 'Artículo 62', 'Artículo 66', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 63', 'Artículo 67', 'Artículo 69', 'Artículo 71', 'Artículo 68', 'Artículo 70', 'Artículo 73', 'Artículo 72', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 74', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 77', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 80', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 86', 'Artículo 85', 'Artículo 89', 'Artículo 87', 'Artículo 90', 'Artículo 88', 'Artículo 92', 'Artículo 91', 'Artículo 93', 'Artículo 95', 'Artículo 94', 'Artículo 98', 'Artículo 97', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 102', 'Artículo 101', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 106', 'Artículo 105', 'Artículo 110', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 107', 'Artículo 112', 'Artículo 111', 'Artículo 113', 'Artículo 115', 'Artículo 114', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 120', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 121', 'Artículo 123', 'Artículo 122', 'Artículo 126', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 127', 'Artículo 130', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 134', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 131', 'Artículo 137', 'Artículo 136', 'Artículo 135', 'Artículo 138', 'Artículo 139']

10.LeydeContratacionesPublicas.2010
10.LeydeContratacionesPublicas.2010Uploaded by kubiak2000Related InterestsRegulationBudgetEuropean CommissionSupply (Economics)Capital PunishmentRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentLey de Contrataciones Públicas (Gaceta Oficial Nº 39.503 del 6 de septiembre de 2010) ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Primero Se incorpora un nuevo Capítulo VIII al TÍTULO V, en la forma siguiente: Capítulo VIII Medidas preventivas Segundo Se incorpora un nuevo artículo correspondiéndole el número 130, en la forma siguiente: Artículo 130 Medidas preventivas administrativas Abierto el procedimiento administrativo para determinar el incumplimiento por parte del contratista en los contratos de ejecución de obras, cuando la obra hubiere sido paralizada o exista un riesgo inminente de su paralización, el órgano o ente contratante podrá dictar y ejecutar como medidas preventivas, la requisición de los bienes, equipos, instalaciones y maquinarias, así como el comiso de los materiales, afectos a la ejecución de la obra. Todo ello con la finalidad de dar continuidad a la obra y garantizar su culminación en el plazo establecido. Tercero Se incorpora un nuevo Artículo correspondiéndole el número 131, en la forma siguiente: Artículo 131 Ejecución de las medidas preventivas Las medidas preventivas se adoptarán y ejecutarán en el mismo acto, haciéndolas constar en un acta a suscribirse entre el funcionario o funcionaria actuante, el ingeniero inspector o ingeniera inspectora y el contratista.
de manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía. FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS El Ministro del Poder Popular para el Deporte. LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1 Objeto La presente Ley. NICIA MALDONADO MALDONADO La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. MAURICIO EDUARDO RODRÍGUEZ GELFENSTEIN La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. fortalecer la soberanía. HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DÍAZ LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA la siguiente. CARLOS OSORIO ZAMBRANO El Ministro del Poder Popular para la Cultura. HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos a la Presente Ley.El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. ISIS OCHOA CAÑIZÁLEZ El Ministro del Poder Popular para la Alimentación. prestación de servicios y ejecución de obras. ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE El Ministro de Estado para la Banca Pública. con la finalidad de preservar el patrimonio público. tiene por objeto regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes.
. NANCY PÉREZ SIERRA El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica.
igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o capital social respectivo. que se encuentren en el marco del cumplimiento de acuerdos internacionales de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y otros Estados. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en cuyo patrimonio o capital social. 7. los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras. 4. honestidad. planificación. transparencia. Central y Descentralizado. Artículo 3 Ámbito de Aplicación La presente Ley. Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se refieren los numerales anteriores o aquéllas en cuya administración éstas tengan participación mayoritaria. 6. publicidad y deberán promover la participación popular a través de cualquier forma asociativa de producción. competencia.Artículo 2 Principios Las disposiciones de la presente Ley se desarrollarán respetando los principios de economía. Artículo 4 Exclusiones Se excluyen de la aplicación de la presente Ley. Los órganos y entes del Poder Público Nacional. 3. 2. Estadal. El Banco Central de Venezuela. será aplicada a los sujetos que a continuación se señalan: 1. la adquisición de bienes y la prestación de servicios. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la República y las personas jurídicas a que se contraen los numerales anteriores tengan participación. Los Consejos Comunales o cualquier otra organización comunitaria de base que maneje fondos públicos. eficiencia. tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%). Municipal. igualdad. las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el numeral anterior. Artículo 5 Exclusión de las Modalidades de Selección
. 5. Las Universidades Públicas. incluyendo la contratación con empresas mixtas constituidas en el marco de estos convenios.
Participante: Es cualquier persona natural o jurídica que haya adquirido el pliego de condiciones para participar en un Concurso Abierto o un Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente. los contratos que tengan por objeto: 1. 5. intelectual. Órgano o Ente Contratante: Todos los sujetos señalados en el artículo 3 de la presente Ley. Contratista: Toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra. incluidas las órdenes de compra y órdenes de
. sin que medie relación de dependencia. 2. La adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles. artístico. Servicios Profesionales: Son los servicios prestados por personas naturales o jurídicas. 6. técnico. suministra bienes o presta un servicio no profesional ni laboral. solo de la aplicación de las modalidades de selección de contratistas indicadas en la presente Ley. se define lo siguiente: 1. 2. inclusive el financiero. Artículo 6 Definiciones A los fines de la presente Ley. 4. La prestación de servicios financieros por entidades regidas por la ley sobre la materia. en el marco de los principios establecidos en la presente Ley. El Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros. Contrato: Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra. La adquisición de bienes. para alguno de los órganos y entes sujetos de la presente Ley.Quedan excluidos. La adquisición de obras artísticas. 5. creativo. literarias o científicas. prestación de un servicio o suministro de bienes. 3. Los servicios básicos indispensables para el funcionamiento del órgano o ente contratante. en virtud de un contrato. 3. La prestación de servicios profesionales y laborales. Las alianzas comerciales y estratégicas para la adquisición de bienes y prestación de servicios entre personas naturales o jurídicas y los órganos o entes contratantes. 7. encomendadas a los órganos o entes de la administración pública. en virtud de actividades de carácter científico. 4. la prestación de servicios y la ejecución de obras. o que sea invitado a presentar oferta en un Concurso Cerrado o Consulta de Precios. realizados en nombre propio o por personal bajo su dependencia. docente o en el ejercicio de su profesión. podrá dictar medidas que regulen la modalidad de selección para estas materias.
requisitos o especificaciones que rigen para las modalidades de selección de contratistas establecidas en la presente Ley. 14. 17. o del desarrollo de las competencias del órgano o ente contratante. mediante las cuales un conjunto de elementos o materiales sufren un proceso de
. Consulta de Precios: Es la modalidad de selección de contratista en la que. cumpliendo con los recaudos exigidos para suministrar un bien. su Reglamento y las condiciones particulares inherentes al pliego de condiciones. 7. Modalidades de Contratación: Son las categorías que disponen los sujetos de la presente Ley. previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley. con base a su capacidad técnica general. o la amenaza de paralización total o parcial de sus actividades. 6. establecidas para efectuar la selección de contratistas para la adquisición de bienes. cantidades. 8. técnica y financiera de un participante para cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato. que podrá realizarse de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. que contendrán al menos las siguientes condiciones: precio. Emergencia Comprobada: Son los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen como consecuencia la paralización. 16. tiempo y forma de entrega y especificaciones contenidas en el pliego de condiciones. forma de pago. se consultan precios a por lo menos tres (3) proveedores de bienes. ejecutores de obras o prestadores de servicios. Concurso Abierto: Es la modalidad de selección pública del contratista. de manera documentada. 11. financiera y legal. en la que pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras. 13. Clasificación: Es la ubicación del interesado en las categorías de especialidades del Registro Nacional de Contratistas. 15. 9. definidas por el Servicio Nacional de Contrataciones.servicio. Contratación Directa: Es la modalidad excepcional de adjudicación que realiza el órgano o ente contratante. Pliego de Condiciones: Es el documento donde se establecen las reglas básicas. si fuere necesario. 12. con base en su capacidad técnica. Proceso Productivo: Son las actividades realizadas por el órgano y ente contratante. 10. Oferta: Es aquella propuesta que ha sido presentada por una persona natural o jurídica. Oferente: Es la persona natural o jurídica que ha presentado una manifestación de voluntad de participar. Calificación: Es el resultado del examen de la capacidad legal. o una oferta en alguna de las modalidades previstas en la presente Ley. prestar un servicio o ejecutar una obra. prestación de servicios y ejecución de obras. Concurso Cerrado: Es la modalidad de selección del contratista en la que al menos cinco (5) participantes son invitados de manera particular a presentar ofertas por el órgano o ente contratante.
en la que incurren los oferentes y que harían improbable el suministro del bien o del servicio o ejecución de obras el las condiciones solicitadas. transmiten y reciben de forma automática o no. La creación de nuevos empleos permanentes. manejan. 24. Alianza Estratégica: Consiste en el establecimiento de mecanismos de cooperación entre el órgano o ente contratante y personas naturales o jurídicas. requisitos y especificaciones del pliego de condiciones. en beneficio de ambas partes. 21. codifican. agua. la adquisición de bienes o la prestación de servicios. c. almacenan. 22. postales y redes informáticas de información. y f. 23. mueven. elementos o componentes tangibles o intangibles que obtienen. en la combinación de esfuerzos. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante. transformación. crean. aseo urbano. d. para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con: a. 19. almacenamiento. Servicios Básicos: Son los servicios requeridos para el funcionamiento del órgano o ente contratante en el desarrollo de sus competencias. transporte. distribución. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad. datos o mensajes de datos cuyo significado aparece claro para las personas o procesadores de datos destinados a interpretarlos. Cadena Agroalimentaria: Es el conjunto de los factores involucrados en las actividades de producción primaria. Presupuesto Base: Es una estimación de los costos que se generan por las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de obras. e. por el órgano o ente contratante. administran. Compromiso de Responsabilidad Social: Son todos aquellos acuerdos que los oferentes establecen en su oferta. telefonía. comercialización y consumo de alimentos. controlan. 20. Medios Electrónicos: Son instrumentos.transformación que conducen a obtener bienes tangibles o servicios para satisfacer necesidades. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario. con objeto de abordar los problemas complejos del proceso productivo. 18. dispositivos. Desviación Sustancial: Divergencia o reserva mayor con respecto a los términos. fortalezas y habilidades.
. que incluyen: electricidad. b. Venta de bienes a precios solidarios o al costo. gas. Aportes en dinero especies a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro.
cooperativas y cualquier otra forma de asociación comunitaria. mediante el diseño de criterios de evaluación objetivos y de carácter incentivador. Alianza Comercial: Son acuerdos o vínculos que establece el órgano o ente contratante con personas naturales o jurídicas. 26. que tienen un objetivo común específico para el beneficio mutuo. debe garantizar en las contrataciones la inclusión de bienes y servicios producidos en el país con recursos provenientes del financiamiento público y que cumplan con las especificaciones técnicas respectivas. podrá dictar.25. la oferta que tenga mayor valor agregado nacional. Tales medidas incluyen entre otras.). el cinco por ciento (5%) de la que resulte mejor evaluada. las cuales servirán de instrumento de promoción y desarrollo para las pequeñas y medianas industrias. debe preferirse aquélla que en los términos definidos en el pliego de condiciones cumpla con lo siguiente: 1. en atención a los planes del desarrollo económico. Capítulo II Medidas de Promoción de Desarrollo Económico Artículo 7 Medidas Temporales El Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros. transferencia de tecnología. y se detallarán en el pliego de condiciones asignándoles prioridad. así como el estímulo y la inclusión de las personas y cualquier otra forma asociativa comunitaria para el trabajo. Artículo 9 Valor Agregado Nacional Para la selección de ofertas cuyos precios no superen entre ellas. incorporación de recursos humanos. medidas temporales para que las contrataciones de los órganos y entes a que se refiere la presente Ley.
. el establecimiento de márgenes de preferencia. Pequeño Productor: Es una persona natural que desarrolla la actividad agrícola por la explotación de su campo y sus ventas no debe superar un monto anual equivalente a cuatro mil unidades tributarias (4. Artículo 8 Producción Nacional El órgano o ente contratante. programación de entregas. que serán identificados en el llamado o en la invitación para ofertar. la utilización de esquemas de contratación que impliquen la incorporación de bienes con valor agregado nacional.T. categorías o montos de contratos reservados.000 U. compensen condiciones adversas o desfavorables que afecten a la pequeña y mediana industria. En la adquisición de bienes.
Todo lo relativo al régimen de inhibiciones y disentimiento se regulará en el Reglamento de la presente Ley. deben constituirse una o varias Comisiones de Contrataciones. preferentemente entre sus empleados o empleadas. quienes serán solidariamente responsables con la máxima autoridad. la adquisición de bienes y la prestación de servicios. funcionarios o funcionarias. mas no a voto. atendiendo a la cantidad y complejidad de las obras a ejecutar. sin derecho a voto. si la evaluación arrojare dos o más ofertas con resultados iguales se preferirá al oferente que tenga mayor participación nacional en su capital. tenga mayor incorporación de partes e insumos nacionales y mayor participación de recursos humanos nacionales.2. por las recomendaciones que presenten y sean aprobadas. En las contrataciones de obras y de servicios. Estarán integradas por un número impar de miembros principales con sus respectivos o respectivas suplentes de calificada competencia profesional y reconocida honestidad. en los procedimientos de contratación. técnica y económico financiera. Artículo 13
. e igualmente se designará un secretario o secretaria con derecho a voz. podrán designar representantes para que actúen como observadores u observadoras. Artículo 12 Validez de Reuniones y Decisiones Las Comisiones de Contrataciones deben constituirse válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas con el voto favorable de la mayoría. la oferta que sea presentada por un oferente cuyo domicilio principal esté en Venezuela. Capítulo III Comisiones de Contrataciones Artículo 10 Integración de las Comisiones de Contrataciones En los sujetos de la presente Ley. excepto los Consejos Comunales. designados o designadas por la máxima autoridad del órgano o ente contratante de forma temporal o permanente. En las Comisiones de Contrataciones estarán representadas las áreas jurídica. Artículo 11 Observadores u observadoras La Contraloría General de la República y la unidad de control interno del órgano o ente contratante. Una vez aplicados los criterios anteriores. incluso en el nivel directivo.
Reserva de la Información Los miembros de las Comisiones de Contrataciones y los observadores llamados u observadoras llamadas a participar en sus deliberaciones. Capítulo V Consejos Comunales Artículo 17 Selección de Contratistas
. Artículo 15 Carácter Público del Expediente Culminada la selección de contratista. los oferentes tendrán derecho a solicitar la revisión del expediente y requerir copia certificada de cualquier documento en él contenido. generen o consideren en cada modalidad de selección de contratistas establecido en la presente Ley. opiniones y demás actos que se reciban. deben formar parte de un expediente por cada contratación. Este expediente deberá ser archivado. las circunstancias de hechos contrarios a los principios o disposiciones de la presente Ley y su Reglamento. opiniones y deliberaciones que se realicen con ocasión del procedimiento. contenidos en el pliego de condiciones o cualquiera relacionado con la aplicación de la modalidad. informes. Artículo 16 Denuncia Toda persona podrá denunciar ante la Contraloría General de la República o ante la unidad de control interno del órgano o ente contratante. por la unidad administrativa financiera del órgano o ente contratante. los documentos del expediente declarados reservados o confidenciales conforme a la ley que regula los procedimientos administrativos. así como aquellas personas que por cualquier motivo intervengan en las actuaciones de las Comisiones. manteniendo su integridad durante al menos tres años después de ejecutada la contratación. deberán guardar debida reserva de la documentación presentada. Capítulo IV Expediente de la Contratación Artículo 14 Conformación y Custodia del Expediente Todos los documentos. así como de los informes. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo.
estableciendo los mecanismos que deberán utilizar para el control. Artículo 20 Contraloría Social Los Consejos Comunales. seguimiento y rendición de cuentas en la ejecución de los contratos. siendo regulado su funcionamiento en el Reglamento de la presente Ley. prestación de servicios o ejecución de obras. los Consejos Comunales.Los Consejos Comunales. En el caso de aplicar la modalidad de Concurso Abierto o Concurso Cerrado por superar la contratación los límites cuantitativos establecidos en la presente Ley. Artículo 19 Supuestos Cuantitativos de Adjudicación A los efectos de adquisición de bienes. la Comisión Comunal de Contrataciones podrá solicitar oportunamente por escrito el apoyo y acompañamiento gratuito del Servicio Nacional de Contrataciones. Artículo 18 Comisiones Comunales de Contratación Los Consejos Comunales seleccionarán en asamblea de ciudadanos y ciudadanas los miembros que formarán parte de la Comisión Comunal de Contrataciones. una vez formalizada la Contratación correspondiente. igualmente se designará un secretario o secretaria con derecho a voz. deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes. adecuándose a los límites cuantitativos señalados para esta modalidad en la presente Ley. a través de las Comisiones Comunales de Contratación. aplicarán la modalidad de selección de contratistas definida como Consulta de Precios. la cual estará conformada por un número impar de al menos cinco miembros principales con sus respectivos o respectivas suplentes. de su entorno o localidad. preferiblemente. mas no a voto y sus decisiones serán validadas por la Asamblea. con los recursos asignados por los órganos o entes del Estado. aplicando los elementos de Contraloría Social correspondientes. TÍTULO II SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES Capítulo I Servicio Nacional de Contrataciones Artículo 21
. podrán aplicar las modalidades de selección de contratistas para promover la participación de las personas y de organizaciones comunitarias para el trabajo.
2. la información disponible sobre las programaciones anuales y sumario trimestral de contrataciones. bienes y servicios por los órganos y entes contratantes a que se refiere la presente Ley. sistematizar. Automatizar y mantener actualizada toda la información que maneja el Registro Nacional de Contratistas y demás unidades adscritas. 8. recabar. Diseñar y coordinar la ejecución de los programas de capacitación y adiestramiento.Naturaleza Jurídica El Servicio Nacional de Contrataciones. Artículo 22 Competencias El Servicio Nacional de Contrataciones debe ejercer la autoridad técnica en las materias reguladas por la presente Ley. Dictar el reglamento interno para su funcionamiento. 4. publicaciones o suministro de información disponible. Emitir dictamen cuando así lo requieran las autoridades judiciales o administrativas. divulgar y suministrar a quien lo solicite. 10. 5. en cuanto al régimen de contrataciones. 11. experiencia técnica y la calificación legal y financiera de los interesados a los fines de su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas. es un órgano desconcentrado dependiente funcional y administrativamente de la Comisión Central de Planificación. Solicitar. 9. de acuerdo a los procedimientos previstos. Establecer las tarifas que se cobrarán por la prestación de sus servicios.
. así como la información de la contratación realizada. Estimular y fortalecer el establecimiento y mejoramiento de los sistemas de control de la ejecución de contrataciones de obras. Solicitar y recibir de los órganos y entes contratantes la programación anual de compras. 12. Diseñar y coordinar los sistemas de información y procedimientos referidos a la aplicación de la presente Ley. Dictar los criterios conforme a los cuales se realizarán la clasificación de especialidad. 3. Crear o eliminar Registros Auxiliares. 7. Suspender del Registro Nacional de Contratistas a los infractores de la presente Ley. 6. tendrá las siguientes competencias: 1.
la programación de obras. Diseñar. En caso de que esta programación sufra modificaciones. Dentro de los primeros quince días continuos. coordinar y ejecutar las actividades de apoyo formativo y de gestión a los Consejos Comunales en la aplicación de las modalidades de contratación establecidas en la presente Ley. Denunciar ante la Contraloría General de la República. contados a partir de la aprobación de la modificación. Examinar los libros. 14. un sumario de contrataciones realizadas en dicho plazo. deberán ser notificadas al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los quince días siguientes. que contendrá la identificación de cada procedimiento. Cualesquiera otras que le señale la presente Ley y su Reglamento. están en la obligación de remitir al Servicio Nacional de Contrataciones: 1. documentos y practicar las auditorías y evaluaciones necesarias a las personas que soliciten inscripción o estén inscritas en el Registro Nacional de Contratistas. su objeto. contratos con alguno de los órganos o entes regidos por la presente Ley. 15. no implicará compromiso alguno de contratación y conjuntamente con los sumarios trimestrales de contrataciones deben
. debe tener carácter informativo. Solicitar. de la adjudicataria y el monto del contrato. por cada procedimiento previsto en la presente Ley. su tipo. 2. Artículo 24 Carácter Informativo de la Programación La información contenida en la programación de contrataciones a que se refiere la presente Ley. siguientes a la aprobación del presupuesto. siguientes al vencimiento de cada trimestre. servicios y adquisición de bienes a contratar para el próximo ejercicio fiscal. o bien hayan celebrado dentro de los tres años anteriores.13. Dentro de los quince días continuos. el nombre de las empresas participantes. 16. 17. salvo aquellas contrataciones que por razones de seguridad de Estado estén calificadas como tales. recabar y sistematizar los informes de la actuación o desempeño de contratistas durante la ejecución de contratos que celebren con los órganos o entes contratantes. o que hayan sobrevenido y que por su naturaleza no puedan ser planificadas. las posibles irregularidades que se detecten y remitir el expediente administrativo respectivo a los fines de determinar y aplicar las sanciones administrativas correspondientes. Artículo 23 Información de la programación y de las contrataciones Los órganos o entes sujetos a la presente Ley.
nacionales y extranjeras. con base a la demanda contenida en la Programación Anual de Compras del Estado. Llevar el Registro Público de Contratistas y suministrar a los órganos o entes públicos o privados. la información correspondiente a las personas inscritas. Aprobar o negar la inscripción y otorgar el certificado de inscripción o actualización. una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos conforme con la presente Ley y su Reglamento. previa cancelación de las tarifas que fije el Servicio Nacional de Contrataciones. para la adquisición de bienes. Artículo 27 Objeto y Funciones El Registro Nacional de Contratistas tiene por objeto centralizar. para personas naturales o jurídicas. la sistematización. El Servicio Nacional de Contrataciones podrá crear o eliminar Registros Auxiliares. 2. organización y consolidación de los datos suministrados por las personas naturales y jurídicas que soliciten la inscripción. organizar y suministrar en forma eficiente. En tal sentido le corresponde: 1.
. Artículo 25 Promoción de Encuentros de Oferta y Demanda Con la finalidad de desarrollar la capacidad productiva y promover la participación de la pequeña y mediana industria. el Servicio Nacional de Contrataciones podrá organizar y convocar encuentros entre estos y los órganos y entes contratantes. Capítulo II Registro Nacional de Contratistas Artículo 26 Dependencia El Registro Nacional de Contratistas es una dependencia administrativa del Servicio Nacional de Contrataciones conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. financiera. Elaborar y publicar un directorio contentivo de la calificación y clasificación por especialidad de los contratistas. la información necesaria para la calificación legal. en los términos previstos en la presente Ley y su Reglamento. veraz y oportuna. 3. 4. prestación de servicios o ejecución de obras. experiencia técnica y la clasificación por especialidad. Efectuar de manera permanente. cooperativas o cualquier forma asociativa de producción.estar a disposición del público. que por su cuantía o complejidad puedan ser realizadas por éstos.
Quedarán suspendidos del Registro Nacional de Contratistas. los interesados deben estar inscritos en el Registro Nacional de Contratistas.) para ejecución de obras.T. Someter a la consideración del Servicio Nacional de Contrataciones las posibles suspensiones cometidas por los presuntos infractores de la presente Ley. dentro de los treinta días
. quienes hayan dejado de actualizar sus datos. y cinco mil Unidades Tributarias (5. Artículo 29 Obligación de Inscripción Para presentar ofertas en todas las modalidades regidas por la presente Ley. para los que presten servicios altamente especializados de uso esporádico. La inscripción en el Registro Nacional de Contratistas no será necesaria.000 U. para personas naturales o jurídicas. pequeños productores de alimentos o productos básicos declarados como de primera necesidad. de acuerdo a los procedimientos previstos.5. Establecer los requisitos y documentación necesaria para la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas y solicitar información complementaria en caso de que la requiera. 6.T. Artículo 30 Obligación de Actualización de Datos Las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas tendrán la obligación de actualizar anualmente sus datos en el respectivo Registro. cuyo monto estimado sea superior a cuatro mil Unidades Tributarias (4. 7. Cualesquiera otras que le señalen esta Ley y su Reglamento.000 U. Artículo 31 Información de Actuación y Desempeño Los órganos o entes contratantes deben remitir al Registro Nacional de Contratistas información sobre la actuación o desempeño del contratista. estableciendo las diferencias necesarias cuando las mismas sean de origen nacional o extranjero.) para bienes y servicios. Artículo 28 Publicidad La información contenida en el Registro Nacional de Contratistas podrá ser consultada por cualquier persona que lo solicite. para aquellos interesados en participar en la modalidad de Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente. así como también.
notificará al contratista los resultados de la evaluación. La unidad contratante del órgano o ente. Artículo 33 Efectos del Recurso La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Artículo 34 Agotamiento de la Vía Administrativa Las decisiones dictadas por la máxima autoridad del órgano o ente contratante o las dictadas por la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contrataciones agotan la vía administrativa y contra ellas sólo podrá acudirse a la vía jurisdiccional. Capítulo III Recursos Administrativos Artículo 32 Recursos por Negación de la Inscripción Cuando la inscripción fuere negada. los órganos o entes contratantes deben evaluar la actuación o desempeño del contratista en la ejecución de las categorías de contratos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley. TÍTULO III MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 36 Suficiencia de la Acreditación
. Artículo 35 Actuación o Desempeño del Contratista Como mecanismo para el mejoramiento continuo de la calidad. puede recurrir el acto de conformidad con la ley que regule la materia de procedimientos administrativos.hábiles siguientes a la notificación de los resultados en la ejecución de los contratos de obras. dentro de los veinte días hábiles siguientes a la finalización de cada contrato. adquisición de bienes o prestación de servicios. o cuando el solicitante esté inconforme con la clasificación que se le haya asignado. quien podrá ejercer los recursos administrativos señalados en la Ley que regula la materia de Procedimientos Administrativos.
el órgano o ente contratante para efectuar la calificación legal y financiera no podrá solicitar a los participantes. se considerarán todos los impuestos correspondientes a su objeto. la presentación de documentación o información suministrada cuando formalizó su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas. Igualmente se solicitará su inclusión a los oferentes en la presentación de sus propuestas. servicios y obras que deberán
. Artículo 40 Sistema Referencial de Precios El Ejecutivo Nacional podrá designar al órgano o ente responsable de crear un sistema referencial de precios que facilite la elaboración de los presupuestos base. Artículo 39 Presupuesto Base Para todas las modalidades de selección de contratistas establecidas en la presente Ley. el presupuesto base se incorporará al expediente de la contratación respectiva. principios. establecidas en la presente Ley. Una vez divulgado. procedimientos o requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento. que deban ser asumidos por el órgano o ente contratante. con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y evadir u omitir así. cuyo contenido será confidencial hasta que se produzca la notificación oficial del resultado de la selección del contratista. Artículo 38 Estimación de Montos para Contratar En la estimación de los montos para seleccionar la modalidad de contratación. en cuyo caso se dará lectura al valor en él definido. En ningún caso se podrá emplear el presupuesto base como criterio de evaluación de ofertas. al inicio del acto de apertura de los sobres contentivos de las ofertas. además de denunciar el hecho ante las autoridades competentes encargadas de determinar la responsabilidad civil y penal. salvo que en el pliego de condiciones se establezca el empleo de éste como criterio para el rechazo de ofertas. No obstante el órgano o ente contratante podrá verificar la validez de la información y de resultar falsa se procederá a aplicar las sanciones señaladas en la presente Ley. Artículo 37 Prohibición de Fraccionamiento Se prohíbe dividir en varios contratos la ejecución de una misma obra. normas. la prestación de un servicio o la adquisición de bienes.En las modalidades de contratación regidas por la presente Ley. y consolidar la información relacionada con los precios de bienes. el órgano o ente contratante debe preparar un presupuesto base de la contratación.
Artículo 42 Delegaciones La máxima autoridad del órgano o ente contratante podrá delegar las atribuciones conferidas en la presente Ley. el valor de la unidad tributaria a emplear será el vigente para el momento de iniciar el procedimiento de contratación en cualquiera de las modalidades de selección de contratistas. En el Concurso Abierto. En la modalidad de Contratación Directa el órgano o ente contratante deberá preparar las condiciones de la contratación. Artículo 43 Pliego de Condiciones Las reglas. sujetos a la normativa legal vigente. El órgano o ente contratante podrá establecer un precio para la adquisición del pliego de condiciones. a funcionarios y funcionarias del mismo órgano o ente contratante.mantener actualizado y a disposición de todos los órganos o entes contratantes. El órgano o ente contratante debe llevar un registro de adquirentes del pliego de condiciones en el que se consignarán los datos mínimos para efectuar las notificaciones que sean necesarias en el procedimiento. al menos. condiciones y criterios aplicables a cada contratación deben ser objetivos. Artículo 44 Contenido del Pliego de Condiciones El Pliego de condiciones debe. En el Concurso Cerrado y la Consulta de Precios. contener. no le impedirá la presentación de la manifestación de voluntad y oferta. de posible verificación y revisión. y se establecerán en el pliego de condiciones. cuando las características de los bienes o servicios a adquirir lo permitan. el pliego de condiciones será remitido a los participantes conjuntamente con la invitación. hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para el acto de apertura de los sobres contentivos de las manifestaciones de voluntad y ofertas. El hecho de que una persona no adquiera el pliego de condiciones para esta modalidad. podrá remitirse con la invitación sólo la relación de las especificaciones técnicas requeridas para la preparación de las ofertas con aspectos generales de la contratación. el pliego de condiciones debe estar disponible a los interesados desde la fecha que se indique en el llamado a participar. la cual formará parte del contrato que se formalice y se incorporará al expediente. determinación clara y precisa de:
. Artículo 41 Valor Aplicable de la Unidad Tributaria A los efectos de la presente Ley. sin embargo en la modalidad de Consulta de Precios.
siempre señalando que pueden cotizarse otras con características similares certificadas por el fabricante. Criterios que permitan la preferencia en calificación y evaluación a oferentes constituidos con iniciativa local en el área donde se va a ejecutar la actividad objeto de la contratación. 11. su ponderación y la forma en que se cuantificarán el precio y los demás factores definidos como criterios. así como su tiempo mínimo de validez. podrá hacerse mención de ésta. su ponderación y la forma en que se cuantificarán dichos criterios. Criterios de evaluación. una vez ejecutados. si fuere el caso. La documentación legal del participante. según sea el caso y sin hacer referencia a determinada marca o nombre comercial. Criterios de calificación. los servicios a prestar. 3. Proyecto de contrato que se suscribirá con el beneficiario de la adjudicación. plazo y lugar para presentarlas. Idioma de las manifestaciones de voluntad y ofertas. Autoridad competente para responder aclaratorias. 2. 16. 8. La obligación de que el oferente indique en su oferta la dirección del lugar donde se le harán las notificaciones pertinentes. métodos y pruebas que se emplearán para determinar si los bienes. 6. Especificaciones técnicas detalladas de los bienes a adquirir o a incorporar en la obra. Normas. servicios u obras. 4. lugar y mecanismo para la recepción y apertura de las manifestaciones de voluntad y ofertas en las modalidades indicadas en la presente Ley. 9. modificar el pliego de condiciones y notificar decisiones en el procedimiento. 5. Los bienes a adquirir. éstas serán exigidas como parte de las especificaciones técnicas. Lapso y lugar en que los participantes podrán solicitar aclaratorias del pliego de condiciones a la Comisión de Contrataciones. 14. Moneda de las ofertas y tipos de conversión a una moneda común. se ajustan a las especificaciones definidas. La forma en que se corregirán los errores aritméticos o disparidades en montos en que se incurra en las ofertas. Fecha. Establecimiento del compromiso de responsabilidad social. 10. necesaria para la calificación y evaluación en las modalidades establecidas en la presente Ley. servicios conexos y planos.
. 7. los servicios a prestar o las obras a ejecutar con listas de cantidades. 13. 12. 15. Si se trata de adquisición de repuestos o servicios a ser aplicados a activos del órgano o ente contratante.1. Cuando existan reglamentaciones técnicas obligatorias.
ejecución de obras o prestación de servicios objeto de la contratación. así como los servicios conexos que el contratista debe prestar como parte del contrato. oferta y garantías. cuatro días hábiles para bienes y servicios. debe fijar un lapso para la preparación de la manifestación de voluntad de participar o de ofertar. Las solicitudes de aclaratoria deben ser respondidas por escrito a cada participante con un resumen de la aclaratoria formulada sin indicar su origen. Concurso Cerrado. tres días hábiles para bienes y servicios. según el caso. y cuatro días hábiles para obras. Artículo 47 Derecho de Aclaratoria Cualquier participante tiene derecho a solicitar por escrito. para cada modalidad de contratación que no podrá ser menor de los indicados a continuación: 1. Las
. plazo y condiciones de entrega de los bienes. 19. Forma. notificando las modificaciones a todos los participantes que hayan adquirido el pliego de condiciones o hayan sido invitados. 3. Las respuestas a las aclaratorias deben ser recibidas por todos los participantes con al menos un día hábil de anticipación a la fecha fijada para que tenga lugar el acto de entrega de manifestaciones de voluntad u ofertas. Artículo 46 Plazos de Modificaciones El órgano o ente contratante sólo puede introducir modificaciones al pliego de condiciones hasta dos días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de las manifestaciones de voluntad u ofertas. Modelos de manifestación de voluntad.17. Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente. seis días hábiles para bienes y servicios. teniendo en cuenta la complejidad de la obra o del suministro del bien o servicio. 4. Consulta de Precios. 2. Condiciones y requisitos de las garantías que se exigen con ocasión del contrato. y nueve días hábiles para obras. y seis días hábiles para obras. Artículo 45 Plazo de manifestación de voluntad La Comisión de Contrataciones. aclaratorias del pliego de condiciones dentro del plazo en él establecido. El órgano o ente contratante puede prorrogar el lapso originalmente establecido para la preparación de manifestaciones de voluntad u ofertas a partir de la última notificación. 18. según el caso. veinte días hábiles. Concurso Abierto.
no se pedirá ni permitirá modificar las Condiciones de la oferta. complejidad u otras características. Artículo 50 Ampliación de Lapsos en Modalidades de Contratación En los casos de adquisición de bienes. cuando a ésta se incorporen como parte fundamental equipos altamente especializados. Artículo 49 Prórroga de las Ofertas El órgano o ente contratante puede solicitar a los oferentes que prorroguen la vigencia de sus ofertas. Artículo 52 Disponibilidad Presupuestaria para Contratar
. se requiere acto motivado de la máxima autoridad del órgano o ente contratante. y ejecución de obras que por su importancia.respuestas a las aclaratorias pasarán a formar parte integrante del pliego de condiciones y tendrán su mismo valor. continúe vigente durante el tiempo requerido en el pliego de condiciones. Sólo se podrá contratar conjuntamente el proyecto y la ejecución de una obra. Artículo 51 Contratación Conjunta de Proyecto y Obra No se podrá iniciar las modalidades de selección de contratistas para ejecución de obras. se justifique la ampliación de los lapsos establecidos para las modalidades de selección de contratistas señaladas en la presente Ley. prestación de servicios. si no existiere el respectivo proyecto. Dichos lapsos se deben contar desde la fecha a partir de la cual el pliego de condiciones esté disponible a los interesados. o cuando equipos de esa índole deban ser utilizados para ejecutar la construcción. de conformidad con el Reglamento. distintas a su plazo de vigencia. más la prórroga. y el órgano o ente contratante considere que podrá lograr ventajas confrontando el diseño y la tecnología propuesta por los distintos oferentes. Artículo 48 Plazo de Aclaratoria El lapso para solicitar aclaratorias en el Concurso Abierto y en el Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente será de al menos tres días hábiles. indicando explícitamente en la motivación los nuevos lapsos. Con ocasión de la solicitud de prórroga. proveerán lo necesario para que la garantía de mantenimiento de la oferta. los oferentes que acepten. dos días hábiles en el Concurso Cerrado y un día hábil para Consulta de Precios.
Capítulo II Concurso Abierto Artículo 55 Procedencia del Concurso Abierto Debe procederse por Concurso Abierto o Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente: 1. la contratación de la totalidad de cualquiera de estos requerimientos. adquisición de bienes y suministro de servicios. dentro de un mismo ejercicio fiscal.000 UT. 2. si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a veinte mil unidades tributarias (20. Los órganos o entes pueden iniciar los procedimientos de contratación.). a la apertura y verificación de su contenido. no pueden otorgar la adjudicación hasta tanto se cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Artículo 53 Contratación Plurianual Los órganos o entes contratantes podrán incorporar en las modalidades de selección de contratistas para la ejecución de obras. En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios. Artículo 56
. se procederá a suscribir este contrato por el monto disponible para el primer ejercicio fiscal y el resto sujeto a la disponibilidad presupuestaria para cada ejercicio subsiguiente. y de cualquier observación que se formule al respecto. sin embargo. procederá en el acto fijado. si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superior a cincuenta mil unidades tributarias (50. que superen más de un ejercicio fiscal.). tomando en cuenta los lapsos de las modalidades de selección de contratista señalados en la presente Ley. seis meses antes de que se inicie el ejercicio presupuestario del año fiscal siguiente.Los órganos o entes contratantes podrán adjudicar la totalidad de la actividad objeto de contratación. En el caso de construcción de obras. dejando constancia en el acta de esto. previa suscripción de los contratos respectivos. Artículo 54 Apertura de los Sobres La Comisión de Contrataciones una vez concluido el lapso de entrega de los sobres contentivos de las manifestaciones de voluntad u ofertas.000 UT. al otorgar el contrato por el componente con disponibilidad presupuestaria y el resto quedará condicionado a la obtención de los recursos presupuestarios necesarios para la culminación del resto de la actividad adjudicada.
En este mecanismo de actos separados. podrán publicar los
. será causal de rechazo de su oferta. deben recibirse en un único sobre por oferente. así como los documentos necesarios para la calificación. y previa aprobación de la máxima autoridad de la Comisión Central de Planificación. los resultados. hasta un día antes de la recepción de sobres. En este mecanismo. Una vez efectuada la calificación. con apertura diferida. la Comisión de Contrataciones notificará. Actos separados de entrega de manifestaciones de voluntad de participar. notificará. los documentos necesarios para la calificación y de entrega de sobre contentivo de la oferta. en un lapso de cuatro días hábiles para la contratación de bienes y servicios. Una vez efectuada la calificación. documentos de calificación y ofertas. Acto único de entrega en sobres separados de manifestaciones de voluntad de participar. se recibirán en un sobre por oferente las manifestaciones de voluntad de participar. La calificación debe realizarse en un lapso de dos días hábiles contados a partir de la recepción de los documentos. documentos de calificación y oferta. mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes. La notificación se acompañará con el pliego de condiciones para preparar las ofertas. los resultados y la celebración del acto público de apertura de los sobres contentivos de las ofertas a quienes calificaron y la devolución de los sobres de ofertas sin abrir a los oferentes descalificados. igualmente debe remitir al Servicio Nacional de Contrataciones el llamado a participar en los Concursos Abiertos para que sean publicados en la página web de ese órgano durante el mismo lapso. las manifestaciones de voluntad de participar y los documentos necesarios para la calificación. En los Concursos Públicos Anunciados Internacionalmente este lapso será de doce días hábiles. la Comisión de Contrataciones. Acto único de recepción y apertura de sobres contentivo de: manifestación de voluntad de participar. La descalificación del oferente. abriéndose sólo los sobres que contienen las manifestaciones de voluntad de participar y los documentos para la calificación. En los mecanismos anteriores la evaluación de las ofertas y la elaboración del informe de recomendación para la adjudicación.Mecanismos del Concurso Abierto El Concurso Abierto podrá realizarse bajo cualquiera de los siguientes mecanismos: 1. contados a partir de la recepción y apertura del sobre. Artículo 57 Publicación del llamado Los órganos o entes contratantes deben publicar en su página web oficial el llamado a participar en Concursos Abiertos. mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes. Igualmente los órganos o entes contratantes en casos excepcionales. se cumplirá en un lapso de cuatro días hábiles para la contratación de bienes y servicios y de once días hábiles en el caso de contratación de obras. invitando solo a quienes resulten preseleccionados a presentar sus ofertas. y en sobre separado las ofertas. y seis días hábiles en el caso de la contratación de obras. 2. 3. En este mecanismo la calificación y evaluación serán realizadas simultáneamente.
Así mismo. 3. Artículo 59 Entrega de la Manifestación de Voluntad y Ofertas Las manifestaciones de voluntad de participar y las ofertas. 5. Adicionalmente. Las demás que se requieran. en acto público a celebrarse al efecto. La dirección. La identificación del órgano o ente contratante. El mecanismo a utilizar en el procedimiento de Concurso Abierto. El objeto de la participación. especialmente en la localidad donde se vaya a suministrar el bien o servicio. en esta modalidad pueden participar personas naturales y jurídicas constituidas y domiciliadas en Venezuela o en el extranjero. o ejecutar la obra. El sitio. fecha a partir de la cual estará disponible el pliego de condiciones. 6. horario. o plazo. Artículo 58 Contenido del Llamado de Participación En el llamado a participar debe indicarse: 1.
. Adicionalmente. durante el mismo lapso. serán entregadas a la Comisión de Contrataciones debidamente firmadas y en sobres sellados.llamados a Concursos Abiertos en medios de comunicación de circulación nacional o regional. podrán divulgar el llamado a través de otros medios de difusión. 2. Artículo 60 Concurso abierto anunciado internacionalmente Para esta modalidad. podrán divulgar el llamado a través de otros medios de difusión. En ningún caso. hora de inicio del acto público. igualmente. publicar los llamados a participar en Concurso Abierto Internacionalmente en medios de comunicación de circulación nacional o internacional. dependencia. en que se recibirán las manifestaciones de voluntad de participar en la contratación y documentos para la calificación. deben remitir al Servicio Nacional de Contrataciones el llamado a participar en los Concursos Abiertos Internacionalmente para que sean publicados en la página web de ese órgano. día. 4. y previa aprobación de la máxima autoridad de la Comisión Central de Planificación. los órganos o entes contratantes podrán en casos excepcionales. los órganos o entes contratantes deben publicar en su página web oficial el llamado a participar hasta un día antes de la recepción de sobres. deben admitirse ofertas después de concluido el acto. requisitos para su obtención y su costo si fuere el caso.
Cuando de la información verificada en los archivos o base de datos suministrados por el Registro Nacional de Contratistas. investigación y educación. 2. o si sólo cinco o menos industrias están en capacidad de ejecutar las obras o prestar los servicios a contratar. Capítulo III Concurso Cerrado Artículo 61 Procedencia del Concurso Cerrado Puede procederse por Concurso Cerrado: 1. establecido para los mecanismos de concurso abierto que lo contemplen. En el caso de construcción de obras. los bienes a adquirir los producen o venden cinco o menos fabricantes o proveedores.) y hasta veinte mil unidades tributarias (20.El Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente se efectuará utilizando el sistema de precalificación señalados en los numerales 2 y 3 del artículo 56 de la presente Ley.). calificadas como tales.000 UT.).000 UT. la cual debe realizarse en un lapso de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de los documentos. En el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios. Una vez efectuada la calificación. cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante. en los siguientes casos: 1. si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a veinte mil unidades tributarias (20. conforme a lo previsto en la disposición legal que regule la materia. 3. deben ser de diez días hábiles. 2.
. mediante comunicación dirigida a cada uno de los oferentes.000 UT. Artículo 62 Justificación Adicional Puede también procederse por Concurso Cerrado independientemente del monto de la contratación. Por razones de seguridad de Estado.) y hasta cincuenta mil unidades tributarias (50. notificará. los resultados y la celebración del acto público de apertura de los sobres contentivos de las ofertas a quienes calificaron y la devolución de los sobres de oferta sin abrir a los oferentes descalificados. si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado superior a cinco mil unidades tributarias (5. Si se trata de la adquisición de equipos altamente especializados destinados a la experimentación. Los lapsos para la evaluación de las ofertas. la Comisión de Contrataciones. Los lapsos deben fijarse en cada caso.000 UT. mediante acto motivado lo justifique. teniendo especialmente en cuenta la complejidad de la ejecución de la obra del suministro del bien o de la prestación del servicio.
e indicando el lugar. especialización y capacidad técnica y financiera. caución o garantía por el monto fijado por el órgano o ente contratante. cooperativas y otras formas asociativas comunitarias. Artículo 66 Condiciones para calificación y evaluación
. Estos lapsos deben fijarse. pequeños productores. en cada caso. en los archivos o la base de datos del Registro Nacional de Contratistas. La selección debe estar fundamentada en los requisitos de experiencia. día y hora de los actos públicos de recepción y apertura de los sobres que contengan las ofertas. bien o servicio. éstos deben constar en el acta levantada al efecto. En caso que se verifique que no existen inscritos al menos cinco participantes que cumplan los requisitos establecidos para el concurso cerrado. junto con sus ofertas. para asegurar en caso de que se adjudique. mediante invitación acompañada del pliego de condiciones. procurará preferentemente la participación de pequeñas y medianas industrias. naturales de la localidad donde será ejecutada la contratación. Artículo 64 Plazo para la Recepción de Ofertas Para esta modalidad el tiempo entre la invitación a participar y el acto de recepción y apertura de ofertas será de al menos cuatro días hábiles para adquisición de bienes y servicios y seis días hábiles para contratación de obras. En la Consulta de Precios se podrá exigir caución o garantía de sostenimiento de la oferta. de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. Capítulo IV Disposiciones Comunes para Concurso Abierto y Concurso Cerrado Artículo 65 Garantía de mantenimiento de la oferta Los oferentes deben obligarse a sostener sus ofertas durante el lapso indicado en el pliego de condiciones. el mantenimiento de la oferta hasta el otorgamiento del contrato. Los lapsos para la evaluación de las ofertas deben ser de al menos tres días hábiles para adquisición de bienes y servicios y seis días hábiles para la contratación de obras. que sean considerados a tal fin. se invitará a la totalidad de los inscritos que los cumplan.Artículo 63 Requisitos para la Selección En el Concurso Cerrado debe seleccionarse a presentar ofertas al menos a cinco participantes. Deben presentar además. teniendo especialmente en cuenta la complejidad de la ejecución de obra. El órgano u ente contratante atendiendo a la naturaleza de la obra. del suministro del bien o de la prestación del servicio.
Artículo 67 Reserva de la información En el lapso comprendido desde la apertura de sobres contentivos de las manifestaciones de voluntad u ofertas. el examen y evaluación de las ofertas. si éstas han sido debidamente firmadas. De todo acto que se celebre debe levantarse acta que será firmada por los presentes. la Comisión aplicará los criterios de evaluación establecidos y presentará sus recomendaciones en informe razonado. así como en lo relativo a los motivos de descalificación o rechazo de las ofertas presentadas. se aplicarán criterios o mecanismos no previstos en el pliego de condiciones. según el caso. según la definición. la Comisión de Contrataciones debe examinarlas. en cuanto a los resultados de la evaluación de los aspectos legales. determinando entre otros aspectos. hasta la notificación de los resultados. El acto por el cual se descalifique a un oferente o rechace una oferta deberá ser motivado por los supuestos expresamente establecidos en la presente Ley. se dejará constancia de esa circunstancia y de las causas que la motivaron. el órgano o ente contratante debe sujetarse a las condiciones de la contratación. El resto de las actuaciones estarán a disposición de los interesados en los términos y condiciones establecidas en la presente Ley. si están acompañadas de la caución o garantía exigida y cumplen los requisitos especificados en el pliego de condiciones. Si alguno de ellos se negare a firmar el acta o por otro motivo no la suscribiere. su Reglamento y en el pliego de condiciones. económicos. examen. ni se modificarán o dejarán de utilizar los establecidos en él. Igualmente. Artículo 69 Examen de las ofertas Una vez concluido los actos de recepción y apertura de las ofertas. financieros y en el empleo de medidas de promoción del desarrollo económico y social.En la calificación. ponderación y procedimiento establecidos en el pliego de condiciones. evaluación y decisión. técnicos. no se debe suministrar información alguna sobre la calificación. Artículo 71 Causales de rechazo de las ofertas
. En ningún caso. Artículo 68 Carácter público de los actos y obligación del acta Los actos de recepción y apertura de sobres contentivos de las manifestaciones de voluntad y ofertas tienen carácter público. Artículo 70 Informe de evaluación de ofertas El informe de recomendación debe ser detallado en sus motivaciones.
000 UT. 3.La Comisión de Contrataciones en el proceso posterior del examen y evaluación de las ofertas. Que se presente sin el compromiso de responsabilidad social. 4.
.000 UT. si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta veinte mil unidades tributarias (20. Que incumplan con las disposiciones de la presente Ley. si se comprueba la participación de cualquiera de ellas o de sus socios. así como la existencia de ofertas que merezcan la segunda y tercera opción. indicará la oferta que resulte con la primera opción. directivos o gerentes en la integración o dirección de otro oferente en la contratación. salvo que ello se hubiere permitido en los pliegos de condiciones. debe rechazar aquéllas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos siguientes: 1. 7. Que sean presentadas por personas distintas. En el caso de adquisición de bienes o prestación de servicios. 6. Que sean condicionadas o alternativas. Capítulo V Consulta de Precios Artículo 73 Procedencia de la consulta de precios Se puede proceder por Consulta de Precios: 1.). si el contrato a ser otorgado es por un precio estimado de hasta cinco mil unidades tributarias (5. Artículo 72 Recomendación de adjudicación El informe de recomendación de adjudicación. Que suministre información falsa.) 2. 5. Que diversas ofertas provengan del mismo proponente. Que aparezca sin la firma de la persona facultada para representar al oferente. En el caso de ejecución de obras. según los criterios y mecanismos previstos en el pliego de condiciones. 2. Que tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 8.
). servicio u obra. debe contar con la previa aprobación de la Comisión de Contrataciones. independientemente del monto de la contratación. siempre que cumpla con las condiciones del requerimiento y sea conveniente a los intereses del órgano o ente contratante. Artículo 75 Consultas de precio sometidas a la Comisión de Contrataciones En la modalidad de Consulta de Precios. para la ejecución de obras.Adicionalmente.
. sin embargo se podrá otorgar la adjudicación si hubiere recibido al menos una de ellas. que por razones de interés general deban ser contratados y ejecutados en un plazo perentorio que se determinará de acuerdo a la naturaleza del plan excepcional aprobado por el Ejecutivo Nacional. justifique adecuadamente su procedencia.500 UT. Capítulo VI Contratación Directa Artículo 76 Con acto motivado Se podrá proceder excepcionalmente a la Contratación Directa. independientemente del monto de la contratación. Cuando las condiciones técnicas de determinado bien. se procederá por Consulta de Precios. excluyen toda posibilidad de competencia. deberán contar con la revisión previa de la Comisión Central de Planificación. prestación de servicios o ejecución de obras requeridas para la continuidad del proceso productivo. En aquellos casos que los Planes Excepcionales sean propuestos por los órganos de la administración pública nacional. para la adquisición de bienes o prestación de servicio y las diez mil unidades tributarias (10. Si se trata de suministros de bienes. deberá estructurar todo el expediente y elaborar el informe de recomendación que se someterá a la máxima autoridad del órgano o ente contratante.000 UT. Artículo 74 Solicitud de cotizaciones En la Consulta de Precios se deberá solicitar al menos tres ofertas. El informe a elaborar en aquellos casos que por su cuantía superen las dos mil quinientas unidades tributarias (2. antes de ser sometido a consideración del Ejecutivo Nacional. y pudiera resultar gravemente afectado por el retardo de la apertura de un procedimiento de contratación. servicios o adquisiciones de bienes. 2. en los siguientes supuestos: 1. en caso de obras.). la Unidad Contratante. mediante acto motivado. siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante.
En caso de contratos que tengan por objeto la fabricación de equipos. servicios u obras para su comercialización ante consumidores. independientemente de su recurrencia. cuyo conocimiento ofrecería ventaja a sus competidores. Cuando se trate de actividades requeridas para obras que se encuentren en ejecución directa por órganos y entes del Estado. que parcialmente sean realizadas por un tercero. siempre y cuando esta asignación no supere el cincuenta por ciento (50%) del contrato original. 12. dadas las condiciones especiales bajo las cuales los fabricantes y proveedores convienen en producir o suministrar esos bienes. Cuando se trata de contrataciones de obras. Cuando se trate de contrataciones que tengan por objeto la adquisición de bienes.
. y de acuerdo a su capacidad de ejecución. siempre que los bienes o servicios estén asociados a la actividad propia del contratante y no ingresen de manera permanente a su patrimonio. Cuando se trate de la contratación de bienes. 7. bienes o servicios requeridos para el restablecimiento inmediato o continuidad de los servicios públicos o actividades de interés general que hayan sido objeto de interrupción o fallas. 5. 4. 6. producto de hechos o circunstancia sobrevenidos que tengan como consecuencia la paralización total o parcial de las actividades del ente u órgano contratante. o afecte la ejecución de su competencia. Cuando se trate de la adquisición de bienes y contratación de servicios a pequeños y medianos productores nacionales que sean indispensables para asegurar el desarrollo de la cadena agroalimentaria.3. 11. 10. Cuando se trate de la adquisición de bienes producidos por empresas con las que el órgano o ente contratante suscriba convenios comerciales de fabricación. en cumplimiento de planes dictados por el Ejecutivo Nacional. Cuando se trate de suministros de bienes. 9. prestación de servicio o ejecución de obras sobre los cuales una modalidad de selección de contratistas pudiera comprometer secreto o estrategias comerciales del órgano o ente contratante. equipos o servicios. la adquisición de bienes o la contratación de servicios. Cuando se trate de la ejecución de obras. en los que no fuere posible aplicar las modalidades de contratación. siempre que tales convenios hayan sido suscritos para desarrollar la industria nacional sobre los referidos bienes. distintos al órgano o ente contratante. sea necesario por razones estratégicas de la construcción. adquisición de bienes o prestación de servicios regulados por contratos terminados anticipadamente. y si del retardo en la apertura de un nuevo procedimiento de contratación pudieren resultar perjuicios para el órgano o ente contratante. Cuando se trate de emergencia comprobada. ensamblaje o aprovisionamiento. 8. usuarios o clientes. manteniendo las mismas condiciones establecidas en la modalidad declarada desierta. prestación de servicios o ejecución de obras para las cuales se hayan aplicado modalidades de contratación y estas hayan sido declaradas desiertas.
Cuando se decrete cualquiera de los estados de excepción contemplados en la Constitución de la República. dadas las condiciones especiales que los proveedores requieren para suministrar los bienes. productos y servicios. servicios. productos alimenticios y medicamentos. productos y servicios de urgente necesidad para la seguridad y defensa de la Nación. Artículo 78 Emergencia comprobada La emergencia comprobada deberá ser específica e individualmente considerada para cada contratación. pueden realizarse utilizando medios y dispositivos de tecnologías de información y comunicaciones que
. Capítulo VII Contrataciones Electrónicas Artículo 79 Garantías de los medios electrónicos Las modalidades de selección de contratistas previstas en esta Ley. previamente certificadas por la autoridad competente. impedir o limitar los efectos del daño grave en que se basa la calificación y su empleo será solo para atender las áreas estrictamente afectadas por los hechos o circunstancias que lo generaron. 2. previa aprobación de la máxima autoridad del Ministerio del Poder Popular competente: 1. con la finalidad de que determine si la emergencia fue declarada justificadamente o si fue causada o agravada por la negligencia. 3. imprevisión o inobservancia de normas por parte del funcionario o funcionaria del órgano o ente contratante. en cuyo caso procederá a instruir el procedimiento para determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar. impericia. Si se trata de bienes. Si se trata de bienes. declarados como de primera necesidad. anexando los actos motivados. por lo que deberá limitarse al tiempo y objeto estrictamente necesario para corregir. siempre y cuando existan en el país condiciones de desabastecimiento por no producción o producción insuficiente. anexando toda la documentación en la que se fundamenta la decisión. para cuya adquisición se hace imposible la aplicación de las modalidades de selección. Los órganos o entes contratantes deberán preparar y remitir mensualmente al órgano de control interno una relación detallada de las decisiones de contratación fundamentadas en emergencia comprobada. y deberá ser participada al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los diez días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. imprudencia.Artículo 77 Sin acto motivado Se procederá excepcionalmente por Contratación Directa sin acto motivado.
debe establecer en el llamado o invitación y en el pliego de condiciones. debe garantizarse que los contratistas puedan participar utilizando estos medios o los demás previstos en la presente Ley. el registro y almacenamiento de documentos en medios electrónicos o de funcionalidad similar a los procedimientos. Artículo 81 Carácter optativo En las modalidades de selección del contratista. la posibilidad de participar por medios electrónicos. garantizando el registro de los participantes que utilicen este medio. de acuerdo con su disponibilidad y preparación tecnológica. Igualmente puede dar por terminado el procedimiento. y se mantendrá siempre la neutralidad tecnológica. En cualquiera de los casos se tomará como válida la información que primero se haya entregado en la oportunidad fijada para ello. en las cuales se haya acordado el uso de medios electrónicos. En todo caso. A los efectos de garantizar estos principios. el órgano o ente contratante.garanticen la transparencia. seguridad jurídica y confidencialidad necesaria. el órgano o ente contratante debe utilizar sistemas de seguridad que permitan el acceso de los participantes. competencia. mediante acto motivado. En la referida especificación se utilizarán elementos y programas de uso seguro y masivo. el órgano o ente contratante puede suspender el procedimiento. programas y demás requerimientos necesarios para participar en la respectiva modalidad de selección. debe garantizarse el cumplimiento de los principios previstos en la presente Ley. publicidad. Capítulo VIII Suspensión y Terminación del Procedimiento de Selección de Contratistas Artículo 82 Plazo para la suspensión o terminación En todas las modalidades reguladas por la presente Ley. para lo cual debe especificar los elementos tecnológicos. autenticidad. y los requisitos y demás normas aplicables contenidas en la legislación sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. mientras no se haya firmado el contrato definitivo. lo cual deberá estar previsto en el pliego de condiciones. mediante acto motivado. según el caso. eficiencia. honestidad. mientras no haya tenido lugar el acto de apertura de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad u ofertas. Artículo 80 Especificaciones técnicas en las contrataciones electrónicas Previa opinión favorable de la Comisión de Contrataciones. En caso de que se hubiere otorgado y notificada la adjudicación. se indemnizará al beneficiario de ésta con una suma
. igualdad.
equivalente al monto de los gastos en que incurrió para participar en el procedimiento de selección. Artículo 83 Apertura de nuevo proceso Terminado el procedimiento de selección del contratista de conformidad con el artículo anterior. La adjudicación parcial debe realizarse cumpliendo los criterios. DECLARATORIA DE DESIERTA Y NOTIFICACIONES Capítulo I Adjudicación Artículo 84 Plazo para otorgar la adjudicación Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del informe que presente la Comisión de Contrataciones o la unidad contratante. previa solicitud del beneficiario de la adjudicación acompañada de los comprobantes de los gastos. no procederá indemnización alguna. En los casos del Concurso Cerrado se deberá invitar a participar en el nuevo procedimiento. En los casos de ejecución de obra. el órgano o ente contratante puede abrir un nuevo procedimiento. a la totalidad de los oferentes de la modalidad terminada. Artículo 86
. que no será superior al cinco por ciento (5%) del monto de su oferta. tomando en cuenta la naturaleza y las características de la contratación a celebrar. adquisición de bienes o prestación de servicios. TÍTULO IV ADJUDICACIÓN. si así se ha establecido expresamente en el pliego de condiciones. podrá otorgarse parcialmente la totalidad o parte entre varias ofertas presentadas. condiciones y mecanismos previstos en el pliego de condiciones. En caso de haberse otorgado la adjudicación y no haya sido notificada. Artículo 85 Otorgamiento de la adjudicación Debe otorgarse la adjudicación a la oferta que resulte con la primera opción al aplicar los criterios de evaluación y cumpla los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. dentro del lapso de treinta días contados a partir de la notificación de terminación del procedimiento. la máxima autoridad del órgano o ente contratante debe otorgar la adjudicación o declarar desierto el procedimiento. cuando hayan cesado las causas que dieron origen a la terminación y transcurrido un lapso de cinco días hábiles. contados a partir de la terminación.
el órgano o ente contratante deberá. Ocurra algún otro supuesto expresamente previsto en el pliego de condiciones. Capítulo II Declaratoria de Desierta de la Modalidad de Contratación Artículo 89 Motivos para declarar desierta El órgano o ente contratante deberá declarar desierta la contratación cuando: 1. luego de efectuada la calificación y evaluación respectiva. 3. no suministren las garantías requeridas o le sea anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa. en este mismo orden en caso de que el participante con la primera opción. Ninguna oferta haya sido presentada. declarar la nulidad del acto.Segunda y tercera opción Se procederá a considerar la segunda o tercera opción. se hubiese producido partiendo de datos falsos o en violación de disposiciones legales. segunda y tercera opción no mantengan su oferta. se podrá adjudicar el contrato cuando se presente solo una oferta y cumpla con todos los requisitos señalados en el pliego de condiciones. se nieguen a firmar el contrato. Artículo 87 Adjudicación a oferta única En cualquiera de las modalidades establecidas en la presente Ley. mediante motivación. o cualquier otro acto dictado en ejecución de la presente Ley y su Reglamento. no suministre las garantías requeridas o le sea anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa. Artículo 90
. notificado del resultado del procedimiento. En caso de que los oferentes beneficiarios de la primera. Artículo 88 Nulidad del otorgamiento de la adjudicación Cuando el otorgamiento de la adjudicación. 4. se niegue a firmar el contrato. 5. 2. Todas las ofertas resulten rechazadas o los oferentes descalificados. Esté suficientemente justificado que de continuar el procedimiento podría causarse perjuicio al órgano o ente contratante. de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. no mantenga su oferta.
Si la modalidad declarada desierta fuera un Concurso Cerrado se podrá proceder por Consulta de Precios.Nuevo procedimiento Declarada desierta la modalidad de Concurso Abierto. Artículo 92 Requisitos de las notificaciones Las notificaciones a que se refiere la presente Ley deberán realizarse en la dirección o direcciones indicadas en el registro de adquirentes del pliego de condiciones o de los invitados. dejándose constancia de los datos de la persona que recibió la notificación. Si resultare impracticable la notificación antes señalada se procederá a fijar un cartel en la dirección indicada en el registro de adquirientes del pliego de condiciones o la que conste en el Registro Nacional de Contratistas. Capítulo III Notificaciones Artículo 91 Notificación de fin de procedimiento y descalificación Se notificará a todos los oferentes del acto mediante el cual se ponga fin al procedimiento. invitándose a participar a los oferentes calificados en ésta. Si el órgano o ente contratante lo considera conveniente podrá realizar una modalidad de selección similar a la fallida. puede procederse por Concurso Cerrado. dejándose constancia de ello en el expediente y se tendrá por notificado al día siguiente de fijado el mencionado cartel. del acto por el que se tome tal decisión. Igualmente debe notificarse a los oferentes que resulten descalificados. El Concurso Cerrado y la Consulta de Precios deben iniciarse bajo las mismas condiciones establecidas en la modalidad declarada desierta. TÍTULO V DE LA CONTRATACIÓN Capítulo I Aspectos Generales de la Contratación Artículo 93 Documentos para formalizar el contrato
. 2. estableciendo controles que permitan regular los siguientes aspectos: 1. 9. El pliego de condiciones y la oferta. Cronograma de desembolso de la contratación. 6. Supervisiones e inspecciones a la ejecución de obras o suministro de bienes y servicios. Artículo 95 Control del contrato Los órganos o entes contratantes. Pagos parciales o final. 3. una vez formalizada la contratación correspondiente. 4. 7. deberán garantizar a los fines de la administración del contrato. Artículo 94 Firma del contrato El lapso máximo para la firma del contrato será de ocho días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación. Solvencias y garantías requeridas. el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes. de ser necesario. 4. 2. Cumplimiento del compromiso de responsabilidad social. 3. Evaluación de actuación o desempeño del contratista. Cumplimiento de la fecha de inicio de la obra o suministro de bienes y servicios. Documentación legal de la persona natural o jurídica. 8. de ser aplicable. 5. los órganos o entes contratantes deberán contar con la siguiente documentación: 1. Modificaciones en el alcance original y prorrogas durante la ejecución del contrato. 5. Finiquitos. Otorgamiento del anticipo. Cumplimiento de la fecha de terminación de la obra o entrega de los bienes o finalización del servicio. Certificados que establezcan las garantías respectivas y sus condiciones.A los efectos de la formalización de los contratos.
Artículo 98 Nulidad de los contratos El órgano o ente contratante deberá declarar la nulidad de los contratos en los siguientes casos: 1. el órgano o ente contratante procederá a su pago previa consignación. por parte del contratista. o Sociedad Nacional de garantías recíprocas para la mediana y pequeña industria. quien no reconocerá ningún pacto o convenio que celebre el contratista para la cesión total o parcial del contrato. la cual será emitida por una institución bancaria o empresa de seguro debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente. Cuando los contratos se aparten o difieran de las condiciones establecidas en los respectivos pliegos de condiciones y de las ofertas beneficiarias de la adjudicación. debe mantenerse lo contemplado en el pliego de condiciones y en la oferta beneficiaria de la adjudicación. Artículo 97 Cesiones El contratista no podrá ceder ni traspasar el contrato de ninguna forma. de una fianza por el cien por ciento (100%) del monto otorgado como anticipo. En los contratos para cuya celebración la Ley exija para su adjudicación la aplicación de las modalidades de Concurso Abierto o Concurso Cerrado y se celebren sin seguir estos mecanismos.Mantenimiento de las condiciones En los contratos adjudicados por la aplicación de las modalidades previstas en la presente Ley. Capítulo II Garantías Artículo 99 Fianza de anticipo En los casos en que se hubiera señalado en el pliego de condiciones y en el contrato. Cuando se evidencie suficientemente que la adjudicación se otorgó indebidamente o de forma irregular. a satisfacción del órgano o ente contratante. Artículo 100
. establecido como un porcentaje del monto total de la contratación. el pago de un anticipo. 3. sin la previa autorización del órgano o ente contratante. 2. y lo considerará nulo en caso de que esto ocurriera. ni en todo ni en parte.
el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención del diez por ciento (10%) sobre los pagos que realice. cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio. que no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del monto del contrato. con ocasión del contrato para la adquisición de bienes. Artículo 102 Póliza de responsabilidad civil El órgano o ente contratante. el órgano o ente contratante. debidamente inscrita en la Superintendencia correspondiente. Artículo 101 Garantía laboral El órgano o ente contratante. Capítulo III Inicio de obra o servicio y fecha de entrega de bienes Artículo 103 Inicio
. éste deberá constituir una fianza de fiel cumplimiento otorgada por una institución bancaria o empresas de seguro.Garantía de fiel cumplimiento Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el contratista. El monto de la referida póliza será fijado en el contrato. cuando se requiera. prestación de servicios o ejecución de obras. establecerá la retención del porcentaje sobre los pagos que realice. otorgada por una institución bancaria o empresa de seguro. en los casos en que se hubiera establecido en el contrato. debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente. En caso de no constituir una fianza. podrá solicitar al contratista la constitución de una fianza laboral hasta por el diez por ciento (10%) del costo de la mano de obra. En caso de no constituir la fianza. la cual deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta seis meses después de su terminación o recepción definitiva. o sociedad nacional de garantías recíprocas para la pequeña y mediana industria a satisfacción del órgano o ente contratante. incluida en la estructura de costos de su oferta. o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria. cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio. El monto de la fianza puede ser revisado y deberá ser cubierto por el contratista en caso de que el costo de la mano de obra a su servicio se vea incrementado por encima de lo inicialmente estimado. solicitará al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil general la cual deberá incluir responsabilidad civil y daños a equipos e instalaciones de terceros objetó del servicio u obra.
el establecimiento del porcentaje a deducirse de las valuaciones para amortizarlo. se pagará al contratista el monto del anticipo correspondiente. mediante acta o documento que será firmado por las partes. Servicios y bienes El pago del anticipo no será condición indispensable para iniciar el suministro del bien o servicio. Artículo 104 Anticipos de obras. Se podrá acordar una prórroga de ese plazo cuando existan circunstancias que lo justifiquen plenamente. deberá iniciar la construcción y estará obligado a desarrollarla de acuerdo a las especificaciones y al cronograma acordado. El otorgamiento del anticipo contractual mas el anticipo especial no podrá superar el setenta por ciento (70%) del monto total del contrato. cuando exista disponibilidad. o ejecución de la obra. la prestación del servicio o ejecución de la obra dentro del plazo señalado en el contrato u orden de compra o servicio. antes o después de iniciado el suministro de los bienes. Este anticipo especial procederá en los casos debidamente justificados por los órganos o entes contratantes. la prestación de los servicios o la ejecución de la obra. Cuando la prórroga sea solicitada por el contratista deberá hacerlo por escrito. las cuales serán notificadas por escrito al contratista. El plazo se contará a partir de la fecha de la firma del contrato. podrá conceder un anticipo especial. A todo evento el pago de este anticipo dependerá de la disponibilidad del órgano o ente contratante. éste podrá solicitar al órgano o ente contratante cualquier
. El anticipo no deberá ser mayor del cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato. Presentada la fianza de anticipo y aceptada ésta por el órgano o ente contratante. Así mismo. progresivamente y ampliación de la fianza. En todos los casos deberá dejarse constancia de la fecha en que se inicie efectivamente el suministro del bien o prestación del servicio o la ejecución de la obra. En caso de que el contratista no presente la fianza de anticipo.El Contratista deberá iniciar el suministro de los bienes. los cuales forman parte del contrato. al menos que se establezca el pago previo de éste en el contrato. Capítulo IV Modificaciones del Contrato Artículo 106 Modificaciones El órgano o ente contratante podrá. la máxima autoridad del órgano o ente contratante. en un plazo no mayor de quince días calendario. contados a partir de la presentación de la valuación para su pago. Artículo 105 Anticipo especial Además del anticipo establecido en el artículo anterior. para los cuales se aplicarán las mismas normas establecidas en relación con la fianza de anticipo. El otorgamiento del anticipo especial no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. introducir las modificaciones que estime necesarias.
la cual deberá ir acompañada del correspondiente estudio económico. el órgano o ente contratante podrá ordenar la demolición a expensas del contratista. también se considerarán variaciones los aumentos o disminuciones de las cantidades originalmente contratadas. podrá obligar al contratista a restituir la construcción o parte de ésta al estado en que se encontraba antes de la ejecución de la modificación o a demoler a sus expensas lo que hubiere ejecutado sin la referida autorización escrita. debidamente aprobadas por el órgano o ente contratante. debidamente firmada por la máxima autoridad o de quien éste delegue. técnico y de su presupuesto. En el caso de obras. En el caso de contratos para la ejecución de obras. obra o servicio. Artículo 110 Variaciones de precios Todas las variaciones de precios que hayan afectado realmente el valor de los bienes y servicios suministrados u obra contratada. Se modifique la fecha de entrega del bien. o ejecución de obras cuando las haya autorizado expresamente. Que surjan nuevas partidas o renglones a los contemplados en el contrato. Variaciones en los montos previamente establecidos en el presupuesto original del contrato. Si no lo hiciere. debidamente aprobadas por el órgano o ente
. bienes o servicios originalmente contratados. y el órgano o ente contratante deberá dar oportuna respuesta a la misma. 3. Artículo 108 Causas de modificación del contrato Serán causas que darán origen a modificaciones del contrato las siguientes: 1. 2. Artículo 109 Variación del presupuesto Se consideran variaciones del presupuesto original las fundamentadas por el contratista. 5. El incremento o reducción en la cantidad de la obra. por hechos posteriores imprevisibles a la fecha de presentación de la oferta. 4. Las establecidas en el Reglamento de la presente Ley.modificación que considere conveniente. así como las obras adicionales. El contratista sólo podrá realizar las modificaciones propuestas cuando reciba autorización por escrito del órgano o ente contratante. Artículo 107 Modificaciones del contrato sin autorización El órgano o ente contratante procederá a reconocer y pagará las modificaciones o cambios en el suministro de bienes y servicios.
3. Después del primer año sólo se reconocerán ajustes a los precios de aquellos renglones o partidas que tengan continuidad.contratante. Capítulo V Control y Fiscalización en el contrato de obra Artículo 112 Supervisión e inspección El órgano o ente contratante ejercerá el control y la fiscalización de los contratos que suscriba en ocasión de adjudicaciones resultantes de la aplicación de las modalidades
. debe incluirse o especificarse lo siguiente: 1. En los contratos para la ejecución de obras. generados por la variabilidad. Los precios referenciales o índices seleccionados para los efectos de cálculo. Artículo 111 Mecanismos de ajustes a contratos En los casos de contrataciones con duración superior a un año. indicando para éste último el órgano competente que los genere o los publique. de los factores que condicionan la ejecución del contrato con impacto impredecible en las ofertas de los contratistas. sin afectar las porciones ejecutadas o suministradas con anterioridad y los nuevos renglones o partidas no incluidas en el presupuesto original. El esquema de ajuste o fórmula escalatoria que será aplicada. 4. prestación de servicios o suministro de bienes. se podrá incorporar en las condiciones de la contratación mecanismos de ajustes que permitan reducir o minimizar los elementos de incertidumbre o riesgos. 2. En cada período de ajuste se afectará solo la porción de obra ejecutada o del bien mueble o servicio suministrado en el mismo. 5. El Reglamento de la presente Ley. se reconocerán y pagarán al contratista de acuerdo a los mecanismos establecidos en los contratos. aplicables según su naturaleza y fines. La estructura de costos por renglón o partida. La periodicidad de los ajustes. 6. entre los cuales se señalan el calculado con base en las variaciones de índices incluidos en fórmulas polinómicas o el de comprobación directa. establecerá los elementos para considerar las variaciones de precios que por diversos motivos sean presentadas a los órganos o entes contratantes. Que durante el primer año de vigencia del contrato los precios ofertados permanecerán fijos y sin estar sujetos a reconocimiento de ajustes.
donde funcionará la Oficina de Inspección. e indicarle las instrucciones. Fiscalizar los trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras concluidas o en proceso de ejecución. planos y especificaciones de la misma. así como las instalaciones adicionales previstas para el buen funcionamiento de esta oficina. Artículo 113 Instalaciones provisionales de obra En los contratos de ejecución de obras. indicando el alcance de sus responsabilidades. los equipos y la tecnología que el contratista utilizará en la obra. Artículo 115 Atribuciones y obligaciones del ingeniero inspector o ingeniera inspectora de obras Son atribuciones y obligaciones del Ingeniero Inspector o Ingeniera Inspectora de obras las siguientes: 1. quien ejercerá las funciones de Ingeniero o Ingeniera Residente. y su adecuación a los planos. 2. al presupuesto original o a sus modificaciones. Recibir las observaciones y solicitudes que formule por escrito el contratista en relación con la ejecución de la obra. y participará por escrito al órgano o ente contratante la designación de éste o ésta. En los presupuestos de las obras se deberán incluir partidas específicas que cubran el costo de las referidas instalaciones provisionales. las cuales serán pagadas al contratista. Supervisar la calidad de los materiales. de acuerdo a la naturaleza del contrato. con experiencia y especialidad en el área objeto del contrato. a las instrucciones del órgano o ente contratante y a todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista. 4.previstas en la presente Ley. 5. 6. acciones o soluciones
. Artículo 114 Ingeniero o Ingeniera residente El contratista deberá mantener al frente de la obra un ingeniero o ingeniera. Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reúnan las condiciones o especificaciones para ser utilizados o incorporados a la obra. asignará a los supervisores o supervisoras o Ingenieros Inspectores o Ingenieras Inspectoras. a las especificaciones particulares. conjuntamente con el Ingeniero o Ingeniera Residente y el contratista. 3. el contratista deberá construir un local con las características que señalen los planos y especificaciones. Elaborar y firmar el Acta de Inicio de los Trabajos. Suspender la ejecución de partes de la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a los documentos y normas técnicas.
. al órgano o ente contratante cualquier paralización o anormalidad que observe durante su ejecución. el avance técnico y administrativo de la obra y notificar de inmediato. cumpliendo con lo siguiente: 1. 10. Coordinar con el proyectista y con el órgano o ente contratante para prever. Conformación. o parte de ésta. por parte del supervisor o supervisora o ingeniero inspector o ingeniera inspectora del cumplimiento de las condiciones establecidas. Elaborar y firmar el acta de terminación y recepción provisional o definitiva de la obra conjuntamente con el ingeniero o ingeniera residente y el contratista. Capítulo VI Pagos Artículo 116 Condiciones para el pago El órgano o ente contratante procederá a pagar las obligaciones contraídas con motivo del contrato. 8. 2. Conocer cabalmente el contrato que rija la obra a inspeccionar o inspeccionada. conjuntamente con el ingeniero o ingeniera residente y el contratista. dentro de los plazos previstos en el contrato o con la celeridad que demande la naturaleza de la petición. Autorización del pago por parte de las personas autorizadas. por escrito. de seguridad industrial y de condiciones en el medio ambiente de trabajo. 3. Velar por el estricto cumplimiento de las normas laborales. Verificación del cumplimiento del suministro del bien o servicio o de la ejecución de la obra. 13. 7. 4. Elaborar. 14. Dar estricto cumplimiento al trámite. 11.que estime convenientes. conforme al procedimiento establecido en estas condiciones. Cualquiera otra que se derive de las obligaciones propias de la ejecución del contrato. control y pago de las valuaciones de obra ejecutada. al menos mensualmente. 9. Recepción y revisión de las facturas presentadas por el contratista. las actas de paralización y reinicio de los trabajos y las que deban levantarse en los supuestos de prórroga. Informar. firmar y tramitar. las modificaciones que pudieren surgir durante la ejecución. 12. con la debida anticipación.
al Ingeniero Inspector o Ingeniera Inspectora en forma secuencial para su conformación. En caso de producción agrícola podrán realizar compras anticipadas. particularmente de la fecha de entrega de la ejecución de las obras. con diez días calendario de anticipación la fecha que estime para terminación de los trabajos. servicios y obras El órgano o ente contratante velará por el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. siguientes a la fecha que les fueron entregadas. debidamente firmadas por el ingeniero o ingeniera residente. de lo cual deberá dejar constancia que permita soportar el cierre administrativo del contrato. en un periodo determinado. en la cual el Ingeniero Inspector o Ingeniera
. donde reflejará la cantidad de obra o servicio ejecutado. el contratista elaborará los formularios o valuaciones que al efecto establezca el órgano o ente contratante. el contratista notificará por escrito al Ingeniero Inspector o Ingeniera Inspectora.Artículo 117 Conformación y validación de los formularios En los casos de obras y servicios. de modo que los lapsos entre una y otra no sean menores de cinco días calendario ni mayores de cuarenta y cinco días calendario. Capítulo VII Terminación del Contrato Artículo 120 Entrega de bienes. los órganos o entes contratantes deberán proceder al pago inmediato del valor de los bienes adquiridos o servicios recibidos. el contratista deberá presentar las facturas o valuaciones en los lapsos establecidos en el contrato. Esta disposición también es aplicable en los casos de suministro de bienes y prestación de servicios. El formulario y su contenido debe ser verificado por el supervisor o supervisora o ingeniero inspector o ingeniera inspectora. Artículo 118 Condiciones para entregar y conformar las valuaciones En los casos de obras. Artículo 119 Pago de pequeños y medianos productores Cuando se trate de la adquisición de bienes y contratación de servicios a pequeños y medianos productores nacionales. dentro de un lapso de ocho días calendario. Artículo 121 Terminación en caso de obra En el caso de terminación de las obras. El ingeniero inspector o ingeniera inspectora indicará al contratista los reparos que tenga que hacer a las valuaciones.
2. A tal efecto. Los planos. 2. en caso de que éstos se hubieran utilizado. mediante acta suscrita por el ingeniero inspector o ingeniera inspectora. el Ingeniero o Ingeniera Residente de la obra y el Ingeniero Inspector o Ingeniera Inspectora. y 4. con los resultados de la medición final y el cuadre de cierre con las cantidades de obra ejecutada. instrucciones. La solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 1. Fuerza mayor o situaciones imprevistas debidamente comprobadas. 3. catálogos. Artículo 123 Aceptación provisional El contratista deberá solicitar por escrito la aceptación provisional de la obra dentro del plazo de sesenta días calendario contado a partir de la fecha del Acta de Terminación. 4. Las constancias de las garantías de los equipos e instalaciones. Los planos definitivos de las partes de la obra que hubieren sufrido variaciones. en físico y en formato digital. siempre que estas diferencias supongan variación significativa de su alcance. dibujos. Haber determinado diferencias entre lo establecido en los documentos del contrato. Los formularios que al efecto indique el órgano o ente contratante. 5. 3. y la obra a ejecutar. Haber ordenado el órgano o ente contratante.
. la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables al contratista o modificación de éstos. La constancia conformada por los funcionarios autorizados o funcionarias autorizadas de que la obra se entrega sin equipos o artefactos explosivos. el órgano o ente contratante podrá acordar prórrogas del plazo de la ejecución del contrato por razones plenamente justificadas por alguna o varias de las causas siguientes: 1. firmados por el contratista. el ingeniero o ingeniera residente y el contratista. se levantará el acta respectiva que firmará el representante del órgano o ente contratante. manuales y demás documentos relativos a los equipos incorporados a la obra. Artículo 122 Solicitud de prórrogas A solicitud expresa del contratista. Cualquier otra que el órgano o ente contratante que así lo considere. el Ingeniero o Ingeniera Residente y el contratista. el Ingeniero Inspector o Ingeniera Inspectora.Inspectora procederá a dejar constancia de la terminación satisfactoria de la ejecución de la obra.
Si en la inspección se comprueba que ha sido ejecutada en un todo conforme con lo estipulado en el contrato. o los efectúe en tal forma que no le sea posible cumplir con su ejecución en el término señalado. 2. la Dirección competente del órgano o ente contratante realizará. Artículo 126 Pagos y liberación garantías Efectuada la recepción definitiva. el finiquito contable. quién hará una inspección general de la obra. Ceda o traspase el contrato. dada por escrito. al órgano o ente contratante. 4. a la devolución de las retenciones que aún existieren y a la liberación de las fianzas que se hubiesen constituido. el contratista deberá solicitar por escrito. Acuerde la disolución o liquidación de su empresa. o cuando alguna de esas circunstancias haya sido declarada judicialmente. Incumpla con el inicio de la ejecución de la obra de acuerdo con el plazo establecido en el contrato o en su prórroga. momento. el Ingeniero o Ingeniera Residente y el contratista. Este lapso de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha del Acta de Terminación. cuando el contratista: 1. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato. A estos efectos.Artículo 124 Garantía de funcionamiento En el documento principal del contrato se establecerá el lapso de garantía necesaria para determinar si la obra no presenta defectos y si sus instalaciones. y dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de esa solicitud. equipos y servicios funcionan correctamente. cumplidos los requisitos correspondientes.
. se procederá a su recepción definitiva y se levantará el acta respectiva suscrita por el representante del órgano o ente contratante. Artículo 125 Recepción definitiva Concluido el lapso de garantía señalado en el artículo que antecede. el órgano o ente contratante deberá realizar los pagos restantes al contratista. Artículo 127 Causales de rescisión unilateral del contrato El órgano o ente contratante podrá rescindir unilateralmente el contrato en cualquier. al órgano o ente contratante la recepción definitiva de la obra. el Ingeniero Inspector o Ingeniera Inspectora. sin la previa autorización del órgano o ente contratante. 3. solicite se le declare judicialmente en estado de atraso o de quiebra. si la hubiere.
siempre que esto se compruebe mediante la averiguación administrativa o judicial que al efecto se practique.
.5. Haya obtenido el contrato mediante tráfico de influencias. deberá paralizar los trabajos y no iniciará ningún otro. concusión. a juicio del órgano o ente contratante. suministro de datos falsos. Cuando el contratista incumpla con sus obligaciones laborales durante la ejecución del contrato. Capítulo VIII Medidas preventivas Artículo 130 Medidas preventivas administrativas Abierto el procedimiento administrativo para determinar el incumplimiento por parte del contratista en los contratos de ejecución de obras. Artículo 128 Notificación al contratista Cuando el órgano o ente contratante decida rescindir unilateralmente el contrato por haber incurrido el contratista en alguna o algunas de las causales antes indicadas. No mantenga al frente de la obra a un Ingeniero o Ingeniera Residente de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 7. a menos que el órgano o ente contratante lo autorice por escrito a concluir alguna parte ya iniciada de la obra. 9. lo notificará por escrito a éste. el órgano o ente contratante debe efectuar la evaluación de desempeño del contratista. 8. cuando la obra hubiere sido paralizada o exista un riesgo inminente de su paralización. equipos. Incurra en cualquier otra falta o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. sobornos. comisiones o regalos. Cometa errores u omisiones sustanciales durante la ejecución de los trabajos. 6. la cual será remitida al Servicio Nacional de Contrataciones de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. a los garantes y cesionarios si los hubiere. o haber empleado tales medios para obtener beneficios con ocasión del contrato. Lo dispuesto en los numerales 1 al 8 del presente artículo son aplicables también en los casos de suministro de bienes y prestación de servicios. la requisición de los bienes. el órgano o ente contratante podrá dictar y ejecutar como medidas preventivas. Artículo 129 Evaluación de desempeño Rescindido el contrato. Tan pronto el contratista reciba la notificación.
Si hubieren equipos. instalaciones y materiales que allí se encuentren. Artículo 134 De la oposición a la medida preventiva Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que ha sido dictada la medida preventiva. no impedirá su ejecución. haciéndolas constar en un acta a suscribirse entre el funcionario o funcionaria actuante. el ingeniero inspector o ingeniera inspectora y el contratista. pero tal circunstancia deberá dejarse expresamente indicada en dicha acta. Artículo 132 Inventario de los bienes afectos a la ejecución de la obra En la misma fecha en que el órgano o ente contratante ejecute la medida preventiva.
. deberán levantarse las actas necesarias en nuevas oportunidades a los fines de dejar constancia de la existencia y ubicación de todos los bienes afectos a la ejecución de la obra. así como el comiso de los materiales.instalaciones y maquinarias. o de su ejecución. equipos. los mismos deberán ser inventariados en el acta a que se refiere el presente artículo o. afectos a la ejecución de la obra. Artículo 133 Sustanciación de la medida preventiva La sustanciación de la medida preventiva se efectuará en cuaderno separado. La negativa de los sujetos afectados por la medida o del ingeniero inspector o ingeniera inspectora a suscribir el acta. así como del estado de ejecución de las obras y cualquier otra circunstancia que permita determinar con certeza el grado de avance de las obras. quien decidirá dentro de los cinco días hábiles siguientes tal solicitud. Todo ello con la finalidad de dar continuidad a la obra y garantizar su culminación en el plazo establecido. debiendo incorporarse al expediente principal los autos mediante los cuales se decrete o se disponga su modificación o revocatoria. maquinarias o materiales ubicados o depositados en lugares distintos al de la obra. suspensión o modificación por ante el funcionario o funcionaria que la dictó. Artículo 131 Ejecución de las medidas preventivas Las medidas preventivas se adoptarán y ejecutarán en el mismo acto. el funcionario o funcionaria actuante procederá a levantar un acta en el lugar de la obra. en la cual se deje constancia de los bienes. que será suscrita por éste o ésta. el ingeniero inspector o ingeniera inspectora y el contratista. cualquier persona interesada podrá solicitar razonadamente su revocatoria.
Artículo 137 Levantamiento o modificación de medidas preventivas En cualquier grado y estado del procedimiento. el contratista podrá exigir al órgano o ente contratante el reconocimiento de las inversiones que hubiere efectuado en la obra con relación a los materiales bajo comiso y las maquinarias y equipos requisados. La porción de obra ejecutada por el órgano o ente contratante con ocasión de la medida preventiva a que refiere el presente capítulo. no podrá ser imputada a favor del contratista. suspensión o modificación de las medidas preventivas que hubieren sido dictadas cuando. sólo respecto de lo efectivamente ejecutado por el órgano o ente contratante. quedarán a disposición del órgano o ente contratante mediante la ocupación temporal y posesión inmediata de los mismos. de oficio. éstos podrán exigir al órgano o ente contratante el pago de los contratos que hubieren suscrito con el contratista. hayan desaparecido las condiciones que justificaron su procedencia y el levantamiento o modificación de la medida no pudiere afectar la ejecución de la decisión que fuere dictada. Sin embargo. éste podrá oponerse a ella dentro de los dos días hábiles siguientes a su conocimiento. y previa demostración fehaciente de la existencia y vigencia de dichos contratos. el funcionario o funcionaria que conoce del respectivo asunto. a su juicio. Cuando los bienes. podrá decretar la revocatoria. materiales. Artículo 136 Vigencia de la medida preventiva La medida preventiva permanecerá en vigencia hasta la recepción definitiva de la obra o hasta su revocatoria por parte del órgano o ente contratante. TÍTULO VI SANCIONES Capítulo I Sanciones por incumplimiento
.Cuando la medida preventiva no haya podido ser notificada al afectado. cuando la resolución del procedimiento administrativo de rescisión le fuera favorable. equipos o maquinarias objeto de requisición o comiso fueren propiedad de terceros distintos al contratista. Artículo 135 Efectos de la medida preventiva Los bienes objeto de requisición o comiso por los efectos de la medida preventiva.
Cuando procedan a seleccionar por la modalidad de Contratación Directa o Consulta de Precios en violación de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. administrativa y penal que corresponda. cuando se compruebe mediante la evaluación y desempeño de los contratistas. penal o administrativa. y el Servicio Nacional de Contratistas declarará la inhabilitación de éstos. Incumplan el deber de suministrar al Servicio Nacional de Contrataciones. se le suspende del Registro Nacional de Contratistas. De tres a cuatro años.) a quinientas unidades tributarias (500 UT. que incumplan con las obligaciones contractuales. La declaratoria de la inhabilitación. 5. Nieguen injustificadamente a los participantes. Acuerden o nieguen de manera injustificada la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Contratistas. cuando suministren información falsa. Los responsables serán sancionados con multa de tres mil unidades tributarias (3. según lo previsto en la presente Ley. independientemente de la responsabilidad civil. el acceso al expediente de contratación o parte de su contenido. será notificada a los órganos competentes de conformidad con el Reglamento de la presente Ley. 4.Artículo 138 Sanciones a los funcionarios públicos o funcionarias públicas Independientemente de la responsabilidad civil. el órgano o ente contratante deberá sustanciar el expediente respectivo para remitirlo al Servicio Nacional de Contrataciones a los fines de la suspensión en el Registro Nacional de Contratistas. por los siguientes lapsos: 1. serán sancionados o sancionadas con multa de cien unidades tributarias (100 UT. 2. penal o administrativa de sus representantes. en el ejercicio administrativo y operativo relacionado con la contratación. Cuando la máxima autoridad administrativa del órgano o ente contratante se abstenga injustificadamente a declarar la nulidad del acto o del contrato. 3. la información requerida de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Igualmente cuando el infractor de la presente Ley fuese una persona jurídica. o incumplan los plazos establecidos para ellos. a los funcionarios o funcionarias de los órganos y entes contratantes sujetos a la presente Ley que: 1. actúen dolosamente. de mala fe o empleen otras prácticas fraudulentas para la inscripción en el Registro
. Artículo 139 Sanciones a los particulares Sin perjuicio de la responsabilidad civil.).000 UT). para integrar sociedades de cualquier naturaleza que con fines comerciales pueda contratar con la administración pública.
. o en cualesquiera otros procedimientos previstos en la presente Ley. 3. De cuatro a cinco años cuando incurran en prácticas de corrupción. De dos a tres años cuando retiren ofertas durante su vigencia.Nacional de Contratistas. o les sean resueltos por su incumplimiento contratos celebrados con órganos o entes regidos por la misma. Disposición Final Única La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ejecútese. o siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato o no constituyan la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 4. dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación. en Caracas. De dos a tres años cuando ejerzan recursos manifiestamente temerarios contra los actos o procedimientos previstos en la presente Ley. Dada. los Registros Auxiliares funcionarán conforme a los lineamientos y directrices emanadas del Servicio Nacional de Contratistas. firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo. sede de la Asamblea Nacional. en el ejercicio de recursos. Disposición Transitoria Única Hasta tanto se dicte el Reglamento de la presente Ley. a los cinco días del mes de agosto de 2010. 2.
Recommended DocumentsDocuments Similar To Ley Contrataciones Publicas GO 39.503 06-09-10Skip carouselLey de Contrataciones Públicas vig 2009Ley de Contrataciones PublicasLey de Contrataciones Públicas - Gaceta Oficial 39165Ley de Contratación Pública 2 (Buena)04-2010 El Fraccionamiento Indebido en Las Contrataciones Del EstadoSabs Ds181DIRECTIVA CONTRATACIONES 2010 PRESENTACION074-11 - Varmez s.a.c - Elab.exp.Téc.expediente catcaN-LEG-6-01-02Directiva de Contratación Pública NAnalisis y Administracion de Contratos de Obra PublicaADMINISTRATIVO-RESUMEN-FINAL.docxResumen (1)Consejo de Estado Contratacion087-13 - Pre - Favio Martin Montenegro MontezaClase 11-Der Administrativo087-12 - PRE - MUN.metrOP.lima - Pago de ValorizacionesBASES red agua belen NOVIEMBREApreciacion Laudo Arbitral - Consorcio Jauregui - Prof SalazarLos Anticiposreglamento_069028-11 - Mun. Prov. Huamanga - Adicional en Concurso OfertaBases Exped Puesto Salud Saman7 Materia Arbitrable Cont EstadoAPELACIONConstitucion Economica - JoseAntonioRamirezOpinion de Adicionales de ObraBASES6